Source: http://docplayer.it/9547607-Capitolato-d-appalto-per-l-acquisto-autovettura-fiat-fiorino-furgone-trasporto-merci-1-4-8v-benzina.html
Timestamp: 2018-11-16 03:48:34+00:00

Document:
CAPITOLATO D APPALTO PER L ACQUISTO AUTOVETTURA FIAT FIORINO FURGONE TRASPORTO MERCI 1.4 8V BENZINA - PDF
Download "CAPITOLATO D APPALTO PER L ACQUISTO AUTOVETTURA FIAT FIORINO FURGONE TRASPORTO MERCI 1.4 8V BENZINA"
1 CITTA DI TORTOLI PROVINCIA OGLIASTRA AREA GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI CAPITOLATO D APPALTO PER L ACQUISTO AUTOVETTURA FIAT FIORINO FURGONE TRASPORTO MERCI 1.4 8V BENZINA ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO Il presente appalto ha ad oggetto la fornitura, immatricolazione e assistenza di n. 1 autovettura nuova, chiavi in mano e relativa consegna franco sede Comune di Tortolì (Og) Via Garibaldi, 1, tipo FIAT Fiorino Furgone Trasporto Merci 1.4 8V benzina potenza Max CV 73, 2 posti con le seguenti caratteristiche: 1) Dotazioni di serie: Colore esterno: bianco Rivestimento interno: velluto multicolore Predisposizione autoradio con 4 autoparlanti, due tweeter ed antenna Chiusura tappo serbatoio con chiave Cristalli atermici Idroguida Presa 12 volt nel vano di carico Tappeto vano di carico Coppe ruote specifiche ABS Airbag lato guidatore Correttore assetto fari Badge tricolore Libretto istruzioni Italiano Modanatura sul portellone Omologazione euro 5 Ruota di scorta di dimensioni normali Cinture di sicurezza Dotazioni previste dal codice della strada
2 Garanzia contrattuale: 2 anni / chilometraggio illimitato 2) Optional richiesti: Porta laterale scorrevole destra Climatizzatore manuale con filtro antipolline 3) Dati generali: Numero posti: 2 Pneumatici: 175/70R14 Sospensioni anteriori: ruote indipendenti tipo Mc Person Sospensioni posteriori: Ad assiale torcente Freni anteriori: a disco Freni posteriori: a tamburo Sterzo: diametro sterzata m 9.95 Dimensioni (mm): altezza 1,721, altezza vano carico 1,205, larghezza 1,716, larghezza vano carico 1,473, lunghezza 3,864, lunghezza vano carico 1,523 Consumo extraurbano (l/100km): 5,4 Consumo Combinato (l/100km): 6,4 Consumo urbano (l/100km): 8 Emissione CO2: 148 Velocità massima Km/h: 157 Tipo trazione: Anteriore Cambio: meccanico a cinque rapporti Peso rimorchiabile frenato: Kg 600 Cilindrata motore: 1.4 8V Coppia Max (giri/minuto) Coppia Nm: 118 Numero cilindri: 4 Potenza Max cavalli: 73 Potenza Max Kw: 54 Rapporto compressione: 10.5 Numero valvole per cilindro: 2 Dimensioni freno anteriore (diam. mm): 257 Dimensione freno posteriore (diam. mm): 203 4) Caratteristiche Tecniche: Motore: N. cilindri, disposizione: 4, in linea Cilindrata (cm3): 1360 Livello ecologico: euro 5 Rapporto compressione: 10,5:1 Potenza max CE: KW (CV) a giri/minuto: 53 (73) 5200
3 Coppia max CE: Nm a giri/minuto: 118 a 2600 Alimentazione: Iniezione elettronica Multipoint sequenziale fasata con sistema returnless Trasmissione Trazione anteriore Ruote Pneumatici: 175/70 R 14 Sospensioni Anteriori: a ruote indipendenti tipo Mc Pherson Posteriori: ponte torcente Rifornimenti Serbatoio carburante (l): 45 Sterzo Diametro di sterzata tra marciapiedi (m): 9,95 Freni D (disco) T (tamburo) Anteriori (mm): D 2057 Posteriori (mm): T 203 Prestazioni Velocità massima (Km/h): 157 Consumi l/100 km Ciclo urbano: 8 Ciclo extraurbano: 5,4 Combinato: 6,4 Emissioni CO2 (g/km): 148 Dimensioni Lunghezza (mm): 3864 Larghezza (mm): 1716 Altezza (mm): 1721 Passo (mm): 2513 Sbalzo anteriore (mm): 760 Sbalzo posteriore (mm): 591 Carreggiata anteriore (mm): 1469 Carreggiata posteriore (mm): 1465 Vano di carico: Lunghezza (mm) Larghezza (mm) 1473 Larghezza tra passaruote (mm) 1046 Altezza (mm) 1205 Soglia di carico (mm) 527 Volume di carico (m3) 2,5 2,8
4 Porta laterale scorrevole Larghezza (mm): min 570 max 644 Altezza (mm): 1041 Porta posteriore a 2 (due) battenti Larghezza (mm): min 1056 max 1140 Altezza (mm): 1040/1060 Pesi Tara (Kg): 1070 PTT (Kg): 1680 Portata compreso conducente (Kg) 610 Portata escluso conducente (Kg) 535. Cessione automezzi usati: Veicolo Targa Immatricolazione FIAT Panda AA 882 MM ART. 2 CONTRATTO Dopo l aggiudicazione la Ditta aggiudicataria sarà invitata alla stipula del contratto. Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna esclusa, sono a completo ed esclusivo carico della Ditta aggiudicataria. ART. 3 COLLAUDO Le autovetture fornite saranno sottoposte a collaudo a mezzo personale tecnico di fiducia o dipendente incaricato dall Amministrazione Comunale, in contraddittorio con la Ditta fornitrice, al fine di accertare la corrispondenza delle caratteristiche richieste ed elencate nell articolo 1 e di quelle indicate nell offerta, nonché la funzionalità complessiva delle autovetture acquistate. L Amministrazione, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuate, può accettare gli automezzi o rifiutarli o chiederne la sostituzione. Sarà rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dal capitolato e accettate in base all offerta. In questi casi la Ditta fornitrice ha l obbligo di provvedere nel termine indicato dal successivo Art. 6. ART. 4 CONSEGNA La Ditta aggiudicatrice dovrà provvedere alla consegna della autovettura entro il termine massimo di 30 giorni dalla aggiudicazione. La consegna dovrà avvenire presso la sede del Comune di Tortolì (Og) e dovrà essere comprensiva della immatricolazione ed iscrizione al P.R.A., targhe e quant altro necessario alla circolazione, il tutto chiavi in mano, pronta all uso.
5 Sono a carico della Ditta aggiudicatrice tutte le spese relative al collaudo, all atto di vendita ed alla registrazione, alla immatricolazione ed iscrizione al P.R.A., nonché ogni altra spesa per consegnare al Comune l autovettura pronta per l uso, comprese le spese per il ritiro e la dismissione della Fiat Panda targa AA 882 MM anno di immatricolazione Non è consentita la cessione dell appalto, né la procura all esecuzione del medesimo. ART. 5 PENALI Nel caso di ritardo della consegna, saranno applicate le seguenti penalità: Dell 1% ( uno per cento), calcolato sul prezzo offerto dell autovettura, per ogni dieci giorni naturali e consecutivi maturati di ritardo rispetto a quanto indicato nell offerta fino ad un massimo di ritardo non superiore ai due mesi; Oltre i due mesi si procederà a revoca della fattura, fatto salvo il divieto di rivalsa per il danno subito. L Ente incamererà direttamente le somme che matureranno a titolo di penale prelevandole dalla cauzione e qualora questa risultasse insufficiente con ritenute dai crediti che matureranno per effetto della fornitura. ART. 6 GARANZIE La Ditta aggiudicataria si impegna a fornire le autovetture con le caratteristiche indicate all art. 1. La Ditta aggiudicataria garantisce con spese di manodopera, trasferte e parti di ricambio a proprio carico l autovettura per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data del verbale di consegna. Tale garanzia è totale, cioè include tutte quelle parti costituenti l autovettura. Nel periodo di garanzia la Ditta aggiudicataria si deve impegnare a sostituire tutte le parti ed i complessi che con l uso presentassero difetti o rotture dovute ad errato montaggio o progettazione o a qualità scadente dei materiali. Salvo diverso termine stabilito nel contratto, entro 10 gg. dalla data della lettera dell Amministrazione Comunale con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, la ditta è tenuta ad adempiere a tale obbligo. Entro lo stesso termine la Ditta aggiudicataria deve, ove necessario, sostituire le parti logore, o difettose, se ciò non fosse sufficiente, ritirare il bene e sostituirlo. ART. 7 DIVIETO DI REVISIONE DEI PREZZI Il prezzo indicato in sede di offerta è da intendersi compreso di tutti gli oneri a carico della Ditta fornitrice, nessuno escluso, dettati da calcoli e valutazioni di convenienza a tutto rischio della Ditta fornitrice anche in caso di aumento del costo dei materiali, della mano d opera e di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che si dovesse verificare successivamente alla presentazione dell offerta. Il prezzo è considerato fisso e invariabile per 365 gg (1 anno), naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione dell offerta senza alcuna possibilità di revisione.
