Source: https://www.scribd.com/document/237519597/Licitacion-Publica-N%C2%BA002-2014-Unsa
Timestamp: 2018-11-18 10:17:16+00:00

Document:
Licitación Pública Nº002 2014 Unsa
BASES IR __-14
Arbizu-Williams.pdf
Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín”
Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria
LICITACIÓN PÚBLICA Nº002-2014-UNSA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION
DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL COMEDOR
UNIVERSITARIO AREA SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA – AREA DE SOCIALES"
Ley N° 30114 – Ley Presupuesto del Sector Publico para el año 2014
Presupuesto de la Universidad Nacional de San Agustín para el año 2014, aprobado
por Consejo Universitario Resolución Rectoral N°2047-2013
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento, cuando el valor referencial
de la contratación de la ejecución de una obra sea igual o superior a veinticinco mil
Unidades Impositivas Tributarias (25,000 UIT), en la sección específica de las Bases
deberá preverse el requisito de calificación previa.
gob. Para obtener mayor información. podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.7. No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes. El Comité Especial debe incluir en el pliego de absolución de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE. 1. El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas. en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección. IMPORTANTE:  1.pe.6. El plazo para la absolución no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones. de conformidad con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento. computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE. 50 . FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles. es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).9. de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria Entidades del Estado Peruano. IMPORTANTE:  1.5. 1.rnp.8. contados desde el día siguiente de la convocatoria. de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento. FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES Las consultas a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cinco (5) días hábiles. ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES El Comité Especial notificará la absolución de las observaciones a través del SEACE. No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes. de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento. en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección. 1.
el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases. 50 . conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento. al día siguiente de vencido el plazo para formularlas. Cuando no se hayan presentado observaciones. a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones. bajo responsabilidad.10. INTEGRACIÓN DE LAS BASES Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones. 3. cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones. La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE. deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE. y 3. bajo responsabilidad. integrar las Bases y publicarlas enel SEACE. cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. 2. el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones. así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión. precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases. en los siguientes supuestos: 1.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento. Cuando se hayan presentado observaciones. debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE 1. las dispuestas por el pronunciamiento. las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna. El Comité Especial. Una vez integradas. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley. 2. bajo responsabilidad. En este caso. dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE. bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley. al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento. siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho. Corresponde al Comité Especial. El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos: 1. De conformidad con el artículo 31 del Reglamento.
la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio. salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos. incluyendo el manual. mediante carta poder simple (Formato N° 1). de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica. éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante. deberán acreditar el certificado ejecución y culminación de obra en forma satisfactoria. Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno. la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral. En ambos supuestos. Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados. según corresponda. o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante. 1. o por el apoderado designado por éste. instructivos. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal. 50 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS . indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos. expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. en cuyo caso bastará que éste o su apoderado. Las persona jurídica y/o parte de consorcio de los postores. 2. Asimismo. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta.12.11. salvo que el postor sea persona natural. en su defecto. catálogos o similares. acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria 1. 4. cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos. que podrá ser presentada en el idioma original. 3.(Formato Nº 1) En el caso de consorcios. conforme a lo siguiente: 1. Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial. Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal. según corresponda. éstos podrán ser llenados por cualquier medio. que hayan ejecutados obras en la UN. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o.SA. las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin. este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta.
Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica. salvo que el postor exprese su disconformidad. se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica. IMPORTANTE:  En caso de convocarse según relación de ítems. títulos. Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio. por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria La presentación de propuestas se realiza en acto público. Si algún participante es omitido. el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor. En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases. los que serán debidamente sellados y firmados por él. comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas. lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos. En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado. y este exprese su disconformidad.11. y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior. teniéndola por no admitida. representante legal o representante común. si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior. tales como autorizaciones. constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto. A su vez. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente. tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica. conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial. 50 . el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. permisos. se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem. según corresponda en atención al numeral 1. y otros de naturaleza análoga. Después de recibidas las propuestas. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto. o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos–siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública. a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases. en acto público. en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–. En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma. se devolverá la propuesta. el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres. para que entreguen sus propuestas. podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante. El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso. se le tendrá por desistido. en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.
cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó. En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta.1 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica. inspecciones. por todos sus miembros. lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre. por lo que. la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz).Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria Al terminar el acto público. deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.14. pasarán a la evaluación técnica. Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes: Propuesta Técnica Propuesta Económica : 100 puntos : 100 puntos 1. incluidos todos los tributos. Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación. en la moneda que corresponda. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento. cuando los postores se presenten a más de un ítem. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. . transportes. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente: La oferta económica. 1. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales. así como por los veedores y los postores que lo deseen. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas. su inasistencia no viciará el proceso. se levantará un acta. de ser el caso. correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir. seguros. pruebas y. el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la 1 50 Luego de efectuada la evaluación técnica. quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. Tratándose de un proceso según relación de ítems.13. IMPORTANTE:  1. en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control.14. EVALUACIÓN TÉCNICA Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada.1. de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento. los costos laborales conforme a la legislación vigente.
2. será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada. Si luego de vencido el plazo otorgado. el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.15. la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva. 1.  Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento. Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos. conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor. EVALUACIÓN ECONÓMICA Si la propuesta económica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial. no se cumple con la subsanación. el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y. La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. de existir alguna incorrección. según la siguiente fórmula: Pi = Om x PMPE Oi Donde: i Pi Oi Om PMPE = = = = = Propuesta Puntaje de la propuesta económica i Propuesta Económica i Propuesta Económica de monto o precio más bajo Puntaje Máximo de la Propuesta Económica IMPORTANTE:  En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios. 1. deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria subsanación solicitada. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento. el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas. 50 . seguros y otros. La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases. asignando los puntajes correspondientes. conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento. así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso. comunicando los resultados de esta última. se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO En la fecha y hora señalada en las Bases. serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica. Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto. comisiones. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional. tales como la tasa de interés.14. conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.
En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten. sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. hasta el décimo quinto día hábil de 50 . oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo. El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora. El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha. el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido. De conformidad con el artículo 76 del Reglamento. Al terminar el acto público se levantará un acta. el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas. salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE. la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz). hasta el límite del ciento diez por ciento (110%). En el caso que se haya presentado una sola oferta.y podrá ser publicado en el SEACEese mismo día o hasta el día hábil siguiente. deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad. el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento. para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento. dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores. IMPORTANTE:  1. detallando los resultados en cada factor de evaluación. a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento. Dicha presunción no admite prueba en contrario.16.17. económico y total obtenidos por cada uno de ellos. por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento. En este caso. el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público. detallando los puntajes técnico. 1.
Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria producido tal hecho. El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido. el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. 50 .
La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso.2. El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado. 2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro. podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.1. 50 . RECURSO DE APELACIÓN A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN 2.
Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta. a través del funcionario competente o debidamente autorizado. salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra2. En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato. los siguientes:            3. a través de su representante legal. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 2 50 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento.1. dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación. en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente. además de los documentos previstos en las Bases. este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada. Código de cuenta interbancario (CCI). Garantía de fiel cumplimiento. y por el ganador de la Buena Pro. salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. El contrato será suscrito por la Entidad. el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. en los plazos antes indicados. de ser el caso. Para suscribir el contrato.1. sin mediar citación alguna. y tratándose de persona jurídica. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria CAPÍTULO III DEL CONTRATO 3. DE LAS GARANTÍAS 3. Designación del residente de obra. de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento. Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM). Constancia de capacidad libre de contratación. cuando este no haya formado parte de su propuesta técnica. Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. . en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. según corresponda.2. cuando el sistema de contratación sea a suma alzada. en caso corresponda. de ser el caso. se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento. el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes. salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada. Asimismo. deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato. dentro de los siete (7) días hábiles siguientes. tratándose de persona natural. ya sea directamente o por medio de su apoderado.2.
3.2. estos requisitos deberán ser considerados para el inicio de la ejecución de la obra. las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año. Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA3 El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones: 1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias. 3. solidarias. 2. no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca. cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligación. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista. De manera excepcional. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al contratista. 3.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento. . irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. 5. 4. en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección específica 3 50 En las obras bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. y deben estar autorizadas para emitir garantías. IMPORTANTE:  Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.2. se otorgará una garantía adicional por este concepto.4. 3. según corresponda. Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. previamente a la suscripción del contrato. la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.5. Asimismo. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor. respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año.3. 3. con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista.
envergadura y complejidad de la obra a ser ejecutada. RESIDENTE DE OBRA5 Profesional6 colegiado y habilitado. previa conformidad de la Entidad. salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de este adelanto. 7 En el expediente técnico que es parte de las Bases. deberá contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección. . conforme a la naturaleza de la obra a ser ejecutada.7. la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales para el profesional propuesto como residente de obra. 6. el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra. El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitución del residente de obra debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la respectiva solicitud. según la naturaleza. la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecución. no estando facultado a pactar modificaciones al contrato. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico que formará parte del expediente de contratación de la obra. de modo permanente y directo. deberá designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección. 8 De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento. 3. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales 4señalados en su propuesta técnica. y siempre que el profesional reemplazante reúna calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto. Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la suscripción del contrato. IMPORTANTE:  De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento. La sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionario de la Entidad que. designado por el contratista.Por su sola designación.6. se considerará aprobada la sustitución.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria de las Bases. 5 De acuerdo con el artículo 185 del Reglamento. 6 Ingeniero o arquitecto. según sus normas de organización interna. con menos de dos (2) años de experiencia en la 50 4 Ingenieros o arquitectos. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo. transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento alguno. cuente con facultades suficientes para brindar tal autorización. con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad7. INSPECTOR O SUPERVISOR8 DE OBRA Profesional colegiado y habilitado. según lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases. 3. el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones. con un residente de obra. Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera el inicio de la ejecución de la obra. en toda obra debe contarse.
Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria especialidad. conforme al artículo 201 del Reglamento. y el residente. de modo permanente y directo. el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora. por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del contrato. procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad. Debe cumplir. En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la sección específica de las Bases. si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra. según corresponda. oportunidad en la que deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el inspector o supervisor. 3. deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra. bajo pena de aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día en que se impida el acceso. así como la respuesta de este último. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables. como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra. 9 50 VALORIZACIONES En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. También se anotarán en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra. cuando menos. firmando al pie de cada anotación que efectúen. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista. el que no podrá impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor. bajo custodia del residente.9. y por el residente. con las mismas calificaciones profesionales del residente. otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor. ADELANTOS La Entidad entregará adelantos directos y adelantos para materiales o insumos. y/o el residente. En caso que el supervisor sea una persona jurídica. el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. 3. el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Sólo el inspector o supervisor. 3. El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra. designado por la Entidadpara velar. por medio de comunicación escrita. a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular. Asimismo. correspondiendo una de estas copias a la Entidad. se harán directamente a la Entidad. . o su representante legal. conforme a lo establecido en el artículo 186 del Reglamento. esta deberá designar a una persona natural como supervisor permanente de la obra. Las solicitudes que realice el contratista. si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico. El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida por la Entidad.10. siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases9.8. IMPORTANTE:  El inspector o supervisor. Estos profesionales anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra.
los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento. las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases. IMPORTANTE:  Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC. tendrá el carácter de pago a cuenta y deberá ser realizada el último día de cada periodo de valorización previsto en la sección específica de las Bases. 3. este último la realizará.13. REAJUSTES Si el valor referencial es establecido en moneda nacional. razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden. Para tal efecto. Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso. por el inspector o supervisor. No procederá la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO La penalidad por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato. se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes. de ser el caso. según corresponda. culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo. 50 . En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio. y por el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista. hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o. 1245 y 1246 del Código Civil. en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento. del ítem que debió ejecutarse.11. el contratista tendrá derecho al pago de intereses. 3. serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria La valorización es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado. el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio. respectivamente. por razones imputables a la Entidad. es el que se encuentra descrito en el artículo 211 del Reglamento. cuando se conozcan los índices que se deben aplicar. Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación. los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. los que se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses. de conformidad con el artículo 48 de la Ley y los artículos 1244.12. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse. siempre y cuando sean objetivas. En caso de retraso en el pago de las valorizaciones. 3. posteriormente. De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.
hasta que la liquidación quede consentida y se efectúe el pago correspondiente. en los que se aplicarán las disposiciones de dicha normativa que regulan la ejecución de obras. 3. 3. VIGENCIA DEL CONTRATO En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento. DISPOSICIONES FINALES Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria Las controversias sobre pagos podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje. 50 .14. salvo en aquellos supuestos que impliquen la erogación de mayores fondos públicos (adelantos y prestaciones adicionales).15. en principio. IMPORTANTE:  Cuando se trate de obras bajo la modalidad de concurso oferta. el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. así como por las disposiciones legales vigentes. las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que sean compatibles con su naturaleza. dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la sección específica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación. a cada una de las prestaciones involucradas se le aplicarán.
DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS) 50 .Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria SECCIÓN ESPECÍFICA CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN (EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA.
85. No obstante.191. El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. cuando se trate de una contratación por relación de ítems. 6’103.46 IMPORTANTE:  10 50 De conformidad con el artículo 13 del Reglamento.46 (SEIS MILLONES CIENTO TRES MIL QUINIENTOS CAURENTA Y SEIS CON 46/100 NUEVOS SOLES) S/.000.46 (SEIS MILLONES CIENTO TRES MIL QUINIENTOS CAURENTA Y SEIS CON 46/100 NUEVOS SOLES). 6’713. ENTIDAD CONVOCANTE Nombre : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN RUC Nº : 20163646499 Domicilio legal : Calle Santa catalina 117 cercado Teléfono/Fax: : 054-237808 Correo electrónico: : Logistica_unsa@yahoo.1. también deberán incluirse los valores referenciales en números y letras de cada ítem.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria CAPÍTULO I GENERALIDADES 1. incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra y elaboración del expediente técnico.00 S/.546.82 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON 82/100 NUEVOS SOLES) S/.546. El valor referencial ha sido calculado al mes de Setiembre del 2013 Los límites máximos y mínimos del valor referencial total ascienden a: Límites Valor Referencial (VR) Inferior Superior S/. VALOR REFERENCIAL 10 El valor referencial asciende a S/.10 (SEIS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS UNO CON 10/100 NUEVOS SOLES) 1 2 COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO COSTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA S/. 5’493.2. . 6’103.es OBJETO DE LA CONVOCATORIA El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra El presente proceso tiene por objeto seleccionar al postor que ofrezca la mejor oferta económica para la Obra “Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” 1.3. de existir contradicción entre estos montos. 6´018. primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.546. 1.901.
Ley del Procedimiento Administrativo General. en adelante la Ley.Decreto Legislativo N° 1017. Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014.9.6. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria. es de 300 días calendario. . de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. . Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra. . 1.Decreto Supremo N° 184-2008-EF. .Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). .11.Decreto Supremo N° 138-2012-EF – Modificación del Decreto Supremo N° 184-2008-EF. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN El expediente de contratación fue aprobado mediante Aprobación Rectoral N° 532-2014 del 04/03/2014.10. . de ser el caso CAPÍTULO II 50 .4. .00 (Diez con 00/100 Nuevos Soles) incluye CD 1.Ley N° 29914. sus modificatorias. en el capítulo III. FUENTE DE FINANCIAMIENTO Recursos determinados-Canon 1. que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado. ampliatorias. 1. que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL No corresponde.Ley N° 30114. en adelante el Reglamento.Decreto Supremo Nº 011-79-VC.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria 1. que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. SISTEMA DE CONTRATACIÓN El presente proceso se rige por el sistema de concurso oferta.Ley Nº 27444. 1. considerándose 30 días para la elaboración del expediente técnico y 270 días para la ejecución de la obra. . modificatorias conexas. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO La obra a ser ejecutada está definida en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente sección. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES El costo de reproducción será S/.Ley Nº 27806. . Ley que Modifica el Decreto Legislativo N° 1017. Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 1. Ley que establece medidas en materia de Gasto Público. BASE LEGAL - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014.Ley Nº 28411.8.7. . que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado.5. . 10. 1.Ley N° 29873. y sus modificatorias y complementarias.
debe existir como mínimo cinco (5) días hábiles. No obstante. el plazo para otorgar la Buena Pro no excederá de diez (10) días hábiles contados desde la fecha prevista en el cronograma del proceso de selección para el otorgamiento de la Buena Pro. primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE. cuarto piso salón Miguel Grau. la Entidad deberá prever en el cronograma del proceso la ETAPA DE CALIFICACIÓN PREVIA. en esta sección de las Bases. cuarto piso salón Miguel Grau. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN11 Etapa Convocatoria Registro de participantes : : Formulación de Consultas : Absolución de Consultas Formulación de Observaciones a las Bases Absolución de Observaciones a las Bases Integración de las Bases Presentación de Propuestas * El acto público se realizará en : : Calificación y Evaluación de Propuestas Otorgamiento de la Buena Pro12 * El acto público se realizará en : : : : : : : Fecha. entre la convocatoria y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo veintidós (22) días hábiles. de existir contradicción en esta información. 12 De acuerdo con el artículo 76 del Reglamento. De acuerdo con el artículo 76 del Reglamento. bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. criterios y factores para la calificación previa. Asimismo. hora y lugar 04 de Marzo del 2014 Del: 05 de Marzo del 2014 Al: 28 de Marzo del 2014 Del: 05 de Marzo del 2014 Al: 12 de Marzo del 2014 13 de Marzo del 2014 Del: 14 de Marzo 2014 Al: 21 de Marzo del 2014 24 de Marzo del 2014 27 de Marzo del 2014 04 de Abril del 2014 Calle Santa Catalina N° 117. 07 de Abril del 2014 08 de Abril del 2014 Calle Santa Catalina N° 117. 12:00 Hrs. teniendo en consideración que la evaluación de los participantes 50 11 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. el plazo para otorgar la Buena Pro no excederá de diez (10) días hábiles contados desde la fecha prevista en el cronograma del proceso de selección para el otorgamiento de la Buena Pro.1.000 UIT). . 12:00 Hrs.  Si el monto del valor referencial es igual o superior a las veinticinco mil Unidades Impositivas Tributarias (25.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria DEL PROCESO DE SELECCIÓN 2. IMPORTANTE:  Debe tenerse presente que en una licitación pública. deberá preverse las condiciones especiales. y entre la integración de Bases y la etapa de presentación de propuestas.
podrán presentar propuestas en la oportunidad prevista en el cronograma.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria tiene como finalidad determinar su capacidad y/o solvencia técnica y económica. IMPORTANTE:  2. debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas. debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas. se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso. en las fechas señaladas en el cronograma. previo pago de la suma de S/10.S. En el momento del registro.N.es).A MUY IMPORTANTE. sito en la Calle Santa Catalina N° 117 Cercado. 2. debidamente fundamentadas. para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas. así como el día y hora de dicha recepción. el nombre y firma de la persona que efectuó el registro. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES Las consultas y observaciones se presentarán por escrito. debiendo estar dirigidas al Presidente del Comité Especial de la LICITICACION PUBLICA N° 002-2014-U. IMPORTANTE: 2. 50 Al consignar el horario de atención. en el horario 8:00. su equipamiento y/o infraestructura física y de soporte en relación con la obra a ser ejecutada. en las fechas señaladas en el cronograma. También puede abonar a la cuenta corriente 2151588792-0-19 Banco de Crédito y enviar el voucher por e-mail (logística_unsa@yahoo.a 15:00 horas.a 15:30 horas.3. en el horario de 8:00. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS . REGISTRO DE PARTICIPANTES El registro de los participantes se realizará en Oficina Universitaria de Logística de la Entidad.  Al consignar el horario de atención. ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad o la que haga sus veces.2. sito en la Calle Santa Catalina N° 117 Cercado. salvo en la modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya su elaboración. de ser el caso. su experiencia en la actividad y en la ejecución de obras similares y. Únicamente aquellos participantes que hayan sido aprobados en esta etapa. no se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.  Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases.4.00 (Diez con 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participación. las que incluyen el expediente técnico de obra.
. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.PROPUESTA TÉCNICA Se presentará en un original y dos copias13. 14 La omisión del índice no descalifica la propuesta.5. El acto público se realizará con la participación de Notario Público. El sobre será rotulado: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA DIRECCIÓN: Santa Catalina N°117-Cercado de Arequipa Att. Calle Santa Catalina N°117 – Cercado Arequipa.1.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria Las propuestas se presentarán en acto público.: Comité Especial LICITACIÓN PÚBLICA N°02 -2014-UNSA Denominación de la convocatoria: Ejecución de la obra “Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA [NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. en la fecha y hora señalada en el cronograma. quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. la siguiente documentación: Documentación de presentación obligatoria: 50 13 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento. Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control.5. SOBRE N° 1 . El sobre será rotulado: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA DIRECCIÓN: Santa Catalina N°117-Cercado de Arequipa Att. ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 2.: Comité Especial LICITACIÓN PÚBLICA N°02 -2014-UNSA Denominación de la convocatoria: Ejecución de la obra “Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA [NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] 2. el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial. en el salón Miguel Grau 4to piso. Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N°002-2014-UNSA conforme al siguiente detalle: SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. además de un índice de documentos 14. la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases. El sobre Nº 1 contendrá.
de ser el caso. o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida.1 de la sección específica de las Bases. Sin perjuicio de lo anterior. así como su monto total. cada integrante debe presentar esta declaración jurada. Cuando se trate de consorcio.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria a) Declaración jurada de datos del postor. b) Factor experiencia en obras similares:Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad. Documentación de presentación facultativa: a) Factor experiencia en obras en general:Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad.5. para acreditar experiencia adquirida en consorcio. Adicionalmente. el representante común. suscripción y ejecución del contrato. con amplias y suficientes facultades. d)Promesa formal de consorcio. e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra y expediente técnico (Anexo Nº 5). 15 50 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o. b)Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección 15 (Anexo Nº 2). los postores deben presentar el Anexo Nº 6. o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida. contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación. referido a la experiencia en obras en general del postor. f) Documento que acredite los requerimientos técnicos mínimos MUY IMPORTANTE:  La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta. así como su monto total. el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio. La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. de lo contrario. si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento. Adicionalmente. deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2. en la que se consigne los integrantes. sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento. para acreditar experiencia adquirida en consorcio. así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 4). en cuyo caso. contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación. Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección. salvo que sea presentada por el representante común del consorcio. c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 3). deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio. . esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1). En el caso de consorcios. deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.
5. 2. en los casos de la contratación de la ejecución de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano.2. En el caso de consorcios.  Los postores que soliciten el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037.debenpresentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV(Anexo Nº 8). IMPORTANTE:  En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica. IMPORTANTE:  La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento. todos los integrantes que figuran en la promesa formal de consorcio deben reunir las condiciones exigidas para acceder al beneficio de la exoneración del IGV. c) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto: Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto. Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria Sin perjuicio de lo anterior. constancias o certificados. . El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales.PROPUESTA ECONÓMICA16 El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria: Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo Nº9). la propuesta será descalificada. d) Factor cumplimiento de ejecución de obras: Copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación. La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada 16 50 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales. referido a la experiencia en obras similares del postor. los postores deben presentar el Anexo Nº 7. las Bases también deberán incluir factores que permitan evaluar la calidad de las soluciones técnicas de diseño. Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto se presentará copia simple de títulos. de equipamiento o similares ofertadas por el postor. IMPORTANTE:  De conformidad con el artículo 47 del Reglamento. debiendo presentar de manera independiente la declaración jurada antes señalada. se presentará copia simple de: contratos de trabajo. SOBRE N° 2 .
Código de cuenta interbancario (CCI). REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) 50 Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8). de ser el caso. Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada. Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM). debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV. obtenido de la siguiente fórmula: PTPi = c1 PTi + c2 PEi Donde: PTPi = Puntaje total del postor i PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i PEi = Puntaje por evaluación económica del postor i Se aplicarán las siguientes ponderaciones: c1 c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. [PRESENTAR CARTA FIANZA] Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes. Constancia de capacidad libre de contratación. El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones. [PRESENTAR CARTA FIANZA] Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.70 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. de ser el caso. de ser el caso. cuando este no haya formado parte de su propuesta técnica. 2.00 2. = [0.7. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas. = 0.6.30] Donde: c1 + c2 = 1. Designación del residente de obra.  En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica. la propuesta económica será descalificada. Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de . Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato. Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS. Asimismo. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO El postor ganador de la Buena Pro. Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado. salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. el postor ganador de la buena pro deberá presentar una carta fianza para efectos de garantizar lo siguiente: - El fiel cumplimiento del contrato El monto diferencial de la propuesta (de ser el caso). c. Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta. e. La citada documentación deberá ser presentada en la Oficina Universitaria de Logística Calle Santa Catalina N° 117 Cercado en el horario de 08:00 a 15:30 horas. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.8. el nombre. denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio. tales como: a. conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca. de corresponder. d. . Asimismo. a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías. en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Original de Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el estado expedido por OSCE. Código de Cuenta Interbancario (CCI). IMPORTANTE:  2. IMPORTANTE: 17 50 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento. Copia de DNI del Representante Legal.  Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución. sin mediar citación alguna por parte de la Entidad. deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo de siete (7) días hábiles.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria obra17. f. Copia del RUC de la empresa. La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato. en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente. dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación. b. cuando el sistema de contratación sea a suma alzada. Adicionalmente. este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada. salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. l) IMPORTANTE:  En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución. debe adjuntarse la documentación a ser presentada. resulta necesario que éstas consignen en su texto.
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS “La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 40% del monto del contrato original21. adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 20 mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar.9. deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos. deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. 19 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico. Asimismo. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista. para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. hasta la amortización total del adelanto otorgado. deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra. pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo. Para dicho efecto. En el supuesto que no se entregue al adelanto en la oportunidad prevista.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria  Las siguientes disposiciones sólo deberán ser incluidas en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y para materiales o insumos: 2. esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses. siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. ADELANTO DIRECTO “La Entidad otorgará 01 adelantos directos por el 20 % del monto del contrato original El contratista debe solicitar formalmente el primer desembolso del adelanto directo dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la suscripción del contrato 19.1. esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad. 22 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento. conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento. precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. conforme al artículo 201 del Reglamento.” 2. en cambio. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses.2.10.9.9. conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos. la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor. VALORIZACIONES El periodo de valorización será mensual IMPORTANTE: 50 18 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos. para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra. 20 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento. deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto del contrato original. . el contratista deberá entregar la garantía por adelantos 22 mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. 21 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico. ADELANTOS18 2. deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía.” 2.
Para tal efecto. para efectos del pago de las valorizaciones. el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 197 del Reglamento. si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual. 2. deberá establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización. a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria   Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual. así como el plazo para el pago de las valorizaciones. En cambio. computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación por parte de la Sección Proyectos y Obras. deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra.11. teniendo en consideración lo dispuesto en el quinto párrafo del referido artículo. en el plazo de de 10 días calendario. De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 197 del Reglamento. según corresponda. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA La Entidad o el contratista. la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente. la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. debidamente aprobada por el inspector o supervisor. 50 . según corresponda.
. regirán los presentes Términos de Referencia. El Consultor será responsable de todos los trabajos y estudios que realice en cumplimiento a los documentos contractuales y los presentes Términos de Referencia 3.127 ( ASTM D2216):  Análisis Granulométrico – Norma NTP 339. 050 del reglamento nacional de edificaciones.178 ( AASHO T 290 ) 50 . están orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar y establecer las características físico mecánicas del terreno natural. Los trabajos a efectuarse tanto en campo. materia de la adjudicación.AREA DE SOCIALES ".141 ( ASTM D15557 )  Clasificación unificado de suelos .Norma NTP 339.129 ( ASTM D4318)  Ensayo de Compactación proctor modificado – Norma NTP 339. Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 214167. los estudios de suelos que presente el consultor serán los contemplados en la Norma E. 2. El Consultor será responsable de la exactitud y confiabilidad de todos los resultados.152 ( BS 1377)  Contenido de sulfatos en suelos – NTP 339. ALCANCES DEL ESTUDIO PROYECTO DEFINITIVO 1Estudio de Suelos El Consultor para cumplir con los plazos establecidos. Para la elaboración de los estudios.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria CAPÍTULO III REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS TERMINOS DE REFERENCIA 11. OBJETIVO DEL ESTUDIO Es objeto del Estudio es la ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA-AREA DE SOCIALES". Las obras que proponga el Estudio deben ser las prioritarias para lograr el objetivo indicado en la viabilidad. INTRODUCIÓN El presente estudio contempla la ejecución del Proyecto: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA .134 ( ASTM D2487 )  Contenido de sales solubles totales en suelos – Norma NTP 339. harán los ensayos de las muestras en un laboratorio de confiabilidad. Tabla N 05 (Ensayos de laboratorio) El estudio de suelos contendrá los siguientes ensayos como mínimo  Contenido de Humedad – Norma NTP 339. así como la capacidad portante del terreno. laboratorio y gabinete.128 (ASTM D422)  Limite líquido y plástico – Norma NTP 339.
 Plano de red sanitaria a escala 1: 50. orientación. planos de referencia expresando zonas existentes. carpintería de madera. con el trazado de las redes eléctricas y tableros. detalles y otros. para lo cual deberá considerar las cargas de cada uno de los ambientes considerados en el perfil declarado viable y básicamente presentara siguiente:  Plano general de red eléctrica a escala 1:200 . zonas a rehabilitar.1:10 1:5 u otro según el caso 1 Estructuras El Consultor presentara la memoria de cálculos de la estructura mediante un programa reconocido nacional y/o internacionalmente y presentara básicamente los siguientes planos  Planos de Cimentación y columnas en forma general y de detalles a escala 1:50 el general y los detalles a escala conveniente. elevaciones típicas. zonas a demoler. a escala 1:50  Instalaciones eléctricas El consultor presentara la memoria de cálculos eléctricos.  Detalles típicos. calculo justificativo de la máxima demanda . etc. redes de colectores de desagüe. analizando las instalaciones existentes y su capacidad.( TG ). drenaje. cajas de pase . niveles. propiedad de terceros. cotas de niveles. pozo séptico y otros. con el trazo de la red eléctrica y alimentadores a tableros. con el trazo de las redes de agua fría desagüe. orientación . cuadro de áreas  Plano de Localización del terreno a escala 1 : 5000 referida al área urbana  Plano de Distribución general a escala 1:200 o 1/100 . 2Básicamente presentara lo siguiente :  Plano de la red sanitario exterior a escala 1:100 o 1:200. diagrama unificar de tableros y otros tanto de la remodelación como de la construcción nueva 1 Instalaciones sanitarias El Consultor deberá presentar la memoria de cálculo que sustente el diseño de las instalaciones sanitarias.). etc. pisos. con la finalidad de tomar la mejor decisión y optimizar el sistema. cuadros de acabados.esquema del tablero general. cortes y elevaciones .plantas . losas. Equipamiento y Mobiliario 50 . portada de ingreso. en escala 1 :25 . conteniendo ejes. alumbrado exterior y otros  Plano a detalle de red eléctrica escala 1:50. red de colectores de aguas pluviales. buzonetas. obras exteriores (veredas. redes de comunicación y data. cotas. zonas a construirse .especificaciones de detalles constructivos  Plano de desarrollo en escala 1 :50 . con indicación de la red de agua fría. indicando inicio de trazado.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria Otras que el consultor considere necesario para el desarrollo del estudio 1 Arquitectura EL consultor Presentara Básicamente los siguientes Planos :  Ubicación a Escala 1:500 indicando linderos. según sea el caso.cerco. BM.  Planos de vigas y aligerados en forma general y de detalles. luz de emergencia . calles circundantes. patios. coberturas.cortes y elevaciones  Plano de detalles de carpintería de fierro. ubicación y diseño de cisterna y tanque elevado. empalme a red pública.
Los metrados se efectuarán considerando las partidas de obra a ejecutarse. El Presupuesto de obra deberá ser calculado basado en los metrados de obra y los análisis de precios unitarios. considerando las restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento de las obras. como los indirectos (gastos generales fijos. análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas se corresponderán estrechamente y estarán compatibilizados entre sí.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria El consultor alcanzara los planos de detalle del mobiliario considerado en el perfil declarado viable. Los análisis de precios unitarios se efectuarán para cada partida del proyecto. considerando la composición de mano de obra. formara parte del Informe Final. tendrán como base las recomendaciones y soluciones formuladas por cada especialista. Incluirán el control de calidad. la unidad de medida. Se elaborará un cronograma o calendario de desembolsos. El cronograma se elaborará empleando el método PERT-CPM y el software MS Project. de desembolsos. Expediente Técnico El Consultor preparará el Expediente Técnico para la obra. de utilización de equipos y materiales. La definición de partidas de obra y el cálculo de los metrados deben ser precisos. Los análisis se efectuarán detallados tanto para los costos directos. El Expediente Técnico. indirectos y el IGV que corresponda. Las Especificaciones Técnicas serán desarrolladas para cada partida del proyecto. utilidad). equipo. las especificaciones técnicas y diseño de dicho mobiliario así como las proformas de las cotizaciones que sustenten el valor referencial. se presentará también un diagrama de barras para cada una de las tareas y etapas del proyecto. teniendo en cuenta el adelanto que se otorga al inicio de las obras y las fechas probables para que la ENTIDAD efectúe los pagos. variables. será bajo el concepto de Licitación Pública a suma alzada. Asimismo presentará un programa de utilización de equipos y materiales. se sujetarán al Reglamento Nacional de edificaciones y a las normas técnicas de educación. estará conformado por los siguientes documentos:  50 Memoria Descriptiva. en términos de especificaciones particulares. El Consultor deberá formular el cronograma de ejecución de obra analizado. las Fórmulas Polinómicas y la Relación de Equipos mínimos. . materiales y rendimiento de equipo y mano de obra correspondientes. en los procedimientos constructivos. Cronograma de ejecución de obra. y bases de pago. El criterio general para desarrollar cada uno de los aspectos. controles para la recepción de la obra. Metrados. los Cronogramas de ejecución de obra. ensayos durante la ejecución de obra y criterios de aceptación o rechazo. concordado con el cronograma PERT-CPM. tanto de ejecución de obra como de laboratorio. Análisis de Precios Unitarios y Especificaciones Técnicas Los metrados. materiales y de desembolsos. identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta crítica del proyecto. métodos de medición. Presupuesto Base de Obra. de utilización de equipos . los diseños propuestos indicados en los planos de diseños y detalles constructivos específicos. diferenciando los costos directos.
 Análisis del costo directo por partidas. la limpieza general de la obra. utilización de equipos y materiales desembolsos.  Memoria de cálculo de las instalaciones sanitarias Especificaciones Técnicas Comprenderá las especificaciones técnicas materia de la obra a ejecutar.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria    EspecificacionesTécnicas. presupuestos. Relación de metrados por partidas. Para cada especialidad y un consolidado general Cronograma de ejecución de obra. incluyendo el control de calidad y ensayos durante la ejecución y para la recepción de la obra. fuentes de agua. Por especialidad y consolidado 50 . Metrados. Metrados. Metrados de estructuras. cronogramas. secciones y croquis típicos. Estudios Básicos.  Memoria de cálculo de las instalaciones eléctricas. en los casos que corresponda.     Metrados de obras de arquitectura. Fórmula Polinómica. ANEXOS-ESTUDIOS BASICOS  Memoria de calculo estructural.  Presupuesto de Obra. la construcción de campamentos. El Informe Final estará constituido por los capítulos: TOMO I EXPEDIENTE TECNICO OBRAS INFRAESTRUCTURA          Memoria Descriptiva. planos y anexos Memoria Descriptiva. asimismo comprenderá las actividades para la conservación del medio ambiente. costos. En este plazo no se incluye el período de revisión y subsanación de observaciones de los Informes que presente el Consultor.  Análisis del costo indirecto por partidas. Metrados de instalaciones eléctricas Metrados de instalaciones sanitarias. especificaciones técnicas. presupuestos y programación Los metrados serán detallados por cada partida específica del presupuesto y se incluirá diagramas. costos. Para cada especialidad Plano general del proyecto y detalles. Para cada especialidad Requerimientos de mano de obra y equipos. canteras.  Resumen de los componentes del costo y precios unitarios por partidas. por especialidad y por cada partida de sus presupuestos de obra. Planos. el replanteo topográfico. Plazo y Programación de Ejecución de los Estudios El Estudio se ejecutará en un plazo máximo de treinta días (30) días calendario. Para cada especialidad Estudio de suelos. Para cada especialidad Presupuesto Base. Análisis de precios unitarios para cada presupuesto  Bases para el cálculo de precios unitarios. botaderos. etc.
5. En el caso del Borrador del Informe Final. .Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria  Formulas Polinómicas. PAGO PARA EJECUCION DE OBRA ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS En base al Art. por cada día de atraso se aplicará la penalidad correspondiente señalada en las Bases del concurso y/o en el contrato respectivo. 1 4. para subsanar o aclarar las observaciones. se podrá resolver el Contrato por incumplimiento. El Consultor tendrá 10 (diez) días calendario. TERCER PAGO (25%): a la presentación y aprobación del Expediente técnico. los que en ningún caso excederán en conjunto del veinte por ciento (20%) del monto del contrato 50 . Porespecialidad Cronogramas  Cronograma valorizado de avance de obra  Cronograma de barras  Cronograma PERT . el contratista podrá solicitar adelanto Directo. 1LA ENTIDAD dará por aprobado el Informe Final correspondiente pronunciamiento de aprobación. El período de revisión y subsanación de observaciones al Borrador del Informe Final no está incluido en el plazo de ejecución del estudio. La documentación que se genere durante la ejecución del Estudio constituirá propiedad LA ENTIDAD y no podrá ser utilizada para fines distintos a los del Estudio. CALENDARIO DE PAGOS PARA EXPEDIENTE TECNICO El calendario de pagos se efectuará de acuerdo a lo siguiente:    PRIMER PAGO (40%): se efectuara a la entrega de los informes del levantamiento topográfico y Mecánica de Suelos SEGUNDO PAGO (35%): a la presentación y aprobación de la Arquitectura del Proyecto. Si por segunda vez el consultor no presentara la subsanación de observaciones. 186 del RLCAE. el consultor tiene diez (10) días calendario para subsanar las observaciones de LA ENTIDAD Pasado este plazo. el Consultor devolverá al LA ENTIDAD toda la documentación recibida para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. una vez que se emita el Al presentar el Informe Final del Estudio. Es obligación del Consultor efectuar el levantamiento de observaciones que LA ENTIDAD haga a los informes y no mantener en informes subsiguientes observaciones ya subsanadas en levantamientos anteriores. siguientes a la recepción de la comunicación de LA ENTIDAD.CPM  Cronograma de utilización de insumos  Cronograma de desembolsos Revisión de Informes LA ENTIDAD revisará los Informes dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la recepción de los mismos y comunicará al Consultor sus observaciones de ser el caso.
