Source: http://composi.info/cepillo-dental-v2.html?page=4
Timestamp: 2019-09-18 03:19:22+00:00

Document:
Cepillo dental - Página 4
PROYECTO DE CONTRAT0 DIABASTE Nº …...-2006
NOTA : En caso el postor se presente en consorcio, cada una de las personas, naturales o jurídicas deberán llenar el presente formato.
MODELO DE DECLARACION JURADA PARA CASOS EN GENERAL
DECLARACION JURADA DE SER MICRO
O PEQUEÑA EMPRESA
Lima,.........de......................del 2006
El que suscribe,....................identificado con DNI N°. ...................., en mi calidad de representante legal de la empresa............................., con RUC N°..................., DECLARO BAJO JURAMENTO que mi representada reúne las características establecidas en los artículos 2° y 3° de la Ley N° 28015 – Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa.
Por tanto, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 5° concordante con el artículo 20° del Reglamento de la citada Ley, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2003-TR del 9 de Octubre del 2003, deberá tenerse acreditada la condición de................................
(Indicar micro o pequeña empresa, según corresponda) de mi representada.
( Firma y Nombre del Representante Legal)
( Nro. de D.N.I.)
COMUNICO A UDS. QUE NUESTRA EMPRESA, DECLARA QUE CUENTA CON LOS DOCUMENTOS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN EL MOMENTO DEL INTERNAMIENTO.
CERTIFICADO DE CALIDAD OTORGADO POR UN ORGANISMO ACREDITADO ANTE EL INDECOPI
CERTIFICADO DE GARANTÍA TECNICA DEL ARTICULO OFERTADO
CERTIFICADO DE ORIGEN O DEL FABRICANTE
CERTIFICADO DE ADUANAS DEL INGRESO LEGAL DEL ARTICULO OFERTADO AL PAIS, SOLO PARA ARTICULOS IMPORTADOS.
FECHA....................................
( Firma y Nombre del Representante Legal )
( Nro. de D.N.I. )
ANEXO (8)
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nro. –2006-MGP-DIABASTE
(Solo aplicable para productos elaborados dentro del Territorio Nacional)
Por la presente declaramos que nuestro (s) producto (s)................., es (son) elaborado (s) dentro del territorio nacional, para lo cual nos hacemos acreedor al 20% de puntaje adicional de la sumatoria de la calificación técnica y económica, conforme a la Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional (Ley Nro. 27143, modificada por la Ley 27633)
NOTA: Deberán adjuntar Copia del Certificado de Inscripción del producto en el Registro de Productos Industriales Nacionales (RPIN), de los articulos manufacturados en el País.
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nro.0000-2006-MGP-DIABASTE
PRIMERA CONVOCATORIA)
CARTA DE AUTORIZACION DE MEDIOS ELECTRONICOS
Nro. 0000- MGP-DIABASTE
Por medio de la presente, en concordancia con lo establecido en los artículos 86, 87 y 108 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, autorizo a la Dirección de Abastecimiento, a utilizar medios electrónicos de comunicación con nuestra empresa, para la realización de todos los actos realizados dentro del proceso de selección.
Asimismo, nuestra empresa es responsable del permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE y de la revisión de nuestro correo electrónico.
E-mail de la Empresa: ...........................................
Nro. fax: .............................................
ANEXO (10 )
Por la presente Declaramos Bajo Juramento que los productos ofertados, en la presenta Adjudicación Directa Selectiva N° .........-06 MGP/DIABASTE, son nuevos, libres de defectos, fabricados con material e insumos de primera calidad, asimismo nos comprometemos a cambiar todo aquellos productos dentro del plazo de la garantía y el tiempo de entrega de los productos en caso de ser ganador de la Buena Pro.:
GARANTIA (ITEM POR ITEM)
Ejemplo: ITEM 1: .....MESES
ITEMS 2 Y 3 .....MESES
ITEM 4 AL 10 .... MESES
PLAZO DE ENTREGA: (ITEM POR ITEM) ...
Ejemplo: ITEM 1: .....DIAS CALENDARIO
ITEMS 2 Y 3 .....DIAS CALENDARIO
ITEM 4 AL 10 .... DIAS CALENDARIO
NOTAS: (1) EL LUGAR DE ENTREGA ES EL ALMACEN DE VESTUARIO DE LA DIRRECION DE ABASTECIMIENTO-BASE NAVAL DEL CALLAO-AV. CONTRALMIRANTE MORA S/N° - CALLAO
(2) LA FORMA DE ENTREGA ES POR EL TOTAL DE LOS ARTICULOS CONSIDERADOS EN LA ORDEN DE COMPRA, NO SE ACEPTARAN ENTREGAS PARCIALES.
ANEXO (11 )
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº …..-2006-MGP-DIABASTE
COMPRA-VENTA DE ………….
Conste por el presente documento, el Contrato de Compra -Venta que celebra de una parte, la Marina de Guerra del Perú, con RUC. 20153408191 y con domicilio en Av. Contralmirante Mora s/n - Base Naval del Callao, debidamente representada por el Director de Abastecimiento el señor Contralmirante Gilberto YAÑEZ Gentille, identificado con CIP. 06720481, en adelante denominada “LA MARINA” y de la otra parte la empresa ……. , con RUC. ………… y con domicilio en la ……….., Distrito ……a, debidamente representada por su …… el señor …., identificado con DNI. ….., según poder inscrito en la Ficha Nº ..………. De la Oficina Registral de Lima y Callao, en adelante denominada “EL CONTRATISTA”, conforme a las cláusulas siguientes:
LA MARINA con la finalidad de cubrir parte de su Programa de Abastecimiento, requiere adquirir …….. para …………………….
EL CONTRATISTA es una Persona Jurídica dedicada a la fabricación y distribución de insumos y prendas de vestir en general
El Comité Especial de LA MARINA nombrada mediante Resolución de la Comandancia General Nº …. - 2003-CGMG de fecha ……. 2003, conforme a las Bases Administrativas que normaron el proceso de …………….. Nº …..-2003, mediante Acta de fecha ……… …..2003 ha otorgado la Buena Pro a EL CONTRATISTA la misma que conjuntamente con su propuesta técnica y económica, forman parte integrante del presente contrato.
2.1 Por el presente contrato EL CONTRATISTA se obliga a entregar igual a las muestras y especificaciones técnicas, estipuladas en las Bases Administrativas y que aprobaron el Control de Calidad, lo siguiente:
* Rubro .., Item .: … (..) …..
* Rubro ..., Item .: .… (..) ….
2.2 Por su parte, LA MARINA se obliga a recibir los bienes detallados en el párrafo (2.1) que antecede y pagar el precio convenido previa liquidación del presente contrato.
El precio por cada bien que ha sido ofertado por EL CONTRATISTA y aceptado por LA MARINA, es el siguiente:
Rubro 1, Item .: CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/. ..) incluido el IGV.
Rubro 1, Item .: CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/ ..) incluido el IGV.
El precio total de la adquisición asciende a la suma de …………………… CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/. …..00), que será abonado por LA MARINA después de TREINTA (30) días del internamiento total de los bienes adquiridos y en directa relación con la habilitación de fondos dispuestos por el Ministerio de Economía y Finanzas y realizada con cargo al Presupuesto Anual aprobado para la Marina de Guerra del Perú en su condición de Unidad Ejecutora del Sector Defensa.
Dicho pago deberá efectuarse previa liquidación del presente contrato de acuerdo al Articulo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y presentación de la factura correspondiente por EL CONTRATISTA.
4.1 El Plazo de entrega de los bienes materia del presente Contrato se ha fijado de la siguiente manera:
Rubro .., Item .: EL …….. 2006.
Rubro .., Item .: El .. ……. 2006.
4.2 El lugar de entrega convenido son los almacenes de la Dirección de Abastecimiento, sito en la Base Naval del Callao.
CLÁUSULA QUINTA.- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO)
EL CONTRATISTA al momento de suscribir el presente contrato, entregará a LA MARINA, un certificado expedida por el CONSUCODE de no estar inhabilitado para contratar con el Estado y una Carta Fianza Bancaria incondicional, irrevocable, solidaria, de realización automática y sin Beneficio de Excusión, emitida por Entidad Bancaria de primer orden, por monto equivalente al 10 % del precio total pactado en la cláusula tercera en calidad de Garantía de Fiel Cumplimiento.
La mencionada Carta Fianza permanecerá vigente hasta 30 días después de la fecha de internamiento total de los productos en los almacenes de LA MARINA.
EL CONTRATISTA garantiza a LA MARINA que los productos objeto de la compra venta es de primera calidad y en caso se presentara algún defecto o vicio oculto, LA MARINA lo comunicará inmediatamente a EL CONTRATISTA, el cual se obliga a sustituir el producto defectuoso, no apto para su uso o que no reúnan los requisitos exigidos. El costo de la reposición corre por cuenta de EL CONTRATISTA.
CLAUSULA SETIMA.- DECLARACIÓN JURADA
Por presente, EL CONTRATISTA de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del inciso (f) del Artículo 122 del Reglamento de la Ley 26850, declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente Contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
CLÁUSULA OCTAVA.- (PENALIDADES)
En caso que EL CONTRATISTA incumpla el plazo establecido en la cláusula cuarta, por causa no considerada Fuerza Mayor o Caso Fortuito, este quedará automáticamente constituido en mora, obligándose al pago de una penalidad por cada día retraso en la entrega de los bienes objeto del presente contrato, la que será calculada de acuerdo al articulo 142 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado hasta acumular como máximo el 5% del monto total contratado, además de los gastos ocasionados.
Asimismo, EL CONTRATISTA incurra en las causales de resolución establecidas en la cláusula novena, se obliga a pagar a LA MARINA la penalidad por Resolución del presente Contrato equivalente al 10% del monto total contratado;
Las partes dejan expresa constancia que la penalidad por mora es otra y distinta de la penalidad por resolución del Contrato, pudiendo aplicarse separadamente según sea el caso.
CLÁUSULA NOVENA.- (INCUMPLIMIENTO Y RESOLUCIÓN)
Si EL CONTRATISTA incumple todas o algunas de las obligaciones asumidas en virtud del presente documento contractual, o se acumule el 5% de la penalidad por moras señalado en la cláusula octava, LA MARINA quedará facultada para resolver el contrato en forma unilateral.
En tal caso, LA MARINA cursará una simple comunicación escrita al domicilio de EL CONTRATISTA, dejando constancia de la obligación incumplida, declarando resuelto el contrato, procediendo a la ejecución de las garantías señaladas en la cláusula quinta, reservándose el derecho de iniciar las acciones legales por daños y perjuicios, y otras a que hubiere lugar.
CLÁUSULA DECIMA.- (CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR)
El incumplimiento de parte de EL CONTRATISTA, de cualquier obligación estipulada en el presente contrato, será dispensado por LA MARINA, siempre y cuando provenga de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.
10.2 EL CONTRATISTA deberá comunicar por escrito a LA MARINA, la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, dentro de VEINTICUATRO (24) horas de producido el impedimento, en caso contrario, no será aplicable la causa invocada. En tal caso, deberá reiniciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, dentro de las VEINTICUATRO (24) horas siguientes al cese de la causa que motivó el impedimento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)
Las partes contratantes acuerdan que cualquier litigio, pleito, controversia, duda discrepancia o reclamación resultante de la ejecución o interpretación de este contrato o de sus documentos complementarios o modificatorios relacionados con él, directa o indirectamente, así como cualquier caso de incumplimiento, terminación, rescisión, resolución, nulidad o invalidez o cualquier otra causa relacionada con este contrato será sometida al procedimiento inapelable del Tribunal del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima, al que las partes se someterán incondicional, de conformidad con el Estatuto y el Reglamento de dicho Centro, cuyas disposiciones declaran conocer y aceptar. En consecuencia, en contra del Laudo Arbitral no precederá recurso alguno, por lo cual, las partes renuncian expresamente a ello, se comunicará de inmediato al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado la Resolución tomada, quien impondrá las sanciones correspondientes.
Cada una de las partes nombrará a su Árbitro, los cuales designarán al Tercer Arbitro, quien presidirá el Tribunal Arbitral. En caso los Árbitros no se pongan de acuerdo, este será nombrado de oficio por el centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima.
Se suscribe el presente Contrato en SEIS (06) ejemplares originales, en señal de aceptación y conformidad de los contratantes, en el Callao el 20 Enero 2003.
------------------------------------------ ------------------------------------------ Por La Marina Por El Contratista
ANEXO (12 )
REQUERIMIENTOS Y SIMILARES
Detergente de 900 gr
Toda clase de Detergente de uso comercial
Toda clase de Jabón de uso comercial para lavandería
Toda clase de pasta para dientes
Pasta para calzado
Toda clase de pasta para calzado

References: Artículo 5
 artículo 20
 Resolución 
 Artículo 122
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución