Source: https://www.scribd.com/document/343448974/LPI-N-001-2010-G-R-PASCO-GRI-PCD
Timestamp: 2018-11-20 14:34:44+00:00

Document:
LPI N┬║ 001 - 2010 - G R PASCO - GRI - PCD
Para la interpretación de estas Condiciones del Contrato, debe tenerse en cuenta que los términos en singular también se refieren al plural, y que el género masculino también significa femenino o neutro, y viceversa. Los encabezamientos de las cláusulas no tienen significado por sí mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina específicamente. El Gerente de Obras proporcionará aclaraciones acerca de las Condiciones del Contrato.
memoria-bcrp-2013-3
Ociedades No Constituidas Según Los Tipos Del Capítulo II y Otros Supuestos
Contrato de Sociedad Marcelo Cadena
Po 03 III Reunion Ministros America y El Caribe 19may2010
Trabajo historia miercoles 25.docx
g2 c3 Banco Mundial._ Grupo 2.docx
El BM de Las Soluciones
AlarconContreras.pdf
Visual Basic UPV Quimica 2007.pdf
LEY_DE_OHM_2.pdf
3.- CAPTACION.docx
2.- Obras Provisionales, Preliminares, Seguridad y Salud
WoBasPra2.pdf
PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES - PCD
Nº CI - 001-2010 – G.R.PASCO – GRI - PCD
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
PASCO - SALCACHUPAN
Contratos de Préstamo: BID Nº 1657/0C-PE. y BIRF Nº 7322-
PE y Recursos de Contrapartida Nacional
Rehabilitación de la Carretera Pasco – Salcachupan 1
Llamado a licitación, Sección 4. Datos del Contrato,
Sección 5. Especificaciones técnicas y Memoria
Sección 1. Instrucciones a los licitantes, descriptiva,
Lista de cláusulas
A. Disposiciones generales Sección 6. Planos,
C. Preparación de las ofertas Sección 7. Lista de cantidades,
E. Apertura y evaluación Sección 8. Formularios de garantías,
de las ofertas Lista de formularios
F. Adjudicación del Contrato Anexo A: Garantía Bancaria de seriedad de la
G. Datos de la licitación oferta
Anexo B: Garantía bancaria de fiel
Sección 2. Formularios estándar de oferta, cumplimiento
información para la calificación, carta de Anexo C: Garantía bancaria por anticipo,
aceptación y Contrato,
Lista de formularios estándar Sección 9. Elegibilidad para el suministro de
Formulario estándar: Oferta del Contratista bienes y servicios y la contratación de obras en
Formulario estándar: Información para la las adquisiciones financiadas por el Banco,
Formulario estándar: Carta de aceptación
Formulario estándar: Contrato
Sección 3. Condiciones del Contrato,
E. Término del Contrato
Rehabilitación de la Carretera Pasco - Salcachupan 2
Contratos de Préstamos: BID Nº 1657/OC-PE y BIRF Nº 7322-PE
1. Este Llamado a Licitación se formula como resultado del anuncio general de adquisiciones para
este proyecto publicado en la edición Nº IDB442-683 de Development Business, del 2006.
2. El Gobierno del Perú ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y del
Banco Interamericano de Desarrollo préstamos para sufragar parcialmente el costo del Proyecto
de Rehabilitación de Caminos Departamentales y se propone utilizar parte de los fondos de este
préstamo para efectuar los pagos contemplados en el Contrato de la Obra de Rehabilitación de
la Carretera Pasco - Salcachupan.
3. El GOBIERNO REGIONAL DE PASCO invita a los licitantes elegibles a presentar ofertas a
precios unitarios en sobre cerrado para la construcción
4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional
establecidos en la publicación del Banco Mundial titulada Normas: Adquisiciones con
Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF y la publicación del Banco Interamericano de
Desarrollo titulada Políticas para Adquisiciones de Bienes y Obras financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo y; está abierta a todos los licitantes de países elegibles, según se
definen en los Documentos de Licitación.
5. Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional en la sede
del Gobierno Regional e inspeccionar los documentos de licitación en la dirección y hora
indicada abajo.
6. Los licitantes interesados podrán comprar un juego completo de documentos de licitación en
castellano, en la Oficinas del Gobierno Regional previo envío de una solicitud por escrito a la
dirección indicada abajo y contra el pago de una suma no reembolsable de S/. 252.10
(Doscientos cincuenta y dos y 10/100 Nuevos Soles) más el 19 % de IGV o su equivalente en
moneda de libre convertibilidad. El método de pago será en efectivo. El documento será
entregado en el área de Logística del Gobierno Regional.
7. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 10:00 horas
del día 28/03/2011
8. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una garantía de seriedad de la oferta, por el
monto de S/. 285,000.00 (Doscientos ochenta y cinco mil y 00/100 Nuevos Soles) o su
equivalente en una moneda de libre convertibilidad.
9. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. La apertura de ofertas se efectuará
en presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir, en la dirección indicada
abajo a las 10:00 horas del día 28/03/2011
Dirección del Gobierno Regional :
Edificio Estatal Nº 001 – San Juan Pampa – Yanacancha
Rehabilitación de la Carretera Pasco - Salcachupan 3
Sección 1. Instrucciones a los licitantes
A. Disposiciones generales, E. Apertura y evaluación de las ofertas,
1. Alcance de la licitación 23. Apertura de las ofertas
2. Fuente de los fondos 24. Confidencialidad del proceso
3. Licitantes elegibles 25. Aclaración de las ofertas
4. Calificación del Licitante 26. Examen de las ofertas para
5. Una oferta por Licitante determinar si se ajustan a las
6. Costo de la licitación condiciones de la licitación
7. Visita a la zona de las Obras 27. Corrección de errores
28. Moneda para la evaluación de las
B. Documentos de licitación, ofertas
29. Evaluación y comparación de las
8. Contenido de los documentos de ofertas
licitación 30. Preferencia a licitantes
9. Aclaración de los documentos nacionales
10. Enmienda de los documentos F. Adjudicación del Contrato,
31. Criterios para la adjudicación
C. Preparación de las ofertas, 32. Derecho del Gobierno Regional de
Pasco a aceptar
11. Idioma de la oferta cualquier oferta y a rechazar
12. Documentos comprendidos en cualquiera o todas las ofertas
la oferta 33. Notificación de la adjudicación y
13. Precios de la oferta firma del Contrato
14. Monedas de la oferta y de pago 34. Garantía de cumplimiento
15. Validez de las ofertas 35. Anticipo y garantía por anticipo
16. Garantía de seriedad de la oferta 36. Conciliador
17. Propuestas alternativas de los 37. Corrupción o Practicas
licitantes Fraudulentas
18. Formato y firma de la oferta
G. Datos de la licitación,
D. Presentación de las ofertas,
Cláusulas de referencia en las
19. Cierre y marca de los sobres Instrucciones a los licitantes
20. Plazo para la presentación de las
21. Ofertas tardías
22. Modificación y retiro
Rehabilitación de la Carretera Pasco - Salcachupan 4
Alcance de 1. nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Convenio de Préstamo ni tendrá ningún derecho a los fondos del préstamo.2 El Convenio de Préstamo prohíbe el retiro de fondos de la cuenta del Préstamo para efectuar cualquier pago a personas o entidades. El Banco Mundial / BID efectuará pagos solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco Mundial / BID los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones del Convenio de Préstamo. Salvo que el Banco Mundial / BID acuerde expresamente lo contrario. 2.1 El Prestatario nombrado en los Datos de la licitación. Sección 1. según la definición que consta la licitación en los Datos del Contrato.2 El Adjudicatario deberá terminar las Obras en la fecha prevista de terminación especificada en los Datos del Contrato. equipos y servicios que hayan de emplearse en cumplimiento del Contrato deberán tener su origen en países elegibles. Instrucciones a los licitantes A. o para financiar cualquier importación de bienes si el Banco tiene conocimiento de que dichos pagos o importaciones están prohibidos por una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa institución. 2.1 El Gobierno Regional de Pasco. invita a presentar ofertas para la construcción de las Obras que se describen en los Datos del Contrato.Salcachupan 5 . para sufragar parcialmente el costo del Proyecto definido en los Datos de la licitación. a fin de cubrir los pagos elegibles en virtud del Contrato para las Obras. 3. _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . se propone fondos destinar una parte de los fondos de un préstamo del Banco Mundial / BID. según la definición que figura en las Normas del BIRF/BID sobre adquisiciones. definido en los Datos de la licitación.1 El presente Llamado a licitación está abierto a todos los elegibles licitantes de países elegibles. Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho Convenio. Todos los materiales. Licitantes 3. Disposiciones generales 1. Fuente de los 2. El nombre y el número de identificación del Contrato se especifican en los Datos del Contrato. 1.
un poder escrito notarial en que se otorguen facultades al firmante _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . Formularios del Licitante estándar de oferta. 3. o que se proponga para ocupar el cargo de Gerente de Obras.Salcachupan 6 . carta de aceptación y Contrato. una declaración de que el Licitante (incluidos todos los miembros de una asociación en participación o grupo (joint venture). salvo indicación en contrario en los Datos de la licitación: a) copias de los documentos originales relativos a la constitución o condición jurídica del Licitante. una descripción preliminar del método de trabajo y el cronograma propuestos.3 En caso de que el Gobierno Regional de Pasco no haya hecho una precalificación de licitantes potenciales.1 Todos los licitantes deberán incluir en la Sección 2. como tampoco ninguna de sus filiales.3 Las empresas estatales en el territorio del Gobierno Regional de Pasco pueden participar solamente si tienen autonomía legal y financiera. 4. todos los licitantes deberán incluir en sus ofertas la siguiente información y documentos en la Sección 2. si es necesario. directa o indirectamente. lugar de inscripción y sede principal de sus actividades.4 El licitante no deberá estar bajo una declaración de inelegibilidad por prácticas corruptas o fraudulentas emitida por el Banco Mundial/BID en conformidad con la sub- cláusula 37. No podrá presentar ofertas ninguna firma que haya sido contratada por el Prestatario para proporcionar servicios de consultoría relacionados con la preparación o la supervisión de las Obras.2 En caso de que se haya efectuado la precalificación de los licitantes potenciales. o bien deberán confirmar en su oferta que la información presentada para la precalificación sigue siendo esencialmente correcta a la fecha de la presentación de la oferta. en adelante asociación o grupo. carta de aceptación y Contrato. o funcionan conforme a las leyes comerciales y no son un organismo dependiente del Gobierno Regional de Pasco. Estos deberán incluir en su oferta toda la información necesaria para actualizar su solicitud inicial de precalificación. 4. Calificación 4.1 4. información para la calificación. y los subcontratistas) no está. 3. las especificaciones técnicas y otros documentos del Proyecto. con el consultor o cualquier otra entidad que haya preparado el diseño.2 Todos los licitantes deben proporcionar en la Sección 2. ni ha estado asociado. con inclusión de planos y gráficos. para la adjudicación del Contrato sólo se considerarán las ofertas de los licitantes precalificados. 3. La actualización o confirmación de la información debe efectuarse en la Sección 2. información para la calificación. Formularios estándar de oferta.
sobre las partes litigantes. c) experiencia en la construcción de obras de naturaleza y magnitud similares a las de las Obras en cuestión en cada uno de los últimos cinco años. salvo indicación ´ en contrario en los Datos de la licitación: a) la oferta deberá incluir todos los documentos e informaciones mencionados en la subcláusula 4. una descripción de obras que el Licitante esté ejecutando o de los compromisos contractuales. del total de trabajos de construcción realizados por el Licitante en cada uno de los últimos cinco años. expresado en valores monetarios. c) todos los integrantes serán responsables mancomunada y _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato.4 Las ofertas presentadas por una asociación o grupo de dos o más firmas deberán cumplir los siguientes requisitos. g) pruebas de que el Licitante tiene suficiente capital de trabajo para llevar a cabo este Contrato (por ejemplo. y clientes a quienes se pueda solicitar más información acerca de esos contratos. d) principales equipos de construcción que el Licitante prevé utilizar para cumplir con el Contrato. 4. y el monto reclamado. f) informes sobre la situación financiera del Licitante. de la oferta para comprometer al Licitante. i) información sobre todo litigio que el Licitante tenga pendiente o que haya ocurrido en los últimos cinco años.3 precedente para cada uno de los integrantes de la asociación o grupo. tanto técnico como administrativo. h) autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Licitante es cliente. e j) intención de subcontratar componentes de las Obras por un valor superior al 10% del precio del Contrato. b) volumen anual de negocios. b) la oferta deberá firmarse de modo que constituya una obligación legal para todos los integrantes de la asociación o grupo. tales como estados de pérdidas y ganancias e informes de auditoría correspondientes a los últimos cinco años. e) calificación y experiencia del personal clave.Salcachupan 7 . prueba de que tiene acceso a línea(s) de crédito y dispone de otros recursos financieros).
) los equipos básicos que se enumeran en los Datos de la licitación. etc. por un valor no inferior al indicado en los Datos de la licitación. y e) tener activos líquidos y/o acceso a créditos. ello puede ser motivo para su descalificación. solidariamente del cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo. sin embargo. Si el postulante o cualquiera de los integrantes de una asociación o grupo tienen un continuo historial de litigios o laudos arbitrales. b) tener experiencia como contratista principal en la construcción de por lo menos dos obras de naturaleza y complejidad similares a las de las Obras en cuestión en el curso de los últimos diez años (a fin de cumplir este requisito. d) se deberá designar como representante de la asociación o grupo a uno de sus integrantes. cada uno _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . se realizará exclusivamente con el representante de la asociación o grupo.5 A fin de que pueda adjudicársele el Contrato. 4. incluidos por lo menos tres años como Administrador.Salcachupan 8 . el que estará autorizado para contraer obligaciones y recibir instrucciones para todos y cada uno de los integrantes de la asociación o grupo. y e) la ejecución de la totalidad del Contrato. alquiler. las obras que se mencionen deberán estar terminadas en un 70% como mínimo).6 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de la asociación o grupo se sumarán a fin de determinar si el Licitante cumple con los requisitos mínimos de calificación especificados en la subcláusula 4. 4. para que pueda adjudicarse el Contrato a la asociación o grupo. incluidos los pagos. libres de otros compromisos contractuales y sin incluir los anticipos que puedan efectuarse en virtud del Contrato. c) incluir propuestas para obtener oportunamente (propiedad. todo Licitante deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos de calificación: a) tener un volumen anual mínimo de trabajos de construcción por el equivalente del monto especificado en los Datos de la licitación. d) contar con un Administrador de Contratos con cinco años de experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares.5 a) y e) precedente.
1 Los documentos de licitación incluyen el conjunto de de los documentos que se especifican a continuación y los apéndices documentos que se incorporen de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 10: de licitación Sección 1 Instrucciones a los licitantes 2 Formularios estándar de oferta. en tanto que el integrante principal debe cumplir con por lo menos el 40% de ellos. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Licitante. 5. la oferta presentada por la asociación o grupo será rechazada. Documentos de licitación 8. visite e inspeccione la zona de las Obras y sus Obras alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras.Salcachupan 9 . 4 y 7. bajo su propia responsabilidad y a zona de las su propio riesgo.5. b) y e) de la subcláusula 4. carta de aceptación y Contrato 3 Condiciones del Contrato 4 Datos del Contrato 5 Especificaciones técnicas 6 Planos 7 Lista de cantidades 8 Formularios de garantías 8. quedarán descalificadas todas las ofertas que incluyan la participación de dicho Licitante. _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco .2 Al Licitante potencial se le proporcionan tres copias de las Secciones 2.1 Serán de cargo del Licitante todos los costos vinculados con la licitación preparación y presentación de su oferta y en ningún caso el Gobierno Regional de Pasco será responsable de ellos. Costo de la 6. a menos que se especifique lo contrario en los Datos de la licitación.1 Cada Licitante podrá presentar solamente una oferta. Si un Licitante Licitante presenta más de una oferta o participa en más de una de ellas (a menos que sea en calidad de Subcontratista o que se trate de propuestas alternativas que se pudieran presentar o que hubieran sido solicitadas). 7. Una oferta 5. no se tomarán en cuenta la experiencia ni los recursos de los subcontratistas. Contenido 8. El número de copias que el Licitante debe llenar e incluir en su oferta se especifica en los Datos de la Licitación. información para la calificación. Visita a la 7.1 Se aconseja que el Licitante. 6. B. de sus integrantes debe cumplir con por lo menos el 25% de los requisitos mínimos para licitantes individuales que se establecen en los párrafos a). De no satisfacerse esta exigencia. A fin de determinar la medida en que el Licitante cumple los requisitos de calificación. ya sea por por sí solo o como integrante de una asociación o grupo.
1 Todos los documentos relacionados con la oferta deberán oferta redactarse en el idioma especificado en los Datos del Contrato.1 La oferta que presente el Licitante deberá comprender los comprendido siguientes componentes: s en la oferta a) La oferta (en el formulario que figura en la Sección 2). c) Lista de cantidades con indicación de precios. e) Ofertas alternativas.3 A fin de que los posibles licitantes cuenten con un período razonable para considerar las enmiendas en la preparación de sus ofertas. d) Documentos y formularios de información para la calificación. Idioma de la 11. Documentos 12. b) Garantía de seriedad de la oferta.Salcachupan 10 . a todos los que hayan adquirido los documentos de licitación. 10. cuando se soliciten. Preparación de las ofertas 11. El Gobierno regional de Pasco dará respuesta a toda solicitud de aclaración recibida a más tardar 28 días antes de que venza el plazo para la presentación de las ofertas. _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . 12. Aclaración 9. incluida una explicación de la consulta pero sin identificar su procedencia.2. de licitación 10. Enmienda 10. de acuerdo con lo estipulado en la subcláusula 20.1 El Gobierno Regional de Pasco podrá modificar los documentos de los de licitación mediante la emisión de apéndices antes de que documentos venza el plazo para la presentación de ofertas.1 Todo Licitante potencial que necesite alguna aclaración de los de los documentos de licitación podrá solicitarla mediante documentos comunicación por escrito o por cable (en lo sucesivo. 10. y cualquier otro material que los licitantes deban llenar y presentar de conformidad con lo especificado en los Datos de la licitación. Se enviará copia de la respuesta del Gobierno Regional de Pasco.9. se de licitación considera que la palabra "cable" comprende también las comunicaciones por télex y por fax) enviado al Gobierno Regional de Pasco a la dirección que figure en el Llamado a licitación.2 Todo apéndice así emitido constituirá parte de los documentos de licitación y se transmitirá por escrito o por cable a todos los que hayan adquirido los documentos de licitación. en caso necesario el Gobierno Regional de Pasco prorrogará el plazo para la presentación de las ofertas. C. Los licitantes potenciales deberán acusar recibo de cada apéndice mediante cable dirigido al Gobierno Regional de Pasco.
Monedas de 14. 13. en los Datos del Contrato y en la cláusula 47 de las Condiciones del Contrato.1. Junto con la oferta. los licitantes deberán indicar las necesidades en _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . la unidad monetaria europea (ecu) se considera como moneda elegible. si así se dispone en los Datos de la licitación. impuestos y demás gravámenes que deba pagar el Contratista en virtud del Contrato.2 Para calcular el equivalente en moneda nacional y el porcentaje o los porcentajes mencionados en la subcláusula 14. a elección del Licitante. Precios de la 13.3 Todos los derechos. 14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas oferta en la subcláusula 1. Los Licitantes que coticen precios en cualquiera de las monedas nacionales de los países miembros de la Unión Monetaria Europea o en euros deberán hacerlo de conformidad con lo dispuesto en los Datos de Licitación. En cualquier caso. Las necesidades de moneda extranjera deberán indicarse como porcentaje del precio de la oferta (sin incluir las sumas provisionales) y se pagarán.1 El Licitante deberá cotizar las tarifas y los precios unitarios la oferta y de exclusivamente en la moneda del país del Gobierno Regional de pago Pasco. 14. sobre la base de la Lista de cantidades con indicación de precios presentada por el Licitante.Salcachupan 11 . el Licitante deberá presentar toda la información que se exige en los Datos del Contrato y en la cláusula 47 de las Condiciones del Contrato. los pagos serán computados utilizando las tasas especificadas en la oferta. deberán incluirse en las tarifas. en la moneda de no más de tres países miembros.4 Las tarifas y los precios cotizados por el Licitante estarán sujetos a ajuste durante el período de cumplimiento del Contrato. por cuanto se considerarán comprendidos en los demás precios y tarifas que figuren en la Lista de cantidades. el Licitante deberá aplicar el tipo de cambio vendedor para transacciones similares vigentes en la fecha correspondiente a 28 días antes del último plazo para la presentación de ofertas y publicadas por la autoridad especificada en los Datos de la licitación. Si el Licitante utiliza otros tipos de cambio.3 En la oferta.1 precedente.13.2 El Licitante indicará las tarifas y los precios de todos los rubros de las Obras especificados en la Lista de cantidades. se aplica lo dispuesto en la subcláusula 28. 14. El Gobierno Regional de Pasco no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el Licitante no haya indicado precios o tarifas. Estos tipos de cambio se aplicarán a todos los pagos a fin de que el Licitante no corra ningún riesgo cambiario. a partir de la fecha correspondiente a 28 días antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas. o por cualquier otra razón. en los precios y en el precio total de la oferta que presente el Licitante. 13.1. Para los fines de esta cláusula. 13.
el Gobierno Regional de Pasco podrá pedir a los licitantes una prórroga del período de validez de sus ofertas por un plazo determinado.4 El Gobierno Regional de Pasco podrá solicitar a los licitantes aclaraciones acerca de las necesidades de moneda extranjera y pruebas de que los montos comprendidos en las tarifas y los precios y en los Datos del Contrato son razonables y se ajustan a las disposiciones de la subcláusula 14.Salcachupan 12 .3 En el caso de los contratos a precio fijo (precio no sujeto a ajuste). Validez de las 15. el Licitante deberá presentar una seriedad de garantía de seriedad por el monto especificado en los Datos de la la oferta licitación. una letra bancaria.3 Toda oferta que no esté acompañada de una garantía de seriedad aceptable será rechazada por el Gobierno regional de _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . 16. por el período de demora que transcurra a partir de los 60 días de la expiración del plazo inicial de la validez de las ofertas hasta la fecha de notificación de la adjudicación.1. o en una moneda de libre convertibilidad. o adoptar otra forma que el Gobierno Regional de Pasco considere aceptable. y que cumplan con las disposiciones de la cláusula 16 en todos sus aspectos. Garantía de 16. los montos pagaderos al Adjudicatario en moneda nacional y extranjera se incrementarán mediante la aplicación a los respectivos componentes en moneda nacional y extranjera de los pagos. 15. La evaluación de las ofertas se basará en los precios de las ofertas sin tener en cuenta los aumentos antes señalados. La validez de la garantía de seriedad de la oferta excederá en 28 días el período de validez de la oferta. A los licitantes que accedan a la prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.2 La garantía de seriedad de la oferta podrá consistir. en un cheque certificado. a elección del Licitante. de los factores especificados en los Datos de la licitación o en la solicitud de extensión.1 Las ofertas serán válidas por el período especificado en los ofertas Datos de Licitación. 15. en moneda nacional. pero se les solicitará que extiendan la validez de la garantía de seriedad de sus ofertas por el período de la prórroga. 16. La solicitud y las respuestas de los licitantes deberán efectuarse por escrito o por cable.1 Como parte de la oferta. 15. si el período de validez de las ofertas se prorroga por más de 60 días. 16. moneda extranjera que esperan tener. 14. Los licitantes podrán rechazar la solicitud sin que se les haga efectiva la garantía de seriedad de sus ofertas.2 En circunstancias excepcionales. una carta de crédito o una garantía bancaria emitida por un banco de prestigio situado en cualquier país elegible. La garantía deberá ajustarse al formulario incluido en la Sección 8.
el detalle de los precios.4 Las garantías de seriedad de las ofertas que no resulten seleccionadas serán devueltas dentro de los 28 días siguientes al vencimiento del período de validez de las ofertas establecido en la subcláusula 15.1.5 La garantía de seriedad de la oferta que resulte seleccionada será devuelta una vez que el Licitante haya firmado el Contrato y presentado la garantía de cumplimiento requerida. el Licitante deberá proporcionar toda la información necesaria a fin de que el Gobierno Regional de Pasco pueda hacer una evaluación integral de las ofertas alternativas. El Gobierno Regional de Pasco sólo considerará las alternativas técnicas que hubiera presentado el Licitante cuya oferta básica se ajuste a las condiciones técnicas básicas y haya sido evaluada como la más baja. de conformidad con lo estipulado en la cláusula 27.1 Los licitantes deberán presentar ofertas que se ajusten a las alternativas condiciones establecidas en los documentos de licitación. b) si el Licitante no está de acuerdo con la corrección del precio de su oferta. 16. 17. No se considerarán propuestas alternativas.6 Podrá hacerse efectiva la garantía de seriedad de la oferta: a) si el Licitante retira su oferta después de la apertura de las ofertas. En la garantía de seriedad que presente una asociación o grupo se deberá definir como “Licitante” a todos los integrantes de la asociación o grupo y éstos deberán nombrarse de la siguiente manera: una asociación o grupo formado por "________". durante el período de validez de la misma.2. 17. _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . 16. los métodos de construcción propuestos y otros datos pertinentes. Además de presentar la oferta básica. o c) si el Adjudicatario.Salcachupan 13 . Pasco. dentro del plazo estipulado. con inclusión de los cálculos y las especificaciones técnicas. i) no firma el Contrato. los licitantes que deseen presentar alternativas técnicas a lo solicitado en los documentos de licitación también deberán presentar una oferta que se ajuste a las condiciones de dichos documentos (oferta básica). Propuestas 17. salvo que ello se permita específicamente en los Datos de la licitación. "________" y “_________”. 16. incluido el diseño técnico básico indicado en los planos y en las especificaciones técnicas. o ii) no suministra la garantía de cumplimiento requerida.2 Si se permite en los Datos de la licitación. en cuyo caso regirá la subcláusula 17. de los incluido el diseño técnico básico indicado en los planos y en las licitantes especificaciones técnicas.
3 a) o 4. y lo marcará claramente como "ORIGINAL". y c) llevar una indicación de no abrir antes de la fecha y hora de la apertura de las ofertas. según corresponda. _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . de acuerdo a lo dispuesto en las sub cláusulas 4. y con la ejecución del contrato si al Licitante le es adjudicado el contrato. que cerrará y marcará claramente como sobres de las “ORIGINAL" y "COPIAS". Adicionalmente. Presentación de las ofertas 19.4 b).1 El Licitante pondrá el original y todas las copias de la oferta en marca de los dos sobres interiores. Formato y 18. en cuyo caso dichas correcciones deberán llevar las iniciales de la(s) persona(s) que firme(n) la oferta. En caso de discrepancia. pagadas o por pagar a agentes relacionados con esta oferta. 19.2 El original y todas las copias de la oferta deberán estar escritos a máquina o en tinta indeleble y firmada por la (s) persona(s) debidamente autorizada(s) para firmar en nombre del Licitante. 18. indicada en los Datos de la licitación. si las hubiera.18. que también deberá estar cerrado. el Licitante deberá preparar el número de copias de los documentos indicado en los Datos de la licitación. el texto del original prevalecerá sobre el de las copias.4 El Licitante deberá suministrar la información descrita en el Formulario de Oferta respecto a comisiones o gratificaciones. D. 18.1 El Licitante preparará un original de los documentos firma de la comprendidos en la oferta de acuerdo a lo estipulado en la oferta cláusula 12 de estas Instrucciones a los licitantes en un solo volumen que incluya el Formulario de la oferta. b) llevar el nombre y el número de identificación del Contrato indicados en los Datos de la licitación y los Datos del Contrato.Salcachupan 14 . Luego ofertas pondrá ambos sobres (original y copias) en un sobre exterior. o que fueran necesarias para corregir errores cometidos por el Licitante. 18.3 No se podrán hacer otras alteraciones o adiciones a la oferta. excepto las que correspondan en virtud de instrucciones impartidas por el Gobierno Regional de Pasco. y marcarlos claramente como "COPIAS".2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: a) estar dirigidos al Gobierno regional de Pasco y llevar la dirección indicada en los Datos de la licitación. Cierre y 19. Todas las páginas de la oferta en que se hayan hecho modificaciones o adiciones llevarán las iniciales de la(s) persona(s) que firme(n) la oferta. según corresponda.
conforme a la cláusula 21.4 El retiro de la oferta en el intervalo entre el vencimiento del plazo para la presentación de ofertas y el vencimiento del período original de validez especificado en los Datos de la licitación o extendido de acuerdo a la subcláusula 15. en cuyo caso todos los derechos y obligaciones del Gobierno Regional de Pasco y de los licitantes anteriormente sujetos al plazo original quedarán sujetos al nuevo plazo. 20.5 Los licitantes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar de otra manera los precios de sus ofertas presentando una _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco .1 Toda oferta que reciba el Gobierno Regional de Pasco después tardías del plazo estipulado en la cláusula 20 será devuelta al Licitante sin abrir. marcada y enviada por el Licitante con arreglo a las disposiciones de las cláusulas 18 y 19.1 El Licitante podrá modificar o retirar su oferta mediante y retiro de las notificación por escrito antes de que venza el plazo establecido ofertas en la cláusula 20. Modificación 22. de conformidad con lo estipulado en la cláusula 10.1 Las ofertas deberán ser entregadas al Gobierno Regional de presentación Pasco en la dirección antes indicada a más tardar en la fecha y de las ofertas hora señaladas en los Datos de la licitación. a fin de que se le pueda devolver su oferta sin abrir en caso de que sea declarada oferta tardía.4 Si el sobre exterior no estuviera cerrado y marcado según lo indicado. según corresponda. 22. 22. debiendo agregarse en los sobres interiores y en el sobre exterior la palabra "MODIFICACION" o "RETIRO". 20. 22. 21. 22.Salcachupan 15 .2 La notificación de modificación o retiro de la oferta será preparado. 19. puede dar lugar a que se haga efectiva la garantía de seriedad de la oferta.3 Además de la identificación requerida en la subcláusula 19.2 El Gobierno Regional de Pasco podrá prorrogar el plazo para la presentación de ofertas mediante una enmienda de los documentos de licitación.2. Ofertas 21. puesta en sobre cerrado. los sobres interiores deberán llevar el nombre y la dirección del Licitante. 22. el Gobierno Regional de Pasco no asumirá responsabilidad alguna en caso de que la oferta se traspapele o sea abierta prematuramente. Plazo para la 20. según lo dispuesto en la cláusula 16.2.3 Las ofertas no podrán ser modificadas una vez vencido el plazo para su presentación. 19.
24.1 La información relativa al examen. incluidas las las ofertas modificaciones introducidas de acuerdo con las disposiciones de la cláusula 22. los precios de las ofertas.3 En la apertura de las ofertas.4 El Gobierno Regional de Pasco preparará un acta de la apertura de las ofertas. modificación de conformidad con esta cláusula. el Gobierno Regional de Pasco tendrá la facultad de solicitar a cualquier licitante que aclare su oferta. en presencia de los representantes de los licitantes que decidan concurrir.1 El Gobierno Regional de Pasco abrirá las ofertas. E. aclaración. o incluyéndola en la oferta original. el monto total de cada una de ellas y de las ofertas alternativas (si se hubieran solicitado o se permitiera presentarlas). salvo que ello sea necesario para confirmar la corrección de errores aritméticos que el Gobierno Regional de Pasco haya descubierto durante la evaluación de las ofertas. evaluación y lidad del comparación de las ofertas y las recomendaciones para la proceso adjudicación de un contrato no podrán ser reveladas a los licitantes ni a ninguna otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre del Adjudicatario. Aclaración 25. No se abrirán las ofertas cuyo retiro se haya notificado debidamente de conformidad con las disposiciones de la cláusula 22. 23. en la que incluirá la información dada a conocer a los asistentes a ese acto. La solicitud de aclaración y la respuesta pertinente se harán por escrito o por cable. no se solicitará.2 Los sobres marcados con la palabra "RETIRO" se abrirán y leerán primero. Apertura de 23.1 Para facilitar el examen. a la hora. el Gobierno Regional de Pasco dará a conocer los nombres de los licitantes.Salcachupan 16 . Todo intento de un Licitante de influir en la tramitación de las ofertas o en la decisión sobre la adjudicación por parte del Gobierno Regional de Pasco puede dar lugar al rechazo de la oferta de ese Licitante. ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios o de los elementos sustanciales de la oferta. de conformidad _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . 24. Confidencia. Sin embargo. 23. de conformidad con lo estipulado en la subcláusula 23. 25. las modificaciones y retiros de ofertas. la evaluación y la comparación de las de las ofertas ofertas. incluido el desglose de los precios unitarios. la existencia o falta de la garantía de seriedad de la oferta. y cualquier otro detalle que el Gobierno Regional de Pasco estime apropiado anunciar. en la fecha y en el lugar especificado en los Datos de la licitación. Apertura y evaluación de las ofertas 23. los descuentos.3. 23.
2 Sujeto a lo dispuesto en la cláusula 25. b) restringe sustancialmente.1 El Gobierno Regional de Pasco verificará si las ofertas que haya de errores determinado que se ajustan sustancialmente a las condiciones de la licitación contienen errores aritméticos. Corrección 27. b) ha sido debidamente firmada. los derechos del Gobierno Regional de Pasco las obligaciones del Licitante en virtud del Contrato.3 Cualquier intento del Licitante de influenciar al Comprador en la evaluación y comparación de las ofertas o en la decisión de adjudicación del contrato podrá resultar en rechazo de la oferta del Licitante 26. condiciones de la 26. y d) se ajusta sustancialmente a lo las solicitado en los documentos de licitación. el las ofertas Gobierno Regional de Pasco determinará si cada una de ellas a) para cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la determinar si cláusula 3. El Gobierno Regional de Pasco corregirá de la siguiente manera los errores que se encuentren.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las ofertas. con lo dispuesto en la cláusula 27. Examen de 26. 25. ningún Licitante se comunicará con el Comprador sobre cualquier materia relacionada con su oferta desde el momento de apertura de las ofertas hasta el momento de la adjudicación del contrato. 27.Salcachupan 17 . Una desviación o reserva significativa es aquella que a) afecta de una manera sustancial el alcance. en forma incompatible con los documentos de licitación.3 Las ofertas que no se ajusten sustancialmente a las condiciones de los documentos de licitación serán rechazadas por el Gobierno Regional de Pasco y no podrán convertirse posteriormente. c) está acompañada se ajustan a de las garantías requeridas. la calidad o la ejecución de las Obras.1. o c) si fuese rectificada. a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en palabras prevalecerán los indicados en palabras. mediante la introducción de correcciones o la eliminación de las desviaciones o reservas. Si el Licitante desea proporcionar información adicional al Comprador. en ofertas que sí se ajusten a dichas condiciones. deberá hacerlo por escrito. afectaría injustamente la posición de otros licitantes cuyas ofertas se ajusten sustancialmente a lo solicitado en los documentos de licitación.2 Se considerará que cumplen sustancialmente las condiciones de licitación los documentos de licitación las ofertas que se ajustan a todos los plazos. condiciones y especificaciones de los documentos de licitación sin ninguna desviación o reserva significativa. 26. y _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . 25.
en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario. En tal caso. la reserva para imprevistos contenida en la Lista de cantidades. el Gobierno Regional de Pasco determinará el precio evaluado de cada oferta. _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . primero la oferta se convertirá a montos pagaderos en diversas monedas aplicando los tipos de cambio indicados en la oferta. c) haciendo los ajustes correspondientes para cubrir otras variaciones. pero incluyendo los trabajos por día.6 b). con la anuencia del Licitante. b) cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades. Evaluación y 29. y d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con la subcláusula 22. conforme a los estipulado en la cláusula 27. b) excluyendo las sumas provisionales y.1.2. de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 26.1 Las ofertas deberán evaluarse expresadas en la moneda del país para la del Gobierno Regional de Pasco que se indica en los Datos del evaluación Contrato. si existiera.5. mediante la aplicación de los tipos de cambio estipulados en la subcláusula 14. Si el Licitante no estuviera de acuerdo con el monto corregido de la oferta. a menos que a juicio del Gobierno Regional de Pasco hubiera un error evidente en la colocación de la coma que separa los decimales de dicho precio unitario. 27. y después se convertirá a la moneda del país del Gobierno Regional de Pasco. Moneda 28. desviaciones u ofertas alternativas que se presenten con arreglo a las disposiciones de la cláusula 17.2. el nuevo monto se considerará obligatorio para el Licitante.2 El Gobierno Regional de Pasco ajustará el monto indicado en la oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y. ajustando el precio de la oferta de la siguiente manera: a) corrigiendo cualquier error. de conformidad con las disposiciones de la subcláusula de las ofertas 14.1 El Gobierno Regional de Pasco evaluará y comparará sólo las comparación ofertas que se determine que se ajustan sustancialmente a los de las ofertas documentos de licitación. si el precio es competitivo. a menos que el Licitante haya usado tipos de cambio que no sean los establecidos en la subcláusula 14. 28. ésta será rechazada y podrá hacerse efectiva la garantía de seriedad de su oferta. prevalecerá el precio unitario cotizado. 29. Al evaluar las ofertas.Salcachupan 18 . de acuerdo con las disposiciones de la subcláusula 16.
el Gobierno Gobierno Regional de Pasco se reserva el derecho a aceptar o rechazar Regional de cualquier oferta. todas las ofertas 33.Salcachupan 19 . así como el derecho a anular el proceso de Pasco a licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con aceptar anterioridad a la adjudicación del Contrato. conforme a las disposiciones de la Cláusula 34.4 En la evaluación de las ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado de la aplicación.1 Antes del vencimiento del plazo de validez de las ofertas. o que signifiquen beneficios no solicitados para el Gobierno Regional de Pasco 29. el de la Gobierno Regional de Pasco notificará al Adjudicatario por adjudicación cable. denominado "el precio del Contrato"). y a la firma del Contrato.1 Con sujeción a lo dispuesto en la cláusula 32. 29. ofertas alternativas y otros factores que exceden los requisitos de los documentos de licitación.3. sin que por ello cualquier adquiera responsabilidad alguna ante el Licitante o los licitantes oferta y a afectados por esta decisión ni la obligación de informar a éste rechazar (éstos) los motivos de la decisión del Gobierno Regional de cualquiera o Pasco. Derecho del 32. télex o fax. de acuerdo a la subcláusula 33. desviación u oferta alternativa. En esta carta (en adelante y en las Condiciones Contrato del Contrato denominada la "carta de aceptación") se deberá dejar constancia del monto que el Gobierno Regional de Pasco pagará al Contratista por la ejecución.1 Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 31. durante el período de ejecución del Contrato.2 La notificación de la adjudicación dará por constituido el Contrato. Preferencia a No aplicable licitantes nacionales F. 32. según se estipula en el Contrato (en adelante y en el Contrato. 33. confirmado por carta certificada. Criterios 31.3 El Gobierno Regional de Pasco se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variación. con sujeción al suministro de la garantía de cumplimiento. que su oferta y firma del ha sido aceptada. Notificación 33. de las disposiciones relativas al ajuste de precios estipuladas en la cláusula 47 de las Condiciones del Contrato. a condición de que se haya determinado que ese Licitante a) es elegible de acuerdo con las disposiciones de la cláusula 3. _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . En la evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las variaciones. desviaciones. y b) cumple con los requisitos de calificación especificados en la cláusula 4. Adjudicación del Contrato 31. el Gobierno para la Regional de Pasco adjudicará el Contrato al Licitante cuya oferta adjudicación se ajuste sustancialmente a las condiciones de los documentos de licitación y haya sido evaluada como la más baja. terminación y el mantenimiento de las Obras. 30.
ésta deberá ser emitida por una compañía afianzadora que el Adjudicatario haya verificado que es aceptable para el Gobierno Regional de Pasco. Conciliador 36. 36. de acuerdo a lo estipulado en las anticipo Condiciones del Contrato y con sujeción al monto máximo especificado en los Datos de la licitación.1 por parte del Adjudicatario constituirá causa suficiente para anular la adjudicación y hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 34.4 El incumplimiento de las condiciones estipuladas en la subcláusula 34.4 Una vez que el Adjudicatario haya suministrado la garantía de cumplimiento.2 Si la garantía de cumplimiento suministrada por el Adjudicatario es una garantía bancaria. Si en la carta de _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . ésta deberá ser emitida a) a elección del Licitante. expresada en los tipos y proporciones de monedas indicados en la carta de aceptación y de conformidad con las Condiciones del Contrato. Garantía de 34.1 Dentro de los 21 días de recibida la carta de aceptación. el cumplimiento Adjudicatario suministrará al Gobierno Regional de Pasco una garantía de cumplimiento por el monto estipulado en los Datos del Contrato y en la forma (garantía bancaria y/o fianza) indicada en los Datos de la licitación. o por un banco extranjero a través de un banco corresponsal con domicilio en el país del Gobierno Regional de Pasco. Dentro de los 28 días de haberse notificado al Adjudicatario. deberá manifestarlo en su oferta.Salcachupan 20 . 33.3 El Contrato incorporará todos los acuerdos entre el Gobierno Regional de Pasco y el Adjudicatario. el Gobierno Regional de Pasco notificará con prontitud a los demás licitantes que sus ofertas no han sido seleccionadas. directamente por un banco extranjero que el Gobierno Regional de Pasco considere aceptable. 34. Anticipo y 35. Dentro de los 21 días de recibido el Contrato.3 Si la garantía de cumplimiento suministrada por el Adjudicatario es una fianza. a quien se le pagarán los honorarios por hora estipulados en los Datos de la licitación. el Adjudicatario lo firmará y se lo enviará al Gobierno Regional de Pasco.1 El Gobierno Regional de Pasco propone que se designe como Conciliador a la persona nombrada en los Datos de la licitación conforme al Contrato. por un banco del país del Gobierno Regional de Pasco.1 El Gobierno Regional de Pasco proveerá un anticipo sobre el garantía por precio del Contrato. 34. 34. o b) con el acuerdo del Gobierno Regional de Pasco. 33. más gastos reembolsables. Si el Licitante no está de acuerdo con esta propuesta. el Gobierno Regional de Pasco le enviará el Contrato firmado junto con la carta de aceptación. 35.
aceptación el Gobierno Regional de Pasco no concuerda con la designación del Conciliador. _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . éste último deberá ser nombrado por la autoridad nominadora designada en los Datos del Contrato. a solicitud de cualquiera de las partes.Salcachupan 21 .
En este contexto. cualquiera acción que tome un licitante. incluyendo una tergiversación de los hechos que. suministro. Corrupción o 37. 102 Para los fines de estos DEL. las expresiones que se indican a continuación: (i) “práctica corrupta” 100 significa el ofrecimiento. “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos. 103 Para los fines de estos DEL. astuta o descuidadamente. “persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato. (iii) “práctica de colusión” significa un arreglo de 102 dos o más personas diseñado para lograr un propósito impropio. los términos “beneficio” y “obligación” se refieren al proceso de contratación o a la ejecución del contrato. desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole.Salcachupan 22 . Fraudulentas así como los licitantes. 100 Para los fines de estos DEL. “persona” significa un funcionario público. proveedores y contratistas y sus subcontratistas que participen en contratos financiados por el Banco. A efectos del cumplimiento de esta política. “persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . directa o indirectamente. y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratación o la ejecución de un contrato. incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona. 101 Para los fines de estos DEL. (iv) “práctica coercitiva” 103 significa el daño o amenazas para dañar. observen las más elevadas normas éticas durante el proceso de contrataciones y la ejecución de dichos contratos 99. 37. es impropia. aceptación o solicitud. contratista o subcontratista para influenciar el proceso de contratación o de ejecución de un contrato para adquirir una ventaja ilegítima. “personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos. (ii) “práctica fraudulenta” 101 significa cualquiera actuación u omisión. de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación de otra persona.1 Es política del Banco exigir que los Prestatarios (incluidos los Prácticas beneficiarios de los préstamos concedidos por la institución). el Banco: a) Define de la siguiente manera. a los efectos de esta disposición. proveedor. directa o indirectamente. o para evitar una obligación. 99 En este contexto.
fraudulentas. persecución o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación. directa o a través de un agente. coercitivas o de colusión. a cualquiera persona. sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la situación. en prácticas corruptas. de colusión. (v) “práctica de obstrucción” significa (aa) la destrucción. de colusión. fraudulentas. d) Sancionará a una firma o persona. de conformidad con el régimen de sanciones del Banco (a) incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible públicamente en forma indefinida o durante un periodo determinado para: i) que se le adjudique un contrato financiado por el Banco y ii) que se le nomine (b) subcontratista. fraudulentas.Salcachupan 23 . en cualquier momento. Medidas que deberán adoptarse b) Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el licitante seleccionado para dicha adjudicación ha participado. consultor. alteración o escondimiento deliberados de evidencia material relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente una investigación por parte del Banco. y/o la amenaza. dirigidas a dichas prácticas cuando éstas ocurran. coercitivas o de obstrucción para competir por el contrato de que se trate. coercitivas o de obstrucción durante el proceso de contrataciones o la ejecución de dicho contrato. de las Normas Contrataciones con Préstamos del BIR y Créditos de la AIF. o (bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a inspeccionar y auditar de conformidad con el párrafo 1. falsificación. de alegaciones de prácticas corruptas. o las propiedades de una persona. _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . para influenciar impropiamente sus actuaciones. c) Anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina que los representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en prácticas corruptas.14 (e).
y durante los cinco (5) años siguientes. o (ii) nominado por el prestatario. El Contratante se reserva el derecho de verificar. e) El Contratista deberá mantener un registro exacto y sistemático de las cuentas pertinentes del contrato. Registros y cuentas e) Tendrá el derecho a exigir que. y (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupción en la administración de adquisiciones. fabricante o proveedor de productos o servicios de una firma que de lo contrario sería elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco. en los que se identifique claramente todos los cargos y gastos. se incluya una disposición que exija que los proveedores y contratistas deben permitir al Banco revisar las cuentas y archivos relacionados con el cumplimiento del contrato y someterlos a una verificación por auditores designados por el Banco. en los contratos financiados con un préstamo del Banco. Comisiones y Gratificaciones _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . o de designar a una firma de auditores acreditada para que revise los registros del Contratista relativos a las sumas reclamadas en virtud de este Contrato. ( a ) Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de un procedimiento de sanciones en contra del mismo. durante período de vigencia del Contrato y cualquier prórroga del mismo. Las posibles sanciones incluirán: (i) suspensión temporal o suspensión temporal temprana en relación con un procedimiento de sanción en proceso. (ii) inhabilitación conjunta de acuerdo a lo acordado con otras instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Bancos Multilaterales de Desarrollo.Salcachupan 24 . ( b ) Un subcontratista consultor. de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres según el documento de licitación utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicación u oferta de precalificación por cuanto aporta la experiencia clave y especifica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificación para un proceso de precalificación o licitación en particular .
Residente de Obra. f) Exigirá al contratista favorecido que revele cualquier comisión o gratificación que pueda haber pagado o pagaderas a agentes. (4. (2. la cantidad y moneda.1) “Bancos” significa "Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)" y Banco Interamericano de Desarrollo . y el propósito de la comisión o gratificación G. o agentes comisionistas en relación con el proceso de selección o ejecución del contrato. informando el país de origen del o los suministros ofrecidos. Asistente de Obra  Maestro Capataz General  Laboratorista  Auxiliar de Laboratorio  Controlador de calidad  Administrador de Obra _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . convertidos al tipo de cambio promedio del año. representante.4) El documento que evidencia la elegibilidad de los materiales o equipos consistirá en una declaración simple escrita del Licitante. y cumpla así mismo con los requerimientos de la Cláusula 3.3 b) Monto anual expresado en dólares americanos. (4. para cada uno de los años entre 2005 y 2010.  Ing. Los Contratos de Préstamos son: BID Nº 1657/OC-PE y BIRF Nº 7322-PE (3.1) El proyecto: Rehabilitación de Caminos Departamentales es un programa de inversiones destinado a: mejorar el nivel de transitabilidad de la Red Vial Departamental mediante inversiones en rehabilitación. (4.3) El Licitante deberá suministrar la información indicada en (a). La información manifestada deberá incluir por lo menos el nombre y dirección del agente. (4. (f).Salcachupan 25 .3 e) Personal Clave es:  Ing. (b). relativa al o los Subcontratistas o Asociados El Licitante será responsable de asegurar que cualquiera de sus Subcontratistas propuestos cumpla con los requerimientos de la Cláusula 3. Datos de la licitación Cláusulas de Referencia en las Instrucciones a los licitantes (2.4 de las instrucciones para los Licitantes.3 a) Los documentos de postores extranjeros no requieren legalización consular. incluyendo dichos años. y la palabra “préstamo” se refiere a un "préstamo de los Bancos Financiadores". el cual a la fecha de emisión de los documentos de licitación ha sido aprobado por el Banco Mundial y por el BID. representantes.1 de las Instrucciones para los Licitantes. e (i). (c).1) El Prestatario es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú y la entidad ejecutora es el GOBIERNO REGIONAL DE PASCO (2. o agente comisionista.BID.
