Source: http://docplayer.es/9372766-Municipalidad-de-santiago-atitlan-solola-proyecto-mejoramiento-calle-2da-fase-canton-tzanguacal-aldea-cerro-de-oro-santiago-atitlan-solola.html
Timestamp: 2018-12-11 06:11:05+00:00

Document:
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO ATITLÁN SOLOLÁ. Proyecto: MEJORAMIENTO, CALLE 2da. FASE CANTÓN TZANGUACAL, ALDEA CERRO DE ORO, SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ. - PDF
Download "MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO ATITLÁN SOLOLÁ. Proyecto: MEJORAMIENTO, CALLE 2da. FASE CANTÓN TZANGUACAL, ALDEA CERRO DE ORO, SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ."
César Lara Herrera
1 MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO ATITLÁN SOLOLÁ Proyecto: MEJORAMIENTO, CALLE 2da. FASE CANTÓN TZANGUACAL, ALDEA CERRO DE ORO, SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ. Guatemala, Julio
2 I N T R O D U C C I Ó N A continuación se presentan los procedimientos, condiciones y requisitos, para participar en la Licitación Pública No Municipalidad de Santiago Atitlán, convocada por la Municipalidad de Santiago Atitlán, Sololá, para la Mejoramiento, Calle 2da. Fase Cantón Tzanguacal, Aldea Cerro de Oro, Santiago Atitlán, Sololá. Para llevar a cabo la Licitación Pública, la Municipalidad de Santiago Atitlán, Sololá, en su calidad de Órgano Ejecutor de la Inversión pública en Infraestructura, por medio de la Oficina de la Dirección Municipal de Planificación DMP presentan los DOCUMENTOS DE LICITACIÓN, elaborados de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Los documentos de Licitación están conformados por: BASES DE LICITACIÓN ESPECIFICACIONES GENERALES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PLANOS ANEXOS y demás documentos complementarios que servirán a las entidades interesadas en participar en este proceso, para que su oferta se adecúe a los requerimientos de la Municipalidad de Santiago Atitlán, Sololá. Se recomienda que se lea cuidadosamente el documento 2
3 3 INDICE SECCION I.pag BASES DELICITACION. Pag INFORMACION GENERAL.. Pag DEFINICIONES.. Pag OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION.. Pag LOCALIZACION.. Pag DERECHOS E IMPUESTOS.. Pag CONDICIONES PARA PARTICIPAR. Pag FORMA DE PRESENTAR LA PLICA. Pag DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA PLICA.. Pag OFERTA.. Pag DECLARACIONES JURADAS..... Pag OTROS DOCUMENTOS IMPORTANTES.... Pag CANTIDAD DE OFERTAS POR OFERENTES.. Pag REQUISITOS FUNDAMENTALES.... Pag PREGUNTAS Y RESPUESTAS.... Pag ERRORES U OMISIONES.... Pag MODIFICACION A DOCUMENTOS DE LICITACION... Pag ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE PLICAS... Pag RECHAZO DE OFERTAS... Pag PROHIBICIONES... Pag GARANTIAS. Pag FORMA DE PAGO Pag FACTURACION.. Pag ENTREGA..... Pag TIEMPO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA..Pag SANCIONES. Pag CONTROVERSIAS. Pag DIFERENCIAS EN DOCUMENTOS DE LICITACION.. Pag DERECHO DE PRECINDIR. pag CONDICIONES GENERALES DE LICITACION... Pag CONDICIONES ECONOMICAS.... Pag PRECALIFICACION DE OFERTA TECNICA.... Pag MATRIZ DE EVALUACION DE OFERTAS TECNICA.. Pag CALIFICACION DE OFERTA TECNICA Y ECONOMICA.... Pag. 19 FASE II
4 35. CRITERIOS DE CALIFICACION DE OFERTAS..Pag CANTIDAD DE OFERENTES..pag CALIFICACION DE LAS OFERTAS pag ADJUDICACION.Pag SOLICITUD DE ACLARACIONES.. Pag CONFIDENCIALIDAD. Pag NOTIFICACIONES.... Pag JUNTA DE LICITACION /FACULTADES.....Pag ACLARACIONES. Pag GARANTÍAS A CONSTITUIR POR EL ADJUDICATARIO...Pag CONTRATO....Pag RESCISION DE CONTRATO.....Pag CALENDARIZACION PARA EL INICIO DE LA OBRA.. Pag DE LA EJECUCION..Pag PRORRROGA CONTRACTUAL..Pag REMOCION DE TRABAJO MAL HECHO Y MATERIALES INADECUADOS..Pag SUSPENSIÓN TEMPORAL DE TRABAJO.Pag. 26 SECCION II 1. ESPECIFICACIONES GENERALES, TECNICAS Y DISPOSICIONES GENERALES. Pag ESPEFICICACIONES GENERALES ESPECIFICAS. Pag ESPECIFICACIONES GENERALES... Pag ESPECIFICACIONES TECNICAS. Pag ANEXO 1 (PRESENTACION DE OFERTA)... Pag ANEXO 2 (ETIQUETA DE IDENTIFICACION) Pag ANEXO 3 (GUIA PARA ENSAYO DE CILINDROS).. Pag ANEXO 4 (CANTIDADES ESTIMADAS DE TRABAJO).... Pag. 39 4
5 SECCION I 1. BASES DE LICITACIÓN PUBLICA No La municipalidad de Santiago Atitlán, convoca a la licitación pública, para el proyecto denominado MEJORAMIENTO, CALLE 2DA. FASE CANTÓN TZANGUACAL, ALDEA CERRO DE ORO, SANTIAGO ATITLAN, SOLOLÁ, de conformidad con las siguientes bases de licitación: 2. INFORMACIÓN GENERAL Nombre del Proyecto: Mejoramiento, Calle 2da. Fase Cantón Tzanguacal, Aldea Cerro de Oro, Santiago Atitlán, Sololá. Tipo de Proyecto: Infraestructura / Sector vial Ubicación del Proyecto: Cantón Tzanguacal, Aldea Cerro de Oro Entidad Responsable: Municipalidad de Santiago Atitlán. Financiamiento: Consejo Departamental de Desarrollo y Municipalidad. 3. DEFINICIONES: Para efectos de esta Licitación Pública los términos que se consignan se interpretarán como allí se indica y solo así: Municipalidad: Autoridad Superior: 5 De Santiago Atitlán, departamento de Sololá. La Corporación Municipal o Concejo Municipal de acuerdo con el artículo No. 9 de la Ley de Contrataciones del Estado. Autoridad Administrativa Superior: Es la autoridad no colegiada que ocupa el orden jerárquico superior en la municipalidad (Alcalde y/o Corporación Municipal). Junta de Licitación: Supervisor: Técnico DMP: Único órgano competente para recibir, calificar y adjudicar el negocio. Persona que designe la municipalidad de Santiago Atitlán para que supervise y controle los trabajos. Persona que designe la municipalidad de Santiago Atitlán y la Dirección Municipal de Planificación DMP- para que apoye en las tareas de Supervisión. Invitación a cotizar y/o licitar: Solicitud girada por la municipalidad de Santiago Atitlán, departamento de Sololá, para que se coticen los trabajos de ejecución de la obra. Documentos de Licitación: Los documentos de Licitación son los siguientes: Bases de Licitación, Especificaciones técnicas, Especificaciones generales, Disposiciones especiales, Planos de Construcción. Oferente: Plica: Persona Individual o Jurídica que presenta oferta a la Licitación Pública. Sobre cerrado, sellado y debidamente identificado que
6 contiene los documentos solicitados en los documentos de Licitación. Oferta: Propuesta presentada por una persona Individual o Jurídica ofreciendo los trabajos de ejecución de la obra. Contratista: Adjudicatario con quien se suscribe un contrato para la ejecución de la obra. Adjudicatario: Oferente a quien se ha adjudicado la negociación. Adjudicación definitiva: Es la adjudicación aprobada. Contrato: Documento legal suscrito entre la Municipalidad de Santiago Atitlán, departamento de Sololá y el adjudicatario, en el que constan las obligaciones y derechos de la municipalidad y del contratista para la ejecución de la obra, del cual forman parte todos los documentos que puedan derivarse de este proceso de Licitación Pública. Ley: Ley de contrataciones del Estado. Decreto numero Reglamento: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Acuerdo Gubernativo No DMP Oficina de la Dirección Municipal de Planificación de la Municipalidad 4. OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA: El Honorable Concejo Municipal, tomando en cuenta que es prioritario ejecutarse proyectos para el presente año dos mil doce, ha tomado la decisión de emitir el evento de la ejecución del proyecto MEJORAMIENTO, CALLE 2da. FASE CANTÓN TZANGUACAL, ALDEA CERRO DE ORO, SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ. El trabajo a ejecutar consiste en la construcción de una calle y mejoramiento de la parte existente. Las cantidades de trabajos a ejecutarse se presentan en la SECCION II de estos documentos de Licitación. 5. LOCALIZACIÓN: El proyecto MEJORAMIENTO, CALLE 2da. FASE CANTÓN TZANGUACAL, ALDEA CERRO DE ORO, SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ, se ubica en el cantón Tzanguacal, aldea Cerro de Oro, municipio de Santiago Atitlán. 6. DERECHOS E IMPUESTOS: No se considerará ninguna exoneración de derechos e impuestos 7. CONDICIONES QUE DEBERAN REUNIR LOS OFERENTES PARA PARTICIPAR a) OFERENTES QUE PUEDEN PARTICIPAR Pueden participar en este evento, únicamente las personas individuales o jurídicas, que no se encuentren comprendidos en ninguno de los casos de impedimento a que se refiere el artículo ochenta (80) del Decreto número de Congreso de la Republica Ley de Contrataciones del Estado. Las personas individuales o jurídicas que participen en la 6
7 licitación como oferentes deberán estar inscritas legalmente en el Registro Mercantil General de la Republica y en los Registros Administrativos y Fiscales que correspondan. 8. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS. La oferta y los documentos que contiene, debe ser entregada mediante sobre sellado ORIGINAL Y DOS COPIAS AUTENTICADAS directamente a la Junta de Licitación, el día y la hora señalado para la audiencia de Recepción y Apertura de Plicas. La oferta y los documentos que contiene la plica deben llevar la firma del oferente con su respectivo sello de la empresa oferente. En el exterior del sobre se debe indicar el nombre del oferente, así como el número de la licitación y nombre del servicio. La presentación de la oferta debe sujetarse a las disposiciones de las presentes bases. 9. DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA PLICA. a) CONTENIDO DE LA PLICA: Las plicas deben contener en el orden que aparecen descritos, los documentos siguientes: INDICE: El índice deber ser realizado utilizando para ello el foliado de cada uno de los documentos detallados en los siguientes literales. b) PREPARACION DE LA PLICA La plica se debe entregar en sobre cerrado y sellado, colocándole la etiqueta de identificación del proyecto y empresa que hace la oferta técnica y económica. Ésta debe contener 3 juegos debidamente sujetados (fólder con gancho, etc.), una (1) original y dos (2) copias simples, de los documentos siguientes, debiendo cada uno de los documentos (originales y copias) estar debidamente foliados y en orden (los folios no deben ser a mano, sino sellados), firmado por el oferente o representante legal (todas las hojas), sellado y presentado en el mismo orden en cada juego. BASE LEGAL: Artículo No. 19 numeral 4 de la Ley de Contrataciones del Estado y 9 del Reglamento. Nota: No se aceptarán documentos que presenten contradicciones, borrones, tachaduras, raspaduras, enmiendas, omisiones, entrelineados o adiciones, que no estén debidamente salvados o que estén manchados 10. OFERTA: i. El precio ofertado por el servicio deberá ser fijo (no podrá variar durante el periodo de contratación) la oferta deberá incluir el valor de todo a utilizar en la ejecución el proyecto, así como cualquier costo extra, también el costo fijo y costo variable. La oferta debe presentarse de acuerdo a lo indicado en las especificaciones y estar 7
8 expresado en Quetzales, tanto en números como en letras. ii. El oferente si es persona individual o el Representante Legal si es persona Jurídica, deberá indicar en papel membretado de la empresa: su nombre, número telefónico de oficina, número de teléfono móvil, fax y correo electrónico. iii. El oferente deberá señalar dirección exacta para recibir notificaciones. 11. DECLARACIONES JURADAS: A) Declaración jurada en acta notarial reciente, debidamente firmada por el oferente o su representante legal, en la que se estipule que el oferente proporcionara todos los materiales, herramientas, maquinaria, equipo, mano de obra calificada y no calificada. B) Declaración jurada del oferente si es persona individual o de su representante legal si es persona jurídica, de no ser deudor moroso del Estado ni de ninguna de las entidades a que se refiere el artículo 1 de la ley de Contrataciones del Estado, o en su defecto, compromiso formal de que, en caso de adjudicársele la negociación, previo a la suscripción del contrato acreditará haber efectuado el pago correspondiente. BASE LEGAL: Artículo No. 19 numeral 10 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo No. 9 numeral 2 del Reglamento. C) Declaración jurada de no estar comprendido en ninguno de los casos a que se refiere el Artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto del Congreso de la Republica. Si se descubriere falsedad en la declaración, la autoridad a que corresponda la adjudicación descalificará a aquel oferente, sin perjuicio de poner el hecho en conocimiento de los Tribunales de Justicia. BASE LEGAL: Artículos No. 26 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo No. 9 numeral 3 del Reglamento. En caso de que la falsedad de la declaración fuere descubierta estando en ejecución la obra o terminada la misma, el adjudicatario responderá por los daños o perjuicios que se produzcan por tal causa, aplicándole las sanciones previstas en la Ley de Contrataciones del Estado y trasladando lo conducente a los Tribunales de Justicia. BASE LEGAL: Artículo 26 de la Ley de Contrataciones del Estado. D) Declaración Jurada ante Notario, reciente y en original, en la que conste el estado actual (Contratación, Ejecución, Recepción, Liquidación y otro) en que se encuentra al momento, cualquier Licitación y/o Cotización que le haya sido adjudicada en el sector público y/o privado, posterior a la fecha de precalificación en el Registro correspondiente, manifestando asimismo que tiene la Capacidad Económica suficiente para hacerse cargo de la obra objeto de la presente Licitación Pública. 8
9 NOTA: Las declaraciones juradas deben presentarse por separado (se tienen que presentar 4 declaraciones juradas) 12. OTROS DOCUMENTOS IMPORTANTES: c) Fotocopia de la constancia de inscripción en el registro de proveedores del SISTEMA GUATECOMPRAS. d) Fotocopia de la constancia de inscripción en el Registro de Precalificados. e) Constancia de visita donde se ejecutarán los trabajos la cual será otorgada de la siguiente manera: el proveedor debe presentarse a la Oficina de la Dirección Municipal de Planificación DMP de la municipalidad a las diez de la mañana del día diecinueve (19) de Julio del año dos mil doce para que lo acompañe al emplazamiento la persona nombrada por dicha oficina, para luego regresar a la oficina antes mencionada donde se le hará entrega de la Constancia. La inspección es obligatoria y el oferente, por sus propios medios, deberá visitar el lugar donde se construirá la obra, a fin de obtener la información verídica relacionada con todas las condiciones y circunstancias que prevalecen o que pueden esperarse en el lugar de los trabajos, que podrían afectar a los mismos en su ejecución y valor. Se considerará que el oferente ha inspeccionado y examinado el emplazamiento y sus alrededores y ha quedado satisfecho antes de presentar su oferta. El día para la entrega de la constancia es el mismo día de la visita de campo. La inspección es obligatoria. f) Fotocopia autenticada de la última declaración y pago de impuesto al valor agregado IVA. g) Fotocopia autenticada de la última declaración y pago del impuesto sobre la renta. h) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del oferente y personería jurídica del representante legal. i) Constancia de inscripción patronal al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) donde conste que está solvente en el pago de cuotas laborales y patronales. 9 EN CASO DE EMPRESA INDIVIDUAL: a. Fotocopia autenticada de la patente de comercio de empresa. b. Fotocopia autenticada de la cedula de vecindad del propietario (completa 8 hojas) y/o fotocopia autenticada de Documento Personal de Identificación DPI. c. Fotocopia autenticada de la constancia de inscripción y modificación al Registro Tributario Unificado RTU.
10 (actualizada) d. Fotocopia Autenticada del Carné del NIT. e. Fotocopia Autenticada de la última declaración mensual del IVA. EN CASO DE SOCIEDAD ANONIMA a) Fotocopia autenticada de la patente de comercio de empresa. b) Fotocopia autenticada de la cedula de vecindad del representante legal (completa 8 hojas) y/o fotocopia autenticada de Documento Personal de Identificación DPI. c) Fotocopia autenticada del Acta Notarial de nombramiento del representante Legal. d) Fotocopia autenticada de la inscripción del representante legal en los registros respectivos. e) Fotocopia autenticada de la escritura constitutiva de la sociedad. f) Fotocopia autenticada de la constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado RTU. (Actualizada) g) Fotocopia autenticada de la última declaración mensual del IVA. Fotocopia de las bases de licitación, con la firma del oferente o su representante legal con su respectivo sello de la empresa, en todas y cada una de las hojas de las referidas bases. Las declaraciones juradas deben ser otorgadas en fechas recientes (no más de 15 días de haber sido elaboradas) ante notario en forma individual y serán de uso exclusivo para la presente licitación, la no presentación de esta forma dará lugar a ser rechazadas sin ninguna responsabilidad por la Municipalidad. 13. CANTIDAD DE OFERTAS POR OFERENTE Siempre que llenen todos los requisitos y se cumplan las condiciones contempladas en estas bases y en las características especificas, se aceptara solamente una oferta para cada persona individual o jurídica. 14. REQUISITOS FUNDAMENTALES DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA PLICA, de las presentes bases de licitación, se consideran requisitos fundamentales y su no inclusión o la no presentación de los mismos sin la totalidad de la información y las formalidades requeridas, dará lugar a que la junta 10
11 de licitación, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 30 decreto del Congreso de la Republica, rechace sin responsabilidad de su parte las ofertas presentadas. 15. PREGUNTAS Y RESPUESTAS: Los interesados podrán realizar preguntas sobre los documentos de Licitación y el concurso. Las preguntas deberán ser formuladas en línea por medio del sitio de Internet a más tardar el (27) de Julio del año 2012 a las 12:00 horas. La Municipalidad dará respuesta por escrito a las preguntas que le sean formuladas en el sitio de Internet antes mencionado a la brevedad posible. En las respuestas también se consignarán las preguntas. Las respuestas formarán parte de los documentos de Licitación y pueden aclarar, complementar o corregir el contenido de los mismos. BASE LEGAL: Artículo No. 11 incisos e y f de las Normas para el uso del sistema de información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Guatecompras, Resolución No ERRORES U OMISIONES: No se permitirá que algún proveedor pretenda aprovecharse de cualquier error u omisión en los documentos de Licitación. En el caso que un proveedor encuentre errores u omisiones deberá notificarlos a la municipalidad por medio de Internet en la dirección para que ésta emita un adenda con la corrección pertinente. 17. MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN: La municipalidad podrá emitir adendas con información adicional a los documentos de Licitación, los cuales deberán incorporarse a los documentos de Licitación, siempre que sea beneficioso para el proceso, si es así éstos se publicarán por medio de Internet en la dirección a más tardar el día 23 de julio del año ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PLICAS: Las plicas serán recibidas en el Salón de Usos Múltiples de Santiago Atitlán el día treinta y uno (31) de Julio del año 2012 a las 10:00 horas. Transcurridos treinta (30) minutos de la última hora señalada no se aceptará alguna más y se procederá a levantar el acta de recepción correspondiente. BASE LEGAL: Artículo No. 24 de la Ley de Contrataciones del Estado. Las plicas que sean presentadas fuera del plazo indicado anteriormente NO serán recibidas. Recibidas las ofertas, la Junta de licitación procederá a abrir las plicas, se dará lectura al precio total de cada oferta y se cotejará si cumple con cada uno de los requisitos solicitados en estas bases, según el numeral 9 de la sección I PREPARACIÓN DE LA PLICA ; luego se procederá a levantar el acta correspondiente en la que se consignarán los datos obtenidos en dicha apertura, sin transcribirlas ni consignar en detalle sus precios unitarios, siendo suficiente anotar el monto de cada oferta. Los miembros de la Junta numerarán y firmaran las hojas que contengan las ofertas propiamente dichas, y contarán como máximo cinco (5) días hábiles a partir de esa fecha para adjudicar el proyecto. 11
12 19. RECHAZO DE OFERTAS a. La junta de licitación, se reserva el derecho de rechazar, sin responsabilidad de su parte las ofertas las ofertas que se presenten para esta licitación que no se ajusten a los requisitos contenidos en las bases o cuando los precios, calidades y otras condiciones ofrecidas no convengan a los intereses de la Municipalidad de Santiago Atitlán, Sololá. b. Si existen indicios razonables para considerar que un oferente tiene intereses financieros o de cualquier otro tipo de presentar más de una oferta, se rechazaran todas las ofertas involucradas en este extremo. En consecuencia, una empresa que forme parte de un consorcio o negocio de participación no deberá presentar ofertas individuales. 20. PROHIBICIONES No podrán presentar ofertas en la presente licitación, las personas que concurran en cualquiera de las circunstancias siguientes: No estar inscrito en el Registro de Proveedores de GUATECOMPRAS. No estar inscrito en el Registro de Precalificados. No estar inscrito como Contribuyente del Impuesto del Valor Agregado IVA. Estar privado por sentencia firme del goce de sus derechos civiles. Ser servidor o trabajador público del estado o de las entidades a que se refiere el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado, así como sus parientes legales, cuando los contratos deban celebrarse con las dependencias en que tal servidor o trabajador del estado preste sus servicios o se encuentre bajo su autoridad. Igual prohibiciones rige para las personas jurídicas cuando dicho funcionario o empleado sea socio o representante de las mismas. Que la persona individual o jurídica o alguno de sus socios y representantes hayan intervenido directa o indirectamente en las fases previas de la adquisición o contratación. De igual forma se hace extensiva a los indicados en el sub numeral anterior. Cada persona individual o jurídica podrá presentar una sola oferta y en ningún caso se le admitirá la representación de más de un oferente. No se admitirá la existencia de colusión entre los oferentes. Entiéndase Colusión según definición en el artículo 11 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Cada persona individual o jurídica deberá demostrar fehacientemente la capacidad para prestar los bienes y actividades que se licitan, y en ningún caso se permitirá la subcontratación de terceras personas para llevar a cabo el contrato. 21. GARANTIAS 12
13 a) GARANTIA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA Garantía de sostenimiento de oferta por un monto del 2% del valor total ofertado y cubrirá el periodo comprendido y cubrirá el período comprendido desde la recepción de plicas, hasta la aprobación de la adjudicación y, en todo caso, tendrá una vigencia de ciento veinte (120) días calendario. Sin embargo, con el adjudicatario se conviene su prórroga hasta que sea sustituida por la garantía de Cumplimiento, debiendo presentar inmediatamente la póliza de prórroga respectiva. BASE LEGAL: Artículo 64 de la Ley de Contrataciones del Estado. La fianza deberá formalizarse mediante póliza emitida a favor de: Municipalidad de Santiago Atitlán, departamento de Sololá, por una afianzadora de reconocida solvencia financiera autorizada para operar en la República de Guatemala. En la fianza debe consignarse el nombre completo del oferente o representante legal. BASE LEGAL: Artículo No. 69 de la Ley de Contrataciones del Estado. Los oferentes están obligados a sostener sus ofertas hasta que se les notifique la aprobación de la adjudicación, con esta notificación, los oferentes que ocupen el tercer lugar y los siguientes podrán cancelar la fianza de Sostenimiento de Oferta y el calificado en segundo lugar deberá mantenerla vigente hasta que se le notifique la aprobación del contrato por la Autoridad Superior correspondiente. BASE LEGAL: Artículo No. 37 del Reglamento. La fianza de Sostenimiento de Oferta se hará efectiva por cualquiera de las razones siguientes: Si el adjudicatario no sostiene su oferta. Si el adjudicatario no concurre a firmar el contrato respectivo dentro del plazo de diez (10) días calendario contados a partir de la adjudicación definitiva. BASE LEGAL: Artículo No. 47 de la Ley de Contrataciones del Estado. Si el adjudicatario habiendo suscrito el contrato no presenta la garantía de Cumplimiento dentro del plazo de quince (15) días calendario, siguientes a la firma del contrato. BASE LEGAL: Artículo No. 36 del Reglamento. NOTA: La fianza no debe perforarse, y para evitar cualquier deterioro se sugiere colocarla en una bolsa plástica antes de sujetarla, siendo éste el único documento que no debe ser firmado ni sellado por el oferente. b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Como requisito previo a la aprobación del contrato respectivo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado y para que la Municipalidad de Santiago Atitlán, se garantice el cumplimiento de todas las obligaciones y responsabilidades adquiridas por el adjudicatario, estipuladas en el contrato, deberá presentar garantía mediante fianza o deposito en efectivo, por el diez (10%) por ciento del monto del contrato a favor de la Municipalidad de Santiago Atitlán, Sololá. La vigencia de esta garantía será de conformidad con lo establecido en el artículo 39 inciso a) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, hasta que la Municipalidad de Santiago Atitlán, extienda la constancia de haberse prestado el servicio a satisfacción y de conformidad con el contrato. 13
14 c) ANTICIPO El contratista está obligado a presentar, previo a retirar el primer porcentaje de anticipo, fianza que cubre el monto total de este y deberá permanecer vigente hasta la amortización total del anticipo otorgado. Esta Fianza se hará efectiva en el caso de comprobarse que el contratista ha dado a los fondos anticipados, un destino a la ejecución de la obra objeto del contrato y previo a recibir cualquier suma por concepto de anticipo, el contratista constituirá garantía mediante fianza por un monto de un cien por ciento (100%) FORMA DE PAGO La municipalidad de Santiago Atitlán, efectuará pagos por la obra objeto de contrato, en la forma siguiente: Anticipo: Se concederá al contratista un anticipo del veinte por ciento (20 %) del valor del contrato. BASE LEGAL: Artículo No. 58 de la Ley de Contrataciones del Estado, con destino específico para la ejecución de la obra contratada, de acuerdo con el programa de inversión del anticipo elaborado por el contratista y aprobado por la Autoridad Administrativa Superior de la municipalidad. Todos los pagos hechos con el anticipo deberán ser supervisados por la municipalidad. BASE LEGAL: Artículo No. 34 del Reglamento. El porcentaje del anticipo se calculará sobre el valor original del contrato sin tomar en cuenta el valor del equipo que se adquiera mediante cartas de crédito abiertas por la entidad contratante. El contratista amortizará el anticipo mediante la deducción que se le haga en cada pago. BASE LEGAL: Artículo No. 58 de la Ley de Contrataciones del Estado. Avance de la obra: Se harán pagos parciales al contratista a cuenta del contrato por avance de trabajo ejecutado y aceptado, de acuerdo a estimaciones y medidas revisadas y aceptadas por el supervisor y aprobadas por la municipalidad. BASE LEGAL: Artículos No. 59 de la Ley de Contrataciones del Estado y 35 del Reglamento. Liquidación: Después que la obra haya sido recibida a entera satisfacción de la Comisión Receptora y Liquidadora, en un plazo de noventa (90) días siguientes a la fecha del acta de recepción definitiva de la obra, procederá a efectuar la liquidación del contrato y a establecer el importe de los pagos o cobros que deban hacerse al contratista. BASE LEGAL: Artículos No. 56 y 57 de la Ley de Contrataciones del Estado. El saldo que existiera a favor del contratista en la liquidación, se le pagará dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que la Autoridad Administrativa Superior de la 14
15 Municipalidad de Santiago Atitlán, apruebe la liquidación del contrato y se presente la documentación completa que estipule el contrato y el ordenamiento jurídico correspondiente. BASE LEGAL: Artículo No. 31 del Reglamento. Moneda de pago: Los pagos se harán en quetzales. BASE LEGAL: Artículo No. 32 del Reglamento. Autorización de pagos: Todos los pagos derivados de la ejecución del contrato deberán ser autorizados por la Autoridad Administrativa Superior de la municipalidad de Santiago Atitlán. 23. FACTURACIÓN: El contratista emitirá su factura en quetzales, cumpliendo con todos los requisitos de ley, a nombre de: Municipalidad de Santiago Atitlán, departamento de Sololá. NIT ENTREGA: El contratista deberá ejecutar totalmente y a satisfacción de la municipalidad la obra de la presente Licitación Pública dentro del plazo estipulado en el contrato, que se contará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio de los trabajos. Cuando la obra esté terminada, el contratista deberá dar aviso por escrito al Supervisor de la Municipalidad de Santiago Atitlán, de la conclusión de los trabajos y con esta diligencia se interrumpirá el plazo de ejecución. El Supervisor hará la inspección final dentro de los siguientes quince (15) días hábiles, plazo dentro del cual si la obra no está conforme a planos y especificaciones, manifestará por escrito sus observaciones al contratista para que éste proceda a corregir las deficiencias, y si los trabajos estuvieran correctamente concluidos, el Supervisor de la Municipalidad de Santiago Atitlán, rendirán informe pormenorizado a la Autoridad Administrativa Superior de la municipalidad, la que nombrará la Comisión Receptora y Liquidadora de la Obra. BASE LEGAL: Artículo 55 de la Ley de Contrataciones del Estado. 25. TIEMPO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: El contratista será responsable por la destrucción o deterioro de la obra, debido a dolo o culpa de su parte, a fallas por deficiencias técnicas y en la calidad de materiales utilizados, durante un período de cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recepción definitiva de la obra. BASE LEGAL: Artículo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado. 26. SANCIONES PECUNIARIAS: a) RETRASO DE LA ENTREGA El retraso del contratista en la entrega satisfactoria de la obra en el plazo convenido según contrato y por causas imputables a él, se sancionará con el pago de una multa por cada día laboral de atraso, equivalente al cero punto cinco por millar (0.5 o/ooo) del valor total del contrato. Las multas por retraso en ningún caso excederán del cinco por ciento (5%) del 15
16 valor del contrato. Si esto ocurre, la entidad contratante podrá rescindir el contrato sin responsabilidad de su parte y sin perjuicio de aplicar las medidas que establece la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. BASE LEGAL: Artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado. El contratista que contraviniendo total o parcialmente el contrato perjudicare a la municipalidad variando la calidad o cantidad del objeto del mismo será sancionado con una multa del cien por ciento (100%) del valor, que, represente la parte afectada de la negociación. BASE LEGAL: Artículo 86 de la Ley de Contrataciones del Estado. 27. CONTROVERSIAS: Cualquier diferencia, controversia o reclamo que surgiere entre las partes, derivado del cumplimiento, interpretación, aplicación y efectos del contrato que se suscriba, será resuelto con carácter conciliatorio a la brevedad posible, pero si no fuera posible llegar a un acuerdo, la cuestión o cuestiones a dilucidar se someterán a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. BASE LEGAL: Artículos 102 y 103 de la Ley de Contrataciones del Estado. 28. DIFERENCIAS EN LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN: En caso de existir discrepancias en los documentos de Licitación, la prevalencia de los mismos será en el orden en que se cita a continuación: Disposiciones especiales, Especificaciones técnicas, Especificaciones Generales, Planos y Bases de Licitación. BASE LEGAL: Artículo 5 del reglamento. 29. DERECHO DE PRESCINDIR: La municipalidad de Santiago Atitlán, puede por intermedio de la Autoridad Superior, prescindir de la negociación tanto antes de la Adjudicación Definitiva como después de la misma, pero siempre antes de la suscripción del contrato respectivo. BASE LEGAL: Artículo 37 de la Ley de Contrataciones del Estado y Apartado VII.2 (Procedimientos de Adquisición y Contratación) 30. CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN Las persona interesadas (OFERENTES) en presentar ofertas deberán considerar y tener en cuenta las siguientes disposiciones: a) El procedimiento para la compra o adquisición de los servicios para el Mejoramiento, Calle 2da. Fase Cantón Tzanguacal, Aldea Cerro de Oro, Santiago Atitlán, Sololá se sujetara a las leyes Guatemaltecas y en especial al Decreto del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento contenido en el Acuerdo Gubernativo numero b) Ofertas deberán referirse y sujetarse a las condiciones establecidas en este documento, y la presentación de la propuesta constituirá evidencia de que el OFERENTE estudio completamente los documentos, lo que le habrá permitido identificar de manera clara, completa y precisa lo requerido para poder licitar adecuadamente el precio de los servicios correspondientes, de conformidad con las especificaciones de los mismos. c) El precio deberá expresarse en quetzales con dos decimales y tendrán que incluir 16
17 todas las tasas, fletes, impuestos y cualesquiera otros gastos aplicables. De acuerdo con lo que establece el Artículo 10 del Decreto del Congreso de la Republica y sus reformas, el precio deberá incluir el impuesto del Valor Agregado (IVA). d) Los costos y gastos en que incurra el OFERENTE para la preparación y presentación e) de su oferta, serán por su cuenta y riesgo; por tal razón LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ, no reconocerá suma alguna ni efectuara rembolso de ninguna naturaleza por tales conceptos, salvo lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Contrataciones. f) La oferta deberá presentarse en Idioma Español. g) La oferta no deberá contener enmiendas, correcciones, borrones o raspaduras, ya que las mismas podrán implicar su no consideración y/o descalificación. h) No se aceptaran ofertas presentadas por fax o enviadas por correo, ni presentadas extemporáneamente a la hora fijada en estas bases, en caso contrario se tendrá por no presentada. i) La junta de Licitación podrá rechazar, sin responsabilidad alguna y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 30 de la Ley de Contrataciones del Estado, las ofertas que no se ajusten a los requisitos fundamentales definidos en estas bases. j) Si el oferente es una persona jurídica, el representante legal de la misma asumirá la responsabilidad de los servicios. 31. CONDICIONES ECONOMICAS El precio total de la oferta debe ser fijo y expresado en Quetzales, en letras y números. En caso de discrepancia, debe prevalecer lo expresado en letras sobre lo expresado en números. 32. PRECALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS: Las ofertas serán precalificadas de acuerdo con el siguiente procedimiento: Primera fase: Revisión documental de carácter excluyente, en la cual se comprobará, por parte de la Junta de Licitación (en el acto de recepción y apertura de plicas) en presencia de todos los oferentes, la existencia completa y veracidad de la documentación fundamental exigida de acuerdo al siguiente cuadro. La falta de alguno de los documentos fundamentales indicados en la sección I, numeral 9 PREPARACIÓN DE LA PLICA, será causa justificada para rechazar la oferta. BASE LEGAL: Artículo No. 30 de la Ley de Contrataciones del Estado. 17
18 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS (PRIMERA FASE) Oferente: Licitación No. MontoOferta No. REQUISITO QUE DEBE FORMAR PARTE DE LA PLICA 1 Índice 2 Oferta (conforme al modelo de oferta del Anexo 1 Presentación de Ofertas) 3 Garantía de Sostenimiento de Oferta 4 Declaración Jurada según inciso e.1 del numeral 9 de la Sección I de las Bases de Licitación 5 Declaración Jurada según inciso e.2 del numeral 9 de la Sección I de las Bases de Licitación 6 Declaración Jurada según inciso e.3 del numeral 9 de la Sección I de las Bases de Licitación 7 Declaración Jurada según inciso e.4 del numeral 9 de la Sección I de las Bases de Licitación 8 Programa de inversión y ejecución de los trabajos 9 Fotocopia legalizada de Patente de Comercio (persona individual o persona jurídica) 10 Fotocopia legalizada de Escritura de Constitución (si aplica) Fotocopia legalizada de los documentos que acrediten la 11 personalidad jurídica del oferente y la personería jurídica de su representante, en su caso. 12 Fotocopia legalizada de Cedula de Vecindad del Representante Legal 13 Fotocopia legalizada del NIT 14 Constancia de inscripción al IGSS donde conste que está solvente en el pago de cuotas laborales y patronales 15 Fotocopia legalizada del RTU 16 Fotocopia legalizada pagos IVA, ISO, ISR 17 Constancia de Precalificación específica para el proyecto objeto de esta Licitación Pública en original 18 Constancia de Visita 19 Constancia original de estar inscrito en el registro de proveedores de Guatecompras 20 Experiencia general y específica en ejecución de proyectos (Finiquitos) 21 Antecedentes técnicos de la empresa 22 Manifestación escrita del oferente expresando si tiene intención o no de subcontratar partes determinadas de la obra Cumple con todos los requisitos (la falta de un documento será causa justificada para rechazar al oferente) CUMPLE SI NO SI NO 18
19 33. CALIFICACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA Primera fase: Todos los oferentes que cumplan con los criterios de precalificación de estas bases de Licitación, participarán en la calificación de la oferta técnica y económica, y cualquiera de ellas podrá ser la ganadora del concurso; siempre que, en la oferta técnica y económica presenten los documentos no subsanables, de lo contrario se rechazará la oferta económica. Nota: La Junta de Licitación rechazará, sin responsabilidad de su parte, las ofertas cuando los precios, calidades u otras condiciones ofrecidas sean inconvenientes para los intereses de la municipalidad. BASE LEGAL: Artículo No. 30 de la Ley de Contrataciones del Estado. EXPUESTO LO ANTERIOR SE ENTENDERÁ QUE TODO PROVEEDOR PARTICIPARÁ BAJO SU PROPIO RIESGO Y SIN NINGÚN PERJUICIO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ. Segunda fase: Para determinar cuál es la oferta técnica y económica más conveniente y favorable para los intereses de la municipalidad, de las ofertas aceptadas según el párrafo anterior, la Junta de Licitación calificará las ofertas siguiendo los criterios siguientes, pudiendo calificar como máximo en los puntajes indicados: BASE LEGAL: Artículo No. 28 de la Ley de Contrataciones del Estado. Criterios de Calificación de las ofertas. Para determinar las ofertas aceptadas de cual es la mas conveniente y favorable para los intereses de la municipalidad, se utilizaran los siguientes criterios y puntuaciones.- PRECIO TOTAL 40% CALIDAD 10% EXPERIENCIA, FINIQUITO, FOTOGRAFIAS DE OBRAS EJECUTADAS 10% PLAZO DE EJECUCION 20% TIEMPO DE GARANTIA 20% TOTAL 100% NOTA: En el caso que ninguna empresa logre obtener el punteo mínimo, la Junta de Licitación podrá hacer la propuesta de adjudicación con la empresa que obtenga el punto más alto, siempre y cuando la empresa propuesta sea la que presente la proposición más conveniente para los intereses de la Municipalidad. BASE LEGAL: Artículo No. 33 de la Ley de Contrataciones del Estado. PROPIEDAD DE LAS OFERTAS Y DEMÁS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE: Las ofertas y demás documentos, así como las muestras que sean presentadas al presente concurso serán propiedad de la municipalidad de Santiago Atitlán, quien las conservará en su poder. 19
20 CANTIDAD DE OFERENTES Si se presentara uno o más oferentes, pero en menor número al establecido en el Artículo 16 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, La Junta de Licitación levantara el acta correspondiente y lo hará del conocimiento del alcalde Municipal, quien podrá evaluar y si lo considera conveniente, puede autorizar a la junta de licitación, para que proceda a calificar y adjudicar, si fuera el caso. La Junta de Licitación hará constar lo actuado en el Acta correspondiente. Si no se presentaran oferentes, La Junta de Licitación levantara el acta correspondiente y lo hará del conocimiento del Alcalde Municipal, para que se prorrogue el plazo para recibir ofertas, si aun así no se presentaran ofertas. La Municipalidad quedara facultada a realizar la compra directa a que se refiere el Artículo 32 y 43 de la Ley de Contrataciones del Estado. 34. CALIFICACION DE LAS OFERTAS La Junta de Licitación, para determinar cuál es la oferta más conveniente y favorable para los intereses de la Municipalidad de Santiago Atitlán, Sololá, utilizara los criterios que establece el artículo 28 de la Ley de Contrataciones. Para determinar cuál es la oferta más conveniente y favorable, se utilizaran los criterios siguientes: calidad, costo del servicio, antecedentes, experiencia, cumplimiento de condiciones, así como las características del servicio y otros adicionales para la MEJORAMIENTO, CALLE 2DA. FASE CANTÓN TZANGUACAL, ALDEA CERRO DE ORO, SANTIAGO ATITLAN, SOLOLÁ dentro del costo total presentado. 35. ADJUDICACIÓN: Dentro de un plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de plicas, la Junta emitirá una propuesta de adjudicación de la Licitación Pública, indicando el nombre del oferente, que ajustándose a los requisitos y condiciones de los documentos de Licitación, haya hecho la proposición más conveniente para los intereses de la Municipalidad. Dicha propuesta será elevada a la Municipalidad. La Junta de Licitación remitirá la propuesta de adjudicación elaborada a la autoridad superior para su aprobación. A menos que la Junta de Licitación solicite aclaraciones, en este caso se publicará en el sitio de Internet la fecha de adjudicación cuando la Junta de Licitación esté satisfecha con las aclaraciones recibidas. En el caso de que el dictamen sea desfavorable a la propuesta de adjudicación, la oferta en cuestión quedará rechazada como indica el Artículo 30 de la Ley y la Junta de Licitación deberá emitir una nueva propuesta de adjudicación, en función de la clasificación de ofertas realizada, y solicitar un nuevo dictamen. En el caso de que todas las ofertas presentadas sean rechazadas debido a los dictámenes desfavorables emitidos por la Junta de licitación, el evento deberá finalizarse sin adjudicación, sin que ello signifique que se está prescindiendo de la negociación. BASE LEGAL: Artículos No. 30 y 33 de la Ley de Contrataciones del Estado. 20
21 Dentro del plazo de dos (2) días siguientes a la Adjudicación definitiva emitida por la por la Junta, ésta cursará el expediente a la autoridad superior de la Municipalidad de Santiago Atitlán, la que aprobará o improbará lo actuado y en este último caso, con exposición razonada, ordenará su revisión con base en las observaciones que formule: Si se ordenare la revisión, dentro del plazo de dos (2) días el expediente volverá a la Junta, la que revisará la evaluación y hará la adjudicación dentro del plazo de cinco (5) días de recibido el expediente. La Junta podrá confirmar o modificar su decisión, en forma razonada. Devuelto el expediente a la autoridad superior, ésta aprobará lo actuado por la Junta, quedando a salvo el derecho de prescindir. Tanto la aprobación como la improbación, la hará la autoridad superior dentro del plazo de cinco (5) días de recibido el expediente. BASE LEGAL: Artículos No. 9 y 36 de la Ley de Contrataciones del Estado. 36. SOLICITUD DE ACLARACIONES: La municipalidad, a través de la Junta de Licitación, podrá exigir a los oferentes aclaraciones a cualquier propuesta recibida y las muestras que considere pertinentes. La solicitud de aclaración y la respuesta serán formuladas por escrito y no se solicitarán, ofrecerán ni permitirán cambios en los precios, en el plazo propuesto para la ejecución de los trabajos, ni en los aspectos substanciales de la oferta. BASE LEGAL: Artículo No. 27 de la Ley de Contrataciones del Estado. 37. CONFIDENCIALIDAD: La actuación de la Junta de Licitación será confidencial durante el período de análisis, calificación y adjudicación. Todo intento por parte de un oferente de indagar sobre el estado de la calificación o tratar de influir en el resultado será motivo para la descalificación inmediata de su oferta. 38. NOTIFICACIÓN: El oferente deberá señalar lugar para recibir notificaciones y allí se harán las que procedan, de lo contrario se harán por los estrados de la Secretaría Municipal de la municipalidad de Santiago Atitlán, dentro del horario de 08:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. La notificación de la resolución razonada de la aprobación de la adjudicación será publicada en el sitio de Internet por lo que los proveedores deben estar atentos al mismo. 39. JUNTA DE LICITACION La Junta de Licitación es el órgano competente para la recepción, apertura, calificación, adjudicación, y/o rechazo de ofertas. Se integrara de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, con cinco (5) miembros nombrados por la autoridad administrativa superior. De conformidad con el Artículo 11 del Decreto numero del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado. a) FACULTADES La Junta de Licitación de la MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO ATITLÁN, se reserva el derecho y facultad de verificar la autenticidad de los documentos presentados, así como la veracidad de la información que contenga la oferta. De encontrar falsedad en los mismos 21
22 se procederá de conformidad con lo estipulado en el artículo 26, segundo párrafo de la Ley de Contrataciones del Estado. b) TRANSPASO DE DERECHOS CONTRACTUALES El adjudicatario no podrá vender, ceder ni traspasar a terceros, ni disponer en ninguna forma el contrario, ni de ninguna de sus partes, de sus derechos, títulos e intereses mismos, ni subcontratar a otras entidades o personas para la prestación del servicio. c) OFERTAS COMPLETAS Solo se consideraran para su calificación, las ofertas que cumplan con las condiciones, especificaciones y requisitos establecidos en las presentes bases. 40. ACLARACIONES La Junta de Licitación de la Municipalidad de Santiago Atitlán, Sololá, si así lo considera, podrá requerir de los oferentes calificados para participar en el evento, cualquier aclaración o información de las condiciones de su oferta presentada. La información que proporcionen los oferentes no debe constituir contra-oferta o modificación de las condiciones de la oferta originalmente presentada, en ningún caso se aceptaran documentos fuera de la hora y fecha de recepción de plicas. RECEPCIÓN Y LIQUIDACION DEL CONTRATO Para los efectos de la recepción de los servicios y liquidación del contrato, la Municipalidad de Santiago Atitlán, nombrara la correspondiente Comisión Receptora y Liquidadora la cual actuara de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. El contrato, se entenderá que está vigente hasta la liquidación del mismo, únicamente para efectos legales relacionados estrictamente con aspectos de liquidación y no para que el contratista pueda efectuar reclamos vencidos y que no son procedentes o que tiene plazo distinto dentro de la ley o del contrato para ejercitar su acción. CASOS NO PREVISTOS Los casos no previstos en el presente documento, los deberá resolver la autoridad administrativa superior de la Municipalidad, por escrito con apoyo a la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y demás leyes vigentes del país. PLAZO DE EJECUCION El oferente deberá manifestar por escrito el tiempo exacto que le tomara en la construcción del proyecto el cual contara a partir de la notificación de aprobación del contrato por parte de la Junta de Licitación. 41. GARANTIAS A CONSTITUIR POR EL ADJUDICATARIO CONSERVACION DE OBRA: Sera el 15% del valor de contrato del valor de contrato actualizado. Esta fianza cubrirá el valor a que asciendan las reparaciones necesarias para corregir las faltas o desperfectos que se presenten, cuando estas sean imputables al contratista, incluyendo la reposición de los materiales utilizados y se hará efectiva por 22
23 cualquier defecto que apareciere en la obra durante la vigencia de la misma. Deberá mantenerse vigente durante un período de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra.- SALDO DEUDORES: Será para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor de la Municipalidad en la liquidación, el contratista deberá presentar fianza, depósito en efectivo, constituir hipoteca o prenda, a su elección, por el cinco por ciento (5%) del valor original del contrato. 42. CONTRATO: El contrato debe suscribirse dentro del plazo de diez (10) días calendario contados a partir de la adjudicación definitiva. BASE LEGAL: Artículo No. 47 de la Ley de Contrataciones del Estado. El contrato deberá ser aprobado dentro de los diez (10) días calendario contados a partir de la presentación por parte del contratista de la fianza de Cumplimiento. BASE LEGAL: Artículo No. 26 del Reglamento. Los honorarios y gastos en que se incurran en la elaboración del contrato serán sufragados por el adjudicatario. Si por cualquier causa el adjudicatario de esta Licitación Pública no concurriere a suscribir el contrato correspondiente dentro de un plazo máximo de diez (10) días contados a partir de la fecha de la notificación de la adjudicación definitiva, o si habiéndolo hecho no presentase la Fianza de Cumplimiento en el término fijado, la Autoridad Superior de la municipalidad podrá llevar a cabo la negociación con solo el subsiguiente clasificado en su orden. BASE LEGAL: Artículo No. 33 de la Ley de Contrataciones del Estado. En cualquiera de los casos, la municipalidad hará efectiva la Garantía de Sostenimiento de Oferta. BASE LEGAL: Artículo No. 84 de la Ley de Contrataciones del Estado. 43. RESCISIÓN DEL CONTRATO: La municipalidad podrá rescindir el contrato sin responsabilidad alguna de su parte, y hacer efectiva la fianza correspondiente, si el contratista: a. No inicia la ejecución de los trabajos dentro del plazo estipulado. b. No cumple con proveer suficiente mano de obra, equipo o materiales para asegurar que terminará la obra en el plazo convenido. c. No realiza los trabajos conforme lo convenido en el contrato y no ejecuta de nuevo satisfactoriamente los trabajos rechazados. d. Sufriere embargo de bienes o entablaren algún proceso de ejecución en su contra, u otro que afecte el normal desarrollo de la ejecución de la obra y que a juicio de la municipalidad pudiere afectar el desarrollo de los trabajos contratados. e. No empleare en la obra la cantidad y calidad de los materiales y equipo estipulados. f. Por vencimiento del plazo, siempre que no se hubiere acordado prórroga alguna. 44. CALENDARIZACIÓN PARA EL INICIO DE LA OBRA: Los trabajos en la obra deberán efectuarse de conformidad con el cronograma de inversión y ejecución presentado en la plica, el cual únicamente podrá ser modificado por el contratista con autorización previa y por escrito del supervisor y/o personal técnico de la 23
Sección I. Cierre de recepción de ofertas: Día Jueves 26 de Noviembre de 2,009 a las 10.00 horas. Sección II
BASES PARA PROYECTOS CON FONDOS DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009 COTIZACIÓN NÚMERO 04-2009 0 LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO DEL DEPARTAMENTO
ACUERDO GUBERNATIVO No. 1056-92 REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PALACIO NACIONAL: Guatemala, 22 de diciembre de 1992 EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, CONSIDERANDO: Que la Ley de Contrataciones

References: artículo 1
 Artículo 80
 Artículo 26
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 11
 Artículo 64
 artículo 65
 artículo 39
 Artículo 55
 Artículo 67
 Artículo 85
 Artículo 86
 Artículo 5
 Artículo 37
 Artículo 10
 artículo 37
 Artículo 30
 Artículo 16
 Artículo 32
 artículo 28
 Artículo 30
 resolución 
 Artículo 11
 artículo 26