Source: http://bazica.org/ministerio-de-salud-del-peru.html?page=13
Timestamp: 2019-06-17 23:11:24+00:00

Document:
DECLARACIÓN JURADA DE PRESENTAR CERTIFICADOS DE CALIDAD DE ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS, EN CASO SE ADJUDICARA LA BUENA PRO
El que suscribe, representante legal de la Empresa....................................
RUC: Nº ............................ , identificado con ................y con domicilio legal en ..............................................................., declaro bajo juramento lo siguiente:
QUE MI REPRESENTDA SE COMPROMETE A PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE POR RAZONES DE FUERZA MAYOR NO HE PODIDO ALCANZAR Y QUE LOS HARE EN EL MOMENTO DE ENTREGAR LOS PRODUCTOS ADJUDICADOS: DE LOS SIGUIENTES ITEM.
ITEM DENOMINACION
PARA PAGO CON ABONOS EN LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR
Director General de Administración de la
Unidad Ejecutora Nº 0151-INS
Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta
Por medio del presente, comunico a Ud. que el numero del Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la Empresa que represento es el ......................................................
(indicar el CCI asi como el nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta)
agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el Banco.....................................................................................................................................
Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, un vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra materia del contrato quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.
Firma del proveedor, o de su representante
FORMATO DE PRESENTACION DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES A LAS BASES
LICITACION PUBLICA N° 007-2005/OPD/INS
“REACTIVOS QUÍMICOS, INSUMOS Y MATERIAL DE LABOATORIO PARA INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD”
1. EMPRESA (Nombre o Razón Social)
REFERENCIA(S) DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS
3. ANTECEDENTES / SUSTENTO
4. CONSULTA Y/U OBSERVACIONES (No más de tres líneas)
Nota: Sólo una consulta u observación por formato
ANEXO No. 018
Lima, de ............................. de ...............
Atención : Comité Especial
Es grato dirigirnos a ustedes, en atención a la Licitación Pública N° 007-2005-OPD/INS, para presentarles nuestra Propuesta Económica relativa a la provisión del o de los Item ...........:
Nº de ITEM
(incluido Impuestos)
Son: ...............................................................................................Nuevos Soles
Firma del Postor o del Representante legal
Conste por el presente documento el Contrato de Compra – Venta de Insumos que celebran de una parte EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD con RUC Nº 20131263130, con domicilio en Av. Defensores del Morro 2268 - Chorrillos, debidamente representada por su el Señor Dr. ALEJANDRO LLAMOGA SANCHEZ, Director General de la Oficina General de Administración, identificado con D.N.I. Nº 18847498, designado según Resolución Ministerial N° 282-2004/MINSA, publicada el 18-03-04 y autorizado según Resolución Jefatural No. 276-2002-J-OPD/INS, de fecha 13-08-02, a quien en adelante se le denominará EL INSTITUTO; y, de la otra parte ------------------------------------- con RUC Nº ------------------------------, con domicilio legal en----------------------------------------, debidamente representada por su -----------------------Sr. ---------------------------con poder inscrito en la Partida Electrónica Nº-------------- de los Registros Públicos de -----------, identificado con D.N.I. Nº-----------------------, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA, en los términos siguientes:
PRIMERA.- El INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, es un Organismo Publico Descentralizado del Sector Salud, con personería jurídica y con autonomía técnica y de gestión, encargado de proponer políticas y normas, promover, desarrollar y difundir la Investigación científica – tecnológica y brindar servicios de salud en los campos de salud pública, control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, alimentación y nutrición, producción de biológicos, control de calidad de alimentos, productos farmacéuticos y afines, salud ocupacional, protección del ambiente centrado en la salud de las personas y salud intercultural, para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.
EL INSTITUTO, en el Marco de su Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, convocó a Licitación Pública Nº 007 -2005-OPD/INS, para la adquisición de Reactivos Químicos, Insumos y Material de Laboratorio para Investigaciones del Instituto Nacional de Salud, habiéndose adjudicado la Buena Pro a EL CONTRATISTA, según las Bases Administrativas.
El presente contrato se rige por lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. 0183-2004-PCM y su Reglamento, aprobado por D.S. 084-2004-PCM, así como por el Código Civil y las normas que sean aplicables.
DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO
SEGUNDA.- El presente contrato está conformado por su texto, por las Bases Integradas de la Licitación Pública No. 007-2005-OPD/INS, en adelante las Bases y por la propuesta técnica y económica de EL CONTRATISTA.
TERCERA.- En virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga ante EL INSTITUTO a proveer de bienes al Instituto Nacional de Salud, de acuerdo a las especificaciones técnicas anexo al presente contrato los mismos que se encuentran contenidas en las Bases Administrativas y a la oferta ganadora, así como al cumplimiento de las demás obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA señaladas en las Bases Integradas.
CUARTA.- El monto total que el Instituto pagará en calidad de contraprestación por los bienes detallados en el anexo del presente contrato asciende a la suma de S/........................... nuevos soles
El monto incluye el Impuesto General a las Ventas y todo concepto que incide en el valor de los bienes adquiridos.
El monto pactado no esta sujeto a ningún reajuste.
QUINTA.- Todos los pagos que El INSTITUTO efectúe mediante abonos en la cuenta bancaria del proveedor,por los bienes adquiridos a EL CONTRATISTA, se efectuarán después de ingresados al almacén con la respectiva conformidad. EL INSTITUTO pagará el monto facturado dentro de los diez (10) días siguientes de emitida la conformidad.
Los pagos se efectuará por los productos descritos en las especificaciones técnicas y verificación de la cantidad , calidad y oportunidad de entrega de los bienes y la propuesta técnica y económica ofertado por el contratista.
Las facturas se emitirán a nombre del INSTITUTO NACIONAL DE SALUD.
DEL PLAZO DE ENTREGAS
SEXTA.- La entrega de los productos por parte del CONTRATISTA será de la siguiente manera:
Vencido estos plazos el INSTITUTO procederá a calcular la penalidad por retaso en la entrega de los productos de conformidad con el artículo 222º del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LOS BIENES
SETIMA.- La recepción y conformidad de los bienes estará a cargo del Área de Almacén de la Oficina Ejecutiva de Logística, quienes verificarán la cantidad, calidad y el cumplimiento de las condiciones contractuales, teniendo las facultades de realizar las pruebas que considere necesarias.
Dichos bienes deberán estar en optimas condiciones técnicas para su uso, caso contrario no será recibido. En este sentido, las especificaciones técnicas de dichos bienes deberán coincidir con lo señalado en la información técnica del producto ofertado.
La recepción de conformidad no invalida el reclamo posterior por parte del INSTITUTO por defectos o vicios ocultos, u otras situaciones anómalas no detectadas o verificadas durante la recepción de los bienes.
DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
OCTAVA.- EL CONTRATISTA se obliga a:
Que las características de su oferta no seran alteradas, modificadas ni sustituidas al ejecutarse el contrato.
La responsabilidad total y exclusiva sobre la ejecución y cumplimiento del presente contrato, de acuerdo a las condiciones y plazos especificados en éste.
Al cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes señaladas en las Bases Integradas y entregar los certificados de calidad de los productos en el almacén.
Cumplir con todas las disposiciones y normas dispuestas por el INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, a través de la Oficina Ejecutiva de Logística, que sean inherentes a los bienes materia del presente contrato.
EL CONTRATISTA es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes objeto del presente contrato.
EL INSTITUTO se compromete a:
Abonar puntualmente el pago de los bienes para lo cual el contratista deberá presentar la respectiva factura.
NOVENA.- De acuerdo con el artículo 213° del Reglamento, el postor entregará al momento de suscribir el presente contrato, una GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (Carta Fianza o Póliza de Caución) incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática al solo requerimiento de EL INSTITUTO, equivalente al DIEZ (10%) por ciento del monto total del contrato con una vigencia hasta la conformidad final de la recepción total del servicio.
Si la propuesta económica del postor fuese inferior en más del veinte por cien (20%) del valor referencial deberá presentar, junto a la garantía de fiel cumplimiento y con idéntico objeto y vigencia, una garantía adicional equivalente al veinticinco por cien (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica.
La garantía se ejecutara en los siguientes casos:
1.- Cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento contra esta ejecución, el contratista no tiene derecho a interponer reclamo alguno.
2.- La garantía de fiel cumplimiento y la garantía adicional por el monto diferencial de propuesta se ejecutarán, en su totalidad, solo cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista, haya quedado consentido o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare precedente la decisión de resolver el contrato.
3.- La garantía de fiel cumplimiento y de ser necesario, la garantía por el monto diferencial de propuesta se ejecutarán cuando transcurrido tres (3) días de haber sido requerido por la Entidad, el contratista no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en el acta de conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.
DECIMA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 222° del Reglamento de la Ley, en caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, el INSTITUTO le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por cien (10%) del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías a que se refiere los artículos 215º y 216º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
En todo los casos, la penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:
Donde F = 0.25
El INSTITUTO podrá resolver el contrato cuando EL CONTRATISTA haya acumulado el monto máximo de la penalidad.
OTRAS PENALIDADES (art. 223 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado).
Por deficiente ejecución de la prestación contratada, aplicándose igual penalidad que en el caso de mora.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato.
DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
DECIMA PRIMERA.- Las causales para la resolución del contrato son las contenidas en el artículo 225° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y el procedimiento el señalado en el 226° del mismo Reglamento.
DECIMA SEGUNDA.- Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado.
El arbitraje será resuelto por un tribunal arbitral (compuesto por tres árbitros), uno será designado por el INSTITUTO, otro por la contratante y los dos designados nombran un tercero. A falta de acuerdo en la designación o ante la rebeldía de una de las partes en cumplir con dicha designación, será efectuada por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado conforme a las disposiciones del Reglamento de la Ley N° 26850 y su Reglamento.
DECIMA TERCERA.- Este contrato no podrá ser variado o modificado, salvo acuerdo de ambas partes contratantes y siempre que conste por documento escrito y se enmarque dentro de los parámetros señalados en la normativa sobre contratación pública, para cuyo efecto deberá cumplirse con las mismas formalidades que las observadas para la celebración y firma de presente contrato. En todo caso las características de la propuesta presentada en el proceso por EL CONTRATISTA no podrán ser alteradas, modificada, ni sustituida por el presente contrato ni al ejecutarse este.
DECIMA CUARTA.- El contrato entrará en vigencia a partir del día siguiente de su suscripción, por tanto sus efectos relacionados con las obligaciones y derechos de ambas partes podrán ser motivo de reclamo únicamente después de cumplirse el requisito mencionado.
DECIMA QUINTA.- En caso de existir algún tipo de error formal o material en la redacción del presente contrato, que no coincida con los alcances de las Bases Administrativas, EL INSTITUTO podrá subsanar unilateralmente dichos defectos; para que dicha subsanación surta efecto se deberá poner en conocimiento de EL CONTRATISTA mediante comunicación escrita.
DECIMA SEXTA.- EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
DECIMA SETIMA.- Antes de procederse a la suscripción del presente contrato, conforme lo establece la Resolución No. 185-2001-CONSUCODE/PRE, el CONTRATISTA deberá presentar una Constancia de no tener sanción vigente en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado.
En señal de conformidad con las Bases, la Propuesta Técnica, la Propuesta Económica, la Adjudicación y el presente contrato, firman las partes en la ciudad de Lima a los ................................. días del mes de ............................. del año dos mil cinco.
EL CONTRATISTA EL INSTITUTO

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 222
 artículo 213
 resolución 
 artículo 222
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 artículo 225
 Resolución