Source: http://docplayer.fr/1623094-Appel-d-offres-ouvert.html
Timestamp: 2017-01-24 01:38:10+00:00

Document:
⭐APPEL D'OFFRES OUVERT
Download "APPEL D'OFFRES OUVERT"
1 CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES «CLIENT LIFECYCLE MANAGEMENT» APPEL D'OFFRES OUVERT Adaptations : - II III III III Bijlage A : Inventaire Date de la séance d'ouverture des offres : Le 12 décembre 2013 à 10 heures 30 P. 12 Table des matières I. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES... 5 I.1 DESCRIPTION DU MARCHE... 5 I.2 IDENTITE DU POUVOIR ADJUDICATEUR... 5 I.3 UTILISATION PAR D AUTRES POUVOIRS ADJUDICATEURS FEDERAUX... 5 I.4 DECLARATION DE CONFIDENTIALITE... 5 I.5 MODE DE PASSATION... 6 I.6 FIXATION DES PRIX... 6 I.7 DUREE DU MARCHE... 6 I.8 SEANCE D INFORMATION... 6 I.9 FORME ET CONTENU DES OFFRES... 7 I.10 GROUPEMENT SANS PERSONNALITE JURIDIQUE... 9 I.11 VARIANTES... 9 I.12 OPTIONS... 9 I.13 DELAI DE VALIDITE I.14 DEPOT DES OFFRES I.15 OUVERTURE DES OFFRES I.16 PROCEDURE D ATTRIBUTION DU MARCHE I.16.1 Droit d accès I.16.2 Critères de sélection qualitative I.16.3 Régularité des offres I.16.4 Critères d attribution I.16.5 Clauses relatives à la démonstration II. DISPOSITIONS CONTRACTUELLES II.1 LE BON DE COMMANDE ET SES MODALITES II.2 FONCTIONNAIRE DIRIGEANT II.3 CAUTIONNEMENT II.4 CARACTERE LIVRABLE DU SYSTEME PROPOSE II.5 EXECUTION DU MARCHE II.5.1 Clause d évolution technologique II.5.2 Délais d exécution II.5.3 Lieu d exécution du marché et particularités II.5.4 Personnel de l adjudicataire II.5.5 Sous-traitants II.5.6 Moyens mis à disposition par le SPF Finances II.5.7 Normes et standards à respecter II.5.8 Gestion des changements («change management») II.5.9 Engagements particuliers concernant les informations reçues II.5.10 Responsabilités II.6 SUIVI DES SERVICES PRESTES ET CONTROLES PAR DES TIERS II.6.1 Suivi de la bonne exécution du marché II.6.2 Contrôles par des tiers II.7 ÉVALUATION DES SERVICES PRESTES ET OPERATIONS DE VERIFICATION II.8 RECEPTION PROVISOIRE II.9 GARANTIE II.10 RECEPTION DEFINITIVE II.11 MODALITES ET FRAIS DE RECEPTION II.12 FACTURATION, PAIEMENT ET REVISION DES PRIX II.12.1 Facturation et paiement II.12.2 Révision des prix II.12.3 Clause du client le plus avantagé II.13 PUBLICITE - REFERENCEMENT II.14 LIVRAISONS EN RETARD II.15 MOYENS DE DEFENSE DE L ADMINISTRATION - LITIGES III. DESCRIPTION DES EXIGENCES TECHNIQUES P. 23 III.1 INTRODUCTION III.2 REMARQUE QUANT A LA STRUCTURE DU VOLET TECHNIQUE DU CAHIER SPECIAL DES CHARGES III.2.1 Définitions, abréviations et acronymes utilisés III.3 CONTEXTE DU MARCHE III.3.1 Contexte technique III.3.2 Contexte organisationnel Gestion des changements (voir aussi partie II, Gestion des changements (request for change)) 42 III.4 DESCRIPTION DU MARCHE III.4.1 FOURNITURE DE LA SOLUTION CLM III.4.2 Implémentation de la solution CLM III.5 ENCADREMENT DU MARCHE III.5.1 Aspects personnel III.5.2 Licences à livrer III.5.3 Matériel à livrer III.5.4 Documentation à fournir III.6 SERVICES A PRESTER III.6.1 Transfert de connaissances III.6.2 Assistance complémentaire III.6.3 Transférabilité III.6.4 Garantie III.6.5 Maintenance et support III.6.6 Service Level Agreements (SLA) BIJLAGE A : INVENTAIRE PRIX SOLUTION CLM PAR TRANCHE SUPPLEMENTAIRE DE 1000 APPAREILS MOBILES ANNEXE B : TABLEAU DES FONCTIONNALITES ANNEXE C : FORMULAIRE D'OFFRE ANNEXE D : CURRICULUM VITAE ANNEXE E : MODELE DE REFERENCE ANNEXE F : FORMULAIRE DE QUESTIONS/REPONSES P. 34 Auteur de projet Nom : Service d'encadrement ICT Adresse : Boulevard du Roi Albert II 33 bte 95 à 1030 Bruxelles Personne de contact : Kristof Nickmans Téléphone : 0257/ Réglementation en vigueur 1. Loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications ultérieures. 2. Arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, et ses modifications ultérieures. 3. Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures. En ce qui concerne les documents propres au pouvoir adjudicateur : Le présent cahier spécial des charges. Les avis relatifs au marché et les avis de modification, annoncés ou publiés dans le Bulletin des Adjudications et dans le Journal des Publications de l'union Européenne, qui concernent les marchés publics en général. Les clarifications résultant de la séance d'information (questions posées et réponses données par le pouvoir adjudicateur). Ces précisions font partie intégrante des conditions contractuelles. Le soumissionnaire est censé en avoir pris connaissance et en avoir tenu compte dans son offre. Les documents auxquels le pouvoir adjudicateur fait référence dans le cahier spécial des charges. En ce qui concerne les documents propres au soumissionnaire : L'offre du soumissionnaire. Les précisions et engagements acceptés par le SPF Finances et qui complètent l'offre (avec la même référence) suite aux questions et demandes de clarification. Autres documents possibles : - Dérogations, précisions et commentaires Néant P. 45 I. Dispositions administratives Cette première partie se rapporte à la réglementation relative à la passation d'un marché public jusqu'à la désignation de l'adjudicataire. Les dispositions contenues dans cette partie se rapportent à la loi du 15 juin 2006 et à l arrêté royal du 15 juillet 2011 et ses modifications ultérieures. I.1 Description du marché Il s agit d un marché de fournitures Objet des Fournitures : Client Lifecycle Management. Le marché concerne l achat, la fourniture et la mise en œuvre d une solution de Client Lifecycle Management. La solution sera chargée de gérer les configurations de travail (laptops et desktops) des agents du SPF Finances. L outil doit aussi comporter un module pour gérer les appareils mobiles. Un autre module sera chargé de gérer le cryptage. Une solution nuagique (cloud public / privé) ne sera pas admise. La période d implémentation durera au maximum 3 mois. Elle commencera après la réunion de coup d envoi. Ensuite, la solution sera couverte par une garantie de 1 an et 33 mois de maintenance. I.2 Identité du pouvoir adjudicateur Service Public Fédéral Finances Service d Encadrement ICT Boulevard du Roi Albert II 33 bte Bruxelles I.3 Utilisation par d autres pouvoirs adjudicateurs fédéraux Le SPF Finances est le pouvoir adjudicateur compétent pour la surveillance et le contrôle du marché. Cependant, dans le cadre du présent marché, conformément à l article 2, 4 de la loi du 15 juin 2006, d autres pouvoirs adjudicateurs fédéraux ou entreprises publiques fédérales peuvent se référer aux conditions du présent marché afin de répondre à des besoins éventuels, sans recourir à cette fin à la mise en concurrence. Par conséquent, chaque fois qu il est fait mention du «SPF Finances» dans le présent texte, il convient de lire effectivement «SPF Finances» pour tout ce qui concerne ou précède l attribution, ou «SPF Finances ou un autre service public ou de programmation fédéral, ou une institution qui ressort de ces services» pour tout ce qui concerne l exécution. I.4 Déclaration de confidentialité La personne ou les personnes qui intervien(nen)t en tant que mandataire(s) et qui a/ont signé cette offre électroniquement, garantit/garantissent la confidentialité des données et les résultats de leur traitement qui sont obtenus dans le cadre de la mission décrite dans ce cahier spécial des charges. P. 56 Il s ensuit que ces données et les résultats de leur traitement : seront utilisés uniquement,si nécessaire, pour la réalisation de l'objet de la mission, ne seront ni diffusés ni copiés, ne seront pas gardés plus longtemps que nécessaire pour l'exécution de la mission. I.5 Mode de passation Le marché est passé par appel d'offres ouvert. En application de l'article 35 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à quelques marchés de travaux, de fournitures et de services, le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer à octroyer le marché, soit recommencer la procédure, au besoin suivant une autre méthode. I.6 Fixation des prix Le présent marché consiste en un marché mixte. Le marché mixte est celui dont les prix sont fixés suivant plusieurs des modes dont il est question aux alinéas 4 à 6 de l'article 2 de l'arrêté royal du 15 juillet Tous les prix mentionnés dans le formulaire «inventaire» doivent être obligatoirement libellés en euros. Dans son offre, le soumissionnaire indiquera les prix de toutes les parties de l'offre. Il complétera à cet effet l'inventaire prévu en annexe du présent cahier spécial des charges (annexe inventaire ). Les prix sont mentionnés tous frais compris, mais hors TVA. L'offre doit mentionner le prix de TVA inclusif séparé de celle-ci pour chaque partie de l'offre. L'utilisation du modèle "inventaire", tel qu'il est joint au cahier des charges, est obligatoire. La non-utilisation de ce modèle peut mener à l'exclusion de l'offre. L'on ne tiendra pas compte des prix qui sont mentionnés à un autre endroit qu'à la partie 2 de l'offre. I.7 Durée du marché Le marché commence à la date de l envoi du premier bon de commande. La période d implémentation durera 3 mois au maximum. Ensuite, la solution sera couverte par une garantie de 1 an et 33 mois de maintenance. I.8 Séance d information Étant donné la complexité du marché, le pouvoir adjudicateur a décidé d'organiser une séance d'information unique à l'attention des candidats-soumissionnaires. Il ne sera répondu à aucune des questions posées après cette séance d information afin de traiter tous les candidats-soumissionnaires de la même manière. P. 67 Il y sera exclusivement répondu aux questions écrites introduites au plus tard le 22 octobre 2013 par le biais du formulaire questions / réponses joint en annexe au présent cahier spécial des charges (voir annexe: formulaire questions / réponses ). Ces questions peuvent uniquement être introduites par courriel, dans un tableur tel que celui joint en annexe, à l'adresse La séance d'information se déroulera le 25 