Source: https://baurechtsuche.de/fachartikel/planungsfehler-wann-haftet-der-unternehmer/
Timestamp: 2020-07-05 04:17:41+00:00

Document:
Planungsfehler: Wann haftet der Unternehmer? - baurechtsuche.de
Planungsfehler: Wann haftet der Unternehmer?
Thema: Architektenrecht/Ingenieursrecht
Bei Einschaltung eines Generalunternehmens werden Ingenieurbüros häufig nur mit der Planung entsprechend den Leistungsphasen 1 bis 3 beauftragt. Das OLG Frankfurt hat mit Urteil vom 16.03.2010 – 14 U 31/04; BGH Beschluss vom 06.09.2012 – VII ZR 60/10 entschieden, dass ein nur mit der Vor- und Entwurfsplanung beauftragter TGA-Planer verpflichtet ist, seine Vor- und Entwurfsplanung so auszugestalten, dass ein nachfolgender Planer hierauf änderungsfrei weiterarbeiten kann. Dies bedeutet, dass er verpflichtet ist, alle Festlegungen in seiner Planung zu treffen, die bei der Weiterplanung für das Gelingen des Bauvorhabens erforderlich sind.
Das OLG bekräftigt, dass der mit den Leistungsbildern der HOAI Leistungsphasen 1 bis 3 beauftragte Ingenieur den Erfolg schuldet. Sind in seiner Planung Fehler angelegt, die sich bei der Ausführung auswirken können, kann der Unternehmer gegenüber dem Nachbesserungsverlangen des Bauherrn Fehler des Ingenieurs einwenden.
Zwar ist der Unternehmer gemäß § 3 Abs. 3 Satz 2 bzw. § 4 Abs. 3 VOB/B verpflichtet, die ihm vom Bauherrn übergebene Planung zu prüfen. Ist aber der Planungsfehler für den Unternehmer nicht erkennbar, haftet der Ingenieur dem Bauherrn voll für die Beseitigung des Mangels.
Das OLG Koblenz hat mit Beschluss vom 24.04.2012 – 56 U 843/11 – ausgeführt, dass ein Bauunternehmer auf Planungsfehler, die er im Bereich seiner Fachkunde erkennen kann, hinweisen muss. Wegen Unterlassens der Bedenkenmeldung muss er ein Drittel der Mängelbeseitigungskosten tragen, die verbleibenden 2/3 gehen zu Lasten des Ingenieurs.
Das OLG Jena hat sich mit Urteil vom 21.07.2011 – 1 U 1223/05; BGH Beschluss vom 06.09.2012 – VII ZR 174/11 mit der Frage auseinandergesetzt, mit welcher Quote Ingenieur und Unternehmer haften, wenn sowohl Planungs- als auch Ausführungsfehler zu einem Mangel geführt haben.
Da sich der Auftraggeber das Planungsverschulden seines Ingenieurs nach §§ 278, 254 BGB zurechnen lassen muss, kann die gesamtschuldnerische Haftung des Unternehmers auf eine Quote beschränkt sein. Die Quoten werden der Höhe nach entsprechend den Verursachungs- und Verschuldensbeiträgen bemessen. Lässt sich aber der jeweilige Verursachungsbeitrag der Höhe nach nicht ermitteln, haften sowohl der Unternehmer als auch der Ingenieur als Gesamtschuldner für den ganzen Schaden.
Die Rechtssprechung hinsichtlich der Verteilung des Schadens zwischen Ingenieur und Unternehmer bei mitursächlichen Planungsfehlern ist nicht einheitlich. Der Ingenieur sollte sich jedenfalls nicht darauf verlassen, dass der Unternehmer die Planung prüft, ordnungsgemäß weiterführt und anpasst.
Es sollte eine vertragliche Regelung getroffen werden, welche Pflichten den Bauherrn bzw. den von ihm beauftragten Unternehmer bei Fortentwicklung der vom Ingenieur übergebenen Planung treffen.
Neues Bauvertragsrecht – Vorbereitung des Architektenvertrages – Zielfindungsphase
Das zum 1 Januar 2018 in Kraft tretende neue Bauvertragsrecht regelt erstmals grundlegende rechtliche Bedingungen für Architekten- und Ingenieurverträge Der Vorbereitung solcher Verträge dient zum Schutz des potentiellen Auftraggebers die neue Zielfindungsphase, die in § 650 p BGB geregelt ist [...]
Der Fall: Der Auftraggeber hat als Verbraucher am 26 März 2015 in seinem Fahrzeug durch Aushändigung des von ihm teilweise ausgefüllten und unterzeichneten Formulars „Raumbuch Wohnen / Vorplanungsbeauftragung“ an den Architekten ein bindendes Angebot abgegeben Da der Auftraggeber mit den bis [...]
Der Fall: Im Frühjahr 2010 beauftragte die Klägerin die Beklagte, die ein Institut für Geomantie, Medizin und Architektur betreibt, ihr bei der Realisierung der Sanierung und des Umbaus eines Mehrfamilienhauses gegen eine Honorarvergütung von 55 € pro Stunde behilflich zu sein; der von der [...]
Stufenweise Beauftragung von Architekten neues Bauvertragsrecht
Das ab dem 1 Januar 2018 gültige neue Bauvertragsrecht hat auch auf Architekten- und Ingenieurverträge erhebliche Auswirkungen Beispielhaft wird verwiesen auf das einseitige Anordnungsrecht des Auftraggebers sowie auf die Haftungsprivilegien des Bauunternehmers für solche Mängel, die der Phase [...]
Energieeinsparnachweis mangelhaft – Welchen Schaden muss der Planer ersetzen?
Der Fall: Der Bauherr lässt ein Bauvorhaben errichten, für das der Berater einen fehlerhaften Energieeinsparnachweis (EnEV-Nachweis) erstellt Der Bauherr hat auf Grundlage des EnEV-Nachweises eine nicht ausreichende Wärmepumpen-Heizung eingebaut; die Anlage wird durch Elektro-Heizungen ergänzt [...]
Gesteigerte Überwachungs- und Koordinierungspflichten eines Architekten als Bauunternehmer
Der Fall: Ein Architekt wird von einem privaten Bauherrn mit der schlüsselfertigen Errichtung eines Einfamilienhauses zu einem Festpreis in Höhe von 235000 € beauftragt Der Architektenvertrag beinhaltet die Erbringung aller notwendigen Planungsleistungen einschließlich der erforderlichen [...]
Auskunft über die Höhe der anrechenbaren Kosten; Honoraranspruch des Architekten
Der Architekt kann von seinem Auftraggeber Auskunft zur Höhe der anrechenbaren Kosten verlangen, wenn er diese nicht ohne dessen Mitwirkung ermitteln kann Der Auftraggeber hat dem Architekten dann im Rahmen des Zumutbaren sämtliche Auskünfte – auch unter Vorlage von Unterlagen – zu erteilen, [...]
Baumangel löst Untersuchungs- und Mitteilungspflicht aus! Sekundärhaftung
Der Fall: Im Jahr 1998 beauftragte der Bauherr den Architekten mit der Planung und Überwachung (HOAI-Leistungsphasen 1 bis 8) der Errichtung eines Bürogebäudes Nach Inbetriebnahme des Gebäudes am 13 September 1999 wurde am 6 Juni 2000 die Schlussrechnung des Architekten beglichen Im März 2002 [...]
Die von Bauherren häufig gewünschte, ebenso häufig aber nicht wirksam vereinbarte Baukostenobergrenze birgt beiderseits erhebliche Risiken Als Schlaglichter hierzu einige Leitsätze: Das Interesse des Bauherren an den Gesamtkosten: 1 Regelmäßig muss ein Architekt den Bauherrn über den zur [...]
Der Fall: Der Bauherr nimmt den Architekten wegen mangelhafter Bauüberwachung bei der Errichtung von Doppelhäusern auf Schadenersatz in Höhe von ca 64000 € in Anspruch Das Bauunternehmen hatte den Ringanker falsch eingebaut, die Mangelbeseitigung aber wegen Verzugs des Bauherrn mit [...]
Ausführungsplanung widerspricht Baugenehmigung – Kündigungsrecht des Auftragsgebers
Der Fall: Ein Bauherr hatte einen Architekten mit einer Vollarchitektur (Leistungsphasen 1 bis 8 gemäß § 34 Abs 3 HOAI) beauftragt Der Architekt hat auftragsgemäß eine Baugenehmigung erwirkt Im Zuge der unter seiner Bauleitung erfolgten Bauausführung ist der Architekt aber so massiv von der [...]
Der Fall: In einem Architektenvertrag über eine Vollarchitektur (Formularvertrag) findet sich eine Klausel zur Schadensbeseitigung: „Wird der Architekt wegen eines Schadens am Bauwerk auf Schadenersatz in Anspruch genommen, kann er vom Bauherrn verlangen, dass ihm die Beseitigung des Schadens [...]

References: BGH 
 § 3
 § 4
 BGH 
 § 650
 § 34