6 ART. 8 PAGAMENTI Il prezzo convenuto risultante dall aggiudicazione sarà pagato dietro presentazione di regolare fattura e dopo aver effettuato il collaudo di cui all art. 3. Con il corrispettivo il Comune intende compensare e rimborsare la Ditta aggiudicatrice di ogni e qualsiasi onere inerente e conseguente la fornitura oggetto del presente appalto. ART. 9 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E prevista la stipulazione di un contratto. Tutte le spese accessorie, sono a carico della ditta aggiudicataria. L aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto di fornitura entro il termine indicato nella convocazione. ART. 10 NORMA DI RINVIO Per quanto non espressamente previsto si intendono richiamate le norme di cui al D.Lgs. n. 163/2006 nonché tutte le legge vigenti che regolano la materia. ART. 11 FORO COMPETENTE Per ogni controversia derivante dall adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e dalla perfetta esecuzione della fornitura sarà competente il Foro di Lanusei. Il Responsabile dell Area i n g. G i o v a n n i P i r o d d i
C I T T A D I P I A Z Z A A R M E R I N A P r o v inc ia d i E n n a Setto r e L a v o ri P ub lic i Servizio Progettazione BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA per l acquisto di n. 5 autovetture allestite
COMUNE di LIBRIZZI PROVINCIA DI MESSINA
COMUNE di LIBRIZZI PROVINCIA DI MESSINA Ufficio Tecnico TELEFONO 0941 32281-0941 367027 FAX 0941 32043 E-mail: nino.diperna@comune.librizzi.me.it OGGETTO: FORNITURA DI N. 1 AUTOMEZZO DA ADIBIRE AL SERVIZIO
COMUNE DI MARIGLIANO P R O V I N C I A D I N A P O L I AREA VIGILANZA
COMUNE DI MARIGLIANO P R O V I N C I A D I N A P O L I AREA VIGILANZA CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO Acquisto di una autovettura per il Comando Polizia Municipale Pagina 1 Articolo 1 Oggetto dell appalto
PROVINCIA DI BERGAMO. Servizio Economato e Patrimonio. Capitolato speciale d oneri relativo a FORNITURA AUTOMEZZI NUOVI E CESSIONE AUTOMEZZI USATI
PROVINCIA DI BERGAMO Servizio Economato e Patrimonio Capitolato speciale d oneri relativo a FORNITURA AUTOMEZZI NUOVI E CESSIONE AUTOMEZZI USATI 1 INDICE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART.
P r o v i n c i a d i P i s t o i a Area Amministrativo - Contabile S e r v i z i o E c o n o m a t o P r o v v e d i t o r a t o P a t r i m o n i o m o b i l i a r e e S e r v i z i I n f o r m a t i
COMUNE DI GIARDINELLO Provincia di Palermo Numero Cup : J19E11000540004 Numero Cig :11582802E4 BANDO DI GARA FORNITURA AUTOVETTURA VIGILI URBANI In esecuzione della Determinazione del Responsabile Settore
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 3 AUTOMEZZI DI SERVIZIO E CONTESTUALE RITIRO DI N. 4 VETTURE USATE
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 3 AUTOMEZZI DI SERVIZIO E CONTESTUALE RITIRO DI N. 4 VETTURE USATE CAPITOLATO D ONERI INDICE Art. 1 - Oggetto e importo della fornitura Art. 2 - Quantità e caratteristiche
Fornitura di autoveicoli cabinati e cassonati
CAPITOLATO DI APPALTO Pag. 1/9 AMAP S.P.A. Capitolato d appalto per la fornitura di autotelai cabinati e cassonati e veicoli fuoristrada 4x4 ART. 1- OGGETTO DELL APPALTO. L appalto ha per oggetto la fornitura
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 4 AUTOMEZZI DI SERVIZIO E CONTESTUALE RITIRO DI N. 4 VEICOLI USATI
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 4 AUTOMEZZI DI SERVIZIO E CONTESTUALE RITIRO DI N. 4 VEICOLI USATI CAPITOLATO D ONERI INDICE Art. 1 - Oggetto e importo della fornitura Art. 2 - Quantità e caratteristiche
CAPITOLATO D APPALTO ARTICOLO 2. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME INDEROGABILI DEL NUOVO SCUOLABUS.
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UNO SCUOLABUS PER TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. CPV 34121000-1. CODICE CIG 0349768DAB. CAPITOLATO D APPALTO ARTICOLO
TRAPANI SERVIZI S.p.A. Comune di TRAPANI CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER LA FORNITURA DI N. 2 AUTOVETTURE NUOVE DI FABBRICA
TRAPANI SERVIZI S.p.A. Comune di TRAPANI CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER LA FORNITURA DI N. 2 AUTOVETTURE NUOVE DI FABBRICA Pagina 1 di 5 INDICE Trapani Servizi S.p.A. ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO...
CAPITOLATO D ONERI DI CUI A SPECIFICO BANDO DI GARA DI PUBBLICO INCANTO
Regione Siciliana ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE DIPARTIMENTO AZIENDA REGIONALE FORESTE DEMANIALI UFFICIO PROVINCIALE AZIENDA DI CALTANISSETTA Via Gibil Gabib n 69 93100 CALTANISSETTA CAPITOLATO D ONERI
COMUNE DI BLUFI PROVINCIA DI PALERMO AREA TECNICA
COMUNE DI BLUFI PROVINCIA DI PALERMO AREA TECNICA CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L ACQUISIZIONE DI N. 1 AUTOMEZZO FIAT PUNTO MYLIFE 1.3 16v Multijet 75 CV 5p CIG: 14463551E7 ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI AUTOVEICOLI (Lotto n. 1)
Comune di Rimini Settore Contratti, Servizi Generali e Attività Economiche Servizio Autoparco Via Della Gazzella n. 27-47900 Rimini tel. 0541 704782 3 fax 0541 704751 www.comune.rimini.it e-mail srossi@comune.rimini.it
Allegato 1. Articolo 1 - Oggetto dell appalto
CAPITOLATO PER L ACQUISTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (COTTIMO FIDUCIARIO) DI UN AUTOCARRO DOTATO DI SPONDA IDRAULICA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI- Articolo 1 - Oggetto
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AGENTZIA REGIONALE PRO S AMPARU DE S AMBIENTE DE SARDIGNA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL AMBIENTE DELLA SARDEGNA ARPAS Direzione Amministrativa
Capitolato di gara per la fornitura di autoveicoli (commerciali e autovetture) per servizio distribuzione energia elettrica e trasporti.
Capitolato di gara per la fornitura di autoveicoli (commerciali e autovetture) per servizio distribuzione energia elettrica e trasporti. ART. 1 -OGGETTO DELLA GARA ED INDICAZIONI DI MASSIMA. Fornitura
COSMARI CONSORZIO OBBLIGATORIO SMALTIMENTO RIFIUTI
FORNITURA DI UN MISCELATORE MECCANICO PER IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI QUALITA CIG 4571612590 CAPITOLATO SPECIALE 1 ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA Forma oggetto del presente capitolato la fornitura di un
COMUNE DI SERRA PEDACE (Provincia di Cosenza) Uffffi icio Tecnico Via Roma, 126 87050 Serra Pedace ( CS) Tel. 0984/436752 Fax 0984/436093 - P.I. 00466710787 Email: com.serrapedace@libero.it C.F.80006410783

References: ART. 1
 ART. 2
 ART. 3
 articolo 1
 Art. 6
 ART. 4
 ART. 5
 ART. 6
 art. 1
 ART. 7
 ART. 8
 art. 3
 ART. 9
 ART. 10
 ART. 11
 Articolo 1
 ART. 1
 ART. 2
 ART. 3
 ART. 4
 ART. 5
 ART. 6
 Art. 1
 Art. 2
 ART. 1
 Art. 1
 Art. 2
 ARTICOLO 2
 ART. 1
 ART. 1
 Articolo 1
 Articolo 1
 ART. 1
 ART. 1