Source: http://docplayer.es/2339134-Ley-de-obras-publicas-y-servicios-relacionados-con-las-mismas-secretaria-de-contraloria-y-desarrollo-administrativo.html
Timestamp: 2016-10-25 15:58:39+00:00

Document:
⭐LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS SECRETARIA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Download "LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS SECRETARIA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO"
María Luz Domínguez Bustos
1 EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON Y SEXTO TRANSITORIO DE SU REGLAMENTO, SE EMITEN LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS DE LA SECRETARIA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO. CAPITULO I.- OBJETIVO: ESTABLECER LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON, APLICABLES EN LA SECRETARIA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO. CAPITULO II.- DEFINICIONES: PARA LOS FINES DE ESTE MANUAL SE ENTENDERÁ POR: LEY LEY DE LAS MISMAS REGLAMENTO REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON SECODAM SECRETARÍA DGA DGAS DCYM BASES REGLAMENTO INTERIOR CONTRALORÍA INTERNA TRATADOS SECRETARIA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECODAM DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE SERVICIOS DE SECODAM DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SECODAM DOCUMENTOS A LOS QUE SE REFIERE LOS ARTÍCULOS 33 DE LA LEY DE, 19 DE SU REGLAMENTO, QUE CONTIENE LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS, A LOS QUE DEBERÁN SUJETARSE TANTO COMO LOS LICITANTES COMO LA DGA PARA PODER LLEVAR A CABO LAS LICITACIONES PUBLICAS E INVITACIONES A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y ADJUDICACIONES DIRECTAS. REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECODAM CONTRALORÍA INTERNA EN LA SECODAM EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 2 FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON : LOS CONVENIOS REGIDOS POR EL DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO, CELEBRADOS POR ESCRITO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y UNO O VARIOS SUJETOS DE DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO, YA SEA PARA SU APLICACIÓN REQUIERA O NO LA CELEBRACIÓN DE ACUERDOS EN MATERIAS ESPECIFICAS, 12 LICITANTE CONTRATISTA PEF CUALQUIERA QUE SEA SU DENOMINACIÓN MEDIANTE LOS CUALES LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ASUMAN COMPROMISOS. EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 2 FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON : LA PERSONA QUE PARTICIPE EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PUBLICA, O BIEN DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS LA PERSONA QUE CELEBRE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS O DE SERVICIOS RELACIONADAS CON PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN III.- MARCO JURÍDICO CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL. LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO FEDERAL. LEY DE. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO. LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. LEY DE SERVICIOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN Y SU REGLAMENTO VIGENTE (TITULO UNDÉCIMO Y DEMÁS RELATIVOS APLICABLES). LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS. LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LEY DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA. LEY FEDERAL DE DERECHOS. LEY FEDERAL DEL TRABAJO. LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN. LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS. LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES. LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA. LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS. LEY DE CONCURSOS MERCANTILES. LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS. REGLAMENTO DE LA LEY DE LAS MISMAS. REGLAMENTO DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO FEDERAL. REGLAMENTO DEL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA EL COBRO DE FIANZAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN. REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA. REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. REGLAMENTO DE LA COMISIÓN AMBIENTAL METROPOLITANA. REGLAMENTO DE LA LEY DEL SERVICIO DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN. REGLAMENTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD FEDERAL. CÓDIGO CIVIL FEDERAL. CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO3 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2002, ASÍ COMO EL QUE CORRESPONDA PARA FUTUROS EJERCICIOS. CAPITULO IV.- POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN RELACIÓN CON LO QUE ESTABLECE EN EL ARTICULO 3 FRACCIONES I Y II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE : FRACCIÓN I.- LA DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS RESPONSABLES DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO DE LAS ÁREAS A QUE ALUDE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTICULO 43 DE LA LEY. FRACCIÓN II EL SEÑALAMIENTO DE LOS CARGOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE CADA UNO DE LOS ACTOS RELATIVOS A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN E INFORMACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO DE LOS RESPONSABLES DE LA FIRMA DE LOS CONTRATOS, PARA LO CUAL DEBERÁN DAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. IV.1.- RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 7 FRACCIÓN XIII DEL REGLAMENTO INTERIOR, EL OFICIAL MAYOR ES LA PERSONA FACULTADA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS, EN SU AUSENCIA SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 53 DE DICHO REGLAMENTO INTERIOR, ASIMISMO, PROCEDERÁ LA FIRMA DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE DE MANERA EXPRESA CUENTEN CON LA DELEGACIÓN DE FACULTADES, OTORGADA POR EL SECRETARIO DEL RAMO. IV.2.- RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LAS OBRAS PUBLICAS Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON, QUE SE REQUIERAN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECODAM, DEBERÁN REALIZARSE POR REGLA GENERAL POR LA DGAS A TRAVÉS DE LA DCYM, LA QUE ESTARÁ A CARGO DE LA RESIDENCIA DE OBRA; Y ADEMÁS ESTARÁ FACULTADA PARA SUPERVISAR, VIGILAR, CONTROLAR Y REVISAR LOS TRABAJOS, ASÍ COMO TOMAR LAS DECISIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES A SUS FUNCIONES Y NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA O SERVICIOS, DEBIENDO RESOLVER OPORTUNAMENTE CUALQUIER CONSULTA, ACLARACIÓN, DUDA O AUTORIZACIÓN QUE PRESENTE EL SUPERVISOR O CONTRATISTA CON RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO. DEPENDIENDO DE LA MAGNITUD DE LOS TRABAJOS, LA SECODAM, PREVIA JUSTIFICACIÓN, DEBERÁ UBICAR LA RESIDENCIA DE OBRA EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PODRÁ REALIZARSE CON PERSONAL DE LA DGAS A TRAVÉS DE LA DCYM, MEDIANTE ACUERDOS DE SUPERVISIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA O BIEN, CON TERCERAS PERSONAS. EN EL PRIMERO Y SEGUNDO CASO, LA RESIDENCIA ABSORBERÁ LAS FUNCIONES QUE PARA LA SUPERVISIÓN SE TENGA ASIGNADO POR LA SECODAM EN EL SEGUNDO 34 CASO, SE DEBERÁ CELEBRAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE CON SUJECIÓN A LAS FORMALIDADES QUE PARA EL EFECTO SE PREVÉN EN LA LEY. IV.3.- MONTOS DE CONTRATACIÓN. EL IMPORTE TOTAL DE OBRAS Y SERVICIOS A CONSIDERAR PARA DETERMINAR LOS MONTOS MÁXIMOS A QUE HACE REFERENCIA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 43 DE LA LEY, SERÁ EL QUE CONSTE EN LA AUTORIZACIÓN GLOBAL EMITIDA POR LA SECRETARIA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS A CADA ÁREA DE LA SECODAM QUE REALICE LOS TRABAJOS; DEBIÉNDOSE, EN SU CASO, SUMAR AQUELLAS AUTORIZACIONES ESPECIALES QUE SE OTORGUEN PARA ESTOS CONCEPTOS. IV.4.- FIRMA DE CONTRATOS. LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON DEBERÁN SER FORMALIZADOS POR LOS SIGUIENTES SERVIDORES PUBLICOS: IV FIRMAS DE CONTRATOS. LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON, DEBERÁN FORMALIZARSE POR EL OFICIAL MAYOR E INTERVENDRÁN EN SU REVISIÓN LAS ÁREAS SIGUIENTES: DGA DGAS DCYM DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS DIRECCIÓN DE CONTRATOS ASIMISMO, PREVIAMENTE A LA FORMALIZACIÓN, LOS CONTRATOS DEBERÁN REVISARSE POR LA CONTRALORÍA INTERNA Y LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS. LAS ÁREAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁN LA DGAS O LA DCYM. IV.4.3 FIRMA DE CONVENIOS LAS MODIFICACIONES QUE SE EFECTÚEN A LOS CONTRATOS, DEBERÁN FORMALIZARSE MEDIANTE CONVENIOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ORIGINALMENTE LOS SUSCRIBIERON O EN SU CASO, POR QUIENES LOS HUBIEREN SUSTITUIDO EN EL CARGO EN FORMA TEMPORAL O DEFINITIVA. IV.5.- PENAS CONVENCIONALES. EL PORCENTAJE DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLICARÁN, DEBERÁ ESTABLECERSE POR LA SECODAM EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y EN EL CONTRATO RESPECTIVO, ATENDIENDO A LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS A CONTRATAR, TIPO DE 45 CONTRATO, GRADO DE AVANCE Y POSIBILIDAD DE RECEPCIÓN PARCIAL DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO DEFINIR EL TIPO, LA FORMA Y LOS PORCENTAJES QUE SE UTILIZARAN. LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN SIN PERJUICIO DE LA FACULTAD QUE TIENE LA SECODAM PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O PARA RESCINDIRLO. LAS PENAS CONVENCIONALES ÚNICAMENTE PROCEDERÁN CUANDO CONCURRAN CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA; LA DETERMINACIÓN DEL ATRASO SE REALIZARA CON BASE EN LAS FECHAS DE TERMINACIÓN, PARCIALES O TOTAL, FIJADAS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO. LAS PENAS CONVENCIONALES DEBERÁN APLICARSE TOMANDO EN CUENTA SOLO LA PARTE PROPORCIONAL DEL ATRASO; POR LO QUE SU APLICACIÓN NO DEBE AFECTAR LA PARTE DE CUMPLIMIENTO PARCIAL. EN LAS PENALIZACIONES ECONÓMICAS, SE PACTARA UNA RETENCIÓN A CARGO DEL CONTRATISTA, LA QUE SE APLICARA A LAS ESTIMACIONES, MISMA QUE EL CONTRATISTA PODRÁ RECUPERAR SI REGULARIZA LOS TIEMPOS DE ATRASO SEÑALADOS EN LOS PROGRAMAS PACTADOS DE EJECUCIÓN, DE SUMINISTRO O DE UTILIZACIÓN DE LOS INSUMOS. LA APLICACIÓN DE LAS RETENCIONES TENDRÁ EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA PACTADA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, ÉSTOS NO SE HAN CONCLUIDO. IV PORCENTAJE DE APLICACIÓN DE PENA CONVENCIONAL AL MONTO DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. LA SECODAM TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR QUE LAS OBRAS DEL CONTRATO SE ESTÉN EJECUTANDO POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROGRAMA APROBADO, PARA LO CUAL LA SECODAM COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS. EL PORCENTAJE DE LA PENA CONVENCIONAL QUE APLIQUE LA SECODAM A CONTRATISTAS PODRÁ ESTABLECERSE ENTRE EL 1 (UNO) Y EL 5 (CINCO) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE, POR CADA DIA DE ATRASO EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA DESDE LA FECHA DE TERMINACIÓN PACTADA HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, SALVO QUE EL RESIDENTE DE OBRA DETERMINE QUE EL ATRASO OBEDEZCA A CAUSAS AJENAS AL CONTRATISTA. LAS PENAS CONVENCIONALES MENCIONADAS ANTERIORMENTE EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES EN SU CONJUNTO AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. IV.5.2 PORCENTAJE DE RETENCIÓN QUE SE APLICARA AL CONTRATISTA POR RETRASOS E INCUMPLIMIENTOS AL PROGRAMA DE OBRA Y/O AL CONTRATO. EL PORCENTAJE DE RETENCIÓN QUE SE APLICARA AL CONTRATISTA POR ATRASO O INCUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA DE OBRA; PROGRAMA DE SUMINISTRO DE MATERIALES; PROGRAMA DE MAQUINARIA Y EQUIPO; PROGRAMA DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, SERÁ DEL 5 AL 10 POR CIENTO DE LA ESTIMACIÓN QUE PRESENTE EL CONTRATISTA PARA COBRO. IV.6 LAS GARANTÍAS 56 LOS LICITANTES GANADORES ESTARÁN OBLIGADOS A CONSTITUIR LAS GARANTÍAS EN LOS PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY: DE NO HACERLO, LA SECODAM NO FORMALIZARÁ EL CONTRATO Y PROCEDERÁ, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL PLAZO FIJADO PARA LA FIRMA, A HACERLO DEL CONOCIMIENTO DE LA CONTRALORÍA INTERNA, PROPORCIONANDO LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL HECHO. EN LOS CASOS EN QUE SE PERMITA EXCEPTUAR A LOS CONTRATISTAS DE PRESENTAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DEBERÁ ESTABLECERSE COMO UNA DECLARACIÓN DE LA SECODAM EN EL CONTRATO DICHA EXCEPCIÓN. IV.6.1.-DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADA DEL CONTRATO, NO PODRÁ SER MENOR AL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, EN LAS BASES DE LICITACIÓN SE SEÑALARÁ LA FORMA EN QUE SE PRESENTARÁ Y EL PORCENTAJE QUE CUBRIRÁ ESTARÁ EN EL CONTRATO RESPECTIVO. LA GARANTÍA DEBERÁ SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA A LA SECODAM. EN EL PRIMER EJERCICIO, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DEL FALLO DE LA LICITACIÓN, PERO INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO, PARA EJERCICIOS SUBSECUENTES DEBERÁ SER ENTREGADA DENTRO DE IGUAL PLAZO, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE NOTIFIQUE POR ESCRITO AL CONTRATISTA, EL MONTO DE LA INVERSIÓN AUTORIZADA. CUANDO LOS TRABAJOS COMPRENDAN MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEBERÁ SUSTITUIRSE EN EL SIGUIENTE EJERCICIO, POR OTRA U OTRAS EQUIVALENTES AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES. A PETICIÓN DEL CONTRATISTA, LA SECODAM PODRÁ ACCEDER A QUE NO SE SUSTITUYA LA GARANTÍA OTORGADA EN EL PRIMER EJERCICIO, SIEMPRE QUE CONTINÚE VIGENTE Y SU IMPORTE MANTENGA LA MISMA PROPORCIÓN DEL PRIMER EJERCICIO, EN RELACIÓN CON EL VALOR ACTUALIZADO DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR EN CADA EJERCICIO SUBSIGUIENTE. LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA EN EL PRIMER EJERCICIO, EN EL CASO DE QUE NO HAYA SIDO SUSTITUIDA, O LA GARANTÍA OTORGADA EN EL ÚLTIMO EJERCICIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE LIBERARÁ UNA VEZ QUE HAYA SIDO CONCLUIDA LA OBRA Y ENTREGADA A LA SECODAM LA GARANTÍA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y POR CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA. IV DE LAS GARANTÍAS DE LOS ANTICIPOS LAS GARANTÍAS DE LOS ANTICIPOS PACTADOS EN EL CONTRATO DEBERÁN CUBRIR EN SU TOTALIDAD EL MONTO DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS. EN LAS BASES DE LICITACIÓN, SE SEÑALARA LA FORMA EN QUE SE PRESENTARÁ, LA QUE INVARIABLEMENTE CORRESPONDERÁ AL 100% DEL MONTO OTORGADO COMO ANTICIPO. 