Source: http://docplayer.it/2206639-Consorzio-stradale-via-affogalasino.html
Timestamp: 2017-04-26 01:01:53+00:00

Document:
CONSORZIO STRADALE VIA AFFOGALASINO - PDF
CONSORZIO STRADALE VIA AFFOGALASINO
Download "CONSORZIO STRADALE VIA AFFOGALASINO"
1 CONSORZIO STRADALE VIA AFFOGALASINO Amministrazione G3 S.r.l. Via Boezio 92, Roma Tel. 06/ (ore 9/13), Fax 06/ sito: - e.mail: PEC Spett.le Impresa Roma, 23 gennaio 2014 Oggetto: offerta gara ristretta - massimo ribasso Questo Consorzio intende procedere all affidamento dei servizi di manutenzione della sede stradale del proprio comprensorio costituito dalle vie private aperte e soggette all uso pubblico: Via Affogalasino Via dei Martuzzi Via della Serenella Si allega il capitolato/contratto contenente le caratteristiche del servizio richiesto. L offerta in busta chiusa sigillata deve pervenire al Consorzio entro le ore 12 del 10 febbraio 2014 presso l Ufficio del Consorzio c/o G3 Srl in Via Boezio 92 sc. C int. 14. Si comunica inoltre che il criterio di aggiudicazione sarà quello del massimo ribasso e che il RUP della gara sarà il Presidente Francesco Milea. Inoltre è indispensabile fornire unitamente ai documenti quali Durc e Soa, anche l'elenco dei mezzi di proprietà fra i quali deve risultare anche il cestello oleodinamico indispensabile per la manutenzione dell'impianto elettrico; nonchè l'indicazione dell'ubicazione del magazzino al fine di assicurare la tempestività dell'intervento in caso di necessità. E prescritta l appartenenza alla Cat. SOA OG3. Distinti saluti. Il Presidente del Consorzio Francesco Milea All. capitolato/contratto manutenzione2 CONSORZIO STRADALE Per il Compresnorio di Via Affogalasino - Roma CONTRATTO DI APPALTO Tra il Consorzio Stradale di Via Affogalasino in persona del Presidente protempore Sig. Francesco Milea, con Sede presso il Dipartimento Mobilità e Traffico del Comune di Roma, e recapito in Roma, Via Boezio % soc. di servizi G3 srl, CF...., e la Ditta. con sede in Roma, Via.. Partita IVA. recapiti: telefono.... Fax.. cell mail. Rappresentata dal Sig..., Premesso - Che il Consorzio Stradale in appresso, ed ove brevità lo richieda, sarà anche indicato Consorzio, - Che il Consorzio ha ritenuto opportuno aggiudicare i lavori all Impresa.., si conviene quanto segue Art. 1 Il Consorzio affida in appalto alle condizioni, patti e clausole che seguono, alla Ditta in premessa che accetta, l esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria relativa all appalto di cui appresso. Art. 2 Oggetto dell appalto è la manutenzione delle strade consortili con tutti i manufatti annessi e connessi alla sede stradale (partita carrabile, cunette, banchine, fognoli, illuminazione stradale, segnaletica, ecc.), allo scopo di conservarne il buono stato della viabilità e garantire il transito e la pubblica incolumità nei limiti della programmazione così come stabilita dal CdA. Le strade consortili sulle quali deve essere svolta la manutenzione sono: Via Affogalasino, dalla Via Portuense alla Via del Casaletto (circa ml 1.600) 13 Via dei Martuzzi, diramazione di Via Affogalasino (circa ml 900) Via della Serenella, diramazione di Via Affogalasino (circa ml 400) Art. 3 La suddetta manutenzione sarà articolata mediante opere da pagarsi a corpo (forfait) ed opere da contabilizzarsi a misura. Art. 4 Per le opere di manutenzione, pagate a corpo (forfait), l Appaltatore deve provvedere ogni mese secondo il crono programma concordato e nel normale orario di lavoro: a) alla manutenzione e pulizia delle sedi stradali, anche se dovuta a depositi abusivi effettuat sulle carreggiate, banchine, cunette e marciapiedi, ecc., con interventi da eseguirsi in ore diurne feriali mediante l utilizzo di almeno due persone addette al servizi. e idonea attrezzatura e macchinari. b) alla manutenzione e pulizia delle griglie e pozzetti del sistema di raccolta e smaltimento delle acque stradali c) al diserbo e/o alla estirpazione delle erbe delle carreggiate stradali, lungo le cigliature, cunette e murature di recinzione, nonché dei marciapiedi, taglio dei rami aggettanti sulla sede stradale fino all altezza di ml. 3,00, e quelli anche ad una maggiore altezza che comunque ostacolano la regolare illuminazione della strada nelle ore notturne; il lavoro di cui sopra dovrà essere effettuato quando se ne renderà necessario ed almeno due volte l anno in autunno ed in primavera secondo la specificità dell intervento. d) alla vigilanza delle strade nel corso degli interventi programmati, ed alla colmatura immediata delle buche fino alla massima dimensione cm 50x50 con conglomerato bituminoso fine idoneo; e) alla manutenzione ordinaria per garantire comunque il funzionamento dell impianto di illuminazione pubblica delle strade consortili (nell attualità delle vie: V.Affogalasino e Via dei Martuzzi); i lavori aerei dovranno essere eseguiti con idoneo e conforme cestello su macchinario oleodinamico di cui dovrà essere fornita, dietro semplice richiesta, la copia della carta di circolazione e del certificato di collaudo periodico obbligatorio. - alla sostituzione delle lampade esaurite o danneggiate entro le 24 ore dalla segnalazione o dal rilevamento del malfunzionamento. I materiali di consumo quali: lampade, accenditori, morsettiere, ecc. sono esclusi e pertanto verranno rimborsati previa presentazione della fattura di acquisto con conto a parte e non compresi nell intervento compreso nel forfait. e) alla assistenza ai Tecnici del Consorzio per tutte le operazioni di verifica e collaudo delle opere in manutenzione: sia ordinaria a corpo sia a misura. f) alla segnalazione al Consorzio di eventuali opere necessarie e non previste dal forfait, onde consentire al Consorzio, dopo effettuate le opportune verifiche, di ordinarne l eventuale esecuzione. Tali lavori saranno pagati a misura. Art. 5 Sono a carico dell Appaltatore - Tutti gli oneri relativi all esecuzione dei lavori, 24 - La segnalazione del cantiere, per ogni tipo di manutenzione ordinaria e/o di intervento straordinario, con idonei cartelli posti in vista sulla sede stradale due sensi di marcia e sui mezzi in opera impiegati, indicanti il Consorzio committente, l Impresa, il nome dell Assistente e l eventuale Direttore dei lavori con i loro recapiti. - I noleggi delle attrezzature e mezzi di trasporto, trasporti alla discarica, salari per maestranze idonee e relativi oneri sociali, nonché l assicurazione per la responsabilità civile per danni a terzi e simili, relativi alle responsabilità derivanti dall'inere di sorveglianza della strada e per i lavori in corso nella zona di cantiere nel Consorzio, per un massimale minimo di ,00 Sono altresì a cura dell Appaltatore, ma a spese del Consorzio, 1- tutta l assistenza necessaria per consentire l ottenimento delle eventuali autorizzazioni comunali, le opere per l interruzione del traffico, alle segnalazioni opportune, ecc., in modo da sollevare il Consorzio committente da qualsiasi responsabilità, noia o molestia, da parte di chicchessia, in relazione alla esecuzione dei lavori in contratto. 2 - la esecuzione di transennamenti completi di segnalazioni diurne, e notturne, eseguiti a norma di legge, per la presenza di voragini, danni di acqua, franamenti di muri di contenimento e manufatti in genere e comunque qualsiasi altro intervento atto a tutelare la pubblica incolumità. 3 - la immediata esecuzione di tutte le opere necessarie di pronto intervento, in modo da assicurare la percorribilità della sede stradale in sicurezza ed il funzionamento degli impianti consortili, anche in caso di incidenti, o danni provocati da terzi; in tal caso è fatto obbligo all Appaltatore di segnalare immediatamente al Consorzio sia le modalità del pronto intervento, sia le opere necessarie per l eventuale ripristino definitivo degli impianti danneggiati, e lo stato dei luoghi originario. Restano a carico del Consorzio le spese relative alla progettazione ed svolgimento delle pratiche relative al rilascio delle autorizzazioni ai lavori nonchè la emissione degli ordinativi dei lavori, la direzione Tecnica ed il controllo degli stessi ed il collaudo finale. L Appaltatore dichiara inoltre di essere in perfetta regola per quanto concerne il rispetto delle norme relative all assunzione del personale, alle assicurazioni in genere ed in particolare a quelle per gli infortuni sul lavoro, sollevando il Consorzio committente da ogni responsabilità. A tal riguardo, l Appaltatore, in considerazione della particolarità degli interventi, e dello stato giuridico dell'ente, dovrà consegnare al Consorzio i documenti aggiornati comprovanti lo stato giuridico ed amministrativo della Ditta, DURC, SOA (cat. OG3). qualora venga espressamente richiesto, dovrà altresì, elencare e dichiarare in apposito atto notorio: - I mezzi e le attrezzature possedute e che intende porre a disposizione del Consorzio per la esecuzione dei lavori di manutenzione della strada. - che la sua Ditta ed il Legale rappresentante non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo, e di qualsiasi altro stato equivalente. - che è in regola con gli obblighi e conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana; 35 - che è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse, e conseguenti adempimenti; - che non abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere all appalto. L Appaltatore è tenuto ad osservare i regolamenti edilizi, d igiene, di polizia urbana e le norme di cui al D.lgs. n.81 del 09/04/2008 in materia di sicurezza sul lavoro. E infine obbligo dell Appaltatore adottare nell esecuzione di tutti i lavori, le provvidenze, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone comunque addette ai lavori, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza di tutte le norme che qui si intendono integralmente riportate. L Appaltatore è inoltre tenuto ad intervenire, su segnalazione formale dei V.V.U.U., dei V.V.F.F., del Consorzio, ecc., per eliminare con la massima sollecitudine possibile e comunque nelle otto ore successive alla segnalazione, qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità o di danno a persone e cose, anche quando l intervento richiesto, per la sue specifica natura, non possa considerarsi compreso nel forfait di cui innanzi. I pronti interventi eccezionali dovranno essere garantiti entro le tre ore dalla segnalazione. Verificandosi quanto sopra, l Appaltatore è tenuto a richiedere al Consorzio committente l ordinativo specifico dei lavori resi necessari. Art. 6 L importo forfetario a corpo relativo ai lavori di cui al precedente. art. 4 e 5, da espletarsi con frequenza mensile e cioè 12 volte l anno su tutte le aree consortili con operai ed attrezzature idonee secondo il cronoprogramma concordato fra le parti e la cui presenza dovrà essere annotata su un libretto depositato sul posto presso l incaricato del Consorzio, viene quantificato in: per l'anno 2014: ,00 di cui per la Sicurezza importo offerto compreso Oneri per la Sicurezza.. per l anno 2015: ,00 di cui per la Sicurezza importo offerto compreso Oneri per la Sicurezza.. per l anno 2016: ,00 di cui per la Sicurezza importo offerto compreso Oneri per la Sicurezza.. da pagarsi, previa presentazione fattura, secondo le disponibilità di cassa del Consorzio e con le modalità previste dal successivo art. 8. Per esplicito patto tra le parti, l Appaltatore rinuncia a richiedere l eventuale revisione di legge dei prezzi, ritenendola integralmente già compensata nei corrispettivi pattuiti. Art. 7 I lavori a misura previsti nel triennio 2014, 2015 e 2016 sono di ,00 annui di cui 2.400,00 per la Sicurezza nel triennio e non compresi nel compenso a corpo di cui agli articoli 4, 5, 6. Tali interventi saranno contabilizzati con i prezzi riportati nella tariffa dei prezzi del Comune di Roma vigente alla contabilizzazione, solo nel caso in cui venissero richiesti formalmente alla Ditta, e fatturati a parte. sconto offerto...% 46 Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti al ribasso. Art. 8 Modalità di pagamento. Entro il venti del mese successivo alla conclusione del trimestre l Appaltatore dovrà presentare la nota di tutti i lavori eseguiti nel trimestre precedente, sia per la manutenzione ordinaria a corpo (forfait), sia per i lavori a misura richiesti e regolarmente eseguiti; allegando la scheda delle firme di presenza delle maestranze addette alla manutenzione ordinaria depositata presso la persona che ne cura il controllo autorizzata dal Consorzio; la documentazione fotografica ante e post intervento, la copia degli ordinativi per lavori extra forfait a misura, la contabilità ed il benestare della esecuzione a firma del Tecnico incaricato. Il Consorzio si riserva di controllare la documentazione entro i trenta giorni successivi alla chiusura di ogni trimestre. Il pagamento delle fatture viene effettuato dal Consorzio previa verifica delle opere eseguite, e secondo le proprie disponibilità di cassa. Per i lavori extra forfait di un importo superiore a 5.000,00 potranno essere predisposti dal Consorzio degli stati di avanzamento le cui modalità di pagamento saranno come quelle sopra indicate. Art. 9 Il presente contratto triennale ha validità annuale ed è quindi rinnovato automaticamente per il successivo anno fino al 31 dicembre 2016; in caso di necessità del Consorzio, e previo accordo formale fra le parti lo stesso potrà essere prorogato fino ad un massimo di due mesi agli stessi patti e condizioni dell ultimo anno. E consentita la facoltà di disdetta da una delle parti contraenti, previa comunicazione a mezzo raccomandata, almeno tre mesi prima dello scadere di ciascun anno (cioè entro il 30 settembre). All Appaltatore verranno corrisposti gli importi maturati fino alla risoluzione del contratto se favorevolmente collaudati. Così pure è consentita la revisione del numero degli interventi di manutenzione a forfait, ed il relativo compenso da calcolarsi in proporzione a quelli richiesti nel presente cntratto. Art. 10 La revisione dei prezzi dei lavori contabilizzati a misura, sarà effettuata in base al D.L.C.P.S. del 6/12/1947 n e successive modificazioni, con l applicazione dell alea di legge e delle quote percentuali di incidenza stabilite con D.M. 11/12/1978, per le categorie di opere risultanti dalla tab. n.4/d che si riporta: - Tabella 4/d lavori diversi o di modesta entità: A) mano d opera 36%, B) materiali 20%, C) trasporti 10%, D) Noli 34%, per la squadra tipo composta da n.3 operai specializzati e n.4 manovali specializzati. La revisione dei prezzi verrà applicata, sempre se dovuta applicando tali percentuali solo sugli importi dei lavori a misura e non su quelli compresi nel forfait a corpo. Art. 11 L Appaltatore potrà eseguire i lavori per conto terzi soltanto dopo aver ottenuto l autorizzazione con apposito Nulla-osta del Consorzio, in corrispondenza delle sedi stradali e per il ripristino dei cavi dei pp.ss. e simili; detti lavori dovranno essere eseguiti a cura dell Appaltatore secondo le istruzioni del Consorzio ed a spese dell Ente, Società o privato 57 richiedenti, ai quali l Appaltatore dovrà presentare regolare fattura, con l esclusione di qualsiasi responsabilità ed onere per il Consorzio. Quanto sopra, ai prezzi ed alle condizioni tutte del presente contratto, anche per quanto riguarda la applicazione della revisione prezzi di cui al precedente art. 10. Art. 12 La misurazione dei lavori a misura verrà effettuata in contraddittorio tra l Appaltatore ed il Tecnico nominato dal Consorzio. Il collaudo e la contabilità dei predetti lavori, avverrà secondo quanto previsto al prec. art. 8. Art. 13 Ogni trasgressione alle prescrizioni del presente contratto, ogni inadempienza o ritardata osservanza degli ordini del Consorzio, verranno penalizzate. Le penalità giornaliere saranno, di entità variabile tra un minimo di 50,00 ed un massimo di 250,00, tenuto conto di tutte le circostanze che possono diminuire od aggravare le responsabilità dell Appaltatore. In caso di ritardo nella ultimazione di un lavoro per il quale non sia dimostrata la causa di forza maggiore, sarà applicata, senza costituzione in mora, una penale di.100,00 per ogni giorno di ritardo. Il Consorzio committente, si riserva ogni controllo ed ispezione in merito all esecuzione dell opera, nonché il diritto di procedere alla risoluzione del contratto in caso di inadempimento dell Appaltatore alle prescrizioni del Consorzio nei termini e nelle modalità concordate. Tale risoluzione opererà di diritto qualora l Appaltatore non ottemperi entro 15 (quindici) giorni alle prescrizione impartitagli dal Consorzio committente a mezzo telefax o per raccomandata. Art. 14 Le parti dichiarano che il presente contratto è stipulato nell esercizio di impresa e pertanto è soggetto alle norme I.V.A. (D.P.R. 26/10/1972 n.633 e successive modifiche). La eventuale registrazione del presente contratto e i relativi oneri sono a carico dell Appaltatore. IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO L IMPRESA 6 Documenti analoghi
SCHEMA DI MANIFESTAZIONE D INTERESSE Spett.le COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE Ufficio Lavori Pubblici Piazza 28 ottobre 1918, n. 1 31025 Santa Lucia di Piave (TV) comune.santaluciadipiave.tv@pecveneto.it. Dettagli 1)La Fondazione Arena di Verona, con sede in Verona (Italia), Via. Roma 7/d (in seguito denominata Fondazione) telefono 045
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 760 DEL 08/07/2014 SETTORE SEGRETARIO GENERALE SERVIZIO ELABORAZIONE DATI OGGETTO: 97.404,80 I.C. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INTEGRALE E FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE Dettagli 9. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano aumenti di spesa a carico del bilancio regionale.