 En atención a que el CONTRATISTA es el responsable absoluto del Estudio que realiza. y será cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. se hará conocer su negativa al Presidente del Gobierno Regional la Libertad y finalmente al 50 . Art. Art. en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección. Para materiales o insumos a utilizarse en el objeto del contrato. éste la efectuará. desde la fecha de aprobación del Informe Final por parte del GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD. los cuales deben ser congruentes con los metrados reales de obra. el contratista tendrá derecho al reconocimiento de los intereses legales.4. de acuerdo a las normas legales durante los siguientes cinco (5) años. de realización automática y libre de excusión y que será deducida en el pago correspondiente DE LAS VALORIZACIONES        Se realizarán con periocidad mensual. El inspector o supervisor deberá revisar los metrados durante el período de aprobación de la valorización. El subtotal así obtenido se multiplicará por el factor de relación. Para el pago de los intereses se formulará una Valorización de Intereses y se efectuará en las valorizaciones siguientes. las valorizaciones se formularán en función de los metrados ejecutados contratados con los precios unitarios del valor referencial. deberá garantizar la calidad del Estudio y responder del trabajo realizado. el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. 156. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista.  En caso de no concurrir a la citación indicada en el numeral 5. Art. no exime al contratista de la responsabilidad final y total del mismo. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR DEL EXPEDIENTE TECNICO  El CONTRATISTA asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para la elaboración del Expediente técnico y para la ejecución de obra. y presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato. Art 196 y 199 (RLCAE). En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria original. agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad del valor referencial. 16. a este monto se agregará. A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones. Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor. durante la ejecución de la obra. por lo que. 1245° y 1246° del Código Civil. 157 (RLCAE)  El CONTRATISTA también será responsable por la precisión de los metrados del proyecto. las Bases establecerán el tratamiento correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo. En base al Art 197 del RLCAE. por el inspector o supervisor y el contratista.  La revisión de los documentos y planos por parte de EL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD. El plazo máximo de aprobación por el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para períodos mensuales es de cinco (5) días. de conformidad con los artículos 1244°. de ser el caso. calculado hasta la quinta cifra decimal. no podrá negar su concurrencia. las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el último día de cada período del mes. por razones imputables a la Entidad. 155. durante la elaboración del Estudio. previa presentación de carta fianza emitida por una entidad financiera reconocida por la SBS y con características de solidaria. los que en conjunto no deberán superar el cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original. Cuando las valorizaciones se refieran a períodos distintos a los previstos en este párrafo. contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva. incondicional.
pese a haber sido requerido conforme al procedimiento establecido en el artículo 169°. la otra levantará el acta.la resolución del contrato de obra determina la inmediata paralización de la misma. en salvaguarda de los interese del estado En caso de incumplimiento del contrato por causas atribuibles al contratista . para los efectos legales consiguientes y deslinde de responsabilidades. fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos. las partes se reunirán en presencia de Notario o Juez de Paz. legales o reglamentarias a su cargo. perdiendo el derecho al reconocimiento de mayores gastos generales. la fecha y hora para efectuar la constatación física e inventario en el lugar de la obra. debiéndose realizar el inventario respectivo en los almacenes de la obra en presencia del Notario o Juez de Paz. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades. sin llegar al extremo de resolver el contrato. En base al Artículo 206. En esta fecha. el contrato será resuelto por incumplimiento. Si alguna de ellas no se presenta. y se levantará un acta. de conformidad con el inciso c) del artículo 40° de la Ley. debiendo la Entidad disponer el reinicio de la obras según las alternativas previstas en el artículo 44° de la Ley. la obra queda bajo responsabilidad de la Entidad y se procede a la liquidación. El contratista podrá solicitar la resolución del contrato. cuando la intervención sea consecuencia del incumplimiento del contratista. Si el contratista rechaza la intervención económica. conforme a lo establecido en el artículo 211°. con una anticipación no menor de dos (2) días. o Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación. a fin de lograr el levantamiento de observaciones. según corresponda. por lo que está obligado a subsanar cualquier tipo de fallas que surjan post construcción por cualquier vicio en la ejecución. La parte que resuelve deberá indicar en su carta de resolución.la Entidad podrá resolver el contrato. de oficio o a solicitud de parte. pese a haber sido requerido para corregir tal situación.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y/o la Contraloría General de la República. estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de construcción. de conformidad con el inciso c) del artículo 40° de la Ley de contrataciones del estado y 168 de su reglamento que señala los casos en que se resolverá el contrato al contratista: Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales. indemnización o cualquier otro reclamo. y sus obligaciones correspondientes. pese a haber sido requerido para ello. en la ejecución de la prestación a su cargo. salvo los casos en que. documento que tendrá pleno efecto legal. La intervención económica no deja al contratista al margen de su participación contractual. en concordancia con el código civil vigente garantizará la calidad de la obra por siete (7) años. 50 . En caso de no hacerlo la entidad se reserva el derecho de iniciar las accione legales tanto administrativas como civiles o penales. en los casos en que la Entidad incumpla injustificadamente sus obligaciones esenciales. no sea posible. Para la aplicación de lo establecido en el presente artículo deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en la Directiva y demás disposiciones que dicte el OSCE sobre la materia. las mismas que se contemplan en las Bases o en el contrato. la Entidad podrá. La intervención económica de la obra es una medida que se adopta por consideraciones de orden técnico y económico con la finalidad de culminar la ejecución de los trabajos. En base al Artículo 209. Dicho costo está considerado en la estructura de costos del valor referencial. intervenir económicamente la obra en caso fortuito.  El CONTRATISTA deberá trasladar al evaluador a fin de verificar los trabajos de campo cuantas veces sea necesario en concordancia con los presentes términos de referencia. DE LA EJECUCION DE OBRA El Contratista. dejándose constancia del hecho en el acta correspondiente. Culminado este acto. debido a que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado.
  JEFE DE PROYECTO Profesional en Ingeniería Civil.16053. se mantendrá la aplicación del RLCAE vigente a la fecha y sus modificatorias. se considera necesario que el postor cuente con profesionales de apoyo. encontrándose hábil para el ejercicio profesional. acreditados mediante copia simple de Certificados.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria En caso que la resolución sea por incumplimiento del contratista. así como los requisitos que deben cumplir cada uno de ellos. o estudios concluidos de maestría en ingeniería civil. Contar con grado de maestro.       B. ello le permitirá desarrollar los aspectos técnicos del Proyecto de Inversión Pública. Especialización en Proyectos de Inversión Pública. Experiencia de 12 meses en la elaboración de Expedientes Técnicos Similares como Especialista en Arquitectura. El equipo profesional que labore en la Consultoría deberá ser colegiado. Constancias y/o Contratos. Resoluciones. Constancias y/o Contratos. Haber realizado como mínimo de 06 expedientes técnicos de infraestructura pública o institucional en la función de jefe de proyecto o proyectista. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DEL POSTOR Para el desarrollo del Estudio se requerirá los servicios de una empresa consultora (persona jurídica). Contar con Maestría en Ingeniería Civil con mención en estructuras. cualquiera de las partes podrá recurrir a los mecanismos de solución establecidos en la Ley. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS    50 Profesional en Ingeniería Civil colegiado y habilitado para ejercer su profesión. es el siguiente: PROFESIONALES PROPUESTO A. programación y control de proyectos. C. DE LOS PROFESIONALES Por la naturaleza del proyecto. ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA Profesional en Arquitectura colegiado y habilitado para ejercer su profesión. el Reglamento o en el contrato. Contar con capacitación en Gerencia de Proyectos de Construcción. según lo exige la Ley Nro. Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros. en la liquidación se consignarán las penalidades que correspondan. En caso de que surgiese alguna controversia sobre la resolución del contrato. Para la fase de ejecución de obra. acreditados mediante copia simple de Certificados. las que se harán efectivas conforme a lo dispuesto en los artículos 164° y 165°. El personal profesional mínimo para la prestación del Servicio. estar inscrito como consultor en el Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) y no estar impedido. sancionado ni imposibilitado para contratar con el Estado. vencido el cual la resolución del contrato habrá quedado consentida. colegiado y habilitado para ejercer su profesión. Experiencia de 12 meses en la Elaboración de Expedientes Técnicos similares como . Contar con capacitación en planificación. dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes de la notificación de la resolución.
Experiencia de 12 meses en la participación Expediente Técnicos. EQUIPO MINIMO MOVILIDAD Y EQUIPO DE CAMPO 01 Equipo Topográfico Estación Total electrónica con Accesorios 01 Camioneta 4x4 Año 2010 como mínimo 02 Equipos de Impresión laser 01 Plotter A0 04 computadoras Laptop Core i3 01 Nivele Automático Nota: Para acreditar el Equipo Mínimo se presentará promesa de alquiler y/o carta de compromiso de alquiler adjuntando copia simple de las facturas donde se detalle las características de los equipos (Modelo. Marca). Contar con especialización en Proyectos de inversión. Constancias y/o Contratos. colegiado y habilitado. Serie. como especialista en instalaciones sanitarias. Experiencia de 12 meses en la elaboración de expediente técnicos similares como Especialista en Estudios de Suelos o Mecánica de Suelos. Año. acreditados mediante copia simple de Certificados. D. Constancias y/o Contratos. ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Profesional en ingeniería civil. Constancias y/o Contratos. 50 . acreditados mediante copia simple de Certificados. como especialista en instalaciones eléctricas.    E. acreditados mediante copia simple de Certificados. ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS Profesional en Ingeniería Civil colegiado y habilitado. acreditados mediante copia simple de Certificados. Contar con especialización en Proyectos de inversión. Constancias y/o Contratos. Capacitación en costos y presupuestos Experiencia profesional de 12 meses en la elaboración de expedientes técnicos similares como especialista en Costos y Presupuestos.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria Especialista en el Diseño Estructural o Especialista en Estructuras.    F.    ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS Profesional en Ingeniería Sanitaria colegiado y habilitado. Contar con grado de maestro. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS    Profesional en Ingeniería Eléctrica colegiado y habilitado. acreditados mediante copia simple de Certificados. G. Experiencia de 12 meses en la participación Expediente Técnicos. o estudios concluidos de maestría en Geotecnia. Constancias y/o Contratos.
con firma y sello. se sustentará adjuntando contratos y su respectiva conformidad. Maestría y Diplomados se presentara copia simple del Diploma y/o constancia y/o certificado de haber culminado los estudios Carta de compromiso de los profesionales propuestos. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DEL POSTOR Estar inscrito en el RNP como ejecutor de obrasHaber ejecutado CUATRO obras de centros educativos superiores en el último año por un monto acumulado mínimo de 1 vez el valor referencial La experiencia podrá ser acreditada mediante Copia simples de:  Contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad. durante por lo menos 30 meses. constancias. dentro del tiempo indicado deberá demostrar que por lo .Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria DOCUMENTACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE PERSONAL. Contar con Maestría en Dirección de Empresas Constructoras e inmobiliarias. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA Profesional en Ingeniería Civil.  Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación. colegiado y habilitado para ejercer su profesión. o  Contratos y cualquier otra documentación (no se aceptarán declaraciones juradas) de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida. en este supuesto. se sustentará adjuntando copia simple de contrato y acta de recepción y constancia o certificado de trabajo. lo cual se deberá sustentar con copia de las constancias y/o certificados o diplomas respectivos. demuestre la experiencia del profesional propuesto.      B. Copia simple del Título Profesional. Haber sido Residente de obras similares. colegiado y habilitado para ejercer su profesión.   50 INGENIERO GERENTE DE OBRA Profesional en Ingeniería Civil. Certificado de colegiación en el Colegio de Ingenieros del Perú o Colegio de Arquitectos del Perú según corresponda para acreditar los Doctorados. Contar con 10 cursos de actualización relacionados a la Construcción. certificados o cualquier otro documento que. Contar con doctorado en Ingeniería de la Construcción. PROFESIONALES PROPUESTO El contratista deberá ofertar para la ejecución de la obra como mínimo la participación de los profesionales que a continuación se indica: A. Haber participado como gerente de obras de infraestructura durante por lo menos 24 meses. donde se demuestre que el profesional desempeño las funciones de residente. de manera fehaciente. dicha documentación también deberá consignar el monto total de la obra.
demuestre la experiencia del profesional propuesto. colegiado y habilitado para ejercer su profesión. Contar con estudios de maestría. se sustentará adjuntando contratos y su respectiva conformidad. durante por lo menos 24 meses. certificados o cualquier otro documento que.   E. colegiado y habilitado para ejercer su profesión. INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Profesional en Ingeniería Civil. Haber participado como especialista en seguridad de obra. Contar con un curso de capacitación en Defensa Civil.5 vez el valor referencial. certificados o cualquier otro documento que. colegiado y habilitado para ejercer su profesión. durante por lo menos 24 meses. de manera fehaciente.    F. se sustentará adjuntando contratos y su respectiva conformidad. lo cual se deberá sustentar con copia de las constancias y/o certificados o diplomas respectivos.   D. constancias. constancias. Haber participado como Ingeniero Residente de obra de Instalaciones eléctricas. y que la sumatoria de los montos sea equivalente a 0. dentro del tiempo indicado deberá demostrar que por lo menos cuatro obras de infraestructura educativa debieron ser ejecutadas en los últimos tres años. de manera fehaciente. INGENIERO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS Profesional en Ingeniería Sanitaria. constancias.     50 menos dos obras de infraestructura educativa debieron ser ejecutadas en los últimos tres años. demuestre la experiencia del profesional propuesto. Contar con 03 cursos de Actualización Profesional dictados en los últimos 08 años. de manera fehaciente. constancias. se sustentará adjuntando contratos y su respectiva conformidad. colegiado y habilitado para ejercer su profesión. se sustentará adjuntando contratos y su respectiva conformidad. . durante por lo menos 54 meses. durante por lo menos 24 meses. INGENIERO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Profesional en Ingeniería en Mecánica Electricista. de manera fehaciente. demuestre la experiencia del profesional propuesto. se sustentará adjuntando contratos y su respectiva conformidad. certificados o cualquier otro documento que. demuestre la experiencia del profesional propuesto. certificados o cualquier otro documento que. INGENIERO ADMINISTRADOR DE OBRA Profesional en Ingeniería Administrativa.    G. Haber participado como Ingeniero Administrador de obra. lo cual se deberá sustentar con copia de las constancias y/o certificados o diplomas respectivos. de manera fehaciente. INGENIERO ASISTENTE DEL RESIDENTE Profesional en Ingeniería Civil. constancias. durante por lo menos 24 meses. colegiado y habilitado para ejercer su profesión. certificados o cualquier otro documento que.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria   C. Haber sido Asistente del Residente de obras similares. Contar con 05 cursos de capacitación relacionados con edificaciones. demuestre la experiencia del profesional propuesto. Contar con estudios de maestría en Gestión de Riesgos de Desastre. Contar con título profesional de ingeniero civil. Haber participado como Ingeniero en Instalaciones Sanitarias de obra.
constancias. Profesional en Ingeniería Topográfica. colegiado y habilitado para ejercer su profesión.E. durante por lo menos 12 meses. 50 RELACIÓN DEL EQUIPO 01 CAMION VOLQUETE 15 M3. Profesional en Ingeniería Civil. certificados o cualquier otro documento que.60HP . de manera fehaciente. certificados o cualquier otro documento que.    INGENIERO ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA J. se sustentará adjuntando contratos y su respectiva conformidad. de manera fehaciente. Contar con estudios de maestría en Medio Ambiente. durante por lo menos 12 meses. constancias. durante por lo menos 12 meses. se sustentará adjuntando contratos y su respectiva conformidad. constancias. 3.7M3 03 VIBRADOR DE CONCRETO 5. colegiado y habilitado para ejercer su profesión. Contar con estudios de maestría en Geotecnia. 01 CAMION VOLQUETE 07 M3.5M3 – 150HP 01 EQUIPO DE ESTACION TOTAL (calibración no mayor a 6 meses) 01 NIVEL AUTOMATICO (calibración no mayor a 6 meses) 01 CAMIONETA PICK UP 4X4 01 WINCHE DE DOS BALDES (350KG) M.    INGENIERO ESPECIALISTA MECÁNICA DE SUELOS I. Profesional en Ingeniería Civil.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria INGENIERO ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE H.5 HP 1.50" 01 RETROEXCAVADORA 92HP – 1. 01 CARGADOR FRONTAL 170HP CON 2. de manera fehaciente. demuestre la experiencia del profesional propuesto. se sustentará adjuntando contratos y su respectiva conformidad. Contar con el título de bachiller en ingeniería civil. demuestre la experiencia del profesional propuesto.00m3 01 MINICARGADOR DE 70 HP 01 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 P3 CON 8HP 01 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 12P3 CON 25HP 01 AUTOHORMIGONERA 5. colegiado y habilitado para ejercer su profesión. Haber participado como Ingeniero Especialista en Medio Ambiente obras similares. demuestre la experiencia del profesional propuesto. Haber participado como Ingeniero especialista en estudios de mecánica de suelos en obras similares. certificados o cualquier otro documento que.    EQUIPO MINIMO PARA LA EJECUCION DE OBRA CANT. Haber participado como Ingeniero Topógrafo en obras similares.
que serán objeto de penalidad. las especificaciones técnicas del equipamiento a ser montado y puesto en servicio.  Cuando se trate de obras bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. y la forma o procedimiento mediante los que se verificará su ocurrencia. condiciones. los montos o porcentajes que se aplicarán por cada tipo de incumplimiento.” Para tal fin deberá tenerse en cuenta las especialidades previstas en el artículo 268 del Reglamento. así como los estudios previos que dieron lugar a la declaratoria de viabilidad otorgada por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Año. en esta sección la Entidad deberá. IMPORTANTE:  En caso de obras bajo la modalidad de concurso oferta. además de la descripción de la obra requerida. Asimismo. con firma y sello.. teniendo en consideración lo establecido en el artículo 166 del Reglamento.  En caso de obras bajo la modalidad llave en mano. además de la descripción de la obra requerida.  50 En este capítulo. Serie. Carta de compromiso de los profesionales propuestos. para acreditar los Doctorados. DOCUMENTACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE PERSONAL. Maestría y Diplomados se presentara copia simple del Diploma y/o constancia y/o certificado de haber culminado los estudios. Copia simple del Título Profesional. en caso la llave en mano incluya la elaboración del expediente técnico. en este capítulo la Entidad deberá consignar. los términos de referencia para la elaboración del expediente técnico de obra. Marca). .Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria Nota: Para acreditar el Equipo Mínimo se presentará promesa de alquiler y/o carta de compromiso de alquiler adjuntando copia simple de las facturas y/o contrato de compra venta (leasing) donde se detalle las características de los equipos (Modelo. Certificado de colegiación en el Colegio de Ingenieros del Perú o Colegio de Arquitectos del Perú según corresponda. etc. deberá elaborarse un listado detallado de las situaciones. De optarse por considerar dichas penalidades. la Entidad podrá incluir otras penalidades distintas a la penalidad por mora. consignar. Los profesionales presentados para la elaboración del expediente técnico serán diferentes a los profesionales presentados para la ejecución de obra. la Entidad también deberá consignar los términos de referencia y los estudios previos que dieron lugar a la declaratoria de viabilidad otorgada por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). se consignará la siguiente disposición: “El consultor que se encargue de la elaboración del expediente técnico debe contar con la especialidad de[INDICAR LA ESPECIALIDAD DEL CONSULTOR EN EL RNP] la misma que corresponde al objeto de la convocatoria.
en cuyo caso debe detallarse dicha información.  Indicar si se trata de una contratación por ítems o etapas.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria 50  Se recomienda a las Entidades evaluar la necesidad real de incluir en esta sección experiencia mínima para el postor. entre otros aspectos. experiencia mínima. . asignándoseles la Capacidad Máxima de Contratación. los ejecutores de obra deben acreditar. pues para la inscripción en el Registro de Ejecutores de Obra del RNP. siendo la presentación del certificado que acredita dicha capacidad un requisito para la suscripción del contrato.
podrá cambiar la metodología para la asignación de puntaje. las Bases deben consignar los siguientes factores de evaluación. I. cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 50 23 De acuerdo con el artículo 47 de Reglamento. FACTORES DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS De acuerdo con el artículo 47 del Reglamento. necesariamente: FACTORES DE EVALUACIÓN . 24 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. así como su monto total. para la determinación de los puntajes de cada factor de evaluación. deberá considerarse los márgenes aquí establecidos. podrá establecerse puntajes que excedan dichos márgenes.OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN23 A. EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL (15 puntos) Criterio: Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras en general. M =Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras en general M >= 05 veces el valor referencial: 15 puntos M >= 01 vez el valor referencial y < 03 veces el valor referencial: 10 puntos Se considerará obra en general a TODO TIPO DE M <01 vez el valor referencial: OBRAS CULMINADAS. . En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio. durante un periodo de NO MAYOR A 08 AÑOS a la fecha de presentación de propuestas. 24 05 puntos Acreditación: Nota: diferentes a los TDR La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad. En ningún caso.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos) Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer. Asimismo. hasta por un monto máximo acumulado equivalente a (05) VECES EL VALOR REFERENCIAL. contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación. o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida. no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado. de lo contrario. Asimismo.
los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6. referido a la experiencia en obras en general del postor. La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares servirá para acreditar la experiencia en obras en general. Se considerará obra similar a edificaciones en general con equipamiento. . durante un periodo NO MAYOR A 03 AÑOS a la fecha de presentación de M >= 02 veces el valor referencial: propuestas. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación. hasta por un monto máximo acumulado 35 puntos equivalente a 2 VECES EL VALOR REFERENCIAL. Sin perjuicio de lo anterior.2012. B EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (35 puntos) Criterio: Se evaluará considerando el monto facturado M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de acumulado por el postor correspondiente a la obras iguales o similares ejecución de obras similares. Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera.OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN 20. No se consideraran obras similares a plazas y parques. Acreditación: La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad. Asimismo.09.50 veces el valor referencial: 05puntos25 Nota: diferentes a los TDR El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. deberá indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca. cuyo valor mínimo sea equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial. podrá cambiar la metodología para la asignación de puntaje.50 veces el valor referencial y <02 veces el valor referencial: 25 puntos M <0.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria FACTORES DE EVALUACIÓN . se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda 25 50 M >= 0. Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.
se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20. EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO DEL C. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera.2012. Sin perjuicio de lo anterior. así como su monto total. referido a la experiencia en obras similares del postor. Acreditación: Mediante la presentación de copia simple de contratos de trabajo. 50 . deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado. los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 7. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape). deberá indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca.09. Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción. para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. Asimismo.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN FACTORES DE EVALUACIÓN . de lo contrario. no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. constancias o certificados. En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio.OBLIGATORIOS fehacientemente que la obra fue concluida. C.
indique. que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual. como mínimo. 1.1.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria FACTORES DE EVALUACIÓN .2 RESIDENTE DE OBRA Más de 01 años: 10 puntos Más de 0. esto es.1 JEFE DE PROYECTO Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la ejecución de la obra como JEFE DE PROYECTO. en obras Más de 00 hasta 02 años: similares.. PF = Puntaje máximo al postor. La identificación del contrato. Acreditación: Mediante la presentación de copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que. comprendiendo las variaciones por adicionales. El monto correspondiente. en la elaboración de Expedientes Técnicos para obras similares. Para mayor detalle. reajustes.5 hasta 01 años: 08puntos Más de 00 hasta 0. etc. C. CBC = Número de constancias de prestación válidas. reducciones. en función al número de constancias de prestación presentadas. 2. indicando como mínimo su objeto. se recomienda revisar el Pronunciamiento Nº 087-2010/DTN enwww.gob. NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato. 05 puntos26 Nota: diferentes a los TDR D. independientemente de su denominación. el importe total al que asciende el contrato.5 años: 06 puntos Nota: diferentes a los TDR Más de 04 años: 25 puntos Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la Más de 02 hasta 04 años: especialidad del personal propuesto para la ejecución 06puntos de la obra como RESIDENTE DE OBRA. respecto de las obras en general o similares presentadas para acreditar la experiencia del postor.1.OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN C. 3. lo siguiente: (15 puntos) Se debe utilizar la siguiente fórmula de evaluación27: PCP= PF x CBC NC Donde: PCP = Puntaje a otorgarse al postor. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS Criterio: Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor. 26 27 50 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango.pe .osce.
LOS FACTORES DE EVALUACIÓN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL
PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, EL POSTOR
DEBERÁ OBTENER UN PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO DE SETENTA (70)
SEGUNDA ETAPA: EVALUACIÓN ECONOMICA (Puntaje Máximo: 100
Las propuestas que excedan el Valor Referencial serán consideradas como no
La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo a la oferta
económica de menor costo.
 Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los
 Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje
técnico mínimo de setenta (70) puntos.
Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podrá efectuarse la inclusión
de cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las
que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo
señalado en este capítulo.
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra[CONSIGNAR LA
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL
NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal
en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte
[……………….....................],
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......]
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas
Con fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la LICITACIÓN
PÚBLICA Nº[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN] para la
contratación dela ejecución de la obra[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA
CONVOCATORIA], a [CONSIGNAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN],
conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.
[CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV.29
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR
MONEDA],en periodos de valorización [CONSIGNARMENSUALES U OTRO TIPO DE
PERIODO], conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases. Asimismo, LA ENTIDAD
o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo
de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.
CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley
de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto,
se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.
modalidad de concurso oferta, en lugar del párrafo anterior, deberá consignarse lo siguiente:
“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN
DÍAS CALENDARIO] días calendario, el que comprende la elaboración del expediente
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la
obra en sí misma en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA
PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBERÁ ESTAR
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”
modalidad llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo siguiente,
“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria y el montaje del
equipamiento hasta su puesta en funcionamiento, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE
EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO]
días calendario,el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las
Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la
34 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De manera excepcional. la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. [CONSIGNAR EL MONTO]. deberá consignar la siguiente cláusula: En aplicación de lo dispuesto en el artículo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. EMPRESA QUE LA EMITE]. CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria. a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO. . respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. En el caso que corresponda. por los conceptos. con una vigencia de un (1) año. a favor de LA ENTIDAD. 35 50 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelanto directo. irrevocable. a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO. incondicional y de realización automática a sólo requerimiento. así como la ejecución de la obra en sí misma y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO. importes y vigencias siguientes:  De fiel cumplimiento del contrato34: S/. la misma que deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.”32 CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO El presente contrato está conformado por las Bases integradas. con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. EMPRESA QUE LA EMITE]. CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas. consignar lo siguiente:  Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias 35: S/. 33 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro. IMPORTANTE:  32 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. [CONSIGNAR EL MONTO]. no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento. la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. en las contrataciones de obras que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias. la oferta ganadora 33 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.
en cambio. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. deberá indicarse el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora.41 Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. Asimismo. SEGÚN CORRESPONDA. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. En este último (adelanto directo para la ejecución de la obra). conforme al artículo 201 del Reglamento. la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor. 42 En caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO36 “LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]37 del monto del contrato original. el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo. el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses. hasta la amortización total del adelanto otorgado. deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. deberá consignar la siguiente cláusula: CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS42 50 36 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos. deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos. si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico. A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA] 38. para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses. EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 40. si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra. En el supuesto que no se entregue [CONSIGNAR EL O LOS ADELANTOS] en la oportunidad prevista. siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico y/o a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. Asimismo. 38 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico. 37 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar. . 40 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico. EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO]dentro de los ocho (8) días calendario siguientes [CONSIGNAR. conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento. 39 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 41 Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. este adelanto solo cabe para la prestación consistente en la ejecución de la obra. deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.”  Si LAENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL CONTRATISTA. el plazo y oportunidad que se contemplen deben ser posteriores al inicio de la ejecución de la obra. La entrega del o los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]. adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos39 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago correspondiente. para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra.
” CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DELAOBRA La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 44 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago respectivo. con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 50 43 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico. CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra. En todos los casos. deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto del contrato original. bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora. hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse. SEGÚN CORRESPONDA. esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad. en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato. posteriormente. DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]43. . En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. EL CONTRATISTA deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado. NO MENOR DE 7 AÑOS] años. CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADES Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria “LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 40%] del monto del [CONSIGNAR. En el supuesto que no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista. por defectos o vicios ocultos. 44 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento. ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra. Para tal efecto. El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS. pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo. conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado. LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso. La primera solicitud de El CONTRATISTA solo procederá una vez iniciada la ejecución de la obra. La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumospara cada adquisición.No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el calendario de adquisición de materiales o insumos. conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra. enervanel derecho de LA ENTIDAD a reclamar.
y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado. El lono obsta la aplicación de las sanciones administrativas. La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento. 199. el Código Civil y demás normas aplicables. en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. y la forma o procedimiento mediante el que se verificará su ocurrencia. 201. 210 y 212 del Reglamento de la Ley de 45 50 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. Esta penalidad será deducida en la liquidación final. o si fuese necesario. según corresponda. . deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único. etc. y los artículos 167 y 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. cuando corresponda. los montos o porcentajes que se aplicarán por cada tipo de incumplimiento. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato. podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar. debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados. De darse el caso. y demás normas de derecho privado. de conformidad con los artículos 40. se deberá consignar en esta cláusula el listado detallado de las situaciones. CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO Sólo en lo no previsto en este contrato. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad. CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 45 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 184. inciso c). IMPORTANTE:  De preverse en los Requerimientos Técnicos Mínimos penalidades distintas a la penalidad por mora. a través de la indemnización correspondiente. Por ejemplo. que serán objeto de penalidad.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o.. para la suscripción del contrato y. serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente. LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. condiciones. LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento. CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria Penalidad Diaria = 0. 209. debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc. según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE).10 x Monto F x Plazo en días Donde: F = 0. CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas. F = 0. en el caso que éstas correspondan. en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable.
. tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia. en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado. La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte.A. CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato: DOMICILIO DE LA ENTIDAD: CALLE SANTA CATALINA 117.. las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.CERCADO DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DEBIENDO ACREDITAR OFICINA EN LA CIUDAD (CON LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO] A NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA DEL CONSORCIO O UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO. en su defecto. El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable.. sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR COORDINACIOES LOCALES DE EJECUCION CONTRACTUAL Y DE LOS ASPECTOS LABORALES DE CARÁCTER LOCAL.. CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad. con una anticipación no menor de quince (15) días calendario... las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria Contrataciones del estado o.] al [CONSIGNAR FECHA]... De acuerdo con las Bases.. formalmente y por escrito.. “LA ENTIDAD” 50 “EL CONTRATISTA” . cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia.. según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.. Facultativamente....
Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria FORMATOS Y ANEXOS 50 .
. ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO].. a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………]. en relación con la LICITACIÓN PÚBLICAN° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]. 47 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas. identificado con DNI Nº […………]. debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS. tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes.…………………. Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común.…………………………. . el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección. identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]. Firma. se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria FORMATO N° 146 MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN Arequipa. PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)]. 47 …. según corresponda 50 46 El presente formato será utilizado cuando la persona natural.- [CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL. Para tal efecto. quien se encuentra en virtud a este documento. [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] Señores COMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2014-UNSA Presente. debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.
........... postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]..... Nombres y Apellidos del postor o Representante legal. identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD].........DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: Nombre o Razón Social Domicilio Legal RUC : : : Teléfono : Fax : [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ……. esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA].Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria ANEXO Nº 1 DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR Señores COMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2014-UNSA Presente. según corresponda IMPORTANTE:  50 Cuando se trate de consorcios...... Firma......... ...... […………….......Estimados Señores: El que se suscribe...]...........
Firma. conociendo todas las condiciones existentes. . puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos. las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.- De nuestra consideración: Es grato dirigirme a usted.. de conformidad con el respectivo Expediente Técnico. [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ……. Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común. según corresponda IMPORTANTE:  50 Adicionalmente.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria ANEXO Nº 2 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Señores COMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2014-UNSA Presente.…………………. el postor ofrece LA EJECUCIÓN DE LA OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA].…………………………. para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y. conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.
esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato. 3. [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] …………………………. aceptar y someterme a las Bases. Ley del Procedimiento Administrativo General. 4.De nuestra consideración: Mediante el presente el suscrito. Firma. 2.. según corresponda IMPORTANTE:  50 Cuando se trate de consorcios. postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]. así como en la Ley Nº 27444.. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) Señores COMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2014-UNSA Presente. declaro bajo juramento: 1. Nombres y Apellidos del postor o Representante legal. 5...No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado.Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria ANEXO Nº 3 DECLARACIÓN JURADA (ART.. en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.………………………. .. condiciones y procedimientos del proceso de selección.Conocer. conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
....…………………………………........... en caso de obtener la Buena Pro.. nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado).]. sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 50 …………………………………...... responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso....... firma....... Nombre... sello y DNI del Representante Legal Consorciado 2 ..........]. [....De nuestra consideración.... firma..Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria ANEXO Nº 4 PROMESA FORMAL DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) Señores COMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO] Presente.. identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD].. Nombre........ de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.. para presentar una propuesta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO].. Asimismo. fijamos nuestro domicilio legal común en [.... OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]:   % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:   [%] [%] % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] TOTAL: [%] [%] 100% [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ... Designamos al Sr. como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]....... Asimismo. durante el lapso que dure el proceso de selección....... Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable..
plazo que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 48 50 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico. EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. me comprometo a ejecutar la obra[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA]en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL OFERTADO. me comprometo a ejecutar la obra[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA]y a montar el equipamiento hasta su puesta en funcionamientoen el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO. con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia. me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA]en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL OFERTADO.”48 “Mediante el presente. así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria ANEXO Nº 5 DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Señores COMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO] Presente. EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia. deberá consignarse lo siguiente: “Mediante el presente. IMPORTANTE:  Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de concurso oferta. en lugar del párrafo anterior.De nuestra consideración. EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. según corresponda: “Mediante el presente.”  Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad llave en mano. plazo que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. Mediante el presente. con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia. en lugar del párrafo anterior. EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO]días calendario. me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO. . EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. deberá consignarse lo siguiente. con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia.
...Universidad Nacional De San Agustín Obra: ”Comedor Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín” Licitación Publica N°002-2014-UNSA Primera Convocatoria calendario......... así como la ejecución de la obra en sí misma y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO.... EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO]días calendario....................... según corresponda 49 50 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico..... Firma............ Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común.....”49 [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ……... .
51 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 52 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO] ANEXO Nº 6 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL Señores COMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO] Presente. IMPORTE TIPO DE CAMBIO MONTO FACTURADO ACUMULADO52 VENTA51 . el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL: Nº CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO N° CONTRATO FECHA50 MONEDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 68 68 50 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.Mediante el presente.
.................................[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO] ………. según corresponda 68 68 ........... Firma........ Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común........
IMPORTE TIPO DE CAMBIO MONTO FACTURADO ACUMULADO55 VENTA54 .Mediante el presente. el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: Nº CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO N° CONTRATO FECHA53 MONEDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 68 68 53 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 55 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 54 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO] ANEXO Nº 7 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES Señores COMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO] Presente.
. según corresponda 68 68 ...... Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO] [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ………. Firma....................................................
y 4. declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037.” ..Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO] ANEXO Nº 8 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV Señores COMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO] Presente. esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.Que el domicilio fiscal de la empresa56 se encuentra ubicado en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad). [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] …………………………. Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía.. según corresponda IMPORTANTE:  Cuando se trate de consorcios. Mediante el presente el suscrito.Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas). Nombres y Apellidos del postor o Representante legal. postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]. ANEXO Nº 9 CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA (MODELO) 56 71 En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales. generadoras de rentas de tercera categoría. Firma. sociedades conyugales.………………………. sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta.De nuestra consideración. dado que cumplo con las condiciones siguientes: 1. ubicadas en la Amazonía.... al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía. 3. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta.Que. 2.
según corresponda IMPORTANTE:  En caso de tratarse de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema de precios unitarios. así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar. . deberá requerirse que el postor consigne en su propuesta económicalos precios unitarios ofertados considerando las partidas. según los planos. Firma. y que se valorizarán en función a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución. excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. especificaciones técnicas. [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ………………………………. memoria descriptiva y presupuesto de obra contenidos en el expediente técnico.  La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo 8). pruebas. y de ser el caso. de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección. debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV. deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente. 57 71 Salvo en obras ejecutadas bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico. y el expediente técnico de obra 57. el postor formulará su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para su ejecución.[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO] Señores COMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO] Presente. los costos laborales conforme a la legislación vigente. en ese orden de prelación. para hacer de su conocimiento que.. transportes.  En caso de convocarse el proceso según relación de ítems. Es grato dirigirme a usted.De nuestra consideración.  En caso de tratarse de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada. seguros. planos y cantidades referenciales contenidos en el expediente técnico que es parte de las Bases.…………………. Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común. inspecciones. es referencial. mi propuesta económica es la siguiente: CONCEPTO COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA] TOTAL La propuesta económica incluye todos los tributos. cuando los postores se presenten a más de un ítem. considerándose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripción del contrato.
....................... Mediante el presente el suscrito... postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]..... declaro bajo juramento que la información del personal propuesto para la ejecución de la obra es el siguiente: NOMBRE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO ANÁLOGO CARGO Y/O ESPECIALIDAD [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ……................ Firma. Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común..... según corresponda 71 ....De nuestra consideración......[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO] ANEXO Nº 10 DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Señores COMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO] Presente..
Documents Similar To Licitación Pública Nº002 2014 Unsa

References: Resolución 
 artículo 39
 artículo 55
 artículo 54
 artículo 57
 artículo 56
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 31
 artículo 68
 artículo 64
 artículo 71
 artículo 70
 artículo 33
 artículo 76
 artículo 73
 artículo 71
 artículo 122
 artículo 282
 artículo 183
 artículo 139
 artículo 148
 artículo 164
 artículo 190
 artículo 190
 artículo 185
 artículo 201
 artículo 186
 resolución 
 artículo 165
 artículo 211
 artículo 48
 artículo 149
 artículo 13
 artículo 76
 artículo 76
 artículo 63
 artículo 68
 artículo 42
 artículo 33
 artículo 39
 artículo 63
 artículo 47
 artículo 183
 artículo 162
 artículo 201
 artículo 162
 artículo 197
 artículo 197
 artículo 169
 resolución 
 Artículo 206
 artículo 40
 artículo 44
 resolución 
 artículo 211
 artículo 40
 Artículo 209
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 268
 artículo 166
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 48
 artículo 158
 artículo 159
 artículo 164
 artículo 201
 artículo 162
 artículo 165
 artículo 162
 artículo 50
 artículo 201
 RESOLUCIÓN 
 artículo 52
 artículo 214
 artículo 10
 artículo 141
 artículo 1
 Artículo 16