67 CUANDO EL LICITANTE GANADOR NO PRESENTE LA GARANTÍA DE ANTICIPO, LA SECODAM NO HARÁ ENTREGA DE ÉSTE, DEBIENDO EXIGIRLE QUE LOS TRABAJOS COMIENCEN EN LA FECHA CONVENIDA. CUANDO LOS TRABAJOS ABARQUEN MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, LAS GARANTÍAS DE LOS ANTICIPOS DEBERÁN ENTREGARSE POR EL CONTRATISTA, PARA EL PRIMER EJERCICIO, DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y PARA LOS EJERCICIOS SUBSIGUIENTES, DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA SECODAM NOTIFIQUE POR ESCRITO AL CONTRATISTA, EL MONTO DEL ANTICIPO QUE SE OTORGARÁ CONFORME A LA INVERSIÓN AUTORIZADA AL CONTRATO PARA EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE. LAS GARANTÍAS DE ANTICIPOS SE LIBERARÁN CUANDO SE HAYAN AMORTIZADO TOTALMENTE LOS ANTICIPOS OTORGADOS IV DE LA GARANTÍA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y POR CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA. LA GARANTÍA PARA RESPONDER POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y POR CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA, SE CONSTITUIRÁ INVARIABLEMENTE A MÁS TARDAR EN LA FECHA EN QUE SE REALICE LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS. CUANDO EL CONTRATISTA NO CONSTITUYE ESTA GARANTÍA, LA SECODAM PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y EL MONTO RECUPERADO SUSTITUIRÁ A LA GARANTÍA PARA RESPONDER POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, NO ENTREGADA. LA GARANTÍA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y POR CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA, SE LIBERARÁ UNA VEZ TRANSCURRIDOS DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERÍODO NO HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA CUANDO APARECIESEN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTÍA, LA SECODAM DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO AL CONTRATISTA, PARA QUE ÉSTE INICIE LAS REPARACIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE TREINTA DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIERAN REALIZADO, LA SECODAM PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA. SI SE CONSTITUYO MEDIANTE APORTACIÓN LÍQUIDA DE RECURSO EN UN FIDEICOMISO, TRANSCURRIDO EL PLAZO, LA CONTRATISTA PODRÁ RETIRAR SU APORTACIÓN, ADEMÁS, DE LOS RENDIMIENTOS OBTENIDOS, PARA LO CUAL LA SECODAM INSTRUIRÁ LO PROCEDENTE A LA INSTITUCIÓN FIDUCIARIA, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TREINTA DÍAS NATURALES. EN CASO DE HABERSE EXPEDIDO CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE, SE PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN INMEDIATA. IV TIPOS DE GARANTÍA PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY, LA SECODAM PODRÁN SELECCIONAR EL TIPO DE GARANTÍA QUE MÁS SE AJUSTE A SUS NECESIDADES Y QUE LE PERMITA TENER LA MAYOR 78 CERTEZA DE QUE LAS OBLIGACIONES ESTARÁN DEBIDAMENTE RESPALDADAS, DEBIENDO CONSIDERAR EN TODOS LOS CASOS LAS CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. IV GARANTÍAS A TRAVÉS DE FIANZAS. CUANDO LA SECODAM REQUIERAN COMO FORMA DE GARANTÍA LA FIANZA, DEBERÁ PREVER QUE DICHO INSTRUMENTO CUMPLA LAS SIGUIENTES FORMALIDADES: I. LA PÓLIZA DE GARANTÍA DEBERÁ PREVER, COMO MÍNIMO, LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: A. QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO. B. QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECODAM. C. QUE EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, LA AFIANZADORA ESTÁ DE ACUERDO EN QUE AUTOMÁTICAMENTE QUEDARÁ APLAZADA LA VIGENCIA DE LA FIANZA. D. QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y E. QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. II III IV EN CASO DE RESCISIÓN, EL PLAZO QUE SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA EFECTO DE CONTABILIZAR LA PRESCRIPCIÓN DE LAS FIANZAS SERÁ CONTADO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE FINIQUITE EL CONTRATO EN EL QUE SE INCLUIRÁ EL SOBRECOSTO CORRESPONDIENTE (ARTICULO 62 FRACCIÓN II DE LA LEY). CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO, RESULTE SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA Y ÉSTE OFREZCA EL PAGO, LA SECODAM DEBERÁ ACEPTARLO, MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO A FAVOR DE QUIEN CORRESPONDA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY, DEBIENDO DESPUÉS LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA Y. CUANDO SE REQUIERA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS, LA SECODAM DEBERÁ REMITIR A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, LA SOLICITUD DONDE SE PRECISE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA IDENTIFICAR LA OBLIGACIÓN O CRÉDITO QUE SE GARANTIZA Y LOS SUJETOS QUE SE VINCULAN CON LA FIANZA, DEBIENDO ACOMPAÑAR LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN Y JUSTIFIQUEN EL COBRO IV.7.- MECANISMOS DE PUNTOS Y PORCENTAJES. IV LA SECODAM PARA PODER UTILIZAR MECANISMOS DE PUNTOS O DE PORCENTAJES EN LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PUBLICAS DEBERÁ CONSIDERAR LO SIGUIENTE: I. DEFINICIÓN DE LOS RUBROS DE SELECCIÓN QUE SE UTILIZARAN EN LA EVALUACIÓN: II. PARA TAL EFECTO LA SECODAM CALIFICARA CADA RUBRO DE SELECCIÓN EN UNA ESCALA DE 1 A 100 Y LUEGO SE PONDERARA CADA CALIFICACIÓN, LO QUE DARÁ UN 89 VALOR A CADA RUBRO, QUE AL SUMARLOS DARÁ UN VALOR EN PORCENTAJE O BIEN UN NUMERO DETERMINADO DE PUNTOS; III. DEFINICIÓN DE LOS RUBROS INDISPENSABLES SIN LOS CUALES LAS PROPUESTAS NO PODRÁN CONSIDERARSE COMO SOLVENTES, Y DE AQUELLOS RUBROS QUE DE ACUERDO A LA EXPERIENCIA PROPIA DE LA SECODAM IMPLIQUE UN VALOR AGREGADO A LA PROPUESTA. IV. DEFINICIÓN DEL PORCENTAJE O PUNTOS MÍNIMOS DE ACEPTACIÓN PARA CADA CASO, NECESARIOS PARA DECRETAR LA SOLVENCIA LEGAL TÉCNICA O ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS. V. EN LAS BASES DE LICITACIÓN DEBERÁN SEÑALARSE EN FORMA CLARA LOS RUBROS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS QUE SERÁN CONSIDERADOS PARA SU EVALUACIÓN, LAS CALIFICACIONES MÁXIMAS QUE SE ASIGNARAN Y LOS DEMÁS CRITERIOS QUE, A JUICIO DE LA SECODAM, SEAN NECESARIOS PARA SU ANÁLISIS, Y VI. DEFINICIÓN DE LOS DEMÁS CRITERIOS DE SELECCIÓN COMPLEMENTARIOS QUE, A JUICIO DE LA SECODAM, SEAN NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA. IV LA SECODAM PODRÁ CONSIDERAR EN LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS, CUALQUIERA DE LOS RUBROS DE SELECCIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN, LOS QUE ATENDIENDO A LAS CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE CADA SERVICIO PODRÁN REDUCIRSE O AMPLIARSE: QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CALIFICACIÓN QUE SE LE ASIGNE A CADA UNO I. EXPERIENCIA Y CAPACIDAD DEL LICITANTE; DENTRO DE LOS CUALES PODRÁN CONSIDERARSE LOS SIGUIENTES SUBRUBROS. A. EXPERIENCIA EN GENERAL, GRADO ACADÉMICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LOS TRABAJOS. TIEMPO DE EXPERIENCIA, PUESTOS OCUPADOS, ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA Y ORGANIZACIÓN: B. CAPACIDAD PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS, EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE SERVICIOS SIMILARES, DISPONIBILIDAD DE PERSONAL Y EQUIPO DE APOYO, ACCESO A RECURSOS DE SOPORTE Y CAPACIDAD PARA COMPLEMENTARLOS SATISFACTORIAMENTE; C. CONOCIMIENTO DE LA REGIÓN DONDE SE LLEVARA A CABO LOS TRABAJOS Y DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES, CULTURALES, ECONÓMICAS Y SOCIALES QUE RIGEN, Y D. EXPERIENCIA Y CAPACIDAD DEL PERSONAL CLAVE CON EL QUE CUENTA EL LICITANTE Y QUE SERÁ ASIGNADO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. II. FACTIBILIDAD LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPUESTA DEL LICITANTE; III. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO; IV. USO O TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS O TECNOLOGÍA; V. INCLUSIÓN PREFERENTE DE PERSONAL NACIONAL EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; VI. EN SU CASO, EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; E VII. IMPORTE DE LA PROPUESTA. IV PARA JUSTIFICAR LA CONVENIENCIA DEL USO DE MECANISMOS DE PUNTOS Y PORCENTAJES, LA SECODAM DEBERÁ CONSIDERAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS: I. ESTABLECIMIENTO DE RUBROS Y CRITERIOS GENERALES DE SELECCIÓN, DEBIENDO DESCRIBIR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU CREACIÓN: 910 II. ESTABLECIMIENTO GENERAL DE CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTOS Y PORCENTAJES QUE SE DARÁN A CADA RUBRO Y LAS RAZONES QUE SE TIENEN PARA SU DISTRIBUCIÓN, Y III. QUE LA DEFINICIÓN DE LOS RUBROS QUE SE UTILIZARAN Y LOS PORCENTAJES O PUNTOS QUE LE ASIGNARAN, PROCUREN UNA COMPETENCIA IMPARCIAL Y EQUITATIVA ENTRE LOS LICITANTES, DEBIENDO EVITAR QUE SE FAVOREZCA A UNA PERSONA EN PARTICULAR O QUE SE LIMITE EL NUMERO DE PARTICIPANTES. IV.8.- ENTREGA DE BASES DE LICITACIÓN EN FORMA GRATUITA. LA DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS POR PARTE DE LA DGAS PARA DETERMINAR LOS CASOS EN EL QUE LAS BASES DE LICITACIÓN PODRÁN SER ENTREGADAS EN FORMA GRATUITA: I. LA SECODAM A TRAVÉS DE LA DGAS ESTABLECERÁ EL COSTO DE LAS BASES DE LICITACIÓN EN RAZÓN DE LA RECUPERACIÓN DE LAS EROGACIONES POR PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y REPRODUCCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENTREGUEN. II EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE INVITACIONES A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ASÍ COMO SOLICITUDES DE COTIZACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTRATOS, LAS BASES PODRÁN ENTREGARSE EN FORMA GRATUITA. IV.9.- MODIFICACIONES Y PRORROGAS DE LOS CONTRATOS. IV DE LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS. SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO O PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LA SECODAM PROCEDERÁ A CELEBRAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE, CON LAS NUEVAS CONDICIONES, DEBIÉNDOLO SUSTENTAR EN UN DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINAN. PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY, LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS, SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA LAS PARTES. LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS SERÁN POR IGUAL EN AUMENTO QUE EN REDUCCIÓN. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARAN EN DÍAS NATURALES PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE DE VARIACIÓN, EN TANTO QUE SI ES AL MONTO, LA COMPARACIÓN SE HARÁ CON BASE EN EL MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO. LOS CONVENIOS DE MODIFICACIÓN AL PLAZO SERÁN INDEPENDIENTES A LOS DE MODIFICACIÓN AL MONTO DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACIÓN PUEDAN CONJUNTARSE EN UN SOLO DOCUMENTO. CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O EN PLAZO, DEBERÁN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTES A LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DEL CONTRATO, DEBIÉNDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A EFECTOS DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO. 1011 EL CONJUNTO DE ESTOS PROGRAMAS, DETERMINARA EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO EN EL CONTRATO. CUANDO LA MODIFICACIÓN IMPLIQUE UNA DIFERENCIA SUPERIOR AL VEINTICINCO POR CIENTO, EN MAS O MENOS, DEL IMPORTÉ ORIGINAL DEL CONTRATO, LA SECODAM JUNTO CON EL CONTRATISTA, PODRÁN REVISAR LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS CONDICIONES. LOS AJUSTES, DE SER PROCEDENTE, DEBERÁN CONSTAR POR ESCRITO Y A PARTIR DE LA FECHA DE SU AUTORIZACIÓN, DEBERÁN APLICARSE, A LAS ESTIMACIONES QUE SE GENEREN LOS INCREMENTOS O REDUCCIONES QUE SE PRESENTEN. IV DE LAS MODIFICACIONES AL PLAZO. EL CONTRATISTA PODRÁ CONCLUIR LOS TRABAJOS EN UN PLAZO MENOR AL ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, NO SIENDO NECESARIA EN ESTE CASO LA CELEBRACIÓN DE CONVENIO ALGUNO. SI EL CONTRATISTA SE PERCATA DE LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL, DEBERÁ NOTIFICARLO A LA SECODAM, MEDIANTE ANOTACIÓN EN LA BITÁCORA, PRESENTANDO ADEMÁS, SU SOLICITUD Y LA DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE LA AMPLIACIÓN AL PLAZO. LA SECODAM DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA, DEBERÁ EMITIR EL DICTAMEN DE RESOLUCIÓN, DE NO HACERLO, LA SOLICITUD SE TENDRÁ COMO ACEPTADA. EL CONVENIO DEBERÁ FORMALIZARSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A UNO U OTRO SUCESO. IV DE LAS MODIFICACIONES AL MONTO. SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, DEBERÁ NOTIFICARLO A LA SECODAM, PARA QUE ESTA RESUELVA LO CONDUCENTE Y CELEBRE EL CONVENIO RESPECTIVO, EL CONTRATISTA SOLO PODRÁ EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN, EXPRESA Y POR ESCRITO EN LA BITÁCORA POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA. LA SECODAM DEBERÁ ASEGURARSE DE CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES Y SUFICIENTES DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO. POR SU PARTE, EL CONTRATISTA DEBERÁ AMPLIAR LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EN LA MISMA PROPORCIÓN SOBRE EL MONTO DEL CONVENIO. CUANDO EXISTA LA NECESIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS POR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, SE DEBERÁN APLICAR A ESTOS PRECIOS LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS, COSTOS POR FINANCIAMIENTO Y DE UTILIDAD CONVENIDOS EN EL CONTRATO, SALVO EN EL CASO QUE VARÍEN LOS PRECIOS. IV.9.4 DE LA EJECUCIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES CUANDO SE REQUIERA DE LA EJECUCIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES NO PREVISTAS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, SE HAYA FORMALIZADO O NO EL CONVENIO, EL 1112 CONTRATISTA UNA VEZ EJECUTADOS LOS TRABAJOS, PODRÁ ELABORAR SUS ESTIMACIONES Y PRESENTARLAS A LA RESIDENCIA DE OBRA EN LA FECHA DE CORTE MAS CERCANA. IV DE LA EJECUCIÓN DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO. SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SURGE LA NECESIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS POR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE ORDENE SU EJECUCIÓN, DEBERÁ PRESENTAR LOS ANÁLISIS DE PRECIOS CORRESPONDIENTES PARA SU REVISIÓN; CONCILIACIÓN Y AUTORIZACIÓN, DEBERÁ REALIZARSE DURANTE LOS SIGUIENTES TREINTA DÍAS NATURALES A SU PRESENTACIÓN. SI COMO RESULTADO DE LA VARIACIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA ORIGINALES, EN MAS O MENOS, SUPERIOR A UN VEINTICINCO POR CIENTO DEL IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO, SE REQUIERE DE LA PARTICIPACIÓN DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, MANO DE OBRA, MATERIALES O PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN EN CONDICIONES DISTINTAS A LOS CONSIDERADOS EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA ADJUDICAR EL CONTRATO, DICHOS CONCEPTOS DEBERÁN ANALIZARSE COMO UN CONCEPTO EXTRAORDINARIO. PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, LA SECODAM, JUNTO CON EL CONTRATISTA, PROCEDERÁN EN EL SIGUIENTE ORDEN Y MANERA, SIENDO CADA ALTERNATIVA EXCLUYENTE DE LA ANTERIOR: I. HACERLO CON BASE EN LOS COSTOS DIRECTOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO Y QUE SEAN APLICABLES A LOS NUEVOS CONCEPTOS. II. DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS, A PARTIR DE LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO. PARA LOS EFECTOS DE ESTA FRACCIÓN, LOS ELEMENTOS A CONSIDERAR SE REFERIRÁN A LOS SIGUIENTE: LOS INSUMOS CON SUS COSTOS; LOS CONSUMOS Y LOS RENDIMIENTOS POR UNIDAD DE OBRA EN CONDICIONES A LAS ORIGINALES Y LOS COSTOS INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD ORIGINALES. IV.10.- REQUISITOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS. IV CONVENIOS SEGÚN EL TIPO Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CONVENIOS QUE SE VAYAN A FORMALIZAR, DEBERÁN CONTENER COMO MÍNIMO LO SIGUIENTE: I. EL NUMERO O CLAVE DE IDENTIFICACIÓN, QUE EN TODOS LOS CASOS DEBERÁ SER REFERIDO EN ORDEN Y SECUENCIA AL CONTRATO; II. EL NUMERO O CLAVE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO; 1213 III. IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE CONVENIO QUE SE REALIZARA ASÍ COMO DE CADA UNA DE LAS PARTES CONTRATANTES, ASENTANDO LOS NOMBRES Y EL CARGO DE SUS REPRESENTANTES, ASÍ COMO EL FUNDAMENTO QUE SE TIENE PARA ELLO. IV. LAS DECLARACIONES QUE CADA UNA DE LAS PARTES DEBE HACER; V. EL DICTAMEN TÉCNICO Y LOS DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO; VI. EL OBJETO DEL CONVENIO, ANOTANDO UNA DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LAS MODIFICACIONES QUE SE HAN DE REALIZAR; VII. UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN VALORIZADO MENSUALMENTE, QUE CONSIDERE LOS CONCEPTOS QUE SE REALIZARAN DURANTE SU VIGENCIA; VIII. LA ESTIPULACIÓN POR LA QUE LAS PARTES ACUERDAN QUE CON EXCEPCIÓN A LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TÉRMINOS DEL CONVENIO, REGIRÁN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL; IX. CUANDO EL CONVENIO IMPLIQUE UN INCREMENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN, SE DEBERÁ DE SEÑALAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN PARA EL CONVENIO Y EL PORCENTAJE QUE REPRESENTA, ASÍ COMO EL PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL CONSIDERADO EL DEL CONTRATO ORIGINAL Y EL NUEVO PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO, Y X. CUANDO EL CONVENIO IMPLIQUE UN INCREMENTO AL MONTO, ADEMÁS, SE DEBERÁ CONSIDERAR LO SIGUIENTE: A. QUE SE INDIQUE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; B. QUE EL IMPORTE DEL CONVENIO ESTE INDICADO CON NUMERO Y LETRA, ASÍ COMO EL RESULTADO DE LA SUMA CON EL CONTRATO ORIGINAL, Y EL PORCENTAJE QUE REPRESENTA EL NUEVO IMPORTE RESPECTO DEL ORIGINAL; C. QUE SE INDIQUE LA OBLIGACIÓN, POR PARTE DEL CONTRATISTA, DE AMPLIAR LA GARANTÍA EN LOS MISMOS TÉRMINOS A LOS ESTABLECIDOS PARA EL CONTRATO ORIGINAL, MISMA QUE SERÁ CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE, Y D. QUE EXISTA UN CATALOGO DE CONCEPTOS VALORIZADO, INDICANDO LAS CANTIDADES Y LOS PRECIOS UNITARIOS QUE LO CONFORMAN, DETERMINANDO CUAL ES SU ORIGEN EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY. LAS PRESENTES POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS SE APLICARÁN A PARTIR DEL 17 DE ENERO DE EL TITULAR DEL RAMO 1314 C.P. FRANCISCO JAVIER BARRIO TERRAZAS 14 Mostrar más
Página 1 de 24 POLÍTICAS, BASESS Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL HOSPITAL GENERAL DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ Página 2 de 24 ÍNDICE CAPITULO DESCRIPCIÓN Más detalles REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado No. 74 del 13 de septiembre de 1997 EL CIUDADANO CONTADOR PUBLICO FRANCISCO JAVIER BARRIO TERRAZAS, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO Más detalles COMPILACION DE FORMATOS DE CONTRATOS, PEDIDOS Y CONVENIOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE APOYO JURIDICO
Servicio de Administración Tributaria Secretaria de Hacienda y Crédito Público COMPILACION DE FORMATOS DE CONTRATOS, PEDIDOS Y CONVENIOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE APOYO JURIDICO ADMINISTRACIÓN GENERAL Más detalles LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO
LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO Publicados el 29 de enero de 2010 LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS Más detalles LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO ÚNICO
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO 1 CAPÍTULO ÚNICO La presente Ley es de orden público y de interés social que tiene Más detalles LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: Que el Honorable Congreso de la Unión Más detalles LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado No. 103 del 23 de diciembre del 2000 DECRETO No. 671/00 I P.O. EL CIUDADANO CONTADOR PUBLICO PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Más detalles LEY PATRIMONIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES TITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES CAPITULO UNICO
Miércoles 28 de julio de 2010 DIARIO OFICIAL (Octava Sección) SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA REGLAMENTO de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Al margen un sello con Más detalles LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Publicada en el Periódico Oficial No. 42, de fecha 22 de agosto de 2014, Sección I, Tomo CXXI CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo Más detalles SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA CONSIDERANDO
PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE DICIEMBRE DE 1998 LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO ÚNICO Artículo 1.- La presente Más detalles ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO NÚMERO 91, TERCERA PARTE, DE FECHA 7 DE JUNIO DE 2013.
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO NÚMERO 91, TERCERA PARTE, DE FECHA 7 DE JUNIO DE 2013. Ley publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 84, Más detalles LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000 TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 28-05-2009 Al margen Más detalles LA- 037000001-N23-2014
Convocatoria de la Licitación Pública Nacional Mixta con Reducción de Plazos con número de Identificación del Procedimiento en compranet LA- 037000001-N23-2014 y Número Interno L.P.N.M. 010/2014 para la Más detalles ERUVIEL AVILA VILLEGAS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a sus habitantes sabed: DECRETO NÚMERO 85
ERUVIEL AVILA VILLEGAS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a sus habitantes sabed: Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente: DECRETO NÚMERO 85 Más detalles COMISIÓN NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
COMISIÓN NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL MIXTA, BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE Más detalles LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL
ARTURO MONTIEL ROJAS, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTICULO 77 FRACCIONES IV, XXVIII, XXXVIII y XLII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Más detalles Título Primero Disposiciones Generales. Capítulo Único
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000 TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 10-11-2014 Nota de vigencia: La reforma al párrafo tercero del artículo 1, publicada Más detalles LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA (Artículos relacionados con la materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios)
Diario Oficial de la Federación, 30 de marzo de 2006 (Incluye modificaciones publicadas en el DOF el 27 de diciembre de 2006, 1 de octubre de 2007 y 13 de noviembre de 2008) LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Más detalles SERVICIO DE DESARROLLO, SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INDICADORES EJECUTIVOS
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES INMUEBLES Y SERVICIOS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL DEL GASTO Más detalles INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA DE CARÁCTER NACIONAL
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA DE CARÁCTER NACIONAL El Consejo Nacional de Fomento Educativo, en cumplimiento a los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Más detalles LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-932047969-N6-2014
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-932047969-N6-2014 CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL NUMERO LA-932047969-N6-2014 PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS Más detalles LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000 TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 16-01-2012 Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Más detalles CONVOCATORIA AL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NÚMERO CNSJP-CA-IR-PTI-004/2014
CONVOCATORIA AL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NÚMERO CNSJP-CA-IR-PTI-004/2014 LA ADQUISICIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN EN SERVIDORES HP Más detalles REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO

References: ARTÍCULO 48
 RESOLUCIÓN 
 ARTÍCULO 49
 ARTÍCULO 1
 Artículo 1
 artículo 1