Condizioni generali di fornitura 1) Responsabilità di trasporto Resa e imballo a ns. carico. 2) Custodia dopo consegna in cantiere Dopo la posa da parte ns. del materiale / macchine in cantiere la responsabilità Dettagli Capitolato Tecnico. Pagina 1
Gara a procedura aperta per l affidamento dei servizi di facchinaggio della sede di SACE sita in Roma Piazza Poli 37/42 - CIG 5778360584 Pagina 1 1 PREMESSA 3 2 Oggetto dell Appalto 3 3 Durata dell Appalto Dettagli PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEI COMUNI DI VOLTERRA E CASTELNUOVO VAL DI CECINA A.S. 2012/2013 2013/2014
Città di Spinea Provincia di Venezia APPALTO: servizio di pulizia interna uffici comunali 2013 2014 AFFIDAMENTO: da appaltare REDATTO DA REVISIONE N. DATA APPROVATO DA 1 SOMMARIO 1. SEZIONE DESCRITTIVA... Dettagli REPUBBLICA ITALIANA SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO 1.1.2016 31.12.2018. CIG
Assessorato alla f amiglia, all Educazione ed ai Giov ani Municipio Roma III U.O. Serv izi Sociali, Educativ i e Scolastici Allegato n. 3 al Bando d Istruttoria Pubblica per l intervento Nuovi PercHorsi Dettagli Lavori Pubblici: la disciplina del collaudo dell opera Normativa e prassi
COSTRUZIONI Lavori Pubblici: la disciplina del collaudo dell opera Normativa e prassi di Mauro Cappello Mauro Cappello GEOCENTRO/magazine pubblica, di Mauro Cappello, Ingegnere e Ispettore Verificatore Dettagli L AUTORIZZAZIONE VA COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI
Marca da Bollo 16,00 Al Sig. Presidente della Provincia di Pavia Ufficio concessioni pubblicitarie Piazza Italia, 2 27100 Pavia AUTORIZZAZIONE OGGETTO: Richiesta di autorizzazione per il posizionamento Dettagli Associazione intercomunale del Gemonese Gestione associata dell Ufficio Opere Pubbliche tra i. Comuni di Gemona del Friuli, Montenars e Bordano.
Associazione intercomunale del Gemonese Gestione associata dell Ufficio Opere Pubbliche tra i Comuni di Gemona del Friuli, Montenars e Bordano. Prot. n. 5789 Bordano, 04.12.2014 POR FESR 2007 2013 Obiettivo Dettagli Allegato sub. A alla Determinazione n. del. Rep. CONVENZIONE
VIT S.R.L. CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE DENOMINATA CHALET PINETA IN COMUNE DI CEVO (BS) Art. 1 - Oggetto dell affidamento L oggetto dell affidamento Dettagli COMUNE DI CORTINA D AMPEZZO COMUN DE ANPEZO
R E G I O N E V E N E T O R E J O N V E N E T O P R O V I N C I A D I B E L L U N O P R O V I N Z I A D E B E L U N COMUNE DI CORTINA D AMPEZZO COMUN DE ANPEZO CAP 32043 Corso Italia, 33 Tel. 0436 4291 Dettagli ed attesta numero iscrizione del forma giuridica
. (FAC-SIMILE ISTANZA DI PARTEZIPAZIONE) AL COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI DIREZIONE A.E.S. LAVORI PUBBLICI E PROGETTAZIONE VIA P. TOGLIATTI, 2 90037 PIANA DEGLI ALBANESI (PA) Il sottoscritto.... nato Dettagli ama S.p.A. L AQUILA servizio acquisti e contratti Azienda della Mobilità Aquilana OGGETTO: locazione spazi pubblicitari.
servizio acquisti e contratti L Aquila 14 luglio 2014 Prot. 924 acq./dnc Spett.le Lotto CIG: Z111026FC0 OGGETTO: locazione spazi pubblicitari. Questa azienda intende locare gli spazi, utilizzabili a fini Dettagli AVVALIMENTO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIATO. ALL AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE Via M. Minghetti 10 00187 Roma CIG 6253408B85
MOD. 2 - Busta A AVVALIMENTO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIATO ALL AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE Via M. Minghetti 10 00187 Roma CIG 6253408B85 GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO Dettagli PUBBLICO INCANTO. TRASLOCO della BIBLIOTECA NAZIONALE Sagarriga Visconti Volpi di BARI Capitolato d oneri
Ministero per i Beni e le Attività Culturali DIPARTIMENTO PER I BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI PUBBLICO INCANTO TRASLOCO della BIBLIOTECA NAZIONALE Dettagli DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) COMPITI DELLE IMPRESE E DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL D.L.GS 8108 e s.m.i. TIPOLOGIA APPALTO: SERVIZIO DI PULIZIA Dettagli CONSORZIO VALLE CRATI
CONSORZIO VALLE CRATI ART. 31 Dlgs 267/2000 87036 RENDE (CS) Nr. 17 DETERMINAZIONE DELL UFFICIO TECNICO Del 16.10.2014 Prot. nr. 1833 OGGETTO: Gestione tecnica, operativa ed amministrativa di manutenzione Dettagli Modello n. 1) Spett.le Comune di Schio Settore 04 Servizio Amministrativo di Settore Ufficio Appalti e Assicurazioni Via Pasini n. 33 36015 S C H I O
Quadro legislativo: Quali sono le leggi che regolamentano gli appalti pubblici? Quali regolamenti si applicano per gli appalti sopra soglia? Il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, Codice dei Dettagli Art. 1 Oggetto del servizio
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASLOCHI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, NEI CENTRI SCOLASTICI, NEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E NEGLI UFFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE Dettagli OGGETTO: RICHIESTA DI FORMULAZIONE DI MIGLIORE OFFERTA PER L ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL QUINQUENNIO 2013-2017.
Prot. n. 0000 /2013 Torrebelvicino, 07 febbraio 2013 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO RACCOMANDATA A.R. Spett.le OGGETTO: RICHIESTA DI FORMULAZIONE DI MIGLIORE OFFERTA PER L ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA Dettagli COMUNE DI CALCIANO Provincia di Matera
COMUNE DI CALCIANO Provincia di Matera Cap. 75010 Via Sandro Pertini, 11 Tel. 0835672016 Fax 0835672039 Cod. fiscale 80001220773 REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELL INCENTIVO DI Dettagli Comune di Isola del Liri
C O M U N E D I A L A N N O (PROVINCIA DI PESCARA) DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AFFARI GENERALI - UFFICIO PERSONALE N. 162 del Reg. Oggetto: PROCEDURA DI MOBILITA, PER TITOLI E COLLOQUIO Dettagli A.R.C.E.A. Agenzia della Regione Calabria per. le Erogazioni in Agricoltura
A.R.C.E.A. Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura Regolamento per l istituzione di un elenco di operatori economici di fiducia ai sensi dell art. 125, comma 12 del D.lgs. n. 163 Dettagli DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA Oggetto: procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di pulizia della sede della Fondazione E.N.P.A.I.A. di viale Beethoven, Dettagli PROVINCIA DI ROMA. Regolamento Servizio di Economato
PROVINCIA DI ROMA Regolamento Servizio di Economato Adottato con delibera del Consiglio Provinciale: n. 1111 dell 1 marzo 1995 Aggiornato con delibera del Consiglio Provinciale n. 34 del 12 luglio 2010 Dettagli COMUNE DI CIVITAVECCHIA Provincia di Roma SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
COMUNE DI CIVITAVECCHIA Provincia di Roma SERVIZIO LAVORI PUBBLICI AVVISO PUBBLICO PER L USO TEMPORANEO E SUPERFICIARIO DI UN AREA PUBBLICA SITA NEL PZ9 POLIGONO DEL GENIO Vista: IL DIRIGENTE la presenza Dettagli STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO LIV. Legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO LIV Legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. N. LIV Legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi Dettagli COMUNE DI COLLESANO. Provincia di Palermo AREA TECNICO - MANUTENTIVA
COMUNE DI COLLESANO Provincia di Palermo AREA TECNICO - MANUTENTIVA DETERMINAZIONE N. _791_ DEL _16.12.2013 (n int. _299_ del _16.12.2013_) OGGETTO: Lavori di Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone Dettagli DISCIPLINARE D INCARICO PER L ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA FINALIZZATA ALLA VALIDAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI DEI NUOVI OSPEDALI TOSCANI DI
DISCIPLINARE D INCARICO PER L ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA FINALIZZATA ALLA VALIDAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI DEI NUOVI OSPEDALI TOSCANI DI PRATO, PISTOIA, LUCCA, E DELLE APUANE, AI SENSI DELL Dettagli REGOLAMENTO PER L UTILIZZO TEMPORANEO E/O OCCASIONALE DI SPAZI E LOCALI DELL ATENEO DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI
REGOLAMENTO PER L UTILIZZO TEMPORANEO E/O OCCASIONALE DI SPAZI E LOCALI DELL ATENEO DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI (Emanato con D.R. n. 57 del 21 gennaio 2015) INDICE Pag. Art. 1 - Oggetto 2 Art. 2 - Procedura Dettagli AVVISO SELEZIONE PUBBLICA PER L ASSEGNAZIONE DELL INCARICO DI CONSULENTE ARTISTICO
AVVISO SELEZIONE PUBBLICA PER L ASSEGNAZIONE DELL INCARICO DI CONSULENTE ARTISTICO Premessa Il Centro Servizi Culturali Santa Chiara propone annualmente una Stagione di Teatro che si compone di differenti Dettagli QUESTIONARIO PER RACCOLTA DATI E INFORMAZIONI DI POTENZIALI IMPRESE APPALTATRICI PER LAVORI, SERVIZI ORDINARI E FORNITURE SERVIZI
COMUNE DI DIGNANO Provincia di UDINE REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO *** Testo coordinato Allegato alla deliberazione C.C. n 10 del 21-02-2011 SOMMARIO Art. 1 - Istituzione del servizio Art. 2 Dettagli AMIANTO PIANO DI LAVORO
Modello da compilarsi a cura del dichiarante, direttore lavori e impresa esecutrice opere Sportello per l Edilizia COMUNE DI VENEZIA DIREZIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA Sede di Venezia - San Marco 4023 Dettagli CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D AFFARI
CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D AFFARI eprice s.r.l. con Socio Unico (di seguito denominata "SITONLINE") con sede legale in Milano, via degli Olivetani 10/12, 20123 - Italia, Codice Fiscale e Partita I.V.A Dettagli AVVISO PUBBLICO RENDE NOTO
Regione Puglia COMUNE DI VICO DEL GARGANO Provincia di Foggia - Ufficio Tecnico Comunale - III SETTORE - Largo Monastero, civ.6 e-mail aimolaelio@fastwebnet.it. e-mail aimolaelio@comune.vicodelgargano.fg.it Dettagli OGGETTO:BANDO PER L ISTITUZIONE DI UN ALBO DI FORNITORI 2012 PRESSO L ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA ROMA
OGGETTO:BANDO PER L ISTITUZIONE DI UN ALBO DI FORNITORI 2012 PRESSO L ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA ROMA 1.1. ) ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA Largo Arrigo VII, 5-00153 Roma (Italia) ; centralino 06/5717621; Dettagli cüéä Çv t w atñéä SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Tel.081 8851605 Fax 081 8852867 BANDO DI GARA D'APPALTO - PROCEDURA APERTA
VÉÅâÇx w MARIGLIANO cüéä Çv t w atñéä SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Tel.081 8851605 Fax 081 8852867 BANDO DI GARA D'APPALTO - PROCEDURA APERTA ENTE APPALTANTE: Comune di Marigliano Corso Umberto 1-80034 Marigliano Dettagli CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI. TITOLO IV DEL D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Arezzo, 06 maggio 2011
CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI TITOLO IV DEL D.Lgs. 81/08 e s.m.i Arezzo, 06 maggio 2011 Dott. DAVIDDI Paolo STOLZUOLI Stefania Tecnici di Prevenzione Dipartimento della Prevenzione Azienda USL 8 - Arezzo Dettagli Fatturazione verso soggetti non residenti: le nuove regole dal 1 gennaio 2013
Ai Gentili Clienti Fatturazione verso soggetti non residenti: le nuove regole dal 1 gennaio 2013 Con i co. da 324 a 335 dell unico articolo della L. 24.12.2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013), l ordinamento Dettagli PIEMONTE SERVIZI DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO PRESSO LE SEDI DELL EDISU PIEMONTE CIG 0143309652 DISCIPLINARE DI GARA
Comune di Grado Provincia di Gorizia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI, AI SENSI DELL ART.11 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2002, Dettagli meglio descritte nella relazione tecnica allegata
Modello 05: Spazio riservato all Ufficio Protocollo Marca da bollo 14,62 Al Dirigente del Settore II Comune di Roccapalumba Oggetto: l sottoscritt nat a ( ) il / / residente a ( ) in via n. C.F. in qualità Dettagli PROVINCIA DI PESARO E URBINO
CAPITOLATO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DI ROMA ENTRATE SPA E FORNITURA DEL MATERIALE PER I RELATIVI SERVIZI IGIENICI Art. 1 Oggetto del capitolato Il presente appalto prevede: la Dettagli Art. 1: Modalità di distribuzione dei compiti che danno diritto all incentivo 4. Art. 2: Ripartizione Generale dell incentivo fra le attività 4
Regolamento per la ripartizione e l erogazione dell incentivo ex art. 92 D. lgs. 163/06 e s.m.i. 1 INDICE TITOLO I :PREMESSA 3 Art. 1: Modalità di distribuzione dei compiti che danno diritto all incentivo Dettagli CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO AVVERTENZE PER LA REDAZIONE 1. La bozza di contratto proposta è da utilizzare come linea guida, potrà essere integrata e/o ridotta in funzione alle specifiche necessità. Dettagli AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RECEPTION, CENTRALINO E FATTORINAGGIO ESTERNO PER GLI UFFICI DELLA SOGESID S.P.A. VIA CALABRIA, 35 E VIA CALABRIA 56 ROMA.
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RECEPTION, CENTRALINO E FATTORINAGGIO ESTERNO PER GLI UFFICI DELLA SOGESID S.P.A. VIA CALABRIA, 35 E VIA CALABRIA 56 ROMA. CIG: 5066492974 Quesito 1 Domanda: Nel Capitolato Tecnico Dettagli chiede l ammissione dell impresa medesima alla gara indetta per l affidamento del servizio in oggetto. Al proposito
ALLEGATO 1 Via A. Picco Oggetto: istanza di ammissione alla gara relativa servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine operatrici di ACAM Ambiente s.p.a.. Il sottoscritto...., nato Dettagli CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO. Ai sensi dell art. 1, comma 2, lett. A) della legge 9 dicembre 1998 n 431
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO Ai sensi dell art. 1, comma 2, lett. A) della legge 9 dicembre 1998 n 431 e degli artt. 1571 e seguenti del codice civile. CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA la CAMERA Dettagli CIRCOLARE N. 37/E. Roma, 29 dicembre 2006
CIRCOLARE N. 37/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 dicembre 2006 OGGETTO: IVA Applicazione del sistema del reverse-charge nel settore dell edilizia. Articolo 1, comma 44, della legge Dettagli 00185 Roma Via Castelfidardo, 41
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DEGLI UFFICI DELL ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI VETERINARI (VIA CASTELFIDARDO, 41), DELLE PARTI COMUNI DELL IMMOBILE Dettagli CORSO DI DIRITTO SPORTIVO I RAPPORTI DI LAVORO ALL INTERNO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE AVV. MARIA ELENA PORQUEDDU
Comune di Ragusa Regolamento assistenza domiciliare agli anziani REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI approvato con delib. C.C. n.9 del del 24/02/84 modificato con delib. C.C. Dettagli REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI FIDUCIA DELL UNIVERSITÀ TELEMATICA UNIVERSITAS MERCATORUM - EX ART.
Universita Telematica UNIVERSITAS MERCATORUM REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI FIDUCIA DELL UNIVERSITÀ TELEMATICA UNIVERSITAS MERCATORUM - EX ART. 125, COMMA 12 DEL D.L.VO Dettagli RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZIO FATT-PA NAMIRIAL DEL CLIENTE OPERATORE ECONOMICO
Mod. NAM FATT-PA Rev.7.0 RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZIO FATT-PA NAMIRIAL DEL CLIENTE OPERATORE ECONOMICO PREMESSE La presente Richiesta di attivazione del Servizio sottoscritta dal, Operatore Economico Dettagli MOD. A DOMANDA TIPO. Al Comune di Mandanici Via Roma n. 20 98020 Mandanici (ME)
MOD. A DOMANDA TIPO Al Comune di Mandanici Via Roma n. 20 98020 Mandanici (ME) Il sottoscritto (cognome e nome)..., nato a..., prov...., il... codice fiscale..., partita I.V.A.... e residente a..., prov...., Dettagli COMUNE DI CAMPORGIANO
COMUNE DI CAMPORGIANO PROVINCIA DI LUCCA Piazza Roma n. 1 Tel. 0583/618888 Fax. 0583/618433 C.F. 00398710467 E-mail : demografico@comune.camporgiano.lu.it CAPITOLATO D APPALTO AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA Dettagli REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO
COMUNE DI CISTERNA DI LATINA Medaglia d argento al Valor Civile REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 11.05.2009 a cura di : Dott. Bruno Lorello Dettagli BANDO DI GARA PER LA VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA DEL FABBRICATO EX SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE SOARZA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Prefettura - U.T.G. di Roma Bando di Gara Procedura ristretta. Determina 2707/09. Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice: I.1) Prefettura di Roma UTG - Via IV Novembre 119/A- 00187 Roma (Italia) Punti Dettagli Comune di Prato. Servizio Risorse Umane. Concorso pubblico per l assunzione di n. 1 Funzionario Progettista Impianti (cat. D1)
Comune di Prato Servizio Risorse Umane Concorso pubblico per l assunzione di n. 1 Funzionario Progettista Impianti (cat. D1) 1 Prova Scritta- Quiz con risposte esatte le risposte esatte sono sottolineate Dettagli PICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI O DIFFUSIONE SONORA NEI DEHORS E NELLE AREE DI PERTINENZA PRIVATE ANNESSE AI LOCALI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO
Dipartimento Economia e Promozione della Città Settore Attività Produttive e Commercio U.O. Somministrazione, manifestazioni, artigianato e ricettive 40129 Bologna Piazza Liber Paradisus, 10, Torre A - Dettagli ALLEGATO C FACSIMILE DICHIARAZIONE RILASCIATA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
ALLEGATO C FACSIMILE DICHIARAZIONE RILASCIATA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 (N.B. la presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata Dettagli REGOLAMENTO PER L ESECUZIONE
COMUNE DI FAENZA SETTORE LAVORI PUBBLICI REGOLAMENTO PER L ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO SU SUOLO PUBBLICO Regolamento approvato con atto C.C. verbale n. 275 del 15/11/2010 - prot. n. 44926 del 19/11/2010 Dettagli COMUNE DI SORAGA COMUN DE SORAGA BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN OPERA D ARTE PER L ABBELLIMENTO DE LA GRAN CIASA NEL COMUNE DI SORAGA
BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN OPERA D ARTE PER L ABBELLIMENTO DE LA GRAN CIASA NEL COMUNE DI SORAGA ai sensi dell art. 20 della L.P. 3 gennaio 1983 n.2 e s.m. e i. e del relativo Regolamento Dettagli Denuncia alla Commissione Europea riguardante inadempimento del diritto comunitario
Denuncia alla Commissione Europea riguardante inadempimento del diritto comunitario 1) Dati identificativi del denunciante: ACER Associazione dei Costruttori Edili di Roma e Provincia in persona del legale Dettagli Contratto d appalto per servizi di facchinaggio, trasporto e trasloco per le. sedi di alcune Direzioni Regionali dell Agenzia delle Entrate (Lotto.
