Source: http://santaelena.blogspot.com/2010/
Timestamp: 2019-01-24 05:28:24+00:00

Document:
Ayuntamiento de Santa Elena (Jaen): 2010
ADJUDICACION DEFINITIVA CONTRATO OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL ZONA AFECTADA POR EL COLLADO DE LOS JARDINES
RESOLUCION ADJUDICACION DEFINITIVA CONTRATO OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL ZONA AFECTADA POR EL COLLADO DE LOS JARDINES
Por Resolución de Alcaldía de fecha 17 de diciembre del 2010, se adjudicó el contrato de obras consistentes en “Restauración Ambiental Zona Afectada por el Incendio del Collado de los Jardines lo que se publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
c) Dirección de Internet del Perfil de Contratante: “santaelena.es”
b) Descripción: Recuperación Ambiental Zona Afectada Collado de los Jardines.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado sin publicidad
4. Presupuesto base de licitación. Importe neto 60.746,36 euros. IVA 4.252,24 Importe total 64.998,60 euros.
a) Fecha: 17 de diciembre del 2010.
b) Contratista: Pino Forestal Ingenieria S.L
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto 57.412,00€. IVA 4.039,84 Importe total 61.751,84 euros.
En Santa Elena a 17 de diciembre del 2010.
Fdo. Fidel Moreno Romero.
D. FIDEL MORENO ROMERO, ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA (JAEN)
HAGO SABER: En el diario Jaén de fecha 3 de Diciembre del 2010, y en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 13 de Diciembre del 2010, Nº 284, figura publicado el anuncio cuyo tenor literal es el siguiente:
“En sesión plenaria celebrada el día 23 de Noviembre de 2010, se acordó someter a exposición pública el Documento Avance que recoge los trabajos previos para la formación del Plan General de Ordenación Urbanística, al objeto de que en un plazo de treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, se puedan formular sugerencias, y en su caso otras alternativas por cualquier persona.
El Documento Avance podrá ser examinado en las dependencias municipales.
En Santa Elena a 14 de Diciembre de 2010
Fdo. Fidel Moreno Romero
Convocatoria Seleccion personal
Que por Resolución de Alcaldía de fecha 9 de noviembre de 2010, se aprobaron las bases y la convocatoria para la selección mediante concurso de una plaza de personal laboral temporal para la realización de acciones y actividades Esta plaza tienen las siguientes características:
Técnico Medio (Laboral) Número: Una. Sistema de selección: Concurso.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. Nº 275 de 30 de Noviembre de 2010Las bases integras se publicaran en la página Web del Ayuntamiento de Santa Elena http://www.santaelena.es/ Perfil del contratante - otras convocatorias. Publicándose igualmente en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán en la página Web del Ayuntamiento de Santa Elena
Bases para la convocatoria de seleccion
Adjudicación Definitiva Obras Miranda del Rey
ADJUDICACIÓN DEFINITIVA CONTRATO DE OBRAS MEJORA DE ABASTECIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACION ANEJO MIRANDA DEL REY
Por Resolución de Alcaldía de fecha 4 de noviembre del 2010, se aprobó la adjudicación definitiva del contrato de obras de “Mejora en Abastecimiento de Red de Agua Potable , Alcantarillado, Alunmbrado y Pavimentación en Anejo Miranda del Rey” lo que se publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
c) Dirección de Internet del perfil de contratante. “santaelena.es”
a) Tipo de contrato: Administrativo
b) Descripción del objeto: obras de “Mejora en Abastecimiento de Red de Agua Potable , Alcantarillado, Alumbrado y Pavimentación en Anejo Miranda del Rey.
c) Medio de publicación del anuncio de licitación. Boletín Oficial de la Provincia nº 212 y Perfil del Contratante del Ayuntamiento.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Anuncio de fecha 14 de septiembre del 2010.
3. Tramitación, procedimiento.
4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 61.324,22 euros. IVA 11.038,36€ Importe total 72.362,58€.
a) Fecha: 18 de octubre del 2010
b) Contratista: URBASUR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.L
c) Importe o canon de adjudicación: Importe neto 54.578,56€ IVA (18%) 9.824,14€ Importe total 64.402,70€
6. Adjudicación Definitiva:
a) Fecha: 4 de noviembre del 2010
b) Contratista: : URBASUR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.L
c) Importe o canon de adjudicación. c) Importe o canon de adjudicación: Importe neto 54.578,56€ IVA (18%) 9.824,14€ Importe total 64.402,70€
En Santa Elena a 4 de noviembre de 2010.
Adjudicación Provisional Obra Miranda del Rey
ADJUDICACION PROVISIONAL Mejora en Abastecimiento de Red de Agua Potable , Alcantarillado, Alunmbrado y Pavimentación en Anejo Miranda del Rey
Por Resolución de Alcaldía de fecha 18 de octubre del 2010, se aprobó la adjudicación provisional del contrato de obras de “Mejora en Abastecimiento de Red de Agua Potable , Alcantarillado, Alunmbrado y Pavimentación en Anejo Miranda del Rey lo que se publica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público:
b) Descripción del objeto: obras de “Mejora en Abastecimiento de Red de Agua Potable , Alcantarillado, Alunmbrado y Pavimentación en Anejo Miranda del Rey.
En Santa Elena a 18 de octubre del 2010
Fdo.: Fidel Moreno Romero.
Anuncio de licitación del contrato de Gestión de Servicio Público Centro de Interpretación de la Batalla de Navas de Tolosa
BOP: Nº 237 de 14-Octubre-2010
Páginas: 9962 - 9963
Referencia: 9852/2010 PDF del Anuncio
HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS. SERVICIO DE GESTIÓN Y CONTRATACIÓN. SECCIÓN CONTRATACIÓN.
Anuncio de licitación del contrato de Gestión de Servicio Público 2010/000000095. Servicio Público bajo la modalidad de concesión del Centro de Interpretación de la Batalla de Navas de Tolosa situado en Santa Elena (Jaén), Diputación Provincial.
Contratación de la Gestión del Servicio Público que se indica, mediante el sistema de procedimiento abierto, con sujeción al PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO BAJO LA MODALIDAD DE CONCESIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA BATALLA DE NAVAS DE TOLOSA SITUADO EN SANTA ELENA (JAEN).
El referido Pliego que regirá la presente contratación y demás información se encuentran en el Área de Hacienda y Recursos Humanos, Servicio de Gestión y Contratación, Sección Contratación, de la Diputación Provincial de Jaén, Plaza de San Francisco, núm. 2, teléfono 953 24 81 10 y fax 953 24 80 11. Web www.dipujaen.es (perfil del contratante). Correo-e: negociado_contratacion@promojaen.es.
2010/000000095
SERVICIO PÚBLICO BAJO LA MODALIDAD DE CONCESIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA BATALLA DE NAVAS DE TOLOSA SITUADO EN SANTA ELENA EN (JAÉN), DIPUTACIÓN PROVINCIAL
BASE (EUROS)
I.V.A. (EUROS)
280.226,01
28.773,99
Cifra que se corresponde con la previsión de la cifra de negocio contenida en el informe económico-administrativo.
Valor estimado del contrato incluida la prórroga 560.452,02 euros (I.V.A. excluido).
3 años, a partir de la formalización del contrato. Procede la prórroga del contrato por 3 años
14.011,30 euros (5% sobre el volumen de negocio I.V.A. excluido)
Plazo de presentación de ofertas y demás documentación:
Los plazos se computarán a partir del día siguiente de la inserción que aparezca del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén, y en el perfil del contratante de la Diputación Provincial de Jaén.
Mesas de contratación:
Se constituirá en el Palacio Provincial de la Diputación Provincial de Jaén, en la fecha y hora que se especifica en el Pliego que le es de aplicación
Requisitos de solvencia económica, financiera y técnica/clasificación:
Solvencia económica y financiera: Art. 64.1.a) de la L.C.S.P.
Solvencia técnica y profesional: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 68 de la L.C.S.P. se acreditará por los medios del Art. 67 apartados a), b) ó c) de la L.C.S.P.
- Criterios que dependen de un juicio de valor o no cuantificable mediante aplicación de fórmulas matemáticas (Sobre B):
- Proyecto de funcionamiento, gestión y dinamización – de 0 a 5 puntos (50% ponderado).
- Criterios cuantificables mediante aplicación de fórmulas matemáticas (Sobre C):
- Se valorará el incremento en número de puestos de trabajos a crear, a parte de los 2 puestos de trabajo considerados como personal mínimo – de 0 a 3 puntos (30% ponderado).
- Ampliación del horario de apertura del museo durante el intervalo de mediodía,.... – 2 puntos (20% ponderado).
Jaén,a 13 de Octubre de 2010.- El Presidente (P.D. Resol. núm. 446, de 28-04-2010), la Vicepresidenta de Hacienda, RR.HH. y Modernización y Gobierno Electrónico, PILLAR PARRA RUIZ.
Mesa Contratación Obra Miranda del Rey
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA CONSTITUCIÓN MESA DE CONTRATACIÓN “Mejora en Abastecimiento de Red de Agua Potable, Alcantarillado, Alumbrado y Pavimentación en Anejo Miranda del Rey “
Vista la convocatoria para el año 2010 del Plan Provincial de Cooperación a las obras y Servicios por la Excma Diputación Provincial, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 23 de diciembre del 2009, nº 293, respecto de la cual asigna al Ayuntamiento de Santa Elena, subvención con destino a la realización de actuación por importe de setenta y dos mil trescientos sesenta y dos euros con cincuenta y ocho céntimos (72.362,58€), con una aportación municipal de tres mil seiscientos dieciocho euros con trece céntimos (3.618,13€), que representa un porcentaje del 5%.
Visto que la Corporación reunida en sesión plenaria celebrada el día 28 de enero del 2010, adoptó acuerdo relativo a la realización de la inversión consistente en la ejecución de la obra “Mejora en Abastecimiento de Red de Agua Potable, Alcantarillado, Alumbrado y Pavimentación en Anejo Miranda del Rey” por importe de setenta y dos mil trescientos sesenta y dos euros con cincuenta y ocho céntimos (72.362,58€).
Visto que por Resolución de Alcaldía de fecha 7 de septiembre del 2010 se aprobó iniciar el expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la contratación propuesta.
Visto que con fecha 7 de septiembre del 2010, se redactó e incorporó al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación del contrato con destino a la realización de la actuación “Mejora en Abastecimiento de Red de Agua Potable, Alcantarillado, Alumbrado y Pavimentación en Anejo Miranda del Rey”
Visto lo dispuesto en la cláusula décima del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en orden a la constitución de la Mesa de Contratación.
PRIMERO: Convocar a los miembros de la Mes. de Contratación para que comparezca el día 4 de Octubre del 2010, a las trece horas en el Salón de Plenos de este Ayuntamiento, con la finalidad de proceder a la calificación de la documentación administrativa contenida en el sobre A, relativa al expediente referido.
Santa Elena, 27 de septiembre de 2010
L ALCALDE LA SECRETARIA
Fdo. Fidel Moreno Romero Ana I. Moreno García
CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON UN ÚNICO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN, AL PRECIO MÁS BAJO, TRAMITACIÓN URGENTE, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE ““MEJORA EN ABASTECIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, ALUMBRADO Y PAVIMENTACIÓN EN ANEJO MIRANDA DEL REY
De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 8 de septiembre del 2010, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, con un único criterio de adjudicación, al precio más bajo, tramitación urgente, para la adjudicación del contrato de obras de ““Mejora en Abastecimiento de Red de Agua Potable, Alcantarillado, Alumbrado y Pavimentación en Anejo Miranda del Rey, conforme a los siguientes datos:
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: quince días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial y Pérfil del Contratante.
d) Número de expediente.: Sub 2010/616.
b) Descripción del objeto: Contrato de obras consistente en “Mejora en Abastecimiento de Red de Agua Potable, Alcantarillado, Alumbrado y Pavimentación en Anejo Miranda del Rey”
e) Plazo de ejecución: Tres meses
f) Admisión de Prórroga: Sí
b) Procedimiento:Ordinario
a) Importe Neto: 61.324,22€. IVA 18 %: 11.038,36€ Importe total 72.362,58 €.
5. Garantías exigidas.. Definitiva (5%) 3.066,21€.
Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional.
a) Fecha límite de presentación.: Quince días naturales a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y Perfil del Contrantante.
4) Fecha y hora: Tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, a las trece horas.
9. Gastos de Publicidad. A cargo del adjudicatario
En Santa Elena a 9 de septiembre del 2010.
Fdo. : Fidel Moreno Romero
Pliego de Clausulas Administrativas y técnicas
Entrevistas Cursos Proempleo 5
Después de la reunión informativa celebrada el pasado día 30 de Agosto con todas las personas pre inscritas en los cursos del Programa Proempleo 5 a celebrar en Santa Elena desde finales de Septiembre en adelante. Se informa que se realizarán las entrevistas para la selección el próximo día 8 de Septiembre en horario de mañana en la Biblioteca Municipal situada en la calle Jaén, 18.
Censos ejercicio2010
Que en las oficinas del Ayuntamiento se encuentran a disposisicón de los interesados, los Censos correspondientes al ejercicio 2010, relativos a:
-- Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana.
-- Impuesto sobre Actividades Económicas.
-- Arbitrios.
-- Alcantarillado.
Santa Elena, 25 de Agosto de 2010
Proyecto Actuación
Aprobado el Proyecto de Actuación promovido por don Fidel Ceprián García en representación de Los Jardines de Despeñaperros, S.L.–Aprobado definitivamente el Expediente de Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación del Servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. BOP Jaén 24/08/2010
Subasta bares y caseta de Feria
HACE SABER: Que el próximo día 30 de Julio, a las 13 horas, tendrán lugar en el Salón de Actos de este Ayuntamiento las subastas de los bares a instalar con motivo de las Fiestas Patronales de este año.
BAR CASETA MUNICIPAL: Tipo de adjudicación 1500 euros. El que resulte adjudicatario vendrá obligado a depositar una fianza del 10% de la cantidad por la que se le adjudique; instalar como mínimo 100 mesas y 400 sillas; colocar en lugares visibles carteles anunciadores de precios y ofrecer un servicio adecuado. Del 17 al 20
BAR PLAZA DE TOROS: Tipo de adjudicación 200 euros. Fianza 10% de la cantidad que resulte. Habrá encierros y espectáculos taurinos mixtos los días 17, 19 y 20.
BAR FIESTA DE LA JUVENTUD (Plaza de Toros): Tipo de adjudicación 400 euros. Fianza 10% de la cantidad que resulte. Día 15. En esta fiesta no se podrán utilizar vasos de cristal.
Los tipos de adjudicación podrán ser mejorados al alza por los licitadores.
Los pliegos para las subastas se presentarán en sobre cerrado durante la media hora siguiente al comienzo de las mismas, debiendo figurar en el sobre para la subasta que opte.
Los que resulten adjudicatarios efectuarán el pago total de la cantidad que resulte, el día 19 de Agosto, a excepción del Bar de la Fiesta de la Juventud que se abonará ese mismo día.
Los modelos de proposición serán facilitados en este Ayuntamiento.
