Source: http://kleindesign-muenster.de/impressum.html
Timestamp: 2017-07-22 22:50:04+00:00

Document:
Komplette Bäder	Waschtische	Duschen	Badewannen	Badmöbel	Badausstellung	Interview	Klein Design Shop	Klaus Klein ist der Spezialist für Badplanung und Baddesign. Firmenanschrift
Klaus Klein GmbHZum Kaiserbusch 1848165 Münster
Telefon: +49-(0)251 - 609 805-0 Telefax: +49-(0)251 - 609 805-20
e-mail: info[at]klausklein-gmbh.de; info[at]kleindesign-muenster.de
Geschäftszeiten Montag bis Donnerstag von 7:15 - 16:30 UhrFreitag von 7:15 - 13:00 Uhr
Geschäftsführer Dipl. Ingenieur Jürgen Klein
Handelsregister HR B 4145
Kammer Handwerkskammer Münster
Ansprechpartner Jürgen Klein, Jürgen Beßler, Rainer Dickschat
Alle Aufzeichnungen, Grafiken und Bilder sind Eigentum der Firma Klaus Klein GmbH und dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung kopiert, vervielfältigt oder verwendet werden.Auf unseren Internetseiten finden Sie Verlinkungen und Verknüpfungen zu anderen Internetseiten. Wir machen nochmals darauf aufmerksam, das für deren Inhalte ausschließlich die jeweilgen Inhaber der Internetseiten verantwortlich sind.
Hammer Str. 89 48153 Münster
Tel.: (0251) 3 22 65 44 - 0 Fax: (0251) 3 22 65 44 - 99 Web: www.dimento.com E-Mail: info@dimento.com
Geschäftsführer Dieter Stratmann Umsatzsteuer-ID-Nr. DE126162834 HRB 13011
Fotos: Ralf Emmerich (www.fotografie-emmerich.de)
§ 1 Allgemeines 1. Maßgebliche Vertragsgrundlage für alle von uns (Auftrag-nehmer) übernommenen Aufträge sind die beigefügten Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen, VOB Teil B, und die nachstehenden Geschäftsbedingungen; sie haben Vorrang vor abweichenden Bedingungen des Auftraggebers. 2. Alle Vertragsabreden sollen aus Beweisgründen schriftlich erfolgen; dies insbesondere bei Änderungen des Vertragsinhaltes und bei Vereinbarung zusätzlicher Leistungen (B § 2 Nr. 5 und Nr. 6 VOB/B). 3. Angebote sind für den Auftragnehmer nur 30 Tage bindend.
§ 2 Angebots- und Entwurfsunterlagen1. Zeichnungen, Berechnungen, Nachprüfungen von Berechnungen, Kostenvoranschläge oder andere Unterlagen dürfen ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und sind bei Nichterteilung des Auftrages unverzüglich an uns zurückzugeben.2. Behördliche und sonstige Genehmigungen sind vom Auftraggeber zu beschaffen und dem Auftragnehmer rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. Der Auftragnehmer hat hierzu notwendige Unterlagen dem Auftraggeber zur Verfügung zu stellen.
§ 3 Preise1. Für die vom Auftraggeber angeordnete Über-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsstunden sowie Arbeit unter erschwerten Bedingungen werden Zuschläge berechnet.2. Eine Mehrwertsteuererhöhung kann im nichtkaufmänni-schen Verkehr an den Auftraggeber weiterberechnet werden, wenn die Ware bzw. Leistung nach dem Ablauf von vier Monaten seit Vertragsabschluß geliefert oder erbracht wird.
§ 4 Zahlung1. Alle Zahlungen sind aufs äußerste zu beschleunigen und vom Auftraggeber ohne jeden Abzug an den Auftragnehmer zu leisten.2. Wechsel werden nur erfüllungshalber angenommen; die hierbei anfallenden Kosten und Spesen gehen zu Lasten des Zahlungspflichtigen.3. Erfolgt eine Zahlung nicht fristgerecht oder werden Umstände bekannt, die die Kreditwürdigkeit des Auftraggebers ernsthaft in Frage stellen oder wird ein Scheck bzw. ein Wechsel nicht eingelöst, ist der Auftragnehmer, nachdem er eine angemessene Frist zur Vertragserfüllung gesetzt und zugleich erklärt hat, daß er nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Vertrag kündigen werde, nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist berechtigt, die Arbeiten einzustellen und den Vertrag schriftlich zu kündigen (§ 9 Nr. 2 VOB/B).
§ 5 Lieferzeit und Montage Sind Ausführungsfristen nicht vereinbart, so ist mit den Arbeiten unverzüglich nach Auftragsbestätigung, spätestens jedoch 12 Werktage nach Aufforderung durch den Auftraggeber zu beginnen, sofern der Auftraggeber die gemäß §2, Ziffer 2, erforderlichen Unterlagen beigebracht hat, ein ungehinderter Montagebeginn an der Baustelle gewährleistet und eine eventuelle Sicherheit bzw. eine vereinbarte Anzahlung beim Auftragnehmer eingegangen ist.
§ 6 Eigentumsvorbehalte1. Der Auftragnehmer behält sich das Eigentum und das Verfügungsrecht an den Liefergegenständen bis zum Eingang sämtlicher Zahlungen aus dem Vertrag vor.2. Soweit die Liefergegenstände wesentliche Bestandteile des Grundstückes geworden sind, verpflichtet sich der Auftraggeber, bei Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungstermine dem Auftragnehmer die Demontage der Gegenstände, die ohne wesentliche Beeinträchtigung des Baukörpers ausgebaut werden können, zu gestatten und ihm das Eigentum an diesen Gegenständen zurückzuübertragen.3. Die Demontage und sonstigen Kosten gehen zu Lasten des Auftraggebers.4. Werden Liefergegenstände mit einem anderen Gegenstand fest verbunden, so überträgt der Auftraggeber, falls hierdurch Forderungen oder Miteigentum entstehen, seine Forderungen oder sein Mieteigentumsrecht an dem neuen Gegenstand in Höhe der Forderung des Auftragnehmers an den Auftragnehmer.
§ 7 Abnahme und Gefahrenübergang1. Der Auftragnehmer trägt die Gefahr bis zur Abnahme der Anlage,2. Wird die Anlage vor der Abnahme durch höhere Gewalt oder andere unabwendbare, vom Auftragnehmer nicht zu vertretende Umstände beschädigt oder zerstört, so hat er Anspruch auf Bezahlung der bisher ausgeführten Arbeiten sowie der sonstigen entstandenen Kosten.3. Gerät der Auftraggeber mit der Abnahme in Verzug, so geht die Gefahr im Verzugszeitpunkt auf ihn über. Das gleiche gilt, wenn die Montage aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, unterbrochen wird und wenn der Auftragnehmer die bis dahin erbrachten Leistungen einvernehmlich in die Obhut des Auftraggebers übergeben hat.4. Die Anlage ist nach Fertigstellung der Leistung abzunehmen, auch wenn die endgültige Einregulierung noch nicht erfolgt ist. Dies gilt insbesondere nach erfolgter probeweiser Inbetriebsetzung und für den Fall der vorzeitigen Inbetriebnahme (Baustellenheizung).
§ 8 Haftung1. Die Gewährleistung für erbrachte Leistungen richtet sich nach § 13 der Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen, VOB Teil B (VOB/B).2. Farbabweichungen geringeren Ausmaßes (z.B. herstellungsbedingt) und Farbabweichungen, die auf die Verwendung oder die Zusammenstellung unterschiedlicher Materialien zurückzuführen sind, gelten als vertragsgemäß.
§ 9 Gerichtsstand Gerichtsstand ist der Ort der Bauausführung oder der Sitz der gewerblichen Niederlassung des Auftragnehmers. Soweit entweder beide Vertragsparteien Kaufleute sind oder der Auftraggeber eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichen Sondervermögens und der Auftragnehmer Kaufmann ist.	FAQ Kontakt

References: § 1
 § 2

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5
 §2

§ 6

§ 7

§ 8
 § 13

§ 9