Source: https://www.miraflores.gob.pe/la-ciudad/licencia-de-edificacion/
Timestamp: 2020-07-05 20:13:40+00:00

Document:
Licencia de edificación - Municipalidad de MirafloresMunicipalidad de Miraflores
Actualizados de acuerdo a Resolución Viceministerial N° 305-2017-VIVIENDA/VMVU del 25/08/2017
Formularios y formatos actualizados por Resolución Ministerial N° 305-2017-VIVIENDA (25/08/17) que se detallan a continuación:
Anexo I: Formulario Único de Habilitación Urbana – FUHU.
Anexo II: Formulario Único de Edificación – FUE.
Anexo III: Formulario Único de Habilitación Urbana – FUHU: Recepción de obras.
Anexo IV: Formulario Único de Edificación – FUE: Conformidad de Obra y Declaración de Edificación.
Anexo V: Formulario – Anexo A: Datos de condóminos: Personas Naturales.
Anexo VI: Formulario – Anexo B: Datos de condóminos: Personas Jurídicas.
Anexo VII: Formulario – Anexo C: Predeclaratoria de Edificación.
Anexo XI: Formulario – Anexo H: Inicio de Obra.
Anexo XII: Formulario: Acta de Verificación y Dictamen ? Habilitación Urbana
Anexo XIII: Formulario: Acta de Verificación y Dictamen – Edificación
Anexo XIV: Formato – Plano de Ubicación: Esquema de Localización
Anexo XV: Formato – Carta de Seguridad de Obra
Anexo XVI:Formato – Informe de Verificación Administrativa: Habilitación Urbana.
Anexo XVII:Formato – Informe verificación administrativa : Edificación.
Anexo XIX: Formato – Informe de Conformidad de Obra : Edificación.
Anexo XX : Formulario Único de Edificación – FUE: Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación Anticipadas.
Anexo XXI : Formulario Único de Edificación – FUE: Declaración Municipal de Edificación Terminada.
También puede descargar estos formularios desde la página del Ministerio de Vivienda.
SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS
I. DOCUMENTOS PREVIOS PARA EDIFICACIÓN
1. ¿Es obligatorio tramitar el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios para el ingreso de un anteproyecto y/o proyecto de edificación?
2. ¿Cuánto tiempo de vigencia tiene un certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios?
3. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar un certificado de parámetros urbanísticos?
4. ¿Qué es el Certificado de Factibilidad de Servicios y en qué casos se requiere?
5. ¿En qué casos se requiere la presentación del Estudio de Impacto Ambiental?
6. ¿En qué casos se requiere la presentación del Estudio de Mecánica de Suelos?
II.SOBRE TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO Y/O REFACCION
1. ¿Qué es una refacción?
2. ¿Qué es un acondicionamiento?
3. ¿Los trabajos de acondicionamiento y refacción requieren de licencia de edificación?
4. ¿Qué pasa si los trabajos de acondicionamiento y/o refacción están sujetos al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común o de independización y copropiedad?
III. SOBRE TRÁMITE DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN
1. ¿Cuánto tiempo de vigencia tiene la licencia de edificación?
2. ¿Cuáles son los deberes del titular de la licencia de edificación?
3. ¿Cuáles son las normas que rigen para la ejecución de una obra?
4. ¿Cuantas modalidades de aprobación de licencia de edificación existen?
5. ¿En una modalidad B que me autoriza una Licencia Temporal?
6. ¿En una modalidad C o D puedo dar inicio a la obra con la especialidad de Arquitectura Aprobada?
7. ¿En qué momento puedo solicitar la Numeración Municipal de las unidades inmobiliarias del proyecto?
8. ¿Cuándo se solicita el procedimiento administrativo de prórroga de plazo de vigencia de licencia de edificación?
9. ¿Cuándo se solicita el procedimiento administrativo de revalidación de la licencia de edificación?
10. ¿Se puede presentar un trámite de regularización de edificaciones ejecutadas sin licencia municipal?
IV. VERIFICACIÓN TÉCNICA (VERIFICACIÓN QUE LA OBRA SEA EJECUTADA EN CORRESPONDENCIA CON EL PROYECTO APROBADO)
1. ¿Cuáles con las condiciones que regula el inicio de la ejecución de una obra autorizada?
2. ¿Cómo se desarrolla el cambio de responsable de obra para el inicio o durante la ejecución de una obra?
3. ¿Es posible que un responsable de obra pueda asumir a su cargo varias obras?
4. ¿Con la Licencia de Edificación ya puedo instalar el Cerco de Obra?
5. ¿Dónde se tramita la Autorización de Interferencia de Vías?
V. SOBRE CONFORMIDADES DE OBRA
1. ¿En qué consiste la conformidad de obra y declaratoria de edificación anticipadas?
2. ¿Puedo solicitar la conformidad de obra con o sin variación a nivel de casco habitable?
3. ¿En qué consiste una edificación terminada?
VI. OTRAS CONSULTAS DE INTERÉS
1. ¿Cómo revisar los planos antecedentes de un predio?
2. ¿Cómo puedo realizar el trámite de cambio de zonificación?
De acuerdo al art. 14° de la Ley 29090 Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, indica que “queda a opción del interesado tramitar dicho documento”. Asimismo, se precisa que el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios no es requisito para el ingreso de un Anteproyecto y/o Proyecto de Edificación, sin embargo toda obra debe cumplir con la normativa edificatoria así como los parámetros urbanísticos y edificatorios vigentes.
El plazo de vigencia de un Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios es de 36 meses de acuerdo a lo establecido en el numeral 2 del articulo14° de la Ley N° 29090 y modificatorias, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones.
Los requisitos para obtener el Certificado de Parámetros Urbanístico son:
Carta o solicitud simple indicando sus datos personales y los del inmueble que solicita el certificado de parámetros (favor de indicar a qué otra persona se autoriza a recoger el documento).
Pago en caja por derecho de trámite. S/.44.20 Soles
Estos deben ser presentados en Mesa de Partes en el horario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. (horario corrido).
Con el número de expediente asignado podrá hacer seguimiento a su expediente a través de la web: www.miraflores.gob.pe
El Certificado de Factibilidad de Servicios es el documento emitido por las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, y energía eléctrica, que certifican la posibilidad y capacidad del servicio al inmueble de su proyecto y cuya obtención es necesaria con anterioridad al trámite de licencia de edificación en los siguientes casos:
PARA LICENCIAS DE EDIFICACIÓN Modalidad B, C y D en obras nuevas Edificios Multifamiliares o con fines diferentes al de vivienda.
PARA LICENCIAS DE EDIFICACIÓN Modalidad B, C y D en obras de Ampliación de Edificios Multifamiliares, Comerciales, obras de Remodelación de Vivienda Unifamiliar a Multifamiliar o a otros fines diferentes al de vivienda.
La Certificación Ambiental no es exigible para la solicitud de Licencia de Edificación ni para su ejecución en Edificaciones de Vivienda, Comercio y Oficinas que se desarrollen en áreas urbanas. Para otros usos ver el listado de inclusión de los proyectos de inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA aprobada por R.M. N° 157-2011-MINAM y modificatorias.
Están obligados a presentar el Estudio de Mecánica de Suelos las edificaciones contempladas en la modificación de la Norma Técnica aprobada por R.M. N° 406-2018-VIVIENDA E.050 “Suelos y Cimentaciones” del RNE en el art. 6° numeral 6.2 el EMS Estudio de Mecánica de Suelos o numeral 6.3 ITS Informe Técnico de Suelos según corresponda.
II. SOBRE TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO Y/O REFACCION
De acuerdo al Artículo 3° numeral 2 d) de la Ley N° 29090 y modificatorias, una refacción es una “Obra de mejoramiento y/o renovación de instalaciones, equipamiento y/o elementos constructivos. No altera el uso, el área techada, ni los elementos estructurales de la edificación existente”.
De acuerdo al Artículo 3° numeral 2 e) de la Ley N° 29090 y modificatorias, se define como acondicionamiento a los “Trabajos de adecuación de ambientes a las necesidades del usuario, mediante elementos removibles, como tabiquería, falsos cielos rasos, ejecución de acabados e instalaciones”.
De acuerdo al Artículo 9° de la Ley N° 29090, los trabajos de acondicionamiento y/o refacción se encuentran exceptuados de obtener Licencia de Edificación siempre que no se ejecuten en inmuebles que constituyan parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. Sin embargo deberá comunicar el inicio de éstos mediante un escrito y/o formato que se entrega en la Plataforma de Atención, debiendo cumplir los horarios establecidos en la Ord. 418-MM siendo de lunes a viernes de 7:30 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 1:00 pm.
Ejemplo: Edificios de oficinas o departamentos.
De acuerdo a la Ley 27157 (artículo 133 del Decreto Supremo N° 035-2006-VIVIENDA), estos trabajos de acondicionamiento o de refacción a efectuar dentro de su propiedad no deben contravenir las normas vigentes ni perjudicar las condiciones de seguridad y funcionamiento de la edificación, es decir no deben afectar los derechos de los demás propietarios o de terceros.
Por lo tanto, deben comunicar oportunamente la fecha de inicio y culminación de los mismos a la junta de propietarios, proporcionando toda información y documentación técnica, legal y administrativa relacionada con ella que sea necesaria para facilitar una decisión adecuada (descripción de los trabajos a realizar, horario de trabajo, personal que trabajará, profesional responsable, etc.). Es recomendable que una copia de dicha comunicación, debidamente recepcionada sea presentada a la Municipalidad para conocimiento y evitar quejas vecinales y multas innecesarias.
El plazo de vigencia para ambos procedimientos administrativos es de 36 meses de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 respectivamente de la Ley N° 29090 y modificatorias.
De acuerdo al art. 13° de la Ley 29090, el titular de la licencia de Edificación tiene los siguientes deberes:
Ejecutar las obras con sujeción a los proyectos aprobados, de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las personas, así como la estabilidad de los terrenos y edificaciones colindantes y de los elementos constitutivos del espacio público. El administrado debe comunicar el inicio de las obras a los propietarios de inmuebles colindantes para los trabajos a realizarse en el subsuelo y/o aires de estos, con el fin de evitar perjuicios materiales y/o personales, debiendo resarcirlos, de ser el caso en concordancia con las disposiciones y normas aplicables.
Mantener en la obra, la licencia y los planos, debiendo exhibirlos cuando sean requeridos por la municipalidad.
Solicitar la recepción de obras o la conformidad de obra en cualquiera de sus dos procedimientos, al concluir con la ejecución del proyecto de edificación.
Someterse a supervisión municipal, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 29090 y reglamentos.
Restituir los elementos del especio público que sean afectados por causa del proceso de construcción, de ser el caso.
Dar cumplimiento al Reglamento Nacional de Edificaciones y a las demás normas que rigen para el ámbito constructivo.
No obstante a ello, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 18 de la Ordenanza N° 342-MM, si durante la ejecución de las obras se ocasionan daños a los predios colindantes, se debe proceder a la reparación de los mismos.
NORMAS DE CARÁCTER NACIONAL
Ley N° 29090 Texto Único Ordenado aprobado por D.S.N°006-2017-VIVIENDA y D.L.N°1426 que modifica la Ley 29090.
Reglamento de Licencias de Habilitaciones Urbanas y Licencias de Edificaciones aprobado por D.S. N° 011-2017-VIVIENDA
Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica
Decreto Supremo N° 002-2017-VIVIENDA (25/01/17)
Reglamento Nacional de Edificaciones y modificatorias
Normas emitidas por la autoridad metropolitana
Ordenanza N° 920-MML, Zonificación de Usos de Suelo
Ordenanza N° 1012-MML, Índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas del distrito de Miraflores
Ordenanza N° 612-MML Promueve uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte.
Normas emitidas por la autoridad distrital
Ordenanza N° 226-MM, Plano de Alturas de Edificaciones correspondiente a Predios con frente a Ejes y Sectores Urbanos del distrito.
Ordenanza N° 342-MM, Ordenanza que aprueba los parámetros urbanísticos y edificatorios y las condiciones generales de edificación en el distrito de Miraflores.
Ordenanza N° 348-MM, Ordenanza que regula la calidad de las actividades comerciales, profesionales y de servicios en el distrito de Miraflores.
Ordenanza N° 385-MM que modifica la Ordenanza N° 342-MM que aprueba los Parámetros Urbanísticos y Edificatorios y las Condiciones Generales de Edificación en el Distrito de Miraflores.
Ordenanza N° 388-MM que Regula el Retiro para los Lotes con frente a los Malecones del. Distrito de Miraflores.
Ordenanza N° 440-MM, Establece medidas de seguridad y orden público para las obras de construcción en el distrito de Miraflores.
Ordenanza N° 454-MM, que regula la accesibilidad universal y fomenta la inclusión en el distrito de Miraflores.
Ordenanza N° 466-MM, que modifica los artículos 8 y 9 de la Ordenanza N° 342/MM que aprueba los parámetros urbanísticos y edificatorios y las condiciones generales de edificación en el distrito de Miraflores.
De acuerdo al artículo 10° de la Ley N° 29090 modificado por la Ley N° 30494, existen 04 modalidades de aprobación para la obtención de la Licencia de Edificación:
MODALIDAD C y,
Una Licencia Temporal autoriza el inicio de obras preliminares incluyendo las obras provisionales que se requieran para implementar la obra, previo al proceso de excavación.
Con el dictamen Conforme en la especialidad de Arquitectura y de Estructuras el administrado puede iniciar la obra, y contará con una licencia temporal. En caso las instalaciones Sanitarias y eléctricas se dictaminaran No Conforme se ordenará la paralización de la obra.
Después de obtenida la Licencia de Edificación se puede solicitar la numeración que corresponda a los ingresos a la edificación y a las unidades inmobiliarias resultantes del proyecto aprobado. La encargada de asignar la numeración es la Subgerencia de Catastro.
Asimismo, la Subgerencia de Catastro puede orientar y adelantar una propuesta de numeración para edificaciones nuevas de Vivienda Multifamiliar, oficinas, comercios entre otros adjuntando los planos y un escrito simple.
El trámite se debe solicitar dentro de los 30 días calendarios anteriores al vencimiento de la licencia otorgada y se emitirá por única vez con una vigencia de 12 meses calendarios adicionales. Se presenta un escrito firmado por el solicitante/propietario, donde se indique además el número de la licencia o del expediente donde se encuentre contenida. Es un trámite gratuito.
El trámite se debe solicitar una vez vencido el plazo de la Licencia de Edificación, procede sólo para aquellas licencias emitidas bajo el marco de la Ley 29090 publicada el 25-09-2007, solo procede cuando existe avance de obra sin considerar las obras preliminares, y tiene una vigencia de treinta y seis (36) meses y se emite por única vez.
La revalidación sólo procede cuando exista avance de la ejecución de la obra sin considerar las obras preliminares, ello será constatado por la municipalidad, luego de la presentación de la solicitud de revalidación (Art.4° del D.S. N° 011-2017-VIVIENDA).
De acuerdo a la Modificatoria de la Ley 29090 aprobada por D.L. N° 1426, las edificaciones ejecutadas sin licencia desde el 01 de enero de 2017 hasta el 17 de setiembre de 2018, son regularizadas de forma individual por las municipalidades. Las regularizaciones pueden ser desarrolladas siempre que cumplan con la normatividad vigente a la fecha de su construcción o, en caso que sea más favorable, con la normativa vigente.
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Verificación Administrativa y Técnica aprobado por D.S.N°002-2017-VIVIENDA, el inicio de la ejecución de la obra autorizada deberá comunicarse hasta dos (02) días hábiles antes la fecha de inicio de obra y presentar la siguiente documentación:
La suscripción del cronograma de visitas de inspección, constituido por las Verificaciones Técnicas. (El responsable de obra deberá apersonarse al área de Verificación Técnica de la Subgerencia de Licencias y Autorizaciones, a fin de elaborar y suscribir el Cronograma de Visitas de Inspección, en forma conjunta con el Supervisor designado por esta Municipalidad). El Cronograma de visitas de Inspección se consigna en el Anexo H.
Anexo H por triplicado
Entregar la Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), que incluya la Póliza de Responsabilidad Civil con una vigencia igual o mayor a la duración del proceso edificatorio
Pago de Verificación Técnica.
El titular de la Licencia de Edificación deberá comunicar a la Municipalidad del cambio de responsable de obra. Al comunicado en mención se deberá adjuntar la carta de renuncia del anterior responsable de obra y la Declaración Jurada de Habilitación Profesional del nuevo Responsable de Obra.
No, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5° de la Ord. 440-MM, en la obra deberá estar siempre presente el Responsable de Obra, por lo tanto no podrá asumir la responsabilidad de más de una obra dentro de la jurisdicción del distrito.
Si la obra es menor, ¿necesariamente debe permanecer el responsable de obra, en la obra?
Sí necesariamente, la ejecución de la obra debe ser realizada directamente por el responsable de obra.
Si, antes de iniciarse la ejecución de una obra tanto nueva como de demolición, se deberá contar con un cerco de obra, como protección y límite del área de trabajo y dentro de los linderos de la propiedad. Las obras de ampliación y remodelación dependiendo de la magnitud de la obra deberán contar con dicho cerco. Las características del cerco están establecidas en el art. 6° de la Ord. 440-MM.
Se tramita en la Municipalidad de Lima Metropolitana, mientras no se cuenta con esa autorización no se puede ocupar la vía con ningún tipo de equipo, vehículos de carga/descarga, cerco en vía pública u otros similares.
Cuando se solicita la conformidad de obra y la declaratoria de Edificación a nivel de CASCO NO HABITABLE se trata de una Conformidad de Obra Anticipada, la que se puede otorgar para edificaciones destinadas a vivienda, oficina y comercio bajo las modalidades B, C y D. cuyo proyecto se encuentre financiado por una entidad financiera o con las garantías respectivas y; si la obra a nivel de casco no habitable se ha realizado de acuerdo a los planos aprobados con la Licencia respectiva, debiendo presentar los requisitos y realizar el procedimiento que se establecen en el reglamento. D.S. N° 011-2017-VIVIENDA art. 71° – Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación.
Casco No Habitable: edificaciones donde tanto los bienes y servicios comunes como las áreas de propiedad exclusiva, deben encontrarse delimitadas con elementos estructurales, muros, pisos y paramentos según el proyecto aprobado.
Si, de acuerdo a la modificatoria de la Ley 29090 art. 3 numeral 10, para Viviendas Multifamiliares, Comercio y oficinas la Conformidad de Obra se puede otorgar a nivel de casco habitable, puede tramitarse con o sin variaciones.
Casco Habitable:
En los bienes y servicios comunes: Contar con Estructuras; obras exteriores, fachadas exteriores e interiores, paramentos laterales, muros, pisos, escaleras y techos concluidos; instalaciones sanitarias, eléctricas y de ser el caso instalaciones de gas, sistema de bombeo de agua contra incendio y agua potable, sistema de bombeo de desagüe y ascensores u otras instalaciones en funcionamiento. Los pasadizos y escaleras comunes no deben presentar impedimento de circulación.
En las áreas de propiedad exclusiva: contar con muros revocados; falsos pisos y/o contrapisos terminados; puertas y ventanas exteriores con vidrios o cristales colocados; así como, un baño terminado con aparatos sanitarios, puerta y ventanas.
Una vez terminadas las obras pendientes de ejecución y aprobada la Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación Anticipadas, el interesado puede solicitar a la municipalidad la DECLARACIÓN DE LA EDIFICACIÓN TERMINADA.
Asimismo, una vez terminadas las obras pendientes de ejecución el administrado puede hacer entrega de las unidades inmobiliarias.
En caso de ser propietario y no contar con el N° de Expediente se llena el Formato de Búsqueda de Expediente, o si contara con el número de Expediente de la Licencia de Obra primigenia se llena el Formato de Revisión de Expedientes y/o Solicitud de Copias.
En caso no ser el propietario se solicita a través del formato de Solicitud de Acceso a la Información Pública.
De acuerdo a la Ord. 2086-2018 de la MML, las peticiones de Cambio de Zonificación, debidamente sustentadas se presentarán por triplicado directamente a la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Presentar en ventanilla de plataforma de atención (“filtro”) de Licencias de Edificación, la documentación en folder rotulado (documentos perforados y ordenados conforme a lista de requisitos, planos doblados con firma visible y perforados y en folder aparte), para verificación de cumplimiento de requisitos y obtención de código de pago por derecho de trámite.
Pagar en caja, el derecho a trámite correspondiente.
Toma de datos en ventanilla de plataforma de atención de Licencias de Edificación (N° de partida registral del registro de predio, datos del responsable de trámite, responsable de obra, etc.), verificar pago de acuerdo a datos del solicitante del FUE, y firmar el formulario en señal de conformidad y coordinar “inspección ocular” si lo requiere.
Pasar a las ventanillas de mesa de partes (presentar documentos con el V°B° de Licencias de Edificación), para toma de datos de solicitante, de N° de recibo de pago, foliación y proporcionar N° de expediente.
Esperar resultado de evaluación según el tiempo señalado en el TUPA. Puede realizar el monitoreo a través de hipervínculo de Licencias de Edificación del portal www.miraflores.gob.pe ó a través del siguiente enlace
Recibir en el domicilio señalado la notificación (observaciones técnicas y/o legales del contenido), verificando sus datos y la firma del funcionario que expide dicho documento y firmar la recepción.
Presentar solicitud (señalar N° de expediente y N° de notificación), y documentos con el levantamiento de observaciones de la notificación recibida, en las ventanillas de mesa de partes (presentar documentos perforados con faster o engrampados), para foliación y proporcionarle N° de solicitud.
Esperar resultado de evaluación, según el tiempo señalado en el TUPA. Puede realizar el monitoreo a través de hipervínculo de Licencias de Edificación del portal www.miraflores.gob.pe ó a través del siguiente enlace
Recibir en el domicilio señalado la Notificación (comunicación de emisión de licencia), verificando sus datos y la firma del funcionario que expide dicho documento y firmar la recepción.
Recibir su Licencia en ventanilla de plataforma de atención de Licencias de Edificación, verificando sus datos y la firma del funcionario que expide dicho documento y firmar en señal de conformidad.
Plataforma SGLEP Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pmLugar: Av. Larco N° 400 – (Palacio Municipal – Primer piso)
Requisitos, costos y plazos
Para acceder a los requisitos, costos y plazos hacer clic aquí Sección del TUPA: de Licencias de Edificaciones Privadas
Para permisos o autorizaciones de obra en la vía pública ingresar a este enlace
Estructura de costos que sustenta la determinación del importe de las tasas de los Procedimientos para la Infraestructura de telecomunicaciones de la Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas (conforme se dispone en el artículo 25 del Decreto Supremo N° 003-2015-MTC) (PDF)
Secretaría SGLEP
Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 am a 3:00 pm
Lugar: Av. Larco N° 400 – (Palacio Municipal – Tercer piso)
Teléfono: 617-7272 Anexo: 7320 ó 7323
Acceso a la Información Pública SGLEP
Supervisión de Obra SGLEP
Teléfono: 617-7272 Anexo: 7298
Modelos de llenado de información en plano de ubicación y localización
ESTOS MODELOS SON REFERENCIALES Y PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A CADA PROYECTO, EN CASO DE TENER ALGUNA DUDA Y/O CONSULTA ACERCARSE A LA PLATAFORMA DE ATENCIÓN.
Modelo Plano de Ubicación Obra Nueva Conformidad
Modelo Plano de Ubicación, Obra Nueva Licencia
Modelo Plano de Ubicación Remodelación Conformidad
Modelo Plano de Ubicación Remodelación Licencia
Modelo Plano de Ubicación Final
Consulte el estado de expediente
Consulta de solicitudes de edificaciones
Consulta de solicitudes de Licencias de Edificación 2014 – 2015 (ver PDF)
Consulta de solicitudes de Licencias de Edificación 2015 – 2016 (ver PDF)
Condiciones para edificaciones sostenibles (ordenanza 510)

References: Resolución 
 Resolución 
 Artículo 3
 Artículo 3
 Artículo 9
 artículo 11
 artículo 10
 artículo 5
 artículo 25