Source: http://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?qs=1ofvT8/5yCUE+2Dsvy9IcQ==
Timestamp: 2018-07-22 08:29:25+00:00

Document:
Licitación ID: 2667-45-LQ18
PROYECTO DESARROLLO POLIDUCTO AV. VITACURA
Faltan 37 días para que cierre esta licitación.
Asesorías en gestión de proyectos 1 Global
VALOR TOTAL NETO EN $, PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INGENIERÍA DESARROLLO POLIDUCTO EN ESPACIO DE BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO, EN AV. VITACURA, ENTRE AV. ALONSO DE CORDOVA Y EL PUENTE PEREZ ZUJOVIC, SEGUN BAE-BT.
El objeto de la presente licitación es la contratación de una persona natural o jurídica, para realizar el Servicio de Elaboración del Proyecto de Ingeniería de Detalles, para diseñar el soterramiento de los servicios aéreos existentes en un Poliducto y el diseño del proyecto de ingeniería de rotura y reposición de pavimentos de aceras del espacio público intervenidos, en Av. Vitacura, entre Av. Alonso de Córdova y el Puente Pérez Zujovic, incluyendo las correspondientes aprobaciones del Servicio de Vivienda y Urbanismo SERVIU y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles SEC, y otras que sean procedentes.
Fecha de Publicación: 10-07-2018 17:20:46
Fecha de publicación de respuestas: 09-08-2018 18:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 28-08-2018 15:15:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 28-08-2018 15:15:00
VISITA A TERRENO OPTATIVA, día Viernes 13 de Julio de 2018, a las 10:00 hrs., en Dirección de Infraestructura Comunal, Av. Bicentenario N° 3.800, Piso 2, Edificio Centro Cívico de Vitacura. 13-07-2018 10:00:00
1.- La Oferta Económica asociada al ID 2667-45-LQ18 de esta licitación, deberá ser detallada conforme al Anexo Económico Nº 9 adjunto, expresada en pesos, el monto total sin impuestos. REVISAR ARCHIVO ADJUNTO "ANEXOS EN FORMATO EDITABLE".
3 Plazo de Entrega PLAZO DE EJECUCION: Revisar Pauta de Evaluación, según Punto N° 8, de las Bases Administrativas Especiales. 10%
4 Precio OFERTA ECONOMICA: Revisar Pauta de Evaluación, según Punto N° 8, de las Bases Administrativas Especiales. 70%
Justificación del monto estimado De acuerdo a Factibilidad Presupuestaria Año 2018.
Descripción: Los oferentes deberán Garantizar la Seriedad de su Oferta, mediante documento en la forma establecida en el artículo N° 53 de las Bases Administrativas Generales. La Garantía de Seriedad de la Oferta será de $5.000.000 (Cinco millones de pesos) y deberá estar vigente por al menos 120 días, desde la fecha de apertura de la licitación. La Garantía de Seriedad de la Oferta podrá ser digitalmente incorporada a través del portal www.mercadopublico.cl, sin perjuicio de que el documento el original debe entregarse obligatoriamente en la Secretaría Municipal, Av. Bicentenario 3.800 3° piso, teniendo como plazo límite, la fecha y hora de la apertura de la licitación. En el evento de no cumplir con la entrega material de la garantía de seriedad de la oferta en tiempo y forma, el oferente quedará fuera de Bases, siendo en consecuencia, inadmisible su oferta. En caso de que la adjudicación de la Licitación no se pudiese concretar antes de la fecha de vencimiento de esta garantía, el municipio solicitará prórroga de ésta, siendo obligación del Oferente su cumplimiento.
Glosa: Seriedad de la Oferta en la Licitación ID 2667-45-LQ18
Forma y oportunidad de restitución: La Garantía de Seriedad de la Oferta será devuelta a los proponentes conforme a lo previsto en los incisos séptimo, octavo y noveno del artículo 53° de las BAG.
Descripción: Una vez adjudicada la Licitación, y dentro del plazo máximo de veinte (20) días corridos, a contar de la fecha de notificación de dicha resolución, el oferente adjudicatario deberá presentar una Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato en la forma establecida en el artículo N° 55 de las BAG. La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será por un monto equivalente al 20% del valor total del contrato, expresada en pesos, a nombre de la Municipalidad de Vitacura, y deberá estar vigente hasta un plazo máximo 90 días después del plazo ofertado. Esta garantía cubrirá también el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del contratista que cumplen funciones directas con la Municipalidad. En caso de variar el valor del contrato, esta garantía cubre posibles aumentos de plazo y montos del servicio y deberá modificarse en el plazo y/o mismo porcentaje del aumento, si correspondiere.
Glosa: Garantiza Fiel Cumplimiento del Contrato y el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores Licitación ID 2667-45-LQ18.
Forma y oportunidad de restitución: SEGUN BAG.
Descripción: Una vez recibido provisoriamente el estudio, el Contratista deberá ingresar una Garantía de Buena Ejecución del Proyecto, equivalente al 10% del monto total del contrato, con una vigencia de 24 meses, a contar de la fecha del Decreto Alcaldicio que autorice la recepción conforme del Proyecto, por parte de la Unidad Técnica. Una vez que el adjudicatario ingrese esta Garantía, se procederá a efectuar la devolución de la Garantía de Fiel cumplimiento del Contrato.
Glosa: GARANTIZA BUENA EJECUCION DEL PROYECTO LICITACION PUBLICA ID 2667-45-LQ18.
La Municipalidad de Vitacura, dada la necesidad de desarrollar un Proyecto de Ingeniería de detalles para el soterramiento de los servicios aéreos existentes en Av. Vitacura, entre Av. Alonso de Córdova y la ex Rotonda Pérez Zujovic, ha dispuesto se someta a Licitación Pública, el “Proyecto de Ingeniería Desarrollo Poliducto en Espacio de Bien Nacional de Uso Público, en Av. Vitacura entre Av. Alonso de Córdova y el Puente Pérez Zujovic”, identificado en el portal www.mercadopublico.cl con la ID 2667-45-LQ18.
En todo lo no regulado en las presentes Bases Administrativas Especiales (en adelante BAE) y Bases Técnicas (BT) de este proceso licitatorio, se regirá por el Decreto Alcaldicio Secc. 1ª N° 4/490 de fecha 01 de marzo de 2018 que aprueba las Bases Administrativas Generales (BAG), lo indicado en la Ley N.º 19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios (en adelante Ley de Compras Públicas) y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 250 del Ministerio de Hacienda de 2004 (en adelante el Reglamento de la Ley de Compras Públicas), y las disposiciones legales y reglamentarias citadas en el Punto N° 24 de estas BAE.
Para todos los efectos legales, se entenderá que forman parte integrante del Contrato a que dé lugar la adjudicación, tanto las presentes BAE, las BT y las BAG, las Consultas de los Oferentes, las Respuestas y Aclaraciones, los Decretos Alcaldicios pertinentes, los antecedentes administrativos, técnicos y económicos que conformen la oferta del Adjudicatario y todas las normas legales y reglamentarias vigentes que se relacionen con el objeto y la materia de la Licitación.
El objeto de la presente licitación es la contratación de una persona natural o jurídica, para realizar el Servicio de Elaboración del Proyecto de Ingeniería de Detalles, para diseñar el soterramiento de los servicios aéreos existentes en un Poliducto y el diseño del proyecto de ingeniería de rotura y reposición de pavimentos de aceras del espacio público intervenidos, en Av. Vitacura, entre Av. Alonso de Córdova y el Puente Pérez Zujovic, incluyendo las correspondientes aprobaciones del Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), y otras que sean procedentes.
Los Proyectos de Ingeniería deberán considerar el diseño del Poliducto para el soterramiento de las líneas de distribución eléctrica y de telecomunicaciones; así como también el tratamiento del espacio público en las aceras intervenidas, de conformidad con los Proyectos de Detalles y etapas especificadas en las Bases Técnicas de la presente Licitación.
Podrán participar en la presente licitación a través del Portal www.mercadopublico.cl aquellas personas naturales o jurídicas, así como las Uniones Temporales de Proveedores (UTP), sean chilenas o extranjeras, y que no se encuentren afectas a una o más de las inhabilidades contempladas por la Ley de Compras Públicas y, que en este contexto, cumplan además con los requisitos establecidos en el artículo 6º de las BAG, e ingresando al Portal, en tiempo y forma, los antecedentes solicitados en los numerales 6 y 7 de las presentes BAE.
Será responsabilidad y cargo del Contratista preparar, presentar, tramitar y obtener todos los permisos o autorizaciones que se requieran para la prestación de los servicios objeto de la presente Licitación. Asimismo, será responsabilidad del Contratista obtener las certificaciones que conforme las exigencias legales se requieran y todos los costos directos e indirectos asociados a la participación, preparación y presentación de su oferta, incluidos aquellos relativos a la Visita a Terreno Optativa. La Municipalidad en ningún caso será responsable de dichos costos.
VISITA A TERRENO OPTATIVA
Los oferentes podrán asistir a una Visita a Terreno de carácter voluntario, que se efectuará el día y hora indicados en el Decreto Alcaldicio de llamado a Licitación. La inasistencia no deja al oferente fuera de bases, pero se dará por conocido lo tratado durante la visita. En consecuencia, los proponentes, no podrán efectuar reclamo alguno alegando desconocer las características del terreno en que se deben ejecutar los servicios o las obras.
El punto de reunión será en las dependencias de la Dirección de Infraestructura Comunal, ubicado en Av. Bicentenario N° 3800, Piso 2, comuna de Vitacura, el día y hora especificados en el Decreto Alcaldicio de llamado a Licitación.
El representante de la Municipalidad levantará un Acta de la visita a terreno, consignando los asistentes, los eventuales documentos entregados, si correspondiere y las consultas efectuadas durante la visita. Esta Acta será fechada y firmada por todos los oferentes asistentes y una vez digitalizada, enviada al Departamento de Compras Públicas (en adelante DCP) de la Municipalidad para ser registrada y publicada en el Portal.
La modalidad de esta adjudicación se realizará a suma alzada, por el total, a un solo oferente.
La adjudicación será resuelta por el Sr. Alcalde, previo informe de la Comisión Revisora y Evaluadora de Propuestas Públicas y Privadas. Esta recomendará la adjudicación al proponente cuya oferta resulte más conveniente a los intereses municipales, teniendo para ello en consideración el Informe que presente la Unidad Técnica Municipal que llamó a licitación.
La adjudicación de la licitación se entenderá notificada a las 24 hrs., desde su publicación en el Portal de acuerdo al artículo N°24 de las BAG.
La Municipalidad de Vitacura se reserva el derecho a desestimar fundadamente todas las ofertas presentadas, si estima que éstas no satisfacen los intereses municipales. Lo anterior no dará derecho a indemnización alguna a favor de los licitantes. De igual manera, y por razones de servicio, el Municipio, se reserva el derecho de modificar eventualmente la fecha de adjudicación establecida en el Portal, sin que ello genere un perjuicio para los Proponentes.
Los oferentes deberán elevar al portal www.mercadopublico.cl los documentos que se singularizan a continuación, hasta la fecha y hora del cierre de las ofertas, indicadas en el Decreto de llamado de licitación.
c) En el caso que el oferente sea una persona jurídica, deberá acompañar además una declaración jurada simple, firmada por el representante legal, acreditando la actual composición del directorio o la identificación de los socios, según sea el caso.
e) Formulario de Condiciones de Empleo y Remuneraciones (Anexo Nº 3). No se requiere, para esta licitación.
f) Copia de Patente Municipal vigente al momento de la apertura de la licitación.
g) Acreditación de Experiencia, si la tuviera: Los participantes de la presente licitación deberán contar con profesionales idóneos para los servicios del contrato (adjuntar curriculum). Se valorará la cantidad de años elaborando estudios de Ingeniería de Detalles para Proyectos de Infraestructura Vial, Poliductos, cantidad de estudios en que los profesionales han participado y las labores realizadas, como así también los estudios de especialización, grados académicos de cada uno de los participantes. Finalmente, se deberá demostrar una permanencia en el rubro de al menos en los últimos cinco años. El profesional que se desempeñe como Jefe de Proyecto no podrá ejercer, además, labores de Ayudante (Anexo N° 6).
h) Plazo de Ejecución, según Anexo Nº 10 y Carta Gantt, consistente en un Informe que incluya planteamiento metodológico propuesto para realización del estudio y un Cronograma para la elaboración del estudio completo, en días corridos, el que será la base de control de la licitación.
i) Currículum de la Empresa Contratista, con listado de los estudios realizados en los últimos cinco años, indicando: superficie que abarca el estudio, Mandante, monto del contrato y ubicación. Se deberá entregar Organigrama de la empresa o del equipo de trabajo individualizando ubicación organizacional, cargo dentro del equipo y del nombre profesional (Anexo Nº 5).
j) Certificado de Inscripción Vigente Registro del Minvu según D.S. 135 del 1978, en que se acredite la capacidad para realizar estudios de esta naturaleza según la siguiente descripción: Área	: II Rubro Estudios de Proyectos. Especialidad	: Nº 1 Ingeniería. Categoría	: Primera o Segunda.
k) Copia de Certificación de Calidad, según la norma ISO 9001:2015, si la tuviere.
En el caso de los documentos indicados en las letras c), d) y f) precedentes, que no se hayan entregado en la oportunidad indicada en el párrafo primero del presente artículo, deberán ser entregados por el oferente a más tardar, al tercer día hábil de requerida la entrega por la unidad técnica municipal encargada de la propuesta pública, y si no lo hiciera quedará fuera de bases. VER CUMPIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES.
La presentación de estos eventuales antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, sólo será admisible cuando la emisión o certificación de dichos documentos se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.
No aplica en la presente Licitación Pública.
La Oferta Económica asociada al ID 2667-45-LQ18 de esta licitación, deberá ser detallada conforme al Anexo Económico Nº 9 adjunto, expresada en pesos, el monto total sin impuestos, conforme a la descripción de la siguiente línea de oferta:
•	VALOR TOTAL NETO EN $, PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INGENIERÍA DESARROLLO POLIDUCTO EN ESPACIO DE BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO, EN AV. VITACURA, ENTRE AV. ALONSO DE CORDOVA Y EL PUENTE PEREZ ZUJOVIC, de acuerdo lo establecido en las BAE y BT.
El precio del Contrato, se refiere a la prestación completa del Estudio expresados en pesos, sin impuestos afectos, conforme a lo especificado en las presentes Bases, para lo cual, el licitante deberá considerar en este, el valor de todos los gastos en que deba incurrir con motivo de las exigencias estipuladas en la presente licitación, sean directos, indirectos o a causa de estos, aún el costo de las garantías a que se refieren en el punto N° 10 de las presentes BAE.
El precio del Contrato corresponderá al Proyecto terminado con su aprobación definitiva en el Serviu Metropolitano, incluido el valor de todo lo que se refiera a las exigencias para la tramitación, como número de copias de los informes, planos y respaldos magnéticos, entre otros, y la obtención misma de dicha aprobación, lo cual se individualiza en las Bases Técnicas.
La oferta será a suma alzada, comprenderá todos los trabajos necesarios para la elaboración del estudio y, por tanto, de cada una de las materias indicadas en las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas, incluyendo también todas aquellas actividades que, sin estar expresamente indicadas en los Documentos Contractuales, fueran necesarias para el completo desarrollo del proyecto, incluido los costos de aprobación ante el Serviu Metropolitano.
Se entenderá que el oferente ha considerado en sus precios todos los aspectos tributarios que corresponden, cualquier otro tributo que afecte o que pueda afectar a la realización del proyecto materia del Contrato, será de cargo del Contratista.
Para la evaluación de las Ofertas se considerarán los siguientes Criterios de Evaluación y ponderaciones:
P1: Oferta Económica
P2: Experiencia
P3: Plazo de Ejecución
P4: Cumplimiento de Requisitos Formales
P1: OFERTA ECONÓMICA: 70% (Anexo N° 9)
Fórmula: (Oferta económica menor / Oferta económica en evaluación) x 70
P2: EXPERIENCIA: 15%
Para la evaluación de la Experiencia se considerará la cantidad de Proyectos de Ingeniería de Detalles en Poliductos, ejecutados en Instituciones Públicas y/o Privadas, durante los últimos cinco años, de acuerdo a la siguiente Pauta de Evaluación: (Anexo N° 6)
SUBFACTOR PROYECTOS INGENIERÍA DE DETALLES
15 o más proyectos ejecutados y acreditados por el Mandante
05 y hasta 14 proyectos ejecutados y acreditados por el Mandante
Menos de 05 proyectos ejecutados y acreditados por el Mandante
Sin Experiencia, No informa o No acredita proyectos ejecutados
P3: PLAZO DE EJECUCION: 10%.
Sin perjuicio de la oferta de plazo propuesta por los Oferentes, el plazo de ejecución no podrá ser superior a 150 días corridos, y se evaluará como se indica:
Fórmula: (Oferta Plazo menor / Oferta plazo en evaluación) x 10
P4: CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES: 5%
El cumplimiento de los requisitos formales de presentación de las ofertas, se realizará mediante la siguiente Pauta de Evaluación:
El oferente cumple con la totalidad de los documentos solicitados, en los plazos requeridos (antes del cierre).
El oferente presenta los antecedentes omitidos en el plazo señalado en el Foro Inverso (posterior al cierre).
El oferente no cumple con la totalidad de los documentos solicitados o No informa.
Si al completarse la evaluación dos o más oferentes tuviesen igualdad de puntaje, se entregará la primera opción a favor de quien obtenga el mejor puntaje en el criterio de evaluación “Oferta Económica”. En caso de persistir la igualdad, será definido a favor de quien presente la mayor puntuación en el criterio “Experiencia”. De mantenerse aún el empate, se resolverá a favor de la mejor ponderación en el criterio “Plazo de Ejecución”.
Garantía de Seriedad de la Oferta.
Los oferentes deberán Garantizar la Seriedad de su Oferta, mediante documento en la forma establecida en el artículo N° 53 de las Bases Administrativas Generales. La Garantía de Seriedad de la Oferta será de $5.000.000 (Cinco millones de pesos) y deberá estar vigente por al menos 120 días, desde la fecha de apertura de la licitación.
La Garantía de Seriedad de la Oferta podrá ser digitalmente incorporada a través del portal www.mercadopublico.cl sin perjuicio de que el documento el original debe entregarse obligatoriamente en la Secretaría Municipal, Av. Bicentenario 3.800 3° piso, teniendo como plazo límite, la fecha y hora de la apertura de la licitación.
En el evento de no cumplir con la entrega material de la garantía de seriedad de la oferta en tiempo y forma, el oferente quedará fuera de Bases, siendo en consecuencia, inadmisible su oferta.
En caso de que la adjudicación de la Licitación no se pudiese concretar antes de la fecha de vencimiento de esta garantía, el municipio solicitará prórroga de ésta, siendo obligación del Oferente su cumplimiento.
La Garantía de Seriedad de la Oferta será devuelta a los proponentes conforme a lo previsto en los incisos séptimo, octavo y noveno del artículo 53° de las BAG.
Glosa Referencial de la garantía: “Seriedad de la Oferta en la Licitación ID 2667-45-LQ18”.
Una vez adjudicada la Licitación, y dentro del plazo máximo de veinte (20) días corridos, a contar de la fecha de notificación de dicha resolución, el oferente adjudicatario deberá presentar una Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato en la forma establecida en el artículo N° 55 de las BAG.
La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será por un monto equivalente al 20% del valor total del contrato, expresada en pesos, a nombre de la Municipalidad de Vitacura, y deberá estar vigente hasta un plazo máximo 90 días después del plazo ofertado.
Esta garantía cubrirá también el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del contratista que cumplen funciones directas con la Municipalidad.
En caso de variar el valor del contrato, esta garantía cubre posibles aumentos de plazo y montos del servicio y deberá modificarse en el plazo y/o mismo porcentaje del aumento, si correspondiere.
Glosa de la garantía: “Garantiza Fiel Cumplimiento del Contrato y el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores Licitación ID 2667-45-LQ18”.
En caso de que las garantías requeridas fueran entregadas mediante Pólizas de seguro, estas deberán excluir expresamente la cláusula de arbitraje respecto de la Municipalidad de Vitacura y debe incluir una cláusula que imponga la prohibición de introducir modificaciones sin autorizaciones del municipio, según lo establecido en el Título X “De las Garantías y Pólizas de Seguro” de las BAG. Así también, en el caso de existir deducibles en los términos de la Póliza, estos serán pagados por el Adjudicatario.
Garantías de Buena Ejecución del Proyecto
Una vez recibido provisoriamente el estudio, el Contratista deberá ingresar una Garantía de Buena Ejecución del Proyecto, equivalente al 10% del monto total del contrato, con una vigencia de 24 meses, a contar de la fecha del Decreto Alcaldicio que autorice la recepción conforme del Proyecto, por parte de la Unidad Técnica. Una vez que el adjudicatario ingrese esta Garantía, se procederá a efectuar la devolución de la Garantía de Fiel cumplimiento del Contrato.
La forma de pago será en pesos chilenos con impuesto incluido, pagándose el precio convenido en estados de pago de acuerdo a las distintas etapas del Proyecto, dentro de los 30 días siguientes a la recepción conforme por el ITS del documento de cobro y toda la documentación solicitada para su pago.
El documento de cobro debe ser entregado en la Subdirección de Finanzas del Municipio o enviado al Email facturas@vitacura.cl
Los pagos del presente trabajo del Contratista, se realizarán mediante estados de pago en conformidad a las distintas etapas del estudio, y a los porcentajes asociados a estas, de acuerdo a lo señalado en la Tabla Nº 1, según se indica:
Tabla Nº 1: Etapas, Informes y Forma de Pago.
Informe Preliminar y Diagnóstico
Informe Análisis y Alternativas de Solución
Primera Etapa B
Informe Ingeniería Básica, Topografía, Auscultación Georradar, Servicios de Tensión, Telecomunicaciones, Gas, Aguas lluvias, Riego, Agua, Alcantarillado, Cruce con Proyecto Metro, Cruce con Estacionamientos Subterráneos, cruce con Colector Aguas lluvias, principal AVO y otros.
Calicatas de chequeo de servicios de validación.
Estado de Pago Nº1: 40%, al ser aprobado el informe por el ITS.
Informe de Anteproyectos
Informe de Anteproyecto a nivel de detalle, explicitadas en las Bases Técnicas, Puntos N° 1 y 2.
Estado de Pago Nº2: 20%
Verificación del Municipio: reuniones con los servicios involucrados, SEC y Subtel y eventual ajuste de proyecto por intereses Municipales, y definición Municipal de proyecto final a desarrollar y aprobar.
Sin pago, se detiene plazo de ejecución.
Ejecución final de Proyecto Serviu y Todos los proyectos de detalle incluido cámaras multiuso, de acuerdo a directrices Municipal
Estado de Pago N°3; 20% monto ofertado al ser aprobado por el Municipio la totalidad de proyectos de especialidades y los planos a nivel de detalle.
Antecedentes Finales Aprobación Serviu, Metro, MOP (AVO) y UOCT e informe favorable de Empresas de Servicios y de Energía.
Estado de Pago Nº4
Los estados de pago se pagarán contra aprobación por parte de la Inspección Técnica Municipal.
Para dar curso a un estado de pago, el Contratista deberá entregar la siguiente documentación:
a) Certificación de aprobación del informe de cada etapa individualizada en la Tabla Nº 1 por parte del Inspector Técnico del Estudio, en el que conste la conformidad de la factura y la aprobación del estado de pago, de la documentación del contrato y de las garantías.
b) Factura del Contratista o Documento de Cobro.
c) Certificado emitido por la Inspección del Trabajo, si correspondiera, referido al período en que se curse el pago, conforme a lo dispuesto en el artículo 183-C, del Código del Trabajo y D.S. 319, sobre acreditación de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, solo de los trabajadores que prestan los servicios directamente a la municipalidad.
d) Formulario de avance porcentual del Estudio.
e) Pago de multas cursadas en el mes, si las hubiere.
f) Comprobante de pago de la póliza y/o prima, si correspondiere.
g) Patente Municipal al día, para los meses de enero y julio, si correspondiere.
Las mediciones parciales del Estudio 1, Etapa A y Etapa B, se efectuarán conforme a las entregas de informe de avance e informe finales indicados en la Tabla Nº1, para determinar el porcentaje que sobre el Estudio Total representa el informe parcial o de avance entregado.
El último Estado de Pago, correspondiente al 20% del monto total del Contrato, y sólo se pagará después de aprobado por el SERVIU R.M. en cuyo Informe favorable, se aprueba el proyecto de pavimentación desarrollado y la conformidad de las empresas de servicios a intervenir.
•	Si no se acredita oportunamente, por el Adjudicatario, el cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales, conforme lo dispuesto en el artículo 183-C, del código del trabajo y Decreto Supremo Nº 319, sobre acreditación de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales.
•	Existencia de reclamos en la Inspección del Trabajo o laborales o previsionales pendiente por parte del Adjudicatario y que hayan sido notificadas a la Municipalidad.
•	Si la Municipalidad fuera demandada solidaria o subsidiariamente, quedará facultada para pagar con estos fondos. Cada estado de pago, una vez descontadas las deducciones correspondientes será pagado al Contratista como abono al precio del Contrato. Los estados de pagos serán considerados como abonos parciales que se efectúan al Contratista, a cuenta del valor del Estudio que se está realizando.
En ningún caso se estimará estos abonos como aprobación o recepción de las Etapas del Estudio realizadas hasta ese momento, y sólo tendrán la calidad de anticipo a cuenta del valor del contrato.
Retención del Estado De Pago Final
El Estado de Pago Final se podrá retener en los siguientes casos:
•	Observaciones no subsanadas. En este caso se retendrá el asociado al último informe del estudio hasta que el Contratista obtenga el documento de aprobación total del Estudio.
•	La no aprobación o informes favorables del proyecto por parte de los organismos competentes.
•	Por incumplimiento de alguna de las exigencias de la Recepción del Estudio. De producirse alguna causal, no podrá facturarse hasta subsanar todas y cada una de las instancias pendientes.
En caso de incumplimiento de las obligaciones del Adjudicatario, la Inspección Técnica, aplicará las multas que a continuación se detallan, de acuerdo con el procedimiento fijado en los artículos 51 y 52 de las Bases Administrativas Generales, con la excepción de la unidad monetaria, que será en UTM.
•	10 UTM, por día de atraso en la entrega de los informes de avance o de los Informes Finales de cada etapa conforme a Carta Gantt entregada.
•	15 UTM, por día de atraso en la entrega de los Informes de Avance o Finales, pasado los primeros 7 días y hasta los 14 días corridos.
•	20 UTM, por día de atraso en la entrega del estudio, pasado los 14 días corridos.
•	10 UTM, por cada instrucción no cumplida, solicitada expresamente en Libro de Estudio.
•	10 UTM, por cada evento no cumplido a solicitud del ITS, en relación a alguna exigencia en particular, exigido en Libro de Estudio.
•	05 UTM, en caso de incurrir el contratista en cualquier incumplimiento no especificado, que atente contra la correcta ejecución del contrato y que no tenga señalada una multa específica en las presentes Bases.
Respecto de las eventuales multas que se apliquen durante el Contrato, el adjudicatario podrá ejercer los derechos que se consignan en el inciso 3° y 6° del artículo 51° de las BAG.
El plazo de ejecución en ningún caso deberá ser superior a 150 días corridos, a contar de la firma del Contrato. El adjudicatario deberá contemplar en la ejecución del estudio, las fases independientes, señaladas en las presentes Bases. Cada fase tendrá el plazo parcial máximo allí indicado e incluirá la ejecución de los trabajos descritos en el mismo punto, dejando establecido como primer día, la partida de la Revisión Municipal.
El plazo que la Municipalidad requiere para la revisión de los Informes será descontado del plazo total, dejándose constancia de la fecha de ingreso y respuesta. Las fechas de aprobaciones ministeriales serán contabilizadas también como suspensión momentánea, retomándose el plazo si hay respuestas u observaciones que corregir (en suma, se suspende transitoriamente el plazo, cuando no depende del Contratista el avance del Proyecto).
El plazo de elaboración del estudio se contará, desde la fecha del Contrato previo Decreto Alcaldicio de Adjudicación.
El Contratista deberá considerar destinar personal idóneo a inspeccionar durante la ejecución de la obra proyectada, con visitas semanales. Se exigirá 8 horas semanales mínimo y se cancelará mensualmente, las 32 horas efectivas contra informe de inspección. En caso de detectarse interferencias constructivas no bien resueltas en el estudio, deberá considerar subsanar y dar solución pronta para no detener las obras, y los costos asociados; para ello, se considerará que aplica la Buena Ejecución del estudio y no tendrá pago adicional por sobre horas de ingeniería, salvo el pago de la inspección exigida Base. El ITS está calificado para exigir al Contratista readecuar el proyecto si existen reparos de servicios y/o redes, no resueltos durante el avance de la Obra y que entorpecen el buen desarrollo de la misma y que no se colige con los planos.
Una vez ejecutado el Estudio en su totalidad y aprobado ante el Serviu el proyecto de Pavimentación, se levantará un Acta de Recepción Provisoria, aprobada por Decreto Alcaldicio. La Recepción Definitiva del Estudio se emitirá una vez que se concluya la construcción del Poliducto.
Las fechas de inicio y término del Proyecto y sus etapas serán anotadas en el Libro de Proyecto, proporcionado por el Contratista.
Las Modificaciones de Contrato, se podrán realizar conforme a lo establecido en los artículos 44°, 45° y 46, de las BAG, no pudiendo exceder de un 20% del valor total del servicio.
PROFESIONAL DE COORDINACION E INSPECCION (ITS)
La Municipalidad se obliga a designar a un Inspector Técnico del Estudio. El Inspector Técnico será un funcionario Municipal quién será el encargado de las relaciones contractuales entre el Contratista y la Municipalidad.
Sin perjuicio de todas las otras funciones que le encomiende la Municipalidad al Inspector Técnico le corresponderán las siguientes funciones:
a) Para efectos contractuales ser el interlocutor de la Municipalidad con el Contratista, en todo aquello que el municipio no delegue en otro;
b) Ser el Interlocutor con entidades externas a la Municipalidad;
c) Aprobar los avances del estudio;
d) Aplicar multas;
e) Aprobar y cursar los estados de pagos,
f) Colaborar con el contratista, si procediere, en todo lo que fuere necesario para la ejecución del contrato.
REPRESENTANTE TECNICO DEL ADJUDICATARIO
El Contratista designará un Profesional quien deberá registrar en el Libro de Estudio su Nº de teléfono y horario en que pueda ser ubicado cuando la Municipalidad de Vitacura lo requiera.
Dicho personal deberá contar con la aceptación del Inspector Técnico del Estudio, y representarán válidamente en todo momento y en todo lo relacionado con ejecución del presente Contrato al adjudicatario. Deberá, asimismo, disponer del personal y equipos calificados y suficientes para la correcta ejecución en tiempo y calidad del trabajo.
El Contratista deberá mantener permanentemente, un "Libro de Estudio" (Manifold) foliado, autocopiativo y en triplicado, en donde se anotarán las observaciones o consultas, tanto de parte del Inspector Técnico del Estudio como del propio Contratista. En este libro se redactará lo siguiente:
• Ordenes, instrucciones, observaciones y comunicaciones que estimen oportunas el Inspector Técnico del Estudio y el Contratista.
• De las autorizaciones a modificaciones, aumentos o disminuciones del Estudio que se ordene ejecutar, haciendo referencia a la orden escrita dada por la Municipalidad.
• Cualquier otra materia relacionada con el estudio y/o conformidad de las presentes Bases o del Contrato.
Al Libro de Estudio sólo tendrán acceso: la Contraparte Técnica de la DINC, SECPLA, DMAO, Dirección de Tránsito, el Inspector Técnico del Estudio y el Contratista.
Este libro se mantendrá en la Dirección de Infraestructura Comunal de la Municipalidad de Vitacura.
En el Libro de Estudio se anotará, además el avance de los trabajos, la actividad en ejecución, las fechas reales de inicio de las mismas y todas aquellas anotaciones pertinentes al trabajo de elaboración del Proyecto.
Las reuniones de trabajo se realizarán a requerimiento del Contratista o del ITS. Como regla general, éstas serán a lo menos coincidentes con la entrega de cada uno de los informes de avances establecidos en la Tabla Nº 1 de estas bases, no obstante que se desarrollarán pre reuniones de avance y decisión con el ITS, previo a la presentación. De lo anterior, se deberá coordinar un mínimo de 10 reuniones de trabajo de manera de asegurar el buen desarrollo del contrato. En ella se tratarán todos los temas relacionados con la marcha del Estudio, de manera de facilitar y agilizar todo tipo de información a beneficio del estudio y del normal desarrollo del Plan de Trabajo. De cada reunión el oferente deberá llevar un acta de asistencia y los temas y resoluciones tratados, como norma general.
El Contratista podrá subcontratar parte de las actividades que componen el Estudio, siempre que se cumpla con lo estipulado en las presentes BAE, en el artículo 73° de las BAG y se presenten las cartas de compromiso respectivas de acuerdo al Anexo Nº 4.
No obstante, lo anterior, la subcontratación de cualquier especie, no libera al Contratista de las responsabilidades que genera el contrato, siendo éste el único responsable ante la Municipalidad de Vitacura y además solidario por los actos, errores y negligencias de cualquier Subcontratista, sus representantes, empleados u obreros, como si fueran propios, incluso respecto de aquellos contratos de especialidades en cuya selección haya intervenido la Municipalidad de Vitacura. Igualmente, la subcontratación no creará relación jurídica ni de ninguna especie entre los Subcontratistas y la Municipalidad de Vitacura.
En todos los casos los subcontratistas, deberán obligarse en los mismos términos y condiciones que el Contratista principal, quien será en todos los casos su representante ante el Inspector Técnico del Estudio y ante la Municipalidad.
La Municipalidad podrá ejecutar simultáneamente, ya sea directamente o a través de terceros, otros trabajos no previstos en el Proyecto o no incluidos en el Contrato, que contribuyan a un mejor proyecto. Si es el caso que el Municipio obtuviera información relevante que mejora el proyecto y produce beneficios a la Institución, y no fue analizado por el Contratista, el Municipio lo comunicará para reformular el proyecto y su costo debe ser asumido por el oferente, como parte de su responsabilidad con personal contratado específicamente para tal desarrollo.
CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL
El Contratista será considerado como empleador del personal que utilice y único responsable del pago de las remuneraciones, salarios, jornales o cualquier otra contraprestación, de las indemnizaciones, retenciones, aportes y contribuciones legales y/o convencionales, y toda otra obligación vinculada con la relación laboral o de índole previsional que deba ser cumplida por el empleador, de conformidad con el derecho vigente.
El Contratista deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes en materia laboral; de seguridad social, previsional, tributaria y de seguridad e higiene en el trabajo. (Artículo 184 del Código del Trabajo; Ley Nº 16.744, Decreto Nº40 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), y demás normas aplicables, lo cual será debidamente fiscalizado por la Municipalidad.
Especialmente, el Contratista deberá mantenerse al día en el pago de las imposiciones previsionales y de accidentes del trabajo para todo su personal. En caso de que el Contratista no acredite encontrarse al día en el cumplimiento de estas obligaciones, o cometa infracción a las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, y sin perjuicio de otros derechos, la Municipalidad podrá suspender el pago de los Estados de Pago, hasta la normalización de las obligaciones que aparezcan morosas.
La ignorancia o el error con respecto a estas normas, no será atenuante ni eximente de responsabilidad alguna. Ante el sólo requerimiento del Supervisor Municipal, el Contratista deberá acreditar el cumplimiento de lo establecido en este artículo, pudiendo retener los pagos, hasta que se hayan presentado los comprobantes respectivos.
Si la Municipalidad debiera pagar cualquier suma de dinero en subsidio del Contratista, por alguno de los conceptos antes indicado, tal suma devengará un interés igual al máximo convencional por todo el tiempo que mediare entre la fecha del desembolso por parte de la Municipalidad y la fecha de su pago efectivo por parte del Adjudicatario.
En caso de haberse acordado la entrega de un anticipo para la ejecución de los trabajos, recién se dará curso al mismo una vez completada la presentación de la documentación.
Todo análisis que no haya sido bien logrado, a juicio de la Contraparte Técnica y/o del proyectista, quedará consignado en el Libro del Estudio y deberá ser corregido por el Contratista, en un plazo definido por el Inspector Técnico del Estudio.
RECEPCIONES DEL PROYECTO
Procedimientos de Recepción Parcial de los Informes del Proyecto.
El Contratista deberá solicitar por escrito a la Municipalidad la Recepción Parcial de cada Etapa del Proyecto, dejando estampada en el Libro de Estudio la fecha de su solicitud.
El Contratista deberá presentar todos aquellos documentos que son de su responsabilidad, tales como los informes de avance por triplicado individualizados en la Tabla Nº1.
Para la recepción de los informes finales de cada etapa individualizada en la Tabla Nº1, se solicitará la entrega además de todo lo solicitado para los Informes de Avance, el documento de aprobación emitido por los organismos ministeriales correspondientes.
El Inspector Técnico del Estudio determinará si corresponde o no otorgar el Vº Bº para que se realicen estas Recepciones, situación que quedará registrada en el Libro de Estudio.
Las Recepciones serán realizadas por la Comisión y deberá actuar dentro de un plazo no superior a cinco (5) días hábiles, contados desde la fecha en que el Inspector Técnico del Estudio otorgó el pase para la Recepción Provisoria.
Una vez efectuada la Recepción Provisoria y levantada el acta respectiva, la Unidad Técnica que supervigila el Estudio elaborará el Decreto Alcaldicio que las dará por aprobadas. Una vez notificado el Decreto Alcaldicio, se autorizará cursar el Pago y se dará por término del Proyecto, comenzando a regir el período de garantía hasta la Recepción Definitiva.
Recepción definitiva y finiquito del contrato.
Dado que la recepción definitiva dependerá de la ejecución de obras del mandante, se fija a priori que será de tres años después de la Recepción Provisoria, con posibilidad de ampliación en un año más a conformidad del Contratista.
Responsabilidad posterior del Contratista.
El Contratista deberá resolver y aclarar posteriormente todas las dificultades y dudas que por motivo del estudio se produjeran antes y/o durante la ejecución de las obras. Para tal efecto deberá entregar una declaración Jurada, antes del pago total del estudio, en la cual constará que atenderá oportunamente las materias observadas y sin mayor costo para la Municipalidad.
La siguiente documentación integrará el Contrato que se celebre entre el Contratista y la Municipalidad:
a)	El Contrato y sus modificaciones, si existieren.
b)	Las Bases Administrativas Especiales.
c)	Los antecedentes que entrega la Municipalidad.
d)	Las aclaraciones en serie de Consultas y Respuestas.
e)	La Oferta y las aclaraciones posteriores que sirvieron de base para la adjudicación.
f)	Las Notas en el Libro de Estudio emitidas por la Inspección Técnica del Estudio y el Contratista, asentadas en los libros correspondientes.
Todos los documentos proporcionados al Contratista por la Municipalidad o la ITS son de única y exclusiva propiedad de la Municipalidad de Vitacura.
Por su parte, la propiedad intelectual de todos los documentos, diseños, manuales y otros materiales preparados por el Contratista, serán cedidos perpetuos y gratuitamente a la Municipalidad de Vitacura, para su uso exclusivo, y no deberán ser divulgados por el Contratista.
Para el fiel cumplimiento de las condiciones que irrogue el contrato, el Oferente del mismo, deberá considerar como parte integrante de las Bases que lo rigen, entre otros, el siguiente cuerpo de leyes, ordenanzas y normativas en lo que sea aplicable:
-	Ley 19.886, ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.
-	Reglamento de la ley 19.886, publicado el 24 de septiembre del 2004.
-	Manual de Pavimentación y Aguas Lluvias Serviu.
-	Normas oficiales del Instituto de Normalización.
-	Manual de Señalización de Tránsito, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
-	Especificaciones y métodos de muestreo y ensaye del Laboratorio Nacional de Vialidad (Normas LNV).
-	Ley General de Urbanismo y Construcciones.
-	Instrumentos de Planificación Territorial Comunal.
-	Instructivos CONASET.
-	Referencias normativas consignadas en las BT.
-	DFL4 Ley General de Servicios Eléctricos de 2006 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
-	Ley 19.300. Aprueba Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
-	Decreto Supremo N°40 del Ministerio del Medio Ambiente de 2012. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
-	Ley 19.653 Sobre Probidad Administrativa de los Órganos de la Administración del Estado.
-	Ley 19.880 Establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.
-	Ley 20.880 Sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses.
-	Ley 20.730. Regula el Lobby y las Gestiones que representen intereses particulares ante las Autoridades y funcionarios.
-	Ley 20.393, establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los delitos de Lavado de Activos, Financiamientos del Terrorismo y Delitos de Cohecho.
-	Código del Trabajo En Particular Título III “Del Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales”, y sus modificaciones.
-	Ley 20.123, regula trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios.
-	Decreto Supremo 594 de 1999 el Ministerio de Salud. Aprueba Reglamento sobre sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.
-	Ley N°18.290, Ley de Tránsito, y su reglamento decreto 60 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de fecha 22 de abril de 2013.
-	Decreto N°40 de 1969 de la Subsecretaría de la Previsión Social. “Aprueba Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales”.
-	Decreto N°54 de 1969 de la Subsecretaría de Previsión Social y sus modificaciones. “Aprueba Reglamento de Constitución y Funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad”.
-	Decreto N°50 de 1988 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. “De la Obligación de Informar a los Trabajadores de los Riesgos Laborales”.
-	Decreto Alcaldicio Sección 1ª N 10/2420 de 10 de noviembre de 2017. Reglamento Especial para Empresas Contratistas y Subcontratistas de la Municipalidad de Vitacura.
-	Decreto Alcaldicio Sección 1ª N° 4/490, de fecha 1 de marzo de 2018. Aprueba Bases Administrativas Generales para la Adquisición de Bienes, Ejecución de Obras y/o Prestación de Servicios a través de Licitación Pública o Privada, a través del portal www.mercadopublico.cl
-	Decreto Alcaldicio Sección 1ª N° 10/1839, de fecha 30 de agosto de 2017 aprueba texto refundido del Procedimiento de Resguardo de Boletas de Garantía y otras Acreencias.
-	Políticas y condiciones de uso del Sistema Chile Compra, instrucción que la Dirección de Compras Públicas emite para uniformar la operatoria en el Portal Mercado Público.
-	Dictámenes pertinentes de la Contraloría General de la República (CGR).
-	Directivas de la Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP).
El Contratista deberá tener presente todo documento o investigación que exista, sobre materias relacionadas con el estudio, que propendan a la incorporación de innovación tecnológica al proyecto a desarrollar. Además, se deberá recurrir a los antecedentes y normativas que puedan existir en los distintos organismos que tutelen o administren servicios públicos tales como: alcantarillado, electricidad, agua potable, teléfonos, etc. También se deberá recopilar información en la Municipalidad y los proyectos desarrollados por el MINVU, SECTRA y MOPTT.
Todas estas normas serán parte de las Bases Técnicas, debiendo el Contratista conocerlas y la Inspección Técnica podrá a su vez exigírselas cada vez que lo estimen conveniente.

References: artículo 53
 artículo 6
 artículo 53
 artículo 183
 artículo 183
 artículo 51
 artículo 73