Source: https://www.supervazby.cz/obchodni-podminky
Timestamp: 2019-02-18 15:29:06+00:00

Document:
Všeobecné obchodní podmínky | SuperVazby.cz
+420 228 884 517
Všeobecné obchodní podmínky webu SuperVazby.cz
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Zhotovitele a Objednatele vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy o dílo prostřednictvím online platformy dostupné na adrese www.SuperVazby.cz.
Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Odchylná ujednání ve Smlouvě o dílo mají přednost před ustanoveními VOP.
Online platforma je webové rozhraní umístěné na webové stránce dostupné na adrese www.SuperVazby.cz.
Provozovatel online platformy na adrese www.SuperVazby.cz je obchodní korporace SuperThesis s.r.o., IČ: 07555407, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 108771, se sídlem Brno - Trnitá, Zvonařka 137/14, 617 00. Kontaktní email je: podpora@supervazby.cz, kontaktní tel. č. je: +420 228 884 517.
Zhotovitelem je obchodní společnost uvedená v seznamu zhotovitelů, podnikající zejména v oblasti zhotovování vazby a tisku materiálů (dále jen „díla“). Kontaktní email je: podpora@supervazby.cz, kontaktní tel. č. je: +420 228 884 517.
Objednatelem je svéprávná fyzická osoba nebo k právnímu jednání způsobilá právnická osoba, která se Zhotovitelem uzavře Smlouvu o dílo.
Objednatelem - spotřebitelem se rozumí svéprávná fyzická osoba, která uzavírá Smlouvu o dílo se Zhotovitelem pro své soukromé, nepodnikatelské účely.
Distributorem je třetí osoba odlišná od Zhotovitele nebo Objednatele, pomocí které je dodáno dílo od Zhotovitele k Objednateli.
Distributorem jazykových korektur na stránce https://supervazby.cz/objednavka/korektura/ je společnost BePositive Group s.r.o., IČ: 05232317, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 260372, se sídlem Praha 3 – Žižkov, Jičínská 1786/49, 130 00. Kontaktní email je: podpora@supervazby.cz, kontaktní tel. č. je: +420 228 884 517.
Dílem se rozumí zhotovení tiskové a/nebo vazačské práce dle pokynů a součinnosti Objednatele za níže uvedených podmínek.
Účelem díla je vytvořit tiskové a/nebo vazačské práce, jejíž text dodá objednatel ve formátu PDF.
Pro objednání díla vyplní Objednatel objednávkový formulář na online platformě. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
objednávaném díle,
způsobu úhrady ceny díla, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného díla a
informace o nákladech spojených s dodáním díla.
Objednatel je povinen v objednávce vyplnit jednotlivé body a dále zejména.:
uvést správný počet černobílých a barevných stran k tisku, v případě že strany nebudou zadány správně, je zhotovitel oprávněn požadovat doplatek za tisk správného počtu stran,
připojit závěrečnou práci ve formátu a zkontrolovat formát a nahrávaný soubor. Zhotovitel nenese odpovědnost za špatné formátování textu práce.
vybrat konkrétní odběrné místo, ve kterém si dílo převezme - přehled odběrných míst je uveden na adrese http://www.supervazby.cz/odberna-mista.
Údaje uvedené v odstavci 1. a 2. tohoto článku dále společně jen jako „objednávka“.
Před odesláním objednávky je Objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle Objednatel Zhotoviteli kliknutím na tlačítko „Dokončit“ nebo „Dokončit a zaplatit“ v případě platby online metodou. Údaje uvedené v objednávce jsou Zhotovitelem považovány za správné.
Odeslání objednávky se považuje za takový úkon Objednatele, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané dílo, cenu, osobu objednatele, způsob úhrady ceny, místo převzetí, a je pro smluvní strany závazným návrhem Smlouvy o dílo. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito VOP na webové stránce a potvrzení Objednatele o tom, že se s těmito VOP seznámil.
Zhotovitel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Objednateli potvrdí, a to na emailovou adresu Objednatele uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.
Zhotovitel průběžně informuje Objednatele o stavu objednávky pomocí zprávy poslané na emailovou adresu Objednatele nebo pomocí SMS zprávy na tel. číslo Objednatele uvedené v objednávce.
Veškerá prezentace děl umístěných na online platformě je informativního charakteru a Zhotovitel není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto díla. Údaj o termínu zhotovení díla uvedený na online platformě je předběžný, a v případě, že by nemohl být dodržen, bude Zhotovitel neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele.
Online platforma obsahuje informace o díle, a to včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny díla zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na online platformě. Tímto ustanovením není omezena možnost Zhotovitele uzavřít Smlouvu o dílo za individuálně sjednaných podmínek.
Online platforma obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním díla. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním díla uvedené na online platformě platí pouze v případech, kdy je dílo doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.
Zhotovitel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (rozsah díla, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
Návrh Smlouvy o dílo ve formě objednávky má platnost sedm dnů.
Smluvní vztah mezi Zhotovitelem a Objednatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Zhotovitelem zasláno Objednateli emailem na emailovou adresu Objednatele.
V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Zhotovitel splnit, zašle Objednateli na emailovou adresu Objednatele nebo sdělí telefonicky na tel. č. Objednatele pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko Objednatele.
Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Smlouvy o dílo a Smlouva o dílo je v takovém případě uzavřena až akceptací Objednatele prostřednictvím emailové zprávy.
Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy o dílo. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy o dílo (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
III. Cena díla a platební podmínky
Cenu díla a případné náklady spojené s dodáním díla dle Smlouvy o dílo může Objednatel uhradit Zhotoviteli následujícími způsoby:
bezhotovostně prostřednictvím platební brány ČSOB po odeslání objednávky;
bezhotovostně prostřednictvím platebního terminálu při osobním odběru, pokud je takový terminál v místě odběru k dispozici;
v hotovosti při osobním odběru, pokud je tento způsob platby v daném místě odběru k dispozici.
Společně s cenou za dílo je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli také náklady spojené s balením a dodáním díla ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním díla.
Zhotovitel nepožaduje od Objednatele zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. III. odst. 5 těchto VOP ohledně povinnosti uhradit cenu díla předem.
V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí díla. V případě bezhotovostní platby je cena splatná do 2 dnů od uzavření Smlouvy o dílo.
V případě bezhotovostní platby je Objednatel povinen uhradit cenu díla společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Objednatele uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele.
Zhotovitel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Objednatele nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé ceny díla ještě před odesláním díla Objednateli.
Případné slevy z ceny díla poskytnuté Zhotovitelem Objednateli nelze vzájemně kombinovat.
Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Zhotovitel ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy o dílo Objednateli daňový doklad - fakturu. Zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví Zhotovitel Objednateli po uhrazení ceny díla a zašle jej v elektronické podobě na emailovou adresu Objednatele nebo ho předá vytištěný při osobním převzetí.
IV. Přeprava a dodání díla
Objednatel si může vybrat z těchto způsobů dodání díla:
osobní převzetí na odběrných místech distributorů;
osobní převzetí na odběrném místě zhotovitele;
doručení kurýrem na adresu Objednatele.
Přehled odběrných míst je uveden na adrese http://www.supervazby.cz/odberna-mista.
Je-li Zhotovitel podle Smlouvy o dílo povinen dodat dílo na místo určené Objednatelem v objednávce, je Objednatel povinen převzít dílo při dodání.
V případě, že je z důvodů na straně Objednatele nutno dílo doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním díla, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
Při převzetí díla od přepravce je Objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů díla a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Objednatel zásilku od přepravce převzít.
Objednatel - Spotřebitel (dále jen „Spotřebitel“) bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku, nemá právo odstoupit od smlouvy o dílo mimo jiné:
z důvodu, že dílo bylo splněno s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy o dílo a na tuto skutečnost byl objednatel upozorněn Zhotovitelem před uzavřením Smlouvy o dílo (formou těchto VOP),
z důvodu, že se jedná o dílo, které bylo upraveno podle přání Objednatele nebo pro jeho osobu.
Z jiných důvodů než je uvedeno v čl. 1 bodu a) a b) těchto VOP má Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy o dílo odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí díla, přičemž v případě, že předmětem Smlouvy o dílo je několik druhů děl nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky díla. Odstoupení od Smlouvy o dílo musí být Zhotoviteli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
Pro odstoupení od Smlouvy o dílo z jiných důvodů než je uvedeno v čl. 1 bodu a) a b) těchto VOP může Spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný Zhotovitelem, jenž tvoří přílohu č. 2 těchto obchodních podmínek. Odstoupení od Smlouvy o dílo objednatel zašle na adresu sídla Zhotovitele. Pro doručování odstoupení od Smlouvy platí ustanovení čl. VIII těchto VOP.
V případě odstoupení od Smlouvy o dílo se Smlouva o dílo od počátku ruší.
Do doby převzetí díla Spotřebitelem je Zhotovitel oprávněn kdykoliv od Smlouvy o dílo odstoupit. V takovém případě vrátí Zhotovitel Spotřebiteli cenu díla bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Objednatelem.
Práva a povinnosti mezi Zhotovitelem a Objednatelem ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními občanského zákoníku).
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Zhotovitele za vady upravuje reklamační řád Zhotovitele, který je přílohou č. 2 těchto VOP.
VII. Další práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele
Objednatel nabývá vlastnictví k dílu zaplacením celé ceny díla.
Zhotovitel není ve vztahu k Objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ochrany Spotřebitele.
Mimosoudní vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťuje Zhotovitel prostřednictvím emailové adresy podpora@supervazby.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Objednatele zašle Zhotovitel na emailovou adresu Objednatele.
Zhotovitel je oprávněn ke zhotovování díla na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1002 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Oznámení týkající se vztahů Zhotovitele a Objednatele s výjimkou odstoupení od Smlouvy o dílo, postačí doručovat emailovými zprávami na emailovou adresu Objednatele uvedenou v objednávce a na emailovou adresu Zhotovitele uvedenou v online platformě. Oznámení týkající se odstoupení od Smlouvy o dílo se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného Objednatelem, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení Objednatelem ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím emailových zpráv, a to na emailovou adresu uvedenou Objednatelem v objednávce, resp. na adresu uvedenou v online platformě Zhotovitele.
Veškerá ujednání mezi Zhotovitelem a Objednatelem se řídí platným a účinným právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Smlouvou o dílo obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů
V případě, že jsou tyto VOP k dispozici pro Objednatele ve více jazykových verzích, je rozhodující česká verze. Zhotovitel v takovém případě neodpovídá za správnost takového překladu.
Zhotovitel si vyhrazuje oprávnění tyto VOP v přiměřeném rozsahu měnit. Nové znění VOP zveřejní Zhotovitel na online platformě a Objednatel bude na takovou případnou změnu upozorněn emailem, a to v přiměřené lhůtě předtím, než nové VOP vstoupí v účinnost. Objednatel má právo změny VOP písemně odmítnout, a to nejpozději do dne, kdy nastane jejich účinnost. V případě, že Objednatel změny VOP v této době neodmítne, platí, že se smluvní vztah řídí novým zněním VOP. V případě, že Objednatel změny/nové úplně znění VOP odmítne, jsou Zhotovitel i Objednatel oprávněni příslušný smluvní vztah předčasně ukončit, a to vzájemnou dohodou.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o dílo či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
Smlouva o dílo včetně obchodních podmínek je archivována Zhotovitelem v elektronické podobě a není přístupná.
Přílohu č. 1 těchto VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy o dílo.
Objednatel a Zhotovitel se zavazují řešit případné spory smírnou cestou, popř. pomocí mediátora. Pro případ řešení svých vztahů soudní cestou, strany tímto sjednávají místní příslušnost zhotovitele.
Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 10. 4. 2016.

References: zákona č. 89
 § 1837
 čl. 1
 § 1829
 čl. 1
 zákona č. 634