Source: http://docplayer.es/2339137-Memoria-2012-consejo-de-obras-publicas-gobierno-de-espana-ministerio-de-fomento.html
Timestamp: 2017-09-26 20:47:18+00:00

Document:
memoria 2012 Consejo de Obras Públicas GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE FOMENTO - PDF
memoria 2012 Consejo de Obras Públicas GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE FOMENTO
Download "memoria 2012 Consejo de Obras Públicas GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE FOMENTO"
Juana Rojo Herrero
1 Consejo de Obras Públicas memoria 2012 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE FOMENTO
3 memoria 2012 Consejo de Obras Públicas GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE FOMENTO SUBSECRETARÍA CONSEJO DE OBRAS PÚBLICAS 2013
4 Los artículos 14.f) y 16.2 del Reglamento del Consejo de Obras Públicas, aprobado por Orden de 30 de septiembre de 1999, del Ministerio de la Presidencia, establecen la obligatoriedad de la elaboración de una Memoria anual de sus actividades. Centro virtual de publicaciones del Ministerio de Fomento: Catálogo de publicaciones de la Administración General del Estado: Edita: Centro de Publicaciones Secretaría General Técnica Ministerio de Fomento NIPO:
5 ÍNDICE Pág. I INTRODUCCIÓN... 5 II RESUMEN DE ACTIVIDADES... 7 III OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS III.1. Aspectos generales y de procedimiento III.1.1. Presentación de documentación III.1.2. Dictámenes e informes del Consejo de Obras Públicas III.1.3. La ausencia de competencia III.1.4. La acción de regreso III.2. Expedientes relativos a reclamaciones por vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración III.2.1. Aspectos relativos a la instrucción de los expedientes III.2.2. Responsabilidad patrimonial por daños derivados de un deficiente funcionamiento de ciertas infraestructuras hidráulicas III.2.3. La calificación del terreno en zonas inundables y la cobertura de los daños por inundaciones III.2.4. Expedientes de daños por desbordamiento de ríos y arroyos III.2.5. El drenaje de las obras lineales en las reclamaciones patrimoniales extracontractuales III.2.6. La fuerza mayor en las reclamaciones patrimoniales de tipo extracontractual III.2.7. La inversión de la carga de la prueba III.2.8. El IVA en las reclamaciones patrimoniales III.3. Incidencias en la ejecución de los contratos públicos de obras III.3.1. La calidad de los proyectos de obras y otros documentos contractuales III.3.2. Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares en los contratos de mantenimiento y conservación de infraestructuras públicas
6 Pág. III.3.3. Utilización de la vía de la responsabilidad patrimonial en reclamaciones por daños o perjuicios derivados de la ejecución de contratos de obras o a consecuencia de procesos expropiatorios III.3.4. Reclamaciones por suspensiones temporales de contratos de obras públicas III.3.5. Costes indemnizables en las suspensiones temporales de obras III.3.6. La revisión de precios en los contratos de obras del Sector público con plazo de ejecución inicial inferior a un año III.3.7. La revisión de precios en los contratos de obras del Sector público III.3.8. Desequilibrios económicos por circunstancias imprevisibles en los contratos de obras del Sector público III.3.9. Daños producidos por causa de fuerza mayor III Contratos de obra amparados en convenios de colaboración entre Administraciones Públicas III Contratos de asistencia técnica asociados a contratos de obras III.4. Tramitación de expedientes de caducidad de concesiones en el ámbito del dominio público portuario III.4.1. El plazo para tramitar y resolver III.4.2. El instructor (o la unidad instructora) y el órgano resolutorio III.5. Regulación de las obras públicas y selección de inversiones III.5.1. La regulación de las obras públicas III.5.2. La selección de inversiones IV PERSONAL DEL CONSEJO V RESEÑA HISTÓRICA VI RELACIÓN Y GALERÍA DE PRESIDENTES VII REGLAMENTACIÓN DEL CONSEJO
