Source: https://it.scribd.com/document/286812558/TERMINOS-DE-REFERENCIA-INTEGRADOS-PARA-PERFIL-DE-CAMINO-VECINAL-MUNICIPIO-DE-CARABAYA
Timestamp: 2020-08-09 15:45:22+00:00

Document:
TERMINOS DE REFERENCIA INTEGRADOS PARA PERFIL DE CAMINO VECINAL MUNICIPIO DE CARABAYA | Pagos | Regulación
TERMINOS DE REFERENCIA INTEGRADOS PARA PERFIL DE CAMINO VECINAL MUNICIPIO DE CARABAYA- MACUSANI PUNO PERU
SalvaSalva TERMINOS DE REFERENCIA INTEGRADOS PARA PERFIL DE C... per dopo
AMC 033 BASES ADMINISTRATIVAS_20150731_190234_591
4._BASES_AMC_derivada_de_ADP_N_0092015SERVsyCONSULT_GRL3.0_20151118_194823_755
445226101rad77A6D
Lp-037 Adquisicion de Tuberia
Bases_cp12015 Servs de Capacitacion Lideres Reparado_20151006_172431_529 (2) (4)
Bases Amc 13 2015 Adquisicion Eq Comp Espec_20150427_142616_201 (1)
Adjudicacion de Menor Cuantia de Servicios
2.Bases Adp Servs y Consult Grl2.0
Bases Paruro
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 004-2014-MINAGRI-PESCS -VRAE BASES INTEGRADAS.pdf
Bases Concurso Publico Software 20141106 202421 993
Bases Integradas de Agua Cojata
Bases Gobierno Reg. Puno
3 Bases Lp-bienes2.0
SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las Bases.
Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la Buena Pro para el caso específico de la
elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS y en la rotulación de los sobres de la Propuesta Técnica y Económica.
Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el Comité Especial o por los proveedores. Se debe registrar en color azul.
Superior : 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm
Inferior: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
Anterior : 0 Posterior : 0
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES COMUNICACIONES VIVIENDA Y CONTRUCCION PUNO
CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2015-GR-PUNO-DRTCVC-CEP
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA: RUTA N° PU-105, TRAYECTORIA: EMP. PE-34 K (CARLOS GUTIERREZ ALZAMORA) – USICAYOS: TRAMO: CP. CARLOS GUTIERREZ - USICAYOS.
PUNO – 2015
S/. 524,500.00 N.S.
- Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE - Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.
 Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.
1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES
Las consultas a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento.
La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.
 No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.
Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento.
El Comité Especial notificará la absolución de las observaciones a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.
El plazo para la absolución no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.
El Comité Especial debe incluir en el pliego de absolución de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.
 No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.
1.9. INTEGRACIÓN DE LAS BASES
1.10. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN
Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuada por traductor público juramentado o traducción certificada efectuada por traductor colegiado certificado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.
 Las Entidades someten a fiscalización posterior conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la documentación, declaraciones y traducciones presentadas por el ganador de la Buena Pro.
1.11. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
 En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.
En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal
o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.10, y este exprese su
disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá
la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.
En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos —siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que
acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas—, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es
el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.
En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta,
teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará
a lo que finalmente se resuelva al respecto.
Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de
Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.
1.12. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.
1.13. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
Propuesta Técnica Propuesta Económica
1.13.1. EVALUACIÓN TÉCNICA
Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de la propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.
1.13.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA
1 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.
 En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.
 Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.
1.14. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
1.15. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.
1.16. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.
2.1. RECURSO DE APELACIÓN
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.
La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.
Dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato. Dentro del referido plazo: a) El postor ganador debe presentar la totalidad de la documentación prevista en las Bases, b) La Entidad, de corresponder, solicita la subsanación de la documentación presentada y c) El postor ganador subsana las observaciones formuladas por la Entidad.
En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 148 del Reglamento, según corresponda.
 Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.
 Garantía de fiel cumplimiento.
 Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda.
 Garantía por el monto diferencial de propuesta, en caso corresponda.
 Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.
 Código de cuenta interbancario (CCI).
3.2. VIGENCIA DEL CONTRATO
3.3. DE LAS GARANTÍAS
3.3.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO
 Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley, en los casos de prestación de servicios de ejecución periódica, alternativamente, las micro y pequeñas empresas
pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Para estos efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.
3.3.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
3.3.3. GARANTÍA POR EL MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA
3.4. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS
3.5. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS
3.6. ADELANTOS
3.7. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
3.8. PAGOS
La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la forma y oportunidad (pago único o pagos parciales) establecida en las Bases o en el contrato, siempre que el contratista los solicite presentando la documentación que justifique el pago y acredite la ejecución de la prestación de los servicios, conforme a la sección específica de las Bases
3.9. DISPOSICIONES FINALES
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PUNO
20363914994
Jr. Lima Nº 944 - Cercado
051-352344
Correo electrónico: : abastecimientos_puno@outlook.com.
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación del servicio de MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA: RUTA N° PU-105, TRAYECTORIA:
EMP. PE-34 K (CARLOS GUTIERREZ ALZAMORA) – USICAYOS: TRAMO: CP. CARLOS GUTIERREZ - USICAYOS.
1.3. VALOR REFERENCIAL 2
El valor referencial asciende a QUINIENTOS VEINTI CUATRO MIL QUINIETOS CON 00/100 NUEVOS SOLES (524,500.00), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de Agosto.
 De conformidad con el artículo 13 del Reglamento, cuando se trate de una contratación por relación de ítems, también deberán incluirse los valores referenciales en números y letras de cada ítem.
 Las propuestas económicas no pueden exceder el monto consignado en las Bases como valor referencial de conformidad con el artículo 33 de la Ley. No existe un límite mínimo como tope para efectuar dichas propuestas.
 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deberá tomarse en cuenta la regulación de la Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento.
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución Directoral Regional N° 0413-2015-GR-PUNO-DRTCVC el 28.Agosto 15.
2 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.
Recursos Ordinários.
 La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el proceso de selección.
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 60 días calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES
El costo de reproducción de las bases es de S/. 10.00 (nuevos soles soles)
- Ley Nº 30281 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015
- Ley Nº 30282 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2015
- Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Decreto Legislativo N° 1017 – Aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.
- Decreto Supremo N° 184-2008-EF – Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.
- Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Ley N° 27143 - Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional.
- Ley N° 27633 – Ley que modifica la Ley de Promoción Temporal de Desarrollo Productivo Nacional.
- Decreto Supremo Nº 003-2001-PCM – Reglamento de la Ley Nº 27633.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 3
Prepublicación de Bases (opcional) 4 : Del: 09-09-2015
[REGISTRAR FECHA]
Del: 11/09/2015 Al: 06/10/2015 Mesa de partes de la Oficina de Abastecimientos de la DRTCVC
Del: 11/09/2015
Al: 18/09/2015
Formulación de Observaciones a :
Del: 23/09/2015
Al: 30/09/2015
Absolución de Observaciones a :
Presentación de Propuestas * El acto público se realizará en
AUDITORIO DE LA DRTCVC. 14:00 horas
Otorgamiento de la Buena Pro * El acto público se realizará en
AUDITORIO DE LA DRTCVC, 15:00 horas
 Debe tenerse presente que en un concurso público, entre la convocatoria y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo veintidós (22) días hábiles y, entre la integración de Bases y la etapa de presentación de propuestas, debe existir como mínimo cinco (5) días hábiles.
2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de los participantes es gratuito y se realizará en la Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, sito en el Jr. Lima Nro. 944 -Cercado, Puno (primer piso), en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:00 horas.
En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará:
número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.
 Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas.
 Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.
3 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.
4 El artículo 37 del Reglamento dispone que las Bases aprobadas podrán ser pre publicadas en el SEACE y en el portal institucional de la Entidad convocante. Esta prepublicación no constituye una etapa del proceso de selección.
Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante Mesa de partes de la Oficina de Abastecimientos sito en la Jr. Lima Nº 944, Primer piso, De La DRTCVC. Distrito de puno, Provincia y Departamento de Puno, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:00 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité AD-HOC del CONCURSO PUBLICO N° 002-2015-GR-PUNO-DRTCVC.
 Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas
2.4. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Las propuestas se presentarán en acto público, en el Auditorio de la Dirección Regional De Transportes Comunicaciones Vivienda Y Construcción en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de Notario Público.
Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial del CONCURSO PÚBLICO N° 002-2015-GR-PUNO-DRTCVC. Conforme al siguiente detalle:
CONCURSO PÚBLICO N°
Denominación de la convocatoria:
[ …………….]
[ …………………….]
2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA
Se presentará en un original y DOS (2) copias.
contendrá, además
de documentos 5 ,
eclaración jurada de datos del postor. Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1).
contenidos en el Capítulo III de la presente sección
Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 3). En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.
La promesa formal de consorcio deberá ser integrantes.
f) Documentos sustenta torios al capítulo III
 La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.
a) Certificado de inscripción o reinscripción en el registro de la Micro y Pequeña
Empresa – REMYPE, de ser el caso
b) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas,
deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción
en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad
5 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.
6 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.
7 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento.
8 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento.
Factor Experiencia en la actividad: Copia simple de contratos y su respectiva conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor en la actividad.
d) Factor Experiencia en la especialidad: Copia simple de contratos y su respectiva conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 7referido a la Experiencia del Postor en la especialidad.
e) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto: Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentará copia simple de: contratos de trabajo, constancias o certificados.
Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto se presentará copia simple de contratos u órdenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.
f) Factor mejora a las condiciones previstas:Para acreditar el factor mejora, se presentará una declaración jurada en la que conste la o las mejoras ofrecidas.
g) Adjuntar CV del personal.
 Los postores que soliciten el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 10).
2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA 9
El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán
9 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.
ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.
 La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.
La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 10), debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV.
2.6. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL
= Puntaje por evaluación técnica del postor i
= Puntaje por evaluación económica del postor i
 Dependiendo del objeto contractual deberá incluirse las disposiciones que correspondan:
En el caso de servicios en general se aplicarán las siguientes ponderaciones:
= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.
= 0.70 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. = 0.30
Dónde: c1 + c2 = 1.00
2.7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso
c) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA
d) Código de cuenta interbancario (CCI).
e) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.
f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
a) Copia de DNI del Representante Legal
b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.
d) Copia del RUC de la empresa.
 En caso de que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012- SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.
 Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley, en los casos de prestación de servicios de ejecución periódica, deberá consignarse lo siguiente:
 La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.
2.8. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
Dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato, plazo dentro del cual el postor ganador y la Entidad deberán realizar las acciones correspondientes para cumplir las disposiciones contenidas en el numeral 1 del artículo 148 del Reglamento.
La citada documentación deberá ser presentada en la oficina de Abastecimientos primer piso de la DRTCVC, cito el Jr. Lima Nº 944 – Cercado Puno.
 Esta disposición sólo deberá ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de adelantos:
2.9. FORMA DE PAGO
La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista y
podrá solicitar adelanto directo hasta un 30% del monto del contrato, previa presentación del plan de utilización respectiva, el cual se hará efectivo previa entrega
al contratante de una garantía bancaria, con un período mínimo de vigencia de tres meses
De acuerdo con el artículo 176 del Reglamento, para efectos
contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:
2.10. PLAZO PARA EL PAGO
“La Entidad otorgará adelantos directos por el 30% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de previa presentación del plan de trabajo, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 10 días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.
2.11. REAJUSTE DE LOS PAGOS
CAPÍTULO III TÉRMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA: RUTA N° PU-105, TRAYECTORIA: EMP. PE-34 K (CARLOS GUTIERREZ ALZAMORA) – USICAYOS: TRAMO: CP. CARLOS GUTIERREZ - USICAYOS. LONG. 43+640 KM
Dirección Regional de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción – Puno; por el Programa de Caminos Departamentales
Los contratos por servicios de conservación periódica tienen como objetivo general alcanzar un adecuado nivel de Transitabilidad de la red vial departamental a través de la ejecución de actividades de conservación previstas en las ―Especificaciones Técnicas Generales para Conservación de Carreteras‖ y el Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de Alto Volumen de Transito .
Las expresiones que se definen en estos Términos de Referencia, tendrán el sentido que se les atribuye en el mismo, por lo tanto, cada vez que se utilicen en los Términos de Referencia o en los demás documentos de las Bases y del Contrato, son aplicables al texto de los mismos.
 Administrador de Contrato: Funcionario del Gobierno Local designado para realizar labores de coordinación, control y fiscalización del Contrato de Conservación Periódica.
 Ahuellamientos: Son hundimientos que se presentan en la franja o huella por donde circulan las ruedas de los vehículos. Se ocasionan por las deformaciones permanentes que producen en la estructura del pavimento las repeticiones de las cargas vehiculares.
 Bacheo: depresión que se forma en la superficie de rodadura, producto del desgaste originado por el tránsito vehicular y la desintegración localizada.
 Calendario de Ejecución: Es el documento en el que consta la programación mensual valorizada de la ejecución de las actividades a ejecutar durante el desarrollo del Servicio de Conservación Periódica.
 Conservación Vial: Conjunto de actividades que se realizan, de forma continua y sostenida, periódica o permanente, para mantener en buen estado las condiciones físicas de los diferentes elementos que constituyen la vía y de esta manera garantizar que el transporte terrestre sea cómodo, seguro y económico. Comprende la conservación vial rutinaria, conservación periódica, gestión socio ambiental, prevención y atención de emergencias y la atención al usuario.
 Conservación Periódica: Es la actividad que se ejecuta sólo para reconformar y restablecer las características técnicas de la superficie de rodadura. La actividad se repite en períodos de más de un año, según el efecto del tránsito.
 Derecho de Vía: Es la faja de territorio de dominio público del Estado o en proceso de adquisición por parte de éste, dentro del cual se encuentra la carretera, sus accesos o servicios complementarios, tales como obras de arte, drenaje, muros de contención, señalización, veredas, puentes; los servicios y zonas de seguridad y las previsiones para futuras obras de ensanche y mejoramiento.
 Elementos Viales: Es el conjunto de componentes físicos de la vía: superficie de rodadura,
bermas y/o franjas laterales, puentes, túneles, obras de arte y drenaje, señalización, elementos de seguridad vial, entorno, medio ambiente y otros.
 Estudio de Impacto Ambiental-EIA: Es una herramienta técnica y legal que se realiza con el fin de identificar y evaluar las consecuencias o alteraciones ambientales que se pueden generar con la ejecución del servicio de conservación vial, sobre el medio físico, biológico, socioeconómico y cultural, y que establece así mismo, las acciones de prevención y mitigación orientadas a preservar las condiciones del medio.
 Informe Mensual: Es el documento que elaborará el Contratista mensualmente, mediante el cual dejará constancia de las actividades y trabajos ejecutados.
 Patrimonio Vial: Valor económico de la infraestructura vial del país, del cual se esperan beneficios para generaciones presentes y futuras.
Plan de Manejo Socio ambiental: Constituye el aspecto principal del EIA y contiene un conjunto estructurado de medidas destinadas a evitar, mitigar, restaurar o compensar los impactos ambientales negativos previsibles identificados, con ocasión de la conservación vial. Las medidas técnicas de mitigación de impactos que se proponen, están conceptual y legalmente apoyadas en los instrumentos técnicos y normativos nacionales para la actividad, así como a potenciar los impactos positivos, reducir o eliminar los negativos y compensar las pérdidas que se podrían ocasionar por el desarrollo de los servicios de conservación.
 Sistema Nacional de carreteras: Constituida por la red de carreteras de las categorías nacional, departamental y vecinal, pavimentadas y no pavimentadas, clasificadas según el Decreto Supremo Nº 036-2011-MTC y sus modificatorias.
 Rugosidad: Es un parámetro que permite evaluar el estado de la superficie de rodadura del pavimento desde el punto de vista de irregularidades, deformaciones y ondulaciones. La medida de la rugosidad cuantifica las variaciones del perfil longitudinal de dicha superficie. La unidad de medida de la rugosidad es el Índice de Rugosidad Internacional (IRI), expresado en metros por kilómetro y se determina por medio de un rugosímetro patronado y aceptado de acuerdo con las prácticas de la ingeniería vial.
 Seguridad vial: Conjunto de acciones orientadas a prevenir o evitar los riesgos de accidentes de los usuarios de las vías y reducir impactos sociales negativos por causa de la accidentalidad.
 Inspector o Supervisor: Es el servidor de la Entidad o consultor externo (persona natural o jurídica) a quien o quienes se encargue la supervisión de la correcta prestación del servicio.
 Términos de Referencia: Descripción, elaborada por el Gobierno Local, de las características técnicas y de las condiciones en que se ejecutará la prestación de los servicios.
 Transitabilidad: Condición física de la vía que permite la circulación vehicular.
 Vía: Carretera o camino existente en el territorio nacional, cualquiera sea el estado en que se encuentre, que está destinado al uso público y en especial al tránsito vehicular.
 Usuarios Viales: son los transportadores de carga y de pasajeros que circulan cotidianamente; los particulares, los productores del sector agropecuario, turístico, comercial e industrial; los agentes de los sectores de la salud, educación y vivienda; las autoridades gubernamentales del orden nacional, regional y local y la comunidad en general que utiliza la vía para la movilización a través de diferentes vehículos.
 Zona de propiedad restringida: Faja dispuesta a cada lado del Derecho de Vía, referida a la prohibición de ejecutar construcciones permanentes que afecten la seguridad o visibilidad y que dificulten ensanches futuros. El ancho de la faja de propiedad restringida lo fija la autoridad competente conforme a normas establecidas.
 DRTCVC: Dirección Regional de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción
Los términos que no se hallen definidos expresamente, se entenderán de acuerdo con las definiciones contenidas en los siguientes documentos:
 ―Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de Alto Volumen de Transito‖
 ―Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación de Carreteras‖,
 ―Manual de Ensayo de Materiales para Carreteras (EM-2000)‖.
 ―Manual de Especificaciones Técnicas Generales, para Construcción de Carreteras No Pavimentadas de Alto Volumen de Tránsito‖.
 Legislación Vigente en relación a los Aspectos Socio Ambientales, políticas y prácticas ambientales del MTC.
 Resoluciones, directivas y demás normativa emitidas por las entidades del Sub Sector Transportes relacionados con aspectos técnicos de la conservación de infraestructura vial.
 Instructivos de Provias Descentralizado en el marco del D.U. Nº 058–2011.
3. ALCANCE GENERAL DEL SERVICIO
Los presentes Términos de Referencia contienen los procesos y procedimientos técnicos a los que se debe ceñir el Contratista, definidos en este documento y complementado en el
Contrato de Conservación Periódica.
Actividades que desarrollará el contratista
Mantenimiento Periódico, de acuerdo al detalle de actividades y sub actividades que se mencionan en este documento y el expediente técnico.
Elaboración de Informes Mensuales e Informes Finales del Proyecto
A continuación, se desarrolla el alcance de cada una de estas actividades que el Contratista debe desarrollar durante la ejecución del Contrato de servicios.
3.1. Conservación periódica
Es el conjunto de actividades que realizará el Contratista, para recuperar las condiciones iniciales de serviciabilidad de la carretera, de acuerdo con las actividades descritas en los presentes Términos de Referencia y de acuerdo a las ―Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación de Carreteras‖ y el Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de Alto Volumen de Transito , preservando las características superficiales y conservando la integridad superficial de la vía.
La conservación periódica, se realizará una vez entregado el terreno conforme a lo previsto en las bases del proceso de selección y exclusivamente en los tramos indicados en los presentes Términos de Referencia.
El contratista se obliga a realizar la conservación periódica en los sectores indicados en el presente documento, en el plazo dispuesto y de acuerdo a las definiciones de los alcances dados en estos Términos de Referencia para cada sector. La Supervisión del contrato, entre otras funciones, tendrá a su cargo la detección de fallas en la red vial, la supervisión de las actividades intensivas de la conservación periódica y la valoración de la calidad del servicio prestado. El pago se realizará en cuotas mensuales, de acuerdo al cronograma de ejecución presentado por el Contratista y aprobados por el supervisor. El monto del Valor Referencial Total de la misma ha sido calculado en base a los Metrados Referenciales consignados en el Expediente Técnico de Obra.
3.2. Elaboración de Informes
El Contratista elaborará informes mensuales conteniendo los resultados de las actividades realizadas en el periodo, debidamente documentada con las pruebas de control de calidad, panel fotográfico y otros que muestren el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación de Carreteras.
El Contratista presentará los informes dentro de los cinco días calendarios siguientes al mes al que corresponde, al Supervisor.
Una vez absueltas las observaciones por el Contratista, el Supervisor, deberá presentar
DRTCVC.
Programa de Caminos Departamentales – Puno, de la
4.0 ALCANCE ESPECÍFICO A EJECUTAR EN LA CARRETERA
SERVICIO DE: PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA: RUTA N° PU-105, TRAYECTORIA:
EMP. PE-34 K (CARLOS GUTIERREZ ALZAMORA) – USICAYOS: TRAMO: CP. CARLOS GUTIERREZ - USICAYOS. META: 43+640 KM
Y será controlado de acuerdo con las especificaciones generales de los presentes Términos de Referencia (anexo Nº 01).
El presente contrato será ejecutado bajo la MODALIDAD SUMA ALZADA.
Para efectos de pago, todas las actividades indicadas en el cuadro anterior serán reajustadas mediante la siguiente Fórmula de Reajuste:
K=0.083*(Mr/Mo) +0.051*(Mr/Mo) +0.734*(Mr/Mo) +0.132*(Fr/Fo)
Se recomienda a los postores realizar una visita a la zona de trabajo, con la finalidad de tomar conocimiento de las actividades que deben realizar para cumplir con la ejecución del servicio exigido en los presentes términos de referencia.
Así mismo, los postores deberán tomar en cuenta el anexo Nº 02, específicamente los estudios de suelos, pavimentos y canteras de afirmado, para el cálculo de su oferta económica.
4.1.0 Datos Específicos de La carretera.
PU – 105
TRAMO: CARLOS GUTIERREZ - USICAYOS: 43+640KM.
Carlos Gutierrez - Usicayos
4.2 ESPECIFICACIONES GENERALES Las actividades descritas en el numeral 4.0 se ejecutaran conforme a las Especificaciones Generales contenidas en las ―Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación de carreteras‖ aprobada con R.D. Nº 051-2007-MTC/14 que se reproducen en el Anexo Nº 01.
5.0 PRODUCTO A OBTENER
El Contrato de Conservación Periódica obligará al contratista, a la ejecución de las actividades de conservación que permitan recuperar la transitabilidad, logrando un beneficio directo a los usuarios, que se reflejaran en la disminución de los costos de operación vehicular, tiempos de transporte y exclusión social.
El contrato de conservación periódica pone especial énfasis en la recuperación del pavimento afirmado de acuerdo con los anchos de plataforma y espesores a reponer por cada uno de los tramos identificados y señalados en el numeral 4.1 de los presentes Términos de Referencia.
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO
6.0 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MINIMOS
6.1 Requisitos Mínimos del Contratista
Copia Simple del Certificado de inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en el
Capítulo de Servicios. En caso de consorcios, cada uno de los integrantes de éste presentará obligatoriamente este certificado, según las obligaciones que correspondan a cada empresa establecidas en la Promesa de Consorcio.
Haber ejecutado en los últimos ocho años, obras de igual o similar características con un mínimo de 05 servicios, La experiencia de los postores deberá ser demostrada, mediante contratos y sus respectivas actas de recepción de la obra y/o Resolución de liquidación de obra.
6.2 Equipo Mínimo
El contratista se compromete a mantener el equipo necesario que le permita ejecutar el servicio dentro del plazo estipulado, como mínimo lo siguiente:
RELACION DE EQUIPO MINIMO PARA LA OBRA
CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL.
ZARANDA METALICA 2 1/2"
RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
MOTONIVELADORA 185 HP
VOLQUETE 15 M3
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 340 HP
Nota: Presentaran Declaración Jurada de los Equipos y Maquinarias presentadas por los Postores como Requerimiento Técnico Mínimo, para lo cual deberán seña lar las Especificaciones Técnicas señaladas en la Relación de Maquinaria y equipo solicitados en el presente Capítulo. Se aceptaran equipos con Especificaciones Técnicas Superiores. Así mismo los equipos no deberán tener una antigüedad mayor de cinco años. El equipo asignado propio se sustentará con cualquiera de los documentos como: contrato de compra - venta, factura, tarjeta de propiedad, declaración Única de Aduana, Contratos Leasing o si no es de propiedad del postor con promesa de Alquiler debidamente suscrito por el propietario. No se aceptan documentación ilegible.
Dicha información podrá ser verificada antes de la firma del contrato, bajo causal de eliminación, para proseguir a invitar al postor que quedo en segundo lugar
6.3 Personal Técnico Mínimo
La Relación del personal técnico mínimo es:
1. Residente de Obra (01). Ingeniero Civil, Colegiado y Habilitado con un mínimo de 04 años acumulados como residente o supervisor de obras en general, se deberá adjuntar copia simple de Contrato de obra o Constancias de Trabajo donde figure su participación, además de copia simple del título profesional, copia simple de colegiatura.
 Ingeniero Civil: Con un mínimo de 10 años de ejercicio profesional, a partir de su colegiatura, demostrar con copia simple de título y colegiatura.
 Con servicios de haber ocupados cargos de gerencia o sub gerencia en entidades públicas y/o privadas referentes a caminos o vías con un mínimo de 05 años.
 Con experiencia en residencias de obras en general, y/o supervisiones y/o inspector de ejecución de obras de 3 Años. Sustentar con copias de contratos u otros documentos que acrediten fehacientemente el servicio.
 Con Experiencia en Monitoreo y Supervisión de Mantenimientos Viales en Caminos de afirmado 05 Años Sustentar con copias de contratos u otros documentos que acrediten fehacientemente el servicio.
 Con Diplomado en Gestión Ambiental y Equilibrio Ecológico.
 Con Diplomado en Gerencia Empresarial.
 Tener conocimiento en Metrados y Estimación de Costos, Topografía Aplicada a Obras Viales
 Carta de compromiso de aceptación del profesional con sello y firma.
2. Ing. Asistentes de Obra (02) Ingeniero Civil, Colegiado y Habilitado con no menos de 24 meses de experiencia en el ejercicio profesional, se deberá adjuntar copia simple de Contrato de obra o Constancias de Trabajo donde figure su participación.
Tener Capacitación en Contrataciones de obras públicas por una entidad acreditada por el OSCE
3. Administrador de Proyecto (01). Contador Público, Administrador o Economista, Colegiado y Habilitado con no menos de 03 años de experiencia efectiva, en trabajos similares
4. Ingeniero Especialista en Suelos (01).
Ingeniero Geólogo o Ingeniero Civil con no menor de siete (07) años de colegiado acreditado con copia simple de Título Profesional, además dicho profesional deberá acreditar haber realizado trabajos de estudios de suelos y/o en geotecnia con contratos y/o certificado. EN CARRETERAS
5. Topógrafo (01) Técnico Topógrafo, con no menos de 24 meses de experiencia en el ejercicio laboral, se deberá adjuntar copia simple de Contrato de obra o Constancias de Trabajo donde figure su Participación efectiva.
6. Operadores de Maquinaria Pesada Personal Técnico de Maquinaria Pesada con certificado de capacitación de maquinarias.
 Técnico como Operador: Con un mínimo de 10 años de ejercicio como operador.
La experiencia acumulada se contabilizará a partir del inicio de la obra hasta la culminación del plazo contractual indicado en los contratos, certificados y/o constancias Asimismo, no se contabilizarán lo servicios en paralelo.
El postor deberá presentar una carta de compromiso suscrito de cada uno de ellos con huella digital adjuntando su DNI vigente.
El postor deberá presentar una carta de compromiso suscrito de cada uno de los trabajadores propuestos con huella digital adjuntando su DNI vigente, con un mínimo de 20 trabajadores.
La visita de campo deberá y será efectuada por el postor o participante durante la etapa de la inscripción como participante, la constancia será otorgada por la entidad competente, firmada por el área usuaria y una autoridad del lugar de la ejecución del Servicio, previa solicitud del participante, la Visita de Campo se demostrara con fotografías recientes del lugar donde se ejecutara el servicio.
 Indicar si se trata de una contratación por ítems, etapas o paquetes, en cuyo caso debe detallarse dicha información.
CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA
Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.
FACTORES DE EVALUACIÓN UTILIZADOS CUANDO SE CONVOQUE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL:
De acuerdo con el artículo 45 del Reglamento, las Bases deben consignar el siguiente factor de evaluación:
Factor “Experiencia en servicio y/o obras en general” 13
Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor, durante un período determinado de hasta ocho (08) años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto acumulado hasta cinco (05) veces el valor referencial de la contratación. Tales experiencias se acreditarán mediante contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con un máximo de diez (10) servicios prestados a uno o más clientes Se considerará para efectos de la evaluación, los montos finales de los servicios presentados, en ese sentido de no estar indicado dicho monto en la conformidad de servicios, el Postor podrá presentar otro documento oficial, emitido por la Entidad contratante, donde figure dicho monto. Se entiende como experiencias en la actividad al mantenimiento, rehabilitación, construcción o mejoramiento de obras en general.
Mayor a cuatro (01) hasta cinco (02) veces el V.R. :
Mayor a tres (0.5) hasta cuatro
(01) veces del V.R. :
Factor “Experiencia en servicios y/o obras similares”
Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el Postor, durante los últimos ocho (08) años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto máximo acumulado hasta tres (03) veces el valor referencial de la contratación. Tales experiencias se acreditarán mediante contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con un máximo de diez (10) servicios prestados a uno o más clientes
Se considerará para efectos de la evaluación, los montos finales de los servicios
13 Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberá acompañarse la documentación que sustente cuál ha sido el porcentaje de su participación en dicho consorcio, de lo contrario no podrá considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato.
presentados, en ese sentido de no estar indicado dicho monto en la conformidad de servicios, el postor podrá presentar otro documento oficial, emitido por la Entidad Contratante, donde figure dicho monto. Se entiende como Experiencias En La Especialidad, al Mantenimiento, Rehabilitación, Construcción o Mejoramiento de Carreteras o trochas carrozables. Se calificara de la siguiente manera:
Monto igual o mayor a tres (01) veces, el valor referencial : 35 puntos Monto mayor a una (0.5) vez, y menor a dos (01) veces el V.R. : 20 puntos
El servicio prestado para acreditar la experiencia en la especialidad sirve para acreditar la experiencia en la actividad.
C. Factor “Cumplimiento del servicio por el postor” 14
Se evaluará en función al número de constancias o certificados que acrediten que aquél se efectuó sin que se haya incurrido en penalidades, no pudiendo ser mayor de diez (10) servicios.
Por ejemplo se puede utilizar la siguiente fórmula de evaluación:
PCP= PF x CBC NC
buen cumplimento de
Asimismo, el factor podrá ser acreditado mediante la presentación de cualquier documento en el que conste o se evidencie que el servicio presentado para acreditar la experiencia fue ejecutado sin penalidades, independientemente de la denominación que tal documento reciba.
Estos certificados o
presentaron para acreditar la experiencia del postor.
constancias deben referirse a
14 El presente factor de evaluación es opcional, será facultad del Comité Especial determinar si lo regulará en las Bases.
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES COMUNICACIONES VIVIENDA Y CONSTRUCCION PUNO
CP N° 003-2015-GR-PUNO-DRTCVCP
La participación del personal técnico propuesto, debe ser sustentada, a efectos de que se pueda evaluar el tiempo efectivo, de acuerdo a lo establecido en las Bases.
Según sea el caso, se evaluará la experiencia en El Mantenimiento, Rehabilitación, Construcción, o Mejoramiento de Carreteras.
Ingeniero Residente de la Obra (01)
(Ingeniero Civil). Profesional colegiado, como Residente o Supervisor según los adicionales
los TDR.
Mayor a 03 años
Menor o igual a 03 años Ing. Asistente de Obra
(Ingeniero Civil). Profesional colegiado, como de Residente o Supervisor según adicionales
- Mayor a 01 año
- Menor o igual a 01 año
(Contador Público o afín), Experiencia según adicionales a los TDR.
Topógrafo (Técnico topógrafo). Experiencia según adicionales a los TDR.
E. Factor “Mejoras a las condiciones previstas en las Bases”
Se otorgara puntaje al postor, que ofrezca aportes, mejoras y/o sugerencias
adicionales para mejorar la calidad y condiciones del servicio. Se calificara de la siguiente manera:
 postor que ofrezca 03
 postor que ofrezca 02
 postor que ofrezca 01
reuniones con los beneficiarios
01 ptos
Mejoras a las condiciones previstas en las Bases, son los siguientes:
Programa Propuesto (método de construcción y cronograma). Descripciones, planos y
gráficos que sean necesarios, Sistemas de control de calidad, Medidas de seguridad, Medidas de Control Ambiental y las demás mejoras que proponga el postor.
las mejoras directas a realizar para la obra de Mantenimiento
 Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.
 Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos.
[ GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO
 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podrá efectuarse la inclusión de cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.
que celebra de una parte
, con domicilio legal
identificado con DNI Nº [………],, y de otra parte
por su Representante Legal, [……………… poder inscrito en la Ficha N° […………
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en
el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del CONCURSO PÚBLICO
para la contratación del , a [INDICAR NOMBRE
DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO El presente contrato tiene por objeto conforme a los Términos de Referencia.
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV. 10
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO 11 LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
[INDICAR SI SE TRATA DE ÚNICO PAGO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS]
10 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 10) en su propuesta técnica.
11 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.
computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DE SUSCRITO EL CONTRATO O
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LA CONDICIÓN EN ESTE ULTIMO CASO]
 De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo siguiente:
TÉRMINOS DE REFERENCIA]
es de [……
días calendario, el mismo que se computa
[INDICAR CONDICIÓN CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN]
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora 12 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:
 De fiel cumplimiento del contrato 13 : S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.
 Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado, en los casos de prestación de servicios de ejecución periódica, si el postor ganador de la Buena Pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento deberá consignarse lo siguiente:
12 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.
13 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista. De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.
“De fiel cumplimiento del contrato: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que deberá efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:
 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias 14 : S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.
 Garantía por el monto diferencial de la propuesta 15 : S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
 Si LA ENTIDAD ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar la siguiente cláusula:
“CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 16
“LA ENTIDAD otorgará adelantos directos por el
OTORGARSE]
[CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30%
DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]
del monto del contrato original.
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de
[CONSIGNAR EL PLAZO Y
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]
[CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN]
, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 17
y el comprobante de pago
correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.
[CONSIGNAR EL PLAZO]
14 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las contrataciones de servicios que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por dicho concepto. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.
15 En aplicación de los dispuesto por el artículo 160 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del diez por ciento (10%) de éste en el proceso de selección para la contratación de servicios, para la suscripción del contrato el postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. Dicha garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.
16 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 171 y 172 del Reglamento.
17 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.
CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento.”
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley
ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]
De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al CONTRATISTA un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.
Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de
AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO]
[CONSIGNAR TIEMPO EN
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
= 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación
Esta penalidad será deducida de los pagos periódicos, de los pagos parciales o del pago final; o
si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel
justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y
Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.
 De preverse en los Términos de Referencia penalidades distintas a la penalidad por mora, se deberá consignar el listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto de penalidad, los montos o porcentajes que le corresponderían aplicar por cada tipo de incumplimiento y la forma o procedimiento mediante el que se verificará la ocurrencia de tales incumplimientos.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 18 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.
18 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.
CONTRACTUAL Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [……………
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]
contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [ [CONSIGNAR FECHA].
―LA ENTIDAD‖
―EL CONTRATISTA‖
FORMATO N° 1 19
Señores COMITÉ ESPECIAL CONCURSO PÚBLICO Nº
[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a
, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO]
identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.
PROCESO]
Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito. 20
… ………………………….………………… Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda
19 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.
20 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.
Señores COMITÉ ESPECIAL
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:
…… Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda
 Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.
conformidad con los Términos de Referencia, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.
postor ofrece el Servicio de
…….………………………….………………… Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda
 Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.
………………………….……………………… Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta al CONCURSO PÚBLICO
, responsabilizándonos solidariamente por
todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]:
 [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]
 [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]
[ % ] [ % ]
…………………………………. Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1
………………………………… Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 2
proceso de la referencia, me comprometo a prestar el Servicio de
en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN
DE LA CONVOCATORIA]
…… Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda
CP N° 002-2015-GR-PUNO-DRTCVCP
EXPERIENCIA DEL POSTOR (Solo para servicios en general)
ACUMULADO 23
21 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.
22 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.
23 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
TIPO DE CAMBIO VENTA 22
MONTO FACTURADO ACUMULADO 23
……… Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda
 En los casos en los que las Bases considere el factor EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD, a fin que la propuesta pueda ser evaluada, el postor también debe detallar en este Anexo dicha experiencia, insertando un cuadro como el consignado, incluyendo el título “Experiencia en la Especialidad”.
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD (Solo para servicios de consultoría en general)
ACUMULADO 26
24 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.
25 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.
26 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
TIPO DE CAMBIO VENTA 25
MONTO FACTURADO ACUMULADO 26
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (Solo para servicios de consultoría en general)
ACUMULADO 29
27 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.
28 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.
29 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
TIPO DE CAMBIO VENTA 28
MONTO FACTURADO ACUMULADO 29
……………………………….………………… Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda
Cuando el proceso se convoque a suma alzada, únicamente deberá requerirse que la propuesta económica contenga el monto total de la oferta, sin perjuicio de solicitar que el postor adjudicado presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para la formalización del contrato, lo que deberá ser precisado en el numeral 2.7 de la sección específica.
cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 10), debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV.
1.- Que el domicilio fiscal de la empresa 30 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
30 En el artículo 1 del ―Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía‖ se define como ―empresa‖ a las ―Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta.‖
Documenti simili a TERMINOS DE REFERENCIA INTEGRADOS PARA PERFIL DE CAMINO VECINAL MUNICIPIO DE CARABAYA

References: artículo 55
 artículo 54
 artículo 57
 artículo 56
 artículo 32
 artículo 68
 artículo 71
 artículo 70
 artículo 282
 artículo 122
 artículo 148
 artículo 39
 artículo 13
 artículo 33
 Resolución 
 artículo 37
 artículo 42
 artículo 68
 artículo 73
 artículo 73
 artículo 63
 artículo 33
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 148
 artículo 176
 Resolución 
 artículo 45
 artículo 181
 artículo 39
 artículo 158
 artículo 164
 artículo 159
 artículo 160
 artículo 162
 artículo 172
 artículo 176
 artículo 50
 artículo 165
 RESOLUCIÓN 
 artículo 169
 artículo 52
 artículo 1
 Artículo 16