Source: http://docplayer.fr/2250781-Marche-n-03-2014-cri.html
Timestamp: 2017-07-23 23:23:57+00:00

Document:
Marché n 03/2014/CRI - PDF
Marché n 03/2014/CRI
Download "Marché n 03/2014/CRI"
1 Marché n 03/2014/CRI Réalisation des études de marché, de positionnement et de concept ainsi que les études techniques, juridiques et financières relatives à la réalisation du projet du parc industriel locatif de la Fondation de la Mosquée Hassan II - Commune Rurale de Sidi Hajjaj Oued Hassar, Province Mediouna Marché passé par appel d'offres ouvert sur offre des prix en application des dispositions de l'alinéa 2 Paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 et article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17 du décret du 08 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics. EXERCICE2 CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES Marché passé par appel d'offres ouvert sur offre des prix en application des dispositions de l'alinéa 2 Paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 et article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17 du décret du 08 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics. Entre : le Centre Régional d'investissement du Grand Casablanca, représenté par son directeur. D'UNE PART Et Monsieur, au capital de affiliée à la C. N.S S. s/n : agissant au nom et pour le compte de la société, sise inscrite au registre de commerce s/n : Inscrite au rôles de la patente s/n : Identification fiscale : n Titulaire du compte bancaire n (RIB) ouvert au, Agence. D'AUTRE PART Groupement 2 der3 ARTICLE 1 : OBJET DE L'APPEL D'OFFRES : Le présent cahier des prescriptions techniques a pour objet de définir les prescriptions techniques relatives à la réalisation des études de marché, de positionnement et de concept ainsi que les études techniques, juridiques et financières relatives à la réalisation du projet du parc industriel locatif de la Fondation de la Mosquée Hassan Il - Commune Rurale de Sidi Hajjaj Oued Hassar, Province Mediouna. ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE La liste ci-dessous énumère par ordre de priorité, les pièces constitutives du marché : L'acte d'engagement Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS) Offre technique La décomposition du prix global CCAG-EMO approuvé par le décret Royal n du Rabii I 1423 (4 juin 2004) ARTICLE 3 : DOCUMENTS GENERAUX Le titulaire du marché sera soumis aux dispositions définies par : - Le décret du 08 joumada (20 mars 2013) relatif aux marchés publics. - Le décret royal n du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant règlement général de la comptabilité publique tel qu'il a été modifié et complété ; - Le décret n du 04 Novembre 2008 relatif au contrôle des dépenses de l'etat. - Le Dahir du 28Aout 1948 relatif au nantissement des marchés publics, tel qu'il a été modifié par les Dahirs n du 03 Novembre 1961 et du 02 Octobre 1962 ; - Les textes en vigueur réglementant l'emploi de la main d'oeuvre et les salaires et notamment le Décret du 1' juillet 2011 portant revalorisation de salaire minimum ; -Le Dahir du 17 Rabia II (20 Décembre 1985) loi n relative à la Taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) ; -Le Dahir du 21 Mars 1943 et du 27 Décembre 1944 régissant les accidents du travail ; 34 Dans des textes généraux prescrivant des clauses contradictoires, le titulaire du marché doit se conformer au plus récent d'entre eux. -Le marché reste soumis aux dispositions du (C.C.A.G.-EMO) pour ce qui n'est pas contraire aux clauses du présent marché Toute clause insérée dans les documents auxquels se réfère le présent marché et contraire aux dispositions du décret du 08 joumada I 1434 (20 mars 2013) doit être considérée comme abrogée. ARTICLE 4 : ETABLISSEMENT DES PRIX Les prix du présent marché sont fermes et comprennent tous prix, frais, faux frais, taxes, bénéfices et d'une façon générale toutes sujétions imposées pour la bonne exécution de l'étude. ARTICLE 5 DELAI D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD A- Délai d'exécution : Le délai d'exécution des prestations du présent marché est fixé à Quatre (4) mois. Ce délai ne prend pas en compte les délais de validation des rapports et ne couvre pas la durée pour la levée des fonds nécessaires à la réalisation du projet. Toute modification du calendrier devra faire l'objet d'un accord préalable et écrit entre les parties contractantes. > Le délai d'exécution de la phase 1 est de 2 mois. > Le délai d'exécution de la phase 2 est d'1 mois. > Le délai d'exécution de la phase 3 est d'l mois. Chaque phase ne sera entamée que lorsque l'ordre de services s'y apportant est dûment établi et notifié par le Maître d'ouvrage. Ces délais commencent à courir à compter du lendemain de la date de notification de l'ordre de service prescrivant le commencement de l'exécution des prestations de chaque phase. B- Pénalités de retard : A défaut le titulaire du marché d'avoir terminé les prestations dans le délai fixé pour chaque phase, il lui sera appliqué d'office et sans préavis préalable une pénalité de (1 %o) du montant de l'étude considérée par jour calendaire du retard. Le montant des pénalités sera plafonné à dix pour cent (10%) du montant total du marché. L'application de ces pénalités ne libère en rien le titulaire de l'ensemble des autres obligations et responsabilités qu'il a souscrit au titre du marché. 45 ARTICLE 6 CONDITIONS DE RECEPTION Pour chaque phase le titulaire est tenu de remettre au maître d'ouvrage les rapports, dans les délais définis à l'article 5. Après prise en compte de l'ensemble des remarques et commentaires, ces livrables seront approuvés par le Maître d'ouvrage. Les livrables devront être rédigés et fournis au format Microsoft Word, power point, Excel ou tout autre format équivalent (format texte éditable). Les supports utilisés lors des différentes présentations faites par le Consultant seront également fournies. Tous les Business Plans réalisés dans le cadre de cette étude devront être communiqué sous forme de fichiers modifiables et paramétrables au format Excel. Le délai précité est décompté à partir de la date de la remise, par le titulaire, du rapport concerné. Au terme de ce délai, le maître d'ouvrage: soit accepte le rapport sans réserve ; soit invite le titulaire à procéder à des corrections ou améliorations pour remettre les versions définitives dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de notification des remarques soulevées par le comité de pilotage; soit, le cas échéant, prononce un refus motivé du rapport pour insuffisance grave dûment justifiée. En cas de refus d'un rapport, le titulaire est tenu de soumettre au maître d'ouvrage, dans un délai de dix (10) jours, un nouveau rapport. La procédure décrite ci- dessus, est alors réitérée et ce sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 42 du CCAG-EMO. Dans tous les cas les frais de reprise du rapport sont entièrement à la charge du titulaire. Les délais réservés au maître d'ouvrage pour examiner et approuver les rapports et la synthèse ne sont pas compris dans le délai d'exécution du marché. Tous les rapports seront fournis sous format papier en huit (8) exemplaires et sous format numérique. La réception provisoire des phases est prononcée pour chaque phase à la remise du rapport par le Prestataire aux formats et nombre d'exemplaires précités et sa validation. La réception définitive du marché sera prononcée, à la fin du délai global fixé à l'article 5 ci-dessus, après remise par le Prestataire, acceptation et approbation par le Maître d'ouvrage, du dossier final agrégeant tous les résultats de la mission. ARTICLE 7 MODALITE DE PAIEMENT ET CONDITIONS DE REGLEMENT Le présent marché est passé à prix global. Conformément aux articles 39 et 41 du CCAG EMO, le Consultant peut à l'issue de chaque phase et après approbation par le maitre d'ouvrage du livrable correspondant à chacune d'elle, présenter une demande d'acompte accompagnée par une note d'honoraires arrêtant le montant des prestations réalisées. 5 ger6 Le paiement s'effectuera par décompte au moyen de virement au compte de chèque postal ou bancaire du titulaire du marché après validation des livrables de la mission. L'application des prix se présentant comme suit : Prix n 1 : Phase I Ce prix rémunère au forfait, la phase I à 30% du montant total du marché. Prix n 2 : Phase II Ce prix rémunère au forfait, la phase II à 30% du montant total du marché. Prix n 3 : Phase III Ce prix rémunère au forfait, la phase III à 40% du montant total du marché. ARTICLE 8 PIECES A DELIVRER ET NANTISSEMENT 1/ Pièces à délivrer Aussitôt après la notification de l'approbation du marché, le maître d'ouvrage remet gratuitement au titulaire du marché, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de l'acte d'engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des pièces expressément désignées comme constitutives du marché à l'exception du CCAG-EMO. 2/ Nantissement Pour l'application des dispositions prévues par le dahir du 28 août 1948 et les circulaires qui l'ont complété dans l'éventualité d'une affectation en nantissement du présent marché, il est précisé que : La liquidation des sommes dues par le CRI en exécution du présent marché sera opérée par les soins du CRI. Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire des nantissements ou subrogations, les renseignements, états et un exemplaire spéciale du marché portant la mention «exemplaire unique» prévues au dahir du 28 août 1948, est le Directeur du CRI, Les paiements prévus au marché seront effectués par le Trésorier Préfectoral de Casa-Centre ouest, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché. En cas de nantissement du marché, le CRI délivre sans frais, au titulaire du marché, sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire spécial du marché portant la mention "exemplaire unique" et destiné à former titre conformément aux dispositions du dahir du 23 Chaoual 1387 (28 Août 1948) relatif au nantissement des marchés publics. ARTICLE 9 : CONDITIONS DE RESILIATION Le marché pourra être résilié, le cas échéant, dans les cas prévus par le C.C.A.G EMO et les articles 138 et 159 du décret du 08 joumada I 1434 (20 mars 2013). 67 ARTICLE 10 : VALIDITE DU MARCHE Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'après visa par le Trésorier Préfectoral de Casa-Centre ouest et notification de son approbation par l'autorité compétente. ARTICLE 11 : NOTIFICATION DE L'APPROBATION L'approbation des marchés doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixantequinze (75) jours à compter de la date d'ouverture des plis. Si la notification de l'approbation n'est pas intervenue dans ce délai, l'attributaire est libéré de son engagement vis-à-vis du maître d'ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire. Lorsque le maître d'ouvrage décide de demander à l'attributaire de proroger la validité de son offre, il doit, avant l'expiration du délai soixante-quinze (75) jours, lui proposer par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine, de maintenir son offre pour une période supplémentaire ne dépassant pas trente (30) jours. L'attributaire doit faire connaître sa réponse avant la date limite fixée par le maître d'ouvrage. En cas de refus de l'attributaire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire. ARTICLE 12 : ORDRE DE SERVICE En application de l'article 9 du CCAG-EMO, le titulaire du présent marché doit se conformer strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés ARTICLE 13 : DOMICILE DU CONSULTANT A défaut par l'entrepreneur d'avoir rempli les obligations qui lui sont imposées par l'article 17 du C.C.A.G. -EMO, toutes les notifications se rapportant au présent marché, lui seront valablement faites à l'adresse de son domicile indiqué au C.P.S. ARTICLE 14 : ENREGISTREMENT ET TIMBRES Tous les frais d'enregistrement et de timbre sont à la charge du titulaire du marché. ARTICLE 15 : IMPOTS ET TAXES Le prestataire s'engage à se conformer aux obligations prévues par la législation fiscale marocaine en matière d'impôts à sa charge. ARTICLE 16 : SOUS - TRAITANCE Il sera fait application des dispositions de l'article 158 du décret n du 08 joumada I 1434 (20 mars 2013) précité. Le prestataire est tenu de notifier au maître d'ouvrage la nature des prestations qu'il envisage de sous-traiter et l'identité, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse des sous-traitants. 78 Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents dans les dispositions prévues à l'article 22 du décret N Le Maître d'ouvrage se réserve le droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de l'accusé de réception, notamment lorsque les sous-traitants ne remplissent pas les conditions semblables à celles prévues à l'article 24 du décret N Si une sous-traitance est passée sans autorisation, le maître d'ouvrage se réserve le droit de prendre toute mesure coercitive qui s'impose (résiliation du marché, aux frais, aux torts et griefs du Consultant etc.,...). ARTICLE 17 : LANGUE Le marché est établi en langue française, ainsi que les documents de travail à remettre par la banque d'affaire, éléments de livrables et réunions de suivi ; l'ensemble des membres de l'équipe projet devra être capable de travailler et communiquer en français. ARTICLE 18 : REGLEMENT DES LITIGES Pour tout litige pouvant survenir entre le titulaire du présent marché et le Maître d'ouvrage il sera fait recours à la procédure prévue par les dispositions de l'article 55 du CCAG-EMO ARTICLE 19 : CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF Le cautionnement provisoire est fixé à (cent mille) Dirhams. En application de l'article 12 du C.C.A.G.- EMO le cautionnement définitif, est fixé à trois pour cent (3%) du montant initial du marché. Il est à remettre au maître d'ouvrage dans les Trente (30) jours qui suivent la notification d'approbation du marché et sera libéré dans les 3 mois qui suivent la dernière réception définitive suivant les conditions prévues à l'article 16 du CCAG - EMO. Faute de constitution de la caution définitive dans un délai de Trente (30) jours après la notification d'approbation du marché, la caution provisoire reste acquise CRI Casablanca. Les actes de caution ne doivent en aucun cas porter de date limite de validité. ARTICLE 20 : RETENUE DE GARANTIE Le présent marché ne prévoit pas de retenue de garantie ni de délai de garantie. ARTICLE 21 : RETENUE A LA SOURCE Conformément aux dispositions des articles I.a/ et 37 de la Loi N du 21 JANVIER 1987 et l'article 7 de la loi de finance N 55-00, instituant un impôt sur les sociétés, «une retenue à la source au taux en vigueur est opérée sur les montants des produits bruts énumérés à l'article 12 de la loi précitée, qui sont payés à des sociétés étrangères non-résidents». Toutefois, cette retenue n'est pas due lorsque les prestations sont rendues par une succursale, un établissement stable ou une installation fixe d'affaires au MAROC de la Société étrangère, sans intervention du siège de cette dernière. 89 La retenue à la source acquittée est libératoire de tout autre impôt direct. Elle constitue, en outre, un avoir fiscal que la société intéressée peut faire valoir dans l'etat de son domicile lorsque cet Etat est lié avec le Royaume du Maroc par une convention. ARTICLE 22 : ASSURANCES Le titulaire devra souscrire toutes les polices d'assurance couvrant tous les risques inhérents à l'exécution du marché et ce conformément à l'article 20 du CCAG-EMO tel qu'il a été modifié par le décret du 28/12/2005. ARTICLE 23: PERIMETRE DE LA MISSION Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) précise le périmètre de la mission objet de cette procédure d'appel à la concurrence. A-Périmètre de l'étude : Description du site : Le Parc Industriel Locatif de la Fondation de la Mosquée Hassn II est situé dans la commune Rurale Sidi Hajjaj Oued Hasser relevant de la province de Mediouna. Il s'étend sur 142 ha 67 a 13 ca, constitué de trois titres 2213 C, C et 9618 D2. Le site présente des atouts considérables de part sa situation géographique stratégique et accessible par l'autoroute de contournement de Casablanca A5, par la Route Nationale N 9 entre Médiouna et Mohammadia. Son statut juridique est un terrain " Habous " géré par la Fondation de la Mosquée Hassan II de Casablanca. Ce terrain a bénéficié d'une dérogation pour la réalisation d'un parc d'activité industrielle, commerciale et logistique.10 Mi de CASABLANCA SIDI HAJAJ NAD HASSAR 1011 11 Boulevard likba Bnou Nafie Vers Casablanca AS NS12 ARTICLE 24: CONSISTANCE DE L'ETUDE Les études faisant l'objet du présent marché comprennent trois missions, il s'agit : Mission 1: Etudes de marché (demande au niveau du Grand Casablanca), de positionnement et de concept du projet permettant d'ajuster son dimensionnement. Mission 2: Etudes techniques au stade d'avant Projet Sommaire (APS). Mission 3: Etudes juridiques et financières devant aboutir à la définition de la structure qui portera le projet et l'élaboration du Business Plan du projet Mission 1 : Etudes de marché et de positionnement permettant d'ajuster le dimensionnement et de proposer un concept marketing pour le projet Cette étape a pour objectif de définir : La taille de la demande en foncier industriel locatif au niveau du Grand Casablanca; Les besoins en superficies de chacun des secteurs (Industrie, logistique et services) pour le projet ; Les tailles des lots et de bâtiments et leur ventilation pour le projet ; Les prix de location cibles à pratiquer pour les investisseurs pour le projet ; les services d'accompagnement nécessaires pour le projet. 2.2 Mission 2 : Etudes techniques Les études techniques demandées doivent permettre : la faisabilité technico-économique du projet ; la quantification et l'optimisation des coûts des infrastructures nécessaires, à la réalisation des différentes composantes du projet. Les objectifs recherchés se présentent comme suit : 1- Définir le programme physique du projet sur la base de la situation foncière, du contexte physique, des infrastructures hors site et in site, de l'hydrogéologie, de la géologie et de la topographie du site ; 2- Déterminer les coûts afférents aux différentes composantes nécessaires à la viabilisation du projet, à savoir : les infrastructures in site (voirie, assainissement, AEP, électrification, éclairage public, téléphonie, etc.) et les infrastructures hors site (assainissement, eau potable, électrification, Station d'epuration des Eaux Usées (STEP), etc.). 3- agencer et organiser harmonieusement les différents secteurs (Industrie, logistique, Commerce et services) du projet selon leurs spécificités. 1213 Ces Etudes Techniques doivent permettre l'obtention les éléments suivants : Un levé topographique de l'assiette foncière globale du projet ; Une étude géotechnique du site ; Un plan de masse (d'aménagement) du projet ; Des études techniques au stade APS comprenant des plans de lotissement, de voiries, d'assainissement, d'eau potable, de téléphone, d'électrification et d'éclairage public ; L'évaluation des coûts de chacune des solutions techniques proposées au niveau de l'in site et de l'hors site ; Une étude définissant les caractéristiques de la STEP sommaire de son coût ; Le phasage optimal de réalisation des travaux d'aménagement. A l'issue de ces études, le BET fournira : 1. Un Rapport composé de : a. l'étude comparative des différentes solutions d'aménagement possibles; b. la description sommaire et la justification du choix de la solution d'ensemble préconisée ; c. la définition des tranches et des délais de réalisation ; d. l'indication des bases d'estimation de l'ensemble des dépenses devant permettre la détermination des coûts prévisionnels de l'opération. 2. Une estimation sommaire des coûts de travaux. 3. Un cahier des prescriptions techniques permettant de lancer ultérieurement les marchés de viabilisation du site ; 4. Un dossier des plans et schémas de principe de la solution d'ensemble préconisée : Schéma général de voirie : Les équipements de voirie seront proposés et justifiés en tenant compte des données de base et contraintes du site, des orientations du SDAU, de l'intégration du projet au tissu urbain ou périurbain, des orientations sectorielles relatives aux équipements et infrastructures de base, ainsi que des charges financières qu'ils engendrent. Le schéma général de voiries qui sera retenu devra être dressé aux échelles appropriées. Schéma général d'assainissement : En parfaite coordination avec le schéma général de voirie, les variantes d'assainissement intéressant l'aire du projet seront étudiées et analysées en fonction de leurs avantages et inconvénients. Des options d'assainissement in-site et hors-site seront proposées et justifiées en fonction de la qualité du service rendu et des coûts d'investissement et d'exploitation. Le schéma général d'assainissement qui sera retenu devra être dressé aux échelles appropriées. Autres infrastructures de base : Concernant les autres infrastructures de base telles que, l'eau potable, l'électrification et le téléphone, une coordination de leurs réseaux existants ou projetés devra être établie en consultant les services de distribution intéressés. Une coordination de réseau par emprise sera établie en consultant les services de distribution intéressés, et aux échelles appropriées. Le hors-site des différents réseaux : Les itinéraires possibles seront justifiés sur les plans techniques, du foncier et de l'investissement à réaliser. 1314 2.3 Mission 3 : Etudes juridiques et financières Cette étude consiste à traduire, en termes financiers tous les éléments réunis des études APS et à vérifier la viabilité du projet. Elles visent quatre objectifs essentiels : - La proposition d'un montage juridique : Recherche des solutions juridiques permettant d'intégrer la Fondation de la Mosquée Hassan II dans la structure de portage du projet ; d'arrêter les modalités de mise en place de l'entité de portage du projet. - l'identification des structures des différents coûts : location du terrain brut; couts détaillés des aménagements in-site et hors-site ; charges financières ; frais de gestion ; différents impôts et taxes ; etc. - l'analyse des sources de financement : fonds propres ; crédits bancaires (en étudiant la possibilité d'hypothéquer le terrain pour la levée des financements bancaires) ; subventions. - l'élaboration d'un business plan du projet, sur une période significative (27 ans), permettant le calcul du TRI projet et TRI actionnaires. L'étude financière permettra d'aboutir à un outil dynamique, sur Excel, capable de produire des résultats instantanés sur la base des hypothèses retenues. ARTICLE 25: PLANNING PREVISIONNEL Les missions se dérouleront selon le planning prévisionnel tel qu'il ressort de la proposition technique du Consultant, dans la limite du délai fixé dans l'article 5 ci-dessus. ARTICLE 26: SUIVI DE REALISATION Il est institué un comité de suivi de la mission qui sera chargé de : Veiller à l'exécution de l'offre technique telle que proposée par