Source: https://www.slideshare.net/celamko/zmluva-o-dielo01m2012text1
Timestamp: 2017-11-18 20:16:30+00:00

Document:
Zmluva o dielo_äť._01_m_2012_-_text[1]
Zm2002972 txt - scan by Peter Malec 1638 views
1. Zmluva číslo: ZM2000218 ZMLUVA O DIELO č. 01/M/2012 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení1. ZMLUVNÉ STRANY1.1. Objednávateľ: Názov organizácie: Rozhlas a televízia Slovenska Mýtna 1, P.O. Box 55 817 55 Bratislava 15 Zastúpený: PhDr. Miloslava Zemková – generálna riaditeľka IČO: 47232480 IČ DPH: SK2023169973 Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 1922/B Bankové spojenie: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx1.2. Zhotoviteľ: Obchodné meno: MIJAS spol. s r.o. Sídlo: Medený Hámor č.25, 974 01 Banská Bystrica Štatutárny zástupca: Ing. Ján Koša – konateľ spoločnosti IČO: 31 580 645 DIČ: 2020456955 IČ pre DPH: SK2020456955 Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro. , vložka 1032/S Bankové spojenie: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Číslo účtu / kód banky: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Ján Koša – konateľ spoločnosti vo veciach technických: Ing. Marián Saksa – výrobný riaditeľ Telefón: xxxxxxxxxxxxxxx E-mail: mijas@mijas.sk 1
2. Zmluva číslo: ZM2000218 Článok II. Predmet zmluvy2.1 Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavebných prác – Štúdia RTVS Banská Bystrica: Názov stavby: Stavebné úpravy budovy RTVS ul. Prof. Sáru v Banskej Bystrici Objekt: SO 11 Hlavný objekt RTVS Časť: HSV a búracie práce Ostatné PSV práce2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa stavebné práce podľa požiadaviek objednávateľa spracovaných v cenovej ponuke zhotoviteľa zo dňa 27.1.2012 na svoj náklad, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečie ako i podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.2.4 Dielo zrealizuje zhotoviteľ na základe cenovej ponuky ( tvorí Prílohu č.1.,ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy), podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarnymi a bezpeč- nostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.2.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné. Článok III. Rozsah a spôsob plnenia a splnenia3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe : a) tejto podpísanej zmluvy o dielo b) projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Vladimírom Čulenom3.2 Stavebné práce potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu cenovej ponuky zhotoviteľa.3.3 Ostatné časti predmetu zmluvy 3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality.3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní : 3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo. 3.4.2. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť za úhradu aj naviac práce – práce nad rozsah diela vymedzeného v tejto zmluve, dodatočne požadované objednávateľom. Článok IV. Čas zhotovenia diela4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, zrealizuje v termíne: 2
3. Zmluva číslo: ZM2000218 - zahájenie prác : od 23.02. 2012 - ukončenie prác : do 16.03. 2012.4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou.4.3 V prípade, že zhotoviteľ bude meškať so zhotovením diela podľa lehôt a dohodnutých finančných objemov v tomto článku zmluvy z dôvodov na jeho strane, má objednávateľ právo žiadať preukázateľnú náhradu škody, pričom zmluva ostáva v platnosti. Objednávateľ určí zhotoviteľovi primeraný náhradný termín na splnenie predmetu zmluvy resp. jeho časti a môže vyhlásiť, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní dohodnuté zmluvné pokuty a môže odstúpiť od zmluvy.4.4 Dodržanie termínu uvedeného v článku 4.1. tejto zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa. V prípade, že z tohoto dôvodu by došlo k prerušeniu realizácie diela, lehota na jeho zhotovenie sa môže predĺžiť o dobu, o ktorú prerušenie ovplyvnilo dobu jeho vykonania.4.5 Zhotoviteľ má právo na predĺženie termínu dokončenia prác na diele resp. jeho časti po dohode s objednávateľom v prípade: a) okolností, za ktoré nie je možné robiť zhotoviteľa zodpovedným a ktoré nemohol ovplyvniť, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, b) vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané konaním zhotoviteľa, c) nepredvídateľných okolností súvisiacich s realizáciou stavby (napr. nevyhovujúce poveternostné podmienky, atď. )4.6 Predĺženie lehoty plnenia sa určí podľa dĺžky preukázateľného zdržania. Toto zdržanie musí byť riadne zaznačené v zápise z kontrolného dňa vykonávania prác medzi objednávateľom a zhotoviteľom a potvrdené oprávnenými zástupcami zmluvných strán a zmluvne potvrdené dodatkom k uzavretej zmluve. Článok V. Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky5.1 Zmluvné strany sa dohodli v súlade so zákonom č. 18/1996 Zb. o cenách a jeho vykonávacej vyhl. č. 87/1996 Zb. a taktiež v súlade s výsledkom verejného obstarávania na cene predmetu zmluvy vo výške : Cena predmetu zmluvy bez DPH : 19 865,30 € DPH 20 % : 3 973,06 € Cena predmetu zmluvy s DPH : 23 838,36 € Cena diela je stanovená na základe ocenenia výkazu výmer predloženého objednávateľom. Položkový rozpočet tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy o dielo.5.2. K zmene ceny môže dôjsť:5.2.1. V prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy, písomne schválenej zástupcom objednávateľa,5.2.2. Pri zmene technického riešenia, písomne schváleného zástupcom objednávateľa,5.3 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.5.4 Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa zmluvy o dielo bude nasledovný:5.4.1 Každá zmena oproti ocenenému výkazu výmer (ďalej len „rozpočet“) bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a inými účastníkmi výstavby (projektant a podobne).5.4.2 V prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať: • rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu • položkovito ocenený výkaz výmer naviac prác • položkovitý odpočet ceny menej prác 3
4. Zmluva číslo: ZM2000218 • kópiu zápisov zo stavebného denníka5.4.3 Pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny z pôvodného oceneného výkazu výmer. V prípade, že nie je možné použiť tieto položky, zhotoviteľ navrhne nové položky podľa cenníka OSKAR ODIS Žilina v cenovej úrovni platnej v čase realizácie a predloží ich objednávateľovi na odsúhlasenie.5.4.4 Zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ tieto odsúhlasí, prípadne vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 dní od ich obdržania. Dodatok k rozpočtu odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny v zmluve o dielo.5.4.5 V prílohe dodatku k zmluve o dielo zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu, cenu podľa odsúhlasených dodatkov a cenu spolu.5.4.6 Objednávateľom potvrdený dodatok k zmluve o dielo, dotýkajúci sa zmeny ceny, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny naviac prác vo faktúre.5.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je platiteľom DPH. Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia DPH, bude prebiehať podľa zákonných sadzieb platných v čase vystavenia daňových dokladov.5.6. Položkový rozpočet je záväzný pre vymedzenie rozsahu predmetu plnenia uvedený v čl.2, a je súčasťou tejto zmluvy. V položkovom rozpočte je vyznačené zatriedenie základní jednotlivých DPH podľa všeobecne záväzného predpisu platného v čase uzatvorenia tejto zmluvy. Tento rozpočet je podkladom pre fakturáciu stavebných a montážnych prác a ostatných častí zmluvného záväzku.5.7. Cena uvedená v bode 5.1 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.5.8. Cena predmetu zmluvy je spracovaná podľa zákona č. 18/1996Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.5.9. Platobné podmienky: 5.9.1. Objednávateľ bude uhrádzať čiastkové faktúry zhotoviteľa raz mesačne na základe súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok v zmysle rozpočtu (t. j. oceneného výkazu výmer). Splatnosť faktúr je 21 dní od ich doručenia. 5.9.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súpis prác musí byť zostavený prehľadne pričom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. 5.9.3. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru. 5.9.4. Fakturované budú iba skutočne vykonané práce, pričom môže prísť k zníženiu rozpočtovaných množstiev, v súlade s ostatnými ustanoveniami zmluvy. 5.9.5. Po ukončení a odovzdaní stavby a po podpísaní protokolu o odovzdaní a prev- zatí stavebných prác a dodávok zástupcom objednávateľa, predloží zhotoviteľ faktúru. 5.9.6. Faktúra musí mať predpísané náležitosti podľa § 15 zák.č. 289/1995 Z.z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúra bude predložená vo dvoch vyhotoveniach pre objednávateľa. Náležitosti faktúry : a) označenie “faktúra” a jej číslo, b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo), regis- trácia c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela, e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie, f) fakturovaná suma, g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty, h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch vyhotoveniach, j) pečiatka a podpis. 4
5. Zmluva číslo: ZM2000218 Článok VI. Základné podmienky zhotovenia diela6.1. Stavenisko6.1.1 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.6.1.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom : a) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa,6.1.3 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.6.1.4 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a odváža zo staveniska odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.6.1.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje spolupracovať s objednávateľom pri uplatnení nariadenia vlády SR č. 510/2001 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy, zabezpečiť koordinátora bezpečnosti a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením6.2 Stavebný denník6.2.1 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník do ktorého bude zapisovať všetky skutočnostirozhodujúce pre zhotovenie predmetu zmluvy, v zmysle článku III. tejto zmluvy. Ďalej je povinný v dennýchzáznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýliek vykonaných prác odprojektovej dokumentácie, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhovprác. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.6.2.2 Funkciu stavbyvedúceho stavby určí zhotoviteľ pred začatím stavebných prác. Objednávateľ určí technického dozora investora zápisom do protokolu pri odovzdaní staveniska.6.3. Vykonanie a odovzdanie prác6.3.1 Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie množstva a kvality prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.6.3.2 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.6.3.3 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach v zmysle zákona č. 330/1996 Z.z. v znení zákona č. 367/2001 Z.z. a ostatných bezpečnostných predpisov, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.6.3.4 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá dielo objednávateľovi a objednávateľ je povinný ukončené dielo prevziať, ak sa nevyskytli také vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu. 5
6. Zmluva číslo: ZM20002186.3.5 Zhotoviteľ 2 pracovné dni pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve objednávateľa k jeho prevzatiu.6.3.6 Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí: - zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných vád a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady. Zhotoviteľ je povinný drobné vady a nedorobky odstrániť bezodplatne v lehote: max. do 10 dní. - ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. - pri preberaní diela zistené prípadné drobné nedorobky, ktorých charakter umožňuje užívanie diela, nie sú dôvodom neprevzatia hotového diela objednávateľom.6.3.7 Dokladová časť, ktorá súvisí s odovzdaním a prevzatím diela: - doklady o nakladaní s odpadom, - certifikáty a atesty skutočne zabudovaných výrobkov (osvedčenia, vyhlásenia o zhode,...)6.4 Dokumentácia o kvalite stavby6.4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nebude viesť počas realizácie dokumentáciu o kvalite stavby.6.4.1.1 Dokumentáciu o kvalite materiálov a výrobkov - dokumenty vyžadované zo zákona, t.j. osvedčenia o vhodnosti výrobkov na stavebné časti stavieb, doklady o overení vlastností výrobkov – certifikáty, Článok VII. Záruka, zodpovednosť za vady7.1 Záručná lehota na práce : 60 mesiacov od podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí prác medzi objednávateľom a zhotoviteľom.7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.7.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené neodborným užívaním vecí. Zhotoviteľ tak isto nezodpovedá za vady, spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní písomne trval, alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.7.5 Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou.7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bezodkladne od uplatnenia písomnej oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstráni v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.7.7 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať. 6
7. Zmluva číslo: ZM20002187.8 Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád a nedorobkov inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne závady neodstráni.7.9 Ak sa preukáže, že v sporných prípadoch objednávateľ reklamoval neoprávnene, t. j., že ním reklamovaná vada nevznikla vinou zhotoviteľa a že sa na ňu nevzťahuje záručná doba, resp. že vadu spôsobil nevhodným užívaním diela objednávateľ a pod., je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady, vzniknuté v súvislosti s odstránením vady. Článok VIII. Zodpovednosť za škodu8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.8.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane má druhá zmluvná strana nárok na náhradu vzniknutej škody.8.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia aby nedošlo počas stavby k poškodeniu alebo zničeniu ostatného majetku objednávateľa odovzdaného pri odovzdaní staveniska. V prípade ak takáto škoda vznikne všetky náklady znáša zhotoviteľ.8.4 Pokiaľ zhotoviteľ spôsobí svojou činnosťou škodu tretím osobám, je povinný túto škodu odstrániť a uhradiť na vlastné náklady. Článok IX. Dohoda o zmluvných pokutách9.1 Ak zhotoviteľ nedodrží termín dodania predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne, má objednávateľ právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania, v tom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť.9.2 V prípade reklamácie, ak zhotoviteľ neodstráni reklamované vady v dohodnutom termíne, má objednávateľ právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania.9.3 V prípade omeškania s úhradou faktúr má zhotoviteľ právo uplatniť voči objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.9.4 Zmluvnými pokutami nie sú dotknuté nároky objednávateľa a zhotoviteľa na náhradu spôsobenej škody v dôsledku porušenia povinností. To sa vzťahuje na všetky dojednania o zmluvných pokutách obsiahnuté v tejto zmluve. Článok X. Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody10.1 Vlastníkom diela, uvedeným v čl. 2 bod 2.1 počas jeho realizácie je objednávateľ.10.2 Stavebný materiál a zariadenie potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny podľa bodu 5.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, ktorá je predmetom tejto zmluvy a ich zaplatenia objednávateľom.10.3 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. 7
8. Zmluva číslo: ZM200021810.4 Dôsledky škody na diele spôsobenej zavinením tretej osoby ako aj škody na majetku objednávateľa v priestoroch staveniska znáša zhotoviteľ, ak sa týkajú jeho dodávky, až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Článok XI. Odstúpenie od zmluvy11.1 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle ust. § 345 Obchodného zák. za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela.11.2 Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia.11.3 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.11.4 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po márnom uplynutí dodatočnej lehoty.11.5 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.11.6 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku v zmysle Obchodného zák., nárokov na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.11.7 Vysporiadanie vzájomných pohľadávok v prípade odstúpenia do tejto zmluvy : a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa po jeho zaplatení zhotoviteľovi. b) zhotoviteľ môže požiadať o posúdenie a prevzatie prác, ktoré vykonal do 15 dní po odstúpení od zmluvy. Pritom je povinný predložiť odsúhlasené vyúčtovanie vykonaných prác a dodávok na diele. Článok XII. Osobitné ustanovenia12.1 V prípade vzniku škody porušením povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má poškodená strana nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku.12.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.12.3 Ak by sa zhotoviteľ v súvislosti s plnením povinností podľa tejto zmluvy dostal do súdneho konania s treťou osobou alebo by takéto súdne konanie hrozilo, bezodkladne o tom vyrozumie objednávateľa. Objednávateľ je povinný na požiadanie zhotoviteľa dať ihneď k dispozícii zhotoviteľovi všetky potrebné informácie a podklady. Táto povinnosť vzniká príslušným vyrozumením. Uvedená povinnosť platí recipročne aj pre zhotoviteľa, pokiaľ by sa do takéhoto konania dostal objednávateľ. Vzájomná podpora sa poskytne iba v prípadoch, ak nedošlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s predmetom plnenia podľa tejto zmluvy. 8
9. Zmluva číslo: ZM200021812.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.12.5 Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe, v priestore realizácie, žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávaných prác.12.6 Podstatným porušením zmluvy na strane zhotoviteľa je vadné plnenie zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený, a ktoré v primeranej lehote neodstránil,12.7 Až do odstránenia nedostatkov uvedených v bode 12.6 nie je objednávateľ povinný vykonať úhrady za realizáciu tých častí stavby, ktorých sa vadné plnenie týka a nie je v omeškaní s platením. Článok XIII. Záverečné ustanovenia13.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, najmä ust. § 536 a nasl., Obch. zákonník a súvisiace právne predpisy.13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenie vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.13.3 Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.13.4 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy na web stránke úradu vlády na centrálnej registrácii zmlúv13.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísaniazmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení v Centrálnej registrácii zmlúv Úradu vlády SR.13.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoručne podpisujú.13.7 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve sú pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.V Banskej Bystrici, dňa V Bratislave, dňa ......................................................... ........................................................ Ing. Ján Koša PhDr. Miloslava Zemková konateľ spoločnosti generálna riaditeľka 9
10. Zmluva číslo: ZM200021810
Zm2002972 txt - scan
Navrh programu rada_rtvs_171128.n_xko
Navrh programu rada_rtvs_171026.nz_eo
Navrh programu rada_rtvs_170920.95np
Navrh programu rada_rtvs_170824_n.kwft
Navrh programu rada_rtvs

References: § 536
 čl. 2
 čl.2
 § 15
 čl. 2
 § 345
 § 346
 § 536