Source: http://docplayer.it/116190705-Verres-capitolato-speciale-d-appalto.html
Timestamp: 2019-02-17 10:15:33+00:00

Document:
VERRES CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO - PDF
VERRES CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
Download "VERRES CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO"
1 REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D AOSTA REGION AUTONOME DE LA VALLEE D AOSTE COMUNE DI COMMUNE DE VERRES SECONDA FASE DI PROGETTAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO ARREDAMENTO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DENOMINATO EX COTONIFICIO BRAMBILLA IN COMUNE DI VERRES PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLE OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE E PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI ARREDI DEI LABORATORI DI CHIMICA, FISICA E SCIENZE MAGGIO 2009 Committente: Amministrazione Regionale Progetto: Arch.Guido Gressani/Ing.Maurizio D Ippolito
2 INDICE CAPO I - DESCRIZIONE DELL INTERVENTO E DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORI... 1 ART. I.1 - OGGETTO DELL APPALTO... 1 ART. I.2 - AMMONTARE DELL APPALTO... 1 ART. I.3 - DESIGNAZIONE DELLE DIFFERENTI CATEGORIE DI LAVORO... 1 ART. I.4 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA... 1 ART. I.5 - DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE OPERE EDILI... 3 ART. I.6 - ONERI PER LA SICUREZZA... 3 CAPO II - DISCIPLINA DEL CONTRATTO... 4 ART. II.1 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO... 4 ART. II.2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L APPALTO... 4 ART. II.3 - MORTE E FALLIMENTO DELL APPALTATORE... 4 ART. II.4 - DOMICILIO DELL APPALTATORE... 4 ART. II.5 - RAPPORTI TRA DITTA AFFIDATARIA E REGIONE... 5 ART. II.6 - PERIODO DI GARANZIA DELLE FORNITURE... 5 ART. II.7 - ATTREZZATURE... 5 ART. II.8 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA DELLA DITTA AFFIDATARIA IN MERITO ALL ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE, AL PERSONALE IMPIEGATO ED ALLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO ART. II.9 - ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE... 7 ART. II.10 - QUALITÀ E PROVENIENZA DELLE FORNITURE... 7 CAPO III - ESECUZIONE DELLE FORNITURE E DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI... 8 ART. III.1 - GARANZIE... 8 A) Norme generali...8 B) Cauzione provvisoria... Errore. Il segnalibro non è definito. C) Cauzione definitiva...8 D) Assicurazioni...9 ART. III.2 - SUBAPPALTO (RELATIVO ALLE OPERE EDILI)... 9 ART. III.3 - VARIAZIONE ALLA FORNITURA E AI LAVORI APPALTATI ART. III.4 - DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO CAPO IV - ESECUZIONE DELLA FORNITURA E DEI LAVORI - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI ART. IV.1 - CONSEGNA E INIZIO DELLA FORNITURA E DEI LAVORI E) Termine per la consegna...13 F) Processo verbale di consegna...14 G) Differenze riscontrate all'atto della consegna...15 H) Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro...15 ART. IV.2 - TEMPO UTILE PER L ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA E DEI LAVORI ART. IV.3 - INIZIO DELLA FORNITURA E DEI LAVORI ART. IV.4 - PENALI ART. IV.5 - ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE ART. IV.6 - ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE CAPO V - ESECUZIONE DELLE FORNITURE E DEI LAVORI - NORME PER LA CONTABILITÀ DEI LAVORI ART. V.1 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ART. V.2 - NORME PER LA VALUTAZIONE E LA MISURA DEI LAVORI I -
3 I) OPERE A CORPO...16 J) OPERE A MISURA...17 K) OPERE IN ECONOMIA...17 ART. V.3 - ANTICIPAZIONI E PAGAMENTI IN ACCONTO ART. V.4 - REVISIONE DEI PREZZI ART. V.5 - CAUZIONE ART. V.6 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI ART. V.7 - REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA IN CASO DI SCIOPERO ART. V.8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ART. V.9 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALLA SOLA DITTA AFFIDATARIA ART. V.10 - CESSIONE DEL CONTRATTO ART. V.11 - FALLIMENTO ART. V.12 - RIFUSIONE DANNI E SPESE ART. V.13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. V.14 - SPESE IMPOSTE E TASSE ART. V.15 - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO ART. V.16 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI CAPO VI - ESECUZIONE DELLA FORNITURA E DEI LAVORI - NORME PER LA DEFINIZIONE DELLE RISERVE DEI CONTENZIOSI E DELLE CONTROVERSIE ART. VI.1 - RISERVE ART. VI.2 - DEFINIZIONE DEI CONTENZIOSI E DELLE CONTROVERSIE ACCORDO BONARIO - ARBITTRATO CAPO VII - OPERE D ARREDO PARTE I CONDIZIONI NORME E PRESCRIZIONI PER L ACCETTAZIONE, L IMPIEGO, LA QUALITA, LA PROVENIENZA DEI MATERIALI ART. VII.1 - GENERALITA ART. VII.2 - BUONE REGOLE DELL ARTE ART. VII.3 - CORRISPONDENZA PROGETTO - ESECUZIONE ART. VII.4 - DOCUMENTI PER L USO E LA MANUTENZIONE ART. VII.5 - LEGGI, NORME E REGOLAMENTI ART. VII.6 - PRESCRIZIONI GENERALI ART. VII.7 - CARATTERISTICHE GENERALI ATTREZZATURE ART. VII.8 - CARATTERISTICHE GENERALI DEI MATERIALI ART. VII.9 - ALZATE TECNICHE ART. VII.10 - STRUTTURE PORTANTI PER PIANI DI LAVORO ART. VII.11 - PIANI DI LAVORO ART. VII.12 - MOBILETTI SOTTOSTRUTTURALI ART. VII.13 - MOBILETTI SOTTOSTRUTTURALI DI SICUREZZA ART. VII.14 - CAPPE CHIMICHE UTILIZZI NORMALI ART. VII.15 - ELETTROSAPIRATORI PER CAPPE ART. VII.16 - FILTRI A CARBONE ATTIVO ART. VII.17 - IMPIANTI ELETTRICI ART. VII.18 - IMPIANTI IDRAULICI RUBINETTI, ACQUA, GAS, GAS TCNICI - SCARICHI ART. VII.19 - ARMADIATURE ART. VII.20 - ARMADIATURE DI SICUREZZA ART. VII.21 - CARRELLI ART. VII.22 - SGABELLI E POLTRONCINE PARTE II - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI ART. VII.23 - MATERIALI IN GENERE ART. VII.24 - CAMPIONATURA, PROVE DI CONTROLLO E ACCETTAZIONE ART. VII.1 - ACQUA, CALCE, LEGANTI IDRAULICI, POZZOLANE, GESSO II -
4 ART. VII.2 - MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E MALTE ART. VII.3 - MATERIALI FERROSI E METALLI VARI ART. VII.4 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ART. VII.5 - COLORI, VERNICI E COLLANTI ART. VII.6 - TUBAZIONI ART. VII.7 - MATERIALI DIVERSI ART. VII.8 - CAMPIONI E PROVE PARTE III- MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO ART. VII.9 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI ART. VII.10 - INTONACI ART. VII.11 - PAVIMENTI ART. VII.12 - OPERE IN METALLO ART. VII.13 - OPERE DA PITTORE ART. VII.14 - COLLOCAMETO DI MANUFATTI IN FERRO ART. VII.15 - LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEL CAPITOLATO SPECIALE ART. VII.16 - VARIAZIONI, AUMENTI E DIMINUZIONI DEI LAVORI ART. VII.17 - LAVORI COMPENSATI A CORPO ART. VII.18 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI ART. VII.19 - LIMITAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE CAPO VIII - IMPIANTI IDRO-SANITARIO PARTE I - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI ART. VIII.1 - GENERALITÀ ART. VIII.2 - MATERIALI IN GENERE ART. VIII.3 - CAMPIONATURA, PROVE DI CONTROLLO E ACCETTAZIONE ART. VIII.4 - QUALITÀ DEI COMPONENTI ART. VIII.5 - TUBAZIONI ART. VIII.6 - RACCORDERIA ART. VIII.7 - VALVOLE E RUBINETTI ART. VIII.8 - SCARICHI DI APPARECCHI SANITARI E SIFONI (MANUALI, AUTOMATICI) ART. VIII.9 - TUBI DI RACCORDO RIGIDI E FLESSIBILI (PER IL COLLEGAMENTO TRA I TUBI DI ADDUZIONE E LA RUBINETTERIA SANITARIA) ART. VIII.10 - RIVESTIMENTI ISOLANTI E ANTICORROSIONE PARTE II - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO ART. VIII.11 - NORME E LEGGI PER IMPIANTI IDRO-SANITARI ART. VIII.12 - MONTAGGI ART. VIII.13 - IDENTIFICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE ART. VIII.14 - PASSAGGI ED ATTRAVERSAMENTI ART. VIII.15 - RUMORE E VIBRAZIONI DELLE APPARECCHIATURE ART. VIII.16 - ISTRUZIONI AL PERSONALE DELLA COMMITTENZA ART. VIII.17 - DOCUMENTAZIONE FINALE, MANUALE DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ART. VIII.18 - ASSISTENZE ART. VIII.19 - RETE DI TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE ART. VIII.20 - STAFFAGGI E SUPPORTI PER RETI IDRICHE ART. VIII.21 - VERNICIATURE E FINITURE ART. VIII.22 - MATERIALI ISOLANTI ART. VIII.23 - TUBAZIONI DI SCARICO E VENTILAZIONE ART. VIII.24 - SCARICO DELL'IMPIANTO ART. VIII.25 - INDICAZIONI DISTINTIVE E TARGHETTE INDICATRICI ART. VIII.26 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PARTE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI E MODO DI VALUTARE I LAVORI III -
5 ART. VIII.27 - GARANZIA E MANUTENZIONE DELLE OPERE ART. VIII.28 - DIREZIONE DEI LAVORI ART. VIII.29 - VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI DEGLI IMPIANTI ART. VIII.30 - VERIFICA PROVVISORIA E CONSEGNA DEGLI IMPIANTI ART. VIII.31 - COLLAUDO DEFINITIVO DEGLI IMPIANTI CAPO IX - IMPIANTO GAS METANO PARTE I - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI ART. IX.1 - GENERALITÀ ART. IX.2 - MATERIALI IN GENERE ART. IX.3 - CAMPIONATURA, PROVE DI CONTROLLO E ACCETTAZIONE ART. IX.4 - QUALITÀ DEI COMPONENTI ART. IX.5 - TUBAZIONI ART. IX.6 - DISPOSITIVI DI INTERCETTAZIONE ART. IX.7 - DIMENSIONAMENTO DELLE TUBAZIONI PARTE II - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO ART. IX.8 - NORME E LEGGI PER IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI GAS ART. IX.9 - COMPONENTI DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI GAS ART. IX.10 - MONTAGGI ART. IX.11 - IDENTIFICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE ART. IX.12 - PASSAGGI ED ATTRAVERSAMENTI ART. IX.13 - RUMORE E VIBRAZIONI DELLE APPARECCHIATURE ART. IX.14 - ISTRUZIONI AL PERSONALE DELLA COMMITTENZA ART. IX.15 - DOCUMENTAZIONE FINALE, MANUALE DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ART. IX.16 - ASSISTENZE ART. IX.17 - RETE DI TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE ART. IX.18 - STAFFAGGI E SUPPORTI ART. IX.19 - VENTILAZIONE E AERAZIONE DEI LOCALI DI INSTALLAZIONE PARTE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI E MODO DI VALUTARE I LAVORI ART. IX.20 - GARANZIA E MANUTENZIONE DELLE OPERE ART. IX.21 - DIREZIONE DEI LAVORI ART. IX.22 - VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI DEGLI IMPIANTI ART. IX.23 - VERIFICA PROVVISORIA E CONSEGNA DEGLI IMPIANTI ART. IX.24 - COLLAUDO DEFINITIVO DEGLI IMPIANTI CAPO X - IMPIANTI ELETTRICO PARTE I - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI ART. X.1 - MATERIALI IN GENERE ART. X.2 - CAMPIONATURA, PROVE DI CONTROLLO E ACCETTAZIONE ART. X.3 - QUALITÀ DEI MATERIALI ELETTRICI ART. X.4 - SCELTA DEI COMPONENTI ART. X.5 - CAVI ART. X.6 - SCATOLE E CASSETTE DI DERIVAZIONE ART. X.7 - TUBAZIONI ART. X.8 - SCATOLE DI CONTENIMENTO DEI COMANDI E DELLE PRESE DI CORRENTE ART. X.9 - INTERRUTTORI, DEVIATORI, PULSANTI, PRESE A SPINA E SIMILI ART. X.10 - MORSETTI DI GIUNZIONE ART. X.11 - INTERRUTTORI AUTOMATICI E APPARECCHIATURE MODULARI DA QUADRO PARTE II - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO ART. X.12 - NORME E LEGGI PER IMPIANTO ELETTRICO IV -
6 ART. X.13 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI E DEI COMPONENTI ART. X.14 - CAVI E CONDUTTORI ART. X.15 - POSA DI CAVI ELETTRICI, ISOLATI CON GUAINA, IN CUNICOLI O PASSERELLE ART. X.16 - POSA DI CAVI ELETTRICI, ISOLATI CON GUAINA, IN TUBAZIONI INTERRATE O A VISTA ART. X.17 - TUBAZIONI E CASSETTE DI DERIVAZIONE ART. X.18 - PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI ART. X.19 - IMPIANTO DI TERRA ART. X.20 - DIVISIONE IN ZONE E APPARECCHI AMMESSI ART. X.21 - PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE ELETTRICHE ART. X.22 - PROTEZIONE DI CIRCUITI PARTICOLARI ART. X.23 - PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI PER FULMINAZIONI INDIRETTA E DI MANOVRA PARTE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI E MODO DI VALUTARE I LAVORI ART. X.24 - GARANZIA E MANUTENZIONE DELLE OPERE ART. X.25 - VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI DEGLI IMPIANTI ART. X.26 - VERIFICA PROVVISORIA E CONSEGNA DEGLI IMPIANTI ART. X.27 - COLLAUDO DEFINITIVO DEGLI IMPIANTI ART. X.28 - ESAME A VISTA ART. X.29 - VERIFICA DEL TIPO E DIMENSIONAMENTO DEI COMPONENTI DELL'IMPIANTO E DELL'APPOSIZIONE DEI CONTRASSEGNI DI IDENTIFICAZIONE ART. X.30 - VERIFICA DELLA SFILABILITÀ DEI CAVI ART. X.31 - MISURA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO ART. X.32 - MISURA DELLE CADUTE DI TENSIONE ART. X.33 - VERIFICA DELLE PROTEZIONI CONTRO I CORTOCIRCUITI ED I SOVRACCARICHI ART. X.34 - VERIFICA DELLE PROTEZIONI CONTRO I CONTATTI INDIRETTI CAPO XI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI PARTE I - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI ART. XI.1 - GENERALITÀ ART. XI.2 - MATERIALI IN GENERE ART. XI.3 - CAMPIONATURA, PROVE DI CONTROLLO E ACCETTAZIONE ART. XI.4 - QUALITÀ DEI MATERIALI ART. XI.5 - SCELTA DEI COMPONENTI ART. XI.6 - RIVELATORE DI STATO ANALOGICO INDIRIZZATO ART. XI.7 - ATTUATORI ELETTRICI LINEARI PER FINESTRE ART. XI.8 - CAVI PARTE II - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO ART. XI.9 - NORME E LEGGI PER IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI ART. XI.10 - INSTALLAZIONE DEI RIVELATORI PUNTIFORMI DI FUMO ART. XI.11 - CAVI DI ENERGIA E SEGNALE PARTE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI E MODO DI VALUTARE I LAVORI ART. XI.12 - VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI DEGLI IMPIANTI ART. XI.13 - VERIFICA PROVVISORIA E CONSEGNA DEGLI IMPIANTI ART. XI.14 - COLLAUDO DEFINITIVO DEGLI IMPIANTI ART. XI.15 - ESAME A VISTA ART. XI.16 - VERIFICHE DELL IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI CAPO XII - IMPIANTO RETE DATI PARTE I - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI ART. XII.1 - GENERALITÀ ART. XII.2 - MATERIALI IN GENERE V -
7 ART. XII.3 - CAMPIONATURA, PROVE DI CONTROLLO E ACCETTAZIONE ART. XII.4 - QUALITÀ DEI MATERIALI ART. XII.5 - SCELTA DEI COMPONENTI ART. XII.6 - PUNTO DI CABLAGGIO ART. XII.7 - CAVI PARTE II - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO ART. XII.8 - NORME E LEGGI PER IMPIANTO RETE DATI ART. XII.9 - PUNTO DI CABLAGGIO ART. XII.10 - CAVI PARTE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI E MODO DI VALUTARE I LAVORI ART. XII.11 - VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI DEGLI IMPIANTI ART. XII.12 - VERIFICA PROVVISORIA E CONSEGNA DEGLI IMPIANTI ART. XII.13 - COLLAUDO DEFINITIVO DEGLI IMPIANTI ART. XII.14 - ESAME A VISTA VI -
8 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO Capo I - Descrizione dell intervento e designazione delle diverse categorie di lavori ART. I.1 - OGGETTO DELL APPALTO La gara ha per oggetto il completamento degli impianti esistenti e delle opere edili annesse nonché la Fornitura e posa degli arredi relativi ai laboratori di chimica, fisica e scienze destinati all Istituzione scolastica ISITIP che si trova all interno del complesso scolastico denominato Ex cotonificio Brambilla in Comune di Verrès, come meglio specificato nei seguenti documenti progettuali: Tavole A1 Planimetria Arredi A2 Particolari Costruttivi I.1 Impianti Scarichi I.2 Impianto Idrico I.3 Impianto Gas Metano I.4 Impianto Elettrico I.5 Impianto Rete Dati I.6 - Rivelazione Incendi e Gas I.7 Quadro Elettrico Laboratori (Esistente) Schema Unifilare Documenti Relazione Generale Elenco Prezzi Computo Metrico Estimativo Analisi dei Prezzi Capitolato Speciale d Appalto Schede tecniche ART. I.2 - AMMONTARE DELL APPALTO L appalto si compone del completamento degli impianti esistenti e delle opere edili annesse nonché della fornitura, montaggio e della relativa posa/fissaggio delle tipologie di arredo da installare nei laboratori di Fisica, Scienze e Chimica al Piano Primo Livello A del complesso scolastico come evidenziati nelle tavole progettuali. L importo complessivo dell appalto, al netto dell IVA, ammonta a: ,00 (Euro duecentocinquemilaottocento/00). L offerta è da intendersi a corpo ed il prezzo è da ritenersi fisso ed invariabile. ART. I.3 -DESIGNAZIONE DELLE DIFFERENTI CATEGORIE DI LAVORO La descrizione dei lavori che compongono l insieme delle opere a corpo è illustrata nell apposito elaborato di progetto denominato elenco descrittivo delle opere a corpo. Le quantità eventualmente indicate hanno valore esclusivamente in funzione dell avanzamento della contabilizzazione dei lavori, poiché la loro effettiva entità è desunta dall appaltatore attraverso gli elaborati tecnici di progetto. ART. I.4 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA La forma, le dimensioni principali, le specifiche tecniche degli arredi oggetto di fornitura, nonché le loro caratteristiche dovranno corrispondere alle specifiche del presente capitolato, a quelle indicate nell allegato SCHEDE TECNICHE e dovranno essere rispondenti a tutte le norme e gli standard di legge previsti, anche se non espressamente citati dagli atti di gara
9 Rif. E.P. OGGETTO UNITÀ DI MISURA QUANTITÀ PREZZO UNITARIO IMPORTO EURO A.1.a) Tavolo per stampante cad 1 215,00 215,00 A.1.e Tavolo dimensioni cm 140x80x72h cad 1 285,00 285,00 A.2.g Contenitore per documentazione cad 1 405,00 405,00 A.9 Schermo motorizzato per proiezioni cad 3 750, ,00 A.23 Tende a rullo con catenella m² 44,28 113, ,64 A.38 Seduta con tavoletta scrittoio cad , ,00 A.46.a Tende oscuranti a rullo dim.cm. 250x220 cad 1 800,00 800,00 A.46.b Tende oscuranti a rullo dim.cm. 250x400 cad , ,00 B.2 Lavagna Weleda cad 6 350, ,00 B.5 Armadio metallico con ripiani cad 1 305,00 305,00 B.31 Porta rotoli da muro cad 2 24,00 48,00 B.32 Porta rotolo carta per pulizia autoportante. cad 6 27,00 162,00 D.2 Seduta in acciaio a 4 gambe con braccioli cad 1 92,00 92,00 D.6 Predisposizione per videoproiettore. cad , ,00 D.7 Staffa universale per videoproiettore. cad 3 181,00 543,00 E.9 Cestino getta carta cad 5 8,00 40,00 F.3 Sgabello a 5 razze cad , ,00 H.1 Banco monofronte per Laboratorio Scienze cad , ,00 H.2 Tavolo per microscopio cad 1 650,00 650,00 H.3 Carrello per trasporto materiale cad 8 340, ,00 H.4 Tavolo per riscaldatore cad , ,00 H.5 Banco monofronte per laboratorio di fisica cad , ,00 H.6 Banco cattedra per laboratorio di fisica cad , ,00 H.7 Unità portaservizi con lavello cad , ,00 H.8 Banco monofronte per rotaia a cuscino d'aria cad , ,00 H.9 Banco monofronte per Laboratorio Chimica cad , ,00 H.10 Tavolo per bilancia elettronica cad 2 650, ,00 H.11 Cappa di aspirazione cad , ,00 H.12 Armadio per reagenti cad , ,00 H.13 Armadio di sicurezza per infiammabili cad , ,00 H.14 Armadio metallico per vetreria cad , ,00 H.15 Banco centraleper preparazione materiale cad , ,00 TOTALE IVA esclusa Euro ,64 Il suddetto importo è comprensivo: della fornitura, carico, trasporto franco cantiere, scarico, movimentazione, montaggio, fissaggio e installazione e pulizia (da eventuali nastri adesivi, macchie, colle, ecc ) di tutte le forniture previste nell allegato B; degli oneri relativi alle assistenze murarie; di tutti gli staffaggi necessari per il fissaggio a muro; dell allontanamento degli imballaggi e della pulizia finale dei locali che dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni preesistenti alla fornitura oggetto del presente appalto; dell eventuale riparazione di danni causati durante le fasi di lavoro (scarico, movimentazione, montaggio, installazione, ecc.); di ogni altro onere, anche se non esplicitamente indicato nel presente Capitolato e/o nell allegato B, necessario a consegnare le forniture in opera, rispondenti alle norme di sicurezza, eseguite a regola d arte, perfettamente funzionanti, utilizzabili, idonee agli usi previsti ed alle esigenze gestionali nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti. Si precisa che l elenco succitato non esaurisce comunque tutte le varie ipotesi, dovendo essere la fornitura e la posa perfettamente eseguite
10 ART. I.5 -DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE OPERE EDILI Descrizione Importo Edifici Civili e Industriali Pavimento sopraelevato con rivestimento in ceramica ,00 Realizzazione apertura di ventilazione 1.520,00 Posa profilato a C in acciaio per tubazioni metano 2.600,00 Importo a disposizione per ore in economia e opere non suscettibili di 4.800,00 esatta valutazione Totale categoria ,00 Impianti termici e di condizionamento Impianto Gas Metano Laboratorio di Scienze 1.120,00 Installazione tubi di esalazione per cappa e armadi 3.300,00 Spostamento del canale plastico di mandata Laboratorio di Chimica 744,00 Spostamento del termostato Laboratorio di Chimica 120,00 Impianto Gas Metano Laboratorio di Chimica 900,00 Totale categoria 6.184,00 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie Impianto Idrico Laboratorio di Fisica 1.140,00 Impianto Idrico Laboratorio di Chimica 2.020,00 Impianto Idrico Laboratorio di Scienze 1.250,00 Impianto Idrico Deposito Preparazione Reagenti 220,00 Impianto Scarichi Laboratorio di Fisica 650,00 Impianto Scarichi Laboratorio di Chimica 850,00 Impianto Scarichi Laboratorio di Scienze 900,00 Impianto Scarichi Deposito Preparazione Reagenti 224,00 Totale categoria 7.254,00 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi Impianto Elettrico Laboratorio di Fisica 2.000,00 Impianto Elettrico Laboratorio di Chimica 2.590,00 Impianto Elettrico Deposito Preparazione Reagenti e Corridoi 430,00 Completamento dell'impianto Rilevazione Incendi del Laboratorio di Fisica 1.680,00 Completamento dell'impianto Rilevazione Incendi del Laboratorio di Chimica 1.310,00 Completamento dell'impianto Rilevazione Incendi del Laboratorio di Scienze 2.820,00 Completamento dell'impianto Rilevazione Incendi del Deposito 1.230,00 Preparazione Reagenti e Corridoi Realizzazione dell'impianto Rete Dati del Laboratorio di Fisica 1.330,00 Realizzazione dell'impianto Rete Dati del Laboratorio di Chimica 1.260,00 Realizzazione dell'impianto Rete Dati del Laboratorio di Scienze 1.010,00 Totale categoria , ,00 ART. I.6 -ONERI PER LA SICUREZZA La stima degli oneri per garantire il rispetto delle norme di sicurezza, della prevenzione degli infortuni e della tutela della salute dei lavoratori impiegati nel cantiere è oggetto di specifico compenso. In conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008, le eventuali integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento proposte dall'appaltatore non determineranno in nessun caso modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti. Le modificazioni o le integrazioni per la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori eventualmente disattese nei piani stessi rilevate dall impresa appaltatrice prima dell inizio dei lavori o in corso d opera, valutate e confermate dal coordinatore del ciclo di cui all art. 4 comma 3 della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni, comportano il riconoscimento a favore dell'appaltatore stesso degli eventuali maggiori costi come stabilito all art. 31 comma 1 bis della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni. TOTALE IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA Euro 1.723,36-3 -
11 QUADRO RIASSUNTIVO BASE D ASTA Euro ,00 IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE FORNITURE E DELLE LAVORAZIONI (importo soggetto a ribasso d asta) Euro ,64 ONERI PER LA SICUREZZA (importo non soggetto a ribasso d asta) Euro 1.723,36 ONERI PER MANODOPERA Euro 4.800,00 Capo II - Disciplina del contratto ART. II.1 -DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO Fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se allo stesso non materialmente allegati oltre al bando di gara/lettera di invito ed agli atti deliberativi relativi all'appalto il presente capitolato speciale d appalto, l elenco dei prezzi unitari, gli elaborati grafici progettuali, il cronoprogramma dei lavori redatto dall'appaltatore, i piani di sicurezza previsti dalla normativa statale vigente, la dichiarazione relativa ai subappalti, gli ulteriori elaborati individuati dal coordinatore del ciclo negli atti di gara. In caso di non conformità o divergenza tra due o più documenti di cui sopra, si devono osservare le seguenti priorità: a) il capitolato speciale d'appalto; b) gli elaborati progettuali grafici; c) gli altri elaborati posti a base di gara. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ed, in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: il D.lgs. n.163/2006; la l.r. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni; la l. n. 2248/1865, allegato F., per quanto applicabile; il d.p.r. n. 554/99 per le parti ancora in vigore; Il d.m. 145/00. ART. II.2 -DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L APPALTO La sottoscrizione del contratto da parte dell appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte la norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonchè alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. L appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto con il coordinatore del ciclo di cui all art. 4 l.r. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni consentono l immediata esecuzione dei lavori. ART. II.3 -MORTE E FALLIMENTO DELL APPALTATORE In caso di morte o di fallimento dell appaltatore, si applicano le norme previste al riguardo dall art. 140 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n Qualora l esecutore sia un associazione temporanea, in caso di fallimento dell impresa mandataria o di una mandante trova applicazione l art. 37, commi 18 e 19, del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n ART. II.4 -DOMICILIO DELL APPALTATORE L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso lo studio di un professionista, gli uffici di società legalmente riconosciuta o gli uffici comunali. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal coordinatore del ciclo, ciascuno relativamente agli atti di propria - 4 -
12 competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure sono effettuate presso il domicilio eletto ai sensi di quanto disposto dal presente articolo. ART. II.5 - RAPPORTI TRA DITTA AFFIDATARIA E REGIONE REFERENTE DELLA DITTA La Ditta affidataria dovrà nominare un suo Referente a cui la Regione possa fare riferimento in ogni momento e che si possa recare immediatamente sul luogo della fornitura quando necessario. Il Referente dovrà inoltre essere sempre reperibile telefonicamente per coordinare la fornitura e posa e le diverse attività accessorie. La Ditta dovrà documentare che il suo Referente sia stato formato in materia di sicurezza e prevenzione come previsto dal D.Lgs. n. 81 del 09 aprile Il Referente della Ditta avrà il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate e accertare gli eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Referente della Ditta, dovranno intendersi fatte direttamente alla Ditta stessa. Il Referente (o un suo sostituto il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Responsabile regionale) dovrà inoltre essere reperibile per coordinare gli interventi necessari per risolvere qualsiasi situazione di emergenza che dovesse verificarsi. E facoltà della Regione chiedere in qualsiasi momento l allontanamento di personale che per seri motivi non risulti idoneo all espletamento della fornitura e la sostituzione di dipendenti della Ditta che, durante lo svolgimento della fornitura, abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all ambiente di lavoro. REFERENTE REGIONALE (Responsabile della fornitura) La Regione nominerà un proprio Responsabile della fornitura per il coordinamento e la vigilanza sulla fornitura e posa degli arredi oggetto del presente appalto che sarà il principale referente per la Ditta. Il Responsabile della fornitura nominato dalla Regione avrà facoltà e diritto di eseguire, anche avvalendosi dell ausilio di propri collaboratori, accertamenti in qualunque momento su attrezzature e materiali che dovranno risultare idonei alle specifiche tecniche. Il controllo si esplicherà mediante controlli sul rispetto di quanto indicato nel presente capitolato speciale e relativo allegato e, più in generale, in tutta la documentazione presentata in sede di offerta. Nell ipotesi che la fornitura e posa abbiano un ritardo di esecuzione si applicheranno le penali di cui al successivo articolo 14 del presente capitolato d oneri. ART. II.6 -PERIODO DI GARANZIA DELLE FORNITURE La Ditta dovrà garantire il periodo di garanzia delle forniture non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di attestazione della regolare esecuzione. La garanzia dovrà coprire qualsiasi riparazione e/o sostituzione con la sola esclusione di danneggiamenti dovuti esclusivamente ad atti palesemente vandalici. In particolare, nel periodo di garanzia la Ditta Appaltatrice, a seguito di richiesta di intervento da parte dell Ente appaltante,: dovrà intervenire nel più breve tempo possibile dalla data di richiesta di intervento; dovrà eliminare qualsiasi vizio e/o difetto che possa pregiudicare il funzionamento e/o l utilizzo della fornitura, modificando, riparando o sostituendo le parti difettose e/o rotte della fornitura o sostituendo completamente quest ultima. Successivamente al periodo di garanzia, per la durata minima di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di termine di validità della garanzia, la Ditta Appaltatrice dovrà assicurare la sostituibilità della fornitura e/o di parti di essa. ART. II.7 - ATTREZZATURE La fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere eseguita con strumenti ed attrezzature proprie, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e dei criteri generali di sicurezza antincendio previsti dalla vigente normativa. L impiego di eventuali attrezzature e/o macchinari, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l uso dei locali, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l operatore e i terzi da eventuali infortuni. La Ditta sarà responsabile della custodia sia delle macchine che delle attrezzature tecniche. La Regione non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti di macchine ed attrezzature
13 Su tutte le attrezzature e macchine utilizzate dalla Ditta dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno della Ditta stessa. I mezzi e le attrezzature adoperate dovranno essere a norma e accompagnate dai libretti di manutenzione e d istruzione d uso e dell eventuale registro delle verifiche periodiche. E' assolutamente vietato l utilizzo di qualsiasi mezzo o attrezzatura di proprietà regionale. Gli ascensori dovranno essere usati moderatamente e solo per esigenze di fornitura. E fatto divieto alla Ditta di spegnere qualunque tipo di apparecchiatura informatica e di muovere, per esigenze di fornitura, i macchinari ed i cavi collegati ai macchinari stessi. ART. II.8 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA DELLA DITTA AFFIDATARIA IN MERITO ALL ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE, AL PERSONALE IMPIEGATO ED ALLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO. La Ditta affidataria si obbliga all osservanza delle norme di sicurezza. La ditta si obbliga inoltre a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008, la completa sicurezza durante l esercizio della fornitura e l incolumità delle persone addette alla stessa e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando di conseguenza la Regione da ogni responsabilità. Sono a completo carico della Ditta gli oneri relativi all impiego di: - divise per il personale impiegato; - ogni altro onere necessario per l espletamento della fornitura (esempio: noleggio attrezzature speciali, ecc.). - il montaggio, impiego e smontaggio, di ponteggi, elevatori sia fissi che mobili, eventualmente necessari per qualsiasi tipologia di prestazione; - la fornitura di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalle normative vigenti, in particolare dal D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008; - esecuzione a regola d arte della fornitura in modo da avere tutti gli elementi perfettamente funzionanti, utilizzabili, idonei agli usi previsti ed alle esigenze gestionali nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti; - verifica della completezza di tutti gli accessori necessari ad assicurare un perfetto funzionamento ed utilizzo, anche se non esplicitamente indicati nel presente Capitolato e nell allegato B, nonché delle garanzie compilate e timbrate dalla Ditta produttrice. Saranno inoltre a carico dell appaltatore : l esecuzione della fornitura nel rispetto della normativa di sicurezza vigente; il carico, il trasporto franco cantiere, lo scarico, la movimentazione del materiale a piè d opera, il montaggio, il fissaggio, l installazione e la pulizia; tutti i mezzi d opera e le attrezzature necessari al carico, trasporto, scarico, movimentazione, montaggio e installazione e fissaggio delle forniture; l allontanamento degli imballaggi e la pulizia finale dei locali in cui si installeranno le forniture; eventuali riparazioni di danni causati durante le fasi di lavoro (scarico, movimentazione, montaggio, installazione ecc.); le assistenze murarie e gli allacciamenti impiantistici che si rendessero necessari; dichiarazioni di conformita' ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e D.M. 37/2008 nel caso in cui l installazione delle forniture comporti modificazioni agli impianti tecnologici esistenti; la messa a disposizione del personale, dei mezzi d opera, dei materiali, delle attrezzature e di quant altro necessario all esecuzione dei collaudi; la richiesta di eventuali pareri e/o autorizzazioni che si rendessero necessari per il funzionamento e/o l utilizzo della fornitura; le indicazioni ed istruzioni relative al corretto utilizzo delle forniture; ogni altra prescrizione riportata nei vari articoli del presente capitolato d oneri e nell allegato B. La ditta affidataria opererà in piena autonomia assumendo ogni decisione in merito all organizzazione del lavoro, alle modalità tecniche di intervento, alle caratteristiche tecniche delle apparecchiature e quant'altro necessario per l esecuzione della fornitura, nel rispetto delle scadenze e delle modalità previste dal presente Capitolato e coordinandosi con eventuali Ditte presenti in loco per l esecuzione di lavorazioni prescritte dall Amministrazione regionale. La Ditta affidataria è responsabile dei danni agli arredi, agli infissi, alle attrezzature di qualsiasi tipo, impianti, ecc. causati dal proprio personale durante le ore di presenza in loco. La Ditta affidataria è altresì responsabile dei danni causati dal proprio personale alle persone che lavorano per ordine e per conto dell Amministrazione regionale, nonché dei danni causati a terzi che a qualsiasi titolo si trovano nell edificio regionale (pubblico frequentatore, ospiti ecc.) a seguito dell esecuzione della fornitura richiesta, sia per negligenza o per incuria del personale stesso, sia per l utilizzo di attrezzature insufficienti o difettose
14 Il personale della Ditta affidataria è tenuto pertanto ad osservare la massima attenzione nello svolgimento della fornitura ed ad usare in modo corretto i mezzi/attrezzature utilizzati. La Ditta dovrà quindi, tenuto conto di quanto esplicitato al presente articolo e nell intero capitolato d oneri, redigere un piano operativo di sicurezza per l intera fornitura contenente le modalità di esecuzione della stessa, le relative attrezzature che intende impiegare e i dispositivi e le misure di sicurezza che intende adottare e consegnarlo all Amministrazione prima dell inizio della fornitura. ART. II.9 - ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Regione ed il personale addetto all espletamento delle prestazioni assunte dalla Ditta affidataria. Tutto il personale adibito alla fornitura appaltata dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità della Ditta affidataria. La Ditta affidataria si obbliga all osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi collettivi regolanti il rapporto di lavoro instaurato col proprio personale; si obbliga a corrispondere al proprio personale le retribuzioni; si obbliga altresì all adempimento di tutti gli obblighi e di tutti gli oneri concernenti le assicurazioni generali obbligatorie, ivi compresa l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Di conseguenza la Ditta affidataria si impegna in caso di inadempienza ai suddetti obblighi e oneri a sollevare la Regione da ogni e qualsiasi responsabilità assumendo a proprio carico tutte le relative conseguenze, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia. La Ditta dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro. Nei cinque giorni precedenti l inizio della fornitura, la ditta dovrà comunicare al Responsabile della fornitura regionale l elenco nominativo del personale che sarà adibito alla fornitura, con l indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio). Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato immediatamente con i nuovi inserimenti di personale causati da trasferimenti o dimissioni e anche nei casi di sostituzione temporanea dovuta a servizio militare, malattia, infortunio, ferie e maternità. L attività di formazione in materia di sicurezza sarà a carico della Ditta affidataria. La ditta dovrà esibire, a richiesta della Regione, il libro matricola, il libro paga, il registro delle presenze ed il registro infortuni previsto dalle vigenti norme. Il personale impiegato dovrà essere munito di idoneo tesserino di riconoscimento e per ragioni di sicurezza il personale è tenuto ad appendere il suddetto tesserino sulla divisa di lavoro (che deve riportare il nominativo della Ditta affidataria). ART. II.10 - QUALITÀ E PROVENIENZA DELLE FORNITURE Le forniture oggetto d appalto, proverranno da quelle Ditte che l appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio dell Ente Appaltante e/o del Responsabile della fornitura, siano riconosciute della migliore qualità e rispondenti ai requisiti tecnico - prestazionali e normativi richiesti. Tutte le forniture oggetto del presente appalto dovranno essere rispondenti alla normativa di sicurezza, eseguite a regola d arte, date in opera perfettamente funzionanti ed utilizzabili nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti. Ogni fornitura dovrà essere preventivamente campionata ed accettata dall Ente Appaltante e/o dal Responsabile della fornitura anche per quanto riguarda i colori (che dovranno prevalentemente essere delle tonalità bianco, giallo, grigio e blu), la qualità e la tipologia dei prodotti, fermo restando che l accettazione definitiva delle forniture da parte dell Ente Appaltante e/o del Responsabile della fornitura, avverrà solo con l emissione dell attestazione della regolare esecuzione. Fino a tale data l Ente Appaltante e/o il Responsabile della fornitura, indipendentemente dall avvenuta preventiva accettazione di cui al comma precedente, potrà rifiutare qualsiasi provvista a suo insindacabile giudizio ritenuta non idonea e/o non rispondente ai requisiti richiesti nell appalto. In tale caso la Ditta Appaltatrice, a sua cura e spese, dovrà procedere all immediata sostituzione ed allontanamento del materiale rifiutato. Qualora l Ente Appaltante, rilevi che le forniture, seppur accettabili, presentano caratteristiche inferiori a quelle indicate nell offerta, potrà a suo insindacabile giudizio applicare una riduzione dei prezzi offerti senza che ciò possa essere causa di riserva da parte dell Appaltatore, il quale accetterà incondizionatamente la valutazione effettuata dall Ente Appaltante. L eventuale autonoma decisione della Ditta Appaltatrice di impiegare forniture con caratteristiche superiori a quelle indicate nell offerta, non potrà essere motivo di richiesta di maggiori compensi rispetto all importo contrattuale offerto e/o di prolungamento dei tempi di consegna
15 Capo III - Esecuzione delle forniture e dei lavori - Condizioni generali ART. III.1 - GARANZIE Oltre al D.L. 163/06 e successive modifiche, si applicano, ove compatibili con la disciplina regionale, le disposizioni della normativa statale in materia e, in particolare, degli articoli 75, 113 e 129 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n A) Norme generali A carico dell appaltatore sono previste le garanzie di seguito esplicitate. Le garanzie previste possono costituirsi secondo le modalità di legge; In caso di fideiussione l istituto garante dovrà espressamente dichiarare: - di aver preso visione dei documenti di gara e di tutti gli atti in essa richiamati; - di rinunciare al termine semestrale previsto dall art. 1957, I, C.C.; - di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. - di garantire l'operatività della fideiussione o della polizza assicurativa entro 15 giorni a semplice richiesta dell'amministrazione regionale; - di obbligarsi a versare direttamente alla committente, a prima richiesta, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta dalla Regione; - di considerare valida la fideiussione fino alla sottoscrizione del contratto se trattasi di cauzione provvisoria, oppure fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale principale, se trattasi di cauzione definitiva. Nel caso di versamento in contanti o tramite titoli del debito pubblico, il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria Regionale. Il valore nominale dei titoli sarà quello segnalato dall Assessorato regionale Territorio Ambiente e Opere Pubbliche alla Tesoreria. Le quietanze potranno essere ottenute solo a fronte della presentazione del bando e/o della lettera d invito. Qualora venissero usati assegni circolari gli stessi, se di importo inferiore Euro, devono essere intestati alla ditta concorrente, essere sottoscritti sul retro per girata e non riportare la clausola di non trasferibilità; se di importo superiore a Euro devono necessariamente essere intestati alla Regione Valle D Aosta e devono recare la clausola di non trasferibilità. Non sono ammessi assegni bancari. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema si applica l art.34, comma 2 bis, della l.r. n. 12/96 e successive modifiche. B) Cauzione definitiva L appaltatore deve costituire, secondo le modalità di cui al precedente punto A, una cauzione a garanzia degli oneri e danni conseguenti al mancato od inesatto adempimento del contratto. La cauzione definitiva sarà eguale al 10% dell importo di appalto stipulato in contratto (IVA esclusa). In caso di ribasso d asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità indicate nell'art. 34, comma 2 della l.r.12/96 e successive modifiche. La garanzia fideiussoria deve essere costituita e il relativo documento deve essere trasmesso alla Regione prima della data fissata per la stipulazione del contratto. La mancata presentazione comporta la revoca dell affidamento e l incameramento della cauzione provvisoria di cui al precedente punto B). La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto d'appalto e da eventuali contratti di subappalto o cottimo e del risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore - 8 -
16 rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno e cessa di avere effetto solo dalla data di accettazione delle opere di cui all art. 17 della l.r. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'amministrazione abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudo. Resta convenuto che anche quando, a seguito dell accettazione definitiva delle opere nulla osti nei riguardi della Regione alla restituzione della cauzione, questa continuerà a restare, in tutto od in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all appaltatore non sia, a giudizio della Regione, all uopo sufficiente. L'Amministrazione regionale ha il diritto di rivalersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione di contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'amministrazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. Qualora la cauzione provvisoria sia stata costituita presso la Tesoreria essa può essere trasferita a far parte della cauzione definitiva, riducendo di uguale ammontare il versamento necessario. C) Assicurazioni Prima della firma del contratto e comunque prima della consegna dei lavori all appaltatore è richiesta la stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne la Regione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'amministrazione regionale competente per la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamento. La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a: - danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo di contratto e a impianti o opere esistenti (IL PROGETTISTA INDICHI L IMPORTO); - danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto; - responsabilità civile verso terzi per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento per danni cagionati da esse o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a persone, cose od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il caso di morte per un massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opere, con un minimo di Euro ed un massimo di di Euro; - gli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto. La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso progettisti, D.L. e terzi non costituenti parti del presente contratto, coperti da polizze assicurative con analoga clausola. La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo e comunque cessa di avere efficacia trascorsi novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'amministrazione regionale, in assenza di giustificato motivo, abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudo. ART. III.2 -SUBAPPALTO (RELATIVO ALLE OPERE EDILI) Ai sensi dell art.33, comma 1 della l.r. n. 12/96 e successive modifiche, tutte le lavorazioni a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili a scelta del contraente, nei limiti e con l'osservanza delle prescrizioni di seguito specificate. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente ed alle catagorie di lavori di cui all art.28, comma 16, della l.r. n. 12/96 e successive modifiche sono subappaltabili ed affidabili in cottimo nella misura complessiva massima del 30%, - 9 -
17 compresa l'incidenza dei noli a caldo, dell'importo delle lavorazioni direttamente identificate nella categoria prevalente e nelle categorie di cui al precitato art. 28, comma 16. (Il bando di gara o la lettera di invito definiscono le percentuali di quote subappaltabili delle suddette lavorazioni, in misura eventualmente diversificata). I lavori delle categorie diverse dalla prevalente e da quelle indicate dall art.28, comma 16, della l.r. n. 12/96 e successive modifiche, possono essere subappaltate o affidate in cottimo nella loro totalità. II lavori appartenenti a categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, ai sensi del D.P.R. n. 34/2000 e successive modifiche, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l appaltatore non possegga i requisiti di qualificazione necessari per la loro esecuzione. Ai sensi dell art. 33, comma 2, della l.r. n. 12/96 e successive modifiche, l affidamento in subappalto od in cottimo di lavorazioni d importo inferiore a euro non è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione a condizione che l affidatario del subappalto o del cottimo risulti iscritto nel registro delle imprese per attività inerenti all oggetto dei lavori, che il medesimo produca attestazione di regolarità contributiva e che siano apportate dall'appaltatore le necessarie integrazioni ai piani della sicurezza. In tale ipotesi, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle lavorazioni, l'appaltatore è tenuto a comunicare all'amministrazione il nominativo del subappaltore o del cottimista, l importo dei lavori e l oggetto del lavoro e, contestualmente, a trasmettere alla stessa idonea documentazione attestante la sussistenza delle condizioni legittimanti di cui al precedente periodo; l'amministrazione, anche sulla base della documentazione esibita, può esprimere motivato diniego all'affidamento in subappalto o in cottimo. Ai sensi dell art. 33, comma 3, della l.r. n. 12/96 e successive modifiche, l affidamento dei lavori in subappalto od in cottimo di lavorazioni d importo pari o superiore a euro è subordinato alle seguenti condizioni: a) che l appaltatore abbia indicato, con dichiarazione prodotta prima della sottoscrizione del contratto ed allegata al medesimo, i lavori o le parti di lavoro che intende subappaltare o concedere in cottimo; b) che l appaltatore provveda ad inoltrare al coordinatore del ciclo la richiesta di autorizzazione e la bozza di contratto almeno trenta giorni prima della data prevista per l inizio della prestazione del subappaltatore o cottimista ; c) che il contratto di subappalto o cottimo contenga riferimenti espliciti alle prescrizioni normative e contrattuali dei lavori oggetto del subappalto o cottimo, con particolare riferimento alla qualità, ai tempi e alle misure per la sicurezza dei lavoratori, nonché allo svolgimento dell attività di controllo da parte dell appaltatore; d) che l appaltatore sia in grado di dimostrare al soggetto appaltante la disponibilità di sistemi e di strutture di supervisione, di supporto e di controllo dell attività del subappaltatore o cottimista, idonei al soddisfacimento del contenuto del contratto principale in relazione alle specifiche tipologie dei lavori oggetto di subappalto o cottimo; e) che il subappaltatore o cottimista sia in possesso dei richiesti requisiti di qualificazione per l esecuzione dei lavori oggetto del contratto di subappalto o cottimo; f) che non sussista, nei confronti del subappaltatore o cottimista, alcuno dei divieti previsti dall articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, ovvero una delle cause di esclusione di cui all articolo 23bis della l.r. n. 12/96 e successive modifiche g) che l appaltatore provveda, almeno venti giorni prima della data prevista per l inizio della prestazione del subappaltatore o cottimista, alla consegna di copia autentica del contratto di subappalto o cottimo al coordinatore del ciclo, corredata della dichiarazione di regolarità contributiva di cui all articolo 31, comma 2, lettera c) della l.r. n. 12/96 e successive modifiche e della dichiarazione di eventuali forme di collegamento o controllo di cui all art.2359 del c.c. h) che l appaltatore garantisca l adempimento, da parte di tutti i subappaltatori o cottimisti, degli obblighi ai quali gli stessi sono tenuti in materia di osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore in vigore, in materia di denuncia e versamenti contributivi e di adempimenti per la sicurezza. L amministrazione, accertate le condizioni previste, provvede a rilasciare l autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi, inutilmente i quali, l autorizzazione si intende concessa. Tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Ai sensi dell art. 33, comma 9, della l.r. n. 12/96 e successive modifiche, sono considerati subappalto, e perciò soggiacciono alla disciplina dettata dal presente articolo, i contratti aventi ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali i noli a caldo e le forniture con posa in opera se singolarmente di importo superiore al 2% dell importo complessivo dei lavori affidati o comunque di importo superiore a ,00 euro e qualora l incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell importo del contratto da affidare. In caso di variante in corso d opera l indicazione dei lavori o delle opere da subappaltare o concedere in cottimo dovrà avvenire all atto dell affidamento della variante stessa. Ai sensi dell art. 21 l. 646/82 e successive modifiche, è vietato all appaltatore concedere in subappalto o in cottimo, in tutto o in parte, le opere appaltate, a meno di autorizzazione scritta da parte della Amministrazione regionale, sotto pena di denuncia all Autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza, ed è data facoltà all Amministrazione regionale di chiedere la risoluzione del contratto di appalto. In tale caso l appaltatore è il solo ed unico responsabile dei lavori subappaltati. L affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo comporta inoltre i seguenti obblighi a carico dell appaltatore: a) la trasmissione all Amministrazione, prima dell inizio dei lavori previsti dal contratto di subappalto, della documentazione relativa alle imprese subappaltatrici e comprovante da parte di queste l avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e infortunistici, nonché la copia del piano operativo di sicurezza relativo ai lavori oggetto di subappalto;

References: art. 4
 art. 31
 art. 4
 art. 140
 art. 37
 articolo 14
 art. 1957
 art.34
 art. 17
 art.33
 art.28
 art. 28
 art.28
 art. 33
 art. 33
 articolo 10
 articolo 23
 articolo 31
 art.2359
 art. 33
 art. 21