Source: http://testdeley.com/ley-9-17/libro-2-titulo-1-i.php
Timestamp: 2020-08-15 13:09:35+00:00

Document:
Test 9 Libro Segundo Título I Ley Contratos del Sector Público
Test 9 Libro Segundo Título I Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
1. Respecto a los concursos de proyectos:
una vez finalizado el plazo de presentación de las propuestas de proyectos, se constituirá un jurado cuyos miembros serán designados de conformidad con lo establecido en las bases del concurso
habrá intervención de la mesa de contratación
todas aquellas funciones administrativas o de otra índole no atribuidas específicamente a los servicios dependientes del órgano de contratación serán realizadas por el Jurado
el jurado estará compuesto por personas físicas dependientes de los participantes en el concurso de proyectos
Artículo 187.1
2. Respecto a los concursos de proyectos, cuando se exija una cualificación profesional específica para participar en un concurso de proyectos:
al menos dos tercios de los miembros del jurado deberán poseer dicha cualificación u otra equivalente
al menos tres quintos de los miembros del jurado deberán poseer dicha cualificación u otra equivalente
al menos dos quintos de los miembros del jurado deberán poseer dicha cualificación u otra equivalente
al menos un tercio de los miembros del jurado deberán poseer dicha cualificación u otra equivalente
Artículo 187.3
3. Los efectos de los contratos administrativos se regirán por:
las normas a que hace referencia el apartado 2 del artículo 25
los pliegos de cláusulas administrativas
los pliegos de prescripciones técnicas, generales y particulares, o documento descriptivo que sustituya a éstos
4. Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de:
interpretar los contratos administrativos
resolver las dudas que ofrezca el cumplimiento de los contratos administrativos
modificar los contratos administrativos por razones de interés público
5. Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de:
declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato
suspender la ejecución del contrato
acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de esta
6. Será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos y respecto de los contratos que se indican a continuación:
la interpretación, nulidad y resolución de los contratos, cuando no se formule oposición por parte del contratista
las modificaciones de los contratos cuando no estuvieran previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea inferior a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o inferior a 6.000.000 de euros
las reclamaciones dirigidas a la Administración con fundamento en la responsabilidad contractual en que esta pudiera haber incurrido, en los casos en que las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros
Artículo 191.3
7. Respecto a los contratos administrativos los acuerdos que adopte el órgano de contratación:
pondrán fin a la vía administrativa y serán ejecutivos pasados 30 días
pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos
no pondrán fin a la vía administrativa y serán ejecutivos pasados 30 días
no pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos
Artículo 191.4
8. Los pliegos o el documento descriptivo podrán prever penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo. Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas:
no podrán ser superiores al 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50% del precio del contrato
no podrán ser superiores al 20% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50% del precio del contrato
no podrán ser superiores al 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 60% del precio del contrato
Artículo 192.1
9. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de:
0,60 euros por cada 500 euros del precio del contrato, IVA incluido
0,80 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA incluido
0,80 euros por cada 500 euros del precio del contrato, IVA excluido
0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido
Artículo 193.3
10. El órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades cada vez que las penalidades por demora alcancen:
un múltiplo del 5% del precio del contrato, IVA incluido
un múltiplo del 10% del precio del contrato, IVA incluido
un múltiplo del 5% del precio del contrato, IVA excluido
un múltiplo del 10% del precio del contrato, IVA excluido
Artículo 193.4
11. La Administración exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios en el supuesto de:
demora en la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños causados a la Administración
12. En el supuesto de demora en la ejecución, si la Administración optase por la resolución esta deberá acordarse por:
el órgano de contratación o por aquel que tenga atribuida esta competencia en las Comunidades Autónomas, sin otro trámite preceptivo que el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva
el órgano de contratación o por aquel que tenga atribuida esta competencia en las Comunidades Autónomas, sin otro trámite preceptivo que el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva y, cuando se formule oposición por parte de este, la audiencia del contratista
el órgano de contratación o por aquel que tenga atribuida esta competencia en las Comunidades Autónomas, sin otro trámite preceptivo que la audiencia del contratista y, cuando se formule oposición por parte de este, el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva
el Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva, sin otro trámite preceptivo que la audiencia del contratista y, cuando se formule oposición por parte de este, el dictamen del órgano de contratación o por aquel que tenga atribuida esta competencia en las Comunidades Autónomas
Artículo 195.1
13. En el supuesto de demora en la ejecución, si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá dándosele un plazo que será:
por lo menos, la mitad del tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor
por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor
por lo menos, la mitad del tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro mayor
por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro mayor
Artículo 195.2
14. Como regla general, indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, será obligación de:
Artículo 196.1
15. Cuando los daños y perjuicios que se causen a terceros hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración o como consecuencia de los vicios del proyecto en el contrato de obras, será responsable de los daños:
Artículo 196.2
16. Respecto a la indemnización de daños y perjuicios causados a terceros, estos podrán requerir previamente:
dentro del mes siguiente a la producción del hecho, al contratista para que este, oído el órgano de contratación, informe sobre a cuál de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños
dentro del mes siguiente a la producción del hecho, al órgano de contratación para que este, oído el contratista, informe sobre a cuál de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños
dentro del año siguiente a la producción del hecho, al contratista para que este, oído el órgano de contratación, informe sobre a cuál de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños
dentro del año siguiente a la producción del hecho, al órgano de contratación para que este, oído el contratista, informe sobre a cuál de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños
Artículo 196.3
17. El requerimiento de los terceros para que se informe sobre a cuál de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños:
interrumpe el plazo de prescripción de la acción
no interrumpe el plazo de prescripción de la acción
provoca la caducidad del plazo de prescripción de la acción
18. Sin perjuicio de lo establecido para el contrato de obras en el artículo 239, la ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de:
el contratista y el contratante solidariamente
el contratista y subsidiariamente el contratante
19. El contratista tendrá derecho al abono de:
el precio convenido por la prestación realizada en los términos establecidos exclusivamente en el contrato
el precio o el pago en especies convenido por la prestación realizada en los términos establecidos en esta Ley y en el contrato
el precio convenido por la prestación realizada en los términos establecidos en esta Ley y en el contrato
el precio o el pago en especies convenido por la prestación realizada en los términos establecidos en exclusivamente en el contrato
Artículo 198.1
20. El pago del precio:
deberá hacerse de manera total
podrá hacerse de manera total o parcial, mediante abonos a cuenta
podrá hacerse de manera total o parcial, mediante pago en cada uno de los vencimientos que se hubiesen estipulado
podrá hacerse de manera total o parcial, mediante abonos a cuenta o, en el caso de contratos de tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de los vencimientos que se hubiesen estipulado
Artículo 198.2

References: Artículo 187

Artículo 187
 artículo 25
 resolución 
 resolución 

Artículo 191

Artículo 191

Artículo 192
 resolución 

Artículo 193
 resolución 

Artículo 193
 resolución 

Artículo 195

Artículo 195

Artículo 196

Artículo 196

Artículo 196
 artículo 239

Artículo 198

Artículo 198