Source: https://www.pronied.gob.pe/directoral-ejecutiva-resolucionkuna/
Timestamp: 2019-09-23 20:04:59+00:00

Document:
﻿ Directoral Ejecutiva Resolucionkuna – PRONIED
Directoral Ejecutiva Resolucionkunawebmaster Pronied2018-01-30T11:37:42-05:00
RDE N 189-2018 Aceptar con efectividad al 01 de enero de 2019, la renuncia de la señora Karen Lisbeth Cortez Gaona al cargo de Directora de Sistema Administrativo III de la Oficina de Comunicaciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, dándosele las gracias por los servicios prestados. Encargar a partir del 01 de enero de 2019, las funciones de Directora de Sistema Administrativo III de la Oficina de Comunicaciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, a la señora Sarita María Montoya Zurita, en adición a sus funciones. 28-12-19 62,022
RDE N 187-2018 Aprobar el otorgamiento de la licencia sin goce de remuneración por motivos personales, al servidor Jorge Andrés Solano Sotil, Coordinador de Ejecución de Proyectos de la Unidad Gerencial de Reconstrucción frente a Desastres, del 26 de diciembre de 2018 al 02 de enero de 2019. Encargar las funciones del Coordinador de Ejecución de Proyectos de la Unidad Gerencial de Reconstrucción frente a Desastres, a la señora Susana Esther Ohashi Hachiya, quien se desempeña como Coordinadora de Equipo de Asistencia Técnica de Expedientes Técnicos de la Unidad Gerencial de Reconstrucción frente a Desastres, por el periodo del 26 de diciembre de 2018 al 02 de enero de 2019, en adición a sus funciones. 26-12-18 85,044
RDE N 186-2018 Aprobar el otorgamiento de la licencia sin goce de remuneración por motivos personales, a la servidora María Inés Gutiérrez Prado, Directora de Sistema Administrativo III de la Unidad Gerencial de Reconstrucción frente a Desastres, del 26 de diciembre de 2018 al 06 de enero de 2019. Encargar las funciones de Directora del Sistema Administrativo III de la Unidad Gerencial de Reconstrucción frente a Desastres del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, a la señorita Mónica Patricia Sandoval Vigo, quien se desempeña como Coordinadora Financiero II de la Unidad Gerencial de Reconstrucción frente a Desastres, por el periodo del 26 de diciembre al 06 de enero de 2019, en adición a sus funciones. 21-12-18 87,135
RDE N 182-2018 Aprobar el “Listado de Locales Educativos beneficiarios para la adquisición de materiales pedagógicos y tecnológicos específicos para la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad”, el mismo que como Anexo forma parte de la presente Resolución. 19-12-18 491,710
RDE N 173-2018 Delegar, a partir de la publicación de la presente Resolución en el Portal de Transparencia, en materia de contratación pública, bajo el ámbito de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, las siguientes facultades: 14-12-18 135,522
RDE N 171-2018 Designar a partir de la fecha, a la Abogada Cinthya Vanessa Cárdenas Tafur en el cargo de coordinadora de Equipo de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED. 12-12-18 51,300
RDE N 172-2018 Dejar sin efecto, a partir de la emisión de la presente resolución, la Resolución Directoral N°132-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED con la cual se designó a la señorita Tatiana Machicao Valencia como Oficial de Seguridad de la Información del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED. 12-12-18 96,763
10-12-18 75,015
RDE N 166-2018 Designar a partir del 10 de diciembre de 2018, a la abogada Elizabeth Mora Ramírez, en el cargo de Coordinadora de Ejecución Contractual de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de Administración del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, en el marco del numeral 8-A. 12 del artículo 8-A. de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 07-12-18 99,952
RDE N 160-2018 Designar a partir de la fecha, a la Economista Ana Lisette Carlín Montenegro en el cargo de Coordinadora de Equipo de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED. Designar a partir de la fecha, a la Arquitecta Miluzka Cindy Mabel Vásquez Díaz en el cargo de Coordinadora de Equipo de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED. Designar a partir de la fecha, a la Arquitecta Liliana Collado Guerra en el cargo de Coordinadora de Equipo de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED. 22-11-18 49,357
RDE N 159-2018 Dar por concluido, a partir del 20 de noviembre de 2018, la designación efectuada a la señora Doris Fabiola Sanabría Bonifacio mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 076-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, dándosele las gracias por los servicios prestados. Designar, a partir del 20 de noviembre de 2018, al señor Alberto José de Jesús Cortez Torres, Especialista Legal en Procedimientos Administrativos de la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina General de Administración, como Secretario Técnico de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED. 21-11-18 60,353
RDE N 013-2017 Encargar a partir del 03 al 10 de febrero de 2017 las funciones de la Jefatura de la Unidad Gerencial de Mantenimiento del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, a la Arq. Liliana Milagros Barrantes Fernández, en adición a sus funciones. 03-02-17 102,858
RDE N 014-2017 Aprobar la Prestación Adicional de Obra N° 09 al Contrato N° 066-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de la Licitación Pública N° 002-2014-MINEDU/UE 108, suscrito con el CONSORCIO TRIUNFO, conformado por las empresas EMPRESA CONSTRUCTORA ARC S.R.L. y ROVER ALCISA PERÚ, para la contratación de la ejecución de la obra: “Adecuación, Mejoramiento, Sustitución de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de la I.E. Juan Guerrero Quimper, distrito de Villa María del Triunfo – Lima – Lima “, cuyo presupuesto asciende a la suma de S/ 295 302,67 (Doscientos Noventa y Cinco Mil Trescientos Dos con 67/100 Soles), que representa una incidencia de 0.85% del monto del contrato original, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 06-02-17 585,933
RDE N 015-2017 Aprobar la Prestación Adicional de Obra N° 01 al Contrato N° 043-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED, para la Contratación de la Ejecución de Saldo de Obra: “Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de la Institución Educativa Francisco Antonio de Zela, Tacna – Tacna – Tacna”, cuyo presupuesto asciende a la suma de S/ 55 181,29 (Cincuenta y Cinco Mil Ciento Ochenta y Uno con 29/100 Soles), representando una incidencia de 0.25% del monto del contrato original, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 06-02-17 690,188
RDE N 017-2017 Declarar de Oficio la Nulidad del Procedimiento de Selección Licitación Pública Precal N° 064-2016-MINEDU/UE 108, Primera Convocatoria para la “Contratación de las Ejecución de las Obras: Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de Instituciones Educativas a Nivel Nacional (I.E. Nuestra Señora de Fátima – Piura – Piura – Piura; I.E. Victor E. Vivar – Huánuco – Huamalies - Llata; I.E San Juan – Cajamarca – Chota – Chota; I.E. 2016 Francisco Bolognesi – Lima – Lima – Comas”, conforme a lo dispuesto por el artículo 44° de la Ley de Contrataciones del Estado; debiendo retrotraerse a la etapa de Convocatoria a fin de que el área usuaria modifique y/o reformule su requerimiento, debiendo la misma evaluar la pertinencia o no de solicitar niegamente la contratación de obras por paquete; conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución. 13-02-17 585,265
RDE N 019-2017 Aprobar la Prestación Adicional de Obra N° 01 del Contrato N° 185-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de la Licitación Pública N° 003-2016-MINEDU/UE 108, suscrito con la empresa CONSTRUCTORES & CONSULTORES EJECUTIVOS S.A.C., para la contratación de la ejecución de la Obra “Mejoramiento de la Prestación del Servicio Educativo en la I.E. del Nivel Inicial N° 652 – 04 Villa el Rosal, Villa el Salvador – Lima – Lima”, cuyo presupuesto asciende al monto de S/ 24 165,31 (Veinticuatro Mil ciento Sesenta y Cinco con 31/100 Soles), incluido el Impuesto General a las Ventas, equivalente a una incidencia de 1.24% del monto contractual original, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 13-02-17 759,039
RDE N 020-2017 Aprobar la Prestación Adicional de Obra N° 01 del Contrato N° 204-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de la Licitación Pública N° 024-2016-MINEDU/UE 108, suscrito con la empresa VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A. – VASMER CADS S.A., para la contratación de la ejecución de la Obra “Mejoramiento de la Prestación del Servicio Educativo en la I.E. N° 539 Virgen de Fátima – San Bartolo – Lima – Lima”, cuyo presupuesto asciende al monto de S/ 17 659.60 (Diecisiete Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve con 60/100 Soles), incluido el Impuesto General a las Ventas, equivalente a una incidencia de 0.71% del monto contractual original, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 17-02-17 1,131,525
RDE N 021-2017 - I PARTE Aprobar el Instrumento Técnico para la ejecución del mantenimiento de la infraestructura y mobiliario de los locales del año 2017. 22-02-17 7,102,502
RDE N 021-2017 - II PARTE Aprobar el Instrumento Técnico para la ejecución del mantenimiento de la infraestructura y mobiliario de los locales del año 2017. 22-02-17 4,991,043
RDE N 022-2017 Encargar del 22 de febrero al 03 de marzo de 2017, las funciones de la Jefatura de la Unidad de Abastecimiento del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, a la Lic. Danniza Genoveva Barrantes Vizurraga, en adición a sus funciones, subsistiendo la Resolución Directoral Ejecutiva N° 372-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED, al término de la encargatura dispuesta a través de la presente. 22-02-17 44,393
RDE N 023-2017 Aprobar el Plan Operativo Informático 2017 del Programa Nacional de Infraestructura Educativa. 27-02-17 736,159
RDE N 025-2017 Aprobar la Prestación Adicional de Obra N° 01 del Contrato N° 191-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de la Licitación Pública N° 002-2016-MINEDU/UE 108, suscrito con la empresa CONSTRUCTORA CRD S.A. SUCURSAL PERÚ, para la contratación de la Ejecución de la Obra: “Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. José Antonio Encinas Muro, Juliaca – San Román – Puno”, cuyo presupuesto asciende al monto de S/ 8 726,77 (Ocho Mil Setecientos Veintiséis con 77/100 Soles), incluido el Impuesto General a las Ventas, representando una incidencia de 0.045%, del monto del contrato original, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 01-03-17 1,752,390
RDE N 026-2017 Aprobar la Directiva N° 001-2017-MINEDU-VMGI-PRONIED “Procedimientos para las gestiones de licencias de edificación para la ejecución de las obras a cargo del PRONIED”. 07-03-17 313,185
RDE N 027-2017 Aprobar la Prestación Adiciona de Obra N° 01 al Contrato N° 144-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de la Licitación Pública N° 009-2015-MINEDU/UE 108, suscrito con el CONSORCIO AMAZONAS, conformado por las empresas BBC SERVICIOS DE INGENIERÍAS.A.C., DERING S.A.S., CORPORACIÓN DOBLE A S.A.C. y GUACAMA EDIFICACIONES S.A.C., para la contratación de la ejecución de la obra: “Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. N° 0425 César Vallejo, Uchiza – Tocache – San Martín”, cuyo presupuesto asciende a la suma de S/ 265 958,34 (Doscientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Cincuenta y Ocho con 34/100 Soles), sin incluir el Impuesto General a las Ventas, que representa una incidencia de 1.67% del monto del contrato original, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 13-03-17 989,057
RDE N 028-2017 Aprobar la Directiva N° 002-2017-MINEDU-VMGI-PRONIED “Directiva para la Liquidación y Transferencia de Obra”. 13-03-17 2,045,895
RDE N 029-2017 Encargar del 20 al 25 de marzo de 2017 las funciones de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de Administración del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, a la Licenciada Danniza Genoveva Barrantes Vizurraga, en adición a sus funciones actuales como Coordinadora del Equipo de Programación y Ejecución Contractual, subsistiendo la Resolución Directoral Ejecutiva N° 372-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED al término de la encargatura dispuesta en la presente. 20-03-17 50,174
RDE N 030-2017 Designar a partir del 23 de marzo de 2017 al Señor Abogado Wilson Vara Mallqui como Jefe de la Oficina General de Administración del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED. 22-03-17 68,245
RDE N 031-2017 Conformar la Comisión de Tránsito al Régimen del Servicio Civil del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED. 24-03-17 69,386
RDE N 032-2017 Designar a partir del 27 de marzo de 2017 al Ing. César Araujo Colquehuanca como Jefe de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED. 24-03-17 43,235
RDE N 033-2017 Designar a partir del 27 de marzo de 2017 al Lic. David Alfredo Alva Rojas como Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED 24-03-17 41,940
RDE N 034-2017 Aprobar la Prestación Adicional de Obra N° 01 del Contrato N° 200-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de la Licitación Pública N° 028-2016-MINEDU/UE 108, suscrito con el señor MEDARDO NESTOR VÁSQUEZ ANGELES, para la contratación de la ejecución de la Obra: Saldo de Obra “Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. Emblemática 20066 Simón Bolívar, Oyón – Oyón – Lima”, cuyo presupuesto asciende al monto de S/ 2 057,01 (Dos Mil Cincuenta y Siete con 01/100 Soles), incluido el Impuesto General a las Ventas, equivalente a una incidencia de 0,05% del monto contractual original, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 29-03-17 3,023,711
RDE N 035-2017 Encargar a partir del 31 de marzo de 2017, a la Lic. Danniza Genoveva Barrantes Vizurraga, las funciones de la Jefatura de la Unidad de Abastecimiento del Programa Nacional de Infraestructura Educativa. 30-03-17 38,500
RDE N 036-2017 Aprobar el Plan de Desarrollo de Personas (PDP) 2017 del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, que en anexo forma parte de esta resolución. 31-03-17 1,277,123
RDE N 037-2017 Encargar a partir del 03 de abril de 2017, al Dr. Edgardo Jimmy Herbozo Salas, las funciones de la Oficina de Asesoría Jurídica del Programa Nacional de Infraestructura Educativa. 31-03-17 38,082
RDE N 039-2017 Encargar a partir del 03 de abril de 2017, al Abog. Wilson Vara Mallqui, las funciones de la Jefatura de la Oficina de Tecnologías de la Información del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, en adición a sus funciones de Jefe de la Oficina General de Administración. 03-04-17 44,238
RDE N 040-2017 Encargar a partir del 03 de abril de 2017, al Sr. Eddie Juan Montesinos Chávez, las funciones de la Jefatura de la Unidad Zonal de Puno del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, en adición a sus funciones como profesional de campo para monitoreo y seguimiento del programa de mantenimiento de la unidad zonal indicada. 03-04-17 39,954
RDE N 050-2017 Aprobar el Instrumento Técnico para la ejecución del mantenimiento de la infraestructura de los locales escolares ubicados en las zonas declaradas en estado de emergencia por la ocurrencia de lluvias y peligros asociados durante el periodo 2017, en el marco del Decreto de Urgencia N° 004-2017; el mismo que forma parte integrante de la presente resolución. 17-04-17 751,912
