Source: http://docplayer.it/1696773-Il-mandato-descritto-piu-in-dettaglio-nel-presente-contratto-per.html
Timestamp: 2017-06-26 05:11:03+00:00

Document:
il mandato descritto più in dettaglio nel presente contratto per: - PDF
Download "il mandato descritto più in dettaglio nel presente contratto per:"
1 sia Contratto per le prestazioni N o 1002 nell architettura 2003 Concernente il progetto: il mandante nome/indirizzo: quale committente, affida all architetto nome/indirizzo: quale mandatario 1, il mandato descritto più in dettaglio nel presente contratto per: 1 Il mandatario è socio * della SIA (Società svizzera degli ingegneri e degli architetti), sezione: di altre associazioni professionali (indicazione completa, non solo abbreviazioni): Il mandatario è iscritto al Registro svizzero * A degli architetti B degli architetti C dei tecnici 4 f commande Copyright by SIA Zurigo2 1 Elementi essenziali del contratto ed ordine di priorità in caso di contraddizioni 1 Il presente contratto ed i relativi allegati indicati nell elenco a pag * L offerta del mandatario con la descrizione delle prestazioni, datate il: entrambe aggiornate il: 3 * La descrizione dei compiti e le disposizioni del mandante relative al progetto, datate il: aggiornate il: 4 * I valori statistici pubblicati dalla SIA Z1 e Z2 per il calcolo del tempo medio necessario (T m) stato al momento della conclusione del contratto stato 5 * Il regolamento SIA 102, edizione * 7 * In caso di contraddizioni, gli elementi essenziali del contratto prevalgono nell ordine crescente con cui sono elencati nella lista indicata sopra. Se sussistono contraddizioni tra elementi dello stesso ordine, il più recente prevale sul più vecchio. Per la definizione dei termini usati fa stato il regolamento SIA 102 (2003). 2 Copyright by SIA Zurigo3 2 Prestazioni e retribuzione del mandatario 2 Prestazioni Le prestazioni del mandatario * sono descritte nella sua offerta del:, aggiornata il: comprendono le seguenti prestazioni di base, secondo l art. 4 del regolamento SIA 102 (2003): Progetto di massima Studio di soluzioni possibili e stima sommaria dei costi di costruzione % Progetto di massima e stima dei costi % % Progetto definitivo Progetto definitivo % Studi di dettaglio % Preventivo % % Procedura di autorizzazione Procedura di autorizzazione % Procedura d appalto, confronto Piani d appalto % delle offerte, proposta di aggiudicazione Appalto e aggiudicazione % % Progetto esecutivo Piani esecutivi % Contratti d appalto % % Esecuzione Direzione architettonica % Direzione dei lavori e controllo dei costi % % Messa in esercizio, Messa in esercizio % liquidazione Documentazione concernente l opera % Direzione dei lavori di garanzia % Liquidazione finale % % Totale delle prestazioni di base % * comprendono le seguenti prestazioni da concordare in modo particolare, giusta l art , risp. l art. 4 del regolamento SIA 102 (2003): * sono convenute nel modo seguente: 3 Copyright by SIA Zurigo4 2 Basi di calcolo degli onorari * Calcolo degli onorari secondo i costi dell opera sulla base dell allegato 6: Il calcolo degli onorari secondo i costi dell opera risulta, giusta gli art del regolamento SIA 102 (2003): * dalla liquidazione finale dal preventivo dal seguente calcolo dei costi dell opera: Un onorario dedotto dai costi dell opera viene concordato. Per determinare l onorario definitivo sulla base della liquidazione finale ci si basa sui fattori «tempo medio necessario in ore» (T m) e «tempo previsto in ore» (T p) e non sul numero effettivo di ore impiegate per il progetto. I presumibili costi dell opera determinanti per il calcolo dell onorario ammontano a: CHF secondo la categoria dell opera: con il grado di difficoltà n = Frazione percentuale della prestazione totale q in % Fattore di adeguamento r: Con un fattore di adeguamento diverso da 1.0, si considerano le seguenti condizioni: Fattore di gruppo i: Le differenze rispetto al valore 1 devono essere fissate nel calcolo dell onorario (allegato 6). Motivazione per la differenza rispetto al valore 1: 4 Copyright by SIA Zurigo5 Fattore per prestazioni straordinarie s: Le prestazioni straordinarie che comportano un fattore diverso da 1 devono essere fissate nel calcolo dell onorario (allegato 6). Con i valori differenti da 1 vengono considerate le seguenti prestazioni straordinarie: * Calcolo degli onorari secondo il tempo impiegato: Il calcolo degli onorari secondo il tempo impiegato è convenuto sulla base: * di categorie di qualifica (tassi orari determinanti secondo l allegato 4) di salari, con il tasso di maggiorazione seguente: di valori medi con il fattore di correzione a per le fasi 31 = 32 = 33 = 41 = 51 = 52 = 53 = e il prezzo orario medio convenuto h = CHF * Calcolo degli onorari secondo un importo fisso: Il calcolo degli onorari secondo un importo fisso (prezzo fisso) è determinato in modo: * forfetario (nessun adeguamento al rincaro) globale (con adeguemanto al rincaro) 5 Copyright by SIA Zurigo6 2.3 Genere ed ammontare della retribuzione Il mandante retribuisce le prestazioni fissate nel presente contratto nel modo seguente: Stima degli onorari in CHF Importo fisso Descrizione generale delle prestazioni secondo i costi secondo il tempo in CHF dell opera impiegato Prestazioni di base: Prestazioni da concordare in modo particolare: Importo complessivo degli onorari (IVA esclusa): Più IVA all attuale tasso del % * dettaglio del calcolo dell onorario secondo l allegato 6 3 Retribuzione delle spese accessorie e delle prestazioni di terzi Le modalità di retribuzione sono le seguenti: * secondo i costi effettivi * secondo un importo fisso * in percento stima in CHF in CHF dell importo com- Genere delle spese accessorie e * forfetario plessivo degli onorari delle prestazioni di terzi * globale secondo il punto 2.3 Tempo di viaggio: Spese di viaggio: Totale (IVA esclusa): Più IVA all attuale tasso del % 6 Copyright by SIA Zurigo7 4 Retribuzione delle prestazioni non ancora precisate Per le seguenti prestazioni non è ancora possibile fissare in modo definitivo il loro contenuto al momento della firma del presente contratto: Le parti contraenti si obbligano a fissarne definitivamente il contenuto e l entità prima della loro esecuzione. La retribuzione avviene secondo: * il tempo impiegato sulla base dei valori indicati nell allegato 4 5 Adeguamento della retribuzione al rincaro Gli onorari secondo i costi dell opera, secondo il tempo impiegato e quelli globali saranno adeguati al rincaro come segue: La retribuzione delle spese accessorie e delle prestazioni di terzi sarà adeguata al rincaro come segue: 6 Modalità di pagamento I pagamenti sono effettuati: * secondo una fatturazione periodica stabilita dal mandatario per le prestazioni fornite, le spese accessorie e i costi per le prestazioni di terzi. Gli importi esigibili sono da pagare entro: giorni dall emissione della fattura. * secondo lo scadenzario dell allegato 5. Il pagamento è effettuato conformemente ai termini convenuti. 7 Copyright by SIA Zurigo8 7 Grado di precisione delle informazioni relative ai costi Fornendo le informazioni relative ai costi, il mandatario si obbliga a rispettare il grado di precisione seguente: * secondo l art. 4 del regolamento SIA 102 (2003) stima dei costi ± 15% preventivo ± 10% * secondo la convenzione stipulata al punto 14 8 Scadenze e termini * Scadenze e termini previsti: * Fa stato l elenco delle scadenze e dei termini indicato nell allegato 1 9 Organizzazione del progetto * Organizzazione del progetto (parti coinvolte nel progetto e loro relazioni contrattuali): * Le parti coinvolte nel progetto e le loro relazioni contrattuali sono descritte nell allegato 2 8 Copyright by SIA Zurigo9 10 Scambio e sicurezza dei dati * Scambio e sicurezza dei dati: * Le modalità di scambio e di sicurezza dei dati sono descritte nell allegato 3 11 Rappresentanza e procura Nella misura in cui non venga causato alcun ritardo importante o pregiudizio finanziario grave al committente e l importo non superi: CHF CHF (IVA esclusa) per singoli ordini o (IVA esclusa) globalmente, nell ambito del progetto il mandatario è autorizzato a intraprendere gli atti giuridici seguenti a nome del committente: * concludere o modificare contratti con terzi riconoscere e approvare le prestazioni di terzi impartire disposizioni a terzi In modo generale, il mandatario ha la facoltà di rappresentanza: * per negoziare con le autorità e per inoltrare delle richieste 12 Assicurazioni Il mandatario è assicurato tramite: * un assicurazione responsabilità civile professionale un assicurazione responsabilità civile professionale per consorzi Copertura per danni corporali e materiali: CHF Copertura per danni a opere: CHF Compagnia di assicurazione: N o di polizza: 9 Copyright by SIA Zurigo10 13 Risoluzione dei conflitti e diritto applicabile 13 Mediazione * In caso di controversie, prima di rivolgersi ad un istanza giudiziaria le parti optano per la mediazione * Come mediatore è designato: * Il mediatore è scelto in caso di bisogno 13 Contenzioso Sono competenti i tribunali ordinari del domicilio / della sede * del mandatario del mandante È competente * il tribunale arbitrale secondo la direttiva SIA Diritto applicabile Il diritto svizzero è applicabile a tutte le questioni relative al presente contratto. 14 Disposizioni particolari Le seguenti disposizioni particolari prevalgono sulle altre disposizioni del presente contratto e i relativi allegati. 10 Copyright by SIA Zurigo11 Disposizioni particolari (seguito) Il presente contratto è stipulato e firmato in: copie. Luogo e data: Luogo e data: Per il mandante: Per il mandatario: Appendice Estratto del regolamento SIA 102 (2003) per le prestazioni e gli onorari nell architettura (art. 1), datato e firmato dalle parti contraenti. Elenco degli allegati Allegati datati e aggiornati dalle parti contraenti 1 * Scadenze e termini 2 Organizzazione del progetto (parti coinvolte nel progetto e loro relazioni contrattuali) 3 Modalità di scambio e di sicurezza dei dati 4 Tabella del personale, con categorie di qualifica e tasso orario alla data della firma del contratto 5 Scadenzario dei pagamenti 6 Dettaglio del calcolo degli onorari del mandatario Copyright by SIA Zurigo12 Appendice Nel presente documento, i termini che descrivono funzioni e persone sono da intendere sia al maschile sia al femminile. Art. 1 1 Diritto applicabile e ordine di priorità 1 Stipulazione del contratto 1.3 Obblighi dell architetto 1.4 Diritti dell architetto Condizioni generali (Estratto del regolamento SIA 102, 2003) Per i rapporti di diritto fra le parti contraenti sono determinanti: il contratto stipulato il presente regolamento, se le parti ne hanno convenuta l applicazione il diritto svizzero. Il contratto può essere stipulato in forma scritta, orale o con altro atto concludente. Obbligo di diligenza L architetto tutela gli interessi del committente secondo scienza e coscienza, in particolare per quanto concerne il raggiungimento dei suoi obiettivi, e fornisce le prestazioni convenute contrattualmente, nel rispetto delle regole generalmente riconosciute della sua professione. Obbligo di fedeltà L architetto non deve accettare alcun vantaggio personale da terzi, quali imprese e fornitori. Egli considera confidenziali le cognizioni derivanti dall adempimento del mandato e non le utilizza a scapito del committente..3 Rappresentanza del committente.31 Il contratto determina il contenuto e i limiti delle facoltà di rappresentanza dell architetto..32 In caso di dubbio l architetto deve richiedere istruzioni al committente per iniziative di natura giuridico-commerciale e per disposizioni essenziali su scadenze, qualità e costi..33 L architetto rappresenta di diritto il committente verso terzi, come autorità, imprese, fornitori e altri incaricati, presupposto che si tratti di attività legate direttamente all adempimento del suo mandato. Tutte le contestazioni scritte e orali devono essere inoltrate immediatamente al committente, in forma scritta..34 L architetto è autorizzato e obbligato, in casi urgenti anche senza doversi procurare il consenso del committente, ad adottare risp. ordinare tutti i provvedimenti atti a prevenire danni e rischi. Diritti d autore All architetto spettano i diritti d autore sulla propria opera. Sono considerati opere anche progetti e parti di opere, nella misura in cui si tratti di creazioni intellettuali a carattere individuale. Pubblicazioni L architetto può pubblicare la propria opera tutelando gli interessi del committente. Egli ha inoltre il diritto di figurare come autore dell opera in pubblicazioni effettuate dal committente o da terzi..3 Ricorso a terzi L architetto è autorizzato, nell adempimento dei propri obblighi contrattuali, a ricorrere a terzi a proprie spese. Riservate le disposizioni imperative del diritto svizzero, quest ordine di priorità è determinante anche nel caso di contraddizione fra le singole disposizioni. Si raccomanda la stesura di un contratto e di eventuali modifiche relative in forma scritta..4 Disposizioni delle autorità Disposizioni delle autorità contenenti decisioni negative o direttive e condizioni restrittive devono essere notificate immediatamente al committente, affinché gli sia garantita la possibilità di ricorrere ai mezzi legali..5 Obbligo di diffida.51 L architetto deve rendere attento il committente sulle conseguenze delle sue disposizioni, in particolare per quanto riguarda scadenze, qualità e costi, e diffidarlo dal prendere disposizioni e formulare richieste inadeguate. Se ciononostante il committente persiste nelle proprie direttive, l architetto è liberato da qualsiasi responsabilità per le conseguenze che ne derivano. Si consiglia di redigere la diffida in forma scritta..52 Se malgrado la diffida il committente si ostina a non voler rispettare le regole di sicurezza, l architetto può deporre il proprio mandato per escludere una sua responsabilità anche nei confronti di terzi. In questo caso è escluso un obbligo di risarcimento nei confronti del committente a causa di disdetta a tempo indebito..6 Rendiconto Su richiesta, l architetto presenta in qualsiasi momento il rendiconto della propria gestione e mette a disposizione tutti i documenti che si è impegnato contrattualmente ad allestire nell ambito della rimunerazione convenuta..7 Conservazione dei documenti I risultati del lavoro rimangono di proprietà dell architetto. Egli deve conservarli per dieci anni dalla fine del mandato come originali o in aitra forma che si presti all utilizzazione..4 Pagamenti in acconto, garanzie, anticipi L architetto ha diritto a pagamenti in acconto pari almeno al 90% delle prestazioni fornite secondo contratto. Il restante onorario per le prestazioni fornite diventa esigibile quando il committente riceve la fattura finale. Il pagamento dell onorario per la direzione, l organizzazione e la sorveglianza dell eliminazione dei difetti giunge a scadenza al termine del periodo di garanzia in base alla Norma SIA 118, se l architetto ha svolto le prestazioni affidategli. L architetto può esigere una garanzia per il proprio onorario oppure un adeguato anticipo. 12 Copyright by SIA Zurigo13 1.5 Obblighi del committente 1.6 Diritti del committente 1.7 Direzione generale del progetto 1.8 Proroghe dei termini e rinvii delle scadenze 1.9 Responsabilità Condizioni di pagamento Le fatture vanno saldate entro trenta giorni dal ricevimento. L onorario deve corrispondere aile prestazioni fornite. L onorario complessivo convenuto è dovuto solo per le prestazioni fornite conformemente ai contratto. Istruzioni Il committente non può impartire istruzioni dirette a terzi. In caso contrario deve informare tempestivamente per iscritto l architetto. Istruzioni Il committente è autorizzato a impartire istruzioni all architetto. Se il committente persiste, nel caso in cui queste vengono diffidate, se ne assume personalmente le conseguenze. Pagamenti a terzi consultati Se l architetto si trova in difficoltà con il pagamento e se esistono motivi importanti, il committente, dopo aver ascoltato le relative opinioni delle parti coinvolte, è autorizzato a pagare direttamente il terzo consultato (cifra 1.4.3), liberando l architetto da qualsiasi obbligo. I compiti della direzione generale del progetto sono descritti nell art. 3.4 del presente regolamento. Se una parte non fornisce la prestazione convenuta entro i termini prestabiliti, l altra parte può costituirla in mora mediante diffida scritta. I termini e le scadenze che la parte monitoria si è impegnata a rispettare vengono rinviati equamente. Restano riservati ulteriori diritti derivanti dalla mora. Responsabilità dell architetto 1 L architetto è tenuto a risarcire al committente i danni derivati da colpe o difetti nell adempimento del mandato, in particolare se lede i propri obblighi di diligenza e fedeltà, se ignora o lede le regole riconosciute della propria professione, in caso di coordinamento o sorveglianza carente, di valutazione insufficiente dei costi oppure di mancata osservanza di termini o scadenze convenuti contrattualmente. 2 In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del committente per circostanze non imputabili all architetto, quest ultimo non può essere reso responsabile. Ciò vale anche per le decisioni di terzi non prevedibili con sicurezza, ad esempio per quanto riguarda la concessione di autorizzazioni o crediti. 3 L architetto non è responsabile per le prestazioni fornite da terzi indipendenti consultati, che sono in relazioni contrattuali dirette con il committente. 4 Per le attività di terzi a cui è ricorso personalmente, l architetto è responsabile ai sensi dell art. 101 del Codice delle obbligazioni 1. 5 Se, contrariamente alla diffida dell architetto, il committente esige di consultare un determinato terzo, l architetto è responsabile unicamente per la necessaria istruzione e sorveglianza del terzo..3 Pagamenti a terzi consultati Il committente informa tempestivamente per iscritto l architetto in merito a eventuali pagamenti effettuati direttamente a terzi..4 Prevenzione e riduzione dei danni Il committente adotta per tempo tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili atti a impedire l insorgenza o l aggravamento di un danno. Se eccezionalmente egli notifica i difetti riscontrati direttamente a uno o più impresari o fornitori, lo deve comunicare subito per iscritto all architetto..3 Copie dei risultati del lavoro Il committente è autorizzato a riprodurre i risultati del lavoro che l architetto si è impegnato ad eseguire, rimborsandogli le relative spese..4 Utilizzazione dei risultati del lavoro dell architetto Con il pagamento dell onorario, il committente ha il diritto di utilizzare i risultati del lavoro dell architetto per lo scopo convenuto. Responsabilità del committente in caso di mancata osservanza di termini e scadenze Se la causa del mancato rispetto dei termini e delle scadenza è da imputare al committente, quest ultimo è tenuto a rimborsare all architetto eventuali oneri supplementari. Restano riservate ulteriori pretese di risarcimento dell architetto che superano tale importo..3 Interruzione dei lavori.31 Se per cause impreviste l adempimento del mandato viene interrotto per tempo indeterminato o ritardato notevolmente, l architetto ha diritto al risarcimento del danno subito, a condizione che la responsabilità dell interruzione risp. del ritardo sia imputabile al committente..32 Se al termine di una fase di progettazione il committente vuole attendere prima di iniziare la fase successiva, egli non deve alcun risarcimento danni all architetto..33 Se al momento della ripresa dei lavori questi ritardi sono all origine di prestazioni supplementari, la loro rimunerazione dev essere convenuta per iscritto prima di riprendere i lavori. 1 Art. 101 CO Responsabilità per persona ausiliaria 1 Chi affida, sia pure lecitamente, l adempimento di una obbligazione o l esercizio di un diritto derivante da un rapporto di obbligazione ad una persona ausiliaria, come un membro della comunione domestica o un lavoratore, deve risarcire all altra parte il danno, che la commessa persona le cagiona nell adempimento delle sue incombenze. 2 Questa responsabilità può essere preventivamente limitata o tolta mediante convenzione. 3 Se però chi rinuncia si trovi al servizio dell altra parte, o la responsabilità consegua dall esercizio di una industria sottoposta a pubblica concessione, la rinuncia può farsi al più per la responsabilità derivante da colpa leggera. 13 Copyright by SIA Zurigo14 10 Imposta sul valore aggiunto 11 Prescrizione 12 Fine anticipata del contratto 13 Mediazione 14 Contenzioso L imposta sul valore aggiunto deve figurare nel contratto e su tutte le fatture. Il committente la deve pagare in aggiunta agli onorari, alle spese accessorie e alle retribuzioni convenute per le prestazioni di terzi, al tasso in vigore al momento della fornitura delle prestazioni. Prescrizione generale Le pretese derivanti dal contratto si prescrivono dopo dieci anni a decorrere dal momento in cui ha avuto luogo l azione lesiva. In caso di difetti dell opera 1 Le pretese derivanti da difetti dell opera si prescrivono entro 5 anni. Il termine decorre a partire dal collaudo dell opera rispettivamente di una parte di essa. Durante i primi 2 anni successivi al collaudo i difetti possono essere notificati in qualsiasi momento. Dopo la scadenza di questo termine i difetti vanno notificati immediatamente quando vengono scoperti. Il committente si fa carico personalmente del danno risultante da una notifica ritardata. Le conseguenze legali di una fine anticipata del contratto si basano sulle disposizioni del Codice svizzero delle obbligazioni. Nel caso di disdetta da parte del committente a tempo indebito, il mandatario è autorizzato ad esigere un supplemento oltre all onorario dovuto per il lavoro svolto secondo contratto. Il supplemento ammonta ai 10% dell onorario per la parte di mandato revocata, o a un importo maggiore se il danno documentato è superiore. Una revoca a tempo indebito da parte del committente sussiste in particolare quando il mandatario non ha dato alcun motivo fondato per la revoca e quest ultima gli causa pregiudizio per quanto attiene al momento in cui ha luogo e alle disposizioni da lui prese. Se convenuto per iscritto, per eventuali controversie risultanti dal presente contratto (incluse quelle concernenti la valida conclusione del contratto, la sua portata legale, la sua modifica o il suo annullamento) va attuata una procedura di mediazione. Per il giudizio di controversie fra le parti contraenti sono competenti i tribunali ordinari. 2 Nel caso di perizie, il termine di prescrizione è calcolato in base al Codice svizzero delle obbligazioni..3 Se la disdetta da parte del mandatario avviene a tempo indebito, il committente ha diritto ai risarcimento dei danni comprovati. Se convenuto per iscritto, queste controversie vengono tuttavia risolte da un tribunale arbitrale secondo la Direttiva SIA 150 (Directive pour la procédure d arbitrage). 14 Copyright by SIA Zurigo a edizione 300/Schwabe Muttenz15 * Allegato 6, Calcolo degli onorari secondo i costi dell opera (tutte le indicazioni dei costi senza IVA) coefficienti determinanti secondo le direttive SIA dell anno: Z1: Z2: costi effettivi dell opera per l onorario B: L onorario viene calcolato sulla base dei costi dell opera seguenti: preventivo del progetto per fasi: liquidazione finale per fasi: altro accordo per fasi: p = Z1 + Z2 = 3 B T m = B p n q r = Leggenda Tm Tp B p n q r i H s h tempo medio necessario in ore tempo previsto in ore costi dell opera in franchi fattore di base per le ore di lavoro necessarie grado di difficoltà quota di prestazione fattore di adeguamento fattore di gruppo onorario in franchi fattore per prestazioni particolari onorario orario offerto T m,x x i = T p T p x h x s = H x 31 Progetto di massima Studio di soluzioni possibili e stima sommaria dei costi di costruzione % Progetto di massima e stima dei costi % % h h CHF/h CHF 32 Progetto definitivo Progetto definitivo % Studi di dettaglio % Preventivo % % h h CHF/h CHF 33 Procedura di autorizzazione Procedura di autorizzazione % h h CHF/h CHF 41 Procedura d appalto, Piani d appalto % confronto delle offerte, proposta di aggiudicazione Capitolati d appalto, aggiudicazione % % h h CHF/h CHF 51 Progetto esecutivo Documenti esecutivi % Contratti d appalto % % h h CHF/h CHF 52 Esecuzione Direzione architettonica % Direzione dei lavori, controllo dei costi % % h h CHF/h CHF 53 Messa in esercizio, Messa in esercizio % liquidazione Documentazione concernente l opera % Direzione dei lavori di garanzia % Liquidazione finale % % h h CHF/h CHF Totale prestazioni di base % Totale tempo previsto: h Totale onorario: CHF Copyright by SIA Zurigo Documenti analoghi
Sezione della logistica Repubblica e Cantone Ticino Via del Carmagnola 7 Dipartimento delle finanze e dell'economia 6501 Bellinzona Divisione delle risorse Aggiunte e modifiche al Regolamento per le prestazioni Dettagli Condizioni generali e basi contrattuali. 1. Basi contrattuali
Condizioni generali e basi contrattuali 1. Basi contrattuali 1.1. Conclusione e oggetto del contratto Il contratto è concluso quando il mandante accetta per iscritto, mediante firma, l offerta presentata Dettagli Condizioni generali di contratto per la compera e vendita di sistemi informatici completi e la produzione di software specifici Edizione gennaio 2004
Condizioni generali di contratto per la compera e vendita di sistemi informatici completi e la produzione di software specifici Edizione gennaio 2004 1 Campo d applicazione e validità 1.1 Le presenti condizioni Dettagli CONDIZIONI GENERALI DI MANDATO PER AVVOCATI
CONDIZIONI GENERALI DI MANDATO PER AVVOCATI 1. Campo di applicazione 1.1. Le condizioni generali di mandato si applicano a tutte le attività e gli atti di rappresentanza dinanzi alle autorità giudiziarie Dettagli 3 Prestazioni del mandatario e del committente
