Source: https://www.iberley.es/temas/normas-especificas-contratos-obras-gestion-servicios-publicos-suministros-servicios-colaboracion-entre-sector-publico-sector-privado-49571
Timestamp: 2017-03-29 09:14:36+00:00

Document:
Normas específicas de los contratos de obras, gestión de servicios públicos, suministros, servicios y de colaboración entre el sector público y el sector privado | Iberley
Documentos relacionadosJurisprudencia Sentencia Administrativo Nº 429/2016, TSJ Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sec. 5, Rec 88/2014, 17-05-2016 Órden: Administrativo
Num. Sentencia: 429/2016
Num. Recurso: 88/2014
SEGUNDO.- El objeto del presente recurso lo constituye la
Sentencia nÂº 444/13 de fecha 20 de noviembre de 2013 dictada por el Juzgado de lo contencioso administrativo nÂº 2 de ALICANTE en Procedimiento ordinario nÂº 298/12 con el siguiente pronunciamiento:
Que debo DESESTIMAR el... Sentencia Administrativo Nº 55/2015, JCA - Ourense, Sec. 2, Rec 341/2014, 06-04-2015 Órden: Administrativo
Tribunal: Juzgado De Lo Contencioso Administrativo - Ourense
Verdeja Melero, Jose Andres
Num. Recurso: 341/2014
Sentencia Administrativo Nº 365/2015, TSJ Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sec. 5, Rec 507/2012, 28-04-2015 Órden: Administrativo
Num. Recurso: 507/2012
PRIMERO.-Se interpone el presente recurso de Apelación contra la
sentencia desestimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación presunta por el Ayuntamiento de la Nucía de la reclamación formulada por la demandante-apelante el 19.1.10 de la cantidad de 363.597 euros, más intereses en concepto de subvención por la gestión del Polideportivo Camilo Cano de los ejercicios 2006-2007, 2007-2008 Y 2008-2009, al estimar la Apelante que la sentencia de instan... Sentencia Administrativo Nº 443/2014, TSJ Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sec. 5, Rec 264/2013, 11-06-2014 Órden: Administrativo
Num. Sentencia: 443/2014
Num. Recurso: 264/2013
PRIMERO.- Empresa General Valenciana del Agua, S.A., cuestiona, en la segunda instancia, la conformidad a Derecho de un auto dictado et 11 de febrero de 2013 por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n° 6 de Valencia.
La resolución judicial a quo considera que la
sentencia 405/2010, de 2 de septiembre , ha sido correctamente ejecutada por parte del Ayuntamiento de Guadassuar al través de los acuerdos que adoptó los días 27 de julio y 25 de octubre de 2012.
En palabras (lo más relev... Sentencia Supranacional Nº C-451/08, TJUE, 25-03-2010 Órden: Supranacional
«Procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras — Contratos públicos de obras — Concepto — Venta por un organismo público de un terreno en el que el comprador pretende realizar posteriormente obras — Obras que se adecuan a los objetivos de desarrollo urbanístico estable... Ver más documentos relacionados
Los contratos del sector público pueden calificarse atendiendo a su finalidad y objeto (obras, concesión de obras públicas, gestión de servicios públicos, suministro, servicios, colaboración entre el sector público y el sector privado que celebren los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público y mixto), en función del régimen aplicable (CARÁCTER ADMINISTRATIVO o PRIVADO) o siguiendo su regulación armonizada (contratos de colaboración entre el sector público y... Ejecución, modificación, cesión y subcontratación de los contratos administrativos Órden: Administrativo
Los efectos de los contratos administrativos se regirán por las normas a que hace referencia el 19.2 ,Ley de Contratos del Sector Público y por los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, generales y particulares. Asimismo también se establece una vinculación al contenido contractual, los contratos deberán cumplirse a tenor de sus cláusulas, sin perjuicio de las prerrogativas establecidas por la legislación en favor de las Administr... Garantías en la venta de bienes de dominio Órden: Mercantil
El texto Refundido de la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios ha derogado la ley de garantías de bienes de consumo del año 2003, pasando a regular dicha materia en su articulado, concretamente en su Titulo V de su Libro II. La regulación de esta materia queda como sigue:
Como principio general se señala que el vendedor está obligado a entregar al consumidor y usuario productos que sean conformes con el contrato, respondiendo frente a él de cualquier falta de conform... Cumplimiento y extinción de los contratos administrativos Órden: Administrativo
1. Cumplimiento del contrato por el contratista
Garantías de cumplimiento del contrato por el contratista
Las garantías fundamentales de cumplimiento del contrato por el contratista son las fianzas que tiene que depositar en distintos momentos de su relación jurídica con la administración. Podemos destacar dos clases de fianzas: la fianza provisional y la fianza definitiva.
