Source: http://docplayer.es/1403800-Condiciones-generales-de-compra-y-contratacion-de-ypf-s-a.html
Timestamp: 2016-12-02 22:51:10+00:00

Document:
⭐CONDICIONES GENERALES DE COMPRA Y CONTRATACIÓN DE YPF S.A.
CONDICIONES GENERALES DE COMPRA Y CONTRATACIÓN DE YPF S.A.
Download "CONDICIONES GENERALES DE COMPRA Y CONTRATACIÓN DE YPF S.A."
1 CONDICIONES GENERALES DE COMPRA Y CONTRATACIÓN DE YPF S.A. 1. DEFINICIONES Para mayor claridad y entendimiento de las presentes Condiciones Generales, se establecen las siguientes definiciones: YPF: YPF S.A. o cualquiera de las empresas controladas según la definición de control provista por el artículo 33 de la ley n de Sociedades Comerciales. Compra: Operación en la que el importe corresponde mayoritariamente a las adquisiciones de bienes. Contratación: Operación en la que el importe, mayoritariamente, corresponde a la adquisición de obras y/o servicios, y por consiguiente aporte de mano de obra. Tanto una compra como una contratación podrán tener componentes de obras, bienes y de servicios. En el desarrollo de las presentes Condiciones los términos compra y contratación se considerarán términos equivalentes. Pedido: Orden de Compra puntual formal emitida al proveedor donde se fijan precios, plazos, y condiciones para el aprovisionamiento de un bien o prestación de un servicio al que previamente se le ha adjudicado la compra o la contratación. En ocasiones este documento reviste simultáneamente el carácter de contrato y el de solicitud de aprovisionamiento. Contrato: Instrumento jurídico entre las partes donde se fijan precios, plazos y condiciones para el aprovisionamiento de un bien, la realización de una obra o la prestación de un servicio, que se vincula con un Pedido o Acuerdo Marco. Proveedor: La entidad que ha resultado adjudicataria de un Pedido. Contratista: La entidad que ha resultado adjudicataria de un Contrato. Pliego de Condiciones Particulares: Documento que contiene las condiciones técnicas y comerciales necesarias para que el Proveedor/ Contratista suministre el bien o realice las obras y servicios en forma y calidad requerida. Responsable: La persona nombrada por el Contratista como interlocutor para la coordinación de la ejecución de los trabajos y servicios y/o suministro de bienes que se establezcan en las Condiciones Particulares. Coordinador: La persona nombrada por el YPF para supervisar y coordinar la ejecución de los Contratos. 2. CONDICIONES GENERALES DE COMPRA Y CONTRATACIÓN 2.1 Validez y prelación de la documentación contractual Las Condiciones Generales constituyen las bases de Compra de bienes y/o Contratación de obras y/o servicios que se encuentran publicadas en las página web y que los Proveedores/ Contratistas declaran conocer con anterioridad a su participación en el proceso de la Gestión de Compras/ Contratación y que integrarán la documentación contractual que se establezca en el Pedido/ Contrato, en todos sus términos y condiciones Estas Condiciones Generales podrán ser complementadas con Condiciones Particulares que, en el caso de contradicción, prevalecerán sobre las Condiciones Generales. En caso de discordancia entre los documentos que integren un mismo Pedido/ Contrato o Pliego, lo particular prevalecerá sobre lo general siendo el orden de prelación o prioridad el siguiente: 1 - Las eventuales modificaciones al Pedido/ Contrato, expresamente convenidas por escrito y posteriores a su fecha de emisión. 2 - El Pedido/ Contrato y su documentación anexa. 3 - Las eventuales modificaciones a las Especificaciones Técnicas solicitadas. 4 - Las Especificaciones Técnicas solicitadas. 5 - Las modificaciones a las Condiciones Particulares y/o Generales. 6 - Las Condiciones Particulares de Petición de Ofertas. 7 - Las Condiciones Generales de Compra y Contratación. 8 - Las aclaraciones formuladas por escrito por el Proveedor/ Contratista, con posterioridad a su oferta y aceptadas explícitamente por YPF. 9 - La oferta del Proveedor/ Contratista.2 2.1.3 No se aceptarán otras Condiciones Generales de Venta del Proveedor/ Contratista, distintas a las establecidas en el presente documento salvo aceptación expresa total o parcial y por escrito de las mismas por YPF Quedarán nulas y sin valor las condiciones y especificaciones que el Proveedor/ Contratista inserte en sus ofertas, notas de entrega, facturas u otros documentos cruzados entre las partes, que contradigan las condiciones expresas establecidas en el Pedido/ Contrato y en las presentes Condiciones Generales Los Contratos para el suministro de obras y/o servicios se mantendrán en vigor mientras dure la ejecución de los trabajos objeto de los mismos, de acuerdo con lo establecido en la documentación contractual. Si se hubiera predeterminado una fecha de vencimiento, con independencia de dichos trabajos, el Contrato se entenderá tácitamente prorrogado por períodos mensuales sucesivos, salvo denuncia por escrito de cualquiera de las partes con una antelación mínima de treinta días a dicha fecha de vencimiento o de cualquiera de las prórrogas. No obstante, en cualquiera de los supuestos, en la documentación contractual adjunta al Pedido/ Contrato se indicarán las cláusulas que serán de aplicación en materia de cumplimiento de plazos de ejecución y de prórrogas de los mismos, sin perjuicio del ejercicio por parte de YPF de sus facultades contractuales (ejemplo: aplicación de multas por demoras, rescisión por incumplimiento) que no se verán afectadas por esta prórroga. Asimismo el Proveedor/ Contratista será responsable de la demora en el cumplimiento de los trabajos y de los daños y perjuicios consiguientes, sin que la prórroga pueda ser interpretada como una liberación de responsabilidad. 2.2 Obligaciones y responsabilidades del Proveedor/ Contratista El Proveedor/ Contratista se obliga a realizar las obras y/o servicios y/o el suministro de bienes, en la extensión que se recoge en el Pedido/ Contrato y/o sus anexos y a cumplir todas las obligaciones de carácter técnico (arte, oficio, especialidades), administrativo, fiscal, laboral, previsional y legal emergentes de la relación contractual El Proveedor/ Contratista deberá entregar toda la documentación técnica y legal que le sea requerida por YPF en los documentos adjuntos y /o aplicables al Pedido/ Contrato, tanto en plazo como en cantidad, así como cualquier otra información de cualquier índole que pudieran citar las normas o reglamentaciones aplicables al suministro y /o servicio El Proveedor/ Contratista, ante el requerimiento de YPF, deberá justificar documentalmente el cumplimiento de las obligaciones a que se refieren los apartados anteriores y presentar como mínimo la documentación descripta para cada etapa según el anexo X. (Ver Anexo X). La falta de presentación o la presentación insuficiente de tal documentación justificativa constituirá un incumplimiento grave de sus obligaciones De acuerdo con la naturaleza del Pedido/ Contrato, el Proveedor/ Contratista nombrará a los Responsables dentro de su organización de la ejecución de los trabajos y servicios y /o suministro de bienes que se establezcan en las Condiciones Particulares del mismo, y comunicará tal designación al respectivo Coordinador de YPF El Proveedor/ Contratista y/o Subcontratistas mantendrán indemne a YPF frente a cualquier responsabilidad por muerte, enfermedad o lesiones de su personal y/o de terceros, así como los daños ocasionados por sus dependientes y/o vehículos y/o maquinarias y/o cualquier otra cosa de su propiedad o que este bajo su guarda producidos como consecuencia de las obras, servicios o suministros objeto del Pedido/Contrato, y contra cualquier reclamación, demanda o acción que resulte como consecuencia de lo anterior y que resulte de la acción u omisión del Proveedor/ Contratista y/o Subcontratista en el desempeño de sus obligaciones del Contrato, incluyendo honorarios legales y costas, y sin que los montos de los seguros que se suscriban constituyan un límite a su responsabilidad El Proveedor/ Contratista es responsable del pago puntual de los salarios, seguros sociales y de toda otra compensación o indemnización de naturaleza laboral o de cualquier otra índole que, por cualquier causa, deban recibir sus empleados y mantendrá indemne a YPF frente a cualquier reclamo derivado del incumplimiento de dichas obligaciones. En caso que el Proveedor/ Contratista despida a uno de los miembros de su Personal durante el plazo del Pedido/ Contrato, deberá notificar dicha decisión de inmediato a YPF especificando además las causas, si las hubiere.3 2.2.7 El Proveedor/ Contratista se obliga a cumplir con la totalidad de las normas laborales, impositivas y previsionales, trabajo de menores, incluyendo sin limitación el pago de los salarios y contribuciones patronales sobre todo el personal que emplee cada una para la prestación de sus servicios. Asimismo se compromete a efectuar en tiempo y forma sus aportes a la A.R.T. correspondiente, debiendo presentar en forma mensual el número de CUIL de cada uno de los trabajadores que presten servicios y la constancia de pago de las remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de aportes mensuales al sistema de la seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la que sea titular y la correspondiente cobertura por riesgos del trabajo de conformidad con lo establecido en la ley de Contrato de Trabajo - Reforma Laboral. YPF podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de las mismas. El Proveedor/ Contratista acreditará su afiliación a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo ART-, a satisfacción de YPF, que cubra a todo el personal afectado al cumplimiento del presente, debiendo mantener plenamente vigente dicha cobertura durante el término de vigencia del Pedido/Contrato. El Proveedor/ Contratista exhibirá cada vez que le sea requerida por YPF, las constancias que acrediten el pago oportuno de las alícuotas a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo o bien constancia indubitable de la resolución que lo autoriza a auto asegurarse. Las pólizas de A.R.T. deberán incluir una cláusula de no repetición contra YPF El Proveedor/ Contratista se obliga a mantener indemne a YPF frente a todo reclamo, de cualquier naturaleza, que pretenda hacerse efectivo contra YPF por los trabajadores del Proveedor/ Contratista, sus derechos habientes y/o cualquiera de los organismos recaudadores de la seguridad social, impositivos, sindicales y/o de obra social, con fundamento en la existencia, ejecución y/o extinción de relaciones laborales que se entablen con el Proveedor/ Contratista, y/o con fundamento en una pretendida solidaridad o vinculación de cualquier tipo entre el Proveedor/ Contratista e YPF. El Proveedor/ Contratista se obliga a pagar a YPF dentro de los 15 días de notificado, todas las sumas que YPF esté obligado a desembolsar, incluyendo pero no limitado a honorarios y gastos de asesores legales, intereses, peritos y otros consultores, como consecuencia de reclamos, juicios o acciones legales o por cualquier otra causa derivados del Pedido/ Contrato El Proveedor/ Contratista se compromete exigir a sus contratistas o subcontratistas el cumplimiento de la Ley de Riesgos del trabajo debiendo hacerse responsable ante YPF del pago de las alícuotas correspondientes por parte de sus contratistas y/o subcontratistas El Proveedor/ Contratista deberá cumplir las Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo relativas a derechos laborales, trabajo de menores, etc El Proveedor/ Contratista, deberá cumplir cuantas disposiciones relativas al Medio Ambiente y Seguridad e Higiene se hallaren vigentes y resulten de aplicación al Pedido/ Contrato y, en cualquier caso, las establecidas en la normativa y práctica interna de YPF, las que se darán a conocer al Proveedor/ Contratista en oportunidad del proceso de compra o contratación y declarará conocer y aceptar. El Proveedor/ Contratista y/o Subcontratistas mantendrán indemne a YPF y a cualquier de sus funcionarios o empleados frente a cualquier reclamo derivado del incumplimiento de las normas ambientales y/o de seguridad y/o higiene El Proveedor/ Contratista será responsable e indemnizará a YPF, en todo momento, contra toda pérdida, daño o responsabilidad de cualquier tipo que haya sufrido esta última, ya sea en forma directa o indirecta, por o en relación con el cumplimiento y/o incumplimiento de las obligaciones en virtud del Pedido/Contrato por parte del Proveedor/ Contratista o de su personal, incluyendo a mero título enunciativo: a) toda pérdida, daño o responsabilidad que surja de un reclamo formulado por un tercero con motivo de pérdida o daño sufrido por éste o sus bienes, ya sea en forma directa o indirecta, por o en relación con la prestación de los Servicios o cumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista o del Personal; o b) todo reclamo formulado por el personal o por cualquier organismo público, entidad sindical y/o división de seguridad social, otras autoridades de aplicación o terceros debido al incumplimiento del Proveedor/ Contratista de sus obligaciones legales como empleador. La indemnidad otorgada conforme al presente es una obligación permanente e independiente de las demás obligaciones del Proveedor/ Contratista, y: (i) continuará vigente después de la finalización del Pedido/ Contrato;4 (ii) (iii) no se extingue ante un pago parcial; puede ser exigida aún antes de incurrir en algún gasto o de realizar algún pago en virtud del Pedido/ Contrato El Proveedor/ Contratista acepta que YPF, tiene el derecho, ante una situación de incumplimiento o riesgo de incumplimiento por parte del Proveedor/ Contratista y previa intimación a regularizar dicho incumplimiento por un plazo no menor a los 7 (siete) días corridos, a retener total y/o parcialmente, a su exclusivo criterio razonable, las certificaciones y/ o pagos devengados y/o a devengarse con motivo de la compra y/o contratación objeto del pliego respectivo. Esta retención no devengará intereses a favor del Proveedor/ Contratista ni le dará derecho a reclamo alguno, excepto dolo o culpa grave, y será pagado a éste último, si correspondiere, una vez regularizado el incumplimiento por el Proveedor/ Contratista. 2.3 Obligaciones y responsabilidades de YPF YPF nombrará un Coordinador para los trabajos de obras y servicios, que facilitará al Proveedor/ Contratista toda aquella información acerca de la responsabilidad establecida en el Pedido/ Contrato que le será aplicable al Contratista como consecuencia de la ejecución del mismo. 2.4 Cesión del Pedido/ Contrato y Subcontratación Las obras, bienes y servicios amparados por el Pedido/ Contrato no podrán ser delegados o subcontratados, total o parcialmente, sin autorización previa, y por escrito de YPF Para la obtención de la autorización previa de subcontratación, el Proveedor/ Contratista exigirá al Subcontratista toda la documentación prevista en la Petición de Oferta y en estas Condiciones Generales, así como su compromiso escrito de cumplimiento de todas y cada una de las cláusulas del Pedido/ Contrato y de su documentación anexa, debiendo hacer entrega inmediata de todo ello a YPF En caso de empleo de subcontratistas, el Proveedor/ Contratista seguirá siendo el responsable principal ante YPF del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Pedido/ Contrato, aún cuando se trate de obras, bienes o servicios directamente suministrados/ prestados por el subcontratista autorizado. Sin perjuicio de esto, YPF podrá en todo momento inspeccionar y vigilar los trabajos del subcontratista y el cumplimiento de sus obligaciones. 2.5 Condiciones económicas y obligaciones fiscales y tributarias Los precios recogidos en el Pedido/ Contrato y /o sus anexos, se entenderán fijos y no revisables hasta el total y correcto cumplimiento del Pedido/ Contrato, salvo expresa indicación en contra, e incluirán toda clase de tributos, impuestos, cargas, gravámenes, tasas, arbitrios y contribuciones a excepción del IVA (Impuesto sobre el Valor Agregado o Añadido) o cualquier otro de similar naturaleza, que figurará por separado como partida independiente. De corresponder, en los casos que Proveedor/ Contratista tenga domicilio en el exterior, todas las retenciones que correspondan por tributos, impuestos, cargas, gravámenes, tasas, contribuciones y/o cualquier otro impuesto quedará a exclusivo cargo del Proveedor/Contratista, quien recibirá el importe neto de estas retenciones y los correspondientes certificados de retención que acrediten el depósito de las sumas retenidas por parte de YPF La existencia de la oferta escrita del proveedor y de la adjudicación o aceptación escrita de YPF es solo una condición necesaria, pero las obligaciones de YPF no nacerán sino hasta después del comienzo de la vigencia del Pedido/ Contrato, YPF podrá dejar sin efecto la adjudicación en cualquier momento durante éste período, no pudiendo el Proveedor/ Contratista efectuar reclamo alguno. No se pagarán obras, bienes o servicios no incluidos en el Pedido/ Contrato si su ejecución no ha sido previamente ofertada por el Proveedor/ Contratista, por escrito, y aceptada, también por escrito, por YPF, y emitida la correspondiente revisión del Pedido/ Contrato El pago de anticipos se efectuará, según sea cada caso, contra presentación de la correspondiente garantía de fiel cumplimiento de las obligaciones a las que corresponda dicho anticipo por parte del Proveedor/ Contratista previa su aceptación en cada caso por YPF, y siempre y cuando tal pago de anticipos esté contemplado en la correspondiente oferta y esté claramente establecido en el Pedido/ Contrato El pago del precio del Pedido/ Contrato no implicará renuncia alguna a los derechos de YPF estipulados en el mismo.5 2.5.5 El Proveedor/ Contratista será responsable de cualquier diferencia de fletes, portes u cualesquiera otros gastos originados por el incumplimiento de las instrucciones de envío o de cualquier otra de las condiciones establecidas o aplicables al Pedido/ Contrato Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 2.5.1, el pago de todos los impuestos que graven las operaciones comerciales a que estas Condiciones Generales se refieran, será responsabilidad de las partes de acuerdo a lo legalmente establecido. El contribuyente del impuesto es responsable, en cada caso, de la correcta tributación reflejada en los correspondientes documentos contables El Impuesto de Sellos, de corresponder, quedará a cargo del Proveedor/ Contratista exclusivamente. YPF no procederá al pago de factura alguna hasta tanto el Proveedor/ Contratista no entregue constancia de haber pagado el citado impuesto de sellos en la jurisdicción correspondiente YPF efectuará al momento del pago de facturas todas las retenciones impositivas y previsionales establecidas por las normas legales vigentes Las facturas presentadas por el Proveedor/ Contratista deberán cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos por las normas legales vigentes El Proveedor/ Contratista deberá informar a YPF el estado de su situación fiscal, acorde a las Normas Legales vigentes (Inscripto, No inscripto, Exento, etc.) En todos los casos el Proveedor/ Contratista deberá suministrar la información bancaria descripta en el Anexo IV. (Ver Anexo IV) El Proveedor/ Contratista y/o Subcontratistas mantendrán indemne a YPF frente a cualquier reclamo originado en la obligación del Proveedor/ Contratista y/o Subcontratista de pagar cualquier clase de tributos, impuestos, cargas, gravámenes, tasas y contribuciones, incluyendo honorarios legales y costas. 2.6 Condición de pago Se utilizaran las cláusulas descriptas en el Anexo V. (Ver Anexo V) El resto de las condiciones de pago quedarán perfectamente definidas en el Pliego de Condiciones Particulares, así como en el Pedido/ Contrato. 2.7 Aceptación. Contrato La aceptación por parte del Proveedor/ Contratista podrá hacerse por el medio que YPF determine, incluido medios electrónicos. En cualquier caso, la simple ejecución del Pedido entraña la aceptación de las presentes Condiciones Generales y excluye toda indicación contraria no confirmada por una aceptación escrita por parte de YPF La firma del contrato por parte del proveedor / Contratista dará por supuesta la total aceptación del mismo. 2.8 Plazos de entrega/ ejecución El plazo de entrega/ ejecución que se establece en el Pedido/ Contrato será firme, debiéndose de efectuar de acuerdo con las cantidades, fechas y lugares especificados en los programas de entrega/ ejecución definidos y suministrados por YPF. El mero vencimiento del plazo pactado hará incurrir en mora automática al Proveedor/ Contratista sin necesidad de intimación y/o interpelación de ninguna clase En caso de retraso, YPF podrá optar entre aceptar el suministro aplicando las penalidades que se hayan establecido, o bien rechazar el suministro aplicando las multas correspondientes sin que proceda reclamación alguna por parte del Proveedor/ Contratista. Sin perjuicio de lo expuesto, YPF tendrá la facultad de rescindir el contrato y reclamar los daños y perjuicios que hubiese sufrido.6 2.8.3 YPF podrá cambiar periódicamente, y en forma razonable, los programas de entrega/ ejecución, u ordenar la suspensión temporal de entregas programadas sin que ello implique una modificación del precio ni de los términos y condiciones del Pedido/ Contrato. 2.9 Garantías El Proveedor/ Contratista garantiza que el suministro de bienes y/o la realización de obras y servicios, son adecuados al fin que se destinan y de primera calidad y primer uso, así como que cumplen los requisitos de seguridad y calidad especificados en el Pedido /Contrato, en la correspondiente legislación vigente así como en las normas propias de YPF, y que los realizará ateniéndose a los programas de trabajo/ ejecución establecidos El Proveedor/ Contratista garantiza igualmente que los bienes son de su plena propiedad, están libres de cargas y gravámenes a favor de terceros, carecen de defectos y son idóneos para su comercialización, como que dispone de las patentes, licencias y demás derechos de propiedad industrial necesarios para la realización de cuanto es objeto del Pedido/ Contrato Retenciones en concepto de Garantía: Las retenciones en concepto de Garantía se establecerán en las Condiciones Particulares del Pedido/ Contrato. La garantía en efectivo, bancaria, el seguro de caución y la retención de fondos y/o cualquier otra garantía que requiera YPF tienen como fin garantizar el correcto cumplimiento del Proveedor/ Contratista de las obligaciones que resultan del Pedido/ Contrato incluyendo, a mero título enunciativo, las obligaciones del Proveedor/ Contratista con respecto a su personal, plazos de ejecución/entrega, etc. En cualquier caso, a sólo criterio de YPF, las retenciones en concepto de Garantía podrán ser sustituidas o complementadas por un aval bancario, según el modelo proforma adjunto a estas Condiciones Generales, Prenda, Seguro de Caución, Plazo Fijo o Depósito en efectivo y por entidad bancaria de reconocida solvencia, y su vigencia será la establecida por el periodo de Garantía, en todos los casos de acuerdo a los requisitos que imponga YPF y a satisfacción de esta última El Período de Garantía de las obras, bienes y servicios realizados por el Proveedor/ Contratista será establecido en las Condiciones Particulares del Pedido/ Contrato, en su defecto, será de un (1) año a partir de la fecha de entrega de la nota entrada o certificación de la prestación o del acta de recepción provisoria según el caso, salvo plazos mayores exigibles cuando así lo establezca la legislación aplicable Durante el Período de Garantía serán por cuenta del Proveedor/ Contratista todos los daños y perjuicios que se originen por causa de ejecución defectuosa de las obras, bienes o servicios contratados o mala calidad de los materiales suministrados por éste. El plazo de garantía se interrumpirá por el tiempo que se emplee en las respectivas reparaciones o sustituciones las que a su vez serán garantizadas, a partir de su terminación, por igual tiempo al de la garantía Cuando el Proveedor/ Contratista no haya cumplido con sus obligaciones en virtud del Pedido/ Contrato, YPF tendrá derecho a deducir de cualquiera de las garantías antes citadas los costos razonables que demande el cumplimiento de las obligaciones pendientes del Proveedor/ Contratista. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones del Pedido/ Contrato, podrá originar la devolución del suministro efectuado, la no aceptación de la obra o suministro, la exigencia de reposición inmediata del mismo con mas los daños y perjuicios ocasionados y, en su caso, la rescisión del Pedido/ Contrato a todos los efectos, sin que dicha rescisión pueda ser causa de reclamación alguna por parte del Proveedor/ Contratista YPF tendrá la facultad de descontar de las facturas pendientes de pago al Proveedor/ Contratista las penalizaciones y/o multas por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales y/o de las normas vigentes de cualquier índole. Asimismo, por los importes correspondientes a gastos en que incurra YPF por tareas que no hayan sido realizadas por el Proveedor/ Contratista, incluyendo pero no limitado a la limpieza de zonas de trabajo, reposición de herramientas, maquinaria y equipamiento diverso, que haya sido cedido para la realización del trabajo y devuelto en estado insatisfactorio y las posibles deudas por falta de pago por el uso de instalaciones, uso temporal de terrenos y cualquier otra deuda que mantenga el Proveedor/ Contratista con YPF YPF podrá retener de cualquier importe que deba abonar o reclamar al Proveedor/ Contratista toda suma que le sea reclamada a YPF por incumplimientos del Proveedor/ Contratista a la legislación laboral7 y/o previsional y/o fiscal, incluyendo pero no limitado a reclamos fundados en solidaridad laboral y cualesquiera otras que puedan reclamarse a YPF con arreglo a normas legales o reglamentarias Las posibles deducciones efectuadas, de acuerdo con los apartados y 2.9.8, serán totalmente independientes de las Garantías prestadas por el Proveedor/ Contratista YPF se encontrará facultada para compensar cualquier obligación vencida o a vencer, que el Proveedor/ Contratista adeudare a YPF por cualquier concepto, con cualquier importe que YPF debiera abonar al Proveedor/ Contratista derivada de cualquier relación comercial que la vinculara a YPF, ya sea que se encontrare actualmente vigente o que se entablara en el futuro YPF no será responsable frente al Contratista y nada adeudará a este último por intereses y/o costos que se devenguen o generen por las garantías o retención de garantías Seguros Para YPF S.A. se utilizaran las cláusulas descriptas en el Anexo VI, VII, VIII y IX según correspondiera, de acuerdo al tipo de contrato: - Para Compras y Contrataciones Generales - Ver Anexo VI - Para Contrataciones Llave en Mano - Ver Anexo VII - Para Contrataciones de Servicio al Pozo Ver Anexo VIII - Para Contrataciones de Transportes de Productos de YPF Ver Anexo IX El resto de condiciones de seguros quedarán perfectamente definidas en el Pliego de Condiciones Particulares, así como en el Pedido/ Contrato. Aseguradoras: en la oferta técnica el Proveedor / Contratista deberá indicar con cuales Compañías de Seguros cubre los requerimientos de Seguros requeridos por YPF 2.11 Sanciones por incumplimiento Las sanciones o penalizaciones por incumplimiento del Proveedor/ Contratista, se establecerán en el Pliego de Condiciones Particulares y en el Pedido/ Contrato YPF podrá deducir el monto de las multas de los pagos adeudados al Proveedor/ Contratista 2.12 Cesión de derechos y créditos Los Pedidos/ Contratos y los créditos y/o facturas emergentes de estas relaciones jurídicas no podrán ser cedidos/as, total o parcialmente, ni constituirse prendas sobre ellas, sin la previa y expresa autorización de YPF, por escrito y de acuerdo a las condiciones y forma que establezca Inspecciones El Proveedor/ Contratista deberá realizar o gestionar la realización de las inspecciones, mediante el organismo de control competente, de aquellos bienes sujetos a algún reglamento técnico o de seguridad y medio ambiente y/o condiciones contractuales Asimismo el Proveedor/ Contratista realizará revisiones semestrales de aquellas instalaciones o talleres temporales dentro de las instalaciones de YPF Del resultado de estas inspecciones y revisiones, el Proveedor/ Contratista deberá informar a YPF YPF se reserva el derecho de inspeccionar el origen los bienes objeto del Pedido/ Contrato y exigir cuantos ensayos sean necesarios que correrán por cuenta del Proveedor/ Contratista. Para ello YPF, designará inspectores quienes tendrán libre acceso a los talleres y procesos de fabricación, sin que esta inspección disminuya la responsabilidad del Proveedor/ Contratista YPF se reserva el derecho de verificar la veracidad de la documentación e información entregada por el Proveedor/ Contratista donde ésta se encuentre o donde YPF se lo indique o solicite. Para ello YPF designará inspectores quienes tendrán libre acceso a la documentación acreditativa sin que esta inspección disminuya la responsabilidad del Proveedor/ Contratista.8 2.14 Entrega y envío del material Todo bien suministrado deberá ser adecuadamente embalado para evitar cualquier desperfecto. YPF no admitirá ningún cargo por embalaje si no ha sido previamente convenido. Salvo autorización expresa de YPF, no se embalarán conjuntamente bajo ninguna circunstancia bienes correspondientes a diferentes Pedidos/ Contratos Todos los envíos irán acompañados de un remito de entrega en el que se indique la cantidad, nombre del producto, número del Pedido/ Contrato, referencia del Proveedor/ Contratista, y relación de bultos, realizando la distribución del documento según se especifique en el Pedido/ Contrato y/o Condiciones Particulares Todos los bultos serán marcados exteriormente con el destino de la mercancía y número de Pedido/ Contrato correspondiente, así como indicaciones para la manipulación o precauciones a adoptar en los casos necesarios. El Proveedor/Contratista deberá dar estricto cumplimiento de la legislación vigente que corresponda, incluyendo pero no limitado a las normas de seguridad de transporte y embalaje de sustancias peligrosas, siendo exclusivo responsable de los daños y perjuicios ocasionados a bienes o personas como consecuencia de los mismos Para los bienes que por su naturaleza sean entregados en envases especiales (por ejemplo productos de laboratorio), el Proveedor/ Contratista deberá atenerse a las siguientes instrucciones: a) Cada envase irá identificado con el número de lote, fabricación y fecha. b) No se incluirá en una misma entrega, bienes correspondientes a más de dos lotes, salvo comunicación previa del Proveedor a YPF, y aceptación por escrito de ésta. c) El Proveedor/ Contratista notificará las limitaciones de caducidad del bien, en los casos en que éstas existan, haciendo figurar en los envases la fecha límite del empleo del mismo La sola recepción por parte de YPF de un envío o expedición de bienes del Proveedor/ Contratista no podrá ser invocada como aceptación final de los mismos, los que quedarán sujetos a revisión posterior. YPF tiene la facultad de reclamar por defectos y/o vicios de calidad o cantidad, etc. debiendo el Proveedor/ Contratista tomar las medidas necesarias para satisfacer tales reclamos Los Pedidos y Contrataciones estarán sujetos a la aplicación de los INCOTERMS (última edición), quedando definida las modalidades en los Pliegos de Condiciones Particulares, así como en el Pedido/ Contrato Bienes Rechazados: En estos casos, el Proveedor/ Contratista deberá entregar nuevamente la misma cantidad y calidad, a su exclusivo cargo siempre que así lo solicite YPF. Sin perjuicio de ello, YPF tendrá la facultad de aplicar las multas que correspondan afectando la garantía otorgada por el Proveedor/ Contratista El Proveedor/ Contratista es exclusivo responsable de los bienes hasta el momento de su entrega a YPF Recepción de las obras y servicios Recepción: Una vez realizadas las obras y servicios y si la ejecución ha sido correcta, con todos los ensayos y pruebas de instalación realizadas a satisfacción de la inspección establecida en el artículo de éstas Condiciones Generales, YPF elaborará un acta dejando constancia de las obras y servicios realmente ejecutados, la fecha efectiva de inicio y finalización de los mismos, y cualquier observación que sea preciso señalar. A partir de dicha acta comenzará a regir el plazo de garantía que se haya establecido Si las obras y servicios realizados presentan algún defecto, YPF dará un plazo al Proveedor/ Contratista para su rectificación. De no efectuarse ésta en el plazo indicado, YPF podrá realizarla por sí misma o por terceros, con cargo a la cantidad retenida como Garantía, o a cargo del Proveedor/ Contratista por el importe de las obras y servicios no cubiertos por la Garantía retenida.9 Periodo de Garantía: Tras la recepción y una vez cumplido el plazo de garantía y realizadas a satisfacción de YPF las reposiciones y /o reparaciones que pudieran haberse producido en dicho lapso, YPF procederá a reintegrar al Proveedor/ Contratista el importe, en su caso, de los fondos de garantía y de reparo no afectados a pagos a su cargo. Para el caso de servicios cumplido el plazo contractual por agotamiento del monto o tiempo estipulado, se elaborará el acta de recepción definitiva reintegrándose el monto de la garantía Obras y Servicios Rechazados: En estos casos, el Proveedor/ Contratista deberá realizarlos nuevamente, a su exclusivo cargo. Sin perjuicio de ello, YPF tendrá la facultad de aplicar las multas que correspondan afectando la garantía otorgada por el Proveedor/ Contratista Resolución del Pedido/ Contrato El Pedido/ Contrato se extinguirá por resolución o por vencimiento del mismo Rescisión del Pedido/ Contrato por causa del Proveedor/ Contratista Además de las establecidas legalmente, YPF, se reserva la facultad de resolver el Pedido/ Contrato por las causas que, a título de ejemplo y no de modo limitativo, se relacionan a continuación: a) La venta o transmisión inter vivos o mortis causa de la Empresa del Proveedor/ Contratista o su transformación en otra entidadjurídica, por los medios legalmente establecidos, sin la aprobación por escrito de YPF. b) El incumplimiento, por parte del Proveedor/ Contratista, de cualquiera de las Cláusulas del Pedido/ Contrato. c) El haberse alcanzado el máximo de penalizaciones aplicables según a lo establecido en el Pedido/ Contrato. d) El incumplimiento de la legislación vigente, por parte del Proveedor/ Contratista. e) Los embargos y retenciones de créditos decretados por órganos judiciales o administrativos o disolución de la Sociedad Proveedor/ Contratista. f) El quedar pendiente de ejecución/ entrega, más del 20% de las obras, bienes y servicios, cuando haya vencido el plazo establecido en el Pedido/ Contrato. g) En caso de siniestro o accidente que ocasione daños a las personas, bienes o al medio ambiente. h) Existencia de inexactitudes graves en la información ofrecida por la empresa, especialmente en lo relativo a la calidad, seguridad e higiene, sistemas de gestión medioambiental, condiciones y cumplimiento de requisitos laborales. i) Incumplimiento de las normas de ética de la Compañía. j) Incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad exigidas en el Pedido/ Contrato. k) Concurso, quiebra, liquidación o disolución del Proveedor/ Contratista Cuando concurra alguna de las causas anteriores, el Pedido/ Contrato quedará resuelto y sin efecto desde la fecha en que YPF comunique su decisión en tal sentido al Proveedor/ Contratista o, en su caso, a sus causahabientes En los casos en que proceda la resolución del Pedido/ Contrato, YPF podrá adoptar todas o algunas de las siguientes medidas: a) Suspender los pagos pendientes. b) Realizar las garantías que el Proveedor/ Contratista tuviere constituidas. c) Retener los bienes y elementos del Proveedor/ Contratista que estuvieran en poder de YPF. d) Reclamar los daños y perjuicios Rescisión del Pedido/ Contrato por voluntad de YPF: YPF se reserva el derecho de dejar sin efecto el Pedido/ Acuerdo Marco de forma unilateral. Para ello deberá comunicarlo fehacientemente al Proveedor/ Contratista con 30 (treinta) días de anticipación a la fecha en que el Pedido/ Acuerdo Marco quedará rescindido. El Proveedor/ Contratista no tendrá derecho a indemnización y/o compensación de ninguna clase ni por ningún concepto Fuerza mayor10 Ninguna de las partes será considerada responsable por el incumplimiento de cualesquiera de sus obligaciones derivadas del Pedido/ Contrato en tanto en cuanto la ejecución de las mismas se retrase o se hiciese imposible como consecuencia de fuerza mayor. Se entenderá que son casos de fuerza mayor todos aquellos hechos o actos que se ajusten a las condiciones enunciadas en el artículo 514 del Código Civil y su nota aclaratoria. No obstante lo establecido en el párrafo anterior, la suspensión de las obligaciones contractuales causada por el personal del Proveedor/ Contratista o sus Subcontratistas, ya sea disputa laboral, gremial, huelga, piquetes, etc., no podrá ser invocada como causa de fuerza mayor, salvo medidas de fuerza dispuesta por la autoridad nacional del Sindicato del sector La suspensión de las obligaciones contractuales durará en tanto en cuanto permanezca la causa que haya originado la fuerza mayor. La parte que sufra ésta deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento de la otra y efectuar los esfuerzos que sean razonables para resolver la causa de la suspensión en el plazo más corto posible. Transcurridos 30 (treinta) dias sin que la causa que originó la fuerza mayor hubiera cesado, YPF podrá hacer prestar el servicio, obra o bienes objeto del Pedido/ Contrato por parte de un tercero y/o rescindir el contrato, en ambos casos sin derecho a reclamo y/o compensación alguna a favor del Proveedor/ Contratista Si por motivos de fuerza mayor fuese imposible el cumplimiento del Pedido/ Contrato, la parte afectada debe comunicarlo de ser posible, en forma inmediata a la otra mediante un aviso o en su defecto dentro de un plazo máximo de 48 horas, desde que se produzca el evento. En tal caso, el Pedido/ Contrato quedará rescindido desde la fecha de la notificación En caso de suspensión y/o finalización del Pedido Contrato por causa de fuerza mayor, YPF no deberá abonar al Proveedor/ Contratista suma alguna ni ningún costo, gastos o indemnización alguna durante la suspensión o con motivo de la finalización Confidencialidad de información y documentos y Propiedad Industrial/Intelectdual Cuando YPF facilite información de cualquier naturaleza al Proveedor/ Contratista para promover la presentación de ofertas, o la correcta prestación de la obra y/o bienes y/o servicios objeto del Pedido/ Contrato, ésta deberá ser destinada exclusivamente a tal fin prohibiéndose su reproducción y/o divulgación por cualquier medio, comprometiéndose el Proveedor/ Contratista a restituirla a YPF una vez concretada la oferta o, a petición de YPF. La obligación de confidencialidad se mantendrá por 5 (cinco) años a contar desde la fecha de terminación del Pedido/ Contrato por cualquier causa que fuera El Pedido/ Contrato y las negociaciones relacionadas con el mismo tendrán carácter estrictamente confidencial para el Proveedor/ Contratista. Sin perjuicio de lo expuesto, el Pedido/ Contrato y las negociaciones relacionadas con el mismo podrán ser divulgadas por el Proveedor/ Contratista previo acuerdo por escrito de YPF y bajo acuerdo de confidencialidad, a sus accionistas, auditores y a sus empleados y subcontratistas cuando fuera necesario para la prestación de los Servicios Toda la Información Confidencial o Propiedad Industrial/ Intelectual de YPF que sea puesta a disposición del Proveedor/ Contratista, o bien recopilada por el Proveedor/ Contratista u obtenida de algún otro modo por éste, y las copias o extractos de la misma, ya sea que contengan o no Información Confidencial y/o Propiedad Industrial/ Intelectual de YPF, continuarán siendo propiedad de YPF y deberán ser devueltas de inmediato cuando ésta lo solicite o a la finalización del Pedido/ Contrato El Contratista utilizará la Información Confidencial y la Propiedad Industrial/Intelectual de YPF sólo para la prestación de sus Servicios y para el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Pedido/ Contrato Salvo en los casos en que se requiera por ley, el Proveedor/ Contratista acuerda que en ningún momento ni él ni su Personal revelarán o ayudarán a otros a revelar, ya sea directa o indirectamente, salvo por lo dispuesto en alguna otra cláusula del presente Contrato, ni utilizarán para su beneficio o para el beneficio de terceras partes, Información Confidencial y/o la Propiedad Industrial/Intelectual de YPF sin el previo consentimiento por escrito de esta última.11 Esta cláusula no será aplicable en la medida en que la información o propiedad revelada por el Proveedor/ Contratista sea un asunto de público conocimiento o de dominio público (que no haya sido revelada por acciones u omisiones del Contratista en violación del Pedido/ Contrato) Las disposiciones de esta Cláusula también beneficiarán y serán exigibles por los sucesores o cesionarios del Proveedor/ Contratista Solución de divergencias y litigios. Legislación aplicable La legislación aplicable al Pedido/ Contrato será la de la República Argentina sin aplicación de las Normas del Derecho Internacional Privado. Se entenderá por lugar de cumplimiento aquél en el que, según el Pedido/ Contrato, deban ser entregados los bienes o prestados los servicios. En ausencia de pacto, los bienes se entenderán entregados y los servicios se entenderán prestados en el domicilio legal de YPF. Para cualquier divergencia que no supere el importe de U$S que pudiera surgir respecto de la interpretación, ejecución o cumplimiento del Pedido/ Contrato, las partes se someterán expresamente a la competencia exclusiva de los Tribunales ordinarios con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las divergencias cuyo importe supere los U$S y hasta los U$S serán sometidas al Arbitraje del Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El procedimiento de arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Los procedimientos de arbitraje se regirán por las normas de arbitraje de derecho del Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Será de aplicación la legislación vigente en la República Argentina. Las divergencias cuyo valor superen los U$S serán sometidas a arbitraje según el procedimiento de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). Será de aplicación la legislación vigente en la República Argentina y el lugar del arbitraje será la República Argentina. Se deja clara y expresa constancia que el Contrato que se emita con posteridad es de naturaleza civilcomercial y por tanto no existe ninguna relación laboral entre YPF y el Proveedor/ Contratista, ni entre el Proveedor/ Contratista y el personal de YPF, ni entre YPF y el personal del Proveedor/ Contratista 2.20 Archivos El Proveedor/ Contratista mantendrá al día un registro completo del bien suministrado y/u obras o servicios realizados bajo el Pedido/ Contrato, así como todas las transacciones relacionadas con el mismo. El Proveedor/ Contratista mantendrá la totalidad de dichos registros por un período de tres años como mínimo después de la finalización del Pedido/ Contrato. Dichos registros estarán disponibles para su posible auditoria por parte de YPF. La auditoria, si fuera el caso, no se aplicará a las Patentes del Proveedor/ Contratista ni a cualquier información adicional con relación a ellas Domicilios - Notificaciones El Proveedor/ Contratista deberá constituir domicilio en la jurisdicción de la oficina de YPF donde se emita el Pedido/ Contrato. 3. ANEXOS 3.1. Anexo I. Modelo de fianza bancaria en garantía de las Obras, Bienes y Servicios Anexo II. Modelo fianza bancaria por anticipos a cuenta Anexo III. Modelo fianza bancaria en peticiones de oferta Anexo IV. Pagos mediante acreditación bancaria Anexo V. Condición de Pago Anexo VI. Seguros. Compras y Contrataciones Generales Anexo VII. Seguros. Contrataciones Llave en Mano Anexo VIII. Seguros. Servicios al pozo Anexo IX. Seguros. Transporte de Productos de YPF Anexo X. Control de Contratistas. Presentación de documentación.12 3.1 Anexo I - MODELO DE FIANZA BANCARIA EN GARANTIA DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS Buenos Aires, Señores YPF De nuestra consideración: A pedido de la firma (Si fuera una Sociedad de Hecho incluir también a los socios) XX, en adelante el CONTRATISTA, con domicilio en, este Banco 1, en adelante denominado el FIADOR, se constituye en favor de YPF SOCIEDAD ANÓNIMA, en adelante denominado el BENEFICIARIO, en fiador solidario, liso, llano y principal pagador, en los términos de los artículos 2005 siguientes y concordantes del Código Civil y 478 siguientes y concordantes del Código de Comercio, con renuncia expresa a los beneficios de división y de excusión, y de notificación previa al CONTRATISTA, como asimismo al derecho de solicitar la retractación y de pedir exoneración de la fianza o exigir su liberación, en los términos de los artículos 2012, 2025 y concordantes del Código Civil, y 482 y concordantes del Código de Comercio, respectivamente, por hasta la suma de Dólares Estadounidenses (U$S ) a efectos de garantizar, en forma incondicional e irrevocable, el exacto cumplimiento en los plazos convenidos de todas y cada una de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA según el Contrato/Orden de Compra N..., suscripto/a por la CONTRATISTA en... con fecha...para la realización de...(en adelante el Contrato ) y por las responsabilidades que el incumplimiento del CONTRATISTA genere respecto del BENEFICIARIO y/o terceros vinculados con el BENEFICIARIO. La presente garantía será ejecutada por el BENEFICIARIO en forma incondicional y a su simple y primer requerimiento hecho por telegrama colacionado, u otro medio fehaciente, dirigido a nuestro domicilio, sin que sea necesaria la previa interpelación del CONTRATISTA ni del FIADOR, quedando obligado el FIADOR a abonarle al BENEFICIARIO, dentro de los DOS (2) días hábiles de serle requerida, la cantidad que este último indicare como adeudada. Dicho pago deberá efectuarse dentro del plazo antedicho, sin que sea necesaria la autorización y/o el consentimiento de la CONTRATISTA y sin que sea admisible excusa alguna, incluida la oposición del CONTRATISTA a la ejecución y/o pago de esta fianza. No afectará ni modificara la fianza, que el FIADOR otorga, cualquier arreglo que el BENEFICIARIO hiciere con el CONTRATISTA, ni aún cuando se concedieran quitas, esperas u otras facilidades o concesiones, o que el CONTRATISTA otorgase otras fianzas, o constituyese garantías reales, manteniéndose íntegra la obligación por la deuda total hasta el pago íntegro, comprendiendo los intereses, costas, costos, daños y/o perjuicios a que hubiere lugar. La presente Fianza mantendrá su vigencia y efectos hasta que el CONTRATISTA haya cumplido todas y cada una de sus obligaciones, conforme el Contrato. La garantía que el FIADOR otorga mediante este acto será devuelta por el BENEFICIARIO luego de vencidas y satisfechas las obligaciones afianzadas a las que se alude en el primer párrafo. A todos los efectos de esta Fianza, el FIADOR constituye domicilio en la calle de la Ciudad de.., Pcia. de. Asimismo, el FIADOR acepta que toda cuestión relativa a la eficacia, interpretación o cumplimiento de esta Fianza, estará sujeta a las leyes de la República Argentina y se someterá a la competencia exclusiva y excluyente de los Tribunales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderle Insertar Nombre Completo del Banco Fiador. 2.- La autenticidad de la firma del representante del Banco Fiador, así como las facultades de dicho representante, deberán estar certificadas por escribano público.13 3.2 Anexo II. MODELO DE FIANZA BANCARIA POR ANTICIPOS A CUENTA Buenos Aires, Señores YPF De nuestra consideración: A pedido de la firma (Si fuera una Sociedad de Hecho incluir también a los socios)xx, en adelante el CONTRATISTA, con domicilio en, este Banco 1, en adelante denominado el FIADOR, se constituye en favor de YPF SOCIEDAD ANÓNIMA, en adelante denominado el BENEFICIARIO, en fiador solidario, liso, llano y principal pagador, en los términos de los artículos 2005 siguientes y concordantes del Código Civil y 478 siguientes y concordantes del Código de Comercio, con renuncia expresa a los beneficios de división y de excusión, y de notificación previa al CONTRATISTA, como asimismo al derecho de solicitar la retractación y de pedir exoneración de la fianza o exigir su liberación, en los términos de los artículos 2012, 2025 y concordantes del Código Civil, y 482 y concordantes del Código de Comercio, respectivamente, por hasta la suma de Dólares Estadounidenses (U$S ) a efectos de garantizar, en forma incondicional e irrevocable, el exacto cumplimiento en los plazos convenidos de todas y cada una de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA según el Contrato/Orden de Compra N..., suscripto/a por la CONTRATISTA en... con fecha...para la realización de...(en adelante el Contrato ) y por las responsabilidades que el incumplimiento del CONTRATISTA genere respecto del BENEFICIARIO y/o terceros vinculados con el BENEFICIARIO. La presente garantía será ejecutada por el BENEFICIARIO en forma incondicional y a su simple y primer requerimiento hecho por telegrama colacionado, u otro medio fehaciente, dirigido a nuestro domicilio, sin que sea necesaria la previa interpelación del CONTRATISTA ni del FIADOR, quedando obligado el FIADOR a abonarle al BENEFICIARIO, dentro de los DOS (2) días hábiles de serle requerida, la cantidad que este último indicare como adeudada. Dicho pago deberá efectuarse dentro del plazo antedicho, sin que sea necesaria la autorización y/o el consentimiento de la CONTRATISTA y sin que sea admisible excusa alguna, incluida la oposición del CONTRATISTA a la ejecución y/o pago de esta fianza. No afectará ni modificara la fianza, que el FIADOR otorga, cualquier arreglo que el BENEFICIARIO hiciere con el CONTRATISTA, ni aún cuando se concedieran quitas, esperas u otras facilidades o concesiones, o que el CONTRATISTA otorgase otras fianzas, o constituyese garantías reales, manteniéndose íntegra la obligación por la deuda total hasta el pago íntegro, comprendiendo losintereses, costas, costos, daños y/o perjuicios a que hubiere lugar. La presente Fianza mantendrá su vigencia y efectos hasta que el CONTRATISTA haya cumplido todas y cada una de sus obligaciones, conforme el Contrato. La garantía que el FIADOR otorga mediante este acto será devuelta por el BENEFICIARIO luego de vencidas y satisfechas las obligaciones afianzadas a las que se alude en el primer párrafo. A todos los efectos de esta Fianza, el FIADOR constituye domicilio en la calle de la Ciudad de.., Pcia. de. Asimismo, el FIADOR acepta que toda cuestión relativa a la eficacia, interpretación o cumplimiento de esta Fianza, estará sujeta a las leyes de la República Argentina y se someterá a la competencia exclusiva y excluyente de los Tribunales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderle Insertar Nombre Completo del Banco Fiador. 2.- La autenticidad de la firma del representante del Banco Fiador, así como las facultades de dicho representante, deberán estar certificadas por escribano público.14 3.3 Anexo III. MODELO DE FIANZA BANCARIA POR PETICIONES DE OFERTA Buenos Aires, Señores YPF De nuestra consideración: A pedido de la firma (Si fuera una Sociedad de Hecho incluir también a los socios)xx, en adelante el OFERENTE, con domicilio en, este Banco 1, en adelante denominado el FIADOR, se constituye en favor de YPF SOCIEDAD ANÓNIMA, en adelante denominado el BENEFICIARIO, en fiador solidario, liso, llano y principal pagador, en los términos de los artículos 2005 siguientes y concordantes del Código Civil y 478 siguientes y concordantes del Código de Comercio, con renuncia expresa a los beneficios de división y de excusión, y de notificación previa al OFERENTE, como asimismo al derecho de solicitar la retractación y de pedir exoneración de la fianza o exigir su liberación, en los términos de los artículos 2012, 2025 y concordantes del Código Civil, y 482 y concordantes del Código de Comercio, respectivamente, por hasta la suma de Dólares Estadounidenses (U$S ) a efectos de garantizar, en forma incondicional e irrevocable: (i) el cumplimiento por parte del OFERENTE de todas y cada una de las obligaciones asumidas como oferente en virtud de la oferta presentada el... en el Concurso de Precios/ Licitación N...que tiene por objeto...(en adelante el Concurso); (ii) que de resultar adjudicatario el OFERENTE, el mismo procederá dentro del plazo previsto en el Concurso, a suscribir el contrato correspondiente y a entregar al BENEFICIARIO en ese mismo acto la garantía de adjudicación prevista en el Concurso. La presente garantía será ejecutada por el BENEFICIARIO en forma incondicional y a su simple y primer requerimiento hecho por telegrama colacionado, u otro medio fehaciente, dirigido a nuestro domicilio, sin que sea necesaria la previa interpelación del OFERENTE ni del FIADOR, quedando obligado el FIADOR a abonarle al BENEFICIARIO, dentro de los DOS (2) días hábiles de serle requerida, la cantidad que este último indicare como adeudada. Dicho pago deberá efectuarse dentro del plazo antedicho, sin que sea necesaria la autorización y/o el consentimiento del OFERENTE y sin que sea admisible excusa alguna, incluida la oposición del OFERENTE a la ejecución y/o pago de esta fianza. No afectará ni modificara la fianza, que el FIADOR otorga, cualquier arreglo que el BENEFICIARIO hiciere con el OFERENTE, ni aún cuando se concedieran quitas, esperas u otras facilidades o concesiones, o que el OFERENTE otorgase otras fianzas, o constituyese garantías reales, manteniéndose íntegra la obligación por la deuda total hasta el pago íntegro, comprendiendo los intereses, costas, costos, daños y/o perjuicios a que hubiere lugar. La presente Fianza mantendrá su vigencia y efectos hasta que el CONTRATISTA haya cumplido todas y cada una de sus obligaciones, conforme el Contrato. La garantía que el FIADOR otorga mediante este acto será devuelta por el BENEFICIARIO luego de vencidas y satisfechas las obligaciones afianzadas a las que se alude en el primer párrafo. A todos los efectos de esta Fianza, el FIADOR constituye domicilio en la calle de la Ciudad de.., Pcia. de. Asimismo, el FIADOR acepta que toda cuestión relativa a la eficacia, interpretación o cumplimiento de esta Fianza, estará sujeta a las leyes de la República Argentina y se someterá a la competencia exclusiva y excluyente de los Tribunales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderle Insertar Nombre Completo del Banco Fiador. 2.- La autenticidad de la firma del representante del Banco Fiador, así como las facultades de dicho representante, deberán estar certificadas por escribano público.15 3.4 Anexo IV. PAGOS MEDIANTE ACREDITACION BANCARIA 1. Pagos en el país Para órdenes de compra pagaderas en el país son necesarios los datos de la cuenta bancaria, la cual debe estar abierta con la misma CUIT del proveedor, los datos a consignar serán los siguientes: Número de Proveedor Dirección, teléfono y . Banco ( nombre y número en el BCRA ) Sucursal ( nombre y número ) Tipo de cuenta: C.C. - C.A. - etc. Número de Cuenta ( completo) Orden ( completa, a nombre de quien esta abierta la cuenta) CUIT o CUIL (11 dígitos) CBU (22 dígitos) 2. Pagos en el exterior Para órdenes de compra pagaderas en el exterior del país que se realicen mediante acreditación en cuenta bancaria del extranjero, los datos a consignar serán los siguientes: El banco del proveedor se encuentra en EUA y opera dentro de la Reserva Federal: Nombre de la cuenta bancaria Número de cuenta Banco beneficiario: FED; SWIFT y domicilio. El banco del proveedor se encuentra fuera de los EUA: Nombre de la cuenta bancaria Número de cuenta Banco Beneficiario: SWIFT y domicilio (incluir número de sucursal y para transferencias a banco en UK informar SORT CODE; para las transferencias en Euros consignar el IBAN) Banco Corresponsal en EUA: FED; SWIFT y domicilio.16 3.5 Anexo V. CONDICIÓN DE PAGO a) Toda compra y/o contratación efectuada en el mercado local y cuya facturación sea pactada en moneda de curso legal -Pesos- será pagada a los 30 (treinta) días de la fecha de presentación de la correspondiente factura, sin reconocimiento de reajustes de precios o costos financieros. b) Toda compra y/o contratación efectuada en el mercado local y cuya facturación sea pactada en Dólares Estadounidenses, será pagada a los 30 (treinta) días de la fecha de presentación de la factura. Las facturas de estas operaciones deberán indicar el tipo de cambio considerado para la liquidación de los impuestos correspondientes, que deberá ser igual a la cotización de cierre del dólar estadounidense en el mercado libre de cambios -tipo vendedor- publicada por el Banco de la Nación Argentina y vigente al día anterior a la fecha de emisión de la factura. 1 ) La factura correspondiente a la compra o contratación efectuada será abonada con la cantidad de Pesos (u otra moneda de curso legal en Argentina), conforme la cotización de cierre del dólar estadounidense en el mercado libre de cambios - tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina, del día hábil anterior al de emisión de la factura. 2 ) En el caso indicado en el inciso 1 ) precedente, el Proveedor/ Contratista emitirá una Nota de Débito o Crédito (según corresponda), en Pesos, ajustando la diferencia entre el tipo de cambio indicado en la factura que dio origen al pago y la cotización del dólar estadounidense en el mercado libre de cambios - tipo vendedor -, publicado por el Banco Nación Argentina, del cierre del día anterior a la fecha de puesta a disposición del pago de esa factura en la entidad bancaria determinada por YPF y aplicando la diferencia de cambio solo sobre el componente precio de la factura original. Para que corresponda la aplicación de lo previsto en este inciso 2 ), será necesaria que la diferencia en la cotización del dólar estadounidense, supere el valor mínimo de 5% y el monto de la diferencia en Pesos sea mayor a $100-. Esta Nota de Débito o Crédito deberá contener en su texto imprescindiblemente los siguientes datos: Número e importe de la factura que ajusta.- Tipo de cambio de la factura original.- Tipo de cambio aplicado para confeccionar la nota de débito o crédito.- Texto indicando: La presente Nota de Débito (Crédito) cancela en forma definitiva la/s factura/s Nros. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Número de Pedido/ Orden de Compra/ Contrato que originó la obligación Dicha Nota de Débito o Crédito será cancelada a los SIETE (7) días de la fecha de presentación (de la Nota de Crédito o Débito) en Recepción de Facturas. Si el vencimiento operara en sábado, domingo o feriado, se cancelará el día inmediato hábil siguiente.- c) Toda compra o contratación efectuada con proveedores extranjeros será abonada en la moneda pactada mediante Transferencia Bancaria de fondos desde la cuenta de el Grupo YPF, radicada en el Citibank, plaza New York, U.S.A., o con divisas desde la República Argentina, según corresponda, directamente a la cuenta del proveedor, de acuerdo a los plazos establecidos en el Acuerdo Marco, Pedido o Contrato y en concordancia con la Resolución Nro. 61/02 del Ministerio de Economía y Circular A 3473/02 del Banco Central de la República Argentina.17 3.6 Anexo VI. SEGUROS. COMPRAS Y CONTRATACIONES GENERALES El Proveedor/ Contratista será responsable por todo daño ocasionado en el marco del suministro de los bienes o servicios a YPF, por sus dependientes y/o vehículos y/o maquinarias y/o cualquier otra cosa que sea propiedad del Contratista o esté bajo su guarda, como así también por los causados por los Subcontratistas a su cargo, debiendo indemnizar y mantener indemne a YPF por cualquier reclamo por accidentes, multas y gastos consecuentes, incluyendo honorarios legales y costas, y sin que los montos de los seguros que se indican en este contrato constituyan un límite a su responsabilidad.1 El Proveedor/ Contratista deberá contar con los seguros detallados en las Condiciones Generales y Particulares del Pedido / Contrato, en Compañías autorizadas a entera satisfacción de YPF. Los montos de dichos seguros nunca serán inferiores a los obligatorios según las leyes y normas vigentes. 1. Seguro de Riesgos del Trabajo: El Proveedor/ Contratista deberá dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N (Ley de Riesgos del Trabajo) y a las modificaciones que en el futuro pudieran afectar a la misma, como así también a lo expresado en el Decreto 84/96, manteniendo indemne a YPF en todo momento, mediante una cláusula de no subrogación en sus contrataciones de ART en los siguientes términos:... ART, renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de repetición contra YPF, a sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el art de la Ley o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex dependiente de... (empresa contratista)... alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales sufridos o contraídos por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo. El contratista deberá exigir a sus Subcontratistas el cumplimiento de la Ley debiendo hacerse responsable ante la empresa del pago de las alícuotas correspondientes por parte de sus Subcontratistas. El Proveedor/ Contratista deberá exigir que las contrataciones de ART de sus Subcontratistas contengan una cláusula idéntica a la transcripta mediante la cual su ART renuncia a efectuar reclamos contra la empresa YPF y/o sus funcionarios, empleados u obreros y empresas contratistas. Cuando los trabajos sean realizados por personal extranjero, El Proveedor/ Contratista deberá presentar una cobertura que sea suficiente para cumplir con las Leyes del país de origen de estos empleados. 2. Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, según Decreto 1567/74. El Proveedor/ Contratista deberá presentar las pólizas que acrediten el cumplimiento de las disposiciones sobre Seguro de Vida Obligatorio conforme a lo dispuesto por el Decreto 1567/ Seguro de Responsabilidad Civil Automotores: El Proveedor/ Contratista deberá presentar pólizas de automotores que cubran la responsabilidad civil por daños a bienes de terceros y lesiones y/o muerte de terceros transportados y no transportados. Los límites de indemnización serán de $ para vehículos livianos y camionetas y $ para vehículos pesados y camiones. Cuando los vehículos ingresen a aeropuertos y campos petrolíferos, el límite de indemnización no podrá ser inferior a $ para estos casos. Las siguientes cláusulas deberán ser incluidas en estas pólizas: En caso que un tercero reclame directa o indirectamente a YPF por un siniestro indemnizable por la presente cobertura, YPF será considerada como asegurada para esta póliza. En caso que el vehículo ocasione daños a las instalaciones de YPF, o a su personal, YPF será considerado un tercero para la presente póliza. 4. Seguro de Responsabilidad Civil: La cobertura por responsabilidad civil estará a cargo de YPF de modo tal que todo daño que pueda causar el Proveedor/ Contratista o sus subcontratistas a terceras personas y/o cosas de terceros, daños al medio ambiente, contaminación y/o polución repentina, súbita y accidental, como asimismo las que pudiera ocasionar a YPF y/o a su personal y/o a sus cosas con relación a las actividades y/u objeto específico del presente contrato, estarán cubiertos hasta la suma de USD (Un millón de dólares estadounidenses) con una franquicia de USD por evento. Asimismo dejamos constancia que cualquier reclamo de naturaleza penal está expresamente excluido de los alcances de esta cobertura. Este seguro cubre contratos que no superen los USD 20 Millones.18 5. Seguro de Todo Riesgo de Construcción y Montaje: La cobertura por Todo Riesgo de Construcción y Montaje estará a cargo de YPF, e incluirá el período de Puesta en Marcha, Pruebas de Funcionamiento y Período de Mantenimiento, con un límite de indemnización de USD , con una franquicias de USD por siniestros relacionados a daños de la naturaleza, pruebas y mantenimiento y USD por siniestros de otras causas. Este seguro cubre contratos que no superen los USD 20 Millones. 6. Seguro de Equipos de Contratistas: El Proveedor/ Contratista deberá presentar a YPF un seguro de Todo Riesgo Equipos de Contratistas con una cláusula de renuncia de sus derechos de subrogación contra YPF en caso de daños ó pérdida de los mismos. Si el Proveedor/ Contratista optara por no contratar el seguro de Equipos de Contratistas, renunciará por medio del presente Contrato a cualquier acción de repetición contra los intereses de YPF en caso de pérdida o daños de los mismos. 7. Seguro de Casco de las Aeronaves y cobertura de Responsabilidad Civil: En caso que la actividad a ser ejecutada por el Proveedor/ Contratista y/o Subcontratistas en el trabajo del Pedido/ Contrato incluya la operación con aeronaves, incluyendo helicópteros, el Proveedor/ Contratista deberá obtener un Seguro de Responsabilidad Civil, Responsabilidad Civil de Pasajeros y Responsabilidad Civil por Daño a la Propiedad, Responsabilidad Civil por la carga, con un límite único y combinado por evento de USD (Diez millones de dólares estadounidenses). YPF, sus empleados y/o agentes serán considerados terceros para esta póliza y nominarán a YPF como Asegurado Adicional incluyendo la cláusula de no repetición a favor de YPF. El Proveedor/ Contratista suscribirá una póliza de casco a todo riesgo teniendo como límite mínimo el valor del mismo y dicha póliza deberá incluir una cláusula de no repetición a favor de YPF, en caso de daños o pérdida del casco. 8. Seguro de Casco de las Embarcaciones y cobertura de Protección e Indemnización: En caso de que la actividad a ser ejecutada por el Proveedor/ Contratista y/o Subcontratistas en el trabajo del Pedido/ Contrato incluya la operación con embarcaciones, se requiere la cobertura de Protección e Indemnización sujeta al límite de responsabilidad de USD (Dos mil millones de dólares estadounidenses) para todos los riesgos, excepto para polución y contaminación cuyo límite será de USD (Mil millones de dólares estadounidenses). En relación al casco, el Proveedor/ Contratista en su propia póliza, deberá incluir una cláusula de no repetición a favor de YPF en caso de daños o pérdida del mismo. 9. Otros Seguros: YPF podrá exigir la contratación de seguros adicionales cuando las características de la prestación de servicios así lo requieran. Dichos seguros estarán especificados en las Condiciones Particulares. 10. Obligaciones del Contratista en caso de Siniestro o de tener conocimiento del mismo: El Proveedor/ Contratista deberá informar todo siniestro relacionado con las tareas desarrolladas en le presente Contrato a YPF, en forma inmediata y fehaciente, obligándose a denunciarlo a su compañía aseguradora dentro de un plazo de 24 hs. de ocurrido el hecho. Asimismo, se compromete a brindar a YPF toda la información que le sea requerida. El Proveedor/ Contratista deberá presentar a YPF copia de la denuncia efectuada con constancia de recepción de la misma, y proveerá toda la información relacionada con el hecho que le sea requerida. 11. Presentación de documentación: Las pólizas respectivas, o los certificados de cobertura demostrativos de que aquellas se encuentran en trámite deberán ser presentados por el Proveedor/ Contratista previo a la iniciación de los trabajos, con el recibo oficial de la Aseguradora por el pago total del premio correspondiente o en su defecto por el pago parcial en la fecha de vencimiento de cada cuota pactada con la aseguradora. La regularización de los certificados de cobertura deberá realizarse dentro de los treinta (30) días de su fecha de emisión. 12. Suspensión de Pago: La no presentación en término de las pólizas de seguros facultará a YPF a tomar las medidas necesarias hasta el cumplimiento por parte del Proveedor/Contratista de dicho requisito. 13. Franquicias o Infraseguros: Toda diferencia que surja en el pago de las indemnizaciones por siniestros ya sea por la existencia de infraseguros o aplicación de franquicias estará a cargo de la firma19 Contratista, pudiendo YPF descontar dicha diferencia de los pagos que en el futuro tuviera que efectuar al Proveedor/ Contratista. 14. Cláusula de No Modificación de la Póliza: Las pólizas de seguros deberán incluir la siguiente cláusula: La presente póliza no podrá ser modificada o anulada sin previo aviso a YPF por escrito en un plazo no menor de 15 días (indicando la dirección del sector de contratación que corresponda). 15. Extensión de las obligaciones a los Subcontratistas: El Proveedor/ Contratista deberá exigir a sus Subcontratistas que cuenten con los seguros enunciados en los puntos precedentes, con los mismos requisitos a él impuestos por YPF.20 3.7 Anexo VII. SEGUROS. CONTRATACIONES LLAVE EN MANO El Proveedor/ Contratista será responsable por todo daño ocasionado en el marco del suministro de los bienes o servicios a YPF, por sus dependientes y/o vehículos y/o maquinarias y/o cualquier otra cosa que sea propiedad del Contratista o esté bajo su guarda, como así también por los causados por los Subcontratistas a su cargo, debiendo indemnizar y mantener indemne a YPF por cualquier reclamo por accidentes, multas y gastos consecuentes, incluyendo honorarios legales y costas, y sin que los montos de los seguros que se indican en este contrato constituyan un límite a su responsabilidad.1 El Proveedor/ Contratista deberá contar con los seguros detallados en las Condiciones Generales y Particulares del Pedido/ Contrato, en Compañías autorizadas a entera satisfacción de YPF. Los montos de dichos seguros nunca serán inferiores a los obligatorios según las leyes y normas vigentes. 1. Seguro de Riesgos del Trabajo: El Proveedor/ Contratista deberá dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N (Ley de Riesgos del Trabajo) y a las modificaciones que en el futuro pudieran afectar a la misma, como así también a lo expresado en el Decreto 84/96, manteniendo indemne a YPF en todo momento, mediante una cláusula de no subrogación en sus contrataciones de ART en los siguientes términos:... ART, renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de repetición contra YPF, a sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el art de la Ley o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o ex dependiente de... (empresa contratista)... alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales sufridos o contraídos por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo. El contratista deberá exigir a sus Subcontratistas el cumplimiento de la Ley debiendo hacerse responsable ante la empresa del pago de las alícuotas correspondientes por parte de sus Subcontratistas. El Proveedor/ Contratista deberá exigir que las contrataciones de ART de sus Subcontratistas contengan una cláusula idéntica a la transcripta mediante la cual su ART renuncia a efectuar reclamos contra la empresa YPF y/o sus funcionarios, empleados u obreros y empresas contratistas. Cuando los trabajos sean realizados por personal extranjero, El Proveedor/ Contratista deberá presentar una cobertura que sea suficiente para cumplir con las Leyes del país de origen de estos empleados. 2. Seguro Colectivo de Vida Obligatorio: El Proveedor/ Contratista deberá presentar las pólizas que acrediten el cumplimiento de las disposiciones sobre Seguro de Vida Obligatorio conforme a lo dispuesto por el Decreto 1567/ Seguro de Responsabilidad Civil Automotores: El Proveedor/ Contratista deberá presentar pólizas de automotores que cubran la responsabilidad civil por daños a bienes de terceros y lesiones y/o muerte de terceros transportados y no transportados. Los límites de indemnización serán de $ para vehículos livianos y camionetas y $ para vehículos pesados y camiones. Cuando los vehículos ingresen a aeropuertos y campos petrolíferos, el límite de indemnización no podrá ser inferior a $ para estos casos. Las siguientes cláusulas deberán ser incluidas en estas pólizas: En caso que un tercero reclame directa o indirectamente a YPF por un siniestro indemnizable por la presente cobertura, YPF será considerada como asegurada para esta póliza. En caso que el vehículo ocasione daños a las instalaciones de YPF, o a su personal, YPF será considerado un tercero para la presente póliza. 4.- Seguro de Transportes: El Proveedor/ Contratista deberá presentar una póliza de transportes para cubrir las pérdidas o daños materiales que sufran los materiales y equipos que vayan a quedar integrados en la obra/ montaje objeto del Pedido/ Contrato, mientras los mismos se encuentren en tránsito. Asimismo y en el caso de transporte de productos peligrosos que fueran a incorporarse al proyecto, las empresas transportistas deberán cubrir las responsabilidades emergentes del transporte de carga peligrosa, incluyendo polución, contaminación y gastos directos de remediación correspondientes. El límite mínimo de indemnización por evento para la cobertura mencionada anteriormente, (responsabilidad civil carga peligrosa) será de $ y deberán incluir el siguiente texto en la póliza que presente: Contrariamente a lo expresado por la cláusula... (completar con el número de la cláusula de exclusión para cargas peligrosas en la póliza, -por lo general es la 22-)... de las Condiciones Generales, el límite Mostrar más
CONDICIONES GENERALES DE COMPRA Y CONTRATACIÓN GRUPO REPSOL YPF EN PERÚ 1. TERMINOLOGÍA Para mayor claridad y entendimiento de las presentes Condiciones Generales, se establece la siguiente terminología: Más detalles CONDICIONES GENERALES DE COMPRA Y CONTRATACIÓN DE YPF
CONDICIONES GENERALES DE COMPRA Y CONTRATACIÓN DE YPF 1 CONTENIDO 1. Finalidad Las Condiciones Generales de Compra y Contratación de YPF (en adelante Condiciones Generales ) tienen como finalidad regular Más detalles CONDICIONES GENERALES DE COMPRA Y CONTRATACIÓN SOCIEDAD DE ESTUDIOS Y EXPLOTACIÓN DE MATERIAL AUXILIAR DE TRANSPORTES, S.A.
CONDICIONES GENERALES DE COMPRA Y CONTRATACIÓN SOCIEDAD DE ESTUDIOS Y EXPLOTACIÓN DE MATERIAL AUXILIAR DE TRANSPORTES, S.A. (SEMAT) 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN El presente documento establece las Más detalles _Condiciones Generales de Compra del Grupo PRISA
_Condiciones Generales de Compra del Grupo PRISA Página 2 de 9 ÍNDICE 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 3 2. ALCANCE 3 3. DEFINICIONES 3 4. PETICIÓN DE OFERTA. ADJUDICACIÓN 4 4.1. Petición de Oferta. 4 4.2. Adjudicación Más detalles PLIEGO DE CONDICIONES
PLIEGO DE CONDICIONES PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N2522 PARA LA ADQUISICIÓN DE 15 COMPRESORES para los coches SCANIA Ref. Scania 1745702 Ref. Knorr K009403000 (C/03002897) Página 1 PLIEGO DE CONDICIONES Más detalles CON CURSO DE PRECIOS Nº 23 /2014
CON CURSO DE PRECIOS Nº 23 /2014 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIO INTEGRAL DE MOTOMENSAJERIA FECHA DE APERTURA: 07/10/2014 HORA: 11:30 hs FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 07/10/2014 a Más detalles CONDICIONES GENERALES DE COMPRA Y CONTRATACIÓN GRUPO REPSOL EN BOLIVIA
CONDICIONES GENERALES DE COMPRA Y CONTRATACIÓN GRUPO REPSOL EN BOLIVIA 1. TERMINOLOGÍA Para mayor claridad y entendimiento de las presentes Condiciones Generales, se establece la siguiente terminología: Más detalles POLIZA DE SERIEDAD DE OFERTA SECTOR PRIVADO CONDICIONES GENERALES
CONDICIONES GENERALES Las siguientes condiciones generales son de aplicación en los contratos firmados entre el CONTRATISTA y GRANTECAN si no se hace mención en contra en el contrato particular. Además, Más detalles CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN
CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN SALA & SERRA, ABOGADOS Las presentes condiciones generales de contratación son de aplicación a toda prestación de servicios que se lleve a cabo por parte de Sala & Más detalles SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVO CONDICIONES GENERALES
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVO CONDICIONES GENERALES 1. DEFINICIONES Compañía Tokio Marine Compañía de Seguros, S.A. de C.V. Colectividad - Cualquier conjunto de personas que pertenezcan a una Más detalles CONDICIONES GENERALES DE COMPRA
CONDICIONES GENERALES DE COMPRA Nemak Spain S.L. es una compañía perteneciente al Grupo Nemak, el cual a su vez forma parte de ALFA. Como tal, le son de aplicación las Condiciones Generales de Compra desarrolladas Más detalles SEGURO DE VIDA COLECTIVO Saldo Deudor
SEGURO DE VIDA COLECTIVO Saldo Deudor Art. 1: RIESGOS CUBIERTOS CLÁUSULA Nº 97 CONDICIONES GENERALES SEGURO DE VIDA COLECTIVO DE SALDO DEUDOR Esta póliza de seguro cubre el riesgo de muerte del Asegurado Más detalles PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS ESTATALES A FAVOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI
PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS ESTATALES A FAVOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI, SOCIEDAD LEGALMENTE ESTABLECIDA EN COLOMBIA Y DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA Más detalles MODELO Nº 25 CONTRATO DE PRENDA GLOBAL Y FLOTANTE
MODELO Nº 25 CONTRATO DE PRENDA GLOBAL Y FLOTANTE SEÑOR NOTARIO: Sírvase inscribir en su Registro de Escrituras Públicas, una de constitución de PRENDA GLOBAL Y FLOTANTE, que celebran de una parte EL BANCO Más detalles CONDICIONES GENERALES DE COMPRA Y CONTRATACION DE LA SOCIEDAD DE HIDROCARBUROS DE EUSKADI S.A (SHESA)
CONDICIONES GENERALES DE COMPRA Y CONTRATACION DE LA SOCIEDAD DE HIDROCARBUROS DE EUSKADI S.A (SHESA) DEFINICIONES: Condiciones Generales de Contratación: Conjunto de condiciones que regulan el suministro Más detalles CONDICIONES DE VENTA Y SUMINISTRO DE HOMAG ESPAÑA MAQUINARIA S.A. APLICABLE A LAS VENTAS DE SUS PRODUCTOS REALIZADAS EN TERRITORIO ESPAÑOL
SEGURO DE CAUCION CONDICIONES GENERALES COMUNES LEY DE LAS PARTES CONTRATANTES CLAUSULA 1 Las partes contratantes se someten a las Condiciones Generales y Particulares de la presente póliza como a la ley Más detalles CONDICIONES GENERALES DE VENTA
CONDICIONES GENERALES DE VENTA 1. Generalidades. 1.1 Las ventas de nuestros productos se regirán por las presentes Condiciones Generales de Venta, excepto en todo aquello que esté expresamente acordado Más detalles Mondi Consumer Packaging Iberica, S.A.
Mondi Consumer Packaging Iberica, S.A. TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE COMPRA DE NORDENIA IBÉRICA Barcelona S.A. 1. Declaraciones, definiciones e introducción 1.1. Tal y como se utiliza en las presentes Más detalles CONDICIONES GENERALES SEGURO COLECTIVO DE VIDA PLAN TEMPORAL ANUAL RENOVABLE
P-DV-01-D-12-V1 CONDICIONES GENERALES SEGURO COLECTIVO DE VIDA PLAN TEMPORAL ANUAL RENOVABLE Cláusula 1. Contrato de seguro. El Contrato de Seguro, que regula todas las obligaciones y derechos del Grupo Más detalles ANEXO II PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
ANEXO II PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Artículo 1. Objeto de la contratación. El Ministerio de Gestión Pública del Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de Coordinación Administrativa, Más detalles CONDICIONES GENERALES NATURAL 4
CONDICIONES GENERALES NATURAL 4 902 20 10 25 1 de 10 CONDICIONES GENERALES DE DECESOS ARTÍCULO PRELIMINAR Las Condiciones Generales y Particulares del presente contrato de seguro, se rigen por lo dispuesto Más detalles Contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de celebrado entre y Tabla de contenido
Colombia Compra Eficiente tiene como función diseñar e implementar documentos estandarizados y especializados por tipo de bienes, obras o servicios que se requieran por los partícipes del sistema de compras Más detalles CONTRATO MENOR DE SERVICIO COMPARECEN
CONTRATO MENOR DE SERVICIO En Arrecife de Lanzarote,...de 2014 COMPARECEN DE UNA PARTE: Don..., consejero delegado de la Entidad Pública Empresarial Local de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Más detalles CONDICIONES GENERALES DE COMPRA Y CONTRATACIÓN GRUPO REPSOL EN PERÚ
CONDICIONES GENERALES DE COMPRA Y CONTRATACIÓN GRUPO REPSOL EN PERÚ 1. TERMINOLOGÍA Para mayor claridad y entendimiento de las presentes Condiciones Generales, se establece la siguiente terminología: - Más detalles LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nº 252/13 PARA LA SELECCIÓN DE UN PROVEEDOR DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nº 252/13 PARA LA SELECCIÓN DE UN PROVEEDOR DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES I) CONDICIONES GENERALES 1. LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY El LATU es Más detalles Póliza de Cumplimiento para Particulares
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES 1. AMPAROS ACE SEGUROS S.A. OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA (CONTRATANTE) Más detalles CONDICIONES PARTICULARES ESPECIFICAS GARANTÍA PARA AGENCIAS DE TURISMOS Y VIAJES
CONDICIONES PARTICULARES ESPECIFICAS GARANTÍA PARA AGENCIAS DE TURISMOS Y VIAJES OBJETO Y EXTENSIÓN DEL SEGURO Cláusula 1) Para el caso de incumplimiento por parte del Tomador a cualquiera de sus obligaciones Más detalles CONCURSO DE PRECIOS Nº 27/2014
CONCURSO DE PRECIOS Nº 27/2014 1) Objeto Contratación de un de Seguros Contra Incendios y todo riesgo de daño material, súbito y accidental de Edificios y de Contenidos para los Edificios de TV Pública Más detalles ESTE PLIEGO DEBE SER PRESENTADO DEBIDAMENTE FIRMADO EN TODAS SUS HOJAS, POR REPRESENTANTE LEGAL, AGREGANDO PODER DEL CARÁCTER INVOCADO.
C O N C U R S O D E P R E C I O S Nº 01/2015 Provisión de Licencia de Antivirus PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba Córdoba, diciembre de 2014 Página Más detalles Ref.: SOLICITUD DE ADHESION AL PROGRAMA FLOTA PLUS
, de de 2010 Ref.: SOLICITUD DE ADHESION AL PROGRAMA FLOTA PLUS Señores BRIDGESTONE FIRESTONE ARGENTINA S.A.I.C. De nuestra consideración: I. Nos dirigimos a Uds. a fin de someter a su consideración nuestra Más detalles H. Cámara de Senadores Provincia de Buenos Aires
H. CAMARA DE SENADORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES CONTRATACION DIRECTA N 08/2015 EXPEDIENTE: 1205 507/14 APERTURA DE OFERTAS: Día 12 de Mayo de 2015 a las 16:00 horas, en la Dirección de Contrataciones Más detalles MODELO Nº 19 CONTRATO DE FIANZA E HIPOTECA
MODELO Nº 19 CONTRATO DE FIANZA E HIPOTECA SEÑOR NOTARIO: Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas una de otorgamiento de FIANZA Y CONSTITUCION DE HIPOTECA, que otorga EL BANCO, con RUC N Más detalles CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE ACERINOX EUROPA, S.A.U
CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE ACERINOX EUROPA, S.A.U (Rev 1/12) 1 Definiciones 1.1 En estas Condiciones, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se indica: el Vendedor significa Más detalles PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS ESTATALES A FAVOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
CARÁTULA CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN PÓLIZA NÚMERO INTERMEDIARIO 4. ASEGURADORA 4. Nombre 4. NIT 4. Dirección 5. CONTRATISTA GARANTIZADO, TOMADOR DEL SEGURO 5. Nombre 5. NIT 5. Dirección 6. ENTIDAD ASEGURADA Más detalles SEGURO DE TODO RIESGO CONTRATISTA CONDICIONES GENERALES COMUNES PÓLIZA Nº 000000
S.A. DE SEGUROS SEGURO DE TODO RIESGO CONTRATISTA CONDICIONES GENERALES COMUNES PÓLIZA Nº 000000 LEY DE LAS PARTES CONTRATANTES CLÁUSULA 1. Las partes contratantes se someten a las disposiciones contenidas Más detalles ARTÍCULO 1 RESPONSABILIDADES E INDEMNIDADES
ARTÍCULO 1 RESPONSABILIDADES E INDEMNIDADES 1.1 Responsabilidad por Daño Indirecto o Mediato Ninguna de las partes será responsable hacia la otra por lucro cesante, imposibilidad de uso, pérdida de producción, Más detalles SEGURO PLAN DE AHORRO FLEXIBLE. Condiciones Generales de la Póliza
REALIZA CRECIENTE EN UDI CONDICIONES GENERALES Póliza No.: Expedido a Nombre de: OBJETO DEL SEGURO alguna, a los últimos beneficiarios de la cobertura respectiva de los cuales haya tenido conocimiento. Más detalles MODELO DE CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
MODELO DE CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Entre la EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES SOCIEDAD ANÓNIMA ARSAT, con domicilio constituido en Av. Gral Juan Domingo Perón Más detalles Condiciones generales de compra
Condiciones generales de compra 1. Aplicabilidad 1.1. Las presentes Condiciones Generales de compra ( Condiciones Generales ) se aplicarán a todas las compras de productos y servicios hechas por NV Bekaert Más detalles Factoring internacional (con recurso)
Modelos www.plancameral.org de Contratos Internacionales www.plancameral.org Modelos de contratos internacionales Factoring internacional (con recurso) Enero 2012 2 Objetivos El factoring es una modalidad Más detalles Ambos proveedores podrán denominarse también, conjuntamente, como los PROVEEDORES.
Condiciones Generales de Venta de Coöperatieve Verenigde Slachtpluimvee Export (VSE) b.a.. 1. Ámbito de aplicación y definiciones 1.1. Salvo pacto expreso y escrito en sentido contrario, las presentes Más detalles SEGURO DE CAUCIÓN CONDICIONES PARTICULARES ESPECÍFICAS PARA AGENCIAS DE TURISMO Y VIAJES PÓLIZA N
OBJETO Y EXTENSIÓN DEL SEGURO SEGURO DE CAUCIÓN CONDICIONES PARTICULARES ESPECÍFICAS PARA AGENCIAS DE TURISMO Y VIAJES PÓLIZA N Cláusula 1. Para el caso de incumplimiento por parte del tomador a cualquiera Más detalles PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 4. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO Y EL LLAMADO
LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nº 289/15 Para la Selección de proveedores para el suministro de Alquiler a largo plazo de automóviles y Alquiler diario de autos sin chofer. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Más detalles CONDICIONES GENERALES DE COMPRA LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.
CONDICIONES GENERALES DE COMPRA LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L. 1.- DEFINICIONES.- En estas Condiciones Generales, se entiende por "Proveedor" a la empresa, persona física o jurídica, a la que se le cursa un Más detalles Objeto: Adquisición de... Licitación Pública Nº:... Fecha de apertura:...hora:...
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Artículo 1 : Objeto: El presente llamado a Licitación Pública tiene por objeto la adquisición de productos médicos descartables para el Programa de Diabetes Provincial, Más detalles ADICION AL CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS REGLAMENTO DEL SERVICIO DE ZONA DE PAGOS
ADICION AL CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS REGLAMENTO DEL SERVICIO DE ZONA DE PAGOS En consideración a que entre DAVIVIENDA y la persona jurídica o natural relacionada en la correspondiente Solicitud Más detalles CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE HARTING Iberia, S.A.
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA DE ALUSÍN SOLAR, SLU. 1. INFORMACIÓN GENERAL Y EXCLUSIONES 1.1 Las ventas y suministros a efectuar por Alusín Solar, S.L.U se regirán por las presentes condiciones de venta, Más detalles CONTRATO DE CONCESIÓN para EL USO Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL DEL LOCAL Nº 31 DEL MERCADO NORTE de la Municipalidad de Santa Fe
CONTRATO DE CONCESIÓN para EL USO Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL DEL LOCAL Nº 31 DEL MERCADO NORTE de la Municipalidad de Santa Fe Entre el ENTE AUTÁQUICO MUNICIPAL MERCADO NORTE, representado en este acto por Más detalles CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS REUNIDOS
CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS REUNIDOS De una parte, D/ Jose Ríos Briones, en representación y en su calidad de Administrador, con domicilio en Reus, calle Sant Llibori, nº 22, y con C.I.F. Más detalles CONVIENEN LO SIGUIENTE: PRIMERO ANTECEDENTES:
CONTRATO DE OBRA En la ciudad de Montevideo, el día, POR UNA PARTE: La, titular de la cédula de identidad número. y el., titular de la cédula de identidad número, actuando en nombre y representación de Más detalles CONTRATO DE CRÉDITO PERSONAL
CONTRATO DE CRÉDITO PERSONAL Conste por el presente documento, el Contrato de Crédito Personal que celebran de una parte, CAJA RURAL PRYMERA, debidamente registrada en la Partida Nº 50013824 del Registro Más detalles CONTRATO DE PRÉSTAMO (MEDIANTE DESCUENTO DE PAGARÉ)
CONTRATO DE PRÉSTAMO (MEDIANTE DESCUENTO DE PAGARÉ) INTERVINIENTES (1) La entidad.... con domicilio en.. (C.P...),.., con CIF.. e inscrita.., representada en este acto por.., con DNI/NIE/pasaporte en vigor Más detalles CONTRATO DE CRÉDITO TAXI PLAN:
CONTRATO DE CRÉDITO TAXI PLAN: PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO Por el presente documento LA CAJA otorga un crédito al CLIENTE, operación de crédito para la adquisición de un vehículo a Gas Natural Vehicular. Más detalles CONDICIONES GENERALES DEL RAMO DE VIDA COLECTIVO
CONDICIONES GENERALES DEL RAMO DE VIDA COLECTIVO ART. I DEFINICIONES 1. La Compañía: Atlas Compañía de Seguros S.A., que asume la cobertura de los riesgos objeto de este contrato y garantiza el pago de Más detalles PRINCIPALES CLÁUSULAS DE LAS CONDICIONES GENERALES SEGURO COLECTIVO DE VIDA TEMPORAL ANUAL RENOVABLE (Este documento forma parte del )
PRINCIPALES CLÁUSULAS DE LAS CONDICIONES GENERALES SEGURO COLECTIVO DE VIDA TEMPORAL ANUAL RENOVABLE (Este documento forma parte del ) CLÁUSULA 1. CONTRATO Estas Condiciones Generales, la Solicitud, la Más detalles b) El pago de una indemnización que consistirá en una suma de dinero que será de libre disposición.
POLIZA DE SEGURO POR DESEMPLEO O INCAPACIDAD TEMPORAL Incorporada al Depósito de Pólizas bajo el código POL120130122 ARTÍCULO 1º: REGLAS APLICABLES AL CONTRATO Se aplicarán al presente contrato de seguro Más detalles POLIZA DE SEGURO DE ASISTENCIA A VEHICULOS. Inscrita en el Registro de Pólizas bajo el Código POL 1 94 016
POLIZA DE SEGURO DE ASISTENCIA A VEHICULOS Inscrita en el Registro de Pólizas bajo el Código POL 1 94 016 ARTICULO I OBJETO DEL SEGURO Mediante este seguro, la compañía se obliga a pagar las indemnizaciones Más detalles SEGURO DE CAUCION CONDICIONES GENERALES COMUNES LEY DE LAS PARTES CONTRATANTES
SEGURO DE CAUCION CONDICIONES GENERALES COMUNES LEY DE LAS PARTES CONTRATANTES CLAUSULA 1 Las partes contratantes se someten a las Condiciones Generales y Particulares de la presente póliza como a la ley Más detalles MODELO DE CONTRATO DE FACTORING Autor: Alberto Rino Act: 08/05/03
www.reexporta.com MODELO DE CONTRATO DE FACTORING Autor: Alberto Rino Act: 08/05/03 En..., a... de... de 2... De una parte,...( en adelante factor), con domicilio social en..., C.I.F. o N.I.F..., representada Más detalles PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES Decreto 1082 de 2015 21/07/2015-1327-P-05-CU-0000000000050 CONDICIONES GENERALES
PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES Decreto 1082 de 2015 CONDICIONES GENERALES SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.A., EN ADELANTE LA ASEGURADORA, OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL Más detalles CLÁUSULAS GENERALES RICOH ESPAÑA, S.L.U. 1. DEFINICIONES
CLÁUSULAS GENERALES RICOH ESPAÑA, S.L.U. 1. DEFINICIONES "Ud" o "Cliente" persona física o jurídica que compra o usa los Productos. "Consumidor" persona física o jurídica que adquiere los Productos para Más detalles AGENCIA RACE, AGENCIA AGENCIA RACE AGENCIA DURACION /1 2 B V
ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA AGENCIAS DE VIAJES LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN ESPAÑA Por medio del presente acuerdo la AGENCIA DE VIAJES (En adelante la AGENCIA): Denominación: Nombre Comercial: CIF/NIF: Más detalles PODER JUDICIAL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES LICITACION ABREVIADA N 5/2012. Inciso 16
PODER JUDICIAL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES LICITACION ABREVIADA N 5/2012 Costo del Pliego: $ 1.500 Inciso 16 El presente llamado se regirá por lo establecido en las siguientes disposiciones: Art. 656 Más detalles CONTRATO DE PRÉSTAMO MERCANTIL: CONDICIONES GENERALES.(1) IMPORTE: PLAZO: (meses) REUNIDOS
1 CONTRATO DE PRÉSTAMO MERCANTIL: CONDICIONES GENERALES.(1) FECHA: NÚMERO DE PRÉSTAMO: IMPORTE: PLAZO: (meses) De una parte, REUNIDOS Las partes aquí comparecientes se reconocen recíprocamente la capacidad Más detalles CONTRATO DE COMISION Y CUENTA CORRIENTE PREAMBULO
CONTRATO DE COMISION Y CUENTA CORRIENTE PREAMBULO El presente contrato representa un compromiso entre COMPENSA y EL CLIENTE con objeto de que este pueda adquirir y recibir, con la mediación de COMPENSA Más detalles En la ciudad de Montevideo, el día trece de octubre de dos mil ocho, entre POR UNA
CONTRATO MIDES GUSTAVO ADRIÁN GRETTER BUSTO.- En la ciudad de Montevideo, el día trece de octubre de dos mil ocho, entre POR UNA PARTE: el Ministerio de Desarrollo Social, representado en este acto por Más detalles INTENDENCIA MUNICIPAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 15 / 2009 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES I) CONDICIONES GENERALES OBJETO
INTENDENCIA MUNICIPAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 15 / 2009 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES I) CONDICIONES GENERALES OBJETO 1). La Intendencia Municipal de Maldonado, en adelante "la Intendencia" Más detalles HIBURSA-HIDRÁULICA BURGALESA S.A. CONDICIONES GENERALES DE VENTA
HIBURSA-HIDRÁULICA BURGALESA S.A. CONDICIONES GENERALES DE VENTA Las presentes Condiciones Generales tienen la condición de Cláusulas Generales de Adhesión, siendo de aplicación y surtiendo efectos en Más detalles REUNIDOS De una parte, D./Dña., mayor de edad, [estado civil], con domicilio en, y con NIF nº,
Contrato de diseño de página web Modelo de encargo a un diseñador para la creación de unos diseños que reúnan unas características determinadas. Esta relación jurídica se corresponde con el arrendamiento Más detalles ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD R E U N I D O S De una parte, RED CIENTÍFICA PERUANA RCP, con RUC N. 20111451592, constituida y regida bajo las leyes de la República del Perú, con domicilio legal en Av. Pablo Más detalles CONDICIONES GENERALES CONTRATACIÓN DE ALQUILER
CONDICIONES GENERALES CONTRATACIÓN DE ALQUILER 1. Ámbito de Aplicación Las presentes Condiciones Generales son aplicables a todo contrato de alquiler celebrado entre Livingston Rental Spain, en adelante Más detalles Comienzo de actividad como Cliente:
CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA DE SERVICIOS HOSTIGAL Las condiciones generales de contratación tiene el objetivo de establecer los términos que regirán la prestación de los servicios Más detalles Cláusula 17 Cesiones...8 Cláusula 18 - Indemnidad...8 Cláusula 19 Caso Fortuito y Fuerza Mayor...8 Cláusula 20 Solución de Controversias...
Colombia Compra Eficiente tiene como función diseñar e implementar documentos estandarizados y especializados por tipo de bienes, obras o servicios que se requieran por los partícipes del sistema de compras Más detalles CONDICIONES DE VENTA. Página 1 de 5
Artículo 1 Disposiciones generales Las presentes condiciones generales de INDUSTRIAS JACINTO HERRERO, S.L., se aplicarán a todos los pedidos y / o suministros planificados solicitados por el Cliente. Salvo Más detalles Provisión de 175.000 Antenas Receptoras
EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES S.A. ARSAT LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 07/2015 Provisión de 175.000 Antenas Receptoras PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 1 ÍNDICE 1. OBJETO... 3 Más detalles PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES AIG SEGUROS COLOMBIA S.A., que en este contrato se denominará AIG Seguros, celebra el presente contrato de seguro de conformidad con los Más detalles CONTRATO DE CREDITO PERSONAS JURIDICAS
CONTRATO DE CREDITO PERSONAS JURIDICAS Conste por el presente documento el contrato de crédito que celebran, de una parte el BANCO FINANCIERO DEL PERU, con R.U.C. N 20100105862, con domicilio para los Más detalles 1.1. Aceptación del Préstamo: Es la aceptación del Préstamo por parte del Cliente, de acuerdo con las Condiciones Generales.
CONDICIONES GENERALES Introducción Las presentes Condiciones Generales contienen los términos y condiciones aplicables a los servicios prestados por Préstamo Móvil a sus clientes. Previo a cualquier contratación Más detalles OFERTA PARA LA ADHESIÓN AL TRASLADO DE SOLICITUDES DE INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO
OFERTA PARA LA ADHESIÓN AL TRASLADO DE SOLICITUDES DE INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A., GAS NATURAL SUR SDG, S.A. Y UNIÓN FENOSA COMERCIAL, S.L. en adelante LA COMERCIALIZADORA, Más detalles CONDICIONES GENERALES DE COMPRA. I. Generales. II. Pedidos y confirmaciones de pedido. III. Plazos de entrega. INDUSTRIAS REHAU, S.A.
CONDICIONES GENERALES DE COMPRA INDUSTRIAS REHAU, S.A. - Versión 6/2013 I. Generales 1. Estas condiciones son válidas para toda relación comercial, sin indicación expresa sobre las mismas, en tanto no Más detalles GUIA DE ACTUACIÓN SOBRE CLÁUSULAS ADICIONALES EN LAS CARTAS DE ENCARGO 1
INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS DE ESPAÑA GUÍA DE ACTUACIÓN 16R GUIA DE ACTUACIÓN SOBRE CLÁUSULAS ADICIONALES EN LAS CARTAS DE ENCARGO 1 Abril de 2008 (revisada en mayo de 2011) 1 La guía debe Más detalles ORDENANZA REGULADORA DE LOS APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DE PAGO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y DEMÁS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO.
ORDENANZA REGULADORA DE LOS APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DE PAGO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y DEMÁS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO. De acuerdo con lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Más detalles 3.3 Solo se concederán descuentos, previo acuerdo, en el caso de pagos en efectivo, salvo que todavía existan pagos pendientes de liquidar.
Condiciones Generales de Venta para Entregas y Servicios 1. Ámbito de aplicación Estas Condiciones Generales de Venta se aplicarán única y exclusivamente a las empresas de conformidad con el artículo 310, Más detalles PRÉSTAMOS PERSONALES
PRÉSTAMOS PERSONALES SOLICITUD Solicitante Monto solicitado $ Cuotas Destino Disciplina Informes Alsina 673-4º piso (1087) CABA. Tel. (011) 4343-1590 o en las Delegaciones del FNA del interior del país. Más detalles PROGRAMA MULTIFASE DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD PARA EL MANEJO DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES
PROGRAMA MULTIFASE DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD PARA EL MANEJO DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES Sres.: PRESENTE Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014 Ref: Invitación a presentar ofertas - Más detalles CONCURSO DE PRECIOS Nº 25/2014
CONCURSO DE PRECIOS Nº 25/2014 1) Objeto Contratación del Servicio de Desratización, Desinfección y Desinsectación en Instalaciones de Canal 7, Planta Transmisora (Edificio de MOP), Depósito Saldías, Jardín Más detalles TERMINOS Y CONDICIONES DE PRÉSTAMOS PERSONALES POR LÍNEA DE CAJA
1. Estas condiciones generales serán de aplicación a los préstamos personales para empleados en relación de dependencia, Jubilados y Pensionados solicitados a través de la Línea de Caja de las diversas Más detalles CONTRATO DE LÍNEA DE CAPITAL DE TRABAJO
CONTRATO DE LÍNEA DE CAPITAL DE TRABAJO Conste por el presente documento el Contrato de Línea de Crédito de Capital de Trabajo que celebran de una parte, CAJA RURAL PRYMERA, debidamente registrada en la Más detalles CONDICIONES GENERALES DE VENTA De la compañía VEYANCE TECHNOLOGIES EUROPE, Edición núm: CSVTE 3.0 en vigencia desde el 26 de Octubre de 2007
CONDICIONES GENERALES DE VENTA De la compañía VEYANCE TECHNOLOGIES EUROPE, Edición núm: CSVTE 3.0 en vigencia desde el 26 de Octubre de 2007 I. Generalidades Estas condiciones y requisitos generales son Más detalles Se aplicará la base de la Orden de Compra acordada expresamente por las partes contratantes.
Página 1 de 7 Condiciones Generales de Compra 1. Partes contratantes Este contrato (en adelante denominado Orden de Compra) se acuerda entre el proveedor (referido en adelante como "PROVEEDOR") y la empresa Más detalles CONTRATO DE LÍNEA DE CRÉDITO PARA PRODUCTOS AGRÍCOLAS
CONTRATO DE LÍNEA DE CRÉDITO PARA PRODUCTOS AGRÍCOLAS Conste por el presente documento, el Contrato de Línea de Crédito para Productos Agrícolas, que celebran de una parte, CAJA RURAL PRYMERA, debidamente Más detalles CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE BASQUETOUR TURISMOAREN EUSKAL AGENTZIA - AGENCIA VASCA DE TURISMO, S.A.
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE xx Y BASQUETOUR TURISMOAREN EUSKAL AGENTZIA - AGENCIA VASCA DE TURISMO, S.A. Bilbao a xx de xx de 2012 ÍNDICE LAS PARTES... 1 EXPONEN... 1 CLÁUSULAS... 1 1. OBJETO Más detalles 2016 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: artículo 33
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 514
 Resolución 
 Artículo 1
 ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 1
 Artículo 1
 ARTÍCULO 1

Artículo 1
 artículo 310