Source: https://www.scribd.com/document/38111128/Ley622Ley-de-Contrataciones-Municipales
Timestamp: 2018-12-17 02:22:52+00:00

Document:
Uploaded by David Salinas Reyes
LEY DE CONTRATACIONES MUNICIPALES LEY No. 622, Aprobada el 16 de Mayo del 2007 Publicada en La Gaceta No.
119 del 25 de Junio del 2007 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA A sus habitantes, SABED: Que, LA ASAMBLEA NACIONAL CONSIDERANDO I Que de conformidad al Artículo 177 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, los Municipios gozan de autonomía política, administrativa y financiera; que la administración de los mismos, corresponde a las autoridades municipales y que los Municipios tienen competencia en todas las materias que incidan en el desarrollo socioeconómico de su circunscripción. La importancia que conlleva el fortalecimiento de las instancias locales radica en que, a través de ellas, se sienten las bases para el desarrollo integral de los pueblos, mismo que se expande y trasciende las esferas locales alcanzando un mayor grado de desarrollo en el ámbito nacional. II Que las contrataciones de bienes, servicios y la construcción de obras públicas, constituyen una parte fundamental para el desarrollo económico de los gobiernos locales, ya que a través de la contratación a terceros los municipios pueden cumplir con las competencias que la Ley de Municipios les confiere, como entes responsables de la prestación de los servicios a la población de su circunscripción territorial con base a las necesidades sociales y a su propia capacidad. III La Ley de Contrataciones del Estado contempla procedimientos rigurosos cuya aplicación, lejos de ser un instrumento facilitador de la gestión de los gobiernos municipales y promotor del desarrollo local, se torna en un obstáculo considerando que el desarrollo económico-social no ha sido igual en los municipios lo que hace urgente la aprobación de una Ley de Contrataciones Municipales más flexible que pueda ser aplicable a la realidad del desarrollo municipal nicaragüense. IV Por consiguiente, los Municipios deben ser dotados de un ordenamiento jurídico adecuado a sus necesidades y particularidades, una ley especial cuyos procedimientos estén en armonía con la legislación municipal vigente que coadyuve a una mejor gestión administrativa local dentro del marco legal del país y que permita incidir en el desarrollo económico local. POR TANTO En uso de sus facultades
Ha ordenado la siguiente: LEY DE CONTRATACIONES MUNICIPALES CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES SECCIÓN PRIMERA OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY Artículo 1.- Objeto: La presente Ley tiene por objeto establecer las normas y procedimientos para regular las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, arrendamientos, consultorías y construcción de obras públicas, que en el ejercicio de sus competencias lleve a cabo el Municipio y/o el Sector Municipal. Artículo 2.- Conceptos: Para los fines y efectos de la presente Ley, se tendrán en cuenta los conceptos básicos siguientes: a) Interés Público: Es la preeminencia del interés de la comunidad sobre el interés de un particular. b) Oferta más Conveniente: Es aquella que cumple con las mejores condiciones de calidad, costo y celeridad. c) Razones de Emergencia: Aquellos eventos o situaciones apremiantes para la seguridad de los pobladores del Municipio. d) Sector Municipal: Es el sector conformado por Mancomunidades, Consorcios, Asociaciones de Municipios y Empresas Municipales que utilizan fondos de las municipalidades. e) Víveres Frescos: Son frutas, verduras, hortalizas, legumbres y carnes que se adquieren, sin fines comerciales, para el consumo y sustento del personal del Municipio o Sector Municipal. Artículo 3.- Ámbito de Aplicación: La presente Ley es aplicable a todos los Municipios del país y al Sector Municipal. Artículo 4.- Materias Excluidas: Están excluidas de la aplicación de los procedimientos establecidos en la presente Ley, las siguientes materias: a) Las adquisiciones financiadas con fondos de cooperación externa. Estas adquisiciones se sujetarán a lo establecido en los respectivos convenios. En caso de que dichos Convenios no estipulen el procedimiento a seguir se sujetarán a lo establecido en la presente Ley y su Reglamento. b) Las compras realizadas con fondos de caja chica. Estas compras serán reguladas por los Reglamentos Internos que para tal fin establezca cada Municipio o entidad del Sector Municipal, de conformidad con su presupuesto y con las Normas Técnicas de Control Interno emitidas por la Contraloría General de la República. c) Las contrataciones celebradas entre Municipios y el Sector Municipal. d) Las contrataciones celebradas entre Municipios e Instituciones del Sector Público. e) Las contrataciones celebradas entre los mismos Municipios. f) Cuando existan razones de emergencia y desastre que requieran de decisiones y actuaciones inmediatas.
Principio de Publicidad y Transparencia: Los procedimientos de contratación deberán de garantizar el acceso de los oferentes a conocer la información relacionada con las contrataciones. La exclusión de los procedimientos enunciados en el presente artículo. sustentada por la recomendación del Comité de Prevención.g) Cuando existan casos de desastre y de emergencia en el Municipio que requieran de decisiones y actuaciones inmediatas. Le corresponde a la Contraloría General de la República. previa declaratoria de alerta municipal del Alcalde.. so pena de incurrir en las sanciones establecidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República si no lo hiciere. a solicitud del Alcalde o máxima autoridad del Sector Municipal.. El Alcalde tiene la obligación de remitir copia certificada de la sesión en la que se apruebe la exclusión del procedimiento. servicios u obras no se presten en condiciones de competencia y estén dentro del marco de la cooperación interinstitucional. d) y e) se aplicará siempre y cuando el suministro de los bienes. únicamente se prohíbe proporcionar información que pueda colocar a un oferente en posición de ventaja respecto de otro. a partir de concluidas las razones de emergencia. h) La adquisición de víveres frescos existentes en el mercado. determinadas por el Consejo Municipal del correspondiente Municipio. a través de la publicidad por los medios correspondientes. celeridad. Artículo 6. se efectuará la modificación al presupuesto Municipal de acuerdo con lo estipulado en la ley de la materia. que se sustraigan de la aplicación de los procedimientos correspondientes las contrataciones realizadas a fin de dar solución al problema y posteriormente. siempre que estos no se adquieran con fines de comercialización.Principio de Igualdad y Libre Competencia: Se deberá garantizar que todos los . Artículo 7.Principio de Eficiencia y Celeridad: Los gobiernos locales en su gestión. o a los documentos que se consideren de acceso confidencial. La exclusión de procedimientos contemplada en los incisos c). Mitigación y Atención a Desastres correspondiente. costo y calidad. La escogencia del oferente en los procedimientos de contratación municipal se debe realizar de forma transparente.. El Consejo Municipal autorizará. bolsas agropecuarias nacionales o directamente a los productores. a la Contraloría General de la República en un plazo no mayor de quince días calendarios. están en la obligación de planificar. k) Los proyectos aprobados por el Concejo Municipal para ejecutarse mediante la modalidad de administración directa. j) Por razones de interés público. verificar la veracidad de la información y las causas que motivaron la exclusión de los procedimientos de contratación contemplados en la presente Ley. SECCIÓN SEGUNDA PRINCIPIOS GENERALES DE LAS CONTRATACIONES MUNICIPALES Artículo 5. i) Las adquisiciones en subastas públicas. desastre o alerta. debe estar debidamente motivada en la resolución que se emita. de tal forma que satisfagan sus necesidades en las mejores condiciones de racionalidad. La exclusión de procedimientos no implica autorización de contratar con personas o entidades incluidas dentro del régimen de prohibiciones. ejecutar y supervisar las contrataciones que lleven a cabo. seleccionando siempre la oferta más conveniente en provecho de los pobladores de su circunscripción territorial.
. En el caso del Sector Municipal. Artículo 11. tributos. diseños y especificaciones necesarios para su desarrollo.Principio de Autonomía: Es el derecho de los Municipios de administrar y gestionar sus recursos de forma independiente y autónoma.Programación de las Contrataciones: Los Municipios deben programar las contrataciones que pretendan llevar a cabo durante el año.Requisitos Previos: Previo al inicio de todo proceso de contratación. se deberá verificar que se cuenta con los recursos presupuestarios suficientes para hacer frente a las obligaciones que de ella se deriven. las primas y cualquier suma que deba ser desembolsada como consecuencia de la contratación. que estime conveniente el Municipio. la competencia corresponde a la máxima autoridad del mismo. servicios o consultorías que se han de adquirir en el transcurso del año. seguros.Estimación de la Contratación: Para determinar el tipo de procedimiento a utilizarse en la contratación. 5) Calendario estimado para el inicio de los procedimientos de cada adquisición. con la finalidad de proteger los intereses de sus pobladores. comisiones. Artículo 10. es el Alcalde. asimismo.. CAPÍTULO II REQUISITOS PREVIOS E INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Artículo 9. fletes. deberá contener como mínimo la siguiente información: 1) Todos los bienes. . intereses. puedan participar en los procesos de contratación en igualdad de condiciones y sin más restricciones que las establecidas por la Constitución Política y las leyes o de aquellas derivadas de los Pliegos de Bases y Condiciones de la contratación. incluirlas dentro de su presupuesto anual y darlas a conocer a través de un Plan General de Adquisiciones que se publicará dentro del primer trimestre de cada período presupuestario. obras. de conformidad a lo establecido en la ley de la materia. 4) Procedencia de los fondos que financiarán la adquisición. Artículo 8. no representa para el Municipio obligación de llevarla a cabo. Los Planes Generales de Adquisiciones.oferentes que cumplan con los requisitos establecidos en la presente Ley. Toda esta documentación. En dicha resolución deberá expresarse la finalidad pública que se persigue satisfacer. se deberá estimar el monto total de la misma.. tomando en cuenta el costo principal de la contratación. 3) Tipo de procedimiento a ser utilizado. Diario Oficial.. se deberá contar con los estudios técnicos. 2) Proyecto o Programa dentro del cual se llevará a cabo la contratación... una referencia de su justificación dentro del presupuesto y de la procedencia de los fondos. formará parte del expediente de contratación respectivo. podrán ser modificados para incluir en ellos contrataciones no consideradas inicialmente. que justifiquen la contratación. Artículo 13. quien emitirá una resolución ordenando el inicio del proceso. sin perjuicio de su publicación en la tabla de avisos del Municipio. 6) Cualquier información adicional.Competencia e Inicio del Procedimiento: La autoridad competente para dar inicio al procedimiento de contratación. los derechos. Artículo 12. El que una contratación esté dentro del plan. en La Gaceta.Contenido del Plan General de Adquisiciones: El Plan Anual de Adquisiciones.
subordinadas a la Unidad de Adquisiciones Central. la cual estará bajo la rectoría del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. d) Conformar y Custodiar los expedientes de las Contrataciones. Artículo 15. UNIDAD NORMATIVA Y COMITÉ DE LICITACIÓN SECCIÓN PRIMERA UNIDAD DE ADQUISICIONES Artículo 14. tendrá las siguientes competencias: a) Llevar registros estadísticos de los procesos de contratación municipal.Competencia de la Unidad de Adquisiciones: La Unidad de Adquisiciones es competente para llevar a cabo el procedimiento de contratación bajo la modalidad de compra por cotización.Funciones de la Unidad de Adquisiciones: Son funciones de la Unidad de Adquisiciones las siguientes: a) Planificar. Convocatorias. En los Municipios en que el volumen de sus operaciones lo requiera. técnicos y económicos. b) Prestar asistencia técnica a los Municipios.Unidad de Adquisiciones: En cada Municipio y/o Sector Municipal. deberá existir una Unidad de Adquisiciones.. La Unidad de Adquisiciones estará subordinada directamente al Alcalde. se tomará como monto el valor total del contrato durante su vigencia. A este efecto. desarrollar y dar seguimiento a los procedimientos de contratación en todas sus modalidades.Competencias de la Unidad Normativa: La Unidad Normativa. h) Manejar el registro de información. e) Recibir y custodiar las ofertas en los casos de compra por cotización.Unidad Normativa: Créase la Dirección de Contrataciones Municipales. Resoluciones y Recomendaciones de adjudicación..En las contrataciones de objeto continuo o sucesivo y en aquellas celebradas por un plazo determinado.. c) Colaborar con el Comité de Licitación en la elaboración de los Pliegos de Bases y Condiciones. CAPÍTULO III UNIDAD DE ADQUISICIONES. se podrán conformar varias sub-unidades de adquisiciones. en los procesos de contratación. Artículo 18. le corresponde dictar instructivos de carácter general para desarrollar o mejorar los sistemas de contratación a lo interno del Municipio en los aspectos operacionales. SECCIÓN SEGUNDA UNIDAD NORMATIVA Artículo 17. que tendrá a cargo la función normativa en materia de contrataciones municipales. . capacitación del personal. g) Llevar el registro de proveedores del Municipio y remitir la información a la Unidad Normativa... b) Asesorar al Comité de Licitación. Artículo 16. f) Seleccionar la mejor oferta en las compras por cotización. En el caso del Sector Municipal esta unidad estará subordinada a su máxima autoridad.
ya sea en forma individual o agrupada en un sub-comité técnico. a dos concejales de distintas corrientes políticas y a un ciudadano representante de la comunidad beneficiada con la adjudicación. por Registro y Compras por Cotización iguales o mayores a Trescientos Mil Córdobas. se deberá integrar un Comité de Licitación.c) Elaborar manuales de procedimientos. podrá hacerse asesorar de otros funcionarios expertos en la materia objeto de la contratación que estime conveniente. formularios. El Comité de Licitación intervendrá en todas las etapas del proceso de la contratación. El Comité de Licitación. contratos. b) Un miembro de la unidad administrativa que solicita la contratación.. sobre cualquier irregularidad detectada en los procesos de contratación. d) Preparar anualmente estudios y análisis acerca del comportamiento de precios de bienes y servicios. quien lo presidirá. Se podrán incorporar como observadores del Comité de Licitación con derecho a voz. g) Aplicar sanciones a los proveedores municipales por los incumplimientos a sus obligaciones. Artículo 20. convocatorias. Cuando en un proceso de adquisición intervengan dos o más Municipios. d) El responsable financiero y/o económico de la municipalidad. y en caso del Sector Municipal. evaluaciones hasta la recomendación de la adquisición. Artículo 21. h) Llevar registro del incumplimiento de las obligaciones por parte de los proveedores para efectos de aplicación de sanciones. aclaraciones. i) Informar al Municipio y a la Contraloría General de la República. SECCIÓN TERCERA COMITÉ DE LICITACIÓN Artículo 19. en la cual se designarán los nombres de los funcionarios integrantes y el de la persona que lo presidirá. f) Actualizar los montos de las diferentes modalidades de contratación.. pero sin voto. e) El experto en la materia objeto de la adquisición.. el Comité estará conformado por miembros de todos los municipios participantes en la contratación.Composición del Comité de Licitaciones: El Comité de Licitaciones estará integrado por: a) El responsable de adquisiciones. desde la elaboración de los Pliegos de Bases y Condiciones. que puede o no. e) Establecer y mantener actualizado el Registro de Información para uso de todos los Municipios. modelos de Pliegos de Base y Condiciones. precalificación de contratistas. c) Un asesor legal. La integración del Comité se hará por medio de un acuerdo del Alcalde del Municipio. ser funcionario de la municipalidad. mediante una resolución de su máxima autoridad.De las Sesiones del Comité: El quórum para que el Comité de Licitaciones .Constitución del Comité de Licitación: En las Licitaciones Públicas.
que contenga información actualizada sobre los antecedentes. Elaborar los Pliegos de Bases y Condiciones y demás documentos relacionados con el proceso de licitación. en las decisiones del comité. 4. Solicitar aclaraciones a los oferentes con relación a sus ofertas. publicada en La Gaceta. 220 del 20 de noviembre del año 2001. 7. 4.pueda sesionar es de la mitad más uno de sus miembros. Diario Oficial No. La toma de decisiones requerirá del voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros. Registro actualizado de los proveedores del Municipio. que realice el Municipio o Sector Municipal en el ejercicio de su competencia. desde su inicio hasta la recomendación de la adjudicación. bienes y servicios suministrados. El registro estará a cargo de la Unidad Normativa y será actualizado anualmente. Remitir a la Contraloría General de la República los documentos de toda contratación de conformidad con lo establecido en las "Normas para el Análisis. incumplimiento de contratos. que deberán hacerse constar en el acta respectiva. 3. solvencia. Responder las solicitudes de aclaración que formulen los oferentes. . Elaborar el informe de recomendación de la adjudicación y notificarlo a los oferentes. Recibir. Artículo 22. 8. Listado de las personas naturales y jurídicas que estén inhibidas de contratar con el Municipio. 10. De todas las sesiones se levantará un Acta en la que se harán constar todas las decisiones adoptadas por el Comité. 3. Evaluar las ofertas de acuerdo en los criterios y procedimientos establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones. CAPÍTULO IV DE LOS REGISTROS Artículo 23 Registro de Información: Cada Municipio deberá proporcionar a la Unidad Normativa.Facultades del Comité de Licitaciones: El Comité de Licitaciones tendrá las siguientes facultades: 1. sanciones recibidas.. la cual deberá ser firmada por todos los miembros presentes. 6. por Registro y Compras por Cotización iguales o mayores a Trescientos Mil Córdobas. no podrán haber abstenciones. En este registro se deberá llevar archivo en forma ordenada de los siguientes documentos: 1. información sobre el registro de sus proveedores. aplicable a los Municipios. Conocer de toda Licitación Pública. 9. 2. Control y Seguimiento de las Contrataciones del Estado". pero sí votos razonados. Copia del Plan Anual de Contrataciones del Municipio y sus modificaciones. Clasificación de los proveedores según el tipo de actividad. custodiar y dar apertura a las ofertas. Convocar a los oferentes a participar del concurso o licitación de conformidad a lo establecido en la presente Ley. Velar por el respeto del régimen de prohibiciones establecido por esta Ley. 5. con respecto al Pliego de Bases y Condiciones de la contratación. 2.
quiebra o interdicción judicial. En este registro se deberá llevar archivo en forma ordenada de los siguientes documentos: 1. Dirección exacta o domicilio en el que recibirá notificaciones. 4.5. 6. 89 de esta Ley. consultorías y construcción de obras y deberá clasificar la información por grupo de actividad. consultorías y construcción de obras públicas. Artículo 24. 3. El expediente individual de cada proveedor inscrito que contenga información actualizada sobre los antecedentes. 6. entidades del Sector Público y/o Sector Municipal. para efectos de su clasificación. incumplimiento de contratos. Detalle de la o las actividades a las que se dedica. Los expedientes de las licitaciones. Clasificación de los proveedores según el tipo de actividad. b) Poder de Representación Legal. 5. 3. 4. con toda la documentación desde los estudios preliminares hasta la recepción final.Requisitos para ser Proveedor: Para que una persona natural o jurídica pueda inscribirse como Proveedor Municipal. Las personas jurídicas deberán presentar además de los requisitos antes señalados: a) Escritura de constitución y estatutos debidamente registrados en el Registro Competente. 8. con toda la documentación desde los estudios preliminares hasta la recepción final. si los tuviere. en caso que posea. c) Estados Financieros del último año y/o balance inicial de operaciones. 2. deberá dar número de teléfono. solvencia. servicios.. Listado de proveedores sancionados. servicios. 7. fax y correo electrónico. Ser civil y legalmente capaz de contratar de acuerdo con la legislación común vigente. debidamente inscrito en el Registro Competente. salvo la excepción contenida en el artículo 90. Los expedientes de las licitaciones. Modelos de Pliegos de Bases y Condiciones para distintos bienes. En este registro se deberán inscribir todas las personas naturales o jurídicas que tengan interés en contratar con la Municipalidad y/o el Sector Municipal. bienes y servicios suministrados. y de no encontrarse en convocatoria de acreedores. . entre otros.Registro de Proveedores del Municipio: Cada Municipio deberá crear su propio Registro de Proveedores para bienes. obras o servicios. Solvencia municipal vigente. Información de precios referenciales para bienes. Modelos de contratos. Declaración de no estar dentro del régimen de prohibiciones establecido en el Arto. deberá satisfacer los siguientes requerimientos generales: 1.. 2. sanciones recibidas. Detalle de antecedentes de contrataciones con otros Municipios. Artículo 25.