Santa Elena, 20 de Junio de 2010
D. ________________________________________________________ mayor de edad, industrial, con DNI Nº _____________________ domiciliado en la calle ______________________________ Nº _____ de _______________________________ (________________), en su propio nombre o en representación de D._________________________________________________________ con DNI Nº ____________________
Enterado del anuncio de este Ayuntamiento de fecha, 20 de Julio, desea tomar parte en la subasta del bar/caseta____________________________________ y ofrece la cantidad de ________________ euros ( ________________________________________________________________________)
y acepta íntegramente las condiciones expresadas en el anuncio indicado.
Santa Elena, 30 de Julio de 2010
Bando sobre Incendios Forestales
Durante la época veraniega, muchos de los municipios andaluces cuentan con peligro alto de sufrir incendios forestales por las condiciones meteorológicas que presenta la comunidad autónoma andaluza. Un incendio puede provocar graves daños no solo en el patrimonio forestal, sino afectar también seriamente tanto a la economía como a la economía como a la población de un municipio, por eso recuerdo a todos los vecinos unas normas básicas, cuyo respeto es fundamental para minimizar el riesgo de que se produzcan incendios.
1) De acuerdo con la Orden de 21 de Mayo de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, queda totalmente prohibido el uso del fuego desde el 1 de Junio al 15 de Octubre, y en particular para las siguientes actividades:
 Quema de vegetación natural.
 Quema de residuos agrícolas y forestales.
 Encender fuego para preparación de alimentos o cualquier otra finalidad, incluidas las áreas de descanso de la red de carreteras y las zonas recreativas y acampada, aún estando habilitadas para ello.
Esta Orden cuenta con algunas excepciones, relacionadas con el uso de calderas de destilación, hornos de carbón y piconeo, alojamientos turísticos, hoteles rurales y campamentos juveniles, pero requerirán autorización administrativa expresa y previa.
2) Las urbanizaciones, zonas de acampada e instalaciones o actividades situadas en terrenos forestales o sus proximidades deberán contar con un Plan de Autoprotección, que se presentará en este Ayuntamiento.
3) Es necesario también que los vecinos tengan presente que durante todas las épocas del año no está permitido:
a) Arrojar o abandonar cerillas, colillas, cigarros y objetos en combustión.
b) Arrojar o abandonar sobre el terreno, papeles, plásticos, vidrios o cualquier tipo de residuo o basura y en general material combustible o susceptible de originar un incendio.
4) Las actividades relacionadas con el lanzamiento de cohetes, globos o artefactos de cualquier clase que contengan fuego o puedan provocarlo requerirán autorización expresa del Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía den la provincia correspondiente en la que se establecerán las medidas de seguridad que deban adoptarse.
5) Los ciudadanos también deben conocer que los emplazamientos de aparatos de soldadura, grupos electrógenos, motores o e quipos fijos de explosión o eléctricos, además de los transformadores eléctricos deberán rodearse de un cortafuegos perimetral de una anchura mínima de 5 metros.
6) Con objeto de proteger a los vecinos es necesario que los núcleos de población, edificaciones, instalaciones de carácter industrial y las urbanizaciones, cuenten con una faja de seguridad de una anchura mínima de 15 metros, libre de residuos, matorral y vegetación herbácea, pudiéndose mantener las formaciones arbóreas y arbustivas en la densidad que en su caso se determine en el correspondiente Plan de autoprotección.
7) También es importante recordar que bajo las líneas eléctricas de baja y media tensión de propiedad particular deberá eliminarse la vegetación (ramas de árboles, matorral, pastizal) situada a una distancia inferior a 2 metros.
Estas normas no son aleatorias sino que están dirigidas a reducir y evitar las actividades que producen incendios forestales, una lacra que cada verano afecta a miles de hectáreas forestales en Andalucía. Como Alcalde, ruego la colaboración y responsabilidad de todos los vecinos para evitar que nuestro municipio se pueda ver afectado por los incendios.
Santa Elena, a 2 de Julio de 2010
Arrendamiento Kiosco-Bar antigua gasolinera
Que por Resolución de Alcaldía de fecha 24 de Junio de 2010, acordó aprobar el arrendamiento mediante procedimiento negociado sin publicidad del Kiosco-Bar, situado en el Parque enclavado en la antigua gasolinera y aprobar igualmente el Pliego de Condiciones que ha de regir dicho arrendamiento, exponiéndolo al público por plazo de diez días a fin de que todo aquel interesado pueda presentar la documentación establecida en la cláusula novena del citado Pliego de Condiciones.
1º.- OBJETO; Arrendamiento del Kiosco-Bar, sito en el Parque enclavado en la antigua gasolinera de Santa Elena, con la finalidad de su explotación por el adjudicatario.
2º.- DURACIÓN; Será de cuatro años a contar desde la formalización del contrato.
3º.- RENTA; Mil setecientos euros (1.700,00 euros) anuales al alza.
4º.- FIANZA; Garantía definitiva, del 5% del importe de adjudicación (adjudicatario).
5º.- PLAZO; La presentación de proposiciones será en la secretaría municipal de 10:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, durante los diez días naturales siguientes a la fecha de este anuncio en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento (desde el día 1 al 10 de Julio de 2010, ambos inclusive).
Santa Elena 30 de Junio de 2010
Descargar el Pliego de Clausulas
Cuenta General Presupuesto 09 y otros
Acuerdo de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora que se indica.–Hecha pública la Cuenta General del Presupuesto de 2009, aprobada por la Comisión informativa de Cuentas, Economía y Hacienda, para su examen y formulación de los reparos, reclamaciones u observaciones que procedan. BOP Jaén - 12 Junio 2010
Acuerdo Créditos Extraordinarios
Elevado a definitivo el Acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento de Santa Elena, sobre créditos extraordinarios.
Presupuesto General 2010
Ayuntamiento de Santa Elena.–Aprobado definitivamente el Presupuesto General para el 2010.
CONSTITUCIÓN MESA DE CONTRATACIÓN “RESTAURACIÓN DE LA ZONA AFECTADA POR EL INCENDIO COLLADO DE LOS JARDINES”
Visto que con fecha 25 de febrero del 2010, el Ministerio de Política Territorial, ha otorgado autorización, publicada en la Web, con fecha 25 de febrero del 2010, con destino a la realización de la actuación “Restauración de la zona afectada por el Incendio Collado de los Jardines” , al amparo del Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local creado por Real Decreto Ley 13/2009 de 26 de octubre.
Visto que con fecha 22 de marzo del 2010, por resolución de Alcaldía se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la adjudicación del contrato de obras con destino a la realización de la actuación “Restauración de la zona afectada por el Incendio Collado de los Jardines”.
Visto lo dispuesto en la cláusula vigésima del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en orden a la constitución de la Mesa de Contratación.
PRIMERO: Convocar a los miembros de la Mes. de Contratación para que comparezca el día 3 de Mayo del 2010, a las trece horas en el Salón de Plenos de este Ayuntamiento, con la finalidad de proceder a la calificación de la documentación administrativa contenida en el sobre A, relativa al expediente referido.
Santa Elena, 26 de abril de 2010
(P.D 14/04/2010)
Fdo. Fidel Moreno Romero Fdo. Ana Isabel Moreno García
Información Pública proyecto Restaurante-cafetería
Ayuntamiento de Santa Elena.–Información pública del Proyecto de Actuación, para la realización en suelo no urbanizable de «Adaptación de edificio de Restaurante-Cafetería para establecimiento hotelero motel de dos estrellas», presentado por don Fidel Ceprián García.
Delegación de funciones de la Alcaldía, en el primer Teniente de Alcalde don Fidel Moreno Romero. BOP Jaén - Administración Local (Viernes 20 Abril de 2010)
Aprobación Proyecto de Actuacion
Aprobado el Proyecto de Actuación presentado por don Juan José Guillén Martínez, que contiene la descripción de las obras «Vivienda-Guardería y Almacén». BOP Jaén - Administración Local (Viernes 16 Abril de 2010)
Aprobación inicial del Presupuesto 2010
Expuesta al público la aprobación inicial del Presupuesto Municipal General para el ejercicio 2010. BOP Jaen- Administración Local (Miércoles,7 de Abril de 2010)
Obra restauración ambiental zona afectada
OBRA “RESTAURACIÓN ZONA AMBIENTAL ZONA AFECTADA POR EL INCENDIO DEL COLLADO DE LOS JARDINES”
CLÁUSULA PRIMERA. Objeto del Contrato
El contrato tendrá por objeto la ejecución de la obra RESTAURACIÓN AMBIENTAL ZONA AFECTADA POR EL INCENDIO DEL COLLADO DE LOS JARDINES El proyecto reúne los requisitos de los artículos 2, 9 y 10 del Real Decreto- Ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.
CLÁUSULA SEGUNDA. Necesidades Administrativas a Satisfacer mediante el Contrato.
Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este Pliego de cláusulas administrativas particulares se satisface la siguiente necesidad:
- Recuperación y conservación masa forestal existente en el monte Collado de los Jardines, enclavado en el Parque Natural de Despeñaperros de Santa Elena (Jaén), afectada por el incendio causado en el año 1994, ejecutando actuaciones tendentes al desarrollo de tratamientos silvícolas que contribuyan al cumplimiento de dicho objetivo.
CLÁUSULA TERCERA. Presupuesto Base de Licitación
El presupuesto base de licitación tiene un importe de: SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA CENTIMOS (64.998,60€) De la cantidad anterior, corresponde en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS (4.252,24€)
Descargar Proyecto Condiciones Técnicas
Información Pública Adaptación Normas Subsidiarias
Que en el Boletín Oficial de la Provincia Nº 61 de fecha 16 de Marzo y en el Diario Jaén de fecha 18 de Marzo de 2010, página Nº 48, aparece publicado Edicto, cuyo teno r literal es el siguiente:
"Que por Decreto de Alcaldía de fecha 12 de Marzo de 2010, se ha resuelto someter a información pública el documento de Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal a la Ley 7/2002 de 17 de Diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que conforme al artículo 7 del Decreto 11/2008 de 22 de Enero de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas, queda sometido al referido trámite durante un plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y uno de los diarios de mayor difusión de la provincia, durante los cuales pordrá ser examinado por cualquier persona y formular las alegaciones que procedan en este Ayuntamiento."
El periodo de información pública finaliza el día 19 de Abril de 20010.
Santa Elena, 19 de Marzo de 2010.
Convenios adquisición de viviendas
Que se pone en conocimiento, que se ha suscrito entre la Junta de Andalucía, Entidades Financieras y Promotores de Viviendas, un Convenio de Colaboración en orden a facilitar la adquisición y el acceso a viviendas.
En aplicación de dicho Convenio, la empresa Constructora CYDEP, S.L. dispone de unas ofertas especiales y cuenta con determinadas subvenciones para la venta de 5 viviendas como promotora de las mismas en este municipio, estableciendose un plazo de DIEZ DIAS, a contar desde el día siguiente a la publicación de este Edicto, para que toda aquella persona interesada pueda inscribirse en este Ayuntamiento, celebrandose posteriormente una reunión con todas aquellas personas que estén interesadas en la que se les informará mas detalladamente.
Santa Elena, 8 de Marzo de 2010.
Edictos (344)
Perfil del Contratante (88)
ADJUDICACION DEFINITIVA CONTRATO OBRAS RESTAURACIO...
Anuncio de licitación del contrato de Gestión de S...
CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON UN ÚNI...
CONSTITUCIÓN MESA DE CONTRATACIÓN “RESTAURACIÓN DE...
Información Pública proyecto Restaurante-cafetería...
Información Pública Adaptación Normas Subsidiarias...

References: Resolución 
 artículo 138
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 138
 Resolución 
 artículo 135
 Artículo 68

RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 7