Source: http://licitaciones.dgmarket.com/tenders/np-notice.do?noticeId=6332862
Timestamp: 2014-11-26 08:29:07+00:00

Document:
ESTUDIO COSTO-BENEFICIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO PARA LOS HOSPITALES: HOSPITAL MATERNO INFANTIL AXAPUSCO, HOSPITAL GENERAL DEL PR. TOLUCA "DR. NICOLÁS SAN JUAN", HOSPITAL GENERAL DEL P.R. CUAUTITLÁN "GRAL. JOSE VICENTE VILLADA, HOSPITAL MUNICIPAL XALATLACO, HOSPITAL SANTA MARÍA RAYÓN BICENTENARIO, CEAPS AMATEPEC, CEAPS EN LA COL. ÁLVARO OBREGÓN LERMA;HOSPITAL GENERAL DE IXTAPALUCA "DR. PEDRO LÓPEZ", HOSPITAL GENERAL DE CUATITLÁN IZCALLI OBRA NUEVA, HOSPITAL GENERAL DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, HOSPITAL GENERAL DE HUIXQUILUCAN OBRA NUEVA, HOSPITAL GENERAL DE TLALNEPANTLA "VALLE CEYLÁN", HOSPITAL MUNICIPAL DE TECAMAC;HOSPITAL GENERAL DE P.R. NEZAHUALCOYÓTL "DR. GUSTAVO BAZ PRADA", HOSPITAL GENERAL TENANCINGO, HOSPITAL GENERAL JILOTEPEC, HOSPITAL GENERAL IXTAPAN DE LA SAL, HOSPITAL GENERAL HUEHUETOCA, HOSPITAL GENERAL VALLE DE BRAVO Y HOSPITAL GENERAL DE ACOLMAN "DR. JOSÉ SÁYAGO";HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CRÓNICAS DE ACOLMAN " DR. GUSTAVO BAZ PRADA", HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE ACOLMAN "DR. ADOLFO M. NIETO" HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE ACOLMAN "DR. JOSÉ SÁYAGO" GINECOLOGÍA, HOSPITAL GENERAL DE IXTLAHUACA, HOSPITAL GENERAL DE CHALCO S."DR. FERNANDO QUIRÓZ GUTIÉRREZ", HOSPITAL MUNICIPAL VILLA GUERRERO "BICENTENAR (44064001-003-11) - dgMarket
ESTUDIO COSTO-BENEFICIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO PARA LOS HOSPITALES: HOSPITAL MATERNO INFANTIL AXAPUSCO, HOSPITAL GENERAL DEL PR. TOLUCA "DR. NICOLÁS SAN JUAN", HOSPITAL GENERAL DEL P.R. CUAUTITLÁN "GRAL. JOSE VICENTE VILLADA, HOSPITAL MUNICIPAL XALATLACO, HOSPITAL SANTA MARÍA RAYÓN BICENTENARIO, CEAPS AMATEPEC, CEAPS EN LA COL. ÁLVARO OBREGÓN LERMA;HOSPITAL GENERAL DE IXTAPALUCA "DR. PEDRO LÓPEZ", HOSPITAL GENERAL DE CUATITLÁN IZCALLI OBRA NUEVA, HOSPITAL GENERAL DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, HOSPITAL GENERAL DE HUIXQUILUCAN OBRA NUEVA, HOSPITAL GENERAL DE TLALNEPANTLA "VALLE CEYLÁN", HOSPITAL MUNICIPAL DE TECAMAC;HOSPITAL GENERAL DE P.R. NEZAHUALCOYÓTL "DR. GUSTAVO BAZ PRADA", HOSPITAL GENERAL TENANCINGO, HOSPITAL GENERAL JILOTEPEC, HOSPITAL GENERAL IXTAPAN DE LA SAL, HOSPITAL GENERAL HUEHUETOCA, HOSPITAL GENERAL VALLE DE BRAVO Y HOSPITAL GENERAL DE ACOLMAN "DR. JOSÉ SÁYAGO";HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CRÓNICAS DE ACOLMAN " DR. GUSTAVO BAZ PRADA", HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE ACOLMAN "DR. ADOLFO M. NIETO" HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE ACOLMAN "DR. JOSÉ SÁYAGO" GINECOLOGÍA, HOSPITAL GENERAL DE IXTLAHUACA, HOSPITAL GENERAL DE CHALCO S."DR. FERNANDO QUIRÓZ GUTIÉRREZ", HOSPITAL MUNICIPAL VILLA GUERRERO "BICENTENAR
Número de Anuncio/Contrato: mex:44064001-003-11
Fecha de publicación: 19 de May, 2011
Límite 20 de May, 2011
Compradores: INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
LEANDRO VALLE No. 303, 3ER PISO COLONIA REFORMA Y FERROCARRILES NACIONALES, C.P. 50070
MUNICIPIO TOLUCA, MÉXICO
Teléfono (01722) 2148885
Fax: (01722) 2149598
Trabajos de construcción Texto original
BASES DE CONCURSO POR LICITACION PÚBLICA NACIONAL NUMERO 44064001-003-11 BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DEL SERVICIO CONSISTENTES EN: ESTUDIO COSTO-BENEFICIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO PARA LOS HOSPITALES: HOSPITAL MATERNO INFANTIL AXAPUSCO, HOSPITAL GENERAL DEL PR. TOLUCA "DR. NICOLÁS SAN JUAN", HOSPITAL GENERAL DEL P.R. CUAUTITLÁN "GRAL. JOSE VICENTE VILLADA, HOSPITAL MUNICIPAL XALATLACO, HOSPITAL SANTA MARÍA RAYÓN BICENTENARIO, CEAPS AMATEPEC, CEAPS EN LA COL. ÁLVARO OBREGÓN LERMA; HOSPITAL GENERAL DE IXTAPALUCA "DR. PEDRO LÓPEZ", HOSPITAL GENERAL DE CUATITLÁN IZCALLI OBRA NUEVA, HOSPITAL GENERAL DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, HOSPITAL GENERAL DE HUIXQUILUCAN OBRA NUEVA, HOSPITAL GENERAL DE TLALNEPANTLA "VALLE CEYLÁN", HOSPITAL MUNICIPAL DE TECAMAC; HOSPITAL GENERAL DE P.R. NEZAHUALCOYÓTL "DR. GUSTAVO BAZ PRADA", HOSPITAL GENERAL TENANCINGO, HOSPITAL GENERAL JILOTEPEC, HOSPITAL GENERAL IXTAPAN DE LA SAL, HOSPITAL GENERAL HUEHUETOCA, HOSPITAL GENERAL VALLE DE BRAVO Y HOSPITAL GENERAL DE ACOLMAN "DR. JOSÉ SÁYAGO"; HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CRÓNICAS DE ACOLMAN " DR. GUSTAVO BAZ PRADA", HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE ACOLMAN "DR. ADOLFO M. NIETO" HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE ACOLMAN "DR. JOSÉ SÁYAGO" GINECOLOGÍA, HOSPITAL GENERAL DE IXTLAHUACA, HOSPITAL GENERAL DE CHALCO S."DR. FERNANDO QUIRÓZ GUTIÉRREZ", HOSPITAL MUNICIPAL VILLA GUERRERO "BICENTENARIO"; HOSPITAL MUNICIPAL DE SULTEPEC "JOSÉ MARÍA COSS", HOSPITAL MUNICIPAL LUVIANOS "VALERIO TRUJANO", HOSPITAL GENERAL OTUMBA, HOSPITAL GENERAL DE VILLA VICTORIA "GUADALUPE VICTORIA", HOSPITAL MUNICIPAL TENANGO DEL VALLE Y HOSPITAL MUNICIPAL DE TEQUIXQUIAC", ESTADO DE MÉXICO. El Instituto de Salud del Estado de México, mediante la Coordinación de Administración de Finanzas y a través de la Subdirección de Infraestructura en Salud, dependiente de la Dirección de Administración, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12.21, 12.33, 12.34 Y 12.36 Del Libro Décimo Segundo Del Código Administrativo Del Estado de México y el 45, 47, 69 y 87, de su Reglamento, llevará a cabo la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 44064001-003-11, de acuerdo a la invitación de fecha 08 de abril de 2011, para la adjudicación del contrato con base en precios unitarios y tiempo determinado del servicio que a continuación se describe: ESTUDIO COSTO-BENEFICIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO PARA LOS HOSPITALES: HOSPITAL MATERNO INFANTIL AXAPUSCO, HOSPITAL GENERAL DEL PR. TOLUCA "DR. NICOLÁS SAN JUAN", HOSPITAL GENERAL DEL P.R. CUAUTITLÁN "GRAL. JOSE VICENTE VILLADA, HOSPITAL MUNICIPAL XALATLACO, HOSPITAL SANTA MARÍA RAYÓN BICENTENARIO, CEAPS AMATEPEC, CEAPS EN LA COL. ÁLVARO OBREGÓN LERMA; HOSPITAL GENERAL DE IXTAPALUCA "DR. PEDRO LÓPEZ", HOSPITAL GENERAL DE CUATITLÁN IZCALLI OBRA NUEVA, HOSPITAL GENERAL DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, HOSPITAL GENERAL DE HUIXQUILUCAN OBRA NUEVA, HOSPITAL GENERAL DE TLALNEPANTLA "VALLE CEYLÁN", HOSPITAL MUNICIPAL DE TECAMAC; HOSPITAL GENERAL DE P.R. NEZAHUALCOYÓTL "DR. GUSTAVO BAZ PRADA", HOSPITAL GENERAL TENANCINGO, HOSPITAL GENERAL JILOTEPEC, HOSPITAL GENERAL IXTAPAN DE LA SAL, HOSPITAL GENERAL HUEHUETOCA, HOSPITAL GENERAL VALLE DE BRAVO Y HOSPITAL GENERAL DE ACOLMAN "DR. JOSÉ SÁYAGO"; HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CRÓNICAS DE ACOLMAN " DR. GUSTAVO BAZ PRADA", HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE ACOLMAN "DR. ADOLFO M. NIETO" HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE ACOLMAN "DR. JOSÉ SÁYAGO" GINECOLOGÍA, HOSPITAL GENERAL DE IXTLAHUACA, HOSPITAL GENERAL DE CHALCO S."DR. FERNANDO QUIRÓZ GUTIÉRREZ", HOSPITAL MUNICIPAL VILLA GUERRERO "BICENTENARIO"; HOSPITAL MUNICIPAL DE SULTEPEC "JOSÉ MARÍA COSS", HOSPITAL MUNICIPAL LUVIANOS "VALERIO TRUJANO", HOSPITAL GENERAL OTUMBA, HOSPITAL GENERAL DE VILLA VICTORIA "GUADALUPE VICTORIA", HOSPITAL MUNICIPAL TENANGO DEL VALLE Y HOSPITAL MUNICIPAL DE TEQUIXQUIAC", ESTADO DE MÉXICO. B A S E S 1.GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIÓN DE CONCEPTOS Para efectos de las presentes bases se entenderá por: Bases de licitación Documento que contiene los aspectos técnicos, alcances y condiciones que regirán el procedimiento de licitación publica, para la contratación del servicio la base de precios unitarios y tiempo determinado, a los que deberán sujetarse los Licitantes a participar. Licitante Personas físicas o morales que participa en el procedimiento de adjudicación de un contrato. Libro Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Reglamento Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Convocante Las dependencias, entidades, ayuntamientos, los poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos autónomos y los Tribunales Administrativos que promuevan un procedimiento para contratar obra pública o servicio relacionado con la misma ISEMSIS Instituto de Salud del Estado de México. Subdirección de Infraestructura en Salud Contratista Persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas. Contrato Acto jurídico que celebra la entidad con uno o más contratistas, que contiene los derechos y obligaciones a los que contraen ambas partes, cuyo objeto consiste en la ejecución de obra pública o servicios relacionados con las mismas. Identificación Personal Credencial para votar, pasaporte, cédula profesional o cartilla del servicio militar nacional VIGENTES Servicio Se consideran servicios relacionados con la obra pública, los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con los actos que regula este Libro; la dirección y supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones, en términos del artículo 12.5 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Presupuesto Estimación financiera anticipada en el cual se prevé el costo de trabajos o servicios determinados. Estimación Documento que contiene la valuación de los trabajos ejecutados en el periodo pactado, aplicando los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos realizados. Contraloría Secretaría de la Contraloría o el Órgano Interno de Control. Sobre La cubierta que encierra la propuesta presentada por el licitante en el acto de apertura 2.DEL SERVICIO DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS El ISEM requiere la ejecución del servicio consistente en: ESTUDIO COSTO-BENEFICIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO PARA LOS HOSPITALES: HOSPITAL MATERNO INFANTIL AXAPUSCO, HOSPITAL GENERAL DEL PR. TOLUCA "DR. NICOLÁS SAN JUAN", HOSPITAL GENERAL DEL P.R. CUAUTITLÁN "GRAL. JOSE VICENTE VILLADA, HOSPITAL MUNICIPAL XALATLACO, HOSPITAL SANTA MARÍA RAYÓN BICENTENARIO, CEAPS AMATEPEC, CEAPS EN LA COL. ÁLVARO OBREGÓN LERMA; HOSPITAL GENERAL DE IXTAPALUCA "DR. PEDRO LÓPEZ", HOSPITAL GENERAL DE CUATITLÁN IZCALLI OBRA NUEVA, HOSPITAL GENERAL DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, HOSPITAL GENERAL DE HUIXQUILUCAN OBRA NUEVA, HOSPITAL GENERAL DE TLALNEPANTLA "VALLE CEYLÁN", HOSPITAL MUNICIPAL DE TECAMAC; HOSPITAL GENERAL DE P.R. NEZAHUALCOYÓTL "DR. GUSTAVO BAZ PRADA", HOSPITAL GENERAL TENANCINGO, HOSPITAL GENERAL JILOTEPEC, HOSPITAL GENERAL IXTAPAN DE LA SAL, HOSPITAL GENERAL HUEHUETOCA, HOSPITAL GENERAL VALLE DE BRAVO Y HOSPITAL GENERAL DE ACOLMAN "DR. JOSÉ SÁYAGO"; HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CRÓNICAS DE ACOLMAN " DR. GUSTAVO BAZ PRADA", HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE ACOLMAN "DR. ADOLFO M. NIETO" HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE ACOLMAN "DR. JOSÉ SÁYAGO" GINECOLOGÍA, HOSPITAL GENERAL DE IXTLAHUACA, HOSPITAL GENERAL DE CHALCO S."DR. FERNANDO QUIRÓZ GUTIÉRREZ", HOSPITAL MUNICIPAL VILLA GUERRERO "BICENTENARIO"; HOSPITAL MUNICIPAL DE SULTEPEC "JOSÉ MARÍA COSS", HOSPITAL MUNICIPAL LUVIANOS "VALERIO TRUJANO", HOSPITAL GENERAL OTUMBA, HOSPITAL GENERAL DE VILLA VICTORIA "GUADALUPE VICTORIA", HOSPITAL MUNICIPAL TENANGO DEL VALLE Y HOSPITAL MUNICIPAL DE TEQUIXQUIAC", ESTADO DE MÉXICO. 2.2.PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO El Licitante deberá considerar un plazo de ejecución de 40 DÍAS NATURALES, para ejecutar los servicios objeto de la licitación, por lo que se establece como fecha probable de inicio el día 08 DE JUNIO DE 2011. Los licitantes considerarán en su programa de ejecución que la obra se iniciará conjuntamente el 08 DE JUNIO DE 2011. 2.3.ORIGEN DE LOS FONDOS Los recursos que se autorizan para la ejecución de la obra es APORTACION SOLIDARIA 2011, PARTIDA 6129, ESTUDIO DE PREINVERSIÓN". PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA Y VENTA DE BASES Se informa a los participantes que la convocatoria que se publica en compranet refiere la normatividad federal derivado de esto se ACLARA QUE ESTE CONCURSO SE REGIRÁ EN BASE A LA NORMATIVIDAD ESTATAL YA QUE EL RECURSO ES ESTATAL y se integra en anexos formato de la misma publicada en diario local. La publicación de la convocatoria se realizará el día 17 DE MAYO DE 2011 y las bases de licitación estarán a la venta del 17 AL 20 DE MAYO DE 2011 (días hábiles) 2.5COSTO DE LAS BASES EN CONVOCANTE Para participar en la licitación se deberá cubrir el costo de las bases y sus anexos de la forma siguiente: El costo en área convocante es de $4,200.00 (Cuatro mil doscientos pesos 00/100 M.N.) I.V.A. incluido, pago que deberá cubrirse con cheque de caja o certificado a favor del ISEM y deberá efectuarse en la caja de sus oficinas, ubicadas en Av. Independencia Oriente 1009, Col. Reforma y Ferrocarriles Nacionales, C.P. 50070, Toluca de Lerdo Estado de México, EN UN HORARIO DE 9:00 A 13:00 HRS. 2.6.COSTO DE LAS BASES EN COMPRANET En el Sistema CompraNet con un costo de $ 4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 M. N.) I.V.A. incluido, mediante el recibo que genere el sistema, el que deberá ostentar el sello de la institución bancaria donde efectuó el pago. El Licitante reconoce y acepta que todos los gastos que se generen por la elaboración de su propuesta, serán a su cargo. 3.PROGRAMACION DE LOS EVENTOS Los actos que se derivan de la licitación objeto de las presentes bases se realizarán de conformidad con las fechas que más adelante se describen. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS La visita al sitio de los trabajos es obligatoria para los interesados y será el día 23 DE MAYO DE 2011, a las 9:00 hrs., guiada por personal del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra de la Subdirección de Infraestructura en Salud, teniendo como punto de reunión, las instalaciones de la propia Subdirección, con domicilio en Leandro Valle número 303, tercer piso, colonia Reforma y Ferrocarriles Nacionales, C.P. 50070, Toluca de Lerdo, Estado de México. FECHA, HORA Y LUGAR DE LA JUNTA DE ACLARACIONES En su caso En esta junta se les entregara planos a los participantes en medio magnéticos Para este evento se requiere que la persona que asista deberá presentar las siguientes copias simples de: Credencial de elector y Recibo de pago CD Y/O MEMORIA PARA QUE LA CONVOCANTE ENTREGUE LA INFORMACION NECESARIA. La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 24 DE MAYO DE 2011 a las 10:00 horas, en las instalaciones de la Subdirección de Infraestructura en Salud, sito en Leandro Valle número 303, tercer piso, colonia Reforma y Ferrocarriles Nacionales, C.P.50070, Toluca de Lerdo, Estado de México. 3.3.FECHA, HORA Y LUGAR DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. El acto se efectuará el día 01 DE JUNIO DE 2011 a las 11:00 horas, en Las instalaciones de la Subdirección de Infraestructura en Salud sito en Leandro Valle Número 303, tercer piso, Col. Reforma y Ferrocarriles Nacionales C.P. 50070, Toluca de Lerdo, Estado de México. 3.4.FALLO DE ADJUDICACIÓN Se llevará a cabo en las instalaciones de la Subdirección de Infraestructura en Salud, sito en Leandro Valle Número 303, tercer piso Col. Reforma y Ferrocarriles Nacionales, C.P. 50070, Toluca de Lerdo, Estado de México, en la fecha que se señale en el Acta de presentación y apertura de las propuestas. 3.5.FIRMA DEL CONTRATO Como resultado de la presente licitación se suscribirá un contrato a precios unitarios y tiempo determinado con el Licitante ganador, de conformidad a los criterios establecidos en el numeral 6.5 de estas bases, y modelo de contrato corresponde al incluido en las presentes bases. La firma del contrato se realizará en el Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones de la Subdirección de Infraestructura en Salud sito en Leandro Valle Número 303, tercer piso Col. Reforma y Ferrocarriles Nacionales, C.P. 50070, Toluca de Lerdo, Estado de México, en la fecha que se señale en el Acta de Fallo. 4.INFORMACIÓN, REQUISITOS Y CONDICIONES PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN El Licitante al elaborar e integrar su proposición y llevar a cabo los demás actos que se deriven, reconoce y tomará en cuenta, entre otros requisitos y condiciones, lo siguiente: 4.1. IDIOMA, MONEDA Y GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA El idioma en que se presentarán las proposiciones será el español y la moneda en que se cotizarán será el peso mexicano, la garantía de seriedad de la propuesta que será del 5% del monto sin IVA, mediante cheque cruzado o para depósito en cuenta, los que deberán ser expedidos a favor del Instituto de Salud del Estado de México. REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES Los participantes tendrán la opción de celebrar convenio de asociación de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 párrafo IV del Reglamento. La visita al lugar de realización de los servicios tendrá como objeto que los Licitantes conozcan las condiciones ambientales, topográficas y geológicas de la región, así como las características referentes al grado de dificultad de los servicios a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico. De la misma forma, considerará en la integración de sus precios unitarios las condiciones técnicas, económicas y financieras que influyan en éstos. Los Licitantes deberán incluir en sus proposiciones un escrito bajo protesta de decir verdad que conoce el sitio donde se realizará los servicios; por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo. El Licitante acepta investigar y examinar la infraestructura con la que cuenta el sitio de los servicios y tomar en cuenta estas consideraciones en su elaboración de documentos. 4.3.ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA, FINANCIERA Y LEGAL QUE DEBERÁ ACREDITAR EL LICITANTE. De conformidad con lo establecido en el artículo 45 del Reglamento, la convocante requiere a los participantes la siguiente documentación distinta a la parte técnica y económica de la proposición la cual a elección de los Licitantes, podrá entregarse dentro o fuera del sobre relativo. Los Licitantes entregarán en un sobre los documentos a que se hace referencia. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA PRESENTAR PROPUESTA: I Escrito en el que manifieste domicilio en el Estado de México, para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y en su caso del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto. yDocumento que acredite dicho domicilio.Anexo 1 II Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 12.48 del Libro. Anexo 2 III Original y copia de Declaración fiscal anual o estados financieros dictaminados por contador público certificado independiente, que corresponda al último ejercicio fiscal. Si el procedimiento de licitación se realiza durante el primer trimestre del año, se podrán presentar los estados financieros dictaminados por contador público certificado independiente o la declaración fiscal anual correspondientes al penúltimo ejercicio fiscal, en ambos casos, la última declaración fiscal provisional de 2010. Con la documentación financiera y fiscal se acreditará el capital contable de la empresa, mismo que deberá cumplir con el monto solicitado en la convocatoria. Las empresas de reciente creación deberán presentar la documentación financiera y fiscal más actualizada a la fecha de presentación de la propuesta; IV Original y copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, en ambos casos de la persona que firme la proposición. V Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que deberá contener los datos siguientes: De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, numero y fecha de las escritura públicas en las que conste el acta constitutiva y en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado, asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y Del representante: nombre del apoderado, número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario fedatario público ante quien se hayan otorgado. Anexo 3 En este punto se deberá presentar original y copias de poderes legales de la empresa y/o original y copia del acta de nacimiento. VI Los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, acreditarán en forma individual los requisitos señalados, además de entregar una copia del convenio correspondiente en el que se precise la parte o partes de la obra que será responsabilidad de cada uno. El representante común presentará los documentos de los integrantes de la agrupación y los del convenio. Este convenio no aplicará para los casos en que los licitantes participen de manera individual. Anexo 4 VII Original y Copia simple del comprobante de pago de las bases de licitación, donde aparezca el sello del banco, en caso de haberse inscrito por compraNET, o recibo sellado de pago del Instituto. VIII Declaración de integridad, mediante la cual los Licitantes manifiestan que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la convocante, introduzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes Anexo 6 4.5.FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Los Licitantes presentarán sus propuestas por escrito, las propuestas no podrán ser enviadas por servicio postal o mensajería ni por medios remotos de comunicación electrónica. Durante el acto de presentación y apertura de propuestas, se procederá a la recepción del sobre cerrado que contenga las proposiciones de cada Licitante. La documentación integrada EN DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, y ECONÓMICA, se presentará en un solo sobre debidamente sellado, hojas foliadas y perforadas (dos orificios) firmadas por el representante legal con sus respectivos separadores por documento. El sobre deberá estar rotulado con los siguientes datos: Nombre de la dependencia, convocante. Número de la licitación de referencia. fecha Nombre o razón social del licitante. Contenido del sobre “propuesta técnica y propuesta económica para la obra referente a esta Licitación: ESTUDIO COSTO-BENEFICIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO PARA LOS HOSPITALES: HOSPITAL MATERNO INFANTIL AXAPUSCO, HOSPITAL GENERAL DEL PR. TOLUCA "DR. NICOLÁS SAN JUAN", HOSPITAL GENERAL DEL P.R. CUAUTITLÁN "GRAL. JOSE VICENTE VILLADA, HOSPITAL MUNICIPAL XALATLACO, HOSPITAL SANTA MARÍA RAYÓN BICENTENARIO, CEAPS AMATEPEC, CEAPS EN LA COL. ÁLVARO OBREGÓN LERMA; HOSPITAL GENERAL DE IXTAPALUCA "DR. PEDRO LÓPEZ", HOSPITAL GENERAL DE CUATITLÁN IZCALLI OBRA NUEVA, HOSPITAL GENERAL DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, HOSPITAL GENERAL DE HUIXQUILUCAN OBRA NUEVA, HOSPITAL GENERAL DE TLALNEPANTLA "VALLE CEYLÁN", HOSPITAL MUNICIPAL DE TECAMAC; HOSPITAL GENERAL DE P.R. NEZAHUALCOYÓTL "DR. GUSTAVO BAZ PRADA", HOSPITAL GENERAL TENANCINGO, HOSPITAL GENERAL JILOTEPEC, HOSPITAL GENERAL IXTAPAN DE LA SAL, HOSPITAL GENERAL HUEHUETOCA, HOSPITAL GENERAL VALLE DE BRAVO Y HOSPITAL GENERAL DE ACOLMAN "DR. JOSÉ SÁYAGO"; HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CRÓNICAS DE ACOLMAN " DR. GUSTAVO BAZ PRADA", HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE ACOLMAN "DR. ADOLFO M. NIETO" HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE ACOLMAN "DR. JOSÉ SÁYAGO" GINECOLOGÍA, HOSPITAL GENERAL DE IXTLAHUACA, HOSPITAL GENERAL DE CHALCO S."DR. FERNANDO QUIRÓZ GUTIÉRREZ", HOSPITAL MUNICIPAL VILLA GUERRERO "BICENTENARIO"; HOSPITAL MUNICIPAL DE SULTEPEC "JOSÉ MARÍA COSS", HOSPITAL MUNICIPAL LUVIANOS "VALERIO TRUJANO", HOSPITAL GENERAL OTUMBA, HOSPITAL GENERAL DE VILLA VICTORIA "GUADALUPE VICTORIA", HOSPITAL MUNICIPAL TENANGO DEL VALLE Y HOSPITAL MUNICIPAL DE TEQUIXQUIAC", ESTADO DE MÉXICO. La información y documentación requerida deberá presentarse en forma impresa en papel membretado del Licitante, que sea completamente legible, foliado y firmado por el representante si es persona moral o por la persona física, en todas sus fojas. Las fojas que integran la proposición no deberán contener alteraciones, raspaduras ni tachaduras. El Licitante preparará su proposición en estricto apego a las necesidades y requerimientos planteados por el ISEM en las presentes bases o, en su caso, a las aclaraciones y modificaciones que se deriven de la junta de aclaraciones de este proceso licitatorio, de lo contrario serán desechadas. ISEM establece que la opción de recibir proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica no se aplicará en virtud que no se cuenta con la infraestructura necesaria; así mismo, no se admitirá el envío de proposiciones a través del servicio postal o de mensajería. 5.INTEGRACION DE LAS PROPOSICIONES 5.1EN UN SOBRE COMPLETAMENTE CERRADO Y ROTULADO EN SU PARTE EXTERIOR, SE ENTREGARA LA PROPUESTA TÉCNICA, CONTENIENDO LA DOCUMENTACIÓN SIGUIENTE: DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TÉCNICA. Debidamente firmada y foliada DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TÉCNICA. 1. Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los servicios y sus condiciones ambientales, estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las presentes bases de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, sus anexos y las modificaciones que, en su caso se hayan efectuado; al modelo de contrato, el haber considerado las normas que se establecen para este tipo de servicio, las especificaciones generales y particulares de los términos de referencia que el ISEM o entidad convocante les hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, Anexo 7 1.a Constancia expedida por la convocante de haber visitado el sitio de los trabajos. 2. Manifestación escrita de conocer los términos de referencia, las normas técnicas; las especificaciones generales y particulares del servicio a la cual se prestará contenidas en las presentes bases de concurso; y las leyes y reglamentos aplicables, así como la conformidad de ajustarse a ellos. Anexo 8 3. Impresión de los Términos de Referencia en hojas membretadas de la empresa 4. Metodología de trabajo propuesta: sistemas, tecnología, procedimientos por utilizar, alternativas por analizar, y organigrama propuesto para el desarrollo del servicios y forma de presentación de los resultados, según el caso. 5. Relación comprobable y copias de contratos de Estudios de Costo-Beneficio de hospitales y/o centros de salud suscritos con el sector público y privado por el licitante o invitado y su personal, que acrediten la experiencia y capacidad técnica solicitadas, con el nombre del contratante; la descripción de los servicios y su participación en ellos; los importes totales, ejercidos y por ejercer y las fechas de inicio y terminación previstas 6. Relación y Currículum de los profesionales que trabajan con el licitante o invitado con experiencia en los servicios con las mismas características técnicas y magnitud similares; identificando a los que se encargarán de la ejecución y administración del servicio. 7. Documento en original y copia expedida por alguna institución competente en la materia, que certifique los conocimientos y habilidades de los profesionistas responsables de formular Precios Unitarios (no necesario) 8. Manifestación escrita en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará anexando la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontratarán. ANEXO 9 9. Relación de equipos científicos, informáticos e instalaciones especiales, indicando si son de su propiedad o en arrendamiento, con o sin opción a compra; modelo y usos actuales; su ubicación física; la fecha en que se dispondrá de ellos en el sitio del servicio. Este documento al igual que los anteriores será firmado por representante legal de la empresa. 10. Manifestación de haber considerado las modificaciones que en su caso se hayan efectuado a las bases de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. ANEXO 11 10.a Copia de junta publica de aclaraciones. 11. Manifestación escrita de conocer y aplicará en su caso, las distintas proposiciones en materia de protección ambiental y ecológica para este servicio. ANEXO 12 12. Manifestación de conocer el contenido del modelo del contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos. ANEXO 10 12.a Impresión y medio magnético del modelo de contrato, debidamente requisitado, que contenga la información referente a la empresa concursante. 13 “EL CONTRATISTA” deberá manifestar bajo protesta de decir la verdad, ante el ISEM o entidad convocante, que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y características migratorias que le permitan trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento.“EL CONTRATISTA” deberá indicar además, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se comprometen, a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población. ANEXO 13 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA. 14 Documento en el que se comprometa a realizar los servicios por el importe que señala, cumpliendo los requisitos determinados por el convocante. Anexo 5 14-a Original y copia de carta de capacidad de financiamiento. Anexo 5-a 15 La garantía de seriedad de la propuesta que será del 5% del monto sin IVA, mediante cheque cruzado o para depósito en cuenta, los que deberán ser expedidos a favor del Instituto de Salud del Estado de México. 16. Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición. Este documento formara el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente. Se deberá entregar original IMPRESO y en medio magnético, en programa opus versiones: 2.0 ole; AEC 10, CMS o Neodata. 17. Análisis, cálculo e integración de los precios unitarios.Para la presentación de este documento, el licitante o invitado deberá tomar en cuenta lo siguiente: Verificar que el análisis sea congruente con los procedimientos, con los programas de trabajo, de personal y equipo, recursos humanos necesarios en el momento y en el lugar donde se llevarán a cabo los servicios, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado. Se debe desglosar a detalle todos y cada uno de los conceptos de trabajo que se indican en el catálogo de concurso, debiendo incluir la descripción del concepto, unidad de medida y cantidad, Integración del costo directos de mano de obra y equipo, así como el porcentaje de indirectos, el financiamiento, la utilidad, los cargos adicionales y el cargo que representa cada uno de ellos. El personal profesional, técnico y del servicio, sea adecuado y suficiente para ejecutar los servicios y la especialidad de los trabajadores sea la requerida para la ejecución del concepto. Verificar que el rendimiento sean razonable de acuerdo con el procedimiento del servicio propuesto, considerando los rendimientos de experiencias anteriores, así como las características particulares bajo las cuales se deben realizar los servicios. Se deberá considerar el modelo que para tal efecto ha elaborado la convocante. Nota: En caso de que las matrices de los precios unitarios estén integradas con BÁSICOS O AUXILIARES, obligatoriamente deberán presentarse éstos. De no ser así será motivo para desechar la propuesta. 18. Listado de mano de obra que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por mano de obra más significativas, y equipo con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes; 19. Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme, anexando el arancel de salarios de mano de obra del personal a utilizar por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios. 20. Análisis, calculo e integración de todos los costos horarios de equipo debiendo considerar estos, para efectos de evaluación, costos y rendimiento de equipos nuevos; 21. Análisis, cálculo e integración de todos los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales 22. Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento; tomando en cuenta los gastos que realizará “EL CONTRATISTA” en la ejecución de los trabajos, los anticipos que se otorguen (30 %), Se formularan las estimaciones con un periodo de 30 días por trabajos ejecutados; y serán revisados y autorizados por el personal asignado por la Subdirección de Infraestructura para tal efecto, y el anexo del indicador económico que se aplicará. 23. Utilidad propuesta por el Licitante 24. Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos. 25. Programa mensual de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por la convocante, dividido en partidas y subpartidas expresado en unidades medicas del servicio y pesos, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien redes de actividades con ruta crítica; 26. Programa mensual de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, para los siguientes rubros: A De la mano de Obra B Del equipo de utilización del servicio, identificando su tipo y características C De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos, y D De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, indicando la especialidad, número requerido, horas hombre para la ejecución de los trabajos y su importe en pesos. 27. Toda la documentación entregada por la convocante y/o en su caso la obtenida por compraNET, firmada en todas sus hojas. 28. Escrito mediante el cual el Licitante señale expresamente la documentación de naturaleza confidencial que entrega en su proposición, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En caso de que la información entregada en su oferta no la considere confidencial, deberá señalarlo en este escrito. 6.PROCESO DE LICITACIÓN Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las bases de licitación, siendo requisito registrar previamente su participación y abstenerse de intervenir en cualquier forma en el mismo. 6.1VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. La visita al sitio de realización de los trabajos se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora señalados en el numeral 3.1 de las presentes bases. Al concluir la visita, el Licitante recibirá la constancia respectiva, la que deberá incluir en su proposición; así mismo, el día de la apertura presentará escrito bajo protesta de decir verdad que conoce el sitio donde se realizarán los servicio. 6.2DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Los interesados que hubieren adquirido las bases de licitación, plantearán personalmente o por escrito, sus dudas, aclaraciones o cuestionamientos sobre la convocatoria, las bases, sus anexos y las cláusulas del contrato. En el caso de que el Licitante formule preguntas, estas se recibirán hasta cuarenta y ocho horas antes de la conclusión del periodo de venta de bases y serán contestadas a más tardar el último día del periodo de venta de bases. Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada del resultado de la junta de aclaraciones, al igual que las circulares que se emitan en su oportunidad y que se relacionen con dichas bases, será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación. Y se incluirán en el punto 26 La junta tiene por objeto que los interesados manifiesten sus dudas y planteen sus requerimientos de información. Cuando las características, complejidad y magnitud de los trabajos lo justifiquen, el convocante podrá efectuar otras juntas de aclaraciones respetando el plazo previo a la presentación de propuestas, debiendo comunicar a los interesados en cada junta, la fecha de la subsecuente. Al término de la junta se levantará acta donde se asiente el desarrollo de la reunión. El acta será firmada por todos los asistentes, a quienes se les entregará copia de la misma. El convocante pondrá, en sus oficinas, copia del acta a disposición de los interesados que no hubieren asistido. El participante tendrá la obligación de revisar la página de compranet para bajar la junta de aclaraciones y asimismo revisar si hubo más cambios en las bases de licitación. 6.3PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Deberá ser presidido por el servidor público designado por la convocante, quien será la única persona facultada para aceptarlas o desecharlas y, en general, para tomar todas las decisiones durante la realización del acto, debiendo estar presente durante su desarrollo. No se le permitirá el acceso a ningún Licitante que llegue después de la hora señalada y por lo tanto su proposición no será recibida, quedando automáticamente desechada. El Licitante o su representante, previo a la entrega de proposiciones, registrará su asistencia, (solo se podrá presentar una persona por empresa), exhibiendo identificación personal, ya que una vez cerrado el recinto no se permitirá el acceso de ninguna persona, ni de documentación que se pretenda introducir relacionada con la licitación. En caso de no asistir el representante legal, quien entregue la propuesta deberá acreditar su personalidad mediante carta poder simple que integrará en forma escrita a su propuesta, la cual deberá ser elaborada en papel membretado, firmada por el propio representante legal y dos testigos. El servidor público designado por ISEM pasará lista de asistencia a los participantes. La presentación de proposiciones será en presencia de los interesados que asistan al acto y en su caso de los representantes de la Contraloría, de la Cámara que corresponda y demás invitados. Cada Licitante entregará su proposición como lo vaya requiriendo el servidor público designado, quien recibirá el sobre y posteriormente procederá a su apertura. Se procederá a la apertura de las proposiciones y se desecharán aquellas que no contengan todos los documentos o hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos, sin darles lectura. Por lo menos un Licitante y el servidor público del ISEM facultado para presidir el acto, rubricarán el presupuesto de cada una de la o las propuestas. Se levantará el acta conforme a lo previsto en el artículo 54 del Reglamento en la que se harán constar las proposiciones aceptadas para su posterior evaluación y el importe total de cada una de ellas, así como las que hubieren sido desechadas, fundando y motivando las causas que lo originaron; el acta se firmará por los asistentes. Se señalará en el acta el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación. Se proporcionará copia del acta a los asistentes. En cualquiera de las etapas de la licitación, la falta de firma de alguno de los Licitantes en el acta correspondiente, no invalidará su contenido, alcances y efectos. Se prohíbe el uso de aparatos celulares durante el evento. PRESENTACION DEL PRESUPUESTO DEL SERVICIO EL Licitante deberá presentar el catálogo de conceptos para expresar los precios unitarios y monto total de la proposición de acuerdo con lo siguiente: El catálogo de conceptos podrá presentarse en formato de la empresa siempre y cuando no sufra modificación o alteración alguna con respecto al proporcionado por el Instituto, en la estructura de su formato como en su contenido y deberá presentarse sin correcciones, raspaduras, tachaduras o enmendaduras. 6.3.2. DEL IMPORTE DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y APLICACION DEL I.V.A. EL Licitante propondrá únicamente precios unitarios de cada concepto de trabajo y su total. Ni en los costos de la mano de obra ni en los importes totales de cada concepto de trabajo que proporcione el Licitante al elaborar su propuesta se incluya el I.V.A., el cual se aplicará en el importe de su propuesta, que es el resumen del importe de las partidas, determinando así el presupuesto total de la misma. MODELO DE CONTRATO En cumplimiento al artículo 34 fracción XIX del Reglamento, se adjunta a las presentes bases el modelo de contrato del servicio a Precios Unitarios y Tiempo Determinado. FORMA DE PAGO EL CONTRATISTA deberá formular las estimaciones de trabajos ejecutados con una periodicidad no mayor de 30 días naturales, teniendo EL CONTRATISTA un plazo de 6 (seis) días naturales, a partir de la fecha de corte, para la presentación de las estimaciones, misma que se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago. El personal asignado por la Subdirección de Infraestructura, efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por documentos realizados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. Las Estimaciones estarán sujetas a la aplicación de la amortización del anticipo, retenciones, deducciones y penas convencionales, que en su caso procedan. El CONTRATISTA presentará sus estimaciones una vez autorizadas por el personal asignado por la Subdirección de Infraestructura en original y cuatro copias, el soporte documental consistente en oficios, Expedientes entregados, entre otros, en original y dos copias, en la SIS para su trámite correspondiente. ISEM pagará a EL CONTRATISTA, en la ventanilla de pago de las oficinas del propio Instituto, las estimaciones que se generen dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas. Queda entendido que los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato correspondiente, serán por documentos entregados del servicio; PAGOS EN EXCESO Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el Licitante, éste deberá reintegrar dichas cantidades, más los intereses correspondientes. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del ISEM. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. TABULADOR DE SALARIOS Los salarios que proponga EL Licitante corresponderán al vigente en la zona o región donde se llevarán a cabo los trabajos. ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO EL Licitante deberá entregar en su propuesta el análisis e integración del 100% (cien por ciento) de los precios unitarios de los conceptos de trabajo del catálogo proporcionado por el ISEM. Los Licitantes propondrán únicamente precios unitarios de los conceptos considerados en el catálogo proporcionado por ISEM, no se admitirá que se agregue propuesta adicional. SUBCONTRATACIÓN Para la ejecución del servicio la presente licitación, el ISEM NO autoriza la subcontratación, para lo cual el licitante señalará en su propuesta las partidas que NO subcontratará de acuerdo al catálogo proporcionado por la convocante. 6.3.9. AJUSTE DE COSTOS Cuando a partir de la presentación de propuestas, ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos a los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, la revisión de los costos se realizará de conformidad con lo establecido en el Artículo 250 fracción I del Reglamento. PARA ESTE SERVICIO NO APLICA. 6.3.10. PORCENTAJES, FORMA Y TÉRMINOS DE LOS ANTICIPOS 30 % El anticipo que se otorgue a EL CONTRATISTA será del 30 % (TREINTA POR CIENTO) de la asignación presupuestaria aprobada para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas e inicie los trabajos. El importe del anticipo indicado anteriormente deberá ser considerado obligatoriamente por los Licitantes para la determinación del costo financiero de su propuesta. La convocante podrá otorgar anticipos para los convenios que se celebren, sin que pueda exceder el porcentaje originalmente autorizado en el contrato. 6.3.11. GARANTÍAS El Licitante al que se le adjudique el contrato, se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos en el Libro y su Reglamento y demás disposiciones administrativas aplicables, así como lo previsto en el contrato, las garantías que se enlistan: DEL ANTICIPO OTORGADO ANTICIPO DEL 30% Previo al pago del anticipo el Licitante al que se le adjudique el contrato, se obliga a constituir garantía del anticipo por un importe equivalente al 100% (cien por ciento) de éste, incluyendo I.V.A., mediante póliza de fianza expedida a favor de la Gobierno del Estado y/o Instituto de Salud del Estado de México por una Institución Afianzadora Mexicana autorizada para tal efecto, la que deberá ser entregada dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la firma del contrato. PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO El Licitante al que se le adjudique el contrato, se obliga a entregar garantía de cumplimiento a través de póliza de fianza expedida por una Institución Afianzadora Mexicana autorizada para tal efecto, a favor del Gobierno del Estado y/o Instituto de Salud del Estado de México con valor del 10% (diez por ciento) del importe total de la obra objeto de este contrato, en pesos mexicanos, con el I.V.A, incluido. La póliza de fianza a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser entregada por EL CONTRATISTA a ISEM dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la firma del contrato. DE VICIOS OCULTOS Se obliga a constituir fianza por medio de una Institución Afianzadora debidamente autorizada a favor de Gobierno del Estado y/o Instituto de Salud del Estado de México, para responder de los defectos o vicios ocultos que resultaren en la ejecución DEL SERVICIO y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el Licitante, por un importe equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe total con I.V.A., de los trabajos ejecutados de conformidad con de el LIBRO y su Reglamento. La cual deberá ser proporcionada en la entrega y recepción de los trabajos. 6.4.DICTAMEN La CONVOCANTE para determinar la solvencia de las proposiciones recibidas para su revisión detallada y evaluación, verificará que estas cumplan con los requisitos solicitados en las bases de licitación; una vez hecha la evaluación de las proposiciones presentadas, el contrato se adjudicará, en su caso, al Licitante cuya proposición resulte solvente porque reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la CONVOCANTE, y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requisitos solicitados por la CONVOCANTE, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el ISEM. El ISEM formulará un dictamen que servirá de fundamento para el fallo. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES Para la evaluación de las proposiciones se verificará: Que los documentos cumplan, sin excepción, con los requisitos y contengan toda la información solicitada. La suficiente experiencia y capacidad de los profesionales y técnicos para la adecuada, dirección y administración de los trabajos. Al realizar la evaluación TECNICA, se tomará en cuenta: a. El grado académico y las certificaciones necesarias; b. La experiencia en servicios similares; c. La capacidad profesional o técnica de las personas físicas responsables de la ejecución de los trabajos. La congruencia entre la planeación propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos y las características, complejidad y magnitud de los mismos. La adecuada selección del procedimiento por el licitante y su congruencia con el programa de ejecución considerado en su propuesta. La evaluación de la capacidad financiera del licitante. Al revisar la declaración fiscal anual o estados financieros dictaminados por contador público certificado independiente y los contratos vigentes, se verificará entre otros: La suficiencia del capital de trabajo para sustentar los requerimientos financieros de los trabajos a realizar; La capacidad para cumplir sus obligaciones de pago; y La rentabilidad financiera de la empresa. De la mano de obra, que: El personal, profesional, técnico del servicio, sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos. Los rendimientos sean razonables de acuerdo con el procedimiento propuesto, considerando los rendimientos de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales se deben realizar los servicios; y La especialidad del personal sea la requerida para la ejecución de los conceptos más significativos. Del equipo, que: Las características y la capacidad de los equipos sean congruentes con el procedimiento propuesto; coincidan con el listado presentado; sean suficientes, necesarios y adecuados a las condiciones de ejecución de los trabajos; y respeten los procedimientos y restricciones que indique el convocante; para este servicio no aplica De los programas, que: El programa general de ejecución de los trabajos cumpla con el plazo establecido por el convocante; El programa de suministro de equipo sea congruente con el programa general de ejecución; para este servicio no aplica Los programas de suministro de mano de obra sean congruentes con el procedimiento propuesto. Para la evaluación de los aspectos económicos se verificará que los documentos estén completos conforme a los solicitado y cumplan con los requerimientos, se realizará el análisis comparativo del presupuesto base contra las propuestas, se verificará que los precios sean aceptables en lo individual y en el total de la propuesta y que sean acordes según corresponda con la situación vigente en el mercado internacional, en el nacional o en el de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos. En el presupuesto del servico: Que cada uno de los conceptos señale el importe del precio unitario; El importe del precio unitario esté anotado con número y letra y que éstos sean coincidentes entre sí. En caso de diferencia prevalecerá, el escrito con letra, y Las operaciones aritméticas estén correctas. Cuando una o más operaciones estén equivocadas, se harán las correcciones correspondientes. El monto correcto será el considerado para el análisis comparativo de las propuestas. El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios se haya realizado de acuerdo con lo establecido en el Reglamento y que: Los análisis de los precios unitarios se integren con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales. Los costos directos comprendan los correspondientes a mano de obra, equipo. Los costos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario integrado a los sueldos y salarios del personal, conforme a lo previsto en el Reglamento; Los costos horarios por la utilización de equipo estén determinados por hora efectiva de trabajo, calculados para cada equipo; considerando, cuando sea el caso, los accesorios integrados; para este servicio no aplica Los costos directos de los precios unitarios se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento. Los costos de mano de obra considerados por el Licitante sean coincidentes con el tabulador de salarios o aranceles y con los costos que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos; Los costos horarios de los equipo de construcción estén determinados con base en el precio y rendimientos máximos de unidades nuevas, tomados de los manuales de los fabricantes. para este servicio no aplica Los costos indirectos de los precios unitarios estén integrados de acuerdo con lo previsto en el Reglamento y que: estén calculados por conceptos con sus importes, determinándose el monto total y su porcentaje sobre el monto del costo directo; Los costos indirectos consideren los de las oficinas centrales y los de campo y sean únicamente los necesarios para el apoyo técnico y administrativo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra; y No se incluyan cargos que, por sus características o conforme a las bases de la licitación, deban formar parte de un precio unitario. El costo financiero de los precios unitarios se haya estructurado y determinado conforme a lo señalado en el Reglamento y que: Los ingresos consideren la periodicidad, el plazo de trámite, el pago del o los anticipos y las estimaciones, con su respectiva amortización de anticipo. El costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; Los cargos adicionales sean las erogaciones que el contratista debe realizar de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad. La tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico; El costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales; El procedimiento para el cálculo del costo por financiamiento aplicado por el Licitante corresponda con el de las bases de la licitación. El cálculo del cargo por utilidad de los precios unitarios considere la utilidad que el Licitante estima debe percibir y las deducciones e impuestos correspondientes, no siendo necesario su desglose. El importe total de la propuesta a precios unitarios sea coincidente con el total del programa general de erogaciones de ejecución de los trabajos y con la suma de los importes de los programas específicos de erogaciones de mano de obra. El convocante considerará la información proporcionada por otras dependencias, entidades y ayuntamientos respecto del desempeño y cumplimiento del licitante donde haya o esté realizando obras públicas. Con base en el análisis comparativo y la evaluación, se determinará la propuesta solvente. Se considerará propuesta solvente a la propuesta presentada que cumpla con las bases de la licitación, garantice el cumplimiento del contrato y considere costos de mercado. En caso de que dos o más propuestas sean solventes, se optará por adjudicarla a la más baja. FALLO DE ADJUDICACIÓN El fallo de la licitación se comunicará en junta pública a la cual podrán asistir los Licitantes que así lo deseen. Se levantará el acta respectiva que será firmada por los asistentes, a quienes se les entregará en ese acto copia de la misma, surtiendo efectos de notificación. El acta quedará a disposición de los que no hayan asistido para los mismos efectos en la Subdirección de Infraestructura en Salud, ubicada en el domicilio antes citado, en días hábiles de las 9:00 a las 14:00 horas y a través de compraNET. Para la realización de este evento, ISEM previamente emitirá un dictamen que servirá de base para el fallo, en el que se hará constar los criterios utilizados para la evaluación de las propuestas. En caso de diferimiento de la fecha de fallo, esta fecha quedará comprendida dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el mismo. CONTRATACIÓN Previo a la firma del contrato el Licitante ganador deberá presentar para su cotejo original o copia certificada de los documentos con los que se acredite la existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, una vez llevado a cabo el cotejo ISEM devolverá al interesado los documentos originales o certificados, conservándolos en copias simples; El Licitante ganador se obliga a firmar el contrato respectivo dentro de los DIEZ días HÁBILES siguientes a la fecha en que se notificó el fallo. Si el adjudicatario no firmare el contrato por causas imputables a él mismo, en la fecha o plazo establecido en el fallo, se informará a la Contraloría para que ésta dictamine la sanción correspondiente y el ISEM, podrá adjudicar el contrato al siguiente participante cuya propuesta solvente que resulte económicamente más conveniente para el ISEM, de conformidad con lo asentado en el dictamen respectivo, y así sucesivamente, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta ganadora, no sea superior al diez por ciento. DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA Y CANCELACIÓN DE LICITACIÓN 7.1CAUSAS POR LAS QUE SE PODRÁ DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN LA CONVOCANTE”, procederá a declarar desierta la licitación, cuando las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos de las bases de licitación o sus precios de mano de obra no fueren aceptables para la CONVOCANTE, cuando ninguna persona adquiera las bases o bien no se reciba proposición alguna; situación que quedará asentada en el acta que se formule para dar constancia del acto correspondiente. 7.2CAUSAS POR LAS QUE EL ISEM PODRÁ CANCELAR LA LICITACIÓN Por caso fortuito o de fuerza mayor, en cuyo caso ISEM no reembolsará pago alguno al Licitante. Cuando existen circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al ISEM. En caso de declararse cancelada la licitación se levantará el acta correspondiente y el ISEM notificará a los interesados. 8.SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Para el caso de penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, estas serán determinadas únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido de ejecución general de los trabajos, se procederá conforme a lo señalado en la cláusula denominada penas convencionales del modelo de contrato. El monto de las sanciones en ningún caso podrá ser superior en su conjunto al monto de la garantía de cumplimiento. 9.DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA Y RESICIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. Para el caso de rescisión administrativa y terminación anticipada del contrato se procederá conforme a lo establecido en el Libro y su reglamento. 10.- DE LAS RETENCIONES Las estimaciones por trabajos realizados, con cargo al contrato relacionado con estas bases que, en su caso, se adjudique al Licitante, serán sujetas a la retención siguiente: Por concepto de derechos por el servicio de Inspección, Vigilancia y Control se retendrá el 2% (dos por ciento) y Por concepto de cada pago para integrarlo al Fideicomiso del Fondo para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado de México; Administrado por el Consejo Mexiquense de la Ciencia y Tecnología se retendrá el 2% (dos por ciento). Se realizara las retenciones en lo estipulado del Articulo 56 y 56 Bis del Código Financiero del Estado de México; Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y jurídicas colectivas incluidas las asociaciones en participación, que realicen pagos en efectivo o especies por concepto de remuneraciones al trabajo personal, prestado dentro del territorio del Estado, independientemente de la denominación que se les otorgue. Están obligadas a retener y enterar este impuesto, las personas físicas y jurídico colectivas que contraten la prestación de servicios de contribuyentes domiciliados en otro Estado o entidad federativa, cuya realización genere la prestación de trabajo personal dentro del territorio del Estado. La retención del impuesto se efectuara al contribuyente que preste los servicios contratados, debiendo entregarle la constancia de retención correspondiente durante los quince días siguientes al periodo respectivo. Cuando para la determinación de la retención del impuesto se desconozca el monto de las remuneraciones al trabajo personal realizadas por el contribuyente de que se trate, la retención deberá determinarse aplicando la tasa de 2.5% al valor total de las contraprestaciones efectivamente pagadas por los servicios contratados en el mes que corresponda sin incluir el Impuesto al Valor Agregado e independientemente de la denominación con que se designen (este ultima retención no se integrara en los precios unitarios). 11.MODIFICACIÓN A LAS BASES Cualquier modificación a las presentes bases será notificada a los participantes en la junta o juntas de aclaraciones previstas en las presentes bases. Las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos. 12.CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO La CONVOCANTE, sin perjuicio de la aceptación de los documentos y que los reciba para su evaluación, podrá desechar aquella proposición que: Presenten incompleta u omitan cualquier documento requerido en las bases de licitación o que los documentos no contengan la información solicitada. 2.- Incumpla las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la CONVOCANTE. 3.- Se acredite que la información o documentación proporcionada por los Licitantes es falsa. 4.- La ubicación del Licitante en alguno de los supuestos señalados en el artículo 12.48 del Libro. 5.- Se compruebe que algún Licitante ha acordado con otro u otros elevar los costos de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás Licitantes. 6.- El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes Bases de Licitación. 7.- Propongan alternativas que modifiquen lo establecido en las Bases de Licitación. 8.- No cumpla cualquiera de los requisitos solicitados en el Libro y su Reglamento y lo establecido en las presentes Bases de Licitación. 9.- que el monto de la propuesta presentado en documento 13 (Documento en el que se comprometa a realizar las obras por el importe que señala, cumpliendo los requisitos determinados por el convocante.) No coincida con el monto presentado en el documento 15 (Catálogo de conceptos, …...). 10.- que la propuesta no cumpla con lo solicitado en el artículo 49 párrafo primero del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México 11.- Por no firmar algún documento que integre las propuesta Legal Administrativa, Técnica y Económica. 12.- Por no presentar algún documento original solicitado con fechas vigentes. 13.- por no presentar los formatos incluidos en las bases debidamente requisitados, 12.1. CAUSALES DE DESECHAMIENTO PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección y ejecución de los trabajos, no cuenten con la experiencia y capacidad requerida para llevar la adecuada administración y ejecución de los trabajos. Que el Licitante no acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados de características, complejidad y magnitud similares a los que son motivo de la licitación, conforme a lo establecido en las Bases de la Licitación. Que el Licitante no proponga la maquinaria y equipo adecuados, necesarios y suficientes para desarrollar los trabajos que se convocan. para este servicio no aplica Que la planeación integral propuesta por el Licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, no sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos y con el procedimiento propuesto. Que con la declaración fiscal o balance general auditado no acredite el capital contable requerido en convocatoria por la CONVOCANTE. Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, no sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos. para este servicio no aplica Que los programas de suministros y utilización de mano de obra del servicio, no sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por la CONVOCANTE y con el procedimiento de acuerdo a los términos de referencia de los servicios a realizar. Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de estos no sean considerados como nuevos considerando las características ambientales donde se vayan a realizar los trabajos y el procedimiento constructivo de que se trate. para este servicio no aplica Que los análisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando la mano de obra, adecuados y necesarios para la ejecución del concepto. Que los precios unitarios propuestos por el Licitante, no sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total. Que los análisis de los precios unitarios no estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando lo indicado en el Libro, el “REGLAMENTO” y las Bases de Licitación. Que los precios básicos de adquisición de materiales considerados en sus análisis correspondientes, no se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado. para este servicio no aplica Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria o equipo no se hayan determinado por hora efectiva de trabajo. para este servicio no aplica Que los análisis de costos directos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el REGLAMENTO y las Bases de Licitación. Que en el costo directo los materiales considerados, no sean congruentes con la relación de costos básicos. para este servicio no aplica Que en el costo directo, los costos horarios de la maquinaria o equipo no se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de estos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximo los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos. para este servicio no aplica Que los análisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el REGLAMENTO y en las Bases de Licitación. Que el análisis y cálculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el REGLAMENTO y en las Bases de Licitación. Que el importe total de la propuesta no sea congruente con todos los documentos que la integran. En el caso de que una persona presente propuesta por si misma o como parte integrante de un grupo, no podrá presentar propuesta como parte integrante de otro grupo. La presentación de propuestas en contravención a lo anterior será causa de que se desechen las propuestas en que intervenga la misma persona; lo previsto en este lineamiento será aplicable también respecto de los Licitantes que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común. Que su capital contable este comprometido en contratos pendientes con la convocante .y/ otros. 13.DE LA CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACION Las proposiciones presentadas por los Licitantes serán conservadas por el ISEM conforme al artículo 12.64 del Libro. 14.VISITA A LAS INSTALACIONES DE LOS PARTICIPANTES El ISEM podrá efectuar las visitas que juzgue necesarias a las instalaciones de los Licitantes, quienes facilitarán el acceso a sus instalaciones, cuando la oferta se haya considerado aceptable para su evaluación, con el propósito de verificar la exactitud de la información que fue proporcionada y ser ampliada, en su caso, asimismo constatar su capacidad técnica y administrativa instalada así como la maquinaria y equipo que manifiestan tener. 15.RESPONSABILIDADES DE EL LICITANTE El Licitante a quien le fuere adjudicado el contrato objeto de la presente licitación, en su carácter de contratista, será el único responsable de la ejecución de los servicios y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia del servicio presentado que rijan en el ámbito Federal, Estatal o Municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale el ISEM. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de EL CONTRATISTA. En relación al personal que el Licitante adjudicado utilice para los OBRA objeto de la presente licitación, éste será el único responsable de las prestaciones laborales, de seguridad social y demás obligaciones obrero-patronales, por lo que el ISEM queda exento de cualquier reclamación o acción legal que pudiera suscitarse al respecto, ya que en ningún caso el ISEM podrá ser considerado como patrón obligado o sustituto. En su caso, el Licitante deberá acompañar a su propuesta técnica, escrito en el que se comprometa, que en caso de resultar adjudicado mantendrá afiliados a los trabajadores conforme a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. 16.DE LA PERMANENCIA DE LOS LICITANTES EN LOS EVENTOS DE LA LICITACIÓN Los Licitantes podrán permanecer en el lugar donde se realice el acto de presentación y apertura de proposiciones, aún cuando estas resulten desechadas, así mismo, podrán asistir al propio acto de fallo. 17.PERSONAS INHABILITADAS No podrán participar en esta licitación las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Contraloría. 18.DE LAS PRESENTES BASES EL CONTRATISTA no podrá hacer uso en todo o en parte de la información de las presentes bases para fines distintos a los especificados en las mismas, ni podrá suministrar o difundir información alguna relativa al servicio objeto de la presente licitación, en forma de publicidad o artículo técnico. 19.IMPREVISTOS Lo no previsto en las presentes bases se sujetará a lo expresamente consignado en el Libro, el Reglamento y demás normatividad aplicable y disposiciones correspondientes sobre la materia. 20.RECOMENDACIÓN DURANTE EL DESARROLLO DE LOS ACTOS No se permitirá en los diferentes actos que se deriven de la licitación el uso de aparatos de comunicación electrónica con el exterior. 21.NO NEGOCIACIÓN El Licitante deberá tomar en cuenta que no será negociada ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases y sus anexos, ni las proposiciones presentadas por los Licitantes. 22. REQUISITOS ADICIONALES Al formular la proposición El Licitante tomará en cuenta: Que deberá tener en la obra permanentemente un superintendente de construcción quien deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de la obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones de proyecto y de construcción, bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con la ejecución de los trabajos. para este servicio no aplica. Asimismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. El ISEM en cualquier momento podrá verificar que el personal propuesto por el Licitante para ejecutar los trabajos, sea el que esté desarrollándolos, de no ser así, deberá exigir que se utilice el personal propuesto en la licitación o uno de características similares. Que tomó en consideración las condiciones climáticas, ambientales, topográficas, compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar de los servicios, el grado de dificultad del servicio objeto de esta licitación, y que el desconocimiento de tales condiciones, en ningún caso servirá posteriormente para aducir justificación por incumplimiento del contrato. Que debe cumplir con el señalamiento de protección en obra, el cual deberá estar considerado como un cargo en el análisis de costos indirectos de obra. para este servicio no aplica. Que como cargo adicional ha considerado el 4% por concepto de inspección y supervisión y fideicomiso del fondo para la investigación C. y D. T. del Estado. De México. Que propone precios unitarios únicamente para los conceptos anotados en la relación al Catalogo de conceptos y que por lo tanto, no presenta alternativas que modifiquen lo estipulado en estas Bases de Licitación. Que se considerará como precio unitario, el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al servicio, especificaciones generales y particulares de los términos de referencia. Que el precio unitario se integrará con los costos directos, costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales. Que presentará, análisis expresados en pesos, de cada uno de los precios unitarios en la misma moneda, relativos a los conceptos señalados en el Catálogo de conceptos, estableciendo separadamente los costos directos, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad y los cargos adicionales; de acuerdo con lo indicado en el Libro, el “REGLAMENTO” y las presentes Bases de Licitación. Que al determinar sus costos directos tomó en consideración los salarios vigentes que rigen de acuerdo con el tipo de servicio en la fecha de su proposición, acorde con las condiciones de ejecución del concepto de servicio correspondiente. Ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el precio real y el considerado en los análisis justificará reclamación de “EL CONTRATISTA” en relación con los precios respectivos. Los costos indirectos deberán expresarse como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado deberá presentarse el análisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los correspondientes a la administración de oficinas centrales y de campo. El costo por financiamiento de los trabajos, estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; considerando para la determinación de este costo, los gastos que realice en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y en su caso la tasa de interés que aplicará, considerando los puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera una institución crediticia, señalando el indicador económico en que se basó, debiendo acompañar el análisis correspondiente a este concepto. El cargo por utilidad, será fijado por el propio proponente y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; este cargo deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar “EL CONTRATISTA”, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario, o porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad. El cargo adicional no deberá ser afectado por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad, este cargo deberá adicionarse al precio unitario después de la utilidad. Que la relación de conceptos y cantidades de servicio para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición, se formulará de acuerdo con lo siguiente: a.-Se llenará preferentemente a máquina o mediante computadora, de ser manuscrita se usará tinta negra, escribiendo con caracteres de imprenta fácilmente legibles. En ambos casos, el presupuesto deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras; en caso de que se elabore por computadora, deberá conservarse el mismo formato. b.- Se anotarán los importes de los precios unitarios de cada concepto con letra y número, en pesos con aproximación al centésimo. c.- Cuando el presupuesto se componga de varias hojas, deberá anotarse el monto de cada una de ellas y en la hoja final, el monto parcial acumulado, el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y el importe total de la proposición. d.- En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de las cantidades anotadas por la CONVOCANTE y el importe establecido en el análisis del precio unitario correspondiente o el anotado con letra por el proponente, cuando dicho análisis no se tenga. e.- De acuerdo con las correcciones a las operaciones aritméticas que en su caso se hagan, se modificarán los montos parciales y la suma de ellos, el IVA y el importe total de la proposición. 23.DE LAS INCONFORMIDADES Las personas que participen en esta licitación podrán inconformarse ante La Contraloría, de conformidad al acuerdo a lo indicado en el artículo 12.67 del Libro. 24.DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN En términos de los artículos 12.65 y 12.66 del Libro, la Contraloría en el ejercicio de sus facultades podrá verificar, en cualquier tiempo, que las obras públicas y OBRA relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en el Libro o en otras disposiciones aplicables. Asimismo, realizará las visitas e inspecciones que estime pertinentes y podrá solicitar a los servidores públicos y a los contratistas, toda la información y documentación relacionada con actos relativos a obras y OBRA, así como el acceso a la bitácora, incluyendo aquella relativa al cumplimiento que se derive de la integración de los precios unitarios, dentro de la cual se encuentran las prestaciones de Ley en materia de Seguridad Social. El CONTRATISTA que no aporte la información que le requiera la Contraloría en el ejercicio de sus facultades de verificación, será sancionado en los términos del Libro. Por la Convocante A t e n t a m e n t e Coordinador de Administración y Finanzas MODELO DE CONTRATO INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL “INSTITUTO”, REPRESENTADO POR EL LICENCIADO FERNANDO CÉSAR LUNA, EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Y POR LA OTRA LA EMPRESA DENOMINADA PUNTO LÍNEA PLANO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL “CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR EL INGENIERO LUIS ARTURO SAN JUAN OLVERA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, DE CUYA PERSONALIDAD SE HARÁ MERITO, CONTRATO QUE LAS PARTES CELEBRAN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: D E C L A R A C I O N E S PRIMERA.- DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO. QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2.5 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, QUE TIENE POR OBJETO, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA ENTIDAD, CONTANDO CON FACULTADES SU TITULAR, PARA CELEBRAR ESTE TIPO DE CONTRATOS, DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN AUTORIZADOS. QUE EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 294 FRACCIÓN VIII Y X DEL REGLAMENTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO, EL DOCTOR GABRIEL JAIME O'SHEA CUEVAS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL ISEM, GOZA DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES NECESARIAS, PARA REPRESENTAR A DICHO INSTITUTO EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO. QUE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD, ES UN ÓRGANO INTERNO DEL “INSTITUTO”, A QUIEN LE COMPETE ENTRE OTRAS ACCIONES, LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN, DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS, QUE SE EJECUTEN EN EL “INSTITUTO,” A EFECTO DE QUE SE REALICEN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS SEÑALADOS POR LAS LEYES RESPECTIVAS. QUE UNAS DE SUS DEPENDENCIAS LO SON EL HOSPITAL GENERAL DE AMECAMECA, HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE CHIMALHUACÁN, HOSPITAL MATERNO INFANTIL EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DEL MISMO NOMBRE, ESTADO DE MÉXICO, Y QUE EN DICHAS DEPENDENCIAS, ES PRECISAMENTE, DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO. QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES, QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE, RELATIVO AL PROGRAMA: APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL 2010, MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN NÚMERO 217B31000/5550/2010 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2010. QUE LA ASIGNACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZÓ POR: INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO ISEM-SIS-CCE-IR-019-10 EN BASE A LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECE EL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SU REGLAMENTO. QUE SEÑALA COMO DOMICILIO DEL “INSTITUTO”, PARA TODOS LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, EL UBICADO EN: AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE NÚMERO MIL NUEVE, COLONIA REFORMA Y FERROCARRILES NACIONALES, CÓDIGO POSTAL 50070, EN ESTA CIUDAD DE TOLUCA, MÉXICO. SEGUNDA.- DEL C. FEDERICO MARTÍNEZ HELMCKE. QUE ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL ACTA DE NACIMIENTO, PARTIDA 3464, JUZGADO 5 LIBRO 1 FOJA 183 DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. QUE ES MEXICANO Y CONVIENE QUE SI LLEGASE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO, POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EL BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO. QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO CON LA ORGANIZACIÓN Y LOS ELEMENTOS TÉCNICOS Y HUMANOS NECESARIOS PARA ELLO, POR LO QUE ES PATRÓN, QUE REÚNE LOS REQUISITOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. QUE SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, CON NÚMERO DE FOLIO 3576006335332. QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA, DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, SU REGLAMENTO, ASÍ COMO LOS ALCANCES DEL SERVICIO REFERIDO, EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, LAS NORMAS VIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y DE SUPERVISIÓN DEL “INSTITUTO”, LAS ESPECIFICACIONES DE LOS TRABAJOS, LOS MONTOS DEL MISMO, EL DOCUMENTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE PROYECTO APROXIMADO, ASÍ COMO LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD; Y DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN VIGOR, Y LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. QUE CONOCE EL SITIO EN QUE HABRÁN DE EJECUTARSE LOS TRABAJOS, PARA PREVER LAS POSIBLES CONTINGENCIAS QUE LLEGAREN A SURGIR. EL “CONTRATISTA” SERÁ, EL RESPONSABLE DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES, TENIENDO LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR CUALQUIER SITUACIÓN QUE AFECTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. QUE HA ENTREGADO AL “INSTITUTO” UNA PROPUESTA ECONÓMICA, QUE CONTIENE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, PROPUESTA BAJO LA CUAL, EL “INSTITUTO” HA ASIGNADO EL CONTRATO AL “CONTRATISTA”. QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 12.48 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA, DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO. QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, SIENDO SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: MAHF500829A87. QUE SEÑALA COMO DOMICILIO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, EL UBICADO EN: NABOR CARRILLO 38-3, COL. OLIVAR DE LOS PADRES, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, MÉXICO, D.F., C.P. 01780. QUE ESTA INSCRITO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE MÉXICO, SIENDO SU CLAVE DE REGISTRO SAOP/270508/4413/R1 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2010. UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES RECONOCIÉNDOSE MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD, CAPACIDAD Y REPRESENTACIÓN CON QUE COMPARECEN A LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO, SE OBLIGAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: C L Á U S U L A S PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS ESTUDIOS COSTO-BENEFICIO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE AMECAMECA, HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE CHIMALHUACÁN, HOSPITAL MATERNO INFANTIL EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DEL MISMO NOMBRE, ESTADO DE MÉXICO, Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLOS, HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO, LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN “E”, DEL APARTADO DE DECLARACIONES DEL “CONTRATISTA”, QUE EN LO SUCESIVO Y PARA LA INTERPRETACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, SE LE DENOMINARÁ “TRABAJOS”, SEGÚN EL TÉRMINO DE REFERENCIA, INCLUIDO EN SU PROPUESTA PRESENTADA AL “INSTITUTO”, LA CUAL, FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO, APEGÁNDOSE DE IGUAL MODO, A LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES; ASÍ COMO A LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES, EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLÁUSULA. LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS Y ESPECIFICACIONES, A QUE SE ALUDE EN ÉSTA CLÁUSULA, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS OTORGANTES, COMO ANEXOS, PASARÁN A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO. CONVIENEN LAS PARTES, QUE PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO, DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, EL “CONTRATISTA”, SE OBLIGA A PROPORCIONAR POR SU CUENTA, TODO EL MATERIAL Y PERSONAL NECESARIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS “TRABAJOS”, HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN. SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, ES DE: $1565,310.82 (UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 82/100 M.N.), QUEDA CONVENIDO POR LAS PARTES, QUE LA CANTIDAD REFERIDA, INCLUYE YA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, MONTO QUE INCLUYE GESTIÓN Y GASTOS NECESARIOS, PARA QUE EL “CONTRATISTA” LLEVE A CABO, EL OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO, MISMO, QUE SÓLO PODRÁ, A JUICIO DEL “INSTITUTO”, SER MODIFICADO POR RAZONES FUNDADAS, MOTIVADAS Y EXPLÍCITAS, CELEBRANDO PARA TAL EFECTO, UN CONVENIO POR AMBAS PARTES, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO, DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; ASÍ COMO SU REGLAMENTO. TERCERA.- ANTICIPOS. PARA EL INICIO DE “LOS TRABAJOS”, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EL “INSTITUTO” OTORGARÁ UN ANTICIPO POR EL 50% (CINCUENTA POR CIENTO), DEL CUAL EL 20% (VEINTE POR CIENTO) ES PARA INICIO DE LOS TRABAJOS Y EL OTRO 30% (TREINTA POR CIENTO) PARA MATERIAL Y EQUIPO, IMPORTE QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE: $782,655.41 (SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N.), QUEDA CONVENIDO POR LAS PARTES QUE LA CANTIDAD REFERIDA INCLUYE YA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR LO QUE EL “CONTRATISTA”, SE OBLIGA A UTILIZAR EL ANTICIPO OTORGADO EN LA COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO. QUEDA ESTABLECIDO QUE EL ANTICIPO SEÑALADO, ES EL CONTEMPLADO EN EL OFICIO DE INVITACIÓN Y EL RESULTANTE DEL PROGRAMA DE EROGACIÓN CONTENIDO EN LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL “CONTRATISTA” DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE MOTIVA LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO. EL ANTICIPO SE ENTREGARÁ AL “CONTRATISTA” MEDIANTE CHEQUE, PREVIA ENTREGA QUE EFECTÚE ÉSTE AL “INSTITUTO” DE LA GARANTÍA A QUE SE ALUDE EN LA CLÁUSULA DÉCIMA. EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR SIN MODIFICAR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO, FORMALIZANDO MEDIANTE CONVENIO ENTRE LAS PARTES LA NUEVA FECHA DE INICIACIÓN. SI EL “CONTRATISTA” NO ENTREGA LA GARANTÍA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 12.45 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO ÉSTE DEBERÁ INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA. CUARTA.- DE LOS “TRABAJOS”. EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A TRASMITIR LA PROPIEDAD, DE LOS “TRABAJOS” AL “INSTITUTO”, POR LO QUE ÉSTE, PODRÁ HACER USO, PARA LOS FINES QUE ASÍ CONVENGA, EL “CONTRATISTA”, RENUNCIA A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD Y NO SE RESERVA ACCIÓN DE NINGUNA ESPECIE, ASÍ MISMO, SE OBLIGA A GUARDAR CONFIDENCIALMENTE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN QUE ÉSTAS, PUEDAN UTILIZARLAS EN NINGÚN OTRO CONCURSO, DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN RESTRINGIDA O ADJUDICACIÓN DIRECTA; ASÍ COMO TAMPOCO A DIVULGAR, POR MEDIO DE PUBLICACIONES, INFORMES, CONFERENCIAS O CUALQUIER OTRA FORMA, LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DEL “INSTITUTO”, ADEMÁS ESTÁ DE ACUERDO, EN NO CONVENIR SU ENAJENACIÓN, DONACIÓN, COMPRA-VENTA, O CUALQUIER OTRA FORMA, DE TRASLADO DE DOMINIO DE LOS TRABAJOS, NI SU EXPLOTACIÓN, A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE SU USO, USUFRUCTO, ARRENDAMIENTO O CUALQUIER FORMA QUE IMPLIQUE LO ANTERIOR, EN CASO DE CONTRAVENIR, LO ESTIPULADO EN DICHO PÁRRAFO, EL “CONTRATISTA”, SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTEN, DEL MAL USO DE LOS TRABAJOS, SIN PERJUICIO DE QUE EL “INSTITUTO”, PUEDA ACTUAR PENAL O CIVILMENTE, EN CONTRA DE QUIEN HAGA MAL USO DE LOS TRABAJOS. QUINTA.- FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN, QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES, CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE 30 (TREINTA) DÍAS, QUE ABARCARÁN LOS TRABAJOS REALIZADOS SEGÚN EL PROGRAMA, QUE SERÁN PRESENTADAS POR EL “CONTRATISTA”, A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE, DENTRO DE LOS SEIS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, A LA FECHA DEL CORTE, EL “INSTITUTO”, DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS SIGUIENTES, PROCEDERÁ A SU REVISIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN; CUANDO LA ESTIMACIÓN NO SEA PRESENTADA EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁ A LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, PARA QUE EL “INSTITUTO”, INICIE SU TRÁMITE DE PAGO, CONVIENEN LAS PARTES, QUE LA ESTIMACIÓN SE CUBRIRÁ AL “CONTRATISTA”, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE SE HUBIERE ACEPTADO Y FIRMADO POR LAS PARTES. QUEDA ENTENDIDO, QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 242 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, LOS ÚNICOS TIPOS DE ESTIMACIONES QUE SE RECONOCERÁN, PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁN LAS CORRESPONDIENTES, POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS; DE PAGO DE CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS, EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO; Y DE GASTOS NO RECUPERABLES, A QUE ALUDE, EL ARTÍCULO 67 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO, DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, EN RELACIÓN, CON EL 249 DEL REGLAMENTO, DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO. EL RESIDENTE DE LOS TRABAJOS, EFECTUARÁ LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE QUINCE DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN, EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS, DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN, NO SE CONSIDERARÁ COMO LA ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE EL “INSTITUTO”, TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR TRABAJOS FALTANTES Y EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO. QUEDA IGUALMENTE CONVENIDO, QUE TODO PAGO SE EFECTUARÁ EN LA CAJA GENERAL DEL “INSTITUTO”, SITO EN AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE NÚMERO 1009, COLONIA REFORMA Y FERROCARRILES NACIONALES, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO; SIN PODER EXIGIR MAYOR RETRIBUCIÓN POR NINGÚN OTRO CONCEPTO. SEXTA.- PAGOS EN EXCESO. LAS PARTES CONVIENEN, QUE EN CASO DE PAGOS EN EXCESO, QUE RECIBA EL “CONTRATISTA”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, A RAZÓN DE ADICIONAR A LA CANTIDAD ADEUDADA, EL COSTO PORCENTUAL PROMEDIO, (C.P.P.), PUBLICADO EN LOS DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL, MÁS EL 5% (CINCO POR CIENTO) MENSUAL, LOS CARGOS SE CALCULARÁN, SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO, DESDE LA FECHA DE PAGO, HASTA QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES, A DISPOSICIÓN DEL “INSTITUTO”. EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA, A RESARCIR EL DAÑO PATRIMONIAL AL “INSTITUTO”, PARA EL CASO, EN QUE SE DETECTEN VOLÚMENES DE SERVICIOS PAGADOS Y NO EJECUTADOS, EN QUE HUBIERA INCURRIDO EL “CONTRATISTA”, DERIVADO DE LAS REVISIONES A LOS TRABAJOS, AMPARADOS BAJO EL PRESENTE CONTRATO, POR LOS DIVERSOS ORGANISMOS DE CONTROL, DEL ESTADO DE MÉXICO. SÉPTIMA.- PLAZO DE EJECUCIÓN. SE ESTABLECE UN PLAZO TOTAL DE 45 DÍAS NATURALES, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, OBLIGÁNDOSE EL “CONTRATISTA”, A INICIAR LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2010 Y A TERMINARLOS PRECISAMENTE, EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2010, PLAZO QUE ÚNICAMENTE PODRÁ, A JUICIO DEL “INSTITUTO”, SER MODIFICADO, POR RAZONES FUNDADAS, MOTIVADAS Y EXPLÍCITAS, CELEBRANDO PARA TAL EFECTO, UN CONVENIO SIGNADO POR AMBAS PARTES, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO, DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SU REGLAMENTO, ESTE CONVENIO, SERÁ EL ÚNICO DOCUMENTO, QUE ACREDITE CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATADO. OCTAVA.- OBLIGACIONES. PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO, DEL PRESENTE CONTRATO, EL “CONTRATISTA”, SE OBLIGA A: INFORMAR AL “INSTITUTO” POR ESCRITO AL DÍA SIGUIENTE DE HABER RECIBIDO EL ANTICIPO, PARA QUE A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD, SE DETERMINE LA AUTORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN. EL “INSTITUTO”, NO AUTORIZARÁ AL “CONTRATISTA”, DICHA REPROGRAMACIÓN SI ESTA SE SOLICITA FUERA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA DE ESTE CONTRATO. INFORMAR AL “INSTITUTO” POR ESCRITO, LA FECHA EN QUE INICIARÁ LOS TRABAJOS, PARA QUE EL “INSTITUTO”, A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD, DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS, EL “INSTITUTO”, ASÍ MISMO, NO RECONOCERÁ TRABAJOS EJECUTADOS POR EL “CONTRATISTA”, ANTERIORES A LA FECHA ANTES REFERIDA. CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO, DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, DE LOS ALCANCES DE LOS SERVICIOS, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES; EL PRODUCTO ESPERADO Y LA FORMA DE PRESENTACIÓN PARA LOS TRABAJOS, MISMOS, QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO. DESIGNAR EL PERSONAL NECESARIO, DEBIDAMENTE CAPACITADO Y EN SU CASO ESPECIALIZADO, PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS, DE TAL SUERTE, QUE SE CUMPLA AL 100% LA PROPUESTA EMITIDA POR EL “CONTRATISTA”, PARA EL CUMPLIMIENTO DE ÉSTE CONTRATO. QUE EL PERSONAL DESIGNADO, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, OBSERVARÁ LAS DISPOSICIONES, QUE TIENE IMPLEMENTADAS EL “INSTITUTO”, PARA EL CONTROL DE LAS PERSONAS, QUE TIENEN ACCESO A SUS INSTALACIONES; ASÍ COMO CUALQUIER OTRO TIPO, DE INDICACIONES QUE AL EFECTO EMITA EL MISMO. PROPORCIONAR, ADEMÁS DEL PERSONAL SEÑALADO EN EL INCISO “D”, DE ÉSTA CLÁUSULA, EL PERSONAL DE SUPERVISIÓN, SIN COSTO PARA EL “INSTITUTO”, QUE SEA NECESARIO, PARA VIGILAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS, EN EL PRESENTE CONTRATO, LA CUAL NO SERÁ PARTE, DEL GRUPO DE TRABAJADORES ASIGNADOS. ATENDER EN FORMA INMEDIATA, TODOS Y CADA UNO DE LOS REPORTES, QUE SOBRE DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE DETECTEN. IGUALMENTE, SE OBLIGA EL “CONTRATISTA”, A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS; ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO, SOBRE LOS TRABAJOS O SERVICIOS EJECUTADOS, QUE AMPARE ÉSTE CONTRATO, SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DEL “INSTITUTO”. EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO, LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS SEÑALADOS EN EL INCISO “E”, DE LA DECLARACIÓN SEGUNDA DE ESTE CONTRATO; ASÍ COMO EN SU PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA, CON MOTIVO DE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO. PROPORCIONAR AL “INSTITUTO”, CUALQUIER INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN, QUE ÉSTE LE SOLICITE, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS MATERIA DE ÉSTE CONTRATO. ATENDER LAS INDICACIONES, QUE PARA LA EFICAZ REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, RECIBA DEL “INSTITUTO”. EL USO DE LA BITÁCORA COMO OBLIGATORIO, DEBIENDO PERMANECER EN LA RESIDENCIA, A FIN DE QUE LAS CONSULTAS REQUERIDAS, SE EFECTÚEN EN EL SITIO, SIN QUE ÉSTA PUEDA SER EXTRAÍDA DEL LUGAR DEL SERVICIO, AJUSTÁNDOSE A LAS NECESIDADES DEL “INSTITUTO”, DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA. CUMPLIR ESTRICTAMENTE, CON LAS DISPOSICIONES LEGALES, REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS, QUE RESULTEN APLICABLES, A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, EN EL EVENTO DE QUE, POR INCUMPLIMIENTO DE DICHAS DISPOSICIONES, SE IMPUSIERE AL “INSTITUTO”, ALGUNA MULTA O SANCIÓN, EL “CONTRATISTA”, SE OBLIGA A CUBRIR POR SU CUENTA, EL IMPORTE DE LAS MISMAS Y A REALIZAR DE INMEDIATO, LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES, A FIN DE REGULARIZAR LA SITUACIÓN CREADA. COMUNICAR DE INMEDIATO AL “INSTITUTO” POR ESCRITO, LOS CASOS, EN LOS QUE A SU JUICIO, DEBA REALIZARSE ALGÚN SERVICIO O TRABAJO, NO CONTEMPLADO EN EL PRESENTE CONTRATO, CON EL FIN, DE QUE EL “INSTITUTO” RESUELVA EN DEFINITIVA. HACER DE CONOCIMIENTO OPORTUNO AL “INSTITUTO”, CUALQUIER HECHO O CIRCUNSTANCIA, QUE PUEDA TRADUCIRSE EN BENEFICIO, DAÑO O PERJUICIO DE ÉSTE. COMUNICAR POR ESCRITO, OPORTUNAMENTE AL “INSTITUTO”, CUALQUIER CAMBIO A SU DOMICILIO O NÚMEROS TELEFÓNICOS. NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. EL “INSTITUTO”, SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DEL “CONTRATISTA”, EL INMUEBLE EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO, LOS “TRABAJOS”, MATERIA DE ESTE CONTRATO. DÉCIMA.- GARANTÍAS. EL “CONTRATISTA”, SE OBLIGA A CONSTITUIR A FAVOR DEL “INSTITUTO”, LAS GARANTÍAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN, CON SUJECIÓN A LAS FORMALIDADES DISPUESTAS, POR EL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO, DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, SU REGLAMENTO Y EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE FIANZAS, EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DE FECHA 25 DE JUNIO DE 1998, POR LO QUE: GARANTÍA DE ANTICIPO EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR FIANZA POR EL IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DEL ANTICIPO RECIBIDO, MEDIANTE PÓLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y/O INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO. CONVIENEN LAS PARTES QUE LA FIANZA DEBERÁ SER PRESENTADA POR EL “CONTRATISTA” EN UN PERIODO DE 5 DÍAS DESPUÉS DE LA FIRMA DEL PRESENTE, PARA QUE EL “INSTITUTO” INICIE EL PROCESO PARA EL PAGO. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EL “CONTRATISTA” DEBERÁ CONSTITUIR GARANTÍA, A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y/O INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, DERIVADAS DE ÉSTE INSTRUMENTO, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, A TRAVÉS DE UNA PÓLIZA DE FIANZA, Y POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO), DEL IMPORTE TOTAL AUTORIZADO, INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO AL CONTRATO; GARANTÍA QUE DEBERÁ SER SUSTITUIDA Y ACTUALIZADA, DE ACUERDO A LAS FORMALIDADES PREVISTAS, POR LOS ARTÍCULOS 115 Y DEMÁS APLICABLES, DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO, DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, HASTA LA TOTAL TERMINACIÓN Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS AL “INSTITUTO”. ÉSTA GARANTÍA SERÁ LIBERADA, SIEMPRE Y CUANDO SE LE DÉ CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO, EN EL ARTÍCULO 117 DEL REGLAMENTO, DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO, DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO. CUANDO LOS TRABAJOS SE REALICEN, EN MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DEBERÁ SUSTITUIRSE EN ÉL O LOS SIGUIENTES EJERCICIOS, POR OTRA U OTRAS IGUALES, AL MONTO DE LOS TRABAJOS AUTORIZADOS AL CONTRATO, PARA EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE, ACTUALIZANDO DICHOS MONTOS, DE ACUERDO CON LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS Y LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES. A SOLICITUD DEL “CONTRATISTA”, EL “INSTITUTO” PODRÁ PERMITIR, QUE NO SE SUSTITUYA LA GARANTÍA OTORGADA EN EL PRIMER EJERCICIO, SIEMPRE QUE ÉSTA CONTINÚE VIGENTE Y SU IMPORTE MANTENGA LA MISMA PROPORCIÓN, DEL PRIMER EJERCICIO EN VALORES ACTUALIZADOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR EN LOS EJERCICIOS SUBSIGUIENTES. CUANDO SE REALICEN CONVENIOS, DE MODIFICACIÓN AL PLAZO O MONTO DE LOS CONTRATOS, LA MODIFICACIÓN A LAS GARANTÍAS, DEBERÁ ENTREGARSE AL CONTRATANTE, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, A LA FIRMA DE LOS CONVENIOS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 119 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO, DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, INCLUYENDO LA DOCUMENTACIÓN, QUE LA EMPRESA DEBE ENTREGAR, PARA LA FIRMA DE LOS MISMOS, COMO SON; LOS RESPECTIVOS ENDOSOS A LAS FIANZAS DE ANTICIPO Y DE CUMPLIMIENTO. GARANTÍA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS EL “CONTRATISTA”, DEBERÁ CONSTITUIR GARANTÍA, A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y/O INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA RESPONDER POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD POSTERIOR, UNA VEZ CONCLUIDOS, LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, MEDIANTE PÓLIZA DE FIANZA, A FAVOR DE ÉSTA Y POR UN PLAZO DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FORMAL ENTREGA-RECEPCIÓN DEL MISMO, GARANTÍA QUE DEBERÁ ENTREGAR EN ESE ACTO Y PREVIAMENTE A LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA CORRESPONDIENTE, EL MONTO DE LA GARANTÍA, SERÁ EL QUE RESULTE DE APLICAR EL 10% (DIEZ POR CIENTO), SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS. LA GARANTÍA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, SE LIBERARÁ, UNA VEZ TRANSCURRIDOS LOS DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR, DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE ÉSTA NO SE HAYA FIRMADO CONDICIONADA Y QUE DURANTE ESE PERÍODO, NO HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL “CONTRATISTA”. CUANDO SURGIERAN, DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS, DENTRO DEL PLAZO QUE CUBRE LA GARANTÍA, EL “INSTITUTO”, DEBERÁ COMUNICARLO POR ESCRITO AL “CONTRATISTA”, PARA QUE ÉSTA EFECTÚE, LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE TREINTA DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ÉSTE PERÍODO, SIN QUE LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES SE HUBIEREN REALIZADO, EL “INSTITUTO” HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA, SI LA REPARACIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRÁN ACORDARLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTÍA. PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS GARANTÍAS, PREVISTAS EN ÉSTE CONTRATO, SE OBSERVARÁ, ADEMÁS DE LO PREVISTO EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, LO SIGUIENTE: LA PÓLIZA DE GARANTÍA, DEBERÁ PREVER MÍNIMO LAS SIGUIENTES ACLARACIONES: QUE LA FIANZA SE OTORGARÁ, ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO. QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL “INSTITUTO”. QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE, DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES, JUICIOS O INSTANCIAS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA, POR AUTORIDAD COMPETENTE, EN CADA UNO DE ÉSTOS; Y QUE LA AFIANZADORA, ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN, PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO, DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO, DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. CUANDO, AL REALIZARSE EL FINIQUITO, RESULTEN SALDOS A CARGO DEL “CONTRATISTA”, Y ÉSTA PAGUE LA TOTALIDAD EN FORMA INCONDICIONAL, EL “INSTITUTO” LIBERARÁ LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SUBSISTIENDO LA FIANZA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. DÉCIMA PRIMERA.- SUPERVISIÓN. EL “CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR EL CURRICULUM, DE CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE INTEGRARÁN SU PLANTILLA. LA CONTRATANTE, A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR Y VIGILAR EN TODO TIEMPO, LOS TRABAJOS QUE REALICE EL “CONTRATISTA”, OBJETO DE ÉSTE CONTRATO Y DARÁ POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE SUPERVISIÓN, A FIN DE QUE ÉSTOS, SE AJUSTEN A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, Y EN SU CASO, A LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES; ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES QUE ORDENE SI FUERA NECESARIO. DÉCIMA SEGUNDA.- RELACIONES DEL “CONTRATISTA” CON SU PERSONAL. EL “CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAIGA, CON LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS, DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS, EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, POR CONSIGUIENTE, EL “CONTRATISTA”, SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES, QUE SUS TRABAJADORES LLEGAREN A PRESENTAR, EN CONTRA DEL “INSTITUTO”, ASÍ MISMO, A REINTEGRAR TODA EROGACIÓN, QUE LLEGARE A REALIZAR POR ESTOS CONCEPTOS, EN FORMA INMEDIATA Y EN CASO DE NO HACERLO, SE PROCEDERÁ A SU DESCUENTO, DEL PAGO MENSUAL QUE CORRESPONDA. QUEDA CONVENIDO POR LAS PARTES, QUE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL “CONTRATISTA” ENTREGARÁ AL “INSTITUTO”, UNA LISTA DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL “CONTRATISTA”, CON LOS NOMBRES DE SU PERSONAL, QUE EJECUTARÁ EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DEBIENDO HACERSE CONSTAR EN DICHA LISTA, QUE LOS ELEMENTOS FORMAN PARTE DEL PERSONAL DEL “CONTRATISTA”. QUEDA IGUALMENTE CONVENIDO POR LAS PARTES, QUE EN CASO, DE QUE EL “CONTRATISTA”, SUSTITUYA ALGÚN ELEMENTO DE SU PERSONAL, ÉSTE SE OBLIGA A ENTREGAR AL “INSTITUTO”, UNA NOTIFICACIÓN, EN LA CUAL SE PRECISE EL CAMBIO DEL ELEMENTO, HACIENDO MENCIÓN QUE ÉSTE, FORMA PARTE DE SU PERSONAL. DÉCIMA TERCERA.- MODIFICACIONES. DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, EL “INSTITUTO”, PODRÁ INSTRUIR LAS MODIFICACIONES DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES, DANDO AVISO POR ESCRITO CON OPORTUNIDAD AL “CONTRATISTA” Y ÉSTE SE OBLIGA, A ACATAR LAS INSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES. EN EL CASO DE QUE, CON MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES ORDENADAS, EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS QUE DEBA REALIZAR EL “CONTRATISTA”, EXCEDIERE LA CANTIDAD ESTIPULADA, EN LA CLÁUSULA SEGUNDA Y DE ACUERDO, AL ARTÍCULO 12.46 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA, DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, LAS PARTES CELEBRARÁN UN CONVENIO, POR LA CANTIDAD EXCEDENTE. POR OTRA PARTE, SI LAS MODIFICACIONES ORIGINAN, ALGUNA VARIACIÓN EN LOS CÁLCULOS, QUE SIRVIERON DE BASE, PARA FIJAR EL IMPORTE SEÑALADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA, AMBAS PARTES, DE COMÚN ACUERDO, DETERMINARÁN LOS AJUSTES, QUE DEBAN HACERSE A DICHO IMPORTE. DÉCIMA CUARTA.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO Y MONTO. EN LOS CASOS, A QUE SE REFIERE, LA CLÁUSULA INMEDIATA ANTERIOR, O CUANDO POR CUALQUIER OTRA CAUSA, NO IMPUTABLE AL “CONTRATISTA”, LE FUERE IMPOSIBLE A ÉSTA, LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS, DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA, EL “CONTRATISTA” SOLICITARÁ OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO, EL CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO Y EL INCREMENTO EN MONTO, QUE DERIVE DE ELLO, QUE CONSIDERE NECESARIA, EXPRESANDO LOS MOTIVOS, EN QUE APOYE SU SOLICITUD, EL “INSTITUTO” RESOLVERÁ SOBRE LA JUSTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA, DEL CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO Y EL MONTO CORRESPONDIENTE, Y EN SU CASO, CONCEDERÁ LA QUE HAYA SOLICITADO EL “CONTRATISTA”, O LA QUE ESTIME CONVENIENTE PREVIA CONCILIACIÓN, SOLICITANDO LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PARA REALIZAR LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA Y AL MONTO DEL CONTRATO. SI LOS TRABAJOS NO PUDIERAN EJECUTARSE DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO, POR CAUSAS IMPUTABLES AL “CONTRATISTA”, ÉSTA PODRÁ TAMBIÉN SOLICITAR, CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO, PERO SERÁ OPTATIVO PARA EL “INSTITUTO”, EL CONCEDERLO O NEGARLO, EN CASO DE CONCEDERLO, EL “INSTITUTO” DECIDIRÁ SI PROCEDE IMPONER AL “CONTRATISTA”, LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA; EN CASO DE NEGARLA, PODRÁ EXIGIR AL “CONTRATISTA”, EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LE ORDENARÁ QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS, A FIN DE QUE LOS TRABAJOS, SE CONCLUYAN OPORTUNAMENTE O BIEN, DE SER NECESARIO, PODRÁ RESCINDIR EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. DÉCIMA QUINTA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. EL “INSTITUTO” RECIBIRÁ LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SI LOS MISMOS, HUBIESEN SIDO REALIZADOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMÁS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO. INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR, SE EFECTUARÁN RECEPCIONES PARCIALES DE LOS TRABAJOS, EN LOS CASOS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN: CUANDO EL “INSTITUTO” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO ELABORADO SE AJUSTE A LO PACTADO, EN ESTE CASO, SE CUBRIRÁ AL “CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS. CUANDO DE COMÚN ACUERDO EL “INSTITUTO” Y EL “CONTRATISTA”, CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ÉSTE CASO, LOS TRABAJOS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARÁN EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN. CUANDO EL “INSTITUTO” RESCINDA EL CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA Y AL ARTÍCULO 12.41 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA, DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, EN ÉSTE CASO, LA RECEPCIÓN PARCIAL, QUEDARÁ A JUICIO DEL “INSTITUTO”, LA QUE LIQUIDARÁ EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR. CUANDO TENGA QUE INTERVENIR LA AUTORIDAD JUDICIAL Y ÉSTA DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO, EN ÉSTE CASO, EL PROCEDIMIENTO SE AJUSTARÁ A LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN JUDICIAL. EL “CONTRATISTA” COMUNICARÁ AL “INSTITUTO”, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, DENTRO DE UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES, Y ÉSTE VERIFICARÁ, QUE LOS MISMOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, DENTRO DEL PLAZO PACTADO. FINALIZADA LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR PARTE DEL “INSTITUTO”, ÉSTE PROCEDERÁ A SU RECEPCIÓN FÍSICA, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES, LO QUE SE REALIZARÁ MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 232 DEL REGLAMENTO, DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LA QUE, INTERVENDRÁN LOS REPRESENTANTES DE AMBAS PARTES, QUEDANDO LOS TRABAJOS RECIBIDOS, A PARTIR DE DICHO ACTO, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL “INSTITUTO”. DÉCIMA SEXTA.- DESIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE Y RESIDENTE. EL “CONTRATISTA”, SE OBLIGA A NOMBRAR UN REPRESENTANTE DE SU PERSONAL, EL CUAL TENDRÁ EL CARGO DE SUPERINTENDENTE, CON DOMICILIO DENTRO DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, QUIEN DEBERÁ PERMANECER INVARIABLEMENTE, EN EL SITIO DE LOS “TRABAJOS” Y DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA TOMAR DECISIONES, EN TODO LO RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LOS “TRABAJOS”, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE, EL “CONTRATISTA”, SE OBLIGA A INFORMAR AL “INSTITUTO”, EL NOMBRE DE LA PERSONA DESIGNADA, A MÁS TARDAR, EL DÍA DE INICIO DE LOS “TRABAJOS” Y EL “INSTITUTO”, SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN O RECHAZO, EN SU CASO, EL CUAL PODRÁ EJERCER, EN CUALQUIER MOMENTO, DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO. DÉCIMA SÉPTIMA.- RESPONSABILIDADES DEL “CONTRATISTA”. EL “CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE, POR LA MALA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CUANDO ÉSTOS, NO SE AJUSTEN A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y/O LAS ÓRDENES DE LA CONTRATANTE. IGUALMENTE EL “CONTRATISTA”, SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS, QUE POR MOTIVO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO CAUSE AL “INSTITUTO”, HA TERCEROS, SALVO QUE EL ACTO, POR EL QUE, TALES DAÑOS Y PERJUICIOS SE HAYAN ORIGINADO, HUBIESE SIDO EXPRESAMENTE ORDENADOS POR EL “INSTITUTO”. CUANDO LOS TRABAJOS, NO SE HUBIESEN EJECUTADO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, Y/O CON LAS ÓRDENES QUE HUBIESE DADO POR ESCRITO EL “INSTITUTO”, ESTE ORDENARÁ LA CORRESPONDIENTE CORRECCIÓN, O REPOSICIÓN INMEDIATA, LA QUE REALIZARÁ POR SU CUENTA EL “CONTRATISTA”, QUIEN NO TENDRÁ DERECHO A NINGUNA RETRIBUCIÓN, POR LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS, EL “INSTITUTO” CUANDO LO ESTIME CONVENIENTE, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EN TANTO, QUE SE LLEVE A CABO LA CORRECCIÓN CORRESPONDIENTE. LA LIQUIDACIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS, NO SIGNIFICARÁ LA ACEPTACIÓN DEFINITIVA DE LOS MISMOS, POR LO TANTO, EL “INSTITUTO”, SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO, DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS, O POR PAGO ERRÓNEAMENTE EFECTUADO. ASIMISMO, EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A SUJETARSE, A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE, PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, ASÍ COMO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS AL EFECTO, POR EL “INSTITUTO”. IGUALMENTE, SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR AL “INSTITUTO”, O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA. SI EL “CONTRATISTA”, REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, INDEPENDIENTEMENTE, DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA, POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO. DÉCIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES. EL “INSTITUTO”, TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR, QUE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE ESTÉN EJECUTANDO POR EL “CONTRATISTA”, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO, PARA LO CUAL, EL “INSTITUTO”, COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE EL AVANCE DE LOS SERVICIOS, A TRAVÉS DEL PERSONAL QUE AL EFECTO DESIGNE. SI COMO CONSECUENCIA DE LA SUPERVISIÓN Y/O VERIFICACIÓN, SEÑALADAS EN LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA, SE OBSERVA, QUE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS, ES MENOR QUE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE, EL “INSTITUTO” PROCEDERÁ A LA RETENCIÓN: RETENER EN TOTAL EL 5% (CINCO POR CIENTO), DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS, REALMENTE EJECUTADOS Y EL IMPORTE QUE DEBIÓ REALIZARSE, MULTIPLICADA POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, HASTA LA DE LA REVISIÓN, POR LO TANTO, SE HARÁ LA RETENCIÓN QUE SEA PROCEDENTE. APLICAR PARA EL CASO DE QUE EL “CONTRATISTA” NO EJECUTE LOS TRABAJOS, EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL “CONTRATISTA”, UNA PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA, ENTRE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS, REALMENTE EJECUTADOS, Y EL IMPORTE QUE DEBIÓ REALIZARSE, CONFORME AL PROGRAMA DE LOS TRABAJOS, EL DESCUENTO DE DICHA PENA CONVENCIONAL, SERÁ EN CADA ESTIMACIÓN Y EN NINGÚN CASO, PODRÁN SER SUPERIORES EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. INDEPENDIENTEMENTE, DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES, SEÑALADAS ANTERIORMENTE, EL “CONTRATISTA”, PODRÁ OPTAR, ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISIÓN DEL MISMO. EN CASO, DE QUE EL “INSTITUTO”, OPTE POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, SE APLICARÁ AL “CONTRATISTA” UNA SANCIÓN, CONSISTENTE EN UN PORCENTAJE DEL VALOR DEL CONTRATO, QUE PODRÁ SER A JUICIO DEL “INSTITUTO”, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LAS GARANTÍAS OTORGADAS. DÉCIMA NOVENA.- RELACIONES DEL “CONTRATISTA” CON SU PERSONAL. QUEDA EXPRESAMENTE ESTIPULADO, QUE ESTE CONTRATO, SE SUSCRIBE EN ATENCIÓN, A QUE EL “CONTRATISTA”, CUENTA CON EL PERSONAL NECESARIO, PARA EJECUTAR LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y POR LO TANTO, EN NINGÚN MOMENTO, SE CONSIDERARÁ COMO INTERMEDIARIO DEL “INSTITUTO”, RESPECTO DEL PERSONAL QUE OCUPE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, QUE SE DERIVEN DE LAS RELACIONES ENTRE ELLA Y SU PERSONAL, Y EXIME AL “INSTITUTO”, DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE A ESTE RESPECTO EXISTIERE. EL “CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE, CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE, DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO; DE SEGURIDAD SOCIAL, EL “CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER, DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN, EN SU CONTRA O EN CONTRA DEL “INSTITUTO”, EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. VIGÉSIMA.- DEDUCCIONES. EL “CONTRATISTA” ACEPTA QUE DE LA ESTIMACIÓN QUE SE LE CUBRA, SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: A.- DEDUCCIONES: I.- EL 2 % (DOS POR CIENTO), SOBRE EL IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN, POR SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL. II.- EL 2 % (DOS POR CIENTO), SOBRE EL IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN, PARA EL FIDEICOMISO DEL FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE MÉXICO. B.- AMORTIZACIONES. I.- EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO TOTALMENTE EN EL EJERCICIO PARA EL QUE FUE OTORGADO, MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES, QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS SE FORMULE AL “CONTRATISTA”. EL “CONTRATISTA” ACEPTA QUE PARA EL CASO DE QUE NO SEA AMORTIZADO TOTALMENTE EL ANTICIPO OTORGADO, FACULTA AL “INSTITUTO” PARA QUE INICIE EL PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO. VIGÉSIMA PRIMERA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. EL “INSTITUTO”, PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSA JUSTIFICADA PARA ELLO; TEMPORALIDAD QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA. EN CASO, DE SUSPENSIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, ÉSTE PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO, TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVARON. LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN, AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO, LA FORMALIZACIÓN SE REALIZARÁ MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 193 DEL REGLAMENTO, DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO, DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO. CUANDO LA SUSPENSIÓN DERIVE, DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, ÚNICAMENTE SE SUSCRIBIRÁ UN CONVENIO, DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE REINICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 198 DEL REGLAMENTO, DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO. VIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. EL “INSTITUTO”, PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS, QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE, QUE DE CONTINUAR CON LOS TRABAJOS PACTADOS, SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN. CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, EL “CONTRATISTA”, PODRÁ OPTAR, POR NO EJECUTARLO, EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ SOLICITARLA AL “INSTITUTO”, QUIEN DETERMINARÁ LO CONDUCENTE, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO RESPECTIVO, EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE EL “CONTRATISTA”, OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE. EN EL EVENTO, DE QUE EL “INSTITUTO”, NO PRODUZCA CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DEL “CONTRATISTA”, DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA LA PETICIÓN DE ÉSTE ÚLTIMO. UNA VEZ COMUNICADA, LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, EL “INSTITUTO” PROCEDERÁ A TOMAR POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PARA HACERSE CARGO Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DEL “CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS MISMOS, QUEDANDO OBLIGADO EL “CONTRATISTA”, A DEVOLVER AL “INSTITUTO”, EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTE LE HUBIERE ENTREGADO, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. VIGÉSIMA TERCERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. EL “INSTITUTO”, PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ÉSTE CONTRATO, EN TÉRMINOS DE EL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA, DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASÍ COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DEL “CONTRATISTA”, QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA EL “INSTITUTO”, LO QUE OPERARÁ DE MANERA INMEDIATA, SIN PERJUICIO DE QUE SE LE APLIQUEN AL “CONTRATISTA”, LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ÉSTE CONTRATO. CUANDO EL “INSTITUTO” DETERMINE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, POR CAUSAS IMPUTABLES AL “CONTRATISTA”, SE SEGUIRÁ EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES, A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE, EL “INSTITUTO” NOTIFICARÁ AL “CONTRATISTA”, LA DETERMINACIÓN DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN. DENTRO DEL TÉRMINO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES, SIGUIENTES AL DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN, EL “CONTRATISTA”, DEBERÁ PRESENTAR UN ESCRITO DE CONTESTACIÓN, DONDE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA. EL “INSTITUTO”, TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES, AL QUE SE REFIERE EL INCISO ANTERIOR, SIN RESPONDER EL “CONTRATISTA”, O DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, A LA CONTESTACIÓN DE ÉSTE, PROCEDERÁ A ANALIZAR LAS DEFENSAS O JUSTIFICACIONES ADUCIDAS Y EMITIRÁ SU RESOLUCIÓN, DECLARANDO LA RESCISIÓN DEL CONTRATO O DEJANDO INEXISTENTE EL PROCEDIMIENTO. SI RESULTASE PROCEDENTE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, EL “INSTITUTO” ESTABLECERÁ LA RESPONSABILIDAD DEL “CONTRATISTA”, APLICANDO EN SU CASO, LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES Y SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES, DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EJECUTADA, AÚN NO LIQUIDADA, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE, DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, SIGUIENTES, A LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN; EN ÉSTE FINIQUITO, DEBERÁ PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS “TRABAJOS”, QUE NO SE HUBIERE EJECUTADO, QUE SE ENCUENTRAN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA; ASÍ COMO LO RELATIVO, A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS, ENTREGADOS POR EL “INSTITUTO”. VIGÉSIMA CUARTA.- CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO DEL “CONTRATISTA”. EL “CONTRATISTA”, SE OBLIGA, A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, DERIVADAS DE ÉSTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, SOBRE LOS SERVICIOS EJECUTADOS, QUE AMPARE ÉSTE CONTRATO, PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DEL “INSTITUTO”. UNA VEZ, APROBADA LA CESIÓN, EL “INSTITUTO”, RECONOCERÁ COMO EL “CONTRATISTA”, POR CUANTO A LOS TRABAJOS OBJETO DE LA MISMA, A LA PERSONA MORAL O FÍSICA, A LA CUAL HAYAN CEDIDO, LOS DERECHOS DE COBRO CORRESPONDIENTES Y PAGARÁ DIRECTAMENTE A ELLA, EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS. VIGÉSIMA QUINTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE. PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO; ASÍ COMO, PARA TODO AQUELLO, QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO, POR EL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA, DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; ASÍ COMO SU REGLAMENTO, EL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, CÓDIGO CIVIL Y DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTE EN EL ESTADO DE MÉXICO. VIGÉSIMA SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN. PARA LA INTERPRETACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE ÉSTE CONTRATO; ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO, QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN, DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, POR LO TANTO, EL “CONTRATISTA”, RENUNCIA AL FUERO QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO PUDIERA FAVORECERLE. VIGÉSIMA SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO “LAS PARTES”, CONVIENEN, QUE SI DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, SURGEN DISCREPANCIAS, EN LO RELATIVO A CONCEPTOS TÉCNICOS O ADMINISTRATIVOS, TALES COMO: DUDA EN ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, DISCREPANCIA EN LOS NÚMEROS GENERADORES, DISPONIBILIDAD DE ÁREAS DE TRABAJO, PARA ABRIR FRENTES DE OBRA, NO SE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, SE EMPLEEN MATERIALES DE MALA CALIDAD, ENTRE OTROS, DEBERÁN REGISTRARSE EN LA BITÁCORA DE LA OBRA, POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, QUE VEA AFECTADOS SUS INTERESES, CONVINIENDO A QUE EN UN PLAZO NO MAYOR DE 48 HORAS, CONTADAS A PARTIR DE SU REGISTRO EN EL LIBRO DE BITÁCORA, SE DEBERÁ DAR RESPUESTA, LO QUE DE IGUAL FORMA, DEBERÁ QUEDAR REGISTRADO, EN EL LIBRO DE BITÁCORA, PRECISANDO LA SOLUCIÓN Y LAS ACCIONES QUE SE DEBEN IMPLEMENTAR. VIGÉSIMA SÉPTIMA.- DOMICILIOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y CORRESPONDENCIA. PARA LA COMUNICACIÓN DE LAS PARTES, QUE PERMITA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO, DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, PARA OÍR NOTIFICACIONES Y RECIBIR TODO TIPO DE DOCUMENTOS, INDEPENDIENTEMENTE, DEL DOMICILIO INDICADOS EN LAS DECLARACIONES, SE SEÑALA DENTRO DEL ESTADO DE MÉXICO, EL SIGUIENTE: EL “INSTITUTO”: AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE NÚMERO 1009, COLONIA REFORMA Y FERROCARRILES NACIONALES TOLUCA, MÉXICO. C. P. 50070. EL “CONTRATISTA”: CALLE 12 MZ 24 LT 4 CASA 9, ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 55050. LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU VALOR Y CONSECUENCIAS LEGALES, SE FIRMA EN DOS TANTOS, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, MÉXICO A, 12 DE OCTUBRE DE 2010. POR EL “INSTITUTO” DR. GABRIEL J. O'SHEA CUEVAS DIRECTOR GENERAL DEL ISEM L. EN A. FERNANDO CÉSAR LUNA COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LICENCIADO ANTONIO S. NAIME ATALA DIRECTOR DE ADMINITRACIÓN ARQ. MANUEL TORRES GARCÍA SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD POR EL “CONTRATISTA” C. FEDERICO MARTÍNEZ HELMCKE Convocatoria 003 De conformidad con lo que se establece en el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, y su Reglamento, el Gobierno del Estado de México a través del INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO, convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública de carácter Nacional para la contratación de la obra: ESTUDIO COSTO-BENEFICIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO PARA LOS HOSPITALES: HOSPITAL MATERNO INFANTIL AXAPUSCO, HOSPITAL GENERAL DEL PR. TOLUCA "DR. NICOLÁS SAN JUAN", HOSPITAL GENERAL DEL P.R. CUAUTITLÁN "GRAL. JOSE VICENTE VILLADA, HOSPITAL MUNICIPAL XALATLACO, HOSPITAL SANTA MARÍA RAYÓN BICENTENARIO, CEAPS AMATEPEC, CEAPS EN LA COL. ÁLVARO OBREGÓN LERMA; HOSPITAL GENERAL DE IXTAPALUCA "DR. PEDRO LÓPEZ", HOSPITAL GENERAL DE CUATITLÁN IZCALLI OBRA NUEVA, HOSPITAL GENERAL DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, HOSPITAL GENERAL DE HUIXQUILUCAN OBRA NUEVA, HOSPITAL GENERAL DE TLALNEPANTLA "VALLE CEYLÁN", HOSPITAL MUNICIPAL DE TECAMAC; HOSPITAL GENERAL DE P.R. NEZAHUALCOYÓTL "DR. GUSTAVO BAZ PRADA", HOSPITAL GENERAL TENANCINGO, HOSPITAL GENERAL JILOTEPEC, HOSPITAL GENERAL IXTAPAN DE LA SAL, HOSPITAL GENERAL HUEHUETOCA, HOSPITAL GENERAL VALLE DE BRAVO Y HOSPITAL GENERAL DE ACOLMAN "DR. JOSÉ SÁYAGO"; HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CRÓNICAS DE ACOLMAN " DR. GUSTAVO BAZ PRADA", HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE ACOLMAN "DR. ADOLFO M. NIETO" HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE ACOLMAN "DR. JOSÉ SÁYAGO" GINECOLOGÍA, HOSPITAL GENERAL DE IXTLAHUACA, HOSPITAL GENERAL DE CHALCO S."DR. FERNANDO QUIRÓZ GUTIÉRREZ", HOSPITAL MUNICIPAL VILLA GUERRERO "BICENTENARIO"; HOSPITAL MUNICIPAL DE SULTEPEC "JOSÉ MARÍA COSS", HOSPITAL MUNICIPAL LUVIANOS "VALERIO TRUJANO", HOSPITAL GENERAL OTUMBA, HOSPITAL GENERAL DE VILLA VICTORIA "GUADALUPE VICTORIA", HOSPITAL MUNICIPAL TENANGO DEL VALLE Y HOSPITAL MUNICIPAL DE TEQUIXQUIAC", ESTADO DE MÉXICO. El concurso se realizará sobre la base de PRECIO UNITARIO de acuerdo con lo siguiente: No. de licitación Descripción generalDe los trabajos Costo de las bases Fecha para adquirir bases e inscripción Visita al sitio de los trabajos 44064001-003-11 ESTUDIO COSTO-BENEFICIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO PARA LOS HOSPITALES: HOSPITAL MATERNO INFANTIL AXAPUSCO, HOSPITAL GENERAL DEL PR. TOLUCA "DR. NICOLÁS SAN JUAN", HOSPITAL GENERAL DEL P.R. CUAUTITLÁN "GRAL. JOSE VICENTE VILLADA, HOSPITAL MUNICIPAL XALATLACO, HOSPITAL SANTA MARÍA RAYÓN BICENTENARIO, CEAPS AMATEPEC, CEAPS EN LA COL. ÁLVARO OBREGÓN LERMA;HOSPITAL GENERAL DE IXTAPALUCA "DR. PEDRO LÓPEZ", HOSPITAL GENERAL DE CUATITLÁN IZCALLI OBRA NUEVA, HOSPITAL GENERAL DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, HOSPITAL GENERAL DE HUIXQUILUCAN OBRA NUEVA, HOSPITAL GENERAL DE TLALNEPANTLA "VALLE CEYLÁN", HOSPITAL MUNICIPAL DE TECAMAC;HOSPITAL GENERAL DE P.R. NEZAHUALCOYÓTL "DR. GUSTAVO BAZ PRADA", HOSPITAL GENERAL TENANCINGO, HOSPITAL GENERAL JILOTEPEC, HOSPITAL GENERAL IXTAPAN DE LA SAL, HOSPITAL GENERAL HUEHUETOCA, HOSPITAL GENERAL VALLE DE BRAVO Y HOSPITAL GENERAL DE ACOLMAN "DR. JOSÉ SÁYAGO";HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CRÓNICAS DE ACOLMAN " DR. GUSTAVO BAZ PRADA", HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE ACOLMAN "DR. ADOLFO M. NIETO" HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE ACOLMAN "DR. JOSÉ SÁYAGO" GINECOLOGÍA, HOSPITAL GENERAL DE IXTLAHUACA, HOSPITAL GENERAL DE CHALCO S."DR. FERNANDO QUIRÓZ GUTIÉRREZ", HOSPITAL MUNICIPAL VILLA GUERRERO "BICENTENARIO";HOSPITAL MUNICIPAL DE SULTEPEC "JOSÉ MARÍA COSS", HOSPITAL MUNICIPAL LUVIANOS "VALERIO TRUJANO", HOSPITAL GENERAL OTUMBA, HOSPITAL GENERAL DE VILLA VICTORIA "GUADALUPE VICTORIA", HOSPITAL MUNICIPAL TENANGO DEL VALLE Y HOSPITAL MUNICIPAL DE TEQUIXQUIAC", ESTADO DE MÉXICO. $4,200.00Compranet$4,000.00 DEL 17 AL 20 DE MAYO DE 2011(DÍAS HÁBILES) 23 DE MAYO DE 20119:00 HRS. Junta de aclaraciones Acto de presentación y apertura de propuestas Fecha estimada de inicio Plazo de ejecución Capital Contable Requerido 24 DE MAYO DE 201110:00 HRS. 01 DE JUNIO DE 201111:00 HRS. 08 DE JUNIO DE 2011 40 Días Naturales $2000.000.00 A).-Ubicación de los servicios, VARIOS, ESTADO DE MEXICO. B).-La procedencia de los recursos es: APORTACIÓN SOLIDARIA 2011, PARTIDA 6129, ESTUDIO DE PREINVERSIÓN" C).-Las bases de la licitación estarán disponibles para consulta y venta en Internet: http://www. compranet.gob.mx, o bien en las oficinas del Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones de la Subdirección de Infraestructura en Salud, sito en Leandro Valle No. 303 3er. Piso, Colonia Reforma y Ferrocarriles Nacionales, C.P.50070, Toluca de Lerdo, Estado de México; en días hábiles, de 8:30 a 16:00 hrs. La Forma de pago de bases e inscripción será en efectivo, cheque de caja o cheque certificado a favor del Instituto de Salud del Estado de México, ante la caja del propio Instituto (de 9:00 a 13:30 hrs.) y en compraNET mediante los recibos que genera el sistema. NOTA: NO SE ACEPTARÁ LA INSCRIPCIÓN DE EMPRESA ALGUNA DESPUÉS DE LA FECHA LÍMITE SEÑALADA. ENVIAR SU COMPROBANTE DE PAGO CON EL SELLO RESPECTIVO DEL BANCO, AL TELÉFONO /FAX. (01 722) 1-67-49-13. D).-El acto de presentación y apertura de proposiciones, se realizará en las instalaciones de la Subdirección de Infraestructura en Salud, sito en Leandro Valle número 303 tercer piso Col. Reforma y Ferrocarriles Nacionales, C.P.50070 Toluca, México, y será presidido por el Jefe del Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones de la Subdirección de Infraestructura en Salud. La visita al sitio de los trabajos, tendrá como punto de reunión las instalaciones de la Subdirección de Infraestructura en Salud, ubicadas en Leandro Valle número 303 tercer piso Col. Reforma y Ferrocarriles Nacionales, c.p. 50070, Toluca, Estado de México. La junta de aclaraciones, se realizará, en las instalaciones de la Subdirección de Infraestructura en Salud, ubicadas en Leandro Valle número 303 tercer piso Col. Reforma y Ferrocarriles Nacionales c.p. 50070, Toluca Estado de México. E).-El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. F).-La moneda en que deberá cotizarse las proposiciones será: Peso Mexicano. G).- ANTICIPO: 30% -Los criterios generales para la adjudicación del contrato y las condiciones de pago serán en base a los lineamientos establecidos en el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, y su Reglamento y en las propias bases de Licitación. LOS REQUISITOS GENERALES QUE DEBERÁN SER CUBIERTOS POR LOS PARTICIPANTES SON: I.-Acreditar su existencia legal: Personas jurídicas, presentar: original ó copia certificada del Acta Constitutiva y modificaciones en su caso. Personas físicas, presentar: original ó copia certificada del Acta de Nacimiento. II.-Acreditar su experiencia, capacidad técnica, para personas físicas y jurídicas según sea el caso con: Relación comprobable de los trabajos realizados por el licitante y su personal, que acrediten la experiencia y la capacidad técnica solicitadas, con el nombre del contratante; la descripción de la obra y su participación en ellas; los importes totales, ejercidos y por ejercer; y las fechas de inicio y terminación previstas. Currículos de los profesionales al servicio del licitante con experiencia en ESTUDIO COSTO-BENEFICIO de características técnicas y magnitud similar; identificando al personal que se encargará de la ejecución y administración de los trabajos III.-Acreditar su capacidad financiera (Para acreditar el capital contable requerido de $2000,000.00) Por medio de: Declaración fiscal anual o estados financieros dictaminados por contador público certificado independiente, que corresponda al ÚLTIMO ejercicio fiscal, Línea de crédito o carta compromiso bancaria que garantice mínimo el capital contable requerido y escrito de solvencia económica, la última declaración fiscal de 2010 (completa) que compruebe el cumplimiento en tiempo y forma del pago de impuestos. Las empresas de reciente creación deberán presentar la documentación financiera y fiscal mas actualizada a la fecha de presentación de la propuesta. IV.-No encontrarse en los supuestos del artículo 12.48 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. V.- Presentar garantía de seriedad de la propuesta: que será por el 5% del monto de la propuesta (antes de I.V.A.). VI. Los participantes interesados NO tendrán la opción de subcontratar trabajos. VII.-Se realizarán las retenciones en lo estipulado del Artículo 56 y 56 Bis del Código Financiero del Estado de México. Toluca, México a 17 de Mayo de 2011. LIC. FERNANDO CESAR LUNA COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (RÚBRICA) Anexo 1 Modelo de escrito de manifestación de domicilio En el Estado de México _______ a __ de __________ de 2011 INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO P R E S E N T E. Por medio del presente manifiesto que el domicilio para recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación referente a la Licitación Pública Nacional No. __________ Y en su caso del contrato respectivo es: ______________________. En este domicilio se podrán practicar notificaciones de carácter personal a mi representada, mismas que surtirán todos los efectos legales, mientras que por este medio no señale otro distinto. y anexo a este escrito el documento que acredita dicho domicilio A T E N T A M E N T E NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. Anexo 2 _______ a __ de __________ de 2011 INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO P R E S E N T E. Por este conducto, declaramos bajo protesta de decir verdad, que esta empresa, cuyo nombre aparece en el membrete, no se encuentra en ninguno de los supuestos que establece el artículo 12.48 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, y que a la letra dice: Las dependencias, entidades y ayuntamientos se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contratos de obra pública o servicios relacionados con la misma, con las siguientes personas físicas o jurídicas. I. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de adjudicación o de la contratación que tenga interés personal, o familiar o de negocios incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para el, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas formen o hayan formado parte, durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento que se trate: II. Contratistas que por causas imputables a ellos tengan un atraso con respecto al programa de ejecución vigente igual al cincuenta por ciento: III. Contratistas a los que por causas imputables a ellos, se les hubiera rescindido un contrato de obra pública o de servicios relacionados con la misma, o tengan adeudos con alguna de las contratantes: IV. Las que hubieren proporcionado información que resulte falsa o que hayan actuado con dolo o mala fe en algún proceso de adjudicación de un contrato, en su celebración, durante la ejecución de los trabajos, o en él trámite de una inconformidad administrativa: V. Las que participen en un procedimiento de adjudicación, perteneciendo a un mismo grupo empresarial o se encuentren vinculadas entre si por algún socio o socios comunes; VI. Aquellas que hayan sido declaradas en suspensión de pagos, estado de quiebra o sujetas a concurso de acreedores; VII. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de ley; VIII. Las demás que señale la reglamentación de este libro Sin otro particular me reitero a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. ATENTAMENTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Anexo 3 _______ a __ de __________ de 2011 INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO P R E S E N T E. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la licitación No. ____________, a nombre y representación de (persona o moral), de conformidad con el testimonio de la escritura pública No. ______, Volumen ______ , de fecha ___ de ____________ de _____ , otorgada ante la fe del Notario Público No. ____ de la Ciudad de ____________ , Lic. _______________, mismas que a la fecha no han sido modificadas, revocadas o canceladas. Datos de la persona moral Denominación o Razón Social: Registro Federal de Contribuyentes: Domicilio: Calle y número: Colonia: Delegación o Municipio: Código postal: Entidad Federativa: Teléfono: Fax: Correo electrónico: Número de la escritura pública en el que consta su acta constitutiva: Fecha: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: Número y Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: Relación de accionistas Apellido PaternoApellido MaternoNombre(s) Descripción del objeto social: Reformas al acta constitutiva: A T E N T A M E N T E EMPRESA: REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRE Y PUESTO EN LA EMPRESA) Nota:El presente anexo podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido y en papel membretado del Licitante, preferentemente, en el orden indicado. Anexo 4 Manifestación escrita de participación conjunta a de de 2011 INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO P R E S E N T E. El que suscribe ________ a nombre y representación de __________, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada suscribió convenio de participación conjunta con la (las) persona (s) que adelante se relaciona (n), para garantizar que se cumplirá con la ejecución de la obra ____________________________, ubicada en __________________________, que comprende los trabajos objeto del contrato que se derive del procedimiento de Licitación Pública Nacional No. ________, comprometiéndose a protocolizar (los) ante notario o corredor público, en caso de ser el Licitante ganador. Convenio suscrito con ____________________ Convenio suscrito con ____________________ Atentamente Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal Nota: Si el Licitante No suscribe convenio de participación conjunta con persona alguna deberá adecuar el texto de este escrito. Nota: Este convenio deberá elaborarse sin membrete alguno Convenio de Participación Conjunta que celebran por una parte ___________, representada por __________________ en su carácter de _______________, a quien en lo sucesivo se denominará “El Participante Principal”, y por la otra _____________, representada por _________, en su carácter de _________________________, a quien en lo sucesivo se le denominará “El Participante Conjuntado A”, y cuando se haga referencia a los que intervienen se denominarán “Las Partes” al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas: Declaraciones I.“El Participante Principal” declara que: I.1Es una sociedad legalmente constituida, de conformidad con las Leyes Mexicanas, según consta en el Testimonio de la Escritura Pública número ___________, de fecha ______, pasada ante la fe del Lic. ________Notario Público número _______, del ______ e inscrita en el Registro Público de Comercio, con número ______ de fecha __________. I.2Tiene los siguientes Registros Oficiales: Registró Federal de Contribuyentes número _________ y Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social número _______. I.3Su representante, con el carácter ya mencionado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente convenio, de conformidad con el contenido del Testimonio de la Escritura Pública número _______, de fecha _________, pasada ante la fe del Lic. _______Notario Público número ________, del ___________ e inscrita en el Registro Público de Comercio, con el número ______ de fecha __________, manifestando bajo protesta de decir verdad que no le han sido revocadas, ni limitadas o modificadas en forma alguna, a la fecha en que se suscribe el presente instrumento. I.4Su objeto social, entre otros, corresponde a: ____________; por lo que cuenta con los recursos financieros, técnicos, administrativos y humanos para obligarse, en los términos y condiciones que se estipulan en el presente convenio. I.5Señala como domicilio legal, para los efectos que deriven del presente convenio, el ubicado en __________. “El Participante Conjuntado A”, declara que: II.1Es una sociedad legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, según consta en el Testimonio de la Escritura Pública número ___________, de fecha ______, pasada ante la fe del Lic. ____________ Notario Público número _______, del ______ e inscrita en el Registro Público de Comercio, con número ______ de fecha __________. II.2Tiene los siguientes registros oficiales: Registro Federal de Contribuyentes numero _________ y Registro Patronal ante “El IMSS” número _______. II.3Su representante, con el carácter ya mencionado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del Testimonio de la Escritura Pública numero _______, de fecha _________, pasada ante la fe del Lic. __________Notario Público numero ________, del ___________ e inscrita en el Registro Público de Comercio, con número ______, de fecha __________, manifestando bajo protesta de decir verdad que no le han sido revocadas, ni limitadas o modificados en forma alguna, a la fecha en que se suscribe el presente instrumento. II.4Su objeto social, entre otros, corresponde a: ____________; por lo que cuenta con los recursos financieros, técnicos, administrativos y humanos para obligarse, en los términos y condiciones que se estipulan en el presente convenio. II.5Señala como domicilio legal para los efectos que deriven del presente convenio, el ubicado en __________. III.“Las Partes” declaran que: III.1Conocen los requisitos y condiciones estipuladas en las bases que se aplicarán en el procedimiento de _______________________ número _______ para la adjudicación del contrato obra pública y tiempo determinado para la ejecución de la obra que comprende la construcción de____ ______, ubicado en ____________, convocada por el ISEM. III.2Manifiestan su conformidad en formalizar el presente convenio, con objeto de participar conjuntamente en el procedimiento de__________número_________, presentando propuesta técnica y económica, cumpliendo con lo estipulado en las bases de licitación y lo dispuesto en el Libro y su Reglamento. Expuesto lo anterior, las partes se otorgan las siguientes: Cláusulas Primera.-Objeto.- Participación Conjunta. “Las Partes” convienen en conjuntar sus recursos técnicos, legales, administrativos, económicos y financieros para presentar proposición técnica y económica en el procedimiento de _______________ No. ____ y, en caso de que sus propuestas resulten las ganadoras del procedimiento, se obligan a ejecutar los trabajos de _________ para _______ de ________, con la participación siguiente: No. Participante Parte de la Obra que se obliga a ejecutar Segunda.- Capital Contable “Las Partes” convienen en conjuntar sus capitales contables, con objeto de acreditar el requerido en el procedimiento de_________ indicado en la cláusula primera, con la participación siguiente: No. Participante Capital Contable Suma del Capital$ Para acreditar el referido capital, cada uno de “Los Participantes” anexa al presente (________) del ejercicio fiscal de (_______). Nota: Esta cláusula deberá suprimirse en caso de que la participación conjunta se dé única y exclusivamente para la ejecución de los trabajos, debiendo modificar la secuencia ordinal del clausulado. Tercera.-Representante común y obligado solidario. “Las Partes” aceptan expresamente en designar como representante común al “Participante” (Principal o Conjuntado A, según sea el caso)________, otorgándole, a través del presente instrumento, poder amplio y suficiente para suscribir la propuesta técnica y económica y resolver cualquier asunto que se derive del procedimiento de ____________________, firma de contrato y cobro de las estimaciones, obligándose a protocolizar este mandato ante notario público. Asimismo, convienen entre sí en constituirse como obligados solidarios para cumplir con el objeto del presente convenio, aceptando expresamente en responder ante el ISEM por la propuesta que se presente y, en su caso, por las obligaciones que se llegaran a derivar del contrato de obra pública, de resultar ganadoras en el procedimiento de _________________, renunciando también expresamente al derecho de orden y exclusión. Cuarta.-Del cobro de estimaciones o facturas. “Las Partes” convienen expresamente, que “El Participante” (Principal o Conjuntado A, según sea el caso) será el único responsable de la ejecución de los trabajos ante el ISEM en caso de resultar ganadores en el procedimiento de _________________ y el único facultado para efectuar el cobro de las estimaciones que se generen de los trabajos que se deriven del procedimiento objeto del presente instrumento, sin perjuicio de lo dispuesto por la cláusula anterior. Quinta.-Vigencia. “Las Partes” convienen en que la vigencia del presente convenio será la duración que tenga el procedimiento citado en la cláusula primera del presente convenio y en caso de resultar adjudicatarios del contrato, el plazo que se estipule en éste. Sexta.- Obligaciones “Las Partes” convienen que en el supuesto de que cualquiera de ellas se declaren en quiebra o en suspensión de pago, no las liberará de sus obligaciones, por lo que cualquiera de las partes que subsista acepta y se obliga expresamente a responder solidaria y mancomunadamente de las obligaciones contractuales a que hubiere lugar. En caso de resultar ganadora la propuesta que presenten las empresas conjuntadas, se obligan a firmar el contrato, por conducto de su representante común. “Las Partes” aceptan y se obligan expresamente a responder en su carácter de obligado solidario, como se estipula en la cláusula tercera, a responder ante el ISEM de las obligaciones contractuales a que hubiere lugar. “Las Partes” aceptan y se obligan expresamente a protocolizar ante notario o corredor público el presente convenio, en caso de resultar adjudicatarios del contrato que se derive del fallo emitido en el presente procedimiento de licitación pública en que participan, y que el presente instrumento, debidamente protocolizado, formará parte integrante e inseparable del contrato que suscribirá el representante común y el ISEM Leído que fue el presente convenio por “Las Partes”, y enterados de su alcance y efectos legales, aceptando que no existió error, dolo, violencia o mala fe, lo ratifican y firman, de conformidad en _____________, el ____, de _______, de 2010. “El Participante Principal”“El Participante Conjuntado A” _________________________________________________________ (Nombre y cargo del apoderado)(Nombre y cargo del Apoderado) Nota Importante: El presente convenio deberá ser único e individual para cada uno de los participantes con los cuales se conjunta la empresa y en caso de resultar adjudicatario el participante principal, en el convenio que se protocolizará ante notario o corredor público deberá modificarse la denominación de “Participante Principal” por la de “El Contratista” Anexo 5 Carta Compromiso de la Proposición a _____ de ______ 2011 INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO P R E S E N T E. Por medio del presente, a nombre y representación de la empresa _______ manifiesto bajo protesta de decir verdad que se adquirieron las bases y sus anexos oportunamente de la licitación pública Nacional No. ________, con las cuales se elaboró e integró la proposición técnica y económica, habiendo tomado en cuenta los requisitos, condiciones, disposiciones legales y normativas en materia de obra pública, y de manera puntual las indicaciones derivadas de la juntas de aclaraciones, con la cual nos comprometemos a terminar totalmente la obra__________, ubicada en ______________. Por lo anterior, mi representada oferta la cantidad de $________________ (CON IVA INCLUIDO) para ejecutar los trabajos para la ejecución de la obra ________, ubicada en _____________, en un plazo de ______ días calendario, estableciendo como fecha de inicio, de acuerdo a las bases de licitación. Asimismo, manifiesto que mi representada conoce el contenido y alcance de los requisitos y condiciones establecidos en las bases de licitación, en el Libro y, su Reglamento y demás disposiciones administrativas en la materia. Atentamente NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. Anexo 5-a Carta de Capacidad de Financiamiento a _____ de ______ 2011 INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO P R E S E N T E. Por medio del presente, manifiesto mi disposición y conocimiento para cumplir en tiempo y forma los trabajos encomendados hasta sus ultimas consecuencias en caso de ser favorecido el contrato a mi representada, toda vez que con fundamento en lo dispuesto en el art. 154 del Reglamento del libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México que a la letra dice: El costo por financiamiento es el generado por la inversion de dinero propio o ajeno que realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos. Se representara como un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos. Me obligo a concluir los trabajos en caso de no poder contar con el anticipo que se me otorgue por parte de la Dependencia. Atentamente NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. Anexo 6 Declaración de integridad. _______ a __ de __________ de 2011 INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO P R E S E N T E. El que suscribe ______ a nombre y representación de _____________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del ISEM, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones mas ventajosas, con relación a los demás participantes. Atentamente NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Anexo 7 Manifestación escrita de conocer el sitio donde se ejecutaran los trabajos relativos a la obra. _______ a __ de __________ de 2011 INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO P R E S E N T E. Por mi propio derecho y en su caso como representante legal del Licitante: (RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) manifiesto y declaro bajo protesta de decir verdad que mi representada conoce el lugar en donde se realizarán los servicios y sus condiciones ambientales y estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de referencia de las presentes bases de licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que el al modelo de contrato, el haber considerado las normas que se establecen para este tipo de servicio, las especificaciones generales y particulares de los términos de referencia que el ISEM o entidad convocante les hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición; de los servicios ________________ objeto del procedimiento de la Licitación Pública Nacional No. ___________, Atentamente NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. Anexo 8 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; LAS NORMAS TÉCNICAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES; LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL SERVICIO, CONTENIDOS EN LAS PRESENTES BASES DEL CONCURSO; Y LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, ASÍ COMO LA CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A ELLOS. a __ de ____________ del 2011. INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO P R E S E N T E. Me refiero a la LICITACIÓN PÚBLICA Número ____________, mediante la cual se convoca a participar para la realización del servicio: ___________________. Sobre el particular y como representante legal de la empresa ________________, manifiesto, que mi representada conoce los Términos de Referencia, proyectos Arquitectónicos y de Ingeniería; las Normas Técnicas de Calidad de los Materiales; las Especificaciones Generales y Particulares de la obra a la cual se prestará el Servicio, contenidas en las presentes bases del Concurso, las Leyes y Reglamentos aplicables, así como la conformidad de ajustarse a ellas. A T E N T A M E N T E EMPRESA FIRMA, NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL ANEXO 9 Manifestación escrita de subcontratación _______ a __ de __________ de 2011 INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO P R E S E N T E. El que suscribe ______ a nombre y representación de la empresa _____________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que mí representada en cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidos en las bases de la Licitación Pública Nacional No. _______, relativa a la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado para la ejecución de la obra ______________, ubicada en _____________, que comprende la construcción y equipamiento de instalación permanente, (SI o NO) subcontratará las partidas a continuación descritas de la obra objeto de la licitación: Atentamente NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. Anexo 10 Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato _______ a __ de __________ de 2011 INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO P R E S E N T E. El que suscribe ______ a nombre y representación de ______________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada conoce el contenido, alcances y condiciones establecidas en el modelo de contrato, sujetándonos en todo a éstos, para cumplir con el objeto del contrato correspondiente, que se derive del procedimiento de Licitación Pública Nacional No. ____________, relativa a la obra ___________, ubicada en _______________. Atentamente NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Anexo 11 MANIFIESTO DE CONSIDERACIÓN DE MODIFICACIONES A LAS BASES a __ de ________ de 2011. INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO P R E S E N T E. Me refiero a la LICITACIÓN PÚBLICA Número _______________, mediante la cual se convoca a participar en la realización del servicio: ________________________________. Al respecto me permito manifestar que para preparar la propuesta, se tomaron en cuenta las modificaciones a las bases del concurso. A T E N T A M E N T E EMPRESA FIRMA NOMBRE Y CARGO Anexo 12 MANIFIESTO CONOCER LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS a ___ de _____________ del 2011. INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO P R E S E N T E . Me refiero a la LICITACIÓN PÚBLICA _________ de fecha: ______________, mediante la cual se convoca a participar para la realización del servicio: __________________________. Al respecto me permito manifestar que se estuvo el día y hora señalada, en el lugar donde se requieren los servicios objeto del concurso, para hacer un recorrido y verificar físicamente el sitio en donde se realizarán los servicios y conocer las condiciones ambientales del mismo, asimismo se manifiesta que se aplicará, en su caso, las distintas disposiciones en materia de protección ambiental y ecológica que requieran los servicios. A T E N T A M E N T E EMPRESA FIRMA, NOMBRE Y CARGO Anexo 13 a _____ de ______ 2011 INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO P R E S E N T E. El que suscribe ______________ a nombre y representación de ____________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada, tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por ésta, por los subcontratistas o proveedores, en su caso, involucrados en el servicio objeto de la presente Licitación, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha de los trabajos, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y características migratorias que le permitan trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento, de lo contrario, nos comprometemos a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días contados a partir de la fecha en que se tenga conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera, obligándonos a sufragar los gastos que origine la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población. ATENTAMENTE NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO LEGAL Anexo 14 Análisis de Precios Unitarios CONCEPTO: UNIDADCANTIDAD MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE SUMA: INSUMOS BASICOS O COSTOS AUXILIARES UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE SUMA: MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE SUMA: HERRAMIENTA Y EQUIPÓ UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE SUMA: COSTO DIRECTO C.D.= COSTO INDIRECTO C.I.= SUMA 1 (CD+CI)= COSTO DE FINANCIAMIENTO CF= % (CD+CI)= SUMA 2 (CD+CI+CF)= UTILIDAD BRUTA U= % (CD+CI+CF)= SUMA 3 (CD+CI+CF+U)= CARGOS ADICIONALES CA=*%RxCD PRECIO UNITARIO = CA+CD+CI+CF+U *%R= RETENCIONES QUE SE INDIQUEN EN CONTRATO 56 SECRETARÍA DE SALUDINSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE 1009, COL. REFORMA Y FERROCARRILES NACIONALESTOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C. P. 50070,TELS: (01722) 2156685, 2151935saludedomex@yahoo.com.mx Original notice

References: artículo 12
 artículo 34
 artículo 45
 artículo 12
 artículo 61
 artículo 54
 artículo 34
 Artículo 250
 artículo 12
 artículo 49
 artículo 12
 resolución 
 artículo 12
 ARTÍCULO 2
 ARTÍCULO 294
 ARTÍCULO 13
 ARTÍCULO 12
 ARTÍCULO 12
 ARTÍCULO 242
 ARTÍCULO 67
 ARTÍCULO 117
 RESOLUCIÓN 
 ARTÍCULO 12
 ARTÍCULO 12
 RESOLUCIÓN 
 ARTÍCULO 232
 ARTÍCULO 193
 ARTÍCULO 198
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 artículo 12
 Artículo 56
 artículo 12
 artículo 61