Source: http://docplayer.it/5167389-Comune-di-montemarciano.html
Timestamp: 2018-06-23 19:57:36+00:00

Document:
Achille Onorato Pieri
2 COMUNE DI MONTEMARCIANO PROVINCIA DI ANCONA CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL ARENILE PER L ANNO Repertorio n REPUBBLICA ITALIANA L anno duemiladodici, il giorno..., del mese. (.././ ), in Montemarciano (AN) e nella Casa Comunale ubicata in via Umberto 1, nr. 20 ed all interno dell Ufficio del Segretario Comunale AVANTI A ME Dott. Roberto Luminari, Segretario Generale del Comune di Montemarciano (AN), ivi domiciliato per la carica che riveste in Via Umberto 1^, n. 20, autorizzato a rogare i contratti nei quali il Comune di Montemarciano (AN) è parte, in forma pubblica amministrativa ai sensi dell art. 97, c. 4 lett. C) del D.Lgs. n. 267 del , sono personalmente comparsi i Signori: da una parte: il Dott. Ing. Luciano Bolli, nato a Montemarciano, il 21 gennaio 1951, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene in questo atto non in proprio, ma in nome e per conto del Comune di Montemarciano (AN), con sede in Via Umberto 1^, n. 20 in Montemarciano (AN) Codice Fiscale e Partita IVA , nella sua qualità di Responsabile del V Settore Lavori Pubblici, nell esercizio del potere di cui all art. 107, coma 3 lett. C), del D.Lgs n. 267 conferitogli dal Sindaco ai sensi del 2 comma dell art. 109 dello stesso D.Lgs. e del vigente regolamento sull ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Montemarciano, con proprio decreto n. 5 del 14 luglio 2009, a ciò autorizzato con determina del Responsabile del V Settore 2
3 Lavori Pubblici del Comune di Montemarciano n... del., di seguito nel presente atto denominato Comune dall altra parte: il Sig.., nato a.., il.., residente a..., in., codice fiscale:., il quale agisce nella sua qualità di.. della Società.., con sede legale in, Via.., iscritta al Registro delle imprese di. con Codice Fiscale e numero d iscrizione:, numero R.E.A., Partita IVA.., capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato.., autorizzato al presente atto in forza dei poteri a lui spettanti da statuto sociale, di seguito nel presente atto denominato Cottimista Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Segretario Generale Dott. Roberto Luminari sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono quanto segue: PREMESSO che con determinazione del Capo del V Settore n...., in data..., è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dal V Settore Lavori Pubblici del Comune di Montemarciano, dell importo di euro ,00, di cui euro ,81 per lavori da appaltare; che, a seguito di apposita gara, effettuata ai sensi dell art. 125, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i, e come da verbale di gara in data..., approvato dal Capo del V Settore con determinazione n.... in data..., è risultata aggiudicataria l Impresa... che ha offerto un ribasso del...% (diconsi....). 3
4 L importo di aggiudicazione risulta essere di euro... ( e. centesimi), comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso, pari ad euro... (.. e. centesimi); che la consegna dei lavori è avvenuta in data., sotto riserva di legge, ai sensi del combinato disposto di cui all art. 11, commi 9 e 12, del D.Lgs. n. 163/2006 ed all art. 153, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 207/2010; che in data... è stata sottoscritta dal Responsabile unico del procedimento e dal legale rappresentante dell impresa la dichiarazione compiuta, ai sensi dell art. 106, comma 3, del d.p.r. n. 207/2010 s.m.i., sulla permanenza delle condizioni che consentono l immediata esecuzione dei lavori; - che il Comune ha provveduto, prima della stipula in data odierna del presente contratto di appalto, alla pubblicazione dell affidamento dei lavori di cottimo fiduciario nelle forme e nei modi previsti per legge, ovvero mediante avviso di post-informazione sul sito del Committente ai sensi dell art. 173, comma 2 del D.P.R. n. 207/ che ai sensi degli articoli 83 e seguenti del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, trattandosi di lavori dichiarati urgenti, è stata acquisita la dichiarazione del Cottimista, sottoscritta con le modalità di cui all art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, attestante l insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 nei confronti dell impresa medesima, nelle more del rilascio della comunicazione antimafia da parte dalla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Ancona; TUTTO CIÒ PREMESSO le parti, come sopra indicate, convengono e stipulano quanto segue:
5 ARTICOLO 1 OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO Il Comune, così come rappresentato, conferisce all impresa..., che così come rappresentata accetta, il cottimo fiduciario dei lavori di manutenzione dell arenile per l anno L Importo contrattuale, tenuto conto del ribasso offerto del..% (diconsi virgola.. per cento), ammonta ad euro (diconsi euro. e.. centesimi), da assoggettarsi ad I.V.A., comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso, pari ad euro. (diconsi euro. e. centesimi), ed è da intendersi a misura, ai sensi dell art. 53, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., secondo quanto specificato nel Foglio Patti e Condizioni dei lavori di cui al presente contratto. Resta salva la liquidazione finale ARTICOLO 2 ALLEGATI AL CONTRATTO E OBBLIGHI DEL COTTIMISTA Ai sensi dell art. 137, comma 1, del d.p.r. n. 207/2010 s.m.i. costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto: a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i.; b) il Foglio Patti e Condizioni; c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni generali e specialistiche sotto elencate: relazione tecnico illustrativa; relazioni specialistiche; localizzazione aree di prelievo e conferimento; sezioni di progetto e verifica volumi; localizzazione precedenti opere marittime già esistenti e oggetto del presente 5
6 intervento di manutenzione; documentazione fotografica; computo metrio estimativo e quadro economico di progetto; schema di contratto; d) l elenco dei prezzi unitari; e) il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza, previsti ai sensi dell art. 131 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006; f) il cronoprogramma (incluso nel piano di sicurezza e di coordinamento); g) le polizze di garanzia di cui ai successivi articoli 5 e 6 del presente contratto Ai sensi dell art. 137, comma 3, del d.p.r. n. 207/2010, i documenti elencati al precedente comma 1, lettera b) e lettera d) sono allegati al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale sotto le lettere A) e B), previa sottoscrizione dei contraenti e da me Segretario Generale, omessa la lettura da me Segretario Generale per espressa dispensa dei comparenti avendone essi piena conoscenza. Tutti i restanti documenti elencati al precedente comma 1, sono depositati agli atti del Comune, sottoscritti dalle parti per integrale accettazione e da me Segretario Generale, della cui lettura i comparenti mi dispensano avendone piena conoscenza, si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati Il cottimo viene conferito ed accettato sotto l osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. ARTICOLO 3 TERMINI, PENALI E PROROGHE
7 1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 25 (venticinque) giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari al 1 (diconsi uno per mille) per ogni giorno di ritardo La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori È ammessa, su motivata richiesta del cottimista, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all interesse del Comune La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi al cottimista Sull istanza di disapplicazione della penale decide il Comune su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e l organo di collaudo, ove costituito I presupposti in presenza dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dall art. 15 dell allegato sotto la lettera A) Capitolato Speciale d Appalto ARTICOLO 4 PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO INTERESSI Nel corso dell esecuzione dei lavori non sono erogati al cottimista pagamenti in acconto del corrispettivo dell appalto, ai sensi dell art. 27 del Foglio Patti e Condizioni. 2. Il Cottimista avrà diritto, quindi, al pagamento in unica soluzione alla ultimazione dei lavori Il certificato di pagamento della rata di saldo è emesso dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e 7
8 l importo dei lavori eseguiti, ad ultimazione dei lavori Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni il Comune dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione Nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale sono dovuti gli interessi a norma dell articolo 133, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e dell articolo 143 del d.p.r. n. 207/2010 s.m.i., con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi L importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento a saldo, senza necessità di apposite domande o riserve ARTICOLO 5 CAUZIONE DEFINITIVA La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante polizza fideiussoria n..., in data.., rilasciata dalla Società, agenzia di., per un importo di euro.. (diconsi euro.. e centesimi) pari all.% ( virgola.per cento) dell importo del presente contratto. EVENTUALE Ai sensi dell art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 l importo della cauzione risulta ridotto del 50% in quanto il Cottimista è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO Ai sensi dell art. 113, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di 8
9 collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato La cauzione viene prestata a garanzia dell adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al cottimista rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del cottimista La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal cottimista per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere Il Comune può richiedere al cottimista la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al cottimista ARTICOLO 6 ASSICURAZIONI PER I RISCHI DI ESECUZIONE Il Cottimista ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa n..., in data, rilasciata dalla Società.., agenzia di.., per un importo di euro (diconsi euro e.centesimi) al fine di tenere indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati salvo quelli 9
10 derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito di euro ,00 (diconsi euro cinquecentomila e zero centesimi) ARTICOLO 7 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonchè il piano operativo di sicurezza, formano parte integrante del presente contratto, ai sensi dell art. 137 del d.p.r. n. 207/2010 e dell art. 131, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006. ARTICOLO 8 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA Il Cottimista è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori Il Cottimista è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del cottimista per l esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all escussione della garanzia ARTICOLO 9 RISOLUZIONE, RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Per la eventuale risoluzione del contratto, si applicano gli articoli 135, (risoluzione dei 10
11 contratti per reati accertati), 136 (risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità, grave ritardo) e 138 (provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall art. 134 del D.Lgs.n. 163/2006 s.m.i Ai sensi dell art del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi: qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d affidamento ARTICOLO 10 DOMICILIO Ai sensi dell art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i., agli effetti del presente contratto il Cottimista elegge domicilio in Montemarciano Via Umberto 1^, n. 20, presso la Casa Municipale del Comune di Montemarciano ARTICOLO 11 MODALITÀ DI PAGAMENTO I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria Comunale a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità Il Cottimista dichiara che il/la Sig.... nato/a..., il..., è autorizzato/a a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo La cessazione o la decadenza dall incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al comune
12 4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute In difetto delle indicazioni previste dal punto precedente, nessuna responsabilità può attribuirsi al comune per pagamenti a persone non autorizzate dal cottimista a riscuotere ARTICOLO 14 OBBLIGHI DEL COTTIMISTA RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI CUP.. - CIG Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il cottimista, ai sensi dell art.3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010 e degli artt.6 e 7 del Decreto Legge n. 187 del , si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del suddetto art.3 della Legge n.136/2010, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto art.3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni A tal fine il cottimista ha dichiarato che gli estremi dei conti correnti bancari dedicati sono IBAN.. Banca., agenzia di., e che la persona delegata ad operare su detto conto è il Signor..,.--- Parimenti il cottimista si impegna ad inserire, a pena di nullita assoluta nei contratti da 12
13 sottoscrivere con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessata al presente lavoro pubblico, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136 del 13 agosto Il Cottimista si impegna, altresi, a dare immediata comunicazione all Ente ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ancona della notizia dell inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria Al fine di consentire all Ente la verifica di quanto sopra il Cottimista dovra trasmettere all Ente i contratti di subappalto o qualsiasi altro subcontratto concluso entro il termine di 20 giorni dalla stipula. Ai sensi dell art. 118, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, il Cottimista ha l obbligo, di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Tale comunicazione dovrà essere inviata al Responsabile Unico del Procedimento almeno cinque giorni lavorativi prima dell effettivo svolgimento della prestazione oggetto di sub-affidamento Costituisce clausola risolutiva espressa del presente contratto di appalto, l eseguire transazioni senza avvalersi di Banche o di Poste Italiane S.p.a. e senza l osservanza delle modalita stabilite dall art.3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010, come interpretato dall art.6 e come modificato dall art.7 del Decreto Legge n. 187 del , e dal presente articolo ARTICOLO 13 CAPITOLATO GENERALE D APPALTO Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d Appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i
14 2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del Capitolato Speciale ARTICOLO 14 CONTROVERSIE Qualora, a seguito dell iscrizione di riserve sui documenti contabili, l importo economico dell opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell art. 240 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n L accordo bonario, definito con le modalità di cui al richiamato art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006, ha natura transattiva, se effettuato ai sensi dei commi 11, 17 e 18 dello stesso articolo È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Ancona ARTICOLO 15 CESSIONE DEL CONTRATTO SUBAPPALTO Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell art. 118, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i Il cottimista non ha indicato in sede di offerta lavori da subappaltare ai sensi dell articolo 118, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., ARTICOLO 16 SPESE E REGISTRAZIONE Sono a carico dell appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonchè i diritti di segreteria nelle misure di legge La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell ufficio presso cui è stipulato il contratto Del presente contratto, ai sensi dell art. 40 del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, le parti 14
15 richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) ARTICOLO 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il Comune, ai sensi del Decreto Lgs. n.196/2003, informa il Cottimista che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per lo assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia Del presente Atto, scritto con elaboratore elettronico con inchiostro indelebile, ai sensi di legge, da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e completato di mio pugno, io Segretario Generale rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario Generale rogante, anche a margine di ogni foglio Questo Atto consta di n.. fogli di carta debitamente legalizzata, dei quali sono occupate pagine intere n... e righe n.. della pagina n., escluse le firme. Per il Cottimista: Per il Comune: Impresa.. Il Capo del V Settore (Sig...) (Dott. Ing. Luciano Bolli).. Il Segretario Generale del Comune (Dott. Roberto Luminari). 15

References: art. 97
 art. 107
 art. 109
 art. 125
 art. 11
 art. 153
 art. 106
 art. 173
 art. 38
 art. 67
 ARTICOLO 1
 art. 53
 ARTICOLO 2
 art. 137
 art. 131
 art. 137
 ARTICOLO 3
 art. 15
 ARTICOLO 4
 art. 27
 articolo 133
 articolo 143
 ARTICOLO 5
 art. 40
 art. 113
 ARTICOLO 6
 ARTICOLO 7
 art. 137
 art. 131
 ARTICOLO 8
 ARTICOLO 9
 art. 134
 art. 3
 ARTICOLO 10
 art. 2
 ARTICOLO 11
 ARTICOLO 14
 art.3
 art.3
 art.3
 art. 118
 art.3
 art.6
 art.7
 ARTICOLO 13
 ARTICOLO 14
 art. 240
 art. 240
 ARTICOLO 15
 art. 118
 articolo 118
 ARTICOLO 16
 art. 40
 ARTICOLO 17