Source: http://docplayer.it/11487872-N-rep-schema-di-contratto.html
Timestamp: 2018-09-22 17:57:52+00:00

Document:
N. Rep... SCHEMA DI CONTRATTO - PDF
Download "N. Rep... SCHEMA DI CONTRATTO"
1 SCHEMA DI CONTRATTO N. Rep.... LAVORI PER LA NUOVA PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO STAMPATO COME ESISTENTE NEL CORTILE INTERNO DELLA SEDE DI PIAZZA CARDINAL FERRARI DELL AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI. CIG CUP I49D L anno... giorno... del mese di... presso la Direzione Generale dell A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, Piazza cardinal Ferrari, Milano. TRA L A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, rappresentata dal Dott..., in qualità di Direttore Generale pro tempore (d ora in avanti AZIENDA), E L Impresa... di... (...), rappresentata dal sig...., nella sua qualità di legale rappresentante (d ora in avanti IMPRESA). Premesso - che con deliberazione dell AZIENDA n.... in data... è stata indetta gara d appalto mediante procedura negoziata per l aggiudicazione dei lavori di cui in epigrafe, dell importo di ,78, di cui ,78 a base d asta ed 2.000,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; - che con successiva deliberazione dell AZIENDA n.... del... i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta.. che ha offerto un ribasso del...% sull importo posto a base di gara e pertanto per un importo netto pari a..., oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, - che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari, ivi compreso il DURC, a comprovare la capacità giuridica, tecnica, economica e finanziaria dell impresa affidataria; - che è stata acquisita la certificazione della CC.I.AA. n.... del... attestante l insussistenza, a carico del rappresentante legale dell impresa, sig.... nato a... il... codice fiscale..., di procedimenti per l applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965. Tutto ciò premesso e parte del presente contratto SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 GENERALITÀ
2 L AZIENDA conferisce all impresa... con sede in... l appalto dei lavori di... da realizzare presso... Il presente atto obbliga fin d ora l impresa aggiudicataria, mentre sarà obbligatorio per il... solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge. L impresa affidataria rappresentata da..., formalmente si impegna ad eseguire tutte le opere oggetto dell appalto stesso, in conformità agli allegati al presente contratto elencati all art. 14. L impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig.... nato a... il..., residente in... via... n.... ART. 2 CONDIZIONI DI CANTIERABILITÀ Si può procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dall art. 106, comma 3, del DPR n. 207/2010, in quanto permangono le condizioni che consentono l immediata esecuzioni dei lavori. Si allega il verbale di cui all art. 106, comma 3 del DPR n. 207/2010, sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall affidatario. ART. 3 CORRISPETTIVO DELL APPALTO Il corrispettivo dell appalto viene determinato tenuto conto del ribasso offerto nella somma di euro... (...), da assoggettarsi ad IVA. A tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari ad euro 2.000,00 (duemila). ART. 4 TEMPO UTILE PER L ULTIMAZIONE DEI LAVORI L affidatario darà concreto inizio ai lavori immediatamente entro cinque giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in giorni. (.) naturali, successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. ART. 5 CAUSE DI SOSPENSIONI DEI LAVORI In applicazione dell art. 158 del DPR n. 207/2010 i lavori potranno essere sospesi (parzialmente o totalmente) nelle circostanze previste dall art. 159 del suddetto DPR, o di altre circostanze speciali che ne impediscono l esecuzione o la realizzazione a regola d'arte. In tali casi, qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano state ordinate in carenza di presupposti, l indennizzo spettante all esecutore sarà quantificato in base a quanto disposto dall art. 160 del DPR n. 207/2010. ART. 6 PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell art. 145 del DPR n. 207/2010, sarà applicata una penale della misura di euro... (...) per ogni giorno di ritardo, pari a circa l 1 per mille dell importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento.
3 ART. 7 CAUZIONE PROVVISORIA L offerta presentata per la partecipazione alla gara per l affidamento dell esecuzione dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, corredata da una cauzione pari al due per cento dell importo dei lavori a base d asta, è stata prestata mediante: - fideiussione bancaria dell Istituto di credito... n.... in data... per l importo di euro... (...); o - fideiussione assicurativa della Società... n.... in data... per l importo di euro... (...). La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell affidatario e sarà svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n ART. 8 CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE L affidatario, ai sensi dell art. 113, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha costituito una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell importo dei lavori a garanzia dell adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla stazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante: - fideiussione assicurativa della Società... n.... in data... (caso 1) Poiché l aggiudicazione è avvenuta con ribasso d asta superiore al 10 per cento e inferiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è di euro... (...). (caso 2) Poiché il ribasso offerto dall affidatario è superiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, con l ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo è di euro... (...). La cauzione definitiva, come stabilito dall art. 113, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è progressivamente svincolata a misura dell avanzamento dell esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all istituto garante, da parte dell affidatario o del concessionario, degli
4 stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l avvenuta esecuzione. L ammontare residuo, pari al 25 per cento dell iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell impresa per la quale la garanzia è prestata. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi durante l esecuzione dei lavori. L affidatario, ai sensi dell art. 129 del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163, ha, altresì, stipulato una polizza di assicurazione della Società... n.... in data... per l importo di euro... (...), che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n ART. 9 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti e alle specifiche indicazioni del capitolato speciale d appalto allegato a questo contratto. Art. 10 OBBLIGHI in materia di tracciabilità dei flussi finanziari - Legge n. 136/2010 In conformità a quanto previsto dall art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., la ditta aggiudicataria s impegna ad utilizzare il conto corrente bancario di cui al codice IBAN..., acceso presso la Banca..., dedicato, anche non in via esclusiva, alle transazioni inerenti l esecuzione del presente contratto. I Sigg.... CF... sono delegati ad operare su detto conto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario/postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il CIG di gara... ART. 11 PAGAMENTI IN ACCONTO Per l esecuzione dei lavori all affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull importo contrattuale. L affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d opera alla conclusione dei lavori di ogni singolo settore, al netto del ribasso d asta e delle ritenute di legge; contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d asta. Il termine per l emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d appalto è fissato in giorni 30 (trenta) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
5 In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all affidatario di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto. ART. 12 PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall art. 235 del DPR 207/2010, è fissato in giorni 90 (novanta) dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n Il pagamento della rata di saldo non costituirà, comunque, presunzione di accettazione dell opera, ai sensi dell art. 1666, secondo comma del codice civile. La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. ART. 13 DIVIETI PER L ESECUTORE Il contratto d appalto non può essere ceduto, a pena di nullità. La violazione della disposizione comporterà l annullamento dell aggiudicazione o la nullità del contratto. È vietata, infine, qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dalla stazione appaltante. ART. 14 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO Ai sensi dell art. 137 del DPR n. 207/2010, fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati: la lettera d invito; l offerta dell impresa; il verbale di aggiudicazione della gara; il capitolato speciale d appalto; il progetto esecutivo; i piani di sicurezza previsti dell art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; il cronoprogramma dei lavori; il verbale di cui all art. 106, comma 3 del DPR n. 207/2010; il duvri. ART. 15 SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle. Del presente contratto, ai sensi dell art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all imposta sul valore aggiunto (IVA).
6 ART. 16 MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Tutte le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall esecuzione del Contratto possono essere risolte dalle Parti mediante il ricorso alla transazione, ai sensi dell art. 239 del Codice. Il Dirigente competente dell Azienda è il soggetto preposto a valutare o a formulare proposta di transazione, sentito il Responsabile Unico del Procedimento. Qualora, nel corso della esecuzione del presente Contratto, si verifichino i presupposti di cui all art. 240 del Codice, verrà adottata la procedura per la definizione dell Accordo Bonario ivi prevista. Per le controversie inerenti l interpretazione, esecuzione, validità efficacia e/o risoluzione del presente Contratto che non si siano potute risolvere con l accordo diretto delle Parti, e competente in via esclusiva il Foro di Milano. In ogni caso l Appaltatore è tenuto, anche in pendenza di contestazioni e controversie, ad uniformarsi alle disposizioni dell Azienda, senza sospendere o pregiudicare la regolare esecuzione dell Appalto e senza nulla poter opporre, rinunciando all eccezione di cui all art c.c. L IMPRESA Il Legale Rappresentante L AZIENDA Il Direttore Generale
SCHEMA DI CONTRATTO. REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI PALMI PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA N. Rep.
SCHEMA DI CONTRATTO REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI PALMI PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA N. Rep. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE MARINELLA: MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE DEL MONTE S. ELIA, DEI PERCORSI
PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO TURISTICO NELLA ZONA ARCHEOLOGICA DI MONTAGNA DEI CAVALLI
SCHEMA DI CONTRATTO REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI PRIZZI PROVINCIA DI PALERMO N. Rep. PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO TURISTICO NELLA ZONA ARCHEOLOGICA DI MONTAGNA DEI CAVALLI
baa beccaria andrea architetto COMUNE DI PONTECHIANALE Provincia di Cuneo (D.M. 207/2010) Arch.Andrea Beccaria tel.fax. 0172370208 cel.
COMUNE DI PONTECHIANALE Provincia di Cuneo Oggetto: (D.M. 207/2010) baa beccaria andrea architetto Arch.Andrea Beccaria baa beccaria andrea architetto tel.fax. 0172370208 cel.3471738713 Disegni, calcoli,
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CAMPO DI CALCIO "A. GENTILE" - PANTELLERIA -

References: ART. 1
 art. 14
 ART. 2
 art. 106
 art. 106
 ART. 3
 ART. 4
 ART. 5
 art. 158
 art. 159
 art. 160
 ART. 6
 art. 145
 ART. 7
 art. 75
 ART. 8
 art. 113
 art. 113
 art. 129
 ART. 9
 Art. 10
 art. 3
 ART. 11
 ART. 12
 art. 235
 art. 1666
 ART. 13
 ART. 14
 art. 137
 art. 131
 art. 106
 ART. 15
 art. 40
 ART. 16
 art. 239
 art. 240