Source: http://www.scribd.com/doc/79452395/TERMINACION-DE-CONTRATOS
Timestamp: 2014-03-08 14:58:43+00:00

Document:
P. 1TERMINACION DE CONTRATOSTERMINACION DE CONTRATOSRatings: (0)|Views: 278|Likes: 0Published by anon_857137910More info:Categories:Government & PoliticsPublished by: anon_857137910 on Jan 26, 2012Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Free download as PDF, DOCX, TXT or read online for free from ScribdFlag for inappropriate content|Add to collectionSee MoreSee lesshttp://www.scribd.com/doc/79452395/TERMINACION-DE-CONTRATOS10/08/2012pdftextoriginal LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRTACION PUBLICA(LOSNCP) Artículo 92.- Terminación de los Contratos.-
Los contratos terminan:1. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales;2. Por mutuo acuerdo de las partes;3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución delmismo a pedido del contratista;4. Por declaración unilateral del contratante, en caso de incumplimiento del contratista; y,5. Por muerte del contratista o por disolución de la persona jurídica contratista que no se origineen decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica.Los representantes legales de as personas jurídicas Luya disolución se tramita están obligados, bajo su responsabilidad personal y solidaria, a informar a la autoridad a la que compete aprobar la disolución, sobre la existencia de contratos que aquellas tengan pendientes con las EntidadesContratantes previstas en esta Ley, y a comunicar a las Entidades Contratantes respectivas sobrela situación y causales de disolución.Para los indicados casos de disolución de personas jurídicas, antes de expedir la resolución que ladeclare, la autoridad correspondiente deberá comunicar sobre el particular al Instituto Nacionalde Contratación Pública, para que éstos, en el término de diez (10) días, informen si la persona jurídica cuya disolución se tramita no tiene contratos pendientes con las entidades sujetas a estaLey o precise cuáles son ellos.Con la contestación del Instituto Nacional de Contratación Pública o vencido el antedichotérmino, se dará trámite a la resolución, sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios oempleados que incumplieron su deber de informar.De existir contratos pendientes de la persona jurídica frente al Estado o Entidades Contratantes,el Instituto Nacional de Contratación Pública informará sobre aquellos a la Entidad Contratante,a la autoridad a la que competa aprobar la disolución y a la Procuraduría General del Estado, para que en el proceso de liquidación adopten las acciones conducentes a precautelar y defender los intereses públicos.
(LOSNCP) Artículo 93.- Terminación por Mutuo Acuerdo.-
Cuando por circunstanciasimprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible oconveniente para los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente, el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir en la extinción de todas o algunas de las obligacionescontractuales, en el estado en que se encuentren.La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos enfavor de la EntidadContratante o del contratista.
Dicha entidad no podrá celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismocontratista.
(LOSNCP) Artículo 94.-
Terminación Unilateral del Contrato.- La Entidad Contratante podrádeclarar terminada anticipada y unilateralmente los contratos a que se refiere esta Ley, en lossiguientes casos:1. Por incumplimiento del contratista;2. Por quiebra o insolvencia del contratista;3. Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato;4. Por suspensión de los trabajos, por decisión del contratista, por más de sesenta (60) días, sinque medie fuerza mayor o caso fortuito;5. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de esta Ley;6. En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza; y,7. La Entidad Contratante también podrá declarar terminado anticipada y unilateralmente elcontrato cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito ofuerza mayor, debidamente comprobadas, el contratista no hubiere accedido a terminar de mutuoacuerdo el contrato. En este caso, no se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato nise inscribirá al contratista como incumplido.En este último caso, el contratista tiene la obligación de devolver el monto del anticipo noamortizado en el término de treinta (30) días de haberse notificado la terminación unilateral delcontrato en la que constará la liquidación del anticipo, y en caso de no hacerlo en términoseñalado, la entidad procederá a la ejecución de la garantía de Buen Uso del Anticipo por clmonto no devengado. El no pago de la liquidación en el término señalado, dará lugar al pago deintereses desde la fecha de notificación; intereses que se imputará a la garantía de fielcumplimiento del contrato.
(LOSNCP) Artículo 95.- Notificación y Trámite.-
Antes de proceder a la terminaciónunilateral, la Entidad Contratante notificará al contratista, con la anticipación de diez (10) díastérmino, sobre su decisión de terminarlo unilateralmente. Junto con la notificación, se remitiránlos informes técnico y económico, referentes al cumplimiento de las obligaciones de la EntidadContratante y del contratista. La notificación señalará específicamente el incumplimiento o moraen que ha incurrido el contratista de acuerdo al artículo anterior y le advertirá que de noremediarlo en el término señalado, se dará por terminado unilateralmente el contrato.
Si el contratista no justificare la mora o no remediare el incumplimiento, en el términoconcedido, la Entidad Contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato, medianteresolución de la máxima autoridad de la Entidad Contratante, que se comunicará por escrito alcontratista y se publicará en el Portal COMPRASPUBLICAS.La resolución de terminación unilateral no se suspenderá por la interposición de reclamos orecursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo ode acciones de amparo de parte del contratista.Los contratistas no podrán aducir que la Entidad Contratante está en mora del cumplimiento desus obligaciones económicas en el caso de que el anticipo que les fuere entregado en virtud delcontrato no se encontrare totalmente amortizado. La forma de calcular la amortización delanticipo constará en el Reglamento respectivo.Solo se aducirá mora en el cumplimiento de las obligaciones económicas de la EntidadContratante cuando esté amortizado totalmente el anticipo entregado al contratista, y éstemantenga obligaciones económicas pendientes de pago.La declaración unilateral de terminación del contrato dará derecho a la Entidad Contratante aestablecer el avance físico de las obras, bienes o servicios, su liquidación financiera y contable, aejecutar las garantías de fiel cumplimiento y, si fuere del caso, en la parte que corresponda, lagarantía por el anticipo entregado debidamente reajustados hasta la fecha de terminación delcontrato, teniendo el contratista el plazo término de diez (10) días para realizar el pagorespectivo. Si vencido el término señalado no efectúa el pago, deberá cancelar el valor de laliquidación más los intereses fijados por el Directorio del Banco Central del Ecuador, los que secalcularán hasta la fecha efectiva del pago.La Entidad Contratante también tendrá derecho a demandar la indemnización de los daños y perjuicios, a que haya lugar.Una vez declarada la terminación unilateral, la Entidad Contratante podrá volver a contratar inmediatamente el objeto del contrato que fue terminado, para lo cual se observará el procedimiento de cotización previsto en el Capítulo IV del Título 111 de esta Ley.
(LOSNCP) Artículo 96.- Terminación por Causas Imputables a la Entidad Contratante.-
Elcontratista podrá demandar la
resolución del contrato, por las siguientes causas imputables a laEntidad Contratante:1. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de sesenta (60) días;2. Por la suspensión de los trabajos por más de sesenta (60) días, dispuestos por la entidad sinque medie fuerza mayor o caso fortuito;3. Cuando los diseños definitivos sean técnicamente inejecutables o no se hubieren solucionadodefectos de ellos, en este caso, la Entidad Contratante iniciará las acciones legales que
More From This User Regimen Especial

References: Artículo 92
 resolución 
 resolución 
 Artículo 93
 Artículo 94
 Artículo 95
 resolución 
 Artículo 96

resolución