Source: http://docplayer.fr/31244774-Marche-public-de-travaux-acte-d-engagement-ae.html
Timestamp: 2018-12-11 03:52:39+00:00

Document:
1 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ACTE D'ENGAGEMENT (AE) Communauté de communes des 2 côteaux Maître de l ouvrage Objet du marché Réalisation d'assainissement pluvial sur la commune de Courcy Marché sur procédure adaptée en application de l'article 28 I du Code des Marchés Publics (CMP). L offre a été établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de mai 2006 (mois zéro). Date du marché (Réservé pour la mention d'exemplaire unique du marché) Montant TTC Imputation L'acte d'engagement comporte feuillets et les annexes n Domaine Trx v9 mars /05/2006
2 ACTE D'ENGAGEMENT (AE) Personne responsable du marché Monsieur le Président de la communauté de communes Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 108 du Code des Marchés Publics Monsieur le Président de la communauté de communes Ordonnateur Monsieur le Président de la communauté de communes Le receveur de HERMONVILLE Comptable public assignataire
3 ARTICLE PREMIER. CONTRACTANT(S) Je soussigné, Nom et prénom : Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : Domicilié à : Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société) Au capital de : Ayant son siège à : N d'identité d'établissement (SIRET) : N d'inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés : Nous soussignés, Nom et prénom : Cotraitant 1 Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : Domicilié à : Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société) Au capital de : Ayant son siège à : N d'identité d'établissement (SIRET) : N d'inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés :
4 Nom et prénom : Cotraitant 2 Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : Domicilié à : Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société) Au capital de : Ayant son siège à : N d'identité d'établissement (SIRET) : N d'inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés : Nom et prénom : Cotraitant 3 Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : Domicilié à : Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société) Au capital de : Ayant son siège à : N d'identité d'établissement (SIRET) : N d'inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés :
5 Nom et prénom : Cotraitant Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : Domicilié à : Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société) Au capital de : Ayant son siège à : N d'identité d'établissement (SIRET) : N d'inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés : Nom et prénom : Cotraitant Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : Domicilié à : Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société) Au capital de : Ayant son siège à : N d'identité d'établissement (SIRET) : N d'inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés :
6 après avoir : pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) N 1 du 22 mai 2006 et des documents qui y sont mentionnés ; produit les documents, certificats, attestations et déclarations visés à l'article 45 du CMP ; m'engage sans réserve, à produire, dans les conditions fixées au règlement de la consultation, les certificats, attestations et déclarations mentionnés à l'article 46 du CMP ainsi que les attestations visées aux articles et du CCAP et, conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, à exécuter les prestations du présent acte d'engagement dans les conditions ci-après définies. L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement de la consultation et rappelée en page de garde du CCAP. nous engageons sans réserve, en tant que cotraitants groupés solidaires, représentés par : mandataire du groupement, à produire, dans les conditions fixées au règlement de la consultation, les certificats, attestations et déclarations mentionnés à l'article 46 du CMP ainsi que les attestations visées aux articles et du CCAP et, conformément aux stipulations des documents cités ci-dessus, à exécuter les prestations dans les conditions ciaprès définies. L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le règlement de la consultation et rappelée en page de garde du CCAP. ARTICLE 2. PRIX 2-1. Montant du marché L'offre de prix est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m 0 fixé en page 1 du présent acte d engagement. Les modalités de variation des prix sont fixées à l'article 3-3 du CCAP. Il n'est pas prévu de décomposition en tranches, l'opération de travaux n'est pas allotie. L'évaluation de l'ensemble des travaux, telle qu'elle résulte du détail estimatif, est : Montant hors TVA : TVA au taux de %, soit TVA au taux de %, soit TVA au taux de %, soit Montant TVA incluse :
7 Arrêté en lettres à 2-2. Montant sous-traité Montant sous-traité désigné au marché En cas de recours à la sous-traitance, conformément à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1975 modifiée, le(s) annexe(s) n au présent acte d'engagement indique(nt) la nature et le montant des prestations qui seront exécutées par des sous-traitants, leurs noms et leurs conditions de paiement. Le montant des prestations sous-traitées indiqué dans chaque annexe constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder. Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance. La notification du marché est réputée emporter acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du contrat de soustraitance. Le montant total des prestations que j'envisage / nous envisageons de sous-traiter conformément à ces annexes est de : Montant hors TVA Montant TVA incluse Les déclarations et attestations (articles et 45 3 c) du CMP) des sous-traitants recensés dans les annexes, sont jointes au présent acte d'engagement Créance présentée en nantissement ou cession Le montant maximal, TVA incluse, de la créance que je pourrai / nous pourrons présenter en nantissement ou céder est ainsi de : ARTICLE 3. DELAI DE REALISATION 3-1. Période de préparation Le délai de la période de préparation est de 15 jours à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de la commencer. Ce délai n'est pas compris dans la période d exécution Période d'exécution Le délai d'exécution des travaux est de 2 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer.
8 3-3. Délai(s) distinct(s) Sans objet. ARTICLE 4. PAIEMENTS Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiées à l'article 3-2 du CCAP. Prestataire unique Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) : compte ouvert à l'organisme bancaire : à : au nom de : sous le numéro : clé RIB : code banque : code guichet : Toutefois, le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux. Groupement solidaire Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) : compte ouvert à l'organisme bancaire : à : au nom de : sous le numéro : clé RIB : code banque : code guichet : Les soussignés entrepreneurs groupés solidaires, autres que le mandataire, donnent par les présentes à ce mandataire qui l'accepte, procuration à l'effet de percevoir pour leur compte les sommes qui leurs sont dues en exécution du marché par règlement au compte ci-dessus du mandataire. Ces paiements seront libératoires vis-à-vis des entrepreneurs groupés solidaires. Toutefois, le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux.
9 Prestataire unique Le prestataire désigné ci-devant : refuse de percevoir l'avance forfaitaire prévue à l'article 5-2 du CCAP. ne refuse pas de percevoir l'avance forfaitaire prévue à l'article 5-2 du CCAP. Groupement Les prestataires désignés ci-devant : refusent de percevoir l'avance forfaitaire prévue à l'article 5-2 du CCAP. ne refusent pas de percevoir l'avance forfaitaire prévue à l'article 5-2 du CCAP. Fait en un seul original à : le : Mention(s) manuscrite(s) "lu et approuvé" signature(s) du/des prestataire(s) :
10 Acceptation de l'offre Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement. La Personne Responsable du Marché à : le : La Personne Responsable du Marché certifie que le présent marché a été reçu par le représentant de l'etat, au titre du contrôle de légalité, le : Reçu notification du marché le : Le prestataire / mandataire du groupement : Date d'effet du marché Reçu l'avis de réception postal de la notification du marché signé le le prestataire / mandataire du groupement destinataire. par Pour la Personne Responsable du Marché, à : le : (date d'apposition de la signature ci-après)
11 ACTE SPECIAL DE SOUS-TRAITANCE DE PREMIER RANG ANNEXE N A L'ACTE D'ENGAGEMENT DECLARATION SPECIALE EN COURS DE MARCHE Acceptation d'un sous-traitant Agrément de ses conditions de paiement Marché N du marché : (Ligne réservée à l administration) Objet : Titulaire : Réalisation d'assainissement pluvial sur la commune de Courcy Nature : Prestations sous-traitées Montant prévisionnel hors TVA des sommes à payer directement : Montant prévisionnel TVA incluse des sommes à payer directement : Nom, raison ou dénomination sociale : Entreprise individuelle ou Forme juridique de la société : Sous-traitant N d'identité d'établissement (SIRET) : N d'inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés : Adresse : Compte à créditer (joindre un RIB ou RIP) : ouvert à l'organisme bancaire : à : au nom de : sous le n : Clé RIB : code banque : code guichet :
12 Conditions de paiement du contrat de sous-traitance Modalités de calcul et de versement des avances et acomptes : Date d'établissement des prix : Modalités de variation des prix : Stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses : Pièces à remettre systématiquement Une attestation sur l'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et L125-3 du Code du Travail (article 45 3 c) du CMP). Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux marchés publics (1 de l'article 114 du CMP). Les capacités professionnelles du sous-traitant (moyens et références). Pièce à remettre en cas de déclaration spéciale en cours de marché Le titulaire rend à la PRM l exemplaire unique en vue d une cession ou d un nantissement de créances. La PRM mentionnera le montant maximal de la créance qu il pourra nantir ou céder. L exemplaire unique est remis à l établissement de crédit et ne peut être restitué. Le titulaire produit une attestation de l établissement de crédit justifiant que la cession ou le nantissement de la créance est d un montant tel qu il ne fait pas obstacle au paiement direct de la part sous-traitée, ou qu il a été réduit de manière à réaliser cette condition. ATTENTION : L une des deux pièces doit être obligatoirement fournie avec la présente déclaration. Autres renseignements Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 108 Code des Marchés Publics : Monsieur le Président de la communauté de communes Comptable assignataire des paiements : Le receveur de HERMONVILLE
13 A Le Le titulaire A Le Le mandataire du groupement Acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement A le La personne responsable du marché
14 ACTE SPECIAL DE SOUS-TRAITANCE DE RANG AUTRE QUE PREMIER ANNEXE N A L'ACTE D'ENGAGEMENT DECLARATION SPECIALE EN COURS DE MARCHE Acceptation d'un sous-traitant Agrément de ses conditions de paiement Marché N du marché : (Ligne réservée à l administration) Objet : Titulaire : Réalisation d'assainissement pluvial sur la commune de Courcy Sous-traitant accepté de rang n 1 Nom : 1 Prestation sous-traitée : Sous-traitant accepté de rang n 2 Nom : 1 Prestation sous-traitée : 1 nom à rappeler dans le cartouche suivant Prestations sous-traitées par le sous-traitant (préciser le nom 1) : Nature : Montant prévisionnel hors TVA : Montant prévisionnel TVA incluse : Nom, raison ou dénomination sociale : Entreprise individuelle ou Forme juridique de la société : Désignation du sous-traitant N d'identité d'établissement (SIRET) : N d'inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés : Adresse :
15 Conditions de paiement du contrat de sous-traitance Modalités de calcul et de versement des avances et acomptes : Date d'établissement des prix : Modalités de variation des prix : Stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses : Délai de paiement et taux d intérêt de retard : Garantie de paiement - Caution personnelle et solidaire Référence de l établissement qualifié l ayant délivrée : Objet de la caution : Montant garanti : ATTENTION : Cette caution n est pas requise dès lors qu il y a une délégation de paiement entre le maître de l ouvrage, le donneur d ordre et le sous-traitant (paiement direct conventionnel) Pièces à remettre systématiquement Une attestation sur l'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et L125-3 du Code du Travail (article 45 3 c) du CMP). Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux marchés publics (1 de l'article 114 du CMP). Les capacités professionnelles du sous-traitant (moyens et références).
16 A Le Le titulaire A Le Le mandataire du groupement A Le Sous-traitant accepté de rang n 1 Sous-traitant accepté de rang n 2 A Le Acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement A le La personne responsable du marché
MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D ŒUVRE ACTE D'ENGAGEMENT (AE) Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage Direction Interrégionale de la Mer Manche Est Mer du Nord Objet du marché Mission de maîtrise
Marché de travaux à bon de commande. Voirie, aménagements urbains et réseaux
ACTE D ENGAGEMENT Marché de travaux à bon de commande Voirie, aménagements urbains et réseaux Maître d ouvrage : COMMUNE DE NOIDANS-LES-VESOUL Mode de passation : Marché à procédure adaptée Personne habilitée
! ANNEXE N A L'ACTE D'ENGAGEMENT! DECLARATION SPECIALE EN COURS DE MARCHE
CTE SPECIL DE SOUS-TRITNCE DE PREMIER RNG! NNEXE N L'CTE D'ENGGEMENT! DECLRTION SPECILE EN COURS DE MRCHE cceptation d'un sous-traitant grément de ses conditions de paiement Marché N du marché : (Ligne

References: l'article 28
 l'article 108
 l'article 45
 l'article 46
 l'article 46
 l'article 3
 l'article 5
 l'article 3
 l'article 5
 l'article 5
 l'article 5
 l'article 5
 l'article 114
 l'article 108
 l'article 114