Source: http://docplayer.it/14059626-Scia-segnalazione-certificata-di-inizio-attivita-s-c-i-a-legge-07-08-1990-n-241-art-19-ovvero-cat-vi-cl-03-fasc-01-p-g.html
Timestamp: 2020-07-10 03:16:21+00:00

Document:
SCIA / SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.) Legge n. 241, art.19. Ovvero CAT. VI CL. 03 FASC. 01 P.G. - PDF Free Download
SCIA / SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.) Legge n. 241, art.19. Ovvero CAT. VI CL. 03 FASC. 01 P.G.
Download "SCIA / SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.) Legge 07.08.1990 n. 241, art.19. Ovvero CAT. VI CL. 03 FASC. 01 P.G."
1 P.G. Riservato all ufficio Numero pratica edilizia SCIA / OGGETTO : SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.) Legge n. 241, art.19 Il/ La sottoscritto/a codice fiscale nato/a a residente in: Comune Prov. il Prov. C.A.P. indirizzo n. tel. fax / Il/ La sottoscritto/a codice fiscale nato/a a Prov. il residente in: Comune Prov. C.A.P. indirizzo n. tel. Ovvero fax / La sottoscritta Soc. qui rappresentata dal Sig. C.F. in qualità di della stessa, con sede in via n. CAP codice fiscale P.IVA tel. / fax Pagina 1 di 10
2 DICHIARA in applicazione degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n 445, consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi dell art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445: Formattati: Elenchi puntati e numerati In qualità di (barrare riquadro ricorrente): proprietario altro titolo di essere legittimato ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA Legge n.241, art.19 per intervento di (indicare la qualificazione dell intervento) Commento [m1]: Indicare, in alternativa alla richiesta di Permesso di costruire, i lavori o attività per i quali si inoltra la denuncia di inizio attività, inserendo una delle voci previste nella Tabella C Interventi realizzabili mediante denuncia di inidio attività presentata ai sensi dell art.22 comma 1 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.;; COMPILAZIONE OBBLIGATORIA: SI TRATTA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA RELATIVA ALLA PROPRIETA DELL IMMOBILE RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 47 E 76 DEL DPR 28/12/2000 N 445 relativo all'immobile sito in Rovato: Indirizzo n. scala piano int. censito al catasto: N.C. TERRENI N.C. EDILIZIO URBANO foglio n. mapp. sub. sub. sub. mapp. sub. sub. sub. e pertanto SEGNALA, ai sensi e per gli effetti dell art.19 della Legge n.241: 1. di dare inizio: contestualmente alla data di presentazione allo Sportello Unico Attività Produttive della presente S.C.I.A. il giorno, il cui effettivo inizio lavori sarà comunicato formalmente e per tempo con apposito modulo all esecuzione degli interventi edilizi sull immobile sopra descritto: Descrizione dell intervento, come da elaborati progettuali allegati: Pagina 2 di 10
3 2. che la progettazione dei lavori di che trattasi è stata affidata (barrare la fattispecie non ricorrente) all ing./arch./geom./agronomo/p.to Industriale con studio tecnico in Via n., tel., fax n., C.F. iscritto all Ordine/Collegio professionale di al n. ; 3. che la direzione dei lavori di che trattasi è stata affidata: al medesimo progettista; (barrare la fattispecie non ricorrente) all ing./arch./geom./agronomo/p.to industriale con studio tecnico in Via n., fax n., C.F. iscritto all Ordine/Collegio professionale di al n. ; 4. che l esecuzione delle opere: è stata affidata all Impresa con sede in Via n., tel., fax n., C.F./P.IVA, iscritta alla C.C.I.A.A. di col n. ; 5. che la certificazione energetica di che trattasi è stata affidata (barrare la fattispecie non ricorrente) all ing./arch./geom./agronomo/p.to Industriale con studio tecnico in Via n., tel. -, fax n., C.F. iscritto all Ordine/Collegio professionale di al n. ; DICHIARA di essere consapevole che i lavori edilizi di cui alla presente segnalazione certificata di inizio attività : - devono avere inizio entro 1 (uno) anno dalla data di efficacia della stessa (cfr. art. 42, comma 6, L.R. n. 12/2005); - devono essere ultimati entro 3 (tre) anni dalla data di inizio lavori, la quale deve essere tempestivamente comunicata all ufficio comunale competente (cfr. art. 42, comma 6, L.R. n. 12/2005); - l efficacia della SCIA presentata si ha qualora sussistano tutte le condizioni previste dall art. 42, comma 8, della L.R. n. 12/2005 ovverosia: regolarità formale e completezza della documentazione presentata; l intervento edilizio non rientra nel caso di esclusione previsto dall art. 41 della L.R. n. 12/2005 nonché nei casi di esclusione previsti nell art. 19 comma 1 legge 241 del 1990 e che: l intervento NON prevede la produzione di terre e rocce da scavo; Pagina 3 di 10
4 l intervento prevede la produzione di terre e rocce da scavo, da sottoporre alle disposizioni in materia di rifiuti (parte quarta D.lgs 152/2006) e, pertanto, si allega stima dei quantitativi prodotti e indicazione dell impianto di destinazione, nonché la documentazione prevista ai sensi dell art. 186 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.. l intervento prevede la produzione di terre e rocce da scavo da impiegare ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs 152 art. 186 e, pertanto, si allega documentazione descrittiva dell utilizzo previsto e della sussistenza dei requisiti di cui al citato articolo. di dare atto che i lavori edilizi di cui alla presente segnalazione certificata di inizio attività : non sono subordinati alla corresponsione del contributo di costruzione di cui all art. 43 della L.R. 12/2005; sono subordinati alla corresponsione del contributo di costruzione di cui all art. 43 della L.R. 12/2005; la cui somma: è stata versata alla Tesoreria Comunale in unica soluzione ovvero sarà versata entro i 30 gg. dalla data di presentazione della presente S.C.I.A.; sarà versata alla Tesoreria Comunale in forma rateizzata secondo le disposizioni comunali; sono subordinati ai sensi dell art. 10, comma 10, del D.L n. 8, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 e s.m.i., al pagamento dei diritti di segreteria pari a.80,00. A dimostrazione di quanto sopra, allega alla presente la fotocopia delle relative ricevute di avvenuto versamento. IL SEGNALATORE IL DIRETTORE DEI LAVORI firma leggibile per esteso timbro e firma leggibile per esteso IL PROGETTISTA IL COSTRUTTORE timbro e firma leggibile per esteso timbro e firma leggibile per esteso Pagina 4 di 10
5 RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE IL SOTTOSCRITTO C.F. : NATO A PROV. IL RESIDENTE IN VIA N. CON STUDIO PROFESSIONALE IN VIA N. IN QUALITÀ DI TECNICO INCARICATO iscritto all albo professionale dei della Provincia di al n consapevole di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale; DICHIARA che le opere di cui alla segnalazione certificata di inizio attività consistono in (descrizione dettagliata delle opere) Pagina 5 di 10
6 ASSEVERA SOTTO LE PROPRIE PERSONALI RESPONSABILITÀ E CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE PER DICHIARAZIONI MENDACI, COSÌ COME STABILITO DALL ART. 76 DPR 28/12/2000 N. 445 CHE LE OPERE DA REALIZZARE COSÌ COME DESCRITTE NEGLI ALLEGATI ELABORATI GRAFICI: insistono su area classificata dal vigente P.R.G. in zona (indicare la destinazione di P.R.G. vigente ed allegare estratto); sono conformi : agli strumenti urbanistici adottati ed approvati ed in salvaguardia; al regolamento edilizio vigente ai regolamenti comunali vigenti al vigente regolamento locale di igiene al regolamento di fognatura alle norme sull eliminazione delle barriere architettoniche alle vigenti disposizioni di sicurezza ed altre leggi e / o disposizioni e norme vigenti; DICHIARA INOLTRE CHE le opere non sono soggette al benestare dei Vigili del Fuoco; le opere sono soggette al benestare dei Vigili del Fuoco e si allega pertanto progetto prevenzione incendi inoltrato presso il Comando dei VV.FF. le opere non interessano la statica dell edificio; le opere interessano la statica dell edificio e pertanto verrà inoltrata la denuncia delle opere in cemento armato prima dell inizio dei lavori; le opere interessano un immobile non vincolato ai sensi delle vigenti Leggi; le opere non comportano modifica degli impianti tecnologici; le opere comportano installazione / ampliamento / modifica degli impianti in utenze: residenziali - commerciali - terziarie - industriali - artigianali e pertanto è obbligatorio, ai sensi degli art. 5 7 ed 11 del DM. N 37/2008, allegare idonea documentazione a firma degli installatori e/o tecnici abilitati relativa ai seguenti impianti: o distribuzione energia elettrica parti comuni e singole unità immobiliari o imp. radiotelevisivi elettronici antenne e protezioni scariche atmosferiche o riscaldamento e/o climatizzazione o idrosanitario o adduzione gas o sollevamento persone o cose o impianto antincendio le opere comportano mutazioni nello stato dei beni delle unita' immobiliari gia' censite, secondo quanto previsto dalla Legge 9 marzo 2006, n 80 e che quindi è necessaria la presentazione degli atti di aggiornamento catastali; le opere non comportano mutazioni nello stato dei beni delle unita' immobiliari gia' censite, secondo quanto previsto dalla Legge 9 marzo 2006, n 80 e che quindi non è necessaria la presentazione degli atti di aggiornamento catastali; Li, firma del tecnico asseverante Pagina 6 di 10
7 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA (art.47 del D.P.R n.445) Il/la sottoscritto/a Nato a ( ) il C.F.: Residente a ( ) in Via n. In qualità di titolare dell IMPRESA COSTRUTTRICE con sede a ( ) in Via n. tel. fax. PARTITA I.V.A. N. Incaricata dal Sig., per la realizzazione di in Via n. a Rovato (BS), e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall art.76 del D.P.R. 445 del per i casi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi DICHIARA E CERTIFICA di possedere i requisiti previsti dall allegato XVII del D.LGS n.81 del e s.m.i.; che l organico medio annuo è così composto: che il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti risulta il seguente: Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all art.13 del D. Lgs. 196/03, i dati personali da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa Li Il/La dichiarante Allegati obbligatori: 1. copia del documento di identità in corso di validità; 2. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato; 3. documento unico regolarità contributiva (D.U.R.C.). Pagina 7 di 10
8 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (barrare la casella ricorrente e pertinente per l intervento edilizio proposto) N.B.: la documentazione allegata alla presente S.C.I.A. è in unica copia. fotocopia documento di identità in corso di validità, del sottoscrittore; elaborati grafici illustrativi redatti in maniera chiara ed esaustiva relativamente ai lavori edilizi da eseguire; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (come da fac-simile comunale), sottoscritta dalla ditta esecutrice delle opere di cui alla S.C.I.A; prospetto riepilogativo delle modalità di calcolo, con dimostrazione grafica, del contributo di costruzione dovuti al Comune (cfr. art. 42, comma 2, della l.r. n. 12/2005); copia ricevuta di versamento alla Tesoreria Comunale del contributo di costruzione; copia ricevuta di versamento dei diritti di segreteria secondo le seguenti modalità: Bonifico bancario Versamento diretto c/o Ufficio Economato tabella di determinazione costo di costruzione compilata in ogni sua parte con tabella, a parte, riepilogativa delle s.u. e s.n.r. dell intero fabbricato; modello ISTAT, debitamente compilato e sottoscritto; documentazione fotografica a colori, dell area e/o dei fabbricati oggetto di intervento; dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà (come da fac-simile comunale), a firma del progettista, in luogo del nulla-osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per le attività soggette di cui al D.M ; ovvero dichiarazione sostitutiva di esonero dall obbligo di progetto di prevenzione incendi sottoscritta dal progettista; dichiarazione del progettista in merito all osservanza delle prescrizioni progettuali dettate dal D.M con relativo riscontro sulle piante di progetto (nel caso si prevedano autorimesse); relazione geologica estesa a tutta l area di intervento; dichiarazione del progettista circa la conformità del progetto alle prestazioni dettate dal D.M. n. 236/1989 (abbattimento barriere architettoniche) e circa l idoneità delle eventuali soluzioni alternative alle specificazioni ed alle soluzioni tecniche dettate dal D.M. medesimo (visibilità, accessibilità); relazione tecnica in merito all abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla L n. 13 e relativo D.M. di attuazione n. 236 nonché, se ricorre il caso, di cui alla L.R n. 6; progetto in duplice copia dell impianto termico e dell isolamento termico dell edificio, di cui all art. 28 della L n. 10, sia in forma cartacea che digitale (cfr. punto 12.2 della deliberazione di G.R n. 8745) corredato della relazione tecnica, allegato B, di cui alla medesima d.g.r.; la 2^ copia sarà restituita con l attestazione dell avvenuto deposito da conservare in cantiere a cura del direttore dei lavori nonché dell impresa esecutrice dei lavori; ovvero dichiarazione di esonero, ai termini di legge, sottoscritta dal progettista; dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M e dai regolamenti comunali (nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche - cfr. art. 7, comma 1, l.r. n. 13/2001); Pagina 8 di 10
9 documentazione di previsione di impatto acustico (cfr. art. 8, comma 4, L n. 447; art. 5, comma 1, l.r n. 13 ed artt d.g.r n. 8313); documentazione di valutazione previsionale del clima acustico (cfr. art. 8, comma 3, L n. 447; art. 5, comma 2, l.r n. 13 ed art. 6 d.g.r n. 8313) copia progetto degli impianti tecnologici di cui al D.M n. 37; documentazione relativa alle terre e rocce da scavo (cfr. art. 186 d.lgs. n. 152/2006); esame di impatto paesistico ex art. 39 della normativa di P.T.P.R. (D.C.R n. 951) secondo le linee guida di cui alla D.G.R n ; progetto (pianta del tetto e particolari costruttivi) e relazione (scheda tecnica) in merito ai dispositivi contro le cadute dall alto (cfr. art del R.L.I.); nel caso di progetti di nuova edificazione o di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, dichiarazione del rispetto delle disposizioni di cui all art. 6 del R.R. 24 marzo 2006 n. 2 inerente il risparmio idrico ed il riutilizzo dell acqua. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PRIMA OVVERO CONTESTUALMENTE ALL INIZIO DEI LAVORI (barrare la casella ricorrente e pertinente per l intervento edilizio proposto) copia dell atto di nomina, da parte del proprietario dell edificio, del soggetto certificatore cui è stato conferito l incarico di redigere l attestato di certificazione energetica (cfr. punto 12.3 della d.g.r n. 8745); ovvero dichiarazione di esonero ai termini di legge; istallazione all ingresso del cantiere edile (ben visibile dalla pubblica via) di un cartello da cui risultino i principali dati conoscitivi quali: data e numero della S.C.I.A., committente, progettista, direttore dei lavori, impresa edile esecutrice, data di inizio lavori, ecc. (cfr. art. 27, comma 4, DPR n. 380/2001); comunicazione di inizio dei lavori; denuncia dei lavori per le opere in cemento armato e/o struttura metallica (cfr. art. 4 della Legge n ed art. 65 del D.P.R n. 380). Contestualmente, dovrà essere presentato l atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2 dell art. 67 del D.P.R. n. 380/2001 (cioè che il collaudatore ingegnere o architetto che sia- è iscritto all albo da almeno 10 anni e non è intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell opera); Pagina 9 di 10
10 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE CONTESTUALMENTE ALL ULTIMAZIONE DEI LAVORI (barrare la casella ricorrente e pertinente per l intervento edilizio proposto) comunicazione di ultimazione dei lavori; certificato di collaudo finale, a firma del progettista o di un tecnico abilitato, attestante la conformità dell opera eseguita al progetto di cui alla S.C.I.A. presentata (cfr. art. 42, comma 14, L.R. n. 12/2005); richiesta del certificato di agibilità, entro 15 gg. dalla data di ultimazione dei lavori di finitura dell intervento; fotocopia certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per le attività soggette di cui al D.M Pagina 10 di 10
SCIA / SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.) ex lege 07.08.1990 n.241, art.19
Spazio riservato al Protocollo COMUNE DI S. CRISTINA E BISSONE Provincia di Pavia 27010 Via V. Veneto n 5 - c.f. 00414310185 tel. 0382/70121-720187 fax 0382/71351 email-ufficiotecnico@comune.santacristinaebissone.pv.it
Dichiarante (dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000) Il/la sottoscritto/a nato/a a il - - Codice fiscale
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.). ex legge 07.08.1990 n.241, art.19.
Comune di CAVERNAGO (Bg) AREA TERRITORIO Ufficio Tecnico Responsabile del Procedimento: geom. Andrea TURRAZZI tel.: 035/840513 int. 3 fax 035/840575 mail: ufficiotecnico@comune.cavernago.bg.it ricevimento:
SCIA / SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.) ex lege 07.08.1990 n.241, art.19. Ovvero AL COMUNE DI MORENGO PROVINCIA DI BERGAMO
Spazio riservato al Protocollo AL COMUNE DI MORENGO PROVINCIA DI BERGAMO SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO Riservato all ufficio Numero pratica edilizia SCIA / OGGETTO : SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO
DICHIARA. Di essere legittimato alla presentazione della
COMUNE DI ORSENIGO (PROV. COMO) All Ufficio Tecnico Via Per Erba n.1 22030 O R S E N I G O OGGETTO: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA S.C.I.A. Articolo 19, Legge n. 241/1990 e s.m.i. sottoscritt
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.) (ai sensi EX LEGGE 07.08.1990 N. 241, ART. 19)
Comune di Soncino Provincia di Cremona Area Tecnica SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.) (ai sensi EX LEGGE 07.08.1990 N. 241, ART. 19) S.C.I.A. per interventi di cui alla successiva
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (art. 19 della Legge n. 241 del 07.08.2010 e succ. mod. ed int.)
COMUNE DI MEZZAGO Via F.lli Brasca, 5 20883 Mezzago (MB) Tel. 039/606761 fax 039/6020383 c.f. 02863360158 p.iva 00738990969 www.comune.mezzago.mb.it SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO SEGNALAZIONE CERTIFICATA
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.) (art. 19 legge 241/90 modificata dalla legge 106 del 12/7/2011 e s.m.i.)
Riservato all Ufficio: n. / Comune di Settala Provincia di Milano SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.) (art. 19 legge 241/90 modificata dalla legge 106 del 12/7/2011 e s.m.i.) S.C.I.A.
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.) (ai sensi EX LEGE 07.08.1990 N. 241, ART. 19)
COMUNE di CERRO AL LAMBRO Provincia di Milano UFFICIO TECNICO AL RESPONSABILE DELL UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI CERRO AL LAMBRO Piazza Roma, 11 20070 Cerro al Lambro (MI) SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO
COMUNE DI CARBONATE Provincia di Como AL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA Oggetto : SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.) I... sottoscritt...... nat... a...il...c.f...

References: art.19
 art.19
 art.19
 art.19
 art. 76
 art.19
 art.22
 art.19
 art. 42
 art. 42
 art. 42
 art. 41
 art. 19
 art. 186
 art. 186
 art. 43
 art. 43
 art. 10
 ART. 76
 art. 5
 art.76
 art.13
 art. 42
 art. 28
 art. 7
 art. 8
 art. 5
 art. 8
 art. 5
 art. 6
 art. 186
 art. 39
 art. 6
 art. 27
 art. 4
 art. 65
 art. 67
 art. 42
 art.19
 art.19
 art.19
 Articolo 19
 ART. 19
 ART. 19
 ART. 19