Source: http://docplayer.it/14704925-Comune-di-capua-provincia-di-caserta-copia-di-deliberazione-della-giunta-municipale-n-87-del-25-06-2015.html
Timestamp: 2018-04-27 07:29:37+00:00

Document:
COMUNE di CAPUA. Provincia di Caserta. COPIA di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE. N 87 del - PDF
COMUNE di CAPUA. Provincia di Caserta. COPIA di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE. N 87 del
Download "COMUNE di CAPUA. Provincia di Caserta. COPIA di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE. N 87 del 25.06.2015"
1 COMUNE di CAPUA Provincia di Caserta COPIA di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE N 87 del Oggetto: Vert. soc. FIN.SE.CO. s.r.l./comune di Capua di cui alla delibera di G.M. n. 72 del Provvedimenti. Settore: Amministrativo e Servizi Generali L anno duemilaquindici il giorno 25 del mese di giugno alle ore 12,40 nella Sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. Presiede l adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: Presenti Assenti ANTROPOLI CARMINE Sindaco X FERRARO GAETANO Vice Sindaco X CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA Assessore X CEMBALO FRANCESCO Assessore X LIMA GUGLIELMO Assessore X SALZILLO PAOLO Assessore X TOTALE 4 2 Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale.
2 IL Funzionario Istruttore Premesso: Che in data 14/04/2014 è stato notificato atto con il quale la soc. FIN. SE.CO. s.r.l., in persona del legale rappresentante Gustavo Conte, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Cavalli, cita il Comune di Capua, in persona del Sindaco, a comparire innanzi al Tribunale delle Imprese di Napoli Nuovo Palazzo di Giustizia Torre A, per l' udienza del 20/07/2015, per sentir: 1) accertare e dichiarare la intervenuta risoluzione di diritto del contratto per effetto dell' inutile decorso del termine assegnato al Comune ai sensi dell' art.1454 c.c.; 2) in via subordinata accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del Comune di Capua; 3) accertare e dichiarare la nullità del contratto disposta dal Comune di Capua e, per l' effetto, disporre l' annullamento e/o la sua disapplicazione; 4) condannare il Comune di Capua al risarcimento del danno consistente nel 10% del mancato utile sulla parte di opera non eseguita; 5) condannare il Comune di Capua al pagamento della somma di ,04, oltre rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza del danno fino al soddisfo; 6) condannare il Comune di Capua al pagamento della somma di ,38, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di insorgenza del danno fino al soddisfo; 7) condannare il Comune di Capua al pagamento degli interessi di mora sui ritardati pagamenti pari ad ,71; 8) condannare il Comune di Capua al pagamento delle somme indebitamente trattenute all'interno dello stato finale; 9) condannare il Comune di Capua al pagamento della somma di ,39 così come risultante dallo stato finale; 10) condannare il Comune di Capua al pagamento delle spese legali; Che la ditta istante espone che con contratto di appalto del 2 agosto 2010, rep. 16 (doc. 1), il Comune di Capua affidava alla stessa i lavori relativi al Programma innovativo in ambito urbano denominato Contratto di Quartiere II, per un importo di complessivi ,76 cifra che, a seguito di un verbale di accordo bonario del 24/02/2012, ascendeva ad ,44, e, successivamente alla perizia di variante n. 1, con atto aggiuntivo rep.06 del 01/08/2013, l'importo definitivo diveniva di ,63: ma, a seguito di contestazioni varie da parte dell'amministrazione per un ritardo nella esecuzione dei lavori da parte della ditta istante, in data 07/11/2014 la Giunta Comunale, con atto n. 137, deliberava la risoluzione del contratto di appalto; Che l' atto di citazione di cui sopra, depositato presso il Settore Programmazione e Pianificazione Ambientale e Territoriale, con nota prot. n del 28/04/2015, veniva trasmesso dal Responsabile dello stesso Settore, arch. Pasquale Rocchio, all'ufficio contenzioso..con invito a voler predisporre l' atto di nomina di un difensore di fiducia dell'ente... ; Che con l'adozione dell'atto deliberativo n. 72 del la G.M. ha incaricato l' avv. Danilo Alfieri di rappresentare e difendere il Comune di Capua nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli Sezione Specializzata per le Imprese dalla soc. FIN.SE.CO. s.r.l.; Che con lo stesso atto è stato conferito al legale ampio mandato per porre in essere ogni atto utile alla tutela degli interessi dell Ente; Che la G.M. ha anche incaricato il Responsabile del PEG di procedere, mediante proprie determine, a conclusione dell'incarico, all impegno ed alla successiva liquidazione, in favore del professionista incaricato, della somma di 1.500,00 oltre IVA, CPA e spese per tabulas, con imputazione della stessa al cap. 124 del bilancio; Che, conseguentemente, si è proceduto, con determinazione dirigenziale n. 628 del , all'impegno della somma complessiva di ,20 sul cap. 124 del bilancio; Che in data , prot. 9807, è pervenuta pec trasmessa dall'avv. Danilo Alfieri, con la quale il legale comunica che... dalla ricostruzione dei fatti e dalle contestazioni mosse dall'amministrazione comunale alla FIN.SE.CO. s.r.l. si prospetterebbe la possibilità di
3 spiegare in giudizio una domanda riconvenzionale nei confronti della soc. appaltatrice, attrice nel presente giudizio, per avanzare una richiesta di risarcimento a fronte dei danni conseguenti agli inadempimenti della ditta appaltatrice. Pertanto, a tal fine Vi chiedo di adottare una deliberazione di giunta ad hoc onde essere autorizzato in tal senso, oltre che compiutamente relazionare sui pregiudizi ed i danni conseguiti all'ente nella emarginata vicenda, nonché al fine di far predisporre immediatamente le spese vive necessarie per spiegare la domanda riconvenzionale, pari ad. 518,00 per domanda di valore indeterminabile. Il tutto entro e non oltre venerdì 26 giugno 2015 ; Che in data odierna è pervenuta all'ufficio Contenzioso pec trasmessa dal Responsabile del Settore Ambiente e Territorio con la quale si richiede di predisporre, con la massima urgenza, uno specifico atto di G.M. finalizzato all'estensione dell'incarico al professionista per poter presentare, in sede di costituzione, anche l'istanza di riconvenzionale per le richieste dei danni subiti dal Comune a causa degli inadempimenti contrattuali della Impresa FIN.SE.CO. s.r.l., che hanno già determinato l'avvio della procedura di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 136 del d. lgs. 136/2006. Lo scrivente ha già provveduto a disporre che la D.L. Faccia pervenire all'avvocato, in tempo utile, una specifica relazione sui danni subiti e subendi dall'ente a causa delle gravi inadempienze dell'impresa ; Che trattasi di incarico innanzi a Magistratura speciale, non rientrante nei casi contemplati dalla delibera di G.M. n.107/2012; Che previa intesa con il legale procedente si ritiene sufficiente l'integrazione e l'impegno contabile di E ,00, oltre IVA e CPA. Capua lì Il Funzionario Istruttore f.to dott. Bruno Valletta
4 Il Sindaco, dott. Carmine Antropoli, di concerto con il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Generali, dott. Giuseppe Turriziani; Vista la relazione istruttoria; Letta la pec a firma dell'avv. Danilo Alfieri, acquisita al n del protocollo generale in data ; Letta la pec pervenuta in data odierna all'ufficio Contenzioso, trasmessa dal Responsabile del Settore Ambiente e Territorio Propone alla Giunta Municipale 1. Di autorizzare l'avv. Danilo Alfieri a spiegare in giudizio una domanda riconvenzionale nei confronti della società appaltatrice, attrice nel presente giudizio, per avanzare una richiesta di risarcimento a fronte dei danni conseguenti agli inadempimenti della ditta appaltatrice. 2. Di integrare della ulteriore somma di ,00, oltre IVA e CPA, il compenso previsto in favore dell'avv. Alfieri, di cui alla delibera di G.M. n. 72 del ed alla determinazione dirigenziale n. 628 del Di incaricare, altresì, il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Generali, di far corrispondere al legale le spese vive necessarie per spiegare la domanda riconvenzionale, pari ad. 518,00, il tutto entro e non oltre venerdì 26 giugno Dare atto che il presente impegno è assunto nel rispetto dell' art. 191, comma 5, del D.lgs. 267/2000, trattandosi di servizio espressamente previsto per legge. 5. Darsi atto, altresì, che il suddetto impegno è assunto nel pieno rispetto dell' art. 250, c.1 del D.Lgs.n.267/2000. IL SINDACO f.to dott. Carmine Antropoli IL RESPONSABILE DEL SETTORE f.to dott. Giuseppe Turriziani
5 COMUNE DI CAPUA PROVINCIA DI CASERTA Spazio riservato all Ufficio proponente Settore Amm.vo e Servizi Generali Relatore Responsabile dott. Bruno Valletta Spazio riservato all Ufficio Prot. n. del Spazio riservato all Ufficio Giunta Proposta n. 92 del La presente proposta è stata approvata nella seduta del con il numero 87 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE OGGETTO: Vert. soc. FIN.SE.CO. s.r.l./comune di Capua di cui alla delibera di G.M. n. 72 del Provvedimenti. PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T. U. delle leggi sull Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa. o Atto non soggetto al parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell ente. o XAtto soggetto al parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria. Capua, lì 24 giugno 2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE f.to dr. Giuseppe Turriziani PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T. U. delle leggi sull Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria. Capua, lì IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA f.to dr. Mattia Parente
6 LA GIUNTA MUNICIPALE LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; LETTI tutti gli atti richiamati in premessa; RITENUTO dover provvedere in merito; PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli nelle forme prescritte dal disposto di cui all art. 49 del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; A VOTI UNANIMI, legalmente resi: D E L I B E R A a) Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. b) Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Generali dott. Giuseppe Turriziani. c) Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata esecutività ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e s.m.i. Del che il presente verbale viene sottoscritto. IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO f.to dott. Massimo Scuncio f.to dott. Carmine Antropoli
7 Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d ufficio; ATTESTA. CHE la presente deliberazione viene pubblicata all Albo Pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni consecutivi Lì Il Responsabile del Servizio f.to istr. dir. Antonietta Ventriglia Copia conforme all originale, in carta libera, per uso amministrativo. Dal municipio, li Il Responsabile del Servizio f.to istr. dir. Antonietta Ventriglia CERTIFICATO DI ESECUTIVITA Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d ufficio ATTESTA Che la presente deliberazione: E stata comunicata con lettera n in data ai sigg. capigruppo consiliari come prescritto dall art.125 del D. Lgs. 267/2000 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il / / decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. Capua, li IL Responsabile del Servizio

References: art.1454
 art. 191
 art. 250
 art. 49
 art. 134
 art.125