Source: http://muniyarinacocha.gob.pe/documentos-menu/resoluciones-de-gerencia/resoluciones-de-gerencia-2015/resoluciones-de-gerencia-2015-ii-trimestre
Timestamp: 2018-01-22 23:40:41+00:00

Document:
RESOLUCIÓN DE NULIDAD DEL PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2018-MDY-CAS ......Ingresar Link
muniyarinacocha - Resoluciones De Gerencia 2015 - II TRIMESTRE
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 608-2015-MDY-GM¦30-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva del Asentamiento Humano "VILLA JESUS DE YARINACOCHA", Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el período de Dos (02) Años, de acuerdo a lo establecido y normado en sus estatutos.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 607-2015-MDY-GM¦30-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Gerencia N° 591- 2015-MDY-GM.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 606-2015-MDY-GM¦30-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER Y AUTORIZAR el reembolso de gasto a favor de la Abogada Roció del Pilar Egoavil Mancilla, en su calidad de Jefe de la Oficina de Secretaria General y Archivos, por el importe de S./ 289.00 (Doscientos Ochenta y Nueve y 00/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 605-2015-MDY-GM¦30-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva del Asentamiento Humano "PAMPAS VERDES", Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el período de Un (01) Año, de acuerdo a lo establecido y normado en sus estatutos.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 604-2015-MDY-GM¦30-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el DEDUCTIVO DE OBRA N° 01 del CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 053-2014-MDY para la ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MULTIDEPORTIVA EN LA HABILITACION URBANA EL BOSQUE, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 603-2015-MDY-GM¦30-06-2015
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 602-2015-MDY-GM¦30-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECTIFICAR, el Artículo Primero de la Resolución de Gerencia N° 175-2015-MDY-GM, de fecha 03 de Marzo del 2015, en el extremo de lo consignado, del periodo de Dos (02) años.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 601-2015-MDY-GM¦30-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO, a partir de la fecha, la Resolución de Gerencia N° 659-2013-MDY-GM, de fecha 24 de Julio del 2013, y a que esta es una rectificación que no está de acuerdo a sus estatutos y a la ley de la materia.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 600-2015-MDY-GM¦26-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, las Bases del Proceso de la Adjudicación Directa Selectiva N° 007-2015-MDY-CEPECO, cuyo objeto es la Contratación para la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES LOS ANGELES, JR. 17 DE SETIEMBRE, PUTUMAYO, 14 DE FEBRERO, CALLERÍA Y UTUQUINIA (DESDE AV. LOS LAURELES HASTA JR. PASEO DE LA REPÚBLICA) DEL A.H VILLA HERMOSA, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 599-2015-MDY-GM¦26-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER Y AUTORIZAR el reembolso de gasto a favor de la Abogada CLAUDIA DIAZ RENGIFO, en calidad Sub. Gerente de la DEMUNA y de Protección al Discapacitado, por el importe de S/.1.300.00 (Un Mil Trescientos y 00/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 598-2015-MDY-GM¦26-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el EXPEDIENTE DE CONTRATACION para la ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES LOS ANGELES, JR. 17 DE SETIEMBRE, PUTUMAYO, 14 DE FEBRERO, CALLERÍA Y UTUQUINIA (DESDE AV. LOS LAURELES HASTA JR. PASEO DE LA REPÚBLICA) DEL A.H VILLA HERMOSA, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 597-2015-MDY-GM¦23-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONFORMAR el COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS Y EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA, SELECTIVA Y ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 596-2015-MDY-GM¦23-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva del Asentamiento Humano "LAS LOMAS DE SAN JOSE", Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el período de Dos (02) Años, de acuerdo a lo establecido y normado en sus estatutos.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 595-2015-MDY-GM¦22-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el "PLAN DE OPERACIONES N° 001-2015-SGSCDCPM-MDY "SAN JUAN 2015" DEL DISTRITO DE YARINACOCHA", el mismo que forma parte de la presente Resolución.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 594-2015-MDY-GM¦19-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de Reconocimiento de Junta Directiva del Asentamiento Humano “Santa Rosa de Lima” del Distrito y de Yarinacocha, formulado por la administrada Mirtha Loja Panayfo.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 593-2015-MDY-GM¦19-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°046-2014-MDY; para la Elaboración del Estudio a Nivel de Perfil Técnico y de Expediente Técnico del Proyecto: “INSTALACION DE PUENTE DE MADERA EN EL JR. NUEVA LUZ DE FATIMA CUADRA 14 - ENTRE EL A.H 20 DE ENERO Y A.H 22 DE MAYO, DISTRITO DE YARINACOCHA -CORONEL PORTILLO -UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 592-2015-MDY-GM¦19-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el EXPEDIENTE TECNICO de la obra: “MEJORAMIENTODE LOS JIRONES LOS ANGELES, 17 DE SETIEMBRE, PUTUMAYO, 14 DE FEBRERO, CALLERÍA Y UTUQUINIA (DESDE AV. LOS LAURELES HASTA JR. PASEO DE LA REPÚBLICA) DEL A.H VILLA HERMO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 591-2015-MDY-GM¦19-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el EXPEDIENTE TECNICO de la obra: “MEJORAMIENTO DEL UCAYALI (DESDE JR. UNIÓN HASTA JR. TOWNSEND), JR. MOYOBAMBA (DESDE JR. BELISARIO HASTA JR. UCAYALI), CENTRO POBLADO SAN JOSÉ, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 590-2015-MDY-GM¦19-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°063-2014-MDY; para la Elaboración del Estudio a Nivel de Perfil Técnico y de Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE VIA A NIVEL DE AFIRMADO DEL JR. AVIACION (DESDE JR. 17 DE SETIEMBRE HASTA PASAJE BENA JEMA), JR. 28 DE JULIO (DESDE JR. 17 DE SETIEMBRE HASTA PASAJE BENA JEMA), JR. CENTENARIO (DESDE JR. 17 DE SETIEMBRE HASTA JR. SANTA ROSA), JR. SANTA ROSA (DESDE JR. PACHITEA HASTA JR. CENTENARIO), COMUNIDAD INTERCULTURAL BENA JEMA, DISTRITO DE YARINACOCHA-CORONEL PORTILLO -UCAYALI".
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 589-2015-MDY-GM¦19-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER Y AUTORIZAR el reembolso de gastos a favor del CPC. FELIX PANDURO RAMIREZ, en su calidad de Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas, por el importe de S/. 249.00 (Doscientos Cuarenta y Nueve y 00/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 588-2015-MDY-GM¦18-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 08, y se otorgue Treinta (30) Días calendario, al Contrato de Ejecución de Obra N° 050-2014-MDY, con el Contratista “HURACÁN INVERSIONES EIRL" para realizar la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. FRANCISCO BOLOGNESI DESDE LA AV. YARINACOCHA HASTA EL JR. AGUAYTÍA Y JR. AGUAYTÍA DESDE JR. FRANCISCO BOLOGNESI HASTA JR. LAS GAVIOTAS, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 587-2015-MDY-GM¦18-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECTIFICAR, la Resolución de Gerencia N° 575-2015-MDY-GM, de fecha 16 de Junio del 2015, en lo que respecta a la denominación de la Actividad.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 586-2015-MDY-GM¦17-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Actividad denominada: "CENTRO DE ESTIMULACIÓN CORPORAL - PASIÓN POR EL ARTE ESCÉNICO SIN LÍMITES", cuyo monto asciende a la suma de S/. 12,930.00 (Doce Mil Novecientos Treinta y 00/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 585-2015-MDY-GM¦17-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del ex servidor JHON BRAHIAN SANTISTEBAN ILLATOPA, por el monto de S/. 744.45 (Setecientos Cuarenta y Cuatro y 45/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes de AFP por el monto de S/. 95.89 (Noventa y Cinco y 89/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/.648.56 (Seiscientos Cuarenta y Ocho y 56/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 584-2015-MDY-GM¦17-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER Y AUTORIZAR el reembolso de gastos a favor del el Dr. Nelton Javier Arce Córdova, en su calidad de Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, por el importe total de S/. 5,086.10 (Cinco Mil Ochenta y Seis y 10/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 583-2015-MDY-GM¦17-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN DE MORADORES ASENTAMIENTO HUMANO NUEVA GENERACIÓN, Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el período de Dos (02) Años, de acuerdo a lo establecido y normado en sus estatutos.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 582-2015-MDY-GM¦17-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el EXPEDIENTE TECNICO de la obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. TÚPAC AMARU (DESDE JR. PÚRUS HASTA JR. LAS PALMERAS) PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 581-2015-MDY-GM¦17-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- CONCEDASE, el apoyo social a favor del señor Luis Felipe Meneses Huanio, a fin de que pueda dar cristiana sepultura, a quien en vida fue su hermano político Segundo Panduro Sahuarico, apoyo consistente en (01) Ataúd, el monto del apoyo asciende a la suma de S/. 500.00 (Quinientos y 00/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 580-2015-MDY-GM¦16-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, las Bases del Proceso de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 008-2015-MDY-CEPECO, Proceso Derivado de la Adjudicación Directa Selectiva N° 004-2015-MDY-CEPECO, cuyo objeto es la Contratación para la Ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO DEL JR. MAGDALENA (DESDE JR. MANUEL DEL ÁGUILA HASTA AV. DOS DE MAYO), JR. MANUEL DEL ÁGUILA (DESDE JR. MAGDALENA HASTA JR. SANTA ROSA), JR. SAN JUAN DE MIRAFLORES (DESDE JR. MANUEL DEL ÁGUILA HASTA AV. DOS DE MAYO), JR. SANTA ROSA (DESDE JR. MANUEL DEL ÁGUILA HASTA AV. DOS DE MAYO), CASERÍO SANTA ROSA, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 579-2015-MDY-GM¦16-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, las Bases del Proceso de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 007-2015-MDY-CEPECO, Proceso Derivado de la Adjudicación Directa Selectiva N° 003-2015-MDY-CEPECO, cuyo objeto es la Contratación para la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. 28 DE JULIO (DESDE JR. MIRAFLORES HASTA JR. UCAYALI), JR. MIRAFLORES (DESDE JR. LIMA HASTA JR. 28 DE JULIO), JR. ARICA (DESDE JR. LIMA HASTA JR. 28 DE JULIO), C.P. SAN PABLO DE TUSHMO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 578-2015-MDY-GM¦16-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, las Bases del Proceso de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 006-2015-MDY-CEPECO, Proceso Derivado de la Adjudicación Directa Selectiva N° 002-2015-MDY-CEPECO, cuyo objeto es la Contratación para la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. UCAYALI (DESDE JR. LAS PALMERAS HASTA JR. 16 DE OCTUBRE), JR. LAS PALMERAS (DESDE JR. 03 DE OCTUBRE HASTA JR. UCAYALI), JR. 16 DE OCTUBRE (DESDE JR. CIRCUNVALACIÓN HASTA JR. ORELLANA), JUNTA VECINAL JR. CIRCUNVALACIÓN, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 577-2015-MDY-GM¦16-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación interpuesto por el ex Funcionario ROBERTO LEE APAC BARRUETA, en el extremo correspondiente al pago de Bonificación Excepcional por Desempeño de Función Específica, por los fundamentos expuesto en la presente Resolución.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 576-2015-MDY-GM¦16-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- CONCEDASE, el apoyo social a favor del “AA.HH LOS CIPRESES”, solicitado por el señor URCECINO INOCENTE VERA, en calidad de presidente del Asentamiento Humano, apoyo consistente con Un (01) Tanque de Polipropileno Antibacteriano 2,500 Litros (incluye accesorios). Doscientos (210) Unidades Tubos de PVC-SAP C-10 2 ” (5 Metros), Tres (03 ) Unidades Tubos TEE PVC-SAP C - 10 2 “, Dos (02) Unidades de Codo PVC-SAP C - 10 2 ”, Cuatro (04) Unidades de Tapón de PVC-SAP C - 10 Por el monto total de S/. 6,891.50 (Seis Mil Ochocientos Noventa y Uno y 00/100 Nuevos Soles), por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 575-2015-MDY-GM¦16-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Actividad denominada: “I FERIA AGROPECUARIA, AGROINDUSTRIAL Y ARTESANAL EL CHACARERO - 2015", cuyo monto asciende a la suma de S/. 1,470.00 (Un Mil Cuatrocientos Setenta y 00/100 Nuevos Soles.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 574-2015-MDY-GM¦15-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN DE MORADORES VILLA ELIA, Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el período de Dos (02) Años, de acuerdo a lo establecido y normado en sus estatutos.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 573-2015-MDY-GM¦12-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- CONCEDASE, el apoyo social a favor de la Asociación de Vecinos de la Urbanización “PEDRO PORTILLO” (ASOVUPP), solicitado por el señor VICTOR RAÚL PEÑA IPANAQUE, en calidad de presidente de la Asociación, apoyo consistente con Una (01) Electrobomba Sumergible de 5.0 HP marca PEDROLLO 4SR56/50 0 2” Trifásica, por el monto de S/. 3,090.00 (Tres Mil Noventa y 00/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 572-2015-MDY-GM¦12-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Actividad denominada: “SOCIALIZAR LA CAPACIDAD DE LA POBLACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE NUESTRO ACERVO CULTURAL con su lema: YARINACOCHA TURÍSTICAMENTE ECONOMÍSTICO ... SAN JUAN 2015” cuyo monto asciende a la suma de S/. 22,018.00.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 571-2015-MDY-GM¦12-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN DE MORADORES SANTA BARBARA A.MO.SAB, Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el período de Dos (02) Años, de acuerdo a lo establecido y normado en sus estatutos.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 570-2015-MDY-GM¦12-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Actividad denominada: “CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA EN EL PASAJE LA CAPIRONA EN EL AA.HH LA CAP1RONA, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI” ; por el monto de S/. 16,099.39 (Dieciséis Mil Noventa y Nueve y 39/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 569-2015-MDY-GM¦12-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del ex servidor RICHARD MANUEL SANGAMA MELLO, por el monto de S/. 416.67 (Cuatrocientos Dieciséis y 67/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes de AFP por el monto de S/. 53.67 (Cincuenta y Tres y 67/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 363.00 (Trescientos Sesenta y Tres y 00/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 568-2015-MDY-GM¦12-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor de la ex servidora SELENE NAVARRO DIAZ, por el monto de S/. 769.72 (Setecientos Sesenta y Nueve y 72/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes a la AFP por el monto de S/. 99 .14 (Noventa y Nueve y 14/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/.670.58 (Seiscientos Setenta y 58/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 567-2015-MDY-GM¦12-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor de la ex servidora ROSA BETSABE SANCHEZ PANDURO, por el monto de S/.996.11 (Novecientos Noventa y Seis y 67/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes a la AFP por el monto de S/. 128.30 (Ciento Veintiocho y 30/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/.867.81 (Ochocientos Sesenta y Siete y 81/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 566-2015-MDY-GM¦12-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor de la ex servidora JESUSA ESPINOZA SARMIENTO, por el monto de S/. 769.72 (Setecientos Sesenta y Nueve y 72/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes a la AFP por el monto de S/. 98.45 (Noventa y Ocho y 45/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/.671.27 (Seiscientos Setenta y Uno y 27/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 565-2015-MDY-GM¦12-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor de la ex servidora ROSARIO ISABEL PAIMA AREVALO, por el monto de S/. 753.19 (Setecientos Cincuenta y Tres y 19/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes a la AFP por el monto de S/. 97.01 (Noventa y Siete y 01/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/.656.18 (Seiscientos Cincuenta y Seis y 18/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 564-2015-MDY-GM¦12-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del ex servidor MANUEL GONZALES MENESES, por el monto de S/. 149.73 (Ciento Cuarenta y Nueve y 73/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes de AFP por el monto de S/. 19.36 (Diecinueve y 36/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 130.37 (Ciento Treinta y 37/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 563-2015-MDY-GM¦12-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar, la separación convencional del señor GINO DANTE GIURFA SEIJAS, en nombre propio y en representación de su poderdante CARMEN ROSA PRIETO MILLONES del matrimonio celebrado el 07 de Agosto de 1998, por ante el Registro civil de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 562-2015-MDY-GM¦11-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Gerencia N° 534-2015-MDY-GM de fecha 10 de Junio de 2015, en el cual se otorga en calidad de Apoyo Económico, a favor de César Augusto Ruíz Vargas, en su condición de Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha - SITRAMUN-YC, la suma de S/.3,600.00 (Tres Mil Seiscientos y 00/100 Nuevos Soles) para bolsa de viaje, por medidas de austeridad.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 561-2015-MDY-GM¦11-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el EXPEDIENTE TÉCNICO de la obra: “ INSTALACION DE MURO DE CONTENCION Y ENCAUSAMIENTO DEL CAÑO NATURAL YACUPATO EN EL TRAMO ENTRE EL PUENTE JR. IQUITOS Y EL PUENTE JR. IPUATIA, CIUDAD DE PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 560-2015-MDY-GM¦10-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 07, y se otorgue Cinco (05) Días calendario, al Contrato de Ejecución de Obra N° 050-2014-MDY, con el Contratista “HURACÁN INVERSIONES EIRL" para realizar la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. FRANCISCO BOLOGNESI DESDE LA AV. YARINACOCHA HASTA EL JR. AGUAYTÍA Y JR. AGUAYTÍA DESDE JR. FRANCISCO BOLOGNESI HASTA JR. LAS GAVIOTAS, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 559-2015-MDY-GM¦10-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Actividad denominada: “MANTENIMIENTO DE PILETAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL DISTRITO DE YARINACOCHA"; por el monto de S/. 44,599.50 (Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Noventa y Nueve y 50/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 558-2015-MDY-GM¦10-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del ex servidor ROBINSON ALFREDO PIZARRO GONZALES, por el monto de S/. 905.55 (Novecientos Cinco y 55/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes de AFP por el monto de S/. 113.38 (Ciento Trece y 38/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 792.17 (Setecientos Noventa y Dos y 17/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 557-2015-MDY-GM¦10-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del ex servidor RICARDO ANDRADE CHANCHARI, por el monto de S/. 406.11 (Cuatro cientos Seis y 11/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 353.81 (Trescientos Cincuenta y Tres 81/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 556-2015-MDY-GM¦10-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del ex servidor EDUARDO CABRERA CACIQUE, por el monto de S/. 425.00 (Cuatrocientos Veinticinco y 00/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes de AFP por el monto de S/. 54.36 (Cincuenta y Cuatro y 36/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/.370.64 (Trescientos Setenta y 64/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 555-2015-MDY-GM¦10-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del ex servidor MICHEL GEOVANY SHEPUTT ZUMAETA, por el monto de S/. 250.44 (Doscientos Cincuenta y 44/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 218.41 (Doscientos Dieciocho y 41/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 554-2015-MDY-GM¦10-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del ex servidor CRISTHIAN LUIS PUYO RIOS, por el monto de S/. 366.67 (Trescientos Sesenta y Seis y 67/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes de AFP por el monto de S/.47.75 (Cuarenta y Siete y 75/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 318.92 (Trescientos Dieciocho y 92/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 553-2015-MDY-GM¦10-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor de la ex servidora ROSA MERCEDES VELA RICOPA, por el monto de S/.727.22 (Setecientos Veintisiete y 22/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes a la AFP por el monto de S/.94.68 (Noventa y Cuatro y 68/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 632.54 (Seiscientos Treinta y Dos 54/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 552-2015-MDY-GM¦10-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor de la ex servidora CRISTINA BASALDUA SINOS, por el monto de S/. 1,375.00 (Un Mil Trescientos Setenta y Cinco 00/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes a la AFP por el monto de S/. 177.10 (Ciento Setenta y Siete y 10/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 1,197.90 (Un Mil Ciento Noventa y Siete y 90/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 551-2015-MDY-GM¦10-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del ex servidor JUAN GABRIEL MAYORA DONAYRE, por el monto de S/.391.95 (Trescientos Noventa y Uno y 95/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes a la AFP por el monto de S/.46.25 (Cuarenta y Seis y 25/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/.345.70. (Trescientos Cuarenta y Cinco y 70/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 550-2015-MDY-GM¦10-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor de la ex servidora TATIANA ISABEL VALERA CERRON, por el monto de S/.562.50 (Quinientos Sesenta y Dos y 50/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes a la AFP por el monto de S/. 73.24 (Setenta y Tres y 24/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/.489.26 (Cuatrocientos Ochenta y Nueve y 26/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 549-2015-MDY-GM¦10-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor de la ex servidora ROSA SALDAÑA GUERRA, por el monto de S/.531.25 (Quinientos Treinta y Uno y 25/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes a la AFP por el monto de S/.69.18 (Sesenta y Nueve y 18/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobra de S/. 462.07 (Cuatrocientos Sesenta y Dos y 07/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 548-2015-MDY-GM¦10-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor de la ex servidora HERMELINDA CAJAHUAMAN CHAMORRO, por el monto de S/. 769.72 (Setecientos Sesenta y Nueve y 72/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes a la AFP por el monto de S/. 99.14 (Noventa y Nueve y 14/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/.670.58 (Seiscientos Setenta y 58/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 547-2015-MDY-GM¦10-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor de la ex servidora ELVIA LIZ DEL AGUILA GONZALES, por el monto de S/.816.67 (Ochocientos Dieciséis y 67/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes a la AFP por el monto de S/. 102.25 (Ciento Dos y 25/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 714.42 (Setecientos Catorce y 42/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 546-2015-MDY-GM¦10-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del ex servidor DENIS ENRIQUE CULQUI RODRIGUEZ, por el monto de S/. 517.08 (Quinientos Diez y Siete y 08/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes de AFP por el monto de S/. 67.22 (Sesenta y Siete y 22/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 449.86 (Cuatrocientos Cuarenta y Nueve y 86/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 545-2015-MDY-GM¦10-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del ex servidor PABLO MARICHI ROSALES, por el monto de S/.486.39 (Cuatrocientos Ochenta y Seis y 39/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes a la AFP por el monto de S/.62.21 (Sesenta y Dos y 21/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 424.18 (Cuatrocientos Veinticuatro y 18/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 544-2015-MDY-GM¦10-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del ex servidor MICKY ALCIDES AMASIFUEN VELA, por el monto de S/. 403.75 (Cuatrocientos Tres y 75/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes de AFP por el monto de S/.47.65 (Cuarenta y Siete 65/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 356.10 (Trescientos Cincuenta y Seis y 10/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 543-2015-MDY-GM¦10-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del exservidor VELIR ARMAS PEREZ, por el monto de S/. 103.89 (Ciento Tres y 89/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes a la AFP por el monto de S/.13.38 (Trece y 38/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 90.51 (Noventa y 51/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 542-2015-MDY-GM¦10-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del ex servidor JAIME JAVIER TANG LOZANO, por el monto de S/. 1,005.84 (Un Mil Cinco y 84/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes de AFP por el monto de S/.126.33 (Ciento Veintiséis y 33/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 879.51 (Ochocientos Setenta y Nueve y 51 /100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 541-2015-MDY-GM¦10-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del exservidor GEISER MENDOZA HUAMAN, por el monto de S/. 833.48 (Ochocientos Treinta y Tres y 48/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes a la AFP por el monto de S/. 106.61 (Ciento Seis y 61/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/.726.87 (Setecientos Veintiséis y 87/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 540-2015-MDY-GM¦10-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del exservidor LUIS ALBERTO OBLITAS ISLA, por el monto de S/.637.50 (Seiscientos Treinta y Siete y 50/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes a la AFP por el monto de S/.82.11 (Ochenta y Dos y 11/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 555.39 (Quinientos Cincuenta y Cinco 39/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 539-2015-MDY-GM¦10-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, por el periodo de Un (01) Año, como DELEGADO VECINAL COMUNAL de la Comunidad Nativa PUERTO FIRMEZA, Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, al Señor ELMER MEGIA VASQUEZ, quien ha sido elegido para el periodo 2015 y reúne los requisitos establecidos por Ley.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 538-2015-MDY-GM¦10-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del exservidor EDGAR ALBERTO CANO TENA, por el monto de S/. 337.50 (Trescientos Treinta y Siete y 48/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes de AFP por el monto de S/.43.17 (Cuarenta y Tres y 17/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 294.33 (Doscientos Noventa y Cuatro y 33/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 537-2015-MDY-GM¦10-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor de la exservidora VIKI GIOVANNI CARDENAS DEL AGUILA, por el monto de S/.833.48 (Ochocientos Treinta y Tres y 48/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes a la AFP por el monto de S/.107.36 (Ciento Siete y 36/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 726.12 (Setecientos Veintiséis y 12/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 536-2015-MDY-GM¦10-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del exservidor EDWIN ROMERO BARBARAN, por el monto de S/. 866.67 (Ochocientos Sesenta y Seis y 67/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes a la AFP por el monto de S/.l 10.85 (Ciento Diez y 85/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 755.82 (Setecientos Cincuenta y Cinco y 82/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 535-2015-MDY-GM¦10-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del exservidor VICTOR ANTONIO PINEDO MOZOMBITE, por el monto de S/. 518.75 (Quinientos Dieciocho y 75/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes de AFP por el monto de S/. 64.95 (Sesenta y Cuatro y 95/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 453.80 (Cuatrocientos Cincuenta y Tres y 80/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 534-2015-MDY-GM¦10-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- OTORGAR en calidad de Apoyo Económico, a favor de César Augusto Ruíz Vargas, en su condición de Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha - SITRAMUN-YC, la suma de S/.3,600.00 (Tres Mil Seiscientos y 00/100 Nuevos Soles) para bolsa de viaje.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 533-2015-MDY-GM¦10-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, a la Organización Social de Base Comité del Vaso de Leche “SANTA ROSA N° 01", conformado según Padrón de Beneficiarios que se encuentran en el Anexo N° 01 y que forma parte integrante de la presente Resolución
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 532-2015-MDY-GM¦10-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, a la Organización Social de Base Comité del Vaso de Leche “ROBERTO RUIZ VARGAS N° 01", conformado según Padrón de Beneficiarios que se encuentran en el Anexo N° 01 y que forma parte integrante de la presente Resolución.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 531-2015-MDY-GM¦10-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, a la Organización Social de Base Comité del Vaso de Leche “JEAN FRANCO MURRIETA ZEVALLOS", conformado según Padrón de Beneficiarios que se encuentran en el Anexo N° 01 y que forma parte integrante de la presente Resolución.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 530-2015-MDY-GM¦10-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, a la Organización Social de Base Comité del Vaso de Leche “SHANGRILA", conformado según Padrón de Beneficiarios que se encuentran en el Anexo N° 01 y que forma parte integrante de la presente Resolución.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 529-2015-MDY-GM¦10-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, a la Organización Social de Base Comité del Vaso de Leche “LAS ESTRELLITAS", conformado según Padrón de Beneficiarios que se encuentran en el Anexo N° 01 y que forma parte integrante de la presente Resolución.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 528-2015-MDY-GM¦10-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, a la Organización Social de Base Comité del Vaso de Leche “CASERÍO DOS DE MAYO", conformado según Padrón de Beneficiarios que se encuentran en el Anexo N° 01 y que forma parte integrante de la presente Resolución.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 527-2015-MDY-GM¦10-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, a la Organización Social de Base Comité del Vaso de Leche “NUEVO SAN JUAN KM 13.500", conformado según Padrón de Beneficiarios que se encuentran en el Anexo N° 01 y que forma parte integrante de la presente Resolución.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 526-2015-MDY-GM¦10-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, a la Organización Social de Base Comité del Vaso de Leche “GILBERTO AREVALO RIVEIRO", conformado según Padrón de Beneficiarios que se encuentran en el Anexo N° 01 y que forma parte integrante de la presente Resolución.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 525-2015-MDY-GM¦10-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, a la Organización Social de Base Comité del Vaso de Leche “LAS LUCHADORAS II", conformado según Padrón de Beneficiarios que se encuentran en el Anexo N° 01 y que forma parte integrante de la presente Resolución.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 524-2015-MDY-GM¦10-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, a la Organización Social de Base Comité del Vaso de Leche “VILLA PERLITA", conformado según Padrón de Beneficiarios que se encuentran en el Anexo N° 01 y que forma parte integrante de la presente Resolución.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 523-2015-MDY-GM¦10-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, a la Organización Social de Base Comité del Vaso de Leche “CC.NN NUEVO EGIPTO", conformado según Padrón de Beneficiarios que se encuentran en el Anexo N° 01 y que forma parte integrante de la presente Resolución.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 521-2015-MDY-GM¦09-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 048-2014-MDY DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE VIA DE LA CALLE A (DESDE AV. MIRAFLORES HASTA CALLE 2), CALLE 2 (DESDE CALLE A HASTA CALLE D), CALLE D (DESDE CALLE 2 HASTA CARRETERA ANTIGUA DE YARINACOCHA) URBANIZACION CORONEL PORTILLO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 520-2015-MDY-GM¦09-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del exservidor ROGER GERALD RUIZ MANIHUARI, por el monto de S/. 394.31 (Trescientos Noventa y Cuatro y 31/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes de AFP por el monto de S/. 50.98 (Cincuenta y 98/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 343.33 (Trescientos Cuarenta y Tres y 33/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 519-2015-MDY-GM¦09-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del exservidor OSCAR ARLEX LOPEZ SANDOVAL, por el monto de S/.708.33 (Setecientos Ocho y 33/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes a la AFP por el monto de S/. 88.96 (Ochenta y Ocho y 96/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 619.37 (Seiscientos Diecinueve y 37/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 518-2015-MDY-GM¦09-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del exservidor PERCY AUGUSTO ZAMORA BANEO, por el monto de S/. 141.67 (Ciento Cuarenta y Uno Veinticinco y 67/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes de AFP por el monto de S/. 55.25 (Cincuenta y Cinco y 25/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/.123.25 (Ciento Veintitrés y 25/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 517-2015-MDY-GM¦08-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor de la exservidora MERCY ANITA VASQUEZ IBARRA, por el monto de S/. 280.97 (Doscientos Ochenta y 97/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes de AFP por el monto de S/. 36.53 (Treinta y Seis y 53/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 244.44 (Doscientos Cuarenta y Cuatro y 44/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 516-2015-MDY-GM¦08-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Actividad denominada: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS CASERÍOS, CENTROS POBLADOS Y COMUNIDADES NATIVAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL ÁMBITO DE YARINACOCHA” cuyo monto asciende a la suma de S/. 903.00 (Novecientos Tres y 00/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 515-2015-MDY-GM¦08-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor de la exservidora LLORIS MEGARA RODRIGUEZ GONZALEZ, por el monto de S/. 64.16 (Sesenta y Cuatro y 16/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes de AFP por el monto de S/. 8.35 (Ocho y 35/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 55.81 (Cincuenta y Cinco y 81/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 514-2015-MDY-GM¦08-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el EXPEDIENTE TÉCNICO de la actividad: MANTENIMIENTO DE LA I.E. N° 64789 "JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION/AA.HH. SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI".
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 513-2015-MDY-GM¦08-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el EXPEDIENTE TECNICO de la actividad: "MANTENIMIENTO DE TRES AULAS EN LA I.E. N° 64096 AV. YARINACOCHA N° 720, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI".
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 512-2015-MDY-GM¦08-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del exservidor CLAYSER CAHUAZA VELA, por el monto de S/. 425.00 (Cuatrocientos Veinticinco y 25/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes de AFP por el monto de S/. 55.25 (Cincuenta y Cinco y 25/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/.369.75 (Trescientos Sesenta y Nueve y 80/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 511-2015-MDY-GM¦08-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el EXPEDIENTE TÉCNICO de la actividad: "INSTALACION DE UNA CASETA DE AUXILIO RÁPIDO EN LA CC.NN. SAN JUAN KM. 13.500 DE LA C.F.B., DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI".
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 510-2015-MDY-GM¦08-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- OTORGAR POR ÚNICA VEZ, el beneficio de la Asignación por cumplir 30 años de Servicios a favor de la servidora nombrada EBILA ALICIA DIAZ DE CHIANG, el monto equivalente a tres (3) remuneraciones totales, que asciende al monto de S/. 5,793.51 (Cinco Mil Setecientos Noventa y Tres y 51/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 509-2015-MDY-GM¦08-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Actividad denominada: “ MANTENIMIENTO DE MÓDULOS EN EL CAMPO FERIAL DE YARINACOCHA - DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI" cuyo monto asciende a la suma de S/. 9,016.98 (Nueve Mil Dieciséis y 98/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 508-2015-MDY-GM¦08-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del ex servidor FAUSTO ENRIQUE TORRES NOGALES, por el monto de S/. 773.05 (Setecientos Setenta y Tres y 05/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes de AFP por el monto de S/. 98.88 (Noventa y Ocho y 88/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 674.17 (Seiscientos Setenta y Cuatro y 17/100 Nuevos Soles)
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 507-2015-MDY-GM¦08-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del exservidor ERNESTO ETENE SANDOVAL, por el monto de S/. 867.50 (Ochocientos Sesenta y Siete y 50/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes de AFP por el monto de S/. 108.61 (Ciento Ocho y 61/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 758.89 (Setecientos Cincuenta y Ocho y 89/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 506-2015-MDY-GM¦08-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Actividad denominada: “ PLAN DE CONTINGENCIA “SAN JUAN 2015” PARA AFRONTAR EMERGENCIAS DURANTE LAS FESTIVIDADES DE SAN JUAN 2015” cuyo monto asciende a la suma de S/. 3,326.00 (Tres Mil Trescientos Veintiséis y 00/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 505-2015-MDY-GM¦08-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- CONCEDASE, el apoyo social a favor de la señora HINDRA ENITH NUÑEZ ACOSTA, a fin de que pueda dar cristiana sepultura, a quien en vida fue su tío Teófilo Acosta Ricopa, apoyo consistente en (02) Servicios de Movilidad para que acompañe el cortejo fúnebre, el apoyo asciende a la suma de S/. 600.00 (Seiscientos y 00/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 504-2015-MDY-GM¦08-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°077-2014-MDY; para la Elaboración del Estudio a Nivel de Perfil Técnico y de Expediente Técnico del Proyecto: “ MEJORAMIENTO DEL JR. CALLERIA (DESDE JR. LAS PALMAS HASTA JR. COPAIBA), JR. ABUJAO (DESDE JR. LAS PALMAS HASTA JR. COPAIBA),A.H. LAS PONCEANAS, DISTRITO DE YARINACOHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 503-2015-MDY-GM¦08-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°061-2014-MDY; para la Elaboración del Estudio a Nivel de Perfil Técnico y de Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL JR. UCAYALI (DESDE JR. UNION HASTA JR. TOWNSEND), JR. MOYOBAMBA (DESDE JR. BELISARIO HASTA JR. UCAYALI), CENTRO POBLADO SAN JOSE, DISTRITO DE YARINACOHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 502-2015-MDY-GM¦04-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el EXPEDIENTE TÉCNICO de la actividad "MANTENIMIENTO DE LA AV. YARINACOCHA DESDE EL JR. DOS DE MAYO HASTA LA AV. MIRAFLORES, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI".
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 501-2015-MDY-GM¦04-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR al Comité de Recepción de Obra de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para la obra denominada: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MULTIDEPORTIVO EN LA HABILITACIÓN URBANA EL BOSQUE, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 500-2015-MDY-GM¦04-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- IMPROCEDENTE la solicitud del administrado AUGUSTO BAUTISTA GUERRA sobre su Reingreso laboral en esta Entidad edil, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 499-2015-MDY-GM¦04-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- CONCEDASE, el apoyo social a favor del “A.H EDWIN DIAZ PAREDES", solicitado por la señora JUSTA SOBEYDA TAMANI CANAYO, en calidad de presidenta, apoyo consistente con Cincuenta (50) Metros de Malla Metálica, Seis (06) Galones de Pintura Barniz Marino color Caoba y Cuatro (04) Und. de Fluorescente de 1x40w INC equipo completo, por el monto de S/. 414.00 (Cuatrocientos Catorce y 00/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 498-2015-MDY-GM¦04-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del ex servidor JOSE CARLOS RUIZ PANDURO, por el monto de S/. 597.36 (Quinientos Noventa y Siete y 36/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes de AFP por el monto de S/.74.79 (Setenta y Cuatro y 79/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 522.57 (Quinientos Veintidós y 57/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 497-2015-MDY-GM¦04-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor de la ex servidora RELFA MOZOMBITE TAPULLIMA DE BOCA NEGRA, por el monto de S/.779.17 (Setecientos Setenta y Nueve y 17/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes a la AFP por el monto de S/. 101.45 (Ciento Uno y 45/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 677.72 (Seiscientos setenta y Siete y 72/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 496-2015-MDY-GM¦04-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del exservidor LEON GUARDIAN FIGUEREDO, por el monto de S/. 821.67 (Ochocientos veinte y Uno y 83/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes de AFP por el monto de S/. 106.82 (Ciento Seis y 82/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 714.85 (Setecientos Catorce y 85/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 495-2015-MDY-GM¦04-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del ex servidor ARNOLD FREED SANDI CHAVEZ, por el monto de S/. 604.44 (Seiscientos Cuatro y 44/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes de AFP por el monto de S/. 78.58 (Setenta y Ocho y 78/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 525.86 (Quinientos Veinticinco y 86/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 494-2015-MDY-GM¦04-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva de la Asociación Civil del Asentamiento Humano "MILAGRO DE YARINA", Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el período de Dos (02) Años, de acuerdo a lo establecido y normado en sus estatutos.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 493-2015-MDY-GM¦04-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del ex servidor MIGUEL ANGEL LAICHE REATEGUI, por el monto de S/. 715.00 (Setecientos Quince y 00/100 Nuevos Soles) sujeto a descuento de aportes a la AFP por el monto de S/. 92.45 (Noventa y Dos y 45/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 622.55 (Seiscientos Veintidós y 55/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 492-2015-MDY-GM¦04-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva de la Asociación Civil del Asentamiento Humano "LOS LIRIOS DE YARINACOCHA", Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el período de Un (01) Año, de acuerdo a lo establecido y normado en sus estatutos.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 491-2015-MDY-GM¦04-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del exservidor NERIO RUIZ SIFUENTES, por el monto de S/.207.78 (Doscientos Siete y 78/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes a la AFP por el monto de S/. 26.86 (veinte Seis y 86/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 180.92 (Ciento Ochenta y 92/100 Nuevos Soles)
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 490-2015-MDY-GM¦04-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del ex servidor RICHARD ANDERSON MORALES RIOS, por el monto de S/. 391.95 (Trescientos Noventa y Uno y 95/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes a la AFP por el monto de S/. 49.23 (Cuarenta y Nueve y 23/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 342.72 (Trescientos Cuarenta y DOS y 72/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 489-2015-MDY-GM¦03-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°018-2014-MDY; para la Supervisión de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. IQUITOS (DESDE LA CUADRA 5 HASTA LA CUADRA 14), PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 488-2015-MDY-GM¦03-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, las Bases Administrativas, del proceso correspondiente a la Adjudicación de Directa Selectiva N° 005-2015-MDY (Primera Convocatoria) para la "Adquisición de Combustible - Gasolina de 90 Octanos para las Unidades Móviles de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha correspondiente al año 2015".
