Source: https://es.scribd.com/document/278140997/Reglamento-de-Obras-Publicas
Timestamp: 2019-04-22 15:57:30+00:00

Document:
Cargado por evelin
En este documento encontraras las clausulas del reglamento y los artículos las sobresalientes para el ámbito de la construcción.
00884-2014-AC
Diapos de Ley de Contrataciones
Ley de Protección Al Consumidor Edición Popular
CLAUSULA SEPTIMA............................................................................................. 1
DISPONIBILIDAD DEL SITIO O SITIOS, DE LOS TRABAJADORES, DICTAMENES,
PERMISO, LICENCIA, DERECHO DE BANCO DE MATERIALES Y DE INMUEBLE.. .1
CLAUSULA OCTAVA.............................................................................................. 2
DE LOS ANTICIPOS........................................................................................... 2
CLAUSULA NOVENA............................................................................................. 5
DE LA FORMA DE PAGO..................................................................................... 5
CLAUSULA DECIMA.............................................................................................. 8
DE LAS GARANTÍAS.......................................................................................... 8
CLAUSULA DECIMA PRIMERA............................................................................. 12
DEL AJUSTE DE COSTOS................................................................................ 12
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA............................................................................ 13
PROPIEDADES DE LOS TRABAJOS.................................................................13
CLAUSULA DECIMA TERCERA............................................................................ 14
REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA............................................................14
CLAUSULA DECIMA CUARTA............................................................................... 15
RELACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA CON SUS TRABAJADORES........15
CLAUSULA DECIMA QUINTA................................................................................ 15
RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA......................................................15
CLAUSULA DECIMA SEXTA................................................................................. 15
RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.......................................................15
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.............................................................................. 15
SUPERVICION DE LOS TRABAJOS...................................................................15
CLAUSULA DECIMA OCTAVO............................................................................... 19
DE LA BITÁCORA............................................................................................. 19
CLAUSULA DECIMA NOVENA.............................................................................. 19
RETENCIONES ECONOMICAS.........................................................................19
CLAUSULA VIGESIMA......................................................................................... 20
PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN INCUMPLIMIENTO DEL LAS FECHAS
CRITICAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS...................................................................................................... 20
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA..........................................................................20
PENAS CONVENCINALES................................................................................ 20
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.........................................................................22
MODIFICACIONES AL CONTARTO....................................................................22
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.........................................................................23
SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTARTO.......................................................23
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA............................................................................24
DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO........................................24
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA............................................................................. 28
DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO...........................................28
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.............................................................................. 29
DE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS............................................................29
CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA...........................................................................30
DEL FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.............................................30
CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA............................................................................ 31
OTRAS ESTIPULACIONES................................................................................ 31
CLAUSULA VIGESIMA NOVENO...........................................................................32
RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS DE CARÁCTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO............................................................................................ 32
CLAUSULA TRIGECIMA....................................................................................... 32
NACIONALIDAD DEL CONTRATISTA.................................................................32
CLAUSULA TRIGECIMA SEGUNDA.......................................................................33
JURISDICCION Y COMPETENCIA.....................................................................33
PERMISO, LICENCIA, DERECHO DE BANCO DE MATERIALES Y DE INMUEBLE.
Artículo 28.- Las sesiones del Comité se celebrarán en los términos siguientes:
VI. Una vez que el asunto sea analizado y dictaminado por el Comité, el formato a
que se refiere la fracción anterior deberá ser firmado, en la propia sesión, por cada
asistente con derecho a voto.
Cuando de la solicitud de excepción a la licitación pública o documentación
soporte presentada por el Área requirente, o bien del asunto presentado, no se
desprendan, a juicio del Comité, elementos suficientes para dictaminar el asunto
de que se trate, éste deberá ser rechazado, lo cual quedará asentado en el acta
respectiva, sin que ello impida que el asunto pueda ser presentado en una
subsecuente ocasión a consideración del Comité, una vez que se subsanen las
deficiencias observadas o señaladas por éste.
En ningún caso el Comité podrá emitir su dictamen condicionado a que se
cumplan determinados requisitos o a que se obtenga documentación que sustente
o justifique la contratación que se pretenda realizar.
Los dictámenes de procedencia a las excepciones a la licitación pública que emita
el Comité, no implican responsabilidad alguna para los miembros del Comité
respecto de las acciones u omisiones que posteriormente se generen durante el
desarrollo de los procedimientos de contratación o en el cumplimiento de los
Artículo 115.- Las funciones de la supervisión serán las que a continuación se
IV. Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realización de los
trabajos, el cual contendrá, entre otros, los siguientes documentos:
a) Copia del proyecto ejecutivo, incluyendo el proceso constructivo, las normas,
las especificaciones y los planos autorizados;
b) Matrices de precios unitarios o cédula de avances y pagos programados, según
c) Modificaciones autorizadas a los planos;
d) Registro y control de la Bitácora y las minutas de las juntas de obra;
e) Permisos, licencias y autorizaciones;
f) Contratos, convenios, programas de obra y suministros, números generadores,
cantidades de obra realizadas y faltantes de ejecutar y presupuesto;
g) Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas, y
h) Manuales y garantía de la maquinaria y equipo;
Artículo 157.- Las dependencias y entidades, sin perjuicio de lo dispuesto por el
artículo 154 de este Reglamento, rescindirán administrativamente el contrato
cuando el contratista:
IV. No dé cumplimiento a los programas de ejecución convenidos por falta de
materiales, trabajadores o equipo de construcción y, a juicio de la dependencia o
entidad, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el
No implicará retraso en el programa de ejecución convenido y, por tanto, no se
considerará como incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el
atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones o la falta de información
de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente. cuando las condiciones de los trabajos requieran que se otorgue un anticipo superior al cincuenta por ciento de la asignación presupuestal aprobada para el contrato... especificaciones o normas de calidad. los que tendrán por objeto apoyar la debida ejecución y continuidad de las obras y servicios. sólo procederá cuando exista atraso en la entrega del anticipo que se pactó realizar en una sola exhibición o. tal requerimiento podrá realizarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato. el Área responsable de la contratación deberá informar a la Secretaría de la Función Pública. señalando las razones que lo sustenten. Artículo 139. Previamente a la entrega del anticipo. dicho programa deberá ser modificado conforme a las nuevas condiciones que se hubieren presentado. lo cual deberá precisarse en la convocatoria a la licitación pública y en el contrato. así como cuando la dependencia o entidad haya ordenado la suspensión de los trabajos. complejidad y magnitud de los trabajos. El área mencionada deberá requerir al contratista la información conforme a la cual se acredite el cumplimiento del citado programa. Para determinar el porcentaje de los anticipos que se otorgarán conforme al presente artículo. previamente a la entrega del anticipo. las dependencias y entidades deberán tener en cuenta las características. el Área responsable de la contratación autorizará otorgar como anticipo hasta el monto total de la asignación autorizada al contrato durante el primer ejercicio. Artículo 140.. el contratista deberá presentar al Área responsable de la ejecución de los trabajos un programa en el que se establezca la forma en que se aplicará dicho anticipo. de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar la contratante. cuando . En el caso de que el contratista no cumpla el programa a que se refiere el párrafo anterior por causas debidamente justificadas y acreditadas ante el Área responsable de la ejecución de los trabajos.referente a planos. Cuando los trabajos se realicen en más de un ejercicio el monto del anticipo se obtendrá aplicando el porcentaje señalado en la convocatoria a la licitación pública al monto total de la asignación presupuestal autorizada para el contrato en el ejercicio de que se trate. CLAUSULA OCTAVA SECCIÓN IV DE LOS ANTICIPOS Artículo 138.El diferimiento del programa de ejecución convenido a que se refiere la fracción I del artículo 50 de la Ley. Para los efectos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 50 de la Ley.El importe de los anticipos que se otorguen con base en los contratos de obras o de servicios. si los trabajos se realizan en un solo ejercicio.En el supuesto a que se refiere la fracción IV del artículo 50 de la Ley. será el que resulte de aplicar el porcentaje señalado en la convocatoria a la licitación pública al monto total de la proposición.
Cuando el contratista no ejerza el anticipo otorgado en la forma pactada en el contrato y conforme al programa a que se refiere el párrafo tercero del artículo 138 de este Reglamento. salvo en el supuesto a que se refiere el último párrafo del artículo 50 de la Ley.Para los efectos de la Ley y este Reglamento. 2. II. El anticipo se amortizará del importe de cada estimación de trabajos ejecutados que presente el contratista conforme al programa de ejecución convenido. b) y c) de este artículo. y III. no se realizará amortización alguna ni afectación en el ajuste de costos. El importe del anticipo otorgado se amortizará en el mismo ejercicio en que se otorgue. El procedimiento de amortización deberá realizarse conforme a lo siguiente: a) Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio. Cuando por causas no imputables al contratista no se logre amortizar el anticipo otorgado conforme a los importes establecidos en el programa de ejecución convenido. la amortización del anticipo se realizará aplicando el porcentaje establecido en el contrato considerando la asignación presupuestaria actualizada. En el caso de que por el cambio del ejercicio presupuestario. El importe del anticipo otorgado en el ejercicio se amortizará en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue. se considerará lo siguiente: 1. las dependencias y entidades no podrán exigirle cargo alguno. sin perjuicio de lo dispuesto en la fracción III incisos a). y 3. Artículo 142. exista atraso en la entrega de la primera parcialidad. Cuando respecto de los contratos en los que se consideraron anticipos.. se atenderá a lo siguiente: 1. por causas imputables al contratista... o bien. dicha amortización deberá ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado. Cuando en la estimación presentada no se logre amortizar el anticipo conforme al importe previsto en el programa de ejecución convenido. se celebren convenios modificatorios que no prevén anticipos para ejecutar los trabajos que amparen. Artículo 143. una vez autorizado el anticipo correspondiente al contrato de que se trate. los convenios modificatorios señalados en el párrafo anterior hayan sido considerados para actualizar la asignación presupuestaria del ejercicio siguiente de acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 23 de la Ley. .se hubiere pactado su entrega en varias parcialidades. al convenio modificatorio respectivo. b) En el caso de que los trabajos se ejecuten en más de un ejercicio. Artículo 141. dicho importe se sumará al que corresponda amortizar en la siguiente estimación de acuerdo al mencionado programa. las dependencias y entidades deberán considerarlo como un importe pagado.El importe del anticipo se pondrá a disposición del contratista contra la entrega de la garantía prevista en la fracción I del artículo 48 de la Ley. la amortización del importe pendiente se ajustará de acuerdo a la modificación de dicho programa.Para la amortización de los anticipos otorgados se procederá de la siguiente manera: I.
amortizándolo en términos de lo dispuesto en el inciso a) de esta fracción. en las estimaciones correspondientes a los trabajos atrasados que se presenten en el siguiente ejercicio. el saldo por amortizar no se reintegrará en ese ejercicio y el anticipo previsto para el siguiente se entregará cuando inicien los trabajos programados para este último ejercicio. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas imputables al contratista. y 3. En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no imputables al contratista. El porcentaje de la amortización del anticipo en el siguiente ejercicio será el resultado de dividir el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate. El porcentaje de la amortización del anticipo en el segundo ejercicio será el resultado de dividir el saldo por amortizar del primer ejercicio más el anticipo concedido en el segundo.2. conforme al programa de ejecución convenido. c) En caso de que el anticipo se otorgue conforme a lo señalado en el primer párrafo de la fracción V del artículo 50 de la Ley. entre el importe total de los trabajos a ejercer en el segundo ejercicio. conforme al programa de ejecución convenido. 3. conforme al programa de ejecución convenido. no serán afectadas por concepto de amortización de anticipo. En caso de que los trabajos se ejecuten en más de dos ejercicios el porcentaje de amortización para el tercer ejercicio y subsecuentes deberá calcularse conforme a lo establecido en el presente numeral. entre el importe total de los trabajos a ejercer en el primero y segundo ejercicios. el saldo pendiente por amortizar se descontará del importe a otorgar como anticipo en el siguiente ejercicio. En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios subsecuentes se aplicará lo previsto en los párrafos anteriores del presente numeral. y . entre el importe total de los trabajos a ejecutar en el siguiente ejercicio. según corresponda. 2. entre el importe total de los trabajos a ejecutar en el siguiente ejercicio. más el anticipo concedido en el siguiente ejercicio. conforme al programa de ejecución convenido. se procederá conforme a lo señalado en los numerales 2 y 3 del inciso b) de esta fracción. En el caso previsto en el presente numeral. En este supuesto. más el anticipo concedido en el siguiente ejercicio. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio de que se trate. El porcentaje de la amortización del anticipo en el primer ejercicio será el resultado de dividir el importe del anticipo concedido en el primer ejercicio conforme al programa de ejecución convenido. deberá procederse de la siguiente manera: 1. el anticipo del siguiente ejercicio se entregará siempre y cuando el contratista acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior conforme al programa a que se refiere el tercer párrafo del artículo 138 de este Reglamento. El porcentaje de la amortización del anticipo en el siguiente ejercicio será el resultado de dividir el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate.
tramitar y realizar el pago de la misma al contratista. la dependencia o entidad. previa solicitud del contratista. El contratista será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con los requisitos administrativos y fiscales. por tanto.. éste deberá liquidarse totalmente en la estimación final. Dentro del plazo a que se refiere el segundo párrafo del artículo 54 de la Ley. CLAUSULA NOVENA SECCIÓN III DE LA FORMA DE PAGO Artículo 127.Una vez analizados y calculados los importes de las estimaciones.d) En caso de que exista un saldo faltante por amortizar. Artículo 128. de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables. a través del convenio respectivo. no se considerará como causa de aplicación de penas convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de rescisión administrativa. circunstancia que deberá formalizarse. En caso de que las facturas entregadas por los contratistas para su pago presenten errores o deficiencias. las que podrán referirse a fechas fijas. Tal situación deberá documentarse y registrarse en la Bitácora. las dependencias y entidades deberán considerar para su pago los derechos e impuestos que les sean aplicables. la dependencia o entidad deberá revisar la factura y. dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción. si reúne los requisitos administrativos y fiscales. No procederá dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables al contratista. en su caso. Dentro del plazo a que se refiere el segundo párrafo del artículo 54 de la Ley.Las cantidades de trabajos presentadas en las estimaciones deberán corresponder a la secuencia y tiempo previsto en el programa de ejecución convenido. la dependencia o entidad deberá revisar la factura y.. se establezcan en la convocatoria a la licitación pública y en el contrato. cuando corresponda. por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de éstos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley. El periodo que transcurra entre la entrega del . El retraso en el pago de estimaciones en que incurran las dependencias y entidades diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos. indicará por escrito al contratista las deficiencias que deberá corregir. El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicará retraso en el programa de ejecución convenido y. Las dependencias y entidades deberán establecer en el contrato el lugar en que se realizará el pago y las fechas de corte. así como retener el importe de los mismos. o bien. si reúne los requisitos administrativos y fiscales. tramitar y realizar el pago de la misma al contratista. así como a los estándares de desempeño que. a un acontecimiento que deba cumplirse.
citado escrito y la presentación de las correcciones por parte del contratista no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la Ley. IV. del pago en exceso que se haya efectuado. Croquis. complejidad y magnitud de los trabajos.. Artículo 131.. II. VI. atendiendo a las características. de lo contrario. II. y VII.Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán determinados por cada dependencia o entidad. Informe del cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al programa de ejecución convenido. Artículo 132.. V. entre otros. cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación. . se deberá justificar tal circunstancia ante el órgano interno de control correspondiente. III. De gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la Ley.En los contratos de obras y servicios únicamente se reconocerán los siguientes tipos de estimaciones: I. en su caso. III. y IV. pruebas de laboratorio y fotografías. Artículo 133.El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos. los siguientes: I. Artículo 130. de conformidad con el párrafo anterior..Las dependencias y entidades considerarán la posibilidad de utilizar medios de comunicación electrónica para la presentación y autorización de las estimaciones con base en las cuales se realice el pago a los contratistas. el residente deberá hacer constar en la Bitácora la fecha en que se presentan las estimaciones.. De los ajustes de costos. los cuales serán. deberán dar al contratista la opción de recibirlos por dichos medios. por lo que cada una podrá ser negociada para efectos de su pago. De pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato. Notas de Bitácora. Artículo 129. siempre que cuenten con los sistemas electrónicos que garanticen la inalterabilidad y confiabilidad de la información y previamente obtengan la autorización de la Secretaría de la Función Pública. Las estimaciones autorizadas por la residencia se considerarán como documentos independientes entre sí. Análisis.En los contratos bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios se tendrán por autorizadas las estimaciones que las dependencias y entidades omitan resolver respecto de su procedencia. tratándose de contratos a precio alzado. Avances de obra. En todos los casos. De trabajos ejecutados. Las dependencias y entidades que estén en posibilidad de realizar el pago a contratistas por medios electrónicos. Números generadores. ya que la dependencia o entidad tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y. Controles de calidad. dentro del término que para tal efecto dispone el primer párrafo del artículo 54 de la Ley. tratándose de amortizaciones programadas.
En los contratos celebrados bajo la condición de pago a precio alzado las dependencias y entidades podrán optar por estipular el pago del importe de los trabajos hasta su total terminación o cuando se finalice cada actividad principal de los trabajos. magnitud y complejidad de los trabajos que se vayan a realizar lo requieran. las fechas críticas deben corresponder a porcentajes parciales de ejecución de trabajos. En todos los casos. la cédula de avances y pagos programados y. ..La autorización del pago de los gastos no recuperables deberá constar por escrito. que los participantes establezcan fechas críticas a las que se ajustarán sus programas de ejecución. las dependencias y entidades podrán solicitar en la convocatoria a la licitación pública. según corresponda. ser congruentes con el financiamiento requerido por el participante y ser claramente medibles.. sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte del contratista. En todos los casos. Artículo 137. en general. Artículo 136. la invitación a cuando menos tres personas y la solicitud de cotización.El pago de los ajustes de costos directos y del costo por financiamiento se efectuará en las estimaciones de ajuste de costos siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste. los que deberán ser acordes con el programa de amortización convenido. las dependencias y entidades podrán solicitar en la convocatoria a la licitación pública. con los programas de ejecución pactados Artículo 134. con los programas de ejecución pactados. la invitación a cuando menos tres personas y la solicitud de cotización. en general. sin necesidad de celebrar convenio alguno. debiéndose aplicar los últimos que se tengan autorizados. Cuando las características. con el objeto de que en el contrato correspondiente se pacte el pago respectivo y que los trabajos puedan tener la continuidad necesaria para su oportuna terminación. Artículo 135.En el caso de que el contratista no presente las estimaciones en el plazo establecido en el primer párrafo del artículo 54 de la Ley. conforme a lo dispuesto por el artículo 222 de este Reglamento y de acuerdo a las fechas pactadas. así como congruentes con la red de actividades. magnitud y complejidad de los trabajos que se vayan a realizar lo requieran. acompañando la documentación que acredite su procedencia. Todos los factores de ajuste concedidos deberán acumularse entre ellos. ser congruentes con el financiamiento requerido por el participante y ser claramente medibles. así como congruentes con la red de actividades. aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a los factores que se autoricen para cada tipo de ajuste.. con el objeto de que en el contrato correspondiente se pacte el pago respectivo y que los trabajos puedan tener la continuidad necesaria para su oportuna terminación. según corresponda. términos y condiciones en los que se efectuarán los pagos. Cuando las características.. la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte. se establecerán los plazos. que los participantes establezcan fechas críticas a las que se ajustarán sus programas de ejecución. las fechas críticas deben corresponder a porcentajes parciales de ejecución de trabajos. la cédula de avances y pagos programados y.En los contratos que celebren las dependencias y entidades cuya condición de pago se haya pactado mediante amortización programada.
En los casos señalados en el párrafo anterior. con base en la información actualizada que se encuentre en el registro único de contratistas.. el monto máximo de las penas convencionales por atraso será del veinte por ciento del monto del contrato. Tratándose de los procedimientos de contratación en los que se exceptúe la presentación de garantía de cumplimiento de contrato en los términos de la Ley. en la invitación a cuando menos a tres personas o en la solicitud de cotización se indicará que en las proposiciones o cotizaciones no se deberán incluir los costos por dicho concepto. debiendo considerar en todos los casos las características. que no se le haya rescindido contrato alguno en el mismo periodo.El pago de las estimaciones de gastos no recuperables autorizados debidamente comprobados se realizará conforme a los términos y condiciones del segundo párrafo del artículo 54 de la Ley. 214 y 219 de presente Reglamento. Artículo 90. En el supuesto a que se refiere el párrafo anterior. vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en términos del artículo 66 de la Ley. las dependencias y entidades podrán seleccionar el tipo de garantía que más se ajuste a sus necesidades y que les permita tener la mayor certeza de que las obligaciones estarán debidamente respaldadas. caso en el cual el monto máximo de las penas convencionales será del diez por ciento. salvo cuando se trate de licitantes que se ubiquen en el supuesto señalado en la fracción IX del artículo 42 de la Ley.Para los efectos del artículo 48 de la Ley.Las dependencias y entidades podrán reducir el porcentaje de la garantía de cumplimiento cuando el contratista cuente con antecedentes de cumplimiento favorables en los términos previstos en el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley y en los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública. o que no se le haya hecho efectiva alguna garantía. CLAUSULA DECIMA SECCION II DE LAS GARANTÍAS Artículo 89. Una vez calculados los importes de los gastos no recuperables en términos de este artículo. sin tomar en cuenta el porcentaje de reducción que se le hubiere aplicado a dicha garantía. el monto máximo para la aplicación de penas convencionales se calculará considerando el monto de la garantía de cumplimiento establecido en el contrato. no se solicitará la presentación de la garantía de cumplimiento ni la incorporación de cláusulas penales. sin embargo. financiamiento y utilidad a que se refieren los artículos 212. Si en los supuestos a que se refiere el artículo 45 Bis de la Ley la ejecución de los trabajos concluye antes de la formalización del contrato correspondiente. . tales como no estar sancionado por la Secretaría de la Función Pública en los últimos cinco años. no se podrán aplicar a dichos importes los porcentajes por concepto de indirectos. magnitud y complejidad de los trabajos a realizar.. deberá exigirse la garantía de los defectos.
V artículo 92 de este Reglamento. de anticipo o por vicios ocultos se entreguen por medios electrónicos. sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley.. deberá estipularse en el convenio modificatorio respectivo el plazo para entregar la ampliación de la garantía. por la naturaleza de las obras y servicios. Artículo 91.. La garantía de cumplimiento deberá ser entregada a la dependencia o entidad dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que el licitante a quien se le haya adjudicado el contrato reciba la notificación del fallo. pero invariablemente antes de la firma del contrato. las dependencias y entidades. a efecto de que se inicien los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento del contrato. Cuando se trate de un incremento en el monto o una ampliación en el plazo que no se encuentren cubiertos por la garantía originalmente otorgada. a levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones derivados del contrato.La garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato no podrá ser menor al diez por ciento del monto total autorizado al contrato en cada ejercicio. cuando éstos se encuentren totalmente amortizados. Igual obligación tendrán las dependencias y entidades para la garantía correspondiente a los anticipos. el ajuste correspondiente se realizará conforme a lo dispuesto por la fracción II y el último párrafo del artículo 98 del presente Reglamento. Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 92 de este Reglamento. La garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada salvo que. procederán inmediatamente a través del servidor público facultado.Las dependencias y entidades considerarán la posibilidad de que las garantías de cumplimiento. el cual no deberá exceder de diez días naturales siguientes a la firma de dicho convenio. la garantía de cumplimiento deberá sustituirse en el o los siguientes ejercicios en proporción al monto autorizado para el ejercicio presupuestal de que se trate. siempre que las disposiciones jurídicas aplicables permitan la constitución de garantías por dichos medios. así como incluirse una cláusula resolutoria del convenio en el caso de que la ampliación de garantía no sea entregada en el plazo señalado. considerando los trabajos faltantes de ejecutar conforme al programa convenido actualizando los importes de acuerdo con los ajustes de costos autorizados y las modificaciones contractuales. una vez cumplidas las obligaciones del contratista a su satisfacción y entregada la garantía a que se refieren los párrafos primero y segundo del artículo 66 de la Ley. En estos casos la garantía de cumplimiento sustituta deberá ser entregada a la dependencia o entidad dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que el monto de la inversión autorizada se notifique al contratista. Las dependencias que lleven a cabo la cancelación de garantías deberán comunicarlo a la Tesorería de la Federación dentro de los quince días hábiles siguientes a la cancelación. Artículo 92. en el contrato se haya estipulado la divisibilidad de la misma. Las modificaciones en monto o plazo de los contratos conllevarán el respectivo ajuste a la garantía de cumplimiento. . Tratándose de fianza.Cuando los trabajos se realicen en más de un ejercicio presupuestario.
la dependencia o entidad podrá acceder a que no se sustituya la garantía otorgada en el primer ejercicio fiscal. Para los ejercicios siguientes se entregarán dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que la dependencia o entidad notifique por escrito al contratista el monto del anticipo que se le otorgará. Las garantías señaladas en el párrafo anterior.. las partes podrán convenirlo. el contratista deberá entregar las garantías de los anticipos para el primer ejercicio.Una vez que haya sido constituida y entregada a la dependencia o entidad la garantía a que alude el artículo 66 de la Ley.Cuando aparezcan defectos. plazo y condiciones establecidos en el contrato y son independientes a las penas convencionales a que se refiere el artículo 86 de este Reglamento. Artículo 96. se podrán cancelar. el ajuste correspondiente se realizará conforme a lo dispuesto por la fracción II y el último párrafo del artículo 98 del presente Reglamento.Las garantías que se otorguen para responder por las obligaciones previstas en el primer párrafo del artículo 66 de la Ley se sujetarán a los términos. el ajuste correspondiente se realizará conforme a lo dispuesto por la fracción II y el último párrafo del artículo 98 del presente Reglamento. en caso de que no haya sido sustituida. la dependencia o entidad deberá hacerlo del conocimiento de la afianzadora.. debiendo continuar vigente la garantía. en caso de que la garantía se hubiere constituido mediante fianza. en su defecto. Artículo 97. dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo. su cancelación . siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del contratista. para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes.A petición del contratista. la garantía de cumplimiento otorgada en el primer ejercicio. dentro de un plazo máximo de treinta días naturales. Tratándose de fianza. contados a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos. vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible al contratista en los trabajos realizados dentro del plazo cubierto por la garantía a que se refiere el artículo anterior. o la garantía otorgada en el último ejercicio de ejecución de los trabajos. Artículo 93... Las garantías previstas en el párrafo anterior solamente se cancelarán cuando se hayan amortizado totalmente los anticipos otorgados. a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito al contratista. siempre que continúe vigente y su importe mantenga la misma proporción que la del primer ejercicio en relación con el valor actualizado de los trabajos faltantes por ejecutar en cada ejercicio siguiente. atendiendo a la inversión autorizada al contrato para el ejercicio de que se trate. en la fecha y lugar establecidos en el contrato o.. Tratándose de fianza. Artículo 94. se cancelarán una vez transcurridos doce meses. transcurrido este término sin que se hayan realizado. o bien. en el supuesto a que se refiere el numeral 2 del inciso b) de la fracción III del artículo 143 de este Reglamento. la dependencia o entidad procederá a hacer efectiva la garantía. Artículo 95. Si la reparación requiere de un plazo mayor.Si la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cualquier otra responsabilidad fue constituida mediante fianza.Cuando los trabajos se realicen en más de un ejercicio presupuestario.
se deberá realizar la modificación correspondiente a la fianza.. el contratista obtendrá de la dependencia o entidad la orden de cancelación correspondiente para su trámite ante la institución de que se trate. además de los rendimientos obtenidos. En caso de haberse expedido carta de crédito irrevocable. el finiquito y. aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora. debiéndose atender para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 95-Bis de dicha Ley. el contratista presentará ante la afianzadora una manifestación expresa y por escrito de la dependencia o entidad en la que señale su conformidad para cancelar la fianza. . De presentarse el supuesto a que se refiere el artículo 96 del presente Reglamento. se observará lo siguiente: I. el contratista podrá retirar su aportación. en alguna de las formas previstas en el artículo 137 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación en el caso de dependencias. el contratista deberá presentar a la afianzadora el acta de recepción física de los trabajos después de transcurrido el plazo a que alude el artículo 95 de este Reglamento. Cuando la forma de garantía sea mediante fianza. En el caso de la fianza que se constituya como garantía a la que alude el artículo 66 de la Ley. La póliza de la fianza deberá contener como mínimo las siguientes previsiones: a) Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato. d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas. c) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato. en caso de existir saldos a cargo del contratista.Los contratistas podrán otorgar las garantías a que se refiere la Ley y este Reglamento. En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto o el plazo de ejecución del contrato. Artículo 98. para lo cual la dependencia o entidad instruirá por escrito lo procedente a la institución fiduciaria. la liquidación correspondiente. con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. Tratándose de dependencias. II. b) Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones. Si se constituyó mediante aportación líquida de recursos en un fideicomiso. o en las disposiciones aplicables tratándose de entidades. el procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 95 de la citada Ley. transcurrido el plazo a que hace referencia el artículo 66 de la Ley.estará a lo previsto en la póliza de garantía que se otorgue en los términos del artículo 98 de este Reglamento. así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme. o bien.
