Source: http://docplayer.es/239126-Boletin-oficial-del-estado.html
Timestamp: 2018-04-23 17:52:04+00:00

Document:
Lucas Pinto Ponce
1 Núm. 276 Miércoles 16 de noviembre de 2011 Sec. I. Pág I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. La disposición final trigésima segunda de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, autoriza al Gobierno para elaborar, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, un texto refundido en el que se integren, debidamente regularizados, aclarados y armonizados, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y las disposiciones en materia de contratación del sector público contenidas en normas con rango de ley, incluidas las relativas a la captación de financiación privada para la ejecución de contratos públicos. Dicha habilitación tiene su razón de ser en la seguridad jurídica, como puso de manifiesto el Consejo de Estado en su dictamen de 29 de abril de 2010, al recomendar la introducción, en el texto del anteproyecto de modificación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, sometido a dictamen, de una disposición final que habilitara al gobierno para la realización de un texto refundido, con el alcance que se estimara por conveniente. Efectivamente, la sucesión de leyes que han modificado por diversos motivos la Ley 30/2007 unido a la existencia de otras normas en materia de financiación privada para la ejecución de contratos públicos incluidas en otros textos legislativos, pero de indudable relación con los preceptos que regulan los contratos a los que se refieren, aconsejan la elaboración de un texto único en el que se incluyan debidamente aclaradas y armonizadas, todas las disposiciones aplicables a la contratación del sector público. De acuerdo con la citada habilitación se ha procedido a elaborar el texto refundido, siguiendo los criterios que a continuación se exponen. En primer lugar, se ha procedido a integrar en un texto único todas las modificaciones introducidas a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, a través de diversas Leyes modificatorias de la misma, que han dado una nueva redacción a determinados preceptos o han introducido nuevas disposiciones. Dichas Leyes son las siguientes: el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo; el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público; la Ley 14/2010, de 5 de julio, de infraestructuras y los servicios de información geográfica en España; la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales; la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras; la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo; la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 4 de marzo, de Economía Sostenible; el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas; la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de Contratos del Sector Público en los ámbitos de la Defensa y la Seguridad, y la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En segundo lugar, siguiendo el mandato del legislador, se ha procedido a integrar en el texto las disposiciones vigentes relativas a la captación de financiación privada para la ejecución de contratos públicos. Por una parte, en materia de contrato de concesión de obras públicas, se han integrado las disposiciones sobre financiación contenidas en el
2 Núm. 276 Miércoles 16 de noviembre de 2011 Sec. I. Pág todavía vigente Capítulo IV del Título V del Libro II, comprensivo de los artículos 253 a 260, ambos inclusive, del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que por esta disposición se deroga en su totalidad. Por otra, para el contrato de colaboración públicoprivada se incluyen en el texto las previsiones contenidas en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, incluyendo las relativas a la colaboración público-privada bajo fórmulas institucionales. Como consecuencia de todo ello, se ha procedido a ajustar la numeración de los artículos y, por lo tanto, las remisiones y concordancias entre ellos, circunstancia ésta que se ha aprovechado, al amparo de la delegación legislativa, para ajustar algunos errores padecidos en el texto original. Igualmente, se ha revisado la parte final de la Ley, eliminando disposiciones e incluyendo otras motivadas por el tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley 30/2007 y sus modificaciones. En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta del Gobierno de Asuntos Económicos y Ministra de Economía y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de noviembre de 2011, DISPONGO: Artículo único. Aprobación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, cuyo texto se inserta a continuación. Disposición adicional única. Remisiones normativas Las referencias normativas efectuadas en otras disposiciones a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y al Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes del Texto Refundido que se aprueba. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a la presente Ley y, en particular, las siguientes: 1. La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 2. El Capítulo IV del Título V del Libro II, comprensivo de los artículos 253 a 260, ambos inclusive, del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. 3. La disposición adicional séptima de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, Reguladora del contrato de Concesión de Obras Públicas. 4. El artículo 16 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. 5. Los artículos 37 y 38 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Disposición final única. Entrada en vigor. El presente Real Decreto Legislativo y el Texto Refundido que aprueba entrarán en vigor al mes de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 14 de noviembre de La Vicepresidenta del Gobierno de Asuntos Económicos y Ministra de Economía y Hacienda, ELENA SALGADO MÉNDEZ JUAN CARLOS R.
3 Núm. 276 Miércoles 16 de noviembre de 2011 Sec. I. Pág TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO ÍNDICE Título preliminar. Disposiciones generales. Capítulo I. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley. Artículo 1. Objeto y finalidad. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Artículo 3. Ámbito subjetivo. Artículo 4. Negocios y contratos excluidos. Capítulo II. Contratos del sector público. Sección 1.ª Delimitación de los tipos contractuales. Artículo 5. Calificación de los contratos. Artículo 6. Contrato de obras. Artículo 7. Contrato de concesión de obras públicas. Artículo 8. Contrato de gestión de servicios públicos. Artículo 9. Contrato de suministro. Artículo 10. Contrato de servicios. Artículo 11. Contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado. Artículo 12. Contratos mixtos. Sección 2.ª Contratos sujetos a una regulación armonizada. Artículo 13. Delimitación general. Artículo 14. Contratos de obras y de concesión de obras públicas sujetos a una regulación armonizada: umbral. Artículo 15. Contratos de suministro sujetos a una regulación armonizada: umbral. Artículo 16. Contratos de servicios sujetos a una regulación armonizada: umbral. Artículo 17. Contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada. Sección 3.ª Contratos administrativos y contratos privados. Artículo 18. Régimen aplicable a los contratos del sector público. Artículo 19. Contratos administrativos. Artículo 20. Contratos privados. Artículo 21. Jurisdicción competente. Libro I. Configuración general de la contratación del sector público y elementos estructurales de los contratos. Título I. Disposiciones generales sobre la contratación del sector público. Capítulo I. Racionalidad y consistencia de la contratación del sector público. Artículo 22. Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación. Artículo 23. Plazo de duración de los contratos. Artículo 24. Ejecución de obras y fabricación de bienes muebles por la Administración, y ejecución de servicios con la colaboración de empresarios particulares. Capítulo II. Libertad de pactos y contenido mínimo del contrato. Artículo 25. Libertad de pactos. Artículo 26. Contenido mínimo del contrato.
4 Núm. 276 Miércoles 16 de noviembre de 2011 Sec. I. Pág Capítulo III. Perfección y forma del contrato. Artículo 27. Perfección de los contratos. Artículo 28. Carácter formal de la contratación del sector público. Capítulo IV. Remisión de información a efectos estadísticos y de fiscalización. Artículo 29. Remisión de contratos al Tribunal de Cuentas. Artículo 30. Datos estadísticos. Capítulo V. Régimen de invalidez. Sección 1.ª Régimen General. Artículo 31. Supuestos de invalidez. Artículo 32. Causas de nulidad de derecho administrativo. Artículo 33. Causas de anulabilidad de derecho administrativo. Artículo 34. Revisión de oficio. Artículo 35. Efectos de la declaración de nulidad. Artículo 36. Causas de invalidez de derecho civil. Sección 2.ª Supuestos especiales de nulidad. Artículo 37. Supuestos especiales de nulidad contractual. Artículo 38. Consecuencias jurídicas de la declaración de nulidad en los supuestos del artículo anterior. Artículo 39. Interposición de la cuestión de nulidad. Capítulo VI. Régimen especial de revisión de decisiones en materia de contratación y medios alternativos de resolución de conflictos. Artículo 40. Recurso especial en materia de contratación: Actos recurribles. Artículo 41. Órgano competente para la resolución del recurso. Artículo 42. Legitimación. Artículo 43. Solicitud de medidas provisionales. Artículo 44. Iniciación del procedimiento y plazo de interposición. Artículo 45. Efectos derivados de la interposición del recurso. Artículo 46. Tramitación del procedimiento. Artículo 47. Resolución. Artículo 48. Determinación de la indemnización. Artículo 49. Efectos de la resolución. Artículo 50. Arbitraje. Título II. Partes en el contrato. Capítulo I. Órgano de contratación. Artículo 51. Competencia para contratar. Artículo 52. Responsable del contrato. Artículo 53. Perfil de contratante. Capítulo II. Capacidad y solvencia del empresario. Sección 1.ª Aptitud para contratar con el sector público. Subsección 1.ª Normas generales. Artículo 54. Condiciones de aptitud. Artículo 55. Empresas no comunitarias. Artículo 56. Condiciones especiales de compatibilidad.
5 Núm. 276 Miércoles 16 de noviembre de 2011 Sec. I. Pág Subsección 2.ª Normas especiales sobre capacidad. Artículo 57. Personas jurídicas. Artículo 58. Empresas comunitarias. Artículo 59. Uniones de empresarios. Subsección 3.ª Prohibiciones de contratar. Artículo 60. Prohibiciones de contratar. Artículo 61. Declaración de la concurrencia de prohibiciones de contratar y efectos. Subsección 4.ª Solvencia. Artículo 62. Exigencia de solvencia. Artículo 63. Integración de la solvencia con medios externos. Artículo 64. Concreción de las condiciones de solvencia. Subsección 5.ª Clasificación de las empresas. Artículo 65. Exigencia de clasificación. Artículo 66. Exención de la exigencia de clasificación. Artículo 67. Criterios aplicables y condiciones para la clasificación. Artículo 68. Competencia para la clasificación. Artículo 69. Inscripción registral de la clasificación. Artículo 70. Plazo de vigencia y revisión de las clasificaciones. Artículo 71. Comprobación de los elementos de la clasificación. Sección 2.ª Acreditación de la aptitud para contratar. Subsección 1.ª Capacidad de obrar. Artículo 72. Acreditación de la capacidad de obrar. Subsección 2.ª Prohibiciones de contratar. Artículo 73. Prueba de la no concurrencia de una prohibición de contratar. Subsección 3.ª Solvencia. Artículo 74. Medios de acreditar la solvencia. Artículo 75. Solvencia económica y financiera. Artículo 76. Solvencia técnica en los contratos de obras. Artículo 77. Solvencia técnica en los contratos de suministro. Artículo 78. Solvencia técnica o profesional en los contratos de servicios. Artículo 79. Solvencia técnica o profesional en los restantes contratos. Artículo 80. Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad. Artículo 81. Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental. Artículo 82. Documentación e información complementaria. Subsección 4.ª Prueba de la clasificación y de la aptitud para contratar a través de Registros o listas oficiales de contratistas. Artículo 83. Certificaciones de Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas. Artículo 84. Certificados comunitarios de clasificación. Capítulo III. Sucesión en la persona del contratista. Artículo 85. Supuestos de sucesión del contratista.
6 Núm. 276 Miércoles 16 de noviembre de 2011 Sec. I. Pág Título III. Objeto, precio y cuantía del contrato. Capítulo I. Normas generales. Artículo 86. Objeto del contrato. Artículo 87. Precio. Artículo 88. Cálculo del valor estimado de los contratos. Capítulo II. Revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas. Artículo 89. Procedencia y límites. Artículo 90. Sistema de revisión de precios. Artículo 91. Fórmulas. Artículo 92. Coeficiente de revisión. Artículo 93. Revisión en casos de demora en la ejecución. Artículo 94. Pago del importe de la revisión. Título IV. Garantías exigibles en la contratación del sector público. Capítulo I. Garantías a prestar en los contratos celebrados con las Administraciones Públicas. Sección 1.ª Garantía definitiva. Artículo 95. Exigencia de garantía. Artículo 96. Garantías admitidas. Artículo 97. Régimen de las garantías prestadas por terceros. Artículo 98. Garantía global. Artículo 99. Constitución, reposición y reajuste de garantías. Artículo 100. Responsabilidades a que están afectas las garantías. Artículo 101. Preferencia en la ejecución de garantías. Artículo 102. Devolución y cancelación de las garantías. Sección 2.ª Garantía provisional. Artículo 103. Exigencia y régimen. Capítulo II. Garantías a prestar en otros contratos del sector público. Artículo 104. Supuestos y régimen. Título V. Modificación de los contratos. Artículo 105. Supuestos. Artículo 106. Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación. Artículo 107. Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación. Artículo 108. Procedimiento. Libro II. Preparación de los contratos. Título I. Preparación de contratos por las Administraciones Públicas. Capítulo I. Normas generales. Sección 1.ª Expediente de contratación. Subsección 1.ª Tramitación Ordinaria. Artículo 109. Expediente de contratación: iniciación y contenido. Artículo 110. Aprobación del expediente. Artículo 111. Expediente de contratación en contratos menores.
7 Núm. 276 Miércoles 16 de noviembre de 2011 Sec. I. Pág Subsección 2.ª Tramitación abreviada del expediente. Artículo 112. Tramitación urgente del expediente. Artículo 113. Tramitación de emergencia. Sección 2.ª Pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. Artículo 114. Pliegos de cláusulas administrativas generales. Artículo 115. Pliegos de cláusulas administrativas particulares. Artículo 116. Pliegos de prescripciones técnicas. Artículo 117. Reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas. Artículo 118. Condiciones especiales de ejecución del contrato. Artículo 119. Información sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del medio ambiente, empleo y condiciones laborales. Artículo 120. Información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo. Capítulo II. Normas especiales para la preparación de determinados contratos. Sección 1.ª Actuaciones preparatorias del contrato de obras. Subsección 1.ª Proyecto de obras y replanteo. Artículo 121. Proyecto de obras. Artículo 122. Clasificación de las obras. Artículo 123. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración. Artículo 124. Presentación del proyecto por el empresario. Artículo 125. Supervisión de proyectos. Artículo 126. Replanteo del proyecto. Subsección 2.ª Pliego de Cláusulas Administrativas en contratos bajo la modalidad de abono total del precio. Artículo 127. Contenido de los pliegos de cláusulas administrativas en los contratos de obra con abono total del precio. Sección 2.ª Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de obra pública. Artículo 128. Estudio de viabilidad. Artículo 129. Anteproyecto de construcción y explotación de la obra. Artículo 130. Proyecto de la obra y replanteo de éste. Artículo 131. Pliegos de cláusulas administrativas particulares. Sección 3.ª Actuaciones preparatorias del Contrato de Gestión de Servicios Públicos. Artículo 132. Régimen jurídico del servicio. Artículo 133. Pliegos y anteproyecto de obra y explotación. Sección 4.ª Actuaciones preparatorias de los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado. Artículo 134. Evaluación previa. Artículo 135. Programa funcional. Artículo 136. Clausulado del contrato.
8 Núm. 276 Miércoles 16 de noviembre de 2011 Sec. I. Pág Título II. Preparación de otros contratos. Capítulo único. Reglas aplicables a la preparación de los contratos celebrados por poderes adjudicadores que no tengan el carácter de Administraciones Públicas y de contratos subvencionados. Artículo 137. Establecimiento de prescripciones técnicas y preparación de pliegos. Libro III. Selección del contratista y adjudicación de los contratos. Título I. Adjudicación de los contratos. Capítulo I. Adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas. Sección 1.ª Normas Generales. Subsección 1.ª Disposiciones directivas. Artículo 138. Procedimiento de adjudicación. Artículo 139. Principios de igualdad y transparencia. Artículo 140. Confidencialidad. Subsección 2.ª Publicidad. Artículo 141. Anuncio previo. Artículo 142. Convocatoria de licitaciones. Subsección 3.ª Licitación. Artículo 143. Plazos de presentación de las solicitudes de participación y de las proposiciones. Artículo 144. Reducción de plazos en caso de tramitación urgente. Artículo 145. Proposiciones de los interesados. Artículo 146. Presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos. Artículo 147. Admisibilidad de variantes o mejoras. Artículo 148. Subasta electrónica. Artículo 149. Sucesión en el procedimiento. Subsección 4.ª Selección del adjudicatario. Artículo 150. Criterios de valoración de las ofertas. Artículo 151. Clasificación de las ofertas, adjudicación del contrato y notificación de la adjudicación. Artículo 152. Ofertas con valores anormales o desproporcionados. Subsección 5.ª Obligaciones de información sobre el resultado del procedimiento Artículo 153. Información no publicable Artículo 154. Publicidad de la formalización de los contratos Artículo 155. Renuncia a la celebración del contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación por la Administración Subsección 6.ª Formalización del contrato. Artículo 156. Formalización de los contratos. Sección 2.ª Procedimiento abierto. Artículo 157. Delimitación. Artículo 158. Información a los licitadores.
9 Núm. 276 Miércoles 16 de noviembre de 2011 Sec. I. Pág Artículo 159. Plazos para la presentación de proposiciones. Artículo 160. Examen de las proposiciones y propuesta de adjudicación. Artículo 161. Adjudicación. Sección 3.ª Procedimiento restringido. Artículo 162. Caracterización. Artículo 163. Criterios para la selección de candidatos. Artículo 164. Solicitudes de participación. Artículo 165. Selección de solicitantes. Artículo 166. Contenido de las invitaciones e información a los invitados. Artículo 167. Proposiciones. Artículo 168. Adjudicación. Sección 4.ª Procedimiento negociado. Artículo 169. Caracterización. Subsección 1.ª Supuestos de aplicación. Artículo 170. Supuestos generales. Artículo 171. Contratos de obras. Artículo 172. Contratos de gestión de servicios públicos. Artículo 173. Contratos de suministro. Artículo 174. Contratos de servicios. Artículo 175. Otros contratos. Subsección 2.ª Tramitación. Artículo 176. Delimitación de la materia objeto de negociación. Artículo 177. Anuncio de licitación y presentación de solicitudes de participación. Artículo 178. Negociación de los términos del contrato. Sección 5.ª Diálogo competitivo Artículo 179. Caracterización. Artículo 180. Supuestos de aplicación. Artículo 181. Apertura del procedimiento y solicitudes de participación. Artículo 182. Diálogo con los candidatos. Artículo 183. Presentación y examen de las ofertas. Sección 6.ª Normas especiales aplicables a los concursos de proyectos Artículo 184. Ámbito de aplicación. Artículo 185. Bases del concurso. Artículo 186. Participantes. Artículo 187. Publicidad. Artículo 188. Decisión del concurso. Capítulo II. Adjudicación de otros contratos del sector público. Sección 1.ª Normas aplicables por los poderes adjudicadores que no tengan el carácter de Administraciones Públicas. Artículo 189. Delimitación general. Artículo 190. Adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada. Artículo 191. Adjudicación de los contratos que no estén sujetos a regulación armonizada.
10 Núm. 276 Miércoles 16 de noviembre de 2011 Sec. I. Pág Sección 2.ª Normas aplicables por otros entes, organismos y entidades del sector público. Artículo 192. Régimen de adjudicación de contratos. Sección 3.ª Normas aplicables en la adjudicación de contratos subvencionados. Artículo 193. Adjudicación de contratos subvencionados. Título II. Racionalización técnica de la contratación. Capítulo I. Normas generales. Artículo 194. Sistemas para la racionalización de la contratación de las Administraciones Públicas. Artículo 195. Sistemas para la racionalización de la contratación de otras entidades del sector público. Capítulo II. Acuerdos marco. Artículo 196. Funcionalidad y límites. Artículo 197. Procedimiento de celebración de acuerdos marco. Artículo 198. Adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco. Capítulo III. Sistemas dinámicos de contratación. Artículo 199. Funcionalidad y límites. Artículo 200. Implementación. Artículo 201. Incorporación de empresas al sistema. Artículo 202. Adjudicación de contratos en el marco de un sistema dinámico de contratación. Capítulo IV. Centrales de contratación. Sección 1.ª Normas generales. Artículo 203. Funcionalidad y principios de actuación. Artículo 204. Creación de centrales de contratación por las Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Artículo 205. Adhesión a sistemas externos de contratación centralizada. Sección 2.ª Contratación centralizada en el ámbito estatal. Artículo 206. Régimen general. Artículo 207. Adquisición centralizada de equipos y sistemas para el tratamiento de la información. Libro IV. Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos. Título I. Normas Generales. Capítulo I. Efectos de los contratos. Artículo 208. Régimen jurídico. Artículo 209. Vinculación al contenido contractual. Capítulo II. Prerrogativas de la Administración Pública en los contratos administrativos. Artículo 210. Enumeración. Artículo 211. Procedimiento de ejercicio.
11 Núm. 276 Miércoles 16 de noviembre de 2011 Sec. I. Pág Capítulo III. Ejecución de los contratos. Artículo 212. Ejecución defectuosa y demora. Artículo 213. Resolución por demora y prórroga de los contratos. Artículo 214. Indemnización de daños y perjuicios. Artículo 215. Principio de riesgo y ventura. Artículo 216. Pago del precio. Artículo 217. Procedimiento para hacer efectivas las deudas de las Administraciones Públicas. Artículo 218. Transmisión de los derechos de cobro Capítulo IV. Modificación de los contratos. Artículo 219. Potestad de modificación del contrato. Artículo 220. Suspensión de los contratos. Capítulo V. Extinción de los contratos. Sección 1.ª Disposición general. Artículo 221. Extinción de los contratos Sección 2.ª Cumplimiento de los contratos. Artículo 222. Cumplimiento de los contratos y recepción de la prestación. Sección 3.ª Resolución de los contratos. Artículo 223. Causas de resolución. Artículo 224. Aplicación de las causas de resolución. Artículo 225. Efectos de la resolución. Capítulo VI. Cesión de los contratos y subcontratación. Sección 1.ª Cesión de los contratos. Artículo 226. Cesión de los contratos. Sección 2.ª Subcontratación. Artículo 227. Subcontratación. Artículo 228. Pagos a subcontratistas y suministradores. Título II. Normas especiales para contratos de obras, concesión de obra pública, gestión de servicios públicos, suministros, servicios y de colaboración entre el sector público y el sector privado. Capítulo I. Contrato de obras. Sección 1.ª Ejecución del contrato de obras. Artículo 229. Comprobación del replanteo. Artículo 230. Ejecución de las obras y responsabilidad del contratista. Artículo 231. Fuerza mayor. Artículo 232. Certificaciones y abonos a cuenta. Artículo 233. Obras a tanto alzado y obras con precio cerrado. Sección 2.ª Modificación del contrato de obras. Artículo 234. Modificación del contrato de obras. Sección 3.ª Cumplimiento del contrato de obras. Artículo 235. Recepción y plazo de garantía. Artículo 236. Responsabilidad por vicios ocultos.
12 Núm. 276 Miércoles 16 de noviembre de 2011 Sec. I. Pág Sección 4.ª Resolución del contrato de obras. Artículo 237. Causas de resolución. Artículo 238. Suspensión de la iniciación de la obra. Artículo 239. Efectos de la resolución. Capítulo II. Contrato de concesión de obra pública. Sección 1.ª Construcción de las obras objeto de concesión. Artículo 240. Modalidades de ejecución de las obras. Artículo 241. Responsabilidad en la ejecución de las obras por terceros. Artículo 242. Principio de riesgo y ventura en la ejecución de las obras. Artículo 243. Modificación del proyecto. Artículo 244. Comprobación de las obras. Sección 2.ª Derechos y obligaciones del concesionario y prerrogativas de la administración concedente. Subsección 1.ª Derechos y obligaciones del concesionario. Artículo 245. Derechos del concesionario. Artículo 246. Obligaciones del concesionario. Artículo 247. Uso y conservación de la obra pública. Artículo 248. Zonas complementarias de explotación comercial. Subsección 2.ª Prerrogativas y derechos de la Administración. Artículo 249. Prerrogativas y derechos de la Administración. Artículo 250. Modificación de la obra pública. Artículo 251. Secuestro de la concesión. Artículo 252. Penalidades por incumplimientos del concesionario. Sección 3.ª Régimen económico-financiero de la concesión. Artículo 253. Financiación de las obras. Artículo 254. Aportaciones públicas a la construcción. Artículo 255. Retribución por la utilización de la obra. Artículo 256. Aportaciones públicas a la explotación. Artículo 257. Obras públicas diferenciadas. Artículo 258. Mantenimiento del equilibrio económico del contrato. Sección 4.ª Financiación privada. Subsección 1.ª Emisión de títulos por el concesionario. Artículo 259. Emisión de obligaciones y otros títulos. Artículo 260. Incorporación a títulos negociables de los derechos de crédito del concesionario. Subsección 2.ª Hipoteca de la concesión. Artículo 261. Objeto de la hipoteca de la concesión. Artículo 262. Derechos del acreedor hipotecario. Artículo 263. Ejecución de la hipoteca. Artículo 264. Derechos de titulares de cargas inscritas o anotadas sobre la concesión para el caso de resolución concesional. Subsección 3.ª Otras fuentes de financiación. Artículo 265. Créditos participativos.
13 Núm. 276 Miércoles 16 de noviembre de 2011 Sec. I. Pág Sección 5.ª Extinción de las concesiones. Artículo 266. Modos de extinción. Artículo 267. Extinción de la concesión por transcurso del plazo. Artículo 268. Plazo de las concesiones. Artículo 269. Causas de resolución. Artículo 270. Aplicación de las causas de resolución. Artículo 271. Efectos de la resolución. Artículo 272. Destino de las obras a la extinción de la concesión. Sección 6.ª Ejecución de obras por terceros. Artículo 273. Subcontratación. Artículo 274. Adjudicación de contratos de obras por el concesionario. Capítulo III. Contrato de gestión de servicios públicos. Sección 1.ª Disposiciones generales Artículo 275. Ámbito del contrato. Artículo 276. Régimen jurídico. Artículo 277. Modalidades de la contratación. Artículo 278. Duración. Sección 2.ª Ejecución del contrato de gestión de servicios públicos. Artículo 279. Ejecución del contrato. Artículo 280. Obligaciones generales. Artículo 281. Prestaciones económicas. Sección 3.ª Modificación del contrato de gestión de servicios públicos. Artículo 282. Modificación del contrato y mantenimiento de su equilibrio económico. Sección 4.ª Cumplimiento y efectos del contrato de gestión de servicios públicos. Artículo 283. Reversión. Artículo 284. Falta de entrega de contraprestaciones económicas y medios auxiliares. Artículo 285. Incumplimiento del contratista. Sección 5.ª Resolución del contrato de gestión de servicios públicos. Artículo 286. Causas de resolución. Artículo 287. Aplicación de las causas de resolución. Artículo 288. Efectos de la resolución. Sección 6.ª Subcontratación del contrato de gestión de servicios públicos. Artículo 289. Subcontratación. Capítulo IV. Contrato de suministro. Sección 1.ª Regulación de determinados contratos de suministro. Artículo 290. Arrendamiento. Artículo 291. Contratos de fabricación y aplicación de normas y usos vigentes en comercio internacional. Sección 2.ª Ejecución del contrato de suministro. Artículo 292. Entrega y recepción. Artículo 293. Pago del precio.
14 Núm. 276 Miércoles 16 de noviembre de 2011 Sec. I. Pág Artículo 294. Pago en metálico y en otros bienes. Artículo 295. Facultades de la Administración en el proceso de fabricación Sección 3.ª Modificación del contrato de suministro. Artículo 296. Modificación del contrato de suministro. Sección 4.ª Cumplimiento del contrato de suministro. Artículo 297. Gastos de entrega y recepción. Artículo 298. Vicios o defectos durante el plazo de garantía. Sección 5.ª Resolución del contrato de suministro Artículo 299. Causas de resolución. Artículo 300. Efectos de la resolución. Capítulo V. Contratos de servicios. Sección 1.ª Disposiciones generales. Artículo 301. Contenido y límites. Artículo 302. Determinación del precio. Artículo 303. Duración. Artículo 304. Régimen de contratación para actividades docentes. Sección 2.ª Ejecución de los contratos de servicios. Artículo 305. Ejecución y responsabilidad del contratista. Sección 3.ª Modificación de los contratos de servicios de mantenimiento. Artículo 306. Modificación de estos contratos. Sección 4.ª Cumplimiento de los contratos de servicios. Artículo 307. Cumplimiento de los contratos. Sección 5.ª Resolución de los contratos de servicios. Artículo 308. Causas de resolución. Artículo 309. Efectos de la resolución. Sección 6.ª De la subsanación de errores y responsabilidades en el contrato de elaboración de proyectos de obras. Artículo 310. Subsanación de errores y corrección de deficiencias. Artículo 311. Indemnizaciones. Artículo 312. Responsabilidad por defectos o errores del proyecto. Capítulo VI. Contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado. Artículo 313. Régimen jurídico Artículo 314. Duración Artículo 315. Financiación. Libro V. Organización administrativa para la gestión de la contratación. Título I. Órganos competentes en materia de contratación. Capítulo I. Órganos de contratación. Artículo 316. Órganos de contratación.
15 Núm. 276 Miércoles 16 de noviembre de 2011 Sec. I. Pág Artículo 317. Autorización para contratar. Artículo 318. Desconcentración. Artículo 319. Abstención y recusación. Capítulo II. Órganos de asistencia. Artículo 320. Mesas de contratación. Artículo 321. Mesa especial del diálogo competitivo. Artículo 322. Mesa de contratación del sistema estatal de contratación centralizada. Artículo 323. Jurados de concursos. Capítulo III. Órganos consultivos. Artículo 324. Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado Artículo 325. Órganos consultivos en materia de contratación de las Comunidades Autónomas Título II. Registros Oficiales. Capítulo I. Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas. Artículo 326. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. Artículo 327. Registros Oficiales de licitadores y empresas clasificadas de las Comunidades Autónomas. Artículo 328. Contenido del Registro. Artículo 329. Voluntariedad de la inscripción. Artículo 330. Responsabilidad del empresario en relación con la actualización de la información registral. Artículo 331. Publicidad. Artículo 332. Colaboración entre Registros. Capítulo II. Registro de Contratos del Sector Público. Artículo 333. Registro de Contratos del Sector Público. Título III. Gestión de la publicidad contractual por medios electrónicos, informáticos y telemáticos. Capítulo único. Plataforma de Contratación del Estado. Artículo 334. Plataforma de Contratación del Estado. Disposición adicional primera. Contratación en el extranjero. Disposición adicional segunda. Normas específicas de contratación en las Entidades Locales. Disposición adicional tercera. Reglas especiales sobre competencia para adquirir equipos y sistemas para el tratamiento de la información y de las comunicaciones. Disposición adicional cuarta. Contratación con empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación de exclusión social y con entidades sin ánimo de lucro. Disposición adicional quinta. Contratos reservados. Disposición adicional sexta. Disposiciones aplicables a las Universidades Públicas. Disposición adicional séptima. Exención de requisitos para los Organismos Públicos de Investigación en cuanto adjudicatarios de contratos. Disposición adicional octava. Contratos celebrados en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales. Disposición adicional novena. Normas especiales para la contratación del acceso a bases de datos y la suscripción a publicaciones.
16 Núm. 276 Miércoles 16 de noviembre de 2011 Sec. I. Pág Disposición adicional décima. Modificaciones de cuantías, plazos y otras derivadas de los Anexos de directivas comunitarias. Disposición adicional undécima. Actualización de cifras fijadas por la Unión Europea. Disposición adicional duodécima. Cómputo de plazos. Disposición adicional decimotercera. Referencias al Impuesto sobre el Valor Añadido. Disposición adicional decimocuarta. Espacio Económico Europeo. Disposición adicional decimoquinta. Normas relativas a los medios de comunicación utilizables en los procedimientos regulados en esta Ley. Disposición adicional decimosexta. Uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos regulados en la Ley. Disposición adicional decimoséptima. Sustitución de letrados en las Mesas de contratación. Disposición adicional decimoctava. Garantía de accesibilidad para personas con discapacidad. Disposición adicional decimonovena. Responsabilidad de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Disposición adicional vigésima. Conciertos para la prestación de asistencia sanitaria y farmacéutica celebrados por la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado, la Mutualidad General Judicial y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas. Disposición adicional vigésima primera. Contratos incluidos en los ámbitos de la defensa y de la seguridad. Disposición adicional vigésima segunda. Régimen de contratación de ciertos Organismos. Disposición adicional vigésima tercera. Prácticas contrarias a la libre competencia. Disposición adicional vigésima cuarta. Prestación de asistencia sanitaria en situaciones de urgencia. Disposición adicional vigésima quinta. Régimen jurídico de la «Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima» (TRAGSA), y de sus filiales. Disposición adicional vigésima sexta. Protección de datos de carácter personal. Disposición adicional vigésima séptima. Agrupaciones europeas de cooperación territorial. Disposición adicional vigésima octava. Adquisición Centralizada de medicamentos y productos sanitarios con miras al Sistema Nacional de Salud. Disposición adicional vigésima novena. Fórmulas institucionales de colaboración entre el sector público y el sector privado. Disposición adicional trigésima. Régimen de los órganos competentes para resolver los recursos de la Administración General del Estado y Entidades Contratantes adscritas a ella. Disposición adicional trigésima primera. Autorización del Consejo de Ministros en concesiones de obras reguladas en la normativa sectorial. Disposición transitoria primera. Expedientes iniciados y contratos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley. Disposición transitoria segunda. Fórmulas de revisión. Disposición transitoria tercera. Determinación de cuantías por los departamentos ministeriales respecto de los Organismos autónomos adscritos a los mismos. Disposición transitoria cuarta. Determinación de los casos en que es exigible la clasificación de las empresas. Disposición transitoria quinta. Régimen transitorio de los procedimientos de adjudicación de los contratos no sujetos a regulación armonizada celebrados por entidades que no tienen el carácter de Administración Pública. Disposición transitoria sexta. Plazos a los que se refiere el artículo 216 de la Ley. Disposición transitoria séptima. Régimen supletorio para las Comunidades Autónomas. Disposición transitoria octava. Procedimientos en curso.
17 Núm. 276 Miércoles 16 de noviembre de 2011 Sec. I. Pág Disposición final primera. Actualización de las referencias a determinados órganos. Disposición final segunda. Títulos competenciales. Disposición final tercera. Normas aplicables a los procedimientos regulados en esta Ley. Disposición final cuarta. Habilitación normativa en materia de uso de medios electrónicos, informáticos o telemáticos, y uso de factura electrónica. Disposición final quinta. Fomento de la contratación pública de actividades innovadoras.. Disposición final sexta. Habilitación para el desarrollo reglamentario. Anexo I. Actividades a que se refiere el apartado 1 del artículo 6. Anexo II. Servicios a que se refiere el artículo 10 Anexo III. Lista de productos contemplados en la letra a) del apartado 1 del artículo 15, en lo que se refiere a los contratos de suministros adjudicados por órganos de contratación del sector de la defensa. TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO Artículo 1. Objeto y finalidad. TÍTULO PRELIMINAR Disposiciones generales CAPÍTULO I Objeto y ámbito de aplicación de la Ley La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. Es igualmente objeto de esta Ley la regulación del régimen jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, en atención a los fines institucionales de carácter público que a través de los mismos se tratan de realizar. Artículo 2. Ámbito de aplicación 1. Son contratos del sector público y, en consecuencia, están sometidos a la presente Ley en la forma y términos previstos en la misma, los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren los entes, organismos y entidades enumerados en el artículo Están también sujetos a la presente Ley, en los términos que en ella se señalan, los contratos subvencionados por los entes, organismos y entidades del sector público que celebren otras personas físicas o jurídicas en los supuestos previstos en el artículo 17, así como los contratos de obras que celebren los concesionarios de obras públicas en los casos del artículo La aplicación de esta Ley a los contratos que celebren las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local, o los organismos dependientes de las mismas, así como a los contratos subvencionados por cualquiera de estas entidades, se efectuará en los términos previstos en la disposición final segunda.
18 Núm. 276 Miércoles 16 de noviembre de 2011 Sec. I. Pág Artículo 3. Ámbito subjetivo 1. A los efectos de esta Ley, se considera que forman parte del sector público los siguientes entes, organismos y entidades: a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local. b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social. c) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las Universidades Públicas, las Agencias Estatales y cualesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que pertenezca al sector público o dependientes del mismo, incluyendo aquellas que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad. d) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras a) a f) del presente apartado sea superior al 50 por 100. e) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refieren el artículo 6.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la legislación de régimen local. f) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades. g) Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. h) Cualesquiera entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia, que hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia. i) Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades mencionados en las letras anteriores. 2. Dentro del sector público, y a los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de Administraciones Públicas los siguientes entes, organismos y entidades: a) Los mencionados en las letras a) y b) del apartado anterior. b) Los Organismos autónomos. c) Las Universidades Públicas. d) Las entidades de derecho público que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad, y e) las entidades de derecho público vinculadas a una o varias Administraciones Públicas o dependientes de las mismas que cumplan alguna de las características siguientes: 1.ª Que su actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o que efectúen operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional, en todo caso sin ánimo de lucro, o 2.ª que no se financien mayoritariamente con ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos como contrapartida a la entrega de bienes o a la prestación de servicios.
19 Núm. 276 Miércoles 16 de noviembre de 2011 Sec. I. Pág No obstante, no tendrán la consideración de Administraciones Públicas las entidades públicas empresariales estatales y los organismos asimilados dependientes de las Comunidades Autónomas y Entidades locales. f) Los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en lo que respecta a su actividad de contratación. g) Las Diputaciones Forales y las Juntas Generales de los Territorios Históricos del País Vasco en lo que respecta a su actividad de contratación. 3. Se considerarán poderes adjudicadores, a efectos de esta Ley, los siguientes entes, organismos y entidades: a) Las Administraciones Públicas. b) Todos los demás entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia distintos de los expresados en la letra a) que hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse poder adjudicador de acuerdo con los criterios de este apartado 3 financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia. c) Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades mencionados en las letras anteriores. Artículo 4. Negocios y contratos excluidos 1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes negocios y relaciones jurídicas: a) La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral. b) Las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público cuya utilización por los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general. c) Los convenios de colaboración que celebre la Administración General del Estado con las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, las Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales, organismos autónomos y restantes entidades públicas, o los que celebren estos organismos y entidades entre sí, salvo que, por su naturaleza, tengan la consideración de contratos sujetos a esta Ley. d) Los convenios que, con arreglo a las normas específicas que los regulan, celebre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales. e) Los convenios incluidos en el ámbito del artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que se concluyan en el sector de la defensa. f) Los acuerdos que celebre el Estado con otros Estados o con entidades de derecho internacional público. g) Los contratos de suministro relativos a actividades directas de los organismos de derecho público dependientes de las Administraciones públicas cuya actividad tenga carácter comercial, industrial, financiero o análogo, si los bienes sobre los que versan han sido adquiridos con el propósito de devolverlos, con o sin transformación, al tráfico jurídico patrimonial, de acuerdo con sus fines peculiares, siempre que tales organismos actúen en ejercicio de competencias específicas a ellos atribuidas por la Ley. h) Los contratos y convenios derivados de acuerdos internacionales celebrados de conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con uno o varios países no miembros de la Comunidad, relativos a obras o suministros destinados a la
20 Núm. 276 Miércoles 16 de noviembre de 2011 Sec. I. Pág realización o explotación conjunta de una obra, o relativos a los contratos de servicios destinados a la realización o explotación en común de un proyecto. i) Los contratos y convenios efectuados en virtud de un acuerdo internacional celebrado en relación con el estacionamiento de tropas. j) Los contratos y convenios adjudicados en virtud de un procedimiento específico de una organización internacional. k) Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación. l) Los contratos relativos a servicios financieros relacionados con la emisión, compra, venta y transferencia de valores o de otros instrumentos financieros, en particular las operaciones relativas a la gestión financiera del Estado, así como las operaciones destinadas a la obtención de fondos o capital por los entes, organismos y entidades del sector público, así como los servicios prestados por el Banco de España y las operaciones de tesorería. m) Los contratos por los que un ente, organismo o entidad del sector público se obligue a entregar bienes o derechos o prestar algún servicio, sin perjuicio de que el adquirente de los bienes o el receptor de los servicios, si es una entidad del sector público sujeta a esta Ley, deba ajustarse a sus prescripciones para la celebración del correspondiente contrato. n) Los negocios jurídicos en cuya virtud se encargue a una entidad que, conforme a lo señalado en el artículo 24.6, tenga atribuida la condición de medio propio y servicio técnico del mismo, la realización de una determinada prestación. No obstante, los contratos que deban celebrarse por las entidades que tengan la consideración de medio propio y servicio técnico para la realización de las prestaciones objeto del encargo quedarán sometidos a esta Ley, en los términos que sean procedentes de acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo y cuantía de los mismos, y, en todo caso, cuando se trate de contratos de obras, servicios o suministros cuyas cuantías superen los umbrales establecidos en la Sección 2.ª del Capítulo II de este Título Preliminar, las entidades de derecho privado deberán observar para su preparación y adjudicación las reglas establecidas en los artículos y 190. o) Las autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público y los contratos de explotación de bienes patrimoniales distintos a los definidos en el artículo 7, que se regularán por su legislación específica salvo en los casos en que expresamente se declaren de aplicación las prescripciones de la presente Ley. p) Los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales, a no ser que recaigan sobre programas de ordenador y deban ser calificados como contratos de suministro o servicios, que tendrán siempre el carácter de contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial. En estos contratos no podrán incluirse prestaciones que sean propias de los contratos típicos regulados en la Sección 1ª del Capítulo II del Título Preliminar, si el valor estimado de las mismas es superior al 50 por 100 del importe total del negocio o si no mantienen con la prestación característica del contrato patrimonial relaciones de vinculación y complementariedad en los términos previstos en el artículo 25; en estos dos supuestos, dichas prestaciones deberán ser objeto de contratación independiente con arreglo a lo establecido en esta Ley. q) Los contratos de servicios y suministro celebrados por los Organismos Públicos de Investigación estatales y los Organismos similares de las Comunidades Autónomas que tengan por objeto prestaciones o productos necesarios para la ejecución de proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica o servicios técnicos, cuando la presentación y obtención de resultados derivados de los mismos esté ligada a retornos científicos, tecnológicos o industriales susceptibles de incorporarse al tráfico jurídico y su realización haya sido encomendada a equipos de investigación del Organismo mediante procesos de concurrencia competitiva. r) Los contratos de investigación y desarrollo remunerados íntegramente por el órgano de contratación, siempre que éste comparta con las empresas adjudicatarias los riesgos y los beneficios de la investigación científica y técnica necesaria para desarrollar
BORRADOR DE ANTEPROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO- 17 DE ABRIL DE 2015 ÍNDICE. CAPÍTULO I. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley
BORRADOR DE ANTEPROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO- 17 DE ABRIL DE 2015 ÍNDICE TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales CAPÍTULO I. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley SECCIÓN 1ª. Objeto
PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO ÍNDICE. TITULO PRELIMINAR Disposiciones Generales. CAPÍTULO I Objeto y ámbito de aplicación de la Ley
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO ÍNDICE TITULO PRELIMINAR Disposiciones Generales CAPÍTULO I Objeto y ámbito de aplicación de la Ley Artículo 1. Objeto

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 16
 Real Decreto 
 Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 8
 Artículo 9
 Artículo 10
 Artículo 11
 Artículo 12
 Artículo 13
 Artículo 14
 Artículo 15
 Artículo 16
 Artículo 17
 Artículo 18
 Artículo 19
 Artículo 20
 Artículo 21
 Artículo 22
 Artículo 23
 Artículo 24
 Artículo 25
 Artículo 26
 Artículo 27
 Artículo 28
 Artículo 29
 Artículo 30
 Artículo 31
 Artículo 32
 Artículo 33
 Artículo 34
 Artículo 35
 Artículo 36
 Artículo 37
 Artículo 38
 Artículo 39
 resolución 
 Artículo 40
 Artículo 41
 resolución 
 Artículo 42
 Artículo 43
 Artículo 44
 Artículo 45
 Artículo 46
 Artículo 47
 Artículo 48
 Artículo 49
 Artículo 50
 Artículo 51
 Artículo 52
 Artículo 53
 Artículo 54
 Artículo 55
 Artículo 56
 Artículo 57
 Artículo 58
 Artículo 59
 Artículo 60
 Artículo 61
 Artículo 62
 Artículo 63
 Artículo 64
 Artículo 65
 Artículo 66
 Artículo 67
 Artículo 68
 Artículo 69
 Artículo 70
 Artículo 71
 Artículo 72
 Artículo 73
 Artículo 74
 Artículo 75
 Artículo 76
 Artículo 77
 Artículo 78
 Artículo 79
 Artículo 80
 Artículo 81
 Artículo 82
 Artículo 83
 Artículo 84
 Artículo 85
 Artículo 86
 Artículo 87
 Artículo 88
 Artículo 89
 Artículo 90
 Artículo 91
 Artículo 92
 Artículo 93
 Artículo 94
 Artículo 95
 Artículo 96
 Artículo 97
 Artículo 98
 Artículo 99
 Artículo 100
 Artículo 101
 Artículo 102
 Artículo 103
 Artículo 104
 Artículo 105
 Artículo 106
 Artículo 107
 Artículo 108
 Artículo 109
 Artículo 110
 Artículo 111
 Artículo 112
 Artículo 113
 Artículo 114
 Artículo 115
 Artículo 116
 Artículo 117
 Artículo 118
 Artículo 119
 Artículo 120
 Artículo 121
 Artículo 122
 Artículo 123
 Artículo 124
 Artículo 125
 Artículo 126
 Artículo 127
 Artículo 128
 Artículo 129
 Artículo 130
 Artículo 131
 Artículo 132
 Artículo 133
 Artículo 134
 Artículo 135
 Artículo 136
 Artículo 137
 Artículo 138
 Artículo 139
 Artículo 140
 Artículo 141
 Artículo 142
 Artículo 143
 Artículo 144
 Artículo 145
 Artículo 146
 Artículo 147
 Artículo 148
 Artículo 149
 Artículo 150
 Artículo 151
 Artículo 152
 Artículo 153
 Artículo 154
 Artículo 155
 Artículo 156
 Artículo 157
 Artículo 158
 Artículo 159
 Artículo 160
 Artículo 161
 Artículo 162
 Artículo 163
 Artículo 164
 Artículo 165
 Artículo 166
 Artículo 167
 Artículo 168
 Artículo 169
 Artículo 170
 Artículo 171
 Artículo 172
 Artículo 173
 Artículo 174
 Artículo 175
 Artículo 176
 Artículo 177
 Artículo 178
 Artículo 179
 Artículo 180
 Artículo 181
 Artículo 182
 Artículo 183
 Artículo 184
 Artículo 185
 Artículo 186
 Artículo 187
 Artículo 188
 Artículo 189
 Artículo 190
 Artículo 191
 Artículo 192
 Artículo 193
 Artículo 194
 Artículo 195
 Artículo 196
 Artículo 197
 Artículo 198
 Artículo 199
 Artículo 200
 Artículo 201
 Artículo 202
 Artículo 203
 Artículo 204
 Artículo 205
 Artículo 206
 Artículo 207
 Artículo 208
 Artículo 209
 Artículo 210
 Artículo 211
 Artículo 212
 Artículo 213
 Resolución 
 Artículo 214
 Artículo 215
 Artículo 216
 Artículo 217
 Artículo 218
 Artículo 219
 Artículo 220
 Artículo 221
 Artículo 222
 Resolución 
 Artículo 223
 Artículo 224
 Artículo 225
 Artículo 226
 Artículo 227
 Artículo 228
 Artículo 229
 Artículo 230
 Artículo 231
 Artículo 232
 Artículo 233
 Artículo 234
 Artículo 235
 Artículo 236
 Resolución 
 Artículo 237
 Artículo 238
 Artículo 239
 Artículo 240
 Artículo 241
 Artículo 242
 Artículo 243
 Artículo 244
 Artículo 245
 Artículo 246
 Artículo 247
 Artículo 248
 Artículo 249
 Artículo 250
 Artículo 251
 Artículo 252
 Artículo 253
 Artículo 254
 Artículo 255
 Artículo 256
 Artículo 257
 Artículo 258
 Artículo 259
 Artículo 260
 Artículo 261
 Artículo 262
 Artículo 263
 Artículo 264
 resolución 
 Artículo 265
 Artículo 266
 Artículo 267
 Artículo 268
 Artículo 269
 Artículo 270
 Artículo 271
 Artículo 272
 Artículo 273
 Artículo 274
 Artículo 275
 Artículo 276
 Artículo 277
 Artículo 278
 Artículo 279
 Artículo 280
 Artículo 281
 Artículo 282
 Artículo 283
 Artículo 284
 Artículo 285
 Resolución 
 Artículo 286
 Artículo 287
 Artículo 288
 Artículo 289
 Artículo 290
 Artículo 291
 Artículo 292
 Artículo 293
 Artículo 294
 Artículo 295
 Artículo 296
 Artículo 297
 Artículo 298
 Resolución 
 Artículo 299
 Artículo 300
 Artículo 301
 Artículo 302
 Artículo 303
 Artículo 304
 Artículo 305
 Artículo 306
 Artículo 307
 Resolución 
 Artículo 308
 Artículo 309
 Artículo 310
 Artículo 311
 Artículo 312
 Artículo 313
 Artículo 314
 Artículo 315
 Artículo 316
 Artículo 317
 Artículo 318
 Artículo 319
 Artículo 320
 Artículo 321
 Artículo 322
 Artículo 323
 Artículo 324
 Artículo 325
 Artículo 326
 Artículo 327
 Artículo 328
 Artículo 329
 Artículo 330
 Artículo 331
 Artículo 332
 Artículo 333
 Artículo 334
 artículo 216
 artículo 6
 artículo 10
 artículo 15
 Artículo 1
 Artículo 2
 artículo 17
 Artículo 3
 artículo 6
 Artículo 4
 artículo 346
 artículo 24
 artículo 7
 artículo 25
 Artículo 1