Source: http://docplayer.it/14059757-Comune-di-rivanazzano-terme-provincia-di-pavia-servizio-edilizia-privata-urbanistica.html
Timestamp: 2019-02-23 19:56:56+00:00

Document:
COMUNE DI RIVANAZZANO TERME Provincia di PAVIA Servizio Edilizia Privata Urbanistica - PDF
Download "COMUNE DI RIVANAZZANO TERME Provincia di PAVIA Servizio Edilizia Privata Urbanistica"
1 COMUNE DI RIVANAZZANO TERME Provincia di PAVIA Servizio Edilizia Privata Urbanistica SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.) ex lege n. 241, art.19 Il/ La sottoscritto/a codice fiscale/partita IVA residente /con sede in via n tel. / fax / nel caso di Società/Persone giuridiche indicare il titolo giuridico del firmatario: carica sociale, procuratore, delega, ecc. DICHIARA in applicazione degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n 445, consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi dell art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 in qualità di: proprietario avente titolo con delega della proprietà in data / / Dati del proprietario: nominativo residente/con sede in via di essere legittimato ALLA PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. per intervento di (indicare la qualificazione dell intervento) sul fabbricato/area sito in via n. scala piano identificato al N.C.E.U./C.T. al foglio mappale sub e pertanto SEGNALA 1. di dare inizio: contestualmente alla data di presentazione all ufficio protocollo comunale della presente S.C.I.A. il giorno, (l effettivo inizio dei lavori sarà denunciato formalmente e per tempo con apposita comunicazione) all esecuzione degli interventi edilizi sull immobile sopra descritto.
2 Descrizione dell intervento, come da elaborati progettuali allegati: 2. che la progettazione dei lavori di che trattasi è stata affidata all Ing./Arch./Geom./P.to Industriale con studio tecnico in Via n., tel., fax n., cell., , C.F. iscritto all Ordine/Collegio professionale di al n. ; 3. che la direzione dei lavori di che trattasi è stata affidata: al medesimo progettista; all Ing./Arch./Geom./P.to Industriale con studio tecnico in Via n., tel., fax n., cell., , C.F. iscritto all Ordine/Collegio professionale di al n. ; 4. che l esecuzione delle opere: è stata affidata all Impresa con sede in Via n., tel., fax n., cell., , C.F./P.IVA, iscritta alla C.C.I.A.A. di col n. ; verrà eseguita direttamente dal sottoscritto denunciante (in economia) sotto la diretta sorveglianza del Direttore dei Lavori; DICHIARA di essere consapevole che i lavori edilizi di cui alla presente segnalazione certificata di inizio attività : - devono avere inizio entro 1 (uno) anno dalla data di efficacia della stessa (cfr. art. 42, comma 6, L.R. n. 12/2005); - devono essere ultimati entro 3 (tre) anni dalla data di inizio lavori, la quale deve essere tempestivamente comunicata all ufficio comunale competente (cfr. art. 42, comma 6, L.R. n. 12/2005); che l efficacia della S.C.I.A. presentata si ha qualora sussistano tutte le condizioni previste dall art. 42, comma 8, della L.R. n. 12/2005 ovverosia: regolarità formale e completezza della documentazione presentata; l intervento edilizio non rientra nel caso di esclusione previsto dall art. 41 della L.R. n. 12/2005 nonché nei casi di esclusione previsti nell art. 19 comma 1 Legge 241 del 1990 sostituito dall art. 49 comma 4 bis della Legge 122/2010;
3 che: l intervento non prevede la produzione di terre e rocce da scavo; l intervento prevede la produzione di terre e rocce da scavo, da sottoporre alle disposizioni in materia di rifiuti (parte quarta D.lgs 152/2006) e, pertanto, si allega stima dei quantitativi prodotti e indicazione dell impianto di destinazione, nonché la documentazione prevista ai sensi dell art. 186 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. ; L intervento prevede la produzione di terre e rocce di scavo di cui si prevede il riutilizzo in sito. di dare atto che i lavori edilizi di cui alla presente segnalazione certificata di inizio attività : non sono subordinati alla corresponsione del contributo di costruzione di cui all art. 43 della L.R. 12/2005; sono subordinati alla corresponsione del contributo di costruzione di cui all art. 43 della L.R. 12/2005 (come da modulo per il pagamento del contributo di costruzione allegato D), la cui somma è stata versata alla Tesoreria Comunale contestualmente alla presentazione della S.C.I.A.; sono subordinati ai sensi dell art. 10, comma 10, del D.L n. 8, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 e s.m.i., al pagamento dei diritti di segreteria pari a.., (come da tabella diritti di segreteria allegato B). Precisa, inoltre, che le somme di cui sopra sono state calcolate in via provvisoria salvo conguaglio che verrà richiesto dall Amministrazione Comunale in seguito alle verifiche effettuate da parte dell ufficio comunale competente. IL SEGNALATORE IL DIRETTORE DEI LAVORI firma leggibile per esteso IL PROGETTISTA timbro e firma leggibile per esteso IL COSTRUTTORE timbro e firma leggibile per esteso timbro e firma leggibile per esteso L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che: 1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate; 2. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; 3. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi; 4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti; 5. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati; 6. titolare della banca dati è il Comune di Rivanazzano Terme; responsabili del trattamento dei dati sono i Responsabili dei Settori interessati.
4 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (barrare la casella ricorrente e pertinente per l intervento edilizio proposto) N.B.: la documentazione allegata alla presente S.C.I.A. è in unica copia. fotocopia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e del progettista; fotocopia titolo di proprietà; tavole di progetto, in unica copia scala 1:100, (stato autorizzato stato comparativo stato di progetto); relazione descrittiva dell intervento in progetto; estratto di P.R.G. con evidenziato l immobile interessato dalle opere; esame dell impatto paesistico del progetto; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (come da fac-simile comunale), sottoscritta dalla ditta esecutrice delle opere di cui alla S.C.I.A; prospetto riepilogativo delle modalità di calcolo, con dimostrazione grafica, del contributo di costruzione dovuti al Comune (cfr. art. 42, comma 2, della l.r. n. 12/2005); copia ricevuta di versamento alla Tesoreria Comunale del contributo di costruzione; elencazione dettagliata analitica di tutte le superfici residenziali e non residenziali prima e dopo l intervento e relativa compilazione del modello ministeriale allegato per il calcolo del costo di costruzione; modello ISTAT, debitamente compilato e sottoscritto, per nuovi fabbricati o ampliamenti di fabbricati esistenti (nel caso esistano volumi anche di box); documentazione fotografica a colori dell area e/o dei fabbricati oggetto di intervento; assenso scritto e registrato dei confinanti nel caso di costruzione di autorimesse a confine; assenso del Condominio (ove necessario); relazione geologica estesa a tutta l area di intervento; dichiarazione del progettista circa la conformità del progetto alle prestazioni dettate dalla L.R n. 6, (abbattimento barriere architettoniche), dal D.M. n. 236/1989 e circa l idoneità delle eventuali soluzioni alternative alle specificazioni ed alle soluzioni tecniche dettate dal D.M. medesimo (visibilità, accessibilità); relazione tecnica ed elaborati grafici in merito all abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla L.R n. 6, L n. 13 e relativo D.M. di attuazione n. 236; progetto dell impianto termico e dell isolamento termico dell edificio, di cui all art. 28 della L n. 10, sia in forma cartacea che digitale (cfr. punto 12.2 della deliberazione di G.R n. 8745) corredato della relazione tecnica, allegato B, di cui alla medesima d.g.r; ovvero dichiarazione di esonero, ai termini di legge, sottoscritta dal progettista; dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M (nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche - cfr. art. 7, comma 1, L.R. n. 13/2001); documentazione di previsione di impatto acustico (cfr. art. 8, comma 4, L n. 447; art. 5, comma 1, L.R n. 13 ed artt d.g.r n. 8313); documentazione di valutazione previsionale del clima acustico (cfr. art. 8, comma 3, L n. 447; art. 5, comma 2, L.R n. 13 ed art. 6 d.g.r n. 8313); copia progetto degli impianti tecnologici di cui al D.M n. 37; documentazione relativa alle terre e rocce da scavo (cfr. art. 186 d.lgs. n. 152/2006);
5 COMUNE DI RIVANAZZANO TERME Provincia di PAVIA Servizio Edilizia Privata Urbanistica RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE Il/ La sottoscritto/a codice fiscale con studio in via n. tel. / fax / in qualità di progettista iscritto all albo professionale de dell Ordine/Collegio della provincia di col n. DICHIARA che le opere di cui alla segnalazione certificata di inizio attività consistono in (descrizione dettagliata delle opere) ASSEVERA SOTTO LE PROPRIE PERSONALI RESPONSABILITÀ E CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE PER DICHIARAZIONI MENDACI, COSÌ COME STABILITO DALL ART. 76 DPR 28/12/2000 N. 445, CHE LE OPERE DA REALIZZARE COSÌ COME DESCRITTE NEGLI ALLEGATI ELABORATI GRAFICI: insistono su area classificata dal vigente P.R.G. in zona (indicare la destinazione di P.R.G. vigente ed allegare estratto); sono conformi: agli strumenti urbanistici adottati ed approvati ed in salvaguardia al Regolamento Edilizio vigente ai regolamenti comunali vigenti al vigente Regolamento Locale di Igiene al regolamento di fognatura
6 alle norme sull eliminazione delle barriere architettoniche alle vigenti disposizioni di sicurezza ed altre leggi e / o disposizioni e norme vigenti; DICHIARA INOLTRE: 1) che lo stato di fatto rappresentato è conforme alla situazione assentita dal Comune di Rivanazzano Terme con le seguenti pratiche edilizie: 2) che le opere in progetto: non sono soggette al parere preventivo dei Vigili del Fuoco in quanto l unità immobiliare/l immobile non è interessata da attività soggette al parere preventivo di cui al D.M ; sono soggette al parere preventivo dei Vigili del Fuoco. Si allega copia della ricevuta di presentazione del progetto, in data / /, al Comando dei Vigili del Fuoco. Con la fine lavori occorrerà comunque dichiarare la conformità tra il progetto approvato dal Comando dei V.V.F. e il progetto edilizio. 3) che le opere in progetto: non interessano la statica dell edificio; interessano la statica dell edificio e pertanto verrà inoltrata la denuncia delle opere in cemento armato prima dell inizio dei lavori. 4) che l immobile nel quale intende realizzare le suddette opere: non è gravato da alcun vincolo ai sensi di Legge; è vincolato ai sensi della Parte II del D.Lgs.42/04. Si allega benestare n. rilasciato in data / / dalla competente Soprintendenza Beni Ambientali Architettonici. 5) che le opere: non comportano modifica degli impianti tecnologici; comportano installazione / ampliamento / modifica degli impianti in utenze: residenziali commerciali terziarie industriali artigianali e pertanto è obbligatorio, ai sensi degli art. 5 7 ed 11 del DM. n. 37/2008, allegare idonea documentazione a firma degli installatori e/o tecnici abilitati relativa ai seguenti impianti: o distribuzione energia elettrica parti comuni e singole unità immobiliari o imp. radiotelevisivi elettronici antenne e protezioni scariche atmosferiche o riscaldamento e/o climatizzazione o idrosanitario o adduzione gas o sollevamento persone o cose o impianto antincendio 6) che le opere: non comportano mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari già censite, secondo quanto previsto dalla Legge 9 marzo 2006, n 80 e che quindi non è necessaria la presentazione degli atti di aggiornamento catastali; comportano mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari già censite, secondo quanto previsto dalla Legge 9 marzo 2006, n 80 e che quindi è necessaria la presentazione degli atti di aggiornamento catastali. Li, firma e timbro del tecnico asseverante
7 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA (art. 47 del D.P.R n.445) Il/la sottoscritto/a _ nato a ( ) il C.F. residente a ( ) in Via n. in qualità di titolare dell IMPRESA COSTRUTTRICE con sede a ( ) in Via n. tel. fax. Partita I.V.A. n. Incaricata dal Sig., per la realizzazione di in Via n., e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall art.76 del D.P.R. 445 del per i casi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi DICHIARA E CERTIFICA di possedere i requisiti previsti dall allegato XVII del D.LGS n.81 del e s.m.i.; che l organico medio annuo è così composto: che il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti risulta il seguente: Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all art.13 del D. Lgs. 196/03, i dati personali da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa Lì Il/La Dichiarante (firma e timbro) Allegati obbligatori: 1. copia del documento di identità in corso di validità del titolare dell Impresa; 2. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato; 3. documento unico regolarità contributiva (D.U.R.C.).
8 ADEMPIMENTI DA OSSERVARE ALL INIZIO DEI LAVORI (barrare la casella ricorrente e pertinente per l intervento edilizio proposto) Trasmettere all Ufficio Protocollo comunale la seguente documentazione: comunicazione di inizio dei lavori copia dell atto di nomina, da parte del proprietario dell edificio, del soggetto certificatore cui è stato conferito l incarico di redigere l attestato di certificazione energetica (cfr. punto 12.3 della d.g.r n. 8745); ovvero dichiarazione di esonero ai termini di legge. denuncia dei lavori per le opere in cemento armato e/o struttura metallica (cfr. art. 4 della Legge n ed art. 65 del D.P.R n. 380). Contestualmente, dovrà essere presentato l atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2 dell art. 67 del D.P.R. n. 380/2001 (cioè che il collaudatore Ingegnere o Architetto che sia - è iscritto all albo da almeno 10 anni e non è intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell opera) Provvedere ad installare all ingresso del cantiere edile (ben visibile dalla pubblica via) un cartello da cui risultino i principali dati conoscitivi quali: data e numero della S.C.I.A., committente, progettista, direttore dei lavori, impresa edile esecutrice, data di inizio lavori, ecc. (cfr. art. 27, comma 4, DPR n. 380/2001) ADEMPIMENTI DA OSSERVARE ALL ULTIMAZIONE DEI LAVORI (barrare la casella ricorrente e pertinente per l intervento edilizio proposto) Trasmettere all Ufficio Protocollo comunale la seguente documentazione: comunicazione di ultimazione dei lavori certificato di collaudo finale, a firma del progettista o di un tecnico abilitato, attestante la conformità dell opera eseguita al progetto di cui alla S.C.I.A. presentata (cfr. art. 42, comma 14, L.R. n. 12/2005) richiesta del certificato di agibilità, come da apposita modulistica, entro 15 gg. dalla data di ultimazione dei lavori di finitura dell intervento pena l applicazione della sanzione amministrativa da 77,00 ad 464,00 fotocopia certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per le attività soggette di cui al D.M

References: art.19
 art. 76
 art. 42
 art. 42
 art. 42
 art. 41
 art. 19
 art. 49
 art. 186
 art. 43
 art. 43
 art. 10
 art. 42
 art. 28
 art. 7
 art. 8
 art. 5
 art. 8
 art. 5
 art. 6
 art. 186
 ART. 76
 art. 5
 art.76
 art.13
 art. 4
 art. 65
 art. 67
 art. 27
 art. 42