Source: https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=19017:dm145_2000&catid=5&tmpl=component&print=1&layout=default&Itemid=137
Timestamp: 2020-01-20 21:11:50+00:00

Document:
Ministero dei lavori pubblici, dec. 19 aprile 2000, n. 145 - Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, co. 5, della l. 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m.
G.U. 7 giugno 2000, n. 131
Visto l'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-cittaà ed autonomie locali, espresso nella seduta del 10 febbraio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 387/400/95 del 19 aprile 2000;
1.* Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:
Art. 7. Tutela dei lavoratori*
Art. 9. Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori*
Art. 10. Variazione al progetto appaltato*
Art. 11. Varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore*
Art. 12. Diminuzione dei lavori*
Art. 13. Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore*
Art. 14. Danni*
Art. 15. Accettazione, qualità ed impiego dei materiali*
Art. 20. Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore*
Art. 21. Tempo per la ultimazione dei lavori*
Art. 22. Penali*
Art. 23. Premio di accelerazione*
Art. 24. Sospensione e ripresa dei lavori*
Art. 25. Sospensione illegittima*
Art. 26. Proroghe*
Art. 28. Valutazione dei lavori in corso d'opera*
Art. 29. Termini di pagamento degli acconti e del saldo*
Art. 30. Interessi per ritardato pagamento*
Art. 31. Forma e contenuto delle riserve*
Art. 32. Definizione delle riserve al termine dei lavori**
Art. 33. Tempo del giudizio*
Art. 34. Controversie*
Art. 37. Collaudo*
*abrogato dal d.P.R. n. 207 del 2010 dall'8 giugno 2011
**abrogato dal capoverso aggiunto dal d.lgs. n. 152 del 2008, all'art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006

References: Art. 7

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Art. 24

Art. 25

Art. 26

Art. 28

Art. 29

Art. 30

Art. 31

Art. 32

Art. 33

Art. 34

Art. 37