. de conformidad con la ley de la materia... Los gastos administrativos y de materiales en que incurra el Municipio para la emisión del Certificado de Proveedor. Licitación por Registro y Compra por Cotización. Artículo 30. Artículo 29. la invitación se hará mediante convocatoria pública.Registros Supletorios: Los Municipios y el Sector Municipal. La Unidad de Adquisiciones debe dejar constancia de la invitación girada.Artículo 26. Si el número de proveedores inscritos es superior a diez. no se invalidará el concurso si este exceso no supera el diez por ciento y se dispone de los recursos presupuestarios suficientes para asumir la erogación. correrán por cuenta del proveedor. o se apruebe la respectiva modificación de su presupuesto. El Certificado de inscripción deberá renovarse anualmente. se realizará ante el responsable de adquisiciones del Municipio donde el proveedor tiene su domicilio legal. Artículo 27.Solicitud de Inscripción: La solicitud de inscripción en el Registro de Proveedores del Municipio. La invitación se hará mediante comunicación escrita dirigida al domicilio indicado por el respectivo proveedor. para contrataciones iguales o superiores a Dos Millones de Córdobas Netos.Compra por Cotización: Es el procedimiento ordinario para contrataciones cuyos montos sean iguales o menores a Novecientos Mil Córdobas. se invitará a un mínimo de cinco proveedores inscritos en el Registro de Proveedores del Municipio. CAPÍTULO V PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN SECCIÓN PRIMERA DISPOSICIONES GENERALES Artículo 28. se dejará constancia escrita de esta circunstancia y se pedirá cotización a quienes se encuentran inscritos. se deberá invitar a participar mediante convocatoria pública. En caso de no haber inscrito proveedores en el Municipio del bien o servicio solicitado. Cuando en el Registro no hubieren inscritos al menos cinco oferentes para el mismo bien o servicio que se desea adquirir.. estará en función del monto de la contratación. podrán utilizar de forma supletoria el Registro de Proveedores de otro Municipio y en su defecto el Registro Central de Proveedores del Estado. . Cuando se haya determinado un procedimiento con fundamento en la estimación preliminar de la adquisición y las ofertas presentadas superen los límites para la aplicación del procedimiento respectivo.Clases de Procedimientos de Contratación: Los procedimientos ordinarios de contratación de la presente Ley son: Licitación Pública. Cuando el monto estimado de la contratación sea igual o menor a Trescientos Mil Córdobas. La inscripción en el registro es gratuita y acredita al Proveedor para presentar ofertas en todos los Municipios del país. se podrá hacer uso de los registros supletorios. La determinación del procedimiento a aplicarse.Licitación por Registro: Es el procedimiento adquisitivo mediante el cual se convoca a todos los proveedores que se encuentren inscritos en el Registro de Proveedores del Municipio.. Artículo 31. sin margen de ganancia para el Municipio. a presentar ofertas para contrataciones cuyos montos sean superiores a Novecientos Mil Córdobas y menores a Dos Millones de Córdobas. Cuando el monto estimado de la contratación sea superior a Trescientos Mil Córdobas hasta Novecientos Mil Córdobas.Licitación Pública: Es el procedimiento adquisitivo mediante el cual se invita públicamente a proveedores debidamente inscritos en el Registro de Proveedores del Municipio o en los registros supletorios a presentar ofertas..
En los Municipios que existan comunidades indígenas. realizar adjudicaciones compartidas. con el objeto de dotarlos de la información suficiente para que puedan elaborar sus ofertas y que éstas se sujeten a los requisitos establecidos por el Municipio.. solicitud de aclaraciones. Criterios y procedimientos a considerar para la evaluación y selección de ofertas. cada vez que la tasa de cambio del córdoba con respecto al dólar de los Estados Unidos de América. todos los requisitos y condiciones que regirán las adquisiciones de obras. plazo para interposición de recursos y firma del contrato. 8. arrendamientos. es facultativo del Municipio y/o Sector Municipal su elaboración. o cualquier otra modalidad a ser utilizada en el . homologación.Pliego de Bases y Condiciones de la Contratación (PBC): Los Pliegos de Bases y Condiciones. si se requiere la presentación de muestras del bien y las condiciones sobre este particular. La elaboración del Pliego de Bases y Condiciones es de obligatorio cumplimiento en las Licitaciones Públicas. Para las Compras por Cotización cuyos valores sean menores a la cantidad señalada. 2. Artículo 34. 6.Artículo 32. Modelo del contrato a suscribirse. acumule una variación del diez por ciento. obra o servicio objeto de la contratación. El Pliego de Bases y Condiciones debe redactarse de forma clara y precisa. que incluye la fecha de venta del Pliego de Bases y Condiciones.. de tal manera que no podrán establecer requisitos que pongan en situación ventajosa a un proveedor determinado.. 4. por Registro y Compras por Cotización mayores a Trescientos Mil Córdobas. asimismo. 7. apertura de las ofertas. 3. recomendación de la adjudicación. análisis y evaluación. como la posibilidad de negociar precios. Características técnicas del bien. La actualización de los montos deberá ser publicada en el Diario Oficial La Gaceta. especificar en el caso de adquisición de bienes. bienes y servicios. tiempo de entrega requerido y cualquier otra información que estime conveniente dar a conocer a los oferentes en las respectivas solicitudes de cotización el responsable de adquisiciones del Municipio. Existencia de modalidades complementarías adicionales. bienes y servicios.Contenido Mínimo del Pliego de Bases y Condiciones de la Contratación: Todo Pliego de Bases y Condiciones debe contener como mínimo: 1. son el medio a través del cual el Municipio y/o Sector Municipal da a conocer a los potenciales oferentes. Calendario de la contratación. bastando con que se prepare un documento con las especificaciones de las obras. consultorías y construcción de obras públicas. respetando el principio de libre competencia. SECCIÓN SEGUNDA DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Artículo 33. se deberá preparar un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones en la lengua autóctona de la Región o Municipio. Requisitos sobre garantías.Actualización de Montos: Los montos establecidos para las distintas modalidades de contratación serán actualizados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). Instrucciones para preparar la oferta. consultorías y construcción de obras públicas a ser contratado. 5. arrendamientos. Detalle de la documentación legal que deberán presentar los oferentes para demostrar su capacidad para contratar.
. 15. Artículo 35. si estas no se ajustan a lo establecido en la presente Ley y en el Pliego de Bases y Condiciones de la contratación. se reserva el derecho a rechazar todas las ofertas. Las solicitudes de aclaraciones no interrumpen el plazo para la presentación de ofertas. deberán incluirse los siguientes datos: 1. 14. El plazo estimado para la ejecución del respectivo contrato. Artículo 36. mediante escrito dirigido al Comité de Licitación. 2. podrán presentar su oferta en su lengua nativa.. sin indicar la procedencia de la solicitud de aclaración. Siempre se deberá presentar en idioma español. se deberá convocar a los oferentes por escrito. Nombre del Municipio y el tipo de procedimiento a utilizarse. podrán solicitar al Comité de Licitación. Las situaciones que serán consideradas como errores no subsanables. debido a que la aclaración verse sobre aspectos fundamentales del proceso de adquisición. de conformidad con la presente Ley y su Reglamento. en el plazo establecido por el Reglamento de la presente Ley. 9. así como la fecha y lugar donde podrán obtenerse. deberá corresponder al costo de su reproducción y no contemplarse margen de ganancia para el Municipio y/o Sector Municipal. bien y servicio objeto de la licitación. 11. El precio de los Pliegos de Bases y Condiciones. salvo que así lo decida el Municipio y/o Sector Municipal. 10. Idioma en el que se deberá presentar la oferta.transcurso del proceso de conformidad con lo establecido en el Reglamento de esta Ley. Las comunicaciones se podrán realizar mediante el uso de medios electrónicos. No se podrán establecer precios elevados que limiten la libre participación de los oferentes. . 4. Descripción de la obra.Convocatoria a Licitación: En los procedimientos de Licitación Pública. por Registro y Compra por Cotización cuando corresponda. Cualquier otro requisito establecido por la entidad adquirente. En dicha convocatoria.Aclaración al Pliego de Bases y Condiciones de la Contratación: Los oferentes que hayan adquirido los Pliegos de Bases y Condiciones. Fuente de financiamiento de la adquisición. podrá estipularse que en los Municipios de las Regiones Autónomas en que existan comunidades indígenas. con especificación de la moneda en que se deberá pagar su valor. 16. Precio del Pliego de Bases y Condiciones. Recursos y derechos de los oferentes. En este caso deberá notificar a los oferentes la nueva fecha fijada para la apertura de la oferta. Declaración en el sentido que el Municipio y/o Sector Municipal. no obstante. El Comité de Licitación deberá comunicar la aclaración a todos los oferentes. 13. 12. aclaraciones al Pliego de Bases y Condiciones de la contratación. 3. Formalidades necesarias para la firma y validez del contrato una vez adjudicada la contratación. evaluación y pagos. o Comité Técnico de Compras en su caso. de conformidad a lo establecido en los artículos 53 y 57 de la presente Ley. Moneda que regirá la adquisición en cuanto a la presentación de ofertas.
