Source: https://www.scribd.com/doc/105642425/34-D-1079-26-10-2006-LEY-DE-OBRA-PUBLICA
Timestamp: 2018-05-26 22:42:57+00:00

Document:
Uploaded by Catarino Juarez
Última Reforma DOF 07-07-2005
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000 TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 07-07-2005
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de las obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas, que realicen: I. II. Las unidades administrativas de la Presidencia de la República; Las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; La Procuraduría General de la República; Los organismos descentralizados; Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal, y Las entidades federativas, con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal, con la participación que, en su caso, corresponda a los municipios interesados. No quedan comprendidos los fondos previstos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.
Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades y los actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien, los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de una entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley. Cuando la dependencia o entidad obligada a realizar los trabajos no tenga la capacidad para hacerlo por sí misma y contrate a un tercero para llevarlos a cabo, este acto quedará sujeto a este ordenamiento. No estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley, las obras que deban ejecutarse para crear la infraestructura necesaria en la prestación de servicios públicos que los particulares tengan concesionados, en los términos de la legislación aplicable, cuando éstos las lleven a cabo. Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo se realizarán conforme a lo dispuesto por los artículos 18 de la Ley General de Deuda Pública y 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y estarán regidos por esta Ley únicamente en lo que se refiere a los procedimientos de contratación y ejecución de obra pública. Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades emitirán, bajo su responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento, las políticas, bases y lineamientos para las materias a que se refiere este artículo. Las dependencias y entidades se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de contratos, que evadan lo previsto en este ordenamiento. Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: I. II. III. IV. V. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Contraloría: la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo; Dependencias: las señaladas en las fracciones I a III del artículo 1; Entidades: las mencionadas en las fracciones IV y V del artículo 1; Tratados: los convenios regidos por el derecho internacional público, celebrados por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante los cuales los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos; Contratista: la persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas, y Licitante: la persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o bien de invitación a cuando menos tres personas.
El mantenimiento y la restauración de bienes muebles incorporados o adheridos a un inmueble, cuando implique modificación al propio inmueble; Los trabajos de exploración, geotécnia, localización y perforación que tengan por objeto la explotación y desarrollo de los recursos petroleros y gas que se encuentren en el subsuelo y la plataforma marina; Los proyectos integrales o llave en mano, en los cuales el contratista se obliga desde el diseño de la obra hasta su terminación total, incluyéndose, cuando se requiera, la transferencia de tecnología; Los trabajos de exploración, localización y perforación distintos a los de extracción de petróleo y gas; mejoramiento del suelo y subsuelo; desmontes; extracción y aquellos similares, que tengan por objeto la explotación y desarrollo de los recursos naturales que se encuentren en el suelo o en el subsuelo; Instalación de islas artificiales y plataformas utilizadas directa o indirectamente en la explotación de recursos naturales; Los trabajos de infraestructura agropecuaria; La instalación, montaje, colocación o aplicación, incluyendo las pruebas de operación de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, siempre y cuando dichos bienes sean proporcionados por la convocante al contratista; o bien, cuando incluyan la adquisición y su precio sea menor al de los trabajos que se contraten, y
VIII. Todos aquellos de naturaleza análoga. Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, se consideran como servicios relacionados con las obras públicas, los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula esta Ley; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones. Asimismo, quedan comprendidos dentro de los servicios relacionados con las obras públicas los siguientes conceptos: I. La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de ingeniería básica, estructural, de instalaciones, de infraestructura, industrial, electromecánica y de cualquier otra especialidad de la ingeniería que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra pública; La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto urbano, arquitectónico, de diseño gráfico o artístico y de cualquier otra especialidad del diseño, la arquitectura y el urbanismo, que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra pública; Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, mecánica de suelos, sismología, topografía, geología, geodesia, geotécnia, geofísica, geotermia, oceanografía, meteorología, aerofotogrametría, ambientales, ecológicos y de ingeniería de tránsito; Los estudios económicos y de planeación de preinversión, factibilidad técnico económica, ecológica o social, de evaluación, adaptación, tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y restitución de la eficiencia de las instalaciones;
Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra; de laboratorio de análisis y control de calidad; de laboratorio de geotecnia, de resistencia de materiales y radiografías industriales; de preparación de especificaciones de construcción, presupuestación o la elaboración de cualquier otro documento o trabajo para la adjudicación del contrato de obra correspondiente; Los trabajos de organización, informática, comunicaciones, cibernética y sistemas aplicados a las materias que regula esta Ley; Los dictámenes, peritajes, avalúos y auditorías técnico normativas, y estudios aplicables a las materias que regula esta Ley;
VIII. Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar la eficiencia de las instalaciones en un bien inmueble; IX. Los estudios de apoyo tecnológico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnología entre otros, y Todos aquéllos de naturaleza análoga.
Artículo 5.- La aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados. Artículo 6.- Será responsabilidad de las dependencias y entidades mantener adecuada y satisfactoriamente aseguradas las obras públicas a partir del momento de su recepción. Artículo 7.- El gasto para las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se sujetará, en su caso, a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como a lo previsto en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y demás disposiciones aplicables. Artículo 8.- La Secretaría, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán facultadas para interpretar esta Ley para efectos administrativos. La Contraloría dictará las disposiciones administrativas que sean estrictamente necesarias para el adecuado cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría y, cuando corresponda, la de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Tales disposiciones se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. Artículo 9.- Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella emanen, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial dictará las reglas que deban observar las dependencias y entidades, derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, especialmente de las micro, pequeñas y medianas. Para la expedición de las reglas a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial tomará en cuenta la opinión de la Secretaría y de la Contraloría. Artículo 10.- En materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades serán los responsables de que, en la adopción e instrumentación de las acciones que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se observen criterios que promuevan la modernización y desarrollo administrativo, la descentralización de funciones y la efectiva delegación de facultades.
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Cámara de Diputados del H..Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de esta Ley o de los contratos celebrados con base en ella. bases y contratos correspondientes. se establecerán los términos para la coordinación de las acciones entre las entidades federativas que correspondan y las dependencias y entidades. tenga la encargada de la planeación y programación del conjunto.En lo no previsto por esta Ley y demás disposiciones que de ella se deriven.. cada una de ellas será responsable de la ejecución de la parte de los trabajos que le corresponda. se 5 de 43 . Artículo 14.Corresponde a las dependencias y entidades llevar a cabo los procedimientos para contratar y ejecutar las obras públicas y servicios relacionados con las mismas. los procedimientos.. Artículo reformado DOF 07-07-2005 Artículo 13. la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles. serán aplicables supletoriamente el Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal.. por lo que en ningún caso se podrán contratar servicios para que por su cuenta y orden se contraten las obras o servicios de que se trate. aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta Ley.En los casos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas financiados con fondos provenientes de créditos externos otorgados al gobierno federal o con su garantía por organismos financieros regionales o multilaterales. ya sea en cláusula compromisoria incluida en el contrato o en convenio independiente. Artículo 11. Artículo 12. Congreso de la Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Dirección General de Bibliotecas Última Reforma DOF 07-07-2005 Las facultades conferidas por esta Ley a los titulares de las dependencias podrán ser ejercidas por los titulares de sus órganos desconcentrados.. contratos y convenios que las dependencias y entidades realicen o celebren en contravención a lo dispuesto por esta Ley. de las quejas que en audiencia de conciliación conozca sobre el incumplimiento de lo pactado en los contratos. requisitos y demás disposiciones para su contratación serán establecidos por la Secretaría y por la Secretaría de la Función Pública. o de que en el ámbito administrativo la Contraloría conozca de las inconformidades que presenten los particulares en relación con los procedimientos de contratación. Lo dispuesto por este artículo se aplicará a los organismos descentralizados sólo cuando sus leyes no regulen de manera expresa la forma en que podrán resolver controversias. serán resueltas por los tribunales federales. Los actos.Cuando por las condiciones especiales de las obras públicas o de los servicios relacionados con las mismas se requiera la intervención de dos o más dependencias o entidades. serán nulos previa determinación de la autoridad competente. o bien. Artículo 16. Lo previsto en los dos párrafos anteriores es sin perjuicio de lo establecido en los tratados de que México sea parte. En los convenios a que se refiere la fracción VI del artículo 1 de esta Ley. previa opinión de la Secretaría y de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Artículo 15. y deberán precisarse en las convocatorias. invitaciones. en razón de sus respectivas atribuciones. sin perjuicio de la responsabilidad que.. previo acuerdo delegatorio. Sólo podrá convenirse compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que determine la Contraloría mediante reglas de carácter general.Los contratos celebrados en el extranjero respecto de obras públicas o servicios relacionados con las mismas que deban ser ejecutados o prestados fuera del territorio nacional.
. Congreso de la Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Dirección General de Bibliotecas Última Reforma DOF 07-07-2005 regirán por la legislación del lugar donde se formalice el acto. regionales y especiales que correspondan. instalaciones y personal para llevarlos a cabo.En la planeación de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas. Párrafo adicionado DOF 07-07-2005 Artículo 19. así como de sus productos. las entidades deberán remitir a su coordinadora de sector una descripción sucinta del objeto de los contratos que en estas materias celebren. estatal y municipal. Artículo 18. PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO Denominación del Título reformada DOF 07-07-2005 CAPÍTULO ÚNICO Artículo 17. así como los contratistas con quienes aquellas contraten. previamente verificarán si en sus archivos o. debiendo proporcionar la información suficiente que permita su factibilidad. aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta Ley. En el supuesto de que se advierta su existencia y se compruebe que los mismos satisfacen los requerimientos de la entidad o dependencia. sin que ello genere derechos u obligaciones a las mismas dependencias y entidades. las dependencias y entidades deberán ajustarse a: I. Cuando las obras y servicios hubieren de ser ejecutados o prestados en el país. así como a las previsiones contenidas en sus programas anuales. Lo dispuesto por la Ley General de Asentamientos Humanos. planes y programas para el desarrollo de proyectos. y Los objetivos. TÍTULO SEGUNDO DE LA PLANEACIÓN.. III. en su caso. con excepción de aquellos trabajos que sean necesarios para su adecuación. su procedimiento y los contratos que deriven de ellas deberán realizarse dentro del territorio nacional. II. 6 de 43 . sea por contrato o por administración directa. Los contratos de servicios relacionados con las obras públicas sólo se podrán celebrar cuando las áreas responsables de su ejecución no dispongan cuantitativa o cualitativamente de los elementos. institucionales. en los de la coordinadora del sector correspondiente.. A fin de complementar lo anterior. actualización o complemento. desarrollo urbano y construcción rijan en el ámbito federal. metas y previsiones de recursos establecidos en los presupuestos de egresos de la Federación o de las entidades respectivas. tratándose exclusivamente de licitaciones públicas. estudios. no procederá la contratación.Las dependencias o entidades que requieran contratar o realizar estudios o proyectos. existen estudios o proyectos sobre la materia de que se trate. Párrafo reformado DOF 07-07-2005 Cualquier persona podrá promover y presentar a consideración de las dependencias y entidades. lo cual deberá justificarse a través del dictamen que para tal efecto emita el titular del área responsable de los trabajos. observarán las disposiciones que en materia de asentamientos humanos.LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Cámara de Diputados del H. Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales.Las dependencias y entidades que realicen obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
La coordinación que sea necesaria para resolver posibles interferencias y evitar duplicidad de trabajos o interrupción de servicios públicos. las complementarias y accesorias. permisos. así como las acciones para poner aquéllas en servicio. derechos de bancos de materiales. Las unidades responsables de su ejecución. IV. Recursos Naturales y Pesca. Las investigaciones. así como la obtención de los permisos de construcción necesarios. XI. así como sus respectivos presupuestos. IX.LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Cámara de Diputados del H. ecológica y social de los trabajos. deberán tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes. las normas internacionales. Congreso de la Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Dirección General de Bibliotecas Última Reforma DOF 07-07-2005 Las dependencias y entidades. así como los gastos de operación. durante y posteriores a la ejecución de las obras públicas. cuando sea el caso. asesorías. La adquisición y regularización de la tenencia de la tierra. Artículo 20. En las bases de licitación se precisarán. consultorías y estudios que se requieran. en su caso. así como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas. climáticas y geográficas de la región donde deba realizarse la obra pública. Las acciones previas. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para la realización de estudios y proyectos. Los objetivos y metas a corto. la ejecución de los trabajos. aquellos trámites que corresponderá realizar al contratista. así como las fechas previstas de iniciación y terminación de los trabajos. a falta de éstas. las de infraestructura.Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación de impacto ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. X. VII. VI. previamente a la realización de los trabajos. incluyendo. licencias.. mediano y largo plazo. III. V. Las características ambientales. cuando corresponda. Los resultados previsibles.. 7 de 43 . VIII. complejidad y magnitud de los trabajos formularán sus programas anuales de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y los que abarquen más de un ejercicio presupuestal.Las dependencias y entidades según las características. Artículo 21. Los estudios de preinversión que se requieran para definir la factibilidad técnica. incluyendo los proyectos arquitectónicos y de ingeniería necesarios. Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente. considerando: I. económica. Las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o. II. las obras principales. y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la materia.
así como los indirectos de los trabajos. de equipos o de cualquier otro accesorio relacionado con los trabajos.LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Cámara de Diputados del H. las dependencias o entidades deberán determinar tanto el presupuesto total.. no implicará compromiso alguno de contratación y podrá ser adicionado. el porcentaje pactado por concepto de anticipo. XIV. Los trabajos de mantenimiento de los bienes inmuebles a su cargo. los costos de los recursos necesarios. La asignación presupuestal aprobada para cada contrato servirá de base para otorgar. que deberá incluir el costo estimado de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas que se realicen por contrato y. el programa actualizado deberá ser remitido a la Secretaría de Economía a lo más en la fecha citada en el párrafo precedente. Las demás previsiones y características de los trabajos. La ejecución. XIII. cuya ejecución rebase un ejercicio presupuestal. autorizaciones y licencias que se requieran. del presupuesto de inversión y de gasto corriente. Los permisos. de maquinaria. suspendido o cancelado. adjudicar o contratar obras públicas y servicios relacionados con las mismas. en la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes. servicios sanitarios y demás instalaciones análogas para las personas con discapacidad. los cargos para pruebas y funcionamiento.. XV. solamente cuando cuenten con la autorización global o específica. y deberán cumplir con las normas de diseño y de señalización que se emitan. según sea el caso. El citado programa deberá ser actualizado y difundido por el mismo medio a más tardar el 31 de marzo del ejercicio fiscal vigente. el cual será de carácter informativo. circulaciones. en su caso. Para los efectos de este artículo. El presupuesto actualizado será la base para solicitar la asignación de cada ejercicio presupuestal subsecuente. a través de su página de Internet o en la de su coordinadora del sector. modificado. con excepción de aquella información que. su programa anual estimado de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del siguiente ejercicio. en instalaciones. para todas las personas. 8 de 43 . sin responsabilidad alguna para la dependencia o entidad de que se trate. sea de naturaleza reservada en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.Las dependencias y entidades podrán convocar. evacuación. y XVI. de conformidad con las disposiciones aplicables. Artículo 24.En las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas. Congreso de la Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Dirección General de Bibliotecas Última Reforma DOF 07-07-2005 XII. Asimismo. Toda instalación pública deberá asegurar la accesibilidad. las dependencias y entidades observarán lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Presupuesto. Artículo reformado DOF 07-07-2005 Artículo 23. conforme a los cuales deberán elaborarse los programas de ejecución y pagos correspondientes. en caso de realizarse por administración directa. se encuentren vigentes. como el relativo a los ejercicios de que se trate.. Artículo 22. además de considerar los costos que. por parte de la Secretaría. libre tránsito sin barreras arquitectónicas. Contabilidad y Gasto Público Federal. se deberán tomar en cuenta las previsiones necesarias para los ajustes de costos y convenios que aseguren la continuidad de los trabajos.Las dependencias y entidades pondrán a disposición de los interesados. en su momento. a más tardar el 30 de noviembre de cada año. las condiciones de suministro de materiales.
los cuales tendrán como mínimo las siguientes funciones: I. Para la realización de obras públicas se requerirá contar con los estudios y proyectos. por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos. atendiendo a la cantidad de obras públicas y servicios relacionados con las mismas que realicen.LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Cámara de Diputados del H.. la creación de subcomités de obras públicas. en concordancia con el programa de ejecución convenido. 9 de 43 . III. II. sometiéndolas a consideración del titular de la dependencia o al órgano de gobierno en el caso de las entidades. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo se considerará nulo. cuando se justifique. Párrafo adicionado DOF 07-07-2005 Artículo 26. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité. Dictaminar. Artículo reformado DOF 07-07-2005 Artículo 25. así como autorizar los supuestos no previstos en éstos. V.Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades. Autorizar. II. y Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables. bases y lineamientos en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. así como formular las observaciones y recomendaciones convenientes. Los referidos contratos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en que se prevé el inicio de su vigencia. adjudicar y formalizar contratos. Congreso de la Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Dirección General de Bibliotecas Última Reforma DOF 07-07-2005 En casos excepcionales y previa aprobación de la Secretaría. Por contrato. cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquel en que se formalizan. sobre la procedencia de no celebrar licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 42 de esta Ley. VI.. será de la responsabilidad de los servidores públicos que autoricen el proyecto ejecutivo.Las dependencias y entidades podrán realizar las obras públicas y servicios relacionados con las mismas por alguna de las dos formas siguientes: I. IV. en el caso de obras públicas de gran complejidad. con un avance en su desarrollo que permita a los licitantes preparar una propuesta solvente y ejecutar los trabajos hasta su conclusión en forma ininterrumpida. así como aprobar la integración y funcionamiento de los mismos. especificaciones de construcción. previamente a la iniciación del procedimiento. o Por administración directa. o bien. fundando y motivando el sentido de sus opiniones. conforme a las bases que expida la Contraloría. Proponer las políticas. las dependencias y entidades podrán convocar. sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. normas de calidad y el programa de ejecución totalmente terminados. Revisar los programas y presupuestos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. La Secretaría de la Función Pública podrá participar como asesor en los Comités a que se refiere este artículo. Lo dispuesto en el párrafo anterior. podrán establecer comités de obras públicas.
en su caso. Artículo reformado DOF 07-07-2005 Artículo 28.LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Cámara de Diputados del H. los fallos de dichas licitaciones o las cancelaciones de éstas. ambos procedimientos concluyen con la firma del contrato. La licitación pública se inicia con la publicación de la convocatoria y. mecanismos de transición u otros supuestos establecidos en los tratados. plazos de ejecución. En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes. a elección del licitante. o por medios remotos de comunicación 10 de 43 . Invitación a cuando menos tres personas. con la entrega de la primera invitación.Las dependencias y entidades. calidad. debiendo las dependencias y entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos. y los datos relevantes de los contratos adjudicados. financiamiento. a fin de evitar favorecer a algún participante. así como otra información relativa a las materias que regula esta Ley. por regla general. a través de los medios de difusión electrónica que establezca. de acuerdo con lo que establece la presente Ley. las actas de las juntas de aclaraciones y de visita a instalaciones. la información que obre en su base de datos correspondiente a las convocatorias y bases de las licitaciones y. para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado. enviarlo a través del servicio postal o de mensajería. bajo su responsabilidad. en el caso de la invitación a cuando menos tres personas. especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega. El sobre a que hace referencia este artículo podrá entregarse. mediante reglas de carácter general y tomando en cuenta la opinión de la Secretaría de la Función Pública. normalización aplicable en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Adjudicación directa. de conformidad con las disposiciones aplicables..Los contratos de obras públicas y los de servicios relacionados con las mismas se adjudicarán. oportunidad y demás circunstancias pertinentes. a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio. Licitación pública. que será abierto públicamente. en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. II. La Secretaría de la Función Pública pondrá a disposición pública.. Congreso de la Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Dirección General de Bibliotecas Última Reforma DOF 07-07-2005 TÍTULO TERCERO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN CAPÍTULO PRIMERO GENERALIDADES Artículo 27. forma y tiempo de pago. anticipos y garantías. sus modificaciones. si así lo establece la convocante. o bien. podrán contratar obras públicas y servicios relacionados con las mismas. sea de naturaleza reservada. penas convencionales. La Secretaría de Economía. o III. con excepción de aquella que. mediante los procedimientos de contratación que a continuación se señalan: I. determinará los criterios para la aplicación de las reservas. a través de licitaciones públicas. en el lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones. mediante convocatoria pública.
Nacionales. en igualdad de condiciones. CAPÍTULO SEGUNDO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Artículo 30. cuando puedan participar tanto personas de nacionalidad mexicana como extranjera. en consecuencia. Artículo reformado DOF 13-06-2003. las entidades federativas y el Distrito Federal. salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por esta vía. La Secretaría de la Función Pública operará y se encargará del sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que utilicen las dependencias. II. entidades o los licitantes y será responsable de ejercer el control de estos medios. por el empleo de los recursos humanos del país y por la utilización de bienes o servicios de procedencia nacional y los propios de la región. Solamente se deberán llevar a cabo licitaciones internacionales en los siguientes casos: a) Cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los tratados. Congreso de la Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Dirección General de Bibliotecas Última Reforma DOF 07-07-2005 electrónica. 07-07-2005 Artículo 29. Las unidades administrativas de las dependencias y entidades que se encuentren autorizadas por la Secretaría de la Función Pública para realizar licitaciones públicas mediante el uso de medios remotos de comunicación electrónica. en sustitución de la firma autógrafa. estarán obligadas a realizar todos sus procedimientos de licitación mediante dicha vía. En el caso de las proposiciones presentadas por medios remotos de comunicación electrónica el sobre será generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sea inviolable.LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Cámara de Diputados del H. los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y. cuando los sistemas de certificación empleados se ajusten a las disposiciones que emita la Secretaría de la Función Pública. conforme a las disposiciones administrativas que establezca la Secretaría de la Función Pública. así como terceros facultados por autoridad competente en la materia. tendrán el mismo valor probatorio. sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados. en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica. las dependencias y entidades optarán.En los procedimientos de contratación de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas. Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus apoderados. La Secretaría de la Función Pública deberá aceptar la certificación de medios de identificación electrónica que realicen las dependencias y entidades. sin perjuicio de que los licitantes puedan optar por presentar sus propuestas por escrito durante el acto de presentación y apertura de propuestas. salvo en los casos justificados que autorice la Secretaría de la Función Pública. se emplearán medios de identificación electrónica. Lo anterior. o Internacionales.. 11 de 43 .Las licitaciones públicas podrán ser: I. conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública. cuando únicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana..
denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante. VII. V. podrán ser negociadas. los contratistas nacionales no cuenten con la capacidad para la ejecución de los trabajos o sea conveniente en términos de precio. los interesados podrán consultar y adquirir las bases de las licitaciones por los medios de difusión electrónica que establezca la Contraloría. no se presenten propuestas. El nombre. así como en las proposiciones presentadas por los licitantes. indicando la fecha estimada de inicio de los mismos. Cuando las bases impliquen un costo. la experiencia y capacidad técnica y financiera que se requiera para participar en la licitación. y Cuando así se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al Gobierno Federal o con su aval. Congreso de la Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Dirección General de Bibliotecas Última Reforma DOF 07-07-2005 b) Cuando. de acuerdo con las características.Las convocatorias podrán referirse a una o más obras públicas o servicios relacionados con las mismas. éste será fijado sólo en razón de la recuperación de las erogaciones por publicación de la convocatoria y de la reproducción de los documentos que se entreguen. en su caso. VIII. La indicación de los lugares. Igualmente.. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales.LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Cámara de Diputados del H. 12 de 43 . en su caso. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación. y contendrán: I. bienes o servicios mexicanos. podrá requerirse la incorporación de materiales. los interesados podrán revisarlas previamente a su pago. de fabricación nacional. así como. fechas y horarios en que los interesados podrán obtener las bases de la licitación y. la indicación de que podrán subcontratarse partes de los mismos. La fecha. en su caso. La descripción general de la obra o del servicio y el lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos. hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones y de la visita al sitio de realización de los trabajos así como la indicación. maquinaria y equipo de instalación permanente. si se realizará o no bajo la cobertura del capítulo de compras del sector público de algún tratado. Artículo 31. por el porcentaje del valor de los trabajos que determine la convocante. el cual será requisito para participar en la licitación. Cuando habiéndose realizado una de carácter nacional. cuando con el país del cual sean nacionales no se tenga celebrado un tratado y ese país no conceda un trato recíproco a los licitantes. IV. La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal. contratistas. En las licitaciones públicas. Fracción reformada DOF 07-07-2005 III. de las propuestas que podrán presentarse a través de medios remotos de comunicación electrónica. VI. y el idioma o idiomas. La indicación de si la licitación es nacional o internacional. además del español. el costo y forma de pago de las mismas. en que podrán presentarse las proposiciones. previa investigación que realice la dependencia o entidad convocante. y en caso de ser internacional. c) d) Podrá negarse la participación a extranjeros en licitaciones internacionales. complejidad y magnitud de los trabajos. II.
y Fracción reformada DOF 07-07-2005 XIII.LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Cámara de Diputados del H. del porcentaje de contenido nacional. el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones. así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas. lo siguiente: I. periodos de revisión y los porcentajes máximos de ajuste de costos a que se sujetará el contrato. fecha. siendo responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este período. Congreso de la Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Dirección General de Bibliotecas Última Reforma DOF 07-07-2005 IX. así como la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos. Fracción adicionada DOF 07-07-2005 Artículo 32. 13 de 43 .. a partir del día en que se publique la convocatoria y hasta. y contendrán en lo aplicable como mínimo. en que podrán presentarse las proposiciones. denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante. V. en su caso. II. registrando previamente su participación. en su caso..Las bases que emitan las dependencias y entidades para las licitaciones públicas se pondrán a disposición de los interesados. Moneda o monedas en que podrán presentarse las proposiciones. En los casos en que se permita hacer la cotización en moneda extranjera se deberá establecer que el pago que se realice en el territorio nacional se hará en moneda nacional y al tipo de cambio de la fecha en que se haga dicho pago. o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. según las características. VI. comunicación del fallo y firma del contrato.Las convocatorias se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. Forma en que deberá acreditar la existencia y personalidad jurídica el licitante. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación. Los demás requisitos generales que deberán cumplir los interesados. La indicación de que cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador. hora y lugar de celebración de las dos etapas del acto de la presentación y apertura de proposiciones. así como el mecanismo. sin necesidad de adquirir las bases. Determinación. Fracción reformada DOF 07-07-2005 VII. Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación. complejidad y magnitud de los trabajos. Fecha. se realicen. Idioma o idiomas. Artículo 33. en su caso. X. se otorgarían. hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitación. IV. siendo optativa la asistencia a las reuniones que. inclusive. Fracción reformada DOF 07-07-2005 XI. La indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 51 de esta Ley. además del español. Nombre. XII. Los porcentajes de los anticipos que. III. tanto en el domicilio señalado por la convocante como en los medios de difusión electrónica que establezca la Contraloría.
complejidad y magnitud de los trabajos. así como el catálogo de conceptos. Tratándose de contratos a precio alzado o mixtos en su parte correspondiente. así como los tabuladores de las cámaras industriales y colegios de profesionales que deberán servir de referencia para determinar los sueldos y honorarios profesionales del personal técnico. a las condiciones de pago. mano de obra. XII. Fracción reformada DOF 07-07-2005 IX. maquinaria y equipo de instalación permanente. XV. Criterios claros y detallados para la evaluación de las propuestas y la adjudicación de los contratos. Modelo de contrato al que se sujetarán las partes. y la relación de conceptos de trabajo más significativos. forma y términos de los anticipos que se concedan. cantidades y unidades de medición. capacidad técnica y financiera necesaria de acuerdo con las características. de los cuales deberán presentar análisis y relación de los costos básicos de materiales. XVI. debiendo acompañar los programas de suministro correspondientes. Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán subcontratarse. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales. la que deberá llevarse a cabo dentro del período comprendido entre el cuarto día natural siguiente a aquél en que se publique la convocatoria y el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones. proporcione la convocante. Relación de materiales y equipo de instalación permanente que. indicando la fecha estimada de inicio de los mismos. el señalamiento del porcentaje de contenido nacional del valor de la obra que deberán cumplir los licitantes en materiales. normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción aplicables. XVII. XIV. diferenciando los de obras y los de servicios. En todos los casos se deberá prever que cada concepto de trabajo esté debidamente integrado y soportado. Cuando proceda. y la forma de presentación. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para preparar la proposición. Experiencia. las especificaciones generales y particulares. en el caso de las especificaciones particulares. maquinaria y equipo de construcción que intervienen en dichos análisis. que serían utilizados en la ejecución de los trabajos. XVIII. Fracción reformada DOF 07-07-2005 XI. el procedimiento de ajuste de costos que deberá aplicarse. deberán ser firmadas por el responsable del proyecto. Congreso de la Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Dirección General de Bibliotecas Última Reforma DOF 07-07-2005 VIII. Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas. el producto esperado. lugar.LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Cámara de Diputados del H. en las especificaciones de construcción 14 de 43 . X. preferentemente. fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos. los términos de referencia que deberán precisar el objeto y alcances del servicio. porcentajes. XX. en su caso. XIII. Tratándose de contratos a precios unitarios o mixtos en su parte correspondiente. de conformidad con lo establecido por el artículo 38 de esta Ley. Fracción reformada DOF 07-07-2005 XIX. debe ser firmado por el responsable del proyecto. En su caso. Datos sobre las garantías.
procurando que estos conceptos sean congruentes con las cantidades de trabajo requeridos por el proyecto. complejidad y magnitud de los trabajos. personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos del párrafo anterior. en ningún caso. la indicación de que los participantes deberán presentar manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto. La indicación de que no podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública. las dependencias y entidades se abstendrán de firmar los contratos correspondientes. o por medios remotos de comunicación electrónica. En caso de omisión en la entrega del escrito a que se refiere esta fracción. tomando en consideración. con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación. 15 de 43 . Fracción adicionada DOF 07-07-2005 Para la participación. Fracción reformada DOF 07-07-2005 XXII. B) Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social. adjudicación o contratación de obras públicas o servicios relacionados con las mismas no podrán exigirse requisitos que tengan por objeto limitar la libre participación. términos y condiciones a que deberá ajustarse la participación de los licitantes cuando las proposiciones sean enviadas a través del servicio postal o de mensajería.LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Cámara de Diputados del H. entre otros. y C) Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas. Asimismo. En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir. participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción. La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación. o si de la información y documentación con que cuente la Secretaría de la Función Pública se desprende que personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación. deberán cumplir los interesados. En su caso. XXI. Fracción reformada DOF 07-07-2005 XXIII. y Fracción reformada DOF 07-07-2005 XXIV. Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Los demás requisitos generales que. La falsedad en la manifestación a que se refiere esta fracción será sancionada en los términos de Ley. a su vez. Congreso de la Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Dirección General de Bibliotecas Última Reforma DOF 07-07-2005 y normas de calidad solicitadas. El que los licitantes opten por utilizar alguno de estos medios para enviar sus proposiciones no limita. que asistan a los diferentes actos derivados de una licitación. precisando cómo serán utilizados en la evaluación. no participan en los procedimientos de contratación establecidos en esta Ley. por las características. La indicación de que el licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos del artículo 78 de esta Ley. en los términos de este ordenamiento o de la Ley de Adquisiciones. los supuestos siguientes: A) Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción.
Párrafo reformado DOF 07-07-2005 Cualquier modificación a las bases de la licitación. de quince días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación. inclusive. el plazo para la presentación y apertura de proposiciones será. en la adición de otros distintos. Párrafo reformado DOF 07-07-2005 En las juntas de aclaraciones. o bien. invitarán a los interesados.. 16 de 43 . derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones. debiendo constar todo ello en el acta que para tal efecto se levante. contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. No será necesario hacer la publicación cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones. siempre que a más tardar en el plazo señalado en este artículo. se difundan por los mismos medios en que se difundieron éstas. las bases de licitación cuyo presupuesto estimado de contratación sea superior a diez mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes. las convocantes resolverán en forma clara y precisa las dudas o cuestionamientos que sobre las bases de licitación les formulen los interesados. profesionales.El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones internacionales no podrá ser inferior a veinte días naturales. Tratándose de la convocatoria. las modificaciones respectivas. podrán modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de licitación. Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este artículo porque existan razones justificadas del área solicitante de los trabajos.. Fracción reformada DOF 07-07-2005 II. En licitaciones nacionales. contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. y En el caso de las bases de la licitación. siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de participantes. Párrafo adicionado DOF 07-07-2005 Artículo 34.Las dependencias y entidades. el titular del área responsable de la contratación podrá reducir los plazos a no menos de diez días naturales. cuando menos. lapso durante el cual se recibirán los comentarios pertinentes en la dirección electrónica que para tal fin se señale. de manera específica. o bien. el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones.LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Cámara de Diputados del H. siempre que: I. cámaras o asociaciones empresariales del ramo para participar en la revisión y opinión de las mismas. Congreso de la Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Dirección General de Bibliotecas Última Reforma DOF 07-07-2005 Párrafo reformado DOF 07-07-2005 Previo a la emisión de la convocatoria. siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes. al menos durante cinco días hábiles. así como aquellas de monto inferior que las dependencias y entidades consideren convenientes. contados a partir del día siguiente al de su difusión. De proceder las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente. a fin de que los interesados concurran ante la propia dependencia o entidad para conocer. deberán ser difundidas a través de su página en Internet o en los medios de difusión electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública. a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta. se ponga a disposición o se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la correspondiente licitación. Artículo 35. las modificaciones se hagan del conocimiento de los interesados a través de los mismos medios utilizados para su publicación.
en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad. la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos. debiendo enseguida dar lectura al importe total de cada una de las propuestas. se procederá a su apertura y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos. En ningún caso se podrá impedir el acceso a quienes no se encuentren inscritos en dicho registro. conforme a lo siguiente: I. y IV. así como de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica. En el acta a que se refiere la fracción anterior se señalará lugar. Este registro deberá ser permanente y estar a disposición de cualquier interesado. hayan ejecutado obras con contratos terminados en costo y tiempo. experiencia y capacidad de los interesados. y cerciorarse de su inscripción en el registro de contratistas de la convocante. las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar. por lo que los licitantes que hayan cubierto el costo de las bases podrán presentar su propuesta en el acto de presentación y apertura de proposiciones de que se trate. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado. sin causa justificada niegue su inscripción. III. fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación. Por lo menos un licitante.LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Cámara de Diputados del H. Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad. así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron. dentro o fuera de dicho sobre. En todos los casos.El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará. el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma. en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que se de a conocer la negativa. o nueva sociedad en caso de personas morales. II. En este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas. los interesados podrán interponer la inconformidad a que alude el artículo 83 de esta Ley. salvo en aquellos casos que se trate de información de naturaleza reservada. en la que se deberá asentar las propuestas aceptadas para su posterior evaluación y el importe total de cada una de ellas. Cuando la dependencia o entidad se nieguen a revisar la documentación de los interesados. poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido. las convocantes deberán efectuar revisiones preliminares respecto de la especialidad. para tales efectos.. de acuerdo con lo que establezca el reglamento de esta Ley.La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones. Artículo reformado DOF 07-07-2005 Artículo 37. se deberá preferir la especialidad. a elección del licitante. así como a aquellos contratistas que. para efecto de su notificación. si asistiere alguno. La documentación distinta a la propuesta técnica y económica podrá entregarse. esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los treinta días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse. experiencia y capacidad técnica de los interesados. Para facilitar los procedimientos de contratación. siempre que. 17 de 43 . las que para estos efectos constarán documentalmente. Congreso de la Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Dirección General de Bibliotecas Última Reforma DOF 07-07-2005 Artículo 36. en su caso. y el servidor público facultado para presidir el acto rubricarán el catálogo de conceptos o el presupuesto de obra de las propuestas presentadas. siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo. o bien..
conforme al programa de ejecución. entre otros aspectos. entre otros aspectos. deberá verificar. cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación al momento del cierre de la Licitación Pública. las cantidades de trabajo establecidas.LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Cámara de Diputados del H.. 18 de 43 . que el personal propuesto por el licitante cuente con la experiencia. En caso de empate técnico entre las empresas licitantes. el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas. a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones. Una vez hecha la evaluación de las proposiciones. complejidad y magnitud de los trabajos por realizar.Las dependencias y entidades para hacer la evaluación de las proposiciones. el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado. la convocante deberá establecer los procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la solvencia de las propuestas. de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública. deberá verificar. conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación. salvo en los casos de asesorías y consultorías donde invariablemente deberán utilizarse estos mecanismos. las condiciones legales. y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. dependiendo de las características. cuyo incumplimiento por sí mismo. No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por las convocantes que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación. en igualdad de condiciones. el contrato se adjudicará de entre los licitantes. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante. a las empresas que tengan en su planta laboral un cinco por ciento de personas con discapacidad. capacidad y recursos suficientes para la realización de los trabajos solicitados por la convocante en los respectivos términos de referencia. deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases de licitación. que la integración de las plantillas y el tiempo de ejecución correspondan al servicio ofertado. Artículo reformado DOF 07-07-2005 Artículo 39. que el análisis. que los tabuladores de sueldos sean acordes a los requisitos en las bases de licitación. En ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes en su evaluación. el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante. Atendiendo a las características propias de cada servicio y siempre y cuando se demuestre su conveniencia se utilizarán mecanismos de puntos y porcentajes para evaluar las propuestas.. en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento. el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante. La convocante emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo. no afecte la solvencia de las propuestas.En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación. cálculo e integración de los precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se ejecuten los trabajos. las dependencias y entidades adjudicarán la obra. así como cualquier otro requisito. que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente. para tal efecto. a aquél cuya propuesta resulte solvente porque reúne. Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas. técnicas y económicas requeridas por la convocante. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas. Congreso de la Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Dirección General de Bibliotecas Última Reforma DOF 07-07-2005 Artículo reformado DOF 07-07-2005 Artículo 38. Tratándose de obras públicas.
eficiencia. que firmarán los asistentes. que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o entidad.. Artículo 40. así como con los recursos técnicos. De igual manera. para efecto de su notificación. Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno. de acuerdo con las características. Congreso de la Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Dirección General de Bibliotecas Última Reforma DOF 07-07-2005 levantándose el acta respectiva. No será necesario rendir este informe en las operaciones que se realicen al amparo del artículo 42. financieros y demás que sean necesarios. deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión. las dependencias y entidades proporcionarán por escrito a los licitantes la información acerca de las razones por las cuales su propuesta no resultó ganadora. a quienes se entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos. Artículo reformado DOF 07-07-2005 CAPÍTULO TERCERO DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA Artículo 41. la cual se hará del conocimiento de los licitantes. bajo su responsabilidad. debidamente justificadas. en criterios de economía. La selección que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse. podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa. En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata. acompañando copia del escrito aludido en este artículo y de un dictamen en el que se hará constar el análisis de la o las propuestas y las razones para la adjudicación del contrato. Fracción IV de esta Ley.LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Cámara de Diputados del H. En sustitución de esa junta. En estos casos.Las dependencias y entidades procederán a declarar desierta una licitación y deberán expedir una segunda convocatoria. el titular del área responsable de la contratación de los trabajos. según las circunstancias que concurran en cada caso. a más tardar el día último hábil de cada mes. procederá la inconformidad que se interponga por los licitantes en los términos del artículo 83 de esta Ley. El acreditamiento del o los criterios. complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar. así como la justificación para el ejercicio de la opción. podrán cancelar cuando existan circunstancias. En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicación referida. imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el estado. deberá constar por escrito y ser firmado por el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos.. cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la licitación o sus precios de insumos no fueren aceptables. un Informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior. dentro de los cinco días naturales siguientes a su emisión. sin embargo.En los supuestos que prevé el siguiente artículo. Las dependencias y entidades podrán cancelar una licitación por caso fortuito o fuerza mayor. La determinación de dar por cancelada la licitación. las dependencias y entidades podrán optar por notificar el fallo de la licitación por escrito a cada uno de los licitantes. eficacia. enviará al órgano interno de control en la dependencia o entidad de que se trate. Artículo reformado DOF 07-07-2005 19 de 43 . poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido. las dependencias y entidades.
sean necesarios para garantizar la seguridad nacional. Tratándose de procedimientos de contratación en los que se hayan considerado puntos y porcentajes como método para la evaluación de las proposiciones. debidamente justificados. se podrá adjudicar a la propuesta que siga en calificación a la del ganador. Fracción reformada DOF 07-07-2005 VI. V. derechos de autor u otros derechos exclusivos. reparación y demolición de inmuebles. restauración. Peligre o se altere el orden social. de acuerdo con lo que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. no sea posible ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate.Las dependencias y entidades. 20 de 43 . podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas. Congreso de la Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Dirección General de Bibliotecas Última Reforma DOF 07-07-2005 Artículo 42. a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa. siempre que no se modifiquen los requisitos esenciales señalados en las bases de licitación. sin sujetarse al procedimiento de licitación pública. Fracción reformada DOF 07-07-2005 III. Se trate de trabajos de mantenimiento. los servicios públicos. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte. VII. estudios. IX. siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al diez por ciento. investigaciones o capacitación.LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Cámara de Diputados del H. asesorías. la salubridad. bajo su responsabilidad. sin requerir de la utilización de más de un especialista o técnico.. Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada. en este supuesto deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla. Se realice una licitación pública que haya sido declarada desierta. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al contratista que hubiere resultado ganador en una licitación. debiendo aplicar el procedimiento de invitación a cuando X. la economía. y que la dependencia o entidad contrate directamente con los habitantes beneficiarios de la localidad o del lugar donde deban realizarse los trabajos. En estos casos la dependencia o entidad podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja. Fracción reformada DOF 07-07-2005 VIII. ya sea como personas físicas o morales. Fracción reformada DOF 07-07-2005 II. Fracción reformada DOF 07-07-2005 IV. el licenciamiento exclusivo de patentes. XI. determinar las especificaciones correspondientes o elaborar el programa de ejecución. Se trate de servicios relacionados con las obras públicas prestados por una persona física. o Se trate de servicios de consultorías. cuando: I. relacionados con obras públicas. siempre que éstos sean realizados por ella misma. la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor. cantidades de trabajo. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes. Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra campesina o urbana marginada. en los que no sea posible precisar su alcance. establecer el catálogo de conceptos.
En el supuesto de que dos procedimientos de invitación a cuando menos tres personas hayan sido declarados desiertos. La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del veinte por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. En casos excepcionales. se deberá contar con un mínimo de tres propuestas susceptibles de análisis. Si la materia de los trabajos se refiere a información reservada. en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Artículo reformado DOF 07-07-2005 Artículo 44. Fracción adicionada DOF 07-07-2005 Artículo 43. el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad. a través de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades. bajo su responsabilidad. V. según las características. debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. siempre que los contratos no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo. En las bases se indicarán. podrá autorizarse la contratación mediante adjudicación directa.Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior. III. IV. Se acepte la ejecución de los trabajos a título de dación en pago. aquellos aspectos que correspondan al artículo 33 de esta Ley. Difundir la invitación en lugar visible de las oficinas de la convocante o en su página de Internet y en los medios de difusión que establezca la Secretaría de la Función Pública a título informativo.. Congreso de la Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Dirección General de Bibliotecas Última Reforma DOF 07-07-2005 menos tres personas.LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Cámara de Diputados del H. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada contrato. las dependencias y entidades. el titular del área responsable de la contratación de los trabajos en la dependencia o entidad podrá adjudicar directamente el contrato. entre las que se incluirán a las instituciones de educación superior y centros de investigación. bajo su responsabilidad. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente.El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se sujetará a lo siguiente: I. sin sujetarse al procedimiento de licitación pública. VI. y 21 de 43 . podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo. El carácter nacional o internacional en los términos del artículo 30 de esta Ley. podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas. pero invariablemente se invitará a un representante del órgano interno de control en la dependencia o entidad. complejidad y magnitud de los trabajos. incluyendo quienes fueron invitados.. complejidad y magnitud de los trabajos. cuando el importe de cada contrato no exceda de los montos máximos que al efecto se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación. en los términos de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. El acto presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sin la presencia de los correspondientes licitantes. atendiendo a las características. y Fracción reformada DOF 07-07-2005 XII. II.
Congreso de la Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Dirección General de Bibliotecas Última Reforma DOF 07-07-2005 VII. en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al contratista será por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido. Las dependencias y entidades podrán incorporar en las bases de licitación las modalidades de contratación que tiendan a garantizar al Estado las mejores condiciones en la ejecución de los trabajos. por la vigencia que resulte necesaria para la ejecución de los trabajos. A las demás disposiciones de esta Ley que resulten aplicables. así como los plazos para verificar la terminación de los trabajos y la elaboración del finiquito referido en el artículo 64 de esta Ley.Los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas contendrán.. III. El plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales.. Los trabajos cuya ejecución comprendan más de un ejercicio presupuestal deberán formularse en un solo contrato. A precio alzado. tanto en sus aspectos técnicos como económicos. los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas podrán ser de tres tipos: I. Sobre la base de precios unitarios. la parte y su monto que será sobre la base de precios unitarios y la que corresponda a precio alzado. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato. Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de estos contratos. y III. Artículo reformado DOF 07-07-2005 TÍTULO CUARTO DE LOS CONTRATOS CAPÍTULO PRIMERO DE LA CONTRATACIÓN Artículo 45. Artículo 46. este último plazo no podrá exceder de sesenta días naturales. Fracción reformada DOF 07-07-2005 IV. siempre que con ello no desvirtúen el tipo de contrato que se haya licitado. quedando únicamente sujetos a la autorización presupuestal para cada ejercicio.LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Cámara de Diputados del H. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato.Para los efectos de esta Ley. como mínimo. complejidad y magnitud de los trabajos. los cuales deben ser establecidos de acuerdo con las características. a precio alzado. II. en los términos del artículo 30 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal. II. cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios unitarios y otra. La autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato y sus anexos. lo siguiente: I. 22 de 43 . deberán estar desglosadas por lo menos en cinco actividades principales. Mixtos. en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado. indicando la fecha de inicio y conclusión de los mismos. En el caso de contratos mixtos.
impliquen una audiencia de conciliación. Las estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán modificar las condiciones previstas en las bases de licitación. en su conjunto. resolverán las discrepancias futuras y previsibles. exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo que. los proyectos. VIII. se podrán utilizar medios remotos de comunicación electrónica. y Fracción reformada DOF 07-07-2005 X. las que en ningún caso podrán ser superiores. reintegrará las cantidades que. normas de calidad. Porcentajes. Procedimiento de ajuste de costos que deberá ser el determinado desde las bases de la licitación por la dependencia o entidad. VII. Párrafo adicionado DOF 07-07-2005 En la elaboración. hubiere recibido en exceso por la contratación o durante la ejecución de los trabajos. para aplicar las penas convencionales. Plazos. Párrafo reformado DOF 07-07-2005 En la formalización de los contratos. el contrato. planos. Las dependencias y entidades deberán fijar en el contrato. en cualquier forma. debiendo acompañar como parte integrante del contrato. Forma o términos y porcentajes de garantizar la correcta inversión de los anticipos y el cumplimiento del contrato. los términos de referencia. al monto de la garantía de cumplimiento. Los procedimientos mediante los cuales las partes.LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Cámara de Diputados del H. de los ajustes de costos. número y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se otorguen. cuando corresponda. programas y presupuestos. debiendo exponer en el finiquito correspondiente las razones de su aplicación. control y seguimiento de la bitácora. condiciones y el procedimiento. podrán utilizarse los medios de comunicación electrónica que al efecto autorice la Secretaría de la Función Pública. para lo cual se utilizará el procedimiento establecido en el artículo 55 de este ordenamiento. Para los efectos de esta Ley. Fracción reformada DOF 07-07-2005 IX. especificaciones. XI. Causales y procedimiento mediante los cuales la dependencia o entidad podrá dar por rescindido el contrato en los términos del artículo 61 de esta Ley. tratándose de servicios. Términos en que el contratista. de ninguna manera. entre sí. Congreso de la Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Dirección General de Bibliotecas Última Reforma DOF 07-07-2005 V. La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar. sus anexos y la bitácora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. determinadas únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido. XIII. Penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a los contratistas. los términos. en el caso de las obras. en su caso. forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados y. XII. las bases de licitación. Fracción reformada DOF 07-07-2005 VI. el cual deberá regir durante la vigencia del contrato. Párrafo adicionado DOF 07-07-2005 23 de 43 .
sin incurrir en responsabilidad. en la fecha o plazo establecido en el párrafo anterior. Artículo 48. estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que se trate. No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II del artículo 48 de esta Ley. Congreso de la Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Dirección General de Bibliotecas Última Reforma DOF 07-07-2005 Artículo 47. de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 38 de esta Ley. Esta garantía deberá constituirse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo. En este supuesto. En los casos señalados en los artículos 42. no sea superior al diez por ciento.La adjudicación del contrato obligará a la dependencia o entidad y a la persona en quien hubiere recaído. Párrafo reformado DOF 07-07-2005 Tratándose de una evaluación de puntos y porcentajes. pero. Estas garantías deberán constituirse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y por la totalidad del monto de los anticipos. siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora. en su caso.. el contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de los trabajos ante la dependencia o entidad. Esta autorización previa no se requerirá cuando la dependencia o entidad señale específicamente en las bases de la licitación. con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados.. y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación. Párrafo adicionado DOF 07-07-2005 Si la dependencia o entidad no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de las bases de licitación que motivaron el fallo correspondiente.LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Cámara de Diputados del H. con autorización previa del titular del área responsable de la ejecución de los trabajos en la dependencia o entidad de que se trate. Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial o total en favor de cualesquiera otra persona. el servidor 24 de 43 . la dependencia o entidad podrá. el licitante ganador. En todo caso. las partes de los trabajos que podrán ser objeto de subcontratación. y El cumplimiento de los contratos. II. adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte económicamente más conveniente para el estado. Para los efectos de este artículo.Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán garantizar: I. siempre que éstos sean razonables. fracciones IX y X. los titulares de las dependencias o los órganos de gobierno de la entidades fijarán las bases. a formalizar el documento relativo en la fecha que se haya establecido en las bases de la licitación. a solicitud escrita del licitante. no podrá hacerlo ejecutar por otro. y 43 de esta Ley. en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la dependencia o entidad de que se trate. Párrafo reformado DOF 07-07-2005 El contratista a quien se adjudique el contrato. cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su propuesta. Los anticipos que. podrá hacerlo respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en las obras. la forma y el porcentaje a los que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse. el contrato podrá adjudicarse a la que le siga en calificación y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación. no estará obligado a ejecutar los trabajos. reciban. la dependencia o entidad. Párrafo reformado DOF 07-07-2005 Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo. sin necesidad de un nuevo procedimiento. la cual no podrá exceder de los treinta días naturales siguientes al de la notificación del fallo.
El atraso en la entrega de los anticipos será motivo para ajustar el costo financiero pactado en el contrato. y Las tesorerías de las entidades federativas. El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos. Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas. y se inicien en el último trimestre del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente. por actos o contratos que se celebren con las dependencias.. el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Congreso de la Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Dirección General de Bibliotecas Última Reforma DOF 07-07-2005 público facultado para firmar el contrato.LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Cámara de Diputados del H. en el supuesto de que la dependencia o entidad decida otorgarlo. Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio presupuestario. Párrafo reformado DOF 07-07-2005 IV. La Tesorería de la Federación. por lo tanto.Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley se constituirán en favor de: I. deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente. Las entidades. para la compra y producción de materiales de construcción. En ejercicios subsecuentes. el otorgamiento del anticipo será determinado por la convocante atendiendo a las características. deberá ajustarse a lo previsto en este artículo. el porcentaje de anticipo podrá ser mayor. otorgar como anticipo hasta el monto total de la asignación autorizada al contrato respectivo durante el primer ejercicio. en su caso. Artículo 49. vigilando que se cuente con la suficiencia presupuestaria para el pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de que se trate. almacenes. en cuyo caso será necesaria la autorización escrita del titular de la dependencia o entidad o de la persona en quien éste haya delegado tal facultad. II.El otorgamiento del anticipo se deberá pactar en los contratos y se sujetará a lo siguiente: I. bodegas e instalaciones y. las dependencias o entidades podrán. no procederá el diferimiento y. V. así como. bajo su responsabilidad. Las dependencias y entidades podrán otorgar hasta un treinta por ciento de la asignación presupuestaria aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas. del Distrito Federal o de los municipios. para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos. previa entrega de la garantía correspondiente. la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar. la entrega del anticipo deberá hacerse dentro de los tres meses siguientes al inicio de cada ejercicio.. en los casos de los contratos celebrados al amparo de la fracción VI del artículo 1 de esta Ley. y 25 de 43 . complejidad y magnitud del servicio. Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran. bajo su responsabilidad. Cuando el contratista no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 48 de esta Ley. Párrafo reformado DOF 07-07-2005 II. III. cuando los actos o contratos se celebren con ellas. El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinación del costo financiero de su propuesta. III. podrá exceptuar a los contratistas de presentar la garantía del cumplimiento. Fracción reformada DOF 07-07-2005 Artículo 50.
. equipos y procesos. Arrendamientos y Servicios del Sector Público. selección o aprobación de materiales. familiar o de negocios. contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al contratista la determinación de dar por rescindido el contrato. sin que pueda exceder el porcentaje originalmente autorizado en el contrato respectivo. su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado. hayan realizado o se encuentren realizando por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial. con las personas siguientes: I. la dependencia o entidad convocante les hubiere rescindido administrativamente un contrato dentro de un lapso de un año calendario contado a partir de la notificación de la rescisión. o para terceros con los que tenga relaciones profesionales. VI. que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común. Fracción reformada DOF 07-07-2005 Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia dependencia o entidad convocante durante un año calendario contado a partir de la notificación de la rescisión. trabajos de dirección. por afinidad o civiles. Las dependencias y entidades podrán otorgar anticipos para los convenios que se celebren en términos del artículo 59 de esta Ley. en virtud de otro contrato. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Contraloría. Aquéllas que hayan sido declaradas o sujetas a concurso mercantil o alguna figura análoga. incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación. en los términos del Título Séptimo de este ordenamiento y Título Sexto de la Ley de Adquisiciones. V. Fracción reformada DOF 07-07-2005 VII.LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Cámara de Diputados del H. Fracción reformada DOF 07-07-2005 III. por causas imputables a ellos mismos. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente. o bien. presupuesto de los trabajos. 26 de 43 . El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá los cargos que resulten conforme con lo indicado en el párrafo primero del artículo 55 de esta Ley. laborales o de negocios. Artículo 51. o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate. Fracción reformada DOF 07-07-2005 II. preparación de especificaciones de construcción. coordinación y control de obra. cargo o comisión en el servicio público. sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la Función Pública. las sociedades de las que dichas personas formen parte. Congreso de la Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Dirección General de Bibliotecas Última Reforma DOF 07-07-2005 VI. Aquellos contratistas que. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal. Fracción reformada DOF 07-07-2005 IV. Las que desempeñen un empleo. el saldo por amortizar se reintegrará a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de diez días naturales.Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley.
consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones gubernamentales. vigilancia.LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Cámara de Diputados del H. o civil. deberán ajustarse a los lineamientos que para tal efecto determine la Secretaría de la Función Pública.. son recibidas por servidores públicos por si o por interpósita persona. la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. Párrafo reformado DOF 07-07-2005 Artículo 54. Fracción adicionada DOF 07-07-2005 CAPÍTULO SEGUNDO DE LA EJECUCIÓN Artículo 52. El incumplimiento de la dependencia o entidad prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato. pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes. con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación. Fracción reformada DOF 07-07-2005 IX.Las dependencias y entidades establecerán la residencia de obra con anterioridad a la iniciación de las mismas. Las que contraten servicios de asesoría. éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. peritajes y avalúos. 27 de 43 .La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en el contrato respectivo.. Los contratos de supervisión con terceros. incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. y la dependencia o entidad contratante oportunamente pondrá a disposición del contratista el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo. Artículo 53.. la aprobación de las estimaciones para efectos de pago deberá ser autorizada por la residencia de obra de la dependencia o entidad. Las que hayan utilizado información privilegiada proporcionada indebidamente por servidores públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo y por afinidad hasta el cuarto grado. quien fungirá como su representante ante el contratista y será el responsable directo de la supervisión. a su vez. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de ley. La entrega deberá constar por escrito. si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio. Congreso de la Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Dirección General de Bibliotecas Última Reforma DOF 07-07-2005 VIII. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial. control y revisión de los trabajos.Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. Fracción reformada DOF 07-07-2005 X. Cuando la supervisión sea realizada por contrato. acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago. cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas sean partes. la cual deberá recaer en un servidor público designado por la dependencia o entidad. y Fracción adicionada DOF 07-07-2005 XI. La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo.
debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del contratista. que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar. éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes. representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del contrato.LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Cámara de Diputados del H. bajo su responsabilidad. Congreso de la Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Dirección General de Bibliotecas Última Reforma DOF 07-07-2005 Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la dependencia o entidad. las cuotas compensatorias a que.. bases y lineamientos. El aumento o reducción correspondientes deberá constar por escrito.. deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos. Párrafo reformado DOF 07-07-2005 Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista. desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas. preferentemente. Artículo 57.EL ajuste de costos podrá llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes procedimientos: I. de acuerdo con lo establecido por el artículo 57 de esta Ley. cuando procedan. si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. a solicitud del contratista.Cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales. Artículo 55. dichos costos. Párrafo adicionado DOF 07-07-2005 En los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo. cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control administrativo. la dependencia o entidad. por lo tanto. La revisión por grupo de precios. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente. La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste. contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate. Párrafo reformado DOF 07-07-2005 Artículo 56. o en el finiquito. en un plazo no mayor a veinte días naturales. conforme a lo señalado en el párrafo anterior. el pago a contratistas a través de medios de comunicación electrónica. Las dependencias y entidades podrán establecer en sus políticas. deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato. No darán lugar a ajuste de costos. conforme a la ley de la materia.En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos. la forma de estimar los trabajos y los plazos para su pago deberán establecerse en las bases de licitación y en el contrato correspondiente. Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí y. II.. y 28 de 43 .
conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o.. Fracción reformada DOF 07-07-2005 Artículo 58. el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. en caso de existir atraso no imputable al contratista. ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original. en el supuesto de no llegar a un acuerdo. En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos. Estos convenios deberán ser autorizados bajo la responsabilidad de titular del área responsable de la contratación de los trabajos. Dichas modificaciones no podrán. podrán solicitar su revisión a efecto de que sean corregidos.La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos a que se refiere el artículo anterior se sujetará a lo siguiente: I. conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato. dentro de su presupuesto autorizado. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos. procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporción de intervención de los insumos ni su forma de medición durante el proceso de construcción. siempre y cuando éstos. las dependencias y entidades procederán a calcularlos conforme a los precios que investiguen. bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas. el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta. se deberá aplicar el procedimiento enunciado en la fracción I de este artículo. Artículo 59. la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de proposiciones. 29 de 43 . ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley o de los tratados. afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original. mediante convenios.Las dependencias y entidades podrán. se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones. II.. En este caso. con respecto al programa que se hubiere convenido. Congreso de la Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Dirección General de Bibliotecas Última Reforma DOF 07-07-2005 III. en modo alguno. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México. Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto. III. respecto de los trabajos pendientes de ejecutar. IV. modificar los contratos sobre la base de precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente. Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista. considerados conjunta o separadamente. y A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Contraloría. ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los tratados. no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato.LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Cámara de Diputados del H. El ajuste se aplicará a los costos directos. Para efectos de la revisión y ajuste de los costos. utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México. Cuando los índices que requiera el contratista y la dependencia o entidad no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México.
los cuales deberán considerar. Sin embargo. Artísticos e Históricos. o por resolución de autoridad judicial competente. y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al estado.. entre otros aspectos. cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza. como son. las cantidades de trabajo. en todo o en parte. De las autorizaciones a que se refiere este artículo. no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere este artículo. los mecanismos con que cuentan las partes para hacer frente a estas situaciones. se presenten circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a la responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la propuesta que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente. ni estarán sujetos a ajustes de costos. Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente. Párrafo reformado DOF 07-07-2005 30 de 43 . Tratándose de cantidades adicionales. entre otras: variaciones en la paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumos de los trabajos no ejecutados conforme al programa originalmente pactado. el titular del área responsable de la contratación de los trabajos informará al órgano interno de control en la dependencia o entidad que se trate. con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública. la temporalidad de ésta. o bien. podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés general. la celebración oportuna de los convenios será responsabilidad de la dependencia o entidad de que se trate. previamente a la celebración de los convenios respectivos. Lo dispuesto en el párrafo anterior. Artículo 60. en su caso. vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. las dependencias y entidades deberán reconocer incrementos o requerir reducciones. se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos. Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo. se regirá por los lineamientos que expida la Contraloría. éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente. Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades designarán a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión y determinar. los trabajos contratados por cualquier causa justificada. sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados. deberá presentarse un informe que se referirá a las autorizaciones otorgadas en el mes calendario inmediato anterior. en los que no sea posible determinar el catálogo de conceptos. tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato. existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos. No será aplicable el porcentaje que se establece en el primer párrafo de este artículo. previamente a su pago. a más tardar el último día hábil de cada mes. las dependencias y entidades podrán autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados. Congreso de la Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Dirección General de Bibliotecas Última Reforma DOF 07-07-2005 Los contratos a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza no podrán ser modificados en monto o en plazo. Asimismo. cuando se trate de contratos cuyos trabajos se refieran al mantenimiento o restauración de los inmuebles a que hace mención el artículo 5o.LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Cámara de Diputados del H. Al efecto. la que no podrá prorrogarse o ser indefinida.Las dependencias y entidades podrán suspender temporalmente. las especificaciones correspondientes o el programa de ejecución.
Párrafo adicionado DOF 07-07-2005 II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior. IV. motivada y comunicada al contratista dentro de los quince días hábiles siguientes a lo señalado por la fracción I de este artículo. quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente. lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación. y La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada. el contratista podrá optar por no ejecutarlos. deberá solicitarla a la dependencia o entidad. le hayan sido entregados. una vez emitida la determinación respectiva. y Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos. se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados. así como los gastos no recuperables. hasta que se otorgue el finiquito que proceda. así como los gastos no recuperables. las pruebas que estime pertinentes. será necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente. en caso de negativa. en su caso. así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que. Se iniciará a partir de que al contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido. a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos. en su caso.. 31 de 43 . debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro. El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: I. Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a la dependencia o entidad. III. si opta por la terminación anticipada del contrato. siempre que éstos sean razonables.En la suspensión. En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista. En este supuesto. pero si la dependencia o entidad no contesta en dicho plazo..Las dependencias y entidades podrán rescindir administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. II. se tendrá por aceptada la petición del contratista. la dependencia o entidad pagará al contratista los trabajos ejecutados. Las dependencias y entidades podrán optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescisión. estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate. Congreso de la Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Dirección General de Bibliotecas Última Reforma DOF 07-07-2005 Artículo 61. rescisión administrativa o terminación anticipada de los contratos deberá observarse lo siguiente: I. estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate. se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer. Artículo 62. siempre que éstos sean razonables. III.LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Cámara de Diputados del H. para que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte. la dependencia o entidad precautoriamente y desde el inicio de la misma. ésta pagará los trabajos ejecutados.
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito. levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. Artículo 65.El contratista comunicará a la dependencia o entidad la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados.. deberán registrar en las oficinas de Catastro y del Registro Público de la Propiedad de las entidades federativas.Concluidos los trabajos. dentro del plazo pactado. los títulos de propiedad correspondientes de aquellos inmuebles que se hayan adquirido con motivo de la construcción de las obras públicas. una vez notificado el resultado de dicho finiquito al contratista. o bien. mediante un informe en el que se referirá los supuestos ocurridos en el mes calendario inmediato anterior. a más tardar el último día hábil de cada mes. el contratista no acuda con la dependencia o entidad para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato. las entidades. para que ésta. lo harán del conocimiento de su órgano interno de control. rescisión o terminación anticipada del contrato al contratista. acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. mediante el levantamiento del acta correspondiente. y en su caso deberán remitir a la Contraloría los títulos de propiedad para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad Federal y su inclusión en el Catálogo e Inventario de los Bienes y Recursos de la Nación. Congreso de la Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Dirección General de Bibliotecas Última Reforma DOF 07-07-2005 Una vez comunicada por la dependencia o entidad la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos. Recibidos físicamente los trabajos. verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos. contados a partir del inicio del procedimiento respectivo. debiendo. en un plazo de diez días naturales. en su caso. el finiquito de los trabajos. quedando los trabajos bajo su responsabilidad. describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva. el acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público.LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Cámara de Diputados del H. Determinado el saldo total. o bien. debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez días naturales.A la conclusión de las obras públicas. solicitará el reintegro de los importes resultantes.. éstas procederán a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas. se dará por aceptado. Artículo 66. la dependencia o entidad pondrá a disposición del contratista el pago correspondiente. el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos. contado a partir de su emisión. en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos.. las partes deberán elaborar dentro del término estipulado en el contrato. éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos. Artículo 63. levantando. En el caso de entidades. en forma simultánea. con o sin la comparecencia del contratista. ésta procederá a elaborarlo.De ocurrir los supuestos establecidos en el artículo anterior. 32 de 43 . Párrafo reformado DOF 07-07-2005 El contratista estará obligado a devolver a la dependencia o entidad. la dependencia o entidad contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física. las dependencias y. las dependencias y entidades comunicarán la suspensión.. Artículo 64. posteriormente. y en su caso. en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable. si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión. proceder a suspender los trabajos. de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.
Artículo 68. las dependencias o entidades vigilarán que la unidad que debe operarla reciba oportunamente de la responsable de su realización.Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma. en su caso. las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución. que se requieran para el desarrollo de los trabajos respectivos y podrán: 33 de 43 . siempre que posean la capacidad técnica y los elementos necesarios para tal efecto. aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.Cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 24 de esta Ley. TÍTULO QUINTO DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA CAPÍTULO ÚNICO Artículo 70. Quedarán a salvo los derechos de las dependencias y entidades para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda. según sea el caso. consistentes en maquinaria y equipo de construcción y personal técnico. podrán retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos. operación y mantenimiento se realice conforme a los objetivos y acciones para las que fueron originalmente diseñadas. protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal. seguridad. transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos.Las dependencias y entidades bajo cuya responsabilidad quede una obra pública concluida. o bien.El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción.. a mantenerla en niveles apropiados de funcionamiento.. presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos. bajo su responsabilidad. así como a las instrucciones que al efecto le señale la dependencia o entidad. uso de la vía pública. Congreso de la Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Dirección General de Bibliotecas Última Reforma DOF 07-07-2005 Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior. Los contratistas. En igual plazo quedará automáticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable. según el caso. los planos correspondientes a la construcción final. las dependencias y entidades podrán realizar trabajos por administración directa. el inmueble en condiciones de operación. estatal o municipal. fracciones IX y X. deberán constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos.. y 43 de esta Ley.LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Cámara de Diputados del H. Artículo 69. a su elección. los contratistas. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo del contratista. así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados. una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a este artículo. estarán obligadas. por lo que previamente a la recepción de los trabajos. Artículo 67. el servidor público que haya firmado el contrato. podrá exceptuar a los contratistas de presentar la garantía a que se refiere este artículo. Los órganos internos de control vigilarán que su uso. Los recursos aportados en fideicomiso deberán invertirse en instrumentos de renta fija. En los casos señalados en los artículos 42.. por conducto del área responsable de su operación.
Congreso de la Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Dirección General de Bibliotecas Última Reforma DOF 07-07-2005 I. Utilizar preferentemente los materiales de la región. la descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar. Utilizar la mano de obra local que se requiera. Cuando se requieran equipos. el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos emitirá el acuerdo respectivo. en el ámbito de sus respectivas atribuciones. En la ejecución de los trabajos por administración directa serán aplicables. planos. montados.. lo que invariablemente deberá llevarse a cabo por obra determinada. colocados o aplicados. de utilización de recursos humanos y. Artículo 73. a la Secretaría y a la Secretaría de Economía la información relativa a los actos y contratos materia de esta Ley. III. los programas de ejecución y suministro y los procedimientos para llevarlos a cabo. programas de ejecución y suministro y el presupuesto correspondiente. IV. en lo procedente. previamente a la ejecución de los trabajos por administración directa.. una vez concluidos los trabajos por administración directa..Previamente a la realización de los trabajos por administración directa. Artículo 71. técnicos. Los órganos internos de control en las dependencias y entidades. deberá entregarse al área responsable de su operación o mantenimiento. instrumentos. Artículo 72. del cual formarán parte. materiales u otros bienes que deban ser instalados. Alquilar el equipo y maquinaria de construcción complementario. naturaleza jurídica o modalidades que éstos adopten. Párrafo reformado DOF 07-07-2005 La información a que se refiere el último párrafo del artículo 27 de esta Ley deberá remitirse por las dependencias y entidades a la Contraloría. planos y especificaciones técnicas.LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Cámara de Diputados del H. TÍTULO SEXTO DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN CAPÍTULO ÚNICO Artículo 74.La dependencia o entidad deberá prever y proveer todos los recursos humanos. de utilización de maquinaria y equipo de construcción. II. La entrega deberá constar por escrito. En la ejecución de los trabajos por administración directa. sean cuales fueren las condiciones particulares.La forma y términos en que las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría de la Función Pública. bajo ninguna circunstancia podrán participar terceros como contratistas. los proyectos.La ejecución de los trabajos estará a cargo de la dependencia o entidad a través de la residencia de obra. entre otros aspectos. serán establecidos por dichas Secretarías. en su caso. materiales y económicos necesarios para que la ejecución de los trabajos se realice de conformidad con lo previsto en los proyectos. a través de medios magnéticos o remotos de comunicación 34 de 43 . su adquisición se regirá por las disposiciones correspondientes a tal materia. verificarán que se cuente con el presupuesto correspondiente y los programas de ejecución.. especificaciones. las disposiciones de esta Ley. elementos prefabricados terminados. y Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se requieran.
. en el ejercicio de sus facultades.LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Cámara de Diputados del H. en cualquier tiempo.Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de esta Ley. que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicables. conforme a las disposiciones administrativas que para tal efecto establezca la propia Contraloría. siempre que éstos sean razonables. en la fecha de la infracción. inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley. en cuyo caso las propuestas deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes. cuando menos por un lapso de tres años. excepto la documentación contable.. además de la sanción a que se refiere el artículo anterior. a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: Párrafo reformado DOF 07-07-2005 35 de 43 . la dependencia o entidad reembolsará a los licitantes los gastos no recuperables en que hayan incurrido.La Secretaría de la Función Pública. instituciones educativas y de investigación o con las personas que determine. en cuyo caso se estará a lo previsto en las disposiciones aplicables. Artículo 76. e igualmente podrá solicitar a los servidores públicos y a los contratistas que participen en ellos todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate. en los términos que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y que podrán ser aquellos con los que cuente la dependencia o entidad de que se trate. estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente..La Contraloría podrá verificar la calidad de los trabajos a través de los laboratorios.La Contraloría. salvo que exista alguna inconformidad en trámite. contados a partir de la fecha de su recepción. El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya hecho la comprobación. Párrafo reformado DOF 07-07-2005 Las propuestas desechadas durante la licitación pública o invitación a cuando menos tres personas. La falta de firma del contratista no invalidará dicho dictamen. así como por el contratista y el representante de la dependencia o entidad respectiva. agotados dichos términos la convocante podrá proceder a su devolución o destrucción. una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo. La Contraloría podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las dependencias y entidades que realicen obras públicas y servicios relacionados con las mismas. podrá verificar. TÍTULO SÉPTIMO DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES CAPÍTULO ÚNICO Artículo 77. Si la Contraloría determina la nulidad total del procedimiento de contratación por causas imputables a la convocante. serán sancionados por la Contraloría con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes. Congreso de la Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Dirección General de Bibliotecas Última Reforma DOF 07-07-2005 electrónica. podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten. Párrafo adicionado DOF 07-07-2005 Artículo 75. si hubieren intervenido. Artículo 78. Las dependencias y entidades conservarán en forma ordenada y sistemática toda la documentación e información electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de este ordenamiento..
y Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación. IV. Fracción adicionada DOF 07-07-2005 La inhabilitación que imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años. o bien. Párrafo adicionado DOF 07-07-2005 Las dependencias y entidades. y Las condiciones del infractor. respecto de dos o más dependencias o entidades. y Fracción reformada DOF 07-07-2005 II. como consecuencia. en uso de las atribuciones que le confiere la Ley citada en el párrafo anterior. Los daños o perjuicios que se hubieren producido o puedan producirse. Los contratistas que se encuentren en el supuesto de la fracción X del artículo 51 de este ordenamiento. la mencionada inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente. en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad. podrá abstenerse de iniciar los procedimientos previstos en ella. remitirán a la Contraloría la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción. en la celebración del contrato o durante su vigencia.. dentro de los quince días siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta Ley. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el contrato adjudicado por la convocante. Artículo 79. IV. Congreso de la Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Dirección General de Bibliotecas Última Reforma DOF 07-07-2005 I. a los servidores públicos que infrinjan las disposiciones de este ordenamiento. El carácter intencional o no del acto u omisión constitutivo de la infracción. La Secretaría de la Función Pública. plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Contraloría la haga del conocimiento de las dependencias y entidades. II. conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.La Contraloría impondrá las sanciones considerando: I. Artículo 80. La Contraloría impondrá las sanciones administrativas de que trata este Título. mediante la publicación de la circular respectiva en el Diario Oficial de la Federación. cuando de las 36 de 43 . con base en las disposiciones relativas de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.La Secretaría de la Función Pública aplicará las sanciones que procedan. III. V. Los contratistas que se encuentren en la fracción III del artículo 51 de este ordenamiento. Fracción reformada DOF 07-07-2005 La gravedad de la infracción.LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Cámara de Diputados del H.. Si al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación a que se refiere el párrafo que antecede el sancionado no ha pagado la multa que hubiere sido impuesta en términos del artículo anterior. III. Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que. causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se trate.
a elección del promovente. igualmente. o cuando se observe en forma espontánea el precepto que se hubiese dejado de cumplir. Toda inconformidad será presentada. Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en los términos establecidos en las bases o en esta Ley.Las responsabilidades a que se refiere la presente Ley serán independientes de las de orden civil o penal que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos. siempre que el interesado haya adquirido las bases y manifestado su objeción.Podrá interponerse inconformidad ante la Secretaría de la Función Pública por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de esta Ley. En este caso.LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Cámara de Diputados del H.. II.. Congreso de la Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Dirección General de Bibliotecas Última Reforma DOF 07-07-2005 investigaciones o revisiones practicadas se advierta que el acto u omisión no es grave. no hubiere manifestado su objeción y los argumentos y razones jurídicas que la funden respecto de aquellos actos que presuntamente contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de esta Ley. La convocatoria. o III. En esta hipótesis. No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea descubierta por las autoridades o medie requerimiento. cuando dichos actos se relacionen con: I. En este supuesto. habiendo asistido. la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado adjudicado. en la propia junta de aclaraciones. cuando de las constancias se desprenda que el inconforme no hubiere asistido a la junta de aclaraciones o cuando. TÍTULO OCTAVO DE LAS INCONFORMIDADES Y DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN CAPÍTULO PRIMERO DE LAS INCONFORMIDADES Artículo 83.Cuando se haya incurrido en infracción por causa de fuerza mayor o de caso fortuito. las bases de licitación o la junta de aclaraciones. dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que se hubiere vencido el plazo para la formalización del contrato. así como los argumentos y razones jurídicas que la funden. la inconformidad sólo podrá presentarse por el licitante dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del acto respectivo. 37 de 43 . desechará las inconformidades a que se refiere la fracción I de este artículo. Los actos cometidos durante el acto de presentación y apertura de proposiciones y el fallo. visita. por escrito o a través de los medios remotos de comunicación electrónica que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública.. o no implica la probable comisión de algún delito o perjuicio patrimonial a la dependencia o entidad. excitativa o cualquier otra gestión efectuada por las mismas. Artículo 82. no se impondrán sanciones. La Secretaría de la Función Pública desechará las inconformidades que se presenten en contra de actos o en momentos distintos a los establecidos en las fracciones anteriores. la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado dentro de los diez días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones. Artículo reformado DOF 07-07-2005 Artículo 81.
38 de 43 .. Lo establecido en este artículo.En la inconformidad que se presente en los términos a que se refiere este capítulo. Congreso de la Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Dirección General de Bibliotecas Última Reforma DOF 07-07-2005 Transcurrido el plazo establecido en este artículo. a fin de verificar que los actos del procedimiento de licitación o invitación a cuando menos tres personas se ajustan a las disposiciones de esta Ley... Párrafo reformado DOF 07-07-2005 La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones de esta Ley y a las demás que resulten aplicables.La Secretaría de la Función Pública podrá de oficio o en atención a las inconformidades a que se refiere el artículo 83 del presente ordenamiento. deberán utilizarse medios de identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa. Previo convenio de coordinación entre las entidades federativas o el Distrito Federal y la Secretaría de la Función Pública. para que dentro del término a que alude el párrafo anterior manifieste lo que a su interés convenga. las resoluciones correspondientes en los términos previstos en la presente Ley. la Contraloría deberá hacerlo del conocimiento de terceros que pudieran resultar perjudicados. en cuyo caso producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los medios de identificación y documentos correspondientes. se tendrá por precluido el derecho a inconformarse. Párrafo reformado DOF 07-07-2005 Una vez admitida la inconformidad o iniciadas las investigaciones. las inconformidades relativas a procedimientos de contratación realizados por éstas. quienes emitirán. Dichas inconformidades. deberán ser presentadas ante las Contralorías estatales o del distrito federal. quienes deberán remitirla dentro de los seis días hábiles siguientes a la recepción del requerimiento respectivo. Párrafo reformado DOF 07-07-2005 La Secretaría de la Función Pública podrá requerir información a las dependencias o entidades correspondientes. Cuando una inconformidad se resuelva como infundada por resultar notoriamente improcedente y se advierta que se hizo con el único propósito de retrasar y entorpecer la continuación del procedimiento de contratación. Artículo reformado DOF 07-07-2005 Artículo 84. se impondrá al promovente multa conforme lo establece el artículo 77 de esta Ley. Párrafo reformado DOF 07-07-2005 Artículo 85. con cargo total o parcial a fondos federales. a fin de que las mismas se corrijan. Transcurrido dicho plazo. bajo protesta de decir verdad. dentro de un plazo que no excederá de veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que tenga conocimiento del acto irregular. Transcurrido dicho plazo sin que el tercero perjudicado haga manifestación alguna. sin perjuicio de que la Secretaría de la Función Pública pueda actuar en cualquier tiempo en términos de Ley. es sin perjuicio de que las personas interesadas previamente manifiesten a la Secretaría de la Función Pública las irregularidades que a su juicio se hayan cometido en el procedimiento de contratación.LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Cámara de Diputados del H. deberá emitir la resolución correspondiente dentro de los veinte días hábiles siguientes. se tendrá por precluído su derecho. los hechos que le consten relativos al acto o actos que aduce son irregulares y acompañar la documentación que sustente su petición. realizar las investigaciones que resulten pertinentes. en su caso. la documentación que las acompañe y la manera de acreditar la personalidad del promovente.En las inconformidades que se presenten a través de medios remotos de comunicación electrónica. Artículo 86. el promovente deberá manifestar. se sujetarán a las disposiciones técnicas que para efectos de la transmisión expida la Contraloría.
En la audiencia de conciliación. La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes. éste deberá garantizar los daños y perjuicios que pudiera ocasionar.. cuando proceda. CAPÍTULO SEGUNDO DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN Artículo 89. Artículo 90. Dicha audiencia se deberá celebrar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la queja. Artículo 87. en cuyo caso quedará sin efecto la suspensión.. que de continuarse con el procedimiento de contratación pudiera producirse daños o perjuicios a la dependencia o entidad de que se trate. las directrices necesarias para que el mismo se reponga conforme a esta Ley. Congreso de la Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Dirección General de Bibliotecas Última Reforma DOF 07-07-2005 Durante la investigación de los hechos a que se refiere este artículo. cuando: I.. sin embargo.LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Cámara de Diputados del H. o bien. Fracción adicionada DOF 07-07-2005 Artículo 88. con motivo del incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos que tengan celebrados con las dependencias y entidades. mediante fianza por el monto que fije la Contraloría. la Contraloría tomando en cuenta los hechos manifestados en la queja y los argumentos que hiciere valer la dependencia o entidad respectiva. Fracción reformada DOF 07-07-2005 II. La nulidad del acto o actos irregulares estableciendo.La resolución que emita la Contraloría tendrá por consecuencia: I. la Contraloría podrá suspender el procedimiento de contratación. de conformidad con los lineamientos que al efecto expida. Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o a las que de ella deriven. o bien. el tercero perjudicado podrá dar contrafianza equivalente a la que corresponda a la fianza. si con la misma no se causa perjuicio al interés social o bien. se contravienen disposiciones de orden público. se podrá interponer el recurso que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.Los contratistas podrán presentar quejas ante la Contraloría. y Con la suspensión no se cause perjuicio al interés social y no se contravengan disposiciones de orden público. o Fracción reformada DOF 07-07-2005 Las directrices para que el contrato se firme. Cuando sea el inconforme quien solicite la suspensión.. III. la Contraloría señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. para que la Contraloría resuelva lo que proceda. IV. 39 de 43 . La dependencia o entidad deberá informar dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la suspensión. aportando la justificación del caso. La declaración relativa a lo infundado de la inconformidad. II.En contra de la resolución de inconformidad que dicte la Contraloría. Una vez recibida la queja respectiva. impugnarla ante las instancias jurisdiccionales competentes. La nulidad total del procedimiento. por lo que la inasistencia por parte del contratista traerá como consecuencia el tenerlo por desistido de su queja.
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía judicial correspondiente.En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación.. Artículo reformado DOF 07-07-2005 TRANSITORIOS PRIMERO. QUINTO.. CUARTO. podrán designar a su costa. así como los demás asuntos que se encuentren en trámite o pendiente de resolución se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento en que se iniciaron. contados a partir del día siguiente al en que entre en vigor el presente ordenamiento. Artículo 91. TERCERO. los que podrán considerarse para efectos de la solventación de observaciones de los órganos de control. para que los hagan valer en la vía que corresponda. Párrafo adicionado DOF 07-07-2005 En caso de que sea necesario. Párrafo reformado DOF 07-07-2005 En el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo respecto de la controversia. la audiencia se podrá realizar en varias sesiones.El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley en un plazo no mayor a 120 días naturales. ante la presencia de la propia Secretaría de la Función Pública. 40 de 43 .La presente Ley entrará en vigor sesenta días después al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. en tanto se expiden las que deban sustituirlas. por causas debidamente justificadas.. de aplicación de sanciones y de inconformidades. Párrafo adicionado DOF 07-07-2005 De toda diligencia deberá levantarse acta circunstanciada en la que consten los resultados de las actuaciones...Las disposiciones administrativas expedidas en esta materia.. se seguirán aplicando en todo lo que no se opongan a la presente Ley. sin prejuzgar sobre el conflicto planteado. en lo relativo a las disposiciones en materia de obra pública. Los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas que se encuentren vigentes al entrar en vigor esta Ley. conforme a las disposiciones de esta Ley. continuarán rigiéndose por las disposiciones vigentes en el momento en que se celebraron. a través de los convenios que acuerden las mismas. quedarán a salvo sus derechos. la Secretaría de la Función Pública señalará los días y horas para que tengan verificativo. SEGUNDO.LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Cámara de Diputados del H. En la conciliación las partes deberán procurar la realización de acciones que promuevan la ejecución total de los trabajos y la completa resolución de las controversias. el convenio respectivo obligará a las mismas. a un tercero o perito que emita su opinión sobre los puntos controvertidos. salvo que las partes acuerden un plazo mayor. En caso contrario. vigentes al momento de la publicación de este ordenamiento. El procedimiento de conciliación deberá agotarse en un plazo no mayor de cuarenta días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya celebrado la primera sesión. Para ello. Congreso de la Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Dirección General de Bibliotecas Última Reforma DOF 07-07-2005 determinará los elementos comunes y los puntos de controversia y exhortará a las partes para conciliar sus intereses.Se deroga la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. a efecto de lograr que las partes concilien sus intereses.Los procedimientos de contratación.
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Cámara de Diputados del H. Raúl Juárez Valencia... fracción III. a 30 de noviembre de 1999. D.El Secretario de Gobernación. a los veintinueve días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.. Congreso de la Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Dirección General de Bibliotecas Última Reforma DOF 07-07-2005 Las rescisiones administrativas que por causas imputables al contratista se hayan determinado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas..Ernesto Zedillo Ponce de León..Rúbrica.Rúbrica. Francisco José Paoli Bolio. y para su debida publicación y observancia.Sen. se continuarán considerando para los efectos de los artículos 51.. expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal. Vicepresidente en funciones. en la Ciudad de México.Sen. Secretario.. Loyo Ramos. Diódoro Carrasco Altamirano. Secretario. 41 de 43 . y 78.Dip. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Francisco J.Dip. fracción II de esta Ley.. Distrito Federal.Rúbricas”.F. México. Presidente. Dionisio Pérez Jácome..
..LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Cámara de Diputados del H..Dip.... Presidente. Congreso de la Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Dirección General de Bibliotecas Última Reforma DOF 07-07-2005 ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA DECRETO por el que se adiciona un artículo 17 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente..... D. y para su debida publicación y observancia. Enrique Jackson Ramírez. expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal.El Secretario de Gobernación. se reforman el artículo 27 de la Ley de Adquisiciones. Santiago Creel Miranda.Sen. TRANSITORIO ARTICULO UNICO. Secretario. Presidente.. a 29 de abril de 2003.El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.Sen.. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Dip. Lydia Madero García. y el artículo 28 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.Se reforma el artículo 28 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 42 de 43 . Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2003 ARTICULO TERCERO. Secretario....Rúbrica.Rúbrica.. Armando Salinas Torre..Rúbricas".. Distrito Federal. Arrendamientos y Servicios del Sector Público. a los diez días del mes de junio de dos mil tres.. Rodolfo Dorador Pérez Gavilán.. México..Vicente Fox Quesada. para quedar como sigue: . en la Ciudad de México.F.
VI. 42 Fracciones I. Diego Fernández de Cevallos Ramos.Sen. 47..Rúbrica. 60 segundo párrafo.. 46 Fracciones IV. Presidente. XXII y XXIII y el segundo párrafo. un segundo párrafo a la Fracción II del Artículo 62. 74 primer y tercer párrafos.. 27. una Fracción V y un penúltimo párrafo al Artículo 78 y una Fracción IV al Artículo 87. 24. para quedar como sigue: . Fracciones X y XI al Artículo 51.. 22. 18.. 80. VIII.Vicente Fox Quesada. Congreso de la Unión Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Dirección General de Bibliotecas Última Reforma DOF 07-07-2005 DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones. 25 en su último párrafo.. 86 primer y segundo párrafos. Secretaria. Marcos Morales Torres.. Distrito Federal.. 31 Fracciones IV. 51 Fracciones I. V. IV. en la Ciudad de México. 38 con un octavo párrafo. y para su debida publicación y observancia.LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Cámara de Diputados del H. Castellanos Cortés. Carlos María Abascal Carranza. D.El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. B y C a la Fracción XXIII y XXIV.. 46 con dos párrafos finales. todos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. asimismo. 84 primer y tercer párrafos. la denominación del Título Segundo para quedar de la Planeación. 33 Fracciones VI. 83. Sara I. 42 Fracción XII. Se adicionan los Artículos 18 último párrafo. 41 párrafos segundo y cuarto. 79 Fracción II.. a los cuatro días del mes de julio de dos mil cinco. Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 22 párrafo final. X. VIII y XII y antepenúltimo párrafo. 90 y 91.Dip. 44.. 54 párrafo cuarto. 62 penúltimo párrafo.. XVIII. 43 de 43 . 33 con los incisos A. 43. México. Programación y Presupuesto.Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera. 78 primer párrafo y Fracción IV.." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos..Rúbricas. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2005 ARTÍCULO SEGUNDO. 35 Fracción II. 31 Fracción XIII... a 9 de diciembre de 2004.Dip. VII y IX. 53 segundo párrafo.F. 28. II.. IX y XII. TRANSITORIO ARTÍCULO ÚNICO.. Presidente. penúltimo párrafo al Artículo 54. 36. Secretario. II. XXI. 55 primer y tercer párrafos. 50 Fracciones V y VI.Rúbrica. 37. expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal. 49 Fracción III. 38 párrafos tercero y cuarto. antepenúltimo y último párrafos. 57 Fracción III. 40. VII y XI. 87 Fracción III.Se reforman los Artículos 12..El Secretario de Gobernación..
Documents Similar To Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
More From elmorrover
CivilBay-Concrete-Anchorage-1.5.0 Manual3.pdf
Quimey Neuquen Coro Mixto
ALFONSINA y el mar para coro.pdf
Perfiles IR Siderúrgica Tultitlán - Gerdau.pdf
Álbum Insensatez
AISC 14 APPLICATION TEMPLATE.xls
ABBA (Colección Gold).pdf
11DisenoDePlantasPotabilizadorasTipoDeTecnologiaSimplificada.pdf
Plantilla AISC 14
ave_caccini (4 voces).pdf
Andrea Bocelli The Best.pdf
Aw 201611 Hr
Manual del Tornillo.pdf
The Dark Arts of Revit - Concrete reinforcement modeling and construction rev-1-1.pdf
CAT UNBU COMERCIAL.pdf
IMSLP304704-PMLP308563-Leontovych-Shchedryk.pdf
496-611-1-PB
1141-1678-1-PB
Aceromex Catalogo Completo Alta
Diseño de cimentación.pdf

References: Artículo 1
 Artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 Artículo 4

Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 8
 Artículo 9
 Artículo 10
 Artículo 14
 Artículo 13
 Artículo 11
 Artículo 12
 Artículo 16
 artículo 1
 Artículo 15
 Artículo 19
 Artículo 18
 Artículo 17
 Artículo 20
 Artículo 21
 Artículo 24
 artículo 30
 Artículo 23
 Artículo 22
 Artículo 26
 Artículo 25
 artículo 42
 Artículo 28
 Artículo 27
 Artículo 30
 Artículo 29
 Artículo 31
 Artículo 32
 Artículo 33
 artículo 51
 artículo 38
 resolución 
 artículo 78
 Artículo 34
 Artículo 35
 artículo 83
 Artículo 37
 Artículo 36
 Artículo 39
 Artículo 38
 Artículo 40
 resolución 
 artículo 42
 Artículo 41
 artículo 83
 Artículo 42
 Artículo 44
 Artículo 43
 artículo 33
 artículo 30
 artículo 64
 Artículo 45
 Artículo 46
 artículo 30
 artículo 55
 artículo 61
 Artículo 48
 artículo 48
 Artículo 47
 artículo 38
 Artículo 49
 artículo 1
 artículo 48
 Artículo 50
 artículo 59
 resolución 
 artículo 55
 Artículo 51
 Artículo 54
 Artículo 52
 Artículo 53
 Artículo 57
 artículo 57
 Artículo 55
 Artículo 56
 Artículo 58
 Artículo 59
 resolución 
 resolución 
 Artículo 60
 artículo 5
 Artículo 61
 Artículo 62
 Artículo 65
 Artículo 66
 Artículo 63
 Artículo 64

Artículo 68
 artículo 24
 Artículo 70
 Artículo 69
 Artículo 67
 Artículo 73
 Artículo 71
 Artículo 72
 artículo 27
 Artículo 74
 Artículo 76
 Artículo 77
 Artículo 75
 Artículo 78
 artículo 51
 Artículo 79
 Artículo 80
 artículo 51
 Artículo 83
 Artículo 82
 Artículo 81
 artículo 83
 Artículo 84
 artículo 77
 Artículo 85
 resolución 
 Artículo 86
 Artículo 89
 Artículo 90
 Artículo 87
 Artículo 88
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 91
 resolución 
 Artículo 89
 artículo 17
 artículo 27
 Artículo 89
 artículo 28
 artículo 28
 Artículo 62
 Artículo 78
 Artículo 87
 Artículo 51
 Artículo 89
 Artículo 54