Source: http://docplayer.fr/1490975-Reglement-de-consultation.html
Timestamp: 2017-02-20 18:10:31+00:00

Document:
1 MAINTENANCE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES (TELEPHONIE, INFORMATIQUE, INTRUSION) ET DETECTION INCENDIE DU CHATEAU DE FONTAINEBLEAU REGLEMENT DE CONSULTATION ARTICLE PREMIER OBJET ET MODALITES DE LA CONSULTATION ET DUREE DU MARCHE 1.1. Objet du marché Le présent marché concerne la maintenance des installations électriques courants forts et courants faibles (téléphonie, informatique, intrusion) et détection incendie du château de Fontainebleau 1.2. Modalités de la consultation Le présent appel d'offres ouvert est lancé sans variante ni option et est soumis aux dispositions des articles 33, 40, 57 à 59 du Code des Marchés Publics 2006 modifié Durée du marché Le marché prend effet le 28 septembre 2010 pour une période d un an et il pourra être reconduit 2 fois par expresse reconduction et période d égale durée Décomposition en lots Le marché est décomposé en deux lots traités par marchés séparés : - maintenance des installations électriques électriques courants forts et courants faibles (téléphonie, informatique, intrusion), - maintenance des installations de détection incendie. Chaque candidat est autorisé à répondre pour les deux lots. Les deux lots pourront être confiés au même candidat. Chaque marché sera attribué soit à une entreprise unique avec sous-traitance éventuelle, soit à des entreprises groupées. Les candidats feront une offre de prix distincte pour chaque lot qu'ils souhaitent se voir attribuer. Ils sont autorisés à présenter une offre variant selon le nombre de lots susceptibles d'être retenus. La même entreprise peut présenter pour le marché ou un de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel ou de membre d'un ou plusieurs groupements. La transformation d'un groupement dans une forme juridique déterminée ne pourra pas être exigée pour la présentation de l'offre. La même entreprise ne peut être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché. Toutefois, conformément à l'article 51 du Code des Marchés Publics modifié, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'imposer après attribution du marché la forme juridique d'un groupement solidaire Mode de règlement Le règlement du marché se fait par mandat administratif. Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de trente jours à réception de la facture établie et transmise.. ARTICLE 2 PARTIES CONTRACTANTES Conformément aux articles 2 et 3 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS), publié au Journal Officiel (JO) du 19 mars 2009, le présent marché sera conclu entre l Etablissement public du Château de Fontainebleau FONTAINEBLEAU représenté par son président, M. Jean-François HEBERT, dénommé le Château et le candidat retenu, dénommé le Titulaire. Ce document d ordre général n est pas joint matériellement au présent marché, mais les parties contractantes déclarent expressément le connaître, s y référer et l accepter. Le comptable assignataire des paiements est Madame l Agent Comptable du Château de Fontainebleau FONTAINEBLEAU. Marché n F-M Maintenance des installations électriques courants forts et courants faibles (téléphonie, informatique, intrusion) et détection incendie du château de Fontainebleau DCE Page 1 / 542 ARTICLE 3 DESCRIPTION DE LA PRESTATION Les prestations à exécuter concernent les installations du Château listées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). ARTICLE 4 DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES La date limite de réception des offres est fixée au jeudi 26 août 2010 à 12h. ARTICLE 5 CONDITIONS D EXECUTION Les conditions d exécution sont fixées dans le CCTP et les candidats ne sont pas autorisés à les modifier. ARTICLE 6 VALIDITE DES OFFRES Le délai de validité des offres est de 180 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des offres. Conformément aux dispositions de l article 59 du Code des marchés publics modifié, les candidats sont informés que l acheteur se réserve le droit de ne pas donner suite à la consultation. ARTICLE 7 RETRAIT DES DOSSIERS ET CONDITIONS DE PRESENTATION ET D ENVOI DES OFFRES 7.1. Retrait des dossiers Le retrait du dossier de consultation et la transmission des offres se font à l adresse suivante du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 16h : Etablissement public du Château de Fontainebleau - Administration générale FONTAINEBLEAU. Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Sa mise à disposition par voie électronique s'effectue à partir de l'accès suivant : https://www.chateaudefontainebleau.fr ou à partir de la plate-forme Transmission et présentation des offres En application du second alinéa du titre I de l'article 56 du Code des Marchés Publics modifié, le mode de transmission retenu par le pouvoir adjudicateur est le suivant. Les offres doivent être envoyées sous pli recommandé avec accusé de réception postal ou remises contre récépissé aux jours, horaires et à l adresse figurant à l article 7.1 du présent règlement. Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté. Ce pli comporte l indication de la consultation auquel il se rapporte "Maintenance des installations électriques - DI accompagné de la mention NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER.Toute offre parvenant après la date limite de réception ou qui serait déposée dans un autre service que celui indiqué ci-dessus ne pourra être prise en compte. REMARQUE : Les soumissionnaires pourront visiter le site après inscription auprès du responsable du service de la maintenance : Mme Marie-Laure MAZURECK, ou Monsieur Jean-Pierre LALLEMAND Tél. : mèl : 7.3. Documents à produire Chaque candidat aura à produire un dossier complet rédigé en français et exprimé en euro, comprenant les pièces suivantes, datées et signées par la personne ayant pouvoir de signature, avec mention du nom du signataire Un dossier intérieur pour la candidature : Les déclarations, certificats et attestations suivantes prévus à l article 45 et 46 du Code des marchés publics modifié : - Une lettre de candidature (formulaire DC4), - La déclaration du candidat datée et signée (formulaire DC5), - La déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé (formulaire DC6), - L état annuel des certificats reçus (formulaire DC7), Pour être retenu définitivement le candidat devra fournir les certificats mentionnés à l'article 46 dans un délai de dix jours à compter de la demande de l'administration. En application de l'article 53.I à III du Code des Marchés Publics et dans l'hypothèse où l'entreprise ne pourrait fournir ces documents dans le délai fixé, son offre serait exclue sans possibilité de régularisation et le pouvoir adjudicateur présenterait la même demande de production de ces pièces au second de la liste (ainsi de suite si tel était le cas en suivant l'ordre de la liste de classement des offres), Marché n F_M14_2010 Page 2 / 543 - Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du Code des Marchés Publics, - Le récapitulatif des garanties professionnelles et financières, - Les documents ou attestations figurant à l article R du code du travail, - Un extrait Kbis de la société de moins de 3 mois, - Les attestations d'assurance de garantie civile et professionnelle, - déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles, - bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi, - déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années, - présentation d'une liste des principales prestations identiques à celles objet du présent marché effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique, - pour le lot 1 : attestation de la qualification MIE2 ou similaire, - pour le lot 2 : attestation de certification APSAD de service de maintenance de détection automatique d'incendie et de centralisateurs de mise en sécurité incendie (F7) ou similaire, pour les pays autres que la France : Le candidat doit produire un certificat établi par les administrations et organismes du pays d origine. Lorsqu un tel certificat n est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n existe pas, par une déclaration solennelle faite par l intéressé devant l autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays. La totalité de ces documents devra de même être fournie par chaque sous-traitant Un dossier intérieur pour l offre : - L'attestation de visite des installations à maintenir, datée et signée. Les soumissionnaires devront avoir visité le site après inscription auprès du service de la maintenance du château de Fontainebleau : M. Jean-Pierre Lallemand ( ), - Un mémoire justificatif des dispositions que le concurrent se propose d'adopter pour l'exécution de la prestation : moyens techniques et humains mis en place sur le site,. la composition et les compétences des équipes intervenant sur le site,. les dispositions proposées pour permettre un contrôle régulier des prestations. Un projet de marché comprenant : - L acte d engagement (A.E.) et ses annexes complétés, - Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.), - Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses documents annexés. Ces trois documents et leurs annexes devront être datés, paraphés et signés par la personne ayant pouvoir de signature, et revêtus de la mention «lu et approuvé» et du cachet de l entreprise. - déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels, - un RIB. Les candidats qui répondront pour les deux lots auront à produire en un seul exemplaire les documents mentionnés à article et le CCAP. Toute offre ne respectant pas la forme prescrite par la consultation pourra ne pas être retenue. ARTICLE 8 - ELIMINATION DES CANDIDATS ET JUGEMENT DES OFFRES Le choix et le classement des offres sont effectués dans les conditions prévues à l'article 