Artículo 37. En este caso. todos los oferentes deberán cumplir con los requisitos de capacidad para contratar y serán solidariamente responsables ante el Municipio. fecha y hora señalados. Artículo 40. se podrán asociar mediante un convenio suscrito ante notario público.. serán devueltas al oferente sin abrir. en su totalidad. c) Ofertas en Consorcio: Para la presentación de ofertas. b) Presentación de Ofertas conjuntas: Dos o más personas naturales o jurídicas podrán unirse para presentar una misma oferta. la ampliación del plazo para presentación de ofertas podrá ser mayor que el cincuenta por ciento del plazo original. Si un proveedor solicita acuso de recibo de su oferta se le deberá extender. fecha y hora señalada en el Pliego de Bases y Condiciones. Cuando adolezcan de errores no subsanables de conformidad al Pliego de Bases y Condiciones de la contratación.Evaluación de las Ofertas: Las ofertas serán evaluadas de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones de la contratación. Las ofertas presentadas extemporáneamente. 2.. Artículo 42. en sobre cerrado. los oferentes asociados de forma solidaria.. 4. y si está contemplado en el Pliego de Bases y Condiciones. Artículo 41. La apertura de las ofertas se realizará en presencia de los oferentes.. en el lugar. lo estime conveniente. La misma contendrá la declaración del acuerdo conjunto y la designación del representante legal. Artículo 38. modalidades para la presentación de ofertas tales como: a) Presentación de Ofertas parciales: Si las características objeto de la contratación lo permiten.En ningún caso. se leerá a viva voz.Presentación y Apertura de Ofertas: Las ofertas deberán presentarse por escrito.Rechazo de las Ofertas: Las ofertas serán rechazadas por el Municipio y/o Sector Municipal en los siguientes casos: 1. dos o más oferentes. Del acto de apertura se levantará acta con detalle de las ofertas presentadas y se incluirán en esta las observaciones hechas por los presentes. la evaluación se realizará de acuerdo a los términos referidos en la solicitud de cotización.Criterios para la Evaluación de las Ofertas: Las ofertas presentadas deberán . En el caso de Compras por Cotización menores a Trescientos mil córdobas en las que no se elaboró un Pliego de Bases y Condiciones. Si el oferente tiene desactualizado su registro de proveedor. El contenido de las ofertas. servicios u obras objeto de la contratación. Artículo 39. podrá contemplar en el Pliego de Bases y Condiciones. podrán los oferentes presentar ofertas parciales de los bienes.. Cuando no se ajusten al Pliego de Bases y Condiciones de la contratación. 3. Si el oferente está bajo sanción por incumplimiento. pero en ningún caso podrá ser menor de treinta días calendarios.Vigencia de la Oferta: Las ofertas tendrán vigencia por el término establecido en el Pliego de Bases y Condiciones o en la solicitud de cotización. debidamente firmado y foliado. será firmada por los miembros del Comité y los oferentes que así lo deseen y se dará copia de la misma a los que lo soliciten.Variantes en la Forma de Presentación de Ofertas: Cuando el Municipio y/o Sector Municipal. El Acta de la apertura.. en el lugar. sin que se afecte el resultado final. La oferta será una sola y responderán por ella.
Este dictamen deberá ser notificado a cada uno de los oferentes participantes del proceso para que en su caso hagan uso de los derechos establecidos en la presente Ley.ser evaluadas de conformidad a los parámetros de ponderación que se establezcan en el Pliego de Bases y Condiciones de la contratación. Artículo 44. expresando su nombre y cargo en el Acuerdo o Resolución de Adjudicación. Artículo 46. Artículo 49. El Alcalde o la máxima autoridad del Sector Municipal.Readjudicación: En caso que el adjudicatario no se presente a la firma del contrato en el tiempo indicado en los documentos de la licitación o que no rinda la fianza de ejecución. En la resolución de la adjudicación se deberá expresar el fundamento de la misma y en caso de rechazo. bajo pena de nulidad. designando a varios oferentes una parte de la contratación... podrá aceptar o rechazar la recomendación del Comité..Adjudicación de la Licitación: En las Licitaciones Públicas y por Registro.. o a la máxima autoridad del Sector Municipal.Presentación de Oferta Única: Si en un proceso de licitación. fundamentando su decisión. deberán fundamentar su decisión en las disposiciones establecidas en la presente Ley. Artículo 43.Causales para Declarar Desierta la Licitación: El Alcalde del Municipio o la máxima autoridad del Sector Municipal deberán declarar desierta la licitación cuando se presente una de las siguientes circunstancias: a) Que no se presente ninguna oferta. b) Que ninguna de las ofertas presentadas se ajuste a los Pliegos de Bases y Condiciones de la licitación. en caso de rechazo. siempre y cuando sea conveniente para el Municipio o Sector Municipal y no se afecte el resultado final de la adquisición. el Comité de Licitación emitirá un dictamen recomendando al Alcalde del Municipio. El Alcalde o máxima autoridad del Sector Municipal podrá delegar la firma del contrato en otro funcionario.Suspensión del Proceso de Licitación: El Alcalde o la máxima autoridad del . Artículo 45. c) Que el Alcalde o la máxima autoridad del Sector Municipal..Adjudicaciones Parciales: Si el Pliego de Bases y Condiciones de la contratación lo contempla podrá recurrirse al mecanismo de adjudicación parcial. se deberá razonar la decisión. Artículo 48. emitirá en un plazo de cinco días calendarios a partir de recibida la recomendación del Comité de Licitación. podrá adjudicársele la contratación. la que deberá ser publicada por los mismos medios establecidos para la convocatoria. en las disposiciones establecidas en la presente Ley. solamente se presentara un oferente y su oferta se corresponde con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones de la contratación. el Alcalde del Municipio o la máxima autoridad del Sector Municipal procederá a readjudicar la contratación al oferente que hubiere obtenido el segundo lugar conforme el orden de prelación considerado en la evaluación de las ofertas.. no esté de acuerdo con la recomendación del Comité.. la adjudicación de la contratación al oferente que haya presentado la oferta más conveniente. la que se deberá notificar a todos los oferentes por los mismos medios empleados para la convocatoria. el Alcalde del Municipio o la máxima autoridad del Sector Municipal.Recomendación de la Adjudicación: Una vez vencido el plazo para la evaluación de las ofertas establecido en el Pliego de Bases y Condiciones de la contratación. una resolución adjudicando el contrato. Artículo 47. No se pueden evaluar ofertas con criterios que no se contemplen en el Pliego de Bases y Condiciones.
como la radio. no entraña responsabilidad alguna para el Municipio y Sector Municipal.. tablas de aviso de las alcaldías u otros.Plazo para la Presentación de Ofertas: El plazo de presentación de las ofertas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación pública.. considerando la complejidad de la contratación. Este margen será aplicado únicamente cuando el oferente local haya cumplido con los requisitos técnicos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones. no será menor de cuarenta días calendarios contados a partir del último anuncio de la convocatoria. debe ser publicada por los mismos medíos que se utilizaron para la convocatoria. En caso de reanudarse el proceso dentro de ese período presupuestario. se indicará que la evaluación de la oferta otorgará un margen de preferencia a la mano de obra Municipal. Debe hacerse ya sea a través de un diario de circulación nacional. La cancelación del proceso de adquisición en los términos antes relacionados. que en el ejercicio de sus competencias lleve a cabo el Municipio y/o Sector Municipal. la Resolución de adjudicación deberá ser emitida por el Alcalde ola máxima autoridad del Sector Municipal con las salvedades estipuladas en el artículo 41 de la presente Ley. arrendamientos.Convocatoria: El anuncio o convocatoria de la Licitación Pública es de tipo impersonal y es dirigido a oferentes no determinados. bienes y servicios. sin perjuicio de su publicación obligatoria en La Gaceta. La resolución de cancelación. con un intervalo de un día calendario entre cada anuncio. Artículo 51. La suspensión del proceso deberá ser notificada a los oferentes en un término de tres días calendarios a partir de la Resolución y se dejará constancia de ello en el respectivo expediente de la licitación.Sector Municipal podrán suspender el proceso de licitación en cualquier momento antes de la firma del respectivo contrato por razones de caso fortuito o fuerza mayor. consultorías y construcción de obras públicas.Cancelación del Proceso de Licitación: El Alcalde o la máxima autoridad del Sector Municipal podrán cancelar el proceso de licitación en cualquier momento antes de la firma del respectivo contrato por cualquiera de las siguientes razones: a) Nulidades en el proceso de contratación. SECCIÓN TERCERA NORMAS PARTICULARES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Artículo 52..Margen de Preferencia: En los Pliegos de Bases y Condiciones para las adquisiciones de obras. Artículo 50. La Resolución de suspensión. Diario Oficial. no entraña responsabilidad alguna para el Municipio y/o Sector Municipal respecto a los oferentes. La cancelación del proceso deberá ser notificada a los oferentes en un término de tres días calendarios a partir de la resolución y se dejará constancia de ello en el respectivo expediente de la licitación.. La suspensión del proceso de adquisición en los términos antes relacionados. Este plazo no se podrá disminuir en ningún caso. con los oferentes. debe ser publicada por los mismos medios que se utilizaron para la convocatoria. mas sí se podrá ampliar a conveniencia del Municipio y/o Sector Municipal. Artículo 54. b) Que haya terminado el período presupuestario.. d) Por razones de interés público. y no se haya reanudado el proceso suspendido. se retomará en la etapa procesal en que se suspendió. La publicación se efectuará en dos ocasiones. c) Reducción o cancelación del presupuesto destinado para la contratación. medios de comunicación electrónica u otros medios de comunicación local.Ratificación de la Adjudicación: En las Licitaciones Públicas. Artículo 53. .
Regulación Supletoria: En lo no previsto en esta sección.Forma de la Convocatoria: En las Licitaciones por Registro.. se aplicarán las disposiciones generales para contrataciones. debiendo dejar evidencia de su recibo por parte del proveedor. Si el Municipio y/o Sector Municipal lo considera conveniente.. Cuando el monto de la Compra por Cotización sea igual o superior a Trescientos Mil Córdobas. En caso que no se obtuvieren las cinco ofertas requeridas..Plazo para la Presentación de Ofertas: El plazo para presentar ofertas en la Licitación por Registro será un plazo mínimo de quince días calendarios. Artículo 61.Evaluación. el plazo de la presentación será de diez días calendarios. Artículo 56. enviar las solicitudes de cotización. puede utilizar el mecanismo de convocatoria de la Licitación Pública para agilizar el proceso. establecidas en la presente Ley. en dependencia . La invitación podrá hacerse por carta o a través de un medio electrónico.Plazo para la Presentación de Ofertas: Las ofertas serán presentadas en la forma.. que puede ser mediante carta en sobre cerrado o a través de medios electrónicos. En el caso de las contrataciones cuyos montos sean mayores a Trescientos Mil Córdobas y hasta Novecientos Mil Córdobas. El responsable de la Unidad de Adquisiciones dejará constancia escrita de la recepción de la invitación.. Si se requiere que sea en sobre cerrado la apertura de la oferta estará a cargo del Responsable de la Unidad de Adquisiciones.SECCIÓN CUARTA NORMAS PARTICULARES DE LA LICITACIÓN POR REGISTRO Artículo 55.. se invitará a licitar a oferentes inscritos en el Registro de Proveedores del Municipio o en cualquiera de los registros supletorios según el objeto de la contratación. será de cinco días calendarios a partir de la fecha de recibida la solicitud de cotización por el oferente. a falta de estos se podrá girar invitación a proveedores de otros municipios o del Estado. pudiendo adjudicaren este caso la compra a la oferta que se ajuste a lo requerido en la solicitud de invitación.Solicitudes de Cotización: La solicitud de cotización se enviará por escrito o por medio electrónico a proveedores de la localidad debidamente registrados. estará a cargo de la Unidad o Responsable de Adquisiciones del Municipio y/o Sector Municipal.. Adjudicación y Orden de Compra: La evaluación de las ofertas deberá hacerse en un plazo que oscilará entre dos y cinco días calendarios. quien estará asistido por los técnicos en la materia objeto de la compra. será responsable el Comité de Licitaciones establecido para los otros procedimientos de contratación. recibir y evaluar las ofertas y remitir su recomendación al Alcalde o en su caso a la máxima autoridad del Sector Municipal a fin de que adjudique la contratación.Responsable del Proceso de Compra por Cotización: El procedimiento de Compra por Cotización menor a Trescientos Mil Córdobas. Artículo 60. quien levantará Acta de las ofertas recibidas de conformidad a los requisitos establecidos en el Reglamento de la presente Ley. En la solicitud de cotización. fecha y hora indicada por el Municipio y/ o Sector Municipal. Artículo 59. lugar. se indicará la forma de presentación de las ofertas. Se invitará como mínimo a cinco proveedores para que presenten sus ofertas. el Responsable de la Unidad de Adquisiciones de igual forma dejará constancia escrita de ello y la anexará al expediente de la contratación. siendo responsable de preparar los documentos de la adquisición. Artículo 57. El plazo de presentación de la oferta. SECCIÓN QUINTA NORMAS PARTICULARES DE LA COMPRA POR COTIZACIÓN Artículo 58.
CAPÍTULO VI REGULACIONES ESPECIALES SECCIÓN PRIMERA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Artículo 63. mantenimiento. Demás requisitos técnicos que se consideren necesarios para garantizar el desarrollo exitoso del proyecto de inversión de acuerdo con los intereses del Municipio y/o Sector Municipal.. supervisión. El Alcalde o la máxima autoridad del Sector Municipal deberá adjudicar la contratación en un término de cinco días calendarios a partir de la recomendación. Artículo 62. construcción. durante y después de finalizado el proceso. Una vez evaluadas las ofertas por el Responsable de la Unidad de Adquisiciones. demolición de obras ya existentes. La orden de compra o el contrato. 5. se deberán realizar los estudios técnicos necesarios a fin de obtener la siguiente información: 1. 2. Planificación de las etapas que conlleva la ejecución de la obra (diseño. antes. Disponibilidad presupuestaria suficiente que permita la ejecución ininterrumpida de la obra. establecidas en la presente Ley. localización. Legalización del terreno en que se desarrollará la obra. éste emitirá su recomendación y la remitirá al Alcalde o a la máxima autoridad del Sector Municipal dentro de los dos días calendarios siguientes con copia a los oferentes para que hagan uso de sus derechos. perforación. reforma o ampliación. parcial o totalmente con fondos del Municipio y/o Sector Municipal. 3.Regulación Supletoria: En lo no previsto en esta sección. se deberá dejar claro en el Pliego de Bases y Condiciones la responsabilidad tanto administrativa como financiera que le corresponde a cada uno. Condiciones existentes relativas a características geográficas y topográficas del sitio donde se llevará a cabo la obra.. trabajos de exploración. extracción. Adjudicada la contratación el Responsable de la Unidad de Adquisiciones elaborará la solicitud de la orden de compra a favor del oferente seleccionado o en su caso solicitará la elaboración del contrato correspondiente. mantenimiento u otros). del suelo y subsuelo. Artículo 65. . que se realicen directa o indirectamente. construcción. se aplicarán las disposiciones generales para contrataciones.. Artículo 64.. formará parte del expediente de la contratación. 4. ampliaciones. 7.Obra Pública: Se entenderá por obra pública. Las compras deberán ser soportadas con los documentos legales correspondientes. La obra pública comprende además reformas. destinados a un servicio público o al uso común. servicios industriales y otros que tengan por objeto la conservación. Justificación de la necesidad de realizar la obra.de la complejidad del objeto de contratación. desarrollo y uso racional de los recursos naturales.Requisitos Previos: Antes de iniciar un proceso de contratación de obra pública. El impacto ambiental que provocará la ejecución del proyecto. 6.Intervención de Dos o Más Municipios en el Proceso de Contratación: Si en la ejecución de una obra pública intervienen dos o más Municipios. a todos los trabajos de ingeniería y/o arquitectura.
Sin embargo el contratista principal siempre responderá ante el Municipio y/o Sector Municipal por la ejecución total de la obra. se regirá en función de los montos de la contratación. Recepción Sustancial: Se realiza una vez que el contratista comunica al Municipio y/o Sector Municipal. De la recepción se levantará el Acta correspondiente. ni podrá participar en su construcción.. En cuanto a la determinación del procedimiento aplicable.Arrendamiento de Bienes Inmuebles y Equipos: El arrendamiento de . que la obra está lista para ser utilizada. La adquisición de los insumos u obras complementarias para la ejecución de esta obra se someterá a los procedimientos de contratación establecidos en esta ley..Artículo 66.Prohibición: Para la contratación de obras públicas. El Acta de recepción deberá ser firmada por los representantes del Municipio y/o Sector Municipal y del contratista. Artículo 69. El diseñador no podrá supervisar la obra. de su competencia.Subcontratación en Obras Públicas: Se podrá estipular la sub-contratación de una parte de la obra pública. En este caso no ocurre el acto adquisitivo y es responsabilidad directa de la administración municipal. en días calendarios...Regulación Supletoria: En lo no estipulado en esta sección. Artículo 71. el Municipio y/o Sector Municipal no podrá adjudicar todas las etapas del proyecto al mismo contratista. previa autorización escrita por parte del Alcalde o la máxima autoridad del Sector Municipal. para lo cual se fijará al contratista un plazo.. 2. Artículo 68. no exime al contratista de la obligación de responder por la calidad o vicios ocultos de la obra. SECCIÓN SEGUNDA ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Artículo 72. Para efectos de esta sub-contratación se deberá observar el régimen de prohibiciones establecido en la presente Ley. entre el diez y el treinta por ciento del período de ejecución de la obra en dependencia de la complejidad de ésta.Procedimiento para Adquisición. se levantará Acta de la recepción en la que se anotarán las observaciones y detalles pendientes de terminar o corregir en la obra.. de tal manera que: 1. Artículo 70.Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa: Para efectos de esta Ley es administración directa cuando el municipio construya una obra pública..Recepción de las Obras: La recepción de las obras públicas se realiza en dos fases: 1. la determinación del procedimiento se realizará mediante el procedimiento de la Licitación Pública. 2. Recepción Definitiva: Una vez finalizados los detalles pendientes. se fijará la fecha para la recepción definitiva y finiquito del contrato. Artículo 67. Artículo 73. siempre que esta no sea superior al cuarenta por ciento de la misma. Si se tratare de la adquisición de bienes inmuebles. según el monto. El ejecutor no podrá realizar el trabajo de supervisión de la obra.Supervisión de la Obra: El Municipio y/o Sector Municipal está obligado a supervisar la ejecución de las obras públicas en todas sus etapas. La recepción definitiva de la obra. Llegado el día de la recepción-entrega. utilizando sus propios equipos y mano de obra o con mano de obra aportada por la comunidad.. El Municipio y/o Sector Municipal fijará a partir de ese momento la fecha de la recepción. se seguirán los procedimientos generales de las contrataciones municipales. se presentarán los funcionaros designados para tal efecto.
sujetas a la realización de pagos parciales por parte del Municipio o del Sector Municipal. Artículo 74. se estimará el monto. b) Si no establece opción a compra. en la cantidad y tipo estrictamente necesarios para verificar que su calidad y demás características satisfacen las necesidades del Municipio o del Sector Municipal..Recepción de los Bienes: Para la recepción de los bienes.. jardinería y otras que no impliquen la realización de actividades que formen parte de las competencias propias del Municipio. SECCIÓN CUARTA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Artículo 80. quien podrá hacerse acompañar de un técnico a fin de determinar si cumple o no con los requerimientos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.. Artículo 76. se determinará el procedimiento a seguirse en atención al monto.Servicios Técnicos y Profesionales: El procedimiento aplicable para la . multiplicando el valor del canon por el tiempo de duración del contrato. La entrega de los bienes se realizará en la forma y tiempo establecido por el Municipio o el Sector Municipal.. Si el o los bienes no cumplen con lo requerido por el delegado de la Alcaldía o del Sector Municipal dejará constancia de esta situación y no se dará por recibido el lote.Procedimiento: Para las adquisiciones o suministro de bienes. Para tomar en arriendo inmuebles y equipos por períodos superiores a un año se requerirá de la aprobación del Consejo Municipal del Municipio. el Municipio o Sector Municipal.Servicios Complementarios: Se consideran servicios complementarios todas aquellas actividades relacionadas con el apoyo a las áreas administrativas. se tomará el precio del inmueble o equipo al momento de la forma del contrato. se realizará tomando en cuenta el monto del arrendamiento del inmueble o equipo. se levantará Acta con todos los detalles pertinentes.. limpieza. debiendo proceder conforme a las cláusulas contractuales.Supervisión: El Municipio o el Sector Municipal.Solicitud de Muestras: El Municipio o el Sector Municipal podrá requerir en el Pliego de Bases y Condiciones muestras del bien a adquirirse. La contratación de estos servicios pueden renovarse hasta por dos años siempre que el mismo se preste a satisfacción. De la recepción de los bienes. Artículo 78. tales como servicio de vigilancia... de acuerdo a las modalidades de contratación establecidas en la presente Ley. previa verificación de los recursos para asumir las obligaciones derivadas del respectivo contrato. Artículo 77. Artículo 81..inmuebles y equipos por el Municipio y/o Sector Municipal. SECCIÓN TERCERA ADQUISICIÓN O SUMINISTRO DE BIENES Artículo 75. La solicitud de muestras deberá ser racional. tienen el derecho de supervisar el proceso de fabricación o manufactura del bien y podrán realizar pruebas a fin de determinar si se están cumpliendo con las normas de calidad generalmente aceptadas y las especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones de la contratación.Estimación del Monto: El monto de la contratación para el arrendamiento de bienes inmuebles y equipos se calculará de la siguiente forma: a) Si el contrato de arriendo es con opción a compra. Artículo 79. designará a la persona encargada del proceso.Entregas Parciales: El contrato de suministro de bienes podrá estipular la realización de entregas parciales del bien. durante el tiempo de su vigencia. mantenimiento. que será firmada por las partes contratantes.
. que será aplicado únicamente cuando haya cumplido con los requisitos técnicos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones o en la solicitud de cotización respectiva. por parte del Municipio y/o Sector Municipal. para asegurar el cumplimiento de la obligación derivada del proceso de adquisición. Este método se utiliza cuando no existe un monto fijo destinado a la contratación. el mayor valor porcentual lo tendrá el factor calidad.Fianza o Garantía: Es el importe en dinero o valores que el oferente deberá poner a disposición del Municipio o del Sector Municipal. b) Menor Costo de la Oferta: Se da mayor calificación a la oferta de menor precio. establecidas en esta sección se deberá realizar la evaluación de las ofertas de acuerdo a los siguientes criterios: a) Mayores Calidades del Oferente en cuanto a Capacidad y Experiencia: En este caso. endosados a favor del Municipio o Sector Municipal.Inexistencia de Relación Laboral: El contrato de servicios de cualquier índole. se le asignará un valor porcentual. las que serán evaluadas de conformidad al plazo establecido en el procedimiento ordinario de contratación respectivo. Las garantías o fianzas se pueden presentar de diversas maneras: a) Certificados de Depósito a Plazo Fijo emitidos por Instituciones Bancarias debidamente autorizadas por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras. pero para proceder al pago final de dichos servicios será imprescindible la recepción a satisfacción. Para la contratación de los servicios antes señalados. b) Cheque Certificado o de Gerencia librado por Institución Bancaria debidamente autorizada y acreditada por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras a favor del . por lo que en caso de disolución del mismo no podrán invocarse las estipulaciones de las leyes laborales vigentes. metas y extensión de la tarea encomendada y se suministrará al oferente la información necesaria para la elaboración de las ofertas. Se utiliza este método cuando el servicio requerido no tiene características especializadas y el presupuesto para su adquisición es fijo. Para garantizar la prestación de los servicios de consultoría no se requerirá de fianza de cumplimiento. En el Pliego de Bases y Condiciones de la contratación. Artículo 82. CAPÍTULO VII SOBRE FIANZAS EN MATERIA DE CONTRATACIONES MUNICIPALES Artículo 84. d) Margen Preferencial a Mano de Obra Local: Si el oferente es poblador del Municipio que requiere el servicio. del objeto de la consultoría. no implica la existencia de relación laboral entre el Municipio y/o Sector Municipal y el oferente del servicio. Artículo 83. de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. el factor determinante será la experiencia y calificación para la realización del trabajo específico objeto de la contratación.Criterios de Evaluación de las Ofertas: En la contratación de servicios.contratación de servicios técnicos y profesionales a cargo de personas físicas y/o jurídicas se determinará en funcional monto de la contratación. c) Evaluación Combinada Calidad y Costo: Se dará el mismo valor porcentual al precio y a la calidad en la evaluación de la oferta y se adjudicará al oferente que obtenga la mayor puntuación. de conformidad a los porcentajes establecidos en la presente Ley. se deberá expresar deforma clara los objetivos... al calificar las ofertas.
El monto de la garantía de cumplimiento oscilará entre un diez y un veinte por ciento del valor total del contrato. Artículo 86. tendrá derecho a ejecutar el importe de la garantía. Artículo 85. el Municipio o el Sector Municipal. El período de vigencia de esta garantía deberá indicarse en el Pliego de Bases y Condiciones de la contratación. En caso de omisión sobre este particular se entenderá que es del diez por ciento para bienes y del veinte por ciento para obras públicas. c) Depósito en Efectivo equivalente al porcentaje del monto estipulado por la presente Ley.Municipio o Sector Municipal. se deberá requerir al contratista la ampliación de la fianza de ejecución. d) Garantía Hipotecaria acompañada de la respectiva certificación de Libertad de Gravamen. se entenderá que es del tres por ciento. Si el oferente retira su oferta sin causa justificada. Al adjudicatario se le restituirá la fianza de mantenimiento de oferta en el momento en que deposite en poder del Municipio o Sector Municipal la fianza de ejecución o cumplimiento. prorrogables a solicitud del Municipio o Sector Municipal y en dependencia de la adquisición.. si por omisión no se hubiera señalado el monto de esta garantía en los documentos de la licitación. podrán ser ampliados a juicio del Municipio y/o Sector Municipal. así mismo. Las garantías emitidas por bancos o aseguradoras internacionales de primer orden. no podrá ser menor de treinta días calendarios contados a partir de la apertura de las ofertas.. cada oferente deberá presentar una garantía proporcional a la parte de la oferta que le corresponda. Cuando se presenten ofertas conjuntas. A los oferentes que no resulten seleccionados se les restituirá su garantía en un plazo no mayor de cinco días calendarios. El plazo de validez de esta garantía. un monto fijo para todas las contrataciones que lleve a cabo. En ningún caso podrá ser menor al uno por ciento ni mayor al tres por ciento del monto de la oferta. contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación. siempre y cuando la garantía esté de acuerdo con la legislación nacional vigente de la materia y que sean ejecutables con el simple llamamiento por parte del Municipio o del Sector Municipal. firmará el respectivo contrato. tiene por objeto proteger al Municipio y/o Sector Municipal de cualquier daño o perjuicio que pudiera sobrevenir por el incumplimiento del contrato por parte del adjudicatario. Si en un contrato determinado se firmaren adéndum mediante los cuales se modifique el valor del contrato. En ningún caso la duración de la fianza podrá ser menor que el término de . cuando existan razones debidamente fundamentadas. El monto de la fianza de mantenimiento de oferta será fijado por el Municipio en los documentos de licitación.Fianza de Mantenimiento de Oferta: Esta garantía deberá ser presentada por el oferente al momento de presentar su oferta. se podrán admitir cuando tengan representación o corresponsal en Nicaragua. La presentación de esta garantía es obligatoria en las Licitaciones Públicas y por Registro. Los montos antes señalados. El objeto de esta fianza es garantizar que el oferente no modificará el precio de su oferta por el período de tiempo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y en caso de ser adjudicado. podrá establecer dentro del rango.Fianza de Ejecución o Cumplimiento: La fianza o garantía de ejecución.
Artículo 88. elegidos directa o indirectamente. se deberá requerir de éste. en el término que transcurra entre la notificación de la contratación. CAPÍTULO VIII RÉGIMEN DE PROHIBICIONES Y SANCIONES SECCIÓN PRIMERA DE LAS PROHIBICIONES Artículo 89. penalidades como: retenciones de pago. El monto garantizado. y tendrá como mínimo una vigencia de tres meses. hasta la suscripción del respectivo contrato. la presentación de una fianza que respalde el cincuenta por ciento del monto del adelanto. que son de carácter obligatorio en las licitaciones. El Municipio y/o Sector Municipal tendrá la facultad de requerir de esta fianza para Compras por Cotización inferiores al monto señalado. Además de las fianzas.. El Municipio y/o Sector Municipal podrá dispensar de la presentación de la fianza de cumplimiento al oferente que haga entrega del bien objeto de la contratación antes de la formalización del contrato.Fianzas Discrecionales: Además de las fianzas descritas en los artículos precedentes. El monto será el equivalente al cinco por ciento del valor de la obra o bien objeto de la contratación. rescisión del contrato e indemnizaciones en caso de incumplimiento por parte del contratista. podrán solicitar al contratista. a partir de la recepción final de los bienes u obras. Los funcionarios públicos de cualquier Poder del Estado.. por parte del Municipio y/o Sector Municipal. La fianza de ejecución se devolverá al contratista. La fianza de ejecución será presentada por el adjudicatario. por Registro y Compras por Cotización cuyos montos sean iguales o superiores a Trescientos Mil Córdobas. la presentación de otras fianzas tales como: a) Fianza a la Calidad y Rendimiento: Tiene por finalidad asegurar la calidad del objeto de la contratación. multas. La presentación de esta fianza es de ineludible cumplimiento en las Licitaciones Públicas. pero sí se podrá ampliar con el simple requerimiento del Municipio y/o Sector Municipal. Artículo 87. El monto de esta garantía será del cinco por ciento del valor del contrato y su vigencia será de seis a doce meses a partir de la suscripción del acta de recepción final y se deberá establecer en los Pliegos de Bases y Condiciones.. b) Fianza contra Vicios Ocultos: Tiene por objeto proteger al Municipio o al Sector Municipal contra defectos en las obras o bienes. se deberán incluir dentro de las cláusulas del contrato. c) Fianza contra Daños a Terceros: La Municipalidad u organismo contratante podrá requerir fianza para proteger a los pobladores por daños que puedan causar los contratistas.Prohibiciones para ser Oferente: No podrán actuar en calidad de oferentes ni suscribir contratos de cualquier naturaleza con los Municipios o Sector Municipal las siguientes personas naturales y/o jurídicas: 1. hasta que se haya realizado la recepción definitiva de la obra o bien. que a simple vista no sean detectables y que revelen su existencia con posterioridad a la entrega definitiva y finiquito del contrato. . se reducirá en la medida que el contratista cubra con su cumplimiento el valor del anticipo recibido.vigencia del contrato.Fianza de Anticipo: Antes de entregar cualquier suma de dinero al contratista en concepto de adelanto. el Municipio o el Sector Municipal a su discreción.
Régimen General de la Sanciones: Para la aplicación de sanciones derivadas del incumplimiento de las disposiciones y principios contenidos en la presente Ley. b) Cuando el oferente acredite que ha sido proveedor del Municipio al menos un año antes de la toma de posesión del pariente electo. en atención al monto de la contratación. Artículo 90. Artículo 91. empresas y sociedades comerciales en las que tenga participación accionaria. deberá inhibirse de participar en el proceso cuando tenga interés personal o comercial en los resultados de la contratación. Artículo 92.Prohibición a Funcionarios: El funcionario con quien tenga relación de parentesco el proveedor deberá inhibirse de participar en cualquiera de las etapas del respectivo proceso de adquisición. .Prohibición de Subdividir o Ampliar Contratos: El objeto de la contratación no podrá subdividirse en cuantías menores con el objeto de evadir la aplicación del procedimiento que de conformidad con la Ley le corresponde. Los parientes hasta el segundo grado de afinidad y tercero de consanguinidad.. formulación de los presupuestos bases y de otros documentos de la contratación. Los proveedores que se encuentren suspendidos del Registro de Proveedores del Municipio o de cualquiera de los registros supletorios. 6. Embajadores de Nicaragua ante otros Estados. No se entenderá que existe subdivisión de la contratación. SECCIÓN SEGUNDA DE LAS SANCIONES Artículo 94.. 4. siempre que la ejecución de cada etapa sea funcional y se complementen entre sí garantizando la integridad del objeto de la contratación. los Presidentes y Directores de Entes Autónomos y Gubernamentales. En todo caso. es requisito indispensable brindar las garantías básicas del debido proceso tanto a los funcionarios como a los oferentes señalados. Las personas naturales o jurídicas que hayan actuado en calidad de asesores o consultores en las etapas de diseño. cuando se hubiere planificado realizar la adquisición por fases claramente diferenciadas en el Pliego de Bases y Condiciones de la contratación o en la planeación de la contratación.Excepción a la Prohibición de Ser Oferente: Las prohibiciones contempladas en el numeral cuatro del artículo anterior. así como de las instituciones. se deberá hacer constar por escrito esta circunstancia por parte del Comité de Licitaciones o el Responsable de la Unidad de Adquisiciones en su caso.Obligaciones a Funcionarios: Los funcionarios cubiertos por la prohibición contemplada en los artículos precedentes.. 3. Asimismo. Las autoridades municipales y cualquier otro funcionario que tenga participación en cualquier etapa del proceso de contratación. 5. Artículo 93. están obligados a presentar un listado ante la Unidad Normativa. preparación de los Pliegos de Bases y Condiciones de la contratación.los Ministros y Vice-Ministros de Estado. Las personas jurídicas en las que tengan participación accionaria los funcionarios contemplados en estas prohibiciones. 2.. inclusive los cónyuges de los funcionarios contemplados por la prohibición. servicio u objeto de la contratación en el Municipio. en el que se detalle a los familiares cubiertos por la prohibición de contratar.. no serán aplicables en los siguientes casos: a) Cuando el oferente es el único proveedor del bien.
ni de la acción civil que pueda ejercer el Municipio para reclamar los daños y perjuicios que en su caso se le hubieren causado. b) Causar perjuicio económico a la Municipalidad o al Sector Municipal. b) Impedir o dificultar a personas autorizadas de forma injustificada.La aplicación de las sanciones administrativas derivadas de esta Ley. Infracciones: Cualquier otra irregularidad en la que incurran los funcionarios o empleados municipales relacionados con el procedimiento de contratación. e) Recomendar la contratación con personas afectadas por el régimen de prohibiciones. c) Retrasar injustificadamente el pago a los contratistas. En caso de reincidencia se . f) Proponer o disponer la división ilegal de las contrataciones para evadir los procedimientos establecidos en esta ley. el acceso a un expediente de contrataciones que esté bajo su custodia o manejo. Artículo 95. en caso de faltas leves será la suspensión sin goce de salario por un período de quince días.. d) Retrasar sin motivo la recepción de bienes. Falta Leve: Cometen falta leve el o los funcionarios y/o empleados municipales que incurran en una o más de las siguientes situaciones: a) No incorporar toda la documentación en forma oportuna al expediente de la contratación. deberá informar del hecho a la Contraloría General de la República y remitirá el expediente administrativo del caso. a fin de favorecerle en el concurso o proceso de contratación.De las Faltas e Infracciones de los Funcionarios y Empleados Municipales: 1. estando cubierto por la prohibición de contratar. 2. prestación de servicios o construcción de obras. El Alcalde del Municipio será el encargado de la aplicación de estas sanciones. La sanción. Cuando el Alcalde del Municipio tenga conocimiento de una falta grave cometida. relacionada con su responsabilidad dentro del proceso adquisitivo. g) No incluir en un informe o dictamen datos relevantes para la evaluación de las ofertas. por acción u omisión. será sancionada con amonestación por escrito la primera vez y con suspensión por un período de cinco días sin goce de salario la segunda. haciendo incurrir en mora a la Municipalidad. Falta Grave: Comete falta grave el o los funcionarios y/o empleados municipales. Si nuevamente infringe cualquiera de las causales establecidas en el presente artículo la sanción será el despido de conformidad con las leyes de la materia. para que ese órgano rector le imponga la sanción respectiva de acuerdo a las leyes de la materia. c) Suministrar información que ponga en situación de ventaja a un oferente respecto de otros. d) Recibir beneficios de parte de un oferente. 3. que incurren en una o más de las siguientes situaciones: a) Participar directa o indirectamente en un procedimiento de contratación municipal. siempre que se conozca esa circunstancia antes de la recomendación. no excluye de las responsabilidades civiles o penales que pudieran atribuirse a los funcionarios municipales o a los oferentes. y que no esté prevista anteriormente.
en tres ocasiones dentro de un lapso de tiempo no mayor a un año. Los casos expresados serán sin perjuicio de la ejecución de las garantías respectivas. al oferente que incurra en una o más de las siguientes causales: a) Presentar datos o documentación falsa al Municipio y/o Sector Municipal con el objeto de verse favorecido en el concurso. Artículo 96. quedando inhibido de participar en todo proceso de contratación a nivel nacional. bienes o servicios de inferior calidad a los ofertados. para presentar ofertas con precios sobrevaluados. f) Participar en un proceso de contratación estando cubierto por el régimen de prohibiciones. b) Obtener información de forma ilegal. CAPÍTULO IX FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN . frente a los demás competidores. a fin de defraudar al Municipio o al Sector Municipal. Suspensión del Registro de Proveedores hasta por un Año: Se suspenderá del Registro de Proveedores del Municipio hasta por un año. a fin de colocar en situación de ventaja a un oferente o a sí mismo. quien será la competente de la aplicación de las sanciones señaladas anteriormente.. c) Dar beneficios a los empleados o funcionarios involucrados en el proceso de contratación. Suspensión del Registro de uno a tres años: Se suspenderá del Registro de Proveedores del Municipio por un período de uno a tres años. reiteradamente. sin perjuicio de la ejecución de la garantía respectiva. En este caso.De las Sanciones: En caso de violación a las disposiciones previstas en la presente Ley por parte de personas naturales y/o jurídicas que intervengan directamente en el proceso de contratación se aplicarán las siguientes sanciones: 1. de forma tardía o defectuosa con las estipulaciones contractuales.. salvo las excepciones del artículo 90. se podrá además. d) Entregar obras. El superior jerárquico del funcionario o empleado municipal será el encargado de la aplicación de estas sanciones. a su vez notificará a los demás Municipios de la Resolución a través de la cual se impone la sanción. e) Coludirse con otro u otros oferentes. la oferta presentada sin justificar debidamente su actuación.Procedimiento para la Aplicación de Sanciones: El procedimiento para la aplicación de sanciones a funcionarios y empleados municipales se regirá de conformidad a lo que se establezca en la ley de la materia. Artículo 97. quedando inhibido de participar en todo proceso de contratación a nivel nacional. al oferente que incurra en una o más de las siguientes causales: a) Dejar sin efecto. a fin de obtener información o de ser favorecido en la evaluación y adjudicación del contrato.considerará como falta leve y se le aplicará la sanción correspondiente. La Unidad o Responsable de Adquisiciones registrará los incumplimientos de los oferentes y los notificará a la Unidad Normativa. imponer multas por el valor en que se pretendía defraudar. 2. b) Incumplir injustificadamente.
Resolver el contrato en caso de incumplimiento del contratista. Ejecutar las garantías e imponer sanciones en los términos establecidos en la presente Ley. 2. además de contener de forma clara los derechos y obligaciones de los contratantes.Artículo 98. Los honorarios legales que fije el notario serán a costa del contratista. siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 1.. Artículo 99. Las adquisiciones por montos menores se podrán formalizar mediante documento privado o por la emisión de la orden de compra.Modificaciones al Contrato: Un contrato puede modificarse mediante adéndum por disminución o ampliación hasta en un 20 por ciento de su monto y alcance original.Derechos del Contratista: Las personas naturales o jurídicas que por efecto de un proceso de adquisición contrataren con el Municipio o el Sector Municipal. 5. Que no exceda el límite establecido para determinar el procedimiento de contratación original aplicada. Los adendum de contratos iguales o mayores al monto antes señalado. Este acto se debe llevar a cabo en un período no mayor a diez días calendarios a partir de quedar firme la Resolución de Adjudicación. de conformidad con la ley de la materia. sin perjuicio de las indemnizaciones que resultaren a favor del contratista si hubiese mérito. Derecho a la revisión de precios: En los contratos por ejecución de obras por períodos mayores a seis meses se deberán establecer los mecanismos a utilizarse en la revisión de precios o cuando exista una disposición oficial del gobierno. Modificar el contrato. Artículo 101.. se tendrán que formalizar de esta misma forma. Que se cuente con la disponibilidad presupuestaria para responder al compromiso.Derechos del Municipio: Son derechos del Municipio y del Sector Municipal los siguientes: 1. 3... por razones de interés público. 2. independientemente de si la relación contractual no ha iniciado o está en proceso. documentos que serán válidos para la tramitación de pago correspondiente. Las cláusulas del contrato deben corresponderse con el modelo de contrato previamente establecido en el Pliego de Bases y Condiciones de la contratación y con los términos de la oferta presentada por el adjudicatario. deberán formalizarse mediante escritura pública. Artículo 102.Firma del Contrato: El proceso de contratación se formaliza mediante la suscripción del contrato entre el adjudicatario y el Municipio o el Sector Municipal. Rescindir el contrato por motivos de interés público. el bien o el servicio. Derecho de exigir el cumplimiento de lo pactado. Que no afecte la funcionabilidad de la obra.Formalidades: Las adquisiciones por montos iguales o mayores a los Doscientos Mil Córdobas. 3. caso fortuito o fuerza mayor. Dirigir. ésta se deberá establecer en los .. 4. controlar y supervisar el cumplimiento de las cláusulas contractuales y de las especificaciones de los Pliegos de Bases y Condiciones de la licitación. 2. tendrán los siguientes derechos: 1. Artículo 100.
CAPÍTULO X MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Artículo 103. Artículo 104. si por el contrario. En cuanto a los efectos de la resolución.. 4. cuando el Pliego de Bases y Condiciones favorezca notoriamente a un oferente en particular. Impugnación. podrán oponerse al contenido de los mismos. el Municipio o el Sector Municipal deberán dar respuesta en un plazo máximo de treinta días calendarios. La objeción debe razonarse y fundamentarse en una violación específica por parte del Municipio. Nulidad contra el acto de adjudicación. no se afectarán los plazos para la presentación de las ofertas. por Registro y Compras por Cotización iguales o mayores a Trescientos Mil Córdobas. Objeción al Pliego de Bases y Condiciones. podrá el contratista cobrar los intereses moratorios de acuerdo a las tasas legales y al deslizamiento monetario correspondiente.Objeción al Pliego de Bases y Condiciones: En los procesos de Licitación Pública. . El oferente podrá hacer uso de los siguientes recursos: 1. Este derecho no se aplica para las contrataciones de consultorías. cuando el Municipio no acceda a terminar de mutuo acuerdo el contrato. se considerará que existe causa justa. 3. Reconocimiento de Intereses y Deslizamiento Monetario: Cuando el Municipio incurra en mora en el pago de sus obligaciones sin causa justificada. 3.Recursos: Son los medios de impugnación con que cuenta el oferente para oponerse a los actos y Resoluciones del Municipio y/o Sector Municipal que le causen perjuicio en el transcurso de un proceso de contratación. Cuando el contratista invoque alguno de los derechos contemplados. dentro de los cinco días calendarios subsiguientes a su presentación.Pliegos de Bases y Condiciones de la licitación. El recurso se presentará por escrito ante el Comité de Licitación. Terminación anticipada del contrato por las siguientes causas: a) Cuando el Municipio incumpla o suspenda sus obligaciones durante sesenta días calendario sin causa justa. a los principios de contratación contemplados en la presente ley o a las normas esenciales de procedimiento. Si el retraso en el pago es motivado por retraso de las transferencias del gobierno central a las Municipalidades. cuando la objeción es declarada sin lugar.. se declara con lugar y esto afecta aspectos esenciales del Pliego de Bases y Condiciones se suspende el plazo de presentación de ofertas y se comenzará a contar a partir de notificada la Resolución del Comité de Licitación a todos los licitantes. El recurso de objeción será resuelto por el Comité de Licitación mediante resolución motivada. no imputable al Municipio. dentro de la primera mitad del plazo estipulado para la presentación de las ofertas. b) En caso fortuito o fuerza mayor. por tanto no se aplica lo establecido en el párrafo anterior. los oferentes participantes que hayan adquirido los Pliego de Bases y Condiciones. 2.
2.Reglamentación: La presente Ley será reglamentada por el Presidente de la República.Derogación: La presente Ley deja inaplicable para los Municipios y para el Sector Municipal la Ley No. c) Fianza equivalente al tres por ciento del valor de su oferta.. puede recurrir de Nulidad ante la Contraloría General de la República dentro de diez días calendarios posteriores a la notificación de la adjudicación. el Comité Revisor de la Licitación.. Al Comité Revisor se le debe proporcionar el expediente respectivo de la licitación. como respaldo al Municipio. el cual estará conformado por: 1. Artículo 106. de conformidad con lo establecido por el numeral diez del artículo ciento cincuenta de la Constitución Política de la República de Nicaragua. Artículo 109. En caso que la Contraloría declare sin lugar el recurso. en un plazo no mayor de cinco días calendarios. b) Estudios y dictámenes de dos expertos en la materia objeto de la contratación que fundamenten sus alegatos.Tramitación de los Recursos: El procedimiento para la tramitación de los recursos se establecerá en el Reglamento de la presente Ley. luego de haber sido notificada la recomendación del Comité de Licitación. el Municipio procederá a ejecutar sin más trámite la fianza presentada. Artículo 110. para rendir informe a la máxima autoridad del Municipio.Artículo 105.. Un representante de la Municipalidad que no forme parte del Comité de Licitación. Artículo 107. . El Alcalde por medio de resolución constituirá. suspende el plazo para la adjudicación.Recurso de Nulidad Contra el Acto de Adjudicación: Cuando el oferente considere lesionados sus derechos establecidos en la presente Ley. Este recurso es válido para las Licitaciones Públicas. en un plazo no mayor de sesenta días a partir de su entrada en vigencia. Un representante de la Unidad Normativa.Recurso de Impugnación: Los oferentes podrán interponer por escrito ante el Alcalde del Municipio el Recurso de impugnación contra el Dictamen de Recomendación emitido por el Comité de Licitación. por Registro y Compras por Cotización iguales o mayores Trescientos Mil Córdobas.. Un representante del Comité de Desarrollo Municipal. cuando se considere que dicho dictamen no se ajusta a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.. El recurrente en el escrito de interposición del Recurso de Nulidad deberá indicar: a) La norma jurídica en que se fundamenta el recurso. CAPÍTULO XI DISPOSICIONES FINALES Artículo 108.. La interposición de este Recurso. Una vez recibido el expediente.Asignación Presupuestaria: Al Ministerio de Hacienda y Crédito Público se le asignará una partida presupuestaria que permita el funcionamiento de la nueva Dirección General de Contrataciones Municipales. y 3. 323 "Ley de Contrataciones del Estado". El plazo para interponerlo es de tres días calendarios. tendrá cinco días calendarios prorrogables hasta por tres días.
Vigencia: Esta Ley entrará en vigencia tres meses después de su publicación en La Gaceta. a los dieciséis días del mes de mayo del año dos mil siete. RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ. DANIEL ORTEGA SAAVEDRA. Presidente de la Asamblea Nacional. Publíquese y Ejecútese. Secretario de la Asamblea Nacional. DR. ING. Dada en la ciudad de Managua.Artículo 111. Presidente de la República de Nicaragua. en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional. Managua. WILFREDO NAVARRO MOREIRA. Por Tanto: Téngase como Ley de la República. Asamblea Nacional de la República de Nicaragua .. Diario Oficial. diecinueve de junio del año dos mil siete.
Documents Similar To Ley622Ley de Contrataciones Municipales
Informe Final Res. 255-06 Hernandarias - 20-Set-06
Www Zerohedge Com News 2017-01-18 Heres How Google Tracks YoUploaded by x083
3-TEM-Full-2003Uploaded by Mainul Islam Rafi
Jadwal PelajaranUploaded by Ep
7-de-thi-co-lg.docUploaded by thiviendu
extraccion-liquido-liquido.pdfUploaded by Oswaldo Rodriguez
basic concepts of strucural analysis.pdfUploaded by kartho otho

References: Artículo 177
 Artículo 1
 Artículo 2
in fine
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 5
 resolución 
 Artículo 11
 Artículo 10
 Artículo 9
 Artículo 8
 resolución 
 Artículo 13
 resolución 
 Artículo 12
 Artículo 15
 Artículo 14
 Artículo 18
 Artículo 17
 Artículo 16
 Artículo 20
 Artículo 21
 Artículo 19
 resolución 
 Artículo 22
 Artículo 23
 Artículo 24
 artículo 90
 Artículo 25
 Artículo 30
 Artículo 29
 Artículo 27
 Artículo 28
 Artículo 31
 Artículo 34
 Artículo 33
 Artículo 35
 Artículo 36

Artículo 37
 Artículo 40
 Artículo 42
 Artículo 41
 Artículo 38
 Artículo 39
 Artículo 44
 Resolución 
 Artículo 46
 Artículo 49
 resolución 
 Artículo 43
 Artículo 45
 Artículo 48
 resolución 
 Artículo 47
 Resolución 
 artículo 41
 resolución 
 Artículo 51
 Resolución 
 Artículo 52
 Artículo 50
 Resolución 
 resolución 
 Artículo 54
 Artículo 53
 Artículo 61
 Artículo 56
 Artículo 55
 Artículo 60
 Artículo 59
 Artículo 57
 Artículo 58
 Artículo 63
 Artículo 62
 Artículo 65
 Artículo 64
 Artículo 69
 Artículo 71
 Artículo 68
 Artículo 72
 Artículo 70
 Artículo 67
 Artículo 73
 Artículo 74
 Artículo 80
 Artículo 76
 Artículo 78
 Artículo 77
 Artículo 81
 Artículo 75
 Artículo 79
 Artículo 82
 Artículo 84
 Artículo 83
 Artículo 86
 Artículo 85
 resolución 

Artículo 88
 Artículo 89
 Artículo 87
 Artículo 90
 Artículo 91
 Artículo 92
 Artículo 94
 Artículo 93
 Artículo 95
 Artículo 96
 artículo 90
 Resolución 
 Artículo 97
 Artículo 99
 Resolución 
 Artículo 101
 Artículo 102
 Artículo 100
 Artículo 103
 Artículo 104
 Resolución 
 resolución 
 Artículo 106
 Artículo 109
 Artículo 110
 Artículo 107
 resolución 
 Artículo 108