Source: http://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?qs=hynlCT68y+VviktCUXx9Bw==
Timestamp: 2018-12-11 06:33:55+00:00

Document:
Licitación ID: 5147-27-LE18
construccion refugio Km 1,3 Ruta Y-85
Fecha de Cierre: 17-12-2018 17:28:00
1ro.La necesidad de licitar por el portal www.mercadopublico.cl ,para que una empresa ,persona natural y/o jurídicas o uniones temporales de proveedores, que se encuentren inscritos (as), en el sistema de Compras y contratación Pública, y que cumplan con
1ro.La necesidad de licitar por el portal www.mercadopublico.cl ,para que una empresa ,persona natural yo jurídicas o uniones temporales de proveedores, que se encuentren inscritos as, en el sistema de Compras y contratación Pública, y que cumplan con los requisitos establecidos en las bases ,en su llamado en los documentos anexos y especificaciones Técnicas de la propuesta, participen de la licitación para que se realice la ejecución del proyecto : “Construcción Refugio Ruta Y-85 KM 1.3 KM, Comuna de Timaukel” Código BIP 40007921”.
Fecha de Publicación: 07-12-2018 14:49:25
Fecha final de preguntas: 10-12-2018 17:13:00
Fecha de publicación de respuestas: 11-12-2018 17:13:00
Fecha de acto de apertura técnica: 18-12-2018 17:29:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 18-12-2018 17:29:00
Fecha de Adjudicación: 27-12-2018 17:29:00
1.- Documentos	Descripción Programa General de Trabajo (Anexo N°4) . Indicar la programación de las fechas de entrega de las etapas según formato, programación en semanas. Esta propuesta podrá ofertar tiempos de ejecución menores a los establecidos en las Especificaciones Técnicas, y/o variación de los tiempos intermedios de ejecución de plazos y Etapas. Listado de Personal que participara en la Propuesta (Anexo N°5)	Con nombres y apellidos de las personas que participaran en la ejecución del proyecto mínimo 2 carpinteros y/o maestros del área, más un profesional en obras (a)	Constructor Civil, Ingeniero Constructor, arquitecto o Técnico en Construcción en calidad de residente en el lugar que se desarrollaran las obras (residente en obra), subir título . Medidas de Gestión o Control de obras ofrecidas por el oferente, sin perjuicio de las que adopte la I.T.O. (Anexo N°6)	Formulario de especificaciones Técnicas Anexo N°7	Esta deberá venir firmada para conocimiento de estas de haberlas leído. Anexo N8, Propuesta de Considerar Incorporación de energías renovables no convencionales (ERNC) ya sea mejora técnica; Aporte solar de sistema solar térmico para agua caliente sanitaria y/o calefacción. Aporte solar de sistema solar fotovoltaico para iluminación.
1 PRESENTACION DE ANTECDENTES Para este criterio de evaluación, las ofertas se compararán entre sí, conforme a los antecedentes presentados y se jerarquizarán otorgándole el máximo puntaje (0 a 100 ptos.) a las ofertas que presenten la totalidad de antecedentes conforme a bases, y luego, disminuyendo por cada documento o antecedente presentado fuera de la fecha o que haya debido ser rectificado. DESCRIPCION	PUNTAJE % Entrega dentro del plazo original el 100% de los requisitos formales de presentación de la oferta	100 Entrega o rectifica de 1 a 2 antecedentes en instancia posterior al cierre de las ofertas	75 Entrega o rectifica de 3 a 4 antecedentes en instancia posterior al cierre de las ofertas	50 Entrega o rectifica 5 o más antecedentes en instancia posterior al cierre de las ofertas	25 5%
2 eficiencia energetica Eficiencia Energética	Considerar al proyecto Incorporación de energías renovables no convencionales (ERNC) ya sea mejora técnica; Aporte solar de sistema solar térmico para agua caliente sanitaria y/o calefacción. Aporte solar de sistema solar fotovoltaico para iluminación.	25 %EFICIENCIA ENERGETICA PUNTAJE % Oferente con propuesta de energía eficia energética 100 Oferente que no 0 25%
3 CONDICIONES DE EMPLEO Y REMUNERACIONES Condiciones de empleo y remuneraciones	El oferente deberá anexar información respectos a los salarios de trabajadores que estén o hayan trabajado en los últimos tres meses, reconociendo a un mínimo de tres (3) que poseen contratos o liquidaciones que se le cancele sobre el sueldo mínimo.	5 % 5%
4 EXPERIENCIA Experiencia (demostrable con recepciones definitivas)	Demostrable con recepciones definitivas de las obras ejecutadas por el oferente	25 % 25%
5 VISITA A TERRENO Visita a terreno Esta tendrá el carácter optativa y no obligatoria para reconocimiento del lugar donde se ejecutaran los trabajos asignado un puntaje a las personas que asistan al lugar del proyecto ,previa coordinación con la Municipalidad de Timaukel	10 % 10%
6 CERTIFICADO DE CAPACIDAD ECONOMICA Capacidad Económica	En este ítem se asignara puntaje en forma decreciente donde el oferente, demuestre mayor capacidad económica, obtendrá el más alto puntaje	5 % 5%
7 PRECIO Precio	El oferente que oferte un precio mayor al presupuesto disponible quedara inmediatamente fuera de bases. Deberá presentar por separado con impuestos incluidos oferta por obra civil y oferta por equipamiento según presupuesto disponible por ítem. Anexo Nº10.	25 % 25%
Monto Total Estimado: 37769000
Justificación del monto estimado El proyecto será financiado con recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional F.N.D.R, subprograma de FRIL 2018, El o los Pagos correspondientes los efectuará directamente la Municipalidad través de la Dirección de Administración y Fi
Observaciones El valor de la oferta no deberá superar cada uno de los item,para el monto total de obras civiles 36.982.000 Treinta y seis millones novecientos ochenta y dos mil pesos , IVA incluido ,de igual manera para ítem Equipamiento el monto total no deberá
Descripción: Los oferentes deberán adjuntar garantía tomada a la Vista, Nominativa, No endosable, Irrevocable y de realización Inmediata. Se aceptará cualquier tipo de garantía que asegure su cobro de manera rápida y efectiva. La que deberá expresarse en pesos chilenos y podrá otorgarse de manera física o electrónicamente. En este último caso deberá ajustarse a la ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma. Por la suma de $250.000 (Doscientos cincuenta mil pesos), a nombre de La Ilustre Municipalidad de Timaukel, con una vigencia mínima de 60 días, contados desde la fecha de apertura de las ofertas según lo publicado en el Portal Mercado público. La Municipalidad de Timaukel podrá hacer efectiva esta garantía, en cualquiera de los siguientes casos: a) Si el proponente se desiste de su propuesta o la retira unilateralmente, durante el período de vigencia de la misma. b) Si se comprobara falsedad de los documentos constitutivos de la oferta. c) Si el oferente adjudicado no suscribiera el contrato dentro del plazo respectivo o no se inscribiera en el Registro de Proveedores del Estado (Chile Proveedores), dentro del plazo señalado. Esta garantía será restituida dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad, o de la adjudicación. En estos casos, la boleta podrá ser retirada en el Departamento de Tesorería de la Institución, ubicada en Villa Cameron S/N, comuna de Timaukel, entre las 9:00 y las 12:00 horas, de lunes a viernes, con la presentación del Rut en caso de ser el representante legal de la empresa, o de un poder notarial otorgado por la empresa en caso de corresponder a otra persona. En caso de readjudicación, según lo dispuesto en el numeral 15 de estas bases, el plazo antes indicado se extenderá en 10 días, contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de ello, según lo dispuesto en la parte final del artículo 43° del D.S. N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda
Glosa: glosa: “Para garantizar seriedad de oferta en licitación: Construcción Refugio Ruta Y-85 KM 1.3 KM, Comuna de Timaukel” Código BIP 40007921”,
Descripción: a favor de la Municipalidad de Timaukel, equivalente al 5% (Cinco por ciento) del monto total del contrato (IVA incluido si lo hubiera), expresado en moneda nacional, con una duración mínima de 18 meses, la que deberá ser entregada por el Adjudicatario, días antes a la firma del contrato.Con el objeto de caucionar el fiel y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato, el adjudicatario deberá reemplazar la boleta de seriedad de la oferta por cualquier tipo de garantía que asegure su cobro de manera rápida y efectiva. La que deberá expresarse en pesos chilenos y podrá otorgarse de manera física o electrónicamente. En este último caso deberá ajustarse a la ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.
Glosa: Con la siguiente glosa “Para garantizar el Fiel Cumplimiento de la Obra Construcción Refugio Ruta Y-85 KM 1.3 KM, Comuna de Timaukel “Código BIP 40007921”,
Forma y oportunidad de restitución: Al momento de la Recepción Provisoria, mediante expresa solicitud del Mandatario, la Municipalidad procederá a devolver esta garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, contra la entrega por parte del Contratista de una segunda boleta de garantía o vale vista que caucionará la Buena Ejecución de las Obras, su estabilidad y calidad de los trabajos ejecutados; Construcción Refugio Ruta Y-85 KM 1.3 KM, Comuna de Timaukel”,Código BIP 40007921”,con una vigencia de 13 meses, entregada a la fecha establecida para la Recepción Provisoria Definitivas de las Obras, por un monto equivalente al 5% del valor total del Contrato, por ejecución extendida a nombre de la Municipalidad de Timaukel, La que deberá expresarse en pesos chilenos y podrá otorgarse de manera física o electrónicamente. En este último caso deberá ajustarse a la ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma. Con la siguiente, Glosa: Construcción Refugio Ruta Y-85 KM 1.3 KM, Comuna de Timaukel”Código BIP 40007921”,
Las presentes Bases Administrativas Generales tienen como propósito y refieren a una obra nueva que trata para la construcción de un refugio de 25,18 metros cuadrados. en la Ruta Y-85 en Kilometraje 1,3 desdé Villa Cameron Comuna de Timaukel. II. OBJETO DE LA LICITACIÓN La Municipalidad de Timaukel, en adelante “La Municipalidad”, ubicada en Villa Cameron S/N, comuna de Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego Región de Magallanes y Antártica Chilena, llama a presentar ofertas mediante Licitación Pública para la contratación por la ejecución del proyecto denominado: Construcción Refugio Ruta Y-85 KM 1.3 KM, Comuna de Timaukel” Código BIP 40007921”, “estas obras no podrán desarrollarse en un plazo superior a 120 días corridos. Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas administrativas y técnicas que regirán la presentación de las ofertas, la adjudicación, valores y los requerimientos técnicos para la prestación de dicho servicio. III.	BASES ADMINISTRATIVAS 1.	PROPONENTES Podrán participar en la presente licitación, todas aquellas personas naturales y/o jurídicas, chilenas o extranjeras, y/o uniones temporales de proveedores, que se encuentren inscritas en el sistema de Compras y Contratación Publica CHILE COMPRA, y que cumplan con los requisitos establecidos en estas bases, en su llamado y en los documentos Anexos de la propuesta, y que no tengan algunas de las inhabilidades establecidas en el inciso 1° del Artículo 4º de la Ley Nº 19.886, que se transcribe en su parte pertinente: “(…) Quedarán excluidos quienes, al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas anti sindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años”. En el caso de las personas naturales o jurídicas extranjeras, éstas tendrán la obligación de otorgar y constituir, al momento de la adjudicación, mandato con poder suficiente o la constitución de sociedad de Nacionalidad chilena o extranjera, según corresponda. En el caso de una unión temporal de proveedores, cada proveedor de dicha unión deberá inscribirse dentro del plazo señalado para suscribir, con la cual se celebrará el contrato, y cuyo objeto deberá comprender la ejecución de dicho contrato, en los términos establecidos en el inciso cuarto del artículo 4º de la Ley Nº 19.886.
1.	PROPONENTES Podrán participar en la presente licitación, todas aquellas personas naturales y/o jurídicas, chilenas o extranjeras, y/o uniones temporales de proveedores, que se encuentren inscritas en el sistema de Compras y Contratación Publica CHILE COMPRA, y que cumplan con los requisitos establecidos en estas bases, en su llamado y en los documentos Anexos de la propuesta, y que no tengan algunas de las inhabilidades establecidas en el inciso 1° del Artículo 4º de la Ley Nº 19.886, que se transcribe en su parte pertinente: “(…) Quedarán excluidos quienes, al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas anti sindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años”. En el caso de las personas naturales o jurídicas extranjeras, éstas tendrán la obligación de otorgar y constituir, al momento de la adjudicación, mandato con poder suficiente o la constitución de sociedad de Nacionalidad chilena o extranjera, según corresponda. En el caso de una unión temporal de proveedores, cada proveedor de dicha unión deberá inscribirse dentro del plazo señalado para suscribir, con la cual se celebrará el contrato, y cuyo objeto deberá comprender la ejecución de dicho contrato, en los términos establecidos en el inciso cuarto del artículo 4º de la Ley Nº 19.886. 1.2 UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES: •	Unión de 2 o más proveedores para participar en un proceso de compra. •	Solidaridad entre las partes. •	Nombramiento de un representante o apoderado común. •	En adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, obligatoriedad de adjuntar a la oferta documento público o privado que da cuenta del acuerdo. •	En adquisiciones iguales o superiores 1.000 UTM, obligatoriedad de presentar al momento de contratar escritura pública que da cuenta del acuerdo. •	Inscripción individual de proveedores integrantes de la Unión en ChileProveedores. •	Inhabilidades para contratar afectan individualmente a los miembros de la Unión. •	Vigencia de la Unión equivalente a la del contrato adjudicado. 2.	VISITA A TERRENO Las visitas serán optativas a las dependencias donde se ejecutaran las obras del reconocimiento de terreno siendo única responsabilidad del oferente, la que condicionara el desarrollo de la buena ejecución de la obra y entrega correcta a su costo. En caso de visita deberán coordinarse con la Secretaria de Planificación Comunal de la Municipalidad de Timaukel al 061 2216349, siendo la fecha tope antes del día y cierre de la ofertas publicadas en el portal www.mercadopublico.cl. 3. ETAPAS Y PLAZOS DEL PROCESO Fecha de Publicación	Hasta 1 día después de la total tramitación del Decreto que aprueba las bases administrativas y técnicas y autoriza el llamado a licitación. Fecha Inicio de Preguntas	1 día corrido después de la publicación. Fecha Final de Preguntas	5 días corridos después de la publicación Fecha de Publicación de Respuestas	8 días corridos después de la publicación Fecha de Cierre Recepción de Ofertas	10 días corridos después de la publicación Fecha de Acto de Apertura Electrónica	23 días corridos después de la publicación Fecha de Adjudicación	2 días corridos después del acto de apertura electrónica. 4. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS La oferta deberá estar disponible, en formato digital, junto con la documentación de respaldo que más adelante se indica, en el Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas (en adelante “Portal Mercado Público”), en la fecha y hora señalado en el cronograma adjunto de las presentes bases, de conformidad a los protocolos que éste impone y a la normativa legal y reglamentaria vigente sobre esta materia. Sólo se aceptará una propuesta por oferente, de modo que, existiendo más de una, la Municipalidad sólo analizará aquella que se hubiera presentado demás primero en el precitado Portal, rechazando las.
CONSULTAS Y ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES DE DOCUMENTOS DE LICITACIÓN Las consultas o aclaraciones que puedan surgir en relación a las presentes Bases, deberán ser formuladas a través del sitio web www.mercadopublico.cl, a partir de la fecha de publicación de estas bases y hasta la fecha indicada en calendario de licitación. Las respuestas estarán en conocimiento de todos los oferentes a través de este mismo medio, a más tardar a la hora del día señalado en calendario de licitación. La Municipalidad podrá, por cualquier causa y en cualquier momento, antes del vencimiento del plazo para la presentación de ofertas, modificar los documentos de licitación mediante Decreto Alcaldicio, ya sea por iniciativa propia, o en atención a una aclaración solicitada por un oferente en cuyo caso se establecerá un plazo prudente para que los oferentes puedan conocer y adecuar sus ofertas a tales modificaciones.
. PRECIO, VALIDEZ DE LA OFERTA El valor de la oferta no deberá superar cada uno de los item,para el monto total de obras civiles $ 36.982.000 ( Treinta y seis millones novecientos ochenta y dos mil pesos ), IVA incluido ,de igual manera para ítem Equipamiento el monto total no deberá superar $ 787.000 ( Setecientos ochenta y siete mil pesos),Valores (o exentos de IVA) deberá presentarse en moneda nacional y deberá tener una validez mínima de 60 días corridos, y en ella se entenderán incorporados todos los gastos e impuestos que pudieren ser aplicables. Las ofertas deberán subirse en Valor Neto en el portal www.mercadopublico.cl .La oferta en su anexo N°10,contempla, valor por Obra Civil y equipamiento ,los oferentes, deberán ofertar de acuerdo a los ítem presupuestario por separado. Los proponentes que oferten valores superiores al indicado anteriormente, quedarán imposibilitados de seguir en el proceso licitatorio, quedando su oferta inadmisible por no ajustarse a las presentes bases. El pago se efectuará en un plazo de 30 días, contados desde la fecha de recepción conforme de la factura respectiva y del informe realizado por el oferente según se indica a continuación.
7. PLAZO DE EJECUCION El plazo disponible para ejecutar será de 120 días corridos a contar desde la fecha de entrega de terreno.
8. APERTURA DE LAS OFERTAS Al momento de la apertura, el control de los antecedentes legales y/o administrativos, será formal, es decir, sólo se verificará que se presenten todos los antecedentes requeridos. El análisis de fondo de los antecedentes se efectuará con posterioridad durante el período de evaluación de las ofertas. Del acto de apertura se levantará un Acta, la que será refrendada por todos los integrantes de la Comisión correspondiente. Cualquier discrepancia o duda que se presente en el Acto de la Apertura, será resuelta por quien presida la Comisión Evaluadora.
Las ofertas serán evaluadas considerando los siguientes criterios, ponderados en su importancia en los porcentajes que se indican en tabla: 9.1 CRITERIOS DE EVALUACION CRITERIOS	SUBCRITERIOS	PONDERACION TOTAL Presentación de antecedentes	Cumplimiento de requisitos formales	5 % Precio	El oferente que oferte un precio mayor al presupuesto disponible quedara inmediatamente fuera de bases. Deberá presentar por separado con impuestos incluidos oferta por obra civil y oferta por equipamiento según presupuesto disponible por ítem. Anexo Nº10.	25 % Eficiencia Energética	Considerar al proyecto Incorporación de energías renovables no convencionales (ERNC) ya sea mejora técnica; Aporte solar de sistema solar térmico para agua caliente sanitaria y/o calefacción. Aporte solar de sistema solar fotovoltaico para iluminación.	25 % Condiciones de empleo y remuneraciones	El oferente deberá anexar información respectos a los salarios de trabajadores que estén o hayan trabajado en los últimos tres meses, reconociendo a un mínimo de tres (3) que poseen contratos o liquidaciones que se le cancele sobre el sueldo mínimo.	5 % Experiencia (demostrable con recepciones definitivas)	Demostrable con recepciones definitivas de las obras ejecutadas por el oferente	25 % Visita a terreno Esta tendrá el carácter optativa y no obligatoria para reconocimiento del lugar donde se ejecutaran los trabajos asignado un puntaje a las personas que asistan al lugar del proyecto ,previa coordinación con la Municipalidad de Timaukel	10 % Capacidad Económica	En este ítem se asignara puntaje en forma decreciente donde el oferente, demuestre mayor capacidad económica, obtendrá el más alto puntaje	5 % FORMA DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJES: CRITERIO “PRESENTACION DE ANTECEDENTES” (5%): Para este criterio de evaluación, las ofertas se compararán entre sí, conforme a los antecedentes presentados y se jerarquizarán otorgándole el máximo puntaje (0 a 100 ptos.) a las ofertas que presenten la totalidad de antecedentes conforme a bases, y luego, disminuyendo por cada documento o antecedente presentado fuera de la fecha o que haya debido ser rectificado. DESCRIPCION	PUNTAJE % Entrega dentro del plazo original el 100% de los requisitos formales de presentación de la oferta	100 Entrega o rectifica de 1 a 2 antecedentes en instancia posterior al cierre de las ofertas	75 Entrega o rectifica de 3 a 4 antecedentes en instancia posterior al cierre de las ofertas	50 Entrega o rectifica 5 o más antecedentes en instancia posterior al cierre de las ofertas	25 CRITERIO “PRECIO OFERTADO” 25%. El oferente que oferte un precio mayor al presupuesto disponible quedara inmediatamente fuera de bases, El puntaje se asignara a cada oferta de acuerdo a una distribución lineal. Precio Anexo 25%	Precio mínimo ofertado o menor valor en oferta.	100 puntos Segundo precio mínimo ofertado o segundo menor valor.	70 puntos Tercer precio mínimo ofertado o tercer menor valor.	50 puntos Cuarto o más precios ofertados.	30 puntos CRITERIO “EFICIENCIA ENERGETICA” 25%. EFICIENCIA ENERGETICA PUNTAJE % Oferente con propuesta de energía eficia energética 100 Oferente que no 0 CONDICIONES DE EMPLEO Y REMUNERACIONES (5%): El oferente deberá anexar información respectos a los salarios de los trabajadores, reconociendo a un mínimo de tres (3) que poseen contratos o liquidaciones que se le cancele sobre el sueldo mínimo. Oferentes que hayan anexado documentación	Puntaje de más o tres trabajadores sobre sueldo mínimo	100 puntos Oferentes que hayan anexado documentación	Puntaje de menos de 2 trabajadores sobre sueldo mínimo	75 puntos Oferentes que no hayan presentado documentación	Puntaje mínimo	0 puntos CRITERIO “EXPERIENCIA DEL OFERENTE” (25 %): Para este ítem se considerarán las obras debidamente obtenidas con recepción definitivas ya ejecutadas por el oferente ya sea en organismos públicos, municipalidades y/o privados, donde se señale el nombre del proyecto ejecutado, antecedente con certificación ante notario. ACTAS DE RECEPCIONES DEFINITIVAS DE OBRAS	NUMEROS DE ACTAS O RECEPCIONES DEFINITIVAS DE OBRA EJECUTADA.	PUNTAJE % Oferente con mayor experiencia	De 10 a 7 recepciones definitivas	100 Oferente con segunda mayor experiencia	De 6 a 3 recepciones definitivas	75 Oferente con tercera mayor experiencia	De 2 a 1 recepciones definitivas	50 Los restantes oferentes que no acompañen o no tengan recepciones o estos no sean autorizados ante notario	0 recepciones definitivas	0
Esta tendrá el carácter optativa y no obligatoria para reconocimiento del lugar donde se ejecutarán los trabajos asignado un puntaje a las personas que asistan al lugar del proyecto, previa coordinación con la Municipalidad de Timaukel.
10.1 RESOLUCION DE EMPATES En caso de producirse una igualdad en la ponderación de las ofertas presentadas, se adjudicará la licitación a la propuesta que haya obtenido el segundo mayor puntaje experiencia, precio, plazo, condiciones de empleo, visita a terreno, capacidad económica y así sucesivamente. 11. ERRORES U OMISIONES Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la Municipalidad de Timaukel podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales de tipo administrativo, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no le confiera a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del sistema de información. Se permitirá asimismo, la presentación de certificaciones o antecedentes administrativos que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación. Los oferentes tendrán un plazo máximo de 24 horas corridas, contadas desde la notificación del respectivo requerimiento vía “Foro Inverso” inserta en el portal de compras públicas, para responder a lo solicitado por la entidad licitante o para acompañar los antecedentes requeridos por ésta. El cumplimiento en el plazo establecido permitirá evaluar el criterio en el cual se solicitó el antecedente omitido dentro del plazo de presentación de ofertas, pero se asignará puntaje cero (0), en el criterio de evaluación “Cumplimiento de los Requisitos”. En caso que no se cumpla con el plazo otorgado se desestimará la oferta por no cumplir con los requisitos exigidos en las presentes bases de licitación.
La evaluación de las ofertas admitidas será realizada por una Comisión Evaluadora, integrada por un mínimo de 3 funcionarios municipales designados mediante Decreto Alcaldicio. La comisión será presidida por quien tenga mayor jerarquía al momento de su realización, Y emitirá un acta de evaluación, debidamente fundada considerando todos los antecedentes exigidos, y estableciendo el puntaje que se le asigna a cada una de las ofertas, y su correspondiente orden de prelación, el que deberá remitirse al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Timaukel
La Municipalidad de Timaukel adjudicará la presente licitación a aquel oferente que, encontrándose hábil para contratar con los organismos del Estado, haya presentado la oferta más conveniente a sus intereses, de acuerdo a la evaluación realizada, debiendo notificar el resultado de la licitación a más tardar el día indicado en el Portal Mercado público. En el caso que el adjudicatario no esté inscrito en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de Chile-Proveedores, estará obligado a inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la fecha de notificación de la adjudicación. La resolución de adjudicación será publicada en el Sistema de Información de la Dirección de Compras Públicas dentro del plazo de 30 días corridos contados desde la fecha del acta de evaluación. En el evento que se presente alguna imposibilidad de informar el resultado de la adjudicación, esta situación será notificada en el Sistema de Información, indicando las razones que justifican el incumplimiento, fijando el nuevo plazo para hacerlo. Los proponentes no favorecidos no percibirán indemnización de ninguna naturaleza, siendo de su exclusiva responsabilidad los gastos en que hubieren incurrido con motivo de la presentación de sus ofertas. Las consultas que pudieran suscitarse con motivo de la adjudicación deberán consultarse a través del “Portal Mercado Público”, siendo respondidas por este mismo medio a más tardar, el día y hora indicado en calendario de licitación. No obstante lo señalado precedentemente, la Municipalidad de Timaukel mediante decreto fundado, podrá declarar desierta la licitación por no convenir a los intereses institucionales o, declarará inadmisibles las ofertas por no cumplir los oferentes con los requisitos establecidos en estas bases y en las Especificaciones Técnicas. Dicha resolución será publicada en el Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas dentro del plazo de 30 días corridos desde la fecha del acta de evaluación
La Municipalidad de Timaukel, mediante decreto fundado por su Alcalde, podrá declarar desierta la licitación o, si fuere conveniente a los intereses institucionales, podrá readjudicarla al oferente que hubiere obtenido el segundo mejor puntaje en la evaluación de las ofertas (y así sucesivamente con el tercero y siguientes), dejando sin efecto la adjudicación previa, en los siguientes casos: a) Si el adjudicatario se desiste de firmar el contrato o no lo hace dentro del plazo establecido en las bases o en el artículo 65° del DS. N° 250; b) Si no hace entrega, en el plazo establecido, de los antecedentes requeridos en el numeral siguiente; c) Si no entrega las garantías solicitadas, siempre y cuando se soliciten; d) Si se desista de su oferta o cambia unilateralmente el monto, forma o condiciones de ella; e) Si rechaza la orden de compra o no es aceptada dentro de las 24 horas desde la emisión de la misma; y, f) Si no se inscribe en el Registro de Proveedores, dentro del plazo previsto en el punto N°13 de las presentes bases o se encuentra inhábil, en el sistema de Chileproveedores. En cualquiera de estos casos, La Municipalidad de Timaukel podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.
La Contratación será a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses, impuestos incluidos (si corresponde) y el pago será efectuado mediante estados de pago de acuerdo a lo definido en el numeral 6 validez de la oferta y numeral 26, forma de pago, según lo mencionado en las presentes bases. El Contrato será a plazo fijo y el proponente estará obligado a ofertar por el costo que comprende el servicio de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y documentos adjuntos a estas bases, asumiendo el adjudicatario todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos en su ejecución cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e incluye además el valor de los aportes y derechos a los servicios respectivos, según corresponda, remuneraciones e imposiciones de personal, costos de las garantías, traslados, hospedaje, alimentación y en general todos los gastos que irrogue o exija el cumplimiento del contrato, sea directo o indirecto. Pasarán a formar parte del contrato, las presentes Bases, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes que se acompañen a estas. El contrato deberá suscribirse en un plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación en el portal de chilecompra, por el Adjudicatario ante Notario y por la Municipalidad de Timaukel, representada por su Alcalde o subrogante legal. Sin perjuicio de la total tramitación de la resolución aprobatoria del contrato, el adjudicatario iniciará la prestación de sus servicios una vez firmado el contrato por ambas partes, para luego desde la fecha de emision de la orden de compra, la cual deberá ser aceptada en un plazo máximo de 24 horas de emitida la orden de compra, según lo dispuesto en el artículo N° 63 del Reglamento de la Ley N° 19.886. Con todo, los servicios sólo podrán ser pagados en la medida que la precitada resolución aprobatoria se hubiera dictado. En todo caso, si durante la ejecución del contrato, ciertas causas o circunstancias no imputables a culpa o negligencia del adjudicatario hicieren imposible su oportuno cumplimiento, podrá ampliarse el plazo estipulado para su término, previa solicitud por escrito y fundada de éste, la cual en caso de aceptarse sólo podrá ser formalizada mediante la dictación de un decreto fundado que indicando el motivo de la modificación, cumpla con todos los requisitos indicados en el artículo 79° del DS. N° 250, de 2004, Reglamento de la Ley N° 19.886. La autorización de ampliación del plazo, necesariamente implicará ampliar la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, respetando el plazo adicional de 60 días hábiles contemplado en el artículo 70° del precitado Reglamento. Para todos los efectos legales del contrato las partes fijarán su domicilio en la ciudad y comuna de Porvenir y se someterán a la competencia de sus Tribunales de Justicia. Antecedentes legales del adjudicatario Para la redacción del contrato, el oferente adjudicado deberá proporcionar, en el plazo máximo de 10 días hábiles, original o copia autorizada ante Notario, de los siguientes documentos: a)	Cédula Nacional de Identidad b)	Inscripción en Chileproveedores c)	Boleta de garantía por Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, de acuerdo a lo solicitado en estas bases. d)	Declaración jurada para contratar (Anexo N° 3), debidamente firmada. Además tratándose de personas jurídicas, se deberá entregar original o copia autorizada ante Notario, de los siguientes documentos: e)	RUT de la empresa. f)	Certificado de Vigencia de la empresa, extendida por el Conservador de Bienes Raíces y Registro de Comercio respectivos, con no más de 60 días de anticipación a la fecha de la firma del contrato. g)	Certificado de vigencia de la personería, emitido por el Conservador de Bienes Raíces y Registro de Comercio correspondientes, con no más de 60 días de anticipación a la fecha de la firma del contrato. h)	Escritura en que conste la personería del representante legal del oferente, con expresa mención de sus facultades, las cuales deberán contener las de percibir y contratar. Si el adjudicatario mantiene disponibles los documentos antes citados en “Documentos Acreditados” del Portal Chile Proveedores, no requiere presentar dicha información. No obstante lo anterior, la Municipalidad podrá solicitar físicamente dichos antecedentes o requerir documentos adicionales a los señalados si se consideran indispensables para la redacción del contrato. 15.1.-	ENTREGA DEL TERRENO Una vez firmado el Contrato, la Unidad Técnica comunicará al Adjudicatario el día en que se hará la entrega del terreno, la cual no excederá de 7 días desde la fecha de suscripción del contrato. De la entrega, se dejará constancia en un acta. El plazo de ejecución de la obra se contará a partir del día de la entrega del terreno. Si la entrega del terreno no se realiza dentro del plazo indicado, por causas imputables a la Unidad Técnica, ésta deberá informar por escrito al Mandante tales circunstancias. Con todo, si la Unidad Técnica no realiza la entrega del terreno dentro de los treinta días siguientes desde la suscripción del contrato, el Contratista podrá exigir el término anticipado del contrato, sin derecho a reclamar y/o demandar ninguna indemnización por este concepto. La demora por más de 15 días corridos en la iniciación de los trabajos o cualquier interrupción en el curso de ellos que dure igual plazo y que no haya sido causada por fuerza mayor o justificada plenamente ante la I.T.O., se considerará grave y, por lo tanto, dará derecho a la Unidad Técnica para dar término anticipado al Contrato. 15.2.- DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 15.2.1.- CONTROL DE CALIDAD Para aquellos materiales y/o partidas que así lo requieren, en conformidad con las Especificaciones Técnicas, deberán efectuarse informes y controles de calidad, los que serán solicitados directamente por la Inspección y realizados por algún organismo competente. El número y tipos de ensayos de calidad será el estipulado por las especificaciones técnicas o, en su defecto, por los que soliciten los organismos receptores de obras correspondientes. Los gastos que se originen por estos conceptos serán de cargo del Contratista. 15.3.-	CORRESPONDERÁ AL CONTRATISTA a) Dirigir, ejecutar, administrar la construcción y ejecución de los trabajos contratados, personalmente, ciñéndose estrictamente a los planos, especificaciones, normas y detalles en forma que permita la total y oportuna ejecución de las obras pactadas. b) Coordinar la ejecución del proyecto y el cumplimiento de las estipulaciones contractuales, ya sean de orden técnico o administrativo. c) Designación de personal idóneo y calificado, nombrando a un profesional que lo represente durante la ejecución de las faenas. d) El Contratista deberá mantener y actualizar a lo menos una vez por semana los gráficos de avance. e) Proveer y mantener un libro de obras donde se anotará el avance de los trabajos, la actividad de ejecución, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones pertinentes a su trabajo en la obra. f) La presentación oportuna y con la documentación completa de los Estados de pago. g) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la I.T.O. h) Identificar la obra dentro de los cinco días hábiles siguientes al inicio de los trabajos mediante un letrero como mínimo, cuyo texto y diseño corresponda a las indicaciones proporcionadas en las Normas Especiales de las presentes Bases. Dicho letrero deberá indicar el programa que financia las obras, la fuente de financiamiento y la identificación del Mandante y de la Unidad Técnica. La confección de este letrero deberá contar con la aprobación del Inspector Técnico (deberá solicitar formato a la Unidad Técnica). No se permitirá destacar el nombre del Contratista en relación al resto de la leyenda ni la colocación de otros letreros relativos al provecto. i) Proveer de una placa conmemorativa, según se detalla en las Normas Especiales de las presentes Bases. j) El Contratista o jefe de las obras a cargo de los trabajos, o la persona que lo represente con arreglo a las disposiciones de los artículos anteriores, estará obligado a acompañar a los funcionarios del Mandante o de la Unidad Técnica que tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras; a suministrar instrumentos, herramientas y otros medios que permitan a los referidos funcionarios hacer una revisión prolija de las obras en construcción, como también a presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados y otros documentos que guarden relación con el contrato. En general, el Contratista estará obligado a proporcionar a dichos funcionarios y al Inspector Técnico de la Obras, los datos que se soliciten en conformidad a las instrucciones y/o formularios que para ese objeto se le entreguen. 15.4.-PERSONAL DEL CONTRATISTA El número de trabajadores que se ocupe en las obras deberá tener relación con la cantidad de obras por ejecutar y el tipo de tecnología que el Contratista oferte. El Contratista deberá informar mensualmente y mientras dure la obra y/o servicio adjudicado, a la Unidad Técnica, sobre el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, como asimismo, de las obligaciones que de igual tipo o clase tengan los subcontratistas con sus trabajadores, conforme lo dispuesto en el artículo 183-C del Código del Trabajo. Esta obligación de informar deberá ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales, mediante Certificado emitido por la respectiva Inspección del Trabajo y en cuanto al cumplimiento de los derechos laborales, mediante la respectiva Liquidación de sueldo, debidamente firmada por el trabajador o bien por medios idóneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento, tanto respecto de los trabajadores del Contratista, como también se exigirá la referida documentación respecto de las obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago producto del contrato deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el Contratista acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. El Mandante y/o Unidad Técnica deberán exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de esta obligación por parte del Contratista dará derecho a dar por terminado, inmediatamente, sin forma de juicio, el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitación en que el Contratista referido no podrá participar. Estas exigencias deberán cumplirse igualmente respecto de la subcontratación. La mano de obra que se utilice y/o emplee en la ejecución de las obras a que se obliga el Contratista, deberá ser íntegramente contratada por él. En consecuencia, el personal que el Contratista ocupa, deberá estar subordinado a él en sus relaciones de trabajo y no tendrá vínculo alguno con la Unidad Técnica ni con el Mandante. El personal del Contratista, sub-Contratistas o proveedores, están autorizados a permanecer sólo en el recinto de la obra y no se les permitirá acceso a otras ya terminadas si las hubiera, salvo en casos específicos calificados por la Inspección Técnica. Para estos efectos el Contratista deberá establecer expresa prohibición. 15.5.-	PROFESIONAL RESIDENTE DE LA OBRA O ADMINISTRADOR DEL CONTRATO El Contratista bajo su responsabilidad designará un profesional habilitado de acuerdo a la ley, responsable de la obra, para dirigir las faenas de acuerdo al programa, el cual se entenderá ampliamente facultado para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados con la obra. Este Profesional debe permanecer en el lugar de las faenas mientras estas se desarrollen. También deberá existir un profesional subrogante, de las mismas características, y con iguales atribuciones, por las ausencias que pueda experimentar el profesional titular. La designación de dicho profesional y su subrogante deberá quedar registrada en el libro de obras. La Unidad Técnica podrá, en cualquier momento y por causas justificadas, ordenar al Contratista el término de las funciones de él o de los reemplazantes. 15.6	CONDICIONES Y ACCIDENTES DEL TRABAJO El Contratista tiene que suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos necesarios de protección y tomar las medidas para mantener en la obra la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las normas legales que regulan la materia. Es obligación del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales, en conformidad con las disposiciones legales sobre la materia, debiendo informar al I.T.O. de los hechos ocurridos, haciendo entrega cuando corresponda de tales denuncias. Del mismo modo, deberá contar con plan de seguridad para sus labores habituales. 15.7	COORDINACIÓN DE FAENAS El Contratista queda obligado a facilitar la ejecución de los trabajos que la Unidad Técnica contrate con otras personas o realice directamente, coordinando sus faenas sin que esto le dé derechos a pagos extraordinarios. Podrá solicitar aumentos de plazo sólo por causas justificadas por la I.T.O. que tengan directa relación con los trabajos que la Unidad Técnica contrate paralelamente. Dichos aumentos se concederán por Decreto o Resolución de la Unidad Técnica, previa autorización del Mandante.
