Source: http://docplayer.fr/1805929-Maintenance-du-parc-informatique-n-14-04-rh-se-marche-public-de-fournitures-courantes-et-de-services-passe-selon-la-procedure-adaptee.html
Timestamp: 2017-02-26 03:53:26+00:00

Document:
Maintenance du parc informatique N 14/04/RH/SE MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES. Passé selon la procédure adaptée - PDF
Download "Maintenance du parc informatique N 14/04/RH/SE MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES. Passé selon la procédure adaptée"
1 Commune de Villard-Bonnot 20, Boulevard Jules FERRY VILLARD-BONNOT Maintenance du parc informatique N 14/04/RH/SE MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES Passé selon la procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics) CAHIER DES CHARGES2 CAHIER DES CHARGES - SOMMAIRE ARTICLE 1 er : Objet et forme de la consultation 3 Page ARTICLE 2 : Durée du marché 4 ARTICLE 3 : Pièces constitutives du marché pièces particulières 3.2 pièces générales ARTICLE 4 : Conditions générales d exécution des prestations 4 ARTICLE 5 : Cautionnement 7 ARTICLE 6 : Avances 7 ARTICLE 7 : Prix du marché 7 ARTICLE 8 : Modalités de règlement des comptes présentation des demandes de paiement 8.2 délai global de paiement ARTICLE 9 : Pénalités 9 ARTICLE 10 : Assurances 9 ARTICLE 11 : Résiliation du marché Défaillance du titulaire 11.2 Renseignements inexacts ARTICLE 12 : Droit et langue 10 ARTICLE 13 : Attribution de compétence 10 ARTICLE 14 : Clauses complémentaires 10 ARTICLE 15 : Dérogations aux CCAG FCS 10 VILLARD-BONNOT : Cahier des charges maintenance du parc informatique Page 2 sur 103 Cahier des charges Article 1 er : Objet et forme de la consultation Objet : Maintenance du parc informatique La commune de VB a décidé de confier l assistance et la maintenance du parc informatique afin de : - Bénéficier des compétences d un prestataire spécialisé sur les solutions à mettre en œuvre - Préserver le bon fonctionnement des structures et veiller à leur opérationnalité face aux évolutions des process et du matériel informatique, - Mettre en place des outils performants, fiables et conviviaux respectant les principes et les préoccupations de développement durable, - Assurer un service au meilleur coût Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles seront assurées les prestations et notamment : - Maintenir en condition opérationnelle les infrastructures informatiques - Conseiller la commune dans l évolution du parc informatique à court et moyen terme afin de satisfaire à une plus grande disponibilité des systèmes et applications, une optimisation des performances des serveurs et réseaux - Mettre en œuvre une démarche d amélioration continue du système informatique - Fournir un suivi des prestations réalisées La maintenance couvrira le matériel, le réseau, les logiciels et les connexions internet, l aide à l installation et au paramétrage des nouveaux périphériques acquis par la commune. Le présent contrat de maintenance est un contrat autonome. Il s agit d une maintenance préventive et corrective portant sur l infrastructure informatique, mais également sur les différentes applications (systèmes d exploitation, applications bureautiques, etc.). 1) Les lieux d intervention sont les suivants : - Mairie - Services techniques - École maternelle République - École maternelle Pasteur - École Maternelle Victor Hugo - École Élémentaire Jules Ferry - École Élémentaire Libération 2) Le matériel pris en compte Pour la première année de maintenance : 36 postes informatiques mairie + services techniques 50 postes dans les écoles 2 serveurs Imprimantes spécifiques sur certains postes (périscolaire, secrétariat, police municipale, affaires générales) La maintenance des imprimantes couvrira les problèmes de liaison au(x) poste(s) de travail rattaché(s), de réseau, de simple nettoyage. Pour les pannes mécaniques un devis de réparation ou de remplacement sera proposé. VILLARD-BONNOT : Cahier des charges maintenance du parc informatique Page 3 sur 104 Le remplacement d un poste par un poste neuf ou d occasion d un niveau technique au moins égal n entraînera pas de modification du contrat. Le périmètre initial du parc informatique est susceptible d évoluer en fonction de l acquisition de nouveaux matériels (y compris tableaux numériques dans les écoles, tablettes, vidéoprojecteurs, etc.), ou de l évolution des effectifs. La mise en service de nouveaux postes et le retrait seront réalisés par le titulaire en particulier, l installation physique du poste, la connexion au réseau, l installation de logiciels, la configuration des comptes utilisateurs et des droits associés si nécessaire dans le cadre du présent marché. Le titulaire s engage à fournir à la commune toutes les compétences nécessaires afin de réaliser les prestations informatiques indiquées dans le présent marché. Dans le cadre de la maintenance le présent marché prévoit la réparation de tous les matériels informatiques désignés. Il comprend la fourniture des pièces d usure, la main d œuvre, le déplacement sur site ou la réparation en atelier. Sont exclus du présent marché : - Les consommables informatiques, - Les matériels pour lesquels une panne importante ou définitive est constatée. En cas de réparation en atelier, le titulaire s engage à installer en remplacement un matériel compatible équivalent permettant le fonctionnement transitoire du site. Forme : marché passé selon la procédure adaptée, en application de l'article 28 du Code des marchés publics (décret du ) Article 2 : Durée du Marché Le marché est conclu pour une période d'une année renouvelable deux fois par reconduction tacite, soit une durée maximum de trois ans. Il prend effet à compter de la date de sa notification. Il pourra être résilié par la collectivité deux mois au moins avant chaque échéance annuelle, par lettre recommandée avec avis de réception. Article 3 : Pièces constitutives du marché Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité : 3.1 Pièces particulières : L acte d engagement (A.E.) Le présent cahier des charges 3.2 Pièces générales (en vigueur à la date de signature du marché ; non jointes) Le Code des Marchés Publics Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services Le CCAG T.I.C. Article 4 : Conditions générales d exécution des prestations Le prestataire garantit à la Commune, par l intermédiaire de ses techniciens, les prestations de services définies ci-dessous et assurant le bon fonctionnement des matériels et logiciels objets du marché. VILLARD-BONNOT : Cahier des charges maintenance du parc informatique Page 4 sur 105 Le prestataire devra mettre à disposition de la commune, en fonction de la nature de la demande d intervention : - un ingénieur réseau, - un technicien informatique, - et/ou un technicien spécialisé en imprimante Un intervenant référent sera désigné en début de marché, qui interviendra prioritairement, et pourra être remplacé en cas d indisponibilité par une personne disposant de compétences au moins équivalentes et dont le nom et les qualifications seront communiqués au pouvoir adjudicateur, qui pourra le récuser dans un délai de quinze jours. Le prestataire s engage à une obligation de moyens dans le cadre de l exécution du contrat et mettra tout en œuvre pour respecter cette obligation. Sauvegarde : Le titulaire conseillera la commune pour fiabiliser et améliorer le processus de sauvegarde des données au regard des procédures en place et de l évolution technologique. Il conseillera notamment la commune sur la mise en œuvre d une sauvegarde sur disque accompagnée d une réplication vers le cloud. La commune remettra chaque mois au titulaire une sauvegarde sur disque qu il conservera dans ses locaux. Serveur : Le titulaire sera en appui du référent informatique de la commune pour l administration du serveur (dont : optimisation des performances systèmes, configuration des services réseaux et système, gestion des comptes utilisateurs, etc.) Il conseillera et accompagnera la commune lors de son remplacement. Inventaire Diagnostic Dossier technique Dès réception de la notification du marché et afin d optimiser la gestion des interventions, le titulaire effectuera un inventaire de tous les matériels informatiques faisant l objet du présent marché ainsi que des logiciels installés sur les serveurs et unités centrales. Cet inventaire précisera notamment : - Le type de matériels informatiques (serveurs, unités centrales et tous périphériques) et notamment la marque, le modèle, l année de mise en service, le numéro de série...) - Tous les logiciels installés sur les serveurs et les unités centrales avec les numéros de licence et éventuellement les dates de validité Un registre descriptif de cet inventaire sera établi par structure, il sera communiqué à la commune via le référent informatique. Ce descriptif de l inventaire du parc informatique sera remis à jour à chaque échéance annuelle du marché. Par ailleurs et à l occasion du 1 er inventaire, le titulaire effectuera un diagnostic du parc informatique (matériel et logiciels) qu il communiquera à la commune. Enfin, le titulaire devra constituer un dossier technique regroupant les éléments indispensables afin d assurer une assistance et un dépannage optimum, et ce quel que soit le technicien. Ce dossier restera propriété de la commune et sera restitué par le titulaire en fin de marché. Maintenance préventive : Il s agira notamment, et de manière non exclusive, de procéder à : VILLARD-BONNOT : Cahier des charges maintenance du parc informatique Page 5 sur 106 la vérification des ventilateurs d alimentation, du processeur et du boitier le nettoyage des disques durs (virus, logiciels malveillants..) le contrôle de la stabilité du système d exploitation l analyse de l état du réseau et toute autre action de prévention que le titulaire jugera utile Conditions d intervention : Les interventions du titulaire pourront être réalisées soit par déplacement d un technicien, soit par télémaintenance, soit par assistance téléphonique. Les incidents peuvent être de nature matériel, logiciel ou applicatif. Suite au constat de la panne par la personne utilisant le poste : Celle-ci déclenchera une intervention auprès du référent informatique de la Mairie, qui effectuera une demande d intervention auprès du titulaire. Cette demande pourra être faite par téléphone, fax ou mail. Le délai d intervention est déclenché au jour et à l heure de l appel ou du mail. Les résultats de l intervention devront être portés à la connaissance des sites dans les plus courts délais selon la nature de la panne et au maximum à j+2. Ces délais s entendent du lundi au vendredi, les jours fériés étant exclus. Le titulaire s engage à informer le plus tôt possible des suites à donner afin que le bon fonctionnement des sites puisse être maintenu. Passé ce délai contractuel, le prestataire sera assujetti aux pénalités de retard fixées au présent marché. En cas d échec de résolution de la panne par téléphone, un technicien se déplacera sous 8 heures ouvrées à l heure du premier appel téléphonique. La réparation se fera dans la mesure du possible sur site. Dans le cas d une réinstallation complète du système d exploitation, un transfert de l unité centrale vers les ateliers sera effectué. Dans tous les cas la réparation devra être résolue dans la journée suivant l intervention sur site. Dans le cas d une immobilisation plus longue, un matériel de prêt sera fourni d un niveau technologique au moins équivalent. Un état mensuel des interventions devra être transmis à la commune. En outre, le prestataire devra assurer un contrôle régulier au minimum 2 fois par an afin de s assurer du bon fonctionnement du parc informatique et effectuera à cette occasion les opérations d entretien et de maintenance nécessaires. Les pannes appelant les interventions du prestataire peuvent, le cas échéant, être prises en compte dans le cadre de la garantie «constructeur» du matériel. Dans ce cas le titulaire devra répercuter sur le constructeur le coût du remplacement d un composant défectueux. Obligation de confidentialité Le titulaire est tenu à une obligation de confidentialité, tout particulièrement lorsqu'il est amené à intervenir sur site, dans des services dans lesquels le système informatique traite des données confidentielles et sensibles de la commune. Obligation d information Obligation est faite au titulaire de s'informer des besoins de son client, de l'informer de tout renseignement qui pourrait lui être utile concernant la gestion de son parc informatique, de lui proposer une solution adéquate à ses problèmes qui s'inscrit de manière rationnelle dans son entreprise et de le mettre en garde au besoin. VILLARD-BONNOT : Cahier des charges maintenance du parc informatique Page 6 sur 107 Cette obligation se décline comme suit : - mise en garde : prévenir le client de tout risque, contrainte ou aspect négatif quel qu il soit de ses décisions passées ou présentes quant à son parc informatique ; surveiller l espace disque disponible avant saturation - conseil : Orienter les choix de la commune, lui indiquer les meilleures solutions, adaptées à ses besoins spécifiques, en matériel et/ou logiciels. Conseiller sur les logiciels libres, les anti-virus. Fournir un service de support et d aide sur site aux collaborateurs, tout en se mettant à leur portée. Assistance personnalisée sur les postes, prise en compte de l évolution des suites bureautiques des systèmes d exploitation. Conseil sur l évolution du parc informatique. Garantir une politique de sécurité du système d information en analysant les menaces à partir des informations provenant des systèmes d exploitation et en proposant les mesures structurelles, dissuasives ou préventives à mettre en œuvre. - renseignement : identifier les besoins de la commune et la renseigner objectivement sur les prestations nécessaires. Obligation de collaboration La commune doit se tenir à disposition du prestataire afin de lui fournir tous documents utiles à l exécution de sa prestation, tels que données constructeur, factures d achat ou encore mode d utilisation du matériel. Elle doit en outre lui permettre d accéder librement aux équipements, ou le laisser emporter le matériel lorsque l entretien ou la réparation sur place est manifestement impossible. Le prestataire aura accès aux sites pendant les jours ouvrables aux heures normales d ouverture. Réception de la prestation. A chaque intervention de service réalisée, le titulaire remettra au représentant de la commune une fiche d intervention sur laquelle sera indiquée : - La localisation de l intervention - Le temps passé - La ou les références du matériel concerné - La description précise de la prestation réalisée - Les éventuelles observations. Cette fiche d intervention sera signée contradictoirement par le titulaire et le représentant de la structure du lieu d intervention. La commune doit accuser réception de la prestation de service. Selon les cas, elle pourra soit recevoir la prestation, soit émettre des réserves, soit refuser de la recevoir. Mise en œuvre de la réversibilité en fin de marché A l issue du marché, ou en cas de résiliation anticipée, le prestataire s engage à assurer une réversibilité de l ensemble des connaissances et documentation associée liées aux prestations objet du marché et à tout mettre en œuvre afin de permettre à la commune de reprendre ou de faire reprendre, le cas échéant, les prestations objet des présentes. Article 5 : Cautionnement Le présent marché est dispensé de cautionnement. Article 6 : Avances forfaitaires et facultatives : sans objet Article 7 : Prix du marché Les prix sont établis toutes taxes comprises et en euros. Ils sont réputés complets et comprendre toutes charges fiscales, parafiscales et autres frappant obligatoirement la prestation au moment de son exécution. VILLARD-BONNOT : Cahier des charges maintenance du parc informatique Page 7 sur 108 En aucun cas le titulaire ne pourra arguer des imprécisions, des erreurs, des omissions ou des contradictions du cahier des charges pour justifier une demande de supplément. Les anomalies survenant au cours du marché et n'entrant pas dans les événements considérés comme cas de force majeure seront réputées être comprises dans l'économie du marché. Les aléas qui donneraient naissance à une interruption provisoire des prestations sans bouleverser l'économie du marché ne pourront servir de fondement à une demande d'indemnité. Variations dans les prix Les prix sont fermes la 1 ère année, puis révisables à chaque échéance annuelle à compter de la 2 ème année selon les dispositions suivantes : Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques connues au mois de mai Ce mois est appelé "mois zéro". Choix de l index de référence L index de référence I choisi en raison de sa structure dans la révision des prix faisant l objet du marché est l indice SYNTEC mesurant l évolution du coût de la main d œuvre essentiellement de nature intellectuelle. Modalités de variation des prix Les prix sont révisables une fois par an au mois M0 + 1an la deuxième année, M0 + 2 ans la troisième année, suivant les modalités fixées ci après. Le coefficient de révision est calculé comme suit : C n = 0, ,875 I n /I 0 où Io et In sont les valeurs prises par l'index de référence I du marché respectivement au mois zéro et au mois n. dans laquelle : I 0 est l indice connu au mois zéro et l n la dernière valeur publiée au premier jour du mois anniversaire de notification du marché. Le coefficient résultant du calcul de la formule de révision est arrondi au millième supérieur. Article 8 : Modalités de règlement des comptes 8.1 Présentation des demandes de paiements Les factures seront établies à semestre échu en un original et 1 copie portant, outre les mentions légales, les indications suivantes : le nom, numéro SIRET et adresse du créancier ; le numéro du compte bancaire ou postal tel qu il est précisé sur l acte d engagement le montant hors taxe, le taux et le montant de la TVA, le montant TTC la date de facturation et la période facturée La facture est libellée et adressée à l'adresse suivante : Commune de VILLARD-BONNOT - Direction des finances BP Villard-Bonnot CDIS VILLARD-BONNOT : Cahier des charges maintenance du parc informatique Page 8 sur 109 8.2 Délai global de paiement - Durée et point de départ du délai : Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception de la demande de paiement par la personne publique contractante. Le délai global de paiement est de 30 jours. - En cas de défaut de paiement dans le délai : Le défaut de paiement dans le délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration du délai global. L'assiette des intérêts moratoires est le principal de la créance, toutes taxes comprises. Le taux des intérêts moratoires est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, augmenté de deux (2) points. La formule pour le calcul des intérêts moratoires est la suivante : Montant payé tardivement TTC x nombre de jours de dépassement x taux 365 Article 9 : Pénalités Conformément aux dispositions du CCAG fournitures courantes et services, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée par application de la formule suivante en cas de dépassement du délai contractuel d'exécution : vr P = 500 Où : - P est le montant de la pénalité, - v est le montant annuel du contrat, - r est le nombre de jours de retard. Article 10 : Assurances Le titulaire devra prévoir une assurance garantissant tous dommages causés par sa société aux sites concernés par le présent marché. Le titulaire justifie qu'il est couvert par un contrat d'assurance garantissant les tiers en cas d'accident ou de dommages causés par et pendant la livraison ainsi que des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile ou professionnelle qu'il peut encourir en cas de dommage occasionné par l'exécution du marché. Article 11 : Résiliation du marché 11.1 Défaillance du titulaire Après mise en demeure restée infructueuse, le marché peut être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité en cas de non-respect de ses obligations contractuelles. La mise en demeure doit être notifiée par écrit et assortie d un délai. A défaut d indication du délai, le titulaire dispose d un mois à compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations ou pour présenter ses observations. En cas de résiliation aux torts du titulaire, la commune pourra lui faire supporter, jusqu à la fin du marché prévue, toutes dépenses rendues indispensables pour garantir les niveaux de service exigés dans ce marché. VILLARD-BONNOT : Cahier des charges maintenance du parc informatique Page 9 sur 1010 11.2 Renseignements inexacts En outre, conformément à l'article 47 du CMP, le marché sera résilié aux torts du titulaire en cas d'inexactitude des renseignements prévus au 2, aux b et c du 3 de l'article 45 et au I de l'article 46. Article 12 : Droit et langue En cas de litige, le droit français est seul applicable. Les tribunaux français sont les seuls compétents. Article 13 : Attribution de compétence En cas de litige résultant de l'application des clauses du présent marché, le tribunal administratif compétent est celui de Grenoble. Article 14 : Clauses complémentaires Durant la période de validité du marché, le titulaire est tenu de communiquer à l administration, par écrit, tout changement ayant une incidence sur le statut de la société, y compris les changements d intitulé du compte sur lequel sont effectués les paiements des sommes dues au titre du présent marché. Le titulaire est informé que, s il néglige de se conformer à cette disposition, l administration ne pourra, en aucun cas, être tenue pour responsable de retards dans le paiement de factures présentant une anomalie par comparaison aux indications portées sur l acte d engagement, du fait de modifications intervenues au sein de la société et dont l administration n aurait pas été informée. Article 15 : Dérogations au C.C.A.G. Fournitures Courantes et Services En cas de dispositions contradictoires, les clauses du présent cahier des charges prévalent sur celles du C.C.A.G. fournitures courantes et services. Lu et approuvé sans modification par le candidat À, le Cachet et signature VILLARD-BONNOT : Cahier des charges maintenance du parc informatique Page 10 sur 10 Documents pareils
Marché pour la maintenance, l entretien et l assistance du parc informatique Dossier de consultation des Entreprises Entre Terre et MER Commune de Castelnau De Médoc 20 rue du Château 33480 Castelnau de Plus en détail Marché pour la location et la maintenance d appareils photocopieurs. Passé selon la procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics)
COMMUNE DE VILLARD-BONNOT 20, Boulevard Jules FERRY 38190 VILLARD-BONNOT Marché pour la location et la maintenance d appareils photocopieurs Passé selon la procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Plus en détail Cahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MEDIATHEQUE MARKOFF ACQUISITION-PRESTATION DE SERVICE INFORMATIQUE ACQUISITION DE MATERIEL AUDIOVISUEL ACQUISITION D UN PHOTOCOPIEUR Cahier des Clauses Plus en détail MARCHE PUBLIC INFORMATIQUE. Installation, mise en œuvre, maintenance et support téléphonique du logiciel i-parapheur
MARCHE PUBLIC INFORMATIQUE Installation, mise en œuvre, maintenance et support téléphonique du logiciel i-parapheur Procédure de consultation : procédure adaptée en vertu de l article 28 du Code des marchés Plus en détail CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
MARCHE PUBLIC INFORMATIQUE DEPARTEMENT DE LA SOMME DIRECTION DES SYSTEMES D INFORMATION ET DES MOYENS GENERAUX 43, Rue de la République BP 32615 80026 AMIENS CEDEX 1 Tél. : 03 22 71 82 15 - Télécopie : Plus en détail Opéra de Dijon. Cahier des clauses administratives particulières Marché TECH20151 Acquisition de matériaux de construction bois et sidérurgiques
Opéra de Dijon Cahier des clauses administratives particulières Marché TECH20151 Acquisition de matériaux de construction bois et sidérurgiques 1 4 Article 1 Objet et décomposition du marché 4 Article Plus en détail Université Régionale des Métiers et de l Artisanat de Midi Pyrénées
Université Régionale des Métiers et de l Artisanat de Midi Pyrénées Consultation en vue de l acquisition d un progiciel de gestion intégré de la formation Ref : PGI Formation Cahier des Clauses Administratives Plus en détail Ville de TEYRAN Hôtel de Ville 34820 TEYRAN Tél: 04 67 16 19 06 Fax : 04 67 87 98 50 Mail : services.population@ville-teyran.fr
Ville de TEYRAN Hôtel de Ville 34820 TEYRAN Tél: 04 67 16 19 06 Fax : 04 67 87 98 50 Mail : services.population@ville-teyran.fr MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES REALISATION DU JOURNAL Plus en détail MARCHE PUBLIC INFORMATIQUE. Souscription à la version Entreprise du logiciel ALFRESCO
MARCHE PUBLIC INFORMATIQUE Souscription à la version Entreprise du logiciel ALFRESCO Procédure de consultation : procédure adaptée en vertu de l article 28 du Code des marchés publics Représentant légal Plus en détail Cahier des Clauses Particulières (CCP)
DEPARTEMENT D INDRE ET LOIRE Mairie De Saint-Roch MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES DE RESTAURATION SCOLAIRE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (CCAP) Article 1 Objet de la consultation Article 1.1 Plus en détail CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
COMMUNE DE COLLONGES AU MONT D OR CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES Objet du Marché FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE ET MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE SOMMAIRE CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES Plus en détail CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU POUR LE CENTRE INTERCOMMUNAL DE GERONTOLOGIE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Achat de fournitures de Plus en détail Objet de la consultation. Mise à disposition de bennes pour le stockage et le transport de divers déchets, hors déchets toxiques.
Centre Communal d Action Sociale de CARNOULES Département du Var Préparation de repas journaliers pour le service de portage à domicile CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES AHI MARCHE PUBLIC Plus en détail Marché de Fournitures Courantes et Services
Marché de Fournitures Courantes et Services Cahier des Clauses Administratives Particulières pour le renouvellement locatif et la maintenance du photocopieur de la bibliothèque de la commune de Vaulx-Milieu Plus en détail CCAP : Edition et diffusion des documentations de la communauté de communes du Pays d'aubenas-vals OBJET DU MARCHE
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Objet de la consultation : RENOUVELLEMENT LOCATIF ET MAINTENANCE DE L ENSEMBLE DU PARC PHOTOCOPIEURS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TRIEVES Marché public Plus en détail VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES HOTEL DE VILLE - Service des Marchés Publics 1, Place des 5 fontaines BP248 38433 ECHIROLLES CEDEX Tél: 04 76 20 63 00 ÉTUDE SUR L INFORMATISATION DES Plus en détail MARCHE PUBLIC. Fourniture, installation et maintenance d un système de vidéosurveillance au collège Arthur Rimbaud à AMIENS
MARCHE PUBLIC Fourniture, installation et maintenance d un système de vidéosurveillance au collège Arthur Rimbaud à AMIENS Comptable assignataire : Monsieur le payeur départemental Numéro de marché : 07 Plus en détail VILLE DE MIOS Service des marchés publics Place du XI novembre BP 13 33380 MIOS MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES
VILLE DE MIOS Service des marchés publics Place du XI novembre BP 13 33380 MIOS MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES ACQUISITION ET MAINTENANCE Plus en détail VILLE DE VALREAS HOTEL DE VILLE 8 PLACE ARISTIDE BRIAND 84600 VALREAS MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté de Communes du Pays Granvillais - Service des Marchés publics 197 Avenue des Vendéens BP 231 50402 Granville Cedex Tél: 02 33 91 38 60 MAINTENANCE Plus en détail Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) Marché n 22-2015-01 Objet de l appel d offre : Contrat de prestations de publipostage, d édition, de reproduction et de mise sous plis de documents Plus en détail SEVRES ESPACE LOISIRS
SEVRES ESPACE LOISIRS MARCHE PUBLIC DE SERVICES Nettoyage et entretien du SEL Marché n SEL13-01 CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (CCP) Mode de consultation : procédure adaptée Le présent document vaut Plus en détail MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES Achat de fournitures d entretien pour l Opéra national de Lorraine Marché à procédure adaptée, fractionné à bons Plus en détail Cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P)
MAITRE D OUVRAGE : Commune de LAPOUTROIE Cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P) Marché de fournitures et services Mode de passation : procédure adaptée suivant articles 28 et 40 du Plus en détail MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES MAPA 2014-04 DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES MAPA 2014-04 DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES Représentant du pouvoir adjudicateur Monsieur Le Maire, Jean-Michel PERRET Mairie de Saint-Hilaire-de-Brethmas 1, chemin Plus en détail CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.)
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES VILLE D YZEURE - Direction de l'administration Générale - Service Assurances Place Jules Ferry - 03400 YZEURE Tél : 0470485300 - Fax : 0470485301 Email Plus en détail MARCHE D APPEL D OFFRE OUVERT
Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHE D APPEL D OFFRE OUVERT Marché concernant la fourniture d'un logiciel ou d'une suite de logiciels permettant de gérer les soins infirmiers, les dossiers Plus en détail 39 rue Maurice Berteaux 41110 St Aignan Tél : 02.54.75.70.40 Fax : 02.54.75.07.79. Date limite de réception des offres : 2 janvier 2013 à 12 h 00
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Centre Hospitalier du Bois Petit Direction des services économiques, logistique, technique et informatique Services économiques 8 avenue de la Libération Plus en détail MARCHE DE SERVICES CREATION D UN SITE WEB POUR LA ZAC GARE LA VALLEE A AMIENS. Cahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHE DE SERVICES CREATION D UN SITE WEB POUR LA ZAC GARE LA VALLEE A AMIENS Cahier des Clauses Administratives Particulières Procédure passée en application de l article 10 du décret n 2005-1742 du 30 Plus en détail MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS JURIDIQUES : CONSEIL, ASSISTANCE ET REPRESENTATION. Cahier des clauses particulières
MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS JURIDIQUES : CONSEIL, ASSISTANCE ET REPRESENTATION Cahier des clauses particulières SOMMAIRE ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DES PRESTATIONS ARTICLE Plus en détail CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES C.C.A.P
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES C.C.A.P Hotel de Ville 4 Place de la Mairie 33 770 Salles Tel : 05 57 71 98 60 Fax : 05 56 88 43 95 Courriel : contact@ville-de-salles.com ACQUISITION D Plus en détail Marché public. Représentant légal du Département :Monsieur le président du Conseil général. Comptable assignataire : Monsieur le payeur départemental
Marché public Représentant légal du Département :Monsieur le président du Conseil général Comptable assignataire : Monsieur le payeur départemental Code nomenclature : 67.05 Marché n 08 MPA. ENTRE: Le Plus en détail CAHIER DES CHARGES. Marché public de Services N 2015M004-01. Personne Publique : VILLE DE SAINTE-FOY-LA-GRANDE. Objet de la Consultation :
CAHIER DES CHARGES Marché public de Services N 2015M004-01 Personne Publique : VILLE DE SAINTE-FOY-LA-GRANDE Objet de la Consultation : MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE DE L'ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT, Plus en détail Cahier des Clauses Administratives Particulières
Ville de Cysoing Hôtel de Ville 2, place de la République BP 67 59830 CYSOING Tél : 03.20.79.44.70. Fax : 03.20.79.57.59. 2012-08 VERIFICATION ET MAINTENANCE DES SYSTEMES DE SECURITE DES E.R.P. DE LA VILLE Plus en détail Fourniture, installation, reprise de données et maintenance d un logiciel de gestion et de facturation de la Redevance Incitative des déchets
MARCHES PRIVES DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES INSTITUT IMAGINE 24, Boulevard de Montparnasse 75015 PARIS MARCHE DE CONDUITE, D EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE SUR LE BATIMENT DE LA FONDATION IMAGINE Plus en détail MARCHE N 2014.05 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP
CCP PIECE 2/2 MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MARCHE N 2014.05 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE Mairie d AMBLAINVILLE Place du 11 Novembre Plus en détail RENOUVELLEMENT DES LICENCES ANTI VIRUS SOPHOS MARCHE PUBLIC
RENOUVELLEMENT DES LICENCES ANTI VIRUS SOPHOS MARCHE PUBLIC Personne responsable du marché : Monsieur le président du Conseil général Comptable assignataire : Monsieur le payeur départemental Code nomenclature Plus en détail Direction des Ressources Humaines MARCHE DE SERVICES D ASSURANCE DE FLOTTE AUTOMOBILE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.
Département des Pyrénées-Orientales COMMUNE D ELNE MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES ACQUISITION & INSTALLATION D UN SERVEUR INFORMATIQUE Cahier des Clauses Administratives Particulières Plus en détail FOURNITURES COURANTES BATIMENT PEINTURE PETIT EQUIPEMENT
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES VILLE DE SEES Hôtel de Ville Place du Général de GAULLE 61000 SEES Tél: 02.33.81.79.70 ACHAT D UN VEHICULE UTILITAIRE SANS PERMIS A MOTORISATION ELECTRIQUE Plus en détail FOURNITURE ET INSTALLATION DE MATERIELS POUR MISE AUX NORMES DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
CENTRE HOSPITALIER DU MONT DORE 2, rue Capitaine-Chazotte BP 107 63240 Le Mont-Dore TEL. : 04 73 65 33 33 FAX : 04 73 65 27 92 MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES Marché n 2014-04 FOURNITURE Plus en détail Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
PREFET DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE PREFET DE PARIS MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Appel d'offres ouvert Articles 26, 33 et 57 à 59 du Code des marchés publics. MARCHE Plus en détail LYCEE ROTROU. 5 Rue des Marchebeaux BP80209 28104 DREUX cedex. Tel : 02.37.38.90.00 Fax : 02.37.38.90.29
LYCEE ROTROU 5 Rue des Marchebeaux BP80209 28104 DREUX cedex Tel : 02.37.38.90.00 Fax : 02.37.38.90.29 Cahier des Clauses Administratives Particulières Vérification et entretien des extincteurs, douches Plus en détail Cahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Communauté de Communes du Volvestre Direction Générale des Services Service des Ressources Humaines 34 avenue de Toulouse BP 9 31390 Plus en détail LE 18 INFORMATIQUE SERVICES INFORMATIQUES POUR PROFESSIONNELS. CONDITION GENERALES CONTRAT DE MAINTENANCE N PACK Choisissez un élément.
CONDITION GENERALES CONTRAT DE MAINTENANCE N PACK Choisissez un élément. Entre les soussignées : Le 18 informatique 780 route de Bérat 31410 LAVERNOSE-LACASSE Représentée par Mr LIOU Bruce, directeur général, Plus en détail FOURNITURE DE PRODUITS, PETITS MATÉRIELS D'ENTRETIEN ET PRODUITS D'HYGIENE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES MAPA N 2014-008 FOURNITURE DE PRODUITS, PETITS MATÉRIELS D'ENTRETIEN ET PRODUITS D'HYGIENE Procédure adaptée passée en application de l'article 28 Plus en détail Cahier des Clauses Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté d Agglomération Amiens Métropole Direction de l Environnement Service de Collecte et Traitement des déchets Hôtel de Ville - BP 2720 80027 Plus en détail Mairie de Saint-Aunès
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté d Agglomération Amiens Métropole Direction des affaires juridiques et générales Service gestion centralisée du courrier Place de l Hôtel Plus en détail ACQUISITION DE 7 VEHICULES ET REPRISE DE 6 VEHICULES ANNEE 2009
VILLE DE PIERREFITTE-SUR-SEINE MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES PROCEDURE ADAPTEE ACQUISITION DE 7 VEHICULES ET REPRISE DE 6 VEHICULES ANNEE 2009 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.A.P.) Personne Plus en détail Cahier des clauses administratives particulières
MARCHES PRIVES DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES FONDATION IMAGINE 24, Boulevard de Montparnasse 75015 PARIS MARCHE DE CONDUITE, D EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE SUR LE BATIMENT DE LA FONDATION IMAGINE Plus en détail PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX, NETTOYAGE DES VITRES, FOURNITURES de PRODUITS CONSOMMABLES et ADAPTES
CUFR JF CHAMPOLLION Place de Verdun 81000 ALBI CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.A.P MARCHE DE SERVICE 2012 N 101-2012 PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX, NETTOYAGE DES VITRES, FOURNITURES Plus en détail MARCHE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES
MARCHE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES Pouvoir adjudicateur Théâtre National de l Odéon Objet du marché Remplacement du parc de gradateurs du Théâtre National de l Odéon Plus en détail MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Société Anonyme d Economie Mixte Locale BP 237 20294 BASTIA : 04.95.32.80.55 : 04.95.34.01.14 MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Plus en détail Département de la CORSE DU SUD. COMMUNE de GROSSETO PRUGNA
Département de la CORSE DU SUD COMMUNE de GROSSETO PRUGNA Cahier des clauses administratives particulières Réfection du parvis du parking de la place de la fontaine Marché de Travaux Marché n 7-2014 Procédure Plus en détail CONTRAT D ENTRETIEN DES CHAUDIERES
Centre de Recherche de Dijon CONTRAT D ENTRETIEN DES CHAUDIERES Ce marché à procédure adapté, régi par les articles 28 et 40 du CMP s applique aux achats de fournitures et services courants ENTRE : INRA Plus en détail Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement CCP/AE
Marché Publics de fournitures courantes et services Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement () - Personne Publique : Mairie Boissy-sous-Saint-Yon Service des Marchés Publics Place du Plus en détail MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE DE TRAVAUX
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE DE TRAVAUX (Article 28 du code des marchés publics) ACTE D ENGAGEMENT CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Maître d ouvrage COMMUNE DE XXXX Objet du marché PROGRAMME Plus en détail Cahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté de Communes du Pays Granvillais - Service des Marchés publics 197 Avenue des Vendéens BP 231 50402 Granville Cedex Tél: 02 33 91 38 60 ACHAT Plus en détail MARCHE DE FOURNITURE ET DE SERVICE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PLATEAU DU RUSSEY MARCHE DE FOURNITURE ET DE SERVICE Acquisition et livraison d un véhicule utilitaire Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) Septembre 2015 Plus en détail Assistance à Maîtrise d Ouvrage (AMO) pour la rédaction et le lancement d une procédure de marché public d assurances
Assistance à Maîtrise d Ouvrage (AMO) pour la rédaction et le lancement d une procédure de marché public d assurances Cahier des Clauses Particulières (CCP) 1 CHAPITRE PREMIER GENERALITES Article 1. Objet Plus en détail FOURNITURE DE REPAS POUR LE SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE MUNICIPALE
GROUPEMENT DE COMMUNES FERRIÈRE-SUR-BEAULIEU ET BEAULIEU-LÈS-LOCHES FOURNITURE DE REPAS POUR LE SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE MUNICIPALE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES Plus en détail Société Aéroports de Lyon Aéroport Lyon Saint Exupéry. Accord-cadre pour l extension du backbone fibre optique de l aéroport Lyon Saint Exupéry
Pièce contractuelle n 1 Société Aéroports de Lyon Aéroport Lyon Saint Exupéry Accord-cadre pour l extension du backbone fibre optique de l aéroport Lyon Saint Exupéry CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES Plus en détail MODELE DE CONVENTION A TITRE ONEREUX
Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes - juillet 2013 MODELE DE CONVENTION A TITRE ONEREUX CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE D ACTIVITES PERISCOLAIRES Plus en détail Cahier des clauses particulières
VILLE DE SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE MARCHE PUBLIC N 2015-01 Cahier des clauses particulières Marché public de techniques de l'information et de la communication passé en application d une procédure adaptée Plus en détail CAHIER DES CHARGES. Marché de fournitures passé selon la procédure adaptée. Objet du marché : Vidéoprojecteurs. Référence du Marché : MAPA 2_2015
Lycée Agricole de Cibeins Domaine de Cibeins 01600 Misérieux 04.74.08.88.22 04.74.08.88.34 Site Internet : www.epl.cibeins@educagri.fr CAHIER DES CHARGES Marché de fournitures passé selon la procédure Plus en détail ACHAT D UN VEHICULE DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS
ACHAT D UN VEHICULE DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS MARCHE PUBLIC DE FOURNITURE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Marché passé selon la procédure adaptée en application de l article 28 Plus en détail Cahier des Clauses Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Ville de CAVEIRAC - LOCATION, INSTALLATION, PARAMETRAGE, MAINTENANCE ET FORMATION A L UTILISATION D UN PHOTOCOPIEUR NEUF Cahier des Clauses Particulières Plus en détail MARCHÉ DE FOURNITURE ET LIVRAISON DE REPAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MAIRIE DE BOUFFÉMONT DÉPARTEMENT DU VAL D'OISE ARRONDISSEMENT DE SARCELLES CANTON DE DOMONT MARCHÉ DE FOURNITURE ET LIVRAISON DE REPAS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET PARTICULIÈRES Plus en détail VILLE DE MIOS Service Commande publique Place du XI Novembre 33380 MIOS MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES
VILLE DE MIOS Service Commande publique Place du XI Novembre 33380 MIOS MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIÈRES MARCHE DE SERVICE Plus en détail Cahier des Clauses Administratives Particulières
MAIRIE DE LAMOTTE BEUVRON 41 AVENUE DE L HOTEL DE VILLE 41600 LAMOTTE BEUVRON MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES Cahier des Clauses Administratives Particulières Objet de la consultation : Plus en détail VILLE DE NICE DIRECTION DE LA COMMUNICATION ****** CAHIER DES CHARGES. MARCHE PASSE SELON LA PROCEDURE ADAPTEE Article 28 du Code des Marchés publics
VILLE DE NICE DIRECTION DE LA COMMUNICATION ****** CAHIER DES CHARGES LIVRAISON DE DOCUMENTS POUR LES BESOINS DE LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION MARCHE PASSE SELON LA PROCEDURE ADAPTEE Article 28 du Code Plus en détail CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES
Snowhall ARTICLES 33-57 à 59 et 76-VIII 2 du CODE des MARCHES PUBLICS FOURNITURE D ELECTRICITE POUR LA REGIE MUNICIPALE PISTE DE SKI INDOOR SNOWHALL CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES MARCHE sur APPEL D Plus en détail Cahier des Clauses Techniques Particulières
COMMUNE DE CHATEAUFORT Marché de services pour le suivi de l environnement Informatique Systèmes et Réseaux Procédure adaptée en vertu des dispositions de l article 28 du Code des Marchés Publics Cahier Plus en détail OBJET DE LA CONSULTATION : EXTERNALISATION DU SYSTEME INFORMATIQUE DU SITE DE L OBSERVATOIRE FRANÇAIS DES DROGUES ET TOXICOMANIES (OFDT)
OBJET DE LA CONSULTATION : EXTERNALISATION DU SYSTEME INFORMATIQUE DU SITE DE L OBSERVATOIRE FRANÇAIS DES DROGUES ET TOXICOMANIES (OFDT) Marché à procédure adaptée CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Plus en détail MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES. 300 avenue Giuseppe Verdi les allées provençales
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES MARCHE PUBLIC A PROCEDURE ADAPTEE ART. 28 DU CODE DES MARCHES PUBLICS OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME D AIX EN PROVENCE 300 avenue Giuseppe Verdi les allées Plus en détail ACQUISITION D UN PROGICIEL DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS
MAIRIE DE LORMONT Rue André Dupin BP n 1 33305 LORMONT Cedex MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES (C.C.P.) Le pouvoir adjudicateur : MAIRIE DE LORMONT Monsieur le Maire de LORMONT MAIRIE Plus en détail 2017 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back

References: l'article 28
 l'article 47
 l'article 45
 l'article 46
 l'article 28
 ART. 28