Rep. n. Prot. n. 2009/ Contratto d appalto per servizi di facchinaggio, trasporto e trasloco per le sedi di alcune Direzioni Regionali dell Agenzia delle Entrate (Lotto.) REPUBBLICA ITALIANA Il giorno.. Dettagli LEGGE REGIONALE 20 maggio 2014, n. 27. dalle fondamenta alla copertura un organismo edilizio funzionalmente autonomo.
17875 LEGGE REGIONALE 20 maggio 2014, n. 27 Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni Istituzione del fascicolo del fabbricato. IL CONSIGLIO REGIONALE HA Dettagli L'associarsi di due o più professionisti in un' "Associazione Professionale" è una facoltà espressamente consentita dalla legge 1815 del 1939.
ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI L'associarsi di due o più professionisti in un' "Associazione Professionale" è una facoltà espressamente consentita dalla legge 1815 del 1939. Con tale associazione,non Dettagli Contratto di locazione a uso commerciale, industriale, artigianale. Tra le parti. cognome; luogo e data di nascita; domicilio e
FOGLIO INFORMATIVO relativo alle operazioni di FINANZIAMENTI IMPORT, ANTICIPI E PREFINANZIAMENTI EXPORT, FINANZIAMENTI SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE (questi ultimi se non rientranti nel credito ai consumatori) Dettagli Servizio Amministrativo di Supporto alle Autorità Indipendenti Via Michele Iacobucci, 4 L Aquila
Modello B) REGIONE ABRUZZO CONSIGLIO REGIONALE Servizio Amministrativo di Supporto alle Autorità Indipendenti Via Michele Iacobucci, 4 L Aquila acquisito di materiale di cancelleria per l Ufficio amministrativo Dettagli AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE SIRACUSA
COMUNE DI PECETTO TORINESE CAP 10020 - PROVINCIA DI TORINO Sede Municipale di via Umberto I n.3 Tel. 0118609218/9- Fax 0118609073 e mail:info@comune.pecetto.to.it Partita IVA 02085860019 - C.F. 90002610013 Dettagli Avviso di aggiudicazione di appalti Settori speciali. Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
1/ 14 ENOTICES_alessiamag 14/11/2011- ID:2011-157556 Formulario standard 6 - IT Unione europea Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'unione europea 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Dettagli PER IMPRESE/SOCIETA. Presentata dall Impresa
PER IMPRESE/SOCIETA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE Via M.Minghetti 10 00187 Roma CIG 6253408B85 GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONCERNENTI Dettagli Modulo BPS : Art. 23 Lavoro subordinato: assunzione di lavoratori inseriti nei progetti speciali. Informazioni generali
Modulo BPS : Art. 23 Lavoro subordinato: assunzione di lavoratori inseriti nei progetti speciali Informazioni generali Il Ministero dell'interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l Immigrazione, ha Dettagli TUTTO CIO PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue:
CONTRATTO DI GARANZIA CONDIZIONI GENERALI 1 Sviluppo Artigiano Società Consortile Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi, (d ora in avanti Confidi), con sede in 30175 Marghera Venezia - Via della Pila, Dettagli Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO LICEO GINNASIO STATALE "M. T. CICERONE" RMPC29000G Via Fontana Vecchia, 2 00044 FRASCATI tel. 06.9416530 fax 06.9417120 Cod. Dettagli MODELLO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
MODELLO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Spett.le ACSM-AGAM S.p.A. Via P. Stazzi n. 2 22100 COMO CO Oggetto: Dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall Dettagli NOTA INFORMATIVA PER I PIANI DI LAVORO PER LA RIMOZIONE DI MATERIALI EDILIZI IN CEMENTO-AMIANTO E IN VINIL-AMIANTO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI SASSARI UFFICIO TECNICO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL EDIFICIO SITO IN SASSARI IN LARGO PORTA NUOVA DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE Dettagli Non è compresa nel presente contratto l assistenza tecnica sui sistemi hardware e software dell UTENTE.
CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DEL PROGRAMMA ONEMINUTESITE 1. PREMESSA L allegato tecnico contenuto nella pagina web relativa al programma ONEMINUTESITE(d ora in avanti: PROGRAMMA, o SERVIZIO O SERVIZI) Dettagli IL DIRETTORE. Data 20.03.2015. Protocollo 7481-VII.1. Rep. DDIP n. 169. Settore Amministrazione e contabilità. Oggetto 1/10
Protocollo 7481-VII.1 Data 20.03.2015 Rep. DDIP n. 169 Settore Amministrazione e contabilità Responsabile Maria De Benedittis Oggetto Procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio per la stipula Dettagli PRONTUARIO. DELLE PRINCIPALI NOVITA IN MATERIA DI PROCEDIMENTI E TERMINI PROCESSUALI (ad uso delle segreterie)
Codice del processo amministrativo - Commissione per l esame dei profili organizzativi ed informatici - PRONTUARIO DELLE PRINCIPALI NOVITA IN MATERIA DI PROCEDIMENTI E TERMINI PROCESSUALI (ad uso delle Dettagli REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FORME DI COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI ALLE ATTIVITA' CONNESSE AI SERVIZI RESI

References: Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 art. 4
 art. 8
 Art. 7
 Art. 8
 Art. 9
 Art. 10
 Art. 11
 art. 10
 Art. 12
 art. 8
 Art. 13
 Art. 14
 Art. 1
 ART. 31
 Art. 1
 art. 125
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 1
 Art. 2
 ART.11
 Art. 1
 Art. 1
 Art. 2
 art. 92
 Art. 1
 art. 1
 art. 1
 Articolo 1
 ART. 125
 art. 20
 Art. 23
 Art. 23