Source: http://ecoenergiafutura.it/news_dettagli.php?quale=66
Timestamp: 2017-09-21 12:08:50+00:00

Document:
ART.1 Oggetto , prezzo, termini e modalità di pagamento
L’oggetto, il prezzo dell’appalto, determinato a corpo, nonché i termini e le modalità di pagamento, sono quelli specificati nell’offerta commerciale specificamente ai punti (A), (B), (C), (D). I pagamenti verranno effettuati dal Cliente contestualmente all’emissione di regolare fattura emessa dalla Società.
ART. 2 Direzione sorveglianza e sicurezza.
Ecoenergia Futura provvede alla direzione lavori ed alla sorveglianza del cantiere nominando un responsabile della sicurezza, comprendente tutte le procedure di cui al D.L.494 e successive modifiche. La funzione di controllo e contraddittorio può essere svolta direttamente dal Committente o da un supervisore da lui stesso delegato.
Le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile , ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, con i relativi costi ammontano a € 800,00. Questi costi non sono soggetti a ribasso, e la loro mancata indicazione rende nullo il contratto ai sensi dell'art. 1418 del Codice Civile.
ART. 3 Pratiche Amministrative
Sono a cura di Ecoenergia Futura srl la redazione e presentazione di tutte le pratiche amministrative al Gestore di rete (ENEL,) necessarie alla connessione dell’impianto fotovoltaico; al GSE per lo Scambio sul Posto; all’UTF, ove necessaria, per l’installazione dei contatori necessari per la misurazione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e delle eventuali eccedenze immesse in rete.
Pertanto il committente si impegna a consegnare quanto prima , comunque a prima richiesta di Ecoenergia i documenti necessari
ART. 4 Modifiche al progetto
Qualora il Committente, richieda modifiche o varianti in corso d'opera ed Ecoenergia Futura le accetti, le stesse sono da considerarsi espressamente escluse dal corrispettivo previsto nell’offerta economica, Ecoenergia Futura provvederà quindi ad addebitare al committente il prezzo dei maggiori lavori richiesti e concordati.
ART. 5 Esecuzione dei lavori
Le parti convengono e il Committente espressamente accetta che per la realizzazione degli impianti in oggetto Ecoenergia Futura potrà avvalersi di proprio personale o in alternativa, sotto la propria responsabilità, di aziende o personale esterno.
In particolare Ecoenergiafutura srl non è in alcun modo responsabile delle problematiche derivanti dai parametri di rete gestiti dal distributore di energia.
ART. 6 Patto di riservato dominio
La merce fornita resta in proprietà di Ecoenergia Futura fino al pagamento completo di tutti i crediti derivanti dai rapporti commerciali con la Committente. La Committente non può cedere la merce in garanzia né costituirla in pegno.
ART. 7 Garanzie
EcoenergiaFutura. garantisce l’installazione dell’opera per due anni a partire dalla data di consegna.
EcoenergiaFutura dichiara che tutti i prodotti forniti sono garantiti direttamente dai produttori secondo quanto riportato nei rispettivi certificati di garanzia o condizioni di garanzia, ovvero nelle relative garanzie di buon funzionamento
EcoenergiaFutura declina ogni responsabilità per danni a cose o persone legati a malfunzionamento derivante da vizi e/o difetti di fabbrica dei componenti. In tal caso, il committente si dichiara consapevole che unico responsabile nei suoi confronti resta il produttore dei componenti, i cui dati vengono regolarmente forniti al Committente. A tal fine il Committente manleva EcoenergiaFutura sin d’ora, da ogni pretesa risarcitoria, sia stragiudiziale che giudiziale.
ART. 8 Adempimenti in materia di previdenza e assistenza
Ecoenergia Futura si impegna ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. Ecoenergia Futura si impegna altresì a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria.
Art. 9 Cessione del credito
Ecoenergia Futura potrà cedere il credito derivante dal presente contratto, ad Istituti Bancari od altri Istituti Finanziari, con eventuale notifica diretta della suddetta cessione al Committente, che fin d’ora si impegna ad accettare anche per iscritto.
ART. 10 Rinvio alle norme legislative e fiscali
Per quanto non espressamente previsto nel contratto, nel capitolato, nella scheda tecnica e nel computo preventivo si fa riferimento alla legislazione vigente.
ART. 11 Registrazione
Il presente contratto redatto in forma di scrittura privata, sarà registrato solo in caso d'uso dalla parte interessata. Le spese di registrazione sono a carico della parte interessata. In caso di controversie, il Foro competente è il Tribunale di Lucca.
Art.12 Sostituzione del materiale per cause di forza maggiore
Il materiale, così come specificato in scheda tecnica, al momento dell’ordine della merce, potrebbe non essere disponibile o non utilizzabile per cause non dipendenti dalla volontà di Ecoenergia Futura. In questo caso, Ecoenergia Futura potrà sostituire il materiale offerto nel presente contratto con altro di pari valore ed efficienza.
ART. 13 Condizioni sospensive o risolutive
In riferimento al punto (E) dell’offerta commerciale:
-Al verificarsi degli eventi contrassegnati , il Committente ed Ecoenergia Futura si riservano la possibilità di rinegoziare, sospendere o rescindere il presente contratto senza risarcimento alcuno tra le parti trattenendo Ecoenergia Futura la copertura delle spese sostenute.
-Nel momento del ricevimento dell’ esito positivo dei punti contrassegnati, pur trattenendo la copertura delle spese sostenute, Ecoenergia Futura srl si riserva la possibilità di rinegoziare o rescindere il presente contratto senza risarcimento alcuno tra le parti.
-In caso di ritardo, oltre i 15 giorni, del versamento della rata scadente “All’ordine della merce”, pur trattenendo la copertura delle spese sostenute, Ecoenergia Futura srl si riserva di rinegoziare o rescindere il presente contratto senza risarcimento alcuno tra le parti.
-All'apertura del cantiere le condizioni sospensive sopra indicate si ritengono superate e quindi automaticamente decadute a tutti gli effetti.
ART.14 Interventi ed assistenza post-vendita
Eventuali interventi successivi alla chiusura e collaudo dell'impianto, oltre a quelli coperti dalla normale garanzia, salvo accordi tra le parti, saranno conteggiati e fatturati al costo orario di lavoro, oltre al diritto di chiamata ed eventuale trasferta. In particolare Ecoenergiafutura srl non è in alcun modo responsabile delle problematiche derivanti dai parametri di rete gestiti dal distributore di energia.
Eventuali reclami dovranno essere avanzati, salvo difetti occulti entro otto giorni dal ricevimento della merce, oltre questo termine la stessa s’intenderà definitivamente accettata. Il reclamo dovrà essere inviato a Ecoenergia Futura per iscritto e dovrà indicare il numero di riferimento della presente commissione d’ordine
In caso di riparazione in garanzia, Ecoenergia Futura garantirà soltanto la sostituzione della merce fornita resa franco di ogni spesa. Ecoenergia Futura non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da imperizia e da trascuratezza del Committente o dei suoi dipendenti ovvero derivanti da qualsiasi impiego della merce fornita. In caso di contestazione il Foro competente è il Tribunale di Lucca
ART. 16 Solve et repete
Le parti convengono espressamente che qualunque contestazione fosse sollevata dal Committente non potrà sospendere l’obbligo di quest’ultimo di pagare alle date fissate le somme dovute, né gli altri obblighi assunti con il contratto.
ART. 17 Liberatoria utilizzo immagini
Il committente autorizza EcoenergiaFutura alla pubblicazione delle foto relative all’impianto FTV oggetto del presente contratto, nonché di cedere il diritto e/o utilizzarlo negli usi che riterrà più opportuni, con espressa rinuncia ad ogni diritto, azione o pretesa, anche di carattere economico.
ART. 18 Calcoli di produzione ed economici
Il Committente riconosce che tutti i calcoli di produzione dell’impianto FTV e di tutti i valori prestazionali indicati nell’offerta fanno riferimento alle condizioni di esercizio ottimali (Standard Test Conditions) come testate dai produttori. Il Committente riconosce, altresì, che tutti i calcoli economici eventualmente allegati all’offerta sono puramente ipotetici ed indicativi. Si fa comunque riferimento alle schede tecniche del fornitore i cui dati riportati sono e restano quelli di riferimento.
ART.19 Inadempimento pagamento rateizzato-decadenze-ritardi
In caso di mancato pagamento anche di una sola rata del prezzo, EcoenergiaFutura. sarà legittimata alla sospensione della esecuzione dell’impianto e determinerà per il Cliente la decadenza dal beneficio del termine ex art.1186 c.c., con la conseguenza che diverranno immediatamente esigibili tutte le somme dovute, anche quelle non ancora scadute. Pertanto, il Cliente sarà tenuto a pagare la somma residua in un’unica soluzione.
In caso di ritardato pagamento rispetto ai “Termini di pagamento” (D), verranno computati interessi di mora secondo quanto disposto dal D.L. 231/02.
In caso di contestazione il Foro competente è il Tribunale di Lucca
Art 20 Informativa. 13 del D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato “Codice”) le Parti, in qualità di Titolari del trattamento, si informano reciprocamente che i rispettivi dati personali verranno raccolti e trattati su supporti cartacei, informatici o telematici nel rispetto della normativa vigente, in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, ed al fine di adempiere agli obblighi di legge in materia contabile e fiscale nonché al fine di eseguire le obbligazioni ed esercitare i diritti derivanti dal contratto. I dati personali non verranno diffusi. Con riferimento al trattamento effettuato da Ecoenergia Futura srl i dati personali potranno essere comunicati agli addetti dell’azienda appositamente incaricati per le finalità sopra indicate, ai soggetti cui la normativa vigente prevede debbano essere trasmessi (quali, ad esempio, uffici finanziari) o, comunque, la cui comunicazione sia necessaria per l’esatto adempimento del contratto nonché, all’occorrenza, a soggetti esterni che svolgano attività collegate e strumentali alla gestione dei rapporti tra le Parti.
Ciascuna delle Parti potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice, da intendersi qui integralmente richiamato.
Ai fini e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c. i sottoscritti dichiarano di aver letto e di approvare specificatamente il contenuto degli articoli sopra indicati agli articoli:
ART.1 Oggetto , prezzo, termini e modalità di pagamento, ART. 4 Modifiche al progetto, ART. 5 Esecuzione dei lavori ART. 6 Patto di riservato dominio, ART. 7 Garanzie, Art. 9 Cessione del credito, Art.12 Sostituzione del materiale per cause di forza maggiore, ART. 13 Condizioni sospensive o risolutive ART. 15 Reclami, ART. 16 Solve et repete ART. 18 Calcoli di produzione ed economici ART.19 Inadempimento pagamento rateizzato-decadenze-ritardi
Il Committente Ecoenergia Futura Srl

References: ART. 2

ART. 3

ART. 4

ART. 5

ART. 6

ART. 7

ART. 8

Art. 9

ART. 10

ART. 11

Art.12

ART. 13

ART.14

ART. 16

ART. 17

ART. 18

ART.19
 art.1186

ART.1
 ART. 4
 ART. 5
 ART. 6
 ART. 7
 Art. 9
 Art.12
 ART. 13
 ART. 15
 ART. 16
 ART. 18
 ART.19