Source: https://es.scribd.com/document/378755838/TINGO-mariA-Bases-Publicadas-en-El-Seace
Timestamp: 2019-08-24 14:17:33+00:00

Document:
TINGO.mariA-Bases Publicadas en El Seace | China | Política internacional
Cargado por Jonathan Geomar Ortiz Ojeda
guardarGuardar TINGO.mariA-Bases Publicadas en El Seace para más tarde
BASES_AGUA_20170801_115322_232 (1)
Bases Estandar Lp n 012018gr.cajgsrj Ejec. i.e.i Solitor San Ignacio.
Curso LCE Chiclayo Junio 2017
LICITACION PUBLICA POR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADO
LP – N° 0024 – 2006 – MTC/20
OBRA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA,
TRAMO: PUENTE PUMAHUASI – PUENTE CHINO
Provenientes del Crédito Suplementario autorizado por
1.0 GENERALIDADES 3
2.0 VALOR REFERENCIAL 4
3.0 CONDICIONES GENERALES REQUISITOS DE LA LICITACION 4
4.0 SISTEMA DE LICITACIÓN Y MODALIDAD 4
5.0 FINANCIAMIENTO 4
6.0 CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 4
7.0 REGISTRO DE PARTICIPANTES, CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION 5
8.0 DOCUMENTOS DE LA LICITACION 5
9.0 INSPECCIÓN PREVIA 6
10.0 PARTICIPACIÓN DE POSTORES EN CONSORCIO 6
11.0 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 6
12.0 DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 8
13.0 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 9
14.0 APERTURA DEL SOBRE 2.- PROPUESTA ECONÓMICA 12
15.0 DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 13
16.0 IMPUGNACIONES 14
17.0 DECLARATORIA DE DESIERTO 14
18.0 SUSCRIPCIOPN DEL CONTRATO 14
19.0 ORDEN DE PRELACIÓN DE DOCUMENTOS 15
20.0 ASPECTOS ESPECIFICOS DE LA EJECUCION DE OBRA 16
21.0 SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 16
22.0 POLIZAS DE SEGURO A CONTRATAR 16
23.0 RELACION DE EQUIPO MINIMO REQUERIDO 16
FORMATO N° 1: DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 18
FORMATO N° 2: DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR ( Artículo 76º del Reglamento) 19
FORMATO N° 3: COMPROMISO DE INTEGRIDAD 20
FORMATO Nº 4 : PROMESA DE CONSORCIO 21
FORMATO N° 5 : PLAZO DE EJECUCION 22
FORMATO N° 6: CUMPLIMIENTO DE EQUIPO MINIMO 23
FORMATO N° 7: OBRAS EN GENERAL 24
FORMATO N° 8: EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES 25
FORMATO N° 9: EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL 26
FORMATO N° 10: SITUACION FINANCIERA 27
FORMATO Nº 11: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA CON MODELO
DE PROPUESTA ECONÓMICA Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 28
FORMATO Nº 12: CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 30
PROFORMA DE CONTRATO 31
LP-0024-2006-MTC/20 1
Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Tingo Maria – Aguaytia, Tramo: Puente Pumahuasi – Puente Chino
LP-0024-2006-MTC/20 2
ROVIAS NACIONAL
LICITACIÓN PUBLICA POR PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADO
LP N° 0024-2006-MTC/20
Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Tingo Maria – Aguaytia, Tramo: Puente Pumahuasi
El Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones – PAAC del Proyecto Especial de Infraestructura de
Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, considera la ejecución de un proceso cuyo objeto es la
ejecución de la Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Tingo Maria – Aguaytia, Tramo:
Puente Pumahuasi – Puente Chino, que corresponde a la Licitación Pública por proceso de selección
abreviado LP Nº 0024-2006-MTC/20, de acuerdo con lo especificado en las presentes Bases, el
Expediente Técnico y demás documentos complementarios.
El objeto de la presente Licitación Pública es seleccionar a la empresa o consorcio que ejecute la Obra a
que se refiere el numeral precedente, la que se encuentra inscrita en el Sistema Nacional de Inversión
Pública – SNIP, con Código del Banco de Proyectos Nº 2434 y cuenta con la Declaración de Viabilidad del
Proyecto según Memorandum Nº 910-2006-MTC/09.02, de fecha 14.07.2006, del Director General de la
Oficina General de Planificación y Presupuesto del MTC.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, a través del Proyecto Especial de Infraestructura de
N° 20503503639, con domicilio legal en Jr. Zorritos N° 1203, Lima 01.
1.3 Localización y descripción del proyecto
El sector objeto de la presente Licitación Pública forma parte de la carretera Tingo Maria – Aguaytia -
Pucallpa, está localizado en los departamentos de Huanuco y Ucayali, provincias de Leoncio Prado y
Padre Abad, es una vía con una longitud de 36.3 Km. aproximadamente, (Km. 15+200 – Km. 51+551).
El plazo de ejecución de la presente Obra es de Quinientos Cuarenta (540) días calendario, el cual
constituye un requerimiento técnico mínimo de acuerdo al artículo 63° del Reglamento y, por lo tanto, es de
- Decreto de Urgencia N° 24-2006 Procedimiento especial para la ejecución de las actividades y
proyectos bajo el ámbito de la Ley N° 28880, Ley que autoriza un crédito suplementario en el
presupuesto del sector público para el año fiscal 2006.
2.0 VALOR REFERENCIAL
LP 0024 – 2006-MTC/20 3
Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Tingo Maria - Aguaytia, Tramo: Puente Pumahuasi – Puente Chino
El Valor Referencial para la ejecución de la Obra materia de la presente convocatoria es de S/.
133 764 411,03 (Ciento Treinta Tres Millones Setecientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Once y
03/100 Nuevos Soles), incluido el I.G.V., con precios vigentes al mes de agosto del 2006.
3.0 CONDICIONES GENERALES – REQUISITOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
a) Haber cancelado los derechos de participación; en caso de participantes que se presenten en
Consorcio, bastará que uno de los integrantes haya cancelado estos derechos.
b) Estar inscrito en el Registrado Nacional de Proveedores y no estar incluido en el Registro de
Proveedores Inhabilitados para contratar con el Estado. (Pronunciamiento N° 024-2006/GTN)
c) No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el artículo 9° del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 26850 – Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado por el Decreto Supremo N° 083-2004-PCM.
4.0 SISTEMA DE LICITACIÓN Y MODALIDAD
Se utilizará el Sistema a Precios Unitarios.
5.0 FINANCIAMIENTO
Con Recursos Ordinarios, bajo el ámbito de la Ley N° 28880, Ley que autoriza un crédito suplementario en
el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2006.
6.0 CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN
Convocatoria El 21 de noviembre, vía el SEACE
Registro de Participantes Desde el 22 de Noviembre hasta el 30 de noviembre
Presentación de Consultas y/u Observaciones Desde el 22 de noviembre hasta el 23 de noviembre
Absolución de Consultas y/u Observaciones 27 de noviembre
Integración de las Bases 28 de noviembre
Presentación de Propuestas 04 de diciembre
Otorgamiento de la Buena Pro 12 de diciembre
El calendario con las diferentes etapas del proceso de selección se encuentra en la convocatoria publicada
en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE, en adelante “SEACE”,
de acuerdo al artículo 10° del Decreto de Urgencia N° 024-2006.
Las Bases de la Licitación se encontrarán publicadas a partir de la convocatoria en la página web de
PROVIAS NACIONAL: http://www.proviasnac.gob.pe
7.0 REGISTRO DE PARTICIPANTES, CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES E INTEGRACION DE
7.1 El Registro de Participantes
LP 0024 – 2006-MTC/20 4
El Registro de Participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y finaliza a los dos
(2) días hábiles antes del acto de presentación de propuestas. Para registrarse, la persona jurídica y/o
consorcio que solicite participar en el proceso de selección deberá abonar el costo del derecho de
participación, el cual asciende a S/. 20,00 (Veinte y 00/100 Nuevos Soles).
Es de responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso de selección
7.2 Documentos suministrados por la Entidad para el proceso de selección
La documentación que se entrega a los postores es:
7.3 Consultas y Observaciones
Los Participantes podrán formular sus consultas y/u observaciones a las bases en forma simultanea,
en los plazos señalados en el calendario del proceso, empleando el Formato Nº 12, de las formas
 De manera personal: Por escrito, adjuntando opcionalmente un diskette, en la dirección de
PROVIAS NACIONAL consignada en la convocatoria; y/o,
 Electrónicamente a la dirección: comite_especial@proviasnac.gob.pe, en el asunto se indicará el
proceso de selección que corresponda (Ejemplo: LP - 0024-2006-MTC/20).
Para la absolución de consultas y observaciones se procederá de acuerdo a lo indicado en los artículos
10° literal d) del Decreto de Urgencia N° 024-2006.
7.4 Integración de Bases
Se procederá de acuerdo a lo indicado en el artículo 10° literal e) del Decreto de Urgencia N° 024-
8.0 DOCUMENTOS DE LA LICITACION PÚBLICA
Los documentos del presente proceso son:
- Bases de la Licitación Pública (Incluye el Expediente Técnico de Obra y la Proforma de
- Bases Integradas (La que contiene las modificaciones a consecuencia de las Consultas
formuladas u observaciones acogidas, de ser el caso)
9.0 INSPECCIÓN PREVIA
9.1 Es responsabilidad exclusiva de los proponentes visitar e inspeccionar la totalidad del sitio y áreas donde se
ejecutarán las obras objeto de esta Licitación, analizar los resultados de los ensayos de laboratorio, así
como, efectuar todas las evaluaciones que sean necesarias, incluyendo y sin limitarse, a los documentos
de la licitación, verificaciones y análisis que estime pertinentes para presentar su Propuesta.
Sus evaluaciones y análisis deben de incluir, entre otros la revisión de todos los aspectos técnicos, socio
ambientales relacionados con la formulación de la Propuesta y ejecución del Contrato; las condiciones de
las áreas y el sitio donde se ejecutarán las obras, condiciones del transporte, manejo, almacenamiento,
LP 0024 – 2006-MTC/20 5
disposición y transporte de materiales, disponibilidad de mano de obra, agua, energía y comunicaciones,
y en general todos los elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en esta
9.2 No se requiere certificación expresa o documento alguno de haber visitado la obra, sin embargo, es
recomendable que el Postor efectúe una detenida inspección a la zona de trabajo; la presentación de la
Propuesta implicará la tácita aceptación del Postor de no haber encontrado inconveniente alguno, tanto
para la preparación de la oferta, como para la ejecución de la obra dentro del plazo previsto.
10.0 PARTICIPACION DE POSTORES EN CONSORCIO
En el proceso de selección podrán participar distintos postores en Consorcio, sin que ello implique crear
una persona jurídica diferente. Para ello será necesario acreditar la existencia de una promesa formal de
Consorcio, la que se perfeccionará luego de consentido el otorgamiento de la Buena Pro y antes de la
Las partes del Consorcio responderán solidariamente ante la Entidad por las consecuencias derivadas de
su participación individual en el Consorcio durante el proceso de selección o de su participación en conjunto
en la ejecución del contrato derivado de éste. Deberán designar un representante o apoderado común con
poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su condición de
postores y del contrato hasta su liquidación.
Las partes del Consorcio deben estar inscritas en el Registro Nacional de Proveedores, Capítulo de
Ejecutores de Obras y encontrarse hábiles para contratar con el Estado.
En el caso de propuestas a ser presentadas por un Consorcio, bastará que se registre uno de sus
integrantes. Para el caso de postores que se presenten en Consorcio, se tendrá presente lo dispuesto en
el Decreto de Urgencia N° 024-2006 y la Directiva Nº 003-2003/CONSUCODE/PRE.
11.0 CONTENIDO DE LA PROPUESTA
11.1 La Propuesta se presentará en dos (2) sobres, identificados como sigue:
"Sobre Nº 1: Propuesta Técnica" y "Sobre Nº 2: Propuesta Económica".
11.2 Cada uno de los referidos sobres contendrá la Propuesta en original y dos (2) copias. El original marcado
como "ORIGINAL" y las copias como “COPIA” y se presentarán consignados como sigue:
Atención: Comité Especial LP N° 00XX-2006-MTC/20
Jr. Zorritos N° 1203, 3er. Piso, Sector A, Lima
Sala de Licitaciones y Concursos de PROVIAS NACIONAL
POSTOR:. ___________ SOBRE Nº:_________
11.3 Sobre Nº 1: Propuesta Técnica
LP 0024 – 2006-MTC/20 6
11.3.1 Índice
El Postor presentará un índice que facilitará la búsqueda y ubicación de los documentos
solicitados (opcional).
11.3.2 Contenido del Sobre Nº 1
Doc.1: Declaración Jurada de Datos del Postor (Formato Nº 1). – Obligatorio.
En caso de consorcios debe ser presentada por cada uno de sus miembros.
Doc.2: Constancia de Inscripción en el RNP. – Obligatorio.
Proveedores, Capítulo de Ejecutores de Obras , expedido por CONSUCODE. En caso
de consorcios debe ser presentada por cada uno de sus miembros.
Doc.3: Declaración Jurada (Formato N° 2). – Obligatorio.
Conforme a lo establecido en el Artículo 76º del Reglamento.
Doc. 4: Compromiso de Integridad (Formato Nº 3). – Obligatorio.
Doc. 5 Promesa de consorcio (de ser el caso) (Formato N° 4) . – Obligatorio.
De conformidad con el Artículo 37° de la Ley y la Directiva Nº 003-
2003/CONSUCODE/PRE.
Documentación relacionada a los requerimientos técnicos mínimos:
Doc. 6 Plazo de Ejecución. (Formato Nº 5). – Obligatorio.
Compromiso de ejecutar la obra en el plazo establecido en las Bases.
Doc.7: Declaración Jurada de Equipo mínimo. (Formato Nº 6). – Obligatorio.
Doc.8: Tiempo de Colegiatura del Ing. Residente Propuesto. – Obligatorio.
Se adjuntará copia simple de la colegiatura.
Documentación relacionada a los factores de evaluación:
Doc. 9: Experiencia en Obras en General. (Formato Nº 7). – Facultativo.
Doc. 10: Experiencia en Obras Similares. (Formato Nº 8). – Facultativo.
Doc. 11: Experiencia del personal profesional propuesto. (Formato Nº 9). – Facultativo.
Doc.12: Situación Económica Financiera de la empresa. (Formato Nº 10).– Facultativo.
El postor deberá presentar todos los documentos obligatorios para que su propuesta sea admitida.
Los documentos facultativos están relacionados a la acreditación de los factores de evaluación. En ese
sentido de no presentarse un documento facultativo, la propuesta será admitida pero no se asignará el
puntaje correspondiente al factor de evaluación que no se acreditó.
11.4 Sobre Nº 2: Propuesta Económica
El Sobre Nº 2, deberá contener la documentación siguiente:
Doc. 13: Carta de Presentación de la Propuesta Económica (Formato Nº 11).
LP 0024 – 2006-MTC/20 7
El postor presentará el Monto Total de su Propuesta Económica, el que debe incluir
todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al Formato Nº 11, el
que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se
considerará como no presentada.
Doc.14: Propuesta Económica y el detalle de los Precios Unitarios .
El contenido mínimo de las propuestas económicas debe ser:
Monto de la propuesta económica y, en los casos de ejecución de obras, se debe
presentar el desagregado por partidas que dan origen a su propuesta, el detalle de los
gastos generales, fórmula polinómica, la utilidad y los tributos aplicables.
El monto total de la propuesta económica será en Nuevos Soles (S/. ),
y las cifras monetarias a consignar deberán ser expresadas con dos (2) decimales.
12.0 DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
12.1 El acto de presentación de propuestas será público y se realizará en la fecha y hora exacta señaladas en
la convocatoria, en presencia del Comité Especial, los postores y con la participación de Notario Público.
12.2 Las personas naturales concurrirán personalmente o a través de su representante debidamente acreditado
ante el Comité Especial mediante carta poder simple, mientras que las personas jurídicas lo harán por
medio de su representante legal o apoderado acreditado con carta poder simple.
12.3 El acto se inicia cuando el Comité Especial llama a los participantes en el orden en que se registraron, para
que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra
presente, se le tendrá por desistido de participar en el proceso. Si algún participante es omitido, podrá
acreditarse con la presentación del comprobante de pago por derecho de participación.
12.4 El Comité Especial procederá a abrir los Sobres Nº 1 que contienen la propuesta técnica de cada postor y
comprobará que los documentos presentados sean los solicitados por las Bases, la Ley y el Reglamento.
De no ser así, el Comité Especial devolverá la propuesta, teniéndola por no presentada, salvo que el postor
exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el Acta y el Notario Público
mantendrá la propuesta en su poder hasta que el postor interponga revisión. Si se interpone ésta, se
estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.
La evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realizara en fecha posterior, por lo que el Notario
Público procederá a sellar y firmar cada hoja de todos los documentos originales de cada propuesta
técnica y colocará los Sobres Nº 2 cerrados, que contienen las propuestas económicas de cada postor,
dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, los miembros del
Comité Especial y los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité
Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las
propuestas técnicas. El Comité Especial recordará a los postores la fecha del siguiente acto público.
El Comité Especial levantará el Acta respectiva, la que será suscrita por todos sus miembros y los postores
12.5 La subsanación de propuestas se realizará de acuerdo a lo indicado en el artículo 125° el Reglamento.
La subsanación se aplica en caso de errores u omisiones en los documentos presentados en la propuesta
técnica. No corresponde otorgar plazo para subsanación cuando el postor haya omitido la presentación de
algún documento en la propuesta técnica.
13.0 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
LP 0024 – 2006-MTC/20 8
13.1 Terminado el Acto de Recepción de propuestas y apertura de la Propuesta Técnica o Sobre 1, el Comité
Especial procederá en privado a la evaluación de los Documentos del Sobre Nº 1.
13.2 Evaluación de la Propuesta Técnica
El puntaje máximo que podrá obtener una Propuesta Técnica será de cien (100) puntos.
Serán declaradas aptas las Propuestas Técnicas cuyo puntaje sea igual o mayor a sesenta (60)
Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo serán considerarás como no aptas y no podrán
participar en la segunda etapa apertura del Sobre Nº 2 – Propuesta Económica.
En Base al resultado de la evaluación de los Sobres Nº 1, el Comité Especial elaborará el correspondiente
informe a ser aprobado por Acta, el mismo que incluirá las Hojas Individuales de Evaluación de Propuesta
Técnica (una por cada postor) y el Cuadro Resumen de Evaluación Propuesta Técnica (REPT).
Los Criterios de Evaluación de la Propuesta Técnica son:
LP 0024 – 2006-MTC/20 9
Evaluación de la Propuesta Técnica (Puntuación Máxima: 100 puntos, Puntuación Mínima: 60
Serán declaradas aptas las Propuestas Técnicas cuya puntuación sea igual o mayor a Sesenta (60)
Los postores que no alcancen la puntuación mínima, serán consideradas como no aptos para la
apertura de la Propuesta Económica, devolviéndosele su propuesta.
Los Factores y Criterios de evaluación son los siguientes :
Puntuació Puntuació
Factores de Evaluación Cumplimiento
n Mínima n Máxima
A. Experiencia en Obras en General para el postor (Formato Nº 7)
Se asignará puntaje a Obras en General ejecutadas en los últimos diez (10)
años, según se indica a continuación
 Al postor que demuestre haber ejecutado Obras en General por un
monto acumulado menor a una (01) vez el valor referencial.
(S/. 133 764 411.03) se le asignará cero (00) puntos. 20
monto acumulado mayor o igual a cinco (05) veces el valor referencial.
(S/. 668 822 055,15) se le asignará Veinte(20) puntos.
LP 0024 – 2006-MTC/20 10
B. Experiencia en Obras Similares para el Postor (Formato Nº 8)
Se asignará puntaje a Obras Similares ejecutadas en los últimos quince
(15) años, según se indica a continuación:
 Al postor que demuestre haber ejecutado Obras Similares por un
monto acumulado menor al sesenta por ciento (60%) del valor
referencial. (S/. 80 258 646,62) se le asignará cero (00) puntos. 40
monto acumulado igual o mayor al cien por ciento (100%) del valor
referencial. (S/. 133 764 411,03) se le asignará Cuarenta (40 puntos)
C. Experiencia y Calificación del personal profesional propuesto
(Formato Nº 9). 15
Mayor o igual a 10 años como residente de Obra ..................Quince
(15) puntos.
Menor o igual a 5 años como residente de Obra....................cero (00)
Para valores intermedios se considerará interpolación lineal
c.2 Especialista en suelos y pavimentos 5
Mayor o igual a 5 años en la especialidad.................cinco (05)
Menor o igual a 2 años en la especialidad................ cero (00)
c.3 Especialista en metrados, costos y presupuestos
D. Situación Económica Financiera (Formato Nº 10).
Índice de Endeudamiento  0.75................................. cinco (05) puntos.
Índice de Endeudamiento > 1.00 ................................. cero (00) puntos.
Índice de Liquidez  1.00............................................. cinco (05) puntos.
Índice de Liquidez < 0.65 .............................................. cero (00) puntos. 15
Índice patrimonial
Índice patrimonial  0.24.............................................. cinco (05) puntos.
Índice patrimonial < 0.10 .............................................. cero (00) puntos.
Para valores intermedios se considerará interpolación lineal.
PUNTUACIÓN 60 100 -
El Requerimiento Técnico Mínimo para el Ing. Residente de Obra es el siguiente:
- Título de Ingeniero Civil.
- Deberá contar con no menos de 10 años de Colegiado.
El Requerimiento Técnico Mínimo para los especialistas es el siguiente:
LP 0024 – 2006-MTC/20 11
- Deberá contar con no menos de 5 años de Colegiado.
La evaluación de la experiencia y calificación del Ing. Residente se realizará en base a la sumatoria del tiempo
efectivo, como Ing. Residente en Obras similares, de acuerdo a lo indicado en el Formato N° 9. Las
experiencias deberán estar sustentadas con las constancias o certificados correspondientes.
La evaluación de la experiencia y calificación de los especialistas se realizará en base a la sumatoria del tiempo
efectivo, en la especialidad requerida en Obras similares, de acuerdo a lo indicado en el Formato N° 9. Las
Se entiende como Obra Similar a las obras de "Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras a
nivel de asfaltado (Asfalto en caliente, en frío, TSB)".
encuentren comprometidos en otros trabajos, estarán en la obligación de resolver o renunciar a dichos
Los profesionales puede participar con más de un postor, sin ser esto, motivo de descalificación para el postor y
Para efectos de evaluación no se considerarán experiencias ejecutadas en forma paralela o que se traslapen
(El tiempo de traslape no se considerara en uno de los servicios presentados).
14.0 APERTURA DEL SOBRE Nº 2. – PROPUESTA ECONÓMICA
14.1 El segundo Acto Público corresponde a la Apertura del Sobre Nº 2 y se realizará en la fecha indicada
en la convocatoria, salvo comunicación expresa del Comité Especial.
14.2 En este Acto Público, antes de la apertura de las Propuestas Económicas, se procederá como sigue:
a) El Notario Público presentará al Comité Especial los Sobres Nº 2 Propuesta Económica, los mismos
que permanecieron en su custodia y que también serán mostrados a los asistentes.
b) Seguidamente, se dará lectura al Acta del Comité Especial señalando el resultado de la Evaluación de
los Sobres Nº 1 - Propuesta Técnica.
c) A los Postores descalificados en el Sobre Nº 1, les será devuelto su correspondiente Sobre Nº 2, sin
14.3 A continuación, se procederá a abrir los sobres que contienen la Propuesta Económica de los postores
aptos en la evaluación de la Propuesta Técnica. El Comité Especial comprobará que los documentos
presentados por cada postor sean los solicitados en las bases, de no ser así, el Comité Especial
devolverá los documentos al postor, teniéndolos por no presentados.
La propuesta económica de los postores debe incluir todos los conceptos que incidan sobre ella, salvo
que los postores gocen de exoneraciones legales. Así, los postores de la región amazónica – siempre que
cumplan con los supuestos previstos en Ley 27037 Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía y el
LP 0024 – 2006-MTC/20 12
Decreto Supremo Nº 083-2005-PCM y demás normas relacionadas– no deberán incluir dentro de sus
propuestas el monto correspondiente al IGV, el cual es objeto de exoneración legal.
No obstante, en la medida que los límites del valor referencial no constituyen parámetros válidos cuando
se comparan con ofertas que no incluyen IGV —como es el caso de las ofertas de los postores de la
región amazónica—, en los procesos de selección convocados en la región amazónica, las Entidades
deben efectuar la comparación de las ofertas económicas de los proveedores exonerados del pago del
IGV con los límites 90% y 110%, calculando estos últimos sobre el valor referencial sin IGV. En atención a
lo anterior, a efecto de determinar la admisión de las propuestas económicas se deberán observar los
Límites para las propuestas de postores no exonerados del pago del IGV
Monto Mínimo 90% (120 387 969,93)
Monto Máximo 110% (147 140 852,13)
Límites para las propuestas de postores exonerados del pago del IGV
Monto Mínimo 90% (101 166 361,28)
Monto Máximo 110% (123 647 774,90)
Las propuestas que excedan tales límites serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no
14.4 La evaluación de la propuesta económica se llevará a cabo de acuerdo al Artículo 69° del Reglamento.
La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido (100 puntos) a la
propuesta económica de menor costo, independiente de si esta contempla o no el IGV. Al resto de
propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula (Artículo 69º
del Reglamento):
14.5 Sobre la base de la integración de los Datos Contenidos en los Cuadros Resumen de Evaluación
Propuesta Técnica y Resumen de Evaluación Propuesta Económica (REPT y REPE respectivamente), se
confeccionará y presentará el Cuadro Resumen del Puntaje Total (RPT).
El Puntaje Total se obtiene sumando algebraicamente los puntajes alcanzados en la Evaluación Técnica
y Evaluación Económica, como se describe a continuación:
LP 0024 – 2006-MTC/20 13
PTPi = C1XPTi + C2XPEi
El Postor con el Puntaje Total más alto, se hará acreedor a la Buena Pro. En todos los casos el puntaje
será calculado hasta el tercer decimal sin redondeo.
15.0 DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
15.1 Una vez calificadas las propuestas mediante las evaluaciones respectivas, se procede a determinar el
Puntaje Total de las mismas, según lo señalado en el Artículo 72º del Reglamento. El Comité Especial,
a través de un Cuadro Comparativo, anunciará el orden de prelación de los postores. Se elegirá como
oferta ganadora a la que obtenga el mayor Puntaje Total, previa verificación aritmética de la oferta
15.2 En caso de Empate se procederá de acuerdo al artículo 133º del Reglamento de la Ley de
15.3 En atención al artículo 32º de la Ley, El Comité Especial otorgará la Buena Pro aún en los casos en que
se declare como válida una única oferta.
15.4 En caso que la propuesta con el mayor puntaje total sea superior al valor referencial hasta los límites
establecidos, se procederá de acuerdo al artículo 33° de la Ley.
15.5 Los resultados se tendrán por notificados el día del acto público de otorgamiento de la buena pro, sin
admitir prueba en contrario. En esa misma fecha se publicará en el SEACE el acta correspondiente y
los cuadros de calificación técnica y económica.
15.6 Una vez otorgada la buena pro los postores que lo requieran podrán tener acceso al expediente de
contratación, para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento:
15.6.1 Debe solicitarse con un escrito dirigido al Presidente del Comité Especial, durante los dos días
inmediatos siguientes a la fecha de notificación del otorgamiento de la Buena Pro, indicando el
nombre, además del tipo y número de documento de identidad de las personas que
efectuarán la revisión, en un máximo de dos (02) personas.
15.6.2 La solicitud debe ser concedida el mismo día en que es solicitada. Solo podrá ser denegada
si quien la solicita no tiene la condición de postor. Los adquirientes de Bases que no hubieran
presentado propuestas no pueden tener acceso a las propuestas mientras se encuentre en
trámite el proceso de selección, luego solo podrán hacerlo a través de los mecanismos de
acceso a la información a que se refiere la Ley N° 27806 y la Resolución Ministerial N° 194-
2003-MTC/01 del 17.03.2003. Las solicitudes presentadas a partir de las 16:00 horas serán
concedidas el día hábil inmediato siguiente.
15.6.3 La revisión de las propuestas de los postores se realizará en presencia de un representante
del área (Gerencia o Unidad) a la que pertenece el Presidente del Comité Especial, el que
LP 0024 – 2006-MTC/20 14
deberá vigilar que la persona que efectúa la revisión no deteriore, marque, adultere ni
desglose la propuesta, en cuyo caso deberá pedir el concurso del personal de seguridad de la
Entidad y de ser el caso de la Policía Nacional.
15.6.4 La sola participación en el proceso autoriza a la Entidad a que permita el acceso a las
propuestas, en la forma, modo y oportunidad indicada en los párrafos anteriores. Asimismo, el
acceso a las propuestas solo es permitido a efectos de garantizar que la elección de la
propuesta ganadora se encuentra arreglada a Ley, por lo que quienes solicitan la revisión
asumen plena y exclusiva responsabilidad por el uso de la información contenida en éstas.
16.0 IMPUGNACIONES
Se procederá de acuerdo a lo indicado en el Artículo 11° del DU 24-2006.
17.0 DECLARACIÓN DE DESIERTO
17.1 El Comité Especial declarará desierta la Licitación en los siguientes casos:
- Cuando no se presenten propuestas
- Cuando no quede válida ninguna oferta.
- De presentarse la situación descrita en el numeral 2) , Artículo 203º del Reglamento,
relacionado con la negativa del Postor que quedó en segundo lugar para firmar el contrato.
17.2 En atención al artículo 85º del Reglamento, la publicación sobre la declaratoria de desierto de la
Licitación, será registrada en el SEACE, dentro de los dos (2) días de producida.
18.0 SUSCRIPCION DE CONTRATO
18.1 Al día hábil siguiente al consentimiento de la buena pro, PROVIAS NACIONAL citará al postor ganador,
otorgándole un plazo de tres (03) días hábiles dentro del cual deberá presentarse a suscribir el contrato
con toda la documentación requerida.
18.2 La documentación requerida para efectos de la suscripción del Contrato, es la siguiente:
a. Constancia vigente de no estar Inhabilitado para Contratar con el Estado, emitida por el
CONSUCODE ;
b. Constancia de Capacidad Libre de Contratación, expedida por el Registro Nacional de
c. Copia simple del Testimonio de Constitución y poder del Representante Legal ;
d. Copia del Registro Único de Contribuyente (RUC) ;
Contrato de Consorcio, con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso ;
e. Calendario de Avance de Obra Valorizado, en concordancia con el Cronograma de Desembolsos
establecido y sustentado en la programación de obra PERT-PCM concordante con el plazo, la que
también deberá ser presentada ;
f. El Calendario de Adquisición de Materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en
g. Declaración Jurada de confirmación de la utilización del equipo mecánico ofertado.
h. Bases integradas y expediente técnico visado por el Representante Legal de la Empresa, en señal
LP 0024 – 2006-MTC/20 15
de conformidad con los mismos. La presentación de este documento no exime a la Entidad de
responsabilidad por defectos que pudieran detectarse en el expediente técnico.
En caso de Consorcio, se tomará en cuenta lo indicado el numeral 11.2 de las presentes Bases en
concordancia con la Directiva Nº 003-2003-CONSUCODE-PRE.
El Postor adjudicado tendrá un plazo de diez (10) hábiles contados a partir de la suscripción del
contrato para presentar la Garantía de Fiel Cumplimiento. Dicha garantía – carta fianza bancaria y/o
póliza de caución será incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática al solo
requerimiento de la Entidad, debiendo ser emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la
Superintendencia de Banca y Seguros. La garantía será por un monto equivalente al diez por ciento
(10%) del monto total del Contrato, con vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. De no
presentarse la garantía en el plazo establecido el contrato será resuelto, remitiendo los actuados a
CONSUCODE para su inhabilitación.
18.3 En caso que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado para la suscripción del
contrato, perderá automáticamente la Buena Pro, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable.
En este caso se citará al Postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba
el contrato, aplicando los mismos plazos establecidos en el numeral anterior. Si este postor llamado
como segunda opción no suscribe el contrato, se declarará desierto el proceso de selección, sin
perjuicio de la sanción administrativa aplicable.
18.4 El Contrato se ajustará a la Proforma de Contrato de las Bases Integradas, tal como lo establece el
artículo 36º del TUO de la Ley.
19.0 ORDEN DE PRELACIÓN DE DOCUMENTOS
Forman parte integrante del Contrato, además del documento contractual, las Bases integradas del
proceso de selección y las Propuestas Técnica y Económica del Contratista. El orden de prelación de
estos documentos es el siguiente :
1º El Contrato de Obra
2º Las Bases integradas, conteniendo los Pliegos Absolutorios de Consultas y Observaciones y el
Pronunciamiento del CONSUCODE, si los hubiera.
3º El Expediente Técnico
4º Propuestas Técnica y Económica del Contratista
5° Otros documentos (Especificaciones Generales del MTC, Manual de Mantenimiento Vial del MTC,
Manual de Señalización Vial del MTC, Manual Ambiental del MTC, etc. )
20.0 ASPECTOS ESPECÌFICOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Los rubros que se indica a continuación se regirán por lo dispuesto en el Título IV. Ejecución Contractual,
Capítulo III . Normas Especiales para la Ejecución de Obras , que comprende desde el Artículo 239° hasta
el Artículo 271° del Reglamento :
ii. Adelantos
iii. Control de las Obras
iv. Cuaderno de Obra
v. Valorizaciones y Pagos.
vi. Ampliaciones de Plazo
vii. Obras adicionales
viii. Resolución del contrato de obra
ix. Recepción de Obra
LP 0024 – 2006-MTC/20 16
x. Liquidación del Contrato de Obra
21.0 SOLUCIÒN DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Según Proforma de Contrato.
22.0 POLIZAS DE SEGURO A CONTRATAR
23.0 RELACION DE EQUIPO MINIMO REQUERIDO
La Entidad podrá verificar la exactitud de la Declaración Jurada propuesta por EL CONTRATISTA en su
En caso de verificarse que no se cuenta con la disponibilidad del equipo mínimo, dicha situación será
comunicada al CONSUCODE para las acciones correspondientes.
Si durante la ejecución de la obra el equipo ofertado necesitase ser sustituido por otro u otros de mayor
rendimiento, este hecho no será causal de un adicional de costos o de una ampliación de plazo.
LP 0024 – 2006-MTC/20 17
LP 0024 – 2006-MTC/20 18
El representante legal del Postor .................................................., que suscribe el presente documento, declara
Bajo Juramento que los datos consignados en este formato, se ajustan a la verdad.:
1. NOMBRE O RAZON SOCIAL .................................................................................................................
(Debe ser conforme a la Escritura de Constitución)
2. NUMERO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS..............................
3. REPRESENTANTE LEGAL ............................................ , inscrito en el Registro de Mandatos con el
4. DOMICILIO LEGAL ...............................................................................................................................
5. CIUDAD ..................................................................................................................................................
6. PAIS ........................................................................................................................................................
7. CORREO ELECTRÓNICO .....................................................................................................................
8. TELEFONO ............................................................................................................................................
9. RUC .............................................................................................…......................................................
10. FAX .........................................................................................................................................................
11. NOMBRE ORIGINAL ……………………………………………………………………………………………
12. AÑO DE CONSTITUCION ........................................ ..........................................................
NOTA: En caso que el Postor sea un Consorcio, cada una de las firmas que integran el consorcio deberán de
presentar este formato.
LP 0024 – 2006-MTC/20 19
(Referencia: Artículo 76º del Reglamento)
El postor que suscribe declara bajo juramento:
a) Que no tiene impedimento para participar en el presente proceso de selección, ni para contratar con el Estado,
conforme al Artículo 9º del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
c) Que es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para efectos del proceso.
d) Que se compromete a mantener su oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato en caso
de resultar favorecido con la Buena Pro; y
e) Que conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General y demás disposiciones complementarias y modificatorias .
(Nombre y firma del Representante Legal )
NOTA: En caso que el Postor sea un Consorcio, cada una de las firmas que lo integran deberán presentar
LP 0024 – 2006-MTC/20 20
Yo ____________________________________________________________, Representante Legal del Postor
________________________________________________, confirmo que en atención al Principio de Moralidad
señalado en el Reglamento del TUO de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, no se ha ofrecido
u otorgado, ni ofrecerán ni otorgarán, ya sea directa o indirectamente a través de terceros, ningún pago o
beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada a Funcionario Público alguno, o a sus familiares o socios
comerciales, a fin de obtener o mantener el contrato objeto de la adjudicación, y no haber celebrado o celebrar
acuerdos formales o tácitos entre los postores o con terceros, con el fin de establecer prácticas restrictivas de la
Representante Legal Presidente de Comité Especial
Miembro de Comité Especial Miembro de Comité Especial
LP 0024 – 2006-MTC/20 21
Los que suscriben, __________________ ( nombre del Representante Legal ) y __________________ (nombre
del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de
_________________________ (nombre o razón social del integrante ) y ___________________________
(nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos por el presente documento, hemos
convenido en formar un Consorcio, para participar en la LP N° 00XX-2006-MTC/20 cuyo objeto es la ejecución de
la obra de ................................................................................... y por lo tanto, expresamos lo siguiente:
1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato.
2. Empresas que conforman el Consorcio y obligaciones:
Obligaciones ( Ref.: Directiva Nº
Empresa Participación (1)
003-2003/COMSUCODE/PRE)
El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe
ser igual al 100%.
3. El Consorcio se denomina CONSORCIO _____________________.
5. El representante del Consorcio es ____________________________ (indicar el nombre), identificado con
DNI/CE. No. ______________ ,quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y,
en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones
que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
6. La sede del Consorcio es:
Dirección postal ___________________________________________
Dirección electrónica ___________________________________________
Teléfono ___________________________________________
En señal de conformidad, se firma el ________ de _______de 2006.
de cada uno de los integrantes)
(Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio)
Nota: El presente formato es referencial, pudiendo ampliarse de acuerdo a las facultades y necesidades del
Consorcio, manteniendo las condiciones mínimas indicadas.
LP 0024 – 2006-MTC/20 22
Lima, __________________
Comité Especial de la LP N° 00XX-2006-MTC/20
Jr. Zorritos Nº 1203 - Lima
REFERENCIA: LP N° 00XX-2006-MTC/20
Con relación a la Licitación Pública de Referencia, comunicamos a ustedes que nuestra propuesta Técnico –
Económica considera un plazo de ejecución de .............................................. (XXX) días calendario, en
cumplimiento del requisito técnico mínimo establecido en el numeral 1.4 de las Bases.
LP 0024 – 2006-MTC/20 23
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE EQUIPO MINIMO
UNIDAD DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA CANTIDAD ANTIGUEDAD UBICACION
Propio, Leasing o
Nota: El Postor ofertará el equipo mínimo necesario para la ejecución de la obra de acuerdo a su estudio económico, pero
deberá respetar y tener en cuenta el mínimo precisado.
La relación de equipo mínimo de referencia será la precisada en los Documentos de Licitación (Expediente Técnico).
La acreditación de la relación de equipos mínimos se deberá efectuar mediante declaración jurada. No será necesaria la
presentación de copias de las facturas o compromisos de alquiler.
Se acepta una antigüedad de 15 años para la maquinaria y de 10 años para los vehículos. Se aceptará antigüedad hasta
20 años para maquinaria y 15 años para vehículos siempre y cuando en la propuesta técnica se demuestre con
certificados de talleres especializados que el equipo referido ha sido sometido a reparación integral (overhaul) que
garantice su desempeño en obra.
El Postor que suscribe se compromete a mantener y emplear en la obra el equipo ofertado precedentemente lo cual se
avalará con la firma del presente formato.
LP 0024 – 2006-MTC/20 24
LP 0024 – 2006-MTC/20 25
Postor: ________________________________________________________________________________________________
Descripción de De la % Nº de
Contratista Cliente Consorcio A la fecha A mes del a mes del
la Obra liquidación Particip. Folio
Inicio Término de la valor valor
liquidación referencial referencial
(*).- IPC : Índice de Precios al Consumidor promedios del mes (Adjuntar copias publicadas en el Diario El Peruano), se aceptaran las copias simples de los IPC de la Pagina Web del
INEI. Asimismo, se debe adjuntar el calculo de los valores actualizados
- Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de la liquidación hasta la fecha del valor referencial, para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En el caso de
moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio promedio del mes de la liquidación y luego se actualizará a la fecha solicitada.
- Se considerara el monto final de los Contratos culminados dentro del periodo de los últimos 10 años, previos a la fecha de la presentación de propuestas, independientemente de la fecha
de suscripción del Contrato o inicio de Obra
- Se calificarán las obras consignados en el formato debidamente sustentadas con copia del contrato y su acta de recepción o certificado de conformidad.
- Para efectos de la actualización deberán adjuntar la Resolución de Liquidación de la Obra de donde se extraerá el monto final a actualizar. Se considerarán también los montos
consignados en actas de recepción, certificados o constancias de conformidad, siempre y cuando se indique que corresponde al monto final de la obra.
- En caso de experiencia como consorcio, se considerará el porcentaje de Consorciado, debiendo acreditarse documentadamente, el porcentaje de participación.
LP 0024N – 20006xx-2006-MTC/20 26
Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Tingo Maria ................................................................................ - Aguaytia, Tramo: Puente Pumahuasi – Puente Chino
EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (*)
Descripción de la De la % Nº de
Obra liquidación Particip. Folio
(*).- Se considera Obra Similar para efecto de la presente Licitación: _________________________________________________________________________
IPC : Índice de Precios al Consumidor promedios del mes (Adjuntar copias publicadas en el Diario El Peruano), se aceptaran las copias simples de los IPC de la Pagina Web del INEI. Asimismo, se debe adjuntar el calculo de los
- Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de la liquidación hasta la fecha del valor referencial, para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda
nacional, considerando el tipo de cambio promedio del mes de la liquidación y luego se actualizará a la fecha solicitada.
- Se considerara el monto final de los Contratos culminados dentro del periodo de los últimos 15 años, previos a la fecha de la presentación de propuestas, independientemente de la fecha de suscripción del Contrato o inicio de Obra
- Se calificarán las obras consignados en el formato debidamente sustentadas con copia del contrato y su acta de recepción o certificado de conformidad. El valor mínimo de cada obra es
el 20% del valor referencial.
- En caso de experiencia como consorcio, se considerará el porcentaje de Consorciado, debiendo acreditarse documentadamente, el porcentaje de participación. Asimismo se aceptará
obras que han sido ejecutadas en consorcio cuyo monto total de la Obra es mayor del 20% del Valor Referencial de esta licitación, pero que al aplicarle el porcentaje de participación resulta un monto menor del 20% de este
valor referencial, teniendo en cuenta el Pronunciamiento Nº 318-2005/GTN.
LP 0024N – 20006xx-2006-MTC/20 27
LP 0024N – 20006xx-2006-MTC/20 28
El postor adjuntará el C.V. de cada miembro del Personal Profesional mínimo requerido. El cumplimiento de los
requisitos y experiencia requeridos, serán sustentados con copias simples de los correspondientes certificados
y/o Constancias.
PROFESIÓN:____________________________________
FECHA DE COLEGIATURA
Nº DE TITULO
UNIVERSIDAD GRADO (mes –
ORDEN OBTENIDO
año) Nº Fecha Nº Folio
RAZON PERIODO
Nº DE SOCIAL DEL CARGO
OBRA Inicio
ORDEN CONTRATANT DESEMPEÑADO Duración Nº Folio
1. El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su
2. La información incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del proponente y se le deberá
anexar los documentos sustentatorios, caso contrario se considerará incompleta.
FIRMA DEL PROFESIONAL:____________________
LP 0024N – 20006xx-2006-MTC/20
Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Tingo Maria ................................................................................ - Aguaytia, Tramo: Puente
Pumahuasi – Puente Chino
SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA
El Postor deberá presentar los valores de los siguientes Indicadores Financieros de año 2005:
Índice solicitado Valor presentado (Sólo en caso de
(Patrimonio Neto/Activo Total)
Los valores presentados deberán ser sustentados con el Balance General y Estado de Ganancias y
Pérdidas presentado a la SUNAT para el año 2005.
Los índices deberán redondearse al segundo decimal.
En caso de consorcios se tendrán las siguientes consideraciones:
- Para efectos de la asignación de puntajes de cada Índice, se tomará el promedio, de los índices
presentados por cada empresa integrante del Consorcio. El promedio deberá ser redondeado al
segundo decimal.
Lima , _____ de ___________ de 2006
Después de haber examinado los Documentos de Licitación presentamos nuestra Propuesta Económica para
Ejecutar la Obra de .............................................................., objeto de la Licitación LP N° 00XX-2006-MTC/20,
convocada por PROVIAS NACIONAL.
El monto de nuestra Propuesta Económica es de: ___(monto en letras)____ nuevos soles (S/.____(monto en
números)___.xx ), incluido el IGV.
El presupuesto ofertado ha sido elaborado con precios vigentes al mes de : _________________ de 2006.
La Propuesta Económica que se presenta, está en concordancia con los documentos presentados en nuestra
Propuesta Técnica. En el caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, PROVIAS NACIONAL tiene
derecho a invalidar nuestra participación.
La documentación presentada se encuentra debidamente ordenada y foliada y están contenida en el segundo
Sobre - Propuesta Económica - según lo establecen las Bases.
Sin otro particular, nos suscribimos de ustedes
LP N° 00XX- 2006- MTC/20
Objeto.- Obra de............................................., objeto de la Licitación LP N° 00XX-2006-MTC/20, convocada por
Precios vigentes al: __________________
Metrad Costo Parcial
Partida Descripción Unidad o (1) Unitario (1)*(2) Sub Total
Costo Directo : ...……………………………………………………………
+ Gastos Generales Fijos ( ____ % CD): ………………………………
+ Gastos Generales Variables ( ______ % CD): ……………………….
+ Utilidad (______- % CD) : ……………………………………………….
Sub Total:……….....…………………………………………………………
+ I.G.V. ( 19% del ST): …………………………………………………..
TOTAL ...................................................................................................
TOTAL DE LA PROPUESTA ECONOMICA:_________________________ Nuevos soles ( S/.___________)
Consulta N..................
Sección: ............
Página: ..............
Nota.- Este formulario será llenado en Arial Narrow 11
N° -2006-MTC/20
Conste por el presente documento, el Contrato de Ejecución de Obra que celebran de una parte, el Proyecto
Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones - MTC, con RUC Nº 20503503639, con domicilio legal en Jr. Zorritos Nº 1203, 3er Piso, Cercado
de Lima, Perú, debidamente representado por su Director Ejecutivo (e), ING. OSWALDO PLASENCIA
CONTRERAS, designado por Resolución Ministerial Nº 704-2006-MTC/02 del 08 de setiembre de 2006 e
identificado con D.N.I. N° 08647425; a quien en adelante se le denominará PROVIAS NACIONAL y, de la otra
parte el NOMBRE DEL CONTRATISTA., con domicilio legal en –DOMICILIO DEL CONTRATISTA, con RUC
Nº .............................., con dirección electrónica ...........@....................com.pe, representado por NOMBRE DEL
REPRESENTANTE LEGAL, identificado con DNI Nº ........................., según Testimonio ........................, que se anexa
al presente Contrato, a quien en lo sucesivo se denominará EL CONTRATISTA, y que suscriben en los términos y
PRIMERA : ANTECEDENTES
1.1 PROVIAS NACIONAL ha previsto la ejecución de la Obra Rehabilitación y Mejoramiento de la
Carretera ............................., en una longitud de ....................kilómetros, ubicado en el departamento
de ............., el mismo que en adelante se denominará LA OBRA, que se ejecutará financiado con
Recursos Ordinarios del Gobierno Peruano, sujeto a la disponibilidad y presupuestal y financiera de la
Entidad durante el periodo de ejecución de LA OBRA.
1.2 En tal sentido, PROVIAS NACIONAL convocó a la Licitación Publica LP Nº ......................-2006-MTC/20,
mediante el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE, por un Valor
Referencial de S/. .........................(EN LETRAS /100 Nuevos Soles) incluido el IGV, con precios
referidos al mes de ............... de 2006
1.3 La Licitación Pública N° ................-2006-MTC/20, ha sido convocada bajo el sistema de Proceso de
Selección Abreviado, aprobado por Decreto de Urgencia N° 024-2006, publicado el 26.09.2006; por lo
que es de aplicación lo dispuesto en el en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 083-2006-PCM y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 084-2006-PCM y sus modificatorias, excepto en aquello que
expresamente ha sido regulado en el citado Decreto de Urgencia.
1.4 Como resultado de la Licitación Pública convocada, el Comité Especial encargado de su conducción
otorgó la Buena Pro a EL CONTRATISTA por el monto total de su Propuesta Económica ascendente a
la suma de S/. ........................(EN LETRAS /100 Nuevos Soles.), incluido el I.G.V., con precios referidos
al mes de ............del 2006.
El presente Contrato tiene como objeto la ejecución de la Obra precisada en el Numeral 1.1 de la Cláusula
Primera del Presente Contrato, de acuerdo a los documentos integrantes del Expediente Técnico y la propuesta
técnica y económica respectiva, los que se incorporan como parte integrante de este Contrato.
TERCERA : VIGENCIA Y PLAZO
3.1 El Contrato entrará en vigencia al día siguiente de su suscripción del documento que lo contiene y rige
hasta el consentimiento de la liquidación de LA OBRA. El plazo de ejecución contractual se computa
según Artículo 206° del Reglamento de la Ley N° 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado por D.S. N° 084-2004-PCM.
El plazo de ejecución de los trabajos es de .....................(....) días naturales.
El cómputo del plazo de la ejecución de la obra se efectuará desde el día siguiente en que se cumplan
la totalidad de las condiciones contempladas en el artículo 240° del Reglamento.
3.2 LA OBRA está presupuestado con Recursos Ordinarios provenientes del crédito suplementario
autorizado mediante Ley N° 28880 del 06.09.2006; estando sujeta su ejecución a la disponibilidad
trimestrales de gastos y las Leyes Anuales de Presupuesto correspondientes para el año 2006,
conforme a lo establecido en el Artículo 6° literal a) de la Ley N° 28652, Ley del Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2006 y Artículo 27° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto, respectivamente.
3.3 El desarrollo de la ejecución de LA OBRA constará detalladamente en el Calendario de Avances
Valorizado, así mismo se adjunta el Calendario PERT-CPM y Diagrama de Barras entregados, que
constituyen anexo del presente Contrato.
3.4 El plazo sólo podrá ser ampliado cuando se justifiquen documentadamente las causales previstas en el
Artículo 258º del Reglamento de la Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM.
3.5 De igual forma para el cumplimiento del pedido de ampliación del plazo EL CONTRATISTA deberá
cumplir con lo establecido en el Artículo 259º del Reglamento de la Ley N° 26850 - Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM.
CUARTA.- ASPECTOS ECONOMICOS
4.1 El monto del Contrato asciende a la suma de S/. ...............................(EN LETRAS /100 Nuevos Soles.),
incluido el I.G.V., con precios referidos al mes de .................del 2006, según la Oferta Económica de EL
4.2 El pago se efectuará mediante valorizaciones de avance mensuales que tendrán el carácter de pagos
a cuenta del monto del Contrato.
4.3 Todos aquellos gastos que no se incluyan en el presente Contrato y que no hayan sido previamente
autorizados en forma escrita por PROVIAS NACIONAL, no serán reconocidos.
4.4 Garantía de Fiel Cumplimiento
La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato debe ser equivalente al 10% del monto del Contrato
incluido el IGV, y extendida a favor de PROVIAS NACIONAL, a través de una Carta Fianza Bancaria
y/o Póliza de Caución, solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática emitida y
ejecutable en la ciudad de Lima. Su otorgante (fiador solidario) debe ser una entidad autorizada para
operar en el país y para emitir este tipo de instrumentos, por la Superintendencia de Banca y Seguros.
La ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento será al solo requerimiento escrito de PROVIAS
NACIONAL, y deberá mantenerse vigente hasta quede consentida la Liquidación del Contrato. Su
original permanecerá en custodia en la Unidad de Tesorería de la Gerencia de Administración
PROVIAS NACIONAL ejecutará la Garantía si no fuese renovada oportunamente por
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del Artículo 221° del
Reglamento de la Ley Nº 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 10°, inciso k) del Decreto de Urgencia N° 024-2006, la
presentación de la Garantía de Fiel Cumplimiento debe verificarse dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes, contados desde la suscripción del presente Contrato.
El incumplimiento de EL CONTRATISTA en la presentación de la Garantía de Fiel Cumplimiento
determinará la resolución automática del Contrato y la obligación de PROVIAS NACIONAL de poner
este hecho en comunicación del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado para la
inhabilitación de EL CONTRATISTA por un plazo mínimo de un (01) año.
A la firma del presente Contrato, EL CONTRATISTA está obligado a presentar, a excepción de la
Garantía de Fiel Cumplimiento los documentos que establezcan las Bases del proceso y:
b) Contrato de consorcio, con firmas legalizadas de los asociados o sus representantes, de ser el caso.
5.1 PROVIAS NACIONAL otorgará a solicitud de EL CONTRATISTA un Adelanto Directo por un monto
máximo equivalente al veinte por ciento (20%) del monto del Contrato, de acuerdo a lo establecido en
las Bases de Licitación, incluyendo el I.G.V.
5.2 El Adelanto Directo estará garantizado por una Carta Fianza Bancaria y/o Póliza de Caución por igual
monto, incluyendo el I.G.V., solidaria, incondicionada, irrevocable y de realización automática al solo
requerimiento de PROVIAS NACIONAL, otorgada por una empresa autorizada para operar en el país
y sujeta al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros, a favor de PROVIAS
NACIONAL, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 213º del Reglamento de la Ley N° 26850 - Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM.
5.3 La amortización del Adelanto Directo se hará mediante descuentos proporcionales, en cada una de las
5.4 La renovación de la Garantía se hará por montos proporcionales a los saldos del Adelanto Directo
pendientes de amortización
5.5 El Adelanto no constituye un pago a cuenta, por lo que la parte de las Valorizaciones destinadas a su
amortización no estarán sujetas a reajuste por alzas, desde el mes de su otorgamiento.
5.6 El tratamiento del Adelanto Directo se efectuará de conformidad con lo establecido en el Artículo 219°,
del Reglamento de la Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por
D.S. Nº 084-2004-PCM.
SEXTA: ADELANTOS PARA MATERIALES E INSUMOS
6.1 PROVIAS NACIONAL, a solicitud de EL CONTRATISTA, entregará el importe para materiales e
insumos que se utilizarán de acuerdo al Calendario de Adquisición de Materiales, previa entrega de la
Garantía referida en el numeral 6.4 de esta Cláusula Contractual.
6.2 PROVIAS NACIONAL, tendrá un plazo de 15 días naturales para responder sobre la procedencia de
dicha solicitud, vencido el cual se entenderá denegada, sin que ello pueda ser sustento de una solicitud
de ampliación de plazo.
6.3 El valor de los materiales e insumos pagados deberá estar de acuerdo con el metrado de LA OBRA y
no podrá exceder el 40% del monto del Contrato.
6.4 Los Adelantos para Materiales deberán estar respaldados por la correspondiente Garantía, a través de
una Carta Fianza Bancaria, o Póliza de Caución solidaria, irrevocable, incondicional, de realización
automática a favor de PROVIAS NACIONAL, vigente hasta la amortización total del Adelanto para
6.5 La amortización del Adelanto para Materiales e Insumos, se efectuará mensualmente en la valorización
correspondiente, en un monto equivalente al material utilizado. Para el caso de atrasos las
amortizaciones se realizarán en función al Calendario de Avances.
SEPTIMA: SUPERVISION DE LA OBRA
7.1 LA OBRA, estará sometida durante su ejecución a la permanente supervisión de PROVIAS
NACIONAL, quien para estos efectos designará a EL SUPERVISOR; éste, por delegación, dirigirá la
inspección general de LA OBRA, con autoridad suficiente para suspender y rechazar los trabajos que
a su juicio no satisfagan las Especificaciones Técnicas y el Expediente Técnico, quien absolverá las
interrogantes que le plantee EL CONTRATISTA. Igualmente, LA OBRA estará sometida a la
inspección de PROVIAS NACIONAL.
7.2 EL CONTRATISTA no podrá ser exonerado por EL SUPERVISOR de ninguna de sus obligaciones
contractuales y no ordenará ningún trabajo adicional que de alguna manera involucre ampliación de
plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de PROVIAS
7.3 Si se presentaran situaciones excepcionales que en opinión de EL SUPERVISOR comprometan la
seguridad de la vida de personas y de LA OBRA, o la propiedad de terceros, EL CONTRATISTA, por
excepción, acatará de inmediato y sin apelación, disposiciones que EL SUPERVISOR dicte,
tendientes a mitigar o superar esa contingencia.
7.4 EL CONTRATISTA, a pedido de EL SUPERVISOR y/o PROVIAS NACIONAL, separará a cualquier
elemento que comprobadamente cause desorden o fomente indisciplina en la ejecución de LA OBRA.
OCTAVA: VALORIZACIONES Y METRADOS
8.1 Las valorizaciones de la ejecución de LA OBRA serán mensuales, tendrán el carácter de pagos a
cuenta, y serán elaboradas con los precios unitarios del Valor Referencial, conforme al Artículo 255° del
Reglamento de la Ley N° 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por
8.2 A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por razones
imputables a la Entidad, EL CONTRATISTA tendrá derecho al reconocimiento de los intereses
pactados en el Contrato y, en su defecto, al interés legal, de conformidad con los Artículos 1244°, 1245°
y 1246° del Código Civil. Para el pago de los intereses se formulará una Valorización de Intereses y se
NOVENA : CUADERNO DE OBRA
9.1 El Cuaderno de Obra será abierto en la fecha de entrega del terreno conforme a lo estipulado en el
Artículo 253° del Reglamento de la Ley N° 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
9.2 Las Anotaciones y Consultas sobre Ocurrencias se rigen en concordancia con el Artículos 254° del
Reglamento de la Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S.
Nº 084-2004-PCM.
DECIMA: DE LAS OBRAS ADICIONALES Y OBRAS NUEVAS
10.1 Sólo procederá la ejecución de trabajos adicionales cuando se cuente previamente con la Resolución
de la máxima autoridad administrativa de PROVIAS NACIONAL y en los casos en que su valor,
restándoles los presupuestos deductivos vinculados, no supere el diez por ciento (10%) del monto del
10.2 Los Trabajos Adicionales que superen el 10% del monto total del Contrato Original, luego de ser
aprobados por la máxima autoridad administrativa de PROVIAS NACIONAL, requieren previamente
para su ejecución y pago, la autorización expresa de la Contraloría General de la República, tal como lo
disponen los Artículos 265° y 266° del Reglamento de la Ley N° 26850 - Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM.
10.3 El concepto, trámite y pago de los Trabajos Adicionales está normado en los “Lineamientos para
cautelar el adecuado procedimiento para el control previo al pago de Presupuestos Adicionales de
Obras Públicas”, Directiva 0012-2000-CG/OATJ-PRO modificada por Resoluciones de Contraloría
Nos. 036-2001-CG, del 16.03.2001 y 092-2003-CG del 27.03.2003, respectivamente.
10.4 El presupuesto de cualquier Trabajo Adicional o cambio, deberá ser determinado de acuerdo a los
Precios Unitarios del Contrato; y, de no existir, se pactarán de mutuo acuerdo. En el Presupuesto
Adicional, sólo se tendrán en cuenta los Gastos Generales Variables y la Utilidad.
DECIMO PRIMERA: SEGUROS
11.1 EL CONTRATISTA antes del inicio de la ejecución de LA OBRA deberá obtener todos los Seguros
necesarios según la Legislación Nacional aplicable y conforme al detalle que se indica en el numeral 11.2
del Contrato, los mismos que deberán acreditarse ante PROVIAS NACIONAL, de acuerdo a las Bases. Se
mantendrán en su total capacidad hasta que el objeto de este Contrato haya sido recepcionado por
Las pólizas estarán a disposición de PROVIAS NACIONAL quien podrá solicitarlas en cualquier momento
para su verificación. El incumplimiento de esta obligación será causal de aplicación de la Cláusula Décimo
Cuarta, Sub-cláusula 14.1 del presente Contrato.
11.2 EL CONTRATISTA presentará una Póliza de Seguro conteniendo las siguientes coberturas después de la
suscripción del Contrato de Ejecución de Obra y antes de la presentación de la primera valorización (no
mayor de 30 días):
Cobertura Básica “A"
Daños materiales que sufran los bienes asegurados.
Daños causados directamente por lluvias, ciclón, huracán, tempestad, vientos, inundación,
desbordamiento y alza de nivel de aguas, enfangamiento, hundimiento, o deslizamiento del terreno,
derrumbes y desprendimiento de tierra o de rocas.
Daños causados directamente por el CONTRATISTA en el curso de la ejecución de las operaciones
llevadas a cabo con el propósito de dar cumplimiento a sus obligaciones derivadas de la Cláusula de
Mantenimiento del Contrato de Construcción.
Responsabilidad Civil extra-contractual en que incurra el Asegurado por daños causados a bienes de
Los gastos por concepto de remoción de escombros que sean necesarios después de ocurrir un
siniestro amparado bajo la presente Póliza
Riesgos Políticos tales como huelgas, motines, conmociones civiles, daño malicioso vandalismo, terrorismo
y sabotaje
Almacenaje de Material de Construcción
Gastos adicionales por horas extras, trabajo nocturno, trabajo en días feriados, flete expreso y flete
Propiedades Adyacentes
Subsuelos y/o masas de tierra
Cobertura Suma Asegurada Deducibles
Principal A Valor total de la obra
mínimo que no deberá exceder el
0.25% del valor de la obra
Cobertura B Valor total de la obra 5% del monto indemnizable, con un
Cobertura C Valor total de la obra 5% del monto indemnizable, con un
Coberturas E y F Por el 20% del valor de la obra 10% del monto indemnizable, con un
mínimo US $ 500
Cobertura G Mínimo por el 10% del valor de la Sin deducible
Riesgos políticos Mínimo por el 10% del valor de la 10% del monto indemnizable, con un
obra mínimo que no deberá exceder el
Error de diseño Mínimo por el 10% del valor de la 10% del monto indemnizable, con un
Propiedades Mínimo por el 5% del valor de la 10% del monto indemnizable, con un
Adyacentes obra mínimo US $ 500
Subsuelos y Masas de Mínimo por el 5% del valor de la 10% del monto indemnizable, con un
Tierra obra mínimo US $ 500
1.- Se deberá incluir un importe adicional equivalente al 5% del valor total del Contrato, para cubrir los
gastos de rehabilitación de subsuelos y/o masas de tierras y/o superficiales en los que sea necesario
incurrir después de la ocurrencia de un siniestro para la restitución completa de la zona afectada. (2)
2.- Se deberá incluir un importe adicional al 5% del valor total del Contrato, para cubrir la propiedad
adyacente al lugar de las obras, que sin formar parte de estas quedan bajo la custodia de
EL CONTRATISTA. (1)
3.- Un importe adicional equivalente al 5% del valor total del Contrato, para cubrir la responsabilidad
civil extraordinaria derivada de la ejecución de las obras, incluyéndose los daños ocasionados por
la maquinaria y/o vehículos utilizados, trabajos con explosivos, debilitamiento de bases y
considerándose como terceros entre sí a los asegurados.
4.- Seguro de Accidentes Personales, para obreros y empleados cubriendo muerte accidental e
invalidez permanente hasta por 36 remuneraciones y gastos de curación hasta por 7
11.3 La vigencia de la Póliza de Seguro indicada, será desde la entrada en vigor del Contrato de Obra,
hasta la recepción final de la misma. No se pagarán valorizaciones si la Póliza de Seguro no se
11.4 EL CONTRATISTA presentara a PROVIAS NACIONAL un Endoso o Adenda de Cesión de Derechos a
favor de la Entidad en la que conste que la Compañía de Seguros que emite la Póliza de Seguro, se
compromete a no anular ni modificar por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, incluyendo la falta de
pago, las coberturas emitidas a favor de EL CONTRATISTA en cumplimiento del Contrato de Ejecución de
Obra Nº ........ , sin previo aviso por escrito a PROVIAS NACIONAL con 30 días de anticipación.
11.5 EL CONTRATISTA presentará a PROVIAS NACIONAL copia de la Factura cancelada por el pago de la
11.6 EL CONTRATISTA será responsable de los montos correspondientes a los deducibles, como
consecuencia de la tramitación de un siniestro a la Compañía de Seguros.
11.7 EL CONTRATISTA será responsable de todas las indemnizaciones por reclamos de terceros y/o del
personal de la obra y/o los familiares del personal de la obra que sufran daños a consecuencia de algún
siniestro; así como por el incumplimiento en materia de seguros exigidos por la Ley.
11.8 Queda expresamente establecido que EL CONTRATISTA tendrá total y exclusiva responsabilidad por el
pago de todas las obligaciones sociales relacionadas con su personal tales como el pago de
remuneraciones, CTS, indemnizaciones, préstamos, leyes sociales y demás derechos y beneficios que le
correspondan y en general cualquier contribución, aporte o tributo creado o por crearse que sea aplicable
para estos casos, obligándose a mantener a PROVIAS NACIONAL libre de cualquier reclamo por estos
conceptos, en tanto dicho personal no tiene ni tendrá ninguna vinculación de orden laboral ni contractual
con PROVIAS NACIONAL.
Queda estipulado que cualquier reclamo, de cualquier naturaleza, dirigido equivocadamente contra
PROVIAS NACIONAL será asumido directa y plenamente por el CONTRATISTA.
11.9 Las coberturas de la Póliza de Seguros CAR deben cubrir los riesgos definidos y establecidos en la
Cláusula Décimo Primera de la Proforma de Contrato adjunta a las Bases del Proceso de Selección,
coberturas que se encuentran reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros, ente público
supervisor en este tema.
Nota: El enfangamiento, hundimiento, o deslizamiento del terreno, derrumbes y desprendimiento de tierra o de
rocas indicados en la cláusula C de cobertura están referidos a aquellos producidos por eventos de la
DECIMO SEGUNDA: PERSONAL DE EL CONTRATISTA
12.1 Para la ejecución de LA OBRA, EL CONTRATISTA utilizará el personal profesional calificado especificado
en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios, salvo por razones de circunstancias de caso
fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas. Para este efecto, EL CONTRATISTA deberá proponer
a PROVIAS NACIONAL con (10) diez días útiles de anticipación, el cambio de personal a fin de obtener la
Cualquier solicitud en este sentido será debidamente justificada y los cambios que resultaren no irrogarán
gastos adicionales a PROVIAS NACIONAL.
Se entiende que todo el personal cuyo cambio se proponga, reunirá iguales o mejores cualidades que las
del personal incluido en la Propuesta Técnica de EL CONTRATISTA.
El cambio solicitado por EL CONTRATISTA y que no cuente con la aprobación de PROVIAS NACIONAL y
no esté debidamente justificada, será causal de aplicación de la Cláusula Décimo Cuarta, Subcláusula
12.2 EL CONTRATISTA tendrá como representante en LA OBRA a un Ingeniero Civil colegiado aprobado por
PROVIAS NACIONAL, quien desempeñará las funciones de Ingeniero Residente, cumpliendo lo
establecido en el Artículo 242° del Reglamento de la Ley N° 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM.
Así mismo proveerá de Ingenieros Colegiados habilitados, y técnicos en número y calificación satisfactorios
en concordancia con su Propuesta, así como los Especialistas que eventualmente requiera la correcta
12.3 Todas las instrucciones transmitidas al Ingeniero Residente se consideran tramitadas a EL
12.4 EL CONTRATISTA está facultado para seleccionar el personal auxiliar técnico – administrativo necesario,
para el mejor cumplimiento de sus obligaciones, reservándose PROVIAS NACIONAL el derecho a
rechazar al personal que a su juicio no reuniera requisitos de idoneidad y competencia.
12.5 EL CONTRATISTA dará por terminados los Servicios de cualesquiera de sus trabajadores, cuya labor o
En el caso de personal profesional, inmediatamente EL CONTRATISTA propondrá a PROVIAS
NACIONAL el cambio de personal, a fin de obtener la aprobación del mencionado cambio. Transcurrido
diez (10) días naturales y en caso que PROVIAS NACIONAL no dé ninguna respuesta, se considerará
por aprobado el cambio propuesto.
Los costos adicionales que demande la obtención de los reemplazos necesarios, tales como pasajes,
viáticos, gastos de traslado, etc., serán de responsabilidad de EL CONTRATISTA.
DÉCIMO TERCERA: CLÁUSULA ARBITRAL
13.1 Las partes acuerdan que cualquier controversia que se derive de la ejecución o interpretación del
Contrato, incluida la que se refiera a su nulidad e invalidez, se resolverá mediante los procedimientos
de conciliación y/o arbitraje, con excepción de aquellas referidas en el artículo 23° de la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley 27785 y demás que
por su naturaleza sean excluidas por ley.
13.2 Si la conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con un acuerdo parcial o sin
acuerdo, las partes se someterán a un Arbitraje de Derecho para que se resuelvan las controversias
definitivamente. La solicitud de arbitraje y la respuesta de ésta, se efectuarán conforme a lo dispuesto
por los artículos 276° y 277° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado por D.S. 084-2004-PCM.
13.3 El Arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral compuesto por tres árbitros. Cada una de las partes
designará un árbitro y ambos árbitros designaran a su vez al tercero, y este ultimo presidirá el Tribunal
Arbitral, según el procedimiento establecido en el Articulo 280° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante D.S. N°084-2004-PCM.
13.4 En caso que el monto de la cuantía de la solicitud de arbitraje sea menor a 50 (cincuenta) Unidades
Impositivas Tributarias - UIT, vigentes a la fecha de la solicitud, la controversia será resuelta por Arbitro
Único, designado de acuerdo con el Artículo 280º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM. En caso que la
controversia verse sobre materia de cuantía indeterminable, ésta deberá ser resuelta por un Tribunal
Arbitral conforme al numeral .. .3 precedente.
13.5 Vencido el plazo de ley, y ante la rebeldía y/o falta de acuerdo de las partes en cumplir con la designación
o a falta de acuerdo entre los Árbitros para la designación del tercero, la designación será realizada por
el CONSEJO SUPERIOR DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO – CONSUCODE.
La decisión que emita el indicado Consejo es inimpugnable.
13.6 Las partes acuerdan que los honorarios de los árbitros y el cobro de gastos administrativos (incluye
gastos secretariales) no excederán lo que corresponda según la Tabla de Aranceles Administrativos y
Honorarios de Árbitros del SNCA - CONSUCODE, vigente a la fecha de la presentación de la solicitud
13.7 El Tribunal Arbitral o el Arbitro Único, de común acuerdo con las partes, establecerán las reglas bajo las
cuales se realizará el arbitraje, respetando la presente Cláusula Arbitral. En caso de no llegar a un acuerdo,
las reglas del proceso arbitral serán establecidas por el Tribunal Arbitral o Arbitro Único, respetando la
presente Cláusula Arbitral.
13.8 El Laudo Arbitral emitido obligará a las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo
el mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa, tiene el valor de cosa
juzgada y se ejecutará como una sentencia. Queda perfectamente entendido que las partes no le
confieren al Tribunal o al Arbitro Único la posibilidad de ejecutar el laudo.
13.9 Las partes acuerdan que de considerar necesario interponer recurso de anulación del Laudo Arbitral
ante el Poder Judicial, no constituirá requisito de admisibilidad de dicho recurso la presentación de
recibo de pago, comprobante de depósito bancario o fianza solidaria por el monto laudado a favor de la
DECIMO CUARTA: DE LAS PENALIDADES
14.1 En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato, PROVIAS
NACIONAL le aplicará a EL CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto
máximo equivalente al 10% del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta,
del pago final, o en la liquidación final; o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución
de las Garantías a que se refieren los Artículos 222° del Reglamento de la Ley N° 26850 - Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM; en todos los casos, la
penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:
Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días F= 0.40
Para plazos mayores a sesenta (60) días F= 0.15
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el Contrato por
14.2 Si EL CONTRATISTA demuestra deficiencia, negligencia o insuficiencia en el control de las actividades
que ejecuta, PROVIAS NACIONAL solicitará el cambio de la persona o personas responsables de ello.
Si se repitiera por segunda vez esta situación, PROVIAS NACIONAL podrá resolver unilateral y
administrativamente este Contrato observando las formalidades consignadas en los artículos 40° de la Ley
y 226° del Reglamento.
14.3 En atención al Artículo 223º del Reglamento de la Ley N° 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM, para los cambios del personal profesional calificado de
EL CONTRATISTA, especificado en su Propuesta Técnica se tendrán las siguientes consideraciones:
14.3.1 Si el cambio del profesional no cuenta con la aprobación de PROVIAS NACIONAL, y el
profesional de reemplazo tiene iguales o mayores calificaciones que el profesional reemplazado,
PROVIAS NACIONAL optará entre resolver el contrato o aplicar una penalidad equivalente al
0.25% del monto del Contrato, el que será deducido de los pagos a cuenta, del pago final, o en la
liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.
14.3.2 Si el cambio del profesional no cuenta con la aprobación de PROVIAS NACIONAL, y el
profesional de reemplazo tiene menores calificaciones que el profesional reemplazado,
PROVIAS NACIONAL procederá a la resolución de contrato.
14.3.3 Si el cambio del profesional cuenta con la aprobación de PROVIAS NACIONAL no será de
aplicación penalidad alguna.
DECIMO QUINTA: INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA
PROVIAS NACIONAL, podrá intervenir económicamente LA OBRA, por las causales y siguiendo el procedimiento
establecido en la Directiva N° 001-2003/CONSUCODE/PRE, concordante con lo establecido en el Articulo 264º del
Reglamento de la Ley N° 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-
DECIMO SEXTA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
16.1 PROVIAS NACIONAL podrá dar por resuelto administrativamente este Contrato en los casos que EL
16.1.1 Incumpla injustificadamente los plazos de inicio o de ejecución de LA OBRA o de cualquier
otra estipulación contractual, legal y/o reglamentaria sobre la materia.
16.1.2 Paralice injustificadamente el trabajo o reduzca el ritmo de los mismos.
16.1.3 No cumpla con presentar la Garantía de Fiel Cumplimiento dentro del plazo máximo de diez (10)
días contados desde la suscripción del presente Contrato.
16.1.4 Otras causales de conformidad con el Art. 225º del Reglamento de la Ley Nº 26850 – Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº084-2004-PCM.
16.2 La ejecución del presente contrato, queda condicionada a la asignación de recursos financieros que se
autoricen en las Leyes Anuales de Presupuesto, procediéndose a la resolución del presente contrato por
parte de PROVIAS NACIONAL, por razones de índole presupuestal, en cuyo caso no corresponderá el
reconocimiento de lucro cesante ni indemnización alguna a favor de EL CONTRATISTA.
16.3 PROVIAS NACIONAL podrá resolver unilateralmente este Contrato por causas de circunstancias de caso
fortuito o fuerza mayor que hagan imposible a cualesquiera de las partes continuar con sus obligaciones
contraídas. En este caso PROVIAS NACIONAL efectuará el pago de los trabajos efectivamente ejecutados
por EL CONTRATISTA, hasta la fecha de Resolución de Contrato, devolviéndosele las Garantías después
de la Liquidación del Contrato , la misma que se practicará en un plazo no mayor de quince (15) días
desde la fecha en que EL CONTRATISTA presenta su liquidación.
.16.4 El proceso de resolución se sujetará al Artículo 267° del Reglamento de la Ley N° 26850 - Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM, a excepción de la
resolución por la causal señalada en el numeral 16.1.3 de la cláusula décimo sexta del presente Contrato,
la misma que operará automáticamente por el solo incumplimiento.
DECIMO SEPTIMA: RECEPCION DE LA OBRA
La recepción de LA OBRA, se efectuará en concordancia con el Artículo 268° del Reglamento de la Ley N° 26850 -
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM.
DECIMO OCTAVA: LIQUIDACION DEL CONTRATO
La liquidación del Contrato se presentará de conformidad con lo establecido en el Artículo 269º del Reglamento de la
Ley N° 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM.
DECIMO NOVENA .- DEVOLUCION DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO
19.1 Para que PROVIAS NACIONAL proceda a la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
debe haber quedado consentida la Liquidación Final del Contrato y cumplirse previamente por EL
CONTRATISTA, lo siguiente:
19.1.1 Que presente el Acta de Recepción de la Obra sin Observaciones.
19.1.2 Que haya entregado la Memoria Descriptiva valorizada y los Planos Post-Ejecución.
19.1.3 Que presente una Declaración Jurada de no tener adeudos pendientes por reclamos
19.1.4 Que haya entregado el Manual de Mantenimiento Post-Ejecución y el Plan de Acción a seguir
19.2 La ejecución de las Garantías se realizará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 221º del Reglamento
de la Ley N° 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-
VIGESIMA: MANTENIMIENTO DE TRANSITO
20.1 EL CONTRATISTA será responsable del Mantenimiento de Tránsito en el tramo donde se ubique LA OBRA,
desde la entrega del terreno hasta la Recepción de los Trabajos y estará sujeto a fiscalización.
20.2 El Mantenimiento de Tránsito es una obligación de EL CONTRATISTA, en concordancia con las
Especificaciones Técnicas y disposiciones contractuales.
VIGESIMO PRIMERA : CONTROL DE CALIDAD
21.1 EL CONTRATISTA deberá contar con un equipo de laboratorio, y equipos para medición de deflexiones y
rugosidad, operado por personal idóneo, no pudiendo pasar de una etapa a otra del Proyecto, mientras no
cuente con la conformidad de PROVIAS NACIONAL.
21.2 EL CONTRATISTA presentará mensualmente Informes de Control de Calidad, siguiendo las indicaciones
de PROVIAS NACIONAL, y al culminar los trabajos hará entrega de un Informe Final de los controles
VIGESIMO SEGUNDA: OTRAS RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA
22.1 EL CONTRATISTA y sus eventuales subcontratistas están obligados a tomar personal no calificado de la
22.2 EL CONTRATISTA será responsable de los daños y perjuicios derivados de su actuación y/u omisión,
inclusive frente a terceros o a las propiedades de éstos, lo mismo que se extiende a sus subcontratistas.
VIGESIMO TERCERA: PERIODO DE GARANTIA
Queda establecido que si en el curso de los Siete (07) años siguientes a su Recepción sin observaciones, LA OBRA
se destruye total o parcialmente, por razones imputables a EL CONTRATISTA o defectos constructivos, éste será
responsable y en ese caso PROVIAS NACIONAL podrá iniciar las acciones judiciales a que hubiere lugar. EL
CONTRATISTA no podrá alegar a su favor que PROVIAS NACIONAL aceptó o recibió LA OBRA o que devolvió las
Garantías, de conformidad con el Articulo 51º del TUO de la Ley Nº 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, aprobado por D.S. Nº 083-2004-PCM.
VIGESIMO CUARTA: IMPUESTOS Y DERECHO DE ADUANA
24.1 EL CONTRATISTA será responsable por el pago de los tributos, leyes sociales, inscripción y otros gastos
relacionados con sus operaciones y estricto cumplimiento de las Leyes del Perú.
24.2 En relación a los derechos de aduana, seguros, fletes, gastos consulares y otros gastos de importación que
efectúe EL CONTRATISTA, serán de aplicación las Leyes vigentes sobre la materia.
VIGESIMO QUINTA: ACUERDOS VERBALES
Ninguna conversación o acuerdo verbal con cualquier funcionario de PROVIAS NACIONAL o EL CONTRATISTA
o del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, antes, durante el proceso de ejecución o después podrá afectar o
modificar los términos u obligaciones contenidas en cualquier documento que integre el presente Contrato.
VIGESIMO SEXTA: ACATAMIENTO DE LAS LEYES DEL PERU
EL CONTRATISTA aceptará todas las Leyes del Perú, Decretos, Resoluciones Supremas, Regionales y/o
Municipales para todas sus actividades dentro de la República, y deberá eximir totalmente a PROVIAS NACIONAL
de multas, pérdidas o daños debido a la contravención de ellas.
VIGESIMO SEPTIMA: REGIMEN LEGAL
27.1 El presente Contrato se regirá por las Bases de Licitación, las que EL CONTRATISTA aceptará sin
27.2 El orden de prelación de documentos es el siguiente:
1.Contrato.
2. Bases Integradas (Bases, Absolución de Consultas, Observaciones y Expediente Técnico).
3. Propuesta Técnica y Económica de EL CONTRATISTA, Planos y Especificaciones Técnicas.
27.3 A exepción de lo expresamente regulado en el Decreto de Urgencia N° 024-2006, publicado el 26.09.2006,
la relación jurídico contractual está subordinada a las disposiciones contenidas en el Texto Único Ordenado
de la Ley Nº 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, aprobados por
Ds. Ss. Nos. 083 y 084-2004-PCM, respectivamente, y supletoriamente por el Código Civil y demás
Normas Conexas, por lo que es obligatorio remitirse a estas normas y a los Principios que las inspiran para
la aplicación de las cláusulas del Contrato, su correcta interpretación en caso de vacíos, discrepancia con
las Bases Integradas y/o la propuesta técnico-económica de EL CONTRATISTA; o, en casos
en que el Contrato, las Bases Integradas o las propuestas contravengan la Ley y/o el Reglamento.
VIGESIMO OCTAVA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
28.1 Las partes han convenido en considerar como circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, a la causa
no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible tales como fenómenos
naturales, terremotos, etc., o actos del hombre que se encuentren fuera del control de las partes
sabotaje, etc., que imposibiliten continuar la ejecución de los trabajos o determinan su cumplimiento parcial
o tardío o defectuoso (Art. 1315 del Código Civil), demoras por paralizaciones dispuestas por PROVIAS
NACIONAL, y a la imposibilidad de PROVIAS NACIONAL de seguir financiando los trabajos.
28.2 Si cualesquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada debido a circunstancias
de caso fortuito o fuerza mayor para cumplir total o parcialmente las obligaciones contraídas, notificará a la
otra parte por escrito tal circunstancia, tan pronto como sea posible después de ocurrido el evento,
28.1.2 Producido y notificado el evento determinante de las circunstancias de caso fortuito o fuerza
mayor, quedarán suspendidas las obligaciones a cargo de la parte afectada sólo por el tiempo
que dure la incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los
efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible.
28.2.2 El mayor costo y los pagos adicionales correspondientes que pudieran resultar de la
paralización de los trabajos, en razón de las circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor,
serán determinados de común acuerdo entre las partes contratantes.
28.2.3 Si la paralización de los trabajos por circunstancias de caso fortuito o fuerza
mayor subsistiere por un período de sesenta (60) días naturales, PROVIAS NACIONAL o EL
CONTRATISTA mediante Carta Notarial, podrá resolver el Contrato, salvo que dichas partes
decidieran la suspensión y posterior continuación de LA OBRA reajustando los términos del Contrato
28.2.4 En caso de resolución del Contrato, EL CONTRATISTA entregará a PROVIAS NACIONAL,
bajo responsabilidad en un plazo de quince (15) días naturales, toda la información
relacionada con LA OBRA y a través de EL SUPERVISOR, la Liquidación del Contrato, en
un plazo de sesenta (60) días naturales.
VIGÉSIMO NOVENA: DOMICILIO LEGAL
29.1 Para los efectos de todas las comunicaciones entre PROVIAS NACIONAL y EL CONTRATISTA, ambos
señalan como su domicilio el indicado en la introducción del presente Contrato, donde se les entregará los
avisos y notificaciones a que hubiere lugar. Cualquier variación de domicilio para ser reputada como válida,
debe comunicarse notarialmente con tres (03) días hábiles de anticipación a su vigencia.
29.2 En caso se omita el cumplimiento del plazo y formalidad señalados en el párrafo anterior, las partes
acuerdan que las notificaciones que se efectúen al domicilio fijado en este Contrato se considerarán
válidamente efectuadas para todo efecto legal; sin perjuicio de lo señalado en la cláusula siguiente.
TRIGÉSIMA.- DE LAS NOTIFICACIÓNES
30.1 Para los fines del presente Contrato, constituyen formas válidas de comunicación las que PROVIAS
NACIONAL efectúe a través de los medios electrónicos, como son el fax y/o correo electrónico, para lo
cual se utilizaran los números telefónicos y direcciones electrónicas indicados por EL CONTRATISTA en
la introducción del presente Contrato y/o en la Declaración Jurada de datos contenida en su Propuesta
30.2 Para este fin la Cédula de Notificación incluida como Anexo Nº .......... de las Bases, con sus antecedentes,
transmitida por cualesquiera de los medios electrónicos señalados precedentemente deberá consignar
obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es remitida; oportunidad a partir de la cual surtirá efectos
30.3 Una vez efectuada la transmisión por fax o por correo electrónico, la notificación en el domicilio físico de
EL CONTRATISTA no será obligatoria; no obstante, de producirse (según Anexo Nº
.............de ..........), no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados,
computándose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier
30.4 Es de responsabilidad de EL CONTRATISTA mantener activos y en funcionamiento el facsímile (fax) y
dirección electrónica consignada en la introducción del presente contrato; asimismo de conformidad con el
articulo 40º del Código Civil, el cambio de domicilio físico y para efectos del presente contrato, de fax y de
dirección electrónica, sólo será oponible a PROVIAS NACIONAL si ha sido puesto en su conocimiento
TRIGÉSIMA PRIMERA.- DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO
Contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
TRIGÉSIMO SEGUNDA: ESCRITURA PUBLICA
32.1 El presente Contrato podrá ser elevado a Escritura Pública a pedido de cualesquiera de las partes, siendo
los gastos correspondientes a cargo de EL CONTRATISTA.
32.2 Las partes contratantes declaran estar conformes con los términos del presente Contrato y sus Anexos,
que detallados a continuación forman parte integrante de éste:
Anexo Nº 1 : Testimonio de.......................................... y Poder de Representante Legal.
Anexo Nº 2 : Certificado de Capacidad Libre de Contratación emitido por CONSUCODE.
Anexo Nº 3 : Bases Integradas de la Licitación y Expediente Técnico.
Anexo Nº 4 : Calendario de Avance Valorizado.
Anexo Nº 5 : Calendario PERT-CPM y Diagrama de Barras.
Anexo Nº 6 : Calendario de Adquisición de Materiales, Calendario de Movilización y
Desmovilización de Equipos y Calendario de Utilización de Equipos.
Anexo Nº 7 : Calendario de Utilización del Adelanto Directo.
Anexo Nº 8 : Propuesta Técnica y Económica del Contratista.
Anexo Nº 9 : Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.
Anexo Nº 10 : Constancia de No estar Inhabilitado a contratar con el Estado, expedida por el
Anexo Nº 11 : Modelo de Notificación.
PROVIAS NACIONAL EL CONTRATISTA
Documentos similares a TINGO.mariA-Bases Publicadas en El Seace
Más de Jonathan Geomar Ortiz Ojeda
Z RR Plast - 545
Bases 3ra Convocatoria
res_2012000110140143000566510.doc
DPL AREQUIPA_Cercado.pdf
GEOLOGIA SULLANA G
FGC07-28 Ensayo a Compresión (1).xls
Aguide to the Use of Otta
ASHTO 93
COMBINACIÓN TEORICA.xlsx
COMBINACIÓN TEORICA
RENDIMIENTOS PLANTA DE CONCRETO
04. SEC 315_LAVADO DE MATERIAL GRANULAR.doc
Formato 1 Matriz Mapeo de Procesos v01
informecanteras-140614221607-phpapp02
Informe_tecnico_de_estudio_de_mecanica_d.docx
Practica No 10 6EV2 Reloj Sistema
ASME B31.3 - Cambios 2016
dianiig22
Características de la Agroindustria debidas a la materia prima.pdf
EXPOSICION 2.pdf
rodillo final.pdf

References: Artículo 76
 artículo 63
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 10
 Artículo 76
 Artículo 37
 artículo 125
 Artículo 69
 Artículo 72
 artículo 133
 artículo 32
 artículo 33
 Resolución 
 Artículo 11
 Artículo 203
 artículo 85

artículo 36
 Artículo 239
 Artículo 271
 Resolución 
 Artículo 76
 Artículo 9
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 206
 artículo 240
 Artículo 6
 Artículo 27

Artículo 258
 Artículo 259
 Artículo 221
 artículo 10
 resolución 
 Artículo 213
 Artículo 219
 Artículo 255

Artículo 253
 Resolución

 Artículo 242
 artículo 23
 Artículo 280
 Artículo 223
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Artículo 267

resolución 
 Artículo 268
 Artículo 269
 Artículo 221
 resolución