Source: http://docplayer.hu/16964182-Ajanlatkeresi-dokumentacio.html
Timestamp: 2018-07-23 06:34:10+00:00

Document:
1 Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Járdák felújítása Kétegyházán 2009.
2 Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató Ajánlattevőknek... 3 I. Általános tájékoztató... 3 II. Finanszírozási és fizetési feltételek... 4 III. Ajánlattétel feltételei... 4 IV. Kiegészítő tájékoztatás... 6 V. Az ajánlat beadása:... 6 VI. Az ajánlat bontása:... 6 VII. Az ajánlat elbírálása... 7 VIII. Eredményhirdetés... 8 IX. Egyebek:... 8 Vállalkozási szerződés A szerződés tárgya: Vállalkozási díj: Teljesítési határidők: Számlázás: Jótállás és szavatosság: A szerződő felek képviselői: A teljesítés módja: Egyéb rendelkezések: Formanyomtatványok számú melléklet: Ajánlattételi nyilatkozat számú melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 60..(1) bekezdés a)-h) pontjainak tekintetében számú melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 61..(1) bekezdés a)-c) pontjainak tekintetében számú melléklet: A pénzügyi és gazdasági alkalmasságról (árbevétel) számű melléklet: Nyilatkozat az állományi létszámról számú melléklet: Nyilatkozat a Kbt.) 71. (3) bekezdés tekintetében számú melléklet: Nyilatkozat a vállalkozás KKVtv. szerinti besorolásáról számú melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdés vonatkozásában számú melléklet: Nyilatkozat a felelősségbiztosítás megkötéséről /22
3 Útmutató Ajánlattevőknek járdák felújítására indított egyszerű közbeszerzési eljáráshoz I. Általános tájékoztató Jelen Útmutató nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, az Útmutató az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Amennyiben az ajánlattételi felhívás és az Útmutató között eltérés adódna, az ajánlattételi felhívás a mértékadó. I.1. A beszerzés tárgya, leírása: Vállalkozási szerződés keretében Kétegyháza Nagyközség infrastrukturálisan elmaradott területein járdák felújítása az alábbi mennyiségi és műszaki tartalom szerint: A felújításban érintett helyszínek és mennyiségek: Márki S. utca I-II-III. szakasz 506 m 2 Márki S. utca VI. szakasz 179 m 2 Úttörő utca I. szakasz 443 m 2 MÁV telep 156 m 2 Damjanich utca 523 m 2 Névtelen utca (a Damjanich és Legelő sor között) 163 m 2 Filimon utca I. szakasz 200 m 2 Erkel utca I. szakasz 335 m 2 Kölcsey utca I. szakasz 262 m 2 Sallai utca I-II. szakasz 265 m 2 Szabadság utca 403 m 2 Marx utca II-III. szakasz 503 m 2 Összesen: 3938 m 2 Az egyes utcákban meghatározott mennyiség nem összefüggő járdaépítést jelent, az több apróbb szakaszra bomlik a már megépített jó minőségű és megmaradó járdaszakaszok miatt. A kivitelezés tagoltsága miatt a felújítandó járdaszakaszokat minden utcaszakaszon a munka megkezdése előtt egyeztetni kell Ajánlatkérővel. Műszaki paraméterek, szerkezeti leírás: Földmunka: Felújítás esetén a sérült betontábla kiemelése után tükörtisztítás kézi erővel. Betonozás és a zsaluzat eltávolítása után kétoldali földvisszatöltés szükséges. Ágyazat: 8 cm vastag természetes szemeloszlású kavicságyazat. Zsaluzat: Épületek mentén egyoldali, további helyen kétoldali faanyagú zsaluzat készül. Kizsaluzás és betonozás. Járda: Előre kevert, mixerrel a helyszínre szállított és bedolgozott C 20/25-16/KK minőségű betonból készül (CEM 42,5 portlandcementtel), minimum 8 cm vastagságban, 1-1,5 m távolsággal dilatációs hézag kialakítása szükséges, eldolgozása szélezéssel történik. Lejtése min. 0,5 %-os a csapadékvíz elvezető árok irányában. Tervezett szélessége átlagosan 1m. A járófelület kialakítása levében simítva, szélezéssel kerül kialakításra. Betonozni +5 C és +30 C közötti hőmérsékleten szabad, utókezelésről minden esetben gondoskodni kell. Padka: A kitermelt föld visszaterítése a járda szegélye mellé, szükség esetén plusz földmennyiség igénybevételével. A kivitelezés során fokozott figyelmet kell fordítani a beton 28 napos kötési idejének biztosítására. A helyi viszonyokat figyelembe véve a legtöbb helyen 1 méter széles járda kerül kiépítésre, de akad olyan része is az utcáknak, ahol a kiépített járdák adottságai miatt csak fél méter széles járdát lehet és kell építeni. Ezeken a helyeken a régi járdát élvágózni kell és a zsaluzat kiépítésekor figyelni kell arra, hogy a megmaradó járda széle és az új járda széle közt a zsaluzat vastagsága által kialakult hézagot ki kell tölteni. 3/22
4 Magassági szintezés minden esetben szükséges, mellyel a kialakult állapothoz igazodva (meglévő-megmaradó burkolat szintje) a biztonságos vízelvezetést biztosítani kell. Ajánlatkérő a felbontott régi járdalapokat ismételten fel kívánja használni, ezért azokat a lehetőségekhez mérten épen és sértetlenül kell felbontani és Ajánlatkérő által meghatározott helyszínre elszállítani. I.2. Ütemterv: Esemény megnevezése Dátum Időpont Ajánlattételi felhívás megküldése Kiegészítő tájékoztatás kérésének határideje Kiegészítő tájékoztatás megküldésének időpontja Ajánlattételi határidő óra Ajánlat felbontásának időpontja óra Hiánypótlás megkérésének várható időpontja Hiánypótlás benyújtásának várható időpontja óra Tájékoztatás eredményről óra Szerződéskötés tervezett időpontja óra Munkák befejezésének határideje I.3. Az ajánlattétellel kapcsolatos költségek viselése: Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával, a helyszíni szemlékkel és vizsgálódásokkal kapcsolatban felmerülő összes költséget Ajánlattevőnek kell viselnie. Ajánlatkérő semmilyen címen nem tehető kötelessé ezen költségek megtérítésével kapcsolatban függetlenül az eljárás lefolyásától vagy kimenetelétől. I.4. Az eljárás jogi háttere: A munkák elvégzésére kötendő szerződés odaítélésére lefolytatott közbeszerzési eljárás a évi CXXIX ( Közbeszerzési ) Törvény alapján kerül lebonyolításra. Az ajánlatkérési dokumentációban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló évi CXXIX. törvény előírásai szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. II. Finanszírozási és fizetési feltételek Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlattevő 2 részszámla és végszámla benyújtására jogosult a műszaki készültség függvényében. A végszámla a hiánypótlás nélküli műszaki átadás-átvételt követően, a Projekt szerződésszerű, az engedélyekben foglaltaknak megfelelő megvalósulását követően nyújtható be, összege nem lehet kevesebb a szerződéses ár 25 %-ánál. Ajánlattevőnek a műszaki ellenőr által leigazolt számláit az Ajánlatkérőhöz kell benyújtani. Az igazolt és ellenőrzött számlák átutalással kerülnek kiegyenlítésre a Kbt (3) bekezdése figyelembe vételével. III. Ajánlattétel feltételei Ajánlattevőnek ajánlatát az ajánlattételi felhívásban, az útmutatóban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelően kell elkészítenie. III.1. Ajánlati ár: Az ajánlati árat a teljesítés időpontjára prognosztizálva, a munkák teljes körű megvalósítására, egyösszegű átalányárként kell megadni, melynek tartalmaznia kell minden, a beruházás teljesítését befolyásoló költséget, beleértve: a beruházás tárgyának I. osztályú minőségben történő megvalósításához szükséges kiadásokat, az építési munkákra vonatkozó hatályos Európai és Magyar szabványokban, műszaki előírásokban és műszaki irányelvekben előírt követelmények, a hatályos jogszabályok, valamint jelen dokumentációban foglaltak betartásával (anyag, bér, gép, felvonulás, szállítás, ellenőrző mérések és vizsgálatok, segédszerkezetek és anyagok, stb. költségeit, minden adót, illetéket és szolgáltatást, mely a munkák megfelelő elvégzéséhez, szükséges); a beruházás ideje alatt bekövetkező esetleges árváltozásokat; 4/22
5 a kivitelezéshez szükséges energiák használatának költségeit; Ajánlatkérő által nem biztosított, de esetleg az Ajánlattevői teljesítés érdekkörébe eső minden egyéb engedély, hozzájárulás beszerzésének a költségeit, valamint minden felmerülő költséget, mely a kivitelezés során a tárgyban megnevezett munkák megvalósításához, Ajánlattevő szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges. III.2. Az ajánlat Ajánlatkérő által kötelezően előírt tartalmi elemei; benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke: a) Ajánlati nyilatkozat (1.sz. melléklet), mely az alábbiakat tartalmazza: ajánlattevő és kapcsolattartó adatait (név, cím, telefon-, faxszám, cím); nyilatkozatot a Kbt. 70. (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan; a bírálati szempontok szerinti ajánlatot; nyilatkozatot ajánlati kötöttségről, vitás kérdések rendezéséről. b) Nyilatkozatok, igazolások kizáró okokról Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet (adott esetben) nyilatkozata, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdés a) h) pontjainak hatálya alá (2.sz. melléklet), nem tartozik a Kbt. 61. (1) bekezdés a) - c) pontjainak hatálya alá (3.sz. melléklet), c) Nyilatkozat gazdasági, pénzügyi alkalmasságról Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nyilatkozata az elmúlt 2 év (2007., 2008.) építési tevékenységből származó árbevételéről (4.sz. melléklet), Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó elmúlt 2 évi (2007., 2008.) számviteli jogszabályok szerinti beszámolója eredeti vagy másolati példányának benyújtása, Amennyiben Ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági követelményeknek a Kbt. 65. (3) bekezdése alapján más szervezet (szervezetek) erőforrásaira való támaszkodással kíván megfelelni, úgy az adott erőforrás meglétét, valamint a szükséges erőforrások szerződés teljesítésének időtartama alatti rendelkezésre állását az érintett szervezetnek a Kbt. 65. (4) bekezdésben foglaltak szerint kell igazolnia (adott esetben). d) Nyilatkozat műszaki, szakmai alkalmasságról Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó előző 3 évi (2006., ) járdaépítésre, térburkolásra, térrendezésre vonatkozó referencia munkáiról a Kbt. 68. (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. Azon szakemberek, felelős vezetők megnevezése (szakmai önéletrajzuk becsatolásával, szakmai gyakorlatuk ismertetésével, végzettségüket, névjegyzékbe vételüket igazoló dokumentumok másolatának becsatolásával), akiket be kíván vonni a teljesítésbe Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nyilatkozata az átlagos statisztikai állományi létszámáról (5. sz. melléklet). Amennyiben Ajánlattevő a műszaki alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. (3) bekezdése alapján más szervezet (szervezetek) erőforrásaira való támaszkodással kíván megfelelni, úgy az adott erőforrás meglétét, valamint a szükséges erőforrások szerződés teljesítésének időtartama alatti rendelkezésre állását az érintett szervezetnek a Kbt. 65. (4) bekezdésben foglaltak szerint kell igazolnia (adott esetben). e) Egyéb igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok Kbt. 60. (1), Kbt. 61. (1) bekezdése hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 71. (3) bekezdése) (6. sz. melléklet). Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (7. sz. melléklet); Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71. (1) bekezdésében foglaltakról (8. sz. melléklet). 5/22
6 Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nyilatkozata a felelősségbiztosítása fennállásáról vagy nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szerződéskötés időpontjáig megkötésre kerül (9. sz. melléklet). A tervdokumentációhoz mellékelt költségvetéssel megegyező műszaki tartalmú árazott költségvetés benyújtása. Közös ajánlattétel esetén Ajánlattevőnek konzorciumi megállapodást kell kötniük és ajánlatukhoz csatolniuk, melyben meg kell jelölni a kizárólagos képviseletre jogosult szervezetet illetve személyt, valamint a szerződés teljesítéséért egyéni és egyetemleges felelősséget kell vállalni (adott esetben). Ajánlatkérő által biztosított formanyomtatványok csak minták, Ajánlatkérő azokkal megegyező tartalmú nyilatkozatokat is elfogad. III.3. Az ajánlat Ajánlatkérő által kötelezően előírt formai elemei: a) Az ajánlatot aláírva, zárt, sérülésmentes csomagolásba helyezve, a csomagoláson Járdák felújítása Kétegyházán " megjelöléssel kell benyújtani. b) Az ajánlatot 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat) kell benyújtani. Az egyes példányokon fel kell tüntetni, hogy az eredeti vagy másolati példány e. Az eredeti és másolati példányok közötti bármilyen eltérés esetén Ajánlatkérő az eredeti példányt tekinti mérvadónak. c) Az ajánlat eredeti példányát géppel vagy tintával kell kitölteni. IV. Kiegészítő tájékoztatás a) A kiegészítő tájékoztatás kizárólag írásban történő - megkérésének: határideje: címe: Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741 Kétegyháza, Fő tér 9. telefaxszáma: 66) címe: b) A kiegészítő tájékoztatásra a választ legkésőbb án egyidejűleg minden Ajánlattevő számára Ajánlatkérő megküldi. V. Az ajánlat beadása: a) Az ajánlat benyújtásának határideje: óra helye: Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741 Kétegyháza, Fő tér 9. b) Az Ajánlatot személyesen vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani. c) A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, amennyiben azt Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőig kézhez kapja. d) Az ajánlat postai úton történő elküldéséből származó valamennyi kockázat - beleértve a határidőn túli beérkezést is - Ajánlattevőt terheli. e) A megadott határidő után beérkezett ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja. VI. Az ajánlat bontása: a) Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában bontja fel időpontja: óra helye: Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741 Kétegyháza, Fő tér 9. b) Az ajánlat bontása a megjelent pályázók jelenlétében történik, melyről külön értesítést Ajánlatkérő nem küld. c) Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak: a Kbt. 80. (2) bekezdésben meghatározott személyek. d) Ajánlatkérő a bontás eljárás során megvizsgálja, hogy az ajánlat határidőre beérkezett-e; az ajánlat megfelelő módon került-e benyújtásra - sértetlen csomagolás, 6/22
7 - csomagoláson előírt felirat feltüntetve; e) Az ajánlat felbontásakor Ajánlatkérő ismerteti Ajánlattevő nevét, Ajánlattevő székhelyét, az ajánlati árat, a bírálati szempontok szerinti egyéb ajánlati elemeket. f) Ajánlatkérő a bontási eljárás során nem vizsgálja az ajánlat érvényességét. g) Ajánlatkérő az ajánlat bontásáról jegyzőkönyvet készít, mely 5 napon belül Ajánlattevő részére megküldésre kerül. VII. Az ajánlat elbírálása VII.1. Az ajánlat vizsgálata: a) Ajánlatkérő az ajánlatok megvizsgálása során megállapítja hogy azok formai és tartalmi elemeiket tekintve megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban és az ajánlatkérési dokumentációban előírt feltételeknek, ajánlattevő alkalmas-e a szerződés teljesítésére. b) Érvénytelen az ajánlat, ha az a Kbt. 88. (1) bekezdés a)-i) pontjai bármelyikének hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban a Kbt ában foglaltak alapján fenntartja az eljárásban való részvétel jogát a nettó egymilliárd forint árbevételt el nem érő ajánlattevők számára, az árbevétel alakulását a tárgyévet megelőző lezárt üzleti év vonatkozásában vizsgálja. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők nettó árbevételének együttes értéke (összege) kerül figyelembe vételre. c) Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon Ajánlattevőt, aki (illetőleg akinek alvállalkozója): a kizáró okok (Kbt ) ellenére nyújtotta be ajánlatát; részéről a kizáró ok (Kbt ) az eljárás során következett be. d) Ajánlatkérő kizárja az eljárásból Ajánlattevőt, ha a számára erőforrást nyújtását ígérő szervezet: a kizáró okok (Kbt ) ellenére nyújtotta be ajánlatát, részéről a kizáró ok (Kbt ) az eljárás során következett be. e) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja. VII.2. Az ajánlat értékelése: Ajánlatkérő azon Ajánlattevővel köt szerződést, akinek ajánlata összességében a legelőnyösebbnek minősül. Az összességében legelőnyösebb ajánlat megítélésére szolgáló részpontok és azok súlyát meghatározó szorzószám (súlyszám): Részszempontok Súlyszámok nettó ajánlati ár (Ft) 70 késedelmi kötbér mértéke (min: Ft/nap) 10 fizetési határidő (min. 60 nap) 10 meghiúsulási kötbér mértéke (min: 3 millió Ft) 10 teljes körű jótállás időtartama (min. 2 év) 10 Az értékelés módszere: Az értékelés során adható pontszám részpontonként Részpontonként a legjobb ajánlatot tevő az adható legmagasabb pontszámot kapja, a többi ajánlattevő részpontszáma ehhez viszonyítva értékarányosítással kerül megállapításra az alábbiak szerint: Ajánlati ár: A legalacsonyabb ajánlati ár pontszáma 100 pont. A többi ajánlati ár pontszáma 100 x legalacsonyabb ajánlati ár / vizsgált ajánlati ár képlettel kerül kiszámításra. Késedelmi kötbér mértéke: A legmagasabb késedelmi kötbér pontszáma 100 pont. A többi késedelmi kötbér pontszáma 100 x vizsgált késedelmi kötbér / legmagasabb késedelmi kötbér képlettel kerül kiszámításra. 7/22
8 - Értékelésnél figyelembe vett maximális késedelmi kötbér mértéke ,- Ft/nap, mely tartalmazza a minimálisan előírt ,- Ft/nap késedelmi kötbért. Vállalt fizetési határidő: A legnagyobb vállalt fizetési határidő pontszáma 100 pont. A többi vállalt fizetési határidő pontszáma 100 x vizsgált vállalt fizetési határidő / legnagyobb vállalt fizetési határidő képlettel kerül kiszámításra. Értékelésnél figyelembe vett maximális vállalt fizetési határidő 120 nap, mely tartalmazza a minimálisan előírt 60 napot. Meghiúsulási kötbér mértéke: A legmagasabb meghiúsulási kötbér pontszáma 100 pont. A többi meghiúsulási kötbér pontszáma 100 x vizsgált meghiúsulási kötbér / legmagasabb meghiúsulási kötbér képlettel kerül kiszámításra. - Értékelésnél figyelembe vett maximális meghiúsulási kötbér 9 millió Ft, mely tartalmazza a minimálisan előírt 3 millió Ft-ot. Jótállás időtartama: A legnagyobb vállalt jótállás pontszáma 100 pont. A többi vállalt jótállás pontszáma 100 x vizsgált vállalt jótállás / legnagyobb vállalt jótállás képlettel kerül kiszámításra. - Értékelésnél figyelembe vett maximális vállalt jótállás 4 év, mely tartalmazza a minimálisan előírt 2 évet. Az ajánlatot Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete Közbeszerzési Bizottsága bírálja el. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a beszerzés tárgyában meghatározott munkálatok elvégzésére rendelkezésre álló fedezet bruttó ,- Ft, mely összeget meghaladó ajánlat(ok) esetében Ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét, hogy a Kbt. 92. c) bekezdésében foglaltak alapján eredménytelenséget hirdessen. VIII. Eredményhirdetés a) Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. b) Az eljárás eredményéről Ajánlatkérő eredményhirdetést tart. időpontja: óra helye: Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741 Kétegyháza, Fő tér 9. c) Ajánlatkérő az eredményhirdetés időpontját egy alkalommal, legfeljebb harminc (30) nappal elhalaszthatja. Ajánlatkérő az eredeti határidő lejárta előtt a halasztásról és annak indokáról, valamint ha szükséges a szerződéskötés új időpontjáról Ajánlattevőt közvetlenül, írásban tájékoztatja. IX. Egyebek: a) Ajánlatkérő részekre történő ajánlatételre lehetőséget nem biztosít. b) Ajánlatkérő szerződéses feltételeit szerződéstervezetben foglalta össze, mely tervezet az ajánlatkérési dokumentáció részét képezi. c) Amennyiben Ajánlatkérő a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározza, úgy az eljárás nyertesének visszalépése eseten a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést. Gyula, /22
9 Vállalkozási szerződés a járdák felújítására indított egyszerű közbeszerzési eljáráshoz 9/22
10 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény alapján lefolytatott egyszerű közbeszerzési eljárás eredményeként egyrészről Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata (5741 Kétegyháza, Fő tér 9.), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről a (székhelye:.) mint megbízott (a továbbiakban Megbízott, Megbízó és Megbízott együttesen: Felek) között, az alábbi feltételekkel: 1. A szerződés tárgya: 1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Kétegyháza Nagyközség infrastrukturálisan elmaradott területein járdák felújítását a meghatározott műszaki tartalommal az ajánlatkérési dokumentációban foglaltak, valamint Vállalkozó által benyújtott ajánlat alapján. Az ajánlatkérési dokumentáció, valamint a Vállalkozó által adott ajánlat jelen szerződés mellékletét képezik Jelen megállapodás egyszerű közbeszerzési eljárás eredményeként, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő Vállalkozóval jött létre. 2. Vállalkozási díj: 2.1. A szerződő felek által kölcsönösen elfogadott vállalkozási díj. Ft. + 25% áfa összesen. Ft azaz,. forint mely magában foglalja a beruházás tárgyának I. osztályú minőségben történő megvalósításához szükséges kiadásokat, az építési munkákra vonatkozó hatályos Európai és Magyar szabványokban, műszaki előírásokban és műszaki irányelvekben előírt követelmények, a hatályos jogszabályok, valamint jelen szerződésben foglaltak betartásával. A Vállalkozási díj magában foglalja a beruházás ideje alatt bekövetkező esetleges árváltozásokat, a kivitelezéshez szükséges építési energiák használatának költségeit, a Megrendelő által nem biztosított, de a Vállalkozói teljesítés érdekkörébe eső minden egyéb engedély beszerzésének a költségeit, valamint minden felmerülő költséget, amely a kivitelezés során a munkák szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges. 3. Teljesítési határidők: 3.1. Megrendelő a a munkaterületet a munkák megkezdésére alkalmas állapotban, építési naplóban történő bejegyzéssel adja át. Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségét Megrendelő erre vonatkozó írásbeli felhívásának kézhezvételétől kezdődően jogosult és köteles teljesíteni Felek megállapodása alapján Vállalkozó a munkát szeptember 30. napjáig köteles teljesíteni és Megrendelő részére ezen időpontig átadni. Vállalkozó jogosult a jelen szerződésben meghatározott befejezési határidő előtt is teljesíteni, amennyiben az Megrendelő érdekével megegyezik Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelőt..Ft/nap összegű napi kötbér illeti meg, melyet Megrendelő jogosult a végszámlából levonásba helyezni. A befejezési határidő közös megegyezéssel történő módosítása nem jelent késedelmes teljesítést Amennyiben Megrendelő érdekkörében a munkaterület átadása, vagy a munka folyamatos végzése akadályoztatva vagy késleltetve van, úgy az akadály, illetve a késedelem idejére Megrendelő kötbérigénnyel nem léphet fel az akadállyal érintett munkanem vonatkozásában, azonban az akadálytól független munkákat Vállalkozó köteles végezni, illetve folytatni Ha a jelen szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható módon meghiúsul, a Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke... Ft. A meghiúsulási kötbért Megbízó felszólítására Megbízott köteles megfizetni, vagy Megrendelő jogosult a végszámlából levonásba helyezni. 10/22
11 4. Számlázás: 4.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a munkára a szerződésben meghatározott műszaki tartalom teljesítésének függvényében 2 részszámla nyújtható be. A szerződéses ár legalább 25%-ának megfelelő összegű végszámla a hiánypótlás nélküli műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be. Megrendelő a szerződésben rögzített tartalom műszaki ellenőr által igazolt teljesítését követően benyújtott számlát fogadja be A Megrendelőhöz benyújtott és igazolt számlák.. napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre Amennyiben az előző pontban meghatározott fizetési kötelezettségével Megrendelő késedelembe esik, úgy a késedelem időszakára Vállalkozó részére a Ptk. 301/A. (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő késedelmi kamatot köteles fizetni. 5. Jótállás és szavatosság: 5.1. Vállalkozót a szerződés 1.1. pontjában meghatározott munkákra a műszaki átadás-átvétel időpontjától kezdődően.. év teljes körű jótállási, és a vonatkozó jogszabályokban előírt szavatossági kötelezettség terheli A jótállási idő alatt Vállalkozó Megrendelő felszólítására köteles a javítási munkákat 3 munkanapon belül megkezdeni, és a műszakilag indokolt időtartamon belül elvégezni. Amennyiben Vállalkozó a felszólítást követő 3 munkanapon belül kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a munkálatokat műszakilag indokolt időtartamon belül nem fejezi be, Megrendelő a munkát más vállalkozóval elvégeztetheti. Ebben az esetben Megrendelő jogosult felmerült költségeit Vállalkozó felé érvényesíteni A szavatossági idő alatt Vállalkozó Megrendelő értesítésére köteles a javítási munkákat 8 napon belül megkezdeni, és a műszakilag indokolt időtartamon belül elvégezni. Amennyiben Vállalkozó szavatossági kötelezettségének nem tesz eleget, illetve az intézkedések nem vezetnek eredményre, Megrendelő jogosult a hibákat, hiányosságokat más Vállalkozóval kijavíttatni. Ebben az esetben Megrendelő jogosult felmerült költségeit Vállalkozó felé érvényesíteni Vállalkozó a jótállási és szavatossági tevékenység keretébe tartozó munkákért díjat nem számolhat el. 6. A szerződő felek képviselői: Megrendelő képviselője: Címe: Telefonszáma: Megrendelő műszaki ellenőre: Címe: Telefonszáma: Vállalkozó képviselője: Címe: Telefonszáma: Vállalkozó műszaki vezetője: Címe: Telefonszáma: A teljesítés módja: 7.1. Vállalkozó kizárólagos felelősséget vállal a kivitelezett létesítmény rendeltetésszerű használhatóságáért függetlenül attól, hogy megrendelésre más vállalkozóval szállította, vagy készítette el A munkavégzés során megkívánt minőség: I. osztály. Vállalkozó Magyarországon felhasználási engedéllyel bíró I. osztályú anyagot használhat fel, és építhet be Ajánlatkérő az ajánlatkérési dokumentáció esetleges hibáira, hiányosságaira, ellentmondásaira 11/22
12 történő hivatkozással mennyiségi kifogást, többletköltség igényt a kivitelezés időszakában nem fogad el Vállalkozó az esetleges pótmunkákat írásbeli megrendelés alapján, külön egyeztetett egységárak alapján végzi el, melyek ellenértékét Megrendelő köteles megfizetni Vállalkozó köteles építési naplót a 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet szerint naprakészen vezetni és a munkahelyen tartani Szerződéskötést megelőzően Ajánlattevő a kbt szerint köteles megfelelő felelősségbiztosítási szerződést kötni A kivitelezéshez szükséges építési energiák kiépítésének és használatának költségei Vállalkozót terhelik A kivitelezés ideiglenes melléklétesítményeinek kiépítése és biztosítása Vállalkozó feladatát képezi Vállalkozó a munkahelyi műveletekért és az általa alkalmazott építési módszerekért teljes mértékben felelős, azokat úgy kell megválasztania, hogy senki biztonságát ne veszélyeztessék, illetve a környezetben kárt ne okozzanak A kivitelezés során a munkahely elkerítéséről, a munkavédelemről, a környezetvédelemről, az óvórendszabályok, a tűzvédelmi, környezetvédelmi, biztonságtechnikai és az egészségügyi rendszabályok megtartásáról Vállalkozó gondoskodik A munkák szervezéséből és végzéséből esetlegesen bekövetkező közlekedési, személyi és egyéb balesetekért, valamint anyagi károkért, polgárjogilag illetve büntetőjogilag a teljes felelősség kizárólagosan Vállalkozót terheli Vállalkozó köteles a tevékenységéből származó veszélyes hulladékot a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelni, elszállítani, szükség esetén az átmeneti tárolást megoldani. 8. Egyéb rendelkezések: 8.1. Megrendelő kijelenti és Vállalkozó visszavonhatatlanul tudomásul veszi, hogy Kbt ára alapozva Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, amennyiben Megrendelő a teljesítéshez szükséges külső támogatási forrást nem vagy nem teljes körűen nyeri el. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés e pontban foglalt okból történő megszűnése esetén semmilyen kártérítési igényt nem támaszt Megrendelő szemben A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv és végrehajtási rendeleteinek vonatkozó rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) előírásai az irányadók Szerződő felek a szerződésből eredő jogvitáikat elsődlegesen tárgyalásos úton kísérik meg rendezni azzal, hogy csak annak eredménytelensége esetén fordulnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz 8.4. Felek kijelentik, hogy az esetlegesen felmerülő jogvita eldöntésére kizárólagosan a Békés Megyei Bíróság az illetékes Jelen szerződés mindkét fél véleményeltérés nélküli cégszerű aláírása mellett válik érvényessé. Véleményeltéréssel a szerződés csak akkor jön létre, ha a felek a véleményeltérést egyeztették, írásban rögzítették és aláírták. Gyula, Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Megrendelő képviseletében Vállalkozó képviseletében 12/22
13 FORMANYOMTATVÁNYOK a járdák felújítására indított egyszerű közbeszerzési eljáráshoz 13/22
14 1. számú melléklet Tárgy: A járdák felújítására indított egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattétele AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT Ajánlattevő: neve: címe: Kapcsolattartó: neve: telefon száma: címe: telefax száma vagy címe: Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata által a járdák felújítására indított egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának, valamint ajánlatkérési dokumentációjának részletes áttanulmányozását követően alulírott, mint Ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 70. (2) bekezdése tekintetében nyilatkozom, hogy Ajánlattevő ajánlatát az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően készítette el és nyújtotta be, az előírt feltételeket fenntartások vagy korlátozások nélkül elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el, a következő pontban megadott összegű ellenszolgáltatásért kész- és képes a szerződés határidőre történő teljesítésére. Nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. (1)-(3) bekezdése és a 306/A. szerinti előírások érvényesítését. a) A közbeszerzés tárgyában meghatározott munkák kivitelezésére tett ajánlatom: Ajánlati ár:... Ft ÁFA = Ft Késedelmi kötbér (min , max Ft/nap) Vállalt fizetési határidő (min. 60, max. 120 nap) Meghiúsulási kötbér (min. 3 MFt, max. 9 MFt) Teljes körű jótállás (min. 2 év, max. 4 év) Ft/nap.nap. Ft év b) Ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártától számítva 30 napig változatlan feltételekkel fenntartja, mely időpontig (a nyertes Ajánlattevővel történő szerződéskötés meghiúsulása esetén is) szerződéskötésre készen áll. c) Ajánlattevő vitás kérdések rendezésére a Gyulai Városi Bíróság, illetve a Békés Megyei Bíróság illetékességét elismeri. Dátum:... aláírás 14/22
15 2. számú melléklet Tárgy: A járdák felújítására indított egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattétele Ajánlattevő: neve: NYILATKOZAT a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. Törvény (Kbt.) 60..(1) bekezdés a)-h) pontjainak tekintetében címe: Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a Közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 60. (1) bekezdés a) h) pontjainak tekintetében tárgyi ajánlattétel során nyilatkozom, hogy az általam képviselt vállalkozás: a) nem áll végelszámolás alatt, nincs ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban, illetőleg személyes joga szerinti hasonló eljárás nincsen folyamatban és személyes joga szerint sincsen hasonló helyzetben; b) tevékenységét nem függesztette fel, illetve nem függesztették fel; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt nem követett el, illetőleg a tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. Tv. 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg f) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletben nem korlátozta, illetőleg a vállalkozás tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen nem korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen nincs eltiltva; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének eleget tett; f) korábbi közbeszerzési eljárásban hamis adatot nem szolgáltatott; g) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést nem követett el. h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt nem követett el. feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült. Dátum: aláírás 15/22
16 3. számú melléklet Tárgy: A járdák felújítására indított egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattétele NYILATKOZAT a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. Törvény (Kbt.) 61..(1) bekezdés a)-c) pontjainak tekintetében Ajánlattevő: neve: címe: Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a Közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 61. (1) bekezdés a) c) pontjainak tekintetében tárgyi ajánlattétel során nyilatkozom, hogy az általam képviselt vállalkozás: a) 61. (1) bekezdés a) pont: gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést nem követett el; b) 61. (1) bekezdés b) pont: a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. Törvény 11. -a (2) bekezdésének e) pontjával kapcsolatban jogerős és végrehajtható verseny-felügyeleti határozatban vagy a verseny-felügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított jogszabálysértést nem követett el; illetőleg a vállalkozással szemben ilyen jogszabálysértést más versenyhatóság vagy bíróság jogerősen nem állapított meg; c) 61. (1) bekezdés c) pont: korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat nem állapította meg. Dátum: aláírás 16/22
17 4. számú melléklet Tárgy: A járdák felújítására indított egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattétele NYILATKOZAT a pénzügyi és gazdasági alkalmasságról (árbevétel alakulása) Ajánlattevő: neve: címe: Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője tárgyi közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt vállalkozás és években építési tevékenységből származó árbevétele az alábbiak szerint alakult évben:. Ft évben:..ft Dátum: aláírás 17/22
18 5. számú melléklet Tárgy: A járdák felújítására indított egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattétele NYILATKOZAT az éves átlagos statisztikai állományi létszámról Ajánlattevő: neve: címe: Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője tárgyi közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt vállalkozás éves átlagos statisztikai állományi létszáma az alábbiak szerint alakult:: évben fő Dátum: aláírás 18/22
19 6. számú melléklet Tárgy: A járdák felújítására indított egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattétele NYILATKOZAT a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. Törvény (Kbt.) 71.. (3) bekezdésének tekintetében Ajánlattevő: neve: címe: Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a Közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 71. (3) bekezdésének tekintetében tárgyi ajánlattétel során nyilatkozom, hogy az általam képviselt vállalkozás a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, aki, illetőleg amely a Kbt. 60., illetőleg a Kbt. 61. szerint a kizáró okok hatálya alá esik. Dátum: aláírás 19/22
20 7. számú melléklet Tárgy: A járdák felújítására indított egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattétele NYILATKOZAT a vállalkozás KKVtv. szerinti besorolásáról Ajánlattevő: neve: címe: Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője tárgyi ajánlattétel során nyilatkozom, hogy az általam képviselt vállalkozás a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény (KKVtv.) szerint mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak* minősül, nem tartozik a KKTv hatálya alá* * megfelelő rész aláhúzandó Dátum: aláírás 20/22
21 8. számú melléklet Tárgy: A járdák felújítására indított egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattétele NYILATKOZAT a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. Törvény (Kbt.) 71..(1) bekezdés a)-c) pontjainak tekintetében Ajánlattevő: neve: címe: Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a Közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 71. (1) bekezdés a) c) pontjainak tekintetében tárgyi ajánlattétel során nyilatkozom, hogy az általam képviselt vállalkozás: a) 71. (1) bekezdés a) pont: a közbeszerzés alábbi részeinek teljesítéséhez kíván a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben alvállalkozót igénybe venni: - - b) 71. (1) bekezdés b) pont: a szerződés teljesítése során a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben a közbeszerzés következő részeinek teljesítéséhez az alábbi alvállalkozókat kívánja igénybe venni: Munkarész 10 % feletti alvállalkozó c) 71. (1) bekezdés c) pont: a szerződés teljesítéséhez az alábbi erőforrást nyújtó szervezetet veszi igénybe: Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolásához: - Műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság igazolásához: - Dátum: Aláírás 21/22
22 9. számú melléklet Tárgy: A járdák felújítására indított egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattétele NYILATKOZAT a felelősségbiztosítás megkötéséről Ajánlattevő: neve: címe: Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt vállalkozás tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérési dokumentációban előírtaknak megfelelő felelősségbiztosítással rendelkezik, felelősségbiztosítást a szerződéskötést megelőzően megköti. megfelelő rész aláhúzandó Dátum: aláírás 22/22

References: Bíróság 
 Bíróság 
 bíróság 
 bíróság 
 bíróság 
 bíróság