Source: http://docplayer.cz/723573-Smlouva-o-dilo-c-smlouvy-objednatele-s-640-061-300-15-c-smlouvy-zhotovitele-150378z025.html
Timestamp: 2018-03-18 23:35:54+00:00

Document:
SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S č. smlouvy zhotovitele:150378z025 - PDF
SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S č. smlouvy zhotovitele:150378z025
Download "SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025"
1 SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: S č. smlouvy zhotovitele:150378z025 evid. číslo registru VZ: Projektová dokumentace Oprava skalního zářezu v km 10,325-10,450 trati Martinice v Kr. - Rokytnice n. Jiz. Čl. 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ IČ: DIČ: CZ Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka Zastoupená: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: /0100 Kontaktní osoby: a) ve věcech smluvních: JUDr. Lenka Schneiderová, tel.: , Ing. Jan Pohanka, tel.: , b) ve věcech technických: Ing. Miroslav Vojtěch, tel.: , Ing. Lenka Staňková, tel.: , Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastní ředitelství Hradec Králové U Fotochemy 259, poštovní schránka Hradec Králové (dále jen objednatel) 1.2. Zhotovitel: Název: ARCADIS CZ a.s. Sídlo: Praha 5, Geologická 988/4, PSČ IČ: DIČ: CZ Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 992 Jednající: Mgr. Petrem Benešem, předsedou představenstva, Ing. Václavem Hořejším, členem představenstva Zastoupená: Mgr. Janem Kárníkem, obchodním ředitelem, na základě plné moci Mgr. Lucií Bohátkovou, výkonnou ředitelkou, na základě plné moci bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: /0100 Odpovědní zástupci: a) ve věcech smluvních: Mgr. Jan Kárník, tel , b) ve věcech technických: Ing. Milan Novák, tel , Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele (dále jen zhotovitel) Stránka 1 z 6
2 Čl. 2. Výchozí podklady a údaje Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů: 2.1. Výzva k předložení nabídky na provedení stavebních prací a s nimi související projektové činnosti, konkrétně zpracování zjednodušené projektové dokumentace stavby (díla): Projektová dokumentace Oprava skalního zářezu v km 10,325-10,450 trati Martinice v Kr. - Rokytnice n. Jiz., č. j.: 5389/2015-OŘ HKR ze dne Nabídka vybraného zhotovitele obdržená dne: Zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, zákony a vyhlášky týkající se ekologie, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příslušné technické normy (ČSN, EN,TNŽ), drážní předpisy a další relevantní právní předpisy (včetně prováděcích vyhlášek), vše ve znění pozdějších předpisů Aktuální Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, (dále jen TKP), platné závazné normy a předpisy vyjmenované v příslušných kapitolách TKP, zákony a vyhlášky týkající se ekologie, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména Předpis SŽDC Bp1), další určující předpisy SŽDC, technické normy, zaváděcí listy, dokumentace a technické podmínky výrobců zařízení. Obchodní podmínky na projekční práce u Oblastního ředitelství Hradec Králové (dále také OŘ HKR ), Technické podmínky na opravné práce u OŘ HKR a Obchodní podmínky na opravné práce u OŘ HKR Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi dokumenty tvořícími zadávací dokumentaci bez výhrad souhlasí Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětného díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této smlouvě a jejích přílohách mu byly před podpisem této smlouvy k dispozici, že byl s jejich obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný. Čl. 3. Název a předmět díla 3.1. Název díla: Projektová dokumentace Oprava skalního zářezu v km 10,325-10,450 trati Martinice v Kr. - Rokytnice n. Jiz Předmětem díla je provedení stavebních prací a s nimi související projektová činnost, konkrétně: Zajištění sesuvu v km 10,350 trati Martinice v Kr. - Rokytnice n. Jiz. (příloha č.1) Práce nutné k vypracování Zjednodušené projektové dokumentace (dále jen ZPD) (příloha č.2) Zpracování zjednodušené projektové dokumentace na stavbu: Oprava skalního zářezu v km 10,325-10,450 trati Martinice v Kr. - Rokytnice n. Jiz. zhotovitelem pro objednatele. ZPD bude provedena a předmět ZPD (oprava skalního zářezu) bude proveditelný a plně funkční v souladu s Výzvou, Zadávací dokumentací a Nabídkou zhotovitele a ostatními dokumenty uvedenými v této smlouvě Samostatný zjednodušený projekt stavby bude obsahovat tyto části: o Technická zpráva o Situace o Vzorové příčné řezy o Celkový pohled o Technologický postup výlukových prací o Položkový soupis prací s výkazem výměr (oceněný + neoceněný) vytvořený dle Sborníku pro údržbu a opravy železniční infrastruktury 2015 a databáze ÚRS Praha a.s Stránka 2 z 6
3 3.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (ZPD) tak, aby splňovalo podmínku řádného a jednoznačného zadání opravných prací objednatelem v rámci výběrového řízení na zhotovitele opravných prací a nevyžadovalo jakékoliv dodatečné dopracování vybraným zhotovitelem při provádění příslušných opravných prací Práce na díle budou zahájeny po podpisu smlouvy. Vlastní práce na staveništi (body a této smlouvy) mohou být zahájeny až po předání staveniště viz Obchodní podmínky na opravné práce u OŘ HKR Ukončení prací a předání díla (ZPD) této smlouvy objednateli na adresu pro doručování písemností, proběhne nejpozději v den ukončení díla, což bude dokumentovat předávací protokol ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel, podepsaný bude za objednatele díla i za zhotovitele díla. Přesnou hodinu předání díla si upřesní zhotovitel s objednatelem telefonicky. Předání díla bude provedeno bez vad a nedodělků v předepsané kvalitě a po odsouhlasení díla (zjednodušené projektové dokumentace) objednatelem O předání a převzetí prací obsažených v bodě a této smlouvy bude pořízen protokol ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel, podepsaný bude za objednatele díla i za zhotovitele díla kontaktními osobami ve věcech technických Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo dle podmínek této smlouvy a předat jej objednateli dle postupu uvedeného v čl této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. Čl. 4. Termín plnění 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo dle této smlouvy v následujících termínech: zahájení: neprodleně po podpisu Smlouvy o dílo ukončení: do Čl. 5. Cena díla 5.1. Cena díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí: Cena díla za Zajištění sesuvu v km 10,350: ,81 Kč bez DPH slovy: Třistaosmdesátsedmtisícdevětsetsedmdesátšestkorunčeských a osmdesátjedenhaléř. (příloha č.1) Cena díla za Práce nutné k vypracování ZPD: ,73 Kč bez DPH slovy: Jedenmilionpětsetsedmdesátpěttisícjednostosedmdesátjednakorunačeská a sedmdesát třihaléře. (příloha č.2) Cena díla za vypracování ZPD: ,00 Kč bez DPH slovy: Čtyřistaosmdesátšesttisíckorunčeských. CELKOVÁ CENA DÍLA: ,54 Kč bez DPH slovy: Dvamilionyčtyřistačtyřicetdevěttisícjednostočtyřicetosmkorunčeských a padesátčtyři haléře. Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje Stránka 3 z 6
4 veškeré náklady zhotovitele na provedení díla. Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH. Čl. 6. Povinnosti smluvních stran 6.1. V případě změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v článku se nepoužije ustanovení článku smlouvy. Ke změně údajů uvedených v článku 1. smlouvy, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s doručenkou. K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází na právního nástupce smluvní strany. Tento článek se neužije pro změny bankovního spojení, které musí být vždy oznámeny s předstihem tak, aby byl uzavřen mezi smluvními stranami příslušný dodatek k této smlouvě. Oznámení o změně bankovního spojení je třeba zaslat ve formě žádosti na provedení změny nebo doplnění bankovního spojení prostřednictvím datové schránky zhotovitele do datové schránky objednatele Při realizaci prací dle bodu této smlouvy (vypracování ZPD), zhotovitel nesmí, vyjma geodetických prací, převést celé dílo ani jeho část na subdodavatele, které jmenovitě neuvedl v nabídce a ani neuzavře subdodavatelskou smlouvu na žádnou část díla bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě, že zhotovitel poruší toto smluvní ujednání, je objednatel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu uvedenou v čl Obchodních podmínek na projekční práce u OŘ HKR. Tato smluvní pokuta se nedotýká nároku objednatele na náhradu vzniklé škody. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel dílo provede dle podmínek této smlouvy a v souladu se Zadávací dokumentací. Provedením díla se rozumí pouze předání kompletního díla dle veškerých podmínek této smlouvy Při realizaci prací dle bodů a této smlouvy, zhotovitel nesmí převést celé dílo ani jeho část na podzhotovitele a ani nesmí uzavřít podzhotovitelskou smlouvu na žádnou část díla bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Jednalo by se o podstatné porušení smlouvy a objednatel by byl oprávněn odstoupit od smlouvy. Zároveň by objednateli vzniklo právo na smluvní pokutu dle čl Obchodních podmínek na opravné práce u OŘ HKR. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody, která vznikla v příčinné součinnosti s porušením smluvní povinnosti, která má za následek placení smluvní pokuty. Získání takového souhlasu nebude od zhotovitele požadováno pro: a) zajištění pracovních sil do zaměstnaneckého poměru, b) nákup materiálu, který je v souladu s normami specifikovanými ve smlouvě Případné změny, týkající se provádění díla (ZPD), je možné projednat jen s pověřenými osobami objednatele při vzájemných konzultacích a poradách. Zhotovitel vyzve zástupce objednatele ke konzultacím technického řešení a k výrobním poradám nejméně 2 dny před termínem jejich konání. Projekční návrh bude v průběhu zpracování projektu projednán konferenčním způsobem s pověřenými osobami objednatele min. 1x před vydáním čistopisů. Z jednání zhotovitel pořídí zápis, jenž bude součástí odevzdaného díla Pro každé porušení povinností dle této smlouvy zhotovitelem (bez ohledu na jeho zavinění), zejména podmínek kvality díla a termínu předání díla, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Další důvody k odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v Obchodních podmínkách na projekční práce u OŘ HKR ZPD bude zpracován komplexně s důslednou vnitřní koordinací navrhovaných částí díla, zejména z hlediska minimalizace výluk, případně jiných omezení železničního provozu a hospodárnosti následného provádění předmětu díla (oprava skalního zářezu). Stránka 4 z 6
5 Čl. 7. Záruka za dílo 7.1. Zhotovitel poskytuje záruku za kvalitu a bezvadnost provedeného díla a následnou proveditelnost a plnou funkčnost předmětu zjednodušené projektové dokumentace po dobu 60 měsíců, tzn. za to, že dílo a předmět zjednodušené projektové dokumentace bude splňovat požadavky smlouvy, veškerých předpisů a norem vztahujících se k předmětu díla a předmětu projektové dokumentace Zhotovitel ručí za případné vady, které bude mít dílo v čase odevzdání. Za vady vzniklé po odevzdání díla odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností V dalším platí článek 11 Obchodních podmínek na projekční práce u OŘ HKR. Čl. 8. Platební podmínky 8.1. Zaplacení smluvní ceny provede objednatel úhradou faktury, podle dále uvedených podmínek a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH ). V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je oprávněn objednatel ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit novou fakturu a doručit ji objednateli na jeho kontaktní adresu Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele Případné vícepráce budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení a odsouhlasení objednatelem, a to na základě samostatného smluvního dodatku k této smlouvě Splatnost faktur za provedené práce je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury. Dnem úhrady se rozumí den odepsání předmětné částky z účtu objednatele Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své pohledávky vůči pohledávkám objednatele či použít pohledávky vůči objednateli jako zástavu pro zajištění svých závazků vůči třetí osobě. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči i nesplatné pohledávce zhotovitele Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele Další platební podmínky včetně správného znění uvedení plátce na daňové doklady a kontaktní adresy pro doručení daňového dokladu jsou uvedeny v Obchodních podmínkách na projekční práce u OŘ HKR. Čl. 9. Smluvní pokuty a sankce 9.1. Případy zajištěné smluvní pokutou a podmínky jejich platby jsou uvedeny v čl. 12 Obchodních podmínek na projekční práce u OŘ HKR Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. Čl. 10. Závěrečná ustanovení Podpis smlouvy je projevem souhlasu s celým jejím obsahem. Smlouva vzniká a nabývá účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou Změny smlouvy mohou smluvní strany provádět pouze písemnou formou (číslovanými dodatky) a po vzájemné dohodě. Stránka 5 z 6
6 10.3. Smluvní strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě písemné výzvy v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10 dnů ode dne doručení výzvy. Veškeré spory z této smlouvy, u nichž nedojde k dohodě, budou řešit soudy České republiky Smluvní strany berou na vědomí, že veškeré právní jednání adresované druhé smluvní straně nabývají účinnosti dnem doručení na adresu, kterou si pro účely doručování v záhlaví této smlouvy označily jako sféru své dispozice, a to bez ohledu na skutečnost, kdy se druhá strana fakticky s právním jednáním seznámí. Tudíž právní jednání je učiněno již samotným doručením na adresu uvedenou ve smlouvě Smluvní strany prohlašují, že jednotlivé články jsou dostatečné z hlediska náležitostí pro vznik smluvního vztahu, bylo využito smluvní volnosti stran a tato smlouva se uzavírá určitě, vážně a srozumitelně Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí výhradně právem České republiky. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení Obchodních podmínek na projekční práce OŘ HKR, Obchodních podmínek na opravné práce OŘ HKR, dále pak obecně závazné právní předpisy Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží dvě vyhotovení smlouvy o dílo a zhotovitel rovněž dvě vyhotovení Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu smlouvy a případných dodatků (bez příloh, identifikace osob, kontaktů a bankovního spojení) na webových stránkách objednatele. Přílohy: 1 plná moc V Hradci Králové dne Za objednatele: V Praze dne Za zhotovitele:. Ing. Vladimír Filip Správa železniční dopravní cesty, státní organizace ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové. Mgr. Jan Kárník obchodní ředitel ARCADIS CZ a.s. na základě plné moci. Mgr. Lucie Bohátková výkonná ředitelka ARCADIS CZ a.s. na základě plné moci Stránka 6 z 6

References: Čl. 1
 Čl. 2
 Čl. 3
 Čl. 4
 Čl. 5
 Čl. 6
 Čl. 7
 Čl. 8
 Čl. 9
 čl. 12
 Čl. 10