Source: https://www.scribd.com/document/207263622/LEY-N%C2%BA-13-de-obras-publicas
Timestamp: 2018-03-17 11:05:26+00:00

Document:
064 de Obras Públicas
EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA REUNIDOS EN CONGRESO, ETC., SANCIONAN CON FUERZA DE LEY: CAPITULO I DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN GENERAL ARTICULO 1º.- Considérase obra pública nacional toda construcción o trabajo o servicio de industria que se ejecute con fondos del Tesoro de la Nación, a excepción de los efectuados con subsidios, que se regirán por ley especial, y las construcciones militares, que se regirán por la ley 12.737 y su reglamentación y supletoriamente por las disposiciones de la presente. ARTÍCULO 2º.- Las facultades y obligaciones que establece la presente ley, podrán ser delegadas por el Poder Ejecutivo en autoridad, organismo o funcionario legalmente autorizado. ARTICULO 3º.- En caso de que el Estado resuelva realizar obras públicas por intermedio de personas o entidad no oficial, procederá conforme con lo establecido en la presente ley. ARTICULO 4º.- Antes de sacar una obra pública a remate o de contratar directamente su realización, se requerirá la aprobación del proyecto y presupuesto respectivo, por los organismos legalmente autorizados, que deberá ser acompañado del pliego de condiciones de la ejecución, así como de las bases del llamado a licitación a que deban ajustarse los proponentes y el adjudicatario, y del proyecto de contrato en caso de contratación directa. La responsabilidad del proyecto y de los estudios que le han servido de base, caen sobre el organismo que los realizó. En casos excepcionales y cuando las circunstancias especiales lo requieran, el Poder Ejecutivo podrá autorizar la adjudicación, sobre la base de anteproyectos y presupuestos globales, los que tendrán el carácter de provisional por el tiempo necesario para que se preparen y aprueben los documentos definitivos. Se podrá llamar a concurso para la elaboración de proyectos y acordar premios que se consideren justos y estimulantes, así como contratar los proyectos directamente en casos especiales. Cuando conviniere acelerar la terminación de la obra, podrán establecerse bonificaciones o primas, las que se consignarán en las bases de la licitación.
se tendrá por acordado el crédito solicitado.Los créditos acordados para obras públicas podrán afectarse por los importes que demande la adquisición del terreno necesario para su ejecución.. c) Por coste y costas.. no hubiesen sido previstos en el proyecto ni pudieran incluirse en el contrato respectivo.Sólo podrán adjudicarse las obras públicas nacionales en remate público. b) Por ajuste alzado.) ARTICULO 8º. embarcaciones. las obras comprendidas en los siguientes casos: a) Cuando el costo de la obra no exceda de $ 100. en caso de urgencia justificada. Quedan exceptuadas de la solemnidad de la subasta y podrán ser licitadas privadamente o contratadas en forma directa.. artículo 19. dragas. con cargo de solicitar el otorgamiento del crédito correspondiente al Honorable Congreso. ARTICULO 9º. En caso de que el mismo no se hubiera pronunciado dentro del período ordinario correspondiente.Podrá ser realizado con licitación o sin ella el arrendamiento de inmuebles y de máquinas (implementos.. En todos los casos la contratación podrá hacerse con o sin provisión de materiales por parte del Estado. Exceptúanse de este requisito las construcciones nuevas o reparaciones que fueron declaradas de reconocida urgencia. (Ley de contabilidad. transportes.ARTICULO 5º..No podrá llamarse a licitación ni adjudicarse obra alguna. o de conveniencia comprobada. ARTICULO 6º.La licitación y/o contratación de obras públicas se hará sobre la base de uno de los siguientes sistemas: a) Por unidad de medida. así como la autorización para financiarlo. d) Por otros sistemas de excepción que se establezcan. grúas flotantes. El importe de los trabajos complementarios ante dichos no excederá de los límites consignados en la escala siguiente: . ni efectuarse inversiones que no tengan crédito legal. equipos. etcétera) destinados a obras públicas nacionales. ARTICULO 7º. b) Cuando los trabajos que resulten indispensables en una obra en curso de ejecución.000 moneda nacional.
...... 5 “ Esta escala será acumulativa cuando el costo original de la obra contratada sea superior a $ 500.....000 Desde “ 500..000...$ 100.000 “ “ 5...000 ..Costo original de la obra contratada Límite de la contratación por obras complementarias Hasta $ 500... c) Cuando los trabajos de urgencia reconocida o circunstancias imprevistas demandaren una pronta ejecución que no dé lugar a los trámites de la subasta... o a la satisfacción de servicios de orden social de carácter impostergable. g) Los demás casos previstos en la ley de contabilidad..001 hasta $ 2...000.....000 ..................000.... f) Cuando realizada una subasta.La licitación pública se anunciará en el Boletín Oficial de la Nación y en el órgano análogo del gobierno provincial o del territorio donde la obra haya de construirse. 15 ” “ “ 5.......... sin perjuicio de anunciarla en órganos privados de publicidad o en cualquier otra forma. 10 “ Más de “ 10............ d) Cuando la seguridad del Estado exija garantía especial o gran reserva.....000 moneda nacional........ la destreza o habilidad o la experiencia particular del ejecutor del trabajo o cuando éste se halle amparado por patente o privilegios o los conocimientos para la ejecución sean poseídos por una sola persona o entidad.000 .......000 ..... 20 % “ “ 2................000.. no haya habido proponente o no se hubiera hecho oferta admisible.. si así se estimare oportuno. e) Cuando para la adjudicación resulte determinante la capacidad artística o técnicocientífica...000.....001 “ “ 10... CAPITULO II DE LA LICITACION Y ADJUDICACION ARTICULO 10.... Los anuncios obligatorios deberán publicarse con la anticipación y durante el tiempo que se señalan a continuación: Monto del Presupuesto Días de anticipación Días de publicación ....... en el país o en el extranjero...........000 ......000.
ARTICULO 15.$ 50. la memoria y demás documentación necesaria para información de los proponentes estarán a disposición de los que deseen consultarlos. durante el término del llamado. así como reducirlos en casos de urgencia. exigido por el artículo anterior. el lugar donde pueden consultarse o retirarse las bases del remate. una suma equivalente al 1 % del valor del presupuesto oficial de la obra que se licita.El aviso de licitación deberá expresar: la obra que se licita.Los planos y presupuestos. en efectivo o en títulos o en bonos nacionales. a los efectos de la calificación y capacitación de las empresas. en oficinas de la autoridad licitante o en el juzgado federal correspondiente. . ARTICULO 14.Créase el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. La cantidad depositada no será devuelta al proponente a quien se hiciera la adjudicación hasta después de celebrado el contrato. se podrán ampliar los plazos establecidos. las condiciones a que debe ajustarse la propuesta.000 “ 200.001 a $ 500. el que se regirá por el reglamento que deberá dictar el Poder Ejecutivo. el que la hiciese deberá depositar... a la orden de la autoridad competente respectiva.. el sitio de ejecución.000 “ 500.. ARTICULO 11. ARTICULO 12. en la sede de la autoridad licitante. ARTICULO 13. el funcionario a que deben dirigirse o entregarse las propuestas. Copias de la documentación arriba expresada se remitirán a la provincia o territorio donde se hará la obra.001 en más 10 15 20 5 10 15 Cuando para el éxito de la licitación sea conveniente..Las propuestas cerradas se presentarán hasta la fecha y hora señaladas para el acto de la licitación y serán hechas en pliegos firmados por el proponente y acompañadas por el documento en que conste haberse efectuado el depósito previo. con anterioridad a la publicación del aviso.Antes de presentar una propuesta. el organismo que realiza la licitación.000 a $ 200. el lugar. día y hora en que haya de celebrarse la subasta y el importe de la garantía que el proponente deberá constituir para intervenir en ella. en el Banco de la Nación Argentina. manteniéndose para el mismo fin y por igual tiempo.
como excepción. se dará comienzo al acto de la licitación.ARTICULO 16.. terminada la lectura se extenderá acta que será firmada por los funcionarios autorizantes y los asistentes en el momento de labrarse aquélla.La circunstancia de no haberse presentado más de una propuesta no impide la adjudicación.Los proponentes deben mantener las ofertas durante el plazo fijado en las bases de la licitación. ARTICULO 17. . podrán considerarse aclaraciones que no alteren substancialmente la propuesta original.. ARTICULO 20.. Este consentimiento podrá acordarse. ARTICULO 18. sin perjuicio de la suspensión por tiempo determinado del Registro de Constructores de Obras Públicas. en todo o en parte. Se abrirán las cubiertas de los pliegos conteniendo las propuestas y éstas se leerán por el actuario ante los funcionarios y personas que presencien el acto.En el lugar. por lo menos. Si antes de resolverse la adjudicación dentro del plazo de mantenimiento de la propuesta. o invitado a firmar el contrato no se presentara en forma y tiempo o se negara a cumplir el contrato hecho en término. perderá el depósito de garantía en beneficio de la administración pública. ésta fuera retirada. no se admitirá observación o explicación alguna. ni modifiquen las bases del remate ni el principio de igualdad entre todas las propuestas.Presentada una propuesta o hecha la adjudicación en la forma que determine la ley de contabilidad. sin consentimiento de la autoridad competente. Sin embargo. iguales garantías. día y hora señalados en los avisos. Los proponentes podrán dejar constancia en dicha acta de las observaciones que les merezca el acto o cualquiera de las propuestas presentadas. pero iniciada la apertura de pliegos. podrán los interesados pedir explicaciones o formular aclaraciones relacionadas con el acto.. La presentación de propuestas no da derecho alguno a los proponentes para la aceptación de aquéllas. si el que recibiera los derechos ofrece. Vencido el plazo para la admisión de las propuestas y antes de abrirse algunos de los pliegos presentados. el proponente o adjudicatario no podrá traspasar los derechos. ARTICULO 19.. siendo conforme con las condiciones establecidas para la licitación.Las ofertas complementarias o propuestas de modificaciones que fueran entregadas con posterioridad al acto del remate deben ser desechadas. Esta caerá siempre sobre la más conveniente.
Después de firmado el contrato se entregará al contratista. . cuando los primeros retiraran las propuestas o no concurriesen a firmar el contrato.. una copia autorizada de los planos y presupuestos. ARTICULO 24.CAPITULO III DE LA FORMALIZACION DEL CONTRATO ARTICULO 21.Una vez firmado el contrato.Firmado el contrato. sin autorización y aprobación de autoridad competente. 27 y 35. ARTICULO 22. las bases de licitación. si lo creyese necesario. el contratista no podrá transferirlo ni cederlo. Formarán parte del contrato que se subscriba. y se le facilitarán los demás documentos del proyecto para que pueda examinarlos o copiarlos. CAPITULO IV DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS ARTICULO 25. a otra persona o entidad. las especificaciones técnicas y demás documentos de la licitación. ni asociarse para su cumplimiento. o bien mediante una fianza bancaria equivalente. Cualquier deficiencia o error que constatara en el proyecto o en los planos. a satisfacción de la autoridad competente.Los contratos quedarán perfeccionados con el cumplimiento de los preceptos enunciados en los precedentes artículos..Entre la administración pública y el adjudicatario se firmará el contrato administrativo de obra pública y éste afianzará el cumplimiento de su compromiso mediante un depósito en el Banco de la Nación Argentina por un 5 % del monto del convenio en dinero o en títulos o en bonos nacionales al valor corriente en plaza. Dicha fianza será afectada en la proporción y forma que se establece en los artículos 26.. el pliego de condiciones. la iniciación y realización del trabajo se sujetará a lo establecido en los pliegos de condiciones generales y especiales que sirvieron de base para la licitación o adjudicación directa de las obras. ARTICULO 23. en todo o en parte. ARTICULO 26. deberá comunicarlo al funcionario competente antes de iniciar el trabajo.. sin costo.El contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la obra y responderá de los defectos que puedan producirse durante la ejecución y conservación de la misma hasta la recepción final... Se podrá contratar la obra con el proponente que siga en orden de conveniencia. sin necesidad de otros trámites.
éstos deberán ajustarse estrictamente a las especificaciones que de los mismos haga el pliego de condiciones. en el primer caso.No podrá el contratista por sí. ARTICULO 31.Cuando sin hallarse estipulado en las condiciones del contrato.. se hará un justiprecio del perjuicio que haya sufrido por dicha causa. que le fuesen ordenados por funcionario autorizado.El contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión o el uso indebido de materiales. y silo hiciere no le será abonado... en viaje o en construcción. fuese conveniente emplear materiales pertenecientes al Estado. abonándose. ARTICULO 32. ARTICULO 33..Cuando el contrato establezca que el contratista debe aportar los materiales. ARTICULO 29.El contratista no podrá recusar al técnico que la autoridad competente haya designado para la dirección. inspección o tasación de las obras. si probare fehacientemente la existencia de los mismos. las expondrá para que dicha autoridad las resuelva. en cuyo caso el pago deberá disponerse por autoridad competente. ARTICULO 28. se descontará al contratista el importe que resulte del estudio equitativo de valores. serán obligatorias para el contratista. suprimida o modificada. el que le será certificado y abonado. a menos de que presente orden escrita que para ello le hubiere sido dada por funcionario autorizado. sistema de construcción o implementos patentados. Si el contratista justificase haber acopiado o contratado materiales o equipos para las obras reducidas o suprimidas. y se reconocerá a éste el derecho de indemnización por los materiales acopiados y los contratados.El contratista se conformará con las modificaciones en los trabajos.Las alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados. queda limitada de acuerdo con lo que establece el artículo 53. de aceptar las modificaciones a que se refiere el presente artículo. sin que esto sea motivo para que se suspendan los trabajos. . La obligación por parte del contratista. el importe del aumento. siempre que esas órdenes le sean dadas por escrito y no alteren las bases del contrato.ARTICULO 27. sin que tenga derecho en el segundo a reclamar ninguna indemnización por los beneficios que hubiera dejado de percibir por la parte reducida. pero si tuviese causas justificadas... ARTICULO 30. bajo ningún pretexto. cuidando que la provisión no represente una carga extracontractual para el contratista.. hacer trabajo alguno sino con estricta sujeción al contrato.
reclamar aumento de los precios fijados en el contrato. en la parte que alcance la suspensión. a que se le indemnice por todos los gastos y perjuicios que la suspensión le ocasione. ARTICULO 35. comunicar al contratista la orden correspondiente por escrito. en cuanto a extensión o valor de las obras.El contratista no podrá. El contratista tendrá derecho. toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones podrá considerarse negligencia grave a los efectos de la rescisión del contrato por culpa del contratista y en todos los casos impedirá el trámite y el pago de los certificados de obras.. en ese caso. darán lugar a la aplicación de multas o sanciones que serán graduadas por el Poder Ejecutivo de acuerdo con la importancia del atraso. procediéndose a la medición de la obra ejecutada. será requisito indispensable para la validez de la resolución.ARTICULO 34. del material acopiado y del contratado. los que deberán serle certificados y abonados.El contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la obra y no podrá deducirle suma alguna que no responda al cumplimiento de leyes o de resoluciones del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial. En dicha acta se fijará el detalle y valor del plantel.. o por cualquier otra causa. de las retenciones para reparo o bien afectar la fianza rendida.. y dará estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo y a las que en adelante se impusieran.Si para llevar a cabo las modificaciones a que se refiere el artículo 30. se juzgase necesario suspender el todo o parte de las obras contratadas.. Sin perjuicio de lo establecido en artículo 39. . CAPITULO V DE LAS ALTERACIONES DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO ARTICULO 37. y a extender acta del resultado.Las demoras en la terminación de los trabajos con respecto a los plazos estipulados. bajo pretexto de error u omisión de su parte. en viaje o construcción. siempre que el contratista no pruebe que se debieron a causas justificadas y éstas sean aceptadas por autoridad competente. Las equivocaciones del presupuesto. En estos casos el contratista tendrá el derecho que le acuerdan los artículos 38 y 53. y se hará una nómina del personal que deba quedar a cargo de la obra. El contratista quedará constituido en mora por el solo hecho del transcurso del o de los plazos estipulados en el contrato y obligado al pago de la multa aplicada. se corregirán en cualquier tiempo hasta la terminación del contrato. pudiéndosele descontar de los certificados a su favor. ARTICULO 36.
b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de características tales que impidan al contratista la adopción de las medidas necesarias para prevenir sus efectos. la administración hubiera fijado precios unitarios y las modificaciones o errores a que se refieren los artículos 30 y 37 importasen en algún ítem un aumento o disminución superiores a un 20 % del importe del mismo. Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este artículo.. sin derecho a reclamación alguna por parte del contratista. con los precios del contrato. o de fuerza mayor o caso fortuito.Si en el contrato de obras públicas celebrado. Si no se lograra acuerdo entre los contratantes la administración podrá disponer que los trabajos del ítem disminuido o los excedentes del que se ha aumentado. CAPITULO VI DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS ARTICULO 40. el nuevo precio se aplicará a la totalidad del trabajo a realizar en el ítem. por autoridad competente. se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato. En caso de disminución. no previstos en los pliegos de licitación. pero la recepción parcial también podrá hacerse cuando se considere conveniente.El contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas. ARTICULO 39. La supresión total de un ítem. averías o perjuicios ocasionados por su propia culpa. se pagará el perjuicio de acuerdo. Para los efectos de la aplicación del párrafo anterior se considerarán casos fortuitos o de fuerza mayor: a) Los que tengan causa directa en actos de la administración pública. sólo dará al contratista el derecho que le confiere el artículo 53. . En caso de que proceda la indemnización.. sólo se aplicará a la cantidad de trabajo que exceda de la que para este ítem figura en el presupuesto oficial de la obra.. averías o perjuicios provengan de culpa de los empleados de la administración.Las obras podrán recibirse parcial o totalmente. serán soportados por la administración pública. pero si se trata de aumentos. el contratista deberá hacer la reclamación correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones que determinen los pliegos especiales de cada obra. falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables. en cuanto ello sea posible.ARTICULO 38. conforme con lo establecido en el contrato. la administración o el contratista tendrá derecho que se fije un nuevo precio unitario de común acuerdo. Cuando esas pérdidas.
salvo los efectos resultantes del uso indebido de las mismas.. ARTICULO 46. se podrá suspender la recepción provisional hasta que se halle en ese estado.Las sumas que deban entregarse al contratista en pago de la obra. sobre la suma liquidada que quedase a entregársele después de la recepción definitiva de la obra. ARTICULO 48. deban hacerse.Si las obras no estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del contrato. Sólo se admitirá el embargo por los acreedores particulares del contratista..No se cancelará la fianza al contratista hasta que no se apruebe la recepción definitiva y justifique haber satisfecho la indemnización de los daños y perjuicios que corran por su cuenta.En los casos de recepciones parciales definitivas..Las condiciones de pago se establecerán también en los pliegos de condiciones generales y en los particulares para cada obra. ARTICULO 44. trabajos o materiales por ella. el contratista tendrá derecho a que se le devuelva o libere la parte proporcional de la fianza y de la garantía para reparo. CAPITULO VII DE LOS PAGOS DE LAS OBRAS ARTICULO 45.La recepción definitiva se llevará a efecto tan pronto expire el plazo de la garantía que se hubiese fijado en el contrato. ARTICULO 42.La recepción total o parcial tendrá carácter provisional hasta tanto se haya cumplido el plazo de garantía que se hubiese fijado.. quedan exentas de embargo judicial. éste tendrá derecho únicamente a reclamar intereses a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina.... para los descuentos sobre certificados de obra. 44 y 46. con arreglo a lo dispuesto en los artículos 20. .Si los pagos al contratista se retardasen por más de treinta días a partir de la fecha en que. sin perjuicio de la aplicación de los artículos 35 y 50 si correspondiera. ARTICULO 41. ARTICULO 43.. siendo durante este plazo el contratista responsable de la conservación y reparación de las obras.Los pliegos de condiciones graduarán la imposición y liberación de garantías correspondientes a las liquidaciones parciales de los trabajos. salvo el caso en que los acreedores sean obreros empleados en la construcción o personas a quienes se deban servicios. ARTICULO 47. según el contrato.
se asocia con otros para la construcción o subcontrata. En caso de que no proceda el otorgamiento de esa . sin que. en tres ocasiones. e) Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos por plazo mayor de ocho días. b) Cuando el contratista proceda a la ejecución de las obras con lentitud. En el caso del inciso b). de modo que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planos de trabajo y a juicio de la administración no puedan terminarse en los plazos estipulados. debido a reclamaciones sobre mediciones u otras causas con motivo de la ejecución de la obra. y ellas resultasen infundadas.En caso de muerte. c) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en las bases de licitación para la iniciación de las obras. CAPITULO VIII DE LA RESCISION DEL CONTRATO ARTICULO 49. ARTICULO 50. en el último caso. o síndico de la quiebra o concurso. se podrá prorrogar el plazo si el contratista demostrase que la demora en la iniciación de las obras se ha producido por causas inevitables y ofrezca cumplir su compromiso. quiebra o concurso civil del contratista. o se interrumpiese la emisión o el trámite de los certificados u otros documentos por actos del mismo. deberá exigirse al contratista que ponga los medios necesarios para acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecución en el plazo que se le fije y procederá a la rescisión del contrato si éste no adopta las medidas exigidas con ese objeto. La administración nacional fijará los plazos de presentación de los ofrecimientos y podrá admitirlos o desecharlos. ofrezcan llevar a cabo la obra bajo las condiciones estipuladas en aquél..Si el retraso fuere causado por el contratista. En el caso del inciso c). d) Si el contratista transfiere en todo o en parte su contrato. en los casos siguientes. a) Cuando el contratista se haga culpable de fraude o grave negligencia o contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.La administración nacional tendrá derecho a la rescisión del contrato. sin previa autorización de la administración. tengan dichos sucesores derecho a indemnización alguna. o cuando el abandono o interrupción sean continuados por el término de un mes.. quedará rescindido el contrato. a no ser que los herederos. no tendrá derecho al pago de intereses.
la rescisión sólo determinará la pérdida de la fianza. si lo cree conveniente y previa valuación convencional. el contratista que se encuentre comprendido en el caso del inciso a) del artículo anterior perderá además la fianza rendida.El contratista tendrá derecho a rescindir el contrato. sin aumento de ninguna especie. o a reducir el ritmo previsto en más de un 50 % durante el mismo período. o que concedida ésta el contratista tampoco diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado. y por fondos de reparos. c) Cuando el contratista se vea obligado a suspender las obras por más de tres meses. el contrato quedará rescindido con pérdida de la fianza. en los siguientes casos: a) Cuando las modificaciones mencionadas en el artículo 30 o los errores a que se refiere el artículo 37 alteren el valor total de las obras contratadas.En caso de que rescindido el contrato por culpa del contratista la administración resolviera variar el proyecto que sirvió de base a la contratación. debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de la cesación de los mismos. b) Cuando la administración pública suspenda por más de tres meses la ejecución de las obras. o por la ejecución de éstas directamente. como consecuencia de la falta de cumplimiento en término.. e) Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en esta ley. ARTICULO 53.. b) La administración tomará. ARTICULO 52.Resuelta la rescisión del contrato. salvo el caso previsto en el inciso c) del artículo anterior.. los equipos y materiales necesarios para la continuación de la obra. en un 20 % en más o en menos. d) En ningún caso el contratista tendrá derecho al beneficio que se obtuviese en la continuación de las obras con respecto a los precios del contrato rescindido. c) Los créditos que resulten por los materiales que la administración reciba. por parte de la . por la liquidación de partes de obras terminadas u obras inconclusas que sean de recibo. quedarán retenidos a la resulta de la liquidación final de los trabajos. en el caso del inciso anterior. ella tendrá las siguientes consecuencias: a) El contratista responderá por los perjuicios que sufra la administración a causa del nuevo contrato que celebre para la continuación de las obras.prórroga. ARTICULO 51.
f) No se liquidará a favor del contratista suma alguna por concepto de indemnización o de beneficio que hubiera podido obtener sobre las obras no ejecutadas. e) Liquidación a favor del contratista de los gastos improductivos que probare haber tenido como consecuencia de la rescisión del contrato. útiles y demás enseres necesarios para las obras que éste no quiera retener. renunciando expresamente los contratistas a toda otra jurisdicción. debiendo realizarse su recepción definitiva una vez vencido el plazo de garantía. de los contratos celebrados por el mismo para la ejecución de las obras. ARTICULO 54. no será de aplicación el inciso e) del presente artículo. herramientas. c) Transferencia. En el caso del inciso d) del artículo 53. el contratista deberá requerir la inmediata recepción provisional de los mismos. e) Cuando la administración no efectúe la entrega de los terrenos ni realice el replanteo de la obra dentro del plazo fijado en los pliegos especiales más una tolerancia de treinta días. deberán debatirse ante la jurisdicción contenciosoadministrativa. que sean de recibo. instalaciones.Producida la rescisión del contrato en virtud de las causales previstas en el artículo anterior.. CAPITULO IX JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA ARTICULO 55. costos y valores contractuales. en viaje o en elaboración. sin pérdida para el contratista. d) Si hubiera trabajos ejecutados.administración. ella tendrá las siguientes consecuencias: a) Liquidación a favor del contratista. derivadas de los mismos. del importe de los equipos. b) Liquidación a favor del contratista del importe de los materiales acopiados y los contratados. de la entrega de elementos o materiales a que se hubiera comprometido. d) Por caso fortuito y/o fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato.. previa valuación practicada de común acuerdo con él sobre la base de los precios. .Todas las cuestiones a que de lugar la aplicación e interpretación de los contratos de obras públicas.
. ARTICULO 57. En caso de someterse el contratista al actual trámite podrá convenir con la autoridad administrativa un tribunal arbitral que decida en única instancia. con excepción de la ley 12. ARTICULO 58.Comuníquese al Poder Ejecutivo..Derógase la ley 775 y toda otra disposición legal que se oponga a la presente ley. DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO. A 29 DE SEPTIEMBRE DE 1947.Exceptúase de la substanciación dispuesta por el artículo 49 de la ley de contabilidad la contratación de cualquier provisión destinada a las obras públicas nacionales.737 para construcciones militares. EN BUENOS AIRES.La exigencia de este artículo será voluntaria para el contratista hasta tanto no se dicte la ley que rija el trámite en lo contencioso administrativo. . ARTICULO 56..
Documents Similar To LEY Nº 13 de obras publicas
11-1203-00-257459-2-1_DB_20110816041827
Contrato de Obra y Sirvicio
Bases Especiales Ptas La Esperanza
Modelo de Contrtato de Obra
Bases Cp Servicio de Supervision en Campo Del Proyecto Juliaca Puerto Maldonado
CONTRATO CERCO
Sentencia 340 (2)

References: ARTÍCULO 2
 artículo 19
 artículo 53
 artículo 30
 artículo 39
 artículo 53
 artículo 30
 artículo 37
 artículo 53
 artículo 49