La fianza provisional ... Ver más documentos relacionados
De una parte, D./ Dña. [NOMBRE] mayor de edad, en representación de [NOMBRE] con domicilio en [DOMICILIO], y con CIF [NUMERO]. En lo sucesi... Modelo oficial para Comunicación al SEPE de la prorroga de contrato temporal. Fecha última revisión: 13/05/2016 Solicitud de transformación de contrato de obra en contrato indefinido ante intento de la empresa de extinción de contrato por fin de obra cuando el trabajador tenía la condición de indefinido. Fecha última revisión: 12/04/2016 NOTA: Los trabajadores que en un periodo de treinta meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos temporales, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición d... Demanda de juicio ordinario sobre vicios y defectos constructivos en una comunidad de propietarios (Modelo I) Fecha última revisión: 27/05/2016 NOTA: La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, en cuanto a los plazos de responsabilidad, establece períodos de uno, tres y diez años, en función de los diversos daños que puedan aparecer en los edificios.
- Todos los agentes que intervienen en el proceso de la edificación, durante 3 años, responderán por los daños materiales en el ed... Demanda de acción de resolución de compraventa de un inmueble Fecha última revisión: 20/05/2016 NOTA: Según el artículo 1124 del Código Civil, la facultad de resolver es implícita en las obligaciones recíprocas, si una parte no cumpliere. El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos, o pedir la resolución. El Tribunal decretará la resolución que se reclame, a no haber causas justificadas que le autoricen para señalar plazo, sin perjuicio de los derechos de ter... Ver más documentos relacionados
Los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquellos deberán comprobar que dichos contratistas están al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. El Art. 42 ,ET condiciona la aplicación del sistema de responsabilidades a que las obras o servicios objeto de la contrata correspondan a la «pr... Caso práctico: Contrato fijo de obra en el sector de la construcción Fecha última revisión: 19/04/2016 PLANTEAMIENTO
1.- Esta situación es perfectamente legal puesto que el sector de la construcción ha creado, me... Caso práctico: Trámites necesarios para la transmisión de expendeduría ínter vivos Fecha última revisión: 04/01/2017 PLANTEAMIENTO
Todos los s... Caso práctico: Responsabilidad por cosas y animales, similitudes Fecha última revisión: 15/03/2013 PLANTEAMIENTO
En el caso de que se provoquen daños por animales,el responsable será el que p... Caso práctico: Cumplimiento defectuoso de un contrato de obra Fecha última revisión: 03/07/2013 PLANTEAMIENTO
Cuando se encarga una obra a un contratista se debe realizar ésta perfectamente por el contratista, de forma que se cumpla con el Art. 1544 ,Código Civil, ya que la obligación del contratista es realizar la ... Ver más documentos relacionados
NormativaLIRPF. Ley 35/2006, Art. 7.d).CuestiónSi están sujetos a IRPF o exentos, tanto la indemnización como los intereses que se perciba con motivo del accidente, y conforme a sentencia judicial. DescripciónEl consultante ha sido víctima de un accidente de tráfico en 2013. Como consecuencia del mismo, y en virtud de sentencia judicial de 13 de julio de 2016 (fallo de subsanación de errores de 2 de septiembre), se condena a la compañía del vehículo contrario a pagarle una indemnizaci... Resolución de TEAF Navarra, 040290, 23-08-2006 Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral De Navarra
PRIMERO.- La ahora recurrente presentó su reglamentaria declaración... Resolución No Vinculante de DGT, 0885-04, 31-03-2004 Órgano: Sg De Impuestos Sobre La Renta De Las Personas Físicas
CuestiónSi, al amparo del artículo 7.d) de la Ley 40/1998, la indemnización percibida tiene la consideración de renta exenta.DescripciónEl consultante ha obtenido una indemnización por los daños personales sufridos en una serie de ensayos clínicos en los que ha participado. La indemnización le ha sido abonada por una compañía de seguros, fijándose su importe mediante negociación del consultante y la compañía de seguros, importe que no supera el mínimo que en concepto de responsab... Resolución Vinculante de DGT, V4580-16, 26-10-2016 Órgano: Sg De Impuestos Sobre El Consumo
NormativaLey 37/1992 art. 78-Uno y Tres-1º-CuestiónExclusión de los cargos por cancelación y penalización de la base imponible del Impuesto, tanto en casos de fuerza mayor como cuando no se den dichos supuestos. DescripciónLa entidad consultante se dedica a la organización de viajes guiados por carretera, tanto dentro del territorio nacional como en otros países comunitarios y extracomunitarios. Sus servicios se comercializan por un precio único a tour-operadores y otros mayoristas del ... Resolución de TEAF Bizkaia, 11977, 26-08-2008 Órgano: Tribunal Económico-administrativo Foral De Bizkaia
Cuestión:El consultante es una persona física que plantea el supuesto de un contratista que va a girar factura a su comunidad de propietarios por una serie de obras a realizar en ésta.Desea saber quién sería el responsable frente a la Administración Tributaria, en el supuesto de que el industrial repercutiese el Impuesto sobre el Valor Añadido, erróneamente, al 7 por 100 en vez de al 16 por 100. En particular, interesa conocer si la comunidad de propietarios incurriría en alguna respons... Ver más documentos relacionados
En el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se establecen una serie de normas especiales para cada tipo de contrato, es decir, para los contratos de obras, concesión de obra pública, gestión de servicios públicos, suministros, servicios y de colaboración entre el sector público y el sector privado. Contrato de obras (Art. 229-239 ,Ley de Contratos del Sector Público) En esta parte de la norma podemos ver las especificidades referentes a este contrato:Ejecución del contrato de obras.Comprobación del replanteo: La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados.Ejecución de las obras y responsabilidad del contratista: Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras, y en su caso, el responsable del contrato, en los ámbitos de su respectiva competencia.Fuerza mayor: En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del contratista, éste tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios que se le hubieren producido.Certificaciones y abonos a cuenta: A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares.Obras a tanto alzado y obras con precio cerrado: Cuando la naturaleza de la obra lo permita, se podrá establecer el sistema de retribución a tanto alzado, sin existencia de precios unitarios.Cumplimiento del contrato de obras.Recepción y plazo de garantía: La recepción de las obras a su terminación concurrirá el responsable del contrato, si se hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto. Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos especiales.Responsabilidad por vicios ocultos: Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la recepción. Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.Resolución del contrato de obras.Causas de resolución: Son causas de resolución del contrato de obras, además de las generales, las siguientes:a) La demora en la comprobación del replanteo, conforme al Art. 229 ,Ley de Contratos del Sector Público.b) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a seis meses por parte de la Administración.c) El desistimiento o la suspensión de las obras por un plazo superior a ocho meses acordada por la Administración.Suspensión de la iniciación de la obra: En la suspensión de la iniciación de las obras por parte de la Administración, cuando ésta dejare transcurrir seis meses a contar de la misma sin dictar acuerdo sobre dicha situación y notificarlo al contratista, éste tendrá derecho a la resolución del contrato.Efectos de la resolución: La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. Será necesaria la citación de éste, en el domicilio que figure en el expediente de contratación, para su asistencia al acto de comprobación y medición. Contrato de concesión de obra pública (Art. 240-274 ,Ley de Contratos del Sector Público) Construcción de las obras objeto de concesión.Modalidades de ejecución de las obras: Las obras se realizarán conforme al proyecto aprobado por el órgano de contratación y en los plazos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares, pudiendo ser ejecutadas con ayuda de la Administración. La ejecución de la obra que corresponda al concesionario podrá ser contratada en todo o en parte con terceros, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y en el pliego de cláusulas administrativas particulares. La ayuda de la Administración en la construcción de la obra podrá consistir en la ejecución por su cuenta de parte de la misma o en su financiación parcial.Responsabilidad en la ejecución de las obras por terceros: Corresponde al concesionario el control de la ejecución de las obras que contrate con terceros debiendo ajustarse el control al plan que el concesionario elabore y resulte aprobado por el órgano de contratación. Éste podrá en cualquier momento recabar información sobre la marcha de las obras y girar a las mismas las visitas de inspección que estime oportunas.Principio de riesgo y ventura en la ejecución de las obras: Las obras se ejecutarán a riesgo y ventura del concesionario, de acuerdo con lo dispuesto en los Art. 215,Art. 231 ,Ley de Contratos del Sector Público, salvo para aquella parte de la obra que pudiera ser ejecutada por cuenta de la Administración, según lo previsto en el 240.2 ,Ley de Contratos del Sector Público, en cuyo caso regirá el régimen general previsto para el contrato de obrasModificación del proyecto: Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en el proyecto de acuerdo con lo establecido en el Título V del Libro I y en el apartado b) del 249.1 ,Ley de Contratos del Sector Público. El plan económico-financiero de la concesión deberá recoger en todo caso, mediante los oportunos ajustes, los efectos derivados del incremento o disminución de los costes.Comprobación de las obras: A la terminación de las obras se procederá al levantamiento de un acta de comprobación por parte de la Administración concedente. El acta de recepción formal se levantará al término de la concesión cuando se proceda a la entrega de bienes e instalaciones al órgano de contratación. Al acta de comprobación se acompañará un documento de valoración de la obra pública ejecutada y, en su caso, una declaración del cumplimiento de las condiciones impuestas en la declaración de impacto ambiental, que será expedido por el órgano de contratación y en el que se hará constar la inversión realizada. La aprobación del acta de comprobación de las obras por el órgano de la Administración concedente llevará implícita la autorización para la apertura de las mismas al uso público, comenzando desde ese momento el plazo de garantía de la obra cuando haya sido ejecutada por terceros distintos del concesionario, así como la fase de explotación.Derechos y obligaciones del concesionario y prerrogativas de la administración concedente.Derechos y obligaciones del concesionario:Los concesionarios tendrán los siguientes derechos:a) El derecho a explotar la obra pública y percibir la retribución económica prevista en el contrato durante el tiempo de la concesión.b) El derecho al mantenimiento del equilibrio económico de la concesión, en la forma y con la extensión prevista en el Art. 258 ,Ley de Contratos del Sector Público.c) El derecho a utilizar los bienes de dominio público de la Administración concedente necesarios para la construcción, modificación, conservación y explotación de la obra pública. Dicho derecho incluirá el de utilizar, exclusivamente para la construcción de la obra, las aguas que afloren o los materiales que aparezcan durante su ejecución, previa autorización de la Administración competente, en cada caso, para la gestión del dominio público correspondiente.d) El derecho a recabar de la Administración la tramitación de los procedimientos de expropiación forzosa, imposición de servidumbres y desahucio administrativo que resulten necesarios para la construcción, modificación y explotación de la obra pública, así como la realización de cuantas acciones sean necesarias para hacer viable el ejercicio de los derechos del concesionario.e) Los bienes y derechos expropiados que queden afectos a la concesión se incorporarán al dominio público.f) El derecho a ceder la concesión de acuerdo con lo previsto en el Art. 226 ,Ley de Contratos del Sector Público y a hipotecar la misma en las condiciones establecidas en la Ley, previa autorización del órgano de contratación en ambos casos.g) El derecho a titulizar sus derechos de crédito, en los términos previstos en la Ley.h) Cualesquiera otros que le sean reconocidos por ésta u otras Leyes o por los pliegos de condiciones.Y las siguientes obligaciones:a) Ejecutar las obras con arreglo a lo dispuesto en el contrato.b) Explotar la obra pública, asumiendo el riesgo económico de su gestión con la continuidad y en los términos establecidos en el contrato u ordenados posteriormente por el órgano de contratación.c) Admitir la utilización de la obra pública por todo usuario, en las condiciones que hayan sido establecidas de acuerdo con los principios de igualdad, universalidad y no discriminación, mediante el abono, en su caso, de la correspondiente tarifa.d) Cuidar del buen orden y de la calidad de la obra pública, y de su uso, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que correspondan al órgano de contratación.e) Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros por causa de la ejecución de las obras o de su explotación, cuando le sean imputables de acuerdo con el Art. 214 ,Ley de Contratos del Sector Público.f) Proteger el dominio público que quede vinculado a la concesión, en especial, preservando los valores ecológicos y ambientales del mismo.g) Cualesquiera otras previstas en ésta u otra Ley o en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Contrato de gestión de servicios públicos (Art. 275-289 ,Ley de Contratos del Sector Público) Disposiciones generalesLa Administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato, los servicios de su competencia, siempre que sean susceptibles de explotación por particulares. En ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.El contrato expresará con claridad el ámbito de la gestión, tanto en el orden funcional, como en el territorial.El contrato de gestión de servicios públicos no podrá tener carácter perpetuo o indefinido, fijándose necesariamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares su duración y la de las prórrogas de que pueda ser objeto, sin que pueda exceder el plazo total, incluidas las prórrogas, de los siguientes períodos:a) Cincuenta años en los contratos que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio público, salvo que éste sea de mercado o lonja central mayorista de artículos alimenticios gestionados por sociedad de economía mixta municipal, en cuyo caso podrá ser hasta 60 años.b) Veinticinco años en los contratos que comprendan la explotación de un servicio público no relacionado con la prestación de servicios sanitarios.c) Diez años en los contratos que comprendan la explotación de un servicio público cuyo objeto consista en la prestación de servicios sanitarios siempre que no estén comprendidos en la letra a). Ejecución del contrato de gestión de servicios públicos.Ejecución del contrato:El contratista está obligado a organizar y prestar el servicio con estricta sujeción a las características establecidas en el contrato y dentro de los plazos señalados en el mismo, y, en su caso, a la ejecución de las obras conforme al proyecto aprobado por el órgano de contratación. Obligaciones generales.El contratista estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:a) Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el abono, en su caso, de la contraprestación económica comprendida en las tarifas aprobadas.b) Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía a los que se refiere el artículo anterior.c) Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración.d) Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, respecto de las empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, en los contratos de suministro consecuencia del de gestión de servicios públicos. Prestaciones económicas.El contratista tiene derecho a las contraprestaciones económicas previstas en el contrato, entre las que se incluirá, para hacer efectivo su derecho a la explotación del servicio, una retribución fijada en función de su utilización que se percibirá directamente de los usuarios o de la propia Administración. Las contraprestaciones económicas pactadas serán revisadas, en su caso, en la forma establecida en el contrato. Cumplimiento y efectos del contrato de gestión de servicios públicos.Reversión:1. Cuando finalice el plazo contractual el servicio revertirá a la Administración, debiendo el contratista entregar las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el estado de conservación y funcionamiento adecuados.2. Durante un período prudencial anterior a la reversión, que deberá fijarse en el pliego, el órgano competente de la Administración adoptará las disposiciones encaminadas a que la entrega de los bienes se verifique en las condiciones convenidas.Incumplimiento del contratista.Si del incumplimiento por parte del contratista se derivase perturbación grave y no reparable por otros medios en el servicio público y la Administración no decidiese la resolución del contrato, podrá acordar la intervención del mismo hasta que aquélla desaparezca. En todo caso, el contratista deberá abonar a la Administración los daños y perjuicios que efectivamente le haya irrogado. Resolución del contrato de gestión de servicios públicos.Son causas de resolución del contrato de gestión de servicios públicos, además de las señaladas en el Art. 223 ,Ley de Contratos del Sector Público, con la excepción de las contempladas en sus letras d) y e), las siguientes:a) La demora superior a seis meses por parte de la Administración en la entrega al contratista de la contraprestación o de los medios auxiliares a que se obligó según el contrato.b) El rescate del servicio por la Administración.c) La supresión del servicio por razones de interés público.d) La imposibilidad de la explotación del servicio como consecuencia de acuerdos adoptados por la Administración con posterioridad al contrato.Subcontratación:En el contrato de gestión de servicios públicos, la subcontratación sólo podrá recaer sobre prestaciones accesorias. Contrato de suministro (Art. 290-300 ,Ley de Contratos del Sector Público) Regulación de determinados contratos de suministro.Arrendamiento: En el contrato de arrendamiento, el arrendador o empresario asumirá durante el plazo de vigencia del contrato la obligación del mantenimiento del objeto del mismo. Las cantidades que, en su caso, deba satisfacer la Administración en concepto de canon de mantenimiento se fijarán separadamente de las constitutivas del precio del arriendo.En el contrato de arrendamiento no se admitirá la prórroga tácita y la prórroga expresa no podrá extenderse a un período superior a la mitad del contrato inmediatamente anterior.Ejecución del contrato de suministro.El contratista estará obligado a entregar los bienes objeto de suministro en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas. Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere incurrido en mora al recibirlos.Cuando el acto formal de la recepción de los bienes, de acuerdo con las condiciones del pliego, sea posterior a su entrega, la Administración será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra.Una vez recibidos de conformidad por la Administración bienes o productos perecederos, será ésta responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad del suministrador por los vicios o defectos ocultos de los mismos.Pago del precio:El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio de los suministros efectivamente entregados y formalmente recibidos por la Administración con arreglo a las condiciones establecidas en el contrato.Cuando razones técnicas o económicas debidamente justificadas en el expediente lo aconsejen, podrá establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares que el pago del precio total de los bienes a suministrar consista parte en dinero y parte en la entrega de otros bienes de la misma clase, sin que, en ningún caso, el importe de éstos pueda superar el 50 por 100 del precio total.Gastos de entrega y recepción.Salvo pacto en contrario, los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido serán de cuenta del contratista. Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado.Vicios o defectos durante el plazo de garantía: Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados tendrá derecho la Administración a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuese suficiente.Resolución del contrato de suministroSon causas de resolución del contrato de suministro, además de las generales, las siguientes:a) La suspensión, por causa imputable a la Administración, de la iniciación del suministro por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el contrato para la entrega, salvo que en el pliego se señale otro menor.b) El desistimiento o la suspensión del suministro por un plazo superior al año acordada por la Administración, salvo que en el pliego se señale otro menor.Además de los citados artículos se debe tener en cuenta la Disposición Adicional trigésimo cuarta, añadida por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Contratos de servicios (Art. 301-312 ,Ley de Contratos del Sector Público) Disposiciones generales.Contenido y límites: No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. Salvo que se disponga otra cosa en los pliegos de cláusulas administrativas o en el documento contractual, los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la cesión de éste a la Administración contratante.Determinación del precio.En el pliego de cláusulas administrativas se establecerá el sistema de determinación del precio de los contratos de servicios, que podrá estar referido a componentes de la prestación, unidades de ejecución o unidades de tiempo, o fijarse en un tanto alzado cuando no sea posible o conveniente su descomposición, o resultar de la aplicación de honorarios por tarifas o de una combinación de varias de estas modalidades.Duración.Los contratos de servicios no podrán tener un plazo de vigencia superior a cuatro años con las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias de las Administraciones Públicas, si bien podrá preverse en el mismo contrato su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél, siempre que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no exceda de seis años, y que las prórrogas no superen, aislada o conjuntamente, el plazo fijado originariamente. La celebración de contratos de servicios de duración superior a la señalada podrá ser autorizada excepcionalmente por el Consejo de Ministros o por el órgano autonómico competente de forma singular, para contratos determinados, o de forma genérica, para ciertas categorías.No obstante lo dispuesto anteriormente, los contratos regulados en este Título que sean complementarios de contratos de obras o de suministro podrán tener un plazo superior de vigencia que, en ningún caso, excederá del plazo de duración del contrato principal, salvo en los contratos que comprenden trabajos relacionados con la liquidación del contrato principal, cuyo plazo final excederá al del mismo en el tiempo necesario para realizarlos. La iniciación del contrato complementario a que se refiere este apartado quedará en suspenso, salvo causa justificada derivada de su objeto y contenido, hasta que comience la ejecución del correspondiente contrato de obras.Solamente tendrán el concepto de contratos complementarios aquellos cuyo objeto se considere necesario para la correcta realización de la prestación o prestaciones objeto del contrato principal.Los contratos para la defensa jurídica y judicial de la Administración tendrán la duración precisa para atender adecuadamente sus necesidades.Los contratos de servicios que tengan por objeto la asistencia a la dirección de obra o la gestión integrada de proyectos tendrán una duración igual a la del contrato de obras al que están vinculados más el plazo estimado para proceder a la liquidación de las obras.Ejecución de los contratos de servicios.El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.Cumplimiento de los contratos de servicios.La Administración determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos.Resolución de los contratos de servicios.Causas de resolución.Son causas de resolución de los contratos de servicios, además de las generales, las siguientes:a) La suspensión por causa imputable a la Administración de la iniciación del contrato por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo, salvo que en el pliego se señale otro menor.b) El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un año acordada por la Administración, salvo que en el pliego se señale otro menor.c) Los contratos complementarios a que se refiere el 303.2 ,Ley de Contratos del Sector Público quedarán resueltos, en todo caso, cuando se resuelva el contrato principal.Efectos de la resolución.La resolución del contrato dará derecho al contratista, en todo caso, a percibir el precio de los estudios, informes, proyectos, trabajos o servicios que efectivamente hubiese realizado con arreglo al contrato y que hubiesen sido recibidos por la Administración.En el supuesto de suspensión de la iniciación del contrato por tiempo superior a seis meses, el contratista sólo tendrá derecho a percibir una indemnización del 5 por 100 del precio de aquél. Contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado (Art. 313-315 ,Ley de Contratos del Sector Público) Régimen jurídicoLos contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado se regirán por las normas generales contenidas en el Título I del presente Libro y por las especiales correspondientes al contrato típico cuyo objeto se corresponda con la prestación principal de aquél, identificada conforme a lo dispuesto en el apartado a) del Art. 136 ,Ley de Contratos del Sector Público, en lo que no se opongan a su naturaleza, funcionalidad y contenido peculiar conforme al Art. 11 ,Ley de Contratos del Sector Público.Estas normas delimitarán los deberes y derechos de las partes y las prerrogativas de la Administración.DuraciónLa duración de los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado no podrá exceder de 20 años. No obstante, cuando por razón de la prestación principal que constituye su objeto y de su configuración, el régimen aplicable sea el propio de los contratos de concesión de obra pública, se estará a lo dispuesto en el Art. 268 ,Ley de Contratos del Sector Público sobre la duración de éstos. No hay versiones para este comentarioContratos de obrasResponsabilidadPliego de cláusulas administrativas particularesResolución de los contratosConcesionariaObras públicasContrato de gestión de servicios públicosGestión de servicios públicosDaños y perjuiciosFuerza mayorVicios ocultosContratos de serviciosContratos de suministroObligación de la concesionariaConcesión de obra públicaContraprestación económicaCumplimiento del contratoEfectos del pagoPrestación de serviciosIncumplimiento del contratoExpediente de contrataciónReversiónContrato de concesión de obras públicasDeclaración de impacto ambientalEntrega de bienesFin de la obraPrincipio de riesgo y venturaPrerrogativas de la AdministraciónPoderes públicosBienes de dominio públicoDesahucio administrativoServidumbreUso públicoPlazo de contratoSubcontrataciónContrato de arrendamientoCarácter perpetuoAdjudicatariaEjecuciones de obrasPliego de cláusulas administrativas
RDLeg. 3/2011 de 14 de Nov (TR. de la Ley de Contratos del Sector Público)VIGENTEBoletín: Boletín Oficial del Estado Número: 276 Fecha de Publicación: 16/11/2011 Fecha de entrada en vigor: 16/12/2011 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda Artículo 229. Comprobación del replanteo.Artículo 239. Efectos de la resolución.Artículo 240. Modalidades de ejecución de las obras.Artículo 274. Adjudicación de contratos de obras por el concesionario.Artículo 215. Principio de riesgo y ventura.ExtractoVocesDescargar documentoImprimir el documento×Voces No hay voces...
Ley 8/2013 de 26 de Jun (Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas)VIGENTEBoletín: Boletín Oficial del Estado Número: 153 Fecha de Publicación: 27/06/2013 Fecha de entrada en vigor: 28/06/2013 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado ExtractoVocesDescargar documentoImprimir el documento×Voces No hay voces...

References: resolución 
 resolución 
 artículo 1124
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 7
 Resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 229