Source: https://www.vorlagen.de/bauvertraege-muster/bau-verhandlungsprotokoll-und-bauvertrag
Timestamp: 2017-04-29 13:30:33+00:00

Document:
Bau-Verhandlungsprotokoll und Bauvertrag Service-Hotline kostenlos:
www.vorlagen.de » Alle Kategorien » Immobilien » Baurecht » Bauverträge » Bau-Verhandlungsprotokoll und Bauvertrag Bau-Verhandlungsprotokoll und Bauvertrag
Bau-Verhandlungsprotokoll und Bauvertrag
Das Vertragsmuster berücksichtigt die neueste Rechtsprechung, basierend auf der neuen VOB/B 2012. Mit der Vorlage sind Sie auf der sicheren "Seite" Der Vertrag ist nach dem Download sofort einsetzbar. ×
Bau-Verhandlungsprotokoll und Bauvertrag ×
Mithilfe dieser Bau-Vorlage können Sie Verhandlungsprotokolle und Bauverträge erstellen.
Bei Vertragsverhandlungen von Baumaßnahmen kann es erfahrungsgemäß zu Modifikationen kommen, weshalb ein Verhandlungsprokotoll notwenidg wird. Diese Vorlage hilft Ihnen solche veränderten Verhältnisse problemlos in ein Verhandlungsprotokoll zu überführen. Das Vertragsmuster berücksichtigt die neueste Rechtsprechung, basierend auf der neuen VOB/B 2012. Mit der Vorlage sind Sie auf der sicheren "Seite" Der Vertrag ist nach dem Download sofort einsetzbar.
Alle notwendigen Paragraphen der Bau-Vorlage Verhandlungsprotokoll und Bauvertrag:
§1 AngebotssummeWichtige Eckdaten zum Angebot werden festgehalten, wie z. B. das Angebotsdatum, die geprüfte Angebotssumme oder vereinbarte Nachlässe.
§2 VergütungEs wird festgelegt, ob es sich um ein Pauschalangebot handelt oder ob ein Abrechnungspreis vereinbart wurde. Außerdem werden ggf. Stundensätze vereinbart.
§3 Kostenbeteiligung des ANEs wird festgehalten, inwiefern sich der Auftragnehmer an den Kosten während der Bauzeit beteiligt, z. B. an den Kosten für die Beheizung und an Kosten für Wasser und Baustrom.
§4 VertragsgrundlagenEs wird festgehalten, welche Dokumente Vertragsbestandteil werden sollen. Außerdem werden die wichtigsten Bauvorschriften, die Gültigkeit haben sollen, genannt.
§5 Ausführungsfristen/VertragsstrafeIn diesem Abschnitt werden die wichtigsten Ausführungsfristen genannt. Darüber hinaus wird festgehalten, in welchen Fällen es zu welchen Vertragsstrafen kommt.
§6 BauleitungDer Auftragnehmer muss einen Bauleiter bestimmen und diesen bei den Aufsichtsbehörden melden. Die zu informierenden Behörden werden hier festgehalten. Außerdem wird die Pflicht des Auftragnehmers festgehalten, ein Bautagebuch zu führen.
§7 ZahlungsbedingungenEs werden verschiedene Details rund um die Zahlungsverpflichtungen des Auftraggebers definiert. Darüber hinaus finden hier Skontoregelungen, Bestimmungen zu Abschlagszahlungen etc. Platz.
§8 SicherheitsleistungenIn diesem Abschnitt geht es um die Bürgschaften, die der Auftragnehmer als Sicherheitsleistungen erbringen muss. Vor allem Vorauszahlungsbürgschaft und Ausführungsbürgschaft werden näher definiert.
§9 AbnahmeFür die Abnahme werden in diesem Abschnitt des Dokuments die Formvorschriften festgehalten.
§10 MängelansprücheIn diesem Teil geht es um die Verjährungsfrist für Mängelansprüche des Auftragnehmers. Die Länge der Frist wird festgehalten.
§11 VersicherungenEs werden die Arten der Haftpflichtversicherungen genannt, die der Auftragnehmer abschließen muss. Außerdem wird festgehalten, inwieweit sich der Auftragnehmer an den Prämien für Bauwesenversicherungen beteiligt.
§12 UnbedenklichkeitsbescheinigungenNach der Aufforderung durch den Auftraggeber muss der Auftragnehmer Unbedenklichkeitsbescheinigungen des Finanzamts und anderer Stellen vorlegen. Dies wird hier festgehalten.
§13 StreitigkeitenEs wird festgehalten, welcher der Gerichtsstand für etwaige Streitfälle zwischen den Parteien ist. Auch die Grundlagendokumente für die Entscheidung im Streitfall werden genannt.
§14 Ergänzung zu Einzelpunkten des VerhandlungsprotokollsAn dieser Stelle kann festgehalten werden, welche Ergänzungen sich zum vorliegenden Protokoll noch ergeben haben.
§15 VertragsabschlussEs wird festgehalten, dass es keine nicht protokollierten Nebenabreden zu diesem Protokoll gibt und dass der Bauvertrag mit der Unterschrift der Parteien als abgeschlossen gilt.
Diese Vorlage umfasst 7 Seite(n). 21 Mal verkauft
Ähnliche Vorlagen zu Bau-Verhandlungsprotokoll und Bauvertrag

References: §1

§2

§3

§4

§5

§6

§7

§8

§9

§10

§11

§12

§13

§14

§15