7 I INTRODUCCIÓN La presente Memoria del Consejo de Obras Públicas, correspondiente al año 2012, fue aprobada por el Pleno en su sesión ordinaria n o 7, celebrada el día 10 de mayo de Se ha elaborado para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 14.f) y 16.2 del Reglamento de este Órgano colegiado, aprobado por Orden del Ministro de la Presidencia, de 30 de septiembre de 1999, que establecen la obligatoriedad de elaborar y elevar a los Ministerios de Fomento y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente una Memoria anual de sus actividades «en la que, con ocasión de exponer los trabajos del Consejo en el período anterior, recogerá las observaciones y sugerencias que resulten de los asuntos consultados en aras de un mejor funcionamiento de la actividad de ambos Departamentos». Consecuentemente, esta Memoria consta de siete capítulos en los que se da cuenta, fundamentalmente, de la organización y de la actividad del Consejo de Obras Públicas durante el mencionado año y de las consideraciones y propuestas que se refieren al funcionamiento de los servicios públicos y que han surgido como consecuencia del ejercicio de la función consultiva que le corresponde. 5
9 II RESUMEN DE ACTIVIDADES Durante el ejercicio 2012 el Consejo de Obras Públicas ha efectuado su actividad reglamentaria habitual con especial incidencia en su función básica, referente a la emisión de dictámenes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de su vigente Reglamento y en atención a las peticiones que se le han formulado. Las consultas demandadas han sido remitidas al Consejo por los órganos superiores y directivos del Ministerio de Fomento y del de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de los cauces establecidos. Durante el ejercicio 2012 tuvieron entrada en el Consejo 171 expedientes para informe. El total de asuntos sobre los que actuar ascendió a 201, incluyendo 30 que al final del año 2011 estaban pendientes de dictaminar. Se despacharon 176 expedientes (incluyendo 5 devueltos directamente por las Secciones), permaneciendo aún en estudio 25 asuntos a finales de año y que, por tanto, pasaron a ser objeto de trabajo para el año En el siguiente cuadro se incluye la distribución de los informes despachados durante 2012 con emisión de dictamen por el Pleno, en función de las solicitudes, clasificada según los Centros directivos de los Departamentos ministeriales remitentes: PROCEDENCIA DE LAS CONSULTAS N. o % Ministerio de Fomento % Dirección General de Carreteras 10 Secretaría General de Transportes 1 Secretaría General Técnica 128 Subdirección General de Administración y Gestión Financiera 1 Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 29 17% Dirección General del Agua 8 Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar 4 Secretaría General Técnica 17 TOTAL CONSULTAS % 7
10 El Consejo se reunió 97 veces en Sección (Secciones de Asuntos Generales, Técnica de Fomento y Técnica de Medio Ambiente), analizando y discutiendo los expedientes asignados con objeto de preparar las propuestas de dictamen para la elevación, en su caso, al Pleno del Consejo. Del total de expedientes tratados (176), 5 fueron devueltos a los Servicios instructores directamente por las Secciones del Consejo (todos del ejercicio 2012). El motivo fue la solicitud de información complementaria para la subsanación de deficiencias o carencias detectadas en las instrucciones practicadas, salvo en uno de dichos casos en el que el expediente fue dictaminado directamente por la Sección. El Pleno se reunió en 25 sesiones con objeto de analizar en primera instancia un total de 171 ponencias que fueron expuestas y debatidas, aprobándose 163 de ellas, de las cuales, 113 lo fueron por unanimidad y 50 por mayoría, mientras que en 7 casos los expedientes, tras ser discutidos, fueron devueltos por el Pleno a los correspondientes Servicios instructores, solicitando ampliación de información para poder emitir los respectivos dictámenes, con un mayor conocimiento de los hechos y circunstancias particulares de cada caso. Asimismo hubo un expediente cuyo dictamen recomendaba su reconducción por otra vía procedimental distinta de la de las reclamaciones patrimoniales. De los 163 expedientes aprobados, 9 fueron estimados en la cantidad reclamada, 54 sólo en parte y 90 desestimados. Sobre 4 de ellos, referidos a concesiones administrativas, se propuso caducarlas y, en los 6 expedientes restantes, de índole variada, se informó favorablemente. Por otra parte, 5 expedientes fueron retirados por los Presidentes de las Secciones quedando sobre la mesa para su reconsideración, si bien fueron despachados durante el año en Plenos posteriores. En ocasiones la diferencia de parecer de los miembros del Consejo propició que los dictámenes correspondientes del año 2012 fueran complementados con 8 votos particulares que contaron con 8 adhesiones adicionales. Las materias de los asuntos estudiados durante 2012 con emisión de dictamen, como se corresponde con la diversidad de competencias del Consejo, establecidas en el artículo 4 de su Reglamento, trataron un amplio abanico de actuaciones abarcando temas como los que se citan a continuación: 8
11 Reclamaciones por daños y perjuicios ocasionados a particulares, atribuidos a la ejecución de las obras públicas, con especial relevancia en las de carácter lineal (carreteras con un 65% y ferrocarriles con un 28%, fundamentalmente), con un número similar al del año 2011 (93 expedientes con un aumento en el importe de lo reclamado del 33% frente a los correspondientes a 2011). Reclamaciones por responsabilidad patrimonial extracontractual de la Administración Pública, derivada de daños y perjuicios ocasionados a personas (fallecimientos, lesiones, etc.) y/o bienes por el funcionamiento, normal o anormal, de los servicios públicos, con un aumento en lo reclamado del 20% para un número de expedientes ligeramente inferior al de Entre ellos destacan: Los producidos por accidentes de circulación (con un número de expedientes superior en un 71% al del año 2011 y con un importe reclamado casi 2,7 veces mayor al de dicho ejercicio). Los debidos a caídas en zonas de dominio público, con un total reclamado muy inferior (el 15%) a lo correspondiente al ejercicio anterior, con la tercera parte de expedientes. Los ocasionados por desbordamiento de ríos, cursos fluviales y rotura de canales de riego (apreciablemente menor que los relativos a 2011, con un decremento del 77% en su número y una cifra reclamada de sólo el 6% de la relativa a 2011). Reclamaciones contractuales de empresas constructoras, formuladas por daños y perjuicios derivados de incidencias surgidas durante la ejecución de las obras y expedientes promovidos por la Administración en materia contractual y concesional, apreciablemente inferior en número (24% menos) pero, en cambio, muy superior en el montante reclamado al del año precedente (incremento del 44%). Se desglosan en: Desequilibrios económicos de contratos y alteración de las condiciones contractuales, con un número de expedientes similar al del ejercicio anterior, pero con una apreciable subida (casi un 58%) respecto a lo reclamado en Daños catastróficos por causa de fuerza mayor, con sólo un expediente y un total reclamado que supone algo menos del 4% de lo relativo al ejercicio
12 Suspensiones temporales, parciales o totales, de obras, similares en número a las de 2011, pero con un aumento del 29% en las cantidades solicitadas. Asimismo, resulta significativo que, durante 2012, no ha llegado al Consejo ningún expediente de resolución o modificación de contratos, en la tendencia a la baja ya manifestada en el año anterior. Caducidad de concesiones otorgadas en dominio público marítimo-terrestre, hidráulico o en zonas de servicios portuarios y reclamaciones por afección del dominio público, con una disminución significativa del número de expedientes (un 60% menos) y un total reclamado inferior al 3% del correspondiente a Conviene también destacar, por último, la elaboración de cinco informes especiales, por encargo del Ministerio de Fomento: dos sobre sendos proyectos de Órdenes Ministeriales para acreditación de auditores de seguridad viaria y para interpretación de un contrato de concesión en una autopista de peaje, respectivamente; uno sobre un proyecto de Real Decreto sobre seguridad en túneles de carreteras; otro sobre evaluación económica de un área funcional en un puerto del Estado; y, finalmente, uno relativo a transposición de una directiva europea sobre prevención y reparación de daños ambientales. En la tabla siguiente se recoge una distribución más detallada del tipo de asunto que se ha despachado por el Pleno del Consejo durante el año 2012 (incluyendo devoluciones a los Servicios instructores), en la que se puede ver el porcentaje sobre el total de asuntos tratados y su desglose por cada uno de los Departamentos ministeriales solicitantes. 10
13 N. o % MF MAGRAMA 1. Ejecución de contratos 1.1. Daños a particulares por ejecución de obras 93 54, Daños catastróficos 1 0, Desequilibrios económicos de contratos 6 3, Suspensiones de obras 9 5, Modificación de obras Resolución de contratos Alteración de las condiciones contractuales 9 5, Suma , Funcionamiento de los servicios públicos 2.1. Accidentes de circulación 29 16, Lesiones por caídas en zonas de dominio público 3 1, Daños en propiedades por desbordamiento de ríos, arroyos y rotura de canales 3 1, Suma , Gestión del dominio público 3.1. Caducidad de concesiones y aprovechamiento de aguas continentales 3 1, Caducidad de concesiones en dominio público portuario 3 1, Caducidad de concesiones en dominio público marítimo terrestre 1 0, Otros (reclamaciones por afección del dominio público) 4 2, Suma , Otros 4.1. Otras reclamaciones patrimoniales (por resoluciones administrativas, recursos y otros) 4.2. Otros informes (informes especiales, proyectos normativos, reales decretos, ) 2 1, , Suma 4 7 4, TOTAL , MF = Ministerio de Fomento. MAGRAMA = Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 11
14 En los siguientes gráficos se reflejan y cuantifican las consultas atendidas durante el ejercicio 2012, clasificadas según los cuatro grandes grupos temáticos de los asuntos tratados, así como su distribución con relación a las demandas de cada uno de los Ministerios solicitantes, excluyendo los expedientes devueltos directamente por las Secciones. DISTRIBUCIÓN DE LOS ASUNTOS DESPACHADOS EN PLENO DURANTE Ejecución de contratos Funcionamiento de los servicios públicos Gestión del dominio público Otros asuntos NÚMERO DE ASUNTOS DESPACHADOS EN PLENO DURANTE 2012 SEGÚN MINISTERIO SOLICITANTE Ministerio de Fomento Ministerio de Agricultora, Alimentación y Medio Ambiente Ejecución de contratos Funcionamiento de los servicios públicos Gestión del dominio público Otros asuntos Resulta ya tradicional la comparación de la actividad del Consejo en el último ejercicio, frente a una serie suficientemente significativa de años, con base en la evolución de los principales indicadores de gestión del Organismo. A tal 12
15 fin, se han homogeneizado los datos del período que recogen las Actas de las Sesiones del Pleno del Consejo y se han considerado como expedientes: Entrados: los que lo han hecho en el Consejo de Obras Públicas durante cada año. A dictaminar: los que resultan de agregar a los expedientes entrados en el año en cuestión los pendientes del ejercicio anterior. Despachados: los vistos en cualquier sentido tanto en Pleno como en Sección, aunque en este último caso no se elevaran al Pleno del Consejo. Pendientes: los que han quedado sin dictaminar al finalizar el año correspondiente. ACTIVIDAD Expedientes: Entrados A dictaminar Despachados Pendientes Se incluye a continuación una tabla en la que figuran los expedientes entrados y tratados cada uno de los meses del año Los asuntos despachados se refieren a los expedientes vistos mes a mes en Pleno, con independencia de sus fechas de entrada en el Consejo. En los expedientes despachados no se incluyen, por tanto, en dicha tabla los devueltos directamente por las Secciones a los Centros remitentes, cuya resolución queda pendiente hasta su nueva remisión al Organismo, en su caso, con las informaciones, datos o recomendaciones efectuadas en cada expediente en particular. EXPEDIENTES ENTRADOS Y DESPACHADOS (EN PLENO) POR MESES DURANTE EL AÑO 2012 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Entrados Despachados en Pleno
16 El siguiente cuadro refleja la evolución en el último lustro del número de asuntos despachados por el Consejo, tanto por sus Secciones como por el Pleno, así como la variación anual de las sesiones celebradas. ACTIVIDAD Dictámenes: Pleno Sección Sesiones: Pleno Sección En el gráfico siguiente se presenta la variación, durante el último quinquenio, del número de asuntos recibidos para dictamen, clasificados por su procedencia (Ministerio de Fomento y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente). NÚMERO DE EXPEDIENTES RECIBIDOS POR MINISTERIO SOLICITANTE Ministerio de Fomento Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 14
17 A continuación, se presenta un mapa de España con el detalle de las provincias relativas a expedientes sobre los que ha actuado el Pleno del Consejo en 2012, que ascienden a 42, señalando en cada una el número de casos en que se ha intervenido y destacando las de Pontevedra, Córdoba y Asturias, con una temática de asuntos muy heterogéneos y que acumulan una cuarta parte de los expedientes tratados en NÚMERO DE ACTUACIONES DEL CONSEJO POR PROVINCIAS Bi (1) SS (1) G (5) O (12) S (2) LU (2) PO (17) LE (4) BU (10) OU (5) P (3) ZA (1) VA (1) SO (1) SA (3) AV (1) CC (2) M (4) TO (1) CU (3) HU (3) Z (10) T (4) TE (2) CS (1) V (1) B (2) GI (4) IB (1) CO (14) CR (2) J (2) AB (3) MU (7) A (6) CA (2) SE (6) MA (7) GR (8) AL (2) TF (2) GC (2) El siguiente apartado de la Memoria presenta un cuadro con información de 2012 acerca de los importes que representan las cantidades reclamadas o tramitadas, tanto por contratistas de obras como por particulares, en los expedientes dictaminados por el Pleno del Consejo de Obras Públicas durante el ejercicio (cuando tales expedientes son susceptibles de cuantificación) y del porcentaje que representa lo reclamado o tramitado por cada concepto respecto al monto total de lo demandado o solicitado. Asimismo, se indican las cuantías que, en su caso, fueron estimadas en los dictámenes emitidos y un porcentaje que expresa el índice de conformidad del Consejo con los importes pedidos o tramitados. 15
18 Importe ( ) solicitado o tramitado % del total Importe ( ) favorable dictaminado % de conformidad 1. Ejecución de contratos 1.1. Daños a particulares por ejecución de obras ,75 14, ,28 11, Daños catastróficos ,50 0,12 0,00 0, Desequilibrios económicos de contratos ,50 3, ,81 22, Suspensiones de obras ,06 10, ,13 4, Modificaciones de obras 0,00 0,00 0,00 0, Resoluciones de contratos 0,00 0,00 0,00 0, Alteración de las condiciones contractuales ,64 65, ,77 12,68 Suma parcial ,45 94, ,99 11,93 2. Funcionamiento de los servicios públicos 2.1. Accidentes de circulación ,57 3, ,20 0, Lesiones por caídas en zonas de dominio público ,49 0,18 0,00 0, Daños en propiedades por desbordamiento de ríos y arroyos ,79 0, ,90 20,21 y rotura de canales Suma parcial ,85 3, ,10 1,15 3. Gestión del dominio público 3.1. Caducidades de concesiones y aprovechamiento de aguas continentales ,09 0,28 0,00 0, Caducidad de concesiones en dominio público portuario NP 0,00 NP 0, Caducidad de concesiones en dominio público marítimo terrestre NP 0,00 NP 0, Otros (reclamaciones por afección del dominio público) ,38 0,48 0,00 0,00 Suma parcial ,47 0,76 0,00 0,00 4. Otros 4.1. Otras reclamaciones patrimoniales (por resoluciones administrativas, ,51 1, ,51 0,81 recursos y otros) 4.2. Otros informes (informes especiales, proyectos normativos, reales NP 0,00 NP 0,00 decretos, ) Suma parcial ,51 1, ,51 0,81 TOTAL ,28 100, ,60 11,31 TOTAL (Sin 1.5, 1.6 ni 4.2) ,28 100, ,60 11,31 NP = No procede. 16
19 Del cuadro anterior, resumen fundamental de la actividad del Organismo durante el ejercicio 2012, hay que destacar que la cifra correspondiente al importe favorable total dictaminado, respecto al monto íntegro solicitado, no incluye la cifra, indeterminada al momento de la emisión de los correspondientes dictámenes, de las indemnizaciones aceptadas por el Consejo, relativas a seis reclamaciones en las que las cantidades reconocidas como indemnizables quedaron a la espera de su exacta cuantificación posterior por la Administración, en función de las consideraciones específicas, en su caso, realizadas en cada uno de dichos dictámenes. Hay que reseñar el esfuerzo de concreción efectuado por el Organismo para tratar de reducir, en la medida de lo técnicamente posible, el número de dictámenes con cifras indemnizatorias condicionadas a evaluación posterior, en la línea iniciada con firmeza en 2011 como respuesta a los requerimientos en dicho sentido realizados por la Abogacía del Estado del Ministerio de Fomento, fundamentalmente. De forma análoga, en tres expedientes del Consejo se dictaminó la restitución de los servicios afectados, a cargo de la Administración, en lugar de fijar las cifras indemnizatorias correspondientes. Por otra parte, y con objeto de conocer la incidencia de la actuación del Consejo, en Pleno, sobre el montante total de lo reclamado y aceptado en los expedientes remitidos por los Ministerios de Fomento y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se incluye a continuación un cuadro explicativo de dichos datos, así como los porcentajes correspondientes. CU ANTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL CONSEJO SEGÚN MINISTERIO SOLICITANTE MINISTERIO Cantidad reclamada ( ) % s/total Cantidad aceptada ( ) % aceptado Fomento ,20 55, ,94 12,45 Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ,08 44, ,66 9,88 TOTAL ,28 100, ,60 11,31 La importancia relativa, en términos económicos, de las cantidades reclamadas o asimiladas, según la tipología de los expedientes tramitados, se puede observar en el gráfico siguiente, en el que se advierte que las reclamaciones de contratistas superan el 80% del total demandado o tramitado. También resulta destacable, entre las reclamaciones propiamente dichas, que la partida más importante corresponde a las efectuadas por los adjudicatarios de obras por alteración de las 17
20 condiciones contractuales, superando un 65% del total de lo solicitado, y que, junto al 14% que atañe a reclamaciones de particulares afectados por ejecución de obras, y a las derivadas de suspensiones de obras (con casi un 11%), suponen los mayores porcentajes de reclamación en el ejercicio PORCENTAJE DE LAS CUANTÍAS SOLICITADAS O TRAMITADAS RESPECTO AL TOTAL EN ,76 1,02 18,11 80,11 Reclamaciones de particulares por ejecución de obras y por funcionamiento de los servicios públicos Reclamaciones de contratistas por incidencias en la ejecución de los contratos Caducidades y reclamaciones por afección del dominio público Otros Hay que destacar asimismo que, durante el ejercicio 2012, no ha tenido entrada ningún expediente relativo a informe de proyectos modificados de obra (de entre los que deben ser informados preceptivamente por el Consejo de Obras Públicas) ni de resolución de contratos, marcando así una tendencia ya observada en el ejercicio anterior, y en contraste con los montantes de los adicionales líquidos de los proyectos modificados enviados para informe a este Consejo en los años 2008 a 2010, que ascendieron a 122,7, 43,1 y 230,7 millones de euros, respectivamente. 18
21 PORCENTAJE DE LAS CUANTÍAS SOLICITADAS A INSTANCIA DE PARTE EN ,55 0,04 0,18 3,63 0,76 1,02 14,26 0,12 3,81 10,63 Daños a particulares por ejecución de obras Daños catastróficos Desequilibrios económicos de contratos Suspensiones de obras Alteración de las condiciones contractuales (Otros) Accidentes de circulación Lesiones por caídas en zonas de dominio público Daños en propiedades por desbordamientos de ríos y arroyos y rotura de canales Otros (reclamaciones por afección del dominio público) Resoluciones administrativas y otros En el cuadro y gráfico siguientes, indicadores de la actividad del Organismo en términos de cuantificación económica del monto total de lo reclamado a instancia de parte (tanto en vía contractual como extracontractual), se incluyen los importes totales solicitados y dictaminados en Pleno, de los expedientes entrados en los últimos cinco años. ACTIVIDAD (CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA) (M ) Importe total solicitado a instancia de parte 78,84 48,50 54,70 90,27 105,83 Importe total favorable dictaminado 23,60 6,82 8,42 16,94 11,97 Porcentaje de aceptación o conformidad 29,93 14,06 15,39 18,77 11,31 19
22 IMPORTE DE LOS EXPEDIENTES ENTRADOS POR RECLAMACIONES A INSTANCIA DE PARTE Y DICTAMINADOS Importe total solicitado a instancia de parte (M ) Importe total favorable dictaminado (M ) En el ejercicio 2012 ha proseguido la tarea de incorporación de nuevos registros a la Base de Datos de Control de Expedientes del Consejo de Obras Públicas, que se viene actualizando y utilizando desde principios del año 2003 para la mejor gestión en la tramitación de los expedientes entrados en el Organismo y el consiguiente ahorro de tiempo en la búsqueda, tratamiento de la información y, por ende, en la redacción de los dictámenes. La base incluye, no sólo los dictámenes realizados por el Consejo, sino que incorpora también los emitidos por el Consejo de Estado y las resoluciones definitivas, cuando le han sido comunicadas por los Centros directivos correspondientes. En otro orden de cosas, merece un comentario destacado la participación del Consejo de Obras Públicas en el Plan de Formación del año 2012 del Ministerio de Fomento. Esta consistió en la realización de dos cursos, titulados: «Incidencias en la ejecución de los contratos públicos de obras y en las concesiones administrativas», impartido en la sede del Ministerio de Fomento, los días 16, 17 y 18 de mayo de
23 «Reclamaciones patrimoniales por vía extracontractual», desarrollado en el mismo Departamento ministerial, los días 19 y 20 de noviembre de Ambos cursos tenían una estructura teórico-práctica, con estudio de casos concretos y participación activa de los asistentes. El objetivo del primero de ellos era mostrar al personal del Departamento interesado la experiencia acumulada por el Consejo de Obras Públicas en relación con la variada casuística y complejidad de los expedientes relativos a las incidencias surgidas en la ejecución en los contratos de obras y concesiones y, en su caso, a la resolución de las solicitudes de indemnización planteadas por los contratistas de obras, así como de otras actuaciones administrativas contractuales o concesionales que son objeto de atención habitual por el Consejo y que no están exentas de dificultad a la hora de dictaminar. El curso estaba organizado en dos partes: la primera repasaba las incidencias que pueden surgir durante el proceso de ejecución de los contratos públicos de obra, por vía contractual y, en particular, los problemas derivados de los proyectos modificados, las suspensiones temporales de obras, la resolución de los contratos, las revisiones de precios y los desequilibrios económicos debidos a circunstancias imprevisibles como, por ejemplo, la fuerza mayor; la segunda parte estaba dedicada a los expedientes de caducidad o modificación de las concesiones administrativas, hidráulicas, marítimas o portuarias, fundamentalmente. En el segundo curso se mostraba un compendio de la amplia casuística de las reclamaciones extracontractuales por daños y perjuicios derivados del funcionamiento de los servicios públicos por vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración (en el ámbito exclusivo de los Ministerios de Fomento y del de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) y se formulaban propuestas para el mejor funcionamiento de los servicios administrativos de cara a una disminución del número de reclamaciones y su cuantía. Se abordaban distintos aspectos como: Filosofía de la responsabilidad patrimonial. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas (principios, responsabilidad concurrente, ). 21
24 Legitimación y plazo para ejercitar la acción de reclamar. Requisitos formales y efectos de la presentación de la reclamación. La instrucción del expediente: aspectos competenciales, lengua de los procedimientos, subsanación de requisitos, fuerza mayor, práctica de pruebas, informes, condiciones necesarias para indemnizar, cálculo de la indemnización, acuerdo indemnizatorio, audiencia, propuesta de resolución, dictámenes e informes previos a la resolución. La resolución del expediente. Recursos. Procedimiento abreviado. Audiencia. Dictamen. Terminación. Casos habituales: daños en inmuebles (edificios, fincas, instalaciones, ), por realización de obras (ruido, grietas, polvo, ), por expectativas en negocios (lucro cesante, ), daños por accidentes de circulación (invasiones u objetos en la calzada, defectos, barreras de seguridad, hielo, agua, líquidos deslizantes, señalización deficiente, etc.). Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas derivada de la ejecución de contratos. Regulación legal. Por último, hay que reseñar la visita técnica realizada por los miembros del Consejo, el día 5 de junio de 2012, al embalse y presa de La Serena, competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. El embalse cuenta con una capacidad de hm 3, una cuenca de aportación de km 2, siendo el mayor de España y el tercero de Europa en capacidad, después del de Kremasta, en Grecia, y Alqueva, en Portugal. La presa, de gravedad recta, inaugurada en 1990, se encuentra en la provincia de Badajoz, sobre el río Zújar; tiene 91 m de altura y 580 m de longitud en coronación; la finalidad principal de la obra es la de regulación, abastecimiento y riego y la producción hidroeléctrica. 22
ÍNDICE Pág. I INTRODUCCIÓN... 5 II RESUMEN DE ACTIVIDADES... 7 III OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS... 27 III.1. Aspectos generales y de procedimiento... 28 III.1.1. Presentación de documentación... 28 III.1.2.

References: artículo 16
 artículo 4
 resolución 
 Real Decreto 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución