Source: http://www.regionpuno.gob.pe/resoluciones-gerenciales-generales-regionales/
Timestamp: 2019-08-20 12:44:55+00:00

Document:
Resoluciones Gerenciales Generales Regionales – Gobierno Regional Puno
Resoluciones Gerenciales Generales Regionalesadmin2019-05-27T00:51:54-05:00
RESOLUCIONES GERENCIALES GENERALES REGIONALES 2019
01 17/ENE/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 001-2019-GGR-GR PUNO APROBAR, el PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019 VERSION 1, conforme al Anexo que en un (01) folio, forma parte de la presentes resolución Formato "Plan Anual de Contrataciones", registros Nros 1,2, 3,4,6,6y7) Descargar
02 19/ENE/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 002-2019-GGR-GR PUNO APROBAR, la modificación del Presupuesto Analítico N° 07 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA L.E. JULIO GABANCHO ENRIQUEZ DE LA CIUDAD DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA -PUNO, conforme al Cuadro "DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 07" contenido en el noveno considerando de la presente resolución. Descargar
03 30/ENE/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 003-2019-GGR-GR PUNO APROBAR, la modificación del Presupuesto Analítico No 03 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL VILCAMARCA, CENTRO POBLADO DE VILCAMARCA DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO, conforme al Cuadro "DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 03, contenido en el quinto considerando de la presente resolución Descargar
04 30/ENE/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 004-2019-GGR-GR PUNO APROBAR, en vía de regularización, el reconocimiento de Mayores Metrados con Deductivo y Ampliación de Plazo N° 04, por treinta y dos (32) días calendarios por el periodo del 19 de Noviembre del 2018 al 20 de Diciembre del 2018, sin ampliación presupuestal solicitado por el Residente de obra "Mejoramiento de la Defensa Ribereña en el Tramo II de las Márgenes Derecha e izquierda del Rio Ramis en las Comunidades de Sacasco, Collana, Chacamarca, Patascachi, Titihue, Yanaoca, Tuni Grande, Ramis y Balsapata de las Provincias de Huancané y Azángaro - Región Puno", por consiguiente la nueva fecha de culminación de obra el 20 de Diciembre del 2018 Descargar
05 30/ENE/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 005-2019-GGR-GR PUNO APROBAR, la LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI N° 699 DE LA LOCALIDAD DE CHIJUYO COPAPUJO, DISTRITO DE ILAVE, EL COLLAO PUNO, CÓDIGO SNIP N° 226831, con ubicación física en la Localidad de Chijuyo Copapujo, distrito de llave, provincia de El Collao, departamento de Puno, ejecutado por la modalidad de Administración Directa, por la GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, en los EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2013, 2014, 2015, 2016 Y 2017, conforme a los datos técnicos y financieros descritos en la parte considerativa y cuyo expediente en TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO (3,225) folios, forma parte de la presente resolución. Descargar
06 30/ENE/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 006-2019-GGR-GR PUNO DECLARAR IMPROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 06, solicitada por el CONSORCIO AMANCAES, en la ejecución de la Obra "Instalación del Servicio Educativo en la Institución Educativa Secundaria Santa Mónica en el Distrito de Juliaca, Provincia de San Román- Puno'", por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. Descargar
07 30/ENE/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 007-2019-GGR-GR PUNO RECONFORMAR, el Comité de Selección del procedimiento de selección Licitación Pública N° 005-2017-CS/GR PUNO para la ejecución de la obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE-36A) KELLUYO PISACOMA, PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO (TRAMO II KELLUYO PISACOMA); el que quedarà integrado en la siguiente forma: Descargar
08 30/ENE/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 008-2019-GGR-GR PUNO RECONFORMAR, el Comité de Selección del Procedimiento de Selección Concurso Público N° 012-2018-CS/GR PUNO para la contratación: Servicia de Fabricación e Instalación de las estructuras de vigas metálicas, para la meta "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO COJATA SINA YANAHUAYA PUENTE JUCHUY CCASA DISTRITO SINA SAN ANTONIO. Descargar
09 30/ENE/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 009-2019-GGR-GR PUNO RECONFORMAR el Comité de Selección del Procedimiento de Selección Concurso Público N° 016-2018-CS/GR PUNO para la Consultoría de Obra para la Supervisión de la ejecución de obra "Mejoramiento de la Carretera Azángaro (EMP. PU-113)- San Juan de Salinas y Chupa, Provincia de Azángaro - Puno Tramo ll Km. 09+000 (Desvío San Juan de Salinas) a Km. 17+000 (Curayllu)" Descargar
10 30/ENE/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 010-2019-GGR-GR PUNO RECONFORMAR, el Comité de Selección del Procedimiento de Selección Concurso Público para la Consultoría de Obra para la Supervisión de la ejecución de Obra "Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad de la Vía Vecinal PU-595 Dv. Pampa Blanca Rinconada Cerro Lunar Distrito de Ananea Provincia de San Antonio de Putina Puno Descargar
11 30/ENE/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 011-2019-GGR-GR PUNO AUTORIZAR ARTÍCULO ÚNICO.-RECONFORMAR el Comité de Selección del Procedimiento de Selección Licitación Pública No 017-2018-CS/GR PUNO-1 CONTRATACIÓN DE EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA E.B.R. ORIENTADO A LA ECOEFICIENCIA EN LA Il.EE. INDEPENDENCIA NACIONAL DE LA CIUDAD DE PUNO DISTRITO DE PUNO - PUNO - PUNO" Descargar
12 30/ENE/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 012-2019-GGR-GR PUNO RECONFORMAR, el Comité de Selección del Procedimiento de Selección Licitación Pública No 018-2018-cSIGR PUNO-1, contratación de EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE PRODUCCIÓN, AUTOMOTRIZ, MINERIA, CONTABILIDAD, COMPUTACIÓN, SECRETARIADO, ENFERMERIA, LABORATORIO CLINICO Y PRÓTESIS DENTAL DEL INSTITUTO MANUEL NUÑEZ BUTRÓN, DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN- PUNO" Descargar
13 30/ENE/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 013-2019-GGR-GR PUNO RECONFORMAR, el Comité de Selección del Procedimiento de Selección Concurso Público N° 007-2018-CS/GR PUNO para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV DESAGUADERO EMP PE 36 KELLUYO PISACOMA PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO TRAMO II KELLUYO PISACOMA Descargar
14 30/ENE/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 014-2019-GGR-GR PUNO APROBAR el Expediente del Adicional N° 01, de la Obra “Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Hospital de Apoyo de Ilave, Provincia El Collao, Región Puno” Descargar
15 30/ENE/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 015-2019-GGR-GR PUNO APROBAR LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUACION INICIAL EN LA IEI CYORANA DE LA COMUNIDAD DE COYORANA, DISTRITO DE USICAYOS CARABAYA – PUNO, CÓDIGO SNIP N° 220992, con ubicación física en la comunidad de Coyorana, distrito de Usicayos, provincia de Carabaya, departamento de Puno, ejecutado por la modalidad de Administración Directa, por la GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, en los EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2013, 2014 Y 2015, conforme a los datos técnicos de financieros descritos en la parte considerativa y cuyo expediente en NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO (945) folios, forma parte de la presente resolución. Descargar
16 30/ENE/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 016-2019-GGR-GR PUNO DECLARAR IMPROCEDENTE los escritos de VIRGINIA PUMA YUCRA, por los que solicita el reconocimiento como servidora pública bajo el amparo del artículo 1° de la Ley N° 24041, por las consideraciones expuestas. Descargar
17 30/ENE/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 017-2019-GGR-GR PUNO DESESTIMAR el recurso de la reconsideración interpuesto por don EDILBERTO CHAMBILLA CHAMBILLA en contra del despido laboral no sustentada en acto administrativo de la obra “Mejoramiento del Servicio Educativo, Cultural y Recreacional en la capital de la Región Puno, Distrito de Puno”, por las consideraciones expuestas. Descargar
18 30/ENE/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 018-2019-GGR-GR PUNO DECLARAR IMPROCEDENTE, el petitorio de doña RUBY KATHERIN ROSSEL LARICO a que cesen los actos de abuso y reincorporación en su puesto laboral de Secretaria de Vice Gobernación Regional del Gobierno Regional de Puno, por las consideraciones expuestas. Descargar
19 30/ENE/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 019-2019-GGR-GR PUNO APROBAR, la ampliación de Plazo N° 03 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN – PUNO, por noventa (90) días calendarios desde el 01 de diciembre del 2019 hasta el 28 de febrero del 2019. Descargar
20 30/ENE/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 020-2019-GGR-GR PUNO APROBAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019 – VERSION 2, conforme al Anexo que en cuatro (04) folios, forma parte de la prensete resolución (Formato “Plan Anual de Contrataciones”, registros Nros.9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 y 44). Descargar
21 30/ENE/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 021-2019-GGR-GR PUNO AUTORIZAR , las TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO DE LA UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE PUNO DEL PLIEGO 458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO, durante el Ejercicio fiscal 2019, por la suma de CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SESENTA Y DOS 00/100 (S/ 5´180,062.00) SOLES, conforme el contenido de los documentos vistos: Descargar
22 01/FEB/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 022-2019-GGR-GR PUNO RECONFORMAR el Comité de Selección del Procedimiento de Selección Licitación Publica N° 005-2018-CS/GR PUNO, contratación de Adquisición de Césped Artificial (Grass Sintético) para la obra: MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZÁNGARO – AZÁNGARO - PUNO: Descargar
23 01/FEB/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 023-2019-GGR-GR PUNO DISPONER la acumulación del informe Legal N| 040-2019-GR-PUNO/ORAJ al Informe Legal N° 611-2018-GR PUNO7ORAJ de fecha 27 de Diciembre del 2018. Descargar
24 06/FEB/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 024-2019-GGR-GR PUNO DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de reconsideración interpuesto por don JAVIER QUISPE HUAQUIPACO en contra del Memorándum N° 006-2019-GR PUNO-ORA/ORH de fecha 04 de enero del 2019, por las consideraciones. Descargar
25 06/FEB/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 025-2019-GGR-GR PUNO RECONDUCIR el procedimiento de recurso de apelación de doña LIZ MILAGROS VIZA YUCRA en condición de petición administrativa por el considerando tercero del presente. Descargar
26 06/FEB/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 026-2019-GGR-GR PUNO RECONDUCIR el procedimiento de recurso de apelación de doña AMELIA ARACAYO PAMA en condijo de petición administrativa por el considerando tercero del presente. Descargar
27 06/FEB/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 027-2019-GGR-GR PUNO La Comisión formada, tendrá entre sus facultados la elaboración y aprobación de las bases administrativas para el proceso de selección, de acuerdo a la norma de la materia y a la directiva interna Descargar
28 08/FEB/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 028-2019-GGR-GR PUNO RECONFORMAR el Comité de Selección del procedimiento de selección Concurso Publico N° 016-2018-CS/GR PUNO pare la consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de la obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO (EMPPU-113)-SAN JUAN DE SALINAS Y CHUPA, PROVINCIA DE AZÁNGARO - PUNO TRAMO II KM. 09+000 (DESVIO SAN JUAN DE SALINAS) A KM. 17+000 (CURAYLLU); al que quedara integrado en la siguiente forma: Descargar
29 08/FEB/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 029-2019-GGR-GR PUNO RECONFORMAR el Comité de Selección del procedimiento de selección Concurso Público N" 017-2018-CS/GR PUNO-1 para la consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de la obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VÍA VECINAL PU-595 DV, PAMPA BLANCA RINCONADA- CERRO LUNAR DISTRITO DE ANANEA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA -PUNO, al que quedará integrado en la siguiente forma: Descargar
30 15/FEB/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 030-2019-GGR-GR PUNO TENER POR APROBADAS, por falta de pronunciamiento oportuno, la 3ra ampliación de plazo por 15 días calendaros, y 4ta ampliación de plazo por 25 días calendarios, solicitadas por el contratista JUAN DARIO RAMOS MAMANI, para la entrega en la Orden de Compra N° 01556, obra Mejoramiento de la Capacidad de Prestación de Servicios Deportivos en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina, Distrito de Juliaca - San Román Puno, ejecución del contrato N° 048-2018 AS-GRP adquisición de vidrio templado 8 mm con estructura de aluminio, según especificaciones técnicas. Descargar
31 15/FEB/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 031-2019-GGR-GR PUNO AUTORIZAR la modificación convencional del contrato y la formalización de la adenda respectiva, conforme al tenor del Informe N° 132-2019-GR PUNO/OASA, a fin de superar el inconveniente de la falta de capacidad de almacenaje en obra y alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente Descargar
32 15/FEB/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 032-2019-GGR-GR PUNO APROBAR el PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019 VERSIÓN 03, conforme al Anexo que en dos (02) folios, forma parte de la presente resolución (Formato “Plan Anual de Contrataciones”, registros Nros. 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73 y 74) Descargar
33 18/FEB/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 033-2019-GGR-GR PUNO APROBAR la LIQUIDACIÓN TECNICA Y FINANCIERA FINAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CONO SUR JULIACA 1RA. ETAPA PLAN DE CONTINGENCIA, META 02: INSTALACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CONO SUR JULIACA PUNO, CON CODIGO SNIP 124959, con ubicación física en el distrito de Juliaca, provincia de San Román departamento de Puno, ejecutado por la modalidad de Administración Directa, por la GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, en los EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2016 Y 2018, conforme a los datos técnicos y financieros descritos en la parte considerativa y cuyo expediente en DOS MIL SETENTA Y OCHO (2078) folios, forma parte de la presente resolución. Descargar
34 18/FEB/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 034-2019-GGR-GR PUNO CONFORMAR el Comité de Selección del Procedimiento de Selección Licitación Pública N° 001-2019-CS/GR PUNO-1 Adquisición de Gaviones tipo caja incluye alambre de amarre y atirantamiento, según Especificaciones Técnicas, para la Obra De: “Mejoramiento de la Carretera Azangaro (EMP PU-113)- San Juan de Salinas-Chupa, Tramo III: Km. 17+000 (Curayllu) a Km. 32+700 (Distrito de Chupa), Distrito de Chupa Azángaro – Puno”. Descargar
35 18/FEB/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 035-2019-GGR-GR PUNO RECONFORMAR la Comisión de Constatación Física e Inventario en la Obra “Instalación del Servicio Educativo del Nivel Secundario en la I.E.S. RODOLFO DIESEL DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN – PUNO, que estará integrada de la siguiente manera:
Gerencia Regional de Infraestructura:
EDGAR ROGER SALINAS MACHACA
Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos:
ISMAEL COLLA SUPO
JEFFER VALOIS CALCINA AGUILAR
36 18/FEB/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 036-2019-GGR-GR PUNO DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud con Registro 1359 de fecha 04 de febrero del 2019 interpuesta por don ANTONIO POMPEYO CASTILLO MENDOZA por la que peticiona a que se le restablezca el derecho al marcado de tarjeta y/o control biométrico N° 087 y permita continuar laborando en la sede del Gobierno Regional Puno. Descargar
37 19/FEB/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 037-2019-GGR-GR PUNO DECLARAR IMPROCEDENTE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 13, solicitada por el contratista de CONSORCIO VIAL PICOTANI, con Carta N° 06-2019-CVP/RL y tramitada por el CONSORCIO SUPERVISOR SEYTOCOCHA con Carta N° 10-2019-CSS-RC/NCC, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. Descargar
38 21/FEB/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 038-2019-GGR-GR PUNO DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de reconsideración formulada por don WALTER HUAMAN QUEHUARUCHO respecto de la Resolución Gerencial Regional N° 581-2018-GGR-GR PUNO de 25 de octubre de 2018. Descargar
39 21/FEB/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 039-2019-GGR-GR PUNO DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de cancelación de adelanto directo por el 30% según Contrato N° 010-2018-CP-GRP Contratación de Supervisión de Consultoría de Obra Supervisión de la ejecución de Obra: "Mejoramiento de la Carretera Arapa - Chupa (PU 114)- Dv. Huancané (EMP. PE 34H), Provincias de Azángaro y Huancané – Puno” Tramo I: Dv Huancané –Chupa”, solicitado por el Representante Común del Consorcio Supervisor Vial Perú, por haber sido presentada extemporáneamente. Descargar
40 21/FEB/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 040-2019-GGR-GR PUNO TENER POR APROBADO por falla de pronunciamiento oportuno, la 5ta ampliación de pLazo por 30 dIas calendarios, solicitados par al contratista JUAN DARIO RAMOS MAMANI, para la entrega en la Orden de Compra N° 01556., obra: Mejoramiento de la Capacidad de Prestación de Servicios Deportivos en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina, Distrito de Juliaca -San Román - Puno, ejecución del contrato N 048-2018-AS-GRP adquisición de vidrio templado 8 mm con estructura de aluminio, según especificaciones técnicas. Descargar
41 21/FEB/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 041-2019-GGR-GR PUNO APROBAR la modificación de Mayores Metrados y Deductivos del Proyecto RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LAS LAGUNAS COLORADA Y LIVICHACO DEL DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA, REGIÓN PUNO, según el cuadro contenido en el segundo considerando de la presente resolución. Descargar
42 21/FEB/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 042-2019-GGR-GR PUNO DECLARAR INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por don JULIO CESAR CONDORI JIMENEZ en contra de la Resolución Ejecutiva Regional N° 048-2019-GR PUNO de fecha 10 de enero del 2018, por las consideraciones expuestas. Descargar
43 21/FEB/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 043-2019-GGR-GR PUNO RESOLVER en forma parcial el contrato N° 002-2018-SIE-GRP de 22 febrero de 2018, celebrado con doña VILMA PAULINA QUISPE DE MORALES, para la adquisición de combustible, según especificaciones técnicas para la obra: Mejoramiento de la Carretera Azángaro (EMP PU 113) San Juan de Salinas de Chupa Tramo I Km 00+000 (EMP PU 113) correspondiente a la 3ra entrega por 19,000 galones de Diésel B5-S50, por incumplimiento de obligaciones contractuales de la contratista que no podrá ser revertido; de acuerdo al siguiente detalle: Descargar
44 22/FEB/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 044-2019-GGR-GR PUNO CONFORMAR la COMISIÓN DE TOMA DE INVENTARIO EL 32 de marzo del 2019, con el propósito de REALIZAR LA CONCILIACIÓN CONTABLE Y ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE BIENES SOBRANTES, DE LAS CUENTAS 13 Y 15, que estará integrada de la siguiente manera: Descargar
45 22/FEB/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 045-2019-GGR-GR PUNO DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de declaración de nulidad del procedimiento de la selección Licitación Publica N° 016-2018-CS/GR PUNO obre: Mejoramiento de los Servicio de Transitabilidad de la Vía Vecinal PU-595 Dv Pampa Blanca – Rinconada – Cerro Lunar, Distrito de Ananea, Provincia de San Antonio de Putina – Puno, interpuesta por el señor JUAN MILAN SANCHEZ QUISPE. Descargar
46 22/FEB/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 046-2019-GGR-GR PUNO APROBAR la LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO DE İNVERSIÓN PUBLICA: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. HUANCARANI, DISTRITO AZANGARO - AZANGARO, PUNO, cóDIGO SNIP N° 222211, con ubicación física en la localidad de Huancarani, distrito de Azángaro provincia de Azángaro, departamento de Puno, ejecutado por la modalidad de Administración Directa, por la GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, en los EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2013, 2014. 2015, 2016 y 2018, conforme a los datos técnicos y financieros descritos en la parte considerativa y cuyo expediente en UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS (1,136) folios, forma parte de la presente resolución. Descargar
47 25/FEB/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 047-2019-GGR-GR PUNO DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de declaración de nulidad del procedimiento de selección Licitación Pública N° 015 2018-CSIGR PUNO obra: Mejoramiento de la Carretera Azángaro (EMP PU-113) San Juan de Salinas- Chupa. Distritos de Azángaro, San Juan de Salinas y Chupa, Provincia de Azángaro - Puno. Tramo ll Km 09+000 (Desvió San Juan de Salinas) a Km 17+000 (Curayllo), interpuesta por el señor JUAN MILAN SANCHEZ QUISPE Descargar
48 27/FEB/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 048-2019-GGR-GR PUNO DESIGNAR como Inspector de Obra al ING. HUBERT RUFINO VALENZUELA VALENCIA – CIP 78105, mientras culmine el proceso de contratación de consultoría de supervisión para la obra 'MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL PU-595 DV. PAMPA BLANCA RICONCONADA - CERRO LUNAR, DISTRITO DE ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA-PUNO", según el contenido del 'Informe N' 031-2019-GR-PUNO-GGR-ORSLP/JNCC de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos. Descargar
49 28/FEB/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 049-2019-GGR-GR PUNO CONFORMAR el Comité de Selección del Procedimiento de Selección Licitación Pública N° 002-2019-CS/GR PUNO-1 Adquisición de Filler (cal hidratada), según especificaciones técnicas, para la obra "Mejoramiento de la carretera Dv. Desaguadero (EMP PE 36A) Kelluyo - Pisacoma: Tramo I Desvío Desaguadero - Kelluyo 18+976 Km. Multidistrital -Chucuito – Puno”. Descargar
50 28/FEB/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 050-2019-GGR-GR PUNO AUTORIZAR a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, como órgano encargado de las contrataciones en el Gobierno Regional Puno, hacerse cargo de los procedimientos de selección: Subasta Inversa Electrónica, Adjudicaciones Simplificadas para Bienes, Servicios en General y Consultoría en General, Comparación de Precios y Contrataciones Directas. Sin perjuicio de que la Entidad pueda designar un Comité de Selección o un Comité de Selección Permanente, para la Subasta Inversa Electrónica y Adjudicación Simplificada, cuando lo considere necesario. Descargar
51 28/FEB/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 051-2019-GGR-GR PUNO APROBAR, en vía de regularización, la Ampliación de Plazo N° 02 del Proyecto RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LAS LAGUNAS COLORADA Y LIVICHACO DEL DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA, REGIÓN PUNO, por treinta y uno (31) días calendarios, del 01 de enero al 31 de enero del 2019. Descargar
52 28/FEB/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 052-2019-GGR-GR PUNO APROBAR DIFERIR la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra: “Mejoramiento de la Carretera Azangaro (EMP. PU-113) - San Juan de Salinas - Chupa, Distritos de Azángaro San Juan do Salinas y Chupa, Provincia de Azángaro - Puno, Tramo II: Km 09+000 (Desvío San Juan da Salinas) a Km 17+000 (Curayllo)” por causa de la estacionalidad climática (lluvias), hasta la culminación del evento, y por la imposibilidad del Gobierno Regional Puno de cumplir con notificar al contratista sobre quién es el supervisor de obra. Descargar
53 28/FEB/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 053-2019-GGR-GR PUNO DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por doña LUZ ZUNILDA MAMANI CHAIÑA, contra la Resolución Administrativa Regional N° 006-2019-ORA-GR PUNO de fecha 17 de enero de 2019. Descargar
54 28/FEB/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 054-2019-GGR-GR PUNO APROBAR la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03, por 124 días. solicitada por el representante legal del CONSORCIO ALTIPLANO mediante Carta N° 009-2019/CAL, en la ejecución de la Obra MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE ILAVE - PROVINCIA EL COLLAO - REGIÓN PUNO, por las razones expuestas en la parte considerada de la presente resolución. Descargar
55 28/FEB/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 055-2019-GGR-GR PUNO APROBAR la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04, por 60 días en atención a la solicitud del representante legal del CONSORCIO ALTIPLANO mediante Carta N° 010-2019/CAL, en la ejecución de la Obra MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE ILAVE - PROVINCIA EL COLLAO - REGIÓN PUNO, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. Descargar
56 01/MAR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 056-2019-GGR-GR PUNO APROBAR la reducción de prestaciones en la ejecución procedimiento de selección SIE 45-2018-OEC/GR PUNO Adquisición de barras de construcción de 3/8”, ½”, ¼”, 5/8”, para la obra “Ampliación y mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Puesto de Salud Charamaya, Microred de Mañazo – Redes Puno, Distrito de Mañazo – Puno – Puno, según el siguiente detalle. Descargar
57 01/MAR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 057-2019-GGR-GR PUNO RECONFORMAR el comité de selección del Procedimiento de Selección Licitación Pública N° 017-2018-CS/GR PUNO-1 CONTRATACIÓN DE EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO: DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA E.B.R. ORIENTADO A LA ECOEFICIENCIA EN LA II.EE. INDEPENDENCIA NACIONAL DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO – PUNO – PUNO”. Descargar
58 01/MAR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 058-2019-GGR-GR PUNO RECONFORMAR el Comité de Selección del Procedimiento de Selección Licitación Pública N° 018-2018-CS/GR PUNO-1, contratación de EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE PRODUCCIÓN, AUTOMOTRIZ, MINERÍA, CONTABILIDAD, COMPUTACIÓN, SECRETARIADO, ENFERMERÍA, LABORATORIO CLINICO Y PROTESIS DENTAL DEL INSTITUTO MANUEL NUÑEZ BUTRÓN, DISTRITO DE JULIACA SAN ROMÁN PUNO" Descargar
59 04/MAR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 059-2019-GGR-GR PUNO APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 02, por 149 días, en atención a la solicitud del representante legal del CONSORCIO VIAL CHUPA mediante Carta N° 057-2019-CVC-RPH/RC, en la ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ARAPA-CHUPA (PU 114) -DV HUANCANE (EMP PE 34H), PROVINCIAS DE AZÁNGARO Y HUANCANE PUNO (TRAMO I: DV HUANCANE CHUPA)" por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. Descargar
60 08/MAR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 060-2019-GGR-GR PUNO AUTORIZAR la modificación convencional del contrato y la formalización de la adenda respectiva, conforme al tenor del Informe No 189-2019-GRPUNOIORA-OASA, a fin de superar el inconveniente de la falta de capacidad de almacenaje en obra y alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. Descargar
61 08/MAR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 061-2019-GGR-GR PUNO CONFORMAR la Comisión de Recepción y Liquidación del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 73001 MANHATTAN SCHOOL DEL DISTRITO DE AZÁNGARO, PROVINCIA DE AZANGARO PUNO PRESIDENTE: Descargar
62 11/MAR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 062-2019-GGR-GR PUNO APROBAR la LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. URCUNIMUNI DEL C.P. URCUNIMUNI, DEL DISTRITO DE PUSI HUANCANE, PUNO, CÓDIGO SNIP No 246555, con ubicación física en el C.P. Urcunimuni, distrito de Pusi, provincia de Huancané, departamento de Puno, ejecutado por la modalidad de Administración Directa, por la GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, en los EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2013, 2014, 2015 Y 2016, conforme a los datos técnicos y financieros descritos en la parte considerativa y cuyo expediente en TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO (3,628) folios, forma parte de la presente resolución Descargar
63 11/MAR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 063-2019-GGR-GR PUNO EXCLUIR los Procedimientos de Selección no convocados que a continuación se detalla: De la Versión N° 02, aprobada con Resolución Gerencial General Regional N° 020-2019-GGR- GR PUNO de fecha 29 de enero del 2019: Formato "Plan Anual de Contrataciones", registros Nros. 9, 10, 19, 21 y 26 De la Versión N° 03, aprobada con Resolución Gerencial General Regional N° 032-2019-GGR- GR PUNO, Formato "Plan Anual de Contrataciones", registros Nros. 60 y 64. Descargar
64 14/MAR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 064-2019-GGR-GR PUNO APROBAR, la modificación del Presupuesto Analítico N 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO TURÍSTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS - DISTRITOS CAPACHICA, CHUCUITO, PLATERIA, ACORA, ILAVE, TRAMO III JAYU JAYU - CALACOTA, conforme al Cuadro "DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO No 01" contenido en el segundo considerando de la presente resolución Descargar
65 14/MAR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 065-2019-GGR-GR PUNO APROBAR, la Ampliación de Plazo N" 04 del Proyecto CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE JUCHUY CCASA DEL TRAMO SNA- YANAHUAYA DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VİLQUECHICO-COATASINAYANAHUAYA por ciento veinte (120) días calendarios desde el 16 de diciembre del 2018 hasta el 14 de abril del 2019. Descargar
66 14/MAR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 066-2019-GGR-GR PUNO DECLARAR IMPROCEDENTE el contenido del escrito de don JOSE LUIS CAJAVILCA CHOQUEMAMANI, sobre reposición en el cargo de Asistente técnico en la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos del Gobierno Regional Puno, por las consideraciones expuestas. Descargar
67 14/MAR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 067-2019-GGR-GR PUNO CONFORMAR la Comisión de Recepción y Liquidación de la Obra MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LAS MARGENES DERECHA E IZQUIERDA DEL RÍO RAMIS EN LOS RAMOS DE SACASO. COLLANA. OHACAMARCA, PATASCACHI, YANAOCO, TUNİ GRANDES, RAMIS Y BALSAPATA DE LAS PROVINCIAS DE HUANCANE Y AZANGARO REGION PUNO (TRAMO III) Descargar
68 14/MAR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 068-2019-GGR-GR PUNO APROBAR la Modificación del Expediente Técnico N° 03 por mayores metrados, partidas nuevas y deductivos, del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALACOTASANTA ROSA DE HUAYLLATA (RUTA R-11) DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO, que asciende al monto de Cincuenta y cinco millones setecientos dos mil ochocientos cincuenta y dos con 24/100 Soles (S/ 55,702,852.24) Descargar
69 14/MAR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 069-2019-GGR-GR PUNO DECLARAR IMPROCEDENTE el contenido del escrito de doña MARY ROCIO CALLE SANCHEZ, sobre reposición en el cargo de especialista legal en la Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional Puno, por las consideraciones expuestas. Descargar
70 14/MAR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 070-2019-GGR-GR PUNO DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de apelación de doña AMELIA ARACAYO PAMPA en contra de la Resolución Gerencial General Regional N° 026-2019-GGR-GR PUNO de fecha 06 de febrero del 2019, por consiguiente, confirmar dicho acto administrativo, por las consideraciones expuestas Descargar
71 15/MAR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 071-2019-GGR-GR PUNO APROBAR el reemplazo del Ing. DOMINGO ANYOSA LOBATO CIP 36355, ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS, por el Ing. PABLO RUBINO ORMEÑO. AGUADO CIP 83228, en la supervisión del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE ILAVE PROVINCIA EL COLLAO -REGION PUNO. Descargar
72 15/MAR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 072-2019-GGR-GR PUNO APROBAR el reemplazo del Ing. ROMMEL MALPARTIDA CANTA -CIP 51001, ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE, por el Ing. MARCO ANTONIO CARDENAS DIAS - CIP 58606, en la supervisión del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE ILAVE - PROVINCIA EL COLLAO REGION PUNO. Descargar
73 15/MAR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 073-2019-GGR-GR PUNO APROBAR el reemplazo del Ing. AMADOR TRINITI LOPEZ SANGAMA -CIP 120621, ESPECIALISTA EN COSTOS Y VALORIZACIONES, por el Ing. AMADOR PILCOMAMANI ARIAS - CIP 152462, en la supervisión del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL. HOSPITAL DE APOYO DE ILAVE PROVINCIA EL COLLAO REGION PUNO. Descargar
74 15/MAR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 074-2019-GGR-GR PUNO DECLARAR IMPROCEDENTE el cambio o sustitución del ingeniero residente de obra, Ingeniero Edwin Gómez Quispe, por el Ingeniero Civil Víctor Melitón Maita Vera, solicitado mediante Carta No 008-2019-CVPB/NGQ por el CONSORCIO VIAL PAMPA BLANCA, en la ejecución del contrato No 01-2019-LP-GRP Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad de la Vía Vecinal PU-595 Dv. Pampa Blanca - Rinconada, Cerro Lunar, Distrito de Ananea, Provincia de San Antonio de Putina - Puno. Descargar
75 15/MAR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 075-2019-GGR-GR PUNO APROBAR la REDUCCION DE PRESTACIONES al CONTRATO N° 009-2018-SIE-GRP de fecha 04 de mayo de 2018, derivado del procedimiento de selección de SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 004-2018-CS-GRP, para la adquisición de DIESEL B5 S50 para la obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALACOTA SANTA ROSA DE HUAYLLATA (RUTA R-11) DISTRITO DE ILAVE EL COLLAO PUNO; referidas a la última entrega establecida en el referido contrato, la reducción es por la cantidad de 4,600 galones de DIESEL B5 S50 equivalente al 3.54% del monto del contrato original. Descargar
76 15/MAR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 076-2019-GGR-GR PUNO AUTORIZAR el reajuste de pagos en la ejecución del contrato N° 009- 2018-SIE-GRP celebrado con GRIFO DUJI E.I.R.L. correspondiente a la SIE No 004-2018-CS-GRP suministro de Diesel B5 S50 para la obra: Mejoramiento de la Carretera Calacota - Santa Rosa de Huayllata (Ruta R-11) Distrito de llave - El Collao Puno. Descargar
77 18/MAR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 077-2019-GGR-GR PUNO DECLARAR IMPROCEDENTE el pedido de CONSORCIO AMANCAES de nueva notificación presuntamente defectuosa de la Resolución Gerencial General Regional N° 181-2019-GGR-GR PUNO de fecha 11 de mayo del 2018, por las consideraciones expuestas. Descargar
78 18/MAR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 078-2019-GGR-GR PUNO RECONFORMAR, el comité de recepción de la obra: Mejoramiento de la carretera Azángaro-Saytococha - Sandia - San Juan del Progresiva 30+000 al 56+565), que Oro Tramo l Muñani Saytococha Sector II estará integrado de la siguiente manera Descargar
79 18/MAR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 079-2019-GGR-GR PUNO APROBAR la modificación del Presupuesto Analítico N° 02 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ALDEA INFANTIL VIRGEN DE LA CANDELARIA EN EL BARRIO LA RINCONADA DEL CENTRO POBLADO DE SALCEDO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO REGION DE PUNO, conforme al Cuadro "DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N。02" contenido en el tercer considerando de la presente resolución Descargar
80 19/MAR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 080-2019-GGR-GR PUNO DECLARAR IMPROCEDENTE el cambio del profesional propuesto como ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS solicitado, mediante Carta N° 009-2019-CVPB/WGQ, por el Representante Legal del CONSORCIO VIAL PAMPA BLANCA en le ejecución del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL PU-595 DV. PAMPA BLANCA RINCONADA CERRO LUNAR, DISTRITO DE ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO. Descargar
81 20/MAR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 081-2019-GGR-GR PUNO RECONFORMAR el Comité de Selección del Procedimiento de Selección Licitación Pública N 001-2019-CS/GR PUNO-1 Adquisición de Gaviones tipo caja incluye alambre de amarre y atirantamiento, según Especificaciones Técnicas, para la Obra: Mejoramiento de la Carretera Azángaro (EMP. PU-113) San Juan de Salinas – Chupa Tramo III: Km. 17+000 (Curaylu) a Km. 32+700 (Distrito de Chupa), Distrito de Chupa – Azángaro – Puno. Descargar
82 20/MAR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 082-2019-GGR-GR PUNO CONFORMAR el COMITE DE ECOEFICIENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO, que debe estar integrada conforme a lo señalado en el documento visto: Descargar
83 20/MAR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 083-2019-GGR-GR PUNO APROBAR el PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019 VERSIÓN 5, conforme al Anexo que en un (01) folio, forma parte de la presente resolución (Formato "Plan Anual de Contrataciones", registros Nros. 115, 116 y 117). Descargar
84 22/MAR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 084-2019-GGR-GR PUNO APROBAR el Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado, en virtud de la Ampliación de Plazo N° 03 y Ampliación de Plazo N° 04, por el plazo de 124 y 60 días calendarios, presentado por el CONSORCIO ALTIPLANO, en la ejecución del Contrato N° 002-2018-LP-GRP "Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Hospital de Apoyo llave, Provincia de El Collao, Región Puno" Descargar
85 26/MAR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 085-2019-GGR-GR PUNO RECONFORMAR, el comité de recepción de la obra: Mejoramiento de la carretera Azángaro - Saytococha Sandia San Juan del Oro Tramo II Muñani Saytococha Sector III Progresiva 30+000 al 56+565), que estará integrado de la siguiente manera: Descargar
86 26/MAR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 086-2019-GGR-GR PUNO APROBAR los Cronogramas de Obra, por la Ampliación de Plazo Ne 02 por 149 días calendarios, según lo solicitado por el CONSORCIO VIAL CHUPA, en la ejecución de la Obra MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ARAPA - CHUPA (PU 114) DV HUANCANE (EMP PE 34H), PROVINCIAS DE AZÁNGARO Y HUANCANE PUNO (TRAMO I: DV HUANCANÉ CHUPA). Descargar
87 27/MAR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 087-2019-GGR-GR PUNO APROBAR la modificación del Presupuesto Analítico N° 04 del proyecto COMPONENTE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE JUCHUY CCASA DEL TRAMO III CINA YANAHUAYA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVÍO VILQUECHICO -COJATA SINA- YANAHUAYA, conforme al Cuadro DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N°04 contenido en el octavo considerando de la presente resolución. Descargar
88 27/MAR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 088-2019-GGR-GR PUNO APROBAR el CAMBIO DE CANTERA DE BASE DEL SECTOR PUNTA CHUPA POR CANTERA YANAHOCO UBICADA EN EL KM 04+120 LADO DERECHO POR CONFLICTO SOCIAL, solicitado por el CONSORCIO VIAL CHUPA, mediante CARTA N° 064-2019-CVC-RPHIRC. Descargar
89 27/MAR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 089-2019-GGR-GR PUNO APROBAR la Prestación Adicional de Supervisión CONSORCIO AMG&JAK, por la elaboración del expediente técnico de adicional de obra N° 01, Obra: Instalación del Servicio Educativo del Nivel Secundario en la IES Rodolfo Diesel, Distrito de Juliaca, Provincia de San Román - Puno. Descargar
90 27/MAR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 090-2019-GGR-GR PUNO DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud del Contratista CONSORCIO AMANCAES, solicitado con Carta Notarial N° 008-2019-CA-DPO-SM, Registro 1973, respecto a la NOTIFICACION efectuada con Resolución Gerencial Regional N° 006-2019-GGR-GR PUNO Descargar
91 27/MAR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 091-2019-GGR-GR PUNO APROBAR la modificación del Presupuesto Analítico N° 02 del vProyecto RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA EN LAS LAGUNAS COLORADA Y LIVICHACO DEL DISTRITO DE LAMPA PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO, conforme a los Cuadro "DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 02" Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios, y Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias, contenidos en el tercer considerando de la presente resolución. Descargar
92 27/MAR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 092-2019-GGR-GR PUNO DECLARAR IMPROCEDENTE la Ampliación de Plazo solicitada por doña FLORA CHAYNA VDA. DE QUISPE, Contrato N° 084- 2018-AS-GRP Contratación de suministro de bienes: adquisición de combustible diésel b5-250 y gasohol 84 plus según especificaciones técnicas, para la Meta: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Desvío Vilquechico Cojata Sina Yanahuaya Puente Juchuy Ccasa Distrito Sina San Antonio. Descargar
93 29/MAR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 093-2019-GGR-GR PUNO TENER POR APROBADA, por falta de pronunciamiento oportuno, la 6ta ampliación de plazo por 25 días calendarios, solicitados por el contratista JUAN DARIO RAMOS MAMANI, para la culminación de la Orden de Compra No 01556, obra: Mejoramiento de la Capacidad de Prestación de Servicios Deportivos en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina, Distrito de Juliaca - San Román - Puno, ejecución del contrato No 048-2018-AS GRP adquisición de vidrio templado 8 mm con estructura de aluminio, según especificaciones técnicas. Descargar
94 29/MAR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 094-2019-GGR-GR PUNO NOMINAR al COORDINADOR Y ASISTENTE DEL COORDINADOR DE LA VÍA DE EVITAMIENTO JULIACA, según lo propuesto por el titular de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Pun continuación: Descargar
95 29/MAR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 095-2019-GGR-GR PUNO DECLARAR, IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad de la Resolución Gerencial Regional N° 006-2019-GGR GR PUNO, que Declara Improcedente la Ampliación de plazo N° 06, solicitada por el CONSORCIO AMANCAES, en la ejecución de a Obra "Instalación del Servicio Educativo Secundario Santa Mónica en el distrito de Juliaca, Provincia de San Román-Puno. Descargar
96 29/MAR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 096-2019-GGR-GR PUNO AUTORIZAR el reajuste de pagos en la ejecución del contrato N° 008-2018-SIE- GRP celebrado con ANTONIETA SATURNINA WAGNER SALMON, para la adquisición de Diesel B5-S50 y Gasohol 84 Plus, según especificaciones técnicas, para la Meta 0076: Mejoramiento de la Carretera Azángaro (EMP PU-113) San Juan de Salinas Chupa Tramo III Km. 17+000 (Curayllo) a Km 32+700 (Distrito de Chupa) Distrito de Chupa - Azángaro Puno. Descargar
97 29/MAR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 097-2019-GGR-GR PUNO CONFORMAR el Comité de Selección del Procedimiento de Selección Concurso Público Concurso Público N° 001-2019-CS/GR PUNO para la contratación de Consultoría de Supervisión para el Proyecto "Mejoramiento de los Servicios de las carreras de Producción, Automotriz, Minería, Contabilidad, Computación, Secretariado, Enfermería Laboratorio Clínico y Prótesis Dental del I.S.T. Manuel Núñez Butrón Distrito de Juliaca – San Román- Puno." Descargar
98 29/MAR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 098-2019-GGR-GR PUNO CONFORMAR el Comité de Selección del Procedimiento de Selección Concurso Público N° 002-2019-CS/GR PUNO para la contratación de Consultoría de Supervisión del Proyecto "Mejoramiento de los Servicios Educativos en E.B.R. Orientado a la Ecoeficiencia en la Il.EE. Independencia Nacional de la Ciudad de Puno - Distrito de Puno – Puno. Descargar
99 29/MAR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 099-2019-GGR-GR PUNO APROBAR la modificación del Presupuesto Analítico N° 03 del Proyecto INSTALACION Y RECUPERACION DE LA COBERTURA FORESTAL EN EL ANILLO CIRCUNLACUSTRE DELALTIPLANO DE LA REGION PUNO, conforme a Cuadro "DETA DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 03. Contenido en el cuarto considerando de la presente resolución. Descargar
100 01/ABR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 100-2019-GGR-GR PUNO CONFORMAR la COMISIÓN DE SEGUIMMIENTO Y MONITOREO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO, FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN PUNO, código único de inversiones 2271673, integrada por los funcionarios propuestos en el documento visto: Descargar
101 01/ABR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 101-2019-GGR-GR PUNO APROBAR el Plan de Trabajo 2019 Inspección de Obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DETRANSITABIUDAD DE LA VIA VECİNAL PU-505: DV, PAMPA DI ANCA RINCONADA CERRO LUNAR DISTRITO DE ANANIA, PROVINCIA DI SAN ANTONIO DE PUTINA PUNO" presentado por el Inspector Ing. HUIBERT RUI INIO VAI INZUFİ A VALENCIA ARTICULO SEGUNDO., AUTORIZAR el desglose del expediente, a fin de que sea entregado a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliarles conjuntamente con la presente resolución. Descargar
102 01/ABR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 102-2019-GGR-GR PUNO CONFORMAR el Comité de Selección para servicio de alquiler de rodillo liso vibratorio, camión cisterna (agua) 5000 Gln. motoniveladora y camión volquete según términos de referencia, para la Obra: Mejoramiento de la Carretera Calacota-Santa Rosa de Huayllata (Ruta R-22), Distrito de llave - El Collao - Puno. Descargar
103 01/ABR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 103-2019-GGR-GR PUNO APROBAR, el Presupuesto Adicional MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI PROVINCIA DE MELGAR, REGIÓN PUNOMETA 007 GASTOS ADMINISTRATIVOS, por S/. 593,229.00, según detalle por Específicas de Gasto contenido en el segundo considerando, y según la estructura detallada en el tercer considerando, de la presente resolución. Descargar
104 01/ABR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 104-2019-GGR-GR PUNO PROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO N° 07, solicitada por el CONSORCIO AMANCAES, con Carta N° 013-2019-CA-DPO-SM, de fecha 12 de marzo del 2018, y tramitado por el CONSORCIO EDUCATIVO SANTA MONICA con Carta N 015-2019-GRPISUP/JVC, de fecha 19 de marzo del 2019, por el plazo de cincuenta y dos (52) días calendarios, por lo que consecuenternente el plazo de ejecución de la Obra, se prorroga hasta el 04 de marzo del 2019 Descargar
105 01/ABR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 105-2019-GGR-GR PUNO APROBAR, la Ampliación de Plazo N" 05, de Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Azángaro (PU-113) San Juan de Salinas Curayllo-Chupa, Distrito de Azángaro-Puno: San Juan de Salinas y Chupa, Tramo Km. 00+000 (EMP PU-113) A Km. 09+000 desvió San Juan Salinas y Chupa, San Juan de Salinas", por ciento veinte (120) días calendarios del 01 de enero al 30 de abril del 2019. Descargar
106 02/ABR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 106-2019-GGR-GR PUNO DECLARAR IMPROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 05, solicitada por el contratista CONSORCIO ALTIPLANO, con Carta N° 019-2019/CAL tramitada por el CONSORCIO HOSPITALARIO ILAVE con Carta No 061-2019-CHIlJS, en la ejecución de la Obra: "Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Hospital de Apoyo lave, Provincia el Collao, Región Puno" por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. Descargar
107 03/ABR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 107-2019-GGR-GR PUNO DEJAR SIN EFECTO la Resolución Gerencial General Regional N° 060-2019-GGR-GR PUNO de 08 de marzo de 2019 Descargar
108 03/ABR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 108-2019-GGR-GR PUNO EXCLUIR el Procedimientos de Selección convocado, de la Versión 4 del Plan Anual de Contrataciones, Formato "Plan Anual de Contrataciones, registro N° 98, Adjudicación Simplificada 'Adquisición de tubería metálica corrugada TMC D-36 con accesorio para la Obra: Mejoramiento de la Carretera Azángaro (Emp PU-113) San Juan de Salinas Chupa Tramo II: Km 17+000 Curaylu) a Km. 32+700 (Distrito de Chupa) Distrito Chupa - Azángaro –Puno. Descargar
109 04/ABR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 109-2019-GGR-GR PUNO APROBAR la Ampliación de Plazo N° 03 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALACOTA-SANTA ROSA DE HUAYLLATA (RUTA R-11) DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO, por doscientos diecisiete (217) días, del 01 de enero hasta el 05 de agosto del 2019 Descargar
110 04/ABR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 110-2019-GGR-GR PUNO APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 03 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHALLHUAMAYO, INICIO (354,908.00 E 8, 522,756.00 N.), FINAL (348,991.00 E. 8,525,762.00 N.), DISTRITO DE AYAPATA PROVINCIA DE CARABAYA PUNO, por ciento cincuenta y uno (151) días calendarios, desde el 01 de enero del 2019 hasta el 31 de mayo del 2019. Descargar
111 09/ABR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 111-2019-GGR-GR PUNO RESOLVER en forma total el contrato N° 075-2018- AS-GRP de fecha 12 de octubre de 2018, celebrado con la empresa CORPORATIVO ALBORADA SAC, por acumulación del monto máximo de penalidad por mora ascendente a la suma de S/. 39,825.50 equivalente al 10% del monto del contrato, en aplicación del artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del. Estado, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, conforme a lo expuesto en los considerandos. Descargar
112 09/ABR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 112-2019-GGR-GR PUNO APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 02 del Proyecto AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE PUESTO DE SALUD CHARAMAYA, MICRORED DE MAÑAZO - REDESS PUNO, por ciento setenta y tres (173) días calendarios desde el 22 de diciembre del 2018 hasta el 12 de junio del 2019. Descargar
113 09/ABR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 113-2019-GGR-GR PUNO APROBAR la modificación del Presupuesto Analítico del Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD CHARAMAYA, MICRORED DE MAÑAZO - REDESS PUNO N° 02 conforme al Cuadro "DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO 02, contenido en el tercer considerando de la presente resolución. Descargar
114 09/ABR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 114-2019-GGR-GR PUNO DENEGAR la Intención de dar por CULMINADO EL CONTRATO N° 022-2019-GRP/SUPI/JVC, "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: "SUPERVISIÓN DE OBRA SEGÜN TERMINOS DE REFERENCIA, PARA LA OBRA INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIO SANTA MÓNICA EN EL DISTRITO DE JULIACA PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO.", comunicada por el Representante Legal del CONSORCIO EDUCATIVO SANTA MONICA, mediante Carta N° 014-2019-GRP/SUPIJVC Descargar
115 09/ABR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 115-2019-GGR-GR PUNO TENER POR APROBADA, por falta de pronunciamiento oportuno, la ampliación de plazo por 49 días calendarios, solicitada mediante Carta N° 008-2019/MMC-ING NEG, por el contratista MMC INGENIERIA Y NEGOCIOS S.A.C., en la ejecución del contrato No 01-2019-AS-GRP adquisición de barreras de seguridad vial, postes de concreto armado (incluye instalación), según especificaciones técnicas, para la Meta: Mejoramiento de la Carretera Dv Desaguadero (Emp PE 36A) - Kelluyo Pisacoma Tramo Desvió Desaguadero Kelluyo 18+976, Multidistrital - Chucuito - Puno. Descargar
116 09/ABR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 116-2019-GGR-GR PUNO APROBAR, el cambio de Especialista en Suelos y Pavimentos, en remplazo del Ing. FRANCISCO ANTONIO CHIMAICO LAPA, el Ing CLEVER GOMEZ QUISPE, en la ejecución de la OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VÍA VECINAL PU-595 DV PAMPA BLANCA RINCONADA CERRO LUNAR, DISTRITO DE ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA-PUNO", solicitado mediante CARTA N° 012-2019-CVPBAWGQ del Representante Legal del Consorcio Vial Pampa Blanca Descargar
117 16/ABR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 117-2019-GGR-GR PUNO DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de reconsideración a la ampliación de plazo N° 13, solicitada por el contratista CONSORCIO PICOTANI, declarado IMPROCEDENTE mediante Resolución, en aplicación del artículo 170° del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que establece que el requerimiento del Contratista debe ser sometida al respectivo medio de solución de controversias dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la fecha de la notificación, es decir por la vía de conciliación o arbitraje Descargar
118 16/ABR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 118-2019-GGR-GR PUNO DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de cambio de personal ESPECIALISTA MEDICO presentada por el contratista CONSORCIO ALTIPLANO, mediante carta N° 005-2019/CA de fecha 03 de abril del 2019, porque el profesional propuesto Ing. Electrónico WALTER MENDOZA PAULINI, no cumple con las calificaciones establecidas en la Licitación Pública N° 001-GRPIOIM-2017 Descargar
119 16/ABR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 119-2019-GGR-GR PUNO APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 03 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CARACARA - LAMPA – CABANILLA CABANILLAS TRAMO II (LAMPA-CABANILLA-CABANILLAS), por ciento noventa (190) días calendarios, desde el 30 de diciembre del 2018 hasta el 07 de julio del 2019 Descargar
120 06/ABR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 120-2019-GGR-GR PUNO EXCLUIR el Procedimientos de Selección no convocado, de la Versión 4 del Plan Anual de Contrataciones, Formato "Plan Anual de Contrataciones", registro N 94, Adjudicación Simplificada Adquisición de ladrillo mecanizado king Kong de 18 huecos 10x14x24 cm. para la Obra: Mejoramiento de la Capacidad de Prestación de Servicios Deportivos en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina, distrito de Juliaca San Román-Puno. Descargar
121 16/ABR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 121-2019-GGR-GR PUNO DECLARAR, IMPROCEDENTE la solicitud de cambio de Supervisor en la Especialidad de Cableado Estructurado y/o Comunicaciones, presentada contratista el Supervisor por CONSORCIO ILAVE, HOSPITALARIO del Proyecto MEJORAMIENT0 DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL DE APOYO ILAVE, PROVINCIA EL COLLAO, REGION PUNO" Descargar
123 16/ABR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 123-2019-GGR-GR PUNO APROBAR, la Ampliación de Plazo No 03 del Proyecto MIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO TURÍSTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS DISTRITOS CAPACHICA, CHUCUITO, PLATERIA, ACORA, ILAVE, TRAMO Ⅲ JAYU JAYU-CALACOTA, por ciento noventa y tres (193) días, desde el 01 de enero del 2019 hasta el 12 de julio del 2019. Descargar
124 17/ABR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 124-2019-GGR-GR PUNO ENCARGAR al COMITÉ PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN del Proyecto de Inversión Pública denominado: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA -PUNO, gestionar la implementación y equipamiento desde el nivel central, conforme a los compromisos asumidos por el Ministerio de Salud. Descargar
125 23/ABR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 125-2019-GGR-GR PUNO APROBAR, la DIRECTIVA N° 01-2019-GR Puno/DIRESA, denominada DISPOSICIONES y PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACION DE PERSONAL DEL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS- CAS EN LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD PUNO DIRESA Y UNIDADES EJECUTORAS, que en un ejemplar de NUEVE (09) folios, forma parte de la presente Resolución. Descargar
126 23/ABR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 126-2019-GGR-GR PUNO APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 03 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ALDEA INFANTIL VIRGEN DE LA CANDELARIA EN EL BARRIO LA RINCONADA DEL CENTRO POBLADO DE SALCEDO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, REGION DE PUNO, por ciento noventa y uno (191) días calendarios desde el 22 de diciembre del 2018 hasta el 30 de junio del 2019. Descargar
127 24/ABR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 127-2019-GGR-GR PUNO APROBAR, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL MELGAR EN EL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGIÓN PUNO ETAPA II DEL PROYECTO, con un presupuesto total de S/ 1740,919.00. Descargar
128 24/ABR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 128-2019-GGR-GR PUNO APROBAR, la LIQUIDACION TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE.I. No 580 CALASUCA DEL DISTRITO ITUATA-CARABAYA-PUNO, CÓDIGO SNIP N° 246570, con ubicación física en el Centro Poblado Upina, distrito de Ituata, provincia de Carabaya, departamento de Puno, ejecutado por la modalidad de Administración Directa, por la GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, en los EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2013, 2014, 2015,2016, 2017 Y 2018; conforme a los datos técnicos y financieros descritos en la parte considerativa y cuyo expediente en DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS (2,322) folios, forma parte de la presente resolución Descargar
129 24/ABR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 129-2019-GGR-GR PUNO APROBAR, la LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LE.I ANCOCALA, DISTRITO DE CUYO CUYO SANDIA PUNO, CÓDIGO SNIP No 235074, con ubicación física en Ancocala, distrito de Cuyo cuyo, provincia de Sandía, departamento de Puno, ejecutado por la modalidad de Administración Directa, por la GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, en los EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2014, 2015 Y 2016, conforme a los datos técnicos y financieros descritos en la parte considerativa y cuyo expediente en UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE (1,569) folios, forma parte de la presente resolución. Descargar
130 25/ABR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 130-2019-GGR-GR PUNO CANCELAR, el procedimiento de selección de la LP- PRECAL-5-2017-CS/GR PUNO-1, para la ejecución de la obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE36A) KELLUYO PISACOMA PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO TRAMO II KELLUYO PISACOMA; por falta de presupuesto. Descargar
131 25/ABR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 131-2019-GGR-GR PUNO APROBAR, la Modificación de Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA EN LA L.E.P. N 70473 DEL CENTRO POBLADO DE PARINA, DISTRITO DE OCUVIRI LAMPA - PUNO, conforme al Cuadro DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 01" contenido en el cuarto considerando de la presente resolución. Descargar
132 25/ABR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 132-2019-GGR-GR PUNO APROBAR, la resolución del Contrato N° 009-2015- CP-GRP de fecha 05 de noviembre del 2015 solicitado por la Empresa Construcciones & Maquinarias Perú EIRL representado por Edwin Alex Hualpa Cusacani contenido en la carta notarial de fecha 22 de marzo del 2019, por las consideraciones expuestas. Descargar
133 25/ABR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 133-2019-GGR-GR PUNO APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 04 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZÁNG ARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO, por trescientos ochenta y uno (381) días calendarios desde el 30 de junio del 2018 hasta el 15 de julio del 2019. Descargar
134 26/ABR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 134-2019-GGR-GR PUNO CONCLUIR, las funciones del Ing. HUBERT RUFINO VALENZUELA VALENCIA, como Inspector de la obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL PU-595 DV. PAMPA BLANCA RINCONADA-CERRO LUNAR, DISTRITO DE ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO, designado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 048-2019-GGR-GR PUNO, de fecha 27 de febrero del 2019. Descargar
135 26/ABR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 135-2019-GGR-GR PUNO NOMINAR, al profesional que debe ocupar el cargo de INSPECTOR DE LOS PROYECTOS: de acuerdo al detalle siguiente: Descargar
136 29/ABR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 136-2019-GGR-GR PUNO APROBAR, la RESOLUCION TOTAL del Contrato N° 034-2018-SIE-GRP de fecha 13 de noviembre de 2018, derivado del procedimiento de selección SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 040-2018-OEC-GRP, adquisición de suministro de cemento asfaltico PEN 120/150, emulsión asfáltica CRS -1; según especificaciones técnicas para la meta: Mejoramiento de la Carretera Azángaro (EMP PU 113) San Juan de Salinas Chupa Tramo I Km 00+000 (EMP PU 113) a Km 09+000 (Desvió San Juan de Salinas) Distrito San Juan de Salinas Azángaro, Kilómetro: 2000, Azángaro, San Juan de Salinas; celebrado con ASFALTO & CONSTRUCCIONES S.A.C. Descargar
137 29/ABR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 137-2019-GGR-GR PUNO RESOLVER, PARCIALMENTE el Contrato N° 025-2018-SIE-GRP, de fecha 22 de agosto de 2018, derivado del procedimiento de selección de la SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 019-2018-OEC/GRP, por el cual esta entidad, contrató a VILMA PAULINA QUISPE DE MORALES, con R.U.C. N° 10024094893, para que suministre COMBUSTIBLE (DIESEL B5 S-50) para la obra: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO TURISTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS - DISTRITOS CAPACHICA, CHUCUITO, PLATERIA, ACORA, ILAVE: TRAMO III JAYU JAYU CALACAOTA (KM 6 + 500) DISTRITO DE ACORA -PUNO - PUNO; por haber acumulado el monto máximo de la penalidad por mora, conforme a lo previsto en el acápite 2 del numeral 135.1 del artículo 135 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo No 056-2017-EF. Descargar
138 30/ABR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 138-2019-GGR-GR PUNO APROBAR, la modificación del Presupuesto Analítico N° 02 del Proyecto Proyecto '"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO (EMP, PU 113)-SAN JUAN DE SALINAS - CHUPA, DISTRITOS DE AZANGARO, SAN JUAN DE SALINAS Y CHUPA, PROVINCIA DE AZANGARO PUNO" TRAMO IlI KM 17+000 CURAYLLO 32+700 (DISTRITO DE CHUPA), conforme al Cuadro "DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N。02" contenido en el tercer considerando de la presente resolución. Descargar
139 30/ABR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 139-2019-GGR-GR PUNO RECONFORMAR el Comité de Selección del Procedimiento de Selección Concurso Público N° 001-2019-CS/GR PUNO para la contratación de Consultoría de Supervisión para el Proyecto "Mejoramiento de los Servicios de las carreras de Producción, Automotriz, Minería, Contabilidad, Computación, Secretariado, Enfermería Laboratorio Clínico y Prótesis Dental del I.S.T. Manuel Núñez Butrón Distrito de Juliaca- San Román-Puno. Descargar
140 30/ABR/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 140-2019-GGR-GR PUNO RECONFORMAR el Comité de Selección del Procedimiento de Selección Concurso Público N° 002-2019-CS/GR PUNO para la contratación de Consultoría de Supervisión del Proyecto "Mejoramiento de los Servicios Educativos en E.B.R. Orientado a la Ecoeficiencia en la ll.EE. Independencia Nacional de la Ciudad de Puno Distrito de Puno Descargar
141 03/MAY/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 141-2019-GGR-GR PUNO DESIGNAR, como SECRETARIO TÉCNICO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO, A DON NÉSTOR ROJAS MACHACA, IDENTIFICADO CON DNI N° 42290417, conforme a lo solicitado mediante Informe N° 182-2019-GR PUNO-ORA-OHR. Descargar
142 03/MAY/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 142-2019-GGR-GR PUNO RESOLVER, el Contrato N° 019-2017-AS-GRP suscrito el día 30 de mayo del 2017, entre el Gerente General del Gobierno Regional Puno y el representante del CONSORCIO AMG&JAK, "Contratación del Servicio de Consultoría de Supervisión de Obra según términos de referencia para la Obra "Instalación del Servicio Educativo de Nivel Secundario la IE.S. Rodolfo Diesel del Distrito de Juliaca Provincia de San Román - Puno", por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución Descargar
143 03/MAY/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 143-2019-GGR-GR PUNO APROBAR, la penalidad calculada por ausencia del personal clave propuesto por Sí. 120,350.00, en la ejecución del Contrato N°002-2017-LP GRP, de fecha 23-03-2017, contrato de ejecución de obra suscrito con el CONSORCIO DEL SUR, para la ejecución de la obra: Instalación del Servicio Educativo de Nivel Secundario en la IES. Rodolfo Diésel, del Distrito de Juliaca, Provincia de San Román Puno. Descargar
144 03/MAY/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 144-2019-GGR-GR PUNO APROBAR, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SOLITARIO DEL DISTRITO DE VILQUE CHICO-PROVINCIA DE HUANCANE-DEPARTAMENTO DE PUNO, con un costo de S/. 9'313,984.77. Descargar
145 03/MAY/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 145-2019-GGR-GR PUNO APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 01 del Proyecto INSTALACION Y RECUPERACION DE LA COBERTURA FORESTAL EN EL ANILLO CIRCUNLACUSTRE DEL ALTIPLANO DE LA REGION PUNO, ciento ochenta (180) dias calendarios desde el 16 de marzo del 2019 hasta el 12 de setiembre del 2019 Descargar
148 03/MAY/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 148-2019-GGR-GR PUNO APROBAR la Ampliación de Plazo N° 02 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE 36A) KELLUYO PISACOMA, PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO, TRAMO I DESAGUADERO KELLUYO, doscientos cuarenta y tres (243) días calendarios desde 01 de enero del 2019 hasta el 31 de agosto del 2019. Descargar
149 06/MAY/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 149-2019-GGR-GR PUNO DECLARAR, IMPROCEDENTE la Ampliación de Plazo N° 03 de la Supervisión de Obra, según solicitud presentada por el Representante Legal del CONSORCIO EDUCATIVO SANTA MONICA, debido al incumplimiento de las causales establecidas en el artículo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, al no haber acreditado la Ampliación de plazo del Contratista Ejecutor de. Obra CONTRATISTA CONSORCIO EDUCATIVO AMANCAES Descargar
150 06/MAY/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 150-2019-GGR-GR PUNO APROBAR, la modificación del Presupuesto Analfico N" d3 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA TECNIFICACIÓN DE PROCESOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE EN LA REGIÓN PUNO, conforme al Cuadro DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 04" contenido en el tercer considerando de la presente resolución. Descargar
152 06/MAY/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 152-2019-GGR-GR PUNO APROBAR la modificación del Presupuesto Analítico N 03 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 73001 MANHATTAN SCHOOL DEL DISTRITO DE AZÁNGARO, PROVINCIA DE AZÁNGARO - PUNO, conforme al Cuadro DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 03" contenido en el sexto considerando de la presente resolución. Descargar
153 06/MAY/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 153-2019-GGR-GR PUNO APROBAR la modificación del Presupuesto Analítico N 03. del Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD CHARAMAYA, MICRORED DE MAÑAZO-REDESS PUNO conforme al Cuadro "DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALTICO No 03" contenido en el cuarto considerando de la presente resolución. Descargar
154 06/MAY/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 154-2019-GGR-GR PUNO APROBAR la REDUCCION DE PRESTACIONES al CONTRATO N° 005-2019-SIE-GRP, de fecha 21 de marzo del 2019, derivado del procedimiento de selección de la SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 010-2019-GRP PUNO, para la adquisición de ARENA FINA para la obra: CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR JULIACA, planteada por el Residente y Supervisor de la obra referidas al 25% del monto total del Contrato, encontrándose dentro del marco normativo que regula las contrataciones estatales. Descargar
155 06/MAY/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 155-2019-GGR-GR PUNO APROBAR, el Expediente Técnico por actualización de costos del Proyecto FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUNEZ BUTRON PUNO, con un presupuesto total de S/. 383, 619,614.25. Descargar
156 08/MAY/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 156-2019-GGR-GR PUNO APROBAR, el Expediente Técnico Modificado N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO CUBIERTO DE LA CIUDAD DE HUANCAN PROVİNCIA DE HUAN CANE PUNO, por el monto de S. 2,0 1,78687, según el cuadro" 1 .17 . VARIACION PRESUPUESTAL" del Residente y Supervisor de Obra. Descargar
157 08/MAY/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 157-2019-GGR-GR PUNO APROBAR, el PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019 VERSION 08, conforme al Anexo que en dos (02) folios, forma parte de la presente resolución Formato "Plan Anual ce Contrataciones", registros Nros. 131, 132, 133, 134, 135 y 136). Descargar
158 09/MAY/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 158-2019-GGR-GR PUNO APROBAR, el PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019- VERSIÓN 09, conforme al Anexo que en uno (01) folios, forma parte de la presente resolución (Formato "Plan Anual de Contrataciones", registros Nros. 137, 138 y 139)" Descargar
159 14/MAY/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 159-2019-GGR-GR PUNO APROBAR la modificación del Presupuesto Analitico N 02 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHALLHUAMAYO, INICIO (354,908.00 E. -8,522,758.00 N), FINAL (348,991.00 E-8,525,762.00 N.), DISTRITO DE AYAPATA, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO, conforme al Cuadro "DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N 02" contenido en el tercer considerando de la presente resolución. Descargar
160 14/MAY/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 160-2019-GGR-GR PUNO APROBAR el Expediente de Prestación Adicional de Obra N°. 04 ylo Deductivo Vinculante de Obra N° 04, del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ARAPA CHUPA (PU 114) -DV HUANCANE (EMP PE 34H), PROVINCIAS DE AZANGARO Y HUANCANE-PUNO TRAMO I: DV HUANCANE-CHUPA) Descargar
161 15/MAY/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 161-2019-GGR-GR PUNO CONFORMAR la COMISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA DIRECTIVA DE DESPLAZANIENTO DE PERSONAL EN EL SECTOR SALUD 2019, integrada por: Descargar
162 17/MAY/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 162-2019-GGR-GR PUNO TENER POR APROBADO, por falta de pronunciamiento oportuno, la ampliación de plazo parcial N° 02 por 37 días calendarios, solicitados por el contratista CONSORCIO CONO SUR, en la ejecución del contrato N° 004-2018-LP-GRP adquisición de agregados y piedra chancada, según especificaciones técnicas, para la meta: "Construcción del Hospital Materno Infantil del Cono Sur del Distrito de Juliaca Descargar
163 20/MAY/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 163-2019-GGR-GR PUNO APROBAR, la contratación adicional de 10,750 galones de cemento asfáltico, equivalente al 25% del monto del contrato N° 09- 2019- SIE-GRP, según el siguiente detalle Descargar
164 20/MAY/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 164-2019-GGR-GR PUNO APROBAR la modificación del Presupuesto Analítico N 05 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CARACARA-LAMPA-CABANILLA- CABANILLAS TRAMO II (LAMPA CABANILLA DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N 05 contenido en el sexto considerando de la presente resolución. Descargar
166 20/MAY/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 166-2019-GGR-GR PUNO CONFORMAR el Comité de Selección para el Concurso e Instalación de Público N° 004-2019-CS/GR PUNO para la contratación de Suministro Estructura y Cobertura (Tribunas Oriente y Occidente), según Términos de Referencia para la Obra: "Mejoramiento de la Capacidad de Prestación de Servicios deportivos en el Estadio Guillermo Briseño Rosamedina Distrito de Juliaca- San Román Puno". Descargar
167 20/MAY/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 167-2019-GGR-GR PUNO APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 05 del Proyecto CONSTRUCCION DEL PUENTE JUCHUY CCASA DEL TRAMO III SINA YANAHUAYA DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA, por ciento ochenta (180) días calendarios, desde el 15 de abril hasta el 31 de julio del 2019. Descargar
168 21/MAY/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 168-2019-GGR-GR PUNO APROBAR el Expediente Técnico de Saldo de Obra INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA LE.S. RODOLFO DIESEL, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN- PUNO", por el monto de S/. 587,285.18. Descargar
169 21/MAY/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 169-2019-GGR-GR PUNO APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 04 del Proyecto MEJORAMIENTO. DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV TAMBOPATA TRAMO AV. SAN MARTIN CIRCUNVALACIÓN II DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO, PRIMERA ETAPA (AV. SAN MARTIN -AV. SANTA ROSA), ciento setenta y siete (177) días calendarios, del 16 de diciembre del 2018 al 10 de junio del 2019. Descargar
170 22/MAY/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 170-2019-GGR-GR PUNO APROBAR la LIQUIDACIÓN TECNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA L.E.L JASANA POCSELLIN DE LA LOCALIDAD DE JASANA POCSELLIN, DISTRITO DE TARACO, PROVINCIA DE HUANCANE--PUNO, CODIGO SNIP N 225571, con ubicación física en la Localidad de Jasana Pocsellin, distrito de Taraco, provincia de Huancané, departamento de Puno, ejecutado por la modalidad de Administración Directa, por la GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, en los EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2013, 2014, 2015,2016, 2017 Y 2018; conforme a los datos técnicos y financieros descritos en la parte considerativa y cuyo expediente en DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO (2,858) folios, forma parte de la presente resolución. Descargar
171 22/MAY/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 171-2019-GGR-GR PUNO APROBAR la LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LEL CHACOCCOLLO, DISTRITO DE KELLUYO, CHUCUITO- PUNO, CDIGO SNIP N 230908, con ubicación fisica en el Centro Poblado Chacoccollo, distrito de Kelluyo, provincia de Chucuito, departamento de Puno, ejecutado por la modalidad de Administración Directa, por la GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, en los EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2014, 2015, 2016 Y 2018, conforme a los datos técnicos y financieros descritos en la parte considerativa y cuyo expediente en UN MIL CIENTO SETENTA (1,170) folios, forma parte de la presente resolución. Descargar
172 23/MAY/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 172-2019-GGR-GR PUNO CONFORMAR el Comité de Selección para el Procedimiento de Selección Licitación Pública ADQUISICION DE PLANCHAS DE ACERO ASTM A 36 DE DIFERENTES DIÁMETROS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA LA OBRA: Descargar
173 23/MAY/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 173-2019-GGR-GR PUNO ARTÍCULO PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE LA ADICION AUTOMATICA DEL LAPSO DE LA DEMORA EN LA RECEPCION DE LA OBRA AL PLAZO DE EJECUCION DE 121 días calendario, SOLICITADO por el Contratista CONSORCIO PICOTANI, en aplicación del articuio 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que establece que el requerimiento del Contratista debe ser sometida al respectivo medio de solución de controversias dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la fecha de notificación, es decir por la vía de conciliación o arbitraje. Descargar
174 23/MAY/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 174-2019-GGR-GR PUNO CONFORMAR la Comisión de Recepción y Liquidación del Proyecto RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HIDRICA EN LAS LAGUNAS COLORADA Y LIVICHACO DEL DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA REGIÓN PUNO", cuya ejecución estuvo a cargo de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, bajo la modalidad de administración directa Descargar
175 23/MAY/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 175-2019-GGR-GR PUNO APROBAR el PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019 VERSION 10, conforme al Anexo que en un (01) folio, forma parte de la presente resolución (Formato Plan Arnual de Contrataciones, registros Nros. 140, 141 y 142). Descargar
176 23/MAY/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 176-2019-GGR-GR PUNO APROBAR la modificación convencional del Contrato N° 031-2018-SIE-GRP celebrado por el Gobierno Regional Puno con FRANCISCO CARBAJAL BERNAL, para el suministro de cemento asfáltico PEN 120/150, según especificaciones técnicas, para la obra: Mejoramiento de la Carretera Dv. Caracara Cabanillas Lampa Lampa Cabanilla Cabanillas Tramo II (29.37 Km) Multidistrital Lampa; y posterior suscripción de adenda, conforme a la propuesta del área usuaria. Descargar
177 24/MAY/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 177-2019-GGR-GR PUNO CONFORMAR el Comité Intergerencial de la Gestión de Infraestructura de Transporte GITD- al 2021, del Gobierno Regional Puno. Esta conformación se realiza en virtud del acta suscrita en la reunión para este fin, en donde se propusieron los miembros titulares y suplementes, celebrada el día 09 de mayo del 2019 en la ciudad de Puno, el mismo que estará integrado de la siguiente manera: Descargar
178 24/MAY/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 178-2019-GGR-GR PUNO APROBAR el TARIFARIO DE USO DEL ESTADIO GUILLERMO BRICENO ROSAMEDINA-JULIACA, para el presente año 2019, que en un (01) folio, debidamente suscrito por la Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional Puno, forma parte de la presente resolución. Descargar
179 24/MAY/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 179-2019-GGR-GR PUNO MODIFICAR el Presupuesto Analítico del Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LAS MÁRGENES DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO RAMIS EN LOS TRAMOS DE SACASCO, COLLANA, CHACAMARCA, PATASCACHI, YANAOCO, TUNI GRANDE, RAMIS Y BALSAPATA DE LAS PROVINCIAS DE HUANCANÉ Y AZANGARO REGIÓN PUNO, en lugar de Sub Genérica 2.6.23.2 INFRAESTRUCTURA VIAL y sus Especificas de Gasto, debe considerarse la Sub Genérica 2.6.23.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS, con sus correspondientes Especificas de Gasto. Descargar
180 28/MAY/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 180-2019-GGR-GR PUNO APROBAR el Plan de Trabajo de evaluación de los entregables del expediente técnico del proyecto "Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Hospital Carlos Cornejo Roselio Vizcardo de la ciudad de Azángaro, Distrito y Provincia de Azángaro Departamento de Puno", que consta del acápite A a H. por las consideraciones expuestas Descargar
181 28/MAY/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 181-2019-GGR-GR PUNO DENEGAR la sustitución del Supervisor de Obra del PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL PU-595 DV. PAMPA BLANCA- RINCONADA CERRO LUNAR, DISTRITO DE ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA PUNO", solicitado por el Representante Común del CONSORCIO SUPERVISOR ANANEA mediante Carta No 006-2019-CONSORCIO SUPERVISOR ANANEA- KAL/RC de fecha 20 de mayo del 2019. Descargar
182 29/MAY/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 182-2019-GGR-GR PUNO FELICITAR a los servidores de la Sede Regional del Gobierno Regional Puno, que en el año 2019, cumplen treinta (30) años de servicios, a favor de la Institución Regional: Descargar
183 29/MAY/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 183-2019-GGR-GR PUNO FELICITAR a las servidoras de la Aldea Infantil Virgen de la Candelaria del Gobierno Regional Puno, que, en el año 2019, cumplen treinta (30) años de servicios, a favor de la Institución Regional: Descargar
184 30/MAY/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 184-2019-GGR-GR PUNO DEJAR SIN EFECTO LEGAL, a partir de la fecha, la Directiva Regional N° 01-2019-GR-GR PUNO, que fue aprobada por Resolución Administrativa Regional N° 011-2019-ORA-GR PUNO. Descargar
185 03/JUN/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 185-2019-GGR-GR PUNO CESAR, a don ANGEL APAZA MAMANI servidor Público de la Carrera Administrativa, quien ocupó el cargo de ESPECIALISTA EN CAPACITACION II, nivel remunerativo SPC, de la Dirección del Archivo Regional de Puno, prestó sus servicios a partir del 01 de abril de 1973 en condición de contratado eventual y posteriormente nombrado desde el 06 de Agosto de 1990, a la fecha acumulada 33 años 09 Meses al 30 de Noviembre del 2018: en el régimen jubilación obligatoria al llegar de la carrera de la administración previsto en el Decreto Legislativo N° 276 existen disposiciones que consideran como causal de cese o a los 70 años de edad. Siendo estas normas limitan el derecho al trabajo. Descargar
186 03/JUN/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 186-2019-GGR-GR PUNO APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 04 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MACUSANI - ABRA SUSUYA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA PUNO, por doscientos diecinueve (219) días calendarios, desde el 01 de enero hasta el 07 de agosto del 2019. Descargar
187 03/JUN/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 187-2019-GGR-GR PUNO APROBAR la modificación del Presupuesto Analiftico N° 04 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE 36A)-KELLUYO-PISACOMA, PROVINCIA DE CHUCUITO-PUNO, TRAMO I 18+976 KM. DESAGUADERO KELLUYO, conforme MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 04" contenido en el quinto considerando de la presente resolución. Descargar
188 03/JUN/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 188-2019-GGR-GR PUNO NOMINAR al profesional que debe ocupar el cargo de INSPECTOR DEL PROYECTO: de acuerdo al detalle siguiente: Descargar
189 03/JUN/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 189-2019-GGR-GR PUNO APROBAR la modificación del Presupuesto Analitico N 04 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO PUNO, conforme al Cuadro "DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 04" contenido en el sétimo considerando de la presente resolución. Descargar
190 03/JUN/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 190-2019-GGR-GR PUNO APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 03 del Proyecto MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL EN EL BARRIO CAPAJOCHA, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO PUNO, por doscientos veintiún (221) días calendarios, desde el 23 de diciembre del 2018 hasta el 31 de julio del 2019 Descargar
191 03/JUN/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 191-2019-GGR-GR PUNO AUTORIZAR a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, las acciones respectivas para la emisión del contrato complementario- Contrato N° 004-2018-AS-GRP CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL COER PUNO, por el periodo de 03 meses, a partir del 06 de febrero al 06 de mayo de 2019. Descargar
193 04/JUN/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 193-2019-GGR-GR PUNO EXCLUIR el Procedimientos de Selección no convocado, de la Versión 3 del Plan Anual de Contrataciones, Formato "Plan Anual de Contrataciones", registro N 61, Concurso Público MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO TURÍSTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS DISTRITO DE CAPACHICA, CHUCUITO, PLATERÍA, ÁCORA, ILIVE: TRAMO III SERVICIO DE PREPARACIÓN, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE E=2 (ATODO COSTO). SERVICIO DE IMPRIMADO A TODO COSTO Descargar
194 04/JUN/2019 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nro. 194-2019-GGR-GR PUNO APROBAR, la modificación del Presupuesto Analítico N° 02 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO TURISTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS DISTRITOS CAPACHICA CHUCUITO, PLATERIA, ACORA, ILAVE, TRAMO II JAYU JAYU CALACOTA, conforme al Cuadro "DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 02 contenido en el segundo considerando de la presente resolución. Descargar

References: RESOLUCIÓN 
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 artículo 1
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 artículo 136
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 artículo 170
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 artículo 135
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 artículo 171
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN