Source: http://docplayer.pl/44400468-Formularz-ofertowy-wykonawcy-nazwa-siedziba-adres-poczty-elektronicznej-strona-internetowa-numer-telefonu-numer-faksu.html
Timestamp: 2018-05-24 14:48:24+00:00

Document:
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... - PDF
Download "FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:..."
1 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:... Dane dotyczące zamawiającego Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie ul. Droga Męczenników Majdanka Lublin NIP Zobowiązania wykonawcy Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na dostawę elementów zużywalnych do analizatora ETI-max 3000, Numer sprawy: WIW , oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Cena oferty cena netto...zł (słownie:...) podatek VAT...zł cena brutto...zł (słownie:...)
2 Oświadczam, że: Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia:. Termin płatności:... dni Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):... Reklamacje będą załatwiane w terminie: dni - sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: załatwienie wykonania reklamacji: Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Oświadczam, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy / wzór umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Dokumenty Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: Zastrzeżenie wykonawcy Inne informacje wykonawcy: informacje na temat podwykonawców
3 Załącznik Nr 2 FORMULARZ CENOWY Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy Miejscowość... Data... Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia: Lp. Przedmiot Ilość Cena jn. netto Netto (kol.3xkol.4) kwota VAT Brutto (kol.5+kol.6) Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
4 Załącznik nr. 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowość... Data... Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w szczególności: 1) Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania. 2) z Firmą, którą reprezentujemy zamawiający nie rozwiązał, nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia publicznego, ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności za które Firma, którą reprezentujemy ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy. 3) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 4) Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. 5) osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4) do 8) nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
5 przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 6) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy, Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 7) w przypadku wykonawcy będącego osobą fizyczną, nie zostałem / zostałam prawomocnie skazany / skazana za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 8) Firmy, którą reprezentujemy, będącą spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, nie skazano prawomocnie za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku, odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6 Załącznik nr. 4 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowość... Data... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Załącznik Nr 5
7 WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowość... Data... Lp. Imię i nazwisko Zakres odpowiedzialności
8 Załącznik Nr 6 WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowość... Data... Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie. Lp Odbiorca Data wykonania Przedmiot wykonanej dostawy Wartość brutto Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów należy do powyższego wykazu dołączyć pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
9 Załącznik Nr 7 OFEROWANE WARUNKI GWARANCJI Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowość... Data... Zakres warunków gwarancji - opisać
10 Załącznik Nr 8 Ogólne warunki umowy Zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy: Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Lublinie ul. Droga Męczenników Majdanka Lublin NIP: reprezentowanym przez Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii lek. wet. Jerzego Zarzecznego, zwanym w treści umowy Zamawiającym, a reprezentowanym przez:... zwanym w treści umowy Dostawcą. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego 1 1. Przedmiotem umowy jest dostawa końcówek powlekanych grafitem ETI-tips o poj. 300 μl i 1100 μl do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Lublinie, ul. Słowicza Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do ZHW w Lublinie, ul. Słowicza 2 - w terminach: do 15 marca 2013r. 80 opakowań 300 µl i 3 opakowań 1100 µl, do 14 czerwca 2013r. 100 opakowań 300 µl i 3 opakowań 1100 µl, do 13 września 2013r. 50 opakowań 300 µl 2 1. Łączna wartość netto umowy wynosi...zł (słownie:......) Wartość umowy brutto wynosi...zł i jest zgodna ze złożoną ofertą z dnia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem należność za przedmiot umowy w terminie...dni od dnia wystawienia faktury VAT 3. Określona w umowie cena ETI-tips ma charakter stały i nie podlega zmianie w trakcie realizacji umowy. 4. Określona powyżej cena brutto przedmiotu umowy zawiera podatek, koszty transportu oraz inne opłaty, jeśli takie występują.
11 3 1. Dostawa przedmiotu umowy, na koszt i ryzyko Dostawcy W przypadku niezachowania przez Dostawcę terminu realizacji umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za opóźnienia w wysokości 0,5 % wartości za każdy dzień opóźnień. 2. W przypadku niewykonania, nienależytego wykonania umowy lub odstąpienia od umowy przez Dostawcę, a także odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zawinionych przez Dostawcę, Dostawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 10 % wartości umowy W przypadku naliczenia kary umownej należność, o której mowa w 2 umowy zostanie pomniejszona o wysokość tej kary. 4. Naliczanie kary umownej nie wyłącza Zamawiającemu możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym Dostawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, gdy Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty za faktury mimo dodatkowego wezwania go w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy Dostawca nie wywiązuje się z postanowień niniejszej umowy, wykonuje ją z nienależytą starannością lub dostarczy wadliwe mikroskopy Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia. 3. Dodatkowo Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę, gdy: a) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. b) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy. 7 Ewentualne spory pomiędzy stronami będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 8 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 9 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. Zamawiający Dostawca

References: art. 24
 art. 24
 art. 9
 art. 10
 art. 9
 art. 10