Source: https://www.cccyl.es/en/dictamenes/contratacion-administrativa/2004
Timestamp: 2020-07-13 04:41:46+00:00

Document:
Dictamen 741/2004
expediente relativo a la resolución del contrato administrativo de obras suscrito por el Excmo. Ayuntamiento de xxx con la empresa Construcciones yyy, para la ampliación y reforma de la Casa Consistorial, Casa de Cultura y adecuación del entorno.
Incumplimiento del plazo de ejecución de los trabajos.
Dictamen 719/2004
expediente relativo a la resolución de la relación contractual resultante del Acuerdo de adjudicación, de fecha 12 de diciembre de 2002, destinado a la constitución de un derecho de superficie sobre la parcela municipal identificada como “parcela xxx y Centro cívico”, sita en el Polígono Industrial xxx, a favor de la Entidad xxxx del Polígono Industrial xxx.
Procede resolver por no formalizarse el contrato por causa imputable al contratista.
Dictamen 688/2004
expediente de restablecimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión del Ayuntamiento de xxx a la empresa zzz, de la explotación del Servicio Municipal de Aguas en el término municipal de xxx.
Incremento de costes para el concesionario, consecuencia del ejercicio de la prerrogativa del ius variandi de la Administración, que debe ser compensado por esta.
Descargar (97.6 KB)
Dictamen 678/2004
expediente de modificación de contrato administrativo de obras del “Proyecto de urbanización de la rotonda de acceso del rrr y otras vías públicas de xxx”, suscrito el 21 de febrero de 2003 entre el Ayuntamiento de xxx y la UTE “yyy S.A. y zzz S. L.”.
Descargar (33.5 KB)
Dictamen 666/2004
expediente relativo a la resolución del contrato de obras de “Construcción de un edificio para la Asociación de Vecinos de xxx”, en xxx.
Demora en el cumplimiento del plazo total.
Dictamen 665/2004
expediente de resolución del contrato de concesión del servicio de las piscinas municipales y quiosco anexo celebrado entre el Ayuntamiento de fff y D. xxx.
Incumplimiento por parte del adjudicatario de sus obligaciones de mantenimiento de las instalaciones.
Dictamen 543/2004
expediente relativo a la aprobación de los pliegos de cláusulas generales aplicables a los contratos de obras, consultoría y asistencia, de servicios y suministros, y otros contratos administrativos especiales y privados por el Ayuntamiento de xxx.
En ausencia de una regulación propia de la Comunidad Autónoma, las Entidades Locales de Castilla y León no tienen atribuida la competencia para aprobar los pliegos de cláusulas administrativas generales de contratación.
Dictamen 387/2004
expediente de resolución de contrato de obras para la adecuación de la travesía de la carretera xxx a xxx, suscrito entre la Diputación Provincial de xxx y la compañía yyy.
Los defectos y errores en la ejecución del proyecto no tienen la suficiente entidad como para justificar en este momento la resolución que pretende la Administración.
Dictamen 279/2004
expediente relativo a la resolución del contrato administrativo de servicios de asistencia técnica y gerencia técnica de la emisora municipal de xxx (xxx) suscrito por el Ayuntamiento de xxx (xxx) y la empresa yyy, S. L.
Incumplimiento culpable del contratista.
Dictamen 221/2004
expediente relativo a la resolución del contrato administrativo de transporte escolar de la ruta número xxx suscrito por la Dirección Provincial de Educación de xxx y D. yyy.
Inexistencia de niños que precisen del transporte escolar objeto del contrato.
Dictamen 179/2004
expediente relativo a la resolución del contrato de obras de “Urbanización de la xxx, 1ª y 2ª fases” de xxx (xxx).
Incumplimiento grave culpable del contratista.
Dictamen 178/2004
expediente para la resolución del contrato administrativo de obras suscrito entre el Ayuntamiento de xxx (xxx) y el contratista D. yyy para llevar a cabo la obra de acondicionamiento de edificio municipal para albergue en xxx.
Incumplimiento del plazo de ejecución por parte del contratista.
Descargar (113.5 KB)
Dictamen 97/2004
expediente relativo a la resolución y liquidación del contrato administrativo de trabajos específicos y concretos no habituales para la realización de una escultura denominada “xxx”, a ubicar en la Plaza de la xxx, que fue celebrado por el Excmo. Ayuntamiento de xxx con el escultor D. yyy.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución