Source: https://www.slideshare.net/linze8415/2-12101531
Timestamp: 2017-12-12 20:56:30+00:00

Document:
Proxecto de reforma da ponte by Jose Vilas 678 views
1. Licitación Pública Nacional No. LO-009000955-N8-2012 Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos FORMA E-2 CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL QUE CONTIENE LAS BASES DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, POR EL MECANISMO DE EVALUACIÓN POR PUNTOS DATOS GENERALES1.- CONVOCANTE: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS Lugar, Guanajuato, Gto. 22 de marzo del 2012.2.- CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: LO-009000955-N8-2012, su obtención será gratuita.3.- OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: “TRABAJOS RELACIONADOS CONLA CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO FERROVIARIO DEL KM 0+000 AL KM 5+000 DE LA LÍNEA AMDE FERROMEX DEL LIBRAMIENTO DE CELAYA; EN MUNICIPIO DE CELAYA EN EL ESTADO DEGUANAJUATO.” FECHA DE FECHA PRESENTACIÓN Y FECHA JUNTA DE FECHA VISITA DE PUBLICACIÓN APERTURA DE ACLARACIONES OBRA EN COMPRANET PROPOSICIONES22 de Marzo de 2012 03 de abril de 2012 03 de abril de 2012 10 de abril de 2012 a las a las 17:00 hrs. a las 10:00 hrs. 11:00 hrs.4.- La información necesaria para que los licitantes integren sus propuestas técnica yeconómica, que no está en el Sistema CompraNet, estará a disposición de los interesadosen las oficinas de LA CONVOCANTE en Carretera Guanajuato – Juventino Rosas km.5+000, Colonia Marfil en Guanajuato, Gto. C.P. 36250, teléfono 01 473 1021000 EXT. 48477,a partir de la publicación de la convocatoria en el Sistema CompraNet, y hasta el sexto díaprevio al de la presentación y apertura de proposiciones, y es la siguiente:Bases a las que se sujetará la Licitación Pública Nacional número LO-009000955-N8-2012relativa a: “Trabajos relacionados con la construcción del subtramo ferroviario del km 0+000 al km 5+000de la línea AM de Ferromex del libramiento de Celaya; en Municipio de Celaya en el Estado deGuanajuato.”Se entenderá por:LA LEY.- La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.EL REGLAMENTO.- El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados conlas Mismas.LA SECRETARÍA.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público.Modelo-bases-pu obra .doc 101/12/11
2. Licitación Pública Nacional No. LO-009000955-N8-2012 Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos FORMA E-2LA CONVOCATORIA.- Documento en el que se establecen las bases en que se desarrollará elprocedimiento de contratación y que describe los requisitos de participación.LA LICITACIÓN.- Procedimiento de contratación para la adjudicación de las obras públicas y losservicios relacionados con las mismas.EL LICITANTE.- La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o biende invitación a cuando menos tres personas.LA CONVOCANTE.- La Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento decontratación.EL CONTRATISTA.- La persona que celebre contratos de obras públicas o serviciosrelacionados con las mismas.LA DEPENDENCIA.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes.COMPRANET.- Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicasy servicios relacionados con las mismas, a cargo de la Secretaría de la Función Pública, enadelante LA SFP. Dicho Sistema es de consulta gratuita y constituye un medio por el cual sedesarrolla el procedimiento de contratación.PROYECTO ARQUITECTÓNICO.- El que define la forma, estilo, distribución y el diseñofuncional de una obra.PROYECTO EJECUTIVO.- El conjunto de planos y documentos que conforman los proyectosarquitectónico y de ingeniería de una obra, el catálogo de conceptos, así como las descripcionese información suficientes para que esta se pueda llevar a cabo.PROYECTO DE INGENIERÍA.- El que comprende los planos constructivos, memorias de cálculoy descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas, alzados,secciones y detalle, que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquierotra especialidad.MIPYMES.- Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de nacionalidad mexicana a que hacereferencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y MedianaEmpresa.PRESUPUESTO AUTORIZADO.- El que LA SECRETARÍA comunica a LA DEPENDENCIA en elcalendario de gasto correspondiente, en términos de la Ley Federal de Presupuesto yResponsabilidad Hacendaria.SOBRE CERRADO: Cualquier medio que contenga la proposición de EL LICITANTE, cuyocontenido sólo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones entérminos de LA LEY.EL SUPERINTENDENTE: El representante de EL CONTRATISTA ante LA DEPENDENCIA paracumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con laejecución de los trabajos.Modelo-bases-pu obra .doc 201/12/11
3. Licitación Pública Nacional No. LO-009000955-N8-2012 Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos FORMA E-2 DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓNPRIMERA.- En esta licitación solo se aceptará la participación de personas físicas o morales denacionalidad mexicana.EL LICITANTE deberá presentar los siguientes documentos:I.- Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidadmexicana. FORMATO 01II.- Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra enalguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de LA LEY. FORMATO 02III.- Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes oprogramas que, en su caso, previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones einformación verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así comoque consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado, en términos de loestablecido en los artículos 31, fracción XV y 51, fracción VII, segundo párrafo de LA LEY.FORMATO 03IV.- Declaración de integridad mediante la cual manifieste bajo protesta de decir verdad, quepor sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que losservidores públicos de LA DEPENDENCIA convocante, induzcan o alteren las evaluaciones delas proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que lesotorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. FORMATO 04V.- Escrito en el que manifieste el domicilio, donde éste recibirá toda clase de notificaciones queresulten, en su caso, de los contratos y convenios que celebren de conformidad con LA LEY yEL REGLAMENTO, mientras no se señale un domicilio distinto en la forma establecida por LACONVOCANTE, el así manifestado se tendrá como domicilio convencional para practicar todaclase de notificaciones. FORMATO LIBRELas notificaciones a LOS LICITANTES respecto de los actos del procedimiento de contrataciónse realizarán a través de COMPRANET.Asimismo, en el caso de contar con correo electrónico, deberá proporcionar a LACONVOCANTE dicha dirección.VI.- Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta confacultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá losiguiente: FORMATO LIBREa).- De EL LICITANTE:Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de suapoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará ladescripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y,de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredite la existencia legal de laspersonas morales, así como el nombre de los socios.Modelo-bases-pu obra .doc 301/12/11
4. Licitación Pública Nacional No. LO-009000955-N8-2012 Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos FORMA E-2b).- Del representante legal de EL LICITANTE:Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representacióny su identificación oficial.VII.- Previo a la firma del contrato, EL LICITANTE a quien se le haya adjudicado el mismodeberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos siguientes:a).-Tratándose de persona moral: 1.- Testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional. 2.- Acta constitutiva de la empresa, sus reformas y modificaciones, debidamente inscritas en el Registro Público correspondiente. 3.- Cédula de identificación fiscal. 4.- Poderes notariales de los representantes legales para actos de administración (debidamente inscritos en el Registro Público correspondiente). 5.- Identificación oficial de los representantes legales. 6.- En su caso, convenio privado de las personas agrupadas.b).-Tratándose de persona física: 1.- Copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional. 2.- Cédula de identificación fiscal.Estos documentos servirán para constatar que la persona cumple con los requisitos legalesnecesarios.Asimismo, conforme al procedimiento administrativo de pago de anticipos, estimaciones, ajustesde costos, etc., vía transferencia electrónica, deberá presentar fotocopia de: Registro Federal deContribuyentes; constancia del domicilio fiscal; constancia de la institución financiera sobre laexistencia de cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número decuenta con 11 posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18posiciones.VIII.-Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberánacreditar en forma individual los requisitos señalados anteriormente, además de entregar unacopia del convenio a que se refiere el artículo 47 de EL REGLAMENTO. La presentación de losdocumentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por elrepresentante común.Modelo-bases-pu obra .doc 401/12/11
5. Licitación Pública Nacional No. LO-009000955-N8-2012 Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos FORMA E-2 1.- Para los casos en que dos o más interesados se agrupen para presentar una sola proposición, las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes: a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas. b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación. c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública. d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones. e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes en forma solidaria, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupacióndeberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hacereferencia esta fracción se incluirá en los documentos de la proposición técnica.En este supuesto la proposición deberá ser firmada autógrafamente por el representante comúnque para este acto haya sido designado por el grupo de personas, o bien, en caso de que seaenviada electrónicamente por los medios de identificación electrónica autorizados por LA SFP. PROCESO DE LICITACIÓNSEGUNDA.- La junta de aclaraciones de LA CONVOCATORIA se llevará a cabo el día 03 deabril de 2012 a las 17:00 hrs, en la sala de juntas del Centro SCT Guanajuato, ubicada enCarretera Guanajuato – Juventino Rosas km. 5+000, Colonia Marfil en Guanajuato, Gto.C.P. 36250, teléfono 01 473 1021000 EXT. 48477. Se levantará el acta de la(s) junta(s) deaclaraciones la cual será firmada por LOS LICITANTES que hubieren asistido, sin que la falta dela firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma, de la cual se entregará copia adichos asistentes.Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en LACONVOCATORIA, deberán presentar un escrito en el que expresen su interés en participar enLA LICITACIÓN, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos losdatos generales del interesado y, en su caso, del representante conforme a lo previsto en lafracción VI del artículo 61 de EL REGLAMENTO. Las personas que hayan presentado el escritoModelo-bases-pu obra .doc 501/12/11
6. Licitación Pública Nacional No. LO-009000955-N8-2012 Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos FORMA E-2anteriormente citado, serán consideradas LICITANTES y tendrán derecho a formular solicitudesde aclaración, dudas o cuestionamientos en relación con LA CONVOCATORIA.En el caso de que dos o más personas se agrupen para presentar una proposición, cualquierade los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste suinterés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.Si el escrito señalado en párrafo anterior no se presenta, se permitirá el acceso a la junta deaclaraciones a la persona que lo solicite en calidad de observador, en términos del penúltimopárrafo del artículo 27 de LA LEY.Las solicitudes de aclaración, a elección de EL LICITANTE, podrán entregarse personalmente enla(s) junta(s) de aclaraciones en el domicilio señalado por LA CONVOCANTE en LACONVOCATORIA para llevar a cabo dicho evento, o bien en caso de que LA CONVOCATORIAsea electrónica, enviarse a través de COMPRANET a más tardar veinticuatro horas antes de lafecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta; acompañadas del escrito señalado en elpárrafo anterior.Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad a la primera junta deaclaraciones, o bien, después del plazo previsto para su envío a través de COMPRANET encaso de que LA CONVOCATORIA sea electrónica, no serán contestadas por LA CONVOCANTEpor resultar extemporáneas y se integrarán al expediente respectivo. En dicho supuesto, si elservidor público que presida la junta de aclaraciones considera necesario citar a una ulteriorjunta, LA CONVOCANTE tomará en cuenta dichas solicitudes para responderlas.Para efectos de agilizar la contestación de las solicitudes de aclaración que se formulen, ya seapor COMPRANET en caso de que LA CONVOCATORIA electrónica o de manera personal, ELLICITANTE deberá utilizar el FORMATO JA, de no utilizarlo LA CONVOCANTE podrá desecharlas solicitudes de aclaración.La asistencia de los interesados a la(s) junta(s) de aclaraciones es optativa. Cualquiermodificación en LA CONVOCATORIA, incluyendo las que resulten de la o las juntas deaclaraciones, formará parte de la misma y deberá ser considerada por LOS LICITANTES en laelaboración de su proposición.Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicadasen Carretera Guanajuato-Juventino Rosas, km. 5+000, Colonia Marfil en Guanajuato, Gto. C.P.36250, teléfono 01 473 102100 EXT. 48477, el acta estará visible 5 días hábiles a partir de lafecha del evento.Asimismo, LA CONVOCANTE difundirá un ejemplar de dicha acta en COMPRANET, paraefectos de su notificación a LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto. Dichoprocedimiento sustituirá a la notificación personal. REVISIÓN PRELIMINARA fin de facilitar el presente procedimiento de contratación LA DEPENDENCIA, a solicitud de ELLICITANTE, efectuará una revisión preliminar respecto de la especialidad, experiencia yModelo-bases-pu obra .doc 601/12/11
7. Licitación Pública Nacional No. LO-009000955-N8-2012 Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos FORMA E-2capacidad de los interesados, así como de la documentación distinta a la propuesta técnica yeconómica de acuerdo con lo establecido al respecto en EL REGLAMENTO de LA LEY.Para efectos de lo anterior, los interesados deberán presentar en las oficinas de LACONVOCANTE ubicadas en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas km. 5+000, Colonia Marfilen Guanajuato, Gto. C.P. 36250, teléfono 01 473 102100 EXT 48477 y en horario de 9:00 a15:00 HRS en días hábiles, solicitud de la revisión preliminar que requieran. Dicha revisión podráefectuarse hasta el sexto día hábil previo a la fecha de presentación y apertura de proposicionesestablecida en LA CONVOCATORIA. REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTASConforme a lo previsto en los artículos 74 Bis de LA LEY y 43, cuarto párrafo de ELREGLAMENTO, LA SFP a través de COMPRANET contará, en los términos de ELREGLAMENTO, con un registro único de contratistas, el cual los clasificará de acuerdo a lainformación que proporcionen, entre otros aspectos, por su actividad; datos generales;nacionalidad; experiencia; capacidad técnica, económica y financiera, e historial respecto decontratos celebrados con los sujetos a que se refieren las fracciones I a VI del artículo 1 de LALEY y de su cumplimiento en tiempo y en monto.Este registro será permanente y estará a disposición de cualquier interesado, salvo en aquelloscasos que se trate de información de naturaleza reservada, en los términos establecidos en laLey Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.Dicho registro tendrá únicamente efectos declarativos respecto de la inscripción de contratistas,sin que dé lugar a efectos constitutivos de derechos u obligaciones.En términos de lo establecido en el artículo 43 de EL REGLAMENTO, el registro único decontratistas se integrará con la información que proporcionen los contratistas, así como conaquella que incorporen los sujetos a que se refieren las fracciones I a VI del artículo 1 de LALEY, derivada de los procedimientos de contratación que lleven a cabo conforme a LA LEY.Los contratistas solicitarán su inscripción en el registro único de contratistas a LADEPENDENCIA, la cual, previa validación de la información presentada por EL CONTRATISTAa través de la documentación respectiva que proporcione, llevarán a cabo la inscripcióncorrespondiente. LA DEPENDENCIA podrá inscribir en dicho registro a los contratistas cuandoadvierta que éstos no se encuentran inscritos; asimismo, LA SFP podrá incluir en el citadoregistro la información con la que cuente y que sea materia del mismo.La información contenida en el registro único de contratistas tiene como propósito, entre otros,facilitar los procedimientos de contratación de LA DEPENDENCIA, sin perjuicio de lapresentación de los documentos que se requieran en cualquier procedimiento de contratación,en términos de LA LEY, de EL REGLAMENTO y demás disposiciones aplicables.El registro único de contratistas será diseñado y administrado por LA SFP y contendrá cuandomenos lo establecido en el artículo 43 de EL REGLAMENTO.De igual forma, se les comunica a LOS LICITANTES que en ningún caso se les impedirá elacceso a quienes no se encuentren inscritos en dicho registro, por lo que LOS LICITANTESModelo-bases-pu obra .doc 701/12/11
8. Licitación Pública Nacional No. LO-009000955-N8-2012 Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos FORMA E-2interesados podrán presentar sus proposiciones directamente en el acto de presentación yapertura de las mismas. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONESCualquier persona podrá asistir a los diferentes actos del procedimiento de la licitación encalidad de observador, siendo requisito registrar previamente su asistencia y abstenerse deintervenir en cualquier forma en los mismos.Los LICITANTES podrán presentar sus proposiciones por escrito durante el acto de presentacióny apertura de proposiciones, en el lugar, fecha y hora que señale LA CONVOCATORIA, pormedios electrónicos, conforme a las disposiciones administrativas que emita LA SFP.En caso de que LOS LICITANTES opten por el uso de medios electrónicos para el envío de susproposiciones, ello no limita que participen en los diferentes actos derivados de la licitación.I).-PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONESLa presentación y apertura de proposiciones será el 10 de abril del 2012 a las 10:00 horas, en lasala de juntas WALTER C. BUCHANAN del Centro S.C.T. Guanajuato, ubicada en CarreteraGuanajuato – Juventino Rosas km. 5+000, colonia Marfil, Guanajuato, Gto., en presencia de losinteresados que asistan al acto y, en su caso, del representante de LA SFP. LOS LICITANTESdeberán entregar el sobre que contenga la proposición en la forma y medio(s) que prevé estaconvocatoria, completamente cerrado y claramente identificado en su parte exterior quecontenga la propuesta técnica y la propuesta económica, integradas en la forma que prevé laBASE DÉCIMA TERCERA. La documentación distinta a dichas proposiciones podrá entregarsedentro o fuera de dicho sobre a elección de EL LICITANTE. Se procederá a la apertura de lasproposiciones haciendo constar la documentación presentada por LOS LICITANTES, sin entrar asu análisis técnico, legal o administrativo; la documentación se recibirá para su posteriorevaluación, por lo que no se desechará ninguna de las propuestas recibidas en este acto.A partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones,no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador, o servidor público ajeno al acto.La presentación de proposiciones por parte de LOS LICITANTES deberá ser completa, uniformey ordenada, debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por LACONVOCANTE. En caso de que EL LICITANTE presente otros formatos, éstos deberán cumplircon cada uno de los elementos requeridos por LA CONVOCANTE.La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello, cuandomenos en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma. Serácausal de descalificación si no se firma autógrafamente en cada una de sus hojas, el catálogo deconceptos o presupuesto de obra FORMA E-7, los programas solicitados y los documentos asírequeridos en la presente CONVOCATORIA. En las proposiciones enviadas a través de mediosremotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán losmedios de identificación electrónica que establezca LA SFP.Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberánestar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerarModelo-bases-pu obra .doc 801/12/11
9. Licitación Pública Nacional No. LO-009000955-N8-2012 Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos FORMA E-2de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentosque entregue EL LICITANTE.La documentación que deberá ser firmada por EL LICITANTE en cada hoja es, EL CATÁLOGODE CONCEPTOS O PRESUPUESTO DE OBRA FORMA E-7, Carta Proposición FORMATO 07,LOS PROGRAMAS SOLICITADOS EN LA BASE DÉCIMA TERCERA DE ESTACONVOCATORIA. EL LICITANTE a quien se le haya adjudicado el contrato, previo a suformalización, deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su proposición.LOS LICITANTES que hayan asistido elegirán a uno de ellos para que, en forma conjunta con elservidor público designado por LA DEPENDENCIA para presidir el acto, rubricarán ELCATÁLOGO DE CONCEPTOS FORMA E-7, y el servidor público dará lectura al importe total decada una de las proposiciones presentadas.EL LICITANTE presentará al inicio de los documentos que contenga su proposición la relacióncuantitativa de la documentación que presenta en su proposición FORMATO RCD.LOS LICITANTES sólo podrán presentar una sola proposición en cada procedimiento decontratación. Iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones en la fecha, hora ylugar previsto en LA CONVOCATORIA, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sinefecto por LOS LICITANTES y se considerarán vigentes dentro del procedimiento hasta laconclusión del mismo.Se levantará el acta conforme a lo previsto en los artículos 37 de LA LEY, así como 62 de ELREGLAMENTO, en la que se hará constar el importe total de cada proposición; el acta se firmarápor los asistentes, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos. Seseñalará en el acta el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación y seproporcionará copia de la misma a los asistentes.Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicadasen Carretera Guanajuato-Juventino Rosas, km. 5+000, Colonia Marfil en Guanajuato, Gto. C.P.36250, el acta estará visible 5 días hábiles a partir de la fecha de este evento.Asimismo, LA CONVOCANTE difundirá un ejemplar de dicha acta en COMPRANET para efectosde su notificación a LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto. Dicho procedimientosustituirá a la notificación personal.II).-FALLOEn el lugar, día y hora señalados en el acta de presentación y apertura de proposiciones, se daráa conocer el fallo, en presencia de LOS LICITANTES que hubieren presentado proposiciones yque libremente asistan al acto entregándose copia del mismo, y se levantará el acta respectiva,en los términos de los artículos 39 de LA LEY y 68 de EL REGLAMENTO, el acta se firmará porlos asistentes, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, en la quese hará constar en su caso, el nombre de EL LICITANTE ganador como adjudicatario delcontrato y monto total de su proposición o la declaración de que la licitación ha quedadodesierta, señalando en el fallo las razones que lo motivaron. Se proporcionará copia del acta alos asistentes, dicha acta surte los efectos de notificación en forma para el adjudicatario.Modelo-bases-pu obra .doc 901/12/11
10. Licitación Pública Nacional No. LO-009000955-N8-2012 Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos FORMA E-2Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicadasen Carretera Guanajuato-Juventino Rosas, km. 5+000, Colonia Marfil en Guanajuato, Gto. C.P.36250, el acta estará visible cinco días hábiles posteriores a la fecha de fallo.Asimismo, LA CONVOCANTE, difundirá un ejemplar de dicha acta en COMPRANET paraefectos de notificación a LOS LICITANTES que no hayan asistido al acto. Dicho procedimientosustituirá a la notificación personal. Adicionalmente a LOS LICITANTES que no hayan asistido alacto se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo seencuentra a su disposición en COMPRANET. En caso de que EL LICITANTE no hayaproporcionado una dirección de correo electrónico, LA CONVOCANTE quedará eximida de laobligación de realizar el aviso anteriormente referido.Conforme a lo establecido en el artículo 74 de LA LEY, las proposiciones desechadas durante lalicitación podrán ser devueltas a LOS LICITANTES que lo soliciten, una vez transcurridossesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se de a conocer el fallo de lalicitación, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso LA DEPENDENCIA lasconservará hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotadosdichos términos LA CONVOCANTE podrá, a solicitud de EL LICITANTE el cual tendrá un plazode hasta treinta días naturales contados a partir de la conclusión de los términos señalados pararequerir su devolución, de no ser así LA CONVOCANTE podrá proceder a su destrucción,conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 264 de EL REGLAMENTO.El adjudicatario quedará obligado a firmar el contrato en las oficinas de la Subdirección deObras de LA CONVOCANTE, ubicado en Carretera Guanajuato-Juventino Rosas, KM. 5+000,Colonia Marfil en Guanajuato, Gto. C.P. 36250, teléfono 01 473 102100 EXT. 48477, en la fechay hora indicada en el acta del fallo, previa entrega de la garantía de cumplimiento por el veintepor ciento (20 %) del monto del contrato, y de ser el caso, por el cien por ciento (100%) delmonto de los anticipos, en términos de los artículos 48 fracciones I y II de LA LEY y 91 de ELREGLAMENTO.Esta CONVOCATORIA conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 90 de ELREGLAMENTO, no tiene prevista la reducción del porcentaje de la garantía decumplimiento a la que se refiere el párrafo anterior.En caso de que el adjudicatario no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en lafecha, hora y lugar previsto en el fallo y en defecto de tal previsión, dentro del plazo de quincedías naturales siguientes al de la notificación del fallo, se informará a LA SFP para que éstadentro del ámbito de su competencia determine lo conducente, de acuerdo a lo establecido enlos artículos 77 y 78 de LA LEY, y LA DEPENDENCIA podrá adjudicar el contrato a ELLICITANTE que haya presentado la siguiente proposición solvente que le siga en calificación yasí sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre y cuando ladiferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente haya resultado ganadora, nosea superior de diez por ciento (10%), en términos de los artículos 47 de LA LEY y 74, fracciónV de EL REGLAMENTO. IDIOMA Y MONEDATERCERA.- El idioma en que se presentarán las proposiciones será el español y la moneda enque se cotizarán será el peso mexicano.Modelo-bases-pu obra .doc 1001/12/11
11. Licitación Pública Nacional No. LO-009000955-N8-2012 Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos FORMA E-2 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATOCUARTA.- Conforme a lo establecido en los artículos 38 de LA LEY y 63, fracción II de ELREGLAMENTO, LA CONVOCANTE, para determinar la solvencia de las proposiciones recibidaspara su revisión detallada y evaluación, verificará que las proposiciones cumplan con losrequisitos solicitados en LA CONVOCATORIA y aplicará el mecanismo de puntos, conforme a loestablecido en el “MÉTODO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS POR EL MECANISMO DEPUNTOS FORMA MVP 01” y la “MATRIZ BASE DE PUNTOS FORMA 01” que forman parte deesta CONVOCATORIA a la licitación; los cuales contienen la calificación numérica que puedealcanzarse en los rubros y subrubros de las propuestas técnica y económica que integran laproposición de cada uno de LOS LICITANTES y la forma en que se deberá acreditar elcumplimiento de cada uno de los rubros y subrubros motivo de evaluación para obtener lapuntuación indicada en cada uno de ellos, conforme a lo previsto en los lineamientos emitidospor LA SFP.El LICITANTE deberá obtener en su propuesta técnica un mínimo de 37.5 puntos para que seaobjeto de evaluación su propuesta económica, conforme a lo establecido en el primer párrafo dela fracción II del artículo 63 de EL REGLAMENTO y en los lineamientos emitidos por LA SFP.LA CONVOCANTE en la aplicación de este Sistema de Evaluación de Propuestas por elMecanismo de Puntos, podrá por economía procesal, solo evaluar aquellas propuestas elegiblesque, una vez determinada la proposición que económicamente obtenga el mayor puntaje y seasolvente técnicamente, por haber obtenido los puntos mínimos requeridos en LACONVOCATORIA; puedan numéricamente alcanzar o superar el puntaje obtenido por esta, locual se indicara en el fallo correspondiente. Lo anterior en base a la consulta y respuestaemitida por la SFP en el decimo párrafo del oficio No. UNCP/309/NC/0.-1077/2010 de fecha 8 dediciembre de 2010.Una vez hecha la evaluación de las proposiciones presentadas, el contrato se adjudicará, en sucaso, de entre LOS LICITANTES, a aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne,conforme a los criterios de evaluación establecidos en LA CONVOCATORIA, las condicioneslegales, técnicas y económicas requeridas por LA CONVOCANTE, obtenga el mayor puntaje ygarantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas.En caso de empate entre los LICITANTES cuyas proposiciones resulten solventes y hayanobtenido igual puntaje, éste se resolverá en términos del penúltimo párrafo del artículo 38 de LALEY. Si no fuere factible resolver el empate en los términos del citado artículo, la adjudicacióndel contrato se efectuará en favor de EL LICITANTE que resulte ganador en un sorteo manualpor insaculación que realizará la CONVOCANTE en el propio acto de fallo, el cual consistirá endepositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada LICITANTE empatado, dela que se extraerá en primer lugar el boleto de EL LICITANTE ganador y, posteriormente, losdemás boletos de LOS LICITANTES que resultaron empatados, con lo que se determinarán lossubsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones.En caso de que no se haya previsto dar a conocer el fallo en junta pública, el sorteo porinsaculación se llevará a cabo previa invitación por escrito que realizará LA CONVOCANTE, a unrepresentante del Órgano Interno de Control, en adelante OIC y al Testigo Social cuando ésteModelo-bases-pu obra .doc 1101/12/11
12. Licitación Pública Nacional No. LO-009000955-N8-2012 Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos FORMA E-2participe en el procedimiento de licitación, levantándose el acta que firmarán los asistentes, sinque la inasistencia, la negativa o la falta de firma en el acta respectiva de los LICITANTES einvitados, invalide el acto.Las condiciones contenidas en LA CONVOCATORIA y en las proposiciones presentadas porLOS LICITANTES no podrán ser negociadas, sin perjuicio de que LA CONVOCANTE puedasolicitar a LOS LICITANTES aclaraciones o información adicional para realizar la correctaevaluación de las proposiciones, siempre y cuando no implique alteración alguna a la partetécnica o económica de la proposición, en su caso, la comunicación se realizará de la formasiguiente: a).- Escrito dirigido a EL LICITANTE, el cual se notificará en el domicilio que este haya señalado o bien, a través de COMPRANET, caso en el que LA CONVOCANTE enviará un aviso a EL LICITANTE en la dirección de correo electrónico que haya proporcionado en su proposición, informándole que existe un requerimiento en dicho Sistema. Lo cual se hará constar en el acta de fallo. b).- A partir de la recepción del escrito, EL LICITANTE contará con un plazo de 3 días hábiles para hacer las aclaraciones o entregar los documentos o información solicitada por LA CONVOCANTE y deberá ser entregada, en su caso, en horas y días hábiles. En caso de que EL LICITANTE no atienda, en el tiempo establecido, el requerimiento efectuado, o bien, la información que proporcione no aclare la duda o motivo de la solicitud, LA CONVOCANTE realizará la evaluación con la documentación originalmente entregada en su proposición. c).- LA CONVOCANTE difundirá en COMPRANET las respuestas de EL LICITANTE, el mismo día en que sean recibidas. EXPERIENCIA Y CAPACIDADQUINTA.- El LICITANTE deberá demostrar su experiencia, capacidad técnica y capacidadfinanciera mediante:DEFINICIONES(SEÑALAR LAS DEFINICIONES DE LA(S) CATEGORIA(S) QUE APLICAN Y QUE SERÁN EVALUADAS, DE ACUERDO A LOSTRABAJOS QUE SON MOTIVO DE LA LICITACIÓN QUE CORREPONDA)1.-Relación de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección,administración y ejecución de los trabajos, identificados con los cargos que ocuparán, de losque presentará su currículum con firma autógrafa en el que se incluya, en su caso, copia simplede su cédula profesional, su domicilio y teléfono actual, así como la relación de las actividadesprofesionales en que haya participado. De los profesionales técnicos propuestos sólo seevaluará la preparación académica y la experiencia demostrada en trabajos de característicastécnicas, complejidad y magnitud similares a los que se licitan.El personal que se evaluara será: SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIONPERSONAL MINIMO QUE SE REQUIERE PARA LOS TRABAJOS A EJECUTARModelo-bases-pu obra .doc 1201/12/11
13. Licitación Pública Nacional No. LO-009000955-N8-2012 Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos FORMA E-2 SUPERINTENDENTE RESIDENTE JEFE CONTROL DE CALIDAD JEFE DE TOPOGRAFIA IMPACTO AMBIENTALAdicional al personal sujeto de valoración para efectos de puntaje, EL LICITANTE deberáconsiderar en su proposición, el personal profesional técnico adecuado y suficiente que serequiera para la ejecución en tiempo y forma de los trabajos que se licitan, conforme a lascaracterísticas, complejidad y magnitud de los mismos.Si EL LICITANTE participa con el mismo personal o equipo, en dos o más licitaciones al mismotiempo, al resultar adjudicatario de la primera licitación automáticamente quedará descalificadode las siguientes, independientemente de la etapa en que se encuentre el procedimiento decontratación. Lo anterior debido a que, al materializarse este supuesto se afecta la solvenciatécnica de la propuesta presentada por EL LICITANTE.2.-Relación de los contratos de trabajos similares a los de LA CONVOCATORIA de estalicitación en los que sea comprobable su participación, que haya celebrado tanto con lasAdministraciones Públicas Federal, Estatal o Municipal, como con particulares, con los queacredite la experiencia y capacidad técnica de EL LICITANTE en este tipo de obras. Contendráel nombre o denominación de la contratante; domicilio y teléfono de los responsables de lostrabajos; descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechasprevistas de terminaciones, según sea el caso. Importe mínimo por Descripción de los trabajos que serán evaluados. contrato Sin IVA mdp 2.- Construcción de Distribuidor Vial o Entronques a Nivel o 100.00 Estructuras. DEEEL LICITANTE, para acreditar el importe mínimo por contrato señalado anteriormente, podrásumar los importes sin IVA de dos (2) contratos de la(s) categoría(s) solicitadas. En su caso, LACONVOCANTE tomará en cuenta dicha sumatoria de importes de contratos para evaluación yotorgamiento de puntajes, siempre y cuando estos contratos cumplan con los requisitosestablecidos en el Método de Evaluación de Propuestas por el Mecanismo de Puntos FORMAMVP 01.En caso de que, en LA CONVOCATORIA se prevea la subcontratación de cualquier persona ode empresas estratificadas como MIPYMES y EL LICITANTE decida subcontratar los trabajosautorizados, deberá acreditar la experiencia de dichas personas o empresas en trabajossimilares a los que se hará cargo, presentando la relación de contratos celebrados, con lainformación a que se refiere este numeral.Cuando en LA CONVOCATORIA no se autorice la subcontratación de los trabajos ELLICITANTE deberá presentar únicamente el escrito donde manifieste bajo protesta de decirModelo-bases-pu obra .doc 1301/12/11
14. Licitación Pública Nacional No. LO-009000955-N8-2012 Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos FORMA E-2verdad de que, no subcontratará ninguna de las partes de los trabajos que se licitan. FORMATOLIBRE.3.- Declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no, de los últimos dos ejerciciosfiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha depresentación de proposiciones, con el contenido y alcance siguiente:Los parámetros financieros que EL LICITANTE deberá de cumplir, para demostrar su capacidadde recursos económicos, son los siguientes: a).- Que el capital neto de trabajo (CNT) de EL LICITANTE sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital neto, cuando el importe del último ejercicio fiscal del activo circulante (AC), menos el pasivo circulante (PC), sea igual o mayor del 20% del valor del importe de su propuesta económica sin IVA. b).- Que EL LICITANTE demuestre una suficiente capacidad para pagar sus obligaciones. Se tendrá como suficiente dicha capacidad cuando el importe del último ejercicio fiscal del AC entre PC, sea igual o mayor de 1.1 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT), sea igual o mayor a 2.0 unidades. c).- Que EL LICITANTE demuestre un aceptable grado en que depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa es aceptable. Se tendrá como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad de EL LICITANTE, cuando el importe del último año fiscal del PT entre AT, sea igual o menor 70%.En el caso de proposiciones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se sumarán los CNT,AC, PC, AT y PT, para cumplir con los parámetros señalados en los incisos anteriores.EL LICITANTE para obtener el puntaje otorgado a este subrubro señalado en la FORMA 01,deberá cuando menos cumplir el parámetro a), así como lo solicitado en uno de los incisos b) oc) anteriormente citados, si no cumple con lo solicitado anteriormente tendrá una calificación decero (0) en este subrubro.4.- Certificación, expedida por institución facultada para ello o de verificación emitida por laDirección General de Servicios Técnicos, del laboratorio y personal que pretende emplear en elaseguramiento de la calidad de los trabajos por ejecutar.5.-Relación de maquinaria y equipo de construcción disponible y necesario para el desarrollo delos trabajos, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, suubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estosinsumos en el sitio de los trabajos, conforme al programa presentado; tratándose de maquinariao equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentar además cartacompromiso de arrendamiento y disponibilidad del mismo. ANTICIPOSSEXTA.- Para que EL CONTRATISTA realice en el sitio de los trabajos la construcción de susoficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de laModelo-bases-pu obra .doc 1401/12/11
15. Licitación Pública Nacional No. LO-009000955-N8-2012 Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos FORMA E-2maquinaria y equipo de construcción e inicio los trabajos; así como para la compra y la producciónde materiales de construcción, adquisición de equipos de instalación permanente y demásinsumos, le será otorgado un anticipo en términos de lo dispuesto por el artículo 50 fracción II deLA LEY del 30% de la asignación presupuestaria aprobada al contrato en el ejercicio de que setrate. El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por LOS LICITANTES parala determinación del costo financiero de su proposición, de conformidad con lo previsto en elartículo 50 fracción III de LA LEY.LA CONVOCANTE podrá otorgar anticipos para los convenios que se celebren en términos delartículo 59 de LA LEY, sin que pueda exceder el porcentaje que originalmente fue autorizado en elcontrato.Previamente a la entrega del anticipo, EL CONTRATISTA deberá presentar a la Subdirección deTransporte un programa en el que se establezca la forma en el que aplicará dicho anticipo. El áreamencionada requerirá a EL CONTRATISTA la información conforme a la cual acredite elcumplimiento del citado programa; tal requerimiento podrá realizarse en cualquier momentodurante la vigencia del contrato. VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOSSÉPTIMA.-LA CONVOCANTE a través del Residente de Obra, mostrará el sitio de realizaciónde los trabajos, para lo cual los interesados que así lo deseen deberán concurrir alDepartamento de Transporte Ferroviario en Irapuato, ubicada en Estación de Ferrocarril,Calle 1º de mayo s/n Edicicio “D” Express Col. Independencia, Irapuato, Gto., el día 03 deabril de 2012 a las 10:00 hrs., para partir al lugar de la ubicación de los trabajos. La visitatendrá como objeto que LOS LICITANTES conozcan las condiciones ambientales, así como lascaracterísticas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicacionesde carácter técnico. SUBCONTRATACIÓNOCTAVA.- Las partes de la obra que se podrán subcontratar son:EL LICITANTE ganador no podrá subcontratar los trabajos objeto de la obra que le seanadjudicados. FECHAS, PLAZOS Y MONTOS AUTORIZADOSNOVENA.- Al formular la proposición, EL LICITANTE tomará en cuenta: a).-Que la fecha estimada para el inicio de los trabajos será el día 02 de Mayo de 2012. b).-Que el plazo para la ejecución de los trabajos será de 180 días naturales, del 02 de Mayo al 28 de Octubre de 2012. c).- Que para la ejecución de los trabajos objeto de LA CONVOCATORIA, se cuenta con el oficio de liberación de inversión No. 5.SC.OLI.12.-007.Modelo-bases-pu obra .doc 1501/12/11
16. Licitación Pública Nacional No. LO-009000955-N8-2012 Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos FORMA E-2 MODELO DE CONTRATODÉCIMA.- Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 31 fracción XXV de LA LEY, se adjuntael modelo de contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado FORMA E-8,al que se sujetarán LA DEPENDENCIA y EL LICITANTE ganador. FORMA DE PAGODÉCIMA PRIMERA.- Para efectos de pago se formularan estimaciones MENSUALES, mismas que seacompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsionesdel artículo 132 de EL REGLAMENTO, las que serán presentadas por EL CONTRATISTA al residente dela obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por LADEPENDENCIA por trabajos ejecutados, este pago se realizara a través de medios de comunicaciónelectrónica tramitado por el Departamento de Recursos Financieros del Centro S.C.T. Guanajuatoubicado en km. 5+000 desviación izquierda de la Carretera Guanajuato-Juventino Rosas Colonia Marfilen Guanajuato, Gto. C. P. 36250, dentro de un plazo de (20 días naturales) contados a partir de quehayan sido autorizadas por el residente de la obra y que EL CONTRATISTA haya presentado la facturacorrespondiente debidamente requisitada. EL CONTRATISTA será el único responsable de que la facturaque presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pagopor la omisión de alguno de estos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago degastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de LA LEY.En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores odeficiencias, LA DEPENDENCIA, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción,indicará por escrito a EL CONTRATISTA las deficiencias que deberá corregir. El periodo quetranscurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte de ELCONTRATISTA no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de LA LEY.En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis días naturalessiguientes a la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fechade corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de ELCONTRATISTA.Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 de EL REGLAMENTO, los únicostipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato correspondiente, serán por trabajosejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original delcontrato, de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de LA LEY y de los ajustes de costos.El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, enun plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. Enel supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro dedicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de LADEPENDENCIA, ésta a solicitud de EL CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el primerpárrafo del artículo 55 de LA LEY, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a laestablecida por LA LEY de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditosModelo-bases-pu obra .doc 1601/12/11
17. Licitación Pública Nacional No. LO-009000955-N8-2012 Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos FORMA E-2fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar yse calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que seandeterminadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de ELCONTRATISTA. De conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 127 de ELREGLAMENTO el atraso en el pago de estimaciones en que incurra LA DEPENDENCIA diferirá en igualplazo la fecha de terminación de los trabajos, circunstancia que deberá formalizarse, previa solicitud deEL CONTRATISTA, a través del convenio respectivo; no procederá dicho diferimiento cuando el atrasoderive de causas imputables a EL CONTRATISTA.Tratándose de pagos en exceso que haya recibido EL CONTRATISTA, éste deberá reintegrar lascantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafoanterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y secomputarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamentelas cantidades a disposición de LA DEPENDENCIA.No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL CONTRATISTAsean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificadocon anterioridad. REQUISITOS ADICIONALESDÉCIMA SEGUNDA.- Al formular la proposición EL LICITANTE tomará en cuenta:a).- Que la obra se llevará a cabo con sujeción a: LA LEY y su REGLAMENTO; el proyecto ysus especificaciones generales y particulares, así como a las especificaciones de la “Normativapara la Infraestructura del Transporte” que LA DEPENDENCIA tiene en vigor, el programa deejecución general de los trabajos; el programa de utilización de la maquinaria y equipo deconstrucción; los precios unitarios señalados en la relación de conceptos de trabajo y cantidadesde obra para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición, y conforme a lascláusulas del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado y en generalde conformidad con lo señalado en LA CONVOCATORIA.b).- Que en relación con los precios unitarios aludidos en el inciso anterior, cuando a partir delacto de la presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden económicono previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos directos de lostrabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido, la revisión de los costos a que serefiere el artículo 56 de LA LEY y 174 de EL REGLAMENTO, se realizará de conformidad con loestablecido en los artículos 57 fracción III y 58 de LA LEY y del 182 de EL REGLAMENTO.En este caso, cuando EL CONTRATISTA no esté de acuerdo con la proporción de intervenciónde los insumos ni su forma de medición durante el proceso de construcción, podrá solicitar surevisión a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberáaplicar el procedimiento enunciado en la fracción I del artículo 57; afectando, en cualquiera delos casos, el importe del o los ajustes de costos resultantes en un porcentaje igual al de losanticipos concedidos.En el caso de que EL CONTRATISTA no esté de acuerdo en la aplicación del procedimiento deajuste de costos indicado en la fracción III del artículo 57 de LA LEY, por las razonesmencionadas en el párrafo anterior, una vez notificado por LA DEPENDENCIA el factor queproceda, EL CONTRATISTA tendrá diez días naturales para presentar, por escrito, su solicitudde revisión para llegar a un acuerdo fundado y motivado de acuerdo a la normatividad vigente,Modelo-bases-pu obra .doc 1701/12/11
18. Licitación Pública Nacional No. LO-009000955-N8-2012 Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos FORMA E-2en caso contrario EL CONTRATISTA tendrá quince días naturales para presentar a LADEPENDENCIA el análisis de ajuste de costos conforme al procedimiento enunciado en lafracción I del artículo 57 de LA LEY y lo establecido en el artículo 178 de EL REGLAMENTO yLA DEPENDENCIA tendrá 30 días naturales para resolver lo procedente.En caso que EL CONTRATISTA no presente en tiempo y forma su solicitud de revisión y análisisde los ajustes de costos a que hace referencia el párrafo anterior, precluye su derecho de dicharevisión, si LA DEPENDENCIA no resuelve en tiempo y forma se tendrá por aceptado losolicitado por EL CONTRATISTA.Para los efectos del primer párrafo del artículo 56 y segundo párrafo de la fracción I del artículo58 de LA LEY, conforme a lo establecido en el artículo 175 de EL REGLAMENTO, con el objetode actualizar los precios de la proposición a la fecha de inicio de los trabajos, EL CONTRATISTApodrá solicitar, por una sola ocasión, la determinación de un primer factor de ajuste de costos, elcual se calculará conforme al procedimiento de ajuste establecido en el párrafo que antecede yen el contrato correspondiente. Este factor de actualización no se afectará por la entrega deanticipos. Esto no aplicará en las obras que inicien dentro de los treinta días naturales siguientesa la presentación de proposiciones. EL CONTRATISTA deberá presentar a LA DEPENDENCIA,en su caso, la solicitud correspondiente en el plazo señalado en el artículo 56 de LA LEY.c).-Que deberá obtener, con toda oportunidad, los permisos para utilización de explosivos,explotación de bancos de material y operación de plantas de asfaltos, ante la autoridadcorrespondiente.d).-Que deberá tener en la obra permanentemente un Superintendente de Construcción quiendeberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones deConstrucción, catálogo de conceptos o actividades de la obra, programas de ejecución y desuministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales yparticulares de construcción y normas de calidad, Bitácora, convenios y demás documentosinherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajosAsimismo, el Superintendente de Construcción deberá estar facultado por EL CONTRATISTA,para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de carácterpersonal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lorelativo al cumplimiento del contrato. Independientemente de aquellas que LA DEPENDENCIApueda hacer en la forma y términos previstos en la Base Primera, fracción V de LACONVOCATORIA.LA DEPENDENCIA en el contrato, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, porcausas justificadas, la sustitución del Superintendente de Construcción, y EL CONTRATISTAtendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato.LA DEPENDENCIA en cualquier momento podrá verificar que el personal propuesto por ELLICITANTE para ejecutar los trabajos, sea el que esté desarrollándolos, de no ser así, deberáexigir que se utilice el personal propuesto en la licitación o uno de características similares.e).-Que debe cumplir con el señalamiento de protección en obra, el cual deberá estarconsiderado como concepto de trabajo y que al término de los trabajos es necesario se entreguea LA DEPENDENCIA en buenas condiciones.Modelo-bases-pu obra .doc 1801/12/11
19. Licitación Pública Nacional No. LO-009000955-N8-2012 Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos FORMA E-2f).-Que de ser el adjudicatario del contrato, notificará formalmente la existencia de la(s)Unidad(es) de Control de Calidad a LA DEPENDENCIA, en un plazo no mayor a quince días,contados a partir del fallo correspondiente, obligándose también a obtener y presentar laaprobación correspondiente, emitida por parte de la Dirección General de Servicios Técnicos deLA DEPENDENCIA o de la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCTcorrespondiente, misma que tendrá un importe de: $ 8,456.00 (OCHO MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN) MAS IVA, por cada una de las áreas verificadas, quedeberá ser considerado en los costos indirectos.g).-Que cuando se estipule que el pago de los diversos conceptos de trabajo se hará al precioque fije el contrato para la unidad de obra terminada, ha juzgado y tomado en cuenta todas lascondiciones que puedan influir en los precios unitarios, independientemente de lo que dichosprecios incluyan en razón del costo directo, del indirecto, del financiamiento, la utilidad y cargosadicionales; que los datos tales como clasificación y abundamiento de materiales, disposición yclasificación de los estratos y otras características, los ha proporcionado LA CONVOCANTEúnicamente como orientación y a título informativo, quedando bajo la responsabilidad delproponente juzgar de todas las circunstancias dichas, de manera que si cualquiera de ellasresulta diferente en la realidad a como lo consideró el proponente, por ejemplo, en laclasificación de materiales, la diferencia no justificará reclamación alguna de EL CONTRATISTAen cuanto a los precios unitarios.h).-Que el tratamiento para los materiales que se utilicen en la construcción será el seleccionadopor EL CONTRATISTA y deberá ser el adecuado para alcanzar los resultados previstos, salvoque a juicio de LA DEPENDENCIA no sea factible para satisfacer los requisitos estipulados enlas especificaciones. Por lo tanto, cuando en LA CONVOCATORIA se indique algún tratamiento,éste deberá usarse como guía y no al que necesariamente deban someterse los respectivosmateriales.i).-Que los materiales que se utilicen en la ejecución de la obra objeto de LA CONVOCATORIA,deberán ser los adecuados para obtener la calidad fijada en el proyecto y satisfacer losrequisitos estipulados en las especificaciones indicadas en el proyecto y en LACONVOCATORIA, debiendo obtener para los bancos a utilizar previamente la autorización enmateria de impacto ambiental, otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y RecursosNaturales.j).-Que como cargo adicional ha considerado el cinco al millar por concepto de servicios deinspección, vigilancia y control que realiza la SFP, en términos del artículo 220 de ELREGLAMENTO.k).-Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de trabajos anotadaspor LA CONVOCANTE en la FORMA E-7, justificará reclamación alguna de EL CONTRATISTAen relación con los precios respectivos.l).-Que propone precios unitarios únicamente para los conceptos anotados en la relaciónFORMA E-7 y que por lo tanto, no presenta alternativas que modifiquen lo estipulado en LACONVOCATORIA.m).-Que ha propuesto precios oficiales, vigentes a la fecha de presentación de laproposición, para los insumos que vende PEMEX, puestos en obra por los contratistas, en casoModelo-bases-pu obra .doc 1901/12/11
20. Licitación Pública Nacional No. LO-009000955-N8-2012 Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos FORMA E-2que conforme a la naturaleza de los trabajos se requiera la utilización de estos insumos. (NoAplica)n).-Que se considerará como precio unitario, el importe de la remuneración o pago total quedebe cubrirse a EL CONTRATISTA por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme alproyecto, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad.o).-Que el precio unitario se integrará con los costos directos correspondientes al concepto detrabajo, costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad de ELCONTRATISTA y los cargos adicionales.p).-Que presentará, análisis expresados en pesos, de cada uno de los precios unitarios en lamisma moneda, relativos a los conceptos señalados en la Relación FORMA E-7, estableciendoseparadamente los costos directos, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargopor la utilidad y los cargos adicionales; de acuerdo con lo indicado en LA LEY, ELREGLAMENTO y LA CONVOCATORIA.Que al determinar sus costos directos tomó en consideración los salarios vigentes y los preciosde materiales, maquinaria y equipo que rigen en el lugar de la obra en la fecha de suproposición, estableciendo los cargos por maquinaria y equipo con base en los precios yrendimientos de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución delconcepto de trabajo correspondiente. Ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre elprecio real y el considerado en los análisis justificará reclamación de EL CONTRATISTA enrelación con los precios respectivos.Los costos indirectos deberán expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo porseparado deberá presentarse el análisis detallado de los cargos que determinen este factor,desglosando los correspondientes a la administración de oficinas centrales y de campo,considerando lo establecido en los artículos del 211 al 213 de EL REGLAMENTO.El costo por financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma delos costos directos e indirectos; considerando para la determinación de este costo, los gastosque realice en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirádeduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y la tasa de interés que aplicará,considerando, en su caso, los puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera unainstitución crediticia, señalando el indicador económico en que se basó, debiendo acompañar elanálisis correspondiente a este concepto, lo cual se hará en base al análisis de flujo de caja. Yen general, cualquier otro gasto requerido en términos de lo previsto en el artículo 215 de ELREGLAMENTO.El cargo por utilidad, será fijado por el propio proponente y estará representado por unporcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargodeberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participaciónde los trabajadores en las utilidades de la empresa a cargo de EL CONTRATISTA.Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar EL CONTRATISTA, por estarconvenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del preciounitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución delos trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni delcargo por utilidad.Modelo-bases-pu obra .doc 2001/12/11
21. Licitación Pública Nacional No. LO-009000955-N8-2012 Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos FORMA E-2Los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamenteserán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan unincremento o decremento para los mismos.q).-De ser el caso que se trate de una obra que comprenda más de un ejercicio fiscal, sólo seformulará un contrato por el costo total y la vigencia que resulte necesaria para la ejecución delos trabajos, sujeto a la autorización presupuestaria en los términos de la Ley Federal dePresupuesto y Responsabilidad Hacendaria, conforme a lo establecido en los artículos 45 y 46de LA LEY.r).-Que los ajustes a los programas de ejecución general de los trabajos y al programa deutilización de maquinaria y equipo de construcción, motivados por las asignaciones anuales, noimplicarán cambio en los costos e importes señalados en la FORMA E-7.s).- Que la relación de conceptos y cantidades de trabajo para expresión de precios unitarios ymonto total de la proposición FORMA E-7 se formulará de acuerdo con lo siguiente: 1.- Se llenará preferentemente a máquina o mediante computadora, de ser manuscrita se usará tinta negra, escribiendo con caracteres de imprenta fácilmente legibles. En ambos casos, el presupuesto de los trabajos FORMA E-7 deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras; en caso de que se elabore por computadora, deberá conservarse el mismo formato. 2.- Se anotarán los importes de los precios unitarios de cada uno de los conceptos que la integran con letra y número, en pesos con aproximación al centésimo, los cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, prevalecerá el que coincida con el del análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis. 3.- Cuando la FORMA E-7 se componga de varias hojas, deberá anotarse el monto parcial de cada una de ellas y en la hoja final, el monto total acumulado, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el importe total de la proposición. 4.- En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de las cantidades anotadas por LA CONVOCANTE y el importe establecido en el análisis del precio unitario correspondiente o el anotado con letra por el proponente, cuando dicho análisis no se tenga. 5.- De acuerdo con las correcciones a las operaciones aritméticas que en su caso se hagan, se modificarán los montos parciales y la suma de ellos, el IVA y el importe total de la proposición. El monto correcto será el que se considerará para el análisis comparativo de la proposición.t).- Que de resultar adjudicatario del contrato, para los efectos del artículo 32-D, primero,segundo, tercero y cuarto párrafos del Código Fiscal de la Federación (CFF), según lo establecela regla I.2.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2011, publicada en el Diario Oficial dela Federación el 01 de julio de 2011, y en atención al Oficio Circular No.UNAOPSFP/309/0743/2008 de la SFP, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 deseptiembre de 2008, previo a su firma, deberá presentar documento del “acuse de recepción oModelo-bases-pu obra .doc 2101/12/11
22. Licitación Pública Nacional No. LO-009000955-N8-2012 Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos FORMA E-2respuesta” expedido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), con el que compruebeque realizó la “solicitud de opinión” sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.Cuando el adjudicatario del contrato haya presentado en forma conjunta la proposición, laspersonas integrantes del grupo deberán presentar el “acuse de recepción o respuesta” a quese hace referencia en el párrafo anterior, por cada una de las obligadas en dicha proposición.Para efectos de lo anterior, los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, deberánsolicitar preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tengaconocimiento de fallo o adjudicación correspondiente, la opinión sobre el cumplimiento de susobligaciones, incluyendo en su solicitud el correo electrónico dfuentep@sct.gob.mx de estaUnidad Administrativa, a fin de que el SAT envíe también a ésta el “acuse de respuesta y elinforme de opinión” en atención a la solicitud de opinión; en términos de lo dispuesto por la reglaII.2.1.12 de la Resolución Miscelánea Fiscal anteriormente citada.En los casos en que el contribuyente tenga créditos fiscales y quiera celebrar convenio con lasautoridades fiscales para pagar con los recursos que se obtengan por la enajenación,arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, la opinión laemitirá la Administración Local de Servicios al Contribuyente (ALSC) que corresponda al domiciliofiscal del contribuyente, enviándola al Portal de éste hasta que se haya celebrado el convenio depago.Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, las autoridades fiscales emitirán oficio a launidad administrativa responsable de la licitación, a fin de que esta última en un plazo de 15 días,mediante oficio, ratifique o rectifique los datos manifestados por el contribuyente. Una vez recibidala información antes señalada, la autoridad fiscal le otorgará un plazo de 15 días al contribuyentepara la celebración del convenio respectivo.Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en elRegistro Federal de Contribuyentes (RFC), ni los avisos al mencionado registro y que no esténobligados a presentar declaraciones periódicas en México, asentarán estas manifestaciones bajoprotesta de decir verdad en escrito libre que entregarán a la dependencia o entidad convocante, laque gestionará la emisión de la opinión ante la ALSC más cercana a su domicilio.u).-No podrán participar en esta licitación las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la SFP, en los términos de LA LEY o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.DÉCIMA TERCERA.- Las propuestas Técnicas y Económicas deberán entregarse en un (1) solosobre completamente cerrado claramente identificado en su parte exterior e interior y contendrá: PROPUESTA TÉCNICAA.- Relación cuantitativa de documentación que entrega el licitante. FORMATO RCD1.-Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de lostrabajos, sus condiciones ambientales, las características referentes al grado de dificultad de lostrabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico; de haber considerado las normasde calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción queModelo-bases-pu obra .doc 2201/12/11
23. Licitación Pública Nacional No. LO-009000955-N8-2012 Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos FORMA E-2LA CONVOCANTE les hubiere proporcionado, así como de haber considerado en la integraciónde la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, leproporcionará LA CONVOCANTE y el programa de suministro correspondiente; así como el dehaber asistido o no a las juntas de aclaraciones celebradas, y haber considerado lasmodificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a LA CONVOCATORIA. FORMATO 052.- Materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso se hayan requerido en LACONVOCATORIA. NO APLICA3.-Descripción de la planeación integral de EL LICITANTE para realizar los trabajos, incluyendoel procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, lasrestricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos entregados por LACONVOCANTE. FORMATO PC4.-Organigrama y currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsablesde la dirección, administración y ejecución de los trabajos, conforme se establece en la BaseQuinta, inciso 1. FORMATO LIBRE Y FORMATO CV5.-Relación de los contratos de trabajos similares a los de esta licitación. En los términosseñalados en la Base Quinta inciso 2. FORMATO RCE6.-Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que se señale las partes de lostrabajos que subcontratará, en caso de haberse previsto en esta licitación, e información conque acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que subcontratará.Conforme a lo previsto al respecto en el numeral 2 de la Base Quinta de LA CONVOCATORIA.FORMATO LIBRE o FORMATO RSEM7.-Declaraciones fiscales o estados financieros dictaminados o no, de los últimos dos ejerciciosfiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha depresentación de proposiciones. En los términos que establece la Base Quinta, inciso 3.8.-Relación de maquinaria y equipo de construcción, según se establece en la Base Quinta,inciso 5. FORMATO RMEC9.- Los documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritoscon dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que ELLICITANTE no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo manifestarápor escrito a LA CONVOCANTE, bajo protesta de decir verdad, por lo que no será materia deevaluación el historial de cumplimiento a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de LALEY. En caso de que EL LICITANTE no presente los documentos o el escrito señalados, seatenderá lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 66 de EL REGLAMENTO.EL LICITANTE que se encuentre inscrito en el registro único de contratistas tendrá la opción deno presentar la documentación a que se refiere este numeral.10.- Verificación o certificación del laboratorio y personal que se pretende emplear en elaseguramiento de la calidad de los trabajos por ejecutar, en los términos señalados en la BaseQuinta, inciso 4 y el Método de Evaluación de Propuestas FORMA MVP 01.11.-Convenio de proposición conjunta, en su caso.Modelo-bases-pu obra .doc 2301/12/11
24. Licitación Pública Nacional No. LO-009000955-N8-2012 Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos FORMA E-212.-Relación de bancos de materiales propuestos por EL LICITANTE, que cumplan con lascaracterísticas y calidades señaladas en las especificaciones de LA DEPENDENCIA para laconstrucción de terracerías y pavimentos. FORMATO 06( PROPUESTA ECONÓMICA13.-Carta de proposición firmada en papel membretado por la empresa FORMATO 07.14.-Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y monto total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente, en su caso. Forma E-715.-Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en LA LEY, el REGLAMENTO y en LA CONVOCATORIA. En caso de que las matrices de los precios unitarios estén integradas con BÁSICOS O AUXILIARES, obligatoriamente deberán presentarse éstos.16.-Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por materiales más significativos y equipo de instalación permanente en su caso, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes.17.-Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en los artículos 191 y 192 de EL REGLAMENTO, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra del personal a utilizar por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios.18.-Análisis, cálculo e integración de todos los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, que se empleará en la ejecución de los trabajos; debiendo considerar estos, para efectos de evaluación, costos y rendimientos de maquinas y equipos nuevos.19.-Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.20.-Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, tomando en cuenta los gastos que realizará el CONTRATISTA en la ejecución de los trabajos, los anticipos que se otorguen, que las estimaciones por trabajos ejecutados se cubrirán en un término no mayor de veinte (20) días naturales a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por (SEÑALAR EL CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO) y el indicador económico que se aplicará.Modelo-bases-pu obra .doc 2401/12/11
25. Licitación Pública Nacional No. LO-009000955-N8-2012 Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos FORMA E-221.-Utilidad propuesta por EL LICITANTE.22.-Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos.23.-Programa MENSUAL de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme al periodo indicado, dividido en partidas y subpartidas y expresado en cantidades de obra y pesos, del total de los conceptos de trabajo, utilizando diagramas de barras. FORMATO PET24.-Programas MENSUAL de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados, enpartidas y subpartidas de utilización, conforme al periodo indicado, considerando inicialmente, en sucaso, el monto asignado para el primer ejercicio fiscal, la fecha de iniciación y el plazo para laconclusión de los trabajos, indicados en los apartados de la Base Novena, para los siguientesrubros. a).-De la mano de obra, expresado en jornadas identificando categorías e importe en pesos. FORMATO PMO b).-De la maquinaria y equipo para construcción, identificando su tipo y características, en horas efectivas de utilización y su correspondiente importe expresado en pesos. FORMATO PMEC c).-De los materiales expresados en unidades convencionales, volúmenes requeridos y pesos. FORMATO PUM d).- De los equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales, volúmenes requeridos y pesos. NO APLICA e).-De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, indicando la especialidad, número requerido, horas hombre para la ejecución de los trabajos y su importe en pesos. FORMATO PPPT25.- Relación de personal discapacitado adscrito a la empresa FORMATO RPAE26.- Relación de contratos cumplidos FORMATO RCC27.- La evidencia documental solicitada para acreditar los numerales 5 y 26 de esta BaseDecima Tercera, será la siguiente:  Para el numeral 5: copia simple de los Contratos y en su caso convenios, debidamente requisitados; de las obras de la o las categorías y magnitud solicitadas  Para el numeral 26: copia simple del finiquito de los trabajos o acta de extinción de derechos y obligaciones, debidamente requisitados; de las obras de la o las categorías y magnitud solicitadas28.-Documentos proporcionados por LA CONVOCANTE y que devolverá EL LICITANTEfirmados cuando menos en la última hoja de cada uno de ellos: 28.1.-LA CONVOCATORIA FORMA E-2, incluyendo sus anexos y copia(s) de la(s) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones.Modelo-bases-pu obra .doc 2501/12/11
26. Licitación Pública Nacional No. LO-009000955-N8-2012 Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos FORMA E-2 28.2.- Relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición FORMA E-7. 28.3.-Las Especificaciones Generales, Particulares y complementarias. 28.4.-El modelo de Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado FORMA E-8. 28.5.- Proyectos, para lo cual será suficiente anexar en un CD dichos proyectos y un escrito en el que el licitante manifieste que cuenta con todos los proyectos entregados por LA CONVOCANTE y que fueron considerados en la elaboración de su proposición. 28.6.- Programa de transparencia y combate a la corrupción FORMATO 19 28.7.- Lineamientos OCDE FORMATO 2029.-Escrito mediante el cual EL LICITANTE señale expresamente la documentación de naturaleza confidencial que entrega en su proposición, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En caso de que la información entregada en su oferta no la considere confidencial, deberá señalarlo en este escrito, cabe aclarar que su omisión no será motivo de desechamiento de la propuesta. DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS PROPUESTAS30.- Dentro o fuera del sobre que contenga la proposición técnica y económica, a elección de EL LICITANTE; en un sobre que llamará Documentación Distinta a la proposición, presentará la documentación prevista en la Base primera.31.- Se solicita que EL LICITANTE entregue la información de su propuesta técnica y económica en un CD en Word o Excel, con el propósito de agilizar la evaluación de las propuestas.Conforme a lo establecido en el artículo 31, fracción XXXII de LA LEY y 46 de ELREGLAMENTO y atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos quese licitan, se podrán solicitar requisitos y documentos adicionales a los señalados anteriormente,debiendo precisarse en la convocatoria a la licitación o invitación la forma en que estos seránutilizados en la evaluación de las proposiciones.DÉCIMA CUARTA.- Causas expresas de desechamiento de las proposiciones que afectandirectamente la solvencia de las mismas. LA CONVOCANTE hará constar durante el acto de presentación y apertura de proposiciones,cuales contienen la documentación solicitada en LA CONVOCATORIA.LA CONVOCANTE, sin perjuicio de la aceptación de los documentos y que los reciba para suevaluación, podrá desechar aquella proposición que:Modelo-bases-pu obra .doc 2601/12/11
27. Licitación Pública Nacional No. LO-009000955-N8-2012 Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos FORMA E-2SE CONSIDERAN CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES LASSIGUIENTES:A).-CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO 1.- La falta de información o documentos requeridos en LA CONVOCATORIA que imposibilite determinar la solvencia de la proposición. 2.- El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en LA CONVOCATORIA que afectan la solvencia de la proposición. 3.- Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación proporcionada por EL LICITANTE es falsa. 4.- La ubicación de EL LICITANTE en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31, fracción XXIII, 51 y 78, penúltimo párrafo de LA LEY; 5.- Se compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los costos de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. 6.-El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en LA LEY, EL REGLAMENTO y lo estipulado en LA CONVOCATORIA. 7.-Propongan alternativas que modifiquen lo establecido en LA CONVOCATORIA. 8.- La falta de presentación de los escritos o manifiestos siguientes: a).- Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana. FORMATO 01 b).- Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de LA LEY. FORMATO 02 c).- Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas que, en su caso, previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado, en términos de lo establecido en los artículos 31, fracción XV y 51, fracción VII, segundo párrafo de LA LEY. FORMATO 03 d).- Declaración de integridad mediante la cual EL LICITANTE manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de LA DEPENDENCIA convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. FORMATO 04Modelo-bases-pu obra .doc 2701/12/11
28. Licitación Pública Nacional No. LO-009000955-N8-2012 Obra PU Mecanismo de Evaluación por Puntos FORMA E-2 e).- Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá lo señalado en la fracción VI de la Base Primera de LA CONVOCATORIA: FORMATO LIBRE f).- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos, sus condiciones ambientales, las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que LA CONVOCANTE les hubiere proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará LA CONVOCANTE y el programa de suministro correspondiente; así como el de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones celebradas, y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a LA CONVOCATORIA. FORMATO 05 g).- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que se señale las partes de los trabajos que subcontratará, en caso de haberse previsto en esta licitación, e información con que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que subcontratará. Conforme a lo previsto al respecto en el numeral 2 de la Base Quinta de LA CONVOCATORIA. FORMATO LIBRE 9.- Cuando la proposición no sea firmada autógrafamente por la persona facultada para ello, cuando menos en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma. Así como no firmar autógrafamente cada una de las hojas que integran la Proposición FORMATO 07, Catálogo de Conceptos para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición FORMA E-7 y los Programas solicitados en la Base Decima Tercera de LA CONVOCATORIA, conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 41 de EL REGLAMENTO.B).-CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 10.-Que la sumatoria de puntos alcanzados en la propuesta técnica sea menor al número de puntos establecidos en la Base Cuarta de esta CONVOCATORIA, para que la propuesta económica del LICITANTE sea objeto de evaluación. 11.-Que los precios de los insumos contenidos en su proposición no fueren aceptables porque los importes propuestos son notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigación de mercado que se realice para la presupuestación de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de LA CONVOCANTE y no sea factible pagarlos. 12.-Que los análisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo que corresponda, cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.Modelo-bases-pu obra .doc 2801/12/11
Proxecto de reforma da ponte
Automtiv mx

References: artículo 47
 artículo 61
 artículo 27
 artículo 1
 artículo 43
 artículo 1
 artículo 43
 artículo 74
 artículo 264
 artículo 90
 artículo 63
 artículo 38
 artículo 50
 artículo 31
 artículo 132
 artículo 55
 artículo 54
 artículo 130
 artículo 62
 artículo 55
 artículo 127
 artículo 56
 artículo 57
 artículo 57
 artículo 57
 artículo 178
 artículo 56
 artículo58
 artículo 175
 artículo 56
 artículo 220
 artículo 215
 artículo 32
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 36
 artículo 66
 artículo 31
 artículo 41