Source: https://www.scribd.com/document/176212019/Tema-1-Ley-Contratos-Resumen
Timestamp: 2018-01-22 13:04:24+00:00

Document:
Tema 1 Ley Contratos Resumen
Uploaded by Leroy Nuñez Aguin
Ley 30/2007, de 30 de octubre de contratos del sector púbico TITULO PRELIMINAR Objeto y finalidad Objeto: regular la contratación del sector público para garantizar los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia, no discriminación e igualdad en el trato de los candidatos, para asegurar el control del gasto y la eficiente utilización de los recursos públicos.
Contratos: Son contratos todos los que se celebren de una forma onerosa cualquiera que sea su naturaleza jurídica que celebren los entes y organismos de la Administración que se enumeran a continuación. a. La Administración general del Estado, las de las Comunidades Autónomas y las que integran la Administración Local. b. Entidades gestoras de la Seguridad Social. c. Entidades de derecho público con personalidad jurídica propia (Universidades, agencias estatales, organismos autónomos…). d. Entidades mercantiles con capital de la Administración en porcentaje superior al 50%. e. Consorcios dotados con personalidad jurídica. f. Fundaciones cuyo capital sea aportado en más del 50% por algunas de las entidades mencionadas anteriormente. g. Mutuas de Accidentes de Trabajo de la Seguridad Social. h. Entes u organismos con personalidad jurídica creados para satisfacer necesidades de interés público que no tengan carácter industrial o mercantil que estén controlados por alguna administración en su capital o controle el órgano de administración. (A modo de resumen, se considerará administración pública todo aquel ente, organismo, consorcio, sociedad… que tenga personalidad jurídica y que esté controlado por la administración, bien sea porque aporta más del 50% del capital o porque controla los órganos de administración, así como las demás sociedades creadas por éstas). No se considerarán administraciones públicas las entidades públicas empresariales y organismos asimilados dependientes de las Comunidades Autónomas y entidades locales).
PODERES ADUJUDICADORES: A. Las administraciones públicas B. Todos los organismos o entidades creadas para satisfacer necesidades de interés general son carácter industrial o mercantil. C. Asociaciones constituidas por los entes mencionados anteriormente.
ART. 4 NEGOCIOS EXCLUIDOS A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. Las relaciones de los funcionarios contratados que se regirá por la legislación laboral. Los servicios públicos por cuya utilización se pague tasa o precio público. Convenios entre las administraciones o entre organismos. Convenios entre la Administración y personas físicas o jurídicas sometidas a derecho privado. Convenios del sector de la defensa. Acuerdos entre estados. Contratos y convenios celebrados de acuerdo con el Tratado Constitutivo de la UE. Acuerdos, convenios y contratos referidos al estacionamiento de tropas. Contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación. Contratos relativos a productos financieros. Los contratos referidos a bienes de dominio público o patrimonial. Contratos de compraventa, arrendamiento y negocios relacionados con bienes inmuebles, valores excepto los programas de ordenador que pueden ser contratos de suministros o compraventa. Otros contratos de servicios o suministros… que sean susceptibles de incorporarse al tráfico jurídico.
(Nota: Esto es sólo un resumen, el artículo 4 es muy extenso y a mi entender, un poco cajón desastre, porque todo puede ser susceptible de quedar excluido o incluido).
CAPÍTULO II: CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
CONTRATO DE OBRAS Son aquellos cuyo objeto es la realización de una obra o algunos de los trabajos que se ejecutan en ella, lo que puede comprender el proyecto. Son el resultado de un conjuntos de trabajos o ingeniería civil destinados a cumplir una función económica o técnica que tenga por objeto un bien inmueble.
Contrato de concesión de obras públicas. El concesionario debe realizar los trabajos enumerados en el punto anterior, así como la restauración, reparación y conservación y tiene como contraprestación la satisfacción de un precio o el derecho a explotar la obra. o o El contrato se ejecuta a riesgo y ventura del contratista. Podrá comprender la reforma o modernización de la obra así como la reparación, conservación o adecuación de los trabajos accesorios que estén vinculados a la obra.
Son aquellos que tienen por objeto la obtención de un resultado distinto al contrato de obra o suministro. Los de investigación remunerados íntegramente por el órgano contratante. Mantenimiento integral de instalaciones complejas. Contratos de servicios. c. 1. considerándose contratos de suministro los siguientes: o Los que tienen por objeto la entrega de una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por un precio unitario sin que se defina la cantidad del producto por estar supeditado a las necesidades del adquiriente. . - - Contrato de suministro. Los del sector de la defensa. actualización o renovación. - Contrato de colaboración entre el sector público y el privado. instalación o transformación de obras equipos o sistemas así como su mantenimiento. Quedan exceptuados los contratos de adquisición de programas hechos a medida que se considerarán contratos de servicios. o o CONTRATOS SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA. Sólo podrá acudirse a este contrato cuando se ponga de manifiesto previamente por no existir otras fórmulas para satisfacer tales finalidades públicas. La administración encomienda a una persona natural o jurídica la gestión de un servicio que ha sido asumido por la administración. bien porque no existe en el mercado tal tecnología.- Contratos de gestión de Servicios públicos. o Fabricación de productos con características peculiares fijadas por el contratante. o La adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones así como las licencias de los programas. b. Son aquellos en los que una entidad pública encarga a una entidad de derecho privado algunos de los siguientes trabajos: o o o Construcción. Programas destinados a la radiofusión. bien por ser más económicas. La fabricación de bienes y prestación de servicios que incorporen tecnología específica para un fin. Tienen por objeto la adquisición o el arrendamiento de productos o bienes excepto los relativos a propiedades incorporables o valores negociables. a. La contraprestación consistirá en un precio a satisfacer al contratista. No se considerarán sujetos a regulación armonizada los siguientes contratos.
. Los declarados secretos o reservados por conllevar medidas especiales de seguridad. c.278. Servicios: aquellos cuyo valor sea igual o superior a 211.000€ siempre que el valor acumulado de los lotes no sobrepase el 20% del valor total. Están sujetos a regulación armonizada aquellos cuyo valor estimado sea igual o superior a: a. Contratos de obras.278.000 € si los contratos son adjudicados por la Administración general del Estado. centros deportivos. o adjudicados por otra entidad. b. Obras: Aquellos que tengan por objeto actividades de ingeniería civil y las construcciones de hospitales. Están sujetos aquellos cuyo valor sea igual o superior a 5.000€ cuando se contratos de suministro distintos. escolares. Contratos subvencionados sujetos a relación armonizada: Aquellos que sean financiados por la administración en una cantidad igual o superior al 50%. 3. El órgano contratante puede hacer excepciones con los lotes inferiores a 80. Explotación de redes públicas de suministro de telecomunicaciones. Están sujetos a regulación armonizada aquellos cuyo valor estimado sea igual o superior a: a. c.000€ cuando se contratos de servicios distintos o servicios consistentes en la difusión de emisiones de televisión o radio. El órgano contratante puede hacer excepciones con los lotes inferiores a 80.000 € si los contratos son adjudicados por la Administración general del Estado. 211.000€.000€ siempre que el valor acumulado de los lotes no sobrepase el 20% del valor total. Si el contrato está dividido en lotes y el valor acumulado de los lotes es igual a esta cantidad. universitarios y edificios de uso administrativo cuyo valor sea igual o superior al 5. 2. b. b.000. 211. Contrato de suministros. Contrato de servicios. 4. se aplicarán las normas de regularización armonizada a cada lote. a.000€. Si los lotes del contrato alcanza un valor igual a las cantidades anteriores se aplicarán las normas de regulación armonizada a los lotes. sus organismos autónomos o las Entidades de la Seguridad Social. 5. 137. e. 137. sus organismos autónomos o las Entidades de la Seguridad Social. El órgano puede hacer excepciones con los lotes de valor inferior a un millón de euros siempre que el valor de los lotes exceptuados no sobrepase el 20% del valor total. Si los lotes del contrato alcanzan un valor igual a las cantidades anteriores se aplicarán las normas de regulación armonizada a los lotes. Esta declaración debe hacerse de forma expresa por el titular del departamento.d.
B. c. suministro y servicios siempre que sean celebrados por una administración pública. Contratos administrativos: a. en cuanto a su preparación y adjudicación. Tendrán esta consideración los celebrados por los entes y organismos del sector público que no reúnan la condición de Administraciones públicas. publicaciones periódicas y bases de datos. Civil. b. 2. Los que tengan un objeto distinto a los anteriores siempre que su naturaleza sea administrativa. por la presente ley aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo. en defecto de normas específicas. Estos contratos se regirán. efectos y extensión por esta ley y las de derecho administrativo y supletoriamente por las de derecho privado. cumplimiento y extinción de los contratos privados. La necesidad de los contratos y su objeto deben ser determinados con precisión dejando constancia de todo ello en la documentación preparatoria antes de iniciar el procedimiento de adjudicación. concesión de obra pública. 22 . efectos y cumplimiento de los contratos administrativos y también sobre cuestiones de preparación y adjudicación de los contratos privados de las Administraciones públicas sujetos a regulación armonizada. Contratos privados. JURISDICCIÓN COMPETENTE A. Plazo de los contratos. Los contratos menores no podrán tener un plazo de ejecución superior a un año ni prever prórrogas. Competente para conocer las cuestiones litigiosas que surjan en cuanto a los efectos. Los contratos de obra. adjudicación. . Podrán preverse una o varias prórrogas que serán acordada por el órgano de contratación y serán obligatorias para el contratista salvo que el contrato no lo prevea. gestión de servicios públicos. Será competente para conocer cuestiones litigiosas sobre la preparación.CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Y PRIVADOS 1. Estos contratos se regirán en cuanto a su preparación. También tendrán esta consideración los contratos como la suscripción a revistas. Se establece atendiendo a la naturaleza de las prestaciones. Contencioso administrativo. adjudicación. LIBRO I TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA CONTRATACIÓN CAPÍTULO I: RACIONALIDAD Y CONSITENCIA DE LA CONTRATACIÓN ART.
Referencia a la legislación del contrato. Enumeración de los documentos que integran el contrato por orden de prioridad. o Que no haya oferta de empresarios. Sólo podrán fusionarse prestaciones pertenecientes a diferentes contratos cuando estén directamente vinculadas entre sí y mantengan relación de complementariedad que exija su tratamiento como una única unidad funcional. Todos estos contratos que se realicen en colaboración con particulares o empresarios tendrán la consideración de contratos administrativos especiales. G. . 26. B. 24) Podrán realizarse la ejecución de obras por la administración siempre que el importe no sea superior a 5. o La aprobación para llevar a cabo estos servicios corresponde al órgano competente para la aprobación del gasto o el órgano que se determine. Definición del objeto del contrato.Ejecución y fabricación de bienes por parte de la administración (art. en los demás deberá redactarse el correspondiente proyecto. o Dada la naturaleza de la prestación. Duración del contrato y fechas de inicio y finalización así como las prórrogas previstas.000€ en el caso de la administración del Estado y 210. F. C. Identificación de las partes.000€ en los demás casos. que sea imposible fijar un precio. o Supuestos de emergencia. D. H.278. E. Precio cierto o el modo de determinarlo. Condiciones de entrega y recepción o admisión de las prestaciones. o Que sea necesario relevar al contratista. La realización de servicios en colaboración con empresarios o particulares siempre que el importe sea inferior a 137. o Obras de mera conservación y mantenimiento. CONTENIDO MÍNIMO DEL CONTRATO.000€ en caso de que el órgano contratante pertenezca a la administración del Estado o 210. o En otros casos excepcionales o Excepto en los tres últimos supuestos. CAPÍTULO II: Libertad de pactos y contenido de los contratos.000€ siempre que: o La Administración tenga montadas fábricas. Acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato. Art. arsenales… aptos para la realización de la prestación. La fabricación de bienes muebles podrá hacerse con medios de la administración o en colaboración con empresarios siempre que no se superen los 137. Podrán incluirse cualesquiera pactos que no sean contrarios al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración. o Que la administración posea elementos auxiliares cuyo empleo suponga un ahorro superior al 5% o mayor celeridad en la ejecución de la prestación.000€ en los demás casos. siempre que concurra alguna de las circunstancias del punto anterior o el ahorro sea superior al 20%. A.
000 en el de servicios y contratos administrativos especiales. La falta de capacidad de obrar o solvencia económica.1 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre. AL TRIBUNAL DE CUENTAS. La carencia o insuficiencia de crédito. No se podrá contratar verbalmente salvo en casos de emergencia. Además de los casos en los que la invalidez derive de la ilegalidad del propio clausulado también lo serán por concurrir en los mismos alguna de las causas del derecho administrativo o civil. plazos y variaciones de precio así como el importe final. CAPÍTULO V: SUPUESTOS DE INVALIDEZ ART 31. A. El crédito presupuestario a cargo del que se abonará el precio. la nulidad o la extinción. Los contratos de las administraciones públicas y los sujetos a regulación armonizada se perfeccionan mediante su adjudicación definitiva. profesional… debidamente acreditada. ART. L.000€ en el contrato de obras. La extensión del deber de confidencialidad que se imponga al contratista. REMISIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS Tres meses para indicar a la Junta Consultiva de Contratación administrativa del Estado así como la información sobre las variaciones en el precio o en los plazos. K. Se entenderán celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de contratación. 29. Las del artículo 63 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre. Causas de derecho administrativo. 62. 30 . B. CAPÍTULO IV: REMISIÓN DE INFORMACIÓN A EFECTOS ESTADÍSTICOS Y DE FISCALIZACIÓN.I. C. Causas de anulabilidad. técnica. Supuestos de resolución. CAPÍTULO III: PERFECCIÓN Y FORMA DEL CONTRATO. Condiciones de pago. J. Las indicadas en el art. Art. obras públicas. Art. También se comunicarán las variaciones en las prórrogas. gestión de servicios o contratos de colaboración entre el sector público y el privado.000€ en el contrato de suministros y 150. Se enviará copia certificada del documento en el que se hubiese formalizado si la cuantía excede de 600. 450. Dentro de los 3 meses siguientes a la formalización del contrato. 32. .
CAPÍTULO VI: RÉGIMEN ESPECIAL DE REVISIÓN DE DECISIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN Afectará a los contratos de servicios de cuantía igual o superior a 211. o produzcan indefensión o grave perjuicio en los derechos legítimos. Se efectuará de conformidad con lo establecido en el capítulo primero del título VII de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre. Art. o La adjudicación provisional. o Las competencias de resolución recaerán sobre un órgano que agote la vía administrativa. Efectos de la declaración de nulidad. Subsanación de defectos: 3 días hábiles. La declaración de nulidad firme de la adjudicación del contrato supondrá que este entre en fase de liquidación debiendo restituirse las partes recíprocamente las cosas. En el caso de varias subvenciones la prioridad se determinará por la mayor cuantía y a igualdad de cuantía por la subvención primeramente concedida. los pliegos reguladores y los actos de trámite siempre que decidan directa o indirectamente sorbe la adjudicación. o Presentación. Supuestos susceptibles de este recurso. órgano. 35. o En los tramitados por vía de urgencia. En el supuesto de los contratos subvencionados la competencia corresponderá al titular del departamento que hubiese otorgado la subvención o al que esté adscrita la unidad. o Plazo. Serán competentes para declarar la nulidad estos actos o declarar su lesividad el órgano contratante cuando se trate de una administración pública o el titular del departamento.Art. Si la declaración de nulidad produjese un grave trastorno al servicio público podrá disponerse la continuación del mismo para evitar el perjuicio.000€ o a contratos de gestión de servicios públicos en los que el presupuesto de gastos de primer establecimiento sea superior a 500. La nulidad de actos que no sean preparatorios sólo afectará a éstos y sus consecuencias. 7 días hábiles para presentación y 2 para subsanación. Revisión de oficio. o Salvo disposición expresa en contrario la competencia para resolver se entenderá delegada con capacidad de contratación aunque no será delegable la capacidad para determinar la indemnización.000€ o la duración superior a 5 años serán objeto de recurso especial en materia de contratación con anterioridad a la interposición del recurso contencioso administrativo. o Podrá interponerse por personas físicas o jurídicas cuyos derechos puedan ser perjudicados y por los licitadores. 34. Diez días hábiles a partir del siguiente en que se notifique o publique el acto impugnado. . ente u organismo al que esté adscrita la unidad contratante. En el registro del órgano de contratación o ante el competente para la resolución del recurso.
Recurso. Si la resolución acordase la adjudicación a otro licitador se darán 10 días hábiles de plazo para cumplimentar los trámites. 40. Podrán delegar o desconcentrar sus competencias de acuerdo con las normas y leyes. Órgano de contratación. Art. La decisión deberá producirse en dos días hábiles siguientes desde la presentación del recurso. MEDIDAS PROVISIONALES (ART. 38). Podrán solicitarse por los licitadores para impedir graves perjuicios a los intereses de los afectados al presentarse el recurso especial en materia de contratación. . 5 días hábiles desde el final del plazo para presentar alegaciones notificándose a los interesados. 43: Condiciones de aptitud. TÍTULO II : PARTES DEL CONTRATO. La representación de los entes corresponde a los órganos de contratación. Podrá imponerse la imposición de una caución o medidas de garantía suficientes para responder de los daños. Arbitraje. La resolución decidirá motivadamente sobre cuantas cuestiones se planteen. Transcurridos 20 días hábiles desde el siguiente a la interposición del recurso se considerará desestimado a efectos de interponer el recurso contencioso administrativo. El sistema informático deberá contar con un dispositivo que permita acreditar el momento del inicio de la difusión pública de la información que se incluya en el mismo.o o o o o o Plazo de alegaciones: 5 días hábiles y el expediente deberá remitirse en dos días hábiles acompañado de informe. Los órganos de contratación difundirán a través de Internet. organismos y entidades del sector público que no tengan el carácter de Administración pública podrán remitir a un arbitraje conforme a las disposiciones aplicables. CAPITULO I Art. Los entes. su perfil de contratante. Solo procederá el contencioso-administrativo. unipersonales o colegiados. Artículo 39. Resolución. Silencio. CAPITULO II: CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO. Responsables del contrato: Los órganos podrán designar un responsable del contrato al que corresponderá supervisar la ejecución y asumir las decisiones y dictar instrucciones.
Art. Incurrir en falsedad al facilitar datos a la Administración. Estar incurso en alguno de los casos de incompatibilidades con la Administración. malversación y delitos relativos al medio ambiente.Podrán contratar las personas naturales o jurídicas. Declaración de concurso o insolvencia o estar sometido a inhabilitación. Estar afectado por una prohibición de contratar en virtud de sanción administrativo. comunitarios y no comunitarios. españolas o extranjeras que tengan capacidad de obrar y no estén incursas en una prohibición de contratar y acrediten su solvencia económica. tráfico de influencias. . financiera y técnica. o Esta prohibición se extiende a los cónyuges o personas análogas en la relación de pareja. los descendientes siempre que se ostente su representación legal. También ser condenado por sentencia firme en materia de derechos de los trabajadores. Se prescindirá de este informe si el país es signatario del Acuerdo de Contratación pública de la Organización Mundial del Comercio. Duración de las prohibiciones. Uniones de empresarios. 49. En el caso de que concurran uniones de empresarios españoles. riesgos laborales… No hallarse al corriente en los pagos a Hacienda o a la Seguridad Social. fraudes. Las empresas no pertenecientes a la UE deberán justificar mediante informe de la misión diplomática que su país admite la contratación con la administración. integración laboral. Prohibiciones de contratar. No podrán participar en las licitaciones las empresas que hayan participado en la redacción de las especificaciones técnicas si esta participación puede ocasionar restricciones en la libre licitación. Haber dado lugar a la resolución de contratos con la administración. cohecho. Los contratos de supervisión y control no podrán ser asignados a las empresas adjudicatarias de los contratos. Responderán solidariamente y deberán nombrar un representante con capacidad suficiente para cumplir sus obligaciones. Ser condenado en firme por delitos de corrupción en transacciones económicas. Podrán concurrir a las licitaciones las uniones de empresarios sin que sea necesaria la formalización de escritura pública hasta que se haya adjudicado el contrato. Haber infringido prohibiciones de contratar con la administración. Haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un procedimiento o adjudicación. Ser sancionado con carácter firme por infracción grave en materia de disciplina de mercado. los dos primeros deben acreditar su clasificación para contratar y los últimos su solvencia técnica y financiera. o Estas empresas deben tener abierta una sucursal en España con nombramiento de apoderado y estar inscritas en el Registro Mercantil. delitos contra la Hacienda Pública o Seguridad Social.
Las autoridades y órganos competentes notificarán a la Junta Consultiva de Contratación del Estado y de las comunidades autónomas las sanciones y resoluciones firmes. o Art. Los requisitos mínimos se especificarán en el anuncio de la licitación. o En el caso de haber retirado indebidamente una propuesta esta sanción será de dos años. la competencia recae en el Ministro de Hacienda. técnica y profesional que puede ser sustituida por la debida clasificación. El procedimiento para la declaración no podrá iniciarse si han transcurrido más de tres años desde que se produzcan loshechos. Para contratar con la administración se debe acreditar la solvencia económica.000 en el contrato de servicios. Serán competentes para la clasificación las Comisiones Clasificadoras de la Junta consultiva de Contratación del Estado Los acuerdos se inscribirán de oficio en el registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas. podríamos decir que excepto en los casos anteriores la competencia recae sobre la entidad en la que se hayan producido las irregularidades). Este requisito podrá exceptuarse por Real Decreto cuando se den algunas de las siguientes situaciones: o Que no haya concurrido ninguna empresa clasificada. La acreditación podrá efectuarse por medios de otras entidades siempre que se demuestre que se dispone efectivamente de esos medios. o En el caso de presentar documentos falsos la competencia recaerá en la administración ante la que los haya presentado. 51. Competencia para fijar la prohibición. La clasificación también será exigible al cesionario. En los contratos de servicios y suministros se puede exigir los nombres y la cualificación de las personas responsables de ejecutar la prestación. Solvencia. Tendrán vigencia indefinida en tanto se mantengan las condiciones que dieron lugar a la clasificación.Con carácter general no excederá de cinco años u ocho en el caso de existir condena firme por sentencia. . Art. (nota: en general.000€ o 120. En el caso de ser condenado por sentencia firme o infracción en materia de mercado. 54 Clasificación de las empresas. Será obligatoria en los contratos de obras superiores a 350.
Certificados de los Institutos encargados del control de calidad.Las empresas deberán justificar anualmente su solvencia económica y cada tres años la solvencia técnica. Art. Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos y en particular del responsable de las obras. Cualquier otro medio considerado apropiado por el órgano de contratación. Declaración del volumen de negocios de los últimos tres años. Indicación de los medios técnicos integrados o no en la empresa esencialmente los responsables del control de calidad. Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del personal directivo en los últimos tres años. Los empresarios de la UE mediante la inscripción en el registro correspondiente de su Estado o mediante declaración jurada o certificado reglamentario. Relación de obras ejecutadas en los últimos cinco años con certificados e buena ejecución donde se indicarán el importe. Art. especialmente de los encargados del control de calidad. inscritos en el debido Registro Público. 64. Art. Los demás empresarios extranjeros mediante informe de la Misión diplomática Permanente de España en su país de origen. indicando su importe. Descripción de las instalaciones de la empresa y de los medios para el estudio e investigación. Indicación de las medidas de gestión medioambiental. 66 Solvencia técnica en los contratos de suministros. . Acreditación de la Solvencia económica y financiera Declaración de entidades financieras o justificante de la existencia de seguro de indemnización. 65. Presentación de los libros de cuentas anuales. Indicación del personal técnico del que dispone la empresa para el contrato. Declaración indicando la maquinaria y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de la obra. Mediante documentos o escrituras de su constitución donde se regulen las normas de su actividad. Muestras de los productos a suministrar. Art. Solvencia en los contratos de obras. Acreditación de la capacidad de obrar. fechas y destinatario público o privado. La clasificación será revisable a petición de la administración o los interesados. las fechas y el lugar de ejecución. Relación de los suministros de los últimos tres años. 61.
Titulación del personal responsable de la ejecución del contrato. Solvencia técnica en los contratos de servicios. el valor del contrato será determinado por el valor mensual multiplicado por 48. TITULO III: Objeto. 77. El objeto de un contrato será determinado y no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir su cuantía y así eludir los requisitos de publicidad. Indicación del personal técnico participante en el contrato especialmente aquellos encargados del control de calidad. Art. . 76. · Los contratos podrán abonarse en una moneda distinta al euro y se incluirá una estimación del importe total del contrato. Art. Los órganos de contratación reconocerán los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado de la UE. Indicación de las medidas de gestión medioambiental. El pago al contratista consistirá en un precio cierto que deberá expresarse en euros. Declaración de la plantilla media anual y de su personal directivo en los últimos tres años. arrendamiento financiero o arrendamiento con opción de compra. · En los contratos cuya duración no fije un periodo de tiempo. 67. Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años. 75. Art. 74. · La revisión no tendrá lugar en los contratos menores. · Se prohíbe el pago aplazado excepto en el arrendamiento financiero o con opción de compra. Revisión de los precios. material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos y prestaciones. precio y cuantía del contrato.At. Art. indicándose el IVA como partida independiente. · Excepcionalmente podrán celebrarse contratos con precios provisionales cuando se ponga de manifiesto que la ejecución del contrato debe comenzar antes de fijarse el precio. El valor total de los contratos viene determinado por el importa total sin incluir el IVA. Descripción de las instalaciones. Declaración de la maquinaria. · El precio podrá ser revisado e las formas previstas en la ley y en las cláusulas del contrato. Sólo se llevará a cabo cuando se hubiera previsto expresamente en los pliegos y en todo caso deberá haber sido ejecutado al menos el 20% y haber transcurrido un año desde el inicio. pudiendo incluir cláusulas de variación de precios en función de los objetivos y los plazos.
El empresario podrá constituir una garantía global para todos los contratos que celebre. Régimen de garantías. Sistema de revisión de precios. 86 Garantía global.Art. o Seguro de caución. 83. salvo excepciones aprobadas por consejo de Ministros. o Mediante aval en la forma que establezca la ley. 79. Art. · El avalista o asegurador será considerado parte interesada en los procedimientos. los costes financieros ni los gastos generales. Cuando resulte procedente se hará mediante la aplicación de índices oficiales previo informe de la Junta de contratación. Constitución. · Se establecerán la relación de materiales básicos a incluir en las fórmulas de revisión. Esta garantía responderá genéricamente de las obligaciones de los contratos cubiertos hasta el porcentaje que proceda. § Tomador: el contratista. metálico o seguro de caución. En las fórmulas no se incluirán el coste de la mano de obra. § Asegurado: la administración Art. o Se depositarán en la Caja General de depósitos o en las delegaciones de Hacienda en efectivo. Los adjudicatarios provisionales deberán constituir una garantía del 5% del precio del contrato excluido el IVA. · La caja o establecimiento donde se hubiese constituido emitirá una certificación acreditativa de su existencia en el plazo máximo de tres días hábiles. 15 días. 78. o Contrato de seguro de caución. Responsabilidades a que está afectas las garantías. · Formas de prestar la garantía. Art. · Excepcionalmente el órgano de contratación podrá exigir una garantía adicional del 5% pudiendo alcanzar el 10% del valor del contrato. Art. GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. · Está garantía podrá ser excluida en el caso del contrato de suministros pero nunca en el contrato de obra. 85. Art. constituida mediante aval. 88. . o También podrá concertarse mediante la retención del precio. Art. 87. reposición o reajuste de garantías.
se procederá a la devolución o cancelación después de depurar responsabilidades. · Incautaciones que deban hacerse. Libro II: Preparación de los contratos Art. Preferencia en la ejecución de garantías. · Cuando la garantía no sea suficiente se hará mediante el procedimiento de apremio. 91. · Se depositarán en las sucursales de hacienda o en la caja general de depósitos. · Se devolverá cuando se cumpla el plazo de garantía con satisfacción. Este acuerdo se notificará en el plazo de dos meses. . Art. referido a la totalidad del contrato. 90. Deberá de justificarse adecuadamente el procedimiento y los criterios que se tendrán en cuenta. 93. o Se depositarán ante el órgano contratante cuando se trate de certificados o valores. Art. · En el supuesto de recepción parcial. · Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato. · La admón contratante tendrá preferencia sobre cualquier acreedor.· Las garantías responderán de las penalidades impuestas al contratista. Los órganos podrán exigir una garantía provisional que responda de las ofertas recibidas hasta la adjudicación provisional. · Responderán de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes suministrados. · Por la demora a causa del contratista. También deberá incorporar el certificado de existencia de crédito y la fiscalización previa de la intervención. 89. La celebración de contratos requerirá un expediente motivado tramitado por el órgano de contratación. Devolución y cancelación de las garantías. · La garantía se devolverá después de la adjudicación definitiva del contrato. avales o seguros de caución. Art. · El importe no podrá ser superior al 3% del importe del contrato. al que se incorporarán los pliegos cláusulas de pliegos administrativos y particulares. a partir del cual se abonará el interés legal. se devolverá la parte proporcional. · Aprobada la liquidación se devolverá la garantía.
Sólo será necesario la oportuna retención de crédito y la documentación que justifique la iniciación del expediente. Cuando la necesidad responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea precisa por razones de interés público. Cuando la tramitación revista especial complejidad. 94.Art. Art. Tramitación urgente del expediente. Plazo de inicio: no podrá ser superior a quince días hábiles desde la notificación de la adjudicación definitiva. Si el contrato es ejecutado por la administración del estado se dará cuenta al consejo de ministros en 60 días. El plazo e inicio no podrá ser superior a un mes desde la adopción del acuerdo. Las aprueba el órgano de contratación. La administración podrá acordar la ejecución del contrato aunque no se haya formalizado este. Aprobación del expediente. 99. 97. Cuando la administración tenga que actuar de forma inmediata a causa de acontecimientos catastróficos o situaciones que supongan grave peligro. Tramitación de emergencia. Pliegos de cláusulas administrativas generales. En el contrato de obras deberá exigirse el presupuesto de las obras así como el proyecto cuando las normas lo requieran. La Junta Consultiva de contratación deberá informar con carácter previo todos los pliegos particulares. 95. Se dispondrá de un plazo de 5 días para el despacho de informes o trámites. Si se excede de este plazo se requerirá el inicio de un procedimiento ordinario. 98. Los plazos de licitación y adjudicación se reducirán a la mitad salvo el de quince días hábiles de espera antes de la elevación del contrato a definitivo. Comprobado el expediente de contratación se dictará resolución motivada por el órgano disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación del gasto. Art. El Ministerio de Hacienda autorizará los fondos precisos con carácter a justificar. . Cuando se trate de servicios relacionados con las tecnologías de la información las propuestas corresponderán a los ministerios de hacienda y administraciones públicas. Pliegos de cláusulas administrativas particulares Deberán aprobarse previamente a la autorización del gasto y siempre antes de la licitación. Art. 96. Expediente de contratación en contratos menores. el órgano lo pondrá en conocimiento del órgano contratante y el plazo será de 10 días. El consejo de Ministros podrá aprobar cláusulas de pliegos administrativas generales. el expediente deberá contener la declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación debidamente motivada. El órgano administrativo sin obligación de tramitar expediente puede ordenar la ejecución para remediar el acontecimiento o contratar sin sujetarse a los requisitos formales de esta ley. Art. Sólo se exigirá la aprobación del gasto y la incorporación de la factura correspondiente. Art.
Art. Menoscabo producido por el paso del tiempo. Art. Clasificación de las obras. Incluye las obras de ampliación.Art. . si el objeto del contrato afecta al medio ambiente aplicando criterios de sostenibilidad y protección ambiental. 106. NORMAS ESPECIALES EN LA PREPARACIÓN DE DETERMINADOS CONTRATOS LEY CONTRATOS Art. Reparación simple. supervisión y replanteo del proyecto que definirá el objeto. o Reforma. Dan lugar a la creación de un bien inmueble. Se definirán teniendo en cuenta los criterios de accesibilidad universal y. Podrán referirse a consideraciones de tipo medioambiental o de tipo social con el fin de promover el empleo de personas con dificultades de inserción en el mercado laboral. 102. Se aprobarán con anterioridad a la autorización del gasto y antes de la licitación del contrato o antes de su adjudicación provisional. restauración o rehabilitación. El contrato de obra requerirá la previa elaboración. Los pliegos podrán establecer penalidades en caso de incumplimiento de estas condiciones especiales. Incluye las necesidades para enmendar el menoscabo producido por causas fortuitas o accidentales. Reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas. Si no es posible tener en cuenta estas condiciones se motivará esta circunstancia. Los órganos de contratación podrán indicar que los productos con etiqueta ecológica son acordes con las especificaciones técnicas definidas. Se entenderá por “organismos técnicos oficialmente reconocidos” aquellos que hayan sido oficialmente reconocidos por las administraciones públicas. Conservación y mantenimiento. Art. Demolición. Las reglas deberán permitir el acceso en igualdad de todos los licitadores. Si afectan a la estructura tendrán la calificación de reforma. De primer establecimiento. Deberán ser compatibles con el derecho comunitario e indicarse previamente en el anuncio de licitación. 105. Condiciones especiales de ejecución. 101. 100 Pliegos de prescripciones técnicas. mejora o modernización.
