Source: http://docplayer.it/11948185-Bando-di-gara-installazione-impianti-fotovoltaici-ed-opere-accessorie.html
Timestamp: 2018-01-16 15:41:04+00:00

Document:
BANDO DI GARA INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED OPERE ACCESSORIE - PDF
Download "BANDO DI GARA INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED OPERE ACCESSORIE"
Raimonda Renzi
1 BANDO DI GARA INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED OPERE ACCESSORIE Cuggiono (MI) Via Ugo Foscolo e Scuola Media 1
2 SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: E.E.S.CO. S.r.l., Via Vitali, Marcallo con Casone (MI) Tel.: Fax: Indirizzo internet: Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. La documentazione complementare è disponibile presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte devono essere recapitate presso la sede di E.E.S.CO. S.r.l. - Via Vitali, Marcallo con Casone (MI). 2) TIPO DI ENTE AGGIUDICATRORE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Società mista a prevalente capitale pubblico. Energia e Ambiente. L ente aggiudicatore acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: Sì. SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 1) DESCRIZIONE 1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore: Progettazione esecutiva ed As-built; fornitura parti tecnologiche (come da Allegato); posa in opera e collaudo di impianto fotovoltaico; fornitura, posa in opera e collaudo impianto di illuminazione; fornitura, posa in opera e collaudo di impianto di allarme ed antintrusione; fornitura, posa in opera e collaudo di impianto di videosorveglianza; opere edili, recinzione, livellamento e ripristino del terreno. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Installazione di impianto fotovoltaico con impianti ed opere accessorie. C/o socio Comune di Cuggiono (MI). 1.3) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: Vedi punto ) Divisione in lotti: No. 1.5) Ammissibilità di varianti: Previo accordi con committenza. 1.6) Nota bene: i moduli fotovoltaici saranno messi a disposizione dell installatore dall ente appaltante in regime di conto lavorazione. 2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL'APPALTO 2.1) Quantitativo o entità totale: A corpo. Prezzo a base di gara pari ad ,00 (circa 184,58 kwp), così suddiviso: Cuggiono Via Ugo Foscolo: ,00 (circa 170,00 kwp); Cuggiono Scuola Media: ,00 (circa 14,58 kwp). 2
3 3) DURATA DELL'APPALTO: Periodo: 120 giorni (dall'aggiudicazione dell'appalto) previo preavviso da parte di E.E.S.CO. S.r.l. di 10 gg. 4) PENALI PER RITARDATA ULTIMAZIONE LAVORI Nel caso di ritardi nell ultimazione dei lavori, previsti in 120 giorni naturali e consecutivi dall aggiudicazione dell appalto, non giustificati da causa di forza maggiore, sarà applicata una penale pari a 1.000,00 per ciascun giorno lavorativo di ritardo rispetto all ultimazione prevista. L importo delle eventuali penali maturate, sarà trattenuto dai pagamenti dovuti all appaltatore. Qualora il ritardo della consegna dovesse protrarsi oltre il termine di 30 giorni solari, E.E.S.CO. S.r.l. si riserva fin d ora la facoltà di risolvere il contratto fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni che dovessero essere causati allo stesso E.E.S.CO. S.r.l.. A seguito di ciò, si procederà d ufficio all incameramento della cauzione. SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO 1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria: 2% dell importo a base di gara (ridotta al 50% per i casi ex art. 75 D.Lgs. 163/2006), richiesta al momento di presentazione dell offerta. Cauzione definitiva: minimo 10% importo contrattuale. Modalità di costituzione delle cauzioni: Cauzione provvisoria (da presentare al momento della presentazione dell offerta). A corredo dell offerta i concorrenti dovranno allegare un deposito cauzionale provvisorio (la cui misura è stabilita nel 2% dell importo complessivo massimo posto a base di gara fatti i salvi i casi di riduzione del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione di qualità ai sensi dell art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006) a garanzia degli impegni assunti in fase di offerta ed a copertura della mancata sottoscrizione del contratto, sottoforma di: fideiussione bancaria, fideiussione assicurativa, assegno bancario, assegno circolare o contanti. Garanzia Definitiva. In caso di assegnazione della fornitura, l impresa aggiudicataria dovrà inoltre costituire una garanzia definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell importo contrattuale, secondo quanto previsto dall art. 113 del D. Lgs. 1623/2006. Tale garanzia, la cui durata non potrà essere inferiore a 365 giorni dalla data di stipula del contratto, sarà aumentata a norma del primo comma del richiamato art. 113 nel il caso di aggiudicazione con un ribasso superiore al 10%. Quanto alle modalità di prestazione della garanzia, la stessa potrà essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione, secondo le modalità descritte dall art. 75, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del D.Lgs. 163/2006 (che dovranno essere osservate a pena di esclusione) e dunque dovrà tra l altro prevedere l espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957, comma 2, del Codice civile, e l operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Anche in questo caso l importo della garanzia potrà essere ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione di qualità, rilasciata da organismi accreditati, conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000 (o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro collegati di tale sistema), così come previsto dall art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006. Per fruire di tale beneficio, il concorrente 3
4 dovrà segnalare e documentare nei modi prescritti dalle vigenti leggi il possesso dei predetti requisiti. La predetta cauzione costituirà garanzia dell esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali danni o del rimborso di esborsi che E.E.S.CO. S.r.l. dovesse effettuare per inadempienza o per altra negativa conseguenza determinata dalla non corretta esecuzione della fornitura appaltata, così come nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell Appaltatrice, fatta salva per E.E.S.CO. S.r.l. ogni altra azione nel caso in cui l importo della cauzione risultasse insufficiente. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, per poter fruire di tale beneficio, il possesso della certificazione di qualità dovrà essere posseduto da ciascuno dei concorrenti raggruppati o che intendono costituire il raggruppamento. Lo svincolo del deposito cauzionale definitivo avverrà a seguito del positivo completamento dell installazione degli impianti ed al conseguente collaudo con esito positivo. Resta inteso che qualora il collaudo, per cause non imputabili all appaltatore, non dovesse essere completato entro 120 giorni dall ultimazione della fornitura, E.E.S.CO. S.r.l. procederà in ogni caso alla liquidazione della garanzia definitiva. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento con fondi propri. Il pagamento delle forniture avverrà sulla base di regolari fatture che saranno emesse dal Concorrente. La liquidazione delle predette fatture avverrà - in seguito alla verifica di conformità delle singole realizzazioni, da eseguirsi a cura di E.E.S.CO. S.r.l. - con pagamento riferito alle condizioni offerte dal Concorrente, a mezzo bonifico bancario. 1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: Ammessi soggetti individuati ex art. 34 del D.Lgs. 163/2006 secondo modalità artt. 35 e ss., che non si trovino in situazioni di controllo ex art c.c. e le cui offerte non siano imputabili ad un unico centro decisionale. Per raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari è consentita la partecipazione alla gara ancorché non ancora costituiti: in tal caso l offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici e contenere l impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi si atterranno a quanto stabilito dall art. 37 del D.Lgs. 163/2006. Dovranno in ogni caso essere specificate, a pena di esclusione dalla gara, le parti di fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici. I consorzi di cui all art. 34 c. 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a quest ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. 1.3) A corredo dell offerta, i concorrenti dovranno allegare i documenti di gara (Bando di Gara ed Allegato) sottoscritti in ogni loro parte per accettazione. 1.4) Dovranno essere allegate anche alcune referenze indicanti gli impianti realizzati. 1.5) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: No. 2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gara riservata a operatori: iscritti registro imprese CCIAA per attività oggetto di appalto (o corrispondenti registri UE, come da art. 39 D.Lgs. 163/2006), 4
5 che non si trovano nelle situazioni costituenti causa di esclusione di cui all art. 38 del D.Lgs. 163/2006. Per la dimostrazione dei requisiti i concorrenti dovranno produrre dichiarazione sostitutiva secondo lo schema di Dichiarazione Unica disponibile unitamente al C.S.A. SEZIONE IV: PROCEDURA 1) TIPO DI PROCEDURA 1.1) Tipo di procedura: Aperta. 1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un offerta: No 2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta più vantaggiosa, con i seguenti criteri: Prezzo: punti 60 Condizioni di pagamento: punti ) Ricorso ad un'asta elettronica: No. 3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. 3.2) E possibile scaricare da internet il bando di gara e la documentazione complementare. Documenti a pagamento: No. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte: 25/11/ ore 12: ) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. 3.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 3.6) Modalità di apertura delle offerte: Data: 27/11/2009 ore 15:00. Luogo: Marcallo con Casone - Via Vitali, 41. Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: Sì. Ammesso un rappresentante per ciascun partecipante, a ciò specificamente facoltizzati con specifica procura. L eventuale raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti sarà considerato alla stregua di unico soggetto partecipante alla gara e pertanto anch esso potrà essere rappresentato da un massimo di un rappresentante. SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No. 2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No. 5
6 3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Bando di gara e Allegato disponibili presso indirizzo punto 1 (www.e2sco.it); - quesiti e richieste di chiarimento formulati dai concorrenti dovranno pervenire tassativamente entro il giorno 20/11/2009, ai punti di contatto di cui alla Sezione I; - E.E.S.CO. S.r.l. si riserva di non aggiudicare annullando la presente procedura qualora si determinasse una variazione sostanziale dell'ambito delle richieste di fornitura avanzate dai Comuni soci di E.E.S.CO. S.r.l.. In tale eventualità i concorrenti non potranno richiedere alcun rimborso, risarcimento o compenso di sorta, assumendosi tale rischio nell'ordinario rischio d'impresa; - è vietato il subappalto; - responsabile del procedimento: Amministratore Delegato Enrico Bombarda. 4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 02/11/

References: art. 75
 art. 75
 art. 113
 art. 113
 art. 75
 art. 1957
 art. 75
 art. 34
 art. 37
 art. 34
 art. 39
 art. 38