Source: https://www.cccyl.es/es/dictamenes/contratacion-administrativa/2008
Timestamp: 2019-02-20 09:53:51+00:00

Document:
Dictamen 1144/2008
expediente relativo a la resolución del contrato de obra suscrito entre el Ayuntamiento de xxxx1 y xxxx2, S.L.
Obra de promoción y construcción de viviendas de protección oficial con entrega de solar. Procede declarar la caducidad del procedimiento.
Dictamen 1075/2008
expediente relativo a la resolución del contrato de obra suscrito entre el Ayuntamiento de xxxxx y Obras y Contratas xxxx1, S.L.
Obra de adaptación de locales para oficinas municipales. Procede declarar la caducidad del procedimiento.
Dictamen 1043/2008
expediente para la resolución del contrato suscrito para la dirección e inspección de las obras de “Urbanización de la Unidad de Actuación UE-M2 del Barrio de xxxx2”, entre el Ayuntamiento de xxxxx y D. xxxx1.
Dictamen 1042/2008
expediente de resolución de contrato suscrito entre la Consejería de Fomento y qqqqq S.A.
Contrato para llevar a cabo las obras de reparación de veinte viendas de protección pública. Procede la resolución, con pérdida de la garantía definitiva y la exigencia de indemnización de daños y perjuicios.
Dictamen 1033/2008
expediente de modificación del contrato suscrito el 13 de noviembre de 2006 entre la Consejería de Medio Ambiente y la eeeee.
Ejercicio por la Administración del ius variandi de las obras de construcción de una planta de compostaje y línea de suministro eléctrico.
Dictamen 1016/2008
expediente de resolución de contrato de obra suscrito entre el Ayuntamiento de xxxxx y la empresa eeeee.
Contrato administrativo de concesión de obra pública para la construcción, puesta en servicio y explotación de un centro geriátrico en la localidad. Incumplimiento del plazo de ejecución de las obras.
Dictamen 992/2008
expediente de resolución del contrato suscrito entre el Ayuntamiento de xxxxx y qqqqq S.L.
Contrato de ejecución de las obras de reurbanización de una plaza. Procede declarar la caducidad del procedimiento.
Dictamen 901/2008
expediente de resolución del contrato de obras adjudicado por la Dirección Provincial de Educación de xxxxx a la entidad mercantil qqqqq, S.A.
Contrato de obras para la construcción de un gimnasio en un I.E.S. Incumplimiento por la contratista de los compromisos asumidos.
Dictamen 841/2008
Expediente de resolución de contrato de obras suscrito entre el Ayuntamiento de xxxx1 y xxxx2, S.L.
Contrato de ejecución de las obras de construcción de una piscina climatizada. Procede declarar la caducidad del procedimiento.
Dictamen 840/2008
expediente de resolución de contrato suscrito entre el Ayuntamiento de ttttt y D. xxxx1 y D. xxxx2.
Contrato de concesión administrativa del servicio público de un hostal. Procede declarar la caducidad del procedimiento.
Dictamen 818/2008
expediente relativo a la resolución del contrato de ejecución de obras de urbanización suscrito entre la Junta de Compensación “xxxxx” y la UTE formada por las empresas xxxx1 S.L., xxxx2, S.A.U. y xxxx3 S.A.
Descargar (106.1 KB)
Dictamen 616/2008
expediente relativo a la resolución del contrato de obras suscrito entre el Ayuntamiento de xxxxx y la empresa xxxxx, para la ejecución de las obras de construcción de la ciclovía Ronda Este: Tramo Universidad en xxxxx.
Dictamen 604/2008
expediente de resolución del contrato suscrito entre el Ayuntamiento de xxxxx (xxxxx) y D. xxxxx.
Contrato de cesión de uso de castillo a cambio de rehabilitación y destino a uso hotelero. No procede la resolución por incumplimiento del contratista, sino declarar su nulidad.
Dictamen 597/2008
expediente para la resolución del contrato administrativo de obras suscrito para la ampliación de una unidad infantil en el CEIP de xxxxx (xxxxx), entre la Dirección Provincial de Educación de xxxxx y la mercantil xxxxx.
Dictaemn 543/2008
expediente de resolución de contrato administrativo de obras suscrito entre la Diputación de xxxx1 y la empresa “xxxx2 S. A.
Contrato de obra para el ensanche y mejora de trazado de carretera. Demora en el cumplimiento del plazo total de ejecución.
Dictamen 533/2008
expediente relativo a la aprobación de la modificación de contrato suscrito entre el Ayuntamiento de xxxxx y vvvvv y RSU.
Contrato de gestión del servicio de limpieza pública y recogida de residuos urbanos. Concurren requisitos materiales o de fondo que exigen el ejercicio del ius variandi.
Dictamen 441/2008
expediente relativo a la resolución del contrato de obras, suscrito por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León con la empresa xxxxx, para la reparación de “20 VPP -GP promoción directa en xxxxx (xxxxx), expediente xxxx”.
Dictamen 425/2008
expediente relativo a la resolución del contrato suscrito entre el Ayuntamiento de xxxxx y la empresa qqqqq S.L., para la construcción y explotación de un centro geriátrico.
Dictamen 420/2008
expediente para la resolución del contrato de enajenación, mediante concurso en procedimiento abierto y tramitación de urgencia, de la parcela C de la UE-4, suscrito entre el Ayuntamiento de xxxxx y la Sociedad Cooperativa xxxx1.
Dictamen 387/2008
expediente de modificación del contrato de consultoría y asistencia para la revisión y adaptación legal del Plan General de Ordenación Urbana, suscrito entre el Ayuntamiento de xxxxx y la empresa eeeee, representada por D. yyyyy.
No tratándose de una consulta facultativa y no cumpliéndose los requisitos exigidos por la Ley para entender que es preceptiva, no procede emitir dictamen.
Dictamen 343/2008
expediente relativo a la resolución del contrato administrativo de consultoría y asistencia suscrito entre el Ayuntamiento de xxxxx y la empresa xxxx1 Ingeniería, Planificación y Desarrollo, S.L., para la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de la citada localidad.
Dictamen 161/2008
expediente de resolución del contrato administrativo suscrito por el Ayuntamiento de xxxxx.
Contrato para la elaboración de un estudio histórico del municipio y el diseño de un escudo heráldico. Ha quedado constatado el incumplimiento del plazo de ejecución por parte de la contratista al no haberse producido la entrega del estudio y del diseño.
Dictamen 77/2008
expediente de modificación del contrato incoado por el Ayuntamiento de xxxxx, referente a la concesión del servicio de agua potable, alcantarillado y depuradora suscrito con la UTE eeeee.
Por no haber resultado acreditadas de forma clara, patente e indubitada, razones de interés público que exijan la modificación y por suponer una alteración sustancial del contrato existente, no procede.
Dictamen 76/2008
expediente relativo a la resolución del contrato de obras suscrito entre el Ayuntamiento de xxxxx y la empresa “xxxxx”.
Contrato de obras para la remodelación de una pista polideportiva. Incumplimiento del plazo de ejecución del contrato.
expediente relativo a la resolución del contrato de obras suscrito por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León con la empresa xxxxx, S.A.
Contrato de obras para la construcción de un instituto de Educación Secundaria. Incumplimiento por la contratista de los compromisos asumidos
Descargar (129.8 KB)

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución