Source: http://docplayer.it/14877280-Contratto-di-fornitura-rif-cig-tra.html
Timestamp: 2020-07-13 22:21:10+00:00

Document:
CONTRATTO DI FORNITURA (Rif. CIG: ) TRA - PDF Free Download
Download "CONTRATTO DI FORNITURA (Rif. CIG: ) TRA"
1 1 CONTRATTO DI FORNITURA (Rif. CIG: ) TRA l Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di seguito indicato per brevità Istituto, con Codice Fiscale nr Partita IVA nr , con sede in Catania Zona Industriale, 50, c.a.p , rappresentato dal Dott. Rosario Corrado Spinella, Direttore pro tempore dell Istituto E la Ditta..... di seguito chiamata Ditta, rappresentata dal Legale Rappresentante il Sig... nato a. il. e residente a. in Via.., giusta certificato rilasciato dalla Camera di Commercio di numero iscrizione tribunale di., già iscritta al registro delle ditte con numero, con sede in... Via., Codice Fiscale nr.. e Partita IVA numero., si conviene e stipula quanto segue. PREMESSA Premesso che: - con verbale del.., apposita Commissione ha aggiudicato, in via provvisoria, l'appalto per la fornitura, installazione e resa operativa di un., come descritto e riportato nel Capitolato Tecnico allegato al presente contratto e di cui è parte integrante e sostanziale, da allocare presso la sede di Catania; - l Istituto con nota del.. prot.nr. ha aggiudicato in via definitiva l'appalto di cui sopra alla Ditta per aver presentato l'offerta più vantaggiosa ai sensi dell art. 83 del D.lgs. n.163/06. Pag. 1 di 6
2 2 ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO L Istituto affida alla Ditta..., che accetta, l'appalto per la la fornitura, installazione e resa operativa di un.. presso l Istituto per la Microelettronica e Microsistemi UOS di Catania (Università) del Consiglio Nazionale delle Ricerche con sede a Catania, come descritto e riportato nel Capitolato Tecnico allegato al presente contratto di cui è parte integrante e sostanziale, destinato all Istituto di cui sopra; ART. 2 - IMPORTO DELLA FORNITURA L'importo della fornitura di cui al precedente Art. l ammonta ad Euro più IVA di legge secondo l'offerta in data. L'importo è comprensivo di ogni ulteriore onere inerente la fornitura, trasporto e posa in opera di tutta l'apparecchiatura. ART. 3 GARANZIA DEFINITIVA A garanzia dell'esecuzione del presente contratto, la Ditta contraente costituisce garanzia definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale fino all'avvenuto saldo finale della fattura, tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa nr. in data.. prestata per Euro. La garanzia viene versata contestualmente alla sottoscrizione del contratto. ART. 4 CONSEGNA DEI LOCALI I locali dove installare l attrezzatura in argomento saranno consegnati con preavviso alla Ditta di 7 (sette) giorni naturali, successivi e continui. ART. 5 TERMINE DI ULTIMAZIONE PENALE Il termine ultimo per la fornitura e posa in opera a regola d arte delle apparecchiature oggetto del presente contratto è giorni naturali, successivi e continui dalla stipula del presente contratto Pag. 2 di 6
3 3 Per ogni giorno di ritardo della posa in opera della fornitura, la Ditta resta impegnata a corrispondere all Istituto una penale giornaliera stabilita nella misura del due per mille dell ammontare del contratto per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni diretti o indiretti comunque derivanti all Istituto a causa del ritardo stesso. ART. 6 COLLAUDO Il collaudo della fornitura verrà effettuato da apposita Commissione nominata dall Istituto che redigerà il certificato di collaudo entro 30gg dalla redazione del certificato di ultimazione da parte del Referente. ART. 7 - PAGAMENTI - MODALITA' Il pagamento avverrà, a mezzo bonifico bancario dietro presentazione di regolare fattura, redatta secondo le norme in vigore con le seguenti modalità: - Versamento di un anticipazione pari al 20% dell importo, a mezzo bonifico bancario emesso entro 60 (sessanta) giorni successivi la stipula del contratto, subordinato alla presentazione da parte dell Appaltatore di regolare fattura e di idonea documentazione comprovante l'avvenuta costituzione di garanzia pari al 105% della suddetta anticipazione, rilasciata sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa. La suddetta garanzia deve: I) avere la stessa validità fissata per l'offerta economica relativa al.; II) intendersi automaticamente svincolata dopo l'avvenuto collaudo con esito positivo del.; III) deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In nessun caso l'ente provvederà alla restituzione del documento in originale relativo alla suddetta garanzia prestata. Decorso il termine di validità di tale documento senza che sia intervenuta alcuna comunicazione da parte del CNR, la garanzia dovrà intendersi comunque svincolata. - Versamento di un ulteriore quota pari al 60% dell importo, a mezzo bonifico bancario emesso entro 60 (sessanta) giorni successivi la consegna del Pag. 3 di 6
4 4 Microscopio presso la sede di Catania dell Istituto per la Microelettronica e Microsistemi, subordinato alla presentazione da parte dell Appaltatore di regolare fattura e di idonea documentazione comprovante l'avvenuta costituzione di garanzia pari al 105% della suddetta quota, rilasciata sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa. La suddetta garanzia deve: I) la stessa validità fissata per l'offerta economica relativa al.; II) intendersi automaticamente svincolata dopo l'avvenuto collaudo con esito positivo del ; III) deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In nessun caso l'ente provvederà alla restituzione del documento in originale relativo alla suddetta garanzia prestata. Decorso il termine di validità di tale documento senza che sia intervenuta alcuna comunicazione da parte del CNR, la garanzia dovrà intendersi comunque svincolata. - Saldo a mezzo bonifico bancario emesso entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, redatta secondo le norme in vigore e corredata da certificato di collaudo avvenuto con esito positivo. Qualunque cessione di credito che non sia riconosciuta dall Istituto è vietata. ART.8 - AGGIORNAMENTO PREZZI L'importo relativo al precedente articolo 2, si intende fisso ed invariabile. ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L Istituto si riserva la facoltà insindacabile di disporre la risoluzione del contratto nel caso in cui vengano riscontrate inadempienze gravi, salvo che le stesse non derivino da cause di forza maggiore non imputabili alla Ditta. Nel caso di risoluzione del contratto l Istituto si riserva comunque la facoltà di intraprendere qualsiasi azione a tutela dei propri interessi. Pag. 4 di 6
5 5 ART FORO COMPETENTE Per ogni eventuale contestazione che insorgesse in dipendenza dell'applicazione del presente contratto, le parti dichiarano competente il Foro di Catania. È esclusa la competenza arbitrale. ART ONERI FISCALI ED ONERI ACCESSORI Le spese di registrazione, copia, stampa, bolli, dei documenti e dei disegni e tutte le altre spese, presenti e future, inerenti al presente contratto, sono a carico della Ditta. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto a carico del CNR, ai sensi del D.P.R. nr.633/1972 e successive modificazioni ed integrazioni. ART NORME APPLICABILI L'appalto di cui al presente contratto è disciplinato oltre che dalle clausole in essi riportate, dal Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche (D.P. CNR 4/05/2005 N ), da tutte le disposizioni di leggi concernenti gli appalti di forniture pubbliche, con particolare riferimento al D.lgs 163/2006 e s.m.i, e dal Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto eventualmente non disciplinato dal Regolamento di Contabilità del CNR. ART. 13 ALLEGATI Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto di appalto i seguenti documenti: Capitolato Tecnico (all. sub A); Offerta economica della Ditta in data.. (all. sub B); Inoltre, anche se non allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto tutti i documenti forniti in sede di gara. ART. 14 DOMICILIO DELL APPALTATORE A tutti gli effetti di legge la Ditta elegge il proprio domicilio in.. via.. Pag. 5 di 6
6 6 ART. 15 CONDIZIONI GENERALI La Ditta., tramite il Sig. designato quale suo rappresentante legale, accetta e sottoscrive in modo specifico le clausole contenute negli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del presente contratto. Catania, lì. PER LA DITTA... PER L Istituto per la Microelettronica e Microsistemi... Dott. Rosario Corrado Spinella Pag. 6 di 6

References: art. 83
 ART. 1
 ART. 2
 ART. 3
 ART. 4
 ART. 5
 ART. 6
 ART. 7
 ART.8
 articolo 2
 ART. 9
 ART. 13
 ART. 14
 ART. 15