53 du Code des Marchés Publics modifié et selon les modalités définies ci-après. Les candidats qui n'auraient pas fournis les renseignements prévus à l'article , ni les justificatifs demandés, seront écartés ainsi que ceux n'ayant pas la qualité de présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes. Toute offre ne respectant pas la forme prescrite par la consultation ne pourra pas être retenue. Marché n F_M14_2010 Page 3 / 544 L offre économiquement la plus avantageuse sera déterminée à l aide des critères suivants : 1- la valeur technique des prestations comptant pour 60% de la note : les moyens humains et l organisation du travail sur le site (nombre d heures, nombre d agents) (40 points) les moyens techniques proposés (matériel et produits) (10 points) la manière d aboutir à l obligation de résultat (10 points) 2- Le prix des prestations représentant 40% de la note : 40 points ARTICLE 9 - NOTIFICATION DES RESULTATS En application de l'article 80 du Code des Marchés Publics modifié, dès qu'il a fait son choix le pouvoir adjudicateur avise les candidats non retenus. Après approbation du marché, le candidat retenu reçoit une copie certifiée conforme de l acte d engagement signé du président de l'établissement public du château de Fontainebleau, pouvoir adjudicateur. ARTICLE 10 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 15 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite à : Etablissement public du Château de Fontainebleau Administration générale FONTAINEBLEAU Tél : Fax : Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier 10 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. Marché n F_M14_2010 Page 4 / 545 CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU Maintenance des installations électriques courants forts et courants faibles (téléphonie, informatique, intrusion) et détection incendie du château de Fontainebleau CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES ( CCAP ) Marché établi en application du Code des marchés publics modifié, relatif à l entretien des installations électriques courants forts et courants faibles (téléphonie, informatique, intrusion) et détection incendie du château de Fontainebleau (Seine et Marne). La procédure de consultation utilisée est celle de l'appel d'offres ouvert passé en application des articles 57 à 59 (marché d un an reconductible deux fois par période d égale durée). Maître d'ouvrage : Etablissement public du Château de Fontainebleau, représenté par son président M. Jean-François Hebert, 77300, Fontainebleau, Tél. : Marché n F_M14_2010 Page 5 / 546 Article 1 : Objet du marché - dispositions générales - lots Les stipulations du présent CCAP concerne l entretien et la maintenance des installations électriques courants forts et courants faibles (téléphonie, informatique, intrusion) et détection incendie situées au château de Fontainebleau. La description des installations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP). Le marché est réparti en deux lots : - lot 1 : maintenance des installations électriques courants forts et courants faibles (téléphonie, informatique, intrusion), - lot 2 : maintenance des installations de détection incendie. En raison de la particularité de ces travaux, le titulaire s'engage à répondre immédiatement à toute heure du jour ou de la nuit, y compris dimanches et jours fériés à toutes demandes qui lui seraient transmises par le directeur d'établissement ou son représentant. En cas d'inobservation de cette clause essentielle, le maître d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché aux torts et griefs du titulaire défaillant. Les prestations faisant l'objet du présent marché doivent être conformes aux normes françaises homologuées. Article 2 : Durée du marché Le présent marché est conclu pour une période d un an renouvelable deux fois par expresse reconduction par période d égale durée. Article 3 : Pouvoir adjudicateur et comptable assignataire Le pouvoir adjudicateur est représenté par M. Jean-François HEBERT président de l Etablissement public du château de Fontainebleau. Le comptable assignataire des paiements est Madame l agent comptable du Château de Fontainebleau Fontainebleau. Article 4 : Pièces constitutives du marché 4-1) Pièces particulières : - l'acte d'engagement et ses deux annexes, - cahier des clauses administratives particulières (CCAP), - cahier des clauses techniques particulières (CCTP). 4-2) Pièces générales : Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour d'application du marché tel que ce mois est défini dans l'acte d'engagement. - le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG-FCS) applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services publié au Journal Officiel (JO) du 19 mars 2009, - le Cahier des Clauses Techniques Générales et documents annexes applicables aux marchés similaires - des législations en vigueur, nomenclature et réglementation : * sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, * sur la protection contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public, - des arrêtés préfectoraux et règlements concernant les mesures préventives et les secours contre l incendie, - des Normes de l Association Française de Normalisation AFNOR, homologuées par arrêté ministériel, - des règlements et prescriptions concernant le matériel et les installations électriques, notamment ceux de l Union Technique de l Electricité, Marché n F_M14_2010 Page 6 / 547 - des Cahiers des Prescription Techniques Générales établis par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment pour les différents corps d état concernés dans les installations (D.T.U.), - des règlements sur la construction, - des règlements sanitaires, - du Code du Travail. Article 5 : Consistance des installations Le titulaire déclare être parfaitement informé de la constitution des bâtiments et des installations dont il doit assurer l exploitation et les contraintes liées à cette exploitation. Il ne pourra en aucun cas se prévaloir d erreurs ou d omissions qui pourraient éventuellement figurer au CCTP. Le château mettra à la disposition du titulaire tous les schémas, plans, descriptifs, notes de calcul en sa possession pour assurer la meilleures exploitation possible des installations. Article 6 : Obligations et responsabilités des contractants 6-1 Le titulaire Le titulaire aura l obligation de: - garantir la permanence de fonctionnement des installations, - d assurer en permanence l optimisation des consommations énergétiques, - de disposer d un personnel en nombre suffisant et possédant les qualifications requises, - en cas d urgence, en dehors des heures de présence sur le site prévues au CCTP, assurer une assistance sur simple appel téléphonique, le délai d intervention ne devant pas excéder quatre heures. Si les installations cessent d être conformes à la législation ou à la réglementation en vigueur, le titulaire devra, aussitôt qu il en aura connaissance, aviser le directeur de l'établissement ou son représentant, lequel devra aussitôt que possible, y apporter remède. Sous réserve que les installations restent conformes à cette réglementation, le titulaire est responsable de la bonne observation des règles de sécurité et de lutte contre la pollution des eaux et de l air. Si, pendant la durée du marché, les installations devaient être modifiées pour des raisons de fonction interne, le titulaire ne pourrait s y opposer et devra effectuer les travaux nécessaires. Dans ce cas, il n aura droit à aucune indemnité autre que le remboursement des dépenses directes et justifiées entraînées par ces travaux. Pour chaque opération de travaux modificatifs, le titulaire recevra en communication le projet des travaux et les notes de calculs afférentes et sera autorisé à donner son avis sur lesdits documents en temps utile. Pendant la durée du marché, le titulaire sera responsable des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens ainsi qu aux installations à lui confier. Notamment, seraient à sa charge et engageraient sa responsabilité entière, toutes dégradations aux bâtiments contenant les installations prises en charge consécutives à un défaut notoire de surveillance, de conduite ou d entretien. Le titulaire prendra à sa charge les risques de toute nature et notamment de responsabilité civile et de bris de machines dans le cadre du marché et garantissant le château contre tous recours à cette occasion. Sont exclus de sa responsabilité les dommages dus : - à un cas de force majeure tel que définis à l article 1148 du Code Civil et aux cas assimilés tels que notamment : guerres, émeutes, sabotages, coupures de fluide de service. Le titulaire est responsable de la bonne observation dans les locaux qu il occupe et pour les installations qui lui sont confiées, des règlements de sécurité et de la lutte contre la pollution atmosphérique et contre la pollution des eaux. Le titulaire assurera l entretien du matériel et le nettoyage des locaux mis à sa disposition. Marché n F_M14_2010 Page 7 / 548 Le titulaire remettra chaque trimestre au directeur de l'établissement ou son représentant un rapport mentionnant les principales interventions qui ont été faites sur telle ou telle partie de l'installation ainsi que les différentes améliorations envisageables. Le titulaire s engage à laisser en fin d exécution du marché les installations en état normal de fonctionnement et d entretien. Le personnel du titulaire devra respecter les règlements intérieurs du château dans lequel il exerce ses prestations. Si ceux-ci, dans un ou plusieurs de leurs articles, s avéraient en contradiction avec les obligations que doit remplir le titulaire, des dérogations devront être demandées. Le titulaire assurera la formation du personnel chargé d'entretenir et d'utiliser le matériel. Le titulaire se conformera, sans pouvoir demander aucune indemnité ou révision du prix forfaitaire souscrit, aux instructions qui lui seront données par le président du château ou son représentant en ce qui concerne les heures d'entrée et de sortie des ouvriers, l'emplacement et le déplacement du matériel et des matériaux, et, d'une façon générale, les conditions d'intervention dans le château. Il supportera sans indemnité ni révision de prix les interruptions de travail nécessitées par les besoins de fonctionnement du château et prendra à sa charge les mesures qui lui seront indiquées pour éviter toute gêne du service. Le titulaire est tenu de se conformer à la réglementation en vigueur en matière de recrutement ou de salaires, indemnités et primes de toute nature, sans que cette obligation n'entraîne une modification du montant de son marché. Il est tenu également de recueillir auprès du président du château ou son représentant les renseignements lui permettant d'établir à l'usage de son personnel les consignes particulières concernant la sécurité, le vol et l'incendie, en particulier en matière de permis de feu ou d'intervention dans les zones du château sous alarme. 6-2 Le château Le château mettra à la disposition exclusive du titulaire, à titre gratuit, pendant la durée d exécution du marché deux bureaux, 1 wc et une réserve (cour des ateliers) et une réserve (Saint-Saturnin) : Le château s interdit d utiliser à d autres fins les locaux et installations mis à la disposition du titulaire, néanmoins, celui-ci ne pourra s opposer à leur modification si cela ne gêne en rien les activités. Le château assurera à ses frais, toutes les prestations et fournitures non comprises au marché, nécessaires au bon fonctionnement des installations et notamment les fournitures d énergies (gaz / fioul), d eau et d électricité, la visite réglementaire par l intervention d un bureau de contrôle agréé et l entretien des extincteurs. Le château doit maintenir en bon état le clos et le couvert des locaux mis à la disposition du titulaire conformément à la réglementation. 6-3 Obligations communes Un procès-verbal contradictoire de l état des lieux et des installations sera établi au début et à la fin d exécution du marché. Article 7 : Procédure de prise en charge des installations et équipements Il est convenu qu à compter de la date d effet du marché, le titulaire accepte sans réserves toutes les sujétions afférentes à ses obligations contractuelles, y compris la responsabilité complète découlant de son activité. Il ne pourra donc émettre aucune réserve et devra conduire les installations pour qu elles assurent Marché n F_M14_2010 Page 8 / 549 en permanence les conditions définies. Les installations seront prises en charge dans leur état normal d entretien à la date d effet du marché. Article 8 : prix et modalités du calcul des prix - variation dans les prix Les prestations faisant l'objet de ce présent marché seront réglées selon un prix ferme pour la première année d'exécution du marché. Les années suivantes, par un avenant au présent marché, le prix sera révisable par l'application de la formule : P = Po x ( (0,85 x ICHTrev-Ts IME / ICHTrev-Ts-IMEo) + (0,15 x FBOD / FDODo) ) P : prix révisé Po : prix initial ICHTrev-Ts : dernière valeur de l indice trimestriel des salaires horaires de base de l ensemble des ouvriers -industries mécaniques et électriques IME- (identifiant INSEE ) publiée à la date anniversaire, ICHTo : dernière valeur de l indice trimestriel des salaires horaires de base de l ensemble des ouvriers -industries mécaniques et électriques IME- (identifiant INSEE ) publiée au 28/06/2010 = (valeur au 31 mars 2010), FBOD : indice de prix à la production française commercialisée sur le marché français, dans l'industrie, matériel de distribution et de commande électrique CPF (identifiant INSEE : M) publié à la date anniversaire, FBODo : indice de prix à la production française commercialisée sur le marché français, dans l'industrie, matériel de distribution et de commande électrique CPF (identifiant INSEE : M) publié au 28/06/2010 = (valeur définitive janvier 2010). Le terme tarifaire P fait l objet de factures d acompte trimestrielles. Une facture d ajustement et de révision est établie annuellement à la date anniversaire du marché. Les montants des factures intermédiaires trimestrielles et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de l'établissement des pièces de mandatement. Les fournitures spéciales de matériaux et d'articles seront réglées sur présentation des factures du fournisseur assujetti d'un coefficient défini dans la décomposition du prix global et forfaitaire sans rabais, remise déduite. Article 9 : Mode de règlement Le règlement annuel des prestations par le château sera effectué à la fin de chaque trimestre, sur présentation de factures intermédiaires valant demandes d'acomptes, par mandat administratif, via l Agent comptable de l Etablissement public du château de Fontainebleau. Chacune des factures présentées au château devra comporter, outre le décompte des prestations du trimestre écoulé, les indications suivantes : - la référence au code des marchés, - la désignation des parties contractantes, entrepreneur et maître d'ouvrage, - les références du marché et, éventuellement, de chacun des avenants et actes spéciaux qui lui sont liés, - l'objet du marché, - le rapport trimestriel mentionnant les principales interventions qui ont été faites sur telle ou telle partie de l'installation ainsi que les différentes améliorations envisageables (mentionné à l'alinéa 6-1du présent CCAP), - la période au cours de laquelle ont été exécutées les prestations qui font l'objet de la demande de paiement. Le mandatement des factures intermédiaires et du solde devra intervenir dans un délai de quarante cinq jours à compter de la réception par le président de l Etablissement public du château de Fontainebleau. Marché n F_M14_2010 Page 9 / 5410 Article 10 : Prestations non conformes - pénalités 10-1 Retards et interruptions Tous retards ou interruptions dans les prestations seront sanctionnés par pénalités selon les dispositions du CCAG applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services Article 11 -, indépendamment de la suppression du règlement de la prestation non exécutée. Le montant total de la pénalité est calculé pour un nombre entier de journées étant précisé que le nombre total d heures de retard ou d interruption est transformé en nombre de jours par arrondissement au nombre entier le plus proche Cas de force majeure Pour ce qui concerne l exécution des fournitures et prestations à la charge du titulaire, seront assimilées à des cas de force majeure qui dégagent la responsabilité du titulaire tous les événements extérieurs amenant une impossibilité de fonctionnement ainsi que tous les événements intérieurs ou extérieurs de caractère exceptionnel qui ne lui seraient pas imputables et qui, n ayant pu être ni prévus ni empêchés par lui, le mettraient dans l impossibilité absolue d accomplir tout ou partie de ses obligations. Dans le cas défini ci avant, la facturation sera réduite au prorata des défauts ressentis mais les pénalités prévues ne seront pas appliquées. Article 11 : Assurances Le titulaire devra être assuré d une compagnie notoirement solvable pour les risques de toutes natures se rapportant directement ou indirectement à son activité dans le cadre du marché, et notamment de responsabilité civile du fait des interventions sur les installations, garantissant le château contre tout recours à cette occasion, à savoir : - tous risques d incendie, d explosion, - tous risques dus au dégagements de gaz nocifs, - tous risques de dégâts causés aux installations, aux bâtiments les contenant et aux personnes, - tous risques de bris de machines, - tous risques voisins, etc. Le château se réserve le droit de réclamer à tout instant la justification de ces couvertures à l attestation du bon règlement des primes s y rapportant. Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, le titulaire doit justifier qu'il bénéficie -cette justification devra être réitérée à chaque date anniversaire du présent marché- : - d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés pour l'exécution des travaux et interventions d'entretien - d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles et du Code civil. Article 12 : Cautionnement Le titulaire sera dispensé de fournir un cautionnement. Article 13 : Mise en demeure Résiliation du marché Dans le cas de retards, d interruptions ou d insuffisances de prestations tels que définis au CCAP et au CCTP, le château pourra mettre le titulaire en demeure de remédier à ces retards, interruptions ou insuffisances. Marché n F_M14_2010 Page 10 / 5411 Dans un délai de quatre heures à compter de la réception d une lettre contre récépissé ou d un télégramme téléphoné, si le titulaire ne pouvait assurer une fourniture normale, le château y pourvoirait aux frais et risques de le titulaire. Le marché pourra être résilié dans les conditions fixées aux articles 24 à 32 du CCAG. Il en sera de même si, d une façon générale, le titulaire se montrait incapable d assurer les prestations qui lui on été confiées, notamment s il ne disposait pas sur place de personnel compétent ou des moyens nécessaires à l exploitation. Si le titulaire ne peut remplir ses obligations par suite de cas de force majeure ou cas assimilé comme tel, et/ou de circonstances exceptionnelles, il recherchera avec le château toutes mesures à prendre afin d éviter un arrêt définitif des prestations et organiser la poursuite de l exploitation dans toute la mesure du possible. Article 14 : Election de domicile Le titulaire fait élection de domicile à son siège social. Article 15 : Litiges Contentieux En cas de contestations relatives à l interprétation ou à l application du marché, le différend sera soumis par la partie la plus diligente au tribunal administratif compétent. Fait à Fontainebleau, le 24 juin Marché n F_M14_2010 Page 11 / 5412 Maintenance des installations électriques courants forts et courants faibles (téléphonie, informatique, intrusion) et détection incendie du château de Fontainebleau Lot 1 : maintenance des installations électriques courants forts et courants faibles (téléphonie, informatique, intrusion). Cahier des clauses techniques particulières Descriptif des conditions annuelles d'exécution CCTP Marché n F_M14_2010 Page 12 / 5413 ARTICLE 1 - OBJET Le présent marché a pour objet l'exécution à prix forfaitaire de la maintenance des installations électriques courants forts et courants faibles (téléphonie, informatique, intrusion) de l établissement public du château de Fontainebleau. ARTICLE 2 - EXECUTION Pour l'exécution du présent marché, il devra être prévu le personnel nécessaire et de qualification suffisante pour permettre le maintien des installations en parfait état de fonctionnement, même en cas de demandes inopinées. ARTICLE 3 - ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE COURANTS FORTS Devront être prévus pour la réalisation de cet entretien : - un responsable d équipe en poste sur le site à temps plein d'au moins trente-cinq heures, chef monteur qualifié et compétent dans tous les domaines d intervention liés à la maintenance du château (installations électriques courants forts, téléphonie, courants faibles, câblages informatique ;réseaux électriques des protections vol) - la présence permanente d'au moins un agent de maintenance hautement qualifié en poste sur le site équivalent temps plein d'au moins trente-cinq heures, spécialiste en courants forts et courants faibles en jours ouvrables : les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 8h30 à 17h du 1er octobre au 31 mars et de 8h30 à 18h du 1er avril au 30 septembre. Conformément aux dispositions générales applicables aux établissements recevant du public de 2 ème catégorie (Arrêté du 19 novembre 2001 ERP Y2), la présence physique d une personne qualifiée est requise pendant la présence du public, dimanches et jours fériés inclus, pour assurer l exploitation et l entretien quotidien suivant les consignes données. Ainsi les dimanches et jours fériés de 9h30 à 17h du 1er octobre au 31 mars et de 9h30 à 18h du 1er avril au 30 septembre (sauf le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre) la présence sur le site d un agent technique qualifié est obligatoire. Pour les dépannages urgents de nuit, une assistance devra être assurée sur simple appel téléphonique. Le délai d intervention entre l appel et l arrivée sur le site d'un technicien compétent ne devra pas excéder quatre heures. Par ailleurs, une liste de numéros de téléphone des responsables de la maintenance technique à appeler en priorité sera déposée auprès du président de l établissement public du château de Fontainebleau ou son représentant. En cas de panne sérieuse, une équipe spécialisée devra être constituée dans les plus brefs délais avec le matériel nécessaire, ceci à la demande du dépanneur arrivant le premier sur les lieux et compte tenu de ce qu'il a constaté L'installation "courants forts" comporte : - Une partie haute tension volts, - une partie basse tension 220/380 volts, - une partie éclairage de sécurité Poste de livraison EDF - postes de transformation En liaison avec les services EDF : - entretien des postes poste de livraison EDF, Marché n F_M14_2010 Page 13 / 5414 poste de l'aile des Ministres, poste Carnot, poste des Gardes, - nettoyage et dépoussiérage des éléments, - essai des parties mobiles, - vérification du degré hygrométrique et température des transformateurs / vérification des capsules, - graissage de toutes les articulations, volants ou leviers de manoeuvre, - vérification et resserrage des contacts moyenne tension et basse tension, - vérification et mesure des terres, resserrage des connexions, consignation des valeurs, relevées sur registre d'entretien, - contrôle de la température et, le cas échéant, visuel du niveau. Le poste de livraison EDF est situé dans le jardin de Diane, il est équipé de deux cellules de boucle EDF, d'une cellule comptage, d'un disjoncteur de protection moyenne tension, d'une cellule de protection départ de boucle vers le poste des Ministres et d'une celulle de protection départ de boucle vers le poste des Gardes via l'ancien poste des Princes (transformé en TGBT) Tableaux généraux basse tension (TGBT) - Dépoussiérage et nettoyage des caissons des tableaux basse tension - Resserrage des connexions - Vérification des appareils de contrôle, ampèremètres, voltmètres, lampes de signalisation - Remplacement des lampes défectueuses - Vérification et mesure de la résistance des prises de terre - Vérification des valeurs d'isolement et de l'état des câbles issus des TGBT - Inscription des valeurs relevées sur le registre Les tableaux à entretenir : Poste de l'aile des Ministres Situé dans la cour des Ateliers, il est équipé d'une cellule d'arrivée depuis le poste de livraison, d'une cellule de départ vers le poste Carnot, d'une cellule de protection transformateur, d'un transformateur 400 KVA / V / 400 V / huile et d'un tableau général basse tension.. départs force A pavillon des aumôniers B chaufferie C éclairages extérieurs (pompe) D/E/F services généraux, aile des Ministres G centrales ventilation, pompes relevage H prises pompiers. départs lumière A pavillon des Aumôniers B chapelle Trinité C éclairages extérieurs D chaufferie E/F/G/H services généraux, aile des Ministres 1 éclairage de remplacement (secours) Poste Carnot Situé dans les galeries techniques sous le Gros Pavillon, son équipement est identique au poste de l'aile des Ministres mais le transformateur 630 KVA / V / 400 V / huile.. départs force A appartement des Reines-Mères et Louis XV B gros pavillon C grand escalier D s/s-station de pompage aile Louis XV E musée Napoléon F aile Louis XV G chauffage aile Louis XV H chauffage salon des laques Marché n F_M14_2010 Page 14 / 5415 I J ascenseur chauffage musée chinois. départs lumière A appartement des Reines-Mères et Louis XV B gros pavillon C grand escalier D monte-charge (Empereur) E musée Napoléon F aile Louis XV 1 éclairage de remplacement (secours) 1 éclairage de remplacement (secours) Poste des Gardes Situé dans les galeries techniques sous la cour de la Fourrière, son équipement est identique au poste de l'aile des Ministres mais le transformateur 630 KVA / V / 400 V / huile.. départs force A Aile du Tibre B pompage Maintenon C St Saturnin D ancienne comédie / donjon / porte dorée E monte-charge (François Ier). départs lumière A pavillon du Tibre (salle de Bal) B éclairage extérieur C St Saturnin D porte dorée E ancien gouvernement et services généraux des bâtiments F ancienne comédie G Aile du Tibre H pavillon Sully I St Saturnin J monte-charge K dispatching L donjon 1 éclairage de remplacement (secours) TGBT des Princes. départs force A Luxembourg B galerie des Cerfs C grands appartements D petits appartements E aile des Princes. départs lumière A Luxembourg B départs archives (Princes) C galerie des cerfs D grands appartements E grands appartements F petits appartements G aile des Princes (locaux 1er étage) H escalier et chemins de retraite 1 éclairage de remplacement (secours) Colonnes montantes principales et secondaires - Vérification des distributions et nettoyage - Resserrage des connexions - Vérification des valeurs d'isolement et de l'état des câbles de départ Marché n F_M14_2010 Page 15 / 5416 Les colonnes à entretenir sont les suivantes : Poste des Ministres colonne aumôniers colonne ministres 9 armoires 16 armoires Poste Carnot colonne grand escalier colonne Reines-mères colonne gros pavillon colonne Louis XV local accueil 8 armoires 4 armoires 8 armoires 5 armoires 1 armoire Poste des gardes colonne Tibre colonne St Saturnin colonne porte dorée 3 armoires 2 armoires 6 armoires Poste des Princes colonne grands appartements colonne Luxembourg colonne petits appartements colonne des Princes 6 armoires 6 armoires 6 armoires 1 armoire Tableaux divisionnaires et distributions intérieures - Nettoyage et dépoussiérage de chacun des tableaux divisionnaires situés dans les couloirs des étages ou dans les pièces - Vérification des contacts et resserrage des connexions - Essais des télécommandes et des circuits - Remplacement des lampes et signalisations défectueuses Les tableaux à entretenir sont les suivants : poste des Ministres - armoires force et lumière chaufferie chaufferie haute générale centrale de ventilation pompe de relevage centrale de ventilation x sous-stations pompes de relevage x 21 tocsin-sirène comptages et services x 5 stations de chaufferie stations de chauffage x 8 éclairages extérieurs menuiserie tapisserie vernissage garage pompiers vestiaire gardiens portier Mathurins chapelle Trinité archives pavillon des Aumôniers Jeu de Paume Marché n F_M14_2010 Page 16 / 5417 cuve à fuel (sondes) chemin de retraite pompiers (sécurité) x 24 tribune des orgues galeries techniques local jardinier local plombier conservation et ses annexes x 3 local syndical poste Carnot - armoires force et lumière entrée principale pompage Louis XV local éclairage de remplacement chemin de retraite 2/9/10 - Louis XV chambre de l'empereur Rosa Bonheur - WC galeries techniques x 2 pavillon des poêles (1er étage) aile Louis XV - salon des laques musée chinois local gardiens appartements du Pape chauffage aile Louis XV chauffage musée chinois local salle pédagogique appartement Mérimée poste des gardes - armoires force et lumière salle de Bal salle des colonnes sanitaires porte dorée donjon François Ier salle des gardes Mme de Maintenon station de pompage Maintenon baptistère (éclairage extérieur) vestiaire porte dorée chemin de retraite 6/11/4/6 galeries techniques x 2 dispatching x 3 pompage vieux gouvernement vieux gouvernement x 3 combles local gardiens - ancienne comédie porte dorée cour des Princes (éclairage extérieur) ancienne comédie x 2 porte de surveillance de nuit pavillon Sully (4) poste des Princes - armoires force et lumière galerie des cerfs grands appartements x 2 combles petits escaliers et combles chemin de retraite 12/8/7/3 galeries techniques x 2 chemin de retraite x 2 Marché n F_M14_2010 Page 17 / 5418 locaux d'exposition, aile des Princes (1er étage) x 2 locaux vente musée quartier des Princes appartement des Chasses X 2 Les installations issues des tableaux mentionnés ci-dessus devront être maintenues en état de fonctionnement. Il devra être procédé à toutes les vérifications nécessaires, mesure d isolement notamment : assurer l entretien et la vérification périodique des prises de courant force et lumière. Il sera également prévu le dépoussiérage de tous les points lumineux, le réglage des projecteurs, le remplacement des lampes grillées des services généraux (circulations, escaliers, locaux techniques, cours et jardins). L installation à entretenir comporte : - les tableaux mentionnés ci-dessus, mètres de câbles multiconducteurs de sections diverses, passant sur chemin de câbles, dans les sous-sols, les combles, les colonnes montantes, en tranchée de sol dans parcs et jardins, - le nombre de lampes dont le remplacement est à assurer est de l ordre de 4.500, de type divers (standard B22/E27/E40, sphérique E27/E14, tube E14/E22, secours E24, échelle E14/E10, flamme marque Girard-Sudron, signalisation B22, minuterie E10, téléphonique, Mazdasol E27, Mazdapar E27, types spéciaux pour synoptiques, lampes halogènes R150/300/500 W, lampes dichroïques 50/75 W). Un stock devra être tenu en réserve pour faire face aux remplacements Installations particulières Eclairage de secours par bloc autonome Vérification mensuelle des blocs autonomes situés dans la totalité des galeries techniques et présents dans les salles muséographiques. Le Titulaire devra proposer au Château toutes les améliorations nécessaires pour être conforme à la réglementation ERP. Remplacement des lampes et des accumulateurs hors service au titre du présent contrat. Eclairage de sécurité sur source centrale Cet éclairage est alimenté par trois batteries SAFT URA au cadnium nickel en 280 volts continus. Tous les mois, il y aura lieu de mettre celles-ci en décharge, de vérifier les niveaux d électrolyte, de contrôler les circuits, le bon fonctionnement des points lumineux et de remettre en état ceux qui pourraient être défectueux. Cet éclairage de sécurité prend en charge certaines salles muséographiques ainsi que les chemins de retraite. Ensemble de dispatching Nettoyage et vérification du tableau synoptique, des relais, lampes de signalisation, resserrage des contacts (compris remplacement des lampes, relais et câbles de relais défectueux). Essais périodiques du pupitre de commande et du tableau de relayage et d alarme, renvoi d alarme sur bip et réseau téléphone, alarme parlée, alarme imprimante, contrôle et essais journaliers du synoptique. Eclairage parcs et jardins Tous les ans, des contrôles d isolement des lignes devront être faits pour remédier éventuellement aux défectuosités y compris la vérification de boîtes de distribution dans le sol. Quatre fois par an, au moment du nettoyage des bassins, vérification et contrôle de l état et du bon fonctionnement des projecteurs immergés. Maintien en bon état de fonctionnement de l installation électrique existante, vérification et essai de tous les éclairages extérieurs, lanternes suspendues et en applique une fois par semaine. Paratonnerres Marché n F_M14_2010 Page 18 / 5419 Tous les ans, vérification des paratonnerres qui correspond à une mesure à la barrette de coupure de mise à la terre. Entretien des radiateurs électriques et déshumidificateurs des postes MT/BT Vérification des organes de coupure et de commande, thermostat d ambiance, hygrostat (toutes les semaines pour les postes MT/BT, et les radiateurs électriques en période de chauffe). Groupe de secours Le groupe électrogène de sécurité doit faire l objet d un entretien régulier et d essais le mardi selon la périodicité minimale suivante : - tous les quinze jours, vérification du niveau d huile, d eau et de combustible, du dispositif de réchauffage du moteur et de l état de la source utilisée pour le démarrage (batterie ou air comprimé) ; - tous les mois, en plus des vérifications ci-dessus, essai de démarrage automatique avec une charge minimale de 50% de la puissance du groupe et fonctionnement avec cette charge pendant une durée minimale de trente minutes. Serres Les tableaux à entretenir sont les suivants : - armoire tarif jaune - armoire générale local compresseur - armoire chaufferie - armoire local bulbes - armoire des serres - armoire chauffage des couches - armoire ombrage automatique - armoire hangar - distribution force et lumière dans locaux. Vérification du tableau abonné de coupure, relais de protection homopolaire. Mesure des isolements des câbles de liaison. Vérification du tableau général situé dans le local compresseur, du tableau général des serres et du tableau secondaire chaufferie. Nettoyage et dépoussiérage de chacun des tableaux. Vérification des contacts et resserrage des connexions. Entretien des installations intérieures des serres. Vérification, essais et contrôle des organes du groupe. Relampage périodique de l ensemble de la pépinière. Pavillon Magenta ou bâtiment du fleuriste Vérification et entretien : armoire services généraux, bureaux du service des jardins, vestaires, chaufferie, locaux divers. Relampage périodique. Bâtiments Magenta : ateliers et entrepôts Vérification et entretien : armoire force et lumière, distribution générale force et lumière de divers locaux, radiateur chauffage, diverses installations intérieur/extérieur. Relampage périodique. Bâtiment République Vérification et entretien : tableau général services généraux et comptage, armoire force et lumière des anciens vestiaires, de la chaufferie, armoire force et lumière des ateliers jardiniers. Relampage périodique. Bâtiment Vieux gouvernement Vérification et entretien : tableau général, tableaux divisionnaires. Relampage périodique. Aile des Ministres Vérification et entretien : - conservation, tapisserie, menuiserie, salle pédagogique, vernissage, vestiaire agents de surveillance, réfectoires, garages, plomberie, - services généraux. - locaux syndicaux. Marché n F_M14_2010 Page 19 / 5420 Relampage périodique. - sous-sols. Antennes de télévision (7) Vérification des haubanages et fixations sous combles, contrôle en état de bon fonctionnement des amplificateurs, boîtes de distribution, contrôle sorties (intervention de maintenance par technicien à hauteur de 48h par an). Comptage visiteurs Vérification des deux armoires, dépoussiérage, intervention de première urgence (intervention de dépannage par technicien non prévue). Armoire pompiers Vérification et entretien des vingt-quatre armoires et des prises de courant réparties dans les galeries techniques. Salles du musée Vérification et entretien des installations électriques en amont de tous lustres, appliques et autres fixés aux murs (les luminaires étant à la charge du musée) remplacement des lampes dans la totalité des salles muséographiques et autres. Ensemble énergie «poste de surveillance de nuit» Vérification et entretien de l onduleur Coredel de puissance 500VA. Batteries de secours (batteries + chargeurs) Vérification, entretien et maintenance de : Bornes - ensemble dispatching - alarmes dispatching - onduleur - groupe électrogène - système de détection incendie (5 CPU répartis sur le site) - téléphone Entretien annuel des bornes pneumatiques et électriques : 1 borne cour des Mathurins et 2 bornes place Bois d Hyver Matériel et fournitures Dans le musée ne sont pas compris au présent marché l'entretien (nettoyage) des lustres et appliques, ainsi que tous changements d'organes. Matériel prévu au présent contrat Toutes les pièces défectueuses pour permettre le maintien et le bon fonctionnement des installations telles que cartouches, coupe-circuits, lampes, bobines, relais, éléments de batteries, cosses, remplacement de tous accessoires de radiateur électrique, pendules, piles, petits disjoncteurs, sonneries, minuteries, blocs autonomes de secours fixes,... Matériel à fournir suivant attachements et localisation Tout matériel ou organe, tel que armoire, tableau, disjoncteur, transformateur, ensembles d'énergie d'éclairages de secours, antenne et ses accessoires TV, radio,..., feront l'objet de devis avec localisations pour tous changements de matériel défectueux. Non prévu au présent marché Marché n F_M14_2010 Page 20 / 54 Montrer encore
CONSULTATION Maintenance des installations électriques 1. Objet de la consultation La présente consultation a pour objet des prestations de maintenance préventive et prédictive d une part et curative d Plus en détail CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Objet de la consultation : RENOUVELLEMENT LOCATIF ET MAINTENANCE DE L ENSEMBLE DU PARC PHOTOCOPIEURS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TRIEVES Marché public Plus en détail Marché Public. Serveurs et Sauvegarde 2015. Cahier des Clauses Techniques Particulières
Marché Public Serveurs et Sauvegarde 2015 Cahier des Clauses Techniques Particulières Remise des Offres avant le lundi 18 mai 2015 à 16h MODE DE PASSATION : PROCEDURE ADAPTEE (suivant article 28 du Code Plus en détail 1. OBJET DU MARCHE... 2. TYPE DE MARCHE... 3. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE... 4. PRISE D'EFFET DU MARCHE... 5. DUREE DU MARCHE...
VILLE DE LA CHAPELLE SAINT MESMIN Direction des Services Techniques Marché public de fournitures et de services ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT D EAU DE LA PISCINE MUNICIPALE Plus en détail Musée National du Moyen Âge Thermes et hôtel de Cluny
Musée National du Moyen Âge Thermes et hôtel de Cluny Marché public de fournitures REGLEMENT PARTICULIER DE LA CONSULTATION DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES : 11 mai 2009 à 17 heures DATE LIMITE Plus en détail FOURNITURE DE REPAS POUR LE SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE MUNICIPALE
GROUPEMENT DE COMMUNES FERRIÈRE-SUR-BEAULIEU ET BEAULIEU-LÈS-LOCHES FOURNITURE DE REPAS POUR LE SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE MUNICIPALE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES Plus en détail CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES - C.C.A.P
PRESTATION DE RESTAURATION AU CREPS DES PAYS DE LA LOIRE 2015 CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES - C.C.A.P OBJET Fourniture de prestations de restauration pour les besoins du centre de ressources, Plus en détail Marché de Fournitures Courantes et Services
Marché de Fournitures Courantes et Services Cahier des Clauses Administratives Particulières pour le renouvellement locatif et la maintenance du photocopieur de la bibliothèque de la commune de Vaulx-Milieu Plus en détail Musée National du Moyen Âge Thermes et hôtel de Cluny
Ville de Cysoing Hôtel de Ville 2, place de la République BP 67 59830 CYSOING Tél : 03.20.79.44.70. Fax : 03.20.79.57.59. 2012-08 VERIFICATION ET MAINTENANCE DES SYSTEMES DE SECURITE DES E.R.P. DE LA VILLE Plus en détail Rénovation énergétique des bâtiments scolaires de la Communauté de communes Charente-Boëme-Charraud
Maître d ouvrage : Communauté de communes CHARENTE-BOEME-CHARRAUD Mairie de Sireuil, 16 440 SIREUIL Tel : 05 45 92 65 11 Fax : 05 45 93 10 64 charente.boemecharraud@wanadoo.fr Opération : Rénovation énergétique Plus en détail DEPARTEMENT DU VAR ------------ Arrondissement de Brignoles MAIRIE LE VAL TRAVAUX DE REFECTION DE TOITURE, Ancienne Mairie au N 3 de la rue Niel
DEPARTEMENT DU VAR ------------ Arrondissement de Brignoles MAIRIE LE VAL 83143 TRAVAUX DE REFECTION DE TOITURE, Ancienne Mairie au N 3 de la rue Niel Réf cadastre : Parcelle 368 8314 LE VAL MARCHE de Plus en détail CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Centre Communal d Action Sociale de CARNOULES Département du Var Préparation de repas journaliers pour le service de portage à domicile CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES AHI MARCHE PUBLIC Plus en détail Maintenance des autocommutateurs et des serveurs d alarme. Marché n 1515
CENTRE HOSPITALIER DE TREVOUXB.P. 615 01606 TREVOUX CEDEX Tél. 04 74 10 50 47 Fax. 04 74 10 50 49 CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) Maintenance des autocommutateurs et des serveurs Plus en détail CAHIER DES CHARGES. Commune de BRIOLLAY. Contrat de fourniture de gaz naturel et d utilisation du réseau public de distribution
CAHIER DES CHARGES Commune de BRIOLLAY Contrat de fourniture de gaz naturel et d utilisation du réseau public de distribution POUVOIR ADJUDICATEUR / Interlocuteur Commune de BRIOLLAY - Place O Kelly - Plus en détail CCAP : Edition et diffusion des documentations de la communauté de communes du Pays d'aubenas-vals OBJET DU MARCHE
Maître d ouvrage Communauté de Communes du Pays d'aubenas-vals Espace Deydier 07200 UCEL Tél. : 04 75 94 61 12 / Fax : 04 75 94 07 78 OBJET DU MARCHE Edition et diffusion des documentations de la Communauté Plus en détail CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES. Objet du marché n 2015-06
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Objet du marché n 2015-06 Contrat Groupe assurance complémentaire santé (Article 40 du Code des marchés publics) MSA ARDECHE DROME LOIRE 29, rue Frédéric Plus en détail REGLEMENT DE CONSULTATION LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR ET D UNE MACHINE A METTRE SOUS PLI POUR LE SERVICE DU COURRIER
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES VILLE DE CENON 1 Avenue CARNOT 33151 CENON CEDEX REGLEMENT DE CONSULTATION LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR ET D UNE MACHINE A METTRE Plus en détail CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU POUR LE CENTRE INTERCOMMUNAL DE GERONTOLOGIE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Achat de fournitures de Plus en détail CENTRE HOSPITALIER DU GERS 10 Rue Michelet BP 363 32008 AUCH Cédex 8 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION
CENTRE HOSPITALIER DU GERS 10 Rue Michelet BP 363 32008 AUCH Cédex 8 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION MARCHE DE TRAVAUX DE PEINTURE A LA MAS VILLENEUVE PROCEDURE ADAPTEE AVEC PUBLICITE Plus en détail Cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P)
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté de Communes du Pays Granvillais - Service des Marchés publics 197 Avenue des Vendéens BP 231 50402 Granville Cedex Tél: 02 33 91 38 60 MAINTENANCE Plus en détail Audits énergétiques de bâtiments publics du Livradois-Forez
Audits énergétiques de bâtiments publics du Livradois-Forez MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHES PUBLICS) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES VALANT REGLEMENT DE LA CONSULTATION Plus en détail Règlement de la consultation. Marché de prestations de services Marché Assurances. Commune de COUX. Date limite de remise des plis : 29/12/2014
MARCHES PRIVES DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES FONDATION IMAGINE 24, Boulevard de Montparnasse 75015 PARIS MARCHE DE CONDUITE, D EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE SUR LE BATIMENT DE LA FONDATION IMAGINE Plus en détail MARCHES PUBLICS PROCEDURE ADAPTEE DU 10 SEPTEMBRE 2013
MARCHES PUBLICS *** GROUPEMENT D ACHATS DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE LA VIENNE *** PROCEDURE ADAPTEE DU 10 SEPTEMBRE 2013 CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES POUR LA VERIFICATION DES INSTALLATIONS DE GAZ, Plus en détail VERIFICATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES, D INCENDIE, DE GAZ, DES APPAREILS DE CUISSON, DES PORTES AUTOMATIQUES ET DES BRAS DE LEVAGE
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES VERIFICATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES, D INCENDIE, DE GAZ, DES APPAREILS DE CUISSON, DES PORTES AUTOMATIQUES ET DES BRAS DE LEVAGE CAHIER DES CLAUSES Plus en détail MARCHÉ PUBLIC À PROCÉDURE ADAPTÉE. Règlement de la consultation
MARCHÉ PUBLIC À PROCÉDURE ADAPTÉE N 2015 07 Ville de Bergues Règlement de la consultation Pouvoir adjudicateur Ville de Bergues, Hôtel de ville - Place de la République 59380 BERGUES Représentant du pouvoir Plus en détail Cahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES VILLE D YZEURE - Direction de l'administration Générale - Service Assurances Place Jules Ferry - 03400 YZEURE Tél : 0470485300 - Fax : 0470485301 Email Plus en détail VILLE DE NICE DIRECTION DE LA COMMUNICATION ****** CAHIER DES CHARGES. MARCHE PASSE SELON LA PROCEDURE ADAPTEE Article 28 du Code des Marchés publics
VILLE DE NICE DIRECTION DE LA COMMUNICATION ****** CAHIER DES CHARGES LIVRAISON DE DOCUMENTS POUR LES BESOINS DE LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION MARCHE PASSE SELON LA PROCEDURE ADAPTEE Article 28 du Code Plus en détail MARCHE DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
POUVOIR ADJUDICATEUR : MAIRIE DE VERDALLE OPERATION : Marché de travaux - aménagement du parking et espace de loisirs de l école municipale de Verdalle MARCHE N 01/2015 MARCHE DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES Plus en détail MAINTENANCE DES SYSTEMES INCENDIE ET DETECTION INTRUSION
REGLEMENT DE CONSULTATION CAHIER DES CHARGES N 10/2009 MAINTENANCE DES SYSTEMES INCENDIE ET DETECTION INTRUSION Art 1 : Organisme qui passe le marché: lycée de l Atlantique Service gestion- marchés publics Plus en détail MARCHE PUBLIC DE FOURNITURE ET D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION M.A.P.A (art28 du Code des Marchés Publics) REGLEMENT DE CONSULTATION
REPUBLIQUE FRANÇAISE LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE Canton de Montfort l'amaury - Arrondissement de Rambouillet Département des Yvelines Mairie de Béhoust MARCHE PUBLIC DE FOURNITURE ET D'INSTALLATION Plus en détail SEVRES ESPACE LOISIRS
SEVRES ESPACE LOISIRS MARCHE PUBLIC DE SERVICES Nettoyage et entretien du SEL Marché n SEL13-01 CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (CCP) Mode de consultation : procédure adaptée Le présent document vaut Plus en détail VILLE DE BALLANCOURT-SUR-ESSONNE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE Ballancourt-sur-Essonne VILLE DE BALLANCOURT-SUR-ESSONNE MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (Article 28 du Code des Marchés Publics) INFORMATISATION DE LA MEDIATHEQUE Plus en détail Marché n 24-2012 CCP valant AE PG/RA 14/05/2012 MARCHES PUBLICS *** Marché n 24-2012
CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES VALANT ACTE D ENGAGEMENT MARCHES PUBLICS *** OBJET DU MARCHE Marché n 24-2012 Remplacement du groupe froid sur le site de Meudon du musée Rodin Personne publique : Établissement Plus en détail Marchés Publics de Services. Centre Hospitalier Montperrin. Cellule Marchés Publics - 109, avenue du Petit Barthelémy. 13617 Aix en Provence Cedex 01
Marchés Publics de Services Centre Hospitalier Montperrin Cellule Marchés Publics - 109, avenue du Petit Barthelémy 13617 Aix en Provence Cedex 01 Centre Hospitalier Montperrin AUDITS ET ETUDES (RC) Date Plus en détail REGLEMENT DE CONSULTATION
L ONDE Régie Personnalisée pour la Gestion de l Espace Culturel de Vélizy-Villacoublay Marché public n 22 : maintenance et entretien des t rois ascenseurs et du monte-charge de l Onde Régie personnalisée Plus en détail MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES DE RESTAURATION SCOLAIRE
DEPARTEMENT D INDRE ET LOIRE Mairie De Saint-Roch MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES DE RESTAURATION SCOLAIRE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (CCAP) Article 1 Objet de la consultation Article 1.1 Plus en détail 1 R.C. REGLEMENT DE LA CONSULTATION
CENTRE INFORMATIQUE DE LA VILLE DE NICE DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DU CADRE DE VIE DIRECTION CENTRALE BATIMENTS ET EQUIPEMENTS PUBLICS Remise à niveau de la détection Incendie et de l extinction Plus en détail MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Mairie de Saint-Sébastien-sur-Loire Service Marchés Publics Place Marcellin Verbe BP 63329 44233 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél: 02 40 80 85 67 ASSURANCE Plus en détail CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES. Objet du marché n 2015-08. Traitement du courrier «Arrivée» (Article 40 du Code des marchés publics)
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Objet du marché n 2015-08 Traitement du courrier «Arrivée» (Article 40 du Code des marchés publics) MSA ARDECHE DROME LOIRE 29, rue Frédéric CHOPIN 26000 Plus en détail RÈGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.)
RÈGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) Objet de la Consultation : Réaménagement de la salle des fêtes de Sainte Consorce Maître d ouvrage : Commune de Ste Consorce 4, rue de Verdun 69280 SAINTE-CONCORCE FRANCE Plus en détail VILLE DE FERNEY-VOLTAIRE Avenue Voltaire 01210. (Cahier des Clauses Administratives Particulières) Mise en place d un dispositif de vidéoprotection
C.C.A.P. n 15V01 (Cahier des Clauses Administratives Particulières) Mise en place d un dispositif de vidéoprotection Maître d ouvrage : Ville de Ferney-Voltaire BP 149 01210 Ferney-Voltaire Tel : 04 50 Plus en détail REGLEMENT DE LA CONSULTATION (Article 42 du Code des Marchés Publics) (RC)
REGLEMENT DE LA CONSULTATION (Article 42 du Code des Marchés Publics) (RC) Maître d ouvrage Personne Public contractante COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE ROUGEMONT Objet de la consultation CONTROLES ET Plus en détail C.C.A.P. (Cahier des Clauses Administratives Particulières)
«Services de photocopie / impression / scanner à l Observatoire de la Côte d Azur» C.C.A.P. (Cahier des Clauses Administratives Particulières) Maître d ouvrage : Maître d œuvre : Observatoire de la Côte Plus en détail MARCHE POUR L ACQUISITION DE VEHICULES NEUFS POUR LES SERVICES DU SMICTOM DU CARCASSONNAIS ET LA REPRISE D UN VEHICULE
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES SMICTOM DU CARCASSONNAIS 1075 Boulevard François Xavier FAFEUR 11000 CARCASSONNE Tél: 04.68.11.97.00 MARCHE POUR L ACQUISITION DE VEHICULES NEUFS Plus en détail Contrat d assurance dommage et tous risques chantiers pour les travaux de construction d une salle de restauration scolaire à Troarn
MARCHES PUBLICS DE SERVICES COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BOIS ET MARAIS Mairie de Troarn Place Paul Quellec 14 670 TROARN Contrat d assurance dommage et tous risques chantiers pour les travaux de construction Plus en détail Cahier des Clauses Administratives Particulières
MAIRIE DE LAMOTTE BEUVRON 41 AVENUE DE L HOTEL DE VILLE 41600 LAMOTTE BEUVRON MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES Cahier des Clauses Administratives Particulières Objet de la consultation : Plus en détail MARCHE PUBLIC A PROCEDURE ADAPTEE passé en application des articles 28 et 30 du CMP CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.
Direction des Musées de France 6, rue des Pyramides 75 001 PARIS MARCHE PUBLIC A PROCEDURE ADAPTEE passé en application des articles 28 et 30 du CMP Objet du marché : Formation concernant la réglementation Plus en détail Règlement de Consultation
Règlement de Consultation Maître de l'ouvrage Mairie de STAFFELFELDEN Espace Générations 68850 STAFFELFELDEN Tel : 03.89.55.08.21 Fax : 03.89.55.57.77 Objet Marché de fournitures courantes et de services Plus en détail MARCHE D EXPLOITATION DE TYPE MC POUR L EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES DU LYCEE MONTDORY DE THIERS
MARCHE D EXPLOITATION DE TYPE MC POUR L EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES DU LYCEE MONTDORY DE THIERS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES C.C.A.P Lycée Montdory 7 Plus en détail MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES. Marché N 01/2015
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Marché N 01/2015 ACHAT ET LIVRAISON DE FOURNITURES DE BUREAU, PAPIER ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES Date et heure limites de réception des offres : Lundi Plus en détail Préfecture d'ille-et-vilaine
Préfecture d'ille-et-vilaine - MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICE - CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Prestations de location et de maintenance d appareils multifonctions pour les services Plus en détail Opéra de Dijon. Cahier des clauses administratives particulières Marché TECH20151 Acquisition de matériaux de construction bois et sidérurgiques
Opéra de Dijon Cahier des clauses administratives particulières Marché TECH20151 Acquisition de matériaux de construction bois et sidérurgiques 1 4 Article 1 Objet et décomposition du marché 4 Article Plus en détail Marchés publics de travaux INSTALLATION DE VIDEOPROTECTION SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE CHECY REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.
Marchés publics de travaux INSTALLATION DE VIDEOPROTECTION SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE CHECY REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) Maître d'ouvrage : Ville de CHECY 11 Place du Cloître Objet de la consultation Plus en détail REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.)
Montélimar Sésame Règlement de la consultation Collecte des cartons des activités sur la commune de Montélimar MARCHE PUBLIC DE SERVICES OOO REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) OOO Pouvoir adjudicateur: Plus en détail CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
FOURNITURE DE REPAS CUISINÉS AU FOYER-LOGEMENT DE LA CITE D AUTOMNE A AVRANCHES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Centre Communal d Action Sociale Place du Marché 50300 AVRANCHES : 02.33.79.39.40 Plus en détail EXTENSION DU SYSTEME PROTECTION TRAVAILLEUR ISOLE
Marché public de travaux Cellule Marchés Publics 109, avenue du Petit Barthelémy 13617 Aix en Provence Cedex 01 EXTENSION DU SYSTEME PROTECTION TRAVAILLEUR ISOLE Règlement de consultation Date limite de Plus en détail REGLEMENT DE CONSULTATION ARTICLE 42 DU C.M.P. OPERATIONS DE DEMENAGEMENT DE CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX
MARCHES PUBLICS FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Ville de Cenon 1, Avenue Carnot 33151 CENON CEDEX TEL. 05.57.80.70.00 REGLEMENT DE CONSULTATION ARTICLE 42 DU C.M.P. OPERATIONS DE DEMENAGEMENT DE CERTAINS Plus en détail Cahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MAIRIE DE SAINT AUNES - SERVICES TECHNIQUES Place de la Mairie 34130 SAINT AUNES Tél: 04 67 87 48 48 BALAYAGE MANUEL DE LA VOIRIE COMMUNALE Mairie de Plus en détail Communauté de Communes du Montreuillois RÉSORPTION DES ZONES D OMBRE ADSL DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MONTREUILLOIS
Communauté de Communes du Montreuillois Siège Administratif Hôtel de Ville - Place Gambetta 62170 Montreuil-sur-Mer Tél : 03-21-06-01-33 Fax : 03-21-81-95-15 Email : montreuillois@cc-montreuillois.fr Pouvoir Plus en détail MARCHÉ SÉCURITÉ-SURVEILLANCE-GARDIENNAGE 2010
Vénissieux, le 20 janvier 2010 20 boulevard Marcel Sembat 69694 Vénissieux Tél. : 04 78 78 50 00 Fax : 04 78 78 50 01 MARCHÉ SÉCURITÉ-SURVEILLANCE-GARDIENNAGE 2010 CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES RÈGLEMENT Plus en détail CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P)
Bendejun Berre les Alpes Blausasc Cantaron Châteauneuf Villevieille Contes Drap L Escarène Lucéram Peillon Touët de l Escarène Marché public de travaux CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Plus en détail Règlement de la Consultation N 13-042-00-MR
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Direction des Services Techniques Service des marchés publics 83316 GRIMAUD Tél: 0494556913 MAINTENANCE DES ALARMES INTRUSION ET INCENDIE Date et heure Plus en détail REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) MARCHE PUBLIC A BONS DE COMMANDE
HOPITAL DE PEDIATRIE ET DE REEDUCATION DE BULLION Route de Longchêne 78 830 BULLION 01.34.85.43.00. REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) MARCHE PUBLIC A BONS DE COMMANDE INSTALLATION DE GARDE-CORPS SUR LES Plus en détail COMMUNE DE SAINT-PREST MARCHE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES
COMMUNE DE SAINT-PREST ---------------------------------------------------- MARCHE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES --------------------------------------------------- FOURNITURES SCOLAIRES ET DE Plus en détail Département de la CORSE DU SUD. COMMUNE de GROSSETO PRUGNA
Département de la CORSE DU SUD COMMUNE de GROSSETO PRUGNA Cahier des clauses administratives particulières Réfection du parvis du parking de la place de la fontaine Marché de Travaux Marché n 7-2014 Procédure Plus en détail Rénovation de la chaufferie du groupe scolaire Jules Verne
Marché Public de Fournitures - Marché à procédure adaptée Rénovation de la chaufferie du groupe scolaire Jules Verne Règlement de la consultation Date limite de réception des offres : 18 juin 2010 à 16 Plus en détail Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement CCP/AE
Marché Publics de fournitures courantes et services Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement () - Personne Publique : Mairie Boissy-sous-Saint-Yon Service des Marchés Publics Place du Plus en détail 39 rue Maurice Berteaux 41110 St Aignan Tél : 02.54.75.70.40 Fax : 02.54.75.07.79. Date limite de réception des offres : 2 janvier 2013 à 12 h 00
1 Place des Champs de Vignes 31600 EAUNES ******** : 05.61.08.70.23 : 05.61.08.80.11!" # $#%# & %&#'!" &#($"! &&)#&* *+,- MARCHÉ PASSÉ EN APPLICATION DES ARTICLES 26 ET 28 DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS "&./'& Plus en détail Règlement de Consultation MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ACQUISITION DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES COURANTES ET MOBILIER DE BUREAU
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ACQUISITION DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES COURANTES ET MOBILIER DE BUREAU GROUPEMENT DE COMMANDES DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES REGLEMENT DE CONSULTATION (commun Plus en détail Règlement de la consultation
Règlement de la consultation ACHAT D'UN VEHICULE ELECTRIQUE UTILITAIRE NEUF AVEC LOCATION DE BATTERIE N MARCHE 13 014FCS DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : le mercredi 29 mai 2013 à 12 heures La mairie Plus en détail FOURNITURE ET ACHEMINEMENT DE GAZ NATUREL ET SERVICES ASSOCIES
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.A.T.P.) PROCEDURE ADAPTEE Relative à FOURNITURE ET ACHEMINEMENT DE GAZ NATUREL ET SERVICES Plus en détail CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.)
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) MAÎTRE DE L OUVRAGE MAÎTRE D ŒUVRE OBJET DU MARCHE DESIGNATION DES LOTS DELAI D EXECUTION DELAI DE RETENUE DE GARANTIE OU CAUTION BANCAIRE Communauté Plus en détail R.C. REGLEMENT de CONSULTATION
3 rue Alfred et Edme Sommier 77950 - Maincy R.C. REGLEMENT de CONSULTATION Réf. : SB/MW-2015 DIAGNOSTICS DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DU PATRIMOINE DE LA VILLE DE MAINCY MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES Plus en détail MARCHE D APPEL D OFFRE OUVERT
Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHE D APPEL D OFFRE OUVERT Marché concernant la fourniture d'un logiciel ou d'une suite de logiciels permettant de gérer les soins infirmiers, les dossiers Plus en détail Rénovation de la distribution Haute Tension C.C.A.P. (Cahier des Clauses Administratives Particulières)
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES VILLE DE CAVEIRAC ENTRETIEN DE L ECLAIRAGE PUBLIC ET DE LA SIGNALISATION TRICOLORE SUR LA COMMUNE DE CAVEIRAC Cahier des Clauses Administratives Particulières Plus en détail COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LA PETITE PIERRE ******** Maintenance préventive et curative des installations techniques *******
MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICE passé "selon la procédure adaptée" COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LA PETITE PIERRE ******** Maintenance préventive et curative des installations techniques ******* Plus en détail PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX, NETTOYAGE DES VITRES, FOURNITURES de PRODUITS CONSOMMABLES et ADAPTES
CUFR JF CHAMPOLLION Place de Verdun 81000 ALBI CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.A.P MARCHE DE SERVICE 2012 N 101-2012 PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX, NETTOYAGE DES VITRES, FOURNITURES Plus en détail REGLEMENT DE CONSULTATION. Installation, location et maintenance de défibrillateurs semiautomatiques
PREFET DE PARIS DIRECTION DE LA MODERNISATION ET DE L ADMINISTRATION BUREAU DES LIBERTES PUBLIQUES, DE LA CITOYENNETE ET DE LA REGLEMENTATION ECONOMIQUE REGLEMENT DE LA CONSULTATION POUVOIR ADJUDICATEUR Plus en détail REGLEMENT PARTICULIER DE LA CONSULTATION
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Centre Intercommunal d Action Sociale du Carcassonnais 1 rue Pierre Germain 11890 CARCASSONNE Cédex 9 CONTROLES PERIODIQUES, ENTRETIEN ET MAINTENANCE Plus en détail Prestations d Assurances
SYCODEM Sud Vendée Allée Verte Pôle environnemental du Seillot 85200 FONTENAY-LE-COMTE 02.51.50.75.35 02.51.50.78.65 accueil@sycodem.fr www.sycodem.fr MARCHE PUBLIC N 2015-06 Prestations d Assurances lot Plus en détail CONTRAT D ENTRETIEN DES CHAUDIERES
Centre de Recherche de Dijon CONTRAT D ENTRETIEN DES CHAUDIERES Ce marché à procédure adapté, régi par les articles 28 et 40 du CMP s applique aux achats de fournitures et services courants ENTRE : INRA Plus en détail REGLEMENT DE LA CONSULTATION - (R.C.) MAITRE D'OUVRAGE
(appel d offres public) REGLEMENT DE LA CONSULTATION - (R.C.) MAITRE D'OUVRAGE COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MONSEGURAIS Maison du Canton, 33 rue des victimes du 3 aout 1944, 33580 Monségur OBJET DE LA CONSULTATION Plus en détail MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES MAPA 2014-04 DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES MAPA 2014-04 DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES Représentant du pouvoir adjudicateur Monsieur Le Maire, Jean-Michel PERRET Mairie de Saint-Hilaire-de-Brethmas 1, chemin Plus en détail Cahier des Clauses Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Centre Hospitalier du Bois Petit Direction des services économiques, logistique, technique et informatique Services économiques 8 avenue de la Libération Plus en détail Ville de TEYRAN Hôtel de Ville 34820 TEYRAN Tél: 04 67 16 19 06 Fax : 04 67 87 98 50 Mail : services.population@ville-teyran.fr
Ville de TEYRAN Hôtel de Ville 34820 TEYRAN Tél: 04 67 16 19 06 Fax : 04 67 87 98 50 Mail : services.population@ville-teyran.fr MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES REALISATION DU JOURNAL Plus en détail MAINTENANCE, ENTRETIEN ET DEPANNAGE DES ASCENSEURS, DES MONTE-CHARGES, DES PORTES AUTOMATIQUES, PORTAILS ET BARRIERES ELECTRIQUES
Marché public de prestation de service Commune de BAGNERES DE LUCHON 23 Allée d'etigny MAINTENANCE, ENTRETIEN ET DEPANNAGE DES ASCENSEURS, DES MONTE-CHARGES, DES PORTES AUTOMATIQUES, PORTAILS ET BARRIERES Plus en détail REGLEMENT DE CONSULTATION (RC)
Marché public de fournitures Articles 28 et 77 du Code des Marchés Publics Maître d'ouvrage : VILLE DE PLOUGUERNEAU BP 1 REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) Fourniture de produits d'entretien et d'hygiène et Plus en détail CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES. EREA JEAN MONNET 106, boulevard Raymond Poincaré 92380 GARCHES
MARCHE DE TRAVAUX CONCERNANT LA MISE EN CONFORMITÉ RÉNOVATION DES DOUCHES SANITAIRES P.M.R. DE L INTERNAT Sis EREA JEAN MONNET 106, boulevard Raymond Poincaré 92380 GARCHES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES Plus en détail MARCHE DE TRAVAUX POUR LA REMISE EN PEINTURE DE LA PISCINE DE PLEIN AIR MUNICIPALE
Document 1 Ville des ANDELYS MARCHE DE TRAVAUX POUR LA REMISE EN PEINTURE DE LA PISCINE DE PLEIN AIR MUNICIPALE REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) - Marché de travaux en procédure Adaptée - Date de remise Plus en détail 2017 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back

References: l'article 51
 l'article 56
 l'article 46
 l'article 53
 l'article 43
 l'article 53
 l'article 80