Source: https://es.scribd.com/document/163520063/Bases-de-Seleccion-ADP-N003-2013
Timestamp: 2019-04-19 01:29:54+00:00

Document:
Bases Mercado
BASES_DEL__PROCESO_20151204_191449_145
Bases Segunda Convocatoria_junin
Bases ADP.
Bases Administrativas 1
Lp n 001mdp Pvimentacion Paramonga Okkk_20150811_163222_494
Bases Juan Bautista Huaral 888000.00
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20
Aprobada mediante Directiva Nº 018 -2012-OSCE/CD
BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 0003-2013-MTC/20 1era Convocatoria
“MEJORAMIENTO DEL PUENTE SUYACUNA Y ACCESOS”
Estas Bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición: Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de tres (3) días hábiles. CONVOCATORIA Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento.4.Ley de Contrataciones del Estado.rnp. en la fecha señalada en el cronograma. REGISTRO DE PARTICIPANTES El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. Directivas del OSCE. en adelante la Ley.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 1. IMPORTANTE:  Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano. de conformidad con el artículo 53 del Reglamento. número de Registro Único de Contribuyentes (RUC).pe. 1. Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. en el caso de persona natural. en adelante el Reglamento. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio. el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres. Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.3. Para obtener mayor información. La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. razón social de la persona jurídica. Código Civil. teléfono y fax. de ser el caso. bastará que se registre uno (1) de sus integrantes. apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI).Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 4 .2. BASE LEGAL Ley N° 28411 . 1. contados desde el día siguiente de la convocatoria. Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. Decreto Legislativo N° 1017 . de conformidad con lo establecido en los artículos 55 y 57 del Reglamento. 1. Al registrarse.gob.1. podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www. Decreto Supremo N° 184-2008-EF . domicilio legal.
en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección. debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE 1. el Comité Especial debe incluir en el pliego absolutorio el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE. las dispuestas por el pronunciamiento. 1.6. y Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley. 2. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles.5. deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE. bajo responsabilidad. El plazo para la absolución no podrá exceder de tres (3) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones. INTEGRACIÓN DE LAS BASES Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones. cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones. Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento. cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso. La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente. el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 1. computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE. El Comité Especial. en los siguientes supuestos: 1. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones. IMPORTANTE:  No se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes. así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus 5 . el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley. De haberse presentado observaciones. 3. de conformidad con lo establecido en los artículos 54 y 56 del Reglamento. precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones.7.
siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho. Cuando no se hayan presentado observaciones. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos. Cuando se hayan presentado observaciones. las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin. acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o. Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones. Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal. salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos. al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento.8. instructivos. Asimismo.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 acciones de supervisión. bajo responsabilidad. incluyendo el manual. El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos: 1. mediante carta poder simple (Formato N° 1). 3. integrar las Bases y publicarlas en el SEACE. indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos. Una vez integradas. 1. Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno. en cuyo caso bastará que éste o su apoderado. Corresponde al Comité Especial. Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados. expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases. en su defecto. al día siguiente de vencido el plazo para formularlas. dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE. éstos podrán ser llenados por cualquier medio. De conformidad con el artículo 31 del Reglamento. de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica. bajo responsabilidad. a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal. el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases. que podrá ser presentada en el idioma original. las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna. bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. (Formato Nº 1) 6 . según corresponda. salvo que el postor sea persona natural. conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento. catálogos o similares. En ambos supuestos. 2.
9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS La presentación de propuestas se realiza en acto público. la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral. 7 . la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio. 1. éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio. para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–. este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio. se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante. 3. el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor. constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro. 2. se le tendrá por desistido.8. conforme a lo siguiente: 1. Si algún participante es omitido. según corresponda. títulos. tales como autorizaciones. los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem. En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma. se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto. tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica. Después de recibidas las propuestas. podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 En el caso de consorcios. El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso. representante legal o representante común. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta. para que entreguen sus propuestas. En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta. o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública. permisos. o por el apoderado designado por éste. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante. según corresponda en atención al numeral 1. Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio. en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso. y este exprese su disconformidad. lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos. y otros de naturaleza análoga. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica. a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases. IMPORTANTE:  En caso de convocarse según relación de ítems.
Al terminar el acto público. de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento. en acto público. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente: La oferta económica. pruebas y. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica. excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. por todos sus miembros. en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. su inasistencia no viciará el proceso. en la moneda que corresponda. seguros. el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez. conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial. el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres. correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir.10. Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento. cuando los postores se presenten a más de un ítem. Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes: 2 Luego de efectuada la evaluación técnica. así como por los veedores y los postores que lo deseen. se levantará un acta. la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz). si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior. comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas. 8 . en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases. así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada. por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen. El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior. los costos laborales conforme a la legislación vigente. los que serán debidamente sellados y firmados por él. salvo que el postor exprese su disconformidad. teniéndola por no admitida. de ser el caso. deberán presentar sus propuestas económicas en forma 2 independiente. 1. incluidos todos los tributos. 1. quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre. transportes. se devolverá la propuesta. IMPORTANTE:  Tratándose de un proceso según relación de ítems. cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto. inspecciones. por lo que.11. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.
Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva. EVALUACIÓN ECONÓMICA Si la propuesta económica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial. Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos. deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas. EVALUACIÓN TÉCNICA Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada. el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida. 1. el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y. la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo 9 . conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor. asignando los puntajes correspondientes. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional. conforme lo establece el artículo 33 de la Ley. serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica. se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas. Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto.1.  Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento.2.11. pasarán a la evaluación técnica. de existir alguna incorrección. no se cumple con la subsanación. el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación.11. Si luego de vencido el plazo otorgado. según la siguiente fórmula: Pi = Om x PMPE Oi Donde: i Pi Oi Om PMPE = = = = = Propuesta Puntaje de la propuesta económica i Propuesta Económica i Propuesta Económica de monto o precio más bajo Puntaje Máximo de la Propuesta Económica IMPORTANTE:  En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 Propuesta Técnica Propuesta Económica : 100 puntos : 100 puntos 1. La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta.
La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento. comisiones. 1. 10 . El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora. el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido. económico y total obtenidos por cada uno de ellos. sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial. comunicando los resultados de esta última. el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento. detallando los puntajes técnico. para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial. la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz). el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas. El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha. detallando los resultados en cada factor de evaluación. La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.13.12. dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores. hasta el límite del ciento diez por ciento (110%). conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento. y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente. por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo. tales como la tasa de interés. seguros y otros. IMPORTANTE:  De conformidad con el artículo 76 del Reglamento. el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público. 1. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO En la fecha y hora señalada en las Bases. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento. oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo. así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso. En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten. deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad. En el caso que se haya presentado una sola oferta. En este caso. el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público. Al terminar el acto público se levantará un acta. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas.
el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.14. a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 1. hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho. 11 . CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento. El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido.
PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.1. desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN 2. Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso. La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. RECURSO DE APELACIÓN A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección. podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.2. 12 . 2.
el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. Constancia de capacidad libre de contratación. Código de cuenta interbancario (CCI). en los plazos antes indicados. DE LAS GARANTÍAS 3. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de 3 obra . en caso corresponda. salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM). tratándose de persona natural.2.1. Para suscribir el contrato. además de los documentos previstos en las Bases. cuando este no haya formado parte de su propuesta técnica. a través del funcionario competente o debidamente autorizado. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la 3 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento. de ser el caso. Designación del residente de obra. a través de su representante legal. cuando el sistema de contratación sea a suma alzada.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 CAPÍTULO III DEL CONTRATO 3. y por el ganador de la Buena Pro. DEL PERFECCIONAMIENTO Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro. 3. en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Garantía de fiel cumplimiento. de ser el caso. el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar.1. según corresponda.2. salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato. deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato. El contrato será suscrito por la Entidad. 13 . Asimismo. este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada. en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente. dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación. salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento. y tratándose de persona jurídica. los siguientes:            Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. sin mediar citación alguna. de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento. ya sea directamente o por medio de su apoderado. Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada. Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta. dentro de los siete (7) días hábiles siguientes.
estos requisitos deberán ser considerados para el inicio de la ejecución de la obra. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista. 3. irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. se otorgará una garantía adicional por este concepto. según corresponda. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales señalados en su propuesta técnica. no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor. 14 . 3.4. cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligación. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al contratista. 4 5 En las obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año. Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista. solidarias. 2. con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. 5. Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 3. previamente a la suscripción del contrato. 5 6. deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca. De manera excepcional.2. o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.2.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 liquidación final. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento. 4.5. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones: 1. y deben estar autorizadas para emitir garantías. Ingenieros o arquitectos.3. 3. las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año. en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección específica de las Bases. 4 3. salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de este adelanto. IMPORTANTE:  Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución. Asimismo.
transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento alguno. designado por la Entidad para velar. Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera el inicio de la ejecución de la obra. la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales para el profesional propuesto como residente de obra. 9 3. designado por el contratista. esta deberá designar a una persona natural como supervisor permanente de la obra. por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del contrato. cuente con facultades suficientes para brindar tal autorización. según sus normas de organización interna. con menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad. La sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionario de la Entidad que. no estando facultado a pactar modificaciones al contrato. según la naturaleza. 7 8 9 15 . Debe cumplir. Ingeniero o arquitecto. de modo permanente y directo. según lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases. 6 De acuerdo con el artículo 185 del Reglamento. con las mismas calificaciones profesionales del residente. el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra. deberá contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección. la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecución. RESIDENTE DE OBRA 7 Profesional colegiado y habilitado. el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones. y siempre que el profesional reemplazante reúna calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la suscripción del contrato. IMPORTANTE:  De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento. envergadura y complejidad de la obra a ser ejecutada. de modo permanente y directo. En el expediente técnico que es parte de las Bases. cuando menos.7. con no menos de dos (2) años de experiencia en la 8 especialidad . En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo.6. previa conformidad de la Entidad. conforme a la naturaleza de la obra a ser ejecutada. en toda obra debe contarse. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico que formará parte del expediente de contratación de la obra. De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento. deberá designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección. se considerará aprobada la sustitución. con un residente de obra. 6 3. El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitución del residente de obra debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la respectiva solicitud. INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA Profesional colegiado y habilitado. En caso que el supervisor sea una persona jurídica. Por su sola designación.
