Source: http://docplayer.hu/6073445-1-2011-ajanlatteteli-dokumentacio.html
Timestamp: 2018-04-22 20:54:47+00:00

Document:
1/2011. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ - PDF
Download "1/2011. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ"
1 1/2011. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a Zrínyi Miklós Gimnáziumban lapos tető felújítása és járulékos munkálatai, valamint homlokzati függönyfal felújítására vállalkozási szerződés keretében tárgyú, nemzeti értékhatárt nem elérő értékű egyszerű közbeszerzési eljáráshoz június oldal, összesen: 29
2 BEVEZETŐ, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Fontos figyelmeztetés! Az ajánlatkérőnek az ajánlattételi dokumentáció kiadásával az a célja, hogy az ajánlattevők előtt egyértelműek legyenek az érvényes ajánlattétel követelményei. Az ajánlatkérőnek az a kérése, hogy az ajánlattevők az ajánlattételi dokumentációt figyelmesen tanulmányozzák és írásbeli ajánlatukat az ebben foglalt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítsék el. A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései szerint: 1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra, valamint arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. (1) (3) bekezdése és a 306/A. (1) és (5) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro, kis vagy középvállalkozásnak minősül e. [Kbt. 70. (2) bekezdés]. 2. Az ajánlattevőnek a kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt ának (3) bekezdése szerint kell eljárnia. Az ajánlattevő továbbá köteles igazolni a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát és az erre vonatkozó igazolásokat az ajánlatban kell megadnia [Kbt. 70. (3) bekezdés]. 3. Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, illetőleg abban más ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójaként sem vehet részt, továbbá más ajánlattevő számára erőforrást sem biztosíthat. Ugyanabban a közbeszerzési eljárásban az adott személy, szervezet nem jelenhet meg több ajánlattevő (közös ajánlattevő) ajánlatában egyidejűleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóként és erőforrást nyújtó szervezetként [Kbt. 70. (4) bekezdés]. 2. oldal, összesen: 29
3 4. Az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, továbbá c) az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet. 5. Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vehet igénybe olyan alvállalkozót, aki, illetőleg amely a Kbt. 60., illetőleg a Kbt. 61. szerint a kizáró okok hatálya alá esik. A közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [Kbt. 71. (3) bekezdés]. 6. Az ajánlattevő által a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságára vonatkozó igazolásokat is az ajánlatban kell megadni [Kbt. 71. (4) bekezdés]. 7. Az ajánlattevő az ajánlatában kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak. Az ajánlattevő azonban nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a bírálati szempont alapján értékelésre kerül. Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala sem, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik [Kbt. 73. ]. 8. Az ajánlat érvénytelen [Kbt. 88. (1) bekezdés], ha a) azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; b) az ajánlattevő a biztosítékot nem vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre [a jelen közbeszerzési eljárásban nem releváns!]; 3. oldal, összesen: 29
4 c) az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek (10. ); d) az ajánlattevőt, illetőleg alvállalkozóját az eljárásból kizárták; e) az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; f) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek; g) kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [86. (5) bekezdése]; h) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz [87. (3) bekezdése]; i) az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet az eredményhirdetést követő nyolc napon belül nem igazolta, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdése, illetőleg ha azt az ajánlatkérő előírta a Kbt. 61. (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy ennek kapcsán hamis nyilatkozatot tett. 4. oldal, összesen: 29
5 A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 1. A Dokumentációban és az eljárás során előforduló egyes kifejezések értelmezése 1.1. Ajánlatkérő: a 2. pontban meghatározott szervezet, amely azonos a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben a Megrendelővel Kbt.: a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény Ajánlattevő: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki, illetőleg amely az eljárásban ajánlatot nyújt be. Ajánlattevőnek minősül a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe is Alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt Erőforrást nyújtó szervezet: az a szervezet vagy személy, amely nem minősül alvállalkozónak és az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben erőforrást biztosít Erőforrás: nem minősülhet erőforrásnak a Kbt. 66. (1) bekezdésének a) c) pontja, a 67. (1) bekezdésének a), d) f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3) bekezdésének a), d) f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn Ajánlattételi dokumentáció: Az ajánlattétel általános és különös tartalmi, illetve formai követelményeit tartalmazó jelen dokumentum, amelyet az Ajánlatkérő bocsát az ajánlattevők rendelkezésére és amelynek átvétele az érvényes ajánlat benyújtásának feltétele Ajánlattételi felhívás: A jelen közbeszerzési eljárás megkezdésére közzétett hirdetmény Üzleti titok: a Ptk. 81. ának (2) (3) bekezdésében így meghatározott fogalom. 5. oldal, összesen: 29
6 1.10. A választott eljárás: nemzeti értékhatárt nem elérő értékű egyszerű közbeszerzési eljárás. 6. oldal, összesen: 29
7 AZ Egyszerű ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ AJÁNLATTÉTEL ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSRA IRÁNYULÚ FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ A. NEVE: ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZUM B. POSTAI CÍME: 1108 BUDAPEST MÁDI U C. KAPCSOLATTARTÁSI PONT: ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZUM GAZDASÁGI IRODA SZABÓ ILDIKÓ D. TELEFON: E. E MAIL: online.hu F. FAX: II. SZAKASZ: SZERZŐDÉS TÁRGYA A. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYÁT KÉPZŐ TELJES TERVDOKUMENTÁCIÓT A 1. SZ. MELÉKLET TARTALMAZZA. B. A SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉVEL TÖRTÉNIK C. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA: KB. 3 HÓNAP TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ OKÓBER 18. D. TELJESÍTÉS HELYE: ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM 1108 BUDAPEST MÁDI U E. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI: AZ ÉRVÉNYES SZERZŐDÉS MEGLÉTE, RÉSZFELADAT ESETÉN A RÉSZFELADAT MŰSZAKI TARTALMÁNAK TELJES IGAZOLÁSA A RÉSZÁTADÁS ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV. VÉG SZÁMLA ESETÉN: A MŰSZAKI ÁTADÁS ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV ÉS A MUNKÁRA VONATKOZÓ TELJESÍTÉSIGAZOLÁS F. AZ AJÁNLATOK BIRÁLATI SZEMPONTJAI: I. FORMAI KÖVETELMÉNYEK II. ÁRSZEMPONT III. MINÖSÉGI SZEMPONT IV. MENNYISÉGI (EZEN ÁRBÓL MENNYI AZ A LEGTÖBB MENNYISÉG AMIT CSERÉLNI LEHET) V. AZ AJÁNLATTEVŐ MENNYI IDEJŰ GARANCIÁT VÁLLAL AZ ELVÉGZETT MUNKÁÉRT. G. AZ ALKALMASSÉGI KÖVETELMÉNYEK A 69. (2) BEKEZÉSE ALAPJÁN: I. A 66. (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN KÉRJÜK A PARAGRAFUS A), B), C) PONTJAI SZERINTI IGAZOLÁSOKAT BENYUJTANI II. A 67. (2) BEKEZÉDSE ALAPJÁN LEVŐ IGAZOLÁSOK MEGLÉTE KÖTELEZŐ, VALAMINT A 67. (1) BEKEZDÉS B) ÉS C) PONTJA SZERINTI IGAZOLÁSOKAT. H. A HIÁNYPÓTLÁSRA LEHETŐSÉGET AZ IDŐ RÖVIDSÉGE MIATT NEM TUDUNK BIZOSÍTANI. I. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 2011.JÚNIUS 28. J. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME: 1108 BUDAPEST MÁDI U K. AZ AJÁNLATOKAT MAGYAR NYELVEN KÉRJÜK BENYUJTANI L. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE: ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZUM M. AZ AJÁNLATOKAT TÁRGYALÁS NÉLKÜL A SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL BIRÁLJA EL A BIZOTTSÁG N. SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONJA: AZ EREDMÉNYHIRDETÉST KÖVETŐ 20. NAP. O. AZ AJÁNATTÉTELI FELHIVÁS FELADÁSÁNAK ILL. MEGKÜLDÉSÉNEK DÁTUMA: JÚNIUS 28. P. TÖBBVÁLTOZATÚ ALTERNATÍV AJÁNLATRA A KÖZBESZERZÉSBEN LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTUNK. Q. AZ AJÁNLATKÉRŐ ALKALMAZNI KIVÁNJA A 253 (1) BEKEZDÉSÉT 7. oldal, összesen: 29
8 III. SZAKASZ JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A. SZERZŐDÉSRE VONATKZÓ FELTÉTELEK: I. A SZERZŐDÉST BIZOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK(ADOTT ESETBEN) KÉSEDELMI KÖTBÉR: , FT/NAPTÁRI NAP, LEGFELJEBB 10 NAP, MEGHIÚSULÁSI KÖTBÉR A SZERZŐDÉS A KIVITELEZŐNEK FELRÓHATÓ OKBÓL TÖRTÉNŐ MEGHIJUSULÁS ESETÉN: , FT. A MUNKA MEGHIJUSULÁSÁNAK, A VÁLLALKOZÓNAK FELROHATÓ OKBÓL KÖVETKEZMÉNYEIT A VÁLLALKOZÁSI SZERZÖDÉS TARTALMAZZA RÉSZELETESEN (KÁRTÉRÍTÉS, EGYÉB MEGHIUSÚLÁS) II. A FŐ FINANSZÍROZÁSI ÉS FIZETÉS FELTÉTELEK AZ ÉRVÉNYES SZERZŐDÉS MEGLÉTE, RÉSZFELADAT ESETÉN A RÉSZFELADAT MŰSZAKI TARTALMÁNAK TELJES IGAZOLÁSA A RÉSZÁTADÁS ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV. VÉG SZÁMLA ESETÉN: A MŰSZAKI ÁTADÁS ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV ÉS A MUNKÁRA VONATKOZÓ TELJESÍTÉSIGAZOLÁS. A FIZETÉS A TELJEASÍTÉSTŐL SZÁMITOTT 30 NAPOS FIZETÉSI HATÁRIDŐRE TÖRTÉNIK. AZ AJÁNLATKÉRŐ ELŐLEGET NEM FIZET. AZ AJÁNLATTÉTEL A SZERZŐDÉS ÉS A KIFIZETÉSEK PÉNZNEME: HUF. III. EGYÉB IRÁNYADÓ SZABÁLYOK: 292/2009. (XII.19.) KORM. REND. ÉS AZ ADOZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ ÉVI XCII TÖRVÉNY 36/A. 8. oldal, összesen: 29
9 Az AJÁNLAT részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke 1. részletes tartalomjegyzék 2. felolvasólap 3. a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatok és/vagy igazolások a felhívás III.2.1.) pontjával és a Közbeszerzések Tanácsa Kbt. 64. (1) bekezdése szerinti útmutatójával összhangban; 4. a felhívás III.2.2.) pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmények megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolások (számlavezető pénzintézetek nyilatkozata a pénzforgalmi számlákra vonatkozóan); 5. a felhívás III.2.3.) pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmények megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolások (referenciák bemutatása és igazolása a Kbt. 67. (1) bekezdés a) pontja, illetőleg a Kbt. 68. (1) bekezdése szerint); 6. minősített ajánlattevő esetén a Közbeszerzések Tanácsa jegyzék szerinti igazolása (a minősítéssel érintett körben); 7. az ajánlattevő Kbt. 70. (2) bekezdése szerinti kifejezett nyilatkozata; 8. az ajánlattevő Kbt. 71. (1) bekezdése szerinti személyekre (szervezetekre), illetve a közbeszerzés vonatkozó részeire vonatkozó nyilatkozata; 9. az ajánlattevő Kbt. 71. (3) bekezdése szerinti kifejezett nyilatkozata; 10. az ajánlattevő (közös ajánlattevők), a közbeszerzés értékének 10 % át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet(ek) tekintetében magyarországi bejegyzésű cég esetén az ajánlattételi határidő napját megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat, egyéni vállalkozó esetén az érvényes vállalkozói igazolvány eredeti vagy hiteles másolata; 11. az ajánlattevő (közös ajánlattevők), a közbeszerzés értékének 10 % át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet(ek) tekintetében a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a Ctv. 9. a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta egyszerű másolata, az ajánlatot aláíró (vagy arra meghatalmazást adó), jogosultsággal rendelkező személytől, a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti vagy hiteles másolati példánya; 12. az ajánlattevő (közös ajánlattevők), a közbeszerzés értékének 10 % át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet(ek) tekintetében folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzés esetén az elektronikus úton benyújtott változásbejegyzési kérelem (.xml fájl) és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott, egyszerű másolata; 13. külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevők és a közbeszerzés értékének 10 % át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók esetén cégszerűen aláírt nyilatkozat arról, hogy a Kbt. 63. ában meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani; 14. az ajánlattevő kifejezett nyilatkozata, hogy mely alkalmassági feltételek tekintetében mely erőforrás szervezetre kíván támaszkodni; 15. az ajánlati dokumentáció 6.1. (ha van ilyen) és 6.3. pontja szerinti kifejezett ajánlattevői nyilatkozat; 16. az ajánlati dokumentáció 15. pontja szerinti 2 3. bírálati részszempontokra vonatkozó 9. oldal, összesen: 29
10 összesítő táblázatok (elektronikus formában is!); 17. nyilatkozat a pénzforgalmi számlákra vonatkozóan (dokumentáció pontja szerint); 18. közös ajánlattétel esetén valamennyi konzorciumi tag által aláírt Konzorciumi Szerződés a dokumentáció pontjában foglalt tartalommal. Azon csatolandó dokumentumok, amelyek a Kbt. 4. -a 9/A. pontja szerinti körülmények fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősülnek A jelen dokumentáció 20. pontjában található valamennyi nyilatkozat, igazolás, egyéb dokumentum. 10. oldal, összesen: 29
11 NYILATKOZAT a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) 60. (1) bekezdés a) h) pontjaiban és 61. (1) bekezdésének a) e) pontjaiban meghatározott kizáró okok tekintetében (Az ajánlattevők teszik cégszerűen aláírt nyilatkozat formájában!) Alulírott.. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: az alábbi nyilatkozatot tesszük: Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki: Kbt. 60. (1) bekezdés: a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; 11. oldal, összesen: 29
12 g) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült. Kbt. 61. (1) bekezdés: a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény 11. -a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti öt évnél nem régebben meghozott jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság öt évnél nem régebben jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki; c) korábbi öt évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította; d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban szükséges engedéllyel, jogosítvánnyal, illetőleg előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. Kijelentjük továbbá, hogy a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóinkkal szemben nem állnak fenn a fent részletezett Kbt. 60. (1) bekezdésének a)-h), 61. (1) bekezdésének d)-e) pontjában meghatározott kizáró okok. Kelt: cégszerű aláírás 12. oldal, összesen: 29
13 NYILATKOZAT a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) a 60. (1) bekezdésének a) h) pontjaiban és 61. (1) bekezdésének a) e) pontjaiban meghatározott kizáró okok (A közbeszerzés értékének 10 % át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók teszik cégszerűen aláírt nyilatkozat formájában!) Alulírott.. társaság (alvállalkozó), melyet képvisel: az alábbi nyilatkozatot tesszük: Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt ben foglalt kizáró okok, mely szerint nem lehet a közbeszerzés értékének 10% át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, aki: Kbt. 60. (1) bekezdés: a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az alvállalkozó személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az alvállalkozó tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; 13. oldal, összesen: 29
14 g) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. -a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült. Kbt. 61. (1) bekezdés: a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény 11. -a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti öt évnél nem régebben meghozott jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság öt évnél nem régebben jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki; c) korábbi öt évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította; d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban szükséges engedéllyel, jogosítvánnyal, illetőleg előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. Kelt: cégszerű aláírás 14. oldal, összesen: 29
15 NYILATKOZAT a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67. (1) bekezdés a) pontja tekintetében Alulírott..., (képviseli:.) mint ajánlattevő [közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőt külön fel kell tüntetni ], Alulírott... (képviseli:...) mint a közbeszerzés 10% át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 1 az ajánlattételi dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a Kbt. 67. (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban szerződésszerűen teljesített, építési, felújítási munkákra vonatkozó legjelentősebb referenciáink az alábbiak voltak, amelyekre vonatkozóan a Kbt. 22. (1) bekezdés a)-e) pontja szerinti megrendelők esetén a Kbt. 68. (1) bekezdésének megfelelően igazolásokat is csatolunk: A szerződést kötő másik fél Az ellenszolgáltatás összege Teljesítés ideje A szállítás tárgya (forint) [Az ajánlattevő tekintetében [közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő tekintetében különkülön ebben a táblázatban kell az adatokat megadni] [A közbeszerzés 10% át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó tekintetében [több ilyen alvállalkozó esetén valamennyi ilyen alvállalkozó tekintetében külön külön ebben a táblázatban kell az adatokat megadni] Kelt:.. cégszerű aláírás ajánlattevő 1 A nem kívánt rész törlendő! A nyilatkozatot az ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak külön-külön, önállóan kell megtenni. 15. oldal, összesen: 29
16 cégszerű aláírás 10% ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 2 Megjegyzés: A referenciákat az alkalmasság egyértelmű megítéléséhez szükséges részletezettséggel kell ismertetni a Kbt. 67. (1) bekezdés a) pontja és Kbt. 68. (1) bekezdése szerint. 2 Több 10%-ot meghaladó alvállalkozó esetén minden ilyen alvállalkozónak cégszerűen alá kell írnia a nyilatkozatot. 2 A nem kívánt rész törlendő! A nyilatkozatot az ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak külön-külön, önállóan kell megtenni. 2 Több 10%-ot meghaladó alvállalkozó esetén minden ilyen alvállalkozónak cégszerűen alá kell írnia a nyilatkozatot. 16. oldal, összesen: 29
17 NYILATKOZAT a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) 60. (1) bekezdés a) h) pontjaiban és 61. (1) bekezdésének a) e) pontjaiban meghatározott kizáró okok tekintetében (Az erőforrást nyújtó szervezetek teszik cégszerűen aláírt nyilatkozat formájában!) Alulírott.. társaság (erőforrást nyújtó szervezet), melyet képvisel: az alábbi nyilatkozatot tesszük: Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet erőforrást nyújtó szervezet, aki: Kbt. 60. (1) bekezdés: i) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; j) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; k) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; l) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; m) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 17. oldal, összesen: 29
18 n) korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; o) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; p) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült. Kbt. 61. (1) bekezdés: f) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; g) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény 11. -a vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti öt évnél nem régebben meghozott jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság öt évnél nem régebben jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki; h) korábbi öt évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította; i) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; j) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban szükséges engedéllyel, jogosítvánnyal, illetőleg előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. Kelt: cégszerű aláírás 18. oldal, összesen: 29
19 NYILATKOZAT a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) 65. ának (3) (4) bekezdése alapján, a Kbt. 4. 3/D E. pontjaiban foglaltakra is figyelemmel (Az erőforrást nyújtó szervezetek teszik külön külön) Alulírott.., melyet képvisel:, mint a Kbt. 65. ának (3) bekezdése szerinti szervezet az alábbi nyilatkozatot tesszük: A [ ] számú közbeszerzési eljárás eredményeként a [ajánlattevő] vel megkötendő szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt: [az érintett erőforrások pontos leírása a pénzügyi és gazdasági, illetve a műszaki és szakmai alkalmasság tekintetében az ajánlattételi felhívás, valamint a dokumentáció szerint]. Nyilatkozunk, hogy az ajánlattevő és szervezetünk között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn/nem áll fenn 3. Kelt: cégszerű aláírás 3 A nem kívánt rész törlendő, illetve többségi befolyás hiányában közjegyző által hitelesített nyilatkozat csatolandó! 19. oldal, összesen: 29
20 ŰRLAP az elektronikus úton hozzáférhetővé tett dokumentáció letöltésének igazolására (Az ajánlattevő tölti ki abban az esetben, ha a dokumentációt elektronikus úton tölti le! ) Az ajánlattevő jelen igazolásnak elektronikusan, az alábbi e mail címek valamelyikére történő elküldésével igazolja a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentációjának elektronikus úton történt átvételét: Címzett: E mail: Előírt formátum: pdf, tif Az ajánlattevő neve: Székhelye: Kapcsolattartó neve: Letöltés időpontja (év, hónap, nap): Fax: e mail: Kelt: cégszerű aláírás 20. oldal, összesen: 29
21 2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A hirdetmény kézhezvételének dátuma: Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Zrínyi Miklós Gimnázium Postai cím: Mádi u Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1108 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Zrínyi Miklós Gimnázium gazdasági iroda 1. Címzett: 2. Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció a következő címen szerezhető be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Közszolgáltató Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt b) c) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Védelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás 21. oldal, összesen: 29
22 Környezetvédelem x Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén Víz [Kbt (1) bek. a) pont] Villamos energia [Kbt (1) bek. a) pont] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt (1) bek. a) pont] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Vasúti szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] Repülőtéri tevékenység [Kbt (1) bek. bb) pont] Kikötői tevékenységek [Kbt (1) bek. bb) pont] Postai szolgáltatások [Kbt (1) bek. d) pont] I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés a Zrínyi Miklós Gimnáziumban lapos tető felújítása és járulékos munkálatai, valamint homlokzati függönyfal felújítására vállalkozási szerződés keretében II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) xépítési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Építési koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód 22. oldal, összesen: 29
23 b) Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb A teljesítés helye Az ajánlatkérő székhelye, Budapest, Magyarország NUTS-kód HU c) Szolgáltatás Szolgáltatási kategória (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása x Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: VAGY hónap(ok)ban: A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem): A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya a Zrínyi Miklós Gimnáziumban lapos tető felújítása és járulékos munkálatai, valamint homlokzati függönyfal felújítására vállalkozási szerződés keretében Az ajánlatkérő elvárásai és feltételei: II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7)Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.8.) 23. oldal, összesen: 29
24 Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, és opciót beleértve) II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben): nem Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): VAGY: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje Az időtartam hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY befejezés (év/hó/nap) október 18. III.SZAKASZ: jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) késedelmi kötbér: Ft/naptári nap, legfeljebb 10 naptári napig meghiúsulási kötbér: a szerződés Szállítónak felróható okból történő meghiúsulásaesetére Ft III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Az ellenszolgáltatás kifizetése - a Kbt (3) bekezdésével összhangban a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítéstől számított 30 napos határidőre történik. Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint (HUF). Egyéb irányadó jogszabályok: az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet; az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy(adott esetben) Nem követelmény. III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre 24. oldal, összesen: 29
25 vonatkozó előírásokat is Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésének a)-h) pontjaiban és a Kbt.61. (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben 61. (1) bekezdésének a-c) pontjában, illetve a Kbt. 62. bekezdésének a)-b) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Igazolási mód: Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdésének, valamint a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-d) pontjának hatálya alá [Kbt (3) bekezdés]. A közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [Kbt. 71. (3) bekezdés]. A Kbt. 60. (1) bekezdésének g) pontjában foglalt feltétel megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény 8/C. -a és az adóhatóságnak az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 55. -ának (6) bekezdése szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból. A kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokat eredetiben vagy hiteles másolatban kell benyújtani. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak), illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolni kell valamennyi számlavezető pénzügyi intézmény tekintetében azok nyilatkozatát a pénzforgalmi számlákra vonatkozóan legalább az alábbi tartalommal: számlanyitás időpontja, sorban állásokra vonatkozó információ az ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha a számlavezető pénzügyi intézmények nyilatkozata alapján az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó bármely pénzforgalmi számláján sorban állás volt az ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban. (Az ajánlattevő, közös 25. oldal, összesen: 29
26 ajánlattétel esetén a tagok és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen alkalmassági követelménynek külön-külön kell megfeleljen). III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak), illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban szerződésszerűen teljesített szállításait az alkalmasság egyértelmű megítéléséhez szükséges részletezettséggel kell ismertetni a Kbt. 67. (1) bekezdés a) pontja és Kbt. 68. (1) bekezdése szerint. A referenciák körében az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nem rendelkezik együttesen az ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban szerződésszerűen teljesített, összesen legalább 10 millió forint névértékű meleg étkezési utalvány szállítására vonatkozó referenciával. (Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a tagok és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó ezen alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhet.) III.2.4) Fenntartott szerződések A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem A szerződés a Kbt szerint fenntartott nem III.3) Szolgáltatás megrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: IV.SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás típusa IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli x, egyeztetés lehetséges a legesélyesebb ajánlattevővel. Tárgyalásos IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli Tárgyalásos IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) 26. oldal, összesen: 29
27 Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor kerülte? nem Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2010/06/14 (év/hó/nap ) Időpont: Kell-e fizetni a dokumentációért? nem Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Az ajánlattételi határidő Dátum: 2010/06/28 (év/hó/nap) Időpont: IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) 2010/07/04 -ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: VAGY napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2010/06/28 (év/hó/nap) Időpont: Helyszín : Zrínyi Miklós Gimnázium tárgyaló Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek A Kbt ának (2) bekezdése szerinti személyek. V.SZAKASZ: kiegészítő információk V.1)A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2)A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?nem Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: V.3) További információk (adott esetben) V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 27. oldal, összesen: 29
28 2011. július 4. napja óra V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: Az eredményhirdetést követő 20. nap, óra. Amennyiben ez a nap nem munkanap, az azt követő első munkanap óra. V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) Az ajánlatkérő az érvényes ajánlattétel elősegítése érdekében térítésmentesen dokumentációt bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. A dokumentáció átvehető a Zrínyi Miklós Gimnázium gazdasági irodáján munkanapokon:hétfőtől csütörtökig 9.00 és óra, péntekenként 9.00 és óra között. Az ajánlatkérő a jelen eljárás dokumentációját teljes terjedelmében elektronikus úton is hozzáférhetővé teszi a saját honlapján (www.zmg.hu) a Közbeszerzési Pályázat menüpont alatt. A dokumentáció átvételének igazolása az érvényes ajánlattétel feltétele. A személyesen illetve az elektronikusan letöltött és átvett dokumentáció benyújtásáról az ajánlatkérő átvételi elismervényt ad. V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: Az értékelés során adható pontszám minden részszempont esetén pont. Az ajánlatkérő törtek esetén a pontszámokat két tizedes jegyre kerekíti. V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Értékarányosítás az ajánlattételi dokumentációban részletezésre kerülő módon. V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen V.7) Egyéb információk: Az eredményhirdetés helye: Azonos az ajánlatok bontásának helyszínével. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt ában és a dokumentációban foglaltak az irányadók. Tárgyalásra a legkedvezőbb ajánlattévővel kerülhet sor. Ajánlattevői nyilatkozatok: Az ajánlathoz csatolandó az ajánlattevő Kbt. 70. (2) bekezdése és a Kbt. 71. (3) bekezdése szerinti kifejezett nyilatkozata, továbbá az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés 28. oldal, összesen: 29
29 értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, továbbá az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet. Képviseleti jog igazolása: Az ajánlathoz csatolandó a képviseleti jogosultság és a számlavezető pénzintézetek ellenőrzése céljából magyarországi bejegyzésű cég esetén az ajánlattételi határidő napját megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat, egyéni vállalkozó esetén az érvényes vállalkozói igazolvány eredeti vagy hiteles másolata, illetve a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a Ctv. 9. -a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta egyszerű másolata, az ajánlatot aláíró (vagy arra meghatalmazást adó jogosultsággal rendelkező) személytől, a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti vagy hiteles másolati példánya. Külföldi letelepedésű ajánlattevők: A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőknek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a Kbt ában meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani. Az ajánlatkérő a Kbt. 1. (4) bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást. Hiánypótlás: Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a nem biztosítja. Irányadó idő: A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. Fordítás: Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt az ajánlattevő a 24/1986. MT rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. Erőforrást nyújtó szervezet igénybe vétele: Az erőforrást nyújtó szervezet meghatározására, az erőforrás fogalmára és igénybe vételének feltételeire a Kbt. 4. -ának 3/D. és 3/E. pontjai az irányadók. Kbt. és Ptk. alkalmazása: A felhívásban és a dokumentációban a Kbt. rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadók. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Az igazolások benyújtásának formája: A Kbt. 20. (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az igazolásokat eredetiben vagy hiteles másolatban kell benyújtani. A nyertes ajánlattevőt követő ajánlattevő megnevezése: A Kbt. 91. (2) bekezdése szerinti körülmények bekövetkezése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel(személlyel) köt szerződést. V.8) E hirdetmény kiadásának dátuma: 2011/06/8 (év/hó/nap) 29. oldal, összesen: 29

References: bíróság 
 bíróság 
 bíróság 
 bíróság 
 bíróság 
 bíróság 
 bíróság 
 bíróság 
 bíróság 
 bíróság 
 bíróság 
 bíróság