Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1999-01043-de-marzo-16-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_1297b8673dea01a6e0530a01015101a6&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-17 06:19:41+00:00

Document:
SENTENCIA 1999-01043 DE 16 DE MARZO DE 2015
CONTENIDO:CONTROVERSIA CONTRACTUAL. PARA ALEGAR EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR PARTE DE UNA ENTIDAD ESTATAL SE DEBE PROBAR POR PARTE DEL ACTO EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN A SU CARGO, PORQUE DE NO SER ASÍ SE ESTARÍA ACEPTANDO UN BENEFICIO INDIVIDUAL DE LA CONTRATISTA EN DETRIMENTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTRATO ADMINISTRATIVO, CONTRATISTA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
Sentencia 1999-01043/31216 de marzo 16 de 2015
Rad.: 630012331000199901043 02 (31.276)
Actor: Unión Temporal Invercor LTDA. - Fernando y Carlos Duque Naranjo
Demandado: Municipio de Quimbaya (Quindío)
1. Sobre el incumplimiento contractual esta subsección en otra oportunidad expresó lo que a continuación se transcribe por ser por entero pertinente en este caso:
Y es que si la insatisfacción no es atribuible al deudor, ha de hablarse de “no cumplimiento”(13) y esta situación, por regla general(14), no da lugar a la responsabilidad civil(15).
Causar un daño genera la obligación de reparar el perjuicio causado con él pero si el acreedor pretende que el juez declare la existencia de esa obligación y que por consiguiente el deudor sea condenado al pago de la indemnización, aquel tiene la carga de demostrar su existencia y su cuantía.
Tal carga probatoria se encuentra establecida no solamente en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, al preceptuar que “incumbe a las partes probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, sino también, y particularmente para la responsabilidad contractual, en el artículo 1757 del Código Civil al disponer que “incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta”.
Así que entonces es al acreedor a quien le asiste el interés de demostrar la ocurrencia del daño y la cuantificación del perjuicio sin que pueda descargar en el juzgador todo el peso de esa carga aunque éste, desde luego, cuenta con la facultad oficiosa en materia probatoria pero dentro de los precisos límites previstos en el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo.
(…) Si se tiene en cuenta que la responsabilidad derivada del contrato persigue la indemnización de los perjuicios causados, como ya se dijo, y que en la responsabilidad contractual el deudor debe estar en mora pues de lo contrario no puede reclamar la indemnización de perjuicios ni la cláusula penal en su caso, tal como lo pregonan los artículos 1594 y 1615 del Código Civil, es conclusión obligada que si alguno de los contratantes ha incumplido el otro no estará en mora, pues así lo dispone el artículo 1609 del Código Civil, y por consiguiente el incumplido no puede reclamar perjuicios o la pena.
“ART. 1594.—Antes de constituirse el deudor en mora, no puede el acreedor demandar a su arbitrio la obligación principal o la pena, sino sólo la obligación principal…”.
“ART. 1615.—Se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora, o, si la obligación es de no hacer, desde el momento de la contravención”.
“ART. 1609.—En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos”(16).
2. Sobre la liquidación por mutuo acuerdo esta subsección ha precisado lo que a continuación se transcribe por ser pertinente para este caso:
“El Consejo de Estado ha expresado que la liquidación de común acuerdo del contrato “es una actuación administrativa posterior a su terminación normal (culminación del plazo de ejecución) o anormal (verbigracia en los supuestos de terminación unilateral o caducidad), con el objeto de definir si existen prestaciones, obligaciones o derechos a cargo de las partes, hacer un balance de cuentas para determinar quién le debe a quién y cuánto y proceder a las reclamaciones, ajustes y reconocimientos a que haya lugar, y dar así finiquito y paz y salvo a la relación negocial”(17), que es “…un corte de cuentas, es decir una etapa del negocio jurídico en que las partes hacen un balance económico, jurídico y técnico de lo ejecutado, y en virtud de ello el contratante y el contratista definen el estado en que queda el contrato, o mejor, la situación en que las partes están dispuestas a recibir y asumir el resultado de su ejecución”(18), que “corresponde al balance, finiquito o corte de cuentas que realizan y acogen de manera conjunta las partes del respectivo contrato, por tanto esta modalidad participa de una naturaleza eminentemente negocial o convencional”(19), que “es una operación administrativa que sobreviene a la finalización de un contrato, por cumplimiento del plazo anticipadamente, con el propósito de establecer, de modo definitivo, las obligaciones y derechos pecuniarios de las partes y su cuantía”(20), y que “la misma consiste en una actuación tendiente a establecer el resultado final de la ejecución contractual, en cuanto al cumplimiento de las prestaciones a cargo del contratista, los pagos efectuados por la entidad contratante, los saldos pendientes, las mutuas reclamaciones entre las partes, las transacciones y conciliaciones logradas, etc., y de esta manera finiquitar la relación negocial”(21).
Siendo ésta la descripción ontológica de ese acto, no se remite a dudas que la liquidación bilateral de un contrato estatal es un negocio jurídico de la estirpe de los contratos pues en ella se presentan los rasgos distintivos de esta especie negocial a saber: a) El acuerdo entre dos partes; y b) La finalidad, en este caso, de extinguir una relación jurídica de carácter patrimonial o, lo que es lo mismo, de contenido económico. En efecto, a las voces del artículo 864 del Código de Comercio “el contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial…”, de donde se desprende que los contratos no sólo pueden crear relaciones jurídicas sino que también pueden estar destinados a regularlas o a extinguirlas, cosa ésta última que es la que precisamente ocurre en los actos de liquidación bilateral de los contratos estatales.
Y no se olvide que la discusión decimonónica sobre la diferencia entre contrato y convención (según la cual aquel creaba obligaciones y ésta las extinguía) quedó enterrada en el ordenamiento jurídico colombiano desde que se acogió la elaboración conceptual que elaboró Bello sobre el contrato el señalar que “contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer una cosa…”(22), dando a entender que contrato y convención son la misma cosa.
[...] De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 871 del Código de Comercio(23) y el artículo 1603 del Código Civil(24) los contratos deben celebrarse y ejecutarse de buena fe, previsiones estas que implican la consagración legal del principio de la buena fe contractual.
La buena fe contractual no es otra que aquella que la doctrina ha calificado como objetiva(25) pues no consiste en un estado de creencia o convicción de actuar conforme a derecho (buena fe subjetiva) sino “en respetar en su esencia lo pactado, en cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo, en perseverar en la ejecución de lo convenido, en observar cabalmente el deber de informar a la otra parte, y, en fin, en desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia”(26).
Uno de tales comportamientos propios de la buena fe objetiva, que aquí conviene destacar, es el deber de información al cocontratante y que consiste en la obligación que tiene cada una de las partes de revelar a la otra todas aquellas circunstancias que sean relevantes para la formación, la ejecución o la extinción del contrato.
Con otras palabras, en la liquidación bilateral del contrato, quien esté inconforme con las cuentas que se presentan y el finiquito que se propone debe ineludiblemente expresar con qué y por qué no está de acuerdo y por consiguiente pedir o exigir el respectivo reconocimiento, de todo lo cual debe dar cuenta el acta respectiva pues ésta será finalmente la prueba de que expresó su inconformidad y que exigió el derecho que creía tener (negrilla fuera de texto).
“…cuando se liquida un contrato y las partes firman el acta de liquidación sin reparo alguno, estos en principio no pueden mañana impugnar el acta que tal acuerdo contiene, a menos que exista error u omisión debidamente comprobado. La liquidación suscrita sin reparos es un auténtico corte de cuentas entre los contratistas, en la cual se define quién debe, a quién y cuánto”(27).
“…en la etapa de liquidación de un contrato, las partes deben dejar sentado en acta sus pretensiones para que sean consideradas por la otra parte, es ese el momento del contrato, en el cual la parte adquiere legitimación para reclamar en vía judicial o extrajudicial, las pretensiones que la otra parte no acepte. Las divergencias que existan al momento de liquidar el contrato, que sean enunciadas en acta, y no aceptadas estructuran la base del petitum de una eventual demanda. Por el contrario la parte que no deje anotada en el acta de liquidación final, la existencia de alguna pretensión para que la otra la considere en esa vía, nunca podrá pretenderlas judicialmente…”(28).