Asimismo. por el inspector o supervisor. oportunidad en la que deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el inspector o supervisor. el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. conforme a lo establecido en el artículo 186 del Reglamento. El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra. y/o el residente. se harán directamente a la Entidad.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 3. tendrá el carácter de pago a cuenta y deberá ser realizada el último día de cada periodo de valorización previsto en la sección específica de las Bases.10. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables. o su representante legal. Sólo el inspector o supervisor. el contratista tendrá derecho al pago de intereses. así como la respuesta de este último. El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida por la Entidad. y por el residente. VALORIZACIONES La valorización es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado. 16 . a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular. el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora. En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la sección específica de las Bases. el que no podrá impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor. 3. según corresponda. según corresponda. También se anotarán en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra. Estos profesionales anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra. por medio de comunicación escrita. por razones imputables a la Entidad. otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista. procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.9. pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. firmando al pie de cada anotación que efectúen. bajo pena de aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día en que se impida el acceso. si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra. y por el contratista. de conformidad con el artículo 48 de la 10 En el caso de obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.8. 3. En caso de retraso en el pago de las valorizaciones. y el residente. conforme al artículo 201 del Reglamento. como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra. correspondiendo una de estas copias a la Entidad. deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra. IMPORTANTE:  El inspector o supervisor. ADELANTOS La Entidad entregará adelantos directos y adelantos para materiales o insumos. Las solicitudes que realice el contratista. bajo custodia del residente. siempre que ello haya sido previsto en 10 la sección específica de las Bases . el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. este último la realizará. si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico.
de ser el caso. Las controversias sobre pagos podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje. En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio. posteriormente. se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden. 3. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora. serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento. 3. los que se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.11. en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento. IMPORTANTE:  Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC. No procederá la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver. razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. 17 . los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento. las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases.13.12. es el que se encuentra descrito en el artículo 211 del Reglamento.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 Ley y los artículos 1244. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO La penalidad por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato. Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse. 1245 y 1246 del Código Civil. hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o. Para tal efecto. los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo. Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación. del ítem que debió ejecutarse. cuando se conozcan los índices que se deben aplicar. siempre y cuando sean objetivas. el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio. De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento. respectivamente. REAJUSTES Si el valor referencial es establecido en moneda nacional. 3. dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la sección específica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación. se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.
15. hasta que la liquidación quede consentida y se efectúe el pago correspondiente. 18 .14. el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. así como por las disposiciones legales vigentes. VIGENCIA DEL CONTRATO En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento. DISPOSICIONES FINALES Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento. 3.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 3.
DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS) 19 .Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 SECCIÓN ESPECÍFICA CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN (EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA.
No obstante. 20 .1. VALOR REFERENCIAL El valor referencial asciende a S/.pe 1. cuando se trate de una contratación por relación de ítems. de existir contradicción entre estos montos. OBJETO DE LA CONVOCATORIA El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra MEJORAMIENTO DEL PUENTE SUYACUNA Y ACCESOS. Piso 3.1’ 402.1’ 542.615. 11 1. incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra.615. Lima 01-6157800 – Anexo: 4308 cflores@proviasnac. ENTIDAD CONVOCANTE Nombre : RUC Nº Domicilio legal Teléfono/Fax: Correo electrónico: : : : : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL 20503503639 Jirón Zorritos N° 1203. Departamento de Huancavelica.35 (Un Millón Cuatrocientos Dos Mil Seiscientos Quince con 35/100 Nuevos Soles Límites Inferior Superior S/.1’ 262.35 (Un Millón Cuatrocientos Dos Mil Seiscientos Quince con 35/100 Nuevos Soles) . Red Vial Nacional Ex Ruta N°024. también deberán incluirse los valores referenciales en números y letras de cada ítem.gop.82 (Un Millón Doscientos Sesenta y Dos Mil Trescientos Cincuenta y Tres con 82/100 Nuevos Soles S/.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 CAPÍTULO I GENERALIDADES 1. Las propuestas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el artículo 33 de la Ley.353. Vía La Libertadores en el Distrito de Huaytará.88 (Un Millón Quinientos Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Setenta y Seis con 88/100 Nuevos Soles IMPORTANTE:  De conformidad con el artículo 13 del Reglamento.1’ 402.2.3. Valor Referencial (VR) S/.876. El valor referencial ha sido calculado al mes de ENERO 2013. actualmente Red Vial Nacional Ruta PE 28 A. 129 del tramo Huaytará – Ayacucho.  11 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. ubicada sobre la Quebrada Suyacuna a la altura de Km. primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas. Provincia de Huaytará.
4.50.01. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución Directoral N°501-2013MTC/20 del 19 de Junio del 2013.Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2013. ubicado en la Carretera: Vía Los Libertadores (Pisco – Ayacucho). 1.10.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 1. 1. Decreto Supremo Nº 011-79-VC. Provincia de Huaytará.00 (Cincuenta y 00/100 Nuevos Soles) 1. el Expediente Técnico del Estudio Definitivo del Puente Suyacuna y Accesos. es de SETENTA (70) días calendarios. 1. Ruta 024-Km. No considerar este párrafo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO Recursos Ordinarios IMPORTANTE:  La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el proceso de selección. SISTEMA DE CONTRATACIÓN El presente proceso se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS. 128+880 (0 en San Clemente). fue aprobado mediante Resolución Directoral N°016-2011-MTC/20 de fecha 10.Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013. BASE LEGAL 12 Ley Nº 29951 . 21 .9. en el capítulo III. Distrito de 12 Huaytará. Departamento de Huancavelica.11. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES S/.2011 y mediante Resolución Directoral N°249-2013-MTC/20 de fecha 05. Asimismo. de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo 1. sobre la Quebrada Suyacuna.6. 1. Ley Nº 29952 .7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO La obra a ser ejecutada está definida en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente sección.8.2013 se aprobó administrativamente el Presupuesto de Obra Actualizado del Estudio Definitivo del Puente Suyacuna y Accesos. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL No corresponde 1.04. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.
de ser el caso. Decreto Supremo N° 184-2008-EF – Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 22 . Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. Código Civil. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones. Directivas aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -OSCE.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 - Decreto Legislativo N° 1017 – Aprueba la Ley de Contrataciones del Estado. en adelante el Reglamento y sus modificatorias. en adelante la Ley y sus modificatorias.
Cercado de Lima. IMPORTANTE:  Al consignar el horario de atención. Área de Procesos de Selección. En el momento del registro. No obstante.08.2013 Sala de Licitaciones de PROVIAS NACIONAL.2013 Observaciones 07. 20.2013 al 22. en Jr. El participante podrá solicitar un ejemplar de las Bases y Expediente Técnico. De acuerdo con el artículo 76 del Reglamento.2013 Registro de participantes : Al: 14. 14 23 . se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso. bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Sector B.08.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 CAPÍTULO II DEL PROCESO DE SELECCIÓN 2. hora y lugar 26.08.2013 Del: 31. Zorritos 1203 .00 (Cincuenta y 00/100 Nuevos Soles). en el horario de 08:30 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:30 horas. el plazo para otorgar la Buena Pro no excederá de diez (10) días hábiles contados desde la fecha prevista en el cronograma del proceso de selección para el otorgamiento de la Buena Pro. previo pago de la suma S/.08. en las fechas señaladas en el cronograma.07. así como el día y hora de dicha recepción. 50. Sector A.08.07. debe existir como mínimo tres (3) días hábiles. sito en Jr.08.2013 Formulación de Consultas y : Al: 02. Zorritos 1203. REGISTRO DE PARTICIPANTES El registro de los participantes es gratuito y se realizará en el Tercer piso. 3er piso a las 15:00 horas. 3er piso a las 15:00 horas 13 Calificación y Evaluación de : Propuestas 14 Otorgamiento de la Buena Pro : * El acto público se realizará en : IMPORTANTE:  Debe tenerse presente que en una adjudicación directa pública.2013 23. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN Etapa Fecha.1. entre la convocatoria y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo diez (10) días hábiles.2013 Convocatoria : Del: 31.08. el nombre y firma de la persona que efectuó el registro.07.2013 Integración de las Bases : 19.08.2. Zorritos 1203. los mismos que serán cancelados en el Área de Tesorería.2013 Presentación de Propuestas : * El acto público se realizará en : Sala de Licitaciones de PROVIAS NACIONAL. en Jr. y entre la integración de Bases y la etapa de presentación de propuestas.2013 Absolución de Consultas y : Observaciones a las Bases 13. 2. primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE. debe tenerse en cuenta que el horario de 13 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. ubicada en el 4° piso. de existir contradicción en esta información.
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 atención no podrá ser menor a ocho horas. Tercer Piso Sector A. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Las propuestas se presentarán en acto público. quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. en las fechas señaladas en el cronograma. en el horario de 08:30 horas a 16:30 horas. conforme al siguiente detalle: SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. WORD conteniendo las consultas y/u observaciones. las que incluyen el expediente técnico de obra.3. Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N°0003-2013-MTC/20. sita en Jr. debidamente fundamentadas. para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas. Zorritos N° 1203 Att.  Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases. presenten en oficina distinta a lo indicado en el párrafo anterior. salvo en la modalidad de llave en mano que incluya su elaboración. 2. no se absolverán consultas y/u observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente. Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control. en la fecha y hora señalada en el cronograma.: Comité Especial ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N°0003-2013-MTC/20 Denominación de la convocatoria Obra: Mejoramiento del Puente Suyacuna y Accesos SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA [NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] 24 . debiendo estar dirigidas al Presidente del Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 0003-2013-MTC/20. ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de Trámite Documentario) o la que haga sus veces. El sobre será rotulado: Señores PROVIAS NACIONAL Jr.4. El acto público se realizará con la participación de Notario Público. Zorritos N° 1203. o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes 2. La no asistencia del mismo no vicia el proceso. MUY IMPORTANTE. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES Las consultas y observaciones se presentarán por escrito. en la Sala de Licitaciones de PROVIAS NACIONAL Jr. (Según Formato Nº 02) pudiendo acompañar opcionalmente un archivo digital en formato MS. Zorritos N° 1203 – Cercado de Lima.
Cuando se trate de consorcio.5. la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 2.1. d) Declaración jurada de Compromiso de los Profesionales propuestos contenidos en el Capítulo III de la presente sección ( Anexo Nº 02-B). Zorritos N° 1203 Att. deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2. además de un índice de documentos .5. esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1). e) Declaración de Relación de Equipo Mínimo contenido en el Capítulo III de la presente sección ( Anexo Nº 02-C).1 de la sección específica de las Bases.5.: Comité Especial ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N° 0003-2013-MTC/20 Denominación de la convocatoria obra: Mejoramiento del Puente Suyacuna y Accesos SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA [NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] 2. si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento. El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o. en cuyo caso. SOBRE N° 1 . La omisión del índice no descalifica la propuesta. ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria. 16 17 25 . b) Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos 17 contenidos en el Capítulo III de la presente sección (Anexo Nº 2).Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado: Señores PROVIAS NACIONAL Jr. El sobre Nº 1 contendrá. c) Declaración jurada de Requisitos Mínimos de Personal Profesional contenidos en el Capítulo III de la presente sección ( Anexo Nº 02-A). de lo contrario.PROPUESTA TÉCNICA Se presentará en un original y 2 copias . la siguiente documentación: Documentación de presentación obligatoria: a) Declaración jurada de datos del postor. 16 15 15 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento. el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.
de ser el caso. conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento. b) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad. en la que se consigne los integrantes. el representante común. h) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo Nº 5).Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 f) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 3). o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida. o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida. conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento. así como su 18 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate. g) Promesa formal de consorcio. Adicionalmente. salvo que sea presentada por el representante común del consorcio. En el caso de consorcios. el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio. para acreditar experiencia adquirida en consorcio. referido a la experiencia en obras en general del postor. cada integrante debe presentar esta declaración jurada. Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate. IMPORTANTE:  La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta. o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas. i) Declaración jurada del personal propuesto para la ejecución de la obra ( Anexo Nº 10). 19 26 . sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento. Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección. suscripción y ejecución del contrato. deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 19 Discapacidad. de ser el caso. contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación. La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación. deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio. con amplias y suficientes facultades. Documentación de presentación facultativa: a) Certificado de inscripción o reinscripción en el registro de la Micro y Pequeña 18 Empresa – REMYPE. c) Factor experiencia en obras en general: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad. d) Factor experiencia en obras similares: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad. los postores deben presentar el Anexo Nº 6. así como su monto total. así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 4). Sin perjuicio de lo anterior.
Sin perjuicio de lo anterior. o (ii) constancias. en un máximo de diez (10). f) Factor cumplimiento de ejecución de obras: Para la acreditación del factor “Cumplimiento en la ejecución de obras”. Códigos de Ética. Texto Único Ordenado del Reglamento del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje (SNCA-CONSUCODE). a cargo de la Dirección de Arbitraje Administrativo del OSCE. aprobado mediante la Resolución N° 016-2004/CONSUCODE/PRE y reglas complementarias. Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto se presentará copia simple de contrato de trabajo con su conformidad. Reglamento de Aranceles y Pagos y demás aplicables por el Centro Institucional para el desarrollo del proceso arbitral. En tal sentido. deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio. demuestre la experiencia del personal propuesto. Para efectos de la escogencia del Centro Institucional. en caso deba recurrirse al arbitraje. para acreditar experiencia adquirida en consorcio. los postores deberán adjuntar el Anexo Nº 11. la solución de las controversias se someterá a la organización. 3. la propuesta será descalificada. se tratará del tipo institucional.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 monto total. administración y reglas del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontifica Universidad Católica del Perú. los postores deben presentar el Anexo Nº 7. se presentará (i) la copia simple de los contratos con su respectiva conformidad. acredite fehacientemente que las obras de efectuaron y liquidaron sin incurrir en penalidades y referidos a los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor. referido a la experiencia en obras similares del postor. o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que. De conformidad con dicha cláusula. 27 . En caso los postores no adjunten el referido Anexo o no indiquen el nombre de uno de los Centros antes referidos. Por reglas complementarias se entiende. 2. de manera fehaciente. deberá requerirse: Constancias o certificados o cualquier otro documentación que. Se precisa que el sometimiento al Reglamento y reglas complementarias alcanza también a la organización. e) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto: Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto. Adicionalmente. Reglamento de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontifica Universidad Católica del Perú y reglas complementarias. constancias o certificados. administración y decisión del Centro Institucional respectivo. La solución de las controversias del contrato que derive de este proceso de selección se resolverán según lo indicado en la Cláusula Vigésimo Tercera de la Proforma del Contrato. las normatividades posibles de aplicación son: 1. independientemente de su denominación. Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y reglas complementarias. enunciativamente. a los Estatutos. IMPORTANTE:  En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica. g) Determinación del Centro Institucional de Arbitraje.
70.00 2. 20 2.PROPUESTA ECONÓMICA El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria: Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo Nº 9). IMPORTANTE:  La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento. Donde: c1 + c2 = 1. El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones.5.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 IMPORTANTE:  En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica. obtenido de la siguiente fórmula: PTPi = c1 PTi + c2 PEi Donde: PTPi PTi PEi = Puntaje total del postor i = Puntaje por evaluación técnica del postor i = Puntaje por evaluación económica del postor i Se aplicarán las siguientes ponderaciones: c1 c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0. El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales.2. SOBRE N° 2 . la propuesta será descalificada.  En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica. = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.6. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas. 2. 28 . Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.7.30. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato: 20 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original. la propuesta económica será descalificada.
el postor ganador deberá adjuntar la equivalencia de títulos profesionales de denominación diferente a la nacional. color. y ubicación de cada equipo ofertado. q) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada. denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales 21 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento. deberá presentar como obligatorio. así como con las Adquisiciones de Materiales e Insumos m) Análisis de Precios Unitarios que dieron origen a su propuesta económica. con una antigüedad máxima de 30 días a la fecha fijada para la suscripción de contrato. g) Constancia de capacidad libre de contratación. los registros profesionales y certificados de habilidad deben ser obligatoriamente presentados. el nombre. el cual podría ser emitido por las universidades peruanas autorizadas por la Asamblea Nacional de Rectores o por dicha Entidad o por el Colegio de Ingenieros del Perú IMPORTANTE:  En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución. resulta necesario que éstas consignen en su texto. f) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. p) Relación del Equipo Mínimo ofertado indicando el número de serie y/o placa. capacidad. r) En caso de presentar títulos profesionales con diferente denominación que la requerida en la presente Bases. para la suscripción del contrato. para los que se deberá agregar un Compromiso de Alquiler suscrito por el Representante Legal del Postor. Los documentos de propiedad de los equipos serán presentados solamente para equipos propios. precisándose que. a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías. (10% del monto del contrato). así como el desagregado de sus Gastos Generales Variables y Fijos. que deberán ser elaborados utilizando un Software de Programación de Obras. (PERT-CPM) k) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra21. j) Calendario de Avance de Obra Valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de la Obra. de ser el caso o) Carta Fianza como Garantía de fiel cumplimiento del contrato. este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada. Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS. en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado l) Diagramas GANTT y PERT – CPM. en los que se indicará en forma clara y precisa las actividades. c) Copia de la constitución de la empresa o consorcio y sus modificatorias debidamente actualizado. en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 a) Copia de DNI del Representante Legal. para el inicio de la participación efectiva en la ejecución del contrato. de ser el caso. n) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes. d) Copia del RUC de la empresa o Consorcio de corresponder e) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. señalando la ruta crítica que deberá de concordar con la oferta económica del Postor. compromiso de alquiler y documentos de propiedad. en concordancia con varios pronunciamientos del OSCE sobre la materia que. 29 . no requiriéndose la presentación de dichos documentos para el caso de equipos alquilados. de acuerdo al expediente técnico. b) Copia documento registral vigente que consigne la designación del representante legal de la empresa. conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca. h) Código de Cuenta Interbancario (CCI) i) No se requerirán para la suscripción del contrato ni registros de colegiatura ni certificados de habilidad. potencia.
10. adjuntando a su 23 solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. ADELANTOS 2. hasta la amortización total del adelanto otorgado. Asimismo.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 y/o jurídicas que integran el consorcio. el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora. la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor. Asimismo. deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.” 2. deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía. el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 197 del Reglamento. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses. 22 2.8. En cambio. conforme al artículo 201 del Reglamento. ADELANTO DIRECTO La Entidad otorgará el Adelanto Directo por un monto que no debe exceder del 20% del monto del contrato original.9.  La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO El postor ganador de la Buena Pro. IMPORTANTE:  Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual. 2.  Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución. En el supuesto que no se entregue el Adelanto Directo en la oportunidad prevista. precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato. La citada documentación deberá ser presentada en Trámite Documentario de PROVIAS NACIONAL ubicada en Jr. dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. Zorritos N° 1203.9. siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 23 30 . esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses. sin mediar citación alguna por parte de la Entidad. El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días calendarios siguientes a la suscripción del contrato. deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo de siete (7) días hábiles. renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar. si la Entidad prevé un periodo de valorización 22 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos. De conformidad con el artículo 162 del Reglamento.1. VALORIZACIONES El periodo de valorización será mensual. conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento. contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro.
deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra. 31 . la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente. en el plazo de sesenta (30) días calendario. según corresponda. computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. debidamente aprobada por el inspector o supervisor. a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo. 2. deberá establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización. Para tal efecto.11. para efectos del pago de las valorizaciones. la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 197 del Reglamento.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 distinto al mensual. según corresponda. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA La Entidad o el contratista. así como el plazo para el pago de las valorizaciones. teniendo en consideración lo dispuesto en el quinto párrafo del referido artículo.
32 . REQUISITOS MÍNIMOS DE PERSONAL Experiencia del Personal Propuesto: El personal propuesto debe cumplir con el requerimiento técnico mínimo siguiente: Cantidad Cargo Residente de Obra Especialista en Impacto Ambiental Requisito Técnico Mínimo Ingeniero Civil Colegiado y Habilitado con doce (12) meses de experiencia como Residente en Obras Similares Profesional con doce (12) meses de experiencia como especialista en Impacto Ambiental en la ejecución de estudios o supervisión o ejecución de obras similares. tanto para los Requerimientos Técnicos Mínimos como para la calificación de los profesionales. la experiencia se acreditará con: (i) copia simple de contratos con su respectiva conformidad ó (ii) constancias ó (iii) certificados ó (iv) cualquier otro documento. sean titulados en Perú como en el Extranjero.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 CAPÍTULO III REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS La obra se encuentra localizada en: Distrito : Huaytará Provincia : Huaytará Departamento : Huancavelica Región : Huancavelica 1. se presentarán los Registros de Colegios Profesionales y Certificados de Habilidad correspondientes. se podrán presentar Declaraciones Juradas debidamente suscritas en original y en los que se indique que para el inicio de su participación efectiva en la ejecución del contrato. rehabilitación y mejoramiento de puentes carreteros o de Intercambios Viales Carreteros y/o Pasos a Desnivel Carreteros. la obra (O Estudio o Supervisión en el caso del Especialista Ambiental) y el tiempo de servicio.  Se indica que en esta documentación se deberá indicar el cargo.  Declaración Jurada de Compromiso de ejercer el cargo propuesto en la obra indicada de firmarse el contrato. que fehacientemente. 1 1  Se precisa que. demuestre la experiencia del profesional propuesto. Definición de Obras Similares: Se considera como Obras Similares a toda obra de construcción.  Para la presentación de propuestas para los profesionales del Equipo de Trabajo. la obra (O Estudio o Supervisión en el caso del Especialista Ambiental) y el tiempo de servicio. Se indica que en esta documentación se deberá indicar el cargo. reconstrucción.
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 2. REQUERIMIENTO DE EQUIPO MÍNIMOS 33 .
11-RNDS de fecha 28.Disponibilidad del Terreno. no requiriéndose la presentación de dichos documentos para el caso de equipos alquilados.05.Se acreditará mediante Declaración Jurada de compromiso de disponer las Maquinarias y Equipos mínimo ofertado (ANEXO N°2-C) .Finalidad Pública. . según el Informe N° 013-2013MTC/20.Las Maquinarias y Equipos deben tener una antigüedad no mayor de diez (10) años.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 . y ubicación de cada equipo ofertado. como Declaración Jurada. capacidad. generando mejores ingresos económico. . Los documentos de propiedad de los equipos serán presentados solamente para los equipos propios. validándose el (Anexo N° 2-C). . para los que se deberá agregar un Compromiso de Alquiler o Carta de Compromiso suscrito por el Representante Legal del Postor. 34 . para que brinde a los usuarios un medio de transporte eficiente y seguro.-Con disponibilidad física del terreno. potencia.Previo a la suscripción del contrato presentará la relación del Equipo Mínimo ofertado indicando el número de serie y/o placa. compromiso de alquiler y documentos de propiedad.El Equipo mínimo requerido se encuentra detallado en el Folio 133 del Volumen N°VII Costos y Presupuesto del Expediente Técnico de la Obra. color.. . que contribuya a la integración económica y social de la región.Se podrá ofertar equipo de mayor capacidad y en cantidad mayor.2013. mejorando la accesibilidad de las poblaciones a los centro de consumo. .Es necesario el Mejoramiento del Puente Suyacuna y Accesos en base al estudio definitivo a nivel de expediente técnico.
considerará interpolación lineal contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación.35 0 puntos se Acreditación: La experiencia se acreditará mediante copia simple de: Para montos intermedios contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad.846. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. necesariamente: FACTORES DE EVALUACIÓN . durante un periodo de DIEZ (10) años a la fecha de presentación de propuestas. hasta por un monto máximo acumulado equivalente a tres (03) veces el Valor Referencial equivalente a S/.OBLIGATORIOS A. En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio. deberá considerarse los márgenes aquí establecidos. podrá establecerse puntajes que excedan dichos márgenes. Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción. Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera. cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20. no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. PUNTAJE / METODOLOGÍA 24 PARA SU ASIGNACIÓN 15 PUNTOS M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras en general M >=3 veces el valor referencial: S/. las Bases deben consignar los siguientes factores de evaluación.2012. 4’207. deberá indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca. En ningún caso.05 15 puntos M >= una vez el valor referencial el valor referencial: S/.05 Se considerará obra en general a todo tipo de obra. se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida. 24 De acuerdo con el artículo 47 del Reglamento. Asimismo. deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos) Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer. 4’207. I. FACTORES DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS De acuerdo con el artículo 47 del Reglamento.846. de lo contrario. para la determinación de los puntajes de cada factor de evaluación.615. EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL Criterio: Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras en general. 35 . 1’402. así como su monto total.09.
Asimismo. referido a la Experiencia del Postor en obras similares. 2’805.5 veces el valor sea equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial el valor referencial: S/.230.70 M >=1 vez el valor referencial: S/. los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6 referido a la experiencia en obras en general del postor. e igual S/. los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 7.307. 2’805. se En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio. La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares servirá para acreditar la experiencia en obras en general. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 36 . hasta por un monto máximo acumulado equivalente a Dos (02) veces el Valor Referencial e la contratación. ejecución de obras iguales o durante un periodo DIEZ (10) AÑOS a la fecha de similares presentación de propuestas. Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción. contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación.230.83 0 puntos referencial. B.2012.70 35 puntos Se considerará obra similar a [CONSIGNAR LAS OBRAS QUE CALIFICAN COMO SIMILARES]. de lo contrario.OBLIGATORIOS Sin perjuicio de lo anterior. Para montos intermedios Acreditación: considerará interpolación lineal La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad. o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida. se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio.09. cuyo valor mínimo M >= 0. deberá indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca. PUNTAJE / METODOLOGÍA 24 PARA SU ASIGNACIÓN 35 puntos EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES Criterio: Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por M = Monto facturado acumulado por el postor por la el postor correspondiente a la ejecución de obras similares. 701.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 FACTORES DE EVALUACIÓN . no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado. Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera. así como su monto total. Sin perjuicio de lo anterior. cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 FACTORES DE EVALUACIÓN . Para valores intermedios se considerará interpolación lineal Especialista en Impacto Ambiental: Mayor o igual a 24 meses como Especialista en Impacto Ambiental. Menor o igual a 12 meses como Especialista en Impacto Ambiental. Para valores intermedios se considerará interpolación lineal Nota: Se aclara que dentro de la experiencia no se validará. 37 . Residente de Obra: Mayor o igual a 36 meses como Residente en obras similares Veintitrés (23) puntos. en la ejecución de estudios o supervisión o ejecución de obras similares. ni incluirá ni acumulará a la experiencia referida al cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos. Acreditación: Se precisa que tanto para los Requerimientos Técnicos Mínimos como para la evaluación de profesionales. en la ejecución de estudios o supervisión o ejecución de obras similares.OBLIGATORIOS C EXPERIENCIA PROPUESTO DEL PERSONAL PROFESIONAL PUNTAJE / METODOLOGÍA 24 PARA SU ASIGNACIÓN 35 puntos Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la ejecución de la obra. Cero (00) puntos. Doce (12) puntos. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape). para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. demuestre la experiencia del personal propuesto y en los que se aprecie el cargo. de manera fehaciente. obra (O también Estudio ó Supervisión de Obra para el caso del Especialista en Impacto Ambiental) y tiempo de servicio. la experiencia se acreditará con copias simples de Contratos de Trabajo y su respectiva conformidad ó Constancias o Certificados o cualquier otro documento que. Menor o igual a 12 meses como Residente en obras similares… Cero (00) puntos.
como mínimo. NC = Número de contrataciones Acreditación: Mediante la presentación de copia simple de un máximo de presentadas para acreditar la experiencia del postor. que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual. independientemente de su denominación. de prestación válidas. La identificación del contrato. acrediten lo referido previamente.  Para efectos de evaluación no se considerarán experiencias ejecutadas en forma paralela o que se traslapen (el tiempo de traslape no se considerará en uno de los servicios presentados). Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato. lo siguiente: 1. que acrediten que tales experiencias se hayan ejecutado sin que se haya incurrido en penalidades. reajustes. 3. El monto correspondiente.osce. comprendiendo las variaciones por adicionales. diez (10) constancias de prestación o cualquier otro CBC = Número de constancias documento que. desde la fecha en la cual se inscribió en el colegio profesional similar en su país de origen. indique. 25 Para mayor detalle. 26 38 . indicando como mínimo su objeto. validándose cualquier otro documento que. el importe total al que asciende el contrato. PF = Puntaje máximo al postor. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS Criterio: Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 FACTORES DE EVALUACIÓN . etc. esto es. 2. el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de sesenta (60) puntos.gob. Los años de experiencia deben computarse para el caso de profesionales peruanos.pe Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.  Para acceder a la etapa de evaluación económica. se recomienda revisar el Pronunciamiento Nº 087-2010/DTN en www. PUNTAJE TOTAL 100 puntos 26 IMPORTANTE:  Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos. independientemente de su denominación. 15 puntos Se debe utilizar la siguiente 25 fórmula de evaluación : PCP= PF x CBC NC Donde: PCP = Puntaje a otorgarse al postor. desde la fecha en la cual obtuvo su inscripción en el colegio profesional correspondiente y para el caso de los profesionales extranjeros. en función al número de certificados o constancias de prestación de obras en general y/o similares.. respecto de las obras en general o similares presentadas para acreditar la experiencia del postor. reducciones.OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA 24 PARA SU ASIGNACIÓN D.
. representada por su Director Ejecutivo. computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.... con RUC Nº 20503503639... según poder inscrito en la Ficha N° […………. que celebra de una parte Proyecto especial de Infraestructura de Transporte Nacional – Provias Nacional.2007 rectificada por Resolución Ministerial Nº 691-2008-MTC/02 con fecha de publicación el 13. se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra. a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Con fecha [……………….....].. con RUC Nº [...... 128+880 de la Carretera Vía los Libertadores (Pisco –Ayacucho).....Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO Conste por el presente documento. RAUL ANTONIO TORRES TRUJILLO. [……………….. la contratación de la ejecución de la obra: Mejoramiento del Puente Suyacuna y Accesos.]. con DNI N° [………………. MAG.. CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]..03... para la contratación de la ejecución de la obra Mejoramiento del Puente Suyacuna y Accesos ...... 3er piso. 28 CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA]. Cercado de Lima. inscrita en la Ficha N° [………………..... en adelante LA ENTIDAD. así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato...].. ubicado en la Localidad y Provincia de Huaytará. 28 39 . Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………]. seguros e impuestos..... En cada caso concreto.. designado por Resolución Ministerial Nº 102-2007-MTC/01 publicada el 13. Asimismo. LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA.. podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago..09.... el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 0003-2013-MTC/20....]. identificado con DNI Nº 07192012... CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO El presente contrato tiene por objeto contratar al Contratista que ejecutará la Obra: “ Mejoramiento del Puente Suyacuna y Accesos”.... 27 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en su propuesta técnica.. Zorritos N°1203.] del Reg istro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………].. Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra... departamento de Huancavelica....]...con dirección electrónica……………....]. en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO].... con domicilio legal en [……………….. 27 [CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV.]. conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos. específicamente en el km. debidamente representado por su Representante Legal...... a [CONSIGNAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO]. cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.. según corresponda. conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases...... con domicilio legal en Jr.....] Asiento N° [………... en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario.2008 y de otra parte [………………....... dependiendo de la naturaleza del contrato.
5 de la sección general de las Bases. [CONSIGNAR EL MONTO]. EMPRESA QUE LA EMITE]. es el siguiente: a. Observaciones). en las contrataciones de obras que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias. De manera excepcional. Propuestas Técnicas y Económica de EL CONTRATISTA. 30 En el caso que corresponda.3 del artículo 27º de la Ley Nº 28411. se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.. 30 31 40 . importes y vigencias siguientes:  De fiel cumplimiento del contrato : S/. 31 CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN PROVIAS NACIONAL está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no 29 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. a favor de PROVIAS NACIONAL. la misma que deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. El orden de prelación de los documentos que conforman el presente Contrato de Ejecución de Obra. Para tal efecto.] días calendario. por los conceptos. a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO. la oferta ganadora 29 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes. CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO El presente contrato está conformado por las Bases integradas. incondicional y de realización automática a sólo requerimiento. [CONSIGNAR EL MONTO]. de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244. La ejecución de la obra está sujeta a la disponibilidad presupuestaria y financiera de PROVIAS NACIONAL. no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. conforme lo dispuesto en el numeral 27. respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año. Bases Integradas de la Adjudicación Directa Publica (Absolución de Consultas. consignar lo siguiente:  Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias : S/. las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento. b. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses. Expediente Técnico. CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA El plazo de ejecución del presente contrato es de [……. c. EMPRESA QUE LA EMITE]. el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3. por razones imputables a LA ENTIDAD. 1245 y 1246 del Código Civil. a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 En caso de retraso en el pago de las valorizaciones. en el marco de los créditos presupuestarios contenidos en los presupuestos correspondientes. con una vigencia de un (1) año. irrevocable. la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. Requerimientos Técnicos mínimos y el presente Documento Contractual. CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria.
EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora. renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar. 33 34 35 36 41 . Asimismo. En el supuesto que no se entregue el Adelanto en la oportunidad prevista. esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses. En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la suscripción del Contrato. si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico. conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento. precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. De conformidad con el artículo 162 del Reglamento. SEGÚN CORRESPONDA. deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto del contrato original. el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos.” CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 35 “PROVIAS NACIONAL otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 20%] del monto del [CONSIGNAR. deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra. si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra. En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico. En caso de obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición. Para tal efecto. EL CONTRATISTA deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes 32 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 cumpliera con renovarlas. En el caso de obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN 36 LA EJECUCIÓN DE LA OBRA] . Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor. Asimismo. el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. PROVIAS NACIONAL debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. hasta la amortización total del adelanto otorgado. conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses. adjuntando a su solicitud la garantía por adelanto34 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. este adelanto solo cabe para la prestación consistente en la ejecución de la obra. conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 32 CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO PROVIAS NACIONAL otorgará un adelanto directo que no debe exceder del 20% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL33.
se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. PROVIAS NACIONAL le aplicará una penalidad por cada día de atraso. bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra. la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: Penalidad Diaria = Donde: F = 0.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 37 mencionado. éste será responsable y en ese caso PROVIAS NACIONAL podrá iniciar las acciones que se establece en el artículo 212º del Reglamento CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADES Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato. adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago respectivo. enervan el derecho de PROVIAS NACIONAL a reclamar. F = 0. por defectos o vicios ocultos. La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y 37 0. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La primera solicitud de El CONTRATISTA solo procederá una vez iniciada la ejecución de la obra. conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado. ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra. En el supuesto que no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista. conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. posteriormente. 42 . Queda estipulado que si en el curso de los siete (7) años siguientes a su Recepción sin observaciones.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o. hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse. o si fuese necesario. En todos los casos. pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo. No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el calendario de adquisición de materiales o insumos.10 x Monto F x Plazo en días De conformidad con el artículo 162 del Reglamento. EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora. Esta penalidad será deducida en la liquidación final. esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad. CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato. PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato por incumplimiento.” CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. LA OBRA se destruye total o parcialmente. por razones imputables a EL CONTRATISTA o defectos constructivos.
y su Reglamento aprobado con D. De alcanzarse el porcentaje indicado será causal de resolución de contrato. y los artículos 167 y 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. el Código Civil y demás normas aplicables. inciso c). cuando corresponda.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 su Reglamento. 43 . penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar. Sólo en lo no previsto en este contrato. PROVIAS NACIONAL podrá optar entre resolver el contrato o aplicar una penalidad diaria por el tiempo en que no se haga efectivo el reemplazo. CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SEGUROS EL CONTRATISTA.” CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato. CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas. debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados. Las pólizas estarán a disposición de PROVIAS NACIONAL quien podrá solicitarlas en cualquier momento para su verificación. y demás normas de derecho privado. de acuerdo a las Bases Integradas de Licitación. en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.S. de acuerdo al siguiente criterio: Penalidad diaria = Gasto General variable diario El Gasto general variable diario es el resultado de dividir el monto de los gastos generales variables ofertados por el contratista entre el plazo en días del expediente técnico La aplicación de esta penalidad solo podrá alcanzar un monto máximo equivalente al diez (10%) del monto del gasto general total ofertado por el contratista. PROVIAS NACIONAL procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. de conformidad con los artículos 40. satisfactoriamente. según corresponda. Ley N° 29873. y su modificatoria. N° 138-2012-EF. Se mantendrán en su total capacidad hasta que el objeto de este Contrato de Ejecución de Obra haya sido recibido por PROVIAS NACIONAL.S. De darse el caso. CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO El presente Contrato está regulado por la Ley de Contrataciones el Estado aprobado con Decreto Legislativo N° 1017 y su modificatoria. en el caso que éstas correspondan. a través de la indemnización correspondiente. del pago final. según lo establecido en el artículo 154º del Reglamento. para los cambios del personal profesional calificado de EL CONTRATISTA. El incumplimiento de esta obligación será causal de resolución de del Contrato de Ejecución de Obra. Otras Penalidades: En atención al artículo 166º del Reglamento. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas. o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. Su aplicación será deducida de los pagos a cuenta. N° 184-2008-EF. en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado. especificado en su Propuesta Técnica se tendrán las siguientes consideraciones: Si el cambio del profesional no cuenta con la aprobación de PROVIAS NACIONAL. los mismos que deberán acreditarse ante PROVIAS NACIONAL. D. serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente. antes del inicio de la ejecución de LA OBRA deberá obtener todos los Seguros necesarios según la Legislación Nacional aplicable y conforme al detalle que se indica en esta Cláusula Contractual. o en la liquidación final.
Responsabilidad Civil extra-contractual en que incurra el Asegurado por daños causados a bienes de terceros. Mínimo por el 10% del valor de Deducibles 04 Cobertura "D" 05 Cobertura "E" 06 07 Cobertura "F" Cobertura "G" 08 Cláusulas adicionales 44 . tempestad. IGV. Daños causados directamente por EL CONTRATISTA en el curso de la ejecución de las operaciones llevadas a cabo con el propósito de dar cumplimiento a sus obligaciones derivadas de la Cláusula de Mantenimiento del Contrato de Construcción. desbordamiento y alza de nivel de aguas.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 EL CONTRATISTA presentará una Póliza de Seguro conteniendo las siguientes coberturas después de la suscripción del presente Contrato de Ejecución de Obra y antes de la presentación de la Primera Valorización (no mayor de treinta (30) días): N° 01 02 03 Coberturas Cobertura Básica “A" Cobertura "B" Cobertura "C" Concepto Daños materiales que sufran los bienes asegurados. conmociones civiles. Por el 20% del valor de LA OBRA inc. maremoto y erupción volcánica. IGV. inundación. Valor total de LA OBRA inc. motines. Mantenimiento ampliado. Subsuelos y/o masas de tierra (ii). trabajo en días feriados. huracán. derrumbes y desprendimiento de tierra o de rocas. SUMAS ASEGURADAS Y DEDUCIBLES: Cobertura Principal A Cobertura B Cobertura C Cobertura D Coberturas E y F Cobertura G Suma Asegurada Valor total de LA OBRA inc. o deslizamiento del terreno. vientos. Daños causados directamente por terremoto. Almacenaje de Material de Construcción Transportes Error de Diseño Gastos adicionales por horas extras. Riesgos Políticos tales como huelgas. IGV. trabajo nocturno. enfangamiento. IGV. Valor total de LA OBRA inc. hundimiento. terrorismo y sabotaje. La Responsabilidad Civil extra-contractual por lesiones personales. Los gastos por concepto de remoción de escombros que sean necesarios después de ocurrir un siniestro amparado bajo la presente Póliza. flete expreso y flete aéreo. Daños causados directamente por lluvias. Propiedades Adyacentes (i). Responsabilidad Civil Cruzada. IGV. ciclón. Valor total de LA OBRA inc. temblor. daño malicioso vandalismo.
El CONTRATISTA deberá considerar todos los seguros personales de acuerdo a Ley. en tanto dicho personal no tiene ni tendrá ninguna vinculación de orden laboral ni contractual con PROVIAS NACIONAL. será desde la entrada en vigor del Contrato de Ejecución de LA OBRA. que sin formar parte de estas quedan bajo la custodia de EL CONTRATISTA. IGV. obligándose a mantener a PROVIAS NACIONAL libre de cualquier reclamo por estos conceptos. Propiedades Mínimo por el 5% del Adyacentes (i) LA OBRA inc. los pagos derivados de él. Mínimo por el 10% del LA OBRA inc. 4. siendo que en caso dicha ocurrencia no sea imputable a ninguna de las partes. se compromete a no anular ni modificar por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia. aporte o tributo creado o por crearse que sea aplicable para estos casos. IGV. las coberturas emitidas a favor de EL CONTRATISTA en cumplimiento del Contrato de Ejecución de Obra Original. (i) Asimismo se incluirá un importe adicional equivalente al 5% del valor total del Contrato. debilitamiento de bases y considerándose como terceros entre sí a los asegurados. para cubrir la responsabilidad civil extracontractual derivada de la ejecución de las obras. hasta la recepción final de la misma. La parte del Contrato. La parte del contrato causante de la producción de un siniestro será responsable de todas las indemnizaciones por reclamos de terceros y/o del personal de LA OBRA y/o los familiares del personal de LA OBRA que sufran daños a consecuencia del mismo. Riesgos políticos 1. Queda expresamente estipulado que EL CONTRATISTA tendrá total y exclusiva responsabilidad por el pago de todas las obligaciones sociales relacionadas con su personal tales como el pago de remuneraciones. valor de valor de valor de valor de Para cubrir los gastos de rehabilitación de subsuelos y/o masas de tierras y/o superficiales en los que sea necesario incurrir después de la ocurrencia de un siniestro para la restitución completa de la zona afectada. La vigencia de la Póliza de Seguro indicada. IGV. 45 . IGV. Subsuelos y Masas de Mínimo por el 5% del Tierra (ii) LA OBRA inc. CTS. IGV. sin previo aviso por escrito a PROVIAS NACIONAL con treinta (30) días de anticipación. En caso dicha ocurrencia no sea imputable a ninguna de las Partes. como consecuencia de la tramitación de un siniestro a la compañía de seguros. para obreros y empleados cubriendo muerte accidental e invalidez permanente hasta por 36 remuneraciones y gastos de curación hasta por siete (7) remuneraciones. así como por el incumplimiento en materia de Seguros exigidos por la Ley. Nota: El valor a tomar en cuenta para efectos de la cotización es el Valor Total Adjudicado. Error de diseño Mínimo por el 10% del LA OBRA inc. indemnizaciones. serán asumidos por ambas partes por igual. 3. trabajos con explosivos. incluyéndose los daños ocasionados por la maquinaria y/o vehículos utilizados. los pagos derivados de él serán asumidos por ambos en partes iguales. leyes sociales y demás derechos y beneficios que le correspondan y en general cualquier contribución. (ii) Para cubrir la propiedad adyacente al lugar de las obras. préstamos. causante de la producción de un siniestro será responsable de los montos correspondientes a los deducibles. Se incluirá el Seguro de Accidentes Personales. EL CONTRATISTA presentará a PROVIAS NACIONAL copia de la Factura cancelada por el pago de la prima correspondiente. EL CONTRATISTA presentará a PROVIAS NACIONAL un Endoso o Adenda de Cesión de Derechos a favor de PROVIAS NACIONAL en la que conste que la Compañía de Seguros que emite la Póliza de Seguro. incluyendo la falta de pago. 2.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 LA OBRA inc.
