Source: http://docplayer.es/1286470-Reglamento-de-seguridad-salud-ocupacional-y-medio-ambiente-para-empresas-contratistas-y-subcontratistas-iti-iquique-terminal-internacional.html
Timestamp: 2017-01-18 04:10:30+00:00

Document:
⭐REGLAMENTO DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS ITI IQUIQUE TERMINAL INTERNACIONAL
Download "REGLAMENTO DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS ITI IQUIQUE TERMINAL INTERNACIONAL"
Laura Pérez Ponce
1 REGLAMENTO DE SEGURIDAD, PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS ITI IQUIQUE TERMINAL INTERNACIONAL Página 1 de 602 INDICE INTRODUCCIÓN OBJETIVOS GENERAL ESPECÍFICOS TITULO I GENERALIDADES ALCANCE Y APLICACIÓN REFERENCIAS LEGALES Y NORMATIVAS. TITULO II TITULO III TITULO IV TITULO V TITULO VI TITULO VII TITULO VIII TITULO IX TITULO X TITULO XI TITULO XII TITULO XIII TITULO XIV TITULO XV TITULO XVI DEFINICIONES PROGRAMA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE FAENA COMITÉ PARITARIO / COMITÉ PARITARIO DE FAENA OBLIGACIÓN, RESPONSABILIDAD Y REQUISITOS DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS FACULTADES DE IQUIQUE TERMINAL INTERNACIONAL INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO PROHIBICIONES EXPERTO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS PERMISOS DE TRABAJO PROGRAMA DE SEGURIDAD, DEL PROCEDIMIENTO DE INGRESO MODIFICACIONES DEL PROGRAMA ARTÍCULO TRANSITORIO ANEXOS Y FORMATOS Página 2 de 603 INTRODUCCIÓN Iquique Terminal Internacional S.A., en adelante ITI S.A en cumplimiento con las disposiciones del artículo 11 del D.S. 76 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el artículo 66 bis de la Ley que establece normas sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y el articulo 183 E del Código del Trabajo, para la implementación del Sistema de Gestión de la SST, ha confeccionado el presente Reglamento para empresas contratistas y subcontratistas o Reglamento Especial, el que será obligatorio para tales empresas. El presente Reglamento establece las disposiciones por las cuales han de regirse las actividades, obligaciones y responsabilidades que en materia de Prevención de Riesgos, Higiene Industrial, Seguridad, Medio Ambiente, entre otras afines al sistema, que desarrollen las Empresas Contratistas y Subcontratistas, que desempeñan actividades o faenas dentro de los recintos portuarios de ITI S.A., con el propósito de promover y cooperar en la eliminación o disminución de los riesgos laborales y daños, así como también en la reducción y eliminación de impactos ambientales. Dar énfasis en hacer de cada uno de los trabajadores responsable de su propio puesto de trabajo, así como de cuidar de su salud e integridad física y la de sus pares, contribuyendo a prevenir y a evitar los Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, Accidentes con Daño a la Propiedad, Contaminación del Medio Ambiente y Terceras Personas, y trabajar para reducir las pérdidas por este concepto, mejorando y Supervisando permanentemente los procesos de trabajo. Este Reglamento orienta sobre los requerimientos mínimos en materias de Prevención de Riesgos, salud ocupacional, Medio Ambiente y Seguridad, los que deben ser cumplidos por las empresas Contratistas y Subcontratistas y sus trabajadores que presten o realicen trabajos o servicios en las instalaciones de Iquique Terminal Internacional. Estas normas, principios y procedimientos son complementarios de las disposiciones sobre Seguridad, Salud e Higiene Industrial y Medio Ambiente que se establecen en la Legislación vigente y que el Contratista declara conocer, cumplir y hacer cumplir. Página 3 de 604 OBJETIVOS GENERAL Establecer un Reglamento que permita controlar mediante acciones de coordinación de actividades preventivas con las empresas contratistas y subcontratistas de ITI S.A., su desempeño seguro en las faenas respectivas; definir los mecanismos de verificación del cumplimiento de estos estándares; y establecer el régimen de sanciones aplicables en caso de incumplimientos. Lo anterior, dentro del marco de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que establecen las normas antes citadas. El presente Reglamento se considerará parte integrante de cada contrato de prestación de servicios celebrado entre ITI S.A. y las empresas contratistas y subcontratistas reguladas por las normas de subcontratación y será obligatorio para los empleadores y trabajadores de estas empresas, dar fiel y estricto cumplimiento a sus disposiciones. ESPECIFICOS Controlar mediante reuniones índices de accidentes/incidentes/daños o enfermedades profesionales que tengan las empresas contratistas y subcontratistas que laboran en ITI S.A. Cumplir con la legislación vigente en materias de prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, medio ambiente, código del trabajo y otras normas internas/externas que regulan los procesos al interior del Terminal ITI. Establecer los estándares que deban cumplir las empresas Contratistas y subcontratistas en materias de cumplimiento normativo, prevención de riesgos, preservación y protección del medio ambiente, cumplimiento de estándares de certificaciones y otras normas afines, a través, entre otros, de procedimientos planes estándar según los procesos que cada empresa deba realizar. Crear y mantener procedimientos afines, que permitan controlar el manejo, derrames, almacenamiento, emergencias y disposición final de sustancias peligrosas, en el interior del Terminal. Lograr una coordinación y comunicación adecuada y efectiva con todas las empresas contratistas y subcontratistas que operen dentro del Terminal, a fin de controlar riesgos en faenas, así como también la prevención de la contaminación al medio ambiente. Establecer el cumplimiento de los procedimientos establecidos por el Código Internacional para la protección de los buques y las instalaciones portuarias (PBIP-ISPS) Página 4 de 605 TITULO I GENERALIDADES A) ALCANCE Y APLICACIÓN ARTICULO 1 : Las normas contenidas en este Reglamento son obligatorias para todo el personal que preste servicios o realice trabajos para ITI S.A., en virtud de un contrato sujeto al régimen de subcontratación, sin perjuicio de las demás disposiciones legales y reglamentarias que sean pertinentes. Con todo, la normativa contenida en este Reglamento se entenderá complementaria de las obligaciones contractuales acordadas en contratos suscritos entre ITI S.A. y las empresas contratistas y/o subcontratistas. B) REFERENCIAS LEGALES Y NORMATIVAS ARTICULO 2 : Las empresas Contratistas y Subcontratistas, deberán acogerse a las siguientes normativas al interior de los recintos de ITI S.A. Ley /68 Establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales Decreto Supremo Nº 40/69 Reglamento de prevención de riesgos profesionales Decreto Supremo Nº 594 (modificado) reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. Decreto Supremo Nº 54 Aprueba reglamento para la constitución y funcionamiento de los comités paritarios de higiene y seguridad Ley sobre Subcontratación. Decreto Supremo N 382 Decreto sobre el almacenamiento, transporte y destino final de los residuos peligrosos Reglamento N 76 para la aplicación del articulo 66 bis de la ley sobre la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo en obras, faenas o servicio que indica Reglamento interno de orden higiene y seguridad de ITI S.A. Decreto Supremo Nº 298 Transporte de cargas peligrosas por calles y caminos NCH 2245 Sustancias químicas - Hojas de Seguridad Requisitos NCH 2190 Sustancias Peligrosas Etiquetado y Rotulado para el transporte ISO 9001 ISO OSHAS Decreto Supremo Nº 18 Certificación de EPP Directiva Marítima O32/011 Reglamento para la manipulación y almacenamiento de sustancias peligrosas Circular O-31/004 disposiciones de seguridad para la operación de vehículos y equipos de transferencia mecanizados en los recintos portuarios y a bordo de los buques Código IMDG Internacional Maritime Dangerous Goods DFL 1 Código del trabajo Reglamento 618/70 Reglamento de seguridad para la manipulación de explosivos y otras mercaderías peligrosas en los recintos portuarios Decreto Supremo Nº 48 Reglamento de Trabajo Portuario Ley de Navegación D.L. N 2.222/78 Reglamento 1340/41 Reglamento general de orden y seguridad y disciplina. Página 5 de 606 Ley / 05 Regula el peso máximo de carga humana Ley /06 Establece mecanismos de control aplicables a las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Ley Tipifica y sanciona el acoso sexual Ley /06 Amplia el concepto de Accidente de Trabajo contemplado en la ley , sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Decreto supremo N 67 /00 Aprueba reglamento para aplicación de artículos 15 y 16 de la ley sobre exenciones, rebajas y recargos de la cotización adicional diferenciada Decreto 148, Reglamento sobre manejo de residuos peligrosos. TITULO II DEFINICIONES ARTÍCULO 3 : Para efectos de este reglamento, se entenderá por: Accidente de Trabajo: Toda lesión que una persona sufre a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. Accidente del Trabajo Grave: cualquier accidente del trabajo que obligue a realizar maniobras de reanimación; de rescate; que ocurra por caída de altura de más de dos metros o provoque en forma inmediata la amputación o pérdida de cualquier parte del cuerpo o involucre un número tal de trabajadores que afecte el desarrollo normal de la faena afectada. Accidente Fatal: aquel que provoca la muerte del trabajador en forma inmediata o durante el traslado a un centro asistencial. Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad (3.6.2) potencial u otra situación potencialmente indeseable. NOTA1: Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial. NOTA2: La acción preventiva se adopta para prevenir que algo suceda mientras que la acción correctiva (3.6.5) se adopta para prevenir que se vuelva a repetir. Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad (3.6.2) detectada u otra situación indeseable NOTA1. Puede haber más de una causa para una no conformidad. NOTA2. La acción correctiva se toma para prevenir que se vuelva a producir mientras que la acción preventiva (3.6.4) se adopta para prevenir que ocurra. NOTA3. Existe diferencia entre corrección (3.6.6) y acción correctiva. Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente.) Auditoria: Proceso (3.4.1.) sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de auditoría (3.9.5) y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría (3.9.3) Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad (3.6.2) detectada. Empresa Principal: Persona natural o jurídica dueña de la obra, empresa o faena para la cual se desarrolla el servicio o ejecuta las obras contratadas o subcontratadas. Evaluación de Riesgos: Proceso de evaluar el riesgo (3.21) o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables. Página 6 de 607 Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud (3.8) (sin tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad. NOTA1: Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de la salud o a una fatalidad. NOTA2: Se puede hacer referencia a un incidente donde no se ha producido un daño, deterioro de la salud o una fatalidad como cuasi accidente. NOTA 3: Situación de emergencia es un tipo particular de incidente Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización (3.16) opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, los seres humanos y sus interrelaciones. NOTA: El entorno en este contexto se extiende desde el interior de una organización (3.16) hasta el sistema global. Mejora Correctiva: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión de la SST (3.13) para lograr mejoras en el desempeño de la SST global (3.15) de forma coherente con la política de SST (3.16) de la organización (3.17) Peligro: Fuente, situación o acto potencial para causar daño en términos de daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de éstos. Procedimiento: Forma especificada de efectuar una actividad o un proceso Personal o trabajador de empresa: todo trabajador cualquiera sea su cargo con contrato de trabajo vigente. Personal o trabajador de contratista: Todo funcionario dependiente de un contratista o subcontratista cualquiera que sea el cargo que desempeñe. Riesgos: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición. Seguridad y Salud en el trabajo: Condiciones y factores que afectan, o podrían afectar a la salud y la seguridad de los empleados o de otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal contratado), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo (3.23). Supervisor coordinador de la empresa contratista: Representante del contratista en la obra o trabajo, responsable de supervisar a su personal y coordinar con la jefatura o supervisión de ITI S.A., a cargo del área donde se ejecutan los trabajos, de la correcta aplicación y cumplimiento de la normativa legal y del Sistema Integrado de Gestión. Trabajo en Régimen de Subcontratación: aquél realizado en virtud de un contrato de trabajo por un trabajador para un empleador, denominado contratista o subcontratista, cuando éste, en razón de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona natural o jurídica dueña de la obra, empresa o faena, denominada la empresa principal, en la que se desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas. Con todo, no quedarán sujetos a las normas de este Párrafo las obras o los servicios que se ejecutan o prestan de manera discontinua o esporádica. Contratista: Persona natural o jurídica que, en virtud de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores de su dependencia, para ITI S.A. Nota: No se considera Empresa Contratista a aquellas que realicen trabajos o servicios en forma esporádica u ocasional, de acuerdo a lo establecido en la ley Página 7 de 608 Subcontratista: Persona natural o jurídica que, en virtud de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo, y con trabajadores de su dependencia, para un contratista. Obra, faena o servicios propios de su giro: todo proyecto, trabajo o actividad destinado a que la empresa principal desarrolle sus operaciones o negocios, cuya ejecución se realice bajo su responsabilidad, en un área o lugar determinada, edificada o no, con trabajadores sujetos a régimen de subcontratación. Protección del medio ambiente: El conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones destinados a mejorar el medio ambiente y a prevenir y controlar su deterioro. Residuos Domésticos: Residuo proveniente de las actividades domésticas (domicilios, comercios, oficinas, servicios) y que no reviste características de peligrosidad. Residuos Sólidos Peligrosos: residuo o mezcla de residuos que presenta riesgo para la salud pública y/o efectos adversos al medio ambiente, ya sea directamente o debido a su manejo actual o previsto, como consecuencia de presentar algunas de las características de peligrosidad señaladas en el Decreto Supremo Nº 148 MINSAL. Residuo Industrial: Es todo aquel residuo sólido o líquido, o combinaciones de éstos, provenientes de los procesos industriales y que por sus características físicas, químicas o microbiológicas no pueden asimilarse a los residuos sólidos domésticos. TITULO III PROGRAMA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ARTÍCULO 4 : El Programa Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional es el conjunto de elementos que integran la prevención de riesgos, a fin de garantizar la protección de la salud y la seguridad de todos los trabajadores de ITI S.A. Dicho Sistema constituye uno de los pilares fundamentales del deber de protección que impone la ley a la empresa principal, estableciendo el artículo 7 del D.S. N 76 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que puede incorporarse a la respectiva obra, faena o servicios, el Sistema de Gestión que tenga implementado la empresa principal para toda sus instalaciones. Por lo anterior dicho sistema será aplicable a los contratistas y subcontratistas, y a sus respectivos trabajadores. ARTÍCULO 5 : El Programa Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se compone de acuerdo a la política integrada de la empresa la cual se detalla a continuación: Página 8 de 609 Página 9 de 6010 ARTÍCULO 6 : La estructura del Programa Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, se define acorde al siguiente organigrama ARTÍCULO 7 : Las responsabilidades de la estructura del Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional con el que cuenta ITI S.A. se definen en dicho documento, no obstante se señalan las siguientes responsabilidades generales El comité ejecutivo deberá establecer los controles que aseguren el cumplimiento del Presente reglamento El Departamento de Prevención de Riesgos será el encargado de verificar el cumplimiento de la documentación solicitada a los contratistas y asimismo verificar mediante los controles establecidos el cumplimiento de las normas de Seguridad, Higiene, Salud y Medio Ambiente en las faenas. Los Jefes o Encargados de área, junto al Comité Paritario de Higiene y Seguridad y Faena de ITI, serán los encargados de controlar a las empresas contratistas que realicen trabajos, faenas o servicios para sus respectivas áreas de negocios, respetando la normativa legal vigente, procedimientos y normas internas y las exigencias establecidas en el presente reglamento. La línea de supervisión será responsable de controlar en terreno el cumplimiento de las normas de seguridad en las faenas realizadas por las empresas contratistas y subcontratistas a su cargo. TITULO IV DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE FAENA ARTICULO 8 : De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Supremo Nº 76 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, si la empresa principal contare con su propio Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales, de acuerdo a lo establecido en el D.S. N 40, éste deberá asumir las funciones indicadas para el Departamento de Prevención de Riesgos de Faena. Por lo tanto, el Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales de ITI S.A. asumirá como Departamento de Prevención de Riesgos de Faena, asumiendo, además de las propias, las funciones que se indican a continuación: Página 10 de 6011 1. Participar en la implementación y aplicación del Programa Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 2. Otorgar la asistencia técnica a las empresas contratistas y subcontratistas para el debido cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad, respecto de las empresas que no cuenten con Departamento de Prevención de Riesgos. 3. Coordinar y controlar la gestión preventiva de los Departamentos de Prevención de Riesgos existentes en la obra, faena o servicios. 4. Asesorar al Comité Paritario de Faena cuando éste lo requiera. 5. Prestar asesoría a los Comités en la investigación de los accidentes del trabajo que ocurran en la obra, faena o servicios, manteniendo un registro de los resultados de las investigaciones y del control de cumplimiento de las medidas correctivas prescritas. 6. Mantener un registro actualizado de las estadísticas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales ocurridas en la obra, faena o servicios, debiendo determinar, a lo menos, las tasas de accidentalidad, frecuencia, gravedad y de siniestralidad total. 7. Coordinar la armónica implementación de las actividades preventivas y las medidas prescritas por los respectivos organismos administradores de la Ley N o las acciones que en la materia hayan sido solicitadas por las empresas contratistas o subcontratistas. TITULO V COMITÉ PARITARIO / COMITÉ PARITARIO DE FAENA ARTÍCULO 9 : Conforme a lo establecido en el DS N 54, toda empresa, faena, sucursal o agencia en que trabajen más de 25 personas, deberán constituir Comités Paritarios de Higiene y Seguridad. La constitución, funcionamiento y obligaciones de dicho comité, se deberán llevar a cabo de acuerdo a lo que establece el DS. N 54 antes señalado. La constitución de dichos comités, será responsabilidad de cada empresa. ARTÍCULO 10 : Conforme a la normativa legal, ITI SA velará por la constitución y cumplimiento de los comités paritarios respectivos, de las empresas contratistas y subcontratistas que realicen trabajos, faenas o servicios al interior de sus instalaciones, cuando estas cumplan con los requerimientos indicados en el DS N 54. ARTICULO 11 : De acuerdo a lo estipulado en el art. 14 del DS 76 del Ministerio del trabajo y Previsión Social, ITI S.A. Deberá adoptar las medidas necesarias para la constitución y funcionamiento de un Comité Paritario de Faena, cuando el total de trabajadores que prestan servicios en la obra, faena o servicios propios de su giro, cualquiera sea su dependencia, sean más de 25, entendiéndose que los hay cuando dicho número se mantenga por más de treinta días corridos. No obstante lo anterior, al estar constituido el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de ITI SA, éste asume las funciones del Comité Paritario de Faena, según lo establecido en la normativa legal. Página 11 de 6012 ARTICULO 11 BIS: El CPHyS y de faena de ITI SA, podrá realizar los controles necesarios a las empresas contratistas de acuerdo a sus facultades. TITULO VI OBLIGACIÓN, RESPONSABILIDAD Y REQUISITOS DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 1.- DE LAS OBLIGACIONES ARTICULO 12 : Acorde a lo indicado en el Art. 32 del D.S. 76, del ministerio del trabajo y Previsión Social, la empresa principal, así como las empresas contratistas y subcontratistas, estarán obligadas a adoptar y poner en práctica las medidas de prevención que les indique el Departamento de Prevención de Riesgos de Faena en el ejercicio de sus atribuciones, sin perjuicio del derecho a apelar de las mismas ante el organismo administrador al que se encuentra adherida o afiliada la empresa que apela, de conformidad con lo establecido en el inciso quinto del artículo 66 de la ley ARTICULO 13 : En conformidad a las normas internas de ITI S.A., la legislación y normativa que deben cumplir las empresas al interior de los recintos portuarios; las empresas contratistas y subcontratistas se encuentran obligadas a dar cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento y de las normas de Seguridad que ITI SA establezca, así como también otras normas afines en materia de Seguridad, Salud Laboral y cuidado del medio ambiente, siendo el contratista el responsable exclusivo de su aplicación y de las consecuencias derivadas de su incumplimiento. ARTICULO 14 : Las empresas contratistas y subcontratistas, deberán mantener a todo el personal que realizará los trabajos, protegidos por el seguro de accidentes y enfermedades profesionales, establecido por la Ley N , por lo cual deberá encontrarse adherida a una de las mutualidades administradoras del seguro que la misma Ley contempla. ITI SA se reserva el derecho de exigir acreditar este cumplimiento mediante solicitud del certificado adhesión respectiva. ARTICULO 15 : Las empresas contratistas y subcontratistas deben instruir a todo el personal acerca de los riesgos a los cuales están expuesto durante la faena, los métodos de trabajo correcto, las medidas preventivas, los implementos de seguridad a utilizar, entre otros, según los establece el Art. 21 del DS. 40. ARTICULO 16 : Las empresas contratistas y subcontratistas previo al inicio de sus trabajos, faenas o servicios, deberán pasar y aprobar las inducciones en materia de seguridad, Salud, Medio Ambiente y cualquier otra que ITI SA estime necesario para permitir el ingreso a sus instalaciones. ARTICULO 17 : Las empresas contratistas y subcontratistas deberán llevar controles estadísticos de accidentabilidad y daños en forma mensual (ver formato en anexo 1) los que deberán entregar al Departamento de Prevención de ITI S.A. para sus controles estadísticos como plazo máximo el día 05 del mes siguiente. Esto será exigido a todas las empresas contratistas fijos o que tengan faenas contempladas por más de 30 días. Página 12 de 6013 ARTICULO 18 : Acorde a lo indicado en el Art. 5 del D.S. 76, del ministerio del trabajo y Previsión Social, la empresa principal, para efectos de planificar y dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo deberá mantener en la faena, obra o servicios y por el tiempo que esta se extienda, un registro actualizado de antecedentes, en papel y/o soporte digital, el que deberá contener al menos: 1. Cronograma de las actividades o trabajos a ejecutar, indicando el nombre o razón social de las(s) empresa (s) que participará(n) en su ejecución. 2. Copias de los contratos que mantiene con las empresas contratistas y de estas con los subcontratistas, así como los que mantenga con empresas de servicios transitorios. 3. De las empresas contratistas, subcontratistas y de servicios transitorios: RUT y nombre o Razón Social de la empresa; Organismo administrador de la ley ; nombre del encargado de los trabajos o tareas, cuando corresponda; número de trabajadores, y fecha estimada de inicio y de término de cada uno de los trabajos o tareas específicas que ejecutará la empresa. Historial de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la faena. La empresa principal podrá solicitar información de la siniestralidad laboral a las empresas contratistas o subcontratistas; 4. Informe de las evaluaciones de los riesgos que podrían afectar a los trabajadores en la obra, faena o servicios y las medidas de control necesarias para evitar incidentes; 5. Visitas y medidas prescritas por los organismos administradores de la ley N Inspecciones de entidades fiscalizadoras, copias de informes de actas, cuando se hayan elaborado. Este registro deberá estar disponible, en la obra, faena o servicios, cuando sea requerido por las entidades fiscalizadoras. De lo anterior, la empresa contratista y subcontratista estará obligada a presentar dicha documentación en los plazos que ITI S.A. disponga y asimismo exigir a los subcontratistas la presentación de la misma documentación para su cumplimiento. 2.- DE LAS RESPONSABILIDADES ARTICULO 19 : Mientras realizan trabajos, faenas o servicios al interior de ITI SA. Las empresas contratistas y subcontratistas deberán cumplir e instruir a su personal sobre el cumplimiento de las siguientes disposiciones: a) Portar su identificación en todo momento e ingresar solo por los accesos autorizados, previa identificación positiva. b) Utilizar en todo momento los Elementos de Protección Personal. Página 13 de 6014 c) El tránsito y traslado debe ser en vehículo de empresa (preferentemente) y solo en casos autorizados por los pasos peatonales dispuestos para este fin. d) Respetar en todo momento la señalización del terminal e) Vehículos deben transitar a una velocidad prudente y razonable, no excediendo los 30 km/hora. Así mismo deberán transitar con luces y baliza encendidas en todo momento. f) Los equipos deberán encontrarse en perfectas condiciones y con sus dispositivos de seguridad operativos (baliza, bocina, espejos, alarma retroceso, etc.) g) Tanto los vehículos y maquinarias deberán encontrarse con su documentación al día según lo establece la normativa legal vigente (permiso circulación, revisión técnica, etc.). Así mismo, los conductores y operadores, deberán portar su licencia de conducir al día, con la clase acorde al tipo de vehículo o equipo que se está operando. De igual forma deberán contar con credencial de trabajador portuario vigente, cuando estos tengan relación directa con los procesos de transferencia de carga. h) Todo vehículo autorizado deberá ingresar portando el logo distintivo de la empresa o nombre de la misma a los costados o en el parabrisas. i) Dar buen uso a los elementos destinados para el combate de incendios y emergencias j) Dar cumplimiento al procedimiento de manejo de residuos, acorde los estándares de ITI SA. k) Informar todos los accidentes o incidentes registrados durante los trabajos o faenas, dando cumplimiento a los procedimientos establecidos en esta materia. l) Informar cualquier situación o condición que sea causal de riesgo con daño humano, a la propiedad y el medio ambiente. Si es posible, corregir en forma inmediata situación o condición presentada. m) Conocer los procedimientos de emergencias establecidos. n) Respetar instrucciones impartidas por el Dpto. Prevención de Riesgos y/o supervisores de ITI SA. o) Todas las faenas deben contar con supervisión. p) Todas las faenas deben encontrarse cercadas, delimitadas y señalizadas. ARTICULO 20 : Será responsabilidad del Departamento de Prevención de Riesgos de ITI SA, realizar el seguimiento y control respectivo de las disposiciones indicadas en el artículo anterior. ARTICULO 21 : Acorde a los compromisos establecidos por ITI S.A con el fin de prevenir el consumo de Alcohol y Drogas en sus trabajadores, las empresas contratistas y subcontratistas deberán contar con un programa implementado, o de lo contrario establecer en su reglamento interno los compromisos y procedimientos a seguir para tratar este tema dentro de la empresa. No obstante lo anterior, ITI SA se reserva el derecho de realizar controles aleatorios a personal de empresas contratistas o subcontratistas si así lo estima necesario, de acuerdo a sus procedimientos y políticas internas. 3.- DE LOS REQUISITOS DE LOS REQUISITOS ARTICULO 22 : Para el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Las empresas contratistas y subcontratistas, deberá entregar al Departamento de Prevención de Riesgos de ITI S.A., previo al inicio de las obras, faenas o servicios, todos los requisitos que se señalan a continuación. Página 14 de 6015 1. Listado con antecedentes de la misma, según Anexo Programa de las actividades en materia de seguridad, salud laboral y medio ambiente, establecido por la empresa contratista y subcontratista, de acuerdo a las faenas a realizar al interior del Terminal. En este se deberán establecer los plazos en que se ejecutaran y sus responsables, el cual deberá ser aprobado por el representante legal de la respectiva empresa. Este será exigido solo a aquellas empresas contratistas fijas o que se adjudiquen obras o contratos que contemplen instalación de faenas al interior del terminal por más de 30 días. Todas aquellas empresas que no caigan en la categoría anterior, deberán realizar diariamente antes del inicio de sus trabajos un AST y charlas de seguridad respectiva impartida a todo el personal. 3. Copia del reglamento interno actualizado de la empresa contratista y subcontratista, que acredite la respectiva presentación ante la dirección del trabajo. 4. Copia del registro de entrega del reglamento interno, a cada uno de los trabajadores de la empresa 5. Copia de la inducción sobre la Obligación de informar los riesgos laborales realizada a todos los trabajadores de la empresa. 6. Copia de la entrega a cada trabajador de los Equipos de Protección Personal necesarios para realizar sus labores al interior de ITI S.A. 7. Presentar matriz de identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos asociados a las faenas, servicios u obras a realizar, acorde a criterios establecidos en estándar de anexo 8. Este será exigido solo a aquellas empresas contratistas fijas o que se adjudiquen obras o contratos que contemplen instalación de faenas al interior del terminal por más de 30 días. Aquellos contratistas y subcontratistas que no ingresan en la categoría anterior, deberán Identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados a sus labores mediante un AST (Análisis Seguro del Trabajo) según anexo 2, en el cual se establecerán medidas necesarias para controlar los riesgos de las actividades a realizar. 8. Presentar matriz de Identificación de Aspectos Ambientales según anexo 7, medidas de control asociadas a los procesos evaluados y procedimientos asociados a prevenir la contaminación. Este será exigido solo a aquellas empresas contratistas fijas o que se adjudiquen obras o contratos que contemplen instalación de faenas al interior del terminal por más de 30 días. Aquellos contratistas y subcontratistas que no ingresan en la categoría anterior, deberán identificar los aspectos e impactos ambientales asociados a sus labores mediante Planilla Ambiental según anexo 11, con lo cual se establecerán medidas necesarias para controlar los riesgos de las actividades a realizar. Página 15 de 6016 9. Procedimientos o instructivos de trabajo seguro en referencia a las actividades que realiza dentro de las instalaciones de ITI S.A. Asimismo el registro de entrega e instrucción a cada trabajador. 10. Planes, procedimientos y/o instructivos para casos de emergencias, considerando emergencias propias, como emergencias de origen natural que se puedan registrar mientras desarrollan labores al interior de ITI S.A. Para lo anterior, se adjunta en anexo 9 las cartillas para emergencias de Incendio y Sismo / Tsunami para ser insertas en los procedimientos y/o ser instruidas al personal. 11. Copia de los contratos de trabajo de cada una de las personas que la empresa contratista y subcontratista mantendrá en las faenas, servicios u obras. 12. Listado de personal que ingresará a las instalaciones de ITI S.A. por la empresa contratista y subcontratista, indicando nombre completo, Rut y cargo que desempeñará, independiente si son eventuales o permanentes (Listado deberá ser actualizado cada vez que se generen cambios). Se deberá además entregar copia de la Cedula de Identidad de cada persona, como así también cualquier otro documento que pueda ser solicitado por ITI SA (Licencia conducir, credencial de trabajador portuario, entre otros.). 13. Listado de vehículos, equipos o maquinarias que se utilicen durante los trabajos, faenas o servicios y que deban ingresar al Terminal, este listado deberá contener lo siguiente; Patente, marca, modelo, color y asimismo adjuntar la respectiva documentación como; Padrón, Revisión Técnica, Permiso de Circulación, seguros contratados. Además se debe presentar la licencia respectiva de la persona encargada de conducir u operar dichos vehículos Nota: Todo cambio en listado tanto de personal como de vehículos o maquinarias, deberán ser informados oportunamente. Nota 2: Cuando deban ingresar equipos o maquinarias que por su naturaleza no cuentan con documentación antes señalada, el contratista o subcontratista deberá presentar documento que acredite al propietario y asimismo que demuestre el perfecto estado operativo del equipo (para esto podrá utilizarse formato de inspección técnica exigido en la Circ. O-31/004 u otro similar que cuente la empresa, el que deberá ser realizado por el técnico encargado o alguien competente en la materia). 14. Entregar permiso de trabajo antes del inicio de los mismos, según lo dispuesto en el TITULO XI. 15. Mantener botiquín de primeros auxilios y personal capacitado para dar la primera atención cuando sea necesario. 16. Aprobar inducción realizada por el Dpto. de Prevención de Riesgos de ITI SA. Esta deberá ser coordinada por el encargado de la empresa y se dictará conforme a las fechas establecidas por ITI SA para esta actividad. Con todo lo anterior, ITI S.A. se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación y/o información que acredite el cumplimiento de las medidas de seguridad en las faenas, como así también, de las disposiciones legales vigentes por parte de las empresas contratistas y subcontratistas Página 16 de 6017 3.2.- DE LOS REQUISITOS PARA EMPRESAS ESPORÁDICOS U OCASIONALES ARTICULO 23 : Las empresas que no ingresen en la categoría de contratistas o subcontratistas, previo al ingreso al Terminal, deberán cumplir con los siguientes requisitos: a) Listado de personal que ingresará a las instalaciones de ITI S.A. indicando nombre completo, Rut y cargo que desempeñará independiente si son eventuales o permanentes. Se deberá además entregar copia del CI de cada persona. b) Listado de vehículos, equipos o maquinarias que se utilicen durante los trabajos, faenas o servicios y que deban ingresar al Terminal, este listado deberá contener lo siguiente; Patente, marca, modelo, color y asimismo adjuntar la respectiva documentación de este, como; Padrón Revisión Técnica, Permiso de Circulación, seguros contratados. Además se debe presentar la licencia respectiva de la persona encargada de conducir u operar dichos vehículos. Nota: Todo cambio en listado tanto de personal como de vehículos o maquinarias, deberán ser informados oportunamente. c) Identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados a sus labores mediante un AST (Análisis Seguro del Trabajo) según anexo 2, con lo cual se establecerán medidas necesarias para controlar los riesgos de las actividades a realizar. d) Identificar los aspectos e impactos ambientales asociados a sus labores mediante un Planilla Ambiental según anexo 11, con lo cual se establecerán medidas necesarias para controlar los riesgos de las actividades a realizar. e) Las empresas que presten servicios esporádicos u ocasionales, previo al inicio de sus labores, deberán pasar por inducción de riesgos propios de la Actividad Portuaria, la cual será realizada por el Dpto. de Prevención de Riesgos de ITI SA. Esta deberá ser coordinada por el encargado de la empresa y se dictará conforme a las fechas establecidas por ITI para esta actividad. f) Deberán presentar además los contratos de trabajo respectivo de cada trabajador, registros de entrega de EPP, de la obligación de informar, entrega del reglamento interno y cualquier otro documento que acredite el cumplimiento legal en materia laboral y de seguridad. g) Al momento del ingreso, deberán dar cumplimiento a las normas internas de ITI SA indicadas en el presente reglamento u otras existentes, en lo que respecta a prevención de riesgos, las cuales pueden ser dadas a conocer mediante señalización existente en la instalación, instructivos impartidos, instrucción directa del personal de ITI o cualquier otro medio que se estime conveniente. Con todo lo anterior, ITI S.A. se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación y/o información que acredite el cumplimiento de las medidas de seguridad en las faenas, como así también, de las disposiciones legales vigentes por parte de las empresas. Página 17 de 6018 TITULO VII FACULTADES DE IQUIQUE TERMINAL INTERNACIONAL ARTICULO 24 : Los Jefes de áreas, Encargados de la Seguridad y/o Supervisores de ITI S.A. están facultados para inspeccionar y controlar máquinas, equipos, vehículos y la faena en general, además del cumplimiento por parte del Contratista y subcontratistas, de las normativas de seguridad, medio Ambiente y de las disposiciones del presente reglamento, sin que tal facultad exonere al contratista de la exclusiva responsabilidad que le incumbe sobre la aplicación de dicha normativa. ARTICULO 25 : ITI S.A. se reserva el derecho de autorizar el ingreso y/o permitir la permanencia del personal e implementación (equipos, materiales, etc.), en caso de incumplir alguna normativa interna indicada en este reglamento u otra disposición que pudiese poner en riesgo la seguridad de las personas, equipos, la instalación y el medio ambiente. Así mismo, para el caso de ingresos esporádicos, ITI S.A. puede realizar el control de la documentación de los vehículos si así lo requiere, no permitiendo el ingreso de estos a la instalación si se incumple con la normativa legal. La no presentación de la documentación solicitada, dará derecho a ITI SA a denegar el ingreso a sus instalaciones si así lo estima conveniente. ARTICULO 26 : Cada vez que se detecten actos y/o condiciones sub estándares (inseguras) que presenten un riesgo inminente a la integridad física las personas, a las instalaciones, equipos o al Medio Ambiente y/o se incumpla la normativa legal vigente, será causal suficiente para que se paralice la obra, faena o servicio en falta, hasta que se adopten todas las medidas de seguridad necesarias, sin que esto signifique costo alguno para ITI S.A. ARTICULO 27 : El tiempo perdido por detención de faenas, derivados del incumplimiento al presente reglamento y/o a cualquier norma de SSO, no dará en ningún caso derecho al contratista para hacer uso del cobro por lucro cesante y asimismo no dará derecho a extender plazos en lo que respecta a la planificación o el programa original presentado para el proyecto u obra. ARTICULO 28 : ITI S.A. podrá según lo estime conveniente, realizar auditorías, visitas, inspecciones y observaciones a las Empresas Contratistas y Subcontratistas que realicen obras, faenas o servicios al interior del terminal. Las vulnerabilidades, falencias, incumplimientos u observaciones detectadas, serán remitidas por escrito al Representante de la Empresa y/o Responsable de ella para la toma de conocimiento y decisiones de mejora en un plazo definido, a excepción de causales de riesgo inminente, donde la corrección de las deficiencias será de manera inmediata, sin perjuicio de las paralizaciones a la obra, faena o servicio que pueda determinar ITI S.A., para proteger la seguridad de las personas, instalaciones, equipos y medio ambiente. ARTICULO 29 : Sobre las auditorías internas realizadas, el Departamento de Prevención de Riesgos de ITI S.A. estará a cargo de fiscalizar las obras, faenas o servicios que las empresas contratistas y subcontratistas se encuentren desarrollando al interior del Terminal. Para lo anterior se emitirá Informe de Auditorías Internas (Anexo 5), el cual se remitirá a la empresa auditada, quienes deberán establecer un plan de acción para subsanar o corregir las observaciones evidenciadas en el plazo en que se estimen conveniente. Página 18 de 6019 No obstante lo anterior, ITI SA se reserva el derecho a exigir la corrección inmediata de aquellos hallazgos evidenciados, cuando estos pongan en riesgo la seguridad del personal, instalación equipo y el ambiente o existe un incumplimiento grave a la normativa, paralizando faenas de ser necesario, sin que esto signifique costo alguno para ITI S.A. ARTICULO 30 : El contratista y/o subcontratista proporcionará al citado personal de ITI SA, todas las facilidades necesarias para el desempeño de sus facultades. ARTICULO 31 : ITI S.A., en conformidad del art C del código del trabajo, tiene derecho a ser informada por sus contratistas sobre el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a éstos correspondan respecto de sus trabajadores, como asimismo de igual tipo de obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. El mismo derecho tendrán los contratistas respecto de los subcontratistas a su cargo. ARTICULO 32 : El derecho de información indicado en el artículo precedente, se ejercerá mediante la presentación de certificados emitidos por la respectiva inspección del trabajo, o bien, por medios idóneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento. Se entiende por Certificado, al instrumento emitido por la Inspección del Trabajo o por entidades o instituciones competentes, que acredita el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales del contratista y/o subcontratista respecto de sus trabajadores, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que correspondan por término del contrato de trabajo. ARTICULO 33 : ITI S.A., como empresa principal podrá exigir a las empresas subcontratistas que le informen sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales en forma directa o a través del contratista respectivo. ARTICULO 34 : ITI S.A. se reserva el derecho de solicitar a las empresas Contratistas y Subcontratistas, cualquier otra información o documentación a fin que estime conveniente, para acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales. ARTICULO 35 : ITI S.A. ejercerá el derecho de retención en virtud del Artículo tercero del Art. 183-C del Código del Trabajo, cuando la empresa contratista o subcontratista no acredite, oportunamente y en la forma señalada en el DS N 319/2006 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales, o en el caso de las obligaciones a la legislación laboral y previsional que, la inspección del trabajo hubiere puesto en su conocimiento. Para este último caso, y para los efectos del ejercicio del derecho de retención, sólo se comprenderán las infracciones referidas a pago de remuneraciones y asignaciones en dinero, de las cotizaciones previsionales y de las indemnizaciones legales que correspondan. Página 19 de 6020 TITULO VIII INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO ARTICULO 36 : En caso que las empresas o trabajadores contratistas y/o subcontratistas no cumplan alguna de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, se considerará incumplimiento de las normativas de seguridad y medio ambiente, facultando a ITI S.A. de ejercer las siguientes acciones: a) Exigir que se adopten las medidas necesarias para garantizar el total cumplimiento del Reglamento y normas de seguridad, pudiendo llegar a paralizar la obra, faena o servicio en falta, hasta que aquellas no se pongan en práctica. b) Las paralizaciones de las faenas, obras o servicios que sean suspendidas por faltas a las disposiciones de este reglamento y/o normas de seguridad, se realizarán por el tiempo que se estime conveniente, sin que esto signifique costo alguno para ITI S.A. c) Se Emitirá Amonestación escrita a la empresa con la identificación del o los Trabajadores involucrados en la infracción. d) Se emitirá Amonestación escrita a la empresa indicando la suspensión permanentemente del o los Trabajadores infractores que sean sorprendidos en faltas Graves o reincidentes e) Cuando una empresa contratista o subcontratista reciba su tercera carta de amonestación por incumplimiento de algún punto del Reglamento, de la normativa legal vigente o por infracciones por parte de sus trabajadores en cualquier ámbito que afecte la seguridad de los mismos, ITI SA podrá poner término unilateralmente al contrato sin que esto le signifique costo alguno por concepto de indemnizaciones. Se entenderá por falta grave cualquier acción que se encuentre prohibida de realizar al interior del Terminal, de acuerdo al Título siguiente, o cualquier otra que sea o pudiera ser causal de incidentes, por el riesgo inminente que presentan o que falten a las disposiciones establecidas por ITI SA tanto en el presente reglamento, procedimientos específicos, Reglamento Interno o cualquier instrucción impartida o publicada. ARTICULO 37 : Sin desmedro de lo anterior, se emitirá una NC al área responsable de los trabajos de la empresa contratista o subcontratista en falta, a la cual se le deberá aplicar tratamiento de acuerdo a procedimientos internos. Página 20 de 6021 TITULO IX PROHIBICIONES ARTICULO 38 : Está estrictamente prohibido a todo el personal de Empresas Contratistas y subcontratistas, que ingresará a realizar funciones dentro de las instalaciones de ITI SA, las siguientes disposiciones: 1. Presentarse a su trabajo bajo la influencia de alcohol y/o drogas (considerando aquellas lícitas e ilícitas). 2. Trabajar sin sus Elementos de Protección Personal obligatorios, además de otros necesarios y requeridos según los riesgos que cada faena presente. Asimismo el dar mal uso a los EPP proporcionados. 3. Presentarse a trabajar en estado de salud que no le permita realizar sus labores normalmente. 4. Portar cualquier tipo de artefactos regulados por la ley de control de armas, implementos regulados por el código internacional de mercaderías peligrosas e implementación reguladas por Planes de protección del Código ISPS. 5. Portar herramientas y equipamiento que no haya sido debidamente autorizado por el Terminal bajo inventario y Aduanas Chile, o que no formen parte de sus procesos de trabajos que realizará al interior del Terminal. 6. Ingresar al Terminal sin estar instruido sobre los Riesgos Portuarios, las faenas a realizar y los procedimientos de trabajo seguro y de emergencias. 7. Exponerse bajo carga suspendida 8. Ingresar sin Credencial de Identificación conforme al Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias. 9. Ingresar, trasladarse y permanecer en lugares donde no ha sido debidamente autorizado o donde exista prohibición de acceso. 10. Hacer caso omiso a las instrucciones emanadas por ITI SA., a las señaléticas del Terminal y a las instrucciones del personal de Supervisión de procesos y Guardias de Seguridad. 11. Realizar actos sub.-estándares o acciones temerarias que pongan en riesgo la seguridad de las personas, faena, medio ambiente, o aquellos que atenten contra la moral, la disciplina, las buenas costumbres o la ética profesional. 12. Realizar trabajos o actividades no autorizadas en los recintos portuarios de ITI S.A. 13. Operar, revisar o reparar equipos automotores, electromecánicos, eléctricos, u otros, en el interior del Terminal, sin estar autorizado por ITI SA., ni calificado para realizar esas funciones. Página 21 de 6022 14. Fumar o hacer fuego sin autorización o en lugares prohibidos, en las cercanías de sectores donde se acopian mercaderías peligrosas o se está trabajando con esta carga, mientras se conduce u operan vehículos y equipos, al interior de oficinas, bodegas o almacenes, y asimismo mientras se realice cualquier labor donde esta acción pueda poner en peligro la seguridad del trabajador, la instalación o el ambiente. 15. Trasladar personas en vehículos o equipos que no han sido diseñados para el transporte de personal (Horquillas, Porta Contenedores, Payloaders, Etc.). 16. Deteriorar los sistemas de prevención y combate de incendios, señalizaciones de seguridad u otros implementos utilizados para este fin. 17. Incumplir la señalización de seguridad existente dentro de las instalaciones de ITI S.A. 18. Acceder a áreas, faenas o sectores del recinto portuario sin previa autorización de ITI S.A. 19. Dañar o hacer mal uso de la utilería portuaria 20. Hacer uso de equipos, maquinarias y/o herramientas que presenten condiciones de riesgos para el usuario o terceros. 21. Sustraer especies y/o mercaderías que se transfieren dentro del Terminal o que sean de propiedad de ITI S.A. 22. Ingresar en vehículos particulares sin autorización al sector donde se están realizando faenas, como así también, ingresar en vehículos que no cumplan con las medidas de seguridad exigidas por ITI S.A., las que se encuentran reguladas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la Directiva O-31/004 Sobre transporte mecanizado, entre otras afines tanto internas/externas. 23. Ingresar en vehículos de dos ruedas (bicicletas, motos) al interior de las instalaciones de ITI S.A. 24. Asimismo ingresar a las áreas operacionales del Terminal en vehículos menores no autorizados. Se entenderá por vehículo menor todo aquel que NO sea: camioneta, furgón, mini bus, bus, camión 3/4, camiones o similares. Solo se autorizará el ingreso de aquellos vehículos menores utilizados para el traslado de autoridades al interior del Recinto Portuario. 25. Transitar por sectores no habilitados para el flujo de personas, o en donde exista señalética que condicione el ingreso de éstas. 26. Anular, destruir u ocultar dispositivos de protección a las personas. 27. No asegurar equipos, materiales y objetos que podrían causar lesiones contra eventuales desplazamientos o caídas. 28. Intervenir sistemas eléctricos energizados o equipos con partes en movimiento y con potencial de causar lesiones sin la debida autorización o sin tomar las medidas de seguridad necesarias para prevenir accidentes. Página 22 de 6023 29. Utilizar equipos en mal estado o con fines distintos para los que fueron diseñados. 30. Exponerse en forma deliberada o negligente a agentes causantes de accidentes o enfermedades profesionales, sin la protección adecuada para cada caso. Agrava dicha falta el hecho de que el trabajador esté afectado por alguna enfermedad profesional diagnosticada o que ha generado invalidez. 31. Promover o participar en juegos y bromas de cualquier tipo, que puedan ser causa de accidentes del trabajo. 32. Realizar un tratamiento inadecuado de residuos cuando estos sean generados a causa de los procesos. 33. Enfrascarse en discusiones o riñas al interior de ITI SA. 34. Realizar quemas de cualquier tipo de residuos al interior de ITI S.A., salvo las que hayan sido autorizadas por la autoridad competente. 35. Realizar el vaciado de cualquier sustancia nociva a la red de alcantarillado y al mar. Se consideran sustancias nocivas, entre otras, las siguientes: Elementos tóxicos Combustibles y lubricantes Solventes, Pinturas Aceites quemados Basuras domésticas y desechos sólidos industriales Residuos Peligrosos 36. Dañar y alimentar a las aves, mamíferos u otros animales. Asimismo queda prohibido mantener mascotas y animales al interior del terminal. 37. La falta de higiene y orden en las áreas de trabajo. 38. Disponer o mantener residuos sólidos en lugares no habilitados y autorizados. 39. Contaminar el ambiente en forma deliberada o no realizar los controles y mitigación respectivos cuando ocurra esto. La falta de cumplimiento del contratista y subcontratista respecto al cuidado del Medio Ambiente, facultará a ITI S.A. para reparar el daño ecológico ocasionado con cargo a los Estados de Pago pendientes u otros documentos entregados por el contratista. En el caso que el contratista no tenga vínculo contractual con Iquique Terminal Internacional S.A., se informará inmediatamente a la empresa que contrató dichos servicios, para que asuma dichos pagos. 40. Trabajar en faenas sin supervisión 41. Utilizar celular u otro medio distractor al interior del terminal o durante el desarrollo de faenas, incumpliendo el protocolo establecido. Página 23 de 6024 TITULO X EXPERTO EN PREVENCION DE RIESGOS ARTICULO 39 : Las Empresas contratistas y subcontratistas deberán mantener un Experto en Prevención de Riesgos, de acuerdo al Título III Artículo Nº 10 y Nº 11 del Decreto Supremo Nº 40 y deberá presentar a ITI SA la documentación correspondiente que acredite su título profesional, estar debidamente inscrito en el Servicio Nacional de Salud, experiencia previa y número mínimo de horas de trabajo en terreno. ARTICULO 40 : En virtud de lo anterior, será exigida la asesoría de un experto en Prevención de Riesgos part time o a tiempo completo a aquellas empresas contratistas fijas o que se adjudiquen obras o contratos que contemplen instalación de faenas al interior del terminal por más de 30 días. ARTICULO 41 : Será responsabilidad del Experto en Prevención de Riesgos de cada empresa, llevar a cabo todas las actividades administrativas y operativas exigidas en el presente reglamento y que le encomienda la normativa legal en lo que respecta a la prevención de accidentes y enfermedades laborales, además de aquellas necesarias para resguardar la seguridad y salud de los trabajadores durante la realización de las faenas. TITULO XI PERMISOS DE TRABAJO ARTICULO 42 : Se establecen permisos necesarios para autorizar trabajos de contratistas y subcontratistas, los que deberán contar siempre con los procedimientos normales y de emergencia en el lugar de uso, un responsable permanente en la obra o faena, y los teléfonos de emergencia del responsable, y de la mutualidad a quienes corresponda. ARTICULO 43 : Se deberá presentar el permiso de trabajo con al menos 1 día de anticipación al inicio de los mismos, según anexo 3. El permiso de trabajo debe ser presentado solo por las empresas que se adjudiquen obras o contratos que contemplen instalación de faenas al interior del terminal por más de 30 días u ocupación de una zona determinada para realizar sus labores. ARTICULO 44 : Este permiso se presentará al Supervisor o encargado del área por parte de ITI SA en donde se realizarán los trabajos el cual debe ser firmado y asimismo visado por el Dpto. de Prevención de ITI. ARTICULO 45 : Lo anterior, es independiente a los procesos de ingreso a las instalaciones, conforme a lo que establece el Código ISPS a través del Dpto. de Seguridad y de los requerimientos exigidos en este reglamento por parte del Dpto. Prevención de Riesgos de ITI SA. ARTICULO 46 : No se autorizará ninguna obra, faena y/o servicio, si no se ha presentado y autorizado el permiso de trabajo correspondiente. ARTICULO 47 : Además del permiso de trabajo, el supervisor o encargado deberá informar al área de Seguridad, sobre la realización y lugar donde se están llevando a cabo estos trabajos Página 24 de 6025 ARTICULO 48 : Los permisos de trabajo se activarán para la realización de las obras, faenas o servicios, si y solo si, se ha dado cumplimiento a las disposiciones entregadas en este reglamento, lo que en caso de no ocurrir, podrá ser causal de la detención del proceso y la caducidad de las autorizaciones de ingreso. TITULO XII PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE ARTICULO 49 : El programa de actividades que deberá presentar cada empresa contratista y subcontratista antes del inicio de las obras, faenas o servicios, y del cual facilitarán una copia a ITI SA, incluyendo sus posibles modificaciones, deberá considerar a lo menos los siguientes Ítems: A) INSTRUCCIONES Y CAPACITACIONES A TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA ARTICULO 50 : Este elemento debe involucrar la instrucción al trabajador nuevo y una adecuada formación y adiestramiento de su personal al menos en materia de Prevención de Riesgos, Medio Ambiente, Procedimientos de actuación en caso de Emergencia y Primeros Auxilios, además de capacitaciones e instrucciones específicas de acuerdo a las necesidades y programas internos de la empresa, la cual será impartida durante charlas de seguridad. ARTICULO 51 : En los casos que ITI S.A. realice alguna instrucción de interés para todas las personas que laboran al interior del Terminal, se podrá incluir a personal de las empresas contratistas y subcontratistas que realicen obras, faenas o servicios en ese momento. ARTICULO 52 : El contratista o subcontratista no podrá en ningún caso solicitar contraprestación económica alguna a ITI S.A. por el tiempo invertido por su personal en capacitación. ARTICULO 53: Las empresas contratista o subcontratistas deberán informar a través de documento, las capacitaciones y el personal que ha sido instruido en las diferentes materias cuando ITI SA así lo solicite, conforme a los procesos de auditoría. B) PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO, EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS ARTICULO 54 : Se deben realizar procedimientos o instructivos de trabajo en base a las laborales realizadas por la empresa contratista o subcontratistas, de acuerdo a los riesgos evaluados en las respectivas matrices o AST según corresponda. Estos procedimientos deberán estar en constante actualización en función de las variaciones que pueda presentar él o los trabajos realizados al interior del Terminal. Página 25 de 6026 ARTICULO 55 : Además se deberá contar con procedimientos o instructivos específicos para la actuación y control de emergencias, considerando al menos las siguientes: Accidentes y daños. Manejo y control de derrames de sustancias peligrosas Incendios Sismo / tsunami Evacuación en casos de emergencias, realizados de acuerdo al plan de emergencias de ITI. Rescate y hombre al agua Entre otras que la empresa estime conveniente de acuerdo a probabilidad de emergencia. C) INSPECCIONES DE SEGURIDAD. ARTICULO 56 : Estas deberán realizarse a máquinas, equipos, herramientas, utilería e instalaciones ocupadas en la realización de las distintas Obras, faenas o servicios y que se encuentren a cargo del contratista o subcontratista. ARTICULO 57 : Para el caso de las maquinarias se deberá llevar una hoja de vida de éstas, en la cual se detalle fechas de mantenciones preventivas realizadas, así como fallas que éstas presenten y las acciones correctivas. ARTICULO 58 : El programa deberá contar con un cronograma de inspecciones de acuerdo a las necesidades de la Empresa, el cual deberá ser cumplido a cabalidad. El programa no va en desmedro de las inspecciones específicas que ITI SA solicite o realice durante visitas o procesos de auditorías. D) CUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMATIVO. ARTICULO 59 : Las empresas Contratistas y Subcontratistas deben cumplir e incorporar dentro de sus programas de prevención y medio ambiente la normativa vigente con respecto a estas materias, las cuales son entre otras: Ley Nº , Ministerio Del Trabajo y previsión Social, 1/02/1968, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Sus Reglamentos y Decretos complementarios. D.F.L Nº1, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 24/01/1994, Código del Trabajo. Decreto Supremo Nº 594, Ministerio de Salud, que reglamenta sobre las Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. Reglamento de Transporte de Cargas Peligrosas por calles y caminos. Decreto Nº 298 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Normas chilena referente a sustancias peligrosas. (NCh 382. Sustancias Peligrosas) Clasificación General; NCh 2137 Sustancias Peligrosas Embalaje/envase Terminología, clasificación y designación, NCh 2190 Sustancias Peligrosas Marcas para información de riesgos, NCh 2245 datos de seguridad de productos químicos Decreto Supremo Nº 40, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 7/03/1969, Aprueba Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales. Página 26 de 6027 Decreto Supremo Nº 54, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 11/03/1969, Aprueba el Reglamento para la Constitución y Funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad. Código Internacional de Mercaderías Peligrosas IMDG. Normativa, directivas y ordenanzas de la Autoridad Marítima, en referencia a la prevención de riesgos, protección del medio ambiente, manipulación de mercaderías peligrosas y otras relacionadas. Ley de Subcontratación. Reglamento para la aplicación del articulo 66 bis de la ley sobre la gestiona de la seguridad y la salud en el trabajo en obras, faenas o servicio que indica Ley de Tránsito Nº Certificaciones ISO OHSAS Código ISPS. Normas Impuestas por Iquique Terminal Internacional Decreto 148, Reglamento sobre manejo de residuos peligrosos. Otras afines. E) INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y DAÑOS ARTICULO 60 : Las empresas contratistas y subcontratistas deben asumir la obligación de investigar e informar a ITI SA y a los organismos con facultades de intervención en lo que se refiere a: Todos aquellos Accidentes que resulten con daño a las Personas. Todos aquellos Accidentes que resulten con daño a la Propiedad (equipos, instalaciones, Materiales y proceso productivo) y al medio ambiente. Todo Incidente registrado dentro de las instalaciones del Terminal ARTICULO 61 : Para la investigación de incidentes, se debe emitir informe al Departamento de Prevención de Riesgos de ITI SA, dentro de un plazo no superior de 24 horas de ocurrido el evento o incidente. Así mismo, se deberá declarar el accidente a la Gobernación Marítima dentro del plazo antes mencionado. ARTICULO 62 : Para los accidentes que presenten gravedad o accidentes fatales, se deberán paralizar las faenas e informar inmediatamente al Departamento de prevención de riesgos de ITI SA. Así mismo, se deberá activar procedimiento de información de accidentes a los organismos pertinentes según establece la Circular N ARTICULO 63 : Junto a la investigación realizada por la empresa contratista o subcontratista, se deberá hacer llegar al Dpto. de Prevención de Riesgos de ITI SA, el plan con las acciones correctivas que se implementarán. Este deberá contar a lo menos con las medidas que se deben aplicar, plazo y los responsables de su ejecución. ARTICULO 64 : El Dpto. de Prevención de Riesgos de ITI SA, deberá investigar en conjunto con la empresa contratista y subcontratista (cuando corresponda), las causas de aquellos accidentes que resulten graves o fatales, y exigir las medidas correctivas que resulten de esta investigación. Página 27 de 6028 ARTICULO 65 : Los formatos de investigación serán de acuerdo a la modalidad que cada empresa estime conveniente. ARTICULO 66 : ITI S.A. podrá paralizar las obras, faenas o servicios que realicen las empresas contratistas y subcontratistas que resulten afectadas, hasta que estas apliquen las medidas inmediatas de control para evitar reincidencia, sin que esto signifique costo alguno para ITI SA por este concepto. F) COMUNICACIONES DE SEGURIDAD. ARTICULO 67 : El contratista deberá informar, según lo determine ITI SA, en virtud de sus procesos, los siguientes antecedentes: a) Informar sus índices de accidentabilidad, días perdidos etc. b) Informar acerca de su gestión preventiva realizada. c) Informar mejoras realizadas a condiciones detectadas en inspecciones. d) Informar sobre actividades contempladas a realizar en relación al cuidado del medio ambiente; a la administración y disposición de residuos generados por la empresa contratista. e) Se verificará el grado de cumplimiento de las medidas y procedimientos de prevención. f) Se analizarán las desviaciones producidas respecto de las normas de seguridad establecidas y de las expresamente indicadas por el contratista en el informe de seguridad. g) Conocer las dificultades que pudiera tener el APR del Contratista y/o subcontratista, para llevar a la práctica las medidas de seguridad acordadas y buscar conjuntamente las soluciones adecuadas. ARTICULO 68 : La no respuesta de los antecedentes solicitados será causal de incumplimiento de los programas y disposiciones de ITI SA, lo cual dará facultad a ITI SA a aplicar las sanciones que estime conveniente. ARTICULO 69 : La solicitud y envío de información podrá hacerse en copia digital vía o en copia manual, entregada por correo o personalmente. ARTICULO 70 : El Departamento de Prevención de Riesgos es el responsable de planificar y coordinar las Comunicaciones o Reuniones de seguridad para el cumplimiento de este objetivo, considerando las operaciones donde el contratista o subcontratista debe participar. ARTICULO 71 : Todas las empresas en su calidad de empresa contratista o subcontratista, independiente de su envergadura, deberán participar de las comunicaciones de seguridad cuando ITI SA. Lo estime necesario. G) MEDIO AMBIENTE ARTICULO 72 : Cuando se desarrollen trabajos en ITI S.A., se deberán tomar todas las medidas necesarias para eliminar o minimizar los efectos negativos sobre el medio ambiente. Página 28 de 6029 Para lo anterior las empresas contratistas o subcontratistas deberá confeccionar la respectiva matriz de identificación de los Aspectos Ambientales asociados a sus labores, utilizando formato que se adjunta (Anexo 7) y para lo cual deberá utilizar estándares que se indican para su evaluación, debiendo entregar a ITI S.A dicha información y cualquier modificación que pueda presentarse, y asimismo establecer medidas de control para los aspectos que sean significativos. ARTICULO 73 : El contratista desarrollará sus trabajos de tal forma que sus trabajadores, los de sus subcontratistas e incluso sus proveedores, no afecten el Medio ambiente por generación de gases, polvo, ruido, olores y contaminación visual. ARTICULO 74 : Los desechos y escombros provenientes de las obras o faenas, así como cualquier residuo industrial considerado No Peligroso, deberán ser transportados y depositados por el contratista en botaderos autorizados lo cual deberá acreditarlo debidamente a ITI SA. ARTICULO 75 : Fuera de las instalaciones de ITI S.A., el contratista o subcontratista deberá cumplir con todas las normas y reglamentaciones vigentes respecto al manejo y depósito de residuos sólidos, de tal forma que sólo sean entregados a receptores autorizados. ARTICULO 76 : El Contratista o subcontratista al inicio de sus trabajos o cada vez que deba ingresar materiales que no han sido utilizados con anterioridad en el Terminal, debe declarar las sustancias peligrosas que ocupará, además debe establecer un control de las acciones realizadas por la empresa, para el manejo de sustancias peligrosas, residuos generados, almacenamiento y disposición final de éstos, el cual debe estar a cargo de un responsable de su realización. Dicha información debe ser entregada mensualmente y en conjunto con los otros ítems solicitados en el presente reglamento. ARTICULO 77 : El Contratista o subcontratista deberá mantener control sobre el uso de sustancias peligrosas y mantener las hojas de seguridad, en español, de cada sustancia. Asimismo, las sustancias deberán encontrarse correctamente envasadas, rotuladas y dispuesta en lugares de almacenamiento adecuado, conforme a lo que establece la normativa legal vigente. ARTICULO 78 : Los vehículos a motor de las empresas contratistas o subcontratistas que transiten en el interior del Terminal, están obligados a mantenerse en correcto funcionamiento y operatividad conforme a las normativas vigentes en este tema, a fin de reducir las emanaciones de contaminantes a la atmósfera. ARTICULO 79 : Respecto a la emisión de gases, ya sea de equipos, maquinarias o vehículos de transporte de combustión interna, se deberá cumplir con la legislación nacional al respecto. El contratista o subcontratista deberá demostrar en cualquier momento esta conformidad mediante certificado de emisión de gases vigente. Cualquier infracción en este sentido, dará lugar a que ITI S.A. prohíba su uso o ingreso a sus instalaciones. ARTICULO 80 : Dentro del plan que deberá tener el programa se deberá incluir medidas de control para al menos las siguientes variables según las actividades que desarrolle el contratista. Ruido Gases emitidos a la atmósfera Contaminación de suelo Página 29 de 6030 Contaminación del Mar Residuos Otros. ARTICULO 81 : (ELIMINADO) ARTICULO 82 : Todo residuo generado por trabajos de mantención o reparación deberá ser manejado de acuerdo a las resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Salud del Ambiente. Asimismo para aquellas empresas que ejecuten un trabajo permanente, deberán cumplir con la normativa de acuerdo a la descripción de los residuos que generen. ARTICULO 83 : La empresa deberá implementar en su instalación de faena un sistema de segregación de residuos fin dar cumplimiento a la normativa vigente y deberá gestionar que los retiros sean realizados por empresas autorizadas dejando el respectivo registro en sistema de declaración de retiro de los residuos del servicio de salud, fin asegurarse sobre la disposición final de estos. La segregación de residuos debe realizarse según lo siguiente: Página 30 de 6031 ARTICULO 84 : Asimismo el generador de los residuos deberá dar correcta disposición a estos mientras se encuentren dentro de las dependencias de ITI S.A., manteniéndolos separados en tambores según su material y componentes de acuerdo los códigos de colores indicados anteriormente. Residuos Peligrosos La Empresa contratista y/o Subcontratista deberá identificar y etiquetar los residuos peligrosos que genere de acuerdo a la NCh 2190, utilizando para ello el modelo del anexo 12 La Empresa contratista deberá mantener el registro Generación de Residuos Peligrosos (Anexo 13) de los desechos generados. Dicho registro, debe mantenerse al día y debe ser enviado al Encargado de SGI mensualmente o cuando sea requerido, con el respectivo documento del Sistema de Declaración y Seguimiento de Residuos Peligrosos (SIDREP). Cuando producto de las faenas de mantención realizadas en terreno autorizadas por ITI S.A., exista el riesgo de derramar aceites o grasas, se deberá proteger el piso con láminas impermeables o bandejas de contención. En caso de ocurrir derrames, se deberá informar de manera inmediata a ITI SA, posteriormente a lo cual se deberá realizar la limpieza y disposición final correspondiente. Los residuos peligrosos generados por las empresas prestadoras de servicios, deberán ser retirados inmediatamente después de generado dicho residuo, debido a que no cuentan con un depósito autorizado en el interior del recinto portuario. Residuos Domésticos y Residuos Industriales no peligrosos El Contratista deberá eliminar todos los residuos domésticos que genere producto de su actividad. Estos deben ser almacenados dentro de bolsas y en contenedores plásticos o metálicos con tapa e identificados de acuerdo a disposiciones de ITI S.A. En el caso de los residuos industriales no peligrosos, como restos metálicos, cañerías, alambres, restos de madera, cartones y otros, pueden disponerse finalmente a través de empresas recicladoras autorizadas. Los restos de madera y cartones, si no existe posibilidad de reciclaje o reutilización, se dispondrán en forma definitiva en lugares autorizados con comprobante de recepción. Los residuos y escombros provenientes de obras civiles, así como materiales de descartes y excedentes de movimiento de tierra, deberán ser transportados y depositados por el contratista en lugares autorizados, con comprobante de recepción. ARTICULO 85 : Cada vez que se produzca un derrame de sustancias peligrosas o cualquier condición que signifique contaminación dentro de las instalaciones de ITI S.A., se deberá realizar un informe de investigación de la situación acontecida, el cual se deberá entregar en copia ITI SA. En este informe se deberán establecer las medidas de mitigación aplicadas y las medidas de recuperación de la parte afectada. ARTICULO 86 : Las empresas Contratistas y Subcontratistas deberán crear Procedimientos y mantener en sus faenas los dispositivos necesarios para controlar o mitigar las emergencias que se puedan generar, afines a las diferentes contingencias que puedan resultar en contaminación al medio ambiente producto de las actividades realizadas. Página 31 de 6032 ARTICULO 87 : Junto a los planes y procedimientos implementados por las empresas contratistas y subcontratistas, deberán considerar además la instrucción y capacitación permanente del personal, poniendo énfasis en la toma de conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, además de la disposición de residuos mencionadas en artículos precedentes y de la actuación ante emergencias. TITULO XIII DEL PROCEDIMIENTO DE INGRESO ARTICULO 88 : De acuerdo a los procedimientos establecidos por ITI SA, la empresa contratista deberá cumplir con los siguientes puntos para que su ingreso sea autorizado. 1. El contratista deberá llenar carta de acceso según formato establecido el cual se adjunta en anexo 10. Los Jefes de área o responsables del trabajo por parte de ITI SA deberán solicitar este documento al momento de adjudicar un trabajo. 2. Luego de llenar la carta, el contratista deberá presentarla a jefe de área o responsable ITI SA, el cual firmará carta y hará entrega a contratista para que la presente en el Dpto. de Prevención de Riesgos. 3. El Dpto. de Prevención de Riesgos revisará nómina de personal y vehículos verificando que cuenten con su documentación respectiva acorde a exigencias y requerimientos establecidos en títulos precedentes. Estando todo en regla firmará carta para que sea presentada a OPIP de la instalación. 4. OPIP verificará que cuenta con las autorizaciones de los puntos anteriores y procederá a firmar, para posteriormente distribuir a guardias de la instalación para el control de acceso respectivo. 5. Los GGSS de la instalación deberán mantener las cartas de autorización de ingreso, hasta la fecha indicada como termino de trabajo quienes controlarán los ingresos de acuerdo a los procedimientos establecidos en el plan de protección. 6. Para empresas de trabajo permanente, El Dpto. de Seguridad mantendrá los listados actualizados en sus controles, el cual estará visado previamente por el Dpto. de Prevención de ITI SA. Nota 1: En caso que exista personal o vehículos que no se encuentren con su documentación requerida, se tacharan quedando excluidos de ingresar a la instalación. Nota 2: En caso que el personal o vehículo que sea rechazado regularicen su situación, se deberá presentar nueva carta o actualización del listado anterior para aprobar su ingreso, siguiendo el conducto indicado anteriormente. Página 32 de 6033 TITULO XIV MODIFICACIONES DEL PROGRAMA ARTICULO 89 : De acuerdo y en conformidad a las normas de certificación adquiridas por ITI S.A. la normativa legal vigente y conforme a nuestra política integrada de mantener un mejoramiento continuo, este programa podrá ser modificado, dando aviso a las empresas involucradas en él previamente, las cuales deberán realizar las correcciones y mejoras a sus programas de trabajo en caso que ello fuese necesario. TITULO XV ARTICULO TRANSITORIO ARTICULO 90 : Las empresas contratistas que se encuentren realizando obras, faenas o servicios para ITI S.A., las cuales el tiempo estimado de los mismos sea por un periodo mayor a tres meses desde la aprobación del reglamento, deberán acogerse a las modificaciones del presente documento. Aquellas que estén por un tiempo inferior al indicado, deberán cumplir con las disposiciones exigidas en el reglamento en su revisión anterior (Rev. 06), el cual se mantendrá vigente hasta el término de los trabajos. TITULO XVI ANEXOS Y FORMATOS ARTICULO 91 : Formatos aplicables al Reglamento. 1. Informe de Gestión Empresas Contratistas y Subcontratistas 2. AST (Análisis Seguro de Trabajo) 3. Formato Permiso Trabajo. 4. Listado carpeta arranque 5. Formato de Informe de Auditoria. 6. Formato Antecedentes Empresa Contratista / Subcontratista 7. Formato y Estándar Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales 8. Formato y Estándar Identificación y Evaluación de Peligros 9. Cartillas de Emergencia(Sismo / Tsunami / Incendio) 10. Formato Carta Ingreso 11. Planilla Ambiental 12. Etiquetado Residuos Peligrosos 13. Registro Residuos Peligrosos Página 33 de 6034 ANEXO 1 INFORME GESTIÓN Informe correspondiente al mes de 1.- Antecedentes de la Empresa Nombre Empresa : Rut : Administrador Empresa : Fono : contacto : Nombre APR : Trabajos Realizados: : 2.- Gestión Programa SSO ITEM Capacitación Inspecciones Observaciones Otros (especificar) TOTAL PROGRAMADO TOTAL REALIZADO % CUMPLIMIENTO Nota: La cantidad de ITEM las dará cada empresa según su programa y actividades planificadas para el mes. 3.- Accidentabilidad Incidentes con CTP Incidentes STP Accidentes Trayecto Enfermedades Profesionales Total N Incidentes Mes : N Accidentes con tiempo perdido (ACTP) : Días Perdidos por accidentes del trabajo(dp) : Enfermedades Profesionales con tiempo perdido (EPCTP) : Días Perdidos por Enfermedad profesional (DP) : Promedio de Fuerza Laboral (PFL) : Numero Turnos para Empresas de Muellaje (NT) : Horas Hombre Trabajadas(HH) : N Accidentes Acumulados : N Dias Perdidos Acumulados : Indice Frecuencia : Indice Gravedad : Tasa Siniestralidad : Elaborado por Cargo Fecha Firma Página 34 de 6035 ANEXO 2 AST 1. ANTECEDENTES GENERALES Empresa: Supervisor a Cargo: Fecha del Trabajo: Mutualidad: 2. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR Trabajo o Actividad: Área que solicita el trabajo: Responsable del trabajo: lugar de trabajo o faena: Persona que solicita el trabajo Fono Responsable del trabajo: Descripción del Trabajo: 3. EPP A UTILIZAR (Marque con una X) Casco Zapatos de Seguridad Otros Especificar: Protección auditiva Lentes de Seguridad Protección respiratoria Guantes Chaleco reflectante Ropa de trabajo 4. MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR Página 35 de 6036 5. IDENTIFICACION DE RIESGOS Y MEDIDAS SEGÚN TAREAS A REALIZAR. La calificación del riesgo se debe realizar en base al Estándar de Identificación de peligros y Evaluación de Riesgos Actividad Peligros Incidente / Riesgo Medida de Control NOTA: En caso de realizar más tareas, riesgos y medidas de control, de las casillas correspondientes al ítem 5, utilice y anexe copias de la misma hoja (Nº2) 6. TOMA DE CONOCIMIENTO Mediante el presente se instruye al personal sobre los riesgos y medidas preventivas de la faena a realizar. NOMBRE RUT FIRMA 7. RESPONSABILIDADES Nombre Realizador AST Firma Revisó AST Coordinador ITI / DPR Firma Página 36 de 6037 1. ANTECEDENTES GENERALES ANEXO 3 PERMISO DE TRABAJO Empresa: Encargado: 2. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR Trabajo o actividad Área o lugar de trabajo Fecha inicio del trabajo : : : Área que solicito trabajo Responsable autorización Fecha termino del trabajo Hora inicio : Hora termino : : : : Descripción del Trabajo: 3. VERIFICACIÓN Entrega del área a intervenir C/ Observación S/ Observación Observaciones: 4. LISTADO INGRESO Personal: Nombre Rut Nombre Rut Vehículos: Marca / Modelo Patente Página 37 de 6038 5. AUTORIZACIÓN DE TRABAJO Responsable Autorización Fecha Hora Firma Responsable Trabajo Fecha Hora Firma 6. TERMINO DE TRABAJO Observaciones: Responsable Trabajo Fecha Hora Firma Responsable Autorización Fecha Hora Firma 7. IMPORTANTE 1. El permiso de trabajo debe ser otorgado por el área responsable de la autorización, previa verificación del área de trabajo según lo indicado en el punto Nº En caso de existir riesgos anexos en el área de trabajo que se va a intervenir, se debe marcar C/ Observación y reflejar la (s) observación (es) encontrada, indicando la medida adoptada para controlar la condición de riesgo. 3. Este permiso deberá mantenerse en la faena hasta la recepción del trabajo conforme, por parte del área solicitante. 4. Los trabajos pueden ser suspendidos por cualquier supervisor de ITI, si la empresa NO cumple con las normas de seguridad establecidas o si existiera algún peligro que pusiera en riesgo la integridad de las personas, equipos, maquinarias y ambiente. 5. De ser suspendidos los trabajos por las razones mencionadas anteriormente, NO podrán reiniciarse las actividades a menos que el encargado de Prevención de Riesgos compruebe que se tomaron las medidas necesarias para eliminar o controlar el peligro, debiendo el responsable de la autorización emitir un nuevo permiso vigente, quedando automáticamente nulo el anterior. 6. En caso de suspenderse los trabajos por alguna emergencia, NO se reiniciarán las actividades a menos que el responsable de la autorización emita un nuevo permiso. 7. Una vez finalizado los trabajos, la empresa contratista deberá tratar los residuos en conformidad a las normas dejando el área de trabajo en buen estado de orden y limpieza. Página 38 de 6039 ANEXO 4 CARPETA ARRANQUE Empresa Encargado Área N REQUISITOS S N N/A OBSERVACIONES 1 Contrato Servicio, Obra, faena 2 Programa actividades SSOMA 3 Pago de cotizaciones o certificado laboral 4 Listado de antecedentes contratistas (anexo 6) 5 Certificado de Afiliación Mutualidad 6 Copia de contratos de trabajo 7 Copia RIOHyS actualizado y carta de ingreso en la Inspección del trabajo 8 Copia registro entrega RIOHyS al trabajador 9 Copia inducción realizada por la empresa (ODI) 10 Copia registro entrega EPP recepcionado por el trabajador 11 Matriz de Id. Peligros / Ev. Riesgos (AST) 12 Planilla de Id. Aspectos Ambientales 13 Procedimientos de trabajo seguro de las tareas a realizar y recepción del trabajador 14 Listado de personal actualizado y documentos (CI, credencial portuaria, licencia conducir, etc.) 15 Listado vehículos / equipos y documentación (Padrón, permiso circulación, rev. Técnica, seguro) 16 Documentación Experto PPRR 17 Entregar permiso de trabajo 18 Inducción PPRR ITI Revisión PPRR Nombre / firma: Observaciones: Página 39 de 6040 ANEXO 5 INFORME AUDITORIA 1.- Antecedentes de la Empresa Nombre Empresa : Rut : Fono : Administrador Empresa : APR : Descripción de los Trabajos : 2.- Identificación del Equipo Auditor Auditor Líder: : contacto: : Cargo: : Auditor 1 : contacto: : Cargo: : 3.- Descripción del Proceso de Auditoria (Completar Equipo Auditor) 3.1.-Reunión de Inicio (Presentación del o los auditores) 3.2.-Alcance de la Auditoria Evidencias, N/C y su cierre respectivo Revisión de los Ítems de la Auditoria Aspectos de seguridad y mejoras implementadas por la empresa 4.- Identificación de los Ítems Auditados Items SI NO Observación 1.-Responsabilidad y Obligación de las Empresas Control Estadistico Mensual Politica Seguridad, Medio Ambiente Evaluación de Peligros y medidas de control (AST) Procedimientos de Trabajo Programa y Política de Alcohol y Drogas Reglamento interno Deber de Informar Normas de SSO Procedimiento o plan medio ambiente (impactos) 2.- Experto en prevención de Riesgos Página 40 de 6041 3.- Permisos de trabajo 4.- Programa SSO Instrucciones y Capacitación Procedimientos de Trabajo / Emergencias Inspecciones de Seguridad Programas Mantención equipos Cumplimiento Legal Ley Nº Código del Trabajo Decreto Supremo Nº Normas chilena referente a sustancias peligrosas Decreto Supremo Nº Decreto Supremo Nº Ley de Tránsito Nº Decreto Supremo Nº Ley Ley Ley Otras (Especificar) Investigación de Incidentes y Daños Reuniones de Seguridad Programa Medio Ambiente 5.- Condiciones de seguridad en la faena 6.- Conocimiento del Personal 7.- Otros (Especificar) 5.- Registro de Observaciones y N/C encontradas: 6.- Comentarios del Auditor Informe Realizado Por: Nombre : Rut : Firma : Página 41 de 6042 ANEXO 6 LISTADO ANTECEDENTES 1.- TIPO EMPRESA (Marcar con X) Contratista Subcontratista Esporadica u Ocasional 2. - COMPLETAR LOS SIGUIENTES DATOS SOLICITADOS Nombre o Razón Social: Rut: Representante Legal o Administrador: Organismo Administrador de la Ley Adherido (Mutualidad): Trabajos a Realizar (Describir): Encargado de los Trabajos: Fecha de Inicio de los Trabajos: Fecha de Término de los Trabajos: (Tiempo Estimado) Número de Trabajadores: Encargado Contrato ITI S.A. Fecha: Rut y Firma Representante Empresa Página 42 de 6043 ANEXO 7 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Página 43 de 6044 Página 44 de 6045 Página 45 de 6046 Página 46 de 6047 Modelo Matriz Ambiental MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES MA-03 PROCESO: Oficinas gerencia Revisión 09 ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES Condicion de Operación Medio Impactado AI SU AG RN SH FF Frecuencia Magnitud Cumplimiento legal Consecuencia F+M+CL+C. Significancia LEGISLACIÓN CONTROL OPERACIONAL Actividades propias de una oficina Generación de basura de Oficina Residuos Tóner / Cartridge Consumo de energía eléctrica Residuo de papel Consumo de agua Incendio Consumo de papel Residuos electrónicos N X S DFL 725, (art 81) P-SGI-10 N X S DS 148 P-SGI-10 Se envían a sistemas y se devuelven a proveedor N X S N/A Programa P-MA-01 N X S DFL 725, (art 81) P-SGI-10 N X S N/A Programa P-MA-02 E X S N/A M-SGI-02 N X S DFL 725, (art 81) P-SGI-10 Se entregan a empresa para reciclado N X S DS 594 Art.3 P-SGI-10 ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FECHA: FECHA: FECHA: Página 47 de 6048 ANEXO 8 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Página 48 de 6049 Página 49 de 6050 Página 50 de 6051 Modelo Matriz de Id. Peligro y Ev. Riesgos Página 51 de 6052 ANEXO 9 CARTILLAS DE EMERGENCIAS Página 52 de 6053 Página 53 de 6054 Página 54 de 6055 Página 55 de 6056 ANEXO 10 FORMATO CARTA DE INGRESO Página 56 de 6057 Página 57 de 6058 ANEXO 11 PLANILLA AMBIENTAL EMPRESA CONTRATISTA : AREA ADMINISTRADORA : FECHA : Describa las principales actividades asociadas al trabajo a realizar, indicando los aspectos ambientales presentes y las medidas de control a utilizar. Actividad Aspecto Ambiental Medio a impactar Medidas de control Elaborado por: : Cargo : Actividad: Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para ejecutar un trabajo Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Medio impactado: Es todo entorno que pueda ser alterado positiva o negativamente en su línea base como consecuencia de la acción antrópica o de eventos de tipo natural Medidas de control: Acciones destinadas a eliminar, disminuir o mitigar las consecuencias generadas por una actividad industrial a realizar. Página 58 de 6059 ANEXO 12 ETIQUETADO DE RESIDUOS PELIGROSOS Página 59 de 60 Mostrar más
COLEGIO SALESIANO DE IQUIQUE REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS Y/O CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS DS Nº76 1 ÍNDICE INTRODUCCIÓN. 4 OBJETIVOS APLICABIIDAD DEFINICIONES BÁSICAS. 5 Accidente del Trabajo Accidente Más detalles LEY 20.123: PROTECCIÓN A LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES
REPÚBLICA DE CHILE DIRECCIÓN DEL TRABAJO DIVISION DE INSPECCION UNIDAD DE CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO LEY 20.123: PROTECCIÓN A LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES La modificación legal Más detalles BASES ADMINISTRATIVAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA CONTRATOS DE EJECUCION Y DE CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS
BASES ADMINISTRATIVAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA CONTRATOS DE EJECUCION Y DE CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS La Ley 16.744 de 1968 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, y el Artículo Más detalles REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUB-CONTRATISTAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y Página: 1 de 23 Fecha elaboración: NOVIEMBRE 2011 REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR GERENCIA DESARROLLO Más detalles Bases de Prevención de Riesgos Laborales para Contratos de Ejecución y de Concesiones de Obras Públicas
Bases de Prevención de Riesgos Laborales para Contratos de Ejecución y de Concesiones de Obras Públicas Versión 03-2007 (Incluye obligaciones de la Ley Nº 20123, Ley de Subcontrataciones ) BASES DE PREVENCIÓN Más detalles PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS GENERICO
COORDINACION DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS GENERICO INFRAESTRUCTURA CONCESIONADAS Juan Sepulveda Meza (CCOP) 07/09/2012 El Presente documento se encuentra en base a las Más detalles TITULO I DISPOSICIONES GENERALES
Tipo Norma :Decreto 76 Fecha Publicación :18-01-2007 Fecha Promulgación :14-12-2006 Organismo :MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL; SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL Título :APRUEBA REGLAMENTO PARA Más detalles 1 GENERALIDADES. 1.1 Introducción
1.1 Introducción 1 GENERALIDADES De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento para la aplicación del Articulo 66 Bis de la Ley Nº 16.744, establecido en la Ley Nº 20.123, que define normas en materia Más detalles REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS CONFORME A LEY N 20.123
REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS CONFORME A LEY N 20.123 1 INDICE pág. Introducción... 3 1. Objetivos... 4 2. Alcance... 4 3. Aplicación... 4 4. Definiciones... 4 5. Responsabilidad... Más detalles PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
Procedimiento Específico (PE 05) Elaborado por: Pablo Medel Jefe Dpto. de Prevención de Riesgos Revisado por: Felipe Boetsch Gerente técnico Aprobado por: Gonzalo Lira Gerente general Firma: Firma: Firma: Más detalles REGLAMENTO ESPECIAL PARA CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS DE FASA CHILE S.A. TITULO I.- INTRODUCCION.- CAPITULO I. OBJETIVOS
REGLAMENTO ESPECIAL PARA CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS DE FASA CHILE S.A. TITULO I.- INTRODUCCION.- CAPITULO I. OBJETIVOS ARTICULO 1. FASA CHILE S.A., en adelante indistintamente la Empresa, en cumplimiento Más detalles PROGRAMA PREVENCIÓN DE RIESGOS
CONSTRUCTORA SILVIO CUEVAS SUAREZ Página 1 de 12 Prevención de Riesgos y Medio Ambiente PROGRAMA PREVENCIÓN DE RIESGOS CONSTRUCTORA SILVIO CUEVAS SUAREZ ANTOFAGASTA 2012 CONSTRUCTORA SILVIO CUEVAS SUAREZ Más detalles RESSO. Reglamento Especial de Seguridad y Salud Ocupacional. Empresas Contratistas y Subcontratistas
RESSO Reglamento Especial de Seguridad y Salud Ocupacional Empresas Contratistas y Subcontratistas 1 2 INDICE TITULO I INTRODUCCIÓN 5 TITULO II ROLES Y RESPONSABILIDADES 9 TITULO III SISTEMA DE GESTIÓN Más detalles MÓDULO VII COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
MÓDULO VII COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES UNIDAD DIDÁCTICA VII. a DEFINICIONES Y OBJETIVOS DE LA COORDINACIÓN Introducción. Definiciones. Objetivos. VII.a. Definiciones y objetivos de la coordinación Más detalles PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE DEL TRABAJO, DEL TRAYECTO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL
PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE DEL TRABAJO, DEL TRAYECTO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL OBJETIVO GENERAL Estandarizar el Procedimiento que se debe cumplir en caso de Accidentes del Trabajo, del Trayecto Más detalles D.S. Nº 67. www.inp.cl APRUEBA REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 15º Y 16º DE LA LEY Nº 16.744 SOBRE EXTENCIONES, REBAJADAS Y RECARGOS
D.S. Nº 67 APRUEBA REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 15º Y 16º DE LA LEY Nº 16.744 SOBRE EXTENCIONES, REBAJADAS Y RECARGOS DE LA COTIZACIÓN ADICIONAL DIFERENCIADA. 800 202500 www.inp.cl D.S. Más detalles PROCEDIMIENTO CALIDADD RIESGOS PREVENCION DE. 05 de Agosto de 05-08-2010
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDADD GESTION DE LA CALIDAD MANUAL DE PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PREVENCION DE RIESGOS CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: P 6.4 Pri-01 FECHA DE EMISION: 05 de Agosto de 2010 TOTAL DE Más detalles Rama Judicial del Poder Público Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Rama Judicial del Poder Público Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa Dirección Ejecutiva de Administración Judicial PROGRAMA DE GESTION DE CONTRATISTAS Y VISITANTES 1. JUSTIFICACION 1.1 Más detalles RESSO Reglamento Especial de Seguridad y Salud Ocupacional
RESSO Reglamento Especial de Seguridad y Salud Ocupacional Empresas Contratistas y Subcontratistas 1 Mayo 2015, Versión 4 2 Indice - Introducción - Título I: Política corporativa de gestión de seguridad, Más detalles RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LOS INFORTUNIOS LABORALES
RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LOS INFORTUNIOS LABORALES CAUSAS DE LOS SINIESTROS 1. INTENCIONALIDAD DE LA VÍCTIMA EN TODO CASO SE LE OTORGAN LAS PRESTACIONES MÉDICAS, CONFORME AL ARTÍCULO 50 DEL D.S. Más detalles Instructivo para la constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad
Instructivo para la constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad SAP N 107400335 1.- Introducción Los nuevos desafíos que implica la globalización, así como las exigencias Más detalles Por su parte el mencionado artículo 24, en su apartado 2, dice literalmente:
ANEXO Nº 3: PROTOCOLO DE COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN LOS CENTROS DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE DEFENSA EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. ANEXO Nº 3 1 PROTOCOLO DE COORDINACIÓN Más detalles Normas y Políticas de Seguridad Física, Salud Ocupacional y Seguridad Industrial para Contratistas
Normas y Políticas de Seguridad Física, Salud Ocupacional y Seguridad Industrial para Contratistas 1. Objetivo Establecer las Normas y Políticas de Seguridad Física, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial Más detalles GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN LA UNIVERSIDAD DE
GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA Í N D I C E PÁGINA 1.- Introducción...2 2.- Objetivos...3 Más detalles DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL Y EMPLEO. Departamento de Seguridad e Higiene Ocupacional Sección de Prevención de Riesgos Ocupacionales
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL Y EMPLEO Departamento de Seguridad e Higiene Ocupacional Sección de Prevención de Riesgos Ocupacionales Indicaciones Generales Prohibido Fumar No Celular, o en Vibrador Más detalles CURSO GRUAS MOVILES CURSO CALIFICACION DE OPERADOR DE GRUA HORQUILLA
CURSO CALIFICACION DE OPERADOR DE GRUA HORQUILLA OBJETIVO Este curso tiene dos objetivos. El primer objetivo del curso es entregar y actualizar conocimiento de operar en forma segura una grúa horquilla. Más detalles Y EL TRABAJO EN TRANSITORIOS. Ministerio del Trabajo y Previsión Social (Chile) EL PORTAL DE LOS EXPERTOS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS DE CHILE
EL PORTAL DE LOS EXPERTOS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS DE CHILE LEY DE SUBCONTRATACIÓN Y EL TRABAJO EN EMPRESAS DE SERVICIOS TRANSITORIOS Ministerio del Trabajo y Previsión Social (Chile) RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN Más detalles EL PORTAL DE LOS EXPERTOS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS DE CHILE
INTRODUCCIÓN El diagnóstico de prevención de riesgos, representa la base del desarrollo del Programa de Gestión Preventivo que tiene su origen en la Política de Seguridad de la empresa. La que en parte Más detalles 2.- ALCANCE Todas las empresas contratistas que prestan servicios para Entel. a) Mantener actualizado el registro de documentos internos y externos.
Versión 1.0 del 15 de Enero del 2013 Página 1 de 12 1.- OBJETIVO Este documento tiene por objeto comunicar la forma en la cual las empresas que postulan al registro de contratistas de Entel debe enviar Más detalles Gerencia de Personas y Asuntos Corporativos Copia : DIGITAL
Código: P - 22-01 Revisión : 01 Título : Servicios Externos Página : 1 de 18 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO 1. Objetivo 2. Alcance 3. Definiciones 4. Descripción del proceso de acreditación 5. Responsabilidades Más detalles BASES TECNICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA EMPRESAS CONTRATISTAS.
Bases técnicas de prevención de riesgos para empresas contratistas Revisión 6.0 del 14 de Enero del 2015 1 de 29 BASES TECNICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA EMPRESAS CONTRATISTAS. Escrito por: Erika Rodríguez Más detalles EL PORTAL DE LOS EXPERTOS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS DE CHILE INSTRUCTIVO PARA EL EXPOSITOR LEY Nº 16.744
EL PORTAL DE LOS EXPERTOS EN INSTRUCTIVO PARA EL EXPOSITOR LEY Nº 16.744 info@sigweb.cl LEY N 16.744 OBJETIVO Explicar que Ley empezó a regir el 01 05 1968 (40 años), y obliga a la empresa a proteger eficazmente Más detalles PROCEDIMIENTO. N : BEC-P-S-004.00 Rev. : 01. EMERGENCIA Página : 1 de 20
Rev. : 01 EMERGENCIA Página : 1 de 20 EMERGENCIA Página : 2 de 20 1. OBJETIVO Y ALCANCE Definir las responsabilidades, acciones y recursos necesarios para responder ante emergencias que afecten la seguridad Más detalles MODELO DE MANUAL PARA CONTRATISTAS
MODELO DE MANUAL PARA CONTRATISTAS INTRODUCCION Conscientes que para el logro de una mayor eficiencia en la realización de un trabajo, además de tener el conocimiento técnico para el desarrollo del mismo, Más detalles Que uno de los objetivos principales de la citada Ley es la prevención de los riesgos del trabajo.
Decreto 170/96 Reglamentación de la Ley 24.557. RIESGOS DEL TRABAJO Bs. As., 21/2/96 VISTO los artículos 4, 24 y 31 de la Ley Nº 24.557 y CONSIDERANDO: Que uno de los objetivos principales de la citada Más detalles POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE (NOMBRE DE LA EMPRESA)
POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE (NOMBRE DE LA EMPRESA) (NOMBRE DE LA EMPRESA) dedicado a., quien realiza un trabajo responsable especialmente para la industria de.. buscando la satisfacción de Más detalles BORRADOR DE PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 1ª Edición 2002 ACTUALIZACION (II) A) Por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Más detalles DECRETO Nº 40 REGLAMENTO SOBRE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES. (Publicado en el Diario Oficial de 7 de marzo de 1969)
DECRETO Nº 40 REGLAMENTO SOBRE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES (Publicado en el Diario Oficial de 7 de marzo de 1969) Núm. 40.- Santiago, 11 de febrero de 1969.- Vistos: lo dispuesto en la ley 16.744, Más detalles 10730029310-12. Modelo de certificación de Comités Paritarios de Higiene y Seguridad
10730029310-12 Modelo de certificación de Comités Paritarios de Higiene y Seguridad INDICE 3 3 3 4 4 4 5 6 9 Modelo de certificación CPHS 1. INTRODUCCIÓN 2. REQUISITOS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN 3. Más detalles PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
Página 1 de 11 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Revisión Modificaciones realizadas 0 Revisión inicial 1 Actualización general de todo el procedimiento 2 Modificación de todo el procedimiento 3 Más detalles La Empresa. Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Norma OHSAS 18001:2007
5.2 Modelo de Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Manual de la Seguridad y Salud en el Trabajo Capítulo 0.1 Portada Manual Página X de Y La Empresa Manual del Sistema de Más detalles REGLAMENTO ESPECIAL PARA CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS GRUPO POLPAICO
REGLAMENTO ESPECIAL PARA CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS GRUPO POLPAICO TITULO I. INTRODUCCION.- CAPITULO I. AMBITO DE APLICACION ARTICULO 1: El presente Reglamento aplicará a todos los contratos que las Más detalles DECRETO SUPREMO Nº 40
DECRETO SUPREMO Nº 40 APRUEBA REGLAMENTO SOBRE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES Publicado el 7 de Marzo de 1969Santiago, 11 de Febrero de 1969.- Hoy se decretó lo que sigue: Número 40.- Vistos: lo dispuesto Más detalles Procedimiento de Coordinación de Actividades Empresariales UPV
COORDINACIÓN ACTIVIDADES Código: S.G.P.C.A.E:03 Página 1 de 48 Procedimiento de Coordinación de Actividades Empresariales UPV SIPSL--UPV Versión: S.G.P.C.A.E.:03 COORDINACIÓN ACTIVIDADES Código: S.G.P.C.A.E:03 Más detalles Anexo 1 Apéndice 1 del Anexo 2: Curso Portuario Básico de Mercancías Peligrosas HORAS DE CLASE : 08 HORAS LECTIVAS DURACION : 05 UNIDADES
Anexo Apéndice del Anexo : Curso Portuario Básico de Mercancías Peligrosas HORAS DE CLASE : 08 HORAS LECTIVAS DURACION : 05 UNIDADES SUMILLA El curso portuario básico de mercancías peligrosas es de naturaleza Más detalles DOCUMENTO: PDA /100-02
I.- OBJETIVO. Establecer un instructivo o procedimiento general como base de control administrativo, que permita denunciar, calificar e informar adecuadamente los accidentes del trabajo y enfermedades Más detalles LEY DE. Ley 20.123, publicada en D. Oficial 16 de Octubre 2006. Del Régimen de Subcontratación De las Empresas de Servicios Transitorios
LEY DE SUBCONTRATACION Ley 20.123, publicada en D. Oficial 16 de Octubre 2006 Del Régimen de Subcontratación De las Empresas de Servicios Transitorios OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DE LA LEY OBJETIVOS EVITAR Más detalles PROCEDIMIENTO TRABAJO SEGURO
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO Version 1.0 ENERO 2013 PROCEDIMIENTO TRABAJO SEGURO CONDUCCION VEHICULOS REVISION ELABORADO POR FECHA VIGENCIA 1.0 Nelson Escobar Cavieres ENERO 2013 OBJETIVO Definir y Más detalles PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
Página 1 de 11 1. OBJETIVO: Definir los parámetros y requisitos que hacen parte del Sistema de trabajo que deben cumplir los contratistas y subcontratistas que realicen trabajos en las instalaciones de Más detalles SALUD OCUPACIONAL - EMVARIAS ANEXO 7 -
SALUD OCUPACIONAL - EMVARIAS ANEXO 7 - Obligaciones del contratista Durante la ejecución del contrato, se debe llevar a cabo un programa de salud ocupacional en el que se consideren todos los requisitos Más detalles CAPITULO I OBJETIVOS Y AMBITO DE APLICACIÓN
REGLAMENTO DE USO DE FRENTES DE ATRAQUE CAPITULO I OBJETIVOS Y AMBITO DE APLICACIÓN Artículo 1. El presente Reglamento contiene las normas que regulan la relación entre la Empresa Portuaria Valparaíso, Más detalles GUÍA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
GUÍA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS (CONFORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE) Más detalles SECCIÓN B: AGENTES LIQUIDADORES y AGENTES LIQUIDADORES INDIRECTOS DE LOS SISTEMAS DE LA CCLV
SECCIÓN B: AGENTES LIQUIDADORES y AGENTES LIQUIDADORES INDIRECTOS DE LOS SISTEMAS DE LA CCLV 1. Quienes pueden ser Agentes Liquidadores o Agentes Liquidadores Indirectos Podrán operar como Agentes Liquidadores Más detalles PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES VII Congreso Internacional de Legislación de Minería, Hidrocarburos y Electricidad Lima, 2 y 3 de diciembre del año 2013 Más detalles Escrituración de contrato cuya copia se haya entregado al trabajador. Otorgamiento de comprobante de pago de remuneraciones.
FISCALIZACIÓN DE LA INFORMALIDAD LABORAL. CUMPLIMIENTO DIFERIDO 1.- NORMAS ESPECIALES DE PROCEDIMIENTO: 1.1.- La informalidad laboral se define como la presencia de una relación de trabajo en la que existe Más detalles 1. LEGISLACIÓN Y GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: NOVEDADES y RECOMENDACIONES PERCY ALACHE Consultor SERVIR Según OIT: 270 millones de accidentes de trabajo (205 x segundo). 160 millones de enfermedades profesionales no Más detalles DISEÑO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y NEGOCIOS DISEÑO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO Manuales de Procedimiento Uso de Vehículos Municipales Diseño de Herramientas Más detalles CHARLA LABORAL * LEY 20.123 TRABAJO RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN. FUNCIONAMIENTO EMPRESAS SERVICIOS TRANSITORIOS Y CONTRATO SERVICIOS TRANSITORIOS
ASPECTOS LEGALES Y RESPONSABILIDADES EN ACCIDENTES EN EL TRANSPORTE. www.aem.cl 1 Régimen de Subcontratación Ley 20.123 Modifica el régimen de Subcontratación. Se crea el Título VII en el C. Del Trabajo Más detalles Sindicato de Trabajadores de la Administración Riojana
Decreto 129/2007, de 9 de noviembre, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja El artículo 40.2 de la Constitución Española Más detalles SUBSIDIOS MATERNALES. MODIFICA Y COMPLEMENTA INSTRUCCIONES IMPARTIDAS MEDIANTE CIRCULAR N 2.777
SUBSIDIOS MATERNALES. MODIFICA Y COMPLEMENTA INSTRUCCIONES IMPARTIDAS MEDIANTE CIRCULAR N 2.777 En relación con la extensión del descanso postnatal y el subsidio derivado del permiso postnatal parental Más detalles INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO FORMATO DE AUDITORIA Nº 1: Datos de la empresa auditada
FORMATO DE AUDITORIA Nº 1: Datos de la empresa auditada DATOS GENERALES: RAZON SOCIAL: RUC Nº: Nº. PATRONAL:... NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:.. NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORIA:.... CARGO EN Más detalles Ministerio del Trabajo y Previsión Social SUBSECRETARIA DEL TRABAJO APRUEBA REGLAMENTO DEL ARTICULO 183-C INCISO SEGUNDO DEL CODIGO DEL TRABAJO,
Ministerio del Trabajo y Previsión Social SUBSECRETARIA DEL TRABAJO APRUEBA REGLAMENTO DEL ARTICULO 183-C INCISO SEGUNDO DEL CODIGO DEL TRABAJO, INCORPORADO POR LA LEY N 20.123, SOBRE ACREDITACION DE CUMPLIMIENTO Más detalles : Jefe de Seguridad y Oficial de Protección Portuaria : Luis Fernandez Villalobos
DISPOSICIONES A APLICAR EN LA INSTALACIÓN TERMINAL PUERTO ARICA Y QUE SE DESPRENDEN DEL PROTECCION PARA BUQUES E INSTALACIONES PORTUARIAS I.- INFORMACIÓN 1.- El Código Internacional para la Protección Más detalles CUESTIONARIO S.V.S SINTEX S.A. N Registro 27 ADOPCION SI NO PRÁCTICA 1. DEL FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO
CUESTIONARIO S.V.S SINTE S.A. N Registro 27 PRÁCTICA 1. DEL FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO ADOPCION SI NO A. De la adecuada y oportuna información del directorio, acerca de los negocios y riesgos de la Más detalles INSTITUTO PROFESIONAL INACAP. Construcción. Sede Renca. Ley 16.744. Articulo 40. Articulo 54 ÍNDICE
INSTITUTO PROFESIONAL INACAP. Construcción. Sede Renca Ley 16.744 Articulo 40 Articulo 54 ÍNDICE Contenidos Páginas Introducción 3 Ley 16744 4 Obligatoriedad, personas protegidas y afiliación 4 Contingencias Más detalles UNIVERSIDAD DE OVIEDO
UNIVERSIDAD DE OVIEDO Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales Trabajo Fin de Máster LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES El alumno: El Director del Trabajo Fin de Máster: D. José Más detalles LEY Nº 20.123 16 de Octubre de 2006
Ministerio del Trabajo y Previsión Social SUBSECRETARIA DEL TRABAJO REGULA TRABAJO EN REGIMEN DE SUBCONTRATACION, EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS TRANSITORIOS Y EL CONTRATO DE TRABAJO DE Más detalles PROCEDIMIENTO DEL CONTROL SSOMA PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DEL AREA DE CONSTRUCCIÓN LAP
Página 1 de 18 PROCEDIMIENTO DEL CONTROL SSOMA PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DEL AREA DE ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR Nombre: Guadalupe Díaz / Vilma Pacheco / Manuel Jurado Cargo: Coordinador de Más detalles INSHT. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Órgano emisor: Ministerio de Industria y Energía. Fecha de aprobación: 1-7-1997
Disposición Real decreto REAL DECRETO 1314/1997, de 1 de agosto por el que se modifica el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención aprobado por REAL DECRETO 2291/1985, de 8 noviembre. BOE nº 234 Más detalles CONOCIMIENTOS PREVENTIVOS EN LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN
CONOCIMIENTOS PREVENTIVOS EN LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN Integración de la prevención de riesgos laborales en la empresa Lista de Chequeo FECHA DE LA VISITA: CUESTIONARIO DE INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN Más detalles En el artículo 8º se especifican los aspectos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
GUÍA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO POR EXPOSICIÓN A SÍLICE El presente documento tiene como objetivo elaborar una pauta para la elaboración de un plan de gestión del riesgo Más detalles MANUAL ORGANIZACIONAL UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS
MANUAL ORGANIZACIONAL UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS COQUIMBO Preparado por Christian Rojas Vergara Revisado por Sra. Tatiana Elgueta Peña Autorizado por Sra. Sandra Larenas Más detalles 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. Más detalles LEY ORGANICA DE PREVENCION, CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO TU SEGURIDAD ES LO PRINCIPAL
LEY ORGANICA DE PREVENCION, CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO TU SEGURIDAD ES LO PRINCIPAL CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN, CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE Más detalles Aspectos Generales de Regulación sobre Seguridad y Salud en el Trabajo
Aspectos Generales de Regulación sobre Seguridad y Salud en el Trabajo Normas aplicables - Decisión 584, Instrumento Andino de SST Ley No. 29783, Ley de SST - Reglamento de la Ley de SST, Decreto Supremo Más detalles MANUAL HSEQ PARA CONTRATISTAS TIPO III
MANUAL PARA CONTRATISTAS TIPO III 1. OBJETIVO Establecer los requisitos en (Salud Ocupacional, Seguridad Industrial, Manejo Ambiental y Calidad), que deben cumplir los contratistas y subcontratistas del Más detalles REFUNDIDO REGLAMENTO OPERADORES
REFUNDIDO REGLAMENTO OPERADORES REGLAMENTO ESPECIFICO PARA LA ACREDITACION DE OPERADORES ADSCRITOS AL SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS Título I. Definiciones. Artículo 1 Más detalles REPUBLICA DE CO LO M BIA MINISTERIO DEL TRABAJO RESOLUCIÓN NÚMERO DE 2015 ( )
REPUBLICA DE CO LO M BIA MINISTERIO DEL TRABAJO RESOLUCIÓN NÚMERO DE 2015 ( ) Por la cual se definen los estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para los empleadores. Más detalles A. NOTIFICACIÓN PROVISORIA INMEDIATA DE UN ACCIDENTE LABORAL FATAL
Esta Superintendencia, en virtud de las facultades contempladas en los artículos 2º y 30 de la Ley N 16.395; y las disposiciones contenidas en los artículos 9º, 10º y 76, de la Ley N 16.744; 12, 13 y 15, Más detalles PROGRAMA DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
UNIVERSIDAD DEL VALLE VICERRECTORÍA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO SECCION DE SALUD OCUPACIONAL SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PROGRAMA DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS Subprograma de Higiene y Más detalles La Universidad Pública de Navarra, considera que es necesario manifestar su voluntad y compromiso de implantación del citado Plan.
ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA. (A.3/2011.Consejo de Gobierno 18-2-2011) La prevención de riesgos laborales deberá integrarse Más detalles LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTAL PARA OBRAS EN CONSTRUCCIÓN INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN La dinámica del sector de la construcción hace que sea necesaria la articulación institucional de diferentes actores con el propósito de desarrollar iniciativas conjuntas que contribuyan a Más detalles GUÍA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE PREVENCION Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA GUÍA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE PREVENCION Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN. Edición: 1 Fecha: 13.11.2012 Página 1 de 37 GUÍA TÉCNICA PARA Más detalles norma técnica Estándar de Seguridad y Salud: Régimen sancionador aplicable a empresas contratistas Código: NT.00045.GN-SP.
norma técnica Estándar de Seguridad y Salud: Régimen sancionador aplicable a empresas contratistas Código: NT.00045.GN-SP.ESS Edición: 2. Histórico de Revisiones Edición Fecha Motivo de la edición y/o Más detalles CIRCULAR MARÍTIMA DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE TALCAHUANO
CIRCULAR C.P. (T.) ORD. N 12.600/310. CIRCULAR MARÍTIMA DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE TALCAHUANO OBJ.: ESTABLECE PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE VARADERO. REF. : a).- LEY Más detalles COMITÉS PARITARIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD Y DEPARTAMENTOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
EL PORTAL DE LOS EXPERTOS COMITÉS PARITARIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD Y DEPARTAMENTOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Es obligación del empleador proveer a sus trabajadores de los elementos de protección personal Más detalles SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD MANUAL DE INSTRUCTIVOS INSTRUCTIVO CONTROL DE SUBCONTRATISTAS Y ESTADOS DE PAGO
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD MANUAL DE INSTRUCTIVOS GERENCIA TÉCNICA INSTRUCTIVO CONTROL DE SUBCONTRATISTAS Y ESTADOS DE PAGO CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: FECHA DE EMISIÓN: TOTAL DE PÁGINAS: VERSIÓN Nº: Más detalles Ley de Regulación de las Escuelas de Manejo
Ley de Regulación de las Escuelas de Manejo 8709 ARTÍCULO 1.- LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA: REGULACIÓN DE LAS ESCUELAS DE MANEJO Interés público CAPÍTULO I ÁMBITO DE APLICACIÓN Más detalles DECRETO n.º 22-2012. Publicado en La Gaceta n. 35 de 19 de febrero de 2013. EL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES CONSIDERANDO
REGLAMENTO PARA EL ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LOS FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES DECRETO n.º 22-2012 Más detalles Norma de Seguridad: Cláusulas LOPD con acceso a datos, de los que la Diputación Foral de Bizkaia es encargada de tratamiento
1. OBJETO 2. ALCANCE Cumplimiento del artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y el artículo 21 del Real Decreto 1720/2007 (LOPD). Todos Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: artículo 11
 artículo 66
 ARTÍCULO 3
 ARTÍCULO 4
 artículo 7
 ARTÍCULO 5
 ARTÍCULO 6
 ARTÍCULO 7
 artículo 28
 ARTÍCULO 9
 ARTÍCULO 10
 artículo 66
 ARTÍCULO 50
 artículo 24
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 1
 artículo 40
 Real decreto 
 REAL DECRETO 
 artículo 8
 artículo 24

REAL DECRETO 
 artículo 24
 Artículo 1
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 ARTÍCULO 1
 artículo 12
 artículo 21
 Real Decreto