octobre 2013 à 10 heures à cette adresse : Boulevard du Roi Albert II Bruxelles. C5. Salle Mandarin. Toutes les questions doivent obligatoirement faire précisément référence au cahier spécial des charges, de façon à faciliter une réponse rapide (par ex. partie 1, point 1.1, paragraphe 1, page 1). Prière aussi de mentionner la langue du cahier spécial des charges utilisée (la pagination peut différer d une langue à l autre). Pendant cette séance d'information, un bref aperçu de l'objet du marché sera présenté. Les réponses aux questions introduites dans les délais seront données verbalement lors de la séance d information et seront ensuite publiées sur le site Internet du SPF Finances. Il est demandé aux sociétés intéressées de se faire connaître au préalable par courriel à l adresse et de communiquer le nom et la fonction de la (des) personne(s) qui les représentera (représenteront) à la séance d information. Pour des raisons d organisation, un maximum de 2 personnes par société intéressée sera admis. Le SPF Finances se réserve le droit de refuser aux personnes qui ne se sont pas fait connaître 24 heures à l'avance, de participer à la session d information. Si les sociétés intéressées remarquent des incohérences, imprécisions, etc. dans le cahier spécial des charges, elles sont invitées à le faire savoir par écrit avant la séance d information, suivant les mêmes modalités que pour l envoi des questions. Le SPF Finances accorde une grande importance à l égalité des soumissionnaires et rédige les spécifications de ses cahiers des charges en conséquence. Si une firme intéressée estime malgré tout que ses chances sont diminuées, voire réduites à néant, par certaines spécifications du présent cahier des charges, elle est invitée à en faire part par écrit au plus tard lors de la séance d information. Le cas échéant, le SPF adaptera, s il l estime nécessaire, son cahier des charges afin d'en tenir compte. I.9 Forme et contenu des offres Le soumissionnaire est tenu d utiliser le formulaire d offre joint en annexe au présent cahier spécial des charges. Si toutefois d autres documents sont utilisés, il supporte l entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu il a utilisé et le formulaire (article 80 de l A.R. du 15 juillet 2011). L offre et les annexes jointes au formulaire d offre sont rédigées en français ou en néerlandais. Le soumissionnaire doit indiquer la langue à utiliser pour l interprétation du contrat, c est-à-dire le français ou le néerlandais. Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire renonce automatiquement à ses conditions générales ou particulières de vente, même si celles-ci sont mentionnées dans l une ou l autre annexe à l offre. Les soumissionnaires sont tenus de s'engager expressément sur toutes les clauses administratives et contractuelles du présent cahier spécial des charges. Toute réserve ou absence d engagement sur l'une de ces clauses peut entraîner l'irrégularité de l'offre. P. 78 Quant à la structure de l offre: L'offre du soumissionnaire devra obligatoirement être présentée selon le schéma suivant : Partie 1 Partie administrative A. Formulaire d offre (modèle: voir ci-dessous) B. Pouvoirs des mandataires C. Sélection qualitative Critères d exclusion Critère de sélection relatif aux moyens économiques et financiers du soumissionnaire Critères de capacité technique D. Informations relatives aux sous-traitants (si applicable) Partie 2 Partie financière L inventaire : détailler et résumer les coûts (modèle: voir ci-dessous) Partie 3 Proposition technique L offre suit la structure de la partie III du cahier des charges Partie 4 Annexes obligatoires Annexe 1: Références de projets récents, aussi bien dans le secteur privé que public (modèle: voir ci-dessous) Annexe 2: Curriculum Vitae (modèle: voir ci-dessous) Partie 5 Annexes spécifiques Annexe A, B, C, : Annexes que le soumissionnaire juge utile de joindre. Chaque proposition du soumissionnaire qui ne suivrait pas la structure imposée par le pouvoir adjudicateur, peut être considérée comme irrégulière. La Partie 3 - proposition technique ne peut contenir aucune indication administrative et/ou de prix. Il ne sera tenu aucun compte de toute mention administrative ou indication de prix apparaissant dans une autre partie que la partie 2. Il est demandé de réduire au minimum le nombre de fichiers à présenter. Ainsi par exemple des fichiers séparés peuvent être regroupés dans des documents plus importants. Il est également essentiel d ordonner les fichiers au moyen d'une numérotation, de sorte que la structure de l offre soit claire. Il est aussi demandé que dans chaque fichier les pages soient pourvues d une numérotation ininterrompue. Signature de l offre Le soumissionnaire signe l offre, l inventaire et les autres annexes jointes à l offre (art A.R. 15/07/2011). Concernant les mandataires: Toute offre introduite par des mandataires doit indiquer l'entité au nom de laquelle agissent les mandataires. Celui qui a signé l offre doit, à la date de la signature, être habilité à engager le mandant au montant total de l offre. Les mandataires joignent à l'offre une copie électronique d e l acte authentique ou sous seing privé les habilitant, ou une copie de cet acte. Ils doivent également mentionner le numéro de l'annexe au Moniteur belge à laquelle sont publiés les mandats (article 82 A.R. 15/07/2011) P. 89 Concernant les sous-traitants Tout recours à des sous-traitants sera clairement indiqué dans l'offre du soumissionnaire. Celui-ci décrira le type de relation contractuelle qui le lie avec chacun de ses sous-traitants. Le nom et l'adresse des sous-traitants seront joints à l'offre, avec mention de la ou des parties du marché à réaliser par chaque sous-traitant. Concernant les documents d ordre technique Les documents d ordre technique (Pas de brochures publicitaires!) qui sont joints à l offre dans la partie 5 - annexes spécifiques, peuvent être rédigés en anglais dans le cas où il n existerait pas de traduction dans la langue de l offre, les autres langues ne sont pas autorisées. Formulaires à utiliser (joints en annexe au présent cahier spécial des charges): Le formulaire d offre: voir annexe: formulaire d offre Le formulaire inventaire : voir annexe: inventaire Le formulaire pour les références: voir annexe: modèle de référence Le formulaire curriculum vitae: voir annexe: curriculum vitae I.10 Groupement sans personnalité juridique La remise d'une offre par un groupement sans personnalité juridique momentanée est admise. Le formulaire d offre (voir formulaire qui est repris dans le présent cahier spécial des charges : «annexe : formulaire d offre») est complété et signé par tous les membres du groupement sans personnalité juridique. Chaque membre du groupement sans personnalité juridique doit satisfaire aux critères d'exclusion décrits ultérieurement dans le présent document. L'évaluation de la capacité économique, financière et technique porte sur le groupement sans personnalité juridique et non sur chaque membre séparément. Chaque membre du groupement sans personnalité juridique est solidairement responsable de toutes les obligations résultant du présent marché. I.11 Variantes Article 9 de l arrêté royal du 15/07/2011. Les variantes libres ne sont pas autorisées. Aucune variante obligatoire ou facultative n'est prévue. I.12 Options Article 10 de l arrêté royal du 15/07/2011. La proposition «d options libres» ne sont pas autorisées. P. 910 I.13 Délai de validité Les soumissionnaires restent liés par leur offre pendant un délai de 240 jours calendrier, à compter du jour qui suit celui de l ouverture des offres. I.14 Dépôt des offres Le pouvoir adjudicateur impose dans le cadre du présent marché le recours aux moyens électroniques pour le dépôt des offres. S'il s'avère que certains écrits ne peuvent être créés par des moyens électroniques, ou qu'il s'avère trop complexe de les créer par ces moyens, ces écrits peuvent être fournis sur un support papier et ce avant l ouverture des offres. Le recours à des documents sur un support papier devra faire l'objet d'un accord préalable de la part du pouvoir adjudicateur. Cet accord est à demander à l adresse suivante : SPF Finances Service d Encadrement ICT Cellule Marchés publics Boulevard du Roi Albert II 33 bte Bruxelles Afin de remédier à certains aléas de la transmission, de la réception ou de l'ouverture des demandes de participation ou des offres introduites par des moyens électroniques, le pouvoir adjudicateur autorise les soumissionnaires : - Soit, dans le cas où une demande de participation ou une offre peut entraîner la transmission de documents volumineux, et pour éviter tout retard consécutif aux aléas de transmission électronique qui pourraient en résulter, de transmettre leur demande de participation ou leur offre sous la forme d'un double envoi électronique. En premier lieu, ils transmettent un envoi simplifié contenant leur identité, la signature électronique de leur demande de participation ou de leur offre complète et, le cas échéant, le montant de leur offre. Cet envoi est signé électroniquement. La réception de cet envoi vaut date certaine de réception de la demande de participation ou de l'offre. En second lieu, ils transmettent la demande de participation ou l'offre proprement dite, signée électroniquement afin de certifier l'intégrité du contenu de la demande de participation ou de l'offre. La réception de la demande de participation ou de l'offre proprement dite a lieu dans un délai ne pouvant excéder vingt-quatre heures à compter de la date et de l'heure limite de réception des demandes de participation ou des offres, sous peine du rejet de la demande de participation ou de l'offre. - Soit, à introduire à la fois une offre transmise par des moyens électroniques et, à titre de sauvegarde, une copie établie par des moyens électroniques ou sur support papier. Cette copie de sauvegarde est glissée dans une enveloppe définitivement scellée qui porte clairement la mention "copie de sauvegarde" et est introduite dans les délais de réception impartis. La copie de sauvegarde d'une offre est par ailleurs soumise aux règles du présent arrêté qui sont applicables aux offres (voir Arrêté royal 15/07/2011, chapitre 4, section 5). P. 1011 Cette copie ne peut être ouverte qu'en cas de défaillance lors de la transmission, la réception ou l'ouverture de la demande de participation ou de l'offre transmise par des moyens électroniques. Elle remplace dans ce cas définitivement le document transmis par des moyens électroniques. Afin d éviter tout problème, les firmes intéressées sont invitées à tester le plus rapidement possible les applications e-procurement via le site de démo e-notification et e-tendering. https://enotdemo.publicprocurement.be/ https://etendemo.publicprocurement.be/ Quant à l'introduction même: Avant leur ouverture, les offres électroniques sont déposées via le site Internet e-tendering https://eten.publicprocurement.be/, qui garantit le respect des conditions de l'article 52 de l'ar du 15 juillet Notons que l'envoi d'une offre par courriel ne répond pas à ces conditions. Il n'est dès lors pas autorisé d'introduire l'offre de cette façon. Indépendamment des variantes éventuellement autorisées, chaque soumissionnaire ne peut introduire qu'une seule offre par marché. L'offre doit parvenir au pouvoir adjudicateur avant la date limite de réception des offres. En soumettant son offre par la voie électronique, le soumissionnaire accepte que les données générées par le système de réception soient enregistrées. Il faut signaler que la signature doit se faire par voie électronique. Une signature manuscrite scannée n est pas considérée comme une signature acceptable. Au besoin, les attestations demandées seront scannées afin de les joindre à l'offre. Vous trouverez de plus amples informations sur le site Internet suivant : Ou via le helpdesk e-procurement : Tél.: Mail: Si un soumissionnaire souhaite modifier ou retirer une offre déjà envoyée: Cela doit s'effectuer selon les dispositions reprises à l'article 91 de l'ar du 15 juillet La modification ou le retrait d'une offre déjà introduite peut se faire par voie électronique satisfaisant à l'article 52 de l'ar du 15 juillet 2011 ou sur papier. Pour modifier ou retirer une offre déjà introduite, une déclaration écrite est nécessaire. Celle-ci doit être dûment signée par le soumissionnaire ou son mandataire. L'objet et la portée des modifications doivent, sous peine de nullité de l'offre, être mentionnés de manière précise. Le retrait doit être inconditionnel. Les dispositions des articles 80 et 90 de l AR du 15 juillet 2011 sont applicables aux modifications et aux retraits. P. 1112 Le retrait peut également être signifié par télécopie ou par un moyen électronique qui n'est pas conforme à l'article 52, 1er de l AR du 15 juillet 2011, pour autant : 1 qu'il parvienne au président de la séance d'ouverture avant que cette séance ne soit déclarée ouverte, 2 et qu'il soit confirmé par lettre recommandée envoyée au plus tard la veille du jour de la séance d'ouverture. Le soumissionnaire peut indiquer dans sa nouvelle offre déposée régulièrement celles des annexes de l'offre retirée remises par des moyens autres qu'électroniques et qu'il entend maintenir. I.15 Ouverture des offres La séance publique d'ouverture des offres se déroulera le 12 décembre 2013 à 10h30, à l'adresse suivante : SPF Finances NORTH GALAXY, Boulevard du Roi Albert II, Bruxelles B2. Salle Roma. I.16 Procédure d attribution du marché I.16.1 Droit d accès Par le simple fait de participer à la procédure d'attribution d'un marché public, le soumissionnaire déclare ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion suivants, tels que mentionnés à l article 61 l'arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Le pouvoir adjudicateur procède dans ce cas à la vérification de la situation : 1 des candidats entrant en considération pour la sélection, avant de prendre la décision de sélection; 2 du soumissionnaire susceptible d'être désigné adjudicataire, avant de prendre la décision d'attribution. 1. Conformément à l'article 20 de la loi, est exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le candidat ou le soumissionnaire qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour : 1 participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal; 2 corruption, telle que définie à l'article 246 du Code pénal; 3 fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002; 4 blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. P. 1213 En vue de l'application du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur demande aux candidats ou soumissionnaires de fournir les renseignements ou documents nécessaires. Lorsqu'il a des doutes sur la situation personnelle de ces candidats ou soumissionnaires, il peut s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'il estime nécessaires à ce propos. Le pouvoir adjudicateur peut déroger à l'obligation visée au présent paragraphe pour des exigences impératives d'intérêt général. La preuve que le candidat ou le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas précités, peut être apportée par un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites; 2. Conformément à l'article 20 de la loi, peut être exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure le candidat ou le soumissionnaire : 1 qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales; 2 qui a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales; 3 qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; La preuve que le candidat ou le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas précités, peut être apportée par un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites; Pour les candidats et soumissionnaires belges, le pouvoir adjudicateur demandera directement cette information via le guichet électronique. 4 qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave; 5 qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 62; Art er. Le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs joint à sa demande de participation ou à son offre, selon le cas, une attestation de l'office national de Sécurité sociale dont il résulte qu'il est en règle en matière de paiement de ses cotisations de sécurité sociale. L'attestation porte sur l'avant-dernier trimestre civil écoulé avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, selon le cas. Est en règle par rapport aux obligations susmentionnées, le candidat ou le soumissionnaire qui : 1 a transmis à l'office national de Sécurité sociale toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives au trimestre civil visé à l'alinéa précédent, et 2 n'a pas pour ces déclarations une dette en cotisations supérieure à euros, ou a obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement. Toutefois, même si la dette en cotisations est supérieure à euros, le candidat ou le P. 1314 soumissionnaire sera considéré comme étant en règle s'il établit, avant la décision de sélectionner les candidats ou d'attribuer le marché, selon le cas, qu'il possède, à la fin du trimestre civil visé à l'alinéa 2, à l'égard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1, de la loi ou d'une entreprise publique au sens de l'article 2, 2, de la loi, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à euros près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de cotisations. Pour les candidats et soumissionnaires belges, le pouvoir adjudicateur demandera directement cette information via le guichet électronique. 2. Le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel relevant d'un autre État membre de l'union européenne et qui n'est pas visé au 1er, joint à sa demande de participation ou à son offre, selon le cas, une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard à la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, selon le cas, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. 3. Lorsque le candidat ou le soumissionnaire emploie du personnel visé tant par le 1er que par le 2, les dispositions des deux paragraphes sont applicables. 4. La production des attestations visées aux 1er et 2 n'est pas requise lorsque le montant estimé du marché n'excède pas euros. Le pouvoir adjudicateur s'enquiert dans ce cas de la situation du candidat ou du soumissionnaire afin de vérifier s'il est en règle par rapport aux obligations prévues au présent article. 5. Le pouvoir adjudicateur peut s'enquérir de la situation du candidat ou du soumissionnaire assujetti à la sécurité sociale des travailleurs indépendants afin de vérifier s'il est en règle avec ses obligations en matière de paiement de ses cotisations de sécurité sociale. 6. La production des attestations prévues aux paragraphes précédents lors du dépôt de l'offre n'est pas requise si elles avaient déjà été jointes à la demande de participation, pour autant qu'elles concernent la même période. 6 qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi, conformément aux dispositions de l'article 63; Art. 63. Le candidat ou le soumissionnaire joint à sa demande de participation ou à son offre, selon le cas, une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales du pays où il est établi. L'attestation porte sur la dernière période fiscale écoulée avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, selon le cas. Est en règle par rapport aux obligations susmentionnées applicables en Belgique, le candidat ou le soumissionnaire qui n'a pas pour l'ensemble de ses obligations fiscales professionnelles une dette supérieure à euros, à moins qu'il n'ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement. Toutefois, même si la dette fiscale professionnelle est supérieure à euros, le candidat ou le soumissionnaire sera considéré comme étant en règle s'il établit, avant la décision de sélection ou d'attribution du marché, selon le cas, qu'il possède, à la fin de la période fiscale visée à l'alinéa 1er, à l'égard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1, de la loi ou d'une entreprise publique au sens de l'article 2, 2, de la loi, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à euros près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de ses dettes fiscales professionnelles. P. 1415 Pour les candidats ou soumissionnaires belges, le pouvoir adjudicateur demandera directement cette information via le guichet électronique. 