Source: http://obejma.pl/przetargi/pokaz/78557-pelnienie-funkcji-inspektora-nadzoru-na-zadaniu-pn-budowa-terenu-rekreacyjnego-w.html
Timestamp: 2019-11-20 01:29:42+00:00

Document:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Chałupy”. | Świeszyno - Obejma.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Chałupy”.
Zamawiający: Gmina Świeszyno, Świeszyno, 76-024 Świeszyno (Zachodniopomorskie)
Miejsce: Świeszyno
Termin realizacji zamówienia: 16.09.2019
Termin składania ofert: Data: 17.07.2019, godzina: 13:00 (zakończono)
Gmina Świeszyno: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Chałupy”.
Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Chałupy" realizowane w ramach operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego PROW na lata 2014-2020.
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świeszyno, krajowy numer identyfikacyjny 33092070700000, ul. Świeszyno 71 , 76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 31 60 120, e-mail e.jacewicz@swieszyno.pl, faks 94 31 61 491.
Adres strony internetowej (URL): http://ug.swieszyno.ibip.pl/public/
ug.swieszyno.ibip.pl
Urząd Gminy w Świeszynie, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, Biuro Obsługi Interesantów
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Chałupy”.
Numer referencyjny: ZP.271.160.2019
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Chałupy” - branża drogowa. Inwestycja związana z budową terenu rekreacyjnego realizowana będzie na działce nr 202/22 w miejscowości Chałupy, gmina Świeszyno, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie. Nr sprawy ZP.271.160.2019 Do zadań pełnienia funkcji inspektora nadzoru należy m.in. 1) udział w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót oraz nadzór nad organizacją zaplecza budowy; 2) nadzór nad realizacją zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz przepisami polskiego prawa; 3) sprawowanie nadzoru na placu budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wymaganej specjalności obejmujące minimum 1 wizytę w trakcie każdego tygodnia realizacji prac oraz na każde wezwanie Zamawiającego. Obecność Inspektora ma być potwierdzona wpisem na „Liście obecności Inspektora Nadzoru” u Zamawiającego; 4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez uprawnionego inspektora nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) i warunkami zapisanymi w decyzjach administracyjnych; 5) kontrolowanie i nadzorowanie w sposób ciągły jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej; 6) sprawdzenie i odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 7) akceptacja wniosków materiałowych oraz sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową; 8) każdorazowa weryfikacja i zaopiniowanie przedkładanego przez Wykonawcę robót harmonogramu; 9) kontrolowanie czy Wykonawca przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz czy utrzymuje porządek na terenie budowy; 10) udzielanie Wykonawcy wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji robót; 11) organizowanie oraz przewodniczenie naradom technicznym omawiającym dotychczasowy postęp prac, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich stron zaangażowanych w realizację zadania (Wykonawca, przedstawiciele Zamawiającego, w razie potrzeb Nadzór Autorski) oraz sporządzanie protokołów z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu; 12) udział w spotkaniach roboczych organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania, a także inicjowanie spotkań, jeżeli zachodzi taka konieczność; 13) monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót; 14) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów; 15) zlecanie Wykonawcy wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości, co do ich jakości; 16) sprawdzanie wykonywanych robót i powiadomienie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 17) sprawdzanie jakości wykonanych robót, a w szczególności zapobieganiu stosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; 18) poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę; 19) mediacja i rozjemstwa w sporach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 20) bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym dotyczącym realizacji Zadania Inwestycyjnego; 21) przygotowanie do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych do odbioru oraz dokumentacji powykonawczej oraz uczestnictwo w odbiorze robót; 22) poświadczenie terminu zakończenia robót; 23) udział w przygotowaniu wymaganych w art. 57 Prawa Budowlanego dokumentów do zawiadamiania o zakończeniu inwestycji; 24) powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy; 25) zapewnienie, przeprowadzenie i nadzorowanie wymaganych prób i rozruchów technologicznych; 26) przygotowanie protokołów konieczności wraz ze sprawdzeniem kosztorysów na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane; 27) sprawdzenie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów oraz dokonania ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem; 28) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej w toku prowadzonych robót; 29) informowanie o występujących trudnościach w realizacji budowy i odstępstwach od umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą; 30) pomoc w rozliczeniu inwestycji po zakończeniu i odbiorze inwestycji, sprawdzenie zestawienia rzeczowo-finansowego; 31) uczestnictwo w odbiorze końcowym przy udziale Zamawiającego; 32) kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót; 33) inne czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, związanych bezpośrednio z realizacją inwestycji; 34) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji zadania inwestycyjnego oraz w odbiorze gwarancyjnym a w przypadku stwierdzenia w trakcie przeglądów bądź odbioru wystąpienia wad, także uczestniczenie w odbiorze robót związanych z usunięciem ujawnionych wad; Dokumentacja projektowa inwestycji objętej nadzorem inwestorskim znajduje się na stronie internetowej pod adresem http://ug.swieszyno.ibip.pl/public/?id=214731 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ.
Określenie warunków: W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać, że: a) dysponuje co najmniej następującymi osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia publicznego: Lp. Funkcja/Uprawnienia Doświadczenie 1 Inspektor Nadzoru branży drogowej - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy branży drogowej, liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, W przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej dokumenty wymienione w pkt od 1 muszą być złożone oddzielnie dla każdego ze wspólników oraz dla spółki cywilnej. DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH: Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu wymienionego w pkt. B niniejszej SIWZ składa: 1) dokument, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Informacja i dokument o którym mowa w pkt.1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . Pozostałe oświadczenia/dokumenty wymagane w prowadzonym postępowaniu, Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa takie same jak Wykonawca polski. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (z zachowaniem terminu odpowiednio 3 lub 6 miesięcy przed terminem składania ofert). Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1) zdolności technicznej lub zawodowej potwierdzonej: a) dysponowaniem osobami wyznaczonymi do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w pkt. 1 ppkt.1.3. lit. a) rozdz. II SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie załącznika nr 6 załączonego do oferty tj. wykazu osób do oceny w kryterium: Doświadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
1. WYPEŁNIONY FORMULARZ OFERTOWY sporządzony na/wg Załącznika nr 1 do SIWZ; 2. Wykaz osób do oceny w kryterium: Doświadczenie inspektora nadzoru wyznaczonego do realizacji zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt. 1 ppkt.1.3 lit. a i pkt. 11.2. B rozdz. II SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – sporządzony na/wg załącznika Nr 6 do SIWZ 3. Dowód wniesienia wadium – nie dotyczy. 4. Jeżeli oferta nie zostanie podpisana przez Wykonawcę do oferty należy dołączyć PEŁNOMOCNICTWO(A) do działania w imieniu Wykonawcy (podpisanie oferty, reprezentowanie Wykonawcy, ewentualnie inne działania np. podpisanie umowy) - o ile umocowanie(a) osoby(ób) występującej(cych) w imieniu Wykonawcy nie wynikają z innych złożonych dokumentów. 5. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU udostępniającego Wykonawcy swoje zasoby sporządzone na/wg Załącznika nr 5 do SIWZ (wypełniają tylko podmioty, które udostępniają Wykonawcy swoje zasoby) należy dołączyć do oferty (jeżeli występuje); 6. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY sporządzone na/wg załącznika 4 do SIWZ o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca – w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących: kwoty którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach, - przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23 Ustawy - na/według załącznika nr 4. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody (dokumenty lub informacje ) że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. UWAGA!!! Wraz z ofertą Wykonawca może złożyć oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej, jeśli nie należy on do żadnej grupy kapitałowej. Nie będzie uznane oświadczenie złożone wraz z ofertą o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu.
B. Doświadczenie osoby wyznaczonej na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego 20,00
1. Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach: a) zmianą zakresu umowy, jeżeli te zmiany spowodują konieczność zmiany wynagrodzenia Inspektora Nadzoru - również obniżenia Wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że zmiana zakresu nie może wykraczać poza określenie przedmiotu umowy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), b) zmianą unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, jeśli zmiany te wpływają na zakres lub przedmiot umowy, c) zmianą przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku konieczności realizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych podyktowanych programami dofinansowania z różnych źródeł, d) zmianą wynagrodzenia Inspektora Nadzoru w przypadku zmiany obwiązującej stawki VAT, e) zmianą terminu wykonania przedmiotu zamówienia ze względu na działanie siły wyższej rozumianej jako zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia takie jak np.: wojna, pożar, powódź, epidemia itp., f) zmianą terminu realizacji robót budowlanych objętych nadzorem, g) gdy konieczność dokonania zmiany wynika ze zmiany osób wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na inne osoby pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i będą zatrudnione na warunkach nie gorszych niż zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; h) zamawiający zastrzega sobie prawo zawieszenia wykonania umowy w przypadku ograniczeń budżetowych jednostki lub w razie odstąpienia od realizacji części umowy, w takim przypadku Inspektorowi Nadzoru przysługuje Wynagrodzenie tylko za Wykonaną część umowy; 2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Inspektora Nadzoru, protokół konieczności - protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego).
Data: 2019-07-17, godzina: 13:00,
Ogłoszenie nr 510177733-N-2019 z dnia 26-08-2019 r.
Numer ogłoszenia: 571487-N-2019
Gmina Świeszyno, Krajowy numer identyfikacyjny 33092070700000, ul. Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 31 60 120, e-mail e.jacewicz@swieszyno.pl, faks 94 31 61 491.
ZP.271.160.2019
Zakres zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Chałupy” - branża drogowa. Inwestycja związana z budową terenu rekreacyjnego realizowana będzie na działce nr 202/22 w miejscowości Chałupy, gmina Świeszyno, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie. Nr sprawy ZP.271.160.2019 Do zadań pełnienia funkcji inspektora nadzoru należy m.in. 1) udział w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót oraz nadzór nad organizacją zaplecza budowy; 2) nadzór nad realizacją zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz przepisami polskiego prawa; 3) sprawowanie nadzoru na placu budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wymaganej specjalności obejmujące minimum 1 wizytę w trakcie każdego tygodnia realizacji prac oraz na każde wezwanie Zamawiającego. Obecność Inspektora ma być potwierdzona wpisem na „Liście obecności Inspektora Nadzoru” u Zamawiającego; 4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez uprawnionego inspektora nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) i warunkami zapisanymi w decyzjach administracyjnych; 5) kontrolowanie i nadzorowanie w sposób ciągły jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej; 6) sprawdzenie i odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 7) akceptacja wniosków materiałowych oraz sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową; 8) każdorazowa weryfikacja i zaopiniowanie przedkładanego przez Wykonawcę robót harmonogramu; 9) kontrolowanie czy Wykonawca przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz czy utrzymuje porządek na terenie budowy; 10) udzielanie Wykonawcy wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji robót; 11) organizowanie oraz przewodniczenie naradom technicznym omawiającym dotychczasowy postęp prac, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich stron zaangażowanych w realizację zadania (Wykonawca, przedstawiciele Zamawiającego, w razie potrzeb Nadzór Autorski) oraz sporządzanie protokołów z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu; 12) udział w spotkaniach roboczych organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania, a także inicjowanie spotkań, jeżeli zachodzi taka konieczność; 13) monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót; 14) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów; 15) zlecanie Wykonawcy wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości, co do ich jakości; 16) sprawdzanie wykonywanych robót i powiadomienie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 17) sprawdzanie jakości wykonanych robót, a w szczególności zapobieganiu stosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; 18) poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę; 19) mediacja i rozjemstwa w sporach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 20) bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym dotyczącym realizacji Zadania Inwestycyjnego; 21) przygotowanie do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych do odbioru oraz dokumentacji powykonawczej oraz uczestnictwo w odbiorze robót; 22) poświadczenie terminu zakończenia robót; 23) udział w przygotowaniu wymaganych w art. 57 Prawa Budowlanego dokumentów do zawiadamiania o zakończeniu inwestycji; 24) powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy; 25) zapewnienie, przeprowadzenie i nadzorowanie wymaganych prób i rozruchów technologicznych; 26) przygotowanie protokołów konieczności wraz ze sprawdzeniem kosztorysów na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane; 27) sprawdzenie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów oraz dokonania ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem; 28) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej w toku prowadzonych robót; 29) informowanie o występujących trudnościach w realizacji budowy i odstępstwach od umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą; 30) pomoc w rozliczeniu inwestycji po zakończeniu i odbiorze inwestycji, sprawdzenie zestawienia rzeczowo-finansowego; 31) uczestnictwo w odbiorze końcowym przy udziale Zamawiającego; 32) kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót; 33) inne czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, związanych bezpośrednio z realizacją inwestycji; 34) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji zadania inwestycyjnego oraz w odbiorze gwarancyjnym a w przypadku stwierdzenia w trakcie przeglądów bądź odbioru wystąpienia wad, także uczestniczenie w odbiorze robót związanych z usunięciem ujawnionych wad; Dokumentacja projektowa inwestycji objętej nadzorem inwestorskim znajduje się na stronie internetowej pod adresem http://ug.swieszyno.ibip.pl/public/?id=214731 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ.
Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. 17.07.2019 r. do godz. 13:00 wpłynęła jedna oferta. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej na odcinku Karsino-Dzierżęcin"
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych termomodernizacji 5 budynków biurowych w Kamieniu...
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie dróg gminnych w m. Pieńkówko
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót pn.: Przebudowa pomieszczeń po byłej filharmonii...
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na przebudowie, remoncie i dociepleniu...
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad Projektami pod wspólną nazwą "Wodnik II", "Wodnik III", "Szuwarek".
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży architektonicznej w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa Amfiteatru im....
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy inwestycji realizowanej na terenie Gminy Postomino pn.: "Modernizacja oczyszczalni...
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego w formie zaprojektuj i wybuduj...
Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa i modernizacja istniejących wylotów kanalizacji deszczowej w...
Demontaż, wymiana i wykonanie modyfikacji instalacji gazów specjalnych w bud. nr 3 w obszarze...
remont pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych......
Remont dróg gminnych: Chotelek -Siesławice nr 314028 T oraz Chotelek - Chorokowa nr 314051 T w...
„Sprzątanie i utrzymanie terenów zewnętrznych oraz wewnętrznych wraz z pielęgnacją...
Utrzymanie porządku i czystości na terenach i w budynkach m.st. Warszawy administrowanych przez...
Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego Poznań Motor Show na targi motoryzacyjne w ramach realizacji...
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU SZCZECINECKIEGO W SEZONACH: 2019/2020...
Przetarg nieograniczony na kompleksowe usługi bieżącego utrzymania placów zabaw siłowni...
"Przebudowa ulicy Republiki Pińczowskiej wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Legionistów (DW......
"Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu zgorzeleckiego w sezonie zimowym...

References: art. 57
 art. 12
 art. 24
 art. 24
 art. 57
 Art. 93