Source: https://raumtext.com/muster/berechnung-von-mehrkosten-und-schadenersatz-infolge-behinderungunterbrechung/
Timestamp: 2020-07-15 07:10:58+00:00

Document:
Berechnung von Mehrkosten und Schadenersatz infolge Behinderung/Unterbrechung - § 6 VOB/B • raumtext.com
Berechnung von Mehrkosten und Schadenersatz infolge Behinderung/Unterbrechung - § 6 VOB/B Menge
Kategorie: Berechnung Mehrkosten aufgrund Behinderungen Schlagwort: Word
Sind die hindernden Umstände von einem Vertragsteil zu vertreten, so hat der andere Teil Anspruch auf Ersatz des nachweislich entstandenen Schadens, des entgangenen Gewinns aber nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Der Anspruch des AN auf angemessene Entschädigung nach § 642 BGB bleibt unberührt.
mit Schreiben vom _______________ zeigten wir die Behinderung der Bauausführung an und zwar auf Grund von uns nicht zu vertretender Umstände.
Gemäß § 6 Nr. 6 VOB/B berechnen wir Ihnen Mehrkosten als Schadenersatz. Detailaussagen und Nachweise sind der Rechnung Nr.: _______________ vom _______________ beigefügt. Die Mehrkostenberechnung erfolgte nach der Differenzkostenmethode. Die kalkulatorischen Ansätze des vertraglich vorgesehenen Bauablaufs wurden dabei dem tatsächlichen Bauablauf gegenüber gestellt.
Entgangener Gewinn wurde
Wir bitten Sie den Rechnungsbetrag spätestens bis zum _______________ zu überweisen. Sollten Fragen zur Berechnung bestehen, stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.
Rechnung Nr. …. vom ............................... einschließlich Nachweise
Berechnung Mehrkosten aufgrund Behinderungen
Ablauf, Ausführung, Bauausführung, Behinderung, berechnen, Berechnung, Betrag, Grund, Klärung, Kosten, Mehrkosten, Nachweise, Rechnung, Rechnungsbetrag, Schaden, Schadenersatz, Schreiben, Umstände, Vertrag, vertreten
Schreibe die erste Bewertung für „Berechnung von Mehrkosten und Schadenersatz infolge Behinderung/Unterbrechung – § 6 VOB/B“ Antworten abbrechen
Schiedsgerichtsvereinbarung nach SL Bau
Vorlage einer Schiedsgerichtsvereinbarung als Anlage zum Bauvertrag.
Du siehst: Berechnung von Mehrkosten und Schadenersatz infolge Behinderung/Unterbrechung – § 6 VOB/B 0,00 €

References: § 6
 § 6
 § 642
 § 6
 § 6
 § 6