7 qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent chapitre ou qui n'a pas fourni ces renseignements. Lorsqu'un document ou attestation visé aux 1 et 2 de l'alinéa premier de l article 61 n'est pas délivré dans le pays concerné ou ne mentionne pas tous les cas visés au 1er et au 2, 1, 2 ou 3 du même article 61, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les pays où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance. I.16.2 Critères de sélection qualitative I Critères de sélection relatif aux moyens économiques et financiers du soumissionnaire La capacité financière et économique du candidat ou du soumissionnaire peut, en règle générale, être justifiée par l'une ou plusieurs des références suivantes : 1 par des déclarations bancaires appropriées établies conformément au modèle figurant à l'annexe 3 de l A.R 15/07/2011 ou, le cas échéant, par la preuve d'une assurance des risques professionnels; 2 par les comptes annuels ou les comptes annuels déposés, lorsque la législation du pays où est établi le candidat ou le soumissionnaire en prescrit le dépôt; 3 Le soumissionnaire fournit la preuve de sa capacité économique et financière par le biais de son chiffre d'affaires relatif aux activités sur lesquelles porte le marché et réalisées au cours des trois derniers exercices comptables. (par an!). Minimum : / an Si pour une raison justifiée, le candidat ou le soumissionnaire n'est pas en mesure de fournir les références demandées, il est admis à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur. I Critères de capacité technique Dans le cas d'un marché de services/fournitures, la capacité technique ou professionnelle du candidat ou du soumissionnaire peut être justifiée d'une ou de plusieurs des façons suivantes, selon la nature, la quantité ou l'importance et l'utilisation des services/fournitures. Premier critère relatif à la capacité technique du soumissionnaire. Le soumissionnaire prouvera la réalisation de deux projet(s) comparable(s) au moins, pour un nombre d utilisateurs internes comparable (les projets réalisés au sein de la société du soumissionnaire ou au sein de la/des société(s) du/des sous-traitant(s) ne sont pas pris en compte pour ce critère). À cet effet, il fournira une liste des marchés les plus importants accomplis au cours des trois dernières années. Il fournira également une liste des projets similaires réalisés au cours de la même période, et indiquera les instances publiques et privées pour lesquelles ces projets ont été réalisés. Lorsqu'il s'agit de services aux pouvoirs publics, la preuve sera fournie par des certificats qui seront émis ou signés par l'autorité compétente. Lorsqu il s agit de services à des personnes privées, la preuve sera fournie P. 1516 par des certificats émanant de ces personnes. À défaut de ces certificats, le soumissionnaire peut certifier lui-même la réalisation de ces prestations. Le soumissionnaire précisera la date, le montant total du marché, ainsi que les coordonnées d une personne de contact au sein de la société ou de l organisation concernée. L utilisation du modèle «modèle de référence» (voir annexe du cahier de charges : modèle de référence ) est obligatoire pour la présentation des références. Deuxième critère relatif à la capacité technique du soumissionnaire. Pour les marchés de fournitures Par une description de l'équipement technique, des mesures employées par le fournisseur pour s'assurer de la qualité, ainsi que des possibilités offertes par son entreprise dans le domaine de l'étude et de la recherché. Pour les marchés de services Par une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire de services disposera pour la réalisation du marché. Par une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire de services et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années OU/ET Par une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire de services et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années OU/ET Par l'indication des titres d'études ou professionnels du prestataire de services ou des cadres de l'entreprise et, en particulier, du ou des responsables qui peuvent être chargés de la prestation de services Troisième critère relatif à la capacité technique du soumissionnaire. Le soumissionnaire mentionnera tout recours à la sous-traitance avec indication de la part du marché qui est sous-traitée ainsi que le nom des sous-traitants. I.16.3 Régularité des offres Les offres des candidats sélectionnés seront examinées sur le plan de leur régularité conformément à l article 95 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et aux dispositions du présent cahier spécial des charges. Les offres irrégulières seront exclues. Chaque proposition sera examinée afin de s assurer qu elle soit conforme aux besoins exprimés. S'il est déterminé qu'un besoin exprimé n'a pas été satisfait, l'offre peut être considérée comme étant irrégulière. La solution proposée dans l offre du soumissionnaire doit satisfaire aux besoins techniques présupposés qui peuvent être trouvés dans ce cahier des charges. Chaque proposition financière ou offre de prix incomplète ou contenant des contradictions ou des erreurs importantes, ou qui ne respecte pas les exigences en matière de présentation du prix, telles que formulées dans le cahier spécial des charges, peut être considérée comme irrégulière. P. 1617 Seules les offres reconnues régulières seront prises en considération pour être confrontées aux critères d attribution. I.16.4 Critères d attribution Le choix de l'offre la plus avantageuse sera fait par le SPF Finances sur la base des données et des renseignements qui sont joints à l'offre par le soumissionnaire et sur la base des critères décrits ciaprès. Tous les critères (et tous les sous-critères éventuels) reçoivent un coefficient de pondération auquel le score obtenu sera multiplié. Les critères mentionnés ci-dessous sont les seuls qui sont traités pour effectuer le choix parmi les offres. Le soumissionnaire joindra à son offre, tous les renseignements nécessaires à l'évaluation de son offre à la lumière des critères d'attribution et de leurs sous-critères éventuels, comme détaillé cidessous. Les seuls critères d'attribution ayant des pondérations qui y sont liées pour distinguer les offres évaluées comme étant régulières, sont les suivants : Les critères qui suivent sont d'application lors de l'attribution du marché : Prix 40 Offre appareil / logiciel (III.4.1) 30 * possibilités fonctionnelles 23 * intégration 7 Livraison et mise en œuvre du logiciel 8 * plan d installation (III.4.2) 8 Documentation à livrer, transfert de connaissances (III.5.4, III.6.1) 4 Transférabilité, garantie, maintenance et support, SLA (III.6.3, III.6.4, III.6.5, III.6.6) * Transférabilité (2) * Garantie (2) * Maintenance et support (2) * SLA (4) 10 Clarté et qualité de l'offre 2 Démonstration 6 Démonstration Sur la base des critères ci-dessous, le SPF Finances invitera le cas échéant les soumissionnaires à participer à une démonstration (pour d autres clauses, voir paragraphe «Clauses relatives à la démonstration» Seuls les soumissionnaires dont l offre répondra aux conditions à l'issue d'un premier classement (60% des points sur le total des critères à l exception du prix et de la démonstration) seront conviés à une démonstration. Pour que son offre soit prise en considération pour l attribution, le soumissionnaire doit obtenir au moins 60% du total pour tous les critères. L offre qui n obtient pas 60% pour ces critères est exclue. P. 1718 Pendant cette démonstration, le soumissionnaire fera un exposé selon les exigences du paragraphe " Clauses relatives à la démonstration ". Les informations fournies pendant cet exposé seront prises en compte pour l'évaluation technique finale. Après démonstration les offres suivantes seront également exclues: Les offres qui n obtiennent pas 60 % des points pour le critère démonstration. La démonstration ne pourra pas modifier l offre d aucune manière. Le critère «Prix» a été pondéré comme suit : dont : P = P max Pr min Pr offre Pr min = prix le plus bas des offres entrant en ligne de compte pour l attribution du marché Pr offre = prix de l offre P = points octroyés au critère «Prix» P max = pondération du critère «Prix» La détermination du score final se fait comme suit: Les chiffres d'évaluation obtenus, mais maintenant avec le critère "Démonstration " compris, seront additionnés des points obtenus selon le critère "prix". Le marché sera octroyé au soumissionnaire qui obtient le score final le plus élevé. I.16.5 Clauses relatives à la démonstration La démonstration comprend : Un exposé par le soumissionnaire des possibilités de la solution proposée ; Une démonstration de la solution CLM dans un environnement de test mis en place par le soumissionnaire. Les soumissionnaires concernés recevront un avis au moins une semaine avant la date prévue pour la démonstration. La possibilité d une liaison VPN avec un système de test extérieur au réseau du SPF Finances n est pas prévue. La démonstration dure au maximum 3 heures. Le soumissionnaire peut consacrer le premier quart du temps imparti à une présentation commercial de sa société. La démonstration doit expliquer en détail les fonctionnalités de la solution CLM pour les configurations de travail, les appareils mobiles et le cryptage. Il doit aussi mettre en évidence la convivialité des solutions offertes. La démonstration sera programmée durant les heures ouvrables normales ( h). Le SPF Finances n interviendra pas dans les frais de préparation, de livraison ou de présentation des démonstrations sur site dans le cadre de ce cahier des charges. La démonstration aura lieu au SPF Finances, Service d encadrement ICT, North Galaxy, bd Roi Albert II 33, tour C,1030 Bruxelles. P. 1819 II. Dispositions contractuelles Cette deuxième partie fixe la procédure relative à l exécution du marché. Pour autant qu il n y soit pas dérogé, l Arrêté royal du 14 janvier 2013 et ses modifications ultérieures établissant les règles générales d exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics est d application, de même que les dispositions de l annexe à cet arrêté royal relative au cahier général des charges, et ses modifications ultérieures. II.1 Le bon de commande et ses modalités Le bon de commande est adressé à l adjudicataire et ce, soit par courrier recommandé, soit par fax, soit via tout autre support permettant de définir la date d'envoi de façon certaine. Les échanges de correspondance subséquents relatifs au bon de commande (et à l exécution des services) suivent les mêmes règles que celles prévues pour l envoi du bon de commande chaque fois qu une partie désire se ménager la preuve de son intervention. En cas de réception du bon de commande postérieure au délai de deux jours ouvrables, le délai de livraison peut être prorogé au prorata du retard constaté pour la réception du bon de commande, à la demande écrite et justifiée de l adjudicataire. Si le service commandeur, après avoir examiné la demande écrite de l adjudicataire, l estime fondée ou partiellement fondée, il lui communique par écrit quelle prorogation de délai est acceptée. En cas de libellé manifestement incorrect ou incomplet du bon de commande empêchant toute exécution de la commande, l adjudicataire en avise immédiatement par écrit le service commandeur afin qu une solution soit trouvée pour permettre l exécution normale de la commande. Si nécessaire, l adjudicataire sollicite une prorogation du délai de l exécution dans les mêmes conditions que celles prévues en cas de réception tardive du bon de commande. En tout état de cause, les réclamations relatives au bon de commande ne sont plus recevables si elles ne sont pas introduites dans les 15 jours calendrier à compter du premier jour qui suit celui où l adjudicataire a reçu le bon de commande. II.2 Fonctionnaire dirigeant L'exécution et la surveillance des fournitures se déroulent sous le contrôle du fonctionnaire dirigeant : Nom : Louis Collet, Directeur du Service d encadrement ICT Adresse : Boulevard du Roi Albert II 33 bus 95, 1030 Bruxelles L'adjudicataire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matière d'accidents de travail et sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers lors de l'exécution du marché. Dans un délai de trente jours à compter de la conclusion du marché, l'adjudicataire justifie qu'il a souscrit ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie requise par les documents du marché. A tout moment durant l'exécution du marché, l'adjudicataire produit cette attestation, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande du pouvoir adjudicateur. P. 1920 II.3 Cautionnement Le cautionnement suivant est exigé : 5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure. L adjudicataire doit, dans les trente jours de calendrier suivant le jour de la conclusion du marché, justifier la constitution du cautionnement par lui-même ou par un tiers, de l une des façons suivantes : 1 lorsqu'il s'agit de numéraire, par le virement du montant au numéro de compte de la Caisse des Dépôts et Consignations (CCP n , IBAN: BE , BIC: PCHQBEBB) ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire à celle de ladite Caisse, ci-après dénommé organisme public remplissant une fonction similaire; 2 lorsqu'il s'agit de fonds publics, par le dépôt de ceux-ci entre les mains du caissier de l'état au siège de la Banque nationale à Bruxelles ou dans l'une de ses agences en province, pour compte de la Caisse des Dépôts et Consignations, ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire; 3 lorsqu'il s'agit d'un cautionnement collectif, par le dépôt par un organisme exerçant légalement cette activité, d'un acte de caution solidaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire; 4 lorsqu'il s'agit d'une garantie, par l'acte d'engagement de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurances. Cette justification se donne, selon le cas, par la production au pouvoir adjudicateur : 1 soit du récépissé de dépôt de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire; 2 soit d'un avis de débit remis par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances; 3 soit de la reconnaissance de dépôt délivrée par le caissier de l'état ou par un organisme public remplissant une fonction similaire; 4 soit de l'original de l'acte de caution solidaire visé par la Caisse des Dépôts et Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire; 5 soit de l'original de l'acte d'engagement établi par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances accordant une garantie. Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le cautionnement est constitué, son affectation précise par l indication sommaire de l objet du marché et de la référence du cahier spécial des charges, ainsi que le nom, le prénom et l adresse complète de l adjudicataire et éventuellement, du tiers qui a effectué le dépôt pour compte, avec la mention «bailleur de fonds» ou «mandataire», suivant le cas. Le délai de trente jours de calendrier visé ci-avant est suspendu pendant la période de fermeture de l entreprise de l adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoire prévus par voie réglementaire ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire. Ces périodes sont mentionnées et prouvées dans l'offre ou sont immédiatement communiquées au pouvoir adjudicateur dès qu'elles sont connues. La preuve de la constitution du cautionnement doit être envoyée à l adresse suivante : SPF Finances Service d'encadrement B&CG Division Engagements Boulevard du Roi Albert II 33 bte Bruxelles La demande par l'adjudicataire de procéder à la réception : P. 20 Montrer encore
1/ 14 BE001 20/09/2013 - Numéro BDA: 2013-520713 Formulaire standard 2 - FR Bulletin des Adjudications Publication du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi B-1040 Bruxelles +32 27905200 Plus en détail APPEL D OFFRES GÉNÉRAL
CAHIER SPECIAL DES CHARGES MARCHE PUBLIC DE SERVICES FISCONET 2 APPEL D OFFRES GÉNÉRAL Date de la séance d'ouverture des offres : Le 22 octobre 2012 à 10h CSC-Fisconet-2-FR-09-10-2012 Page 1 sur 158 Table Plus en détail APPEL D OFFRES GÉNÉRAL
CAHIER SPECIAL DES CHARGES MARCHE PUBLIC DE SERVICES PAPYRUS 2 Private Cloud Printing APPEL D OFFRES GÉNÉRAL Version 19/10/2012 Modification : date d ouverture des offres 09/11/2012 Modification: annexe Plus en détail APPEL D OFFRES GÉNÉRAL
CAHIER SPECIAL DES CHARGES MARCHE PUBLIC DE SERVICES SUPPORT SPECIALISE POUR L OPTIMISATION ET L EVALUATION DES PRODUITS MS APPEL D OFFRES GÉNÉRAL Date de la séance d'ouverture des offres : Le 9 septembre Plus en détail CAHIER SPECIAL DES CHARGES MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES MODERNISATION DU TRANSFERT DE FICHIERS APPEL D OFFRES GÉNÉRAL
CAHIER SPECIAL DES CHARGES MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES MODERNISATION DU TRANSFERT DE FICHIERS APPEL D OFFRES GÉNÉRAL Date de la séance d'ouverture des offres : 12 septembre 2011 à 10h P. 1 Table des matières Plus en détail Modification du cahier spécial des charges : ajout de la section I.5 Durée du marché
CAHIER SPECIAL DES CHARGES MARCHE PUBLIC DE SERVICES Drupal-as-a-service PROCÉDURE D APPEL D OFFRES GENERAL Pouvoir adjudicateur Service Public Fédéral Finances Auteur de projet Service d'encadrement ICT, Plus en détail CAHIER SPECIAL DES CHARGES: WEB APPLICATION SECURITY V. 28/07/2011 APPEL D'OFFRES GÉNÉRAL
CAHIER SPECIAL DES CHARGES: WEB APPLICATION SECURITY V. 28/07/2011 APPEL D'OFFRES GÉNÉRAL Date de la séance d'ouverture des offres : 30 août 2011 à 11h. Page 1 Page 2 Auteur de projet Nom: Service d'encadrement Plus en détail Belgique-Bruxelles: Logiciels de gestion de la relation clientèle 2013/S 213-369505. Avis de marché. Fournitures
1/6 Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369505-2013:text:fr:html Belgique-Bruxelles: Logiciels de gestion de la relation clientèle 2013/S 213-369505 Avis de marché Fournitures Plus en détail APPEL D OFFRES GÉNÉRAL
CAHIER SPECIAL DES CHARGES MARCHE PUBLIC DE SERVICES OUVERTURE À LA MOBILITÉ DES UTILISATEURS INTERNES ET EXTERNES APPEL D OFFRES GÉNÉRAL Date de la séance d'ouverture des offres : le 3 octobre 2011 à Plus en détail APPEL D'OFFRES OUVERT N 158
APPEL D'OFFRES OUVERT N 158 «Entretien et nettoyage des bâtiments de la Cour des comptes européenne» Procédure ouverte Cour des comptes européenne Décembre 2013 ANNEXE 3 DOSSIER D OFFRE DOSSIER D OFFRE Plus en détail Belgique-Bruxelles: Logiciels et systèmes d'information 2014/S 198-349550. Avis de marché. Fournitures
1/5 Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349550-2014:text:fr:html Belgique-Bruxelles: Logiciels et systèmes d'information 2014/S 198-349550 Avis de marché Fournitures Directive Plus en détail CAHIER SPECIAL DES CHARGES: PERFORMANCE TESTING CENTER (PTC) APPEL D'OFFRES GÉNÉRAL
CAHIER SPECIAL DES CHARGES: PERFORMANCE TESTING CENTER (PTC) APPEL D'OFFRES GÉNÉRAL Date de la séance d'ouverture des offres : 6 septembre 2011 Page 1 Auteur de projet Nom: Service d'encadrement ICT Adresse: Plus en détail REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.)
REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) Personne Publique contractante : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE ADMINISTRATION Plus en détail Date de la session d information : 11 août 2011 1
CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES: APPEL D OFFRES GÉNÉRAL POUR «PLATE-FORME DE SECURITE FIREWALL ET ANTIVIRUS STATIONS DE TRAVAIL SERVEURS» POUR LE COMPTE DU SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES III.1.1 Préambule Plus en détail CAHIER SPECIAL DES CHARGES FOURNITURES ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRE PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS PUBLICITÉ. Commune de Faimes
CAHIER SPECIAL DES CHARGES DU MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES AYANT POUR OBJET ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRE PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS PUBLICITÉ Pouvoir adjudicateur Commune de Faimes Auteur de projet Mme Plus en détail B-Bruxelles: Travaux de construction 2011/S 137-227584 AVIS DE MARCHÉ. Travaux
1/6 Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:227584-2011:text:fr:html B-Bruxelles: Travaux de construction 2011/S 137-227584 AVIS DE MARCHÉ Travaux SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR Plus en détail 1. définition. 2. Notification. 2.1. contenu?
Cautionnement Cautionnement... 1 1. définition... 2 2. Notification... 2 2.1. contenu?... 2 2.2. Commentaires... 3 3. montant : 5%... 4 4. comment?... 4 4.1. Commentaires... 5 5. preuve... 6 5.1. acte Plus en détail RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES SERVICE DE TRAITEMENT DES PAIEMENTS PAR CARTE BANCAIRE DE LA SETE DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 10 mars 2015 à 12h00 S.E.T.E Service Plus en détail Règlement de la consultation. Marché de prestations de services Marché Assurances. Commune de COUX. Date limite de remise des plis : 29/12/2014
Règlement de la consultation Marché de prestations de services Marché Assurances Commune de COUX Date limite de remise des plis : 29/12/2014 Heure limite : 12h00 Numéro du marché : 2014_002 RC-n 2014_002, Plus en détail CAHIER SPECIAL DES CHARGES Fourniture des données de marchés financiers pour la salle des marchés de l Agence de la dette Ref : T/B.D.A.
CAHIER SPECIAL DES CHARGES Fourniture des données de marchés financiers pour la salle des marchés de l Agence de la dette Ref : T/B.D.A. 2006/01 Date de séance d ouverture des offres : 18 décembre 2006 Plus en détail REGLEMENT DE CONSULTATION. Installation, location et maintenance de défibrillateurs semiautomatiques
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES VILLE DE CENON 1 Avenue CARNOT 33151 CENON CEDEX REGLEMENT DE CONSULTATION Installation, location et maintenance de défibrillateurs semiautomatiques Plus en détail REGLEMENT DE LA CONSULTATION
REGLEMENT DE LA CONSULTATION Pouvoir adjudicateur : ETAT - Préfecture de L Orne OBJET DU MARCHE : Fourniture et installation d un système de vidéo-surveillance au sein de la préfecture de l Orne Date et Plus en détail REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.)
Montélimar Sésame Règlement de la consultation Collecte des cartons des activités sur la commune de Montélimar MARCHE PUBLIC DE SERVICES OOO REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) OOO Pouvoir adjudicateur: Plus en détail Circulaire Marchés publics Art. 30 CTM
Circulaire. - Marchés publics. - Chantiers temporaires ou mobiles. - Plan de sécurité et de santé - Directives pratiques portant sur les documents à joindre à l'offre en application de l'article 30, alinéa Plus en détail C.H.R. de la Citadelle Adresse postale: Bd du 12ème de Ligne, 1 Localité/Ville: Liège Code postal: 4000
1/ 14 BE001 2/3/2012 - Numéro BDA: 2012-504482 Formulaire standard 2 - FR Bulletin des Adjudications Publication du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi B-1040 Bruxelles +32 27905200 Plus en détail REGLEMENT DE LA CONSULTATION
MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES Personne publique : commune de Valdeblore MAIRIE 06420 VALDEBLORE Objet de la consultation : EXTENSION RESTRUCTURATION ET COUVERTURE DE LA PISCINE MUNICIPALE Plus en détail Cahier des charges S&L/AO/439/2015 1/48
Cahier des charges S&L/AO/439/2015 1/48 APPEL D OFFRES OUVERT AYANT POUR OBJET - EN TRANCHE FERME : LA MISE EN PLACE D UN SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL EMAS POUR LE SIÈGE CENTRAL DU SPF FINANCES Plus en détail Lettre de consultation. Marché inférieur à 15.000 HT passé selon une consultation simple N 2014-001
Lettre de consultation 1.1. Organisme : Marché inférieur à 15.000 HT passé selon une consultation simple N 2014-001 Mairie d Apprieu BP 49 38140 RIVES Tél : 04 76 65 10 13 Fax : 04 76 93 70 70 Mail : c.chareun.apprieu@wanadoo.fr Plus en détail Annexe à l avis de marché NICC /2011/DIR/A8 Critères de sélection
Annexe à l avis de marché NICC /2011/DIR/A8 Critères de sélection PROCEDURE NEGOCIEE AVEC PUBLICITE PREALABLE POUR UNE MISSION DE CONSEIL ET D APPUI EN MATIÈRE DE L'ÉLABORATION D'UN CADRE GÉNÉRAL CONCERNANT Plus en détail REGLEMENT DE CONSULTATION ARTICLE 42 DU C.M.P. OPERATIONS DE DEMENAGEMENT DE CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX
MARCHES PUBLICS FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Ville de Cenon 1, Avenue Carnot 33151 CENON CEDEX TEL. 05.57.80.70.00 REGLEMENT DE CONSULTATION ARTICLE 42 DU C.M.P. OPERATIONS DE DEMENAGEMENT DE CERTAINS Plus en détail Société de Financement Complémentaire des Infrastructures
Société de Financement Complémentaire des Infrastructures Cahier spécial des charges n SOF-15-STARK BIS Appel d offres ouvert pour la mise en œuvre d un système de traitement automatisé des redevances Plus en détail CAHIER SPECIAL DES CHARGES DU MARCHE PUBLIC DE SERVICES ASSURANCE DÉCENNALE DE L'ARCHITECTE ET DE L'ENTREPRENEUR APPEL D'OFFRES OUVERT
CAHIER SPECIAL DES CHARGES DU MARCHE PUBLIC DE SERVICES AYANT POUR OBJET ASSURANCE DÉCENNALE DE L'ARCHITECTE ET DE L'ENTREPRENEUR APPEL D'OFFRES OUVERT Pouvoir adjudicateur Fonds du Logement de la Région Plus en détail MARCHE DE SERVICES PAR ADJUDICATION
ECOLE RÉGIONALE D ADMINISTRATION PUBLIQUE 35, RUE CAPITAINE CRESPEL 1050 IXELLES MARCHE DE SERVICES PAR ADJUDICATION CAHIER SPECIAL DES CHARGES relatif à la location d une salle de cours en vue d y animer Plus en détail Sur offres de prix N 06FCUH2C/2014
ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES CADRES *** UNIVERSITE HASSAN II DE CASABLANCA Présidence Sur offres de prix N 06FCUH2C/2014 OBJET Plus en détail Règlement de la consultation
PREFECTURE DE VAUCLUSE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DE VAUCLUSE SERVICE LOGEMENT SOCIAL 84905 AVIGNON CEDEX 9 PROCEDURE ADAPTEE en application de l article 28 du code des marchés publics Plus en détail Marchés publics de travaux INSTALLATION DE VIDEOPROTECTION SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE CHECY REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.
Marchés publics de travaux INSTALLATION DE VIDEOPROTECTION SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE CHECY REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) Maître d'ouvrage : Ville de CHECY 11 Place du Cloître Objet de la consultation Plus en détail I.G.R.E.T.E.C. Boulevard Mayence,1 Localité/Ville: Charleroi Code postal: 6000
1/ 12 BE001 27/1/2012 - Numéro BDA: 2012-501818 Formulaire standard 2 - FR Bulletin des Adjudications Publication du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi B-1040 Bruxelles +32 27905200 Plus en détail Belgique-Bruxelles: Logiciels de protection antivirus 2014/S 146-262115. Avis de marché. Fournitures
1/6 Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262115-2014:text:fr:html Belgique-Bruxelles: Logiciels de protection antivirus 2014/S 146-262115 Avis de marché Fournitures Directive Plus en détail CAHIER DES CHARGES n 2015/SME/CC s-sdsl
CAHIER SPECIAL DES CHARGES Conseil dans les domaines : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security et juridique Date de la séance d ouverture Plus en détail Ministère de la Culture et de la Communication Département de l'information et de la Communication
Ministère de la Culture et de la Communication Département de l'information et de la Communication REGLEMENT DE LA CONSULTATION Mise à disposition d une plateforme de veille sur Internet et d aide à l Plus en détail Acte d'engagement Marché de prestations de services Marché Assurances Commune de COUX
Acte d'engagement Marché de prestations de services Marché Assurances Commune de COUX Numéro du marché : 2014_002 AE- n 2014_002, Assurances 1 / 11 Sommaire 1. Identification du contractant... 3 2. Objet Plus en détail Chambre Régionale d'agriculture de Midi-Pyrénées - Consultation. le nettoyage des locaux. Règlement de consultation
Chambre Régionale d'agriculture de Midi-Pyrénées - Consultation pour le nettoyage des locaux Règlement de consultation Date limite de réception des offres : 13 décembre 2012 à 12 heures 1 I - Identification Plus en détail DOSSIER DE CONSULTATION. Mairie d'auterive. Services de télécommunications : téléphonie fixe, mobile et services de données
- DOSSIER DE CONSULTATION Mairie d'auterive Services de télécommunications : téléphonie fixe, mobile et services de MAPA Règlement de Consultation (R.C) Marché Public n 2013-06-2 La date limite de réception Plus en détail Cahier spécial des charges :
1 Cahier spécial des charges : Appel d'offres ouvert ayant pour objet la mise à disposition, l installation, la maintenance et le support d un logiciel de valorisation de produits financiers pour le compte Plus en détail Cahier spécial des charges:
Cahier spécial des charges: Appel d offres ouvert pour le nettoyage des locaux et/ou des vitres dans divers bâtiments occupés par le SPF Finances (Antenne Logistique Anvers) Publication au niveau européen Plus en détail Réseaux Informatiques et Electriques Lot n 1 Réalisation d'un Câblage Informatique et Electrique Bureaux Parc des
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Identification de l'organisme qui passe le marché : Commune de La Valette du Var Madame Le Sénateur Maire Place Général De Gaulle - 83160 La Valette-du-Var marches.publics@lavalette83.fr Plus en détail Règlement de la Consultation
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté d Agglomération Amiens Métropole Direction des Technologies de l Information Service Imprimerie Hôtel de Ville - BP 2720 80027 AMIENS CEDEX Plus en détail CAHIER DES CHARGES : DATACENTER MANAGEMENT TOOL
CAHIER DES CHARGES : DATACENTER MANAGEMENT TOOL Date de la séance d'ouverture des offres : 06 septembre 2010 à 10 h Dépôt des offres exclusivement auprès de : Service d'encadrement ICT, cellule Marchés Plus en détail B-Bruxelles: Électricité 2012/S 35-056242. Avis de marché. Fournitures
1/5 Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:fr:html B-Bruxelles: Électricité 2012/S 35-056242 Avis de marché Fournitures Directive 2004/18/CE Section I: Pouvoir Plus en détail RW-SpW-DGT2-DM-Direction de la Maintenance. Localité/Ville: Namur Code postal: 5000
1/ 13 BE001 10/08/2012 - Numéro BDA: 2012-518063 Formulaire standard 2 - FR Bulletin des Adjudications Publication du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi B-1040 Bruxelles +32 27905200 Plus en détail Marché public de services REGLEMENT DE CONSULTATION
Marché public de services REGLEMENT DE CONSULTATION NETTOYAGE DES CHAUSSEES, CANIVEAUX, TROTTOIRS, AIRES DE STATIONNEMENT, ESPACES PUBLICS DE LA VILLE DE WISSOUS ANNEE 2015-2016 Marché 2015/27 Date limite Plus en détail noemie.henry@formation-epicuris.be Fax: +32 85278869 Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique (URL):
1/ 17 BE001 19/11/2015 - Numéro BDA: 2015-532231 Formulaire standard 2 - FR Bulletin des Adjudications Publication du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi B-1040 Bruxelles +32 27905200 Plus en détail Annonce transmise au BOAMP Avis d'appel Public à la Concurrence - Procédure Adaptée date d'émission : 20/05/2015-15:46
Annonce transmise au BOAMP Avis d'appel Public à la Concurrence - Procédure Adaptée date d'émission : 20/05/2015-15:46 Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS Correspondant Plus en détail MAPA 94-15 RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION du 26/10/2015
LA MONNAIE DE PARIS 11, quai de Conti - 75 270 Paris cedex 06 Voie Romaine - 33 600 Pessac www.monnaiedeparis.fr Direction des Finances et de la Performance MAPA 94-15 RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION du 26/10/2015 Plus en détail Service Public Fédéral FINANCES
Service Public Fédéral FINANCES Adjudication publique Cahier spécial des charges n : S&L/AO/199/2008 Ouverture des offres : le 1 septembre 2009 à 14h30 ADJUDICATION PUBLIQUE POUR LA LIVRAISON ET LA LOCATION Plus en détail REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.)
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURE OOO REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) OOO Pouvoir adjudicateur : Ville de Montélimar Représentant légal du pouvoir adjudicateur : Monsieur le Député-maire ou son représentant Plus en détail Maîtrise d œuvre pour la construction d un ascenseur ou monte personne handicapée au CPMT et d un monte personne handicapée à LA POSTE
DÉPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE OBJET DU MARCHE : Maîtrise d œuvre pour la construction d un ascenseur ou monte personne handicapée au CPMT et d un monte personne handicapée à LA POSTE MARCHE à PROCÉDURE Plus en détail Règlement de la consultation
MARCHÉ DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES Réalisation d une enquête de satisfaction Perception de la qualité du service rendu dans l habitat social en Nord-Pas-de-Calais Règlement de la consultation Procédure Plus en détail Cahier des charges. Services de téléphonie. pour le compte du. Service Public Fédéral Finances. 20 août 2009 (Version modifiée)
Cahier des charges Appel d offre général pour des Services de téléphonie convergents fixes mobiles autres pour le compte du Service Public Fédéral Finances 20 août 2009 (Version modifiée) Date de la séance Plus en détail Règlement de la Consultation
COMMUNE DE COLLONGES AU MONT D OR Objet du Marché FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE ET MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE Règlement de la Consultation Date limite de réception des offres : 28 Février 2012 Plus en détail REGLEMENT DE LA CONSULTATION
REGLEMENT DE LA CONSULTATION Marché public de prestations intellectuelles MARCHE 2015-A- CONCEPTION-REALISATION DE DEUX SITES INTERNET DE L OFFICE DE L EAU REUNION Maître d ouvrage : Office de l eau Réunion Plus en détail CAHIER DE CHARGES. Mise en place d un système documentaire pour le service d encadrement ICT docict
Service Public Fédéral Finances Service d'encadrement ICT CAHIER DE CHARGES Mise en place d un système documentaire pour le service d encadrement ICT docict Date de la séance d'ouverture des offres : Le Plus en détail Travaux de nettoyage des bâtiments intercommunaux Marché public n 04-2008
1 Département de Seine et Marne Marché public n 04-2008 Date limite de dépôt des offres : 16/06/08 à 12 heures REGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) 2 SOMMAIRE ARTICLE 1 OBJET DE LA CONSULTATION 2 ARTICLE 2 Plus en détail Cahier des Charges. FedIAM SPF FIN
Cahier des Charges FedIAM SPF FIN Version 4.0 FR 24 juillet 2009 Date de la séance d ouverture des offres : le 17 septembre 2009 à 10 h. Dépôt des offres exclusivement auprès de : SPF Finances North Galaxy Plus en détail REGLEMENT DE LA CONSULTATION
REGLEMENT DE LA CONSULTATION Marché public de Travaux 1- Identification du pouvoir adjudicateur Collectivité Adresse : Téléphone : 2- Objet du marché Lot n 1 - Lot unique Objet du marché Code (s) CPV n Plus en détail REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)
MARCHÉ DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) Constitution des dossiers d accessibilité Ad AP des ERP et IOP du territoire de la communauté de communes des Portes de l Ile de Plus en détail SIVOM DES SAISIES CENTRE MULTI-ACTIVITES LES SAISIES
SIVOM DES SAISIES CENTRE MULTI-ACTIVITES LES SAISIES MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES REGLEMENT DE LA CONSULTATION OBJET du marché : Etudes de programmation pour la réalisation d'un centre multi-activités Plus en détail Dossier de candidature
Dossier de candidature CAHIER SPECIAL DES CHARGES Smals-BB-001.020/2013 - EU Procédure négociée avec publicité Solution Intégrée ITSM-CRM Smals-BB-001.020/2013-EU Formulaire d'identification du candidat Plus en détail Marches.Publics@umons.ac.be Fax: +32 65373086. Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique (URL):
1/ 13 BE001 6/3/2015 - Numéro BDA: 2015-505722 Formulaire standard 2 - FR Bulletin des Adjudications Publication du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi B-1040 Bruxelles +32 27905200 Plus en détail Annonce transmise au BOAMP Avis d'appel Public à la Concurrence - Procédure Adaptée date d'émission : 07/01/2016-15:02
Annonce transmise au BOAMP Avis d'appel Public à la Concurrence - Procédure Adaptée date d'émission : 07/01/2016-15:02 Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS Correspondant Plus en détail Fax: Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique (URL):
1/ 16 BE001 25/11/2015 - Numéro BDA: 2015-532778 Formulaire standard 2 - FR Bulletin des Adjudications Publication du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi B-1040 Bruxelles +32 27905200 Plus en détail maintenance sur site du matériel et des logiciels informatiques
Marchés Publics de Services MAIRIE DE SALAISE SUR SANNE 19 RUE AVIT NICOLAS 38150 SALAISE SUR SANNE MAIRIE DE SALAISE SUR SANNE maintenance sur site du matériel et des logiciels informatiques (RC) Date Plus en détail REGLEMENT DE LA CONSULTATION (Article 42 du Code des Marchés Publics) (RC)
REGLEMENT DE LA CONSULTATION (Article 42 du Code des Marchés Publics) (RC) Maître d ouvrage Personne Public contractante COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE ROUGEMONT Objet de la consultation CONTROLES ET Plus en détail France-Rueil-Malmaison: Travaux de revêtement d'autoroutes 2015/S 103-186612. Avis de marché. Travaux
1/7 Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:186612-2015:text:fr:html France-Rueil-Malmaison: Travaux de revêtement d'autoroutes 2015/S 103-186612 Avis de marché Travaux Directive Plus en détail REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.)
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) Pouvoir adjudicateur : VILLE DE MONTELIMAR Représentant légal du pouvoir adjudicateur : Monsieur le Député-maire de Montélimar ou son représentant Plus en détail Contrat d assurance dommage et tous risques chantiers pour les travaux de construction d une salle de restauration scolaire à Troarn
MARCHES PUBLICS DE SERVICES COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BOIS ET MARAIS Mairie de Troarn Place Paul Quellec 14 670 TROARN Contrat d assurance dommage et tous risques chantiers pour les travaux de construction Plus en détail AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Identification de l'organisme qui passe le marché : Commune d'orsay Pouvoir adjudicateur : M. le Maire d'orsay Adresse : 2 place du général Leclerc - 91 400 ORSAY Objet Plus en détail Publication au niveau européen
APPEL D OFFRES OUVERT POUR LA LIVRAISON, LA MISE EN SERVICE ET LA MAINTENANCE DE SCANNERS DE BAGAGES ET DE COLIS POUR LE COMPTE DE L ADMINISTRATION GENERALE DES DOUANES ET ACCISES Publication au niveau Plus en détail LETTRE DE CONSULTATION
PROCEDURE ADAPTEE MARCHE DE SERVICES DE PRESTATION TRADUCTION LETTRE DE CONSULTATION - OBJET - traduction d un outil didactique sur les infrastructures naturelles et solutions douces de protection des Plus en détail 1/ 12 BE001 23/01/2013 - Numéro BDA: 2013-501422 Formulaire standard 2 - FR Location de machines à café et fourniture de leurs consommables.
1/ 12 BE001 23/01/2013 - Numéro BDA: 2013-501422 Formulaire standard 2 - FR Bulletin des Adjudications Publication du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi B-1040 Bruxelles +32 27905200 Plus en détail Belgique-Bruxelles: Logiciels de copie de sécurité ou de récupération 2015/S 154-283963. Avis de marché. Fournitures
1/5 Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:fr:html Belgique-Bruxelles: Logiciels de copie de sécurité ou de récupération 2015/S 154-283963 Avis de marché Fournitures Plus en détail Règlement de la Consultation
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX VILLE DE GUJAN-MESTRAS Direction Générale des Services Service Achats Marchés Place du Général De GAULLE 33470 GUJAN MESTRAS Tél: 05 57 52 57 52 FOURNITURE ET POSE D UN PLAFOND Plus en détail MARCHES PUBLICS à procédure adaptée et à tranches conditionnelles Article 28 du Code des marchés publics Article 72 du Code des Marchés publics
MARCHES PUBLICS à procédure adaptée et à tranches conditionnelles Article 28 du Code des marchés publics Article 72 du Code des Marchés publics REGLEMENT DE CONSULTATION Valant Acte d engagement Article Plus en détail Veiligheidscoördinatoren Coordinateurs de Sécurité
28 MARS 2007. - Arrêté royal relatif à l'agrément des entreprises et employeurs qui effectuent des travaux de démolition ou d'enlèvement au cours desquels de grandes quantités d'amiante peuvent être libérées Plus en détail CPAS JETTE. Rue de l Eglise-St-Pierre, 47. 1090 Bruxelles. Marché public de fournitures informatiques. Appel d offres Général.
CPAS JETTE Rue de l Eglise-St-Pierre, 47 1090 Bruxelles MARCHE INFORMATIQUE ACHAT D'ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE - 2007 CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES Marché public de fournitures informatiques Appel d offres Général. Plus en détail Cahier spécial des charges
SPF SECURITE SOCIALE Direction générale Appui stratégique tél.: +32 (0)2 528 64 34 fax: +32 (0) 2 528.69.67 personne de contact : Koen Vleminckx e-mail: koen.vleminckx@minsoc.fed.be - Cahier spécial des Plus en détail Fourniture de matériels pour la plomberie et le chauffage
Marchés Publics de Fournitures Centre Hospitalier Montperrin Cellule Marchés Publics - 109, avenue du Petit Barthelémy 13617 Aix en Provence Cedex 01 Centre Hospitalier Montperrin Fourniture de matériels Plus en détail CAHIER SPECIAL DES CHARGES N 2015/NON/DGINSPSOC/01
Cahier spécial des charges 2015/NON/DGINSPSOC/01/page 1/19 CAHIER SPECIAL DES CHARGES N 2015/NON/DGINSPSOC/01 PROCEDURE NEGOCIEE DIRECTE AVEC PUBLICITE POUR UNE RECHERCHE EXPLORATOIRE D OUTILS D ANALYSE Plus en détail PROJET METROPOLITAIN ASSISTANCE TECHNIQUE
MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES AMIENS METROPOLE DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ET DE L AMENAGEMENT SERVICE URBANISME ET ARCHITECTURE Place de l hôtel de ville BP 2720 80027 AMIENS CEDEX 1 PROJET Plus en détail MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET SERVICES INFORMATIQUES REGLEMENT DE LA CONSULTATION
D I R E C T I O N I N F O R M A T I Q U E SERVICE INFORMATIQUE ALAIN PERCHEC 6 & 8, rue Saint-Fiacre BP 218 77104 MEAUX CEDEX 01 64 35 37 64-01 64 35 36 55 MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET SERVICES INFORMATIQUES Plus en détail CAHIER SPECIAL DES CHARGES SERVICES FORMATION INFORMATIQUE ET HELPDESK POUR LE PERSONNEL DU CPAS APPEL D OFFRES GÉNÉRAL.
CAHIER SPECIAL DES CHARGES DU MARCHE PUBLIC DE SERVICES AYANT POUR OBJET FORMATION INFORMATIQUE ET HELPDESK POUR LE PERSONNEL DU CPAS APPEL D OFFRES GÉNÉRAL Pouvoir adjudicateur CPAS de Bruxelles Auteur Plus en détail Réalisation d un véhicule mobile de promotion
Réalisation d un véhicule mobile de promotion Règlement de la consultation «Marché public Véhicule mobile de promotion / 2015» Date limite de remise des offres : 18 janvier 2016 à 12h Chambre de Métiers Plus en détail REGLEMENT DE LA CONSULTATION. Procédure librement définie
REGLEMENT DE LA CONSULTATION Référence marché n 03-2014 Procédure librement définie Régie par l article 10 du décret n 2005-1742 pris en application de l ordonnance n 2005-649 du 6 juin 2005 Objet de l Plus en détail Chambre Régionale de Métiers et de l Artisanat Midi Pyrénées
Chambre Régionale de Métiers et de l Artisanat Midi Pyrénées Marché à procédure adaptée N MAPA 2015-INFO01 Location avec option d achat de photocopieurs et de matériel de reprographie pour les sites de Plus en détail Smals-BB-001-021-2015@smals.be. Adresse du profil d acheteur (URL): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?
1/ 13 BE001 28/10/2015 - Numéro BDA: 2015-529646 Formulaire standard 2 - FR Bulletin des Adjudications Publication du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi B-1040 Bruxelles +32 27905200 Plus en détail FORMULAIRE DE CANDIDATURE. 1.1.- Identification du prestataire de services 1
FORMULAIRE DE CANDIDATURE Madame, Monsieur, Veuillez trouver ci-joint la candidature de [nom du prestataire de services] en réponse à l appel de manifestations d intérêt destiné aux fournisseurs de données Plus en détail Marché public : Candidature dans le cadre de l'appel d offres restreint pour la Modernisation de l'infrastructure informatique des conservations des
Marché public : Candidature dans le cadre de l'appel d offres restreint pour la Modernisation de l'infrastructure informatique des conservations des hypothèques. Marché public n S&L/AO/388/2014 Ouverture Plus en détail 2017 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back

References: l'article 35
 l'article 2
 l'article 52
 l'article 91
 l'article 52
 l'article 52
 l'article 20
 l'article 324
 l'article 246
 l'article 1
 l'article 3
 l'article 20
 l'article 62
 l'article 2
 l'article 2
 l'article 63
 Art. 63
 l'article 2
 l'article 2
 Art. 30
 l'article 30