Source: https://www.shopinfissieporte.it/condizioni-di-vendita.html
Timestamp: 2020-07-06 04:30:30+00:00

Document:
Sportello filo muro (4)
Collezione Mirabilia (26)
Collezione Miraquadra (27)
Collezione Stilia (1)
Collezione No Limits (12)
Le presenti condizioni generali regolano i rapporti contrattuali tra il Venditore ed il Cliente, rappresentando la totalità delle pattuizioni intervenute tra le parti, sostituendo ogni altra intesa in precedenza intercorsa tra le stesse. Condizioni contrastanti o discrepanti rispetto alle presenti valgono esclusivamente in presenza di idonea conferma scritta da parte del Venditore
ART. 2 – IRREVOCABILITÀ
L’accettazione del presente contratto da parte del Cliente deve intendersi proposta irrevocabile. ART. 3 – ACQUISTO A DISTANZA
Qualora il Cliente sia qualificabile come consumatore, ovvero persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, l’ordine può essere sottoscritto anche fuori dalla sede operativa del Venditore, mediante l’accettazione della seguenti clausole.
Gli elementi oggetto di vendita presenteranno le caratteristiche corrispondenti agli standard medi di questo tipo di prodotti finiti, articoli prodotti a mezzo di impianti, macchinari ed attrezzature meccanizzate (quindi con finitura industriale), pertanto, non saranno ritenute valide eccezioni in merito ad eventuali imperfezioni quali ad esempio lievi fessure, cavillature, porosità o bolle, ed altro che non costituisca un grave difetto costruttivo del bene stesso. Ne consegue che eventuali eccezioni in merito ai casi di cui sopra non sono coperte dal diritto di garanzia ex art. 18 del presente contratto.
ART. 5 – CORRISPETTIVO PATTUITO
I termini di pagamento indicati devono ritenersi essenziali e inderogabili così che la loro mancata osservanza da parte del Cliente comporterà il diritto del Venditore di potere procedere alla risoluzione di diritto del contratto e di chiedere il risarcimento del danno. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza del Cliente, le somme già versate dallo stesso, resteranno acquisite al Venditore salvo il risarcimento dei maggiori danni. Il corrispettivo pattuito nel presente contratto si intende immodificabile e non comprende prestazioni ed oneri non espressamente menzionati. Agli importi indicati nel presente contratto deve aggiungersi l'imposta sul valore aggiunto e tutti gli oneri accessori dovuti dal Cliente per imposte di bollo, quietanza ed ogni altro aggravio fiscale e/o contributivo se ed in quanto dovuto anche se lo stesso è insorto successivamente alla sottoscrizione del contratto e durante la sua esecuzione.
A seguito dell’accettazione del presente contratto, il Cliente non potrà modificare le scelte qualitative e quantitative dei prodotti. Il Venditore si riserva di accettare le modifiche proposte dal Cliente, come ad esempio variazioni dell’oggetto ordinato, delle misure, eventuali aggiunte. Il Cliente, in ogni caso, sosterrà gli eventuali maggiori costi derivanti dalle richieste di modifica o variazione avanzate. In tali circostanze, il Venditore si riserva di prorogare i tempi di consegna concordati.
ART. 7 – VALORE DEI CAMPIONI ESIBITI
Le dimensioni, i pesi, le finiture dei manufatti risultanti da cataloghi, listini, ecc. esibiti al Cliente prima dell’accettazione del presente contratto, nonché quanto mostrato allo showroom o nel nostro sito internet hanno valore puramente indicativo, resi a semplice titolo informativo, senza alcun impegno di garanzia a carico del Venditore e pertanto, a tal proposito, alcuna rimostranza o eccezione di inadempimento potrà essere opposta dal Cliente.
ART. 8 – TERMINI E LUOGO DI CONSEGNA
Il Cliente, o un suo incaricato, dovrà essere presente nel luogo di consegna indicato nel presente contratto. Nel caso in cui il cliente chieda il posticipo della consegna, il Venditore non sarà responsabile per eventuali danni provocati ai prodotti dalla movimentazione in magazzino. Il Venditore ha altresì il diritto di sospendere le consegne e di ritenere consensualmente annullato il contratto in caso di protesti cambiari o comunque di insolvenza del Cliente, in caso di morte dello stesso e/o di un suo amministratore o socio, di sopravvenuta incapacità legale del compratore e/o dei suoi legali rappresentanti come altresì in caso di liquidazione della sua azienda od accesso ad una qualsiasi procedura concorsuale.
ART. 9 – VERIFICA DEL PRODOTTO
il Cliente ha l’onere di denunciare ogni vizio riscontrabile ad occhio nudo, entro 8/otto giorni dalla ricezione della merce, richiedendo l’apposito modulo predisposto dal Venditore ed annotandolo nell’apposito spazio “annotazioni”. Nel caso in cui il Venditore operi degli interventi a seguito delle immediate osservazioni del Cliente, tutti questi lavori non possono considerarsi come riconoscimento di vizi. Nel caso in cui siano eseguite ulteriori opere su quanto realizzato dal Venditore da parte di esterni a quest’ultimo, ogni azione derivante dalle stesse, quali eventuali danni, dovrà essere proposta dal Cliente nei confronti di chi ha eseguito la realizzazione. Invero dal momento del montaggio dell’opera il Venditore è esentato da qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali danni che l’opera stessa dovesse subire per intervento di altri prestatori o appaltatori che agiscano nell’abitazione/locale commerciale o industriale del Cliente, contemporaneamente o successivamente alla consegna e al montaggio da parte del Venditore e/o per intervento di terzi estranei.
Il Venditore è esentato da qualsiasi responsabilità in caso di furto e/o di atto vandalico sui prodotti una volta che gli stessi sono stati consegnati al Cliente, anche se non ancora montati.
ART. 11 – CLAUSOLA “SOLVE ET REPETE”
Il Cliente dovrà dar corso all’integrale e puntuale assolvimento di tutte le obbligazioni assunte con l’accettazione del presente contratto ed in particolare dovrà procedere al puntuale pagamento di tutti gli importi dovuti sia in linea capitale che per oneri accessori eventuali penali e/o spese. In ipotesi di mancato o ritardato pagamento di quanto dallo stesso dovuto, il Cliente, per espressa pattuizione contrattuale ed impegno, non potrà iniziare e dar corso ad alcuna azione o contestazione, né opporre eccezioni in giudizio per cui in definitiva qualunque contestazione non dà diritto al Cliente di ritardare o sospendere i pagamenti di quanto dovuto. In altri termini, il Cliente non potrà in alcun caso negare o ritardare i pagamenti alle scadenze convenute adducendo o sollevando eventuali contestazioni, anche nel caso in cui vi sia stata tempestiva e valida denuncia di vizi ai sensi del presente contratto. In tali circostanze il Venditore si impegna alla risoluzione tempestiva delle problematiche palesate. Ogni eventuale ragione dovrà dal Cliente essere fatta valere in giudizio separato, previo integrale pagamento di tutto quanto dovuto e previa produzione della prova scritta di eseguito pagamento.
Fino al completo pagamento la proprietà delle opere realizzate si intende riservata al Venditore con espresso divieto da parte del Cliente di cedere, alienare la merce sino all’effettivo totale pagamento. È espressamente escluso dalle parti che la merce e/o i materiali possano considerarsi incorporati in un immobile o pertinenza dello stesso prima del completo pagamento per cui potranno essere rivendicati e asportati dal Venditore in qualunque tempo ed ovunque essi si trovino, anche in deroga alle contrarie norme codicistiche.
Il Cliente riconosce che i disegni, i progetti, le specifiche tecniche e qualsiasi altro dato, documentazione, strumentazione, stampi o materiale fornitogli dal Venditore per ed in conseguenza dell'esecuzione del presente contratto, sono di proprietà esclusiva dello stesso, e che la consegna degli stessi non costituisce a nessun titolo cessione o concessione di diritti a favore del Cliente.
Il Venditore non risponde di ritardi e/o inadempienze contrattuali se dovute a causa di forza maggiore e comunque non imputabili ad essa ed al proprio operato, come scioperi, calamità naturali, guerre, insurrezioni popolari etc.
ART. 15 – PUBBLICITÀ DEI LAVORI ESEGUITI
I lavori eseguiti dal Venditore verranno, per fini pubblicitari, riprodotti in varie soluzioni, sia cartacee (dépliant) che multimediali (spot televisivi e siti internet). Verranno pertanto utilizzati nomi delle committenti, fotografie dei lavori realizzati al fine di poter creare una rete pubblicitaria dei lavori eseguiti. L’eventuale rifiuto da parte del Cliente, o la necessità dello stesso di non fare più parte della rete pubblicitaria, dovrà pervenire al Venditore in forma scritta con data certa mezzo lettera raccomandata.
ART. 16 – DIRITTO DI GARANZIA
Il diritto di garanzia ha una durata di 24 mesi per le parti meccaniche interne, ad esempio cerniere e ferramenta in genere. I prodotti finiti sono soggetti alla garanzia diretta del produttore. Per tale tipologia di prodotti il Venditore, in quanto mero rivenditore, è esonerato da qualsiasi responsabilità. Sono esclusi dal diritto di garanzia i danni accidentali, nonché quelli causati da atti vandalici e shock termici. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 c.c., 1469 bis c.c. artt. 33 e seguenti d.lgs. 206/05 (Codice del Consumo), il sottoscritto dichiara di aver trattato individualmente, di aver esaminato attentamente tutte le condizioni previste nel presente atto e di approvare specificatamente le seguenti clausole contrattuali:

References: ART. 2
 ART. 3
 art. 18

ART. 5

ART. 7

ART. 8

ART. 9

ART. 11

ART. 15

ART. 16