16. CESION O SUBCONTRATACION El Adjudicatario podrá ceder, partidas especiales de gas, agua y electricidad, solamente aquellos considerados como servicios especiales, No podrá transferir o traspasar en forma alguna, otra partida o ítem ,ya sea total ni parcial, que correspondan a los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la ejecución de la presente licitación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, ni constituir sobre tales derechos y obligaciones, garantías, prendas u otros gravámenes que la pudiera afectar. 16.1 TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 1.- La Municipalidad de reserva la facultad de poner término definitivo o suspender transitoriamente la ejecución del servicio, bajo las siguientes circunstancias: a)	Por caso fortuito o fuerza mayor. b)	Por causas imputables al adjudicatario por incumplimiento de las Bases Administrativas. c)	Por acuerdo entre las partes (resciliación). d)	Fallecimiento del adjudicatario si es persona natural o de uno de los socios que implique la disolución de la sociedad si es persona jurídica. El contrato se entenderá resuelto administrativamente ipso-facto sin forma de juicio por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el oferente, sin derecho a indemnización. 2.- Para todos los efectos de justificar la terminación administrativa del contrato, se considerarán como graves las siguientes causales: El contrato podrá terminarse anticipadamente, en caso de concurrir algunas de las siguientes causales: 1) La resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes. 2) Incumplimiento grave de las obligaciones estipuladas en el Contrato. Se considerará que el incumplimiento del proveedor es grave en los siguientes casos: a)	Si se hubiera hecho efectiva la boleta de garantía del fiel cumplimiento del contrato, y el adjudicatario no entregara una nueva en su reemplazo, en la forma y dentro del plazo establecido . b)	Si el adjudicatario cediera a terceros las obligaciones que asuma en virtud del respectivo contrato. c)	por retardo en el inicio de las obras por más de 10 días hábiles. d)	notorio abandono de las obras ´por más de 5 días seguidos. e)	por no acatar las instrucciones impartidas por los ITOS. 3) Si durante la vigencia del Contrato incurriera en alguna causal de inhabilidad para contratar con el Estado o con esta entidad licitante, de acuerdo a lo indicado en el numeral 2 de estas Bases. 4) Haber incurrido, durante la vigencia del Contrato, en alguna de las inhabilidades para inscribirse en el Registro de Proveedores de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, en los casos previstos en el artículo 92 del Decreto Supremo Nº 250, de 2004 (Hacienda). 5) Si el proveedor adjudicado fuere suspendido o eliminado del Registro Oficial de Contratistas, a cargo de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, de acuerdo a lo establecido en los artículos 95 y 96 del Decreto Supremo Nº 250, de 2004 (Hacienda). 6) El estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. 7) En caso que el adjudicatario no acreditara el cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales con sus trabajadores. 8) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. En ninguno de estos casos, procederá el pago de indemnización alguna al proveedor adjudicado. El término anticipado del Contrato deberá disponerse previa resolución fundada dictada al efecto. Además, deberá ser notificado por carta certificada al adjudicatario, salvo en la situación descrita en el N° 1 precedente, en que se requerirá un acta suscrita por el representante legal del adjudicatario y el Alcalde, dando cuenta de ello.Con todo, durante el período transcurrido entre la notificación del término anticipado y la nueva contratación que efectúe la Municipalidad el adjudicatario deberá cumplir con todas las obligaciones pactadas.
Por Tratarse de un contrato de ejecución por etapas en el cual es posible tener que calcular multas por incumplimiento y/o atrasos imputables al adjudicatario queda estrictamente prohibido celebrar contratos de Factoring, Confirming (sistema de liquidación de facturas o adelanto de pago a proveedores) u otros.
INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS. Cumplidos todos los trámites que le den vigencia legal al Contrato, se dará inicio al plazo contractual de la Obra, mediante Acta de Entrega Oficial de Terreno, suscrita por el Contratista y la ITO. La Municipalidad será representada ante el Contratista por la ITO, quien deberá, entre otras funciones, inspeccionar y llevar el registro de los avances y observaciones que le merezca lo ejecutado, en el Libro de Obra respectivo. La inspección citada en el punto precedente no libera al Contratista de ninguna de las obligaciones de responsabilidad que le son propias y la inspección no constituirá en caso alguno, aprobación parcial o total de la Obra. Para el Correcto control de la obra, actuará como unidad técnica la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) unidad responsable de la recepción provisoria de la obra y estará constituida por la o las personas que dicha unidad designe y tendrá la responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento del contrato correspondiente. La inspección Técnica de la Obra (I.T.O), podrá autorizar cambios u ordenar modificaciones a la obra que ameriten ser consideradas, evaluadas y aprobadas si procede, para optimizar la construcción e inversión que se realiza, siempre y cuando esta no modifique el valor del contrato todo esto en coordinación con Secretaría Comunal de Planificación, previo VºBº de Alcalde. Si la inspección infringiere la disposición del artículo precedente y el contratista acatase lo dispuesto por él, las consecuencias que pudieren derivar de dicha aceptación, serán de exclusiva responsabilidad del contratista. Para los efectos de consignar las inspecciones, observaciones o plantear dudas, el contratista mantendrá en la obra, bajo su custodia, un Libro de Obra, autocopiativo, de tapas rígidas, debidamente foliado en original y 2 copias, en el que se consignarán: a)	Avances e instrucciones de la ITO, dentro de los términos contractuales. b)	Observaciones a los trabajos que se ejecuten. c)	Observaciones del o los proyectistas con conocimiento de la ITO. d)	Comunicaciones de orden técnico que deban intercambiar Contratista, Proyectista y la ITO. Los trabajos mal ejecutados, materiales mal empleados y elementos utilizados al margen de las normas técnicas correspondientes, que sean observados por la ITO; deberán ser sustituidos, reconstruidos, reparados o refaccionados a costa del Contratista en el plazo que la ITO Establezca, según las indicaciones; sin que ello represente, en caso alguno, aumento de Obra ni costo adicional para el Mandante. Las observaciones efectuadas en el Libro de Obra por la ITO, deberán ser acatadas de inmediato por el Contratista; y su inobservancia será causal de multas parciales y/o término anticipado del Contrato en caso de recurrencia. Se aplicará una multa de 2.0 UF por cada vez que el Contratista no acate las instrucciones de la ITO dentro del plazo establecido para ello, estampadas en el Libro de Obras.
TERMINOS DE LAS OBRAS
22.-AUMENTOS DE PLAZO Sin perjuicio del aumento de plazo asociado a un eventual aumento de obra, que deberá contar con autorización expresa del mandante, la Unidad Técnica podrá aumentar el plazo para la ejecución de la obra contratada, a petición fundada del Contratista, por motivo de fuerza mayor o caso fortuito, o causa no imputable al contratista, informando de ello oportunamente al mandante. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Código Civil, se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto que no es posible resistir como un naufragio, un terremoto, los actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos, etc. La Empresa Contratista deberá hacer la respectiva solicitud de aumento de plazo a la Inspección Técnica, dentro de los siete días posteriores desde ocurrida la(s) causa(s) que lo origine. El atraso por parte de la Unidad Técnica en entregar al contratista antecedentes, suministros o terreno, podrá ser considerado como causal de aumento de plazo, sólo si en forma efectiva y comprobada, impide o retarda el cumplimiento de las obligaciones del contratista, y siempre que el Contratista, oportunamente, haga presente dicha circunstancia oportunamente mediante una solicitud en los términos indicados en el párrafo precedente. En ningún caso podrán invocarse los problemas con las certificaciones y/o autorizaciones de otras Instituciones, días lluvias, entre otros, como argumentos para solicitar tal aumento de plazo, salvo las certificaciones y/o autorizaciones que deba entregar, si correspondiere, el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU), de conformidad a la normativa legal vigente Asimismo, tampoco será causal de aumento de plazo, las interrupciones y demoras que pueda experimentar la ejecución del contrato, como consecuencia del rechazo por parte del ITO de materiales defectuosos, o trabajos o servicios mal ejecutados, o por no cumplirse con las especificaciones técnicas. La Unidad Técnica junto con informar al mandante del aumento de plazo, deberá acompañar la respectiva modificación del contrato, de la garantía constituida y copia del acto administrativo que lo aprueba. Además, presentará el informe del Inspector Técnico de Obra (ITO) que de conformidad al aumento otorgado, junto a la documentación de respaldo y que se tuvo presente para la elaboración de dicho informe. Todo lo anterior, deberá estar gestionado y regularizado, antes del término de plazo que requiere ampliarse y regirán a partir del vencimiento del plazo que se amplía, consecutivamente. Con todo, deberá entenderse que esta facultad de la Unidad Técnica, no aplicará en caso de requerirse un aumento de obras, pues en esta situación el plazo estará supeditado a la eventual aprobación del aumento, que como se ha indicado requerirá de autorización previa del mandante. Los aumentos de plazo no darán derecho al contratista, en caso alguno, al pago por concepto de mayores gastos generales. Ninguna parte podrá alegar, bajo pretexto alguno, la circunstancias de que las prestaciones correspondientes se han hecho excesivamente onerosas, que han desequilibrado la conmutatividad del contrato, que han desequilibrado el equilibrio de las prestaciones, o situaciones similares, renunciando de este modo expresamente a invocar la llamada Teoría de la imprevisión o de la excesiva onerosidad sobreviviente durante la ejecución de contrato que se celebra de acuerdo con estas bases.
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL El Contratista deberá ejecutar correcta y oportunamente las obras y/o servicios contratados. Será responsable de culpa leve por todas las acciones y/o actividades que ejecute y/o desarrolle y de todos los perjuicios directos, previstos o imprevistos, causados por alguna clase de incumplimiento contractual. La Unidad Técnica, por su parte, responderá sólo por su culpa grave. El Contratista será el único responsable, salvo fuerza mayor o caso fortuito o causa no imputable a aquél, de obtener las autorizaciones correspondientes para la instalación de faenas y/o labores contratadas, así como del suministro, transporte, instalación, mantención y suficiencia de dicha instalación, requerida para el normal desarrollo de las obras y/o cumplimiento de sus obligaciones. Corresponderá al Contratista demostrar haber procedido con la diligencia debida según las circunstancias, entendiéndose en todo caso que la simple observancia de las disposiciones legales y reglamentarias no basta por sí sola para exonerarse de responsabilidad. Los aumentos de plazo, así como el retardo en la entrega del terreno, o en la elaboración de cualquier acto administrativo que se relacione con las obras, incluidos los referidos al pago, incluso si fueran imputables exclusivamente a errores u omisiones de la Unidad Técnica y/o del Mandante, no darán derecho a indemnizaciones de ninguna especie, salvo que se acredite dolo.
Terminado los trabajos, el contratista deberá solicitar por escrito a la Unidad Técnica, la Recepción Provisoria de las obras. Verificado y confirmado el término de las obras y el fiel cumplimiento del Contrato, ajustado a los planos, especificaciones técnicas y proyectos de especialidad, la ITO lo consignará en el libro de obras con la fecha exacta de término. La Recepción Provisoria, se efectuará dentro de un máximo de 10 días hábiles a contar de la fecha del decreto que designa la Comisión Receptora, tramitado luego del recibo de la solicitud de recepción del contratista y la verificación de término de la obra por parte de la ITO. Si en la inspección en terreno de las obras, por parte de la comisión, existieren observaciones a las características y calidad de lo ejecutado, no se cursará la recepción correspondiente; emitiéndose un acta con observaciones, estableciendo en ella el plazo para que el contratista atienda, resuelva y ejecute a su costo los trabajos necesarios que se determinen. Concluido el plazo para subsanar las observaciones por parte del contratista, la comisión se constituirá nuevamente en terreno, para verificar la atención a las observaciones y efectuar la Recepción Provisoria, si procede; levantándose el Acta de Recepción correspondiente. El Acta de Recepción Provisoria, entre otros, deberá consultar, los siguientes datos: a) La fecha de inicio de la Obra b) La fecha de término de la Obra. c) La fecha en que habrá de efectuarse la Recepción Definitiva de la misma. d) La visación de la Unidad Técnica, para autorizar el último Estado de Pago, con las deducciones a que hubiere lugar. El plazo de garantía para la Buena Ejecución de la Obra, estabilidad y calidad de los trabajos ejecutados, tendrá vigencia mínima igual a 13 meses, contados desde la fecha del acta de Recepción Provisoria. Durante el plazo que medie entre la Recepción Provisoria y la Recepción Definitiva de la Obra y en el caso que no afecten el desarrollo de las observaciones, la Municipalidad podrá disponer el uso de la obra, para los fines que fue concebida. Con un mínimo de 15 días, previos al término del plazo de garantía de 13 meses, el contratista deberá solicitar por escrito a la Unidad Técnica la Recepción Definitiva de la Obra. Tramitándose a contar del recibo de la solicitud, la designación por decreto de la comisión de recepción respectiva, la que dispondrá de 10 días hábiles contados desde la fecha de emisión del decreto para efectuar y levantar el Acta de Recepción Definitiva, si procede. Esta recepción tiene por objeto, verificar el comportamiento de la Obra en el período de garantía y establecer las fallas y/o errores constructivos que transcurrido el plazo de un año pudiesen haberse producido. Se procederá a efectuar la recepción definitiva previa entrega de los planos definitivos de la obra como de las instalaciones de electricidad, gas, agua y alcantarillado, debidamente autorizadas por los organismos correspondientes junto con los certificados de recepción definitiva del Proyecto Sanitario (Agua potable y Alcantarillado), con todas las modificaciones hechas durante el desarrollo de la obra, (si es que las hubiere), en la siguiente forma: un original y dos copias y una copia en cd confeccionado en software Autocad.. El costo de la tramitación de la edificación, permisos, planos, certificados entre otros corresponderá al contratista. Esta recepción final, en ningún caso exime al Contratista de la responsabilidad establecida en el Artículo 2003, del Código Civil, por el plazo de 5 años. Efectuada, sin observaciones, la Recepción Definitiva de la Obra, se procederá a efectuar la liquidación del Contrato. Cumplida esta formalidad y si no existen saldos pendientes a favor del Mandante, se, devolverá al contratista la garantía de caución de la buena ejecución de obra y el o los saldos de retenciones, si las hubiere.
25.1 SERIEDAD DE LA OFERTA Los oferentes deberán adjuntar garantía tomada a la Vista, Nominativa, No endosable, Irrevocable y de realización Inmediata. Se aceptará cualquier tipo de garantía que asegure su cobro de manera rápida y efectiva. La que deberá expresarse en pesos chilenos y podrá otorgarse de manera física o electrónicamente. En este último caso deberá ajustarse a la ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma. Por la suma de $250.000 (Doscientos cincuenta mil pesos), a nombre de La Ilustre Municipalidad de Timaukel, con la siguiente glosa: “Para garantizar seriedad de oferta en licitación: Construcción Refugio Ruta Y-85 KM 1.3 KM, Comuna de Timaukel” Código BIP 40007921”, con una vigencia mínima de 60 días, contados desde la fecha de apertura de las ofertas según lo publicado en el Portal Mercado público. La Municipalidad de Timaukel podrá hacer efectiva esta garantía, en cualquiera de los siguientes casos: a) Si el proponente se desiste de su propuesta o la retira unilateralmente, durante el período de vigencia de la misma. b) Si se comprobara falsedad de los documentos constitutivos de la oferta. c) Si el oferente adjudicado no suscribiera el contrato dentro del plazo respectivo o no se inscribiera en el Registro de Proveedores del Estado (Chile Proveedores), dentro del plazo señalado. Toda oferta que no esté acompañada de esta garantía será rechazada por La Municipalidad de Timaukel, por no ajustarse a lo establecido en estas bases. En el caso de que el oferente presente garantía en forma física esta deberá ser entrega en la Municipalidad de Timaukel mediante oficio o carta conductora, sobre cerrado en oficina de partes antes de la hora de apertura de licitación. En horarios de 08:00 Hrs a 17 :00 de lunes a Jueves y Viernes de 08:00 a 16 Horas ( Villa Cameron S/N) 25.2 RESTITUCION DE GARANTIA Esta garantía será restituida dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad, o de la adjudicación. En estos casos, la boleta podrá ser retirada en el Departamento de Tesorería de la Institución, ubicada en Villa Cameron S/N, comuna de Timaukel, entre las 9:00 y las 12:00 horas, de lunes a viernes, con la presentación del Rut en caso de ser el representante legal de la empresa, o de un poder notarial otorgado por la empresa en caso de corresponder a otra persona. En caso de readjudicación, según lo dispuesto en el numeral 15 de estas bases, el plazo antes indicado se extenderá en 10 días, contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de ello, según lo dispuesto en la parte final del artículo 43° del D.S. N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda. Al adjudicatario, esta Garantía le será restituida al momento de hacer entrega de la Garantía de fiel cumplimiento del contrato, que se detalla a continuación. 25.3 FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO Con el objeto de caucionar el fiel y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato, el adjudicatario deberá reemplazar la boleta de seriedad de la oferta por cualquier tipo de garantía que asegure su cobro de manera rápida y efectiva. La que deberá expresarse en pesos chilenos y podrá otorgarse de manera física o electrónicamente. En este último caso deberá ajustarse a la ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma. Con la siguiente glosa “Para garantizar el Fiel Cumplimiento de la Obra Construcción Refugio Ruta Y-85 KM 1.3 KM, Comuna de Timaukel “Código BIP 40007921”, a favor de la Municipalidad de Timaukel, equivalente al 5% (Cinco por ciento) del monto total del contrato (IVA incluido si lo hubiera), expresado en moneda nacional, con una duración mínima de 18 meses, la que deberá ser entregada por el Adjudicatario, días antes a la firma del contrato. Sin perjuicio de las acciones de cumplimiento o resolución del contrato y de indemnizaciones de perjuicio que se pudieran ejercer separada e independientemente por el incumplimiento de las obligaciones contractuales, la Municipalidad de Timaukel podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, sin necesidad de requerimiento ni acción judicial alguna, en caso de concurrir algunas de las circunstancias prescritas en el numeral 16 N° 1 de estas bases, salvo que la causal respectiva no le sea imputable al adjudicatario. En caso de cobro de la garantía por alguna circunstancia que no signifique el cese del contrato, el adjudicatario, deberá renovar dentro del plazo de 7 días hábiles siguientes a su cobro, para dar por terminado anticipadamente el contrato sin indemnización. 25.4 GARANTÍA DE BUENA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Al momento de la Recepción Provisoria, mediante expresa solicitud del Mandatario, la Municipalidad procederá a devolver esta garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, contra la entrega por parte del Contratista de una segunda boleta de garantía o vale vista que caucionará la Buena Ejecución de las Obras, su estabilidad y calidad de los trabajos ejecutados; Construcción Refugio Ruta Y-85 KM 1.3 KM, Comuna de Timaukel”,Código BIP 40007921”,con una vigencia de 13 meses, entregada a la fecha establecida para la Recepción Provisoria Definitivas de las Obras, por un monto equivalente al 5% del valor total del Contrato, por ejecución extendida a nombre de la Municipalidad de Timaukel, La que deberá expresarse en pesos chilenos y podrá otorgarse de manera física o electrónicamente. En este último caso deberá ajustarse a la ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma. Con la siguiente, Glosa: Construcción Refugio Ruta Y-85 KM 1.3 KM, Comuna de Timaukel”Código BIP 40007921”, Cualquiera sea el tiempo en que se haya celebrado un Contrato, sólo a su liquidación total podrán devolverse las Garantías que lo caucionaron. La garantía por Buena Ejecución de la Obra, tendrá una duración mínima de 13 meses corridos, contados desde la fecha de Recepción Provisoria de Obra.
Los pagos se regirán por las siguientes reglas: La Municipalidad pagará al adjudicatario a través de 2 estados de pago. Estos quedarán sujetos a la aprobación de los informes entregados por el adjudicatario por parte de la Directora de Secplan o quien le subrogue la Municipalidad designe para ello. PRIMER ESTADO DE PAGO	50 %	Se pagara por avance del 50 %.valor adjudicado SEGUNDO ESTADO DE PAGO	100%	Se pagara por avance del 100 %.valor adjudicado 26.1 ANTECEDENTES PARA EL PAGO El adjudicatario deberá solicitar por escrito los pagos e ingresar las solicitudes en la oficina de partes de la Municipalidad de Timaukel, ubicada en Villa Cameron S/N, comuna de Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, lunes a jueves de 08:00 a 17:00 y viernes de 08:00 a 16:00 hrs, y deberá acompañar las solicitudes de pago, con la siguiente documentación: 	Carta Dirigida a la Secretaria Comunal de Planificación, (Directora de Secplan o Subrogante) mediante el cual se informara del avance y etapas realizada de lo ejecutado y que el desarrollo ha sido conforme al contrato, bases administrativas y especificaciones técnicas. Los pagos se efectuarán en un plazo de 30 días, contados desde la fecha de recepción de la factura respectiva, la cual deberá ser extendida a nombre de la Municipalidad Timaukel, Rut 69.251.600-1, con dirección en Villa Cameron S/N Timaukel. Los pagos serán por avance de obra y se cancelarán al contratista conforme a estados de pago calculados de acuerdo al porcentaje físico de la obra y a los precios del presupuesto detallado, presentado por el contratista e incluido en el contrato. Estos deberán considerar solamente las obras ejecutadas. No se podrán presentar estados de pago por materiales depositados al pie de la obra. El estado de pago deberá tener el visto bueno de la ITO. El contratista deberá indicar en cada estado de pago el avance de la obra, entregando un detalle desglosado por partida, mostrando separadamente el costo directo, los gastos generales y las utilidades. Para la cancelación de los estados de pago el contratista presentará a la Unidad Técnica los siguientes antecedentes: a. Certificado de pago de Obligaciones laborales de los trabajadores de la obra. b. Certificado emitido por la Inspección del Trabajo que no tiene reclamos de trabajadores. c. Estado de Avance aprobado por la ITO. d. Carátula de Estado de Pago. e. Itemizado de partidas, según avance f. Factura a nombre de “Ilustre Municipalidad de Timaukel”.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 43
 Artículo 4
 artículo 4
 Artículo 4
 artículo 4
 resolución 
 resolución 
 artículo 65
 resolución 
 resolución 
 artículo 79
 artículo 70
 artículo 183
 Resolución 
 artículo 92
 resolución 
 artículo 45
 Artículo 2003
 resolución 
 resolución 
 artículo 43
 resolución