Source: https://www.cccyl.es/es/dictamenes/contratacion-administrativa/2011
Timestamp: 2020-04-03 17:38:13+00:00

Document:
Dictamen 1561/2011
expediente relativo a la resolución del contrato de obras para la nueva sede de la Casa Consistorial (1); aparcamiento subterráneo público y urbanización de la plaza mayor (2); refundido de la nueva sede de la Casa Consistorial, aparcamiento subterráneo público y urbanización de la plaza mayor (3) suscrito entre el Ayuntamiento de xxxxx y qqqqq, S.A.U.
Artículo 206 de la LCSP (artículo 223 del texto refundido), letra d), “demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista”.
Descargar (87.8 KB)
Dictamen 1541/2011
expediente relativo a la resolución del contrato de ejecución de obras de pavimentación en xxxx1 y xxxx2, suscrito entre la Diputación de xxxxx y qqqqq, S.L.
Dictamen 1539/2011
expediente relativo a la resolución del contrato de ejecución de las obras de pavimentación, abastecimiento y saneamiento en xxxx1, suscrito entre la Diputación de xxxxx y qqqqq, S.L.
Dictamen 1536/2011
expediente relativo a la resolución del contrato suscrito entre el Ayuntamiento de xxxxx y la empresa qqqqq S.L., para la ejecución de las obras de construcción de un centro cultural.
Abandono de la obra por parte de la empresa contratista, este incumplimiento constituye causa de resolución según lo previsto en el artículo 206.d) de la LCSP (artículo 223 del texto refundido).
Dictamen 1434/2011
expediente relativo a la resolución del contrato referente a la explotación de los servicios de hotel, bar y restaurante de la Estación de Autobuses de xxxxx, suscrito entre el Ayuntamiento de xxxxx y la empresa qqqqq, S.L.
Dictamen 1432/2011
expediente relativo a la resolución del contrato de ejecución de la obra de abasecimiento en xxxx1, suscrito ente la Diputación de xxxxx y qqqqq, S.L.
Dictamen 1431/2011
expediente relativo a la resolución del contrato de ejecución de la obra “Abastecimiento y pavimentación en xxxx1 y Anejo”, suscrito entre la Diputación de xxxxx y qqqqq, S.L.
Dictamen 1430/2011
expediente relativo a la resolución del contrato de ejecución de las obras de sustitución parcial de la red de abastecimiento en xxxx1, suscrito entre la Diputación de xxxxx y qqqqq, S.L.
Dictamen 1429/2011
expediente relativo a la resolución del contrato de ejecución de la obra “cubieta de frontón y pista polideportiva” en xxxx1, suscrito entre la Diputación de xxxxx y qqqqq, S.L.
Descargar (78.9 KB)
Dictamen 1427/2011
expediente relativo a la resolución del contrato de ejecución de las obras de Pavimentación y alumbrado en xxxx1,suscrito entre la Diputación de xxxxx y qqqqq, S.L.
Dictamen 1426/2011
expediente relativo a la resolución del contrato de ejecución de la obra de pavimentación en xxxx1, suscrito entre la Diputación de xxxxx y qqqqq, S.L.
Dictamen 1425/2011
expediente relativo a la resolución del contrato de ejecución de las obras de pavimentación en xxxx1, obra nº 73, suscrito entre la Diputación de xxxxx y qqqqq, S.L.
Dictamen 1424/2011
expediente relativo a la resolución del contrato de ejecución de las obras de “Pavimentación en calles, refuerzo con MBC en xxxx1”, suscrito entre la Diputación de xxxxx y qqqqq, S.L.
Dictamen 1423/2011
expediente relativo a la resolución del contrato de ejecución de las obras de pavimentación, abastecimiento, saneamiento y alumbrado en xxxx1 y anejos, suscrito entre la Diputación de xxxxx y qqqqq, S.L.
Dictamen 1422/2011
expediente relativo a la resolución del contrato de ejecución de las obras de pavimentación y abastecimiento en xxxx1 y xxxx2, obra nº 66, suscrito entre la Diputación de xxxxx y qqqqq, S.L.
Dictamen 1421/2011
expediente relativo a la resolución del contrato de ejecución de la obra “Pavimentación en xxxx1” suscrio enre laDiputación de xxxxx y qqqqq, S.L.
Dictamen 1420/2011
expediente relativo a la resolución del contrato de ejecución de la obra “Pavimentación en xxxx1”, suscrito entre la Diputación de xxxxx y qqqqq, S.L.
Dictamen 1419/2011
expediente relativo a la resolución del contrato de ejecución de las obras de pavimentación en xxxx1 y alcantarillado en xxxx2, suscrito entre la Diputación de xxxxx y qqqqq, S.L.
Dictamen 1418/2011
Dictamen 1144/2011
expediente relativo a la resolución del contrato de obras suscrito entre la Diputación Provincial de xxxxx y la empresa qqqqq, S.L., para la ejecución de la obra de “xxxx1”.
Concurre la causa tipificada en el artículo 206.e) de la LCSP, esto es “la demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista”, por lo que procede la resolución del contrato.
Dictamen 1050/2011
expediente relativo a la resolución del contrato suscrito entre el Ayuntamiento de xxxxx y qqqqq S.L., para la ejecución de la obra denominada “xxxx1, 3ª fase”.
El incumplimiento del plazo total del contrato constituye causa de resolución, conforme a lo previsto en los artículos 196.4 y 206 de la LCSP.
Dictamen 266/2011
expediente de resolución del contrato administrativo de gestión parcial del servicio público de transporte escolar, ruta número xxxx1, suscrito entre la Consejería de Educación y la empresa qqqqq, S.L.
Concurrencia de la causa prevista en la letra c) del artículo 262, es decir, en la “supresión del servicio por razones de interés público”.
Dictamen 251/2011
expediente relativo a la resolución del contrato de servicios suscrito entre la Diputación Provincial de xxxxx y la empresa “qqqqq, S.L.”, consistente en el servicio de conservación y mantenimiento de las carreteras provinciales mediante su señalización horizontal.
Concurre la causa tipificada en el artículo 206.e) de la LCSP, es decir “la demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista”, por lo que procede la resolución del contrato.
Descargar (117.8 KB)
Dictamen 94/2011
expediente relativo a la resolución del contrato suscrito entre el Ayuntamiento de xxxxx y la Sociedad Cooperativa de Viviendas xxxx1, de enajenación de una parcela en Avda. xxx1, nº 20.
En el caso sometido a consulta no es preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo.
Dictamen 86/2011
expediente de interpretación del contrato suscrito entre el Ayuntamiento de xxxxx y qqqqq, S.A.
Contrato de concesión administrativa de gestión de servicio público municipal de abastecimiento domiciliario de agua potable y saneamiento de la ciudad. Interpretación de los criterios utilizados en lo referente al canon de vertidos.
Descargar (117.6 KB)
Dictamen 59/2011
expediente relativo a la resolución del contrato de obras de reforma de piscinas existentes al aire libre suscrito entre el Ayuntamiento de xxxxx y la empresa qqqqq, S.L.

References: resolución 

Artículo 206
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 206
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 206
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 262
 resolución 
 artículo 206
 resolución 
 resolución 
 resolución