Source: https://es.scribd.com/doc/169267302/Contrato-de-Obra-Publica
Timestamp: 2016-12-04 22:54:50+00:00

Document:
NavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosArticlesPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseHOJA NUMERO 1 DEL CONTRATO DE OBRA NUMERO _____ DE _____ CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DESARROLLO URBANO Y ___________________Entre los suscritos MARIA ISABEL PATIÑO OSORIO, mayor de edad, vecina de este Distrito, identificada con la cédula de ciudadanía número ______ , obrando en su calidad de Directora General del Instituto de Desarrollo Urbano, en adelante el IDU (o el nombre e identificación del delegado señalando el número de la resolución correspondiente), y __________________________________________ mayor de edad, vecino de este Distrito, identificado con la cédula de ciudadanía número ________, obrando en su calidad de Persona Natural o Representante Legal de la Persona Jurídica, consorcio o unión temporal según consta en el certificado de cámara de comercio No. _______ de _______, o en el documento de conformación del consorcio o unión temporal, quien manifiesta no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad, que en adelante se denominará el CONTRATISTA acordamos celebrar el presente contrato de obra previas las siguientes consideraciones: 1. Que el presente contrato fue adjudicado (en forma directa o mediante Resolución No.___ de___) previa LICITACION PUBLICA, INVITACION, CONVOCATORIA (IDU-LP-____, IDU-ID-____, IDU-CD-____) 2. Que para la celebración del presente contrato se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No ______ del ________, expedido por la Subdirección Técnica de Presupuesto y Registro Contable del IDU. CLAUSULAS: PRIMERA - OBJETO: El CONTRATISTA se obliga para con el IDU por el sistema de _________ ( precio global fijo, precios unitarios fijos con/sin fórmula de reajuste) a realizar la obra _________ de conformidad con el pliego de condiciones y su propuesta, documentos que hacen parte del presente contrato. SEGUNDA- VALOR: El valor del presente contrato es la suma de ________ ($___) M/CTE equivalente a ____ (___) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año XXX, el cuál no incluye IVA por ser el IDU una entidad territorial. (Para las modalidades de precios unitarios el valor final del contrato será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios cotizados y aceptados por el IDU). (Cuando se trate de contratos con precios unitarios fijos con fórmula de reajuste se transcribirá la fórmula establecida en el correspondiente pliego de condiciones) TERCERA - FORMA DE PAGO: El IDU pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato, de la siguiente manera: 1) El noventa y cinco por ciento (95%) del valor del contrato mediante (adaptar la parte sombreada, según la forma de pago sea a precios unitarios o a precio global) la presentación de actas mensuales por obra ejecutada, las cuales serán formuladas por el CONTRATISTA de acuerdo con la cantidad de obra aceptada por la Interventoría y a satisfacción del IDU. Del valor de cada Acta Mensual de pago, se descontará el 30% por concepto de amortización del anticipo. 2) El cinco por ciento (5%) restante, previo recibo a satisfacción de la obra, suscripción del acta de liquidación y su correspondiente aprobación por parte de la Directora General (o de su delegado). (Para la ejecución de contratos de obra que hayan sido adjudicados mediante contratación directa, se podrán estipular pagos mensuales contra obra ejecutada sin pactar el anticipo, teniendo en cuenta el plazo del contrato). PARAGRAFO PRIMERO: El IDU concederá al CONTRATISTA un ANTICIPO, equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, el cual será entregado previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y de los señalados en la Cláusula Cuarta del presente contrato. El anticipo no es pago y estará sujeto a la concepción y requisitos que para el manejo del mismo se establecen en el Manual de Interventoría del IDU y en la Cláusula Cuarta de este contrato. PARAGRAFO
PLAZO: El plazo del presente contrato es de ____ (__) meses. corren por cuenta del CONTRATISTA.HOJA NUMERO 2 DEL CONTRATO DE OBRA NUMERO _____ DE _____ CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DESARROLLO URBANO Y ___________________ SEGUNDO: Para la cancelación de los pagos señalados en los numerales 1) y 2) de esta cláusula.REGISTRO PRESUPUESTAL Y SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El pago de la suma estipulada en este contrato. CUARTA. igualmente. reconocerá como interés de mora la tasa del interés bancario corriente certificada por la Superintendencia Bancaria. Así mismo. cuya vigencia fue prorrogada por la Ley 548 de 1999. se utilizará la tasa certificada vigente para el día siguiente al del vencimiento del plazo citado. contados a partir del día siguiente a la fecha de suscripción del Acta de Iniciación. en un Banco o Corporación afiliado al Sistema Automático de Pagos SAP y presentar la certificación que así lo acredite. Para este efecto. para el lleno de los requisitos allí establecidos. PARAGRAFO QUINTO: INTERESES MORATORIOS: Cuando el IDU no cancele al CONTRATISTA las sumas pactadas. pero en ningún caso una tasa mayor a la máxima permitida por la ley colombiana. PARAGRAFO TERCERO: Los impuestos y retenciones que surjan del presente contrato. el plazo se vencerá hasta el final del primer día hábil siguiente. El dinero del anticipo sólo podrá invertirse de acuerdo al Plan de Inversión y los cheques deben ir firmados por el CONTRATISTA y el interventor. deberá ejercer control de dicho manejo e inversión y suministrarle al Interventor toda la información que éste le requiera. correctamente elaborada. SEPTIMA -
. El anticipo se amortizará en la forma prevista en este contrato. domingo. tendrá como requisito la presentación ante la Oficina Asesora de Gestión Ambiental del IDU del Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental (PIPMA). PARAGRAFO PRIMERO: El plazo para la entrega de las obras será de xxxxxx (----) meses ( las obras deberán entregarse un mes antes del vencimiento del plazo del contrato) PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando el último día del plazo pactado. día feriado o descanso obligatorio. El acta de iniciación de las obras deberá suscribirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del anticipo por parte del CONTRATISTA. deberá haber presentado las hojas de vida del personal profesional y contar con la aprobación respectiva por parte del IDU.MANEJO DEL ANTICIPO: Para la entrega del anticipo el interventor y el CONTRATISTA deberán haber suscrito el acta del plan de inversión del anticipo y el CONTRATISTA haber entregado al interventor un cronograma de obra con fechas programadas de manera tal que permitan su seguimiento.997. De producir rendimientos financieros. cuya copia le será entregada por parte del IDU. por lo que el CONTRATISTA. una vez se termine de amortizar el anticipo.____ del __/__/__ . QUINTA . más la tercera parte de dicha tasa. expedido por la Subdirección Técnica de Presupuesto y Registro Contable del IDU. SEXTA . Todo lo anterior de conformidad con el manual de interventoría. a efecto de dar cumplimiento a la Circular Número 001 del 27 de enero de 1998 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. éstos deberán ser consignados en la cuenta indicada por el IDU. se sujetará a la apropiación presupuestal con base en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. coincida con un sábado. Una vez recibido el anticipo el CONTRATISTA y el interventor deberán abrir una cuenta corriente a nombre del Instituto y con el número del contrato que será manejada de manera conjunta. dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura en el IDU. el CONTRATISTA se compromete a abrir una cuenta corriente o de ahorros. para cuyos efectos el IDU hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la Ley. La vigilancia sobre el manejo y correcta inversión del anticipo estará a cargo del Interventor del contrato. PARAGRAFO CUARTO: El presente contrato está sujeto a la contribución especial prevista en la Ley 418 de 1.
el presente contrato y el Anexo Ambiental y de Gestión Social que forma parte del mismo. prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución de las obras. lo mismo que el pago de los impuestos. almacenamiento y utilización de todos los elementos destinados a las obras. estabilidad y acabado. 6) Mantener en los lugares de trabajo. repuestos y demás elementos necesarios para la realización de las obras objeto del presente contrato. especialmente mediante el establecimiento de redes viales. hasta la entrega final de las obras. construcción. dotación. 3) Poner en práctica procedimientos adecuados de construcción y de protección de las mismas contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad. tanto en relación con su personal como de terceros. 2) Llevar a cabo todos los proyectos. utilización. b) Obligaciones en materia de equipo y elementos : 1) Serán de cargo del CONTRATISTA la adquisición. una de las cuáles deberá dedicarse a las labores de señalización y mantenimiento de la misma. aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. la cual
. transporte. hasta la entrega final de la misma. mantenimiento y desmonte de campamentos y otras instalaciones provisionales que fueren necesarias para el manejo del tráfico y administrar la obra. d) Obligaciones en materia de señalización: 1) El CONTRATISTA está en la obligación de mantener debidamente señalizada la obra y cumplir con cada una de las disposiciones contenidas en el Plan de Manejo de Tráfico aprobado por la Secretaria de Tránsito y Transporte de Bogotá (STT). suministro de agua potable y saneamiento. si la importancia de éstos lo justifica. además deberá tomar todas las precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo. de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones. las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella. e) Obligaciones en materia ambiental y social: 1) Dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Guía Ambiental adoptada por el IDU. ciñéndose a las normas técnicas vigentes y a rehacer a sus expensas cualquier obra que resulte mal ejecutada. inclusive en aquellas que durante la construcción permanezcan prestando un servicio público. reparación. Así mismo. todas las medidas de orden y seguridad convenientes para evitar accidentes. la propuesta. equipos. por su cuenta y riesgo.HOJA NUMERO 3 DEL CONTRATO DE OBRA NUMERO _____ DE _____ CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DESARROLLO URBANO Y ___________________ OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: a) Obligaciones en materia de ejecución de obras. herramientas. deberá tener las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños. estructuras e instalaciones. 2) Serán también de cuenta del CONTRATISTA la adquisición. montaje. las que se generen por concepto de vigilancia. c) Obligaciones en materia de erogaciones: 1) El CONTRATISTA asumirá el pago de salarios. las vías de acceso a los lugares de las obras concernientes al presente contrato. clasificación. siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles. gravámenes. cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de la obra contratada. importación si fuere del caso. 1) Ejecutar el contrato de conformidad con lo previsto en el pliego de condiciones. 5) Tener disponible y emplear en la ejecución de las obras el equipo ofrecido en su propuesta y el personal requerido para la cumplida ejecución del contrato. transporte. El incumplimiento de ésta obligación. 4) Reparar. sin perjuicio de la responsabilidad civil extracontractual imputable al CONTRATISTA. Igualmente. instalaciones y obras materia de este contrato. conservación y mantenimiento de todas las máquinas. y la otra. dará lugar a la imposición de sanciones pactadas en el presente contrato. al orden y limpieza del área general de obra. El CONTRATISTA deberá contar con dos brigadas con sus respectivos distintivos.
desarrollo administrativo y técnico de la ejecución del contrato. Del mismo modo. expedido por el responsable de la escombrera o nivelación topográfica. so pena de la imposición de las sanciones contractuales a que haya lugar. deberá reemplazarse por otro de igual o mayor calidad. pensiones y riesgos profesionales). nuevas hojas de vida que cumplan con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones. por lo tanto el CONTRATISTA deberá disponer de una Oficina de Atención al Ciudadano llamada CREA. definiendo sus políticas. Buzón de Sugerencias. 4) Presentar informes sobre su gestión ambiental y social en la periodicidad y contenido que le exija la Interventoría. El PIPMA debe ser elaborado por el residente ambiental. planificación. Si durante la ejecución del contrato. entrega de la obra y liquidación del contrato. En todo caso. Así mismo. y entre aquel y el IDU no existe. volantes. en especial a la suscripción de actas.T. 5) Presentar el presupuesto definido para la implementación del plan de Gestión Social (PGS). El personal profesional deberá llenar los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones. el CONTRATISTA deberá tener afiliado dicho personal al Sistema de Seguridad Social e Integral (salud. discriminando los costos por cada actividad que haga parte del PIPMA. Línea Telefónica para atención a los ciudadanos. demostrando el compromiso de alta gerencia. así mismo como una certificación original del material recibido durante el mes. esta actuación no podrá realizarse por más de tres (3) oportunidades. y aviso del CREA. 2) Dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Manual de Interventoría adoptado por el IDU. El CONTRATISTA deberá cubrir los costos de acarreo a las escombreras autorizadas. prestaciones sociales e indemnizaciones laborales a que haya lugar. previamente aprobado por el IDU. revisado por el director de obra.4 del Pliego de Condiciones. según parámetros de la Oficina Asesora de Gestión Social. 3) Presentar mensualmente a la Interventoría un reporte o planilla sobre los escombros generados y depositados. o lo designará según sea el caso. autorizado y firmado por el Representante Legal del CONTRATISTA. es de su libre escogencia. PARAGRAFO: El personal que utilice el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato. En consecuencia.HOJA NUMERO 4 DEL CONTRATO DE OBRA NUMERO _____ DE _____ CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DESARROLLO URBANO Y ___________________ deberá solicitar en la Oficina Asesora de Gestión Social del Instituto. medición y seguimiento en materia de gestión ambiental y social. OCTAVA . quien será el encargado de vigilar
. el Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental (PIPMA). el CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el pago de salarios. ni existirá vínculo laboral alguno. f) Obligaciones en materia de documentos: 1) Presentar al momento de la iniciación del contrato los documentos señalados en el numeral 2. ejecución de obra. deberá contar con las piezas de comunicación como son: vallas. pasacalles. Dentro del punto anterior se tendrá especial énfasis en la infraestructura logística mínima. la cuál será exclusiva para éste fin dependiendo de la magnitud de la obra. 4) Presentar para aprobación de la Oficina Asesora de Gestión Ambiental del IDU con anterioridad al acta de iniciación de obra. se requiere el cambio de alguno de los profesionales. este incluirá esquema de gestión. para la Unión Temporal o Consorcio. 2) Obtener la asignación de un N. diferente a aquél que identifica a cada uno de sus integrantes.INTERVENTORIA: El IDU contratará un interventor de conformidad con lo establecido en el numeral 1º del Artículo 32 de la Ley 80 de 1. La Gestión Social y Ambiental del CONTRATISTA será evaluada y calificada mensualmente. de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1. 3) Presentar en un término de dos (2) días hábiles al recibo de la comunicación de no aprobación de las hojas de vida de los profesionales. procedimientos. con el siguiente equipamiento básico: Espacio de Recepción.I.993 y sus decretos reglamentarios. mediante un sistema de Indicadores de Gestión y su incumplimiento acarreará las correspondientes sanciones contractuales.993.
3) Salarios y Prestaciones Sociales: su cuantía será equivalente al cinco por ciento ( 5%) del valor del contrato y cubrirá el plazo del mismo y tres (3) años más. de acuerdo con las especificaciones del contrato.994 y demás normas legales que rigen la materia. y cubrirá el plazo del mismo y tres (3) años más. de conformidad con lo establecido en el numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de 1. sin que esta Interventoría releve al CONTRATISTA de su responsabilidad. 4) Estabilidad de la obra: Su cuantía será equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. El CONTRATISTA deberá mantener vigente la garantía a que se refiere esta cláusula y será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución. una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial de los perjuicios que el
. 2) Buen manejo y correcta inversión del anticipo: su cuantía será equivalente al cien por ciento (100%) del mismo y cubrirá el plazo del contrato y seis (6) meses más. (El porcentaje de los amparos podrá variar de acuerdo a la naturaleza y cuantía del contrato) PARAGRAFO PRIMERO: Las vigencias de todos los amparos.993. una Garantía Única. NOVENA . deberán ajustarse al valor final del contrato según el Acta de Liquidación del mismo. ejecución y cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del contratista de obra. y hará cumplir las disposiciones de la entidad y demás normas legales. deberá constituir como un amparo autónomo contenido en póliza anexa. por cada día de incumplimiento de sus obligaciones. los valores asegurados correspondientes a Obligaciones Laborales. una Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual para responder por los daños a terceros derivados de la ejecución del contrato en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. PARAGRAFO TERCERO: Dentro de los términos estipulados en este contrato. cuyo objeto es garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del contrato. el IDU tendrá la facultad de imponerle multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por mil (1x1000) del valor total del contrato. cantidad que se imputará a la de los perjuicios que reciba el IDU por el incumplimiento. DECIMA – GARANTIA UNICA: El CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfacción del mismo. Así mismo. será ejercida por el Subdirector Técnico de XXX o el funcionario que este designe. podrán ser cancelados sin la autorización del IDU. los artículos 16 y siguientes del Decreto Número 679 de 1. DECIMA PRIMERA – SANCIONES: A) MULTAS: En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA en virtud del contrato que se suscriba. y tendrá una vigencia de cinco (5) años contados a partir del acta de recibo final. deberán ajustarse a la fecha del acta de iniciación del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: El hecho de la constitución de estos amparos. no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Estabilidad de la obra y Responsabilidad Civil Extracontractual. a título de pena pecuniaria. si a juicio del IDU de ello se derivan perjuicios para la administración. ninguno de los amparos otorgados. mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto. sin que el monto total exceda el treinta por ciento ( 30%) del valor total de este contrato.COORDINACION Y VIGILANCIA: Teniendo en cuenta las características del objeto contratado. cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. Si fuere del caso. en las cuantías y términos que se determinan a continuación: 1) Cumplimiento: su cuantía será equivalente al treinta por ciento ( 30%) del valor del contrato y cubrirá el plazo del mismo y seis (6) meses más. B) PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad del presente contrato. el CONTRATISTA pagará al IDU.HOJA NUMERO 5 DEL CONTRATO DE OBRA NUMERO _____ DE _____ CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DESARROLLO URBANO Y ___________________ el desarrollo.
el CONTRATISTA es el único responsable por la celebración de subcontratos y la entidad no adquirirá vínculo alguno con los subcontratistas. las cuales deberá presentar el CONTRATISTA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y deberá ser publicado en el Registro Distrital. Para su ejecución. PARAGRAFO: Tanto el valor de las multas como el de la cláusula penal pecuniaria serán descontados de los pagos que se efectúen al CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contrato. DECIMA TERCERA . Con la garantía de responsabilidad civil extracontractual deberá anexarse el recibo o constancia de pago de la prima de dicha garantía. y se notificará personalmente o por edicto.TERMINACION. obligándose a mantener indemne al IDU y a responder por dichas reclamaciones y todos los costos que generen. de acuerdo a lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1. demandas. obligación a cargo del CONTRATISTA que se entiende cumplida con la presentación del recibo de pago. se hace necesaria la aprobación de la garantía única y de la de responsabilidad civil extracontractual. invenciones o derechos de autor que sean utilizados para la ejecución del contrato y que sean propiedad de terceros. subcontratistas o proveedores así como el personal de éstos. 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. DECIMA OCTAVA – SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: En caso de presentarse controversias o diferencias en la ejecución
. en la cuantía que señale la ley. DECIMA QUINTA . sus asesores. de acuerdo con lo previsto en el Código Contencioso Administrativo.CESION Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato con persona alguna natural o jurídica. para lo cual proferirá Resolución motivada susceptible del recurso de reposición. En caso de demandas. éste será notificado.INDEMNIDAD: El CONTRATISTA mantendrá indemne al IDU de los reclamos. Se considerarán hechos imputables al CONTRATISTA las acciones y omisiones de su personal. Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo. el IDU procederá a su liquidación unilateral de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la citada ley. acciones legales y costas que surjan con ocasión del uso de patentes. Si fuere del caso y teniendo en cuenta el valor del contrato.993. contra dicha resolución procederá el recurso de reposición. PARAGRAFO: El acto administrativo que declare la caducidad dará por terminado el contrato y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.993. DECIMA SEPTIMA . que produzcan deficiencias o incumplimientos. deberá cancelarse el impuesto de timbre. reclamaciones o acciones legales contra el IDU y que sean responsabilidad del CONTRATISTA.REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este contrato se entiende perfeccionado con la suscripción de las partes contratantes y la expedición del Certificado de Reserva Presupuestal correspondiente. conforme a lo pactado en este contrato. MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES: Al presente contrato se entienden incorporadas las cláusulas excepcionales a que se refieren los artículos 15. requisito que se entiende cumplido con la presentación del recibo de pago de los derechos correspondientes. DECIMA SEXTA . DECIMA CUARTA . DECIMA SEGUNDA .HOJA NUMERO 6 DEL CONTRATO DE OBRA NUMERO _____ DE _____ CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DESARROLLO URBANO Y ___________________ CONTRATISTA cause al IDU. nacional o extranjera sin el consentimiento previo y escrito del IDU pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión. diseños.CADUCIDAD: El IDU declarará la caducidad administrativa de este contrato.LIQUIDACION: El presente contrato se liquidará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación de conformidad con lo estipulado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1. En todos los casos . PARAGRAFO: La cesión se hará de conformidad con lo previsto en el artículo 887 y siguientes del Código de Comercio.
de acuerdo con el siguiente procedimiento: AMIGABLE COMPOSICIÓN PARA ASPECTOS TÉCNICOS. por el Director Técnico respectivo del IDU.designado por la Cámara de Comercio de Bogotá. según corresponda. éstas serán dirimidas. Si no hay acuerdo respecto de ninguna. tanto el interventor como el CONTRATISTA. enviarán dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a que se suscite la controversia.C. si el dictamen del IDU no es aceptable para el CONTRATISTA. Si las partes no se ponen de acuerdo en la escogencia de las tres universidades. o las normas que los reemplacen.1) Presentación de Alegatos: La parte que suscite la controversia deberá presentar sus alegatos y los documentos que los sustenten en el término de diez (10) días hábiles. modifiquen o adicionen. Si vencen los cinco (5) días hábiles sin haberse hecho la elección del Amigable Componedor Técnico. 2) Procedimiento para la Amigable Composición: La Amigable Composición tendrá lugar en las oficinas del Amigable Componedor Técnico. Cuando existan diferencias entre el Interventor y el CONTRATISTA. . escogerá el Amigable Componedor Técnico. por el Amigable Componedor Técnico . será resuelta a través del mecanismo de la amigable composición. o –en caso de desacuerdo. de las facultades de Ingeniería Civil incluidas según lo previsto en el numeral anterior. salvo cuando el contenido de la controversia exija un término superior. en todo caso. entre un listado de tres facultades de Ingeniería Civil de cualquiera de las universidades que tengan sede en Bogotá D. de carácter técnico. la designación será hecha por la Cámara de Comercio de Bogotá. caso en el cual aplicarán las reglas de interpretación de los contratos. y así se lo comunicará a su contraparte. el cual. dentro de las facultades de Ingeniería Civil incluidas en el listado a que se refiere el numeral anterior. Una vez surtido el aviso. 2) El listado de las facultades de ingeniería civil. El procedimiento de la amigable composición se regirá por las siguientes reglas: 2. definirá el punto en un plazo máximo de treinta (30) días calendario. financiero o ambiental. mediante aviso previo a la otra parte. el Amigable Componedor Técnico podrá contar con la asesoría de un profesional del derecho designado de común acuerdo por las partes. en principio. encargado de la coordinación del proyecto. Sin embargo. Para esos efectos. administrativo. Sin perjuicio de lo previsto en el clausulado del presente contrato. 1. Cada parte podrá acudir a este mecanismo. Presentados los alegatos. previstas en las normas vigentes.HOJA NUMERO 7 DEL CONTRATO DE OBRA NUMERO _____ DE _____ CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DESARROLLO URBANO Y ___________________ del contrato. El Director Técnico. contados desde la fecha en que la parte que escoja el Amigable Componedor Técnico notifique este hecho a su contraparte. se recurrirá en primera instancia a los mecanismos alternativos de solución de conflictos de acuerdo a los procedimientos legales establecidos para tal efecto. cualquier diferencia relacionada con la ejecución del mismo.Este Amigable Componedor Técnico no tendrá competencia para modificar las cláusulas del Contrato. 1) Elección del Amigable Componedor Técnico y Facultades de Éste: El Amigable Componedor Técnico será seleccionado libremente por la contraparte de la parte que suscite la controversia. de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Ley 446 de 1998. se incluirá sólo una o dos. será acordado por las partes. se notificará a la contraparte la Universidad elegida. asociada a aspectos técnicos de ingeniería. la parte que suscriba la controversia. Para ello. sendos documentos en los cuales expresen el contenido de la discrepancia y las razones de su posición. Una vez hecha la escogencia. el Decreto 1818 de 1998. en Bogotá. la contraparte
. aunque sí para interpretarlas de ser necesario. la parte receptora del mismo tendrá cinco (5) días hábiles para escoger el Amigable Componedor Técnico. se deberá acudir al AMIGABLE COMPONEDOR TECNICO para una decisión definitiva y obligatoria para las partes. será comunicado por el IDU al interventor y al CONTRATISTA.
no suspenderá la ejecución del Contrato. esté disponible para resolver la disputa. como resultado del procedimiento de la amigable composición. los gastos serán distribuidos entre el IDU y el CONTRATISTA por partes iguales. contados desde la fecha en que le sean notificados.3. los gastos los asumirá la parte que resulte vencida. 5) Los gastos que ocasione la intervención del Amigable Componedor Técnico serán cubiertos. VIGESIMA . tendrá un plazo máximo de veinte (20) días hábiles para resolver la disputa por escrito. siempre que las mismas hagan parte inseparable de la obra contratada o sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla. para contestar dichos alegatos. no pueden ejecutarse con los precios del mismo. DECIMA NOVENA – OBRAS ADICIONALES: Se entiende por obras adicionales o mayores cantidades de obra. podrá ordenarlas y el contratista estará obligado a ejecutarlas. Este plazo podrá ampliarse a solicitud del Amigable Componedor Técnico. Una vez tomada la decisión por el Amigable Componedor Técnico.1) Una explicación de los fundamentos técnicos de ingeniería. mutuamente escogida por el IDU y el CONTRATISTA. las partes se harán los reembolsos de gastos por la intervención del Amigable Componedor Técnico.lo siguiente: 2. previa suscripción del contrato adicional correspondiente. Las decisiones adoptadas por el Amigable Componedor Técnico.3) Contenido de los alegatos: Los alegatos presentados deberán contener –por lo menos. El IDU podrá ordenar por escrito obras adicionales y el CONTRATISTA estará en la obligación de ejecutarlas y su pago se reconocerá en la liquidación del contrato. 2. 3) Fuerza Vinculante: Cada parte deberá cooperar en la realización de cualquier investigación que el Amigable Componedor Técnico efectúe relacionada con la disputa en cuestión. El IDU. los cuales se contarán a partir del día siguiente a la presentación de los alegatos y documentos. Culminada la amigable composición. 2. tendrán fuerza vinculante para las partes de acuerdo con la ley.HOJA NUMERO 8 DEL CONTRATO DE OBRA NUMERO _____ DE _____ CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DESARROLLO URBANO Y ___________________ tendrá el mismo término de diez (10) días hábiles. Si no es éste el caso. Los precios que se aplicarán para la obra complementaria serán los que se convengan con el contratista mediante la suscripción de un acta de precios no previstos. por la parte que suscite la controversia. de acuerdo con lo que corresponda según lo previsto en este numeral. salvo aquellos aspectos cuya ejecución dependa necesariamente de la solución de la controversia. Si el IDU y el CONTRATISTA no se ponen de acuerdo para escoger dicha nueva universidad en un plazo de veinte (20) días. 2. contados desde el aviso de alguna de las partes. VIGESIMA PRIMERA – DOMICILIO:Para todos los efectos legales y fiscales se establece como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.OBRAS COMPLEMENTARIAS: Se entiende por obras complementarias las que no están incluidas en las condiciones originales del contrato y por esta razón. a su vez.
. 4) Nuevo amigable Componedor Técnico: En el caso en que ninguna de las Facultades de Ingeniería Civil previamente escogidas. 6) Continuidad en la Ejecución del Contrato: La intervención del Amigable Componedor Técnico.3. en principio. en el evento en que no haya recursos disponibles en el balance del presupuesto del contrato y por lo tanto deberán hacerse las previsiones presupuestales correspondientes. siempre que esa solicitud sea aceptada por las dos partes. y contractuales que sustenten la posición de la respectiva parte. aquellas que por su naturaleza. se podrá acudir a otra universidad de igual reputación académica. pueden ejecutarse con los planos y especificaciones originales del contrato o variaciones no sustanciales de los mismos y en donde todos los items tengan precios unitarios pactados.2) Las peticiones que haga la respectiva parte al Amigable Componedor Técnico para resolver las diferencias.2) Estudio de los Alegatos : El Amigable Componedor Técnico.C. el Amigable Componedor Técnico será escogido por la Cámara de Comercio de Bogotá.
Aprobó: Revisó: Proyectó:
ESTA MINUTA PODRA SER MODIFICADA O COMPLEMENTADA DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.HOJA NUMERO 9 DEL CONTRATO DE OBRA NUMERO _____ DE _____ CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DESARROLLO URBANO Y ___________________ El presente contrato se rige por las leyes colombianas y está sometido a los tribunales nacionales. LA PROPUESTA DEL ADJUDICATARIO Y LA ADJUDICACION DEL CONTRATO
Leer más sobre este usuarioExpo TendenciasmovilidadTAI CHI bast+¦n 2014SalarioMReal 2012empACTIVIDADESDoc1.docxDieta GordoProyecto FinalEnsayo 24195Fde-006-Lab Extraccion, Marshall Asfaltita -1-2Algunos Ejemplos de Estas Afirmaciones de Poder SonDoc2Deslizamiento Sagging010710_ras_titulo_a_Una Solución de Las Ecuaciones Básicas de Flujo de Aguas SubterráneasDeslizamiento SaggingEstudios Previos Puente BelenDISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍAS Ajustado al Manual ColombianoPlanta SalitreColor EsPLANTILLAPhasesPlaxisTunel de Viella010710_ras_titulo_a_010710_ras_titulo_a_
Contrato de Obra Publica por kagmandu4 visitaInsertarDescargaLeer en Scribd móvil: iPhone, iPad y Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMás informaciónMostrar menos
RelacionadoExpo Tendenciasmovilidadpor kagmanduTAI CHI bast+¦n 2014por kagmanduSalarioMReal 2012emppor kagmanduACTIVIDADESpor kagmanduDoc1.docxpor kagmanduDieta Gordopor kagmanduProyecto Finalpor kagmanduEnsayo 24195por kagmanduFde-006-Lab Extraccion, Marshall Asfaltita -1-2por kagmanduAlgunos Ejemplos de Estas Afirmaciones de Poder Sonpor kagmanduDoc2por kagmanduDeslizamiento Saggingpor kagmandu010710_ras_titulo_a_por kagmanduUna Solución de Las Ecuaciones Básicas de Flujo de Aguas Subterráneaspor kagmanduDeslizamiento Saggingpor kagmanduEstudios Previos Puente Belenpor kagmanduDISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍAS Ajustado al Manual Colombianopor kagmanduPlanta Salitrepor kagmanduColor Espor kagmanduPLANTILLApor kagmanduPhasespor kagmanduPlaxispor kagmanduTunel de Viellapor kagmandu010710_ras_titulo_a_por kagmandu010710_ras_titulo_a_por kagmanduTabla Meteorizacionpor kagmanduInforme Tecnico Operativo Cerro Sur Dic 8por kagmanduTaller 1 2014por kagmanduMore from kagmanduExpo TendenciasmovilidadTAI CHI bast+¦n 2014SalarioMReal 2012empACTIVIDADESDoc1.docxDieta GordoProyecto FinalEnsayo 24195Fde-006-Lab Extraccion, Marshall Asfaltita -1-2Algunos Ejemplos de Estas Afirmaciones de Poder SonDoc2Deslizamiento Sagging010710_ras_titulo_a_Una Solución de Las Ecuaciones Básicas de Flujo de Aguas SubterráneasDeslizamiento SaggingEstudios Previos Puente BelenDISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍAS Ajustado al Manual ColombianoPlanta SalitreColor EsPLANTILLAPhasesPlaxisTunel de Viella010710_ras_titulo_a_010710_ras_titulo_a_Tabla MeteorizacionInforme Tecnico Operativo Cerro Sur Dic 8Taller 1 2014Trab Aplicación AsfaltitaInforme_pruebas_Minivibradores

References: resolución 
 Resolución 
 Artículo 32
 artículo 25
 artículo 18
 Resolución 
 artículo 61
 resolución 
 artículo 60
 artículo 887