RDE N 051-2017 Encargar del 19 al 28 de abril de 2017, al Sr. Robert Anderson Zevallos Aliaga, las funciones de la Jefatura de la Unidad Zonal de Junín del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, en adición a sus funciones como profesional de campo para monitoreo y seguimiento del programa de mantenimiento de la unidad zonal indicada, subsistiendo el Contrato Administrativo de Servicios N° 001-2016-PRONIED-VMGI-MED, al término de la encargatura dispuesta a través de la presente. 17-04-17 45,432
RDE N 052-2017 Aprobar el Plan de Trabajo par el cierre de brechas en la Implementación del Sistema de Control Interno del Programa Nacional de Infraestructura Educativa. 17-04-17 3,404,113
RDE N 056-2017 Encargar a partir del 24 de abril de 2017, al Sr. Elmer Enrique Riofrío Gonzales, las funciones de la Jefatura de la Unidad de Abastecimiento del Programa Nacional de Infraestructura Educativa. 24-04-17 40,748
RDE N 057-2017 Encargar con eficacia anticipada, del 20 al 28 de abril de 2017, las funciones de la Jefatura de la Oficina de Comunicaciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, a la Sra. Rosa Luz Matías Paz, en adición a sus funciones como especialista de prensa, subsistiendo la Resolución Directoral Ejecutiva N° 368-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED al término de la encargatura dispuesta a través de la presente. 25-04-17 45,712
RDE N 059-2017 Encargar a partir del 02 de mayo de 2017, a la Sra. Carla Rocío Silva Chávez, en adición a sus funciones como Especialista para la conducción en la Gestión Administrativa, Financiera y Presupuestaria de la Unidad de Finanzas, las funciones de la Jefatura de la Unidad de Finanzas del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED. 02-05-17 68,312
RDE N 060-2017 Designar al Ing. Ronal Ángel Cornejo Benavente como Oficial de Seguridad de la Información del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED. 03-05-17 50,483
RDE N 061-2017 Dejar sin efecto con eficacia anticipada al 02 de mayo de 2017, La Resolución Directoral Ejecutiva N° 365-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED, a través del cual se le encargó con eficacia anticipada al 14 de setiembre de 2016 las funciones de la Jefatura de la Unidad de Trámite Documentario y Atención al Usuario del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED a la Abog. Emperatriz Regina Flores García. 03-05-17 42,848
RDE N 062-2017 Aprobar el Aplicativo Informático Web “Intranet Institucional del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED”. 03-05-17 298,736
RDE N 063-2017 Aprobar la Directiva N° 003-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED “Directiva para la administración, alta, baja y disposición final de los bienes muebles patrimoniales, así como del control previo al acto resolutivo del PRONIED”, la misma que forma parte integrante de la presente resolución. 04-05-17 485,990
RDE N 065-2017 Encargar a partir del 05 de mayo de 2017, al Sr. Felipe Antonio Vásquez Ganoza, las funciones de la Jefatura de la Oficina de Tecnologías de la Información del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED. 05-05-17 42,535
RDE N 066-2017 Encargar, a partir del 08 de mayo de 2017, al Licenciado David Alfredo Alva Rojas, las funciones de la Jefatura de la Oficina General de Administración del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, en adición a sus funciones como Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 08-05-17 45,265
RDE N 067-2017 Delegar a partir de la fecha, al Jefe de la Oficina General de Administración la facultad de designar a los Comités de Selección encargados de seleccionar al proveedor que brinde los bienes, servicios u obras requeridos por el PRONIED. Delegar a partir de la fecha, al Jefe de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras la facultad para autorizar las prestaciones adicionales de obra en el PRONIED. 09-05-17 58,699
RDE N 068-2017 Conformar el Comité de Gestión de Seguridad de la Información del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED. 11-05-17 81,632
RDE N 069-2017 Aprobar la Directiva Nº 004-2017-MINEDU-VMGI-PRONIED denominada “Código de Ética del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED”, la misma que forma parte integrante de la presente resolución. 11-05-17 571,524
RDE N 071-2017 Aprobar el otorgamiento de la licencia sin goce de remuneración por motivos personales, al servidor Carlos Alberto Muñoz Larico, Coordinador del Equipo de Conciliación y Arbitraje de la Oficina de Asesoría Jurídica, contratado bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, por los días 15 al 28 de mayo de 2017. 12-05-17 50,243
RDE N 073-2017 Aprobar la Directiva Nº 005-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, denominada “Lineamientos para la verificación cuantitativa de bienes adquiridos por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED que se encuentran en los almacenes de terceros (proveedores)”, la misma que forma parte integrante de la presente resolución. 16-05-17 206,629
RDE N 075-2017 Aprobar el otorgamiento de la licencia sin goce de remuneración por motivos personales, a la servidora María del Carmen Vignes Rafael, Arquitecta del equipo de Preinversión de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, contratado bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, por los días 22 de mayo al 14 de junio de 2017. 22-05-17 51,118
RDE N 076-2017 Modificar el artículo Nº 1 de la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 338-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED modificada por la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 343-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED, respecto a la designación de los miembros titulares y suplentes, de la parte empleadora del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo – CSST del PRONIED. 22-05-17 69,885
RDE N 082-2017 Designar como responsable del Libro de Reclamaciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, al (la) Jefe (a) de la Unidad de Trámite Documentario y Atención al Usuario, quien deberá velar por su correcto uso y brindar respuesta oportuna a los reclamos que fuesen registrados en dicho Libro de Reclamaciones. 31-05-17 47,828
RDE N 083-2017 Designar a partir del 01 de junio de 2017 al Sr. Diego Ernesto Tolmos Saponara como Jefe de la Oficina General de Administración del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED. 31-05-17 42,672
RDE N 084-2017 Encargar del 01 al 07 de junio de 2017, las funciones de la jefatura de la Unidad Gerencial de Mantenimiento del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, a la Arq. Liliana Milagros Barrantes Fernández, en adición a sus funciones, subsistiendo la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 357-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED, al término de la encargatura dispuesta a través de la presente. 31-05-17 38,685
RDE N 085-2017 Encargar a partir del 01 de junio de 2017, al Ing. Ronal Américo Barrio de Mendoza Vílchez, las funciones de la Jefatura de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras del Programa Nacional de Infraestructura Educativa. 31-05-17 39,153
RDE N 088-2017 Dejar sin efecto la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 065-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, a través del cual se le encargó las funciones de la Jefatura de la Oficina de Tecnologías de la Información del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED al Ing. Felipe Antonio Vásquez Ganoza. 08-06-17 40,429
RDE N 090-2017 Aprobar el “Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED” el mismo que forma parte integrante de la presente resolución. 15-06-17 505,256
RDE N 091-2017 Aprobar la “Política de Seguridad de la Información del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED” la misma que forma parte integrante de la presente resolución. 15-06-17 226,925
RDE N 092-2017 Modificar el artículo 1º de la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 004-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED conforme al siguiente detalle: Artículo 1.- Constituir el Comité de Control Interno del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED. 15-06-17 301,751
RDE N 094-2017 Modificar el Instrumento Técnico sobre Mantenimiento de Locales Escolares del año 2017 aprobado por la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 021-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, incorporando el Anexo Nº 05 “Acciones de mantenimiento para mitigar los efectos de las heladas y el friaje en los locales escolares”, que forma parte integrante de la presente resolución. 20-06-17 92,694
RDE N 100-2017 Aprobar el otorgamiento de la licencia sin goce de remuneración al servidor Karel George Van Oordt Montalvo, Analista de Diseño e Inspección de Prefabricados de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento, contratado bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, con eficacia anticipada desde el 03 al 16 de julio de 2017. 04-07-17 110,744
RDE N 154-2017 Aprobar el “Plan de Trabajo Archivístico para el período de Setiembre a Diciembre de 2017 del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED”. 14-09-17 277,679
RDE N 155-2017 Encargar a partir de la fecha, al Sr. Robert Anderson Zevallos Aliaga, las funciones de la Jefatura de la Unidad Zonal de Junín del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, en adición a sus funciones como profesional de campo para monitoreo y seguimiento del programa de mantenimiento de la unidad zonal indicada. 14-09-17 43,565
RDE N 159-2017 Dar por concluida la designación de la Srta. Arlette Luna Valle como Asesor II del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, en la modalidad de CAS de confianza. Dejar sin efecto la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 110-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED. 15-09-17 35,357
RDE N 160-2017 Aceptar la renuncia formulada por la Srta. Lissette Yesenia Alba Ocas al cargo de confianza de Jefa de la Unidad Gerencial de Supervisión de Convenios del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED. Designar a la Srta. Arlette Luna Valle como Jefa de la Unidad Gerencial de Supervisión de Convenios de PRONIED, bajo el régimen laboral especial de Contratación Administrativa de Servicios regulado por el DL Nº 1057, bajo la modalidad de CAS de confianza. 15-09-17 71,468
RDE N 161-2017 Aprobar la Directiva Nº009-2017-MINEDU-VMGI-PRONIED Directiva “Normas generales para los procesos técnicos archivísticos del PRONIED”, la misma que forma parte integrante de la presente resolución. 22-09-17 1,089,893
RDE N 162-2017 Aceptar la renuncia formulada por el Sr. Elmer Enrique Riofrío Gonzáles, al cargo de confianza como Jefe de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de Administración del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, dándosele las gracias por los servicios prestados. 22-09-17 36,004
RDE N 164-2017 Encargar a partir de la fecha las funciones de la Jefatura de la Unidad de Abastecimiento del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, al Sr. José Luis Antenor Serpa Sevilla, en adición a sus funciones de Coordinador de la Unidad Gerencial de Reconstrucción frente a Desastres de la entidad. 25-09-17 60,737
RDE N 165-2017 Aprobar el Instrumento Técnico que regula las acciones para la ejecución del acondicionamiento de locales escolares ubicados en la Amazonía, el mismo que forma parte integrante de la presente resolución. 27-09-17 337,084
RDE N 166-2017 Encargar del 09 al 16 de octubre de 2017, a la servidora Mery Aguirre Carhuamaca, las funciones de la Jefatura de la Unidad Zona Junín del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, en adición a sus funciones como profesional de campo para monitoreo y seguimiento del programa de mantenimiento de la Unidad Zonal indicada, subsistiendo la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 155-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED al término de la encargatura dispuesta a través de la presente. 09-10-17 400,560
RDE N 167-2017 Encargar del 09 al 16 de octubre de 2017, al servidor Joel Padilla Maldonado, las funciones de la Jefatura de la Unidad Zona San Martín del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, en adición a sus funciones como profesional de campo para monitoreo y seguimiento del programa de mantenimiento de la Unidad Zonal indicada, subsistiendo el Contrato Administrativo de Servicios Nº 556-2015-PRONIED-VMGI-MED, al término de la encargatura dispuesta a través de la presente. 09-10-17 280,986
RDE N 170-2017 Aprobar la reprogramación del cronograma y las modificaciones del Plan de Trabajo para el cierre de brechas en la Implementación del Sistema de Control Interno del Programa Nacional de Infraestructura Educativa contenidas en el Anexo 1 denominado “Plan de Trabajo para el cierre de brechas en la implementación del Sistema de Control Interno del PRONIED” y el Anexo 2 denominado “Ficha de Plan de Trabajo para el cierre de brechas” que forman parte integrante de la presente resolución. 16-10-17 1,348,411
RDE N 171-2017 Aprobar el Reglamento del Comité de Control Interno del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, el mismo que forma parte integrante de la presente resolución. 16-10-17 678,712
RDE N 172-2017 Designar a la Sra. Patricia Hilda Elizabeth Figueroa Valderrama, como Asesor II de la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED. 20-10-17 49,020
RDE N 173-2017 Dar por concluida la designación de la Srta. Arlette Luna Valle como Jefa de la Unidad Gerencial de Supervisión de Convenios del PRONIED. Designar a la Srta. Claudia Liliana Dávila Moscoso como Jefa de la Unidad Gerencial de Supervisión de Convenios del PRONIED, bajo el régimen laboral especial de Contratación Administrativa de Servicios regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057, en la modalidad de CAS de confianza. 20-10-17 55,632
RDE N 174-2017 Dar por concluida la designación de la Srta. Luisa Elena Linares Guevara como Jefa de Unidad de Recursos Humanos del PRONIED. Designar al señor Juan Baltazar Dedios Vargas, como Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del PRONIED, bajo el régimen laboral especial de Contratación Administrativa de Servicios regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057, en la modalidad de CAS de confianza. 20-10-17 56,577
RDE N 175-2017 Dar por concluido el encargo de funciones de Jefe de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de Administración del PRONIED, dispuesto por RDE Nº 164-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, a favor de Sr. José Luis Antenor Serpa Sevilla. Designar a la Sra. Gissela Maguiña San Yen Man como Jefa de la Unidad de Abastecimiento, bajo el régimen laboral especial de Contratación Administrativa de Servicios regulado por el DL Nº 1057, en la modalidad de CAS de confianza. 25-10-17 48,382
RDE N 176-2017 Aceptar la renuncia de la abogada Karla Solángel Rodríguez Aquino en el cargo de Directora de Sistema Administrativo III de la Oficina de Asesoría Jurídica del PRONIED, dándosele las gracias por los servicios prestados. Designar al abogado Manuel Francisco Soto Gamboa en el cargo de Director de Sistema Administrativo III de la Oficina de Asesoría Jurídica del PRONIED. 25-10-17 34,399
RDE N 179-2017 Aceptar la renuncia del Señor Diego Ernesto Tolmos Saponara en el cargo de Director de Sistema Administrativo III de la Oficina General de Administración del PRONIED, dándosele las gracias por los servicios prestados. 08-11-17 28,090
RDE N 180-2017 Encargar a la señora Patricia Hilda Elizabeth Figueroa Valderrama las funciones de Directora de Sistema Administrativo III de la Oficina General de Administración del PRONIED, en adición a sus funciones, en tanto se designe a su titular. 09-11-17 26,970
RDE N 181-2017 Aprobar la licencia sin goce de remuneraciones por motivos personales presentada por el señor Gino Fernández Villegas, del 15 al 28 de noviembre de 2017. 14-11-17 47,638
RDE N 186-2017 Encargar las funciones de la Jefatura dela Unidad Zonal Cajamarca del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED al señor Antonio Marcelino Carrasco Mosquera, del 01 al 15 de diciembre de 2017. 07-12-17 46,148
RDE N 187-2017 Aceptar la renuncia de la señora Liliana Milagros Barrantes Fernández en el cargo de Directora de Sistema Administrativo III de la Unidad Gerencial de Mantenimiento del PRONIED, dándosele las gracias por los servicios prestados. Encargar al señor Luigi Rivadeneyra Vicente las funciones de Director de Sistema Administrativo III de la Unidad Gerencial de Mantenimiento del PRONIED, en adición a sus funciones. 13-12-17 50,407
RDE N 188-2017 Aceptar la renuncia de la señora Olga Mireya Molina Pajuelo en el cargo de Directora de Sistema Administrativo III de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras del PRONIED, dándosele las gracias por los servicios prestados. Designar a la señora Liliana Milagros Barrantes Fernández en el cargo de Directora de Sistema Administrativo III de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras del PRONIED. 13-12-17 49,233
RDE N 189-2017 Encargar las funciones de la Jefatura de la Unidad Zonal Huánuco del Programa Nacional de Infraestructura Educativa-PRONIED a la señora María Jesús Sánchez Toledo, del 11 al 19 de diciembre de 2017, en adición a sus funciones. 13-12-17 43,408
RDE N 190-2017 Encargar las funciones de la Jefatura de la Unidad Zonal San Martín del Programa Nacional de Infraestructura Educativa-PRONIED al señor Joel Padilla Maldonado, del 13 al 20 de diciembre de 2017, en adición a sus funciones. 13-12-17 40,482
RDE N 191-2017 Encargar a la señora Patricia Francisca Hernández Rojas las funciones de Directora de Sistema Administrativo II – Jefa de la Unidad Zonal de Lambayeque del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, en adición a sus funciones. 14-12-17 39,924
RDE N 198-2017 Encargar las funciones de la Jefatura de la Unidad Zonal Junín del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED al señor Hugo Rubén Cárdenas Lagones, del 22 al 29 de diciembre de 2017, en adición a sus funciones. 22-12-17 44,080
RDE N 199-2017 Aprobar la licencia sin goce de remuneraciones por motivos personales presentada por el señor Miguel Arturo Chávez Cornejo, del 26 de diciembre de 2017 al 5 de enero de 2018. 22-12-17 47,462
RDE N 203-2017 Dar por concluido, hasta el 31 de diciembre de 2017, el encargo de funciones efectuado a la señora Patricia Hilda Elizabeth Figueroa Valderrama, en el cargo de Directora de Sistema Administrativo III de la Oficina General de Administración de PRONIED, dándosele las gracias por los importantes servicios prestados. 28-12-17 39,209
RDE N 204-2017 Designar, a partir del 1 de enero de 2018, al señor Fredy Macario Zelaya Herrera en el cargo de Director de Sistema Administrativo III de la Oficina General de Administración de PRONIED. 28-12-17 36,003
RDE N 205-2017 Encargar, a partir del 1 de enero de 2018, al señor Juan Baltazar Dedios Vargas las funciones de Director de Sistema Administrativo II de la Unidad de Trámite Documentario y Atención al Usuario de la Oficina General de Administración del PRONIED, en adición a sus funciones. 29-12-17 40,243
RDE N 206-2017 Encargar, a partir del 1 de enero de 2018, a la señora Adry Rosemarie Bailón Aruhuanca las funciones de Directora de Sistema Administrativo II – Jefa de la Unidad Zonal Puno del PRONIED, en adición a sus funciones. 29-12-17 39,814
RDE N 207-2017 Encargar, a partir del 1 de enero de 2018, a la señora Amnellyse Livano Guzmán las funciones de Directora de Sistema Administrativo II – Jefa de la Unidad Zonal Cusco del PRONIED, en adición a sus funciones. 29-12-17 40,520
RDE N 208-2017 Encargar las funciones de la Jefatura de la Unidad Zonal Cajamarca del PRONIED al señor Antonio Marcelino Carrasco Mosquera, del 2 al 16 de enero de 2018, en adición a sus funciones. 29-12-17 59,317
RDE N 209-2017 Designar al Director de Sistema Administrativo III de la Oficina General de Administración del PRONIED, como Responsable Directivo de la Gestión Documental Institucional, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1310 y en la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital Nº 001-2017-PCM/SEGDI. Designar al Director de Sistema Administrativo II de la Unidad de Trámite Documentario y Atención al Usuario de la OGA como Responsable Operativo del Modelo de Gestión Documental Institucional. 29-12-17 111,527
RDE N 210-2017 Aprobar el “Plan Estratégico de Gobierno Electrónico 2018-2020”, del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, el mismo que en Anexo forma parte integrante de la presente resolución. 29-12-17 1,407,152
RDE N 101-2017 Aprobar la Directiva Nº 006-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, denominada “Sistema Institucional de Archivos del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED”, la misma que forma parte integrante de la presente resolución. 05-07-17 371,391
RDE N 102-2017 Aprobar la Directiva Nº 007-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, denominada “Lineamientos para realizar análisis Costo – Beneficio”, la misma que forma parte integrante de la presente resolución. 05-07-17 258,130
RDE N 104-2017 Aprobar la Directiva Nº 008-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, denominada “Lineamientos para la formulación de un Plan de Gestión de Riesgos”, la misma que forma parte integrante de la presente resolución. 06-07-17 281,421
RDE N 109-2017 Designar a partir del 17 de julio de 2017 a la Sra. Karla Solángel Rodríguez Aquino como Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, bajo el régimen laboral especial de Contratación Administrativa de Servicios regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057, en la modalidad de CAS de confianza. 14-07-17 90,832
RDE N 110-2017 Designar a partir del 17 de julio de 2017 a la Sra. Arlette Luna Valle como Asesor II de la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, bajo el régimen laboral especial de Contratación Administrativa de Servicios regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057, en la modalidad de CAS de confianza. 14-07-17 88,710
RDE N 112-2017 Designar a partir del 18 de julio de 2017 a la Sra. Luisa Elena Linares Guevara como Jefa de la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina General de Administración del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, bajo el régimen laboral especial de Contratación Administrativa de Servicios regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057, en la modalidad de CAS de confianza. 17-07-17 92,837
RDE N 113-2017 Designar a partir del 18 de julio de 2017 a la Srta. Lissette Yesenia Alba Ocas como Jefa de la Unidad Gerencial de Supervisión de Convenios del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, bajo el régimen laboral especial de Contratación Administrativa de Servicios regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057, en la modalidad de CAS de confianza. 17-07-17 90,912
RDE N 114-2017 Designar a partir del 18 de julio de 2017 a la Sra. Olga Mireya Molina Pajuelo como Jefa de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, bajo el régimen laboral especial de Contratación Administrativa de Servicios regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057, en la modalidad de CAS de confianza. 17-07-17 91,617
RDE N 115-2017 Designar a partir del 18 de julio de 2017 a la Srta. Elizabeth Milagros Añaños Vega como Jefa de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, bajo el régimen laboral especial de Contratación Administrativa de Servicios regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057, en la modalidad de CAS de confianza. 17-07-17 91,747
RDE N 116-2017 Encargar a partir del 18 de julio de 2017, a la Arquitecta Liliana Milagros Barrantes Fernández, las funciones de la Jefatura de la Unidad Gerencial de Mantenimiento del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED. 17-07-17 82,274
RDE N 117-2017 Encargar a partir del 17 de julio de 2017, a la Sra. Arlette Luna Valle, las funciones de la Jefatura de la Unidad Gerencial de Reconstrucción frente a Desastres del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED en adición a sus funciones, subsistiendo la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 110-2017-MINEDU-VMGI-PRONIED al término de la encargatura dispuesta en la presente. 17-07-17 90,345
RDE N 118-2017 Designar a partir del 19 de julio de 2017 a la Sra. Carmen Victoria Ricaldi Calle como Jefa de la Unidad de Finanzas de la Oficina General de Administración del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, bajo el régimen laboral especial de Contratación Administrativa de Servicios regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057, en la modalidad de CAS de confianza. 18-07-17 92,572
RDE N 119-2017 Designar a partir del 19 de julio de 2017 a la Sr. Elmer Enrique Riofrio Gonzáles como Jefe de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de Administración del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, bajo el régimen laboral especial de Contratación Administrativa de Servicios regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057, en la modalidad de CAS de confianza. 18-07-17 93,606
RDE N 120-2017 Designar a partir del 19 de julio de 2017 a la Sra. Karen Lisbeth Cortez Gaona como Jefa de la Oficina de Comunicaciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, bajo el régimen laboral especial de Contratación Administrativa de Servicios regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057, en la modalidad de CAS de confianza. 18-07-17 92,811
RDE N 121-2017 Designar a partir del 19 de julio de 2017 a la Sra. María Isabel Vásquez Aldave como Jefa de la Oficina de Tecnologías de la Información del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, bajo el régimen laboral especial de Contratación Administrativa de Servicios regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057, en la modalidad de CAS de confianza. 18-07-17 92,752
RDE N 122-2017 Designar a partir del 20 de julio de 2017 al Sr. Diego Ernesto Tolmos Saponara como Jefe de la Oficina General de Administración del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, en la modalidad de empleado de confianza. 19-07-17 84,381
RDE N 123-2017 Designar a partir del 20 de julio de 2017 al Sr. Hernán Yaipén Aréstegui como Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para el Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, bajo el régimen laboral especial de Contratación Administrativa de Servicios regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057, en la modalidad de CAS de confianza. 19-07-17 96,932
RDE N 133-2017 Aprobar el “Plan de Sensibilización en el buen uso de las Tecnologías de la Información y Seguridad de la Información del PRONIED”, el mismo que forma parte integrante de la presente resolución. 01-08-17 253,766
RDE N 134-2017 Designar a partir del 02 de agosto de 2017 a la Srta. Liliana Milagros Barrantes Fernández como Jefa de la Unidad Gerencial de Mantenimiento del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, bajo el régimen laboral especial de Contratación Administrativa de Servicios regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057, en la modalidad de CAS de confianza. 01-08-17 97,457
RDE N 136-2017 Designar a partir del 03 de agosto de 2017 al Sr. David Florencio Huachaca Talaverano como Jefe de la Unidad Gerencial de Reconstrucción frente a Desastres del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, bajo el régimen laboral especial de Contratación Administrativa de Servicios regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057, en la modalidad de CAS de confianza. 02-08-17 102,039
RDE N 142-2017 Aprobar el “Instructivo para recibir denuncias a través del correo electrónico denunciapronied@minedu.gob.pe”, el mismo que forma parte integrante de la presente resolución. 14-08-17 213,946
RDE N 011-2016 08-01-16 503,761
RDE N 012-2016 11-01-16 450,949
RDE N 013-2016 12-01-16 399,625
RDE N 014-2016 12-01-16 524,104
RDE N 015-2016 14-01-16 615,641
RDE N 016-2016 14-01-16 431,280
RDE N 017-2016 14-01-16 320,946
RDE N 018-2016 15-01-16 394,457
RDE N 019-2016 15-01-16 522,520
RDE N 020-2016 15-01-16 526,438
RDE N 021-2016 18-01-16 509,987
RDE N 022-2016 18-01-16 556,355
RDE N 023-2016 18-01-16 514,040
RDE N 024-2016 21-01-16 650,817
RDE N 025-2016 21-01-16 466,234
RDE N 026-2016 21-01-16 538,496
RDE N 027-2016 25-01-16 321,831
RDE N 028-2016 25-01-16 493,201
RDE N 029-2016 25-01-16 433,110
RDE N 030-2016 25-01-16 450,386
RDE N 031-2016 26-01-16 540,571
RDE N 032-2016 27-01-16 551,032
RDE N 033-2016 27-01-16 499,712
RDE N 034-2016 28-01-16 555,823
RDE N 035-2016 28-01-16 610,509
RDE N 036-2016 28-01-16 346,919
RDE N 037-2016 28-01-16 341,093
RDE N 038-2016 29-01-16 418,370
RDE N 039-2016 29-01-16 441,526
RDE N 040-2016 Evaluación del Plan Operativo Informático 2015 29-01-16 573,513
RDE N 041-2016 Directiva para la Liquidación y Transferencia de Obra 29-01-16 2,443,756
RDE N 042-2016 29-01-16 657,784
RDE N 043-2016 29-01-16 519,646
RDE N 044-2016 29-01-16 325,689
RDE N 045-2016 01-02-16 659,697
RDE N 046-2016 02-02-16 449,630
RDE N 047-2016 04-02-16 561,592
RDE N 048-2016 04-02-16 632,125
RDE N 049-2016 04-02-16 746,919
RDE N 050-2016 05-02-16 288,115
RDE N 051-2016 05-02-16 774,078
RDE N 052-2016 05-02-16 703,523
RDE N 053-2016 05-02-16 529,187
RDE N 054-2016 05-02-16 461,763
RDE N 055-2016 09-02-16 343,490
RDE N 056-2016 09-02-16 444,348
RDE N 057-2016 Directiva para la Liquidación y Transferencia de Obra 09-02-16 105,740
RDE N 058-2016 11-02-16 468,577
RDE N 059-2016 12-02-16 413,437
RDE N 060-2016 12-02-16 553,358
RDE N 061-2016 15-02-16 499,860
RDE N 062-2016 16-02-16 528,566
RDE N 063-2016 16-02-16 312,247
RDE N 064-2016 17-02-16 405,163
RDE N 065-2016 17-02-16 279,985
RDE N 066-2016 17-02-16 685,863
RDE N 067-2016 18-02-16 402,493
RDE N 068-2016 19-02-16 347,986
RDE N 069-2016 19-02-16 560,796
RDE N 070-2016 23-02-16 410,890
RDE N 071-2016 23-02-16 585,050
RDE N 072-2016 23-02-16 617,496
RDE N 073-2016 25-02-16 461,975
RDE N 074-2016 25-02-16 631,008
RDE N 075-2016 26-02-16 740,243
RDE N 076-2016 26-02-16 630,435
RDE N 077-2016 26-02-16 680,493
RDE N 078-2016 Aprobar el Plan Operativo Informático 2016 26-02-16 5,512,060
RDE N 079-2016 29-02-16 610,228
RDE N 080-2016 29-02-16 547,780
RDE N 081-2016 29-02-16 591,700
RDE N 082-2016 29-02-16 632,321
RDE N 083-2016 29-02-16 467,719
RDE N 084-2016 29-02-16 346,223
RDE N 085-2016 Encargatura de la Jefatura de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras 01-03-16 63,031
RDE N 086-2016 Encargatura de la Jefatura de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento. 01-03-16 69,820
RDE N 087-2016 01-03-16 337,302
RDE N 088-2016 02-03-16 834,092
RDE N 089-2016 03-03-16 547,610
RDE N 090-2016 03-03-16 361,307
RDE N 091-2016 04-03-16 327,771
RDE N 092-2016 04-03-16 477,037
RDE N 093-2016 04-03-16 583,712
RDE N 094-2016 04-03-16 627,423
RDE N 095-2016 04-03-16 506,743
RDE N 096-2016 04-03-16 472,512
RDE N 097-2016 04-03-16 405,820
RDE N 098-2016 07-03-16 453,580
RDE N 099-2016 07-03-16 451,927
RDE N 100-2016 08-03-16 495,240
RDE N 101-2016 09-03-16 554,397
RDE N 102-2016 Designar al Jefe de la Oficina de Comunicaciones como responsable de elaborar y actualizar el Portal de Transparencia del PRONIED 09-03-16 87,714
RDE N 103-2016 10-03-16 618,530
RDE N 104-2016 11-03-16 372,678
RDE N 105-2016 11-03-16 355,202
RDE N 106-2016 14-03-16 438,205
RDE N 107-2016 15-03-16 540,243
RDE N 108-2016 15-03-16 569,220
RDE N 109-2016 16-03-16 509,756
RDE N 110-2016 17-03-16 554,363
RDE N 111-2016 18-03-16 495,040
RDE N 112-2016 18-03-16 425,036
RDE N 113-2016 Designar al Secretario Técnico Suplente de las Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario del PRONIED. 18-03-16 126,979
RDE N 114-2016 Aprobar el Instrumento Técnico sobre Mantenimiento de Locales Escolares del Año 2016. 18-03-16 3,098,764
RDE N 115-2016 Plan de Trabajo para el desarrollo del Segundo Taller de Sensibilización y Capacitación a los Gobiernos Regionales y Direcciones Regionales de Educación sobre Evaluación, Acondicionamiento Térmico e Implementación de los Dispositivos de Emergencias en los Locales Escolares – PREVAED 2016. 18-03-16 2,899,853
RDE N 116-2016 18-03-16 257,511
RDE N 117-2016 21-03-16 412,299
RDE N 118-2016 22-03-16 488,942
RDE N 119-2016 22-03-16 474,900
RDE N 120-2016 23-03-16 595,333
RDE N 121-2016 28-03-16 607,364
RDE N 122-2016 28-03-16 428,014
RDE N 123-2016 28-03-16 478,568
RDE N 124-2016 28-03-16 657,056
RDE N 125-2016 28-03-16 415,494
RDE N 126-2016 29-03-16 490,155
RDE N 127-2016 30-03-16 316,823
RDE N 128-2016 30-03-16 679,600
RDE N 129-2016 20-04-16 1,490,895
RDE N 130-2016 31-03-16 335,262
RDE N 131-2016 31-03-16 440,690
RDE N 132-2016 31-03-16 501,758
RDE N 133-2016 31-03-16 488,012
RDE N 134-2016 31-03-16 429,705
RDE N 135-2016 01-04-16 422,492
RDE N 136-2016 01-04-16 597,791
RDE N 137-2016 01-04-16 523,210
RDE N 138-2016 01-04-16 605,558
RDE N 139-2016 01-04-16 660,367
RDE N 140-2016 01-04-16 739,022
RDE N 141-2016 01-04-16 509,449
RDE N 142-2016 01-04-16 541,365
RDE N 143-2016 04-04-16 430,272
RDE N 144-2016 04-04-16 394,598
RDE N 145-2016 04-04-16 344,050
RDE N 146-2016 04-04-16 530,722
RDE N 147-2016 05-04-16 451,256
RDE N 148-2016 06-04-16 493,870
RDE N 149-2016 03-05-16 1,250,181
RDE N 150-2016 07-04-16 406,690
RDE N 151-2016 07-04-16 530,052
RDE N 152-2016 08-04-16 490,753
RDE N 153-2016 08-04-16 466,637
RDE N 154-2016 11-04-16 440,649
RDE N 155-2016 11-04-16 468,814
RDE N 156-2016 11-04-16 643,892
RDE N 157-2016 11-04-16 431,180
RDE N 158-2016 12-04-16 471,080
RDE N 159-2016 13-04-16 265,544
RDE N 160-2016 13-04-16 340,366
RDE N 161-2016 13-04-16 236,141
RDE N 162-2016 15-04-16 242,574
RDE N 163-2016 15-04-16 237,511
RDE N 164-2016 18-04-16 255,917
RDE N 165-2016 18-04-16 158,546
RDE N 166-2016 18-04-16 169,495
RDE N 167-2016 18-04-16 504,591
RDE N 168-2016 20-04-16 596,767
RDE N 169-2016 25-04-16 550,042
RDE N 170-2016 25-04-16 731,995
RDE N 171-2016 26-04-16 465,623
RDE N 172-2016 Fe de erratas – Encargatura de la Oficina General de Administración. 27-04-16 786,918
RDE N 173-2016 27-04-16 3,046,001
RDE N 174-2016 27-04-16 759,786
RDE N 175-2016 27-04-16 3,043,294
RDE N 176-2016 28-04-16 803,375
RDE N 177-2016 28-04-16 545,231
RDE N 178-2016 28-04-16 939,812
RDE N 179-2016 02-04-16 760,250
RDE N 180-2016 02-05-16 955,423
RDE N 181-2016 03-05-16 752,989
RDE N 182-2016 03-05-16 488,183
RDE N 183-2016 04-05-16 829,759
RDE N 184-2016 05-05-16 584,718
RDE N 185-2016 05-05-16 3,082,237
RDE N 186-2016 05-05-16 677,901
RDE N 187-2016 06-05-16 959,530
RDE N 188-2016 06-05-16 79,033
RDE N 189-2016 09-05-16 506,235
RDE N 190-2016 09-05-16 3,213,919
RDE N 191-2016 11-05-16 874,115
RDE N 192-2016 12-05-16 747,706
RDE N 193-2016 12-05-16 3,126,178
RDE N 194-2016 12-05-16 515,383
RDE N 195-2016 12-05-16 836,498
RDE N 196-2016 12-05-16 858,228
RDE N 197-2016 18-05-16 3,045,291
RDE N 198-2016 18-05-16 764,282
RDE N 199-2016 19-05-16 515,871
RDE N 200-2016 19-05-16 713,487
RDE N 201-2016 23-05-16 726,042
RDE N 202-2016 23-05-16 679,387
RDE N 203-2016 23-05-16 3,099,605
RDE N 204-2016 23-05-16 338,332
RDE N 205-2016 23-05-16 385,454
RDE N 206-2016 23-05-16 827,419
RDE N 207-2016 25-05-16 700,717
RDE N 208-2016 25-05-16 3,028,742
RDE N 209-2016 26-05-16 679,661
RDE N 210-2016 26-05-16 739,482
RDE N 211-2016 27-05-16 495,052
RDE N 212-2016 27-05-16 2,193,632
RDE N 213-2016 27-05-16 699,924
RDE N 214-2016 01-06-16 2,837,100
RDE N 215-2016 01-06-16 747,926
RDE N 216-2016 02-06-16 925,593
RDE N 217-2016 02-06-16 3,063,699
RDE N 218-2016 02-06-16 1,524,537
RDE N 219-2016 03-06-16 3,191,514
RDE N 220-2016 Encargatura de la Oficina General de Administración. 06-06-16 39,949
RDE N 221-2016 06-06-16 501,802
RDE N 222-2016 07-06-16 439,718
RDE N 223-2016 08-06-16 948,634
RDE N 224-2016 08-06-16 513,273
RDE N 225-2016 08-06-16 476,038
RDE N 226-2016 08-06-16 816,133
RDE N 227-2016 10-06-16 706,352
RDE N 228-2016 10-06-16 707,462
RDE N 229-2016 10-06-16 707,056
RDE N 230-2016 10-06-16 797,823
RDE N 231-2016 13-06-16 3,069,865
RDE N 232-2016 14-06-16 3,090,368
RDE N 233-2016 14-06-16 2,899,187
RDE N 234-2016 15-06-16 2,991,460
RDE N 235-2016 17-06-16 946,422
RDE N 243-2016 21-06-16 698,814
RDE N 236-2016 17-06-16 809,773
RDE N 237-2016 17-06-16 3,140,485
RDE N 238-2016 17-06-16 3,163,107
RDE N 239-2016 17-06-16 730,373
RDE N 240-2016 Normas para la organización, mantenimiento, actualización y custodia del legajo del personal del PRONIED 21-06-16 3,786,778
RDE N 241-2016 21-06-16 3,545,530
RDE N 242-2016 21-06-16 2,903,068
RDE N 244-2016 21-06-16 3,177,207
RDE N 245-2016 21-06-16 794,452
RDE N 246-2016 23-06-16 3,025,565
RDE N 247-2016 23-06-16 776,149
RDE N 248-2016 27-06-16 873,500
RDE N 249-2016 27-06-16 2,825,858
RDE N 250-2016 Estandarización del software Microsoft Office. 27-06-16 249,933
RDE N 251-2016 27-06-16 3,229,291
RDE N 252-2016 27-06-16 866,354
RDE N 253-2016 27-06-16 912,007
RDE N 254-2016 28-06-16 4,071,404
RDE N 255-2016 28-06-16 749,191
RDE N 256-2016 04-07-16 576,642
RDE N 257-2016 04-07-16 497,496
RDE N 258-2016 04-07-16 3,051,733
RDE N 259-2016 05-07-16 529,789
RDE N 260-2016 05-07-16 736,007
RDE N 261-2016 05-07-16 802,000
RDE N 262-2016 05-07-16 504,979
RDE N 263-2016 05-07-16 801,306
RDE N 264-2016 05-07-16 903,139
RDE N 265-2016 05-07-16 840,754
RDE N 266-2016 06-07-16 979,299
RDE N 267-2016 07-07-16 832,492
RDE N 268-2016 07-07-16 994,425
RDE N 269-2016 07-07-16 928,066
RDE N 270-2016 07-07-16 888,209
RDE N 271-2016 08-07-16 1,027,628
RDE N 272-2016 08-07-16 837,381
RDE N 273-2016 08-07-16 1,026,763
RDE N 274-2016 Aprobar la Directiva N° 002-2016-MINEDU-VMGI-PRONIED, denominada “Lineamientos para la adquisición del almacén del PRONIED”. 12-07-16 747,073
RDE N 275-2016 12-07-16 635,914
RDE N 276-2016 Encargar a partir del 13 al 27 de julio de 2016 las funciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del PRONIED, al Señor Julio Cesar Meza Yangali. 12-07-16 40,047
RDE N 277-2016 13-07-16 484,016
RDE N 278-2016 14-07-16 702,086
RDE N 279-2016 18-07-16 364,402
RDE N 280-2016 18-07-16 1,074,051
RDE N 281-2016 18-07-16 187,002
RDE N 282-2016 19-07-16 553,244
RDE N 283-2016 20-07-16 493,524
RDE N 284-2016 24-07-16 560,301
RDE N 285-2016 21-07-16 1,759,573
RDE N 286-2016 22-07-16 515,471
RDE N 287-2016 22-07-16 857,596
RDE N 288-2016 22-07-16 578,545
RDE N 289-2016 22-07-16 1,083,968
RDE N 290-2016 25-07-16 478,677
RDE N 291-2016 26-07-16 573,962
RDE N 292-2016 27-07-16 915,322
RDE N 293-2016 27-07-16 877,859
RDE N 294-2016 27-07-16 452,807
RDE N 295-2016 02-08-16 1,114,882
RDE N 296-2016 Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 02 por dieciocho (18) días calendario, presentada por el CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL (conformado por las empresas TERRAK S.A.C. y TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERÚ), encargado de la ejecución de la obra: “Sustitución, Reforzamiento y Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. Guillermo E. Billinghurst, Barranca – Barranca – Lima”, en virtud del Contrato N° 172-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de la Licitación Pública N° 008-2015-MINEDU/UE 108 – 1, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 03-08-16 891,542
RDE N 297-2016 Aprobar la Liquidación de cuentas del Contrato N° 405-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS, derivado de la Adjudicación Directa Pública N° 0026-2013-ED/UE 0108, para la contratación del Servicio de Supervisión de Obra: “Reconstrucción y Equipamiento en la Infraestructura Educativa de la I.E. N° 22481 Primaria de Menores, Castrovirreyna – Castrovirreyna – Huancavelica!, a cargo del CONSORCIO BRAVAJAL conformado por Estela Palomino Ruiz y Regner Alfonzo Basurco Jiménez, de acuerdo al siguiente detalle y a lo indicado en el Anexo 01 que forma parte de la presente Resolución. 03-08-16 623,731
RDE N 298-2016 Declarar PROCEDENTE parcialmente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 por cinco (05) días calendario, presentada por la EMPRESA CONSTRUCTORA A.R.C. S.R.LTDA., encargado de la ejecución de la obra Saldo de Obra Rehabilitación, Remodelación de la Infraestructura Educativa de la I.E. G.U.E. San Carlos, Puno – Puno, y II Etapa (Pabellón Administrativo, Cerco Perimétrico y Cerco Interior)” en virtud del Contrato N° 167-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de la Licitación Pública N° 19-2015—MINEDU/UE 108 – 1, postergando la fecha de término del plazo contractual del 01 de agosto de 2016 al 06 de agosto de 2016, por los fundamentos expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución. 04-08-16 530,562
RDE N 299-2016 APROBAR la Liquidación Final del Contrato N° 040-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de la Licitación Pública N° 035-2014-MINEDU/UE 108, en virtud del cual se contrató a la empresa CONTRATAS E INGENIERIA SOCIEDAD ANÓNIMA, SUCURSAL DEL PERÚ, Para la ejecución de la Obra: “Ampliación y Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E. N° 86269 María Auxiliadora – Carhuaz – Ancash”, de conformidad con el Anexo 1 del Informe del Equipo de Liquidaciones, Transferencias y Seguimiento de Obras Culminadas de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras que forma parte de la presente Resolución, como a continuación se detalla. 04-08-16 980,178
RDE N 300-2016 Aprobar el Adicional de Obra N° 01 al Contrato N° 053-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED para la Ejecución de la Obra Saldo de Obra: “Rehabilitación, Remodelación de la Infraestructura Educativa de la I.E. G.U.E. San Carlos, Puno – Puno, y II Etapa (Pabellón Administrativo, Cerco Perimétrico y Cerco Interior)”, cuyo presupuesto asciende a la suma de S/ 167 373,28 (Ciento Sesenta y Siete Mil Trescientos Setenta y Tres y 26/100 Soles) incluido el Impuesto General a las Ventas, lo cual representa una incidencia parcial de 1,225 del monto del contrato original, por los fundamentos expuestos. 04-08-16 1,057,530
RDE N 301-2016 Declarar PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 del servicio de supervisión, por dos (02) días calendario, presentada por la empresa CHUNG & TONG INGENIEROS S.A.C., encargado del servicio de consultoría de obra: Supervisión de Obra Saldo de Obra, Rehabilitación, Remodelación de la Infraestructura Educativa de la I,E, G.U.E. San Carlos, Puno – Puno – Puno – Puno, y II Etapa (Pabellón Administrativo, Cerco Perimétrico y Cerco Interior)”, en virtud del Contrato N° 171-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado del Concurso Público N° 015-2015-MINEDU/UE 108, postergando la fecha de término del plazo contractual del 29 de agosto de 2016 al 31 de agosto de 2016, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 08-08-16 479,264
RDE N 302-2016 Declarar PROCEDENTE parcialmente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 por cincuenta y cuatro (54) días calendario, presentada por el CONSORCIO SUPERVISOR EDUCATIVO, conformado por la empresa HIDROINGENIERIA S.R.LTDA. y SERDEL S.A.P., encargada de la Supervisión de Obra: “Mejoramiento del Servicio Educativo en los Niveles de Inicial, Primaria y Secundaria de la I.E. N° 20188 – I.E.I. N° 627 San Vicente de Cañete – Lima”, en mérito al Contrato N° 175-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado del Concurso Público N° O19-2015-MINEDU/UE 108, prorrogando el término del plazo contractual del 07 de julio de 2016 al 30 de agosto de 2016, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 09-08-16 504,719
RDE N 303-2016 Declarar PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 por veintiún (21) días calendario, presentada por el CONSORCIO ELECTRICO, encargado de la ejecución de la obra “Proyecto del Sistema de Utilización M.T.22.9/0.23KV del Local Principal y Local Anexo – I.E. Nuestra Señora del Carmen, Ilave, El Collao – Puno” en virtud del Contrato N° 046-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 003-2016-MINEDU/UE 108, postergando la fecha de término del plazo contractual del 20 de julio de 2016 al 10 de agosto de 2016, por los fundamentos expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución. 10-08-16 512,542
RDE N 304-2016 Declarar IMPROCEDENTE la Prestación Adicional de Obra N° 01 al Contrato N° 224-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED suscrito con el CONSORCIO AMAZONAS, conformado por las empresas BBC SERVICIOS DE INGENIRIA S.A.C., DERING S.A.S., CORPORACION DOBLE A SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, y GUACAMA EDIFICACIONES S.AC., para la ejecución de la Obra: “Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. Genaro Herrera, Contamana – Ucayali – Loreto”, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 10-08-16 542,296
RDE N 305-2016 Declarar PROCEDENTE parcialmente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 11 del servicio de supervisión, por cuarenta y siete (47) días calendario, presentada por el CONSORCIO MARÍA AUXILIADORA, conformado por las empresas AGOBIRICH INGENIEROS S.A.C. e INZAMAC ASISTENCIAS TECNICAS S.A., encargado de la “Supervisión de la Obra para la I.E. María Auxiliadora – Puno – Puno”, en virtud del Contrato N° 074-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS, derivado del Proceso Especial N° 0090-2012-ED/UE 108, con cargo al Contratista por los servicios de supervisión que genere la presente ampliación de plazo, postergando la fecha de término del plazo contractual del 14 de julio de 2016 al 30 de agosto de 2016, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 10-08-16 524,128
RDE N 306-2016 APROBAR la Liquidación del Contrato N° 197-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS, derivado de la Licitación Pública N° 0002-2013-ED/UE 108, en virtud del cual se contrató al CONSORCIO CHICLAYO conformado por las empresas PEREZ Y CASTRO INGENIEROS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y MONTEALTO INFRAESTRUCTURAS S.L., para la ejecución de la obra: “Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. Karl Weiss – Chiclayo – Lambayeque”, de conformidad con el Anexo 1 del Informe del Equipo de Liquidaciones, Transferencias y Seguimiento de Obras Culminadas de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, como a continuación se detalla. 12-08-16 953,233
RDE N 307-2016 APROBAR la Liquidación del Contrato N° 034-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de la Adjudicación Directa Pública N° 026-2014-MINEDU/UE 108, en virtud del cual se contrató a las empresas A.S.A. ASOCIADOS S.A., para la ejecución de la obra: “Construcción de Infraestructura y Equipamiento Educativo de la I.E. N° 636 Villas Solidaridad – San Juan de Miraflores – Lima – Lima”, de conformidad con lo informado por el Equipo de Liquidaciones, Transferencias y Seguimiento de Obras Culminadas de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, como a continuación se detalla. 12-08-16 844,050
RDE N 308-2016 Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 03, por dieciséis (16) días calendario, presentada por el CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL (conformado por las empresas TERRAK S.A.C. y TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERÚ), encargado de la ejecución de la obra: “Sustitución, Reforzamiento y Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. Guillermo E. Billinghurst, Barranca – Barranca – Lima”, en virtud del Contrato N° 172-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de la Licitación Pública N° 0082015-MINEDU/UE 108 – 1, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 15-08-16 1,106,305
RDE N 309-2016 APROBAR la Prestación Adicional de los Servicios de Supervisión N° 01 del Contrato N° 018-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado del Concurso Público N° 063-2014-MINEDU/UE 108, para el servicio consultoría de Obra: “Supervisión de Obra: Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. Jaén de Bracamoros – Jaén – Jaén – Cajamarca”, a cargo del CONSORCIO SUPERVISOR SEPI, conformado por la empresa ACI PROYECTOS S.A.S. y MARCO ANTONIO VILLAR BERNUY, por el monto de S/ 19 977,45 (Diecinueve Mil Novecientos Setenta y Siete con 45/100 Soles), que representa una incidencia de 1.65% del monto del contrato original, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 15-08-16 580,331
RDE N 310-2016 Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 por veinticuatro (24) días calendario, presentada por el CONSORCIO SAN JUDAS TADEO, conformado por AKED INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA S.A.C. y TORRES HARO CARLOS ALBERTO, encargado de la ejecución de la obra: “Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 115-31 Gotitas de Amor, San Juan de Lurigancho – Lima – Lima”, en virtud del Contrato N° 056-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 008-2016-MINEDU/UE 108, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 16-08-16 634,267
RDE N 311-2016 Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 09 por doscientos setenta y dos (272) días calendario, presentada por el CONSORCIO TCT AMAZONIA, conformado por las empresas TERRAK S.A.C. Y TORRES CAMARA Y CIA DE OBRAS S.A. SUCRUSAL DEL PERÚ, encargado de la ejecución de la obra: “Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. N° 64721 Hildebrando Fuentes Rymondi – Atalaya – Ucayali” en virtud del Contrato N° 002-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de la Licitación Pública N° 039-2014-MINEDU/UE 108, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 16-08-16 1,121,379
RDE N 312-2016 Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plaza N° 10 por doscientos cuatro (204) días calendario, presentada por el CONSORCIO TCT AMAZONIA, conformado por las empresas TERRAK S.A.C. Y TORRES CAMARA Y CIA DE OBRAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, encargado de la ejecución de la obra: “Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. N° 64721 Hildebrando Fuentes, Raymondi – Atalaya – Ucayali” en virtud del Contrato N° 002-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de la Licitación Pública N° 039-2014-MINEDU/UE 108, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 16-08-16 966,213
RDE N 313-2016 APROBAR la Prestación Adicional N° 01 del Contrato N° 032-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado del Concurso Público N° 0073-2014-MINEDU/UE 108 para el servicio de consultoría de obra: “Supervisión de Obra: Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. Joaquín Capello, Chanchamayo – Chanchamayo – Junín”, a cargo de la empresa INGENIERIA PLANIFIACIÓN Y DESARROLLO S.L. SUCURSAL DEL PERÚ, por el monto de S/ 78 862,58 (Setenta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta y Dos con 58/100 Soles) que representa una incidencia de 9,35% del monto contractual original, por los fundamentos expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución. 17-08-16 544,627
RDE N 314-2016 Aprobar la Prestación Adicional de Obra N° 01 al Contrato N° 160-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, para la ejecución de la obra “Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. Dean Valdivia – Mollendo – Islay Arequipa”, cuyo presupuesto asciende a la suma de S/ 447 793,62 (Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Noventa y Tres con 62/100 Soles), incluido el Impuesto General a las Ventas, que representa una incidencia de 2.11% del monto del contrato original, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 18-08-16 1,110,683
RDE N 315-2016 Aprobar el Adicional de Obra N° 01 al Contrato N° 165-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED para la ejecución de la obra: “Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. Juan Ugaz, Santa Cruz – Santa Cruz – Cajamarca”, cuyo presupuesto asciende a la suma de S/ 283 563,75 (Doscientos Ochenta y Tres Mil Quinientos Sesenta y Tres con 75/100 Soles) incluido el Impuesto General a las Ventas, lo cual representa una incidencia parcial de 2,73% del monto del contrato original, por los fundamentos expuestos. 18-08-16 994,382
RDE N 316-2016 APROBAR la Reducción N° 01 al Contrato N° 114-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS, derivado del Concurso Público N° 060-2013-ED/UE 0108, para el Servicio de Consultoría de Obra: “Supervisión de Obra Adecuación Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. César Abraham Vallejo Mendoza, ubicado en Santiago de Chuco – Santiago de Chuco – La Libertad”, a cargo del CONSORCIO M & T, por la suma de S/ 103 093,11 (Ciento Tres Mil Noventa y Tres con 11/100 Soles), que representa una incidencia del 7,69% del monto original del contrato, equivalente al plazo de treinta (30) días calendario, correspondiente al proceso de liquidación de obra, reduciendo el plazo del contrato del 13 de noviembre de 2015 al 14 de octubre de 2015, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente. 18-08-16 624,055
RDE N 317-2016 APROBAR la Liquidación Final del Contrato N° 60-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado del Concurso Público N° 084-2014-MINEDU/UE 108, en virtud del cual se contrató al CONSORCIO SUPERVISOR SELVA PERÚ, conformado por la empresa LIDVA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – LIDVA S.A.C. y los señores REGNER ALFONZO BASURCO JIMENEZ y JESÚS JOSÉ GÓMEZ CABRERA, para el servicio de consultoría de obra: Supervisión de Obra: “Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. N° 390 La Inmaculada Juanjuí – Mariscal Cáceres – San Martín, de conformidad con el Anexo N° 01 del Informe de Liquidaciones, Transferencia y Seguimiento de Obras Culminadas de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, de acuerdo al siguiente detalle. 18-08-16 850,703
RDE N 318-2016 APROBAR la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03 del servicio de supervisión, por sesenta y un (61) días calendario, del Contrato N° 053-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado del Concurso Público N° 086-2014-MINEDU/UE, en virtud del cual se contrató al CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONIA conformado por la empresa A.C.I. PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERU y el señor MARCO ANTONIO VILLAR BERNUY, encargado del Servicio de Consultoría de Obra: Supervisión de obra “ Supervisión de la Obra: Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. N° 64721 Hildebrando Fuentes – Raymondi – Atalaya – Ucayali”, con cargo al contratista por los servicios de supervisión que genere la presente ampliación de plazo, postergando la fecha de término del plazo contractual del 29 de junio de 2016 al 29 de agosto de 2016, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 19-08-16 664,606
RDE N 319-2016 Declarar PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 09 por treinta (30) días calendario, solicitada por el CONSORCIO SUPERVISOR SEPI, conformado por la empresa ACI PROYECTOS S.A. y el señor MARCO ANTONIO VILAR BERNUY, a cargo del servicio de consultoría de obra: “Supervisión de obra: Saldo de Obra de Adecuación, Mejoramiento, Sustitución y Obra Complementaria de la Infraestructura de la I.E. Monseñor Atanasio Jáuregui, Yurimaguas – Alto Amazonas – Loreto”, en virtud del Contrato N° 038-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado del Concurso Público N° 0082-2014-MINEDU/UE 108, postergando el término del plazo contractual del servicio del 30 de junio de 2016 al 30 de julio de 2016, cuyo costo será asumido por el Contratista, de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 19-08-16 637,898
RDE N 320-2016 APROBAR la Prestación Adicional de Obra N° 05 del N° 005-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de la Licitación Pública N° 005-2014-MINEDU/UE 108, suscrito con el CONSROCIO MATH – TERRATS, conformado por la empresa CONTRATAS E INGENIERA SOCIEDAD ANONIMA, SUCURSAL DEL PERÚ, para la contratación de la ejecución de la obra: “Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. Toribio Casanova – Cutervo – Cajamarca”, cuyo presupuesto asciende a S/ 32 190,58 (Treinta y Dos Mil Ciento Noventa con 58/100 Soles) que representa una incidencia parcial de 0,16%, y una incidencia acumulada de 4,27% del monto contractual original, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 22-08-16 943,575
RDE N 322-2016 Declarar PROCEDENTE parcialmente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03 por veintiocho (28) días calendario, presentada por la EMPRESA CONSTRUCTORA A.R.C. S.R.L.TDA, encargado de la ejecución de la obra: “Rehabilitación, Remodelación de la Infraestructura Educativa de la I.E. G.U.E. San Carlos, Puno – Puno, y II Etapa (Pabellón Administrativo, Cerco Perimétrico y Cerco Interior)", en virtud del Contrato N° 167-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de la Licitación Pública N° 19-2015-MINEDU/UE 108 – 1, postergándose el plazo contractual de la ejecución de la obra del 06 de agosto de 2016 al 03 de setiembre de 2016, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 25-08-16 778,124
RDE N 323-2016 APROBAR la Liquidación del Contrato N° 044-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de la Licitación Pública N° 030-2014-MINEDU/UE 108, en virtud del cual se contrató al CONSORCIO JUANJUÍ, conformado por las empresas COMECO S.RL., CONTRATISTA ATLAS E.I.R.L., PROCONCES E.I.R.L. y HURACÁN INVERSIONES E.I.R.L., para la ejecución de la obra: “Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. 390 La Inmaculada – Juanjuí – Mariscal Cáceres – San Martín”, de conformidad con el Anexo 1 del Informe del Equipo de Liquidaciones, Transferencias y Seguimiento de Obras Culminadas de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, como a continuación se detalla. 25-08-16 729,413
RDE N 324-2016 Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 02 por cincuenta y cinco (55) días calendario, presentada por el CONSORCIO MATH – CONSTRUYA, (conformado por las empresas TR CONSTRUYA S.L.U. SUCURSAL EN EL PERU y MATH CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.C.), encargado de la ejecución de Obra: “Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. Juan Ugaz – Santa Cruz – Santa Cruz – Cajamarca”, en virtud del Contrato N° 165-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de la Licitación Pública N° 10-2015-MINEDU/UE 108, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 25-08-16 856,856
RDE N 325-2016 Modificar a partir de la fecha el artículo 2° de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 004-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED, modificada a través de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 187-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED, en el extremo referido a la delegación de facultades otorgadas al Jefe de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, ampliando las mismas, conforme al siguiente detalle. 26-08-16 222,265
RDE N 326-2016 Declarar de Oficio la Nulidad del proceso de selección Adjudicación Directa Selectiva N° 064-2015-MINEDU/UE 108 para la Contratación del Servicio de “Supervisión de Obra: Sustitución de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. N° 213 Yvonne Stauffer de Moya de la Comunidad Autogestionaria de Huaycán, Ate – Lima – Lima”, conforme a lo dispuesto por el artículo 56° de la Ley de Contrataciones del Estado; debiendo retrotraerse a la etapa de Convocatoria, a fin de que el Comité Especial proceda a registrar en la Ficha del proceso de selección, en forma correcta el “objeto de contratación”, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución. 31-08-16 703,750
RDE N 327-2016 Declarar de Oficio la Nulidad del Procedimiento de Selección Licitación Pública N° 018-2016-MINEDU/UE 108 sobre “Contratación de la Ejecución de la Obra: Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial Ciclo II de la I.E. N° 168 María Eugenia Mantilla Arias, en la Cooperativa de Viviendas Veintisiete de Abril, Ate – Lima – Lima”, conforme a lo dispuesto por el artículo 44° de la Ley de Contrataciones del Estado; debiendo retrotraerse a la etapa de integración de Bases, a fin de que el comité de selección proceda a integrar las bases, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución. 31-08-16 631,854
RDE N 328-2016 Declarar de Oficio la Nulidad del Procedimiento de selección Licitación Pública N° 020-2016-MINEDU/UE 108 sobre Ejecución de la Obra “Mejoramiento de la Prestación del Servicio Educativo en la I.E.I N° 056 Mi Dulce Hogar, distrito de San Juan de Miraflores, provincia y departamento de Lima”, conforme a lo dispuesto por el artículo 44° de la Ley de Contrataciones del Estado; debiendo retrotraerse a la etapa de la Convocatoria, a fin de que el comité de selección subsane el error incurrido, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución. 31-08-16 570,186
RDE N 329-2016 Aprobar la Prestación Adicional de Obra N° 01 del Contrato N° 046-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 046-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 003-2016-MINEDU/UE 108, suscrito con el CONSORCIO ELÉCTRICO, conformado por las empresas CONSTRUCTORA G.N. GAMBOA & CIA S.A.C. y ASFA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, para la ejecución de la obra: “Proyecto de Sistema de Utilización M.T.22.9/0.23 KV del Local Principal y Local Anexo I.E. Nuestra Señora del Carmen, Ilave - El Collao – Puno”, por el monto de S/62 886,50 (Sesenta y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Seis y 50/100 Soles), incluido el Impuesto General a las Ventas que representa una incidencia de 10,89% del monto contractual original, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. 31-08-16 3,097,124
RDE N 330-2016 RECTIFICAR el error material en el contenido del Artículo 1, de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 320-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED, respecto a la denominación del Contratista, conforme con el siguiente detalle. 02-09-16 370,631
RDE N 331-2016 Aprobar el “Reglamento Interno de los/as Servidores/as Civiles del Programa Nacional de Infraestructura Educativa”, el mismo que forma parte integrante de la presente resolución. 02-09-16 1,110,558
RDE N 332-2016 Aprobar el instrumento técnico que regula las acciones para la ejecución del acondicionamiento de locales escolares, el mismo que forma parte integrante de la presente resolución. 02-09-16 222,258
RDE N 333-2016 Aprobar la Directiva N° 003-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED “Procedimiento para la reparación de defectos constructivos o vicios ocultos en las obras construidas por el PRONIED”, la misma que forma parte integrante de la presente resolución. 02-09-16 181,135
RDE N 334-2016 APROBAR la Prestación Adicional de Obra N° 02 del Contrato N° 167-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de la Licitación Pública N° 19-2015-MINEDU/UE 108 – 1, suscrito con la EMPRESA CONSTRUCTORA A.R.C. S.R.LTDA, para la contratación de la ejecución de la obra: “Saldo de Obra: “Rehabilitación, Remodelación de la Infraestructura Educativa de la I.E. G.U.E. San Carlos, Puno – Puno, y II Etapa (Pabellón Administrativo, Cerco Perimétrico y Cerco Interior)”, cuyo presupuesto asciende a S/ 197 281,08 (Ciento Noventa y Siete Mil Doscientos Ochenta y Uno con 08/100 Soles), que representa una incidencia parcial de 1,44% por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 02-09-16 859,130
RDE N 335-2016 Aprobar la Directiva N° 004-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED “Procedimiento para la provisión de cobranza dudosa y castigo de las cuentas incobrables en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa”, la misma que forma parte integrante de la presente resolución. 02-09-16 424,365
RDE N 336-2016 Declarar de Oficio la Nulidad del Procedimiento de Selección Licitación Pública N° 033-2016-MINEDU/UE 108 para la “Adquisición de 89 módulos prefabricados para la continuidad del servicio pedagógico en 12 colegios de alto rendimiento”, conforme a los dispuesto por el artículo 51° de la Ley de Contrataciones del Estado; debiendo retrotraerse a la etapa de absolución de consultas y observaciones, a fin de que el comité de selección proceda a subsanar el error cometido, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución. 14-09-16 521,105
RDE N 337-2016 APROBAR la Presentación Adicional de Obra N° 01 del Contrato N° 056-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 008-2016-MINEDU/UE 108 – 1 suscrito con CONSORCIO SAN JUDAS TADEO, conformado por la empresa AKED INMOBILIARIA & CONSTUCTORA S.A.C. y el señor TORRES HARO CARLOS ALBERTO, para la contratación de la ejecución de la obra: “Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 115-31 Gotitas de Amor, San Juan de Lurigancho Lima - Lima”, cuyo presupuesto asciende a S/ 1 810,21 (Un Mil Ochocientos Diez con 21/100 Soles) que representa una incidencia parcial de 0,21 % del monto contractual original, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 15-09-16 791,554
RDE N 338-2016 DESIGNAR a los miembros titulares y suplentes, ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo – CSST del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, para el periodo setiembre de 2016 – setiembre de 2018, conforme al detalle siguiente. 15-09-16 2,156,324
RDE N 339-2016 Aprobar la Prestación Adicional de Obra N° 01 al Contrato N°172-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, para la ejecución de la obra “Sustitución, Reforzamiento y Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. Guillermo E. Billinghurst, Barranca – Barranca – Lima”, cuyo presupuesto asciende a la suma de S/ 136 966,65 (Ciento Treinta y Seis Mil Novecientos Sesenta y Seis con 65/100 Soles), incluido el Impuesto General a las Ventas, que representa una incidencia de 1.19% del monto del contrato original, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 20-09-16 1,067,197
RDE N 340-2016 Dejar sin efecto la Resolución Directoral Ejecutiva N° 085-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 1 de marzo de 2016, mediante el cual se encargó las funciones de la Jefatura de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras del Programa Nacional de Infraestructura Educativa al señor Ronal Ámerico Barrio de Mendoza Vilchez. 21-09-16 38,964
RDE N 342-2016 Conformar el Comité de Dirección del Procedo de Simplificación Administrativa como instancia política responsable de la puesta en marcha del proceso de simplificación administrativa y de supervisar y facilitar la labor del Equipo de Mejora Continua del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, para lo cual quedará integrado de la siguiente manera. 22-09-16 1,161,971
RDE N 343-2016 MODIFICAR el artículo 1° de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 338-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED, respecto de la designación de los miembros titulares representantes de la parte empleadora del PRONIED, conforme al siguiente detalle. 26-09-16 228,421
RDE N 344-2016 Aprobar la Prestación Adicional de Obra N° 02 al Contrato N° 172-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, para la ejecución de la obra “Sustitución, Reforzamiento y Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E. Guillero E. Billinghurst, Barranca – Barranca – Lima”, cuyo presupuesto asciende a la suma de S/ 181 110,63 (Ciento Ochenta y Un Mil ciento Diez con 63/100 Soles) incluido el Impuesto General a las Ventas, que representa una incidencia de 1,58% del monto del contrato original, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 26-09-16 800,022
RDE N 345-2016 Declarar de Oficio la Nulidad del Procedimiento de selección Licitación Pública N° 012-2016-MINEDU/UE 108 sobre “Adquisición de 1427 Kits de Infraestructura (Módulos Prefabricados, Mobiliario y Equipamiento) para secundaria Jornada Escolar Completa en Instituciones Educativas Públicas – Región Sierra”, conforme a lo dispuesto por el artículo 44° de la Ley de Contrataciones del Estado; debiendo retrotraerse a la etapa de integración de Bases, a fin de que el comité de selección proceda a integrar las mismas, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución. 27-09-16 665,522
RDE N 346-2016 Declarar de Oficio la Nulidad del Procedimiento de selección Licitación Pública N° 013-2016-MINEDU/UE 108 sobre “Adquisición, Transporte e Instalación de 973 kits de Infraestructura (Módulos Prefabricados, Mobiliario y Equipamiento) para jornada escolar completa en Instituciones Educativas Públicas a Nivel Nacional”, conforme a lo dispuesto por el artículo 44° de la Ley de Contrataciones del Estado; debiendo retrotraerse a la etapa de integración de Bases, a fin de que el comité de selección proceda a integrar las mismas, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución. 27-09-16 670,013
RDE N 347-2016 Aprobar la Directiva N° 005-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED “Directiva que regula el uso de equipos de cómputo en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa” la misma que forma parte integrante de la presente resolución. 30-09-16 329,362
RDE N 348-2016 Aprobar la Directiva N° 006-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED “Directiva que regula la adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistema en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa” la misma que forma parte integrante de la presente resolución. 30-09-16 402,570
RDE N 349-2016 Aprobar el “Manual de Procedimientos de la Oficina de Tecnología de la Información”, el mismo que forma parte integrante de la presente resolución. 30-09-16 3,447,254
RDE N 350-2016 Aprobar la Prestación Adicional de Obra N° 06 del Contrato N° 066-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de la Licitación Pública N° 022-2014-MINEDU/UE 108, suscrito con el CONSORCIO TRIUNFO, conformado por las empresas EMPRESA CONSTRUCTORA ARC SR.L. y ROVER ALCISA PERÚ, para la contratación de la ejecución de la obra: “Adecuación, Mejoramiento, Sustitución de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de la I.E. Juan Guerrero Quimper, distrito de Villa María del Triunfo – Lima – Lima”, el cual genera el presupuesto Adicional de Obra N° 06, por el monto de S/ 549 439,92 (Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos treinta y nueve con 92/100 Soles), incluido el Impuesto General a las Ventas, equivalente a una incidencia parcial de 1.58% del monto contractual original, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 30-09-16 1,056,752
RDE N 351-2016 Aprobar la Directiva N° 007-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED, denominada “Procedimiento para la Selección y Contratación de Personal Bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios – CAS del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED”, la misma que forma parte integrante de la presente resolución. 04-10-16 1,691,148
RDE N 352-2016 Aprobar la Prestación Adicional de Obra N° 03 del Contrato N° 215-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de la Licitación Pública N° 24-2015-MINEDU/UE 108, suscrito con el CONSORCIO JUAN JIMENEZ PIMENTEL, conformado por las empresas CONSTRUCTORA URANIO S.A.C., AGREGAFOS Y EQUIPOS S.A.C., J.P.C. INGENIEROS S.A.C. y CONTRATISTAS ATLAS E.I.R.L, para la ejecución de la obra: “Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. Juan Jiménez Pimentel – Tarapoto – San Martín”, cuyo presupuesto asciende a S/ 249 709,95 (Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Nueve con 95/100 Soles) sin incluir el Impuesto General a las Ventas, que representa una incidencia parcial de 0.98% del monto contractual original, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 04-10-16 1,593,440
RDE N 353-2016 Declarar de Oficio la Nulidad del Procedimiento de Selección Licitación Pública N° 014-2016-MINEDU/UE 108 para la contratación de la ejecución de la obra “Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de Infraestructura Educativa de la I.E. Capitán Marcelino Valverde Solorzano, Sihuas – Sihuas – Ancash”, conforme a lo dispuesto por el artículo 44° de la Ley de Contrataciones del Estado; debiendo retrotraerse a la etapa de Evaluación de Ofertas, a fin de que el comité de selección proceda a evaluar la oferta del Consorcio Ancash, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución. 06-10-16 802,415
RDE N 354-2016 Declarar de Oficio la Nulidad del Procedimiento de Selección Licitación Pública N° 010-2016-MINEDU/UE 108 para la contratación de la ejecución de la obra “Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de Infraestructura Educativa de la I.E. San Román, Tarma – Tarma – Junín”, conforme a lo dispuesto por el artículo 44° de la Ley de Contrataciones del Estado; debiendo retrotraerse a la etapa de “Evaluación de Documentos de Precalificación”, a fin de que el Comité de Selección proceda a evaluar la documentación de precalificación del postor CONSTRUCTORA MALA HNOS S.A., conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución. 11-10-16 702,271
RDE N 355-2016 Aprobar la Directiva N° 008-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED, denominada “Disposiciones que regulan la Gestión Documental del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED”, la misma que forma parte integrante de la presente resolución. 12-10-16 619,622
RDE N 356-2016 Aprobar la Directiva N° 009-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED, denominada “Disposiciones que regulan los Servicios de Atención al Usuario del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED”, la misma que forma parte integrante de la presente resolución. 21-10-16 1,310,747
RDE N 357-2016 Encargar a partir de la fecha las funciones de la Jefatura de la Unidad Gerencial de Mantenimiento del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, al señor Ernesto Enrique Mosqueira Medina, en adición a sus funciones como Asesor de la Dirección Ejecutiva. 02-11-16 35,984
RDE N 358-2016 Aprobar la Prestación Adicional de Obra N° 07 del Contrato N° 066-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de la Licitación Pública N° 002-201-MINEDU/UE 108, suscrito con el CONSORCIO TRIUNFO, conformado por las empresas EMPRESA CONSTRUCTORA ARC S.R.L. y ROVER ALCISA PERÚ, para la contratación de la ejecución de la obra: “Adecuación, Mejoramiento, Sustitución de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de la I.E. Juan Guerrero Quimper, distrito de Villa María Triunfo – Lima – Lima”, cuyo presupuesto asciende al monto de S/ 300 804,24 (Trescientos Mil Ochocientos Cuatro y 24/100 Soles), incluido el Impuesto General a las Ventas, equivalente a una incidencia parcial de 0.87% del monto contractual original, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 10-11-16 1,145,458
RDE N 359-2016 Declarar de Oficio la Nulidad de la Licitación Pública N° 031-2015-MINEDU/UE 108, Primera Convocatoria para la “Adquisición, transporte y distribución de mobiliario para Instituciones Educativas a Nivel Nacional”, conforme a lo dispuesto por el artículo 56° de la Ley de Contrataciones del Estado; debiendo retrotraerse a la etapa de Convocatoria, a fin de que el área usuaria reformule las especificaciones técnicas en coordinación con el órgano encargado de las contrataciones, y se realicen los demás actos preparatorios correspondientes, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución. 21-11-16 1,504,059
RDE N 360-2016 Aprobar el instructivo denominado “Instructivo Electoral para elegir a los o las representantes de los/las servidores/as para integrar el Comité de Planificación de la Capacitación del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED. 23-11-16 618,494
RDE N 361-2016 Designar a partir de la fecha, a la servidora Doris Fabiola Sanabria Bonifacio, personal contratada bajo el régimen especial CAS para la Unidad de Recursos Humanos. 24-11-16 68,195
RDE N 362-2016 Encargar del 25 al 29 de noviembre de 2016 las funciones de la Jefatura de la Oficina General de Administración del PRONIED, al señor Julio César Arakaki Azato. 25-11-16 39,778
RDE N 363-2016 Declarar de Oficio la Nulidad de la Licitación Pública N° 031-2015-MINEDU/UE 108, Primera Convocatoria para la “Adquisición, transporte y distribución de mobiliario para Instituciones Educativas a Nivel Nacional”, conforme a lo dispuesto por el artículo 56° de la Ley de Contrataciones del Estado; debiendo retrotraerse a la etapa de Convocatoria, a fin de que el área usuaria reformule las especificaciones técnicas en coordinación con el órgano encargado de las contrataciones, y se realicen los demás actos preparatorios correspondientes, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución. 01-12-16 2,125,371
RDE N 364-2016 Declarar de Oficio la Nulidad del Procedimiento de Selección Licitación Pública N° 38-2016-MINEDU/UE 108 convocada para la ejecución de: “Saldo de Obra: Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. Mercedes Indacochea – Barranco – Lima”, conforme a lo dispuesto por el artículo 44° de la Ley de Contrataciones del Estado; debiendo retrotraerse a la etapa de Convocatoria, a fin de que el área usuaria precise y/o reformule el requerimiento y demás actuaciones preparatorias, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución. 07-12-16 730,852
RDE N 365-2016 Encargar con eficacia anticipada al 14 de setiembre de 2016 las funciones de la Unidad de Trámite Documentario y Atención al Usuario del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, a la abogada Emperatriz Regina Flores García. 12-12-16 183,680
RDE N 366-2016 Encargar a partir del 16 de diciembre de 2016 las funciones de la Jefatura de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, al señor Segundo Jorge Amilcar Miranda Cabrera. 15-12-16 35,690
RDE N 367-2016 Aprobar el Adicional de Obra N° 03 al Contrato N° 167-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED para la Ejecución de la Obra Saldo de Obra: “Rehabilitación, Remodelación de la Infraestructura Educativa de la I.E. G.U.E. San Carlos, Puno – Puno, y II Etapa (Pabellón Administrativo, Cerco Perimétrico y Cerco Interior)”, cuyo presupuesto asciende a la suma de S/ 215 103,16 (Doscientos Quince Mil Ciento Tres con 16/100 Soles) incluido el Impuesto General a las Ventas, lo cual representa una incidencia parcial de 1,57% del monto del contrato original, por los fundamentos expuestos. 23-12-16 1,143,059
RDE N 368-2016 Encargar con eficacia anticipada, del 19 de diciembre de 2016 al 02 de enero de 2017 las funciones de la Jefatura de la Oficina de Comunicaciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, a la señora Jeanett Joyo Lugo. 27-12-16 46,846
RDE N 369-2016 Declarar de Oficio la Nulidad del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 118-2016-MINEDU/UE 108 para la “Contratación del Servicio de Elaboración de Estudio de Pre-Inversión, Mejoramiento del Servicio Educativo Especial de La Cebe Divina Misericordia – Prite Alegría en el Corazón II – Cebe Beatriz Cisneros y Prite María Montessori – Lima”, conforme a lo dispuesto por el artículo 77° de la Ley de Contrataciones del Estado; debiendo retrotraerse a la etapa de Convocatoria, a fin de que el comité de selección proceda a la elaboración de las bases; conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución. 28-12-16 580,156
RDE N 370-2016 Encargar a partir de la fecha del 30 de diciembre de 2016 las funciones de la Jefatura de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, al señor Julio César Meza Yangali. 28-12-16 42,429
RDE N 371-2016 Aprobar la Prestación Adicional de Obra N° 08 del Contrato N° 066-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de la Licitación Pública N° 002-2014-MINEDU/UE 108, suscrito con el CONSORCIO TRIUNFO, conformado por las empresas EMPRESA CONSTRUCTORA ARC S.R.L. y ROVER ALCISA PERÚ, para la contratación de la ejecución de la obra: “Adecuación, Mejoramiento, Sustitución de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de la I.E. Juan Guerrero Quimper, distrito de Villa María del Triunfo – Lima – Lima”, cuyo presupuesto asciende al monto de S/ 84 003,13 (Ochenta y Cuatro Mil Tres con 13/100 Soles) incluido el Impuesto General a las Ventas, equivalente a una incidencia parcial de 0,24% del monto contractual original, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 29-12-16 824,269
RDE N 372-2016 Fe de erratas Encargar a partir de la fecha del 30 de diciembre de 2016 las funciones de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, a la señor Bryan Stevens Rojas Levis 29-12-16 43,290
RDE N 006-2015 Nulidad de oficio LP N° 044-2014/MINEDU/UE 108 08-01-15 2,651,515
RDE N 007-2015 Aprobación de oficio la Ampliación de plazo N° 02 09-01-15 2,007,867
RDE N 008-2015 Encargatura de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto. 09-01-15 825,973
RDE N 009-2015 Encargatura de la Oficina de Asesoría Jurídica. 09-01-15 881,326
RDE N 010-2015 Encargatura de la Oficina de Administración. 09-01-15 887,571
RDE N 011-2015 Encargatura de la Oficina de Abastecimientos. 09-01-15 888,594
RDE N 012-2015 Encargatura de la Unidad de Recursos Humanos, 09-01-15 898,190
RDE N 013-2015 Encargatura de la Unidad de Finanzas. 09-01-15 904,695
RDE N 014-2015 Encargatura de Trámite Documentario. 09-01-15 898,750
RDE N 015-2015 Encargatura de la Oficina de Tecnologías de la Información. 09-01-15 887,543
RDE N 016-2015 Encargatura de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento. 09-01-15 889,472
RDE N 017-2015 Encargatura de la Unidad Gerencial de Mantenimiento. 09-01-15 895,722
RDE N 018-2015 Ampliación de plazo N° 10 – Inzamac Asistencia técnicas S.A. 12-01-15 2,019,999
RDE N 019-2015 Improcedente ampliación de plazo N° 7 y procedente la ampliación de plazo N° 08 – Consorcio Barranco. 16-01-15 620,627
RDE N 020-2015 16-01-15 1,082,635
RDE N 021-2015 Improcedente ampliación de plazo parcial N° 020- Consorcio Chota Med. 16-01-15 523,417
RDE N 022-2015 Aprobación liquidación final contrato n° 119-2011-ME/SG-OGA-UA-APP. 22-01-15 779,427
RDE N 023-2015 Ampliación de plazo parcial N° 09 – Consorcio Virgen del Carmen. 22-01-15 467,266
RDE N 024-2015 Ampliación de plazo parcial N° 03 – Consorcio Bolognesi. 23-01-15 690,375
RDE N 025-20151 Improcedente ampliación de plazo N° 09- Consorcio Barranco. 23-01-15 487,909
RDE N 026-2015 Rectificar el error aritmético contenido en la RDE N° 032-2014- MINEDU/VMGI-PRONIED. 23-01-15 358,278
RDE N 027-2015 Aprobar la liquidación final de contrato N° 252-2013-MINEDU/VMGI-PRONIED. 27-01-15 437,177
RDE N 028-2015 Ampliación de plazo N° 09-Consorcio COHB. 27-01-15 476,605
RDE N 029-2015 Encargatura de la Oficina de Comunicaciones. 27-01-15 147,529
RDE N 030-2015 Aprobación de prestación adicional – Consorcio Aguaymanto. 28-01-15 763,201
RDE N 031-2015: Ampliación de plazo Parcial – Consorcio Supervisor Acuario. 29-01-15 492,875
RDE N 032-2015 Aprobación de adicional de obra – Contrato N° 011-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED. 29-01-15 608,075
RDE N 033-2015 Improcedente ampliación de plazo N° 10 – Consorcio Barranco. 30-01-15 490,197
RDE N 034-2015 Encargatura de la Unidad de Recursos Humanos. 30-01-15 174,156
RDE N 035-2015 Aprobación de liquidación final – Contrato N° 335-2012-ME/SG.-OGA-UA-APS. 03-02-15 997,679
RDE N 038-2015 Improcedente ampliación de plazo N° 04- Consorcio Bolognesi. 04-02-15 743,896
RDE N 039-2015 Improcedente ampliación de plazo N° 01- Consorcio Supervisor Ambo. 06-02-15 758,930
RDE N 040-2015 Improcedente ampliación de plazo N° 11- Consorcio Barranco. 09-02-15 666,516
RDE N 041-2015 Designan Secretario Técnico de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Discilplinario del PRONIED. 09-02-15 2,465,045
RDE N 042-2015 Improcedente ampliación de plazo N° 14 – Constructora y Consultora G&F Hnos. 10-02-15 478,762
RDE N 043-2015 Improcedente ampliación de plazo N° 11 – Inzamac Asistencias Técnicas S.A. 12-02-15 4,855,778
RDE N 044-2015 Aprobar liquidación final del contrato N° 059-2011-ME/SG-OGA-UA-APS. 12-02-15 6,546,886
RDE N 045-2015 Directiva de Inventario Físico. 12-02-15 2,107,000
RDE N 046-2015 Improcedente ampliación de plazo N° 10 – Consorcio Virgen del Carmen. 23-02-15 4,969,623
RDE N 047-2015 Encargatura de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento. 24-02-15 202,072
RDE N 048-2015 Modificación Plan Lima. 24-02-15 1,747,028
RDE N 049-2015 Improcedente ampliación de plazo N° 1 – Contratista A.S.A. Asociados S.A. 25-02-15 3,831,019
RDE N 050-2015 Ampliación de Plazo N° 12 – Corporación Peruana de Ingenieria S.A. 25-02-15 2,406,153
RDE N 103-2015 14-04-15 3,495,651
RDE N 051-2015 Improcedente ampliación de plazo N° 1 – Consorcio Huancavelica. 27-02-15 2,199,774
RDE N 052-2015 Improcedente ampliación de plazo N° 1 – Consorcio Cajamarca. 27-02-15 3,026,509
RDE N 053-2015 Aprobación del Plan operativo Informático. 27-02-15 2,583,917
RDE N 054-2015 Improcedente prestación adicional de obra N° 1 y deductivo vinculante N° 1 – Consorcio César Vallejo. 02-03-15 2,801,340
RDE N 055-2015 Improcedente ampliación de plazo parcial N° 2 – Constructora y Consultora G&F, Hermanos S.A. 04-03-15 2,123,181
RDE N 056-2015 Ampliación de Plazo N° 18 – Consorcio Aguaymento. 04-03-15 3,330,156
RDE N 057-2015 Ampliación de plazo parcial N° 18 – Consorcio Huallaga. 06-03-15 3,665,157
RDE N 058-2015 Improcedente ampliación de plazo parcial N° 1 Contratas e Ingenieria S.A. 06-03-15 2,701,535
RDE N 059-2015 Improcedente ampliación de plazo N° 1 – Empresa MG Builders. 06-03-15 2,516,529
RDE N 060-2015 Aprobación Manual de Procedimientos de Obras. Manual. 06-03-15 6,077,027
RDE N 061-2015 Improcedente ampliación de plazo N° 1 – Contratas e Ingeniería S.A. 10-03-15 4,147,394
RDE N 062-2015 Aprobación del plan de trabajo del Taller del PREVAED – Taller PREVAED. 11-03-15 1,524,254
RDE N 063-2015 Aprobación de reducción N° 01 – Contrato N° 042-2015-MINEDU/VMGI – PRONIED. 11-03-15 2,402,696
RDE N 064-2015 Aprobación de reducción del servicio de supervisión N° 01-Contrato N° 045-2013-MINEDU/GS-OGA-UABAS-APS. 11-03-15 2,267,785
RDE N 065-2015 Aprobación de reducción de obra N° 01 del contrato N° 380-2012-ME/SG-OGA-UA-APS. 11-03-15 2,692,906
RDE N 066-2015 Aprobación de ampliación de plazo parcial N° 3- Consorcio Supervisor Acuario. 13-03-15 2,611,754
RDE N 067-2015 16-03-15 1,354,194
RDE N 068-2015 Ampliación de plazo parcial N° 12 , servicio de supervisión – iNZAMAC Asistencias Técnicas S.A 17-03-15 3,022,567
RDE N 069-2015 Ampliación de plazo N° 2 – empresa A.S.A. Asociados 17-03-15 3,535,390
RDE N 070-2015 Improcedente ampliación de plazo parcial N° 27 -Consorcio JM Ingenieros C& C Ejecutivos. 19-03-15 3,453,598
RDE N 071-2015 Improcedente ampliación de plazo parcial N° 28 -Consorcio JM Ingenieros C& C Ejecutivos. 19-03-15 3,636,478
RDE N 072-2015 Aprobación de prestación adicional contrato N° 062-2013-MINEDU-OGA-UABS-APS. 23-03-15 3,200,266
RDE N 073-2015 Improcedente ampliación de plazo parcial N° 29 -Consorcio JM Ingenieros C& C Ejecutivos. 23-03-15 3,128,717
RDE N 074-2015 23-03-15 121,951
RDE N 075-2015 Aprobación de Instructivo Técnico de Mantenimiento. 24-03-15 2,218,250
RDE N 076-2015 23-03-15 79,591
RDE N 077-2015 26-03-15 83,936
RDE N 078-2015 23-03-15 124,351
RDE N 079-2015 25-03-15 129,737
RDE N 080-2015 25-03-15 94,361
RDE N 081-2015 Aprobación de estandarización del software autodesk. 30-03-15 314,233
RDE N 082-2015 30-03-15 1,940,640
RDE N 083-2015 30-03-15 5,045,240
RDE N 084-2015 31-03-15 2,358,909
RDE N 085-2015 31-03-15 2,420,369
RDE N 086-2015 31-03-15 2,722,572
RDE N 087-2015 01-04-15 3,356,634
RDE N 088-2015 01-04-15 2,582,307
RDE N 089-2015 01-04-15 3,527,921
RDE N 090-2015 01-04-15 3,535,521
RDE N 091-2015 06-04-15 3,027,632
RDE N 092-2015 07-04-15 2,407,569
RDE N 093-2015 07-04-15 3,536,759
RDE N 094-2015 07-04-15 2,367,177
RDE N 095-2015 07-04-15 3,919,059
RDE N 096-2015 08-04-15 2,821,843
RDE N 097-2015 08-04-15 3,271,277
RDE N 098-2015 09-04-15 2,856,823
RDE N 099-2015 09-04-15 3,210,905
RDE N 100-2015 10-04-15 1,065,974
RDE N 301-2015 11-09-15 1,387,698
RDE N 302-2015 14-09-15 1,458,611
RDE N 303-2015 15-09-15 1,852,332
RDE N 304-2015 16-09-15 987,898
RDE N 305-2015 16-09-15 1,043,646
RDE N 306-2015 17-09-15 1,532,585
RDE N 307-2015 17-09-15 1,544,544
RDE N 308-2015 17-09-15 975,034
RDE N 309-2015 18-09-15 984,609
RDE N 310-2015 21-09-15 1,918,299
RDE N 311-2015 21-09-15 1,456,713
RDE N 312-2015 23-09-15 1,642,468
RDE N 313-2015 23-08-15 1,688,017
RDE N 314-2015 23-09-15 1,363,064
RDE N 315-2015 23-09-15 1,573,945
RDE N 316-2015 23-09-15 1,574,886
RDE N 317-2015 28-09-15 1,098,485
RDE N 318-2015 28-09-15 1,424,866
RDE N 319-2015 28-09-15 1,663,049
RDE N 320-2015 28-09-15 1,578,816
RDE N 321-2015 28-09-15 897,839
RDE N 322-2015 01-10-15 915,287
RDE N 323-2015 01-10-15 735,493
RDE N 324-2015 01-10-15 1,122,913
RDE N 325-2015 01-10-15 1,477,105
RDE N 326-2015 01-10-15 1,667,975
RDE N 327-2015 01-10-15 61,142
RDE N 328-2015 02-10-15 1,517,832
RDE N 329-2015 02-10-15 1,406,809
RDE N 330-2015 02-10-15 1,537,644
RDE N 331-2015 02-10-15 1,648,627
RDE N 332-2015 02-10-15 1,715,646
RDE N 333-2015 05-10-15 1,487,673
RDE N 334-2015 05-10-15 1,404,665
RDE N 335-2015 07-10-15 1,080,078
RDE N 336-2015 07-10-15 1,084,520
RDE N 337-2015 07-10-15 958,629
RDE N 338-2015 07-10-15 888,468
RDE N 339-2015 07-10-15 1,689,500
RDE N 340-2015 13-10-15 1,808,152
RDE N 341-2015 13-10-15 976,315
RDE N 342-2015 13-10-15 1,514,300
RDE N 343-2015 13-10-15 1,057,636
RDE N 344-2015 13-10-15 1,323,717
RDE N 345-2015 13-10-15 1,845,403
RDE N 346-2015 14-10-15 1,392,133
RDE N 347-2015 14-10-15 911,594
RDE N 348-2015 15-09-15 1,723,072
RDE N 349-2015 15-10-15 1,286,112
RDE N 350-2015 16-10-15 1,722,161
RDE N 351-2015 16-10-15 1,353,562
RDE N 352-2015 16-10-15 2,122,359
RDE N 353-2015 21-10-15 1,543,231
RDE N 354-2015 21-10-15 1,105,109
RDE N 355-2015 21-10-15 1,762,086
RDE N 356-2015 21-10-15 1,648,778
RDE N 357-2015 23-10-15 1,829,398
RDE N 358-2015 23-10-15 1,527,675
RDE N 359-2015 26-10-15 1,936,594
RDE N 360-2015 27-10-15 1,503,625
RDE N 361-2015 27-10-15 1,621,933
RDE N 362-2015 28-10-15 1,549,284
RDE N 363-2015 28-10-15 2,349,779
RDE N 364-2015 28-10-15 1,415,016
RDE N 365-2015 28-10-15 1,274,103
RDE N 366-2015 28-10-15 1,583,454
RDE N 367-2015 28-10-15 948,902
RDE N 368-2015 29-10-15 1,551,556
RDE N 369-2015 30-10-15 1,595,606
RDE N 370-2015 30-10-15 1,495,465
RDE N 371-2015 30-10-15 1,500,377
RDE N 372-2015 30-10-15 1,375,250
RDE N 373-2015 30-10-15 1,299,948
RDE N 374-2015 26-05-15 1,036,074
RDE N 375-2015 Encargatura de la Oficina General de Administración. 02-11-15 65,212
RDE N 376-2015 03-11-15 1,560,025
RDE N 377-2015 03-11-15 1,617,264
RDE N 105-2015 16-04-15 3,641,987
RDE N 106-2015 16-04-15 2,573,846
RDE N 107-2015 17-04-15 2,462,314
RDE N 108-2015 20-04-15 2,818,492
RDE N 109-2015 20-04-15 3,005,746
RDE N 110-2015 20-04-15 2,443,893
RDE N 111-2015 21-04-15 849,673
RDE N 112-2015 21-04-15 110,497
RDE N 113-2015 21-04-15 118,424
RDE N 114-2015 21-04-15 128,998
RDE N 115-2015 24-04-15 123,416
RDE N 116-2015 24-04-15 90,566
RDE N 117-2015 24-04-15 94,777
RDE N 118-2015 24-04-15 89,959
RDE N 119-2015 24-04-15 131,916
RDE N 120-2015 24-04-15 109,965
RDE N 121-2015 27-04-15 96,252
RDE N 122-2015 27-04-15 89,847
RDE N 123-2015 28-04-15 1,072,079
RDE N 124-2015 28-04-15 108,088
RDE N 125-2015 28-04-15 136,896
RDE N 126-2015 28-04-15 113,231
RDE N 127-2015 28-04-15 96,007
RDE N 128-2015 28-04-15 136,821
RDE N 129-2015 30-04-15 90,002
RDE N 130-2015 30-04-15 93,670
RDE N 131-2015 30-04-15 88,175
RDE N 132-2015 04-05-15 3,187,901
RDE N 133-2015 06-05-15 837,942
RDE N 134-2015 06-04-15 831,045
RDE N 135-2015 07-05-15 1,273,488
RDE N 136-2015 07-05-15 1,538,705
RDE N 137-2015 07-05-15 832,634
RDE N 138-2015 07-05-15 1,248,401
RDE N 139-2015 08-05-15 1,691,766
RDE N 140-2015 12-05-15 1,877,827
RDE N 141-2015 13-05-15 1,295,066
RDE N 142-2015 13-05-15 1,254,278
RDE N 143-2015 13-05-15 881,730
RDE N 144-2015 14-05-15 939,324
RDE N 145-2015 14-05-15 1,413,656
RDE N 146-2015 15-05-15 1,783,879
RDE N 147-2015 15-05-15 972,494
RDE N 148-2015 15-05-15 1,156,496
RDE N 149-2015 15-05-15 749,618
RDE N 150-2015 15-05-15 1,308,156
RDE N 151-2015 18-05-15 1,117,954
RDE N 152-2015 18-05-15 1,737,172
RDE N 153-2015 18-05-15 1,322,175
RDE N 154-2015 19-05-15 1,380,110
RDE N 155-2015 19-05-15 1,568,809
RDE N 156-2015 25-05-15 1,325,859
RDE N 157-2015 25-05-15 2,349,122
RDE N 158-2015 26-05-15 1,506,861
RDE N 159-2015 26-05-15 1,236,767
RDE N 160-2015 26-05-15 977,704
RDE N 161-2015 26-05-15 1,036,074
RDE N 162-2015 26-05-15 1,955,091
RDE N 163-2015 27-05-15 1,087,014
RDE N 164-2015 27-05-15 1,052,882
RDE N 165-2015 28-05-15 1,342,190
RDE N 166-2015 01-06-15 1,233,190
RDE N 167-2015 01-06-15 1,240,568
RDE N 168-2015 02-06-15 1,405,320
RDE N 169-2015 04-06-15 1,784,122
RDE N 170-2015 04-06-15 919,270
RDE N 171-2015 05-06-15 1,372,895
RDE N 172-2015 05-06-15 1,266,974
RDE N 173-2015 05-06-15 1,102,638
RDE N 176-2015 08-06-15 1,933,773
RDE N 177-2015 08-06-15 1,355,044
RDE N 178-2015 09-06-15 1,541,696
RDE N 179-2015 09-06-15 1,109,953
RDE N 180-2015 09-06-15 1,006,239
RDE N 181-2015 10-06-15 872,873
RDE N 182-2015 10-06-15 1,373,497
RDE N 183-2015 10-06-15 947,537
RDE N 184-2015 12-06-15 1,327,090
RDE N 185-2015 12-06-15 1,429,505
RDE N 186-2015 12-06-15 1,775,443
RDE N 187-2015 Directiva Normas y Procedimiento para el otorgamiento de viáticos, pasajes y otros gastos 12-06-15 1,197,007
RDE N 188-2015 12-06-15 979,724
RDE N 189-2015 12-06-15 1,553,454
RDE N 190-2015 17-06-15 1,348,097
RDE N 191-2015 17-06-15 1,975,626
RDE N 192-2015 18-06-15 1,559,629
RDE N 193-2015 19-06-15 1,360,860
RDE N 194-2015 19-06-15 893,768
RDE N 195-2015 19-06-15 958,005
RDE N 196-2015 23-06-15 1,518,876
RDE N 197-2015 Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador 23-06-15 97,217
RDE N 198-2015 23-06-15 1,102,022
RDE N 199-2015 25-06-15 929,281
RDE N 200-2015 25-06-15 981,785
RDE N 201-2015 25-06-15 1,026,372
RDE N 202-2015 26-06-15 1,513,769
RDE N 203-2015 26-06-15 1,558,126
RDE N 204-2015 26-06-15 1,121,411
RDE N 205-2015 07-07-15 1,251,903
RDE N 206-2015 01-07-15 1,333,668
RDE N 207-2015 01-07-15 1,190,304
RDE N 208-2015 03-07-15 1,303,863
RDE N 209-2015 03-07-15 978,035
RDE N 210-2015 06-07-15 1,030,295
RDE N 211-2015 07-07-15 1,338,423
RDE N 212-2015 07-07-15 1,646,103
RDE N 213-2015 08-07-15 1,395,004
RDE N 214-2015 08-07-15 1,604,510
RDE N 215-2015 09-07-15 1,476,523
RDE N 216-2015 09-07-15 1,145,353
RDE N 217-2015 10-07-15 970,580
RDE N 218-2015 10-07-15 1,303,041
RDE N 219-2015 10-07-15 1,087,830
RDE N 220-2015 Procedimiento Administrativo Disciplinario del PRONIED 15-07-15 1,087,208
RDE N 221-2015 15-07-15 1,779,770
RDE N 222-2015 15-07-15 1,026,803
RDE N 223-2015 16-07-15 1,009,945
RDE N 224-2015 16-07-15 1,499,765
RDE N 225-2015 17-07-15 1,569,547
RDE N 226-2015 17-07-15 872,497
RDE N 227-2015 17-07-15 1,381,258
RDE N 228-2015 17-07-15 1,697,958
RDE N 229-2015 20-07-15 1,719,080
RDE N 230-2015 20-07-15 1,680,930
RDE N 231-2015 23-07-15 1,580,468
RDE N 232-2015 23-07-15 967,815
RDE N 233-2015 24-07-15 1,655,316
RDE N 234-2015 24-07-15 1,286,045
RDE N 235-2015 24-07-15 1,562,961
RDE N 236-2015 24-07-15 1,519,925
RDE N 237-2015 30-07-15 1,320,959
RDE N 239-2015 31-07-15 1,850,828
RDE N 240-2015 31-07-15 1,031,528
RDE N 238-2015 30-07-15 1,387,603
RDE N 241-2015 31-07-15 1,672,780
RDE N 243-2015 06-08-15 1,074,572
RDE N 244-2015 07-08-15 970,939
RDE N 245-2015 07-08-15 1,476,972
RDE N 246-2015 11-08-15 1,185,198
RDE N 247-2015 12-08-15 1,677,969
RDE N 248-2015 12-08-15 1,076,393
RDE N 249-2015 12-08-15 1,114,097
RDE N 250-2015 13-08-15 1,564,880
RDE N 251-2015 13-08-15 1,527,044
RDE N 252-2015 13-08-15 1,526,132
RDE N 253-2015 13-08-15 1,747,414
RDE N 254-2015 13-08-15 1,506,717
RDE N 255-2015 14-08-15 1,276,468
RDE N 256-2015 14-08-15 1,401,572
RDE N 257-2015 17-08-15 1,361,699
RDE N 258-2015 17-08-15 968,525
RDE N 259-2015 Encargatura de la Unidad Gerencial de Mantenimiento 18-08-15 51,941
RDE N 260-2015 19-08-15 942,487
RDE N 261-2015 20-08-15 1,373,562
RDE N 262-2015 20-08-15 780,690
RDE N 263-2015 20-08-15 1,025,941
RDE N 264-2015 20-08-15 1,569,275
RDE N 265-2015 21-08-15 1,616,467
RDE N 266-2015 21-08-15 1,406,504
RDE N 267-2015 21-08-15 938,086
RDE N 268-2015 24-08-15 4,267,131
RDE N 269-2015 26-08-15 1,957,532
RDE N 270-2015 26-08-15 927,396
RDE N 271-2015 26-08-15 1,168,166
RDE N 272-2015 27-08-15 1,532,138
RDE N 273-2015 27-08-15 1,577,948
RDE N 274-2015 31-08-15 1,498,546
RDE N 275-2015 31-08-15 1,496,810
RDE N 276-2015 01-09-15 1,232,239
RDE N 277-2015 01-09-15 1,682,706
RDE N 278-2015 02-09-15 2,152,466
RDE N 279-2015 03-09-15 1,573,754
RDE N 280-2015 03-09-15 1,123,746
RDE N 281-2015 04-09-15 879,614
RDE N 282-2015 04-09-15 2,239,706
RDE N 283-2015 07-09-15 1,412,978
RDE N 284-2015 07-09-15 1,664,800
RDE N 285-2015 07-09-15 1,331,241
RDE N 286-2015 07-09-15 1,161,107
RDE N 287-2015 07-09-15 1,350,483
RDE N 288-2015 07-09-15 1,313,250
RDE N 289-2015 07-09-15 1,091,825
RDE N 290-2015 09-09-15 1,380,362
RDE N 291-2015 09-09-15 1,255,995
RDE N 292-2015 09-09-15 1,395,672
RDE N 293-2015 09-09-15 1,141,475
RDE N 294-2015 09-09-15 1,075,884
RDE N 295-2015 10-09-15 1,533,061
RDE N 296-2015 10-09-15 2,118,522
RDE N 297-2015 11-09-15 1,331,139
RDE N 298-2015 11-09-15 1,068,770
RDE N 299-2015 11-09-15 1,364,413
RDE N 300-2015 11-09-15 1,592,065
RDE N 378-2015 04-11-15 2,213,136
RDE N 379-2015 04-11-15 1,400,411
RDE N 380-2015 05-11-15 1,639,789
RDE N 381-2015 05-11-15 1,346,633
RDE N 382-2015 05-11-15 379,922
RDE N 383-2015 05-11-15 240,806
RDE N 384-2015 05-11-15 280,541
RDE N 385-2015 05-11-15 259,953
RDE N 386-2015 05-11-15 324,525
RDE N 387-2015 06-11-15 429,513
RDE N 388-2015 09-11-15 272,050
RDE N 389-2015 10-11-15 442,254
RDE N 390-2015 10-11-15 398,056
RDE N 391-2015 11-11-15 378,558
RDE N 392-2015 12-11-15 1,468,725
RDE N 393-2015 Encargatura de la Oficina General de Administración 12-11-15 70,920
RDE N 394-2015 12-11-15 1,105,966
RDE N 395-2015 13-11-15 1,446,557
RDE N 396-2015 13-11-15 1,737,886
RDE N 397-2015 13-11-15 1,497,289
RDE N 398-2015 13-11-15 1,889,172
RDE N 399-2015 16-11-15 1,925,296
RDE N 400-2015 17-11-15 2,109,152
RDE N 401-2015 17-11-15 1,312,648
RDE N 402-2015 18-11-15 1,603,494
RDE N 403-2015 18-11-15 1,322,879
RDE N 404-2015 18-11-15 1,850,694
RDE N 405-2015 18-11-15 1,542,491
RDE N 406-2015 19-11-15 2,075,619
RDE N 407-2015 20-11-15 1,851,674
RDE N 408-2015 20-11-15 1,572,878
RDE N 409-2015 20-11-15 1,562,310
RDE N 410-2015 20-11-15 1,863,333
RDE N 411-2015 20-11-15 2,176,204
RDE N 412-2015 20-11-15 1,595,944
RDE N 413-2015 23-11-15 1,679,891
RDE N 414-2015 24-11-15 1,534,747
RDE N 415-2015 25-11-15 1,362,244
RDE N 416-2015 25-11-15 1,977,432
RDE N 417-2015 Encargatura de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto 25-11-15 56,427
RDE N 418-2015 26-11-15 1,536,617
RDE N 419-2015 26-11-15 1,638,992
RDE N 420-2015 26-11-15 1,723,781
RDE N 421-2015 26-11-15 1,618,309
RDE N 422-2015 27-11-15 1,532,072
RDE N 423-2015 27-11-15 2,173,058
RDE N 424-2015 30-11-15 1,709,071
RDE N 425-2015 30-11-15 1,135,381
RDE N 426-2015 Modificación del artículo 1° de la RDE N° 003-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED 30-11-15 121,501
RDE N 427-2015 Designación de Fedatarios Institucionales 01-12-15 129,314
RDE N 428-2015 01-12-15 1,107,547
RDE N 429-2015 01-12-15 2,581,700
RDE N 430-2015 01-12-15 1,432,118
RDE N 431-2015 01-12-15 583,094
RDE N 432-2015 01-12-15 2,214,224
RDE N 433-2015 03-12-15 1,387,079
RDE N 434-2015 03-12-15 1,970,362
RDE N 435-2015 03-12-15 1,426,747
RDE N 436-2015 03-12-15 1,552,878
RDE N 437-2015 03-12-15 1,168,940
RDE N 438-2015 03-12-15 953,297
RDE N 439-2015 03-12-15 1,469,588
RDE N 440-2015 03-12-15 1,639,892
RDE N 441-2015 03-12-15 1,654,683
RDE N 442-2015 04-12-15 2,052,302
RDE N 443-2015 04-12-15 1,267,596
RDE N 444-2015 04-12-15 1,152,502
RDE N 445-2015 04-12-15 1,448,819
RDE N 446-2015 04-12-15 1,415,537
RDE N 447-2015 09-12-15 1,290,053
RDE N 448-2015 09-12-15 1,172,534
RDE N 449-2015 09-12-15 820,872
RDE N 450-2015 09-12-15 1,307,605
RDE N 451-2015 09-12-15 1,144,829
RDE N 452-2015 10-12-15 1,111,580
RDE N 453-2015 11-12-15 1,294,564
RDE N 454-2015 11-12-15 1,533,528
RDE N 455-2015 11-12-15 1,931,005
RDE N 456-2015 15-12-15 1,156,221
RDE N 457-2015 15-12-15 1,066,095
RDE N 458-2015 15-12-15 1,584,848
RDE N 459-2015 17-12-15 1,054,322
RDE N 460-2015 17-12-15 1,075,558
RDE N 461-2015 17-12-15 1,278,049
RDE N 462-2015 18-12-15 1,642,703
RDE N 463-2015 18-12-15 1,840,205
RDE N 464-2015 18-12-15 1,479,753
RDE N 466-2015 18-12-15 1,481,457
RDE N 465-2015 18-12-15 1,384,091
RDE N 467-2015 18-12-15 1,554,837
RDE N 468-2015 18-12-15 956,191
RDE N 469-2015 21-12-15 1,763,241
RDE N 470-2015 21-12-15 1,431,951
RDE N 471-2015 21-12-15 1,642,736
RDE N 472-2015 31-12-15 1,431,119
RDE N 473-2015 22-12-15 704,897
RDE N 474-2015 22-12-15 986,690
RDE N 475-2015 23-12-15 1,276,735
RDE N 476-2015 23-12-15 1,607,570
RDE N 477-2015 23-12-15 1,768,972
RDE N 478-2015 23-12-15 1,353,776
RDE N 479-2015 23-12-15 1,119,104
RDE N 480-2015 24-12-15 1,393,371
RDE N 481-2015 24-12-15 1,288,529
RDE N 482-2015 28-12-15 1,486,055
RDE N 483-2015 28-12-15 1,918,946
RDE N 484-2015 28-12-15 1,342,926
RDE N 485-2015 28-12-15 1,450,551
RDE N 486-2015 29-12-15 1,320,761
RDE N 487-2015 29-12-15 1,649,102
RDE N 488-2015 30-12-15 976,927
RDE N 489-2015 30-12-15 1,395,498
RDE N 490-2015 30-12-15 1,811,141
RDE N 491-2015 30-12-15 2,073,534
RDE N 492-2015 31-12-15 1,054,129
RDE N 493-2015 31-12-15 1,060,200
RDE N 494-2015 31-12-15 1,476,541
RDE N 495-2015 31-12-15 1,309,522
RDE N 496-2015 31-12-15 1,527,286
RDE N 011-2014 01-09-14 617,628
RDE N 012-2014 04-09-14 3,674,539
RDE N 013-2014 04-09-14 2,297,156
RDE N 014-2014 04-09-14 1,893,776
RDE N 015-2014 04-09-14 2,272,066
RDE N 016-2014 08-09-14 3,890,261
RDE N 017-2014 Delegación de facultades en materia de contrataciones 08-09-14 2,133,039
RDE N 018-2014 09-09-14 850,374
RDE N 019-2014 12-09-14 3,177,456
RDE N 020-2014 12-09-14 743,089
RDE N 021-2014 15-09-14 2,227,025
RDE N 022-2014 15-09-14 2,727,103
RDE N 025-2014 19-09-14 2,028,306
RDE N 026-2014 22-09-14 2,671,303
RDE N 023-2014 15-09-14 2,601,124
RDE N 024-2014 17-09-14 3,293,757
RDE N 027-2014 22-09-14 1,245,609
RDE N 028-2014 23-09-14 1,123,496
RDE N 029-2014 23-09-14 715,664
RDE N 030-2014 25-09-14 1,967,277
RDE N 031-2014 25-09-14 2,138,851
RDE N 032-2014 29-09-14 2,946,430
RDE N 033-2014 29-09-14 998,331
RDE N 034-2014 29-09-14 2,908,780
RDE N 035-2014 29-09-14 889,745
RDE N 036-2014 30-09-14 1,925,600
RDE N 037-2014 30-09-14 3,219,341
RDE N 038-2014 01-10-14 3,452,670
RDE N 039-2014 01-10-14 2,789,316
RDE N 040-2014 02-10-14 3,031,358
RDE N 041-2014 02-10-14 2,527,964
RDE N 042-2014 02-10-14 3,212,902
RDE N 044-2014 03-10-14 1,647,154
RDE N 045-2014 06-10-14 2,229,014
RDE N 046-2014 07-10-14 2,971,933
RDE N 047-2014 07-10-14 2,194,690
RDE N 048-2014 07-10-14 1,847,234
RDE N 049-2014 Modificación de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 017-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED 07-10-14 1,192,764
RDE N 050-2014 09-10-14 2,128,925
RDE N 051-2014 09-10-14 3,235,253
RDE N 052-2014 09-10-14 3,188,306
RDE N 053-2014 09-10-14 2,297,849
RDE N 054-2014 10-10-14 4,327,906
RDE N 055-2014 14-10-14 1,967,006
RDE N 056-2014 14-10-14 2,642,181
RDE N 057-2014 16-10-14 1,927,037
RDE N 058-2014 17-10-14 2,905,996
RDE N 059-2014 17-10-14 2,792,580
RDE N 060-2014 17-10-14 3,223,542
RDE N 062-2014 20-10-14 2,207,914
RDE N 063-2014 21-10-14 2,406,774
RDE N 064-2014 21-10-14 2,118,022
RDE N 065-2014 22-10-14 2,113,808
RDE N 066-2014 22-10-14 1,969,990
RDE N 067-2014 22-10-14 2,019,545
RDE N 068-2014 Encargar las funciones de la Jefatura de la Oficina General de Administración 23-10-14 812,307
RDE N 070-2014 Encargar las funciones de la Jefatura de la Oficina General de Administración 27-10-14 765,045
RDE N 069-2014 23-10-14 2,205,264
RDE N 072-2014 Encargar las funciones de la Jefatura de la Unidad de Finanzas de la Oficina General de Administración 28-10-14 742,128
RDE N 071-2014 27-10-14 2,175,686
RDE N 074-2014 31-10-14 1,940,007
RDE N 073-2014 29-10-14 2,146,127
RDE N 075-2014 03-11-14 2,343,132
RDE N 076-2014 03-11-14 2,007,861
RDE N 077-2014 03-11-14 2,138,184
RDE N 078-2014 04-11-14 2,880,993
RDE N 080-2014 Designación del Secretario Técnico de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario 04-11-14 1,113,011
RDE N 079-2014 04-11-14 2,946,288
RDE N 082-2014 05-11-14 3,044,601
RDE N 081-2014 04-11-14 3,205,598
RDE N 084-2014 06-11-14 3,296,376
RDE N 083-2014 05-11-14 2,711,620
RDE N 085-2014 06-11-14 2,850,731
RDE N 086-2014 06-11-14 3,252,555
RDE N 088-2014 06-11-14 1,057,805
RDE N 087-2014 06-11-14 2,912,200
RDE N 090-2014 Encargar las funciones de Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información 10-11-14 651,456
RDE N 089-2014 10-11-14 2,071,505
RDE N 091-2014 11-11-14 2,599,365
RDE N 092-2014 11-11-14 2,280,466
RDE N 094-2014 11-11-14 2,797,332
RDE N 093-2014 11-11-14 2,837,266
RDE N 096-2014 12-11-14 1,910,398
RDE N 095-2014 12-11-14 2,306,703
RDE N 098-2014 12-11-14 2,705,478
RDE N 097-2014 12-11-14 3,359,089
RDE N 099-2014 14-11-14 2,096,935
RDE N 100-2014 14-11-14 2,654,055
RDE N 102-2014 17-11-14 3,248,748
RDE N 101-2014 14-11-14 2,795,165
RDE N 103-2014 18-11-14 2,145,270
RDE N 104-2014 18-11-14 2,125,851
RDE N 106-2014 19-11-14 3,029,493
RDE N 105-2014 18-11-14 2,540,052
RDE N 107-2014 19-11-14 1,548,874
RDE N 108-2014 20-11-14 2,149,598
RDE N 109-2014 20-11-14 2,070,114
RDE N 110-2014 20-11-14 2,857,301
RDE N 111-2014 21-11-14 3,281,678
RDE N 112-2014 21-11-14 1,991,399
RDE N 113-2014 21-11-14 2,818,616
RDE N 114-2014 21-11-14 2,719,128
RDE N 115-2014 24-11-14 2,181,033
RDE N 116-2014 25-11-14 2,082,871
RDE N 117-2014 25-11-14 2,669,186
RDE N 118-2014 25-11-14 3,090,249
RDE N 119-2014 25-11-14 2,689,382
RDE N 120-2014 25-11-14 2,917,304
RDE N 121-2014 27-11-14 2,495,853
RDE N 122-2014 27-11-14 2,033,426
RDE N 123-2014 28-11-14 717,438
RDE N 124-2014 23-01-14 2,795,816
RDE N 125-2014 28-11-14 3,229,214
RDE N 126-2014 28-11-14 2,890,590
RDE N 127-2014 Encargatura de la Jefatura de Unidad de Trámite Documentario 02-11-14 882,274
RDE N 128-2014 03-12-14 2,074,224
RDE N 129-2014 03-12-14 2,972,026
RDE N 130-2014 03-12-14 2,905,225
RDE N 131-2014 04-12-14 2,122,708
RDE N 132-2014 05-12-14 2,008,820
RDE N 133-2014 05-12-14 2,652,102
RDE N 134-2014 05-12-14 3,361,881
RDE N 135-2014 09-12-14 1,889,315
RDE N 136-2014 09-12-14 2,400,485
RDE N 137-2014 09-12-14 1,997,408
RDE N 138-2014 Fedatarios institucionales 09-12-14 801,181
RDE N 139-2014 09-12-14 4,357,943
RDE N 140-2014 10-12-14 4,839,828
RDE N 141-2014 11-12-14 2,080,923
RDE N 142-2014 11-12-14 2,802,188
RDE N 143-2014 11-12-14 2,030,921
RDE N 144-2014 12-12-14 1,883,044
RDE N 145-2014 15-12-14 2,658,478
RDE N 146-2014 15-12-14 2,690,654
RDE N 147-2014 16-12-14 3,048,241
RDE N 148-2014 16-12-14 2,862,728
RDE N 149-2014 17-12-14 2,711,521
RDE N 150-2014 18-12-14 2,947,339
RDE N 151-2014 18-12-14 2,016,696
RDE N 152-2014 18-12-14 1,826,732
RDE N 153-2014 22-12-14 2,963,842
RDE N 154-2014 23-12-14 1,936,414
RDE N 155-2014 23-12-14 2,570,742
RDE N 156-2014 24-12-14 2,245,197
RDE N 157-2014 24-12-14 2,000,819
RDE N 158-2014 29-12-14 1,792,495
RDE N 159-2014 30-12-14 3,092,517
RDE N 160-2014 30-12-14 3,109,570
RDE N 161-2014 30-12-14 2,232,164
RDE N 162-2014 31-12-14 912,736
RDE N 163-2014 31-12-14 706,857

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 8
 Resolución 
 artículo 44
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 Artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 2
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 56
 artículo 44
 artículo 44
 Artículo 1
 Resolución 
 artículo 51
 Resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 56
 artículo 56
 artículo 44
 artículo 77
 artículo 1
 Resolución