Source: https://www.klekoon.com/boamp/appels-offres?ID_appel=3152448&page=1
Timestamp: 2019-07-20 03:06:05+00:00

Document:
Appel d'offres : Travaux de remplacement des systèmes de sécurité incendie et d'intrusion à la Médiathèque de Bar-le-Duc
Travaux de remplacement des systèmes de sécurité incendie et d'intrusion à la Médiathèque de Bar-le-Duc
Emetteur : Communauté agglo Bar le Duc Sud Meuse (55)
Annonce No 17-94981
Correspondant : M. Pancher Bertrand, Président, 12, rue Lapique B.P. 60559 55012 Bar-le-Duc Cedex, tél. : 03-29-79-56-31, télécopieur : 03-72-62-00-19, courriel : marchespublics@barleduc.fr.
Objet du marché : travaux de remplacement des systèmes de sécurité incendie et d'intrusion à la Médiathèque de Bar-Le-Duc.
CPV - Objet principal : 45312100.
la présente consultation concerne les travaux de remplacement des systèmes de sécurité incendie et d'intrusion à la Médiathèque de Bar-Le-Duc.Lieu d'exécution des travaux : Médiathèque Jean Jeukens - château de Marbeaumont - 74, Rue de Saint-Mihiel 55000 Bar-Le-Ducdécomposition en lots : Le présent marché n'est pas décomposé en lots car son objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes.tranches : Le présent marché n'est pas décomposé en tranches.variantes : Les variantes sont interdites. Les candidats devront répondre obligatoirement à la solution de base
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : travaux de remplacement des systèmes de sécurité incendie et d'intrusion à la Médiathèque de Bar-Le-Duc.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : prestations supplémentaires éventuelles :Le présent marché comprend les prestations supplémentaires éventuelles (options) suivantes, à réponse obligatoire :- option no 1 : Visite préventive incendie / intrusion.- option no 2 : Visite curative - maintenance totale sécurité incendie.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : règlement par mandat administratif dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture.financement : autofinancement et subventions (DETR 40 %).
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le marché sera conclu avec soit :- un entrepreneur unique,- des entrepreneurs groupés solidaires ou conjoints.conformément à l'article 45.iii du décret no 2016-360 du 25 mars 2016, en cas de groupement conjoint, le mandataire sera obligatoirement solidaire des membres du groupement.conformément à l'article 45.i du décret précité, une même entreprise ne peut être mandataire de plus d'un groupement. En cas de groupement, la forme de celui-ci doit être précisée dans l'acte d'engagement.
- Autres renseignements demandés : 1 - présentation des candidatures et des offres :Le dossier à remettre par les candidats comprendra les pièces suivantes, rédigées en langue française, dûment datées et signées, regroupées dans une seule enveloppe :1.1- eléments nécessaires à la sélection des candidatures :- la lettre de candidature et désignation du mandataire par ses cotraitants (Dc1 version actualisée au 31 mars 2016) ;- la déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (Dc2 version actualisée au 31 mars 2016), comprenant les renseignements permettant d'évaluer l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, la capacité économique et financière et les capacités techniques et professionnelles du candidat :. Le chiffre d'affaires pour les 3 derniers exercices. La description, les compétences et la taille de l'entreprise avec les effectifs en personnel.une liste de références pour des prestations équivalentes, en cours ou exécutées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le maitre d'ouvrage,- une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;- pouvoir à la personne habilitée à signer ;- si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;- les attestations d'assurance en cours de validité : assurance responsabilité civile professionnelle et décennale ;Conformément à l'article 50 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016, si le candidat s'appuie sur les capacités d'autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché public.;
- Autres renseignements demandés : 1.2 - eléments nécessaires au choix de l'offre :- l'acte d'engagement (A.E.) daté et signé par le représentant qualifié de l'entreprise qui sera signataire du marché ; ou, en cas de groupement par le mandataire dûment habilité : cadre joint à compléter ;- le règlement de consultation (R.C.) ;- le cahier des clauses administratives particulières à signer et accepter sans modification (C.C.A.P.) ;- le cahier des clauses techniques particulières (Cctp), à signer et accepter sans modification ;- la décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.), cadre joint à compléter entièrement et signer ;- l'attestation de visite, le cas échéant ;- le dossier de plans d'implantation des matériels ;- un mémoire technique, à remettre par les candidats présentant :* La méthodologie proposée pour la réalisation des travaux,* Le planning de réalisation des travaux au regard des contraintes liées à la continuité de service de la médiathèque,* l'expérience de l'entreprise ou du personnel sur des chantiers de bâtiments classés,* Les moyens humains et techniques affectés aux travaux sur le plan qualitatif et quantitatif, * La qualité technique des produits proposés.l'ensemble de ces documents sera signé par le soumissionnaire.
Date limite de réception des offres : 7 septembre 2017, à 16 heures.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2017/12.
Renseignements complémentaires : mode de passation :La présente consultation est passée selon une procédure adaptée en application de l'article 42-2 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 et de l'article 27 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.visite du site des travaux :Une visite du site des travaux est recommandée, mais non obligatoire.toute visite fera l'objet d'une attestation signée par le maître d'ouvre, qui devra être jointe au dossier.les quantités données dans la décomposition du prix global et forfaitaire sont données à titre indicatif. Chaque entrepreneur est tenu de les vérifier sous sa propre responsabilité, les opérations et quantités mentionnées dans la décomposition du prix global et forfaitaire et les complètera le cas échéant afin de prévoir dans ses prix l'ensemble des travaux et installations nécessaires au complet achèvement des travaux. Il devra produire une offre ferme sur laquelle les quantités ne seront plus discutées.en cas de non visite, l'entrepreneur ne pourra invoquer aucune contrainte liée au chantier dont il aurait méconnu l'existence. Il devra prendre en compte les difficultés susceptibles d'être rencontrées en cours d'exécution dans l'établissement de sa proposition de prix.les visites du site seront organisées à la date suivante : Mercredi 12 juillet 2017 de 14 heures à 16 h 30l'entreprise devra prendre rendez-vous au moins 72 h avant le jour envisagé auprès du Maître d'oeuvre :bssi conseils - M. Arnaud JOUIN - 8 rue Albert Einstein 54320 Maxévilletél. : 03 83 96 33 30durée du marché - délai d'exécution :Le délai d'exécution des travaux est de 3 mois.la période de préparation d'une durée de 4 semaines n'est pas comprise dans le délai global des travaux.le démarrage de la période de préparation court à compter de l'ordre de service prescrivant son démarrage.le délai d'exécution des travaux court à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux. Pour l'option no 1 :Les visites de vérification préventives du système de sécurité incendie seront réalisées deux fois par an, durant le premier et le dernier semestre (frais de déplacement inclus).les visites de vérification préventives du système de sécurité intrusion seront réalisées une fois par an, durant le premier semestre (frais de déplacement inclus).le titulaire devra respecter le planning de visite préventive, élaboré en concertation avec le responsable technique du site.la durée de l'option no 1 est de 12 mois, à compter de la date d'achèvement des travaux.pour l'option no 2 :Les visites de vérification préventives et curatives du système de sécurité seront réalisées deux fois par an, durant le premier et le dernier semestre (frais de déplacement inclus).la durée de l'option no 2 est de 12 mois, à compter de la date d'achèvement des travaux.travaux en site occupé :Les activités seront maintenuespendant les travaux. Les entreprises devront prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des ouvrages, des sols, des meubles et des objets qu'il rencontrera dans les lieux, ainsi que la sécurité du chantier.un phasage précis des interventions sera élaboré en concertation avec le maître d'ouvre et les utilisateurs pour limiter les désagréments. Des horaires seront affectés au chantier et devront être impérativement respectés pendant toute la durée du chantier.les entreprises soumissionnaires sont réputées avoir pris connaissance des lieux et des conditions d'exécution des travaux, il ne sera admis aucun supplément de prix pouvant provenir d'une méconnaissance des points ci-dessus.adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :Communauté d'agglomération Bar-Le-Duc Sud Meuseservice Affaires Juridiques et Marchés Publics 12 rue Lapique B.P. 6055955012 BAR-LE-DUC Cedextél. : 03.29.79.56.31 - télécopieur. : 03.72.62.00.19 - e-Mail : marchespublics@barleduc.frmodalités d'obtention du dossier de consultation :Le dossier de consultation sera remis gratuitement aux candidats.le dossier est aussi téléchargeable gratuitement sur la plate-forme de dématérialisation KLEKOON à l'adresse suivante : www.klekoon.comAdresse URL : http://www.klekoon.com/dematernet/formulaire_3_Detail_Consultation.asp?consultation_ID=68425Conditions de remise des offres :Les plis contenant les offres sont transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou remis au service contre récépissé. La transmission des offres par voie électronique est autorisée.jugement des candidatures et des offres :1 - critères de jugement des candidatures :- aptitude à exercer l'activité professionnelle, - capacité économique et financière,- capacités techniques et professionnelles.jugement en application de l'article 55 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 et selon les documents et renseignements énumérés à l'article48 du décret et à l'article 4.1 du règlement de consultation.2 - critères de jugement des offres :Les offres seront analysées conformément à l'article 62 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 et sur la base des critères d'attribution suivants :- valeur technique, au regard du mémoire technique, notée sur 60 points selon les sous-critères suivants :* Pertinence de la méthodologie proposée pour la réalisation des travaux, sur 20 points,* Pertinence du planning proposé pour la réalisation des travaux au regard des contraintes liées à la continuité de service de la médiathèque, sur 10 points,* Expérience de l'entreprise ou du personnel sur des chantiers de bâtiments classés, sur 10 points,* Pertinence des moyens humains et techniques affectés aux travaux sur le plan qualitatif et quantitatif, sur 10 points,* Qualité technique des produits proposés, sur 10 points.- prix, noté sur 40 points au regard du montant figurant dans l'acte d'engagement et selon la formule suivante : n = 40 x (Po/Px)Dans laquelle : * n est la note attribuée au candidat,* Po est le prix de l'offre la moins disante,* Px est l'offre considérée.les points obtenus pour chaque critère seront additionnés afin de donner lieu à une note sur 100. Le candidat retenu sera celui qui aura obtenu le plus grand nombre de points.en cas d'égalité entre les candidats, le candidat retenu sera celui qui aura obtenu la meilleure note pour le critère valeur technique de l'offre.le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite pour motif d'intérêt général conformément à l'article 98 du décret no2016-360 du 25 mars 2016.adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique ou administratif peuvent être obtenus :Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront s'adresser, par écrit, avant la date limite de remise des offres à :- pour les renseignements d'ordre technique:communauté d'agglomération de Bar-Le-Duc Sud Meuseservice Bâtiments - m. Christophe Possientélécopieur : 03.29.79.56.07 - courriel : batiments.architecture@barleduc.fr- pour les renseignements d'ordre administratif :Communauté d'agglomération Bar le Duc Sud Meuseservice Affaires Juridiques et Marchés Publics12 rue Lapique - B.P. 60559 - 55012 BAR-LE-DUC Cedextélécopieur : 03 72 62 00 19 - courriel : marchespublics@barleduc.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 juillet 2017.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY 5, place de la Carrière 54000 Nancy, tél. : 03-83-17-43-43, courriel : greffe.ta-nancy@juradm.fr, télécopieur : 03-83-17-43-50.
45 312100 Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'incendie

References: l'article 45
 l'article 45
 l'article 50
 l'article 42
 l'article 27
 l'article 55
 l'article48
 l'article 4
 l'article 62
 l'article 98