Source: https://it.scribd.com/document/359026708/Bases-de-Seleccion
Timestamp: 2020-07-11 12:27:18+00:00

Document:
Bases de Seleccion | Regulación | Ingeniero civil
SalvaSalva Bases de Seleccion per dopo
Bases Integradas as 017 2016 Rancas
5.Bases CP Consultoria en General PSI Con Presas 20170510 232633 623
Evluacion de Comentarios
Canal Aco - Cor
GOBIERNOGOBIERNOGOBIERNOGOBIERNO REGIONALREGIONALREGIONALREGIONAL HUANCAVELICAHUANCAVELICAHUANCAVELICAHUANCAVELICA
COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE PARA CONSULTORIAS DE SUPERVISION DE OBRAS
ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA Nº 0001-2007- GOB.REG.HVCA/CEP.
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA OBRA “CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO ALLCCACCOCHA –HUANDO I ETAPA”
DISTRITO HUANCAVELICA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CANON , SOBRE CANON Y REGALIAS MINERAS
Huancavelica, marzo 2007
JR. Torre Tagle Nª 336 –Huancavelica.
ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 0001-2007-GOB.REG.HVCA/CEP.
“CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO ALLCCACCOCHA – HUANDO I ETAPA”
OBJETO DEL PROCESO Contratación de Servicios de Consultoría de Obras, para la Supervisión de Obra.
Contratación de un Consultor que se encargará de la Supervisión de la obra “Construcción Canal de Irrigación Allccaccocha - Huando I etapa”
CODIGO DEL NUMERO DE PAAC:
VALOR REFERENCIAL Ciento Treinta y un mil ochocientos cincuenta y cinco con 00/100 Nuevos Soles (S/. 131,855.00), incluido Gastos Directos, Gastos Generales e Impuestos de Ley, con Precios vigentes al mes de marzo de 2007.
01 Canón sobrecanón y Regalias, Neumónico 0071, presupuesto correspondiente al año 2,006
LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN:
Departamento de Huancavelica, Provincia de Huancavelica, Distrito de Huancavelica
El Registro se realizará en la Dirección de Abastecimientos y abonará el derecho de participación en la Oficina de Caja del Gobierno Regional de Huancavelica, sito en el Jirón Torre Tagle Nª 336 – Huancavelica (Tercer - piso), en el horario de 08:00 a 13:00 horas y de 14:30 a 17:00 horas.
Diez con 00/100 Nuevos Soles (S/.10.00).
Presentación de Consultas a las Bases y Formulación de Observaciones:
Por correo electrónico o directamente mediante documento dirigido al Presidente del Comité Especial Permanente de Consultorías y entregado en Oficina de Caja del Gobierno Regional de Huancavelica, en el horario de 08.00 a 13.00 horas y de 14.30 a 18.00 horas. La notificación de Absolución de Consultas e Integración de Bases, serán remitidas a los postores por correo electrónico en las direcciones que estos consignen, además estará a disposición en la Pagina Web del Gobierno Regional y el SEACE.
– 03 - 2007
– 03 – 2007
27 – 03 – 2007
12– 03 - 2007
- 03 - 2007
-03 – 2007
Presentación Propuestas (3:00 p.m.)
Buena Pro (11:00 a.m.)
– 04 - 2007
– 04 – 2007
Huancavelica, marzo de 2007.
ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA Nº 0001-
2007/GOB.REG.HVCA/CEP.
1.00 ASPECTOS GENERALES
1.01 ENTIDAD CONVOCANTE
El Gobierno Regional de Huancavelica, con domicilio en el Jr. Torre Tagle No. 336 -Huancavelica, que en adelante se denominará LA REGIÓN HUANCAVELICA,
con RUC Nº 20486020882.
1.02 OBJETO DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA.
La presente Adjudicación Directa Pública tiene por objeto, seleccionar al proveedor que preste los servicios de consultoría para la Supervisión de la Obra:
“CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO ALLCCACCOCHA – HUANDO I ETAPA”.
1.03 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 00 CANON, SOBRECANON y Regalías, Neumónico 0071., presupuesto correspondiente al año
1.04 RÉGIMEN LEGAL
Ley N° 28927 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal del
Ley Nº 28267 – Ley que Modifica la Ley Nº 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Decreto Supremo N° 083-2004-PCM - Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM - Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
1.05 REFERENCIAS
Cuando en las presentes Bases se menciona la palabra “LEY”, se entenderá que se está haciendo referencia al Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM; la mención al “REGLAMENTO”, se entenderá referida al Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004- PCM.
En el proceso de selección desde su convocatoria y hasta la suscripción del contrato y en los términos procesales, los plazos establecidos en días sin calificarlos, se computarán como días hábiles. Son días inhábiles los días sábado, domingo y feriados no laborables.
1.06 REGISTRO DE PARTICIPANTES:
El Registro de los Participantes se realizará en la Dirección de Abastecimientos, sito en Jr. Torre Tagle Nª 336 (3er Piso), en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 8:00 a las 13:00 horas y de 14:30 a 17:00 horas; así mismo abonarán el derecho de participación equivalente a DIEZ CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/.10.00). Para acceder al registro el postor deberá llenar y presentar el ANEXO “A”.
Asimismo, los postores deberán elevar comunicación por escrito, si desean que se les notifique a su correo electrónico o si se apersonaran a la Entidad a recabar los mismos de conformidad al artículo 87º del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
De Suma Alzada
Por el Financiamiento: Con financiamiento de la Entidad.
4.01 MONTO El monto del Valor Referencial asciende a S/. 131,855.00 (Ciento Treinta y un Mil, Ochocientos Cincuenta y cinco con 00/100 Nuevos Soles) incluido los Impuestos de Ley.
4.02 VIGENCIA El Valor Referencial ha sido calculado con precios al mes de marzo de año 2007.
Los Servicios de la Supervisión cubrirán el tiempo total de la ejecución de Obra y plazos reglamentarios correspondientes, hasta la suscripción del Acta Final de Recepción de Obra sin Observaciones y conformidad de la Liquidación Final de Obra. En tal sentido, EL GOBIERNO REGIONAL DEL HUANCAVELICA ha estimado referencialmente un plazo de ejecución del servicio de CIENTO CUARENTA Y CINCO (145) días naturales, contados a partir de suscrito el Acta de Instalación del inicio de la obra, materia de supervisión.
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN Se indica en la primera página del presente Proceso.
Con la finalidad de poder efectuar la evaluación comparativa las ofertas económicas se harán en moneda nacional, a la misma fecha del Valor Referencial, lo cual debe estar claramente indicado en su Oferta Económica; caso contrario la oferta será descalificada. Así mismo, los pagos también se efectuarán íntegramente en moneda nacional.
CONDICIONES GENERALES Y DATOS RELATIVOS AL PROCESO DE SELECCIÓN
8.01 DE LOS POSTORES
a) Podrán presentarse a la presente Adjudicación Publica los proveedores debidamente inscritos como Consultores de Obras en el Registro Nacional de Consultores y Proveedores que administra el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y que no estén incluidos en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.
b) Podrán participar asimismo, proveedores en Consorcio inscritos individualmente en el Registro Nacional de Consultores de Obras, designando un representante
o apoderado común con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postores y del contrato hasta su liquidación; para ello, será necesario acreditar la existencia de una promesa formal de consorcio, la que se perfeccionará luego del otorgamiento de
Las partes en consorcio responderán solidariamente ante LA REGIÓN HUANCAVELICA por todas las consecuencias derivadas de su participación individual o en conjunto dentro del consorcio en el proceso de selección y en la ejecución del contrato derivado de éste.
Las partes en Consorcio no deben estar incluidas en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado.
Asimismo, será de aplicación las disposiciones complementarias para la participación de postores en consorcio, establecida en la Directiva Nº 003- 2003/CONSUCODE/PRE, aprobada por Resolución Nº 063-2003- CONSUCODE/PRE.
8.02 IMPEDIMENTOS PARA LOS POSTORES
a) Están impedidos de ser postores y/o contratistas las personas naturales o jurídicas, funcionarios públicos, entre otros que estén taxativamente comprendidos en el Artículo 9°de la LEY.
b) No puede ser postor aquél proveedor que está incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.
c) Los postores en un proceso de selección están prohibidos de celebrar acuerdos, entre sí o con terceros, con el fin de establecer prácticas restrictivas de libre competencia, de conformidad con lo señalado en el Artículo 10°de la LEY.
d) Será de aplicación a lo señalado en los ítems anteriores el Artículo 294° del REGLAMENTO, así como las normas civiles y penales a que hubiere lugar.
8.03 DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
Los documentos del presente proceso de selección están conformados por:
Proforma de Contrato.
8.04 PUBLICACION DEL PROCESO
De acuerdo al Calendario del proceso, las Bases y demás etapas del proceso estarán a disposición de los proveedores en la página web del SEACE (www.seace.gob.pe) y página Web de CONSUCODE (www.consucode.gob.pe). Adicionalmente se publicará la convocatoria en la página web del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA (www.regionhuancavelica.gob.pe).
8.05 CONSULTAS Y ACLARACIONES DE LAS BASES:
a) Las consultas y/o observaciones a las Bases, se presentaran por escrito con documento dirigido al Comité Especial (adjuntando diskett) y se presentarán por Mesa de Partes del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, en el plazo fijado en el Calendario del Proceso.
No se aceptarán consultas a las Bases que se presenten en otras oficinas y fuera de la fecha y horario establecido, así como a direcciones electrónicas distintas a la señalada en el párrafo precedente.
b) El pliego de Absolución de Consultas y/o Observaciones será publicado a través del SEACE y de ser el caso notificado a los correos electrónicos de los participantes que hayan consignado una dirección de correo electrónico al momento de su inscripción en el Registro de Participantes en la fecha fijada en el Calendario del Proceso.
c) En el caso que los postores hicieran observaciones adicionales a las Bases, éstas se sujetarán a lo señalado en el Artículo 28º de la LEY y 113º, 115º y 116° del REGLAMENTO, así como a la Directiva N° 042-2001- CONSUCODE/PRE aprobada por Resolución N° 114-2001- CONSUCODE/PRE.
Si las observaciones a las Bases formuladas por los adquirientes no fueran acogidas por el Comité Especial, o cuando cualquier participante considere que el acogimiento declarado por el Comité Especial continua siendo contrario a lo dispuesto por la LEY, su REGLAMENTO o sus Normas complementarias o conexas, se podrá solicitar la elevación de las Bases al CONSUCODE. Para tal efecto será de aplicación lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
d) Una vez absueltas todas las Consultas y/u Observaciones, o si las mismas no se han presentado, las Bases quedarán integradas como reglas definitivas y no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad de la máxima autoridad administrativa de la Entidad. En los casos en que no se hubiere elevado al CONSUCODE el Expediente respectivo el Comité Especial, integrará las Bases conforme a lo dispuesto en los pliegos de absolución de consultas y de absolución de observaciones. Las Bases Integradas serán publicadas a través del SEACE en la fecha fijada en el Calendario del Proceso.
8.06 OBLIGACIONES DEL POSTOR
a) A efectos de preparar una oferta bien sustentada y estar en condiciones de desarrollar el servicio en armonía con las normas de Ingeniería, es recomendable que el postor efectúe una detenida inspección del lugar, materia del servicio. No se está solicitando un certificado de visita a la zona, pero la presentación de la propuesta implicará la tácita aceptación del postor de no haber encontrado inconveniente alguno, tanto para la preparación de la oferta, como para la prestación del servicio de acuerdo a los términos de referencia.
b) Comunicar por escrito, en el plazo previsto en el Calendario del Proceso, las rectificaciones y dudas que encuentren en los documentos que están involucrados en el Servicio, así como las discrepancias o falta de concordancia que se encuentren entre éstos, pues en el caso de no hacerlo se entenderá que el Postor los encuentra correctos y acepta todo lo contenido y dispuesto en los documentos de La Convocatoria.
8.07 PROCESO DE SELECCIÓN DESIERTO
De conformidad con el Artículo 32º de la LEY, el proceso de selección será declarado desierto por las razones que a continuación se detallan. La publicación sobre la declaratoria de desierto se registrará en el SEACE dentro de los dos (2) días de producida.
a) Si quedara válida una única oferta, se le otorgará la Buena Pro
b) Si no quedara válida oferta alguna, se declarará desierta y se procede a una Segunda Convocatoria.
En el supuesto que la adjudicación directa sea declarada desierta, por la ausencia de postores, hasta en dos oportunidades, se convocará a un proceso de adjudicación de Menor Cuantía.
8.08 CANCELACIÓN DEL PROCESO
De conformidad con el Artículo 34º de la LEY, El GOBIERNO REGIÓNAL- HUANCAVELICA, podrá cancelar el proceso de selección hasta antes del otorgamiento de la Buena Pro, por razones de fuerza mayor o caso fortuito,
cuando desaparezca la necesidad de adquirir o contratar, o cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia declarados expresamente. En este caso, EL GOBIERNO REGIONAL-HUANCAVELICA reintegrará el costo de las Bases a quienes lo hayan adquirido. Dentro del día siguiente de emitida la resolución cancelatoria EL GOBIERNO REGIONAL- HUANCAVELICA la registrará en el SEACE y comunicará su decisión al Comité Especia Permanente y a todos los participantes que hayan consignado su correo electrónico al momento de inscribirse en el Registro de Participantes del presente proceso.
9.00 DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y CONTENIDO DE LOS SOBRES
9.01 DE LOS POSTORES
En la fecha indicada en el Calendario del Proceso, los postores presentarán su Propuesta con cargo dirigido al Comité Especial, a través de Mesa de Partes, en dos sobres debidamente cerrados, con la denominación que se indica a continuación:
Los sobres deberán estar debidamente identificados, señalando claramente el nombre del postor, número y título de la Adjudicación Directa Pública, con la etiqueta siguiente:
GOBIERNO REGIONAL HUANVCAVELICA
ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA Nº 0001-2007/GOB.REG.HVCA/CEP
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONXULTORIA PARA LA OBRA “CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION ALLCCACCOCHA HUANDO I ETAPA”
Dirección: Jr. Torre Tagle Nª 336 – Huancavelica
POSTOR:………………………………………………………………….
SOBRE Nº………
El postor entregará en el Sobre Nº 1: dos (2) ejemplares de la propuesta técnica (original y una copia), y en el sobre Nº 2: dos (2) ejemplares de la propuesta económica (original y una copia).
9.02 FORMALIDADES DEL CONTENIDO DE LOS SOBRES
Cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio,
incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.
9.03 CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1 – PROPUESTA TÉCNICA
b) Declaración Jurada de Presentación de acuerdo al modelo del Formato Nº 1, señalando el nombre o razón social, RUC, domicilio, inscripción en los Registros Públicos (cuando corresponda), teléfonos y correo electrónico del Consultor Participante, así como el nombre y documento de identidad de su Representante Legal, de ser el caso.
c) Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Contratistas , como Consultor de Obras y como proveedores en servicios para el resto del equipo.
d) Declaración Jurada a que se refiere el Artículo 76º del REGLAMENTO, de acuerdo al modelo del Formato Nº 2.
e) Declaración Jurada de ser una Pequeña o Microempresa, de ser el caso, de acuerdo al Formato N°3.
f) Declaración Jurada de no tener sanción vigente según el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado, según el Formato N°4.
g) En caso que los Postores se presenten en consorcio, acompañarán Promesa de Consorcio, de conformidad con la Directiva Nº 003-2003/CONSUCODE/PRE,
aprobada por Resolución Nº 063-2003-CONSUCODE/PRE, según Formato Nº 5.
h) Pacto de Integridad, según Formato Nº 6.
i) Documentación relativa al cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos y a los Factores de Evaluación:
j) Carta con carácter de Declaración Jurada firmada por el representante legal del Postor, por el cual se compromete a que el servicio, materia del proceso de selección, será desarrollado por todo el personal que figure en la propuesta, según modelo del Formato Nº 11.
k) Carta con carácter de Declaración Jurada firmada por cada uno de los profesionales asignados al servicio, que no formen parte del personal permanente del Postor, comprometiéndose a participar en el Servicio materia del proceso de selección, según modelo del Formato Nº 12.
i) Factores referidos al Postor
1. Experiencia en la Actividad, con la relación de principales trabajos realizados en la actividad en los últimos diez (10) años contados hasta la fecha de presentación de propuestas, según Formato Nº 7, y sustentados en copia simple de los contratos y su respectiva conformidad de prestación del servicio, con un máximo de cinco (5) servicios.
2. Experiencia en la Especialidad, con la relación de principales trabajos realizados en la Especialidad en los últimos diez (10) años contados hasta la fecha de presentación de propuestas, según Formato Nº 8, y sustentados en copia simple de los contratos y su respectiva conformidad de prestación del servicio, con un máximo de cinco (5) servicios.
ii) Factores referidos al personal asignado al servicio
1. Descripción del personal profesional y técnico que se asignará al Servicio, según modelo del Formato Nº 9.
Se establece como Requerimiento Técnico Mínimo que el profesional asignado para la Supervisión cuente con mínimo de tres (10) años de experiencia profesional considerados a partir de la obtención de su colegiatura, lo cual se acreditará con la copia simple de su diploma de incorporación al colegio profesional respectivo.
2. Tiempo de experiencia en la especialidad, que se sustenta con la
copia simple de los certificados o constancias emitidos por autoridad competente*, con un máximo de cinco (5) servicios, Formato Nº 10.
Funcionario de Nivel de la Empresa Pública ó Representante Legal de la Empresa Privada, propietaria de la Obra a Supervisar. Cuando la Constancia o Certificado no sea emitido por el propietario de la Obra, adicionalmente debe presentarse copia simple del Contrato entre quien emite la Constancia o Certificado, y el propietario de la Obra.
Ingeniero Civil y/o Geólogo – Especialista de Suelos Experiencia Profesional mínima de 05 años acreditado con colegiatura Certificado de Habilidad profesional. Declaración Jurada de no tener a la fecha en curso contratos vigentes y/o trabajos pendientes con el Gobierno Regional Huancavelica. Experiencia como Jefe de Laboratorio o Laboratorista en por lo menos 05 obras en similares
Ingeniero Civil y/o Agrícola – Especialista en Hidráulica Experiencia Profesional mínima de 05 años acreditado con colegiatura Certificado de Habilidad profesional. Declaración Jurada de no tener a la fecha en curso contratos vigentes y/o trabajos pendientes con el Gobierno Regional Huancavelica. Experiencia como especialista en Obras Hidráulicas como proyectista, Supervisor de Obras, y/o Residente de Obras. en por lo menos 05 obras de la especialidad.
Ingeniero Medio Ambiente, Civil y otros – Especialista en Impacto Ambiental Experiencia Profesional mínima de 03 años acreditado con colegiatura Certificado de Habilidad profesional. Declaración Jurada de no tener a la fecha en curso contratos vigentes y/o trabajos pendientes con el Gobierno Regional Huancavelica. Experiencia como especialista en Impacto Ambiental en Obras, acreditando haber participado por lo menos 03 obras en similares.
iii) Objeto de la Convocatoria
1. Equipo y Facilidades Administrativas, que se destinará para el cumplimiento del objeto del contrato. El Postor ofertará Camioneta 4 x 4, Equipo topográfico y equipo de computo.
La Camioneta, equipo topográfico y el equipo de computación serán sustentadas con copia simple de la documentación que acredite la propiedad a nombre del postor** (en caso de consorcios, a nombre de cualquiera de los consorciados) y/o los originales de las Cartas de Compromiso de Alquiler o Venta emitidos por terceros, acompañando la copia simple de los documentos que acreditan la propiedad** a nombre del que suscribe el Compromiso.
** No se aceptarán Declaraciones Juradas.
9.04 CONTENIDO DEL SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONOMICA
Propuesta económica a Suma Alzada del Postor, a la misma fecha del Valor Referencial, debidamente suscrita por el Representante Legal del postor, según modelo del FORMATO Nº 13.
9.05 LÍMITES MÁXIMOS Y MÍNIMOS PARA LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS
No se aceptarán propuestas cuyo monto exceda en más del diez por ciento (10%) del Valor Referencial. Del mismo modo, no se aceptarán propuestas cuyo monto sea inferior al noventa por ciento (90%) del Valor Referencial.
En ese sentido, el monto a que asciende el 110% del Valor Referencial es S/. 145,040.50 (Ciento cuarenta y cinco Mil cuarenta con 50/100 Nuevos Soles).
Asimismo, el monto a que asciende el 90% del Valor Referencial es S/. 118,669.50 (Ciento dieciocho Mil seiscientos sesenta y nueve con 50/100 Nuevos Soles).
9.06 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Para la presentación de la documentación e información solicitada, en los Sobres Nºs 1 y 2, se deberá seguir estrictamente el ordenamiento propuesto, independizando cada ítem mediante las correspondientes separatas.
9.07 SERIEDAD DE LA PROPUESTA
De acuerdo al coeficiente de participación, es obligación de los postores de no incluir dentro de la nómina del personal asignado que sirve para la calificación, a profesionales con participación en contratos vigentes con EL GOBIERNO REGIONAL-HUANCAVELICA u otras Entidades Públicas, que imposibiliten su participación en las fechas y por el tiempo ofrecido.
Así mismo, es importante señalar que el ofrecimiento de participación del personal asignado, así como la información consignada en la propuesta tienen carácter de Declaración Jurada; consecuentemente en caso de incumplimiento o falsedad en la información, se procederá a la descalificación automática del postor, y será de aplicación la sanción establecida en Artículo 294° del REGLAMENTO, la Ley 27444 del Procedimiento Administrativo General y demás normas complementarias. La responsabilidad en el incumplimiento de lo indicado recae en el postor, si el profesional forma parte de su personal permanente; y en el profesional, si ha sido invitado por el postor a participar en el servicio.
10.00 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PUNTAJES DE CALIFICACIÓN
La propuesta técnica se evaluará hasta un total de cien (100) puntos, de acuerdo a los siguientes factores:
10.01 FACTORES REFERIDOS AL POSTOR…………………………… (50 PUNTOS).
• La experiencia en la actividad se acredita con los principales trabajos realizados en la actividad de Consultoría de Obras.
complementará la experiencia de los asociados.
• Se adjuntará copia simple de los Contratos (*) y sus respectivas conformidades de prestación del servicio (**), con un máximo de cinco (5) servicios.
• Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor en los últimos diez (10) años contados hasta la fecha de presentación de propuestas. Se otorgará el máximo puntaje de veinticinco (25) puntos al postor que acredite un monto acumulado igual o mayor a tres (3) veces el valor referencial, de acuerdo a la siguiente rangos:
Más de S/. 263,710.00
De S/. 131,855.00 a S/. 263,710.00
Menos de S/. 131,855.00
• La Experiencia en la Especialidad se refiere a los Contratos de Consultoría para la Supervisión de Obras de Hidráulica (***).
• Se sustentará con copia simple de los Contratos (* ) y sus respectivas conformidades de prestación del servicio(**), con un máximo de cinco (5) servicios.
• Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor en los últimos diez (10) años contados hasta la fecha de presentación de propuestas. Se otorgará el máximo puntaje de cuarenta (40) puntos al postor que acredite un monto acumulado igual o mayor a dos (02) veces el valor referencial, de acuerdo a la siguiente rangos:
……………… De S/. 131,855.00 a S/. 263,710.00 Menos de S/. 131,855.00……
Más S/. 263,710.00 …
* ) Se podrá presentar Contratos con su conformidad u Órdenes de Servicio cancelados.
** ) Cualquier documento que acredite la conformidad de servicio como Constancias, Certificados, Actas o Resoluciones.
Construcción, Mejoramiento, Ampliación, Remodelación y Rehabilitación de Obras de canales de riego, presas, defensa ribereñas, acueductos, espigones, o similares.
10.02 FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL ASIGNADO AL SERVICIO (45 PUNTOS)
• El tiempo de experiencia en la especialidad del profesional que cumplirá la función de Supervisor, se acredita con su participación como Supervisor ó Inspector ó Residente en obras hidráulicas (***).
• Se otorgará un puntaje máximo de treinta (30) puntos, de acuerdo a los siguientes rangos:
De 03 años a mas……………………30 Puntos
De 02 a menos de 3 años……
De 01 a menos de 02 años……… De 06 meses a menos de 01 año
Se adjuntará copia simple de los certificados o constancias, otorgados y suscritos por persona
autoridad competente, con un máximo de diez (10) servicios (*).
(***) Construcción, Mejoramiento, Ampliación, Remodelación y Rehabilitación de Obras de canales de riego, presas, defensa ribereñas, acueductos, espigones, o similares.
De presentarse más de diez (10) servicios se calificará los diez (10) primeros en orden de foliación.
El Personal Asignado al Servicio, no deberá encontrarse incluido en contratos vigentes con el Gobierno Regional de Huancavelica.
Ing. Civil y/o Geologo
Tiempo de Experiencia como Jefe de Laboratorio o Laboratorista
• El tiempo de experiencia en la especialidad del profesional que cumplirá la función de especialista de suelos, se acreditará su participación como Jefe de Laboratorio o Laboratorista.
• Se otorgará un puntaje máximo de diez (10) puntos, de acuerdo a los siguientes rangos:
Participación 06 estudios similares …10 Puntos Participación 07 estudios similares …08 Puntos Participación 08 estudios similares …06 Puntos
o autoridad competente, con un máximo de ocho (08) servicios (*).
De presentarse más de ocho (08) servicios se calificará los ocho (08) primeros en orden de foliación. El Personal Asignado al Servicio, no deberá encontrarse incluido en contratos vigentes con el Gobierno Regional de Huancavelica.
Ing. Civil y/o Agrícola
y/o residente
• El tiempo de experiencia en la especialidad del profesional que cumplirá la función de especialista como supervisor y/o residente de obras hidráulicas.
Participación 06 obras similares ….…10 Puntos Participación 07 obras similares …….08 Puntos Participación 08 obras similares …….06 Puntos
• El tiempo de experiencia en la especialidad del profesional que cumplirá la función de especialista en impacto ambiental en obras.
Ing. Civil y/o de Medio Ambiente
Participación 04 obras similares ….…10 Puntos Participación 05 obras similares …….08 Puntos Participación 06 obras similares …….06 Puntos
Se adjuntará copia simple de los certificados o constancias, otorgados y suscritos por persona o autoridad competente, con un máximo de ocho (08) servicios (*).
De presentarse más de seis (06) servicios se calificará los seis (06) primeros en orden de foliación. El Personal Asignado al Servicio, no deberá encontrarse incluido en contratos vigentes con el Gobierno Regional de Huancavelica.
10.03 OBJETO DE LA CONVOCATORIA………………………………….(05 PUNTOS)
Equipo topográfico Equipo de Computación
11.00 RECEPCIÓN, EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
11.01 Las propuestas se entregarán en Mesa de Partes de EL GOBIERNO REGIONAL- HUANCAVELICA, en la fecha indicada en el calendario del proceso.
11.02 Recibidas las propuestas a través de mesa de partes, el Comité Especial Permanente, procederá a abrir los sobres que contienen la Propuesta Técnica de cada Postor (Sobre Nº 1) y comprobará que los documentos presentados sean los solicitados por el Numeral 9.03 de las presentes Bases.
11.03 En el caso que existieran defectos de forma tales como omisiones o errores subsanables que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, el Comité Especial comunicará esta situación al postor, otorgándole un plazo máximo de dos (2) día para que el postor los subsane, en cuyo caso la Propuesta subsanada continúa vigente para todo efecto a condición de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto.
En ese sentido, únicamente son subsanables los defectos de forma, consistentes en omisiones o errores sobres aspectos accidentales, accesorios o formales en los documentos presentados en las propuestas técnicas. No corresponde otorgar el plazo antes citado cuando el postor haya omitido la presentación de algún documento en la propuesta técnica o cuando el defecto del documento presentado sea de naturaleza sustancial o de fondo, que modifique el alcance de la propuesta; en tales casos, se tendrá por no presentada la propuesta devolviéndola al postor.
11.04 El Comité Especial, dentro del Cronograma establecido evaluará y calificará las propuestas presentadas en el Sobre Nº 1 - Propuesta Técnica, y que hayan sido
admitidas luego de la verificación del cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, según lo establecido en el Numeral 10.00 de las presentes Bases; declarando aptos a los postores que alcancen un mínimo de 80 puntos, descalificando y rechazando en esta etapa aquellas propuestas que estén por debajo de este puntaje.
11.05 Evaluadas y calificadas las Propuestas Técnicas (Sobre Nº 1) y establecida la conformidad de los que se encuentran aptos, se procederá a abrir las Propuestas Económicas (Sobre Nº 2). Aquí no cabe subsanación alguna por errores u omisiones en la propuesta.
11.06 La evaluación económica consiste en asignar el puntaje máximo (100 puntos) a la oferta económica de menor costo. Al resto de las propuestas, se les asignará
según la siguiente función:
Propuesta Económica de monto más bajo.
El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas
evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:
PTPi = 0.90 x PTi + 0.10 x PEi
Tanto el resultado de PEi como de PTPi, se calculará hasta la tercera cifra decimal, redondeándose el tercer decimal al inmediato superior si el cuarto decimal es igual o mayor a cinco (5).
11.07 El Comité Especial Permanente establecerá el orden de prelación de los postores, de acuerdo a lo señalado precedentemente, debiendo otorgar la Buena Pro a la oferta que obtenga el mayor Puntaje Total.
11.08 No obstante, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27633, publicada el 16.01.2002, que modificó el artículo único de la Ley N° 27143 – Ley de Promoción Temporal de Desarrollo Productivo Nacional, se otorgará una bonificación adicional del veinte por cien (20%) sobre la sumatoria de la calificación técnica y económica (puntaje de Costo Total), a los postores que cumplan con presentar la declaración jurada, donde indique, que los Servicios Ofertados son Prestados dentro del Territorio Nacional, tomando en consideración las definiciones dadas para tales efectos por el Decreto Supremo Nº 003-2001-PCM y la Resolución Ministerial Nº 043-2001-INTINCI/DM, para la aplicación del beneficio establecido en la Ley Nº 27633.
11.09 Bonificación por Provincia o Colindante, Art°131°del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, se considerará una bonificación equivalente al diez por ciento (10%), sobre la sumatoria de las propuestas técnicas y económicas de los Postores con domicilio legal en la Provincia y provincias colindantes del lugar donde se realizará el servicio, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio legal será el declarado ante el Registro Nacional de Proveedores.
11.10 En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando estrictamente el siguiente orden:
Con preferencia a favor de las pequeñas y/o microempresas ganadoras, alcanzando este beneficio a los Consorcios siempre y cuando estén conformados íntegramente por pequeñas y/o microempresas, o
A través de sorteo, en presencia de los postores.
11.11 Terminado el Acto de Adjudicación, se asentará el Acta correspondiente, en la que
se dejará constancia de lo realizado, indicándose la relación de los postores y las
Propuestas no admitidas, con la causal que hubiese determinado su rechazo,
suscribiendo el Acta todos los miembros del Comité Especial.
11.12 El otorgamiento de la Buena Pro quedará automáticamente consentida una vez transcurridos los plazos para la interposición de los recursos de impugnación sin que los Postores hayan ejercido tal derecho.
11.13 otorgamiento de la Buena Pro se publicará en el SEACE, en la Sede de la Entidad y
los correos electrónicos de los postores, de ser el caso, el mismo día de su
11.14 Cuando se hayan presentado dos o mas propuestas el consentimiento de la buena pro se producirá a los cinco (5) días hábiles de su notificación, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En caso de haberse presentado una sola oferta el consentimiento de la buena pro se producirá el mismo día de su notificación. Dentro del día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro este deberá ser publicado en el SEACE.
11.12 Para el caso de postores que presentaron promesa de consorcio, deberán
formalizar su compromiso mediante documento con firmas legalizadas, de acuerdo
a los requisitos establecidos en la Directiva Nº 003-2003/CONSUCODE/PRE,
aprobada por Resolución Nº 063-2003-CONSUCODE/PRE.
PRECISIÓN SOBRE LAS DECLARACIONES JURADAS
Las declaraciones juradas que se formulen a los efectos de este proceso de selección se presentan en hoja simple, sin que sea necesaria certificación notarial. Son responsables de su contenido las personas naturales o los representantes de las personas jurídicas que las suscriban. En el caso de consorcios, será responsable el representante o apoderado común a que se refiere el Artículo 37º de la LEY y será de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo 296° del REGLAMENTO. La falsedad de dichas declaraciones es sancionada de acuerdo a lo establecido en el Título VI del REGLAMENTO, la Ley 27444 del Procedimiento Administrativo General y demás normas complementarias.
Para los recursos impugnativos son de aplicación
54º de
disposiciones contenidas en los artículos 149º al 174°del REGLAMENTO.
CONDICIONES PREVIAS A LA FIRMA DEL CONTRATO
Antes de la firma del contrato y sin necesidad de requerimiento, el postor que hubiese obtenido la Buena Pro, presentará como requisito indispensable para poder suscribirlo lo siguiente:
a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, expedido por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
b) Certificado de habilidad del Colegio Profesional respectivo del (los) profesional asignado al servicio.
c) Garantía de Fiel Cumplimiento, a favor del Gobierno Regional por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto Contractual.
d) Copias de los siguientes documentos:
∗ Registro Único de Contribuyente del Postor (RUC).
∗ En caso de consorcio, contrato de formalización de consorcio, de conformidad con Directiva Nº 003-2003/CONSUCODE/PRE, aprobada por Resolución Nº 063-2003- CONSUCODE/PRE.
∗ Documento de identidad del Postor o de su Representante Legal.
15.01 El contrato se ajustará a la pro forma incluida en las presentes Bases con las modificaciones aprobadas por EL GOBIERNO REGIÓNAL- HUANCAVELICA durante el proceso de selección.
15.02 Consentida la adjudicación y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, EL GOBIERNO REGIONAL- HUANCAVELICA citará al postor ganador, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles dentro del cual deberá presentarse a suscribir el Contrato con toda la documentación requerida.
15.03 En caso que el postor ganador no se presente en el plazo previsto, perderá la Buena Pro. En este supuesto, y sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable, EL GOBIERNO REGIONAL- HUANCAVELICA llamará al Postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos para el postor ganador, incluyendo la obligación de mantener su oferta hasta la suscripción del contrato. Si el postor llamado como segunda opción no suscribe el contrato, EL GOBIERNO REGIONAL- HUANCAVELICA declarará desierto el proceso de selección.
15.04 En caso de que EL GOBIERNO REGIONAL- HUANCAVELICA no cumpla con citar al ganador de la buena pro o suscribir el contrato dentro del plazo establecido en el Numeral 14.02, el postor la requerirá para que lo haga en un nuevo plazo que no deberá exceder de los diez (10) días hábiles siguientes. En este caso, EL GOBIERNO REGIONAL- HUANCAVELICA deberá reconocer a favor del postor una cantidad equivalente al uno por mil (1‰) del monto total de su propuesta económica por cada día de atraso, computado desde el requerimiento y hasta la fecha efectiva de suscripción del contrato, con un tope máximo de diez (10) días hábiles. Vencido el plazo sin que EL GOBIERNO REGIONAL- HUANCAVELICA haya suscrito el contrato, el postor tendrá la opción de solicitar se deje sin efecto el otorgamiento de la Buena Pro, debiendo EL GOBIERNO REGIONAL- HUANCAVELICA reconocerle una indemnización por el único concepto de lucro cesante, cuyo monto deberá ser sustentado por el postor y no podrá ser mayor al 10% del monto adjudicado, sin perjuicio de la responsabilidad que le pudiera corresponder al Titular o Máxima Autoridad Administrativa de la Entidad o al funcionario competente para la suscripción del Contrato. De surgir alguna controversia esta será resuelta por el Tribunal.
15.05 El Consultor que obtuvo la Buena Pro, estará obligado a utilizar el personal asignado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambio alguno, salvo razones de fuerza mayor debidamente comprobado, en cuyo caso, el personal que proponga, reunirá similares o mejores cualidades que las del personal inicialmente propuesto. El incumplimiento de ésta cláusula es causal para la resolución del contrato.
Conforme a lo indicado en el Artículo 206º del REGLAMENTO el plazo contractual empezará a regir a partir del día siguiente de la fecha en que LA REGIÓN HUANCAVELICA suscriba el Acta de Instalación del inicio de la obra, materia de supervisión, siempre que el Supervisor previamente haya suscrito el respectivo contrato.
Si la obra se encontrara en ejecución, el plazo se computará desde la fecha que el supervisor asume sus funciones, que en el mejor de los casos deberá ser el día siguiente de la suscripción del contrato.
17.01 Documento que debidamente foliado y numerado en todas sus páginas, debe abrirse en la entrega del terreno al Contratista de la Obra. El Supervisor de la Obra y el Residente de Obra deben firmar en todas las páginas del Cuaderno de Obra y son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el.
17.02 Cuaderno de Obra, deberá tener páginas originales con tres (3) copias, desglosables, correspondiendo una de ellas a GOBIERNO REGIÓNAL- HUANCAVELICA, la otra al Contratista y la tercera al Supervisor de Obra, según corresponda, y deberá permanecer en obra bajo custodia del Residente de Obra.
17.03 Las anotaciones en el Cuaderno de Obra se deben realizar según mandato del REGLAMENTO y de acuerdo al procedimiento indicado en el artículo 254º de dicho REGLAMENTO.
EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, a solicitud del Contratista, entregará a éste dentro del plazo máximo de quince (15) días naturales posteriores a la firma del contrato, un Adelanto Directo equivalente al veinte por ciento (20%) del monto del contrato, bastando para tal efecto la presentación por el Contratista de una Carta Fianza o Póliza de Caución, con las características de solidaria, incondicional, irrevocable, de realización automática al solo requerimiento de GOBIERNO REGIÓNAL- HUANCAVELICA, que deberá entregarse en un plazo no mayor de siete (7) días naturales contados a partir de la fecha de la firma del Contrato, por un valor igual al monto del adelanto, incluido I.G.V., y un plazo mínimo de dos (2) meses, renovable de ser el caso por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado.
18.02 El adelanto entregado al Contratista será utilizado estrictamente para los fines que fueron otorgados, ello en virtud del fiel cumplimiento del compromiso asumido con GOBIERNO REGIÓNAL- HUANCAVELICA, sin perjuicio de las acciones pertinentes a ejecutarse en caso corresponda.
18.03 La amortización del adelanto se hará mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos parciales que se efectúe al Contratista. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización del adelanto, se tomará en cuenta al momento de efectuar el siguiente pago o al momento de la conformidad de la recepción de la prestación.
DE LAS VALORIZACIONES Y PAGOS
19.01 Las Valorizaciones de EL CONSULTOR, serán respaldadas por la presentación oportuna de los Informes Mensuales.
19.02 El Plazo máximo de aprobación de los Informes Valorizados mensuales presentados por EL CONSULTOR a EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, será de diez (10) días naturales de recibidos.
19.03 Los pagos mensuales se realizarán de manera proporcional al avance de la obra, teniendo en consideración la fecha del inicio de funciones del EL CONSULTOR.
el informe mensual de obra a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones del Gobierno Regional de Cajamarca; los que contendrán aspectos técnicos y
19.04 Para que proceda el pago de cada armada, EL CONSULTOR
económicos de la obra; procediendo el pago con la certificación de este, siendo necesario que EL CONSULTOR presente su comprobante de pago para cancelación.
DEL PLAZO Y SUS AMPLIACIONES
20.01 El plazo se inicia al día siguiente de la fecha de suscrito el Acta de instalación de inicio, en concordancia con el numeral 16.00 de las presentes Bases.
20.02 El plazo no podrá ser prorrogado sino en los casos contemplados en la LEY y su REGLAMENTO, pero de ningún modo procederá la ampliación de plazo si la causal se originara luego de vencido el plazo vigente.
20.03 La ampliación de plazo se sujetará a lo establecido en el Artículo 232° del REGLAMENTO.
20.04 De conformidad con el Artículo 42° de la LEY, el contratista podrá solicitar ampliación de plazo por las siguientes causas:
Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a LA REGIÓN HUANCAVELICA.
DE LOS SERVICIOS ADICIONALES Y REDUCCIONES
La procedencia, autorización y ejecución de prestaciones adicionales se ceñirán a lo dispuesto por los Artículos 42°de la LEY y 231°del REGLAMENTO.
EL SUPERVISOR se obliga a presentar oportunamente y cuando corresponda, los adicionales y deductivos que fluyan del expediente técnico de replanteo, que será presentado a la Entidad, a más tardar a la mitad del plazo del contrato de ejecución de obra.
No se aceptará la presentación de adicionales después de haber transcurrido la Mitad del Plazo de Ejecución de Obra.
La generación de ampliación de plazo por causas imputables al SUPERVISOR, será de su entera responsabilidad y los mayores Gastos generales que tengan que reconocerse al contratista serán descontados al SUPERVISOR.
El consultor es responsable por los errores u omisiones y sus consecuencias, cometidas por él o por el personal asignado al servicio. El plazo de responsabilidad será de siete (7) años. La actuación del Consultor debe ser conforme a lo indicado en la LEY y su REGLAMENTO, además de la Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG en lo que le fuera aplicable, específicamente debe cumplir con lo indicado en el Item. 15 de los Términos de Referencia (COMPROMISO DEL CONSULTOR).
DE LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS
La recepción de los servicios se realizará de acuerdo a lo establecido en los Artículos 268° y 269º del REGLAMENTO. En tal sentido, debe levantarse un Acta de Recepción Final del servicio.
24.00 DE LAS GARANTIAS:
Como requisito indispensable para suscribir el contrato, el Postor ganador de la Buena Pro entregará a GOBIERNO REGIÓNAL- HUANCAVELICA, una Garantía de Fiel
Cumplimiento (carta fianza o póliza de caución) por una suma equivalente al 10% del monto contractual, la misma que deberá tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación de obra.
La garantía presentada deberá tener la característica de incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática al sólo requerimiento de la entidad; exigiéndose que dicha garantía sea emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros.
La ejecución de garantías se realizará de conformidad con el Art. 221º del Reglamento.
Se aplicará de acuerdo a lo establecido por el Artículo 222º del REGLAMENTO.
DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Se efectuará de conformidad a la Directiva Nº 007-2006/CONSUCODE / PRE.
26.01 EL CONSULTOR presentará a GOBIERNO REGIÓNAL DE HUANCAVELICA a Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad a la última prestación. EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA deberá pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación presentada por EL CONSULTOR.
26.02 EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA observa la liquidación presentada por EL CONSULTOR, éste deberá pronunciarse y notificar su pronunciamiento en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.
26.03 En el caso que EL CONSULTOR no acoja las observaciones formuladas por EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los cinco (5) días siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, según corresponda, en al forma establecida en los Artículos 272º y/o 273º del Reglamento.
26.04 Cuando EL CONSULTOR no presente la liquidación en el plazo indicado, la entidad deberá efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del contratista; si éste no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación quedará consentida.
26.05 EL CONSULTOR observa la liquidación practicada por EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, ésta deberá pronunciarse y notificar su pronunciamiento dentro de los cinco (5) días siguientes; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por EL CONSULTOR.
26.06 En el caso de que EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA no acoja las observaciones formuladas por EL CONSULTOR, deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los cinco (5) días siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, según corresponda, en al forma establecida en los Artículos 272º y/o 273º del Reglamento.
26.07 Toda discrepancia respecto de la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se
resuelve mediante conciliación y arbitraje, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.
26.08 Una vez que la liquidación haya quedado consentida, no procede ninguna impugnación, salvo las referidas a defectos ó vicios ocultos las que serán resueltas mediante conciliación y arbitraje, de acuerdo con el plazo señalado en el artículo 51º de la Ley.
DE LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO
27.01 Las formalidades de la Resolución del contrato se regirá por lo estipulado en los Artículos 224°, 225º, 226º y 227º del REGLAMENTO.
27.02 EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICApodrá resolver el contrato en forma parcial o total, de conformidad con el inciso c) del Artículo 41º de la LEY en caso de incumplimiento por parte del Contratista de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por la Entidad, y no haya sido materia de subsanación, mediante la remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. Dicho documento será aprobado por el Gerente de Administración de EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA. Así mismo, LA REGIÓN HUANCAVELICA podrá resolver el contrato en caso el Contratista haya llegado
acumular el monto máximo de la penalidad por mora ó Paralice o reduzca
injustificadamente la ejecución de la prestación pese a haber sido requerido para
corregir tal situación.
27.03 EL CONSULTOR podrá solicitar la resolución del Contrato, de conformidad con el inciso c) del Artículo 41º de la LEY en los casos en EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA incumpla injustificadamente sus obligaciones esenciales las mismas que se contemplan en las Bases o en el Contrato, pese a haber sido requerido conforme al procedimiento establecido en el artículo 226º del REGLAMENTO.
DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA designará o contratará a un profesional para la supervisión y/o evaluación del contrato, quien se encargará de verificar el cumplimiento de las condiciones del contrato. De ser el caso, éste profesional será designado por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones y/o por la Gerencia Regional de Infraestructura.
De conformidad con el ítem b) del Artículo 41º de la LEY, cuando en la ejecución o interpretación del contrato, surja entre las partes una discrepancia, ésta será definida mediante el procedimiento de conciliación extrajudicial o arbitraje, según lo acuerden las partes.
procedimiento de conciliación y arbitraje se ceñirán a lo prescrito en los Artículos
272°al 292°del REGLAMENTO.
DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE E INTERPRETACIÓN DE LAS BASES
30.01 Los postores se sujetarán a lo establecido en las Bases del Proceso de Selección, así como a la LEY y su REGLAMENTO.
30.02 El Comité Especial es el único autorizado pera interpretarlas durante el ejercicio de sus funciones y sólo para efectos de su aplicación, sin perjuicio de lo que eventualmente resuelva el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
a raíz de una impugnación.
BASES-ADP-SUP
ANEXO “A” REGISTRO DEL PARTICIPANTE
Huancavelica, …. de ………
COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
Referencia: Adjudicación
2007/GOB.REG.HVCA/CEP
IRRIGACION ALLCCACCOCHA HUANDO I ETAPA”.
(nombre Persona Jurídica o Persona Natural), con
2007/GOB.REG.HVCA/CEP, que me notifique al correo electrónico que señalo.
87º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
) Autorizó al Comité Especial de la Adjudicación Directa Publica Nº 0001- 2007/GOB.REG.HVCA/CEP, que me notifique personalmente en la sede del Gobierno Regional Huancavelica
DNI: ………………………………………………………………
FORMATOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Por medio de la presente les informamos que estamos participando en el presente proceso de selección para la prestación del servicio indicado en la referencia, siendo nuestras generales de ley las siguientes:
Inscripción en los Registros Públicos (cuando corresponda)
Nota: El Postor deberá consignar obligatoriamente una dirección de correo electrónico, a efectos de la notificación de la Buena Pro. En caso de presentarse en Consorcio, ambos consorciados deberán presentar este Forma.
Art. 76º del Reglamento (OBLIGATORIO)
a) Que no tenemos impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al Artículo 9º de la Ley;
b) Que conocemos, aceptamos y nos sometemos a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección;
c) Que somos responsables de la veracidad de los documentos e información que presentamos para efectos del proceso;
d) Que nos comprometemos a mantener nuestra oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro; y
e) Que conocemos las sanciones contenidas en la LEY y su REGLAMENTO, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
……………………………………………………… Nombre, Apellidos, firma del Representante Legal y sello de la Empresa
Nota: El Postor deberá consignar obligatoriamente una dirección de correo electrónico, a efectos de la notificación de la Buena Pro. En caso de presentarse en Consorcio, ambos consorciados deberán esentar este Forma.
DECLARACIÓN JURADA DE SER MICRO O PEQUEÑA EMPRESA (OPCIONAL)
El que suscribe, identificado con DNI Nº …………………. en mi calidad de representante legal de la
, Reglamento de la Ley Contrataciones y Adquisiciones del Estado, DECLARO BAJO JURAMENTO que mi representada reúne las características establecidas en los Artículos 2º y 3º de la Ley Nº 28015 – Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa.
con RUC Nº …………………., de acuerdo con el Artículo 75º del
empresa ………………………
Por lo tanto, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 5º concordante con el Artículo 20º del Reglamento de la citada Ley, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 042-2003-TR del 9 de
octubre del 2003, deberá tenerse acreditada la condición de …………………………… micro o pequeña empresa, según corresponda) de mi representada
………………………………………………………… Nombre, Apellidos, firma del Representante Legal y sello de la Empresa
Nota: En caso de presentarse en Consorcio, ambos consorciados deberán presentar este Formato.
DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER SANCIÓN VIGENTE
(OLIGATORIO)
El postor que suscribe, declara bajo juramento que no tiene sanción vigente según el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.
Asimismo, declaro conocer las sanciones contenidas en la Ley Nº 27444 del Procedimiento Administrativo General., así como las establecidas en la LEY su REGLAMENTO y demás normas conexas.
Quedo de ustedes, atentamente,
Nota: En caso de presentarse en Consorcio, ambos consorciados deberán presentar este Formato
(OBLIGATORIO DE SER EL CASO)
Los que suscribimos, las Empresas:
…………………………………, debidamente representado por ………
en calidad de….………………………, identificado con DNI Nº ……………………
………………………………, debidamente representado por ……… calidad de…………………………, identificado con DNI Nº ……………………
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37º del texto Unico Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM,
participar en la presente Adjudicación. En tal sentido, el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes es:
conformamos el consorcio denominado………………………………………
Por el presente documento, los suscritos declaramos que nos hemos asociado para la Adjudicación Directa Selectiva Nº…………………………, Supervisión de la Obra:
servicio y por todas las obligaciones derivadas del Contrato respectivo, en caso de obtener la Buena pro.
responsabilizándonos solidariamente por la buena prestación del
Designamos a nuestro representante o apoderado común a …………………………………………, identificado con DNI Nº ……………………., con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones asumidas en calidad de postores, así como las derivadas del contrato respectivo, en caso de obtener la buena pro.
Señalamos nuestro domicilio común en …………………………………………………………………
Y sello de la Empresa 1
Y sello de la Empresa 2
Y sello de la Empresa 3
El Comité Especial encargado de conducir el proceso de selección de Adjudicación directa Pública Nº ………………………….……………. Supervisión de la Obra: ”…………………………”, convocado por el Gobierno Regional del Huancavelica y el representante Legal ( o representante común, en caso de Consorcios) del postor …………………………………………., suscriben el presente pacto de Integridad a través del cual:
1. El Postor confirma que no ha ofrecido u otorgado, ni ofrecerá u otorgará, ya sea directa o
indirectamente a través de terceros, ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada, a funcionario público alguno, o a sus familiares o socios comerciales, a fin de obtener o mantener el contrato objeto de la presente Adjudicación.
2. El Postor declara no haber celebrado o celebrar acuerdos formales o tácitos, entre los postores o
con terceros, con el fin de establecer prácticas restrictivas de la libre competencia.
3. El Gobierno Regional del Huancavelica se compromete a evitar la extorsión y la aceptación de
sobornos por parte de cualquier tercero.
Para los Postores: Inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades emergentes. Para los Miembros del Comité Especial: serán responsables solidariamente y se harán acreedores a las sanciones establecidas por las normas pertinentes. Para los funcionarios de la entidad: las sanciones derivadas de su régimen laboral.
El postor, en caso de resultar ganador de la buena Pro, se ratifica en todos los términos del presente Pacto.
………………………………………………………. Nombre, Apellidos, firma del Representante Legal y sello de la Empresa
Huancavelica, ……… de ………………. del 2007
…………………………………………………………………… Nombre, Apellidos, firma del presidente del Comité Especial
…………………………………………………………………… Nombre, Apellidos, firma del miembro (1) del Comité Especial
…………………………………………………………………… Nombre, Apellidos, firma del miembro (2) del Comité Especial
EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD DEL POSTOR
( * ) De consignarse Trabajos realizados en Consorcio, el Porcentaje de Participación (% DE PART.) debe ser sustentado con copia del Contrato de Formalización del Consorcio, pues sólo se considerará el monto correspondiente al postor.
Los servicios presentados para acreditar la experiencia en la Actividad y en la Especialidad del Postor no deben repetirse.
EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL POSTOR
Los servicios presentados para acreditar la experiencia en la actividad y en la Especialidad del Postor no deben repetirse
………………………………………………………… Nombre, Apellidos, firma del Representante Legal
FORMATO Nº 9
PEXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL PERSONAL ASIGNADO AL SERVICIO
Fecha de Inicio y Fecha de Termino
TIEMPO TOTAL ACUMULADO:…………………………………………… ………………
1.01 Apellidos y Nombres:…………………………………………………………………………
1.02 Documento de Identidad:………………………………………
1.03 Dirección:……………………………………………………………………………………
1.04 Teléfono:……………………….
2.01 Título Profesional:…………………………………………………………………………
2.02 Universidad:…………………………………………………………………………………
2.03 Colegiatura:…………………………………………………………………………………
2.04 Año de Colegiación:…………………………………
3. MAESTRÍA o POST GRADO
3.01 Título Otorgado:……………………………………………………………………………
3.02 Universidad:…………………………………………………………………………………
4.01 Tiempo de ejercicio en la profesión desde la fecha de colegiación:………………………
4.02 Principales trabajos realizados en la especialidad, con un máximo de cinco (5), sustentados en copia simple de los certificados o constancias, otorgados y suscritos por persona o autoridad competente, indicando por cada trabajo:
Ubicación:…………………………………………………………………………………… Empresa y/o Entidad:………………………………………………………………………. Período: Inicio / término:………………………………………………………………… Costo del Servicio:…………………………………………………… Cargo:……………………………………………………….
Nombre del Servicio:……………………………………………………………………….
----------------------------------- Firma de Postor o Repres. Legal.
--------------------------------------------- Nombre y Firma del Profesional Asignado al Servicio
Nota: Este Anexo debe ser firmado por el personal asignado a la supervisión y refrendado por el Postor. Las personas naturales que cumplan la función de postor y personal asignado a la supervisión, firmarán en ambos lados.
COMPROMISO DEL POSTOR RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL
Por la presente, el postor
……………………………………………., Proceso de Selección, será desarrollado por todo el personal que figura en la Propuesta, en caso de resultar adjudicatarios de la Buena Pro en la Adjudicación Directa Pública de la Referencia.
, a través de su Representante Legal Sr.
…………………………… se compromete a que el servicio materia del
♦ Este documento tiene carácter de Declaración Jurada y su no inclusión generará que la calificación de los profesionales sea cero.
COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD DEL PERSONAL
Por la presente, yo Postor
Referencia, a participar en el servicio de acuerdo al Programa de Participación de Personal de la Propuesta. Asimismo, me comprometo a mantener en estricta confidencialidad, la información a la que pueda acceder como consecuencia de la prestación del indicado Servicio.
me comprometo, en caso de que el
…………………………………… , obtenga la Buena Pro en la Adjudicación Directa Publica de la
, se compromete a asignar (o contratar, según sea el caso)
, Adjudicación Directa de la Referencia y, de acuerdo con el Programa de Participación de Personal de la Propuesta.
--------------------------------------- Firma del Profesional Sello con N°de Colegiatura
----------------------------------- Representante Legal del Postor
personas naturales que cumplan la función de postor y personal asignado a la supervisión, firmarán en ambos lados.
Este Anexo debe ser firmado por el personal asignado a la supervisión y refrendado por el Postor.
El postor que suscribe, ha revisado cuidadosamente todos los documentos que conforman las Bases del proceso de selección, correspondiente a la Adjudicación Directa Publica de la referencia.
Por consiguiente, somete a vuestra consideración la Propuesta Económica de Suma Alzada ascendente a:
.……………………………………………………………………………….(S/.………………………). (En números y letras)
Con precios referidos al mes de marzo de 2007.
Declaramos conocer, el TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 084-2004- PCM, las Bases del proceso de selección y condiciones en que se ejecutarán los trabajos.
Supervisión de la Obra: “CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION ALLCCACCOCHA HUANDO I ETAPA”.
Conste por el presente documento, el Contrato de Consultoría de Supervisión de Obra a Suma Alzada, que celebran de una parte el Gobierno Regional de Cajamarca, con RUC Nº 20453744168, a quien en adelante se le denominará EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, con domicilio legal sito en el Jr. Torre Tagle Nª 336- Huancavelica representado por su Director Regional de Administración…………,, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 000000,; y de la otra parte la firma …………………………………, inscrita en el Registro Nacional de Contratistas como Consultor de Obras con el Nº ……., con RUC Nº …………., Teléfonos Nºs.
a quien en adelante se le denominará EL CONSULTOR con domicilio legal para estos
……… efectos en ……………………………………, debidamente representado por ………………………………………., identificado con Documento Nacional de Identidad Nº ……………., autorizado según Poder inscrito en la Partida Nº …………… del Registro de Personas Jurídicas …………….; en los términos y condiciones siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA.- BASE LEGAL Y REFERENCIAS
Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Ley Nº 27902 - Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley Nº 28652 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2006. Ley Nº 28267 – Ley que Modifica la Ley Nº 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM - Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM - Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
En el presente Contrato se tendrá en consideración las siguientes referencias
Cuando en el presente Contrato se menciona la palabra “LEY”, se entenderá que se está haciendo referencia al Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM; la mención al “REGLAMENTO”, se entenderá referida al Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.
Los plazos de vigencia del presente contrato se computan en días naturales.
Mediante proceso de Adjudicación Directa Publica
Nº 0001-2007/GOB.REG.HVCA/CEP
(Primera Convocatoria) fue adjudicado con la Buena Pro, El
Consultor:……………………………
CLÁUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO
Se deja expresa constancia que EL CONSULTOR a la firma del presente Contrato entrega a EL GOBIERNO REGIONAL DEL HUANCAVELICA los siguientes documentos:
b) Certificado de habilidad del Colegio Profesional respectivo de los profesionales asignados al servicio.
c) Garantía de Fiel Cumplimiento, a favor del Gobierno Regional, como requisito indispensable para la suscripción del Contrato. La garantía será por un monto equivale al diez por ciento (10%) del monto del Contrato, con vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. La
Garantía será de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 213º y 215º del Reglamento.
∗ En caso de consorcio, contrato de formalización de consorcio, de conformidad con Directiva Nº 003-2003/CONSUCODE/PRE, aprobada por Resolución Nº 063-2003-CONSUCODE/PRE.
El objeto del presente Contrato es regular las obligaciones y derechos de las partes para llevar a cabo la Supervisión de la Obra “CONSTRUCCION DE CANAL DE IRRIGACION ALLCCACCOCHA HUANDO I ETAPA”, con arreglo a las Bases, Términos de Referencia, Manual del Supervisor, Propuestas Técnica y Económica presentada, que forman parte de este Contrato; para tal efecto EL CONSULTOR asigna el siguiente personal profesional:
PERSONAL ASIGNADO AL SERVICIO
COLEGIATU
CLÁUSULA CUARTA.- MONTO DEL CONTRATO
4.01 EL monto del presente Contrato asciende a la cantidad de S/. …………… (……………………………NUEVOS SOLES), A Suma Alzada, con precios del mes de marzo de 2007, incluido los Impuestos de Ley a cargo de EL CONSULTOR, de acuerdo a la Oferta Económica presentada.
4.02 Se deja expresa constancia que dentro del monto antes indicado están incluidos todos los costos por concepto de honorarios, equipos, organización técnica y administrativa, obligaciones laborales, leyes sociales, seguros, impuestos y cualquier otro gasto necesario que demande el cumplimiento del contrato.
4.03 Asimismo, EL CONSULTOR declara haber revisado los documentos de la convocatoria, por lo que renuncia expresamente a cualquier reclamación posterior por diferencia de costos o cualquier omisión en su propuesta.
CLÁUSULA QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN
Los Servicios de la Supervisión cubrirán el tiempo total de la ejecución de Obra y plazos reglamentarios correspondientes, hasta la suscripción del Acta Final de Recepción de Obra sin Observaciones. En tal sentido, EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA ha estimado referencialmente un plazo de ejecución del servicio de CIENTO CUARENTAICINCO (145) días naturales.
CLÁUSULA SEXTA.- COMPROMISO DE FIEL CUMPLIMIENTO
EL CONSULTOR declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente Contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado de contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
CLÁUSULA SÉPTIMA.- DEL ADELANTO
7.01 EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, a solicitud del Contratista, entregará a éste dentro del plazo máximo de quince (15) días naturales posteriores a la firma del contrato, un Adelanto Directo equivalente al veinte por ciento (20%) del monto del contrato, bastando para tal efecto la presentación por el Contratista de una Carta Fianza o Póliza de
Caución, con las características de solidaria, incondicional, irrevocable, de realización automática al solo requerimiento de EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, que deberá entregarse en un plazo no mayor de siete (7) días naturales contados a partir de la fecha de la firma del Contrato, por un valor igual al monto del adelanto, incluido I.G.V., y un plazo mínimo de dos (2) meses, renovable de ser el caso por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado.
7.02 El adelanto entregado al Contratista será utilizado estrictamente para los fines que fueron otorgados, ello en virtud del fiel cumplimiento del compromiso asumido con EL GOBIERNO REGIONAL DEL HUANCAVELICA, sin perjuicio de las acciones pertinentes a ejecutarse en caso corresponda.
7.03 La amortización del adelanto se hará mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos parciales que se efectúe al Contratista. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización del adelanto, se tomará en cuenta al momento de efectuar el siguiente pago o al momento de la conformidad de la recepción de la prestación.
CLÁUSULA OCTAVA.- PERSONAL DEL CONSULTOR
8.01 Para la prestación de los servicios, EL CONSULTOR utilizará el personal calificado estrictamente concordante con su propuesta técnica, no estando permitido ningún cambio, salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas, para cuyo efecto, EL CONSULTOR deberá proponer a EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA con cinco (5) días calendario de anticipación el cambio del personal a fin de obtener la aprobación del mencionado cambio.
Cualquier solicitud en este sentido será debidamente justificada y tales cambios no irrogarán gastos adicionales a EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA. Todo personal cuyo cambio se proponga, reunirá similares o mejores cualidades que el personal inicialmente propuesto.
8.02 En caso que EL CONSULTOR efectué cambios del personal propuesto, como Jefe de Proyecto y Equipo Técnico principal, sin autorización de EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELUICA, este contrato puede quedar resuelto por causas imputables a EL CONSULTOR.
CLÁUSULA NOVENA.- INICIO DE LA SUPERVISION
Conforme a lo indicado en el Artículo 240º del REGLAMENTO el plazo contractual empezará a regir a partir del día siguiente de la fecha en que LA REGIÓN HUANCAVELICA mediante Acta, haga entrega del terreno al Contratista de la Obra y se suscriba el Acta de Instalación del inicio de la obra, cuya Supervisión es materia de presente proceso.
Si al momento de suscribir el contrato, la obra se encontrara en ejecución, el plazo contractual se computará desde la fecha en que EL CONSULTOR asume sus funciones que en el mejor de los casos deberá ser el día siguiente de haber suscrito el contrato, debiendo EL CONSULTOR realizar la respectiva anotación en el cuaderno de obra.
Las paralizaciones de obra no serán computables para el plazo de prestación del servicio de Supervisión.
La Supervisión de la obra se realizará conforme a lo establecido por la normatividad, de acuerdo a los términos de referencia contenidos en las presentes bases, de acuerdo al manual del supervisor aprobado por el Gobierno Regional y las disposiciones de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones.
CLÁUSULA DÉCIMA.- OBLIGACIONES DEL CONSULTOR
Las obligaciones del consultor corresponden a las especificadas en el artículo 250º REGLAMENTO, en el presente Contrato, las Bases, Términos de Referencia, Manual del Supervisor y los dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia, dentro de los cuales tenemos:
a) Controlar permanentemente el proceso de ejecución de la Obra tanto técnico como administrativo, debiendo para ello asignar el personal y los recursos ofertados. El Supervisor será directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del personal a su cargo.
b) Revisar el Expediente Técnico y contrastarlos con el terreno, presentando un primer informe preliminar sobre los resultados y las acciones que se llevarán a cabo hasta los 10 días naturales posteriores a la entrega de terreno. En tal sentido debe tener en cuenta que los metrados del Expediente Técnico deben estar sustentados por cada partida, con la planilla respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos que el caso requiera (Norma Técnica de Control 600-03 aprobado por Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG). Así mismo, debe tener en cuenta que las Especificaciones Técnicas deben elaborarse por cada partida, que conforman el presupuesto de obra definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimiento constructivo y forma de pago (Norma Técnica de Control 600-02 aprobado por Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG).
c) Fiscalizar integralmente, inspeccionar y controlar las obras, verificando constante y oportunamente con los Planos, Especificaciones Técnicas y en general con toda la documentación que conforma el Expediente Técnico de la Obra.
d) Efectuar las anotaciones en Cuaderno de Obra, teniendo en cuenta lo siguiente:
• El Cuaderno de Obra es un documento legalizado que debidamente foliado y numerado en todas sus páginas, debiendo abrirse en la entrega del terreno al Contratista de la Obra. El Supervisor de la Obra y el Residente de Obra deben firmar en todas las páginas del Cuaderno de Obra y son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el.
• El Cuaderno de Obra, deberá tener páginas originales con tres (3) copias, desglosables, correspondiendo una de ellas a LA REGIÓN HUANCAVELICA, la otra al Contratista y la tercera al Supervisor de Obra, según corresponda, y deberá permanecer en obra bajo custodia del Residente de Obra.
• Las anotaciones en el Cuaderno de Obra se deben realizar según mandato del REGLAMENTO y de acuerdo al procedimiento indicado en el artículo 254º de dicho REGLAMENTO.
e) Verificar que se cumpla con los Reglamentos vigentes e igualmente velar para que la calidad de los materiales se ciñan a las Especificaciones Técnicas.
f) Exigir al Contratista el suministro oportuno de materiales, personal obrero, maquinarias, equipos y todos los recursos necesarios que garanticen el fiel cumplimiento de los calendarios de avance y correcta ejecución de la obra, en concordancia con el plazo de ejecución de la obra.
g) Efectuar pruebas de control de calidad de mecánica de suelos, de concreto y todas las que sean necesarias para certificar la calidad de los trabajos y el estricto cumplimiento de lo estipulado en el Expediente Técnico de Obra. Debe cautelar que en la Obra se apliquen los controles de calidad acordes con la naturaleza del contrato, cuyos resultados debe registrar y archivar en formatos prediseñados, y consignarlos en un informe especial en cada valorización mensual (Norma Técnica de Control 600-07 aprobado por Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG).
h) Efectuar e interpretar los ensayos de laboratorios determinados en el expediente técnico de obra, acorde con las especificaciones técnicas y la normatividad técnica vigente.
i) Ejecutar el control físico, económico y contable de la obra, efectuando detallada y oportunamente la medición y valoración de las cantidades de obra ejecutada, mediante la utilización de programas de cómputo.
j) Brindar a la Entidad el asesoramiento técnico y servicios profesionales especializados a las
consultas presentadas y cuando las condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecución de la misma.
k) Mantener la estadística general de la obra, preparar y presentar los informes mensuales y especiales de obra, los cuales deberán indicar detalladamente los avances físicos y económicos de la obra. El Supervisor es responsable de controlar el cumplimiento de los programas de avance de obra y exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento.
l) Verificar y aprobar los trazos, niveles topográficos y levantamientos en general que sean necesarios para la construcción de la obra, consignando estos hechos en el Cuaderno de Obra respectivo.
m) Elaborar los metrados y efectuar la valorización de avance de obra conjuntamente con el Residente, incluyendo reajustes y eventuales adicionales o trabajos complementarios, de conformidad con la LEY y su REGLAMENTO. El Supervisor será responsable de la entrega de las valorizaciones en los plazos establecidos.
n) Exigir al Contratista el estricto cumplimiento del plazo contractual incluyendo los plazos parciales de acuerdo a los cronogramas de ejecución de obra y sobre la base de Diagramas PERT-CPM o similares (Norma Técnica de Control 600-13 aprobado por Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG).
o) Informar mensualmente sobre los aspectos técnicos y contractuales de la obra, siendo estos, requisito indispensable para el pago de las valorizaciones por los servicios de supervisión. Este informe deberá ser presentado en original con una copia, dentro de los 5 (cinco) primeros días naturales de cada mes. Igualmente se presentaran informes adicionales en todas las oportunidades y plazos que sean requeridos por la Entidad, a través del órgano competente.
p) Revisar e informar sobre el adelanto directo y/o adelantos específicos para adquisición de materiales, ejecutando los cálculos y verificaciones reglamentarias para establecer los topes y procedencia o no del pedido del Contratita de Obra.
q) Revisar, analizar, fundamentar y opinar con relación a los presupuestos adicionales que el contratista de obra pueda presentar por concepto de ejecución de obras complementarias, presentando oportunamente el informe correspondiente con la documentación sustentatoria que permita evidenciar su procedencia. Es responsabilidad del Supervisor efectuar la coordinación con el Proyectista a efectos de la presentación oportuna de las modificaciones al Expediente Técnico de Obra. Para el cumplimiento de la presente obligación deberá tener en cuenta:
• Los Presupuestos Adicionales que se generen en la ejecución de la Obra serán procesados y aprobados con la prontitud del caso, bajo responsabilidad de los funcionarios a cargo de la ejecución de la Obra (Norma Técnica de Control 600-08 aprobado por Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG).
• Cuando se presenten presupuestos adicionales por modificaciones en los planos y/o especificaciones técnicas de la Obra, debe demostrarse fehacientemente haberse producido esta situación, así como acreditar que tales modificaciones generan mayores costos a los pactados para la obra (Norma Técnica de Control 600-10 aprobado por Resolución de Contraloría Nº
072-98-CG).
r) Llevar un Registro y Control de las Garantías que el Contratista deposite en custodia al Gobierno Regional de Cajamarca, informando oportunamente a fin de que se tomen las acciones de renovación, ampliación y/o reducción y/o devolución de dichos documentos valorados.
s) Coordinar con las Autoridades Locales y vecinos las acciones necesarias para dar a conocer la ejecución de la Obra y efectuar los trámites que sean necesarios, proponiendo los anteproyectos de Cartas u Oficios que sean necesarios para cumplir tal cometido.
t) Efectuar los Metrados Post-construcción, de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados, los que tendrán en cuenta al momento de la recepción de la obra, previa conformidad por parte del Contratista. Pues los metrados de post-construcción deben formar parte del Acta de Recepción de Obra, de conformidad con la Norma Técnica 600-14 de Control Interno para el Area de Obras Públicas, aprobado por Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG.
u) Participar en el proceso de Recepción de Obra como miembro de la Comisión de Recepción de Obra.
v) Los Servicios indicados se enumeran en forma nominativa, mas no limitativa, pues la Supervisión está obligada a realizar todo aquello que fuese necesario para la correcta y oportuna culminación de la Obra.
CLÁUSULA UNDÉCIMA.- VALORIZACIONES Y PAGOS
11.01 Las Valorizaciones de EL CONSULTOR, serán respaldadas por la presentación oportuna de los Informes Mensuales, debidamente aprobados por la Dirección de Supervisión y Liquidaciones del Gobierno Regional de Huancavelica
11.02 El Plazo máximo de aprobación de los Informes Valorizados mensuales presentados por EL CONSULTOR a EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, será de diez (10) días naturales de recibidos.
11.03 Los pagos mensuales a EL CONSULTOR se realizarán de manera proporcional al avance de la obra, con recursos del mismo Proyecto (Gastos de Supervisión), provenientes de la Fuente de Financiamiento CANON, SOBRECANON y Regalías.
11.04 Para que proceda el pago de cada armada, EL SUPERVISOR deberá entregar el informe mensual de obra a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones del Gobierno Regional de Huancavelica; los que contendrán aspectos técnicos y económicos de la obra; procediendo el pago con la certificación de este, siendo necesario que EL SUPERVISOR presente el recibo de honorarios profesionales para su cancelación.
CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA.- DEL PLAZO Y SUS AMPLIACIONES
12.01 El plazo contractual empezará a regir a partir del día siguiente de la fecha en que LA REGIÓN HUANCAVELICA mediante Acta, haga entrega del terreno al Contratista de la Obra, cuya Supervisión es materia del presente proceso.
12.03 La ampliación de plazo se sujetará a lo establecido en el Artículo 232°del REGLAMENTO.
a) Atrasos y/o paralizaciones ajenos a su voluntad.
b) Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.
c) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados que modifiquen el calendario contractual.
Así mismo, EL CONSULTOR se obliga a presentar oportunamente y cuando corresponda, los adicionales y deductivos que fluyan del expediente técnico de replanteo, que será presentado a la Entidad, a más tardar a la mitad del plazo del contrato de ejecución de obra.
La generación de ampliación de plazo por causas imputables a EL CONSULTOR, será de su entera responsabilidad y los mayores Gastos generales que tengan que reconocerse al contratista serán descontados a EL CONSULTOR.
CLÁUSULA DECIMO CUARTA.- DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
14.02 EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA podrá resolver el contrato en forma parcial o total, de conformidad con el inciso c) del Artículo 41º de la LEY en caso de incumplimiento por parte del Contratista de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por la Entidad, y no haya sido materia de subsanación, mediante la remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. Dicho documento será aprobado por el Gerente de Administración de EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA. Así mismo, EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA podrá resolver el contrato en caso el Contratista haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora ó Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación pese a haber sido requerido para corregir tal situación.
14.03 EL CONSULTOR podrá solicitar la resolución del Contrato, de conformidad con el inciso c) del Artículo 41º de la LEY en los casos en que EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA incumpla injustificadamente sus obligaciones esenciales las mismas que se contemplan en las Bases o en el Contrato, pese a haber sido requerido conforme al procedimiento establecido en el artículo 226º.
14.04 La resolución de contrato por causa imputable al Supervisor dará lugar a la ejecución de la carta fianza de fiel cumplimiento.
CLAUSULA DECIMO QUINTA.- GARANTIAS:
EL CONSULTOR ha cumplido con entregar de modo previo a la firma del presente contrato, la Garantía de Fiel Cumplimiento por una suma equivalente al 10% del monto contractual, la misma que tiene vigencia hasta el consentimiento de la liquidación de obra.
La devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento por parte de EL CONTRATANTE, se realizará luego del consentimiento de la Liquidación de Obra, previa Opinión favorable de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones.
La ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento por parte de EL CONTRATANTE, será de conformidad a lo dispuesto en el Art. 221º del Reglamento.
CLÁUSULA DECIMO SEXTA.- DE LAS PENALIDADES
En caso de retraso injustificado en la entrega de los Informes de avance del Estudio, EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA aplicará a EL CONSULTOR una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.
0.10 x Monto_
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA podrá resolver el contrato por incumplimiento.
CLAUSULA DECIMO SETIMA.- DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA designará o contratará a un profesional para la Supervisión y/o Evaluación del contrato, quien se encargará de verificar el cumplimiento de las condiciones del contrato. El profesional que se hará cargo de la inspección será designado por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones y/o la Gerencia Regional de Infraestructura.
CLÁUSULA DECIMO OCTAVA.- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS
La recepción de los servicios se realizará de acuerdo a lo establecido en los Artículos 233°, 234º y 235º del REGLAMENTO. En tal sentido, se levantará un Acta de Recepción Final del servicio.
