Source: https://www.legislazionetecnica.it/56913/normativa-edilizia-appalti-professioni-tecniche-sicurezza-ambiente/d-min-llpp-19-04-2000-n-145
Timestamp: 2019-11-22 15:18:12+00:00

Document:
D. Min. LL.PP. 19/04/2000, n. 145 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : NN4738
G.U. 07/06/2000, n. 131
Articolo 5, comma 1; Articolo 7; Articolo 9; Articolo 10; Articolo 11; Articolo 12; Articolo 13; Articolo 14; Articolo 15; Articolo 20; Articolo 21; Articolo 22; Articolo 23; Articolo 24; Articolo 25; Articolo 26; Articolo 28; Articolo 29; Articolo 30; Articolo 31; Articolo 33; Articolo 34; Articolo 37.
Sent.C. Cass. 11/01/2002, n. 301
In vigore dal 28/07/2000.
- D. Leg.vo 12/04/2006 n. 163
A seguito delle abrogazioni disposte dal D. Leg.vo 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010, restano in vigore unicamente gli articoli: 1; 2; 3; 4; 5, commi 2 e 3; 6; 8; 16; 17; 18; 19; 27; 35; 36.
56913 4942586
56913 4942587
1. Il capitolato generale d'appalto, in prosieguo denominato capitolato, contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra le amministraz
56913 4942588
Art. 2. - Domicilio dell'appaltatore
1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale
56913 4942589
Art. 3. - Indicazione delle persone che possono riscuotere
a) il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità, secondo le norme che rego
56913 4942590
Art. 4. - Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore
1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attivit&agrav
56913 4942591
Art. 5. - Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore
56913 4942592
Art. 6. - Disciplina e buon ordine dei cantieri
2. L'appaltatore, tramite il direttore di c
56913 4942593
Art. 7. - Tutela dei lavoratori
56913 4942594
Art. 8. - Spese di contratto, di registro ed accessorie
56913 4942595
Art. 9. - Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori
56913 4942596
Art. 10. - Variazione al progetto appaltato
56913 4942597
Art. 11. - Varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore
56913 4942598
Art. 12. - Diminuzione dei lavori
56913 4942599
Art. 13. - Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore
56913 4942600
Art. 14. - Danni
56913 4942601
Art. 15. - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali
56913 4942602
Art. 16. - Provvista dei materiali
1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi
56913 4942603
Art. 17. - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto
1. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ov
56913 4942604
Art. 18. - Difetti di costruzione
1. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmen
56913 4942605
Art. 19. - Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori
1. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilit&agr
56913 4942606
Art. 20. - Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore
56913 4942607
Art. 21. - Tempo per la ultimazione dei lavori
56913 4942608
Art. 22. - Penali
56913 4942609
Art. 23. - Premio di accelerazione
56913 4942610
Art. 24. - Sospensione e ripresa dei lavori
56913 4942611
Art. 25. - Sospensione illegittima
56913 4942612
Art. 26. - Proroghe
56913 4942613
Art. 27. - Durata giornaliera dei lavori
1. L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sind
56913 4942614
Art. 28. - Valutazione dei lavori in corso d'opera
56913 4942615
Art. 29. - Termini di pagamento degli acconti e del saldo
56913 4942616
Art. 30. - Interessi per ritardato pagamento
56913 4942617
Art. 31. - Forma e contenuto delle riserve
56913 4942618
Art. 32. - Definizione delle riserve al termine dei lavori
56913 4942619
Art. 33. - Tempo del giudizio
56913 4942620
Art. 34. - Controversie
56913 4942621
Art. 35. - Proprietà degli oggetti trovati
1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore
56913 4942622
Art. 36. - Proprietà dei materiali di demolizione
56913 4942623
Art. 37. - Collaudo

References: Articolo 5
 Articolo 7
 Articolo 9
 Articolo 10
 Articolo 11
 Articolo 12
 Articolo 13
 Articolo 14
 Articolo 15
 Articolo 20
 Articolo 21
 Articolo 22
 Articolo 23
 Articolo 24
 Articolo 25
 Articolo 26
 Articolo 28
 Articolo 29
 Articolo 30
 Articolo 31
 Articolo 33
 Articolo 34
 Articolo 37
 Cass. 

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Art. 24

Art. 25

Art. 26

Art. 27

Art. 28

Art. 29

Art. 30

Art. 31

Art. 32

Art. 33

Art. 34

Art. 35

Art. 36

Art. 37