Source: http://docplayer.fr/1885864-Royaume-du-maroc-agence-nationale-de-promotion-de-l-emploi-et-des-competences-dossier-d-appel-d-offres-ouvert-n-37-2010.html
Timestamp: 2018-04-26 21:37:26+00:00

Document:
ROYAUME DU MAROC AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DE L EMPLOI ET DES COMPETENCES DOSSIER D APPEL D OFFRES OUVERT N 37/ PDF
Download "ROYAUME DU MAROC AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DE L EMPLOI ET DES COMPETENCES DOSSIER D APPEL D OFFRES OUVERT N 37/2010"
1 ROYAUME DU MAROC AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DE L EMPLOI ET DES COMPETENCES DOSSIER D APPEL D OFFRES OUVERT N 37/2010 Relatif à : L acquisition, la mise en service et le service après vente du matériel suivant : L Autocommutateur téléphonique (PABX), les postes Opérateurs, Les postes numériques et les postes analogiques. Passé conformément au paragraphe 1 alinéa 2 de l article 16 et à l alinéa 3 paragraphe 3 de l article 17du décret N du 16 Moharrem 1428 (5 Février 2007) fixant les formes et conditions de passation des marchés de l Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. Date d ouverture des plis : 17 /12 /2010 à11 h. EXERCICE
2 S O M MA I R E I- REGLEMENT DE LA CONSULTATION ARTICLE 1 : Objet de l'appel d'offres. ARTICLE 2 : Désignation des parties prenantes à l appel d offres. ARTICLE 3 : Documents de l appel d offres. 4 : Eclaircissements ou renseignements apportés aux documents d appel d offres. ARTICLE ARTICLE 5 : Langue de l offre ARTICLE 6 : Monnaie de l offre ARTICLE 7 : Conditions requises des concurrents ARTICLE 8 : Documents constitutifs de l offre ARTICLE 9 : Cautionnement Provisoire ARTICLE 10 : Délai de validité des offres ARTICLE 11 : Offres hors délai ARTICLE 12 : Modifications et retrait des offres ARTICLE 13 : Ouverture des plis par l ANAPEC ARTICLE 14 : Jugement des offres ARTICLE 15 : Signature du marché ANNEXE A : Modèle d acte d engagement ANNEXE B : Modèle de déclaration sur l honneur II CAHIER DE PRESCRIPTIONS SPECIALES PROJET DE MARCHE ARTICLE 1 : Objet du marché ARTICLE 2 : Pièces constitutives du marché ARTICLE 3 : Contenu des prix ARTICLE 4 : délai d exécution ARTICLE 5 : Lieu de livraison ARTICLE 6 : réception du matériel ARTICLE 7 : Défectuosité / rejet ARTICLE 8 : garantie, modalités et prestations ARTICLE 9 : Délai de garantie ARTICLE 10 : définition de la maintenance ARTICLE 11 : sanctions ARTICLE 12 : Pénalité de retard ARTICLE 13 : réception définitive ARTICLE 14 : modalités de paiement ARTICLE 15 : Cautionnement définitif ARTICLE 16 : Retenue de garantie ARTICLE 17 : approbation du marché ARTICLE 18 : Clauses de nantissement ARTICLE 19 : Résiliation du contrat ARTICLE 20 : Contestations / litiges ARTICLE 21 : Référence aux textes généraux ARTICLE 22 : Montant du marché - BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF III CAHIER DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ANNEXE : SITES D INSTALLATION 2
4 ARTICLE 1 : OBJET DE L APPEL D OFFRES Le présent appel d offres ouvert n / 2010, lancé conformément au paragraphe 1 alinéa 2 de l article 16 et au paragraphe 3 alinéa 3 de l article 17 du décret N du 16 Moharrem 1428 (5 Février 2007) fixant les formes et conditions de passation des marchés de l état ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle, a pour objet : L ACQUISITION, LA MISE EN SERVICE ET LE SERVICE APRES VENTE DU MATERIEL SUIVANT: L Autocommutateur téléphonique (PABX), les postes Opérateurs, Les postes numériques et les postes analogiques. ARTICLE 2 : DESIGNATION DES PARTIES PRENANTES A L APPEL D OFFRES Dans tout ce qui suit : Les termes «Agence» et ANAPEC désignent : l AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DE L EMPLOI ET DES COMPETENCES ; Les termes «candidat» et «soumissionnaire» désignent la société répondant à l appel d offres Le terme «contractant» désigne l adjudicataire du marché. ARTICLE 3 : DOCUMENTS DE L APPEL D OFFRES Les documents de l appel d offres sont comme prévu par l article 19 du décret N du 16 Moharrem 1428 (5 Février 2007). ARTICLE 4 : ECLAIRCISSEMENTS OU RENSEIGNEMENTS APPORTES AUX DOCUMENTS D APPEL D OFFRES Les éclaircissements ou renseignements apportés aux documents d appel d offres se font conformément à l article 21 du décret N du 16 Moharrem 1428 (5 Février 2007), ARTICLE 5 : LANGUE DE L OFFRE L offre préparée par le candidat ainsi que toute correspondance et tous documents concernant l offre échangée entre le candidat et l Agence seront rédigés en langues française ou arabe. Tout document imprimé fourni par le candidat peut être rédigé en une autre langue dès lors qu il est accompagné d une traduction en langue française ou arabe, des passages intéressants l offre. Dans ce cas et aux fins de l interprétation de l offre, les traductions française ou arabe font foi. ARTICLE 6 : MONNAIE DE L OFFRE Les prix de l offre doivent être exprimés en Dirhams Marocains. ARTICLE 7 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS : 4
5 Seules peuvent participer à cet appel d'offres, dans le cadre des procédures prévues à cet effet par l article 22 du décret N , les personnes physiques ou morales qui : - Justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ; - Sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement ; - Sont affiliées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires et sont en situation régulière auprès de cet organisme. Ne sont pas admises à participer à cet appel d'offres : - Les personnes en liquidation judiciaire ; - Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente ; - Les personnes ayant fait l objet d une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les conditions fixées par les articles 24 ou 85 du décret N , selon le cas. ARTICLE 8 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DE L OFFRE Le soumissionnaire devra fournir, en un seul exemplaire, le dossier de l appel d offres constitué obligatoirement comme suit : Une première enveloppe cachetée, fermée et portant la mention «Dossier Administratif et technique» contenant les documents suivants : Le dossier administratif comprenant : a) La déclaration sur l honneur, conformément au modèle ci-joint, dûment remplie ; b) La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du soumissionnaire. Ces pièces varient selon la forme juridique du concurrent : - s il s agit d une personne physique agissant pour son propre compte, aucune pièce n est exigée ; - s il s agit d un représentant, celui-ci doit présenter selon le cas : Une copie conforme de la procuration légalisée lorsqu il agit au nom d une personne physique ; Un extrait des statuts de la société et/ou le procès verbal de l organe compétent pour donner pouvoir selon la forme juridique de la société, lorsqu il agit au nom d une personne morale ; L acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce personne, le cas échéant. c) Une attestation ou sa copie certifiée conforme, délivrée depuis moins d un an par le percepteur certifiant que le concurrent est en situation régulière et indiquant l activité 5
6 au titre de laquelle il est imposé ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues à l'article 22 du décret N ; d) L'attestation de la C.N.S.S ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d un an certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme ; e) Le récépissé du cautionnement provisoire prévu ou l attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu le cas échéant ; f) Le certificat d immatriculation au registre du commerce pour les personnes assujetties à l obligation d immatriculation conformément à la législation en vigueur ; Dossier Technique comprenant : a) Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu, la date, la nature et l importance des prestations qu il a exécutées ou à l exécution desquelles il a participé; b) Les attestations délivrées par les hommes de l art sous la direction desquels les dites prestations ont été exécutées ou par les maîtres d ouvrages qui en ont éventuellement bénéficié. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, le montant, les délais et les dates de réalisation, l appréciation, le nom et la qualité du signataire ; Le cahier de prescriptions spéciales signé et paraphé par le concurrent ou la personne habilitée à cet effet. Dossier additif comprenant : Pour chaque article, les prospectus, les notices et les catalogues du matériel proposé en plus des spécifications techniques proposées. NB : - Chaque prospectus doit comprendre l article auquel il correspond. - Le prestataire doit fournir des attestations de garantie qui porte son engagement pendant la période de garantie. Une deuxième enveloppe cachetée, fermée portant la mention «offre financière» contenant : a) L acte d engagement signé selon modèle ci-joint ; b) Le Bordereau des prix et le détail estimatif signé et cacheté selon modèle ci-joint; Les deux enveloppes doivent indiquer de manière apparente Le nom et l adresse du concurrent ainsi que l objet de l appel d offres tel que décrit dans l article 1 du présent règlement de consultation. Les deux enveloppes suscitées seront renfermées dans un pli cacheté, fermé et portant les indications suivantes : le nom et l adresse du concurrent ; l objet du marché ; la date et l heure de la séance d ouverture des plis ; 6
7 l avertissement que «le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission d appel d offres lors de la séance publique d ouverture des plis». Les dossiers des offres sont, au choix des concurrents : a) - Soit déposés, contre récépissé, à la Direction des Ressources, Division des Moyens Généraux/Service des achats, sise à 4 lotissements la colline entrée B Sidi Maârouf Casablanca c) - Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ; d) - Soit remis, séance tenante, au président de la commission d appel d offres au début de la séance, et avant l ouverture des plis. Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l heure fixée dans l avis d appel d offres pour la séance d ouverture des plis. Les groupements doivent être constitués conformément aux dispositions prévues par l article 83 du décret N ARTICLE 9 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE. En application de l article 8, le candidat fournira un cautionnement provisoire qui fera partie intégrante de son offre. Le montant du cautionnement provisoire est fixé à : DH ARTICLE10 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES. - Les offres seront valables pendant quatre vingt dix jours (90) à partir de la date d'ouverture des plis fixée par l'anapec. Une offre valable pour une période plus courte peut être écartée par la commission, comme non conforme aux conditions du marché. - L'ANAPEC peut solliciter le consentement du candidat à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses seront faites par écrit (courrier avec accusé de réception, télégramme, télex ou fax confirmés). La validité du cautionnement provisoire prévu à l article 9 sera de même prolongée autant qu'il sera nécessaire. Un candidat peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre son cautionnement provisoire. Un candidat acceptant la demande de prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre ni ne sera autorisé à le faire. ARTICLE 11 : OFFRES HORS DELAI Toute offre reçue par l ANAPEC après expiration du délai fixé dans l avis d appel d offres sera écartée et renvoyée au candidat sans avoir été ouverte. ARTICLE 12 : MODIFICATION ET RETRAIT DES OFFRES La modification et le retrait des offres se font conformément à l article 31 du décret N du 16 Moharrem 1428 (5 Février 2007). 7
8 ARTICLE 13 : OUVERTURE DES PLIS PAR L ANAPEC L ouverture des plis se fait conformément à l article 35 du décret N du 16 Moharrem 1428 (5 Février 2007) ARTICLE 14 : JUGEMENT DES OFFRES Le présent appel d'offres sera adjugé à la société qui, parmi les sociétés retenues techniquement, aura présenté l offre la moins disante conforme. ARTICLE 15 : SIGNATURE DU MARCHE En même temps qu'il notifiera au candidat retenu l'acceptation de son offre, l'anapec lui enverra le marché incluant toutes les dispositions convenues entre les parties Dans un délai maximum de 20 jours à compter de la réception du marché, le candidat retenu signera et datera le marché et le renverra à l'anapec. 8
10 MODELE D ACTE D ENGAGEMENT Partie A : Réservée à l administration : Appel d'offres ouvert. Sur offres des prix n 37/2010 du 17/12/10 à 11h Objet du marché : L ACQUISITION, LA MISE EN SERVICE ET LE SERVICE APRES VENTE DU MATERIEL SUIVANT : L Autocommutateur téléphonique (PABX), les postes Opérateurs, les postes numériques et les postes analogiques. Passé conformément au paragraphe 1 alinéa 2 de l article 16 et à l alinéa 3 paragraphe 3 de l article 17du décret N du 16 Moharrem 1428 (5 Février 2007) fixant les formes et conditions de passation des marchés de l Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. B - Partie réservée au concurrent a) Pour les personnes physiques Je (4). Soussigné:... (prénom. nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte. adresse du domicile élu... affilié à la CNSS sous le N... (5) inscrit au registre du commerce de (localité) sous le n ; (5) n de patente. (5) b) Pour les personnes morales Je (4), soussigné...(prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise) agissant au nom et pour le compte de...(raison sociale et forme juridique de la société) au capital de: adresse du siège social de la société adresse du domicile élu ,. affiliée à la CNSS sous le n... (5) et (6) inscrite au registre du commerce (localité) sous le n... (5) et (6) n de patente... (5) et (6) En vertu des pouvoirs qui me sont conférés : Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus; Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations; 1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix, un détail estimatif établi conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ; 2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établi moi-même, lesquels font ressortir: 10
11 - montant hors T.V.A. :...(en lettres et en chiffres) - taux de la TVA.(en pourcentage) - montant de la TV.A.:...(en lettres et en chiffres) - montant T.V.A.comprise :...(en lettres et en chiffres) (7)(8) L'Etat se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte... (à la trésorerie générale. bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom{ou au nom de la société) à : (localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB) numéro Fait à..ie.. (Signature et cachet du concurrent) (1) supprimer les mentions inutiles (2) indiquer la date d'ouverture des plis (3) Se référer aux dispositions du décret selon fes indications ci-après: - appel d'offres ouvert au rabais: - alinéa (al.) 2, paragraphe ( ) 1 de l article(art) 16 et a/' 2, 3 de fart appel d'offres ouvert sur offres de prix : - al d& l'art. 16 et al de l'art appel d'offres restreint au rabais: al. 2, 1 de l'article 16 et 2 et al. 2, 3 l'art appel d'offres restreint sur offres de prix : - ai. 2. 1de l'art. 16 et 2 et al 3, J de l'art, 17 - appel d'offres avec présélection au rabais: - al 3, 1 de l'art. 16 et al. 2, 3 de l'art appel d'offres avec présélection sur ' offres de prix : - al. 3, 1 de l'art. 16 et al. 3, 3 de l'art concours : - al. 4, 1 de l'art. 16 et 1 et 2 de l art marché négocié: - al, 5, 1 de 1 'art. 16 et... de l'art. 72 (préciser le n du approprié) (4) lorsqu il s'agit d'un groupement, ses membres doivent: 1) - mettre : «Nous, soussignés.«...nous obligeons conjointement l ou solidairement (Choisir la mention adéquate et ajouter su reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes. 2) - ajouter l'alinéa suivant " «désignons....,...., (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement :!J. (5) pour les concurrents non installés au Maroc. préciser la référence d&s documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leur pays d'origine, la référence à la déclaration faite devant une autorité judiciaire ou administrative ou un notaire ou organisme professionnel qualifié. (6) ces mentions ne concernent que les personnes ~ assujetties à cette obligation (7) en cas d'appel d'offres au rabais, cet alinéa doit être remplacé par ce qui suit.. «m'engage à exécuter lesdites prestations Conformément au cahier des prescriptions spéciales, moyennant un rabais (ou une majoration) de. (.) (en Iettres et en chiffres), sur le bordereau des prix-détail estimatif». (8) en cas de concours. les alinéas 1) et 2) doivent être remplacés par ce qui suit: «m'engage. si le projet, présenté par...,...(moi ou notre société) pour l exécution des prestations précisées en objet du A ci-dessus et joint au présent acte d'engagement, est choisi par le maître d'ouvrage. à exécuter lesdites prestations conformément aux conditions des pièces produites par (moi ou notre société), en exécution du programme du concours et moyennant les prix établis par moimême dans le bordereau des prix-détail estimatif (ou décomposition du montant global) que j'ai dressé, après avoir apprécié à mon point de vue et sous- ma responsabilité la nature et la difficulté des prestations à exécuter, dont lai arrêté : - montant hors T.V.A :...(en lettres et en chiffres) - taux de la T.V.A :..... ".(en pourcentage) - montant de ta T.V.A... (en lettres $t en chiffres) montant T.V.A comprise: (en lettres et en chiffres) «je m'engage à terminer les prestations dans un délai de...» «je m'engage, si l'une des primes prévues dans le programme du concours est attribuée à mon projet, à me conformer aux stipulations dudit programme relatives aux droits que se réserve le maître d'ouvrage sur les projets primés (cet alinéa est à supprimer si le maître d'ouvrage ne se réserve aucun droit sur les projets primés)». 11
12 (1) lorsqu il s agit d un groupement, ses membres doivent : mettre Nous soussigné.. nous obligeons conjointement solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l acte d engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ; ajouter l alinéa suivant désignons..(prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du programme (2) ces mentions ne concernent pas les administrations publiques, les personnes morales de droit public autre que l état et les candidats non installés au Maroc. 12
14 DECLARATION SUR L'HONNEUR Passé conformément au paragraphe 1 alinéa 2 de l article 16 et à l alinéa 3 paragraphe 3 de l article 17du décret N du 16 Moharrem 1428 (5 Février 2007) fixant les formes et conditions de passation des marchés de l Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. Objet du marché : L ACQUISITION, LA MISE EN SERVICE ET LE SERVICE APRES VENTE DU MATERIEL SUIVANT : L Autocommutateur téléphonique (PABX), les postes Opérateurs, les postes numériques et les postes analogiques. A - Pour les personnes physiques Je, soussigné :... (prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu :.. affilié à la CNSS sous le n :... (1) inscrit au registre du commerce de (rocalité) sous le n... (1) n de patente... (1) n du compte courant postal-bancaire ou à la TGR.:... (RIB) B- Pour les personnes morales Je, soussigné...(prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise) agissant au nom et pour le compte de...(raison sociale et forme juridique de la société) au capital de: adresse du siège social de la société... adresse du domicile élu '. affiliée à la CNSS sous le n..,...(1) inscrite au registre du commerce......(localité) sous le n,...(1) n de patente... (1) n du compte courant postal-bancaire ou à la TGR... (RIB) - Déclare sur j'honneur: 1 - m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle. 2 - que je remplie les conditions prévues à l'article 22 du décret n 2-06,388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle; - Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ; 3 ~ m'engager. si j'envisage de recourir à la sous-traitance : - à m'assurer que les sous-traitants remplissent également tes conditions prévues par l'article 22 du décret n précité ; 14
15 - que celle-ci ne peut dépasser 50 % du montant du marché, ni porter sur le lot ou le corps d'état principal du marché; 4 - m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent â quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation. de gestion et d'exécution du présent marché. 5 - m'engager à ne pas faire, par moimême ou par personnes interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion du présent marché. - certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature. - reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l'article 24 du décret n précité. relatives à l'inexactitude de la déclaration sur J'honneur, Fait à...le...,... Signature et cachet du concurrent (2) (1) pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence aux documents équivalents lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leur pays d'origine ou de provenance. (2) à supprimer le cas échéant. (*) en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur. 15
17 MARCHE Marché n : / 2010 Passé par : Appel d'offres ouvert n 37/2010, en application des dispositions de l alinéa 2, 1 de l'article 16, alinéa 3, 3 de l'article 17 du décret N du 16 Moharram 1428 (05 Février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion Entre les soussignés : d'une part : L'AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DE L EMPLOI ET DES COMPÉTENCES (ANAPEC), représentée par son Directeur Général, M. Hafid KAMAL Et, d'autre part : La société :. Titulaire du compte bancaire : Ayant son siège au :.... Affiliée à la CNSS : sous le n. Inscrite au Registre du Commerce de sous le n. Représentée par : Monsieur.. Agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés. 17
18 ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE L ACQUISITION, LA MISE EN SERVICE ET LE SERVICE APRES VENTE DU MATERIEL SUIVANT : L autocommutateur téléphonique (PABX), les postes Opérateurs, les postes numériques et les postes analogiques. ARICLE 2 : LES PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Les pièces constitutives du marché sont : - l acte d engagement - le cahier de prescriptions spéciales - le bordereau de prix et détail estimatif - le cahier de prescriptions techniques - le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutées pour le compte de l Etat. ARTICLE 3 : CONTENU ET REVISION DES PRIX Les prix s entendent fermes et non révisables. Ils sont établis toutes taxes comprises. Ils ont un caractère unitaire et tiennent compte de tous les frais inhérents à l exécution de la prestation. ARTICLE 4 : DELAI D EXECUTION Le délai contractuel pour l exécution du présent appel d offres est fixé à quatre (4) mois. Ce délai commence à courir le lendemain de la notification de l ordre de service. Le délai pour chaque livraison de site ou d un groupe de sites situés sur un itinéraire optimisé est de 15 jours à compter de la date de la commande effectuée par l ANAPEC pour livrer le dit site ou groupe de sites. ARTICLE 5 : LIEUX DE LIVRAISON. La livraison doit s effectuer sur site selon commande de l ANAPEC : Les adresses au sein des villes de livraison seront données lors de chaque commande. ARTICLE 6 : RECEPTION DU MATEREIL Les équipements livrés seront examinés par une commission qui vérifiera leur conformité aux spécifications du marché et établira un procès verbal de réception provisoire. Pourront être refusées lors de la vérification à la livraison, les équipements dont la qualité serait défectueuse. L'appréciation des responsables délégués à cet effet est sans appel. Les frais de transport pour retour des équipements refusés resteront à la charge du fournisseur. 18
19 Les livraisons et l'installation seront effectuées par les fournisseurs à leurs frais et sous leur responsabilité pour le magasin central et pour les sites d installation. La mise en service et le service après vente seront effectuées au niveau des sites d installation, à la charge des fournisseurs. Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de déballage et d'emballage sont à la charge exclusive du fournisseur et sont effectuées sous sa responsabilité. Un bon de livraison des équipements acceptés est établi en six exemplaires et signé par le magasinier. Deux exemplaires sont remis au représentant du fournisseur. ARTICLE 7 : DEFECTUOSITE / REJET Si le matériel livré, appelle à des réserves ou ne répond pas entièrement aux spécifications techniques du marché, l ANAPEC en prononcera le rejet pur et simple. Les délais ouverts alors au titulaire du marché pour présenter des nouveaux équipements ne constituent pas par eux mêmes, une justification valable d une prolongation des délais de livraison. ARTICLE 8 : GARANTIE, MODALITES ET PRESTATIONS Le fournisseur garantit que tous les équipements livrés en exécution du marché sont neufs, n'ont jamais été utilisés, sont du modèle le plus récent en service et incluent toutes les dernières améliorations en matière de conception et de matériaux. Le fournisseur garantit en outre que tous les équipements livrés en exécution du marché n'auront aucune défectuosité due à leur conception, à leur utilisation ou à leur mise en œuvre, qui peut se révéler pendant l'utilisation normale des équipements livrés, dans les conditions prévalant dans les lieux de livraison indiqués à l'article neuf (9) du présent C.P.S. Cette garantie demeure valable 24 mois après la réception provisoire des équipements. L'Agence notifiera rapidement au fournisseur toute réclamation faisant jouer cette garantie. A la réception de cette notification, le fournisseur avec une promptitude raisonnable, réparera ou remplacera les équipements défectueux ou leurs pièces sans frais pour l'agence. Le fournisseur s engage à assurer les prestations de la mise en service, de maintenance et du service après vente des équipements sur les sites de destination finale. Les prestations de garantie de tous les équipements objet du présent appel d offres seront assurées dans les lieux d'utilisation (qui peuvent être la Direction Générale ou les Agences relevant de l ANAPEC). 19
20 ARTICLE 9: DELAI DE GARANTIE Le délai de garantie du matériel est fixé à 2 ans. Il commence à courir à partir de la date de la réception provisoire. Le fournisseur assurera pendant toute cette période la maintenance et la réparation (pièces et main d œuvre sur site) du matériel fourni. ARTICLE 10: DEFINITION DE L ENTRETIEN ET DE LA MAINTENANCE DU MATERIEL PENDANT LA DUREE DE GARANTIE La maintenance et l entretien du matériel comprennent en général trois niveaux : Entretien préventif et contrôle périodique du bon état de fonctionnement des équipements avec exécution de toute opération nécessaire pour maintenir un bon niveau technologique; Maintenance de premier niveau qui correspond à la détection du sousensemble en défaut, et à l exécution sur le site des opérations suivantes : réparation, mise au point et remplacement standard des éléments reconnus défectueux ; Maintenance de second niveau qui correspond à la réparation en usine ou en atelier des sous-ensembles défectueux. Dans ce derniers cas, le Fournisseur proposera des formules permettant d assurer la continuité de l exploitation : matériel de remplacement, ARTICLE 11: SANCTIONS La maintenance des équipements et la continuité de l exploitation revêtent un caractère primordial pour l Administration. Si un ou plusieurs équipements ont été inutilisables, plus longtemps que la durée fixée d un commun accord entre l administration et le fournisseur à partir de la date de la notification de la panne au titulaire, et si cet arrêt est dû à une défaillance de l équipement, une pénalité sera appliquée au titulaire ; Cette pénalité sera calculée de la manière suivante : L Administration procédera au calcul du montant des mensualités des pénalités correspondant à ce matériel, calculé sur la base de (2%) du prix d achat toutes taxes comprises ; La pénalité sera calculée de la manière suivante : P = 0.02 x N 208 Où : - P est la pénalité mensuelle - N est le nombre d heures ouvrable des pannes dans le mois est le nombre d heures ouvrable dans le mois 20
21 Le montant des pénalités est déduit d office des décomptes des sommes dues par l administration, et ce conformément aux dispositions prévues par l article 36 du C.C.A.G. ARTICLE 12 : PENALITES DE RETARD Lorsque le délai contractuel de livraison des équipements est dépassé, le titulaire du marché encourt sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée de deux pour mille (2/1000) par jour calendaire de retard de la valeur des items livrés avec retard. Le montant global des pénalités au titre des retards dans la livraison des équipements est plafonné à 10% du montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants. Quand le montant des pénalités atteint ce plafond l'anapec se réserve le droit de résilier le marché à tort du cocontractant. L'A.N.A.P.E.C. procédera à la vérification de la conformité des supports avec les spécifications du marché à l ANAPEC. Les opérations de transport, de chargement, de déchargement, de déballage et d'emballage sont à la charge exclusive du fournisseur et sont effectuées sous sa responsabilité. Un bon de livraison des supports acceptés est établi en six exemplaires et signé par les membres de la commission de réception. Deux exemplaires sont remis au représentant du fournisseur. ARTICLE 13: RECEPTION DEFINITIVE La réception définitive interviendra à l expiration du délai de garantie, sous réserve que les prestations visées par l article 10 aient bien été réalisées par le prestataire et acceptées par le maître d ouvrage. ARTICLE 14: MODALITES DE PAIEMENT Le paiement sera effectué après réception du matériel objet de la livraison sur un ou plusieurs sites prévus dans le marché. Et ce sur présentation des factures établies en 5 exemplaires pour chaque tranche, au bureau d ordre central, sis au 4, lotissement la colline entrée B Sidi Maârouf Casablanca. Les sommes dues au titulaire seront réglées au compte bancaire n.. ARTICLE 15: CAUTIONNEMENT DEFINITIF Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pourcent (3%) du marché. 21
Date d ouverture des plis :09/08/2012 à 10h.
ROYAUME DU MAROC AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DE L EMPLOI ET DES COMPETENCES DOSSIER D APPEL D OFFRES OUVERT N 04/2012 Relatif à : L acquisition, la mise en service et le service après vente du matériel
ROYAUME DU MAROC AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DE L EMPLOI ET DES COMPETENCES DOSSIER D APPEL D OFFRES OUVERT N 03/2010 Relatif l hébergement du système d information de l ANAPEC. Passé conformément au

References: l'article 22
 l'article 16
 l'article 22
 l'article 22
 l'article 24
 l'article 16
 l'article 17