Source: http://docplayer.cz/67434-Smlouva-o-vykonu-cinnosti-autorskeho-dozoru-na-akci-lazenska-zona-lednice-doplneni-infrastruktury-registracni-c-cz-1-11-2-1-00-08.html
Timestamp: 2018-11-18 17:25:23+00:00

Document:
Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. - PDF
Download "Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08."
1 Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/ , kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: Název: Obec Lednice Sídlo: Lednice, Zámecké náměstí 70, Lednice Zastoupený: RNDr. Liborem Kabátem, starostou obce IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: ČS Břeclav Číslo účtu: /0800 Kontaktní osoba: RNDr. Libor Kabát Telefon: (dále jen objednatel ) a Název / obchodní firma / jméno a příjmení: Sídlo: Zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:..... CZ.. obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v, v odd.., č. vl..,
2 obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v nebo -fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku, evidovaná..., nebo. (jiné oprávnění fyzické osoby k podnikání s uvedením údaje o vydavateli oprávnění, datu vydání a případně o číselném označení tohoto oprávnění) Kontaktní osoba: Telefon: Fax: POKYNY PRO UCHAZEČE: (dále jen Autor ) Při zpracování návrhu na uzavření Smlouvy o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury doplní uchazeči pouze ty údaje, které se vztahují k charakteru jejich právní formy, ostatní varianty specifikace právní formy nebudou v nabídce obsaženy. I. Účel smlouvy 1. Autor se zavazuje, že bude vykonávat pro objednatele autorský dozor při realizaci stavby v rámci projektu,, Lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury dále jen,,stavby,,. 2. Objednatel se zavazuje, že za řádné provedení autorského dozoru zaplatí dohodnutou cenu a že poskytne autorovi dohodnutou součinnost. II. Obsah a rozsah autorského dozoru 1. Autor bude provádět posuzování návrhů na případné změny vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi při realizaci stavby, v případě schválení investorem a technickým dozorem stavebníka vypracuje výkaz výměr pro ocenění změny zhotovitelem stavby. 2. Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 3. Objednatel zajistí pro autora nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v tomto smyslu zejména oznámí Autora jako osobu vykonávající autorský dozor dodavateli stavby a zajistí, aby Autor dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.
3 4. Rozsah činností autorského dozoru je dán přílohou č.2 Výkonového a honorářového řádu ČKAIT, Výkonem autorského dozoru se pro účely této smlouvy mimo jiné rozumí: - účast na předání a převzetí staveniště, - sledování stavební činnosti prováděné vybraným zhotovitelem, - její porovnání se stavební činností vedoucí k zamýšlenému cíli, tj. k cíli souladnému s projektovou dokumentací a se stavebním povolením, - vznášení závazných připomínek, v případě nesouladu mezi probíhající stavební činností a činností vedoucí ke správnému cíli dle projektové dokumentace, - poskytování vysvětlení potřebných k fyzické realizaci projektu na základě realizační dokumentace, - účast na vyzvání objednatele na kontrolních dnech v souladu s pozvánkami osoby vykonávající technický dozor stavebníka, zpravidla 1x za 14 dnů, - účast na stavbě na vyzvání objednatele mimo termíny kontrolních dnů, - posuzování návrhů zhotovitele na změny a odchylky, - vyjadřování se k požadavkům na větší množství výrobků a výkonu oproti dokumentaci, - sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, - vyhodnocování souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů za účelem zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště podle projektu, - operativní předkládání návrhů na řešení nepředvídatelných okolností a situací, tak aby pokud možno nebyla narušena plynulost výstavby ani podoba autorského díla, - případné vyhotovení výkresů souvisejících s případnými změnami stavby, - účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, bude-li zkušební provoz prováděn, - účast na kolaudačním řízení, - další činnosti vyplývající z právních předpisů, zejména z ustanovení 113 odst. 2, 152 odst. 4, 153 odst. 2, 157 odst. 2 a 159 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění, Do předmětu plněné jsou zahrnuty i práce v tomto článku výše specifikované, které však jsou k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje sjednanou cenu díla. Předpokládaný rozpočet,,stavby,, je ,-Kč bez DPH. III. Povinnosti Autora 1. Autorský dozor bude vykonáván v místě stavby nebo na pracovišti autora, podle povahy té které činnosti. 2. Autor je povinen zachovat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti s výkonem činností autorského dozoru dle této smlouvy dozvěděl a které nelze
4 sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Porušení této povinnosti autorem se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně autora. 3. Autor se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu mezi pojišťovnou a autorem v postavení pojištěného na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činností dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním ve výši ,- Kč. Uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese autor a jsou zahrnuty ve sjednané ceně dle čl. VI. 4. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy předloží autor objednateli do 10 dnů od uzavření této smlouvy. V případě změny pojištění předloží autor bezodkladně objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. Autor se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s plněním předmětu této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 5. Autor není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele nechat se při výkonu činnosti autorského dozoru dle této smlouvy zastupovat třetí osobou. Porušení této povinnosti autorem se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně autora. Za třetí osobu nejsou považováni pověření zaměstnanci autora. 6. Autor se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to formou státní kontroly podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy, a to ve lhůtě minimálně do uplynutí 3 let od ukončení Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, kdy podle článku 88 a následujících nařízení Rady ES č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním Fondu soudržnosti v případě dokumentů a dokladů vztahujících se k projektu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší než deset let, bude postupováno podle předpisů ČR. Autor se dále zavazuje, že po tuto dobu umožní přístup kontrolou pověřeným osobám do jím k podnikání užívaných objektů a na jím k podnikání užívaným pozemkům k ověřování plnění podmínek této smlouvy. Tento závazek se vztahuje i na případné subdodavatele autora. IV. Povinnosti objednatele 1. Objednatel se zavazuje za výkon činností autorského dozoru dle této smlouvy Autorovi zaplatit úplatu sjednanou touto smlouvou. 2. Objednatel se zavazuje poskytnout Autorovi součinnost nezbytnou k výkonu autorského dozoru dle této smlouvy a v návaznosti na potřeby poskytovaného plnění umožnit Autorovi přístup na staveniště,,stavby,,. 3. Objednatel se zavazuje zapůjčit Autorovi kopii projektové dokumentace pro provedení,,stavby,, zhotovenou zhotovitelem této projektové dokumentace včetně soupisu prací, a to v listinné formě, a dále kopie územního rozhodnutí o umístění stavby, certifikátů autorizovaného inspektora stavebního povolení, vodohospodářského povolení a podmínek dotace.
5 4. Objednatel se zavazuje bezodkladně po podpisu této smlouvy vystavit plnou moc, opravňující Autora k právním úkonům souvisejícím s plněním této smlouvy. 5. O termínech předání a převzetí staveniště, kontrolních dnů, předání stavby apod., bude objednatel informovat Autora v předstihu min. 5 dnů. V. Doba plnění a místo plnění 1. Zahájení plnění: Zahájení plnění po podpisu mandátní smlouvy / předpoklad září 2013 / Dokončení plnění po ukončení realizačních prací / předpoklad září 2014 / Místo plnění Obec Lednice, okres Břeclav, kraj Jihomoravský Doba plnění může být změněna v důsledku prodloužení délky realizace,,stavby,,, a to tak, že termín ukončení plnění bude prodloužen o stejnou dobu, o jakou bude prodloužen termín ukončení a předání,,stavby,,. VI. Cena 1. Cena za poskytnutí části plnění dle čl. II. je sjednána takto: cena bez DPH Kč, sazba DPH činí. %, DPH činí.. Kč cena včetně DPH. Kč. POKYNY PRO UCHAZEČE: Pokud uchazeč není plátcem DPH, uvede ve svém návrhu smlouvy pouze údaj cena bez DPH a další řádky proškrtne. 2. V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplata za poskytnutí jednotlivých plnění autorem dle této smlouvy a přiměřeně se zvyšuje cena za poskytnutí celého plnění autora dle této smlouvy. 3. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část DPH snižují ceny nebo úplata za poskytnutí jednotlivých plnění koordinátorem dle této smlouvy a přiměřeně se snižuje cena za poskytnutí celého plnění koordinátora dle této smlouvy. 4. Úplata zahrnuje veškeré náklady Autora související s výkonem činnosti autorského dozoru dle této smlouvy, zejména: a) cestovní náklady; b) telekomunikační a poštovní náklady; c) náklady na množení dokumentace a dokladů; d) náklady na případné odborné konzultace, odborné posudky a expertízy zajišťované přímo koordinátorem; e) mzdové náklady zaměstnanců koordinátora;
6 f) náklady pojistného. VII. Platební podmínky 1. Podkladem pro úhradu je daňový doklad faktura, kterou Autor vystaví vždy do 5 dnů po skončení kalendářního čtvrtroku, v němž byla činnost Autora vykonávána. Úplata bude hrazena objednatelem bankovním převodem v české měně. 2. Daňový doklad faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat zejména tyto náležitosti: - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo - identifikační údaje koordinátora včetně DIČ - identifikační údaje objednatele včetně DIČ - popis obsahu účetního dokladu - datum vystavení - datum uskutečnění zdanitelného plnění - výši ceny bez daně celkem - sazbu daně - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů - cenu celkem včetně daně - podpis odpovědné osoby koordinátora - název projektu a registrační číslo projektu (,,Lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. CZ. 1.11/2.1.00/ Splatnost faktury se sjednává v délce 30 dnů od jejího doručení objednateli. 4. Za den doručení se pokládá den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny objednatele. 5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Autorovi fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Koordinátor vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem doručení objednateli začíná běžet nová 30-denní lhůta splatnosti. 10. Autor touto smlouvou prohlašuje, že: - nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen daň ), - nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, - nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. VIII. Sankce 1. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je Autor oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý jednotlivý den prodlení po termínu splatnosti faktury, a to až do doby zaplacení dlužné částky, a objednatel je povinen takto účtovaný úrok z prodlení zaplatit.
7 2. V případě porušení povinností Autora při výkonu činnosti autorského dozoru sjednaných touto smlouvou je objednatel oprávněn požadovat na Autorovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ takového porušení povinnosti Autora a Autor se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit. 3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody vzniklou v příčinné souvislosti s jednáním či opomenutím Autora, které je sankcionováno sjednanou smluvní pokutou. 4. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrady škody jsou splatné do 15 dnů ode dne, kdy povinná strana obdrží písemnou výzvu oprávněné strany k zaplacení. Výzva k zaplacení se považuje za doručenou, kdy se písemný úkon obsahující výzvu dostane do dispozice povinné strany. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon obsahující výzvu k zaplacení se dostal do dispozice povinné strany okamžikem doručení listovní zásilky povinné straně, přičemž za doručení se považuje i stav, kdy povinná strana nebyla při doručování listovní zásilky držitelem poštovní licence zastižena a listovní zásilka je uložena k vyzvednutí na místně příslušné provozovně držitele poštovní licence, a to uplynutím 3 dnů ode dne, kdy listovní zásilka s tímto úkonem byla uložena k vyzvednutí. Sankce případně náhrada škody musí být ve výzvě vyčísleny v požadované výši včetně uvedení důvodu, pro který je smluvní pokuta požadována, a popisu skutečností, ve kterých je spatřováno porušení sankcionovaných povinností ze strany povinné strany. 5. V případě porušení povinností Autora je Autor povinen na své náklady zajistit provedení nápravných opatření, pokud je jejich provedení možné a povede ke splnění předmětu této smlouvy. IX. Ukončení smluvního vztahu 1. Tuto smlouvu je možné předčasně ukončit, a to buď dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí objednatele nebo Autora, odstoupením některé ze smluvních stran z důvodů předpokládaných touto smlouvou nebo ze zákonných důvodů. 2. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní stranou, jestliže je toto porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že písemné oznámení bylo doručeno třetím dnem od jeho odeslání (tj. od předání držiteli poštovní licence) odstupující smluvní stranou. 3. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují: a) nedodržení dohodnutého předmětu plnění Autorem, b) prodlení s plněním závazku vyplývajícího ze smlouvy po dobu delší než 5 dnů, c) neuzavření pojistné smlouvy koordinátorem dle čl. III. odst. 3. a 4. smlouvy. 4. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut a úroků z prodlení, a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení). 5. Objednatel je oprávněn smlouvu kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Nestanoví-li výpověď pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní Autor dověděl nebo dovědět mohl. Od účinnosti výpovědi je Autor povinen nepokračovat ve výkonu činností a zjišťování stavu dle
8 této smlouvy, na které se výpověď vztahuje. Autor je však povinen upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící objednateli nedokončením činností a zjišťování stavu dle této smlouvy. Za činnosti a zjišťování stavu dle této smlouvy řádně vykonané má Autor nárok na zaplacení úplaty dle této smlouvy. 6. Autor může smlouvu vypovědět s účinností k poslednímu dni výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta se pro případ výpovědi Autora sjednává 2-měsíční a počíná běžet od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž se o ní objednatel dověděl nebo dovědět mohl. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek Autora vykonávat činnost autorského dozoru dle této smlouvy. Jestliže by tímto ukončením výkonu činnosti autorského dozoru dle této smlouvy objednateli vznikla škoda, je Autor povinen objednatele upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření objednatel nemůže učinit ani pomoci jiných osob a požádá Autora, aby je učinil sám, je Autor k tomu povinen. Za úkony k provedení opatření dle předchozí věty náleží Autorovi přiměřená část úplaty dle této smlouvy. X. Vyšší moc 1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jak např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice. 2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Autor je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy. 3. Trvá-li vyšší moc déle než 6 měsíců a nenajde-li autor alternativní řešené, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě má objednatel povinnost si dosud přijatá plnění ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem. XI. Závěrečná ujednání 1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží Autor. 3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření. 4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. 5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly, že Autor výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za
9 podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). V Lednici dne... V. dne RNDr. Libor Kabát starosta obce Autor POKYNY PRO UCHAZEČE: při zpracování návrhu na uzavření Smlouvy o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury nahradí uchazeč text Autor firmou nebo jménem a příjmením uchazeče a označí jménem a příjmením a vztahem vůči uchazeči právnické osobě osobu oprávněnou jednat jménem uchazeče právnické osoby nebo označí jménem a příjmením osobu oprávněnou jednat za uchazeče včetně informace o oprávnění této osoby jednat za uchazeče

References: zákona č. 513
 zákona č. 183
 zákona č. 320
 zákona č. 552
 zákona č. 513
 zákona č. 106