Source: https://www.scribd.com/document/136104981/Bases-de-Tinyahuarco
Timestamp: 2018-11-15 00:01:48+00:00

Document:
Bases de Tinyahuarco
Uploaded by Judith Gonzales Ticona
969109265 Rad 02113
Taller Huancavelica - SESION - 02-A
16 de Septiembre Segunda Hora
Basesl.p. 0012016 Insumos de Laboratorio 2016 Sanchez Carrion Okok 1integradas 20160630 194757 642
5) HALLAZGO Nº 01 (CASO PRACTICO).docx
Bases_AS_N_032016_alquiler_de_maquinaria_20160314_183016_575
Bases Biodigestores INTEGRADAS 20160428 144001 110
BASES_ADMINISTRATIVAS_AS_0052016_20160421_202803_482
BASES_ESTANDAR_PUERTAS_20160310_183126_429
Bases as 60 Meta 9 Conductor Autoportante
MUNICIPALIDAD DISTRITAL FUNDICION DE TINYAHUARCO
RUC Nº 20162536771
JR. MORALES JANAMPA S/N SMELTER
ADS Nº 007-2012-CEP-MDFT/OBRAS (PRIMERA CONVOCATORIA)
ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 007-2012-CEP-MDFT/OBRAS
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD NIVEL I-1 DE LA LOCALIDAD DE HUARAUCACA, DISTRITO DE TINYAHUARCO - PASCO - PASCO
COMITÉ ESPECIA
(ESTA SECCIÓN NO PUEDE MODIFICARSE EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD, SALVO AQUELLAS DISPOSICIONES QUE EXPRESAMENTE SE INDIQUE EN LAS BASES QUE PUEDEN SER INCLUIDAS Y/U OMITIDAS
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 1.1 CONVOCATORIA Se efectuará de conformidad con lo señalado en el Artículo 51º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.
1.2 − − − − − − − − − −
BASE LEGAL Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones, en adelante la Ley. Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias. Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Directivas de OSCE. Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Código Civil. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE. Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso. Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases. 1.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES
El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el Artículo 53º del Reglamento. La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá acreditar estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto contractual. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado. MUY IMPORTANTE: Para participar de un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores se encuentren inscritos, en el registro correspondiente, ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE. 1.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de tres (3) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos 55º y 57º del Reglamento.
La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, en la sede de la Entidad y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en los Artículos 54º, 55º, 56º y 57º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección. El plazo para la absolución no podrá exceder de tres (3) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones. La absolución de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato. MUY IMPORTANTE: No se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.
De conformidad con el artículo 28º de la Ley, los observantes tienen la opción de solicitar que las Bases y los actuados del proceso sean elevados al Titular de la Entidad, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE, siempre que el valor referencial del proceso sea menor a trescientas (300) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino, además, cuando el observante considere que el acogimiento declarado por el Comité Especial continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el
catálogos o similares. bajo responsabilidad. NOTA 1 PARA EL COMITÉ ESPECIAL: En caso de convocarse según relación de ítems. debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin. 1. La omisión de la presentación del documento o su traducción no es subsanable. bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos. no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna. Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados. MORALES JANAMPA S/N SMELTER ADS Nº 007-2012-CEP-MDFT/OBRAS (PRIMERA CONVOCATORIA) artículo 26° de la Ley. conforme lo establecen los Artículos 59º y 60º del Reglamento. cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. Asimismo. La competencia del Titular de la Entidad para emitir el Pronunciamiento es indelegable. una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si éstas no se han presentado. Si las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos. bajo responsabilidad. incluyendo el manual. El plazo que tiene el Titular de la Entidad para emitir y notificar el Pronunciamiento a través del SEACE será no mayor de ocho (8) días hábiles. Las Bases Integradas. integrar las Bases y publicarlas en el SEACE. Este plazo es improrrogable y será contado desde la presentación de la solicitud de elevación de las Bases. cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos.7 INTEGRACIÓN DE LAS BASES El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección. acompañados de traducción efectuada por traductor público juramentado. éstos podrán ser llenados por cualquier medio. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases. que podrá ser presentada en el idioma original. 1. De conformidad con el Artículo 31º del Reglamento.MUNICIPALIDAD DISTRITAL FUNDICION DE TINYAHUARCO RUC Nº 20162536771 JR. instructivos. en su defecto. deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité Especial. y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de la Entidad. deberá incluirse lo siguiente: COMITÉ ESPECIAL Página . el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases.5 - . Corresponde al Comité Especial. llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.8 FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCE DE LAS PROPUESTAS Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o. de ser el caso. de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.
De presentarse situaciones de subsanación de la propuesta técnica. Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica. COMITÉ ESPECIAL Página . los que serán debidamente sellados y firmados por él. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto. los postores y con la participación de Notario o Juez de Paz. A su vez. en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente. para que entreguen sus propuestas.6 - .9 ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS En caso que la presentación de propuesta se realice en ACTO PÚBLICO.MUNICIPALIDAD DISTRITAL FUNDICION DE TINYAHUARCO RUC Nº 20162536771 JR. cuando menos. devolverá la propuesta. la Ley y el Reglamento. lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos”1. en los lugares donde no exista Notario. Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal. si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior. MORALES JANAMPA S/N SMELTER ADS Nº 007-2012-CEP-MDFT/OBRAS (PRIMERA CONVOCATORIA) “Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem. mediante carta poder simple (Formato N° 01). podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante. Si algún participante es omitido. el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial. se procederá de acuerdo al Artículo 68 º del Reglamento. a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal (Formato Nº 01). salvo que el postor exprese su disconformidad. El Comité Especial comprobará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases. Después de recibidas las propuestas. en presencia del Comité Especial. el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor. el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres. por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen. deberá incluirse lo siguiente: El acto público se realiza. El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso. conservándolos hasta la fecha en que el Comité 1 Esta disposición sólo deberá ser adicionada cuando se convoque el proceso de selección según relación de ítems. De no ser así. teniéndola por no presentada. 1. se le tendrá por desistido.
de ser el caso. deberá incluirse lo siguiente: Los participantes presentarán sus propuestas. inspecciones.MUNICIPALIDAD DISTRITAL FUNDICION DE TINYAHUARCO RUC Nº 20162536771 JR. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. En caso de la descalificación de propuestas. En el caso que la propuesta del postor no fuera admitida. comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas. MORALES JANAMPA S/N SMELTER ADS Nº 007-2012-CEP-MDFT/OBRAS (PRIMERA CONVOCATORIA) Especial. el Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que publicará en el SEACE. así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a contratar. deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64º del Reglamento. en la dirección. pruebas y. el Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que publicará en el SEACE. en acto público. con cargo y en sobre cerrado. En caso de convocarse a un proceso de selección según relación de ítems. b) 3 El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales. la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz). Al terminar el acto público. 1. excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro. c) Garantía de seriedad de oferta4. deberá incluirse lo siguiente: “Tratándose de un proceso según relación de ítems. transportes. se levantará un acta. en el día y horario señalados en las Bases. seguros. los costos laborales conforme a la legislación vigente. cuando los postores se presenten a más de un ítem. en nuevos soles . quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. así como por los veedores y los postores que lo deseen. en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control. la inasistencia de dicho representante no viciará el proceso.10 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente: a) La oferta económica. En cada caso concreto deberá consignarse la moneda que resulte aplicable. bastará que el postor presente en su propuesta técnica una declaración jurada donde se comprometa a mantener vigente su oferta hasta la suscripción del contrato. 3 4 COMITÉ ESPECIAL Página . bajo responsabilidad del Comité Especial. NOTA 2 PARA EL COMITÉ ESPECIAL: En caso de convocarse según relación de ítems.7 - . incluidos todos los tributos. Asimismo. cuando el valor referencial del ítem corresponda a una Adjudicación de Menor Cuantía. por todos sus miembros.2 En caso la presentación de propuestas se realice en ACTO PRIVADO. debiendo devolverse los sobres que contienen la propuesta técnica y económica.” 5 2 Deberá tenerse en cuenta que.
11.8 - . 1. para la contratación de obras que correspondan a adjudicaciones directas selectivas y adjudicaciones de menor cuantía.11. correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir. COMITÉ ESPECIAL Página . cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó. por lo que. MORALES JANAMPA S/N SMELTER ADS Nº 007-2012-CEP-MDFT/OBRAS (PRIMERA CONVOCATORIA) 1.MUNICIPALIDAD DISTRITAL FUNDICION DE TINYAHUARCO RUC Nº 20162536771 JR.11 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 1. La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada.2 Evaluación Económica Si la propuesta económica excede en más del 10% o es menor al 90% del valor referencial. resulta necesario precisar este aspecto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional. Los miembros del Comité Especial no tendrán acceso a las propuestas económicas sino hasta que la evaluación técnica haya concluido. Por tanto. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas. deberá 5 Luego de efectuada la evaluación técnica. lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre. solo se evaluará la propuesta económica.1 Evaluación Técnica Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. de acuerdo con el artículo 71º del Reglamento. de existir alguna incorrección. deberá incluirse la siguiente disposición: “El Comité Especial deberá verificar las o peraciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y. no se establecerá factor técnico de evaluación. según la siguiente fórmula: Pi = Om x PMPE Oi Donde: i = Pi = Oi = Om = PMPE = Propuesta Puntaje de la propuesta económica i Propuesta Económica i Propuesta Económica de monto o precio más bajo Puntaje Máximo de la Propuesta Económica NOTA 3 PARA EL COMITÉ ESPECIAL: En caso de convocarse bajo el sistema de precios unitarios. Conforme a lo estipulado en el numeral 1 del artículo 47º del Reglamento.
la determinación del puntaje total se realizará sobre cien (100) puntos atendiendo únicamente a la propuesta económica.3 Determinación del puntaje total Conforme a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 71º del Reglamento. El domicilio será el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP. El Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestas COMITÉ ESPECIAL Página . de ser el caso. seguros y otros. Dicha corrección debe figurar expresamente en el act a respectiva”. NOTA 5 PARA EL COMITÉ ESPECIAL: En el caso de la ejecución de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao debe consignarse lo siguiente: A solicitud del postor. 1.11. se asignará una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje de la propuesta económica de los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra objeto del proceso de selección o en las provincias colindantes. tales como la tasa de interés. para la contratación de obras que correspondan a adjudicaciones directas selectivas o adjudicaciones de menor cuantía. MORALES JANAMPA S/N SMELTER ADS Nº 007-2012-CEP-MDFT/OBRAS (PRIMERA CONVOCATORIA) corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70º del Reglamento” . sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento. 1.MUNICIPALIDAD DISTRITAL FUNDICION DE TINYAHUARCO RUC Nº 20162536771 JR.9 - . NOTA 4 PARA EL COMITÉ ESPECIAL: Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento deberá incluirse lo siguiente: “La propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. incluida en la sección específica de las presentes Bases. indicando además las propuestas descalificadas. así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso. el Notario procederá a la entrega al Comité Especial de los sobres que contienen las propuestas económicas. IMPORTANTE: Dicha bonificación adicional se aplicará siempre que los postores beneficiados hayan presentado la Declaración Jurada del Anexo Nº 5. comisiones. deberá incluirse lo siguiente: “El Comité Especial hará de conocimiento de los postores las propuestas técnicas que cumplieron los requisitos establecidos en el expediente técnico y en las presentes Bases.12 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO En caso que el otorgamiento de la buena pro se realice en ACTO PÚBLICO. A continuación.
por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo. COMITÉ ESPECIAL Página . la cual será suscrita por todos los miembros del Comité Especial. se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha. el mismo día de su realización. En el supuesto que dos (02) o más propuestas empatasen. el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73º del Reglamento. se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.10 - . El otorgamiento de la Buena Pro. El otorgamiento de la Buena pro se publicará y se entenderá notificado a través del SEACE. Dicha presunción no admite prueba en contrario. No obstante lo precedido. El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo. se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases. bajo responsabilidad del Comité especial. la cual será suscrita por el Notario (o juez de paz). Al terminar el acto público se levantará un acta. el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73º del Reglamento. el otorgamiento de la buena pro será publicado en el SEACE. MORALES JANAMPA S/N SMELTER ADS Nº 007-2012-CEP-MDFT/OBRAS (PRIMERA CONVOCATORIA) técnicas hubieran cumplido los requisitos establecidos en el expediente y en las presentes Bases. El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo. así como la determinación del puntaje total.MUNICIPALIDAD DISTRITAL FUNDICION DE TINYAHUARCO RUC Nº 20162536771 JR.” En caso que el otorgamiento de la Buena Pro se realice en ACTO PRIVADO deberá incluirse lo siguiente: “El Comité Especial verificará que las propuestas técnicas hayan cumplido con los requisitos establecidos en el expediente técnico y en las presentes Bases. oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo. La evaluación de las propuestas económicas. Al terminar el acto se levantará un acta. En el supuesto que dos (02) o más propuestas empatasen. A continuación. La evaluación de las propuestas económicas. el Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran cumplido con los requerimientos establecidos en el expediente técnico y en las presentes Bases.
11 - . MORALES JANAMPA S/N SMELTER ADS Nº 007-2012-CEP-MDFT/OBRAS (PRIMERA CONVOCATORIA) debiendo incluir el acta de otorgamiento de la Buena pro y el cuadro comparativo. COMITÉ ESPECIAL Página . el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento.13 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas. El recurso de apelación se presentará ante la Entidad que convocó el proceso de selección que se impugna. CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN 2. podrán impugnarse ante el Tribunal. En el caso que se haya presentado una sola oferta. el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.” 1. Con independencia del valor referencial del proceso de selección. sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. 2. los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso.2 Plazos de interposición del recurso de apelación La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro. el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento.MUNICIPALIDAD DISTRITAL FUNDICION DE TINYAHUARCO RUC Nº 20162536771 JR. El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo indicado.14 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO De acuerdo con el artículo 282º del Reglamento. a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho. El Tribunal será competente para conocer y resolver las controversias que surjan en los procesos de selección de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de tratados o acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de contratación pública. detallando los resultados de cada factor de evaluación.1 Recurso de apelación A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección. desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato. Adicionalmente. 1. se podrá notificar a los correos electrónicos de los postores de ser el caso. y será conocido y resuelto por el Titular de la Entidad. El consentimiento de la Buena Pro se publicará en el SEACE al día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro.
12 - .MUNICIPALIDAD DISTRITAL FUNDICION DE TINYAHUARCO RUC Nº 20162536771 JR. se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 148° del Reglamento. la Entidad deberá. En caso que la Entidad opte por esta forma de notificación deberá consignarse el siguiente párrafo : 6 7 “La citación al postor ganador de la buena pro para la suscripción del contrato se notificará de manera electrónica a través del SEACE. tratándose de persona natural. de conformidad con lo establecido en el Artículo 139° del Reglamento.  Garantía de fiel cumplimiento. además de los documentos previstos en las Bases.” El contrato será suscrito por la Entidad. En caso que la Entidad no consigne dicha opción en las Bases.  Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados. dentro del cual deberá presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentación requerida. Es responsabilidad del postor el permanente seguimiento del respectivo proceso en el SEACE. MORALES JANAMPA S/N SMELTER ADS Nº 007-2012-CEP-MDFT/OBRAS (PRIMERA CONVOCATORIA) La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. de ser el caso. a través de su representante legal. citar al postor ganador otorgándole el plazo establecido en las Bases. y por el ganador de la Buena Pro. los siguientes:  Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. ya sea directamente o por medio de su apoderado.1 DE LOS CONTRATOS Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro. NOTA 6 PARA EL COMITÉ ESPECIAL: Las Entidades podrán citar al ganador de la buena pro a través del SEACE . cuya vigencia se extiende hasta el consentimiento de la liquidación final. el cual no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) días hábiles. y tratándose de persona jurídica. dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro. En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado. la notificación deberá realizarse a través de los medios tradicionales. CAPÍTULO III SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 3. Para suscribir el contrato. 7 COMITÉ ESPECIAL Página . 6 La inclusión de esta disposición estará sujeta a su implementación en el SEACE. el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar. a través del funcionario competente o debidamente autorizado.
con excepción del que ocupó el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripción del contrato. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. la Entidad devolverá las garantías presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro. MORALES JANAMPA S/N SMELTER ADS Nº 007-2012-CEP-MDFT/OBRAS (PRIMERA CONVOCATORIA)  Constancia de Capacidad Libre de Contratación. según el monto establecido en las presentes Bases. emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca. 3.  Análisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta económica. 3. El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupó el segundo lugar están obligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato. expedida por el Registro Nacional de Proveedores.  El desagregado de partidas que dio origen a su propuesta. El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2) meses computados a partir del día siguiente de la presentación de las propuestas. 3. Esta garantía puede ser renovada.  Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programación de obra PERT-CPM concordante con el plazo.4 DE LAS GARANTÍAS 3.13 - .1.3 REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Las garantías que debe presentar el contratista deberán ser incondicionales. irrevocables y de realización automática al sólo requerimiento de la Entidad.  Certificado de habilidad de los profesionales propuestos. GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA Los postores deberán presentar la garantía de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta. Dicha vigencia rige hasta que el consentimiento de la liquidación y se efectúe el pago correspondiente. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.2.4. en caso de obras convocadas a suma alzada.MUNICIPALIDAD DISTRITAL FUNDICION DE TINYAHUARCO RUC Nº 20162536771 JR. COMITÉ ESPECIAL Página . el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene.4. 3. Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.  Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado. Luego de consentida la Buena Pro. solidarias.2 VIGENCIA DEL CONTRATO En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149º del Reglamento.
3. durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse. Alternativamente. como garantía de fiel cumplimiento. al menos. dos (2) valorizaciones periódicas en función al avance de la obra. la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.5 EJECUCIÓN DE GARANTÍAS Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164° del Reglamento. COMITÉ ESPECIAL Página . con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.7 DEL PRECIO La oferta será formulada en estricta concordancia con los metrados correspondientes a cada partida. tales como mantenimiento. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias. se otorgará una garantía adicional por este concepto. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO 3. 3. con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. 3. serán aplicadas de conformidad con los Artículos 165° y 168° del Reglamento. del ítem que debió ejecutarse.3. MORALES JANAMPA S/N SMELTER ADS Nº 007-2012-CEP-MDFT/OBRAS (PRIMERA CONVOCATORIA) De manera excepcional. la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. siempre y cuando sean objetivas. siempre que: El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario El pago a favor del contratista considere.6 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención de la obra requerida y las causales para la resolución del contrato. De acuerdo con los artículos 48º de la Ley y 166º del Reglamento. respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año. razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. el postor tendrá en cuenta todos los insumos a utilizar en la obra. las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año. hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o.14 - . reparación o actividades afines. las micro y pequeñas empresas podrán optar que. Al formular su propuesta. de ser el caso. de forma prorrateada. en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165º del Reglamento.4.MUNICIPALIDAD DISTRITAL FUNDICION DE TINYAHUARCO RUC Nº 20162536771 JR. previamente a la suscripción del contrato. Los costos para cada una de las partidas serán ofertados en nuevos soles 8 y las 8 Consignar la moneda en la cual se presentarán los citados costos. no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.
3. El reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado. Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerará aprobada la solicitud.15 - . debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el Residente de la Obra. el mismo que será firmado en todas sus páginas por el Inspector/Supervisor y por el Residente. por su sola designación representa al Contratista.10 CUADERNO DE OBRA En la fecha de entrega del terreno. El residente de obra.8 RESIDENTE DE OBRA9 Persona natural designada por el contratista y en concordancia con su propuesta técnica. dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. El original de dicho Cuaderno debe permanecer 9 Para la suscripción del contrato deberá cumplirse con designar al residente de obra. el cual será un ingeniero o arquitecto colegiado. de acuerdo a la fórmula polinómica considerada en el expediente técnico y en aplicación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). MORALES JANAMPA S/N SMELTER ADS Nº 007-2012-CEP-MDFT/OBRAS (PRIMERA CONVOCATORIA) valorizaciones que se deriven estarán sujetas a reajustes. La sustitución del Residente solo procederá previa autorización escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello. las cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta. 10 11 COMITÉ ESPECIAL Página . 3. no estando facultado a pactar modificaciones al contrato. 3. Recibirá todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su función. Deberá definirse expresamente el profesional a cargo del control de la obra.MUNICIPALIDAD DISTRITAL FUNDICION DE TINYAHUARCO RUC Nº 20162536771 JR. se abrirá el Cuaderno de Obra. ésta designará a una persona natural como supervisor permanente de la obra. El Cuaderno de Obra deberá tener una hoja original con tres (3) copias desglosables. otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor (el que se haya designado). En el caso que el supervisor de la obra sea una persona jurídica. correspondiendo una de ellas a la Entidad. según corresponda a la naturaleza de los trabajos. cuando no haya formado parte de la propuesta técnica. NOTA 7 PARA EL COMITÉ ESPECIAL: De acuerdo con el artículo 190º del Reglamento: Será obligatorio contratar a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo. que acredite que se encuentra hábil en el ejercicio de la profesión.9 INSPECTOR DE OBRA / SUPERVISOR10 (según sea el caso) Persona natural11 encargada de velar por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato. para los efectos ordinarios de la obra. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra. conforme a lo dispuesto por el artículo 183º del Reglamento.
el porcentaje al que ascenderá dicho adelanto.12. deberá incluirse las siguientes disposiciones: 3. La Entidad deberá definir. c.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS Se otorgará para la adquisición de materiales o insumos.13 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA El plazo de ejecución de obra inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones establecidas en el artículo 184º del Reglamento: a. no pudiendo impedirse su acceso12 al mismo. Las Bases deben indicar expresamente si dicha condición forma parte de las obligaciones de la Entidad. 13 3. firmando al pie de cada anotación el Inspector/Supervisor o el Residente. hubiera asumido como obligación 15 e. 3.MUNICIPALIDAD DISTRITAL FUNDICION DE TINYAHUARCO RUC Nº 20162536771 JR. siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) días siguientes de la suscripción del contrato. Que la Entidad entregue el calendario de entrega de materiales e insumos que. en el caso que considere el otorgamiento de adelantos para materiales e insumos.1 ADELANTO DIRECTO La Entidad entregará al Contratista. Concluida la ejecución de la obra. 14 3.11 OCURRENCIAS Son hechos relevantes relacionados con la ejecución de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra. el porcentaje al que ascenderá dicho adelanto. el original quedará en poder de la Entidad. el adelanto hasta el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original. en concordancia con el calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista. se harán directamente a la Entidad por el contratista o su representante. 13 14 15 COMITÉ ESPECIAL Página . impidiéndole anotar las ocurrencias será causal de aplicación de multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día de dicho impedimento.12. ADELANTOS En el caso que la Entidad disponga el otorgamiento de adelantos. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo. según corresponda. La Entidad deberá definir. bajo custodia del residente. MORALES JANAMPA S/N SMELTER ADS Nº 007-2012-CEP-MDFT/OBRAS (PRIMERA CONVOCATORIA) en obra. si el contratista no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor. d. hasta el cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original. en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 187º del Reglamento. en el caso que considere el otorgamiento de adelantos directos al contratista. en cuyo caso deberá consignarse como tal en las Bases.16 - . según quien sea el que efectúe la anotación. Que se designe al Inspector o supervisor. Que se haya entregado el adelanto directo al contratista. por medio de comunicación escrita. de acuerdo con las Bases. b.12 3. adjuntando la correspondiente garantía y el comprobante de pago correspondiente. dentro de los siete (7) días naturales de presentada formalmente la solicitud por escrito. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra. NOTA 8 PARA EL COMITÉ ESPECIAL: 12 De acuerdo con el artículo 194º del Reglamento. adjuntando la correspondiente garantía.
MORALES JANAMPA S/N SMELTER ADS Nº 007-2012-CEP-MDFT/OBRAS (PRIMERA CONVOCATORIA) En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo. 3. contratación. o por aquellas que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos. el plazo de ejecución contractual iniciará al día siguiente de cumplirse todas las demás condiciones estipuladas en el contrato o en las Bases.15 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente. entre otros. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades.MUNICIPALIDAD DISTRITAL FUNDICION DE TINYAHUARCO RUC Nº 20162536771 JR. informes o similares. no contemplados en esta sección o en las Bases se regirán por la Ley y su Reglamento. COMITÉ ESPECIAL Página . estudios. liquidación de obra. sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a quienes elaboraron el proyecto. etc. 3.. 3.17 - . 3.17 DISPOSICIONES FINALES Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en la presente sección o en las Bases se regirán por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.14 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente Técnico. construcción. recepción de obra. así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artículos 1774º del Código Civil. de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en el artículo 50º de la Ley. ejecución. así como por las disposiciones legales vigentes. con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada. un periodo de garantía y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) años. en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato. que hayan aportado adicionalmente.16 Todos los demás aspectos relativos al presente proceso de selección. que establece.
MORALES JANAMPA S/N SMELTER ADS Nº 007-2012-CEP-MDFT/OBRAS (PRIMERA CONVOCATORIA) SECCIÓN ESPECÍFICA CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN (En esta sección la Entidad deberá completar la información exigida de acuerdo a las instrucciones indicadas COMITÉ ESPECIAL Página .18 - .MUNICIPALIDAD DISTRITAL FUNDICION DE TINYAHUARCO RUC Nº 20162536771 JR.
520. Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial.326. No obstante. MORALES JANAMPA S/N SMELTER ADS Nº 007-2012-CEP-MDFT/OBRAS (PRIMERA CONVOCATORIA) CAPÍTULO I GENERALIDADES 1. incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra.359.PASCO VALOR REFERENCIAL16 El valor referencial asciende a la S/. contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro. 520. hasta el límite antes establecido.2 DOMICILIO LEGAL Jr. COMITÉ ESPECIAL Página .61 (Quinientos Veinte Mil Trescientos Veintiséis con 61/100 Nuevos Soles). se deberá contar con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad.326.293. sin perjuicio de las acciones que el Titular de la Entidad ejecute en virtud al artículo 58º de la Ley.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA El presente proceso tiene por objeto la ejecución de la obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD NIVEL I-1 DE LA LOCALIDAD DE HUARAUCACA. El plazo para otorgar la buena pro no excederá de diez (10) días hábiles. de existir contradicción entre estos montos. primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas. de ser necesario.95 (Cuatrocientos Sesenta y ocho Mil Doscientos Noventa y Tres con 95/100 Nuevos Soles) Valor Referencial S/. 468.61 Quinientos Veinte Mil Trescientos Veintiséis con 61/100 Nuevos Soles 110% del Valor Referencial S/. Morales Janampa S/N Smelter-Tinyahuarco 1. conforme al artículo 76º del Reglamento.PASCO . bajo responsabilidad del Titular.27 (Quinientos Setenta y Dos Mil Trescientos Cincuenta y Nueve con 27/100 Nuevos Soles) Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas. salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial.MUNICIPALIDAD DISTRITAL FUNDICION DE TINYAHUARCO RUC Nº 20162536771 JR. El valor referencial ha sido calculado al mes de Setiembre del 2011 Los límites máximos y mínimos del valor referencial total ascienden a: 90 % del Valor Referencial S/. 572. 16 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE.1 ENTIDAD CONVOCANTE Nombre: Municipalidad Distrital Fundición de Tinyahuarco RUC N°: 20162536771 1.19 - . DISTRITO DE TINYAHUARCO .
a efectos de verificar que las propuestas económicas se encuentran dentro de los límites establecidos en la Ley y el Reglamento se establecerá además lo siguiente: a) Para el caso del postor que goza de la exoneración prevista en la Ley 27037.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO17 Recursos Determinados 1. 1. 1. conforme a lo señalado en el artículo 41º del Reglamento. los montos que corresponden a dichos límites. Se debe indicar la modalidad en que se realizará la ejecución del contrato. incluido el Impuesto General a la Ventas. cuando se trate de una contratación por relación de ítems. así como sus límites mínimos y máximos  Si el sistema de contratación es a precios unitarios deberán indicarse los precios unitarios del presupuesto. determinado sobre la base del estudio de posibilidades que ofrece el mercado realizado por la Entidad.6 SISTEMA DE CONTRATACIÓN El presente proceso se rige por el sistema de a suma alzada. 1.  De conformidad con lo señalado en el numeral 1 de la citada Disposición. de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. incluido el Impuesto General a las Ventas (IGV).4 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN El expediente de contratación fue aprobado mediante: Resolución de Alcaldía Nº 2292011-A-MDFT.MUNICIPALIDAD DISTRITAL FUNDICION DE TINYAHUARCO RUC Nº 20162536771 JR. los montos que corresponden a dichos límites. 18 COMITÉ ESPECIAL Página . b) Para el caso del postor que no goza de la exoneración prevista en la Ley 27037. obtenidos sobre el total de los conceptos que conforman el valor referencial. deberá tomarse en cuenta la regulación de la Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento. obtenidos sobre el total de los conceptos que conforman el valor referencial.20 - . el valor referencial del proceso es único y deberá incluir todos los conceptos que incidan sobre el costo del objeto de contratación. también deberá incluirse los valores referenciales. en números y letras. de cada ítem. MORALES JANAMPA S/N SMELTER ADS Nº 007-2012-CEP-MDFT/OBRAS (PRIMERA CONVOCATORIA) NOTA 1 PARA EL COMITÉ ESPECIAL:  De conformidad con los artículos 13º y 39º del Reglamento.8 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS El requerimiento está definido en el Capítulo III de la presente sección. Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. excluido el Impuesto General a las Ventas (IGV). el 18/09/2012 de Setiembre del 2012 1. De acuerdo con lo señalado en los numerales 2 y 3 de la misma Disposición Complementaria Final.  En caso de procesos de selección que convoquen Entidades en zonas que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley Nº 27037.7 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL18 Llave en mano 1.9 17 BASE LEGAL La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el proceso de selección.
20 COMITÉ ESPECIAL Página .1. Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente.C Huaraucaca Distrito : Tinyahuarco Provincia Departamento Región : : : Pasco Pasco Pasco 1. Reglamento de la Ley MYPE. Ley Nº 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley N° 28411. Ley MYPE. Ley Nº 27806. Decreto Supremo Nº 008-2008-TR.MUNICIPALIDAD DISTRITAL FUNDICION DE TINYAHUARCO RUC Nº 20162536771 JR. que aprueba la Ley de Contrataciones. de existir contradicción en esta información. Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Decreto Supremo Nº 011-79-VC. La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. y sus modificatorias y complementarias.21 - . ampliatorias y complementarias. MORALES JANAMPA S/N SMELTER ADS Nº 007-2012-CEP-MDFT/OBRAS (PRIMERA CONVOCATORIA) Ley Nº 29626 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal Decreto Legislativo N° 1017. en adelante el Reglamento. Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.10 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA La obra se encuentra localizada en: C. No obstante. de ser el caso. que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado.11 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA El plazo de ejecución de la obra es de 90 días calendarios19. Directivas de OSCE. Decreto Supremo N° 184-2004-EF. Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias. en adelante la Ley. Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad. Código Civil. 1. Decreto Supremo Nº 007-2008-TR. modificatorias y conexas. primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE. Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 20 19 De acuerdo al artículo 47º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. sus modificatorias. el plazo de ejecución de la obra es un requerimiento técnico mínimo que no es materia de calificación ni mejora alguna. CAPÍTULO II DEL PROCESO DE SELECCIÓN 2.
. ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad. 21 Para el presente registro de participante el postor deberá de presentar copia de RNP vigente en el Capítulo de Ejecutor de Obras. 26 de Setiembre del 2012 27 de Setiembre del 2012 09:00 A. 2. NOTA 3 PARA EL COMITÉ ESPECIAL: El costo por derecho de participación no podrá exceder el costo de reproducción de las Bases.m. en las fechas señaladas en el cronograma. 03:00 P.22 - . 100. en el horario de 07:00 a. (Oficina de la DST-OBRAS) Calificación y Evaluación de propuestas (Oficina de la DST-OBRAS) Otorgamiento de Buena Pro 03/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 15:00 P. de modo que se fomente la mayor participación de postores. en las fechas 21 Las entidades deberán establecer que en el horario de atención al público se efectúe el registro de participantes. entre la convocatoria y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo diez (10) días hábiles y. Morales Janampa s/n Smelter. MORALES JANAMPA S/N SMELTER ADS Nº 007-2012-CEP-MDFT/OBRAS (PRIMERA CONVOCATORIA) CRONOGRAMA DEL PROCESO ETAPAS FECHA INICIO Convocatoria Registro de participantes Formulación de Consultas y/u Observaciones a las Bases Absolución de Consultas y/u Observaciones a las Bases Integración de Bases Presentación de propuestas.M. entre la integración de Bases y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo tres (3) días hábiles.MUNICIPALIDAD DISTRITAL FUNDICION DE TINYAHUARCO RUC Nº 20162536771 JR. en concordancia con el Principio de Libre Concurrencia y Competencia.M.3. se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso. copia de DNI vigente del Representante Lega. sito en Jr.2. Morales Janampa s/n Smelter. copia re recibo por derecho de participación en el proceso mencionado. 2. debidamente fundamentadas..M. a horas 15:00 p.M. deberán contemplar un horario razonable para ello. En el momento de la entrega de las Bases al participante. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES El registro de los participantes se realizará en la Oficina de Abastecimientos.M. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES Las consultas y observaciones se presentarán por escrito. A.M. el nombre y firma de la persona que recibe las Bases así como el día y hora de dicha recepción. previo pago de la suma S/. de lo contrario.00 (Ciento con 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participación.M. de conformidad con la normativa de la materia. sito en Jr. 20/09/2012 20/09/2012 FECHA Y HORA HORA INICIO FECHA FIN HORA FIN 19 de Setiembre del 2012 07:00 A. 07:00.m. COMITÉ ESPECIAL Página . 28/09/2012 24/09/2012 03:00 P. NOTA 2: Debe tenerse presente que en un proceso de Adjudicación Directa Selectiva. A 15:00 P.
de conformidad con la normativa de la materia. en concordancia con el Principio de Libre Concurrencia y Competencia. de lo contrario. conforme al siguiente detalle. 23 COMITÉ ESPECIAL Página . deberán contemplar un horario razonable para ello. deberá consignarse lo siguiente: Los participantes presentarán sus propuestas en sobre cerrado. 23 Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados.m. de lo contrario. DISTRITO DE TINYAHUARCO . El sobre será rotulado: Señores MUNICIPALIDAD DISTRITAL FUNDICION DE TINYAHUARCO DIRECCIÓN Att. horas .com 2. en concordancia con el Principio de Libre Concurrencia y Competencia. conformidad con la normativa de la materia. en la ventanilla de mesa de partes de la entidad convocante y estarán dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 007-2014-CEP-MDFT/OBRAS. en el día y horario señalados en las Bases .MUNICIPALIDAD DISTRITAL FUNDICION DE TINYAHUARCO RUC Nº 20162536771 JR.PASCO ” SOBRE N° 1: Propuesta Técnica NOMBRE / Razón Social Del Postor 22 Las Entidades de preferencia. en la dirección.: Comité Especial Adjudicación Directa Selectiva N° 007-2012-CEP-MDFT/OBRAS Objeto del proceso: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD NIVEL I-1 DE LA LOCALIDAD DE HUARAUCACA. SOBRE N° 1: Propuesta Técnica.PASCO . deberán contemplar un horario razonable para la formulación de éstas. bajo responsabilidad del Comité Especial. de modo que se fomente la mayor participación de postores. en el horario de 07:00 a. debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°007-2012-CEP-MDFT/OBRAS. MORALES JANAMPA S/N SMELTER ADS Nº 007-2012-CEP-MDFT/OBRAS (PRIMERA CONVOCATORIA) señaladas en el cronograma.4. conforme a lo indicado en la sección general de las presentes Bases. de modo que se fomente la mayor participación de postores. deberá consignarse lo siguiente: No se presentara en Publio por ser de Adjudicación Directa Selectiva En caso que la presentación de propuesta se realice en ACTO PRIVADO. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 22 En caso que la presentación de propuesta se realice en ACTO PÚBLICO.23 - . Horas a 15:00 p.m. deberán establecer que en el horario de atención al público se presentarán las Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR consultas y observaciones. pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico: joe7morales@hotmail. Las entidades deberán establecer que en el horario de atención al público se efectúe el registro de participantes.
de Libre Concurrencia y Competencia y de Trato Justo e Igualitario establecidos en el artículo 4º de la Ley de Contrataciones del Estado. Declaración Jurada de datos del postor. constancias o cualquier otro que sea necesario para acreditar los requerimientos técnicos mínimos. certificados.1. en cuyo ca so.5. deberá precisarse dicha información en este literal. cada integrante debe presentar esta declaración jurada. además de un índice de documentos la siguiente documentación: Documentación de presentación obligatoria: i) ii) Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores.PROPUESTA TÉCNICA: Se presentará en un (1) original 02 copias24 Obligatorio El sobre Nº 1 contendrá. debe tenerse en cuenta que podrá solicitarse documentos tales como formatos (por ejemplo. En el caso de consorcios. 2. dicha acreditación podrá ser realizada de manera indi vidual o mediante la conformación de un consorcio. En este último caso.PASCO ” SOBRE N° 1: Propuesta Económica NOMBRE / Razón Social Del Postor 2. MORALES JANAMPA S/N SMELTER ADS Nº 007-2012-CEP-MDFT/OBRAS (PRIMERA CONVOCATORIA) SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. La Entidad deberá precisar si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o. esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS SOBRE Nº 1 . si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento. según Anexo Nº 01. el Formato Nº 3 incluido en la presente sección). La omisión del índice no descalifica la propuesta ya que su no presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria. siempre en concordancia con el expediente de contratación y en observancia de los Principios de Economía. 26 25 iii) iv) Declaración jurada y/o documentación que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección . Declaración jurada simple de acuerdo al Artículo 42º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.24 - . En los procesos convocados bajo la modalidad de llave en mano. el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial. en las que deba elaborarse el expediente técnico y ejecutarse la obra. DISTRITO DE TINYAHUARCO . 25 26 27 COMITÉ ESPECIAL Página .: Comité Especial Adjudicación Directa Selectiva N° 007-2012-CEP-MDFT/OBRAS Objeto del proceso: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD NIVEL I-1 DE LA LOCALIDAD DE HUARAUCACA. El sobre será rotulado: Señores MUNICIPALIDAD DISTRITAL FUNDICION DE TINYAHUARCO DIRECCIÓN Att. 27 24 De acuerdo con el artículo 63º del Reglamento. la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requer ido en las Bases. el postor deberá acreditar su inscripción en el RNP como consultor y ejecución de obras. salvo que sea presentada por el representante legal común del consorcio.PASCO . según Anexo Nº 02.MUNICIPALIDAD DISTRITAL FUNDICION DE TINYAHUARCO RUC Nº 20162536771 JR.5. en el Registro de ejecutor de obra . Cuando se trate de Consorcio.
PROPUESTA ECONÓMICA 28 El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria: i) Oferta económica en letras y números. seguros. se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de convocatoria. Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección. Documentación de presentación facultativa: i) Certificado de inscripción o reinscripción en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa REMYPE. pruebas. gastos generales. de acuerdo al Anexo Nº 06. MORALES JANAMPA S/N SMELTER ADS Nº 007-2012-CEP-MDFT/OBRAS (PRIMERA CONVOCATORIA) v) vi) Declaración Jurada del Plazo de Ejecución. vii) Presentar carta de compromiso del residente de obra para la conducción técnica de la obra. deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad. ii) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas. 10. de ser el caso. el que no podrá tener borradura alguna. según Anexo Nº 03. consignando los integrantes. 29 NOTA 4 PARA EL COMITÉ ESPECIAL: 28 De acuerdo con el artículo 63º del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales. iii) En el caso de la ejecución de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao podrá presentarse una ssolicitud de bonificación por obras ejecutadas en la provincia o provincias colindantes. el representante común. según Anexo Nº 04. el cual deberá incluir todos los impuestos. 2. inspecciones. 29 COMITÉ ESPECIAL Página . por lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso.25 - .MUNICIPALIDAD DISTRITAL FUNDICION DE TINYAHUARCO RUC Nº 20162536771 JR. transporte. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones. de ser el caso. utilidad. Promesa de consorcio. o cualquier otro concepto. con amplias y suficientes facultades.406.2 SOBRE Nº 2 . El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. caso contrario se considerará como no presentada. emitida por la Dirección de Servicios Técnicos. según Anexo Nº 05. suscripción y ejecución del contrato. adjuntar copia de DNI. La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. enmendadura o corrección. el domicilio común y el porcentaje de participación.5. tributos. El monto total de la Propuesta será en Nuevos Soles ii) Garantía de seriedad de oferta por un monto de S/. están obligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato. MUY IMPORTANTE: La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la descalificación de la propuesta. El postor que resulte ganador de la buena pro y el que quedó en segundo lugar.53 Equivalente al (2%) del valor referencial) presentar carta fianza. (La carta de compromiso es según modelo convenga el Residente) viii) Constancia de no tener penalidades en la Ejecución de obras con la Municipalidad Distrital Fundición de Tinyahuarco.
podrá requerirse. en el caso del límite mínimo (1%) solo hasta el segundo decimal inmediato superior. Acta de buena pro 32 Asimismo. puesto que de lo contrario estaría excediéndose el porcentaje permitido por la normativa en materia de contratación estatal30. carta fianza garantizar lo siguiente : 33 para efectos de 2.26 - .7 De fiel cumplimiento del contrato Prestaciones accesorias (de ser el caso). cuando no haya formado parte de la propuesta técnica. La citada documentación deberá ser presentada en la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad. 31 32 33 COMITÉ ESPECIAL Página . Cada Entidad deberá definir si solo requerirá de la presentación de estos documentos o adicionar algún otro. En cada caso. Designar al residente de obra. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Adicionalmente. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO El postor ganador de la buena pro deberá presentar toda la documentación requerida para la suscripción del contrato en el plazo de 10 días hábiles de haberse consentida la buena pro. Copia de Bases Administrativas Integradas. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa. CAPÍTULO III REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Los requerimientos técnicos mínimos deben ser cumplidos y acreditados con documentos 30 De acuerdo con la Resolución Nº 2036-2009-TC. de corresponder. Código de Cuenta Interbancario (CCI). sito en Jr. deberá considerarse. los siguientes documentos31: a) b) c) d) e) f) g) h) Copia de DNI del Representante Legal. De acuerdo con el artículo 155º del Reglamento.6. el postor ganador de la buena pro deberá presentar una. la Entidad deberá describir las clases y tipos de garantías que deben ser presentadas por el ganador de la Buena Pro para la suscripción del contrato. MORALES JANAMPA S/N SMELTER ADS Nº 007-2012-CEP-MDFT/OBRAS (PRIMERA CONVOCATORIA) En el caso que el cálculo del monto de la garantía de seriedad de oferta corresponda a una cifra con más de dos decimales. modificado por Decreto Supremo Nº 021-2009-EF. Copia del RUC de la empresa. Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado. entre otros. la Entidad debe señalar expresamente el tipo de garantía que debe otorgar el contratista para la suscripción del contrato. y en el caso del límite máximo (2%) solo hasta el segundo decimal. conforme a los artículos 141º y 183º del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria. Morales Janampa s/n Smelter dirigido a la primera autoridad de la entidad convocante. sin efectuar redondeo alguno. 2.MUNICIPALIDAD DISTRITAL FUNDICION DE TINYAHUARCO RUC Nº 20162536771 JR.
DISTRITO DE TINYAHUARCO . sin haber recibido sanciones. garantizando con ello la calidad técnica de la obra. 51 de la Ley de Contrataciones del Estado. Personal Técnico Calificado. El residente deberá tener como mínimo 02 años efectivos de experiencia acumulada como residente de obra en obras similares. Según Art. Ingeniero Especialista En Impacto Ambiental: Deberá demostrar una Maestría y Doctorado en la Especialidad. donde laboró como especialista en impacto ambiental.1 - Residente de Obra (Ingeniero Civil) El residente debe ser Ingeniero Civil y/o Arquitecto colegiado y que cuente con la habilidad profesional vigente otorgado por el Colegio Profesional respectivo El residente debe tener Experiencia como residente y/o supervisor en Obras en general con 96 meses efectivos de trabajo.27 - . Copia del Documento Nacional de Identidad Carta de compromiso de disponibilidad inmediata del residente - 3.. Demostrar dicha experiencia con copia de contratos y su respectiva conformidad o constancia del mismo.2 3.2. Copia del Certificado de Habilidad vigente.MUNICIPALIDAD DISTRITAL FUNDICION DE TINYAHUARCO RUC Nº 20162536771 JR. Asimismo deberán adjuntar los siguientes documentos: Copia del diploma de incorporación al colegio de ingenieros del Perú. No estar sancionado. El contratista debe ser Persona Natural o Jurídica inscrita ante el Registro Nacional de Proveedores del estado en el Capítulo de Ejecutor de Obras. y el Código Civil Vigente.El personal designado para la ejecución del trabajo de la obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD NIVEL I-1 DE LA LOCALIDAD DE HUARAUCACA. los cuales se detallan a continuación: 3. contado a partir de la conformidad de la recepción total de la obra. Responsabilidad del Contratista El plazo máximo es de Siete (07) años. Copia del Título Profesional. Su Capacidad de Libre Contratación debe ser igual o superior al valor referencial de la obra objeto de la convocatoria.3.El proyecto indefectiblemente deberá terminarse a los ciento ochenta días 90 días calendarios y se contabilizará siempre y cuando se dé cumplimiento de las exigencias indicadas en el artículo 184º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El Contratista debe contar con un equipo profesional especializado el cual estará liderado por el Residente de Obra designado por el postor cuyo equipo técnico lo conforma el siguiente personal: 3. ni impedido ni inhabilitado para contratar con el Estado. debidamente acreditados con contratos y la debida acta de recepción.3. deberá cumplir con la experiencia necesaria para este tipo de trabajo. Presentar currículum vitae documentado del personal propuesto. Experiencia mínima de participación en 05 proyectos. MORALES JANAMPA S/N SMELTER ADS Nº 007-2012-CEP-MDFT/OBRAS (PRIMERA CONVOCATORIA) fehacientes por todos los postores para que su propuesta sea admitida para el presente proceso de selección. Así mismo el Residente acreditara capacitación Mínimo de diez (10) cursos referidos a la ejecución y/o gestión de obras públicas.PASCO”. y/o resolución de liquidación de obra. cuya capacidad de contratación sea igual o superior a la del Valor Referencial de la obra objeto de la convocatoria. emitido COMITÉ ESPECIAL Página .3 3. los cuales debes ser documentos fehacientes que acrediten la experiencia solicitada.. aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF. En el caso de consorcios la capacidad de libre contratación mínima está dada por la suma total de cada consorciado en proporción a su participación.1 Plazo de Ejecución.PASCO .
Se acreditará con copias de contratos y su conformidad de servicio y/o Constancias o Certificados emitido por el propietario de Proyecto 3. para que una propuesta sea admitida deberá incluir. lo cual acreditara si el postor cuenta con la disposición de los equipos requeridos para la ejecución de la presente obra. Ingeniero Mecánico .4 Equipo Mínimo Asignado a la Ejecución de Obra. Además acreditar experiencia en obras con un mínimo de 05 experiencias como residente o supervisor en obras de electrificación se demostrara con copia simple de contratos o certificados - 3.Requisitos para la admisión de propuestas. Copia del Título Profesional. en su caso.4 - Maestro de Obra Presentar una declaración jurada de compromiso de participación en el proyecto firmada por el maestro de obra o capataz y el postor. MORALES JANAMPA S/N SMELTER ADS Nº 007-2012-CEP-MDFT/OBRAS (PRIMERA CONVOCATORIA) por la Entidad propietaria del Proyecto. NOTA: DS 184-2008-EF Artículo 61°.La Relación de equipos mínimos asignados a la Ejecución de Obra es de acuerdo a lo siguiente: REQUERIMIENTOS MINIMOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO R E Q U E R I D O ITEM 01 02 03 04 05 EQUIPO Y MAQUINARIA Mezcladora de Concreto 9 P3-18HP Vibrador de Concreto ½ x 2-8 HP Nivel Topográfico Camioneta 4x4 Volquete 10m3 CANTIDAD 01 01 01 01 01 NOTA: El equipo tiene que estar operativo y eficiente al momento de la ejecución de la obra y que este dentro del rango de su vida útil de la máquina.. Cuando la propietaria del proyecto no sea quien emita dichos documentos.3 Copia del diploma de incorporación al colegio de ingenieros del Perú.3. normas reglamentarias y cualquier otro requisito establecido como tal en las Bases y en las disposiciones legales que regulan el objeto materia de la contratación. y/o declaración jurada de disponibilidad de equipos solicitados..3. cumplir y.MUNICIPALIDAD DISTRITAL FUNDICION DE TINYAHUARCO RUC Nº 20162536771 JR. Adjuntar copia de factura si es propio y/o copia de contrato de alquiler de los equipos. COMITÉ ESPECIAL Página .Electricista colegiado y con habilidad y Experiencia mínima de 02 años en el ejercicio de la Profesión. Para lo cual presentara copia simple de título profesional. Copia del Documento Nacional de Identidad Carta de compromiso de disponibilidad inmediata del residente Especialista en Instalaciones Eléctricas Colegiado y Habilitado. Copia del Certificado de Habilidad vigente. También debe cumplir con las características técnicas que se indica. deberá presentarse Contrato y Acta de Recepción entre el propietario del proyecto y la empresa que emitió dichos documentos. Experiencia mínima de al menos 10 servicios como Maestro de Obra o Capataz de obras en general.28 - . Asimismo deberán adjuntar los siguientes documentos: 3. acreditar la documentación de presentación obligatoria que se establezca en las Bases y los requerimientos técnicos mínimos que constituyen las características técnicas. colegiatura y certificado de habilidad. El Comité se reserva el derecho de verificar la autenticidad de los documentos en el momento que lo vea por conveniente.
..... a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes: CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Con fecha ……. maquinaria..... supera el año fiscal la ejecución de la misma está sujeta a la disponibilidad presupuestaria y financiera de la Entidad.. dirección técnica. Dado que el plazo de ejecución de la presente obra... importes unitarios (en caso de corresponder) y totales.. Asiento N° ………….......... CAPÍTULO IV PROFORMA DE CONTRATO Conste por el presente documento... fletes. con RUC Nº ………... con RUC Nº ………………. para la ejecución de la obra………………………………(indicar denominación de la obra).. con domicilio legal en ………….29 - . utilidad. inscrita en la Ficha N° ………. en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable...MUNICIPALIDAD DISTRITAL FUNDICION DE TINYAHUARCO RUC Nº 20162536771 JR. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad). en adelante LA ENTIDAD. con domicilio legal en ………………...(indicar)... (indicar denominación del proceso). (de corresponder)....... que celebra de una parte ……………………..... costo de equipos.... CLÁUSULA TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO Sólo en lo no previsto en este contrato. SENCICO... protección y mantenimiento de la obra durante el período de construcción y hasta la entrega de la misma....... según poder inscrito en la Ficha N° ………. CLÁUSULA CUARTA: EJECUCIÓN DE LA OBRA.... pagos a Entidades de Seguridad Social...... constan en los documentos integrantes del presente contrato.. y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la obra hasta su total terminación y entrega. representada por …………... Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral. el contrato de ejecución de la obra ……….. el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de ………….... convocada para la ejecución de la obra ……………. gastos generales.. materiales...... CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO Y MONTO Con fecha ………….....3 del artículo 27° de la Ley N° 28411) CLÁUSULA QUINTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO COMITÉ ESPECIAL Página . cuyos detalles. seguros e impuestos. debidamente representado por su Representante Legal. por el siguiente monto: …………...... el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº ………………………………... MORALES JANAMPA S/N SMELTER ADS Nº 007-2012-CEP-MDFT/OBRAS (PRIMERA CONVOCATORIA) Nota: - Propuesta Técnica que no cumpla con presentar las solicitudes técnicas..(indicar). en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. en el marco de los créditos presupuestarios contenidos en los presupuestos correspondientes (Numeral 27.. herramientas.. Asiento N° ………...... no serán admitidas.. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad). y de otra parte ………………....... a EL CONTRATISTA. con DNI N° ………………..... se utilizarán las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes. incluido el Impuesto General a las Ventas.. ……………….......... identificado con DNI Nº …………….....
PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENO El terreno o lugar donde se ejecutará la obra será entregado al contratista dentro ……………(consignar COMITÉ ESPECIAL Página . CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍAS EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria. no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO La vigencia del presente contrato será a partir del día siguiente de la suscripción del mismo hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra. CLÁUSULA DÉCIMA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN LA ENTIDAD está facultada para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla. En el caso que corresponda consignar lo siguiente: Garantía por prestaciones accesorias: S/………………. de acuerdo con el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. NOTA 6: En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 159º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado..1. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes. a favor de LA ENTIDAD. ………………….. en las contrataciones de obra que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias. reparación o actividades afines. se otorgará una garantía adicional por dicho concepto. importes y vigencias siguientes: De fiel cumplimiento del contrato: S/………………….30 - .MUNICIPALIDAD DISTRITAL FUNDICION DE TINYAHUARCO RUC Nº 20162536771 JR. bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. a través de la ………………(Indicar el tipo de garantía) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. a través de la …………………(Indicar el tipo de garantía). por los conceptos. CLAUSULA OCTAVA: DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato. de ser el caso. irrevocable. MORALES JANAMPA S/N SMELTER ADS Nº 007-2012-CEP-MDFT/OBRAS (PRIMERA CONVOCATORIA) El presente contrato está conformado por las Bases integradas. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: PLAZOS 10. CLÁUSULA SÉPTIMA: VALORIZACIONES Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con lo establecido en el artículo 197º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. tales como mantenimiento. incondicional y de realización automática a sólo requerimiento.
los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria. Durante la ejecución de la obra. conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley. El CONTRATISTA abrirá en el acto de entrega del terreno. se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.31 - . 34 10.MUNICIPALIDAD DISTRITAL FUNDICION DE TINYAHUARCO RUC Nº 20162536771 JR. deberá ser cumplida dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. órdenes. contados a partir del día siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 184º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. el cuaderno de obras debidamente foliado. deberá considerarse las penalidades que se hubieran establecido al amparo del artículo 166º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 7 años. INICIO Y TÉRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato. Donde: 35 34 Según artículo 184º del Reglamento la condición establecida en el numeral 3 del citado artículo. o. autorizaciones. reparos. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de la obra. del pago final o en la liquidación final. El plazo sólo podrá ser ampliado en los casos contemplados en el artículo 200º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. el mismo que será firmado en todas sus páginas por el inspector/supervisor y el residente. el CONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retraso injustificado se procederá de acuerdo al artículo 205º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. variantes. por cada día de atraso. consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la obra. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: Penalidad diaria = 0. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS La conformidad de la ejecución de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADES En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecución de la obra. aquél se hará acreedor a una penalidad por mora. en un plazo de …….2. referida a la entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra.10 x Monto del Contrato F x plazo en días Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad. si fuera necesario. MORALES JANAMPA S/N SMELTER ADS Nº 007-2012-CEP-MDFT/OBRAS (PRIMERA CONVOCATORIA) plazo) días siguientes a la firma del presente contrato. De ser el caso. (consignar) días calendarios. En este cuaderno de obras se anotarán las indicaciones. la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento. 35 COMITÉ ESPECIAL Página . hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente.
Facultativamente. mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. podría indicarse si la controversia será resuelta por un tribunal arbitral o un árbitro único. 175º. tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia. LA ENTIDAD podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento. las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. y en el artículo 209º de su Reglamento. sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir. podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artículos 40º de la Ley de Contrataciones del Estado.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o.32 - . y que no haya sido materia de subsanación. 212º y 213º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. F = 0. En este supuesto. COMITÉ ESPECIAL Página . en el artículo 52º de la Ley. 210º y 211º del Reglamento o. Por ejemplo. CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: LIQUIDACIÓN DE LA OBRA La liquidación de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 211º. 199º. se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. en forma total o parcial. esta última podrá resolver el presente Contrato. que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD. 170. CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones. en su defecto. El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable. 201º 209º. CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 36 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144º. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad. CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RECEPCIÓN DE LA OBRA La recepción de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 210º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.MUNICIPALIDAD DISTRITAL FUNDICION DE TINYAHUARCO RUC Nº 20162536771 JR. ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar. no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas. 177º. CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 36 De conformidad con los artículos 216º y 217º del Reglamento. CLAUSULA DÉCIMO OCTAVA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior. cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia. según lo señalado en el artículo 214º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. MORALES JANAMPA S/N SMELTER ADS Nº 007-2012-CEP-MDFT/OBRAS (PRIMERA CONVOCATORIA) F = 0.
. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: VERACIDAD DE DOMICILIOS Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato De acuerdo con las Bases.MUNICIPALIDAD DISTRITAL FUNDICION DE TINYAHUARCO RUC Nº 20162536771 JR. FORMATOS Y ANEXOS FORMATO N° 01 MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE (Fecha). MORALES JANAMPA S/N SMELTER ADS Nº 007-2012-CEP-MDFT/OBRAS (PRIMERA CONVOCATORIA) Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.33 - . las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de ………. al ………………………… “LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA” NOTA 7: Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artículo 26º de la Ley se deberá incluir como anexos. Señores COMITÉ ESPECIAL COMITÉ ESPECIAL Página . el cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente técnico. ………………. la propuesta técnico económica y las disposiciones del presente contrato. el Cronograma General de Ejecución de la obra.
Presente. debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.. a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales): …………………………….…………………. no deberá ser incluido. MORALES JANAMPA S/N SMELTER ADS Nº 007-2012-CEP-MDFT/OBRAS (PRIMERA CONVOCATORIA) ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº ……. en relación con la Adjudicación Directa Selectiva N° ………………………………. …………………………. caso contrario. Nº ……………………………… quien se encuentra en virtud a este documento.34 - . ……………………………… (nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio). COMITÉ ESPECIAL Página . (nombre del representante o apoderado) identificado con DNI. identificado con RUC Nº ……………………………… nos dirigimos a ustedes.MUNICIPALIDAD DISTRITAL FUNDICION DE TINYAHUARCO RUC Nº 20162536771 JR. Firma y sello del representante legal Nombre / Razón Social del postor NOTA 8 PARA EL COMITÉ ESPECIAL: Este formato sólo deberá ser consignado en las Bases cuando la presentación de propuestas se efectúe en acto público.
........................ DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad: Nombre o Razón Social Domicilio Legal RUC Teléfono Fax (Fecha)...35 - ...C........ …………………….............. con poder inscrito en la localidad de .....MUNICIPALIDAD DISTRITAL FUNDICION DE TINYAHUARCO RUC Nº 20162536771 JR... Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del postor (*) Cuando se trate de Consorcio....U. (o representante Legal de ..Estimados señores: El que se suscribe.. Presente...).......... Nº ..... MORALES JANAMPA S/N SMELTER ADS Nº 007-2012-CEP-MDFT/OBRAS (PRIMERA CONVOCATORIA) ANEXO N° 01 DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº …….... COMITÉ ESPECIAL Página ....... R....…………………........ en la Ficha Nº ...... identificado con DNI Nº ..............…… ........... Asiento Nº .................. esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.....
Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del post COMITÉ ESPECIAL Página ................. Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos del presente proceso de selección........ condiciones y procedimientos del proceso de selección. 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº Presente.....MUNICIPALIDAD DISTRITAL FUNDICION DE TINYAHUARCO RUC Nº 20162536771 JR. domiciliado en ... MORALES JANAMPA S/N SMELTER ADS Nº 007-2012-CEP-MDFT/OBRAS (PRIMERA CONVOCATORIA) ANEXO N° 02 DECLARACIÓN JURADA (ART.... conforme al artículo 10° de la Ley. Ley del Procedimiento Administrativo General.... Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato.... identificado con DNI Nº .. declaro bajo juramento: 1... Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento......- (Fecha)....36 - .De nuestra consideración: (Nombres y Apellidos del Representante Legal)......……………...... 2.- 4. para la EJECUCIÓN DE LA OBRA ………………........... Representante Legal de la empresa ……………………………....... así como en la Ley Nº 27444..... acepto y se someto a las Bases.. que se presenta como postor de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº …………………....... Conozco.......... ……………………………………… ……..........- 5. en caso de resultar favorecido con la Buena Pro...- No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado........- 3.....
(Fecha).......................... .... MORALES JANAMPA S/N SMELTER ADS Nº 007-2012-CEP-MDFT/OBRAS (PRIMERA CONVOCATORIA) ANEXO Nº 03 DECLARACIÓN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN Señores: COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº Presente......... en el plazo siguiente: PLAZO OFERTADO: (Indicar plazo fijado en el expediente técnico) DÍAS CALENDARIO... Nº ... Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del postor COMITÉ ESPECIAL Página ................. de acuerdo al respectivo Expediente Técnico.................- El que suscribe........37 - ... materia de ………………………………... Representante Legal de .... identificado con DNI Nº ........................ con RUC................ …………………………………........................ …….....................(incluir denominación del proceso)............ declaro que mi representada se compromete a ejecutar la Obra ………………………(incluir denominación)...MUNICIPALIDAD DISTRITAL FUNDICION DE TINYAHUARCO RUC Nº 20162536771 JR.......
.........MUNICIPALIDAD DISTRITAL FUNDICION DE TINYAHUARCO RUC Nº 20162536771 JR... firma... para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y a suscribir con la Entidad ……………………... en caso de obtener la buena pro..... para proveer y presentar una propuesta conjunta para la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° ……………………….. Nº……………………... firma. identificado con D. Nombre........ MORALES JANAMPA S/N SMELTER ADS Nº 007-2012-CEP-MDFT/OBRAS (PRIMERA CONVOCATORIA) ANEXO N° 04 PROMESA FORMAL DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº Presente. OBLIGACIONES DE ………………....... responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.. Designamos al Sr..... ……………………. ………………………………………… COMITÉ ESPECIAL Página ...N..Estimados señores: Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección..38 - ...... ........ Asimismo. como representante legal común del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal común en. sello y DNI del Representante Legal Empresa 1 (Fecha)..:  ………………………  ……………………… OBLIGACIONES DE …........ sello y DNI del Representante Legal Empresa 2 ( ) % Participación ( ) % Participación ………………………………………….. …………………………………………........... Nombre.……………:   …………………….. nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio... de conformidad con lo establecido por el artículo 141º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. el contrato correspondiente.I. .
Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del posto NOTA 9: Para asignar la bonificación el Comité Especial verificará el domicilio consignado en la constancia de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores. debido a que mi representada........ (Fecha) ……………………………………… …….. se encuentra domiciliada en ……………………….....MUNICIPALIDAD DISTRITAL FUNDICION DE TINYAHUARCO RUC Nº 20162536771 JR....... en los términos prescritos por el numeral 6 del artículo 71º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.. la que está ubicada en la provincia………………… (Consignar provincia o provincia colindante al lugar en el que se ejecutará la obra..Mediante la presente solicito la asignación de la bonificación del 10% sobre la sumatoria de los puntajes de las propuestas técnica y económica.... MORALES JANAMPA S/N SMELTER ADS Nº 007-2012-CEP-MDFT/OBRAS (PRIMERA CONVOCATORIA) ANEXO Nº 05 SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LIMA Y CALLAO Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº …………….39 - ........... la que podrá pertenecer o no al mismo departamento o región)..... ANEXO N° 06 COMITÉ ESPECIAL Página ...... Presente........... (Consignar domicilio del postor)........
... Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del postor NOTA 10: En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios. el postor formulará su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida según los planos..Es grato dirigirme a usted...MUNICIPALIDAD DISTRITAL FUNDICION DE TINYAHUARCO RUC Nº 20162536771 JR....... y de ser el caso.... transportes. (Fecha). pruebas. especificaciones técnicas... seguros.... mi propuesta económica es la siguiente: CONCEPTO COSTO (Consignar moneda) TOTAL La propuesta económica incluye todos los tributos....... considerándose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripción del contrato. el postor formulará su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases.. MORALES JANAMPA S/N SMELTER ADS Nº 007-2012-CEP-MDFT/OBRAS (PRIMERA CONVOCATORIA) CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA (MODELO) Señores: COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº Presente. ……………………………………… ……. inspecciones..40 - .. las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas. Cuando el proceso se convoque a suma alzada. en ese orden de prelación... los costos laborales conforme a la legislación vigente........ y las cantidades referenciales y se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.. memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Técnico... así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar....... es referencial. para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de selección y el expediente técnico de la obra........... COMITÉ ESPECIAL Página .
.................MUNICIPALIDAD DISTRITAL FUNDICION DE TINYAHUARCO RUC Nº 20162536771 JR...41 - .. Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del postor COMITÉ ESPECIAL Página ..... utilidad y tributos ……... MORALES JANAMPA S/N SMELTER ADS Nº 007-2012-CEP-MDFT/OBRAS (PRIMERA CONVOCATORIA) FORMATO Nº 2 PRESUPUESTO DETALLADO (Este documento deberá ser presentado para la suscripción del contrato) Sistema de Contratación: COSTO PARCIAL DESCRIPCIÓN TOTAL COSTO DIRECTO (1) GASTOS GENERALES (2) UTILIDAD (3) TOTAL COSTO (1)+(2)+(3) IGV ( 19%) TOTAL GENERAL (*) (*)Este monto incluye gastos generales................................
42 - .MUNICIPALIDAD DISTRITAL FUNDICION DE TINYAHUARCO RUC Nº 20162536771 JR. COMITÉ ESPECIAL Página . PERSONAL TÉCNICO 37 De corresponder. MORALES JANAMPA S/N SMELTER ADS Nº 007-2012-CEP-MDFT/OBRAS (PRIMERA CONVOCATORIA) FORMATO Nº 337 (De acuerdo al Capítulo III de la Sección Específica) PROFESIONALES Y TÉCNICOS REQUERIDOS RELACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL Y CANT.
..... .....43 - ............ MORALES JANAMPA S/N SMELTER ADS Nº 007-2012-CEP-MDFT/OBRAS (PRIMERA CONVOCATORIA) EQUIPOS REQUERIDOS RELACIÓN DEL EQUIPO CANT... …….. Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del postor COMITÉ ESPECIAL Página ..............MUNICIPALIDAD DISTRITAL FUNDICION DE TINYAHUARCO RUC Nº 20162536771 JR.....................
Documents Similar To Bases de Tinyahuarco
Anonymous DDIwvc
More From Judith Gonzales Ticona

References: Artículo 51
 Artículo 53
 artículo 52
 artículo 28
 artículo 26
 artículo 26
 Artículo 31
 Artículo 68
 artículo 64
 artículo 71
 artículo 47
 artículo 71
 artículo 70
 Artículo 73
 Artículo 73
 artículo 282
 artículo 148
 Artículo 139
 artículo 149
 artículo 164
 resolución 
 artículo 165
 artículo 190
 artículo 183
 artículo 184
 artículo 187
 artículo 194
 artículo 50
 artículo 58
 artículo 76
 artículo 41
 Resolución 
 artículo 47
 artículo 4
 Artículo 42
 artículo 63
 artículo 63
 Resolución 
 artículo 155
 artículo 184
 resolución 
 Artículo 61
 artículo 27
 artículo 164
 Artículo 159
 artículo 197
 artículo 50
 artículo 184
 artículo 166
 artículo 184
 artículo 200
 artículo 205
 artículo 209
 artículo 52
 artículo 211
 artículo 164
 RESOLUCIÓN 
 artículo 210
 artículo 214
 artículo 26
 artículo 10
 artículo 141
 artículo 71