Source: http://docplayer.hu/1645734-Epitesugyi-minosegellenorzo-innovacios-nonprofit-kft.html
Timestamp: 2018-02-25 06:21:39+00:00

Document:
ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT Kft. - PDF
Download "ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT Kft."
1 ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT Kft. MINŐSÍTÉSI SZABÁLYZAT Az iparosított technológiával épült lakóházak és társasházak szakkivitelezői kiválasztási rendszeréről BUDAPEST január 1
2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 II. A MINŐSÍTÉS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 5 III. A MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁS Az eljárási szabályzat célja Kérelmezők köre A minősítési eljárás iránti kérelem A kérelem regisztrálása A kérelem alaki követelményei A kérelem teljessége, hiánypótlás Minősítésre vonatkozó megbízási szerződés Minősítés határideje A Minősítő Szervezet összetétele, Minősítő Bizottság Döntés a kérelemről A Minősítő Bizottság döntésének tudomásulvétele, észrevételezési jog, jogorvoslati jog A tanúsítvány érvényessége A tanúsítvány érvényességi idejének meghosszabbítása Érvényességi időn belül benyújtható módosítási kérelem Ellenőrzési eljárás Az építési vállalkozás minősítését érintő körülmények változása A minősítéssel kapcsolatos visszaélések Jogorvoslati eljárás Egyéb rendelkezések IV. MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK, KIZÁRÓ OKOK A minősítés előfeltételei (kizáró okok) A jogi minősítés szempontjai A gazdasági-pénzügyi minősítés szempontjai (vizsgálati szempontok) A műszaki-szakmai minősítés szempontjai (vizsgálati szempontok) Műszaki-minősítési szempontok: Minőségterv, környezetvédelmi terv Referenciavizsgálat, referenciaellenőrzés.22 V. A MINŐSÍTETT VÁLLALKOZÓI KATEGÓRIÁKBA SOROLÁS (PONT)RENDSZERE A tevékenységi terület szerinti minősítés Szerződéses értékkategória szerinti minősítés Akkreditációs pontrendszer Épületgépészeti korszerűsítési munkák kivitelezésére vonatkozó pontrendszer Magasépítési munkák kivitelezésére vonatkozó pontrendszer
3 I. BEVEZETÉS Tisztelt Partnerünk! Örömmel köszöntöm Önt, mivel jelen szabályzat tanulmányozásával, illetve a minősítés iránti kérelem benyújtásával Ön partnerségét bizonyítja egy magasabb minőségi szint szerint megvalósuló, energia megtakarítást célzó beruházási rendszer megvalósítására. AZ ÉMI Nonprofit Kft. 45 éves múltra visszatekintő, jelentős nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező szervezet, melynek tulajdonosa a magyar állam. Szervezetünk tudományos, laboratóriumi és az építési termékek megfelelőségi igazolásának kiadása mellett építési szakértői tevékenységet is végez. Szintén fontos tevékenységünk az ÉMI Minősített Vállalkozások Rendszerének kidolgozása és működtetése, melynek speciális területe az iparosított technológiával épült lakóházak és társasházak szakkivitelezői kiválasztási rendszere. Az iparosított technológiával épült lakóházak és társasházak szakkivitelezői kiválasztási rendszerének keretében azok az épületgépészeti szerelési és magasépítési munkákat végző vállalkozások szerezhetnek minősítést, amelyek objektív és mérhető módon bemutatják, és hitelt érdemlően igazolják társaságuk jogi, adminisztratív, szervezeti és pénzügyi felkészültségét, humán és műszaki felkészültségüket és kapacitásukat meghatározott volumenű és műszaki színvonalú speciális munkák végzésére és objektumok kivitelezésére. Az Építési Vállalkozások Minősítési Rendszerét az Országos Lakásügyi és Építési Hivatal, az építő és építőanyag ipari szakmai szervezetek, valamint pénzügyi intézmények támogatásával, széles körű szakmai egyeztetések alapján az Építésügyi Minőségellenőrző és Innovációs Nonprofit Kft. hozta létre. Az ÉMI Nonprofit Kft. Minősítő Irodája 2006-ban kezdte meg tanúsítási tevékenységét szeptember 24-én az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium és az ÉMI Nonprofit Kft. Közhasznú szerződést írt alá, melynek keretében az ÉMI Nonprofit Kft. ellátja a lakásprogramokhoz kapcsolódó előirányzatok felhasználásával kapcsolatos, szerződésben rögzített feladatokat. Még ugyanezen nap kiadásra került a 2/2007. számú vezérigazgatói utasítás, amely a feladatok ellátására létrehozta az ÉMI Nonprofit Kft. Lakás-innovációs Divízióját. A divízió feladatait a közhasznú szerződés a következőképp rögzíti: Az Előirányzatok működtetésével kapcsolatos feladatokat a vonatkozó jogszabályok szerint, ezen belül különösen a számvitelről szóló évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet, a lakásprogramokhoz 3
4 kapcsolódó előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló, 14/2007. (BK 18.) ÖTM utasítással módosított 7/2006. (BK 23.) ÖTM utasítás, valamint az önkormányzati és területfejlesztési miniszter vonatkozó rendeleteinek és utasításainak megfelelően köteles ellátni. A divízió pályázatok feldolgozáshoz kapcsolódó feladatai a következők: benyújtott pályázatok nyilvántartása, pályázatok döntés előkészítése, a támogatott pályázatokhoz kapcsolódó támogatási szerződések megkötése, a támogatások folyósítása, helyszíni ellenőrzések végzése, a támogatások forrását képező előirányzatok könyvelése és az előirányzatok éves költségvetési beszámolóinak elkészítése, az új pályázati rendszerek fogadására való felkészülés. Az LA-2, LA-7 jelű pályázatokhoz kapcsolódó, évi és az ezt megelőző támogatási kötelezettségvállalások folyamatos teljesítése mellett a divízió jelenleg a 2008-ban kiírt LA-2, LA-7 és LA-9 jelű pályázatok feldolgozását végzi. Természetesen a vázolt feladatok minden pályázat esetében más és más stádiumban tartanak. A divízió biztosítja a pályázatok fogadását, elbírálását, a miniszteri döntések előkészítését, a szerződések megkötését, a támogatások folyósítását, illetve a szükséges ellenőrzéseket. Előzőekből látszik az az egyértelmű állami akarat, hogy az iparosított technológiával épült lakóházak és társasházak pályázatainak kezelése, valamint a pályázatokon nyertes lakóépületek szakkivitelezői (vállalkozói) minősítési rendszerének működtetése egy kézben, azaz az ÉMI Nonprofit Kft-nél összpontosuljon, tekintettel arra, hogy szervezetünk rendelkezik a megfelelő szaktudással a pályázatkezelés és az építési vállalkozók önkéntes minősítése területén. Reméljük szabályzatunk áttekinthető lesz az Önök számára, és kezdeményezik cégük szakkivitelezői minősítését, elkötelezettségüket mutatva a lehető legnagyobb ár-érték arányú kivitelezési munkák megvalósítása érdekében, mely mindannyiunk közös érdeke. Vida Attila vezérigazgató ÉMI Nonprofit Kft. 4
5 II. A MINŐSÍTÉS CÉLJA ÉS HÁTTERE Magyarország EU-s csatlakozása óta eltelt időszakban nagymértékben felgyorsult az építőipart szabályozó, illetve annak fejlődését pozitív irányba befolyásoló jogalkotás, megváltoztak az építésügyre vonatkozó intézményrendszerek. Ezen túlmenően a szakma gyakorlásának feltételei is jelentősen szigorodtak. Az új jogszabályok alapján az építményfajták kivitelezése során az építési folyamat egyes szereplőinek tevékenységeit úgy kell végezniük, hogy azok a környezet-, a természetvédelem és az építészeti és természeti értékek védelmével összhangban legyen. Az iparosított technológiával épült lakó- és társasházak energiatakarékos korszerűsítése során a fentiekben meghatározott értékvédelemnek még nyomatékosabban kell érvényesülnie. Nemzetgazdasági érdek, hogy az iparosított technológiával épült társasházak energiahatékonysága a lehető leghatékonyabb legyen. Ennek érdekében az energiakorszerűsítésre irányuló beruházásokhoz kapcsolódó építési tevékenységet az építésügyi követelményeknek, a jogszabályoknak megfelelően jó minőségben kell elvégezni, hogy a nemzeti vagyon részét képező építményállomány megóvása megfelelő színvonalú legyen. Ezért egyrészt megfelelő építési- és polgári jogi szabályozás, illetve ehhez kapcsolódó szakszerű hatósági ellenőrzések, valamint a kivitelezés szakmai minőségét biztosító minőségi követelményrendszer előírása szükséges. Az építési jogszabályok valamint a Polgári Törvénykönyv teljes átgondolása jelenleg is folyamatban van. A minőségi követelményrendszer a jelenlegi jogi szabályozásban elsősorban polgári jogi kérdés, hiszen a megbízó és a vállalkozó közötti szerződésben kell ezt rendezni. A hatósági oldala állami feladat, az építésfelügyelet megerősítése, valóban látható szervezetté tétele ennek jelentős állomása. A kívánt cél a minőség javítása, így a szerződéses fegyelem javításával és hatékonyabb hatósági ellenőrzéssel érhető el. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (Étv.) hatályba lépése, valamint a rendszerváltás óta eltelt időszak gyakorlati tapasztalata, a gazdasági-társadalmi viszonyok jelentős átalakulása, az Európai Uniós tagságból fakadó kötelezettségek, valamint a fejlesztési lehetőségek az építőiparra, ezen belül is az építőipari kivitelezési tevékenység folytatására vonatkozó jogszabályi környezet teljes átértékelését igényelte és igényli a továbbiakban is. Az Étv.-nek az elmúlt időszakban történt módosításai a tervezési minőség színvonalának emelése mellett az építési minőség emelésére vonatkozóan is határozott követelményeket fogalmaztak meg. A törvénymódosítással új intézmények is bevezetésre kerültek, pl. a tervellenőri és a beruházó-lebonyolítói, amelyek létrehozása a kivitelezési tervek szakmai színvonalának emelését, a kivitelezési tevékenység lebonyolításának sokszor a laikus építtető szakmai segítését biztosítják. A hazai és a külföldi vállalkozó kivitelezők, az építtetők (külföldi befektetők), a szakmagyakorlók (építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető) és az építésfelügyeleti hatóságok jelzései azt mutatták, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó eddigi szabályozás már nem tartalmazta teljes körűen a 5
6 szükséges követelményeket, az építés résztvevőinek feladatait és felelősségi szabályait, az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének garanciáit. Mindezeket figyelembe véve az építési folyamat szereplői részére a könnyebb eligazodás érdekében alkotta meg a kormány a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendeletet, majd a helyébe léptetett 191/2009 (IX.15) Korm. rendeletet az építőipari kivitelezési tevékenységről, röviden Építési kódexet. A jogi szabályozás és hatékony ellenőrzés mellett a minőségbiztosítás szabványokkal és önkéntes minősítési eljárásokkal is elősegíthető. A nemzetközi (ISO) szabványokon alapuló minőségirányítási rendszertanúsításokhoz képest az építési vállalkozások tanúsítása, illetve az iparosított technológiával épült lakóházak és társasházak szakkivitelezőinek kiválasztása során alkalmazott legfontosabb minősítési többletkritériumok: - a speciális szakmai feladatok megvalósításában szerzett referenciákkal igazolt gyakorlat, a pénzügyi lebonyolítás gazdasági hátterének biztosítása, - a megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező, tapasztalt műszaki és alkalmazotti állomány rendelkezésre állása, és a megvalósítására alkalmas műszaki felszereltség, felkészültség színvonala. Ennek megfelelően az iparosított technológiával épült lakóházak és társasházak szakkivitelezői kiválasztási rendszerének célja a minősítést vállaló építőipari vállalkozások felkészültségének és referencia-képességének szakszerű, objektív és mérhető bemutatása a megrendelői igények teljes körű kielégítése érdekében. Az építési vállalkozók önkéntes minősítési rendszere, illetve az iparosított technológiával épült lakóházak és társasházak szakkivitelezői kiválasztási rendszere nem konkurense és nem helyettesítője az ISO tanúsítványoknak. A tanúsítások tárgyának összevetése alapján megállapítható, hogy az ISO tanúsítás menedzsment szemléletű, míg a minősített építési vállalkozói tanúsítvány vállalkozási és szakmai irányultságú. A tanúsítvány tartalmazza, hogy a cím birtokosa az építés kivitelezés területén milyen tevékenységi területen, mekkora szerződéses értékkategóriába tartozó kivitelezési munkát végezhet. A minősítési tanúsítvány 2 éves határozott időre szól, mely korlátlan alkalommal megújítható. A tanúsítvány címlapja tartalmazza a tanúsított társaság azonosító adatait, a minősített tevékenységi területet és a társaság szerződéses értékkategóriába sorolását. A Minősített Építési Vállalkozók jegyzéke és tanúsítványuk az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján (www.emi.hu) megtalálható és hasonló módon ugyanitt mutatjuk be a ÉMI Minősített Szakkivitelező ( ÉMSZ) vállalkozásokat is. 6
7 A minősített építési vállalkozások intézményének és rendszerének egyik célja az ismert lánctartozások csökkentése, a fizetési fegyelem erősítése. Ez az igény az építőipar egészére vonatkozik. A vállalkozások szerződéskötési gyakorlatában indokolt olyan megoldásokat alkalmazni, amelyek - a minősített lakásépítő vállalkozások egymás közötti kapcsolatában, de harmadik személyekkel kötött szerződések esetén is - növelik annak esélyét, hogy megfelelő módon és megfelelő időben történő teljesítés esetén, a fizetésre kötelezett e kötelezettségének megfelelő módon eleget tegyen. Az iparosított technológiával épült társasházak és lakóházak lakóközösségeinek hatékonyan segít a jelen tanúsítási rendszer abban, hogy a lakóközösség energiahatékonysági beruházásokra irányuló igényeit olyan építőipari vállalkozásokkal valósítsák meg, akik nemcsak a korábban említett jogszabályi feltételeknek felelnek meg, hanem egy objektív minősítési rendszernek is, amely beruházás specifikusan az iparosított technológiával épült házak energiahatékonysági kivitelezési munkálatainak elvégzésére irányul. 7
8 III. A MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁS 1.Az eljárási szabályzat célja A jelen fejezet célja, hogy meghatározza a jelen szabályzat szerinti minősítést igénylő építési vállalkozások minősítés iránti kérelmének követelményeit, a Minősítő Szervezet minősítési eljárásának menetét, a vizsgálati és értékelési szempontokat, és az eljárás során hozott határozatokat, valamint a határozatokkal szemben kezdeményezhető jogorvoslatokat. 2. Kérelmezők köre A minősítési eljárásban kérelmező lehet: a) a székhelye szerinti bíróság illetve más hatóság által nyilvántartásba vett jogi személyiségű, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, b) érvényes vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó, c) a cégjegyzékbe bejegyzett egyéni cég, 3. A minősítési eljárás iránti kérelem 3.1. Az iparosított technológiával épült lakóházak és társasházak szakkivitelezőinek minősítési rendszeréről szóló tájékoztató elérhető a Minősítő Szervezet honlapján, illetve papír alapon igényelhető a Minősítő Szervezet mindenkori kirendeltségein. A kérelmező nyilvántartásba vételéhez szükséges regisztrációs díj befizetésének banki adatai, illetve a postai csekk azonosító adatai a Minősítő Szervezet honlapján érhetőek el A kérelmező írásban, tértivevényes levélben vagy a Minősítő Szervezet honlapján elérhető internetes felületen jelentkezhet regisztrációra a Minősítő Szervezetnél, amely a regisztrációs lap hiánytalan kitöltése, és a regisztrációs díj 3.3 pont szerinti megfizetése esetén felveszi a kérelmezőt a bejelentkezési listára. A regisztrációs lap hiányos kitöltése esetén a regisztráció nem vehető nyilvántartásba A regisztrációs díj hiánytalan és azonosítható megfizetése előfeltétele a kérelmezőként történő nyilvántartásba vételnek. A regisztrációs díj akkor minősül megfizetettnek, amikor a regisztrációs díj összege a Minősítő Szervezet bankszámláján jóváírásra került. 4. A kérelem regisztrálása A regisztrációs díj megfizetésének napját követő 5 munkanapon belül a Minősítő Szervezet nyilvántartásba veszi a kérelmezőt a Minősítési Regisztrációs Jegyzéken és a regisztrációs díj megfizetésének napját követő 8 munkanapon belül elektronikus úton kiküldi a kérelmező részére a Kérelmezési dokumentum csomagot, amely tartalmazza a minősítés lefolytatásához szükséges és benyújtandó bizonylati űrlapokat, illetve a minősítési eljáráshoz csatolandó igazolásokat. A jelenleg érvényes 8
9 regisztrációs díj és az eljárási díj nagyságát, valamint a Tanúsító szervezet bankszámla számát a 13. sz. melléklet tartalmazza. 5. A kérelem alaki követelményei A kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon a Minősítő Szervezethez kell elektronikus úton, valamint nyomtatott formában személyesen vagy postai úton, tértivevényes levéllel benyújtani. A papír alapú kérelmet és mellékleteinek valamennyi oldalát a kérelmezőnek, illetve jogi személy vagy más szervezet kérelmező esetén a képviseletre jogosult személynek el kell látnia kézjegyével. 6. A kérelem teljessége, hiánypótlás 6.1. A kérelem beérkezését követő 15 naptári napon belül a Minősítő Szervezet a kérelmet megvizsgálja, és annak alapján intézkedik. Ha a kérelemnek olyan hiányossága van, amely hiány miatt a kérelmet el kellene utasítani, vagy a kérelemben felsorolt mellékletek közül valamelyik hiányzik, a Minősítő Szervezet a határidő kitűzésével és a hiány megjelölése mellett hiánypótlást kérhet és egyben figyelmezteti a kérelmezőt, hogy ha a kérelmet újból hibásan adja be, a Minősítő Szervezet a kérelmet elutasítja. A hiánypótlási határidő nem lehet rövidebb 15 naptári napnál attól számítva, hogy a hiánypótlási felhívást a kérelmező részére kézbesítették A kérelmező indokolt esetben legkésőbb a hiánypótlási határidő utolsó napján határidő-hosszabbítást kérhet, ennek alapján a Minősítő Szervezet a hiánypótlásra legfeljebb további 15 naptári napos határidőt adhat Ha a kérelmező nem teljesíti a megjelölt hiánypótlást határidőben, a kérelmet a Minősítő Szervezet elutasítja, és a kérelmezőt törli a Minősítési Regisztrációs Jegyzékből A kérelmet a hiánypótlás elmulasztása miatt elutasító határozattal szemben nincs helye jogorvoslatnak Új kérelem benyújtására a kérelem elutasításáról szóló határozat a közlését követő 30 nap elteltével van lehetőség. 9
10 7. A minősítésre vonatkozó megbízási szerződés 7.1. A Minősítő Szervezet a kérelem hiánytalansága esetén az általa rendszeresített Általános Szerződési Feltétel alapján elkészíti a minősítésre vonatkozó megbízási szerződést (a továbbiakban: megbízási szerződés) és a befogadott dokumentumokat nyilvántartásba veszi A Minősítő Szervezet elektronikus úton elküldi a kérelmezőnek az előkészített megbízási szerződést. A megbízási szerződés akkor jön létre, ha a kérelmező által aláírt, és a Minősítő Szervezethez eljuttatott szerződést a Minősítő Szervezet képviseletére jogosult személy is aláírta, és azt a Kérelmező részére kézbesítették A Minősítő Szervezet jogosult igénybe venni külső szakértőket, szakembereket, alvállalkozókat a minősítési szerződésben rögzített feladatai elvégzéséhez, különösen a kérelmező által benyújtott adatok valóságának és helyességének ellenőrzéséhez, továbbá olyan feladatok ellátásához, melyekre saját személyzetében nincs megfelelő felkészültségű alkalmazott vagy azt kapacitás hiány indokolttá teszi. A Minősítő Szervezet jogilag felelős a külső szakértők, szakemberek és az alvállalkozók által vállalt és végzett szolgáltatásokért. 8. Minősítés határideje 8.1. A minősítési eljárás határideje 30 munkanap. A határidő az azt követő napon kezdődik, amikor a megbízási szerződés létrejött és a megbízási szerződésben meghatározott mindenkori minősítési eljárási díj megfizetésre került A minősítési határidőn belül a Minősítő Szervezet köteles a legrövidebb időtartamú eljárásra törekedni. 8.3 A Minősítő Szervezet a minősítési eljárást legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. Amennyiben a minősítési eljárás során referencia munka ellen őrzésére kerül sor, az esetben a minősítési eljárást összesen 60 nappal lehet meghosszabbítani. Erről a kérelmezőt értesíteni kell. 10
11 9. A Minősítő Szervezet, Minősítő Bizottság összetétele 9.1. A tanúsítási folyamatot a Minősítő Szervezet Minősítő Irodája, illetve szakmailag illetékes egységei és munkatársai végzik, esetenként külső szakértők bevonásával. A kérelmező minősítéséről a Minősítő Szervezet saját munkatársaiból és külső szakemberekből álló öttagú Minősítő Bizottság dönt A Minősítő Bizottság tagjait a Minősítő Szervezet vezetője a Minősítő Szervezetnél munkaviszonyban álló alkalmazottjai, vagy szakemberek közül jelöli ki A Minősítő Szervezet szakmailag illetékes munkatársa a Vizsgálóbiztos, aki személyesen felelős a minősítésre vonatkozó döntési javaslat előkészítéséért a Minősítő Bizottság számára A Minősítő Bizottság a döntéseit egyszerű többséggel hozza meg. 10. Kizárás A kérelem elbírálásában nem vehet részt az a személy, akinek jogát vagy jogos érdekét a kérelem eldöntése közvetlenül érinti A kérelem másodfokú elintézésében a Jogorvoslati Bizottság elnökeként nem vehet részt az, aki a kérelem elintézésben első fokon részt vett A kérelem elintézésében nem vehet részt az a személy, akitől nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése A Minősítő Bizottság tagja a Minősítő Szervezet vezetőjének haladéktalanul, de legkésőbb az ok felmerülésétől számított öt naptári napon belül köteles bejelenteni, ha vele szemben kizárási ok áll fenn. A kizárási okot a kizárási okról való tudomásszerzéstől számított öt naptári napon belül a kérelmező is bejelentheti A kizárás tárgyában a Minősítő Szervezet vezetője 15 naptári napon belül dönt, szükség esetén a Minősítő Bizottságba más tagot jelöl ki. Ezzel egyidejűleg arról is dönt, hogy meg kell-e ismételni azokat az eljárási cselekményeket, amelyekben a Minősítő Bizottság kizárt tagja járt el A kizárás tárgyában hozott döntéssel szemben nincsen helye jogorvoslatnak. 11
12 11. Minősítési eljárás lefolytatása A minősítési eljárás a megbízási szerződésben meghatározott mindenkori minősítési eljárási díj megfizetését követően kezdődik el A vizsgálat eredménye a Vizsgálóbiztos döntési javaslata. A döntési javaslatot a Vizsgálóbiztos olyan megfelelő határidőben köteles a Minősítő Bizottság elé terjeszteni döntéshozatalra, hogy az döntését határidőben meg tudja hozni A Minősítő Bizottság megvizsgálja, hogy a kérelmező megfelel-e a kérelemben előterjesztett minősítési tevékenységi terület és az ahhoz tartozó értékkategóriába soroláshoz szükséges, a jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek. 12. Döntés a kérelemről A döntési javaslat alapján a Minősítő Bizottság megvizsgálja a kérelmet, a benyújtott döntési javaslatot és dönt a minősítés kiadásáról, illetve annak elutasításáról Amennyiben a kérelmező megfelel az e szabályzatban a kérelmezett minősítési tevékenységi terület és az ezen belüli szerződéses értékkategória szerinti követelményeknek, úgy a Minősítő Szervezet a Minősítő Bizottság erre vonatkozó döntését követő 8 munkanapon belül előzetesen bejegyzi a minősítést a minősítési jegyzékbe, és kiállítja a Minősítési Tanúsítványt. Erről a jelen szabályzat 1. sz. mellékletét képező Értesítés minősítés megadásáról formanyomtatványon tájékoztatja a kérelmezőt. Ha a Minősítő Szervezet a kérelemnek teljes egészében helyt ad, egyszerűsített döntés hozható, amely nem tartalmazza az indokolást és a jogorvoslatról szóló tájékoztatást Amennyiben a kérelmező nem felel meg az e szabályzatban a kérelmezett minősítési tevékenységi terület és az ezen belüli szerződéses értékkategória szerinti követelményeknek, úgy a Minősítő Szervezet a kérelmet elutasítja, és erről a jelen szabályzat 2. sz. mellékletét képező Értesítés kérelem elutasításáról formanyomtatványon tájékoztatja a kérelmezőt. A döntést a Minősítő Szervezet indokolni köteles. Az indokolásból világosan ki kell tűnnie, hogy a Minősítő Szervezet a kérelmet milyen okból utasította el, továbbá tartalmaznia kell a jogorvoslat jogára való figyelmeztetést. 12
13 12.4. Amennyiben a kérelmező megfelel az e szabályzatban a kérelmezett minősítési tevékenységi terület előírt feltételeinek, azonban az általa kérelmezett szerződéses értékkategóriára vonatkozó feltételeknek nem felel meg, abban az esetben a Minősítő Szervezet a Minősítő Bizottság erre vonatkozó döntését követő 8 munkanapon belül előzetesen bejegyzi a kérelmező által teljesített szerződéses értékkategóriára vonatkozó minősítést a Minősítési Jegyzékbe, és ennek megfelelően állítja ki a Minősítési Tanúsítványt. Erről a jelen szabályzat 3.sz. mellékletét képező Értesítés kérelemtől eltérő döntésről formanyomtatványon tájékoztatja a kérelmezőt. A döntést a Minősítő Szervezet indokolni köteles. Az indokolásból világosan ki kell tűnnie, hogy a Minősítő Szervezet a kérelmet milyen okból minősítette a kérelemtől eltérően, továbbá tartalmaznia kell a jogorvoslat jogára való figyelmeztetést. 13. A Minősítő Bizottság döntésének tudomásulvétele, észrevételezési jog, jogorvoslati jog A és pontok szerinti értesítések kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül a kérelmező az értesítésre írásban észrevételt tehet, illetve azt írásban kifejezetten tudomásul veheti A kérelmet elutasító, illetve a kérelemtől eltérő minősítést megállapító döntéssel szemben a kérelmező az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül a Minősítő Szervezethez címzett írásbeli jogorvoslattal élhet Ha a kérelmező a pontban rögzített határidőben írásban tudomásul veszi az Értesítés minősítés megadásáról, illetve Értesítés kérelemtől eltérő döntésről szóló értesítésben foglaltakat, és megfizette a minősítési díjat, a Minősítő Szervezet 8 naptári napon belül kiadja a 4.sz. mellékletben bemutatott Minősítő tanúsítványt a kérelmező részére, és a minősítést véglegesen bejegyzi a Minősítési Jegyzékbe. A Minősítő Szervezet ugyanígy jár el abban az esetben is, ha a tudomásulvételre, illetve észrevételezésre nyitva álló határidő a kérelmező nyilatkozata nélkül telt el Kérelem elutasítása, vagy a kérelemtől eltérő döntés esetén a Minősítő Szervezet döntésének kézhezvételét követő hat hónap eltelte után lehet új kérelmet benyújtani. 13
14 14. A tanúsítvány érvényessége A Minősítési Tanúsítvány két éves határozott időre szól, mely ezt követően korlátlan alkalommal megújítható A Minősítési Tanúsítvány kiadását követően indokolt esetben, saját kezdeményezés, vagy harmadik fél kérésére a Minősítő Szervezet a műszaki, jogi és pénzügyi feltételek teljesülését a jelen Szabályzat 17. pontjában meghatározott módon és dokumentáció szerint jogosult ellenőrizni. 15. A tanúsítvány érvényességi idejének meghosszabbítása A Minősítési Tanúsítvány érvényességi idejének lejárta előtt 60 naptári nappal a minősített vállalkozás kérelmezheti a tanúsítvány érvényességének meghosszabbítását. A tanúsítvány érvényességének meghosszabbításához ugyanazokat a dokumentumokat kell benyújtani, amelyek a minősítési kérelem elbírálásához szükségesek A Minősítési Tanúsítvány érvényességi idejének meghosszabbítására irányuló eljárásra a Minősítési Tanúsítvány kérelmezése esetén lefolytatandó eljárás szabályait kell alkalmazni. Az eljárásért érvényességi idő meghosszabbítása iránti díj jogcímén az eljárási díj 100%-át kell megfizetni. 16. Érvényességi időn belül benyújtható módosítási kérelem A Minősítési Tanúsítvány érvényességi idején belül a minősített vállalkozás bármikor jogosult bejelenteni a magasabb szerződéses értékkategóriára előírt feltételek teljesülését, és a tanúsítványa átvételét követő hat hónap eltelte után jogosult kérelmezni a magasabb szerződéses értékkategóriába sorolást. A magasabb értékkategóriába sorolás iránti eljárás díjköteles eljárás. A díjfizetésre, a kérelem benyújtására és elintézésére a minősítés iránti kérelemre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, és az eljárásért magasabb szerződéses értékkategóriába sorolás díj jogcímén az eljárási díj 100%-át kell megfizetni. 17. Ellenőrzési eljárás 17.1.A Minősítő Szervezet a Minősítési Tanúsítvány érvényességi ideje alatt bármikor jogosult ellenőrizni, hogy a Minősített Vállalkozás megfelel-e a Minősítési Szabályzat által meghatározott és kiadott Tanúsítvány feltételeinek. Az ellenőrzés során a Minősítő Szervezet és/vagy a Minősítő Bizottság által kijelölt auditor jár el A Minősítő Szervezet az ellenőrzés során jogosult azokat az adatokat tartalmazó dokumentumok aktuális adatokkal kiegészített változatát a minősített vállalkozástól bekérni, amelyek alapján a Minősítési Tanúsítvány kiállításra került. 14
15 17.3. A minősített vállalkozás az erre vonatkozó felhívás kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül köteles a Minősítő Szervezet által kért dokumentumokat a Minősítő Szervezet részére rendelkezésre bocsátani. A jelen bekezdésben foglalt határidő a minősített vállalkozás indokolt kérelmére további 15 nappal meghosszabbítható Amennyiben a minősített vállalkozás adatszolgáltatási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy az ellenőrzési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok Minősítő Bizottság részére történő rendelkezésre bocsátásáig a Minősítő Bizottság a minősített vállalkozás Minősítési Tanúsítványát felfüggeszti, és ezt a döntését a Minősítő Szervezet honlapján közzéteszi, valamint erről a Minősített Vállalkozást értesíti. A felfüggesztésről hozott döntés ellen nincs helye jogorvoslatnak A Minősítő Szervezet jogosult ellenőrizni azon kivitelezési munkálatokat, amelyeket a Minősített Vállalkozások kizárólag a jelen szabályzat alapján részükre kiadott Minősítési Tanúsítvány megléte esetén végezhetnek. Amennyiben az ellenőrzés során a Minősítő Szervezet tudomására jut, hogy a Minősített Vállalkozás az előbbiekben meghatározott kivitelezési munkálat során súlyosan szerződésszegő módon jár el, a Minősítő Bizottság a szerződésszegéssel a Beruházónak (társasházi lakóközösség vagy lakásszövetkezet) okozott kár mértékét figyelembe véve a b) vagy c) pont alapján határozhat Az ellenőrzés befejeztével a Minősítő Szervezet az alábbi döntések valamelyikét hozza: a) dönt a minősítés szerződéses értékkategóriájának változatlanul hagyásáról; b) dönt a minősítés szerződéses értékkategóriájának csökkentéséről; c) dönt a minősítés törléséről, d) dönt a minősítés felfüggesztéséről A Minősítő Bizottság az ellenőrzési eljárás során hozott döntését testületileg hozza meg. A Minősítő Bizottság összetétele szükség esetén eltérhet a korábbi minősítést megadó Minősítő Bizottság összetételétől A Minősítő Bizottság az ellenőrzés eredményeként a) pontban rögzített döntést hozza meg, ha az ellenőrzés során bizonyosságot szerez arról, hogy a minősített vállalkozás minősítése a jelen szabályzat szerinti szerződéses értékkategóriának felel meg A Minősítő Bizottság az ellenőrzés eredményeként b) pontban rögzített döntést hozza meg, ha az ellenőrzés során bizonyosságot szerez arról, hogy a minősített vállalkozás a jelen szabályzat rendelkezései szerint nem felel meg a minősítési tanúsítvány szerinti szerződéses értékkategória szerint minősíthető kérelmezőkkel szemben támasztott követelményeknek, azonban valamely alacsonyabb értékkategória követelményeit teljesíti. 15
16 A Minősítő Bizottság az ellenőrzés eredményeként a c) és d) pontban rögzített döntést hozza meg, ha az ellenőrzés során bizonyosságot szerez arról, hogy a minősített vállalkozás a jelen szabályzat rendelkezései szerint nem felel meg a legalacsonyabb szerződéses értékkategória szerint minősíthető kérelmezőkkel szemben támasztott követelményeknek, vagy ha a megvizsgált referencia épület, vagy építési-szerelési munka lényeges minőségi hibát tartalmaz, vagy a kivitelezés meghatározóan szakszerűtlen, az előírásoknak, vagy a kiviteli tervnek, a szakma szabályainak nem megfelelően készült el, illetve vele szemben minősítést kizáró ok merült fel A Minősítő Bizottság ellenőrzési eljárásban hozott b) c) és d) pont szerinti döntésével szemben a Minősített Vállalkozás jogorvoslattal élhet a 20. pont rendelkezései szerint. A jogorvoslati kérelemnek nincs halasztó hatálya a döntés végrehajtására A 17.6.b) vagy a 17.6.c) pont szerinti döntés esetén a Minősített Vállalkozó a Minősítő Szervezet döntésének kézhezvételét követő hat hónap eltelte után jogosult kérelmezni a magasabb szerződéses értékkategóriába sorolást, vagy új kérelmet beadni. 18. Az építési vállalkozás minősítését érintő körülmények változása A tanúsítvány érvényességi idején belül a minősített vállalkozásnak 15 naptári napon belül értesítenie kell (6. sz. melléklet) a Minősítő Szervezetet, ha: a) a Minősített Vállalkozás Minősítési Tanúsítvány kiadása során pontokban értékelésre került pénzügyi, gazdasági, jogi helyzetében hátrányos változás következett be b) megszünteti, vagy szünetelteti azokat az építőipari tevékenységeket, amelyekre a minősítést kapta; c) vele szemben a jelen szabályzat szerint meghatározott kizáró ok merült fel; d) ellene csőd- vagy felszámolási eljárás indul, végelszámolását határozták el, vagy átalakulásáról, ezzel összefüggésben jogutódlással vagy jogutód nélküli megszüntetéséről döntöttek; e) a Beruházó és a Minősített Vállalkozás között - az olyan munkálatokkal összefüggésben, amelyeket a Minősített Vállalkozások kizárólag a jelen szabályzat alapján részükre kiadott Minősítési Tanúsítvány megléte esetén végezhetnek - peres vagy peren kívüli jogvita keletkezett, amely a Minősített Vállalkozás jogerős marasztalásával fejeződött be Az a), c), d) és e) pontban rögzített bejelentés alapján a Minősítő Szervezet felülvizsgálja a minősítést, és a Minősítő Bizottság meghozza a a), b) vagy c) pontjában ismertetett döntések egyikét A b) pontban rögzített értesítés esetén a Minősítő Szervezet a minősítést törli, és a törlés tényét és okát közzéteszi. 16
17 18.4. A Minősítő Bizottság döntésével szemben a kérelmező jogorvoslattal élhet a 20. pont rendelkezései szerint. 19. A minősítéssel kapcsolatos visszaélések A kérelmet el kell utasítani, illetve a minősítést törölni kell, ha bizonyítható, hogy a kérelmező, illetve a minősített vállalkozás: a) tisztességtelenül járt el a minősítési eljárás során; b) hamis bizonyítékot szolgáltatott a minősítési feltételek teljesítéséről; c) meghamisította a tanúsítványt, d) a minősítéssel visszaél A Minősítő Bizottság döntésével szemben a kérelmező jogorvoslattal élhet a jelen Szabályzat 20. pontja szerint. 20. Jogorvoslati eljárás A kérelmező, illetve a minősített vállalkozás jogorvoslati eljárást kezdeményezhet a Minősítő Bizottság által hozott olyan döntések ellen, amelyek esetén a jogorvoslat lehetőségét a jelen szabályzat megengedi. A jogorvoslatot a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül lehet írásban előterjeszteni a döntést hozó szervnél a jogorvoslati díj egyidejű megfizetésével. A jogorvoslati eljárás díja ,-Ft+Áfa. Ha a jogorvoslati díj nem kerül megfizetésre a jogorvoslati kérelem előterjesztésével egyidejűleg, akkor a jogorvoslati kérelmet el kell utasítani A jogorvoslati kérelemben a Jogorvoslati Bizottság döntésére irányuló határozott kérelmet kell előterjeszteni, pontosan megjelölve, hogy a Minősítő Bizottság döntésének mely részének felülvizsgálatát kéri. A jogorvoslati kérelmet indokolni kell A Jogorvoslati Bizottság 3 tagú. A Jogorvoslati Bizottság tagjait a Minősítő Szervezet vezetője jelöli ki. A Jogorvoslati Bizottság egyik tagja a Minősítő Szervezet vezetője A Jogorvoslati Bizottság a benyújtott jogorvoslati kérelemben kifogásolt döntés és a csatolt igazoló dokumentáció megvizsgálása, valamint a kérelmező meghallgatása után saját hatáskörben az alábbiak szerint dönt: a) A jogorvoslati kérelemben foglaltak teljes, vagy részleges elfogadásáról; b) A jogorvoslati kérelem elutasításáról; c) A jogorvoslattal támadott döntés hatályon kívül helyezéséről, és a döntést hozó szerv új eljárásra utasításáról A jogorvoslati bizottság döntéséről értesíti a kérelmezőt, a Minősítő Szervezetet, amely 8 naptári napon belül gondoskodik a meghozott döntés végrehajtásáról. 17
18 20.6. A jogorvoslati kérelemnek a döntés végrehajtására nincsen halasztó hatálya, kivéve, ha azt a jelen szabályzat kifejezetten megengedi A Jogorvoslati Bizottságnak döntését a jogorvoslati kérelem kézbesítését követő 15 munkanapon belül kell meghoznia A Jogorvoslati Bizottság döntését írásban kell közölni a Jogorvoslattal kapcsolatos döntésről szóló értesítés -ben (7. sz. melléklet), melynek tartalmaznia kell a döntés indokait A jogorvoslati Bizottság a jogorvoslati eljárását legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja. 21. Egyéb rendelkezések 21.1.A Minősítő Szervezet a minősítési, ellenőrzési vagy a jogorvoslati eljárás során benyújtott összes dokumentumot köteles megőrizni. A megőrzött dokumentumokat bizalmasan kell kezelni. A dokumentumokat, illetve a vonatkozó információkat a Minősítő Szervezet nem jogosult felhasználni, a jogszabályban előírt kötelező eseteket kivéve harmadik személynek átadni vagy hozzáférhetővé tenni, illetve bármilyen egyéb módon nyilvánosságra hozni A Minősített Vállalkozás a minősítési, ellenőrzési vagy a jogorvoslati eljárás során tudomására jutott valamennyi információt köteles bizalmasan kezelni, azokat nem hozhatja harmadik személy tudomására A Minősített Vállalkozás előzetesen egyeztetett időpontban betekinthet a minősítő eljárás során keletkezett iratokba. Kérelmére a Minősítő Szervezet köteles kiadni a Minősített Vállalkozás részére a jelen pontban említett dokumentumok másolatát. A felmerülő költségeket a kérelmező előzetesen megtéríti a Minősítő Szervezetnek. Nem tekinthető meg és másolat nem adható ki a minősítésre vonatkozó döntési javaslat előkészítő anyagairól (amit a vizsgálóbiztos készített). 18
19 IV. MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK, KIZÁRÓ OKOK 1. A minősítés előfeltételei (kizáró okok) A Kérelmezési Dokumentumcsomagban a kérelmet benyújtó társaság vezetője nyilatkozik arról, hogy nem állnak fenn az alábbi kizáró okok: Nem lehet minősített szakkivitelező, ezáltal a minősítés folyamatából kizárandó az a kérelmező, aki, vagy amelynek vezető tisztségviselője: 1.1. végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték 1.2. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 1.3. gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha a kérelmező tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 1.4. hat hónapnál régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedése szerinti ország jogszabályai alapján nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 1.5. az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. -a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 1.6. korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban, cégminősítési eljárásban az általa a valóságnak megfelelően ismert, de ettől eltérően közölt adatot (a továbbiakban hamis adat), és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását az értékelést végző bizottság vagy a bizottsági határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerősen és végrehajtható határozatával megállapította; 1.7. tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg és ezt három évnél nem régebben lezárult jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította; 1.8. a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; 19
20 1.9. korábbi, három évnél nem régebben kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettségének 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a 15 napot - annak ellenére, hogy a megrendelőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett -, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította; gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - 5 évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; a Tpvt a szerinti - 5 évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési vagy közbeszerzési eljárás során; illetőleg ha a kérelmező ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - 5 évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; 2. A jogi minősítés szempontjai Jelen pontban kerülnek meghatározásra azon jogi feltételek, amelyek alapján a kérelmezőt, valamint az általa benyújtandó vonatkozó dokumentációt a Minősítő Bizottság értékeli minősítés céljából. Jogi minősítési szempontok a kérelmező nyilatkozatának ellenőrzésével: - kérelmező működésének időtartama a kérelem benyújtásáig; - kérelmező honossága; - működésének időtartama alatt nem sújtották Tpvt. szerinti bírsággal; - működésének időtartama alatt munkaügyi perben jogerősen nem marasztalták el; - volt-e iparosított technológiával épült lakóházak vagy társasházak energiahatékonysági beruházásaival kapcsolatos bíróság előtti jogvitája a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül. 3. A gazdasági-pénzügyi minősítés szempontjai (vizsgálati szempontok) A 3. pont meghatározza azokat a pénzügyi szempontokat, amelyek alapján a kérelmezőt, valamint az általa benyújtandó vonatkozó dokumentációt értékelik minősítés céljából. 20

References: bíróság 
 bíróság 
 bíróság 
 bíróság 
 bíróság 
 bíróság 
 bíróság