Source: https://es.scribd.com/document/293698242/Bordillos-Adoquinado-Calle-Rumiahui
Timestamp: 2020-08-10 06:45:52+00:00

Document:
Bordillos Adoquinado Calle Rumiahui | Arbitraje | Mediación
guardarGuardar Bordillos Adoquinado Calle Rumiahui para más tarde
infografia PDF docx
Privado II (Individual)
No. 12-MC-12
Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte El Gobierno Municipal del Cantón San Pedro de Pelileo, representado legalmente por el señor: Dr. Manuel Caizabanda Jerez, en su calidad de Alcalde, a quien en adelante se le denominará la CONTRATANTE; y, por otra parte el CONSORCIO M&P Representada por la Procuradora Comun señora Ing. MONICA CAROLINA PAREDES RODRIGUEZ, a quien en adelante se le denominará el CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas
1.01.- De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP- , y 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecución de la obra: “Aceras, Bordillos y Adoquinado Calle Rumiñahui”, de la parroquia La Matriz del Cantón Pelileo.
1.02.- Previos los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la CONTRATANTE mediante Resolución aprobar los pliegos de la Menor Cuantía Obras No. MCO-OP-GMCSPP-006-12 para la construcción del “Aceras, Bordillos y Adoquinado Calle Rumiñahui”, de la parroquia La Matriz del Cantón Pelileo.
1.03.- Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria No. 3.6.0.7.5.01.05.01 denominada “Infraestructura Vial Varios Sectores Urbanos del Cantón”, conforme consta en la certificación presupuestaria No. 256 conferida desde el sistema SIG-AME, de fecha 2 de mayo de 2012 por la Dra. Mercedes Fiallos Barona, Directora Financiera y Dra. Yajaira Villarroel Jefe de Presupuesto encargada.
1.04.- Se realizó la respectiva convocatoria el 22 de www.compraspublicas.gov.ec.
marzo de 2012, a través del portal
1.05.- Luego del proceso correspondiente, la máxima autoridad calificó las ofertas, previo al
sorteo respectivo y conforme Resolución No. 041-2012 A-GMCSPP de 20 de abril del 2012, y Resolución Reformatoria No. 003-2012 DOPM-GMCSPP de fecha 24 de mayo del 2012, la obra: “Aceras, Bordillos y Adoquinado Calle Rumiñahui”, de la parroquia La Matriz del Cantón Pelileo, fue adjudicado al oferente Consorcio M&P.
1.06.- Se cuenta con el oficio No. 355-DOPM de fecha 6 de junio del 2012, emitido por el Director de Obras Públicas Municipales encargado, quien en su parte pertinente indica que se proceda a la legalización de los contratos de ejecución de los proyectos que de detallan en el cuadro de la página 2/2 del oficio No. 349-DOPM de fecha 4 de junio del 2012.
1.07.- Según el oficio No. 349 –DOPM de fecha 4 de junio del 2012 enviado al Director de obras Pública encargado por los señores: Ing. Marcelo Acuña, Ing. Roberto Aillón, Ing. Hugo Gavilanes e Ing. Adrían Urrutia, entre otras cosas indican que al Consorcio M&P se encuentran adjudicado los procesos MCO-OP-GMCSPP-005-12 y MCO-OP-GMCSPP-06-12.
Las garantías presentadas por el CONTRATISTA.
e) La certificación de la Dirección Financiera, que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del -contrato.
1) Cuando los términos estén definidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, o en este contrato, se atenderá su tenor literal. 2) Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato, 3) El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. 4) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la codificación del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos.
a) "Adjudicatario", es el oferente a quien la máxima autoridad de la Municipalidad de Pelileo le
adjudica el contrato;
b) "Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le
corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, los pliegos aprobados, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables. c) “INCOP”, Instituto Nacional de Contratación Pública.
e) "Oferente", es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta",
en atención al llamado a Menor Cuantía Obras;
f) "Oferta", es la propuesta para contratar, ceñida a los pliegos, presentada por el oferente a
través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecución del proyecto: “Aceras, Bordillos y Adoquinado Calle Rumiñahui”, de la parroquia La Matriz del Cantón Pelileo.
4.01.- El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la CONTRATANTE la obra: “Aceras, Bordillos y Adoquinado Calle Rumiñahui”, de la parroquia La Matriz del Cantón Pelileo
4.02.- Corresponde a El CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente
la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la CONTRATANTE.
4.03.- Queda expresamente establecido que constituye obligación de El CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en el formulario No. 2 de su oferta y que constituye parte integrante del contrato.
5.01.- El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es el de
USD $ 69.273,32 más IVA, (Sesenta y nueve mil doscientos setenta y tres dólares con treinta y
dólar de los Estados Unidos de América), de conformidad con la siguiente
tabla de cantidades a la que se allana el CONTRATISTA.
Replanteo y nivelación del proyecto con equipo topográfico
Excavación manual de zanja en suelo normal seco hasta 2m
Relleno compactado manualmente con material de excav.
Canal de H.S. f’c=180kg/cm2; sección libre de 0.60x0.60m; incluye encof
8805,10
Encofrado de madera varios elementos
Bordillo de hormigón simple f’c=180 kg/cm2; de 20x50cm, tipo americano
Acera de H.S: f’c=180 kg/cm2 e=8cm; sobre base empedrada; junta de dilata
Muro de H.C. f’c=180 kg/cm2; (60% H.S.) inc. Encofrado
Sum/coloc. Adoquin vehicular; f’c=400 kg/cm2; (inc. cama de arena, emp
21493,50
Suministro, tendido y compactación de sub-base clase 2; e=20cm
5483,66
Sumidero de calzada; incluye tubería de 20mm
H.S. f’c=210kg/cm2 en diferentes elementos
6472,78
Conexión domiciliaria de agua potable, tubo polietileno flex B/D ½”
Tapa canal de H.S. f’c=210 kg/cm2; e=10cm (incluye encofrado)
4647,21
Limpieza y subida o bajada de pozos de revisión
69.273,32
77.586,12
6.01.- La CONTRATANTE entregará a el CONTRATISTA, en un plazo máximo de cinco días, contados desde la celebración del Contrato en calidad de anticipo; el valor de USD $ 34.636,66 que corresponde al 50% del valor del contrato, en dólares de los Estados Unidos de América.
El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el CONTRATISTA aperturará en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El CONTRATISTA autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El Administrador del Contrato designado por la CONTRATANTE verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecuc1ión contractual.
El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecución de la obra objeto d este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.
6.02.- El valor restante de la obra, esto es, USD $ 34.636,66 que corresponde al 50% por ciento, se cancelará mediante pago contra presentación de planillas por un periodo: mensual,
debidamente aprobada por la Fiscalización, de cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al CONTRATISTA legalmente establecido. No habrá lugar a alegar mora de parte de la CONTRATANTE, mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado.
6.04.- Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la Fiscalización, en el plazo de ocho días la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de ocho días contados desde la aprobación. Si la Fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla se halla aprobada y debe ser pagada por la CONTRATANTE.
En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato. El Fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC que sean aplicables.
6.08.- En los ocho primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante el mes anterior. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la "Tabla de Cantidades y Precios" para cada rubro (formulario No. 2). Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del CONTRATISTA ni recepción por parte de la CONTRATANTE; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto. Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su pago se calculará conforme a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, de haber lugar a ello. Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección cada dos meses, que comprobará el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la Fiscalización, el CONTRATISTA esta obligado a solucionarlos, si las objeciones presentadas son por causas imputables al CONTRATISTA, caso contrario se procederá a presentar las planillas que correspondan.
2) Dentro de los primeros ocho días de cada mes, el CONTRATISTA preparará la correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fiscalización.
6) La fiscalización, en el plazo de ocho días, aprobará u objetará la planilla.
6.11. Requisito previo al pago de las planillas.- Previamente al pago de las planillas el
CONTRATISTA presentará el certificado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social los aportes y fondos de reserva de los trabajadores que estuviese empleando en la obra y una copia de las planillas de pago al IESS, Sin este requisito la CONTRATANTE no realizará pago alguno, conforme a los Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 465, de 30 de noviembre de 2001, excepto en el caso de que sus trabajadores y empleados estén bajo otro régimen legal de contratación.
6.13. Pagos Indebidos.- La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la
CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de calculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.
7.01.- En este contrato se rendirán las siguientes garantías:
a) GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.- No se exige por el monto del contrato.
b) GARANTIA POR ANTICIPO.- El Contratista para recibir el anticipo, deberá rendir
previamente una garantía por igual valor al anticipo, que se reducirá en la proporción que se vaya amortizando aquel o se reciban provisionalmente las obras.
Las garantías serán en cualquiera de las formas establecidas en los numerales 1,2 y 5 del Art. 73 de la LOSNCP
1) La de fiel cumplimiento del contrato.- ( No aplica por el monto del contrato)
• Si el CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento; y,
• En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la liquidación del contrato.
8.01.- El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de SETENTA Y CINCO DIAS (75) calendario, contados a partir de la fecha de entrega del anticipo.
9.01.- La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes
casos, y siempre que el CONTRATISTA así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.
b) Cuando la CONTRATANTE ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se
produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios, para lo cual se utilizarán las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, según apliquen de acuerdo con la LOSNCP; c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la Fiscalización, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA; y, d) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos- contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en
10.01.- Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa del 1 por 1.000 del valor total del contrato reajustado y los complementarios, en caso de haberlos.
11.01.- En el caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los precios unitarios estipulados en este contrato, los costos se reajustarán, para efectos del pago del
anticipo y de las planillas de ejecución de obra, desde la fecha de variación, mediante la aplicación de la siguiente fórmula:
Pr = Po ( 0.264 ---- + 0.173 ---- + 0.044 ----- + 0.154 -----+ 0.035 ----- + 0.047 --- + 0.223 --- + 0.060 ---
Po = valor del anticipo o de la planilla calculada con las cantidades de obra ejecutada a los precios unitarios contractuales descontada la parte proporcional del anticipo.
G = Acero en barras
valor reajustado del anticipo o de la planilla
= Cemento Portland
= Equipo y maquinaria de construcción vial
= Materiales pétreos
= Madera aserrada cepillada y/o escuadrada (preparada)
= Adoquines de hormigón
= Índice de precios al consumidor
DETERMINACION DE LA CUADRILLA TIPO
Estructura ocupacional E2 (peón)
Estructura ocupacional E2 (ayudantes)
Estructura ocupacional D2 (albañiles)
Estructura ocupacional C2 (maestro)
Estructura ocupacional C1 (maestro soldador)
Chofer tanqueros
Fecha índice sub-cero ( 0 ) = 29 - marzo / 2012
13.02.- El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna
por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.
15.01 Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir en la ejecución de trabajos bajo las modalidades de diferencias en cantidades de obra u órdenes
de trabajo, de conformidad con lo establecido en los artículos 85, 86, 87, 88 y 89 de la LOSNCP, y en los artículos 144 y 145 de su reglamento general.
16.02.- RECEPCIÓN DEFINITIVA: Transcurrido el plazo de seis meses desde la recepción provisional o de la declaratoria de recepción provisional presunta, el CONTRATISTA solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar en el plazo de quince días contados desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA.
16.05.- Operada la recepción definitiva presunta, la CONTRATANTE tendrá el plazo de treinta días para efectuar la liquidación del contrato. Si no lo hiciese, el CONTRATISTA podrá presentar su liquidación a la entidad. Si no se suscribe el acta de la liquidación técnico-económica en un nuevo plazo de treinta días, el CONTRATISTA notificará judicialmente con su liquidación a la CONTRATANTE.
16.06.- ACTAS DE RECEPCIÓN: En cuanto al contenido de las actas de recepción provisional y definitiva, se observará lo establecido en el artículo 124 del Reglamento General de la LONSCP.
16.07.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del Reglamento General de la LOSNCP.
17.01 El CONTRATISTA, no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá
por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el articulo 1940 Ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva.
17.02.- Si la CONTRATANTE no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez días, se considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del CONTRATISTA notificará que dicha recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 81 de la LOSNCP.
19.01 La CONTRATANTE designa al señor Ing. John Yanzapanta Director de Obras Públicas
encargado, en calidad de Administrador del Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato.
1) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales. 2) Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la LOSNCP. 3) Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo ha pedido del CONTRATISTA. 4) Por declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP, y en el artículo 2 de la Resolución INCOP No. 037-09 de 27 de noviembre de 2009; y, 5) Por [muerte del CONTRATISTA] / [disolución de la persona jurídica contratista, que no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica]. 6) Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes en el artículo 96 de la LOSNCP. El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.
Cláusula Vigésima Primera.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 21.01 En caso de divergencias o controversias respecto del cumplimiento de las obligaciones pactadas, de la aplicación de las estipulaciones del presente contrato, su ejecución, terminación, liquidación e interpretación, las partes se someten al procedimiento de mediación establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación, en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado. a) Autorización.- Para el convenio arbitral se contará con la autorización del Procurador General del Estado conforme lo dispone el Art. 190 inciso segundo de la Constitución de la República y artículo 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado.
b) La relación jurídica.- De carácter contractual
a) Conformación del Tribunal.- El Tribunal Arbitral se conformará por tres árbitros ( a menos que las partes decidan acudir a un árbitro único). En las controversias de menor cuantía habrá un solo árbitro según el Art. 61 del Reglamento de LOSNCP.
b) Forma de Selección de árbitros.- Los árbitros son designados de la siguiente manera:
De la lista de árbitros proporcionados por el Centro de Arbitraje y Mediación o fuera de la misma, dentro del término de ocho días contados a partir de la recepción de dicha lista, el contratante designará dos árbitros uno principal y otro alterno; el contratista designará dos árbitros uno principal y otro alterno y el Director del Centro de Arbitraje y Mediación, designará dos árbitros uno principal alterno; si las partes no efectuaren la designación de alguno o varios árbitros, la designación se hará por sortero conforme a lo dispuesto en el Art. 16 de la Ley de Arbitraje y Mediación. En las controversias de menor cuantía, habrá un solo árbitro con un alterno que será designado por las partes de común acuerdo dentro del término de ocho días contados a partir de la recepción de lista de árbitros proporcionados por el Centro de Arbitraje y Mediación de la Procuraduría General del Estado, árbitros que pueden ser designados de fuera de ésta lista.
c) Requisitos para ser árbitro.- Los árbitros serán abogados y preferiblemente con experiencia en el tema que motiva la controversia.
d) Renuncia.- las partes renuncian a la jurisdicción ordinaria y se someten al procedimiento arbitral establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación.
e) Decisión de los árbitros.- El fallo que emitirán los árbitros debe ser en Derecho
f) Centro de Mediación y Arbitraje.- las partes se someten al Centro de Mediación y Arbitraje de la ciudad de Quito o Riobamba, la que las partes decidan.
g) Leyes aplicables.- Serán aplicables las disposiciones de la ley de Arbitraje y Mediación, y las del Reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación de la Procuraduría General del Estado.
h) Sede del arbitraje.- La sede del arbitraje es la ciudad de Quito o Riobamba, lo que las partes decidan.
i) Ejecución del Laudo.-Ejecutoriado el laudo las partes lo cumplirán de inmediato.
j) Efecto del laudo arbitral.- El laudo arbitral dictado dentro del procedimiento de arbitraje, tendrá el mismo valor de las sentencias ejecutoriadas y de cosa juzgada de última instancia dictadas por la justicia ordinaria.
k) Legislación.- La legislación ecuatoriana es aplicable a este Contrato y a su interpretación, ejecución y liquidación.
l) Idioma.- El idioma del arbitraje será el Castellano. En caso de existir documentos en otros idiomas se presentaran traducidos de conformidad con la ley.
m) Término.- El término para expedir el laudo arbitral será máximo de 150 días, término que podrá prorrogarse, en casos estrictamente necesarios, hasta por un período igual, por acuerdo expreso de conformidad con la ley.
21.02. Si, las partes renuncian al convenio arbitral pactado, la controversia se la ventilará ante
el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 38 de la Ley de Modernización del Estado; Art. 105 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y más nomas aplicables
Cláusula Vigésima Quinta.- Según oficio No. 0107 DCA-GMP de fecha 6 de junio del 2012, enviado por el Jefe de Calidad Ambiental, la obra “Acera, Bordillos y adoquinado calle Rumiñahui” no requiere someterse al proceso de Licencia Ambiental, oficio que se adjunta al proceso como documento habilitante.
Cláusula Vigésima Sexta.- DOMICILIO
26.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Pelileo.
26.02.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:
Gobierno Municipio de Pelileo
Ave. 22 de Julio y Padre Chacón
2871-207 2871121
municipiodepelileo@hotmail.com
direccionjuridica@pelileo.gob.ec
Consorcio M&P – Ing. Mónica Carolina Paredes
Pelileo, El Tambo
nachitallp@hotmail.com
Cláusula Vigésima Séptima.- ACEPTACION DE LAS PARTES
27.01.- Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones; firmando para constancia a los seis días del mes de junio del año dos mil doce.
Dr. Manuel Caizabanda Jerez ALCALDE DE PELILEO
Ing. Mónica Carolina Paredes Rodríguez CONSORCIO M&P - CONTRATISTA
Lcda. Patricia Guevara Servidor Público de Apoyo 2
Dra. Alba Cruz Procuradora Síndica Municipal
Documentos similares a Bordillos Adoquinado Calle Rumiahui
Sesion19_INTEG_6to.pdf
El Arbitraje Potestativo en El Perú
Condiciones Generales para la Venta de Soldaduras Rev.07.pdf
ICC REVISTA 2019 spread.pdf
Unidad 6 Actividad 2 RJCE
バエズ セザール
Más de Maribel Villavicencio
Denuncia de Apopiacion Ilicita Pnp

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 124
 artículo 125
 artículo 1937
 artículo 81
 artículo 93
 resolución 
 artículo 94
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 96
 artículo 95
 artículo 11