Source: https://www.scribd.com/doc/104707900/viracochan-33tdr
Timestamp: 2016-12-02 20:36:57+00:00

Document:
BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksArticlesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinw@wr@wMINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO
TERMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN DEt SERVICÍO DE SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL VIRACOCHAN . CCACCSA (Long. 18.053 km) Mediante Resolución Directoral Nq 191-2012-MTC/21 de fecha 06 de mazo de 2012, se aprueba el Expediente Técnico de Rehabílitacíón del Camino Vecinal Viracochan - Ccaccsa (Long. 18,053
Km), ubicado en el departamento de Ayacucho, con un Presupuesto Referencial de S/. 1'904,127.47 (C¡nco M¡llones Quinientos Setenta y Un Mil Doscientos Noventa y Cuatro con 78/100 nuevos soles) incluido el lGV, con precios referidos al 31 de diciembre de 2011 y un
plazo de ejecución de 90 dias calendario. En tal sentido, para realizar el seguimiento y control de la obra en mención se requiere contratar los servicios de Consultoría a ser realizada en un plazo de 105 días (90 días de supervisión de campo y 15 días para recepción y liquidación de obra); el sistema de mntratación será a precios
Provias Descentralizado, está encargado de las actividades de preparación, gestíón, adminístración y ejecución de proyeclos de infraestructura de transporte como construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de transportes relacjonada a las Redes Viales Vecinal y Departamental, asi como el planeamiento, gestión y Comunicaciones
control de las actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenim¡ento y seguridad de las caneteras y puentes de las Redes Viales Vecinal y Departamental, con el fin de bríndar a los usuarios un medio de transporte eficiente y seguro, que contribuya a la integración
económica y social del país.
En tal sentido, para realizar el seguimiento y control de la Obra: Rehabilitación del Camino Vecinal Vecinal Viracochan - Ccaccsa (Long. 18,053 Km), ubicado en el departamento de Ayacucho, la
Unidad Gerencial de Transporte Rural requiere contratar los servicios de la Supervisón de la Obra en mención, la cual deberá ser realizada de acuerdo a los Términos de Referencia descntos a
La finalidad publica de conlratar los servicios de supervisión extema es la de garantizar que la ejecución de. la obra Rehabilitación del Camino Vecinal Vecinal Viracochan - Ccaccsa (Long. 18,053 Km) se ejecule con la calidad requerida en el expediente técnico, llevando a cabo el
seguimiento y control durante la ejecución de la obra.
seguimiento y control de la obra: Rehabilitación del Camino Vecinal Vecinal Viracochan - Ccaccsa (Long. 18.053 Km), ubicado en el departamento de Ayacucho. El objeto de los oresentes Términos de Referencia es determinar las pautas que servirán de base para que la natural, jurídica, empresa consultora o consorcio que se seleccione, pueda desanollar el Realizar
presente servicio referido al control y supervisión de la obra antes mencionada, en concordancia con el Expediente Técnico aprobado mediante Resolución Directoral N" 191-2012-MTCl21 de fecha 06 de mazo de 2012 y los presentes Términos de Referencia.
El Supervisor suministrará totalmente los servicios necesarios para la supervisión y control de las
obras. Estos servicios comprenderán todo lo relacionado con la Superuisión, control técnico,
contable, ambientaf y administratívo de las actividades a ejecutarse. Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Supervisor, conforme a los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, ent¡e otros, la supervisión y control de esta obra estará obligado a: Revisar el expediente técnico del proyecto materia de ejecución y formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones, asi como los probables presupuestos adicionales y deductivos de la obra.
Ejecución integral del control, y supervisión de la obra, verjficando constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general con toda la documentación que conforma el Expediente Técnico, cumpliendo con las Normas de Construcción, Normas Ambientales, Normas de Seguridad y
reglamentación vigente, asi como la calidad de los materiales que intervienen en las obras. Controlar el Avance de la Obra a través de un Programa PERT-CPIV y Diagrama de Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusión,
Ejecutar el control fisico, administrativo, económico y contable de la Obra, efectuando detallada y oportunamente la medición y valorización de las cantidades de obra ejecutadas, mediante la utilización de programas de computación. Paralelamente a la ejecución de la Obra, el Supervisor irá verificando y conholando las modificaciones de metrados de las obras autorizadas por la Entldad, con el fin de contar con los realmente ejecutados, conespondientes a cada una de las partidas conformantes del presupuesto de obra, asi
como ir progresivamente practicando la preJiquidación de obra, de tal manera de contar con metrados finales y planos de replanteo, paralelamente al avance de obras, los mismos que serán presentados en la recepción de la obra, firmados por el Resídente y Supervisor.
tráfico como del personal involucrado en las obras, El control deberá ser diurno y nocturno,
Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las condiciones de la obra Io requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecución de las
mismas. Inspección y verificación permanente de la calidad y cant¡dad de los materiales y equipos, asi como el conhol físico de los mismos, presentando en los informes conespondientes, su inventario detallado y actualizado. Deberán además, llevar un control especial e tnformar a
Durante la etapa previa. Precios Unitarios Ofertados o de Obra
. ejecución y recepción de Obra el Supervisor tomará en cuenta para la conservación ambiental. CON SU RESPECTIVO PRONUNCIAMIENTO Revisar los expedientes de adicionales y deductivos.1. Cronograma de Uso de Equipos .1 Actividades previas a la ejecución de la obra. Verificación de Rendimientos
. Informe de Revisión del Expediente Técnico
1.1. CON SU RESPECTIVO PRONUNCIAMIENTO
1.1. para los diferentes usos y diseños en general. Especificaciones Técnicas del Proyecto. dando su conformidad y en caso necesario proponer alternativas y/o
1 . Revisión de la Ingenieria de Detalle .1 . ACTIVIDADES ESPECíFÍCAS DEL SUPERVISOR
A continuación se presenla una relación de las actividades del Supervisor.1
. emitir pronunciamientos y recomendaciones sobre los aspectos que Recomendar
proponga el Residente de Obra. Permisos .1.1
. Cronograma de Adquisición de Materiales
. verificar las ca¡acteristicas de los materiales de canteras para los diferentes usos. Cronograma de Obra
. los informes y/o expedientes sobre ampliaciones de
plazo y otros dentro del periodo previsto en la normatividad que rige los Contratos.