Formular Contratto armasuisse - Bitte auswählen - Condizioni generali di contratto concernenti le prestazioni di servizi nel settore edile (CGC-PSE) (Articolo 3.2 del contratto concernente le prestazioni Dettagli Ordinanza concernente l Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni
Ordinanza concernente l Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (OARE) 1 946.101 del 25 ottobre 2006 (Stato 1 maggio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11 capoverso Dettagli Incarico Semplificato per servizi di architettura
ESEMPIO Incarico Semplificato per servizi di architettura L'anno duemila..., il giorno.. Del mese di. Tra : - il sig................................................residente a.............. via....................... Dettagli si a Contratto d appalto No. 1023 2013 Oggetto
si a Contratto d appalto No. 1023 2013 Oggetto Oggetto del contratto Per l oggetto sopraccitato, il committente affida all assuntore i seguenti lavori o forniture testo del contratto tra schweizerischer Dettagli Condizioni generali per i contratti di noleggio della Böcker AG e delle imprese ad essa collegate / situazione del mese di marzo 2015
Condizioni generali per i contratti di noleggio della Böcker AG e delle imprese ad essa collegate / situazione del mese di marzo 2015 1. Regolamentazioni generali ambito di validità 1.1 Le presenti condizioni Dettagli Contratto di registrazione di un nome a dominio con estensione ".ch"
Contratto di registrazione di un nome a dominio con estensione ".ch" Entrata in vigore: 14 febbraio 2013 (versione 4) 1 DEFINIZIONI 2 2 CONCLUSIONE E PARTI INTEGRANTI DEL CONTRATTO DI REGISTRAZIONE DI Dettagli Assicurazione cauzione affitto
Edizione 01/2015 Assicurazione cauzione affitto Informazioni per la clientela ai sensi della LCA e condizioni generali d assicurazione (CGA) Basta una telefonata! Siamo a vostra disposizione. Help Point Dettagli CAPITOLATO AMMINISTRATIVO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI SURGELATI
ART.1 OGGETTO DELL APPALTO Oggetto del presente documento sono le clausole amministrative relative al contratto di appalto per la fornitura di prodotti alimentari surgelati per le esigenze delle mense Dettagli Condizioni d assicurazione (CA) BeneFit forma particolare d assicurazione secondo l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Il gruppo Helsana comprende Helsana Assicurazioni SA, Avanex Assicurazioni SA, Progrès Assicurazioni SA e Sansan Assicurazioni SA. Edizione 1 gennaio 2014 Condizioni d assicurazione (CA) BeneFit forma Dettagli COMUNE DI ARONA. Provincia di Novara CONTRATTO DISCIPLINANTE IL CONFERIMENTO INCARICO OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO E DEL
COMUNE DI ARONA Provincia di Novara CONTRATTO DISCIPLINANTE IL CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE STUDIO:... OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO E DEL VALORE INDUSTRIALE RESIDUO DELLA RETE Dettagli CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 1. Campo di applicazione Qualsiasi contratto stipulato tra Nossa Elettronica s.a.s (d ora in poi Nossa) per la fornitura dei propri Prodotti/Servizi (d ora in poi Prodotto) Dettagli SCRITTURA PRIVATA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
SCRITTURA PRIVATA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE Il giorno dell anno, presso, con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, TRA il Sig., nato a, (Prov.), il, Dettagli N. Rep... SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO N. Rep.... LAVORI PER LA NUOVA PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO STAMPATO COME ESISTENTE NEL CORTILE INTERNO DELLA SEDE DI PIAZZA CARDINAL FERRARI DELL AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO Dettagli DISCIPLINARE D INCARICO per attività di progettazione preliminare, definitiva ed
DISCIPLINARE D INCARICO per attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, collaudo, espletamento pratiche Enel e GSE per la realizzazione dell impianto fotovoltaico Dettagli Protezione giuridica per acquirenti e / o committenti di lavori edili di un immobile
IN DIFESA DEI SUOI DIRITTI ORION IMMO Protezione giuridica per acquirenti e / o committenti di lavori edili di un immobile Informazioni per la clientela ai sensi della Legge federale sul contratto d assicurazione Dettagli REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 18 - COMMA 1 - LEGGE 11.02.1994, N. 109
REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 18 - COMMA 1 - LEGGE 11.02.1994, N. 109 INDICE PREMESSA 2 Capo I - Disposizioni generali 2 Art. 1.1- Oggetto del Dettagli Friuli Innovazione Condizioni generali di contratto Applicabili ai lavori, servizi e forniture Rev.1 21/9/2012
Friuli Innovazione Condizioni generali di contratto Applicabili ai lavori, servizi e forniture Rev.1 21/9/2012 INDICE Art. 1 - Ambito di applicazione e principi generali Art. 2 - Decorrenza e durata del Dettagli PRESENTAZIONE ONORARI APPROVATI DAL CONSIGLIO MODALITA DI OPINAMENTO CONVENZIONI PROMOSSE DALL ASSOCIAZIONE
Commissione n 6 AGGIORNAMENTI TARIFFARI, VIDIMAZIONE PARCELLE PRESENTAZIONE ONORARI APPROVATI DAL CONSIGLIO MODALITA DI OPINAMENTO CONVENZIONI PROMOSSE DALL ASSOCIAZIONE Reggio Emilia, 02 Febbraio 2011 Dettagli Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)/
Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)/ Assicurazione cauzione d affitto Edizione 01.2014 8054254 09.14 WGR 759 It Sommario La vostra assicurazione in sintesi........... 3 Condizioni Generali di Assicurazione......... Dettagli Condizioni generali di fornitura per macchine e parti di ricambio (2006)
Condizioni generali di fornitura per macchine e parti di ricambio (2006) 1. Indicazioni generali 1.1 Il contratto è considerato concluso a ricezione della conferma scritta del fornitore con la quale egli Dettagli Condizioni generali (CGA) Helvetia Assicurazione della Cauzione d Affitto. Edizione aprile 2012
Condizioni generali (CGA) Helvetia Assicurazione della Cauzione d Affitto Edizione aprile 2012 Semplice. Chiedete a noi. T 058 280 1000 (24 h), www.helvetia.ch Sommario A Informazione al cliente 3 1 Partner Dettagli SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL AZIENDA DI SOGGIORNO E TURISMO DI TERMOLI
Allegato alla delibera n 04 del 20.01.2016 SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL AZIENDA DI SOGGIORNO E TURISMO DI TERMOLI Periodo 01 marzo 2016 31 dicembre 2018 Allegato alla Dettagli Assicurazione facoltativa d indennità giornaliera Secondo la Legge federale sull assicurazione malattie (LAMal)
Assicurazione facoltativa d indennità giornaliera Secondo la Legge federale sull assicurazione malattie (LAMal) Condizioni generali d assicurazione (CGA) Edizione gennaio 2009 (versione 2013) Ente assicurativo: Dettagli REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO Approvato con Delibera della Giunta Provinciale n.122 dell 11.12.2012 In vigore dal 1 gennaio 2013 Pag. 1 di 6 Art. 1 - Avvocatura Provinciale 1. L Avvocatura Dettagli COMUNE DI VALPELLINE
COMUNE DI VALPELLINE c/o Municipio: Loc. Les Prailles, 7 11010 Valpelline (AO) - Tel. 0165/73227 CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFITTO LOCALI DEL BAR RISTORANTE DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITO IN FRAZ. LES PRAILLES Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO Art. 1 OGGETTO DELL INCARICO Il presente capitolato disciplina l'incarico inerente il servizio professionale di Dettagli CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO Acquisto di n. 1 mini escavatore da impiegare nei lavori di manutenzione delle strade SALERNO, 10 ottobre 2012 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ing. Bernardo Saja) Oggetto Dettagli CORSO BREVE. Le riserve e la definizione bonaria delle controversie
Università degli Studi di Napoli Federico II Facoltà di Ingegneria Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli CORSO BREVE sulla normativa inerente la PROGETTAZIONE e la REALIZZAZIONE di OPERE PUBBLICHE Dettagli Condizioni generali di Assicurazione
Schema di Polizza Fidejussoria a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione operativa dell impianto di discarica controllata per rifiuti non pericolosi ubicato in contrada Autigno Comune di Brindisi Dettagli CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RETE COMUNE PER LA CONNESSIONE. l sig. o la società.,sede legale, persona del legale
CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RETE COMUNE PER LA CONNESSIONE Tra: l sig. o la società.,sede legale, persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio nonché quale procuratore di., Dettagli Condizioni generali di vendita e consegna per contratti al di fuori del WebShop
Condizioni generali di vendita e consegna per contratti al di fuori del WebShop 1. Concetti generali 1.1 Queste condizioni generali di vendita e consegna sono vincolanti, ove dichiarate applicabili in Dettagli Evoluzione del settore delle costruzioni
Il Progetto normativo Evoluzione del settore delle costruzioni Nell ultimo ventennio profonde mutazioni della struttura del processo edilizio dovute a: evoluzione del quadro normativo (naz. ed intern.) Dettagli Legge federale sul trasporto di merci per ferrovia o idrovia
Legge federale sul trasporto di merci per ferrovia o idrovia (Legge sul trasporto di merci, LTM) Avamprogetto del XX. xxx 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 87 Dettagli Assicurazione di protezione giuridica collettiva
Assicurazione di protezione giuridica collettiva Nr. 12.488.800 Fra la Winterthur-ARAG Società d Assicurazione di Protezione giuridica Gartenhofstrasse 17, 8070 Zurigo, denominata qui di seguito Winterthur-ARAG Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D ONERI relativo al noleggio con riscatto di n. 1 gascromatografo, con rivelatore massa CIG:32821335D4 PREMESSA
CAPITOLATO SPECIALE D ONERI relativo al noleggio con riscatto di n. 1 gascromatografo, con rivelatore massa CIG:32821335D4 PREMESSA Le prescrizioni del presente capitolato disciplinano il contratto di Dettagli IL CONTRATTO DI AGENZIA IN GERMANIA
IL CONTRATTO DI AGENZIA IN GERMANIA TRADUZIONE DEI 84. ss. DEL CODICE DI COMMERCIO TEDESCO (HGB) COME MODIFICATI DALLA L. 23 ottobre 1989 84. (Definizione dell agente di commercio) 1. È agente di commercio Dettagli Condizioni internazionali di vendita e fornitura
Condizioni internazionali di vendita e fornitura 1. Generalità a) Le Condizioni Generali di Contratto (di seguito denominate CGC ) disciplinano la collaborazione fra la Warendorfer Küchen GmbH e l acquirente Dettagli CONVENZIONE PER COSTRUZIONE E SUCCESSIVA LOCAZIONE DI IMMOBILE DA ADIBIRE A PALESTRA POLIVALENTE
CONVENZIONE PER COSTRUZIONE E SUCCESSIVA LOCAZIONE DI IMMOBILE DA ADIBIRE A PALESTRA POLIVALENTE Tra le sottoscritte parti: CASALE SPORTIVA SRL, con sede in Mirandola (MO), Via Giovanni Pico, 51, p. iva Dettagli Condizioni generali della Holcim (Svizzera) SA per l acquisto di merci e servizi
Condizioni generali della Holcim (Svizzera) SA per l acquisto di merci e servizi I. Disposizioni generali 1. Validità Le presenti condizioni generali disciplinano la conclusione, il testo e l esecuzione Dettagli CONTRATTO TIPO AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE
CONTRATTO TIPO di AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE 1 CONTRATTO DI AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE Il condominio sito in via.. codice fiscale.., nella persona del sig.., delegato alla sottoscrizione del presente Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEL PERIODICO COMUNALE IL GIORNALE DI CORSICO E DI ALTRI PRODOTTI TIPOGRAFICI
LOTTO 2 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEL PERIODICO COMUNALE IL GIORNALE DI CORSICO E DI ALTRI PRODOTTI TIPOGRAFICI. (PERIODO: gennaio 2016/ dicembre 2016) CIG: Dettagli Condizioni generali d assicurazione. Polizze di libero passaggio. Edizione 2013. Tanto facile. Chiedete a noi. T 058 280 1000 (24 h), www.helvetia.
Condizioni generali d assicurazione Polizze di libero passaggio Edizione 2013 Tanto facile. Chiedete a noi. T 058 280 1000 (24 h), www.helvetia.ch Indice 1 Stipulazione dell assicurazione 3 2 Prestazioni Dettagli Condizioni generali riguardanti postshop.ch
Condizioni generali riguardanti postshop.ch 1 Campo di applicazione e offerta di prestazioni 1.1 Le presenti condizioni generali (CG) disciplinano la stipula, il contenuto e l esecuzione di contratti tra Dettagli Schema di disciplinare di incarico professionale-------------------------------------------------
PROT. N.. del. Schema di disciplinare di incarico professionale------------------------------------------------- Disciplinare di incarico professionale per Redazione progetto definitivo, progetto esecutivo, Dettagli Codice delle obbligazioni (Revisione dei diritti di revoca)
Codice delle obbligazioni (Revisione dei diritti di revoca) Avamprogetto Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Dettagli CGA. Assicurazione delle cure medico-sanitarie. (Condizioni generali d assicurazione) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA.
CGA (Condizioni generali d assicurazione) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA Valide dal 2014 Assicurazione delle cure medico-sanitarie Med Call (LAMal) Indice Pagina 3 4 5 6 6 6 7 7 1. Principi 2. Prestazioni Dettagli Assicurazioni secondo la LAMal
Assicurazioni secondo la LAMal Regolamento Edizione 01. 2015 Indice I Disposizioni comuni 1 Validità 2 Adesione / ammissione 3 Sospensione della copertura del rischio d infortunio 4 Effetti giuridici della Dettagli GARA A PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Via XXV Aprile n. 4 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIE E AZIENDE PARTECIPATE SERVIZIO ECONOMATO Tel. 0266023226-Fax 0266023244 e-mail alessia.peraboni@comune.cinisello-balsamo.mi.it Dettagli Condizioni generali di contratto (CGC)
SK-R&D Ltd liab. Co Logic Security Psychology Services & Products = Condizioni generali di contratto (CGC) 1 In generale La SK-R&D Sarl, con sede a Losanna (denominata nel prosieguo offerente), offre servizi Dettagli CGA. Assicurazione delle cure medico-sanitarie. (Condizioni generali d assicurazione) Visana SA, vivacare SA. Med Direct (LAMal) Valide dal 2014
CGA (Condizioni generali d assicurazione) Visana SA, vivacare SA Valide dal 2014 Assicurazione delle cure medico-sanitarie Med Direct (LAMal) Indice Pagina 3 4 5 6 6 7 8 8 1. Basi 2. Prestazioni 3. Premi Dettagli Condizioni generali di BKW Energie SA per la fornitura di energia elettrica a consumatori finali con libero accesso alla rete
Condizioni generali di BKW Energie SA per la fornitura di energia elettrica a consumatori finali con libero accesso alla rete CG di BKW I per la fornitura di energia elettrica a consumatori finali con Dettagli CONTRATTO 1. DISPOSIZIONI GENERALI
CONTRATTO tra il Sig... codice fiscale... residente in... proprietario di (*)...di cui dispone dei libero uso, sito in... e il Sig... residente in... nella qualifica di... dell impresa... codice fiscale... Dettagli Ordinanza sul personale dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)
Ordinanza sul personale dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) (Ordinanza sul personale FINMA) del 11 agosto 2008 Approvata dal Consiglio federale il 27 agosto 2008. L autorità Dettagli CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 1) Definizioni 1.1 Ai fini delle presenti condizioni generali di vendita (di seguito denominate Condizioni di Vendita ), i seguenti termini avranno il significato di seguito Dettagli Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 256 di data 07.10.2014 S C H E M A D I C O N V E N Z I O N E
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 256 di data 07.10.2014 IL SINDACO F.F. F.to Lucia Vicentini IL SEGRETARIO COMUNALE F.to dott.ssa Tiziana Angeli S C H E M A D I C O N V E N Z I O N Dettagli CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA Le presenti condizioni generali di vendita si applicano ai contratti conclusi tra SOLON S.p.A. (di seguito SOLON ), persona giuridica che agisce nell esercizio della propria Dettagli RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI. CALCIANO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA II Sez.
CONVENZIONE OGGETTO: DISCIPLINARE PER L AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL PATROCINIO E LA RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CALCIANO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA II Sez. Dettagli 3D SYSTEMS, INC. TERMINI E CONDIZIONI STANDARD SUL SOFTWARE
I presenti Termini e Condizioni sono validi per qualsiasi proposta e accordo e/o ordine di acquisto relativo alla concessione in licenza del software ( Software ) o alla fornitura della manutenzione relativa Dettagli Condizioni Generali. Versione del 25.3.2015
CG Versione del 25.3.2015 Contenuto 1 Premesse... 3 2 Servizi e prodotti... 3 2.1 Fatturazione tramite la Cassa dei Medici... 3 2.2 Fatturazione tramite la Cassa dei Medici con controllo dei debitori... Dettagli Sono riportate in corsivo le disposizioni che non rientranto nella cognizione della Commissione arbitrale.
SUISA Cooperativa degli autori ed editori di musica Tariffa PN 2016 Registrazione di musica su supporti sonori che non sono destinati al pubblico Approvata dalla Commissione arbitrale federale per la gestione Dettagli Direzione dei lavori e collaudo di opere pubbliche
Direzione dei lavori e collaudo di opere pubbliche Ing. Francesco Pecorella Evoluzione tecnologica e normativa in materia di lavori pubblici dal D.M. 29.05.1895 alla Legge Merloni (11.02.94 n. 109) 05.07.2005 Dettagli secondo la Legge federale sull assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 Introduzione
Il gruppo Helsana comprende Helsana Assicurazioni SA, Avanex Assicurazioni SA, Progrès Assicurazioni SA e Sansan Assicurazioni SA. Edizione 1 gennaio 2014 Condizioni d assicurazione (CA) Assicurazione Dettagli Condizioni generali di assicurazione (CGA) per le assicurazioni vita collettive al di fuori della previdenza professionale
Condizioni generali di assicurazione (CGA) per le assicurazioni vita collettive al di fuori della previdenza professionale (ramo assicurativo A3.4 secondo l allegato 1 dell Ordinanza sulla sorveglianza, Dettagli CONTRATTO PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO CIG 4430974B68
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO CIG 4430974B68 FRA Camera di Commercio di Lodi, con sede in Lodi via Haussmann, 15 (cap. 26900) P.IVA 11125130150, nella persona del Segretario Generale f.f., Dettagli DIRITTI E STRUMENTI DI TUTELA DEL CLIENTE PRINCIPALI NORME DI
Via Caldera, 21 20153 Mil ano DIRITTI E STRUMENTI DI TUTELA DEL CLIENTE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI DISCIPLINATA DAL D.LGS. 385/1993 (TESTO UNICO BANCARIO) E Dettagli Informazioni per i clienti e Condizioni generali d affari (CGA) Helvetia Piano di versamento. Previdenza libera (pilastro 3b) Edizione maggio 2014
Informazioni per i clienti e Condizioni generali d affari (CGA) Helvetia Piano di versamento Previdenza libera (pilastro 3b) Edizione maggio 2014 La Sua Assicurazione svizzera. Premessa Gentile cliente, Dettagli Condizioni generali d assicurazione (CGA)
Compact Basic Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Assicurazione base) secondo la Legge federale sull assicurazione malattie (LAMal) Condizioni generali d assicurazione (CGA) Edizione Dettagli C O M U N E D I P I A N O R O
CAPITOLATO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA DI ASSISTENZA PER ALUNNI DISABILI Art. 1 - Oggetto e modalità di svolgimento del servizio Oggetto del presente capitolato è la gestione delle attività di Dettagli Condizioni Generali (CGA)
Condizioni Generali (CGA) Assicurazione contro gli infortuni secondo la legge federale del 20.3.1981 (LAINF) Edizione 08.2006 8000612 10.09 WGR 067 I Sommario L assicurazione contro gli infortuni secondo Dettagli Condizioni contrattuali relative all Assicurazione LAINF
Condizioni contrattuali relative all Assicurazione LAINF Versione 1/2007 Indice Assicurazione LAINF 1. Persone assicurate 2 1.1 Assicurazione obbligatoria 2 1.2 Assicurazione facoltativa 2 2. Estensione Dettagli CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI PRODOTTI ACQUISTI MEZZI & SERVIZI DI PIAGGIO & C. SPA
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI PRODOTTI ACQUISTI MEZZI & SERVIZI DI PIAGGIO & C. SPA Le presenti condizioni generali di fornitura regoleranno i rapporti intercorrenti tra: Piaggio & C. S.p.A., con Dettagli Assicurato/Beneficiario: il soggetto cui l Impresa deve corrispondere l indennizzo in caso di sinistro.
Condizioni d assicurazione (CA) Assicurazione maxi.zero forma particolare d assicurazione dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale sull assicurazione malattie Dettagli CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE
CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per "assicurazione": il contratto di assicurazione; per "polizza": il documento che prova l'assicurazione; Dettagli SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO
SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO CONTRATTO DI APPALTO PRIVATO PER OPERE RELATIVE A IMMOBILI CIVILI Tra... d ora in avanti denominato il committente residente in. C.F... P. IVA - da una parte e.. d ora in avanti Dettagli Regolamento della legge sull informazione e sulla trasparenza dello Stato (RLIT)
1.6.3.1.1 Regolamento della legge sull informazione e sulla trasparenza dello Stato (R (del 5 settembre 2012) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO Scopo e oggetto Campo di applicazione Dettagli con sede a.. via.n.. C.f.. rappresentato da... nato a.. il.. abilitato alla sottoscrizione del presente atto con... n... del.
Schema di convenzione tipo tra Ente Pubblico e Cooperativa Sociale ai sensi dell'art. 5 legge 381/91 dellart. 7 paragrafo b) L.R. 16/93 dell'art.5 comma 5 L.R. 14/97 L Ente. al fine di creare opportunità Dettagli CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA E VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA E VENDITA PREMESSE Le presenti condizioni generali di fornitura e vendita si applicano integralmente a tutte le offerte di vendita emesse e a tutte le vendite effettuate Dettagli ARTICOLO 1 Premesse Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
SCRITTURA PRIVATA TRA la Diocesi/Parrocchia di..., con sede in..., Via/Piazza,..., codice fiscale/partita iva..., in persona del legale rappresentante pro-tempore, di seguito denominato anche Committente Dettagli Con la seguente scrittura privata redatta in duplice originale, tra
Con la seguente scrittura privata redatta in duplice originale, tra - la società LaSemestrale.it GmbH avente sede legale in Heinrich Nordhoff Strasse 59, 38440 Wolfsburg rappresentata dal suo legale rappresentante Dettagli Contratto tipo per compositori/compositrici di musica da film
ARF/FDS GARP SFP Associazione svizzera regia Gruppe Autori, Associazione svizzera dei sceneggiatura film Registi, Produttori produttori di film SUISA Società svizzera per i diritti degli autori di opere Dettagli ---------------------------------------. =. ADR NOTARIATO SRL. =. ---------------------------------------
---------------------------------------. =. ADR NOTARIATO SRL. =. --------------------------------------- REGOLAMENTO DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE NOTARILE -.-.- I - Definizione 1) La Camera di Conciliazione Dettagli Assicurazione di garanzia per costruzioni Informazioni per la clientela ai sensi della LCA e Condizioni generali d assicurazione (CGA)
Assicurazione di garanzia per costruzioni Informazioni per la clientela ai sensi della LCA e Condizioni generali d assicurazione (CGA) Indice Pagina Informazioni per la clientela ai sensi della LCA Edizione Dettagli Il giorno del mese di dell anno 2011 nella sede della ASL RM/A, - via Ariosto 3/5, in esecuzione della deliberazione n.
C O N V E N Z I O N E PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA NON SANITARIA AGLI OSPITI DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE A BASSA INTENSITA ASSISTENZIALE PER PAZIENTI PSICHIATRICI DEL 2 DISTRETTO DELLA Dettagli GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A. Corso Turati 19/6 - Torino Tel. 011/5764.1 - Telefax 011/5764.330 - Sito Internet: www.gtt.to.it APPALTO GTT N. 138/2012 - SETTORI SPECIALI QUALIFICAZIONE PER SERVIZI DI Dettagli Comune di Villa di Tirano
Comune di Villa di Tirano! "" #$% &' ( CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 1. OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l affidamento del servizio Dettagli SCHEMA DI CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA COMUNALE DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
SCHEMA DI CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA COMUNALE DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha ad oggetto l affidamento del Dettagli ELENCO DELLE PRESTAZIONE MANDATO NELL INGEGNERIA CIVILE
Sezione della logistica Repubblica e Cantone Ticino Via del Carmagnola 7 Dipartimento delle finanze e dell'economia 6501 Bellinzona Divisione delle risorse ELENCO DELLE PRESTAZIONE MANDATO NELL INGEGNERIA Dettagli CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO VIAGGI TUTTO COMPRESO
CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO VIAGGI TUTTO COMPRESO I) PREMESSE 1. L obbiettivo di Tim Travel Tours di Montorfani Timoteo, detta in seguito l agenzia, è quello di rendere la pianificazione delle vostre Dettagli Condizioni generali di fornitura per macchine e impianti
Pfingstweidstrasse 102, 8005 Zurich, telefono. +41 44 384 41 11 Condizioni generali di fornitura per macchine e impianti 2016 1 Indicazioni generali 1.1 Il contratto è considerato concluso a ricezione Dettagli C O M U N E DI A R E Z Z O CONVENZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA NELL AMBITO
C O M U N E DI A R E Z Z O CONVENZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA NELL AMBITO DELL INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCUOLA DELL INFANZIA DI MATRIGNANO. Dettagli Questionario R.C. Merloni e Normativa
Le informazioni trascritte nel presente modulo sono ad uso esclusivo di Euroconsul S.r.l. e verranno trattate con la massima riservatezza al solo fine di ottenere la quotazione del rischio dalle principali Dettagli Offerta per un assicurazione responsabilità civile professionale per consulenti aziendali
Offerta per un assicurazione responsabilità civile professionale per consulenti Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA I vostri vantaggi a colpo d occhio Protezione in caso di danni patrimoniali veri e propri, Dettagli CONVENZIONE D INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI
CONVENZIONE D INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI Manutenzione della rete idrica e fognaria a servizio dell intero territorio Dettagli AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, GARANZIA, MANUTENZIONE E GESTIONE IN MODALITA HOSTING DELL ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DI TRIESTE
SCHEMA DI CONTRATTO per L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, GARANZIA, MANUTENZIONE E GESTIONE IN MODALITA HOSTING DELL ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DI TRIESTE OGGETTO: Affidamento del servizio Dettagli REGOLAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE E SERVIZI TECNICI IN ECONOMIA ART. 125 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Approvato con Determinazione del Direttore n. 007/DD del 22.01.2013 REGOLAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE E SERVIZI TECNICI IN ECONOMIA ART. 125 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ARTICOLO. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.... Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back

References: art. 4
 art. 4
 art. 4
 Art. 1
 art. 3
 art. 101
 Art. 101

ART.1
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 1
 ARTICOLO 1
 ART. 1
 ART. 125
 ART. 125