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 487-2015-MDY-GM¦01-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, al señor MANUEL FLORES DIAZ, como DELEGADO VECINAL COMUNAL de la Comunidad Nativa de Nuevo San Juan Km 13, 500, comprensión del Distrito de Yarinacocha, por el periodo de Un (01) Año, quien reúne los requisitos establecidos por Ley.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 486-2015-MDY-GM¦02-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del ex servidor señor RULLER OSWALDO SANTANA ALVIS, por el monto de S/. 159.17 (Ciento Cincuenta y Nueve y 17/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes de AFP por el monto de S/. 19.93 (Diecinueve y 93/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 139.24 (Ciento Treinta y Nueve y 24/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 485-2015-MDY-GM¦02-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del ex servidor RONY ALBERTO MELENDEZ CHOGAS, por el monto de S/. 831.11 (Ochocientos Treinta y Uno y 11/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes a la AFP por el monto de S/. 107.46 (Ciento Siete y 46/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 723.65 (Setecientos Veinte y Tres y 65/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 484-2015-MDY-GM¦02-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°076-2014-MDY; para la Elaboración del Estudio a Nivel de Perfil Técnico y de Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE VÍA A NIVEL DE AFIRMADO DEL JR. LOS ANGELES, JR. 17 DE SETIEMBRE, JR. PUTUMAYO, JR. 14 DE FEBRERO, JR. CALLERIA, JR. UTUQUINIA (DESDE JR. LOS LAURELES HASTA JR. PASEO DE LA REPÚBLICA) A.H VILLA HERMOSA, DISTRITO DE YARINACOHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 483-2015-MDY-GM¦01-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, por el periodo de Un (01) Año, como DELEGADO VECINAL COMUNAL del caserío MARISCAL SUCRE, Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, al Señor WALTER MALDONADO MAYTAHUARI, quien ha sido elegido para el periodo 2015 y reúne los requisitos establecidos por Ley.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 482-2015-MDY-GM¦02-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, las Bases Administrativas, del proceso correspondiente a la Adjudicación de Menor Cuantía N° 004-2015-MDY (Segunda Convocatoria) por Subasta Inversa Presencial para la Adquisición de Combustible - Petróleo Diesel B5 para las Unidades Móviles de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha - Periodo 2015.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 481-2015-MDY-GM¦01-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Actividad denominada: “RECUPERAR LA CONCIENCIA MEDIO AMBIENTAL DE LA POBLACIÓN YARINENSE - CON EL LEMA “LA ECOLOGÍA SIEMPRE ESTA PRIMERO" cuyo monto asciende a la suma de S/. 10,080.00 (Diez Mil Ochenta y 00/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 480-2015-MDY-GM¦01-06-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- CONCEDASE, el apoyo social a favor del I.E N° 64567 “JORGE COQUIS HERRERA”, solicitado por Lic. LUIS HERNAN VALERA INGA en calidad de Director, apoyo consistente con Almuerzos para Cincuenta (50) personas a favor de la I.E N° 64567 “JORGE COQUIS HERRERA”, por el monto de S/. 250.00 (Doscientos Cincuenta y 00/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 479-2015-MDY-GM¦29-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Actividad denominada: “DIBUJANDO UNA SONRISA PARA CRECER SIN MIEDO” cuyo monto asciende a la suma de S/. 3,629.00 (Tres Mil Seiscientos Veintinueve y 00/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 478-2015-MDY-GM¦29-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONFORMAR el Comité de Recepción de Obra de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para la obra denominada: “INSTALACION DE ALCANTARILLA RECTANGULAR EN PASAJE 2 DE MAYO CON AV. UNIÓN, A.H SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 477-2015-MDY-GM¦29-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONFORMAR el Comité de Recepción de Obra de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para la obra denominada: “MEJORAMIENTO DE VÍA A NIVEL DE FIRMADO DEL JR. TIWINZA (DESDE JR. COPAIBA HASTA AV. LOS LAURELES) TRAMO I, JR. TIWINZA (DESDE JR. LAS ALMENDRAS HASTA SEÑOR DE LOS MILAGROS) TRAMO II, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 476-2015-MDY-GM¦29-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONFORMAR la COMISIÓN DE TRANSFERENCIA DE OBRAS, la misma que fue designada mediante Resolución de Gerencia N° 441-2015-MDY-GM, de fecha 22 de Mayo del 2015.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 475-2015-MDY-GM¦29-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- CONCEDASE, LICENCIA SIN GOCE DE REMUNERACIONES por motivos particulares a favor del señor RONALD MICHAEL JORGE QUISPE - Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, por el plazo de Dos (2) días, correspondiente al 28 y 29 de Mayo del 2015.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 474-2015-MDY-GM¦29-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Directiva N° 006-2015-MDY, "Directiva de Nomenclatura para emisión de documentos administrativos y de gestión municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha".
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 473-2015-MDY-GM¦29-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR FUNDADO, el Recurso de Reconsideración, interpuesto por el servidor MAURO LUJAN AYALA, contra el Articulo Primero de la Resolución Gerencial N° 389-2015-MDY por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 472-2015-MDY-GM¦29-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, las Bases del Proceso de la Adjudicación Directa Selectiva N° 009- 2015-MDY-CEPECO, cuyo objeto es la Contratación para la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. AVIACION (DESDE JR. 17 DE SETIEMBRE HASTA PASAJE BENA JEMA), JR. 28 DE JULIO (DESDE JR. 17 DE SETIEMBRE HASTA PASAJE BENA JEMA), JR. CENTENARIO (DESDE JR. 17 DE SETIEMBRE HASTA JR. SANTA ROSA), JR. SANTA ROSA (DESDE JR. PACHITEA HASTA JR CENTENARIO), COMUNIDAD INTERCULTURAL BENA JEMA, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 471-2015-MDY-GM¦29-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, las Bases del Proceso de la Adjudicación Directa Selectiva N° 008- 2015-MDY-CEPECO, cuyo objeto es la Contratación para la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. ATAHUALPA (DESDE AV. SAN JUAN HASTA JR. JUAN VELASCO ALVARADO), JR. JUAN VELASCO ALVARADO (DESDE JR. ATAHUALPA HASTA JR. 28 DE JULIO), AV. SAN JUAN (DESDE JR. SANTA ROSA HASTA JR. CABO REYES), CASERÍO SAN JUAN, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 470-2015-MDY-GM¦29-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA "MARIANO MARTINEZ", Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el período de Un (01) Año, de acuerdo a lo establecido y normado en sus estatutos.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 469-2015-MDY-GM¦29-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER Y AUTORIZAR el reembolso de gastos a favor de la Abog. ROCIO DEL PILAR EGOAVIL MANCILLA, en su calidad de Jefe de la Oficina de Secretaria General y Archivo, por el importe de S/. 219.00 (Doscientos Diecinueve y 00/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 468-2015-MDY-GM¦29-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- CONCEDASE, el apoyo social a favor del AA.HH “20 DE DICIEMBRE”, solicitado por la señora MAYRA MARIN MARTINEZ en calidad de Teniente Gobernador, apoyo consistente con Tres (03) Millares de Cartón de Bingo, por el monto de S/. 450.00 (Cuatrocientos Cincuenta y 00/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 467-2015-MDY-GM¦28-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, por el periodo de Un (01) Año, como "DELEGADO VECINAL COMUNAL" del caserío "SANTA ISABEL", Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, al Señor ANGEL ENCINAS VASQUEZ, quien ha sido elegido para el periodo 2015 y reúne los requisitos establecidos por Ley.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 466-2015-MDY-GM¦28-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER Y AUTORIZAR el reembolso de gastos a favor del el Ing. Darwin Gorky Gabancho Osores, en su calidad de Sub Gerente de Desarrollo Económico y Turístico de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, por el importe total de S/. 100.00 (Cien y 00/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 465-2015-MDY-GM¦27-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, las Bases del Proceso de la Adjudicación Directa Selectiva N° 007-2015-MDY-CEPECO, cuyo objeto es la Contratación para la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES LOS ANGELES, JR. 17 DE SETIEMBRE, PUTUMAYO, 14 DE FEBRERO, CALLERÍA Y UTUQUINIA (DESDE AV. LOS LAURELES HASTA JR. PASEO DE LA REPÚBLICA) DEL A.H VILLA HERMOSA, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI".
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 464-2015-MDY-GM¦27-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, las Bases del Proceso de la Adjudicación Directa Selectiva N° 006- 2015-MDY-CEPECO, cuyo objeto es la Contratación para la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. UCAYALI (DESDE JR. UNIÓN HASTA JR. TOWSEND), JR. MOYOBAMBA (DESDE JR. BELISARIO HASTA JR. UCAYALI), CENTRO POBLADO SAN JOSÉ, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI".
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 463-2015-MDY-GM¦27-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N°01, y se otorgue Dieciséis (16) Días calendario, al Contrato de Consultoria de Obra N° 054-2014-MDY, con la empresa “SERVICIOS GENERALES RALSAGT SRL" para la Supervisión de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. FRANCISCO BOLOGNESI DESDE LA AV. YARINACOCHA HASTA EL JR. AGUAYTÍA Y JR. AGUAYTÍA DESDE JR. FRANCISCO BOLOGNESI HASTA JR. LAS GAVIOTAS, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 462-2015-MDY-GM¦27-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN PAMS HOSPITAL DE YARINACOCHA, Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el período de Un (01) Año, de acuerdo a lo establecido y normado en sus estatutos.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 461-2015-MDY-GM¦27-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN correspondiente a la Adjudicación de Menor Cuantía N° 004 -2015 -MDY (Segunda Convocatoria) por Subasta Inversa Presencial cuyo objeto es la Adquisición de Combustible - Petróleo Diesel B5 para las Unidades Móviles de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha - Periodo 2015.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 460-2015-MDY-GM¦27-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN correspondiente a la Adjudicación Directa Selectiva N° 005-2015-MDY (Primera Convocatoria) cuyo objeto es la "Adquisición de Combustible - Gasolina de 90 Octanos para las Unidades Móviles de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha correspondiente al año 2015".
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 459-2015-MDY-GM¦27-05-2015
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 458-2015-MDY-GM¦26-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR al Comité de Recepción de Obra de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para la obra denominada: “MEJORAMIENTO DEL JR. LOBOCAÑO, DESDE JR. PURÚS HASTA JR. DOLCI FRANCHINI, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI".
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 457-2015-MDY-GM¦26-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Actividad denominada: “ VÍA SALUD DEPORTIVA Y RECREATIVA EN YARINACOCHA 2015” cuyo monto asciende a la suma de S/. 99,999.40 (Noventa y Nueve Mil Catorce Mil y 00/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 456-2015-MDY-GM¦26-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Actividad denominada: “CEPRE MUNI YARINACOCHA 2015” cuyo monto asciende a la suma de S/. 14,000.00 (Catorce Mil y 00 /100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 455-2015-MDY-GM¦26-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°080-2014-MDY; para la Elaboración del Estudio a Nivel de Perfil Técnico y de Expediente Técnico del Proyecto: “INSTALACION DE MURO DE CONTENCION Y ENCAUSAMIENTO DEL CAÑO NATURAL YACUPATO EN EL TRAMO ENTRE EL PUENTE JR. IQUITOS Y EL PUENTE JR. IPUATIA, DISTRITO DE YARINACOHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 454-2015-MDY-GM¦26-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el EXPEDIENTE DE CONTRATACION para la ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. ATAHUALPA (DESDE AV. SAN JUAN HASTA JR. JUAN VELASCO ALVARADO), JR. JUAN VELASCO ALVARADO (DESDE JR. ATAHUALPA HASTA JR. 28 DE JULIO), AV. SAN JUAN (DESDE JR. SANTA ROSA HASTA JR. CABO REYES), CASERÍO SAN JUAN, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 453-2015-MDY-GM¦26-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el EXPEDIENTE DE CONTRATACION para la ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. UCAYALI (DESDE JR. UNIÓN HASTA JR. TOWSEND), JR. MOYOBAMBA (DESDE JR. BELISARIO HASTA JR. UCAYALI), CENTRO POBLADO SAN JOSÉ, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 452-2015-MDY-GM¦26-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN para la ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES LOS ANGELES, JR. 17 DE SETIEMBRE, PUTUMAYO, 14 DE FEBRERO, CALLERÍA Y UTUQUINIA (DESDE AV. LOS LAURELES HASTA JR. PASEO DE LA REPÚBLICA) DEL A.H VILLA HERMOSA, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 451-2015-MDY-GM¦26-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, EL VALOR REFERENCIAL, que asciende a la suma de S/. 355,439.15 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 15/100 NUEVOS SOLES) Incluido IGV, para la para la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. AVIACION (DESDE JR. 17 DE SETIEMBRE HASTA PASAJE BENA JEMA), JR. 28 DE JULIO (DESDE JR. 17 DE SETIEMBRE HASTA PASAJE BENA JEMA), JR. CENTENARIO (DESDE JR 17 DE SETIEMBRE HASTA JR. SANTA ROSA), JR. SANTA ROSA (DESDE JR. PACHITEA HASTA JR. CENTENARIO), COMUNIDAD INTERCULTURAL BENA JEMA, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI”
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 450-2015-MDY-GM¦26-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva del Asentamiento Humano "SARITA COLONIA DE YARINA", Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el período de Dos (02) Años, de acuerdo a lo establecido y normado en sus estatutos.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 449-2015-MDY-GM¦25-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONFORMAR el Comité de Recepción de Obra de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para la obra denominada: “MEJORAMIENTO DE VÍA A NIVEL DE FIRMADO DEL JR. TIWINZA (DESDE JR. COPAIBA HASTA AV. LOS LAURELES) TRAMO I, JR. TIWINZA (DESDE JR. LAS ALMENDRAS HASTA SEÑOR DE LOS MILAGROS) TRAMO II, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI".
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 448-2015-MDY-GM¦25-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONFORMAR el Comité de Recepción de Obra de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para la obra denominada: “INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA RECTANGULAR EN PASAJE 2 DE MAYO CON AV. UNIÓN, A.H SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 447-2015-MDY-GM¦22-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 06, y se otorgue Siete (07) Días calendario, al Contrato de Ejecución de Obra N° 050-2014-MDY, con el Contratista “HURACÁN INVERSIONES EIRL" para realizar la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. FRANCISCO BOLOGNESI DESDE LA AV. YARINACOCHA HASTA EL JR. AGUAYTÍA Y JR. AGUAYTÍA DESDE JR. FRANCISCO BOLOGNESI HASTA JR. LAS GAVIOTAS, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 446-2015-MDY-GM¦22-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva de la Asociación de Moradores del Asentamiento Humano "LOS CONQUISTADORES IV", Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el período de Dos (02) Años, de acuerdo a lo establecido y normado en sus estatutos.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 445-2015-MDY-GM¦22-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones truncas a favor del ex Funcionario WILIAM ALEGRIA SOTO, se determina que resulta Procedente el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas por la suma de S/. 2,210.00 (Dos Mil Doscientos Diez y 00/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes a la AFP por el monto de S/. 277.57 (Doscientos Setenta Y Siete y 57/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 1,932.43 (Un Mil Novecientos Treinta Y Dos y43/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 444-2015-MDY-GM¦22-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del ex Funcionario MARCO ANTONIO ROCHA DAVILA, se determina que resulta Procedente el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas por la suma de S/. 2,578.33 (Dos mil Quinientos Setenta y Ocho y 33/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes a la AFP por el monto de S/. 332.08 (Trescientos Treinta y Dos y 08/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 2,246.25 (Dos Mil Doscientos Cuarenta Y Seis y 25/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 443-2015-MDY-GM¦22-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del ex Funcionario MIGUEL ANGEL AZPUR PILLACA, se determina que resulta Procedente el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas por la suma de S/. 1,230.83 (Un Mil Doscientos Treinta y83/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes a la AFP por el monto de S/. 154.59.57 (Ciento Cincuenta y Cuatro y 59/l00 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 1,076.24 (Un Mil Setenta Y Seis y 24/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 442-2015-MDY-GM¦22-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del ex Funcionario MANUEL ROJAS ALIAGA, se determina que resulta Procedente el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas por la suma de S/. 2,762.50 (Dos Mil Setecientos Setenta y Dos y 50/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes a la AFP por el monto de S/. 359.13 (Trescientos Cincuenta Y Nueve yl3/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 2,403.37 (Dos Mil Cuatrocientos Tres y37/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 441-2015-MDY-GM¦22-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR la COMISIÓN DE TRANSFERENCIA DE OBRAS.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 440-2015-MDY-GM¦21-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- CONCEDASE, el apoyo social a favor de la I.E N° 64673 “MONTERRICO”, solicitado por la Profesora CLOTILDE SÁNCHEZ RIOS en calidad de Directora, apoyo consistente con Tres (03) Pizarras Acrílicas, por el monto de S/. 720.00 (Setecientos Veinte y 00/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 439-2015-MDY-GM¦21-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Directiva N° 005-2015-MDY, "Directiva del Régimen y Procedimiento Disciplinario de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha", como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 438-2015-MDY-GM¦21-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del ex Funcionario MILTON CESAR MONSALVE OCHOA, se determina que resulta Procedente el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas por la suma de S/. 1,910.00 (Un Mil Novecientos Diez y 00/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes a la AFP por el monto de S/. 244.29 (Doscientos Cuarenta y Cuatro y 29/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 1,665.71 (Un Mil Seiscientos Sesenta Y Cinco y71/100 Nuevos Soles)
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 437-2015-MDY-GM¦21-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, las Bases del Proceso de la Adjudicación Directa Selectiva N°004-2015-MDY-CEPECO, cuyo objeto es la Contratación para la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. MAGDALENA (DESDE JR. MANUEL DEL ÁGUILA HASTA AV. DOS DE MAYO), JR. MANUEL DEL ÁGUILA (DESDE JR. MAGDALENA HASTA JR. SANTA ROSA), JR. SAN JUAN DE MIRAFLORES (DESDE JR. MANUEL DEL ÁGUILA HASTA AV. DOS DE MAYO), JR. SANTA ROSA (DESDE JR. MANUEL DEL ÁGUILA HASTA AV. DOS DE MAYO), CASERÍO SANTA ROSA, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 436-2015-MDY-GM¦21-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, las Bases del Proceso de la Adjudicación Directa Selectiva N° 003-2015-MDY-CEPECO, cuyo objeto es la Contratación para la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. 28 DE JULIO (DESDE JR. MIRAFLORES HASTA JR. UCAYALI), JR. MIRAFLORES (DESDE JR. LIMA HASTA JR. 28 DE JULIO), JR. ARICA (DESDE JR. LIMA HASTA JR. 28 DE JULIO), C.P. SAN PABLO DE TUSHMO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI”
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 435-2015-MDY-GM¦21-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, las Bases del Proceso de la Adjudicación Directa Selectiva N°002- 2015-MDY-CEPECO, cuyo objeto es la Contratación para la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. UCAYALI (DESDE JR. LAS PALMERAS HASTA JR. 16 DE OCTUBRE), JR. LAS PALMERAS (DESDE JR. 03 DE OCTUBRE HASTA JR. UCAYALI), JR. 16 DE OCTUBRE (DESDE JR. CIRCUNVALACIÓN HASTA JR. ORELLANA), JUNTA VECINAL JR. CIRCUNVALACIÓN, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 434-2015-MDY-GM¦21-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Directiva N° 004-2015-MDY, "Directiva Para Uso del Servicio de Correo Electrónico Institucional de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha", como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 433-2015-MDY-GM¦20-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°059-2014-MDY; para la Elaboración del Estudio a Nivel de Perfil Técnico y de Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL JR. MAGDALENA (DESDE JR. MANUEL DEL AGUILA HASTA AV. DOS DE MAYO), JR. MANUEL DEL AGUILA (DESDE JR. MAGDALENA HASTA JR. SANTA ROSA), JR. SAN JUAN DE MIRAFLORES (DESDE JR. MANUEL DEL AGUILA HASTA AV. DOS DE MAYO), JR. SANTA ROSA (DESDE JR. MANUEL DEL AGUILA HASTA AV. DOS DE MAYO), CASERIO SANTA ROSA, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 432-2015-MDY-GM¦20-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva de la Asociación de Moradores del Asentamiento Humano "LUCHADORES DEL CALLAO", Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el período de Dos (02) Años, de acuerdo a lo establecido y normado en sus estatutos.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 431-2015-MDY-GM¦20-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva de la junta Vecinal Asentamiento Humano "9 DE ABRIL", Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el período de Un (01) Año, de acuerdo a lo establecido y normado en sus estatutos.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 430-2015-MDY-GM¦19-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva del Asentamiento Humano "ALGARROBO DE YARINACOCHA", Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el período de Dos (02) Años, de acuerdo a lo establecido y normado en sus estatutos.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 429-2015-MDY-GM¦19-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, por el periodo de Un (01) Año, como "DELEGADO VECINAL COMUNAL" del caserío "NUEVA ALEJANDRIA", Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, al Señor OTTO BARBARÁN PACAYA, quien ha sido elegido para el periodo 2015 y reúne los requisitos establecidos por Ley.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 428-2015-MDY-GM¦19-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, EL VALOR REFERENCIAL, que asciende a la suma de S/. 201,829.67 (DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y NUEVE Y 67/100 NUEVOS SOLES) Incluido IGV, para la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. 28 DE JULIO (DESDE JR. MIRAFLORES HASTA JR. UCAYALI), JR. MIRAFLORES (DESDE JR. LIMA HASTA JR. 28 DE JULIO), JR. ARICA (DESDE JR. LIMA HASTA JR. 28 DE JULIO), C.P. SAN PABLO DE TUSHMO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO-UCAYALI".
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 427-2015-MDY-GM¦19-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, EL VALOR REFERENCIAL, que asciende a la suma de S/. 373,826.67 (TRECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y SEIS Y 67/100 NUEVOS SOLES) Incluido IGV, para la para la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. UCAYALI (DESDE JR. LAS PALMERAS HASTA JR. 16 DE OCTUBRE), JR. LAS PALMERAS (DESDE JR. 03 DE OCTUBRE HASTA JR. UCAYALI), JR. 16 DE OCTUBRE (DESDE JR. CIRCUNVALACIÓN HASTA JR. ORELLANA), JUNTA VECINAL JR. CIRCUNVALACIÓN, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 426-2015-MDY-GM¦18-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, EL VALOR REFERENCIAL, que asciende a la suma de S/. 255,069.54 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA Y NUEVE Y 54/100 NUEVOS SOLES) Incluido IGV, para la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. MAGDALENA (DESDE JR. MANUEL DEL AGUILA HASTA AV. DOS DE MAYO), JR. MANUEL DEL AGUILA (DESDE JR. MAGDALENA HASTA JR. SANTA ROSA), JR. SAN JUAN DE MIRAFLORES (DESDE JR. MANUEL DEL AGUILA HASTA AV. DOS DE MAYO), JR. SANTA ROSA (DESDE JR. MANUEL DEL AGUILA HASTA AV. DOS DE MAYO), CASERIO SANTA ROSA, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 425-2015-MDY-GM¦18-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECTIFICAR, el ARTÍCULO TERCERO de la Resolución de Gerencia N° 421- 2015-MDY-GM, de fecha 14.05.2015, en lo que respecta al inciso A.1 sobre el Pago por valorizaciones contractuales.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 424-2015-MDY-GM¦15-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el EXPEDIENTE TECNICO de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES LOS ANGELES, 17 DE SETIEMBRE, PUTUMAYO, 14 DE FEBRERO, CALLERÍA Y UTUQUINIA (DESDE AV. LOS LAURELES HASTA JR. PASEO DE LA REPÚBLICA) DEL A.H VILLA HERMOSA, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 423-2015-MDY-GM¦15-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el EXPEDIENTE TÉCNICO de la Obra: “MEJORAMIENTO DE VÍA A NIVEL DE AFIRMADO DEL JR. UCAYALI (DESDE JR. UNIÓN HASTA JR. TOWNSEND), JR. MOYOBAMBA (DESDE JR. BELISARIO HASTA JR. UCAYALI), CENTRO POBLADO SAN JOSÉ, DISTRITO DE YARINACOCHA -CORONEL PORTILLO - UCAYALI".
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 422-2015-MDY-GM¦15-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el EXPEDIENTE TÉCNICO de la obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. ATAHUALPA (DESDE AV. SAN JUAN HASTA JR. JUAN VELASCO ALVARADO), JR. JUAN VELASCO ALVARADO (DESDE JR. ATAHUALPA HASTA JR. 28 DE JULIO), AV. SAN JUAN (DESDE SANTA ROSA HASTA JR. CABO REYES), CASERIO SAN JUAN, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 421-2015-MDY-GM¦14-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 047-2014-MDY DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL JR. PESCADOR CDRA. 3, JR. LAS GAVIOTAS CDRA. 3 JR. PERU CDRA. 6 Y JR. MARIANO MELGAR CDRA. 7 PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI. META: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN INGRESANDO POR LA AV. YARINACOCHA DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 420-2015-MDY-GM¦14-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR, el Artículo Tercero de la Resolución de Gerencia N° 321- 2015-MDY-GM, de fecha 10 de Abril del 2015, Designándose, como RESPONSABLE, de la ejecución de la Actividad “PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN UN 30% DE LAS VIVIENDAS URBANAS DEL DISTRITO DE YARINACOCHA”, a la Sub. Gerencia de Parques Jardines y Ambiente, Bach. JULIO JOHAN CUMAPA TAMANI, quien emitirá un informe documentado y detallado de la ejecución de la actividad al culminar.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 419-2015-MDY-GM¦14-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, por el periodo de Un (01) Año, a la JUNTA DIRECTIVA del Delegado Vecinal del caserío Santa Rosa, Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, quienes fueron elegidos para el periodo 2015.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 418-2015-MDY-GM¦13-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 067-2014-MDY; para la Supervisión de la Obra: “INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA + TRIBUNAS EN LA I.E JOSE GALVEZ BARRENECHEA, PUERTO CALLAO - DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 416-2015-MDY-GM¦13-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER Y AUTORIZAR el reembolso de gastos a favor del señor JAIME ARBILDO ESCUDERO, en su calidad de Técnico Mecánico de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, por el importe total de S/. 115.00 (Ciento Quince y 00/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 415-2015-MDY-GM¦13-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECTIFICAR, el Artículo Segundo de la Resolución de Gerencia N° 261-2015-MDY-GM, de fecha 24 de Marzo del 2015, en lo que respecta al monto.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 414-2015-MDY-GM¦12-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARESE PROCEDENTE la devolución del dinero solicitada por el administrado ADRIEL FREYRE PACAYA, por el monto de S/.304.50 (Trescientos Cuatro y 50/100 Nuevos Soles), devolviendo todo el expediente al administrado para que el titular del predio solicite la subdivisión.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 413-2015-MDY-GM¦11-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Actividad denominada: “PROGRAMA DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS INVIDENTES Y/O BAJA VISIÓN, DEL DISTRITO DE YARINACOCHA" cuyo monto asciende a la suma de S/. 8,887.00 (Ocho Mil Ochocientos Ochenta y Siete y 00/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 412-2015-MDY-GM¦08-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°068-2014-MDY; para la Supervisión de la Obra: “INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA EN EL JR. LUPUNA (ENTRE VILCANOTA Y JR. HUASCARAN 01), JR. PACASMAYO (ENTRE JR. COPAIBA Y AV PLAYWOOD 01), AV PLAYWOOD (ENTRE JR. ALPAMAYO Y JR. LOS ANGELES), JR. LUPUNA (ENTRE JR. ALPAMAYO Y JR. HUANDOY 01) Y (EN JR. ALPAMAYO CON AV. PLAYWOOD 01), A.H CARLOS ACHO MEGO, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 411-2015-MDY-GM¦08-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, por el periodo de Un (01) Año, como "DELEGADO VECINAL COMUNAL" del caserío "11 DE AGOSTO", Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, al Señor HEYNE RITER MURRIETA NOLORBE, quien ha sido elegido para el periodo 2015 y reúne los requisitos establecidos por Ley.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 410-2015-MDY-GM¦07-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 24, y se otorgue Dos (02) Días calendario, al Contrato de Consultoria de Obra N° 049-2014-MDY, con el Contratista “CONSORCIO SUPERVISOR LOBOCAÑO" para realizar la Supervisión de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. LOBOCAÑO, DESDE JR. PURUS HASTA JR. DOLCI FRANCHINI, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 409-2015-MDY-GM¦07-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER Y AUTORIZAR el reembolso de gasto a favor del señor RONALD MICHAEL JORGE QUISPE, en su calidad de Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, por el importe de S/.5,000.00 (Cinco Mil y 00/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 407-2015-MDY-GM¦07-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 24, y se otorgue Dos (02) Días calendario, al Contrato de Ejecución de Obra N° 037-2014-MDY, con el Contratista “CONSORCIO PURUS” para realizar la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. LOBOCAÑO, DESDE JR. PURUS HASTA JR. DOLCI FRANCHINI, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 406-2015-MDY-GM¦07-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°071-2014-MDY; para la Elaboración del Estudio a Nivel de Perfil Técnico y de Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL JR. NUEVA LUZ DE FATIMA (DESDE JR. PURUS HASTA JR. LAS PALMERAS), DISTRITO DE YARINACOCHA-CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 405-2015-MDY-GM¦06-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Actividad denominada: "SOCIALIZAR LA CAPACIDAD DE LA MADRE YARINENSE, LEMA: MUJER INCOMPARABLEMENTE ÚNICA” cuyo monto asciende a la suma de S/. 31,480.00 (Treinta y Un Mil Cuatrocientos Ochenta y 00/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 404-2015-MDY-GM¦06-05-2015
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 403-2015-MDY-GM¦06-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva del Comité Vecinal "PRIMAVERA DE YARINA", Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el período de Un (01) Año, de acuerdo a lo establecido y normado en sus estatutos.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 402-2015-MDY-GM¦05-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 23, y se otorgue Dos (02) Días calendario, al Contrato de Consultoria de Obra N° 049-2014-MDY, con el Contratista “CONSORCIO SUPERVISOR LOBOCAÑO" para realizar la Supervisión de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. LOBOCAÑO, DESDE JR. PURUS HASTA JR. DOLCI FRANCHINI, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 401-2015-MDY-GM¦05-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 22, y se otorgue Dos (02) Días calendario, al Contrato de Consultoria de Obra N° 049-2014-MDY, con el Contratista “CONSORCIO SUPERVISOR LOBOCAÑO" para realizar la Supervisión de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. LOBOCAÑO, DESDE JR. PURUS HASTA JR. DOLCI FRANCHINI, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 400-2015-MDY-GM¦05-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 21, y se otorgue Dos (02) Días calendario, al Contrato de Consultoria de Obra N° 049-2014-MDY, con el Contratista “CONSORCIO SUPERVISOR LOBOCAÑO" para realizar la Supervisión de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. LOBOCAÑO, DESDE JR. PURUS HASTA JR. DOLCI FRANCHINI, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 399-2015-MDY-GM¦05-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- CONCEDASE, el apoyo social a favor de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA FAUSTINO MALDONADO, solicitado por el señor Percy Godofredo Ladera Ramírez en calidad de Director de mencionada Institución y del club deportivo consistente en Implementos deportivos (12 polos y 12 shorts), cuyo monto asciende a la suma de S/. 264.00 (Doscientos Sesenta y cuatro y 00/100 Nuevos Soles), por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 398-2015-MDY-GM¦05-05-2015
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 397-2015-MDY-GM¦05-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 23, y se otorgue Dos (02) Días calendario, al Contrato de Ejecución de Obra N° 037-2014-MDY, con el Contratista “CONSORCIO PURUS” para realizar la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. LOBOCAÑO, DESDE JR. PURUS HASTA JR. DOLCI FRANCHINI, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 396-2015-MDY-GM¦05-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 22, y se otorgue Dos (02) Días calendario, al Contrato de Ejecución de Obra N° 037-2014-MDY, con el Contratista “CONSORCIO PURUS” para realizar la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. LOBOCAÑO, DESDE JR. PURUS HASTA JR. DOLCI FRANCHINI, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 395-2015-MDY-GM¦05-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 21, y se otorgue Dos (02) Días calendario, al Contrato de Ejecución de Obra N° 037-2014-MDY, con el Contratista “CONSORCIO PURUS” para realizar la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. LOBOCAÑO, DESDE JR. PURUS HASTA JR. DOLCI FRANCHINI, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 394-2015-MDY-GM¦04-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONFORMAR el Comité de Recepción de Obra de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para la obra denominada: “MEJORAMIENTO DEL JR. PURÚS CDRAS. 11, 12, 13, 14 Y 15, JR. CALLAO CDRA. 3 - PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI", designado mediante Resolución de Gerencia N° 268-2015-MDY, de fecha 26 de Marzo del 2015.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 393-2015-MDY-GM¦04-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Actividad denominada: “PADRÓN DE USUARIOS QUE COBRAN PENSIÓN 65 DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL - 2015 DEL DISTRITO DE YARINACOCHA” cuyo monto asciende a la suma de S/. 3,622.00 (Tres Mil Seiscientos Veintidós y 00/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 392-2015-MDY-GM¦04-05-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- CONCEDASE, el apoyo social con Víveres a favor de la personas de escasos recursos económicos.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 391-2015-MDY-GM¦30-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, las Bases Administrativas, del proceso correspondiente a la Adjudicación de Menor Cuantía N° 005-2015-MDY (Primera Convocatoria) para la “Adquisición de Carpas familiares para Ayuda Humanitaria", elaborada por el Comité Especial.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 390-2015-MDY-GM¦29-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°044-2014-MDY; para la Supervisión de la Obra: “MEJORAMIENTO DE VÍA A NIVEL DE AFIRMADO DEL JR. VILLA SELVA (DESDE CARRETERA FEDERICO BASADRE HASTA LA AV. VIA DE EVITAMIENTO NORTE), AV. VIA DE EVITAMIENTO NORTE (DESDE JR. SEÑOR DE LOS MILAGROS HASTA JR. VILLA SELVA), PUERTO CALLAO - DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 389-2015-MDY-GM¦29-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud por concepto de Subsidio por Gastos de Sepelio, solicitado por el servidor MAURO LUJAN AYALA, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 388-2015-MDY-GM¦29-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°074-2014-MDY; para la Supervisión de la Obra: “MEJORAMIENTO DE VÍA A NIVEL DE AFIRMADO DEL PASAJE CASA BLANCA (DESDE EL JR. GUILLERMO LUMBRERAS HASTA EL PASAJE CASA BLANCA), A.A.H.H. JUNTA VECINAL CASA BLANCA, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 387-2015-MDY-GM¦29-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Actividad denominada: "MANTENIMIENTO DE LA VÍA A NIVEL DE AFIRMADO DE LA AV. LA MARINA (DESDE AV. CENTENARIO HASTA LA PROGRESIVA 00+230), DEL AA.HH. SHIRAMBARI, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI", cuyo monto asciende a la suma de S/. 39,085.25 (Treinta y Nueve Mil Ochenta y Cinco con 25/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 386-2015-MDY-GM¦28-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°051-2014-MDY; para la Supervisión de la Obra: “MEJORAMIENTO DE VÍA A NIVEL DE AFIRMADO DEL JR. MACHU PICCHU (DESDE JR. COPAIBA HASTA LA AV. LOS LAURELES), AA.HH CARLOS ACHO MEGO, PUERTO CALLAO - DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO -UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 385-2015-MDY-GM¦27-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- CONCEDASE, el apoyo social a favor de la CC.NN. NUEVO SAN JUAN, solicitado por el señor Ángel Sánchez Guimaraes en calidad de Teniente Gobernador, apoyo consistente con Víveres (1 Saco de Arroz Alejandría, 25 Kg. De Azúcar, 02 Paquetes de Fideos Lavaggi, 01 galón de Aceite y 03 Pollos), el monto del apoyo asciende a la suma de S/. 362.00 (Trescientos Sesenta y dos y 00/100 Nuevos Soles), por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 384-2015-MDY-GM¦27-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Actividad denominada: "DESAYUNO SALUDABLE A FAVOR DEL ADULTO MAYOR DE TEODORO BINDER” cuyo monto asciende a la suma de S/. 3,972.00 (Tres Mil Novecientos Setenta y Dos y 00/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 383-2015-MDY-GM¦27-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, por elperiodo de Un (01) Año, como DELEGADO VECINAL COMUNAL de la Comunidad Nativa SAN SALVADOR, Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, al Señor ARMANDO RUIZ MAYNAS, quien ha sido elegido para el periodo 2015 y reúne los requisitos establecidos por Ley.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 382-2015-MDY-GM¦23-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONFORMAR el Comité de Recepción de Obra de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para la obra denominada: “MEJORAMIENTO DE VÍA A NIVEL DE AFIRMADO DEL JR. TIWINZA (DESDE JR. COPAIBA HASTA AV. LOS LAURELES)TRAMO I, JR. TIWINZA (DESDE JR. LAS ALMENDRAS HASTA SEÑOR DE LOS MILAGROS) TRAMO II, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI", designado mediante Resolución de Gerencia N°285-2015-MDY, de fecha 14 de Abril del 2015.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 381-2015-MDY-GM¦23-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONFORMAR el Comité de Recepción de Obra de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para la obra denominada: “MEJORAMIENTO DE VÍA A NIVEL DE AFIRMADO DEL JR. PASEO DE LA REPUBLICA (DESDE AV. 2 DE MAYO HASTA JR. SAN MARTÍN), PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI", designado mediante Resolución de Gerencia N°285-2015-MDY, de fecha 01 de Abril del 2015.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 380-2015-MDY-GM¦23-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONFORMAR el Comité de Recepción de Obra de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para la obra denominada: “INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA RECTANGULAR EN PASAJE 2 DE MAYO CON AV. UNIÓN, A.H SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI”, designado mediante Resolución de Gerencia N° 308-2015-MDY, de fecha 09 de Abril del 2015.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 379-2015-MDY-GM¦23-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Actividad denominada: “IMPORTANCIA DE LA ASOCIATIVIDAD DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DEL DISTRITO DE YARINACOCHA” cuyo monto asciende a la suma de S/. 3,400.00 (Tres Mil Cuatrocientos y 00/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 378-2015-MDY-GM¦23-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN correspondiente a la Adjudicación de Menor Cuantía N° 005-2015-MDY (Primera Convocatoria) cuyo objeto es la "Adquisición de Carpas Familiares para Ayuda Humanitaria".
