Source: http://docplayer.fr/5581767-Refection-des-appartements.html
Timestamp: 2019-01-21 18:58:11+00:00

Document:
REFECTION DES APPARTEMENTS - PDF
Nathalie Coralie St-Pierre
1 E H P A D FOYER BELLEVUE 16 BIS, BOULEVARD BELLEVUE GAP E H P A D FOYER BELLEVUE REFECTION DES APPARTEMENTS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) C.C.A.P. Page 1
2 C.C.A.P. SOMMAIRE Article 1 - Objet du marché - Dispositions générales - Intervenants - Montant du marché - Masse des travaux - Durée du marché - Dispositions diverses Décomposition en tranches et en lots - Forme du marché Tranches et Lots Forme du marché Maîtrise d'œuvre Contrôle technique Coordination Sécurité et protection de la santé Montant du marché Augmentation ou diminution dans la masse des travaux Durée du marché Dispositions diverses Article 2 - Documents contractuels a) Pièces particulières : b) Pièces générales : Article 3 - Prix et mode d'évaluation des ouvrages Répartition des paiements Tranches conditionnelles Répartition des dépenses communes de chantier Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de règlement des comptes - Travaux en régie Modalités d'établissement des prix Prestations fournies à l'entrepreneur Caractéristiques des prix pratiqués Documents concernant les prix à fournir au début des travaux Travaux en régie : Modalités de règlement des comptes Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en usine Approvisionnements Variation dans les prix Type de variation des prix Mois d'établissement des prix du marché Choix des index de référence Modalités de variation des prix Variations des frais de coordination Variations provisoires Application de la taxe à la valeur ajoutée Paiement des cotraitants et des sous-traitants Désignation de sous-traitants en cours de marché C.C.A.P. Page 2
3 Modalités de paiement direct Cotraitants Sous-traitants Monnaie de compte du marché Article 4 - Délai d'exécution Délai d'exécution des travaux Prolongation du délai d'exécution Pénalités - primes d'avance Pénalités de retard dans l'exécution des travaux Pénalités de retard pour non respect des obligations engendrées par la réglementation SPS pénalités pour absence aux réunions pénalités diverses Primes d'avance Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux Délai et retenues pour remise des documents fournis après exécution Article 5 - Clauses de financement et de sûreté Garantie financière Article 6 - Provenance, qualité, contrôle et prise en charge des matériaux et produits Provenance des matériaux et produits Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits Article 7 - Implantation des ouvrages Article 8 - Préparation, coordination et exécution des travaux Période de préparation - Programme d'exécution des travaux Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail Installation, organisation, sécurité et hygiène des chantiers Facilités accordées à l'entreprise pour le chantier Installations à réaliser par l'entrepreneur Transport par voie d'eau Emplacements mis à disposition pour déblais Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier Signalisation des chantiers Réglementations particulières Restriction des communications Clauses diverses concernant le chantier Utilisation des voies publiques Garde du chantier en cas de défaillance de l'entrepreneur Article 9 - Contrôles et réception des travaux Essais et contrôles des ouvrages Réception Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages Documents fournis après exécution Délais de garantie Garanties particulières Assurances Article 10 - Résiliation du marché C.C.A.P. Page 3
4 Article dernier - Dérogation aux documents généraux C.C.A.P. Page 4
5 Article 1 - Objet du marché - Dispositions générales - Intervenants - Montant du marché - Masse des travaux - Durée du marché - Dispositions diverses Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) concernent les travaux ou les ouvrages suivants : REFECTION DES APPARTEMENTS Les lieux d'exécution des travaux sont précisés dans chaque bon de commande. La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP). Le groupement titulaire du marché ou l'entreprise générale est désigné sous le vocable "l'entrepreneur". A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par l'entrepreneur à proximité des travaux, les notifications se rapportant au marché sont faites à la mairie du lieu principal des travaux jusqu'à ce que l'entrepreneur ait fait connaître au maître de l'ouvrage l'adresse du domicile qu'il a élu Décomposition en tranches et en lots - Forme du marché Tranches et Lots Les travaux ne font pas l'objet d'un découpage en tranches. Les travaux ne sont pas répartis en lots Forme du marché Marché à bons de commande, avec minimum et maximum de commandes, sans remise en compétition lors de l'attribution des bons de commande et passé dans le cadre des dispositions de l'article 77 du Code des Marchés Publics Maîtrise d'œuvre La maîtrise d'œuvre est assurée par EHPAD FOYER BELLEVUE, représenté(e) par MARTIN JOCELYNE DIRECTRICE Contrôle technique S'il y a lieu, les travaux sont soumis au contrôle technique dans les conditions prévues par la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction Coordination Sécurité et protection de la santé Si le chantier est soumis aux dispositions de la loi n du 31 décembre 1993 et des textes pris pour son application, une coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs est organisée, aux fins de prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu'elles s'imposent l'utilisation de moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives Montant du marché Les montants minimum et maximum des commandes sont les suivants : Montant minimum : HT ; Montant maximum : HT ; Ces montants s'entendent pour la durée du marché. Pour des besoins occasionnels de faible montant, la personne publique peut s adresser à un prestataire autre que le ou les titulaires du marché, pour autant que le montant cumulé de tels achats ne dépasse pas 1% du montant total du marché, ni la somme de HT. Le recours à cette possibilité ne dispense pas le pouvoir adjudicateur de respecter son engagement de passer des commandes à hauteur du montant minimum du marché lorsque celui-ci est prévu Augmentation ou diminution dans la masse des travaux Les dispositions des articles 15.6 et 16.2 du C.C.A.G. sont applicables C.C.A.P. Page 5
6 1.7 - Durée du marché Le marché commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre Dispositions diverses Les travaux à réaliser sont notifiés à l'entrepreneur par le maître d'oeuvre au fur et à mesure des besoins à l'aide d'ordres de service valant bons de commande. Ces ordres de services définissent la nature du travail, le montant, le lieu d'exécution et toutes informations utiles au bon déroulement du chantier. Ils indiquent le délai maximal de réalisation de la commande et éventuellement l'urgence particulière qui s'attache à la réalisation des travaux. L'entrepreneur ne peut prétendre au règlement des prestations exécutées que dans la mesure où elles ont fait l'objet d'un ordre de service notifié, sauf cas d'extrême urgence, avant toute exécution Sans objet Article 2 - Documents contractuels Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante : a) Pièces particulières : acte d'engagement (A.E.) cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) dont l'exemplaire conservé dans les archives de l'administration fait seul foi cahier des clauses techniques particulières (CCTP) bordereau des prix unitaires ; b) Pièces générales : Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce mois est défini au du présent cahier. cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux ; cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de travaux ; Article 3 - Prix et mode d'évaluation des ouvrages Répartition des paiements L'acte d'engagement indique ce qui doit être réglé : soit à l'entrepreneur titulaire et à ses sous-traitants ; soit au mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants Tranches conditionnelles Répartition des dépenses communes de chantier Sans objet Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de règlement des comptes - Travaux en régie Modalités d'établissement des prix Les prix du marché sont hors T.V.A. et tiennent compte des sujétions techniques précisées dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) Prestations fournies à l'entrepreneur Caractéristiques des prix pratiqués C.C.A.P. Page 6
7 A) Modalités de règlement Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché sont réglés : b) lorsqu'elles ne sont pas prévues dans le bordereau des prix précité, les prestations sont rémunérées à prix unitaires selon les conditions portées à l'acte d'engagement. Ces travaux ne peuvent en aucun cas être entrepris sans l'accord préalable du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre. Dans ce cas, le prix de règlement de la prestation est calculé comme suit : pour la main d'œuvre et les fournitures, selon les modalités de prix précisées dans les conditions générales du bordereau des prix unitaires. A titre exceptionnel, dans l'hypothèse où il est susceptible d'obtenir des prix de fournitures meilleurs que ceux précisés par le bordereau de prix, le maître d'ouvrage peut procéder lui-même aux approvisionnements nécessaires, sans que l'entrepreneur puisse prétendre à une indemnité. B) Forfaitisation des prix Pour tout chantier dont les caractéristiques sont suffisamment détaillées par un descriptif et/ou des plans, le maître d'ouvrage peut, s'il le juge utile, forfaitiser le montant du devis présenté sur la base des prix du marché. Dans ce cas, il le précise dans l'ordre de service qu'il adresse à l'entrepreneur. Les travaux supplémentaires, non prévus au descriptif d'origine ou aux plans, et qui donnent lieu à ordre de service complémentaire, sont réglés aux mêmes conditions que les travaux initiaux. C) Devis de travaux : L'entrepreneur est tenu d'établir un devis pour tout travail que le maître de l'ouvrage envisage de lui faire exécuter. En cas de non réalisation des travaux, aucune indemnité n'est versée. En cas de refus par l'entrepreneur de présenter le devis demandé dans un délai de 10 jours, le maître de l'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché, après mise en demeure. Les devis doivent être établis et détaillés aux conditions de prix prévus par le marché. Lorsque le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre estime que le devis présenté n'est pas assez détaillé, l'entrepreneur fournit les renseignements complémentaires dans les délais fixés Documents concernant les prix à fournir au début des travaux Travaux en régie : Modalités de règlement des comptes Les modalités du règlement des comptes du marché sont les suivantes : les comptes sont réglés en une seule fois, à l'achèvement des travaux. Le droit de percevoir des acomptes mensuels est néanmoins reconnu à l'entrepreneur si ce dernier est une petite et moyenne entreprise ou une société coopérative ouvrière de production au sens du dernier alinéa de l'article 89 du CMP. Les modalités du règlement des comptes du marché sont les suivantes : les comptes sont réglés en une seule fois, à l'achèvement des travaux concernés par l'ordre de service. Si le délai d'exécution des travaux fixé par un ordre de service est supérieur à trois mois, le droit de percevoir des acomptes mensuels est néanmoins reconnu à l'entrepreneur si ce dernier est une petite et moyenne entreprise ou une société coopérative ouvrière de production au sens du dernier alinéa de l'article 89 du CMP. Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 45 jours. Par dérogation aux articles 11.7, 13.23,13.43 et 13.5 du C.C.A.G, les conditions de mise en œuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées dans le décret n du 21 février 2002 (JO du 22/02/02) relatives au calcul du délai et au versement des intérêts moratoires. Le taux des intérêts moratoires prévu au II de l'article 5 du décret précité est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, augmenté de deux points Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en usine C.C.A.P. Page 7
8 Approvisionnements Les approvisionnements dans les ateliers de l'entrepreneur ou sur chantier ne peuvent pas figurer dans les décomptes de travaux Variation dans les prix Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-dessous : Type de variation des prix Les prix sont fermes, actualisables suivant les modalités fixées au et du présent cahier. Les prix unitaires du bordereau sont fermes, actualisables suivant les modalités fixées au et du présent cahier Mois d'établissement des prix du marché Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois ci-après : OCTOBRE 2008; ce mois est appelé "mois zéro" Choix des index de référence L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour l'actualisation des prix des travaux faisant l'objet du marché est le suivant : BT Modalités de variation des prix L'actualisation est effectuée par application aux prix du marché d'un coefficient calculé par la formule : Cn = Id-3/Io où Io et Id-3 sont les valeurs prises respectivement au mois d'établissement des prix du marché et au mois d-3 par l'index de référence I du marché sous réserve que le mois d du début d'exécution des travaux soit postérieur de plus de trois mois au mois d'établissement du prix. Le coefficient résultant du calcul de la formule d'actualisation est arrondi au millième supérieur Variations des frais de coordination Variations provisoires Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, il n'est procédé à aucune actualisation avant l'actualisation définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant Application de la taxe à la valeur ajoutée Les montants des sommes versées aux entrepreneurs sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de l'établissement des pièces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l'établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements Paiement des cotraitants et des sous-traitants Désignation de sous-traitants en cours de marché L'avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue à l'article 2.41 du C.C.A.G. Il indique, en outre, pour les sous-traitants bénéficiant du paiement direct : les renseignements mentionnés à l'article 2.43 du C.C.A.G. ; la personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 109 du Code des Marchés Publics ; le comptable assignataire des paiements ; le compte à créditer Modalités de paiement direct C.C.A.P. Page 8
9 Cotraitants La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant conjoint, acceptation du montant d'acompte ou du solde à lui payer directement, déterminé à partir de la partie du décompte afférente aux prestations exécutées par ce cotraitant. La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant solidaire, acceptation par celui-ci de la somme à payer éventuellement à chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de paiement prévues dans le marché Sous-traitants Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom de la personne publique au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. Le titulaire dispose d un délai de quinze jours à compter de la signature de l accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d une part, au sous-traitant et, d autre part, à la personne publique ou à la personne désignée par lui dans le marché. Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement à la personne publique ou à la personne désignée dans le marché par la personne publique, accompagnée des factures et de l accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l avis postal attestant que le pli a été refusé ou n a pas été réclamé. La personne publique ou la personne désignée par lui dans le marché adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant. La personne publique procède au paiement du sous-traitant dans un délai maximum de 45 jours. Ce délai court à compter de la réception par la personne publique de l accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l expiration du délai mentionné au deuxième alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par la personne publique de l avis postal mentionné au troisième alinéa ci-dessus. La personne publique informe le titulaire des paiements qu il effectue au sous-traitant Monnaie de compte du marché La monnaie de compte du marché est la même pour toutes les parties prenantes (sous-traitants compris). Les attestations de paiement direct sont dans la même unité que celle retenue pour le titulaire. Article 4 - Délai d'exécution Délai d'exécution des travaux Le délai d'exécution est fixé dans chaque ordre de service, faisant fonction de bon de commande qui prescrira de les commencer. L'entrepreneur dispose d'un délai de 48 heures à réception de l'ordre de service pour faire connaître s'il est dans l'impossibilité de respecter le délai figurant sur ce document. En cas de non réponse de sa part, le délai fixé est considéré comme accepté. Dans le cas où le délai n'est pas observé par l'entrepreneur, le maître d'ouvrage se réserve le droit de faire exécuter lesdits travaux en régie, par un autre entrepreneur, aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'attention de l'entrepreneur est attirée sur l'obligation absolue de tenir à la disposition du maître d'ouvrage, pendant la période des congés payés, un effectif d'ouvriers lui permettant d'assurer l'exécution des travaux demandés. L'ordre de service précise la durée de la période de préparation si celle-ci s'avère nécessaire pour le bon déroulement du chantier. La durée de cette période est d'au moins 30 jours lorsque, en application de l'article du Code du Travail, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) doit être dressé. Sauf indication contraire donnée dans l'ordre de service, le délai d'approvisionnement est inclus dans le délai d'exécution prescrit. Les ordres de service peuvent être notifiés jusqu'au dernier jour de validité du marché. La durée d'exécution maximale du(des) dernier(s) ordre(s) de service émis dans le cadre du marché est fixée à 8 jours Prolongation du délai d'exécution C.C.A.P. Page 9
10 Sans objet Pénalités - primes d'avance Pénalités de retard dans l'exécution des travaux Les stipulations du C.C.A.G. sont seules applicables. En plus des pénalités journalières définies ci-dessus, l'entrepreneur subit une pénalité forfaitaire de 1/100 du montant en prix de base du marché, en cas de non-respect de la date limite d'achèvement ou du délai d'exécution des travaux Pénalités de retard pour non respect des obligations engendrées par la réglementation SPS En cas de non-respect des obligations engendrées par la réglementation SPS, l'entrepreneur subit, par jour de retard, une pénalité de X euros ou 1/XXXX du montant en prix de base du marché, sans mise en demeure préalable par dérogation à l'article 49.1 du C.C.A.G pénalités pour absence aux réunions Sans objet pénalités diverses Sans objet Primes d'avance Le versement de primes d'avance n'est pas prévu au marché Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux Pas de stipulations particulières Délai et retenues pour remise des documents fournis après exécution L'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, en trois exemplaires dont un sur calque : au plus tard lorsqu'il demande la réception: les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies conformément aux prescriptions et recommandations des normes françaises en vigueur; dans les deux mois suivant la réception: les plans et autres documents conformes à l'exécution, pliés au format normalisé A4. Article 5 - Clauses de financement et de sûreté Garantie financière Aucune clause de garantie financière n'est appliquée Avance Aucune avance n'est versée à l'entrepreneur. Article 6 - Provenance, qualité, contrôle et prise en charge des matériaux et produits Provenance des matériaux et produits L'ordre de service fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé à l'entrepreneur ou n'est déjà pas fixé par les pièces générales constitutives du marché, ou déroge aux dispositions desdites pièces Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits C.C.A.P. Page 10
11 Article 7 - Implantation des ouvrages Les conditions d'implantation des ouvrages sont définis contradictoirement par l'entrepreneur et par le maître d'oeuvre avant tout commencement de travaux. Article 8 - Préparation, coordination et exécution des travaux Période de préparation - Programme d'exécution des travaux L'ordre de service fixe s'il y a lieu, une période de préparation et sa durée. La période de préparation est comprise dans le délai d'exécution des travaux. Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-après, à la diligence respective des parties contractantes : par les soins du maître de l'ouvrage, aux opérations indiquées éventuellement dans l'ordre de service. par les soins de l'entrepreneur, et s'il y a lieu : établissement et présentation au visa du maître d'oeuvre du programme d'exécution des travaux, accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prescrit par l'article 28.2 du C.C.A.G ; établissement et présentation des plans d'exécution, notes de calcul et études de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues à l'article 29 du C.C.A.G. et à l'article 8.2 ci-dessous ; établissement d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) après inspection commune organisée par le coordonnateur SPS. Cette obligation est applicable à chaque entrepreneur (cotraitants et sous-traitants). Les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé doivent être remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours maximum à compter du début de la période de préparation. Par les soins du coordonnateur pour la sécurité, et s'il y a lieu : adaptation du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé pour le chantier conformément aux articles R à R du Code du Travail créés par le décret n du 26 décembre Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques devant éventuellement être établis par l'entrepreneur sont soumis, avec les notes de calcul correspondantes, au visa du maître d'oeuvre. Ce dernier doit les renvoyer à l'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 10 jours après leur réception avec ses observations éventuelles au plus tard dix jours après leur réception. Tous les plans d'exécution et notes de calcul doivent être visés par le contrôleur technique, si son intervention est rendue obligatoire Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes, rémunérés au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur le chantier, ne peut excéder 10 % et le maximum de la réduction possible de leur salaire est fixée à 10 % Installation, organisation, sécurité et hygiène des chantiers Facilités accordées à l'entreprise pour le chantier L'ordre de service précise, le cas échéant, si l'entrepreneur bénéficie de facilités données par le maître de l'ouvrage pour l'installation de son chantier Installations à réaliser par l'entrepreneur L'ordre de service précise, le cas échéant, si des installations de chantier sont à réaliser par l'entrepreneur Transport par voie d'eau L'ordre de service précise, le cas échéant, si une embarcation est mise à la disposition du maître d'oeuvre. C.C.A.P. Page 11
12 Emplacements mis à disposition pour déblais L'ordre de service précise, le cas échéant, si des emplacements sont mis à la disposition de l'entrepreneur pour le dépôt des déblais en excédent Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier Pour les chantiers soumis à la réglementation SPS, les dispositions suivantes sont applicables : A - Principes généraux La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS". B - Autorité du coordonnateur SPS Le coordonnateur SPS doit informer le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre sans délai, et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menaçant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier. C - Moyens donnés au coordonnateur SPS C.1 Libre accès du coordonnateur SPS Le coordonnateur SPS a libre accès au chantier. C. 2 Obligations du titulaire Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS : le P.P.S.P.S. si ce document est requis tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs. la liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier. dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier. les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient à sa disposition leurs contrats. tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs demandés par le coordonnateur. la copie des déclarations d'accident du travail. Le titulaire s' engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé à l'article 2.A du présent C.C.A.P. Le titulaire informe le coordonnateur SPS : de toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet. de ses interventions au titre de la garantie de parfait achèvement, si le coordonnateur exerce une mission pendant cette période. Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maître d'ouvrage. A la demande du coordonnateur SPS le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. D - Obligations du titulaire vis à vis de ses sous-traitants Le titulaire s'engage à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions de la loi n du 31 décembre E - Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ou notice en matière de sécurité et de protection de la santé C.C.A.P. Page 12
13 Le titulaire doit respecter l'ensemble des mesures qui sont définies par le PPSPS ou la Notice SPS ainsi que ses modifications ultérieures Signalisation des chantiers L'ordre de service précise, le cas échéant, si l'entrepreneur est chargé de réaliser la signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique Réglementations particulières Restriction des communications A la demande de l'entrepreneur, les communications à travers le site des travaux peuvent être restreintes dans les conditions précisées par ses soins dès réception de l'ordre de service correspondant Clauses diverses concernant le chantier L'ordre de service précise, le cas échéant, les éventuelles sujétions de dépose et tri des produits de démolition ou de démontage Utilisation des voies publiques En ce qui concerne l'usage des voies publiques, l'ordre de service précise, le cas échéant, les dispositions éventuelles particulières, visées à l'article 34 du C.C.A.G., qui s'imposent à l'entrepreneur pour les transports routiers ou pour les circulations d'engins exceptionnels nécessités par les travaux Garde du chantier en cas de défaillance de l'entrepreneur La responsabilité de la garde du chantier et des risques qui en découlent sont à la charge de l'entrepreneur. Article 9 - Contrôles et réception des travaux Essais et contrôles des ouvrages Réception Les travaux exécutés au titre de chaque chantier sont réceptionnés au fur et à mesure de leur achèvement dans les conditions édictées par l'article 41 du C.C.A.G Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages L'ordre de service peut éventuellement préciser si le maître de l'ouvrage se réserve le droit de disposer des ouvrages (ou parties d'ouvrages) non encore achevés et aux stades d'avancement des travaux qu'il définit Documents fournis après exécution Les modalités de présentation des documents à fournir après exécution ne font l'objet d'aucune stipulation particulière et sont conformes aux dispositions du C.C.A.G.. Ces stipulations s'appliquent pour chaque ordre de service Délais de garantie Le délai de garantie est fixé à 6 mois. Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur est tenu à l'obligation de parfait achèvement prévue à l'article 44.1 du CCAG-Travaux. Pour chaque ensemble de travaux faisant l'objet d'un ordre de service, le délai de garantie court à compter de la date de réception des travaux correspondants Garanties particulières Assurances C.C.A.P. Page 13
14 L'entrepreneur et, le cas échéant, les cotraitants, doivent doit justifier, au moyen d'attestations portant mention de l'étendue des garanties (donc sans obligation d'étendue illimitée, par dérogation à l'article 4.3 du C.C.A.G.), qu'ils sont titulaires : d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux Excepté si elles ont déjà été produites à l'appui des offres, les attestations d'assurance doivent être adressées par les intéressés au maître d'oeuvre dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et, au plus tard, avant tout commencement d'exécution. A défaut, la personne publique se réserve le droit de bloquer le paiement des travaux jusqu'à ce que l'entrepreneur délivre cette pièce et sans ouverture du droit à versement d'intérêts moratoires. Article 10 - Résiliation du marché Les clauses des articles 46 à 48 du C.C.A.G. sont applicables. Article dernier - Dérogation aux documents généraux L'article du présent cahier déroge aux articles 11.7, 13.23, et 13.5 du C.C.A.G. Document établi le Dressé par :... Lu et accepté (signature)... C.C.A.P. Page 14
Commune de Champagnole Place Charles de Gaulle 3 septembre 39300 CHAMPAGNOLE Marché Public de Travaux Cahier des Clauses Administratives Particulières Maître de l ouvrage Ville de Champagnole - 39300 Maître

References: l'article 77
 l'article 89
 l'article 89
 l'article 5
 l'article 2
 l'article 2
 l'article 109
 l'article 49
 l'article 28
 l'article 29
 l'article 8
 l'article 2
 l'article 34
 l'article 41
 l'article 44
 l'article 4