Source: http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/528C0DCD04B5416FC1257BC20037FF33?openDocument&Highlight=0,
Timestamp: 2020-02-27 20:43:28+00:00

Document:
33 Cdo 1/2012
Datum rozhodnutí: 07/25/2013
Spisová značka: 33 Cdo 1/2012
ECLI: ECLI:CZ:NS:2013:33.CDO.1.2012.1
Dotčené předpisy: § 580 obč. zák.
§ 581 obč. zák.
§ 340 odst. 2 obch. zák.
§ 359 obch. zák.
§ 360 obch. zák.
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce J. S. s místem podnikání Varnsdorf, Otavská 3282, identifikační číslo: 413 41 571, zastoupeného JUDr. Tomášem Těmínem, Ph.D., advokátem se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 28, proti žalovaným 1) T. A., a 2) V. A., o zaplacení 203.149,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 7 C 182/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 7. října 2010, č. j. 17 Co 394/2009-114, takto:
Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 7. října 2010, č. j. 17 Co 394/2009-114, a rozsudek Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 4. května 2009, č. j. 7 C 182/2008-95, ve výrocích II. a III., se zrušují a věc se vrací v tomto rozsahu Okresnímu soudu v Litoměřicích k dalšímu řízení.
Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem ze dne 7. října 2010, č. j. 17 Co 394/2009-14, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 4. května 2009, č. j. 7 C 182/2008-95, v napadených výrocích II. a III., jimiž byla zamítnuta žaloba o zaplacení částky 203.149,- Kč s úroky z prodlení a bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení; současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že k zániku pohledávky žalobce (zhotovitele) z titulu doplatku ceny díla ve výši 203.149,- Kč došlo zápočtem pohledávky původní žalované V. A. (objednavatelky) ve výši 203.149,- Kč z titulu smluvní pokuty, kterou jí byl žalobce povinen zaplatit podle čl. 12. smlouvy o dílo, uzavřené dne 12. 12. 2005, za prodlení s provedením díla. Neuznal námitku žalobce, že pohledávka původní žalované z titulu smluvní pokuty nebyla splatná a tudíž nebyla způsobilá k započtení. S odkazem na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2006, sp. zn. 32 Odo 1143/2004, zdůraznil, že z § 580 věty druhé, § 581 odst. 2 věty druhé zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obč. zák.“), ani z § 359 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obch. zák.“), nevyplývá nepřípustnost jednostranného započtení splatné pohledávky proti pohledávce, která ještě není splatná, přičemž v takovém případě dojde k zániku pohledávek v okamžiku, kdy projev vůle směřující k započtení se stane účinným. Jelikož z výsledků dokazování plyne, že původní žalovaná kompenzační námitku učinila opakovaně, kromě dopisu ze dne 17. 9. 2007, také prostřednictvím své zástupkyně dopisem ze dne 17. 1. 2008, pohledávka žalobce ve výši 203.149,- Kč zanikla v důsledku právního úkonu původní žalované směřujícího k započtení vzájemně se kryjících pohledávek.
Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, jehož přípustnost opírá o § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř.; zásadní právní význam rozsudku spatřuje v řešení otázky zániku žalované pohledávky započtením pohledávky původní žalované. Upozorňuje na rozsudky ze dne 27. 9. 2009, sp. zn. 29 Odo 1210/2006, a ze dne 29. 1. 2009, sp. zn. 23 Cdo 3028/2008, v nichž Nejvyšší soud dovodil, že zápočet pohledávky je přípustný až poté, co se stane splatnou. Původní žalovaná jej proto měla nejprve vyzvat k zaplacení smluvní pokuty a až následující den poté, co se její pohledávka stala splatnou, ji mohla započíst proti jeho pohledávce. Místo toho mu však původní žalovaná v dopise ze dne 17. 9. 2007 pouze oznámila započtení své pohledávky, aniž jej vyzvala k jejímu zaplacení. K započtení tudíž uplatnila nesplatnou pohledávku. Navrhuje proto, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu a eventuelně i rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.
V řízení o dovolání bylo postupováno podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2012 - dále opět jen „o. s. ř.“ (srovnej čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb.).
Po podání dovolání původní žalovaná (objednavatelka) V. A. dne 26. 3. 2011 zemřela. Okresní soud v Litoměřicích usnesením ze dne 16. listopadu 2011, č. j. 7 C 182/2008-142, rozhodl, že v řízení bude dále na straně žalované pokračováno s T. A., a V. A., kteří po zemřelé dědili rovným dílem (viz usnesení Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 7. 6. 2011, č. j. 35 D 390/2011-28, které nabylo právní moci dne 7. 6. 2011).
Dovolání bylo podáno včas k tomu oprávněným subjektem při splnění podmínky jeho advokátního zastoupení (§ 240 odst. 1 a § 241 odst. 1, 4 o. s. ř.); Nejvyšší soud (§ 10a o. s. ř.) je shledal přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř., neboť odvolací soud otázku započtení pohledávky původní žalované posoudil v rozporu s judikaturou Nejvyššího soudu.
Právní posouzení věci je ve smyslu § 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř. nesprávné, jestliže odvolací soud posoudil věc podle právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu, sice správně určenou, nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav nesprávně aplikoval.
Právní závěry, že účastníci smlouvy o dílo se ve smyslu § 262 odst. 1, 2 obch. zák. písemně dohodli, že jejich závazkový vztah se bude řídit úpravou obchodního zákoníku, že původní žalovaná dlužila žalobci na doplatku ceny díla částku 203.149,- Kč a že původní žalované vzniklo právo na smluvní pokutu ve výši 203.149,- Kč za prodlení žalobce s provedením díla, nebyly v dovolání zpochybněny.
Při posouzení otázky započtení pohledávek v rámci daného závazkového vztahu je třeba vycházet z právní úpravy obsažené v § 580 a § 581 obč. zák., a dále v § 358 až § 364 obch. zák.
Podle § 581 obč. zák. započtení není přípustné proti pohledávce na náhradu škody způsobené na zdraví, ledaže by šlo o vzájemnou pohledávku na náhradu škody téhož druhu. Započtení není přípustné ani proti pohledávkám, které nelze postihnout výkonem rozhodnutí (odst. 1). Započíst nelze pohledávky promlčené, pohledávky, kterých se nelze domáhat u soudu, jakož i pohledávky z vkladů. Proti splatné pohledávce nelze započíst pohledávku, která ještě není splatná (odst. 2). Dohodou účastníků lze započtením vyrovnat i pohledávky uvedené v odstavcích 1 a 2 (odst. 3).
Podle § 359 obch. zák. nelze proti pohledávce splatné započíst pohledávku nesplatnou, ledaže jde o pohledávku vůči dlužníku, který není schopen plnit své peněžité závazky.
Podle § 360 obch. zák. započíst lze i pohledávku, jež není splatná jen proto, že věřitel na žádost dlužníka odložil dobu splatnosti jeho závazku, aniž se změnil jeho obsah.
K započtení coby jednoho ze způsobů zániku vzájemně se kryjících pohledávek dlužníka a věřitele (kromě splnění dalších základních předpokladů) je třeba, aby jeden z účastníků učinil projev k započtení adresovaný druhému z nich. K zániku započítávaných pohledávek dochází k okamžiku, kdy se setkaly. Rozhodující je proto jejich splatnost, a nikoli, kdy která vznikla, případně kdy byl kompenzační projev učiněn. Právní teorie i soudní praxe je zajedno v tom, že při zápočtu dospělých pohledávek je okamžikem jejich setkání okamžik splatnosti pohledávky později splatné; v tomto okamžiku (při splnění dalších zákonných předpokladů) dojde k zániku pohledávek následkem započtení, a to v rozsahu, v jakém se vzájemně kryjí. Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 31. 1. 2006, sp. zn. 32 Odo 1143/2004, uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 90/2006, připustil možnost jednostranně započíst splatnou pohledávku proti pohledávce, která ještě není splatná; zánik pohledávek v takovém případě nastane okamžikem, kdy projev vůle směřující k započtení dojde věřiteli pohledávky, která ještě není splatná. Zánik pohledávek zápočtem nesplatné pohledávky na pohledávku splatnou jednostranným úkonem věřitele je přípustný pouze za podmínek uvedených v § 359 a § 360 obch. zák.; jinak je ze zákona vyloučen (obdobně srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 7. 2004, sp. zn. 29 Odo 171/2003, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 33/2006, a rozsudek ze dne 29. 10. 2009, sp. zn. 23 Cdo 4093/2007).
V daném případě odvolací soud při posouzení právní otázky zániku žalované pohledávky započtením vzájemné pohledávky původní žalované z titulu smluvní pokuty vyšel ze zjištění, že účastníci smlouvy o dílo si dohodli splatnost dílčích faktur za provedení ucelených částí díla do 14 dnů. Z dílčí faktury č. 207074, která byla dne 11. 4. 2007 vystavena na částku 598.444,- Kč, původní žalovaná dluží žalobci 203.149,- Kč (žalovanou pohledávku). Splatnost smluvní pokuty, kterou si pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla účastníci sjednali v článku 12 smlouvy, nebyla dohodnuta. Původní žalovaná v dopise ze dne 17. 9. 2007 učinila projev započtení své pohledávky z titulu smluvní pokuty ve výši 203.149,- Kč na pohledávku žalobce z titulu ceny provedených prací vyúčtovaných částkou 598.444,- Kč. Opakovaně kompenzační projev učinila dopisem ze dne 17. 1. 2008. Jestliže odvolací soud uzavřel, že původní žalovaná uplatnila k započtení způsobilou pohledávku a že v důsledku jejího jednostranného právního úkonu došlo k zániku vzájemně se kryjících pohledávek v rozsahu 203.149,- Kč, aniž se zabýval tím, kdy se pohledávka původní žalované stala splatnou, je jeho právní posouzení otázky zániku vzájemných pohledávek následkem započtení neúplné a tudíž nesprávné (o případ zákonem dovoleného započtení nesplatné pohledávky na pohledávku splatnou za podmínek § 359 a § 360 obch. zák. tu zjevně nejde). Ve smyslu § 340 odst. 2 obch. zák. platí, že dlužník je povinen závazek splnit bez zbytečného odkladu po té, kdy byl věřitelem o plnění požádán, není-li sjednáno jinak. Ujednání o splatnosti pohledávky, od zákona odlišné, soudy v daném případě nezjistily (alespoň takové zjištění není součástí skutkového stavu věci, z něhož odvolací soud vycházel). Je tedy třeba přisvědčit žalobci, že teprve poté, co by uplynula lhůta k zaplacení pohledávky původní žalované, tj. bez zbytečného odkladu potom, kdy by byl vyzván k zaplacení, mohla původní žalovaná vůči němu učinit jednostranný právní úkon směřující k započtení své pohledávky na žalovanou pohledávku s příslušnými právními účinky. Přitom nelze ztrácet ze zřetele, že podmínka splatnosti započítávané pohledávky není splněna, jestliže věřitel v jedné listině vyzve dlužníka k zaplacení pohledávky a zároveň v ní učiní projev započtení této pohledávky (srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2009, sp. zn. 33 Odo 1642/2006, a odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2006, sp. zn. 29 Odo 204/2003, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 64/2006).
Lze uzavřít, že žalobci se podařilo prostřednictvím dovolacího důvodu podle § 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř. zpochybnit správnost rozsudku odvolacího soudu. Dovolací soud jej proto zrušil (§ 243b odst. 2 věta za středníkem o. s. ř.). Protože důvody, pro které bylo napadené rozhodnutí zrušeno, platí i na rozhodnutí soudu prvního stupně, zrušil dovolací soud i toto rozhodnutí (vyjma vyhovujícího výroku ve věci samé, který zůstal odvoláním nedotčen a nabyl samostatně právní moci) a věc vrátil v dotčeném rozsahu soudu prvního stupně k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný (§ 243d odst. 1 věta první za středníkem o. s. ř. ve spojení s § 226 odst. 1 o. s. ř.).
V novém rozhodnutí o věci soud rozhodne o náhradě nákladů řízení včetně nákladů dovolacího řízení (§ 243d odst. 1 věta druhá o. s. ř.).

References: § 580

§ 581

§ 340

§ 359

§ 360
 soud 
 soud 
 soud 
 čl. 12
 § 580
 § 581
 zákona č. 40
 § 359
 zákona č. 513
 § 237
 soud 
 soud 
 zákona č. 99
 zákona č. 404
 soud 
 § 241
 soud 
 § 237
 soud 
 § 241
 soud 
 § 262
 § 580
 § 581
 § 358
 § 364
 § 581
 § 359
 § 360
 soud 
 § 359
 § 360
 soud 
 soud 
 § 359
 § 360
 § 340
 soud 
 § 241
 soud 
 soud 
 § 226
 soud