1) Se descalificarán aquellos Licitantes que presenten más de una oferta ya sea por si solo o como integrante de una asociación o grupo.  Encargado de Almacén (4. (4. (4. en cada uno de los años entre 2005 y 2010. (4. (11.3 i) Indicar litigios pendientes.5 c) El equipo esencial que deberá tener disponible el Adjudicatario para ejecutar el Contrato es: (4.5 e) El volumen mínimo de activos líquidos y/o de acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del Adjudicatario será de: S/.5 d) El Administrador de Contrato es equivalente al Ingeniero Residente de Obras.4) Se mantiene la subcláusula sin cambios (4.5) Se introducen las siguientes modificaciones en los criterios de calificación establecidos en la subcláusula 4. (5. en medio magnético (disquete de 3½” o CD) que contenga la propuesta _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . (4.1) Los documentos (incluidos los poderes) de postores extranjeros en otro idioma deberán ser acompañados de una traducción no oficial. incluyendo dichos años.000. (8. (12.1) a) Adicionalmente. el Licitante presentará junto con su oferta escrita.00 (Tres millones con 00/100 nuevos soles).Salcachupan 26 . 3’000. sin contar las líneas de crédito destinadas a Cartas Fianza. debe ser de al menos 2 veces el valor de la propuesta. durante los últimos 5 años.5 a) El volumen financiero.5 b) Se considera obras similares: Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación de Carreteras como mínimo a nivel de Afirmado.5: (4. quien debe ser un Ingeniero Civil que acredite una experiencia mínima de 03 años en obras de naturaleza y magnitud similares y por lo menos 02 años como Residente de obras de naturaleza similar a la obra materia de licitación.2) El Licitante deberá llenar y enviar un original y dos copias de la oferta.
prevalece la información suministrada por escrito en el formulario que figura en la Sección 2. 285.4 de la Sección 1. La información para la propuesta (Lista de Cantidades) será generada por el GOBIERNO REGIONAL DE PASCO y entregada a los licitantes. económica. del pago parcial del Precio del Contrato en Moneda Extranjera sujeto a lo establecido en el numeral 14. (19.1) [Agregar de ser el caso] (13.2) La dirección del Gobierno Regional de Pasco a los efectos de la presentación de las ofertas es: Auditórium Primero de Agosto del GOBIERNO REGIONAL DE PASCO. (15.1) El monto de la garantía de seriedad de la oferta será de S/. (14. en el caso se hubiera solicitado prorrogar el período de validez de la oferta.Salcachupan 27 . un incremento anual del 3% de los costos en moneda extranjera.1) Los sobres se abrirán luego de transcurrido 30 minutos de la hora señalada en el aviso de convocatoria.2) Los tipos de cambio serán los correspondientes a los 28 días antes de la fecha fijada para la recepción y apertura de propuestas.1) El período de validez de la oferta será de 90 (noventa) días después del vencimiento del plazo para la presentación de ofertas especificado en los Datos de la licitación.1) En este proceso no se consideran alternativas técnicas a lo solicitado en los documentos de Licitación.gob. o su equivalente en una moneda de libre convertibilidad. (16. (15. (29.1) La unidad monetaria europea es el EURO.sbs. será reajustado utilizando para tal fin.4) El Contrato no está sujeto a ajuste de precios de acuerdo a la cláusula 47 de las Condiciones del Contrato. (17. publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros en su página web (http://www. y de un incremento anual del 5% de los costos en moneda nacional. (23. (20.2) [Agregar de ser el caso] (13. se ajustará cada Oferta _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco .00 (Doscientos ochenta y cinco mil y 00/100 Nuevos Soles).2) Agregar: (e) Para el caso que en la oferta económica no se haya incluido lo referente a impuestos sobre los bienes a ser suministrados. El Licitante.pe/).000. (14.1) El plazo para la presentación de ofertas es las 10:00 horas del 28/03/2011 La fecha del tipo de cambio es el 01/03/2011 La autoridad nombrada para establecer los tipos de cambio es la Superintendencia de Banca y Seguros.3) [Agregar de ser el caso] (13. sito en Edificio Estatal Nº 001 –San Juan Pampa –Yanacancha – Pasco. (13. publicada en su página web.3) El Precio de la Oferta. En caso de haber discrepancia entre la información proporcionada en estas dos formas. de considerarlo conveniente debe hacer uso de la facultad de solicitar en el Formulario Estándar: Oferta del Contratista.
(iii) Para los bienes de origen de un país del Pacto Andino se considerará aplicable el régimen especial de impuestos Ad Valorem. al que se le agregará un 12 % por concepto de impuesto Ad Valorem y un 3 % por concepto de gastos de aduana.V.……………………….00 (…………………. Para los casos de bienes de origen extranjero provenientes de países pertenecientes al Pacto Andino. La Garantía de Fiel Cumplimiento será por el equivalente al 10 % del Monto Inicial Total del Contrato.. no se le considerará el 12% por concepto de impuesto Ad Valorem. recibida tomando en cuenta los siguiente: (i) Para los bienes fabricados en el Perú o de origen extranjero en existencia en el país.. La Carta Fianza por el Anticipo podrá ser modificada en la medida que el Anticipo se vaya amortizando. (35) El monto del anticipo se limitará al 20% del precio del Contrato.G.. _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco .…………….Salcachupan 28 .V.. se considerará el precio ex fábrica de los bienes incluido el I.G.1) El Conciliador que propone el Gobierno Regional de Pasco es el Profesional que designe la Cámara de Comercio de Pasco El honorario por hora para el Conciliador propuesto se fija en US $ ………. se considerará el precio de los bienes cotizados CIF. (ii) Para los bienes de origen extranjero ofrecidos desde el exterior. Colegiatura. (34) El formulario estándar de garantía de cumplimiento aceptable para el Gobierno Regional de Pasco será una Carta Fianza. puerto de destino Callao. más el respectivo I. (36. Registro N° ………. Dólares Americanos) Los datos personales del Conciliador propuesto son los siguientes: Nacionalidad : …………………… Cargo Actual : ……. Profesión: .
Formularios estándar de oferta.Salcachupan 29 . Sección 2. carta de aceptación y Contrato Lista de formularios estándar Formulario estándar: Oferta del Contratista Formulario estándar: Información para la calificación Formulario estándar: Carta de aceptación Formulario estándar: Contrato _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . información para la calificación.
de conformidad con la cláusula 36 de las Instrucciones a los licitantes. con indicación de sus honorarios y datos personales. El precio del Contrato es de _____________________ [indicar la cantidad en números] ( ______________________ ) [indicar la cantidad en palabras] ______________________ [indicar la moneda]. Si el Licitante objeta el nombramiento del Conciliador propuesto por el Gobierno Regional de Pasco en los documentos de licitación. deberá manifestarlo en su oferta y proponer a otro candidato. Formulario estándar: Oferta del Contratista Notas sobre el Formulario estándar de oferta del contratista El Licitante deberá llenar y entregar este formulario junto con su oferta. ________ [fecha] A: GOBIERNO REGIONAL DE PASCO Dirección : Ofrecemos ejecutar el ________________________________________________________ [indicar el nombre y número de identificación del Contrato] de conformidad con las Condiciones del Contrato que se acompañan a esta oferta. Se deberá proporcionar información adicional sobre el precio de la oferta si éste está expresado en varias monedas. _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco .Salcachupan 30 .
proponemos que se designe como tal a _________________________________________ [indicar el nombre]. Esta oferta. [o] No aceptamos la designación de ___________________________________________ [indicar el nombre propuesto en los Datos de la licitación] como Conciliador. constituirá un Contrato obligatorio entre ambas partes. y en cambio. junto con la aceptación por escrito del Contratista de Pasco. Entendemos que _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco .El Contrato se pagará en las monedas siguientes: Moneda Porcentaje a Tipo de cambio: Insumos para los pagar en la [indicar el número que se requieren moneda de unidades de las monedas moneda nacional] extranjeras por cada unidad de moneda extranjera a) _____________ ________________ ________________ _______________ _______________ b) _____________ ________________ ________________ _______________ _______________ c) _____________ ________________ _________________ _______________ El monto del anticipo requerido es de: Monto Moneda ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ __________________ Aceptamos la designación de _________________________________________________ [indicar el nombre propuesto en los Datos de la licitación] como Conciliador.Salcachupan 31 . cuyos honorarios diarios y datos personales se adjuntan a este formulario.
pagada o a ser pagada por nosotros a agentes en relación con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado. Cualquier comisión o gratificación.ustedes. indicar “ninguna” Confirmamos por la presente que esta oferta cumple con el período de validez y con la garantía de seriedad de las ofertas exigidas en los documentos de licitación y especificadas en los Datos de la licitación. no están obligados a aceptar la oferta más baja ni ninguna otra oferta que puedan recibir.Salcachupan 32 . si las hay. están indicadas a continuación: Nombre y dirección del Propósito de la Agente Monto y moneda Comisión/Gratificación ___________________ ______________ ____________________ ___________________ ______________ ____________________ Nota: si no hay comisiones/gratificaciones. en su calidad de Gobierno Regional de Pasco. Firma autorizada: ___________________________________________________________ Nombre y cargo del firmante: ___________________________________________________ Nombre del Licitante: __________________________________________________________ Dirección: ___________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco .
2 precedente. Las secciones pertinentes de los documentos adjuntos deben ser traducidas al español. el Licitante debe proporcionar solamente información actualizada. con inclusión de las fechas previstas de terminación. 1. expresado en la moneda de _________________________ comercio internacional especificada en _________________________ los Datos de la licitación _________________________ 1. Si el formulario se utiliza con fines de verificación de la precalificación.Salcachupan 33 . Formulario estándar: Información para la calificación Notas sobre el Formulario estándar de información para la calificación La información que debe indicar el Licitante en las páginas siguientes se utilizará a los fines de la poscalificación o la verificación de la precalificación. Los valores deberán indicarse en la misma moneda utilizada en el punto 1.2 Volumen total anual de obras de _________________________ construcción realizadas en los últimos _________________________ cinco años. Para licitantes individuales o para cada integrante de una asociación en participación o grupo 1. Describir también las obras en ejecución o comprometidas. Pueden agregarse páginas si es necesario.3 Desempeño como Contratista principal en obras de naturaleza y magnitud similares a las de las Obras en cuestión en el curso de los últimos cinco años. _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . según lo dispuesto en la cláusula 4 de las Instrucciones a los licitantes. Esta información no será incorporada al Contrato.1 Constitución o estado jurídico del Licitante [adjuntar copia] Lugar de inscripción: ___________________________ Sede principal de actividades: ___________________________ Poder otorgado a favor del firmante de la oferta [adjuntar] 1.
5 Preparación y experiencia del personal clave propuesto para administrar y llevar a cabo el Contrato.Salcachupan 34 . Propio. mal (nombre del antigüedad estado). Adjuntar currículos. por (años) y cantidad de comprar (nombre del unidades vendedor) disponibles _____________ _____________ ________________ _______________________ _____________ _____________ ________________ _______________________ _____________ _____________ ________________ _______________________ [etc.4 Equipos principales del Contratista propuestos para la ejecución de las Obras. Indicar toda la información que se solicita.3 d) de las Instrucciones a los licitantes. Cargo Nombre Años de Años de experiencia experiencia en el cargo propuesto (general) Gerente de Obras __________________ _____________ ____________ ____________________ __________________ _____________ ____________ ____________________ _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . Remitirse también a la subcláusula 4.] 1. ] 1. arrendador).1 de las Condiciones del Contrato. Remitirse asimismo a la subcláusula 4. Nombre del Nombre del Tipo de obras Valor del Proyecto y país Gobierno Regional realizadas y año contrato de Pasco de terminación y persona a quien contactar ________________ ________________ ________________ ________________ __________________________ _____________ ________________ ________________ ________________ ________________ __________________________ ____________ ________________ ________________ ________________ ________________ ____________________________ ____________ [ etc.3 e) de las Instrucciones a los licitantes y a la subcláusula 9. Equipo Descripción. arrendado marca y buen estado. Estado (nuevo.
9 Nombre. Otra(s) parte(s) Causa de la controversia Monto en cuestión ____________________________ ________________________________ _______________________ _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . __________________ _____________ ____________ ____________________ [etc. Indicar a continuación y adjuntar copias de los documentos que corroboren lo anterior.Salcachupan 35 . __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 1. etc. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 1. informes de auditoría. líneas de crédito.10 Información sobre litigios pendientes en que el Licitante esté involucrado. Secciones de las Valor del Subcontratista Experiencia Obras subcontrato (nombre y en obras dirección) similares __________________ _____________ ______________ ____________ __________________ _____________ ______________ ____________ __________________ _____________ ______________ ____________ [etc. dirección y números de teléfono. estados de pérdidas y ganancias. télex y fax de los bancos que puedan proporcionar al Gobierno Regional de Pasco referencias sobre el Licitante en caso necesario. etc.7 Informes financieros correspondientes a los últimos cinco años: balances.] 1. Remitirse a la cláusula 7 de las Condiciones del Contrato. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 1.6 Subcontratos propuestos y empresas participantes. Enumerarlos a continuación y adjuntar copias.8 Prueba de que el Licitante tiene acceso a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación: efectivo en caja.] 1.
Asociaciones en participación o grupos (joint ventures) 2. y c) la ejecución de la totalidad del Contrato.12 Programa propuesto (método de construcción y cronograma).4 Adjuntar el convenio celebrado por la asociación o grupo (legalmente obligatorio para todos sus integrantes). planos y gráficos que sean necesarios para cumplir con lo requerido en los documentos de licitación. 2.11 correspondiente a cada uno de los integrantes de la asociación o grupo.1 a 1.Salcachupan 36 . __________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 1. 2. en el que conste que: a) todos los integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo.12 correspondiente a la asociación o grupo.2 Proporcionar la información solicitada en el punto 1.2 de las Instrucciones a los licitantes. incluida la relación de los pagos.3 Adjuntar el poder otorgado al (a los) firmante(s) de la oferta para firmarla en nombre de la asociación o grupo. ____________________________ ________________________________ _______________________ ____________________________ ________________________________ _______________________ 1.11 Declaración de que se cumplen con los requisitos exigidos en la subcláusula 3.1 Suministrar la información solicitada en los puntos 1. 2. el que tendrá facultades para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los integrantes de la asociación o grupo. 2. b) se designará como representante a uno de los integrantes. 3. Descripciones. Otros requisitos _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . se manejará exclusivamente con el integrante designado como representante.
_____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco .Salcachupan 37 .1 y la cláusula 30 de las Instrucciones a los licitantes.1 Los licitantes deberán proporcionar cualquier otra información que se requiera en los Datos de la licitación o para cumplir con lo dispuesto en la subcláusula 4.3.
según corresponda. b) No aceptamos la designación de _______________________________________ [indicar el nombre del candidato propuesto por el Licitante] como Conciliador. la autoridad nominadora.1 de las Instrucciones a los licitantes49. Formulario estándar: Carta de aceptación ______________ [fecha] A: __________________________________________________________________________ [nombre del Contratista] _________________________________________________________________________ _ [dirección del Contratista] Por la presente les notificamos que hemos aceptado su oferta de fecha _______________ para la ejecución del ________________________________________________________ [nombre y número de identificación del Contrato indicados en los Datos del Contrato] por el precio del Contrato equivalente a47 ____________________ ( ______________________________ ) [monto en números y en palabras] _________________ [nombre de la moneda]. solicitamos a _______________________________. 7 4 Suprimir “correcciones y” o “y modificaciones”. Firma autorizada: ________________________________________________________________ Nombre y cargo del firmante: ______________________________________________________ Nombre de la entidad: ____________________________________________________________ Adjunto: Contrato 4 Suprimir "equivalente a" y agregar "de" si el precio del Contrato está expresado en una sola moneda. Por intermedio de esta carta les impartimos instrucciones de que procedan a construir las Obras mencionadas conforme a los documentos del Contrato. que nombre al Conciliador de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 36. con las correcciones y modificaciones48 que correspondan conforme a las Instrucciones a los licitantes. y mediante el envío de una copia de esta carta de aceptación a ________________________________ [indicar el nombre de la autoridad nominadora] . Remitirse a las Notas sobre _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . a) Aceptamos la designación de __________________________________________ [indicar el nombre del candidato propuesto por el Licitante] como Conciliador 49.Salcachupan 38 .
ello debe indicarse en la redacción y debe agregarse lo siguiente: "Solicitamos por lo tanto que ______________________ [nombre de la autoridad nominadora nombrada en los Datos del Contrato] designe al Conciliador de acuerdo a lo dispuesto en la Cláusula 36 de las Instrucciones a los licitantes. 4 Esto se debe usar sólo si el Contratista ha indicado en su oferta su desacuerdo con la 9 designación del Conciliador propuesto por el Gobierno Regional de Pasco en las Instrucciones a los licitantes. Si el Gobierno Regional de Pasco no acepta la contrapropuesta.8 el Formulario del Contrato (página siguiente)." _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco .Salcachupan 39 . y ha sugerido otro candidato.
que el Gobierno Regional de Pasco desea que el Contratista ejecute _______________ __________________________________________________________________________ [nombre y número de identificación del Contrato] (en adelante denominado "las Obras") y ha aceptado la oferta del Contratista para la ejecución y terminación de dichas Obras y la corrección de cualquier defecto de las mismas.Salcachupan 40 . 3. el precio del Contrato o la suma que pueda resultar pagadera en virtud de las _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco .Yanacancha – Cerro de Pasco (en adelante denominado "el Gobierno Regional de Pasco"). En consideración de los pagos mencionados más adelante que el Gobierno Regional de Pasco efectuará al Contratista. CONSIDERANDO. Las palabras y expresiones que se utilizan en este Contrato tendrán el mismo significado que en las Condiciones del Contrato a que se hace referencia en adelante. POR LO TANTO. Formulario estándar: Contrato CONTRATO Se celebra el PRESENTE CONTRATO con fecha ______ de ______________20___. El Gobierno Regional de Pasco conviene en pagar al Contratista. por la otra. entre el Gobierno Regional de Pasco Edificio Estatal Nº 001 . por una parte y ____________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ [nombre y dirección del Contratista] (en adelante denominado "el Contratista"). las cuales se considerarán y formarán parte de este Contrato. SE CONVIENE EN lo siguiente: 1. por el presente Contrato el Contratista conviene en ejecutar y terminar las Obras y subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad con todos los aspectos de las disposiciones del Contrato. 2. en consideración de la ejecución y terminación de las Obras y la corrección de los defectos de las mismas por el Contratista.
disposiciones del Contrato.Salcachupan 41 . en el momento y de la manera estipulada en el Contrato. _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco .
Salcachupan 42 . sellado y entregado por ______________________________________________ __________________________________________________________________________ en presencia de: ____________________________________________________________ Firma del Gobierno Regional de Pasco__________________________________________ Firma del Contratista _______________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco .EN FE DE LO CUAL. El sello de _____________________________________ fue estampado en el presente documento en presencia de: Firmado. las partes han dispuesto que se firme este Contrato en la fecha arriba consignada.
Sección 3. Reemplazo del Conciliador 60. Seguridad E. Recepción de las Obras 23. Liberación de obligaciones por 27. Delegación de funciones 6. Identificación de defectos 2. Liquidación por daños y perjuicios 16. Pagos posteriores a la rescisión del Contrato B. Trabajos por día 18. Monedas de la zona de las Obras 47. Posesión de la zona de las Obras 55. Lista de cantidades 9. Reuniones de administración 32. Certificados de pago Pasco 43. Término del Contrato 20. Interpretación 34. Subcontratistas 8. Retenciones Contrato 49. Propiedad de los bienes y las Obras 62. Variaciones Pasco y 40. Modificación de las cantidades 10. Idioma y ley aplicable 35. Personal 38. Programa frustración del Contrato 28. Manuales de operación y 25. Terminación de las Obras 22. Aprobación por el 54. Seguros 45. Costo de las reparaciones Gerente de Obras 19. Descubrimientos 21. C. Riesgos del Contratista 44. Decisiones del Gerente de Obras 36. 61. Control de costos. Condiciones del Contrato Lista de cláusulas A. Rescisión del Contrato 26. Demoras ordenadas por el Gerente de Obras 31. Impuestos 14. Definiciones 33.Salcachupan 43 . Suspensión del préstamo o crédito del terminación Banco Mundial/BID 29. Eventos compensables 13. Pagos 12. Prórroga de la fecha prevista de 63. Control de calidad 1. Predicciones del flujo de fondos 11. Instrucciones 57. Aceleración de las Obras 30. Defectos no corregidos 5. Pago de las variaciones del Contratista 41. Riesgos del Gobierno Regional de 39. Liquidación final 24. Garantías fecha prevista 53. Acceso a la zona de las Obras 56. Riesgos del Gobierno Regional de 42. Aviso anticipado _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . Bonificaciones Contratista 51. Corrección de defectos 4. Pruebas 3. Disposiciones generales. Otros contratistas 37. Consultas acerca de los Datos del 48. Control de plazos. 7. Controversias 58. Terminación de las Obras en la 52. Construcción de las Obras por el 50. Informes de investigación 46. Anticipo 17. Comunicaciones D. Ajuste de precios 15. Procedimiento para la solución de mantenimiento controversias 59.
con indicación de las cantidades y precios que forman parte de su oferta.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrilla. además de los pagos por concepto de materiales y planta conexos.3 de estas Condiciones del Contrato. La Lista de cantidades es la lista debidamente preparada por el Licitante. Comprende los documentos enumerados en la subcláusula 2. natural o jurídica. Definiciones 1. terminar y mantener las Obras. El precio del Contrato es el precio establecido en la carta de aceptación y ajustado con posterioridad de conformidad con las disposiciones del Contrato. Eventos compensables son los definidos en la cláusula 44 de estas Condiciones del Contrato. El Conciliador es la persona designada en forma conjunta por el Gobierno Regional de Pasco y el Contratista para resolver en primera instancia cualquier controversia. La oferta del Contratista son los documentos de licitación llenados y entregados por el Contratista al Gobierno Regional de Pasco. certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la subcláusula 55. Disposiciones generales 1. Días significa días calendario y meses significa meses calendario. La fecha de terminación es la fecha de terminación de las Obras. de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 24 y 25 de estas Condiciones del Contrato.Salcachupan 44 . El Contrato es el contrato celebrado entre el Gobierno Regional de Pasco y el Contratista para ejecutar. El Contratista es la persona. Condiciones del Contrato A. cuya oferta para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Gobierno Regional de Pasco . _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . Sección 3.1 de estas Condiciones del Contrato. Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se pagan según el tiempo de utilización de empleados y equipos del Contratista. Defecto significa cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada conforme al Contrato.
Los informes de investigación de la zona de las Obras son _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras. responsable de supervisar la ejecución de las Obras y administrar el Contrato. para actuar en reemplazo del Gerente de Obras). Los planos son los documentos que contienen cálculos y otra información proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la ejecución del Contrato. El período de corrección de defectos es el período dentro del cual el Contratista deberá corregir los defectos notificados al Gobierno Regional de Pasco por el Gerente de Obras. eléctrica. con inclusión de bienes fungibles. Planta significa toda parte integral de las Obras que tendrá una función mecánica. El Gobierno Regional de Pasco es la parte que emplea al Contratista para la ejecución de las Obras. Equipos significa la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido trasladados transitoriamente a la zona de las Obras a fin de construir las Obras. Unicamente el Gerente de Obras puede modificar esta fecha mediante una prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos. Materiales significa todos los suministros.Salcachupan 45 . El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre consta en los Datos del Contrato (o cualquier otra persona competente designada por el Gobierno Regional de Pasco con notificación al Contratista. La zona de las Obras es la zona definida como tal en los Datos del Contrato. La duración del período la establece el Gerente de Obras. El precio inicial del Contrato es el precio del Contrato indicado en la carta de aceptación del Gobierno Regional de Pasco . El certificado de responsabilidad por defectos es el certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha corregido los defectos. química o biológica. La fecha prevista de terminación de las Obras es la fecha en que se prevé que el Contratista debe terminar las Obras y que se especifica en los Datos del Contrato. El período de responsabilidad por defectos es el período señalado en los Datos del Contrato y calculado a partir de la fecha de terminación.
2. Obras significa todo aquello que el Contratista debe construir. la fecha de terminación y la fecha prevista de terminación se aplican a cada Sección de las Obras (siempre que no se trate de la fecha de terminación y de la fecha prevista de terminación de la _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . Especificaciones significa las especificaciones de las Obras incluidas en el Contrato y cualquier modificación o agregado hecho o aprobado por el Gerente de Obras. Los encabezamientos de las cláusulas no tienen significado por sí mismos. El Gerente de Obras proporcionará aclaraciones acerca de las Condiciones del Contrato. y viceversa. instalar y retirar. contratada por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato. No coincide necesariamente con ninguna de las fechas de toma de posesión de la zona de las Obras. construir. El Subcontratista es una persona.2 Cuando en los Datos del Contrato se especifique la terminación de las Obras por secciones. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina específicamente. La fecha de iniciación es la que consta en los Datos del Contrato. debe tenerse en cuenta que los términos en singular también se refieren al plural.1 Para la interpretación de estas Condiciones del Contrato.Salcachupan 46 . instalar y entregar al Gobierno Regional de Pasco en virtud del Contrato y que se define en los Datos del Contrato. natural o jurídica. y que el género masculino también significa femenino o neutro. Carta de aceptación es la carta que constituye la aceptación formal por el Gobierno Regional de Pasco de la oferta presentada por el Adjudicatario. los informes incluidos en los documentos de licitación en que se describen y explican las condiciones de la superficie y el subsuelo de la zona de las Obras. Variación es toda instrucción impartida por el Gerente de Obras que modifica las Obras. Las obras provisionales son obras que el Contratista debe diseñar. Interpretación 2. las referencias que en las Condiciones del Contrato se hacen a las Obras. Es la fecha más tardía en la que el Contratista debe empezar la ejecución de las Obras. y que son necesarias para la construcción o montaje de las Obras. 2. la que incluye trabajos en la zona de las Obras.
3 Los documentos que forman el Contrato se interpretarán de acuerdo al siguiente orden de prelación: 1) Contrato 2) Carta de aceptación 3) Oferta del Contratista 4) Datos del Contrato. Decisiones del 4. podrá cancelar. delegar en otras personas. El Gobierno Regional de Pasco podrá modificar la Lista de otros contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista. cualquier delegación de funciones. 7.1 El Contratista podrá emplear subcontratistas con la tistas aprobación del Gerente de Obras. totalidad de las Obras).1 El Gerente de Obras podrá. El Contratista también deberá proporcionarles los medios y servicios que se describen en dicha Lista. sólo tendrán validez cuando sean efectuadas por escrito. 5) Condiciones del Contrato 6) Especificaciones técnicas 7) Planos 8) Lista de cantidades. Personal 9. Comunica. 8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir la zona de las contratistas Obras con otros contratistas. después de notificar al funciones Contratista. el Gerente de Obras. a las que se ciones hace referencia en las Condiciones del Contrato. Delegación de 5. La subcontratación no altera las obligaciones del Contratista. con excepción del Conciliador. 6. Otros 8.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes. empresas de servicios públicos y el Gobierno Regional de Pasco en las fechas señaladas en la Lista de otros contratistas mencionada en los Datos del Contrato. en Gerente de representación del Gobierno Regional de Pasco.1 Salvo que se especifique lo contrario. pero no podrá ceder el Contrato sin contar con la aprobación por escrito del Gobierno Regional de Pasco. Subcontra. autoridades públicas. Idioma y ley 3. 7. 6.1 El Contratista deberá emplear el personal clave de la Lista de personal clave mencionada en los Datos del Contrato para _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . y 9) Todo otro documento que los Datos del Contrato indiquen que forma parte del Contrato. 2. 5. 9. cualquiera de sus deberes y responsabilidades y. 3. después de notificar al Contratista. asimismo. decidirá las Obras cuestiones que se susciten entre el Gobierno Regional de pasco y el Contratista en relación con el Contrato.Salcachupan 47 . Las notificaciones entrarán en vigor una vez que sean entregadas.1 El idioma del Contrato y la ley que lo regirá se especifican en aplicable los Datos del Contrato 4.
9. planta. son riesgos del Regional de Gobierno Regional de Pasco: Pasco a) Los riesgos de lesiones personales o muerte. o interferencia con los derechos legales por parte del Gobierno Regional de Pasco o cualquier persona empleada por o para él. incumplimiento de sus obligaciones. b) El riesgo de daño a las Obras. excepto el Contratista. o de pérdida. planta.1 Son riesgos del Gobierno Regional de Pasco los que en este Gobierno Contrato se estipule que corresponden al Gobierno Regional Regional de de Pasco . Riesgos del 10. Riesgos del 11. el Contratista se ocupará de que dicha persona se retire de la zona de las Obras dentro de siete días y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el Contrato. El Gerente de Obras aprobará el reemplazo que se proponga hacer del personal clave sólo cuando la preparación. o daños a la propiedad (sin incluir las Obras. materiales y equipos) como consecuencia de lo siguiente: i) uso u ocupación de la zona de las Obras por las Obras. capacidad y experiencia del personal propuesto sean iguales o superiores a las del personal que figure en la Lista. 11. Contratista 11. será riesgo del Gobierno Regional de Pasco la pérdida o daño de las Obras. planta y materiales. lo cual es inevitable como resultado de las Obras. excepto la pérdida o daños como consecuencia de lo siguiente: a) un defecto ya existente en la fecha de terminación. indicando las causas que motivan el pedido. o a una guerra o contaminación radiactiva que afecte directamente al país donde se han de realizar las Obras.2 Desde la fecha de terminación hasta la fecha de emisión del certificado de responsabilidad por defectos. y son riesgos del Contratista los que en este Pasco y del Contrato se estipule que corresponden al Contratista. u otro personal aprobado por el Gerente de Obras.1 Desde la fecha de iniciación hasta la fecha de emisión del Gobierno certificado de responsabilidad por defectos. o para realizar las Obras.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción de un miembro del personal o de un integrante de la fuerza laboral de Contratista. 10. materiales y equipos. o ii)negligencia. b) un evento ocurrido antes de la fecha de terminación _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . en la medida que ello se deba a fallas del Gobierno Regional de Pasco o en el diseño hecho por el Gobierno Regional de Pasco. llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista.Salcachupan 48 .
para su aprobación. planta. 13. c) pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras.1 Cuando no sean riesgos del Gobierno Regional de Pasco. 13. materiales y equipos) relacionada con el Contrato.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos. 13. las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación. durante el período comprendido entre la fecha de iniciación y el vencimiento del período de responsabilidad por defectos. considerarlas una deuda del Contratista. las Obras. 12.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras. o bien. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio ocasionados.Salcachupan 49 . el Gobierno Regional de Pasco podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Gobierno regional de Pasco de pagos que se adeuden al Contratista. los siguientes eventos que constituyen riesgos del Contratista: a) pérdida o daños a las Obras.1 El Contratista deberá contratar conjuntamente a nombre del Contratista y del seguros para cubrir. planta. materiales y equipo). planta y materiales. 13. o c) las actividades del Contratista en la zona de las Obras después de la fecha de terminación. los riesgos de lesiones personales o muerte y de pérdida o daño a la propiedad (con inclusión.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras.5 Ambas partes deberán cumplir con las condiciones de las pólizas de seguro. b) pérdida o daños a los equipos. Riesgos del 12. 13. Seguros 13. y por los montos totales y las franquicias estipulados en los Datos del Contrato. que no constituía por sí mismo un riesgo del Gobierno Regional de Pasco . _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . desde la fecha de iniciación hasta la fecha de emisión del certificado de responsabilidad por defectos. si no se le adeudara nada. Contratista serán riesgos del Contratista. y d) lesiones personales o muerte. sin que la enumeración sea exhaustiva.
Aprobación 18.Salcachupan 50 . 15. al preparar su oferta. Seguridad 19. además de cualquier las Obras información de que disponga el Contratista.1 El Gobierno regional de Pasco entregará al Contratista la _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . 21. 19. Descubri. por el Contratista 17. y terminarlas en la fecha prevista de terminación. Datos del Contrato 16.2 El Contratista será el responsable del diseño de las obras provisionales.5 Antes de poder usarse. 18.1 El Contratista deberá proporcionar las especificaciones por el Gerente técnicas y los planos de las obras provisionales propuestas al de Obras Gerente de Obras. Consultas 15. Informes de 14. quien deberá aprobarlas si cumplen con las especificaciones técnicas y los planos. se basará en los informes investigación de investigación de la zona de las Obras a que se haga de la zona de referencia en los Datos del Contrato. 20.1 El Contratista podrá empezar las Obras en la fecha de de las Obras iniciación y deberá ejecutarlas con arreglo al Programa que en la fecha hubiera presentado.3 La aprobación del Gerente de Obras no alterará la responsabilidad del Contratista con respecto al diseño de las obras provisionales. Posesión de la 21. 18. 18.14.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o mientos de gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será de propiedad del Gobierno Regional de Pasco.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones de terceros que sean necesarias respecto del diseño de las obras provisionales. todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobados por el Gerente de Obras.1 El Contratista será responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de las Obras. Construcción 16. 18.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de de las Obras conformidad con las especificaciones técnicas y los planos.1 El Contratista. 18. Terminación 17. 20. con las actualizaciones que el Gerente de prevista Obras hubiera aprobado. El Contratista deberá notificar al Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.1 El Gerente de Obras responderá las consultas sobre los Datos acerca de los del Contrato.
1 En caso de renuncia o muerte del Conciliador. y el costo será sufragado por partes iguales por el Gobierno Regional de Pasco y el Contratista. o en caso de Conciliador que el Gobierno Regional de Pasco y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no está cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del Contrato. Si al cabo de 30 días el Gobierno Regional de Pasco y el Contratista no han llegado a un acuerdo. Cualquiera de las partes podrá someter la decisión del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 días siguientes a la decisión por escrito del Conciliador.3 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo al procedimiento de arbitraje publicado por la institución mencionada y en el lugar fijado en los Datos del Contrato. 25. Controversias 24. se considerará que el Gobierno Regional de Pasco ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento compensable. Procedimiento 25. o que no es acertada.1 El Conciliador debe comunicar su decisión por escrito dentro para la de los 28 días de haber recibido la notificación de una solución de controversia. el Conciliador será designado por la autoridad nominadora _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . la decisión del Conciliador será definitiva y obligatoria.2 Cualquiera sea la decisión del Conciliador. Reemplazo del 26. a petición de cualquiera de las partes. su trabajo se le pagará por hora. según los honorarios especificados en los Datos de la licitación y en los Datos del Contrato. y a zona de las cualquier persona autorizada por éste.Salcachupan 51 . 22.1 Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una decisión que está fuera de las facultades que le confiere el Contrato.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente de Obras que se ajusten a la ley aplicable en la zona de las Obras. el Gobierno Regional de Pasco y el Contratista nombrarán de común acuerdo un nuevo Conciliador. controversias 25. Si no se Obras entregara la posesión de alguna parte en la fecha estipulada en los Datos del Contrato. Acceso a la 22. 26. 25. 23. el acceso a la zona de Obras las Obras y a todo lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato. zona de las posesión de la totalidad de la zona de las Obras. junto con los gastos reembolsables de los tipos indicados en los Datos del Contrato.1 El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras. la decisión se someterá a la consideración del Conciliador dentro de los 14 días de notificada la decisión del Gerente de Obras. Si ninguna de las partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de 28 días mencionado. 24. Instrucciones 23.
1 El Gerente de Obras deberá prorrogar la fecha prevista de la fecha terminación cuando se produzca un evento compensable o se prevista de ordene una variación que haga imposible la terminación de las terminación Obras en la fecha prevista de terminación sin que el Contratista tenga que adoptar medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes que exijan al Contratista incurrir en gastos adicionales. un Programa en el que consten los métodos generales.4 La aprobación del Programa por el Gerente de Obras no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. y continuar reteniendo dicho pago hasta el momento del próximo pago que deba efectuarse después de la fecha en que el Contratista haya presentado tardíamente el Programa. para su aprobación. señalada en los Datos del Contrato dentro de los 14 días siguientes a la recepción de la petición.3 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras. B. Programa 27. El Programa modificado deberá contemplar los efectos de las variaciones y de los eventos compensables. 27. un Programa actualizado por lo menos con la periodicidad establecida en los Datos del Contrato. El Contratista podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en cualquier momento. 27.2 El Gerente de Obras determinará si debe prorrogarse la fecha prevista de terminación y por cuánto tiempo. Si el Contratista no lo suministrara oportunamente. con inclusión de cualquier cambio en la secuencia de las actividades. 27. secuencia y calendario de ejecución de todas las actividades relativas a las Obras. el Contratista presentará al Gerente de Obras. dentro de los 21 días siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de Obras una decisión sobre los efectos de una variación o de un evento compensable y proporcione toda la información de apoyo. Prórroga de 28. 28. para su aprobación. _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco .Salcachupan 52 . 28. el Gerente de Obras podrá retener el monto especificado en los Datos del Contrato del certificado de pago siguiente.2 La actualización del Programa mostrará los avances reales de cada actividad y los efectos de tales avances en los plazos de las tareas restantes. procedimientos.1 Dentro del plazo establecido en los Datos del Contrato. Control de plazos 27.
Si el Gobierno Regional de Pasco aceptara dichas propuestas. el Gerente de Obras deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes las respectivas obligaciones en relación con las medidas que deban adoptarse.2 El Contratista deberá colaborar con el Gerente de Obras en la preparación y consideración de propuestas acerca de la _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . la fecha prevista de terminación será modificada en consecuencia y confirmada por el Gobierno Regional de Pasco y el Contratista. 32. 29. 32. 29. Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella. Aceleración de 29. elevar el precio del Contrato o demorar la ejecución de las Obras.1 Cuando el Gobierno Regional de Pasco quiera que el las Obras Contratista finalice las Obras antes de la fecha prevista de terminación.1 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore ordenadas por la iniciación o el avance de cualquier actividad relativa a las el Gerente de Obras. 30. Demoras 30. Obras 31. El objetivo de dichas reuniones será revisar la programación de los trabajos pendientes y resolver asuntos planteados conforme al procedimiento de aviso anticipado.2 El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las reuniones de administración y suministrar copias del mismo a los asistentes y al Gobierno Regional de Pasco. Si el Contratista no hubiere dado aviso anticipado acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla. el Gerente de Obras deberá solicitar al Contratista propuestas con indicación de precios para conseguir la necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos.1 El Contratista deberá dar aviso al Gerente de Obras lo antes anticipado posible de futuros eventos probables específicos o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos. Reuniones de 31. 31. se incorporarán al precio del Contrato y se tratarán como variaciones. la demora debida a esa falta de cooperación no será considerada para determinar la nueva fecha prevista de terminación. El Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como sea razonablemente posible. El Gerente de Obras podrá solicitar que el Contratista entregue una estimación de los efectos esperados del hecho o circunstancia futuro en el precio del Contrato y la fecha de terminación.2 Si las propuestas y precios del Contratista para acelerar la ejecución de los trabajos son aceptadas por el Gobierno Regional de Pasco.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán administración solicitar a la otra parte que asista a reuniones de administración. Aviso 32.Salcachupan 53 .
manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser evitados o reducidos por alguno de los participantes en el trabajo y para ejecutar las instrucciones correspondientes que ordenare el Gerente de Obras.Salcachupan 54 . _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco .
Pruebas 34.1 El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el período de responsabilidad por defectos. Identificación 33. Modificación 38. Corrección de 35. Control de calidad 33. Control de costos 37.2 La Lista de cantidades se usa para calcular el precio del Contrato. 36.2 Cada vez que se notifique un defecto. El período de responsabilidad por defectos se extenderá. la prueba se considerará un evento compensable. hasta el final del último período de corrección de defectos. el costo de la prueba y las muestras será de cargo del Contratista.1 Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en más de las de un 25% de la especificada en la Lista de cantidades para cantidades55 un rubro particular. Lista de 37. este último estimará el precio de la corrección del defecto.1 La Lista de cantidades deberá contener los rubros cantidades54 correspondientes a la construcción. 35. si los defectos persisten. Defectos no 36.1 El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le de notificará los defectos que encuentre. el Contratista lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras. 35. prueba y puesta en servicio de los trabajos que deba ejecutar el Contratista. 37. 34.Salcachupan 55 .1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté contemplada en las especificaciones técnicas a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene. el Gerente de Obras deberá _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que el Gerente de Obras considerare que puede tener algún defecto. Dicho control no defectos modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario para cada rubro especificado en la Lista de cantidades.1 Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo corregidos especificado en la notificación del Gerente de Obras. montaje. que se inicia en la fecha de terminación y se define en los Datos del Contrato. D. C. 38. Si no se encuentra ningún defecto. que deberá ser pagado por el Contratista. y siempre que la diferencia exceda del 1% del precio inicial del Contrato.
3 Si la cotización del Contratista no fuere razonable. la que comprenderá distintas monedas según lo especificado en el Contrato. el Contratista deberá proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a cualquier precio unitario que conste en la Lista de cantidades. el Gerente de Obras podrá ordenar la variación y modificar el precio del Contrato basado en su propia estimación de los efectos de la variación sobre los costos del Contratista. 40. 40. Variaciones 39. 38.2 Cuando los trabajos correspondientes a la variación coincidan con un rubro descrito en la Lista de cantidades y si. el Contratista deberá proporcionar una cotización con nuevos precios unitarios para los rubros pertinentes de los trabajos. a juicio del Gerente de Obras. Si el costo unitario se modificara.3 Si el Gerente de Obras lo solicita. el Contratista deberá del flujo de proporcionar al Gerente de Obras una estimación actualizada fondos del flujo de fondos.1. El Gerente de Obras deberá evaluar la cotización antes de ordenar la variación. o dentro de un plazo más prolongado si el Gerente de Obras así lo hubiera determinado. _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco .4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la variación no permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos. 41.1 Todas las variaciones deberán incluirse en los Programas actualizados proporcionados por el Contratista.Salcachupan 56 . 39.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de los costos adicionales en que hubiera incurrido y que podrían haberse evitado si él hubiese dado aviso anticipado. no se proporcionará cotización alguna y la variación se considerará como un evento compensable. el Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete días de solicitada. o si la naturaleza o la fecha de los trabajos correspondientes a la variación no se ajustaran a los rubros de la Lista de cantidades. la cantidad de trabajo o su fecha de ejecución no producen cambios en el costo unitario por encima del límite establecido en la subcláusula 38. para calcular el valor de la variación se usará el precio unitario indicado en la Lista de cantidades. 40. 40. Pago de las 40. Predicciones 41.1 Cuando se actualice el Programa. con las conversiones necesarias a los tipos de cambio del Contrato. 38. ajustar el precio unitario para reflejar esa diferencia. a menos que cuente con la aprobación previa del Gobierno Regional de Pasco.1 Cuando el Gerente de Obras solicite una cotización para la variaciones ejecución de una variación.2 El Gerente de Obras no ajustará los precios unitarios debido a diferencias en las cantidades si con ello se excede el precio inicial del Contrato en más de 15%. 40.
42.1 El Contratista presentará al Gerente de Obras liquidaciones pago mensuales del valor estimado de los trabajos ejecutados menos los montos acumulados certificados anteriormente.4 El Gobierno Regional de Pasco no pagará los rubros de las Obras para los cuales no se hayan especificado tarifas o precios en la Lista de cantidades. los montos que el Gerente de Obras hubiera certificado. y certificará los montos que deben pagársele. en el pago siguiente deberá abonar al Contratista los intereses sobre el pago atrasado. Certificados de 42. 42. 42. los que se calcularán a partir de la fecha en que se debería haber certificado dicho incremento si no hubiera habido controversia. calculados desde la fecha en que debería haberse efectuado el pago hasta la fecha en que se efectúe el pago atrasado y a la tasa de interés aplicable a los préstamos comerciales respecto de cada una de las monedas en que se efectúen los pagos.2 El Gerente de Obras verificará las liquidaciones mensuales del Contratista dentro de los 14 días siguientes a su presentación.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las cantidades terminadas de los rubros que constan en la Lista de cantidades. Si el Gobierno Regional de Pasco efectúa un pago con atraso.3 El Gerente de Obras determinará el valor de los trabajos ejecutados. Pagos 43.6 El Gerente de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en un certificado anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que se hubiera certificado anteriormente teniendo en cuenta la información más reciente.5 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá la valoración de las variaciones y los eventos compensables. todos los pagos y deducciones se efectuarán en las proporciones de las monedas especificadas en el precio del Contrato.1 Los pagos deberán ser ajustados para tener en cuenta las deducciones en concepto de anticipos y retenciones. 43. El Gobierno Regional de Pasco deberá pagar al Contratista.2 Si un monto certificado se incrementa en un certificado posterior o como consecuencia de una decisión del Conciliador o de un Arbitro. y se entenderá que están _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . 43.Salcachupan 57 . dentro de los 28 días de la fecha de cada certificado. 42.42. se deberán abonar intereses al Contratista sobre el pago atrasado de acuerdo con lo estipulado en esta cláusula.3 Salvo que se establezca otra cosa. 42. 43. 43.
Salcachupan 58 . teniendo en cuenta la información proporcionada a los licitantes (incluidos los informes de investigación de la zona de las Obras). g) El Gerente de Obras imparte instrucciones para resolver una situación imprevista causada por el Gobierno Regional de Pasco. i) El anticipo se paga con atraso. autoridades públicas. empresas de servicios públicos o el Gobierno Regional de Pasco no trabajan en las fechas y conforme a otras restricciones estipuladas en el Contrato y ocasionan demoras o costos adicionales al Contratista. _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco .1 Los siguientes eventos serán eventos compensables: compensables a) El Gobierno Regional de Pasco no permite el acceso a alguna parte de la zona de las Obras en la fecha de toma de posesión especificada en los Datos del Contrato. h) Otros contratistas. Eventos 44. d) El Gerente de Obras ordena al Contratista poner al descubierto o realizar pruebas adicionales respecto de trabajos que se comprueba que no tienen defecto alguno. c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite oportunamente los planos. e) El Gerente de Obras niega sin razón la aprobación para efectuar una subcontratación. 44. información que es de dominio público y la que se obtenga de una inspección ocular de la zona de las Obras. o por otros trabajos adicionales necesarios por razones de seguridad u otros motivos. especificaciones técnicas o instrucciones requeridas para la ejecución de las Obras. cubiertos por otras tarifas y precios del Contrato. j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del Gobierno Regional de Pasco. b) El Gobierno Regional de Pasco modifica la Lista de otros contratistas de una manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del Contrato. f) Las condiciones del terreno son mucho peores de lo que razonablemente cabría haber supuesto antes de la emisión de la carta de aceptación.
Si la estimación del Contratista no fuera considerada razonable. o sean resultado de la aplicación de la cláusula 47. el Gerente de Obras la evaluará y ajustará el precio del Contrato como corresponda. 47.Salcachupan 59 .1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las precios fluctuaciones del costo de los insumos. el Gerente de Obras preparará su propia estimación y ajustará el precio del Contrato conforme a ésta. k) El Gerente de Obras demora más allá de lo razonable la emisión del certificado de terminación.1 Cuando los pagos se efectúen en monedas distintas de la moneda del país del Gobierno Regional de Pasco. los tipos de cambio que se usen para el cálculo de los montos a pagar serán los estipulados en la oferta del Contratista.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información sobre los efectos de cada evento compensable en el costo previsto. derechos y otros gravámenes cambian en el período comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la presentación de las ofertas para el Contrato y la fecha del último certificado de terminación. El Gerente de Obras supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y con prontitud al evento. y si la fecha prevista de terminación deberá prorrogarse y en qué medida. siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el precio del Contrato. 44. únicamente si así se especificara en los Datos del Contrato.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna indemnización en la medida en que los intereses del Gobierno Regional de Pasco se vieran perjudicados por el hecho de que el Contratista no hubiera dado aviso anticipado o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras. El Gerente de Obras decidirá si el precio del Contrato deberá incrementarse. Impuestos 45. 46. el monto del incremento. 45. se aumentará el precio del Contrato y/o se prolongará la fecha prevista de terminación. En tal caso. Ajuste de 47. los montos autorizados en cada certificado de pago luego de las deducciones por concepto del anticipo se deberán ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . l) Otros eventos compensables que constan en el Contrato o que el Gerente de Obras determine que son aplicables. Monedas 46. 44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen en la fecha prevista de terminación.1 El Gerente de Obras deberá ajustar el precio del Contrato si los impuestos. El ajuste se hará por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista. 44. según su estimación.
Ioc es el índice correspondiente a los insumos pagaderos vigente 28 días antes de la apertura de las ofertas.1 El Gobierno Regional de Pasco deberá retener de cada pago que se adeude al Contratista la proporción estipulada en los Datos del Contrato hasta la terminación de la totalidad de las Obras.1 El Contratista deberá indemnizar al Gobierno Regional de por Pasco por daños y perjuicios conforme al monto por día daños y fijado en los Datos del Contrato. las porciones no ajustables y ajustables del precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda específica "c". y la otra mitad deberá pagársele al vencimiento del período de responsabilidad por defectos y una vez que el Gerente de Obras haya certificado que se han corregido todos los defectos que hubiera notificado al Contratista antes del término de dicho período. Se considerará que el valor del índice tiene en cuenta todas las variaciones del costo debido a fluctuaciones en los costos. montos que deban pagarse en cada moneda. dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. respectivamente. 48. e Imc es el índice vigente al final del mes que se factura. 48. Liquidación 49. El pago por daños y perjuicios no afectará las obligaciones del Contratista. Para cada moneda del Contrato se aplicará por separado una fórmula similar a la siguiente: Pc = Ac + Bc (Imc/Ioc) en la cual: Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción del precio del Contrato que debe pagarse en una moneda específica. "c". el Contratista podrá sustituir la retención con una garantía bancaria “a la vista”. Retenciones 48.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo.2 Al terminarse la totalidad de las Obras se deberá pagar al Contratista la mitad del monto total retenido. 47.Salcachupan 60 . Ac y Bc son coeficientes especificados en los Datos del Contrato que representan. _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . El Gobierno Regional de Pasco podrá deducir dicha indemnización de los pagos que se adeudaren al Contratista. por cada día de demora perjuicios respecto de la fecha prevista de terminación.3 Al terminarse la totalidad de las Obras. El monto total de daños y perjuicios no deberá exceder del monto definido en los Datos del Contrato. 48. ambos índices se refieren a la moneda “c”. 49.
No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para los efectos de determinar la valoración de los trabajos realizados.1. El anticipo no devengará intereses. Anticipo 51. las tarifas para trabajo por día indicadas día en la oferta del Contratista se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de trabajo sólo cuando el Gerente de _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . y excederá en un año dicha fecha en el caso de una fianza de cumplimiento. planta. Dicha garantía deberá emitirse por un monto. variaciones. o liquidación por daños y perjuicios. en conformidad con la valoración del porcentaje de obra terminada. materiales y gastos de movilización que se requieran específicamente para la ejecución del Contrato. contra la presentación por el Contratista de una garantía bancaria incondicional emitida en la forma y por un banco aceptable para el Gobierno Regional de Pasco. 53. de la manera y por un banco o compañía afianzadora aceptables para el Gobierno Regional de Pasco y estar expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio del Contrato.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos.1 El Contratista deberá proporcionar al Gobierno Regional de Pasco la garantía de cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la carta de aceptación. 52.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se prorrogara la fecha prevista de terminación. desde la fecha de pago hasta la fecha de reembolso. Dicha garantía permanecerá en vigencia hasta que se haya reembolsado el anticipo. 51.Salcachupan 61 . 49. Trabajos por 53. el Gerente de Obras deberá corregir los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidación de daños y perjuicios en el siguiente certificado de pago.1 Cuando corresponda. por los mismos montos y monedas del anticipo. El Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación al Gerente de Obras de copias de las facturas u otros documentos. a las tasas especificadas en la subcláusula 43. eventos compensables. 50. Bonificaciones No aplicable 51. aunque su monto será reducido progresivamente conforme a los reembolsos que haga el Contratista.1 El Gobierno Regional de Pasco pagará al Contratista el anticipo por el monto y en la fecha estipulada en los Datos del Contrato. 51. ajuste de precios. La validez de la garantía de cumplimiento excederá en 28 días la fecha de emisión del certificado de terminación de las Obras en el caso de una garantía bancaria. bonificaciones.3 El anticipo será reembolsado deduciendo montos proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista. Se deberán pagar intereses al Contratista sobre el monto pagado en exceso. Garantías 52.
Recepción de las 56. 56. Todo formulario que se llene deberá ser verificado y firmado por el Gerente de Obras dentro de los dos días de haberse realizado el trabajo. 58. cuando dichas pérdidas o daños y perjuicios sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.3 Sólo se pagará al Contratista los trabajos por día cuando los formularios hayan sido firmados. el Contratista _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco .1 El Contratista solicitará al Gerente de Obras que emita un Obras certificado de terminación de las Obras y el Gerente de Obras lo emitirá cuando decida que las Obras están terminadas. Terminación de las 55. Término del Contrato 55. Si después de haberse vuelto a presentar. Obras hubiera impartido por adelantado instrucciones por escrito de que dichos trabajos adicionales se han de pagar de esa manera. la liquidación aún no fuera satisfactoria.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras una liquidación detallada en la que consten todos los montos que el Contratista considere que se le adeudan en virtud del Contrato antes del vencimiento del período de responsabilidad por defectos. el Gerente de Obras deberá hacer. 53. 53. En caso contrario. 54. E.Salcachupan 62 . el Gerente de Obras decidirá el monto que deberá pagarse al Contratista. Costo de las 54.1 El Contratista deberá reparar a su propio costo las pérdidas o reparaciones daños y perjuicios que sufran las Obras o los materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la fecha de iniciación de las Obras y el vencimiento de los períodos de responsabilidad por defectos. 57. en el plazo de 56 días.1 El Gobierno Regional de Pasco se hará cargo de la zona de Obras las Obras y de las Obras dentro de los siete días siguientes a la fecha en que el Gerente de Obras emita el certificado de terminación de las Obras.2 El Contratista deberá registrar todo trabajo que deba pagarse como trabajos por día en formularios aprobados por el Gerente de Obras. y emitirá el certificado de pago. Manuales de 58. Liquidación final 57. una lista de correcciones o adiciones que fueran necesarias. El Gerente de Obras deberá emitir un certificado de responsabilidad por defectos y certificar todo pago final que se adeude al Contratista dentro de los 56 días de recibida la liquidación si ésta fuera correcta y estuviera completa.1 Si se necesitan los planos finales actualizados y/o manuales operación y de operación y mantenimiento actualizados.
2 Si el Contratista no proporcionara los planos y/o manuales en las fechas estipuladas en los Datos del Contrato. y g) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el número de días respecto del cual se puede pagar el monto máximo por concepto de daños y perjuicios. según lo establecido en los Datos del Contrato. éste deberá retener el monto especificado. e) el Gerente de Obras notifica que no corregir un defecto determinado constituye un caso de incumplimiento grave del Contrato. Rescisión del 59. 58. en los Datos del Contrato. a juicio del Comprador ha empleado prácticas corruptas o fraudulentas al competir por o en la ejecución del Contrato.1 El Gobierno Regional de Pasco o el Contratista podrán Contrato rescindir el Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del Contrato. mantenimiento los proporcionará en la fecha especificada en los Datos del Contrato. a los siguientes: a) el Gobierno Regional de Pasco suspende los trabajos por 28 días sin la autorización del Gerente de Obras en circunstancias que el Programa vigente no prevé suspensión de los mismos. de los pagos que se adeuden al Contratista. d) el Gobierno Regional de Pasco no efectúa al Contratista un pago certificado por el Gerente de Obras dentro de los 84 días siguientes a la fecha de emisión del certificado pertinente por el Gerente de Obras. 59. pero no se limitarán. c) el Gobierno Regional de Pasco o el Contratista son declarados en quiebra o entran en liquidación por causas distintas de una reorganización o fusión. Para propósitos de esta cláusula: _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . f) el Contratista no mantiene una garantía exigida. o si no fueran satisfactorios para el Gerente de Obras.2 Los incumplimientos graves del Contrato incluirán. b) el Gerente de Obras ordena al Contratista demorar el avance de las Obras y no retira la orden dentro de 28 días. y el Contratista no procede a corregirlo dentro del plazo que el Gerente de Obras considere razonable. 59.Salcachupan 63 . h) Si el Proveedor.
práctica corrupta”1 significa el ofrecimiento. Para los fines de estas Normas “persona “se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato. incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona. astuta o descuidadamente. Para los fines de esta Normas. suministro. “persona” significa un _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación de otra persona “práctica fraudulenta”2 significa cualquier actuación u omisión. directa o indiferente . fraudulentas. o para evitar una obligación. alteración o escondimiento deliberados de evidencia material relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente una investigación por parte del Banco. persecución o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación. coercitivas o de colusión. “practica coercitiva”4 significativa el daño o amenazas para dañar directa o indirectamente a cualquier persona o las propiedades de una persona para influenciar impropiamente sus actuaciones “practica de obstrucción” significa: (aa) la destrucción. 2. incluyendo una tergiversación de los hechos que. de alegaciones de prácticas corruptas. y/o la amenaza. o (bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a inspeccionar y auditar de conformidad con la Clausula 11 (inspecciones y auditorias) 1.Salcachupan 64 . aceptación o solicitud. desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole. En este contexto “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial ya empleados de otras organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos. falsificación. “práctica de colución”3 significa un arreglo de dos o más personas diseñado para lograr un propósito impropio.
No corresponderá pagar indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios. disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible. y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratación o la ejecución de un contrato. el Gobierno Regional de Pasco podrá rescindir el Contrato por conveniencia. por una causa diferente a las indicadas en la subcláusula 59. 4.2.1 Si el Contrato se resuelve por incumplimiento grave del a la resolución Contratista.Salcachupan 65 . la diferencia constituirá una deuda a favor del Gobierno Regional de Pasco. funcionario público.2 Si el Contrato se resuelve por conveniencia del Gobierno _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . Para los fines de estas Normas “persona “ se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato 59. el Gerente de Obras deberá emitir un certificado del Contrato en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los materiales comprados por el Contratista. Pagos posteriores 60. 60. y menos el porcentaje indicado en los Datos del Contrato que haya que aplicar al valor de los trabajos que no se hubieran terminado. los términos “beneficio” y “obligación” se refiere al proceso de contratación o a la ejecución del contrato. 3.4 Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto. Si el monto total que se adeude al Gobierno Regional de Pasco excediera del monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista. 59. el Contratista deberá suspender de inmediato los trabajos. el Gerente de Obras deberá determinar si el incumplimiento es grave o no 59. menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisión de dicho certificado. Para los fines de estas Normas “personas” s refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente de Obras un incumplimiento del Contrato.5 Si el Contrato fuere resuelto. 60.
la planta. y los costos en que el Contratista hubiera incurrido a los fines del resguardo y seguridad de las Obras. En tal caso. el Gerente de Obras deberá certificar la imposibilidad de cumplir el Contrato.1 Todos los materiales que se encuentren en la zona de las bienes y las Obras Obras.1 Si el Contrato no puede terminarse por el estallido de una obligaciones por guerra. el Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados. Regional de Pasco por incumplimiento grave del Contrato por el Gobierno Regional de Pasco. Asimismo. Propiedad de los 61. menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emisión de dicho certificado. el costo razonable del retiro de los equipos y la repatriación del personal del Contratista ocupado exclusivamente en las Obras. los equipos. 63. así como todo trabajo posterior a ella sobre el cual hubiese compromisos. los materiales comprados. el Contratista podrá emitir inmediatamente una notificación para rescindir el Contrato en el plazo de 14 días. deberá pagarse al Contratista todo trabajo realizado antes de la recepción del certificado. Liberación de 62.1 En caso de que el Banco Mundial/BID suspenda los préstamo o crédito desembolsos del Préstamo o Crédito otorgado al Gobierno del Banco Regional de Pasco. Suspensión del 63. _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . parte del cual se destinaba a pagar al Mundial/BID Contratista: a) El Gobierno Regional de Pasco está obligado a notificar al Contratista sobre dicha suspensión en un plazo no superior a 7 días contados a partir de la fecha de recepción de la notificación de suspensión enviada por el Banco Mundial/BID. las obras provisionales y las Obras se considerarán de propiedad del Gobierno Regional de Pasco si el Contrato se resuelve por incumplimiento grave por el Contratista. el Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir este certificado.Salcachupan 66 .1. o por cualquier otro evento que esté totalmente frustración del fuera del control del Gobierno Regional de Pasco o del Contrato Contratista. b) Si el Contratista no ha recibido sumas que se le adeuden dentro del plazo de 28 días para efectuar los pagos estipulados en la subcláusula 43. 61. 62.
Datos del Contrato Forman parte del Contrato los siguientes documentos: Referencia Cláusula de las Condiciones del Contrato El Prestatario es el gobierno del Perú.Salcachupan 67 . Muros.Pasco Nombre del representante autorizado: ING. El Contratante es [1. Juan Jose Camac Cruz Dirección: Edificio Estatal Nº 001 – San Juan Pampa – Yanacancha .1] La fecha de iniciación será la fecha del evento que se produzca más tarde entre la entrega del terreno o la del anticipo. Transporte. que se inicia al día [1. Cunetas. KLEVER MELENDEZ GAMARRA El Gerente de Obras (Gerente Regional de Infraestructura) es [1.1] Ejecutar las Obras de Rehabilitación de la Carretera a Nivel de Afirmado Pasco – Salcachupan de 42+101.1] (BIRF)” y BID significa Banco Interamericano de Desarrollo y la palabra “préstamo” se refiere a los Contratos de Préstamo BIRF Nº 7322-PE y BID Nº 1657/OC-PE.1] Nombre: Gobierno Regional de Pasco Dirección: Edificio Estatal Nº 001 – San Juan Pampa – Yanacancha . Señalización y Manejo Ambiental. El plazo de ejecución de las Obras es: Doscientos Setenta (270) días calendario [1. Movimiento de Tierras. San [1.1] Nombre: Ing. Pavimento (Afirmado).1] _________________________________________________________________ _ Las Obras consisten en [1. Pontones. _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . de longitud. La zona de las Obras se sitúa en las zonas de los distritos de Yanacancha.1] El periodo de Responsabilidad por Defectos es de 07 años. Departamento de Pasco [1. siendo el GOBIERNO REGIONAL DE [1. Sub Drenes. Sección 4. Enrocados).Pasco Nombre del representante autorizado: (Supervisor de la Obra) El nombre y el número de identificación del Contrato son: ___________________ [1.1] PASCO la entidad ejecutora de los Préstamos BID Nº 1657/0C-PE y BIRF Nº 7322-PE “Banco Mundial” significa el “Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento [1. Obras de Arte y Drenaje (Badenes.96 Km.1] siguiente de la Recepción de las Obras. que comprende: Obras Preliminares. Gaviones.1] Francisco de Asís de Yarusyacán y Pallanchacra de la provincia de Pasco. Alcantarillas.
Lista de personal clave: [9.1] ser aprobada por el Gobierno Regional de Pasco. Radiaciones.1] empleará el Cuaderno de Obra legalizado. Disturbios conmoción o desorden.1] Representante Legal………………………………. de un explosivo radiactivo tóxico o de otras propiedades peligrosas de cualquier artefacto nuclear explosivo o componente nuclear del mismo. En este concepto se incluyen los caminos y trochas que el Contratista construya y utilice como desvíos y accesos a canteras. invasión..1] y se inicia al día siguiente de la terminación de las obras. Ingeniero Residente………………………………. guerra. tales como transitabilidad de la carretera de acceso.Salcachupan 68 . Seguros [13. y no podrá invocarse coma causal de prórroga. incluyendo el tratamiento especial previsto en la legislación para la contratación de obras en el marco de Convenios de Préstamo Internacionales.1] ley por la que se regirá el Contrato es la de la República del Perú. insurrección o poder militar o usurpado o guerra civil. Las coberturas mínimas de los seguros serán las siguientes: _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . e. acción de enemigos extranjeros. se [6. revolución. rebelión. Riesgos del Gobierno Regional de Pasco [11. hostilidades (sea o no declarada la guerra). c. inundaciones en las canteras. iónicas o contaminación por radioactividad de un combustible nuclear o de residuos nucleares por la combustión nuclear. salvo que afecten exclusivamente a los empleados del Contratista o de sus Subcontratistas y sean causadas por la gestión de las Obras. y deberá [7. b.1] Son riesgos del Gobierno Regional de Pasco: a.1] Se incorpora: La vigencia de los Seguros deberá cubrir.1] Constituye riesgo del Contratista las contingencias derivadas de las lluvias normales. d. Riesgos del Contratista [12.El período de Corrección por Defectos es 1/10 del plazo de ejecución del Contrato [1. Para las comunicaciones cursadas entre el Contratista y el Gerente de Obras. el cual permanecerá en la Zona de Obras Toda subcontratación no podrá superar el 20% del Precio del Contrato. el período comprendido entre la fecha de iniciación y la recepción de la obra por parte del Gobierno Regional de Pasco y por los montos totales. El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es el español y la [3. Ondas de presión provocadas por un avión u otro artefacto desplazado a velocidades subsónicas o supersónicas.
autorizado para operar en la República del Perú.1] Acceso a la zona de obra Será obligación del Contratista el Mantenimiento del Transito de la ruta durante el período de construcción.  Cobertura mínima del seguro a las Obras. El Contratista asumirá todos los costos por daños y perjuicios a las instalaciones e intereses de GOBIERNO REGIONAL DE PASCO.Salcachupan 69 . El Contratista deberá adjuntar las facturas correspondientes a las pólizas de seguro exigidas. debidamente pagadas y /o canceladas por la compañía aseguradora.1] con la obra. los que serán descontados de la liquidación mensual. el 20 % del Monto Inicial Total del Contrato. Las pólizas de seguros de la obra deben estar vigentes para proceder al pago de las Liquidaciones mensuales (valorizaciones mensuales) y liquidación final de obra. [22. en caso de producirse marchas de protesta de sus trabajadores y/o pobladores por incumplimiento de pagos salariales. Informes de Investigación de la zona de obras: Los informes que serán utilizados por el Contratista en la ejecución de las obras y que fueron entregados para la elaboración de su propuesta son:  Estudios Geológicos y Geotécnicos  Estudios Topográficos  Estudios Hidráulicos e Hidrológicos  Estudios de Suelos y Canteras  Estudios de Impacto Ambiental [17. deberán ser contratados con una compañía aseguradora. Estos seguros.  Cobertura mínima del seguro por lesiones personales o muerte. _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco .  Cobertura mínima del seguro por pérdidas o daños de propiedad de terceros (exceptuando las obras. por el Monto Inicial Total del Contrato.1] Terminación de las Obras en la fecha prevista La fecha prevista de terminación de la totalidad de las obras será de Doscientos Setenta (270) días calendario después de la fecha de inicio. será el equivalente a 100 veces el monto de la planilla promedio de personal prevista para la ejecución de la obra.1] Posesión de la Zona de las obras La fecha de posesión de la zona de las obras será de conformidad al Programa de Entrega del Terreno anexo al Cronograma contractual. planta.  Los montos de las franquicias aplicables a los seguros en el marco del presente contrato son a cuenta del Contratista. de cualquier país elegible. deficiencias del servicio y otros relacionados [14.  Cobertura mínima por pérdida o daño de los equipos. el valor de reposición de los mismos. planta y materiales. [21. deficiente equipamiento. materiales y equipo relacionados a la obra).
2 En caso de Demoras no Ordenadas por El Gerente de Obra: (i) Si se produjera un atraso en más del 20% y habiéndose presentado un Programa Acelerado de Obra. La sede del arbitraje debe ser un país neutral distinto del país del Comprador y del Contratista Demoras ordenadas por el Gerente de Obras [30] Agregar: 30. debiendo adjuntar el expediente del Contratista.Salcachupan 70 .. (ii) Si vencido el plazo indicado en (i) el Contratista no hubiera mejorado el ritmo de ejecución.3. de conformidad a la cláusula 27.00 ( ………………… Dólares Americanos). previo Informe favorable del Gerente de Obras. antes de proceder a plantear la Resolución del Contrato. relativos a (i) movilidad local. Monedas [46] _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco .2] Eventos Compensables “Las condiciones del terreno difieren razonablemente de lo consignado en el [44. dándole un plazo de treinta (30) días calendario para que regularice su situación. más los gastos reembolsables en que hubiere incurrido. Cualquiera de las partes podrá recurrir al procedimiento arbitral para resolver los [25. El arbitraje a usar es arbitraje internacional siguiendo las reglas de selección de árbitros y resolución de disputas de la Comisión de las Naciones Unidas para Leyes de Comercio Internacional (UNCITRAL). Modificación de las cantidades No aplicable [38. información que es de dominio público y la que se obtenga de una inspección ocular de la zona de las obras” Todo Evento Compensable que ocasione costos adicionales o prolongue la [44.Los honorarios y tipos de gastos reembolsables que se pagarán al Conciliador [25] son: Una tasa por hora de US $ ……. conminándolo a dar cumplimiento al Programa Actualizado.3] conflictos relacionados con la ejecución del contrato. dándole un término perentorio de 15 ( quince) días.1] registrados en el Cuaderno de Obra. cuyos temas deberán estar [31. será aprobado por el Gobierno Regional de Pasco mediante Resolución. teniendo en cuenta la información proporcionada a los licitantes (incluidos los informes de investigación de la zona de las obras). GOBIERNO REGIONAL DE PASCO podrá cursar al Contratista una Carta de Apremio.1f] Expediente Técnico antes de la emisión de la carta de aceptación. (ii) copias.2] fecha prevista de Terminación de las Obras.. GOBIERNO REGIONAL DE PASCO podrá cursar una Carta Conminatoria.1] No aplicable [38. estará impedido de participar como Licitante individual o asociado en cualquier licitación que convoque GOBIERNO REGIONAL DE PASCO Las Reuniones de Administración entre el Contratista y el Gerente de Obras se efectuarán semanalmente en la Zona de Obras. y (iii) Comunicaciones. (iii) Mientras el Contratista mantenga una Carta de Apremio o una Carta Conminatoria. el Contratista mantuviera el ritmo lento de avance.
Salcachupan 71 .La moneda del país del Gobierno Regional de Pasco es : Nuevos Soles Ajuste de precios [47] El Contrato no está sujeto a ajuste de precios. el Contratista y los miembros del Comité de Recepción designada por el Gobierno Regional de Pasco. El Certificado de Terminación de las obras.1] crédito y por tanto no es depositada en ninguna cuenta especial. _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . el Contratista deberá entregar (en original y 3 copias legibles) la siguiente documentación: i) Planos de replanteo ii) Metrados post construcción iii) Informe Final Los planos deben ser elaborados en AUTOCAD-R14 y los archivos suministrados en CD’s y los pliegos contenidos en tubos porta planos. por tanto no genera intereses. y se pagará al Contratista a más tardar a los 28 (veintiocho) días de presentadas las fianzas respectivas. contenido y plazo de entrega. es el Acta de Recepción de las Obras.1] en las mismas monedas del Contrato. Anticipo El anticipo será por un monto equivalente al 20 % del Precio Inicial del Contrato. El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es el 10% del Precio Final del Contrato. Esta retención constituye un no desembolso de la entidad de [48. Liquidación por daños y perjuicios La indemnización por daños y perjuicios aplicable a la totalidad de las Obras es de [49. Retenciones Se retendrá el 5%. [51. del tipo incluida en la Sección 8 de los documentos de licitación. no se aplica. serán efectuados de acuerdo a las Normas vigentes referidas a los Actos de Recepción de Obras y Reparación de Defectos durante el Período de Responsabilidad por Defectos para Contratos de Obras 30 (treinta) días posteriores a la notificación del Contratista de que la obra puede [58.10 % del Precio Final del Contrato por cada día de demora respecto a la Fecha Prevista de Terminación de las Obras.1] ser recepcionada. La cláusula 47 de las Condiciones del Contrato.3] Sección 8 – Formulario de Garantías. contra presentación de Carta Fianza por el mismo monto y en las mismas monedas. con renuncia al derecho de excusión. Garantías La garantía de cumplimiento será por un monto mínimo correspondiente al 10% [52] del Precio Inicial del Contrato expresada en las monedas de pago. [55] firmada por el Gerente de las Obras. cuyo procedimiento. Una Carta Fianza Bancaria de iguales características a la establecida en la [48. El formulario estándar de garantías aceptables para el Gobierno Regional de [52] Pasco será Carta Fianza incondicional de realización inmediata. y por el monto a ser devuelto.1] 0.
Al término total de la Obra, el Contratista dentro del período de responsabilidad por
defectos presentará el Manual Integrado de Operación y Mantenimiento de la Obra
20 % del monto de los adeudos que el Gobierno Regional de Pasco pudiera tener [58.2]
Cambiar el término rescisión por “resolución” [59.2]
i) Cuando el Contratista no haya ingresado a la Obra el equipo ofertado de
acuerdo al cronograma de utilización de equipo, y/o éste no se encuentre apto
para la operación normal (rendimiento real ofertado) de los trabajos, y no
pueda cumplir con el plazo contractual.
El porcentaje que se aplicará al valor de los trabajos inconclusos y cuya [60.1]
terminación represente un costo adicional para el Gobierno Regional de Pasco es
del 10% del Precio Final del Contrato.
Rehabilitación de la Carretera Pasco - Salcachupan 72
Memoria descriptiva, Estudio de suelos
y Estudio de tráfico (Tomo II)
Especificaciones técnicas (Tomo III)
Rehabilitación de la Carretera Pasco - Salcachupan 73
Rehabilitación de la Carretera Pasco - Salcachupan 74
Rehabilitación de la Carretera Pasco - Salcachupan 75
Salcachupan 76 . Sección 8. _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . Formularios de garantías Lista de formularios Anexo A: Garantía Bancaria de seriedad de la oferta. 92 Anexo C: Garantía bancaria por anticipo. 93 72 El Gobierno Regional de Pasco indicará en los Datos de la licitación y en los Datos del Contrato si se puede aceptar una o varias alternativas. según su preferencia. y/o la Alternativa 3 para la fianza de cumplimiento. 91 Anexo B72: Garantía bancaria de fiel cumplimiento. e incluirá en los documentos de licitación ya sea la Alternativa 1 o la Alternativa 2 para la garantía bancaria de cumplimiento.
es decir 88 días después del vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas que se ha estipulado en las Instrucciones para los Licitantes. ___ de ____________ del 2010 Señores GOBIERNO REGIONAL DE PASCO Presente . sin necesidad de justificación. inciso 1 del Código Civil. dejamos constancia que _________________________ {nombre del banco} de _______________________ {nombre del país} con domicilio legal en ________________________ otorgamos ante Ustedes fianza SOLIDARIA.- De nuestra consideración: Por Cuanto. a que se le notifique respecto a dichas prórrogas. FIRMA Y SELLO DEL BANCO _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . Esta fianza será ejecutada en forma automática al primer requerimiento por escrito por parte de GOBIERNO REGIONAL DE PASCO.PCD Por este instrumento. El Fiador hace renuncia al Derecho de Excusión.Salcachupan según Licitación Pública Internación N° CI . _____________________ (______________ Nuevos Soles ) para garantizar la seriedad de la Oferta antes mencionada.PASCO – GRI . Todo requerimiento relativo a esta Garantía deberá ser recibido por el Banco a más tardar en la fecha mencionada. INCONDICIONADA.R. ANEXO A MODELO PARA GARANTÍA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA Lima.001-2010 – G. IRREVOCABLE Y DE REALIZACIÓN AUTOMÁTICA hasta por la suma de S/.Salcachupan 77 . de conformidad con lo establecido en el artículo 1883°. _____________________________________________ {nombre del Licitante} ha presentado oferta el ______________ {fecha} para la ejecución de la Obra: Rehabilitación de la Carretera Pasco . La presente Garantía tendrá vigencia hasta el ____ de __________ del 2010. o el que resulte de prórrogas concedidas por GOBIERNO REGIONAL DE PASCO a tales efectos renunciando el Banco por medio de la presente. y no podrá exceder en ningún caso y por ningún motivo la cantidad arriba expresada.
___________________________________ [nombre y domicilio del Contratista] (de ahora en adelante denominado “El Contratista”) ha celebrado con el GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD (en adelante llamado “El Gobierno Regional de Pasco”) el Contrato N° ________/ BIRF/BID-GOBIERNO REGIONAL DE PASCO de fecha ___________. por el presente instrumento otorgamos ante Ustedes fianza SOLIDARIA. de ningún modo nos liberará de obligación alguna en virtud de esta garantía. ni ninguna otra modificación en los términos del Contrato o cualquiera de los documentos contractuales que puedan existir entre el Comprador y el suministrador. y por el presente documento invalidamos toda notificación sobre cualquiera de dichos cambios. El Fiador hace renuncia del Derecho de Excusión. FIRMA Y SELLO DEL GARANTE _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . ANEXO B MODELO PARA GARANTÍA BANCARIA DE FIEL CUMPLIMIENTO Lima. IRREVOCABLE Y DE REALIZACIÓN AUTOMÁTICA en nombre del suministrador por un total de hasta ______________________ {monto de la garantía en palabras y números}.PASCO – GRI .- De nuestra consideración: Por cuanto. cualquier suma o sumas que no excedan de _________________ {monto de la garantía}. por el cual el Contratista se compromete a ejecutar la Obra : Rehabilitación de la Carretera Pasco – Salcachupan (en adelante denominado “ El Contrato”) según Licitación Pública Internación N° CI . y sin poner reparos u objeciones de ninguna clase. Convenimos además en que ningún cambio. adición.Salcachupan 78 . de conformidad con lo establecido en el Artículo 1883°. y QUE hemos convenido dar al suministrador dicha Garantía bancaria.R. inciso 1 del Código Civil.001-2010 – G. Esta Garantía será válida y tendrá pleno efecto hasta por 28 días después de la fecha de emisión del Certificado de Término de Obra. suma que será pagadera en las clases y proporciones de moneda en que deba pagarse el Precio del Contrato y nos comprometemos a pagarles a Ustedes ante su primer requerimiento por escrito. agregados o modificaciones. POR LO TANTO. ___ de ____________ del 2010 Señores GOBIERNO REGIONAL DE PASCO Presente .PCD QUE en dicho Contrato se estipula que el suministrador le proporcionará al Comprador una garantía bancaria emitida por un banco reconocido por la suma especificada en el Contrato a fin de asegurar el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato. INCONDICIONADA.
ante su primer requerimiento por escrito.. IRREVOCABLE Y DE REALIZACIÓN AUTOMÁTICA. ANEXO C MODELO PARA GARANTÍA BANCARIA POR ANTICIPO Lima..PASCO – GRI . El Fiador hace renuncia del Derecho de Excusión. FIRMA Y SELLO DEL GARANTIA _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . según Licitación Pública Internación N° CI - 001-2010 – G.- De nuestra consideración: Por Cuanto. en nombre del Contratista. y por el presente documento invalidamos toda notificación sobre cualquiera de dichos cambios. Esta Garantía permanecerá válida y tendrá pleno efecto hasta que el Gobierno Regional de Pasco reciba del Contratista el reembolso total de dicho monto. inciso 1 del Código Civil.. de conformidad con lo establecido en el Artículo 1883°.. ___ de ____________ del 2010 Señores GOBIERNO REGIONAL DE PASCO Presente . Que hemos convenido en dar al mencionado Contratista dicha Garantía Bancaria. o en cualquiera de los documentos contractuales que puedan existir entre el Comprador y el suministrador.R. INCONDICIONADA.. agregados o modificaciones.PCD QUE de acuerdo a las disposiciones de la Sub-cláusula . por un total de hasta ________________________________ {monto de la garantía en números y palabras}. ___________________________________ {nombre y domicilio del Contratista} (en adelante llamado “El Contratista”) ha celebrado con GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD (en adelante denominado “El Gobierno Regional de Pasco”) el Contrato N° ___ / BIRF/BID .GOBIERNO REGIONAL DE PASCO de fecha ___________. suma que será pagadera en las clases y proporciones de moneda en que deba pagarse el Precio del Contrato.Salcachupan 79 .. por el presente instrumento otorgamos ante Ustedes fianza SOLIDARIA. ni ninguna otra modificación en los términos del Contrato.. POR LO TANTO. adición. y nos comprometemos a pagarles a Ustedes... de ningún modo nos liberará de obligación alguna en virtud de esta Garantía. cualquier suma o sumas que no excedan de _______________ {monto de la garantía}. y sin poner reparos u objeciones de ninguna clase... por el cual el Contratista se compromete a ejecutar la Obra: Rehabilitación de la Carretera Pasco – Salcachupan (en adelante llamado “El Contrato”). Convenimos además en que ningún cambio. (Pago Anticipado) de las Condiciones del Contrato mencionado el Contratista deberá entregar al Gobierno Regional de Pasco una garantía bancaria de un banco reconocido por la suma especificada en el Contrato a fin de asegurar el debido y fiel cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la cláusula mencionada del Contrato..
España. Italia. Suecia y Suiza. Surinam. Uruguay. Sección 9. Austria. Dinamarca. Guyana. Honduras. Chile. o ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país. Trinidad y Tobago. Ecuador. Costa Rica. a menos que una resolución de boicot o bloqueo de la Organización de las Naciones Unidas se encuentre en vigor. Todos los socios de una asociación en participación. Las referencias en estos documentos al Banco incluyen tanto al BID. Japón. Brasil. México. Bahamas. Croacia. Belice. Colombia. como a cualquier fondo administrado por el Banco. República Dominicana. se utilizarán los siguientes criterios: Nacionalidad a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno de los siguientes requisitos: i) es ciudadano de un país miembro. Jamaica. Reino Unido. Eslovenia. Elegibilidad para el suministro de bienes y servicios y la contratación de obras en las adquisiciones financiadas por el Banco Nota1:. Estados Unidos. Nota2: En el caso del Banco Mundial los proveedores. Nicaragua. Israel. o que exista una prohibición expresa de un país derivada de la ruptura de relaciones comerciales. y ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco. Portugal. Finlandia. Guatemala. b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos: i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco. contratistas y consultores de todos los países son elegibles. Paraguay. Republica de Corea. Barbados. Haití. 2) Criterios para determinar Nacionalidad Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios. Canadá. Noruega. Francia. El Salvador. consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos. Panamá. Bélgica. y Venezuela. Países Bajos. b) Países no Prestatarios: (i) Alemania. Perú. 1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo a) Países Prestatarios: (i) Argentina.Salcachupan 80 . _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco . Bolivia.
Salcachupan 81 . _____________________________________________________________________________________ Rehabilitación de la Carretera Pasco .
Documents Similar To LPI N┬║ 001 - 2010 - G R PASCO - GRI - PCD
Wilman Paul Macias Camba
Christofer Alexis JA

References: resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 1883
 Artículo 1883
 Artículo 1883
 resolución