Source: http://docplayer.pl/4819829-U-m-o-w-a-nr-zef-4464-2012.html
Timestamp: 2018-03-21 00:19:37+00:00

Document:
1 - W ZÓR - Załącznik Nr 7 do SIWZ U M O W A Nr ZEF 4464/./2012 zawarta dnia roku w Niemodlinie pomiędzy Gminą Niemodlin, Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 reprezentowaną przez Pana Mirosława Stankiewicza Burmistrza zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, a.. z/s.. zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: została zawarta umowa o następującej treści: 1 1. W wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne pod nazwą: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu. 2. Przedmiotem umowy jest bezpieczny i punktualny dowóz uczniów z terenu Gminy Niemodlin do szkół. 3. Przewidywalna długość dziennych tras przejazdów wynosi 289 km Wykonawca zobowiązany jest zapewnić każdemu dowożonemu uczniowi kartę (bilet miesięczny) upoważniającą go do bezpłatnego przejazdu na danej trasie. 2. Karty (bilety miesięczne) będą przekazane dyrektorom szkół przez Wykonawcę najpóźniej do dnia 27 miesiąca poprzedzającego miesiąc wykonania zamówienia. 3. Odbiór kart (biletów miesięcznych) następować będzie każdorazowo na zamówienie dyrektorów poszczególnych szkół na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego. 3 Umowę zawiera się na okres od dnia 2 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 4 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczniów. W czasie obowiązywania umowy dopuszczalne są zwiększenia lub zmniejszenia liczby uczniów ze względu na ruch uczniów w trakcie roku szkolnego spowodowany m. in. zmianą miejsca zamieszkania lub zmianą szkoły. 1
2 5 1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia, sprawny technicznie tabor i zasoby ludzkie, warunkujące prawidłową realizację usługi. 2. Wykonawca zobowiązuje się: 1) dowieźć uczniów na określoną godzinę i zapewnić powrót zgodnie z wyznaczonymi trasami, na które złożył ofertę, 2) zapewnić opiekę nad uczniami na każdej trasie w czasie przewozu przez osoby spełniające warunki wymagane od pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zwłaszcza w części dotyczącej stanu zdrowia i badań, o których mowa w art. 229 Kodeksu Pracy, 3) zapewnić każdemu z uczniów objętych dowozem miejsce siedzące w autobusie, 4) zapewnić właściwe i zgodne z przepisami oznakowanie pojazdów przeznaczonych do przewozu uczniów, 5) zapewnić najwyższy poziom usług, sprawność techniczną pojazdu, a także odpowiednie kwalifikacje zawodowe kierowcy, 6) pokryć szkody wynikające z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi, 7) przedłożyć Zamawiającemu kopię opłaconej polisy OC na czas trwania umowy w zakresie prowadzonej działalności, 8) skierować do wykonania usługi kierowców posiadających ważne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i ppoż. 6 W przypadku awarii autobusu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia pojazdu zastępczego (w czasie nie dłuższym niż 60 minut) o nie gorszych parametrach technicznych bez możliwości otrzymania od Zleceniodawcy dodatkowego wynagrodzenia Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w 1 ust. 2, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego. 2. Cena ryczałtowa netto za jeden dzień przewozu uczniów, wraz z zapewnieniem im opieki wynosi zgodnie z ofertą... i jest niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy. Cena brutto za jeden dzień przewozu uczniów, wraz z zapewnieniem im opieki wynosi. i ulega zmianie w przypadku zmiany podatku VAT. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przewóz uczniów kwotę wynikającą z iloczynu dziennej ceny ryczałtowej brutto przewozu uczniów i liczby dni nauki szkolnej w miesiącu rozliczeniowym. 4. Podstawą do zapłaty należności jest faktura VAT Wykonawcy za dany miesiąc doręczona Zamawiającemu do dnia 5 go każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym, a w miesiącu grudniu do dnia 28. Do faktury Wykonawca winien dołączyć zaświadczenie dyrektora szkoły o liczbie wykonanych przewozów w danym miesiącu. 2
3 5. Fakturę należy wystawić na Zakład Ekonomiczno Finansowy Oświaty w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, Niemodlin, NIP , który jest realizatorem zadania. 6. Zamawiający za wykonaną usługę zapłaci Wykonawcy należność na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania. 7. Za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 8. Faktury wystawione nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy bez ujemnych skutków prawnych dla Zamawiającego. 9. W przypadku niedotrzymania terminu płatności przez Zamawiającego Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki za zwłokę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 1) 100 zł za dojazd do szkoły z opóźnieniem ponad 15 min., 2) 500 zł za dojazd do szkoły z opóźnieniem wynoszącym więcej niż 1 godzinę, 3) zł za niewykonanie przewozu w danym dniu do którejkolwiek ze szkół na trasie objętej niniejszą umową, 4) zł za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z powodu okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości zł, z wyjątkiem sytuacji unormowanej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Podstawę naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, 2, 3 stanowić będzie protokół sporządzony przez dyrektora szkoły z udziałem Wykonawcy, a w razie odmowy podpisania protokołu przez Wykonawcę protokół podpisany przez dyrektora i pracownika szkoły. 4. Wykonawca nie zostanie obciążony karami umownymi oraz nie poniesie odpowiedzialności za nie wykonanie lub opóźnienie przewozu w skutek działania siły wyższej z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności w szczególności: zaspy śnieżne, powódź i inne czynniki niezależne od Wykonawcy. 5. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia stron możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach prawa cywilnego, jeżeli wartość kar nie pokryje poniesionej szkody. 6. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od daty żądania zapłaty. 7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należności za usługę naliczoną, a nie zapłaconą w terminie karę umowną. 9 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie usług, zapewnienie warunków bezpieczeństwa dzieci i osób trzecich Zamawiający może odstąpić od umowy na warunkach określonych w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 3
4 2. Zamawiający może bez wypowiedzenia rozwiązać umowę w przypadku rażącego lub uporczywego naruszania przez Wykonawcę warunków umowy, w szczególności w zakresie dotyczącym terminowości i punktualności dokonywanych dowozów. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy lub przerwał i jej nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 3 dni, 2) ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź nakazu wydania majątku Wykonawcy, 3) wygaśnięcie licencji lub zezwolenia uprawniającego do wykonywania transportu drogowego. 4. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 1) Zamawiający nie reguluje na bieżąco zapłaty faktury i mimo wezwania Wykonawcy zwleka z zapłatą dłużej niż 2. miesiąc licząc od terminu zapłaty ustalonego w umowie, 2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy (np. płatności). 5. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o podstawie do odstąpienia. 6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 7. W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności: 1) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół z wykonanych usług według daty odstąpienia od umowy. 2) Zamawiający zobowiązany jest do odbioru wykonanych usług i zapłaty za wykonane usługi do dnia odstąpienia od umowy. 8. Jeżeli Wykonawca ponosi winę za odstąpienie od umowy, Zamawiający zastosuje wszelkie kary, jakie wynikają z niniejszej umowy Z zastrzeżeniem zmian określonych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy w przypadku: 1) zmiany danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego; 2) zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy; 3) siły wyższej; 4) zmiany liczby dowożonych dzieci; 5) zmian godzin rozkładów jazdy będących załącznikami od Nr 9 do Nr 12 do SIWZ; 6) zmiany podatku VAT. 3. Do niniejszej umowy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, a we wszystkich kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego. 4
5 4. Spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy po wyczerpaniu postępowania pojednawczego będzie rozstrzygał właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego. 12 Umowa została sporządzona w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach: jednym dla Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego. Wykonawca Zamawiający 5

References: art. 229
 art. 632
 art. 145
 art. 145
 art. 144
 art. 144