Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1995-01122-de-marzo-13-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_e0288daf8cdb0172e0430a0101510172&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-10 09:07:29+00:00

Document:
﻿ Sentencia 1995-01122 de marzo 13 de 2013
SENTENCIA 1995-01122 DE 13 DE MARZO DE 2013
CONTENIDO:COMPETENCIA TEMPORAL DE LA ADMINISTRACIÓN PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. LA ADMINISTRACIÓN PUEDE DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA LUEGO DE QUE SE HAYA VENCIDO EL PLAZO CONTRACTUAL, SIN QUE ÉSTE HUBIERE EJECUTADO LA TOTALIDAD DE LA OBRA, ENTREGADO TODOS LOS BIENES O PRESTADO EL SERVICIO CONVENIDO, ÚNICAMENTE COMO MEDIDA PARA HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, CLÁUSULA PENAL, TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
Sentencia 1995-01122 de marzo 13 de 2013
Expediente: 250002326000199501122 01 (20628)
Actor: Industrias Full S.A.
Demandada: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá.
Acción: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Descongestión-Bogotá, D.C., Sección Tercera, el 22 de febrero de 2001, en un proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación, dado que la pretensión mayor se estimó en ciento ochenta millones de pesos ($ 180.000.000) por concepto de la “pérdida de oportunidad para contratar con el Estado”, mientras que el monto exigido al momento de su presentación(22) para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho tuviera vocación de doble instancia era de dos millones doscientos mil pesos $ 2.200.000 (D. 597/88).
De cara al caso concreto, se observa que el contrato de prestación de servicios suscrito entre ETB(23) y la Sociedad Industrias Full S.A., cuyo objeto consistía en “prestar el servicio de recarga y mantenimiento de los extintores que se requieran instalar en las diferentes dependencias de la empresa — ETB”(24)—, se celebró el día 4 de febrero de 1991, esto es en vigencia del Decreto-Ley 222 de 1983 y del Código Fiscal del Distrito Capital —Ac. 6/85—.
De acuerdo con el artículo 4º del Código Fiscal del Distrito Capital, los establecimientos públicos se consideran parte de la administración descentralizada. Así mismo, el artículo 303 del citado código prescribe que son contratos de la administración distrital los de prestación de servicios, obras públicas, consultoría, entre otros.
De igual forma el decreto(sic) el Decreto-Ley 222 de 1983 clasificó los contratos celebrados por las entidades públicas en contratos administrativos y contratos de derecho privado de la administración. Es así como el artículo 16 de este decreto-ley(25) estableció el listado de los contratos administrativos propiamente dichos y dispuso, de igual forma, que los no contenidos allí serían contratos de derecho privado de la administración.
En ese sentido el contrato de prestación de servicios celebrado por una entidad pública fue uno de aquellos considerados como “administrativos”, pues se encontraba enlistado en el artículo 16. Esto adquiere relevancia a efectos de definir la jurisdicción competente para dirimir los conflictos que de ellos se generen, pues el artículo 17 del Decreto-Ley 222 de 1983 prescribía:
Bajo esta perspectiva, hay que tener presente que el contrato celebrado entre ETB y la Sociedad Industrias Full S.A., debe tenerse como contrato administrativo, razón por la cual, establecida esta circunstancia se deduce que el Consejo de Estado, en esta instancia, es el competente para conocer de las controversias suscitadas a raíz de este contrato(26).
Sumado a lo anterior, con la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, más precisamente de las normas que regulan competencias, se observa que su artículo 75(27) prescribe, expresamente, que la jurisdicción competente para conocer de las controversias generadas en los contratos celebrados por las entidades estatales es la jurisdicción contencioso administrativa(28); considerando que las normas procesales son de aplicación inmediata sin importar, como ocurre en el caso concreto, que el contrato se hubiera celebrado en vigencia del Decreto-Ley 222, teniendo en cuenta que la demanda fue presentada el día 30 de junio de 1995, esto es, luego de entrar en vigencia la Ley 80 de 1993.
En ese mismo orden de ideas, debe tenerse en cuenta que en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, se dispuso que esta jurisdicción es competente para conocer de los procesos “(...) relativos a contratos, cualquiera sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado”.
En tanto los actos administrativos atacados en el sub lite —Res. 9317, nov. 15/94 y 9523, mar. 6/95— fueron proferidos en vigencia de la Ley 80 de 1993 —antes de la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998— entiende la Sala que, en ese caso concreto y para esa época, era procedente demandar los actos posteriores a la celebración del contrato mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Esto en virtud de que compete al juez conferir prevalencia al derecho sustancial respecto de las ritualidades procedimentales —art. 228 superior—, máxime si se tiene en cuenta la disparidad de criterios en torno a la acción procedente con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 80 de 1993(29).
Ahora bien, en cuanto al término para intentar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 77 de la Ley 80 de 1993, se rige “conforme a las reglas del Código Contencioso Administrativo” y, para la época de presentación de la demanda que motivó el presente proceso —jun. 30/95—, el artículo 136 del Decreto 1 de 1984 —subrogado por el artículo 23 del Decreto 2304 de 1989— lo señaló en cuatro (4) meses contados a partir de la publicación, notificación o ejecución del acto administrativo, según el caso.
En ese contexto, en el presente asunto se tendrá como fecha para iniciar el cómputo de la caducidad, el 17 de marzo de 1995, día en que quedó ejecutoriada la Resolución 9317, a través de la cual ETB declaró el incumplimiento del contrato de prestación de servicios 2967(30).
En este caso, el término de caducidad de la acción corrió entre el 17 de marzo de 1995 y el 17 de julio de esa misma anualidad y como la demanda se presentó el 30 de junio de 1995(31), resulta evidente que la acción se propuso dentro del término previsto por la ley.
3.1. El régimen jurídico aplicable al contrato de prestación de servicios 2967.
Definida la competencia de esta corporación para conocer del presente asunto y relacionadas las pruebas obrantes en el expediente, es necesario establecer el régimen jurídico aplicable a dicho convenio.
El contrato sobre el cual versa la presente controversia, tal como se indicó, es un contrato de prestación de servicios celebrado por ETB el 4 de febrero de 1991 y “renovado” el 15 de abril de 1993 por el término de un año, época para la cual su naturaleza jurídica era la de un establecimiento público del orden distrital(32) sujeto a las disposiciones del Decreto-Ley 222 de 1983(33) y a las normas del Acuerdo 6 de 1985 contentivo del Código Fiscal del Distrito Capital(34).
3.2. Competencia temporal de la administración para declarar el incumplimiento del contrato.
Sea lo primero decir que la declaratoria de incumplimiento del contrato, a diferencia de la caducidad, la cual constituye una de las formas de terminación anticipada del contrato, podrá hacerse después de vencido el término del convenio, con la finalidad de permitir a la administración el cobro de los perjuicios derivados del incumplimiento, constituidos, entre otros, por el monto de la cláusula penal pecuniaria pactada por las partes.
El artículo 72 del Decreto 222 de 1983 —reiterado en el artículo 295 del Código Fiscal del Distrito—, normatividad aplicable al presente asunto, determinó que la cláusula penal pecuniaria sería de forzosa estipulación en todos los contratos regulados por dicho estatuto, salvo en los contratos de empréstito. En efecto así lo dispuso la norma jurídica antes mencionada:
“De la cláusula penal pecuniaria. En todo contrato que no fuere de empréstito, deberá estipularse una cláusula penal pecuniaria, que se hará efectiva directamente por la entidad contratante en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento.
“Excepcionalmente la administración podrá declarar unilateralmente el incumplimiento del contrato (cosa que pudo hacer durante la vigencia de este, bien para imponerle multa al contratista o para caducarlo) luego de su vencimiento, pero solo para hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, tal como lo ha dicho la jurisprudencia de esta sala en forma reiterada...”(35) (subraya la Sala).
Y, en oportunidad más cercana, en sentencia de 17 de noviembre de 2008, afirmó:
“En este orden de ideas, la Sala precisa que luego de terminado el plazo de ejecución del contrato, desaparece la facultad exorbitante de la administración para declarar su caducidad y, en tal virtud, en caso de que se descubra o detecte el incumplimiento de alguna obligación con posterioridad a esa etapa, lo procedente, actualmente, como se establece en la reforma que introdujo al régimen de contratación pública la Ley 1150 de 2007, será la declaratoria unilateral de incumplimiento del contratista por parte de la entidad pública contratante para hacer efectiva la cláusula penal y a la vez las garantías que amparen el contrato, como constitutivo ese hecho del siniestro que las hace exigibles, además, por supuesto, podrá ejercer la acción contractual por el incumplimiento. Esta solución tiene precedentes en nuestra legislación, pues en vigencia del Decreto-Ley 222 de 1983 (arts. 72 y 73), si el plazo se vencía y se advertía el incumplimiento del contrato, la administración, mediante acto administrativo motivado, podía declararlo y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, facultad que excluía, entonces, la posibilidad de decretar la caducidad. (...) Luego de terminado el plazo de ejecución, la administración, como se dijo, podrá declarar el incumplimiento del contrato (según se establecía expresamente en el artículo 72 del Decreto-Ley 222 de 1983 y actualmente en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007), para hacer efectiva la garantía única de cumplimiento y la cláusula penal si trata de obtener anticipada y previamente a la instancia judicial el resarcimiento de los perjuicios que la infracción del contrato le generó, pero ya le habrá fenecido la facultad excepcional de imponer la sanción de caducidad al contratista...”(36) (subraya la Sala).
Ahora bien, en cuanto a la competencia temporal que tiene la administración para declarar el incumplimiento del contrato después de su vencimiento, la corporación de manera reiterada ha sostenido que dicha figura opera “después del vencimiento del plazo contractual de ejecución y antes de la liquidación o dentro del acto liquidatorio mismo, pero no después de la expedición de este”(37), dado que efectuada la liquidación del contrato o vencido el plazo para hacerlo por mutuo acuerdo o unilateralmente por la administración, esta queda despojada de sus potestades sancionatorias y cualquier incumplimiento que se le impute al contratista debe ser constatado por el juez.
3.3. Liquidación de los contratos de la administración en vigencia del Decreto-Ley 222 de 1983.
La liquidación del contrato administrativo —según la terminología del Decreto-Ley 222 de 1983— o estatal —según lo establece la Ley 80 de 1993—, la cual puede ser bilateral, unilateral o judicial, según el caso, tiene por objeto establecer el estado en que quedaron las obligaciones que surgieron de la ejecución del contrato; los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar según lo ejecutado y lo pagado; las garantías inherentes al objeto contractual(38), así como, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.
“En cuanto corresponde a la liquidación de los contratos de la administración, ha de señalarse que dicha figura corresponde al balance final o corte definitivo de cuentas de la relación contractual, cuyo propósito fundamental es el de determinar quién le debe a quién y cuánto”(39).
“La liquidación del contrato no debe ser entendida como una condición de exigibilidad de las obligaciones a cargo de las partes contratantes, porque como lo prescribe la ley y lo ha precisado la jurisprudencia, es un corte de cuentas entre las partes, en el que se deja constancia de las obligaciones cumplidas y no cumplidas en oportunidad”(40).
En síntesis, independiente de la fuente de la liquidación del contrato —acuerdo, acto administrativo, sentencia o laudo arbitral(41)— lo que se busca es “(...) que, con la liquidación del contrato, se defina el estado económico del mismo y que, liquidado el contrato, debe estarse a lo resuelto en la liquidación respecto de las obligaciones derivadas del contrato estatal, sin perjuicio de que pueda demandarse su modificación, por vía judicial”(42).
Inicialmente la jurisprudencia señaló un término de cuatro (4) meses, contados desde la terminación del contrato; más tarde precisó que el procedimiento para la liquidación del contrato debía cumplirse en un plazo de seis (6) meses, así: cuatro (4) meses para la liquidación por mutuo acuerdo y dos (2) para efectuar la liquidación de manera unilateral, por parte de la administración; la jurisprudencia de la Sala sostuvo lo siguiente(43):
“Por este solo aspecto es posible deducir que la norma legal aplicable al contrato es el Decreto 222 de 1983 —con el correspondiente Código Fiscal que lo adoptó—, ley vigente al momento de su celebración.
También se encuentra probado que, con el “Acta de recibo material de obra”, suscrita el 13 de septiembre de 1991 —fl. 90 cdno. 1—, se hizo constar que había concluido la ejecución del contrato, desde el punto de vista de las obligaciones pactadas. Expresamente dice este documento que las partes se reunieron:
“Siendo así las cosas, a partir de este momento se debe empezar a contar el plazo de liquidación del contrato, y a partir de este el de caducidad de la acción, teniendo presente que para el momento de la celebración del contrato —e incluso de la ejecución del mismo— este plazo era de dos (2) años, contados a partir de la fecha en que debió liquidarse el contrato, dando aplicación al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, vigente para ese año.
“La dificultad que existía, en vigencia del Decreto 222 de 1983, debido a que no contemplaba un plazo para realizar la liquidación del contrato de obra, hizo que la jurisprudencia de esta corporación definiera el tema de la siguiente manera —Sent., ago. 30/2001, Rad. 50001-23-31-000-1999-6256-01(16256)—:
“La Sala ha precisado con fundamento en la ley, que el término de caducidad de las acciones contractuales se cuenta a partir de la fecha en que se produce o debió producirse la liquidación del contrato. Así, en sentencia del 8 de junio de 1995, Expediente 10.634 señaló: ‘En materia contractual habrá que distinguir los negocios que requieren de una etapa posterior a su vigencia para liquidarlos, de aquellos otros que no necesitan de la misma. En estos, vale decir, para los cuales no hay etapa posterior a su extinción, cualquier reclamación judicial deberá llevarse a cabo dentro de los dos años siguientes a su fenecimiento. Para los contratos respecto de los cuales se impone el trámite adicional de liquidación, dicho bienio para accionar judicialmente comenzará a contarse desde cuando se concluya el trabajo de liquidación, o desde cuando se agotó el término para liquidarlo sin que se hubiere efectuado, bien sea de manera conjunta por las partes o unilateralmente por la administración...”(44).
Encuentra la Sala que, en el contrato 010 de 1991, se acordó, en la cláusula 17, que “una vez cumplidas las obligaciones surgidas del presente contrato... se procederá a su liquidación por parte del Fosop mediante actas en las que constarán las respectivas diligencias, las sumas de dinero recibidas por el contratista y las cantidades de obra ejecutadas por él...”.
Y más adelante se agrega, en el parágrafo de esta misma cláusula, que “Si no hubiere acuerdo para liquidar el contrato, se tendrá en firme la liquidación que mediante resolución motivada elabore la entidad contratante...”.
Esta cláusula refleja de manera clara i) que este contrato es de aquellos que requerían liquidación, y, de otro lado, ii) que no se estableció plazo alguno para realizarla, de manera que frente a esta situación aplican perfectamente los términos establecidos por la jurisprudencia de la Sección Tercera —para los contratos regidos por el Decreto 222 de 1983—, la cual ha dicho al respecto que:
La jurisprudencia de la Sala se había encargado de señalar como término plausible para que la administración liquidara el contrato el de cuatro meses: dos meses a partir del vencimiento del contrato para que el contratista aportara la documentación requerida para la liquidación y dos para que el trabajo se realizara por mutuo acuerdo. Vencido el último, la administración debía proceder a la liquidación unilateralmente mediante resolución debidamente motivada (Sent., ene. 29/88, Exp. 3615)(45).
Para la Sala se debe corregir este aspecto de la sentencia, para indicar, en su lugar, que el plazo que estableció la jurisprudencia, para liquidar un contrato regido por el Decreto-Ley 222 de 1983, es de 4 meses para intentar la liquidación bilateral, si lo anterior no se hace la administración cuenta con un plazo de 2 meses para que realice la liquidación unilateral —para un total de 6 meses—, y si esto tampoco se realiza a partir de allí se cuentan los 2 años de caducidad de la acción” (resalta la Sala).
3.4. La extemporaneidad en la declaratoria de incumplimiento del contrato 2967 —cargo de nulidad alegada por el actor—.
En el proceso se encuentra acreditado, de conformidad con la copia auténtica del contrato 2967 remitido mediante oficio 384523 por la secretaría general de ETB(46), que el 4 de febrero de 1991 la entidad en mención y la Sociedad Industrias Full S.A., celebraron el contrato de prestación de servicios 2964, cuyo objeto consistía en “prestar el servicio de recarga y mantenimiento de los extintores que se requieran para instalar en las diferentes dependencias de la Empresa-ETB”, con una duración de dos años “contados a partir del perfeccionamiento del contrato, término que las partes contratantes podrán renovar de común acuerdo por períodos anuales”(47).
Del mismo documento se desprende que las partes pactaron una cláusula penal pecuniaria equivalente al 10% “del valor total del contrato como estimación anticipada de perjuicios” en el evento de que se declarara la caducidad o el incumplimiento del contrato(48).
Así también, se encuentra demostrado, mediante copia auténtica del documento de “Renovación del contrato 2967” remitido mediante oficio 384523 por la secretaría general de ETB, que el día 15 de abril de 1993 “las partes intervinientes” acordaron ampliar el plazo del contrato, por “(1) un año contando a partir de la fecha de aprobación de las pólizas de garantía por parte de la empresa”, lo que sucedió el día 20 de mayo de 1993(49), luego, el 20 de mayo del año siguiente —1994—, ocurría el vencimiento del plazo contractual acordado por las partes(50).
Según copia auténtica de la Resolución 9317 del 15 de noviembre de 1994, remitida mediante oficio 384523 por la secretaría general de ETB, se halla probado que la entidad mediante el citado acto administrativo resolvió “declarar el incumplimiento del contrato 2967” y, en consecuencia, “hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria por razón del incumplimiento del contrato 2967, sobre la garantía de cumplimiento 9159-CM-138 expedida por la Compañía de Seguros Atlas Ltda., por la suma de $ 1.180.000”. Así como también ordenó compulsar copia de la resolución en mención, a la cámara de comercio con destino al registro único de proponentes(51).
De igual forma, según copia auténtica de la Resolución 9523 del 6 de marzo de 1995, remitida mediante oficio 384523 por la secretaría general de ETB, se encuentra probado que la entidad negó el recurso de reposición interpuesto por la Sociedad Industrias Full S.A., en contra de la Resolución 9317 —que declaró el incumplimiento del contrato—(52).
En el caso sub judice, resulta necesario advertir que las pruebas obrantes en el expediente dan cuenta de la existencia de un contrato de prestación de servicios 2967, convenio de aquellos que se clasifican como de tracto sucesivo y que requiere liquidación(53).
No obstante lo anterior, revisado el contenido del contrato, observa la Sala que las partes no establecieron plazo alguno para realizar la liquidación, así como tampoco se cuenta con prueba dentro del plenario que permita establecer que se liquidó, incluso, son las mismas partes quienes afirman uniformemente que dicho trámite nunca se efectuó, de manera que frente a esta situación aplican perfectamente los términos para liquidar un contrato establecidos por la jurisprudencia de la Sección Tercera —para los contratos regidos por el Decreto 222 de 1983—, esto es 4 meses —a partir de la terminación del contrato— para intentar la liquidación bilateral y, si lo anterior no ocurre, la administración cuenta con un plazo de 2 meses para que realice la liquidación unilateral —para un total de 6 meses—.
En el presente asunto, tal como se dejó visto, se tiene que el 20 de mayo de 1994 culminó el término de ejecución del contrato de prestación de servicios 2967 y, de acuerdo con lo afirmado anteriormente, el lapso de tiempo con el cual contaba ETB para liquidar el contrato era de seis (6) meses a partir de esa fecha, los cuales se vencían el día 20 de noviembre de 1994, razón por la cual, la administración antes de vencerse dicho plazo, era competente para declarar el incumplimiento del contrato, tal como en efecto ocurrió en el presente asunto, en tanto que ETB declaró el incumplimiento del contrato el día 15 de noviembre de 1994, esto es antes de los 6 meses con los cuales contaba la entidad pública demandada para liquidar unilateralmente el contrato.
Así las cosas, no es admisible la afirmación del apelante, en el sentido de que el acto administrativo se expidió por fuera de los límites temporales fijados en el orden jurídico, toda vez que, tal como se dejó visto, ETB profirió la Resolución 9317 —mediante la cual declaró el incumplimiento del contrato— dentro de la oportunidad dispuesta para ello.
En consecuencia, comoquiera que no se demostró la ilegalidad en la decisión adoptada por la administración, se debe confirmar la decisión del a quo.
Por último, en el recurso de apelación la parte actora solicitó se compulsen copias a la fiscalía y al Consejo Superior de la Judicatura con el fin de que se investigue la conducta desplegada por la apoderada de la parte demandada y los magistrados que profirieron el fallo de primera instancia, comoquiera que de manera extemporánea, la apoderada en mención aportó los documentos, en los cuales, se habría fundamentado el a quo para proferir el fallo, vulnerándose con ello el derecho de defensa de la parte actora.
Revisado el expediente se observa que ETB —después de vencido el término para alegar— aportó copia auténtica de las órdenes de pago canceladas en los años 1991, 1993 y 1994 del contrato 2967 de 1991 a nombre de Industrias Full S.A.(54).
En ese contexto, si bien es cierto que la parte demandada allegó al proceso unos documentos por fuera del término procesal que tenía para hacerlo, esa circunstancia por sí sola no es constitutiva de una conducta disciplinable respecto de quien lo hace, en tanto que la única consecuencia que de ello se deriva, de conformidad con la ley, es la no valoración de esos documentos por parte del juez al momento de proferir la decisión de fondo.
Adicionalmente, del contenido de la sentencia proferida por el a quo, se tiene claro que, contrario a lo afirmado por la parte actora, tales documentos en nada influyeron en la decisión que se adoptó en primera instancia, al punto que, al decidir sobre la ilegalidad de los actos administrativos demandados —Res. 9317 y 9523—, el a quo ni siquiera hizo mención a ellos.
En ese sentido, al no encontrar la Sala alguna irregularidad evidente en la conducta desplegada por la apoderada de la parte demandada o por los magistrados que profirieron el fallo en primera instancia que amerite compulsar copias con destino a los organismos de investigación disciplinaria o penal, la Sala no accederá a la petición formulada en el recurso.
Por lo demás, en la medida en que la decisión de primera instancia fue recurrida únicamente por la parte actora y que en el recurso de apelación no se hizo alusión alguna a la inclusión de la Resolución 9317 —que declaró el incumplimiento del contrato—, la Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento alguno respecto de ese cargo, en acatamiento del principio de la no reformatio in pejus.
4. No hay lugar a condena en costas.
1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de febrero de 2001 por el Tribunal Administrativo de Descongestión-Bogotá, D.C., Sección Tercera, de conformidad con expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
(22) 30 de junio de 1995 del cuaderno principal.
(23) Una de las partes de esta controversia es la Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogotá, el cual, para la fecha de celebración del contrato de prestación de servicios 2967 —feb. 4/91—, según el artículo 1º acuerdo 72 de 1964(23), era un establecimiento público descentralizado que contaba con personería jurídica y patrimonio propio. En efecto el artículo 1º del mencionado acuerdo, reza:
“La Empresa de Teléfonos de Bogotá, organizada en desarrollo de las disposiciones contenidas en el Acuerdo 79 de 1940, se constituye en establecimiento público descentralizado, con personería jurídica y patrimonio propio. Su domicilio es la ciudad de Bogotá, su objetivo la prestación del servicio público telefónico y similares, en el Distrito Especial de Bogotá y en su zona de influencia. Continuará denominándose Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB), nombre con el cual se le designará en todos los actos y documentos públicos y privados”.
(24) Folio 16 al 23 del cuaderno de pruebas.
(25) Art. 16, Decreto-Ley 222 de 1983. “Son contratos administrativos:
(26) Esa posición ha sido expuesta por la jurisprudencia de esta corporación según los siguientes términos:
a) Si el contrato era de aquellos que taxativamente se señalaban como administrativos en el artículo 16 de ese estatuto o en otra norma especial con esa categoría, entonces era la jurisdicción contencioso administrativa la competente para conocer del proceso.
(...)” Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de diciembre 3 de 2007. Exp. 24.710. M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(27) Art. 75, Ley 80 de 1993. “Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa”.
(28) Al respecto, el Consejo de Estado ha sostenido: “Es decir, como bien lo ha manifestado la jurisprudencia de esta corporación, después de entrar en vigencia la Ley 80 de 1993, y sin importar que se trate de aplicarla en relación con un contrato celebrado en vigencia del Decreto 222 de 1983, no hay lugar a discutir la naturaleza del contrato celebrado por una entidad estatal —si lo es administrativo o de derecho privado—, para determinar la jurisdicción a la cual compete el juzgamiento de las controversias que de él se deriven, pues es suficiente con que el contrato haya sido celebrado por una entidad estatal, como en el caso que aquí se estudia, para que su juzgamiento corresponda a esta jurisdicción, como expresamente lo dispone el artículo 75 (...)” (C.E., S. Contencioso Administrativa. Sec. Tercera. Sent., dic. 3/2007. Exp. 24.710. C.P. Ruth Stella Correa Palacio).
(29) Ver providencia del 27 de enero de 2012 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera. Rad. 16104.
(30) La Resolución 9317 de 1994 quedó ejecutoriada el 17 de marzo de 1995, con la expedición de la Resolución 9523 del 6 de marzo de 1995, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la Sociedad Industrias Full S.A. en contra de la Resolución 9317 (fl. 6 del cdno. de pruebas 3).
(31) Folio 7 del cuaderno 3.
(32) La Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogotá, fue constituida como establecimiento público descentralizado del orden distrital, mediante Acuerdo 72 de 1967 proferido por el Concejo Distrital de Bogotá. Posteriormente, mediante Acuerdo 21 de 1997, y con base en lo dispuesto por la Ley 142 de 1994, la entidad fue reorganizada como una empresa de servicios públicos del orden distrital, con totalidad de aportes oficiales, bajo la forma jurídica de sociedad por acciones.
Para dar cumplimiento a las normas antes citadas, mediante escritura pública 0004274 de 29 de diciembre de 1997, se constituyó la sociedad comercial denominada Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogotá S.A. —ETB— ESP.
Así las cosas, a partir del 29 de diciembre de 1997, la ETB se constituyó como una empresa de servicios públicos domiciliarios”.
(33) Cuyos artículos 163 y siguientes regularon lo pertinente al contrato de prestación de servicios.
(34) De conformidad con lo prescrito por el artículo 5º de la Ley 19 de 1982, norma que facultó a los municipios y departamentos para regular en sus normas fiscales sobre la “formación y adjudicación de los contratos que celebren y las cláusulas de los mismos conforme a sus intereses y a las necesidades del servicio”, el Distrito Capital de Bogotá expidió el Código Fiscal del Distrito Capital de Bogotá, Acuerdo 6 de 1985.
(35) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 9 de abril de 1992, Exp. 6491, C.P. Carlos Betancur Jaramillo.
(36) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 20 de noviembre de 2008, Exp. 17031, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(37) Consejo de Estado, Sección Tercera, providencia del 9 de marzo de 2000. Rad. 10540. M.P. Ricardo Hoyos Duque.
(38) “En estos trámites de liquidación, el contratista estará obligado, cuando así se lo exija la entidad contratante, a ampliar la póliza que originalmente hubiere constituido. La naturaleza del contrato en cuestión y, particularmente, las singularidades del proceso de liquidación, permitirán en su momento determinar qué coberturas, dentro de la póliza única demandan ampliación”. Mutis Vanegas, Andrés y Quintero Munera, Andrés. Los contratos del Estado en la Ley 80 de 1993. Santa Fe de Bogotá: Editorial Temis. 1995, pág. 188.
(39) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de diciembre 4 de 2006. Exp. 15239.
(40) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de agosto 30 de 2001. C.P. Alier Eduardo Enríquez Hernández. Exp. 16256.
(41) Según lo disponen los artículos 70 y 71 de la Ley 80 de 1993, las partes, una vez estipulada la cláusula compromisoria o celebrado el compromiso, pueden someter las distintas diferencias que puedan surgir por razón de la celebración del contrato y de su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación, a la decisión de los árbitros.
(42) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de julio 17 de 2003. Exp. 24041. C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
(43) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de noviembre 10 de 2005, Radicado 13.748, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
(44) Original de la sentencia en cita: “En el mismo sentido ver sentencia de 31 de octubre de 2001. Rad. 25000-23-26-000-1991-7666-01(12278)”.
(45) Original de la sentencia en cita: “La ley 80 de 1993 recogió esta pauta jurisprudencial al establecer en el artículo 60 que el término para liquidar el contrato debe fijarse ‘en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o la fecha del acuerdo que la disponga’”.
(46) Mediante oficio 384523 del 12 de febrero de 1996, la secretaría general de ETB dando respuesta al oficio 9622 del 17 de enero de 1996, allegó copia auténtica de los antecedentes de las resoluciones de gerencia 9317 y 9523 del 15 de noviembre de 1994 y del 6 de marzo de 1995, respectivamente.
(47) Folio 16 al 21 del cuaderno de pruebas 3.
“... cláusulas: PRIMERA. Objeto del contrato. El contratista de acuerdo con su oferta de fecha 6 de diciembre de 1990, derivada del pliego de condiciones de la licitación pública nacional 041/90 se obliga a prestar el servicio de recarga y mantenimiento de los extintores que se requieran instalados en las diferentes dependencias de la empresa. El contratista en la recarga, pruebas hidrostática y expansión volumétrica permanente de los extintores, el suministro e instalación de los repuestos y el mantenimiento objeto del presente contrato se ceñirá en un todo a las especificaciones del pliego de condiciones, y a las indicadas en su oferta”.
“DÉCIMA QUINTA: Duración del servicio. La prestación de los servicios a que se obliga el contratista tendrá una duración de dos (2) años contados a partir del perfeccionamiento del contrato término que las partes contratantes podrán renovar de común acuerdo por períodos anuales sin que en su totalidad excedan de cinco (5) años cuando así lo manifiesten expresamente dentro de los treinta (30) días calendarios anteriores a su vencimiento inicial o al de alguna de las renovaciones...”.
(48) “DÉCIMA OCTAVA: Clausula penal pecuniaria. En el evento de la declaratoria de caducidad o que se declare el incumplimiento total del contrato, la empresa podrá imponer al contratista como cláusula penal pecuniaria una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato como estimación anticipada de perjuicios...”.
(49) Folio 196 y 207 del cuaderno de pruebas 3.
(50) Folio 25 del cuaderno de pruebas 3. Folio 196 del cuaderno de pruebas 3.
(51) Folios 2 al 5 del cuaderno de pruebas 3.
(52) Folios 6, 7 al 14 del cuaderno 3.
(53) El inciso final del artículo 468 del Código Fiscal del Distrito, normatividad aplicable al presente asunto, prevé lo siguiente:
“ART. 468.—De los casos en que procede la liquidación.
Deberá procederse a la liquidación de los contratos en los siguientes casos:
Además de los casos señalados, y si a ello hubiere lugar, los contratos de tracto sucesivo deberán liquidarse una vez se hayan cumplido o ejecutado las obligaciones surgidas de los mismos”.
(54) Folios 169 y siguientes del cuaderno 1.

References: artículo 4
 artículo 303
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 17
 artículo 75
 artículo 104
 artículo 85
 artículo 77
 artículo 136
 artículo 23
 Resolución 
 artículo 72
 artículo 295
 artículo 72
 artículo 11
 artículo 136
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 16
 artículo 75
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 5
 artículo 60
 artículo 468