Source: http://consejomagistratura.gov.ar/index.php/administracion-general/71-actividades
Timestamp: 2020-02-26 19:17:09+00:00

Document:
Administración General <="<" /> <="<" />
Última actualización en Martes, 18 Febrero 2020 10:40
Sesión del 20 de febrero de 2020
A las 14.30 horas
1. – El proyecto de acta de la sesión del día 28 de noviembre de 2019.
2. – El informe de la Presidencia sobre la actividad desarrollada.
3. – El informe de la Secretaría sobre los asuntos ingresados.
4. – Establecer el día y horario de sesiones ordinarias de la Comisión.
5. – Integración de las sub-comisiones y reasignación de las
precalificaciones de antecedentes de los concursos en trámite.
6. – La consideración de las nuevas vacantes producidas con posibilidad
de ser acumuladas a concursos en trámite:
a) la vacante generada por la renuncia del doctor Rodolfo Bustos
Lambert del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25 de la
Capital, en el Concurso N°422, destinado a cubrir tres cargos de
vocal en los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional Nº 9 -2
cargos y 10 -1 cargo- de la Capital,
b) la vacante generada por la renuncia de la Doctora Dora Mariana
Gesualdi del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 5
de la Capital, en el Concurso N°435, destinado a cubrir dos cargos
de juez en los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil
N°3 y 64 de la Capital.
7. – Tratamiento de las resoluciones que disponen el sorteo de los
integrantes del Jurado que intervendrán en los concursos destinados a
cubrir un cargo de juez en el Juzgado Federal de Primera Instancia de la
Seguridad Social N° 5 de la Capital, un cargo de vocal en la Cámara
Federal de la Seguridad Social, Sala II, y un cargo de vocal de la Sala II
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal
8. – Tratamiento de la propuesta de la Escuela Judicial del Curso
“Programa de Capacitación en Materia de Perspectiva de Género”
(Resolución Nº 269/19 del Consejo de la Magistratura).
9. – Tratamiento de la propuesta de la Escuela Judicial del curso del
PROFAMAG: “Libertad de expresión, acceso a la información pública y
seguridad de los periodistas”.
10.– Tratamiento de la propuesta de Postulantes Docentes surgidos de la
Convocatoria Pública para dictar Cursos existentes del PROFAMAG.
11.– Tratamiento de la propuesta de asignación de horas cátedra a los
asesores pedagógicos de la Escuela Judicial, Dr. Gustavo Temporelli y
Prof. Silvia Púlice.
Dra. Graciela Camaño
Última actualización en Lunes, 17 Febrero 2020 11:44
1º) Proyecto de acta correspondiente a la Sesión Plenaria del día 14/11/19.
2º) Informe de la Presidencia.
3º) Informe de las Presidencias de las Comisiones.
4º) Informe de la Secretaría General.
5º) Informe de la Administración General.
6º) Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial.
* Dictamen 45/19, por medio del cual se propone: 1º) Disponer la baja de la doctora Carolina Szelagowski de la Lista de Jurados aprobada por las resoluciones CM Nº 131/19, 218/19 y 268/19, y 2º) Incorporar a dicha lista a los magistrados Carlos Alberto Mahíques y Juan Ignacio Pérez Curci, conforme el anexo de la presente.
* Dictamen 46/19, por medio del cual se propone la aprobación de los arts. 1º, 8 inc. f), 20 inc. j), 22, 23 y 24 del Reglamento de la Escuela Judicial.
7º) Comisión de Disciplina y Acusación.
* Expte. 340/2016, caratulado “Carrizo Erica del Valle y Otros c/ Dr. Rago Gallo Leopoldo (Juez Federal)”.
Fecha de la denuncia: 24/10/16.
* Expte. 359/2016, caratulado “Bayarri Juan Carlos y Perez Galindo Carlos c/ Dres. Borisnky Mariano y Gemignani Juan Carlos”.
Fecha de la denuncia: 11/11/16.
8º) Comisión de Administración y Financiera.
* Ratificación del Acta Complementaria Nº7 suscripta por el Presidente Ricardo Recondo en el marco del Convenio Marco de Cooperación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para la provisión de material informático (Expte. 15-14657/19, “Adquisición de cuatro mil computadoras personales en el ámbito del Poder Judicial de la Nac.”).
* Dictamen 93/19, en el expediente 16-05861/19, por medio del cual se propone hacer lugar a la solicitud de reconocimiento de la bonificación adicional por título de Licenciada en Economía a la agente Paloma Becerra, de conformidad con lo previsto en el apartado I, inciso a), del artículo 44 del decreto Nº 4107/84 y, en consecuencia, autorizar el pago adicional a partir de la presentación de la certificación pertinente.
* Dictamen 94/19, en el expediente 13-01529/17, por medio del cual se propone 1º) hacer lugar al pago de los honorarios regulados a favor de la perito traductora Herminia Elena Gabrielle Mari Vollenbroek por la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000.-) en la causa nº1606/16 que tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico nº 11 de la Capital Federal, por las razones expuestas en los considerandos 11º, 12º y 13º de la presente, y 2º) remitir las presentes actuaciones a la Administración General a fin de la prosecución del trámite de conformidad con lo dispuesto en al Resolución CM 339/16.
* Dictamen 95/19, en el expediente 16-04213/18, por medio del cual se propone: 1º) hacer lugar –por excepción- al recurso jerárquico interpuesto, dejar sin efecto la decisión del Administrador General y, en consecuencia, disponer la liquidación y pago de la subrogación realizada por el Secretario, Dr. Nahuel Martín Perlinger, Secretario General de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, por el período comprendido entre los días 14 de febrero y 2 de marzo del año de 2018, en los términos del artículo 4º del “Régimen de compensación para las subrogaciones de los Secretarios del Poder Judicial de la Nación” (Resolución CM Nº 243/16); 2º) Disponer que la liquidación de haberes se practique en base a la remuneración que percibe quien desempeña el cargo de Director de la Oficina Judicial.
* Dictamen Nº 96/19, en el expediente Nº 14-04666/10, por medio del cual se propone rechazar -en cuanto al fondo- la denuncia de ilegitimidad presentada por la firma Ashoka Construcciones SA, por las consideraciones de hecho y de derecho expuestas en el dictamen SAJ Nº 1956/19 de la Administración General.
* Dictamen Nº 97/19, en el expediente Nº 16-19706/15, por medio del cual se propone rechazar el recurso jerárquico interpuesto contra la Resolución 2071/17 de la Administración General del Poder Judicial de la Nación.
* Dictamen Nº 98/19, en el expediente Nº 16-10359/18, por medio del cual se propone rechazar el recurso jerárquico interpuesto contra la Resolución Nº 348/19 del Administración General del Poder Judicial de la Nación.
* Dictamen Nº 99/19, en el expediente Nº 16-17490/18, por medio del cual se propone: 1º) Declarar formalmente admisible el recurso jerárquico interpuesto por la Sra. Ceballos, por haber sido deducido y fundado en forma temporánea. 2º) Rechazar el recurso impetrado por las consideraciones vertidas en la presente y, en consecuencia, confirmar la resolución AG 832/19.
* Dictamen Nº 100/19, en el expediente Nº 16-11207/17, por medio del cual se propone: 1º) Declarar formalmente admisible el recurso jerárquico interpuesto por el Señor Palombo por haber sido deducido y fundado en forma temporánea. 2º) Rechazar el recurso impetrado, por las consideraciones vertidas en la presente y, en consecuencia, confirmar la resolución AG Nº 199/19. 3º) Encomendar a la Administración General del Poder Judicial de la Nación que revise la procedencia del pago correspondiente a la compensación de feria por los 5 días trabajados durante julio/14, el que no se ajustaría al informe obrante a fojas 32 y, en su caso que promueva por la vía pertinente el recupero del monto abonado en demasía.
* Dictamen Nº 101/19, en el expediente AAD 162/19, por medio del cual se propone prestar conformidad a la suscripción del Acta complementaria Nº 1 al Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, que obra agregado como anexo I que forma parte de la presente, debiendo tenerse presente lo manifestado en el considerando 6º.
* Dictamen Nº 102/19, en el expediente Nº 16-15463/17, por medio del cual se propone: 1º) Rechazar el recurso jerárquico interpuesto contra la resolución Nº 761/18 de la Administración General del Poder Judicial de la Nación por extemporáneo y 2º) Desestimar el trámite de las presentes actuaciones como denuncia de ilegitimidad.
* Dictamen Nº 103/19, en el expediente Nº 16-07471/19, por medio del cual se propone: 1º) hacer lugar -por excepción- al recurso jerárquico interpuesto, dejar sin efecto la decisión del Administrador General, y en consecuencia, disponer la liquidación y pago de la subrogación realizada por el Dr. Jorge Rodríguez Berdier, Secretario de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa, en la Secretaría de Ejecución de dicho tribunal, por el periodo comprendido entre los días 25 de febrero al 14 de abril de 2019, en los términos del art. 4º del “Régimen de Compensación para las subrogaciones de los Secretarios del Poder Judicial de la Nación” (resolución CM 243/16). 2º) Disponer que la liquidación de haberes se practique en base a la remuneración que percibe quién desempeña el cargo de Secretario de Ejecución del Tribunal Oral.
* Dictamen Nº 104/19, en el expediente Nº 16-03726/19, por medio del cual se propone hacer lugar al recurso jerárquico interpuesto por la Dra. Analía Victoria Romero contra la resolución del Administrador General Nº 776/19, de fecha 15 de abril 2019 y, en consecuencia, proceder a la liquidación y pago de las sumas adeudadas de conformidad con lo establecido en el considerando 16º de la presente.
* Dictamen Nº 105/19, en el expediente Nº 16-22126/18, por medio del cual se propone rechazar el recurso jerárquico interpuesto contra la resolución Nº148/19 de la Administración General del Poder Judicial de la Nación.
* Dictamen Nº 106/19, en el expediente Nº 16-00959/19, por medio del cual se propone remitir las presentes actuaciones a la CSJN, a fin de que se sirva determinar si corresponde acceder –de manera excepcional- a compensar los 5 (cinco) días de feria de julio de 2016, no gozados por la Dra. Marina Pasten de Ishihara, conforme lo dispuesto en el art. 17º del Reglamento de Licencias.
* Dictamen Nº 107/19, en el expediente Nº 13-23713/17, por medio del cual se propone rechazar el recurso jerárquico interpuesto por la perito contadora María Eugenia Mezzanotte Amat contra la resolución AG Nº 318/19.
* Dictamen Nº 108/19, en el expediente Nº 16-09906/18, por medio del cual se propone hacer lugar a la solicitud de reconocimiento de la bonificación adicional por el título de Lic. en Ciencia Política a favor de la agente Paulina Ailin Aliaga, con los alcances establecidos en los considerandos 6º y 7º.
* Dictamen Nº 109/19, en el expediente Nº 14-16517/18, por medio del cual se propone hacer lugar a la solicitud de reconocimiento de la bonificación adicional por título a favor del agente Ricardo Norberto Rainero con los alcances establecidos en los considerandos 6º y 7º y sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en el art. 8º del RJN.
* Dictamen Nº 110/19, en el expediente Nº 14-09881/18, por medio del cual se propone rechazar la solicitud de reconocimiento de la bonificación adicional por título de Lic. en Diseño de Interiores de la agente Agostina Merino en virtud de los señalado en el considerando 11º.
* Dictamen Nº 111/19, en el expediente Nº 13-15033/16, por medio del cual se propone autorizar al señor Presidente del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación o a quién designe a tal efecto a iniciar las negociaciones pertinentes a fin de arribar a una solución de común acuerdo, de conformidad con la cláusula 4º del Convenio Marco de Cooperación aplicable al sub lite.
* Dictamen Nº 112/19, en el expediente Nº 16-10771/19, por medio del cual se propone: 1º) Prestar conformidad a la suscripción del “Convenio entre la Administración Nacional de la Seguridad Social y el Consejo de la Magistratura para la implementación del programa ‘ANSES va a tu trabajo’”, que obra como Anexo I de la presente, debiéndose tener en cuenta lo manifestado en el considerando 10º. 2º) Autorizar al Sr. Presidente del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación a su suscripción en su carácter de representante legal del Cuerpo.
* Dictamen Nº 113/19, en el expediente Nº 16-13194/18, por medio del cual se propone: 1º) Prestar conformidad a la suscripción del Convenio específico entre la Universidad de Morón y el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación que como Anexo I forma parte de la presente. 2º) Autorizar al Sr. Presidente del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación a su suscripción en su carácter de representante legal del Cuerpo.
* Dictamen Nº 114/19 en el expediente 13-19937/17, por medio del cual se propone rechazar el recurso jerárquico interpuesto contra la Resolución AG Nº 2075/19 de la Administración General del Poder Judicial de la Nación por extemporáneo.
*Dictamen Nº 1/20 en el expediente 13-07222/18, por medio del cual se propone rechazar el recurso jerárquico incoado por el perito Ho Jae Lee contra la Resolución AG Nº 945/19.
* Dictamen Nº 2/20 en el expediente 13-17929/18, por medio del cual se propone 1º) hacer lugar al recurso jerárquico impetrado y ordenar –por vía de excepción- la liquidación y pago de los honorarios profesionales regulados a la perito Gabriela Palacín en la causa Nº 1150/14, remitiendo las presentes actuaciones a la Administración General del Poder Judicial de la Nación. 2º) Ordenar a la Administración General del Poder Judicial de la Nación impulsar el procedimiento tendiente a la repetición de las sumas abonadas ante el Ministerio Público Fiscal de la Nación.
* Dictamen Nº 3/20 en el expediente 13-09240/17, por medio del cual se propone 1º) rechazar el recurso jerárquico interpuesto contra la resolución AG Nº 452/19 de la Administración General del Poder Judicial de la Nación por extemporáneo. 2º) Desestimar el trámite de las presentes actuaciones como denuncia de ilegitimidad.
* Dictamen Nº 4/20 en el expediente 14-08573/19, por medio del cual se propone 1º) hacer lugar a la solicitud de la arquitecta Andrea Alejandra Lorenzo y otorgar la bonificación por la antigüedad en su título de arquitecta, considerando la fecha de otorgamiento de dicho título universitario, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto PEN Nº 1417/87 y la reglamentación aprobada por la acordada CSJN Nº 25/87. 2º) Liquidar las sumas resultantes por la antigüedad en el título, conforme lo expuesto en el considerando Nº 6.
* Dictamen Nº 5/20 en el expediente 13-06719/17, por medio del cual se propone rechazar los recursos interpuestos por los agentes Alegre y Saleme contra la Resolución AG Nº 4352/17, por resultar extemporánea.
* Dictamen Nº 6/20 en el expediente 14-24584/18, por medio del cual se propone hacer lugar a la solicitud de reconocimiento de la bonificación adicional por título de abogado del agente Boulanger Roberto Eduardo con el alcance establecido en los considerandos 11º, 12º y 13º.
* Resoluciones de la Comisión de Administración y Financiera aprobadas en su sesión del día 5/2/2020.
* Resolución 1/20 en el expediente 17-24480/18, por medio de la cual se resuelve prestar conformidad con el proyecto de acto administrativo y con el Pliego de Bases y Condiciones obrante a fs. 180/197 (adquisición de 2 Firewall interno de Core), debiendo tenerse presente lo manifestado en el considerando 8º.
* Resolución 2/20 en el expediente 13-01343/19, por medio de la cual se resuelve prestar conformidad a la suscripción, por parte de la Administración General, del Proyecto de Convenio de pago con la firma ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA para el cobro extrajudicial de los montos cubiertos por las pólizas de seguro oportunamente contratadas con más intereses hasta su total y efectiva cancelación, que forma parte de la presente como Anexo I. 2º) Reiterar lo dispuesto respecto a la continuación de las acciones contra la contratista BONALDI CONSTRUCCIONES SRL – ESTUDIO ING. VILLA SRL, para el cobro de la diferencia de los montos que por todo concepto se adeuden a este Poder Judicial de la Nación.
* Resolución 3/20 en el expediente 13-16660/19, por medio de la cual se resuelve prestar conformidad con el proyecto de acto administrativo obrante a fs. 85/86 y al Pliego de Bases y Condiciones acompañado a fs. 87/96 (renovación del servicio de soporte y mantenimiento de licencias de base de datos Oracle y subproductos), con la observación manifestada en el punto 16º) –segundo párrafo-.
* Resolución 4/20 en el expediente 17-10884/18, por medio de la cual se resuelve prestar conformidad con el proyecto de acto administrativo y al Pliego de Bases y Condiciones que obra como Anexo de fs. 332/354 (contratar la adquisición de una solución SIEM que permita recolectar eventos de diferentes plataformas).
* Resolución 5/20 en el expediente 13-15626/16, por medio de la cual se resuelve prestar conformidad con el proyecto de acto administrativo obrante a fs. 555/556 y el Pliego de Bases y condiciones de fs. 557/587 (equipos de aire acondicionado y modificación instalación eléctrica – edificio Libertad 731).
* Resolución 6/20 en el expediente 13-08839/19, por medio de la cual se resuelve rechazar la solicitud de renegociación de precios efectuada por la empresa DATASTAR ARGENTINA SA, y prestar conformidad con la opción de prórroga del servicio ejercida durante un plazo de doce (12) meses contados desde la fecha de finalización del contrato, en las mismas condiciones y precios pactados en la Orden de Compra Nº 176/17.
9º) Cuerpo de Auditores.
* Informe de gestión del Fuero del Trabajo en el marco del Plan de Auditoría de Gestión del Fuero del Trabajo de la Capital Federal (Expte. AAD 140/2016, caratulado “Solicitud. Plan de Auditoría de Gestión del fuero del Trabajo de la Capital Federal. Res. 654/16 CM”).
10º) Expte. 190/2019, caratulado “López Juan Manuel (Diputado Nacional) s/ act. del Dr. Lugones Alberto (Consejero).”
11º) Expte. AAD 228/2019, caratulado “Culotta Juan Manuel (Pte. Com. Selección) s/ solicita información sumaria en Concurso Nº 433”.
12º) Expte. AAD 20/2019, caratulado “Reglas de Brasilia – el PACCTO S/ Actividades del Año 2019” (postulación de candidatos para integrar las comisiones).
13º) Expte. AAD 88/2016, caratulado “Proyecto de Digesto Jurídico del Consejo de la Magistratura del P.J.N.”. –Actualización presentada por el Dr. Luis Devoto-
14º) Informe Anual del Registro de procesados con prisión preventiva -Ley 24.390, art. 9-.
15º) Expte. AAD 4/2020, caratulado “Bedetta Carlos (Adm. Gral. PJN) s / solicita sumario – Interrupción Sistema Gestión Judicial”.
Última actualización en Miércoles, 19 Febrero 2020 09:32
Reunión del día 20 de febrero de 2020
Horario: a continuación del plenario.
1°) Consideración del proyecto de acta de la sesión anterior.
2°) Informe de Presidencia.
3°) Informe de la Administración General.
4°) Informe de la Secretaría y asuntos ingresados.
LICITACIONES - PLIEGO
5°) Expediente nº 13-03784/17 “Autorizar el llamado a Licitación Pública, a fin de contratar el servicio de mantenimiento y adecuaciones de la instalación termomecánica del edificio sito en Sarmiento nº 877 (CABA), sede de la Oficina de Administración y Financiera” ($15.261.548,97.-).
6°) Expediente nº 17-16037/19 “Autorizar el llamado a Licitación Pública a fin de contratar una solución firewall de aplicación web a fin de garantizar la seguridad informática de este Poder Judicial” ($31.020.255,00.-).
LICITACIONES ADJUDICACIÓN
7°) Expediente nº 13-19782/19 “Aprobar la Contratación Directa –adjudicación simple interadministrativa- y autorizar la suscripción del Convenio Interadministrativo a fin de contratar el servicio de Policía Adicional con la Policía Federal Argentina” ($58.460,00.-).
8°) Expediente nº 13-22776/16 “Aprobar la Licitación Pública nº 395/19 a efectos de contratar las adecuaciones de la instalación termomecánica del edificio sede de la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social, sito en Lavalle 1268 (CABA), y su servicio de mantenimiento” ($13.000.000.-).
LICITACIONES – AMPLIACIÓN DE PLAZO
9°) Expediente nº 14-04973/17 “Autorizar la prórroga y ampliación del plazo contractual solicitado por la firma ‘TALA CONSTRUCCIONES SA’, contratista de la obra para instalar el Juzgado Federal de Campana”.
10°) Expediente nº 13-18623/18 “Autorizar la prórroga de la locación del inmueble sito en la calle Belgrano nº 1170 de la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe, sede del Juzgado Federal de Primera Instancia del asiento” ($15.176.154,00.-).
ANTIGÜEDAD EN EL TÍTULO
11°) Expediente nº 16-17486/18 “Tratamiento del beneficio por antigüedad en el título a la agente Vera María Noel (Prosecretaria Administrativa)”. Consejero Relator Dr. Mas Velez y Presentación del Dr. Culotta.
12°) Expediente nº 13-06556/19 “Presentación formulada por la Administración General a fin de modificar el artículo 4º de la Resolución CM nº 617/05 (Régimen de Viáticos)”.
13°) Expediente AAD nº 236/19 “Presentación efectuada por la Oficina de Enlace para que se instrumente el incremento de dos (2) módulos de su Caja Chica”.
14°) Expediente AAD nº 235/19 “Presentación formulada por los Consejeros Alberto Lugones y Juan Manuel Culotta respecto a la liquidación y pago de las subrogancias de magistrados en causas que investigan delitos de lesa humanidad”.
15°) Expediente nº 13-25547/18 “Tratamiento del Recurso Jerárquico interpuesto por el perito Martillero Público Vicente Mario Cozza contra la Resolución AG nº 1285/19 que le denegó el pago de honorarios”. Consejero Relator Dr. Mas Velez.
16°) Expediente nº 13-03709/18 “Tratamiento del Recurso Jerárquico interpuesto por los Dres. Luís Alberto Imas, Alfredo Ruíz Paz y Víctor Horacio Bianco contra la Resolución AG nº 2191/18 que denegó el pago por viáticos”. Consejera Relatora Dra. Iturrez de Cappellini.
17°) Expediente nº 13-17550/18 “Tratamiento del Recurso Jerárquico interpuesto por ‘KIT Limpieza SRL’ contra la Resolución AG nº 1876/18 que resolvió una adjudicación”. Consejera Relatora Dra. Iturrez de Cappellini.
18°) Expediente nº 16-20001/18 “Tratamiento del Recurso Jerárquico interpuesto por la Dra. Lucia Roude contra la Resolución AG nº 3597/18 que resolvió denegar el pago por subrogancia”. Consejera Relatora Dra. Iturrez de Cappellini.
19°) Expediente nº 16-17767/18 “Tratamiento del Recurso Jerárquico interpuesto por el Dr. Alberto Seijas contra la Resolución AG nº 386/19 que le denegó el pago por subrogancia”. Consejero Relator Dr. Lugones.
20°) Expediente nº 16-05177/19 “Tratamiento del Recurso Jerárquico interpuesto por la Dra. Patricia Beatriz García contra la Resolución AG nº 1544/19 que le denegó el pago por subrogancia”. Consejero Relator Dr. Lugones.
21°) Expediente nº 16-02393/18 “Tratamiento del Recurso Jerárquico interpuesto por la Dra. Daniela Susana Anocibar contra la Resolución AG nº 3478/18 que le denegó el pago por subrogancia”. Consejero Relator Dr. Lugones.
Usted está aquí: Home Administración General Actividades

References: artículo 44
 Resolución 
 artículo 4
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 2
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 4
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución