Source: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:214501-2019:TEXT:SK:HTML&src=0&tabId=0
Timestamp: 2019-05-23 19:18:38+00:00

Document:
Práce - 214501-2019 - TED Tenders Electronic Daily
Práce - 214501-2019
Strojové preklady: (en)
10/05/2019 S90 - - Práce - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž
Slovensko-Banská Bystrica: Stavebné práce na objektoch nemocničných zariadení
2019/S 090-214501
00165549
Kontaktná osoba: referát verejného obstarávania
Telefón: +421 484413240
E-mail: vo@nspbb.sk
Hlavná adresa: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/635
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.fnspfdr.sk/
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/3595/summary
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii. Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/3595/summary
Referenčné číslo: FNsP FDR/VO/06052019
Predmetom zákazky je vyhotovenie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti a realizácie rekonštrukcie vybraných pavilónov a objektov pozemnej stavby, nachádzajúcej sa v areáli nemocničného zariadenia FNsP. Nemocničné zariadenie FNsP poskytuje zdravotnú starostlivosť vo viacerých prevádzkach s rôznym odborným zameraním, ktoré sú v rámci pozemnej stavby situované do jednotlivých pavilónov a objektov. Predmet zákazky rieši rekonštrukciu blokov areálu (B, B1, B2, C, D1, D2, rádiológia, klinická onkológia, F, Zdroj tepla, Plynová prípojka a rozvody plynu, meranie a regulácia, elektrická požiarna signalizácia, hlasová signalizácia požiaru, štrukturovaná kabeláž, potrubná pošta, výťahy, záložný zdroj elektrickej energie, medicínske plyny a zdroj chladu (VZT)). Opis, podmienky a požiadavky týkajúce sa predmetu zákazky tvoria zväzky 3 a 4 súťažných podkladov.
Predmet zákazky sa bude realizovať podľa zmluvných podmienok FIDIC Žltá kniha- t.j. naprojektuj a postav.
Hodnota bez DPH: 87 091 110.00 EUR
Bližšie viď súťažné podklady.
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a (ďalej aj,,Zmluva), ktorá sa riadi zmluvnými podmienkami pre Technologické zariadenie a projektovanie- realizáciu - pre elektrotechnické a strojno-technologické zariadenie a pre stavebné a inžinierske diela projektované zhotoviteľom, (Žltá kniha) prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad SACE 2008.
Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v predchádzajúcich bodoch a týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom súladným s § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO, alebo spôsobom podľa § 39 alebo spôsobom súladným s § 152 ods. 1 ZVO alebo predložením zápisu do zoznamu alebo potvrdenia o zápise do zoznamu, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 ZVO resp. informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v zozname vedenom iným členským štátom.
Verejný obstarávateľ v čase vyhlásenia súťaže nemá prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy, preto nepripúšťa preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 3 ZVO.
Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely ZVO sa rozumie
a)právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b)právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c)právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo iný právoplatný rozsudok súdu.
— § 33 ods. 1 písm. a) ZVO
— § 33 ods. 1 písm. d) ZVO
Podrobný popis podmienok účasti je uvedený v súťažných podkladoch v zväzku 1 kapitola A2 Podmienky účasti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: viď súťažné podklady
— § 34 ods. 1 písm. a) ZVO
— § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
— § 34 ods. 1 písm. d) ZVO
— § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
— § 34 ods. 1 písm. h) ZVO
Dátum: 12/08/2019
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, objekt Riaditeľstvo, nám. L. Svobodu č.1, 975 17 Banská Bystrica, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Otváranie ponúk sa uskutoční v súlade s § 52 zákona o verejnom obstarávaní.
1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi obstarávateľom a záujemcami resp. uchádzačmi.
Josephine je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek, webová aplikácia je na doméne https://josephine.proebiz.com.
2. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom bude uskutočňovaná písomne v elektronickej
Podobe prostredníctvom systému Josephine (ďalej aj "Josephine"). Záujemca/uchádzač je povinný predkladať obstarávateľovi svoje podania v elektronickej forme prostredníctvom systému Josephine, všetky vysvetlenia SP, rovnako ako kladné vybavenia žiadostí o nápravu, bude obstarávateľ uverejňovať v systéme Josephine. Verejný obstarávateľ bude doručovať žiadosti a prípadné otázky pre záujemcov/uchádzačov rovnako prostredníctvom systému Josephine. Pravidlá pre doručovanie zásielok sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme Josephine považuje okamih jej odoslania v systéme Josephine a to v súlade s funkcionalitou systému.
3. Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní Jednotným európskym dokumentom. Manuál k vypĺňaniu jednotného európskeho dokumentu je možné nájsť na: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html
4. Predmet zákazky bude financovaný s podporou štátneho rozpočtu, v prípade, že verejný obstarávateľ získa finančné prostriedky z iných zdrojov, napr. z fondov EÚ, bude financovanie upravené v súlade s pokynmi poskytovateľa zdrojov.
5.Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 500 000,- EUR, spôsob zloženia zábezpeky je uvedený v súťažných podkladoch.
6.Verejný obstarávateľ organizuje obhliadku miesta plnenia v určených dňoch, viď súťažné podklady.Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta realizácie predmetu zákazky nahlásia svoju účasť prostredníctvom formou elektronickej komunikácie v systéme Josephine.
7. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

References: § 536
 § 32
 § 39
 § 152
 § 152
 § 32
 § 33
 § 33
 § 34
 § 34
 § 34
 § 34
 § 34
 § 52
 § 20
 § 39