“…para efectos de poder acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es requisito indispensable que las partes hayan dejado constancia expresa, en el acta de liquidación del contrato, de las inconformidades que pudieron resultar durante su ejecución, tal como esta Sala lo ha señalado en reiteradas ocasiones… Ahora bien, la constancia que el contratista inconforme consigna en el acta no puede ser de cualquier tipo; es necesario que reúna las siguientes características: que identifique adecuadamente los problemas surgidos con ocasión del contrato, es decir, que sea clara, concreta y específica; no obstante no tiene que expresar técnicamente toda una reflexión y justificación jurídico-económica, pero sí debe contener, así sea de modo elemental, la identificación del problema, es decir, los motivos concretos de inconformidad… Lo anterior significa que la constancia de inconformidad no se satisface con una formulación genérica, que no identifique la razón de ser de la salvedad del contratista; tal conducta impide la claridad necesaria en la conclusión de la relación negocial, bien porque las partes están de acuerdo en forma plena, o bien porque subsisten diferencias entre ellas”(29).
Por consiguiente las salvedades que se exponen en expresiones genéricas, esto es que no dan cuenta de lo que se pretende ni de las razones o motivos que llevan a la reclamación, jamás legitiman al inconforme para concurrir ante la jurisdicción contencioso administrativa a pretender lo que en la liquidación no reclamó ni salvó de manera clara, concreta y específica”(30).
3. En el asunto que aquí se revisa por la vía de la apelación, se observa que el demandante y ahora apelante único ha basado en buena parte sus pretensiones, así como el sustento de la alzada, en que existe responsabilidad contractual derivada de la mora o cumplimiento tardío de las obligaciones asumidas por la entidad demandada, en el sentido en que esta, no realizó el pago oportuno de algunas cuentas de cobro, en virtud a lo contemplado en la cláusula sexta - Forma de pago de los contratos de obra 003 y 004 de 1996, razón por la cual la parte incumplida debe responder por los perjuicios ocasionados por el incumplimiento. Adicionalmente, que la entidad demandada no cumplió con la realización de la liquidación de los contratos de obras referidos, en virtud a lo establecido en la cláusula trigésima sexta.
Así las cosas, y para resolver el pedimento de la parte demandante en este proceso, es necesario de manera inicial que la Sala se refiera al momento en que el deudor se constituye en mora, con fundamento en los artículos 1608 y 1609 del Código Civil, y cuyo texto es el siguiente:
1º. Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado; salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora.
2º. Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla.
3º. En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor.
“ART. 1609.—Mora en los contratos bilaterales. En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos.
Ahora bien, entendida la mora como aquella situación en que queda el deudor que ha incumplido y que ha sido requerido para el cumplimiento de la obligación, a menos de que por expresa disposición de la ley no sea exigible el requerimiento. No obstante, en los eventos de que se trate de contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora por dejar de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos.
Bajo esta argumentación, es preciso indicar que el artículo 1608 en sus numerales 1º y 2º establece las excepciones al requerimiento judicial; así, el numeral 1º hace referencia a las obligaciones sometidas a plazo, evento en el cual, el plazo mismo reconviene al deudor, en aplicación del principio “dies interpellat pro homine” o el día interpela al hombre, conforme al cual sin necesidad de que se produzca ninguna interpelación o ningún acto tendiente al requerimiento, éste se producirá con la extinción del tiempo previsto para el cumplimiento e inmediatamente el deudor quedará en mora.
Lo propio ocurre, en el hecho contemplado por el numeral 2º de la norma en comento, que refiere la existencia de un término para la ejecución de la obligación, de manera que la obligación, no obstante, al no estar sometida a plazo ha de cumplirse en un espacio de tiempo determinado, entonces cuando ese término transcurre sin que se cumpla, el deudor ya está en mora, porque ocurre lo mismo que en el caso anterior donde vencido el tiempo éste lo requirió y lo constituyó en mora, se itera, en aplicación del principio “dies interpellat pro homine”.
El caso aquí comentado, se subsumiría en el evento primero donde el actor debía radicar en forma mensual las cuentas de cobro de las obras o labores ejecutadas en el mes anterior, para que la entidad demandada en el transcurso de los treinta días siguientes procediera a efectuar su pago. De modo que, tanto el demandante como la entidad demandada tenían una obligación sometida a plazo, es decir, ambos son deudores y se constituirían en mora una vez vencido el plazo sin que se haya ejecutado la obligación debida.
Así las cosas, para que surja la obligación de indemnizar los perjuicios se requiere que el deudor se encuentre constituido en mora, de acuerdo con el contenido del artículo 1615 del Código Civil, según el cual “se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora”,
Con este preámbulo sobre la constitución en mora, elemento forzoso para estudiar la pretensión del actor, quien considera que la entidad demandada realizó el pago tardío de unas cuentas de cobro correspondientes a los contratos 003 y 004 de 1996 y en consecuencia, se debe indemnizar los perjuicios ya que se generaron unos intereses de mora a su favor. La obligación que se estima incumplida, en el aparte pertinente, señaló:
“(…) Clausula sexta: Forma de pago (…)
6.1.2. El municipio de Quimbaya efectuará pagos mensuales, previa presentación de las facturas correspondientes a las labores desarrolladas en el mes respectivo, a las cuales se descontará un treinta por ciento (30.00%) como amortización del anticipo a que se refiere el numeral 6.1.1., hasta completar el monto total de dicho anticipo. Las facturas deberán ir acompañadas de todos los comprobantes y documentos necesarios para sustentar las cantidades de obra ejecutadas durante el mes anterior. Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al recibo de cada factura, el municipio de Quimbaya efectuará su pago total (…)”.
Dicho esto, vale la pena resaltar que de acuerdo con lo preceptuado por la cláusula antes citada, relacionada con la forma de pago de los contratos en cuestión, si bien es cierto que, el municipio de Quimbaya se encontraba obligado a efectuar pagos mensuales de las labores gestionadas en el mes anterior por la contratista, esto es, a los treinta (30) días siguientes a la radicación de la cuenta de cobro con los documentos soportes, también lo es, que para que esta obligación se pudiera cumplir por parte de la entidad demandada, primero le correspondía al contratista radicar mensualmente estas cuentas propias de los avances de obra ejecutados en el mes anterior.
Así las cosas, la Sala estima que para desatar el asunto planteado, es decir, si efectivamente se presentó un incumplimiento en el pago por parte de la entidad demandada que produjo la mora que reclama el actor, se hace necesario determinar si la parte demandante presentó ante la administración estas cuentas de forma oportuna con los documentos soportes, tal y como se acordó contractualmente, o si por el contario, la contratista incumplió la obligación a su cargo.
Entonces para acceder a la pretensión de la parte accionante, esta debió demostrar en el plenario dos extremos, a saber: la fecha de radicación de cada una de las cuentas de cobro ante la entidad demandada y la fecha de pago de las mismas.
De esta forma, se observa que en el libelo introductorio se presentó una relación de cuentas de cobro correspondientes a los contratos 003 y 004 de 1996 donde indicó: números de actas, fecha de cuenta de cobro, vencimiento cuenta de cobro, valor acta neto a pagar y fecha de pagos realizados.
Nótese, cómo en la relación de cuentas de cobro antes referida que presentó la demandante se obvia la información más importante para sustentar la petición de reconocimiento de la mora, esto es, las fechas de radicación de las cuentas ante la entidad pública demandada, para que la Sala pueda determinar en principio, el cumplimiento de la parte demandante, esto es, si las cuentas fueron radicadas dentro del mes siguiente a que se ejecutara la labor y no varios meses después, como se pudo constatar en la mayoría de ellas. A esta conclusión llega la Sala, luego de confrontar el petitum de la demanda(31), con la certificación(32) expedida por el secretario de despacho en asuntos de planeación e infraestructura del municipio de Quimbaya (Quindío) y con el acta de inspección judicial(33) practicada por el Tribunal Administrativo del Quindío el 30 de julio de 2002, que aunque relacionan números de actas de recibo parcial de obra con su fecha y valor, también indica que algunas de las cuentas de cobro se encontraron sin fecha y se aprecia que en dicha diligencia no se indicó la fecha de radicación de las cuentas de cobro por parte de la contratista.
De otra parte, la recurrente arguye falta de valoración probatoria de los testimonios(34) y del dictamen pericial(35) rendido el 2 de septiembre de 2002, por lo cual la Sala considera pertinente señalar que las declaraciones obrantes en el proceso, no permiten determinar con la certeza y precisión requerida lo pretendido por la actora en la demanda.
Ahora bien, frente al dictamen pericial este señala que la metodología utilizada fue “Para el efecto de realizar la revisión de fórmulas aplicadas se tomaron los valores suministrados en la demanda en cuanto a las fechas de acta, fecha de la cuenta de cobro, fecha de vencimiento del acta y fecha de los pagos realizados, en cuanto a los valores se parte del valor del acta, descontándole el valor que se amortiza al anticipo, lo cual nos da una valor neto sobre el cual se liquida la indexación y los intereses de mora”. Para la Sala resulta claro que el dictamen pericial rendido por los expertos en el presente proceso, no reúne los elementales requisitos de firmeza, claridad, completud y fundamentación necesaria para ser valorado, pues el mismo, se soportó como lo dice su metodología en la información proporcionada por la parte demandante, tales como: fechas de las actas, fechas de las cuentas de cobro y fecha de los pagos realizados, sin llegar a analizar el punto más relevante de la Litis, es decir, en qué fecha se radicaron las cuentas de cobro objeto de discusión.
Por lo antes expuesto, y teniendo en cuenta que el problema a dilucidar por los técnicos debía conducir a determinar si el demandante había presentado las cuentas de cobro en la oportunidad debida a la entidad demandada y que el pago de estas cuentas se había realizado por la entidad demandada de manera tardía, es decir, por fuera de los plazos convenidos en la cláusula sexta de los contratos 003 y 004 de 1996, este dictamen no tuvo en cuenta la fecha de radicación de las cuentas de cobro en la entidad demandada, motivo por el cual la Sala no puede acogerlo.
Admitir la existencia de un incumplimiento contractual por parte de la entidad demandada al no pagar oportunamente las cuentas de cobro presentadas por la contratista, prescindiendo de la carga que esta tenía, de presentar ante la entidad demandada las cuentas de cobro en forma mensual correspondientes a las labores desarrolladas en el mes anterior, sería tanto como, perder de vista lo acordado por la partes en la cláusula sexta de los contratos 003 y 004 de 1996, en donde se estableció una doble obligación, la primera a cargo de la contratista de radicar con los documentos soportes ante la entidad contratante dentro del mes siguiente la cuenta de cobro correspondientes a las cantidades de obra ejecutadas en el mes anterior y la segunda, en cabeza de la entidad contratante consistente en pagar dentro de los treinta días calendario siguientes a la radicación de la cuenta, los valores a favor de la contratista.
Es así que, para alegar el incumplimiento de la entidad demandada se debió probar por parte de la actora el cabal cumplimiento de la obligación a su cargo, porque de no ser así se estaría aceptando un beneficio individual de la contratista en detrimento de la entidad pública contratante.
Lo anterior, lleva a la Sala a reiterar que si esto se permitiera se estaría cohonestando un aprovechamiento ilegal de los recursos públicos y además se estaría acogiendo una pretensión edificada sobre la propia culpa de la contratista.
Finalmente, cabe señalar que la contratista guarda silencio sobre los motivos del retardo en la presentación de varias cuentas de cobro ante la entidad demandada; sin embargo, se atreve a solicitar se declare la responsabilidad de la entidad contratante y va más allá, requiere el reconocimiento de los intereses moratorios generados por el incumplimiento en el pago.
Así las cosas, no puede la parte demandante pretender que se le reconozcan los intereses moratorios por el pago extemporáneo de algunas cuentas de cobro si este, no radicó en oportunidad las cuentas, sino por el contrario, dejó transcurrir varios meses desde la realización de la obra y la presentación de las respectivas cuentas de cobro, es decir, prescindiendo de la carga que tenía de presentar dichas cuentas dentro del mes siguiente a la ejecución de las obras.
Adicionalmente a lo expuesto, la parte recurrente solicita que se ordene por parte de esta corporación la liquidación de los contratos 003 y 004 de 1996, solicitud que una vez analizada no puede ser atendida, ya que no reposan en expediente todas las actas parciales de obra y de ajustes que se realizaron en desarrollo de estos contratos, documentos esenciales para hacer el balance de la ejecución de los mismos y en consecuencia, se pueda proceder al finiquito de la relación contractual.
Por las consideraciones antes expuestas, la Sala procederá a confirmar la sentencia apelada proferida por la Sala de Descongestión para los Tribunales Administrativos del Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño.
1. CONFIRMAR la sentencia apelada proferida el 11 de noviembre de 2004 por la Sala de Descongestión para los Tribunales Administrativos del Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño, por las razones expuestas en esta sentencia.
(13) F. HINESTROSA. Tratado de las obligaciones. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2004, p. 237.
(14) Se exceptúa el caso, por ejemplo, en el que el deudor conviene en responder aún en el evento de fuerza mayor o caso fortuito, tal como se desprende de los incisos finales de los artículos 1604 y 1616 del Código Civil.
(15) Artículos 1604, inc. 2º, y 1616, inc. 2º, ibídem.
(16) Reiteración jurisprudencial Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, subsección C, Sentencia del 24 de julio de 2013, exp. 25131 y Sentencia del 26 de marzo de 2014, exp. 22831.
(17) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, Sentencia del 4 de junio de 2008, exp. 16.293 (nota del texto citado).
(18) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, Sentencia del 14 de abril de 2010, exp. 17.322 (nota del texto citado).
(19) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, subsección A, Sentencia del 31 de marzo de 2011, exp. 16.246 (nota del texto citado).
(20) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, subsección B, Sentencia del 6 de febrero de 2011, exp. 14.823 (nota del texto citado).
(21) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, subsección B, Sentencia del 29 de febrero de 2012, exp. 16.371 (nota del texto citado).
(22) Artículo 1495 del Código Civil colombiano (nota del texto citado).
(23) “Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural” (nota del texto citado).
(24) “Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley pertenecen a ella” (nota del texto citado).
(25) Sobre la buena fe objetiva en el derecho colombiano Cfr.: M. L. NEME VILLARREAL. El principio de buena fe en materia contractual en el sistema jurídico colombiano. En: Revista de Derecho Privado Nº 11, Universidad Externado de Colombia, Bogotá 2006, pp. 79 a 125 y M. L. NEME VILLARREAL. Buena fe subjetiva y buena fe objetiva. En: Revista de Derecho Privado Nº 17, Universidad Externado de Colombia, Bogotá 2009, pp. 45 a 76 (nota del texto citado).
(26) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, subsección C, Sentencia del 22 de junio de 2011, exp. 16.836 (nota del texto citado).
(27) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, Sentencia del 9 de marzo de 1998, exp. 11.101 (nota del texto citado).
(28) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, Sentencia del 16 de febrero de 2001, exp. 11.689 (nota del texto citado).
(29) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, Sentencia del 6 de julio de 2005, exp. 14.113 (nota del texto citado).
(30) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, subsección C, Sentencia del 18 de julio de 2012, exp. 22.221.
(31) Fls. 7 y 8, c. 1.
(32) Fls. 18 a 21, c. 2.
(33) Fls. 83 y 84, c. 2.
(34) Fls. 130 a 134, c. 2.
(35) Fls. 96 a 101, c. 2.

References: artículo 177
 artículo 1757
 artículo 169
 artículo 1609
 artículo 864
 artículo 871
 artículo 1603
 artículo 1608
 artículo 1615
 Artículo 1495