Source: http://docplayer.es/2403031-Pliego-de-condiciones-especificas-para-compra-de-bienes-y-servicios-conexos.html
Timestamp: 2017-02-25 21:29:53+00:00

Document:
PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS - PDF
Download "PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS"
Felisa Mercedes Espinoza Villalobos
1 REPÚBLICA DOMINICANA Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) RNC: PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. OPRET LPN - PU REESTRUCTURACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DATA CENTER, SISTEMA DE BACKUP, SEGURIDAD DE LA DATA, VIRTUALIZACIÓN Y REDUNDANCIA SERVIDORES Y CORREOS CORPORATIVOS, DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EL EDIFICIO DE OPERACIONES DE METRO (PCC) DE SANTO DOMINGO. Santo Domingo, Distrito Nacional2 TABLA DE CONTENIDO GENERALIDADES... 5 Prefacio... 5 PARTE I... 7 PROCEDIMIENTOS DE LA LICITACIÓN... 7 Sección I... 7 Instrucciones a los Oferentes (IAO) Objetivos y Alcance Definiciones e Interpretaciones Idioma Precio de la Oferta Moneda de la Oferta Normativa Aplicable Competencia Judicial De la Publicidad Etapas de la Licitación Órgano de Contratación Atribuciones Órgano Responsable del Proceso Exención de Responsabilidades Prácticas Corruptas o Fraudulentas De los Oferentes/Proponentes Hábiles e Inhábiles Prohibición de Contratar Demostración de Capacidad para Contratar Representante Legal Agentes Autorizados Subsanaciones Rectificaciones Aritméticas Garantías Garantía de la Seriedad de la Oferta Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato Devolución de las Garantías Consultas, Circulares y Enmiendas Dirección Circulares Enmiendas Reclamos, Impugnaciones y Controversias...23 Sección II Datos de la Licitación (DDL) Objeto de la Licitación Procedimiento de Selección Fuente de Recursos Condiciones de Pago Cronograma de la Licitación Disponibilidad y Adquisición del Pliego de Condiciones Conocimiento y Aceptación del Pliego de Condiciones Descripción de los Equipos Existentes en la Opret Descripción de los Bienes y los Servicios Duración del Suministro Programa de Suministro y de los Servicios Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas Sobre A y Sobre B...44 Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 23 2.16 Lugar, Fecha y Hora Forma para la Presentación de los Documentos Contenidos en el Sobre A Documentación a Presentar Presentación de la Documentación Contenida en el Sobre B...47 Sección III Apertura y Validación de Ofertas Procedimiento de Apertura de Sobres Apertura de Sobre A, contentivo de Propuestas Técnicas Validación y Verificación de Documentos Criterios de Evaluación Apertura de los Sobres B, Contentivos de Propuestas Económicas Confidencialidad del Proceso Plazo de Mantenimiento de Oferta Evaluación Oferta Económica...54 Sección IV Adjudicación Criterios de Adjudicación Empate entre Oferentes Declaración de Desierto Acuerdo de Adjudicación Adjudicaciones Posteriores...55 PARTE CONTRATO Sección V Disposiciones Sobre los Contratos Condiciones Generales del Contrato Validez del Contrato Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato Perfeccionamiento del Contrato Plazo para la Suscripción del Contrato Incumplimiento del Contrato Efectos del Incumplimiento Ampliación o Reducción de la Contratación Finalización del Contrato Subcontratos Condiciones Específicas del Contrato Vigencia del Contrato Inicio del Suministro Modificación del Cronograma de Entrega Entregas Subsiguientes...58 PARTE ENTREGA Y RECEPCIÓN Sección VI Recepción de los Productos Requisitos de Entrega Recepción Provisional Recepción Definitiva Obligaciones del Proveedor...59 Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 34 Sección VII Formularios Formularios Tipo Anexos...60 Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 45 GENERALIDADES Prefacio Este modelo estándar de Pliego de Condiciones Específicas para Compras y Contrataciones de Bienes y/o Servicios conexos, ha sido elaborado por la Dirección General de Contrataciones Públicas, para ser utilizado en los Procedimientos de Licitaciones regidos por la Ley No , de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificatoria contenida en la Ley No , de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), y su Reglamento de Aplicación emitido mediante el Decreto No de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012). A continuación se incluye una breve descripción de su contenido. PARTE 1 PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) Esta sección proporciona información para asistir a los Oferentes en la preparación de sus Ofertas. También incluye información sobre la presentación, apertura y evaluación de las ofertas y la adjudicación de los contratos. Las disposiciones de la Sección I son de uso estándar y obligatorio en todos los procedimientos de Licitación para Compras y Contrataciones de Bienes y/o Servicios conexos regidos por la Ley No sobre Compras y Contrataciones con modificaciones de Ley No y su Reglamento de aplicación aprobado mediante Decreto No Sección II. Datos de la Licitación (DDL) Esta sección contiene disposiciones específicas para cada Compra y Contratación de Bienes y/o Servicios conexos, y complementa la Sección I, Instrucciones a los Oferentes. Sección III. Apertura y Validación de Ofertas Esta sección incluye el procedimiento de apertura y validación de Ofertas, Técnicas y Económicas, incluye los criterios de evaluación y el procedimiento de Estudio de Precios. Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 56 Sección IV. Adjudicación Esta sección incluye los Criterios de Adjudicación y el Procedimiento para Adjudicaciones Posteriores. PARTE 2 - CONTRATO Sección V. Disposiciones sobre los Contrato Esta sección incluye el Contrato, el cual, una vez perfeccionado no deberá ser modificado, salvo los aspectos a incluir de las correcciones o modificaciones que se hubiesen hecho a la oferta seleccionada y que están permitidas bajo las Instrucciones a los Oferentes y las Condiciones Generales del Contrato. Incluye las cláusulas generales y específicas que deberán incluirse en todos los contratos. PARTE 3 ENTREGA Y RECEPCION Sección VI. Recepción de los Productos Esta sección incluye los requisitos de la entrega, la recepción provisional y definitiva de los bienes, así como las obligaciones del proveedor. Sección VII. Formularios Esta sección contiene los formularios de información sobre el oferente, presentación de oferta y garantías que el oferente deberá presentar conjuntamente con la oferta. Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 67 PARTE I PROCEDIMIENTOS DE LA LICITACIÓN Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO) 1.1 Objetivos y Alcance El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusulas jurídicas, económicas, técnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar en la Licitación Pública Nacional No. LPN-PU , para la contratación de REESTRUCTURACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DATA CENTER, SISTEMA DE BACKUP, SEGURIDAD DE LA DATA, VIRTUALIZACIÓN Y REDUNDANCIA SERVIDORES Y CORREOS CORPORATIVOS, DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EL EDIFICIO DE OPERACIONES DE METRO (PCC) DE SANTO DOMINGO, llevada a cabo por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte. Este documento constituye la base para la preparación de las Ofertas. Si el Oferente/Proponente omite suministrar alguna parte de la información requerida en el presente Pliego de Condiciones Específicas o presenta una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a su cargo y el resultado podrá ser el rechazo de su Propuesta. 1.2 Definiciones e Interpretaciones A los efectos de este Pliego de Condiciones Específicas, las palabras y expresiones que se inician con letra mayúscula y que se citan a continuación tienen el siguiente significado: Adjudicatario: Oferente/Proponente a quien se le adjudica el Contrato u Orden de Compra. Agentes Autorizados: Personas naturales designadas como tales por los Oferentes/Proponentes a los fines de realizar en nombre de ellos determinados trámites en el proceso. Bienes: Productos elaborados a partir de materias primas, consumibles para el funcionamiento de los Entes Estatales. Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 78 Caso Fortuito: Acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse, por ser extraño a la voluntad de las personas. Circular: Aclaración que el Comité de Compras y Contrataciones emite de oficio o para dar respuesta a las consultas planteadas por los Oferentes/Proponentes con relación al contenido del Pliego de Condiciones, formularios, otra Circular o anexos, y que se hace de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes. Comité de Compras y Contrataciones: Órgano Administrativo de carácter permanente responsable de la designación de los peritos que elaborarán las especificaciones técnicas del bien a adquirir y del servicio u obra a contratar, la aprobación de los Pliegos de Condiciones Específicas, del Procedimiento de Selección y el dictamen emitido por los peritos designados para evaluar ofertas. Compromiso de Confidencialidad: Documento suscrito por el Oferente/Proponente para recibir información de la Licitación. Consorcio: Uniones temporales de empresas que sin constituir una nueva persona jurídica se organizan para participar en un procedimiento de contratación. Consulta: Comunicación escrita, remitida por un Oferente/Proponente conforme al procedimiento establecido y recibida por el Comité de Compras y Contrataciones, solicitando aclaración, interpretación o modificación sobre aspectos relacionados exclusivamente con el Pliego de Condiciones Específicas. Contrato: Documento suscrito entre la institución y el Adjudicatario elaborado de conformidad con los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones Específicas y en la Ley. Credenciales: Documentos que un Oferente/Proponente presenta en la forma establecida en el Pliego de Condiciones, para ser evaluados y calificados por el Comité de Compras y Contrataciones con el fin de seleccionar los Proponentes Habilitados, para participar en el proceso de Licitación. Cronograma de Actividades: Cronología del Proceso de Licitaciones. Día: Significa días calendarios. Días Hábiles: Significa día sin contar los sábados, domingos ni días feriados. Enmienda: Comunicación escrita, emitida por el Comité de Compras y Contrataciones, con el fin de modificar el contenido del Pliego de Condiciones Específicas, formularios, anexos u otra Enmienda y que se hace de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes. Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 89 Entidad Contratante: El organismo, órgano o dependencia del sector público, del ámbito de aplicación de la Ley , que ha llevado a cabo un proceso contractual y celebra un Contrato. Estado: Estado Dominicano. Fichas Técnicas: Documentos contentivos de las Especificaciones Técnicas requeridas por la Entidad Contratante. Fuerza Mayor: Cualquier evento o situación que escapen al control de la Entidad Contratante, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no limitativa, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, catástrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo. Interesado: Cualquier persona natural o jurídica que tenga interés en cualquier procedimiento de compras que se esté llevando a cabo. Licitación Pública Nacional: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades del Estado realizan un llamado público y abierto, convocando a los interesados para que formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará la más conveniente conforme a los Pliegos de Condiciones correspondientes. Va dirigida a los Proveedores nacionales o extranjeros domiciliados legalmente en el país. Licitación Restringida: Es la invitación a participar a un número limitado de proveedores que pueden atender el requerimiento, debido a la especialidad de los bienes a adquirirse, razón por la cual sólo puede obtenerse un número limitado de participantes, de los cuales se invitará un mínimo de cinco (5) Oferentes cuando el registro sea mayor. No obstante ser una licitación restringida se hará de conocimiento público por los medios previstos. Líder del Consorcio: Persona natural o jurídica del Consorcio que ha sido designada como tal. Máxima Autoridad Ejecutiva: El titular o el representante legal de la Entidad Contratante o quien tenga la autorización para celebrar Contrato. Notificación de la Adjudicación: Notificación escrita al Adjudicatario y a los demás participantes sobre los resultados finales del Procedimiento de Licitación, dentro de un plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir del Acto de Adjudicación. Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 910 Oferta Económica: Precio fijado por el Oferente en su Propuesta. Oferta Técnica: Especificaciones de carácter técnico-legal de los bienes a ser adquiridos. Oferente/Proponente: Persona natural o jurídica legalmente capacitada para participar en el proceso de compra. Oferente/Proponente Habilitado: Aquel que participa en el proceso de Licitación y resulta Conforme en la fase de Evaluación Técnica del Proceso. Peritos: Funcionarios expertos en la materia del proceso llevado a cabo, de la Entidad Contratante, de otra entidad pública o contratados para el efecto y que colaborarán asesorando, analizando y evaluando propuestas, confeccionando los informes que contengan los resultados y sirvan de sustento para las decisiones que deba adoptar el Comité de Compras y Contrataciones. Prácticas de Colusión: Es un acuerdo entre dos o más partes, diseñado para obtener un propósito impropio, incluyendo el influenciar inapropiadamente la actuación de otra parte. Prácticas Coercitivas: Es dañar o perjudicar, o amenazar con dañar o perjudicar directa o indirectamente a cualquier parte, o a sus propiedades para influenciar inapropiadamente la actuación de una parte. Prácticas Obstructivas: Es destruir, falsificar, alterar u ocultar en forma deliberada pruebas importantes respecto de su participación en un proceso de compra o incidir en la investigación o formular declaraciones farsas a los investigadores con la intensión de impedir sustancialmente una investigación de la Entidad Contratante referente a acusaciones sobre prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas, o colusorias y/o amenazar, acosar o intimidar a una parte con el propósito de impedir que dicha parte revele lo que sabe acerca de asuntos pertinentes a la investigación, o que lleve adelante la investigación, o la ejecución de un Contrato. Pliego de Condiciones Específicas: Documento que contiene todas las condiciones por las que habrán de regirse las partes en la presente Licitación. Proveedor: Oferente/Proponente que habiendo participado en la Licitación Pública, resulta adjudicatario del contrato y suministra productos de acuerdo a los Pliegos de Condiciones Específicas. Representante Legal: Persona física o natural acreditada como tal por el Oferente/ Proponente. Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 1011 Reporte de Lugares Ocupados: Formulario que contiene los precios ofertados en el procedimiento, organizados de menor a mayor. Resolución de la Adjudicación: Acto Administrativo mediante el cual el Comité de Compras y Contrataciones procede a la Adjudicación al/los oferente(s) del o los Contratos objeto del procedimiento de compra o contratación Sobre: Paquete que contiene las credenciales del Oferente/Proponente y las Propuestas Técnicas o Económicas. Unidad Operativa de Compras y Contrataciones (UOCC): Unidad encargada de la parte operativa de los procedimientos de Compras y Contrataciones. Para la interpretación del presente Pliego de Condiciones Específicas: 1.3 Idioma Las palabras o designaciones en singular deben entenderse igualmente al plural y viceversa, cuando la interpretación de los textos escritos lo requiera. El término por escrito significa una comunicación escrita con prueba de recepción. Toda indicación a capítulo, numeral, inciso, Circular, Enmienda, formulario o anexo se entiende referida a la expresión correspondiente de este Pliego de Condiciones Específicas, salvo indicación expresa en contrario. Los títulos de capítulos, formularios y anexos son utilizados exclusivamente a efectos indicativos y no afectarán su interpretación. Las palabras que se inician en mayúscula y que no se encuentran definidas en este documento se interpretarán de acuerdo a las normas legales dominicanas. Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Entidad Contratante, se interpretará en el sentido más favorable a ésta. Las referencias a plazos se entenderán como días calendario, salvo que expresamente se utilice la expresión de días hábiles, en cuyo caso serán días hábiles de acuerdo con la legislación dominicana. El idioma oficial de la presente Licitación es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el Oferente/Proponente y el Comité de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma o, de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la Traducción Al Español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado. Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 1112 1.4 Precio de la Oferta Los precios cotizados por el Oferente en el Formulario de Presentación de Oferta Económica deberán ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación. Todos los lotes y/o artículos deberán enumerarse y cotizarse por separado en el Formulario de Presentación de Oferta Económica. Si un formulario de Oferta Económica detalla artículos pero no los cotiza, se asumirá que está incluido en la Oferta. Asimismo, cuando algún lote o artículo no aparezca en el formulario de Oferta Económica se asumirá de igual manera, que está incluido en la Oferta. El desglose de los componentes de los precios se requiere con el único propósito de facilitar a la Entidad Contratante la comparación de las Ofertas. El precio cotizado en el formulario de Presentación de la Oferta Económica deberá ser el precio total de la oferta, excluyendo cualquier descuento que se ofrezca. Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la ejecución del Contrato y no estarán sujetos a ninguna variación por ningún motivo, salvo lo establecido en los Datos de la Licitación (DDL). 1.5 Moneda de la Oferta El precio en la Oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (Pesos Dominicanos, RD$), a excepción de los Contratos de suministros desde el exterior, en los que podrá expresarse en la moneda del país de origen de los mismos. 1.6 Normativa Aplicable El proceso de Licitación, el Contrato y su posterior ejecución se regirán por la Constitución de la República Dominicana, Ley No sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del 2006, su modificatoria contenida en la Ley de fecha seis (06) de diciembre del 2006; y su Reglamento de Aplicación emitido mediante el Decreto , de fecha Seis (06) de septiembre del 2012, por las normas que se dicten en el marco de la misma, así como por el presente Pliego de Condiciones y por el Contrato a intervenir. Todos los documentos que integran el Contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. Para la aplicación de la norma, su interpretación o resolución de conflictos o controversias, se seguirá el siguiente orden de prelación: Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 1213 1) La Constitución de la República Dominicana; 2) La Ley , sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 18 de agosto del 2006 y su modificatoria contenida en la Ley de fecha seis (06) de diciembre del 2006; 3) El Reglamento de Aplicación de la Ley , emitido mediante el Decreto , de fecha Seis (06) de septiembre del 2012; 4) El Pliego de Condiciones Específicas; 5) La Oferta y las muestras que se hubieren acompañado; 6) La Adjudicación; 7) El Contrato; 8) La Orden de Compra. 1.7 Competencia Judicial Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este documento y/o el o los Contratos a intervenir, sus incumplimientos, interpretaciones, resoluciones o nulidades serán sometidos al Tribunal Contencioso Administrativo conforme al procedimiento establecido en la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del 2007, que instituye el Tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo. De igual modo, y de común acuerdo entre las partes, podrán acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial de la República Dominicana, de conformidad con las disposiciones de la Ley No , de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil ocho (2008). 1.8 De la Publicidad La convocatoria a presentar Ofertas en las Licitaciones Públicas deberá efectuarse mediante la publicación, al menos en dos (02) diarios de circulación nacional por el término de dos (2) días consecutivos, con un mínimo de treinta (30) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la apertura, computados a partir del día siguiente a la última publicación. La comprobación de que en un llamado a Licitación se hubieran omitido los requisitos de publicidad, dará lugar a la cancelación inmediata del procedimiento por parte de la autoridad de aplicación en cualquier estado de trámite en que se encuentre. 1.9 Etapas de la Licitación Las Licitaciones podrán ser de Etapa Única o de Etapas Múltiples. Etapa Única: Cuando la comparación de las Ofertas y de la calidad de los Oferentes se realiza en un mismo acto. Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 1314 Etapa Múltiple: Cuando la Ofertas Técnicas y las Ofertas Económicas se evalúan en etapas separadas: Etapa I: Se inicia con el proceso de entrega de los Sobres A, contentivos de las Ofertas Técnicas, acompañadas de las muestras, si procede, en acto público y en presencia de Notario Público. Concluye con la valoración de las Ofertas Técnicas y la Resolución emitida por el Comité de Compras y Contrataciones sobre los resultados del Proceso de Homologación. Etapa II: Se inicia con la apertura y lectura en acto público y en presencia de Notario Público de las Ofertas Económicas Sobre B, que se mantenían en custodia y que resultaron habilitados en la primera etapa del procedimiento, y concluye con la Resolución de Adjudicación a los Oferentes/Proponentes Órgano de Contratación El órgano administrativo competente para la contratación de los bienes a ser adquiridos es la Entidad Contratante en la persona de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la institución Atribuciones Son atribuciones de la Entidad Contratante, sin carácter limitativo, las siguientes: a) Definir la Unidad Administrativa que tendrá la responsabilidad técnica de la gestión. b) Nombrar a los Peritos. c) Determinar funciones y responsabilidades por unidad partícipe y por funcionario vinculado al proceso. d) Cancelar, declarar desierta o nula, total o parcialmente la Licitación, por las causas que considere pertinentes. En consecuencia, podrá efectuar otras Licitaciones en los términos y condiciones que determine Órgano Responsable del Proceso El Órgano responsable del proceso de Licitación es el Comité de Compras y Contrataciones. El Comité de Compras y Contrataciones está integrado por cinco (05) miembros: El funcionario de mayor jerarquía de la institución, o quien este designe, quien lo presidirá; El Director Administrativo Financiero de la entidad, o su delegado; Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 1415 El Consultor Jurídico de la entidad, quien actuará en calidad de Asesor Legal; El Responsable del Área de Planificación y Desarrollo o su equivalente; El Responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Información Exención de Responsabilidades El Comité de Compras y Contrataciones no estará obligado a declarar habilitado y/o Adjudicatario a ningún Oferente/Proponente que haya presentado sus Credenciales y/u Ofertas, si las mismas no demuestran que cumplen con los requisitos establecidos en el presente Pliego de Condiciones Específicas Prácticas Corruptas o Fraudulentas Las prácticas corruptas o fraudulentas comprendidas en el Código Penal o en la Convención Interamericana contra la Corrupción, o cualquier acuerdo entre proponentes o con terceros, que establecieren prácticas restrictivas a la libre competencia, serán causales determinantes del rechazo de la propuesta en cualquier estado del procedimiento de selección, o de la rescisión del Contrato, si éste ya se hubiere celebrado. A los efectos anteriores se entenderá por: a) Práctica Corrupta, al ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud de cualquier cosa de valor con el fin de influir en la actuación de un funcionario público u obtener una ventaja indebida con respecto al proceso de contratación o a la ejecución del Contrato, y, b) Práctica Fraudulenta, es cualquier acto u omisión incluyendo una tergiversación de los hechos con el fin de influir en un proceso de contratación o en la ejecución de un Contrato de obra pública en perjuicio del contratante; la expresión comprende las prácticas colusorias entre los licitantes (con anterioridad o posterioridad a la presentación de las ofertas) con el fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos y privar al contratante de las ventajas de la competencia libre y abierta, coercitivas y obstructiva De los Oferentes/Proponentes Hábiles e Inhábiles Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que haya adquirido el Pliego de Condiciones, tendrá derecho a participar en la presente Licitación, siempre y cuando reúna las condiciones exigidas y no se encuentre afectada por el régimen de prohibiciones establecido en el presente Pliego de Condiciones. Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 1516 1.16 Prohibición de Contratar No podrán participar como Oferentes/Proponentes, en forma directa o indirecta, las personas físicas o sociedades comerciales que se relacionan a continuación: 1) El Presidente y Vicepresidente de la República; los Secretarios y Subsecretarios de Estado; los Senadores y Diputados del Congreso de la República; los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia, de los demás tribunales del orden judicial, de la Cámara de Cuentas y de la Junta Central Electoral; los Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional; el Contralor General de la República y el Sub-contralor; el Director de Presupuesto y Subdirector; el Director Nacional de Planificación y el Subdirector; el Procurador General de la República y los demás miembros del Ministerio Público; el Tesorero Nacional y el Subtesorero y demás funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de las instituciones incluidas bajo el ámbito de aplicación de la Ley ; 2) Los jefes y subjefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, así como el jefe y subjefes de la Policía Nacional; 3) Los funcionarios públicos con injerencia o poder de decisión en cualquier etapa del procedimiento de contratación administrativa; 4) Todo personal de la entidad contratante; 5) Los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundo grado, inclusive, de los funcionarios relacionados con la contratación cubiertos por la prohibición, así como los cónyuges, las parejas en unión libre, las personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva o con las que hayan procreado hijos, y descendientes de estas personas; 6) Las personas jurídicas en las cuales las personas naturales a las que se refieren los Numerales 1 al 4 tengan una participación superior al diez por ciento (10%) del capital social, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la convocatoria; 7) Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa del procedimiento de contratación o hayan participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o los diseños respectivos, salvo en el caso de los contratos de supervisión; Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 1617 8) Las personas físicas o jurídicas que hayan sido condenadas mediante sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por delitos de falsedad o contra la propiedad, o por delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencia, prevaricación, revelación de secretos, uso de información privilegiada o delitos contra las finanzas públicas, hasta que haya transcurrido un lapso igual al doble de la condena. Si la condena fuera por delito contra la administración pública, la prohibición para contratar con el Estado será perpetua; 9) Las empresas cuyos directivos hayan sido condenados por delitos contra la administración pública, delitos contra la fe pública o delitos comprendidos en las convenciones internacionales de las que el país sea signatario; 10) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren inhabilitadas en virtud de cualquier ordenamiento jurídico; 11) Las personas que suministraren informaciones falsas o que participen en actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratación; 12) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para contratar con entidades del sector público, de acuerdo a lo dispuesto por la presente ley y sus reglamentos; 13) Las personas naturales o jurídicas que no estén al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o de la seguridad social, de acuerdo con lo que establezcan las normativas vigentes; PARRAFO I: Para los funcionarios contemplados en los Numerales 1 y 2, la prohibición se extenderá hasta seis (6) meses después de la salida del cargo. PARRAFO II: Para las personas incluidas en los Numerales 5 y 6 relacionadas con el personal referido en el Numeral 3, la prohibición será de aplicación en el ámbito de la institución en que estos últimos prestan servicio. En adición a las disposiciones del Artículo 14 de la Ley con sus modificaciones NO podrán ser oferentes ni contratar con el Estado Dominicano los Oferentes que hayan sido inhabilitados temporal o permanentemente por la Dirección General de Contrataciones Públicas en su calidad de Órgano Rector del Sistema. En el caso de inhabilitación temporal, la prohibición será por el tiempo establecido por el Órgano Rector. Tampoco podrán contratar con el Estado Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 1718 dominicano los proveedores que no hayan actualizado sus datos en el Registro de Proveedores del Estado Demostración de Capacidad para Contratar Los Oferentes/Proponentes deben demostrar que: 1) No están embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidación; sus negocios no han sido puestos bajo administración judicial, y sus actividades comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en su contra por cualquiera de los motivos precedentes; 2) Han cumplido con sus obligaciones tributarias y de seguridad social; 3) Han cumplido con las demás condiciones de participación, establecidas de antemano en los avisos y el presente Pliego de Condiciones; 4) Se encuentran legalmente domiciliados y establecidos en el país, cuando se trate de licitaciones nacionales; 5) Que los fines sociales sean compatibles con el objeto contractual; 6) Que ni ellos ni su personal directivo, hayan sido condenados por un delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un Contrato adjudicado Representante Legal Todos los documentos que presente el Oferente/Proponente dentro de la presente Licitación deberán estar firmados por él, o su Representante Legal, debidamente facultado al efecto Agentes Autorizados Cada Oferente/Proponente, antes de realizar su primera consulta, podrá nombrar hasta tres (3) personas físicas, que puedan actuar indistinta y separadamente como sus Agentes Autorizados a los efectos de la Licitación. La designación de los Agentes Autorizados deberá efectuarse mediante comunicación escrita de acuerdo con el modelo de Carta de Designación o Sustitución de Agentes Autorizados y el modelo de Carta de Aceptación de Designación como Agentes Autorizados, ambos modelos se anexan a este Pliego de Condiciones. Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 1819 Los Agentes Autorizados serán las únicas personas facultadas por el Oferente/Proponente para efectuar todas las Consultas en relación con el proceso de Licitación y recibir, en nombre del Oferente/Proponente y con efecto obligatorio para éste, todas las Circulares y/o Enmiendas que formule el Comité de Compras y Contrataciones.. El Oferente/Proponente podrá sustituir y revocar la designación de cualquiera de los Agentes Autorizados, o cambiar su domicilio, teléfono, fax, correo electrónico, etc., mediante comunicación escrita de acuerdo con el modelo de Carta de Designación o Sustitución de Agentes Autorizados y el modelo de Carta de Aceptación de Designación como Agentes Autorizados. La sustitución de uno o más Agentes Autorizados o el cambio de domicilio, teléfono, fax, correo electrónico, etc, estarán vigentes desde la fecha de recepción por parte del Comité de Compras y Contrataciones de las cartas antes indicadas. La sustitución de uno o más Agentes Autorizados no requerirá el consentimiento del o los Agente(s) Autorizado(s) sustituido(s) Subsanaciones A los fines de la presente Licitación se considera que una Oferta se ajusta sustancialmente a los Pliegos de Condiciones, cuando concuerda con todos los términos y especificaciones de dichos documentos, sin desviaciones, reservas, omisiones o errores significativos. La ausencia de requisitos relativos a las credenciales de los oferentes es siempre subsanable. La determinación de la Entidad Contratante de que una Oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de la Licitación se basará en el contenido de la propia Oferta, sin que tenga que recurrir a pruebas externas. Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable entendiendo por éstos, generalmente, aquellas cuestiones que no afecten el principio de que las Ofertas deben ajustarse sustancialmente a los Pliegos de Condiciones, la Entidad Contratante podrá solicitar que, en un plazo breve, El Oferente/Proponente suministre la información faltante. Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los casos bajo el entendido de que la Entidad Contratante tenga la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas validas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad. No se podrá considerar error u omisión subsanable, cualquier corrección que altere la sustancia de una oferta para que se la mejore. Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 1920 La Entidad Contratante rechazará toda Oferta que no se ajuste sustancialmente al Pliego de Condiciones Específica. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que cualquier Oferta, que inicialmente no se ajustaba a dicho Pliego, posteriormente se ajuste al mismo Rectificaciones Aritméticas Para fines de subsanaciones, los errores aritméticos serán corregidos de la siguiente manera: a) Si existiere una discrepancia entre una cantidad parcial y la cantidad total obtenida multiplicando las cantidades parciales, prevalecerá la cantidad parcial y el total será corregido. b) Si la discrepancia resulta de un error de suma o resta, se procederá de igual manera; esto es, prevaleciendo las cantidades parciales y corrigiendo los totales. c) Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras. Si el Oferente no acepta la corrección de los errores, su Oferta será rechazada Garantías Los importes correspondientes a las garantías deberán hacerse en la misma moneda utilizada para la presentación de la Oferta. Cualquier garantía presentada en una moneda diferente a la presentada en la Oferta será descalificada sin más trámite. Los Oferentes/Proponentes deberán presentar las siguientes garantías: Garantía de la Seriedad de la Oferta Correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total de la Oferta. PÁRRAFO I. La Garantía de Seriedad de la Oferta será de cumplimiento obligatorio y vendrá incluida dentro de la Oferta Económica. La omisión en la presentación de la Oferta de la Garantía de Seriedad de Oferta o cuando la misma fuera insuficiente, conllevará la desestimación de la Oferta sin más trámite. Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 2021 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato Los Adjudicatarios cuyos Contratos excedan el equivalente en Pesos Dominicanos de Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (US$10.000,00), están obligados a constituir una Garantía Bancaria o Pólizas de Fianzas de compañías aseguradoras de reconocida solvencia en la República Dominicana, con las condiciones de ser incondicionales, irrevocables y renovables, en el plazo de Cinco (5) días hábiles, contados a partir de la Notificación de la Adjudicación, por el importe del CUATRO PORCIENTO (4%) del monto total del Contrato a intervenir, a disposición de la Entidad Contratante, cualquiera que haya sido el procedimiento y la forma de Adjudicación del Contrato. En el caso de que el adjudicatario sea una Micro, Pequeña y Mediana empresa (MIPYME) el importe de la garantía será de un UNO POR CIENTO (1%).La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato debe ser emitida por una entidad bancaria de reconocida solvencia en la República Dominicana. La no comparecencia del Oferente Adjudicatario a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, se entenderá que renuncia a la Adjudicación y se procederá a la ejecución de la Garantía de Seriedad de la Oferta. Cuando hubiese negativa a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Entidad Contratante, como Órgano de Ejecución del Contrato, notificará la Adjudicación de los renglones correspondientes al Oferente que hubiera obtenido la siguiente posición en el proceso de Adjudicación, conforme al Reporte de Lugares Ocupados. El nuevo Oferente Adjudicatario depositará la Garantía y suscribirá el Contrato de acuerdo al plazo que le será otorgado por la Entidad Contratante, mediante comunicación formal Devolución de las Garantías a) Garantía de la Seriedad de la Oferta: Tanto al Adjudicatario como a los demás oferentes participantes una vez integrada la garantía de fiel cumplimiento de contrato. b) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato: Una vez cumplido el contrato a satisfacción de la Entidad Contratante, cuando no quede pendiente la aplicación de multa o penalidad alguna Consultas, Circulares y Enmiendas Los interesados podrán solicitar a la Entidad Contratante aclaraciones acerca del Pliego de Condiciones Específicas, hasta la fecha que coincida con el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del plazo para la presentación de las Ofertas. Las consultas las formularán los Oferentes, sus representantes legales, o agentes Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 2122 autorizados por escrito, dirigidas a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones dentro del plazo previsto, quien se encargará de obtener las respuestas conforme a la naturaleza de la misma Dirección Las Consultas se remitirán al Comité de Compras y Contrataciones, dirigidas a: Comité de Compras y Contrataciones Oficina para el Reordenamiento del Transporte, Referencia : OPRET - LPN PU Dirección : Ave. Paseo Reyes Católicos esq. Ave. Máximo Gómez, (Antigua Cementera) Cristo Rey, Santo Domingo. Teléfono : Ext La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones para dar respuestas a tales consultas, deberá emitir circulares aclaratorias. Dichas circulares deberán ser emitidas solo con las preguntas y las respuestas, sin identificar quien consultó, en un plazo no más allá de la fecha que signifique el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del plazo previsto para la presentación de las Ofertas y deberán ser notificadas a todos los Oferentes que hayan adquirido el Pliego de Condiciones Específicas y publicadas en el portal institucional y en el administrado por el Órgano Rector Circulares El Comité de Compras y Contrataciones podrá emitir Circulares de oficio o para dar respuesta a las Consultas planteadas por los Oferentes/Proponentes con relación al contenido del presente Pliego de Condiciones, formularios, otras Circulares o anexos. Las Circulares se harán de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes Enmiendas De considerarlo necesario, por iniciativa propia o como consecuencia de una Consulta, el Comité de Compras y Contrataciones podrá modificar, mediante Enmiendas, el Pliego de Condiciones Específicas, formularios, otras Enmiendas o anexos. Las Enmiendas se harán de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes y se publicarán en el portal institucional y en el administrado por el Órgano Rector. Tanto las Enmiendas como las Circulares emitidas por el Comité de Compras y Contrataciones pasarán a constituir parte integral del presente Pliego de Condiciones Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 2223 y en consecuencia, serán de cumplimiento obligatorio para todos los Oferentes/Proponentes Reclamos, Impugnaciones y Controversias En los casos en que los Oferentes/Proponentes no estén conformes con la Resolución de Adjudicación, tendrán derecho a recurrir dicha Adjudicación. El recurso contra el acto de Adjudicación deberá formalizarse por escrito y seguirá los siguientes pasos: 1. El recurrente presentará la impugnación ante la Entidad Contratante en un plazo no mayor de diez días (10) a partir de la fecha del hecho impugnado o de la fecha en que razonablemente el recurrente debió haber conocido el hecho. La Entidad pondrá a disposición del recurrente los documentos relevantes correspondientes a la actuación en cuestión, con la excepción de aquellas informaciones declaradas como confidenciales por otros Oferentes o Adjudicatarios, salvo que medie su consentimiento. 2. En los casos de impugnación de Adjudicaciones, para fundamentar el recurso, el mismo se regirá por las reglas de impugnación establecidas en los Pliegos de Condiciones Específicas. 3. Cada una de las partes deberá acompañar sus escritos de los documentos que hará valer en apoyo de sus pretensiones. Toda entidad que conozca de un recurso deberá analizar toda la documentación depositada o producida por la Entidad Contratante. 4. La entidad notificará la interposición del recurso a los terceros involucrados, dentro de un plazo de dos (2) días hábiles. 5. Los terceros estarán obligados a contestar sobre el recurso dentro de cinco (5) días calendario, a partir de la recepción de notificación del recurso, de lo contrario quedarán excluidos de los debates. 6. La entidad estará obligada a resolver el conflicto, mediante resolución motivada, en un plazo no mayor de quince (15) días calendario, a partir de la contestación del recurso o del vencimiento del plazo para hacerlo. 7. El Órgano Rector podrá tomar medidas precautorias oportunas, mientras se encuentre pendiente la resolución de una impugnación para preservar la oportunidad de corregir un incumplimiento potencial de esta ley y sus reglamentos, incluyendo la suspensión de la adjudicación o la ejecución de un Contrato que ya ha sido Adjudicado. Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 2324 8. Las resoluciones que dicten las Entidades Contratantes podrán ser apeladas, cumpliendo el mismo procedimiento y con los mismos plazos, ante el Órgano Rector, dando por concluida la vía administrativa. Párrafo I.- En caso de que un Oferente/Proponente iniciare un procedimiento de apelación, la Entidad Contratante deberá poner a disposición del Órgano Rector copia fiel del expediente completo. Párrafo II.- La presentación de una impugnación de parte de un Oferente o Proveedor, no perjudicará la participación de éste en Licitaciones en curso o futuras, siempre que la misma no esté basada en hechos falsos. Las controversias no resueltas por los procedimientos indicados en el artículo anterior serán sometidas al Tribunal Contencioso Administrativo conforme al procedimiento establecido en la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del 2007, que instituye el Tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo. De igual modo, y de común acuerdo entre las partes, podrán acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial de la República Dominicana, de conformidad con las disposiciones de la Ley No , de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil ocho (2008). La información suministrada al Organismo Contratante en el proceso de Licitación, o en el proceso de impugnación de la Resolución Administrativa, que sea declarada como confidencial por el Oferente, no podrá ser divulgada si dicha información pudiese perjudicar los intereses comerciales legítimos de quien la aporte o pudiese perjudicar la competencia leal entre los Proveedores. 2.1 Objeto de la Licitación Sección II Datos de la Licitación (DDL) Constituye el objeto de la presente convocatoria la contratación de los trabajos de REESTRUCTURACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DATA CENTER, SISTEMA DE BACKUP, SEGURIDAD DE LA DATA, VIRTUALIZACIÓN Y REDUNDANCIA SERVIDORES Y CORREOS CORPORATIVOS, DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EL EDIFICIO DE OPERACIONES DE METRO (PCC) DE SANTO DOMINGO, de acuerdo con las condiciones fijadas en el presente Pliego de Condiciones Específicas. 2.2 Procedimiento de Selección La contratación se realizará por Urgencia mediante un proceso de Licitación Púbica Nacional, bajo la modalidad de Doble Apertura. Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 2425 2.3 Fuente de Recursos La Oficina para el Reordenamiento del Transporte de conformidad con el Artículo 32 del Reglamento sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios y Obras, toma las medidas previsoras necesarias a los fines de garantizar la apropiación de fondos correspondiente, dentro del Presupuesto Complementario del año 2014, que sustentará el pago de todos los bienes adjudicados y adquiridos mediante el presente proceso. Las partidas de fondos para liquidar las entregas programadas serán debidamente especializadas para tales fines, a efecto de que las condiciones contractuales no sufran ningún tipo de variación durante el tiempo de ejecución del mismo. 2.4 Condiciones de Pago La Entidad Contratante procederá a realizar un primer pago correspondiente al Anticipo, el cual será de un veinte por ciento (20%) del valor del Contrato. Este pago se hará con la firma del Contrato y contra presentación de una Póliza de Seguro que cubra la totalidad del Avance Inicial. La suma restante será pagada en pagos parciales al Contratista, mediante la presentación por parte del Contratista de las Entradas de Almacén o los Reportes de Trabajos correspondientes, debidamente certificado por el Departamento de IT de la Opret, en donde se detalla el avance realizado de los suministros o del trabajo. El Contratista presentará Facturaciones que se correspondan con los Calendarios de Ejecución y la Programación de Tiempos estimados. Las facturas presentadas por el Contratista, serán pagadas luego de ser verificadas y aprobación por el Departamento de TI de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte. La Entidad Contratante podrá retener un veinte por ciento (20%) de cada Facturación para la amortización del Avance Inicial. La Entidad Contratante retendrá además, un uno por ciento (1%) en virtud de la Ley 6-86, de fecha 04 de marzo del 1986, sobre Fondo de Pensiones. El pago final se hará posterior a la última factura y luego de presentar el Contratista los documentos que avalen el pago de los compromisos fiscales, liquidaciones y prestaciones laborales, además de la firma del cierre de contrato de lugar. Todas los Conduces recibidos conjuntamente con las mercancías indicadas en los mismos tienen carácter provisorio, al igual que las Facturas que les dan origen, quedando sometidas a los resultados de la verificación y aprobación final del Departamento de TI de la Opret. Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 2526 2.5 Cronograma de la Licitación ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 1. Publicación llamado a participar en la licitación 2. Adquisición del Pliego de Condiciones Específicas 01 y 02 de Julio del Hasta el Viernes 04 del mes de Julio del Visitas Programadas con la OPRET. 03 del mes de Julio del Período para realizar consultas por parte de los adquirientes 5. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante circulares o enmiendas 6. Recepción de Propuestas: Sobre A y Sobre B y apertura de Sobre A Propuestas Técnicas. Hasta el Viernes 04 del mes de Julio del Hasta el Lunes 07 del mes de Julio del Hasta las 05:00 p.m. del Miércoles 09 de Julio del Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas Sobre A. 8. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables. 9. Periodo de subsanación de ofertas 10. Período de Ponderación de Subsanaciones 11. Notificación Resultados del Proceso de Subsanación y Oferentes Habilitados para la apertura de sus Propuestas Económicas Sobre B 12. Apertura y lectura de Propuestas Económicas Sobre B Hasta el Viernes 11 de Julio del Hasta las 12:00 p.m. del Jueves 10 de Julio del Desde las 12:30 p.m. hasta las 05:00 p.m. del Jueves 10 de Julio del Hasta las 12:30 p.m. del Viernes 11 de Julio del Viernes 11 de Julio del A partir de las 05:00 p.m. del día 14 de Julio del Evaluación Ofertas Económicas Sobre B Hasta el día 16 de Julio del Adjudicación Concluido el proceso de evaluación y el Proceso administrativo de adjudicación. Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 2627 15. Notificación y Publicación de Adjudicación 16. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato 17. Suscripción del Contrato 18. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector. 5 días hábiles a partir del Acto Administrativo de Adjudicación. Dentro de los siguientes 05 días hábiles, contados a partir de la Notificación de Adjudicación. No mayor a 20 días hábiles contados a partir de la Notificación de Adjudicación. Inmediatamente después de suscritos por las partes 2.6 Disponibilidad y Adquisición del Pliego de Condiciones El Pliego de Condiciones estará disponible para quien lo solicite, en el Departamento de Compras y Contrataciones de la sede principal de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, ubicada en la Ave. Máximo Gómez esq. Paseo de Los Reyes Católicos, Santo Domingo, en el horario de 09:00 a.m. a 12:00 y de 01:00 p.m. a 05:00 p.m., en la fecha indicada en el Cronograma de la Licitación, además podrán descargarlos de la página Web de nuestra institución y en el portal administrado por el Órgano Rector, Todos los interesados en participar del presente proceso de licitación deberán inscribirse en el Registro de Participantes llevado a cabo por el Departamento de Compras y Contrataciones de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, antes de la fecha indicada en el Numeral 2 del Cronograma de la Licitación. 2.7 Conocimiento y Aceptación del Pliego de Condiciones El sólo hecho de un Oferente/Proponente participar en la Licitación implica pleno conocimiento, aceptación y sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos, Representante Legal y Agentes Autorizados, a los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepción alguna, establecidos en la Ley No sobre Compras y Contrataciones Públicas, su Reglamento de Aplicación el Decreto No y el presente Pliego de Condiciones, los cuales tienen carácter jurídicamente obligatorios y vinculantes. Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 2728 2.8 Descripción de los Equipos Existentes en la Opret. Con la finalidad de que los Oferentes/Proponentes que estén interesados en presentar Ofertas en el presente proceso Licitatorio, a continuación haremos una breve descripción de los equipos existentes en el área de TI de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION ROLES SERVIDORES OPRET 1. SERVIDOR DELL POWEREDGE R710 Este equipo hace la función de servidor de archivo la cual cuenta con las siguientes características: Procesador Intel(R) Xeon (R) CPU 2.40GHz, 16 cores Memoria RAM GB total Disco Duro TB total 1.1 Sistema Operativo El sistema operativo que utiliza este servidor es: Sistema operativo - CentOS Linux 4.9 Kernel Linux ELsmp on i686 Webmin Configuración de Disco Este servidor posee 6 discos duros de 500 GB cada uno, tiene un arreglo de disco Raid 10 para alto rendimiento y redundancia de discos. 1.3 Servidor de Archivo Este servidor tiene la función de compartición de archivos según departamentos. Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 2829 2 - SERVIDOR DELL POWEREDGE R710 Este equipo hace la función de servidor de aplicación y cuenta con las características siguientes: Procesador Intel Xeon E GHZ Memoria RAM GB RAM Disco Duro GB 2.1 Sistema operativo El sistema operativo en el cual esta corriente este servidor es el Windows 2003 Estándar Edition, service pack bit 2.2 Configuración de disco Este servidor cuenta con 4 discos duro de 73 Gb 15k cada uno con una configuración de RAID Servidor de aplicaciones En este servidor están corriendo todas las aplicaciones que se utilizan en la institución la cual serán detalladas a continuación Avacomp (Sistema de RRHH, Nominas, Inventario) Este sistema es el encargado de la gestión de todo el personal de OPRET y METRO, incluyendo la administración de la nómina. Este Sistema es utilizado por los siguientes departamentos: Recursos Humanos Nomina Almacén Por otra parte también se utiliza para la administración de inventario de almacén. Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 2930 3. - SERVIDOR DELL POWEREDGE R710 Este servidor hace la función de servidor de dominio, el cual maneja todos los usuarios Permisos y privilegios de los sistemas. Cuenta con las características siguientes: Procesador Intel Xeon E GHZ Memoria RAM GB Disco Duro GB 3.1 Sistema operativo El sistema operativo en el cual está corriendo este servidor es en Windows Server 2003 Estándar Edition, service pack bit 3.2 Configuración de disco Este servidor cuenta con 4 discos duro de 73 Gb 15k cada uno con una configuración de RAID Servidor de Dominio (Active Directory) En este servidor están creados todos los usuarios para ingresar a las máquinas de la OPRET. También están configurados los grupos de acceso para las aplicaciones que se utilizan en la OPRET. 4.- SERVIDOR DELL POWEREDGE 2850 Este equipo se está utilizando para la virtualización de los servidores de Dominio secundario, Servidor de actualización y consola de antivirus. Las características de hardware son las siguientes: Procesador Intel Xeon E GHZ Memoria RAM GB Disco Duro E: 135 GB F: 135GB C: 135 GB 4.1 Servidor de Virtualización Este equipo está corriendo VMWARE para plataforma de virtualización. Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 3031 4.2 Sistema operativo El sistema operativo que está corriendo este servidor es Windows server 2008 a 32 bit PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y MONITOREO DE LA RED. OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DE TRANSPORTE OPRET OBJETIVOS El objetivo es gestionar una solución integrada que permita: 1.) Comunicación fiable y robusta a alta velocidad. 2.) Seguridad y disponibilidad de las conexiones remotas vías VPN. 3.) Tener control y visibilidad de los usuarios, las aplicaciones y la comunicación 4.) Protección en tiempo real de la red interna a prueba de intrusos, ataques y amenazas de Virus, Spyware y cualquier otro tipo de malware. 5.) Brindar conectividad y seguridad inalámbrica. FORTIGATE 300C - (Firewall, UTM) FOTINET (FORTIGATE 300C) es el primero y líder en proveer soluciones de UTM (Unified Threat Management), que se encuentran soportadas en una plataforma de hardware extremadamente robusta basada en procesadores ASIC y tecnología ATCA. Gran reconocimiento sobre tecnologías y productos Primer y único con 8 certificaciones ICSA en el mercado de seguridad Certificaciones (FIPS-2, Common Criteria EAL4+) Premios obtenidos 80 + Mejor dispositivo de integrador de seguridad Mejor solución IPS Certificación NSS Certificación ISO 9001 Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 3132 Fortinet desplaza el termino firewall del mercado de seguridad con una nueva generación de productos para una administración centralizada de ataques y control de contenido. La empresa diseña el hardware con un objetivo: tener una plataforma con la función específica de hacer seguridad con un desempeño extraordinario utilizando un sistema operativo propio, tecnología ASIC y ATCA. Ventajas con el FORTIGATE 300C Amplio cubrimiento de seguridad. Minimiza el tiempo de respuestas ante ataques complejos. Reduce y facilita el manejo del soporte técnico Simplifica la administración del equipo Se pueden mantener reportes correlacionados Mejora la capacidad de detección de vulnerabilidades. En conclusión, esta solución se trata de un equipo capaz de realizar todas las funciones de seguridad requeridas en la red en un solo equipo, el cual además debe garantizar una seguridad óptima en la red, (Es el líder mundial en equipos UTM). SOLUCIONES IMPLEMENTADAS Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 3233 Firewall: Políticas protección de ataques externos WebFilter: Bloquea la navegación no productiva al internet. Antivirus: A nivel de red, para evitar los ataques de virus antes de que lleguen a los computadores y demás equipos finales. IPS: Previene cualquier ataque mediante la detección temprana de cualquier anomalía de la red. Antispam: Evita correo electrónico basura Aplication Control: Permite que las PC s solo tengan las aplicaciones que la empresa autorice. Data Leak Prevention: Evita que salga filtrada hacia el internet cualquier información clasificada o vital para la empresa. ANALISIS Y REPORTES DE EVENTOS. El FOTIANALIZER 200 D, nos permite de manera granulada tener visibilidad de lo que pasa en red; esto incluye: Análisis de eventos Reportes Análisis de los enlaces Visibilidad en tiempo real de la red Análisis de vulnerabilidades Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 3334 5.- SERVIDOR DELL POWEREDGE 2850 (Virtualizado) Este servidor hace la función de dominio secundario, nos sirve para tener redundancia en cuanto a los usuarios y permisos de los equipos; tiene las siguientes características de hardware: Procesador Intel Xeon E GHZ Memoria Ram GB Disco Duro C: 48 GB D: 65 GB 6. - SERVIDOR DELL POWEREDGE 2850 (Virtualizado) Este servidor esta virtualizado, se encarga de actualizar todas las computadoras de nuestra red y cuenta con las siguientes características: Procesador Intel Xeon E GHZ Memoria Ram GB Disco Duro GB Sistema Windows Server 2003 Este Servidor tiene configurado el Windows server update consola (WSUS), que se encarga de bajar las actualizaciones de internet a la 1:00 AM y pasarle la actualización a los clientes a las 3:00 PM. Documento Estándar del Modelo de Gestión de Compras y Contrataciones Públicas 34 Mostrar más
REPÚBLICA DOMINICANA TÉRMINOS DE REFERENCIA SERVICIO DE COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSA DE TECHO, LOCAL 30 DE MARZO, DGII Santo Domingo, Distrito Nacional Mayo, 2013 1 1. DATOS DE LA COMPARACIÓN Más detalles MINISTERIO DE HACIENDA
REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CALL CENTER PARA LA GESTIÓN DE COBROS VÍA Más detalles REPÚBLICA DOMINICANA
REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE MARBETES ADQUIRIDOS VÍA INTERNET Más detalles REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE ADMINISTRACION PÚBLICA (MAP) Año de la Superación del Analfabetismo
REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE ADMINISTRACION PÚBLICA (MAP) Año de la Superación del Analfabetismo PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Más detalles PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL OPRET-LPN-004-2015.
REPUBLICA DOMINICANA Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) RNC: 4-30-02742-1 Año de la Atención Integral a la Primera Infancia PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA COMPRA DE BIENES Y Más detalles PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CLOUD CORPORATIVO Y HOSTING PARA REPLICACION
REPÚBLICA DOMINICANA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CLOUD CORPORATIVO Y HOSTING PARA REPLICACION LICITACION PÚBLICA Más detalles PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOCALIZADORES DE VEHICULOS POR GPS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOCALIZADORES DE VEHICULOS POR GPS ETED-CCC-LPN-2013-043 Santo Más detalles PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EL SUMINISTRO DE BIENES SUMINISTRO DE BANCOS DE MADERA COMPARACIÓN DE PRECIOS ADN-CP-021-2015
REPÚBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL Año de la Resiliencia de la Ciudad PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EL SUMINISTRO DE BIENES SUMINISTRO DE BANCOS DE MADERA COMPARACIÓN DE PRECIOS Más detalles REPUBLICA DOMINICANA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS "AÑO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS "AÑO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PLIEGO ESTANDAR DE CONDICIONES GENERALES LICITACION PÚBLICA NACIONAL No. -LPN-PU-001-2015 ADQUISICION DE UNIDADES Más detalles Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
REPÚBLICA DOMINICANA Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología LICITACION PÚBLICA NACIONAL MESCYT-LPN-2013-005 PARA ESTUDIO DE NECESIDADES DE CARRERAS TECNICAS A NIVEL SUPERIOR EN SIETE (7) Más detalles PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA COMPRA DE VEHICULOS DE MOTOR (04 UNIDADES)
REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA COMPRA DE VEHICULOS DE MOTOR (04 UNIDADES) DIGEPRE-CCC- LPN-2014-01 Santo Domingo, Distrito Más detalles EQUIPOS INFORMATICOS EDESUR-LPN-2015-002
REPÚBLICA DOMINICANA EQUIPOS INFORMATICOS EDESUR-LPN-2015-002 Santo Domingo, Distrito Nacional República Dominicana 13 de Abril de 2015 TABLA DE CONTENIDO GENERALIDADES... 4 Prefacio... 4 PARTE I... 6 Más detalles [SEGURO NACIONAL DE SALUD, SeNaSa] AÑO DEL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO Y DE DERECHO
REPÚBLICA DOMINICANA [SEGURO NACIONAL DE SALUD, SeNaSa] AÑO DEL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO Y DE DERECHO PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA CONTRATACION DE LOTE 1.- IMPLEMENTACION Más detalles ISFODOSU-CCC-CP-2014-002 PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS
REPÚBLICA DOMINICANA INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA ISFODOSU-CCC-CP-2014-002 PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS ADQUISICION DE 44 COMPUTADORAS Más detalles LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ASDN-LPN-002-2014
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE (ASDN) Nuestro Norte eres Tu LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ASDN-LPN-002-2014 CONTRATACION EMPRESAS O PERSONAS FISICAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACION DE UN Más detalles SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN (01) UPS DE 30 KVA / KW
REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Año de la Atención Integral a la Primera Infancia PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN Más detalles REPÚBLICA DOMINICANA INSTITUTO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA (INAIPI) "Año de Atención Integral a la Primera Infancia"
REPÚBLICA DOMINICANA INSTITUTO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA (INAIPI) "Año de Atención Integral a la Primera Infancia" PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Más detalles Año de la Superación del Analfabetismo
Año de la Superación del Analfabetismo Términos de Referencia de la Licitación Pública Nacional de los Activos y Pasivos del Banco Peravia de Ahorro y Crédito, S. A. I. Objeto y Alcance El objetivo de Más detalles REPÚBLICA DOMINICANA
REPÚBLICA DOMINICANA PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVIDORES CISCO Y AMPLIACIÓN DE ALMACENAMIENTO NETAPP PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Más detalles PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CENTRAL TELEFONICA Y EQUIPOS TELEFONICOS PARA LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES
SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CENTRAL TELEFONICA Y EQUIPOS TELEFONICOS PARA LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Más detalles COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
REPÚBLICA DOMINICANA EL COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR) COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA SELECCIÓN DE LA (S) EMPRESA (S) QUE Más detalles CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y DE LA AVIACION CIVIL CESAC ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA PROCESOS DE COMPARACIÓN DE PRECIOS
CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y DE LA AVIACION CIVIL CESAC ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA PROCESOS DE COMPARACIÓN DE PRECIOS ALQUILER DE EQUIPOS PARA IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE FOTOCOPIADO Más detalles REPÚBLICA DOMINICANA Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) Año de la Atención Integral a la Primera Infancia
REPÚBLICA DOMINICANA Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) Año de la Atención Integral a la Primera Infancia Proyecto de Fortalecimiento Institucional del Viceministerio de Cooperación Más detalles TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN MICROSOFT FOREFRONT IDENTITY MANAGER
REPÚBLICA DOMINICANA TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN MICROSOFT FOREFRONT IDENTITY MANAGER Santo Domingo, Distrito Nacional Agosto, 2013 1 1. DATOS DE LA COMPARACIÓN DE Más detalles EDESUR DOMINICANA, S. A.
EDESUR DOMINICANA, S. A. INVITACIÓN A PRESENTAR Estimados Señores: DEPARTAMENTO DE COMPRAS OFERTAS EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR), les invita a participar al procedimiento de Comparativa de Precio, Más detalles Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas
MA-CCC- 01 Objetivo(s): MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS Estandarizar los Procedimientos de Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios y Obras, mejorando Más detalles PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES
SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Santo Domingo, Distrito Nacional TABLA Más detalles INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES Fondo para el desarrollo de las Telecomunicaciones Plan Bienal de Proyectos 2014-2015
INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES Fondo para el desarrollo de las Telecomunicaciones Plan Bienal de Proyectos 2014-2015 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA SERVICIOS PROYECTO Más detalles PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA PARA USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
REPÚBLICA DOMINICANA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA PARA USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS LICITACION Más detalles INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOMÉ UREÑA
REPÚBLICA DOMINICANA INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOMÉ UREÑA ISFODOSU-CCC-LPN-2015-001 Adquisición e Implementación del Sistema de Planificación (ERP) que incluya los módulos de Gestión Administrativa, Más detalles INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA
INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA Estimados Señores: EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR), le invita a participar al procedimiento de Suplidor Único, referencia No., a los fines de presentar su mejor Oferta Más detalles DOCUMENTO BASE DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA CURSOS CAPACITACIÓN EMPLEADOS DIDA CENTRAL
REPÚBLICA DOMINICANA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS -DIDA- DOCUMENTO BASE DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA CURSOS CAPACITACIÓN EMPLEADOS DIDA CENTRAL COMPRA MENOR DIDA-CCC-CM-05/2015 Más detalles Pliegos Licitación Pública Nacional Para la Modernización Tecnológica para el Palacio Presidencial de la República Dominicana SAP-CL-LPN-2012-001
Pliegos Licitación Pública Nacional Para la Modernización Tecnológica para el Palacio Presidencial de la República Dominicana SAP-CL-LPN-2012-001 Marzo, 2012 S a n t o D o m i n g o, D i s t r i t o N Más detalles REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES Año de la Superación del Analfabetismo
REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES Año de la Superación del Analfabetismo PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES MOPC-CCC-LPN-004-2014 Más detalles INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA
INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA Estimados Señores: EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR), le invita a participar al procedimiento de Suplidor Único, referencia No. EDESUR-SÚ-2015-021, a los fines de presentar Más detalles REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS:
REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS: Preparación y distribución de comida empresarial para: a) Desayuno, Almuerzo, Más detalles CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)
REPÚBLICA DOMINICANA CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN) PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS ADQUISICIÓN DE 690 CILINDROS DE CLORO Más detalles REPÚBLICA DOMINICANA INFOTEP-CP-2013-001 ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE CENTRAL TELEFONICA IP TERMINOS DE REFERENCIA PARA COMPARACION DE PRECIO
REPÚBLICA DOMINICANA INFOTEP-CP-2013-001 ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE CENTRAL TELEFONICA IP TERMINOS DE REFERENCIA PARA COMPARACION DE PRECIO Santo Domingo, Distrito Nacional 1.1 Objetivos y Alcance Más detalles PLIEGOS PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SWITCHES Y EQUIPOS DE FIBRA OPTICA.
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana PLIEGOS PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SWITCHES Y EQUIPOS DE FIBRA OPTICA. ETED LPN 024 10 Septiembre, Más detalles PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES LICITACION PUB-2008-001
REPUBLICA DOMINICANA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES LICITACION PUB-2008-001 Santo Domingo, Distrito Nacional ÍNDICE ÍNDICE... 2 CAPITULO I ASPECTOS GENERALES... 4 1.1 Objetivos Más detalles PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA COMPRA Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y/ O SERVICIOS CONEXOS
REPÚBLICA DOMINICANA PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA COMPRA Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y/ O SERVICIOS CONEXOS Santo Domingo, Distrito Nacional Prefacio Este Pliego Estándar de condiciones específicas Más detalles Superintendencia de Valores de la República Dominicana
Superintendencia de Valores de la República Dominicana INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS La Superintendencia de Valores de la República Dominicana, les invita a participar al procedimiento de comparación Más detalles DOCUMENTO BASE DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO DE MOTOR PARA USO INSTITUCIONAL COMPARACION DE PRECIOS DIDA-CCC-CP-08/2015
REPÚBLICA DOMINICANA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS -DIDA- DOCUMENTO BASE DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO DE MOTOR PARA USO INSTITUCIONAL COMPARACION DE Más detalles REGLAMENTO DE CONTRATACION DE SEGUROS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE
REGLAMENTO DE CONTRATACION DE SEGUROS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Acuerdo Ministerial 13 Registro Oficial 288 de 05-mar-2008 Estado: Vigente EL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS Considerando: Que Más detalles Adquisición 571 Toneladas de Cloro Gas
REPÚBLICA DOMINICANA PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES LPN CORAASAN 003-2010 Adquisición 571 Toneladas de Cloro Gas Santiago, República Dominicana i ÍNDICE CAPITULO I...1 ASPECTOS GENERALES...1 1.1 Objetivos Más detalles REPÚBLICA DOMINICANA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
REPÚBLICA DOMINICANA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA CONVERGENCIA DE LAS NORMAS CONTABLES Más detalles Licitación Pública Nacional ETED-CCC-LPN-2013-06
REPÚBLICA DOMINICANA EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA Licitación Pública Nacional PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE NEGOCIO DE TELECOMUNICACIONES POR Más detalles PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA Y COMUNICACIONES DE ITLA
PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA Y COMUNICACIONES DE ITLA CP-ITLA-001-2015 Febrero de 2015 Santo Domingo, Distrito Nacional Año de la Atención Integral a Más detalles VENTA DE ACTIVOS FIJOS INMUEBLES NO OPERACIONALES CONDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES JULIO 2012
VENTA DE ACTIVOS FIJOS INMUEBLES NO OPERACIONALES CONDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES JULIO 2012 1. CONDICIONES GENERALES DE LA VENTA 1.1 OBJETO 1.2 PRINCIPIOS QUE REGULAN EL PROCESO DE VENTA 1.3 Más detalles En uso de las atribuciones de que se halla investido RESUELVE:
REGLAMENTO DE CONTRATACION DE SEGUROS DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL -ESPOL- El Consejo Politécnico de la Escuela Superior Politécnica del Litoral "ESPOL" CONSIDERANDO: Que, el Art. 74 Más detalles CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL LPI-INFOTEP-10-2010. ADQUISICIÓN DE 10 AULAS MOVILES CON SUS EQUIPOS Y HERRAMIENYAS.
CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL LPI-INFOTEP-10-2010. ADQUISICIÓN DE 10 AULAS MOVILES CON SUS EQUIPOS Y HERRAMIENYAS. 1) DERECHO A LICITAR: Convocatoria a firmas internacionales Más detalles PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS COMPARACION DE PRECIOS
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA) PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS COMPARACION DE PRECIOS SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA OPTICA DE 24 HILOS, EN LOS 5 PISOS DEL EDIFICIO Más detalles REGLAMENTO DE SEGUROS DE LA CANCILLERIA.
REGLAMENTO DE SEGUROS DE LA CANCILLERIA. Acuerdo Ministerial No. 194. RO/ 230 de 12 de Julio de 1993. DIEGO PAREDES PEÑA Ministro de Relaciones Exteriores Considerando: 1.- Que no existe normas que regulen Más detalles REGLAMENTO PARA CONTRATACION DE SEGUROS, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y SUS ENTIDADES ADSCRITAS
Acuerdo Ministerial 299, Registro Oficial 904 de 30 de Marzo de 1992. GONZALO ORTIZ CRESPO Secretario General de la Administración Pública, Considerando: Que según el artículo 32 de la Ley de Regulación Más detalles ADESS Administradora de Subsidios Sociales
REPÚBLICA DOMINICANA ADESS Administradora de Subsidios Sociales PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Santo Domingo, Distrito Nacional TABLA DE CONTENIDO GENERALIDADES... 5 Prefacio... Más detalles INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº / 2011 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº / 2011 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 1). La Intendencia Departamental de Maldonado, en adelante la Intendencia llama a Licitación Pública Más detalles LICITACIÓN ABREVIADA Nº 3/15 Hardware y Software ORACLE
PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES LICITACIÓN ABREVIADA Nº 3/15 Hardware y Software ORACLE DIRECCIÓN NACIONAL DE LOTERÍAS Y QUINIELAS MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS CERRITO 220 MONTEVIDEO_ URUGUAY PLIEGO Más detalles Cantidad Descripción Detalle Técnico
INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA Estimados Señores: EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR), le invita a participar al procedimiento de Comparativa de Precio, referencia No., a los fines de presentar su mejor Más detalles LICITACIÓN: ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE HARDWARE, SOFTWARE Y SERVICIOS EN EL TCE
LICITACIÓN: ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE HARDWARE, SOFTWARE Y SERVICIOS EN EL TCE Santiago de Chile, 20 de junio de 2013 1 INDICE CONTENIDO TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES... 3 1.1 TÉRMINOS Y CONDICIONES Más detalles INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº / 2010 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº / 2010 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 1). La Intendencia Municipal de Maldonado, en adelante la Intendencia llama a Licitación Pública conforme Más detalles INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN DE CIC ENERGIGUNE
INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN DE CIC ENERGIGUNE 1. OBJETO DE LA INSTRUCCIÓN El objeto de las presentes instrucciones internas en materia de contratación (en delante, las IIC o las Instrucciones, indistintamente) Más detalles PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA COMPRA DE EQUIPOS, INSUMOS Y SOFTWARES ACADEMICOS PARA LAS INSTALACIONES DE ITLA
PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA COMPRA DE EQUIPOS, INSUMOS Y SOFTWARES ACADEMICOS PARA LAS INSTALACIONES DE ITLA LPN-ITLA-001-2014 Octubre de 2014 Santo Domingo, Distrito Nacional 1 TABLA DE Más detalles Presidencia de la República Dominicana Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial
Presidencia de la República Dominicana -Santo Domingo, República Dominicana- RNC-4-01-50668-8 Santo Domingo, D. N. Distinguidos Señores: La les invita a participar al procedimiento de Comparación de Precios Más detalles INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN PARA CONTRATOS ONEROSOS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA
INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN Página 1 INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN PARA CONTRATOS ONEROSOS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA OCTUBRE 2008 I.- ANTECEDENTES Y NATURALEZA JURÍDICA DE Más detalles PROCESO DE CONTRATACION EN EL BANCO DE LA REPUBLICA MARCO NORMATIVO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
1 PROCESO DE CONTRATACION EN EL BANCO DE LA REPUBLICA MARCO NORMATIVO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Los artículos 371 a 373 de la Constitución Política regulan lo concerniente a la Banca Central. Precisamente, Más detalles PODER JUDICIAL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES LICITACION ABREVIADA N 5/2012. Inciso 16
PODER JUDICIAL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES LICITACION ABREVIADA N 5/2012 Costo del Pliego: $ 1.500 Inciso 16 El presente llamado se regirá por lo establecido en las siguientes disposiciones: Art. 656 Más detalles República Dominicana. Año del Centenario del Natalicio de Juan Bosch. Instituto Nacional de Protección de los Derechos Del Consumidor (Pro Consumidor)
República Dominicana Año del Centenario del Natalicio de Juan Bosch Instituto Nacional de Protección de los Derechos Del Consumidor () LR No. 01-2009 PLIEGOS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS ADQUISICION DE 3 Más detalles PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA Y COMUNICACIONES DEL ITLA
PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA Y COMUNICACIONES DEL ITLA CP-ITLA-003-2016 Abril de 2016 Santo Domingo, Distrito Nacional Año del Fomento de la Vivienda Más detalles INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº../2010 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES
INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 6 / 2015 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 1) La Intendencia de Maldonado, en adelante la Intendencia llama a Licitación Pública para el arrendamiento de hasta Más detalles REPUBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE TURISMO COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR) COMISIÓN DE LICITACIONES
REPUBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE TURISMO COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR) COMISIÓN DE LICITACIONES PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA SELECCIÓN DE LA (S) EMPRESA (S) QUE SE Más detalles CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA División de Infraestructura y Regulación Subdivisión Jurídica DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA División de Infraestructura y Subdivisión Jurídica DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Normativa Aplicable Concepto de Obra Pública y Contrato de Obra Pública Procedimientos Más detalles VENTA DE ACTIVOS FIJOS INMUEBLES NO OPERACIONALES CONDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES JULIO 2012
PLIEGO DE CONDICIONES PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N2522 PARA LA ADQUISICIÓN DE 15 COMPRESORES para los coches SCANIA Ref. Scania 1745702 Ref. Knorr K009403000 (C/03002897) Página 1 PLIEGO DE CONDICIONES Más detalles TERMINOS DE REFERENCIA ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA BASE DE DATOS ORACLE
TERMINOS DE REFERENCIA ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA BASE DE DATOS ORACLE 1. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE Este proceso de contratación se rige por los Principios Constitucionales indicados en el artículo 209, Más detalles LICITACIÓN PÚBLICA N 05/2013
LICITACIÓN PÚBLICA N 05/2013 BASES ADMINISTRATIVAS DESARROLLO DE SISTEMA DE PRESUPUESTO VERSIÓN WEB MAYO 2013 1.- ANTECEDENTES GENERALES La Empresa Portuaria Arica, en adelante EPA, dentro de sus políticas Más detalles INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº - 2012 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº - 2012 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES OBJETO 1). La Intendencia Departamental de Maldonado, en adelante la Intendencia llama a Licitación Más detalles DOCUMENTO BASE DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE TELEFONÍA IP Y CALL CENTER COMPARACION DE PRECIOS DIDA-CCC-CP-04/2015
REPÚBLICA DOMINICANA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS -DIDA- DOCUMENTO BASE DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE TELEFONÍA IP Y CALL CENTER COMPARACION DE Más detalles Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca Secretaria de Planificacion Comunal
BASES GENERALES A.1 INTRODUCCION Las presentes Bases Administrativas regulan los aspectos administrativos, financieros, económicos y legales involucrados en la licitación pública de la implementación de Más detalles PROCESO DE SOLICITUD SIMPLIFICADA DE OFERTAS No. 711 de 2015
Página 1 de 9 PROCESO DE SOLICITUD SIMPLIFICADA DE OFERTAS No. 711 de 2015 FECHA Octubre de 2015 DENDENCIA QUE PRESENTA LA Oficina de Gestión de la Información NECESIDAD FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Más detalles CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION PARA SUMINISTRO E INSTALACION SILLA SALVA ESCALERAS
CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION PARA SUMINISTRO E INSTALACION SILLA SALVA ESCALERAS 1 1. OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA SALVA ESCALERAS PARA DISCAPACITADOS SOPORTE TECNICO: El proveedor Más detalles ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD R E U N I D O S De una parte, RED CIENTÍFICA PERUANA RCP, con RUC N. 20111451592, constituida y regida bajo las leyes de la República del Perú, con domicilio legal en Av. Pablo Más detalles INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº.../ 2012 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº.../ 2012 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES OBJETO 1). La Intendencia Departamental de Maldonado, en adelante la Intendencia llama a Licitación Más detalles INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO) - Contratación de Obras - Prefacio
INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO) - Contratación de Obras - Prefacio Estas Instrucciones a los Oferentes (IAO) proporcionan información relevante para la preparación de las ofertas, el acto de apertura Más detalles CONTRATACION DE SEGUROS EN LA AVIACION CIVIL
CONTRATACION DE SEGUROS EN LA AVIACION CIVIL Resolución de la Aviación Civil 65 Registro Oficial 284 de 14-mar.-2001 Ultima modificación: 07-feb.-2006 Estado: Vigente EL CONSEJO NACIONAL DE AVIACION CIVIL Más detalles LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ASDE-CS-LPN-2014-01
PROVINCIA SANTO DOMINGO Ayuntamiento del Municipio Santo Domingo Este ALCALDÍA MUNICIPAL Año de la Mesa Municipal para la Seguridad Ciudadana y los Servicios del 9-1-1 en SDE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Más detalles PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA COMPRA DE UN SOFTWARE EXCHANGE
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA COMPRA DE UN SOFTWARE EXCHANGE INCISO: 08- MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA Unidad Ejecutora 001 DIRECCION GENERAL DE SECRETARIA Licitación Abreviada Más detalles Vida Individual 50 Bancomer. Condiciones Generales
Vida Individual 50 Bancomer Condiciones Generales CONDICIONES GENERALES Vida Individual 50 Bancomer I. DEFINICIONES 1. INSTITUCIÓN Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer. 2. Más detalles PROCEDIMIENTO POR EXCLUSIVIDAD APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No. CCC-007-2015 DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE INDOTEL
PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE ENCARGE DE REALIZAR LAS LABORES DE ADECUACIÓN DE LA PLATAFORMA DE TELEFONÍA DEL INDOTEL Y EL CONTACT CENTER Más detalles PLIEGO DE CONDICIONES PARA EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL HOSPITAL SAN FRANCISCO. Juticalpa, Olancho Julio del 2015.
PLIEGO DE CONDICIONES PARA EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL HOSPITAL SAN FRANCISCO Juticalpa, Olancho Julio del 2015. 1. AVISO DE LICITACIÓN Juticalpa, Olancho, Honduras C.A., 23/07/2015 Más detalles INVITACIÓN A COTIZAR No. 025
INVITACIÓN A COTIZAR No. 025 1. Introducción La Fundación Empresas Públicas de Medellín, a través del Programa de La Alcaldía, Medellín Digital, realiza la invitación a cotizar para adquirir el servicio Más detalles EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. APROBACIÓN INFORME DEFINITIVO EVALUACIÓN OFERTAS ECONÓMICAS Y APROBACIÓN DECLARATORIA DE DESIERTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-EDEESTE-06-2013 Más detalles REUNIDOS De una parte, D./Dña., mayor de edad, [estado civil], con domicilio en, y con NIF nº,
Contrato de diseño de página web Modelo de encargo a un diseñador para la creación de unos diseños que reúnan unas características determinadas. Esta relación jurídica se corresponde con el arrendamiento Más detalles 4. Asimismo, los medios materiales no quedan determinados. Qué medios materiales se le van a exigir para tal fin?
En contestación a escrito de un particular, formulando consulta sobre diversas cuestiones derivadas de las últimas modificaciones normativas en materia de seguridad privada, en relación con la posibilidad Más detalles REGLAMENTO INTERNO DE CONTRATACIÓN DE SEGUROS EL H. CONSEJO PROVINCIAL DE LOJA CONSIDERANDO:
REGLAMENTO INTERNO DE CONTRATACIÓN DE SEGUROS EL H. CONSEJO PROVINCIAL DE LOJA CONSIDERANDO: Que, es necesario que el Honorable Consejo Provincial de Loja cuente con un instrumento jurídico interno para Más detalles CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA COPIAS DE SEGURIDAD REMOTAS
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA COPIAS DE SEGURIDAD REMOTAS ENTRE De una parte, GUARDIAN SOFTWARE S.L. domiciliada en Barcelona en Vía Augusta 59 (Edif. Mercuri) desp. 405, con N.I.F. Más detalles SECRETARÍA DE FINANZAS
11 de agosto de 2006 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 17 SECRETARÍA DE FINANZAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS OTORGADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS Y CELEBRACIÓN DE CONTRATOS Más detalles Suministro de Raciones nutricionales tipo desayuno, almuerzo y comida para los trabajadores oficiales (14) del SENA CLEM TULUA, Regional Valle.
Suministro de Raciones nutricionales tipo desayuno, almuerzo y comida para los trabajadores oficiales (14) del SENA, Regional Valle. CLEM TULUÁ TULUÁ, 19 DE ENERO DE. 1 Suministro de Raciones nutricionales Más detalles Construyendo un Togüi para todos
INVITACIÓN PRIVADA SELECCIÓN DE INTERMEDIARIO DE SEGUROS CORPORACION CENTRO MANIZALES La Corporación Centro Manizales se permite invitarlos a presentar propuesta para asesorar de manera permanente y prestar Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 14
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Artículo 32
 artículo 32
 artículo 209
 Resolución 
 RESOLUCIÓN