Source: http://docplayer.es/3941904-1a-objeto-del-contrato.html
Timestamp: 2018-07-21 06:54:08+00:00

Document:
1ª.- OBJETO DEL CONTRATO - PDF
Download "1ª.- OBJETO DEL CONTRATO"
Catalina Ojeda San Segundo
1 BASES DE ADJUDICACIÓN PARA LA AQUISICIÓN MEDIANTE RENTING DE UNA FURGONETA POR PARTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CASTILLA LA MANCHA S.A. (R.S.U., S.A.) 1ª.- OBJETO DEL CONTRATO Constituye el objeto de las presentes Bases de adjudicación la regulación del proceso de selección del contratista para la adquisición por R,S,U., S.A. de una furgoneta mediante renting.las características técnicas y requisitos exigibles son los recogidas en el Anexo de este pliego.además de las especificaciones técnicas reflejadas dentro del Anexo correspondiente a este pliego, deberá contar con las homologaciones y permisos de cualquier tipo que resulten precisas para la circulación de vehículos a motor. 2ª.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN E INFORME PROPUESTA El órgano de contratación que actúa en nombre de R.S.U., S.A. es el Presidente. El informe propuesta será realizado por la persona responsable de la Dirección del Área Técnica de R.S.U., S.A. 3ª.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN El contrato tiene la consideración de privado por celebrarse por un ente del sector público que no reúne la condición de Administración Pública. Se regirá en cuanto a su preparación y adjudicación por las presentes Bases y sus anexos y por la Ley de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo. En cuanto a sus efectos y extinción, el contrato se regirá por lo dispuesto en las presentes Bases y sus anexos y por el derecho privado. No obstante, serán de aplicación a estos contratos las normas contenidas en el Título V del Libro I del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, sobre modificación de contratos. La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicionada por parte del licitador de las Bases de adjudicación y sus anexos y la declaración responsable de que reúne todas las condiciones exigidas para contratar con el sector público. 4ª.- PERFIL DEL CONTRATANTE Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a la actividad contractual de R.S.U., S.A. se facilita a través de su página web la información relevante relativa a las licitaciones y adjudicaciones. La dirección es: 5º.- OFERTA ECONÓMICA La oferta económica que presentarán los interesados en la adjudicación del contrato no podrá superar los euros (más IVA) para los cuatro años de vigencia del contrato, incluidos todos los conceptos.el precio será pagado en 48 cuotas mensuales de igual importe.
2 El precio podrá ser modificado excepcionalmente si se producen circunstancias sobrevenidas ajenas a la voluntad del adjudicatario que repercutan directamente sobre el precio inicialmente ofertado (por ejemplo, modificación del tipo del IVA, ajustes en la prima del seguro, tasas legales, etc.). La oferta económica se ajustará al modelo recogido al final de las presentes Bases. 6º.- CAPACIDAD PARA CONCURRIR Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas que se hallen en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar y no estén incursas en una prohibición de contratar con el sector público, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. 7ª.- OFERTAS La oferta deberá presentarse en el Registro de R.S.U., S.A. (oficinas de la C/ Ronda del Carmen, s/n, de Ciudad Real, dependencias administrativas de la Diputación Provincial de Ciudad Real, junto a las dependencias del Diario Lanza) en dos sobres cerrados, antes de las 14 horas del día 5 de mayo de 2015; el mismo deberá contener la siguiente documentación: Sobre 1: Proposición económica y oferta técnica. Contendrá los documentos necesarios para la valoración de la oferta. Tales documentos son: 1.- Proposición económicacon arreglo al modelo que se recoge al final de las presentes Bases. Sobre 2:Memoria técnica y documentación administrativa. A) Memoria técnica, en la que se recogen las características esenciales del vehículo ofertado, con indicación de todos aquellos aspectos que se consideren relevantes a los efectos de determinar la calidad del proyecto. La presentación de la oferta supone la oferta de, al menos, los requisitos y características técnicas exigidas en el Anexo. En este documento se recogerá expresamente el plazo de entrega del vehículo y las mejoras que sobre los requisitos mínimos se recojan en la oferta. Asimismo, debe recogerse el precio por kilómetro que se tomará como referencia para realizar, al final de los cuatro años de vigencia del contrato,la liquidación ( /km exceso o /km defecto). No debe hacerse ninguna otra referencia a precio. B) Documentación administrativa: 1.- Los que acrediten la personalidad del empresario, es decir, D.N.I. o fotocopia del mismo, o el documento que le sustituya, si se tratara de extranjeros; en el caso de actuar en representación de una sociedad, se aportará copia auténtica o fotocopia de la escritura de constitución (y, en su caso, de modificaciones de la misma) y del poder que acredite la representación en nombre de la misma. 2.- Declaración jurada o declaración expresa responsable de no hallarse incurso en ninguna causa de prohibición de contratar recogidas en la Ley de Contratos del Sector Público; esta declaración incluirá igualmente la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (sin perjuicio de que el adjudicatario provisional deba acreditarlo posteriormente).
3 3.- Documento de compromiso de cumplimiento de obligaciones en materia de protección de datos e información de derechos, según el modelo que se recoge al final de las presentes bases, debidamente cumplimentado y firmado. Todos estos documentos se presentarán ordenados y separados unos de otros, de forma escueta, sin aportar folletos o información adicional no relacionada directamente con el objeto de la contratación; la presentación será en formato papel, no pudiendo presentar CDs, DVDs ni ningún otro soporte digital. R.S.U., S.A. podrá desestimar aquella oferta que no se presente de acuerdo con estas instrucciones. En la parte exterior del sobre cerrado que se presente (o en otro escrito que se presentará a la vez que dicho sobre) el oferente indicará una dirección de correo electrónico en la que practicar las notificaciones que sean pertinentes en relación con el procedimiento de adjudicación de este contrato. Las notificaciones en esta dirección por parte de R.S.U., S.A. serán suficientes a todos los efectos en cuanto a las comunicaciones que ésta deba realizar a los oferentes. A estos efectos, se dejará constancia en el expediente de las notificaciones realizadas vía , constituyendo prueba suficiente de haberse practicado 8ª.- APERTURA DE OFERTAS Y ADJUDICACION PROVISIONAL. EFECTOS Y GASTOS A las 10 horas del día 6 de mayo, se hará una apertura pública de ofertas del SOBRE DOS (Documentación técnica y administrativa. Se levantará un acta con los aspectos más significativos de las ofertas. R.S.U., S.A. valorará las ofertas y asignará a cada una de ellas la puntuación que corresponda por los criterios de adjudicación b(valoración técnica) de la Base de adjudicación siguiente. Una vez otorgada la puntuación se hará pública a través de la página web de R.S.U., S.A. y se procederá a la apertura pública del SOBRE UNO (Proposición económica) un día después de la publicación del acta en la página web (salvo que sea festivo, en cuyo caso se trasladará al siguiente día hábil, excluidos los sábados). Se levantará un acta con los aspectos más significativos de las ofertas. Una vez abiertas las ofertas, R.S.U, S.A adjudicará el contrato a la oferta más ventajosa, de conformidad con los criterios de adjudicación. Si en la documentación de la oferta más ventajosa se observaran defectos u omisiones subsanables se comunicará esta circunstancia al ofertante para su enmienda. Si los defectos no fueran subsanables, la oferta no será tenida en cuenta. 9ª.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Siempre que cumpla con las especificaciones mínimas que se exigen, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: a.- Precio. Se valorará hasta 80 puntos sobre 100. Se utilizará la siguiente fórmula: P= (A x 80)/ B donde P es la puntuación a otorgar por este concepto, A es la oferta económica más baja de las que se hayan aceptado, y B es la oferta económica que se está puntuando. b.- Valoración técnica. Se valorará hasta un máximo de 20 puntos sobre 100. Se valorará las mejoras sobre las condiciones mínimas exigidas, el plazo de entrega, el precio por kilómetro a efectos de la liquidación final, etc. 10ª.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL R.S.U. S.A adjudicará provisionalmente el contrato de forma motivada.
4 Una vez realizada la adjudicación provisional, se le concederá al adjudicatario un plazo de diez días desde la notificación para presentar: a) la documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social b) si el adjudicatario fuera persona jurídica, en caso de no haberlo presentado en la oferta, original de la escritura de constitución de la empresa y del poder notarial de representación. Acreditado el cumplimiento de estas obligaciones, la adjudicación provisional se convertirá automáticamente en definitiva y se formalizará contrato escrito antes de los diez días naturales del que constituirán parte esencial las presentes Bases y sus Anexos así como la oferta del adjudicatario. En caso de contradicción entre el contenido de las presentes Bases y la oferta presentada, prevalecerá el contenido de aquéllas. Cuando no proceda la adjudicación definitiva por no cumplir el adjudicatario provisional sus obligaciones, R.S.U., S.A. podrá efectuar una nueva adjudicación provisional a otro ofertante. 11ª.- CONTRATO El contrato podrá formalizarse en documento propio del adjudicatario si éste así lo requiere. No obstante, el contenido de dicho contrato se ajustará a lo exigido en estas Bases y a lo ofertado por el adjudicatario. 12ª.- PENALIZACIONES Por cada día de retraso en la entrega del vehículo respecto del plazo ofertado por el adjudicatario se podrá imponer una penalización de hasta 30 euros por día. Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones del adjudicatario podrá ser objeto de sanción o penalización aplicando criterios de proporcionalidad. La imposición de estas sanciones se hará atendiendo a las circunstancias y previa audiencia del interesado. En este caso, se deducirán del importe de la siguiente o siguientes facturas a pagar, para lo cual deberá el adjudicatario presentar el correspondiente documento de abono. 13ª.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Serán causa de resolución del contrato las siguientes: a) la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista b) el mutuo acuerdo entre R.S.U., S.A. y el contratista c) la no formalización del contrato en plazo d) el retraso de más de un mes en la entrega del vehículo, sobre la fecha ofertada. e) la demora en el pago por parte de R.S.U., S.A. f) el incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales g) las que se pudieran establecer expresamente en el contrato y las recogidas en la Base anterior. Cuando la resolución o la no formalización del contrato se produzca por causa imputable al contratista, R.S.U. S.A. tendrá derecho a que se le indemnice por los daños y perjuicios ocasionados; cuando la resolución o la no formalización del contrato se produzca por causa imputable a R.S.U., S.A., ésta pagará los daños y perjuicios que se le irroguen el contratista; si la
5 resolución se produce por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo estipulado por ellas. 14ª.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA En las cuestiones que puedan suscitarse, los licitadores, por el sólo hecho de presentar ofertas, se someten al fuero de los Tribunales de Ciudad Real capital, con renuncia expresa del suyo propio. MODELO DE OFERTA ECONÓMICA D., vecino de.., c/., nº., con D.N.I. nº., en su propio nombre o en representación de. (con domicilio social en., Código Postal, c/, nº, tfno., fax., ., según el poder que acompaño, y con Código de Identificación Fiscal nº ) enterado de las Bases para la adjudicación del contrato deadquisición de una furgoneta mediante renting, de la empresa pública Residuos Sólidos Urbanos de Castilla La Mancha S.A. (R.S.U., S.A.) se compromete a ejecutarlo con estricta sujeción al citado documento, aceptando incondicionalmente todas sus cláusulas. El precio total del vehículo es de euros más IVA, a pagar en 48 cuotas mensuales de igual importe (precio revisable en los términos establecidos en la Base 5ª). ( fecha y firma del ofertante ) COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS D., vecino de.., c/., nº., con D.N.I. nº., en su propio nombre o en representación de. (con domicilio social en., Código Postal, c/, nº, tfno., fax., ., según el poder que acompaño, y con Código de Identificación Fiscal nº ) enterado de las Bases para la adjudicación del contrato de adquisición de una furgoneta mediante renting, se compromete a: - utilizar únicamente para los fines estrictamente imprescindibles (al objeto de presentar oferta y, en su caso, formalizar y ejecutar el correspondiente contrato) aquellos datos de carácter personal a los que pueda tener acceso. - a no comunicar ni ceder los mismos gratuita o lucrativamente a otras personas o entidades (salvo que tenga obligación legal de hacerlo) - a destruirlos una vez finalizada la relación mercantil Igualmente declaro el haber sido informado de que los datos de carácter personal a los que tenga acceso R.S.U., S.A. en virtud de este proceso de licitación y el posterior de contratación serán incorporado a un fichero ( Contratos de ejecución de obras, suministro de bienes y gestión de servicios ) pudiendo los titulares de esos datos ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante petición escrita dirigida a la Gerencia de la empresa (Ronda del Carmen, s/n; Ciudad Real 13002). ( fecha y firma del ofertante ) ANEXO
6 Condiciones Técnicas. El vehículo será nuevo con el equipamiento exigido en los siguientes puntos: o Combustible: Diesel o Alimentación: Inyección directa o Potencia mínima: 85 CV o Cilindrada aproximada: cc. o Tracción delantera o Nº de plazas mínimas:5 o Nº de puertas: 5 o Nº de velocidades mínimas de la caja de cambios manual: 5 o Dirección asistida o Frenos delanteros de disco o Cierre centralizado remoto o ABS y EBD o sistemas de seguridad equivalentes o Control de estabilidad (ESP) o Airbags frontales o Elevalunas eléctricos delanteros o Climatizador o aire acondicionado o Cinturones de seguridad en todas las plazas o Equipo de audio con CD o Asientos reclinables o Reposacabezas regulables delanteros o Pintura del vehículo en color blanco o Luces antiniebla delanteras y traseras o Dos llaves de puesta en marcha del vehículo o Juego de triángulos de señalización homologados o Manos libres para teléfono con bluetooth, integrado en vehículo de fábrica dispositivo instalado en el vehículo, que cumpla con la vigente ley de tráfico, circulación y seguridad vial o Juego completo de alfombrillas o Dos chalecos reflectantes homologados o También incorporará todos aquellos elementos y repuestos que exija la vigente ley de tráfico, circulación y seguridad vial y el reglamento general de vehículos o Condiciones del mantenimiento integral: Todas las revisiones periódicas que establezca la marca en el libro de mantenimiento del automóvil tanto repuestos y líquidos como mano de obra, con independencia de que se encuentre o no en período de garantía Las reparaciones de todas las averías que se produzcan por el desgaste debido al uso normal del vehículo La sustitución de neumáticos de acuerdo con las normas marcadas por la Dirección General de Tráfico y por desgaste mínimo cada km o Asistencia técnica en carretera durante las 24 horas de los 365 días con cobertura nacional, incluyendo los servicios de grúa y transporte del vehículo y ocupantes si fueran necesarios o Los talleres que realicen los mantenimientos, reparaciones, cambio de neumáticos y revisiones deberán estar dados de alta como productores de residuos peligrosos y poseer contrato con un gestor de los mismos
7 Otras consideraciones: o El kilometraje de referencia será de km/año o Al final de los cuatro años de vigencia del contrato, se efectuará una liquidación, produciéndose entre las partes los abonos a que haya lugar como consecuencia del exceso o defecto en el número de kilómetros realmente realizados por el vehículo. A estos efectos, la oferta determinará el precio por kilómetro que se tomará como referencia para realizar esta liquidación ( /km exceso ó /km defecto) o Las facturaciones se realizarán por meses vencidos y por doceavas e iguales partes del precio anual ofertado, sin perjuicio de la liquidación anual a que se refiere el punto anterior. Condiciones administrativas o Toda empresa licitante deberá estar dada de alta en el epígrafe del IAE correspondiente al objeto del contrato, siendo éste coherente con su objeto social y deberá cumplir todos los requisitos recogidos en la legislación vigente referidas al personal y medios a utilizar, tanto en materia medioambiental como de prevención de riesgos o El vehículo se deberá entregar, en condiciones adecuadas para su normal y legal circulación, incluyendo el pago de cualquier impuesto, tasa o seguro obligatorio o El licitador definirá claramente las características de las pólizas de seguro ofertada o El vehículo se entregará en la fecha que oferte el adjudicatario o El seguro a todo riesgo del automóvil arrendado tendrá al menos las siguientes coberturas: Responsabilidad civil obligatoria Responsabilidad civil voluntaria obligatoria Daños propios sufridos por el automóvil y todos sus accesorios incluidos en el contrato Daños por colisión Ocupantes, defensa penal, fianzas y reclamación de daños Robo de vehículo y sus accesorios Rotura de lunas Incendio

References: Real Decreto 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución