Source: http://www.slideshare.net/saurongt/cap-ii-condiciones-generales-sc00611
Timestamp: 2016-10-28 03:40:06+00:00

Document:
CAPITULO II – CONDICIONES GENERALESDISEÑO E INGENIERIA PARA LA SUBESTACION 24 DE DICIEMBREGLS-UC-SC-007-2011 CAPITULO II CONDICIONES GENERALES DE SERVICIO CONTRATOS 1. DE LAS FORMAS DE PAGO1.1 (Forma de Pago) Los pagos que tenga que hacer ENSA a EL CONTRATISTA por LOS SERVICIOS descritos en el Contrato, se harán dentro del plazo establecido en el Contrato, siempre y cuando se haya cumplido con todo lo siguiente: (1) Recibir LOS SERVICIOS en el sitio, por parte de EL CONTRATISTA, previa revisión, de acuerdo a lo establecido en el numeral 21 “De la Aceptación Final de los Servicios” de estas Condiciones Generales de Servicio; (2) Otorgar la aprobación por parte de ENSA de LOS SERVICIOS prestados por EL CONTRATISTA, a través del Acta de Aceptación Final, y (3) Presentar la cuenta (o factura) con la sustentación respectiva (lista de materiales y áreas donde fueron instalados), en los casos que así ENSA lo requiera. La lista de materiales deberá presentar un desglose de los materiales utilizados, en los casos que aplique al servicio brindado. En este caso, la sustentación deberá presentarse, previo a la entrega de la factura, en disco magnético usando el programa indicado previamente y por escrito por ENSA. Todas las relaciones de avance, según las cuentas (o factura) presentadas por EL CONTRATISTA, deberán estar suficientemente detalladas para poder determinar la ubicación de LOS SERVICIOS prestados, y las labores que se efectuaron, y respaldadas por suficiente evidencia. ENSA se reserva el derecho de solicitar información adicional si considera que la sustentación presentada carece de suficiente detalle o apoyo. EL CONTRATISTA tendrá la responsabilidad de efectuar todos los levantamientos y las mediciones que permitan realizar los cálculos necesarios para mostrar las cantidades exactas de trabajo completado. Sobre la base de las cantidades de trabajo o LOS SERVICIOS acordadas, antes y durante el desarrollo de LOS SERVICIOS, se preparará la sustentación de cuenta (o factura).1.2. (Presentación de Balance de Materiales y Soporte de Cuenta o factura) EL CONTRATISTA, debe entregar a la Unidad Gestora de ENSA, el balance de materiales y el soporte de cuenta, correspondiente a cada Orden de Trabajo, cumpliendo con el plazo en días hábiles establecidos en la cláusula denominada “Entrega del Trabajo Realizado” de las Condiciones Especiales (contados desde la fecha de finalización de LOS SERVICIOS indicados en la Orden de Trabajo), que le comunique ENSA, según las políticas de tramitación de cuentas.Versión CG-01-11 1 2.
CAPITULO II – CONDICIONES GENERALESDISEÑO E INGENIERIA PARA LA SUBESTACION 24 DE DICIEMBREGLS-UC-SC-007-2011 El balance de materiales debe venir acompañado de copias de los documentos impresos y entregados por ENSA, que lo sustentan (Requisiciones, Devoluciones, Recobros, Descartes, etc.). Para los servicios prestados y contratados para el Área Comercial de ENSA, se utilizará el documento denominado “BALANCE DE MATERIALES”. Tanto el balance de materiales como el soporte de la Cuenta deben indicar el número de la Orden de Trabajo a la que corresponden. El Balance de Materiales solamente aplica para aquellos contratos en que EL CONTRATISTA reciba materiales de ENSA o retire materiales en campo de propiedad de ENSA.1.3. (Presentación de Facturas Correspondientes a Órdenes de Trabajo) EL CONTRATISTA, debe presentar semanalmente la (s) factura (s) original (es) y copia correspondiente (s) a todas las Ordenes de Trabajo, cuyos soportes de cuenta ha tramitado en el mismo período, al Departamento de Administración de Propiedad, Equipo y Planta en Servicio de ENSA, en sus Oficinas ubicadas en Cerro Viento. Además, la (s) factura (s) debe (n) venir acompañada (s) de la Orden de Trabajo original e indicarse en la misma, los números de las Ordenes de Trabajo que cubre (n) dicha (s) Factura (s). Esta presentación de facturas, también deben venir acompañadas de los balances de materiales (con todos sus adjuntos), de los soporte de cuentas; ambos debidamente aprobados por el representante de la Unidad Gestora debidamente autorizada por ENSA para estos fines. EL CONTRATISTA, se compromete a cumplir a cabalidad todas las normas fiscales que regulan el impuesto sobre la renta y el impuesto de transferencias de bienes y servicios (ITBMS) cuando éste último no haya sido previamente pactado por las partes dentro del precio convenido para la prestación de LOS SERVICIOS. En este sentido ENSA solo aceptará facturas y notas de crédito que cumplan con las disposiciones legales vigentes, tales como, formularios preimpresos que garanticen la existencia de un único número por factura y nota de crédito. Toda factura debe presentarse en un término máximo de Cinco (5) días hábiles después de la fecha de finalización de LOS SERVICIOS, según se indica en la Orden de Trabajo correspondiente.1.4 El Departamento de Administración de Propiedad, Equipo y Planta en Servicio (APEPS) de ENSA solicitará a EL CONTRATISTA, a través de la Unidad Gestora de ENSA, entregar las correcciones de los soportes de cuenta y balance de materiales; así como de las facturas (nota de crédito o factura adicional), las cuales deberán ser presentadas en un término máximo de dos (2) días hábiles, contados desde la fecha en que formalmente se le notificó de los cambios requeridos.Versión CG-01-11 2 3.
CAPITULO II – CONDICIONES GENERALESDISEÑO E INGENIERIA PARA LA SUBESTACION 24 DE DICIEMBREGLS-UC-SC-007-20111.5. (Estado de Cuenta) EL CONTRATISTA debe entregar un estado de cuenta de las Facturas tramitadas, a Contraloría de ENSA, ubicada en Urbanización Costa del Este, Edificio Business Park, Torre Oeste, Piso 3, a más tardar cinco (5) días hábiles después de finalizar el mes.1.6. (Límite de Pago al Contratista) ENSA, se reserva el derecho de sólo aceptar para el trámite de pago de cuentas LOS SERVICIOS que de acuerdo a lo especificado inicialmente en la Orden de Trabajo han sido finalizados y recibidos de conformidad en su totalidad por ENSA. El pago final constituye la liquidación total de pagos por la ejecución completa de LOS SERVICIOS objeto del Contrato, debidamente aceptados por ENSA mediante el Acta de Aceptación Final. Los pagos descritos en este numeral se efectuarán una vez EL CONTRATISTA haya cumplido con los requisitos exigidos por ENSA. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpliera con el plazo de entrega de facturas, notas de crédito y facturas adicionales, establecido en estas Condiciones Generales de Servicio, ENSA podrá aplicar una multa equivalente al uno por ciento (1%) del total facturado por cada día de atraso en la presentación de la factura.1.7. (Timbres Fiscales en las Facturas) EL CONTRATISTA adherirá los timbres fiscales a las facturas que presente a ENSA por LOS SERVICIOS prestados.1.8. (Precios Convenidos) Cuando el pago de LOS SERVICIOS que brinda EL CONTRATISTA están fijados de antemano mediante el método de “Precios Convenidos” o “Precios Concertados”, EL CONTRATISTA recibirá, como única compensación por la ejecución completa de LOS SERVICIOS, terminados a satisfacción y aceptados por ENSA, las sumas indicadas en el Contrato. Cualquier otra obligación contraída como consecuencia de la ejecución de LOS SERVICIOS, asignados, terminados a satisfacción y aceptados por ENSA, será compensada de acuerdo con su respectiva Orden de Trabajo. En caso de diferencias entre los precios presentados por EL CONTRATISTA y los precios convenidos o concertados en el Contrato, prevalecerán los precios unitarios más bajos. EL CONTRATISTA proporcionará las facturas para el registro de cuentas según el Programa ORACLE PROJECT y dichas facturas deberán ser debidamente aprobadas por el representante autorizado para estos fines por ENSA. ENSA proporcionará a EL CONTRATISTA el formato de factura correspondiente para la presentación de la cuenta.Versión CG-01-11 3 4.
CAPITULO II – CONDICIONES GENERALESDISEÑO E INGENIERIA PARA LA SUBESTACION 24 DE DICIEMBREGLS-UC-SC-007-2011 La presente cláusula (Precios Convenidos) aplicará en los casos de Contratos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Redes de Distribución y en aquellos casos en los cuales expresamente y por escrito ENSA pacte tal condición con EL CONTRATISTA.1.9. (Derecho de Compensación). Queda entendido y aceptado por las partes que será requisito para el trámite de los pagos a EL CONTRATISTA, que EL CONTRATISTA no tenga deudas pendientes con ENSA en su cuenta de consumo de energía eléctrica (morosidad de más de 30 días) u otro concepto. De tener EL CONTRATISTA algún saldo pendiente, ENSA estará debidamente facultada para deducir el importe total de dichas deudas, de cualquier pago o reembolso que deba efectuar a favor de EL CONTRATISTA. 2. FIANZAS Y PÓLIZAS2.1. (Fianza de Cumplimiento) En garantía por el cumplimiento del trabajo requerido, y de las obligaciones contraídas según los términos y condiciones de este Contrato o de alguna modificación a este Contrato, EL CONTRATISTA deberá presentar una Fianza de Cumplimiento, a favor de ELEKTRA NORESTE, S.A., por una suma igual al veinticinco por ciento (25%) del monto total del Contrato, expedida por una compañía aseguradora debidamente reconocida por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá y que sea aceptable por ENSA.2.2. El porcentaje antes indicado podrá variar, a juicio exclusivo de ENSA, lo cual dependerá del servicio a contratar y en cuyo caso, será debidamente comunicado a EL CONTRATISTA. Dicha fianza debe permanecer vigente durante todo el período de ejecución del Contrato o de cualquier de sus modificaciones, y por un período adicional de un (1) año después de ejecutados LOS SERVICIOS y que los mismos hayan sido aceptados por ENSA, para responder por vicios ocultos y redhibitorios. De igual forma, la Fianza de Cumplimiento permanecerá en vigor por un período de hasta dos (2) años después de haberse ejecutados los trabajos y haber sido aceptados por ENSA, con el fin de cubrir la corrección de cualquier daño debido a defectos de construcción o instalación en los trabajos objeto del Contrato. ENSA tendrá la potestad de disminuir el período adicional de vigencia de la Fianza de Cumplimiento, en atención a la clase de servicio requerido, lo cual deberá ser previamente comunicado por escrito a EL CONTRATISTA. Cualquier endoso o corrección de la Fianza de Cumplimiento que pueda ser requerida por ENSA, deberá efectuarse a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de solicitud de ENSA.2.3. (Póliza de Responsabilidad Civil) En atención a las responsabilidades civiles que puedan surgir por lesiones corporales y daños a terceros con motivoVersión CG-01-11 4 5.
CAPITULO II – CONDICIONES GENERALESDISEÑO E INGENIERIA PARA LA SUBESTACION 24 DE DICIEMBREGLS-UC-SC-007-2011 de las obligaciones contraídas por EL CONTRATISTA según los términos y condiciones del Contrato, EL CONTRATISTA deberá presentar una Póliza de Responsabilidad Civil a favor de ELEKTRA NORESTE, S.A., la cual deberá ser expedida por una compañía aseguradora debidamente reconocida por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá y que sea aceptable a ENSA. Esta Póliza de Seguros permanecerá vigente durante todo el período de duración del Contrato, o de cualquier período adicional que haya sido otorgado mediante modificaciones al Contrato. Dicha póliza será solicitada por escrito a EL CONTRATISTA y deberá contener las siguientes coberturas que ENSA requiera según el tipo de servicio que preste EL CONTRATISTA: (1) Responsabilidad Civil Extracontractual y Contractual derivada del alcance de LOS SERVICIOS contratados, por causa de los daños, pérdidas o destrucción de la propiedad de cualquier persona incluyendo propiedad de ENSA; o por lesiones personales, incluyendo muerte de cualquier persona, incluyendo personal de ENSA; y todos los perjuicios, daño moral, lucro cesante y otros, definidos en el artículo 1644 y siguientes del Código Civil panameño, que se deriven de dichas causas. (2) Responsabilidad Civil derivada de la operación de embarcaciones, vehículos y aeronaves, propios o no, utilizados por EL CONTRATISTA de cualquier modo por la ejecución del presente Contrato. (3) Responsabilidad Civil Patronal que cubra la responsabilidad de EL CONTRATISTA con respecto a sus empleados permanentes o temporales utilizados en la ejecución de este Contrato. (4) Responsabilidad civil de productos y operaciones completadas. (5) Responsabilidad Civil Ambiental, que deberá cubrir pero no necesariamente limitarse, a proteger contra daños causados al medio ambiente, incluyendo el control de la contaminación, la limpieza, mitigación y compensación del daño ambiental. Esta responsabilidad es de índole objetiva según la Ley No. 41 del 1º de julio de 1998. Estas coberturas de responsabilidad civil deben ser extensivas a todos los sub- contratistas, contratistas y proveedores de EL CONTRATISTA, quienes deben ser asegurados bajo las mismas condiciones. El límite mínimo de responsabilidad por evento será comunicado por ENSA y dependerá de los servicios contratados y el monto total del Contrato. EL CONTRATISTA quedará en libertad de aumentar dicho límite de cobertura a un monto más elevado conforme su propio análisis de las exposiciones a riesgo de LOS SERVICIOS contratados.Versión CG-01-11 5 6.
CAPITULO II – CONDICIONES GENERALESDISEÑO E INGENIERIA PARA LA SUBESTACION 24 DE DICIEMBREGLS-UC-SC-007-2011 Este seguro deberá indicar que ENSA se mantendrá indemne de cualquier reclamación que sea dirigida a éste, como consecuencia de acciones u omisiones de EL CONTRATISTA durante la ejecución del presente contrato y que ENSA podrá reclamar directamente a la aseguradora, los amparos otorgados como un asegurado adicional, sin que su amparo sea disminuido o viciado por incumplimiento o negligencia de EL CONTRATISTA, con respecto a sus obligaciones bajo el contrato de seguros. La Póliza de Seguros deberá contener un endoso indicando que cualquier cancelación de la póliza o cambio en dicha póliza que afecte de manera adversa los intereses de ENSA no podrá tener efecto hasta treinta (30) días calendarios después que la compañía aseguradora o EL CONTRATISTA presenten una notificación escrita informándole de tal acción a ENSA. Además, debe constar que la póliza emitida será primaria y no contributoria con respecto a los seguros de ENSA. Las Fianzas y Pólizas que garanticen y amparen el cumplimiento del Contrato deberán ser entregadas dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir de la firma del Contrato.2.4. (Remediación de un Incumplimiento menor): Cuando el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, no afecte a juicio de ENSA, la continuidad del servicio contratado, ENSA le notificará tal incumplimiento por escrito a EL CONTRATISTA y le otorgará un plazo o término para que EL CONTRATISTA pueda corregir dicho incumplimiento. Si EL CONTRATISTA, no cumple con remediar el incumplimiento en el término establecido por ENSA, se considerará un incumplimiento grave que facultará de pleno derecho a ENSA, para dar por terminado el Contrato, con la correspondiente ejecución de la Fianza. 3. DE LAS DIRECCIONES DE LAS PARTES3.1. (Direcciones) Las partes acuerdan que todas las comunicaciones, consultas y demás intercambios que estimen sean necesarios durante la ejecución del Contrato, deberán constar por escrito y enviarse a las siguientes direcciones: ENSA: ELEKTRA NORESTE, S.A. Unidad de Contratos Teléfono: 340-4620 Fax: 290-9892 Edificio de Distribución e Ingeniería Vía Domingo Díaz, a 100 metros de San Pedro No. 2 Apartado Postal 0833 – 00202 - Plaza Panamá Correo Electrónico: aaquezada@ensa.com.paVersión CG-01-11 6 7.
CAPITULO II – CONDICIONES GENERALESDISEÑO E INGENIERIA PARA LA SUBESTACION 24 DE DICIEMBREGLS-UC-SC-007-2011 EL CONTRATISTA: (Identificación y Dirección del Contratista según consta en su Propuesta Técnica) Nombre de la empresa Nombre de Contacto o área de la empresa Teléfono Fax Dirección Apartado Postal Correo Electrónico de persona contacto3.2. (Cambios en las Direcciones) Las partes convienen que cualquier modificación o cambio en las direcciones señaladas en este numeral deberá ser comunicada por escrito a la otra parte, dentro de un término no mayor de cinco (5) días hábiles, luego de producido dicho cambio.3.3. (Prueba de Recibo) Cualquier notificación enviada durante la vigencia del Contrato por ENSA a EL CONTRATISTA y viceversa, en carta o nota, o correo electrónico a las direcciones antes señaladas, se tendrá por recibida, cuando se dé prueba que ha sido recibida por el destinatario. 4. DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN4.1 (Requerimiento de Cronograma de Ejecución) ENSA, se reserva el derecho de requerir o solicitar a EL CONTRATISTA, un cronograma de ejecución de LOS SERVICIOS a ser prestados. 5. DE LAS INSPECCIONES5.1. (El Inspector de ENSA) ENSA, podrá estar representada por un Inspector ante EL CONTRATISTA y/o terceros, para los efectos técnicos y administrativos que tengan relación con el desarrollo y la buena ejecución de LOS SERVICIOS. Para tales efectos, ENSA comunicará por escrito a EL CONTRATISTA, la persona o empresa designada como Inspector.5.2. (Inspección de los Servicios) El Inspector de ENSA tendrá la facultad para inspeccionar, revisar y verificar LOS SERVICIOS, los materiales y/o equipos que puedan ser suministrados por ENSA conforme a los documentos que forman parte integral del Contrato.5.3 (Asistencia del Inspector de ENSA) El Inspector de ENSA se compromete para con EL CONTRATISTA, a revisar, aprobar o desaprobar, cualquier solicitud para autorización de materiales o documentación así como a resolver cualquier situación presentada por EL CONTRATISTA, que esté fuera de su alcance y que pueda afectar el tiempo de entrega de LOS SERVICIOS, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles.Versión CG-01-11 7 8.
CAPITULO II – CONDICIONES GENERALESDISEÑO E INGENIERIA PARA LA SUBESTACION 24 DE DICIEMBREGLS-UC-SC-007-20115.4. (Faltas o Defectos en los Trabajos) El Inspector de ENSA, llamará la atención a EL CONTRATISTA, por cualquier falta o infracción que observe. El hecho de que el Inspector de ENSA, no llame la atención, sobre cualquier defecto en LOS SERVICIOS, no exime a EL CONTRATISTA de la obligación que tiene de ejecutar la obra estrictamente de conformidad con lo requerido el Contrato (incluyendo el formulario de Propuesta de EL CONTRATISTA y los demás documentos que forman parte del Contrato), y por tanto, en cualquier momento deberá corregir a sus expensas, cualquier trabajo que no sea satisfactorio a ENSA o al Inspector de ENSA.5.5. (Incumplimiento de Términos y Condiciones del Contrato) Queda entendido y aceptado entre las partes, que el hecho de que ENSA, o el Inspector de ENSA, no llamen la atención a EL CONTRATISTA, por cualquier incumplimiento de los términos o condiciones del presente Contrato, incluyendo sus Condiciones Especiales o sus Especificaciones Técnicas y/o cualquier otro documento que forme parte integral del Contrato, no implica una exoneración o una renuncia o desistimiento de este derecho, ni una modificación a los términos o condiciones antes señalados. En todo caso, ENSA se reserva el derecho de exigir en todo momento el fiel cumplimiento de las disposiciones pactadas y de hacer efectivo en cualquier momento que estime conveniente las consecuencias contractuales correspondientes ante tal incumplimiento. 6. DEL PAGO DE LAS PRESTACIONES LABORALES6.1. (Presentación de Evidencia) Acuerdan las partes, que EL CONTRATISTA deberá presentar mensualmente a ENSA, la documentación que evidencie el pago de las prestaciones laborales y cuota obrero patronal, el paz y salvo de la Caja de Seguro Social, avisos de entrada de nuevos empleados a la Caja de Seguro Social o cualquier otra obligación en beneficio de los trabajadores de EL CONTRATISTA o sus Subcontratistas.6.2. (Período Permitido para la Presentación de Evidencia) EL CONTRATISTA, se obliga a presentar a la Unidad de Contratos de ENSA la documentación señalada en el parágrafo anterior, dentro de los primeros quince (15) días de cada mes.6.3. (Inexistencia de Relación Laboral) Declaran Las Partes, que los servicios objeto de este Contrato, no constituyen una relación laboral entre las partes. EL CONTRATISTA será responsable de cualquier demanda, reclamación laboral u otra acción judicial o laboral que sea promovida contra ENSA, como consecuencia de los servicios objeto de este Contrato, por empleados o ex empleados de EL CONTRATISTA o sus Subcontratistas.6.4. (Reembolso por Reclamos Laborales) De igual forma, EL CONTRATISTA se obliga a rembolsar a ENSA, cualquier gasto, honorario o condena, que tenga que incurrir como consecuencia de cualquier reclamación o demanda laboral promovida por empleados o ex empleados deVersión CG-01-11 8 9.
CAPITULO II – CONDICIONES GENERALESDISEÑO E INGENIERIA PARA LA SUBESTACION 24 DE DICIEMBREGLS-UC-SC-007-2011 EL CONTRATISTA o sus Subcontratistas, fundamentadas en el Código de Trabajo. Esta obligación por parte de EL CONTRATISTA persistirá luego de terminada la relación contractual con ENSA. 7. DEL PERSONAL Y SUS SUBCONTRATISTAS7.1. (Idoneidad del Personal del Contratista) EL CONTRATISTA entregará a ENSA, nota mediante la cual solicita la incorporación del personal para la ejecución de los trabajos objetos del Contrato, declarando que el mismo es idóneo. La nota de solicitud deberá estar acompañada con los documentos establecidos en el numeral denominado “identificación del Personal” de las Condiciones Especiales. No podrá realizar trabajos para ENSA aquellas personas que no se hayan sido autorizadas mediante la expedición del carné de identificación de ENSA. Cuando EL CONTRATISTA tenga que usar personal técnico, tales como ingenieros, linieros y electricistas, así como cualquier otra profesión que requiera por Ley de idoneidad para la ejecución de LOS SERVICIOS, también deberá presentar copias de las respectivas licencias que los acreditan como profesionales o técnicos idóneos, expedidas por la autoridad competente. De no acreditar su idoneidad, no podrán brindar LOS SERVICIOS objeto del Contrato suscrito con ENSA.7.2. (Personal extranjero de EL CONTRATISTA) En caso de que EL CONTRATISTA requiera utilizar los servicios de personal extranjero, para la ejecución de LOS SERVICIOS objeto del presente Contrato, deberá presentar previamente a ENSA el permiso de trabajo y de migración correspondiente. Igualmente deberá presentar documentación que lo acredite como profesional o técnico idóneo para ejercer sus labores en la República de Panamá. No podrá realizar trabajos para ENSA aquellas personas extranjeras que no cuenten con los permisos legales correspondientes. De incumplir esta obligación, EL CONTRATISTA asumirá toda la responsabilidad legal frente a las autoridades correspondientes por esta o cualquier otra obligación derivada de su contratación.7.3 (Responsabilidad por Personal y Logística) EL CONTRATISTA es responsable de todo su personal y también de la logística de LOS SERVICIOS a efectos de que los mismos sean prestados en forma segura, incluyendo permisos del tránsito y agentes de vigilancia vehicular, cuando fuera necesario.7.4. (Subcontratistas) EL CONTRATISTA deberá someter a consideración de ENSA, el (los) Subcontratista (s) que vaya a utilizar para la ejecución de LOS SERVICIOS, los cuales tendrán que ser previamente autorizados por ENSA, lo cual no exonera a EL CONTRATISTA, de la responsabilidad absoluta por las acciones que ejecuten su(s) Subcontratista (s).Versión CG-01-11 9 10.
CAPITULO II – CONDICIONES GENERALESDISEÑO E INGENIERIA PARA LA SUBESTACION 24 DE DICIEMBREGLS-UC-SC-007-20117.5. (Personal Inaceptable) ENSA se reserva el derecho de rechazar cualquier personal que considere que no reúne las condiciones para sus servicios en la ejecución del Contrato, ya sea por no estar calificado para ejecutar las funciones asignadas, o por antecedentes previos de conducta impropia o deshonesta en el desempeño de sus funciones. ENSA podrá exigirle a EL CONTRATISTA, en cualquier momento, el reemplazo del personal que sea objetable por cualquiera de las razones expuestas arriba, y EL CONTRATISTA se obliga a reemplazarlo por otro personal que reúna los requisitos para la ejecución de LOS SERVICIOS, en un término no mayor de tres (3) días calendarios contados a partir del recibo de la comunicación de ENSA. 8. DEL CUMPLIMIENTO DE NORMALES LEGALES8.1. (Cumplimiento de Normas Legales) EL CONTRATISTA se obliga a cumplir fielmente con todas las leyes, decretos, ordenanzas provinciales, acuerdos municipales, disposiciones legales vigentes y asumir todos los gastos que éstas establezcan, sin ningún costo adicional para ENSA.8.2. (Cumplimiento de Normas Éticas, de la Moral y de las Buenas Costumbres) ENSA entregará a EL CONTRATISTA, copia de su Código de Ética. Por su parte, EL CONTRATISTA, sus empleados, así como los Subcontratistas que utilice en la ejecución de LOS SERVICIOS objeto del presente Contrato, se comprometen a realizar sus labores respetando las normas de conducta y disposiciones establecidas en el Código de Ética de ENSA, y se abstendrán de realizar acciones u omisiones que contravengan la Ley, la moral y las buenas costumbres. 9. DEL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA AMBIENTAL Y DE SALUD Y DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD9.1. (Política Ambiental y de Salud y Seguridad) EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la Política Ambiental y de Salud y Seguridad de ENSA, que establece la base y los objetivos para las tareas a realizar por ENSA en pro del ambiente, la salud y la seguridad, la cual EL CONTRATISTA declara conocer.9.2. (Cumplimiento con Normas de Seguridad) EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las Normas de Seguridad para la realización de Maniobras y Trabajos en Instalaciones Eléctricas de Media y Alta Tensión y las Reglas Generales de Seguridad y el Manual de Prácticas de Trabajo de Distribución emitidas por ENSA, basadas en la Norma OSHA 29 CFR 1910.269 “ELECTRIC POWER GENERATION, TRANSMISION AND DISTRIBUTION”, además de lo establecido en el Libro Segundo “Riesgos Profesionales” del Código de Trabajo de la República de Panamá, que forman parte de este Contrato, y demás leyes emitidas por la República de Panamá que le sean aplicables y las cuales EL CONTRATISTA, declara conocerVersión CG-01-11 10 11.
CAPITULO II – CONDICIONES GENERALESDISEÑO E INGENIERIA PARA LA SUBESTACION 24 DE DICIEMBREGLS-UC-SC-007-2011 y asumir todos los gastos que éstas establezcan, sin ningún costo adicional para ENSA.9.3. (Cumplimiento con Procedimientos Ambientales) EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con los Procedimientos Ambientales para el Manejo de Derrames y Descargas (P.DRH.07.00), para el Uso de Productos Químicos (P.DRH.08.00), para el Almacenamiento de Desechos Peligrosos y Productos Químicos (P.DRH.09.00), para el Manejo y Almacenamiento de Transformadores para Descarte (P.DRH.10.00), para el Manejo de Desechos Sólidos No Peligrosos (P.DRH.12.00) y para la Disposición de Bienes Obsoletos, Deteriorados y Fuera de Servicio (P.DFyA.03.00) y demás leyes emitidas por la República de Panamá que le sean aplicables y las cuales EL CONTRATISTA, declara conocer y asumir todos los gastos que éstas establezcan, sin ningún costo adicional para ENSA.9.4. (Condiciones de Buena Salud) EL CONTRATISTA, garantizará que todos sus empleados al igual que sus subcontratistas laboren en condiciones de buena salud y se obliga a cumplir con las regulaciones de la República de Panamá que le sean aplicables en materia de salud.9.5. (Prevención de Accidentes) EL CONTRATISTA deberá hacerse responsable de la prevención de accidentes y de la seguridad y protección física de todo su personal y el de sus subcontratistas y de los sitios de trabajo, por lo que deberá adoptar y mantener medidas de protección al personal contra todo riesgo de accidentes de trabajo que pudieran ocasionar lesiones personales o muerte, durante todo el tiempo que duren los trabajos.9.6. (Capacitación del Personal del Contratista ) EL CONTRATISTA está en la obligación de preparar a su personal mediante seminarios, charlas de preingreso, etc., relacionadas con la seguridad e higiene industrial que deberán conocer y practicar, incluyendo los riesgos inherentes a los trabajos alrededor de subestaciones e instalaciones energizadas. Para este efecto, ENSA podrá patrocinar cursos y seminarios sobre aquellos aspectos de seguridad que puedan tener incidencia en las labores de EL CONTRATISTA, en cuyo caso, EL CONTRATISTA estará obligado a inscribir a su personal en estos cursos y seminarios y velar que el personal inscrito concurra a tales actividades. EL CONTRATISTA deberá presentar a ENSA certificaciones de participación de su personal en tales seminarios de orientación, cuando así sea requerido por ENSA. EL CONTRATISTA, no podrá alegar que la capacitación recibida por parte de ENSA sea la causa directa o indirecta de cualquier daño, lesión o perjuicio que sufran sus empleados, sus subcontratistas y/o terceros, por lo cual exonera y libera, expresa y totalmente a ENSA de cualquier reclamación al respecto.9.7. Las disposiciones contenidas en el numeral anterior serán aplicables, a él o los Subcontratista(s) que utilice EL CONTRATISTA, para la prestación de LOS SERVICIOS objetos del presente Contrato.Versión CG-01-11 11 12.
CAPITULO II – CONDICIONES GENERALESDISEÑO E INGENIERIA PARA LA SUBESTACION 24 DE DICIEMBREGLS-UC-SC-007-20119.8. (Reportes) EL CONTRATISTA se obliga y compromete a reportar al Departamento de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de ENSA, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, la siguiente información: 9.8.1. Reporte de horas hombre trabajadas: EL CONTRATISTA deberá reportar el número de horas hombre trabajadas, incluyendo horas extras, de todo el personal contratado por éste incluyendo subcontratistas, que presten servicios a ENSA, por razón del Contrato. 9.8.2. Reporte de Accidentes: EL CONTRATISTA deberá reportar los eventos de accidentes personales y vehiculares ocurridos mensualmente y que involucren la pérdida de tiempo (incapacidad), por más de un (1) día. Este reporte deberá contener las fatalidades en la ejecución de los servicios (trabajos) realizados para ENSA.9.9. El Contratista está en la obligación de facilitar a ENSA en el momento que se solicite, toda la información requerida en materia de seguridad para el mantenimiento de indicadores orientados a la medición de índices de accidentalidad ya sea personal o vehicular. 10. DE LAS MODIFICACIONES EN LOS SERVICIOS10.1. (Modificaciones en los Servicios Contratados) ENSA, se reserva el derecho de hacer cualquier cambio en la forma o cantidad de LOS SERVICIOS requeridos, o en cualquier parte de ellos, de acuerdo a las limitaciones establecidas en el Contrato y demás documentos que forman parte del mismo. Igualmente, queda entendido y acordado entre Las Partes, que estas modificaciones, enmiendas o cambios, se harán por mutuo acuerdo escrito suscrito entre Las Partes. Únicamente el Representante Legal de ENSA o aquella persona designada expresamente por él, tienen autoridad por parte de ENSA para cambiar, enmendar o modificar los términos y condiciones de los servicios contratados, incluyendo las Condiciones Generales, Condiciones Especiales, Condiciones y Especificaciones Técnicas, así como también los demás Documentos que forman parte del mismo. En el caso de que las modificaciones conduzcan a trabajos adicionales no tipificados en el alcance de los trabajos y/o no incluidos en el desglose de Precios, el pago de los mismos se hará sobre la base de un precio mutuamente acordado entre las partes, previo al trabajo que se realizará, conforme a las disposiciones antes descritas. No se le reconocerá pago alguno a EL CONTRATISTA por trabajos adicionales que no hayan sido solicitados por el representante legal de ENSA, o por la persona específicamente autorizada por éste para solicitar tales trabajos.Versión CG-01-11 12 13.
CAPITULO II – CONDICIONES GENERALESDISEÑO E INGENIERIA PARA LA SUBESTACION 24 DE DICIEMBREGLS-UC-SC-007-2011 Cualquier modificación que se pretenda realizar en contravención de lo antes expuesto, será nula y no tendrá validez alguna. 11. DE LAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES11.1. (Exoneración de Responsabilidad) EL CONTRATISTA, exonera y libera, expresa y totalmente a ENSA, respecto a terceros, de toda responsabilidad civil, laboral, fiscal o de cualquier naturaleza que pudiese surgir con motivo de la ejecución del presente Contrato, así de todo daño, compensación y otras reclamaciones, juicios, demandas, costas, cargos o gastos respecto a materiales o servicios que se originen en la ejecución de LOS SERVICIOS y/o obra contratada.11.2. (Responsabilidad por Daños a ENSA y a Terceros) EL CONTRATISTA, será responsable por cualquier daño que cause a la propiedad del (los) Cliente (s) de ENSA, de terceros que no sean clientes, y a la propiedad de ENSA, ya sea por culpa o negligencia u otra razón imputable a EL CONTRATISTA o sus subcontratistas, durante la ejecución de LOS SERVICIOS.11.3 En el evento de que ENSA sea vea en la necesidad de realizar algún tipo de pago por motivo de una responsabilidad adjudicada en su contra derivada o relacionada con la ejecución de LOS SERVICIOS contratados, EL CONTRATISTA autoriza plenamente a ENSA a deducir, retener o descontar de cualquier cuenta por pagar a su favor, los costos, gastos (incluyendo honorarios legales), costas judiciales o extrajudiciales que genere, sin limitación alguna. En caso de que EL CONTRATISTA no mantenga con EL VENDEDOR alguna cuenta a su favor, EL CONTRATISTA se hará responsable del reembolso o pago de cualquier costo o gasto asociado a cualquier tipo de reclamación que se produzca por motivo del presente contrato. 12. DE LOS EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS12.1. (Riesgos por Pérdida de Equipos) Queda convenido que EL CONTRATISTA, asume todos los riesgos de pérdidas o deterioro de materiales, partes, maquinarias, equipos y herramientas que deba utilizar en cumplimiento del presente Contrato, ya sea que estos artículos sean de su propiedad, de propiedad de ENSA, o vayan a ser incorporados al trabajo del Contrato.12.2. (Riesgos asumidos por El Contratista) En consecuencia, cualquier pérdida, deterioro o daño de los materiales, partes, maquinarias o equipo, que ocurra durante el transporte, almacenamiento, instalación o ejecución de LOS SERVICIOS u obras hasta el momento de la entrega y aceptación de los mismos, será por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA, y EL CONTRATISTA estará en la obligación de resarcir a ENSA el costo de las herramientas,Versión CG-01-11 13 14.
CAPITULO II – CONDICIONES GENERALESDISEÑO E INGENIERIA PARA LA SUBESTACION 24 DE DICIEMBREGLS-UC-SC-007-2011 equipos o materiales que ésta le haya prestado, y que hayan sido dañados o deteriorados durante la ejecución de LOS SERVICIOS de este Contrato.12.3. (Devolución de Materiales) Al vencimiento del plazo de vigencia del Contrato, o una vez resuelto éste, o antes de su vencimiento por cualquier motivo, EL CONTRATISTA se obliga a devolver a ENSA, todos los materiales que fueron removidos durante la ejecución del trabajo, al igual que aquellos que son de propiedad de ENSA, que se les entregó para ser instalados pero que no fueron instalados de acuerdo a los trabajos que, al efecto, le fijara ENSA a EL CONTRATISTA. Esta obligación de Devolución de Materiales solamente aplica para aquellos contratos en que EL CONTRATISTA reciba materiales de ENSA o retire materiales en campo de propiedad de ENSA.12.4. (Cobro por Material No Devuelto) Si EL CONTRATISTA no cumpliera con devolver los materiales en los plazos establecidos por ENSA, ésta procederá a emitir la factura por el precio actual de los materiales no devueltos. Dicha suma podrá ser descontada de los pagos que tenga que efectuar ENSA a EL CONTRATISTA. 13. DEL MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPO13.1. (Manejo y Almacenamiento) EL CONTRATISTA deberá disponer de un lugar adecuado para el almacenamiento y descarga de los materiales y equipos que se utilizarán para los servicios contratados. Todos los materiales y equipos serán manejados y protegidos contra pérdidas, corrosión, daños y distorsión por agentes atmosféricos, hasta que se verifique la Aceptación Final de LOS SERVICIOS. Esta obligación de Manejo y Almacenamiento de Materiales solamente aplica para aquellos contratos en que EL CONTRATISTA reciba materiales de ENSA o retire materiales en campo de propiedad de ENSA, en cuyo caso deberá cumplir con esta obligación durante toda su vigencia. 14. DEL TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPO14.1. (Transporte Hasta el Sitio del Trabajo) EL CONTRATISTA deberá transportar todo el material y equipo que irá a ser incorporado al trabajo, del lugar donde es recibido por su personal, hasta el sitio de los trabajos, y deberá asumir toda responsabilidad por la carga, descarga, manejo, transporte y seguros correspondientes.14.2. (Responsabilidad por Cumplimiento de Disposiciones sobre Transporte) EL CONTRATISTA deberá acatar todas las leyes, disposiciones, reglamentos y demás ordenanzas nacionales y municipales relacionadas al transporte de carga en la República de Panamá. EL CONTRATISTA será responsable por cualquier daño que puedan sufrir las estructuras o vías deVersión CG-01-11 14 15.
CAPITULO II – CONDICIONES GENERALESDISEÑO E INGENIERIA PARA LA SUBESTACION 24 DE DICIEMBREGLS-UC-SC-007-2011 comunicación por motivo del transporte de la carga destinada para la prestación de LOS SERVICIOS contratados. 15. DE LOS RETRASOS Y PRÓRROGAS15.1. (Retrasos y Prórrogas) ENSA, se reserva el derecho de conceder prórrogas al plazo de entrega de LOS SERVICIOS requeridos por el Contrato. EL CONTRATISTA deberá presentar su solicitud de prórroga por escrito al Jefe de la Unidad de Contratos de ENSA, para su consideración, dentro de cinco (5) días hábiles de ocurrido el hecho que ha motivado su solicitud. Cualquier solicitud presentada después del tiempo estipulado será rechazada. 16. DE LAS PENALIZACIONES Y LIQUIDACIÓN DE DAÑOS16.1. (Penalizaciones) ENSA podrá cobrar penalizaciones a EL CONTRATISTA por aquellas condiciones que puedan surgir durante el desarrollo de LOS SERVICIOS y/o actividades, debido a fallas que produzcan una mala calidad en la ejecución de la obra o que causen un desmejoramiento en el servicio que brinda ENSA, debido a descuidos o negligencia en la ejecución de las obras o LOS SERVICIOS objeto del Contrato, o que en general, representen una situación adversa que afecta la calidad de LOS SERVICIOS que brinda ENSA. ENSA podrá además, aplicar una multa por cada día de atraso imputable a EL CONTRATISTA, por el incumplimiento en la entrega de LOS SERVICIOS finalizados y aceptados por ENSA, dentro del plazo especificado en la Orden de Trabajo o en el Contrato, incluyendo cualquier extensión de tiempo otorgada por ENSA.16.2. (Liquidación de Daños) La cuantía de la penalidad podrá variar, según la cantidad de tareas asignadas a EL CONTRATISTA, o según la multa impuesta por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, o según el incumplimiento en la ejecución de LOS SERVICIOS objeto del presente Contrato, tal como se señala en el numeral 16.1 anterior. Dichas penalizaciones serán determinadas de acuerdo a lo señalado en las Condiciones Especiales que forman parte de este Contrato. La cantidad total de las multas impuestas serán descontadas de los pagos que deberá efectuar ENSA a EL CONTRATISTA. 17. DE LOS CASOS FORTUITOS Y DE FUERZA MAYOR17.1. (Caso Fortuito y Fuerza Mayor) Las Partes acuerdan, que cuando los documentos contractuales se refieren a la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, se entenderá que estos conceptos significan lo siguiente:Versión CG-01-11 15 16.
CAPITULO II – CONDICIONES GENERALESDISEÑO E INGENIERIA PARA LA SUBESTACION 24 DE DICIEMBREGLS-UC-SC-007-2011 Fuerza Mayor: Es la producida por hechos del hombre a los cuales no haya sido posible resistir, tales como actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos, el apresamiento por parte de enemigos y otros semejantes. (Artículo 34 "d" del Código Civil). Caso Fortuito: Es el hecho que proviene de acontecimientos de la naturaleza, que no hayan podido ser previstos, como un naufragio, un terremoto, una conflagración y otros de igual o parecida índole. (Artículo 34 "d" del Código Civil).17.2. (Notificación) EL CONTRATISTA deberá notificar por escrito a ENSA inmediatamente o dentro de un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas contadas a partir de la ocurrencia de una circunstancia o hecho de caso fortuito o fuerza mayor.17.3 (Paralización de Trabajos por Caso Fortuito o Fuerza Mayor) Si por causa de un hecho de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, debidamente comprobado y aceptado por ENSA, fuere necesario paralizar totalmente los trabajos encomendados a EL CONTRATISTA y dichos trabajos no hubieren podido reanudarse por las causas expresadas, por un período de treinta (30) días calendarios, tanto ENSA como EL CONTRATISTA tendrán derecho a solicitar y a obtener de la otra parte, su conformidad para la resolución del Contrato. La parte interesada en obtener la resolución del Contrato lo notificará por escrito a la otra parte, acompañando un estado de cuenta con los correspondientes saldos acreedores o deudores y proponiendo la forma de su cancelación.17.4 (Período para Respuesta) La parte así notificada deberá contestar en el plazo de cinco (5) días hábiles, manifestando su conformidad o no conformidad con la resolución del Contrato y/o con el estado de cuenta presentado y la forma de su cancelación. 18. DE LA CESIÓN DEL CONTRATO18.1. (Cesión del Contrato) Queda entendido y aceptado por las partes, que EL CONTRATISTA no podrá ceder, traspasar o transferir, a un tercero(s), cualquier derecho, obligación o crédito, dimanante del presente Contrato, sin la autorización previa y por escrito de ENSA y el cumplimiento de las condiciones y requisitos que esta última establezca para tal finalidad.18.2 (Efectos del Incumplimiento sobre la Cesión de Crédito) Cualquier Cesión de Crédito aprobada por ENSA, quedará sin efecto ante eventuales incumplimientos o cumplimientos defectuosos de EL CONTRATISTA, de las obligaciones contenidas en el presente Contrato; sin que por tal motivo ENSA incurra en responsabilidad alguna de su parte, frente a EL CONTRATISTA o cesionarios, por haber dejado sin efecto la cesión de crédito, previamente aprobada.Versión CG-01-11 16 17.
CAPITULO II – CONDICIONES GENERALESDISEÑO E INGENIERIA PARA LA SUBESTACION 24 DE DICIEMBREGLS-UC-SC-007-201118.3 (Deducción de Multas de Créditos Cedidos) ENSA podrá deducir de cualquier crédito cedido, el importe de la(s) multa(s) o penalización(es), que deba aplicar a EL CONTRATISTA, por incumplimiento(s) o cumplimiento defectuoso, de este último, de las obligaciones contenidas en el presente Contrato, sin que por tal motivo ENSA incurra en responsabilidad alguna de su parte, frente a EL CONTRATISTA o cesionarios, por haber deducido en concepto de multas o penalizaciones, sumas de dinero de la cesión de crédito, previamente aprobada. 19. DE LAS CONTROVERSIAS Y CONFLICTOS19.1 (Controversias y Conflictos) Si surgen discrepancias y controversias entre ENSA y EL CONTRATISTA, referente o provenientes de la interpretación, aplicación, alcance, ejecución o terminación del presente Contrato, las Partes deben en primera instancia, intentar solucionar tales controversias mediante negociación directa de forma inmediata o dentro del plazo más breve posible.19.2 (Sometimiento a Tribunales Ordinarios) De no llegar a solucionar las controversias y discrepancias, las Partes, someterán sus discrepancias ante los Tribunales Ordinarios de Justicia del Primer Circuito Judicial de Panamá. 20. DEL PAGO DE IMPUESTOS20.1 (Pago de Impuestos ) EL CONTRATISTA, cancelará los Impuestos de Importación e Impuestos de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (I.T.B.M.S.), al Ministerio de Economía y Finanzas, en cumplimiento de las leyes vigentes de Panamá (materiales, equipos, servicios, etc.) y cualquier otro impuesto que le sea aplicable por la legislación panameña. 21. DE LA ACEPTACIÓN FINAL DE LOS SERVICIOS21.1 (Comunicación de la Finalización del Trabajo) Al terminar cada uno de LOS SERVICIOS objeto del Contrato, EL CONTRATISTA deberá comunicarlo por escrito a ENSA. EL CONTRATISTA deberá asegurarse que ha cumplido con la presentación de todos los documentos, informes, manuales, instructivos, datos, y demás requisitos finales exigidos a la terminación de LOS SERVICIOS brindados.21.2 (Acta de Aceptación Final) Una vez aceptados LOS SERVICIOS de conformidad por ENSA, dicha aceptación se formalizará a través de un Acta de Aceptación Final que deberán firmar ambas Partes.Versión CG-01-11 17 18.
CAPITULO II – CONDICIONES GENERALESDISEÑO E INGENIERIA PARA LA SUBESTACION 24 DE DICIEMBREGLS-UC-SC-007-2011 22. DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS22.1. (Notificación de Deficiencias) ENSA le notificará por escrito a EL CONTRATISTA de los defectos, errores u omisiones en la realización de LOS SERVICIOS contratados. Dependiendo de la gravedad y consecuencias de los errores u omisiones, ENSA podrá solicitar la ejecución de la fianza o garantía correspondiente o hacer la comunicación a EL CONTRATISTA, en cuyo caso podrá solicitar que se inicie dentro de las ocho (8) horas siguientes el trabajo de corrección necesario, contando EL CONTRATISTA con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del defecto o falla que ENSA haya comunicado para subsanar la deficiencia respectiva. En todo momento, EL CONTRATISTA deberá proseguir diligentemente con el trabajo correctivo hasta que haya sido aprobado y aceptado por ENSA.22.2. (Efectos del Incumplimiento en la Corrección de Defectos) Si EL CONTRATISTA no llevase a cabo el trabajo correctivo en la forma requerida y dentro del tiempo estipulado, ENSA podrá hacer que se efectúen tales trabajos por su propia fuerza de trabajo o por otros medios y cobrará tales gastos o costos incurridos a EL CONTRATISTA, quien deberá reconocer y aceptar el pago de los mismos al momento de que sean requerido. En caso contrario, ENSA podrá descontar dichos gastos o costos totales de las sumas adeudadas a EL CONTRATISTA. La no corrección de dichos defectos dará lugar a que se considere como causal de incumplimiento que dará derecho a ENSA, sin necesidad de resolución judicial, a la resolución del Contrato y a ejecutar la fianza o garantía correspondiente.22.3. (Derechos No Excluyentes) Los derechos y recursos concedidos a ENSA bajo este numeral no son excluyentes, ni tampoco servirán para impedir el ejercicio de cualquier otro derecho o recurso previsto por los términos y condiciones del Contrato, o por la Ley con respecto a trabajos no satisfactorios ejecutados por EL CONTRATISTA.22.4. (Derechos Adicionales a Garantías) Las disposiciones de este numeral son adicionales a cualquier garantía o condición de seguro establecida en el Contrato. Las garantías o condiciones de seguro del Contrato que cubran un período de tiempo mayor que el período de garantía especificado aquí, no podrán ser modificadas ni anuladas por algún requisito de este numeral. 23. CONFLICTO DE INTERESES:Las Partes conjuntamente acuerdan que los procedimientos para la contratación deservicios entre las Partes, deben obedecer a principios de eficiencia y transparencia,por lo que convienen en implementar mecanismos que faciliten la prevención, elmanejo y la divulgación de conflictos de interés que puedan presentarse entre susrespectivos empleados, funcionarios, representantes, afiliadas y entidadesrelacionadas, entendiendo por conflicto de intereses toda situación en que losintereses personales, directos o indirectos, de sus respectivos empleados,Versión CG-01-11 18 19.
CAPITULO II – CONDICIONES GENERALESDISEÑO E INGENIERIA PARA LA SUBESTACION 24 DE DICIEMBREGLS-UC-SC-007-2011funcionarios, representantes, afiliadas y entidades relacionadas, se encuentren enoposición con los de las Partes, interfieran con sus deberes, o los lleven a actuar ensu desempeño por motivaciones diferentes al recto y real cumplimiento de susresponsabilidades.En virtud de lo anterior, las Partes se obligan expresamente a revelar a la otra partede forma inmediata, todo conflicto de interés o indicio de conflicto de interés en elcual pudieran estar en curso sus respectivos empleados, funcionarios,representantes, afiliadas y entidades relacionadas. 24. INFORMACIÓN OBLIGATORIAQueda entendido entre las partes que EL CONTRATISTA, está obligado a brindarcualquier información, relacionada con el servicio para el cual fue contratado, asícomo con todas aquellas situaciones y hechos que ocurran durante la prestación delservicio objeto del Contrato. Dicha información será solicitada por ENSA y la mismadeberá ser suministrada por EL CONTRATISTA, dentro de un plazo no mayor decinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de recibo de la solicitud. En casode que EL CONTRATISTA, no brinde la información dentro del término antesseñalado, se considerará un incumplimiento del Contrato. 25. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y OTROSLas Partes aceptan y reconocen que todos los derechos de propiedad intelectual(derecho de autor y propiedad industrial) sobre la totalidad de los trabajos realizadospor EL CONTRATISTA o por cualquier persona subcontratada porEL CONTRATISTA, en el desarrollo, implementación y/o ejecución del Contrato,corresponden en forma exclusiva a ENSA y por consiguiente ENSA quedaplenamente facultada para usar, en cualquier tiempo y bajo cualquier forma, losreferidos trabajos, lo cual incluye sin limitarlo a, modificar, reproducir y/o comunicarpúblicamente estos trabajos.Como consecuencia de lo anterior, EL CONTRATISTA se obliga, como condiciónprevia y obligatoria a cualquier subcontratación destinada al desarrollo,implementación y/o ejecución del Contrato, a obtener a su favor, la cesión exclusiva,ilimitada, indefinida y para el territorio mundial de cualesquiera y todos derechos depropiedad intelectual derivados de los trabajos realizados por el subcontratista.Queda expresamente acordado que EL CONTRATISTA no podrá en forma algunahacer uso de los trabajos aquí descritos para fines distintos a este Contrato, salvoautorización expresa y por escrito de ENSA.Las Partes también aceptan y reconocen que todas las ideas; conocimientos técnicos,de negocio o de la naturaleza que sea; conceptos y/o información de cualquier índoleque sean comunicadas, compartidas o entregadas a ENSA con motivo del desarrollo,implementación y/o ejecución del Contrato, ya sea por parte de EL CONTRATISTA opor parte de las personas subcontratadas por EL CONTRATISTA, seránVersión CG-01-11 19 20.
CAPITULO II – CONDICIONES GENERALESDISEÑO E INGENIERIA PARA LA SUBESTACION 24 DE DICIEMBREGLS-UC-SC-007-2011consideradas de propiedad de ENSA, por lo cual ésta última podrá hacer uso de ellasen la forma y tiempo que considere y estime conveniente para sus intereses.En virtud de lo aquí expuesto, EL CONTRATISTA deberá como condición previa yobligatoria a cualquier subcontratación destinada al desarrollo, implementación y/oejecución del Contrato, obtener a su favor la propiedad de toda idea; conocimientotécnico, de negocio o de la naturaleza que sea; conceptos y/o información decualquier índole que sea comunicada, compartida o entregada a él por elsubcontratista. 26. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN26.1 Toda la información, comunicada por ENSA a EL CONTRATISTA, en forma verbal o escrita, formal o informal, así como toda la información por cualquier medio conocida por EL CONTRATISTA, como resultado de LOS SERVICIOS prestados por éste a ENSA, se tendrá como información estrictamente confidencial y reservada (en adelante LA INFORMACIÓN), independientemente si la misma ha sido catalogada como tal o no, o cuando la información haya sido comunicada y/o conocida con anterioridad o posterioridad a la fecha de inicio de la relación contractual.26.2 EL CONTRATISTA se obliga a utilizar todos los medios necesarios para proteger LA INFORMACION y se abstendrá en todo momento de utilizarla en provecho propio o de terceros y de revelarla a terceros, protegiendo la confidencialidad de LA INFORMACION. En ningún momento y bajo ninguna circunstancia LA INFORMACION, o sus resultados, serán revelados a terceras personas que estén o no vinculadas a la organización de ENSA, o utilizados en forma total o parcial por EL CONTRATISTA, para propósito alguno, sin el previo consentimiento por escrito de ENSA.26.3 Si se solicita revelar LA INFORMACIÓN debido a un requerimiento de una autoridad gubernamental, LA INFORMACIÓN sólo podrá ser revelada de acuerdo con lo establecido en dicho requerimiento, en la medida en que EL CONTRATISTA, en lo posible, notifique oportunamente a ENSA de dicho requerimiento. Dicha notificación deberá efectuarse, en la medida de lo posible dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de recibido el requerimiento. EL CONTRATISTA deberá limitar la naturaleza y el alcance de LA INFORMACIÓN entregada y/o relevada a lo estrictamente requerido por la autoridad competente.26.4 De igual forma, EL CONTRATISTA, se obliga a proteger los secretos técnicos o comerciales de ENSA los cuales forman parte de LA INFORMACION, y a abstenerse de utilizar y/o divulgar de cualquier forma y por cualquier medio, ya sea en provecho propio o de terceros, estos secretos técnicos o comerciales así como cualquier asunto de carácter administrativos, técnicos y estrategias o planes reservados, los cuales también forman parte de LA INFORMACION, que pueda causar perjuicios a ENSA.Versión CG-01-11 20 21.
CAPITULO II – CONDICIONES GENERALESDISEÑO E INGENIERIA PARA LA SUBESTACION 24 DE DICIEMBREGLS-UC-SC-007-201126.5 Las partes también convienen en que EL CONTRATISTA no podrá divulgar la Información suministrada por ENSA, a personas distintas de los directores, dignatarios, empleados, subcontratistas, abogados y consultores de EL CONTRATISTA que estén involucrados en LOS SERVICIOS objeto del presente Contrato y, a tales efectos, EL CONTRATISTA causará que tales personas cumplan los términos y condiciones contenidos en estas Condiciones Generales. No obstante, ENSA podrá en cualquier momento solicitar la suscripción de convenios de confidencialidad con tales personas.26.6 EL CONTRATISTA al finalizar la relación comercial con ENSA se obliga a devolver a ésta toda LA INFORMACIÓN que conste en documentos o cualquier otro medio de almacenamiento o soporte material, a la que pudo tener acceso por cualquier medio, así como las copias de los mismos, y certifica que no se queda con copia alguna de LA INFORMACION.26.7 Las restricciones antes señaladas, no se aplicarán a ninguna INFORMACION: a.- Que al momento de la divulgación esté generalmente disponible al público; b.- Que posteriormente se convierta en generalmente disponible al público de manera distinta a una violación de una obligación de confidencialidad bajo estas Condiciones Generales; c.- Que estuvo disponible a ENSA como INFORMACION no confidencial antes de su divulgación en relación con LOS SERVICIOS contratados; d.- Que EL CONTRATISTA haya convenido por escrito con ENSA, que está libre de tales restricciones; o e.- Que sea requerida por una ley, resolución, decreto o reglamento aplicables o por una autoridad competente o cualquier otro órgano que esté autorizado para regular o supervisar las actividades a la que esté sujeta ENSA actualmente o en el futuro.26.8 Todo lo dispuesto en esta Cláusula seguirá en vigencia con posterioridad a la expiración o terminación de la relación contractual sostenida entre ENSA y EL CONTRATISTA. 27. ESTIPULACIONES VARIAS27.1 Encabezamientos o Títulos. Los encabezados y títulos contenidos en este Contrato se usan solamente para conveniencia del lector y no deben utilizarse tales encabezamientos y títulos en ninguna manera para asistir en la interpretación del texto al que identifican.Versión CG-01-11 21 22.
CAPITULO II – CONDICIONES GENERALESDISEÑO E INGENIERIA PARA LA SUBESTACION 24 DE DICIEMBREGLS-UC-SC-007-201127.2 Terceras Partes. Este Contrato tiene la intención exclusiva de ser para el beneficio de las Partes aquí nombradas. Nada en este Contrato debe ser interpretado para crear ninguna duda, norma de atención con referencia a, o ninguna responsabilidad hacia, ninguna persona que no sea parte de este Contrato.27.3 Irrenunciabilidad. Ninguna renuncia de derechos de las Partes por el incumplimiento o los incumplimientos que cometa la otra Parte en la ejecución de cualquiera de las Cláusulas de este Contrato: 27.3.1 Operará o se interpretará como renuncia de ningún incumplimiento u otros incumplimientos ya sea de un carácter similar o diferente. 27.3.2 Operará efectivo a menos que dicha renuncia sea confirmada debidamente por escrito por un representante autorizado de tal Parte. Ni la omisión de cualquiera de las Partes en insistir en alguna ocasión acerca del cumplimiento de los términos, condiciones y provisiones de este Contrato, ni en el tiempo para actuar u otra disculpa otorgada por una Parte a la otra actuará como renuncia de tal transgresión o aceptación de variación alguna o en el abandono de cualquier derecho tal o de cualquier otro derecho a continuación, que debe permanecer en vigencia y efecto íntegros. El hecho de que una de las Partes permita, una o varias veces, que la otra Parte incumpla o cumplan imperfectamente o en forma distinta a la pactada o tardía las obligaciones que le corresponden en virtud de este Contrato, o no insista en el cumplimiento exacto y puntual de las mismas, o no ejerza oportunamente los derechos contractuales o legales que le correspondan, no se reputará ni equivaldrá a una modificación de este Contrato, ni impedirá en ningún caso que dicha Parte en el futuro insista en el cumplimiento fiel y específico de las obligaciones que corren a cargo de la otra Parte o que ejerza los derechos convencionales o legales de que sea titular.27.4 Supervivencia. La cancelación, expiración o terminación anticipada de este Contrato no relevará a las Partes de las obligaciones que por su naturaleza deban subsistir a tal cancelación expiración o terminación, incluyendo, sin limitarlo, las garantías, las compensaciones, las promesas de indemnización y la confidencialidad.27.5 Sucesores. Este Contrato es de obligatorio cumplimiento para las Partes aquí nombradas y así como para sus respectivos sucesores.27.6 Divisibilidad. Si algún párrafo, cláusula o provisión de este Contrato fuera declarada inválida, inefectiva, ilegal o imposible de cumplir, el resto de este Contrato no será afectado por dicha declaración y todas las demás cláusulas de este Contrato se mantendrán vigentes y en efecto como si dicho párrafo, cláusula o disposición o cualquier parte del mismo que hubiese sido declarado inválido, nulo, inefectivo, ilegal o imposible de cumplir no hubiese sido incluido en el mismo.Versión CG-01-11 22 23.
CAPITULO II – CONDICIONES GENERALESDISEÑO E INGENIERIA PARA LA SUBESTACION 24 DE DICIEMBREGLS-UC-SC-007-201127.7 Número de Ejemplares. Este Contrato se suscribirá en dos (2) ejemplares de igual tenor y validez.27.8 Ley Aplicable. Este Contrato se rige por las Leyes de la República de Panamá. ACEPTACIÓN DE CONDICIONES GENERALESEL CONTRATISTA, declara que ha leído, tiene conocimiento y por tanto aceptatodas y cada una de las Secciones contenidas en el presente Anexo denominado“Condiciones Generales” y en señal de aceptación, firma el presente documento.En la ciudad de Panamá, a los _______ días del mes de ____________ de Dos Mil____________ (2011).POR EL CONTRATISTA,______________________________Nombre: _______________________Cédula: _____________Versión CG-01-11 23 Recommended

References: artículo 1644
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución