Source: http://docplayer.it/4418924-Comune-di-casier-capitolato-d-oneri-per-il-servizio-di-noleggio-full-service-di-macchine-fotocopiatrici-digitali-per-gli-uffici-comunali.html
Timestamp: 2018-08-15 19:16:33+00:00

Document:
COMUNE DI CASIER CAPITOLATO D ONERI. per il servizio di noleggio full service di macchine fotocopiatrici digitali per gli Uffici comunali - PDF
Download "COMUNE DI CASIER CAPITOLATO D ONERI. per il servizio di noleggio full service di macchine fotocopiatrici digitali per gli Uffici comunali"
1 COMUNE DI CAER CAPITOLATO D ONERI per il servizio di noleggio full service di macchine fotocopiatrici digitali per gli Uffici comunali Art. 1 Oggetto dell appalto L appalto ha per oggetto il noleggio full-service di n. 4 fotocopiatrici digitali ad uso degli uffici del Comune di Casier (TV) Il noleggio globale deve intendersi comprensivo, oltre che di fornitura delle macchine fotocopiatrici, anche delle seguenti attività: - assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria, tutto incluso: diritto di chiamata, sostituzioni parti di ricambio, interventi tecnici di manutenzione, pulizia e controllo dell apparecchiatura; - fornitura del materiale di consumo (toner, ecc.) ad eccezione della carta. Le caratteristiche tecniche minime che le fotocopiatrici digitali dovranno possedere sono le seguenti: CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME FOCOPIATRICE BIANCO/NERO Anno di produzione Non prima del 2008 Tecnologia di stampa Laser Velocità di copiatura = 0>60 copie/min Risoluzione = 0>1.200 DPI Ram installata (funzione stampante) = 0>256 MB Hard Disk = 0>20 GB Scheda di rete Formati carta alimentati da cassetto da A5 a A3 Cassetti carta = 0>4 Fascicolazione elettronica Lucidi Funzione economizzatore Contacopie Alimentatore automatico Originali Fronte/retro automatico Grammatura carta supportata =0>120 gr/mq Copie comprese nel canone Riduzione/ingrandimento (zoom) % L apparecchiatura fornita dovrà essere certificata a norma CE ed avere il sistema di stampa conforme alla prescrizioni di cui al D.Lgs.vo 626/94. In ogni caso la ditta aggiudicataria si impegna ad osservare, nell esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza, in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate, anche laddove non espressamente specificato.
2 COMUNE DI CAER Art. 2 Durata dell appalto L appalto avrà la durata di cinque anni con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione definitiva. Art. 3 Variazione delle macchine noleggiate Qualora si riscontri che alcune macchine risultano inadeguate rispetto alle esigenze rilevate dall Amministrazione, la ditta sarà tenuta, su richiesta dell Amministrazione, a sostituire l apparecchiatura in dotazione con altra più idonea, di potenzialità superiore od anche inferiore, adeguando conseguentemente il canone mensile. Per effetto delle sopraccitate variazioni il corrispettivo contrattuale verrà proporzionalmente modificato, tenendo conto dei canoni e del costo copia offerti in sede di gara. Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per l appaltatore di risoluzione anticipata del contratto. Nessuna indennità o rimborso saranno dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo. Art. 4 Periodo di prova L appalto è sottoposto alla condizione dell esito positivo di un periodo di prova della durata di tre mesi, a partire dalla data di inizio del periodo contrattuale. Qualora tale periodo di prova desse esito negativo, sarà facoltà dell Amministrazione recedere dal contratto senz altra formalità che quella di trasmettere all Appaltatore il proprio insindacabile ed incondizionato giudizio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il mese successivo al compimento del periodo di prova. La ditta appaltatrice rimane comunque impegnata a proseguire il servizio su richiesta dell Amministrazione almeno per tutto il mese successivo a quello in cui è stata inviata la disdetta. Art. 5 Termine di esecuzione dell appalto ed oneri a carico della ditta aggiudicataria Trasporto e consegna La consegna delle fotocopiatrici noleggiate dovrà avvenire entro 20 giorni dalla data di comunicazione dell aggiudicazione definitiva, presso i seguenti Uffici Comunali: Sede Polizia Locale di Piazza S. Pio X Casier; Sede Municipale di Piazza Leonardo da Vinci, 16 Dosson di Casier e Centro Socio-culturale di Via Roma, 2 di Dosson di Casier. La consegna di intende comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio, installazione e verifica di funzionalità dell apparecchiatura, rimozione ed asporto dell imballaggio, consegna della manualistica tecnica e d uso. La macchine dovranno essere accompagnate da una dichiarazione attestante le caratteristiche tecniche e la documentazione relativa alla sicurezza. L Amministrazione ha la facoltà di rifiutare le apparecchiature deteriorate o non corredate delle relative schede tecniche. Assistenza e manutenzione Per tutta la durata del contratto la ditta appaltatrice dovrà comunicare al Comune di Casier come rivolgersi al servizio di assistenza per la ricezione delle richieste di intervento e la gestione delle seguenti attività: - servizio di manutenzione ed assistenza - fornitura di materiali di consumo - consulenza sul funzionamento delle macchine
3 COMUNE DI CAER La ditta appaltatrice dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento le macchine oggetto del contratto, dovrà intervenire per rimuovere l eventuale cattivo funzionamento delle macchine stesse e ripristinare l operatività entro i tempi di assistenza e manutenzione che la ditta dichiarerà in sede di offerta, comunque non oltre le 18 ore lavorative ( ) successive alla chiamata di intervento, esclusi sabato, domenica e festivi. Qualora il tipo di malfunzionamento della macchina sia tale da non consentire il ripristino della piena operatività della macchina stessa, la ditta appaltatrice è tenuta a sostituire la macchina con altra di caratteristiche identiche, o comunque non inferiori, entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dalla richiesta di intervento originaria, pena l applicazione delle penali. In ogni caso la ditta appaltatrice dovrà fornire, dal giorno lavorativo successivo alla verifica del guasto, una macchina provvisoria che consenta l attività ordinaria di fotocopiatura durante i 10 giorni previsti per la consegna. Ritiro delle macchine Al termine del periodo di noleggio, ovvero in caso di risoluzione del contratto, la ditta appaltatrice sarà tenuta a ritirare le apparecchiature ponendo in essere tutte le attività necessarie quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle relative al ritiro, imballaggio, asporto, trasporto e facchinaggio. La ditta appaltatrice dovrà provvedere al ritiro, a sue spese, delle fotocopiatrici entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del contratto. Devono inoltre intendersi a carico della ditta aggiudicataria: - gli oneri connessi al deterioramento delle macchine nel corso del trasporto o della consegna; - il ritiro dei materiali di risulta (toner, imballaggi, pezzi di ricambio, etc.) - tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del servizio in oggetto, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all esecuzione contrattuale. La ditta appaltatrice si impegna ad organizzare tutte le attività necessarie per l esecuzione dell appalto in oggetto senza interferire con il normale lavoro degli Uffici. Modalità e tempi di intervento dovranno essere comunque concordati con gli Uffici Comunali (Polizia Locale, Biblioteca, Ufficio Segreteria o Ragioneria, Ufficio Lavori Pubblici o Urbanistica). Art. 6 Collaudo Il collaudo dovrà accertare che le apparecchiature fornite siano funzionanti e presentino i requisiti richiesti dal presente capitolato ed indicati nella offerta presentata dalla ditta aggiudicataria. Il collaudo verrà eseguito da dipendenti del Comune di Casier, alla presenza di incaricati della ditta aggiudicataria. Il collaudo verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di consegna. A seguito di collaudo verranno rifiutati i beni qualora si rilevino malfunzionanti o qualora i beni siano difettosi e/o non rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste. In tal caso la ditta aggiudicatrice ha l obbligo di ritirare e sostituire a propria cura e spese i beni non accettati entro 20 giorni dal collaudo negativo. Nel frattempo la ditta dovrà fornire, dal giorno lavorativo successivo al collaudo negativo, una macchina provvisoria che consenta l attività ordinaria di fotocopiatura durante i 20 giorni previsti per la sostituzione. Art. 7 Adeguamento corrispettivo Il corrispettivo contrattuale, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà essere sottoposto a revisione a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale..
4 COMUNE DI CAER Art. 8 Responsabilità L appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare al committente ed a terzi in relazione all espletamento del servizio o a cause connesse allo svolgimento del servizio, ivi compresa la responsabilità derivante dalla proprietà dei beni locati al committente. Art. 9 - Lettura contatori La lettura dei contatori deve essere fatta, al termine di ogni anno di durata contrattuale, alla presenza di un dipendente del Comune di Casier, al fine di determinare il numero delle copie effettivamente prodotte dalle macchine fotocopiatrici nel corso dell anno. Qualora, dalla lettura dei contatori, emerga che le copie effettivamente prodotte dalle apparecchiature noleggiate siano in numero eccedente rispetto alle copie complessivamente incluse nei canoni annuali, si procederà al conguaglio. Art. 10 Corrispettivo, fatturazione e pagamenti Il corrispettivo dovuto al fornitore è costituito da: - canone noleggio annuale determinato dalla somma del singolo canone di noleggio per ciascuna delle macchine fotocopiatrici noleggiate offerto in sede di gara, comprendente un numero massimo complessivo di copie pari a ; - eventuale conguaglio, da corrispondersi in soluzione unica, al termine di ogni anno di durata contrattuale, dato dalla differenza tra il numero di copie prodotte dalle apparecchiature noleggiate (rilevato come da art. 9 che precede) ed il numero di copie incluso nel canone annuale. Il conguaglio viene calcolato sulla base del costo copia eccedente offerto in sede di gara. Il corrispettivo dovuto verrà fatturato nel modo seguente: - per il canone di noleggio verrà emessa fattura trimestrale posticipata; - per il conguaglio verrà emessa una fattura riportante il numero di copie prodotte in eccedenza rispetto al minimo annuale incluso nel canone. Il pagamento delle fatture sarà effettuato a mezzo di mandati diretti intestati all impresa appaltatrice entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse. La ditta appaltatrice dovrà comunicare a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata o mediante consegna a mano all Ufficio Ragioneria l attivazione di conto corrente dedicato ai sensi dell art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e sue successive modifiche ed integrazioni. Art. 11 Cauzione A garanzia dell esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni, del rimborso spese che il Comune di Casier dovesse eventualmente sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione dell appalto, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a costituire una cauzione nella misura del 5% (cinque per cento) dell importo contrattuale complessivo, da presentare al momento della sottoscrizione del contratto. La cauzione deve essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnie assicurative abilitate al rilascio di cauzioni per la pubblica amministrazione o da parte di istituti abilitati nelle forme di legge all esercizio dell attività bancaria. Art. 12 Obblighi nei confronti del personale dipendente La ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica previste per i propri dipendenti.
5 COMUNE DI CAER Art. 13 Penalità Consegna ed installazione delle macchine fotocopiatrici La mancata consegna ed installazione della macchine fotocopiatrici nei termini prescritti dal presente capitolato comporterà l applicazione di una penale pari ad 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo per ogni macchina non consegnata ed installata. Consegna del materia di consumo La mancata di consegna del materiale di consumo nei termini prescritti dal presente capitolato comporterà l applicazione di una penale pari ad 20,00 (venti) per ogni ora di ritardo. Servizio di manutenzione, riparazione ed assistenza I mancati interventi di manutenzione, riparazione ed assistenza volti ad eliminare il cattivo funzionamento della macchine ed a ripristinare l efficienza delle stesse, nei termini e con le modalità previste dal presente capitolato, comporteranno l applicazione di una penale parti ad 20,00 (venti) per ogni ora di ritardo e per ogni macchina oggetto di manutenzione, riparazione o assistenza. Mancato ritiro delle macchine Il mancato ritiro delle macchine al termine del periodo di noleggio comporterà l applicazione di una penale pari ad 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo e per ogni macchina. L ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti di impresa dipendenti dal contratto. Mancando i crediti o essendo insufficienti, l ammontare delle penalità verrà addebitato sulla cauzione. L applicazione delle predette penali non preclude il diritto dell Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Art. 14 Risoluzione anticipata del contratto e clausola risolutiva espressa L Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt e 1454 del C.C. ed all esecuzione d ufficio a spese dell appaltatore, in caso di: - segnalazione di tre inadempienze, con applicazione della relativa penale, nell arco di un trimestre, riferite al mancato intervento di manutenzione ed assistenza delle macchine, secondo i termini e le modalità prescritte dal presente capitolato; - segnalazione di tre inadempienze, con applicazione della relativa penale, nell arco di un trimestre, riferite alla mancata consegna del materiale di consumo, secondo i termini e le modalità prescritte dal presente capitolato; - gravi e ripetute violazioni agli obblighi contrattuali. L Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell art C.C. a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, nei seguenti casi: - ritardo nella superiore a 20 giorni rispetto al termine stabilito dall art. 5; - malfunzionamento delle macchine fotocopiatrici protratto per il periodo di un mese dalla segnalazione; - sospensione o interruzione del servizio da parte dell appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; - cessione dell azienda, cessazione dell attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della ditta aggiudicataria.
6 COMUNE DI CAER La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell Amministrazione il diritto di affidare l esecuzione del contratto all impresa che segue immediatamente in graduatoria. La risoluzione anticipata del contratto comporterà l incameramento della cauzione, l applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti. Art. 15 Cessione del contratto E vietata la cessione totale o parziale del contratto a pena di nullità. Art. 16 Spese contrattuali Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria. Art. 17 Foro competente controversie Per la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti, in relazione alla interpretazione ed esecuzione del contratto, il foro competente è quello di Treviso. IL RESPONABILE DEL Guido Sartoretto Per accettazione: (firma della ditta)

References: Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9
 Art. 10
 art. 9
 art. 3
 Art. 11
 Art. 12
 Art. 13
 Art. 14
 art. 5
 Art. 15
 Art. 16
 Art. 17