Source: https://www.scribd.com/document/114273925/Pliego-de-Urgencia-y-Sorteo-Pnee-372-Escuelas-Me-Ur-So-01-2012-Gd-Final
Timestamp: 2016-10-21 00:36:40+00:00

Document:
Pliego de Urgencia y Sorteo Pnee_372 Escuelas (Me Ur So 01 2012 Gd) Final
BrowseBrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksComicsSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicSITUACIÓN DE URGENCIA PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA SORTEO DE OBRASReferencia: ME-PU/SO-01-2012-GD
Contratación de 340 Nuevas Escuelas (6,020 aulas nuevas) y 32 Rehabilitaciones y Ampliaciones de Escuelas (282 aulas)
SNCC.P.0056 Pliego Estándar de Condiciones Específicas para Sorteo de Obras
TABLA DE CONTENIDO GENERALIDADES ....................................................................................................................... 4
Prefacio ..................................................................................................................................................... 4
PARTE I..................................................................................................................................... 6 PROCEDIMIENTOS DEL SORTEO.................................................................................................. 6
Sección I .................................................................................................................................................... 6 Instrucciones a los Oferentes (IAO) ........................................................................................................... 6
1.1 Objetivos y Alcance ....................................................................................................................................... 6 Definiciones e Interpretaciones ............................................................................................................................ 6 Idioma .................................................................................................................................................................. 9 1.2 Precio de la Oferta......................................................................................................................................... 9 1.3 Moneda de la Oferta ....................................................................................................................................... 9 1.4 Normativa Aplicable ...................................................................................................................................... 9 1.5 Competencia Judicial ................................................................................................................................... 10 1.6 De la Publicidad ........................................................................................................................................... 10 1.7 Órgano de Contratación ............................................................................................................................... 10 1.8 Atribuciones ................................................................................................................................................. 10 1.9 Órgano Responsable del Proceso ................................................................................................................. 11 1.10 Exención de Responsabilidades ................................................................................................................. 11 1.11 Prácticas Corruptas o Fraudulentas ............................................................................................................ 11 1.12 De los Oferentes/Proponentes Hábiles e Inhábiles ..................................................................................... 11 1.13 Prohibición de Contratar ............................................................................................................................ 11 1.14 Demostración de Capacidad para Contratar ............................................................................................... 13 1.15 Representante Legal ................................................................................................................................... 13 1.16 Agentes Autorizados .................................................................................................................................. 14 1.17 Garantías .................................................................................................................................................... 14 1.17.1 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato ........................................................................................... 14 1.17.2 Garantía de Buen Uso del Anticipo ......................................................................................................... 15 1.17.3 Garantía Adicional .................................................................................................................................. 15 1.18 Devolución de las Garantías ....................................................................................................................... 15 1. 19 Reclamos, Impugnaciones y Controversias ............................................................................................... 15
Sección II ................................................................................................................................................. 17 Datos del Sorteo (DDS) ............................................................................................................................ 17
2.1 Objeto ........................................................................................................................................................... 17 2.2 Procedimiento .............................................................................................................................................. 28 2.3 Fuente de Recursos ...................................................................................................................................... 28 2.4 Condiciones de Pago .................................................................................................................................... 29 2.5 Cronograma del Sorteo ................................................................................................................................ 29 2.6 Disponibilidad y Adquisición del Pliego de Condiciones ............................................................................ 30 2.7 Conocimiento y Aceptación del Pliego de Condiciones .............................................................................. 30 2.8 Especificaciones Técnicas ............................................................................................................................ 30 2.9 Tiempo Estimado de Ejecución de la Obra .................................................................................................. 30 2.10 Documentación a Presentar ........................................................................................................................ 31 Depósito de Documentos ................................................................................................................................... 31
Sección III ................................................................................................................................................ 32
PARTE 2 .................................................................................................................................. 33 CONTRATO ............................................................................................................................. 33
Sección IV................................................................................................................................................ 33 Disposiciones Sobre los Contratos .......................................................................................................... 33
4.1 Condiciones Generales del Contrato ............................................................................................................ 33 4.1.1 Validez del Contrato ................................................................................................................................. 33 4.1.2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato ............................................................................................. 33 4.1.3 Perfeccionamiento del Contrato ................................................................................................................ 33 4.1.4 Plazo para la Suscripción del Contrato...................................................................................................... 33 4.1.5 Ampliación o Reducción de la Contratación ............................................................................................. 33 4.1.6 Finalización del Contrato .......................................................................................................................... 33 4.1.7 Subcontratos .............................................................................................................................................. 34 4.2 Condiciones Específicas del Contrato .......................................................................................................... 34 4.2.1 Vigencia del Contrato ............................................................................................................................... 34
Sección V ................................................................................................................................................ 34 Incumplimiento del Contrato .................................................................................................................... 34
5.1 Se considerará Incumplimiento del Contrato ............................................................................................... 34 5.2 Efectos del Incumplimiento ......................................................................................................................... 34 5.3 Tipos de Incumplimientos ........................................................................................................................... 35 5.4 Sanciones .................................................................................................................................................... 35
PARTE 3 .................................................................................................................................. 36 DE LAS OBRAS ........................................................................................................................ 36
Sección VI................................................................................................................................................ 36 Ejecución y Recepción de la Obra............................................................................................................ 36
6.1 6.2 6.3 6.4 Inicio de la Construcción ............................................................................................................................ 36 Recepción Provisional ................................................................................................................................ 36 Recepción Definitiva ................................................................................................................................... 36 Garantía de Vicios Ocultos ......................................................................................................................... 36
Sección VII............................................................................................................................................... 37 Obligaciones de las Partes ...................................................................................................................... 37
7.1. Obligaciones de la Entidad Contratante ...................................................................................................... 37 7.2 Obligaciones del Contratista ........................................................................................................................ 37 7.2.1 Normas Técnicas ....................................................................................................................................... 37 7.2.2 Seguridad .................................................................................................................................................. 38 7.2.3 Vías de Acceso y Obras Provisionales ...................................................................................................... 39 7.2.4 Responsabilidad de Seguros .................................................................................................................... 39 7.2.5 Seguro contra daños a terceros .................................................................................................................. 40 7.2.6 Seguro contra accidentes de trabajo .......................................................................................................... 40 7.2.7 Protección de la Mano de Obra y Condiciones de Trabajo ...................................................................... 40 7.2.8 Seguridad Industrial .................................................................................................................................. 41 7.2.9 Contabilidad del Contratista ...................................................................................................................... 41
Sección VIII .............................................................................................................................................. 42 Formularios ............................................................................................................................................. 42
8.1 Formularios Tipo .......................................................................................................................................... 42 8.2 Anexos ......................................................................................................................................................... 42
Este modelo estándar de Pliego de Condiciones Específicas para la ejecución o contratación de Obras, ha sido elaborado por la Dirección General de Contrataciones Públicas, para ser utilizado en las situaciones de urgencia a ser efectuada bajo la modalidad de Sorteo de Obras, para garantizar los principios consagrados en la Ley No. 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificatoria contenida en la Ley No. 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), y su Reglamento de Aplicación emitido mediante el Decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de septiembre de 2012. A continuación se incluye una breve descripción de su contenido.
PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DESORTEO DE OBRAS Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) Esta sección contiene información general sobre el Procedimiento de Sorteo de Obras. Las disposiciones de esta sección son de uso obligatorio en todos los procedimientos de Sorteo de Obras regidos por la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificatoria en contenida en la Ley No. 44906 y su Reglamento de aplicación aprobado mediante Decreto No. 543-12, de fecha seis (06) de septiembre 2012. Sección II. Datos del Sorteo (DDS) Esta sección contiene disposiciones específicas para la Contratación de Obras y proporciona información sobre los requerimientos que deberán cumplir los Oferentes para participar en el Sorteo. Sección III. Realización del Sorteo/Adjudicación Esta sección incluye el procedimiento para llevar a cabo el Sorteo de Obras. PARTE 2 – CONTRATO Sección V. Disposiciones sobre los Contratos Esta sección incluye el Contrato, el cual una vez perfeccionado no deberá ser modificado, las cláusulas generales y específicas que deberán incluirse en los mismos. Sección VI. Incumplimiento de Contrato Esta sección incluye los efectos del incumplimiento, los tipos de incumplimiento y las sanciones que devienen de estos. PARTE 3 – OBRAS Sección VII. Ejecución y Recepción de Obras Esta sección incluye los requisitos de entrega de las Obras, la Recepción Provisional y la Recepción Definitiva. Sección VIII. Obligaciones de las Partes Esta sección incluye las obligaciones tanto de la Entidad Contratante como las del Contratista. Sección IX. Formularios Tipo Esta sección contiene los formularios de información sobre el oferente, garantías que el oferente deberá presentar en cada una de las etapas del proceso.
PARTE I PROCEDIMIENTOS DEL SORTEO
Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO)
1.1 Objetivos y Alcance
El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusulas jurídicas, económicas, técnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar en el Sorteo de Obras para la construcción, rehabilitación y ampliación de 372 escuelas, según especificaciones técnicas anexa, llevada a cabo por el Ministerio de Educación, Referencia: ME-PU/SO01-2012-GD. La intención de este procedimiento de urgencia es realizar la contratación mediante la adjudicación al azar o aleatoria, entre participantes previamente inscritos en el Registro de Proveedores del Estado y que puedan atender el requerimiento conforme al diseño y precio predeterminado por la Entidad Contratante. El resultado será la contratación de 340 Nuevas Escuelas (6,020 aulas nuevas) y 32 Rehabilitaciones y Ampliaciones de Escuelas (282 aulas)para incrementar la capacidad instalada del Sistema Educativo Público Nacional y lograr el aumento de la oferta educativa y los indicadores de gestión pedagógica (Aulas para el Progreso) Este documento constituye la base para la participación en el Sorteo. Si el Oferente/Proponente omite suministrar alguna parte de la información requerida en el presente Pliego de Condiciones Específicas o presenta una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a su cargo y el resultado podrá serla prohibición para participar en el Sorteo o la nulidad del contrato si fuere el caso.
A los efectos de este Pliego de Condiciones Específicas, las palabras y expresiones que se inician con letra mayúscula y que se citan a continuación tienen el siguiente significado: Adjudicatario: Oferente/Proponente a quien se le adjudica el Contrato. Agentes Autorizados: Personas naturales designadas como tales por los Oferentes/Proponentes a los fines de realizar en nombre de ellos determinados trámites en el proceso. Caso Fortuito: Acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse, por ser extraño a la voluntad de las personas.
Certificado de Recepción Definitiva: El o los certificados expedidos por el Supervisor al Contratista al final del o de los períodos de garantía, en el que se declare que el Contratista ha cumplido sus obligaciones contractuales. Circular: Aclaración que la Entidad Contratante emite de oficio o para dar respuesta a las consultas planteadas por los Oferentes/Proponentes con relación al contenido del Pliego de Condiciones, formularios, anexos u otra Circular y que se hace de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes. Comité de Compras y Contrataciones: Órgano Administrativo de carácter permanente designado por la Ley como responsable de la aprobación del Procedimiento de Selección y de emitir las resoluciones con la recomendación de Adjudicación. Consulta: Comunicación escrita, remitida por un Oferente/Proponente conforme al procedimiento establecido y recibida por la Entidad Contratante, solicitando aclaración, interpretación o modificación sobre aspectos relacionados exclusivamente con el Pliego de Condiciones. Contrato: Documento suscrito entre la institución y el Adjudicatario elaborado de conformidad con los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones Específicas y en la Ley. Contratista: Oferente/Proponente que habiendo participado en el procedimiento, resulta adjudicatario del Contrato de acuerdo al Pliego de Condiciones Específicas. Credenciales: Documentos que un Oferente/Proponente presenta en la forma establecida en el Pliego de Condiciones Específica, para ser evaluados y calificados por el Comité de Compras y Contrataciones con el fin de seleccionar los Proponentes Habilitados, para participar en el procedimiento. Cronograma de Actividades: Cronología del procedimiento. Cronograma de Ejecución: Documento que contiene las actividades y el Plan de Trabajo para entrega de la Obra objeto del Sorteo. Desglose de Precios Unitarios: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la composición de cada uno de los precios de las partidas que intervienen en el Presupuesto Detallado. Diseño Arquitectónico: Conforme a los planos de construcción y las Especificaciones Técnicas. Emplazamiento: Los terrenos proporcionados por la Entidad Contratante, en los cuales debe ejecutarse la Obra, y otros lugares que citados en el Contrato formen parte del emplazamiento. Entidad Contratante: El organismo, órgano o dependencia del sector público que se encuentre dentro del ámbito de aplicación de la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que ha llevado a cabo un procedimiento de selección y celebra un Contrato. Estado: Estado Dominicano.
Enmienda: Comunicación escrita, emitida por la Entidad Contratante, con el fin de modificar el contenido del Pliego de Condiciones Específicas, formularios, anexos u otra Enmienda y que se hace de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes. Especificaciones Técnicas: Documentos contentivos de las Especificaciones Técnicas requeridas. Fuerza Mayor: Cualquier evento o situación que escapen al control de la Entidad Contratante, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no limitativa, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes, catástrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo. Interesado: Cualquier persona natural o jurídica que tenga interés en cualquier procedimiento de contratación que se esté llevando a cabo. Máxima Autoridad Ejecutiva: El titular o el representante legal de la Entidad Contratante o quien tenga la autorización para celebrar Contrato. Notificación de la Adjudicación: Notificación escrita al Adjudicatario y a los demás participantes sobre los resultados finales del Procedimiento, dentro de un plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir del Acto de Adjudicación. Obras: Son los trabajos relacionados con la construcción, reconstrucción, demolición, reparación o renovación de edificios, vialidad, transporte, estructuras o instalaciones, la preparación del terreno, la excavación, la edificación, la provisión e instalación de equipo fijo, la decoración y el acabado, y los servicios accesorios a esos trabajos, como la perforación, la labor topográfica, la fotografía por satélite, los estudios sísmicos y otros servicios similares estipulados en el contrato, si el valor de esos servicios no excede del de las propias Obras. Obra adicional o complementaria: Aquella no considerada en los documentos de Licitación ni en el Contrato, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la Obra principal y que dé lugar a un presupuesto adicional que no supere el 25% del monto total Adjudicado. Oferente/Proponente: Persona natural o jurídica legalmente capacitada para participar en el procedimiento. Planos Detallados: Los planos proporcionados por la Entidad Contratante al Contratista. Peritos: Funcionarios expertos en la materia del proceso llevado a cabo, de la Entidad Contratante, de otra entidad pública o contratados para el efecto y que colaborarán asesorando y elaborando las especificaciones técnicas y de construcción Pliego de Condiciones Específicas: Documento que contiene todas las condiciones por las que habrán de regirse las partes en el presente procedimiento. Representante Legal: Persona natural o jurídica acreditada como tal por el Oferente/ Proponente.
Resolución de la Adjudicación: Acto Administrativo mediante el cual el Comité de Licitaciones procede a la Adjudicación al/los oferente(s) del o los Contratos objeto del procedimiento de compra o contratación Supervisor: Persona natural o jurídica, competente, designada por la Entidad Contratante, responsable de dirigir o supervisar la ejecución de acuerdo con el diseño, planos, tiempo de ejecución, presupuestos y especificaciones técnicas y de construcción del Contrato de Obra y en quien el Contratista puede delegar derechos y/o poderes con arreglo al Contrato. Unidad Operativa de Compras y Contrataciones (UOCC): Unidad encargada de la parte operativa de los procedimientos de Compras y Contrataciones.
El idioma oficial para efectuar el Sorteo de Obras es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el Oferente/Proponente y el Comité de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma o, de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.
1.2 Precio de la Oferta
Corresponderá al precio predeterminado y fijado por la Entidad Contratante.
1.3 Moneda de la Oferta
El precio de la Obra estará expresado en moneda nacional, (Pesos Dominicanos, RD$), a excepción de los Contratos de suministros desde el exterior, en los que podrá expresarse en la moneda del país de origen de los mismos.
1.4 Normativa Aplicable
El proceso de Sorteo de Obra, el Contrato y su posterior ejecución se regirán por la Constitución de la República Dominicana, Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del 2006, su modificatoria contenida en la Ley 449-06 de fecha seis (06) de diciembre del 2006; y su Reglamento de Aplicación emitido mediante el Decreto 54312, de fecha seis (06) de septiembre de 2012, por las normas que se dicten en el marco de la misma, así como por el presente Pliego de Condiciones y por el Contrato a intervenir. Todos los documentos que integran el Contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. Para la aplicación de la norma, su interpretación o resolución de conflictos o controversias, se seguirá el siguiente orden de prelación: 1) La Constitución de la República Dominicana 2) La Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 18 de agosto del 2006 y su modificatoria contenida en la Ley 449-06 de fecha seis (06) de diciembre del 2006;
3) El Reglamento de Aplicación de la Ley 340-06, emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (06) de septiembre de 2012 4) El Pliego de Condiciones Específicas. 5) La Adjudicación. 6) El Contrato.
1.5 Competencia Judicial
Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este documento y/o el o los Contratos a intervenir, sus incumplimientos, interpretaciones, resoluciones o nulidades serán sometidos al Tribunal Contencioso Administrativo conforme al procedimiento establecido en la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del 2007, que instituye el Tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo. De igual modo, y de común acuerdo entre las partes, podrán acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial de la República Dominicana, de conformidad con las disposiciones de la Ley No. 479-08, de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil ocho (2008).
1.6 De la Publicidad
La invitación a participar en el Sorteo de Obras como consecuencia de la Situación de Urgencia declarada, deberá elaborarla la Entidad Contratante por escrito y remitirla a los oferentes el día que se establezca en el Cronograma de Actividades del Procedimiento, debiendo además realizar una amplia convocatoria en el Portal Administrado por el Órgano Rector y en el portal institucional. En el caso en que el procedimiento supere los umbrales establecidos para la Licitación Pública Nacional, deberá realizarse una publicación en dos diarios de amplia circulación nacional. La Entidad Contratante para garantizar la segura participación podrá invitar a Oferentes que se encuentren debidamente registrados en el Registro de Proveedores del Estado. En la Declaratoria de Desierto, la Entidad Contratante podrá reabrirlo dando un plazo para la presentación de Propuestas de hasta un cincuenta por ciento (50%) del plazo del proceso fallido. La comprobación de que en un llamado de Sorteo de Obras se hubieran omitidos los requisitos de publicidad, dará lugar a la cancelación inmediata del procedimiento por parte de la autoridad de aplicación en cualquier estado de trámite en que se encuentre.
1.7 Órgano de Contratación
El órgano administrativo competente para la contratación de la ejecución de las Obras a ser adquiridos es la Entidad Contratante en la persona de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la institución.
1.8 Atribuciones
Son atribuciones de la Entidad Contratante, sin carácter limitativo, las siguientes: a) Definir la Unidad Administrativa que tendrá la responsabilidad técnica de la gestión. b) Nombrar a los Peritos.
c) Determinar funciones y responsabilidades por unidad partícipe y por funcionario vinculado al proceso. d) Cancelar, suspender, declarar desierta o nula, total o parcialmente el procedimiento, por las causas que considere pertinentes. En consecuencia, podrá efectuar otros procedimientos en los términos y condiciones que determine.
1.9 Órgano Responsable del Proceso
El Órgano responsable del procedimiento de Sorteo de Obras es el Comité de Compras y Contrataciones de la Entidad Contratante. Comité de Compras y Contrataciones está integrado por cinco miembros:      El funcionario de mayor jerarquía de la institución, o quien este designe, quien lo presidirá. El Director Administrativo Financiero de la entidad, o su delegado. El Consultor Jurídico de la entidad, quien actuará en calidad de Asesor Legal. El Encargado de Planificación y Desarrollo. El Encargado de la Oficina de Libre Acceso a la Información.
1.10 Exención de Responsabilidades
El Comité de Compras y Contrataciones no estará obligado a declarar habilitado a ningún Oferente/Proponente que haya presentado sus Credenciales, si las mismas no demuestran que cumplen con los requisitos establecidos en el presente Pliego de Condiciones Específicas.
1.11 Prácticas Corruptas o Fraudulentas
a) “práctica corrupta”, al ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud de cualquier cosa de valor con el fin de influir en la actuación de un funcionario público con respecto al proceso de contratación o a la ejecución del Contrato, y, b) “práctica fraudulenta”, a una tergiversación de los hechos con el fin de influir en un proceso de contratación o en la ejecución de un Contrato de Obras Pública en perjuicio del Contratante.
1.12 De los Oferentes/Proponentes Hábiles e Inhábiles
Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que haya adquirido el Pliego de Condiciones, tendrá derecho a participar en el presente procedimiento, siempre y cuando reúna las condiciones exigidas y no se encuentre afectada por el régimen de prohibiciones establecido en el presente Pliego de Condiciones Específicas.
1.13 Prohibición de Contratar
No podrán participar como Oferentes/Proponentes, en forma directa o indirecta, las personas físicas o sociedades comerciales que se relacionan a continuación: 1) El Presidente y Vicepresidente de la República; los Secretarios y Subsecretarios de Estado; los Senadores y Diputados del Congreso de la República; los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia, de los demás tribunales del orden judicial, de la Cámara de Cuentas y de
la Junta Central Electoral; los Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional; el Contralor General de la República y el Subcontralor; el Director de Presupuesto y Subdirector; el Director Nacional de Planificación y el Subdirector; el Procurador General de la República y los demás miembros del Ministerio Público; el Tesorero Nacional y el Subtesorero y demás funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de las instituciones incluidas bajo el ámbito de aplicación de la Ley 340-06; 2) Los jefes y subjefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, así como el jefe y subjefes de la Policía Nacional; 3) Los funcionarios públicos con injerencia o poder de decisión en cualquier etapa del procedimiento de contratación administrativa; 4) Todo personal de la entidad contratante; 5) Los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundo grado, inclusive, de los funcionarios relacionados con la contratación cubiertos por la prohibición, así como los cónyuges, las parejas en unión libre, las personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva o con las que hayan procreado hijos, y descendientes de estas personas; 6) Las personas jurídicas en las cuales las personas naturales a las que se refieren los Numerales 1 al 4 tengan una participación superior al diez por ciento (10%) del capital social, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la convocatoria; 7) Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa del procedimiento de contratación o hayan participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o los diseños respectivos, salvo en el caso de los contratos de supervisión; 8) Las personas físicas o jurídicas que hayan sido condenadas mediante sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por delitos de falsedad o contra la propiedad, o por delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencia, prevaricación, revelación de secretos, uso de información privilegiada o delitos contra las finanzas públicas, hasta que haya transcurrido un lapso igual al doble de la condena. Si la condena fuera por delito contra la administración pública, la prohibición para contratar con el Estado será perpetua; 9) Las empresas cuyos directivos hayan sido condenados por delitos contra la administración pública, delitos contra la fe pública o delitos comprendidos en las convenciones internacionales de las que el país sea signatario; 10) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren inhabilitadas en virtud de cualquier ordenamiento jurídico; 11) Las personas que suministraren informaciones falsas o que participen en actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratación;
12) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para contratar con entidades del sector público, de acuerdo a lo dispuesto por la presente ley y sus reglamentos; 13) Las personas naturales o jurídicas que no estén al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o de la seguridad social, de acuerdo con lo que establezcan las normativas vigentes; PARRAFO I: Para los funcionarios contemplados en los Numerales 1 y 2, la prohibición se extenderá hasta seis (6) meses después de la salida del cargo. PARRAFO II: Para las personas incluidas en los Numerales 5 y 6 relacionadas con el personal referido en el Numeral 3, la prohibición será de aplicación en el ámbito de la institución en que estos últimos prestan servicios. En adición a las disposiciones del Artículo 14 de la Ley 340-06 con sus modificaciones NO podrán ser Oferentes ni contratar con el Estado Dominicano, los Oferentes que hayan sido inhabilitados temporal o permanentemente por la Dirección General de Contrataciones Públicas en su calidad de Órgano Rector del Sistema. En el caso de inhabilitación temporal, la prohibición será por el tiempo establecido por el Órgano Rector.
1.14 Demostración de Capacidad para Contratar
Los Oferentes/Proponentes deben demostrar que: 1) No están embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidación; sus negocios no han sido puestos bajo administración judicial, y sus actividades comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en su contra por cualquiera de los motivos precedentes; 2) Han cumplido con sus obligaciones tributarias y de seguridad social; 3) Han cumplido con las demás condiciones de participación, establecidas de antemano en los avisos y el presente Pliego de Condiciones Específicas; 4) Se encuentran legalmente domiciliados y establecidos en el país; 5) Que los fines sociales sean compatibles con el objeto contractual; 6) Que ni ellos ni su personal directivo, hayan sido condenados por un delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un Contrato adjudicado.
1.15 Representante Legal
Todos los documentos que presente el Oferente/Proponente dentro de este procedimiento deberán estar firmados por él, o su Representante Legal, debidamente facultado al efecto.
1.16 Agentes Autorizados
Cada Oferente/Proponente, antes de realizar su primera consulta, podrá nombrar hasta tres (3) personas físicas, que puedan actuar indistinta y separadamente como sus Agentes Autorizados a los efectos del procedimiento de Sorteo de Obras. La designación de los Agentes Autorizados deberá efectuarse mediante comunicación escrita de acuerdo con el modelo de Carta de Designación o Sustitución de Agentes Autorizados y el modelo de Carta de Aceptación de Designación como Agentes Autorizados, ambos modelos se anexan a este Pliego de Condiciones Específicas. Los Agentes Autorizados serán las únicas personas facultadas por el Oferente/Proponente para efectuar todas las Consultas en relación con el procedimiento y recibir, en nombre del Oferente/Proponente y con efecto obligatorio para éste, todas las Circulares y/o Enmiendas que formule el Comité de Licitaciones. El Oferente/Proponente podrá sustituir y revocar la designación de cualquiera de los Agentes Autorizados, o cambiar su domicilio, teléfono, fax, correo electrónico, etc., mediante comunicación escrita de acuerdo con el modelo de Carta de Designación o Sustitución de Agentes Autorizados y el modelo de Carta de Aceptación de Designación como Agentes Autorizados. La sustitución de uno o más Agentes Autorizados o el cambio de domicilio, teléfono, fax, correo electrónico, etc, estarán vigentes desde la fecha de recepción por parte del Comité de Licitaciones de las cartas antes indicadas. La sustitución de uno o más Agentes Autorizados no requerirá el consentimiento del o los Agente(s) Autorizado(s) sustituido(s).
1.17 Garantías
Los Oferentes/Proponentes deberán presentar las siguientes garantías:
1.17.1 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
Los Adjudicatarios cuyos Contratos excedan el equivalente en Pesos Dominicanos de Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (US$10.000,00), están obligados a constituir una Garantía Bancaria o Pólizas de Fianzas de compañías aseguradoras de reconocida solvencia en la República Dominicana, con las condiciones de ser incondicionales, irrevocables y renovables, en el plazo de Cinco (5) días hábiles, contados a partir de la Notificación de la Adjudicación, por el importe del CUATRO POR CIENTO (4%)del monto total del Contrato a intervenir, a disposición de la Entidad Contratante, cualquiera que haya sido el procedimiento y la forma de Adjudicación del Contrato. La misma debe ser emitida por una entidad bancaria de reconocida solvencia en la República Dominicana. Para las MIPYMES, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato corresponderá al uno por ciento (1%) del monto adjudicado. Cuando hubiese negativa a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Entidad Contratante, como Órgano de Ejecución del Contrato, notificará la Adjudicación de los renglones correspondientes al Oferente que hubiera obtenido la siguiente posición en el proceso de Adjudicación, conforme al Reporte de Lugares Ocupados. El nuevo Oferente Adjudicatario depositará la Garantía y suscribirá el Contrato de acuerdo al plazo que le será otorgado por la Entidad Contratante, mediante comunicación formal.
1.17.2 Garantía de Buen Uso del Anticipo
De acuerdo con las características de la(s) Obra(s) o a razones de comprobadas conveniencias administrativas, la Entidad Contratante podrá autorizar anticipos financieros al Contratista de hasta el 20% del monto total del Contrato. Se constituye el equivalente del monto que reciba el adjudicatario como adelante.
1.17.3 Garantía Adicional
Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA deberá presentar una garantía de las Obras ejecutadas por él a satisfacción de la Entidad Contratante, (Garantía de Vicios Ocultos), por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del costo total a que hayan ascendido todos los trabajos realizados al concluir la(s) Obra(s). Esta garantía deberá ser por un período de un (1) año contado a partir de la Recepción Definitiva, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparación que surja por algún defecto de construcción no detectado en el momento de recibir la(s) Obra(s). La garantía deberá ser otorgada por una compañía de seguros con su correspondiente fianza, a entera satisfacción de la Entidad Contratante.
1.18 Devolución de las Garantías
a) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y Garantía de Adjudicaciones Posteriores: Después de aprobada la entrega definitiva de la(s) Obra(s), si no resultaren responsabilidades que conlleven la ejecución de la Garantía y transcurrido el plazo de la misma, se ordenará su devolución.
1. 19 Reclamos, Impugnaciones y Controversias
En los casos en que los Oferentes/Proponentes no estén conformes con la Resolución de Adjudicación, tendrán derecho a recurrir dicha Adjudicación. El recurso contra el acto de Adjudicación deberá formalizarse por escrito y seguirá los siguientes pasos: 1) El recurrente presentará la impugnación ante la Entidad Contratante en un plazo no mayor de diez días (10) a partir de la fecha del hecho impugnado o de la fecha en que razonablemente el recurrente debió haber conocido el hecho. La Entidad pondrá a disposición del recurrente los documentos relevantes correspondientes a la actuación en cuestión, con la excepción de aquellas informaciones declaradas como confidenciales por otros Oferentes o Adjudicatarios, salvo que medie su consentimiento. 2) En los casos de impugnación de Adjudicaciones, para fundamentar el recurso, el mismo se regirá por las reglas de la impugnación establecidas en los Pliegos de Condiciones Específicas. 3) Cada una de las partes deberá acompañar sus escritos de los documentos que hará valer en apoyo de sus pretensiones. Toda entidad que conozca de un recurso deberá analizar toda la documentación depositada o producida por la Entidad Contratante. La entidad notificará la interposición del recurso a los terceros involucrados, dentro de un plazo de dos (2) días hábiles.
Los terceros estarán obligados a contestar sobre el recurso dentro de cinco (5) días calendario, a partir de la recepción de notificación del recurso, de lo contrario quedarán excluidos de los debates. La entidad estará obligada a resolver el conflicto, mediante resolución motivada, en un plazo no mayor de quince (15) días calendario, a partir de la contestación del recurso o del vencimiento del plazo para hacerlo. El Órgano Rector podrá tomar medidas precautorias oportunas, mientras se encuentre pendiente la resolución de una impugnación para preservar la oportunidad de corregir un incumplimiento potencial de esta ley y sus reglamentos, incluyendo la suspensión de la adjudicación o la ejecución de un Contrato que ya ha sido Adjudicado.
8) Las resoluciones que dicten las Entidades Contratantes podrán ser apeladas, cumpliendo el mismo procedimiento y con los mismos plazos, ante el Órgano Rector, dando por concluida la vía administrativa. Párrafo I.- En caso de que un Oferente/Proponente iniciare un procedimiento de apelación, la Entidad Contratante deberá poner a disposición del Órgano Rector copia fiel del expediente completo. Párrafo II.- La presentación de una impugnación de parte de un Oferente o Contratista, no perjudicará la participación de éste en procedimientos en curso o futuros, siempre que la misma no esté basada en hechos falsos. Las controversias no resueltas por los procedimientos indicados en el artículo anterior serán sometidas al Tribunal Contencioso Administrativo conforme al procedimiento establecido en la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del 2007, que instituye el Tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo De igual modo, y de común acuerdo entre las partes, podrán acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial de la República Dominicana, de conformidad con las disposiciones de la Ley No. 479-08, de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil ocho (2008). La información suministrada al Organismo Contratante en el proceso de Sorteo de Obras, o en el proceso de impugnación de la Resolución Administrativa, que sea declarada como confidencial por el Oferente, no podrá ser divulgada si dicha información pudiese perjudicar los intereses comerciales legítimos de quien la aporte o pudiese perjudicar la competencia leal entre los Oferentes.
Sección II Datos del Sorteo (DDS)
Constituye el objeto de la presente convocatoria la contratación de personas naturales o jurídicas para la construcción de las siguientes obras de acuerdo con las condiciones fijadas en el presente Pliego de Condiciones Específicas:
NO. DE LOTE/ ITEM
AULAS MUNICIPIO NUEVAS NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO REGIONAL EDUCATIVA REHABILITAR NIVEL (Inicia, Básica, Media) OBRAS A EJECUTAR COSTO DE LA OBRA (RD$)
1 2 3 4 5 6 7 8 AZUA 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 BARAHONA BAHORUCO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3
LICEO DE FINCA 6 BÁSICA DE BARRERAS EL RECODO BÁSICA AZUA 1 BÁSICA AZUA 2 LICEO AZUA 1 BÁSICA ESTEBANIA LICEO ANA MARIA ALCANTARA JUAN BAUTISTA CAMBIASO BÁSICA LAS CHARCAS ALEJANDDRO CABRAL BÁSICA PADRE LAS CASAS BÁSICA PUEBLO VIEJO SABANA YEGUA BÁSICA AMIAMA GOMEZ BÁSICA GALVÁN LICEO EUGENIO MARIA DE HOSTOS BÁSICA LAS PALMAR BÁSICA NEIBA LICEO DE TAMAYO HERMANAS MIRABAL MARIE POUSSEPIN EL HIGUITO ESCUELA BÁSICA VERAN LICEO BARAHONA 2
AZUA AZUA AZUA AZUA AZUA AZUA ESTEBANIA GUAYABAL LAS CHARCAS LAS CHARCAS PADRE LAS CASAS PADRE LAS CASAS PUEBLO VIEJO SABANA YEGUA TÁBARA ARRIBA GALVÁN LOS RÍOS NEIBA NEIBA TAMAYO VILLA JARAGUA VILLA JARAGUA VICENTE NOBLE BARAHONA BARAHONA
AZUA AZUA AZUA AZUA AZUA AZUA AZUA AZUA AZUA AZUA AZUA AZUA AZUA AZUA AZUA BAHORUCO BAHORUCO BAHORUCO BAHORUCO BAHORUCO BAHORUCO BAHORUCO BAHORUCO BARAHONA BARAHONA
M B B B B M B M B B B B B M B B M B B M B B B B M
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11 0 5 0
12 15 4 20 20 18 14 14 14 22 9 24 16 22 18 12 4 18 24 12 2 4 9 2 20
NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA AMPLIACIÓN NUEVA NUEVA NUEVA AMPLIACIÓN AMPLIACIÓN NUEVA AMPLIACIÓN NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA
33,020,391.80 40,798,198.69 19,817,682.26 34,160,645.10 42,996,207.36 40,297,703.55 33,306,674.06 33,306,674.06 33,306,674.06 57,746,123.95 16,189,203.34 57,042,651.26 27,419,869.70 57,746,123.95 40,297,703.55 30,703,997.07 21,130,737.77 40,297,703.55 57,580,048.87 33,020,391.80 3,738,703.27 10,205,363.35 21,963,317.40 13,590,118.70 42,996,207.36
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 DAJABÓN
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 1
CACIQUE ENRIQUILLO LICEO LA GUAZARA BÁSICA LA RAQUETA LICEO PESCADERIA BÁSICA BARAHONA 1 LICEO MARIA MONTES BÁSICA SANTO DOMINGO SAVIO BÁSICA BARAHONA 10 EL FONDO DE POLO BÁSICA CABRAL 1 BÁSICA PARAISO BÁSICA POLO BÁSICA NORDESTE LICEO CENTRO LICEO DAJABÓN SUR BÁSICA MANZANO
BARAHONA BARAHONA BARAHONA BARAHONA BARAHONA BARAHONA BARAHONA BARAHONA CABRAL CABRAL PARAISO POLO DAJABÓN DAJABÓN DAJABÓN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
BARAHONA BARAHONA BARAHONA BARAHONA BARAHONA BARAHONA BARAHONA BARAHONA BARAHONA BARAHONA BARAHONA BARAHONA MONTE CRISTI MONTE CRISTI MONTE CRISTI SANTO DOMINGO 15 SANTO DOMINGO 15 SANTO DOMINGO 15 SANTO DOMINGO 15 SANTO DOMINGO 15 SANTO DOMINGO 15 SANTO DOMINGO 15 SANTO DOMINGO 15 SANTO DOMINGO 15 SANTO DOMINGO 15 SANTO DOMINGO 15 SANTO DOMINGO 15 SANTO DOMINGO 15 SANTO DOMINGO 15
B M B M B M B B B B B B B M M B
4 0 5 0 0 0 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0
2 4 2 8 20 15 2 20 3 14 12 10 20 16 16 12
NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA REPARACION MAYOR NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA AMPLIACIÓN
3,688,739.30 19,574,181.64 6,066,537.41 29,663,721.42 42,996,207.35 37,508,084.86 15,219,589.94 42,481,682.32 3,688,739.30 33,306,674.06 30,703,997.07 28,730,841.63 51,472,552.29 36,990,797.14 37,152,027.92 30,703,997.07
BÁSICA GUALEY 2
56,720,212.69
BÁSICA CRISTO REY 5
BÁSICA CRISTO REY 2
BÁSICA CAPOTILLO
BÁSICA CAPOTILLO 2
LICEO 24 DE ABRIL 1
42,556,682.32
LICEO LAS CAÑITAS 1
40,297,703.55
BÁSICA SIMON BOLIVAR 2 BARTOLOME DE LAS CASAS - LA HONDONADA BÁSICA APOLO 11
30,703,997.07
BÁSICA LOS GIRASOLES 1 POLITÉCNICO LOS GIRASOLES 1 LICEO LOS JARDINES
BÁSICA LOS PINOS
57 DISTRITO NACIONAL
LICEO LOS PERALEJOS
BÁSICA PERALEJOS
CARDENAL SANCHA BÁSICA REPUBLICA DE CUBA CE UNION PANAMERICANA BÁSICA LAS GUÁRANAS 2
SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN LAS GUÁRANAS PIMENTEL SAN FCO. DE MACORÍS SAN FCO. DE MACORÍS SAN FCO. DE MACORÍS VILLA RIVA EL SEIBO EL SEIBO EL SEIBO EL SEIBO EL SEIBO EL SEIBO MICHES COMENDADOR EL LLANO ELIAS PIÑA ELIAS PIÑA HONDO VALLE HONDO VALLE HONDO VALLE HONDO VALLE PEDRO SANTANA
SANTO DOMINGO 15 SANTO DOMINGO 15 SANTO DOMINGO 15 SANTO DOMINGO 15 SANTO DOMINGO 15 SANTO DOMINGO 15 SANTO DOMINGO 15 SAN FRANCISCO DE MACORÍS SAN FRANCISCO DE MACORÍS SAN FRANCISCO DE MACORÍS SAN FRANCISCO DE MACORÍS SAN FRANCISCO DE MACORÍS SAN FRANCISCO DE MACORÍS HIGUEY HIGUEY HIGUEY HIGUEY HIGUEY HIGUEY HIGUEY SAN JUAN DE LA MAGUANA SAN JUAN DE LA MAGUANA SAN JUAN DE LA MAGUANA SAN JUAN DE LA MAGUANA SAN JUAN DE LA MAGUANA SAN JUAN DE LA MAGUANA SAN JUAN DE LA MAGUANA SAN JUAN DE LA MAGUANA SAN JUAN DE LA MAGUANA
21,963,317.40
BÁSICA CAOBETE
64 DUARTE 65
LICEO NORDESTE
55,908,073.24
BÁSICA VISTA DEL VALLE
14,349,534.90
57,150,130.78
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ELÍAS PIÑA EL SEIBO
6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9
BÁSICA VILLA RIVA 2 BÁSICA BARRIO "LAS QUINIENTAS" LICEO LA HIGUERA CE VILLA GUERRERO LICEO SERGIO AUGUSTO BERAS 2 BÁSICA LOMA DE LOS CHIVOS BÁSICA VILLA GUERRERO 2 CE PADRE DANIEL BÁSICA COMENDADOR ESTE BÁSICA EL GUANITO LICEO HERMANOS PINZON LICEO SABANA LARGA MATÍAS RAMÓN MELLA 2 LICEO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ MARIA TRINIDAD SANCHEZ MATIAS RAMON MELLA PEDRO SANTANA
B B M B M B B M B B M M M M B B M
0 0 0 13 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 8 18 0
14 24 12 8 24 18 18 8 24 16 4 4 20 4 4 4 5
NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA
41,131,295.14 57,150,130.78 42,996,207.36 40,297,703.55 57,150,130.78 40,297,703.55 40,297,703.55 25,646,182.97 57,709,024.30 36,349,067.75 17,872,873.37 18,175,327.58 42,481,682.32 19,817,682.26 11,505,007.49 57,746,123.95 17,982,074.05
84 85 ESPAILLAT 86 87 88 89 90 HATO MAYOR 91 92 93 94
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1
BÁSICA GASPAR HERNÁNDEZ 1 BÁSICA SAN VÍCTOR 1 LICEO SAN VÍCTOR BÁSICA MOCA 1 BÁSICA EL VALLE BÁSICA VILLA ORTEGA LICEO MORQUECHO BÁSICA ZONA NORTE 1 BÁSICA LOS HATILLOS BÁSICA JUAN PABLO DUARTE LICEO MARIA DOLORES ZENO POLITÉCNICO SALCEDO
GASPAR HERNÁNDEZ MOCA MOCA MOCA EL VALLE HATO MAYOR HATO MAYOR HATO MAYOR HATO MAYOR HATO MAYOR SALCEDO
LA VEGA LA VEGA LA VEGA LA VEGA SAN PEDRO DE MACORÍS SAN PEDRO DE MACORÍS SAN PEDRO DE MACORÍS SAN PEDRO DE MACORÍS SAN PEDRO DE MACORÍS SAN PEDRO DE MACORÍS SAN FRANCISCO DE MACORÍS SAN FRANCISCO DE MACORÍS SAN FRANCISCO DE MACORÍS SAN FRANCISCO DE MACORÍS SAN FRANCISCO DE MACORÍS SAN FRANCISCO DE MACORÍS SAN FRANCISCO DE MACORÍS SAN FRANCISCO DE MACORÍS BAHORUCO BAHORUCO BAHORUCO BAHORUCO BAHORUCO BAHORUCO BAHORUCO BAHORUCO BAHORUCO BAHORUCO HIGUEY HIGUEY HIGUEY HIGUEY HIGUEY HIGUEY HIGUEY HIGUEY
B B M B B B M B B B M
16 18 18 20 8 24 7 16 24 24 9
NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA
37,152,027.92 41,368,532.60 41,368,532.60 51,472,552.29 29,663,721.42 57,257,610.30 28,468,552.41 36,349,067.75 57,257,610.30 57,257,610.30 24,174,311.82
22,849,039.11
LICEO SALCEDO 2 CENTRO MODELO DE INICIAL LICEO TENARES
51,472,552.29
97 HERMANAS MIRABAL 98
38,259,304.36
BÁSICA TENARES 2
33,020,391.80
24,174,311.82
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 INDEPENDECIA
8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8
POLITÉCNICO VILLA TAPIA LAS MERCEDES PROFESORA LIDVIA DE VERJA BÁSICA LA 100 (EL LIMON) LICEO MAXIMO GOMEZ BÁSICA CRISTINA BATISTA ANTONIO DUVERGE LEONOR VOLQUEZ BÁSICA JIMANÍ BÁSICA LA DESCUBIERTA LICEO JOSE FCO. PEÑA GOMEZ BÁSICA SUR BÁSICA HIGUEY 1 BÁSICA LA OTRA BANDA 1 BÁSICA LA OTRA BANDA 2 BÁSICA HIGUEY LICEO SURESTE BÁSICA SAN JUAN BAUTISTA BÁSICA HIGUEY 2
VILLA TAPIA DUVERGE DUVERGÉ JIMANI JIMANI JIMANI JIMANI JIMANI JIMANÍ LA DESCUBIERTA POSTRER RÍO HIGUEY HIGUEY HIGUEY HIGUEY HIGUEY HIGUEY HIGUEY HIGUEY
M B B B M B B B B B M B B B B B M B B
0 5 11 4 0 2 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2 3 2 6 4 3 4 22 22 4 24 24 12 24 24 24 27 24
NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA AMPLIACIÓN AMPLIACIÓN NUEVA AMPLIACIÓN AMPLIACIÓN AMPLIACIÓN AMPLIACIÓN NUEVA
33,020,391.80 5,965,983.56 17,969,452.59 3,688,739.30 25,706,935.51 10,663,910.58 10,047,852.88 13,156,838.86 56,547,850.86 57,746,123.95 18,696,143.83 57,150,130.78 57,150,130.78 33,020,391.80 57,150,130.78 57,150,130.78 57,150,130.78 61,078,825.12 57,150,130.78
120 121 122 123 124 LA ROMANA 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 LA VEGA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8
GREGORIO LUPERÓN LICEO HIGUERAL BÁSICA LA CALETA LICEO LA CALETA BENJAMIN LICEO BARRIO SAN GEORGES (PICA PIEDRA) VILLA SAN CARLOS BÁSICA (CERCA DE "RIO SALADO") BÁSICA LA SABANITA BÁSICA ERVIDO CREALES LICEO PIEDRA LINDA BÁSICA - BARRIO EL CERCADO BÁSICA LA SABINA LICEO TECNICO PROFESIONAL LICEO MANABAO LICEO JARABACOA SUR BÁSICA JARABACOA SUROESTE POLITÉCNICO ANA SILVIA JIMÉNEZ DE CASTRO LICEO RINCÓN BÁSICA BAYACANES LICEO BURENDE - LA PENDA EL JABANAL POLITECNICO GUACO ADENTRO BÁSICA CUTUPÚ BÁSICA LA VEGA 6 WILLIAM ALMONTE 19 LICEO LA CAPILLA LICEO BAOBA DEL PIÑAL BÁSICA EL FACTOR 1 BÁSICA LA COLMENA BÁSICA LA GARZA BÁSICA LOS JAPONESES BÁSICA ZONA NOROESTE 2 LICEO SURESTE CE GLORIA BIDÓ BÁSICA RÍO SAN JUAN 1 LICEO LOS HEROES LICEO EL VERDE LICEO JUMA ADENTRO LICEO JAYACO LICEO CAMPO DE AVIACIÓN BÁSICA BONAO 1 BÁSICA BONAO 2 BÁSICA CRISTIANO
GUAYMATE GUAYMATE LA ROMANA LA ROMANA LA ROMANA LA ROMANA LA ROMANA VILLA HERMOSA VILLA HERMOSA VILLA HERMOSA CONSTANZA CONSTANZA CONSTANZA JARABACOA JARABACOA JARABACOA JIMA ABAJO JIMA ABAJO LA VEGA LA VEGA LA VEGA LA VEGA LA VEGA LA VEGA LA VEGA CABRERA CABRERA EL FACTOR NAGUA NAGUA NAGUA NAGUA NAGUA RIO SAN JUAN RÍO SAN JUAN BONAO BONAO BONAO BONAO BONAO BONAO BONAO MAIMÓN
SAN PEDRO DE MACORÍS SAN PEDRO DE MACORÍS SAN PEDRO DE MACORÍS SAN PEDRO DE MACORÍS SAN PEDRO DE MACORÍS SAN PEDRO DE MACORÍS SAN PEDRO DE MACORÍS SAN PEDRO DE MACORÍS SAN PEDRO DE MACORÍS SAN PEDRO DE MACORÍS LA VEGA LA VEGA LA VEGA LA VEGA LA VEGA LA VEGA LA VEGA LA VEGA LA VEGA LA VEGA LA VEGA LA VEGA LA VEGA LA VEGA LA VEGA NAGUA NAGUA NAGUA NAGUA NAGUA NAGUA NAGUA NAGUA NAGUA NAGUA COTUÍ COTUÍ COTUÍ COTUÍ COTUÍ COTUÍ COTUÍ COTUÍ
M M B M M B B B B M B B M M M B M M B M B M B B B M M B B B B B M B B M M M M M B B B
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 12 24 24 12 10 24 24 24 24 20 16 18 6 18 20 20 12 16 20 6 18 16 16 12 4 4 20 1 4 2 20 22 9 18 12 6 20 8 20 20 20 12
NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA AMPLIACIÓN REPARACION MAYOR Y AMPLIACION
33,095,391.80 33,095,391.80 70,335,164.88 49,108,892.69 33,095,391.80 36,349,067.75 70,335,164.88 70,335,164.88 70,335,164.88 70,335,164.88 51,472,552.29 37,152,027.92 39,253,831.51 18,603,849.43 41,368,532.60 51,472,552.29 51,472,552.29 30,703,997.07 37,077,027.92 51,472,552.29 16,359,318.37 41,368,532.60 37,152,027.92 37,152,027.92 30,703,997.07 18,837,680.45 19,192,320.95 51,472,552.29 8,539,950.15 13,351,628.40 8,580,572.04 51,472,552.29 48,735,186.86 33,610,559.27 41,368,532.60 8,715,470.63 18,528,849.43 51,472,552.29 22,849,039.11 51,472,552.29 51,397,552.29 51,397,552.29 30,703,997.07
BÁSICA MAIMÓN LICEO SALOME UREÑA BÁSICA CASTAÑUELA CARLOS GONZALEZ NUÑEZ BÁSICA LAS MATAS DE SANTA CRUZ BÁSICA LOS MULTIS POLITECNICO MONTE CRISTI BÁSICA VILLLA VÁSQUEZ BÁSICA EL CACIQUE LICEO MONTE PLATA BÁSICA MONTE PLATA POLITECNICO PERALVILLO BÁSICA SABANA GRANDE DE BOYÁ 2 BÁSICA EL NUEVO CAMINO POLITÉCNICO AGROINDUSTRIAL YAMASÁ LICEO DE JUANCHO POLITECNICO DE PEDERNALES BÁSICA ESTE CE PEDERNALES BÁSICA EL MANI EL SIFON BÁSICA FUNDACIÓN LICEO CRUCE DE OCOA BÁSICA MATANZAS BÁSICA SOMBRERO LICEO PAYA ERNESTINA TEJEDA BÁSICA PERAVIA BÁSICA NIZAO LICEO SANTANA LICEO FRANCISCO JAVIER BILLINI LICEO TOMASINA LITHGOW DE PEREZ BÁSICA PUERTO PLATA 5 CE LOS RIELES
MAIMÓN PIEDRA BLANCA CASTAÑUELAS GUAYUBÍN LAS MATAS DE SANTA CRUZ MONTE CRISTI MONTE CRISTI VILLLA VÁSQUEZ MONTE PLATA MONTE PLATA MONTE PLATA PERALVILLO SABANA GRANDE DE BOYÁ YAMASÁ YAMASÁ OVIEDO PEDERNALES PEDERNALES PEDERNALES BANÍ BANÍ BANÍ BANÍ BANÍ BANÍ BANÍ BANÍ BANÍ NIZAO NIZAO GUANANICO LOS HIDALGOS PUERTO PLATA PUERTO PLATA
COTUÍ COTUÍ MONTE CRISTI MONTE CRISTI MONTE CRISTI MONTE CRISTI MONTE CRISTI MONTE CRISTI MONTE PLATA MONTE PLATA MONTE PLATA MONTE PLATA MONTE PLATA MONTE PLATA MONTE PLATA BARAHONA BARAHONA BARAHONA BARAHONA AZUA AZUA AZUA AZUA AZUA AZUA AZUA AZUA AZUA AZUA AZUA PUERTO PLATA PUERTO PLATA PUERTO PLATA PUERTO PLATA
B M B B B B M B B M B M B B M M M B B B B B M B B M M B B M M M B B
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
22 10 20 9 9 20 20 12 12 24 16 12 18 20 18 8 12 24 12 20 5 20 8 20 14 16 4 20 16 18 18 12 20 9
NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA AMPLIACIÓN DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DEMOLICION Y RECONSTRUCCION NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA AMPLIACIÓN AMPLIACIÓN NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA AMPLIACIÓN NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA
55,609,814.78 35,034,414.72 51,472,552.29 24,174,311.82 24,174,311.82 51,472,552.29 51,472,552.29 33,020,391.80 30,703,997.07 28,594,194.43 36,349,067.75 33,020,391.80 40,297,703.55 42,996,207.36 40,297,703.55 29,663,721.42 33,020,391.80 70,335,164.88 42,481,682.32 17,982,074.05 42,996,207.36 29,663,721.42 42,996,207.36 33,306,674.06 36,349,067.75 8,723,028.34 42,556,682.32 36,349,067.65 40,297,703.55 42,533,489.16 41,368,532.60 33,095,391.80 51,472,552.29 30,489,489.99
MONTE CRISTI 168 169 170 171 172 173 174 MONTE PLATA 175 176 177 178 179 PEDERNALES 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 PUERTO PLATA PERAVIA 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 1 2 3 4
197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 SAN CRISTÓBAL SAMANÁ PUERTO PLATA
5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BÁSICA PUERTO PLATA 3 LICEO MAIMÓN BÁSICA PUERTO PLATA 4 BÁSICA PUERTO PLATA 12 LICEO EDUARDO BRITO BÁSICA CABATERE BÁSICA SABANETA 1 BÁSICA SOSÚA LICEO MONTELLANO POLITÉCNICO LAS TERRENAS BÁSICA ALTAGRACIA MEDINA DE BRITO PROFBÁSICA CENTRO DE LA CIUDAD BÁSICA NOROESTE LICEO SAMANÁ NORTE BÁSICA VILLA LIBERACIÓN CENTRO MODELO DE INICIAL BÁSICA SABANETAMONTE LARGO BÁSICA QUITA SUEÑO #1 BÁSICA QUITA SUEÑO#2 LICEO DE QUITA SUEÑO BÁSICA PIEDRA BLANCA PUEBLO NUEVO CE JUAN PABLO DUARTE BÁSICA LOS CACAOS MARINO GARABITOS BÁSICA SABANA GRANDE DE PALENQUE 1 BÁSICA CAMBITA STERLING BÁSICA HATO NUEVO 2 CE LOS ALGARROBOS BÁSICA ENTRE LOS CHIVOS Y EL ZUMBON LICEO NIZA ARRIBA BÁSICA CANASTICA BÁSICA LA PIÑACONCENTRACIÓN
PUERTO PLATA PUERTO PLATA PUERTO PLATA PUERTO PLATA PUERTO PLATA SOSÚA SOSÚA SOSÚA VILLA MONTELLENO LAS TERRENAS SAMANÁ SAMANÁ SAMANÁ SAMANÁ SÁNCHEZ SÁNCHEZ BAJOS DE HAINA BAJOS DE HAINA BAJOS DE HAINA BAJOS DE HAINA BAJOS DE HAINA CAMBITA GARABITOS CAMBITA GARABITOS LOS CACAOS LOS CACAOS SABANA GRANDE DE PALENQUE SAN CRISTOBAL SAN CRISTOBAL SAN CRISTOBAL SAN CRISTOBAL SAN CRISTOBAL SAN CRISTOBAL SAN CRISTOBAL
PUERTO PLATA PUERTO PLATA PUERTO PLATA PUERTO PLATA PUERTO PLATA PUERTO PLATA PUERTO PLATA PUERTO PLATA PUERTO PLATA NAGUA NAGUA NAGUA NAGUA NAGUA NAGUA NAGUA SAN CRISTÓBAL SAN CRISTÓBAL SAN CRISTÓBAL SAN CRISTÓBAL SAN CRISTÓBAL SAN CRISTÓBAL SAN CRISTÓBAL SAN CRISTÓBAL SAN CRISTÓBAL SAN CRISTÓBAL SAN CRISTÓBAL SAN CRISTÓBAL SAN CRISTÓBAL SAN CRISTÓBAL SAN CRISTÓBAL SAN CRISTÓBAL SAN CRISTÓBAL
B M B B M B B B B M B B B M B I B B B M B B B B M B B B B B M B B
16 14 20 20 20 22 16 20 18 22 9 20 20 12 24 6 16 16 20 20 20 10 4 16 7 22 14 11 9 18 18 20 20
NUEVA NUEVA NUEVA AMPLIACIÓN NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA
36,990,797.14 37,152,027.92 51,472,552.29 51,472,552.29 51,472,552.29 51,472,552.29 36,990,797.14 51,472,552.29 41,368,532.60 49,007,694.13 24,174,311.82 38,495,730.45 51,472,552.29 33,020,391.80 70,335,164.88 18,528,849.43 36,349,067.75 36,349,067.75 42,481,682.32 42,481,682.32 42,556,682.32 30,042,431.08 15,257,627.83 35,349,067.75 16,483,292.54 57,746,123.95 33,306,674.06 35,507,545.53 30,703,997.07 40,297,703.55 40,297,703.55 42,996,207.36 42,921,207.36
BÁSICA MATA NARANJO BÁSICA LA PLAYA
LICEO LA PLAYA
BÁSICA NIGUA 3 LICEO DE BÁSIMA BASICA EL PUERTO BÁSICA VILLA ALTAGRACIA 1 BÁSICA VILLA ALTAGRACIA 3 BÁSICA LA CAOBA - CAEI BÁSICA SABANA LARGA LICEO TV CENTRO RANCHITO BÁSICA JOSE NÚÑEZ DE CÁCERES 2 BÁSICA LUISA OZEMA PELLERANO 1 FIDIAS MONTERO PROF. EL JOBITO BÁSICA JUAN DE HERRERA BÁSICA HILDA LUZ PÉREZ PROF. BÁSICA LOS BANCOS #2 LICEO BANCOS, LOS ADRIANA MARÍA GUILLU VIUDA SUAZO LICEO SABANA ALTA BÁSICA VILLA LIBERACIÓN BÁSICA CONSUELO 2 BÁSICA CONSUELO 3 BÁSICA GUAYACANES 1 LICEO GUAYACANES BÁSICA QUISQUEYA 1 BÁSICA ANGELINA BÁSICA BOCA DEL SOCO BÁSICA BARRIO LINDO BÁSICA SAN PEDRO 10 BÁSICA SAN PEDRO 11 BÁSICA SAN PEDRO 12 BÁSICA SAN PEDRO 13 PUNTA PESCADORA BÁSICA BARRIO LAS
SAN CRISTOBAL SAN GREGORIO DE NIGUA SAN GREGORIO DE NIGUA SAN GREGORIO DE NIGUA VILLA ALTAGRACIA VILLA ALTAGRACIA VILLA ALTAGRACIA VILLA ALTAGRACIA YAGUATE SABANA LARGA SAN JOSÉ DE OCOA SAN JOSÉ DE OCOA SAN JOSÉ DE OCOA EL CERCADO JUAN DE HERRERA SAN JUAN DE LA MAGUANA SAN JUAN DE LA MAGUANA SAN JUAN DE LA MAGUANA SAN JUAN DE LA MAGUANA SAN JUAN DE LA MAGUANA SAN JUAN DE LA MAGUANA CONSUELO CONSUELO GUAYACANES GUAYACANES QUISQUEYA SAN PEDRO DE MACORÍS SAN PEDRO DE MACORÍS SAN PEDRO DE MACORÍS SAN PEDRO DE MACORÍS SAN PEDRO DE MACORÍS SAN PEDRO DE MACORÍS SAN PEDRO DE MACORÍS SAN PEDRO MACORIS SAN PEDRO
SAN CRISTÓBAL SAN CRISTÓBAL SAN CRISTÓBAL SAN CRISTÓBAL SAN CRISTÓBAL SAN CRISTÓBAL SAN CRISTÓBAL SAN CRISTÓBAL SAN CRISTÓBAL AZUA AZUA AZUA AZUA SAN JUAN DE LA MAGUANA SAN JUAN DE LA MAGUANA SAN JUAN DE LA MAGUANA SAN JUAN DE LA MAGUANA SAN JUAN DE LA MAGUANA SAN JUAN DE LA MAGUANA SAN JUAN DE LA MAGUANA SAN JUAN DE LA MAGUANA SAN PEDRO DE MACORÍS SAN PEDRO DE MACORÍS SAN PEDRO DE MACORÍS SAN PEDRO DE MACORÍS SAN PEDRO DE MACORÍS SAN PEDRO DE MACORÍS SAN PEDRO DE MACORÍS SAN PEDRO DE MACORÍS SAN PEDRO DE MACORÍS SAN PEDRO DE MACORÍS SAN PEDRO DE MACORÍS SAN PEDRO DE MACORÍS SAN PEDRO DE MACORÍS SAN PEDRO DE
40,297,703.55 29,663,721.42
29,663,721.42
B M B B B B B M B B B B B B M B M B B B B M B B B B B B B B B B
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
18 16 22 22 22 14 20 4 18 18 14 16 15 9 8 10 10 20 24 24 20 16 24 12 9 24 24 20 20 24 10 10
NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA AMPLIACIÓN NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA AMPLIACIÓN AMPLIACIÓN NUEVA AMPLIACIÓN NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA
40,207,703.55 36,349,067.75 41,994,269.88 57,746,123.95 57,746,123.95 33,306,674.06 42,481,682.32 16,785,030.55 40,297,703.55 40,297,703.55 33,306,674.06 36,349,067.75 40,798,198.69 21,963,317.40 29,663,721.42 30,042,431.08 30,703,997.03 45,556,682.32 57,150,130.68 59,697,989.20 42,996,207.36 36,349,067.75 59,708,201.65 30,703,997.07 21,963,317.40 59,691,015.65 59,705,524.60 42,556,682.32 42,556,682.32 59,695,625.65 24,948,364.04 30,042,431.08
SAN JUAN 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 SAN PEDRO DE MACORÍS 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 SÁNCHEZ RAMÍREZ
15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1
COLINAS LICEO JOSE JOAQUIN PEREZ RAMON MARIA DOMINGUEZ ZAMBRANA ABAJO ANA MARTINA JOSE JUAN SANCHEZ RAMIREZ MARIA DOLORES VELASQUEZ EL PLATANAL LICEO ITECO LA BIJA CE MATIA LICEO JOSE FCO. ADAMES BÁSICA COTUÍ 3 BÁSICA COTUÍ 2 BÁSICA COTUÍ 4 BÁSICA COTUÍ 1 CE PADRE FANTINO BÁSICA FANTINO 2 BIJA, LA-JOSE FC. PEÑA GOMEZ BÁSICA VILLA LA MATA 1 BÁSICA LICEY AL MEDIO
MACORIS SAN PEDRO MACORIS CEVICOS COTUI COTUÍ COTUÍ COTUÍ COTUÍ COTUÍ COTUÍ COTUÍ COTUÍ COTUÍ COTUÍ COTUÍ COTUÍ FANTINO FANTINO VILLA LA MATA VILLA LA MATA LICEY AL MEDIO LICEY AL MEDIO LICEY AL MEDIO LICEY AL MEDIO PUÑAL PUÑAL SAN JOSE DE LAS MATAS SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO
MACORÍS SAN PEDRO DE MACORÍS COTUÍ COTUÍ COTUÍ COTUÍ COTUÍ COTUÍ COTUÍ COTUÍ COTUÍ COTUÍ COTUÍ COTUÍ COTUÍ COTUÍ COTUÍ COTUÍ COTUÍ COTUÍ SANTIAGO
M B B B B M B M B B M B B B B M B B B B
25 0 5 9 4 6 7 0 14 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0
8 9 2 3 4 3 2 24 3 5 7 20 20 20 20 0 22 16 18 12
NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA AMPLIACIÓN NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA AMPLIACIÓN NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA
26,366,442.17 24,174,311.82 10,371,391.46 13,956,237.06 13,777,076.12 9,221,253.38 12,423,536.99 33,020,391.80 18,194,932.66 16,495,118.73 33,083,045.74 51,472,552.29 51,472,552.29 51,472,552.29 38,495,730.45 65,892,050.28 26,923,123.16 36,990,797.14 41,368,532.60 57,150,130.78
285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 SANTIAGO
BÁSICA LAS PALOMAS LICEO DE LA PALOMA CE JUAN ANTONIO ALIX POLITÉCNICO GUAYABAL BÁSICA CALLE ARENOSO MATILDE DE JESUS FERNANDEZ RAMIREZ LICEO SAN JOSÉ AFUERA CE MARIA ELENA CRUZ BÁSICA LA OTRA BANDA BÁSICA CENTRO PEKIN BÁSICA CIENFUEGOS 3 BÁSICA CIENFUEGOS 6 BÁSICA CIENFUEGOS 7
SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO
B M B M B B M B B B B B B
12 24 6 24 24 10 5 14 24 24 20 20 20
NUEVA NUEVA AMPLIACIÓN AMPLIACIÓN AMPLIACIÓN AMPLIACIÓN AMPLIACIÓN REPARACION MAYOR NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA
33,095,391.80 57,150,130.78 18,603,849.43 70,335,164.88 57,150,130.78 30,042,431.08 16,666,639.87 41,131,295.14 57,150,130.78 57,150,130.78 51,472,552.29 51,472,552.29 51,472,552.29
298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 SANTIAGO RODRÍGUEZ SANTIAGO
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1 2
BÁSICA CIENFUEGOS 8 LICEO CIENFUEGOS 2 LICEO PEKIN ADENTRO BÁSICA GUARABO 1 BÁSICA HATO DEL YAQUE 1 LICEO HATO DEL YAQUE 2 LICEO SAN FRANCISCO DE JACAGUA CE TV SALOME UREÑA BÁSICA LA HERRADURA 1 LICEO LAS CHARCAS LICEO ARROYO HONDO BÁSICA VILLA MAGISTERIAL LICEO YAGUITA DE PASTOR 1 BÁSICA CANCA LA PIEDRA BÁSICA TAMBORIL 2 BÁSICA NAVARRETE 1 BÁSICA NAVARRETE 3 POLITÉCNICO VILLA GONZÁLEZ BÁSICA PALMAR ABAJO BÁSICA VILLA GONZALEZ OESTE BÁSICA MONCIÓN BÁSICA SANTIAGO RODRÍGUEZ LICEO SANTIAGO RODRÍGUEZ BÁSICA LOS ALMÁCIGOS LICEO HILDA GUTIERREZ LICEO VIRGEN DE LA ALTAGRACIA PROF. MERCEDES RAFAELA VASQUEZ BÁSICA ANDRÉS 2 BÁSICA ANDRÉS NORTE 1 BÁSICA MARÍA CARO LICEO BOCA CHICA 1 BÁSICA DE GUERRA 1
SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO TAMBORIL TAMBORIL VILLA BISONÓ VILLA BISONÓ VILLA GONZÁLEZ VILLA GONZÁLEZ VILLA GONZÁLEZ MONCIÓN SAN IGNACIO DE SABANETA SAN IGNACIO DE SABANETA VILLA LOS ALMACIGOS BOCA CHICA BOCA CHICA BOCA CHICA BOCA CHICA BOCA CHICA BOCA CHICA BOCA CHICA SAN ANTONIO DE GUERRA SAN ANTONIO DE GUERRA
SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO MAO MAO
B M M B B M M B B M M B M B B B B M B B B B
20 12 18 24 20 18 16 9 24 24 24 20 22 22 22 20 20 14 16 16 22 26
NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA
51,472,552.29 70,335,164.88 41,368,352.60 57,150,130.78 51,472,552.29 41,368,352.60 38,359,304.36 24,174,311.82 57,150,130.78 57,150,130.78 57,150,130.78 51,472,552.29 57,746,123.95 57,746,123.95 57,746,123.95 51,472,552.29 51,472,552.29 41,131,295.14 36,990,797.14 36,990,797.14 66,643,844.61 54,594,211.40
41,368,532.60
321 322 323 324 325 326 327 328 329 SANTO DOMINGO
MAO SANTO DOMINGO 10 SANTO DOMINGO 10 SANTO DOMINGO 10 SANTO DOMINGO 10 SANTO DOMINGO 10 SANTO DOMINGO 10 SANTO DOMINGO 10 SANTO DOMINGO 10 SANTO DOMINGO 10
B M M B B B B M B
22 16 12 2 24 24 24 24 18
NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA
66,641,165.61 26,787,398.14 31,291,358.02 8,098,963.74 70,335,164.88 70,335,164.88 70,335,164.88 57,042,651.26 40,297,703.55
LICEO DE GUERRA
49,116,388.17
CARMEN DILIA ORTIZ
SAN ANTONIO DE GUERRA SANTO DOMINGO ESTE SANTO DOMINGO ESTE SANTO DOMINGO ESTE SANTO DOMINGO ESTE SANTO DOMINGO ESTE SANTO DOMINGO ESTE SANTO DOMINGO ESTE SANTO DOMINGO ESTE SANTO DOMINGO ESTE SANTO DOMINGO ESTE SANTO DOMINGO ESTE SANTO DOMINGO ESTE SANTO DOMINGO NORTE SANTO DOMINGO NORTE SANTO DOMINGO NORTE SANTO DOMINGO NORTE SANTO DOMINGO NORTE SANTO DOMINGO NORTE SANTO DOMINGO NORTE SANTO DOMINGO NORTE LOS ALCARRIZOS LOS ALCARRIZOS
SANTO DOMINGO 10 SANTO DOMINGO 10 SANTO DOMINGO 10 SANTO DOMINGO 10 SANTO DOMINGO 10 SANTO DOMINGO 10 SANTO DOMINGO 10 SANTO DOMINGO 10 SANTO DOMINGO 10 SANTO DOMINGO 10 SANTO DOMINGO 10 SANTO DOMINGO 10 SANTO DOMINGO 10 SANTO DOMINGO 10 SANTO DOMINGO 10 SANTO DOMINGO 10 SANTO DOMINGO 10 SANTO DOMINGO 10 SANTO DOMINGO 10 SANTO DOMINGO 10 SANTO DOMINGO 10 SANTO DOMINGO 15 SANTO DOMINGO 15
10,522,263.22
LICEO LA UREÑA
45,901,478.88
BÁSICA "EL BONITO" 2
70,335,164.88
BÁSICA "KELBYN OBRERO BÁSICA "LILLIAN PORTALATIN" 2 BÁSICA "NELLY BIAGI" BÁSICA CANCINO ADENTRO 1 BÁSICA ENSANCHE ISABELITA BÁSICA LOS CORALES BÁSICA LOS TRES BRAZOS 1 BÁSICA LOS TRES BRAZOS 4 BÁSICA SAN LUÍS 1 VILLA LIBERACION (ESPEJO DE LA JAPON) BÁSICA CEUTA AL MEDIO
341 SANTO DOMINGO
BÁSICA CEUTA ABAJO
42,996,207.36
BÁSICA LA VICTORIA 1
BÁSICA GUARICANO 1
57,746,123.95
BÁSICA GUARICANO 3 BÁSICA SABANA PERDIDA (EMMA BALAGUER) LICEO LOS CAZABES
48,401,117.03
LICEO SABANA ANA CELIA BÁSICA BATEY PALMAREJO BÁSICA VILLA SAN FELIPE
LICEO PANTOJA 1
LOS ALCARRIZOS LOS ALCARRIZOS LOS ALCARRIZOS PEDRO BRAND PEDRO BRAND PEDRO BRAND SANTO DOMINGO OESTE SANTO DOMINGO OESTE SANTO DOMINGO OESTE SANTO DOMINGO OESTE SANTO DOMINGO OESTE ESPERANZA ESPERANZA ESPERANZA LAGUNA SALADA MAO MAO MAO MAO
SANTO DOMINGO 15 SANTO DOMINGO 15 SANTO DOMINGO 15 SANTO DOMINGO 15 SANTO DOMINGO 15 SANTO DOMINGO 15 SANTO DOMINGO 15 SANTO DOMINGO 15 SANTO DOMINGO 15 SANTO DOMINGO 15 SANTO DOMINGO 15 MAO MAO MAO MAO MAO MAO MAO MAO
BÁSICA VILLA LINDA 2 LICEO PALMAREJO-VILLA LINDA LICEO LA CUABA BÁSICA EDUARDO BRITO 2 BÁSICA PEDRO BRAND 1 BÁSICA LA CIENAGA
45,556,682.32
356 357 358 359 360 SANTO DOMINGO
24 8 16 24 20
NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA
57,042,651.26 29,663,721.42 37,720,061.23 70,335,164.88 42,996,207.36
LICEO BAYONA
42,481,682.32
BÁSICA BUENAS NOCHES
42,921,207.36
BÁSICA LA ROSA
43 1 2 3 4 5 6 7 8
BÁSICALA CANELA BÁSICA ESPERANZA ESTE BÁSICA ESPERANZA NORTNOROESTE LICEO ESTE ESPERANZA BÁSICA LAGUNA SALADA BÁSICA GUATAPANAL LICEO MAO BÁSICA MAO 1 BÁSICA MAO 2
B B B M B B M B B
20 20 20 20 18 13 16 20 24
42,996,207.36 51,472,552.29 51,472,552.29 51,397,552.29 41,368,532.60 32,485,674.19 37,152,027.92 51,472,552.29 60,333,155.22
Urgencia a través de la modalidad de Sorteo de Obras
La Entidad Contratante, de conformidad con el Artículo 32 del Reglamento 543-12 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios y Obras, toma las medidas previsoras necesarias a los fines de garantizar la apropiación de fondos correspondiente, dentro los Presupuesto de los años 2012/2014, que sustentará el pago de las obras adjudicadas mediante el presente Sorteo. Las partidas de fondos para liquidar las entregas programadas serán debidamente especializadas para tales fines, a efecto de que las condiciones contractuales no sufran ningún tipo de variación durante el tiempo de ejecución del mismo.
La Entidad Contratante procederá a realizar un primer pago correspondiente al Anticipo, el cual será de un veinte por ciento (20%) del valor del Contrato. Este pago se hará con la firma del Contrato y contra presentación de una Póliza de Seguro que cubra la totalidad del Avance Inicial. La suma restante será pagada en pagos parciales al Contratista, mediante cubicaciones periódicas por Obras realizadas y certificadas por la Supervisión. Estos pagos se harán en un período no mayor de diez (10) días calendario a partir de la fecha en que la cubicación sea certificada por El Supervisor. El monto de la Primera Cubicación realizada por el Contratista, deberá exceder o por lo menos alcanzar el 80% del monto del Anticipo o Avance Inicial. La Entidad Contratante podrá retener un cinco por ciento (5%) de cada pago, como garantía por los trabajos ejecutados y de los salarios de los trabajadores contratados por el Contratista, lo cual le será devuelto a éste último, cuando cumpla con los requisitos previstos en el Artículo 210 del Código de Trabajo, con la presentación de una relación de todas las nóminas pagadas y según los procedimientos establecidos en el Contrato a intervenir. El Contratista presentará cubicaciones cada 25 días que deben corresponderse con los Calendarios de Ejecución y la Programación de Tiempos estimados. Las cubicaciones presentadas por el Contratista, serán pagadas luego de su aprobación por la Supervisión y la instancia de la Entidad Contratante autorizada para tal asunto. La Entidad Contratante retendrá un veinte por ciento (20%) de cada cubicación para la amortización del Avance Inicial. La Entidad Contratante retendrá además, un cinco por ciento (5%) del costo de la Obra para el pago del personal técnico que inspeccionará y supervisará residentemente en la Obra y un uno por ciento (1%) en virtud de la Ley 6-86, de fecha 04 de marzo del 1986, sobre Fondo de Pensiones. El pago final se hará posterior a la última cubicación y luego de presentar el Contratista los documentos que avalen el pago de los compromisos fiscales, liquidaciones y prestaciones laborales. Todas las cubicaciones parciales tienen carácter provisorio, al igual que las cubicaciones que les dan origen, quedando sometidas a los resultados de la medición y cubicación final de los trabajos, en la que podrán efectuarse los reajustes que fueren necesarios.
ACTIVIDADES 1. Convocatoria a participar en el Sorteo de Obras 2. Adquisición del Pliego de Condiciones Específicas
PERÍODO DE EJECUCIÓN MIÉRCOLES 21 y JUEVES 22 de NOVIEMBRE de 2012 (Dos días consecutivos / Diarios de Circulación Nacional) A partir del VIERNES 23 de NOVIEMBRE de 2012
3. Depósito de Documentos 4. Evaluación de Documentos 5. Realización del Sorteo de Obras 6. Adjudicación
Hasta el MARTES 27 de NOVIEMBRE de 2012 MIÉRCOLES 28 y JUEVES 29 de noviembre de 2012 VIERNES 30 de NOVIEMBRE de 2012 Hora: 12:00 m. (Discrecional-prudente) LUNES 03 de DICIEMBRE de 2012 (Concluido el proceso) MARTES 04 de DICIEMBRE de 2012 Hasta el MARTES 11 de DICIEMBRE de 2012 (Dentro de los siguientes 05 días hábiles, contados a partir de la Notificación de Adjudicación) Dentro de 10 días hábiles contados a partir de la notificación.
7. Notificación de Adjudicación y Publicación 8. Plazo para la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y suscripción del Contrato 9. Suscripción del Contrato
10. Publicación de los Contratos en el portal institución Inmediatamente después de suscritos por las partes. y en el portal administrado por el Órgano Rector.
2.6 Disponibilidad y Adquisición del Pliego de Condiciones
El Pliego de Condiciones Específicas estará disponible para quien lo solicite, en la Unidad de Compras y Contrataciones del MINERD, para la Provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional y para las demás provincias en las gobernaciones provinciales correspondientes, o descargarlo de la pagina web de la institución: www.minerd.gob.do, o en el portal administrado por el Órgano Rector: www.comprasdominicana.gov.do. en el horario de 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en la fecha indicada en el Cronograma de Actividades y en la página web de la institución y en el portal administrado por el Órgano Rector, para todos los interesados.
2.7 Conocimiento y Aceptación del Pliego de Condiciones
El sólo hecho de un Oferente/Proponente participar en el Sorteo implica pleno conocimiento, aceptación y sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos, Representante Legal y Agentes Autorizados, a los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepción alguna, establecidos en el presente Pliego de Condiciones, el cual tienen carácter jurídicamente obligatorio y vinculante.
2.9 Tiempo Estimado de Ejecución de la Obra
El tiempo de ejecución del proyecto no debe exceder los ocho (8) meses. Los trabajos se ejecutarán dentro de los plazos secuenciales y finales establecidos en los Pliegos y en los Planes de Trabajo aprobados por la Entidad Contratante.
2.10 Documentación a Presentar
1) Registro Nacional de Proveedores (RNP), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas. 2) Copia de la Cedula de Identidad y Electoral o RNC, según correspondan. 3) Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales. 4) Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, (TSS), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social. 5) Copia de la tarjeta o matrícula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin de determinar la experiencia general. 6) Hoja de Vida (CV) 7) Declaración Jurada del solicitante en la que manifieste que no se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en el Artículo 14 de la Ley 340-06 y donde manifieste si tiene o no juicio con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no financieras, y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, o si está sometida a un proceso de quiebra (modelo anexo). 8) Carta Compromiso identificando la provincia en la que tiene interés de participar, según formato estándar, anexo al Pliego de Condiciones Específicas (modelo anexo). En los casos de resultar adjudicatarios deberán presentar adicionalmente los siguientes documentos. 9) Certificado de vigencia de la matrícula profesional. 10) Evidencia del registro de cuenta bancaria en la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. 11) Completar su proceso de Registro formal ante la Dirección General de Contrataciones Públicas.
2.11 Depósito de Documentos
Los Oferentes interesados en participar deberán depositar los documentos requeridos en el artículo anterior en la Oficina del Ministerio de Educación (MINERD), ubicada en la Máximo Gómez, equina Santiago, No. 2, Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional y en las Oficina de la Gobernación Provincial, ubicadas en cada provincia del Territorio Nacional. Teléfonos: Fax (809) 688-9700 Ext. 2396 (809) 689-0687
Estos documentos deberán estar integrados en un sobre manila 8 1/2x11, cuyo contenido será verificado, conforme a los requerimientos precedentemente establecidos por el representante del Ministerio de Educación. El representante le otorgará al oferente su constancia de recepción debidamente firmada y sellada.
Realización del Sorteo/Adjudicación
3.1 De la realización del sorteo
El Notario Público actuante en presencia del Comité de Compras y Contrataciones debidamente conformado y de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, en acto público y en el lugar, fecha y hora fijada en la convocatoria procede a dar inicio al Sorteo. El Notario Público actuante prepara el Registro de Participantes, conforme al orden de llegada de los Oferentes. La Entidad Contratante elabora una ficha con el nombre del Oferente, incluyendo el número de la Cédula de Identidad y Electoral en caso de personas físicas o Registro Nacional de Contribuyente (RNC), para el caso de personas morales. Las fichas podrán ser sustituidas por cualquier tipo equivalente que garantice la transparencia. En una urna transparente o sustituto equivalente, los Oferentes introducirán sus fichas dobladas o equivalentes, de tal forma que no permita la lectura del contenido o la identificación de los Oferentes, en el orden en que sean llamados por el Notario Público actuante, conforme al Informe de Oferentes habilitados para participar en el Sorteo. Una vez introducidas todas las fichas o equivalentes, de los Oferentes participantes, el Notario Público actuante, invita a uno de los Oferentes presente, a sacar el primer lugar, procediendo a certificar el ganador. El ganador de un lote queda excluido para participar en los lotes sucesivos. Bajo el mismo procedimiento se continuará hasta llegar a un 3r. lugar incumplimientos. para cubrir potenciales
La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones genera un Reporte de Lugares Ocupados. El Comité de Compras y Contrataciones emite el Acta contentiva de la Resolución de Adjudicación anexándole el Reporte de Lugares Ocupados, como parte integral y vinculante de la misma, procediendo a remitirla a la Oficina de Acceso a la Información (OAI), para fines de su publicación en el Portal de la Entidad Contratante y del administrado por el Órgano Rector. A los fines de garantizar mayor oportunidad a los oferentes participantes, queda limitada su participación a una sola provincia, quedando descalificado el oferente que no cumpla con esta disposición.
PARTE 2 CONTRATO
Sección IV Disposiciones Sobre los Contratos
4.1 Condiciones Generales del Contrato 4.1.1 Validez del Contrato
El Contrato será válido cuando se realice conforme al ordenamiento jurídico y cuando el acto definitivo de Adjudicación y la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato sean cumplidos.
4.1.2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
Póliza de Seguro de una compañía de reconocida solvencia en la República Dominicana, equivalente al 4% del monto total adjudicado. En caso de que el adjudicataria presente la certificación que lo acredite como MIPYME, la garantía será de un 1% del monto total adjudicado.
Para su perfeccionamiento deberán seguirse los procedimientos de contrataciones vigentes, cumpliendo con todas y cada una de sus disposiciones y el mismo deberá ajustarse al modelo que se adjunte al presente Pliego de Condiciones Especificas, conforme al modelo estándar el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas. El Contrato se perfeccionará con la recepción de la Orden de Compra por parte del Contratista o por la suscripción del Contrato a intervenir.
4.1.4 Plazo para la Suscripción del Contrato
Los Contratos deberán celebrarse en un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de Notificación de la Adjudicación.
4.1.5 Ampliación o Reducción de la Contratación
La Entidad Contratante podrá modificar, disminuir o aumentar hasta un veinticinco por Ciento (25%) el monto del Contrato original de la Obra, siempre y cuando se mantenga el objeto, cuando se presenten circunstancias que fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de Contratación, y esa sea la única forma de satisfacer plenamente el interés público.
4.1.6 Finalización del Contrato
El Contrato finalizará por vencimiento de su plazo, de su última prórroga, si es el caso, o por la concurrencia de alguna de las siguientes causas de resolución:
 Incumplimiento del Contratista.  Incursión sobrevenida del Contratista en alguna de las causas de prohibición de contratar con la Administración Pública que establezcan las normas vigentes, en especial el Artículo 14 de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
El Contratista podrá subcontratar la ejecución de algunas de las tareas comprendidas en este Pliego de Condiciones Especificas, con la previa autorización de la Entidad Contratante. El Oferente, en su propuesta, debe indicar las Obras que subcontrataría y las empresas que ejecutarían cada una de ellas; en el entendido, que El Contratista será el único responsable de todos los actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos de los subcontratistas, de sus agentes, empleados o trabajadores.
4.2 Condiciones Específicas del Contrato 4.2.1 Vigencia del Contrato
La vigencia del Contrato será hasta el día treinta (30) del mes de noviembre del dos mil trece (2013).
Sección V Incumplimiento del Contrato
5.1 Se considerará Incumplimiento del Contrato
La no comparecencia del Oferente Adjudicatario a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, se entenderá como renuncia a la Adjudicación y se procederá a la Adjudicación posterior de conformidad con . Cuando hubiese negativa a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Entidad Contratante como Órgano de Ejecución del Contrato, notificará la Adjudicación al Oferente Adjudicatario que hubiera obtenido la siguiente posición en el proceso de Adjudicación. El nuevo Oferente Adjudicatario depositará la Garantía y firmará el Contrato de acuerdo al plazo que le será otorgado por la Entidad Contratante, mediante comunicación formal.
5.2 Efectos del Incumplimiento
El incumplimiento del Contrato por parte del Adjudicatario determinará su finalización y supondrá para el mismo la ejecución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento del Contrato, procediéndose a contratar al Adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar.
A los efectos de este Pliego de Condiciones Específicas, los incumplimientos se clasifican en leves, graves y gravísimos, conforme se indica a continuación: A) Incumplimientos leves Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud del presente Pliego de Condiciones, que no impidan la Ejecución de la Obra. B) Incumplimientos graves Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud del presente Pliego de Condiciones, que afecten la Ejecución de la Obra. C) Incumplimientos gravísimos Toda aquella violación de las obligaciones asumidas por el Contratista en virtud del presente Pliego de Condiciones, que impidan la Ejecución de la Obra. En caso de acumulación de infracciones, estas se consideraran de la siguiente manera: Cada ocho (8) infracciones leves, se entenderá configurada una grave. Cada cuatro (4) infracciones graves, una gravísima.
La ocurrencia de los incumplimientos leves y graves detallados, hace pasible al Contratista de la aplicación de las sanciones previstas en la Ley. En caso de infracciones gravísima la Entidad Contratante podrá rescindir el contrato, sin perjuicio de las demás acciones que la Ley pone a su alcance en reparación del perjuicio causado. El cálculo de los días de retraso se hará tomando en consideración los tiempos de ejecución establecidos en el numeral 2.9 del presente documento y siempre que la causa del retraso sea imputable al Contratista. La mora en la ejecución de las obligaciones se constituye por el simple vencimiento de los plazos previstos en el Cronograma de Ejecución de la Obra.
PARTE 3 DE LAS OBRAS
Sección VI Ejecución y Recepción de la Obra
6.1 Inicio de la Construcción
Una vez formalizado el correspondiente Contrato entre la Entidad Contratante y El Contratista, este último iniciará la ejecución de los trabajos conforme al Plazo de Ejecución y Plan de Trabajo presentados por la entidad.
6.2 Recepción Provisional
Al concluir la construcción de la Obra, conforme a las prescripciones técnicas y calidades exigidas en este Pliego de Condiciones Específicas, El Contratista hará entrega de la misma al personal designado por la Entidad Contratante como responsable de la supervisión. Se levantará el Acta de Recepción Provisional, formalizada por el técnico de la Entidad Contratante o persona en la que éste delegue, quien acreditará que la obra está en condiciones de ser recibida en forma provisional. De existir anomalías, se darán instrucciones precisas al Contratista para que subsane los defectos y proceda, en un plazo no superior a quince (15) días hábiles, a la corrección de los errores detectados.
6.3 Recepción Definitiva
Una vez corregidas por El Contratista las fallas notificadas por la Entidad Contratante, se procederá a realizar una nueva evaluación de la Obra y solamente cuando la evaluación realizada resultare conforme, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas requeridas, se procederá a la Recepción Definitiva de la Obra. Para que la Obra sea recibida por la Entidad Contratante de manera definitiva, deberá cumplir con todos y cada uno de los requerimientos exigidos en las Especificaciones Técnicas. Si la supervisión no presenta nuevas objeciones y considera que la Obra ha sido ejecutada conforme a todos los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, se levantará el Acta de Recepción Definitiva, formalizada por el técnico de la Entidad Contratante o persona en la que éste delegue, quien acreditará que la Obra está en condiciones de ser recibida en forma definitiva.
6.4 Garantía de Vicios Ocultos
Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA deberá presentar una garantía que consistirá en una póliza de seguro de una entidad de reconocida solvencia en la República Dominicana de las Obras ejecutadas por él a satisfacción de la Entidad Contratante.
Sección VII Obligaciones de las Partes
7.1. Obligaciones de la Entidad Contratante
Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones serán tramitados y obtenidos por cuenta de la Entidad Contratante. La asignación de la correspondiente Supervisión Técnica. Los pagos al Contratista en un plazo no mayor de diez (10) días calendarios, contados a partir de que la cubicación sea certificada por El Supervisor.
7.2 Obligaciones del Contratista
Comprar los materiales necesarios para la ejecución de la obra a los suplidores de la provincia donde esté ubicada la escuela.
7.2.1 Normas Técnicas
El Contratista será responsable de la correcta interpretación de los Planos para la realización de la Obra y responderá por los errores de interpretación en que incurra durante la ejecución y conservación de la misma, hasta la Recepción Definitiva. Cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto o en los Planos, deberá comunicarlo de inmediato al funcionario competente y abstenerse de realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias, salvo que el funcionario competente, le ordene la ejecución de tales trabajos. En este último caso, el Contratista quedará exento de responsabilidad, salvo cuando los vicios advertidos puedan llegar a comprometer la estabilidad de la Obra y provocar su ruina total o parcial. La falta de notificación a la administración o la ejecución de los trabajos sin orden escrita de ésta, hará responsable al Contratista. De igual manera que con las deficiencias técnicas del proyecto, procederá el Contratista con respecto a los vicios del suelo, a los de los materiales provistos por la Entidad Contratante y a las deficiencias de los sistemas o procedimientos constructivos exigidos por los Pliegos u ordenados por aquella. Los procedimientos y métodos de construcción, para llevar a cabo la ejecución de la Obra, serán suministrados por el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC) y la Oficina Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE). La ejecución de la construcción, lo mismo que el suministro de Bienes y Equipos por parte del Contratista, deberán cumplir los requisitos de las Normas y Especificaciones Generales para la Construcción de Obra Civil del Ministerio de Obras Publicas. Los materiales y demás elementos provenientes de demoliciones cuyo destino no hubiese sido previsto por el Contrato quedarán de propiedad de la Entidad Contratante. El Contratista será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión o el uso indebido de materiales, sistemas de construcción o implementos utilizados.
El Contratista no podrá recusar a quien la Entidad Contratante haya designado para la dirección, inspección, control o tasación de la Obra; pero si tuviese observaciones o quejas justificadas, las expondrán, para que la Entidad Contratante las resuelva, sin que esto sea motivo para que se suspendan los trabajos. El contratista será responsable por la ruina total o parcial de la Obra, si ésta procede de vicios de construcción o de vicios del suelo, si el Contratista debió realizar estos estudios, o de mala calidad de los materiales, siempre y cuando estos materiales hayan sido provistos por este, en el caso de que la ruina se produzca dentro de los cinco (05) años de recibida la Obra en forma definitiva. El plazo de prescripción de la acción será de un (1) año a contar desde el momento en que la ruina total o parcial fue detectada por la entidad Contratante. No es admisible la dispensa contractual de responsabilidad por ruina total o parcial. El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que empleo en la Obra y no podrá deducirle suma alguna que no responda al cumplimiento de leyes o de resoluciones del Estado Dominicano y dará estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo y a las que en adelante se impusieran. Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones podrá considerarse negligencia grave a los efectos de la rescisión del contrato por culpa del Contratista y en todos los casos impedirá el trámite y el pago de las cubicaciones.
7.2.2 Seguridad
El Contratista deberá garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la Zona de Obras y mantener éstas y las Obras mismas (mientras no hayan sido aceptadas u ocupadas por la Entidad Contratante) en buen estado con el fin de evitar todo riesgo para las personas. Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminación, protección, cierre, señales de alarma y vigilancia en los momentos y lugares necesarios o exigidos por El Director de Obra, por cualquier otra autoridad debidamente constituida y por la reglamentación vigente, para la protección de las Obras y para la seguridad y comodidad del público en general. Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente sobre la base del estudio previo de impacto ambiental realizado por la Entidad Contratante, tanto dentro como fuera de la Zona de Obras, evitando con ello todo perjuicio o daño a las personas o bienes públicos resultantes de la contaminación, tales como el ruido, el manejo de residuos peligrosos u otros inconvenientes producidos por los métodos utilizados para la realización de la Obra. La instalación de las plantas y equipos necesarios para la ejecución de la Obra, deberá ceñirse a las disposiciones vigentes. El Contratista solventará a su costa y será de su absoluta responsabilidad, las reclamaciones que en su caso resulten por utilización de zonas para la disposición de desechos sin el cumplimiento de normas de protección del medio ambiente o por fuera del plan de manejo ambiental. Durante la ejecución de la obra, el Contratista tendrá la obligación de seguir procedimientos adecuados de construcción y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados, inclusive en aquellas obras que durante la construcción permanezcan prestando servicio público.
7.2.3 Vías de Acceso y Obras Provisionales
Durante su permanencia en la Obra serán de su cargo la construcción, mejoramiento y conservación de las Obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del Proyecto, tales como: vías provisionales, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles y lubricantes; las Obras necesarias para la protección del medio ambiente y de propiedades y bienes de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda Obra provisional relacionada con los trabajos. Igualmente, deberá considerar que son por cuenta del Contratista, las cometidas y distribución temporal de los servicios de energía, agua y teléfono, en los sitios que se requieran y los elementos necesarios de protección y seguridad, tanto para su personal como para sus instalaciones, debidamente autorizados por la Autoridad Competente, la cual deberá autorizar la instalación provisional de los medidores y controles necesarios para la utilización y consumo de estos servicios públicos, debiendo presentar a la terminación de la obra los recibos de pago correspondientes debidamente cancelados. Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros Contratistas. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos de Salud relativos a la salud ocupacional y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan, en las zonas de sus campamentos de trabajo, condiciones, insalubres, así como dotar a su personal de los medios para protegerse en los casos en que su trabajo presente condiciones peligrosas para la seguridad y salud como establecen los reglamentos y normas de riesgos laborales. A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la Adjudicación del Contrato deberá retirar todas las Obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en estado razonable de limpieza y de orden. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las Obras provisionales y permanentes.
7.2.4 Responsabilidad de Seguros
El Contratista será en todo momento el único responsable y protegerá a la Entidad Contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente Contrato por El Contratista y su respectivo personal. El Contratista contratará todos los seguros obligatorios previstos por la reglamentación vigente, para la ejecución de este tipo de trabajo. La Entidad Contratante se reserva el derecho de objetar aquellas pólizas de seguros que no cumplan con sus requerimientos o que entienda de una cobertura insuficiente. A tales efectos los adjudicatarios deberán realizar los ajustes correspondientes.
7.2.5 Seguro contra daños a terceros
Durante la ejecución de la Obra, así como durante el plazo de garantía, El Contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos. La póliza de seguros debe especificar que el personal de la Entidad Contratante, el Director de Obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la Zona de Obras, se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.
7.2.6 Seguro contra accidentes de trabajo
El Contratista suscribirá todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente. El Contratista mantendrá indemne a la Entidad Contratante frente a todos los recursos que el personal de El Contratista pudiera ejercer en este sentido. Los seguros contra daños a terceros y accidentes de trabajo deberán permanecer vigentes durante toda la vigencia del Contrato Todas estas pólizas contendrán una disposición que subordina su cancelación a un aviso previo a la compañía de seguros por la Entidad Contratante. En caso de que algún reclamo o demanda se dirigiera contra la Entidad Contratante, la Adjudicataria queda obligada a comparecer como tercero y asumir la responsabilidad solidaria. En caso de que la acción prosperara, el Contratista deberá restituir el monto de la condena, incluidos los gastos, costas y honorarios, y todo otro gasto que surja por tal motivo, pudiendo hacerse efectivo de sus bienes a deducírsele al efectuarse el pago de las cubicaciones pendientes de pago y/o del depósito en garantía, el que deberá ser repuesto dentro de los cinco (5) días.
7.2.7 Protección de la Mano de Obra y Condiciones de Trabajo
El Contratista deberá, salvo disposición contraria en el Contrato, encargarse de la contratación de todo el personal y de toda la mano de obra necesaria para la ejecución de el Contrato; así como de su remuneración, alimentación, alojamiento y transporte, atendiéndose estrictamente a la reglamentación vigente y respetando, en particular la reglamentación laboral (sobre todo en lo que respecta a los horarios de trabajo y días de descanso), a la reglamentación social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad. Para todos los efectos legales el Contratista actuará como empleador y el personal a su cargo será directamente subordinado de éste, por lo que debe asumir todos los pagos por concepto de salarios, auxilio de transporte, prestaciones laborales, aportes fiscales, seguridad social, seguros de vida, todo de conformidad con la norma laboral vigente y ejercerá en consecuencia la representación legal ante cualquier reclamación que se derive de la ejecución del Contrato, que con ocasión de esta Licitación se suscriba.
Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos referentes a la mano de Obra, El Contratista deberá comunicar al Director de Obra, a petición de éste, la lista actualizada del personal contratado para la ejecución de los trabajos y sus respectivas calificaciones. La Entidad Contratante, previa consulta con el Director de Obra, podrá exigir a El Contratista el despido de cualquier empleado que evidencie incompetencia o sea culpable de negligencia, imprudencias repetidas, falta de probidad o, en general, cuya actuación sea contraria a la buena ejecución de la Obra. El Contratista será el único responsable de las consecuencias perjudiciales de los fraudes o defectos de construcción cometidos por su personal en la ejecución de las obras.
7.2.8 Seguridad Industrial
Será responsabilidad del Contratista el diseño e implementación del Programa de Higiene y Seguridad Industrial que aplicará durante la ejecución del Contrato, de acuerdo con la legislación vigente de Seguridad Social. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y de los transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. Deberá modificar el programa completo de servicio de seguridad de acuerdo con las recomendaciones del Supervisor, quien podrá, además, ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. El Contratista deberá responsabilizar a una persona de su organización aprobada por el Supervisor para velar por el cumplimiento de dichas medidas. El Contratista mensualmente deberá suministrar informes de todos los accidentes de trabajo que hayan ocurrido en la Obra, las causas de los mismos y las medidas correctivas para evitar que se repitan. Los servicios y medidas anteriores no tendrán pago por separado y su costo deberá estar cubierto por ítems de presupuesto. El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir su personal, visitantes autorizados o transeúntes, como resultado de su negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones serán cubiertas por cuenta del Contratista. El Supervisor podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la construcción de un sector de la Obra o las Obras en general, si por parte del Contratista existe un incumplimiento sistemático de los requisitos generales de seguridad, o de las instrucciones, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna o a la ampliación de los plazos de construcción.
7.2.9 Contabilidad del Contratista
El Contratista deberá llevar su contabilidad en forma precisa que revela clara y fehacientemente las operaciones de sus negocios, según lo establecido por la legislación vigente que rige en la materia. A tal fin la Entidad Contratante queda facultado para tomar vista de los libros contables, en cualquier momento, con el solo requisito de la previa comunicación.
Sección VIII Formularios
8.1 Formularios Tipo
El Oferente/Proponente deberá presentar sus Ofertas de conformidad con los Formularios determinados en el presente Pliego de Condiciones Especificas, los cuales se anexan como parte integral del mismo.
8.2 Anexos
Modelo de Contrato de Ejecución de Obras (SNCC.C.026). Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (SNCC.D.038). Modelo de carta de designación o sustitución de Agentes Autorizados (SNCC.D.051). Modelo de carta de aceptación de designación como Agentes Autorizados (SNCC.D.052). Declaración Jurada del solicitante en la que manifieste que no se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en el Artículo 14 de la Ley 340-06 y donde manifieste si tiene o no juicio con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no financieras, y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, o si está sometida a un proceso de quiebra.
Pliego de Urgencia y Sorteo Pnee_372 Escuelas (Me Ur So 01 2012 Gd) FinalUploaded by Carlosiris Gonzalez134K viewsDownloadEmbedSee MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content
Documents similar to Pliego de Urgencia y Sorteo Pnee_372 Escuelas (Me Ur So 01 2012 Gd) FinalCarta CompromisoDeclaracion Jurada Personas NaturalesEspecificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento_372 EscuelasCODIAAcero Qq y UnidadesLey No. 6160, Para la creación del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y AgrimensoresLey 687CALCULOS PARA CUBICACION PAÑETE CANTOS Y MOCHETALey 6200 Del CodiaVarillaManual Metodologia Investigacion Curso Tesis Uasd[1]Manual de CostosReplanteo de Una EdificacionA Grim en SoresLey No.6201 Que modifica los artículos 1, 3 y 4 de la Ley para la creación del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, No. 6160, del 11 de enero de 1963Decreto 251-13MODELO PLANILLA CONTRO Y SEGUIMIENTO.xlsManual Movimiento de TierraDecreto 250-13

References: Resolución 
 resolución 
 Artículo 14
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Artículo 32
 Artículo 210
 Artículo 14
 Resolución 
 Artículo 14
 Artículo 14