Source: https://www.sorglos24.at/agb/
Timestamp: 2018-02-17 19:34:32+00:00

Document:
Allgemeine Geschäftsbedingung der Sorglos 24 GmbH | Sorglos24 GmbH
Sorglos24 Abo
Sorglos Abo
Haussanierung nach Totalbrand
Allgemeine Geschäftsbedingung der Sorglos 24 GmbH
Anzuwenden auf Abonnementenverhältnisse
Anzuwenden auf Schadensanierung und Immobiliensanierung
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle abgeschlossenen Verkaufsgeschäfte, Verträge, Werkverträge, Aufträge, Abos, Dienstleistungen und damit zusammenhängende Lieferungen, Nachlieferungen und Leistungen zwischen der SORGLOS 24 GmbH (Inkustr. 1-7/8/2.OG, 3400 Klosterneuburg), im folgenden „Auftragnehmer“ genannt und dem jeweiligen Geschäftspartner und Kunden, im Folgenden „Auftraggeber“ genannt. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur rechtswirksam, wenn sie durch schriftliche Erklärung des Auftragnehmers bestätigt werden. Geschäftsbedingungen des Auftraggebers haben keine Gültigkeit, auch wenn der Auftragnehmer diesen nicht widersprochen hat. Ist der Vertragspartner ein Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes, so gelten für dieses Rechtsgeschäft in Ergänzung oder Abänderung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen die zwingenden Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes.
Die Arbeitszeiten sind Montag – Donnerstag von 07:00 bis 16:00 mit 0,5 h Mittagspause und Freitag von 07:00 – 13:00. Rüst-, Lade- und Wegzeiten gelten als Arbeitszeit. Die Fahrtspesen werden gesondert verrechnet. Arbeiten außerhalb dieser Arbeitszeiten werden von Montag bis Freitag bis 20:00 und am Samstag von 07:00 – 20:00 mit 50 % Zuschlag, Nacht- und Sonntagsstunden werden mit 100 % Zuschlag verrechnet.
Der Auftraggeber ist verpflichtet, auftauchende Mängel sofort ab Kenntnis, – im Falle eines Unternehmers – schriftlich und unverzüglich, zu rügen. Im Sinne der Beweisbarkeit, wird Verbrauchern empfohlen, ebenfalls schriftlich zu rügen.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle abgeschlossenen Verkaufsgeschäfte, Verträge, Werkverträge, Aufträge, Abos, Dienstleistungen und damit zusammenhängende Lieferungen, Nachlieferungen und Leistungen zwischen der SORGLOS 24 GmbH, Wienerstraße 80, 2500 Baden, im folgenden „Auftragnehmer“ genannt und dem jeweiligen Geschäftspartner und Kunden, im Folgenden „Auftraggeber“ genannt. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur rechtswirksam, wenn sie durch schriftliche Erklärung des Auftragnehmers bestätigt werden. Geschäftsbedingungen des Auftraggebers haben keine Gültigkeit, auch wenn der Auftragnehmer diesen nicht widersprochen hat. Ist der Vertragspartner ein Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes, so gelten für dieses Rechtsgeschäft in Ergänzung oder Abänderung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen die zwingenden Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes.
Der Auftragnehmer verfügt über eine aufrechte Gewerbeberechtigung des Baugewerbes und bietet Leistungen an, die von dieser Gewerbeberechtigung umfasst sind. Durchführung von Sanierungsarbeiten und Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich des Sanierens, insbesonders die Erbringung von Dienst- und Werksleistungen aller Art im Bereich der Sanierung von Bau- Wasser-, Brand-, Sturm-, Einbruchs-, Vandalismus-, Umwelt- und Transportschäden als auch Immobiliensanierungen
Alle Angebote sind bis zu deren Annahme freibleibend. Angebote und Kostenvoranschläge sind unverbindlich. Das Vertragsverhältnis kommt erst dann wirksam zustande, wenn der Auftragnehmer den vom Auftraggeber unterfertigten Vertrag gegenzeichnet. Vor diesem Zeitpunkt ist der Auftragnehmer an Angebote nicht gebunden, die dort genannten Preise sind freibleibend. Zusatzvereinbarungen bedürfen ausdrücklich der Schriftform.
Der vereinbarte Preis betrifft die im Vertragsformular bezeichneten Leistungen. Der Auftragnehmer ist berechtigt Teilrechnungen, je nach Fortschritt, im Abstand von mindestens einem Monat zu stellen. Eine Änderung der Leistungen oder des Leistungsumfanges führt zu einer angemessenen Änderung des Preises.
Wird durch baubehördliche Auflagen von den im Vertragsformular erwähnten Angeboten samt beigefügten Zeichnungen oder Plänen abgewichen oder werden sonstige Zusatzleistungen notwendig, kann der Auftragnehmer den entsprechenden Mehraufwand in Rechnung stellen. Ein ausdrücklicher Hinweis auf die bevorstehende Preisüberschreitung ist dabei nicht erforderlich. Die Anwendbarkeit des § 1170a ABGB ist daher ausgeschlossen.
Das Zahlungsverzugsgesetz findet volle Anwendung. Unternehmer schulden bei Zahlungsverzug Zinsen von 9,3 % über dem Basiszinssatz und Konsumenten 4% über dem jeweiligen Basiszinssatz. Es ist dem Auftragnehmer bzw. dem Professionisten möglich einen pauschalierten Betrag von EUR 80,- an außergerichtlichen Mahnkosten zu verrechnen. Sollte der tatsächliche Aufwand über diesem Betrag liegen, ist es dem Auftragnehmer bzw. dem Professionisten gestattet einen höheren Betrag an Mahnkosten zu verrechnen.
§ 8 Kündigung des Vertrages durch den Auftragnehmer
Der Auftragnehmer ist ebenfalls zum Rücktritt berechtigt, wenn sich die Situation während der Ausführung/Planung wesentlich von den Vertragsgrundlagen ändert.
§ 9 Stornierung des Vertrages durch den Auftraggeber
§ 10 Geltung des KSchG – Rücktrittsrecht des Auftraggebers als Verbraucher
§ 11 Verzögerungen
§ 13 Erfüllungsgehilfen
§ 14 Gewährleistung und Haftung
Bei Vorliegen von Mängeln ist der Auftragnehmer zur Gewährleistung nach den gesetzlichen Bestimmungen verpflichtet. Der Auftraggeber hat dem Professionisten die Möglichkeit einzuräumen, selbst oder durch von diesem ausgewählte Dritte die Mängel zu beseitigen. Dem Auftragnehmer muss daher immer die Möglichkeit zur Verbesserung gegeben werden.
§ 15 Werbung
Der Auftraggeber erteilt dem Auftragnehmer die Genehmigung, sämtliches Bildmaterial, das während der Bauzeit und nach der Fertigstellung von diesem gefertigt wird, für Werbezwecke zu verwenden. Der Auftraggeber verzichtet ausdrücklich auf Rechtsansprüche. Auch erhält der Auftragnehmer die Erlaubnis, das Bauvorhaben in der Referenzliste zu führen. Während der Bauarbeiten darf vom Auftragnehmer ein Bauschild aufgestellt werden.
§ 16 Erfüllungsort / Gerichtsstand
§ 17 Allgemeines
Wer rasch hilft, hilft doppelt! Sorglos24 ist Ihr zuverlässiger Servicepartner für Haus und Heim.

References: § 1170

§ 8

§ 9

§ 10

§ 11

§ 13

§ 14

§ 15

§ 16

§ 17