Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2001-01115-29741-de-julio-9-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_0062149560ab0212e0530a0101510212&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-02-16 02:22:10+00:00

Document:
﻿ Sentencia 2001-01115 de julio 9 de 2014
SENTENCIA 2001-01115 DE 09 DE JULIO DE 2014
CONTENIDO:NOTIFICACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO. ES LA MISMA LEY LA QUE SE ENCARGA DE SEÑALAR CUALES SON LOS PRINCIPALES EFECTOS DE LA FALTA DE NOTIFICACIÓN O NOTIFICACIÓN IRREGULAR DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, ESTO ES I) LA INEXISTENCIA DEL ACTO DE NOTIFICACIÓN Y, II) QUE LA DECISIÓN ADOPTADA POR LA ADMINISTRACIÓN NO PUEDA PRODUCIR EFECTOS LEGALES. SI BIEN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS SE REPUTAN EXISTENTES Y SON VÁLIDOS, LA FALTA DE NOTIFICACIÓN O NOTIFICACIÓN IRREGULAR DE ÉSTOS GENERA QUE ÉSTOS NO SEAN EXIGIBLES POR LA ADMINISTRACIÓN A LOS PARTICULARES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, ACTO ADMINISTRATIVO, NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, NOTIFICACIÓN
Sentencia 2001-01115 de julio 9 de 2014
Rad.: 52001-23-31-000-2001-01115-01 (29.741)
Actor: BBVA Seguros Ganadero Compañía de Seguros S.A. - BBVA Seguros S.A.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 5 de noviembre de 2004, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño, mediante la cual se denegaron las súplicas de la demanda.
El 27 de agosto de 2001(1) BBVA Compañía de Seguros S.A. presentó demanda contra el Instituto Nacional de Vías - Invías, solicitando se declarara la nulidad de la Resolución 88 del 6 de agosto de 1.999 y de la Resolución 89 del 10 de agosto de 1999, por medio de las cuales, respectivamente, se declaró el incumplimiento del contrato de obra Nº 17 - 019 de 1998 celebrado con el Ingeniero Diego Fernando Chilito García y se ordenó su liquidación unilateral.
Solicita, en consecuencia que se declare que no se encuentra obligada a cancelar suma alguna en favor de Invías con fundamento en las pólizas expedidas para garantizar las obligaciones a cargo del señor Diego Fernando Chilito en virtud del contrato de obra Nº 17-019 de 1998.
Estimó la cuantía en $ 62.985.268.
El 17 de junio de 1998 el ingeniero Diego Fernando Chilito García y el demandado celebraron el contrato Nº 17-019 en virtud del cual aquel se obligó a ejecutar las obras para la estabilización del talud inferior en el PR 20+0800 de la vía Tumaco - Pedregal, sector Junín - La Verbena.
El plazo inicial del contrato se fijó en 3 meses contados a partir del Acta de Iniciación de Obra, es decir, desde el 1º de julio de 2001.
Dicho plazo se prorrogó mediante la celebración de los contratos adicionales Nº 17-001, 17-002 y 17- 003 de 1998, este último por un término de 2 meses y 10 días que expiró el 26 de febrero de 1999.
El señor Diego Fernando Chilito constituyó garantía única de cumplimiento ante la Ganadera Compañía de Seguros S.A. Ganaseguros, quién expidió la Póliza Nº 1-0049 del 18 de junio de 1998, cuya vigencia inicial se prorrogó hasta el 24 de marzo de 2004.
El Instituto Nacional de Vías expidió la Resolución 88 del 6 de agosto de 1999 por medio de la cual declaró el incumplimiento del contrato argumentando que no obstante haber vencido el plazo, el contratista no había dado total cumplimiento al objeto contractual, por lo cual era procedente dicha declaratoria en virtud de la cláusula penal pactada.
Por medio del artículo segundo de la parte resolutiva de dicha resolución se ordenó enviar una copia a la demandante y se notificó al señor Diego Fernando Chilito García mediante edicto que se fijó entre el 17 y el 30 de agosto de 1999.
Mediante Resolución 89 del 10 de agosto de 1999 el Invías liquidó unilateralmente el contrato, decisión que se notificó al señor Diego Fernando Chilito García por medio de edicto que se fijó entre el 10 y el 24 de agosto de 1999, esto es, antes de ser notificada la resolución por medio de la cual se declaró el incumplimiento.
Admitida que fue la demanda y noticiado el demandado del auto admisorio, el asunto se fijó en lista y dentro del término el accionado le dio respuesta oponiéndose a las pretensiones formuladas.
Después de decretar y practicar pruebas y de resultar fracasada una audiencia de conciliación, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que alegaran de conclusión, oportunidad que solo fue aprovechada por las partes.
En sentencia del 5 de noviembre de 2004 el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño resolvió denegar las súplicas de la demanda
Señala el sentenciador de primera instancia que la falta de notificación o la notificación irregular de los actos administrativos no afecta la validez de estos sino su eficacia, por lo cual dicha circunstancia no podía alegarse como causal de nulidad en términos del artículo 84 del CCA.
En lo relativo al cargo de incompetencia alegado, lo declara improcedente argumentando que conforme lo ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación la administración tiene competencia para declarar el incumplimiento del contrato incluso después del vencimiento del plazo de ejecución y hasta antes de su liquidación o en el acto liquidatorio.
Bajo esta línea, afirma que en el presente asunto se encontraba acreditado que para la fecha en que la administración expidió la Resolución 88, esto es, el 6 de agosto de 1999 lo hizo ostentando su competencia, pues si bien el vencimiento del plazo del contrato acaeció el 26 de febrero de 1999, para ésa fecha aún no había expirado el término para practicar la liquidación unilateral del contrato (26 de agosto de 1999).
Explica que la que Resolución 89 por la cual se liquidó unilateralmente el contrato tuvo lugar por la no comparecencia del contratista a la liquidación por mutuo acuerdo y que esta solo podía realizarse hasta el 24 de junio de 1999, razón por la cual a la fecha en que esta se profirió (10 de agosto de 1999) la Administración lo hizo ostentando su competencia, pues aún no había vencido el termino para llevar a cabo la liquidación unilateral.
Concluye señalando que el vicio de incompetencia no tiene asidero legal alguno y que en el sub lite no se había logrado acreditar la existencia de alguna de las causales de nulidad alegadas.
Precisa que el acto que liquidó unilateralmente el contrato no se expidió con fundamento en el incumplimiento declarado, que los dos actos son independientes y se sujetan a lo previsto en la ley y el contrato.
Contra lo así resuelto la parte actora interpuso el recurso de apelación al estimar que contrario a lo resuelto por el Tribunal de instancia, la falta de notificación o la notificación irregular sí puede ser alegada como causal de nulidad de los actos administrativos pues por medio de ella se garantizan principios como el de publicidad y derechos como el de defensa y debido proceso.
El recurrente señala que tanto la Resolución 88 como la 89 de 1999 presentaron irregularidades pues no fueron notificadas personalmente y la notificación por edicto de esta se produjo el mismo día en que se expidió aquella.
Manifiesta que el demandado no era competente para expedir la Resolución 88 de 1999 que declaró el incumplimiento del contrato pues si bien el Tribunal de instancia así lo consideró, fundó su decisión en una providencia y un concepto proferidos por diferentes Salas de esta Corporación, con las cuales no se constituía doctrina probable.
Afirma que dicha Resolución se expidió 6 meses después del vencimiento del plazo del contrato y en ejercicio de una potestad no consagrada en la ley.
Concluye señalando que el Tribunal de instancia interpretó erróneamente los términos previstos en la ley y que el Invías era incompetente para expedir la Resolución de liquidación unilateral del contrato.
No advirtiéndose causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado se procede a desatar la alzada previas las siguientes.
1. Previamente a resolver de fondo el recurso de apelación interpuesto, ésta Subsección acoge y reitera el criterio fijado por la Sala Plena de ésta Corporación respecto del alcance de la competencia del fallador, postura conforme a la cual en desarrollo de los principios de congruencia de la sentencia, así como también el principio dispositivo, el ámbito competencial del juez de segunda instancia se ve delimitado o condicionado a los puntos de discordancia señalados por el recurrente en el escrito de apelación frente a la sentencia proferida en primera instancia, salvo ciertas excepciones permitidas(2).
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 357 del CPC, aplicable al presente asunto por remisión expresa del artículo 267 del CCA, la competencia del superior generalmente se encuentra circunscrita a revisar lo que desfavorece al recurrente y que ha sido motivo de su inconformidad, y por ésta razón el ad quem, no puede enmendar la providencia en lo que no fue objeto del recurso.
En el presente asunto, el apelante limitó la materia del recurso a que se declarara la nulidad de las Resoluciones No. 0088 de 1999 y No. 0089 de 1999, por tres cargos a saber: i) La falta de notificación regular, ii) La falta de competencia temporal para proferir la primera de ellas y; iii) La errónea interpretación de los términos previstos en la ley para llevar a cabo la liquidación unilateral.
2. La Constitución Política prevé que el Estado tiene dentro de su fines esenciales, entre otros, “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados” (3) en ella, que “la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones,” (4) que “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado”,(5) y que “podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares.” (6)(7)
De las normas en cita se tiene que la actividad del Estado debe, de un lado, estar al servicio de los asociados y, de otro, estar encaminada a la prestación de los servicios públicos.
Para lograr este objeto la administración cuenta con diversos mecanismos, pero sin importar cuál sea, la actuación enderezada a su consecución supone siempre la presencia de un acto administrativo pues éste es el instrumento mediante el cual la administración expresa su designio y cumple sus propósitos, aún en los eventos en que solicita el concurso de los particulares como ocurre por ejemplo en la contratación estatal.
Por medio de los actos administrativos la Administración adopta decisiones unilaterales, a veces de carácter individual, a veces de carácter general y a veces de carácter colectivo(8), que en todo caso son el producto del ejercicio del poder público en su modalidad de función administrativa.
Ahora, como el acto administrativo es producto del ejercicio del poder público y como quiera que una de las bases de la organización política colombiana es la democracia participativa, resulta que los asociados pueden y deben poder controlar el ejercicio de ese poder no sólo para asegurar el derecho al debido proceso sino también, de manera fundamental, para hacer prevalecer el interés general.
Pero por supuesto que ese control solamente es posible si el asociado conoce o puede conocer lo que la Administración decide y es por esto que la función administrativa se rige, entre otros, por el principio de la publicidad tal como lo pregona el artículo 209 constitucional.
Ahora bien, en desarrollo del precepto superior al que se alude, por vía del inciso 7º del artículo 3º del Código Contencioso Administrativo (D. 1/84) se ordena que en desarrollo del principio de publicidad, las autoridades deberán dar a conocer sus decisiones por medio de las comunicaciones, notificaciones o publicaciones que “ordenan este código y la ley”, precepto constitucional aquel que ahora encuentra su desarrollo en el nuevo Código Contencioso Administrativo (L. 1437/2011), por vía de su artículo 3º numeral 19, a cuyo tenor se lee:
“En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este Código. Cuando el interesado deba asumir el costo de la publicación, esta no podrá exceder en ningún caso el valor de la misma”.
3. En lo relativo a los presupuestos de existencia, validez, y eficacia final de los actos administrativos, ya la Sala había tenido la oportunidad de pronunciarse para señalar que:
“Los presupuestos de existencia son aquellas exigencias sin las cuales el acto no se configura como tal y por ende no surge a la vida jurídica.
Los presupuestos de validez son aquellas condiciones de un acto existente que determinan que sea valorado positivamente por encontrarse ajustado al ordenamiento o, con otras palabras, que si el acto es sometido a un juicio de validez no permiten que le sobrevenga una valoración negativa.
Los presupuestos de eficacia final son aquellos requisitos indispensables para que el acto existente y válido produzca finalmente los efectos que estaría llamado a producir
Constituyen presupuestos de existencia la expresión del designio o voluntad de la administración, el objeto o materia sobre la cual recae el querer de la administración y la causa o motivo que induce a la decisión de la administración.
Son presupuestos de validez el sometimiento del acto al ordenamiento jurídico(9) y el cumplimiento de las formalidades sustanciales que se exigen para su producción.
Son presupuestos de eficacia final la publicidad del acto, la firmeza jurídica y la ausencia de la pérdida de su fuerza ejecutoria”(10)
En lo relativo a la publicidad de los actos administrativos como principio que garantiza su eficacia, éste se encuentra desarrollado en los artículos 43 y siguientes del Contencioso Administrativo (Decreto 1 de 1984)(11), por medio de los cuales se establecen las formas de notificación de los actos administrativos en general, así como también se señala que “los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios para los particulares mientras no hayan sido publicados…”(12) y que “sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación ni producirá efectos legales la decisión…”(13) (resalta la Sala).
Así que entonces, es la misma ley la que se encarga de señalar cuales son los principales efectos de la falta de notificación o notificación irregular de los actos administrativos, esto es i) la inexistencia del acto de notificación y, ii) Que la decisión adoptada por la administración no pueda producir efectos legales.
De esta forma se entiende que si bien los actos administrativos se reputan existentes y son válidos, la falta de notificación o notificación irregular de éstos genera que éstos no sean exigibles por la administración a los particulares.
Como puede observarse, la publicidad de los actos administrativos no es un requisito ni para su existencia ni para su validez sino para que ellos puedan producir los efectos a que están destinados.
Con otras palabras, los vicios en la publicidad de los actos administrativos, por no generarse en su producción sino en su comunicación, sólo impactan en su eficacia final y por ello tales hechos jamás pueden aducirse como circunstancias de inexistencia del acto o como causal de invalidez del mismo(14) .
3.1. En esta línea de análisis el artículo 48 del antiguo Código Contencioso Administrativo consagra la figura de la Notificación por conducta concluyente al señalar que los efectos de la falta de notificación o notificación irregular sólo se producirán “a menos que la parte interesada revele que conoce el acto, consienta la decisión o interponga los recursos legales”.
De esta forma se ha entendido que por medio de la figura a la que se alude se busca sanear o convalidar la falta o irregularidad en que pudo incurrir la administración al publicitar los actos administrativos y se configura en tanto la parte interesada manifieste por algún medio que conoce la decisión de la administración y conviene en ella aceptándola u oponiéndose mediante la interposición de los recursos respectivos o de la demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa(15).
3.1.1. De los documentos allegados se observa en el presente asunto que la parte actora fue requerida por la Entidad contratante para notificarle el contenido de las Resoluciones impugnadas por medio de escritos del 19 de agosto de 1999 (fls. 29 y 30 del C. No. 1) y del 29 de septiembre de 1999 (fl. 67, cdno. 1).
Por otro tanto se tiene que la notificación por conducta concluyente se configuró en el presente asunto al presentarse por la parte actora el escrito del 12 de octubre de 1999 (fls. 68 y 69, cdno. 1) mediante el cual manifiesta su conformidad con la decisión adoptada por la entidad contratante en el sentido de declarar el incumplimiento del contratista y hacer efectiva la cláusula penal pactada “siempre y cuando la liquidación del contrato se efectúe dentro de los plazos señalados en el art. 60 de la Ley 80 de 1993”.
Ahora, aunque manifiesta que no basta con que las Resoluciones impugnadas le hayan sido comunicadas y que por lo tanto éstas debían ser notificadas so pena de vulnerar su derecho a la defensa, para la Sala es claro que con independencia de que la actora haya resaltado una irregularidad en la notificación, conocía perfectamente el contenido de los actos impugnados y que consintió en la decisión adoptada por la administración con algunas objeciones.
Así las cosas, para la Sala es evidente que en el presente asunto se configuró una notificación por conducta concluyente en términos de lo previsto en el artículo 48 del Código Contencioso Administrativo.
4. Ahora bien en lo relativo al cargo de incompetencia para declarar el incumplimiento del contrato, es preciso tener en cuenta en primer lugar que conforme lo establece el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, en los contratos se entienden incorporadas las leyes vigentes al momento de su celebración, por lo que teniendo en cuenta que el contrato que ha dado origen a esta cuestión litigiosa se celebró el 17 de junio de 1998, le son aplicables los mandatos previstos en la Ley 80 de 1993.
4.1. Con sujeción a lo previsto en el artículo 1592 del Código Civil, aplicable al presente asunto por vía del artículo 13 del estatuto en mención, la cláusula penal pecuniaria se encuentra definida como “aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consisten en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal”
Así, la cláusula penal pecuniaria tiene como funciones garantizar el cumplimiento, compeler al deudor a la satisfacción de la prestación, sancionar su incumplimiento y estimar anticipadamente el valor de los eventuales perjuicios que se podrían ocasionar con la inejecución de lo pactado, a diferencia de las multas contractuales las cuales tienen una finalidad eminentemente conminatoria, lo que en síntesis significa que con la cláusula penal lo que se busca no sólo es precaver sino también sancionar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del contratista.
Por consiguiente, resulta obvio que la cláusula penal puede hacerse efectiva una vez que el plazo de ejecución del contrato ha vencido y las prestaciones no se han cumplido total o parcialmente, pues qué mejor evidencia del incumplimiento que el vencimiento del término pactado sin la satisfacción total o parcial de las obligaciones surgidas con ocasión del contrato.
4.1.1. En lo relativo a la figura del incumplimiento contractual, es de precisar en primer lugar que con ocasión de la celebración de un contrato pueden surgir obligaciones que deban ser cumplidas en diferentes momentos de su ejecución, razón por la cual se deberá determinar en cada caso la oportunidad y la forma en que debía ejecutarse la prestación de que se trate(16).
En consecuencia, la cláusula penal y su efectividad no supone necesariamente que el contrato se encuentre en su etapa de ejecución, como erróneamente lo considera la ahora recurrente, pues ello depende de la naturaleza de la prestación y el momento en que la misma debía ejecutarse.
Ahora, en cuanto a la competencia de la administración para declarar unilateralmente el incumplimiento del contrato para hacer efectiva la cláusula penal, esta Subsección rememoró la posición de la Sección Tercera de la siguiente manera:
“Definido el anterior problema, se debe considerar ahora si era posible declarar el incumplimiento del contrato, para hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, vencido su plazo, teniendo en cuenta que BENEDAN impuso la sanción dos semanas después de vencido el término del contrato –resolución No. 392-, decisión confirmada cuatro meses después —Resolución 811—.
La Sala recuerda que en vigencia del Decreto-Ley 222 de 1983 —aplicable al contrato sub iudice— la jurisprudencia admitió que la administración podía declarar el incumplimiento -no la caducidad- de los contratos de tracto sucesivo, después de vencido el plazo de ejecución, pero sólo para hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, y en todo caso antes de efectuarse la liquidación del contrato, tal como se desprende del siguiente pronunciamiento, que recoge una línea jurisprudencial ininterrumpida hasta hoy:
“Pero este poder de declarar el incumplimiento no podrá ejercerse en forma ilimitada en el tiempo porque no podrá declararse después de vencido el plazo que la Administración tiene para liquidar tales contratos. Es apenas obvio que no pueda cumplirse después de esa liquidación, háyase hecho en forma unilateral o de común acuerdo entre los contratantes. Si lo primero y la administración guardó(sic) silencio de ese incumplimiento en su acto, no podrá revocarlo sin consentimiento del contratista ya que creó una situación individual o concreta a su favor. Y si lo segundo (liquidación de común acuerdo) el acto será intocable unilateralmente por conformar un acuerdo de voluntades logrado entre personas capaces de disponer.
“En suma, la Administración podrá declarar el incumplimiento después del vencimiento del plazo contractual de ejecución y antes de la liquidación o dentro del acto liquidatorio mismo, pero no después de la expedición de éste.(17)”
Como corolario de lo expuesto, para la Sala, el Tribunal atina al señalar que en el presente asunto la Entidad contratista sí ostentaba la competencia para declarar el incumplimiento del contratista para hacer efectiva la cláusula penal pactada ya habiendo vencido el plazo de ejecución del contrato pero antes de su liquidación.
En efecto, en el asunto que aquí se revisa por la vía de la apelación aparece que para la fecha en que el demandado expidió la Resolución 88 de 1999, por medio de la cual declaró el incumplimiento del contrato, esto es el 6 de agosto de 1999, aún ostentaba la competencia para ello, pues aún no había fenecido el termino para liquidarlo, tal como se pasa a exponer.
De las pruebas allegadas se tiene que el contrato que dio lugar a esta cuestión litigiosa se celebró el 17 de junio de 1998 (fls. 18 a 22, cdno. 1), cuyo objeto consistió en la ejecución de obras de estabilización del talud inferior en el PR20 + 800 m de la carretera Tumaco-Pedregal, tramo Junín Pedregal, con un plazo inicial de 3 meses contabilizados a partir del acta de iniciación(18) (fl. 19, cdno. 1).
Que por medio del contrato adicional 17-001 del 28 de septiembre de 1998 dicho plazo se prorrogó por 30 días más contabilizados a partir del 1º de octubre de ése mismo año (fl. 23, cdno. 1), que a través del contrato adicional 17-002 del 20 de octubre de 1998 se prorrogó 45 días más contabilizados a partir del 1º de noviembre de 1998 (fl. 25, cdno. 1) y que a través del contrato adicional 17-003 del 14 de diciembre de 1998 se prorrogó por 2 meses y 10 días más contabilizados a partir del 16 de diciembre de 1998 (fl. 27, cdno. 1).
En este orden de ideas se tiene que tal como lo afirma el tribunal de primera instancia el vencimiento del plazo del contrato acaeció el 26 de febrero de 1999, pues si bien no se especificó la forma en que se contabilizarían las prórrogas en días, éstas se contabilizaron días calendario.
En la CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA, se acordó que las partes liquidarían el contrato con sujeción a las reglas previstas en los artículos 60 y 64 de la Ley 80 de 1993 (fl. 21, cdno. 1).
Por consiguiente, la entidad demandada contaba con un término de 4 meses para llevar a cabo la liquidación bilateral, es decir hasta el 26 de junio de 1999, y como ésta no se pudo realizar de esa manera, la entidad contaba con 2 meses más para practicar la liquidación unilateral, es decir hasta el 26 de agosto de 1999.
Así las cosas, para la Sala es claro que el cargo de incompetencia de la administración para declarar el incumplimiento se torna improcedente, pues para la fecha en que el demandado profirió la Resolución No. 0088, esto es el 6 de agosto de 1999, aún no había fenecido el término para llevar a cabo la liquidación unilateral.
Por otro tanto, en lo relativo al cargo de incompetencia del demandado para liquidar unilateralmente el contrato, este también se estima improcedente, pues la administración lo hizo el 10 de agosto de 1999, esto es 16 días antes de que feneciera el término para llevarla a cabo.
En conclusión, la Sala confirmara lo resuelto en la sentencia impugnada.
Magistrados: Olga Valle de De la Hoz—Enrique Gil Botero, Presidente—Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
1 Folios 1 al 4 del c. Nº 1.
2 Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia del 9 de febrero de 2012, expediente 21060.
3 Artículo 2º.
4 Artículo 209.
5 Artículo 365.
7 Consejo de Estado, Sal Cita original de la sentencia del 8 de agosto de 2012, expediente 23358.
8 Véase, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección C, sentencia del 14 de marzo del 2012, expediente AP-2002-02183. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Carácter colectivo de las licencias urbanísticas bajo los presupuestos del Estado social y democrático de derecho. La ruptura del individualismo clásico en el procedimiento y decisión administrativa de licencia urbanística. Revista Digital de Derecho Administrativo. Universidad Externado de Colombia. Nº 2.
9 Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Procedimientos Administrativos y Tecnología. Universidad externado de Colombia. Bogotá, D.C., 2011, página 58. El sometimiento a la legalidad de la administración y por lo tanto de sus decisiones guarda a la luz del moderno estado social y democrático de derecho una nueva dimensión: la de su sujeción al ordenamiento jurídico, esto es al del bloque de la legalidad ampliado a partir del respeto y sometimiento incluso del derecho internacional, en especial el de los derechos humanos.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 8 de agosto de 2012, expediente 23.358.
11 Este principio ahora encuentra su desarrollo en los artículos 65 a 73 del nuevo Código Contencioso Administrativo (L. 1437/2011).
12 ART. 43.—En este mismo sentido el artículo 65 del nuevo Código Contencioso Administrativo (L. 1437/2011) expresa que “los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales, según el caso”.
13 ART. 48.—Idéntica previsión contiene el artículo 72 del nuevo Código Contencioso Administrativo (L. 1437/2011): sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación ni producirá efectos legales la decisión…”.
14 Con lo que se ha expresado sobre los presupuestos de existencia, de validez y de eficacia del acto administrativo, el magistrado ponente sistematiza lo que expresa en su obra. Cfr. J. O. Santofimio Gamboa. Tratado de derecho administrativo. t. II, El acto administrativo, Bogotá, universidad Externado de Colombia, 2008, p. 143-169.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia del 1º de julio de 2009, expediente 41001-23-31-000-2008-00075-01(1760-08), Sentencia del 20 de junio de 2012, Sección Primera, expediente 13001-23-31-000-1998-00128-02, Sentencia del 23 de febrero de 2012, Sección cuarta, expediente 18225, Sentencia del 3 de febrero de 2010, expediente 18413, entre otras.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 3 de mayo de 2007, expediente 15605.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 25 de mayo de 2011, expediente 18.017.
18 Si bien no obra acta de iniciación de la obra, se afirma que esta fue suscrita el 30 de junio de 1998.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 84
 Resolución 
 Resolución 
e contrario
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 357
 artículo 267
 artículo 209
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 38
 artículo 1592
 artículo 13
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 2
 Artículo 209
 Artículo 365
 artículo 65
 artículo 72