Source: https://es.scribd.com/doc/305259534/RESOLUCION-REGLAMENTARIA-I-P-V-122
Timestamp: 2019-04-19 00:42:07+00:00

Document:
Cargado por Diario de Cuyo
el Anexo I : RESOLUCION REGLAMENTARIA I.P.V. 122 - OPERATORIA ASISTENCIA FINANCIERA INDIVIDUAL - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS NUEVAS, INICIADAS Y TERMINACIÓN DE AQUELLAS QUE NO SEAN HABITABLES
PADRON DE CONTRIBUYENTES DE RIESGO FISCAL
Resultados General Grupo 3 Titulares
Resultados General Grupo 3 Suplentes
Resultados Fuerza Seguridad y ExCombatientes Titulares
Resultados General Titulares Grupo 1
Sorteo IPV Rawson-Pocito: Padrón General Grupo 3
Sorteo IPV Rawson-Pocito: Padrón General Grupo 2
Observaciones Particulares FNA
Resultados Titulares Grupo 2
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS NUEVAS, INICIADAS Y TERMINACIÓN DE
AQUELLAS QUE NO SEAN HABITABLES
Atender la necesidad habitacional del sector de población que posee terrenos con posibilidad
de dotación de servicios básicos provenientes de red u otro sistema, a través de préstamos
individuales que posibiliten el financiamiento de la construcción de una vivienda completa de
uno, dos o tres dormitorios, conforme a los programas 003, 004 y 005 del Decreto 2031/92.
En tal sentido se consideran como:
1.4. - Soluciones particulares: en caso de presentación de propuesta de financiamiento de obra
que no se ajuste estrictamente a lo contemplado por esta Resolución, la misma será analizada,
evaluada, considerada y resuelta su aceptación o no, por parte del I.P.V.
Se entiende que la Asistencia Financiera Individual a realizar por el Instituto Provincial de la
Vivienda al propietario del terreno sólo vinculará a estas partes con un contrato mutuo, siendo
el Instituto mero Ente Financiero quedando eximido de toda responsabilidad ante las personas
o entidades que intervengan en la ejecución de la solución habitacional para la que se otorga la
2. - CONDICIONES LEGALES:
2.1. - TITULARES:
Podrán ser titulares personas de existencia física que se encuentren con capacidad legal
de contratar y que reúnan los siguientes requisitos:
2.1.1. - Constituir grupo familiar de acuerdo al Art. 26 de la Ley 4435 y sus modificatorias.2.1.2. - Tener el grupo familiar, ingresos mensuales que permitan el reintegro de la cuota de la
asistencia financiera a otorgar de acuerdo al proyecto presentado y al monto del crédito que se
otorgue, la que decidirá el Instituto Provincial de la Vivienda, conforme a los ingresos
declarados. No deberá ser inferior a cinco (5) veces el monto de la cuota estimada.
2.1.3. - Ser propietario de un terreno, escriturado e inscripto en el Registro General Inmobiliario,
salvo los casos específicos detallados en 2.2.
2.1.4. - Poseer documento de identidad argentino.
2.1.5 - El solicitante y las personas que compongan su grupo familiar, no deberán ser
propietarios de viviendas sismorresistentes o bienes inmuebles realizables, distintos al inmueble
afectado a la Operatoria, de valor equivalente o mayor al máximo del monto asistido y que con
cuya venta permita solucionar su problema habitacional, siempre que dichos bienes no
constituyan un medio de vida del solicitante y su grupo familiar y que con su renta o
productos integre parte indispensable de los ingresos declarados y certificados.
2.1.6. - No haber sido adjudicatario (ninguno de los miembros del grupo familiar) de viviendas
financiadas por el Estado; salvo en caso de constituir nuevo grupo familiar.
2.1.7. - No podrán ser solicitantes personas solas ni menores de edad que no estuvieren
emancipadas. El titular del préstamo no podrá ser menor de 18 años.
2.1.8. - No estar inhibidos para disponer de sus bienes.
2.1.9. - Acreditar domicilio real del grupo familiar en la Provincia.
2.1.10.- Podrán acceder a esta línea de crédito personas menores de 60 años, en caso de
P. a requerimiento del IPV.TITULAR: Una vez aprobada la solicitud de Asistencia Financiera por el Instituto Provincial de la Vivienda mediante resolución respectiva. se fijarán todas las condiciones que regularán la relación Instituto Provincial de la Vivienda –Titular respecto a la Asistencia Financiera otorgada por la Resolución de aprobación de la misma. siempre que la vivienda se asiente en terreno de propiedad de dicho Instituto.2. Podrá convenirse el compromiso de escriturar con hipoteca inmediatamente sea viable dicho trámite. En el citado Contrato de Mutuo. 1980. satisfecha por quien tenga un vínculo directo (consanguinidad) con los solicitantes del préstamo. A tal fin el IPV podrá en cualquier momento intimar a El/los Beneficiario/s a que en un plazo no mayor de cinco (5) días de recibida la notificación concurra/n a suscribir las Letras Hipotecarias que instrumenten el saldo adeudado a su momento. siendo todos los gastos que se deriven de dichos actos a cargo de El/los Beneficiario/s. deberán constar con las cláusulas que a continuación se detallan: REINSCRIPCION DE LA HIPOTECA: El/Los Beneficiario/s autoriza/n al IPV a reinscribir la garantía hipotecaria cuantas veces fuera necesario. si por razones ajenas al adjudicatario en venta. no puede materializarse en el transcurso de la petición y/o materialización del préstamo. . aceptan la reserva formulada por el IPV en los términos del artículo 803 del Código Civil. El/Los Beneficiario/s y en su caso la Hipotecante. de manera tal que en caso de emitirse Letras Hipotecarias. a criterio de el IPV la emisión de Letras Hipotecarias. para garantizar las obligaciones derivadas de las Letras Hipotecarias. podrá supeditarse el cumplimiento de la garantía hipotecaria de la Asistencia Financiera. Los Hipotecantes. ejecutando la hipoteca que garantiza el crédito.MUTUO FINANCIERO . construido y plantado.superar esta edad. se obligan expresamente a avalar. a que se encuentren dadas las condiciones para realizar la correspondiente escritura traslativa de dominio con constitución de hipoteca. .GARANTIA DE LA ASISTENCIA FINANCIERA: La Asistencia Financiera a otorgar será garantizada con hipoteca en primer grado a favor del Instituto Provincial de la Vivienda sobre el terreno con todo lo clavado. impuestos y contribuciones. por cuanto la presente es condición esencial para el otorgamiento del crédito. por ante el escribano que el IPV designe. Dicha Hipoteca se constituirá con ajuste a las previsiones del Código Civil. además de las cláusulas que devienen indispensables por la aplicación de lo citado anteriormente. En caso de incumplimiento por parte de El/los Beneficiario/s o de los Hipotecantes de las obligaciones y compromisos asumidos en esta cláusula el IPV podrá decretar la caducidad de los plazos y solicitar el pago total de la deuda.3. obligarse al descuento automático de la cuota por planilla y/o al ofrecimiento de garantía para la obtención de la Asistencia Financiera. todo lo que deberá plasmarse en el contrato a realizarse. y las leyes Nacionales 24464 y 24441. si el IPV así lo requiere.---------------------------------------------------PODER ESPECIAL IRREVOCABLE: El/los Beneficiario/s confiere/n a el IPV Poder Especial Irrevocable. A consideración y conveniencia del Instituto Provincial de la Vivienda. las Letras Hipotecarias que se emitan conforme a lo pactado. en su caso. los intereses y demás accesorios del crédito. 2. Se convendrá que el Instituto realizará todas las auditorias técnicas que crea convenientes y necesarias para verificar el fiel cumplimiento de todos los requisitos que exige la Operatoria. Los gastos y honorarios correspondientes a dicha reinscripción estarán a cargo de el/los Beneficiario/s pudiendo el IPV exigir el depósito de las sumas que deban abonarse. si fuera persona distinta de El/los Beneficiario/s. la hipoteca subsistirá en todos sus términos. deberán contar con una garantía solidaria del préstamo. En él. se celebrará el Contrato de Mutuo entre el titular y el I. 1982 y concordantes del Código Civil. Ley 6659. en los términos de los artículos 1977. él que deberá encontrarse libre de todo gravamen y no registrar deuda bajo ningún concepto. sea bajo la forma cartular o escritural y a suscribir la escritura pública.V..-----------------------------------------------------------------------------LETRAS HIPOTECARIAS: El/Los Beneficiario/s se obliga/n al otorgamiento de Letras Hipotecarias en los términos del TITULO III de la ley Nº 24441. . Ley 4435 y sus modificatorias. modificatoria de la garantía hipotecaria y todo otro documento que sea necesario para concluir satisfactoriamente. especialmente en lo que hace al pago de tasas. mientras no hubiera/n cancelado totalmente el capital. 2.
El incumplimiento de esta condición dará derecho al I.). 3.DEL PROYECTO: 3. a suspender los desembolsos y exigir la cancelación de los montos ya liquidados. categoría “B” y “C” según corresponda a los programas 003 y 004 respectivamente y cuyas descripciones se agregan en el punto 13 del presente.2.2.3.Las soluciones habitacionales deberán cumplir con las normas sismorresistentes vigentes. que luego serán retirados para darles otro destino. 3.Localización y condiciones Físicas: 3. se deberá presentar un Estudio de Suelos y los ensayos correspondientes (proctor.1. ya sea por inexistencia en la localización o por intención del solicitante de disminuir la asistencia financiera a utilizar. . galerías. primero deberá terminarse la obra cuyo proyecto se corresponda con el aprobado y comprometido a financiar por el Instituto. COCINA Y COMEDOR O COCINA-COMEDOR El proyecto podrá incluir cocheras. . y que en ese caso.2. UN BAÑO.1.Reunir las condiciones físicas que garanticen un suelo apto para fundar. Las propuestas que no puedan cumplir con este requisito.2.5. 3. dentro de las condiciones mínimas.2. . a fin de asegurar una tensión del terreno adecuada. .-----------------------------------------------BIEN DE FAMILIA: Conjuntamente con la garantía hipotecaria deberá/n constituir el inmueble como BIEN DE FAMILIA. .V. No se aceptarán proyectos que contemplen tabiques livianos delimitando Dormitorios.1.4.1.por el plazo de vigencia de la Hipoteca o hasta la cancelación total de las obligaciones derivadas de la misma. Se evaluarán propuestas particulares que no cumplan con dichas condiciones mínimas cuando sean totalmente justificadas económicamente.1. deberán .2. atendiendo las necesidades particulares y capacidad de pago de cada solicitante y su grupo familiar.El proyecto cumplirá con las normas urbanas y/o rurales de los Códigos de Zonificación y Edificación de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano. P. para que en su nombre y representación realice los siguientes actos: a) reinscriba la garantía hipotecaria cuantas veces fuera necesario. P. gastos que deberá absorber el propietario.1.DEL TERRENO: 3. 3. caso contrario este Instituto Provincial de la Vivienda no lo financiará. . ASIMISMO SE DEBERÁ TENER EN CUENTA QUE LA SUPERFICIE CUBIERTA DE LOS LOCALES FINANCIABLES POR EL I.2.2. living u otros locales no financiables por el Instituto Provincial de la Vivienda de uso particular del grupo familiar quedando aclarado que su financiación corre por cuenta exclusiva del titular. LAVADERO. . luego de realizado el terraplén. SOLO FINANCIARÁ LOS SIGUIENTES LOCALES: DORMITORIOS. que contemple el proyecto. el que fuere mayor. Asimismo se debe tener en cuenta que el Proyecto Completo no debe superar los 150 metros cuadrados. . debiendo estar aprobado por ese organismo al momento de completar la documentación técnica requerida.Deberá encuadrarse en general. superficie útil y niveles de terminación definidos para los prototipos.1. en los términos previstos en la cláusula anterior y suscriba la escritura pública modificatoria de la garantía hipotecaria y todo otro documento que fuere menester para concluir a criterio de el IPV. 3.1.1. . V.Las instalaciones sanitarias. NO PODRÁ SUPERAR LOS 80 METROS CUADRADOS CUBIERTOS.1.Contar con la de dotación de servicios básicos. b) suscriba letras hipotecarias.P.3.CONDICIONES TECNICAS: 3. Además deberá constar la inembargabilidad del mismo según corresponda ---------------------------------------------------------3.Normas de diseño: 3.1. . como mínimos electricidad y agua potable proveniente de red u otro sistema que lo reemplace. .1. En caso que el suelo no sea apto para fundar directamente y sea necesaria la ejecución de un terraplén. – LOCALES FINANCIABLES: EL I. eléctricas y gas. V.1. con la emisión de Letras Hipotecarias.1.3. el cual no le será oponible al IPV. etc. se someterán a evaluación técnica del Instituto Provincial de la Vivienda para su aprobación.1.1.2.1. 3. .Estar ubicado en áreas no inundables.
2.5% 3.000. No se exigirá plano aprobado de red eléctrica para los Departamentos cuyos Municipios no cuenten con personal técnico apto para tal fin.1. realizando la obra bajo la responsabilidad del profesional actuante. conforme a los valores financiables del cuadro y que constituirán la asistencia financiera. inciso 4. elementos o sistemas constructivos no tradicionales. financiará hasta el 100% tanto para la categoría “B”.Plazo de Obra: El plazo de obra total propuesto por el solicitante de la Asistencia Financiera no podrá exceder los 24 meses. cocina. .encuadrarse dentro de las normativas de los organismos competentes. El I.07 16.00 6.52 14. Los importes indicados en cuota mensual e ingresos mínimos constituyen valores orientativos.00 5. pasado este plazo el Instituto Provincial de la Vivienda se desvincula de toda responsabilidad emergente de tal situación en cuanto a la ejecución de la obra pero no del compromiso adquirido por el titular en cuanto al reintegro del financiamiento. el interesado igualmente deberá contratar un profesional para realizar los trámites tanto en la DPDU.38 17.2. Los mismos cuentan con los Planos de Instalaciones (Electricidad.3. . – Se informa que el I.2. no podrá superar los veinticuatro (24) meses.MONTOS MAXIMOS FINANCIABLES.60 “B” 2 20 470. En estos casos. En caso de no existir red cloacal deberá presentarse plano firmado por un especialista matriculado quien será el responsable ante el Instituto Provincial de la Vivienda de la obra.90 “C” 1 20 506. lavadero y un baño.1.V. que están Aprobados y disponibles para la venta.923.60 18.233.V.00 5. Sanitario y Gas).3.. La obra se iniciará dentro de los diez (10) días corridos desde la fecha del pago del anticipo previsto en el punto 4.781.000.3. 4.5% 3.6.556.CONDICIONES FINANCIERAS: 4. pudiendo esta obra ser parte de un proyecto mayor a completar por el propietario luego de finalizada la obra comprometida con el Instituto Provincial de la Vivienda.00 5.2. del presente. 3.5% 2. OBRA A INICIAR (0% DE AVANCE FISICO) PARA 20 AÑOS DE FINANCIACION Categoría Cantidad Dormitorios Financiación En años Máximo financiable $ Tasa de interés variable anual Cuota mensual $ Ingresos mínimos $ “B” 1 20 425.5 % 3. posee dos (02) Proyectos de tres dormitorios (TV 14 y Módulo Habitacional) con sus correspondientes Cálculos. . deberán contar con el certificado de aptitud técnica extendido por el INPRES y la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano.772. Ídem para aquellos casos donde no exista red de gas.617. comedor. CUOTAS ORIENTATIVAS DE REEM-BOLSOS E INGRESOS MINIMOS REQUERIDOS: El máximo monto a financiar será una vivienda completa de tres (3) dormitorios.00 .000. 3. 3.35 “B” 3 20 517. el plano deberá presentarse al finalizar la obra.165.P. Se deja aclarado además que los beneficiarios encuadrados dentro de los alcances de lo resuelto nada tendrán que reclamar a este Instituto bajo ningún concepto sobre situaciones surgidas de la aplicación de la presente.1. según se encuadre la solicitud de asistencia financiera en los programas 004 y 005 respectivamente.000.P. .Procedimientos constructivos no tradicionales: Los diseños que incluyen materiales.863. como así también en la documentación que se debe presentar en este IPV. El plazo de obra original más sus ampliaciones. como para la categoría “C”.
000.000.26 15.00 6.354.“C” 2 20 546.000.50 “B” 2 30 470.677.83 20.00 6.00 6.473.00 5.000.668. Para determinar el monto a financiar para obras iniciadas y a terminar.5% 4. b) Se realizará una auditoria de la obra con personal técnico del IPV a fin de verificar el avance físico de la misma.343.35 “C” 1 30 506.00 6.5% 2.792.41 18. los niveles de terminación y los ingresos .070.09 17.5% 4.5% 3. Para obra a terminar se procederá de la misma forma que la anterior teniendo en cuenta el porcentaje de avance de la obra en el intervalo 40% .935.44 22.198.000.5% 2. Para todas las propuestas los ingresos mínimos exigibles estarán en función del monto a financiar teniendo en cuenta la categoría en que se encuadre la obra y tomando como referencia los valores del cuadro anterior.61 13.00 5.100%. c) El Instituto Provincial de la Vivienda a través de su personal técnico encuadrará la obra en la categoría “B” o “C”.000. se adoptará la siguiente metodología de trabajo: a) Se solicitará la presentación de una Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y un Cómputo y Presupuesto de los ítems que se quieran completar.00 5.00 6.451.962.255.5 % 3.05 Para obra iniciada teniendo en cuenta la categoría de la obra y la cantidad de dormitorios y sobre la base de los máximos financiables del cuadro anterior se calculará el monto a financiar y la cuota de reintegro teniendo en cuenta el porcentaje de avance físico el cual no puede exceder al 40%.10 12.413.5% 3.065.15 “C” 3 20 600.47 14.000.991.30 “C” 2 30 546.05 “B” 3 30 517.367. teniendo en cuenta el proyecto.000.5% 2.20 OBRA A INICIAR (0% DE AVANCE FISICO) PARA 30 AÑOS DE FINANCIACION Tasa de interés variable anual Cuota mensual $ Ingresos mínimos $ Categoría Cantidad Dormitorios Financiación En años Máximo financiable $ “B” 1 30 425.45 “C” 3 30 600.
1. .3.2.Impuestos. .Los desembolsos no podrán superar los quince días corridos de la fecha determinada para su entrega y se efectivizarán previa presentación y aprobación de los certificados de obra acorde a los porcentajes del punto 4. 4. Notas aclaratorias:  El concepto impuesto incluye a los nacionales. 4.1. gas y electricidad.Honorarios y gasto de estudios de suelos.Anticipo: El 15% de la asistencia dentro de los quince (15 días posteriores al cumplimiento de la Presentación del Testimonio de la Hipoteca con constancia de inscripción definitiva del Registro General Inmobiliario). derechos.2.7.2.3.3. 4.2. -En caso que el valor del inmueble afectado y ofrecido en garantía hipotecaria fuese inferior al monto definido como anticipo (15% del monto financiable) el I. 4.2. . 4. veredines perimetrales. 4. 4.7.En el caso de que el último o único Plan de Trabajos presentado supere los 12 meses y aún el adjudicatario no haya percibido el total del crédito acordado.3. . etc.2. 4.Las soluciones habitacionales nuevas. dependiendo del monto de la asistencia financiera solicitada y de acuerdo al avance de la obra.4. 4. . eléctrica y gas.2. – Tercera Cuota: El 25% de la asistencia al registrar la obra como mínimo un avance del 80% de ejecución. extendida por la Dirección de Planeamiento . .Segunda cuota: el 30% de la asistencia al registrar la obra como mínimo un avance del 50% de ejecución. 4. provinciales y municipales ó cualquier otro que correspondiere tributar con motivo de la Asistencia Financiera acordada.2.1.1.  El concepto de honorarios incluye toda erogación correspondiente por servicios prestados indispensable para completar la documentación del proyecto y la materialización del mismo. 4.2.3. y sujetos a las auditorías que el I.2.2. . 4.3. . para el cobro de él o los certificados restantes. según el siguiente detalle: 4.3. .2. deberá estar al día con la cuota de reintegro. V. . .P.Financiables: 4.3. 4. V.  Todo lo no considerado financiable en el punto 4.1.1. debe entenderse como no financiable. .DESEMBOLSO DEL PRESTAMO: Los desembolsos correspondientes a la Asistencia Financiera acordada se efectivizarán en hasta un máximo de cuatro (4) entregas.4.  El concepto tasas y derechos incluye: derechos municipales.El terreno 4. .5. tasas.1. . podrá establecer un plan distinto de desembolsos. descontando el porcentaje de avance físico ejecutado al monto financiable de acuerdo a la categoría en que se encuadró la obra. . 4. ..9.5.2.No financiables: 4.V. .3.El 10% del último desembolso quedará retenido hasta que el titular de la Asistencia Financiera presente la certificación final de obra.3.Honorarios de proyecto.2. 4. . seguros. P.3.3.2.1.3.2. 4. a iniciar y a terminar.1.del grupo solicitante. .Los avances de obra se medirán de acuerdo al Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones presentado por el interesado y aprobado por el I.Honorarios de escrituración. 4. caso contrario se suspenderá el pago hasta tanto regularice el estado contable con el I.2.Honorarios de mensura.Las instalaciones sanitaria.6. estime corresponder.Primera cuota: el 30% de la asistencia al registrar la obra como mínimo un avance del 20% de ejecución. derechos de aprobación de planos de instalación sanitaria.VALORES DE LA OPERACION: 4. En función de los apartados anteriores se determinará el monto a financiar.2. en dicho caso el monto del anticipo establecido será igual o inferior al valor del Avalúo Fiscal del terreno.1.6. P. .1. V.8.2.Honorarios de dirección de obra. P.1.
5. deberá tener construido en el mismo una vivienda antisísmica que posea planos aprobados y Certificado Final de Obra expedido por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano. 5. la que pasará a conformar una Unidad Funcional de Dominio exclusivo en este nuevo régimen.2. 4. Sin perjuicio de lo expresado. el comprobante del seguro obligatorio contra incendio de acuerdo a lo establecido en el Artículo 12 de la presente reglamentación y encontrarse al día con el pago de las cuotas. el titular del dominio ofrecido originalmente en garantía. gestionará la transferencia de la Hipoteca a la Unidad de Dominio Exclusivo del beneficiario del crédito.5. podrá acceder a la OPERATORIA DE ASISTENCIA FINANCIERA INDIVIDUAL. I. el IPV conserva las facultades conferidas por la presente normativa a fin de garantizar el reintegro del préstamo. Para el caso de que el Plan de Trabajos contemple un plazo de ejecución inferior a los 12 meses.5.5.Finalizada la obra y sometidas ambas viviendas al Régimen de Propiedad Horizontal.3. la tasa de interés definida en el cuadro del punto 4.5. El Instituto Provincial de la Vivienda deberá otorgar tal autorización a través de acto administrativo formal si se han cumplido las condiciones legales previstas por la presente Resolución. Si transcurridos 12 meses de realizado el último desembolso. deberá reintegrar la Asistencia Financiera en cuotas de igual valor y con la misma tasa de interés que la del total del préstamo. para liberarse del gravamen. 4. sin haberse cumplimentado la obligación de contratar el seguro contra incendio. 4. los gastos y honorarios que tal levantamiento origine. 5.El titular podrá cancelar el saldo deudor parcial o total en forma anticipada cuando lo requiera y tramitar a su exclusivo cargo el levantamiento de la hipoteca. se deja establecido que de producirse siniestro alguno sea por causa imputable o no a los beneficiarios.INTERES DE LA OPERACION: Según la categoría de vivienda se aplicará al monto de la Asistencia Financiera.El titular de dominio del terreno a ser afectado a la Operatoria bajo el régimen de Propiedad Horizontal. podrá inscribirse en el IPV para ser beneficiario de alguna de las alternativas de Viviendas que el Organismo otorga. 4.1. . será realizado una vez cancelado el monto del préstamo efectivamente percibido más sus correspondientes intereses. El personal de la O. ningún integrante del grupo familiar presente o futuro.El levantamiento de la Hipoteca constituida a favor del Instituto Provincial de la Vivienda. siendo a cargo exclusivo del titular. . F. Para el caso que el Plan de Trabajo contemple un plazo de ejecución superior a 12 meses. – Para el caso en que el beneficiario desista de la continuidad del trámite.4. bajo apercibimiento de ejecución de la hipoteca. el adjudicatario no hubiere presentado el Final de Obra y no mantuviese vigente el Seguro contra Incendio. la fecha de primer pago será el día 15 del mes siguiente al de la fecha prevista de terminación de la obra. .1. a) . “Variable anual sobre saldos”. En ambos casos la fecha de primer pago se fijará al mes siguientes de realizado el desistimiento. variando el plazo. . la fecha del primer pago será el día quince (15) del mes trece (13) a contar de la fecha de inicio de la Obra. .3.Este mismo titular deberá garantizar la cancelación del crédito otorgado al beneficiario mediante la afectación de una Hipoteca en primer grado a favor del Instituto Provincial de la Vivienda sobre el inmueble por el total del monto acreditado. En caso de comprobarse que la Asistencia otorgada no fue invertida en su totalidad a la ejecución de la Obra. el reintegro se realizará en un solo pago y con los intereses correspondientes. 4. conforme las siguientes pautas: 5.y Desarrollo Urbano.2.AMORTIZACION DEL CREDITO: 4.1. . Entendiéndose como monto de la Asistencia a la suma de los desembolsos efectuados.REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL: El postulante que pretenda construir su solución habitacional bajo el régimen de Propiedad Horizontal. . A.Mediante cuotas mensuales y consecutivas. fijará la Fecha de primer pago en función del inicio de obra y del último Plan de Trabajos presentado y aprobado.4.5. . .
A.La presente normativa es de aplicación cuando: 5.5.PRIMERA ETAPA: PRESENTACION PRELIMINAR: 6. c) El promedio mensual de Ingresos Brutos obtenidos durante el período de estudio. b) El período que se analiza debe ser mayor a 12 meses sobre la actividad que se haya comenzado a realizar en un lapso menor. que no cuentan con recibos de sueldos.1. por lo menos uno de los integrantes del grupo familiar deberá acreditar ingresos en relación de dependencia y certificar una antigüedad mínima de un (01) año constituyéndose en Co-deudor solidario y un ingreso que por sí mismo garantice el reintegro de la asistencia.Acta de matrimonio del titular y partida de nacimiento de todos los integrantes del grupo familiar autenticadas (en caso de divorcio.F. . caso contrario deberá presentar garantías a satisfacción del Instituto Provincial de la Vivienda. 6. DEBERÁ ADJUNTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA: 6. a aplicar las sanciones legales vigentes en la materia y dar de baja a la presentación efectuada. el beneficiario deberá presentar dentro de los sesenta días posteriores a la confirmación por parte del Instituto Provincial de la Vivienda del otorgamiento del crédito. 5.1.Solicitud de Inscripción: el solicitante presentará en la Operatoria de Asistencia Financiera el formulario de Solicitud de Inscripción debidamente firmado bajo carácter de Declaración Jurada. cuando no se encuentre en relación de dependencia serán: a) Enunciación concreta de la actividad que desarrolla. En el mismo constará la totalidad de los datos personales del titular y del grupo familiar conviviente. d) Enumeración y detalle de la documentación que ha tenido a la vista. creando la necesidad jurídica de conformar un Régimen de Propiedad Horizontal.ETAPAS DE LA OPERATORIA DE A.1. con las correspondientes inscripciones de ley. . 5. .5. .I.El titular de dominio del terreno ofrecido en garantía tenga construida una vivienda o un salón en planta baja y sea factible edificar otra en el mismo terreno ó bien en planta alta sobre la existente. En caso de no tener relación de dependencia (trabajador autónomo o independiente).4. el postulante deberá acreditar fehacientemente la iniciación de la actividad. . . 6.La Declaración Jurada de Residencia se hará en Operatoria al presentar la carpeta como postulante.Certificado de domicilio del titular y su grupo familiar (a tramitar ante el IPV).5. . El falseamiento u ocultamiento de la información aportada.6.4.1.1. Ingresos Brutos. da derecho al Instituto Provincial de la Vivienda.El terreno no sea susceptible de división común. la “Mensura en Subdivisión para someter al Régimen de la Ley Nº 13. e) Los correspondientes números de inscripción ante la AFIP y DGR. . reservándose el IPV la facultad de analizar y evaluar la propuesta. F.Fotocopia de la 1º y 2º hoja del documento de identidad de todo el grupo familiar. . I.1. .3.1.1.1.2. deberá presentar Certificados de ingresos expedido por contador Público Nacional y refrendado por el Consejo Profesional correspondiente. el profesional interviniente para la realización de la certificación de ingresos.5.1.1.Además de toda la documentación técnica requerida para acceder a esta Operatoria.. deberá acreditarse con la documentación legal correspondiente). Los requisitos mínimos que deberán cumplir las certificaciones de ingresos.1. . b) REGIMEN DE PROPIEDAD INDIVIDUAL: Se aceptarán terrenos bajo el Régimen de Propiedad Individual. . a presentar por los postulantes a ser beneficiarios de la O.1.2.Certificados de ingresos (recibo de sueldo) de todos los integrantes del grupo familiar.512 de Propiedad Horizontal al edificio en construcción parcialmente construido”.: AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN. 5. En caso de no poder acompañar al Certificado de Ingresos como trabajador independiente. que deberán cumplir con las condiciones técnicas del Artículo 3 del presente Anexo 6. 6.
dotación de servicios básicos y otros existentes. 6. . 6. .1.V.1.1. g) Tomando en cuenta el carácter eminentemente Social de la presente línea de Créditos y a fin de facilitar la disponibilidad de fondos de este Organismo para su inversión en esta Operatoria.6.16. en el supuesto caso de figurar bienes en esa Jurisdicción en el informe de la Dirección de Catastro. En los casos en que las localizaciones no se encuentren bajo la jurisdicción de Planeamiento y Desarrollo Humano.13. este podrá realizarse en forma simultánea con la constitución de la escritura hipotecaria. 6.1. el postulante deberá concurrir al Tribunal de Tasaciones de la Provincia.1. características (croquis de ubicación.1. 6. cuya superficie cubierta no deberá superar los 80 metros cuadrados. monto máximo financiable. . En los casos de relación de dependencia se presentarán los tres últimos recibos de sueldo.1. plazo de ejecución y otros detalles .1.La documentación presentada en la primera etapa.F.V. .f) El I. planilla de superficies útiles. del terreno.1.1. este entregará planilla de pre-factibilidad determinando encuadre del proyecto.P.9. . En la Planta del Anteproyecto se deberán marcar los locales a ejecutar.1. . 6.Certificados de las Dirección del Lote Hogar.P. 6. planos generales y de estructura aprobados. las propuestas serán analizadas por los técnicos del Instituto Provincial de la Vivienda.1. donde se le comunicará el importe del arancel a pagar. excluido el afectado a la operatoria A. deberá efectuarse el levantamiento. Los certificados de ingresos deberán presentarse al momento de otorgar la Aptitud Técnica. 6. . será obligatorio presentar memoria descriptiva.1.Planilla de información técnica donde conste: ubicación del terreno. datos catastrales). elevación con indicación de materiales (escala 1:50 ó 1:100) avalados por profesional habilitado (certificado de matrícula habilitante).Planilla de Especificaciones Técnicas de acuerdo al modelo del anexo.1.5.7. especificándose cuando sea necesario el tipo y calidad de los materiales a usar en cada caso.1.Planilla de Especificaciones Técnicas.14. se reserva la facultad de exigir un garante solidario del préstamo. para una solución habitacional completa. . 6. Se detallan a través de las especificaciones técnicas generales y particulares la forma de ejecutar los distintos trabajos que constituyen la obra. 6.. .Título de propiedad del inmueble a nombre del titular en fotocopia autenticada por Escribano Público. 6.1. Banco Hipotecario y del Departamento Adjudicaciones del Instituto Provincial de la Vivienda donde conste si los integrantes del grupo familiar han sido adjudicatarios de subsidios. quedando excluidos de la Operatoria aquellos postulantes que superen dicho límite. Cuando el título de dominio figure afectado como BIEN DE FAMILIA.En el caso de que el titular y/o algún integrante del grupo familiar posea uno ó más inmuebles.I.Certificado del Registro General Inmobiliario de San Juan donde consten los inmuebles que se registren inscriptos a nombre de los integrantes del grupo familiar.10. . Una vez efectuado el pago por parte del solicitante del arancel correspondiente en el Banco San Juan. . girara las actuaciones al citado Tribunal a fin de que efectúe la tasación respectiva. préstamos y/o viviendas. 6.1. categoría de la obra a construir. .11.1.15. 6. se establece como límite máximo de ingresos de todo el grupo familiar a asistir la suma total equivalente a 10 Salarios Mínimos.1.1. el I. El monto máximo fijado será revisado periódicamente por parte de este IPV. cómputos y presupuestos detallados de los trabajos a realizar y Cronograma de Inversiones.En los casos de propuestas particulares ubicadas en la jurisdicción de Planeamiento y Desarrollo Urbano.12.SEGUNDA ETAPA: PRESENTACION DEFINITIVA Cumplimentada la presentación de la documentación anteriormente detallada y aprobada por el IPV.1. tendrá vigencia durante seis (6) meses a partir de la fecha de presentación de la misma.1.8. por considerar que pueden ser atendidos por otras Entidades Crediticias.Certificado del Registro General Inmobiliario de Jáchal donde consten los inmuebles que se registren inscriptos a nombre de los integrantes del grupo familiar.Copia del Plano de Mensura (con el sellado de Apto para Escriturar) y certificado de avalúo fiscal y/o tasación expedida por el Tribunal de Tasaciones de la Provincia.1.Planos de anteproyectos de la obra a ejecutar: planta y cortes acotados.2.1. . 6.
2. agua potable.2. por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano de las obras a ejecutar.Nota de presentación. 6.3. Junto con el Contrato se presentará POR ÚNICA VEZ el certificado de matricula habilitante del profesional que el solicitante presente al Instituto Provincial de la Vivienda.Contrato de Construcción de Obra: En el mismo debe constar expresamente que “El INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA ES AJENO A LA RELACION PROPIETARIO-CONDUCTOR DE OBRA.Cómputo y Presupuesto de la Obra según modelo del anexo y solamente de los locales que ejecutarán con el préstamo.2. cuenta con la posibilidad de dotación de servicios básicos.1. económica y financiera deberá ser suscripta por el solicitante y un profesional de la construcción que respaldará técnicamente la propuesta. 6. .4.7. .Planos Generales y de Estructura APTO PARA CONSTRUIR BAJO RESPONSABILIDAD DEL PROFESIONAL ACTUANTE o REGISTRADO BAJO RESPONSABILIDAD DEL PROFESIONAL ACTUANTE. el Departamento de Contabilidad y Financiación fijará el valor de las cuotas de desembolso de la Asistencia Financiera y realizará la afectación correspondiente de la operación. 6. girará al Departamento Administrativo. en los casos que corresponda. 6.que hacen a la solicitud definitiva a fin de que los solicitantes puedan completar la documentación correspondiente a la segunda etapa. .1.2.2. En caso de registrarse observaciones. 6. REPRESENTANTE TECNICO. .5.3.El Departamento Administrativo preparará la Resolución que aprueba el otorgamiento del préstamo fijando las condiciones y valores del desembolso del mismo. Se notificará al solicitante para que en un lapso no mayor a cinco (5) días hábiles realice su presentación definitiva que integrará con: 6. COMO ASÍ TAMBIÉN LO ESTABLECIDO EN LA LEY Nº 22250 Y SUS DECRETOS CORRESPONDIENTES.1.2. el plano de Instalaciones Sanitarias. 6.Plan de trabajo y Curva de Inversiones según modelo del anexo y concordante con lo especificado en el Cómputo y Presupuesto. 6.3. donde conste que el terreno propuesto para la construcción. .8.TERCERA ETAPA: APROBACION DE LA ASISTENCIA FINANCIERA 6. 6. Con la previa intervención de la Delegación Fiscal. . que será suscripta por la Dirección del Instituto Provincial de la Vivienda y posteriormente. notificará al titular para sus correcciones. 6. .3. inciso 3. . 6.4.2.2. deberá ser presentado por lo menos en trámite en forma conjunta con los de Electricidad y Gas. como técnico responsable de la obra. encontrarse en áreas no inundables y reunir las condiciones físicas que garanticen un suelo apto para fundar.2. y deberá estar Aprobado indefectiblemente previo al cobro de la Tercer Cuota.2. En el caso de que el terreno se encuentre en una zona con el servicio de Cloacas. o sistemas adecuados que los sustituyan. .2.3. QUE SE TENDRÁN EN CUENTA LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE PREVISTAS EN LA LEY 19587 Y SUS DECRETOS CORRESPONDIENTES.El Departamento Asuntos Legales emitirá dictamen legal respecto al encuadre de la solicitud dentro de las normas establecidas.Certificado de Avalúo Fiscal del terreno a afectar a la Operatoria expedido por la Dirección de Geodesia y Catastro o en su defecto Certificado de Libre deuda expedido por la Dirección General de Rentas. . 6. O CONSTRUCTOR DE LA OBRA.6. . .Declaración Jurada del solicitante y profesional habilitado que la respalde técnicamente.9.2.Posteriormente. social.3. notificada al solicitante.Planos de instalaciones aprobados por los organismos competentes cuando corresponda de acuerdo a lo estipulado en el punto 3. Sanitarias y de Gas deberán ser presentados como fecha límite antes del cobro de la primera cuota de desembolso.5.3. . económica y financiera presentada. Los planos de instalaciones Eléctricas. ASIMISMO DEBERÁ CONSTAR. . SIN PERJUICIO DE LA FACULTAD DE CONTROL Y CUYA RELACION TERMINA CON LA PRESENTACION DEL CERTIFICADO FINAL DE OBRA EXPEDIDO POR LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO’’.Toda la documentación técnica. electricidad.La Operatoria de Asistencia Financiera Individual realizará informe de evaluación y aprobación de toda la documentación técnica. 6. .
6.Una vez terminado el trámite de pago. 7.Se realizarán auditorias: 1).2. . . CRONOGRAMA DE INVERSIONES Y CERTIFICADOS DE OBRAS.El Departamento Contabilidad y Financiación confeccionará Orden de Pago y previa intervención de la Delegación Fiscal. 7. .4.2. para realizar el trámite de desembolso del préstamo. para verificación de cada medición presentada por el profesional actuante y el titular. la asistencia financiera y las entregas fijadas por la Resolución pertinente. girará a la División Tesorería. 6. 6.1. en casos excepcionales. para lo que el titular presentará. en el que se indicará el precio total de los trabajos a realizar.Previo a iniciar el trámite de pago del anticipo previsto en el punto 4. . los certificados de anticipo o de obra según correspondiere. precio unitario y precio total de cada ítem. . el titular deberá presentar la escritura de hipoteca en primer grado a favor del Instituto Provincial de la Vivienda con constancia de su inscripción en el Registro General Inmobiliario y certificación notarial. Se confeccionará según modelo indicado por el Instituto Provincial de la Vivienda.2. los avances parciales de cada uno de ellos y sus totales. en porcentajes únicamente. . de realizar auditorías cuando lo considere conveniente. y que no registra deuda bajo ningún concepto. quien abonará el desembolso correspondiente al beneficiario del préstamo. en la oficina de la Operatoria de Asistencia Financiera Individual. 6. impuestos y contribuciones.Para verificación de la terminación total de la obra.. con Poder. en formulario tipo del Instituto Provincial de la Vivienda. representará la programación física y financiera de los trabajos en el plazo de ejecución de la obra propuesto por el titular e indicará la incidencia de los ítems o grupos de ítems referidos al total.Las actuaciones se girarán a la Operatoria de Asistencia Financiera Individual para que reserve como antecedente.3. cantidad. en dicha escritura deberá constar que el terreno se encuentra libre de todo gravamen. . Tesorería girará las actuaciones a la Operatoria de Asistencia Financiera Individual. especialmente en lo que hace al pago de tasas.5.2. . control y auditoría de la operación.1.3. en la oportunidad que corresponda y de acuerdo a las cuotas previstas para el desembolso del crédito. 8.). una vez recibida la comunicación de fecha de inicio de la obra por parte del profesional actuante y el titular. y 3). 8.3.AUDITORIAS DE OBRA: 7.3. 2). . .4.Los certificados de anticipo y de obra se confeccionarán de acuerdo al total del presupuesto. Deberá constar la unidad.4.4.3. 8. . 8. se hará a familiares directos.4. en formulario tipo del Instituto Provincial de la Vivienda y debidamente suscrito por él titular y el profesional actuante.6.6. .El certificado será controlado y firmado por el auditor y jefe de la Operatoria.4. .El desembolso del crédito se hará conforme lo estipulado en el punto 4.El Cómputo y el Presupuesto se confeccionarán en formulario tipo del Instituto Provincial de la Vivienda.4.Dicha documentación se agregará al expediente original y se girará al Departamento Contabilidad para su intervención. 6. 6. el Instituto Provincial de la Vivienda se reserva el derecho. Además de las enunciadas.El Plan de Trabajo y Cronograma de Inversiones.Al inicio de los trabajos.PRESUPUESTOS.3. En ellos se indicará los porcentajes de avance previstos y reales acumulados de la obra y el importe del anticipo y/o cuotas a liquidar . resultante de sumar los precios de las distintas actividades constructivas ó ítems.1.Una vez efectuada la propuesta del terreno para verificar la aptitud del mismo. 6. . .5. la que deberá fijarse conforme lo establecido en el punto 3.1.Las Auditorías de Obras serán realizadas por el personal técnico especializado afectado a la Operatoria de Asistencia Financiera Individual.CUARTA ETAPA: DESEMBOLSO DEL CREDITO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.3.
P.4. manifestando expresamente la voluntad de abonar el monto de la Asistencia recibida.Lo resuelto solamente será de aplicación en las obras que hayan sido iniciadas y registren por lo menos un avance físico mayor del 10% de obra.1. siendo a cargo exclusivo del titular los gastos y honorarios que se originen. Los adjudicatarios de la Asistencia Financiera Individual que lo soliciten.4.2. consecutivas y de igual valor a las correspondientes de la Asistencia total otorgada. .por el Instituto Provincial de la Vivienda.5.Nota comunicando al Instituto Provincial de la Vivienda la situación motivo de la paralización de la obra.En caso de que el titular decida el cambio del profesional actuante.1. Con el visto bueno de Jefatura Técnica se continuará con él trámite correspondiente. . .REPROGRAMACIONES DE OBRAS.  Certificado de matrícula habilitante del nuevo profesional. Los certificados de avance y final de obra deberán incluir la totalidad de los ítems previstos y se presentarán para su revisión. . Solo se permitirá una reprogramación en el transcurso de la obra.La Operatoria de Asistencia Financiera Individual evaluará y dará la factibilidad de la reprogramación. 8.1. 9. necesarias para cancelar el monto recibido y los intereses correspondientes.6.1. 10.V. ampliamente fundada y probada. el Instituto Provincial de la Vivienda deslindará toda responsabilidad en cuanto a la ejecución de los trabajos al titular del préstamo y dará por finalizada su intervención en cuanto a la ejecución de la obra. 10. 9. el que deberá realizarse en tiempo y forma de acuerdo a lo acordado con el I. 10.PARALIZACIÓN DE OBRA.Las obras con atrasos que hayan sobrepasado el plazo de ejecución previsto en el Cronograma de Inversiones. Contabilidad y Financiación.3. caso contrario se exigirá la devolución íntegra de los valores liquidados bajo apercibimiento de la ejecución de la hipoteca.P.  Nuevo Contrato de Obra. 9. 10.1.V.Una vez notificado el titular. 10. según lo previsto por esta.1.En caso de obras con atrasos mayores a los 24 meses. . para la afectación correspondiente por el Dpto. en tantas cuotas mensuales. . . el titular podrá hacer uso de la opción de continuar con la misma. La finalización de la obra quedará bajo la responsabilidad exclusiva del titular. dejando aclarado que no podrá solicitar nueva autorización de paralización. deberá presentar:  Nota del propietario dirigida al Director del Instituto Provincial de la Vivienda comunicando cambio de profesional para la obra de referencia.4. procederá a autorizar mediante la Resolución respectiva. . será realizado una vez cancelado el monto recibido más los intereses. podrán reprogramarse hasta un plazo que no superará los 24 previstos como plazo máximo.1.El titular y el Profesional actuante deberán presentar ante el Instituto Provincial de la Vivienda las causas que motivan la solicitud de reprogramación.1.Documentación a presentar: 10.El levantamiento de la Hipoteca constituida a favor del Instituto Provincial de la Vivienda. . El Instituto Provincial de la Vivienda confeccionara la planilla de proyección de obra o previsión de inversiones. .3.El Instituto Provincial de la Vivienda evaluará el pedido y en caso de conformidad. 10.1.2. fundada en razones ciertas y justificadas a criterio del I. . . Esto no implica el compromiso de devolución del préstamo acordado. podrán paralizar la obra objeto de la misma. . procediendo al archivo de la carpeta técnica correspondiente. en original y copia. .1.1. Pasado dicho plazo deberá comunicar al Instituto Provincial de la Vivienda la voluntad de no continuar con la obra y proceder en forma inmediata a la devolución del préstamo. cuando hayan acreditado de manera fehaciente la imposibilidad de continuar con la misma. 9. a la devolución de la asistencia financiera en las condiciones citadas en el punto 11. .Durante el término de un (01) año a contar de la fecha de la Resolución que autorizó la paralización de la obra. 9. 10. procederá. y nuevo Cronograma de Inversiones indicando los porcentajes de obras ejecutados y reprogramando la obra faltante. la paralización de la obra. aconsejando a la Dirección del Instituto Provincial de la Vivienda su aprobación mediante el instrumento legal correspondiente. a partir de la fecha que fije la citada Resolución.
3. según plano Escaleras aprobado Mortero de cemento fratasado o ladrillo común Vereda perimetral asentado en mortero a la cal.06 m.10 m. .NIVELES DE TERMINACION MINIMOS POR CATEGORIA: Las terminaciones de las soluciones habitacionales tipo no podrán ser inferiores a los niveles definidos para cada categoría. 12.CERTIFICADO FINAL DE OBRA: Deberá ser expedido por la DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO (D. Jaharro fratasado y revoque de yeso. 36. quedara retenido hasta que el titular de la Asistencia Financiera presente la Certificación final de obra extendida por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano y el comprobante de seguro contra incendio de acuerdo a la ley 4435.9.P. Los avances de la obra se medirán de acuerdo al plan de trabajos y curva de inversiones aprobado por el Instituto Provincial de la Vivienda.). Contrapiso de Locales Secos hormigón de 0.05 m. En caso de incumplimiento se aplicara lo establecido en el punto 4. 3 dorm. tomados como valores enteros entre cero (0%) y el cien (100 %) por ciento sujetos a las auditorias que el Instituto Provincial de la Vivienda estime corresponder. y/o ladrillo/ladrillón visto ó revestido con listón . siempre teniendo en cuenta que se trata de propuestas económicas y accesibles a la capacidad de pago del grupo familiar.SEGURO CONTRA INCENDIOS: Es obligación de los beneficiarios contratar un seguro contra incendio. de espesor.D.10 m. Interior Jaharro fratasado y enlucido fino a la cal. Jaharro fratasado y salpicado con color incorporado. Para los casos de propuestas particulares. Azotado con hidrófugo sobre jaharro fratasado y salpicado con color incorporado. en solados cerámicos y en pisos calcáreos de 0. El 10 % del monto del último desembolso.65 m2 DESCRIPCION Piso mosaico calcáreo o cerámico. o revoque grueso a la Exterior cal tipo rústico planchado. Su vigencia deberá ser acreditada anualmente ante el Instituto Provincial de la Vivienda al vencimiento del plazo del contrato del seguro. 13. tanto como para soluciones habitacionales completas. . con duración hasta la cancelación del préstamo. madera o metálica. no obstante será considerado para la determinación del costo y cuota de reembolso del financiamiento.. los desembolsos sé efectivizarán previa presentación de los certificados de obra acorde a los porcentajes de avance de obra. Baño Ídem al anterior pero con carpeta de hormigón hidrófugo.80 m2 DESCRIPCIÓN 2 dorm. inciso 4. . 58. De madera 0..U. Cemento rodillazo.15 m2.3. sobre contrapiso de y acceso vivienda hormigón de 0. 47. los niveles de terminación serán propuestos por los solicitantes y evaluados por el Instituto Provincial de la Vivienda.11. CATEGORÍA "C" Vivienda Individual Superficie Útil Mínima RUBRO Solados Zócalos Revoques 1 dorm. de espesor.
Cañerías Agua fría y Agua caliente: PPL-protegido. Juego de bidé cromado Baño: dos jaboneras y un toallero. b) Losa armada o pretensada. CHDD Nº 18. madera Carpintería Dos manos de anticorrosivo y dos manos de esmalte metálica sintético. y una canilla con rosca para manguera en acceso ó jardín.Dos manos de enduído plástico al agua. Instalación de gas Gabinete para medidor. una con pico manguera en lavadero. Ducha: sanitaria juego mezclador con flor fija. Llaves de embutir Instalación con tapas de material aislante.60 m.Revestimientos Jaharro bajo revestimiento y 0. Exterior – marcos En todas las aberturas. tipo placa de chapadur con bastidor de álamo. hojas En todas las aberturas. Inodoro sifónico pedestal y bidé (losa blanca). Depósito de embutir ó mochila. Pilar de acometida conforme reglamentación local. Sistema de Provisión de dispositivos en marcos para futura Oscurecimiento colocación y seguridad Carpintería de Una mano de sellador y dos manos de esmalte sintético. tipo tablero. Receptáculo para ducha con murete. Un timbre Interior de entrada. Gabinete para Exterior tubos. de madera Picos para cocina. Interior – marcos En todas las aberturas. Pileta de Hº prefabricado mínimo 50x40x28. Desagües: PVC. conforme reglamentación de Gas del Estado en caso de no existir servicio de gas natural Una boca y un toma por ambiente. sopapa y tapón. Cocina y lavadero: una jabonera. de cerámicos sobre mesada de cocina. calefón y calefactor sin provisión de Interior artefactos. Cielorrasos Local seco . sopapa. Desagüe independiente con rejilla mignón. una percha y Accesorios portarrollo.60 x 0. puertas de álamo. en baño más recuadro de flor de ducha de 0. luego una mano tos Interiores de imprimación y posteriormente dos manos de Látex Cielorraso Dos manos de barniz. Carpintería – hojas En dormitorios y baño.Jaharro y enlucido a la cal. tapón de plástico. Local húmedo . Tapa de plástico. Pinturas Muros y paramen. Se podrán ejecutar a) De madera con tirantería de vigas y machimbre de ¾” o 1” de pino ó con tirantería de rollizos Techo Planos de eucaliptos y machimbre de ¾” o 1”. Un toma adicional en cocina.60m. Instalación Lavatorio: dos canillas cromadas. pileta de cocina de acero inoxidable mínimo 35x50x18. Tablero seccional de dos circuitos con llaves termo magnéticas. conexión a red. . Ventilaciones conforme reglamentación.Jaharro y enlucido a la cal o al yeso. lavatorio de Artefactos colgar mediano losa blanca. Caños y cajas aprobados. pileta de lavadero y 1. Conductores de cables eléctrica trenzados de cobre electrolítico revestidos en PVC aprobado. Una Exterior bajada sin cableado para TV y teléfono.50 m. Un toma adicional en lavadero. Pileta de cocina y de lavar: dos canillas Broncería cromadas. ventanas de álamo. CHDD Nº 18.
Mínima 1.P. para obtener la transmitancia térmica requerida.50x0. para vivienda de 2 dorm. ya sea losa plana o inclinada. Vidrios El diseño deberá contemplar ejecución de cubierta de techo conforme la documentación aprobada por la D. b) En zonas húmedas (baño.D.U.Varios Mesada de cocina Será de granito reconstituido espesor mínimo 4 cm. De 3 dorm.15 m de diámetro. =========================== NIVELES MÍNIMOS DE TERMINACION CATEGORÍA "B" Vivienda Individual Superficie Útil Mínima 1 dorm. Solo en las puertas de acceso.70x0. En caso de madera con chapa se preverá la ejecución de Cielorrasos. para obtener la transmitancia térmica requerida. transparentes de 3 mm.P. 45. En caso de madera con chapa se preverá la ejecución de Cielorrasos. 35.40 m.20 m2 2 dorm. Campana de cocina En chapa doblada Nº 20. 56. cocina y lavadero) en lugar de cerámico se podrá realizar un estucado impermeable. de 0. los que deberán cumplir con la transmitancia térmica.20 m.10 m2. c) No se exige la pintura en muros ni en carpintería. según dimensión de abertura.D. baño y dormitorio principal.2 mm de espesor.U. e) Los diseño deberá contemplar ejecución de cubierta de techo conforme la documentación aprobada por la D. y 1. los que deberán cumplir con la transmitancia térmica. 3 dorm. d) En el ítem carpintería no se exigirá la colocación de todas las hojas. Planos. ya sea losa plana o inclinada.10 m2 En este caso los niveles mínimos de terminación se diferencian de los estipulados para la Categoría “C” en: a) No se exige la colocación de pisos ni zócalos.80 con caño de ventilación de 0. . ó 4. Long. en chapa galvanizada Nº 20. para Viv.
Documentos similares a RESOLUCION REGLAMENTARIA I.P.V. 122
Pedro Visa
Javier Piñeres Payares
Imperdibles - Semana Santa, San Juan 2019
ipc_01_19
Nochecitas Sanjuaninas - Semana Santa, San Juan 2019
Aventura y Naturaleza - Semana Santa, San Juan 2019
Actividades Departamentales - Semana Santa, San Juan 2019
San Juan a la Mesa - Semana Santa, San Juan 2019
Prueba ortografía del Poder Judicial
Manual Concurso 2018
Cronogramas examen dactilografia
Diagnostico Situacional Del Cercado
Requisitos de Habilitaciones
Cap. IV Propuesta General Cajamarca
habilitacionesurbanas-121029104608-phpapp02.pdf
Crecimiento Urbano Desordenado en La
Ley General de Urbanismo y Costrucciones

References: resolución 
 Resolución 
 artículo 803
 Artículo 12
 Artículo 3
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución