Source: http://www.klekoon.com/boamp/boamp-appels-offres-renforcement-surete-perimetrique-immeubles-caisse-depots-archipel-paris-3195709.htm
Timestamp: 2018-11-14 04:39:33+00:00

Document:
Appels d'offres : Renforcement de la sûreté périmétrique des immeubles de la Caisse des dépôts de l'archipel Paris 13ème
Département 75 (Paris) Date de parution : 17/11/2017 Date de péremption : 13/12/2018 11:30:00
Annee : 2017 Edition (N°. BOAMP): N° annonce (BOAMP) 163185
Renforcement de la sûreté périmétrique des immeubles de la Caisse des dépôts de l'archipel Paris 13ème
Annonce No 17-163185
Correspondant : Mme Gueret-Becker Laurence, 56, rue de Lille 56 rue de Lille 75356 Paris 07 Sp, tél. : 01-58-50-38-23 adresse internet : https://marches.caissedesdepots.fr/ .
renforcement de la sûreté périmétrique des immeubles de la Caisse des dépôts de l'archipel Paris 13e.
56 rue de Lille, 75007 Paris.
-FR10.
le marché comporte 2 PSE obligatoires :
Les candidats détaillent leurs propositions pour les PSE dans leur offre technique. Les PSE doivent être chiffrées dans la Dpgf.
Pse Obligatoire no1 :
Cette PSE est alternative. Elle prévoit la mise en œuvre de couloirs rapides au niveau des six accès piétons des parkings vers les étages du bâtiment d'austerlitz 2 telle que décrite à l'article 5.7.2 du Cctp.
Pse Obligatoire no2 :
Cette PSE est cumulative. Elle concerne la création d'un accès direct au local à vélos du bâtiment Austerlitz 1 rez-de-chaussée bas, telle que décrite à l'article 5.9 du CCTP.
une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.
les prestations seront financées selon les modalités suivantes : Paiement non différé et prise en charge de la dépense sur le budget propre de la Caisse des dépôts. Aucune avance ne sera versée. Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret nº 2013-269 du 29 mars 2013, les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement par le pouvoir adjudicateur.
aucune forme de groupement n'est imposée. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 48 du Décret no2016-360 du 25 mars 2016 :
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015 (cf. Formulaire Dc1 ou DUME à renseigner) ;
Déclaration sur le respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail (cf. Formulaire Dc1 ou DUME à renseigner).
les renseignements concernant la capacité financière de l'entreprise tels que prévus à l'article 44 du Décret no2016-360 du 25 mars 2016 :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant, sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité du candidat, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles (Cf. Formulaire Dc2 ou DUME à renseigner) ;
les renseignements concernant les capacités professionnelles et la capacité technique de l'entreprise tels que prévus à l'article 44 du Décret no2016-360 du 25 mars 2016 :
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat (Cf. Formulaire Dc2 ou DUME à renseigner) ;
Liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années sur des prestations similaires, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Certification NF Service et APSAD Nf367 - i82 conformément à l'arrêté du 5 janvier 2011 relative aux installations de systèmes de vidéosurveillance
certification NF Service et APSAD Nf367 - i81 catégorie ABC relative aux installations de systèmes de détection intrusion (surface supérieure à 3000 mètres carrés).
- Autres renseignements demandés : pour présenter leur candidature, les candidats peuvent :-soit utiliser les formulaires Cerfa Dc1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat), soit utiliser le document unique de marché européen (Dume), sur support " papier " (ou scanné si la transmission se fait par voie dématérialisée).
13 décembre 2018, à 11 h 30.
170302.
le délai d'exécution des travaux est de 9 mois y compris la période de préparation de 1 mois. Le délai d'exécution des travaux part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Le Pouvoir Adjudicateur engagera des négociations avec les 3 candidats dont les offres, à l'issue d'un premier classement, auront obtenu les notes finales les plus hautes au regard des critères de jugement des offres définis dans le présent règlement. Les offres seront classées selon les critères pondérés suivants : Valeur technique 40% dont : Proposition technique envisagée et méthodologie mise en œuvre en site occupé (continuité de service, maintien du niveau de sécurité, Phasage des opérations, mode opératoire, fiches techniques) : 50%, Pertinence de l'organisation proposée par le candidat et moyens matériels proposés dans le cadre de cette opération (encadrement, chef de chantier de l'équipe proposée/organigramme) : 40%, Moyens envisagés pour respecter le planning prévisionnel (description des différentes phases de l'opération) : 10%. Prix des prestations : 50% dont : Valeur absolue du prix : 60%, Cohérence de la DPGF : 40%. Responsabilité sociétale des entreprises (Rse) : 10% : Propositions de démarche environnementale de l'entreprise propre à ce chantier : choix des produits (fiches) et matériels. Propositions d'une démarche sociale sur ce chantier, avec notamment un quota d'heure type insertion, contrats aidés, ou apprentissage pour la réalisation des travaux. Présentation de la démarche RSE propre à l'entreprise : réduction des consommations énergétiques, insertion .
(Cadre RSE à compléter). Les visites sont vivement recommandées et s'effectueront les 27 et 28 novembre 2017. Contact :
cs ingenierie - christelle VERDON Mail : cverdon@csingenierie.fr. L'attention des candidats est attirée sur la pertinence des adresses mails qu'ils renseignent sur la plateforme (diffusions des informations complémentaires pendant la période de consultation,réponses aux questions, modifications ... Courriers d'attribution et de rejet, envoi acte d'engagement à l'attributaire). Par conséquent il est recommandé d'indiquer en priorité l'adresse mail de l'interlocuteur principal du marché, ainsi que la ou les adresses de remplacement en cas d'absence de ce dernier.
Les dossiers sont gratuits.il est vivement recommandé aux candidats, y compris s'ils souhaitent répondre par voie non dématérialisée (papier...) de télécharger les documents sur le portail https://marches.caissedesdepots.fr/.
: 13 décembre 2017, à 11 h 30.
horaires d'ouverture du guichet : du lundi au vendredi de 9 heures à 16 heures.
Caisse des dépôts - Guichet accueil coursiers.
Mme Guéret Becker Laurence, côté SVD - entresol - pièce 072 5, quai Anatole France, 75356 Paris 07 Sp, , tél. : 01-58-50-38-23, adresse internet : https://marches.caissedesdepots.fr .
Caisse des Dépôts - SDI 230.
Mme NOCTON Agathe, 56, rue de Lille, 75356 Paris 07 Sp, , tél. : 01-58-50-32-23, , courriel : agathe.nocton@caissedesdepots.fr, adresse internet : https://marches.caissedesdepots.fr .
Caisse des Dépôts - Direction des achats SDPA40.
Mme Guéret-Becker Laurence, 56, rue de Lille, 77356 Paris, , tél. : 01-58-50-38-23, , courriel : laurence.gueret-becker@caissedesdepots.fr, adresse internet : https://marches.caissedesdepots.fr .
Caisse des dépôts SDPA 40.
Mme Gueret Becker Laurence, 56 rue de Lille, 75356 Paris 07 Sp, , tél. : 01-58-50-38-23, adresse internet : http://www.marchescaissedesdepots.fr .
Tribunal administratif de Paris 7, rue de Jouy 75004 Paris, tél. : 01-44-59-44-00, courriel : greffe.taparis@juradm.fr, télécopieur : 01-44-59-46-46 adresse internet : http://paris.tribunal-administratif.fr .
les voies de recours sont les suivantes :

References: l'article 5
 l'article 5
 l'article 2
 l'article 48
 l'article 44
 l'article 44