Source: http://docplayer.it/2045425-Citta-di-ragusa-settore-v-assetto-e-uso-del-territorio-nodo-sitr-piazza-san-giovanni-97100-ragusa-tel-0932-676575-fax-0932-676580.html
Timestamp: 2016-12-11 06:46:00+00:00

Document:
⭐CITTÀ DI RAGUSA SETTORE V- ASSETTO E USO DEL TERRITORIO NODO SITR Piazza San Giovanni, Ragusa- tel. 0932/ FAX 0932/676580
CITTÀ DI RAGUSA SETTORE V- ASSETTO E USO DEL TERRITORIO NODO SITR Piazza San Giovanni, Ragusa- tel. 0932/ FAX 0932/676580
Download "CITTÀ DI RAGUSA SETTORE V- ASSETTO E USO DEL TERRITORIO NODO SITR Piazza San Giovanni, 97100 Ragusa- tel. 0932/676575 FAX 0932/676580"
1 ALLEGATO B CITTÀ DI RAGUSA SETTORE V- ASSETTO E USO DEL TERRITORIO NODO SITR Piazza San Giovanni, Ragusa- tel. 0932/ FAX 0932/ CAPITOLATO D ONERI PROGETTO AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DEL NODO S.I.T.R. COMUNALE Codice Progetto: CUP F23D CIG. IL R.U.P. Arch. Grazia Accillaro 12 PROGETTO: Aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale del nodo SITR comunale. CAPITOLO I - Oggetto ed ammontare dell appalto - Designazione sommario dell appalto condizioni di appalto pag. 2 CAPITOLO II - Disposizioni particolari riguardati l appalto...pag. 7 CAPITOLO III - Esecuzione dell appalto pag. 10 23 CAPITOLO I Oggetto ed ammontare dell appalto- Designazione sommario dell appalto condizioni di appalto Art.1 OGGETTO DELL APPALTO L Appalto ha per oggetto: Fornitura, trasporto nei luoghi di destinazione e installazione di hardware e software dedicati all aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale comunale (nodo SITR) nonché strutturazione banca dati, avviamento e utilizzazione secondo le caratteristiche descritte nell elenco prezzi unitari allegato al presente progetto. L appalto di cui trattasi garantisce dal punto di vista tecnico e finanziario tutti gli interventi necessari per il corretto funzionamento del nodo SITR comunale. L obiettivo che l Amministrazione intende raggiungere è la gestione del territorio comunale con sistemi informatici sempre più efficienti, che consentano la messa in relazione di tutte le informazioni territoriali in maniera dinamica. IL SIT ( Sistema Informativo Territoriale) è lo strumento che meglio consente queste relazioni e che può supportare una migliore gestione e programmazione del territorio. Nell ambito del POR la Regione Siciliana ha coordinato una linea di interventi che ha portato alla realizzazione del SITR, con il PO FESR Sicilia la Regione Sicilia, attraverso la linea di intervento , intende continuare ampliando e consolidando i SITR esistenti. Con il presente progetto l Amministrazione comunale intende implementare il proprio SIT partendo dall utilizzo della piattaforma già esistente. Nell ambito del progetto è prevista la riorganizzazione e l integrazione delle Banche Dati Geografiche esistenti, all interno di un GeoDatabase centralizzato che possa essere di supporto a tutte le attività dell Amministrazione Comunale. Gli uffici comunali, ed i servizi dei vari enti con cui essi si relazionano, hanno spesso archivi e strutture dati eterogenei, pertanto le informazioni risultano spesso duplicate, disallineate fra loro e difficilmente confrontabili. A ciò si sommano i limiti e le duplicazioni derivate dall importazione di banche dati di enti terzi come il Catasto. L introduzione del SIT ha reso evidente la necessità di accedere a banche dati diverse e di poterle mettere in relazione tra loro, collegandole ad una entità cartografica Art.2 AMMONTARE DELL APPALTO L importo complessivo dell appalto a base di gara ammonta a ,00, oltre IVA al 20%, Forniture di Hardware 3.800,00 Fornitura stazione GPS 7.000,00 Fornitura ed installazione di Software GIS ,00 Strutturazione Banca Dati ,00 Avviamento e Formazione ,00 SOMMANO ,00 Trattasi di forniture e servizi per le quali gli oneri di sicurezza sono pari a zero 34 Art.3 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL APPALTO Il Servizio sarà aggiudicato con il metodo dell offerta economicamente più vantaggiosa all impresa (o al raggruppamento di imprese) che avrà conseguito il maggior numero di punteggio, ai sensi dell art.83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., secondo i criteri di valutazione previsti nel seguente capitolato d Oneri. Si procederà all aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida solo a seguito di valutazione positiva delle condizioni economiche e tecnico-organizzative proposte nell offerta. La valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, appositamente nominata dalla stazione appaltante dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, composta da un numero dispari di membri. Il punteggio sarà determinato applicando i seguenti criteri e la seguente formula: P = A+B Dove: P = punteggio totale attribuito al concorrente = max 100 punti; A. PUNTEGGIO RELATIVO ALLA QUALITÀ TECNICA, massimo 90 su 100 B. PUNTEGGIO RELATIVO ALL OFFERTA ECONOMICA massimo 10 su 100 A Qualità tecnica Complessivi punti da 0 (zero) a 90 (novanta) a1. Presentazione dell azienda e figure professionali di ciascun componente il gruppo di lavoro impiegate nel progetto. La ditta dovrà presentare curriculum Vitae del responsabile tecnico di comprovata esperienza ed in particolare : laurea in Ingegneria, architettura vecchio ordinamento, Sistemi Informativi Territoriali o equivalenti, esperienza nel campo dei sistemi informativi territoriali da almeno 10 anni, in particolare dovrà dimostrare di aver già collaborato con le amministrazioni coinvolte nel progetto SITR della regione Siciliana. Saranno prese in considerazione ai fini della valutazione le esperienze nella progettazione, realizzazione, installazione, sviluppo, avviamento, coordinamento di progetti GIS per la gestione e distribuzione di banche dati e informazioni geografiche su Internet/Intranet e las conoscenza di piattaforma e linguaggi compatibili e necessari per l esecuzione del servizio in appalto. Inoltre verranno valutati l eventuale sistema di qualità, le certificazioni e i brevetti posseduti dall azienda. In caso di RTI, il documento dovrà essere unico per il raggruppamento, con la chiara riconducibilità dei requisiti alle singole società appartenenti alla RTI, Massimo punteggio attribuibile punti 15; Lunghezza massima del documento 10 pagine secondo le modalità di presentazione nel seguito specificate. Aver realizzato nel triennio , sviluppo di progetti GIS web oriented per la condivisione e l interoperabilità delle informazioni geocartografiche su Internet/Intranet attraverso, o la piattaforma in dotazione e in uso presso l Ufficio, o un architettura 45 tecnologica che preveda l utilizzo di database spaziali in i cui i dati geografici e alfanumerici vengono archiviati in un unico GEODATABASE. a. 2 punti per ogni progetto SIT realizzato in comuni con popolazione non inferiore a quella del comune di Ragusa fino ad un massimo di punti 10; b. 1 punto per ogni progetto SIT realizzato a livello Regionale, fino ad un massimo di punti 3; c. 1 punto per ogni progetto e e-government realizzato, fino a un massimo di punti 2; Verranno escluse dal punteggio le mere installazioni e/o configurazioni di ambienti e tecnologie uguali o simili laddove non accompagnate anche da attività operative di sviluppo e personalizzazione sulla piattaforma. Tali esperienze di lavori eseguiti dovranno essere documentate attraverso apposito elenco riportante una sintesi dei progetti realizzati e collaudati, la tecnologia utilizzata, il valore economico, l Ente per il quale si è prestato il servizio, l epoca di esecuzione dello stesso e copia del certficato di collaudo o di regolare esecuzione dello stesso. Lunghezza massima del documento 1 pagina per esperienza progettuale con relativo certificato di collaudo, secondo le modalità di presentazione nel seguito specificate. a2. Qualità e innovazione della Proposta progettuale e dei servizi erogati e della soluzione software, proposta con relative funzionalità. Massimo punteggio punti 50; La soluzione proposta dovrà prevedere un ambiente client per la gestione delle banche dati ed un ambiente web per la pubblicazione anche all utenza esterna delle informazioni gestite. In particolare l Azienda Concorrente dovrà predisporre documentazione sintetica illustrativa di: Compatibilità nativa con i database di mercato più diffusi (Oracle e Microsoft SQL Server) e open source (PostgreSQL). punti 2; Architettura applicativa e funzionalità della soluzione software richiesta, piena integrazione funzionale delle componenti applicative (gestione catasto, gestione piano regolatore ecc,) con i prodotti ESRI desktop già in dotazione all Ufficio (ArcGIS ArcView, ArcGIS ArcEditor, ArcGIS ArcINFO). punti 4; Utilizzo dello standard ESRI per la gestione delle componenti cartografiche.punti 4; Possibilità di funzionamento anche autonomo delle componenti applicative, senza la necessità di licenza dei prodotti ESRI desktop sopra citati. punti 2; Integrazione nativa con componenti WebGIS per la pubblicazione delle banche dati gestite punti 4; Utilizzo di un sistema unificato di autenticazione single sign-on. punti 2; Visualizzazione delle banche dati catastali planimetriche, censuarie e cartografiche mediante ricerche anagrafiche, oppure ricerche cartografie. punti 4; Gestione e visualizzazione delle banche dati urbanistiche mediante ricerche anagrafiche, oppure ricerche cartografie. punti 4; Gestione e visualizzazione delle banche dati toponomastiche mediante ricerche anagrafiche, oppure ricerche cartografie. punti 4; Produzione automatica del Certificato di Destinazione Urbanistica, mediante ricerche per estremi catastali, per via e numero civico, oppure per selezione diretta in mappa. punti 5; Identificazione automatica delle aree fabbricabili mediante integrazione tra le componenti catastali e le componenti urbanistiche. punti 5; Possibilità di importare, mediante il collegamento con il servizio dell Agenzia del Territorio Portali Comuni, le banche dati catastali planimetriche, cartografiche e censuarie. punti 4; Possibilità di allineare le banche dati catastali mediante l utilizzo del sistema di interscambio catastale attraverso le procedure di cooperazione applicativa. punti 4; Gestione storicizzata delle informazioni acquisite, dai punti di vista urbanistico, toponomastico e catastale. punti 2; 56 a3. Qualità e consistenza del Piano di affiancamento on the job attraverso il quale l Azienda Concorrente trasferirà il background a funzionari e tecnici dell Ufficio allo scopo di garantire all utenza l utilizzo del prodotto in autonomia: punti 10; Lunghezza massima del documento 10 pagine secondo le modalità di presentazione nel seguito specificate. B Offerta economica Per la determinazione delle offerte economiche, si terrà conto di tre decimali dopo la virgola; sarà attribuito un punteggio economico, massimo di 10 punti su 100 alla Ditta Concorrente che offrirà il ribasso maggiore. Il punteggio degli altri concorrenti sarà calcolato secondo la seguente formula Il prezzo richiesto deve essere indicato al netto dell'i.v.a. in cifre ed in lettere sull'importo messo a disposizione dall'amministrazione. La valutazione del prezzo è determinata con la seguente formula lineare: Px = Rx * Pmax / Rmax dove: Px = punteggio relativo al ribasso percentuale offerto; Rx = ribasso percentuale offerto Pmax = punteggio massimo relativo all'elemento prezzo (... punti) Rmax = massimo ribasso offerto in sede di gara. L Ente appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida; allo stesso modo si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura qualora l esito della gara risulti in tutto o in parte non soddisfacente DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO Le forniture ed i servizi oggetto del presente appalto, possono riassumersi come segue: SPECIFICHE HARDWARE: - Fornitura, trasporto nei luoghi di destinazione, installazione, configurazione e cablaggio di 2 Workstation grafiche tipo HP WKS Z400 o equivalenti; - Fornitura, trasporto nei luoghi di destinazione, installazione, configurazione e cablaggio di 2 schede video NVIDIA GT240 o equivalenti; - Fornitura, trasporto nei luoghi di destinazione, installazione, configurazione e cablaggio di 4 Monitor LCD tipo HP LE2001 w o equivalenti; - Fornitura, trasporto nei luoghi di destinazione, breve corso di funzionamento, installazione software dedicato di 1 stazione GPS tipo GMS-2 Pro completa di antenna esterna precisioni sub-metriche tipo PGA-5 della TPOCON o equivalente; SPECIFICHE SOFTWARE: - Fornitura, trasporto nei luoghi di destinazione, installazione, e configurazione di n.1 software applicativo tipo CATView Web Full della ESRI con licenza d uso; L applicativo consente di visualizzare e di analizzare i dati catastali forniti dall Agenzia del Territorio; nella versione client-server è attivabile come estensione di ESRI ArcGIS desktop (ArcView) già in dotazione all Ufficio. Una volta caricati i dati forniti dall Agenzia del Territorio, il software consente di navigare nella banca dati utilizzando funzioni di ricerca che possono essere sia per immobile, che per soggetto e nelle quali è possibile impostare dei filtri sugli attributi ritenuti significativi (identificativi catastali, codice fiscale, etc.). È quindi possibile passare dinamicamente dall immobile ai soggetti interessati e, viceversa, 67 da un soggetto agli immobili posseduti. Sono disponibili, inoltre, elaborazioni statistiche sui gruppi di record selezionati, che consentono, per esempio, di calcolare la rendita complessiva di un insieme di immobili. L interfaccia cartografica fornisce un importantissimo supporto all analisi dei dati catastali, consentendo di accedere ai dati censuari attraverso la navigazione sulla mappa catastale. All interno dell ambientedell applicativo, sono rese disponibili funzioni di stampa di report sia alfanumerici che cartografici, analoghi alle visure rilasciate presso gli uffici del Catasto. La banca dati può essere mantenuta aggiornata automaticamente attraverso apposite funzionalità del software che garantisco l integrazione con i servizi di cooperazione applicativa resi disponibili dal Sistema di Interscambio promosso dall'agenzia del Territorio. Lo stesso applicativo con estensione per web, consente la consultazione e l interrogazione dei dati catastali via internet, rendendo disponibili tutte le funzionalità della versione client-server all interno di un comune browser (Internet Explorer, Netscape, etc.) - Fornitura, trasporto nei luoghi di destinazione, installazione, e configurazione di n.1 software applicativo tipo UrbanplannerNet Full della ESRI con licenza d uso; La pianificazione urbanistica è un processo dinamico e complesso che richiede di organizzare e gestire un insieme di informazioni in modo strutturato ed integrato, al fine di consentire una lettura trasversale delle diverse componenti del Piano (cartografie, disposizioni normative, documentazione di supporto). Il software è un applicativo per la gestione dei processi di pianificazione territoriale; nella versione client-server è attivabile come estensione di ESRI ArcGIS desktop (ArcView) già in dotazione al nodo. L applicativo consente di gestire tutta la documentazione di pianificazione, siano essi elaborati cartografici o disposizioni normative, in modalità storicizzata e supportando in modo semplice ed efficace l iter di adozione e approvazione delle varianti. La gestione storicizzata di tutti i documenti consente di eseguire interrogazioni e certificazioni sulla situazione vigente, sulla situazione prevista dalle varianti in corso e ad una qualsiasi data storica successiva all impianto. La consultazione geografica, documentale e normativa degli elaborati di piano può essere fatta mediante la definizione di una geometria arbitraria, oppure in integrazione con la banca dati catastale e toponomastica, che consentono di operare ricerche e selezioni sulla base di identificativi catastali e di indirizzi. L applicazione UrbanPlannerNet consente la gestione degli Strumenti Urbanistici rendendo disponibili tutte le funzionalità di consultazione della versione client server (UrbanPlanner) all interno di un comune browser (Internet Explorer, Netscape, etc.). - Fornitura, trasporto nei luoghi di destinazione, installazione, e configurazione di n.1 software applicativo tipo Geostreets Full della ESRI con licenza d uso; L applicativo che consente di gestire la toponomastica e la numerazione civica comunali ed il catasto strade. Le componenti verticalizzate per la gestione del catasto strade, denominate SISS GIS, sono inserite all interno del Catalogo di Riuso del CNIPA (Centro Nazionale per l Informatica nella Pubblica Amministrazione). Il software permette di gestire l elenco dei toponimi e delle estese amministrative presenti sul territorio comunale, le informazioni relative allo stradario, l anagrafica dei numeri civici e la relativa componente descrittiva geometrica, nonché il collegamento tra edifici e numerazione civica. Le attività di modifica dei dati (anagrafici e geometrici) sono gestite in modalità storicizzata. È quindi possibile in ogni momento sia ricostruire la situazione della banca dati ad una determinata data per eseguire analisi storiche, sia annullare modifiche erroneamente inserite in banca dati. Il sistema consente la gestione degli elementi relativi al catasto strade sulla base della progressiva chilometrica, dato fondamentale che li lega al sistema di riferimento stradale. 78 La stessa applicazione per web consente l interrogazione dei dati gestiti, rendendo disponibili le funzionalità di ricerca di via e numero civico della versione client server all interno di un comune browser (Internet Explorer, Netscape, etc.). - Fornitura, trasporto nei luoghi di destinazione, installazione, e configurazione di n.2 software applicativo tipo GLOBOEdit della ESRI, o equivalente, con licenza d uso - Fornitura, trasporto nei luoghi di destinazione, installazione, e configurazione di n.1 software applicativo tipo AGS Viewer della ESRI, o equivalente,con licenza d uso; il software è il modulo che realizza il livello di presentazione per gli utenti che accedono al sistema tramite web. Esso fornisce all utente un interfaccia semplice e funzionale di consultazione del database geografico offrendo gli strumenti classici propri delle interfacce dei sistemi GIS (pan, zoom, scala di rappresentazione, ricerche spaziali e alfanumeriche, interrogazioni spaziali, controllo della visibilità dei diversi tematismi di una mappa, ecc.) Inoltre il visualizzatore si integra con i degli applicativi per web indicati nel presente capitolato, per offrire all utente che accede tramite browser web le stesse funzionalità di consultazione disponibili nelle postazioni desktop. SPECIFICHE SERVIZI: Strutturazione Banca Dati - Costituzione, gestione e consultazione della Banca dati catastale compatibile con il sistema di interscambio dell Agenzia del Territorio; - Costituzione, gestione e consultazione della Cartografia Comunale e della Toponomastica rendendo disponibili le funzionalità di ricerca di via e numero civico della versione client server di un comune browser (Internet Explorer, Netscape etc.); - Costituzione della banca dati dello strumento urbanistico, indicizzazione dei documenti normativi ed associazione tra gli articoli e gli elementi geografici, dovrà essere possibile ottenere il Certificato di destinazione Urbanistica (C.D.U.); - Memorizzazione e gestione dei dati cartografici e degli attributi descrittivi ad essi relativi attraverso la realizzazione di una Banca Dati Geografica con il modello del Geodatabase o equivalente; - Tutta la cartografia di cui ai punti precedenti dovrà essere georiferita nel Sistema Nazionale Gauss-Boaga (Fuso Est), eseguendo tutte le necessarie trasformazioni ed adeguamenti per offrire un prodotto omogeneo. Oltre alle cartografie elencate in tabella, dovranno essere importate nel Database le banche date alfanumeriche necessarie alla completa integrazione delle informazioni vettoriali. - Costituzione del Portale cartografico del Comune per l applicazione WebGIS del nodo SIT comunale attraverso il quale, gli utenti, secondo il proprio grado di abilitazione, potranno fruire (sia in consultazione che in distribuzione) delle banche dati comunali presenti nel GeoDataBase attraverso reti Intranet/Internet e con l utilizzo di un qualunque browser internet; L avviamento del sistema e l affiancamento per il personale tecnico dovrà essere mirata a fornire una conoscenza teorica ed operativa globale e completa ed effettuato da personale esperto GIS, con collaudate esperienza di docenza, svolto presso gli uffici dell Amministrazione Comunale; Avviamento e Formazione Il programma di addestramento per il personale tecnico sarà mirato a fornire una conoscenza teorica ed operativa globale e completa, per tutte le figure interessate all'utilizzo del sistema e delle applicazioni realizzate. 89 Il programma formativo sarà effettuato da personale esperto di GIS, con collaudate esperienze di docenza. L impostazione dei corsi di formazione sarà decisamente applicativa, senza trascurare gli immancabili aspetti di conoscenza teorica. I corsi dovranno essere presso gli uffici dell Amministrazione comunale, in appositi locali attrezzati per lo svolgimento di attività teorico-pratiche Per ciascuna delle tre tipologie di competenze più avanti indicate, sarà effettuato un opportuno percorso formativo come descritto: Amministratori del Sistema - Il programma formativo, della durata di 3 giorni, sarà rivolto al personale da adibire alla gestione del Sistema realizzato. - L obiettivo da raggiungere sarà quello di fornire competenze per la configurazione e gestione di tutti i componenti server presenti nel Sistema. Utenti Postazioni Operative - Il corso, della durata di 6 giorni, sarà rivolto al personale operativo che può accedere al sistema in modalità completa (gestione, aggiornamento, consultazione). Il corso sarà finalizzato alla conoscenza dei software di base Utenti remoti interni all Amministrazione - Il corso, della durata di 3 giorni, sarà rivolto al personale operativo che utilizzerà il Sistema tramite Intranet/Internet. Il corso sarà finalizzato alla conoscenza dell interfaccia Web ivi comprese le estensioni applicative Dopo i corsi di formazione sono da prevedere 23 giornate di affiancamento in corso d opera per meglio avviare i tecnici all utilizzo del Sistema e renderli autonomi nell uso e nella gestione. - Le stesse giornate potranno eventualmente essere utilizzate per la definizione delle procedure per l inserimento nel Database di piccole banche dati alfanumeriche. Art.4 CONDIZIONI DELL APPALTO Nell accettare il servizio sopra designato l appaltatore dichiara: a) di avere preso conoscenza delle forniture e servizi da eseguire, di avere visitato i luoghi interessati dall appalto e di averne accettato le condizioni di accesso; b) di aver accettato l esistenza e la normale reperibilità sul mercato di attrezzature da fornire, in relazione anche ai tempi previsti per l esecuzione dell appalto; c) di aver valutato, nell offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo delle attrezzature, quanto sul costo della mano d opera, dei noli e dei trasporti; L appaltatore non potrà quindi eccepire durante l esecuzione dell appalto la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurano come cause di forze maggiori contemplate dal Codice Civile. Con l accettazione dell appalto l Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere all esecuzione dello stesso secondo i migliori precetti dell arte e con i più aggiornati sistemi produttivi. Art.5 VARIAZIONE DEGLI INTERVENTI PROGETTATI 910 Le condizioni di cui ai precedenti articoli debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle forniture e servizi da eseguirsi. L Amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre all atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune, nell interesse della buona riuscita e dell economia dei servizi senza che l appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato d Oneri. Di contro l Appaltatore non potrà in alcun modo approntare variazioni di propria iniziativa al progetto anche se di dettaglio. Delle variazioni opportune senza il prescritto ordine o benestare del responsabile del servizio potrà essere ordinata l eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo i risarcimenti dell eventuale danno all Amministrazione appaltante. Art.6 ECCEZIONE DELL APPALTATORE Nel caso che l Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dal responsabile del servizio siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione del servizio siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato, sin da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prime di far corso all ordine di servizio con il quale tali lavori siano stati disposti. Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia. CAPITOLO II Disposizioni particolari riguardanti l appalto Art.7 OSSERVAZIONI DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE L Appalto è soggetto alla completa osservanza delle leggi tutte e regolamenti vigenti in materia di servizi, delle leggi regionali, delle norme di lavoro e di avviamento al lavoro, di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, di quante altre richiamate nel presente capitolato, nonché delle norme emanate dal C.N.R. e norme UNI anche se non espressamente emanate nel corso dell esecuzione del presente capitolato. Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilito dal presente Capitolato e dal contratto, l esecuzione dell appalto è soggetta, nell ordine all osservazione delle seguenti statuizioni: a) Legge Regionale 2 agosto 2002 n.7 Legge quadro in materia di lavori pubblici in Sicilia; b) Legge Regionale 19 maggio 2003, n.7 recante Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 2 agosto 2002, n.7; c) Decreto Legislativo 163/2006 Codice Unico dei Contratti e successive modifiche ed integrazioni. La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato da parte dell ente appaltante equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le leggi sopra richiamate e della incondizionata loro accettazione. 1011 Osservanza dei contratti collettivi di lavoro: L Appaltatore si obbliga a attuare nei confronti dei dipendenti occupati il presente atto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell offerta, alla categoria e nella località in cui verrà svolto il servizio. L appaltatore inoltre è tenuto all osservanza delle Leggi e decreti che disciplinano i rapporti di lavoro con i dipendenti, nonché le disposizioni concernenti l assicurazione obbligatoria degli operai. Egli inoltre è tenuto all osservanza delle prescrizioni imposte in materia di sicurezza dei lavoratori durante lo svolgimento del servizio. Art.8 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO Fanno parte del contratto di appalto oltre al presente capitolato condizioni tecniche ed Amministrative i seguenti documenti: - Leggi, decreti, regolamenti e circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dell appalto; - Leggi, decreti, regolamenti e circolari ministeriali emanate e vigenti nell ambito territoriale della Regione Sicilia; - Le norme emanate dal C.N.R., le norme UNI, ed i testi citati nel presente Capitolato; - Elenco dei prezzi unitari; Eventuali altri particolari dell appalto da eseguirsi non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e il responsabile del servizio si riserverà di consegnarli all Appaltatore in quell ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso del servizio Art.9 CAUZIONE TERMINE DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO L Appaltatore ai sensi dell art.75 del D. lgs 163/2006 e s.m.i., è obbligato in sede di offerta a costituire una cauzione pari al 2% dell importo a base d asta dell appalto secondo le forme e le modalità contemplate nel suddetto art.75. L Aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva in sede di stipula del contratto secondo gli importi e le modalità di cui all art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., a garanzia dell adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, dal risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall Amministrazione appaltante, nonché dalla tacitazione dei crediti esposta da terzi verso l appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione dove non risultasse sufficiente. Pertanto resta convenuto che si provvederà alla restituzione della cauzione solo dopo l ultimazione del servizio, previa verifica che nulla osta da parte dell Amministrazione per l esecuzione del servizio nel presente appalto. Art.10 CONSEGNA DELLAFORNITURA 1. La Fornitura dovrà essere eseguita e completata entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del contratto, secondo quanto specificato nel capitolato e secondo le direttive che verranno fornite dal responsabile del procedimento. 2. Entro tale termine, il fornitore dovrà effettuare, a proprio onere e cura, una verifica di funzionalità dei prodotti e dei servizi oggetto della Fornitura, in contraddittorio con l Amministrazione; delle predette operazioni dovrà essere redatto apposito verbale di collaudo. 1112 3. Unitamente alle apparecchiature, il Fornitore dovrà consegnare: a. Gli schemi di funzionamento e disegni costruttivi delle apparecchiature; b. I manuali d uso corredati agli apparati; c. Le certificazioni richieste da norme di legge. 4. L impresa aggiudicataria che fornirà i prodotti e i servizi oggetto della fornitura,dovrà munirli di garanzia per almeno 12 mesi 5. Eventuali guasti che dovessero verificarsi durante il periodo di garanzia dovranno essere rimossi entro le 24 ore solari dalla chiamata. Art.11 TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO PENALE PER IL RITARDO Il tempo utile per dare ultimati tutti gli interventi previsti nell appalto resta fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. Per ogni giorno di ritardo, anche se imputabile a terzi, rispetto ai tempi stabiliti nel presente capitolato tecnico, per l attivazione della funzionalità, ovvero per il mancato ripristino del sistema in casi di malfunzionamento si applicherà una penale pari al allo 0,5% dell importo netto contrattuale fino ad un massimo del 10%. Tali penali verranno iscritte a debito dell appaltatore negli atti contabili. Art.12 PAGAMENTI IN ACCONTO I pagamenti delle prestazioni alla Ditta, saranno corrisposti secondo le seguenti modalità: - 50% alla fornitura dell Hardware e Software; - 40% alla conclusione della fase di strutturazione dati e pubblicazione sul web - 10% alla conclusione dell attività di affiancamento in loco e dopo l accertamento della regolare esecuzione del servizio, certificato da apposito verbale approvato dall Amministrazione Comunale. Le quote suddette saranno effettuati a valere dei fondi dell Asse VI Linea di Intervento del PO FESR Sicilia L Aggiudicatario non potrà pretendere interessi, indennizzi, compensi di sorta a qualsiasi titolo per ritardato pagamento non imputabile all Amministrazione. I pagamenti saranno effettuati secondo le vigenti norme di contabilità generale. Art.13 ULTIMAZIONE E ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE DELL APPALTO Ad ultimazione dell appalto il Responsabile del Servizio in contradditorio con la Ditta procederà alle necessarie constatazioni della regolare esecuzione dello stesso, redigendone apposito verbale. L accertamento della regolare esecuzione del servizio, certificato da apposito verbale approvato dall Amministrazione Comunale, consentirà lo svincolo della cauzione contrattuale e lo scioglimento dei relativi obblighi contrattuali e tacitazione di ogni diritto. Art.14 ELENCO PREZZI I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d asta, saranno pagati i servizi e le forniture appaltati risultano dall elenco prezzi allegato al contratto. 1213 I prezzi unitari dedotti dal pattuito ribasso d asta si intendono accettati dall appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio. In essi si intenderà sempre compresa e compensata ogni spesa principale o provvisionale, ogni fornitura, l intera mano d opera, la spesa di assicurazione degli operai, ogni trasporto ed ogni lavorazione o o magistero per dare tutti i lavori completamente in opera nel modo prescritto, e ciò anche quando non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di elenco. Per tutte le opere comprese nell appalto le quantità di lavoro eseguite saranno determinate con metodi geometrici escluso ogni altro metodo empirico e consuetudinario. Non sarà concessa revisione prezzi né premio di incentivazione per l anticipata ultimazione del servizio. CAPITOLO III Esecuzione del servizio Art.15 Il Responsabile del Servizio ha il potere di controllare e di verificare che i servizi e le forniture avvengano a perfetta regola d arte e secondo le disposizioni impartite e che vengano effettuate secondo il presente capitolato. Lo stesso è l unico abilitato ad impartire le disposizioni relative a detto servizio. Il Responsabile del servizio può servirsi della collaborazione degli operatori dei Servizi tecnici Comunali. Art.16 Gli ordini e le istruzioni del Responsabile del Servizio, possono essere comunicati per iscritto ma anche verbalmente. La Ditta ha il diritto di muovere obiezioni agli ordini impartiti qualora ritenga tecnicamente errata o contrastante con le norme del presente articolato, in questi casi rappresenta per iscritto le motivazioni entro il termine assegnato per l inizio dell intervento. La riconferma da parte del Responsabile del Servizio di quanto impartito obbliga la ditta ad eseguire il servizio o la fornitura salvo riserva nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti in materia. Art.17 Responsabili verso terzi La Ditta aggiudicataria dell appalto è l unica responsabile verso le amministrazioni pubbliche e private e verso i terzi di tutti gli eventuali danni che comunque derivassero dalla condotta dell appalto o dall esercizio delle attrezzature installate. Art.18 Oneri per la ditta: sono a carico della ditta appaltatrice tutti gli oneri relativi ad una perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto dell appalto tenendo conto che le indicazioni e le prescrizioni del presente capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la compiutezza del servizio e/o fornitura. Art.19 1314 Responsabilità dell appaltatore: Sarà obbligatorio adottare nell esecuzione del presente appalto di servizio tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l incolumità degli operatori, delle persone addette e dei terzi, nonché evitare danni a beni pubblici e privati. In particolare l appaltatore è obbligato ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e smi. L Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità derivante da danni a cose e a persone. Dovrà in ogni caso presentare un piano operativo della sicurezza ai sensi della normativa vigente in materia. IL R.U.P. Arch. Grazia Accillaro IL DIRIGENTE DEL SETTORE V Arch. Ennio Torrieri 14 Vedere altro
COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO SETTORE III
COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO SETTORE III CAPITOLATO D ONERI E PRESTAZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI GEOPO- PORTALE WEB PER LA GESTIONE CATASTALE E URBANISTICA DEL TERRITO- Dettagli R E G I O N E S I C I L I A N A COMUNE DI BUCCHERI Provincia di Siracusa
R E G I O N E S I C I L I A N A COMUNE DI BUCCHERI Provincia di Siracusa CAPITOLATO D ONERI FORNITURA MATERIALI A PIE D OPERA, TRASPORTI e NOLI OGGETTO : Cantiere di lavoro n. 1001467/SR-18 (Circolare Dettagli COMUNE DI MISTERBIANCO PROVINCIA DI CATANIA 8 Settore Funzionale - Tel. 095/7556216 - Fax 95/7556221 e-mail: lavoripubblici@misterbianco.gov.
COMUNE DI MISTERBIANCO PROVINCIA DI CATANIA 8 Settore Funzionale - Tel. 095/7556216 - Fax 95/7556221 e-mail: lavoripubblici@misterbianco.gov.it Unione Europea Regione Siciliana PROGETTO FINANZIATO DALL Dettagli COMUNE DI VILLAFRATI APPALTO PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII - C.I.G... C.U.P.
Schema di contratto - Pagina 1 di 7 COMUNE DI VILLAFRATI APPALTO PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII - C.I.G... C.U.P. SCHEMA DI CONTRATTO Schema Dettagli OGGETTO: SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E L ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE
CITTÀ DI RAGUSA www.comune.ragusa.it SETTORE XIV Corpo di Polizia Municipale Via M. Spadola n 56 97100 Ragusa Tel. 0932 244211 676771 Fax 0932 248826 e mail polizia.municipale@comune.ragusa.it OGGETTO: Dettagli Allegato 1 AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO Allegato 1 Fornitura di Software Applicativo (Sistema di Content Management), campagna di comunicazione web e servizi annessi, per la realizzazione del Portale web territoriale del Consorzio Dettagli C I T T À D I C A R I N I PROVINCIA DI PALERMO RIPARTIZIONE IV LAVORI PUBBLICI
Prot. 34200 del 24.08.2012 C I T T À D I C A R I N I PROVINCIA DI PALERMO RIPARTIZIONE IV LAVORI PUBBLICI AVVISO Oggetto: Cottimo fiduciario per l'affidamento dell appalto per la FORNITURA DI SOFTWARE, Dettagli ERRATA CORRIGE C I T T À D I C A R I N I PROVINCIA DI PALERMO RIPARTIZIONE IV LAVORI PUBBLICI AVVISO
ERRATA CORRIGE C I T T À D I C A R I N I PROVINCIA DI PALERMO RIPARTIZIONE IV LAVORI PUBBLICI AVVISO Oggetto: Cottimo fiduciario per l'affidamento dell appalto per la FORNITURA DI SOFTWARE, STRUTTURAZIONE Dettagli CAPO I OGGETTO, IMPORTO, DURATA E DESCRIZIONE DELLE OPERE. Art.6 Descrizione delle componenti del Software
Intervento 3: Fornitura,installazione garanzia e manutenzione software GIS a servizio del sistema informativo territoriale regionale- misura 5.05 POR-Sicilia 2000-2006; valore massimo EURO 172.651,54+ Dettagli DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE
DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE via Vincenzo Verrastro, 5-85100 POTENZA dirigente: ing. Maria Carmela BRUNO tel. 0971668875, Dettagli Comune di Marigliano Provincia di Napoli
Città di Marigliano Comune di Marigliano Provincia di Napoli DETERMINAZIONE SETTORE III RESPONSABILE DEL SETTORE III: ing. A. Ciccarelli Registro Generale n. 1689 del 29.12.2014 Registro Settore n. 25 Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO SEVIZIO DI GESTIONE, CONTROLLO E REVISIONE DEGLI ESTINTORI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. Via Libertà n 74 C.F. 00337180905 Tel. 0789612911-13 pasquale.caboni@tiscali.it 1 ARTICOLO Dettagli N. Rep... SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO N. Rep.... LAVORI PER LA NUOVA PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO STAMPATO COME ESISTENTE NEL CORTILE INTERNO DELLA SEDE DI PIAZZA CARDINAL FERRARI DELL AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO Dettagli POR Campania FESR 2007-2013 - ASSE 3 - ENERGIA -OBIETTIVO OPERATIVO 3.1 OFFERTA ENERGETICA DA FONTE RINNOVABILE
BANDO DI GARA C.I.G: 5713951587 PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DELL APPALTO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI, CON IL CRITERIO DELL OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, Dettagli ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI HARDWARE, SOFTWARE E SERVIZI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SISTEMA INFORMATIVO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE INTERVENTO SI-CC CIG 59373307B5 Dettagli C O M U N E DI A S S E M I N I PROVINCIA DI CAGLIARI. ************* AREA DIREZIONALE Servizio SIC
allegato B C O M U N E DI A S S E M I N I PROVINCIA DI CAGLIARI ************* AREA DIREZIONALE Servizio SIC DISCIPLINARE TECNICO Per l espletamento del Servizio di assistenza alla rete informatica Comunale Dettagli I Sistemi Informativi Territoriali
I Sistemi Informativi Territoriali Dal Desktop al Web Nuove strategie di condivisione dell Informazione Geografica Palazzo Riccio di Morana INTEA Srl Informatica Territorio e Ambiente I Sistemi Informativi Dettagli REGIONE VENETO AZIENDA ULSS 16 DI PADOVA PADOVA FORNITURA DI UNA SOLUZIONE INFORMATICA-SOFTWARE E
DISCIPLINARE DI GARA Pubblico incanto per la fornitura, l installazione e la configurazione di attrezzature informatiche hardware e software per il ART. 1 AMMINISTRAZIONE APPALTANTE Regione Autonoma della Dettagli nazzareno.pedica@comune.tr.it
INFORMAZIONI PERSONALI Nome Data di nascita Qualifica NAZZARENO PEDICA FOSSATO di VICO (PG) 5/Marzo/1953 COORDINATORE TECNICO Amministrazione COMUNE di TERNI Incarico attuale COORDINATORE TECNICO (P.O.) Dettagli Città di Melegnano (Città Metropolitana di Milano)
Città di Melegnano (Città Metropolitana di Milano) Area Governo del Territorio PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI STUDIO TECNICO RELATIVO ALLA INDIVIDUAZIONE E QUANTIFICAZIONE PRELIMINARE Dettagli AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SAN SALVATORE PESARO CAPITOLATO SPECIALE PER L ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE SANITARIE VARIE
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SAN SALVATORE PESARO CAPITOLATO SPECIALE PER L ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE SANITARIE VARIE Art.1 OGGETTO DELLA FORNITURA Il presente Capitolato Speciale ha come oggetto la Dettagli Capo Primo: OGGETTO E MODALITA DI APPALTO
Capo Primo: OGGETTO E MODALITA DI APPALTO ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO L appalto ha per oggetto l esecuzione di opere e provviste occorrenti per la realizzazione di N 1 Impianto Fotovoltaico Collegato Alla Dettagli CAPITOLATO SPECIALE. Fornitura ed installazione di Personal Computer ed attrezzature hardware per il VI settore del Comune di Portici
CAPITOLATO SPECIALE Fornitura ed installazione di Personal Computer ed attrezzature hardware per il VI settore del Comune di Portici ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO L appalto ammonta ad. 10250 oltre IVA al Dettagli Fruibilità dell Informazione Ambientale
Fruibilità dell Informazione Ambientale Nicoletta Sannio, Mariano Casula Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa Ambiente, Sevizio S.A.V.I Abstract Il Sistema Informativo Regionale Ambientale Dettagli Fluorite di Silius S.p.A. In liquidazione SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA. Disciplinare tecnico Allegato 3
Servizio di fornitura, controllo, di verifica, manutenzione, degli autorespiratori di emergenza e ricarica bombole della Fluorite di Silius SpA, per un anno con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Dettagli www.ater.vr.it., protocolloatervr@legalmail.it.
A.T.E.R. Azienda Territoriale per l Edilizia Residenziale della Provincia di VERONA Piazza Pozza 1/c,d,e - 37123 VERONA telefono 045-8062411 telefax 045-8062432 E-mail: info@ater.vr.it www.ater.vr.it., Dettagli Rio Marina AVVISO PUBBLICO
Rio Marina Comune elbano AVVISO PUBBLICO OGGETTO : Avviso di gara di licitazione privata per l affidamento del servizio di assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti. Si rende noto che con Dettagli UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO. Divisione Sistemi Informativi
Capitolato Speciale d Appalto relativo alla fornitura di licenze d uso con contratto EES - Enrollment for Education Solutions (già Microsoft Campus Agreement). 1/8 INDICE Art. 1 - OGGETTO ED AMMONTARE Dettagli SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE SALE RIUNIONE E DI AREE RISERVATE ALL ACCOGLIENZA DELLA NUOVA SEDE DELL AIFA
Allegato D SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE SALE RIUNIONE E DI AREE RISERVATE ALL ACCOGLIENZA DELLA NUOVA SEDE DELL AIFA CIG 0456191CB5 Agenzia Italiana del Farmaco 1 Agenzia Dettagli P R O D O T T I P E R L A P U B B L I C A A M M I N I S T R A Z I O N E C U B E G I S S O L U Z I O N E P E R L A G E S T I O N E E I L C O N T R O L
P R O D O T T I P E R L A P U B B L I C A A M M I N I S T R A Z I O N E C U B E G I S S O L U Z I O N E P E R L A G E S T I O N E E I L C O N T R O L L O D E L T E R R I T O R I O I N D I C E 5 S O Dettagli ERRATA CORRIGE AL DISCIPLINARE DI GARA
Oggetto: gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 157/95 e s.m.i., per l affidamento dei servizi professionali per il supporto nella realizzazione di progetti e servizi di gestione degli ambienti del Dettagli Capitolato d Oneri ESECUZIONE DI ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ATTRAVERSO UN SERVIZIO DI CALL CENTER SPECIALISTICO SUI TEMI DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE.
BOLLO BOLLO Capitolato d Oneri ESECUZIONE DI ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ATTRAVERSO UN SERVIZIO DI CALL CENTER SPECIALISTICO SUI TEMI DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE. SOMMARIO 1 OGGETTO...4 2 DESCRIZIONE DELLA Dettagli COMUNE DI MELITO DI NAPOLI (Provincia di Napoli)
CIG: ZEA1783F9C COMUNE DI MELITO DI NAPOLI (Provincia di Napoli) ENTE CAPOFILA AMBITO TERRITORIALE N 16 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SUPPORTO AI SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI Dettagli Città di Casorate Primo
Prot. n. 1937 Casorate Primo lì, 16/02/2010 All. > A: LETTERA D INVITO OGGETTO: Procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell art. 57 c. 6 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. per Dettagli CAPITOLATO TECNICO PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SITO WEB UFFICIALE DELLA ARECHI MULTISERVICE SPA
Prot. n 11123 del 19/12/2012 INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO PER L INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CAPITOLATO TECNICO PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SITO WEB UFFICIALE Dettagli COMUNE DI TORRACA Provincia di Salerno C.F. 84001450653 VIA FENICE,N.2 84030 TORRACA Tel. 0973/398127 Fax 0973/398255
COMUNE DI TORRACA Provincia di Salerno C.F. 84001450653 VIA FENICE,N.2 84030 TORRACA Tel. 0973/398127 Fax 0973/398255 AREA TECNICA CAPITOLATO DI GARA C.I.G. 0554938D4F- numero gara versamento 599561 ALLEGATO Dettagli DIREZIONE DIDATTICA STATALE 8 Circolo S. Pio X - Foggia
Prot. N. 1530 /B15 Foggia, 25/06/2015 IL DIRIGENTE SCOLASTICO All Albo dell Istituto Sito web Alle Ditte invitate VISTA la determina dirigenziale prot. 1523/b15 del 23/06/2015, relativa all indizione della Dettagli Art. 1 OGGETTO DELL APPALTO. Art. 2 COMPOSIZIONE ANALITICA DELL APPALTO
Art. 1 OGGETTO DELL APPALTO Il progetto ha come oggetto l adeguamento e la personalizzazione dei locali destinati al Centro Elaborazione Dati nei nuovi locali di via Acrone, nonché il trasloco delle attrezzature Dettagli GUIDA OPERATIVA AI SERVIZI WEBGIS MEDIANTE ARCGIS
GUIDA OPERATIVA AI SERVIZI WEBGIS MEDIANTE ARCGIS Data 28/02/2012 A- I Servizi WebGIS 1 Introduzione I Servizi WebGIS I servizi di webmapping o WebGIS sono sistemi informativi geografici (GIS) pubblicati Dettagli I servizi geografici del portale Umbri@geo: esempi di applicazioni client
I servizi geografici del portale Umbri@geo: esempi di applicazioni client Autori: A. Brunozzi, A. Ciarapica Regione Umbria Direzione programmazione, innovazione e competitività dell Umbria, Servizio Informatico/Informativo: Dettagli connesse alla progettazione esecutiva di cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010;
All. B) SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI Dettagli Prot.n. 5916/B15 Perugia, 22/09/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 8 FERRO DI CAVALLO OLMO Via C Colombo 13/A 06127 Perugia (PG) CF 94152480540 Tel. 075/5008870 - Fax 075/5004544 e-mail: pgic85800e@istruzione.it pgic85800e@pec.istruzione.it Dettagli Documentazione di gara
Comune di Santa Maria a Monte Provincia di Pisa SETTORE 3 OGGETTO ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI ALL INTERNO DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STRORICO E RECUPERO DELL AREA DELLA ROCCA CON Dettagli Comune di MISANO DI GERA D ADDA Provincia di Bergamo Regione Lombardia
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA = PREZZO PIU BASSO DETERMINATO MEDIANTE MASSIMO RIBASSO SULL IMPORTO DEI LAVORI APPALTO CON CORRISPETTIVO A CORPO = LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI Dettagli SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta.
ALLEGATO A alla D. D. n.464 del 04/11/2014 COMUNE DI PUTIGNANO PROVINCIA DI BARI III RIPARTIZIONE TECNICA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL INTERVENTO DI Dettagli Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE Divisione III Sistemi Informativi RDO PER LA FORNITURA DI SERVIZI PER LA CONDUZIONE Dettagli ALL. C AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 125, COMMI 10 E 11, DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. DELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN
ALL. C AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 125, COMMI 10 E 11, DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. DELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PORTALE WEB NELL AMBITO DELLA MISURA 2.6. DEL POI ENERGIA FESR 2007 2013 Dettagli DISCIPLINARE RDO n. 759230
Prot.n. 1842 del 23/02/2014 DISCIPLINARE RDO n. 759230 Potenziamento ed Integrazione degli alunni con disabilità e BES Progetto per la qualificazione dell offerta dell integrazione scolastica degli alunni Dettagli C I T T A D I A L T A M U R A
C I T T A D I A L T A M U R A PROVINCIA DI BARI (Servizio Contratti-Appalti) Piazza Municipio, n.2 Tel. 080/3107285 Fax 080/310/7204 BANDO DI GARA D APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA lì, 2 Novembre 2011 Dettagli Raggruppamento Temporaneo di Professionisti ing. Giuseppe Puglisi (Mandatario) - ing. Vincenzo Marco Nicolosi e arch. Lorenzo Santoro (MandantI)
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti ing. Giuseppe Puglisi (Mandatario) - ing. Vincenzo Marco Nicolosi e arch. Lorenzo Santoro (MandantI) via E. Boner n 36 - Messina tel. 090.46868 - fax 090.5726244 Dettagli FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A.
FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A. Reg/to il al n. Sede di Trieste Individuazione Aree Critiche (IAC), Piano Interventi di Contenimento ed Abbattimento del Rumore (PICAR), Mappatura Acustica (MA) e Piani Dettagli Comune di Prata Sannita
Pubblicato all albo Pretorio del comune di Prata Sannita dal 28 agosto 2008 al 9 settembre 2008 al n. 332 per n. giorni consecutivi. Prata Sannita,. Il Messo Comunale Comune di Prata Sannita Provincia Dettagli I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. contatto: UFFICIO APPALTI Indirizzo: V.le Romagna, 26 -
BANDO DI GARA D APPALTO DI SERVIZI SEZIONE I): AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: A.L.E.R. Milano - Punti di contatto: UFFICIO APPALTI Dettagli Descrizione generale. Architettura del sistema
Descrizione generale Sister.Net nasce dall esigenza di avere un sistema generale di Cooperazione Applicativa tra Enti nel settore dell Informazione Geografica che consenta la realizzazione progressiva Dettagli ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO
EDISU PIEMONTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE E GESTIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL EDISU PIEMONTE CIG [3650361530] CAPITOLATO TECNICO Dettagli Unione dei Comuni del Nord Salento (Provincia di Lecce)
Unione dei Comuni del Nord Salento (Provincia di Lecce) Città di Campi Salentina di Guagnano di Novoli di Surbo di Trepuzzi REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (ART. 33 Dettagli GOLSIT SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE
GOLSIT SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE GOLSIT è un software ideato per collegare la cartografia comunale in modo dinamico a qualsiasi dato gestito dai vari uffici; risulta perfettamente integrato con Dettagli COMUNE DI MONTEMURLO (Provincia di PRATO)
Art. 1 OGGETTO DEI LAVORI COMUNE DI MONTEMURLO (Provincia di PRATO) Il presente documento ha per oggetto realizzazione di impianto fotovoltaico da circa 9,600 KWp presso la Scuola Media Salvemini La Pira Dettagli Comune di Roccarainola Provincia di Napoli
Comune di Roccarainola Provincia di Napoli C.A.P. Telefono Fax Sito Web 80030 081.829.34.49 081.511.84.14 www.comune.roccarainola.na.it Prot. n.6914 del 30/09/2013 BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA Appalto Dettagli CAPO I OGGETTO, IMPORTO, DURATA E DESCRIZIONE DELLE OPERE
CAPO I OGGETTO, IMPORTO, DURATA E DESCRIZIONE DELLE OPERE Art.1 Oggetto dell'appalto L'appalto ha come oggetto la fornitura del servizio di connessione telematica mediante frame-relay su CDN, e relative Dettagli COMUNE DI. Capitolato d Oneri per la Fornitura di contatori di energia elettrica BT monofase e trifase
COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA P R O V I N C I A D I M E S S I N A Ente del Parco Fluviale dell Alcantara Area Tecnica Lavori Pubblici Servizio Idroelettrico Piazza Annunziata n. 3 98034 Francavilla Dettagli CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO L appalto ha per oggetto la
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO L appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di assistenza domiciliare a favore degli Dettagli COMUNE DI MATTINATA. ooooooooo BANDO DI GARA
COMUNE DI MATTINATA Provincia di Foggia www.comune.mattinata.fg.it tecnico@comune.mattinata.fg.it Corso Matino n. 68, Mattinata C. F. 83001290713 P. IVA 01009880715 SETTORE 3 SERVIZIO 1: PROGRAMMAZIONE Dettagli PROVINCIA DI FORLI'- CESENA Servizio Sistema Informativo Ufficio GIS
PROVINCIA DI FORLI'- CESENA Servizio Sistema Informativo Ufficio GIS ARCHITETTURA GIS PER LA GESTIONE, CONDIVISIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI CARTOGRAFICI PROVINCIA DI FORLI'- CESENA Servizio Sistema Informativo Dettagli GEODATABASE E SISTEMA DI GESTIONE DEI DATI TERRITORIALI
I Servizi geografici del Portale Informativo Multicanale della Regione Molise I Sistemi Informativi per la Vigilanza Ambientale e la Gestione del Territorio sono stati realizzati all interno dell Accordo Dettagli Direzione Generale Servizio IT. Allegato A CAPITOLATO TECNICO
Allegato A CAPITOLATO TECNICO PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI PER L ANALISI E LA REDAZIONE DI DOCUMENTAZIONE INERENTE LA GESTIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA. DETERMINA A CONTRARRE Dettagli OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PER ACCATASTAMENTO C.I.G.: XXXXXXXXX SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PER ACCATASTAMENTO C.I.G.: XXXXXXXXX SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO L'anno duemilaquattordici del giorno tra il responsabile del procedimento per l'affidamento di incarico Dettagli S.C. TECNICO PROGETTI INTEGRATI A
S.C. TECNICO PROGETTI INTEGRATI A Allegato 5 DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI EX D.LGS. 81/2008 E S.M.I. PER LE OPERE DI RIORDINO Dettagli CAPITOLATO D ONERI CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER LEASING IMMOBILARE IN COSTRUENDO
Comune di Livorno Area Dipartimentale 3 Programmazione Economico finanziaria U.O.Va Servizi finanziari e Acquisti Ufficio Finanza e Investimenti CAPITOLATO D ONERI CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER Dettagli Prot: Del: Allegato Capitolato Tecnico. Sistema GAIA. Sistema informativo di governo dell Ambiente e flussi informativi ambientali verso gli utenti
REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE Via Ugo La Malfa, 169 Palermo Prot: Del: Allegato Capitolato Tecnico Sistema GAIA Sistema informativo di governo dell Ambiente e Dettagli SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO RECINZIONE METALLICA INTERNA CAMPO DI REPUBBLICA ITALIANA
SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO RECINZIONE METALLICA INTERNA CAMPO DI CALCIO COMUNALE. REPUBBLICA ITALIANA L anno duemilaotto (2010) il giorno ( ) del mese di In Gonzaga, presso la Dettagli COMUNE DI PUTIGNANO CITTÀ METROPOLITANA DI BARI III AREA TECNICA
ALLEGATO A alla Determinazione del Dirigente della III a Area n.127 del 13/03/2015 COMUNE DI PUTIGNANO CITTÀ METROPOLITANA DI BARI III AREA TECNICA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI < REALIZZAZIONE Dettagli SCHEDA MULTISERVIZIO TECNOLOGICO PER LE STRUTTURE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO
SCHEDA MULTISERVIZIO TECNOLOGICO PER LE STRUTTURE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO Multiservizio tecnologico per le strutture sanitarie della Regione Lazio Il presente caso studio riguarda l affidamento, Dettagli Contratto per la fornitura di server e relativi servizi di assistenza hardware in garanzia
Contratto per la fornitura di server e relativi servizi di assistenza hardware in garanzia Pag 1 di 13 Indice Art. 1. Efficacia delle premesse e degli allegati...3 Art. 2. Norme di riferimento...4 Art. Dettagli Comunità Montana.. della provincia di
Comunità Montana.. della provincia di CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI. NEI COMUNI DI.. DELLA COMUNITA MONTANA.. Art. 1 - OGGETTO DEI LAVORI I lavori Dettagli SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO STUDIO DI FATTIBILITA
COMUNE DI VENEZIA Ministero delle Infrastrutture DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE ED Dettagli CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRASLOCO DALL ATTUALE SEDE AIFA IN ROMA - VIA DELLA SIERRA NEVADA N. 60 ALLA NUOVA SEDE IN ROMA - VIA DEL TRITONE N
CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRASLOCO DALL ATTUALE SEDE AIFA IN ROMA - VIA DELLA SIERRA NEVADA N. 60 ALLA NUOVA SEDE IN ROMA - VIA DEL TRITONE N. 181 NONCHÉ PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO E CUSTODIA DEGLI Dettagli 1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché sito telematico. Senese, Strada delle Scotte n. 14, 53100 Siena; telefono 0577/585010; Telefax
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE BANDO DI GARA D APPALTO DI LAVORI PUBBLICI 1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché sito telematico dell amministrazione aggiudicatrice: Azienda Dettagli Il nuovo Sistema Informativo Territoriale del Comune di Castelfiorentino
Il nuovo Sistema Informativo Territoriale del Comune di Castelfiorentino Il Sistema Informativo Territoriale (SIT) del Comune di Castelfiorentino è il punto d'accesso per i servizi e alle informazioni Dettagli Procedura aperta per l acquisizione di un sistema di bordo per le autovetture adibite ai servizi di controllo del territorio Progetto Mercurio
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA Programma Operativo Nazionale FESR Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-2013 - Acquisizione di un sistema di bordo per le autovetture Dettagli COMUNE DI FOLLONICA DISCIPLINARE DI GARA
COMUNE DI FOLLONICA DISCIPLINARE DI GARA Per rispondere alle necessità operative di vari uffici dell Ente si effettua la gara per le seguenti forniture: QUANTITÀ DESCRIZIONE n. 1 PC n. 1 Monitor LCD TFT Dettagli CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO FORNITURA DI ARREDAMENTO COMPLETO CENTRO ANZIANI VIA MARSAGLIA
1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO FORNITURA DI ARREDAMENTO COMPLETO CENTRO ANZIANI VIA MARSAGLIA SETTORE SICUREZZA SOCIALE SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI Via Roma, 54 18038 SANREMO (IM) Tel. 0184/59281 Fax Dettagli COMUNE DI CONFLENTI Prov. di Catanzaro Ufficio Tecnico
COMUNE DI CONFLENTI Prov. di Catanzaro Ufficio Tecnico CAPITOLATO D ONERI Per Affidamento del servizio di Adempimenti della Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro del comune di Conflenti Art. 1 Contratto Dettagli Visualizzazione, interrogazione e modifica dei database topografici.
Visualizzazione, interrogazione e modifica dei database topografici. La soluzione WebGIS su misura per visualizzazione, interrogazione e gestione operativa, comprensiva di editing, di cartografia e database Dettagli TEL - FAX 081-814.39.55 - E-Mail: ambitoc7@gmail.com CENTRO ANTIVIOLENZA DIALOGANDO CUP G84H1500072000 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA DIALOGANDO L.R. N. 2 DEL 11/02/2011 MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE CUP G84H1500072000 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO Articolo Dettagli I-Milano: Servizi di programmazione di software applicativi 2012/S 128-212791. Bando di gara. Servizi
1/6 Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212791-2012:text:it:html I-Milano: Servizi di programmazione di software applicativi 2012/S 128-212791 Bando di gara Servizi Direttiva Dettagli REGIONE VENETO AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA. Fornitura di Monitor Barco per la visualizzazione di immagini
REGIONE VENETO AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA Fornitura di Monitor Barco per la visualizzazione di immagini radiografiche per le Radiologie dell Azienda Ospedaliera e dell ULSS 16 di Padova Pr. n. 44/10 RM/iv Dettagli CAPITOLATO SPECIALE DI LEASING OPERATIVO ED ASSISTENZA TECNICA MACCHINE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI MONOCROMATICHE/COLORI E MULTIFUNZIONI PORTATILI
CAPITOLATO SPECIALE DI LEASING OPERATIVO ED ASSISTENZA TECNICA MACCHINE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI MONOCROMATICHE/COLORI E MULTIFUNZIONI PORTATILI Art. 1 Oggetto dell appalto...1 Art. 2 Caratteristiche Dettagli CITTA DI ARICCIA PROVINCIA DI ROMA BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA
CITTA DI ARICCIA PROVINCIA DI ROMA BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA PER L APPALTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E/O DISABILI, ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI A Dettagli COMUNE DI CROTONE. Assistenza domiciliare socio-assistenziale integrata con servizi sanitari del comune di Crotone 41 9.695 174.
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 84 DEL 26.01.2015 COMUNE DI CROTONE Capitolato Speciale d Appalto per l affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) per anziani ultrasessantacinquenni Dettagli 1. Termini di esecuzione dei lavori L appaltatore deve ultimare entro 120 giorni dalla data del verbale inizio lavori. 1
Spett.le LAVENETA Via Costanza n. 2/a Loc. S. Vito Altivole (TV) TRASMISSIONE VIA PEC LAVENETASRL@PEC. Oggetto: lettera commerciale per l affidamento dell appalto specifico per lavori di manutenzione straordinaria Dettagli COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE (PROVINCIA DI PISTOIA)
COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE (PROVINCIA DI PISTOIA) AREA n 4 - Ufficio Tecnico - Determinazione n 112 del 29 Luglio 2013 Oggetto: Interventi di adeguamento e trasformazione a metano dell impianto termico Dettagli CAPITOLATO TECNICO TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA AGLI UTENTI DELL ATENEO FIORENTINO ANNO 2013
CAPITOLATO TECNICO TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA AGLI UTENTI DELL ATENEO FIORENTINO ANNO 2013 1 Oggetto della fornitura Il presente Capitolato ha per Dettagli Capitolato speciale per la costituzione di un fondo di previdenza integrativa per il personale del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Bari
Capitolato speciale per la costituzione di un fondo di previdenza integrativa per il personale del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Bari 1 Art. 1 Oggetto dell appalto e prescrizioni prestazionali Dettagli COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO Via Francesco Guicciardini n 61-56020 - Montopoli in Val d'arno (PI) - ( 0571/44.98.11) Settore IV LL.pp GARA CON PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE Dettagli Sistema Web-Gis per la segnalazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico
Sistema Web-Gis per la segnalazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico Il progetto si pone l obiettivo di rilanciare la manutenzione diffusa del territorio montano attraverso l analisi delle basi informatiche Dettagli @sset soluzione G.I.S. freeware per il Real Estate: nota tecnico-descrittiva. Torino, marzo 2009
@sset soluzione G.I.S. freeware per il Real Estate: nota tecnico-descrittiva. Torino, CREST s.n.c. Sede legale e operativa: 10136 Torino Via Caprera, 15 - P.IVA 02746980016 C.C.I.A.A. 599025 Trib. Torino Dettagli Azienda Ospedaliera Brotzu. Servizio Provveditorato Ospedale di rilievo nazionale e alta. Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
Dipartimento Amministrativo Capitolato Speciale d appalto Procedura Aperta per la fornitura di G.P.L. da riscaldamento con comodato d uso gratuito del serbatoio, per i corpi separati dell Azienda Ospedaliera Dettagli 2016 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back

References: Art.1
 Art.2
 Art.3
 art.83
 Art.4
 Art.5
 Art.6
 Art.7
 Art.8
 Art.9
 art.75
 art.75
 art. 113
 Art.10
 Art.11
 Art.12
 Art.13
 Art.14
 Art.15
 Art.16
 Art.17
 Art.18
 Art.19
 Art.6
 ART. 1
 Art.1
 ART. 1
 ART. 1
 Art. 1
 art. 57
 Art. 1
 Art. 2

Art. 1
 ART. 125
 ART. 125
 ART. 1

Art. 1
 Art.1
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 1