gastos de traslado. 46 . dirigido equivocadamente contra PROVIAS NACIONAL será asumido directa y plenamente por ELCONTRATISTA. EL CONTRATISTA deberá proponer a PROVIAS NACIONAL con diez (10) días hábiles de anticipación. El cambio solicitado por EL CONTRATISTA y que no cuente con la aprobación de PROVIAS NACIONAL y no esté debidamente justificada. así como los Especialistas que eventualmente requiera la correcta ejecución de los trabajos. CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: PERSONAL DE EL CONTRATISTA Para la ejecución de LA OBRA. Su sustitución se encuentra establecida en el mismo Artículo citado. coberturas que se encuentran reguladas por la Superintendencia de Banca. de cualquier naturaleza. reunirá iguales o mejores cualidades que las del personal incluido en la Propuesta Técnica de EL CONTRATISTA. derrumbes y desprendimiento de tierra o de rocas indicados en la Cobertura C están referidos a aquellos producidos por eventos de la naturaleza y que no son atribuidos a las operaciones realizadas por EL CONTRATISTA. salvo por circunstancias caso fortuito o fuerza mayor. Todas las instrucciones transmitidas al Ingeniero Residente se consideran tramitadas a EL CONTRATISTA. aporte o tributo creado o por crearse que sean aplicables para estos casos. serán de cumplimiento obligatorio en lo que corresponda a cualesquiera de las partes contratantes. a fin de obtener la aprobación del mencionado cambio. Se entiende que todo el personal cuyo cambio se proponga. viáticos. inmediatamente EL CONTRATISTA propondrá a PROVIAS NACIONAL el cambio de personal. hundimiento.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 Queda estipulado que cualquier reclamo. EL CONTRATISTA utilizará el personal profesional calificado especificado en su Propuesta Técnica.. EL CONTRATISTA está facultado para seleccionar el personal auxiliar técnico – administrativo necesario. serán de responsabilidad de EL CONTRATISTA. Nota: El enfangamiento. Los costos adicionales que demande la obtención de los reemplazos necesarios. Cualquier solicitud en este sentido será debidamente justificada y los cambios que resultaren no irrogarán gastos adicionales a PROVIAS NACIONAL. será de aplicación de lo dispuesto en el punto i) de la Cláusula Vigésimo Primera del presente Contrato. o deslizamiento del terreno. quien desempeñará las funciones de Ingeniero Residente. no estando permitido cambios. Las coberturas de la Póliza de Seguros CAR deben cubrir los riesgos definidos y establecidos en la presente Cláusula Vigésimo Sexta. el cambio de personal a fin de obtener la aprobación correspondiente. ente público supervisor en este tema. debidamente comprobadas. Transcurrido diez (10) días naturales y en caso que PROVIAS NACIONAL no dé ninguna respuesta. reservándose PROVIAS NACIONAL el derecho a rechazar al personal que a su juicio no reuniera requisitos de idoneidad y competencia. etc. se considerará por aprobado el cambio propuesto. y técnicos en número y calificación satisfactorios en concordancia con su Propuesta. Cualquier contribución. cuya labor o comportamiento no sean satisfactorios para PROVIAS NACIONAL. tales como pasajes. EL CONTRATISTA tendrá como representante en LA OBRA a un Ingeniero Civil colegiado aprobado por PROVIAS NACIONAL. Para este efecto. En el caso de personal profesional. Asimismo proveerá de Ingenieros Colegiados habilitados. EL CONTRATISTA dará por terminados los Servicios de cualquiera de sus trabajadores. para el mejor cumplimiento de sus obligaciones. cumpliendo lo establecido en el artículo 185° de EL REGLAMENTO. Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones.
ineficacia. inexistencia. CLÁUSULA VIGESIMO PRIMERA: MANTENIMIENTO DE TRANSITO EL CONTRATISTA será responsable del Mantenimiento de Tránsito en el Tramo donde se ubique LA OBRA.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 CLÁUSULA VIGESIMA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior. a la causa no imputable. tan pronto como sea posible después de ocurrido el evento. sin que se haya iniciado el arbitraje. iniciar el arbitraje. interpretación. Producido y notificado el evento determinante de las circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor. debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible. que incluirá las sumas pendientes de pago.1 Las partes acuerdan que las controversias que surjan sobre la ejecución. cualquiera de las partes deberá. las partes someterán a la competencia arbitral la solución definitiva de las controversias. podrá resolver el Contrato. así como la liquidación correspondiente. con un acuerdo parcial o sin acuerdo. imprevisible e irresistible. toda la información relacionada con sus Servicios. proporcionando todos los detalles del mismo. PROVIAS NACIONAL o EL CONTRATISTA mediante Carta Notarial. EL CONTRATISTA entregará a PROVIAS NACIONAL. En caso de resolución del Contrato. en concordancia con las Especificaciones Técnicas y disposiciones contractuales. desde la entrega del terreno hasta la Recepción de los Trabajos y estará sujeto a fiscalización. nulidad o invalidez del Contrato. notificará a la otra parte por escrito tal circunstancia. El Mantenimiento de Tránsito es una obligación de EL CONTRATISTA. consistente en un evento extraordinario. CLÁUSULA VIGESIMO TERCERA: CONVENIO ARBITRAL 23. Si la conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes. resolución. en razón de las circunstancias de caso fortuito o de la fuerza mayor. no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas. Si cualesquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada debido a circunstancias de caso fortuito o de fuerza mayor para cumplir total o parcialmente las obligaciones contraídas. Ley N° 27785 y demás que por su naturaleza sean excluidas por ley. El mayor costo y los pagos adicionales correspondientes que pudieran resultar de la paralización de los Servicios. dentro del plazo de quince días hábiles siguientes de concluida la conciliación. CLÁUSULA VIGESIMO SEGUNDA: CIRCUNSTANCIAS DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR Las partes han convenido en considerar como circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor. con excepción de aquellas referidas en el Artículo 23° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. serán determinados de común acuerdo entre las partes contratantes. reajustando los términos del Contrato de común acuerdo. bajo responsabilidad en un plazo de quince (15) días. El vencimiento del plazo antes indicado. quedarán suspendidas las obligaciones a cargo de la parte afectada. 23. que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial o tardío o defectuoso (Artículo 1315° del Código Civil). ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar. Si la paralización de los Servicios por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor subsistiese por un período de sesenta (60) días. las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA. sólo por el tiempo que dure la incapacidad causada. implicará la renuncia a las pretensiones fijadas en la solicitud de conciliación. se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje.2 47 . Para tales efectos. salvo que dichas partes decidieran la suspensión y posterior continuación de los Servicios.
11 23.9 En el caso de tres árbitros. enunciativamente. resolución. Las reglas aplicables al proceso arbitral serán las vigentes al momento de la suscripción del presente contrato. ello implicará la culminación del proceso arbitral y. no constituye requisito de admisibilidad de dicho recurso la presentación de recibo de pago. No se someterá a arbitraje las controversias derivadas de otras fuentes de obligaciones distintas al presente contrato. a los Estatutos. creado o por crearse. 23. quien presidirá el Tribunal Arbitral. entre ellas.13 23. señalada (s) en la solicitud de arbitraje. el Arbitro Único o el Tribunal Arbitral Colegiado. En el caso de la designación de los otros dos árbitros del Tribunal Arbitral Colegiado. ésta (s) deberá (n) ser resuelta (s) por un Tribunal Arbitral Colegiado. nulidad o invalidez del contrato. sea (n) mayor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias. administración y Reglamento y normas complementarias del (…).5 23. según las formalidades y plazos establecidos en cada Centro Institucional. según la denominación del Reglamento aplicable. Las partes no le confieren al Tribunal Arbitral Colegiado o al Árbitro Único la posibilidad de ejecutar el laudo. determine el archivo o la terminación de las actuaciones arbitrales. interpretación. en el plazo de quince (15) días de producida la aceptación del último de los árbitros. Por normas complementarias se entiende. comprobante de depósito bancario.12 23. 48 .UIT. la (s) controversia (s) será (n) resuelta (s) por un Tribunal Arbitral Colegiado Si el monto de la cuantía de la (s) controversia (s) señalada (s) en la solicitud de arbitraje sea menor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias . Cuando exista un proceso arbitral en curso y surja una nueva controversia relativa al mismo Contrato. vigentes a la fecha de la referida solicitud. las que se reclamen por vía de enriquecimiento sin causa. Códigos de Ética. Las partes acuerdan que para la interposición del recurso de anulación del Laudo Arbitral. la (s) controversia (s) será (n) resuelta (s) por Arbitro Único. En caso que el monto de la cuantía de la (s) controversia (s). 23.6 23. la designación la realizará el Centro Institucional. inexistencia. según corresponda. cada parte nombrará un árbitro en el plazo de quince (15) días de recibido el requerimiento para que lo haga y los dos árbitros así nombrados.4 23. De conformidad con el artículo 52° de la Ley de Contrataciones del Estado se somete a arbitraje las controversias sobre la ejecución.8 23. 23.7 23. en consecuencia. ineficacia.3 Las partes acuerdan que el proceso arbitral será de tipo institucional. el mismo que se realizará bajo la organización. verse (n) sobre materia de cuantía indeterminable.14 En caso que por falta de los pagos correspondientes.10 En el caso de Arbitro Único y del Presidente del Tribunal Arbitral Colegiado. En caso que la (s) controversia (s) señaladas en la solicitud de arbitraje.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 23. fianza solidaria por el monto laudado o cualquier otro tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora. sólo procederá la acumulación de procesos y/o pretensiones siempre que exista común acuerdo entre las partes formalizado por escrito. nombrará al tercero. se realizará por cada una de las partes. Reglamento de Aranceles y Pagos y demás aplicables por el Centro Institucional para el desarrollo del proceso arbitral. vigentes a la fecha de la referida solicitud. el consentimiento de los actos que fueron materia de controversia en el referido proceso.
Respecto de la interposición del recurso de anulación del Laudo Arbitral, las partes deberán ponerse de acuerdo antes de la firma del presente Contrato, conforme al Pronunciamiento N°371-2011/DTN, sobre si constituirá o no requisito de admisibilidad de dicho recurso la presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario, fianza solidaria por el monto laudado o cualquier otro tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse. En caso de no existir o no ponerse de acuerdo, la presentación de los documentos referidos no constituirá requisito de admisibilidad para el referido recurso, no obstante lo indicado en el Reglamento del Centro Institucional. La presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario o fianza solidaria por el monto laudado o cualquier otro tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse, no será necesaria para requerir la suspensión de los efectos del Laudo Arbitral ante el Poder Judicial, no obstante lo indicado en el Reglamento del Centro Institucional..
CLÁUSULA VIGESIMO CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 184, 199, 201, 209, 210 y 212 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado. Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.
CLÁUSULA VIGESIMO QUINTA: DE LAS NOTIFICACIONES
Para los fines del presente contrato, constituyen formas válidas de comunicación las que PROVIAS NACIONAL efectúe a través de los medios electrónicos, como son el fax y/o correo electrónico, para lo cual se utilizarán los números telefónicos y direcciones electrónicas indicados por EL CONTRATISTA en la introducción del presente Contrato. Para este fin la Cédula de Notificación incluida como Anexo A, con sus antecedentes, transmitida por cualesquiera de los medios electrónicos señalados precedentemente deberá consignar obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es enviada - recibida; oportunidad a partir de la cual surtirá efectos legales. Una vez efectuada la transmisión por fax o por correo electrónico, la notificación en el domicilio físico de EL CONTRATISTA no será obligatoria; no obstante, de producirse según el anexo indicado no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad. Es de responsabilidad de EL CONTRATISTA mantener activos y en funcionamiento el facsímile (fax) y dirección electrónica consignada en la introducción del presente Contrato; asimismo de conformidad con el artículo 40º del Código Civil, el cambio de domicilio físico y para efectos del presente contrato, de fax y de dirección electrónica, sólo será oponible a PROVIAS NACIONAL si ha sido puesto en su conocimiento de manera indubitable
CLÁUSULA VIGESIMO SEXTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBL ICA Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato: DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ] DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: ANEXOS
ANEXO Nº A CEDULA DE NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS (Fax o correo electrónico)
CEDULA Nº FECHA
DIA..............................MES .............................................. AÑO .............................
DESTINATARIO (En caso de Consorcio indicar denominación de este y nombre de los que lo integran) NUMERO DE FAX DEL DESTINATARIO (Según Contrato o documento comunicando cambio) DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL DESTINATARIO (Según Contrato o documento comunicando cambio) DIRECCIÓN FISICA DEL DESTINATARIO (Según Contrato o documento comunicando cambio) DOCUMENTO NOTIFICADO CONTENIDO (Indicar los documentos que se remiten conjuntamente con la Cédula de Notificación) ASUNTO / SUMILLA (Indicación del asunto y breve reseña de contenido) VENCIMIENTO (Señalar último día del plazo para que la DIA Entidad notifique pronunciamiento)
El reporte de transmisión por Fax o la impresión del correo electrónico enviado - recibido, acreditan la oportunidad de la efectiva transmisión de esta Cédula de Notificación para todos los efectos legales y contractuales. La notificación de la decisión administrativa en el domicilio físico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.
...................................................... Notificador
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 FORMATOS Y ANEXOS 52 .
debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS. a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………]. se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito. quien se encuentra en virtud a este documento.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 FORMATO N° 139 MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN Lima. Para tal efecto. según corresponda 39 El presente formato será utilizado cuando la persona natural. Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común. en relación con la ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N°0003-2013-MTC/20. 40 …. identificado con DNI Nº […………].………………………….…………………. [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] Señores: COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 0003-2013-MTC/20 Presente. Firma. PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)].. tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes.- [CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL. 40 53 .. debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección. el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección. Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas. identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]. ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO].
............................Este formulario será llenado en Arial Narrow 11 54 ............................ Página: ....... Numeral:....... Página: ................... Consulta: Nota. Referencia(s) de las Bases Sección: .Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 FORMATO N° 02 FORMULARIO DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES PROPONENTE: Consulta N........ Numeral:.... Referencia(s) de las Bases Sección: ....... Consulta: PROPONENTE: Consulta N.......
. identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD].]........ postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]....... DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: Nombre o Razón Social Domicilio Legal RUC : : : Teléfono : Fax : [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ……. 55 ...Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 ANEXO Nº 1 DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR Señores: COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 0003-2013-MTC/20 Presente. Firma............ según corresponda IMPORTANTE:  Cuando se trate de consorcios... con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA].... [……………......... esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.......- Estimados Señores: El que se suscribe. Nombres y Apellidos del postor o Representante legal..............
…………………………. Firma. según corresponda IMPORTANTE:  Adicionalmente. para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y. el postor ofrece LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL PUENTE SUYACUNA Y ACCESOS”. Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común.- De nuestra consideración: Es grato dirigirme a usted.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 ANEXO Nº 2 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Señores: COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 0003-2013-MTC/20 Presente.………………….. de conformidad con el respectivo Expediente Técnico. 56 . puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos. conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico. conociendo todas las condiciones existentes. [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ……. las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.
 Copia de los certificados de trabajo donde se aprecie el cargo. de…… de 2013 ____________________________________ Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del postor NOTA : El Requisito Técnico Mínimo deberá ser acreditado con:  Copia simple del Diploma de Inscripción en el Colegio de Ingenieros del Perú o Constancia del Organismo similar para profesionales extranjeros. la obra y el tiempo de servicios. de en de de Lima. en caso de obtener la Buena Pro el profesional extranjero está obligado a inscribirse y obtener la habilidad en el Colegio de Ingenieros del Perú.  El certificado de habilidad del Colegio Profesional será requerido previo al inicio de la obra. 57 .….Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 ANEXO N° 2 .A REQUISITOS MINIMOS DE PERSONAL PROFESIONAL Cantidad Cargo Nombre Requisito Técnico Mínimo Ingeniero Civil Colegiado y Habilitado con doce (12) meses de experiencia como Residente en Obras Similares Cumple / No cumple 1 Residente de Obra 1 Especialista en Impacto Ambiental Profesional con doce (12) meses experiencia como especialista Impacto Ambiental en la ejecución estudios o supervisión o ejecución obras similares.  Declaración Jurada de Compromiso de ejercer la Residencia en la obra indicada de firmarse el contrato.
. de………….... y menos paras sustentar experiencia del personal profesional propuesto y para la declaración Jurada de Compromiso de los profesionales propuestos. en caso que éste obtenga la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 0003-2013-MTC/20...... se compromete a formar parte del personal profesional propuesto para la Obra a la que postula el Postor (o empresa) .. mediante la presente Declaración Jurada.......... ……..... Asimismo. de 2013.............. Lima....... declaro expresamente y bajo juramento... 58 . FIRMA DEL PROFESIONAL: ____________________ Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del postor NOTA: Ningún Anexo será declarado valido en caso de presentarse escaneado.....B DECLARACION JURADA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL PROPUESTO El que suscribe (nombre del Profesional) con DNI (Pasaporte o Carné de Extranjería) Nº ... que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi participación en la fecha y por el tiempo ofrecido... convocada por PROVIAS NACIONAL.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 ANEXO N° 2 .
...... para la ejecución de las obras objeto de la presente licitación... Nº.. de acuerdo a la relación de Maquinarias y Equipos mínimos.. de…… de 2013 ____________________________________ Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del postor NOTA: . POTENCIA. declara que mi representada se compromete a disponer de las Maquinarias y Equipos.. COLOR........... Y UBICACIÓN DE CADA EQUIPO OFERTADO............ Asimismo declaro las buenas condiciones del equipo... potencia. identificado con DNI Nº............. etc.. dará lugar a no considerar la propuesta del postor.........PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PRESENTARÁ LA RELACIÓN DEL EQUIPO MÍNIMO OFERTADO INDICANDO EL NÚMERO DE SERIE Y/O PLACA..... con RUC... La presentación del Equipo incompleto o inferior en número. precisados en el Expediente Técnico....... U OPCION DE COMPRA UBICACIÓN El que suscribe.....Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 ANEXO N° 2 .. COMPROMISO DE ALQUILER Y DOCUMENTOS DE PROPIEDAD......... CAPACIDAD.C RELACION DE EQUIPO MÍNIMO TENENCIA: Nº DESCRIPCION AÑO DE FABRICACION CANTIDAD PROPIO........... capacidad... 59 ...LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEBEN TENER UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR DE DIEZ (10) AÑOS ... que garantizan las buenas condiciones de trabajo de no ser así se cambiara durante la ejecución de la obra por otra maquinaria que garantice dichas exigencias Lima....... LEASING.......... y calendario de utilización... Representante Legal de.....…... cuya relación se adjunta en el cuadro precedente............
60 .Conocer. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) Señores: COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 0003-2013-MTC/20 Presente.Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 4. postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]. Nombres y Apellidos del postor o Representante legal.. [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] …………………………. Ley del Procedimiento Administrativo General. 5.No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado. declaro bajo juramento: 1.……………………….. 2. condiciones y procedimientos del proceso de selección.Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 ANEXO Nº 3 DECLARACIÓN JURADA (ART. 3. aceptar y someterme a las Bases. esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.... así como en la Ley Nº 27444. conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado. en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.. según corresponda IMPORTANTE:  Cuando se trate de consorcios.- De nuestra consideración: Mediante el presente el suscrito.Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección. Firma.
. como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].. [... firma.... OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]:   [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] % de Obligaciones [%] [%] OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:   [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] % de Obligaciones [%] [%] TOTAL: 100% [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ..........…………………………………..... identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]... fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].... durante el lapso que dure el proceso de selección.. de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.]..... Asimismo........ Designamos al Sr...... en caso de obtener la Buena Pro....Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 ANEXO Nº 4 PROMESA FORMAL DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) Señores: COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 0003-2013-MTC/20 Presente.... para presentar una propuesta conjunta a la ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 0003-2013-MTC/20 responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso...... Nombre........ Nombre.. sello y DNI del Representante Legal Consorciado 2 61 . Asimismo... sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 …………………………………... nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado)..... firma. Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable...De nuestra consideración.....
...Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 ANEXO Nº 5 DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Señores: COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 0003-2013-MTC/20.. Mediante el presente....... según corresponda 62 ... Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común......... en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO....... con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia....... EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario... me comprometo a ejecutar la obra: MEJORAMIENTO DEL PUENTE SUYACUNA Y ACCESOS.. [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ……................... Presente. Firma.De nuestra consideración.....
certificados o constancias de conformidad o de cualquier otro documento elaborado por la Entidad en la que se consigne dicha información. el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL: Nº CONTRATISTA DESCRIPCION DE LA OBRA FECHA DE INICIO DE OBRA FECHA DE TERMINO DE OBRA % DE IPC IPC Mes Monto MONTO FINAL Número CONSORCIO PARTICI.......... Presente......... Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común....... según corresponda 63 ... debiendo adjuntar el cálculos de los valores actualizados En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional.. aceptándose copias simples de los IPC de la página Web del INEI. las fechas de inicio de obra y de terminación de esta..Mediante el presente... ……….. realizándose la actualización a la fecha del Valor Referencial. actas de recepción. Firma............Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 ANEXO Nº 6 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL Señores: COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 0003-2013-MTC/20.. las fechas de inicio de obra y de terminación de esta.. actas de recepción.... La actualización se realizará con los Índices de Precios al Consumidor Promedios del Mes (IPC). para lo cual se adjuntarán copias del Diario el Peruano.......... certificados. realizándose la actualización a la fecha del Valor Referencial. constancias de conformidad o de cualquier otro documento elaborado por la Entidad en la que se consigne dicha información..Termino Valor Actualizado Mes DE OBRA de Folio PACION de Obra Referencial Valor Referencial 1 2 3 4 5 10 TOTAL [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] Los montos a actualizar serán los montos totales facturados y finales de obra a la fecha del resolutivo de liquidación de la obra. considerando el tipo de cambio promedio venta del mes publicado por la SBS a la fecha correspondiente a la fecha del resolutivo de Liquidación de la Obra..
. actas de recepción... Presente......Termino Valor Actualizado Mes DE OBRA de Folio PACION de Obra Referencial Valor Referencial 1 2 3 4 5 10 TOTAL [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] Los montos a actualizar serán los montos totales facturados y finales de obra a la fecha del resolutivo de liquidación de la obra.. el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES : Nº CONTRATISTA DESCRIPCION DE LA OBRA FECHA DE INICIO DE OBRA FECHA DE TERMINO DE OBRA % DE IPC IPC Mes Monto MONTO FINAL Número CONSORCIO PARTICI..Mediante el presente. ……. considerando el tipo de cambio promedio venta del mes publicado por la SBS a la fecha correspondiente a la fecha del resolutivo de Liquidación de la Obra..... Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común.... La actualización se realizará con los Índices de Precios al Consumidor Promedios del Mes (IPC). certificados o constancias de conformidad o de cualquier otro documento elaborado por la Entidad en la que se consigne dicha información... debiendo adjuntar el cálculos de los valores actualizados En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional.... realizándose la actualización a la fecha del Valor Referencial...Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 ANEXO Nº 7 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES Señores: COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 0003-2013-MTC/20... Firma. constancias de conformidad o de cualquier otro documento elaborado por la Entidad en la que se consigne dicha información.... aceptándose copias simples de los IPC de la página Web del INEI.......... las fechas de inicio de obra y de terminación de esta... para lo cual se adjuntarán copias del Diario el Peruano. actas de recepción.. según corresponda 64 . realizándose la actualización a la fecha del Valor Referencial........ certificados.... las fechas de inicio de obra y de terminación de esta.......
Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta. 3. Mediante el presente el suscrito.Que el domicilio fiscal de la empresa se encuentra ubicado en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad). 2. dado que cumplo con las condiciones siguientes: 1. declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037. 41 En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales.Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas)... Nombres y Apellidos del postor o Representante legal. Firma.De nuestra consideración. según corresponda IMPORTANTE:  Cuando se trate de consorcios. Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]. sociedades conyugales. sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta. generadoras de rentas de tercera categoría. Presente.. al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía. 41 [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] …………………………. y 4.……………………….. esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 ANEXO Nº 8 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV (De corresponder) Señores: COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 0003-2013-MTC/20..Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. ubicadas en la Amazonía.Que.” 65 .
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ……………………………….. así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar. para hacer de su conocimiento que. excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. 66 . mi propuesta económica es la siguiente: CONCEPTO COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA] TOTAL La propuesta económica incluye todos los tributos. debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV.…………………. y el expediente técnico de obra . 42 Salvo en obras ejecutadas bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. pruebas. inspecciones.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 ANEXO Nº 9 CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA (MODELO) Señores: COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 0003-2013-MTC/20 Presente.  La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo 8). y de ser el caso. Es grato dirigirme a usted. Firma.De nuestra consideración. deberá requerirse que el postor consigne en su propuesta económica los precios unitarios ofertados considerando las partidas. los costos laborales conforme a la legislación vigente. Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común. de acuerdo con el valor referencial del 42 presente proceso de selección. y que se valorizarán en función a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución. transportes. seguros. planos y cantidades referenciales contenidos en el expediente técnico que es parte de las Bases. según corresponda IMPORTANTE:  En caso de tratarse de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema de precios unitarios.
05 03.718.102.06 0202006 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SUYACUNA 004 PRESUPUESTO 04_ENE 2013 PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL .03 03.03 03.01 04.00 67 .02 16.02 02.03.06 02.01 04.02.01.00 169.92 76.14 03.08 03 03.12 16.24 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 6. ANCLAJE QUIMICO) ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENC.72 3.00 1.04 RECONSTRUCCION DE PARAPETOS Y VEREDAS CONCRETO f'c = 210kg/cm2 PERFORACION VARILLA DE 1/2" (INC.01 03.04 03.02 TRABAJOS CORRECTIVOS EN ACCESO IZQUIERDO TRATAMIENTO DE CALZADA -ACCESO DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA DE 2" GEOMALLA BIAXIAL BX1200 m2 m2 760. Parcial S/.89 04 04.03 JUNTA DE DILATACION EN TIMPANO CONCRETO f'c = 210kg/cm2 (con fibra de polipropileno) ENCOFRADO Y DESENC.40 37.01.155.PROVIAS NACIONAL HUANCAVELICA .04 02 02.01 03.05 02.30 200.00 1.01.00 514.04.36 8.02 03.07 02. glb glb glb m2 1. CARA VISTA EN SECO m3 und kg m2 15.02 03.02.01 03.04 03.01.01.02.04 02.02 01.01 TRATAMIENTO DE FISURAS REPARACION DE FISURAS m 110.01 03.HUAYTARA .00 47.725.00 12.03 03.01 02.01 01.02 03.02 03.551. Metrado Precio S/.60 129.HUAYTARA Descripción TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRAS PROVISIONALES MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS CAMINOS DE ACCESO-TALUDES MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL TRAZO Y REPLANTEO Und.02.9 0 MOVIMIENTO DE TIERRAS DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO EXCAVACION MANUAL-MATERIAL SUELTO (EN SECO) EXCAVACION CON MAQUINARIA-MATERIAL SUELTO (EN SECO) CORTE Y PERFILADO DE TALUDES RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE CANTERA DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D<1KM) TRABAJOS CORRECTIVOS EN EL PUENTE TRATAMIENTO DE CALZADA-PUENTE DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA DE 2" RELLENO GRANULAR CON MATERIAL DE CANTERA BASE GRANULAR 1/2" IMPRIMACION BITUMINOSA CARPETA ASFALTICA E=2" MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 m3 m3 m2 m2 m2 129.93 115.60 3.84 03.60 124.03.03 01.01. CARA VISTA EN SECO SELLADO DE JUNTAS-TIMPANO/PARAPETO m3 m2 m 0.22 2.800.24 03.03 02.01.03.00 1.01.44 129.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 ANEXO 9-A Presupuesto Subpresupuesto Cliente Lugar Item 01 01.49 9.
01.02 05.03 05.03.00 05 05.04 04.01 04.01 05.99 15.60 9.02.03.01.04 OBRAS DE ARTE DEFENSA DE MARGENES DEL CAUCE PERFILADO Y COMPACTACION EMBOQUILLADO DE PIEDRA DE 6" ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL (EN SECO) SELLADO DE JUNTAS-DEFENSA DE MARGENES m2 m3 m2 m 221.01 GUARDAVIAS METALICOS REPOSICION DE GUARDAVIA m 18.68 05.00 3.40 05.04.03.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 04.01 05.01 06.02.01 05.02 04.24 6.96 192.01.00 68 .01.04 05.02.97 760.04 05.80 04.06 CANAL DE CAPTACION TIPO I / TIPO II PERFILADO Y COMPACTACION EMBOQUILLADO DE PIEDRA DE 6" CERCHAS PARA CANAL TIPO I CERCHAS PARA CANAL TIPO II SELLADO DE JUNTAS-CANAL TIPO I SELLADO DE JUNTAS-CANAL TIPO II m2 m3 m m m m 145.30 04.01 04.05 05.02 04.01.02 05.60 04.43 56.04.01 05.71 46. CARA VISTA EN SECO SELLADO DE JUNTAS DE CONTRACCION SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION m3 kg m2 m m 99.863.02.04.05 MUROS DE CONTENCION CONCRETO f'c = 210kg/cm2 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENC.04 CUNETA EN BANQUETAS PERFILADO Y COMPACTACION EMBOQUILLADO DE PIEDRA DE 6" CERCHAS PARA CUNETA DE BANQUETAS SELLADO DE JUNTAS-CUNETA DE BANQUETAS m2 m3 m m 87.02.03 05.03.02 05.00 11.48 06 06.49 70.03 OBRAS COMPLEMENTARIAS MONITOREO DE DESPLAZAMIENTOS Y DEFLEXIONES MONITOREO EN TABLERO DE PUENTE MONITOREO EN ARCO DE PUENTE MONITOREO EN ESTRIBO DE PUENTE pto pto pto 45.01.03 04.01.04.70 48.02.12 8.41 696.03.02.03 04.00 6.03.03 05.32 23.54 13.74 11.00 760.01.00 05.942.02 04.01.02.50 111.81 2.01.02 06.02.03 05.07 RELLENO GRANULAR CON MATERIAL DE CANTERA BASE GRANULAR 1/2" IMPRIMACION BITUMINOSA CARPETA ASFALTICA E=2" MARCAS EN EL PAVIMENTO m3 m3 m2 m2 m2 1.04 CANAL DE CAPTACION TIPO III PERFILADO Y COMPACTACION EMBOQUILLADO DE PIEDRA DE 6" CERCHAS PARA CANAL TIPO III SELLADO DE JUNTAS-CANAL TIPO III m2 m3 m m 102.50 28.03 04.02.00 52.04 04.68 57.03 05.01.06 04.03 04.02 05.03.02.04.03.75 239.60 15.00 4.01 05.04 RECONSTRUCCION DE CUNETAS PERFILADO Y COMPACTACION CONCRETO f'c = 175kg/cm2 CERCHAS PARA CUNETA DE ACCESO SELLADO DE JUNTAS-CUNETAS DE ACCESO m2 m3 m m 294.02 05.34 29.05 04.01.01 06.04 04.
84 07 07.72 1.725.03.01 07.02 07.03.64 0.01 07.02 PINTURA EN PUENTE PINTURA EN BARANDAS/VEREDAS PINTURA EN SUPERESTRUCTURA/SUBESTRUCTURA m2 m2 36.01 06.117.01.02 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PROGRAMA DE PREVENCION Y/O MITIGACION SEÑALIZACION AMBIENTAL TEMPORAL SEÑALIZACION AMBIENTAL PERMANENTE und und 8.01.01 07.00 07.02.04 PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA REACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS REACONDICIONAMIENTO DE CANTERAS ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO DE MATERIALES EXCEDENTES (DME) REGEVETACION DE AREAS AUXILIARES Y BANQUETAS m2 m2 m3 ha 612.03.00 07.01 07.02.03 07.00 4.03 07.Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 06.02 07.02.109.02.02 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y/O MONITOREO AMBIENTAL MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA pto pto 2.00 2.64 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES ( UTILIDAD ( %) SUBTOTAL IGV (18%) ============ TOTAL SON : NUEVOS SOLES %) ============ 69 .03.00 2.00 8.02 06.
....... Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común.......Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 ANEXO Nº 10 DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Señores: COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 0003-2013-MTC/20 Presente. declaro bajo juramento que la información del personal propuesto para la ejecución de la obra es el siguiente: NOMBRE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO ANÁLOGO CARGO Y/O ESPECIALIDAD [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ……........ Mediante el presente el suscrito...........De nuestra consideración..................... Firma... postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA].... según corresponda 70 ...
- Estimados señores: Los suscritos declaramos expresamente nuestra conformidad con que las controversias contractuales se sometan a la organización....……… ........... Reglamento y demás disposiciones complementarias 43 de la siguiente Institución Arbitral: (Colocar nombre del Centro) La selección del Centro Institucional de Arbitraje es sin perjuicio de las demás condiciones dispuestas en la “Cláusula (…): Solución de Controversias” de la Proforma del Contrato.... Códigos de Ética...…………………. (Fecha).. Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del postor Por disposiciones complementarias se entiende. Reglamento de Aranceles y Pagos y demás aplicables por el Centro Institucional para el desarrollo del proceso arbitral.....Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL Adjudicación Directa Pública N°0003-2013-MTC/20 ANEXO N° 11 DETERMINACIÓN DEL CENTRO INSTITUCIONAL DE ARBITRAJE Señores: COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 0003-2013-MTC/20 Presente................... administración............ a los Estatutos.. enunciativamente..... 43 71 ..
Documentos similares a Bases de Selección - ADP N003-2013
Alex Cornejo Miranda
Informe Nro 027_informe Denuncia Policial Cayrahuire Asillo
BOE | Interior saca a licitación las obras de la comisaría del Distrito Sur
brochure sudafrica
Discurso Malí
Horarios C Verde

References: artículo 51
 artículo 53
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 31
 artículo 68
 artículo 71
 artículo 64
 artículo 33
 artículo 71
 artículo 73
 artículo 70
 artículo 76
 artículo 122
 artículo 282
 artículo 183
 artículo 148
 artículo 139
 artículo 164
 artículo 185
 artículo 190
 artículo 190
 artículo 186
 artículo 48
 artículo 201
 artículo 165
 artículo 211
 resolución 
 artículo 149
 artículo 33
 artículo 13
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 76
 artículo 63
 artículo 73
 artículo 42
 artículo 73
 artículo 68
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 33
 artículo 39
 artículo 63
 artículo 183
 artículo 197
 artículo 201
 artículo 162
 artículo 197
 artículo 47
 artículo 47
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 27
 artículo 48
 artículo 159
 artículo 158
 artículo 162
 artículo 164
 artículo 201
 artículo 212
 artículo 165
 artículo 50
 artículo 201
 artículo 162
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 artículo 154
 resolución 
 artículo 166
 artículo 185
 resolución 
 Artículo 23
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 214
 artículo 40
 artículo 10
 artículo 141
 Artículo 16
 artículo 1