Source: https://www.boamp.fr/avis/detail/17-6589/0
Timestamp: 2019-12-14 12:45:16+00:00

Document:
Boamp.fr | Avis n°17-6589
Avis n°17-6589
Avis No 17-6589
Date limite de réponse : 15/02/2017
Dépt. : 29 Syndicat mixte brest iroise
M. PENAUD Jeannette, SMBI
24 rue Coat-ar-Guéven - CS73826 29228 Brest cedex 2
Téléphone : 02-98-33-53-58
smbi brest-metropole.fr
Brest et Ouessant
L'objet de ce marché de prestations intellectuelles consiste en une assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'études de faisabilité (pré-programmation), de programmation et d'avant-projet sommaire détaillé relatives aux projets de réaménagement du 1er éperon du Port de commerce de Brest et de Centre National des Phares (sur Ouessant et Brest).Il comprendra en outre, pour le Département du Finistère :- une partie assistance à l'élaboration de la consultation et au choix d'une MOE architecture et scénographie pour le site d'Ouessant et d'une MOE scénographie pour le site de Brest,- un accompagnement à la production des contenus muséographiques, graphiques, audiovisuels et interactifs pour les deux sites d'Ouessant et Brest.Marché public passé en application de l'article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et dans les conditions détaillées à l'article 2 du Règlement de Consultation, et en application de l'article 28 de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.La consultation est lancée dans le cadre du groupement de commandes constitué entre le SMBI et le Département du Finistère dont le SMBI est le coordonnateur pour une prestation d'assistance à maitrise d'ouvrage pour la réalisation d'études de faisabilité, de programmation et d'avant-projet relatives aux projets de réaménagement du 1er éperon du Port de commerce de Brest et de Centre National des Phares.Phase de négociation prévue, mais possibilité d'attribution du marché sur la seule base des offres initiales. Le pouvoir adjudicateur n'engagera pas de négociation.
SMBI ; Correspondant : M. Dufournaud ; 24 rue Coat ar Gueven - CS 73826 29228 Brest cedex 2 ; Tél. : 02-98-33-53-58 ; Courriel : smbi brest-metropole.fr Adresse internet : https://marches.megalisbretagne.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=86765&orgAcronyme=b6a ;
Tribunal administratif de Rennes ; 3 contour de la Motte - CS 44416 35044 Rennes cedex ; Tél. : 02-23-21-28-28 ; Fax : 02-99-63-35-68 ; Courriel : greffe.ta-rennes juradm.fr
Greffe du Tribunal Administratif de Rennes ; 3 contour de la Motte - CS 44416 35044 Rennes cedex ; Tél. : 02-23-21-28-28 ; Fax : 02-99-63-35-68 ; Courriel : greffe.ta-rennes juradm.fr
Annonce No 17-6589
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SYNDICAT MIXTE BREST IROISE.
Correspondant : M. Penaud Jeannette, SMBI, 24 rue Coat-Ar-Guéven - cs73826 29228 Brest Cedex 2, tél. : 02-98-33-53-58, courriel : smbi brest-metropole.fr.
Objet du marché : prestation d'assistance a maitrise d'ouvrage etudes de programmation fonctionnelle et technique - projet d'amenagement du 1er eperon du port de brest et projet de centre national des phares.
Lieu d'exécution : brest et Ouessant.
l'objet de ce marché de prestations intellectuelles consiste en une assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'études de faisabilité (pré-programmation), de programmation et d'avant-projet sommaire détaillé relatives aux projets de réaménagement du 1er éperon du Port de commerce de Brest et de Centre National des Phares (sur Ouessant et Brest).
Il comprendra en outre, pour le Département du Finistère :
- une partie assistance à l'élaboration de la consultation et au choix d'une MOE architecture et scénographie pour le site d'ouessant et d'une MOE scénographie pour le site de Brest,
- un accompagnement à la production des contenus muséographiques, graphiques, audiovisuels et interactifs pour les deux sites d'ouessant et Brest.
Marché public passé en application de l'article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et dans les conditions détaillées à l'article 2 du Règlement de Consultation, et en application de l'article 28 de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
la consultation est lancée dans le cadre du groupement de commandes constitué entre le SMBI et le Département du Finistère dont le SMBI est le coordonnateur pour une prestation d'assistance à maitrise d'ouvrage pour la réalisation d'études de faisabilité, de programmation et d'avant-projet relatives aux projets de réaménagement du 1er éperon du Port de commerce de Brest et de Centre National des Phares.
Phase de négociation prévue, mais possibilité d'attribution du marché sur la seule base des offres initiales. Le pouvoir adjudicateur n'engagera pas de négociation
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : prestation d'assistance a maitrise d'ouvrage etudes de programmation fonctionnelle et technique - projet d'amenagement du 1er eperon du port de brest et projet de centre national des phares.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : les prestations définies dans le CCTP, sont décomposées en 1 (une) tranche ferme comportant 3 (trois) missions et 4 (quatre) tranches conditionnelles comprenant chacune 1 (une) mission.
la Collectivité se réserve le droit de passer des marchés de prestations similaires, conformément à l'article 30-i-7° du décret no 2016-360.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 20 mars 2017.
Cautionnement et garanties exigés : une avance est accordée au titulaire du marché pour la tranche ferme et chaque tranche affermie sauf si le montant de la tranche considérée est inférieur ou égal à 20 000 euro(s) (H.T.) ou en cas de refus exprès par le titulaire dans son Acte d'engagement.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement conformément aux règles de la comptabilité publique, sur fonds propres et subventions.
les candidatures pour cette consultation se présenteront sous la forme d'une équipe pluridisciplinaire dotée des compétences nécessaires à la réalisation des études.
les équipes devront présenter des compétences dans les domaines suivants :
- conservation préventive,
- ingénierie portuaire et notamment sur les terminaux à passagers,
- mise en valeur du patrimoine scientifique et technique,
- mise en œuvre des nouvelles technologies.
- Autres renseignements demandés : en cas de groupement, les pièces et renseignements demandés ci-avant au titre de la candidature devront être produits pour chaque membre du groupement, à l'exception du formulaire Dc1, qui est à produire en un seul exemplaire pour le groupement.Les candidats peuvent avoir recours, s'ils le souhaitent, pour produire tout ou partie des éléments demandés au titre de la candidature, au formulaire Dc2.Les formulaires Dc1, Dc2 et DC 4 sont disponibles à l'adresse électronique suivante :http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : SMBI-2017-001.
Renseignements complémentaires : les options évoquées précédemment s'entendent au sens communautaire. La consultation ne comporte pas d'options techniques.
les délais d'exécution de chacune des tranches de prestations courent de la date fixée par l'ordre de service prescrivant d'exécuter les prestations de la tranche considérée et sont fixés comme suit :
Mission 1 : 4 mois à compter de l'ordre de service prescrivant d'exécuter les prestations de la tranche ferme
mission 2 : 6 mois à compter de l'ordre de service prescrivant d'exécuter les prestations de la mission considérée
mission 3 : 4 mois à compter de l'ordre de service prescrivant d'exécuter les prestations de la mission considérée
Mission 4 : 4 mois à compter de l'ordre de service prescrivant d'exécuter les prestations de la tranche conditionnelle 1.
Mission 5 : 5 mois à compter de l'ordre de service prescrivant d'exécuter les prestations de la tranche conditionnelle 2.
Mission 6 : 5 mois à compter de l'ordre de service prescrivant d'exécuter les prestations de la tranche conditionnelle 3.
Mission 7 : 6 mois à compter de l'ordre de service prescrivant d'exécuter les prestations de la tranche conditionnelle 4.
Il est précisé qu'en cas de recouvrement des tranches dans le temps, le délai contractuel de l'ensemble des prestations ne sera pas réduit à moins de 13 mois.
le délai limite d'affermissement et de notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les prestations de la tranche conditionnelle 1 sont de 12 mois à dater de l'origine du délai d'exécution de la tranche ferme.
le délai limite d'affermissement et de notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les prestations de la tranche conditionnelle 2 sont de 12 mois à dater de l'origine du délai d'exécution de la tranche ferme.
le délai limite d'affermissement et de notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les prestations de la tranche conditionnelle 3 sont de 16 mois à dater de l'origine du délai d'exécution de la tranche ferme.
le délai limite d'affermissement et de notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les prestations de la tranche conditionnelle 4 sont de 16 mois à dater de l'origine du délai d'exécution de la tranche ferme.
dossier de consultation à télécharger gratuitement sur : https://marches.megalisbretagne.org/ (réf. : indiquer smbi-2017-001).
modalités d'ouverture des offres : séance non publique. Le 15/02/2017 à 14 h. Smbi, 24 rue coat-ar-guéven, brest.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : SMBI.
Correspondant : M. Dufournaud, 24 rue Coat ar Gueven - cS 73826, 29228 Brest Cedex 2, , tél. : 02-98-33-53-58, , courriel : smbi brest-metropole.fr, adresse internet : https://marches.megalisbretagne.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=86765&orgAcronyme=b6a .
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : SMBI.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes 3 contour de la Motte - cS 44416 35044 Rennes Cedex, tél. : 02-23-21-28-28, courriel : greffe.ta-rennes juradm.fr, télécopieur : 02-99-63-35-68.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif de Rennes 3 contour de la Motte - cS 44416 35044 Rennes Cedex, tél. : 02-23-21-28-28, courriel : greffe.ta-rennes juradm.fr, télécopieur : 02-99-63-35-68.

References: l'article 27
 l'article 2
 l'article 28
 l'article 27
 l'article 2
 l'article 28
 l'article 30