en términos de las disposiciones aplicables. dentro del plazo a que hace referencia el artículo 143 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. y IV. El ajuste de costos en moneda extranjera se sujetará a la fracción VI del artículo 31 de la Ley y al artículo 184 de este Reglamento. CLAUSULA DECIMA PRIMERA CAPÍTULO QUINTO DEL AJUSTE DE COSTOS SECCIÓN I GENERALIDADES Artículo 173. Artículo 175. Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del contratista y éste efectúe la totalidad del pago en forma incondicional. del Distrito Federal. por lo que no se requerirá la formalización de convenio alguno. por una sola ocasión.. Cuando se requiera hacer efectivas las fianzas. de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento del Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.La autorización del ajuste de costos en moneda nacional deberá efectuarse mediante el oficio de resolución que acuerde el aumento o reducción correspondiente. de los Estados y de los Municipios Distintas de las que Garantizan Obligaciones Fiscales Federales a cargo de Terceros.Para los efectos del primer párrafo del artículo 56 de la Ley y con el objeto de actualizar los precios de la proposición a la fecha de inicio de los trabajos cuando ésta sea posterior a los treinta días naturales contados a partir de la fecha de presentación de las proposiciones. para el Cobro de Fianzas Otorgadas a Favor de la Federación..Los índices que servirán de base para el cálculo de los ajustes de costos en el contrato serán los que correspondan a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. debiendo acompañar los documentos que soporten y justifiquen el cobro.. la determinación de un factor de actualización. las dependencias y entidades deberán cancelar la fianza respectiva. el contratista podrá solicitar. tratándose de entidades la solicitud se remitirá al área correspondiente de la propia entidad. El procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato. salvo en el caso de que se haya determinado el procedimiento previsto en la fracción III del artículo 57 de la Ley. Las modificaciones a las fianzas deberán formalizarse con la participación que corresponda a la afianzadora. Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberán ser los que prevalezcan al momento de la presentación y apertura de las proposiciones y no podrán modificarse o sustituirse por alguna variación que ocurra entre la fecha de su presentación y el último día del mes en el que se presentó.III. el cual deberá calcularse conforme al procedimiento de ajuste que se haya establecido en la . las dependencias deberán remitir a la Tesorería de la Federación. Artículo 174. la solicitud donde se precise la información necesaria para identificar la obligación o crédito que se garantiza y los sujetos que se vinculan con la fianza.
Este factor de actualización no se afectará por la entrega de anticipos. VII. independientemente de los ajustes de costos que le sucedan Artículo 176.La actualización a que se refiere el octavo párrafo del artículo 59 de la Ley deberá ser solicitada por el contratista por una sola ocasión. el o los importes de ajustes de costos deberán afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido. los cuales podrán calcular directamente o con el apoyo de peritos. planes y programas presentados.. sin perjuicio de que éstas al momento de contratar con un tercero o realizar directamente los servicios complementarios de los estudios. Escrito en el que las personas.Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecución de los mismos se otorga algún anticipo. El promedio de los índices señalados en el artículo 59 de la Ley se aplicará al monto total del contrato. así como con aquélla que incorporen los sujetos a . se entenderá por estudios.convocatoria a la licitación pública y en el contrato correspondiente. considerando que el mes de origen para su cálculo será el correspondiente al del acto de presentación y apertura de proposiciones. cubran a quienes hayan presentado estos últimos una compensación que considere exclusivamente los gastos en que hubieren incurrido para la elaboración de la propuesta.El registro único de contratistas señalado en el artículo 74 Bis de la Ley. Las dependencias y entidades.Para los efectos del quinto párrafo del artículo 18 de la Ley. entidades federativas o municipios cedan a título gratuito los derechos de propiedad intelectual o industrial que se puedan derivar de su propuesta a favor de la dependencia o la entidad de que se trate. mismo que será aplicado a cada estimación y repercutirá durante todo el ejercicio del contrato. entendiéndose que con ello se actualiza el costo de los insumos de los trabajos. planes y programas para el desarrollo de proyectos a cualquier propuesta conceptual formulada por escrito en términos de este artículo y que se refiera en su conjunto a un mismo proyecto de obra. Artículo 177.. se integrará con la información que proporcionen los contratistas. autorizarán el factor referido en el párrafo anterior. que forma parte de CompraNet.. CLAUSULA DECIMA TERCERA REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA Artículo 43.. previa justificación. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA PROPIEDADES DE LOS TRABAJOS Artículo 21. asociada o no a proyectos de infraestructura.
asimismo. en su caso. sin perjuicio de la presentación de los documentos que se requieran en cualquier procedimiento de contratación. en términos de la Ley. cumpliendo los siguientes aspectos: II. Para ello. nacionalidad.En las licitaciones públicas se aceptarán proposiciones conjuntas. tercero y cuarto párrafos del artículo 36 de la Ley. entre otros.que se refieren las fracciones I a VI del artículo 1 de la Ley. las cuales. experiencia. Las dependencias y entidades podrán inscribir en dicho registro a los contratistas cuando adviertan que éstos no se encuentran inscritos. previa validación de la información presentada por el contratista a través de la documentación respectiva que proporcione. e historial respecto de contratos celebrados con los sujetos a que se refiere el párrafo primero de este artículo y de su cumplimiento en tiempo y en monto. . El registro único de contratistas clasificará la información de los contratistas de acuerdo con su actividad.. capacidad técnica. económica y financiera. facilitar los procedimientos de contratación de las dependencias y entidades. derivada de los procedimientos de contratación que lleven a cabo conforme a la Ley. Al efecto. datos generales. Artículo 47. llevarán a cabo la inscripción correspondiente. Nombre de los representantes legales del contratista. Los contratistas solicitarán su inscripción en el registro único de contratistas a las dependencias y entidades. de conformidad con lo dispuesto en el segundo. El citado registro será diseñado y administrado por la Secretaría de la Función Pública y contendrá cuando menos: IV. los interesados podrán agruparse para presentar una proposición. La información contenida en el registro único de contratistas tiene como propósito. de este Reglamento y demás disposiciones aplicables. así como la información relativa a los documentos públicos que los acrediten como tales y sus datos de inscripción en el Registro Público de Comercio. la Secretaría de la Función Pública podrá incluir en el citado registro la información con la que cuente y que sea materia del mismo. en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes: b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando. las dependencias y entidades incluirán en la convocatoria a la licitación pública los requisitos necesarios para la presentación de dichas proposiciones. Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta. especialidad. los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación.
. entre otros aspectos. habilidades y capacidad para llevar a cabo la supervisión.La gerencia de proyectos consistirá en los servicios integrados necesarios para la planeación. se considerará que la residencia se encuentra ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. el residente podrá instalar dicha supervisión con posterioridad al inicio de los trabajos. por lo que quedará a su cargo. Artículo 119. las dependencias y entidades deberán designar a un servidor público y el contratista a un representante que fungirán como residente y superintendente.El titular del Área responsable de la ejecución de los trabajos designará al servidor público que fungirá como residente. vigilancia. cuando se localice en la zona de influencia de la ejecución de los mismos . materiales y financieros. el desarrollo profesional y el conocimiento en obras y servicios similares a aquéllos de que se hará cargo.CLAUSULA DECIMA CUARTA RELACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA CON SUS TRABAJADORES NOTA: Se habla de los contratistas y los trabajadores pero no hablan de la relación entre ellos. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA SUPERVICION DE LOS TRABAJOS Artículo 112. la conservación y la limpieza de los mismos. organización y control de un proyecto en todas sus fases.Para iniciar la ejecución de los trabajos. CLAUSULA DECIMA QUINTA RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA Artículo 249. La designación del residente deberá constar por escrito. el grado académico. control y revisión de los trabajos. debiendo tomar en cuenta los conocimientos.. para que el proyecto satisfaga los objetivos y requerimientos de la dependencia o entidad. incluyendo el diseño. Para efectos de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 53 de la Ley. Cuando la supervisión se realice por terceras personas. la experiencia en administración y construcción de obras y realización de servicios. CLAUSULA DECIMA SEXTA RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA Artículo 111.. respectivamente.Los trabajos quedarán bajo la responsabilidad del contratista hasta el momento de su entrega a la dependencia o entidad.. la ejecución de los trabajos y la administración de los recursos humanos.
debiendo recabar la información necesaria que le permita iniciar los trabajos de supervisión según lo programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusión. Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realización de los trabajos. para lo cual el titular del Área responsable de la ejecución de los trabajos dejará constancia en el expediente respectivo de las justificaciones con las que se acredite dicha necesidad. referencias. bancos de nivel y demás elementos que permitan iniciar adecuadamente los trabajos. las normas. incluyendo el proceso constructivo. así como de las diversas partes y características del proyecto. según corresponda. IV. entre otros. el cual contendrá. c) Modificaciones autorizadas a los planos.en los casos en que las características. b) Matrices de precios unitarios o cédula de avances y pagos programados. Artículo 114. III.. para lo cual deberán celebrar las bases de colaboración o acuerdos de coordinación que correspondan. durante la etapa de planeación de las obras o servicios de que se trate. complejidad y magnitud de los trabajos haga necesario establecer la residencia de esta manera. las acciones necesarias para obtener el apoyo de dependencias o entidades que se relacionen con la naturaleza de la obra o servicio a ejecutar y que cuenten con servidores públicos que reúnan los requisitos señalados en el primer párrafo de este artículo. Artículo 115. Las dependencias y entidades que contraten de manera ocasional obras y servicios y no cuenten con áreas o estructuras especializadas para tales fines ni con servidores públicos con las aptitudes descritas en el primer párrafo del presente artículo deberán prever. . las especificaciones y los planos autorizados. con independencia de las que se pacten en el contrato de supervisión. II. con el objeto de enterarse de las condiciones en las que se desarrollará la obra o servicio y del sitio de los trabajos. la cual tendrá las funciones que se señalan en este Reglamento. la información que le proporcione la residencia con relación al contrato.En atención a las características..Las funciones de la supervisión serán las que a continuación se señalan: I. las funciones a que se refiere el artículo 115 de este Reglamento estarán a cargo de la residencia. Cuando no se cuente con el auxilio de la supervisión. Participar en la entrega física del sitio de la obra al superintendente y proporcionar trazos. Obtener de la residencia la ubicación de las obras inducidas y subterráneas y realizar con el contratista el trazo de su trayectoria. Revisar de manera detallada y previamente al inicio de los trabajos. complejidad y magnitud de los trabajos el residente podrá auxiliarse por la supervisión en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 53 de la Ley. a efecto de que éstos puedan fungir como residentes. los siguientes documentos: a) Copia del proyecto ejecutivo.
XV. maquinaria. las cantidades adicionales a dicho catálogo y los conceptos no previstos en el mismo. V. presentados por la superintendencia para la aprobación del residente. Avalar las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra. así como sobre las diferencias entre las actividades programadas y las realmente ejecutadas. g) Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas. para ello. X. Vigilar que el superintendente cumpla con las condiciones de seguridad. XIV. instrumentos y accesorios de instalación permanente. y h) Manuales y garantía de la maquinaria y equipo. números generadores. referentes a materiales. penas convencionales. e) Permisos. descuentos o la celebración de convenios. la supervisión y la superintendencia deberán considerar los conceptos del catálogo contenido en la proposición del licitante a quien se le haya adjudicado el contrato. Verificar que los planos se mantengan actualizados. higiene y limpieza de los trabajos. VII. problemas y alternativas de solución. equipos. por conducto de las personas que tengan asignada dicha tarea. IX. la maquinaria y el equipo de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos contenido en la proposición del licitante a quien se le haya adjudicado el contrato. y para la aplicación de retenciones económicas. los programas de suministros que la dependencia o entidad haya entregado al contratista. XII. cuantificándolas y conciliándolas con la superintendencia. VI. según el caso. XIII. XI. el pago de estimaciones. así como comprobar que dichas estimaciones incluyan los documentos de soporte respectivo. las retenciones económicas. firmarlas oportunamente para su trámite de pago. avance. Llevar el control del avance financiero de la obra considerando. Analizar detalladamente el programa de ejecución convenido considerando e incorporando. VIII. las penas convencionales y los descuentos. . consignando en las minutas y en la Bitácora los acuerdos tomados y dar seguimiento a los mismos. programas de obra y suministros. cantidades de obra realizadas y faltantes de ejecutar y presupuesto. Revisar las estimaciones a que se refiere el artículo 130 de este Reglamento para efectos de que la residencia las autorice y. Celebrar juntas de trabajo con el superintendente o con la residencia para analizar el estado. Registrar en la Bitácora los avances y aspectos relevantes durante la ejecución de los trabajos con la periodicidad que se establezca en el contrato.d) Registro y control de la Bitácora y las minutas de las juntas de obra. f) Contratos. la amortización de anticipos. convenios. al menos. Llevar el control de las cantidades de obra o servicio realizados y de las faltantes de ejecutar. conjuntamente con la superintendencia. Dar seguimiento al programa de ejecución convenido para informar al residente sobre las fechas y las actividades críticas que requieran seguimiento especial. licencias y autorizaciones. Vigilar la adecuada ejecución de los trabajos y transmitir al contratista en forma apropiada y oportuna las órdenes provenientes de la residencia.
Cuando la supervisión sea realizada por terceros. mano de obra. así como la consecuencia o efecto de dichas variaciones para la conclusión oportuna de la obra y las acciones tomadas al respecto. así como las que adicionalmente prevean las dependencias y entidades para cada caso particular. Artículo 116. las dependencias y entidades observarán. deberán ser congruentes con los términos de referencia respectivos y asentarse en el contrato que se suscriba. y II. . e) Las pruebas de laboratorio realizadas o por realizar en la ejecución de los trabajos f) Los comentarios explícitos de las variaciones registradas en el periodo. en relación a los programas convenidos. los cuales serán el respaldo de las estimaciones correspondientes y deben contemplar como mínimo los siguientes aspectos: a) Las variaciones del avance físico y financiero de la obra. se deberá efectuar el registro en la Bitácora mediante la nota correspondiente conforme a lo siguiente: III. Las demás que le señale la residencia o la dependencia o entidad en los términos de referencia respectivos. A la supervisión le corresponderá registrar: a) El avance físico y financiero de la obra en las fechas de corte señaladas en el contrato. las siguientes previsiones: I. Las funciones señaladas en el artículo anterior. Coadyuvar en la elaboración del finiquito de los trabajos. c) Las minutas de trabajo. b) El resultado de las pruebas de calidad de los insumos con la periodicidad que se establezca en el contrato o mensualmente. Tanto en los términos de referencia como en el contrato deberán especificarse los productos o los documentos esperados y su forma de presentación. Entre los documentos señalados. vigilando que la superintendencia presente oportunamente los reportes de laboratorio con sus resultados. y g) La memoria fotográfica.Cuando se presenten cualquiera de los eventos que a continuación se relacionan. la mano de obra. deberán incluirse los informes que serán presentados con la periodicidad establecida por la convocante. la maquinaria y los equipos sean de la calidad y características pactadas en el contrato. maquinaria y equipo. d) Los cambios efectuados o por efectuar al proyecto.. b) Los reportes de cumplimiento de los programas de suministro de materiales.XVI. XVIII. Verificar la debida terminación de los trabajos dentro del plazo convenido.. y XIX. además de los lineamientos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 53 de la Ley. XVII. Artículo 125. Coadyuvar con la residencia para vigilar que los materiales.
control y seguimiento se hará por medios remotos de comunicación electrónica. en términos de las leyes de la materia. el importe de la retención económica se determinará con base en el contrato celebrado por las partes y en el grado de atraso que se determine de acuerdo al avance físico en relación con el programa de ejecución convenido. y IV. Su elaboración. II. Cuando se ejecuten trabajos derivados de caso fortuito o fuerza mayor. y d) Los acuerdos tomados en las juntas de trabajo celebradas con el contratista o con la residencia. III. control y seguimiento de la Bitácora se realice a través de medios de comunicación convencional cuando las dependencias y entidades así lo soliciten en los siguientes casos: I. así como el seguimiento a los mismos. El contratista podrá recuperar el importe de las retenciones económicas en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa. La información contenida en la Bitácora podrá ser consultada por la Secretaría de la Función Pública o por los órganos internos de control en el ejercicio de sus facultades de inspección. para lo cual la Secretaría de la Función Pública implementará el programa informático que corresponda.c) Lo relacionado con las normas de seguridad. La Secretaría de la Función Pública autorizará que la elaboración.. salvo que en el contrato se hayan pactado fechas críticas a que se . CLAUSULA DECIMA OCTAVO SECCIÓN II DE LA BITÁCORA Artículo 122. Cuando por virtud del sitio donde se realicen los trabajos existan dificultades tecnológicas que impidan llevar la Bitácora a través de medios remotos de comunicación electrónica.El uso de la Bitácora es obligatorio en cada uno de los contratos de obras y servicios. vigilancia y control.Para efectos de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 46 Bis de la Ley. CLAUSULA DECIMA NOVENA RETENCIONES ECONOMICAS Artículo 88. Cuando el uso de la Bitácora a través de medios remotos de comunicación electrónica ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública. Si las dependencias y entidades realizan de manera ocasional obras y servicios. El registro de los aspectos señalados en las fracciones anteriores se realizará sin perjuicio de que los responsables de los trabajos puedan anotar en la Bitácora cualesquiera otros que se presenten y que sean de relevancia para los trabajos .. higiene y protección al ambiente que deban implementarse.
éstas se harán del conocimiento del contratista mediante nota de bitácora u oficio. se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento. siempre y cuando no impliquen variaciones sustanciales al proyecto original. ya que en todos los casos. la dependencia o entidad deberá devolver dicho saldo al contratista.refiere el artículo 134 de este Reglamento cuyo atraso en su cumplimiento conlleve a la aplicación de una pena convencional. Las dependencias y entidades optarán por aplicar retenciones o penas convencionales antes de iniciar el procedimiento de rescisión cuando el incumplimiento del contrato derive del atraso en la ejecución de los trabajos. en lugar de iniciar la rescisión respectiva del contrato.La rescisión administrativa de los contratos deberá ser el último medio que utilicen las dependencias y entidades. La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado la dependencia o entidad.. Si una vez concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales resulta saldo a favor del contratista por concepto de retenciones económicas. CLAUSULA VIGESIMA PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN INCUMPLIMIENTO DEL LAS FECHAS CRITICAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA PENAS CONVENCINALES Artículo 154. Las dependencias y entidades. De existir retenciones a la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato y trabajos pendientes de ejecutar. deberán promover la ejecución total de los trabajos y el menor retraso posible. Una vez cuantificadas las retenciones económicas o las penas convencionales. ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los Tratados. éstas seguirán en poder de la dependencia o entidad. lo cual se . podrán efectuar modificaciones al mismo a fin de reprogramar la ejecución de los trabajos. Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecución convenido. El monto determinado como retención económica o pena convencional. para que se concluya la obra o servicio contratado por resultar más conveniente para el Estado que la rescisión del contrato. sin que en este caso se genere gasto financiero alguno. las retenciones económicas o penas convencionales se calcularán considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa convenido. de manera previa.
. sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales por atraso que. sujeto a las formalidades previstas para los procedimientos de excepción que establecen los artículos 41. mismas que se integrarán al expediente respectivo.. el plazo de verificación de los trabajos pactado en el contrato se podrá prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Lo anterior. En el supuesto previsto en el párrafo que antecede. En este caso. y III.. Que la formalización del contrato se realice por adjudicación directa al contratista que realizó los trabajos originalmente pactados. no se aplicarán penas convencionales. no será necesario solicitar la presentación de la garantía de cumplimiento ni la incorporación de penas convencionales. Artículo 165.Si la dependencia o entidad encuentra deficiencias en la terminación de los trabajos durante la verificación que para tal efecto se realice. Las razones que justifiquen la aplicación de penas convencionales o del sobrecosto. El pago de los trabajos extraordinarios quedará sujeto a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal de que se trate.. resulten procedentes. Artículo 170.El reconocimiento de los trabajos extraordinarios no considerados en los alcances de los contratos a precio alzado a que se refiere el artículo anterior procederá cuando la contratación de los mismos por las dependencias y entidades cumpla con lo siguiente: I. en su caso. Se emita un dictamen por el titular del Área responsable de la ejecución de los trabajos en la dependencia o entidad. Cuando previo a la firma del contrato correspondiente los trabajos extraordinarios ya se encuentren ejecutados. 42 y 43 de la Ley. deberá solicitar al contratista la reparación que corresponda conforme a las condiciones requeridas en el contrato. Lo anterior. sin perjuicio de que la dependencia o entidad opte por la rescisión del contrato. II. Artículo 244. en este periodo.En los contratos de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura no serán procedentes las retenciones económicas y sólo resultarán . Artículo 230. en el cual se fundamente y motive técnicamente la necesidad de su realización. no se procederá a la recepción y se considerará que los trabajos no fueron concluidos en el plazo convenido. Las reparaciones de las deficiencias a que alude este artículo no podrán consistir en la ejecución total de conceptos de trabajo pendiente de realizar.deberá acreditar mediante las constancias correspondientes. Que los trabajos se incluyan en un contrato a base de precios unitarios y tiempo determinado.El documento donde conste el finiquito de los trabajos formará parte del contrato y deberá contener como mínimo lo siguiente: VII.
Para los efectos de este Reglamento se aplicarán las definiciones establecidas en el artículo 2 de la Ley. La Secretaría podrá emitir. se entenderá por: XIV. disposiciones relativas al tratamiento contable y presupuestario del pago de la contraprestación a favor del Inversionista contratista. Asimismo. Estimación: la valuación de los trabajos ejecutados en un periodo determinado presentada para autorización de pago. las dependencias y entidades podrán aplicar penas convencionales o descuentos. por el atraso o deficiencia en el cumplimiento de las obligaciones del Inversionista contratista. Artículo 246. Con posterioridad a la . su Reglamento y demás disposiciones aplicables..aplicables penas convencionales por el atraso en la fecha pactada para la conclusión total de la obra. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA MODIFICACIONES AL CONTARTO Artículo 38. En su caso y conforme al segundo párrafo del artículo 234 de este Reglamento. Al sitio de realización de los trabajos podrán asistir los interesados y sus auxiliares. así como aquéllos que autorice la convocante... las penas convencionales y las deducciones. respectivamente. en su caso. las dependencias y entidades no realizarán pago alguno por concepto de amortización programada al Inversionista contratista antes de la puesta en marcha y operación de la obra objeto del contrato conforme a los estándares de desempeño previstos en el mismo. Los pagos que realicen las dependencias y entidades como contraprestación por las obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura se registrarán conforme lo establezca la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. valores o porcentajes establecidos en el contrato en atención a la naturaleza y características del mismo.En la etapa de mantenimiento y operación de la obra. los ajustes de costos. la amortización de los anticipos. así como. las retenciones económicas. en el ámbito de su competencia. Los licitantes deberán incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen las condiciones y características antes citadas. por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo. considerando. en la cual se aplican los precios.La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa para los interesados y tendrá como objeto que los licitantes conozcan las condiciones ambientales. así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico. la valuación de los conceptos que permitan determinar el monto de los gastos no recuperables. Artículo 2.
En este caso. debiéndose auxiliar de la dependencia o entidad para su formalización. el pago de gastos no recuperables a que se refiere la fracción I del artículo 62 de la Ley se limitará a lo siguiente: IV. sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para su terminación. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTARTO Artículo 113. conservación y almacenamiento cuando no impliquen un costo indirecto.realización de la visita podrá permitírseles el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos a quienes lo soliciten con anticipación de por lo menos veinticuatro horas a la recepción y apertura de proposiciones. Artículo 118. En el caso de . Coordinar con los servidores públicos responsables las terminaciones anticipadas o rescisiones de contratos y.Tratándose de suspensión de trabajos. Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes escritas de la dependencia o entidad. cuando por razones de seguridad o acceso al sitio de los trabajos resulte necesario. si lo estima necesario.. debiéndose en este caso establecer dicho término en la convocatoria a la licitación pública. no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello.Si el contratista realiza trabajos por mayor valor del contratado. reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios. sin mediar orden por escrito de parte de la dependencia o entidad. aunque no será obligatorio para la dependencia o entidad designar a un técnico que guíe la visita.. ésta podrá ordenar su demolición. reposición o reparación indicadas. los cuales se harán por cuenta del contratista sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. las suspensiones de los trabajos. El costo por mantenimiento. cuando se justifique. Para la determinación de los gastos a que se refiere este artículo se deberán considerar como elementos razonables para su cálculo los programas y costos originalmente propuestos por el contratista.Las funciones de la residencia serán las siguientes: X. Dicho plazo podrá ser hasta de setenta y dos horas. debiéndose ajustar con el último porcentaje de ajuste de costos autorizado antes de la suspensión. Artículo 146. la dependencia o entidad. podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la demolición. independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes.. ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.
La rescisión administrativa de los contratos deberá ser el último medio que utilicen las dependencias y entidades. las partes podrán acordar que los periodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripción de una sola acta circunstanciada. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA SECCIÓN VII DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO Artículo 154. el contratista podrá tomar como referencia los conceptos que se señalan en el Capítulo Sexto del Título Segundo del presente Reglamento. la dependencia o entidad podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión previsto en el artículo 61 de la Ley. de manera previa. ya que en todos los casos. Artículo 148. el contratista podrá tomar como referencia los conceptos que se señalan en el Capítulo Sexto del Título Segundo del presente Reglamento. para que se concluya la obra o servicio contratado por resultar más conveniente para el Estado que la rescisión del contrato. para acreditar los gastos no recuperables en que haya incurrido.Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior. sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales por atraso que. deberán promover la ejecución total de los trabajos y el menor retraso posible. lo cual se deberá acreditar mediante las constancias correspondientes. .. En el caso de los contratos celebrados bajo la condición de pago a precio alzado.Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos y difíciles de cuantificar.los contratos celebrados bajo la condición de pago a precio alzado. motivando la rescisión en alguna de las causales previstas en el artículo 157 de este Reglamento. en su caso. Las dependencias y entidades. Lo anterior. ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los Tratados. Las dependencias y entidades optarán por aplicar retenciones o penas convencionales antes de iniciar el procedimiento de rescisión cuando el incumplimiento del contrato derive del atraso en la ejecución de los trabajos. Si es el contratista quien decide rescindir el contrato será necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente. en lugar de iniciar la rescisión respectiva del contrato. mismas que se integrarán al expediente respectivo. podrán efectuar modificaciones al mismo a fin de reprogramar la ejecución de los trabajos. resulten procedentes.. Artículo 155.. para acreditar los gastos no recuperables en que haya incurrido con el último porcentaje de ajuste de costos autorizado antes de la suspensión. siempre y cuando no impliquen variaciones sustanciales al proyecto original.
.. sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 154 de este Reglamento. se estará a lo que resuelva la autoridad judicial.Las dependencias y entidades.Artículo 156.Cuando se obtenga la resolución judicial que determine la rescisión del contrato por incumplimiento de alguna de las obligaciones imputable a la dependencia o entidad. rescindirán administrativamente el contrato cuando el contratista: . Artículo 157.
. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura análoga. especificaciones o normas de calidad. no se considerará como incumplimiento del contrato y causa de su rescisión. así como cuando la dependencia o entidad haya ordenado la suspensión de los trabajos. relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por la dependencia o entidad para la ejecución de los trabajos. invoque la protección de su gobierno en relación con el contrato. Si siendo extranjero. Interrumpa injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niegue a reparar o reponer alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por la dependencia o entidad. Incumpla con el compromiso que. haya adquirido al momento de la suscripción del contrato. atendiendo a las características. VII. en su caso. y XII. trabajadores o equipo de construcción y. Artículo 158. VIII. Por causas imputables a él. XI. de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente. En general. No dé a la dependencia o entidad y a las dependencias que tengan facultad de intervenir.En la notificación que las dependencias y entidades realicen al contratista respecto del inicio del procedimiento de rescisión del contrato. V. en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una determinada nacionalidad. VI. vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos. Cambie su nacionalidad por otra. el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. II. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorización por escrito de la dependencia o entidad. por tanto.. las facilidades y datos necesarios para la inspección. a juicio de la dependencia o entidad.I. III. de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar la contratante. se señalarán los hechos que motivaron la determinación de darlo por rescindido relacionándolos con las estipulaciones específicas que se consideren han sido incumplidas. podrán establecer en los contratos otras causas de rescisión. IV. IX. Subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la autorización por escrito de la dependencia o entidad. No implicará retraso en el programa de ejecución convenido y. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acate las órdenes dadas por el residente. X. No dé cumplimiento a los programas de ejecución convenidos por falta de materiales. no inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley y este Reglamento. cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones o la falta de información referente a planos. incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato. magnitud y complejidad de los trabajos. Las dependencias y entidades.
los saldos derivados de la rescisión con el fin de preservar los intereses de las partes. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato que se pretende rescindir. técnica y económica en la que se encuentran los trabajos realizados y los pendientes por ejecutar. en su caso. Constancia de que el contratista entregó toda la documentación necesaria para que la dependencia o entidad pueda hacerse cargo y.Las dependencias y entidades junto con el contratista podrán conciliar. así como de los equipos y materiales que se hubieran instalado en la obra o utilizados en la prestación del servicio o se encuentren en proceso de fabricación. Nombre y firma del residente y. y X. Descripción pormenorizada del estado que guardan los trabajos. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados con anterioridad al inicio del procedimiento de rescisión. Sólo podrá reconocerse el pago de aquellos materiales y equipos que cumplan con las especificaciones particulares de construcción. En el caso de que en el procedimiento de rescisión se determine no rescindir el contrato. de acuerdo con el programa de ejecución convenido vigente. III. a los precios de mercado. siempre y cuando sean susceptibles de utilización dentro de los trabajos pendientes de realizar. así como de las estipulaciones en las que el contratista incurrió en incumplimiento del contrato. a la fecha de rescisión del contrato. IV. II.. IX. Artículo 161. del supervisor y del superintendente. administrativa.. Importe contractual considerando.Las dependencias y entidades podrán hacer constar en el finiquito de los trabajos. La determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato no podrá ser revocada o modificada por la dependencia o entidad. normas de calidad y hasta por la cantidad requerida para la realización de los trabajos pendientes de ejecutar. en su caso. así como de aquéllos pendientes de autorización. se reprogramarán los trabajos una vez notificada la resolución correspondiente.. fecha y hora en que se levanta. la recepción de los trabajos realizados por el contratista hasta la rescisión del contrato. continuar con los trabajos. dentro del finiquito de los trabajos. V. VII. Descripción breve de los motivos que dieron origen al procedimiento de rescisión. en su caso. II. precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo durante el cual se ejecutaron los trabajos. Lugar. Los precios del contrato se . Relación pormenorizada de la situación legal. debiendo en todo caso ajustarse a lo siguiente: I. Artículo 160. El reconocimiento de los materiales y equipos de instalación permanente se realizará invariablemente a los precios estipulados en los análisis de precios del contrato o.El acta circunstanciada de la rescisión a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 62 de la Ley deberá contener como mínimo lo siguiente: I. en su caso. los convenios de modificación. VI. VIII. Periodo de ejecución de los trabajos.Artículo 159.
subrogarse en los derechos que tenga el contratista.. almacenajes y seguros. la determinación del sobrecosto deberá reflejar el impacto inflacionario en el costo de los trabajos no ejecutados conforme al programa vigente hasta el momento en que se notifique la rescisión.. así como los pagos que a cuenta de materiales y fabricación de equipos realizó el contratista al fabricante o proveedor de los mismos.En todos los casos de terminación anticipada de los contratos se deberán realizar las anotaciones correspondientes en la Bitácora. por lo que no podrá celebrarse ningún acuerdo entre las partes para tal efecto.afectarán con los ajustes de costos que procedan sin considerar ningún cargo adicional por costos indirectos. bajo su responsabilidad.. debiendo agregarse un importe equivalente al diez por ciento de los trabajos pendientes de ejecutar. . fletes. Artículo 163. previo el pago de la diferencia a su favor. y II. aplicando los ajustes de costos que procedan. y IV. Artículo 151. Cuando una proposición no sea solvente en los términos señalados en la fracción anterior.Para la determinación del sobrecosto a que se refiere la fracción II del artículo 62 de la Ley y su importe. siempre y cuando éste se comprometa a entregarlos. éstas podrán. calculado conforme al procedimiento de ajustes de costos pactado en el contrato. debiendo la dependencia o entidad levantar un acta circunstanciada en la cual se hará constar como mínimo lo siguiente: I. fecha y hora en que se levanta. debiendo seguir los criterios señalados en las fracciones anteriores. Artículo 162.El sobrecosto a que se refiere la fracción II del artículo 62 de la Ley es la diferencia entre el importe que le representaría a la dependencia o entidad concluir con otro contratista los trabajos pendientes y el costo de los trabajos no ejecutados al momento de rescindir el contrato. En el caso de que existan fabricantes o proveedores que tengan la posesión o propiedad de los equipos y materiales que necesiten las dependencias y entidades para la continuación de los trabajos. Cuando la dependencia o entidad rescinda un contrato y exista una proposición solvente que permita adjudicar el contrato al licitante que la haya presentado en los términos que señala la fracción VI del artículo 42 de la Ley. II. Descripción de los trabajos cuyo contrato se termine anticipadamente. Lugar. financiamiento. el sobrecosto será la diferencia entre el precio de dicha proposición y el importe de los trabajos no ejecutados conforme al programa vigente. III. las dependencias y entidades procederán conforme a lo siguiente: I..La terminación anticipada de los contratos procederá sólo en los casos expresamente señalados en el artículo 60 de la Ley. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA SECCIÓN VI DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO Artículo 150. Nombre y firma del residente y del superintendente III. Se deberán reconocer al contratista los anticipos amortizados.
Periodo de ejecución de los trabajos.IV. campamentos e instalaciones en el sitio de los trabajos. Artículo 153.Para iniciar el procedimiento de recepción de los trabajos. Al ser liquidados estos gastos. almacenes. b) La renta de oficinas. Artículo 152. bodegas. y d) La parte proporcional del costo de transporte de ida y vuelta de la maquinaria o equipo de construcción y de plantas y elementos para instalaciones de acuerdo con el programa de utilización. según se trate. el montaje o retiro de plantas de construcción o talleres. administrativa.. Acciones tendientes a asegurar los bienes y el estado que guardan los trabajos. y III.Tratándose de una terminación anticipada los gastos no recuperables serán los siguientes: I. camino a éste o terminados o habilitados en los talleres o fábricas correspondientes. Los gastos no amortizados por concepto de: a) La construcción de oficinas. las construcciones serán propiedad de la Federación o de la entidad. y X. para lo cual anexará los documentos que lo . bodegas. VIII. Importe contractual.. c) La instalación. así como una relación pormenorizada de la situación legal. precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo durante el cual se ejecutaron los trabajos. IX. el contratista deberá notificar la terminación de los trabajos a través de la Bitácora o excepcionalmente por escrito. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados hasta antes de que se hubiera definido la terminación anticipada.. siempre y cuando no sean empleados permanentes del contratista. VI. y la expedición de la garantía de cumplimiento del contrato. VII. campamentos e instalaciones por el contratista. La liquidación del personal obrero y administrativo directamente adscrito a la obra. Descripción pormenorizada del estado que guardan los trabajos. con el objeto de atender directamente las necesidades de la obra. II.Para la elaboración del finiquito de los trabajos que se derive de la terminación anticipada del contrato deberán observarse las reglas que se establecen en la Sección IX de este Capítulo. Periodo en el cual se determinará el finiquito de los trabajos y el importe al que ascenderán los gastos no recuperables. técnica y económica en la que se encuentre el contrato que se vaya a terminar anticipadamente. almacenes. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA SECCIÓN VIII DE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Artículo 164. Razones o causas justificadas que dieron origen a la terminación anticipada. V. El importe de los materiales y equipos de instalación permanente adquiridos por el contratista y que se encuentren en el sitio de los trabajos. siempre que cumplan con las especificaciones de calidad y que la cuantía sea acorde con los trabajos pendientes de ejecutar según los programas convenidos.
del supervisor de los trabajos por parte de la dependencia o entidad y del superintendente por parte del contratista. sin perjuicio de que la dependencia o entidad opte por la rescisión del contrato. dentro de un plazo no mayor a quince días naturales a partir del día siguiente a aquél en que reciban la notificación a que se refiere el párrafo anterior. Importe contractual y real del contrato.soporten e incluirá una relación de las estimaciones o de los gastos aprobados. no se procederá a la recepción y se considerará que los trabajos no fueron concluidos en el plazo convenido. por lo que no procederá reclamación alguna de pago formulada por el contratista con posterioridad a la formalización del finiquito o. deberá solicitar al contratista la reparación que corresponda conforme a las condiciones requeridas en el contrato. fecha y hora en que se realice. II. Artículo 165.Para dar por terminados. el cual deberá incluir los volúmenes realmente ejecutados de acuerdo al contrato y a los convenios celebrados. el plazo de verificación de los trabajos pactado en el contrato se podrá prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. vencido el plazo señalado en el tercer párrafo del artículo 64 de la Ley.La dependencia o entidad deberá notificar al contratista. parcial o totalmente. Nombre y firma del residente y. monto ejercido y créditos a favor o en contra.El documento donde conste el finiquito de los trabajos formará parte del contrato y deberá contener como mínimo lo siguiente: I.. . En este caso. iniciarán el procedimiento de recepción de los trabajos. Lugar.. Las dependencias y entidades. no se aplicarán penas convencionales. Deberá anexarse al finiquito el acta de recepción física de los trabajos. a través de su representante legal o del superintendente. IV. lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito de los trabajos. Las reparaciones de las deficiencias a que alude este artículo no podrán consistir en la ejecución total de conceptos de trabajo pendiente de realizar. Artículo 169. en este periodo. así como la garantía que se contempla en el artículo 66 de la Ley. Una vez elaborado el finiquito de los trabajos.Si la dependencia o entidad encuentra deficiencias en la terminación de los trabajos durante la verificación que para tal efecto se realice. la fecha. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA SECCIÓN IX DEL FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO Artículo 168. en su caso. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato correspondiente. en su caso. En el supuesto previsto en el párrafo que antecede. únicamente quedarán subsistentes las acciones que deriven del mismo. III.. Lo anterior. los derechos y obligaciones asumidos por las partes en un contrato. éstas deberán elaborar el finiquito de los trabajos correspondiente.. Artículo 170. salvo en los supuestos a que se refiere el tercer párrafo del artículo 64 de la Ley.
o bien. El contrato de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura contendrá.Los contratistas podrán otorgar las garantías a que se refiere la Ley y este Reglamento.. la liquidación correspondiente. Datos de la estimación final. VIII. de conformidad con las características y naturaleza de las obras. entre otros aspectos. Cuando la forma de garantía sea mediante fianza. el contratista presentará ante la afianzadora una manifestación expresa y por escrito de la dependencia o entidad en la que señale su conformidad para cancelar la fianza. Relación de las estimaciones. el finiquito y. El contrato de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura contendrá. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA OTRAS ESTIPULACIONES Artículo 241. indicando cómo se ejecutaron los conceptos de trabajo en cada una de ellas y los gastos aprobados. de conformidad con las características y naturaleza de las obras. o en las disposiciones aplicables tratándose de entidades. b) Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones. VI. precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron. el contratista deberá presentar a la afianzadora el acta de recepción física de los trabajos después de transcurrido el plazo a que alude el artículo 95 de este Reglamento. debiendo describir los créditos a favor y en contra de cada una de las partes. en alguna de las formas previstas en el artículo 137 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación en el caso de dependencias. los elementos descritos en el artículo 46 de la Ley y atenderá lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 6 de este Reglamento. incluyendo los convenios.Los contratos para ejecutar obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura deberán establecer las estipulaciones especiales que sean necesarias en función del origen de los recursos para la inversión. Artículo 98. del programa de amortización. Las razones que justifiquen la aplicación de penas convencionales o del sobrecosto.. así como la fecha. La póliza de la fianza deberá contener como mínimo las siguientes previsiones: a) Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato. se observará lo siguiente: I. del programa de inversión. Periodo de ejecución de los trabajos. .V. De presentarse el supuesto a que se refiere el artículo 96 del presente Reglamento. En el caso de la fianza que se constituya como garantía a la que alude el artículo 66 de la Ley. así como de las características y naturaleza de los bienes inmuebles involucrados. lugar y hora en que serán liquidados. VII. en caso de existir saldos a cargo del contratista. los elementos descritos en el artículo 46 de la Ley y atenderá lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 6 de este Reglamento. señalando los conceptos generales que les dieron origen y su saldo resultante.
Artículo 159. aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora. así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme. Artículo 158.Los trabajos quedarán bajo la responsabilidad del contratista hasta el momento de su entrega a la dependencia o entidad. Tratándose de dependencias.c) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato. el procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 95 de la citada Ley. se señalarán los hechos que motivaron la determinación de darlo por rescindido relacionándolos con las estipulaciones específicas que se consideren han sido incumplidas.El acta circunstanciada de la rescisión a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 62 de la Ley deberá contener como mínimo lo siguiente: V. . CLAUSULA TRIGECIMA NACIONALIDAD DEL CONTRATISTA Artículo 119. con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. entre otros aspectos. d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas.En la notificación que las dependencias y entidades realicen al contratista respecto del inicio del procedimiento de rescisión del contrato. así como de las estipulaciones en las que el contratista incurrió en incumplimiento del contrato CLAUSULA VIGESIMA NOVENO RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS DE CARÁCTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO NOTA: No hay nada que hable sobre el tema. Descripción breve de los motivos que dieron origen al procedimiento de rescisión.... por lo que quedará a su cargo. la conservación y la limpieza de los mismos. debiéndose atender para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 95-Bis de dicha Ley.
CLAUSULA TRIGECIMA SEGUNDA JURISDICCION Y COMPETENCIA *DEPENTE DE LOS DISTRITOS *CODIGO CIVIL *CODIGO PERSONAL . respectivamente. Cuando la supervisión se realice por terceras personas. el residente podrá instalar dicha supervisión con posterioridad al inicio de los trabajos.Para iniciar la ejecución de los trabajos. las dependencias y entidades deberán designar a un servidor público y el contratista a un representante que fungirán como residente y superintendente.Artículo 111..
Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron. debiendo agregar únicamente una manifestación de las partes de que no existen otros adeudos. el documento a que se refiere este artículo podrá utilizarse como el acta administrativa que extingue los derechos y obligaciones de las partes en el contrato. la dependencia o entidad deberá liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo párrafo del artículo 54 de la Ley. y X. IV. Lugar. por lo tanto. el importe de los mismos se deducirá de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si ello no fuera suficiente. por lo que se podrán cancelar las garantías correspondientes. se procederá a elaborar el acta administrativa prevista en el último párrafo del artículo 64 de la Ley. Constancia de entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y cualquier otra responsabilidad en que haya incurrido el contratista. Si no es factible el pago en el término indicado. . III. la dependencia o entidad podrá hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes.. renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato. de que se dan por terminadas las obligaciones que generó el contrato respectivo.Si del finiquito de los trabajos resulta que existen saldos a favor del contratista. de que el contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato correspondiente. sin derecho a ulterior reclamación. Artículo 171. Manifestación de las partes de que no existen adeudos y. por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo. Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del finiquito de los trabajos. sin derecho a ulterior reclamación. deberá exigirse su reintegro conforme a lo previsto por el artículo 55 de la Ley.IX. En caso de no obtenerse el reintegro. Nombre de los asistentes y el carácter con que intervienen en el acto. Si del finiquito de los trabajos resulta que existen saldos a favor de la dependencia o entidad. Artículo 172. La declaración. y V. fecha y hora en que se levante.. II.El acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones formará parte del contrato y deberá contener como mínimo lo siguiente: I. en su caso.
. V.. la cual contendrá en lo procedente lo previsto en el artículo anterior. Artículo 166. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha. VII. III. Descripción de los trabajos que se reciben. incluyendo los convenios modificatorios.Las reparaciones de las deficiencias a que alude este artículo no podrán consistir en la ejecución total de conceptos de trabajo pendiente de realizar. II. fecha y hora en que se levante. En el acto de entrega física de los trabajos el contratista exhibirá la garantía prevista en el artículo 66 de la Ley. debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente. Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final. Periodo de ejecución de los trabajos. Artículo 167. . a juicio de la dependencia o entidad. existan trabajos terminados. Nombre y firma del residente y del supervisor de los trabajos por parte de la dependencia o entidad y del superintendente por parte del contratista. no se procederá a la recepción y se considerará que los trabajos no fueron concluidos en el plazo convenido. Lugar. VI. así como los pendientes de autorización. Importe contractual.Las dependencias y entidades podrán efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar éstos concluidos. y VIII. Constancia de que el contratista entregó a la residencia o a la supervisión los documentos derivados de la realización de los trabajos.En la fecha señalada. En este caso. identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse. precisando las fechas de inicio y terminación contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron. incluyendo el de los convenios modificatorios. IV. la que contendrá como mínimo lo siguiente: I. la dependencia o entidad recibirá físicamente los trabajos y levantará el acta correspondiente. así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.
Documentos similares a Reglamento de Obras Publicas
El_Almirante_Padilla_en_Corea_Una_cronic.pdf

References: Artículo 28

Artículo 115

Artículo 157

artículo 154
 Artículo 139
 Artículo 140
 Artículo 138
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 138
 artículo 50
 Artículo 142
 Artículo 143
 artículo 23
 Artículo 141
 artículo 48
 artículo 50
 artículo 138
 artículo 54
 Artículo 127
 Artículo 128
 artículo 54
 artículo 55
 artículo 54
 Artículo 131
 Artículo 132
 artículo 62
 Artículo 133
 Artículo 130
 Artículo 129
 artículo 54
 Artículo 137
 Artículo 136
 Artículo 134
 Artículo 135
 artículo 54
 artículo 222
 artículo 54
 Artículo 90
 artículo 66
 artículo 42
 artículo 48
 artículo 48
 Artículo 89
 artículo 45
 artículo 92
 artículo 48
 Artículo 91
 artículo 98
 artículo 92
 artículo 66
 Artículo 92
 artículo 66
 artículo 86
 Artículo 96
 artículo 98
 artículo 66
 artículo 98
 Artículo 97
 Artículo 93
 Artículo 94
 artículo 143
 Artículo 95
 artículo 95
 artículo 96
 artículo 137
 artículo 95
 artículo 66
 Artículo 98
 artículo 95
 artículo 66
 artículo 98
 resolución 
 artículo 143
 artículo 31
 artículo 184
 Artículo 173
 Artículo 175
 Artículo 95
 resolución 
 artículo 56
 artículo 57
 Artículo 174
 Artículo 176
 artículo 59
 artículo 59
 artículo 74
 artículo 18
 Artículo 177
 Artículo 43
 Artículo 21
 artículo 36
 artículo 1
 Artículo 47
 Artículo 119
 Artículo 112
 Artículo 249
 artículo 53
 Artículo 111
 Artículo 114
 Artículo 115
 artículo 115
 artículo 53
 artículo 130
 Artículo 116
 artículo 53
 Artículo 125
 Artículo 122
 artículo 46
 Artículo 88
 artículo 134
 Artículo 154
 Artículo 165
 Artículo 170
 Artículo 244
 Artículo 230
 artículo 2
 Artículo 246
 Artículo 38
 artículo 234
 Artículo 2
 artículo 62
 Artículo 113
 Artículo 118
 Artículo 146
 Artículo 154
 artículo 61
 Artículo 148
 artículo 157
 Artículo 155
 artículo 154
 resolución 
 Artículo 157
 Artículo 158
 Artículo 161
 resolución 
 Artículo 160
 artículo 62
 Artículo 163
 Artículo 151
 artículo 62
 Artículo 162
 artículo 62
 artículo 42
 artículo 60
 Artículo 150
 Artículo 153
 Artículo 152
 Artículo 164
 Artículo 165
 artículo 64
 Artículo 169
 artículo 66
 Artículo 168
 Artículo 170
 artículo 64
 Artículo 241
 artículo 95
 artículo 137
 artículo 46
 artículo 6
 Artículo 98
 artículo 96
 artículo 66
 artículo 46
 artículo 6

Artículo 159
 resolución 
 Artículo 158
 artículo 95
 artículo 62
 Artículo 119
 artículo 95
 artículo 54
 artículo 64
 Artículo 171
 artículo 55
 Artículo 172
 Artículo 166
 artículo 66
 Artículo 167