le soumissionnaire Coordonner la collecte d'information auprès des différents organismes publics pour les besoins de la mission Evaluer les réalisations de la mission en question ; Faire des recommandations en vue de résoudre toute difficulté qui surgirait à l'occasion de la conduite de l'étude précitée. Valider les différentes phases de la mission 1415 Ce comité présidé par le Directeur du Centre Régional d'investissement du Grand Casablanca sera composé des représentants : de la Province de Médiouna ; du Ministère de l'industrie, du Commerce, de l'investissement et de l'economie Numérique ; de la Fondation de la Mosquée Hassan II de Casablanca Ce comité pourra s'adjoindre, à titre consultatif, toute personne, association, administration, collectivité ou opérateur économique qui en raison de sa compétence ou de son expertise pourrait contribuer utilement au bon déroulement de cette étude. ARTICLE 27: DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL N du Prix Désignation des prestations Quantités Forfaitaires Prix forfaitaires en chiffres Prix total DH/hors TVA en chiffre par poste 1 Phase I : Etudes de marché (demande au niveau du Grand Casablanca) et de positionnement du projet permettant d'ajuster son dimensionnement. 30% 1 2 Phase II : Etudes techniques au stade d'avant Projet Sommaire (APS). 30% 1 3 Phase III : Etudes juridiques et financières devant aboutir à la définition de la structure qui portera le projet et l'élaboration du Business Plan du projet. 1 40% Total DH/HT TVA 20% Total DH/TTC 1516 Marché n 03/2014/CRI Relatif à : Le présent CPS a pour objet : Réalisation des études de marché, de positionnement et de concept ainsi que les études techniques, juridiques et financières relatives à la réalisation du projet du parc industriel locatif de la Fondation de la Mosquée Hassan Il - Commune Rurale de Sidi Hajjaj Oued Hassar, Province Mediouna. Lu et accepté par Le prestataire Dressé par Le gestionnaire Lu et adopté par Le sous ordonnateur Visa du Trésorier Préfectoral de Casa Centre Ouest»dalle C Ditecteut r Vu et approuvé par Le Wali de la Région, gouverneur de la Préfecture de Casablanca 16 Documents pareils
ROYAUME DU MAROC AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PREFECTURES ET POVINCES DU NORD DU ROYAUME... Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08 OBJET : L AUDIT COMPTABLE Plus en détail APPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX SEANCE PUBLIQUE N 21/2012
ROYAUME DU MAROC LA FONDATION MOHAMMED VI DE PROMOTION DES ŒUVRES SOCIALES DE L EDUCATION - FORMATION CAHIER DE PRESCRIPTIONS SPECIALES APPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX SEANCE PUBLIQUE N 21/2012 Plus en détail Fourniture de propane vrac pour le Club des Adhérents de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l Education - Formation à Rabat
ROYAUME DU MAROC LA FONDATION MOHAMMED VI DE PROMOTION DES ŒUVRES SOCIALES DE L EDUCATION - FORMATION CAHIER DE PRESCRIPTIONS SPECIALES APPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX SEANCE PUBLIQUE N 11/2012 Plus en détail **** Appel d offres relatif à : La Certification ISO de Système de Management Intégré de l Agence Urbaine de Marrakech
ROYAUME DU MAROC FONDATION MOHAMMED VI POUR LA PROMOTION DES ŒUVRES SOCIALES DE L ÉDUCATION FORMATION APPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N 32/2013 SEANCE PUBLIQUE Acquisition de 300 000 SMS et mise Plus en détail CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)
Parc national des Ecrins Pouvoir adjudicateur : Monsieur le Directeur du Parc national des Ecrins MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE passé en application de l'article 28 du Code des Marchés publics CAHIER DES Plus en détail C O N V E N T I O N D AUDIT ENERGETIQUE. Bénéficiaire / Auditeur. Convention Bénéficiaire / Auditeur» AUDIT ENERGETIQUE.
C O N V E N T I O N D AUDIT ENERGETIQUE Bénéficiaire / Auditeur Convention Bénéficiaire / Auditeur» S O M M A I R E Page Article 1. OBJET DE LA CONVENTION...3 Article 2. DOCUMENTS CONTRACTUELS.3 Article Plus en détail ROYAUME DU MAROC UNIVERSITE MOHAMMED V AGDAL PRESIDENCE RABAT CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES (CPS)
ROYAUME DU MAROC UNIVERSITE MOHAMMED V AGDAL PRESIDENCE RABAT CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES (CPS) Appel d'offres ouvert sur offres de prix N 18/PUA/2013 (lot unique) (Séance publique) OBJET: Abonnement Plus en détail ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU
MINISTERE DE LA SANTE CENTRE HOSPITALIER HASSAN II. DIVISION DES AFFAIRES FINANCIERES SERVICE DES MARCHES APPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRES DES PRIX N 17/15 DU 30/06/2015 CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES Plus en détail Cahier des Prescriptions Spéciales RELATIF A
Royaume du Maroc Ministère de l Habitat, de l Urbanisme et de la Politique de la Ville AGENCE URBAINE DE NADOR Appel d offre ouvert N 08/2013 Cahier des Prescriptions Spéciales RELATIF A L ELABORATION Plus en détail ORGANISATION DES ARCHIVES DE L AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU TENSIFT
Royaume du Maroc Appel d offres n 01/ABHT/2014 -*-*-*-*-*- ORGANISATION DES ARCHIVES DE L AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU TENSIFT CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES Mai 2014 ROYAUME DU MAROC AGENCE DU Plus en détail CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah Faculté de Médecine et de Pharmacie Fès CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES CONTRAT N /2012 Appel d'offres ouvert n 07/2012 Gestion déléguée d un centre de photocopie Plus en détail CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
MINISTERE DE.. ------------- (DIRECTION OU SERVICE) DE. REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE --------- Union Discipline Travail Maître d œuvre :. MARCHE N SUR PRIX (UNITAIRES/ GLOBAL ET FORFAITAIRE) N DU MARCHE Plus en détail Achat du matériel informatique Destiné à la faculté de médecine et de pharmacie de Fès --ALLOTI--
CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES CONTRAT N /2015 Appel d'offres ouvert n 02/2015 Location du centre de photocopie de la faculté de médecine et de pharmacie de Fès ------------------------- En application Plus en détail Cahier des prescriptions spéciales
APPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N 22/ 2013/MFPMA REALISATION DE FORMATION AU PROFIT DES CADRES DU MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L ADMINISTATION SUR LA METHODOLOGIE Plus en détail Opéra de Dijon. Cahier des clauses administratives particulières Marché TECH20151 Acquisition de matériaux de construction bois et sidérurgiques
Opéra de Dijon Cahier des clauses administratives particulières Marché TECH20151 Acquisition de matériaux de construction bois et sidérurgiques 1 4 Article 1 Objet et décomposition du marché 4 Article Plus en détail --------------------------------- CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES ---------------------------------
--------------------------------- CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES --------------------------------- N D APPEL D OFFRES : Appel d Offres ouvert sur offres de prix N 13/2015 OBJET : Achats des licences Plus en détail CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
Royaume du Maroc Ministère de l Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies *** Département du Commerce Extérieur *** APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N 12/2012 CAHIER DES PRESCRIPTIONS Plus en détail MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX. Commune de Samois-sur-Seine REALISATION DE PLACES DE PARKING ET DU PARVIS DE L EGLISE.
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Commune de Samois-sur-Seine REALISATION DE PLACES DE PARKING ET DU PARVIS DE L EGLISE Procédure adaptée Cahier des Clauses Administratives Particulières 1 Article 1 : Objet de Plus en détail Appel d offres ouvert N 3/2013/DSPCT
ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DIRECTION DE LA STRATEGIE, DES PROGRAMMES ET DE LA COORDINATION DES TRANSPORTS Appel d offres ouvert N 3/2013/DSPCT Pour Réalisation Plus en détail ETUDE D OPPORTUNITE DE MIGRATION VERS DES LOGICIELS LIBRES ET DEFINITION D UNE DEMARCHE «INFORMATIQUE VERTE» POUR LE DEPARTEMENT DE LA SOMME
MARCHES PUBLICS D ETUDES DEPARTEMENT DE LA SOMME DIRECTION DE L INFORMATIQUE ET DES TELECOMMUNICATIONS 43, rue de la République B.P. 32615-80026 AMIENS Cedex 1 : 03 22 71 82 02 : 03 22 71 82 19 Marché Plus en détail Cahier des prescriptions spéciales
APPEL D OFFRES OUVERT N 13/2010 ETUDE ET EXPERTISE DES INSTALLATIONS ET DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES AU SIEGE DU MINISTERE DE LA MODERNISATION DES SECTEURS PUBLICS Cahier des prescriptions spéciales Marché Plus en détail MISSION DU CENTENAIRE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES. Pouvoir adjudicateur
MISSION DU CENTENAIRE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Pouvoir adjudicateur Groupement d intérêt public «1914-2014» Représentant du Pouvoir adjudicateur Monsieur Plus en détail CONVENTION DE PRESTATIONS
ACCOMPAGNEMENT A LA REORGANISATION DU SERVICE GESTION RECOUVREMENT CONTENTIEUX ET DU SERVICE COMPTABILITE CONVENTION DE PRESTATIONS Page n 1/5 CONTRACTANTS Entre d'une part, CILGERE - Association régie Plus en détail SERVICES DE TELECOMMUNICATION MOBILE
SERVICES DE TELECOMMUNICATION MOBILE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) CCAP N : 07-02 du 10 mai 2007 Etabli en application du Code des Marchés Publics et relatif au service de Plus en détail CHAPITRE!I! CLAUSES!GENERALES!/!DEFINITION!DES!MISSIONS!
1/21 2/21 ARTICLE1/OBJETDUMARCHE Leprésentmarchéapourobjet: CHAPITREI CLAUSESGENERALES/DEFINITIONDESMISSIONS CONTROLETECHNIQUEDESETUDESETTRAVAUXDECONSTRUCTIONDES BATIMENTSADMINISTRATIFS DEL AGENCENATIONALEPOURLEDEVELOPPEMENTDESZONES Plus en détail CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES (CPS)
Secrétariat Général Direction des Ressources, des Affaires Générales et des Systèmes Informatiques CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES (CPS) APPEL D OFFRES N 3/2014/DSI DU 02 DECEMBRE 2014 A 9 HEURES 30 Plus en détail VILLE DE VALREAS HOTEL DE VILLE 8 PLACE ARISTIDE BRIAND 84600 VALREAS MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
VILLE DE VALREAS HOTEL DE VILLE 8 PLACE ARISTIDE BRIAND 84600 VALREAS MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES ETUDE DE FAISABILITE POUR LA CREATION D UNE MAISON DES VIGNERONS ET DU TERROIR CAHIER DES CLAUSES Plus en détail ACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace.
ACTE D ENGAGEMENT OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace. Pouvoir adjudicateur : Musée de l air et de l Espace Adresse : Plus en détail Aménagement d une auberge communale
Maître d ouvrage : Commune de Présilly 97, route du Bé d Lé 74160 Présilly Tél : 04.50.04.42.50. Fax : 04.50.04.55.61. mairie@presilly.fr Aménagement d une auberge communale Marché de travaux à procédure Plus en détail Commune de Salles Remise en état du logement de l école Acte d Engagement MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D ENGAGEMENT Commune de SALLES Personne Responsable du Marché représentant le pouvoir adjudicateur (PRM) : Monsieur le Maire de Salles Personne habilitée à donner les renseignements Plus en détail Cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P)
MAITRE D OUVRAGE : Commune de LAPOUTROIE Cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P) Marché de fournitures et services Mode de passation : procédure adaptée suivant articles 28 et 40 du Plus en détail ROYAUME DU MAROC FONDATION MOHAMMED VI POUR LA PROMOTION DES ŒUVRES SOCIALES DE L ÉDUCATION FORMATION
ROYAUME DU MAROC FONDATION MOHAMMED VI POUR LA PROMOTION DES ŒUVRES SOCIALES DE L ÉDUCATION FORMATION APPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N 28/2013 SEANCE PUBLIQUE Maintenance préventive, corrective Plus en détail Communauté de Communes de la Vallée de Munster. Vérification périodique des équipements et des installations
Communauté de Communes de la Vallée de Munster Vérification périodique des équipements et des installations Cahier des clauses administratives particulières 9 rue Sébastopol 68140 MUNSTER Tél. 03 89 77 Plus en détail DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES. COMMUNE d ADE
DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES COMMUNE d ADE ETUDE DIAGNOSTIC ET SCHEMA DIRECTEUR DE L ASSAINISSEMENT COLLECTIF Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) Commune d Adé diagnostic et schéma Plus en détail CCAP : Edition et diffusion des documentations de la communauté de communes du Pays d'aubenas-vals OBJET DU MARCHE
Maître d ouvrage Communauté de Communes du Pays d'aubenas-vals Espace Deydier 07200 UCEL Tél. : 04 75 94 61 12 / Fax : 04 75 94 07 78 OBJET DU MARCHE Edition et diffusion des documentations de la Communauté Plus en détail COMMUNE DE CHAZEY-SUR-AIN
Département de l Ain COMMUNE DE CHAZEY-SUR-AIN Assainissement Maîtrise d ouvre pour la construction d une nouvelle station d épuration ACTE D ENGAGEMENT Marché de maîtrise d œuvre Articles 28 et 74 du Plus en détail Marché public de prestations intellectuelles ACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHÉ Diagnostic éclairage public intercommunal POUVOIR ADJUDICATEUR
Marché public de prestations intellectuelles ACTE D ENGAGEMENT Marché de prestations intellectuelles passé selon la procédure adaptée conformément aux articles 28 et 74 du Code des Marchés Publics OBJET Plus en détail APPEL A LA CONCURRENCE (SEANCE PUBLIQUE) 01F/2015
MINISTERE DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE UNIVERSITE HASSAN II DE CASABLANCA FACULTE DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES MOHAMMEDIA APPEL A LA CONCURRENCE Plus en détail CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
SECRETARIAT GENERAL CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES APPEL D'OFFRES OUVERT N 1/2014/SG Du 17/10/2014 à 10 heures Ayant pour objet : La réalisation d une étude pour l amélioration de la gestion du Département Plus en détail Appel d'offres Ouvert N 16/2011/MAEC
eéçtâåx wâ `tüév ` Ç áà Üx wxá Tyyt Üxá XàÜtÇz Üxá xà wx Ät VÉÉÑ Ütà ÉÇ rrrrrrrrrrr W Üxvà ÉÇ wxá exááéâüvxá [âåt Çxá مديرية الموا رد البشرية Appel d'offres Ouvert N 16/2011/MAEC CAHIER DES PRESCRIPTIONS Plus en détail --------------------------------- CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES ---------------------------------
--------------------------------- CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES --------------------------------- N D APPEL D OFFRES : Appel d Offres ouvert sur offres de prix N 4/2015 OBJET : Hebergement du site Plus en détail ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE
MINISTERE DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES CADRES UNIVERSITÉ HASSAN I er - SETTAT PRÉSIDENCE APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX (SEANCE PUBLIQUE) Appel Plus en détail Contrat relatif à la Déclinaison Régionale de la réglementation relative à la réalisation d'étude d'incidence au titre de Natura 2000
Imputation budgétaire : BOP 113, action 7, Sous-action 712 Contrat relatif à la Déclinaison Régionale de la réglementation relative à la réalisation d'étude d'incidence au titre de Natura 2000 N de marché Plus en détail APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX (SEANCE PUBLIQUE) Appel d offres n 07/Pr/2013 DU : 30/05/2013
MINISTERE DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA FORMATION DES CADRES, ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE UNIVERSITÉ HASSAN I er - SETTAT PRÉSIDENCE APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX (SEANCE PUBLIQUE) Appel Plus en détail PROCEDURE ADAPTEE - ACTE D ENGAGEMENT -
PROCEDURE ADAPTEE MISSION D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET FINANCIERE POUR L'AMELIORATION DU CADRE DE VIE ET LA MISE EN PLACE DE LA TAXE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE (TLPE) - ACTE D ENGAGEMENT - ENTRE : Ville Plus en détail OBJET : FOURNITURE DE GAZ
APPEL D OFFRES N 12/13 OBJET : FOURNITURE DE GAZ POUR LES LABORATOIRES DE L EACCE EN LOT UNIQUE E A C C E CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES ARTICLE 1 : OBJET Le présent appel d offres a pour objet la Plus en détail Marché public de maîtrise d œuvre Articles 28 et 74 du code des marchés publics
CONSTRUCTION D UNE STATION D EPURATION ET DE RESEAUX DE TRANSPORT - Communes de Mont sous Vaudrey, Vaudrey et Bans Ŕ Marché public de maîtrise d œuvre Articles 28 et 74 du code des marchés publics Acte Plus en détail Département de la CORSE DU SUD. COMMUNE de GROSSETO PRUGNA
Département de la CORSE DU SUD COMMUNE de GROSSETO PRUGNA Cahier des clauses administratives particulières Réfection du parvis du parking de la place de la fontaine Marché de Travaux Marché n 7-2014 Procédure Plus en détail CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) Marché relatif à la régie de l œuvre et de l exposition et à la régie de la programmation culturelle de la manifestation MONUMENTA 2012 DANIEL BUREN Plus en détail ACTE D ENGAGEMENT (A.E)
ACTE D ENGAGEMENT (A.E) CONCEPTION, REALISATION, MONTAGE ET DEMONTAGE D UN STAND PAYS DE LA LOIRE AU SALON DU VEGETAL DU 18 AU 20 FEVRIER 2014 DANS LE HALL AMPHITEA - PARC DES EXPOSITIONS - ANGERS Pouvoir Plus en détail COMMUNE DE CAUROY LES HERMONVILLE 2, Place Du Général Leclerc 51220 CAUROY LES HERMONVILLE MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
2, Place Du Général Leclerc 51220 CAUROY LES HERMONVILLE MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES (Plan Local d Urbanisme) DE CAUROY LES HERMONVILLE ACTE D ENGAGEMENT Marché de Prestations Intellectuelles Plus en détail Assistance à la Maîtrise d Ouvrage pour la Mise en Production de la Solution OpenERP au profit de la Présidence de l Université Hassan Premier Settat
------------------ MINISTERE DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES CADRES UNIVERSITÉ HASSAN I er - SETTAT PRÉSIDENCE APPEL D'OFFRES OUVERT AU RABAIS OU A MAJORATION Plus en détail Appel d offres ouvert en application des prescriptions de : L article 6 Alinéa 2 paragraphes 1 de l'article 16 Alinéa 3 paragraphes 3 de l'article 17
Appel d offres ouvert n 03/2010 La surveillance et le gardiennage des locaux du Ministère de la Modernisation des Secteurs Publics. Cahier des prescriptions spéciales Appel d offres ouvert en application Plus en détail PROCÉDURE ADAPTÉE N 03.14
DEPARTEMENT DE LA SOMME ARRONDISSEMENT DE PERONNE MAIRIE DE NESLE Place du Général Leclerc Tél : 03.22.88.49.70 Fax :03.22.88.49.78 http://www.ville-nesle.fr/ PROCÉDURE ADAPTÉE N 03.14 AIDE A LA MAITRISE Plus en détail CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES Appel d offres ouvert sur offres de prix N 34/2012
CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES Appel d offres ouvert sur offres de prix N 34/2012 CONCEPTION ET IMPRESSION DE DOCUMENTS POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - MINISTERE DE Plus en détail ACTE D ENGAGEMENT MISE EN ŒUVRE DE UN «NRA ZONE D OMBRE» SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D OPPEDE
ACTE D ENGAGEMENT Pouvoir adjudicateur Mairie d Oppede (84086) Objet de la consultation MISE EN ŒUVRE DE UN «NRA ZONE D OMBRE» SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D OPPEDE Date d envoi de l avis à la publication Plus en détail Règlement de la consultation
MARCHÉ DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES Réalisation d une enquête de satisfaction Perception de la qualité du service rendu dans l habitat social en Nord-Pas-de-Calais Règlement de la consultation Procédure Plus en détail VILLE DE FERNEY-VOLTAIRE Avenue Voltaire 01210. (Cahier des Clauses Administratives Particulières) Mise en place d un dispositif de vidéoprotection
C.C.A.P. n 15V01 (Cahier des Clauses Administratives Particulières) Mise en place d un dispositif de vidéoprotection Maître d ouvrage : Ville de Ferney-Voltaire BP 149 01210 Ferney-Voltaire Tel : 04 50 Plus en détail Pour la passation d un marché reconductible
CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES APPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N 01/2016 Pour la passation d un marché reconductible OBJET : La sécurité, la surveillance et le gardiennage des locaux des Archives Plus en détail EVALUATION DU MARCHE POTENTIEL POUR LA PRODUCTION D ENERGIE RENOUVELABLE ELECTRIQUE CONNECTEE AU RESEAU MOYENNE TENSION
Royaume du Maroc Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) APPEL D OFFRES OUVERT N 02/AO2014/SIE du 05/06/2014 au 30/06/2014 à 10h OBJET EVALUATION DU MARCHE POTENTIEL POUR LA PRODUCTION D ENERGIE RENOUVELABLE Plus en détail Cahier des Prescriptions Spéciales
MINISTERE DE LA SANTE CENTRE HOSPITALIER HASSAN II. DIVISION DES AFFAIRES FINANCIERES SERVICE DES MARCHES APPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRES DES PRIX N 05/15 DU 18/12/14 Cahier des Prescriptions Spéciales Plus en détail Aménagement de l éclairage public de la rue Principale et de la route des Romains
MAITRE D OUVRAGE : COMMUNE DE HURTIGHEIM Aménagement de l éclairage public de la rue Principale et de la route des Romains C.C.A.P. Cahier des Clauses Administratives Particulières Le 20 avril 2015 MAITRE Plus en détail AGENCE NATIONALE DE L ASSURANCE MALADIE الوكالة الوطنية للتأمين الصحي APPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N 19/2012 OBJET :
ROYAUME DU MAROC المملكة المغربية AGENCE NATIONALE DE L ASSURANCE MALADIE الوكالة الوطنية للتأمين الصحي APPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N 19/2012 CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES OBJET : MIGRATION Plus en détail MARCHE PUBLIC. Représentant légal du Département : Monsieur le Président du Conseil Général. Comptable assignataire : Monsieur le Payeur Départemental
MARCHE PUBLIC Représentant légal du Département : Monsieur le Président du Conseil Général Comptable assignataire : Monsieur le Payeur Départemental Marché n 08 MPA.. ENTRE : Le Département de la Somme, Plus en détail Suivi des plans de désherbage communaux Positionnement dans la charte régionale d'entretien des espaces communaux 2015
Suivi des plans de désherbage communaux Positionnement dans la charte régionale d'entretien des espaces communaux 2015 ACTE D'ENGAGEMENT Marché passé selon une Procédure Adaptée Articles 26, 28, 29 et Plus en détail Appel d offres ouvert sur offres de prix n 10/2013 en vue de la passation d un marché relatif à
Royaume du Maroc Ministère Délégué auprès du Ministère de l Industrie, du Commerce, de l Investissement et de l Economie Numérique Chargé du Commerce Extérieur *** المملكة المغربية الوزارة المنتدبة لدى Plus en détail 39 rue Maurice Berteaux 41110 St Aignan Tél : 02.54.75.70.40 Fax : 02.54.75.07.79. Date limite de réception des offres : 2 janvier 2013 à 12 h 00
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE POUR LA PREPARATION ET LA PASSATION DES MARCHES D ASSURANCES Maître d ouvrage/pouvoir adjudicateur : Communauté de Plus en détail ACTE D'ENGAGEMENT. En date du.. PRESTATIONS DE DERATISATION A REALISER SUR PLUSIEURS SITES DE L EPSM MORBIHAN
N En date du.. PRESTATIONS DE DERATISATION A REALISER SUR PLUSIEURS SITES DE L EPSM MORBIHAN La procédure de consultation utilisée est la suivante : Procédure adaptée en application des articles 26 et Plus en détail Objet de la consultation. Mise à disposition de bennes pour le stockage et le transport de divers déchets, hors déchets toxiques.
AVIS D APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE VALANT RÈGLEMENT DE CONSULTATION et CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES Objet de la consultation Mise à disposition de bennes pour le stockage et le transport Plus en détail ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU
MINISTERE DE LA SANTE CENTRE HOSPITALIER HASSAN II. DIVISION DES AFFAIRES FINANCIERES SERVICE DES MARCHES REGLEMENT DE CONSULTATION APPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRES DES PRIX N 38/14 DU 19/11/2014 ACHAT Plus en détail CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
COMMUNAUTE de L AGGLOMERATION BELFORTAINE MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES C-DSU N 07/020 du 16/07/2007 Pouvoir adjudicateur Plus en détail Lettre de consultation. Marché inférieur à 15.000 HT passé selon une consultation simple N 2014-001
Lettre de consultation 1.1. Organisme : Marché inférieur à 15.000 HT passé selon une consultation simple N 2014-001 Mairie d Apprieu BP 49 38140 RIVES Tél : 04 76 65 10 13 Fax : 04 76 93 70 70 Mail : c.chareun.apprieu@wanadoo.fr Plus en détail N 03/2014/MFPMA REGLEMENT DE CONSULTATION RESERVE AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N 03/2014/MFPMA REGLEMENT DE CONSULTATION RESERVE AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES L ACQUISITION DE PAPETERIE ET FOURNITURES DE BUREAU POUR LE COMPTE DU MINISTERE Plus en détail Secrétariat Général Direction des Ressources Humaines Et des Affaires Générales
Secrétariat Général Direction des Ressources Humaines Et des Affaires Générales Cahier des Prescriptions Spéciales APPEL D'OFFRES OUVERT N /204/DRHAG Du 27 juin 204 à 0 heures ETUDE POUR L ACTUALISATION Plus en détail MARCHE PUBLIC DE SERVICE MAINTENANCE BALISAGE LUMINEUX DE LA PISTE, DES TAXIWAYS ET PARKING DE L AEROPORT CHÂTEAUROUX-CENTRE
AEROPORT CHATEAUROUX - CENTRE 36130 - DEOLS Tél. : 02.54.60.53.53 - Fax : 02.54.60.53.54 MARCHE PUBLIC DE SERVICE MAINTENANCE BALISAGE LUMINEUX DE LA PISTE, DES TAXIWAYS ET PARKING DE L AEROPORT CHÂTEAUROUX-CENTRE Plus en détail CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTISANAT DE LA SEINE-SAINT-DENIS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES MARCHÉ A PROCEDURE ADAPTEE (MAPA) PREVUE AUX ARTICLES 28 ET 40 DU CODE DES MARCHES PUBLICS Plus en détail CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) 1. Objet du marché - Dispositions générales : Objet du marché Emplacements : Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières Plus en détail ROYAUME DU MAROC OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ET DES LEGUMINEUSES (ONICL)
المملكة المغربیة ROYAUME DU MAROC OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ET DES LEGUMINEUSES (ONICL) DIVISION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES Plus en détail Association Idéa 35 8 avenue Henri Fréville Immeuble Epsilon 35200 RENNES Tél. : 02.99.53.65.65 Fax : 02.99.53.65.64 info@idea35.fr www.idea35.
Association Idéa 35 8 avenue Henri Fréville Immeuble Epsilon 35200 RENNES Tél. : 02.99.53.65.65 Fax : 02.99.53.65.64 info@idea35.fr www.idea35.fr Réalisation d une mission de conseils aux entreprises en Plus en détail CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
VILLE DE BERCK SUR MER CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES CONSTRUCTION D UNE SALLE D HALTEROPHILIE Lot n 1 : Gros œuvre ; Lot n 2 : Charpente métallique / Couverture / Bard age ; Lot n 3 Plus en détail MARCHE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES
MARCHE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES Pouvoir adjudicateur Théâtre National de l Odéon Objet du marché Remplacement du parc de gradateurs du Théâtre National de l Odéon Plus en détail COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CASINCA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CASINCA MARCHE A PROCEDURE ADAPTÉE Passé en application de l article 28 du Code des Marchés Publics N de marché : n. 1- Identification du pouvoir adjudicateur qui passe le Plus en détail Réalisation d Un plan Urbain Numérique de la ville Marrakech
Royaume du Maroc Ministère de l Habitat de l Urbanisme Et de la Politique de la Ville AGENCE URBAINE DE MARRAKECH Appel d offres ouvert N 16/2013 Séance publique du 24/09/2013 À 12h00mn Réalisation d Un Plus en détail ACTE D'ENGAGEMENT AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA DEVISE SUR LA COMMUNE DE SAINT GALMIER MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
Commune de SAINT GALMIER AMENAGEMENT PLACE DE LA DEVISE 1/8 ACTE D'ENGAGEMENT Pouvoir adjudicateur Commune de SAINT GALMIER Objet du Marché AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA DEVISE SUR LA COMMUNE DE SAINT Plus en détail Cahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES VILLE DE SEES Hôtel de Ville Place du Général de GAULLE 61000 SEES Tél: 02.33.81.79.70 ACHAT D UN VEHICULE UTILITAIRE SANS PERMIS A MOTORISATION ELECTRIQUE Plus en détail C.C.A.P. POUR MARCHES DE FOURNITURES OU SERVICES COURANTS
MARCHES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (Arrêté du 16 juin 2008 portant réglementation sur les marchés des organismes de Sécurité Sociale) C.C.A.P. POUR MARCHES DE FOURNITURES OU SERVICES COURANTS Cahier Plus en détail L AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER DE L AGENCE URBAINE DE SETTAT POUR LES EXERCICES 2013-2014-2015
ROYAUME DU MAROC MINISTERE, DE L URBANISME ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE AGENCE URBAINE DE SETTAT APPEL D'OFFRES N 01/2014 L AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER DE L AGENCE URBAINE DE SETTAT POUR LES EXERCICES Plus en détail Cahier des Clauses Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES HOTEL DE VILLE - Service des Marchés Publics 1, Place des 5 fontaines BP248 38433 ECHIROLLES CEDEX Tél: 04 76 20 63 00 ÉTUDE SUR L INFORMATISATION DES Plus en détail MARCHE PUBLICS DE TRAVAUX. Commune de SAVY-BERLETTE. Mairie 27 C rue des Ecoles 62690 SAVY-BERLETTE 03 21 22 00 94 03.21.73.38.33
2015 MARCHE PUBLICS DE TRAVAUX Commune de SAVY-BERLETTE Mairie 27 C rue des Ecoles 62690 SAVY-BERLETTE 03 21 22 00 94 03.21.73.38.33 Programme de remplacement des branchements en plomb de particuliers Plus en détail MARCHE DE CREATION D UNE APPLICATION MOBILE
Marchés publics de services ou de fournitures OFFICE DE TOURISME DE LOURDES Place Peyramale 65100 LOURDES Tél. : 05 62 42 77 40 Fax : 05 62 94 60 95 E-mail : @lourdes-infotourisme..lourdes-infotourisme. Plus en détail MARCHE DE FOURNITURE ET DE SERVICE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PLATEAU DU RUSSEY MARCHE DE FOURNITURE ET DE SERVICE Acquisition et livraison d un véhicule utilitaire Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) Septembre 2015 Plus en détail COMMUNE DE BONCOURT Place de l'eglise - 28 260 BONCOURT ACTE D'ENGAGEMENT
DEPARTEMENT DE L'EURE ET LOIR Maître d'ouvrage COMMUNE DE BONCOURT Place de l'eglise - 28 260 BONCOURT OPERATION CREATION D'UN GITE DE GROUPE Lieudit "Le Manoir" 28 260 BONCOURT ACTE D'ENGAGEMENT Entreprise: Plus en détail CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES DE L APPEL D OFFRES N 02/13 RELATIF A LA COUVERTURE DE L EACCE EN MATIERE D ASSURANCES
- CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES DE L APPEL D OFFRES N 02/13 RELATIF A LA COUVERTURE DE L EACCE EN MATIERE D ASSURANCES ARTICLE 1 : OBJET Le présent appel d offres a pour objet la couverture de l EACCE Plus en détail FOURNITURES COURANTES BATIMENT PEINTURE PETIT EQUIPEMENT
FOURNITURES COURANTES BATIMENT PEINTURE PETIT EQUIPEMENT MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Ville de Châtel-Guyon 10 rue de l Hôtel de Ville BP 54 63140 CHATEL-GUYON CAHIER DES CLAUSES Plus en détail Services. Acte d'engagement. Objet du Marché FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE ET MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE
Services Acte d'engagement Objet du Marché FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE ET MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE LOT 1 : ASSISTANCE ET MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE Pouvoir adjudicateur : Commune Plus en détail ACTE D'ENGAGEMENT (A.E.) APPLICABLE A LA CONSTRUCTION D UN SNACK AU PARC LOGISTIQUE DU VAL BREON A CHATRES Marché passé en application du CMP
MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT (A.E.) APPLICABLE A LA CONSTRUCTION D UN SNACK AU PARC LOGISTIQUE DU VAL BREON A CHATRES Marché passé en application du CMP Maitre d ouvrage COMMUNAUTÉ DE COMMUNES Plus en détail Ville de Maromme Construction d une bibliothèque et réhabilitation de l ancienne mairie Ordonnancement, Coordination, Pilotage du chantier
OBJET DU MARCHE : ORDONNANCE MENT, COORDINATION ET PILOTAGE DU CHANTIER RELATIF A L OPERATION DE CONSTRUCTION D UNE BILIOTHEQUE ET REHABILITATION DE L ANCIENNE MAIRIE MODE DE PASSATION : APPEL D OFFRE Plus en détail 2017 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back

References: l'article 16
 l'article 17
 l'article 16
 l'article 17
 l'article 5
 l'article 42
 l'article 5
 l'article 9
 l'article 17
 l'article 158
 l'article 22
 l'article 24
 l'article 55
 l'article 12
 l'article 16
 l'article 7
 l'article 12
 l'article 20
 l'article 5
 l'article 28
 l'article 16
 l'article 17