Source: http://docplayer.es/858186-Concurso-de-precios-no-01.html
Timestamp: 2017-06-25 14:32:38+00:00

Document:
Concurso de Precios Nº 01 - PDF
Concurso de Precios Nº 01
Download "Concurso de Precios Nº 01"
Germán Palma Díaz
1 REPÚBLICA ARGENTINA PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PROVINCIAL Y MUNICIPAL Préstamo BIRF N 7352-AR Provincia: Santa Fe DOCUMENTOS ESTÁNDAR PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MENORES Concurso de Precios Nº 01 Refuncionalización y ampliación de la infraestructura para el Sistema Informático del Centro de Cómputos de Santa Fe Unidad Ejecutora Central Ministerio del Interior de la Nación Buenos Aires Diciembre de2 INDICE GENERAL SECCIÓN A - CARTA DE INVITACIÓN... 5 SECCIÓN B - CONDICIONES GENERALES Generalidades Fuente de Recursos Terminología Marco legal Corrupción o Prácticas Fraudulentas Concurso de Precios Características del procedimiento Requisitos para los participantes Cotización y contratación Ofertas Presentación de las ofertas Apertura de las ofertas Análisis de las ofertas Adjudicación del Contrato Notificación al Adjudicatario Garantía de fiel cumplimiento de Contrato SECCIÓN D - CONDICIONES CONTRACTUALES Seguros Inicio de la obra Plan de trabajos e inversiones Plazo de obra Demoras y prórrogas de plazo Anticipo Inspección de los trabajos Representante Técnico Medición, Certificación y Pagos Medición de la obra Certificación y pagos Intereses por Mora/Penalizaciones Intereses por mora en el pago de los Certificados Penalidades Recepción de los Trabajos Recepción Provisoria Período de Responsabilidad de Defectos Recepción Definitiva Rescisión del Contrato Rescisión por causa del Contratista Rescisión por causa del Contratante Prórroga de Jurisdicción SECCIÓN E DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Especificaciones Técnicas3 15.1.Objeto del concurso Especificaciones Técnicas Generales De los elementos requeridos Del Instrumental Ingreso y/o retiro de elementos Del Personal Del equipamiento existente Retiro de elementos y materiales no reutilizables Reglamentaciones, Permisos e Inspecciones Normas para Materiales y Mano de Obra Materiales constitutivos de los Tableros Cables para Montaje Eléctrico Soporte de barras Conexiones Carteles Indicadores Ensayo de las Instalaciones Enseñanza y Práctica de Accionamiento Servicio de Mantenimiento Penalidades Mantenimiento preventivo Mantenimiento correctivo Visita Previa Garantías Normas y reglamentaciones a cumplimentar Especificaciones Técnicas Particulares Ítem 1: Sistema de Generación de Energía Ininterrumpida (Ficha Técnica SGEI) Tablero de Maniobra Redundante (Ficha Técnica SGEI01) Línea Exclusiva Informática (Ficha Técnica SGEI02) Otros Tableros (Ficha Técnica SGEI03) Suministro e Instalación de UPS (Ficha Técnica SGEI04) Ítem 2: Sistema de Detección y Extinción de Incendio (Ficha Técnica SDEI) Cableado (Ficha Técnica SDEI01) Colocación de Detectores de Incendio (Ficha Técnica SDEI02) Instalación de Agentes Extintores (Ficha Técnica SDEI03) Sistema de Monitoreo y Control (Ficha Técnica SDEI04) Ítem 3: Sistema de Alimentación de Combustible (Ficha Técnica SAC) Ítem 4: Elementos de Protección y Evacuación por Incendios (Ficha Técnica EPEI) Adecuación de vanos (Ficha Técnica EPEI01) Colocación de Puertas Antipático (Ficha Técnica EPEI02) Ítem 5: Sistema de Climatización (Ficha Técnica SC) Instalación de 3 Evaporadoras y 3 Condensadoras (Ficha Técnica SC01) Conductería y Cableado (Ficha Técnica SC02) Instalación de Tableros de Maniobra y Control (Ficha Técnica SC03) Planos Índice Planos SECCIÓN F - ANEXOS CONFIRMACIÓN PARA OFERTAR4 FORMULARIO DE LA OFERTA PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA5 Señores SECCIÓN A - CARTA DE INVITACIÓN PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PROVINCIAL Y MUNICIPAL CONCURSO DE PRECIOS Nº 01 La República Argentina (en adelante denominado el Prestatario ) ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) un préstamo (en adelante denominado préstamo ) para financiar parcialmente el costo del Programa de Modernización de la Gestión Provincial y Municipal, y el Prestatario se propone utilizar parte de estos fondos para efectuar pagos elegibles en virtud del contrato para el cual se emite este Concurso de Precios. La Provincia de Santa Fe (en adelante denominado Subprestatario ), a través de la Unidad Ejecutora Provincial (Decreto Nº 038/91) dependiente del Ministerio de Economía de la Provincia de Santa Fe, le invita a presentar cotización para la Refuncionalización y ampliación de la infraestructura para el Sistema Informático del Centro de Cómputos de Santa Fe, ubicado en San Martín 2466 de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, República Argentina, edificio perteneciente a la Secretaría de Tecnologías para la Gestión (STG). La obra consiste en refuncionalizar y ampliar la infraestructura del equipamiento informático existente en el edificio de la STG, los servicios críticos que le dan soporte tales como el sistema de detección y extinción de incendio, estructura para evacuación de edificio, el sistema de generación de energía ininterrumpida y sistema de climatización, como así también redimensionarla para adecuarla para la incorporación de nuevo equipamiento informático. El alcance de los trabajos a realizar comprende la provisión, instalación y puesta en servicio de todos los equipos e instalaciones que se indican en el documento licitatorio. Los trabajos a efectuar incluyen mano de obra, materiales y demás que sea necesario para la solución requerida. Para estos efectos, se envía adjunto a esta Carta y sin costo alguno, el documento licitatorio, e informamos que una versión digital del mismo se encuentra disponible en las páginas web de la Provincia de Santa Fe, y de Argentina Compra (ONC), Las ofertas deberán estar acompañadas de los antecedentes técnicos y financieros de la firma, en un todo de acuerdo a lo requerido en la Cláusula 3.3 Documentos que integran la oferta del pliego licitatorio. Ustedes podrán obtener información adicional en Mesa de Entradas, de esta UEP, sito en Avenida Pte. Arturo Illia 1151, 8º Piso, de la Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, República Argentina, teléfono: , Fax: , y/o correo electrónico Atención Coordinador Ejecutivo, Lic. Cesar Iza Farje. Todas las cotizaciones deberán entregarse de acuerdo a lo establecido en el mencionado Pliego, en la oficina citada en el párrafo anterior, hasta las horas del día 02 de Marzo de Las Ofertas recibidas fuera de término podrán ser desestimadas. El acto de apertura de las ofertas del presente Concurso tendrá lugar el día 02 de Marzo de 2010, a las hs. en las Oficinas de la UEP, sito en Pte. Arturo Illia 1151, 8º Piso, de la Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, República Argentina. La UEP, en el caso de no haber obtenido suficientes confirmaciones de participación, a su sólo juicio y en cualquier momento, antes de la apertura de las ofertas podrá cursar invitaciones a otras empresas adicionales. La UEP se reserva el derecho de no adjudicar el presente Concurso de precios. Le agradeceremos que mediante Telefax N , o correo electrónico nos comunique dentro un plazo máximo de cinco (5) días de recibida esta invitación, si presentará o no oferta. En caso que un invitado no presente su cotización, luego de haber comprometido su participación, no será considerado para futuros concursos. 56 1. Generalidades SECCIÓN B - CONDICIONES GENERALES 1.1. Fuente de Recursos La República Argentina ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) un préstamo para sufragar parcialmente el costo del Programa de Modernización de la Gestión Provincial y Municipal y se prevé que parte de los fondos de este préstamo se han de aplicar a pagos elegibles para la ejecución de obras civiles conforme al Convenio de Préstamo BIRF N AR 1.2. Terminología Las expresiones que aquí se definen se aplican al presente documento y a sus formularios y planillas adjuntas: Prestatario: es el Ministerio del Interior de la República Argentina. Subprestatario: Es la Provincia de Santa Fe, en función al convenio de subrogación celebrado con el Prestatario. BIRF o Banco: es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Convenio de Préstamo: Es el convenio celebrado entre el BIRF y el Prestatario, en fecha 20 de diciembre de Convenio Subsidiario de Préstamo: Es el convenio celebrado entre la Nación y la Provincia de Santa Fe, en fecha 18 de octubre de Oferente: es la persona de existencia ideal o visible que ha presentado una oferta para este Concurso de Precios y que manifiesta conocer los requisitos de éste. Proyecto: es el Programa de Modernización de la Gestión Provincial y Municipal Contratante: es la persona jurídica del derecho público, que encarga la ejecución de la obra y figura designada como tal en las Bases y Condiciones que integran la documentación de este Concurso de Precios. Contratista: es la persona de existencia ideal o visible que ha formalizado el Contrato y se encuentra obligada a la ejecución de los trabajos, en los términos previstos. Días: son días corridos y meses son meses calendario Marco legal El Contratante está obligado para la contratación y ejecución de obras a financiarse con recursos del Convenio de Préstamo N 7352 AR, a regirse por las Normas de Adquisiciones del BIRF, y por las estipulaciones del presente documento. Cuando exista vacío normativo o deba resolverse sobre aspectos no reglamentados en la normativa indicada, se aplicarán supletoriamente las normas que, de acuerdo a derecho, correspondan a la jurisdicción del Contratante y a la personería de éste, siempre que no se opongan a lo establecido en: i) el Convenio de Préstamo y ii) las Normas de Adquisiciones del BIRF. La relación jurídica entre el Adjudicatario y el Contratante se regirá por los términos que surjan del presente, sin que haya para el Adjudicatario lugar a derecho alguno a sustentarse 67 en el Convenio de Préstamo o en el Convenio Subsidiario de Préstamo, por lo que el importe de aquel es ajeno a reclamo alguno Corrupción o Prácticas Fraudulentas El Banco exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos concedidos por el Banco), así como los Licitantes, proveedores, contratistas y consultores que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las más estrictas normas de ética durante el proceso de licitación y de ejecución de dichos contratos. Para dar cumplimiento a esta política, el Banco: (a) define, para efectos de esta disposición, las siguientes expresiones: (i) (ii) Práctica corrupta significa ofrecer, aceptar o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor con el fin de influir la actuación de un funcionario público en cuanto a un proceso de licitación o a la ejecución de contratos; Práctica fraudulenta significa la tergiversación o supresión de hechos con el fin de influir en el proceso de licitación o la ejecución de un contrato; (iii) Prácticas colusorias significa una confabulación o arreglo entre dos o más licitantes con o sin el conocimiento del Prestatario, con el fin de establecer precios de ofertas a niveles artificiales no competitivos; (iv) Prácticas coercitivas significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir su participación en un proceso de adquisición, o para afectar la ejecución de un contrato. (b) (c) (d) (e) rechazará la propuesta de adjudicación si determina que el Licitante seleccionado para dicha adjudicación ha participado directamente o a través de un agente, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas al competir por el contrato en cuestión; anulará la porción del préstamo asignada al contrato si determina en cualquier momento que los representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitación o de la ejecución de dicho contrato, y sin que el Prestatario hubiera adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la situación; sancionará empresas o individuos, inclusive declarándolos inelegibles, indefinidamente o por un período determinado para adjudicarles contratos financiados por el Banco, si en cualquier momento determina que han participado directamente o a través de sus agentes, en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas al competir o ejecutar un contrato financiado por el Banco; tendrá el derecho a exigir a los Licitantes, proveedores, contratistas y consultores que incluyan en los Documentos de Licitación y en los contratos financiados con un préstamo del Banco, una disposición que le permita al Banco, o a quien éste designe, inspeccionar los registros contables, estados 78 financieros y otros documentos relacionados con la ejecución del contrato y auditarlos por auditores designados por el Banco. 89 SECCIÓN C - INSTRUCCIONES A LOS PARTICIPANTES 2. Concurso de Precios 2.1. Características del procedimiento El sistema utilizado para la contratación de las obras será el de Concurso de Precios por invitación. Los invitados a cotizar deberán manifestar su voluntad de participación en el presente concurso en un plazo que no podrá exceder de 7 días corridos contados a partir de recibida esta documentación (ver modelo en Anexo). El Contratante, en caso de no haber obtenido suficientes confirmaciones de participación, podrá, a su solo juicio y en cualquier momento, cursar invitaciones a otras empresas adicionales. En caso de que un invitado no presente su cotización, luego de haber comprometido su participación, no será considerado para futuros concursos. Los Oferentes podrán realizar consultas por escrito sobre la documentación ejecutiva hasta siete (7) días antes de la fecha de apertura de las ofertas. El Contratante responderá por escrito a todos los invitados y sin identificar a quien hizo la consulta. El Contratante podrá publicar en la página WEB del Programa toda la documentación involucrada en este proceso de contratación. Al momento de la adjudicación deberá contarse con un mínimo de tres (3) cotizaciones válidas. El Contratante podrá exceptuarse del cumplimiento de este requerimiento únicamente con acuerdo previo del Banco Requisitos para los participantes El Contratante cursará invitaciones para presentar ofertas a empresas con capacidad jurídica y solvencia, técnica, económica y financiera. No serán consideradas ofertas presentadas por empresas no invitadas al Concurso de Precios Cotización y contratación La contratación de obra se efectuará por sistema de Ajuste Alzado. A tal efecto el Oferente cotizará un precio global y único por el que se compromete a ejecutar la obra total, consumada y perfecta, de acuerdo al fin para que fuera proyectada. La cotización y contratación se hará en pesos. Los precios unitarios que el Oferente indicará en la oferta y las cantidades indicadas en la Planilla de Cómputo y Presupuesto que pueda ser incluida en este documento sólo constituyen estimaciones que de ningún modo limitarán la obligación del Contratista de ejecutar la obra completa por el precio ofertado, ni le otorgarán derecho a reclamar pagos adicionales por rubros omitidos o por cantidades ejecutadas conforme a los diseños y especificaciones técnicas que excedan a las consignadas en esas planillas. Estas cantidades y los precios unitarios tienen el único objetivo de facilitar la preparación de la oferta y la posterior administración del contrato. Los precios no serán ajustables. 3. Ofertas 3.1. Presentación de las ofertas 910 La presentación de las ofertas se efectuará en original y 2 copias, en único sobre cerrado, en el lugar y antes del día y hora especificado en la carta de invitación, con la siguiente leyenda en su exterior: Concurso de Precios N 01 Nombre del Contratante: Provincia de Santa Fe - República Argentina, a través de la Unidad Ejecutora Provincial del Programa de Modernización de la Gestión Provincial y Municipal del Ministerio de Economía, que contrata para la Secretaría de Tecnologías para la Gestión dependiente del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado Denominación de la obra: Refuncionalización y ampliación de la infraestructura para el Sistema Informático. Edificio del Centro de Cómputos de Santa Fe. Lugar de Apertura: completar Fecha y hora de apertura: completar Nombre y dirección del Oferente: completar La oferta tendrá una validez de noventa (90) días a partir de la fecha de su apertura y los documentos que la integran deberán presentarse firmados por el Oferente en todos sus folios. 3.2 Garantía de Mantenimiento de Oferta Como parte de su oferta, cada Oferente deberá presentar una Garantía de Mantenimiento de Oferta por un plazo de treinta (30) días superior al plazo de validez de la oferta, por un monto de diez mil pesos ($ ). Esta Garantía deberá consistir en una Póliza de Seguro de Caución, depósito en efectivo, cheque certificado o aval bancario. 3.3 Documentos que integran la oferta La oferta deberá incluir los siguientes documentos: El presente documento a. Carta de invitación (copia) b. Respuesta de aceptación (copia) c. Formulario de la Oferta. d. Planilla de Cómputo y Presupuesto e. Plan de trabajo e inversiones f. Antecedentes técnicos y financieros de la firma, incluyendo comprobante de inscripción en la AFIP. g. Documentación autenticada relativa a la constitución o condición jurídica del Oferente; un poder (escritura pública) en que se otorguen facultades al firmante de la oferta para comprometer al Oferente. h. Especificaciones técnicas i. Planos j. Garantía de mantenimiento de oferta Los documentos enumerados en los puntos h) e i) anteriores y el presente documento, se incluirán únicamente en el original de la oferta. 3.4Apertura de las ofertas En el lugar, fecha y hora especificados en la Carta de Invitación se abrirán los sobres con las cotizaciones, con la presencia de los responsables que el Contratante designe y los representantes de las empresas invitadas que deseen participar, labrándose un acta a tal efecto, en la que deberá constar: (a) Nómina de los responsables designados por el Contratante. 1011 (b) Monto de las ofertas. (c) Toda otra circunstancia relacionada con el acto, que el funcionario responsable estime oportuno consignar. Dicha acta deberá estar firmada por los responsables que se consignan en el ítem a del presente artículo y los representantes de los Oferentes que deseen hacerlo. Una vez abiertos los sobres, los asistentes al acto únicamente podrán acceder a las ofertas para constatar, en presencia de los responsables del acto de apertura, el monto indicado en los respectivos Formularios de la Oferta. Las ofertas presentadas con posterioridad a la fecha y hora indicada en la Carta de Invitación, serán devueltas sin abrir. 3.5Análisis de las ofertas Las ofertas serán analizadas por una Comisión de Evaluación de Ofertas (CEO), cuyos integrantes serán designados por el Contratante previo a la invitación, siendo su máxima responsabilidad la de emitir el Reporte de Evaluación. El Contratante tiene el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de anular el Concurso de Precios y rechazar todas las ofertas sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el/los Oferente/s afectado/s por esta acción, no teniendo obligación de comunicar los motivos del rechazo o anulación. La información relativa al examen, aclaración, evaluación y comparación de las ofertas y las recomendaciones para la adjudicación de un contrato no podrán ser reveladas a los Oferentes ni a ninguna otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre del Adjudicatario. Todo intento de un Oferente de influir en la tramitación de las ofertas o en la decisión sobre la adjudicación por parte del Contratante puede dar lugar al rechazo de la oferta de éste. 3.6Adjudicación del Contrato El Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya oferta se ajuste sustancialmente a las condiciones de estos documentos y que en consecuencia resulte ser la de precio evaluado más bajo. 3.7Notificación al Adjudicatario El Contratante notificará fehacientemente al Adjudicatario que su oferta ha sido aceptada, para que éste se presente a firmar el Contrato respectivo en el lugar y fecha que determine el Contratante. Si así no lo hiciere en un plazo máximo de 10 días, el Contratante procederá a ejecutar su garantía de oferta. Simultáneamente con la firma del contrato con el Adjudicatario, el Contratante procederá a notificar fehacientemente al resto de los Oferentes que su propuesta no ha sido adjudicada. 3.8Garantía de fiel cumplimiento de Contrato Antes de la firma del Contrato el Adjudicatario deberá presentar una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual, mediante una póliza de seguro de caución, de una Compañía de Seguros acreditada y a entera satisfacción del Contratante. Esta garantía deberá mantener su vigencia hasta la fecha de Recepción Provisoria de la obra, en que será reintegrada al Contratista. Firmado el Contrato, el sellado de ley, si correspondiera, estará a cargo del Contratista según la reglamentación vigente en la Jurisdicción de la obra. 1112 El Contratista tendrá a su cargo la tramitación y pago de los derechos y obligaciones Municipales, Provinciales, Nacionales o de empresas de servicios públicos, que deberán estar incluidos en su oferta. 1213 SECCIÓN D - CONDICIONES CONTRACTUALES 4. Seguros El Contratista deberá contratar, a su exclusivo cargo y hasta la Recepción Definitiva de la obra, seguros a favor del Contratante, por: a. Daños a terceros, responsabilidad civil, por la suma de pesos doscientos mil ($ ) b. Incendios, por la suma de pesos cien mil ($ ) c. Robo/Hurto, por la suma de pesos cien mil ($ ) Además, el Contratista deberá contratar un Seguro de Riesgo en el Trabajo, según la legislación vigente Todas las pólizas de seguros, serán entregadas al Contratante, para su aprobación, antes de iniciar las obras. El incumplimiento de este requisito es causal de rescisión, previa intimación del Contratante. 5. Inicio de la obra Los trabajos adjudicados serán iniciados dentro de los 14 días de firmado el Contrato, formalizándose mediante un Acta de Inicio de Obra. El Contratista comunicará fehacientemente, con 48 horas de anticipación, la fecha y hora del inicio de los trabajos. Dicha acta deberá ser suscrita entre la Inspección de la Obra y el Representante Técnico del Contratista. 6. Plan de trabajos e inversiones Dentro de los siete (7) días posteriores al inicio de la obra, el Contratista deberá presentar para aprobación el Plan de Trabajos e Inversiones de la obra, el cual será devuelto dentro los cinco (5) días subsiguientes con el resultado de su evaluación. De requerirse una nueva presentación, ésta deberá efectuarse dentro de los siguientes tres (3) días. Caso contrario, se considerará en mora y sujeto a la aplicación de las penalidades establecidas en este documento. 7. Plazo de obra El plazo de obra será de ciento veinte (120) días corridos, contados a partir de la fecha de inicio de obra, con la modalidad de desafectar el uso de la instalación respectiva en forma secuencial asegurando el funcionamiento operativo permanente, computándose el plazo desde la fecha de inicio de obra. El Contratista elaborará el Cronograma de Trabajos conforme al objeto del llamado. El Cronograma detallará una desagregación de tareas que permita programar los trabajos adecuadamente. Cualquier oferta cuyo plazo supere al convenido será desestimada. Para el caso de incumplimiento del plazo establecido, se aplicará al Contratista una multa de setenta y un centavos ($ 0,71) por cada mil pesos del monto contractual, por cada día de atraso en la terminación de las obras, hasta un máximo del 15% del monto del contrato. La multa será aplicada en forma directa por el Contratante y podrá deducirla a su criterio de: 1314 i) Primer certificado a cobrar por el Contratista después de aplicada la multa. ii) Garantía de Responsabilidad por Defectos. iii) Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. En el caso de ser superado el porcentaje de incumplimiento del 15% el Contratante podrá, a su criterio, emplear el mecanismo previsto de rescisión contractual Demoras y prórrogas de plazo El Contratista tomará las providencias para que la obra se desarrolle con un ritmo acorde con el Plan de Trabajo e Inversiones aprobado. Sin embargo, el plazo de ejecución establecido en el Plan de Trabajo e Inversiones podrá ser prorrogado por el Contratante cuando se produjeran demoras no imputables al Contratista. En tales circunstancias los mismos serán ampliados por un lapso acorde con la causa motivo de la demora. Serán causas motivo de prórroga: Las que tengan origen en actos de la Administración Pública no previstos en los Documentos del Contrato, las huelgas y los acontecimientos imprevisibles fehacientemente comprobados que afecten el aprovisionamiento normal de la mano de obra, de materiales o de su transporte. Los acontecimientos extraordinarios de origen natural que impidan al Contratista la adopción de las medidas necesarias para prevenir sus efectos, tales como lluvias (u otros fenómenos meteorológicos anormales) que superen la media prevista por el Servicio Meteorológico Nacional u otro organismo competente, para el lugar y para la época de ejecución del contrato, que a juicio de la Inspección de Obra - impidan trabajar. Las órdenes impartidas por la Inspección de Obra que signifiquen modificaciones al proyecto o a las especificaciones, cuando impliquen una modificación al Plan de Trabajo e Inversiones del Contratista; la demora en la entrega de planos de detalle, aclaraciones o instrucciones complementarias que deba suministrar la Inspección de Obra. La mora en el pago de los certificados parciales de Obra. Para tener derecho a la prórroga del plazo del contrato, el Contratista deberá hacer la reclamación correspondiente dentro de los quince (15) días de haberse constatado la o las causas. 8. Anticipo No se prevén desembolsos de anticipos por ningún concepto. 9. Inspección de los trabajos La verificación de la correcta provisión de materiales y equipos, la ejecución de los trabajos y la prestación de los servicios a cargo del Contratista, será llevada a cabo por el personal que el Contratante designe a tales efectos y que constituirá la Inspección de las Obras. En la Inspección de la Obra se llevarán los siguientes registros: 1415 Libro de Órdenes de Servicios: en donde se volcará información que registre: i) las Actas pertinentes de las obras, ii) Registro de Mediciones y iii) Órdenes Impartidas por parte de la Inspección de la Obra. Libro de Notas de Pedido: en el que se registrarán: i) los Partes Diarios y ii) los Pedidos del Contratista. Ninguna comunicación verbal entre el Contratista y la Inspección de Obra será válida si no queda plasmada en una Orden de Servicio o Nota de Pedido. Los trabajos deberán ejecutarse en un todo de acuerdo a las reglas del arte, planos y especificaciones técnicas establecidas en este documento, y/o instrucciones que imparta la Inspección de Obra Representante Técnico El Contratista designará un Representante Técnico, a consideración del Contratante, que deberá estar legalmente habilitado para ejercer la profesión de ingeniero civil en construcciones, ingeniero electrónico o profesión universitaria afín a las tareas solicitadas en la Jurisdicción. El Representante Técnico deberá firmar todos los certificados que se emitan, como así también toda la documentación técnica, planos, planillas, legajos, estudios técnicos, adicionales, cómputos, presupuestos, Notas de Pedido, etc. Si, a juicio de la Inspección de Obra, el Representante Técnico no cumple sus funciones a satisfacción, el Contratante solicitará su reemplazo por otro profesional, para cuya designación el Contratista deberá contar con su aprobación previa. 10. Medición, Certificación y Pagos Medición de la obra Los trabajos ejecutados de acuerdo al Contrato serán medidos por períodos mensuales, que cerrarán el último día hábil de cada mes. La medición se realizará dentro de los siete (7) días siguientes al del vencimiento del período mensual y estará a cargo del Inspector de Obra y del Contratista (o de su Representante Técnico), labrándose un Acta de Medición de los trabajos. En las mediciones mensuales sólo se incluirán los subítems terminados hasta la fecha de cierre de la medición. La Inspección de Obra podrá solicitar al Contratista la presentación de toda documentación respaldatoria que avale los porcentajes de avance medidos y/o calculados Certificación y pagos El Contratista presentará a la Inspección de Obra, dentro de los quince (15) primeros días del mes, los Certificados de Obra de los trabajos ejecutados, menos los porcentajes acumulados certificados anteriormente. Dicho documento, deberá estar acompañado por la respectiva Acta de Medición, más toda otra documentación que permita identificar aquellas circunstancias que condicionan el pago del Certificado. Asimismo, el Contratista podrá presentar conjuntamente con lo anterior, la correspondiente Factura por los trabajos realizados. 1516 El Contratante pagará al Contratista, en caso de que el Certificado no haya sido observado por la Inspección de Obra, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de aprobación del Certificado por el Contratante. El Contratante retendrá el cinco por ciento (5%) de cada pago en concepto de Garantía de Responsabilidad por Defectos (o Fondo de Reparo). Dicho monto será reintegrado al Contratista, sin intereses, una vez vencido el período de responsabilidad por defectos (Recepción Definitiva de la obra). 11. Intereses por Mora/Penalizaciones El incumplimiento de las condiciones contractuales, tanto del Contratista como del Contratante, dará lugar a resarcimientos a la parte afectada, conforme se señala en los párrafos siguientes. En ambas situaciones, la parte demandante deberá acreditar fehacientemente el incumplimiento a que hace referencia Intereses por mora en el pago de los Certificados En caso de que el Contratante, por causas no imputables al Contratista, efectuara el pago de un Certificado excediendo el plazo previsto, deberá abonar al Contratista los intereses correspondientes a los días de atraso, aplicando la SERIE ESTADÍSTICA DE INTERESES por mora para uso de la JUSTICIA, publicada por el Banco Central de la República Argentina (comunicado 14290) ó instrumento equivalente vigente, por aplicación de la siguiente fórmula: donde: I = K.{[(100+Tn)/(100+To)]-1} I= Intereses por retardo. K= Monto del importe a pagar de contado. Tn= To= Valor de la SERIE ESTADÍSTICA DE INTERESES por mora para uso de la JUSTICIA, publicada por el Banco Central de la República Argentina (comunicado 14290) correspondiente al día hábil siguiente al de la notificación fehaciente de la puesta a disposición del pago. Valor de la SERIE ESTADÍSTICA DE INTERESES por mora para uso de la JUSTICIA, publicada por el Banco Central de la República Argentina (comunicado 14290) correspondiente al día de vencimiento del plazo contractual de pago de Certificados. Los intereses se abonarán sobre la suma líquida o monto neto a pagar al Contratista. Este derecho quedará extinguido si el Contratista no hiciera reserva respecto al cobro de los mismos, en el acto del pago de los Certificados Penalidades Las penalidades se aplicarán sobre el monto del contrato actualizado (en caso de que éste haya experimentado redeterminación/ciones), tomándose como unidad de medida temporal la semana o fracción mayor de tres días. 1617 Por mora en la iniciación de las obras se aplicará una multa de cinco por mil (5 ) del monto del contrato por cada semana de atraso Por incumplimiento en la curva de inversiones de obra acumulativa, cuando la diferencia entre la inversión acumulada prevista en el Plan de Trabajos y la certificación acumulada para el mismo período de la obra supere el 10% de la inversión acumulada prevista en el Plan de Trabajos, se aplicará una multa semanal de tres por mil (3 ) del monto del Contrato hasta que la Contratante constate (a través de la Certificación) que el atraso que dio lugar a la aplicación de la multa ha sido superado o que el Contratista ha adoptado las medidas necesarias para corregirlo de inmediato, a exclusivo criterio del Contratante Por mora en el cumplimiento del plazo total de ejecución de la obra (Recepción Provisoria), se aplicará al Contratista una multa del uno por ciento (1%) del monto contractual por cada semana de atraso en la terminación de las obras Por mora en el cumplimiento de una Orden de Servicio: Cuando no se cumpliere en el plazo establecido en la misma; o cuando no habiéndose fijado un plazo en la misma, y transcurrido un tiempo razonable, la Orden de Servicio tuviese que ser reiterada por incumplimiento del Contratista. La multa a aplicar será de tres por mil (3 ) del monto del contrato por cada semana de atraso. Cuando corresponda la aplicación de una multa por alguna de las causales indicadas en los numerales: ; , y y se encuentre en tramitación la adecuación del Plan de Trabajos y/o del plazo total de la obra, el Contratante podrá a su exclusivo criterio dejar en suspenso la aplicación de esas sanciones mientras no haya resuelto la misma. Esta resolución del Contratante no dará derecho al Contratista a reclamar gastos improductivos. Las multas serán aplicadas en forma directa por el Contratante y podrán ser deducidas a su criterio de: Primer Certificado a cobrar por el Contratista después de aplicada la multa. Garantía de Responsabilidad por Defectos Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. En los casos de ser superado el porcentaje de incumplimiento del quince por ciento (15%) del monto contractual, el Contratante podrá, a su criterio, emplear el mecanismo previsto de rescisión contractual. En caso de que el Contratista recupere el atraso incurrido que motivara la aplicación de alguna de las penalidades arriba señaladas, el monto de dicha multa, sin intereses, le será devuelto por el Contratante, junto con el importe del primer Certificado a ser abonado. 12. Recepción de los Trabajos Recepción Provisoria Una vez concluidos los trabajos, y recibidos de conformidad por la Inspección de Obra (con el 100% de los trabajos certificados), se firmará entre el Contratante y el Contratista un Acta de Recepción Provisoria de las obras (RP), fecha a partir de la cual comenzará a regir el Período de Responsabilidad de Defectos. A partir de esa fecha el Contratista deberá corregir y subsanar a su cargo toda anomalía o defecto de obra, quedando exceptuado de tal responsabilidad cuando los mismos sean causados por un mal uso de las instalaciones por parte del usuario final. 1718 Sólo en circunstancias excepcionales, cuando por razones de uso del edificio se justifique habilitar un sector de éste, la Inspección de Obra podrá autorizar una Recepción Provisoria Parcial (RPP) de la obra. En este caso se celebrará el Acta de RPP dejando constancia de las áreas involucradas, corriendo a partir de ese momento el período de Responsabilidad por Defectos de aquellas Período de Responsabilidad de Defectos El Período de Responsabilidad de Defectos será de doce (12) meses, a partir de la fecha de Recepción Provisoria (RP) de la obra. Durante este período el Contratista será responsable de subsanar todos aquellos defectos y vicios ocultos que se detectaran. Si así no lo hiciere, el Contratante podrá encargar los trabajos a otro Contratista, con cargo a la Garantía de Responsabilidad por Defectos. En el caso que alguno de los trabajos realizados nuevamente implique un período de garantía que exceda al Período de Responsabilidad por Defectos (por ejemplo: garantía de un equipo reemplazado), éste deberá extenderse en igual proporción hasta cubrir el nuevo período. Del mismo modo, este plazo se extenderá en el caso de las partes alcanzadas por una RPP Recepción Definitiva Cumplido el Período de Responsabilidad de Defectos (plazo de garantía de la obra), de no existir otras observaciones, liberado el contrato de temas pendientes de índole administrativa o jurídica y con la aceptación sin reservas por parte del Inspector de Obra, se procederá a la Recepción Definitiva (RD) de la obra, labrándose un Acta al efecto. Con posterioridad a la emisión de la RD, el Contratante procederá a devolver las garantías y/o toda otra documentación que corresponda. 13. Rescisión del Contrato Rescisión por causa del Contratista El Contratante tendrá derecho a rescindir el Contrato cuando el Contratista: a) Obre con dolo, culpa grave o reiterada negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones. b) A juicio del Contratante ha empleado prácticas corruptas o fraudulentas al competir por o en la ejecución del Contrato. c) No iniciara los trabajos dentro del plazo establecido. El Contratante podrá conceder una prórroga en el Plazo de Inicio de Obra, a solicitud del Contratista y siempre que la causa estuviera debidamente justificada. Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro del nuevo plazo previsto, la rescisión se declarará sin más trámite, sin perjuicio de lo señalado en d) Incumpla las obligaciones correspondientes a la legislación laboral, y/o previsional en relación con el personal afectado a la obra. e) Sin causa justificada abandone o interrumpa los trabajos por plazos mayores de cinco (5) días en más de dos (2) ocasiones, o por un período único mayor de diez (10) días. f) Cuando el monto de multas aplicadas por mora por todo concepto supere el quince por ciento (15%) del monto del Contrato 1819 g) Si el Contratista no presenta en tiempo y forma las pólizas de seguro. En los casos c), d), e), f) y g), el Contratante intimará previamente al Contratista por Orden de Servicio o en otra forma fehaciente, para que en un plazo no mayor de diez (10) días proceda a regularizar la situación, bajo apercibimiento de rescindir el Contrato por su culpa. Si el Contrato se rescinde por causa del Contratista, el Inspector de Obra deberá emitir un Certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los materiales comprados por el Contratista, menos los pagos recibidos por el Contratista hasta la fecha de emisión de dicho Certificado, y menos un 10% del valor de los trabajos que no se hubieran terminado, en concepto de indemnización. No corresponderá pagar indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios Rescisión por causa del Contratante El Contratista tendrá derecho a rescindir el Contrato en los siguientes casos: a) Cuando el Contratante exceda en 60 días el plazo convenido para la entrega de los terrenos o del lugar donde se ejecutarán los trabajos. b) El Contratante no efectúa al Contratista el pago de un certificado aprobado por el Inspector de Obra dentro de los 90 días siguientes a la fecha de aprobación de dicho certificado. c) Cuando el Contratante suspenda la ejecución de la obra sin causa justificada por plazos mayores de quince (15) días en más de dos (2) ocasiones, o por un período único mayor de treinta (30) días. En cualquiera de los casos, el Contratista comunicará previamente al Contratante por Nota de Pedido o en otra forma fehaciente, para que en un plazo no mayor de treinta (30) días proceda a regularizar la situación, bajo apercibimiento de rescindir el contrato por su culpa. 14. Prórroga de Jurisdicción Se deja establecido que cualquier contienda que surja de la contratación propiciada, así como también sobre la interpretación de cláusulas contractuales y/o del presente documento, serán dirimidas en los Tribunales de Justicia con asiento en la Ciudad de Santa Fe. En consecuencia, quien resulte Adjudicatario deberá constituir domicilio en la Ciudad de Santa Fe, donde serán válidas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que deban practicarse. 1920 SECCIÓN E DOCUMENTACIÓN TÉCNICA La Documentación Técnica involucrada en la presente contratación es la que se señala más abajo. En caso de discrepancia, el orden de prelación de los Documentos Técnicos citados a continuación será el siguiente: a) Planos b) Especificaciones Técnicas c) Normas 15. Especificaciones Técnicas Objeto del concurso A continuación se presenta el Listado de Obras a contratar en el presente concurso y sus plazos de entrega. Ítems/ Subítems Descripción de los Bienes Cantidad Ficha Técnica 1 Sistema de Generación de Energía Ininterrumpida 1 SGEI Plazo de entrega 1.1 Tablero de Maniobra Redundante SGEI01 30 días 1.2 Línea Exclusiva Informática SGEI02 60 días 1.3 Otros tableros SGEI03 90 días 1.4 Suministro e Instalación de UPS SGEI días 2 Sistema de Detección y Extinción de Incendio 1 SDEI 2.1 Cableado SDEI01 30 días 2.2 Colocación de Detectores de Incendio SDEI02 60 días 2.3 Instalación de Agentes Extintores SDEI03 90 días 2.4 Sistema de Monitoreo y Control SDEI días 3 Sistema de Alimentación de Combustible 1 SAC 30 días 4 Elementos de Protección y Evacuación de Incendios 1 EPEI 4.1 Adecuación de vanos EPEI01 30 días 4.2 Colocación de 50% de las Puertas Antipánico EPEI02 60 días 4.3 Colocación de las restantes Puertas Antipánico EPEI02 90 días 5 Sistema de Climatización 1 SC 5.1 Instalación de 3 Evaporadoras y de 3 Condensadoras SC01 60 días 5.2 Conductería y Cableado SC02 90 días 5.3 Instalación de Tableros de Maniobra y Control SC días 20 Mostrar más
H. CAMARA DE SENADORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES CONTRATACION DIRECTA N 08/2015 EXPEDIENTE: 1205 507/14 APERTURA DE OFERTAS: Día 12 de Mayo de 2015 a las 16:00 horas, en la Dirección de Contrataciones Más detalles Objeto: Adquisición de... Licitación Pública Nº:... Fecha de apertura:...hora:...
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Artículo 1 : Objeto: El presente llamado a Licitación Pública tiene por objeto la adquisición de productos médicos descartables para el Programa de Diabetes Provincial, Más detalles AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO Casilla de Correo Nº 10 Funes (2132) Tel/Fax (0341) 4512997/3220
AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO Casilla de Correo Nº 10 Funes (2132) Tel/Fax (0341) 4512997/3220 CONCURSO DE PRECIOS Nº06/2014 Expediente nº01806-0000096-8 OBJETO: PROVISIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Más detalles ANEXO I A LA RESOLUCION Nº 5268/14 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
ANEXO I A LA RESOLUCION Nº 5268/14 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Artículo 1 : Objeto: El presente llamado a Licitación Pública Nº 331/14 tiene por objeto la adquisición de un (1) vehículo automotor, Más detalles FACULTAD DE VETERINARIA
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA FACULTAD DE VETERINARIA PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES OBRA: READECUACIÓN DE CIELORRASOS SECTORES DE EDIFICIOS DE DECANATO, PRODUCCIÓN Más detalles INTENDENCIA MUNICIPAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 15 / 2009 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES I) CONDICIONES GENERALES OBJETO
INTENDENCIA MUNICIPAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 15 / 2009 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES I) CONDICIONES GENERALES OBJETO 1). La Intendencia Municipal de Maldonado, en adelante "la Intendencia" Más detalles N TEL 3 AR 001 2013 FIBRA OPTICA
Capítulo I LICITACION N TEL 3 AR 001 2013 FIBRA OPTICA * INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 1 1 INTRODUCCION CAPITULO I INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES TEL 3 S.A. llama a LICITACION para LA COMPRA DE FIBRA OPTICA, Más detalles ESTE PLIEGO DEBE SER PRESENTADO DEBIDAMENTE FIRMADO EN TODAS SUS HOJAS, POR REPRESENTANTE LEGAL, AGREGANDO PODER DEL CARÁCTER INVOCADO.
C O N C U R S O D E P R E C I O S Nº 01/2015 Provisión de Licencia de Antivirus PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba Córdoba, diciembre de 2014 Página Más detalles PLIEGO DE CONDICIONES
PLIEGO DE CONDICIONES PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N2522 PARA LA ADQUISICIÓN DE 15 COMPRESORES para los coches SCANIA Ref. Scania 1745702 Ref. Knorr K009403000 (C/03002897) Página 1 PLIEGO DE CONDICIONES Más detalles Contrato de Préstamo BIRF 7520/AR PNUD ARG008/08 MSNR 365-LPN-B
ORGANISMO Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO Contrato de Préstamo BIRF 7520/AR PNUD ARG008/08 Adquisición de Vehículos Pick Up Más detalles AUDITORIA GENERAL DE LA NACION
Señor: Apertura de ofertas DIA MES AÑO HORAS LUGAR 26 06 2014 15:00 Hipólito Yrigoyen 1236 3 piso, ofic. 310 DIVISIÓN CONTRATACIONES C.A.B.A. RENGLÓN CANTIDAD ARTÍCULO Y CARACTERÍSTICAS UNICO 12 meses Más detalles PRÉSTAMO BIRF 7412-AR
MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO PRÉSTAMO BIRF 7412-AR DOCUMENTO DE LICITACIÓN ADQUISICIÓN DE REMERAS PARA LA CAMPAÑA NACIONAL 100.000 CORAZONES PARA UN Más detalles Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Fiscalía General Unidad Operativa de Adquisiciones Contratación Directa N 08/15
Sres. NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA SRL CUIT 30-67877531-9 Por la presente, la del Ministerio Público Fiscal invita a ustedes a participar de la que tramita por la Actuación Interna FG N 30-00014113 Más detalles I N T E N D E N C I A D E S A L T O
I N T E N D E N C I A D E S A L T O L i c i t a c i ó n A b r e v i a d a E X P. N º 2 9 8 3 1 / 2 0 1 2 Suministro de Pan para Hogar del Adulto Mayor. APERTURA:22 de JUNIO de 2012 Hora: 15:00 Licitación Más detalles Universidad Nacional del Nordeste
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES DEPARTAMENTO CONTABLE DIVISIÓN COMPRAS EXPEDIENTE N 02-2015-04012. OBJETO: Compra de Insumos para Impresoras del ISSUNNE. FECHA DE APERTURA: Más detalles ANEXO II PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
ANEXO II PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Artículo 1. Objeto de la contratación. El Ministerio de Gestión Pública del Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de Coordinación Administrativa, Más detalles PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y/O CONTRATACIONES DE SERVICIOS. Artículo 12: DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARÁ LA OFERTA
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y/O CONTRATACIONES DE SERVICIOS Artículo 1: AMBITO DE APLICACIÓN Artículo 2: CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS Artículo 3: INFORMES SUPLEMENTARIOS. Más detalles PROGRAMA MULTIFASE DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD PARA EL MANEJO DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES
PROGRAMA MULTIFASE DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD PARA EL MANEJO DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES Sres.: PRESENTE Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014 Ref: Invitación a presentar ofertas - Más detalles Municipalidad de Rosario Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente Dirección General de Parques y Paseos
Municipalidad de Rosario Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente Dirección General de Parques y Paseos PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA EL ALQUILER DE EQUIPOS ARTICULO 1º: OBJETO ARTICULO Más detalles CONCURSO DE PRECIOS N 24/12
CONCURSO DE PRECIOS N 24/12 Expte. Nº 19304 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES OBJETO: RENOVACIÓN DE LICENCIAS ANTI SPAM DE CORREO ELECTRÓNICO FECHA DE APERTURA: 21 de diciembre de 2012 HORA: 09:00 Hs. LUGAR: Más detalles H. Cámara de Senadores Provincia de Buenos Aires
H. CAMARA DE SENADORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES CONTRATACION DIRECTA N 04/2011 EXPEDIENTE: 1205 613/10 OBJETO: Provisión de equipos, materiales, mano de obra y todo aquello necesario para la instalación Más detalles REGLAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAPÍTULO I REGISTRO DE PROVEEDORES.
REGLAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAPÍTULO I REGISTRO DE PROVEEDORES. Artículo 1: En el Registro de Proveedores, que funcionará en el Sector de Compras y Contrataciones (Depto. Económico Financiero), Más detalles PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nro 07/ 2014 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nro 07/ 2014 Nombre del organismo contratante Instituto Obra Social del Ejército PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Tipo: Contratación Directa Más detalles CONDICIONES TÉCNICAS
CONDICIONES TÉCNICAS 1 OBJETO Antel llama a licitación para el suministro de camisetas para la entrega en Eventos y Promociones de la empresa. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2.1 - CAMISETAS Serán camisetas Más detalles DECRETO N 824/99 ANEXO I
Biblioteca del Tribunal Superior de Justicia DECRETO N 824/99 Emitido el: 31/03/1999.- Publicado el: 09/04/1999.- Art. 01: APRUEBASE el "Reglamento de Contratación de Préstamos con Instituciones Financieras" Más detalles EXPLOTACION, OP Y MANTENIMIENTO DE REDES. Caja disp 10PR s/protección-des dielectrico
EXPLOTACION, OP Y MANTENIMIENTO DE REDES ESPECIFICACION 007116-V2 05/2011 Caja disp 10PR s/protección-des dielectrico INDICE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de COMPRA...2 1. ALCANCE...2 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Más detalles PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nro 03/ 2014 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nro 03/ 2014 Nombre del organismo contratante Instituto Obra Social del Ejército PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Tipo: Contratación Directa Más detalles L L A M A D O A S U M I N I S T R O D E S T E N T C O R O N A R I O S PLIEGO DE CONDICIONES
L L A M A D O A S U M I N I S T R O D E S T E N T C O R O N A R I O S PLIEGO DE CONDICIONES Procedimiento: Concurso de Precios Nº 03/2012 Apertura de Ofertas: Día: Viernes 14 de setiembre hora 11:30 Recepción Más detalles Contratación Directa Menor Nº 03/12 Actuación Interna FG Nº 20957/11
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Fiscalía General Actuación Interna FG Nº 20957/11 ANEXO I a la Disposición UOA Nº 08/12 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 1. GLOSARIO Más detalles LICITACION PRIVADA Nº 36/14
Señor/es: Proveedor APERTURA: El día 18 de Septiembre de 2014, a las 11:00 horas ITEM LUGAR: Departamento Compras y Suministros - Tercer Piso - Centro Cívico - Santa Rosa - La Pampa PLANILLA DE COTIZACION Más detalles PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. VISITA PREVIA OBLIGATORIA: se realizará el día 18 de Septiembre de 2013 a las 10:00 hs.-
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES OBJETO: Contratación de un sistema de alarma radioeléctrica con Policía Federal y Bomberos de un canal dúplex, inalámbrico, la provisión del equipo es en comodato y su mantenimiento Más detalles CONCURSO DE PRECIOS Nº 27/2014
CONCURSO DE PRECIOS Nº 27/2014 1) Objeto Contratación de un de Seguros Contra Incendios y todo riesgo de daño material, súbito y accidental de Edificios y de Contenidos para los Edificios de TV Pública Más detalles PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
LLAMADO A CONTRATACION DE UNA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE CALL CENTER PARA LA ATENCIÓN AL USUARIO DEL SERVICIO DE GARANTIA DE ALQUILERES DE LA CGN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Inciso: Más detalles CON CURSO DE PRECIOS Nº 23 /2014
CON CURSO DE PRECIOS Nº 23 /2014 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIO INTEGRAL DE MOTOMENSAJERIA FECHA DE APERTURA: 07/10/2014 HORA: 11:30 hs FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 07/10/2014 a Más detalles PODER JUDICIAL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES LICITACION ABREVIADA N 5/2012. Inciso 16
PODER JUDICIAL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES LICITACION ABREVIADA N 5/2012 Costo del Pliego: $ 1.500 Inciso 16 El presente llamado se regirá por lo establecido en las siguientes disposiciones: Art. 656 Más detalles CENTRO PORTAL AMARILLO U.E 078 CARLOS MARÍA DE PENA 5101 MONTEVIDEO TEL: 2309-10-24 FAX: Int. 106
No se puede mostrar la imagen en este momento. CENTRO PORTAL AMARILLO U.E 078 CARLOS MARÍA DE PENA 5101 MONTEVIDEO TEL: 2309-10-24 FAX: Int. 106 CONTRATACION DE SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL EN DIAS Más detalles LICITACION ABREVIADA Nº 07-14. ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES y/o MODULOS LIVIANOS DE 40 Y 20 PIES PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
INCISO 11 UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA UNIDAD EJECUTORA 26 FACULTAD DE VETERINARIA PROGRAMA 1.1 SECCIÓN COMPRAS Y SUMINISTROS Alberto Lasplaces 1620 Tel/Fax: 2 622.64.08 LICITACION ABREVIADA Nº 07-14 ADQUISICIÓN Más detalles Gerencia de Electrificación Rural y Obras TABLA DE CONTENIDO
Página 1 de 11 TABLA DE CONTENIDO 1. ANTECEDENTES Y BASE LEGAL... 2 1.1. Antecedentes... 2 1.2. Base legal... 2 2. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO... 2 3. OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA Más detalles INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº / 2011 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº / 2011 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 1). La Intendencia Departamental de Maldonado, en adelante la Intendencia llama a Licitación Pública Más detalles AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO Casilla de Correo Nº 10 Funes (2132) Tel/Fax (0341) 4512997/3220
AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO Casilla de Correo Nº 10 Funes (2132) Tel/Fax (0341) 4512997/3220 LICITACION PUBLICA Nº04/2015 Expediente Nº 01806-0000482-7 OBJETO: EJECUCIÓN NUEVAS OFICINAS PARA LA COMPAÑÍA Más detalles MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO
MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO LICITACIÓN PÚBLICA Nº 007/2014 PLIEGO DE BASES y CONDICIONES PARA OBRA: EJECUCION DE AMPLIACION GASODUCTO REGIONAL SUR Provincia de Santa Fe Apertura: 12 hs. del 22/12/2014 Más detalles ///EXPEDIENTE N 99576/2-14 ISS - EXPTE. N 1275/14 DS Licitación Pública N 01/2014 - DS ANEXO I PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
ANEXO I PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ARTICULO 1: ENTE LICITANTE El Ente Licitante es el Instituto de Seguridad Social de la Provincia de La Pampa, a través de la Dirección de Seguros. ARTICULO 2: OBJETO Más detalles CONDICIONES GENERALES
LICITACIÓN PUBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA TERMINAL DE ÓMNIBUS ROSARIO EMPRESA DEL ESTADO MUNICIPAL Generalidades CONDICIONES GENERALES Art. 1 : Objeto Más detalles SERVICIO DE SOPORTE PARA LOS SOFTWARE TOOLS ERP Y TOOLS RRHH
CONTRATACIÓN DIRECTA POR TRÁMITE SIMPLIFICADO Nº 01/2015 SERVICIO DE SOPORTE PARA LOS SOFTWARE TOOLS ERP Y TOOLS RRHH APERTURA: 10 de febrero de 2015 a las 15:00 hs. VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO CONTRATACIÓN Más detalles PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Inciso: Unidad Ejecutora: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Licitación Abreviada: Nº 7/2010 Objeto: Adquisición de Toners y Fotoconductores Más detalles CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA División de Infraestructura y Regulación Subdivisión Jurídica DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA División de Infraestructura y Subdivisión Jurídica DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Normativa Aplicable Concepto de Obra Pública y Contrato de Obra Pública Procedimientos Más detalles Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca Secretaria de Planificacion Comunal
BASES GENERALES A.1 INTRODUCCION Las presentes Bases Administrativas regulan los aspectos administrativos, financieros, económicos y legales involucrados en la licitación pública de la implementación de Más detalles INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN DE CIC ENERGIGUNE
INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN DE CIC ENERGIGUNE 1. OBJETO DE LA INSTRUCCIÓN El objeto de las presentes instrucciones internas en materia de contratación (en delante, las IIC o las Instrucciones, indistintamente) Más detalles ALQUILER SERVICIO DE FOTOCOPIADO
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 33/2013 ALQUILER SERVICIO DE FOTOCOPIADO APERTURA: 7 de noviembre de 2013 a las 15:00 hs VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO 1 CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 33/2013 APERTURA: 7 de noviembre de Más detalles INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº../2010 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº../2010 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES OBJETO 1). La Intendencia Departamental de Maldonado, en adelante "la Intendencia" llama a Licitación Más detalles LICITACION PRIVADA Nº 179/14
Señor/es: Proveedor de la Provincia N APERTURA: El día 09 de Octubre de 2014, a las 10:00 horas. LUGAR: Departamento Compras y Suministros - Tercer Piso Centro Cívico - Santa Rosa - La Pampa.- PLANILLA Más detalles Señores: Dirección: Código Postal: Localidad: Provincia:
Buenos Aires, 27 de febrero de 2015 Señores: Dirección: Código Postal: Localidad: Provincia: Tel.: Fax: Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de invitarlos a participar de la contratación Más detalles PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Artículo 1 : Objeto: El presente llamado a Licitación Pública Nº 86/11 tiene por objeto la adquisición de una (01) Pick up tracción 4x4 doble cabina a gasoil y un (1) Más detalles AUDITORIA GENERAL DE LA NACION. Por la contratación del seguro para los automotores que ÚNICO 7
Señor: Apertura de ofertas DIA MES AÑO HORAS LUGAR 08 04 2014 15.00 Hipólito Yrigoyen 1236 1 P- Salón de Actos C.A.B.A.. RENGLON CANTIDAD ARTICULO Y CARACTERISTICAS Por la contratación del seguro para Más detalles CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO LIICTACION PRIVADA 10-2014 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
CONCEJO MUNICIPAL DE LIICTACION PRIVADA 10-2014 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Art. 1.-Objeto Servicio de desinfección, desinsectación y desratización. Art. 2.- Descripción Oficinas a atender: Edificio Más detalles CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO LICITACION PRIVADA 05/2014 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO LICITACION PRIVADA 05/2014 Art. 1.-Objeto PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Contratación de servicio de alquiler anual de dispenser de agua potable Art. 2.- Descripción Dispenser Más detalles LICITACIÓN PUBLICA Nº 01/2.008. PLIEGO de CONDICIONES PARTICULARES
INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA A LA ACCIÓN SOCIAL. LICITACIÓN PUBLICA Nº 01/2.008 PROVISION, COLOCACION y PUESTA en FUNCIONAMIENTO de GRUPO ELECTROGENO en la Sala Tragamonedas 25 de MAYO PLIEGO de CONDICIONES Más detalles Tipo: CONTRATACIÓN DIRECTA, TRÁMITE SIMPLIFICADO Clase: DE BAJO MONTO Modalidad: SIN MODALIDAD
Buenos Aires, 05 de Octubre de 2015. Señores: Dirección: Código Postal: Fax: Localidad: Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de invitarlos a participar de la contratación para la provisión Más detalles INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº / 2010 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº / 2010 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 1). La Intendencia Municipal de Maldonado, en adelante la Intendencia llama a Licitación Pública conforme Más detalles CONCURSO DE PRECIOS Nº 25/2014
CONCURSO DE PRECIOS Nº 25/2014 1) Objeto Contratación del Servicio de Desratización, Desinfección y Desinsectación en Instalaciones de Canal 7, Planta Transmisora (Edificio de MOP), Depósito Saldías, Jardín Más detalles CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 25/2015. ACTUACIÓN: Expediente Nº 49-EMPDDH/2015.
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 25/2015 ACTUACIÓN: Expediente Nº 49-EMPDDH/2015. Carácter de la Contratación: CONTRATACION DIRECTA, artículo 7º, 16, siguientes y concordantes del Reglamento de Contrataciones del Más detalles LICITACION PRIVADA No. 147-2014
PLIEGO DE CONDICIONES PARA EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL HOSPITAL SAN FRANCISCO Juticalpa, Olancho Julio del 2015. 1. AVISO DE LICITACIÓN Juticalpa, Olancho, Honduras C.A., 23/07/2015 Más detalles REPUBLICA DE BOLIVIA
REPUBLICA DE BOLIVIA MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO VICEMINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA GUIA BOLIVIANA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Más detalles AUDITORIA GENERAL DE LA NACION
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION ACTUACION N 123 /15 CONTRATACIÓN DIRECTA N 23/15 Señores: Apertura de Ofertas: DIA MES AÑO HORAS LUGAR 20 4 2015 15.00 Av. Rivadavia 1236 6 p. DIVISION CONTRATACIONES CAP. Más detalles CONTRATO DE CONCESIÓN para EL USO Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL DEL LOCAL Nº 31 DEL MERCADO NORTE de la Municipalidad de Santa Fe
CONTRATO DE CONCESIÓN para EL USO Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL DEL LOCAL Nº 31 DEL MERCADO NORTE de la Municipalidad de Santa Fe Entre el ENTE AUTÁQUICO MUNICIPAL MERCADO NORTE, representado en este acto por Más detalles Jefatura Técnica de Las Piedras ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO O.S.E. Compra Directa CD - 10026343
Jefatura Técnica de Las Piedras ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO O.S.E Compra Directa CD - 10026343 ALQUILER DE RETROEXCAVADORA CON CARGADOR FRONTAL Y CON CHOFER APERTURA: 23/05/2014 HORA: Más detalles REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS
REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS ARTÍCULO 1º - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO 1. Zona de actuación. El servicio de abastecimiento de aguas se limita a la zona que, en cada Más detalles LICITACION PRIVADA 43/15 * * * CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD FISICA/MOTORA
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES CLAUSULAS PARTICULARES ARTÍCULO 1º.- OBJETO: El presente llamado tiene por objeto la contratación de un servicio de transporte para el traslado de adultos mayores con discapacidad Más detalles VIGENCIA DE LA CONTRATACION El plazo de la contratación sera de 12 (doce) meses, desde el 01 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014.
ANEXO I Contratación del servicio de emergencias y urgencias medicas, atención medica domiciliaria, y cobertura de área protegida en todo el ámbito de la Universidad Nacional de San Juan y sus dependencias, Más detalles CONDICIONES TECNICAS
CONDICIONES TECNICAS 1) OBJETO: Antel llama a licitación para la adquisición del producto: CABLE DE CRUZADA (Código interno de Antel: 007074). 2) ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO: El producto debe Más detalles INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 6 / 2015 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES
INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 6 / 2015 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 1) La Intendencia de Maldonado, en adelante la Intendencia llama a Licitación Pública para el arrendamiento de hasta Más detalles CONDICIONES GENERALES NATURAL 4
CONDICIONES GENERALES NATURAL 4 902 20 10 25 1 de 10 CONDICIONES GENERALES DE DECESOS ARTÍCULO PRELIMINAR Las Condiciones Generales y Particulares del presente contrato de seguro, se rigen por lo dispuesto Más detalles Ayuntamiento de Castrillón
PLIEGO DE CLAUSULAS TÉNICAS QUE HAN DE REGIR EN EL CONCURSO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN DEMANIAL DE LA INSTALACIÓN DE DIVERSOS PUESTOS DE HELADOS EN LA VÍA PÚBLICA DURANTE LAS TEMPORADAS 2008, Más detalles PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES QUE REGIRA EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA N º001 / 2014. (Expediente Nº02859/2013)
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES QUE REGIRA EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA N º001 / 2014 (Expediente Nº02859/2013) ARTICULO PRIMERO. (Objeto). La Intendencia de Florida contratará mediante el procedimiento Más detalles _Condiciones Generales de Compra del Grupo PRISA
_Condiciones Generales de Compra del Grupo PRISA Página 2 de 9 ÍNDICE 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 3 2. ALCANCE 3 3. DEFINICIONES 3 4. PETICIÓN DE OFERTA. ADJUDICACIÓN 4 4.1. Petición de Oferta. 4 4.2. Adjudicación Más detalles Ente Provincial Regulador Eléctrico. Pliego de Condiciones Técnicas para la Adquisición de Equipamiento Informático
Ente Provincial Regulador Eléctrico Pliego de Condiciones Técnicas para la Adquisición de Equipamiento Informático 1. Objeto de esta licitación. El presente llamado a licitación tiene por objeto la adquisición Más detalles MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN INTRODUCCIÓN: El presente Manual satisface lo establecido por la Ley 24.156 y su reglamentación, el Decreto Más detalles Pliego de consulta. No válido para cotizar.
Pliego de consulta. No válido para cotizar. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES ARTÍCULO 1 : OBJETO: El presente llamado tiene por objeto contratar la prestación del Servicio de Mantenimiento Preventivo Más detalles Municipalidad de Firmat www.firmat.gov.ar
DECRETO Nº 037/13.- Firmat, 23 de abril de 2013.- VISTO: La necesidad de concluir en corto plazo el estabilizado para la Playa de camiones de Firmat, lindante con el Área Industrial y Tecnológico; y, CONSIDERANDO: Más detalles NO APTO PARA COTIZAR MUNICIPALIDAD DE ROSARIO LICITACION PUBLICA
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO LICITACION PUBLICA ART.1.- OBJETO: La Municipalidad de Rosario llama a Licitación Pública para Contratación Servicio de Mantenimiento de Tendidos de Fibra Optica......., en un Más detalles EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES S.A. ARSAT
EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES S.A. ARSAT CONCURSO PRIVADO Nº 12/2014 Generador de Trafico y Emulador de Protocolos PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 1 ÍNDICE Contenido 1. OBJETO... Más detalles LICITACION ABREVIADA Nº 14/2015 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
LICITACION ABREVIADA Nº 14/2015 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES APERTURA: 23 de Setiembre de 2015. HORA: 15:00 1. OBJETO DEL LLAMADO. La IDT llama a licitación para la concesión de la explotación de Más detalles MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO
MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 006/2015 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE JARDIN MATERNAL DE 3 salas en la Ciudad de Venado Tuerto Provincia de Santa Fe Apertura: 12 hs. del 12:30 Recepción Más detalles CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA
CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA Entre el Poder Judicial de la Provincia de Río Negro, representado por la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Dra. Adriana Zaratiegui, por una parte, en adelante Más detalles INVITACIÓN A COTIZAR No. 025
INVITACIÓN A COTIZAR No. 025 1. Introducción La Fundación Empresas Públicas de Medellín, a través del Programa de La Alcaldía, Medellín Digital, realiza la invitación a cotizar para adquirir el servicio Más detalles Ministerio de Economía y Finanzas Pública Comisión Nacional de Valores
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Organismo contratante COMISION NACIONAL DE VALORES PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: Tipo: Licitación Privada Nº: 04 Ejercicio 2014 SEGUNDO LLAMADO Clase: De Etapa Más detalles INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº - 2012 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº - 2012 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES OBJETO 1). La Intendencia Departamental de Maldonado, en adelante la Intendencia llama a Licitación Más detalles ÁREA SERVICIOS y SEGURIDAD PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES LICITACIÓN ABREVIADA N 2015-CD-PC-00972
ÁREA SERVICIOS y SEGURIDAD PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES LICITACIÓN ABREVIADA N 2015-CD-PC-00972 OBJETO: Suministro de 4 (cuatro) puertas cortafuego incluyendo 3 años de garantía, conforme Memoria Técnica Más detalles ÁREA SERVICIOS y SEGURIDAD. Compra Directa 2015-CD-PC-00204
ÁREA SERVICIOS y SEGURIDAD Compra Directa 2015-CD-PC-00204 OBJETO: Suministro de servicios de Community Management y Planificación Digital (anual) para los contenidos del sitio web www.bcueduca.gub.uy, Más detalles CONDICIONES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TELEFÓNICO PROPORCIONADO POR GRUPALIA INTERNET, S.A. EN ACCESO DIRECTO CONDICIONES GENERALES
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TELEFÓNICO PROPORCIONADO POR GRUPALIA INTERNET, S.A. EN ACCESO DIRECTO CONDICIONES GENERALES 1.- OBJETO. El objeto del presente contrato es la prestación por parte Más detalles Administración Nacional de Educación Pública. CONSEJO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA. DPTO. DE COMPRAS Y LICITACIONES.
Administración Nacional de Educación Pública. CONSEJO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA. DPTO. DE COMPRAS Y LICITACIONES. Pliego Particular de Condiciones LICITACION PÚBLICA N 06/11 "CONTRATACION DE TECNICOS Más detalles BASES DE COMPRA DIRECTA Nº 217/2015
BASES DE COMPRA DIRECTA Nº 217/2015 Item Descripción Cantidad 1 Bobina de cable categoría 5 Hasta 3 2 Ficha RJ45 8 hilos de cobre Hasta 500 3 Tubi de 10 Cinta aisladora color negro Hasta 1 4 Rollo de etiqueta Más detalles LICITACIÓN PÚBLICA 273/14 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
LICITACIÓN PÚBLICA 273/14 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES INTRODUCCIÓN El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (en adelante LATU o Comitente, indistintamente) procura contratar con un proveedor calificado Más detalles PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Centro PyME-ADENEU CONTRATACIÓN DE SEGURO GLOBAL CENTRO PYME - ADENEU
EXPEDIENTE Nº 4380-000764/2013 PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL CLÁUSULAS GENERALES PRIMERA: Llámase a LICITACIÓN PRIVADA N 006/2013 para la Contratación de seguro Más detalles TÉRMINOS DE REFERENCIA PROYECTO: MONITOREO WEB DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DE LA LEY N 20.248
TÉRMINOS DE REFERENCIA PROYECTO: MONITOREO WEB DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DE LA LEY N 20.248 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PEÑALOLÉN Agosto de 2012 1 1. ANTECEDENTES. El Más detalles El contrato podrá prorrogarse, de forma expresa, antes de la finalización del mismo con una duración máxima, prórrogas incluidas, de 4 años.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE TRADUCCIÓN DE TEXTOS DE CASTELLANO A VASCUENCE Y VICEVERSA PARA LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA 1. OBJETO DEL CONTRATO Es objeto Más detalles ANEXO I. SOLICITUD DE COTIZACIÓN.
ANEXO I. SOLICITUD DE COTIZACIÓN. 1. Objeto de la solicitud de cotización La presente Solicitud de Cotización tiene por objeto seleccionar, dentro de un proceso competitivo, a la/s terminales automotrices Más detalles INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº.../ 2012 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES
CONDICIONES GENERALES Las siguientes condiciones generales son de aplicación en los contratos firmados entre el CONTRATISTA y GRANTECAN si no se hace mención en contra en el contrato particular. Además, Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: resolución 
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 12
 Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 1
 Artículo 1
 artículo 7
 ARTÍCULO 1
 ARTÍCULO 1
 ARTÍCULO 1