Source: http://docplayer.pl/4913576-A-kt-n-o-t-a-r-i-a-l-n-y.html
Timestamp: 2018-08-15 06:16:19+00:00

Document:
A KT N O T A R I A L N Y - PDF
Download "A KT N O T A R I A L N Y"
1 WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ Repertorium A numer: /2014 A KT N O T A R I A L N Y Dnia... dwa tysiące czternastego( ) roku przed...- notariuszem w Toruniu, w kancelarii notarialnej w Toruniu, przy ulicy Św. Katarzyny nr 4, stawili się: , syn..., (dowód osobisty nr..., PESEL..., NIP ), zamieszkały w......, poczta , syn..., (dowód osobisty nr..., PESEL...), zamieszkały: Toruń, ulica... adres dla doręczeń: , córka..., (dowód osobisty nr..., PESEL...), zamieszkała: Toruń, ulica... adres dla doręczeń:... Tożsamość stawających notariusz ustaliła na podstawie okazanych jej dowodów osobistych, których numery wypisano odpowiednio obok nazwisk, a numer NIP na podstawie oświadczenia Stawający oświadczyli, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające unieważnienie ich dowodów osobistych, stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 5) w związku z treścią art. 40 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku, nr 139, poz. 993 ze zm.) U M O W A D E W E L O P E R S K A 1...., będący deweloperem, prowadzący działalność gospodarczą o nazwie Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Setler Popławski Adam z siedzibą w Toruniu, gmina Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej CEiDG, któremu nadany został numer identyfikacyjny REGON oraz..., będący nabywcami, zawierają tę umowę na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 2011
2 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Dz.U.nr 232, poz Adam Popławski oświadczył, że: w księdze wieczystej nr TO1T/.../... prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, wpisana jest na jego rzecz własność nieruchomości o powierzchni 1,3563 ha (jeden hektar trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy metry kwadratowe), położonej w Silnie, gmina Obrowo, powiat toruński, województwo kujawskopomorskie, w skład której wchodzi między innymi działka nr./... o powierzchni 0,1042 ha (jeden tysiąć czterdzieści dwa metry kwadratowe), w dziale trzecim i czwartym powołanej księgi wieczystej wpisów nie ma, opisaną nieruchomość nabył od osób fizycznych na podstawie... zawartej dnia 08 maja 2014 roku, dokumentowanej w formie aktu notarialnego Repertorium A nr.../ notariusza w Toruniu, opisanej nieruchomości nie obciążają żadne ograniczone prawa rzeczowe ani ograniczenia w rozporządzaniu, w postępowaniu wieczystoksięgowym nie został złożony do dzisiaj żaden wniosek o obciążenie tej nieruchomości, wchodząca w skład opisanej nieruchomości działka nr.. /... ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej, plan zagospodarowania przestrzennego gminy dla terenu, na którym znajduje się opisana nieruchomość, wygasł, a nowy nadal nie został uchwalony, na wchodzącej w skład opisanej nieruchomości działce nr.../... o powierzchni 0,1042 ha, prowadząc działalność gospodarczą o nazwie Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Popławski Adam z siedzibą w Toruniu, na podstawie ostatecznej decyzji znak ABA GP z dnia 19 sierpnia 2014 roku, wydanej z upoważnienia Starosty Toruńskiego, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, zobowiązuje się wybudować budynek mieszkalny, jednorodzinny, wolnostojący, parterowy, o powierzchni zabudowy 129,52 m 2 (sto dwadzieścia dziewięć 52/100 metra kwadratowego) i o powierzchni użytkowej mieszkalnej 81,49 m 2 (osiemdziesiąt jeden i 49/100 metra kwadratowego), z przydomową oczyszczalnią ścieków, z przyłączem kanalizacyjnym do budynku, ogrodzeniem oraz z elementami urządzenia terenu, wymienionymi w prospekcie informacyjnym oraz w 6 umowy rezerwacji z dnia 10 lipca 2014 roku, zawartej pomiędzy stronami niniejszej umowy deweloperskiej, technologia wykonania tego budynku, instalacje oraz zakres i standard prac wykończeniowych, - które wykona deweloper zostały opisane w części indywidualnej prospektu informacyjnego, będącego załącznikiem do niniejszego aktu notarialnego, pomiar tego domu dokonany został według normy PN-ISO 9836:1997,
3 - układ pomieszczeń w opisanym budynku i ich powierzchnia jest zgodna z dokumentacją projektową, z którą wcześniej nabywcy się zapoznali i ją zaakceptowali, położenie tego budynku określone jest w ostatecznej decyzji Wójta Gminy Oborowo o warunkach zabudowy, znak..., z dnia 18 czerwca 2014 roku, wszystkie materiały używane do budowy są zgodne z normami budowlanymi, z tytułu dokonania tej czynności cywilnoprawnej na podstawie odrębnych przepisów jest opodatkowany podatkiem od towarów i usług, względem niego nie toczy się postępowanie likwidacyjne, egzekucyjne, naprawcze albo upadłościowe oświadczyli, że w ich związku małżeńskim stosunki majątkowe podlegają wspólności ustawowej oraz że znany jest im układ pomieszczeń i ich powierzchnia, które będą znajdowały się w budynku wybudowanym na przedmiotowej nieruchomości oznaczonej numerem działki../ Spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy rozpoznawane będą przez sądy powszechne właściwe rzeczowo dla siedziby dewelopera Strony okazały: a) zaświadczenie, wydane z upoważnienia Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu dnia...roku, znak..., na podstawie art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa oraz art. 19 ustawy z dnia 28 lipca , dotyczącej nabycia niezabudowanej nieruchomości o łącznej powierzchni 1,3563 ha, położonej w Silnie, gmina Obrowo, nie należy się, b) wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej dla działki nr./... o powierzchni 0,1042 ha, będącej przedmiotem tej umowy, sporządzone z upoważnienia Starosty Toruńskiego dnia... roku, z których wynika, że rodzaj użytków oznaczony jest symbole c) powołaną ostateczną decyzję Wójta Gminy Obrowo o warunkach zabudowy, znak..., z dnia 18 czerwca 2014 roku, d) powołaną ostateczną decyzję nr... z dnia 19 sierpnia 2014 roku, wydaną z upoważnienia Starosty Toruńskiego, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę... budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, przydomowej oczyszczalni ścieków z przyłączem kanalizacyjnym do budynku, ogrodzenia oraz elementów urządzenia terenu, przewidzianych do realizacji na działce o numerze geodezyjnym.../... w miejscowości Silno, gmina Obrowo
4 3. Strony przedłożyły prospekt informacyjny z dnia 26 września 2014 roku, o treści zgodne z niniejszym aktem notarialnym, będący załącznikiem do tego aktu notarialnego zapewnił, że nie wie o jakimkolwiek postępowaniu administracyjnym, które mogłoby wzruszyć powołaną ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę zobowiązuje się do wybudowania, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami prawa, na nieruchomości opisanej w paragrafie drugim tego aktu, oznaczonej numerem działki.../..., budynku mieszkalnego tamże opisanego, zgodnie ze standardem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w 6 umowy rezerwacji z dnia 10 lipca 2014 roku, zawartej pomiędzy stronami niniejszej umowy deweloperskiej, będącymi załącznikami do niniejszego aktu, z przydomową oczyszczalnią ścieków oraz elementami urządzenia terenu i wykonania prac wykończeniowych tego domu oraz wokół niego, wymienionych w prospekcie informacyjnym i przeniesienia własności tej nieruchomości wraz z prawami niezbędnymi do korzystania z budynku na niej posadowionego, na rzecz..., w drodze umowy sprzedaży, bez żadnych obciążeń i praw na rzecz osób trzecich, w terminie do dnia piętnastego czerwca dwa tysiące piętnastego roku, za cenę brutto...- (......) złotych wyrażają na to zgodę i zobowiązują się nabyć w tym terminie własność tej nieruchomości wraz z prawami niezbędnymi do korzystania z budynku na niej posadowionego i spełnić na rzecz dewelopera świadczenie pieniężne na poczet ustalonej ceny nabycia Sposób zapłaty ceny strony ustaliły następująco: kwotę 5.000,- zł (pięć tysięcy złotych)... zapłacili ze środków własnych przy zawarciu umowy rezerwacji z dnia 10 lipca 2014 roku, z zaliczeniem na poczet ceny, resztę ceny w kwocie... - (...) złotych nabywcy zobowiązują się zapłacić do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności tej nieruchomości na ich rzecz, który ustalony został na dzień piętnastego czerwca dwa tysiące piętnastego roku, a kwota ta zapłacona zostanie przelewem dokonanym na zamknięty rachunek powierniczy o numerze Wszystkie wpłaty tytułem ceny dokonywane będą przez nabywców na zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy, należący do dewelopera, w banku... z siedzibą w Katowicach, o wymienionym numerze..., otwarty i prowadzony na podstawie umowy zawartej pomiędzy tym Bankiem a deweloperem, z którego to rachunku wypłata zdeponowanych środków na rzecz dewelopera nastąpi jednorazowo, w terminie siedmiu dni, licząc od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności przedmiotowej
5 nieruchomości, oznaczonej numerem działki.../..., zabudowanej opisanym domem jednorodzinnym, na nabywców Koszty prowadzenia wymienionego mieszkaniowego rachunku powierniczego określone są w umowie o otwarcie i prowadzenie tego rachunku Prace budowlane przedsięwzięcia deweloperskiego, w wyniku realizacji którego przeniesiona zostanie na nabywców własność przedmiotowej nieruchomości, oznaczonej numerem działki.../..., zabudowanej opisanym domem jednorodzinnym, rozpoczną się najpóźniej dnia dziesiątego lutego dwa tysiące piętnastego roku, a ich zakończenie nastąpi do dnia dwudziestego dziewiątego maja dwa tysiące piętnastego roku, przy czym termin ten może zostać przesunięty z powodu siły wyższej albo jeżeli zakończenie tych prac w tym terminie będzie niemożliwe z powodu działań nabywców i podejmowanych przez nich decyzji w sprawie wykończenia domu i zagospodarowania terenu wokół domu, a zatem: jeżeli nabywcy wprowadzą jakiekolwiek zmiany standardu wykończenia tego domu lub prac wokół domu, albo w przypadku, gdy na zlecenie nabywców będą wykonywane dodatkowe prace w tym domu lub wokół niego, termin jego odbioru może zostać przesunięty przez dewelopera o czas niezbędny do uzgodnienia zakresu i kosztów zmian oraz wprowadzenia tych zmian, jeżeli w trakcie realizacji budowy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych oraz inne niezależne od dewelopera zdarzenia losowe, które poważnie utrudnią lub uniemożliwią prowadzenie prac budowlanych, strony uznają, że deweloper w takich przypadkach może przesunąć termin wydania domu o czas trwania przeszkody w wykonawstwie robót budowlanych, co nie będzie skutkować nieterminową realizacją niniejszej umowy W przypadkach, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-6 powołanej ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, nabywcy mają prawo odstąpić od niniejszej umowy deweloperskiej W przypadkach, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-5 powołanej ustawy z dnia 16 września 2011 roku, nabywcy mają prawo odstąpić od niniejszej umowy deweloperskiej w terminie trzydziestu dni od dnia jej zawarcia W razie odstąpienia od tej umowy deweloperskiej przez nabywców, wskutek zaistnienia przypadków, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-6 powołanej ustawy z dnia 16 września 2011 roku, deweloper poleci wymienionemu bankowi, w terminie siedmiu dni, licząc od dnia doręczenia deweloperowi przez nabywców oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy deweloperskiej, zwrot nabywcom pieniędzy wpłaconych tytułem ceny, z wymienionego mieszkaniowego rachunku powierniczego Jeżeli deweloper jest w zwłoce w przeniesieniu własności przedmiotowej nieruchomości na nabywców w terminie wskazanym w niniejszej umowie, nabywcy mogą żądać od dewelopera
6 zapłaty kary umownej w wysokości 0,03% ceny, określonej w niniejszej umowie za każdy dzień opóźnienia, pod warunkiem, że nabywcy wpłacą we wskazanych terminach na wymieniony rachunek powierniczy ustaloną kwotę na poczet ceny. Postanowienie to nie dotyczy opóźnienia w przeniesieniu własności przedmiotowej nieruchomości spowodowanego siłą wyższą lub zdarzeniami niezależnymi od dewelopera Deweloper wypłaci nabywcom, w terminie siedmiu dni, licząc od dnia doręczenia deweloperowi przez nabywców oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy deweloperskiej, w razie odstąpienia od tej umowy deweloperskiej przez nabywców wskutek zaistnienia przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 6 powołanej ustawy z dnia 16 września 2011 roku, tytułem kary umownej, 3,1% kwot zapłaconych tytułem ceny, pod warunkiem, że nabywcy wpłacą we wskazanych terminach na rachunek powierniczy ustaloną kwotę na poczet ceny. Postanowienie to nie dotyczy opóźnienia w przeniesieniu własności przedmiotowej nieruchomości spowodowanego siłą wyższą lub zdarzeniami niezależnymi od dewelopera W przypadkach, o których mowa w art. 29 ust. 4 i 5 powołanej ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, deweloper ma prawo odstąpić od niniejszej umowy deweloperskiej W razie odstąpienia od tej umowy deweloperskiej przez dewelopera, wskutek zaistnienia przypadków, o których mowa w art. 29 ust. 4 i 5 powołanej ustawy z dnia 16 września 2011 roku, deweloper poleci wymienionemu bankowi zwrot nabywcom pieniędzy wpłaconych tytułem ceny, z wymienionego mieszkaniowego rachunku powierniczego, w terminie siedmiu dni, licząc od dnia doręczenia nabywcom przez dewelopera oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy deweloperskiej, z potrąceniem, tytułem kary umownej, 3% całej ceny Nabywcy oświadczyli, że przed podpisaniem tego aktu odebrali od dewelopera prospekt informacyjny i zapoznali się z jego treścią oraz że zostali poinformowani przez dewelopera o możliwości zapoznania się z dokumentami, o których mowa w art.21 powołanej ustawy z dnia 16 września 2011 roku Co najmniej na dziesięć dni przed zawarciem umowy przeniesienia własności przedmiotowej nieruchomości, oznaczonej numerem działki.../... na nabywców, deweloper zawiadomi nabywców, listem poleconym wysłanym na wskazany w niniejszym akcie adres dla doręczeń, albo na inny adres wskazany przez nabywców deweloperowi na piśmie, o gotowości wydania tej nieruchomości wraz z wykończonym domem nabywcom, wyznaczając siedmiodniowy termin, liczony od dnia doręczenia nabywcom zawiadomienia o tym, na przekazanie tej nieruchomości w posiadanie nabywcom, a potwierdzeniem odbioru tej nieruchomości wraz z domem przez nabywców będzie protokół odbioru, spisany pomiędzy stronami, do którego nabywcy mogą zgłosić wady domu
7 2. Deweloper jest zobowiązany, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia podpisania protokołu odbioru, doręczyć nabywcom oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz o jej przyczynach Deweloper jest zobowiązany, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia podpisania protokołu odbioru, usunąć uznane wady domu. Jeżeli deweloper, mimo zachowania należytej staranności nie usunie wady w tym terminie, może wskazać odpowiedni, inny termin usunięcia wady wraz z uzasadnieniem opóźnienia Zapisy niniejszej umowy czynią zadość art. 24 powołanej ustawy z dnia 16 września 2011 roku Postanowienia niniejszej umowy zgodne są z prospektem informacyjnym Harmonogram tego przedsięwzięcia deweloperskiego przedstawiony jest w prospekcie informacyjnym Przy zawarciu umowy przeniesienia własności przedmiotowej nieruchomości na nabywców, deweloper okaże świadectwo charakterystyki energetycznej przedmiotowego domu Przeniesienie własności przedmiotowej nieruchomości na nabywców poprzedzone będzie odbiorem wybudowanego domu jednorodzinnego przez nabywców, który następuje po zawiadomieniu o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego, przy jednoczesnym braku sprzeciwu ze strony właściwego organu, albo na podstawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 16. Deweloper nie wykonuje robót z materiałów powierzonych przez nabywców, chyba że wyrazi na to zgodę Nabywcy mają prawo wstępu na budowę w ustalonych z deweloperem terminach wyłącznie w obecności upoważnionego przedstawiciela dewelopera i tylko w godzinach pracy na budowie Deweloper zawiadomi nabywców o terminie podpisania umowy przeniesienia własności przedmiotowej nieruchomości na rzecz nabywców co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem zawarcia tej umowy w formie aktu notarialnego Koszty aktu tego ponoszą strony po połowie, zaś wszelkie koszty związane z umową przeniesienia własności tej nieruchomości poniosą nabywcy Wypisy aktu tego należy wydawać stronom oraz bankowi prowadzącemu rachunek powierniczy wnoszą do Sądu Rejonowego w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, na podstawie umowy dokumentowanej tym aktem notarialnym, o wpis w dziale trzecim księgi wieczystej nr... na rzecz..., syna... oraz..., córki..., roszczenia o wybudowanie na działce nr.../..., wchodzącej w skład nieruchomości, dla której prowadzona jest ta księga
8 wieczysta, domu jednorodzinnego, opisanego w paragrafie drugim tej umowy deweloperskiej i przeniesienie prawa własności tej zabudowanej nieruchomości, oznaczonej numerem działki../... na ich rzecz Wartość przedmiotu tej umowy dla pobrania opłat strony określiły na kwotę...,- (...) złotych Podatku od czynności cywilnoprawnych od tej umowy notariusz nie pobrała na podstawie art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 101, poz. 649 ze zmianami) Notariusz naliczyła tytułem: a) wynagrodzenia notariusza na podstawie 6 pkt 15a oraz 16 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 237) kwotę: b) podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku, nr 177, poz ze zmianami) 23%, to jest kwotę: c) opłaty sądowej na podstawie art. 43 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1025) kwotę: Razem naliczono: (...) Wymienione kwoty w połowie zapłacili kupujący gotówką, a w połowie płaci deweloper przelewem na rachunek bankowy notariusza zgodnie z wystawioną fakturą Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. Koszt trzech wypisów aktu notarialnego wynosi... zł, a zatem razem koszty wynoszą...
WZÓR UMOWA DEWELOPERSKA Repertorium A numer /2014 A k t N o t a r i a l n y Dnia. dwa tysiące trzynastego roku (...2014r.) przed notariuszem w siedzibie Kancelarii Notarialnej mieszczącej się w przy ulicy,

References: art. 43
 art. 40
 art. 306
 art. 19
 art. 29
 art. 29
 art. 29
 art. 29
 art. 29
 art. 29
 art.21
 art. 24
 art. 1
 art. 41
 art. 146
 art. 43