Source: https://www.klekoon.com/boamp/appels-offres?ID_appel=3208513&page=1
Timestamp: 2019-07-24 08:46:37+00:00

Document:
Appel d'offres : Construction de l'espace sportif du Val
Construction de l'espace sportif du Val
Emetteur : Ville de Bezons (95)
Clôture : 21/02/2018
Annonce No 18-3790
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Bezons.
Correspondant : M. Lesparre Dominique, Maire, 6, Gabriel Péri 95875 Bezons Cedex, tél. : 01-79-87-62-00, courriel : commande-publique@mairie-bezons.fr.
Objet du marché : construction de l'espace sportif du Val.
les stipulations du présent marché concernent la construction de l'espace sportif du Val à Bezons.Les exigences fonctionnelles et techniques sont définies dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.).Il s'agit d'un marché public de travaux au sens de l'article 5 de l'ordonnance no 2015-899 du 25 juillet 2015 relative aux Marchés Publics.La présente consultation est passée selon la procédure adaptée, en application de l'article 27 et 34-i-1°b) du Décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics. Il est couvert par l'accord sur les Marchés Publics de l'organisation Mondiale du Commerce.En cas d'infructuosité, il sera possible de recourir à une procédure négociée au sensde l'article 30-i 2° du décret précité.si nécessaire, la Ville pourra également recourir aux dispositions de l'article 30-i 7° du décret du 25 mars 2016.il s'agit d'un marché à prix forfaitaires.le seuil de ce marché (seuil de procédure) est de 5 448 000? (H.T.) sur toute sa durée et tous lots confondus
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : voir le Cctp(Prescriptions communes) et les CCTP propres à chaque lot.
Cautionnement et garanties exigés : il est appliqué sur les sommes dues à titre d'acompte une retenue de cinq pour cent (5 %), destinée à garantir le maître de l'ouvrage du paiement des sommes dont ce dernier peut être créancier au titre des réserves à la réception des travaux et de celles formulées pendant le délai de garantie. Elle peut être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande ou une caution bancaire.en cas d'avenant ou de décision de poursuivre, elle doit être complétée dans les mêmes conditions. La retenue de garantie, la garantie à première demande ou la caution sont libérées dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de garantie visé à l'article 44-1 du CCAG Travaux.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le délai de paiement applicable au présent marché est de 30 jours dès réception de la facture établie par le prestataire en vertu de l'article 1 du Décret no2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique modifié par le décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics et selon la réglementation en vigueur.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : conformément à l'article 45 du décret du 25 mars 2016, les candidats peuvent se présenter soit en tant que candidat individuel, soit sous la forme d'un groupement conjoint ou d'un groupement solidaire.la composition du groupement ainsi que son mandataire devront être présentés lors de la remise des offres. La recevabilité de la candidature sera analysée pour chaque entreprise, que le groupement soit solidaire ou conjoint. L'appréciation des capacités financières, professionnelles et techniques sera globale.chaque opérateur économique ne peut soumissionner qu'une seule fois,soit en qualité de candidat individuel, soit en qualité de mandataire, soit en qualité de cotraitant. Il ne peut donc pas cumuler les qualités.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : PA 18/01.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Cergy Pontoise 2/4, boulevard de l'hautil 95000 Cergy Pontoise, tél. : 01-30-17-34-00, courriel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr adresse internet : http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr .
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : conformément à l'ordonnance no2009-515 du 7 mai 2009, il est possible d'initier auprès du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise susvisé :un référé précontractuel, à partir de la date à laquelle la décision de rejet est notifiée aux soumissionnaires dont l'offre n'a pas été retenue et jusqu'à la date de signature du marché ;un référé contractuel, après notification du marché et durant un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution.il est également possible d'initier un recours de plein contentieux (recours " Tropic ") auprès Tribunal administratif de Cergy-Pontoise susvisé dans un délai de 2 mois suivant la parution de l'avis d'attribution du marché.enfin, il est possible d'initier un recours pour excès de pouvoir auprès Tribunal administratif de Cergy-Pontoise susvisé dans un délai de 2 mois suivant la parution de l'avis d'attribution du marché et durant toute la période de consultation des entreprises.autres précisions concernant les recours :ordonnance no2009-515 du 7 mai 2009décrets no2009-1455 et no2009-1456 du 27 novembre 2009ordonnance et décrets consultables sur le site http://www.legifrance.gouv.fr.
Lot(s) 1. - gros ouvre/cloisons doublage/menuiseries intérieures/revêtements de sols durs.
Gros ouvre/cloisons doublage/menuiseries intérieures/revêtements de sols durs
Informations complémentaires : le marché prendra effet à compter de la notification et prendra fin à l'issue de la garantie de parfait achèvement et ce, jusqu'à l'exécution des travaux qui y sont associés.la durée d'exécution est de quinze (15) mois à compter de la notification du présent marché. Cette durée comprend la phase de préparation du chantier évaluée à un (1) mois.le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements quiauront été occupés par le chantier sont compris dans le délai global d'exécution.
Lot(s) 2. - couverture-Etanchéité / revêtements de façades.
Couverture-Etanchéité / revêtements de façades
Lot(s) 3. - menuiseries extérieures/ Métallerie Serrurerie.
Menuiseries extérieures/ Métallerie Serrurerie
Lot(s) 4. - plomberie sanitaire/chauffage Ventilation CVC.
Plomberie sanitaire/chauffage Ventilation CVC
Lot(s) 7. - appareils élévateurs.
Lot(s) 6. - revêtement de sols souples/peinture.
Revêtement de sols souples/peinture
Emetteur : Ville de Bezons
Parution : 11/01/2018 12:01:09
6 avenue Gabriel Péri CS 30122
95875 bezons FR
Téléphone : 0179876200
Alerte : 14 nouvelle(s) mise(s) à jour de cette consultation
Référence de la consultation PA 18/01
Mise en ligne 11/01/2018 12:01:09
Date limite des offres 21/02/2018 12:00:00
Les stipulations du présent marché concernent la construction de l'espace sportif du Val à Bezons.
Les exigences fonctionnelles et techniques sont définies dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.).
Il s’agit d’un marché public de travaux au sens de l'article 5 de l'ordonnance n° 2015-899 du 25 juillet 2015 relative aux Marchés Publics.
45000000-7 - Travaux de construction
Lot 1 : Gros oeuvre/cloisons doublage/menuiseries intérieures/revêtements de sols durs Gros oeuvre/cloisons doublage/menuiseries intérieures/revêtements de sols durs
Lot 2 : Couverture-Etanchéité / revêtements de façades Couverture-Etanchéité / revêtements de façades
Lot 3 : Menuiseries extérieures/ Métallerie Serrurerie Menuiseries extérieures/ Métallerie Serrurerie
Lot 4 : Plomberie sanitaire/Chauffage Ventilation CVC Plomberie sanitaire/Chauffage Ventilation CVC
Lot 5 : Electricité Electricité
Lot 6 : Revêtement de sols souples/peinture Revêtement de sols souples/peinture
Lot 7 : Appareils élévateurs Appareils élévateurs
Voir le CCTP(prescriptions communes) et les CCTP propres à chaque lot
La présente consultation est passée selon la procédure adaptée, en application de l'article 27 et 34-I-1°b) du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics. Il est couvert par l'Accord sur les Marchés Publics de l'Organisation Mondiale du Commerce.
En cas d’infructuosité, il sera possible de recourir à une procédure négociée au sensde l’article 30-I 2° du décret précité.
Si nécessaire, la Ville pourra également recourir aux dispositions de l’article 30-I 7° du décret du 25 mars 2016.
Le seuil de ce marché (seuil de procédure) est de 5 548 000€ HT sur toute sa durée et tous lots confondus.
Le présent marché ne comporte pas de variantes à l'initiative de l'acheteur.
NOTA BENE : Visite de site OBLIGATOIRE (voir conditions dans le Règlement de Consultation)
Ajouté le : 12/01/2018 10:04:00 Marché Public : Construction de l'espace sportif du Val
L'acheteur public : "Ville de Bezons" a effectué une opération concernant le DCE. La consultation intitulée : "Construction de l'espace sportif du Val" ayant pour référence "PA 18/01" a été modifiée. Nous vous informons que les pièces suivantes ont été ajoutées au DCE: ------------------------------------------------------------ Titre : Plans électricité et chauffage (4 plans) Elect et chauffage.zip (Elect et chauffage.zip) Cordialement. La direction de la Commande Publique
Ajouté le : 24/01/2018 12:02:00 Marché Public : Construction de l'espace sportif du Val
L'acheteur public : "Ville de Bezons" a effectué une opération concernant le DCE. La consultation intitulée : "Construction de l'espace sportif du Val" ayant pour référence "PA 18/01" a été modifiée. Titre : RC - PA18-01- Salle du Val - V240118.pdf (RC - PA18-01- Salle du Val - V240118.pdf) ------------------------------------------------------------ Bonjour Nous vous informons qu'une nouvelle date de visite a été ajoutée pour cette consultation. Il s'agit du vendredi 26/01/2018. Nous vous rappelons que la visite de site est obligatoire pour pouvoir répondre au présent marché. Les sociétés intéressées par cette nouvelle date de visite doivent prendre contact au préalable avec Monsieur LARRIEU - Responsable Patrimoine dont les coordonnées sont les suivantes : Direction générale du cadre de vie 01-79-87-62-31 (secrétariat poste 62-34) / 06-26-58-27-24 ou jp.larrieu@mairie-bezons.fr. Cordialement La Direction de la Commande Publique
Ajouté le : 02/02/2018 17:49:00 Marché Public : Construction de l'espace sportif du Val
L'acheteur public : "Ville de Bezons" a effectué une opération concernant le DCE. La consultation intitulée : "Construction de l'espace sportif du Val" ayant pour référence "PA 18/01" a été modifiée. Nous vous informons que les pièces suivantes ont été ajoutées au DCE: ------------------------------------------------------------ Titre : PA 1801 - Etude hydro-géotechnique.pdf (PA 1801 - Etude hydro-géotechnique.pdf) Cordialement. La Direction de la Commande Publique
L'acheteur public : "Ville de Bezons" a effectué une opération concernant le DCE. La consultation intitulée : "Construction de l'espace sportif du Val" ayant pour référence "PA 18/01" a été modifiée. Nous vous informons que les pièces suivantes ont été ajoutées au DCE: ------------------------------------------------------------ Titre : PA1801 - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE G2AVP.pdf (PA1801 - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE G2AVP.pdf) Cordialement. La Direction de la Commande Publique
Ajouté le : 02/02/2018 17:50:00 Marché Public : Construction de l'espace sportif du Val
L'acheteur public : "Ville de Bezons" a effectué une opération concernant le DCE. La consultation intitulée : "Construction de l'espace sportif du Val" ayant pour référence "PA 18/01" a été modifiée. Nous vous informons que les pièces suivantes ont été ajoutées au DCE: ------------------------------------------------------------ Titre : PA1801 - plan parcelles.pdf (PA1801 - plan parcelles.pdf) Cordialement. La Direction de la Commande Publique
Ajouté le : 02/02/2018 17:52:00 Marché Public : Construction de l'espace sportif du Val
L'acheteur public : "Ville de Bezons" a effectué une opération de concernant le DCE. La consultation intitulée "Construction de l'espace sportif du Val" ayant pour référence "PA 18/01" a été modifiée.. Nous vous informons que les pièces suivantes ont été mises à jour. ------------------------------------------------------------ Titre : CCAP - PA18-01- Salle du Val V02022018.pdf (CCAP - PA18-01- Salle du Val V02022018.pdf) Les modifications sont à titre indicatif surlignées en jaune. Cordialement. La Direction de la Commande Publique
Ajouté le : 02/02/2018 17:55:00 Marché Public : Construction de l'espace sportif du Val
L'acheteur public : "Ville de Bezons" a effectué une opération de concernant le DCE. La consultation intitulée "Construction de l'espace sportif du Val" ayant pour référence "PA 18/01" a été modifiée.. Nous vous informons que les pièces suivantes ont été mises à jour. ------------------------------------------------------------ Titre : RC - PA18-01- Salle du Val - V02022018.pdf (RC - PA18-01- Salle du Val - V02022018.pdf) A titre indicatif, nous vous informons que les modifications sont surlignées en jaune. Cordialement. La Direction de la Commande Publique
Ajouté le : 02/02/2018 18:01:00 Marché Public : Construction de l'espace sportif du Val
L'acheteur public : "Ville de Bezons" a effectué une opération concernant le DCE. La consultation intitulée : "Construction de l'espace sportif du Val" ayant pour référence "PA 18/01" a été modifiée. Nous vous informons que les pièces suivantes ont été ajoutées au DCE: ------------------------------------------------------------ Titre : PA1801 - Attendus PC SDIS-DDT Salle Val.pdf (PA1801 - Attendus PC SDIS-DDT Salle Val.pdf) Cordialement. La Direction de la Commande Publique
Ajouté le : 02/02/2018 18:06:00 Marché Public : Construction de l'espace sportif du Val
L'acheteur public : "Ville de Bezons" a effectué une opération concernant le DCE. La consultation intitulée : "Construction de l'espace sportif du Val" ayant pour référence "PA 18/01" a été modifiée. Nous vous informons que les pièces suivantes ont été ajoutées au DCE: ------------------------------------------------------------ Titre : QU-REP-PA 1801- V02022018.pdf (QU-REP-PA 1801- V02022018.pdf) Ce document recense les différentes questions posées lors des visites de site ou sur le profil d'acheteur. Cordialement. La Direction de la Commande Publique
Ajouté le : 12/02/2018 17:29:00 Marché Public : Construction de l'espace sportif du Val
L'acheteur public : "Ville de Bezons" a effectué une opération de concernant le DCE. La consultation intitulée "Construction de l'espace sportif du Val" ayant pour référence "PA 18/01" a été modifiée.. Nous vous informons que les pièces suivantes ont été mises à jour. ------------------------------------------------------------ Titre : RC - PA18-01- Salle du Val - V120218.pdf (RC - PA18-01- Salle du Val - V120218.pdf) Cordialement. La Direction de la Commande Publique
Ajouté le : 13/02/2018 21:12:00 Marché Public : Construction de l'espace sportif du Val
L'acheteur public : "Ville de Bezons" a effectué une opération concernant le DCE. La consultation intitulée : "Construction de l'espace sportif du Val" ayant pour référence "PA 18/01" a été modifiée. Nous vous informons que les pièces suivantes ont été ajoutées au DCE: ------------------------------------------------------------ Titre : BEZONS PRO STR 19 10 2017.dwg (BEZONS PRO STR 19 10 2017.dwg) Cordialement.
Ajouté le : 13/02/2018 21:14:00 Marché Public : Construction de l'espace sportif du Val
L'acheteur public : "Ville de Bezons" a effectué une opération concernant le DCE. La consultation intitulée : "Construction de l'espace sportif du Val" ayant pour référence "PA 18/01" a été modifiée. Nous vous informons que les pièces suivantes ont été ajoutées au DCE: ------------------------------------------------------------ Titre : Additif TCE - 12-02-18.pdf (Additif TCE - 12-02-18.pdf) Cordialement.
Ajouté le : 13/02/2018 21:15:00 Marché Public : Construction de l'espace sportif du Val
L'acheteur public : "Ville de Bezons" a effectué une opération de concernant le DCE. La consultation intitulée "Construction de l'espace sportif du Val" ayant pour référence "PA 18/01" a été modifiée.. Nous vous informons que les pièces suivantes ont été mises à jour. ------------------------------------------------------------ Titre : RC - PA18-01- Salle du Val - V130218.pdf (RC - PA18-01- Salle du Val - V130218.pdf) Cordialement.
Ajouté le : 13/02/2018 21:16:00 Marché Public : Construction de l'espace sportif du Val
L'acheteur public : "Ville de Bezons" a effectué une opération de concernant le DCE. La consultation intitulée "Construction de l'espace sportif du Val" ayant pour référence "PA 18/01" a été modifiée.. Nous vous informons que les pièces suivantes ont été mises à jour. ------------------------------------------------------------ Titre : CCAP - PA18-01- Salle du Val V13022018.pdf (CCAP - PA18-01- Salle du Val V13022018.pdf) Cordialement.
Question posée le 23/01/2018 16:40:51 Bonjour,
Ci-après nos questions concernant cette consultation:
-Les CCTP Prescriptions Techniques Communes et celui du Corps d’État n°01 mentionnent les documents suivants qui ne sont pas joints au dossier : les prescriptions du permis de construire, l’arrêté du PC et ses attendus, le rapport de sol G2 AVP, l’étude hydrogéologique. Pouvez-vous nous fournir ces documents ?
-Il n’y pas dans le dossier de rapport de pollution, pouvez-vous nous fournir ce document ?
-Il n’y pas dans le dossier de plan géomètre indiquant les altimétries de la parcelle existante, pouvez-vous nous fournir ce document ?
-Certaines portes du tableau des portes n’apparaissent pas sur les plans architectes : les portes MI R105, MI R110, MI R111. Merci de préciser la localisation de ces éléments.
-Concernant le corps d’état Menuiseries intérieures, merci de préciser quels éléments de quincaillerie sont attendus par type de porte
-Le CCTP du corps d’état Menuiseries intérieures ne définit que deux types de portes : les portes sans classement et celles CF 1/2H. La notion de portes PF 1/2H évoquée dans la notice incendie et sur le tableau des portes n’est pas prise en compte dans le CCTP. Merci de préciser ce point.
-Un groupe de boites au lettre est décrite au 4.2.6.3 du CCTP, celui-ci n’apparait pas sur les plans. Merci de préciser ce point.
-Une banque d’accueil est décrite au 4.2.6.11 du CCTP, celle-ci n’apparait pas sur les plans. Merci de préciser ce point.
Réponse de l'organisme émetteur : Bonjour,
Nous vous informons qu'un document intitulé "QU-REP-PA 1801- V02022018" a été ajouté à la consultation afin d'apporter une réponse à vos interrogations.
La Direction de la Commande Publique se tient à votre disposition pour tout complément d'information.
Question posée le 24/01/2018 11:40:13 Bonjour,
Avez-vous de nouvelles dates pour la visite sur site obligatoire.
Réponse de l'organisme émetteur : Bonjour
Nous vous informons qu'une nouvelle date de visite a été ajoutée pour cette consultation. Il s'agit du vendredi 26/01/2018. Nous vous rappelons que la visite de site est obligatoire pour pouvoir répondre au présent marché.
Les sociétés intéressées par cette nouvelle date de visite doivent prendre contact au préalable avec Monsieur LARRIEU - Responsable Patrimoine dont les coordonnées sont les suivantes :
Direction générale du cadre de vie
01-79-87-62-31 (secrétariat poste 62-34) / 06-26-58-27-24
ou jp.larrieu@mairie-bezons.fr.

References: l'article 5
 l'article 27
 l'article 30
 l'article 30
 l'article 44
 l'article 1
 l'article 45
 l'article 5
 l'article 27