Source: http://webdesign-mv-usedom.de/internetseite_erstellen/agb.html
Timestamp: 2020-07-12 18:03:36+00:00

Document:
Webdesign MV Usedom AGB
Ein Vertrag basiert immer auf den Allgemeinen Geschäftsbedingen und kann durch die Vertragsparteien dem jeweiligen Projekt angepasst werden.
Nehmen Sie sich die Zeit..
Telefon Gesch.: +49 (0) 30372 76330
Web: www.webdesign-mv-usedom.de
Gegenstand der Allgemeinen Geschäftsbedingen ist die allgemeine Beschreibung der Geschäftsbeziehung zwischen "webdesign-mv-usedom.de" Norbert Glende, wohnhaft in 17406 Usedom, Gneventhin 9, [nachfolgend Auftragnehmer genannt] und dem Kunden, bzw. der Kundin [nachfolgend Auftraggeber genannt].
Beim Zustandekommen eines Vertrages werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen ergänzt und konkretisiert durch den jeweiligen Vertrag, der zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber geschlossen wird. Dies trifft insbesondere auf Art, Umfang, Laufzeit und Kündigung eines Auftrags zu, sowie die auftragsbezogene Preisgestaltung, sofern diese nicht bereits durch die, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen, Festpreise vereinbart wurden.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von webdesign-mv-usedom.de sowie deren auftragsbezogene, vertragliche Ergänzungen und Konkretisierungen, umfassen den Bereich ihrer Dienstleistungen, nämlich: Entwicklung von Corporate Designs [Logos, Signete, Brands, Labels, etc.], sowie deren technische Umsetzung.
Entwicklung von Werbekonzepten und Werbestrategien [Plakate, Flugblätter, Inserate, Broschüren, Prospekte, Flyer, Banner, Lichtprojektionen, etc.], sowie deren konzeptionelle Umsetzung in entsprechende Texte, Grafiken und Illustrationen.
Weboptimierung und Komprimierung der Webseitenelemente.
Einbindung und Bekanntmachung der Webseite ins WWW. ( Suchmaschinenoptimierung )
Erstellung oder Weiterverarbeitung von Grafiken, Illustrationen, Fotos und Texten.
Fotographie und deren Verarbeitung werden hier nicht mit aufgeführt. Bei Fragen zum Vertragsstand der Fotographie auf webdesign-mv-usedom.de kontaktieren Sie uns bitte über das Kontaktformular: Ansprechpartner: Norbert Glende
§ 2 Die Pflichten des Auftragnehmers (Auftraggeber)
1. Webdesign und Programmierung
Der Auftragnehmer webdesign-mv-usedom.de verpflichtet sich, eine funktionstüchtige Webseite zu produzieren und diese dem Auftraggeber auf einem geeigneten Datenträger, Emailversand zu übergeben, bzw. auf einen Internet-Server zu veröffentlichen.
Der Auftragnehmer erbringt die vertraglich zugesicherten Leistungen wie folgt in vier Arbeitsphasen:
I. Konzepterstellung | Der Auftragnehmer Schweizdesign.ch erarbeitet in einen ausführlichen Gespräch zunächst ein Konzept mit dem Kunden. Dazu gehört ein Layoutvorschlag, die Webseitenstruktur,( Header, Footer ) die wesentlichen Elemente der Navigation, Flash, die Platzierung von Links und soweit vereinbart, die Einbindung eines Email-Fensters, bzw. einer Kontaktseite.
II. Erstellung eines Prototyps |
Nach Fertigstellung des Konzepts, und nach dessen Freigabe durch den Auftraggeber, erstellt der Auftragnehmer einen Prototypen der Webseite auf der Grundlage des freigegebenen Konzepts. Der Prototyp muss die Struktur der Webseite erkennen lassen, die Gestaltungsmerkmale enthalten und die notwendige Grundfunktionalität aufweisen.
III. Produktion |
Nach Fertigstellung des Prototypen und dessen verbindlichen Freigabe durch den Auftraggeber produziert der Auftragnehmer die endgültige Webseite.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Webseite auf den zur Zeit gängigen Internet-Standard zu optimieren und den gängigsten Browser, nachfolgend genannt Internet Explorer, Mozilla Firefox und Google Chrome zu programmieren.
Ebenso gilt, wenn nicht anders beschlossen, eine minimale Bildschirmauflösung von 800x600 Pixel und/oder größer als vereinbart.
Nach Bestätigung des Prototyps (Layout - hiebei werden mindestens 2 Layoutvorschläge berücksichtigt ) durch den Auftraggeber sind nachträgliche Änderungswünsche durch den Auftragnehmer (Mehraufwand) mit einen Stundensatz von 100,- € zu verrechnen. Dieser Mehraufwand erfolgt bei nachträglichen Änderungen an der Webseitenstruktur, Header, Footer, Banner, Flash Applikation, Intro, Animation, Navigation, Links, Kontaktformulare, Datenbanken).
Wird nach Erstellung des Layoutvorschlages webdesign-mv-usedom.de den Auftraggeber nicht gerecht, besteht seitens des Auftraggebers und Auftragnehmers die Möglichkeit das Vertragsverhältniss mit mündlicher oder schriftlicher Begründung zu beenden. Bei Beendigung des Vertragsverhältnises zwischen den Parteien wird seitens webdesign-mv-usedom.de nur der bisherige Aufwand in Rechnung gestellt. (Stundensatz 100,- €)
IV. Fertigstellung der Webseite |
Ein Termin zur Fertigstellung kann von den Parteien vertraglich vereinbar werden. Wenn der Fertigstellungstermin aber aus Gründen nicht eingehalten werden kann die der Auftraggeber zu vertreten hat, dann ist der Auftragnehmer nicht weiter an den Fertigstellungstermin gebunden. Dies gilt insbesondere im Falle einer Verletzung der Verpflichtungen des Auftraggebers gemäß § 3 der Allgemeinen Geschäftsbedingen.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, eine reproduzier fähige Druckvorlage zu produzieren und diese dem Auftraggeber auf einem geeigneten Datenträger oder in anderer Form ( Email, Postversand ) zu übergeben.
I. Konzepterstellung |
Der Auftragnehmer erarbeitet zunächst ein Konzept. Dazu gehören in der Regel ein Layout-Vorschlag aus Bild, Grafik, Illustration und Text, sowie das Werbekonzept und die Werbestrategie.
Nach Fertigstellung des Konzepts, und nach dessen Freigabe durch den Auftraggeber, erstellt der Auftragnehmer einen Prototypen, der soweit ausgereift ist, dass er nahezu der endgültigen Version entspricht.
III. Fertigstellung |
Ein Termin zur Fertigstellung kann von den Parteien vertraglich vereinbar werden. Wenn der Fertigstellungstermin aus Gründen nicht eingehalten werden kann, die der Auftraggeber zu vertreten hat, dann ist der Auftragnehmer nicht weiter an den Fertigstellungstermin gebunden. Dies gilt insbesondere im Falle einer Verletzung der Verpflichtungen des Auftraggebers, gemäß § 3 der Allgemeinen Geschäftsbedingen.
Wenn nicht anders vereinbart, stellt der Auftraggeber dem Auftragnehmer die in die Webseite einzubindenden Inhalte zur Verfügung. in diesem Falle ist allein der Auftraggeber für die Herstellung der Inhalte verantwortlich.
Zu den vom Auftraggeber bereitzustellenden Inhalten gehören sämtliche einzubindenden Texte, Bilder, Grafiken, Logos und andere Daten, sofern nicht anders vereinbart.
Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer die einzubindenden Texte als Druckseiten in einer Qualität, die sich zur Digitalisierung per Scanner eignet, oder in digitaler Form in einem zu vereinbarenden Dateiformat zur Verfügung.
Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer Bilddateien [Fotos, Grafiken, Logos, etc.] in ausbelichteter Form [z.B. Fotoabzüge] in einer Qualität, die sich zur Digitalisierung per Scanner eignet, oder in digitaler Form in einem zu vereinbarendem Dateiformat zur Verfügung.
Der Auftraggeber sichert dem Auftragnehmer zu, ausschließlich Duplikate, deren Verlust keinen, oder nur unwesentlichen materiellen Schaden verursachen, an den Auftragnehmer zu versenden. Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer die, gemäß vorstehenden Absätzen, zu liefernden Inhalte und Angaben spätestens unverzüglich nach Beendigung der Konzeptphase zur Verfügung.
Nachdem der Auftragnehmer webdesign-mv-usedom.de ein Konzept / Screendesign / Layoutvorschlag erstellt hat, das die vertraglichen Anforderungen erfüllt, wird der Auftraggeber diesen Entwurf per schriftlicher Erklärung, Email, Fax oder postwendend, zu Hd. Norbert Glende, 17406 Usedom, Gneventhin 9 oder per Email : info@webdesign-mv-usedom.de freigeben.
Nach Fertigstellung des Prototyps der Webseite durch den Auftragnehmer verpflichtet sich der Auftraggeber, diesen per schriftliche Erklärung, Email oder postwendend an obenstehende Adresse / Kontaktformular, freizugeben. [Siehe auch § 2]
I. Während der Produktion ist der Auftragnehmer webdesign-mv-usedom.de berechtigt, dem Auftraggeber einzelne Bestandteile der Webseite, bzw. der grafischen Arbeiten, zur Teilabnahme vorzulegen.
Der Auftraggeber ist zur Teil-Abnahme innerhalb von 5 Kalendertagen ab Bekanntgabe verpflichtet, sofern die betreffenden Bestandteile den vertraglichen Anforderungen entsprechen. Erfolgt in dieser Zeit kein schriftlicher oder telefonischer begründeter Widerspruch, gelten die betreffenden Bestandteile als abgenommen.
§ 5 Abnahme ( Webdesign )
II. Nach Fertigstellung der Webseite, bzw. der grafischen Arbeiten, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftraggeber diese auf einem geeigneten Datenträger zur Verfügung zu stellen, bzw. auf den Internetserver aufzuspielen, oder der Print-Weiterverarbeitung zu übergeben.
Der Auftraggeber ist zur Abnahme der Arbeiten innerhalb von 5 Kalendertagen ab Bekanntgabe verpflichtet, sofern diese den vertraglichen Anforderungen entsprechen. Erfolgt in dieser Zeit kein schriftlich begründeter Widerspruch, gilt die geleistete Arbeit als abgenommen.
Nachträgliche Änderungswünsche durch den Auftraggeber sind (Mehraufwand) mit einen Stundensatz von 100,- € zu verrechnen. Dieser Mehraufwand erfolgt bei nachträglichen Änderungen an der Webseitenstruktur, Header, Footer, Banner, Logo, Flash Applikation, Intro, Animation, Navigation, Links, Kontaktformulare, Datenbanken)
§ 6 Tiefpreisgarantie
Die Tiefpreisgarantie die der Auftragnehmer webdesign-mv-usedom.de seinen Auftraggebern gewährt behält 4 Wochen nach Vertragsabschluss seine Gültigkeit. Sollte der Auftraggeber innerhalb von 4 Wochen einen nationalen Mitbewerber bei identischer Leistung einen günstigeres Angebot schriftlich unterbreitet werden, so erhält der Auftraggeber den Differenzbetrag von webdesign-mv-usedom.de im vollen Umfang vergütetet. Die Auftragnehmer muss den Differenzbetrag den Auftraggeber binnen 30 Tagen vergüten.
§ 7 Die Zahlungsmodalitäten / Preise und MwSt.
Die Zahlung der Gesamtsumme für den Erstellungs-Auftrag erfolgt, wenn nichts anderes schriftlich oder mündlich vereinbart wurde, wie folgt: 100 % nach Auftragsbestätigung. Auf Wunsch des Auftraggebers können auch Ratenzahlung (maximal 3 ) oder Teilzahlungen 50 % Anzahlung- und 50 % nach Fertigstellung des Projektes vorgenommen werden. Spätere Änderungen werden nach Erledigung voll bezahlt.
Gerät der Auftraggeber mit der Zahlung fälliger Rechnungen in Verzug, so ist der Auftragnehmer berechtigt, gegebenenfalls die relevante Webseite für die Dauer des Zahlungsverzuges aus dem World Wide Web zu entfernen, welches nach Fristsetzung und Mahnung durch den Auftraggeber vorraus geht! Für die Dauer einer solchen Maßnahme kann der Auftraggeber gegenüber webdesign-mv-usedom.de keinerlei Schadenersatzansprüche geltend machen.
Sämtliche Angebote und Preise sind freibleibend. Für zusätzliche Leistungen gelten die mit dem Auftragnehmer vereinbarten Preise. Preiserhöhungen bei laufenden Aufträgen werden vom Auftragnehmer nicht vorgenommen, ausgenommen hiervon sind langfristige (12 Monate) Wartungsverträge.
Alle ausgewiesenen Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mwst. von 19.0 % ab den 01.01.2011.
Der Auftraggeber erwirbt die urheberrechtlichen Verwertungsrechte an Design, Foto und Text. Sämtliche Kopierrechte gehen an den Auftraggeber über. Dem Auftragnehmer ist grundsätzlich freigestellt, seine Entwürfe, inklusive Marken-Namen, Werbestrategie etc., als Referenzen zu veröffentlichen oder Dritten vorzustellen. An geeigneten Stellen werden in die Webseite Hinweise auf die Urheberstellung des Auftragnehmers aufgenommen. Der Auftraggeber ist nicht dazu berechtigt, diese Hinweise ohne Zustimmung des Auftragnehmers zu entfernen. Wenn der Auftraggeber keinen Hinweis des Auftragnehmers ( webdesign by webdesign-mv-usedom.de ) oder ähnlichen Wortlaut auf seiner Webseite wünscht, kann der Auftragnehmer den Auftraggeber webdesign-mv-usedom.de für die Zahlung von 500,- € veranlassen diesen Hinweis in einer Frist von 7 Tagen zu entfernen.
Der Auftraggeber ist hinsichtlich aller von ihm zur Veröffentlichung bereitgestellten Materialien [Texte, Bilder, Fotos, etc.] verantwortlich, sofern dadurch Rechte Dritter berührt werden. Der Auftragnehmer ist für die Inhalte, die der Auftraggeber bereitstellt, nicht verantwortlich. Insbesondere ist der Auftragnehmer nicht verpflichtet, die Inhalte auf mögliche Rechtsverstöße zu überprüfen.
Sollten Dritte den Auftragnehmer wegen möglicher Rechtsverstöße in Anspruch nehmen, die aus den Inhalten der Webseite, bzw. der grafischen Arbeiten, entstehen, verpflichtet sich der Auftraggeber, den Auftragnehmer von jeglicher Haftung gegenüber Dritten freizustellen und dem Auftragnehmer die Kosten zu ersetzen, die diesem wegen der möglichen Rechtsverletzung entstehen.
Die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Unterlagen werden vom Auftragnehmer sorgsam behandelt. Nach erfolgter Übernahme in den Datenbestand, bzw. Angebotserarbeitung werden sie an den Auftraggeber [bzw. An-gebotsnachsuchenden] zurückgesandt. Für einen Verlust, oder eine Beschädigung dieser Unterlagen, haftet jedoch der Auftragnehmer auf keinem Fall. Jeglicher Haftungsanspruch des Auftraggebers gegenüber dem Auftragnehmer ist grundsätzlich auf den vereinbarten Auftragswert begrenzt.
Die einzelnen Bestimmungen für das angebotene Hosting von webdesign-mv-usedom.de obliegen den jeweiligen Anbieter.
• Der Auftragnehmer ist zur Kündigung insbesondere dann berechtigt, wenn der Auftraggeber seine Verpflichtungen, gemäß § 3 der Allgemeinen Geschäftsbedingen, nachhaltig verletzt
• Der Auftragnehmer ist zur Kündigung insbesondere dann berechtigt, wenn der Auftraggeber trotz Mahnung und Fristsetzung seiner Verpflichtung zu Abschlagszahlungen, gemäß § 7 der Allgemeinen Geschäftsbedingen, nicht nachkommt.
•Wird nach Erstellung des Layoutvorschlages webdesign-mv-usedom.de den Auftraggeber nicht gerecht, besteht seitens des Auftraggebers und Auftragnehmers die Möglichkeit das Vertragsverhältniss mit mündlicher oder schriftlicher Begründung zu kündigen. Bei Beendigung des Vertragsverhältnises zwischen den Parteien wird seitens webdesign-mv-usedom.de nur der bisherige Aufwand in Rechnung gestellt. (Stundensatz 100,- €)
• Der Auftragnehmer ist zur Kündigung weiterhin berechtigt, wenn ihm Gepflogenheiten geschäftsschädigender, zivil- oder strafrechtlicher Natur, über den Auftraggeber bekannt werden, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ihm nicht bekannt waren, oder sein konnten.
Auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, sowie darauf beruhender Verträge, ist ausschließlich das Deutsche Recht anwendbar. Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten, welche sich in Zusammenhang mit den vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen, sowie darauf beruhender Verträge ergeben, ist die Stadt Anklam OLG Stralsund in Mecklenburg Vorpommern.
Sollten einzelne Bestimmungen eines Vertrages unwirksam sein, oder die Wirksamkeit durch einen später eintretenden Umstand verlieren, bleibt die Wirksamkeit des Vertrages im übrigen unberührt. Anstelle der unwirksamen Vertragsbestimmungen tritt eine Regelung, die dem am nächsten kommt, was die Vertragsparteien gewollt hätten, sofern sie den betreffenden Punkt bedacht hätten. Entsprechendes gilt für Lücken eines Vertrags. Nicht berührt werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers, sowie darauf beruhender Verträge, Geschäfts- und Vertragsbedingungen, von AGB´s, die von Firmen geführt werden, die auftragsbezogen für den Auftragnehmer oder dessen Kunden tätig werden. Diese Drittfirmen werden im Vertrag zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer, namentlich unter Nennung des Standortes deren Allgemeiner Geschäftsbedingungen und der technischen Möglichkeit der Einsehbarkeit derselben erwähnt.
AGB's von Drittanbietern und/oder nicht Deutscher Vertragspartnern werden nicht Vertragsbestandteil. Die AGB's von Geschäftskunden gelten auch dann nicht, wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprochen haben. Alle Abweichungen hiervon bedürfen unserer expliziten schriftlichen Bestätigung und Zustimmung.
Usedom MV, den 01. Januar 2011

References: § 2
 § 3
 § 3
 § 2

§ 5

§ 6

§ 7
 § 3
 § 7