Source: http://pravo4u.cz/judikatura/nejvyssi-soud-cr/32-odo-543-2002/
Timestamp: 2020-05-25 14:27:01+00:00

Document:
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 32 Odo 543/2002 | Judikatura | Pravo4u.cz - služby pro právníky
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 32 Odo 543/2002
Soud prvního stupně dospěl ve svém v pořadí druhém rozsudku (původní rozsudek ze dne 22. srpna 2000, č. j. 47 C 15/2000-56, byl usnesením odvolacího soudu ze dne 8. ledna 2001, č. j. 51 Co 654/2000-74, zrušen a věc tomuto soudu vrácena k dalšímu řízení) po provedeném dokazování k závěru, že 22. července 1998 byla mezi účastníky uzavřena písemná smlouva o dílo podle ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku. Vzhledem k tomu, že součástí smlouvy byl úplný a závazný rozpočet, soud vyloučil možnost postupu v intencích ustanovení § 547 odst. 2, odst. 3 obchodního zákoníku, podle něhož se lze domáhat zvýšení ceny v případech, že cena byla sjednána podle rozpočtu, který nezaručuje úplnost a závaznost. Žalobkyně tak mohla za dílo dle uvedené smlouvy požadovat pouze cenu sjednanou, když v řízení nebylo prokázáno, že by došlo v písemné formě ke změně této smlouvy. Žalobkyni tak vzniklo právo požadovat po žalovaných „část ceny díla“ za práce podle smlouvy vykonané, k jejichž zaplacení je fakturami vyzvala.
Z faktury č. 19/99 pak soud prvního stupně považoval za oprávněně žalovanou položku - vnější omítka – účtovanou částkou 108.269,60 Kč, s tím, že od této částky samotná žalobkyně odečetla 41.755,- Kč (v tomto rozsahu byla žaloba vzata již dříve zpět). Za vnější omítku tak žalobkyně požadovala 66.514,60 Kč + DPH, tj. celkem 69.840,30 Kč. Pokud jde o fakturu č. 27/99 shledal soud prvního stupně za oprávněně účtovanou částku 80.531,20 Kč za svislé konstrukce (příčky z cihel), montáž lešení, ostatní konstrukce, izolace proti vodě, konstrukce truhlářské (skládací stropní schodiště), nátěry a komunikace - betonovou zámkovou dlažbu. V případě faktury č. 48/99 byla oprávněně účtovaná částka 18.383,20 Kč za spárování komínu, montáž tepelné izolace ORSIL, dodávku střešního okna VELUX, elektroinstalace a ústřední topení. Od součtů výše uvedených položek dále samotná žalobkyně v jednotlivých fakturách provedla odečet přeplatků a odpočtů v celkové výši 8.905,80 Kč a žaloba tak byla shledána důvodnou co do částky 159.848,90 Kč.
Obranu žalovaných, spočívající v uplatnění pohledávky za žalobkyní z titulu smluvní pokuty za prodlení s dokončením díla, soud prvního stupně nepovažoval za důvodnou, když sice připustil, že žalobkyně dílo ve stanoveném termínu nedokončila a „je v prodlení“, nicméně podle smlouvy uzavřené mezi účastníky při nedodržení termínu plateb faktur se „posunuje“ termín pro dokončení díla o stejný časový úsek, přičemž žalovaní „v prodlení se zaplacením faktur“ jsou. Proto žalovaným nárok na smluvní pokutu vůči žalobkyni nevznikl.
Odvolací soud v odůvodnění rozhodnutí (jeho části, kterou byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně ve vyhovujícím výroku) zejména uvedl, že se soud prvního stupně správně zabýval nároky ze žalovaných faktur, neboť se jedná o řízení, kde nemůže překročit návrhy účastníků a nezabýval se otázkou dokončení díla a případných nároků z dokončení smluvního vztahu mezi účastníky, protože před soudem prvního stupně žádné skutečnosti v tomto směru nebyly žádným z účastníků uvedeny, ani nevyšly najevo. Tyto otázky, včetně tvrzení, že některé částky, které byly předmětem „inkriminovaných faktur“, již byly zčásti zahrnuty do faktur předchozích, uplatnili žalovaní teprve v odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně a odvolací soud se tak těmito skutečnostmi nezabýval, protože nebyly způsobilými odvolacími důvody ve smyslu ustanovení § 205a občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“).
Odvolací soud se nezabýval ani námitkami uplatněnými v odvolacím řízení, že se jedná o dílo nedokončené a není proto důvod k placení jeho ceny. Předmětem žaloby byly totiž celkem tři faktury, přičemž ve smlouvě o dílo uzavřené 22. července 1998 bylo dohodnuto, že cenu díla uhradí objednatel (rozuměj žalovaní) formou zálohových faktur za práce vykonané v měsíci předcházejícím, tj. způsob úhrady ceny díla byl mezi účastníky dohodnut nezávisle na dokončení díla. V této souvislosti odvolací soud akcentoval, že žádný z účastníků řízení před soudem prvního stupně ani netvrdil, že by došlo „nějakým způsobem“ k ukončení vztahu účastníků založeného smlouvou o dílo, a teprve v odvolání bylo zmíněno, že k tomuto došlo zřejmě konkludentně, když v červnu 1999 začala na domě žalovaných pracovat jiná firma. Ani tato tvrzená skutečnost pak sama o sobě nemá za následek ukončení závazkového vztahu ze smlouvy o dílo a jiná skutečnost, s níž by zákon spojoval zánik nebo ukončení takového vztahu ani tvrzena žádným z účastníků nebyla. Soud prvního stupně proto správně rozhodl o povinnosti žalovaných zaplatit „tu cenu prací“, které byly vykonány podle smlouvy o dílo, když tato povinnost odpovídala uzavřené smlouvě. Ztotožnil se rovněž se závěrem soudu prvního stupně, který nezapočetl na tuto pohledávku žalobkyně částku, kterou z důvodu smluvní pokuty požadovali žalovaní, když jim právo na zaplacení smluvní pokuty nevzniklo, neboť sami nedodrželi termín plateb faktur.
Za zcela nesprávný považovali především závěr odvolacího soudu, podle kterého je úhrada zálohových faktur nezávislá na dokončení díla a v této souvislosti poukazovali na ustanovení § 548 odst. 1 větu druhou obchodního zákoníku, podle něhož nárok na cenu vzniká provedením díla. Nesprávným shledali rovněž závěr odvolacího soudu, že „předmětem sporu jsou pouze nároky ze zažalovaných faktur, neboť se jedná o řízení, kde nemůže soud překročit návrhy účastníků a zabývat se otázkou dokončení díla a případných nároků z ukončení smluvního vztahu“.
Dále dovolatelé akcentovali, že odvolací soud „odmítl řešit otázku smluvní pokuty“ a „ignoroval“ i otázku přeplatků žalovaných za jiné práce, v odvolání namítané. V tomto směru se neztotožnili se závěrem odvolacího soudu, že „zahrnutí některých částek do inkriminovaných faktur, které již byly uhrazeny, do faktur předchozích, není způsobilým odvolacím důvodem podle ustanovení § 205a o. s. ř., když námitky zpochybňující správnost fakturace a „zahrnutí prací, které byly provedené nesprávně či vůbec“ byly uplatněny žalovanými od samotného počátku řízení. Dovolatelé pak setrvali na všech námitkách započtení a to jednak, pokud jde o přeplatky za jiné práce, popř. nesprávné fakturace, a „další“ přeplatky, které současně v podaném dovolání konkretizovali.
Správnost rozhodnutí odvolacího soudu zpochybňovali rovněž z pohledu řešení otázky smluvní pokuty, když zdůrazňovali, že dílo nebylo žalobkyní dokončeno včas (respektive nebylo dokončeno vůbec) a nebylo ani předáno. Vyjadřovali podiv nad tím, že jejich povinnost „platit“ vzniká (podle názoru soudu) okamžikem doručení faktury, ale povinnost platit smluvní pokutu až ukončením smlouvy. Podle názoru dovolatelů se smluvní pokuta váže na vznik prodlení, a narůstá průběžně, jak prodlení pokračuje, přičemž do prodlení se jako první dostala žalobkyně, a to bez souvislosti s opožďováním plateb žalovaných.
Proto dovolatelé požadovali, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu a stejně tak i rozsudek soudu prvního stupně „v pravomocné části“ zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.
Pro řešení otázky, zda zaplacení „zálohových“ faktur je závislé na dokončení díla, a zda důvodnost žalobního požadavku měla být poměřována ustanovením § 548 odst. 1 větou druhou obchodního zákoníku, je rozhodující výklad smlouvy o dílo uzavřené mezi účastníky 22. července 1998 (dále též jen „smlouva“).
Podle skutkových zjištění soudů obou stupňů byla ve smlouvě stanovena cena dohodou ve výši 2,750.640,- Kč včetně DPH, a to s odkazem na rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy (srov. bod IV.). V bodě V. nazvaném „platební podmínky“ bylo dále ujednáno, že cenu za zhotovení díla uhradí objednatel (rozuměj žalovaní) formou zálohových faktur, vždy do patnáctého dne v měsíci, za práce vykonané v měsíci předcházejícím. Zálohové faktury budou opatřeny přílohou, kde bude upřesněn rozsah provedených prací v souladu s rozpočtem stavebního objektu. „Předpokládaná fakturace: říjen 1998 - 592.640,- Kč, listopad - 450.000,- Kč, prosinec 400.000,-, leden 1999 - 550.000,- Kč, únor - 400.000,- Kč a březen 1999 - 366.000,- Kč“.
Na tomto závěru není způsobilá ničeho změnit ani skutečnost, že podle stanovisek obou účastníků nebylo dílo dokončeno a předáno, když předmětem řízení je zaplacení „zálohových faktur“, a nikoli úhrada nároků, jejichž vznik by byl vázán na provedení díla.
Soud prvního stupně nepovažoval obranu žalovaných, která spočívala v uplatnění pohledávky za žalobkyní z titulu smluvní pokuty za prodlení s dokončením díla, za důvodnou. Připustil sice, že žalobkyně dílo ve stanoveném termínu nedokončila a „je v prodlení“, nicméně vzhledem k prodlení žalovaných se zaplacením faktur a dohodě účastníků, že při nedodržení termínu plateb faktur se termín pro dokončení díla „posunuje“ o stejný časový úsek, uzavřel, že žalovaným nárok na smluvní pokutu nevznikl. Odvolací soud pak svůj závěr, že soud prvního stupně správně nezapočetl na pohledávku žalobkyně částku, kterou z důvodu smluvní pokuty požadovali žalovaní, vybudoval na tom, že žalovaným právo na smluvní pokutu nevzniklo, neboť sami nedodržovali termíny plateb faktur.
a)	se týkají podmínek řízení, věcné příslušnosti soudů, vyloučení soudce (přísedícího) nebo obsazení soudu;
b)	jimi má být prokázáno, že v řízení došlo k vadám, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci;
c)	jimi má být zpochybněna věrohodnost důkazních prostředků, na nichž spočívá rozhodnutí soudu prvního stupně;
d)	odvolatel nebyl řádně poučen podle § 119a odst. 1;
e)	nastaly (vznikly) po vyhlášení (vydání) rozhodnutí soudu prvního stupně.
Jak je zřejmé z obsahu spisu, námitky, podle kterých žalobkyně do „inkriminovaných faktur“ zahrnula některé částky, které již byly obsaženy ve fakturách předchozích, a že za „jiné práce“ žalovaní žalobkyni zaplatili více, v důsledku čehož žalobkyni vznikly přeplatky, uplatnili žalovaní teprve v odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně (srov. č. l. 118-123). Jelikož žalovaným bylo poskytnuto soudem prvního stupně řádné poučení podle ustanovení § 119a odst. 1 o. s. ř. (srov. protokol o jednání konaném 6. listopadu 2001 - č. l. 100-102), odvolací soud v souladu s ustanovením § 213 odst. 3 o. s. ř. ke skutečnostem uplatněným žalovanými v rozporu s ustanovením § 205a o. s. ř. nepřihlížel. Posuzovat důvodnost námitek započtení (rozuměj námitek uplatněných až v odvolání) pak odvolacímu soudu zapovídá ustanovení § 216 odst. 1 o. s. ř.
Opodstatněnou není ani námitka dovolatelů, že odvolací soud „odmítl řešit otázku smluvní pokuty“, když z odůvodnění rozsudku odvolacího soudu i soudu prvního stupně je nepochybné, že oba soudy se zmíněnou otázkou zabývaly a dospěly k závěru, že žalovaným vůči žalobkyni nárok na zaplacení smluvní pokuty nevznikl.
Akceptovat pak nelze ani poslední námitku dovolatelů poukazující na porušení ustanovení § 118a odst. 2 o. s. ř., podle které odvolací soud „pokládal“ otázku ukončení smluvního vztahu účastníků „za velice podstatnou“ a na základě jejího posouzení se odmítl zabývat řadou námitek započtení - především smluvní pokutou. Dovolací soud již výše uzavřel, že soudy obou stupňů otázku vzniku nároku žalovaných na smluvní pokutu řešily, a že námitkami započtení uplatněnými až v odvolacím řízení se odvolací soud zabývat nemohl.
Vydáno: 21. October 2003

References: Soud 
 § 536
 soud 
 § 547
 soud 
 soud 
 soud 
 soud 
 soud 
 soud 
 § 205
 soud 
 soud 
 Soud 
 § 548
 soud 
 soud 
 § 205
 soud 
 § 548

Soud 
 soud 
 soud 
 § 119
 § 119
 soud 
 § 213
 § 205
 § 216
 soud 
 § 118
 soud 
 soud 
 soud