Source: http://docplayer.pl/5968013-Dla-rozwoju-infrastruktury-i-srodowiska-czesc-ii-siwz-wzor-umowa.html
Timestamp: 2018-07-23 10:52:20+00:00

Document:
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa - PDF
Download "Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa"
1 Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Wzór Umowa Część II SIWZ zawarta w Gdańsku dnia.. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), pomiędzy : Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, Gdańsk NIP REGON zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: - Dyrektora a... NIP... REGON... zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez: Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: Przebudowa koryta rzeki Wąska pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego, realizowanego w ramach projektu: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I zwanego dalej Projektem, zgodnie z treścią niniejszej umowy, złożonej oferty przetargowej oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Projekt będzie dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, będzie pełnił nadzór inwestorski w zakresie robót budowlanych i hydrotechnicznych. 2. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy komplet dokumentacji projektowokosztorysowej oraz komplet decyzji i uzgodnień dotyczących realizacji inwestycji. 2 1.Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania, o którym mowa w 1 ust. 1 umowy, w następujących okresach: a) Rozpoczęcie: od podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych przewidywany termin luty 2012 r. Termin realizacji całości zamówienia do: 31 stycznia 2015 r.
2 b) oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonych przez Wykonawcę robót budowlanych, tj. w okresie minimum 3 lat po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, bądź do dnia usunięcia wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, a usuwanych po zakończeniu budowy. 2. Terminy wykonania poszczególnych elementów zadania określone zostaną w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 3. Termin zakończenia umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt XXIV ust. 6 IDW, stanowiącej Część I SIWZ oraz w razie zmiany terminu wykonania nadzorowanych robót, odpowiednio do zmiany terminu ich wykonania Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego w ramach zawartej z wykonawcami robót umowy o wykonanie robót budowlanych, o których mowa w 1, w zakresie określonym przepisami prawa budowlanego. 2. Wykonawca może powierzyć wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innym osobom jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 3. Jeżeli w okresie realizacji inwestycji zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, Zamawiający upoważnia Wykonawcę do udzielenia wykonawcy robót zlecenia ich wykonania poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy, po czym niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego. 4. Wykonawca usługi nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego bez uprzedniej jego zgody, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w ust Wykonawca oświadcza, że obowiązki określone umową wykonywać będzie za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzeżeniem ust 2, w osobie: a) Inspektor nadzoru inwestorskiego.posiadający uprawnienia....nr tel.. 2. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie koordynował działania realizowane w ramach nadzoru inwestorskiego. 3. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest..tel Zmiana przedstawicieli stron nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 5. Do obowiązków Wykonawcy w trakcie realizacji zadania oraz w czasie trwania okresu gwarancyjnego na roboty budowlane: dla inspektora nadzoru inwestorskiego - należą czynności określone w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz ze zm.), w szczególności wymienione w Części III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 3 o do umowy.
3 5 1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie nadzorował budowę w takich odstępach czasu, żeby była zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej niż 1 (jeden) raz w tygodniu, oraz niezwłocznie na każde uzasadnione wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego, najpóźniej - w terminie jednego dnia od powiadomienia. 2. Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia usług nadzoru przez cały okres trwania inwestycji, a także brać udział w przeglądach gwarancyjnych po jej zakończeniu, bez prawa żądania dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu Strony ustalają wysokość wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy na kwotę netto...zł. (słownie:...), podatek VAT wg stawki.% w wysokości.zł (słownie:.), brutto zł (słownie:.zł). 2. Określone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, bez względu na faktyczne terminy odbioru końcowego robót budowlanych wymienionych w 1 ust 1, okres udzielonej przez Wykonawców robót gwarancji na wykonane roboty, oraz ilość, a także liczbę i wynik przeprowadzonych przeglądów w okresie gwarancji na roboty. 3. Ryzyko prawidłowości ustalenia kosztów wykonania Zadania obciąża Wykonawcę. 4. Dopuszcza się częściowe fakturowanie, po upływie kwartału kalendarzowego, jednakże po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 5. Podstawą do zapłaty faktur częściowych będą podpisane przez Strony umowy bez zastrzeżeń protokoły pobytów na budowie, potwierdzone wpisami do dziennika budowy. 6. Wierzytelności Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie mogą służyć jako zabezpieczenie jego istniejących i przyszłych zobowiązań wobec osób trzecich, chyba że Zamawiający wyrazi na to uprzednio pisemną zgodę. 7 Należność zostanie uregulowana w ciągu 30 dni od doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, przelewem na konto Wykonawcy Strony uzgadniają, że autorskie prawa majątkowe sukcesywnie przekazywanej dokumentacji (np. fotograficznej) przechodzą w całości na Zamawiającego w dniu ich przekazania. 2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje wszystkie pola eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006r. Nr 90. poz 631, ze zm).
4 3. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie obejmuje także prawo do wszelkich zmian, adaptacji i przeróbek, zarówno samodzielnie przez Zamawiającego, jak i z pomocą lub za pośrednictwem osób trzecich, bez prawa Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w sytuacji: a) określonej w treści art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Termin ewentualnego odstąpienia od umowy to 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. b) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 30 dni od daty jej podpisania, c) gdy Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni, d) gdy Wykonawca realizuje usługę nadzoru w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego 2. W sytuacji przewidzianej w ust. 1 lit. a) Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż cena ofertowa, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w okresie od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia i rozliczenia robót. 2. Umowy ubezpieczenia nie mogą zawierać klauzuli wykluczającej wypłaty odszkodowania za zobowiązania wobec Skarbu Państwa. Franszyza redukcyjna umowy ubezpieczenia nie może stanowić więcej niż 2 % gwarancyjnej sumy ubezpieczenia. 3. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia OC w zakresie działalności Wykonawcy obejmującym przedmiot zamówienia przewiduje konsumpcję gwarancyjnej sumy ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo w sytuacji wypłaty odszkodowania lub kosztów przewidzianych w warunkach ubezpieczenia uzupełnić w okresie ubezpieczenia sumę ubezpieczenia do kwoty pierwotnej wysokości, poprzez zapłatę dodatkowej składki ubezpieczeniowej w całym okresie realizacji umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się do odnowienia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na warunkach określonych powyżej, przez okres na jaki została zawarta umowa. 5. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przedstawienia Zamawiającemu, na co najmniej pięć dni przed upływem terminu obowiązywania dotychczasowej polisy (lub innego
5 dokumentu ubezpieczenia) nowej polisy (lub innego dokumentu ubezpieczenia) potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 6. Kopia ww. polisy wraz z dowodem opłaty składki/składek za przedmiotowe polisy stanowi załącznik nr 2 do umowy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania potwierdzeń każdej kolejnej opłaty raty składki w ciągu 3 dni po terminie wymagalności zapłaty Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w 6 ust. 1 niniejszej umowy. 2. Na wypadek, gdyby szkoda powstała w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, przewyższała wysokość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 12 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności i są dopuszczalne tylko w granicach uregulowań art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) i w warunkach opisanych w Części I SIWZ. 13 Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego, sąd powszechny. 14 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy. 15 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.
6 16 Wykaz załączników stanowiących integralne części umowy: 1. Harmonogram rzeczowo-finansowy. 2. Polisa ubezpieczeniowa. 3. Część III SIWZ opis przedmiotu zamówienia. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
Umowa Nr. a... działającym na podstawie...
Wzór Umowa Nr Część II SIWZ zawarta w Gdańsku dnia... 2012 r. pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk NIP 957-00-27-503 REGON 190536641
Część II SIWZ. Wzór UMOWA NR./2017
Wzór Część II SIWZ UMOWA NR./2017 zawarta w dniu w Gdansku, po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na podst. art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.
Wzór Część II SIWZ UMOWA NR./2017 zawarta w dniu, po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na podst. art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2016 r.,

References: art. 25
 art. 50
 art. 145
 art. 144
 art. 39
 art. 39