Source: http://docplayer.it/2780381-Scrittura-privata-con-la-presente-scrittura-privata-redatta-in-duplice-originale-fra-le-societa-fedi-impianti-s-r-l-in-persona-del-legale.html
Timestamp: 2016-10-28 21:46:03+00:00

Document:
⭐SCRITTURA PRIVATA Con la presente scrittura privata redatta in duplice originale fra le società : - Fedi Impianti S.r.l. in persona del legale
SCRITTURA PRIVATA Con la presente scrittura privata redatta in duplice originale fra le società : - Fedi Impianti S.r.l. in persona del legale
Download "SCRITTURA PRIVATA Con la presente scrittura privata redatta in duplice originale fra le società : - Fedi Impianti S.r.l. in persona del legale"
Giuseppa Paoletti
1 SCRITTURA PRIVATA Con la presente scrittura privata redatta in duplice originale fra le società : - Fedi Impianti S.r.l. in persona del legale rappresentante Matteini Marco con sede in Firenze via Caduti di Cefalonia n. 31 (P.I ) da un lato, successivamente denominata Fedi Impianti - MARCO MATTEINI & C. S.A.S, in persona del legale rappresentante sig. Matteini Marco, con sede in Firenze, via Caduti di Cefalonia n. 31 P.I da una parte e dall altro lato - l Associazione Italiana Contro le Leucemie - Linfomi Mieloma, O.N.L.U.S. Sezione di Prato, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. Alberto Grossi, con sede in Prato, via Del Menichino n.16 (P.I. e C.F ) successivamente denominata A.I.L. Prato Premesso: - che durante la degenza nel reparto T.M.O., Maurizio Fiori, che di professione e con passione si occupava di meccanica ed elettronica, aveva vissuto direttamente le problematiche inerenti alla comunicazione, tramite le cabine video, con i familiari che si trovavano all esterno delle camerette sterili, ed in tale occasione, con un amico titolare di autonoma ditta artigiana operante nel settore degli impianti elettrici e della domotica, avevano assieme ideato una soluzione impiantistica dei problemi esistenti all impianto audio e video; - che tale idea veniva proposta dai familiari e dagli amici di Maurizio all A.I.L. Prato, che decideva di procedere alla raccolta di fondi e al finanziamento diretto di dette opere; - che a seguito della detta raccolta di fondi l A.I.L. Prato decideva di procedere con quello che poi è stato denominato: "PROGETTO MAURIZIO" (oggetto della presente transazione); - che l amico di Maurizio Fiori è stato costretto a cessare l attività di imprenditore artigiano e successivamente a proporsi quale tecnico specializzato sul mercato del lavoro, ed avanzando una specifica candidatura alla Fedi Impianti s.a.s.; - che la Fedi Impianti s.a.s. accettava di assumere quale dipendente l ex imprenditore artigiano amico di Maurizio Fiori, oltre ad assumere un altro ex dipendente della stessa ditta cessata, accettando anche di portare a termine alcuni2 rapporti avviati dal suddetto soggetto e fra gli stessi, subentrando formalmente quale impresa appaltatrice nel PROGETTO MAURIZIO promosso, redatto, ed eseguito fino a quel momento in grande autonomia operativa, e di gestione dei rapporti con la committente, dal soggetto indicato; - che pertanto Fedi Impianti s.a.s. ha provveduto a firmare il contratto di appalto con A.I.L. Prato; - che durante l esecuzione del progetto si sono verificate problematiche tecniche e operative, soprattutto dovute, a detta di Fedi Impianti s.a.s., alla difficoltà di operare in maniera continuativa e secondo una programmazione prevedibile a seguito delle attività di reparto (che non si potevano sospendere), che hanno determinato un consistente aumento dei costi rispetto al budget iniziale previsto e che hanno impedito l ultimazione del lavoro secondo le modalità ed i tempi previsti; - che a seguito del rilevarsi di una crescente forbice fra i costi sostenuti e quelli preventivati nel contratto di appalto, avendo la committente sospeso ogni ulteriore pagamento in acconto dopo il primo, per il ritardo nella consegna dell opera finita, ed in carenza di un accordo sul maggiore corrispettivo da corrispondersi a seguito dei maggiori costi sostenuti, l impresa sospendeva i lavori (tale sospensione veniva decisa dall amministrazione dell impresa, anche a seguito di una ispezione peritale in corso all epoca dei fatti, funzionale alla trasformazione per Aggregazione Societaria avvenuta fra la Fedi Impianti s.a.s, MetaSystem S.p.a. e l impresa SOLARTECH Srl, che ha infine dato origine alla nuova FEDI Impianti S.r.l. subentrata ora nel rapporto con A.I.L. Prato a seguito di conferimento di ramo d azienda); - che, secondo Fedi Impianti, a seguito del determinarsi della situazione anzi descritta, i responsabili dell Associazione, non intendendo le ragioni dell impresa e addossandone a questa ogni responsabilità, hanno danneggiato l attività della stessa, ivi compresa l immagine. - che A.I.L. Prato ha ritenuto dover adire le suddette vie giudiziali dato il trascorrere del tempo e l incertezza circa gli esiti e i costi delle opere, onde fare chiarezza sui suddetti elementi. - che con ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art 696 c.p.c., notificato a Fedi Impianti s.a.s. in data 2/12/2008 l A.I.L. Prato, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedeva all Ill.mo Presidente del Tribunale di3 Prato di voler fissare a breve la data di udienza, onde venire incontro, anche nello svolgimento delle operazioni peritali, alla urgenza di dover incaricare altra ditta per finire i lavori e dotare il T.M.O. ed i pazienti delle strutture descritte. - che la ricorrente dichiarava di aver appaltato i lavori alla resistente per la realizzazione presso il reparto di Ematologia T.M.O. (trapianti midollo osseo dell Ospedale di Careggi) di una struttura di collegamento video ed audio per consentire ai pazienti delle camere sterili di poter parlare con l esterno; - che la ricorrente produceva il contratto di appalto nel doc. 1 allegato al ricorso introduttivo nonché descrizione del progetto tratta dal sito A.I.L. prodotto in doc. 2 allegato al ricorso, ai quali ci si riporta; - che la ricorrente ha contestato la cattiva e non terminata esecuzione di detti lavori; - che la ricorrente dichiarava di aver effettuato pagamenti per la somma complessiva di ,08, comprensivi di iva; - che la ricorrente dava atto dell invio da parte della resistente di lettera di messa in mora della società appaltante per il mancato pagamento della somma totale pari ad ,82 iva inclusa, cui erano da sottrarre gli acconti dati fino a quel momento, pari ad ,08 iva inclusa, dovuti dalla associazione appaltante all odierna resistente come da fatture allegate nei doc. nn 4 e 5 al ricorso introduttivo, alle quale ci si riporta; - che la ricorrente dichiarava, infine, di aver dato incarico ad un consulente tecnico di parte, Perito Industriale Stefano Caciolli, di redigere una perizia tecnico-economica dalla quale risulterebbe che l importo totale dei lavori sarebbe quantificabile al massimo in 35/ oltre iva, e da dove risulterebbero da finire le opere necessarie per la messa in funzione del sistema, prodotta in allegato al ricorso introduttivo con doc. n che con comparsa di costituzione e risposta la società Fedi Impianti s.a.s. si costituiva in giudizio avanzando eccezioni processuali e di merito, contestando integralmente la difesa del ricorrente e chiedendo nel merito il rigetto integrale delle domande svolte nei suoi confronti, siccome infondate in fatto ed in diritto, contestando in particolare la sussistenza e la gravità dei vizi, nonché l imputabilità del ritardo nella consegna dei lavori alla società resistente;4 - che all udienza del 17/12/2008 il Presidente di Sezione Dr. Valeriani nominava quale CTU il Dott. Stefano Cammeo, avanti al quale sono iniziate le operazioni peritali in data 14 gennaio 2009; - che nell ambito di un generale processo di aggregazione societaria, è stato conferito, con atto Not. Fedele Caramia in data 21 dicembre 2007 in Firenze, il ramo operativo della Società Fedi Impianti Sas nella società Solartech Srl, la quale contestualmente ha mutato la propria ragione sociale in Fedi Impianti Srl. Gli effetti economici e giuridici di tale atto decorrono dal 1 gennaio 2008, per cui a seguito di tale operazione Fedi Impianti Srl è subentrata nei diritti ed obblighi contrattuali e prosegue nell attività esercitata dalla Fedi Impianti Sas; quest ultima, adesso denominata MARCO MATTEINI & C. S.A.S, interviene nel presente atto transattivo in quanto parte processuale del ricorso ex art. 696 c.p.c. (si allega atto notarile all. 1). - Che con atto del 28/01/2009 a rogito del notaio Andrea Lops con Studio in V.le Montegrappa 278/E, in Prato (PO), REP. N , registrato in data 05/02/2009 n in Prato (PO), e iscritto in data 11/02/2009, FEDI IMPIANTI S.A.S. DI MATTEINI MARCO & C. ha variato la denominazione sociale in MARCO MATTEINI & C. S.A.S (si allega atto notarile all. 2; visura camerale: all. 3). - che da un lato A.I.L. Prato, e dall altro la società Fedi Impianti s.r.l., derivante dalla cessione del ramo operativo di Società Fedi Impianti Sas DI MATTEINI MARCO & C., (DIVENUTA IN SEGUITO MARCO MATTEINI & C. S.A.S) a Solartech Srl, assistiti dai rispettivi legali, dall altro lato ancora MARCO MATTEINI & C. S.A.S, si sono dichiarati disponibili a pervenire ad un accordo con il quale definire, attraverso reciproche concessioni, i rapporti contestati e porre fine alla lite, a saldo e stralcio di ogni e qualsivoglia ulteriore pretesa reciproca; - che la società Fedi Impianti s.r.l., MARCO MATTEINI & C. S.A.S e A.I.L. Prato, tenuto conto dell utilità sociale del progetto in questione, dichiarano di addivenire al presente accordo per completare finalmente le opere necessarie all inaugurazione della struttura e del sistema inerenti il Progetto Maurizio. Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:5 1) le premesse e gli allegati fanno parte del presente accordo e si intendono integralmente accettati dalle parti; 2) le parti hanno raggiunto un accordo sulla somma totale da pagarsi per la fine dei lavori: essa corrisponde ad ,90 oltre IVA, comprensiva degli acconti fino ad oggi dati da A.I.L. Prato. Pertanto: 3) l A.I.L. Prato, a saldo stralcio e transazione di qualsivoglia pretesa di Fedi Impianti S.r.l. e di qualsiasi altro soggetto fisico e/o giuridico sia stato citato in premessa, nonché di qualsiasi soggetto fisico e/o giuridico abbia agito in nome e per conto o solo per conto o abbia ricevuto subappalto di fatto o di diritto, da parte dei soggetti fisici e giuridici citati in premessa, si obbliga a pagare a Fedi Impianti S.r.l. la somma pari ad ,00 oltre IVA, come importo residuo rispetto all importo imponibile già pagato pari ad ,90, oltre IVA; la prima tranche del suddetto importo, pari ad 9.500,00 oltre IVA, viene versata al momento della sottoscrizione della presente scrittura privata; 4) la società Fedi Impianti s.r.l. e MARCO MATTEINI & C. S.A.S, a fronte del pagamento di cui al precedente punto 3), rilasciano ampia quietanza liberatoria con la firma del presente contratto; 5) l A.I.L. Prato si obbliga, altresì, a pagare a Fedi Impianti S.r.l. la seconda tranche pari ad 9.500, oltre IVA, al momento dell esito finale del collaudo da effettuarsi in contraddittorio tra le Parti e successivamente al ricevimento della documentazione tecnica di cui al successivo punto 9), con rilascio di quietanza da parte di Fedi Impianti s.r.l. e di MARCO MATTEINI & C. S.A.S; le tre Parti, nel momento in cui il collaudo abbia esito positivo, rinunciano ad ogni asserito diritto, azione e pretesa, presente o futura, vantate a qualsiasi titolo, anche a titolo di risarcimento danni, riconoscono di non avere più nulla a pretendere l una dall altra per quanto concerne il contratto di appalto di cui in premessa; 6) la società Fedi Impianti s.r.l. si obbliga a pagare, al momento della sottoscrizione della presente scrittura privata, le spese relative alla consulenza tecnica d ufficio, montanti ad 800,00 oltre IVA e quelle relative alla consulenza tecnica di parte ricorrente, montanti ad 800,00 oltre IVA; 7) la società Fedi Impianti s.r.l., entro quarantacinque (45) giorni a partire dalla sottoscrizione della presente scrittura, si obbliga a completare i lavori6 riguardanti la parte elettrica, a consegnare la documentazione di progetto e la dichiarazione di conformità con le verifiche finali di prima installazione; 8) la società Fedi Impianti s.r.l., entro i sessanta (60) giorni successivi dal termine della realizzazione della parte elettrica dei lavori, si obbliga altresì a completare in ogni parte i lavori appaltati, a mettere in funzione l impianto e ad effettuare il Collaudo funzionale in contraddittorio con A.I.L. Prato; 9) la società Fedi Impianti s.r.l., si obbliga, infine, nei trenta (30) giorni successivi al collaudo, a consegnare la documentazione finale dei lavori completa di manuale di uso e manutenzione dell impianto, nonché di tutti i documenti in formato sia cartaceo che elettronico, degli apparecchi utilizzati ed il programma esecutivo creato per la specifica applicazione; resta altresì inteso che qualora fossero state immesse delle password anche queste dovranno essere fornite; quest ultime richieste si rendono necessarie al fine di permettere a chiunque un intervento sul software senza necessariamente doverlo totalmente rifare; 10) A.I.L. Prato si obbliga, nei limiti della possibilità di lavorare all interno dei locali suddetti, a conferire a Fedi Impianti una scaletta di massima delle disponibilità delle stanze per il periodo suddetto; si impegna inoltre a garantire, salvo necessità di carattere medico o sanitario, l accesso a dette stanze; 11) l A.I.L. Prato si obbliga, da parte sua, al momento della sottoscrizione della presente scrittura privata, ad eliminare dal sito dell A.I.L. gli articoli inerenti la controversia di cui in premessa, in quanto Fedi Impianti srl e MARCO MATTEINI & C. S.A.S li ritiene lesivi della buona immagine della stessa; 12) MARCO MATTEINI & C. S.A.S sottoscrive il presente atto anche per impegno a fianco di Fedi Impianti s.r.l. per gli obblighi da quest ultima assunti nei confronti di A.I.L. Prato. 13) le Parti riconoscono, conseguentemente, che la controversia in oggetto è da intendersi con ciò definitivamente transatta, a spese legali interamente compensate, cosicché esse non avranno reciprocamente più nulla a pretendere per ogni diritto, ragione e titolo fatti valere da A.I.L. Prato in relazione al procedimento NRG 17757/08 e in relazione a qualsiasi causa ordinaria od arbitrato che avesse ad oggetto il medesimo petitum relativo all esecuzione e quantificazione del valore dei lavori e la medesima causa petendi; le Parti,7 pertanto, si obbligano a formulare dichiarazione di rinuncia agli atti, ai diritti ed alla domanda fatti valere dalle medesime; 14) le Parti dichiarano inoltre che, con il reciproco adempimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto, non avranno più nulla a pretendere o vantare l una dall altra in relazione a presunti o asseriti danni da ritardo, lesioni di immagine, danni patrimoniali o meno, di rilevanza economica o meno; rinunciano pertanto a chiedere qualsivoglia risarcimento per qualsivoglia voce, rappresentando questa scrittura chiusura totale di ogni rapporto passato o presente, contrattuale ed extracontrattuale, e di ogni vertenza passata e presente. 15) entrambe le Parti, ciascuna sul proprio sito, si impegnano a dare pubblicità al presente accordo, rendendolo integralmente disponibile e scaricabile dal proprio sito per un periodo non inferiore a mesi 18 dalla firma del presente contratto; 16) le Parti si impegnano, anche ai sensi dell art c.c., a fare in modo che i rispettivi legali rinuncino, anche con separate dichiarazioni, alla solidarietà professionale di cui all art. 68 legge professionale forense. 17) In caso di mancato o incompleto adempimento anche ad una sola delle condizioni di cui ai numeri da 2) a 10), la transazione si intenderà automaticamente risolta, rimanendo libere le parti di agire per la tutela delle rispettive posizioni. Firenze, lì Il legale rappresentante di A.I.L. Prato Il legale rappresentante di MARCO MATTEINI & C. S.A.S Il legale rappresentante di Fedi Impianti srl Documenti analoghi
IBM ITALIA Servizi Finanziari S.p.A. NORME PER LA TRASPARENZA
IBM ITALIA Servizi Finanziari S.p.A. NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI (di cui alla legge d.lgs. n. 385/93 e successive modificazioni) FOGLI INFORMATIVI - Locazione Dettagli CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER NOTEBOOK TRA
CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER NOTEBOOK TRA Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n.38, in persona Dettagli Condizioni di Fornitura dei Servizi E-Security
1/14 Condizioni di Fornitura dei Servizi ESecurity SEZIONE I CONDIZIONI GENERALI Disposizioni di carattere generale Le presenti Condizioni di fornitura, unitamente ai documenti indicati al successivo Art. Dettagli CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER I
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER I SERVIZI SECURITY ASSESSMENT Art 1. Definizioni Agli effetti delle presenti Condizioni Generali di contratto dei Servizi di Security Assessment si intende per: Chiavi Dettagli CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO di Conservazione Sostitutiva e di Fatturazione Elettronica dell offerta Nuvola IT Paperless Flow
CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO di Conservazione Sostitutiva e di Fatturazione Elettronica dell offerta Nuvola IT Paperless Flow Indice Art. 1 - Definizioni Art. 2 - Documenti applicabili Art. 3 - Oggetto Dettagli Contratto d appalto per servizi di facchinaggio, trasporto e trasloco per le. sedi di alcune Direzioni Regionali dell Agenzia delle Entrate (Lotto.
Rep. n. Prot. n. 2009/ Contratto d appalto per servizi di facchinaggio, trasporto e trasloco per le sedi di alcune Direzioni Regionali dell Agenzia delle Entrate (Lotto.) REPUBBLICA ITALIANA Il giorno.. Dettagli ENTER CLOUD SUITE. Condizioni Generali di Contratto General Conditions and Terms
ENTER CLOUD SUITE Condizioni Generali di Contratto General Conditions and Terms CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 1. OGGETTO 1.1 Le presenti condizioni generali di contratto (di seguito: Condizioni Generali Dettagli CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (CGC) - SOMMINISTRAZIONE/FORNITURA DI SERVIZI
1 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (CGC) - SOMMINISTRAZIONE/FORNITURA DI SERVIZI Premesso: - che la S4U S.r.l., meglio in seguito indicata, si occupa di progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione Dettagli ISTITUTI FINANZIARI RIUNITI SpA. Sede di Nola: Ufficio di Roma: Ufficio di Salerno:
FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI ACQUISTO DEI CREDITI D IMPRESA (FACTORING) Redatto ai sensi delle disposizioni della Banca di Italia del 29.07.2009 sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi Dettagli INDICE: OGGETTO DELL APPALTO DURATA DEL CONTRATTO RIEPILOGO COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI
INDICE: 1 OGGETTO DELL APPALTO 2 DURATA DEL CONTRATTO 3 RIEPILOGO COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI 4 CORRISPETTIVO 5 OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI 6 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' Dettagli REGOLAMENTO E-PROCUREMENT DI 2i RETE GAS S.p.A.
pag 1 di 16 REGOLAMENTO E-PROCUREMENT DI 2i RETE GAS S.p.A. Titolo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1.1 - Oggetto Il presente regolamento disciplina l'accesso e l'utilizzo della piattaforma utilizzata da Dettagli CONDIZIONI GENERALI e PARTICOLARI DEI SERVIZI/SOLUZIONI ICT E/O PRODOTTI E APPARATI. Sezione I - Parte Generale DEFINIZIONI
CONDIZIONI GENERALI e PARTICOLARI DEI SERVIZI/SOLUZIONI ICT E/O PRODOTTI E APPARATI Sezione I - Parte Generale DEFINIZIONI Agli effetti delle presenti Condizioni Generali e Particolari si intende per: Dettagli Ci riferiamo ai precedenti colloqui ed alle intese intercorse per formalizzare, con la presente, la nostra proposta contrattuale tra:
Raccomandata consegnata a mani DATA, LUOGO Spett.le Detto Factor S.p.a. Via Cairoli, n. 9 40121 Bologna (BO) Oggetto: Contratto di factoring - Cessione pro soluto di crediti d impresa Ci riferiamo ai precedenti Dettagli FABBRICAZIONE IN OFFICINA
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA E MONTAGGIO Rev. aprile 2012 INDICE 1. CONDIZIONI GENERALI 1.0 DEFINIZIONI 1.1 OBBLIGHI DEL FORNITORE 1.2 LEGISLAZIONE ANTIMAFIA E DISCIPLINA SUBAPPALTI 1.3 LEGISLAZIONE Dettagli REGOLAMENTO DI PROCEDURA - ARCADIA CONCILIA SRL INDICE
Organismo di Mediazione Sede Legale Via dei Monti Parioli, 6-00197 Roma Sede Nazionale Via di Tor Fiorenza, 35-00199 Roma (Iscritto al n. 931 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di Dettagli Regione Campania. AGC Ricerca Scientifica ed Informatica Settore Analisi Progettazione e Gestione Sistemi Informativi. Estratto di bando di gara
Allegato A Regione Campania AGC Ricerca Scientifica ed Informatica Settore Analisi Progettazione e Gestione Sistemi Informativi Estratto di bando di gara Appalto concorso per l affidamento del servizio Dettagli LA PERIZIA DELL ART. 2343 DEL CODICE CIVILE
1 LA PERIZIA DELL ART. 2343 DEL CODICE CIVILE Relazione del Dott. Stefano Rigon CONCETTI INTRODUTTIVI L Articolo 2343 C.C. è stato innovato dal D.Lgs. 17/01/2003 N. 6 (Riforma del diritto societario). Dettagli PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE
PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE ART. 1 - OGGETTO DELL APPALTO 1. L oggetto dell appalto consiste nell esecuzione di opere edili finalizzate all allocamento del servizio di Diabetologia presso i locali dell Dettagli 9.! Obblighi e limitazioni di responsabilità di D-Service!
Condizioni di fornitura del servizio Hosting D-ServiceItalia Disposizioni di carattere generale Le presenti Condizioni di fornitura, unitamente ai documenti indicati al successivo Art. 2, disciplinano Dettagli Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 61 del 09 dicembre 2002 REGIONE CAMPANIA - AGC Ricerca Scientifica ed Informatica Settore Analisi Progettazione e Gestione Sistemi Informativi e Settore CRED Dettagli CONDIZIONI DI FORNITURA
CONDIZIONI DI FORNITURA (REV. 0 - DEL 13 GENNAIO 2014) Indice del documento Condizioni Generali par. 1 Fornitura di licenze d'uso di prodotti software par. 2 Fornitura di consulenza informatica par. 3 Dettagli entra come funziona La realizzazione di siti internet: clausole commentate
entra come funziona La realizzazione di siti internet: clausole commentate Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino Questo volume è rilasciato sotto licenza Creative Commons Attribuzione Dettagli Capitolato Speciale d appalto. Servizio di Riscossione e Rendicontazione dei contributi in favore dell AVCP CIG 0338700015
Capitolato Speciale d appalto Servizio di Riscossione e Rendicontazione dei contributi in favore dell AVCP CIG 0338700015 INDICE 1. PREMESSA 4 2. CONTESTO 4 2.1 ATTIVITÀ DELL AVCP 4 2.2 CONTRIBUZIONE IN Dettagli L anno duemiladodici il giorno del mese di in Iglesias, presso la Sede operativa dell IGEA S.p.A. in Località Campo Pisano TRA PREMESSO
SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI DERIVANTI DALL ATTIVITA DI DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI PRESENTI NELL AREA DELL EX STABILIMENTO DELLA SEAMAG DI SANT ANTIOCO Dettagli RICHIESTA DI OFFERTA PER AUSILIO ALL ESERCIZIO DELLE RETI RIF. 2012-009 /CIG X580473DE3
RICHIESTA DI OFFERTA PER AUSILIO ALL ESERCIZIO DELLE RETI RIF. 2012-009 /CIG X580473DE3 Sommario 1. Oggetto 2. Requisiti e specifiche 3. Modalità di lavoro 4. Durata contrattuale 5. Valutazione dell offerta Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO I - NORME GENERALI
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO I - NORME GENERALI 1 Sommario 1. OGGETTO, DESCRIZIONE E AMMONTARE DELL APPALTO... 3 2. QUADRO NORMATIVO... 6 3. CONTRATTO... 8 4. PROGETTAZIONE ESECUTIVA... 13 5. CONSEGNA Dettagli Condizioni Generali e Particolari di contratto
PREMESSO CHE A. è una società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di British Telecommunications plc, con sede legale in Milano, via Tucidide n. 56, iscritta al Registro delle Imprese di Dettagli CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO DATAVENETA CLOUD COMPUTING SERVICES
1 Versione del 27 novembre 2013 CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO DATAVENETA CLOUD COMPUTING SERVICES Art. 1 -Definizioni Agli effetti del presente Contratto si intende per: - Dataveneta : Dataveneta Computers Dettagli CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
Allegato alla determinazione dirigenziale n.1793 del 19.07.2012 STAZIONE APPALTANTE: PROVINCIA DI PESARO E URBINO V.le Gramsci n. 4 61121 Pesaro C.F. 00212000418 AREA 2 SERVIZI INTERNI SERVIZIO 2.2 CONTABILITA Dettagli 2016 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back

References: art. 696
 art. 68
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 1
 ART. 2343
 ART. 2343
 Articolo 2343
 ART. 1
 Art. 2
 Art. 1