Source: https://issuu.com/ato_carias11/docs/reglamento_ley_lacap
Timestamp: 2017-04-27 22:01:41+00:00

Document:
Reglamento Ley LACAP by undefined - issuu
REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICATÍTULO I
OBJETO, PRINCIPIOS BASICOS, CONVENIOS Y CONTRATOS NO SUJETOS A LA LEY
ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular, desarrollar y facilitar la aplicación
de las normas contenidas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública,
que en lo sucesivo podrá abreviarse la Ley o LACAP, en lo relativo a la adquisición y contratación de
En el contenido de este reglamento se hará uso de las siguientes abreviaturas:
a)Instituciones de la Administración Pública: Las Institucionesb)Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública: UNACc)Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional: UACIPRINCIPIOS BASICOS
ARTÍCULO 2.- Para las adquisiciones y contrataciones de la Administración Pública regirán los
siguientes principios: la publicidad, la libre competencia e igualdad, la racionalidad del gasto público
y la centralización normativa y descentralización operativa.
a)Publicidad: el acceso que los interesados tienen a la información relacionada con los
procesos de adquisición y contratación que desarrollan las Instituciones y la difusión de éstos
a través de los medios establecidos en la Ley.b)Libre competencia e igualdad: propiciar la participación del mayor número de ofertantes
en las condiciones previstas por la Ley y que éstas proporcionen las mismas oportunidades,
sin favorecer o perjudicar a los participantes.c)Racionalidad del gasto público: la utilización eficiente de los recursos en la adquisición y
contratación de los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de las facultades,
deberes y obligaciones que corresponden a las Instituciones.d)Centralización normativa y descentralización operativa: se entiende por
centralización normativa, la facultad de ejercer en forma centralizada la formulación de
lineamientos o directrices de carácter normativo, complementarios para la ejecución de la
Ley y este Reglamento; se entiende por descentralización operativa la facultad de las
Instituciones para proceder con independencia y responsabilidad en la ejecución de la LACAP
y este Reglamento.DE LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES
ARTÍCULO 3.- Cuando las Instituciones realicen Convenios entre sí para la ejecución de una obra,
adquisición de un bien o prestación de un servicio, las adquisiciones y contrataciones que las
Instituciones necesiten realizar para cumplir con las obligaciones derivadas del convenio, se regirán
por las disposiciones que regulan las adquisiciones y contrataciones de la Administración Pública.1REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICATÍTULO II
UNIDAD NORMATIVA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (UNAC)
ARTÍCULO 4.- La idoneidad para el desempeño del cargo de Jefe de la UNAC, se podrá
determinar de acuerdo a las siguientes características:
a)Conocimiento y experiencia en la aplicación de la LACAP;b)Capacidad de análisis e interpretación de normas legales de carácter administrativo;c)Habilidad y experiencia en el diseño de términos de referencia o bases de licitación o de
concurso;d)Experiencia en coordinación de equipos multidisciplinarios;e)Experiencia en redacción de documentos técnicos; yf)Experiencia en administración pública.REGISTRO NACIONAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
ARTÍCULO 5.- El Registro Nacional de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración
Publica, constituirá el soporte de la estadística sobre contratación pública para fines estatales y
contendrá información actualizada sobre la naturaleza, estado, cuantía y grado de cumplimiento de
los contratistas y ofertantes de las Instituciones.
Formará parte del registro, información actualizada de las personas naturales o jurídicas que hayan
incumplido sus obligaciones contractuales y hayan sido objeto de exclusión por las Instituciones en
su caso, especificando la duración de la inhabilitación y el tipo de incumplimiento. En este registro
se incluirá el nombre o razón social, la fecha de la sanción, los motivos que mediaron para su
imposición y la fecha de vencimiento del plazo de la sanción y su cumplimiento.
Las UACI deberán suministrar la información pertinente a la UNAC. Esta información será de acceso
público y la UNAC lo mantendrá en soporte informático y de ser posible accesible en línea para
UNIDADES DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES
ESTRUCTURA DE LA UACI
ARTÍCULO 6.- La UACI podrá organizarse en diferentes áreas, de acuerdo a la estructura
organizacional de la Institución y al volumen de sus operaciones. Cuando las necesidades de
organización administrativa lo requieran por motivo de especialización funcional o ubicación
geográfica, el Titular de la Institución podrá desconcentrar la operatividad de la UACI, mediante
acuerdo razonado. En el acuerdo se establecerá con precisión la asignación de competencias que
corresponda a cada una de estas unidades y los mecanismos de coordinación adecuados para2REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICAevitar duplicidad de esfuerzos.
La consolidación y preparación del programa anual de adquisiciones y contrataciones integrado,
corresponderá al Jefe de la UACI.
ARTÍCULO 7.En el ejercicio de sus atribuciones, la UACI deberá:
a)Coordinar las fases de implantación y administración del Sistema de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, en la Institución a que pertenece;b)Dar seguimiento permanente a la ejecución de la programación anual de adquisiciones y
contrataciones;c)Requerir del solicitante de la adquisición o contratación la definición de aspectos tales como
objeto, cantidad, calidad, especificaciones técnicas y condiciones específicas de las obras,
bienes y servicios, valores estimados y condiciones específicas de administración de los
contratos.d)Formar los expedientes de cada adquisición o contratación.JEFE UACI
ARTÍCULO 8.- La idoneidad para el desempeño del cargo de Jefe de la UACI podrá determinarse,
de acuerdo a las siguientes características:
a) Conocimiento de la aplicación de la LACAP y de otras normas legales de carácter
b) Habilidad y experiencia en la elaboración de términos de referencia y bases de licitación o de
c) Experiencia en coordinación de equipos multidisciplinarios; y
d)Experiencia en cargos similaresCONTROL DE INVENTARIOS
ARTÍCULO 9.- Independientemente de la estructura organizativa, las Instituciones deberán contar
con un control de inventarios, que tiene por objeto la custodia y control del movimiento de bienes y
de las adquisiciones, transferencias, enajenaciones y bajas de inventarios. El control deberá contar
al menos con un registro de entrada, almacenamiento y salida, con el objeto de prever la
continuidad del suministro de bienes a los usuarios y evitar la interrupción de las tareas para las
cuales son necesarios, para tal efecto cada Institución deberá adoptar una metodología para
determinar la cantidad económica, racional y adecuada de existencias y de reposición, así mismo
utilizará la técnica de inventarios más apropiada al tipo de bien.
La UACI podrá requerir al encargado de dicha función la información necesaria con respecto al
consumo y existencia de bienes a fin de que sirva de base para la ejecución de los diferentes
CAPITULO III3REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICAPROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
ARTÍCULO 10.- La programación anual de adquisiciones y contrataciones institucional será
coordinada por el Jefe de la UACI. Las Instituciones deberán tomar en cuenta los aspectos
a)Los programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones, así como en su caso,
todo lo relacionado a la adquisición de insumos para su transformación y posterior
comercialización, cuando así los faculten las leyes;b)Los requerimientos de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles que por su
naturaleza así lo exijan;c)La coordinación que sea necesaria para resolver posibles interferencias y evitar duplicidad de
trabajos o interrupción de servicios públicos;d)La adquisición de inmuebles, así como la obtención de los permisos de construcción
necesarios;e)El costo estimado de las obras y servicios relacionados con las mismas que se realicen por
contrato, o por el sistema de administración tales como: los costos y condiciones del
suministro de materiales, de maquinaria, de equipos; así como los recursos para la
realización de pruebas técnicas y de funcionamiento y todos los costos indirectos de los
trabajos;f)Los permisos, autorizaciones y licencias que se requieran;g)Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y características de
las obras, bienes, servicios y arrendamientos de bienes muebles; yh)Las características ambientales, climáticas y geográficas de la región donde deba realizarse la
obra pública.CONTENIDO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
ARTÍCULO 11.- En el Programa Anual de Adquisiciones y Contrataciones, las Instituciones
incluirán por lo menos los siguientes datos:
a)Tipo o clase de bien o servicio u obra por adquirir o contratar, según el caso;b)Proyecto o línea de trabajo dentro del cual se realizará la adquisición o contratación, y en el
caso de obra, plazo de ejecución;c)Valor estimado de la adquisición ó contratación;d)Fecha estimada de adquisición o contratación; ye)Fuente de financiamiento.CARACTER PÚBLICO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
ARTÍCULO 12.- Las Instituciones a más tardar 30 días calendario después de la aprobación de su4REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICApresupuesto, pondrán a disposición del público su programa anual de adquisiciones y
contrataciones del período presupuestario. El carácter público del programa no implicará
compromiso alguno de contratación y podrá ser modificado sin responsabilidad alguna para la
Institución. Así mismo podrá ser publicado en las carteleras institucionales, en los medios de
comunicación, tecnológicos, o en cualquier otro que la Institución tenga acceso.
ADQUISIONES Y CONTRATACIONES QUE EXCEDAN EL EJERCICIO FISCAL
ARTÍCULO 13.- Las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios cuya ejecución
exceda al ejercicio fiscal, se regirá de conformidad a lo estipulado en la Ley Orgánica de
VERIFICACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN ARCHIVOS
ARTÍCULO 14.- Las Instituciones que requieran realizar estudios o proyectos, previamente
verificarán si en sus archivos, en los de la UNAC o de otra Institución, existen estudios o proyectos
sobre la materia de que se trate. En el supuesto que se advierta su existencia y se compruebe que
los mismos satisfacen los requerimientos de la Institución, no procederá la contratación de ese
estudio, con excepción de aquellos trabajos que sean necesarios para la adecuación, actualización o
complemento del estudio.
VERIFICACION DE PERMISOS Y LICENCIAS
ARTÍCULO 15.- Las Instituciones por medio de sus unidades respectivas, previamente a la
contratación, deberán obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias,
derechos de propiedad intelectual y demás, necesarios para la ejecución de los contratos. En las
bases de licitación o concurso se estipularán, aquellos trámites que corresponderá realizar al
IMPACTO AMBIENTAL Y PATRIMONIO CULTURAL
ARTÍCULO 16.- Las Instituciones por medio de sus unidades respectivas, estarán obligadas a
considerar los efectos que sobre el medio ambiente pueda causar la ejecución de las obras
públicas, con sustento en la evaluación de impacto ambiental prevista por las leyes
correspondientes. Los proyectos deberán apegarse a lo establecido en los permisos y autorizaciones
correspondientes emitidos por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las
Instituciones del Estado que tengan atribuciones en la materia.
Así mismo, deberán disponer lo necesario para la conservación del patrimonio cultural, de
conformidad a la “Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador” y su respectivo
RESPONSABILIDADES DE LOS EJECUTORES DE LAS CONTRATACIONES
ELABORACION DE BASES
ARTÍCULO 17.- Dependiendo del tipo de adquisición o contratación requerida por el solicitante, el
jefe de la UACI podrá integrar un grupo de trabajo para la elaboración del proyecto de bases de
licitación o concurso, de acuerdo al objeto y alcance de la contratación. Este podrá estar integrado
por el solicitante de la obra, bien o servicio, el representante de la UACI y si fuere necesario,
expertos en el objeto del contrato y un asesor legal.
Cuando el grupo estuviere integrado por el solicitante y el representante de la UACI, el solicitante
definirá objeto, cantidad, calidad, especificaciones técnicas y condiciones específicas de las obras,
bienes y servicios, valores estimados y condiciones específicas de administración de los contratos, y5REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICAel representante de la UACI incorporará los aspectos legales, administrativos, financieros, y
procedimentales para cada una de las situaciones que lo requieran.
IMPEDIMENTO PARA SER MIEMBRO DE LA COMISION DE EVALUACION DE OFERTAS
ARTÍCULO 18.- Sí se comprobare que en alguno de los miembros de la Comisión de Evaluación
de Ofertas concurriere alguno de los impedimentos para ofertar, será relevado de esta
responsabilidad y reemplazado por otra persona. En su caso procederá la excusa o la recusación
La prueba del parentesco y la convivencia se establecerá conforme a la legislación de familia.
ARTÍCULO 19.- En los casos que la Ley faculta al Titular a la designación, el designado podrá
acordar los actos y resoluciones necesarias para el cumplimiento de su cometido, dentro de los
límites establecidos por la Leyes, debiendo dejar constancia en el mismo acto que su actuación se
origina en la designación del Titular.
En las resoluciones y actos que se firmen por designación se hará constar la autoridad de
GENERALIDADES DE LAS CONTRATACIONES
ARTÍCULO 20.- Los contratos podrán contener lo siguiente:
Relación de las personerías de quienes suscriben el contrato. En el caso de las instituciones
de Gobierno Central deberá hacerse constar que su titular comparece en representación del Estado
de El Salvador en el ramo correspondiente;
b)La determinación del objeto del contrato;c)La fuente de financiamiento, la cual bastará como existencia de disponibilidad, no siendo
necesario hacer constar el cifrado presupuestario;d)Lugar para recibir notificaciones;e)Lugar y fecha de la suscripción del contrato;f)El precio contractual, forma de pago o cualquier otra forma compensatoria;g)El plazo de ejecución determinado en días hábiles o calendario, la fecha de inicio y
terminación, en armonía con la orden de inicio correspondiente, la cual se hará constar por
separado; lugar y condiciones de entrega, así como los plazos para verificar la terminación
del objeto contractual, que deben ser establecidos de acuerdo a las características,
complejidad y magnitud;h)Clase y monto de garantías a exigir;6REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICAi)Multas por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a los contratistas;j)Penalizaciones por incumplimiento de aspectos técnicos;k)Modificaciones que puedan surgir del contrato en cuanto al objeto y el plazo;l)Causales por las cuales las Instituciones podrán dar por extinguido el contrato, sin perjuicio
de las demás establecidas en la Ley;m)La referencia a los demás documentos contractuales que forman parte integral del contrato;n)El señalamiento de los procedimientos a que se sujetarán las partes para resolver las
discrepancias o conflictos previsibles de conformidad a la Ley;o)La designación de los responsable de verificar la buena marcha y el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, a quien podrá denominarse Administrador del Contrato; yp)El sometimiento expreso a la Ley y al Reglamento.CONTRATOS DE DERECHO COMUN E INNOMINADOS
ARTÍCULO 21.- Las Instituciones podrán celebrar contratos de acuerdo al Derecho Común, en los
términos establecidos por el artículo 24 de la LACAP, incluyendo los contratos que carecen de
denominación, con las adaptaciones que fueren necesarias, respecto de aquel que se hallare
regulado de manera análoga o semejante por el Derecho Común.
En las bases de licitación o de concurso de los contratos innominados, además de las disposiciones
contenidas en la LACAP se observará todo aquello que contribuya a la buena contratación, según la
naturaleza del contrato y en protección de los bien entendidos intereses del Estado.
GENERALIDADES DEL ANTICIPO
ARTÍCULO 22.- El otorgamiento del anticipo se sujetará a lo siguiente:
a)Estar contenido en las bases de licitación o concurso y en los contratos, con indicación de las
condiciones, plazo de entrega, porcentaje y forma de amortización;b)La determinación del monto a conceder en concepto de anticipo, deberá ser plenamente
justificado y ajustado a las necesidades reales de capital de trabajo que presente el
contratista;c)El importe del anticipo, en caso que lo hubiere, deberá ser considerado por los ofertantes
para la determinación del valor económico de sus propuestas; yd)El anticipo que se otorgue, deberá pactarse bajo la condición de precio fijo, de tal manera
que si hubiere un ajuste de precios el anticipo siempre se mantendrá fijo.Para la devolución del anticipo, en el supuesto de la extinción del contrato, el saldo por amortizar
se reintegrará a la Institución en el plazo que se establezca en las bases.
CONTRATISTAS7REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICAACREDITACION DE OFERTANTES
ARTÍCULO 23.- La capacidad de los ofertantes se acreditará ante la Institución, conforme a la
legislación secundaria en la siguiente forma:
Personas Jurídicas: Mediante la presentación de la escritura pública de constitución
debidamente inscrita en el Registro correspondiente y cuando se tratare de persona jurídica
extranjera, mediante la presentación de los instrumentos correspondientes debidamente
legalizados, de conformidad a las normas de su país; y deberán cumplir con las disposiciones
que la legislación nacional exija para su ejercicio o funcionamiento;
b)Personas Naturales: Mediante la presentación del documento de identificación; yc)Los que comparezcan en representación de otra persona: Mediante la presentación del
poder debidamente legalizado.Los documentos citados en los literales anteriores, deberán estar redactados en idioma castellano,
o debidamente traducidos a éste idioma y en su caso apostillados. Estos documentos podrán
presentarse en originales o fotocopias certificadas.
Los postulantes a subcontratistas no deberán estar impedidos conforme a la Ley y deberán cumplir
con la capacidad para contratar, y será responsabilidad del contratista la verificación de los mismos.
OBJETO DE LA CALIFICACION
ARTÍCULO 24.- El objeto de la calificación, sea esta previa también llamada precalificación o
simultánea también llamada cocalificación, es asegurar la idoneidad de una persona natural o
jurídica para contratar con las Instituciones. La calificación se hará mediante la recolección y
análisis de datos que permitan estimar la solvencia económica y financiera, así como la capacidad
técnica y profesional y la existencia de capacidad legal, dependiendo del tipo de obligación a
Para proceder a la calificación no se deberán establecer requisitos que impidan o dificulten la libre
competencia y la igualdad de los postulantes o aspirantes, excepto aquellos que tengan
impedimentos determinados por la LACAP.
Cuando las Instituciones procedan a la calificación de los ofertantes y potenciales contratistas, las
bases deberán definir los criterios para la evaluación de las propuestas o expresiones de interés, así
como deberán explicar la manera sobre como se aplicaran estos criterios, con base en parámetros
objetivos, mensurables o cuantificables y no arbitrarios.
INFORMACION MINIMA PARA LA CALIFICACION
ARTÍCULO 25.- La información que podrá requerirse a los interesados, dependiendo del tipo de
adquisición para participar en la calificación será:
a)Los Estados Financieros debidamente auditados;b)Información relativa a la cifra de negocios global y de las obras, suministros, servicios o
trabajos realizados por la empresa durante el plazo definido por el contratante;c)Información cuantitativa y financiera de los contratos principales que ha realizado, en la8REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICArama que pretende ser calificado;
d)Experiencia o capacidad técnica que se requiera para desarrollar el objeto de la contratación;e)Información de los contratos o compromisos en ejecución o pendientes de ejecutar,
incluyendo plazos y montos;f)Demostración del capital de trabajo que determine el contratante. Este capital de trabajo
podrá estar conformado también por la capacidad de crédito de los ofertantes;g)Litigios pendientes en contra del ofertante; yh)El cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de este ReglamentoCONVOCATORIA A PRECALIFICAR
ARTÍCULO 26.- Para el caso de la precalificación, la convocatoria deberá reunir los mismos
requisitos establecidos para las licitaciones y concursos en general.
RECEPCION DE INFORMACION PARA PRECALIFICAR
ARTÍCULO 27.- Recibida la información de los interesados para su precalificación, la UACI
conformará un expediente.
A los participantes se les notificará los resultados de la precalificación. Los precalificados pasarán a
formar parte del Banco de posibles ofertantes.
RESPONSABLES DE LA PRECALIFICACION
ARTÍCULO 28.- En caso de Precalificación, el Titular nombrará Comisión de Evaluación de Ofertas
desde esta etapa de preselección de los posibles ofertantes.
CASOS EN QUE PROCEDE LA PRECALIFICACION Y LA CO-CALIFICACION
ARTÍCULO 29.- La calificación en forma previa procederá en los casos que la institución
contratante necesite conocer las opciones del mercado respecto a una obra, bien o servicio.
En los demás casos, procederá la calificación en forma simultánea.
El proceso de precalificación no generará en ningún caso pago alguno para los interesados, ni
compromiso de contratación para la Institución.
GARANTIAS EXIGIDAS PARA CONTRATAR
ARTÍCULO 30.- Las garantías establecidas en el artículo 31 de la LACAP, serán emitidas a favor
del Estado y Gobierno de El Salvador, en el Ramo correspondiente; a nombre del municipio, o la
respectiva Institución.
Para que las garantías sean eficaces ante la Institución, deberán sujetarse, además de lo
establecido en las bases, a las disposiciones del Código de Comercio y demás leyes atinentes.
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS
ARTÍCULO 31.- En el caso que en las bases se establezca que la Institución recibirá ofertas9REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICAtotales sobre una gestión de compras, el monto fijo de la Garantía de Mantenimiento de Ofertas
será calculado sobre la totalidad del presupuesto para la adquisición.
Cuando en las bases se establezca la posibilidad de ofertas parciales, la Institución podrá agrupar
el objeto de la licitación o concurso por rubros, ítems, rangos, códigos, entre otros, a fin de
establecer el monto fijo de las garantías para cada uno de éstos.
ARTÍCULO 32.- El responsable de recibir y comprobar que las garantías satisfacen los
requerimientos de los documentos contractuales, será el Jefe de la UACI; posteriormente deberán
ser remitidas a la Tesorería Institucional para su debido resguardo y seguimiento. La UACI deberá
llevar un control de las garantías, según la modalidad de contrato y ordenado en un sistema que
facilite su ubicación.
En el caso de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, ésta podrá ser resguardada por el jefe de la
UACI hasta la fecha de la suscripción del contrato. Posteriormente a esta fecha serán devueltas a
los ofertantes, salvo la de aquél a quién se hubiese adjudicado el contrato, la que se retendrá hasta
el momento en que se acepte la Garantía de Cumplimiento de Contrato, de conformidad a las
condiciones establecidas en las bases de licitación o concurso.
El responsable de la devolución de garantías, según el caso será el jefe de la UACI, quien solicitará
a la Tesorería Institucional la remisión de las mismas.
PRORROGA DE LAS GARANTIAS
ARTÍCULO 33.- En caso que se requiera prorrogar la Garantía de Mantenimiento de Oferta, la
Institución deberá solicitarla a los ofertantes, previo al vencimiento de la misma; y si alguno de los
participantes no atendiera la solicitud en el término establecido en las Bases, se producirán las
consecuencias allí establecidas.
En el caso de Garantía de Cumplimiento de Contrato y de Buena Inversión de Anticipo, éstas
deberán ser prorrogadas una vez se autorice la prórroga o incremento del contrato.
PROCEDIMIENTO PARA PRORROGAR LAS GARANTIAS
ARTÍCULO 34.- La Institución contratante podrá prevenir al contratista, con por lo menos diez
días hábiles de anticipación al vencimiento de la garantía, de la necesidad de prorrogar la vigencia
de la garantía por vencer y si éste no atendiera la prevención en el término establecido en las
Bases, se producirán las consecuencias allí establecidas. Se exceptúa el caso de la Garantía de
EJECUCION DE LAS GARANTIAS
ARTÍCULO 35.- En caso de incumplimiento, el responsable de hacer efectivas las garantías
contempladas en la Ley será el Titular de la Institución. La ejecución de la garantía se efectuará en
la forma establecida en la Ley.
La ejecución de las garantías no excluye el cobro de los daños y perjuicios causados por el
incumplimiento del contratista, ni excluye la aplicación de las cláusulas penales expresamente
previstas en el contrato, si así se hubiere acordado; ni de las retenciones acordadas por las partes
cuando resulte necesario para cubrir el monto de los respectivos daños y perjuicios. Si quedare
algún saldo en descubierto, deberá reclamarse por las vías legales pertinentes.10REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICAEn el caso que se haga efectiva alguna garantía, el pago deberá ingresar al Fondo General del
Estado. En el caso de las Instituciones Autónomas y Municipalidades, el pago ingresará a la
Tesorería Institucional.
Una vez cumplido el plazo de las garantías y éstas no hubieren sido ejecutadas por haber cumplido
el otorgante de las mismas con las obligaciones garantizadas, los documentos que amparan dichas
garantías serán devueltas mediante resolución razonada firmada por el Titular o su designado,
previa verificación del referido cumplimiento debidamente documentado.
Las garantías, para que sean eficaces ante la Institución deberán sujetarse además a las
disposiciones del Código de Comercio y demás leyes atinentes. Una copia de cada garantía
presentada deberá anexarse en el expediente para efectos de control.
DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LAS FORMAS DE CONTRATACION
ACTUACIONES RELATIVAS A LA CONTRATACION
INICIO PROCESO DE ADQUISICION O CONTRATACION
ARTÍCULO 36.- El proceso de la adquisición o contratación dará inicio con la solicitud o
requerimiento de parte de la unidad solicitante, debidamente aprobado por la autoridad
competente; esta solicitud deberá contener por lo menos los requisitos establecidos en este
Reglamento. Este proceso estará fundamentado en el Programa Anual de Adquisiciones y
Cuando se tratare de la adquisición por la modalidad de contratación directa o de llave en mano, lo
que dará inicio al proceso será la resolución razonada del Titular de la Institución, por medio de la
cual opta por esta forma de contratar, en la que se hará referencia a las razones que la motivan,
tomando en cuenta las regulaciones contenidas en la LACAP para cada modalidad.
BASES DE LICITACION O CONCURSO
ARTÍCULO 37.- Iniciado el proceso, se procederá conjuntamente con la unidad solicitante a
elaborar el proyecto de las bases de licitación o de concurso, las cuales deberán contener las
condiciones generales y especiales que han de regir la contratación; éstas constituirán, entre otros,
un marco normativo que regirá el procedimiento de adquisición y contratación, así como la
formulación y ejecución del contrato.
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE ADQUISICION O CONTRATACION
ARTÍCULO 38.- El expediente contendrá, entre otros la solicitud o requerimiento, la indicación de
la forma de adquisición o contratación, verificación de la asignación presupuestaria y toda la
documentación que sustente el proceso de adquisición, desde el requerimiento hasta la
contratación, incluyendo además aquellas situaciones que la Ley mencione. El expediente deberá
ser conservado por la UACI, en forma ordenada, claramente identificado con nombre y número,
foliado, con toda la documentación comprobatoria de los actos y contratos materia de la LACAP.
CONFIDENCIALIDAD DE LAS BASES
ARTÍCULO 39.- Las bases de licitación o concurso, una vez elaboradas y aprobadas por el Titular,
serán mantenidas bajo estricta confidencialidad hasta la fecha en que se pongan a disposición de
los interesados, a efecto de salvaguardar la igualdad de condiciones en que deben participar los
ofertantes.11REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICAAVISO DE CONVOCATORIA A RETIRO DE BASES
ARTÍCULO 40.- El aviso de convocatoria contendrá:
a)El nombre de la Institución que hace la convocatoria, el número de licitación o concurso y la
denominación del proceso;b)La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán obtener las
bases y especificaciones de la licitación o el concurso, y en su caso, el costo y lugar de pago
de las mismas de conformidad a la Ley;c)La fecha, hora y lugar de la celebración del acto de recepción y apertura de ofertas;d)En el caso que la licitación o concurso sea internacional, identificar esta situación; ye)Las aclaraciones o limitaciones derivadas de la aplicación de algún tratado o convenio.Así mismo contendrá los datos que la LACAP establece y los demás que la respectiva UACI estime
necesarios y convenientes; y será suscrito por el Jefe de la UACI.
PAGO Y RETIRO DE BASES
ARTÍCULO 41.- Los interesados podrán examinar las bases sin necesidad de adquirirlas a partir de
la convocatoria por los medios que la Institución determine. El pago y retiro de las bases de
licitación o concurso podrá iniciarse a partir de la fecha de la primera publicación del aviso de
convocatoria. El período de pago y retiro no podrá ser menor de dos días hábiles, pudiendo
ampliarse el plazo dependiendo de la naturaleza de la licitación o concurso de que se trate.
Al momento de retirar las bases de licitación o concurso, el Jefe de la UACI o su designado deberá
elaborar un listado en el que registrará los datos correspondientes, tales como:
a)Nombre de la Institución que hace la convocatoria, el número de licitación o concurso y la
denominación del proceso;b)Nombre de la persona natural o jurídica que compra las bases, dirección, fax o teléfono para
recibir notificaciones;c)Nombre, documento de identificación y firma de la persona comisionada para retirar las
bases;d)Fecha y hora del retiro de bases ; ye)Demás condiciones que se consideren pertinentes.CONSULTAS Y ACLARACIONES
ARTÍCULO 42.- Corresponderá al Jefe de la UACI emitir las aclaraciones a las consultas que no
modifiquen el contenido de las bases.
ARTÍCULO 43.- Cuando sea necesario emitir una adenda o enmienda a las bases, éstas serán
aprobadas por la autoridad competente que aprobó dichas bases, y serán notificadas por medio de
la UACI a los interesados.12REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICAMODALIDADES DE PRESENTACION DE OFERTAS
ARTÍCULO 44.- Las Modalidades de presentación de ofertas dependerán de la naturaleza de la
obra, bien o servicio a adquirir, las cuáles pueden ser de la siguiente manera:
a)Obras, Bienes y Servicios: Presentación de la oferta técnica y económica en uno o varios
sobres, los cuales podrán ser abiertos en dos actos de apertura pública de ofertas; yb)Consultorías: Presentación de la oferta técnica y económica en dos o más sobres los cuales
podrán ser abiertos en dos actos de apertura pública de ofertas, generalmente en fechas
diferentes.RECEPCION DE OFERTAS
ARTÍCULO 45.- Las ofertas se recibirán en la forma, fecha, lugar y hora indicada en las bases de
licitación o concurso, las cuáles deberán presentarse en sobres cerrados, en original y copias, con
identificación clara del ofertante y del proceso en que está participando. El número de copias a
presentar será indicado en las respectivas bases de licitación o concurso.
Al momento de recibir las ofertas, el Jefe de la UACI o su designado deberá elaborar un listado en
el que registrará los datos correspondientes, tales como:
a)Nombre de la Institución, el número de licitación o concurso y la denominación del proceso;b)Nombre o denominación del ofertante;c)Nombre y firma de la persona que entrega la oferta; yd)Fecha y hora de presentación de la oferta.En toda licitación o concurso solamente podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas
que hayan cancelado los derechos de retiro de bases, de conformidad a los mecanismos que las
Instituciones determinen en la convocatoria.
ARTÍCULO 46.- El acto de apertura de ofertas será público y presidido por el representante de la
UACI, quién podrá hacerse acompañar de los empleados o funcionarios que considere pertinentes.
Al mismo acto comparecerán los ofertantes o sus representantes, que deseen asistir.
Los sobres serán abiertos a la vista de los presentes, de acuerdo a la modalidad establecida en las
bases, en un acto público en la fecha, lugar y hora señalados. Se revisará únicamente que se
cumpla el requisito de la presentación de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, y leerá en voz
alta el nombre o denominación de los ofertantes y el precio ofertado. Las ofertas no podrán ser
rechazadas en el acto de apertura por ningún motivo, con excepción de lo estipulado en la Ley.
Posteriormente, la Comisión de Evaluación de Ofertas verificará el cumplimiento de las condiciones
de la Garantía de Mantenimiento de Oferta.
En el caso que la apertura de las ofertas económicas no se realice en la misma fecha, los sobres
que las contengan quedarán en custodia del Jefe de la UACI, quien convocará a los participantes a
la apertura pública de dichos sobres.13REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICAACTA DE APERTURA DE OFERTAS
ARTÍCULO 47.- Al finalizar el proceso de la apertura de las ofertas se elaborará un acta, en la que
se hará constar la información siguiente:
a)Nombre de la persona natural o jurídica que presenta la oferta;b)Nombre del representante del ofertante;c)Monto de la oferta requerida;d)Monto de la garantía;e)
f)Las ofertas excluidas de pleno derecho, de conformidad al artículo 53 de la LACAP; y
Cualquier otra situación que se necesite reflejar en el acto de apertura.El acta deberá ser firmada por el representante de la UACI, los funcionarios asistentes y los
representantes de los ofertantes, a los cuales se les entregará copia de la misma; la omisión de la
firma por los ofertantes no invalidará el contenido y efecto del acta.
ARTÍCULO 48.- Para la definición y selección de los factores de evaluación deberá tenerse en
cuenta las formas de contratación de que se trate. El énfasis de estos factores de evaluación, para
la calificación, deberá concentrarse en el análisis de los ofertantes, mientras que en las licitaciones
o concursos se enfocarán en la evaluación de las ofertas.
La Comisión de Evaluación de Ofertas deberá verificar que las ofertas incluyan la información,
documentos técnicos, legales, financieros y demás requisitos solicitados en las bases. En caso de
omisión de algunos documentos, y ésta hubiere sido considerada subsanable en las Bases, la
Comisión de Evaluación de Ofertas por medio del Jefe de la UACI, solicitará por escrito los
documentos que deberán agregarse o completarse y el plazo con que contará para la subsanación,
siempre y cuando se haya establecido en las bases. En caso de no subsanarse en los términos
prevenidos, la oferta no se tomará en cuenta para continuar con el proceso de evaluación.
Para efectuar el análisis de las ofertas, la Comisión de Evaluación de Ofertas deberá tomar en
cuenta únicamente los factores y criterios indicados en las bases de licitación o de concurso. A cada
factor deberá establecérsele los criterios de evaluación y su ponderación en forma clara, los que
deberán ser objetivos, mensurables o cuantificables y no arbitrarios.
Los factores que pueden tomarse en cuenta para la evaluación con ponderación son, entre otros:
los criterios técnicos de capacidad y experiencia, tanto del ofertante, como de su personal
permanente, su situación financiera y sus potenciales de producción, los méritos académicos y la
experiencia del personal que se encargará de ejecutar el contrato, las cuantificaciones de
producción, la metodología y el programa de trabajo.
La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá tomar en consideración las variantes o alternativas que
ofrezcan los ofertantes, cuando las mismas respondan a requisitos o modalidades de presentación
señalados en las bases de licitación o concurso, proveyendo en dichas bases la forma de evaluación
o ponderación de estas variantes. Para poder evaluar una oferta alternativa, deberá cumplir con
todos los requisitos estipulados en las bases.14REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICACRITERIOS DE EVALUACION DE LA CAPACIDAD TECNICA
ARTÍCULO 49.- Los criterios de evaluación de la capacidad técnica en las adquisiciones y
contrataciones deberán ponderarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos y experiencia, lo
que podrá acreditarse según el objeto del contrato, por uno o varios de los medios siguientes:
a) Para el personal, los títulos académicos o profesionales del personal del ofertante: En el caso
de Precalificaciones, el personal directivo y técnico permanente. En el caso de Cocalificaciones,
para licitaciones o concursos, el personal directivo técnico que estará encargado de la obra o
trabajo de consultoría;
b) Bienes: Evidencias sobre el número o volumen suministrado durante un período determinado,
pruebas de la existencia de instalaciones y facilidades que garanticen el mantenimiento,
autorizaciones de representación de los fabricantes de los bienes y certificaciones sobre su
calidad o garantías; así como muestras, descripciones y fotografía de los productos a
suministrar, cuando sea conveniente su aplicación;
c) En el caso de ofertante nuevo en el mercado, los correspondientes certificados de constancias
d) Obras: Declaraciones sobre los materiales y la existencia de la maquinaria y equipos de que
disponga el ofertante, ya sean propios o alquilados, para la realización del contrato; y
e) Certificaciones establecidas por las Instituciones Oficiales que velen por la calidad de bienes y
servicios y protegen a los consumidores.
ARTÍCULO 50.- La Comisión de Evaluación de Ofertas, una vez finalizado el análisis de las
propuestas y de acuerdo con los factores y criterios establecidos en las bases de licitación o
concurso, emitirá un informe por escrito, señalando la oferta que resultó mejor evaluada,
especificando los puntajes correspondientes de todas las ofertas, con indicación de su monto,
detalle de las ofertas descalificadas y sus motivos, haciendo la recomendación que corresponda, ya
sea para que el Titular adjudique o declare desierta la licitación o concurso. Dicho informe deberá
ser firmado por todos los integrantes de la Comisión, y los que estuvieren en desacuerdo dejarán
constancia de la razón de su inconformidad.
Si resultare que dos o más ofertas alcanzan el mismo puntaje total, en el informe se recomendará
adjudicar a quien presente la oferta económica más favorable para la Institución, si ésta aun no
hubiere sido valorada.
El Titular podrá requerir dictamen jurídico de la legalidad del proceso y de la documentación
relacionada, si la Institución dispone de los recursos para este fin. Este dictamen deberá ser
emitido en un plazo máximo de cinco días después de haber sido recibido por el asesor legal
Posterior a la notificación de adjudicación, los resultados estarán a disposición de los interesados
LICITACION Y CONCURSO PUBLICO POR INVITACION15REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICANORMA PARA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ARTÍCULO 51.- Para la determinación de los potenciales ofertantes, la Institución podrá utilizar la
información de los registros de la UACI, o solicitar a la UNAC u otras Instituciones que posean
registros confiables, sin limitarse a éstos.
La Institución podrá incluir en el aviso de invitación a retiro de bases, aclaración relativa a que
cualquier otra persona natural o jurídica que no haya sido invitada puede participar en la licitación o
REGLAS DE LA LIBRE GESTION
ARTÍCULO 52.- Para que opere la prohibición del Artículo 70 de la Ley, el ofertante o contratista
deberá prestar el mismo servicio o proporcionar los mismos bienes, en montos que excedan los
límites establecidos en la Ley. Vencido el período a que se refiere la prohibición de fraccionamiento
del mencionado artículo, el cual se contará a partir de la fecha en que alcanzó el monto de Ley,
podrá la institución contratarlo nuevamente.
COMPROBACION DEL FRACCIONAMIENTO
ARTÍCULO 53.- Para efecto de comprobar el fraccionamiento, las Unidades de Auditoria Interna
de cada una de las Instituciones, deberán verificar semestralmente las adquisiciones y
contrataciones bajo la modalidad de Libre Gestión. Si de su verificación se comprobare que se ha
incurrido en fraccionamiento, lo hará del conocimiento del Titular de la institución, para la
imposición de las sanciones legales correspondientes.
CONTRATACION DIRECTA POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA
ARTÍCULO 54.- La Contratación Directa por emergencia proveniente de guerra, calamidad pública
o grave perturbación del orden procederá por la declaratoria de ésta, mediante decreto emitido por
los órganos correspondientes.
Los procedimientos de adquisiciones que se hayan iniciado antes de una declaratoria de
emergencia, continuarán rigiéndose por las estipulaciones legales mediante las cuales se iniciaron
los mismos hasta su conclusión; exceptúanse las obras, bienes o servicios cuya adquisición resulte
indispensable de conformidad con la emergencia declarada.
CONTRATACION DIRECTA POR CALIFICATIVO DE URGENCIA
ARTÍCULO 55.- En el caso de adquisiciones calificadas de urgentes, bastará con la decisión del
Titular, que así las declare, y se informe de ello al Consejo de Ministros.
Esta disposición también es aplicable a las instituciones autónomas.
CONTENIDO DEL RECURSO DE REVISION
ARTÍCULO 56.- El recurso de revisión se sujetará a los siguientes requisitos:
a)Debe interponerse por escrito, ante el funcionario que dictó el acto del que se recurre, en el16REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICAplazo establecido en la Ley;
b)Contener el nombre o denominación del recurrente, el nombre y generales del representante
legal o de su apoderado en su caso y el lugar señalado para oír notificaciones;c)Identificación precisa del acto contra el que se recurre y la razón de su impugnación;d)Lugar y fecha; ye)Firma del peticionario.ADMISIBILIDAD DEL RECURSO
ARTÍCULO 57.- La resolución sobre admisibilidad o rechazo de cualquier recurso deberá
proveerse dentro de los tres días siguientes a partir de la recepción del mismo.
Mediante la resolución que admite el Recurso se mandara a oír, dentro del plazo de tres días a los
terceros que puedan resultar perjudicados con el acto que lo resuelve.
ARTÍCULO 58.- La Comisión Especial de Alto Nivel a que se refiere el articulo 77, inciso segundo
de la LACAP deberá estar conformada por las personas idóneas para cada caso, quienes deberán
ser de moralidad notoria; no necesariamente deben pertenecer a la Institución y en ningún caso
podrán ser las mismas que conformaron la Comisión de Evaluación de Ofertas.
La integración de dicha Comisión deberá ser diferente para cada recurso, según la naturaleza de las
obras, bienes o servicios a contratar.
DE LAS PRORROGAS DE LOS PLAZOS CONTRACTUALES
ARTÍCULO 59.- La prórroga de los plazos contractuales deberá ser acordada por el Titular
mediante resolución razonada, previo al vencimiento del plazo pactado. Acordada la prórroga, el
contratista deberá presentar dentro de los ocho días siguientes, la prórroga de las garantías
Cuando se solicite prórroga por incumplimiento en el plazo, por caso fortuito o fuerza mayor, el
contratista expondrá por escrito al contratante las razones que impidan el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales y presentará las pruebas que correspondan.
ARTÍCULO 60.- Se elaborará acta de recepción de todas las adquisiciones que se realicen; la que
tendrá como contenido mínimo lo siguiente:
a)Lugar, día y hora de la recepción;b)Nombre del proveedor o contratista;17REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICAc)Fecha y referencia del contrato o de la orden de compra;d)Especificaciones o características técnicas de la obra, bien o servicio;e)Nombre y firma de la persona que entrega por parte del proveedor o contratista;f)Nombre, cargo y firma de las personas que reciben la obra, bien o servicio; yg)Cualquier otra información pertinente.RECEPCION PROVISIONAL
ARTÍCULO 61.- Deberá establecerse en las bases de licitación o concurso a quien corresponderá
el costo de las pruebas a realizarse, para determinar que las obras, bienes o servicios recibidos en
virtud del contrato, se ajustan a lo requerido.
ARTÍCULO 62.- En los contratos cuyo plazo contractual exceda de doce meses calendario, podrá
pactarse el ajuste de precios.
Para los contratos por precios unitarios, el análisis consistirá en la cuantificación de las variaciones
de cada precio y el impacto de éstas sobre los precios totales.
Para los contratos por la modalidad Llave en Mano, no podrá pactarse ajustes de precios.
ARTÍCULO 63.- El pago correspondiente por el importe de las multas, deberá ingresar a las
Colecturías del Sistema de Tesorería. En el caso de las Instituciones Autónomas y Municipalidades
el pago ingresará a la Tesorería Institucional.
PROCESO DE EXTINCION
ARTÍCULO 64.- Cuando se presente alguna de las causas de extinción de los contratos,
enunciadas en las letras a), c), d) y e) del Art. 93 de la Ley, los Titulares deberán emitir resolución
mediante la que inicien procedimiento encaminado a establecerlas, debiendo conceder audiencia al
interesado, por el término de cinco días contados a partir del siguiente al de la notificación
Transcurrido el plazo mencionado, haya comparecido o no el interesado, se abrirá a prueba el
procedimiento, por un plazo no inferior a cinco días, ni superior a ocho, a fin de practicar aquellas
que sean conducentes y pertinentes.
Los hechos podrán establecerse por cualquier medio de prueba, salvo la confesión, la cual no podrá
requerirse a los funcionarios de la Administración Pública.
Deberá comunicarse al interesado, al menos con dos días de antelación, la fecha en que se
practicará la prueba.
De ser procedente, el Titular mediante resolución razonada, declarará extinguido el contrato por la
causal pertinente, y procederá conforme lo establece la Ley.18REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICATratándose de la muerte del contratista, bastará que los sucesores presenten certificación de la
partida de defunción de éste, para que el Titular declare la revocación del contrato.
Cuando se presente caso fortuito o fuerza mayor, al ocurrir el hecho, de inmediato, el interesado
solicitará por escrito a la Administración, verificar dicho acontecimiento en el lugar de los hechos,
debiendo elaborarse el acta correspondiente. Cuando sea necesario, deberán presentarse las
En el caso del contrato de Suministro, deberá darse cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 121 de
la Ley, previo al procedimiento encaminado a declarar la extinción del contrato.
Si la causa de extinción fuere el acuerdo de las partes contratantes, deberá otorgarse la escritura
Los plazos a que se refiere esta disposición únicamente comprenden días hábiles.
EXTINCION POR FUSION O SEPARACION DE SOCIEDADES
ARTÍCULO 65.- En el caso de fusión o separación de sociedades, éstas están obligadas a notificar
previamente su intención a la Institución contratante. Efectuada la fusión o la separación se
procederá como indica el Art. 97 de la LACAP.
ARTÍCULO 66.- Cuando el contrato celebrado entre la Institución y el contratista, adolezca de
alguna causal de nulidad, se deberá acudir ante el tribunal competente para que proceda a la
declaración y condenas correspondientes en su caso.
CONSECUENCIA DE LA DECLARATORIA DE NULIDAD
ARTÍCULO 67.- En los casos de nulidad originada en la omisión o defecto de algún procedimiento
para la contratación, la autoridad encargada del mismo deberá oportunamente declarar la
anulación del acto defectuoso y de los que sean su consecuencia, y ordenará inmediatamente su
subsanación o reposición, quedando en suspenso mientras tanto el procedimiento, hasta la
reposición de los actos anulados.
ALCANCE DE LA OBRA PUBLICA
ARTÍCULO 68.- Para los efectos de la Ley y este Reglamento, se consideran obras públicas los
trabajos que tengan por objeto construir, ampliar, adecuar, restaurar, modificar, rehabilitar y
reconstruir edificaciones y cualquier otro tipo de infraestructura física. Asimismo, quedan
comprendidos dentro de las obras públicas, entre otros, los siguientes conceptos:
a)Los proyectos integrales o de contratación llave en mano, en los cuales el contratista se
obliga desde el diseño de la obra hasta su terminación total incluyendo, cuando se requiera
la transferencia de tecnología;19REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICAb)Instalación de islas artificiales y plataformas utilizadas directa o indirectamente en la
explotación de recursos naturales;c)Los trabajos de infraestructura agropecuaria, tales como: adecuación parcelaria, obras de
riego y drenaje, canales de distribución, obras de protección; yd)Obras de protección y mitigación de riesgos ambientales.OBRAS POR ADMINISTRACION
ARTÍCULO 69.- Siempre que las Instituciones tengan la capacidad para la ejecución de obras o
producción de bienes que les resulten necesarios, podrán realizar por si misma tales obras o
producir los bienes bajo su responsabilidad.
ARTÍCULO 70.- Entre las adquisiciones de suministro de bienes muebles quedan comprendidos:
a)Las adquisiciones de bienes muebles que deban empotrarse, incorporarse, adherirse o
destinarse a un inmueble, que sean complementarias para la realización de las obras
públicas, o los que se suministren de acuerdo con lo pactado en los contratos de obras;b)Aquellos en los que el contratista se obligue a entregar bienes o servicios, de forma sucesiva
pactados por precio unitario, sin que la cuantía total se defina con exactitud en el contrato,
por estar las entregas subordinadas a las necesidades de la Institución;c)La adquisición de equipos y sistemas para tratamiento de información, sus dispositivos y
programas y la cesión del derecho de uso de estos últimos, así como de equipos y sistemas
de comunicación; yd)Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el
contratista, deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas por la
Institución, aun cuando ésta se obligue a aportar total o parcialmente los materiales
requeridos.La Institución tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del avance del proceso de
fabricación o elaboración del producto que haya de ser entregado como consecuencia del contrato.
ARTÍCULO 71.- Constituyen suministro de servicios, aquellos contratos en los que su objeto, entre
otros, pueda consistir en:
a)Servicios de carácter técnico, económico, industrial, comercial o cualquier otro de naturaleza
análoga, siempre que no se encuentren comprendidos en los contratos de consultoría;b)Los complementarios para el funcionamiento de la Institución, tales como los de
mantenimiento, conservación, y reparación de bienes, equipos e instalaciones;c)Limpieza, vigilancia de inmuebles y protección a personalidades;20REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICAd)La contratación de los servicios relativos a bienes muebles que se encuentren incorporados o
adheridos a inmuebles de las Instituciones, cuyo mantenimiento no implique modificación
alguna al propio inmueble; ye)La reconstrucción y mantenimiento de bienes muebles, maquila, seguros, transportación de
bienes muebles o personas.
CONTRATO DE CONSULTORIACONTRATOS DE CONSULTORIAS
ARTÍCULO 72.- Se consideraran contratos de consultoría, los siguientes:
a)Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, o recuperar la capacidad instalada, corregir o
incrementar la eficiencia de los recursos institucionales;b)La planificación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir,
proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de ingeniería básica, estructural,
de instalaciones, de infraestructura, industrial, electromecánica, arquitectónico, de diseño
gráfico o artístico y de cualquier otra especialidad de la ingeniería que se requiera para
integrar un proyecto;c)Estudios técnicos, tales como: de agronomía y desarrollo pecuario, hidrología, mecánica de
suelos, sismología, topografía, geología, geodesia, geotécnia, geofísica, geotermia,
oceanografía, meteorología, aerofotogrametría, ambientales, ecológicos y de ingeniería de
tránsito;d)Los estudios económicos y de planificación de preinversión, factibilidad técnico económica,
ecológica, social, de evaluación, adaptación, tenencia de la tierra, financieros;e)Los trabajos de dirección, coordinación, supervisión y control de obra;f)Los trabajos de organización, informática, comunicaciones, cibernética y sistemas; y los
programas de computadora desarrollados a la medida para la Institución, cuyos programas
fuentes serán propiedad de la Institución a fin que sean de libre utilización por la misma; yg)Los estudios de tipo jurídico, y auditorias técnico normativas.RESPONSABILIDAD DE SUPERVISION EN OBRAS
ARTÍCULO 73.- En los contratos de obra pública, la supervisión de proyectos tendrá las siguientes
a)Aplicar los criterios técnicos y normas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales;b)Revisar y comprobar las estimaciones de obra presentadas por el constructor; yc)Vigilar el cumplimiento de las normas reguladoras de la materia, haciendo cumplir
especialmente las prevenciones contenidas en la Ley y en este reglamento, y las
instrucciones técnicas que rijan para los distintos ramos;21REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICACAPITULO IV
CRITERIOS TECNICOS PARA EVALUACION EN CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO
ARTÍCULO 74.- Para la evaluación de ofertas de arrendamiento de bienes muebles, se tomarán
como mínimo los siguientes criterios:
a) Cumplimientos de las especificaciones técnicas;
b) Condiciones de pago;
c) Condiciones de mantenimiento y reparación;
d) Cantidades disponibles;
e) Facilidad de movilización o transporte;
f)Agencias o representantes en el territorio nacional; yg) Opción de reemplazo por obsolescencia o fallas constantes.
En las bases de licitación se establecerá cual de las partes asumirá la obligación de mantenimiento
del bien arrendado.
ARTÍCULO 75.- En el Contrato de Arrendamiento de Bienes Muebles con opción de compra, el
plazo del contrato deberá estar dentro de los límites del ejercicio presupuestario.
Al finalizar el contrato, la Institución contratante puede optar por comprar el bien al valor
inicialmente pactado o devolver el bien. Los objetos amparados por estos contratos deben estar
sujetos a las estipulaciones del buen uso de los bienes del estado.
DISPOSICION GENERAL Y VIGENCIA
ARTÍCULO 76.- Los procedimientos iniciados con anterioridad a este Reglamento deberán
continuarse y concluirse de acuerdo a las disposiciones del mismo, cualquiera sea el estado en que
se encontraren.
ARTÍCULO 77.- El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el
Diario Oficial.22All pages:12345678910111213141516171819202122InfoSaveLikeShareDownloadMoreReglamento Ley LACAP Published on Dec 1, 2012 Reglamento Ley LACAPato_carias11FollowAdvertisementRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore

References: ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 7

ARTÍCULO 8

ARTÍCULO 9

ARTÍCULO 10

ARTÍCULO 11

ARTÍCULO 12

ARTÍCULO 13

ARTÍCULO 14

ARTÍCULO 15

ARTÍCULO 16

ARTÍCULO 17

ARTÍCULO 18

ARTÍCULO 19

ARTÍCULO 20

ARTÍCULO 21
 artículo 24

ARTÍCULO 22

ARTÍCULO 23

ARTÍCULO 24

ARTÍCULO 25
 artículo 23

ARTÍCULO 26

ARTÍCULO 27

ARTÍCULO 28

ARTÍCULO 29

ARTÍCULO 30
 artículo 31

ARTÍCULO 31

ARTÍCULO 32

ARTÍCULO 33

ARTÍCULO 34

ARTÍCULO 35
 resolución 

ARTÍCULO 36
 resolución 

ARTÍCULO 37

ARTÍCULO 38

ARTÍCULO 39

ARTÍCULO 40

ARTÍCULO 41

ARTÍCULO 42

ARTÍCULO 43

ARTÍCULO 44

ARTÍCULO 45

ARTÍCULO 46

ARTÍCULO 47
 artículo 53

ARTÍCULO 48

ARTÍCULO 49

ARTÍCULO 50

ARTÍCULO 51

ARTÍCULO 52
 Artículo 70

ARTÍCULO 53

ARTÍCULO 54

ARTÍCULO 55

ARTÍCULO 56

ARTÍCULO 57
 resolución 
 resolución 

ARTÍCULO 58

ARTÍCULO 59
 resolución 

ARTÍCULO 60

ARTÍCULO 61

ARTÍCULO 62

ARTÍCULO 63

ARTÍCULO 64
 resolución

 resolución 

ARTÍCULO 65

ARTÍCULO 66

ARTÍCULO 67

ARTÍCULO 68

ARTÍCULO 69

ARTÍCULO 70

ARTÍCULO 71

ARTÍCULO 72

ARTÍCULO 73

ARTÍCULO 74

ARTÍCULO 75

ARTÍCULO 76

ARTÍCULO 77