Source: http://docplayer.hu/16237404-2015-a-j-a-n-l-a-t-i-f-e-l-h-i-v-a-s.html
Timestamp: 2018-07-18 20:51:49+00:00

Document:
/2015/ A j á n l a t i f e l h í v á s - PDF
Download "/2015/ A j á n l a t i f e l h í v á s"
Ede Róbert Balázs
1 /2015/ A j á n l a t i f e l h í v á s a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt Számlavezető bank: K&H Bank Zrt. Számlaszám: Számlázási cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt Adószám: KSH besorolási száma: Cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Kapcsolattartó: dr. Jankovics Ivett közbeszerzési szakértő MÁV Szolgáltató Központ Zrt. BLÜ Vasúti és Vállalat- Üzemeltetési Divízió Kapcsolattartó elérhetősége: Telefon: mint Ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) ajánlattételi nyílt eljárást kezdeményez az alábbi feltételekkel: Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen beszerzés nem tartozik a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény hatálya alá, tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgyát képező építési beruházás nem éri el a vonatkozó közbeszerzési értékhatárt. Kérjük, hogy az alábbiak szerint szíveskedjenek részletes ajánlatot (árajánlatot) benyújtani. A beszerzés tárgya: Székesfehérvár TH Desiro csarnok belső falfelületeinek javítása (a továbbiakban: Munka) A teljesítési véghatáridő a munkaterület átadás-átvételétől számított 2 hónap A munkaterület átadása: a Szerződés aláírásától számított 10 napon belül 1. Az ajánlattétel jogi-, pénzügyi-, műszaki követelményei: Részvételi feltételek A/ Kizáró okok Ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró, illetőleg érvénytelenségi okok): Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, akivel szemben az alábbi kizáró okok fennállnak: a) csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az Ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő 1/16
2 hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. - a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az Ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedése szerinti ország vagy az Ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; e) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; f) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; g) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény 11. -a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti öt évnél nem régebben meghozott jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az Ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság öt évnél nem régebben jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki. Továbbá nem lehet ajánlattevő, aki: h) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy i) a szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, j) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. k) nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a h) i) és j) pontokban meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell a h) pont szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. Igazolás módja: Az a)-b) és e) pontok tekintetében az igazolás módja: az ajánlattételi határidőt megelőző 45 napnál nem régebben kiállított: cégkivonat egyszerű másolati példányának benyújtása. (a honlapról letölthető változat is elfogadható.) Az c)-d), illetve f)-g) illetve h)-k) pontok tekintetében az igazolás módja: az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata. 2/16
3 B/ Az alkalmasság műszaki-szakmai minimum követelményei (az alkalmasság műszaki minimumkövetelményeinek való megfelelést kizárólag az ajánlattevő teljesítheti): a) Ajánlattevő rendelkezzen: Ajánlati felhívás dátumától visszafelé számított 2 év vonatkozásában az ajánlattevő rendelkezzen a tervezett beszerzés tárgyával azonos (épületek belső festése), szerződésszerű teljesítést igazoló referenciával 5 millió forintot elérő értékben. Kérjük csatolni az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás dátumától visszafelé számított megelőző kettő év legjelentősebb, a tervezett beszerzés tárgyával azonos (épületek gépi belső festése) teljesítésének ismertetésével; melynek minimálisan tartalmaznia kell a szerződéskötő másik fél nevét, elérhetőségét, a szerződés tárgyát, időtartamát, az ellenszolgáltatás nettó összegét, valamint arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e. b) Ajánlattevő rendelkezzen: 3 fő, 2 év szakmai gyakorlattal, festő végzettséggel rendelkező szakemberrel, továbbá 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. 1. sz. melléklet IV. 1. rész táblázatának 2. pont szerinti felelős műszaki vezetővel (MV- É, Építési szakterület). Igazolás módja az ajánlatba csatolt végzettséget igazoló bizonyítvány az ajánlattevő végzettségének és képzettségének ismertetésével, és különösen azon személyek végzettségének és képzettségének ismertetésével, akik a teljesítésért felelősek; C/ Az alkalmasság pénzügyi-gazdasági minimum követelményei (az alkalmasság pénzügyi-gazdasági minimumkövetelményeinek való megfelelést kizárólag az ajánlattevő teljesítheti): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a jelen ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti évben az üzemi tevékenység eredménye legalább két évben negatív volt. Az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolható az ajánlattevő saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának - vagy annak meghatározott mérleg részének - benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben nem szükséges. Ha az ajánlattevő a fent részletezett beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a beszerzés tárgyából (épületek gépi belső festése) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt a beszerzés tárgyából (épületek gépi belső festése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem érte el legalább a nettó Ft-ot. Ajánlattevő alkalmatlannak minősül az elbírálás során amennyiben nem rendelkezik a 1.B./ és 1.C./ pontban meghatározott alkalmassági feltételekkel. 2. Ajánlatkérő az ajánlattevők számára helyszíni bejárást biztosít, melyen a részvétel a sikeres ajánlattétel kötelező feltétele. A részvételi szándékot kérjük jelezni az 1. pontban megjelölt kapcsolattartó felé. Bejárás helyszíne:8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 1. Desiro csarnok 3/16
4 Bejárás időpontja: :00 3. Szerződéses feltételek A szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés jelen ajánlati felhívás 3. számú mellékleteként csatolva. A szerződést biztosító és egyéb mellékkötelezettségek: [X] késedelmi kötbér, [X] hibás teljesítési kötbér, [X] meghiúsulási (nemteljesítési) kötbér, [X] ellenőrzési jog meghiúsítása miatti kötbér, [X] 24 hónap jótállás, [X] egyéb járulékos kötelezettségek a szerződés-tervezetben meghatározottak szerint. 4. A szerződés időtartama vagy a teljesítés véghatárideje, a teljesítés helye: A szerződés a mindkét Fél általi aláírása napján lép hatályba és az abból eredő kötelezettségek maradéktalan teljesítésével szűnik meg. A teljesítés véghatárideje: a munkaterület átadás-átvételétől számított 2 hónap A munkaterület átadása: a Szerződés mindkét Fél aláírásától számított 10 napon belül A szerződés teljesítésének helye: 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 1. Desiro csarnok 5. Ajánlat: 5.1. Részajánlat: kizárólag teljes körű ajánlat tehető. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a nem teljes körű ajánlat érvénytelen! 5.2. Több változatú ajánlat: érvényesen nem tehető Ajánlati ár: A Vállalkozási díj átalánydíj. Az ajánlati ár tartalmazza a teljesítés során felmerülő összes egyéb költséget. Ajánlattevőnek ajánlatban meg kell adnia teljes ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) nettó összértékét (nettó összeg + ÁFA formában) Az árat magyar forintban (HUF) kell meghatározni. Az ajánlati ár a szerződés teljes időbeli hatálya alatt érvényes, rögzített ár. Az ajánlati ár tartalmazza a szerződésszerű teljesítés valamennyi közvetlen és közvetett költségét, így különösen a tervezés, kivitelezés és a többletmunkák ellenértékét Szerződéstervezet: Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy jelen szerződéstervezet Ajánlattevő általi módosítása nem megengedett. A szerződéstervezetben és ajánlatában megjelölt alvállalkozók tekintetében teljesítés során változtatás nem lehetséges. 6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 4/16
5 Teljesítésigazolás mindkét fél részéről aláírt példányának és a szerződés feltételeinek, illetve a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékleteinek benyújtása. Fizetési mód: 30 napos fizetési határidővel, átutalással, a számla és mellékletei MÁV- START Zrt. általi igazolt átvételétől számítva. Ajánlatkérő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem nyújt, szerződést biztosító mellékkötelezettségek nem terhelik. 7. Részvételi feltételek: Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia különösen az alábbiakat: Cégszerűen aláírt Felolvasólapot (ajánlati felhívás 1. számú melléklete), melynek hiánya illetve hiányos kitöltése az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, annak hiánypótlására lehetőséget az Ajánlatkérő nem biztosít! az ajánlati felhívás 1. pontjában meghatározott dokumentumokat nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlat tárgyát képező szerződésszerű teljesítéshez alvállalkozó(ka)t kíván-e igénybe venni, illetve hogy az általa a szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt alvállalkozók vonatkozásában a kizáró okok nem állnak fenn. nyilatkozatát arról, hogy az ajánlatkérés és a szerződéstervezet feltételeit elfogadja. Csatolja az ajánlatkérés tárgyához kapcsolódó, a felújítás időbeli előrehaladását bemutatni képes műszaki ütemtervet (időbeli ütemezés) Csatolja az ajánlatkérés tárgyához kapcsolódó tételes költségvetését. Csatolja a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányának/ ügyvéd által ellenjegyzett aláírás- mintájának egyszerű másolatát. Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő írja alá, úgy csatolni szükséges a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is; Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására vonatkozó meghatalmazás aláírására meghatalmazóként kizárólag az Ajánlattevő vezető tisztségviselője jogosult, a cégvezető és a képviseletre feljogosított munkavállaló a Ptk. 3:116. (3) bekezdés alapján az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására meghatalmazást érvényesen nem adhat. 8.Ajánlattevő az alábbi adatait ajánlatában köteles megadni: Ajánlattevő neve Székhelye Levelezési címe Számlavezető pénzintézete Számlaszáma: Adószáma Statisztikai jelzőszáma Cégjegyzékszáma Cégjegyzésre jogosult vagy meghatalmazott képviselő(k) neve Kapcsolattartó neve Építőipari kivitelezői nyilvántartási száma Telefon/Telefax cím 9. Az elbírálás szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 5/16
6 Az Ajánlatkérő az ajánlatok bontását követően fenntartja a jogot e-árlejtés vagy ártárgyalás tartására, melynek időpontjáról az érvényes ajánlatot tevők részére írásban (fax vagy útján) értesítést küld. Ajánlatkérő nem kíván tárgyalásokat lefolytatni jelen pályázati kiírásban a szerződéses feltételek és szakmai tartalom tekintetében, de fenntartja magának a jogot arra, hogy ettől minden indokolás nélkül eltérjen. A tárgyalás vagy e-árlejtés tartásáról és annak időpontjáról az Ajánlatkérő írásban (fax vagy útján) küld értesítést. 10.Az ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít. Hiánypótlás során az ajánlat nem módosulhat, azonban az ajánlat érvényességéhez szükséges dokumentumokat lehet benyújtani. Hiánypótlásban olyan adat, információ, dokumentum nem pótolható, amely az ajánlati árat befolyásolja, módosítja. Hiánypótlás során ajánlatkérő által nem kért dokumentumok is pótolhatóak. A hiánypótlási határidő elmulasztása egyben az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Hiánypótlási lehetőség nem vonatkozik a Felolvasólap benyújtására, valamint nem teljes körű árajánlat adása esetén az árajánlat kiegészítésére! A hiánypótlás vagy a hiánypótlás keretében kért felvilágosítás kérés határidőre való nem teljesítése esetén Ajánlatkérő kizárólag az eredeti ajánlatot veheti figyelembe az ajánlatok elbírálása során. 11.A dokumentáció az alábbi kapcsolattartási ponton szerezhető be: dr. Jankovics Ivett MÁV Szolgáltató Központ Zrt. BLÜ BSZ Vasúti és Vállalat- Üzemeltetési Divízió 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt szoba Telefon: / Fax: Elektronikusan küldött Ajánlati dokumentáció esetén a pályázatban való részvétel feltétele a dokumentáció átvételének ben vagy faxon történő visszaigazolása. 12.Az eljárás nyelve: magyar Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum szerepel, annak azzal tartalmában megegyező magyar nyelvű fordítását is csatolni kell az ajánlathoz. Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi cégszerűen aláírt felelős fordítását is. Amennyiben a magyar és az idegen nyelvű változat között eltérés van, úgy a magyar változat az irányadó. A nem magyar nyelven benyújtott ajánlatok magyar nyelvre történő felelős fordítását az ajánlattevő köteles vállalni, illetve az így felmerülő költséget ajánlattevő köteles viselni. 13.A felhívás közzétételének/megküldésének napja: Ajánlattételi határidő: óra, az ajánlatot en kell benyújtani a címre. A fenti időpont minden esetben az ajánlatok beérkezésének határideje. Az ajánlatokat elektronikusan, a fent megadott címre, a jelen pontban megadott időpontig 6/16
7 beérkezőleg kell benyújtani. A határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek! Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidő lejártát a weboldal Budapest idő adatai alapján állapítja meg. Társaságunk nem vállal felelősséget az ajánlattevői érdekkörben felmerülő illetve vis maiorból eredő késedelmes ajánlattételért, így különösen rendszerhibából eredő késedelemért. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a felhívásban és a szerződésben foglalt feltételek elfogadására, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra. Az ajánlat szöveges részeit pdf formátumban, a benyújtott árajánlatot xls formátumban kell rögzíteni, azonban ezek az állományok nem tartalmazhatnak jelszóval vagy cellavédelemmel védett állományokat. Az tárgy mezőjében az eljárás számát és tárgyát fel kell tüntetni. Az ajánlatok bontása a beadási határidővel azonos időpontban és helyen a nyilvánosság kizárásával zajlik. 15.Az eredményhirdetés tervezett időpontja: ajánlatok bontását követő 30 napon belül, elektronikus árlejtés vagy tárgyalás tartása esetén az elektronikus árlejtés, illetve a tárgyalások lezárását követő 15 munkanapon belül. 16.A szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetést követő 30 munkanapon belül. 17. Az ajánlatkérő tárgyalást tarthat, annak időpontjáról tárgyalás esetén írásban értesíti az ajánlattevőket. Ajánlatkérő az ajánlattételt követően elektronikus árlejtést alkalmazhat, annak időpontjáról írásban értesíti az ajánlattevőket. 18. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlattételtől számított 90 nap. 19. Egyéb információk: Az eljárással kapcsolatos információt kizárólag írásban lehet kérni a jelen ajánlati felhívás 1. pontjában megjelölt kapcsolattartótól. Érvénytelen az ajánlat, ha: az ajánlattételi határidőn túl érkezik illetve a pályázati felhívásban megjelölt címtől eltérő címre vagy módon nyújtották be; a pályázatban részvételi feltételként kért igazolások, nyilatkozatok és egyéb csatolandó dokumentumok nem, vagy nem megfelelő módon igazolják Ajánlattevő alkalmasságát, illetve a kizáró okok fennállásának hiányát; a pályázatban részvételi feltételként kért igazolásokat és nyilatkozatokat Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére sem nyújtja be a megadott határidőre a pályázati felhívásnak megfelelően; az adóhatósági eljárás alapján Ajánlattevő felfüggesztett adószámmal rendelkezik; a pályázati felhívásban és mellékleteiben előírt követelményeknek nem felel meg, illetve az előírt feltételeket Ajánlattevő nem tudja igazolni, teljesíteni; az a nyújtandó szolgáltatás tulajdonságait illetve a vonatkozó ellenszolgáltatást nem egyértelműen határozta meg, vagy azokat más ajánlatához vagy feltételhez kötötte; a pályázati felhívásban és mellékleteiben nevesített tartalom tekintetében Ajánlattevő nem ad teljes körű ajánlatot; 7/16
8 Ha az ajánlattevő az ajánlatához nem csatolja a cégszerűen aláírt, hiánytalanul kitöltött felolvasólapot eredetiben az Ajánlattevő ajánlata nem teljeskörű vagy ha az ajánlattevő több változatú ajánlatot tett; az ajánlatban valótlan adat vagy nyilatkozat szerepel; ha a jelen ajánlati felhívás 1A/ pontjában részletezett kizáró okok fennállnak az ajánlattevővel szemben A hiánypótlási határidő elmulasztása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után a jelen ajánlati felhívás 11. pontjában foglaltaknak megfelelően. a hiánypótlásnak az Ajánlattevő az előírt módon nem tett eleget, vagy hiánypótlás határidőn túl érkezett amennyiben Ajánlattevő elmulasztja a szerződési feltételekkel kapcsolatos elfogadó vagy eltérésre irányuló nyilatkozatát becsatolni az ajánlattevő nem tett részletes és kötelező erejű jognyilatkozatokat az ajánlatával kapcsolatban, azzal kapcsolatban nem vállalt ajánlati kötöttséget; Ha nem nyújtja be az ajánlathoz kapcsolódó tételes költségvetését. az ajánlat/ajánlattevő a fentieken túlmenően nem felel meg az ajánlati felhívásban valamint a jogszabályokban foglaltaknak Az Ajánlattevők az ajánlatkérő azon döntése kapcsán, mely ajánlatukat érvénytelennek minősíti, sem jogorvoslatra, sem semmilyen kártérítésre, kártalanításra vagy egyéb megtérítési igén érvényesítésére nem jogosultak. Ajánlattevő jogosult a jelen beszerzési eljárást, az eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítani. A jelen ajánlati felhívásban nem részletezett kérdésekben az ajánlati felhívás mellékletét képező szerződéstervezet és a vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadóak. A nyertes Ajánlattevőnek ajánlata érvényességéhez a jelen pályázat eredményéről szóló értesítés átvételétől számított 5 munkanapon belül be kell mutatnia, hogy szerepel az építőipari kivitelezői vállalkozások nyilvántartásában. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén, valamint abban az esetben, ha a nyertes Ajánlattevő a jelen pályázat eredményéről szóló értesítés átvételétől számított 5 munkanapon belül nem tudja bemutatni, hogy szerepel az építőipari kivitelezői vállalkozások nyilvántartásában, a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. Az ajánlatnak tartalmaznia kell kifejezetten és különösen az ajánlattevő nyilatkozatát a felhívás feltételeinek elfogadására, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra, továbbá az ettől eltérő javaslataira. Azonban felhívjuk figyelmét, hogy a javaslatok elfogadása Ajánlatkérő számára nem kötelező. Az ajánlatnak tartalmaznia kell kifejezetten és különösen az ajánlati felhívás szerinti igazolásokat és nyilatkozatokat. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a beszerzési igényétől és a szerződés megkötésétől a szerződéskötés előtt bármikor, indoklás nélkül elálljon, illetve a beszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. Ajánlattevők a jelen eljárásban kifejezetten csak saját költségükre és kockázatukra vehetnek részt; a pályázat szerződéskötés előtti eredménytelennek nyilvánításából vagy visszavonásából eredően 8/16
9 ajánlatkérővel szemben semmiféle igény nem érvényesíthető. A szerződés a nyertes kihirdetésével nem jön létre, Ajánlatkérőt szerződéskötési kötelezettség nem terheli Az Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlati felhívás visszavonása, módosítása, valamint a beszerzési eljárás bármely okból történő eredménytelenné nyilvánítása vagy a szerződés aláírásának egyéb okból való meghiúsulása okán az Ajánlatkérő az Ajánlattevő(k) számára kár-, költségtérítést semmilyen jogcímen nem fizet. A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a magyar jog irányadó, a pályázattal kapcsolatos jogviták rendezésére a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult. Kelt: Budapest, Éberling György Működéstámogatás vezető MÁV-START Zrt. Mellékletek: 1. sz. melléklet: Felolvasólap mintája 2. sz. melléklet: Referencia nyilatkozat mintája 3. sz. melléklet: Szerződéstervezet 4. sz. melléklet: Műszaki dokumentáció 5. sz. melléklet: Kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat 9/16
10 1. számú melléklet: Felolvasólap Az ajánlattevő neve:. Az ajánlattevő székhelye:. Telefon:. Telefax: - A teljes ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) nettó összértéke:... Ft + ÁFA, azaz... Ft + ÁFA. - Nettó vállalkozói rezsióradíj (az esetleges pótmunka elszámolása esetére): A rezsióradíjra adott árajánlat az árversenynek, értékelésnek nem része, de árajánlat adása a pályázat érvényességi feltétele:.. Ft+ ÁFA/óra azaz... Ft + ÁFA/óra Alulírott,., mint a(z).... (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki specifikáció gondos áttekintése után jelen nyilatkozatot a MÁV START Zrt. ajánlatkérő által Székesfehérvár TH Desiro csarnok belső falfelületeinek javítása tárgyában meghirdetett beszerzési eljárásban tettem..., (helység).. (év). (hónap). (nap) cégszerű aláírás 10/16
11 2. számú melléklet: Referencia nyilatkozat Székesfehérvár TH Desiro csarnok belső falazatának javítása tárgyú beszerzési eljárásban Alulírott, mint a(z)... (cégnév)... (székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője/cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által meghatalmazott személy, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam jegyzett cég az ajánlati felhívás megküldésének napját megelőző két évben összesen az alábbi, beszerzés tárgya szerinti referenciákkal rendelkezik: A szerződést kötő másik fél Kapcsolat -tartó személy Kapcsolattartó elérhetősége Végzett feladat leírása Az ellenszolgáltatás nettó összege A teljesítés szerződéssze rű volt-e Teljesí -tés ideje. Keltezés (helység, év, hónap, nap). (cégszerű aláírás) 11/16
12 3. számú melléklet: Szerződéstervezet 12/16
13 4. számú melléklet: Műszaki Dokumentáció Székesfehérvár TH Desiro csarnok belső falazatának javítása I. A feladat és annak körülményeinek ismertetése Feladat rövid leírása: A MÁV-START Zrt. Működéstámogatás szervezete tervei között szerepel székesfehérvári telephelyén található Desiro csarnok belső falfelületeinek felújítása, mely vakolatjavításból, továbbá a falfelületek és a vasbeton födém alsó síkjának gépi diszperziós festéséből áll. A nyílászáró szerkezetek mázolása a feladat részét nem képezi. Desiro csarnok: A csarnok előregyártott vasbeton tartószerkezetű, vasbeton födémelemekkel, kerámia kitöltőés végfalazattal. A belső felületeket tekintve a csarnokbelső évtizedek óta nem volt karbantartva, felújítva; azonban a folyamatos igénybevétel miatt állapota erősen leromlott, legtöbb helyen a teljes vakolat több mint 50%-a hiányzik. A nagy belmagasság és a vakolat hiányosságának mértéke miatt a feladat saját hatáskörben nem kivitelezhető. A csarnok belső paraméterei: 14,85 m x 45,47 m bm: 6,65 7,15 m vázkitöltő kerámia falaztat magassága: 1,40 m Elvárt eredmény: A feladat az alábbi munkálatokból áll: - vakolatjavítás (~ 170 m2), felületelőkészítés, maszkolás - vakolt felületek gépi diszperziós festése (~512 m2) - beton felületek (pillérek, födémelemek) gépi diszperziós festése (~975 m2) Az elkészült felület - kellő felülettisztítást követően - minimum két rétegben kell készíteni, RAL 9001 fehér színben. A festési feladatok túlnyomó része vízszintes felületen történik, ezért kivitelezhetőségi és hatékonysági szempontok alapján gépi festés szükséges, mely a takarás minőségét és a kivitelezés gyorsaságát is nagymértékben javítja. A munka nem építési engedélyhez kötött, azonban a Vállalkozó feladata (papír alapú) építési naplót vezetni, melyben a kivitelezési munkákat részletesen, követhető módon dokumentálja. Területbejárás: A megrendelő a pályáztatás során lehetőséget biztosít a vállalkozóknak a helyszín megtekintésére, előzetes mérések elvégzésére és az esetleges kérdések és észrevételek közlésére. A sikeres ajánlattétel feltétele többek között - területbejáráson való részvétel. 13/16
14 II. A vállalkozó által tett árajánlat A vállalkozó ajánlata a következő fő tételekből kell álljon, melyet a tételes költségvetésben köteles tovább bontani: Kivitelezési díj Kivitelezési díjként a vállalkozó átalányösszegű árajánlatot ad, ami magában foglalja a Műszaki Leírásban megfogalmazott munkák-, és minden egyéb a szakszerű kivitelezéshez szükséges feladat elvégzésének teljes díját és valamennyi költségét. A beérkezett ajánlatok elbírálási szempontja a fentiek szerinti Kivitelezési díj mértéke. Költségvetés A vállalkozó az általa tett árajánlatot (a Kivitelezési díjat) köteles tételes költségelemekre bontani. 14/16
15 5. számú melléklet: Nyilatkozat Kizáró okra vonatkozóan Alulírott mint a(z)... (cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője/meghatalmazottja 1 a MÁV-START Zrt., mint ajánlatkérő által indított Székesfehérvár TH Desiro csarnok belső falazatának javítása tárgyú beszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem: Vállalkozásunkkal szemben nem állnak fent az ajánlati felhívásban foglalt kizáró okok, mely szerint nem lehet Ajánlattevő aki: c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az Ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedése szerinti ország vagy az Ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; g) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény 11. -a, vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. és skk. cikkei szerinti öt évnél nem régebben meghozott jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az Ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság öt évnél nem régebben jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki. Továbbá nem lehet ajánlattevő, aki: h) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy i) a szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, 1 a megfelelő aláhúzandó 15/16
16 j) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. k) nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet amelynek tekintetében a h) i) és j) pontokban meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell a h) pont szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. 16/16

References: bíróság 
 bíróság 
 bíróság 
 bíróság 
 bíróság 
 bíróság 
 bíróság 
 bíróság 
 bíróság