CLÁUSULA DECIMO NOVENA.- DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
19.01 Se efectuará de conformidad a la Directiva Nº 007-2006/CONSUCODE / PRE.
19.02 EL CONSULTOR presentará a EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA la Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad a la última prestación. EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA deberá pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación presentada por EL CONSULTOR.
19.03 Si EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA observa la liquidación presentada por EL CONSULTOR, éste deberá pronunciarse y notificar su pronunciamiento en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
19.04 En el caso que EL CONSULTOR no acoja las observaciones formuladas por EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los cinco (5) días siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, según corresponda, en al forma establecida en los Artículos 272º y/o 273º del Reglamento.
19.05 Cuando EL CONSULTOR no presente la liquidación en el plazo indicado, la entidad deberá efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del contratista; si éste no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación quedará consentida.
19.06 Si EL CONSULTOR observa la liquidación practicada por EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, ésta deberá pronunciarse y notificar su pronunciamiento dentro de los cinco (5) días siguientes; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por EL CONSULTOR.
19.07 En el caso de que EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, no acoja las observaciones formuladas por EL CONSULTOR, deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los cinco (5) días siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, según corresponda, en al forma establecida en los Artículos 272º y/o 273º del
19.08 Toda discrepancia respecto de la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve mediante conciliación y arbitraje, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.
19.09 Una vez que la liquidación haya quedado consentida, no procede ninguna impugnación, salvo las referidas a defectos ó vicios ocultos las que serán resueltas mediante conciliación y arbitraje, de acuerdo con el plazo señalado en el artículo 51º de la Ley.
CLÁUSULA VIGESIMA.- RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR
EL CONSULTOR es responsable por los errores u omisiones y sus consecuencias, cometidas por él o por el personal asignado al servicio. El plazo de responsabilidad será de siete (7) años. La actuación del Consultor debe ser conforme a lo indicado en la LEY y su REGLAMENTO, además de la Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG en lo que le fuera aplicable.
20.01 Suministrar a EL CONSULTOR los datos con relación a la Obra y tomar las previsiones necesarias para el cumplimiento del presente Contrato.
20.03 Abonar, previa aprobación, las Valorizaciones Mensuales presentadas por EL CONSULTOR en relación a su contrato.
CLÁUSULA VIGESIMO SEGUNDA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral conformado por tres (3) árbitros. A falta de acuerdo en la designación de los mismos o del Presidente del Tribunal, o ante la rebeldía de una de las partes en cumplir con dicha designación, la misma será efectuada por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado conforme a las disposiciones administrativas del REGLAMENTO o conforme al Reglamento del Centro
de Arbitraje al que se hubiesen sometido las partes. El laudo arbitral emitido es definitivo
e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.
Los procedimientos de conciliación y arbitraje se ceñirán a lo prescrito en los Artículos 272°
al 292°del REGLAMENTO.
CLÁUSULA VIGESIMO TERCERA.- ANEXOS
Bases del proceso de selección, que incluye los Términos de Referencia
CLÁUSULA VIGESIMO CUARTA.- DISPOSICIONES FINALES
Cualquier punto no considerado en las Cláusulas precedentes se ceñirá a lo que establece el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, o de las disposiciones legales vigentes, según sea el caso.
Estando de acuerdo en todas y cada una de las Cláusulas del presente Contrato, firman ambas
partes en la ciudad de Huancavelica a los ……
días del mes de ……………… de 2007.
----------------------------------- P. EL CONSULTOR
TERMINOS DE REFERENCIA Consultor de obra, para la supervisión de la Obra:
“CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION ALLCCACCOCHA HUANDO I ETAPA”.
El Gobierno Regional de Cajamarca, convoca a concurso de selección para seleccionar al Consultor, Persona Natural o Jurídica con el objeto de contratar el servicio de Supervisión para la Obra: “CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION ALLCCCACCOCHA HUANDO I ETAPA”
Se requiere contratar a un postor debidamente inscrito en el Registro Nacional de Consultores que brinde los servicios de un equipo profesional de la especialidad, hábil en el ejercicio, que represente al Gobierno Regional de Huancavelica para un correcto trabajo de supervisión de la obra: “CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION ALLCCACCOCHA HUANDO I ETAPA”, que ejecutará el Consultor de la Obra en virtud del respectivo contrato suscrito entre las partes.
ALCANCES DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS
Es responsabilidad del postor ganador, suministrar los servicios de consultoría para una eficiente supervisión en ingeniería y control de calidad en obra, acorde con las normas y directivas de Ley y de la propia entidad, hasta la liquidación del contrato.
Los Servicios para la Supervisión y Control de Obras, estarán referidos fundamentalmente a:
Supervisar toda la obra asegurándose que se realice de acuerdo al Expediente Técnico, las Normas Técnicas y de acuerdo a Ley.
Control de los documentos Técnicos y Administrativos de la Obra.
Control de Calidad de los materiales y partidas específicas.
Participar en la recepción de la Obra y Liquidación de la misma.
Presentar los Informes Técnicos mensuales o quincenales.
Otras actividades que designe la Dirección de Supervisión y Liquidaciones del Gobierno Regional de Huancavelica, relacionados con la obra.
Antes del inicio de obras, revisará el Expediente Técnico y verificará en el campo los aspectos críticos y de diseño del proyecto, formulando oportunamente recomendaciones, complementación y/o modificaciones, a fin de efectuar las correcciones antes del inicio de la ejecución de los trabajos.
Participar en el acto de entrega del terreno y cursar al contratista la documentación necesaria para el inicio de la obra a su cargo, abriendo el Cuaderno de Obra respectivo.
Revisar objetivamente el Calendario de Avance de Obra elaborado por el Contratista.
Verificar diariamente, que los trabajos se ejecuten estrictamente de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas generales, especiales y en general con toda la documentación que conforman el expediente técnico, ejerciendo el control y la fiscalización de la obra a su cargo.
Llevar el control de la obra, efectuando las mediciones de los trabajos ejecutados en forma oportuna, detallada en forma sistemática y progresiva, para la elaboración de las valorizaciones mensuales o quincenales de la obra, ejecutados según los planos y el presupuesto contratado.
f. Vigilar el cumplimiento de los plazos de obra teniendo como referencia el Calendario de Avance de Obra aprobado por la entidad. En caso de atrasos significativos deberá informar y recomendar las medidas y acciones administrativas a la Entidad.
g. Revisar diariamente el Cuaderno de Obra a fin de absolver las consultas planteadas por el Residente, observar en la ejecución de los trabajos mal ejecutados entre otros.
h. Verificar que el Contratista cumpla con las Normas y Especificaciones Técnicas y Ambientales si es que las hubiera.
i. Vigilar y hacer que los Contratistas cumplan con las normas de seguridad tanto de tráfico como del personal involucrado en la obra.
j. Brindar asesoramiento técnico, cuando las condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecución de la misma.
k. Preparar Informes Mensuales, los cuales deberán indicar detalladamente el avance físico y la información que la Entidad solicite de acuerdo a las directivas correspondientes en original y dos copias visados y sellados en todas sus páginas.
l. Emitir pronunciamiento oportuno y dentro de los plazos establecidos sobre los aspectos que solicite el Contratista (adicionales, deductivos, y ampliaciones de plazo, etc.)
m. Elaborar el Informe Técnico para que la entidad designe la Comisión de Recepción de Obra de acuerdo a ley, informando sobre las observaciones pendientes de cumplimiento que tuviera al respecto. Asimismo presentará un informe de situación de la obra ejecutada.
n. Actuar en todo momento como asesor de la Comisión de Recepción durante la Recepción Final de la Obra.
o. Verificar los metrados finales realmente ejecutados y revisar la Liquidación Final de la Obra.
p. Revisar y dar conformidad a la Memoria Descriptiva valorizada y los Planos de Replanteo de Obra presentados por el Contratista.
El monto del Valor Referencial asciende a S/. 131,855.00 (Ciento Treinta y un Mil, Ochocientos Cincuenta y cinco con 00/100 Nuevos Soles) incluido los Impuestos de Ley, con costos al mes de marzo de 2007.
Los gastos que ocasione la prestación serán financiados con recursos provenientes de la fuente de financiamiento, CANON SOBRECANON y Regalías, Neumónico 071, presupuesto correspondiente al año 2,006
REQUISITOS DEL POSTOR a.- DE SER PERSONA JURIDICA
- Estar inscrito como Consultor de Obra vigente en CONSUCODE.
- Experiencia mínima de 10 años en la actividad referida al objeto de la convocatoria, acreditada con certificados o contratos.
b.- DE SER PERSONATURAL
- Ingeniero Civil o Agrícola con experiencia de 10 años de experiencia profesional acreditado con la colegiatura.
- Estar inscrito como Consultor de Obra vigente en CONSUCODE
- Declaración Jurada de no tener contrato vigente y/o trabajos pendientes con el Gobierno Regional Huancavelica.
EQUIPO TECNICO MINIMO
Acreditar la presentación del equipo mínimo con experiencia en :
01 Ingeniero Civil y/o Agrícola- Jefe de Supervisión
Estar Inscrito como Consultor de Obra Vigente en CONSUCODE.
Experiencia Profesional de 10 años acreditado con colegiatura
Certificado de Habilidad profesional.
Declaración Jurada de no tener a la fecha en curso contratos vigentes y/o trabajos pendientes con el Gobierno Regional Huancavelica.
Experiencia como jefe de Supervisión o Supervisor, por lo menos 05 obras de Irrigación o Similares.
Procedimiento para Control Previo al pago de Presupuestos Adicionales de Obras Públicas (Directiva N°012-2000-CG/OATJ-PRO).
Tener conocimiento de Ley de Contrataciones y Adquisiciones del estado.
Alcances del Código Civil vigente.
MS Word, MS Excel, MS Proyect, Autocad Land y otros.
01 Ingeniero Civil y/o Geólogo – Especialista de Suelos
Experiencia Profesional de 05 años acreditado con colegiatura

References: artículo 87
 Resolución 
 Artículo 9
 Artículo 10
 Artículo 294
 Artículo 28
 Resolución 
 artículo 116
 Artículo 32
 Artículo 34
 resolución 
 Artículo 76
 Resolución 
 Artículo 294
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 37
 Artículo 296
 Resolución 
 resolución 
 Artículo 206
 artículo 254
 Artículo 232
 Artículo 42
 Resolución 
 Artículo 222
 artículo 51
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Artículo 41
 resolución 
 Artículo 41
 artículo 226
 Artículo 41
 Artículo 9
 Artículo 75
 Artículo 5
 Artículo 20
 artículo 37
 Resolución 
 Artículo 240
 artículo 250
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 254
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 232
 RESOLUCIÓN 
 Artículo 41
 resolución 
 Artículo 41
 artículo 226
 resolución 
 artículo 51
 Resolución