Source: http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/page/bsbawueprod.psml?doc.hl=1&doc.id=vob-VOBA12016pP3&documentnumber=1&numberofresults=2&doctyp=Norm%3Avob&showdoccase=1&doc.part=X&paramfromHL=true
Timestamp: 2019-06-20 21:19:45+00:00

Document:
Landesrecht BW § 3 VOB/A 2016 | Vorschrift | Arten der Vergabe | Abschnitt 1 : Basisparagrafen Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil A Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen Ausgabe 2016 | gültig ab 01.10.2016
Fundstelle: BAnz AT 01.07.2016 B4,
Abschnitt 1 : Basisparagrafen Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil A Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen Ausgabe 2016 01.10.2016
Abschnitt 1 - Basisparagrafen 01.10.2016
§ 1 - Bauleistungen 01.10.2016
§ 2 - Grundsätze 01.10.2016
§ 3 - Arten der Vergabe 01.10.2016
§ 3a - Zulässigkeitsvoraussetzungen 01.10.2016
§ 3b - Ablauf der Verfahren 01.10.2016
§ 4 - Vertragsarten 01.10.2016
§ 4a - Rahmenvereinbarungen 01.10.2016
§ 5 - Vergabe nach Losen, Einheitliche Vergabe 01.10.2016
§ 6 - Teilnehmer am Wettbewerb 01.10.2016
§ 6a - Eignungsnachweise 01.10.2016
§ 6b - Mittel der Nachweisführung, Verfahren 01.10.2016
§ 7 - Leistungsbeschreibung 01.10.2016
§ 7a - Technische Spezifikationen 01.10.2016
§ 7b - Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis 01.10.2016
§ 7c - Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm 01.10.2016
§ 8 - Vergabeunterlagen 01.10.2016
§ 8a - Allgemeine, Besondere und Zusätzliche Vertragsbedingungen 01.10.2016
§ 8b - Kosten- und Vertrauensregelung, Schiedsverfahren 01.10.2016
§ 9 - Einzelne Vertragsbedingungen, Ausführungsfristen 01.10.2016
§ 9a - Vertragsstrafen, Beschleunigungsvergütung 01.10.2016
§ 9b - Verjährung der Mängelansprüche 01.10.2016
§ 9c - Sicherheitsleistung 01.10.2016
§ 9d - Änderung der Vergütung 01.10.2016
§ 10 - Fristen 01.10.2016
§ 11 - Grundsätze der Informationsübermittlung 01.10.2016
§ 11a - Anforderungen an elektronische Mittel 01.10.2016
§ 12 - Bekanntmachung 01.10.2016
§ 12a - Versand der Vergabeunterlagen 01.10.2016
§ 13 - Form und Inhalt der Angebote 01.10.2016
§ 14 - Öffnung der Angebote, Öffnungstermin bei ausschließlicher Zulassung elektronischer Angebote 01.10.2016
§ 14a - Öffnung der Angebote, Eröffnungstermin bei Zulassung schriftlicher Angebote 01.10.2016
§ 15 - Aufklärung des Angebotsinhalts 01.10.2016
§ 16 - Ausschluss von Angeboten 01.10.2016
§ 16a - Nachforderung von Unterlagen 01.10.2016
§ 16b - Eignung 01.10.2016
§ 16c - Prüfung 01.10.2016
§ 16d - Wertung 01.10.2016
§ 17 - Aufhebung der Ausschreibung 01.10.2016
§ 18 - Zuschlag 01.10.2016
§ 19 - Nicht berücksichtigte Bewerbungen und Angebote 01.10.2016
§ 20 - Dokumentation 01.10.2016
§ 21 - Nachprüfungsstellen 01.10.2016
§ 22 - Änderungen während der Vertragslaufzeit 01.10.2016
§ 23 - Baukonzessionen 01.10.2016
Anhang TS - Technische Spezifikationen 01.10.2016
(3) Leistungen, die nach den Vertragsbedingungen, den Technischen Vertragsbedingungen oder der gewerblichen Verkehrssitte zu der geforderten Leistung gehören ( § 2 Absatz 1 VOB/B ), brauchen nicht besonders aufgeführt zu werden.
(3) Von dem Bieter ist ein Angebot zu verlangen, das außer der Ausführung der Leistung den Entwurf nebst eingehender Erläuterung und eine Darstellung der Bauausführung sowie eine eingehende und zweckmäßig gegliederte Beschreibung der Leistung - gegebenenfalls mit Mengen- und Preisangaben für Teile der Leistung - umfasst. Bei Beschreibung der Leistung mit Mengen- und Preisangaben ist vom Bieter zu verlangen, dass er
etwaige Annahmen, zu denen er in besonderen Fällen gezwungen ist, weil zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe einzelne Teilleistungen nach Art und Menge noch nicht bestimmt werden können (z. B. Aushub-, Abbruch- oder Wasserhaltungsarbeiten) - erforderlichenfalls anhand von Plänen und Mengenermittlungen - begründet.
Unterlagen (§ 8b Absatz 3; § 3 Absatz 5 und 6 VOB/B ),
Benutzung von Lager- und Arbeitsplätzen, Zufahrtswegen, Anschlussgleisen, Wasser- und Energieanschlüssen ( § 4 Absatz 4 VOB/B ),
Weitervergabe an Nachunternehmen ( § 4 Absatz 8 VOB/B ),
Ausführungsfristen (§§ 9; 5 VOB/B ),
Haftung ( § 10 Absatz 2 VOB/B ),
Vertragsstrafen und Beschleunigungsvergütungen (§§ 9a; 11 VOB/B ),
Abnahme ( § 12 VOB/B ),
Vertragsart (§ 4), Abrechnung ( § 14 VOB/B ),
Stundenlohnarbeiten ( § 15 VOB/B ),
Zahlungen, Vorauszahlungen ( § 16 VOB/B ),
Sicherheitsleistung (§§ 9c; 17 VOB/B ),
Gerichtsstand ( § 18 Absatz 1 VOB/B ),
Im Einzelfall erforderliche besondere Vereinbarungen über die Mängelansprüche sowie deren Verjährung (§§ 9b; 13 Absatz 1, 4 und 7 VOB/B) und über die Verteilung der Gefahr bei Schäden, die durch Hochwasser, Sturmfluten, Grundwasser, Wind, Schnee, Eis und dergleichen entstehen können ( § 7 VOB/B ), sind in den Besonderen Vertragsbedingungen zu treffen. Sind für bestimmte Bauleistungen gleichgelagerte Voraussetzungen im Sinne von § 9b gegeben, so dürfen die besonderen Vereinbarungen auch in Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen vorgesehen werden.
Soll vereinbart werden, dass mit der Ausführung erst nach Aufforderung zu beginnen ist ( § 5 Absatz 2 VOB/B ), so muss die Frist, innerhalb derer die Aufforderung ausgesprochen werden kann, unter billiger Berücksichtigung der für die Ausführung maßgebenden Verhältnisse zumutbar sein; sie ist in den Vergabeunterlagen festzulegen.
(4) Der Auftraggeber darf in den Vertragsunterlagen eine Pauschalierung des Verzugsschadens ( § 5 Absatz 4 VOB/B ) vorsehen; sie soll 5 Prozent der Auftragssumme nicht überschreiten. Der Nachweis eines geringeren Schadens ist zuzulassen.
Vertragsänderungen nach den Bestimmungen der VOB/B erfordern kein neues Vergabeverfahren; ausgenommen davon sind Vertragsänderungen nach § 1 Absatz 4 Satz 2 VOB/B .

References: § 3

§ 1

§ 2

§ 3

§ 3

§ 3

§ 4

§ 4

§ 5

§ 6

§ 6

§ 6

§ 7

§ 7

§ 7

§ 7

§ 8

§ 8

§ 8

§ 9

§ 9

§ 9

§ 9

§ 9

§ 10

§ 11

§ 11

§ 12

§ 12

§ 13

§ 14

§ 14

§ 15

§ 16

§ 16

§ 16

§ 16

§ 16

§ 17

§ 18

§ 19

§ 20

§ 21

§ 22

§ 23
 § 2
 § 3
 § 4
 § 4
 § 10
 § 12
 § 14
 § 15
 § 16
 § 18
 § 7
 § 9
 § 5
 § 5
 § 1