Source: http://docplayer.it/10475701-Capitolato-per-l-appalto-del-servizio-di-manutenzione-e-riparazione-dei-veicoli-dell-amministrazione-comunale-di-livorno-biennio.html
Timestamp: 2018-12-12 19:39:25+00:00

Document:
CAPITOLATO PER L APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LIVORNO BIENNIO - PDF
Download "CAPITOLATO PER L APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LIVORNO BIENNIO"
1 COMUNE DI LIVORNO DIPARTIMENTO Programmazione Economico Finanziaria Ufficio Economato LIVORNO P.zza del Municipio 1 Tel fax Cod. Fiscale e Partita I.V.A CAPITOLATO PER L APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LIVORNO BIENNIO
2 Art. 1. Oggetto dell appalto elenco automezzi Il presente appalto ha per oggetto:? il servizio di manutenzione e riparazione delle parti meccaniche ed elettriche dei veicoli (autovetture, autocarri, motocarri, motociclo), dei mezzi operativi (trattori, ruspe, elevatori, escavatori) di proprietà del Comune di Livorno;? la riparazione della carrozzeria per i danni causati da sinistro;? il servizio di revisione di tutti i mezzi comunali;? i tagliandi dei veicoli;? la fornitura e la riparazione dei pneumatici; Nell allegato Tabella A del presente capitolato viene elencata la consistenza del parco-veicoli di proprietà comunale. Tale elenco potrà variare nel corso dell appalto nella consistenza, nella marca e nella tipologia dei veicoli senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di particolari indennizzi e/o sovrapprezzi da parte dell appaltatore. Art. 2. Requisiti dell impresa concorrente L impresa concorrente dovrà possedere almeno i seguenti requisiti ed attrezzature specifiche:? officina con sede operativa nel Comune di Livorno;? officina autorizzata dalla Direzione Dipartimento Trasporto Terrestri ad effettuare le revisioni ai veicoli ex art. 80 D. Leg.vo 30/4/92, n 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche;? officina con sistema di diagnosi computerizzato (SDC), analizzatore gas di scarico, opacimetro per motori diesel;? officina con centro di assistenza tecnica qualificato e garantito per la manutenzione di veicoli e distribuzione dei ricambi, autorizzata ad intervenire dalla casa costruttrice nei termini di garanzia;? locali adeguati a contenere minimo 3 o 4 veicoli da riparare contemporaneamente, in particolare dovrà essere effettuata una breve descrizione della propria organizzazione aziendale, indicare il numero di operai addetti al servizio riportante il livello di inquadramento economico e la mansione svolta;? officina con carro attrezzi per interventi sul posto per prelievo veicoli fermi e in caso di urgenza. Art. 3. Durata dell appalto L appalto ha la durata di anni 2 dalla consegna del servizio. L Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal presente contratto con preavviso di almeno un mese mediante lettera raccomandata. L Amministrazione Comunale avrà la facoltà di ordinare, per un periodo di ulteriori 4 mesi, la proroga del contratto oltre la scadenza; l impresa sarà comunque tenuta alla prosecuzione del servizio fino all effettivo subentro di altro soggetto. Il contratto non è tacitamente rinnovabile. Art. 4. Offerta economica e prezzi L impresa concorrente dovrà presentare l offerta economica secondo le modalità contenute nel bando di gara, indicando lo sconto percentuale unico disposta a praticare sulla mano d opera, il cui costo orario a base COMUNE DI LIVORNO 2
3 d asta viene stabilito in. 30,00 + IVA, e lo sconto percentuale unico sui ricambi (che potranno essere indifferentemente originali o di 1 impianto ) i cui prezzi base sono quelli riportati nei listini ufficiali di cui al successivo articolo. Stabilito che, convenzionalmente, il servizio di cui al presente capitolato viene suddiviso al 50 % per la mano d opera e al 50% per i ricambi, risulterà aggiudicataria dell appalto l impresa che avrà presentato il migliore sconto percentuale complessivo che sarà determinato secondo la seguente formula: x = (s1*0,50 ) + (s2*0,50 ) dove x è lo sconto percentuale complessivo; s1 è lo sconto percentuale sulla mano d opera; s2 è lo sconto percentuale sui pezzi di ricambio. Gli sconti ed i prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, salvo quanto stabilito al successivo articolo. Art. 5. Listini prezzi ricambi I listini dei prezzi dei ricambi saranno quelli correnti al per il primo anno contrattuale, del per il secondo anno e del per il terzo anno contrattuale ; nel corso dei rispettivi anni non saranno riconosciute variazioni sui prezzi dei listini Art. 6. Modalità di esecuzione dei lavori Tutti i lavori di manutenzione e/o riparazione dovranno essere eseguiti a cura dell appaltatore con proprio personale specializzato, secondo le norme della buona tecnica e conformemente alle specifiche dei veicoli di cui all allegata Tabella A. L appaltatore, in ordine a quanto sopra, solleva il Comune di Livorno da ogni responsabilità civile e penale circa eventuali danni arrecati a persone o cose in conseguenza di difetti di lavorazione imputabili ad incuria ed imperizia del proprio personale. I lavori dovranno essere effettuati utilizzando esclusivamente materiali e parti di ricambio originali o di 1 impianto, esenti da difetti di qualsiasi natura ed acquistati direttamente dalle case produttrici o presso rivenditori autorizzati. Ogni lavoro sarà affidato all appaltatore mediante apposito FOGLIO DI LAVORO, emesso dall Ufficio Economato del Comune di Livorno, nel quale saranno riportati il numero d ordine, la data, i dati identificativi del veicolo, l ufficio al quale il veicolo è in dotazione e gli interventi da eseguire, compreso la sostituzione e riparazione dei pneumatici indicando marca e dimensioni. L appaltatore è autorizzato senza ulteriori formalità ad eseguire il lavoro ordinato se il costo complessivo dello stesso (mano d opera + ricambi) sia inferiore a 516,00 + I.V.A; qualora, al contrario, l appaltatore stimi che il costo sia superiore, dovrà informare, immediatamente via fax, l Ufficio Economato indicando il costo presunto. L ufficio Economato a sua volta, con apposita comunicazione all appaltatore, potrà o meno autorizzare la riparazione. I lavori sui veicoli dovranno essere effettuati presso l officina dell appaltatore ove, se le condizione del mezzo lo consentono, sarà portato dal personale del Comune. Nel caso in cui lo stato del veicolo non consenta la sua circolazione, l appaltatore, se richiesto, sarà tenuto a trainare, con i propri mezzi, il veicolo stesso presso la propria officina. Il costo del traino dovrà essere fatturato secondo i prezzi praticati dall ACI in vigore al momento. COMUNE DI LIVORNO 3
4 L appaltatore, senza diritto ad indennizzi o compensi di sorta, ha l obbligo di eseguire i vari interventi sui veicoli in riparazione e/o manutenzione nell ordine stabilito dall Ufficio Economato del Comune ancorché tale ordine non sia più conveniente per l appaltatore medesimo. L amministrazione Comunale di Livorno si riserva la facoltà di avvalersi di altra officina per motivate e particolari esigenze, senza che la ditta aggiudicataria possa accampare alcun diritto. Art. 7. Tempo utile per l inizio e l ultimazione dei lavori. Proroghe. Penale per il ritardo L inizio dei lavori dovrà avvenire entro il giorno lavorativo successivo a quello della consegna del veicolo presso l officina dell appaltatore, ovvero il giorno lavorativo successivo a quello in cui sia stata data l autorizzazione. Il tempo utile per dare ultimati i lavori che verranno di volta in volta affidati sarà calcolato sulla base della tempistica ufficiale della casa costruttrice. Qualora, per la maggiore consistenza degli interventi da eseguire sul veicolo o per altre cause non imputabili all appaltatore, occorra un tempo superiore a quello utile suddetto, l appaltatore stesso dovrà fare esplicita domanda scritta di deroga adeguatamente motivata all Ufficio Economato del Comune che, verificatane l ammissibilità, provvederà a concordare con l appaltatore il nuovo tempo utile per l ultimazione dei lavori. Il ritardo nell inizio dei lavori oppure una durata dei lavori oltre il tempo utile stabilito, comporteranno l applicazione della penale di. 50,00 per ogni giorno di ritardo, senza, peraltro, riconoscere alcunché per i tempi eccedenti la tempistica suddetta. Tale penale verrà computata in detrazione ai corrispettivi spettanti all appaltatore e da esso fatturati nel mese in cui si sono verificati i ritardi. Art. 8. Verifica e collaudo dei lavori Al termine di ciascun lavoro e quindi al momento del ritiro dovrà essere rilasciato al nostro personale incaricato un DDT/Buono di consegna riportante la descrizione delle riparazioni effettuate e delle parti di ricambio sostituite. Le parti di ricambio sostituite dovranno essere visionabili dal personale dell ufficio Economato per il tempo massimo di 7 gg. lavorativi. Il Comune di Livorno si riserva la facoltà di verificare la perfetta esecuzione dei lavori nonché di far collaudare il veicolo mediante tecnici specializzati nel settore appositamente incaricati. Il collaudo potrà essere effettuato a mezzo fermo o in movimento; in quest ultimo caso la guida sarà affidata esclusivamente al personale del Comune o ai tecnici di cui sopra. A seguito di difetti eventualmente riscontrati, l appaltatore è obbligato ad eliminarli a proprie spese e cura, salvo quanto previsto dal successivo articolo. Art. 9. Penalità. Risoluzione del contratto Qualora siano riscontrate gravi inadempienze da parte dell appaltatore, il Comune applicherà allo stesso una prima penale pari a. 250,00 riservandosi, a suo insindacabile giudizio in caso di ulteriori mancanze, la più ampia facoltà di intraprendere tutte quelle iniziative ritenute utili per il buon funzionamento dei suoi servizi e ciò anche in danno dell appaltatore, ivi compresa la risoluzione del contratto, con relativa chiamata in cassa della cauzione. Delle applicazioni delle eventuali penalità o risoluzione del contratto e dei motivi che le hanno determinate il Comune di Livorno renderà tempestivamente informato l appaltatore con lettera raccomandata A.R. Le penalità a carico dell appaltatore saranno prelevate dalle competenze ad esso dovute operando detrazioni sulle fatture mensili emesse dall appaltatore stesso. COMUNE DI LIVORNO 4
5 Art. 10. Fatturazione, liquidazione e pagamento dei lavori L appaltatore dovrà emettere una fattura descrittiva per ogni singolo intervento alla quale dovrà essere allegata copia del foglio di lavoro emesso dall Ufficio Economato del Comune. La liquidazione delle fatture sarà effettuata dall Ufficio Economato previa verifica dei seguenti elementi: - il costo di ciascun intervento che dovrà risultare dalla somma, al netto dei ribassi d asta, del prezzo degli eventuali pezzi di ricambio e/o materiali di consumo e del prodotto delle ore di lavoro impiegate per il costo unitario della mano d opera offerto in sede di gara; - il tempo necessario per l esecuzione di ciascun intervento, che dovrà essere commisurato sulla base del tempario della casa costruttrice del veicolo in riparazione; - nelle fatture, inoltre, dovrà essere riportato la descrizione dei ricambi e dei materiali di consumo impiegati e la loro marca; Ai fini di quanto sopra, l appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà rimettere all ufficio Economato copia dei tempari delle case costruttrici dei veicoli oggetto del presente appalto e dei listini dei pezzi di ricambio. Il pagamento delle fatture, emesse in conformità a quanto precede, sarà effettuato a 30 giorni dalla data della loro ricezione. Art. 11. s.m.i.) TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI (art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all appalto in oggetto, l impresa appaltatrice assume su di sé l obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A. dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall art. 3, terzo comma, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. (es. Ri.Ba. - Determinazione 8 del 18/11/2010 dell Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture). Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell art. 3, ottavo e nono comma, con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della cauzione definitiva e ferma restando la facoltà del Comune di Livorno di esigere il risarcimento dell eventuale maggior danno. L Amministrazione si riserva, inoltre, di svolgere tutti i controlli necessari affinché i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori contengano una clausola a pena di nullità assoluta del contratto con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dei cui alla legge 136/2010. Art. 12. Garanzia L appaltatore dovrà fornire una garanzia di almeno 12 ( dodici ) mesi sia sui lavori eseguiti che sui materiali e le parti di ricambio utilizzati. Art. 13. Obblighi dell impresa nei confronti del personale addetto al servizio. Nell esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l appaltatore si obbliga ad applicare integralmente, nei confronti del proprio personale le condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali. L obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. COMUNE DI LIVORNO 5
6 L appaltatore è tenuto inoltre all osservanza ed all applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente. Art. 14. Assicurazione RCT L appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà presentare copia di idonea copertura assicurativa per eventuali danni causati ai veicoli del Comune e/o a terzi. Art. 15. Garanzia definitiva A garanzia dell esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto l impresa aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva secondo le modalità e gli importi di cui all art. 113 del D.Lgs n Resta salvo per il Comune l espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse inefficiente. Art. 16. Foro Competente Per qualsiasi controversia inerente il contratto ove l Amministrazione fosse attore o convenuto, resta inteso, tra le parti la competenza del Foro di Livorno. Art. 17. Norme di rinvio Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto disposto dalle norme vigenti in materia. COMUNE DI LIVORNO 6
7 Tabella A: ELENCO DEI VEICOLI AUTOVETTURE Fiat n 112 AUTOVETTURE Toyota n 1 AUTOVEICOLI Fiat n 14 AUTOVEICOLI Subaru n 1 AUTOVEICOLI Land Rover n 1 AUTOVEICOLI Ford n 2 AUTOVEICOLI Toyota n 1 AUTOCARRI Nissan n 3 AUTOCARRI Fiat n 21 AUTOCARRI Piaggio n 14 MOTOCARRI Piaggio n 5 MACCHINE OPERATRICI TRATTRICI RIMORCHI n 10 MOTOCICLI Guzzi n.26 MOTOCILI B.M.W. n.4 COMUNE DI LIVORNO 7
8 MOTOCILI Aprilia n.18 MOTOCILI Honda n. 8 COMUNE DI LIVORNO 8

References: Art. 1
 Art. 2
 art. 80
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9
 Art. 10
 Art. 11
 art. 3
 art. 3
 Art. 12
 Art. 13
 Art. 14
 Art. 15
 art. 113
 Art. 16
 Art. 17