Source: http://docplayer.it/67588636-Cronoprogramma-modalita-e-tempi-di-attuazione-del-programma-integrato-di-intervento.html
Timestamp: 2018-11-21 00:27:03+00:00

Document:
CRONOPROGRAMMA MODALITA E TEMPI DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO - PDF
Download "CRONOPROGRAMMA MODALITA E TEMPI DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO"
Berto Corso
1 CRONOPROGRAMMA MODALITA E TEMPI DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO I tempi per la realizzazione degli interventi indicati nel presente crono programma sono di carattere indicativo. Dovranno comunque essere richiesti i titoli abilitativi per la realizzazione delle opere previste dal P.I.I. entro i termini di validità della convenzione del P.I.I. Le opere di urbanizzazione afferenti i singoli edifici residenziali dovranno comunque essere ultimate entro la data di ultimazione delle opere edilizie. AMBITO B 3.000,00 mc. PARCHEGGIO Il P.I.I. prevede la sistemazione del parcheggio esistente lungo via Diaz della superficie di 440 mq. - progetto definitivo: entro la data di rilascio del permesso di costruire dell edificio previsto nel lotto B ; 1
2 - fine lavori: entro la data di ultimazione dell edificio dell Ambito B; AMBITO C 3.000,00 mc. PARCHEGGI Il P.I.I. prevede la realizzazione di un nuovo parcheggio lungo via Fratel Paolo Villa di 400 mq e la sistemazione del parcheggio esistente, lungo la strada a sud del campo sportivo esistente, di 160 mq. - progetto definitivo: entro la data di rilascio del permesso di costruire dell edificio previsto nel lotto C ; - fine lavori: entro la data di ultimazione dell edificio dell Ambito C; 2
3 AMBITO D Il P.I.I. prevede la realizzazione di sette corpi di fabbrica con al massimo 3 piani fuori terra, ,00 mc. L Ambito D comprende sette lotti, uno per ogni corpo di fabbrica. LOTTI progetto definitivo: entro 180 gg dalla data di stipula della convenzione del P.I.I.; - autorizzazioni: Permesso di Costruire 90 gg dalla data di inoltro in Comune del progetto - fine lavori: entro 7 anni dalla data di inizio lavori; LOTTI inizio attività: come lotti 1-2-3, dalla data di ultimazione lavori lotti 1-2-3; - tempi complessivi: 10 anni dalla data di stipula della convenzione del P.I.I. LOTTI inizio attività: come lotti 1-2-3, dalla data di ultimazione lavori lotti 4-5; - tempi complessivi: 10 anni dalla data di stipula della convenzione del P.I.I. PARCHEGGI Il P.I.I. prevede la realizzazione di due nuovi parcheggi, il parcheggio A tra i lotti 2-3 e 4-5, il parcheggio B a sud dei lotti 6-7. La superficie complessiva dei parcheggi è di mq. PARCHEGGIO A - progetto definitivo: entro la data di rilascio del permesso di costruire dei lotti 1-2-3; - fine lavori: entro la data di ultimazione degli edifici dei lotti 1-2-3; 3
4 PARCHEGGIO B - progetto definitivo: entro la data di rilascio del permesso di costruire dei lotti 4-5; - fine lavori: entro la data di ultimazione degli edifici dei lotti 6-7; STRADA DI CIRCONVALLAZIONE, VERDE STRADALE E PISTA CICLOPEDONALE, AREA VERDE. Il P.I.I. prevede la realizzazione della strada di circonvallazione dell abitato di Tregasio, la realizzazione, a fianco della nuova strada di progetto, di una pista ciclopedonale con verde stradale. Il medesimo PII prevede la realizzazione di un area verde a nord-ovest dell Ambito D della superficie di mq. - progetto definitivo: entro 180 gg dalla data di stipula della convenzione del P.I.I.; - progetto esecutivo: entro 180 gg dalla data di rilascio del Permesso di Costruire; - inizio lavori : entro 60 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo - formazione carreggiata stradale : entro tre anni dalla data di inizio lavori - fine lavori opere di finitura, verde : entro la data di ultimazione degli edifici residenziali. 4
5 AMBITO E 2.000,00 mc. PARCHEGGIO Il P.I.I. prevede la realizzazione di un nuovo parcheggio lungo via Leonardo da Vinci di 250 mq. - progetto definitivo: entro la data di rilascio del permesso di costruire relativo all edificio previsto nell ambito E ; - fine lavori: entro la data di ultimazione dell edificio dell Ambito E; 5
Variante normativa al PP di iniziativa pubblica R 5.2 Navile ex mercato ortofrutticolo
Dipartimento Riqualificazione Urbana Settore Piani e Progetti Urbanistici U.I. Pianificazione Attuativa Variante normativa al PP di iniziativa pubblica R 5.2 Navile ex mercato ortofrutticolo marzo 2016
Città di Nova Milanese. (Provincia di Monza e della Brianza)
Città di Nova Milanese (Provincia di Monza e della Brianza) PROGRAMMA DI AZIONE PAESAGGISTICA ARTICOLO 37, COMMA 2 DELLE NORME DI PIANO DEL PTCP VIGENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA BRIANZA ATTUAZIONE DEL
SCHEMA DI CONVENZIONE. Per l esecuzione delle opere di urbanizzazione previste nel Piano Urbanistico
COMUNE DI ROVIGO REGIONE VENETO SCHEMA DI CONVENZIONE Per l esecuzione delle opere di urbanizzazione previste nel Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata del comparto Ex piscina comunale in Viale
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Sezione 4 Fallimentare * * * Aree urbane di terreno edificabile ad uso residenziale (ex area
GEOM. EMILIO FUSARI via Larga n. 14 tel/fax 051534816 40138 B O L O G N A emilio.fusari@geopec.it TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Sezione 4 Fallimentare FALL. N. 226/2014 G.D.DR. A. M. ROSSI * * * Aree urbane
RELAZIONE ILLUSTRATIVA Lottizzante: Acquaviva Srl P.le Cadorna 4 20123 Milano Oggetto: Variante non sostanziale al P. di L. convenzionato (EX -Meridiana) e nuova rotatoria su via degli Astronauti. Il piano
COMUNE DI BITONTO. P R O V I N C I A D i B A R I. N. O.d.G. del N. O.d.G. del N. O.d.G. del N. O.d.G. del N. O.d.G. del N. O.d.G.
COMUNE DI BITONTO P R O V I N C I A D i B A R I Provvedimento del CONSIGLIO COMUNALE A R G O M E N T O O G G E T T O OGGETTO: Piano Particolareggiato di Mariotto Unità Minima d Intervento n. 3 della maglia
STUDIO TECNICO ASSOCIATO SINTESI
RELAZIONE TECNICA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE FUNZIONALI AGLI EDIFICI DEL PRIMO COMPARTO DELL INTERVENTO DENOMINATO ALPI AZZURRE A LIMONE PIEMONTE ZONA URBANISTICA 9/TR2/G.1
CONVENTO FRANCESCANO ED EX-OLEIFICIO
PARROCCHIA DI S.MARTINO CHIESA DI S.FRANCESCO MUNICIPIO PORTO DI VIA ROMA CONVENTO FRANCESCANO ED EX-OLEIFICIO PARCHEGGIO PUBBLICO BOLDINI INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO - ORTOFOTO 01 105.7 300 126.8
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Indice ART. 1 - ART. 2 - ART. 3 - ART. 4 - ART. 5 - ART. 6 - ART. 7 ART. 8- ART. 9- ART. 10- ART. 11 ART. 12 - ART. 13 - DISPOSIZIONI GENERALI ELABORATI DEL PIANO ESECUTIVO
Comune di Brugherio (MB) - Area di Trasformazione B3.14 Relazione tecnica, economica e cronoprogramma AGGIORNAMENTO SETTEMBRE 2011
INDICE 1. Premessa 2. Finalità 3. Individuazione catastale 4. Inquadramento urbanistico 5. Gli ambiti edificatori 6. Cessioni acquisizioni diritti edificatori 7. Urbanizzazioni primarie 8. Urbanizzazioni
Curriculum vitae INGEGNERIA STRADALE ED INFRASTRUTTURALE
Dott. Ing. CLAUDIO GIORDANI, nato a Roma il 25/10/1952 e residente ad Ancona in Via Varano, 111 Cod. Fis. GRD CLD 52R25 H501C P.IVA 01280160423 Laureato con 106/110 in Ingegneria Civile Edile presso la
Università di Pisa Facoltà di Ingegneria AA 2014/2015 CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA Luisa Santini TECNICA URBANISTICA I ESERCITAZIONE SU PIANO ATTUATIVO (PP, PEEP o PL) 29 aprile individuazione
Ditta TREVIMAC S.p.A., Via Cordellina n Sovizzo RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA
COMUNE DI SOVIZZO PROVINCIA DI VICENZA OGGETTO: realizzazione opere di urbanizzazione P.d.L. Artigianale/Industriale Zona Industriale Sud Via Cordellina Variante n. 2 al P.d.C. n. 10C/0040 del 10.12.2010
MAPPALE DESTINAZIONE SUP. CATASTALE IN COMPARTO
ART. 1 - INDIVIDUAZIONE DELL AREA DI COMPETENZA COMUNE DI CESENA PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA - AREA 08/03 AT4a MAPPALE DESTINAZIONE SUP. CATASTALE IN COMPARTO FUORI COMPARTO 99 (parte) seminativo
RELAZIONE ILLUSTRATIVA Il Piano Urbanistico di Attuazione inoltrato è relativo alla piccola Area di Trasformazione Tipo AT3 n. 12/17 sita in località Case Gentili di Cesena, lungo la via Passo Corelli,
Calzoni architetti. Sonia Calzoni Corso Venezia, Milano t/f p.iva COMUNITA NUOVA HUB
Calzoni architetti Sonia Calzoni Corso Venezia, 29 20121 Milano t/f +39 02 76023449 p.iva 12245060152 www.calzoniarchitetti.it COMUNITA NUOVA HUB STRALCIO OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL COMPARTO SUD
Articolo 1 - Premesse. Articolo 2 - Dati quantitativi del Piano Attuativo
Articolo 1 - Premesse Il presente Piano Attuativo è redatto secondo le prescrizioni normative di cui al documento di PGT DP6 (Indirizzi e criteri di attuazione degli Ambiti di trasformazione) ed è relativo
Pratiche edilizie prec. Al Sig. Sindaco del Comune di Brescia. Il richiedente (*), C.F. (il legale rappresentante Sig.
Sportello Unico delle Imprese Via Marconi, 12 Brescia - 030/29771 http://sportellounico.brescia.it sportellounico@comune.brescia.it Pratiche edilizie prec. Boll. n. P.G. n. [Marca da bollo] Al Sig. Sindaco
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 1) PREMESSA 1.1) Riscontro con le prescrizioni L.R. 12/2005 e DGR n. 8/2009 1.2) Riscontro con le indicazioni del Documento di Inquadramento delle Politiche Urbanistiche del Comune

References: ARTICOLO 37
 ART. 1
 ART. 2
 ART. 3
 ART. 4
 ART. 5
 ART. 6
 ART. 7
 ART. 8
 ART. 9
 ART. 10
 ART. 11
 ART. 12
 ART. 13

ART. 1

Articolo 1
 Articolo 2

Articolo 1