Source: http://docplayer.hu/18988858-A-mav-start-vasuti-szemelyszallito-zartkoruen-mukodo-reszvenytarsasag-roviditett-cegneven-mav-start-zrt.html
Timestamp: 2019-09-16 23:22:19+00:00

Document:
a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) - PDF
Download "a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)"
1 Ajánlati felhívás a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt Számlavezető bank: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Számlaszám: Számlázási cím: 1426 Budapest, Pf. 27. Adószám: KSH besorolási száma: Cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága dr. Kolenák Klaudia, közbeszerzési szakértő Kapcsolattartó: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. BLÜ Vasúti és Vállalati- Üzemeltetési divízió Telefon: Kapcsolattartó elérhetősége:
2 mint Ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) ajánlattételi nyílt eljárást kezdeményez az alábbi feltételekkel: Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen beszerzés nem tartozik a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény hatálya alá, tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgyát képező építési beruházás nem éri el a vonatkozó közbeszerzési értékhatárt. Kérjük, hogy az alábbiak szerint szíveskedjenek részletes ajánlatot (árajánlatot) benyújtani. A beszerzés tárgya: Békéscsaba telephelyén található mosóvágányhoz szennyvízgyűjtő rendszer és szennyvízkezelő berendezés tervezésének és kiépítésének elvégzése, valamint az üzemeltetéshez szükséges hatósági engedélyek megszerzése (a továbbiakban: Munka) elvégzése. 1. Az ajánlattétel jogi-, pénzügyi-, műszaki követelményei: Részvételi feltételek A/ Kizáró okok Ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró, illetőleg érvénytelenségi okok): Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, akivel szemben az alábbi kizáró okok fennállnak: a) csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az Ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az Ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedése szerinti ország vagy az Ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
3 e) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; f) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; g) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény 11. -a, vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke szerinti öt évnél nem régebben meghozott jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az Ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság öt évnél nem régebben jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki. Továbbá nem lehet ajánlattevő, aki: h) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy i) a szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, j) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. k) nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%- os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a h) i) és j) pontokban meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell a h) pont szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. Igazolás módja: Az a)-b) és e) pontok tekintetében az igazolás módja:
4 az ajánlattételi határidőt megelőző 45 napnál nem régebben kiállított: cégkivonat egyszerű másolati példányának benyújtása. (a honlapról letölthető változat is elfogadható.) Az c)-d), illetve f)-g) illetve h)-k) pontok tekintetében az igazolás módja: az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata. Amennyiben a nyilatkozatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, úgy csatolni szükséges a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. B/ Az alkalmasság műszaki-szakmai minimum követelményei (az alkalmasság műszaki minimumkövetelményeinek való megfelelést kizárólag az ajánlattevő teljesítheti): a.) Az ajánlattevő rendelkezzen: Ajánlati felhívás dátumától visszafelé számított 3 év vonatkozásában az ajánlattevő rendelkezzen legalább 1 db, szennyvízgyűjtő rendszer és ipari szennyvízkezelő berendezés tervezése és kivitelezése szerződésszerű teljesítését igazoló referenciával 25 millió forintot elérő értékben. b.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha ő vagy alvállalkozója nem rendelkezik ISO 9001:2008 és/vagy ISO 14001:2009 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű vállalatirányítási/ minőségirányítási rendszerrel. c.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha ő vagy alvállalkozója nem rendelkezik minimum 1 fő érvényes MV-VZ jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel, valamint 1-1 fő érvényes G és V jogosultsággal rendelkező tervezővel. d.) Ajánlattevőnek vagy alvállalkozójának csatolnia kell a cégjegyzésre jogosult személy (vagy meghatalmazottja) által aláírt az ajánlattételi határidőt megelőzően 3 év viszonylatában referencianyilatkozatot, minimálisan az alábbi tartalommal: a szerződéskötők neve, elérhetősége, a szerződés tárgya az ellenszolgáltatás nettó összege, a szerződés teljesítésének időtartama a létesítmény megtekinthetősége érdekében a kapcsolattartó személy neve, elérhetősége. a teljesítés megrendelői minősítése
5 Ajánlattevőnek vagy alvállalkozójának csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szállítandó berendezés vonatkozásában teljes körű szervizháttérrel rendelkezik. Ajánlattevőnek vagy alvállalkozójának csatolnia kell az ISO 9001:2008 és/vagy ISO 14001:2009 szabvány szerinti, vagy azzal egyenértékű vállalatirányítási/ minőségirányítási tanúsítványának egyszerű másolatát. Ajánlattevőnek vagy alvállalkozójának csatolnia kell a megajánlott szakemberek végzettségét igazoló dokumentum másolatát, saját kezűleg aláírt önéletrajzát, amelynek tartalmaznia kell a részletes szakmai gyakorlatot, csatolni kell továbbá a Mérnöki Kamara vagy Közigazgatási Hivatal által kiadott tervezői/felelős műszaki vezetői határozat másolatát. C/ Az alkalmasság pénzügyi-gazdasági minimum követelményei (az alkalmasság pénzügyi-gazdasági minimumkövetelményeinek való megfelelést kizárólag az ajánlattevő teljesítheti): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás megjelenésének napját megelőző három lezárt üzleti év vonatkozásában az általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevétele összesen nem éri el a nettó 40 millió Ft-ot, illetve ha az ajánlattevő nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt három lezárt üzleti évvel, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, ebben az esetben alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt az évenkénti átlagos teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem érte el legalább a nettó ,- Ft-ot. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a jelen ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti évben az üzemi tevékenység eredménye legalább két évben negatív volt. Az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolható az ajánlattevő saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának - vagy annak meghatározott mérleg részének - benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben nem szükséges. Ajánlattevő alkalmatlannak minősül az elbírálás során amennyiben nem rendelkezik a 1.B./ és 1.C./ pontban meghatározott alkalmassági feltételekkel. 2. Ajánlatkérő az ajánlattevők számára helyszíni bejárást biztosít. A részvételi szándékot kérjük jelezni az 1. pontban megjelölt kapcsolattartó felé.
6 Bejárás helyszíne: Szeged JBK Békéscsaba Telephely Bejárás időpontja: június :00 óra 3. A beszerzés műszaki specifikációja: Műszaki szakmai elvárások A nyertes Vállalkozó köteles elkészíteni a 4. sz. mellékletben részletezett követelmények szerinti létesítmény kiviteli, valamint szakági engedélyezésre és a belső megrendelői jóváhagyások megszerzésére alkalmas tervdokumentációját, majd az engedélyezett kiviteli tervdokumentáció alapján köteles kivitelezni az alábbi munkát, valamint összeállítani a működéséhez szükséges dokumentációt. Főbb elvárások: Egyszerre öt db kocsi[1] hosszúságú (132 m hosszú) szerelvény kocsiszekrényéről lecsurgó mosóvíz összegyűjtésére alkalmas, anyagában sav és lúgálló, beton vagy műanyag, az időjárási viszonyoknak jól ellenálló teljes tálca rendszer tervezése és telepítése, figyelembe véve, hogy a tálcarendszer mindkét oldalán a munkaterület beton- és aszfaltburkolatát fel kell újítani és illeszteni a tálcarendszerhez; Szabvány méretű téli üzemre is alkalmas (szigetelt, temperáló fűtéssel ellátott) konténer(ek)be telepített szennyvízkezelő rendszer tervezése és telepítése. A kezelt szennyvíz bevezetésére a csatornaszem és a konténer között csővezetéket kell tervezni és kiépíteni. a MÁV-START Zrt. munkavállalóinak és a kezelő személyzetnek a tevékenység oktatása; Ipari vízellátás kibővítése és mérhetővé tétel hidegvíz ellátással, valamint cirkulációs meleg víz vételezés lehetőségének megteremtése. 5 db egységes csatlakozási pont tervezése és kialakítása a mosóvágány jobb oldalán (a mosóvágány és a IX vágány között nem helyezhető el) 230V-os csatlakozókkal (megfelelő védelemmel), hideg és meleg vízvételezési lehetőséggel zárható kivitelben; 4. Szerződéses feltételek A szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés jelen ajánlati felhívás 3. számú mellékleteként csatolva. 5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés véghatárideje, a teljesítés helye:
7 A szerződés a mindkét Fél általi aláírása napján lép hatályba és az abból eredő kötelezettségek maradéktalan teljesítésével szűnik meg. A teljesítési ütemtervet a szerződéstervezet tartalmazza. A szerződés teljesítésének helye: A szerződés 3. pontjában meghatározottak szerint. 6. Ajánlat: 6.1. Részajánlat: kizárólag teljes körű ajánlat tehető. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a nem teljes körű ajánlat érvénytelen! 6.2. Több változatú ajánlat: érvényesen nem tehető Ajánlati ár: Az ajánlati ár tartalmazza a teljesítés során felmerülő összes egyéb költséget. Ajánlattevőnek ajánlatban meg kell adnia teljes ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) nettó összértékét (nettó összeg + ÁFA formában) Az árat magyar forintban (HUF) kell meghatározni. Az ajánlati ár a szerződés teljes időbeli hatálya alatt érvényes, rögzített ár. Az ajánlati ár tartalmazza a szerződésszerű teljesítés valamennyi közvetlen és közvetett költségét. 7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: Teljesítésigazolás mindkét fél részéről aláírt példánya és a szerződés feltételeinek, illetve a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei igazolt átvételétől számított 30 naptári nap. Fizetési mód: 30 napos fizetési határidővel, átutalással, a számla és mellékletei MÁV-START Zrt-hez történő beérkezésétől számítva. Ajánlatkérő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem nyújt, szerződést biztosító mellékkötelezettségek nem terhelik. 8. Részvételi feltételek: Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell különösen az alábbiakat: Ø Cégszerűen aláírt Felolvasólapot (ajánlati felhívás 1. számú melléklete), melynek hiánya az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, annak hiánypótlására lehetőséget az Ajánlatkérő nem biztosít!
8 Ø az ajánlati felhívásban meghatározott dokumentumokat Ø nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlat tárgyát képező szerződésszerű teljesítéshez alvállalkozó(ka)t kíván-e igénybe venni, illetve hogy az általa a szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt alvállalkozók vonatkozásában a kizáró okok nem állnak fenn. Ø Csatolni kell továbbá az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy közjegyző által készített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által készített aláírás mintáját egyszerű másolati példányban. Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult személy írja alá, úgy csatolni szükséges a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. Csatolja az ajánlatkérés tárgyához kapcsolódó, időbeli előrehaladását bemutatni képes műszaki ütemtervet (időbeli ütemezés) Ø Csatolja az ajánlatkérés tárgyához kapcsolódó tételes költségvetését. 9. Ajánlattevő az alábbi adatait ajánlatában köteles megadni: Ø Az ajánlatadó neve Ø Székhelye Ø Levelezési címe Ø Számlavezető pénzintézete Ø Számlaszáma: Ø Adószáma Ø Statisztikai jelzőszáma Ø Cégjegyzékszáma Ø Cégjegyzésre jogosult vagy meghatalmazott képviselő(k) neve Ø Kapcsolattartó neve Ø Telefon/Telefax Ø cím 10. Az elbírálás szempontja: összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint:
9 Részszempont Súlyszám 1. Nettó ajánlati ár (Ft) 90,00 2. Garanciális időtartam hossza (24-48 hónap között.) 10,00 Az Ajánlattevőnek a fenti táblázatban részletezett szempontok alapján kell az árat megadni nettó HUF úgy, hogy annak tartalmaznia kell minden járulékos költséget (beleértve pl. tervezési költségek, a hatósági engedélyeztetés, kivitelezés, tereprendezés, engedélyeztetés, érvényes hatósági engedély kiadásának időpontjáig terjedő időszak próbaüzemének stb. költségeket). A hatósági engedélyezési eljárás díját/illetékét Ajánlatkérő fizeti a nyertes Ajánlattevő által előre jelzett időben és összeggel. A megajánlott ellenszolgáltatás összegén felül ajánlattevő semmilyen egyéb ellenszolgáltatásra nem tarthat igényt. Az egyes részszempontok esetében az ajánlatkérő két tizedes jegyig értékeli az ajánlatokat. A 2. értékelési részszempont esetében a minimum 24 hónap, az ajánlatkérő által elvárt megajánlása kötelező, 48 hónapos vagy annál hosszabb garanciális időtartam megajánlása esetén egyaránt a maximális pontszámot adja az ajánlatkérő. Az Ajánlatkérő az ajánlatok bontását követően fenntartja a jogot e-árlejtés vagy ártárgyalás tartására, melynek időpontjáról az érvényes ajánlatot tevők részére írásban (fax vagy útján) értesítést küld. Ajánlatkérő nem kíván tárgyalásokat lefolytatni jelen pályázati kiírásban a szerződéses feltételek és szakmai tartalom tekintetében, de fenntartja magának a jogot arra, hogy ettől minden indokolás nélkül eltérjen. A tárgyalás vagy e-árlejtés tartásáról és annak időpontjáról az Ajánlatkérő írásban (fax vagy útján) küld értesítést. Ajánlatkérő az érvényes ajánlatok részvételével elektronikus árlejtést (e-aukció) tart. Az ajánlattevők az ajánlatukat egy elektronikus aukciós felületen tudják megtenni. A felületre történő regisztráció és az e- aukcióntörténő részvétel díjtalan. Az Ajánlatkérő az elektronikus licitet erre jogosult Szolgáltató rendszerének segítségével bonyolítja le. Szolgáltató megnevezése, adatai:
10 Cégnév: Electool Hungary Kft. Iroda: 1139 Budapest, Váci út 91. Cégjegyzékszám: Telefonszám (Helpdesk): Faxszám: Az elektronikus aukció tervezett időpontja: az ajánlattételi határidőt követő 5 munkanapon, hiánypótlás esetén legkésőbb 7 munkanapon belül. Az e-aukció részletes ütemezéséről és eljárási cselekményeiről Ajánlatkérő külön értesítésben tájékoztatja az érvényes ajánlatot benyújtott Ajánlattevőket. Ártárgyalás Egy érvényes ajánlat esetében Ajánlatkérő arra vonatkozó értesítése esetén Ajánlattevőnek az ellenszolgáltatás tekintetében kell új ajánlatot benyújtaniuk az ártárgyalás alkalmával. Amennyiben ártárgyalásra nem kerül sor, úgy az ajánlat benyújtásával az ellenszolgáltatás tekintetében is beáll az ajánlati kötöttség. Az ártárgyalás szabályai a következők: Az ártárgyalás célja új árajánlat benyújtása. Az ártárgyalásra két fordulóban kerül sor. Az ártárgyalás az ajánlattevő jelenlétében történik. Az ajánlattevő az tárgyalási forduló lezárásaként árajánlatát zárt borítékban nyújtja be az Ajánlatkérő részére (cégszerűen aláírt felolvasólapon).
11 Az ártárgyalás első fordulója során az ajánlatkérő számára kedvezőbb (vagyis alacsonyabb) értéket kell megajánlani, mint amely árajánlat az ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlatban szerepelt. Az ártárgyalás második fordulója során az ajánlatkérő számára kedvezőbb (vagyis alacsonyabb) értéket kell megajánlani, mint amely árajánlat az első fordulóban benyújtott ajánlatban szerepelt. Ajánlatkérő minden a tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, és azt a tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül az ajánlattevőnek alá kell írnia. Ajánlatkérő az ajánlattevőnek a jegyzőkönyvből egy példányt aláírást követően átad, vagy két munkanapon belül azt részére megküldi. A tárgyaláson csak a képviseleti jogosultságát igazoló személy vehet részt az ajánlattevő részéről. Az ártárgyaláson a részvétel kötelező, amennyiben nem kerül ajánlat benyújtásra az ártárgyalás során, úgy az az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ártárgyaláson való részvétel nem jelenti automatikusan a benyújtott ajánlat/alapajánlat érvényességét. 11. Az ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít, minden témában egy alkalommal. Hiánypótlás során az ajánlat nem módosulhat, azonban az ajánlat érvényességéhez szükséges dokumentumokat lehet benyújtani. Hiánypótlásban olyan adat, információ, dokumentum nem pótolható, amely az ajánlati árat befolyásolja, módosítja. Hiánypótlás során ajánlatkérő által nem kért dokumentumok is pótolhatóak. A hiánypótlási határidő elmulasztása egyben az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Hiánypótlási lehetőség nem vonatkozik a Felolvasólap benyújtására, valamint nem teljes körű árajánlat adása esetén az árajánlat kiegészítésére! A hiánypótlás vagy a hiánypótlás keretében kért felvilágosítás kérés határidőre való nem teljesítése esetén Ajánlatkérő kizárólag az eredeti ajánlatot veheti figyelembe az ajánlatok elbírálása során. Elektronikusan küldött Ajánlati dokumentáció esetén a pályázatban való részvétel feltétele a dokumentáció átvételének ben vagy faxon történő visszaigazolása. 12. A dokumentáció az alábbi kapcsolattartási ponton szerezhető be: dr. Kolenák Klaudia MÁV Szolgáltató Központ Zrt. BLÜ BSZ Vasúti és Vállalatüzemeltetési Divízió 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt szoba Telefon:
12 Fax: Az eljárás nyelve: magyar Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum szerepel, annak azzal tartalmában megegyező magyar nyelvű fordítását is csatolni kell az ajánlathoz. Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi cégszerűen aláírt felelős fordítását is. Amennyiben a magyar és az idegen nyelvű változat között eltérés van, úgy a magyar változat az irányadó. A nem magyar nyelven benyújtott ajánlatok magyar nyelvre történő felelős fordítását az ajánlattevő köteles vállalni, illetve az így felmerülő költséget ajánlattevő köteles viselni. 14. A felhívás közzétételének/megküldésének napja: június Ajánlattételi határidő: június óra, az ajánlatot en kell benyújtani a címre. A fenti időpont minden esetben az ajánlatok beérkezésének határideje. Az ajánlatokat elektronikusan, a fent megadott címre, a jelen pontban megadott időpontig beérkezőleg kell benyújtani. A határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek! Társaságunk nem vállal felelősséget az ajánlattevői érdekkörben felmerülő illetve vis maiorból eredő késedelmes ajánlattételért, így különösen rendszerhibából eredő késedelemért. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a felhívásban és a szerződésben foglalt feltételek elfogadására, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra. Amennyiben a szerződéssel kapcsolatban az ajánlattevőnek módosítási javaslata van, abban az esetben ezt a fenti nyilatkozatban jelezheti az Ajánlatkérő felé. Felhívjuk figyelmét, hogy a javaslatok elfogadása Ajánlatkérő számára nem kötelező, azonban a szerződést érintő javaslatokkal összefüggésben az ajánlatkérő tárgyalást tarthat. A nyilatkozat mintáját az ajánlati felhívás 1. számú melléklete tartalmazza. Az ajánlat szöveges részeit pdf formátumban, a benyújtott árajánlatot xls formátumban kell rögzíteni, azonban ezek az állományok nem tartalmazhatnak jelszóval vagy cellavédelemmel védett állományokat. Az tárgy mezőjében az eljárás számát és tárgyát fel kell tüntetni. Az ajánlatok bontása a beadási határidővel azonos időpontban és helyen a nyilvánosság kizárásával zajlik.
13 16. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: ajánlatok bontását követő 30 napon belül, elektronikus árlejtés vagy tárgyalás tartása esetén az elektronikus árlejtés, illetve a tárgyalások lezárását követő 15 munkanapon belül. 17. A szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetést követő 15 napon belül. 18. Az ajánlatkérő tárgyalást tarthat, annak időpontjáról tárgyalás esetén írásban értesíti az ajánlattevőket. Ajánlatkérő az ajánlattételt követően elektronikus árlejtést alkalmazhat, annak időpontjáról írásban értesíti az ajánlattevőket. 19. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlattételtől számított 90 nap. 20. Egyéb információk: Az eljárással kapcsolatos információt kizárólag írásban lehet kérni a jelen ajánlati felhívás 1. pontjában megjelölt kapcsolattartótól. Érvénytelen az ajánlat, ha: az ajánlattételi határidőn túl érkezik; a pályázatban részvételi feltételként kért igazolások, nyilatkozatok és egyéb csatolandó dokumentumok nem, vagy nem megfelelő módon igazolják Ajánlattevő alkalmasságát, illetve a kizáró okok fennállásának hiányát; a pályázatban részvételi feltételként kért igazolásokat és nyilatkozatokat Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére sem nyújtja be a megadott határidőre a pályázati felhívásnak megfelelően; az adóhatósági eljárás alapján Ajánlattevő felfüggesztett adószámmal rendelkezik; a pályázati felhívásban és mellékleteiben előírt követelményeknek nem felel meg, illetve az előírt feltételeket Ajánlattevő nem tudja igazolni, teljesíteni; az a nyújtandó szolgáltatás tulajdonságait illetve a vonatkozó ellenszolgáltatást nem egyértelműen határozta meg, vagy azokat más ajánlatához vagy feltételhez kötötte; a pályázati felhívásban és mellékleteiben nevesített tartalom tekintetében Ajánlattevő nem ad teljes körű ajánlatot; Ha az ajánlattevő az ajánlatához nem csatolja a cégszerűen aláírt, hiánytalanul kitöltött felolvasólapot eredetiben
14 az Ajánlattevő ajánlata nem teljeskörű vagy ha az ajánlattevő több változatú ajánlatot tett; az ajánlatban valótlan adat vagy nyilatkozat szerepel; ha a jelen ajánlati felhívás 1A/ pontjában részletezett kizáró okok fennállnak az ajánlattevővel szemben A hiánypótlási határidő elmulasztása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után a jelen ajánlati felhívás 11. pontjában foglaltaknak megfelelően. a hiánypótlásnak az Ajánlattevő az előírt módon nem tett eleget, vagy hiánypótlás határidőn túl érkezett amennyiben Ajánlattevő elmulasztja a szerződési feltételekkel kapcsolatos elfogadó vagy eltérésre irányuló nyilatkozatát becsatolni az ajánlattevő nem tett részletes és kötelező erejű jognyilatkozatokat az ajánlatával kapcsolatban, azzal kapcsolatban nem vállalt ajánlati kötöttséget; Ha nem nyújtja be az ajánlathoz kapcsolódó tételes költségvetését. Az Ajánlattevők az ajánlatkérő azon döntése kapcsán, mely ajánlatukat érvénytelennek minősíti, sem jogorvoslatra, sem semmilyen kártérítésre, kártalanításra vagy egyéb megtérítési igény érvényesítésére nem jogosultak. Ajánlattevő jogosult a jelen beszerzési eljárást, az eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítani. A jelen ajánlati felhívásban nem részletezett kérdésekben az ajánlati felhívás mellékletét képező szerződéstervezet és a vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadóak. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. Az ajánlatnak tartalmaznia kell kifejezetten és különösen az ajánlattevő nyilatkozatát a felhívás feltételeinek elfogadására, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra, továbbá az ettől eltérő javaslataira. Azonban felhívjuk figyelmét, hogy a javaslatok elfogadása Ajánlatkérő számára nem kötelező. Az ajánlatnak tartalmaznia kell kifejezetten és különösen az ajánlati felhívás szerinti igazolásokat és nyilatkozatokat. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a beszerzési igényétől és a szerződés megkötésétől a szerződéskötés előtt bármikor, indoklás nélkül elálljon, illetve a beszerzési eljárást
15 eredménytelenné nyilvánítsa. Ajánlattevők a jelen eljárásban kifejezetten csak saját költségükre és kockázatukra vehetnek részt; a pályázat szerződéskötés előtti eredménytelennek nyilvánításából vagy visszavonásából eredően ajánlatkérővel szemben semmiféle igény nem érvényesíthető. Az Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlati felhívás visszavonása, módosítása, valamint a beszerzési eljárás bármely okból történő eredménytelenné nyilvánítása vagy a szerződés aláírásának egyéb okból való meghiúsulása okán az Ajánlatkérő az Ajánlattevő(k) számára kár-, költségtérítést semmilyen jogcímen nem fizet. Budapest, június,, Csapkó István MÁV-START Zrt. Mellékletek: 1. sz. melléklet: Felolvasólap mintája 2. sz. melléklet: Referencia nyilatkozat mintája 3. sz. melléklet: Szerződéstervezet 4. sz. melléklet: Műszaki szakmai elvárások 5. sz. melléklet: Kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat 6. sz. melléklet: Árbevételre vonatkozó nyilatkozat 1. számú melléklet FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve:. Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):. Telefon: Telefax:. Ellenszolgáltatás összege:.,- Ft + ÁFA Jótállás időtartama: (hónapokban)
16 Alulírott,..,mint a(z) (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője az ajánlatkérésben, a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki adatok gondos áttekintése után ezennel kijelentem, hogy az azokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük, azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk és nyertesség esetén a szerződést az ajánlatunkban foglalt tartalommal teljesítjük. Jelen nyilatkozat a MÁV-START Zrt. Ajánlatkérő által tárgyban jelölt beszerzési igényére az ajánlat részeként tettem. Keltezés (helység, év, hónap, nap)... (cégszerű aláírás) 2. számú melléklet Referencia nyilatkozat Békéscsaba telephelyén található mosóvágányhoz szennyvízgyűjtő rendszer és szennyvízkezelő berendezés tervezésének és kiépítésének elvégzése, valamint az üzemeltetéshez szükséges hatósági engedélyek megszerzése tárgyú beszerzési eljárásban Alulírott, mint a(z)... (cégnév)... (székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője/cégjegyzésre jogosult által meghatalmazott személy, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam jegyzett cég az ajánlati felhívás megküldésének napját megelőző három évben összesen az alábbi, beszerzés tárgya szerinti referenciákkal rendelkezik: A szerződést kötő másik fél személy Kapcsolattartó Kapcsolattartó elérhetősége Végzett feladat leírása Az ellenszolgáltatás nettó összege A teljesítés szerződésszerű volt-e Teljesítés ideje Keltezés (helység, év, hónap, nap).
17 (cégszerű aláírás) 3. számú melléklet Szerződéstervezet 4. számú melléklet Békéscsaba TM mosóvágány szennyvíz összegyűjtését és előkezelését biztosító vízi-létesítmények tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése Műszaki szakmai elvárások A nyertes Vállalkozó köteles elkészíteni az alábbi létesítmény kiviteli, valamint szakági engedélyezésre és a belső megrendelői jóváhagyások megszerzésére alkalmas tervdokumentációját, majd az engedélyezett kiviteli tervdokumentáció alapján köteles kivitelezni az alábbi munkát, valamint összeállítani a működéséhez szükséges dokumentációt: Egyszerre öt db kocsi[2] hosszúságú (132m) szerelvény kocsiszekrényéről lecsurgó mosóvíz összegyűjtésére alkalmas, anyagában sav és lúgálló, beton vagy műanyag, az időjárási viszonyoknak jól ellenálló teljes tálca rendszer tervezése és telepítése, figyelembe véve, hogy a tálcarendszer mindkét oldalán a munkaterület beton- és aszfaltburkolatát fel kell újítani és illeszteni a tálcarendszerhez; A tervdokumentáció műszaki leírás fejezetében részletesen tartalmazza a komplett szennyvíz-előkezelés folyamatát, technológiai lépéseit (rajzok, folyamatábrák, szöveges leírások, mennyiségi adatok stb.). A dokumentáció a teljes technológia kiszolgálásához kapcsolódó eszközöket és anyagokat tartalmazza (pl.: sav és lúgálló hordószivattyú, személyi védőeszköz, kézmosó stb.). Szabvány méretű téli üzemre is alkalmas (szigetelt, temperáló fűtéssel ellátott) konténer(ek)be telepített szennyvízkezelő rendszer tervezése és telepítése, amely teljesíti az alábbi fő technológiai lépéseket: a mosás történhet savas, lúgos és semleges vegyszerekkel. A mosószerek pontos kémiai összetétele nem ismert!, szennyvíz összegyűjtés, pufferelés, szennyvízfeladás kezelő konténerbe, a szennyvizek előkezelését el tudja végezni (a befogadóba történő bebocsátás mindenkori feltételeit az alkalmazni kívánt mosószerektől függetlenül biztosítani tudja), a megtisztított víz közcsatornába történő bekötése.
18 A konténer kialakítása feleljen meg az alkalmazott technológiához kapcsolódó valamennyi jogszabályi elvárásnak, (környezetvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi és közegészségügyi elvárás stb.), beton alap elkészítése (előre gyártott betonelem elfogadható), szilárd burkolatú út biztosítása a megközelíthetőséghez, tereprendezés; a konténerajtó(k) nyitott állapotban való rögzíthetősége(i); a szennyvíz kezelésére és a kapcsolódó eszközök tárolására szolgáló konténer(eke)t a IX. vágány mellett a betonúttal párhuzamosan futó villamos oszlopsor vonalától 1,5-2 méteres távolságban, a 365-ös számú villanyoszlop felé (a konyha és a kocsi javító műhely közötti füves-fás területen) kell elhelyezni (a konténer méretétől függően eltérhet);a vízilétesítmény által kibocsátott szennyvíz mérési adatainak meg kell felelnie a területen illetékes csatornaszolgáltató által a befogadó nyilatkozatban meghatározott feltételeknek; Az összegyűjtött szennyvíz eljuttatásához csővezeték(ek) tervezése és kiépítése a konyha és a kocsi javító műhely közötti füves-fás területen elhelyezésre kerülő szabvány méretű konténer(ek)be; A mosásra kijelölt vágány és a konténer között kiépítésre kerülő csővezetéket a IX. vágányra merőlegesen a mellette elhelyezkedő betonút betonmezőinek illesztésénél 100mm-es csővastagság esetén 0,8m, 200mmes csővastagság esetén 1,1m mélyre kell tervezni és elhelyezni; A kezelt szennyvíz bevezetése a IX. vágány melletti betonúton a 365-ös oszloptól, 5m-re délre (Lőkösháza irányába) található csatornaszem és a konténer között csővezetéket kell tervezni és kiépíteni, a csatornarákötést mintavételre alkalmasan kell kialakítani (talpmélység fölött 20 cm-el); a betonút megbontásából adódó betonfelületek javítását, a munkavégzés helyszíneinek tereprendezését a rendszer telepítését követően el kell végezni; a MÁV-START Zrt. munkavállalóinak és a kezelő személyzetnek a tevékenység oktatása; Energiavételezés a 365-ös számú oszlop van lehetőség a rendszer becsült teljesítményét az ajánlatnak és a tervdokumentációnak tartalmazni kell, hogy a szükség esetén hálózat bővítése a rendszer indulása esetén megvalósítható legyen; A hatóságnál a jogszerű működtetéshez szükséges vízjogi engedély(ek) beszerzése a MÁV-START Zrt. nevére a megbízó és/vagy képviselőjének jóváhagyását követően; A kocsikról lekerülő szennyeződés-összetétel az alábbiak szerint várható, amelynek előkezelését biztosítani kell a létesítménynek (a megadott értékek a várható legrosszabb állapotot mutatják be): ásványpor (homok, agyag) 10-16%;
19 vasoxid 83-90%; rézoxid 0,05%-0,5%; korom 1%; ásványolaj, zsír. A kocsik mosásához felhasznált ipari víz mennyisége l/kocsi[3], maximálisan mosott mennyiség 10 kocsi/nap. A napi keletkező szennyvíz maximális mennyisége m3. Ipari vízellátás kibővítése és mérhetővé tétel hidegvíz ellátással, valamint cirkulációs meleg víz vételezés lehetőségének megteremtése. 5 db egységes csatlakozási pont tervezése és kialakítása a mosóvágány jobb oldalán (a mosóvágány és a IX vágány között nem helyezhető el) 230V-os csatlakozókkal (megfelelő védelemmel), hideg és meleg vízvételezési lehetőséggel zárható kivitelben; Meleg víz biztosításához összekötő vezeték (90m) tervezése és kiépítése a kocsimosó vágány és a kocsijavító műhely közé, a kocsi javítóban lévő kazánházhoz. (Itt található egy 130 kw teljesítményű Viessmann gázkazán hőcserélővel, teljesítménye 500 liter 70 C víz 10 perc alatt.) A berendezés garancialevelének átadása. Vállalkozó a próbaüzem megkezdése előtt az alábbi dokumentumokat elkészíti, illetve beszerzi és a Megrendelő részére jóváhagyás céljából 6 példányban (nyomtatott és elektronikus PDF, DWG formátumban) átadja: az üzemi vízkár-elhárítási tervet, az önellenőrzési és próbaüzemi tervet, az eredeti és végleges állapotrögzítő dokumentáció a kivitelezés helyszíne és a szennyvízelvezető csatorna becsatlakozási pontja között, a Berendezés működésének, technológiai leírását (napi és heti ellenőrzéseinek leírását), a Berendezés karbantartási és üzemeltetési előírását, a Berendezés és/vagy egyes részegységeinek használati utasítását. Elkészítendő tervezési dokumentáció tartalma:
20 Átnézeti helyszínrajz M 1:250, 1:500, 1:1000 Helyszínrajz a szennyvíz keletkezési helyétől a csatorna bekötési pontjáig, Alaprajz, metszetek és egyéb részlettervek az engedélyezéshez és értelmezéshez szükséges méretarányban, Műszaki leírás, Munkavédelmi- és biztonságtechnikai műszaki leírás, Tervezői nyilatkozat, Árazott- és árazatlan költségvetés (TERC VIP). Méretkimutatás a költségvetési tételekhez (TERC VIP) Az elkészült terveket 10 egymással mindenben egyező nyomtatott példányban, valamint elektronikus formátumban (rajzok DWG és PDF, a szöveges részek DOC formátumban, költségvetés XLS és SL08 formátumban) CD, vagy DVD adathordozón kérjük átadni. A Vállalkozó a MÁV-os szakági jóváhagyásokban és a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelően módosítja a terveket, valamint a próbaüzem teljesítésével párhuzamosan, amennyiben az illetékes hatóság által meghatározott feltételek fennállnak és a szükséges dokumentumok rendelkezésre állnak, Tervező megindítja az üzemeltetéshez szükséges engedélyeztetési eljárást az illetékes hatóságnál a megrendelő képviselőjének részvételével, továbbá a berendezés vízjogi engedélyének (szennyvíz kibocsátási és/vagy üzemeltetési) megszerzése érdekében az illetékes hatóságnál eljár. A kivitelezést megelőző belső MÁV-os jóváhagyások beszerzése a Megbízó feladata. A Vállalkozó feladatát képezi a hatóság által előírt, de legalább 30 naptári nap időtartamú ún. próbaüzem, melynek célja az esetlegesen felmerülő műszaki-technológiai eredetű problémák, hibák orvoslása, kijavítása és a vízjogi engedélyezési eljáráshoz (szennyvíz kibocsátási és/vagy üzemeltetési) szükséges, megfelelő mennyiségű és meghatározott komponensekre történő, akkreditált vízminta megszerzése. Vállalkozó biztosítja a vízjogi engedélyeztetés dokumentációjához szükséges adatokat. A próbaüzem sikeres lezárását követően Felek üzembehelyezési eljárást folytatnak le, melyről közösen jegyzőkönyvet vesznek fel. A műszaki átvétel feltétele a kivitelezési munkákról készített részletes megvalósulási dokumentáció átadása 6 pld-ban papír alapon + 1 pld. Digitálisan (PDF, DWG). 5. számú melléklet NYILATKOZAT Kizáró okra vonatkozóan Alulírott mint a(z)... (cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője/meghatalmazottja[4] a MÁV-
21 START Zrt., mint ajánlatkérő által indított Békéscsaba telephelyén található mosóvágányhoz szennyvízgyűjtő rendszer és szennyvízkezelő berendezés tervezésének és kiépítésének elvégzése, valamint az üzemeltetéshez szükséges hatósági engedélyek megszerzése tárgyú beszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem: Vállalkozásunkkal szemben nem állnak fent az ajánlati felhívásban foglalt kizáró okok, mely szerint nem lehet Ajánlattevő aki: c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az Ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedése szerinti ország vagy az Ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; g) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény 11. -a, vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke szerinti öt évnél nem régebben meghozott jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az Ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság öt évnél nem régebben jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki. Továbbá nem lehet ajánlattevő, aki: h) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy i) a szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon
22 bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, j) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. k) nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a h) i) és j) pontokban meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell a h) pont szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. Kelt:., hó.. nap cégszerű aláírás 6. számú melléklet Árbevételre vonatkozó nyilatkozat Alulírott, mint a(z)... (cégnév)... (székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője Békéscsaba telephelyén található mosóvágányhoz szennyvízgyűjtő rendszer és szennyvízkezelő berendezés tervezésének és kiépítésének elvégzése, valamint az üzemeltetéshez szükséges hatósági engedélyek megszerzése tárgyában az ajánlat részeként kijelentem, hogy a... (cégnév) az ajánlattételi határidő lejártát megelőző három lezárt üzleti év általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevétele az alábbiak szerint alakult: Lezárt üzleti év megadása nettó árbevétel forintban Keltezés (helység, év, hónap, nap)... (cégszerű aláírás)

References: Pf. 27
 bíróság 
 bíróság 
 bíróság 
 bíróság 
 bíróság 
 bíróság 
 bíróság 
 bíróság