Source: http://docplayer.es/2339021-Contrato-de-obras-de-construccion-de-un-nuevo-edificio-de-colegio-publico-cp-3-6-de-maria-de-la-salut.html
Timestamp: 2018-04-25 14:54:51+00:00

Document:
Contrato de obras de construcción de un nuevo edificio de colegio público cp 3+6 de maria de la salut - PDF
Contrato de obras de construcción de un nuevo edificio de colegio público cp 3+6 de maria de la salut
Download "Contrato de obras de construcción de un nuevo edificio de colegio público cp 3+6 de maria de la salut"
Catalina González Flores
1 Contrato de obras de construcción de un nuevo edificio de colegio público cp 3+6 de maria de la salut PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: ABIERTO ( Todas las X figurarán junto a la Casilla correspondiente ) TRAMITACIÓN: X ORDINARIA URGENTE CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA: SÍ NO X DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Ajuntament de Maria de la Salut. DEPARTAMENTO o SERVICIO: Obras, Proyectos y Supervisión RESPONSABLE DEL CONTRATO: a determinar por el órgano de contratación OBJETO DEL CONTRATO: - CPV (Vocabulario Común de Contratos) CPA (Clasificación de Productos por Actividades) Nomenclatura principal procede) º Nomenclatura complementaria (si Número exp: 1/2009 Necesidades administrativas a satisfacer: Construcción de un nuevo Colegio Público adaptado a las necesidades actuales. Será un edificio de nueva planta, con las medidas en instalaciones homologadas por la Conselleria de Educació del Govern Balear. Perfil del contratante: De acuerdo con la clasificación exigida en el Pliego
3 CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN A.1 Precio a tanto alzado: Importe IVA excluido: ,29.- IVA: ,21.- Total: ,50.- En caso de precio a tanto alzado con precio cerrado (Art LCSP): A.2 Otros sistemas de determinación del precio (Especificar el que sea de aplicación): Precio referido a unidad de ejecución: Presupuesto de gasto Otros sistemas: máximo (IVA excluido): IVA: IVA: Total: Total: A.3 Lotes Presupuesto de gasto máximo de cada lote (IVA excluido): Lote 1: Lote 2:. IVA Lote 1: IVA Lote 2:. Total Lote 1: Total Lote 2:. Presupuesto de gasto máximo de la totalidad de los lotes (IVA excluido): IVA de la totalidad de los lotes: Importe de la totalidad de los lotes: A.4 Precio en caso de contrato de proyecto y obra:
4 Presupuesto de gasto máximo para la ejecución de las obras (IVA excluido): Honorarios de redacción del proyecto (IVA excluido) (Art y 5 LCSP): IVA: Total: IVA: Total: A.5 Valor estimado del contrato A.6 Coste de Gestión de Residuos de construcción y demolición: 8.700,57.- ( Fianza a disposición del MAC: ,72.- ) Para el óptimo cumplimiento del pla director sectorial per a la gestió dels residus de construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora l ús de l Illa de Mallorca (PDS -en adelante- ver nota informativa anexa a los presentes pliegos), el coste de gestión de residuos irá a cargo del contratista adjudicatario, según el procedimiento establecido en el punto P de estos pliegos, y no estará en ningún caso sometido a baja económica. B. CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Y ANUALIDADES B.1 Distribución por anualidades: Año Total (IVA incluido) Partida presupuestaria B.2 Lotes Año Lotes Total (IVA incluido) Partida presupuestaria 2.. Lote 1 2. Lote 2
5 2. 2. B.3 Financiación conjunta C. PLAZO DE EJECUCIÓN Plazo de ejecución total: Doce meses Plazo de inicio de las obras: el plazo de ejecución del contrato de obras se inicia con el acta de comprobación del replanteo. Plazos de ejecución parciales: Plazo para redactar el proyecto: Fecha de inicio del plazo para redactar el proyecto: D. LUGAR DE EJECUCIÓN c/pujolet, s/n.- Maria de la Salut E. PLAZO DE GARANTÍA Doce meses desde la firma del acta de recepción. F. SOLVENCIA F.1 CONDICIONES MÍNIMAS DE SOLVENCIA. Art. 51 LCSP Se exige clasificación. F.2 CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATISTAS Grupo C Subgrupo Todos Categoría E Tipo de actividad F.3 CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA Además de la solvencia o clasificación indicadas, se exige la adscripción a la ejecución del contrato, como mínimo, de los medios personales y/o materiales siguientes:
6 Especificación de los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación. Art LCSP X SÍ NO Compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales indicados. Art LCSP X SÍ NO Carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el art. 206.g): SÍ NO F.4 MEDIOS DE ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA. Art. 64 LCSP Los previstos en el artículo citado F.5 MEDIOS DE ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA TÉCNICA. Art. 65 LCSP Los previstos en el artículo citado F.6 MEDIOS DE ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA DE EMPRESAS NO ESPAÑOLAS DE ESTADOS MIEMBROS DE LA UE. Art LCSP Los previstos en el artículo citado F.7 HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL EXIGIDA G. REVISIÓN DE PRECIOS X No procede Fórmulas: Otros: Sistema de aplicación:
7 H. GARANTÍAS H.1 GARANTÍA PROVISIONAL: 3% DEL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (IVA excluido) Importe: ,82.- No procede H.2 GARANTÍA DEFINITIVA: 5% DEL IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA excluido) Forma de prestar la garantía: En cualquiera de las formas reguladas en el art LCSP H.3 GARANTÍA COMPLEMENTARIA: MÁXIMO 5% (IVA excluido) X NO SÍ Porcentaje: 5 % H4.GARANTIA DERIVADA DEL PDS (SOLO PARA LOS CONTRATISTAS ADJUDICATARIOS), (ver Anexo II, nota informativa) En todo caso el Ayuntamiento podrá exigir al contratista adjudicatario la prestación de una garantía que responda de la correcta ejecución de los términos del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus de Construcció-Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d ús de la Illa de Mallorca, la cuantía de la cual será exacta a la prestada por el Ayuntamiento ante el Consell Insular de Mallorca, con la misma finalidad, teniendo como objetivo asegurar el correcto cumplimiento de este PDS a pie de obra por parte del contratista adjudicatario. El importe de esta garantía ha sido calculado según los parámetros e instrucciones del PDS, y asciende a ,72.- IVA incluido ( este cálculo se incluye en el proyecto de obras y se anexa a los presentes PCAP) La obligación de constituir esta garantía será oportunamente notificada al contratista adjudicatario toda vez que el Ayuntamiento haya constituido la suya propia, comunicándosele, en principio, junto con la adjudicación provisional.
8 Esta garantía será devuelta al contratista en la misma forma en que sea devuelta la presentada por el Ayuntamiento al Consell Insular de Mallorca. I. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Lugar: Ayuntamiento de Maria de la Salut Fecha límite: Plazo de veintiséis días a partir de la publicación en el BOIB del anuncio del presente procedimiento de licitación Hora límite: 12,00 horas Tanto la fecha como la hora definitiva se publicarán en el perfil del contratante. Dirección a la que puede anunciarse la remisión por correo de la oferta: - Fax: Correo electrónico: J. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS X NO SÍ Elementos y condiciones sobre los que se aceptan: Cuando se autorice la presentación de variantes o mejoras sobre elementos o unidades que deban ser ofertadas por el precio cerrado (art d LCSP): - Contenido del proyecto básico a presentar por el licitador: - Plazo para aportar el proyecto de construcción de las variantes o mejoras ofertadas: K. PARÁMETROS OBJETIVOS PARA APRECIAR VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS. Art. 136 LCSP Para apreciar qué ofertas se consideran presuntamente temerarias o desproporcionadas se aplicará el siguiente cálculo: Se calcula el porcentaje de baja de cada oferta económica BOi:
9 BOi = Ofi PC Se calcula la media (BM) d este porcentaje de bajas (BOi): BM = 1 n n Σ BOi i=1 Luego se calcula la desviación estándar (σ): σ = 1/2 Σ n I=1 (BOi) 2 - n(bm) 2 n Ofi = Importe de l ofrecida admitida PC = Presupuesto de puja. Entre las n ofertas admitidas se escogerán aquellas n ofertas, que, además, cumplan la condición: BOi - BM σ El conjunto de ofertas n se obtiene únicamente con la finalidad de obtener la baja de referencia (BR). Se entenderá que una oferta (de entre todas las n ofertas admitidas) es presuntamente temeraria o desproporcionada cuando su porcentaje de baja respecto al presupuesto de licitación (BOi) sea superior a los siguientes valores: Si n es igual o superior a 5, se deberá obtener el valor BR (baja de referencia) para determinar el límite de la presunción de temeridad:
10 BR= 1 n' n' BO i i=1 Se considerará presuntamente temeraria toda oferta en la que BOi > BR + 5 Si n es inferior a 5: Se considerará presuntamente temeraria toda oferta en la que BOi > BM + 5 No se establece mejora por la oferta técnica. El informe técnico sobre la propuesta que resulte ganadora habrá de acreditar que se adecua y cumple las prescripciones de la documentación técnica elaborada al efecto. L. CIRCUNSTANCIAS DETERMINANTES DE LA ADJUDICACIÓN EN LOS CASOS DE IGUALDAD DE PROPOSICIONES (Cláusula 15.5 y D.A. 6ª LCSP) Cuando se estime conveniente, a los efectos de la solución de empates, y cuando proceda según la cláusula 15.5, la propuesta de adjudicación se realizará a favor del empresario que acredite la circunstancia siguiente (indicar una o el orden de preferencia): Número de trabajadores con discapacidad superior al 2% en los términos de la DA 6ª.1 Empresas dedicadas específicamente a promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social (DA 6ª.2) Entidades sin ánimo de lucro en los términos de la DA 6ª.3 Entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo en los términos de la DA 6ª.4 M. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Art. 102 LCSP
11 N. IMPORTE MÁXIMO GASTOS DE PUBLICIDAD La empresa adjudicataria habrá de hacerse cargo de los gastos ocasionados con motivo de la publicidad en todo el procedimiento de adjudicación y ejecución e inauguración. O. PROGRAMA DE TRABAJO X SÍ No P. CERTIFICACIONES Y ABONOS A CUENTA. Art. 200 LCSP Periodicidad de las certificaciones: Condiciones y requisitos de los abonos a cuenta de actuaciones preparatorias: ADVERTENCIA: Las certificaciones contemplarán y restarán, en su caso, el coste de gestión de residuos, ya pagado ab initio por el ibisec, según se acredite el transporte de aquellos a la planta de tratamiento correspondiente. Q. SUBCONTRATACIÓN. Art. 210 LCSP No se permite X Se permite en las condiciones siguientes: X Se exige la presentación de una declaración sobre la parte del contrato que el licitador tenga previsto subcontratar en los términos del artículo a) de la LCSP. En todo caso, la empresa subcontratista deberá ser de ámbito local o bien su designación tendrá que ser ratificada por el órgano de contratación, previa la presentación de la documentación exigida por el órgano de contratación. R. GASTOS DE ENSAYOS Y ANÁLISIS S. PENALIDADES ESPECÍFICAS PARA ESTE CONTRATO NO INCLUIDAS EN EL ART. 196 LCSP En caso de incumplimiento de plazos parciales:
12 En caso de incumplimiento del plazo total: El contratista será objeto de penalización consistente en la deducción de un porcentaje del importe de contratación de obra, según la formula siguiente : D: 100 (tr/(100/15)tt) Siendo: t: retraso en el plazo total, expresado en semanas tt: plazo de finalización de obras, expresado en semanas. En caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación: aplicables según el régimen previsto en el artículo 196 in fine. En caso de incumplimiento parcial de la ejecución del objeto del contrato: En caso de que el incumplimiento afecte a características tenidas en cuenta para definir los criterios de adjudicación (art ): En caso de incumplimiento de compromisos o de condiciones especiales de ejecución del contrato (arts y 102.1): Otras: T. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Causas especiales de resolución del contrato: Incumplimientos de la prestación que afecten a características de la misma que se hayan tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicación, a los que se atribuye carácter de obligación contractual esencial a los efectos del art. 206.h) (art LCSP): Incumplimientos parciales que pueden suponer causa de resolución del contrato: U. PLAZOS ESPECIALES De recepción: De comunicación de terminación de la obra: V. OBSERVACIONES CUADRO DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
13 A. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Los criterios que sirven de base para la adjudicación del contrato, con arreglo a la siguiente ponderación, son: Criterio Ponderación: Puntuación máxima: 200 puntos. 1.- Oferta Económica: Total 20 puntos. Se calculará y graduará de acuerdo con una baja máxima del 10 % de la media aritmética de las propuestas presentadas, y según la fórmula del Pliego, haciendo constar que, en caso de duda, prevalecerá lo establecido en los puntos B y K de este Pliego. 2.- Mejora en el plazo de Garantía: Total. 5 puntos, a razón de 1 punto por año añadido al previsto en el Pliego y la legislación vigente. 3.- Término de ejecución: Total 5 puntos, a razón de 2,5 puntos por cada mes de reducción respecto al plazo previsto de 12 meses. 4.- MEJORAS: 4.1 Mejoras al Proyecto, a fijar por la Comisión de Seguimiento creada por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 20 de Febrero de total 20 puntos máximo.. Material Audiovisual: total 4 puntos. A razón de 1 punto por cada Material Esportiu: total 4 puntos. A razón de 1 punto por cada Mobiliari: total 4 puntos. A razón de 1 punto por cada Seguridad: total 4 puntos. A razón de 1 punto por cada Material Infantil: total 4 puntos. A razón de 1 punto por cada La Comisión de Seguimiento creada al efecto para hacer un seguimiento de estas mejoras elegirá los materiales que se comprarán, respetando siempre las cuantías ofrecidas. En caso de considerarlo oportuno, la Comisión podría solicitar adquirir más material de una partida en detrimento de otra. 4.2 Mejora eficiencia energética: Total máxima puntuación: 40 puntos. Se valorarán tres apartados:. Uso de energías renovables. Ahorro energético. Alumbrado de bajo consumo. La aplicación de la valoración de estas mejoras será realizada por un técnico que dictaminará sobre la puntuación teniendo en cuenta dos criterios fundamentalmente: 1.- La independencia energética del inmueble. 2.- El ahorro energético garantizado en la propuesta
14 4.3.- Embellecimiento de parques y jardines, mas el cerramiento del Centro Escolar: Total máximo: 40 puntos, a razón de 1 punto cada Seguimiento técnico: Honorarios de un técnico supervisor, nombrado por la Comisión de Seguimiento. Total máximo 40 puntos. Sólo se aplicará esta puntuación total si se alcanza la cantidad de ,00.-. No se valorará ninguna propuesta que no alcance o rebase esta cantidad Mantenimiento del Centro excluido todo lo referente a la limpieza del Centro. Total máximo 5 puntos, a razón de 1 punto por año Contratación de empresas del municipi de Maria de la Salut: Total: 5 punts Otras mejoras a proponer por la empresa adjudicataria: Total máximo 20 puntos, a razón de 1 punto por cada 4.000,00.-. B. FORMA DE EVALUAR LAS PROPOSICIONES Las fórmulas para la valoración de las proposiciones o el modo en que se valoran respecto a los criterios de adjudicación es el siguiente: 1.- Mejora en el precio P = 50-[(b màx - b)/ 3]* 100 O = Oferta del licitador T = Presupuesto de licitación b = 1 - O/ T b màx = mayor de las bajas de los dif. Licitadores C. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN La documentación relativa a los criterios de adjudicación que debe presentarse es la siguiente (se indica también el sobre en el que debe incluirse):
15 Documentación Sobre n 1.- A nexo I cumplimentado Cuanta documentación acredite, a juicio de la empresa, el cumplimiento punto 2B, así como el programa de trabajo, y la documentación acreditativa de subcontratación según lo dispuesto en el punto Q de estos PCAP. En relación al programa de trabajo que se presenta en el sobre nº 4 y cuya apertura se realiza antes de la oferta económica, es preciso que se realice sobre la base de licitación y no sobre el de la oferta que se present por parte de la empresa interesada 3.- Anexo II cumplimentado en la parte correspondiente 4 3 En caso de divergencia, prevalece lo dispuesto en la claúsula 13 del Modelo de Pliego de Claúsulas Administrativas que figura a continuación de la relación de estas características. E. ORGANISMO TÉCNICO ESPECIALIZADO No procede F.- MESA DE CONTRATACIÓN:. La Mesa de Contratación tendrá la siguiente composición: Presidente: El Alcalde-Presidente de la Corporación. Vocales: El concejal de mantenimiento El concejal de Educación Un concejal representante de UM Un concejal representante del PSOE Un concejal representante del PP Un concejal representante del PSM Un vocal designado por la Conselleria d Educació del Govern Balear Un representante de la AMIPA Un representante de los profesores del Colegio Público de Maria de la Salut
16 Secretario: El Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Maria de la Salut. La Mesa de Contratación tendrá las funciones y competencias previstas en la Ley de Contratos del Sector Público 30/2007 y el resto de legislación vigente en materia de contratación pública MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO ÍNDICE I. DISPOSICIONES GENERALES 1. Objeto del contrato 2. Órgano de contratación 3. Régimen jurídico y jurisdicción 4. Capacidad para contratar 5. Solvencia. Clasificación 6. Presupuesto de licitación 7. Existencia de crédito 8. Plazo de ejecución 9. Revisión de precios II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 10. Procedimiento de adjudicación y tramitación 11. Garantía provisional 12. Proposiciones de los interesados 13. Forma de las proposiciones 14. Contenido de las proposiciones 15. Criterios de adjudicación 16. Calificación de la documentación general 17. Apertura de proposiciones y propuesta de adjudicación 18. Adjudicación provisional 19. Constitución de la garantía definitiva 20. Documentación a presentar por el adjudicatario provisional 21. Adjudicación definitiva III. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 22. Formalización del contrato IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
17 23. Comprobación del replanteo 24. Programa de trabajo 25. Señalización de obras 26. Dirección de la obra y Delegado del contratista 27. Responsable del contrato 28. Obligaciones del contratista 29. Gastos e impuestos por cuenta del contratista 30. Pago del precio 31. Incumplimiento del contrato 32. Cesión del contrato y subcontratación 33. Modificación del contrato 34. Suspensión del contrato V. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 35. Cumplimiento del contrato 36. Resolución y extinción del contrato 37. Certificación final de obra y liquidación 38. Plazo de garantía 39. Devolución o cancelación de la garantía definitiva ANEXO I: MODELO DE OFERTA ECONÓMICA
18 MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO I. DISPOSICIONES GENERALES 1. OBJETO DEL CONTRATO El objeto del contrato es la realización del servicio que se indica en la Portada y en el Cuadro de características del contrato del presente Pliego, comprendido en el artículo 6 de la LCSP. Cuando la contratación se fraccione en lotes, el objeto de cada lote constituye una unidad funcional susceptible de realización independiente. La ejecución del objeto del contrato debe adecuarse a las condiciones que figuran en el contrato, en este Pliego, en el Pliego de prescripciones técnicas y en el proyecto previamente aprobado, documentos que tienen carácter contractual. Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la memoria en lo referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el estudio de seguridad y salud, el programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Administración, así como el acta de comprobación del replanteo, que se debe incorporar al contrato después de su formalización. Dicho objeto corresponde a los códigos de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea y, en su caso, de la nomenclatura de la Clasificación de Productos por Actividades (CPA) que se indican en la Portada de este Pliego Cuando así se indique en la letra J del Cuadro de características del contrato, se admitirá la presentación de variantes o mejoras sobre los elementos y en las condiciones que en dicho Cuadro se determinan. De conformidad con el artículo d) de la LCSP, cuando se autorice la presentación de variantes o mejoras sobre elementos o unidades que deban ser ofertadas por el precio cerrado, las citadas variantes deberán ser ofertadas bajo dicha modalidad. En este caso, el licitador estará obligado a presentar un proyecto básico con el contenido indicado en la letra J del Cuadro de características del contrato. El adjudicatario deberá aportar el proyecto de construcción de las variantes o mejoras ofertadas para su supervisión y aprobación en el plazo indicado en dicha letra.
19 1.3.- En el supuesto de que la contratación incluya la redacción del proyecto de obras, la ejecución de éstas quedará condicionada a la supervisión, aprobación y replanteo del proyecto por el órgano de contratación. El proyecto a presentar por los licitadores deberá ajustarse al anteproyecto o bases técnicas redactadas por la Administración, que se anexan a estos pliegos. 2. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN El órgano de contratación es el que se indica en la Portada de este Pliego El órgano de contratación tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente. 3. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN La contratación a realizar se tipifica como contrato de obras de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 19 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), quedando sometida a dicha ley, así como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, en tanto continúe vigente, o a las normas reglamentarias que lo sustituyan (en adelante normativa de desarrollo de la LCSP), al Pliego de Cláusulas Administrativas Generales vigente y a las cláusulas contenidas en el presente Pliego de cláusulas administrativas particulares. Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del sector público, y las dictadas por la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en el marco de sus respectivas competencias Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos en vía administrativa, o ser impugnados mediante recurso contencioso - administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. 4. CAPACIDAD PARA CONTRATAR
20 4.1.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 49 de la LCSP. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios, y deberán disponer de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. La acreditación de la capacidad de obrar se efectuará en los términos establecidos en la cláusula 14 de este Pliego. Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea tienen capacidad para contratar siempre que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación que constituye el objeto del contrato. Pueden contratar con la Administración las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor Para contratar con la Administración, las personas físicas o jurídicas deben acreditar su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, cuando así lo exija la LCSP, estar debidamente clasificadas Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación objeto del contrato No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del presente contrato, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras Las personas que contraten con la Administración podrán hacerlo por sí mismas o mediante la representación de personas debidamente facultadas para ello Las empresas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deben tener abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y estar inscritas en el Registro Mercantil. 5. SOLVENCIA. CLASIFICACIÓN
21 5.1.- Las condiciones mínimas de solvencia, la clasificación y los medios para acreditar la solvencia en el presente contrato son los que se indican, en su caso, en la letra F del Cuadro de características del contrato Además de la solvencia o la clasificación exigidas en las letras F.1 y F.2, el órgano de contratación puede exigir la adscripción a la ejecución del contrato, como mínimo, de los medios personales y/o materiales que se indican en la letra F.3. Si no se indica nada, se entiende que no existen exigencias adicionales. En los supuestos en que se haya indicado alguna exigencia en la letra F.3 del Cuadro de características del contrato, y así se indique expresamente a continuación, en el presente contrato se exige, de conformidad con el artículo 53 de la LCSP, que los licitadores concreten las condiciones de solvencia mediante: - La especificación de los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación. - El compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para llevarlo a cabo adecuadamente. En este caso, el órgano de contratación puede atribuir a estos compromisos el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el art. 206.g) de la LCSP. Estos documentos deberán detallarse en su oferta y deben presentarse junto con la documentación acreditativa de su solvencia o clasificación En el supuesto en que sea exigible la clasificación para esta contratación de conformidad con el artículo 54 de la LCSP, se hará constar en la letra F.2 del Cuadro de características del contrato. En los casos en que se exija una clasificación en un grupo correspondiente a la ejecución de una parte de la prestación objeto del contrato que deba ser realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitación o autorización profesional, la clasificación en dicho grupo puede suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar su ejecución con un empresario que disponga de la habilitación y, en su caso, la clasificación necesaria. Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea no necesitarán disponer de la clasificación exigida para esta contratación, sin perjuicio de su obligación de acreditar su solvencia técnica, económica y financiera a través de los medios de justificación que se reseñan en la letra F.6 del Cuadro de características del contrato. Cuando sea exigible la clasificación y concurra a la licitación una unión de empresarios integrada por empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
22 5.4.- En los supuestos en que no sea exigible la clasificación, los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, a través de los medios de justificación que figuran en los apartados 4 y 5 de la letra F del Cuadro de características del contrato. La acreditación de la solvencia podrá realizarse o completarse con los medios que consten en el certificado de inscripción en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que aporte el licitador. La acreditación de la solvencia podrá ser sustituida por la acreditación de una clasificación suficiente, adecuada al objeto del contrato. No obstante, en este supuesto el órgano de contratación podrá indicar expresamente en los apartados 4 y 5 de la letra F del Cuadro de características del contrato, los medios de acreditación que deben ser aportados en todo caso Los certificados de clasificación o documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unión Europea a favor de sus propios empresarios constituirán una presunción de aptitud en los términos reseñados en el artículo 73.1 de la LCSP Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios En el supuesto de que se trate de un contrato sujeto a regulación armonizada, el órgano de contratación podrá exigir, en la letra F.5 del Cuadro de características del contrato, la acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad o de gestión medioambiental, de conformidad con los artículos 69 y 70 de la LCSP En el supuesto en que se exija una habilitación empresarial o profesional para la realización de la actividad o prestación objeto del contrato, podrá especificarse ésta en la letra F.7 del Cuadro de características del contrato, debiendo el licitador, no obstante, contar con las habilitaciones exigidas por la normativa que sea de aplicación. 6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN El presupuesto máximo de licitación de la presente contratación, excluido el IVA que debe soportar la Administración, figura en la letra A del Cuadro de características del contrato, y podrá ser modificado a la baja como consecuencia de la
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Fecha de aprobación por el Órgano de Contratación: CONTRATO DE OBRAS PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD TRAMITACIÓN: ORDINARIA URGENTE
Procedimiento : Abierto. Forma : Oferta económicamente más ventajosa en función de criterios objetivos (Art. 60.b de la Ley 31/2007 de 30 de Octubre)
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE LAS OBRAS DE LAS NUEVAS INSTALACIONES EN EL AREA PESQUERA DEL PUERTO DE PASAIA Procedimiento : Abierto Forma

References: artículo 196
in fine
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 6
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 49
 artículo 53
 artículo 54
 artículo 73