. Reparar una construcción conservando la estética y la funcionalidad.000€ se solicitará un informe a las oficinas correspondientes. d. 109 Supervisión de proyectos.Rehabilitación. 112. aprobación y replanteo. Replanteo del proyecto. Plan de obra o desarrollo con previsión de tiempo y coste.000€ se podrá prescindir o refundir alguno de los puntos anteriores. los antecedentes y la situación así como las necesidades y la justificación. En los proyectos inferiores a 350. a. seguridad o estanqueidad. c. Planos necesarios donde se defina perfectamente la obra. b. En los proyectos inferiores a la cuantía anterior el proyecto será facultativo salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad. La licitación requerirá la redacción previa del correspondiente anteproyecto. memoria que describa el objeto de las obras. Art. Reparar una construcción conservando su estética y dotándolo de una nueva funcionalidad. Art. Estudio de viabilidad. previamente a la tramitación del expediente de contratación se efectuará el replanteo que consistirá en comprobar: o la realidad geométrica y la disponibilidad de los terrenos. e. Referencias al replanteo de la obra. 110. Estudio de seguridad y salud previsto en las normas. La concesión de la obra y la elaboración del proyecto a la misma empresa tendrá carácter excepcional y requerirá la motivación previa. Art. el contratista tendrá derecho al pago del precio incrementado en el 5% como compensación. El contratista presentará el proyecto al órgano de contratación para su supervisión. 107 Contenido de los proyectos de obra. En el supuesto de que no se produzca pronunciamiento sobre el proyecto en tres meses. Art. siempre que la documentación resultante sea suficiente para definir y ejecutar la obra. Restauración. Art. Presupuesto. Pliego de prescripciones técnicas y particulares donde se regula la ejecución de la obra. f. g. 108 Presentación del proyecto por el empresario. Cuando el importe sea igual o superior a 350.
Art. terminación y apertura. o Planos de obra. Anteproyecto de construcción y explotación. El concesionario responderá de los daños derivados según los términos de la concesión. Sometimiento a información pública por el plazo de un mes. 115. Se admite la iniciativa privada que se presentará al órgano contratante que deberá responder en 3 meses. o Estudio relativo al régimen de utilización y explotación. Art. indicando las alternativas consideradas. prorrogable por otro mes en caso de suma complejidad. o Exposición de las necesidades tales como factores sociales. o Presupuesto que contengan os gastos de ejecución.Con carácter previo se hará un estudio de viabilidad cuando se pretenda construir y explotar en régimen de concesión que deberá contener: o Finalidad y justificación de la obra y definición de sus características. El plazo de resolución en ningún caso será superior a 6 meses. Definición del contrato con referencia al anteproyecto o proyecto. Requisitos financieros y técnicos exigibles a los licitadores. Contenido de las proposiciones: o Relación de promotores si los hubiera. o Riesgos operativos y tecnológicos. o Plazo de duración de la concesión. Información pública: un mes con prórroga de otro mes según la complejidad. 114. así como un estudio de rentabilidad. Pliegos de cláusulas administrativas particulares en los contratos de concesión. o Plan de realización de las obras con fechas previstas para inicio. o Justificación de la solución elegida. . o Coste de la inversión así como su financiación o Estudio de seguridad y salud. Si resulta elegido tendrá derecho al resarcimiento de los gastos. o Estudio de impacto ambiental cuando sea preceptivo. 113. técnicos y administrativos. o Plan económico-financiero que contenga los costes y las tarifas. El silencio se considerará como denegación. o Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia social y económica en la zona. Art. La administración podrá acordar el anteproyecto que podrá incluir zonas de explotación comercial. Contenido del anteproyecto.
Se dará a todos los licitadores el mismo trato de igualdad y transparencia.000 Suministro: cuando su valor sea igual o superior a 750. Art. 124 Confidencialidad. a no ser que se establezca otro plazo mayor. . los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar.000€  Resto de contratos: menores de 18. Los órganos de contratación fijarán los plazos de recepción de ofertas y solicitudes atendiendo a la complejidad de los contratos. Art.278. Los contratos deberán publicarse en el BOE o en los boletines de las comunidades o entidades locales. El órgano de contratación no podrá divulgar datos que los licitadores hayan designado como confidenciales. Art. Esta publicación permitirá reducir los plazos para la presentación de proposiciones en los procedimientos abiertos o restringidos. 125 Anuncio previo. o Son contratos menores:  Obras: menores de 50.LIBRO III: SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACIÓN Art.000€ Art. Cuando los contratos estén sujetos a regulación armonizada. Art. Los que tengan valor superior a 5. Los procedimientos de adjudicación serán: abierto. restringido y el diálogo competitivo.000 Los anuncios se publicarán en le diario oficial de la UE o en el perfil del órgano contratante. 122. El contratista deberá respetar la confidencialidad de los datos a los que tenga acceso durante al menos 5 años. Los anuncios se publicarán además en el perfil del órgano contratante. Obras. Los órganos podrán publicar un anuncio con los contratos que tengan previsto adjudicar en los próximos doce meses con os siguientes datos. 123. 127. 126 Convocatoria de licitaciones. deberán además publicarse en el diario oficial de la UE.
o producto de una escisión o fusión. 133. El IVA debe indicarse como un valor independiente. Clasificación de la empresa o documentos que justifiquen la solvencia económica. Los criterios se determinarán por el órgano de contratación y se detallarán en el anuncio.Art. Art. Puede emplearse en los procedimientos abiertos. Podrá celebrarse tras una primera evaluación de las ofertas. Declaración de someterse a la jurisdicción española. Se basará en variaciones referidas al precio o valores de los elementos. Admisibilidad de variantes o mejoras cuando hayan de tomarse en cuenta otros criterios distintos a precio. Personalidad jurídica y representación. le sucederá la sociedad resultante siempre que reúna los requisitos para contratar y no tenga prohibición de hacerlo. 130 Documentos acreditativos de las proposiciones. Se atendrá a criterios directamente vinculados al objeto del contrato como: calidad. Art. Sucesión en el procedimiento. Serán secretas. La valoración de más de un criterio procederá en los siguientes contratos: o Proyectos o presupuestos que deban ser presentados por los licitadores. Art. 134. Empresas extranjeras. financiera y técnica. Subasta electrónica. Proposiciones de los interesados. Las proposiciones deberán ajustarse al pliego de cláusulas administrativas y suponen la aceptación de las mismas. . Si durante un procedimiento una empresa fuese absorbida. el órgano de contratación podrá tomar en cuenta las variantes o mejoras que ofrezcan los licitadores. restringidos y negociados. Selección del adjudicatario. Art. Esta circunstancia será advertida en el pliego de cláusulas administrativas. Declaración de no estar incurso en prohibición de contratar. 132. 129. precio… Si sólo se utiliza un criterio este será necesariamente el del precio. Art. 131. Sólo se admite una proposición por licitador. Las empresas vinculadas que presenten varias ofertas serán excluidas del proceso.
La notificación será notificada a los candidatos y licitadores. . Si el órgano contratante considera que la oferta no pueda ser cumplida por los valores anormales de la proposición. La adjudicación provisional deberá elevarse a definitiva dentro de los diez días hábiles en el que expire el plazo anterior. Podrá fijarse un plazo mayor siempre que no exceda de un mes. Si el primer adjudicatario no ofrece las condiciones necesarias. Contratos de gestión de servicios públicos. acordará la adjudicación a favor de la siguiente proposición económicamente más ventajosa.000. se comunicará a la Comisión Europea por si estima procedente la publicación. Deberá precisarse la ponderación relativa atribuida a cada uno de los criterios. Publicidad de las adjudicaciones. se efectuará una nueva adjudicación provisional al siguiente postor que tendrá diez días hábiles para cumplimentar los trámites. 137. se les facilitará información en el plazo máximo de 15 días. Si el contrato está sujeto a regulación armonizada deberá publicarse en el Diario Oficial de la UE. 136. La adjudicación provisional será motivada y se notificará a los candidatos y se publicará en el Diario Oficial y en el perfil del contratante. Contratos de servicios de cuantía superior a 211. Si los interesados lo solicitan. Ofertas con valores anormales o desproporcionados. siempre que el adjudicatario haya presentado la documentación necesaria. 138. Las normas podrán fijar un plazo mayor. Notificación a los candidatos y licitadores. Aquellos en los que el órgano de contratación facilite material para su ejecución. Clasificación de las ofertas y adjudicación. Art. 135. El órgano clasificará las ofertas y adjudicará provisionalmente la oferta al que resulte económicamente más ventajosa. Contratos de suministros. Art. Art.o o o o o Cuando el órgano considere que la prestación es susceptible de mejora. La elevación a definitiva no podrá hacerse antes de que transcurran 15 días hábiles desde la publicación de la adjudicación provisional. Cuando se identifique una proposición desproporcionada se dará audiencia al licitador para que justifique la oferte y precise las condiciones.000€ o los cinco años de duración se publicarán además en el BOE. Art. Cuando el importe exceda los 100. Se publicarán todas en el perfil excepto los contratos menores.
Sólo podrá acordarse antes de la adjudicación provisional y se compensará a los candidatos o licitadores. Art. Formalización de los contratos. Renuncia y desistimiento al contrato. Art. El desistimiento estará fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato. 140. La renuncia estará basada en razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. las proposiciones deberá efectuarse en el plazo de un mes en un acto público.Art.  Reducción de hasta 36 días si el órgano ha anunciado los contratos que va a celebrar en los próximos 12 meses y en casos debidamente justificados hasta 22 días. plazo de presentación en contratos armonizados: no inferior a 52 días. Si no se formaliza. 139. 143 Plazos para presentación de proposiciones. Contratos no armonizados: Presentación de proposiciones: no inferior a quince días. 141 Todo empresario podrá presentar una proposición. Si el contratista decide elevarlo a público correrá con los gastos. Contratos de obras y concesión de obras: 26 días. 144 Proposiciones y propuesta de adjudicación. . 10 días hábiles desde la notificación. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. o Reducciones:  5 días si se utilizan medios electrónicos. Art. la administración podrá resolver el contrato e incautarse de la garantía. en el caso de que el órgano renuncie o desista del contrato lo comunicará a los licitadores y a la UE en el caso de contratos anunciados en el Boletín oficial de la UE. Procedimiento abierto. Si no se ha proporcionado información por medios informáticos se enviará la información en un plazo de 6 días. (art.
Cuando el único criterio sea el precio. 146. Obra pública. el plazo será de 15 días. El órgano de contratación seleccionará a los que deban pasar a la siguiente fase y los convocará simultáneamente por escrito a presentar sus proposiciones. Solicitudes de participación solicitud de participación: no inferior a 37 días. 148. 145. o Armonizados: no inferior a 40 días. Art. Contenido de las invitaciones invitación con indicación de la fecha de publicación y la fecha límite para recepción de ofertas. Art. Los plazos podrán ampliarse en 15 días hábiles cuando se trate de proposiciones anormales. Procedimiento negociado Supuestos generales. podrán acudir aquellos empresarios que sean seleccionados en atención a su solvencia. Se puede reducir en 7 días si se usan medios electrónicos. y la lengua en la que deban estar redactados. El plazo máximo de adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura. Criterios.Art. Art. Plazo de presentación no inferior. Cuando no se haya presentado ninguna oferta. Contratos no armonizados. Procedimiento Restringido. El órgano señalará el número mínimo de empresarios a os que invitará a participar y no podrá ser inferior a cinco. El órgano deberá establecer los criterios de solvencia.  Hasta 36 días si se hubiese informado sobre los contratos a adjudicar en los siguientes doce meses. 147. 150. En casos excepcionales cuando las condiciones no puedan determinarse previamente.  Excepcionalmente hasta 22 días. 10 días. . Cuando las ofertas de los procedimientos abiertos o restringidos sean irregulares o inaceptables. Art. No inferior a 52 días. Plazos.
pudiendo recurrirse a este procedimiento durante sólo tres años. Será necesario solicitar ofertes al menos a tres empresas.000€. Cuando su valor estimado sea inferior a 100. Cuando consistan en la repetición de otros adjudicados por procedimiento abierto o restringido al mismo contratista por el mismo órgano de contratación. Contratos de servicios que podrán adjudicarse por procedimientos negociados.Cuando por razones excepcionales sólo pueda encomendarse a un empresario determinado.000 euros. En los contratos de servicios públicos cuando no sea posible promover la concurrencia en la oferta. Cuando las obras consistan en la repetición de otra similares adjudicadas por procedimiento abierto o restringido. Contratos de suministros que pueden adjudicarse por procedimiento negociado. Cuando haya sido declarado secreto o reservado y la obra deba ir acompañada de medidas especiales. de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo. Cuando no proceda la tramitación de urgencia y deban comenzarse la ejecución del contrato. Podrán adjudicarse por procedimiento negociado en los siguientes casos. Cuando los productos se fabriquen exclusivamente para fines de investigación. obras con fines de investigación o experimentación sin objeto de rentabilidad. Servicios complementarios que no figuren en el proyecto pero que debido a algo imprevisto pasen a ser necesarios para ejecutar el servicio. Publicación. experimentación o estudio. En el expediente deberá dejarse constancia de las invitaciones cursadas.000€ en el caso de contrato de obras o 60000€ cuando se trate de otros contratos. adquisición de bienes muebles del patrimonio histórico español. Los de gestión de servicios cuyo presupuesto se prevea inferior a 500. 155 Contratos de obras. deberán ser publicados los contratos de cuantía superior a 200. Cuando su valor estimado sea inferior a 100. los que tengan un carácter intelectual y no sea posible adjudicarlo por el procedimiento abierto o restringido. . Obras complementarias que no figuren en el proyecto ni en el contrato. Art.000€ Los e asistencia sanitaria concertados con medios ajenos derivados de un convenio de colaboración. Cuando se trate de entregas efectuadas por el proveedor inicial que constituyan una reposición parcial.
el lugar y la lengua de los procedimientos.000€. LIBRO IV: EFECTOS. - Prerrogativas de la administración. Supuestos de aplicación Contratos particularmente complejos cuando el procedimiento abierto o restringido no permita una adecuada adjudicación del contrato. 196. Apertura del procedimiento y solicitudes El número de empresas no podrá ser inferior a tres. o El servicio jurídico correspondiente deberá emitir el informe correspondiente. Ejecución de los contratos. a fin de desarrollar una o varias soluciones susceptibles de satisfacer sus necesidades. el contratista estará obligado a cumplir el contrato e el plazo así como los plazos parciales señalados para su ejecución. CUMPLIMIENTO Y EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. Se consideran contratos particularmente complejos cuando el órgano no se encuentra objetivamente capacitado para definir los medios técnicos a emplear. Las invitaciones a tomar parte en el diálogo contendrán una referencia al anuncio de licitación e indicarán la fecha. o Deberá darse audiencia al contratista.DIÁLOGO COMPETITIVO Definición: el órgano de contratación dirige un diálogo con los candidatos seleccionados. El órgano ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. o Será preceptivo el informe del consejo de estado en los casos de:  Interpretación. nulidad y resolución cuando se formule oposición por parte del contratista. Art. El órgano desarrollará con los candidatos un diálogo cuyo fin será determinar los medios para satisfacer sus medios.  Modificación del contrato cuando sea superior a un 20% del precio primitivo y ese sea igual o superior a 6. . previa solicitud de los mismos. modificación o resolución. El órgano de contratación proseguirá el diálogo hasta que se encuentre en condiciones de determinar que las soluciones pueden responder a sus necesidades. Procedimiento.000.
La resolución deberá ser acordada por le órgano de contratación o por el que la tenga atribuida. Si la demora es superior a 4 meses el contratista podrá suspender el cumplimiento del contrato. 200 Pago del precio. a propuesta del responsable del contrato. A partir de los 60 días el contratista tendrá derecho al cobro de intereses. Art. Si los daños son ocasionados por una orden directa de la administración. . Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación. La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la administración.Las penalidades impuestas no podrán ser superiores al 10% del presupuesto del contrato. justificando debidamente su necesidad en el expediente. Art. 197 Resolución por demora y prórroga de los contratos. Podrá hacerse de manera parcial o total El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la ejecución. Cada vez que las penalidades alcancen el 5% del precio del contrato el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la imposición de penalidades. sobre quien es el responsable de los daños. 202 Modificación de los contratos. Art. La administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0. El contratista será responsable de los daños que ocasionen. o Debe comunicarlo a la administración con un mes de antelación. La administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los 60 días siguientes a la fecha de expedición. Los terceros podrán requerir dentro del año siguiente al que se produzcan los daños. Si la demora es superior a 8 meses el contratista tendrá derecho a la resolución del contrato y al resarcimiento de los perjuicios. Art. ésta será la responsable. Solo se podrán introducir modificaciones por razones de interés público y para atender causas imprevistas.20euros por cada 1000€. y si se formula oposición se necesita el dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente. 198 Daños y perjuicios.
o Los licitadores deberán indicar en el contrato la parte a subcontratar. Art. Que la cesión se formalice en escritura pública. Art. Que el cedente tenga ejecutado al menos el 20% del importe. 210 Subcontratación. Declaración de concurso o declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. Los contratos se extinguen por cumplimiento o por resolución. El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones. Cuando la causa sea la muerte o incapacidad del contratista. No formalización del contrato en plazo. Se exigirá un acto formal y positivo de recepción dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato en el plazo que se determine. Demora en el pago por tiempo superior a ocho meses. . Que el cesionario tenga capacidad para contratar y sea solvente.Art. la de concurso o la fase de liquidación darán siempre lugar a la resolución del contrato. Muerte o incapacidad sobrevenida del contratista o extinción de la sociedad. 204-205 Extinción de los contratos. o Se deberá comunicar a la administración la intención de celebrar los subcontratos señalando la parte a subcontratar. Se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista siguiendo el procedimiento. el órgano podrá acordar la continuación del contrato. Se fijará un plazo de garantía a contar de la fecha de recepción o conformidad. Podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación salvo que el contrato o los pliegos dispongan lo contrario. Requisitos. La declaración de insolvencia. 206 Causas de resolución. 209 Cesión y subcontratación. o si se trata de gestión de un servicio público que haya explotado 1/5 de la duración del contrato. Demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. Art. Art. La resolución por mutuo acuerdo solo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución que imputable al contratista. requisitos: Que el órgano de contratación lo autorice de forma previa y expresa. 207 Aplicación de las causas de resolución. Cumplimiento: cuando el contrato se realice de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la administración.
o o o o La subcontratación no podrá superar el porcentaje de los pliegos de cláusulas. El contratista debe obligarse a abonar el precio pactado en los plazos y condiciones siguientes:  La aprobación o conformidad de la factura debe otorgarse en el plazo de 30 días. El contratista principal asumirá la ejecución del contrato frente a la administración Los órganos de contratación podrán imponer al contratista la subcontratación que no puede exceder del 30% del importe del presupuesto.  Si el contratista no abona las facturas el subcontratista tendrá derecho al abono de intereses. . Si no figura ningún límite el porcentaje será del 60%.
Documents Similar To Tema 1 Ley Contratos Resumen
2007-1-87-0-04-LP-000052-PC
Brochure Interventoria
More From Leroy Nuñez Aguin
Apunte Sobre Los Funcionarios Con Habilitación de Carácter Nacional Tras La Entrada en Vigor de La Lersa1
Esquemas Ley 30:92
Tabla derechos suspendidos CE.pdf
Tratado Union Europea.pdf
Auxiliares Ayto Vigo.pdf

References: artículo 4
 artículo 63
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 39
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución