Source: http://docplayer.it/11832800-Comune-di-marigliano-p-r-o-v-i-n-c-i-a-d-i-n-a-p-o-l-i-area-vigilanza.html
Timestamp: 2018-02-25 18:38:24+00:00

Document:
COMUNE DI MARIGLIANO P R O V I N C I A D I N A P O L I AREA VIGILANZA - PDF
Download "COMUNE DI MARIGLIANO P R O V I N C I A D I N A P O L I AREA VIGILANZA"
1 COMUNE DI MARIGLIANO P R O V I N C I A D I N A P O L I AREA VIGILANZA CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO Acquisto di una autovettura per il Comando Polizia Municipale Pagina 1
2 Articolo 1 Oggetto dell appalto e importo della fornitura Il presente Capitolato ha per oggetto l appalto per la fornitura di una autovettura nuova da consegnare all Ente. Articolo 2 Elenco e caratteristiche della fornitura La fornitura consiste nell acquisto in proprietà esclusiva dell Ente di una autovettura nuova con le seguenti caratteristiche e dotazioni: Automobile per il trasporto di persone Omologata per il trasporto di n.4 persone minimo N.3 porte minimo non scorrevoli Modello e versione inserito nel listino ufficiale della casa automobilistica prescelta dalla ditta del secondo semestre 2005 (non dovranno essere fornite autovetture di versioni o modelli precedenti) Lunghezza minima 330 cm Larghezza minima 150 cm Alimentazione a benzina Cilindrata minima 1100 cc N.2 retrovisori esterni Appoggiatesta per i sedili anteriori minimo ABS Airbag lato guida e passeggero Antifurto con allarme elettronico e telecomando Colorazione : bianco. Garanzia di minimo n.2 anni. Vedi articolo 8 del presente capitolato Allestimento uso Comando P.M. per il veicolo di cui la gara 1) kit di allestimento che avrà almeno le seguenti caratteristiche: Batteria maggiorata di almeno 10 Ah rispetto a quello montato su veicolo serie con garanzia di almeno un anno; Luce rotante o a flash omologato e fissato sul tetto, in posizione da concordare con Il Responsabile del Servizio Livree + scritte con materiale (catarifrangente) tipo 3m sulle fiancate dei veicoli, sul parabrezza e sul lunotto posteriore composte da : striscia blu altezza cm 14 da posizionare sulle fiancate con scritta bianca con caratteri di altezza cm 7; scritta sul parabrezza e sul lunotto posteriore colore bianco con lettere altezza min. cm 4 ( sulle fiancate sarà applicata la scritta Polizia Municipale Pagina 2
3 sul parabrezza la Scritta Polizia Municipale e sul lunotto la scritta Polizia Municipale Città di Marigliano tel Predisposizione radio ricetrasmittente (cavo di cablaggio), la radio sarà installata a cura e spesa dell Amministrazione, fornitura ed installazione di antenna radio standard da fissare sul tetto dell auto, predisposizione con cablaggio cavo alimentazione Sirena bitonale omologata e installata nel cofano del veicolo, in posizione da concordare con Il responsabile del Servizio; Antenna fissata sul tetto e cavo di alimentazione; Tappetini in gomma. Estintore da 2 kg La ditta appaltata dovrà provvedere a propria cura e spese all immatricolazione, alla messa su strada, al pagamento di eventuali tasse regionali o oneri fiscali vari (con l esclusione del pagamento della tassa di circolazione e dell assicurazione) ed a quant altro necessario per la consegna e l utilizzo dell autovettura. Articolo 3 Modalità d'appalto Le modalità d appalto sono quelle descritte nella determina di indizione gara, nel bando di gara e nella lettera invito. Alla scelta del contraente si procederà mediante pubblico incanto e l aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più basso, con le modalità previste dall art.73 lett. c) e 76 del R.D. n.827/24. Si procederà all aggiudicazione anche se sarà presentata una sola offerta valida, art.69 R.D. 23/05/1924, n.827. In caso di offerte di pari importo l aggiudicazione avverrà mediante sorteggio, art.77 R.D. 23/05/1924, n.827. La ditta partecipante potrà per l applicazione del ribasso sul prezzo a base d asta, avvalersi degli incentivi previsti per la rottamazione in caso di acquisto di un veicolo nuovo, se più conveniente per l Ente; I requisiti richiesti per la partecipazione all appalto sono riportati nel presente capitolato e nel bando di gara. Articolo 4 Caratteristiche delle ditte partecipanti Alla presente gara possono partecipare tutte le ditte abilitate alla fornitura di autovetture o autoveicoli per il trasporto di persone e dei servizi descritti nel presente capitolato. Pagina 3
4 Art. 5 Importo dell'appalto e Condizioni della Fornitura L'importo dell'appalto è determinato in 6.100,00 oltre IVA 20%. Esso è comprensivo dell autovettura dei servizi e di quant altro previsto nel presente Capitolato Speciale d Appalto. Articolo 6 Contratto d'appalto La stipula del contratto di appalto della ditta aggiudicataria potrà avvenire soltanto dopo l'esecutività della deliberazione/determinazione di aggiudicazione, previa presentazione dei documenti di rito entro e non oltre quindici giorni dalla notifica dell avvenuta aggiudicazione. Sono a carico della ditta appaltata tutte le imposte, le tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione. Il mancato rispetto di tutti i termini previsti dal presente capitolato può comportare, a giudizio insindacabile dell Ente, la decadenza dal diritto di eseguire la fornitura e l incameramento della cauzione provvisoria. Articolo 7 Documentazione a disposizione delle ditte Le ditte potranno ritirare presso l'ufficio Gare e Contratti la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara. Articolo 8 Garanzia ed Assistenza tecnica La ditta incaricata dovrà fornire il servizio di garanzia ed assistenza tecnica e ricambi per minimo n.2 anni, decorrenti dalla data di consegna dell autovettura. La manodopera ed i ricambi saranno a carico dell Ente per tutto quanto attiene la normale manutenzione, se non diversamente offerto dalla ditta o dalla casa costrittrice. Articolo 9 Cauzioni La ditta partecipante all appalto, in uno ai documenti richiesti a corredo dell offerta, dovrà costituire una cauzione pari al 2% dell importo stimato della fornitura, mediante ricevuta di versamento, in contanti presso la tesoreria comunale, oppure mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto, per volontà dell aggiudicatario ed è svincolata al momento della sottoscrizione del Pagina 4
5 contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro i sette giorni naturali e consecutivi successivi all aggiudicazione. Articolo 10 Divieto di sub appalto Non è prevista alcuna forma di sub-appalto. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi. Articolo 11 Revisione prezzi Art. 12 Consegna e Collaudo La consegna dell autovettura, eseguita in modo che risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente capitolato, avverrà a cure e spese della ditta appaltatrice presso la Casa Comunale, entro 30 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla stipula del contratto, salvo a tener conto di eventuali giustificazioni accolte dall Ente. Ad avvenuta consegna e verifica delle condizioni di cui al presente Capitolato d Appalto verrà redatto un verbale di collaudo firmato sia dalla ditta aggiudicataria che dal Responsabile del Servizio. In caso di presenza di mancanze o difformità rispetto alle caratteristiche ed alle richieste espresse nel presente Capitolato, sarà facoltà dell Ente chiedere una integrazione, laddove possibile, o la rescissione del contratto. Articolo 13 Pagamento Il pagamento verrà effettuato in unica soluzione alla ditta aggiudicataria dell appalto entro 30 giorni decorrenti dalla data del collaudo finale positivo, previa avvenuta registrazione del contratto e presentazione della fattura, debitamente vistata dal Responsabile del Servizio. Articolo 14 Penali La pena pecuniaria è stabilita nella misura di 51,65 per ogni giorno di ritardo sul termine fissato per la consegna dei materiali e dei lavori, salvo a tener conto di eventuali giustificazioni presentate dalla ditta appaltata ed accordate dall Ente. Pagina 5
6 In caso di ingiustificato ritardo l Ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Articolo 15 Risoluzione del contratto L'Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità per la ditta, qualora le disposizioni prese ed i mezzi applicati per l'esecuzione della fornitura non dessero sicuro affidamento, a giudizio insindacabile dell'ente, o che la fornitura non fosse compiuta nel termine stabilito o si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze in genere. Tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento da parte della stessa ditta e dei suoi impegni contrattuali. Il provvedimento di rescissione del contratto dovrà essere notificato alla ditta. AREA VIGILANZA Dott. Giuseppe Caliendo Pagina 6

References: Articolo 1
 Articolo 2
 articolo 8
 Articolo 3
 art.73
 art.69
 art.77
 Articolo 4
 Art. 5
 Articolo 6
 Articolo 7
 Articolo 8
 Articolo 9
 Articolo 10
 Articolo 11
 Art. 12
 Articolo 13
 Articolo 14
 Articolo 15