Source: http://docplayer.it/4901179-Schema-lettera-invito-per-cottimo-fiduciario-ai-sensi-dell-art-125-del-d-lgs-163-2006-e-ss-mm-ii.html
Timestamp: 2018-06-20 12:39:31+00:00

Document:
SCHEMA LETTERA INVITO PER COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL ART. 125 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. - PDF
Download "SCHEMA LETTERA INVITO PER COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL ART. 125 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii."
Ambrogio Casadei
1 SCHEMA LETTERA INVITO PER COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL ART. 125 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. COMUNE DI MONTECASTRILLI Viale della Resistenza, Montecastrilli ( TR ) - Tel. 0744/ Fax. 0744/ e mail Prot. n. del Alla Spett.le Ditta OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FONTANA DI FARNETTA. CODICE CUP: J74B CODICE CIG : E Lavori da eseguirsi: Lavori di restauro e risanamento conservativo della fontana di Farnetta. Luogo di esecuzione lavori: Comune di Montecastrilli ( TR ) Frazione Farnetta Località Palombara Importo: Importo dei lavori soggetto a ribasso ,34 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 1.580,99 Importo totale lavori ,33 IVA 10% 2.357,53 Totale lordo ,86 Categoria dei lavori: le lavorazioni sono riconducibili alla Categoria OG1 Classifica I - del D.P.R. 34/2000. Procedura: cottimo fiduciario ai sensi dell art. 125, comma 1, lettera b) del D. lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e ai sensi dell art. 13 del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia ( approvato con D.C.C. n. 10 del 12/02/08 ). n. di imprese invitate a presentare offerta: n. 7 nel rispetto dell art. 125, comma 8, del D. lgs. 163/2006 e ss.mm.ii e nel rispetto dell art. 13 del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia ( approvato con D.C.C. n. 10 del 12/02/08 ). Criterio di affidamento: a misura, ai sensi dell art. 82, comma 2, lettera a) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Questo Comune deve provvedere, in esecuzione alla Determina n. 56 del del Responsabile U.T.C., all affidamento urgente dei lavori in oggetto indicati, finanziati per ,79 dall Associazione G.A.L. Ternano, Codice SIAN beni
2 culturali minori del PSL del GAL Ternano; Per tali motivi d urgenza il presente documento viene anticipato via fax. Modalità di presentazione dell offerta e documenti a corredo della stessa. (ATTENZIONE: le modalità di presentazione dell offerta riportate sotto ai punti 1, 2, 3, 4, 5 sono tutte obbligatorie e la mancata osservanza di qualsiasi adempimento sotto riportato comporterà l automatica esclusione dalla gara). Le offerte, a pena di esclusione, dovranno essere presentate secondo le seguenti modalità: 1. L offerta dovrà essere presentata compilando esclusivamente lo schema di offerta e dichiarazioni predisposto da questo Ente (Modello A ) ed inviato in allegato alla presente, completandolo in ogni sua parte. Lo schema di offerta Modello A e la presente lettera invito sono reperibili anche sul sito istituzionale del Comune al seguente indirizzo: all Albo Pretorio On Line, alle sezioni Albo Pretorio - Bandi e Gare, unitamente a tutti gli elaborati costituenti il progetto esecutivo, approvato con D. G. C. n. 4 del L offerta compilata sul Modello A dovrà essere completa di marca da bollo da 14,62. All offerta e alle relative dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario. 2. L offerta economica, redatta sull apposito Modello A, deve contenere, a pena di esclusione, il ribasso espresso in percentuale (in cifre ed in lettere) sull importo dei lavori a base di gara. In caso di discordanza, nell offerta, tra la percentuale di ribasso sull importo dei lavori espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuto valido ed impegnativo quello più vantaggioso per l Amministrazione appaltante. 3. L offerta dovrà essere indirizzata al: Comune di Montecastrilli, Ufficio Protocollo, Viale della resistenza, Montecastrilli ( TR ) e dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore del giorno , in plico chiuso sigillato con ceralacca e firmato sui lembi di chiusura, a mezzo del servizio postale raccomandata A/R, mediante consegna a mano diretta o mediante agenzia di recapito autorizzata. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui l amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo non venga recapitato in tempo utile. ( ai fini dell accettazione del plico farà fede il timbro apposto dall Ufficio Protocollo ). 4. Il plico dovrà riportare all esterno, oltre all indicazione del mittente, completa di indirizzo e recapito telefonico, la seguente dicitura: LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FONTANA DI FARNETTA Comune di Montecastrilli (TR) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore del giorno
3 5. Garanzia a corredo dell offerta che copra la mancata sottoscrizione dell atto di cottimo fiduciario per fatto dell aggiudicatario, di 471,51 pari al 2% dell importo dei lavori, ovvero dimezzato per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità serie UNI CEI ISO 9000, da prestare, a pena di esclusione, nei modi, nelle forme e dai soggetti di cui all art. 75 del D. lgs. 163/2006 e secondo le espresse previsioni di cui al comma 4 del medesimo art. 75. Qualora sia prestata garanzia fideiussoria sulla base degli schemi tipo predisposti con Decreto Ministero Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004 dovrà contenere a pena di esclusione l espressa rinuncia all eccezione di cui all art comma 2 codice civile. In ogni caso la garanzia dovrà (a pena di esclusione) essere corredata da dichiarazione di un fideiussore di impegno incondizionato a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva in caso di aggiudicazione. Le fideiussioni e le polizze fideiussorie dovranno, a pena di esclusione, essere sottoscritte in originale e contenere generalità, qualifica e poteri di rappresentanza del funzionario o agente assicurativo sottoscrittore, la cui firma dovrà essere autenticata con autentica notarile o, in alternativa, ai sensi degli artt. 47 e 38 comma 3 del DPR 28/12/2000, n. 445, allegando copia fotostatica del documento di identità. La garanzia sarà automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione dell atto di cottimo fiduciario per quanto riguarda l aggiudicatario. Per quanto riguarda i concorrenti non aggiudicatari, ai sensi dell art. 75 comma 9 del D. lgs. 163/2006, la garanzia a corredo dell offerta dovrà intendersi svincolata al momento della emanazione della determinazione che integra l efficacia dell aggiudicazione definitiva e della quale ne sarà data apposita comunicazione nonché pubblicità sul sito web di questo ente all indirizzo Per tutto quanto qui non riportato, si fa riferimento all art. 75 del D. lgs. 163/2006 ed alle disposizioni dell Autorità di Vigilanza. Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento: 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i soggetti individuati dall art. 34 e seguenti del D. lgs. 163/2006; 2. I partecipanti alla procedure di affidamento devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall art. 38 del D. lgs. 163/2006; 3. I partecipanti alle procedure di affidamento devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dall art. 39 del D. lgs. 163/2006; 4. Le Ditte invitate che intendano presentare l offerta per i lavori di cui in oggetto, devono essere in possesso della qualificazione SOA per l esecuzione delle lavorazioni della categoria OG01 Classifica I. I requisiti devono essere dichiarati in sede di domanda di partecipazione; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia di LL.PP. L impresa deve dichiarare dell avvenuta presa visione della documentazione di progetto e dell avvenuta presa visione del luogo dell esecuzione delle lavorazioni di cui all oggetto, tramite la presentazione della DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI DI ESECUZIONE DEI LAVORI (Modello B ). Le condizioni di affidamento sono le seguenti:
4 AGGIUDICAZIONE L apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica il giorno alle ore 12:00 presso la Sala Giunta del Comune di Montecastrilli. Si procederà all aggiudicazione anche quando fosse pervenuta una sola offerta valida e, nel caso di offerte uguali, si procederà a norma di legge mediante sorteggio. L aggiudicazione, mentre sarà vincolante per l impresa sin dalla sua determinazione, non impegnerà l Amministrazione se non dopo l esecutività dei provvedimenti di legge. I lavori saranno aggiudicati, previa presentazione e verifica di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente D. lgs. 163/2006 e D.P.R. 34/00 con Determinazione Dirigenziale del Dirigente dell Ufficio Tecnico, alla ditta la cui offerta risulterà più vantaggiosa. Nell esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente affidamento, l impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti e comprese negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L impresa aggiudicatrice si obbliga ad assoggettarsi a quanto previsto dalla presente lettera invito e a quanto previsto dal progetto esecutivo e tutti i documenti ad esso allegati, nonché alle vigenti disposizioni di legge in materia di lavori pubblici. Sottoscrizione atto di cottimo fiduciario: l impresa aggiudicatrice sarà tenuta a sottoscrivere apposito atto di cottimo fiduciario. Tutti gli oneri conseguenti alla registrazione (spese di registrazione, imposta di bollo e diritti di segreteria) sono a carico della ditta appaltatrice. Cauzione: l esecutore del contratto ai sensi dell art. 113 del D. lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.- è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (cauzione) nella misura del 10% dell importo netto contrattuale. La cauzione può essere costituita, a scelta dell appaltatore, in contanti oppure mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria prestate da istituti di credito o da banche, autorizzati all esercizio dell attività bancaria ai sensi del D. lgs. 01/09/1993, n La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Per quanto qui non riportato si richiama la vigente normativa in materia di lavori pubblici. Assicurazione: l esecutore del contratto ai sensi dell art. 129 del D. lgs. 163/ è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. L impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
5 I suddetti obblighi vincolano l impresa anche se non sia aderente alle associazioni o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. I lavori possono essere ceduti in subappalto entro i limiti previsti dalla normativa vigente. L assuntore ha l obbligo di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamenti vigenti. E facoltà di questa Amministrazione di provvedere all esecuzione dei lavori a rischio e pericolo dell assuntore e di risolvere l obbligazione mediante semplice denuncia nel caso in cui l assuntore stesso venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamenti vigenti. Il tempo di esecuzione dei lavori viene stabilito in 45 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna ed inizio dei lavori, che per motivi di urgenza viene fissata in data , pena la revoca dell aggiudicazione. La penale pecuniaria per il ritardo nell ultimazione dei lavori resta stabilità nella misura di 100,00 ( euro cento/00 ) per ogni giorno di ritardo. Stati di avanzamento lavori e pagamento: il Direttore dei lavori redigerà uno stato finale entro 15 gg dalla data di ultimazione dei lavori. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà entro 90 (novanta) giorni al suo esame ed all ammissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo. Per quanto qui non previsto si richiamano i documenti di progetto e le disposizioni vigenti in materia. I documenti di progetto sono scaricabili dal Sito istituzionale del Comune di Montecastrilli: - Albo Pretorio On Line - Sezioni Albo Pretorio - Bandi e Gare. Per ulteriori informazioni e per prendere visione dei documenti di progetto, rivolgersi a Ufficio Tecnico Servizio LL.PP. e Manutenzioni Comune di Montecastrilli Viale della resistenza,8 Montecastrilli (TR). Tel. 0744/ FAX 0744/ IL Responsabile del Servizio Arch. L.O. Rosatelli
6 MODELLO A Marca da bollo da euro 14,62 COMUNE DI MONTECASTRILLI Viale della Resistenza, Montecastrilli ( TR ) - Tel. 0744/ Fax. 0744/ e mail Oggetto: LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FONTANA DI FARNETTA. Offerta per affidamento mediante cottimo fiduciario ai sensi dell art. 125 del D. lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. CODICE CUP: J74B CODICE CIG : E Importo dei lavori soggetto a ribasso ,34 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 1.580,99 Importo totale lavori ,33 IVA 10% 2.357,53 Totale lordo ,86 Affidamento degli interventi di progetto mediante cottimo fiduciario a misura, ai sensi dell art. 82, comma 2, lettera a) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Con riferimento alla lettera invito di Codesto Ente formulata con lettera protocollo n spedita in data, relativamente ai lavori indicati in oggetto, la sottoscritta Ditta DICHIARA 1. Di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di LL.PP.: a) Requisiti previsti dall art. 34 e seguenti del D. lgs. 163/2006 Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici ; b) Requisiti previsti dall art. 38 del D. lgs. 163/2008 Requisiti di ordine generale ; c) Requisiti previsti dall art. 39 del D. lgs. 163/2006 Requisiti di idoneità professionale 2. Di essere in possesso della Qualificazione SOA per la Categoria OG1 Classifica I; 3. In caso di aggiudicazione, di impegnarsi a produrre tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente D. lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
7 4. Di aver preso visione della documentazione di progetto e di aver preso visione del luogo dell esecuzione delle lavorazioni di cui all oggetto. 5. La sottoscritta Impresa si impegna altresì a dare inizio ai lavori di cui in oggetto non oltre il quinto giorno decorrente dalla data di sottoscrizione dell atto di cottimo fiduciario che sarà considerata data di consegna dei lavori stessi, salvo ricorrano i termini di consegna per l applicazione dell art. 129 del DPR 554/99, art La sottoscritta Ditta si impegna ad eseguire i lavori di cui all oggetto nel termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque) naturali successivi e continui dalla data di consegna dei lavori., come previsto dalla lettera invito. 7. La sottoscritta Ditta prende atto che i lavori in oggetto possono essere ceduti in subappalto entro i limiti previsti dalla vigente normativa in materia. Presa visione dell elenco prezzi come da Computo metrico estimativo di progetto, di essere disposta ad assumere i lavori di cui trattasi secondo la seguente offerta (nota: il ribasso percentuale deve essere espresso in cifre e in lettere, in caso di discordanza fra il ribasso in cifre e quello in lettere, prevale la dicitura in lettere): Importo posto a base di gara ,34 Percentuale (%) di ribasso Offerta sull importo a base di gara Ribasso in cifre, Ribasso in lettere virgola lì, La Ditta dichiara di accettare tutte le condizioni previste nel capitolato speciale di appalto e nella lettera d invito e si impegna a produrre la cauzione definitiva e la polizza assicurativa per danni a terzi come previsto dalla normativa vigente in materia e a sottoscrivere apposito atto di cottimo fiduciario. NOTE: alla presente domanda deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del firmatario. LA DITTA : (timbro e firma) Modello B
8 DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI DI ESECUZIONE DEI LAVORI (Da inserire nella BUSTA "A" - Documentazione amministrativa) OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FONTANA DI FARNETTA. CODICE CIG : E CODICE CUP: J74B Il sottoscritto... nato a... il... e residente a... in Via...n.... legale rappresentante e/o delegato della ditta con sede in...via...n.. giusto atto di delega rilasciato in data... (da allegare) ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi DICHIARA 1. di aver tenuto conto, a tutti gli effetti, dell'entità e degli scopi in appalto e di tutte le circostanze, i dati e gli elementi che, comunque, possano avere influenza sulla loro esecuzione, per cui, nella formulazione della propria offerta, terrà conto di tutto quanto sopra evidenziato; In particolare dichiara di aver preso esatta conoscenza dei luoghi interessati alla attività in oggetto dell'appalto e sui quali saranno effettuate le prestazioni e di aver ricevuto, a tale proposito, ogni necessaria informazione atta a consentire una corretta formulazione dell'offerta tecnica ed economica
9 2. di aver preso visione ed analizzato ogni articolo che compone il Capitolato Speciale d'appalto che disciplina il servizio in questione; 3. inoltre, sulla base di quanto constatato nel sopralluogo e/o nell'esame della documentazione a disposizione e nel Capitolato Speciale d'appalto, di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari e di ritenere le condizioni tali da consentire la presentazione dell'offerta. Luogo e data Firma

References: ART. 125
 ART. 125
 ART. 125
 art. 125
 art. 13
 art. 125
 art. 13
 art. 82
 art. 75
 art. 75
 art. 75
 art. 75
 art. 34
 art. 38
 art. 39
 art. 113
 art. 129
 art. 125
 art. 82
 art. 34
 art. 38
 art. 39
 art. 129