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 377-2015-MDY-GM¦22-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 20, y se otorgue Tres (03) Días calendario, al Contrato de Consultoria de Obra N° 049-2014-MDY, con el Contratista “CONSORCIO SUPERVISOR LOBOCAÑO" para realizar la Supervisión de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. LOBOCAÑO, DESDE JR. PURUS HASTA JR. DOLCI FRANCHINI, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 376-2015-MDY-GM¦22-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 19, y se otorgue Tres (03) Días calendario, al Contrato de Consultoria de Obra N° 049-2014-MDY, con el Contratista “CONSORCIO SUPERVISOR LOBOCAÑO" para realizar la Supervisión de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. LOBOCAÑO, DESDE JR. PURUS HASTA JR. DOLCI FRANCHINI, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 375-2015-MDY-GM¦22-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 20, y se otorgue Tres (03) Días calendario, al Contrato de Ejecución de Obra N° 037-2014-MDY, con el Contratista “CONSORCIO PURUS" para realizar la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. LOBOCAÑO, DESDE JR. PURUS HASTA JR. DOLCI FRANCHINI, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 374-2015-MDY-GM¦22-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 19, y se otorgue Tres (03) Días calendario, al Contrato de Ejecución de Obra N° 037-2014-MDY, con el Contratista “CONSORCIO PURUS" para realizar la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. LOBOCAÑO, DESDE JR. PURUS HASTA JR. DOLCI FRANCHINI, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 373-2015-MDY-GM¦21-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- CONCÉDASE, el apoyo social a favor de la señora LEILA RAMÍREZ PINEDO, consistente en Un (01) Servicio de Alquiler de dos (02) Carros para transporte de Personas, para que acompañe el cortejo fúnebre, de quien en vida fue su suegro señor Maximiliano Pacaya Manuyama, el monto del apoyo asciende a la suma de S/. 200.00 (Doscientos y 00/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 372-2015-MDY-GM¦21-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- CONCEDASE, el apoyo social a favor de la Señora LELIS PILAR VELA TORRES, con Un (01) Pasaje Terrestre (Pucallpa - Lima), a fin de que pueda viajar a la ciudad de Lima, el monto, del apoyo asciende a la suma de S/. 100.00 (Cien y 00/100 Nuevos Soles), por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 371-2015-MDY-GM¦21-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER Y AUTORIZAR el reembolso de gastos a favor del señor JULIAN MORALES CAMARA, en su calidad de Administrador del Mercado Modelo del Distrito de Yarinacocha, por el importe de S/. 112.00 (Ciento Doce y 00/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 370-2015-MDY-GM¦21-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.-CONCEDASE, el apoyo social a favor del señor SEGUNDO GERMAN DÍAZ JULCA, para sus Dos pequeños hijos, puesto que su esposa la señora Betsen Pameli Zurita Díaz se encuentra internada en el Servicio de Ginecología del Hospital Amazónico de Yarinacocha, apoyo consistente en (01) Lata de Leche NAN, el monto del apoyo asciende a la suma de S/. 104.00 (Ciento Cuatro y 00/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 369-2015-MDY-GM¦21-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, a la Organización Social de Base Comité del Vaso de Leche “ODILIO FLORES RODRIGUEZ", conformado según Padrón de Beneficiarios que se encuentran en el Anexo N° 01 y que forma parte integrante de la presente Resolución.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 368-2015-MDY-GM¦21-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, a la Organización Social de Base Comité del Vaso de Leche “SANTA ROSITA DE LIMA", conformado según Padrón de Beneficiarios que se encuentran en el Anexo N° 01 y que forma parte integrante de la presente Resolución.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 367-2015-MDY-GM¦20-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 18, y se otorgue Dos (02) Días calendario, al Contrato de Consultoria de Obra N° 049-2014-MDY, con el Contratista “CONSORCIO SUPERVISOR LOBOCAÑO" para realizar la Supervisión de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. LOBOCAÑO, DESDE JR. PURUS HASTA JR. DOLCI FRANCHINI, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 366-2015-MDY-GM¦20-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER en calidad de Crédito Devengado el importe de S/. 34,901.00 (Treinta y Cuatro Mil Novecientos Uno y 00/100 Nuevos Soles) a favor del Sr. VICTOR HUGO BALBIN POETISA, el cual no se encuentra comprometido.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 365-2015-MDY-GM¦20-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- OTORGAR POR ÚNICA VEZ, el beneficio de la Asignación por cumplir 30 años de Servicios a favor del servidor nombrado MARKLEIN SANCHEZ PANDURO, el monto equivalente a tres (3) remuneraciones totales, que asciende al monto de S/ 5,606.70 (Cinco Mil Seiscientos Seis y 70/100 Nuevos Soles), por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 364-2015-MDY-GM¦20-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Actividad denominada: “CULTURAL Y RECREATIVA PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE DISTRITO DE YARINACOCHA” cuyo monto asciende a la suma de S/. 4,906.00 (Cuatro Mil Novecientos Seis y 00/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 363-2015-MDY-GM¦20-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Actividad denominada: “ CULTURAL Y RECREATIVA MADRE CORAJE DEL DISTRITO DE YARINACOCHA" cuyo monto asciende a la suma de S/. 3,648.00 (Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho y 00/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 362-2015-MDY-GM¦20-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARESE IMPROCEDENTE la devolución del dinero solicitada por la administrada Geniffer Mabel Vela Mori, por el monto de S/. 151.070, por cuanto la entidad realizó la Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica Ex Ante (verificación ocular) a la empresa turística GEMA EIRL de la Inspección.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 361-2015-MDY-GM¦20-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de Nulidad planteada por el administrado Emiliano Carrillo Marcatinco, contra actos administrativos que contravengan la Resolución de Alcaldía N° 953-2005-MDY de fecha 19 de Octubre del 2005, el cual reconoce al Asentamiento Humano "Las Palmas", por lo expuesto en la presente Resolución.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 360-2015-MDY-GM¦20-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 18, y se otorgue Dos (02) Días calendario, al Contrato de Ejecución de Obra N° 037-2014-MDY, con el Contratista “CONSORCIO PURUS” para realizar la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. LOBOCAÑO, DESDE JR. PURUS HASTA JR. DOLCI FRANCHINI, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO-UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 359-2015-MDY-GM¦20-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- CONCEDASE, el apoyo social a favor del señor LUIS CORDOVA PUENTE, para cubrir con parte de los gastos que ocasione su tratamiento médico, como compra de medicinas y otros que requiera el paciente, el monto del apoyo asciende al monto de S/. 200.00 (Doscientos y 00/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 358-2015-MDY-GM¦20-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- CONCEDASE, el apoyo social a favor del señor LUIS ANTONIO CORTABRAZO CHOTA, a fin de que pueda dar cristiana sepultura, a quien en vida fue su hermana menor Jailin Mishel Chota Silvano, apoyo consistente en (01) Capilla Fúnebre y Carroza, el monto del apoyo asciende a la suma de S/. 300.00 (Trescientos y 00/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 357-2015-MDY-GM¦20-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva del Comedor Popular "LAS VENCEDORAS", Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el período de Dos (02) Año, de acuerdo a lo establecido y normado en sus estatutos.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 356-2015-MDY-GM¦20-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, a la Organización Social de Base Comité del Vaso de Leche “N° 01 SAN PABLO DE TUSHMO", ubicado en el Centro Poblado San Pablo de Tushmo, Jr. 02 de Mayo, Mz. 13 Lt. 05.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 355-2015-MDY-GM¦20-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, a la Organización Social de Base Comité del Vaso de Leche “SANTA TERESITA", conformado según Padrón de Beneficiarios que se encuentran en el Anexo N° 01 y que forma parte integrante de la presente Resolución.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 354-2015-MDY-GM¦17-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 038-2014-MDY DE LA OBRA: “ MEJORAMIENTO DE VÍA A NIVEL DE AFIRMADO DEL JR. MACHU PICCHU (DESDE JR. COPAIBA HASTA LA AV. LOS LAURELES), AA.HH CARLOS ACHO MEGO, PUERTO CALLAO- DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI”, por el monto de S/.220,133.82 (DOSCIENTOS VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y TRES Y 82/100 NUEVOS SOLES), con un saldo a favor del Contratista de S/. 12,275.45 (DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO Y 45/100 NUEVOS SOLES).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 353-2015-MDY-GM¦17-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, a la Organización Social de Base Comité del Vaso de Leche “CC.NN. SAN SALVADOR", conformado según Padrón de Beneficiarios que se encuentran en el Anexo N° 01 y que forma parte integrante de la presente Resolución.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 352-2015-MDY-GM¦17-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, a la Organización Social de Base Comité del Vaso de Leche “LAS TRIUNFADORAS DE LA PAZ", conformado según Padrón de Beneficiarios que se encuentran en el Anexo N° 01 y que forma parte integrante de la presente Resolución.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 351-2015-MDY-GM¦17-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, a la Organización Social de Base Comité del Vaso de Leche “PALABRAS DE MUJERES", conformado según Padrón de Beneficiarios que se encuentran en el Anexo N° 01 y que forma parte integrante de la presente Resolución.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 350-2015-MDY-GM¦17-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, a la Organización Social de Base Comité del Vaso de Leche “20 DE ENERO", ubicado en el AA.HH. 20 de Enero, Jr. Nueva Luz de Fátima, Mz. C Lt. 15.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 349-2015-MDY-GM¦17-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, a la Organización Social de Base Comité del Vaso de Leche “LAS PERUANITAS", ubicado en el Centro Poblado San José de Yarinacocha, Jr. Ucayali con Unión del Barrio, Mz. 06 Lt. 3G
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 348-2015-MDY-GM¦17-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, a la Organización Social de Base Comité del Vaso de Leche “AA.HH. ENCARNACIÓN VILLACORTA VIUDA DE VALDEZ ", conformado según Padrón de Beneficiarios que se encuentran en el Anexo N° 01 y que forma parte integrante de la presente Resolución.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 347-2015-MDY-GM¦16-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER Y AUTORIZAR el reembolso de gastos a favor de la Abog. ROCIO DEL PILAR EGOAVIL MANCILLA, en su calidad de Jefe de la Oficina de Secretaria General y Archivo, por el importe de S/. 225.00 (Doscientos Veinticinco y 00/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 346-2015-MDY-GM¦15-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del exservidor JOSE ANTONIO SANTOME DAVILA, por el monto de S/. 337.50 (Trescientos Treinta y Siete y 50/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes a la AFP por el monto de S/. 42.26 (Cuarenta y Dos y 26/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 295.24 (Doscientos Noventa y Cinco y 24/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 345-2015-MDY-GM¦15-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor de la exservidora MERLIN AMAS1FUEN SANCHEZ, por el monto de S/. 275.00 (Doscientos Setenta y Cinco y 00/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes a la AFP por el monto de S/. 34.54 (Treinta y Cuatro y 54/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 240.46 (Doscientos Cuarenta y 46/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 344-2015-MDY-GM¦15-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del exservidor CESAR AUGUSTO REYNA PECHER, por el monto de S/. 737.50 (Setecientos Treinta y Siete y 50/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes de AFP por el monto de S/. 95.88 (Noventa y Cinco y 88/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 641.62 (Seiscientos Cuarenta y Uno y 62/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 343-2015-MDY-GM¦15-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones trunca a favor de la exservidora MARIA ESTHER SHUPINGAHUA RODRIGUEZ, por el monto de S/. 375.00 (Trescientos Setenta y Cinco y 00/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes a la AFP por el monto de S/. 47.97 (Cuarenta y Siete y 97/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 327.03 (Trescientos Veintisiete y 03/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 342-2015-MDY-GM¦15-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER Y AUTORIZAR el reembolso de gastos a favor de la Ing. JUAN CARLOS CHACON SILVA, en su calidad de Sub Gerente de Limpieza Publica, por el importe de S/. 103.00 (Ciento Tres y 00/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 341-2015-MDY-GM¦15-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, a la Organización Social de Base Comité del Vaso de Leche “NUEVO PARIS", conformado según Padrón de Beneficiarios que se encuentran en el Anexo N° 01 y que forma parte integrante de la presente Resolución.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 340-2015-MDY-GM¦15-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, a la Organización Social de Base Comité del Vaso de Leche “LAS REGIAS", conformado según Padrón de Beneficiarios que se encuentran en el Anexo N° 01 y que forma parte integrante de la presente Resolución.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 339-2015-MDY-GM¦15-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del exservidor MOISES GONZALES REATEGUI, por el monto de S/. 186.55 (Ciento Ochenta y Seis y 55/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes a la AFP por el monto de S/. 23.43 (Veintitrés y 43/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 163.12 (Ciento Sesenta y Tres y 12/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 338-2015-MDY-GM¦14-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR al Comité de Recepción de Obra de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para la obra denominada: "MEJORAMIENTO DE VÍA A NIVEL DE AFIRMADO DEL JR. TIWINZA (DESDE JR. COPAIBA HASTA AV. LOS LAURELES) TRAMO I, JR. TIWINZA (DESDE JR. LAS ALMENDRAS HASTA SEÑOR DE LOS MILAGROS) TRAMO II, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 337-2015-MDY-GM¦14-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER Y AUTORIZAR el reembolso de gastos a favor del Ing. ROBERTO TEODORO VILLON ARIZOLA, en su calidad de Gerente de Servicios Públicos, por el importe de S/. 6,767.60 (Seis Mil Seiscientos y Siete y 60/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 336-2015-MDY-GM¦14-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del ex servidor IRVIN RAMIREZ TORRES, por el monto de S/. 165.28 (Ciento Sesenta y Cinco y 28/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes de AFP por el monto de S/. 21.14 (Veintiuno y 14/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 144.14 (Ciento Cuarenta y Cuatro y 14/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 335-2015-MDY-GM¦14-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor de la exservidora ROSA YSABEL RUIZ PINEDO, por el monto de S/. 2,368.89 (Dos Mil Trescientos Sesenta y Ocho y 89/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes a la AFP por el monto de S/. 305.12 (Trescientos Cinco y 12/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 2,063.77 (Dos Mil Sesenta y Tres y 77/100 Nuevos Soles.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 334-2015-MDY-GM¦14-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del exservidor CARLOS ALBERTO RENGIFO CABRERA, por el monto de S/. 212.50 (Doscientos Doce y 50/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes a la AFP por el monto de S/. 26.61 (Veintiséis y 61/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 185.89 (Ciento Ochenta y Cinco y 89/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 333-2015-MDY-GM¦14-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, las Bases Administrativas, del proceso correspondiente a la Adjudicación de Menor Cuantía N° 004-2015-MDY por Subasta Inversa Presencial para la Adquisición de Combustibles para las Unidades Móviles de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha - Periodo 2015, Derivada de la Licitación Pública N° 001-2015-MDY, elaborada por el Comité Especial.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 332-2015-MDY-GM¦13-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, las Bases Administrativas, del proceso correspondiente a la Adjudicación de Menor Cuantía N° 003-2015-MDY (Primera Convocatoria) para la "Adquisición Silicato Especial Ware ", elaborada por el Comité Especial.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 331-2015-MDY-GM¦13-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- CONCEDESE, el apoyo Económico a favor del Asentamiento Humano Intercultural "LA NUEVA ERA", representado por su Presidente Sr. JULIO CAUPER ZUMAETA, por la suma de S/. 800.00 (Ochocientos y 00/100 Nuevos Soles), para la compra de UN TORETE, por lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 330-2015-MDY-GM¦13-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del exservidor LOEL MAURO PALACIOS GOMERO, por el monto de S/. 410.84 (Cuatrocientos Diez y 84/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes a la AFP por el monto de S/. 53.48 (Cincuenta y Tres y 48/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 357.36 (Trescientos Cincuenta y Siete y 36/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 329-2015-MDY-GM¦13-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del exservidor CRISTIAN DEBBI DAVILA TELLO, por el monto de S/. 684.72 (Seiscientos Ochenta y Cuatro y 72/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes de AFP por el monto de S/. 89.01 (Ochenta y Nueve y 01/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 595.71 (Quinientos Noventa y Cinco y 71/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 328-2015-MDY-GM¦13-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones truncas a favor del exservidor JOSE LUIS MUÑOZ RAMIREZ, por el monto de S/. 1,256.11 (Un Mil Doscientos Cincuenta y Seis y 11/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes de AFP por el monto de S/. 162.42 (Ciento Sesenta y Dos y 42/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 1,093.69 (Un Mil Noventa y Tres y 69/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 327-2015-MDY-GM¦13-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones truncas a favor del exservidor JOHN KENEDI RUJEL PRECIADO por el monto de S/. 637.50 (Seiscientos Treinta y Siete y 50/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes de AFP por el monto de S/. 83.00 (Ochenta y Tres y 00/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 554.50 (Quinientos Cincuenta y Cuatro y 50/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 326-2015-MDY-GM¦10-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el EXPEDIENTE TÉCNICO del Proyecto de Inversión Pública: "INSTALACION DE MURO DE CONTENCION Y ENCAUSAMIENTO DEL CAÑO NATURAL YACUPATO EN EL TRAMO ENTRE EL PUENTE JR. IQUITOS Y EL PUENTE JR. IPUATIA, CIUDAD DE PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI".
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 325-2015-MDY-GM¦10-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones truncas a favor de la exservidora JESSY JOVANNY SALAZAR RENGIFO, por el monto de S/. 831.11 (Ochocientos Treinta y uno y 11/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes de AFP por el monto de AFP por el monto de S/.107.46 (Ciento Siete y 46/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 723.65 (Setecientos Veintitrés y 65/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 324-2015-MDY-GM¦10-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor de la ex servidora ELVIRA YSABEL GAMBOA SALDAÑA, por el monto de S/. 207.78 (Doscientos Siete Y 78/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes a la AFP por el monto de S/. 26.86 (Veintiséis y 86/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 180.92 (Ciento Ochenta y 92/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 323-2015-MDY-GM¦10-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor de la ex servidora KAREN REYES RAYMUNDO, por el monto de S/. 888.89 (Ochocientos Ochenta y Ocho y 89/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes de AFP por el monto de S/. 114.93 (Ciento catorce y 93/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 773.96 (Setecientos Setenta y Tres y 96/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 322-2015-MDY-GM¦10-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 17, y se otorgue Dos (02) Días calendario, al Contrato de Consultoria de Obra N° 049-2014-MDY, con el Contratista “CONSORCIO SUPERVISOR LOBOCAÑO" para realizar la Supervisión de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. LOBOCAÑO, DESDE JR. PURUS HASTA JR. DOLCI FRANCHINI, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 321-2015-MDY-GM¦10-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Actividad denominada: “PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN UN 30% DE LAS VIVIENDAS URBANAS DEL DISTRITO DE YARINACOCHA” cuyo monto asciende a la suma de S/. 359,010.00 (Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Diez y 00/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 320-2015-MDY-GM¦10-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor de la exservidora FRANCIS GRETSHEN ANDRADE CHUQUIPIONDO, por el monto de S/. 1,274.73 (Un Mil Doscientos Setenta y cuatro y 73/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes la AFP por el monto de S/. 164.18 (Ciento Sesenta y Cuatro y 18/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 1.110.55 (Un Mil Ciento Diez y 55/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 319-2015-MDY-GM¦10-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor de la exservidora DAYAN VANESSA ALVAREZ MALLQUI, por el monto de S/. 831.11 (Ochocientos Treinta y Uno y 11/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes a la AFP por el monto de S/. 107.46 (Ciento Siete y 46/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 723.65 (Setecientos Veintitrés y 65/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 318-2015-MDY-GM¦10-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor de la exservidora MAGDIEL RAMIREZ SAAVEDRA, por el monto de S/. 831.11 (Ochocientos Treinta y Uno y 11/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes a la AFP por el monto de S/. 107.46 (Ciento Siete y 46/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 723.65 (Setecientos Veintitrés y 65/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 317-2015-MDY-GM¦10-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor de la ex servidora HERENCIA GUERRA NAVAS, por el monto de S/. 410.84 (Cuatrocientos Diez y 84/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes de AFP por el monto de S/.52.54 (Cincuenta y Dos y 54/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 358.30 (Trescientos Cincuenta y Ocho y 30/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 316-2015-MDY-GM¦10-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del ex servidor JAVIER CARDENAS REATEGUI, por el monto de S/. 708.33 (Setecientos Ocho y 33/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes de AFP por el monto de S/. 91.58 (Noventa y Uno y 58/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 616.75 (Seiscientos Dieciseis y 75/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 315-2015-MDY-GM¦10-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones truncas a favor de la exservidora MARY LYSS SANTILLAN GONZALES, por el monto de S/. 1,695.55 (Un Mil Seiscientos Noventa y Cinco y 55/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes de AFP por el monto de AFP por el monto de S/.218.39 (Doscientos Dieciocho y 39/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 1,477.16 (Un Mil Cuatrocientos Setenta y Siete y 16/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 314-2015-MDY-GM¦10-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor de la ex servidora GIOVANA SANCHEZ CAHUAZA, por el monto de S/1, 012.50 (Un Mil Doce y 50/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes de AFP por el monto de AFP por el monto de S/.129.50 (Ciento Veintinueve y 50/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 883.00 (Ochocientos Ochenta y Tres y 65/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 313-2015-MDY-GM¦10-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del ex servidor JOHN FLORES RIOS, por el monto de S/. 1,062.50 (Un Mil Sesenta y Dos 50/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes de AFP por el monto de S/. 136.65 (Ciento Treinta y Seis y 85/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 925.65 (Novecientos Veinticinco y 65/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 312-2015-MDY-GM¦10-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del exservidor AMADEO TIPTO TUTUSIMA, por el monto de S/. 1,258.48 (Un Mil Doscientos Cincuenta y Ocho y 48/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 1,258.48 (Un Mil Doscientos Cincuenta y Ocho y 48/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 311-2015-MDY-GM¦10-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor de la exservidora KARLA MARISOL VERA RENGIFO, por el monto de S/. 708.33 (Setecientos Ocho y 33/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes de AFP por el monto de S/. 88.68 (Ochenta y Ocho y 68/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 619.65 (Seiscientos Diecinueve y 65/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 310-2015-MDY-GM¦10-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER en calidad de Crédito Devengado el importe de S/. 11,200.00 (Once Mil Doscientos y 00/100 Nuevos Soles) a favor de la empresa TERRA FLOR INVERSIONES EIRL con RUC 20393521253 representado por la señora Nora Dávila Panaifo, con DNI N° 00110781, la misma que se encuentra comprometida, sin devengar en mérito a la Carta N° 001 - 2015-SGU&A.SRL, legalizada con fecha 25 de Marzo del 2015, por los considerandos expuestos en la presente Resolcuión.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 309-2015-MDY-GM¦10-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor de la ex servidora MIRIAM ZULEMA MORENO ROJAS, por el monto de S/. 691.81 (Seiscientos Noventa y Uno y 81/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes de AFP por el monto de S/.89.10 (Ochenta y Nueve y 10/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 602.71 (Seiscientos Dos y 71/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 308-2015-MDY-GM¦09-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR al Comité de Recepción de Obra de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para la obra denominada: "INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA RECTANGULAR EN PASAJE 2 DE MAYO CON AV. UNIÓN, A.H SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE YARINACOCHA -CORONEL PORTILLO - UCAYALI".
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 307-2015-MDY-GM¦09-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 05, y se otorgue Seis (06) Días calendario, al Contrato de Ejecución de Obra N° 050-2014-MDY, con el Contratista “HURACÁN INVERSIONES EIRL" para realizar la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. FRANCISCO BOLOGNESI DESDE LA AV. YARINACOCHA HASTA EL JR. AGUAYTÍA Y JR. AGUAYTÍA DESDE JR. FRANCISCO BOLOGNESI HASTA JR. LAS GAVIOTAS, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 306-2015-MDY-GM¦09-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 17, y se otorgue Dos (02) Días calendario, al Contrato de Ejecución de Obra N° 037-2014-MDY, con el Contratista “CONSORCIO PURUS” para realizar la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. LOBOCAÑO, DESDE JR. PURUS HASTA JR. DOLCI FRANCHINI, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO- UCAYALI".
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 305-2015-MDY-GM¦09-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 16, y se otorgue Dos (02) Días calendario, al Contrato de Consultoria de Obra N° 049-2014-MDY, con el Contratista “CONSORCIO SUPERVISOR LOBOCAÑO" para realizar la Supervisión de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. LOBOCAÑO, DESDE JR. PURUS HASTA JR. DOLCI FRANCHINI, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 304-2015-MDY-GM¦09-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 15, y se otorgue Dos (02) Días calendario, al Contrato de Consultorio de Obra N° 049-2014-MDY, con el Contratista “CONSORCIO SUPERVISOR LOBOCAÑO” para realizar la Supervisión de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. LOBOCAÑO, DESDE JR. PURUS HASTA JR. DOLCI FRANCHINI, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 303-2015-MDY-GM¦09-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Actividad denominada: Campeonato de Vóley “POR NUESTRAS MADRES GENEROSAS Y EMPRENDEDORAS DE LOS COMITÉS DE VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE YARINACOCHA” cuyo monto asciende a la suma de S/. 11,012.00 (Once Mil Doce y 00/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 302-2015-MDY-GM¦09-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el REDUCCIÓN DE OBRA N°01 de la obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. PURUS CUADRAS 11, 12, 13, 14 Y 15, JR. CALLAO CUADRA 3, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO-UCAYALI”, por el monto de S/. 76,024.73 (Setenta y Siete Mil Veinticuatro y 73/100 Nuevos Soles) equivalente al 3.02% del monto contractual, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 301-2015-MDY-GM¦09-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor de la exservidora MARIANELLY CRISALIDA ROCHA LA TORRE, por el monto de S/. 792.50 (Setecientos Noventa y Dos y 50/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes a la AFP por el monto de S/. 102.07 (Ciento Dos y 07/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 690.43 (Seiscientos Noventa y 43/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 300-2015-MDY-GM¦08-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del exservidor JAIRO SANCHEZ DEZA, por el monto de S/.396.67 (Trescientos Noventa y Seis y 67/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes de AFP por el monto de S/. 51.65 (Cincuenta y Uno y 65/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 345.02 (Trescientos Cuarenta y Cinco y 02/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 299-2015-MDY-GM¦08-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER Y AUTORIZAR el reembolso de gastos a favor de la Abog. ROCIO DEL PILAR EGOAVIL MANCILLA, en su calidad de Jefe de la Oficina de Secretaria General y Archivo, por el importe de S/. 313.50 (Trescientos Trece y 50/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 298-2015-MDY-GM¦08-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, las Bases Administrativas, del proceso correspondiente a la Adjudicación de Directa Selectiva N° 001-2015-MDY (Primera Convocatoria) para la "Adquisición de Pólizas de Seguros para Bienes Muebles e Inmuebles de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 297-2015-MDY-GM¦08-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN correspondiente a la Adjudicación de Menor Cuantía N° 003-2015-MDY (Primera Convocatoria) cuyo objeto es la "Adquisición de Silicato Especial Ware".
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 296-2015-MDY-GM¦07-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 046-2014-MDY DE LA OBRA: “INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA EN EL JR. LUPUNA (ENTRE VILCANOTA Y JR. HUASCARAN 01), JR. PACASMAYO (ENTRE JR. COPAIBA Y AV PLAYWOOD 01), AV PLAYWOOD (ENTRE JR. ALPAMAYO Y JR. LOS ANGELES), JR. LUPUNA (ENTRE JR. ALPAMAYO Y JR. HUANDOY 01)Y (EN JR. ALPAMAYO CON AV. PLAYWOOD 01), A.H CARLOS ACHO MEGO, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI” Por el monto de S/. 173,839.52 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 52/100 NUEVOS SOLES), con un saldo a favor del Contratista de S/. 914.01 (NOVECIENTOS CATORCE Y 01/100 NUEVOS SOLES).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 295-2015-MDY-GM¦07-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 16, y se otorgue Dos (02) Días calendario, al Contrato de Ejecución de Obra N° 037-2014-MDY, con el Contratista "CONSORCIO PURUS” para realizar la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. LOBOCAÑO, DESDE JR. PURUS HASTA JR. DOLCI FRANCHINI, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI".
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 294-2015-MDY-GM¦07-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR, PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 15, y se otorgue Dos (02) Días calendario, al Contrato de Ejecución de Obra N° 037-2014-MDY, con el Contratista “CONSORCIO PURUS" para realizar la Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL JR. LOBOCAÑO, DESDE JR. PURUS HASTA JR. DOLCI FRANCHINI, PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 293-2015-MDY-GM¦07-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del ex Funcionario ROBERTO LEE APAC BARRUETA, se determina que resulta Procedente el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas por la suma de S/. 1,105.00 (Un Mil Ciento Cinco y 00/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes a la ONP por el monto de S/. 143.65 (Ciento Cuarenta y Tres y 65/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 961.35 (Novecientos Sesenta y Uno y 35/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 292-2015-MDY-GM¦07-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE, el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas a favor del ex Funcionario ALAN ARMANDO ABENSUR ANAYA, se determina que resulta Procedente el Pago por Compensación de Vacaciones Truncas por la suma de S/.368.33 (Trescientos Sesenta y Ocho Y 33/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes a la ONP por el monto de S/. 47.88 (Cuarenta y Siete y 88/100 Nuevos Soles), siendo el monto neto a cobrar de S/. 320.45 (Trescientos Veinte y 45/100 Nuevos Soles).
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 291-2015-MDY-GM¦07-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva del Asentamiento Humano "1° DE MAYO", Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el período de Un (01) Año, de acuerdo a lo establecido y normado en sus estatutos.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 290-2015-MDY-GM¦01-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva del Asentamiento Humano "JORGE COQUIS HERRERA", Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el período de Dos (02) Año, de acuerdo a lo establecido y normado en sus estatutos.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 289-2015-MDY-GM¦01-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva del Asentamiento Humano "EDWIN DIAZ PAREDES II", Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el período de Dos (02) Año, de acuerdo a lo establecido y normado en sus estatutos.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 288-2015-MDY-GM¦01-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER a los integrantes de la Junta Directiva del Asentamiento Humano "UCAYALI", Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el período de Dos (02) Año, de acuerdo a lo establecido y normado en sus estatutos.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 287-2015-MDY-GM¦01-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- RECTIFICAR, el Artículo Primero de la Resolución de Gerencia N° 175-2015-MDY-GM, de fecha 03 de Marzo del 2015, en lo que respecta al Secretario de Actas y Tesorero.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 286-2015-MDY-GM¦01-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°064-2014-MDY; para la Supervisión de la Obra: “INSTALACIÓN DE LOCAL PARA EL VASO DE LECHE, CASERIO NUEVA ALEJANDRIA, DISTRITO DE YARINACOCHA-CORONEL PORTILLO- UCAYALI”.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 285-2015-MDY-GM¦01-04-2015
ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR al Comité de Recepción de Obra de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para la obra denominada: “MEJORAMIENTO DE VÍA A NIVEL DE AFIRMADO DEL JR. PASEO DE LA REPUBLICA (DESDE AV. 2 DE MAYO HASTA JR. SAN MARTÍN), PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Resolución

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN