Source: http://docplayer.fr/11586344-Royaume-du-maroc-agence-nationale-de-promotion-de-l-emploi-et-des-competences-relatif-a-la-location-de-vehicules-particuliers.html
Timestamp: 2017-12-17 06:46:44+00:00

Document:
ROYAUME DU MAROC AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DE L EMPLOI ET DES COMPETENCES. Relatif à la location de véhicules particuliers - PDF
Download "ROYAUME DU MAROC AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DE L EMPLOI ET DES COMPETENCES. Relatif à la location de véhicules particuliers"
1 ROYAUME DU MAROC AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DE L EMPLOI ET DES COMPETENCES DOSSIER D APPEL D OFFRES OUVERT N 59/ 2008 Relatif à la location de véhicules particuliers Appel d Offres passé en application des dispositions de l article 5, alinéa 2, 1 de l'article 16 et de l alinéa 3, 3 de l'article 17 du décret N du 16 Moharrem 1428 (5février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion. Imputation budgétaire : Budget Général de l Etat Rubrique : Location et leasing de matériel et véhicules. Date d ouverture des plis le : 04/12/2008 à 11H 1
2 SOMMAIRE PARTIE I : REGLEMENT DE LA CONSULTATION...3 ARTICLE N 1 : OBJET DE L APPEL D OFFRES...4 ARTICLE N 2: DESIGNATION DES PARTIES PRENANTES A L APPEL D OFFRES...4 ARTICLE N 3 : DOCUMENTS DE L APPEL D OFFRES...4 ARTICLE N 4 : ECLAIRCISSEMENTS OU RENSEIGNEMENTS APPORTES AUX DOCUMENTS D APPEL D OFFRES...4 ARTICLE N 5 : LANGUE DE L OFFRE...4 ARTICLE N 6 : MONNAIE DE L OFFRE...4 ARTICLE N 7 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURENTS...4 ARTICLE N 8 : PRESENTATION ET CONTENU DES DOSSIERS D APPEL D OFFRES...5 ARTICLE N 9 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE....7 ARTICLE N 10 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES...7 ARTICLE N 11 : OFFRES HORS DELAI...7 ARTICLE N 12 : MODIFICATION ET RETRAIT DES OFFRES...7 ARTICLE N 13 : OUVERTURE DES PLIS...7 ARTICLE N 14 : JUGEMENT DES OFFRES...7 ARTICLE N 15 : SIGNATURE DU MARCHE...7 MODELE D ACTE D ENGAGEMENT...9 MODELE DE DECLARATION SUR L HONNEUR...12 PARTIE II : CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES...15 MARCHE...16 ARTICLE N 1 : OBJET DU MARCHE...16 ARTICLE N 2 : LIEU DE LIVRAISON...17 ARTICLE N 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE...17 ARTICLE N 4 : DELAI CONTRACTUEL...17 ARTICLE N 5 : CONTENU ET REVISION DES PRIX...17 ARTICLE N 6 : RECEPTION...17 ARTICLE N 7 : MODALITES DE PAIEMENT...17 ARTICLE N 8 : PENALITE DE RETARD ARTICLE N 9 : RETENUE DE GARANTIE...18 ARTICLE N 10 : CAUTIONNEMENT DEFINITIF...18 ARTICLE N 11 : CLAUSES DE NANTISSEMENT...18 ARTICLE N 12 : RESILIATION DU CONTRAT...19 ARTICLE N 13 : APPROBATION DU MARCHE...19 ARTICLE N 14 : TIMBRES ET ENREGISTREMENT...19 ARTICLE N 15 : ASSURANCE ET RESPONSABILITE...19 ARTICLE N 16 : CONTESTATIONS / LITIGES...19 ARTICLE N 17 : REFERENCES AUX TEXTES GENERAUX ARTICLE N 18 : MONTANT DU MARCHE...21 PARTIE III : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES...22 ARTICLE N 1 : CONSISTANCE DE LA PRESTATION...23 ARTICLE N 2 : ASSURANCES DES VEHICULES...23 ARTICLE N 3 : FRANCHISE KILOMETRIQUE :...23 ARTICLE N 4 : CONDITIONS DE MISE EN CIRCULATION...23 ARTICLE N 5 : ENTRETIEN DE VEHICULES ET REMPLACEMENT...24 ARTICLE N 6 : REUNION DE COORDINATION...24 ARTICLE N 7 : RESTITUTION DES VEHICULES...24 ARTICLE N 8 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES...24 BORDEREAU DES PRIX...26 DETAIL ESTIMATIF
3 PARTIE I : REGLEMENT DE LA CONSULTATION 3
4 ARTICLE N 1 : OBJET DE L APPEL D OFFRES Le présent appel d offres ouvert n 59/2008, lancé en application des dispositions de l article 5, alinéa 2, 1 de l'article 16 et de l alinéa 3, 3 de l'article 17 du décret N du 16 Moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion, a pour objet la location de véhicules particuliers. ARTICLE N 2: DESIGNATION DES PARTIES PRENANTES A L APPEL D OFFRES Dans tout ce qui suit : Les termes «Agence» et «ANAPEC» désignent : l Agence Nationale de Promotion de l Emploi et des Compétences. Les termes «candidat» et «soumissionnaire» désignent la société répondant à l appel d offres ; Le terme «contractant» désigne l adjudicataire du marché. ARTICLE N 3 : DOCUMENTS DE L APPEL D OFFRES Les documents de l appel d offres sont comme prévu par l article 19 du décret n du 16 Moharrem 1428 (5 février 2007). ARTICLE N 4 : ECLAIRCISSEMENTS OU RENSEIGNEMENTS APPORTES AUX DOCUMENTS D APPEL D OFFRES Les éclaircissements ou renseignements apportés aux documents d appel d offres se font conformément à l article 21 du décret n du 16 Moharrem 1428 (5 février 2007). ARTICLE N 5 : LANGUE DE L OFFRE L offre préparée par le candidat ainsi que toute correspondance et tous documents concernant l offre échangée entre le candidat et l Agence seront rédigés en langues française ou arabe. Tout document imprimé fourni par le candidat peut être rédigé en une autre langue dès lors qu il est accompagné d une traduction en langue française ou arabe, des passages intéressants l offre. Dans ce cas et aux fins de l interprétation de l offre, les traductions française ou arabe font foi. ARTICLE N 6 : MONNAIE DE L OFFRE Les prix de l offre doivent être exprimés en dirhams Marocain. ARTICLE N 7 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURENTS Seules peuvent participer aux appels d offres, dans le cadre des procédures réglementaires prévues à cet effet, par l article 22 du décret n , les personnes physiques ou morales qui : Justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ; Sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscris leurs déclarations et réglés les sommes exigibles ou, à défaut de règlement, constitués des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement ; 4
5 Sont affiliées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires auprès de cet organisme ; Ne sont pas admises à participer aux appels d offres : Les personnes en liquidation judiciaire ; les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l autorité judiciaire compétente ; Les personnes ayant fait l objet d une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les conditions fixées par les articles 24 ou 85 du décret n , selon le cas. ARTICLE N 8 : PRESENTATION ET CONTENU DES DOSSIERS D APPEL D OFFRES Le soumissionnaire devra fournir le dossier de l appel d offres ouvert constitué obligatoirement comme suit : Une première enveloppe cachetée, fermée et portant la mention «Dossier Administratif et technique» contenant les documents suivants : Dossier Administratif : a) la déclaration sur l honneur dûment remplie (conformément au modèle en annexe) ; b) la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du soumissionnaire. Ces pièces varient selon la forme juridique du concurrent : b1- S il s agit d une personne physique agissant pour son propre compte, aucune pièce n est exigée ; b2- S il s agit d un représentant, celui-ci doit présenter selon le cas : Une copie conforme de la procuration légalisée lorsqu il agit au nom d une personne physique ; Un extrait des statuts de la société et/ou le procès verbal de l organe compétent pour donner pouvoir selon la forme juridique de la société, lorsqu il agit au nom d une personne morale ; b3- L acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce personne, le cas échéant. c) l attestation fiscale ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d un an par le percepteur certifiant que le concurrent est en situation régulière et indiquant l activité au titre de laquelle il est imposé ou à défaut de paiement qu il a constitué les garanties prévues à l article 22 du décret n ; d) L'attestation de la C.N.S.S ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d un an certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme ; e) Le récépissé du cautionnement provisoire prévu ou l attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu le cas échéant ; f) Le certificat d immatriculation au registre du commerce pour les personnes assujetties à l obligation d immatriculation conformément à la législation en vigueur ; 5
6 Dossier technique i) Un dossier sur les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu, la nature et l importance des prestations qu il a exécutées ou à l exécution desquelles il a participé; j) Les attestations de références délivrées par les hommes de l'art sous la direction desquels lesdites prestations ont été exécutées ou par les bénéficiaires publics ou privés desdites prestations. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, le montant, les délais et les dates de réalisation, l'appréciation, le nom et la qualité du signataire; Les concurrents non installés au Maroc sont tenus de fournir l équivalent des attestations visées aux paragraphes d), e) et i) ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays d origine ou de provenance. A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes compétents de leur pays d origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent être remplacées par une déclaration faite par l intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d origine ou de provenance. Le cahier des prescriptions spéciales signé et paraphé par le concurrent ou la personne habilitée à cet effet. N.B. : Les pièces formant le dossier administratif et technique doivent être des originales ou des copies certifiées conformes. Une deuxième enveloppe cachetée et fermée portant la mention «offre financière» contenant : a) L acte d engagement selon modèle ci-joint, visé et cacheté ; b) Le Bordereau des prix et le détail estimatif selon modèle ci-joint; visé et cacheté. Les deux enveloppes doivent indiquer de manière apparente Le nom et l adresse du concurrent ainsi que l objet du marché en plus des mentions y afférentes. Les deux enveloppes suscitées seront renfermées dans un pli cacheté, fermé et portant les indications suivantes : le nom et l adresse du concurrent ; l objet du marché ; la date et l heure de la séance d ouverture des plis ; l avertissement que «le plis ne doit être ouvert que par le président de la commission d appel d offres lors de la séance publique d ouverture des plis». Le dépôt des dossiers des offres est, au choix des concurrents : - Soit déposés, contre récépissé, à la Direction des Ressources, Division des Moyens Généraux, sise à 4 lotissements la colline entrée B Sidi Maârouf Casablanca - Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ; - Soit remis, séance tenante, au président de la commission d appel d offres au début de la séance, et avant l ouverture des plis. 6
7 Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l heure fixées dans l avis d appel d offres pour la séance d ouverture des plis. Les groupements doivent être constitués conformément aux dispositions prévues par l article 83 du décret N ARTICLE N 9 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE. En application de l article 8 ci-dessus, le candidat fournira un cautionnement provisoire qui fera partie intégrante de son offre. Le montant du cautionnement provisoire est fixé à DH. ARTICLE N 10 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES Les offres seront valables pendant quatre vingt dix jours (90) à partir de la date d'ouverture des plis fixée par l ANAPEC, Une offre valable pour une période plus courte peut être écartée par la commission, comme non conforme aux conditions du marché l ANAPEC peut solliciter le consentement du candidat à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses seront faites par écrit (courrier avec accusée de réception, télégramme, télex ou fax confirmés). La validité du cautionnement provisoire prévu à l article 9 sera de même prolongée autant qu'il sera nécessaire. Un candidat peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre son cautionnement provisoire. Un candidat acceptant la demande de prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre ni ne sera autorisé à le faire. ARTICLE N 11 : OFFRES HORS DELAI Toute offre reçue par l ANAPEC après expiration du délai fixé à la clause 12 peut être écartée et/ou renvoyée au candidat sans avoir été ouverte. ARTICLE N 12 : MODIFICATION ET RETRAIT DES OFFRES La modification et le retrait des offres se font conformément à l article 31 du décret n du 16 Moharrem 1428 (5 février 2007). ARTICLE N 13 : OUVERTURE DES PLIS L ouverture des plis se fait conformément à l article 35 du décret n du 16 Moharrem 1428 (5 février 2007). ARTICLE N 14 : JUGEMENT DES OFFRES Le présent appel d'offres sera adjugé à la société qui, parmi les sociétés retenues sur la base du dossier administratif et technique, aura proposé l offre financière la moins disante. ARTICLE N 15 : SIGNATURE DU MARCHE. 7
8 15.1- En même temps qu'il notifiera au candidat retenu l'acceptation de son offre, l'anapec lui enverra le marché incluant toutes les dispositions convenues entre les parties Dans les vingt 20 jours à compter de la réception du marché, le candidat retenu signera et datera le marché et le renverra à l'anapec. 8
9 MODELE D ACTE D ENGAGEMENT 9
10 Acte d Engagement Partie A : Réservée à l administration : Appel d'offres ouvert. Sur offres des prix N 59/2008 du 04/12/2008 à 11H Objet du marché : Location de véhicules particuliers. Passé conformément à l article 5, paragraphe 1 alinéa 2 de l article 16 et à l alinéa 3 paragraphe 3 de l article 17 du décret N du 16 Moharrem 1428 (5 Février 2007) fixant les formes et conditions de passation des marchés de l Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. B - Partie réservée au concurrent a) Pour les personnes physiques Je (4) soussigné:...(prénom. nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte adresse du domicile élu... affilié à la CNSS sous le N... (5) inscrit au registre du commerce de (Localité) sous le n ; (5) n de patente. (5) b) Pour les personnes morales Je (4), soussigné... (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise) Agissant au nom et pour le compte de... (raison sociale et forme juridique de la société) au capital de: adresse du siège social de la société adresse du domicile élu ,.. affiliée à la CNSS sous le n... (5) et (6) inscrite au registre du commerce (localité) sous le n... (5) et (6) n de patente...(5) et (6) En vertu des pouvoirs qui me sont conférés : après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus; après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations; 1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix, un détail estimatif établi conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ; 2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établi moi-même, lesquels font ressortir: - montant hors T.V.A. :... (en lettres et en chiffres) - taux de la TVA.(en pourcentage) - montant de la TV.A.:... (en lettres et en chiffres) - montant T.V.A.comprise :...(en lettres et en chiffres) (7)(8) L'Etat se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte... (à la trésorerie générale. bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom{ou au nom de la société) à : (localité), sous relevé d'identification 10
11 bancaire (RIB) numéro Fait à..ie.. (Signature et cachet du concurrent) (1) supprimer les mentions inutiles (2) indiquer la date d'ouverture des plis (3) Se référer aux dispositions du décret selon fes indications ci-après: - appel d'offres ouvert au rabais: - alinéa (al.) 2, paragraphe ( ) 1 de l article(art) 16 et a/' 2, 3 de fart appel d'offres ouvert sur offres de prix : - al d& l'art. 16 et al de l'art appel d'offres restreint au rabais: al. 2, 1 de l'article 16 et 2 et al. 2, 3 l'art appel d'offres restreint sur offres de prix : - ai. 2. 1de l'art. 16 et 2 et al 3, J de l'art, 17 - appel d'offres avec présélection au rabais: - al 3, 1 de l'art. 16 et al. 2, 3 de l'art appel d'offres avec présélection sur ' offres de prix : - al. 3, 1 de l'art. 16 et al. 3, 3 de l'art concours : - al. 4, 1 de l'art. 16 et 1 et 2 de l art marché négocié: - al, 5, 1 de 1 'art. 16 et... de l'art. 72 (préciser le n du approprié) (4) lorsqu il s'agit d'un groupement, ses membres doivent: 1) - mettre : «Nous, soussignés. «...Nous obligeons conjointement l ou solidairement (Choisir la mention adéquate et ajouter su reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes. 2) - ajouter l'alinéa suivant " «désignons....,...., (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement :!J. (5) pour les concurrents non installés au Maroc. préciser la référence d&s documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leur pays d'origine, la référence à la déclaration faite devant une autorité judiciaire ou administrative ou un notaire ou organisme professionnel qualifié. (6) ces mentions ne concernent que les personnes ~ assujetties à cette obligation (7) en cas d'appel d'offres au rabais, cet alinéa doit être remplacé par ce qui suit.. «m'engage à exécuter lesdites prestations Conformément au cahier des prescriptions spéciales, moyennant un rabais (ou une majoration) de. (.) (en Iettres et en chiffres), sur le bordereau des prix-détail estimatif». (8) en cas de concours. les alinéas 1) et 2) doivent être remplacés par ce qui suit: «m'engage. si le projet, présenté par...,... (moi ou notre société) pour l exécution des prestations précisées en objet du A ci-dessus et joint au présent acte d'engagement, est choisi par le maître d'ouvrage. à exécuter lesdites prestations conformément aux conditions des pièces produites par (moi ou notre société), en exécution du programme du concours et moyennant les prix établis par moi-même dans le bordereau des prix-détail estimatif (ou décomposition du montant global) que j'ai dressé, après avoir apprécié à mon point de vue et sous- ma responsabilité la nature et la difficulté des prestations à exécuter, dont lai arrêté : - montant hors T.V.A :... (en lettres et en chiffres) - taux de la T.V.A :..... ".(en pourcentage) - montant de ta T.V.A...(en lettres $t en chiffres) montant T.V.A comprise: (en lettres et en chiffres) «je m'engage à terminer les prestations dans un délai de....» «je m'engage, si l'une des primes prévues dans le programme du concours est attribuée à mon projet, à me conformer aux stipulations dudit programme relatives aux droits que se réserve le maître d'ouvrage sur les projets primés (cet alinéa est à supprimer si le maître d'ouvrage ne se réserve aucun droit sur les projets primés)». 11
12 MODELE DE DECLARATION SUR L HONNEUR 12
13 DECLARATION SUR L'HONNEUR Passé conformément à l article 5, paragraphe 1 alinéa 2 de l article 16 et à l alinéa 3 paragraphe 3 de l article 17 du décret N du 16 Moharrem 1428 (5 Février 2007) fixant les formes et conditions de passation des marchés de l Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. Objet du marché : Location de véhicules particuliers A - Pour les personnes physiques Je, soussigné :... (prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu : affilié à la CNSS sous le n :...(1) inscrit au registre du commerce de (rocalité) sous le n... (1) n de patente... (1) n du compte courant postal bancaire ou à la TGR.... :...(RIB) B- Pour les personnes morales Je, soussigné... (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise) agissant au nom et pour le compte de... (raison sociale et forme juridique de la société) au capital de: adresse du siège social de la société... adresse du domicile élu......'. affiliée à la CNSS sous le n..,... (1) inscrite au registre du commerce (localité) sous le n,...(1) n de patente....(1) n du compte courant postal bancaire ou à la TGR...(RIB) - Déclare sur j'honneur: 1 - m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle. 2 - que je remplie les conditions prévues à l'article 22 du décret n 2-06,388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle; - Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ; 3 ~ m'engager. si j'envisage de recourir à la sous-traitance : - à m'assurer que les sous-traitants remplissent également tes conditions prévues par l'article 22 du décret n précité ; - que celle-ci ne peut dépasser 50 % du montant du marché, ni porter sur le lot ou le corps d'état principal du marché; 4 - m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent â quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation. de gestion et d'exécution du présent marché. 13
14 5 - m'engager à ne pas faire, par moi même ou par personnes interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion du présent marché. - certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature. - reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l'article 24 du décret n précité. relatives à l'inexactitude de la déclaration sur J'honneur, Fait à... le...,... Signature et cachet du concurrent (2) (1) pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence aux documents équivalents lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leur pays d'origine ou de provenance. (2) à supprimer le cas échéant. (*) en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur. 14
15 PARTIE II : CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES 15
16 MARCHE Marché cadre n /2008 Passé par Appel d'offres ouvert n 59/2008, en application des dispositions de l article 5, alinéa 2, 1 de l article 16 et de l alinéa 3, 3 de l article 17 du décret N du 16 Moharrem 1428 (05 Février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion. Entre les soussignés : D une part : L'AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DE L EMPLOI ET DES COMPETENCE (ANAPEC), représentée par son Directeur Général. Et, D autre part : La société :. - Titulaire du compte bancaire : *. - Ayant son siège au : *... - Affiliée à la CNSS : sous le n. - Inscrite au Registre du Commerce de sous le n. - Représentée par : Monsieur., agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, ARTICLE N 1 : OBJET DU MARCHE Le présent marché cadre a pour objet la location de véhicules particuliers. 16
17 ARTICLE N 2 : LIEU DE LIVRAISON La livraison de l ensemble des véhicules sera effectuée par les moyens du prestataire et sous sa responsabilité au siège de l ANAPEC sis à 4, lotissement la colline Sidi Maârouf Casa. L ANAPEC signera avec le prestataire un procès verbal de livraison des véhicules loués qui atteste que les véhicules livrés sont conformes avec les spécifications techniques demandées. ARTICLE N 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Les pièces constitutives du marché sont : l acte d engagement le bordereau des prix et le détail estimatif le cahier des prescriptions spéciales Le cahier des prescriptions techniques le CCAGT ARTICLE N 4 : DELAI CONTRACTUEL Le marché est conclu pour une durée d une année renouvelable par tacite reconduction, sans toutefois que la durée total ne peut excéder trois années, sauf dénonciation de l une des parties prenantes au marché par un préavis de trois mois avant l expiration de la durée précitée. Cette dénonciation du contrat, sauf manquement grave de l une ou l autre des parties aux termes du présent accord, ne saurait être justifiée ou donner lieu à un quelconque dédommagement sauf apurement par l ANAPEC des frais engagés par le cocontractant pour son compte. Le démarrage des prestations objet du présent marché devra être effectif dix jours après la notification de l ordre de service prescrivant au contractant de commencer les travaux ; ARTICLE N 5 : CONTENU ET REVISION DES PRIX Les prix s entendent fermes et non révisables. Ils sont établis toutes taxes comprises. Ils ont un caractère forfaitaire et tiennent compte de tous les frais inhérents à l exécution de la prestation. ARTICLE N 6 : RECEPTION Une réception provisoire des prestations sera prononcée à la fin de chaque mois par une commission désignée par l ANAPEC à cet effet. La réception sera effectuée sur la base d une vérification du bon fonctionnement et le bon déroulement de l opération. La réception définitive sera effectuée à la fin des trois années de location. ARTICLE N 7 : MODALITES DE PAIEMENT Le fournisseur adressera, mensuellement après service fait, pour règlement à l ANAPEC une facture établie en cinq (5) exemplaires. Les factures doivent être numérotées, cachetées, signées, datées et arrêtées en toutes lettres, de même, elles doivent porter le n du marché ainsi que le n du compte (postal, bancaire ou du trésor). Elles doivent être déposées à l ANAPEC au Bureau d Ordre Central de l ANAPEC, sise à 4, Lotissement la Colline, entrée B, Sidi Maârouf, BP 188 Casablanca 17
18 La facture doit comporter les informations suivantes : Numéro de patente ; Numéro de la C.N.S.S. ; Numéro d identification fiscale ; Numéro du marché ; Toute facture portant des ratures, mal libellée ou dont les calculs ne sont pas exacts, sera retournée au fournisseur pour rectification. Le paiement des sommes dues sera effectué par virement à un compte courant : (postal, bancaire, ou du trésor) du fournisseur par le Trésorier Payeur auprès de l ANAPEC. ARTICLE N 8 : PENALITE DE RETARD. En application de l article 60 du C.C.A.G.T, lorsque le délai contractuel de livraison est dépassé, le titulaire du marché encourt sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée de deux pour mille (2/1000) par jour calendaire de retard de la valeur des items livrés avec retard. Le montant global des pénalités au titre des retards dans la livraison est plafonné à 10% du montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants. Quand le montant des pénalités, atteint ce plafond, l ANAPEC se réserve le droit de résilier le marché à tort du cocontractant ARTICLE N 9 : RETENUE DE GARANTIE. Par dérogation aux dispositions de l article 13 du C.C.A.G.T, il ne sera pas opéré de retenue de garantie. ARTICLE N 10 : CAUTIONNEMENT DEFINITIF Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant initial du marché. Ce cautionnement doit être constitué dans les trente (30) jours qui suivent la notification du marché. ARTICLE N 11 : CLAUSES DE NANTISSEMENT Dans l éventualité d une affectation en nantissement du marché, il est précisé que : La liquidation des sommes dues par l ANAPEC pour l exécution du marché, sera opérée par les soins du Directeur Général de l Agence Nationale de Promotion de l Emploi et des Compétences ou par la personne ayant reçu délégation à cet effet. ; Les paiements prévus en exécution du marché seront effectués par les soins du trésorier payeur de l ANAPEC seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché ; 18
19 Les renseignements et les états prévus à l article 7 du dahir du 28 août 1948 seront fournis par le Directeur Général de l ANAPEC au titulaire du marché ainsi qu aux bénéficiaires éventuels des nantissements ou subrogations ; A la demande du cocontractant, le Directeur Général de l ANAPEC lui délivrera «un exemplaire unique» en copie conforme du marché. Les frais de timbrage sont à la charge exclusive du cocontractant. ARTICLE N 12 : RESILIATION DU CONTRAT Dans le cas où le titulaire ferait preuve d une activité insuffisante ou en cas d inexécution d une des clauses du présent marché, l Agence le mettrait en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai de vingt (20) jours. A l expiration de ce délai, et si la cause qui a provoqué la mise en demeure persistait, le marché serait résilié de plein droit sans indemnité pour le titulaire et sous réserve des indemnités de dommages et intérêts qui peuvent être réclamés par l ANAPEC En plus des dispositions précitées, seront appliqués les articles 44 à 48 du C.C.A.G.T approuvé par le décret Royal n en date du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000) ARTICLE N 13 : APPROBATION DU MARCHE Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu après son approbation par le Directeur Général de l ANAPEC et le visa du Contrôleur d Etat, le cas échéant. ARTICLE N 14 : TIMBRES ET ENREGISTREMENT Le titulaire acquittera les droits de timbre et d enregistrement du présent marché, tels que ces droits résultent des lois et règlements en vigueur. ARTICLE N 15 : ASSURANCE ET RESPONSABILITE En application des dispositions de l article 24 du CCAGT, le contractant doit souscrire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les contrats d assurances qui doivent couvrir les risques inhérents à l exécution du présent marché. A la réception de l ordre de service pour l exécution du marché, le contractant doit adresser à l ANAPEC les copies des contrats de polices d assurance précités ainsi que la liste des véhicules mis à la disposition de l agence appuyée des copies de leurs cartes grises. ARTICLE N 16 : CONTESTATIONS / LITIGES Toute contestation relative à l exécution du marché, si elle n est pas réglée par accord mutuel des parties, serait soumise aux tribunaux de Casablanca. 19
20 ARTICLE N 17 : REFERENCES AUX TEXTES GENERAUX. Pour tout ce qui ne sera pas contraire aux clauses du présent cahier des prescriptions spéciales, le titulaire du marché restera soumis aux textes réglementaires suivants : (Ils pourront être obtenus par les moyens propres du titulaire auprès des organismes compétents) : - Le décret n du 16 Moharrem 1428 (05 Février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l État ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion., Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux exécutés pour le compte de l Etat (C.C.A.G.T), approuvé par le décret Royal n en date du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000), - Le Dahir n du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) portant promulgation de la loi n relative au contrôle financier de l Etat sur les entreprises publiques et autres organismes ; - La loi n relative au contrôle financier de l Etat sur les entreprises publiques et autres organismes ; - Le Décret Royal n du 10 Chaoual 1387 (21 Avril 1967) portant règlement de la comptabilité publique tel qu il a été modifié et complété, - La Dahir du 28 août 1948 relatif au nantissement des marchés ; - La circulaire n 72 CAB du 1 er Ministre du 26/11/90 relative aux modalités d application du Dahir 1/ concernant les garantie pécuniaires exigées des soumissionnaires et adjudicataires des marchés publics ; - Les textes portant réglementation des salaires, du travail, des changes, des douanes et des impôts ; - Les Dahirs des 21 mars 1943 et 27 décembre 1944 en matière de législation sur les accidents du travail ; - Le Dahir n du 12 novembre 1963 relatif au transport par véhicule automobile sur route ; - Des lois et des règlements en vigueur au Maroc, notamment en ce qui concerne l emploi de la main d œuvre au Maroc, les transports, la fiscalité, etc. ; - L ensemble des textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à la comptabilité ; - Le présent cahier des prescriptions spéciales ; - L arrêté d organisation comptable et financière de l ANAPEC. - L ensemble des textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs aux marchés. 20
21 ARTICLE N 18 : MONTANT DU MARCHE Arrêté le montant annuel du présent marché à la somme de : =================================================================== Marché cadre n /2008 Passé conformément au paragraphe 1 alinéa 2 de l article 16 et à l alinéa 3 paragraphe 3 de l article 17 et l article 5 du décret N du 16 Moharrem 1428 (5 Février 2007) fixant les formes et conditions de passation des marchés de l Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. Objet : Location longue durée, sans option d achat, de véhicules particuliers PRESENTE PAR LE DIRECTEUR DES RESSOURCES DE l ANAPEC LU ET ACCEPTE PAR LA SOCIETE Casablanca, le......, le... SIGNE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ANAPEC VISA DU CONTROLEUR D ETAT DE L ANAPEC Casablanca, le... Casablanca, le... APPROUVE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ANAPEC Casablanca, le.. 21
22 PARTIE III : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 22
23 ARTICLE N 1 : CONSISTANCE DE LA PRESTATION La prestation objet du présent marché cadre consiste en la location longue durée, sans option d achat, de véhicules assurés tout risque ainsi que les prestations qui lui sont accessoires et complémentaires pour une période de trois années. Le type et le nombre de véhicules à louer sont indiqués dans le bordereau des prix et le détail estimatif ci joints. ARTICLE N 2 : ASSURANCES DES VEHICULES Le prestataire est tenu de contracter, à sa charge, pour chaque véhicule loué une assurance tout risque (avec franchise plafonnée à 3% de la valeur à neuf du véhicule pour les risques : vol, incendie, et collision et sans franchise pour le bris de glace). En cas de sinistre rendant le véhicule inutilisable, ledit véhicule est considéré comme indispensable et restitué définitivement au prestataire sans supplément de frais pour l ANAPEC. Auquel cas le prestataire est tenu de le remplacer par un autre véhicule de la même catégorie. ARTICLE N 3 : FRANCHISE KILOMETRIQUE : Le nombre de kilomètre à parcourir par an et pour l ensemble du parc loué est fixé à : Minimum : Km ; Maximum : Km. Si le nombre total du kilométrage n est pas atteint ou dépassé, le montant de la location sera diminué ou augmenté en fonction du kilométrage non réalisé ou en dépassement par application des prix de la moins ou de la plus value proposée par le prestataire dans son offre, à savoir : 0.25 DH pour chaque kilomètre : cas ou le plafond kilométrique n est pas atteint ; 0.50 DH pour chaque kilomètre : cas ou le plafond kilométrique est en dépassement. La moins ou la plus value seront constatées par avenant et seront inclus au dernier décompte provisoire soldant le marché cadre. ARTICLE N 4 : CONDITIONS DE MISE EN CIRCULATION Le prestataire s engage à livrer des véhicules neufs en parfait état de fonctionnement et conformes aux spécifications techniques requises. Il s engage également à fournir lors de la livraison tous les accessoires et documents réglementaires de bord nécessaires au roulage à savoir : Documents : Carte grise Vignette Décision d exploitation Carnet d entretien Attestation de visite technique aux dates requises Attestation d assurance tout risque 23
24 Copie du contrat de location Accessoires : Cric Clef de roue Pneu de secours Extincteurs Triangle de panne Manivelle ARTICLE N 5 : ENTRETIEN DE VEHICULES ET REMPLACEMENT L e prestataire s engage à prendre en charge et à ses frais l entretien préventif et curatif des véhicules et s engage à assurer le remplacement des véhicules en cas d immobilisation. Tous les entretiens préventifs (vidange, lubrifiant, filtres, parallélisme, équilibrage, changement des pièces d usure, amortisseurs, pneumatique) seront effectués à la charge du prestataire conformément aux normes et recommandations du constructeur. A la suite d un accident ou d anomalie constaté sur le véhicule loué, le prestataire s engage à réaliser à sa charge, les réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule défaillant. Un interlocuteur sera désigné pour être dédié à la gestion des opérations concernant le présent marché. En cas d indisponibilité du véhicule de location pour entretien dépassant 8 heures, panne ou accident, le prestataire s engage à mettre à la disposition de l ANAPEC un véhicule de remplacement en bon état équivalent au véhicule immobilisé. ARTICLE N 6 : REUNION DE COORDINATION Des réunions mensuelles ou à la demande de l une des parties seront organisées en vue d examiner les éventuelles anomalies et problèmes constatés, ainsi que les suggestions d amélioration. ARTICLE N 7 : RESTITUTION DES VEHICULES A la fin de la période de location, l ANAPEC restituera les véhicules loués au prestataire avec tous les documents de bord réglementaires. A la fin du contrat, les dégradations subies par les véhicules suite à son utilisation normale ne seront pas à la charge de l ANAPEC. A la restitution, un procès verbal de restitution sera établi, daté et signé contradictoirement par l ANAPEC et le prestataire. ARTICLE N 8 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Motorisation : 1.5 litres diesel 24
25 Cylindrée : 1461 cm3 Puissance DIN : 65 CV Réservoir à carburant : 50 litres Puissances fiscale : 6 CV Transmission : manuelle 5 vitesses Equipements de série : Nombre de places : 5 Fermeture centralisée : oui Climatisation : oui Direction assistée : oui Condamnation des portes à distance Airbag conducteur et passager : oui Lève vitres électriques avant : oui Projecteurs anti-brouillard Appuis tête arrière Auto Radio Ceinture de sécurité centrale arrière ventrale Ceinture de sécurité avant réglable en hauteur Anti-démarrage électronique Rétroviseurs extérieurs électriques, réglage de l intérieur Feu AR dégivrant Feu de recul 3 ème feu de stop Rétroviseur intérieur position jour/nuit Signal sonore : oublie d extinction d éclairage Vitres et pare-brise teintés Eclaireur de coffre Vide poches de portes avant Roue de secours taille normale Pneus et jantes 15 pouces Lecteur CD : oui Boucliers AV ton caisse 25
26 BORDEREAU DES PRIX N du prix Désignation des prestations Unité de mesure ou de compte Prix Unitaire Mensuel Min Hors TVA Prix Unitaire Mensuel Max Hors TVA En chiffre En lettre En chiffre En lettre Location de véhicules particuliers. Mois 26
27 DETAIL ESTIMATIF Désignation des travaux Unité de mesure ou de compte Quantité Prix unitaire Mensuel Minimum en DH/H.TVA Prix unitaire Mensuel Maximum en DH/H.TVA Prix total Annuel en DH H.TVA Min Max En chiffre En lettre En chiffre En lettre Min Max Location de véhicules particuliers. Mois TVA 20% Total Annuel Minimum en DH TTC TVA 20% Total Annuel Maximum en DH TTC 27

References: l'article 16
 l'article 17
 l'article 16
 l'article 17
 l'article 16
 l'article 22
 l'article 22
 l'article 24