Source: http://docplayer.it/2561137-Capitolato-speciale-fornitura-ed-installazione-di-personal-computer-ed-attrezzature-hardware-per-il-vi-settore-del-comune-di-portici.html
Timestamp: 2017-08-18 11:05:03+00:00

Document:
CAPITOLATO SPECIALE. Fornitura ed installazione di Personal Computer ed attrezzature hardware per il VI settore del Comune di Portici - PDF
Download "CAPITOLATO SPECIALE. Fornitura ed installazione di Personal Computer ed attrezzature hardware per il VI settore del Comune di Portici"
1 CAPITOLATO SPECIALE Fornitura ed installazione di Personal Computer ed attrezzature hardware per il VI settore del Comune di Portici ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO L appalto ammonta ad oltre IVA al 20%, ed ha per oggetto la fornitura ed installazione di personal computer, monitor e stampanti laser, presso gli uffici del VI settore del Comune di Portici in via Campitelli. Specificamente dovranno essere forniti ed installati le seguenti attrezzature hardware: - n 4 personal computer e relativi accessori, come composti e con le caratteristiche tecniche indicate nella scheda tecnica allegata; Tutte le suddette attrezzature dovranno essere: - conformi alle norme vigenti nazionali ed europee in materia di sicurezza, ergonomicità, compatibilità elettromagnetica e muniti di marchio CE - nuovi di fabbrica in ogni componente ART. 2 SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA Qualora le apparecchiature sottoposte al collaudo non superino le prove diagnostiche e funzionali, l Amministrazione richiederà la ripetizione delle operazioni su campioni diversi da quelli esaminati, stabilendo un termine, con oneri a carico dell Impresa ART. 3 GARANZIA ED ASSISTENZA I Personal Computer forniti devono essere privi di difetti dovuti a progettazione o errata esecuzione e di vizi dei materiali impiegati. La garanzia deve essere on site e compresa nel prezzo. La garanzia su ogni parte dell hardware ha una durata pari a quella offerta dall Impresa, comunque non inferiore a mesi 24, e decorre dalla data di consegna.
2 Nel periodo di garanzia l Impresa si impegna a sostituire o riparare i prodotti difettosi senza alcun addebito. Per ogni intervento deve essere redatto e consegnato all Amministrazione un rapporto scritto, firmato dal tecnico che esegue l intervento. Ogni onere o spesa relativa agli interventi in garanzia resta a carico dell Impresa, che è direttamente responsabile delle prestazioni eventualmente affidate dalla stessa ad altra ditta. ART. 4 OFFERTA TECNICA L offerta tecnica, presentata come prescritto nel disciplinare di gara, dovrà contenere una relazione tecnica riportante gli elementi necessari per la valutazione, secondo la seguente articolazione: a) la marca e il modello del P.C. offerto; 4.1 Caratteristiche dei P.C. e delle apparecchiature hardware b) la configurazione del prodotto, dettagliando e completando le specifiche tecniche per ogni componente secondo l elenco di cui alla scheda tecnica allegata al presente capitolato;tali specifiche non potranno essere ovviamente inferiori a quelle indicate nella stessa scheda; c) altre funzionalità del modello offerto, non comprese nella scheda; a) specificazione dei tempi di consegna; b) la durata della garanzia, espressa in mesi; 4.2 Servizi connessi alla fornitura c) il tempo di intervento (intervallo massimo garantito tra la chiamata e l arrivo in sito del tecnico e comunque non superiore a giorni 7); d) eventuali altre caratteristiche migliorative dell assistenza proposta: hot-line, presenza on-site di materiali sostitutivi, ecc.; e) eventuale possesso da parte della ditta che presta la manutenzione hardware in garanzia della pertinente certificazione serie ISO L offerta comprende inoltre ogni altro documento utile alla valutazione, quali depliant e schede tecniche ufficiali del produttore. ART. 5 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE L aggiudicazione dell appalto avverrà, come descritto nel bando di gara e nel disciplinare in base al criterio dell offerta più vantaggiosa. ART. 6
3 ONERI A CARICO DELL IMPRESA Il prezzo offerto comprende tutti gli oneri e spese per la completa esecuzione della fornitura e degli interventi in garanzia, nel rispetto degli obblighi assunti dall Impresa con la aggiudicazione della gara e con la conseguente stipulazione del contratto. In particolare, sono a carico dell Impresa: - le spese di imballo, trasporto, manovalanza per carico, scarico e consegna delle apparecchiature, a cura e rischio dell Impresa, nei locali di destinazione, presso la sede della Amministrazione; - tutti gli eventuali oneri connessi a prove diagnostiche o di collaudo; - tutti gli oneri connessi, a qualsiasi titolo, all erogazione dei servizi di assistenza in garanzia; Restano altresì a carico dell Impresa i seguenti obblighi ed oneri: -piena osservanza delle norme vigenti in materia di assicurazioni, assistenza e previdenza nei confronti del personale dipendente nonchè delle disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro, recate dalla legge o dai contratti collettivi; - piena osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro; L Impresa si obbliga a tenere indenne l Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa di terzi per danni di qualunque natura arrecati a persone o cose, derivanti da inosservanza delle norme contrattuali o da inadempienze nell ambito delle attività comunque poste in essere dall Impresa per l esecuzione dell appalto. ART. 7 TRASFERIMENTO DI PROPRIETA Le apparecchiature si intendono definitivamente accettate con il rilascio del certificato di conformità della fornitura alle prescrizioni contrattuali, redatto entro trenta giorni dalla consegna della fornitura. Restano pertanto a carico dell Impresa i rischi di perdite e danni alle apparecchiature durante il trasporto e la sosta nei locali dell Amministrazione, fino alla data del rilascio del certificato di conformità, salvi i casi di perdite e danni per fatti imputabili all Amministrazione. ART. 8 CAUZIONE A garanzia degli obblighi contrattuali l Impresa aggiudicataria dovrà costituire, prima della stipula del contratto, il deposito cauzionale, pari al 10% (dieci per cento) dell importo contrattuale complessivo, al netto della sola IVA, mediante una delle seguenti modalità: 1) - fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da imprese assicurative regolarmente autorizzate all esercizio del ramo cauzioni, ai sensi dell art. 1 legge 10/6/1982 n ) - versamento dell intero importo presso la Tesoreria del Consiglio Regionale. Nel caso di cui al punto 1 - l atto di costituzione della cauzione:
4 - dovrà recare la data di validità per tutto il periodo di garanzia delle apparecchiature e indicare che lo svincolo della cauzione verrà comunque effettuato a seguito di dichiarazione liberatoria rilasciata dall Amministrazione. - dovrà contenere esplicita dichiarazione che la somma eventualmente richiesta dall Amministrazione sarà versata nel termine di giorni 30, senza eccezioni e senza preventiva escussione nei confronti dell aggiudicatario inadempiente. Il deposito cauzionale va reintegrato nel caso in cui l Amministrazione operi su di esso prelevamenti. Ove ciò non avvenga nel termine di 15 giorni dalla richiesta di reintegro, l Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto. L Amministrazione provvederà allo svincolo della cauzione entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza della garanzia delle apparecchiature fornite dietro rilascio, da parte del settore Informatico, di una attestazione di regolarità tecnica e funzionale di tutto il materiale. ART. 9 AUMENTI E DIMINUZIONI Nel corso dell esecuzione del contratto, l Amministrazione può chiedere e l Impresa ha l obbligo di accettare, alle stesse condizioni contrattuali, un aumento o una diminuzione della fornitura, fino alla concorrenza di un quinto del valore del contratto, elevabile fino alla concorrenza di un terzo. ART. 10 BREVETTI E DIRITTI D AUTORE L Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso che l Impresa fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche che violino brevetti o diritti di proprietà intellettuale. L Impresa di conseguenza assume l obbligo di garantire all Amministrazione il sicuro e indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese di terzi, nonchè da tutte le spese, a seguito di violazioni in dette materie, derivanti dall esecuzione del contratto. ART. 11 PENALITA L Impresa deve ottemperare alle prescrizioni contrattuali nei tempi e nei modi stabiliti, pena l applicazione delle seguenti penalità, quando l inadempimento non sia imputabile all Amministrazione ovvero a causa di forza maggiore: - per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini di consegna fissati in giorni 30 (trenta) naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data della comunicazione formale di avvenuta aggiudicazione dell appalto, verrà applicata una penale di importo pari ad 100; - una penalità pari ad 100 al giorno verrà applicata per il tempo intercorrente tra la data della comunicazione dell eventuale esito negativo del collaudo e la data di risoluzione degli inconvenienti riscontrati al secondo collaudo; - per ogni giorno lavorativo di fermo delle apparecchiature rispetto ai tempi indicati in contratto per gli interventi in garanzia è applicata una penale pari ad 50, per ogni apparecchiatura non funzionante.
5 Le penali sono applicate mediante trattenuta in sede di liquidazione dei corrispettivi o su eventuali crediti della ditta o mediante prelievo dalla cauzione di cui all art.8. ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED EFFETTI DELLA RISOLUZIONE L Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, grave negligenza e violazione delle norme di legge e degli obblighi e condizioni contrattuali nonché nel caso di esito negativo del collaudo o della verifica di conformità della fornitura. L Amministrazione si riserva altresì di risolvere il contratto, ai sensi dell art del Codice Civile, nel caso in cui il ritardo nella consegna completa della fornitura superi giorni trenta e qualora venga meno anche uno solo dei requisiti dichiarati in sede di offerta. In caso di risoluzione del contratto, la fornitura viene affidata a terzi, in danno dell appaltatore inadempiente. Le spese sostenute in più dall Amministrazione rispetto al contratto risolto sono addebitate all appaltatore inadempiente mediante prelievo dal deposito cauzionale, fatta salva l applicazione delle penali previste e l accertamento dell eventuale maggior danno. ART. 13 PAGAMENTO Il pagamento della fornitura verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura e non prima del collaudo delle apparecchiature fornite se successivo, con le modalità indicate nella fattura stessa o comunicate successivamente all aggiudicazione dal fornitore. ART. 14 SPESE CONTRATTUALI Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto, compresa l imposta di bollo e di registrazione, sono a carico dell aggiudicatario, con esclusione dell IVA. ART. 15 FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia inerente l esecuzione del contratto, non risolvibile in via amministrativa, è competente il foro di Napoli. ART. 16
6 DISPOSIZIONI FINALI Formano parte integrante del contratto l offerta dell Impresa aggiudicataria e il presente capitolato speciale. Per quanto non previsto o non diversamente disposto dal presente capitolato speciale, si applicano le disposizioni compatibili del Capitolato d oneri generali vigente per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato (D.M. 28 ottobre 1985) del Capitolato d oneri per gli acquisti e la locazione delle apparecchiature e prodotti diversi in materia di informatica (D.M. 8 febbraio 1986) pubblicati sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del , nonché le norme recate dal D.P.C.M. 6 agosto 1997 n. 452 concernente Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all art. 12, comma 1 del decreto legislativo , n. 39 relativo alla locazione e all acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d uso dei programmi.
CAPITOLATO DI APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER I SITI MUSEO CIVICO F.L.BELGIORNO FOYER TEATRO GARIBALDI CENTER OF CONTEMPORARY ARTS PROGETTO ESECUTIVO MODICA ART SYSTEM PO FERS SICILIA
COMUNE DI MISTERBIANCO PROVINCIA DI CATANIA 8 Settore Funzionale - Tel. 095/7556216 - Fax 95/7556221 e-mail: lavoripubblici@misterbianco.gov.
COMUNE DI MISTERBIANCO PROVINCIA DI CATANIA 8 Settore Funzionale - Tel. 095/7556216 - Fax 95/7556221 e-mail: lavoripubblici@misterbianco.gov.it Unione Europea Regione Siciliana PROGETTO FINANZIATO DALL

References: ART. 1
 ART. 2
 ART. 3
 ART. 4
 ART. 5
 ART. 6
 ART. 7
 ART. 8
 art. 1
 ART. 9
 ART. 10
 ART. 11
 art.8
 ART. 12
 ART. 13
 ART. 14
 ART. 15
 ART. 16
 art. 12