asesorar a PROVIAS DESCENTRALIZADO en lo referente a Sistemas Construcfivos. los problemas
presentados y las soluciones adoptadas. veriflcación y ejecución de los trazos y niveles topográficos en general.w@HM@WffiW
Mantener la estadistica general de la obra y preparar Informes Mensuales. las medidas ambientales exigidas en el Estudio de lmpacto
Ambiental. fos cuales deberán indicar detalladamente los avances físicos y económicos. sin que sea limitativa debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relaciÓn de actividades para
enr¡quecer su propuesta.1 Movilización e Instalación del Supervisor en Obra . Okos .2 Revisión del Expediente Técnico
1.3 Revisión de la Oferta Técnico Económica del Contratista
Revisar los estudios de suelos. Revisión de la lngenieria Básica .
1. Manual Ambiental
Supervisión Ambiental del iVlTC. cuando hayan sido identificados por el residente o supervisor.
y presentar oportunamente. asi como sus potencias y rendimientos.1 .
Revisión. Conocimiento del Expediente Técnico .
4 Apertura del Cuaderno de Obra y velar que siempre este en obra. Limoíeza de la Obra __1 . Informe de Revisión de la Propuesta Técnico Económica del Contratista 1. Suscripción del Acta de Entrega del Teneno Como resultado de la evaluación in situ y la verificaclón de la concordanc¡a del expediente técnico y propuesta técnica . eotítica de cámpamento de ta obra . Asesoramiento por controversias con el contrat¡sta y terceros por daños 1.5 Control de Seguridad . de Materiales ':i . Control de Accidentes de Obra
zkl.1. Revisión de las instalaciones. Presentación de lnformes y valorizaciones mensuales y otros que requiera la entidad. Información v Comunicación Social Eliminación de Material Excedente .-.3 Control de Avance de la Obra .económ¡ca de la obra el supervisor deberá advertir los posibles adicionales que pudieran generarse como consecuencia de mayores metrados o actividades no considerados en el exoediente técnico
1.2.1.2. Compatlbilización del Expediente Técnjco con la Absolución de Consultas . /*{1. Control de la Programación de Obras y Avance Valorizaciones iVfensuales .1 .Revisión del Plan de Seguridad de Obra
. Rutas Alternas "2V ) UN .1.Uso de Canteras . Materiales y Personal . Evaluación de los Procesos Construct¡vos .1 . Cumplimiento de las Normas y Manuales Técnicos .2 Actividades durante la ejecución de las obras. Revisión y Aprobación de Diseños de Ejecución . . Asesoramienlo en la Entrega del Terreno .1 .1 Control Técnico de la Obra .2 Control de Calidad de la Obra . Delimitación del Area de Trabajo y Ubicación de Puntos de Control Topográfico .1..2. Control de Ruidos .
del Ingeniero Residenle así como del Plantel de
destacados en Obra . Almacenamiento Contaminantes Control de Aqentes . Cumplimiento de Seguros de Obra .2. Revisión del Programa de Obra . Equipos. Recomendaciones sobre Cambios y Modificaciones al Expediente Técnico . Realización de Ensayos (terceros). Demarcación y Aislamiento de Area de Trabajo .w@HMMW
. '1.4 Control de Medio Ambiente .
1. 1 . Plan de Trabajo .1 . Control de Uso de Equipos 1 ./ .5 Enhega del Terreno .'^ )éÑ-Eú '\2" \l=:'z
. Realización de Pruebas de Control de Calidad en Materiales . Supervisión de las Partidas del Expediente Técnico .1.1 . Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico .2.
Suscripción del Acta con Observaciones . lnforme de Accidentes .3 Durante la recepción de la obra . Control de Cumplimiento de la Seguridad en Obra
.2. Valorizar mensualmente las obras. ejecutadas según presupuesto proyecto.3. Programar y coordinar reuniones periód¡cas con el Residente de Obra.3 Actividades de recepción de la obra. .
adminislrativo. Remisión de los informes especiales para PROV|AS DESCENTMLIZADO cuando este los requiera o las circunstancías lo determínen. Este archivo copia se entregaÉ a PROV|AS DESCENTMLIZADO con la Liquidación de Obra. Formulación de Adicionales y/o Deductivos de Obra
. Control del Cronograma Valorizado y Real . Recepción Previa de Obra (con observaciones) 11. Comunicación de Recepción de Obra a La Entidad . Revisión de los Metrados de Obra . técnico.1.
sustentándolos con la documentación técnico administrativa que los respalde (sustento de metrados. Asistir y participar en las reuniones que organlce PROVIAS DESCENTRALIZADO
Analizar.2.
topográflco durante la construcción. Control de Pago de Valorizaciones
. Supervisión del Levantamiento de las Observaciones
.6 Control Económico Financiero
.2 Previo a la recepción de Obra . Manten¡miento del archivo general del proyecto objeto del contrato. liquidación de contrato e Informe final. . Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos noctu¡nos. etc.) .1 Receoción de Obra . obrero y otros)
1. resumen de ensayos.1
. . Verificación de Facilidades de Emergencias Médicas
. Comprobación del Pago de Sueldos y Beneficios Sociales .7 Olras actividades:
. Solicitar la conformación de Comité de Recepción '1 . Control de Cartas Fianzas
. Procedimientos de Emergencia
1 . Revisión de la Memoria Descriptiva de la Obra . Interpretar v opinar la validez de los resultados de los ensayos de campo (laboratorio de suelos y concreto) que haya efectuado el contratista. Revisión de los Planos de post construcción de la Obra . Charlas
profesional. Control de Materiales de Construcc¡ón.1
.3. Control de los Adelantos en Efectivo y por Materiales
. Presentar el lnforme de Situación de la Obra .1.
1. Sostener con los funcionarios de PROVIAS DESCENTMLIZADO una permanente comunicación sobre el estado de las obras y el desarollo del Contrato. Análisis del Precios Unitarios para Partidas Nuevas y negociación con el Conlratista
. Mantenimiento del Tránsito en Ia Conshucción
. .wEWf@w
La Memoria Descripliva Valorizada.
2. realizando una evaluación de la calidad de la obra. Asesoramiento y participación en la recepción previa y final de la obra.3
El Supervisor de Obra será responsable de la entrega de valorizaciones. en el que incluirá el resultado estadístico del control de
previa y final de la obra.3.
. Recepción Final de Obra
1. deductivos. El Supervisor
será en todo momento el asesor de la Comisión de Recepción.1. conformidad y/o reformulación de la Liquidación de Obra presentada por el contratista ."-@HMl@WWffiW
.4 Liquidación de Obra . así como exigirle el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene laboral... uur a¡ ^.1^
El Supervisor de Obra será responsable de la calidad de los servicios que preste.i^^.
2. incluyendo modificaciones y adicionales. efectuando las recomendaciones del caso mediante un Informe Diagnóstico que presentará en un plazo máximo de 15 días de iniciado el servicio. El jnforme de sltuación de la obra ejecutada. El informe final incluirá la descripción de todo el proceso de ejecuciÓn de la obra. metrados finales. Conformidad de los Planos de Post construcción .Á JuPr'| vrJou<r.2
El Supervisor de Obra será responsable de la revisión y verificación del expediente técnico de obra. La recepción de obra y la liquidación de contrato se ejecutarán denfo
establecidos en a Ley y su Reglamento.5 Presentar la liquidación del contrato de supervisión de obra
plazos y condiciones fijados en los documentos contractuales Es responsabilídad del Supervisor de Obra controlar el cumplimiento de los Programas de Avance de Obra y exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento. liquidaciones de obra y de su contrato.^^-. El informe final incluirá recomendaciones para su mantenimiento y conservación El Supervisor presentará la liquidación de su contrato dentro de los quince (15) dias calendarios posteriores a la aprobación por parte de la entidad. Presentar el informe final de la obra '1. durante la recepciÓn
. Mefados Finales y Planos PoslConstrucciÓn presentados por el Resídente de Obra.'1
. informes mensuales y otros.6 Otras actividades relacionadas:
. deben estar firmados en cada una de las hojas y planos tanto por el Jefe de Supervisión y el contratista. de acuerdo al contenido del Anexo 01 de los Términos de Referencia. de la liquidación de Ia
^L. Comunicación del Levantamiento de Observaciones a La Entidad
. Revisión. de la
idoneidad del personal a su cargo y de velar que las obras se ejecuten con óptima calidad.1. Conformidad de los Metrados de Obra .
. adicionales. dentro de los cinco dias út¡les anles de la recepción previa de la obra.3. Conformidad de la Memoria Descriotiva .0 RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR
¿.3. ampliaciones de plazo etc.
El Suoervisor de Obra mantendrá un control oermanente sobre los Adelantos Materiales otorgados al Contratista.6
elaborados por el contratista.
Vigilar que el Contratista publique oportunamente los avisos sobre desvíos e instrucciones de tránsito vehicular en los principales medios de comunicación. de conformidad con lo establecido en el Art. con el lipo. frecuencia y la cantidad exigida en las normas nacionales según se detalla el numeral 3. Residente de Obra y el Representante def Contratísta. exigiendo que el CONTRATISTA realice las pruebas necesarias pata demostrar la calidad de los trabajos ejecutados. no en la planilla de Obra Contratada.
El Supervisor de Obra no tendrá derecho a retribución de sus servicios que tengan por
orioen de lo señalado en este numeral. las empresas ¡ntegrantes son solidariamente responsables frente
PROVhS DESCENTRALIZADO. 500 del Decreto Leoislativo No 1017. será responsable de valorizar Obra Adicional en la
2.2 de los presentes Términos de Referencia.IJ
de Obra. lo que se reflejará tanto en
valorizaciones como en los aiustes de los montos de Ias Cartas Fianzas. sin embargo el SUPERVISOR de su parte debe efectuar fas pruebas establecidas. deductivos ampliaciones de manera oportuna
2.12 El
L. será legalmente responsable por el periodo de siete (7) años.
En el caso de Consorcio.wSHMWrffi
2. verificando El Supervisor de Obra será responsable del control de calidad.
de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra. ni de ordenar nÍngún kabajo adicional o va¡iación de obra que
2. que le perm¡ta contrastar las del contratista y confirmar la calidad del trabajo ejecutado. asimismo que se señale adecuada y oportunamente los desvíos de hánsito y coloque los carteles informativos de
00r4. se procederá de acuerdo a las
normas vrgentes. a no ser que
medie autorización escrita y previa de La Entidad.5 Ejercer un control permanente sobre la vigencra de las Cartas Fianzas y pólizas de seguro del Contratista.7
2. Es responsabilidad del Supervisor de Obra el revisar y elaborar el informe de conformidad de los expedientes adicionales.10
El Supervisor de Obra. Estos presupuestos deben contar con la opinión def Consultor que elaboró el proyecto y ser suscritos por el Jefe de la Supervisión.
. a partir de la flnalización de sus servicios. comunicando a La Entidad los vencimientos con un mes de anticipación. si corresponde. En caso de que La Ent¡dad se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por incumpfimiento de lo señalado en el párrafo anterior. dentro de los alcances del rol contractual que le ha conespondido desempeñar. El Supervisor de Obra no tendrá autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obfigaciones contracluales.8
Vigilar que Ia señalización de tránsito cumpla con lo requerido por La Entidad
con el tipo. en las especificaciones
Técnicas del Expediente Técnico y.
3.15 Las sanciones por
incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no solamente a las estabiecjdas en estos Términos de Referencia y en el Contrato. cuando no estuviese especificado.jecutados.5 Informe Técnico: El SupervÍsor será responsable de controlar de calidad. incluirá las recomendaciones y conclusiones correspondientes.
MANUAL DE DISEÑO DE PUENTES del Ministerio de Transportes y Comun¡caciones. El Informe Técnico será presentado a PROV|AS DESCENTRALIZADO y se incluirá en el informe de situación de la obra. relacionadas con la ejecución del Proyecto.
comparando con los parámetros o requisitos exigidos en las especificaciones técnicas.
3.2 Los procedimientos de
control se efectuarán de acuerdo a lo indicado en el Manual de
Ensayos de Materiales para Carreteras (EM-2000). los Términos de Referencia.0 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
3. Reglamento Nacional de CONSTRUCCI0NES INTINTEC Instituto de investigación. fa propuesta técnica
y económica. 3.1 La
Supervisión para el desarrollo de sus funciones.
El l\. frecuencia y la cantidad exigida en las normas nacionales y según se detalla en el numeral 3. el supervisor. asimismo.
Manual de Especificaciones Técnicas Generales para la construcción de Caminos de bajo
Vofumen de transito.3
El Supervisor adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control
técnico de las actividades. las Normas Técnicas de Control de la Conlraloría General de la Repúblíca. documentos contractuales y demás disposiciones legales vigentes. Deberá elaborar un Informe Técnico que señale resultados.w@MMWffiw
2. debe hacer cumplir la normatividad vigente. los Manuales Técnicos y Directivas del MTC. si no
DESCENTRALIZADO iniciará acciones judiciales pertinentes de ser el caso. tecnología. en tal sentido los
resultados finales del control deben estar dentro de los parámetros exigidos.6 El Supervisor debe controlar permanentemente la calidad de los trabajos. que le permita contrastar con las del confatista y confirmar la calidad del trabajo ejecutado
3. se efectuará en cumplimiento a las normas peruanas vigentes y complementariamente a los siguientes
RNC. exigíendo y verificando que el CONTMTISTA realice las pruebas necesarias para demostrar la calidad de los trabajos e.2 de los presentes Tórminos de Referencia. 3.4
En su Propuesta Técnica.4anual de Diseño Geométrico de Vias No Pavimentadas de Bajo Volumen de Transito. propondrá las pruebas que por su parte debe efectuar.
. última versión.
3. que presenta el Supervisor anticipadamente a la Comisión
de Recepción y será requisito indispensable para la Recepción de la Obra. industria y normas técnicas ACI American concrete inslitute
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENEMLES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETEMS (EG-2000) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
en concordancia con los requisitos minimos establecidos.
. con 01 año de experiencla (contados a partir de la colegiatura) como Jefe de supervisión en obras de construcción. Personal Técnico: El supervisor deberá contar con el siguiente personal técnico: 01 topógrafo y 01 técnico en suelos y concreto (o Laboratorista) y 02 Asistentes en las especialidades. quién deberá ser Ingeniero Civil.5
de las actividades.w@M@tnWW
El Supervisor deberá contar con la organización necesaria para cumplir eficientemente las obligaciones descrltas en los presentes Términos de Referencia y en su Propuesta Técnica. no correspondiéndole pago. Colegiado y
há¡il. el cargo de la solicitud oficial de colegiación ante ál Colegio de Ingenieros del Perú. Óuando se trate de profesionales extranjeros. cuando se inicien sus servicios.4
Todo el personal fuera del Jefe de supervisión asignado al Proyecto. deberá presentar a la firma del Contrato los certificados de habilidad otorgados por el Colegio de Ingenieros del Perú de los
profesionales presentados en su propuesta. a dedicación exclusiva. reintegro o compensación alguna por
dichos trabajos. un
equ¡po
profesional básico integrado Por:
(0rl Jefe de Supervisión o lnspector. el que será reemplazado profesionalmente por el Certificado otorgado por el ClP.
rehabilitación y mejoramiento de caneteras y/o caminos vecinales a nivel de afirmado o asfaltado.2
organizaciÓn de profesionales para el desemoeño de los servicios que oferta para la supervisiÓn de la obra. Colegiado y hábil. ambos con 3 meses de permanencia.
El Supervisor es libre de elegi¡ su personal
4. quién deberá ser lngeniero Civil.3
El Postor que obtenga la Buena Pro. Sin embargo.0 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS QUE PROPORCIONARA EL CONSULTOR
4. deberá cumplir con su oermanencia de acuerdo a lo señalado en la Propuesta Técnica
4. el Supervisor deberá conformar. 4. a dedicación exclusiva. con 01 año de experiencia (contados a partir de la colegiatura) como Asistente de Supervisión en obras de construcción. la Supervisión deflnirá los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados óptimos. siendo estos trabajos por cuenta del Contratista. por lo que se hará acreedor de la sanción indicada en |os Términos de Referencia. el postor que haya obtenido la Buena Pro entregará al PROVIS DESCENTMLIZADO. rehabilitación y
mejoramiento de caneteras y/o caminos vecinales a nivel de afirmado o asfaltado (01) Ingeniero Asistente de Supervisión. en concordancia con los requisitos minimos establecidos.7 En los casos en que
no se cumplan las condiciones solicitadas. el Supervisor no se eximirá de la responsabilidad de estos resultados. toda vez que el Contratista está en la obligación de terminar conectamente el trabajo hasta la culminación del proyecto.
será especif¡camente el indicado en su propuesta.
Las pólizas asi como
legislación nacional aplicable. La demora en el pago no generará intereses ni daños o perjuicios a PROVIAS DESCENTRAIIZADo. salvo que el cambio obedezca a razones de caso fortuito y/o fueza mayor. no estando permitido cambios del personal profesional. chalecos.
4. Los cambios estarán sujetos a la aplicación de numeral 11.12 El
Supervísor deberá contar con una oficina de campo equipada básicamente de un escritorio. El Supervisor verificará los pagos mensuales correspondientes. guantes. el cambio de personal a fin DESCENIMLIZADO de obtener la aorobación del mencionado cambio. cuando considere conveniente en beneficio del Proyecto. para la realizaciÓn de pruebas establecidas en el numeral 3.
4. frecuencia y la cantidad exigida en las normas nacionales y según se detalla en el numeral 3.2 de los
4.8 4. jalones y wincha 50 mt. debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total. equipo de laboratorio. mira. deberá observar en todo momento las normas de seguridad debiendo todo el personal estar provistos de cascos. cuando así lo requiera el Proyecto. se conslderará como representante de
PROVíAS DESCENTRALIZADO. computadora personal e impresora.
propuesto deberá reunlr similar
mejor calificaciÓn que
4. sin que esto signifique
costo adicional al pactado en el Contrato. (Teodolito.10 El personal del supervisor
4. vigentes en la obra. botas. salvo por razones de caso fortuito o fueza mayor debidamente PROVIAS comprobadas. Para este efecto. conespondientes recibos de primas estarán
PROV|AS DESCENTRALIZADO quien podrá solicitarlaS en cualquier momento para su verificación. El nuevo personal profesional
el profesional ofertado la penalidad establecida en el inicialmenle. mira. que le permíta contrastar con las del contratista y confirmar la calidad del
4. equipo de laboratorio para la realización de pruebas eslablecidas en el numeral 3.7
Para la prestación de los servicios de SupervisiÓn y Control. hasta que los servicios pactados hayan culminado y cuenten con la
El Supervisor obtendrá todos los seguros necesarios para su personal.w@w@www
Deberá contar con Equipo mínimo de f opografia y de labofatorio.9
El Suoervisor con relaciÓn al Residente de Obra.6
El personal tácnico del Consultor que trabaje para el Proyecto. etc. según la
aceotación de PROVIAS DESCENTRALIZADO. además para la movilización del personal para labores de campo deberá disponer de un vehiculo cuyo uso se adecuafá a Ia
necesidad de la supervisión. EL SUPERVISOR deberá proponer con diez (10) días útiles de anticipación. EL SUPERVISOR utilizará el personal calificado especificado en su Propuesta Técnica.2 de los presentes Términos de Referencia). festivos y jornadas nocturnas.2 de los presentes Términos de Refe¡encia.11
oresentes Términos de Referencia) con el tipo. jalones y wincha 50 mt.
El Supervisor deberá disponer del equipo mínimo (teodolito.
4. debiendo considerarse el eventual trabajo en dias domingos.
PROVíAS DESCENTRALIZADO podrá solicitar cambios del personal del Supervisor. El incumplimiento de esta obligaciÓn será causal de no pago de la valorización hasta que no se presente los recibos de pago de primas. en cualquier momento.
peréonal y equipos empleados en la Supervisión de Obra. cuadro resumen de pagos a cuenta.w@w@Wffi
5. durante el período comprendido en el informe. lnforme de las actividades de Supervisión ambiental realizadas durante el mes Programa de sus actividades para el mes siguiente.3
lnformes Mensuales de las actividades Técnico . . como resultado de la prestac¡Ón de servicios: Informe Diagnóstico relacionado con la revisiÓn y verificación del Expediente Técnico. formulando éus conclusiones y recomendaciones. dentro de fos primeros 06 días naturales del mes siguiente.2
de los Términos de Referencia. en una relaciÓn enumerativa
más no iimitativa. . que mostrarán el estado de avance de la Obra. Copias de las comunicaciones más importantes tntercambiadas con el Contratista o con terceros. Fotografías y cintas de video. para la eiecución de la obra. y resultados e inierpretación estadística. los siguientes aspectos: (la demora en la presentación def informe mensual esta suieto a lo dispuesto en los artículos 1650 y 1660 del RLCE)
6. indicando ubicaciÓn. Estado contable del contrato de supervisión discriminado por partidas.
retrasos en caso que los hubiese.1 6.0 DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERA PRESENTAR EL CONSULTOR COMO RESULTADO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DURANTE LA EJECUCTÓN DE LA OBRA
El Supervisor de Obra presentará a la Entidad la siguienfe documentación. de acuerdo al contenido del Anexo 01
6. indicarán medidas conectivas
resoonsabilidades.EconÓmico de la obra.
estipulado por ley. fecha en que fueron real¡zados. relación de Cartas Fianza vigentes Gráfic-os.
justificaciones de Memoria explicativa de los avances de obra y asuntos más saltantes.1 Área de Supervisión
. debiendo contener además. proponiendo soluciones para su correcclon
Relación de todos los ensayos realizados en la obra y controles efectuados por el Inspector o supervisor de obra. Area Ejecutor o Contratista de Obra
.0 RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAO
PRoV|AS DESCENTRALIZADO proporcionará apoyo al Supervisor en las coordinaciones que realice este con otros sectores o Entidades. Dará cuenta del trámite que con su opinión haya dado a los reclamos a planteamientos que el contratista hubiera formulado. Si corresponde. 6.3. de acuerdo al contenido del Anexo 02 de los Términos de Referencia'
6. pero cuya decisión excediendo a sus facultades deberá resolverse a un nivel super¡or. adjuntando una ficha de informaciÓn
mensual y un resumen e¡ecutivo.
donde conesponda. cuadro y diagrama de
partidas genéricas (incluido adicionales y
deductivos). Pronosticar los "avances" para el sigulente mes.
. lncluirá el resultado estadístico del control de calidad de la Obra ejecutada.4. métodos de construcción propuestos y/o ejecutados. pudiéndose presentar:
6. gastos generales. la presentactón tardÍa
de la información. Estado de avance económico y financiero de la obra: incluirá los avances económicos por partidas. a fin de evitar que la Entidad asuma
por los responsabilidades por la presentación tardía. presentados dentro del plazo de tres dÍas hábiles.
indicando variaciones con lo programado. breve descripción de
los trabajos ejecutados. o se trate de hacer conocer a La Entidad importantes acciones administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus atribuciones. o en el
que señale PROVIAS DESCENTMLIZAD0. sin que lo pida La Entidad cuando se trata de asuntos decisión o resolución de La Entidad promoviendo un Expediente Administrativo.
.2 Informes de oficio.wñffiffiwww
lnforme acerca de los avances fisicos y valorizados del Contratista.4. y de las disposiciones tomadas para superarl0s. Deberán ser emitidos oportunamente.4. tanto fislco como valorizado.
que requleran 6.
plazo 6. . por razones iustificadas. si lo considera indispensabfe Ju'lcio critico sobre la acluación del Ejecutor de obra o contratista en su conjunto. el
plazo se computará a partir del día siguiente de recepcionada la solicitud efectuada por la
bntjdad. informará respecto de las observaciones pendientes
récepción de aquella. sugiriendo la intervención de La Entidad. comparación con el avance vigente.3 Informes de situación de obra (Previo a la Recepción de obra). cuadros y
gráficos que muestren el programa real en comparación con el programado Presentar la documentación por la cual se certifique que los materiales y equipos cumplen con las especificaciones técnícas. explicando las causas que hayan motivado atrasos. Lista de pefsonal y equipo empleado por el contratísta durante el perÍodo respectivo.1 Informes Solicitados por la Entidad. hará un recuento de la accíón tomada.
6. un cuadro de adelantos concedidos al Contratista y relación de Cartas Fianza vigentes. y que serán cursadas dentro del término de la distancia En ios Informes Mensuales que tienen carácter de reporte. si las hubiese comparará entre el avance programado y el realmente ejecutado. . Previsibles dificultades futuras y las soluciones que se pfopone adoptar o que ya adoptó. La Entidad otorgará un nuevo plazo de presentación del Informe. adefantos y amortizaciones. Adiuntar cuadro con rendimiento de los equipos que trabajan en obra. si las hubiera. En dicho informe se informará en que fecha se produjo el tármino de
cumplimienio. de ser el caso. utilidad. previo a la recepciÓn de obra. El estado financiero de la obra incluirá un cuadro resumen de pagos a cuenta. El Supervisor será responsable dados y perjuicios que ocasione a PROVIAS DESCENTRALIZADO.4 Informes Especiales: serán presentados dentro del plazo de tres dias hábiles. el supervisor de obra presentará el Informe de situaciÓn de obra dentro de los que efectué el cinco (5) díás de la fecha posteriores a la anotación en cuaderno de obra
f¡ecuüi
la misma y. si el Informe Especial amerita un plazo mayor.
El contrato tiene vigencia desde el día sigu¡ente de su suscripción
a. el informe de revisión y conformidad de la Liquidación de fa Obra' presentada por el contratista de acuerdo al contenido del Anexo 03 de los Tárminos de Referencia. presentará la liquidación de su contrato una vez que quede consentída y ejecutoriada la Liquidación del Contrato de Obra. El Informe Final incluirá las recomendaciones para la conservación de las obras de la carretera y estructuras.4
La consultoría de obra se ejecutará en el plazo de 105 dias calendario a partir de la fecha de inicio de los servicios. El resumen de rendimientos unitarios de los equipos y partidas.0 DE LOS PLAZOS E INICIO DEL SERVICIO:
comunicarán la fecha. teniendo en consideración las siguientes actividades y
productos: Etapa de Supervisión de Obra Recepción de obra. el inicio de los servicios se computará a partÍr de la fecha en que se presente en la obra. En caso el contratista no presente su LiquidaciÓn en los plazos establecidos.w@HffitMffiWW
6.1 7. sea por la fecha de suscripciÓn del contrato posterior a la fecha de entrega de terreno al contratista. El Informe Final incluirá una vistas de la obra (de ser pos¡ble video).
El Supervisor deberá presentar al PROVÍAS DESCENTMLIZADO la siguíente documentación.
El informe final incluirá el registro de las medidas y obras de protección y recuperación
ambiental. Para el efecto deberá hacer las coordinaciones con los funcionarios de la Entidad designados para tal fin. dentro
de los 15 días calendario posteriores a la presentación del Contratista.
Revisión y conformidad a la Memoria Valorizada presentada por el Ejecutor de Obra o
Contratista y de los Planos "Conforme a Obra" que aquel haya presentado. conteniendo toda la información exigida en el Anexo 03 de los Términos de Referencia Asimismo. incluirá la medición final de la obra. Para
el efecto deberá efectuar las
Liquidaciones de Obra y Liquidación de Contrato: El Supervisor de Obra presentará a La Entidad.5. en la cual se muestre todo el proceso constructivo desde el inicio hasta la finalización de fas obras.
El inicio de los servicios de SupervisiÓn se determinará según conesponda: con la participación del supervisor en la enhega del teneno. debidamente acreditado mediante anotación en el
cuaderno de obra. lugar y hora para el desanollo de la diligencia En el caso oue el supervisor externo inicie los servicios con posterioridad a la Entrega de Teneno al contratista.
como resultado de la prestación de servicios: 7. el Informe incluirá la
Liquidación del Contrato para la aprobaciÓn de la Entidad en el mismo plazo. distinguiendo los trabajos ejecutados
por el sistema genérico de Precíos Unitaríos. Revisión y Liquidación del Contrato de Obra v Elaboración del Informe Final 90 días calendario
. qu¡enes
copiado. será
responsabilidad de éste. el Supervisor está obligado a informar a PROViAS DESCENTMLIZAD0 y recomendar las modificaciones y/o conecciones necesarias. En los casos que sean necesarios.
PROVÍAS DESCENTMLIZADo podrá destacar personal en un número adecuado (uno o dos) para trabilar con los equipos de la supervisión y recibir entrenamiento en las labores .3
Toda información empleada o preparada durante el desanollo del Proyecto es de carácter reseryada y no podrá ser entregado a terceros sin el previo consentimiento escrito de PROV¡AS DESCENTMLIZADO.
0. 9. para verificar si estas cubren todos los aspectos especiales de diseño En
caso contrario.1 La provisión de oficinas. para lo que dictará las medidas adecuadas en el momento oportuno exigiendo su cumplimiento al Residente de Obra. recabar autorización expresa eventualidades inevitables
El Supervisor no podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se señalan
en las presentes Bases. hansporte.
El Supervisor deberá absolver las consultas del conhatista con conocim¡ento de PROVÍAS DESCENTMLIZADO en todas las actividades relacionadas al Proyecto
El supervisor efectuará una revisiÓn detallada de las especificaciones especiales de construcción. en condiciones similares al que
10. debiendo en caso de justificadas. mobiliario. Términos de
de PROViAS DESCENTRALIZADO.5
'10.() CONDICIONES GENERALES
El Supervisor tendrá la obligación y el deber de hacer cumplir las Especifcaciones Técnicas de Construcción.7
El Suoervisor hará una revisiÓn detallada de la suficiencia de los diseños considerados oara la protección de la obra.0 FACULTADES DEL SUPERVISOR
Referencia y Contrato.
requerirá provea a su personal. topografía y laboratorio que requiera el Supervisor para la Obra. equipo.
10. s¡stema de comunicaciÓn.
1(}. bajo responsabilidad.() INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD LÍCITANTE
PROV|AS DESCENTRALIZADO proporcionará al Supervisor toda la información necesaria
disponible con relación al Proyecto. Los viáficos y sueldos del personal destacado estarán a cargo de PROViAS DFSCENTMLIZADO.'sü@M@WWW
El plazo de vigencia del contrato es desde la suscripción del mismo y hasta la liquidaciÓn del servicio. el Supervisor
Suoervisor oodrá
DESCENTMLÍZADO para informar o asesorar en asuntos COnCernientes al Proyecto.campo. informática.
El personal que pudiera destacar PROVIAS DESCENTMLIZADO sÓlo que el supervisor le provea el alojamiento. El plazo de ejecución de la consultoria será desde la entrega del teneno y hasta la liquidación de obra.
Legislación Nacional aplicable. las penalidades
11 . 10.1 En caso de retraso injustificado en las prestaciones del servicio objeto del contrato. debiendo en caso necesario. dará lugar a una penalidad del 3% del monto de las valorizaciones del contrato y adicionales que se realicen desde la fecha que se realizÓ el cambio.
'10. conjuntamente con la
y cuademos de obra.11
Supervisor deberá prestar todas las facilidades a los funcionarios de PROV|AS DESCENTMLIZADO para la revisiÓn del Avance de las Obras bajo su supervisión y
proporcionará la informacíón que sea requerida.
EI Supervisor revisará y evaluará las pruebas y ensayos de materiales realizados por el Residente de la obra.9
y complementará la modificación de los diseños considerados. Esto no exime al supervisor que pudiera
requerido posteriormente para cualquier absolución de consultas en relación con la Obra.w8w@ffi
recomendará previa autorrzación de PROVIAS DESCENTRALIZADO.
El Supervisor obtendrá todos los seguros necesarios para su personal. 10. aplicará a EL SUPERVISOR. sondajes y resultados de las pruebas de laboratorio tomados
durante el desarrollo del Proyecto. y a la efectiva utilización de los vehículos suietos a pago Los informes Mensuales de estos funcionarios respaldarán ef pago de las Valorizaciones
I1. PROVíAS DESCENTMLIZADO.
10. debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total. asi como de la utilización de los recursos incluidos en su
propuesta econÓmica. asimismo de ser necesario será llamado para asesorar la presentación de nuestras exposiciones orales.13 El Supervisor apoyará a PROVÍAS DESCENTMLIZADO durante la contestación de las demandas arbitrales que pudieran generarse durante la ejecución y liquidaciÓn de la obra. en apliacion del Articulo y 1660 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones. al lérmino de la Obra. deberá entregar a PROViAS DESCENTRALIZADo todo el acervo documental Técnico y Administrativo de la obra. ampliar dichos estud¡os. hasta el término del serviclo. durante el periodo de tiempo del Contrato de Supervisión y posibles
amoliaciones del plazo. Tanto el Supervisor como el Residente ¡ealizaran sus propias pruebas de laboratorios.1
El cambio de personat profesional solicitado por EL SUPERVISOR y autorizado por PROV|AS DESCENTMLIZADO.1. salvo que el cambio obedezca a razones de caso fortuito o fueza mayor debidamente comprobadas. revisará los ensayos.
10.() PENALIDADES
11. As¡mismo.12 El Supervisor estará sujeto a fiscalización por los funcionarios que designe PROVIAS DESiENTRALIZADO quienes veríficarán la permanencia en la Obra del personal del supervisor asignado al Proyecto. quedando terminantemente prohibido que el Supervisor utilice el
Laboratorio del Residente de Obra y/o que los ensayos los haga en forma conjunta.8 10.10 El Supervisor.
estas deficiencias.g
No tramitar oportunamente los presupuestos adicionales.2. cuYA ELABoMCION ES DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. por conveniencia del profesional implicado y/o por cualquier otra razÓn
Si como consecuencia de alguna deflciencia u omisión en la prestación del servicto.
11.W@MMffi
injustificada. en caso de incumplimiento por parte de EL SUPERVISOR de alguna de sus obligaciones que haya sido observada
Rem¡tir
adicionales).5
valorización sigu¡ente. precisado en el numeral anterior.6
No descontar el '100% del monto sobrevalorado.10 No comunicar a PROVíAS DESCENTMLIZADO denho de los cinco días de
recibido de oarte del Residente de Obra.2.2. oreviamente por PROVIAS DESCENTRALIZADO Sin ser limitativa.2.2. presupuestos adicionales que sean requeridos y
correspond¡ente. en el
mes siguiente al detectado. se generara para la entidad alguna obligación como gastos generales.2. valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven de pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes
Autorizar la ejecuciÓn ylo valoizar obras adicionales sin haber generado y tramitado el respectivo Expediente Técnico con los. sea por estar laborando en otra obra desde antes o después de la convocatoria y cuya culminación al momento de la convocatoria era posterior a la fecha prevista de inicio del servicio.3
Valorizar sin ceñirse a las bases de pago y/o por valorizar Obras Adicionales dentro de la planilla del confato principal.8
eficientemente la ejecuciÓn de la obra y/o adoptar oportunamente las
acciones necesarias para un cotrecto trabajo por no No controlar la señalización (diurna y nocturna) durante la ejecución de obra y/o ejecute la haber adoptado las acciones necesarias para que el Residente de obra
señalización que
suficiente al usuar¡0.2. cualquier partida de una valorización observada por PROViAS DESCENTMLIZADO
Valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobre-valorizaciones) y pagos en exceso.2.2.2 PROVIAS DESCENTMLIZAD0. A PROViAS DESCENÍRALfZADO.
11. intereses u otros o se
. podrá resolver el contrato.4 No absolver y/o regularizar en la 11.7 No controlar 11.
. la solicitud de RecepciÓn de Obra'
11. faltas u omisiones pueden ser:
No se considera caso fortuito o luerza nayor el cambio de personal por renuncia del mismo.
12. levantamiento
de datos de campo para el informe de diagnóstico.pe
pisos del 7ál I lr. (Revisión del Expediente Técnico y PAGOS
de la oferta del contratista.tim¡ o¡
Te lefón ica
. Camaná 57812
El sistema de contratación será a precios unitarios. Actividades de Supervisión de ejecución de la Obra Actividades de Elaboración del Informe Final.Sob. previa conformidad de la Unidad Gerencial de Transporte Rural de PROVIAS DESCENTRALIZADA y en los plazos establecidos en el
Reglamento del DL 1017.
www. Forman parte de los Términos de referencia los siguientes anexos: Anexo 1: Informe de Diagnóstico y Vigencia del Expedíente Técnico Anexo 2: Formato del lnforme mensual Anexo 3: Relación de documentos de Liouidación de Obra.
ffi*. según corresponda. cancelará por los serviclos del Supervisor. El plazo de responsabilidad del consultor no podrá ser inferior a siete (07) años. el que será dividido en los siguientes rubros:
Servicios de supervisión de campo Servicios de liquidación final de obra
Las garantías a requerir serán las establecidas en el articulo 156' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. entrega de terreno. EL SUPERVISOR asumirá el '100 % de dichos c0stos.proviesdes.
desagregados de la siguiente manera: DESCRIPCION Actividades previas a la ejecución de la obra. el monto que
figure en su Propuesta Económica. Recepción de obra. Revisión y Liquidación del Contrato de Obra y Supervisión
10 % por revisión de la
liquidación y participación en la recepción
PROVIAS DESCENTMLIZAD0. debiendo formular el postor su propuesta considerando el tiempo de servicio de la consultoria de 105 días calendario. contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad.w@w@w
produjera un pago indebido al contratista.
ubicación.w@wt@w
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN Y PRESENTACION DEL INFORME DIAGNOSTICO DE OBRA Y VIGENCIA DEL EXPEDIENTE
TECNTCO.' Determinar la compatibilidad de las partidas y los metrados
. localizaciÓn. CONTENIDO
y 02 copias.. monto del adelanto. consultor que elaboró el proyecto. y olros que estime pertinente. cartas fianzas (vigencia).
El Supervisor extemo deberá realizar y analizar los siguientes trabajos de campo: Levantamiento topográfico Geologia: identiflcar zonas criticas por talud inestable Movimiento de tierras: volúmenes.verificando que no exista problemas de propiedad con
terceros y no atente con el patrimonio de la naciÓn. Verificación de potenc¡a. Botaderos.
REMSIÓN DEL EXPEDTENTE TÉCNICO:
Disponibilidad del terreno. ubicación y Pruebas de laboratorio Punto de Agua: identifcación Rellenos compactados: pruebas de compactaciÓn para verificar la calidad del relleno. Hidrologia: a fin de conflrmar el caudal de diseño Canteras.
Inspeccíón de campo. nombre de la obra. supervisor externo.
RESUMEN EJECUTIVO Antecedentes Objeto Metodología de Trabajo Documentos Revisados Personal participante en la elaboración del presente informe Ficha informativa del proyecto.
5. conteniendo los siguientes datos: Contrato de obra. indicar sus ubicaciones. contratista. modalidad del contrato. visadas
El informe será presentado debidamente foliado y anillado en
firmadas por el jefe de la Supervisión en todos sus folios. plazo de ejecuc¡Ón.
Verificar si concuerdan con los del expediente técnico.
Planos.verificar sj conesponden a las partidas que conforman el
presupuesto y no exista variación de diseño o disminuciÓn de calidad. Anexos: Acta de entrega de terreno. IV.W4W@W
c. presentando para tal efecto un inventario de las obras a ¡ealizar.
Fuentes de Agua. esta será causal de resolución de
desarrolla la obra."ttl
Metrados. se le aplicará al supervisor
una penalidad equivalente al 0.
El Plazo para la presentación del informe diagnostico y vigencia del expediente técnico será
Por cada día de atraso en la presentaciÓn del lnforme DiagnÓstico.. ConclusionesyRecomendaciones.. i.
laboratorio. h.
¡4r\
^rí/ 1. plano clave y panel fotográfico.
De comprobarse que el contenido de la información no se ajusta a la verdad o contenga información falsa que conlleve daño y perjuicio a la Entidad. j. utilización de adelantos.1% del monto del contrato. f. S.
Especificac¡ones Técnicas.Adjuntando los ensayos de
Vigencia del expediente técnico Revisión de planes de trabajo. cronogramas. Revisar y verificar si son compatibles con la topografía del tereno donde se
IGV)
8. IGV)
d¡recto
Vigencia hasta Garantfa de Adelanto Directo. Carta Fianza No
.. Carta Fianza
12. 3. 6. DATOS GE/VERALES
Contrato de Obra No Fecha de Suscr¡pción Contratista Monto del Contrato de Obra
(lncf uido.
Monto Entidad financ¡era Vigencia hasta Monto
(lncluido.
13.w@HffiMffiWffiw
Monto del adelanto directo al Contrat¡sta (con IGV): Fecha de pago del adelanto Fecha de entrega de terreno Fecha de inicio de obra Fecha de término contractual GarantÍa de Fiel Cumplimiento.
Plazo de ejecución Supervisor de Obra Contrato de Supervisión No Fecha de Suscripción Monto del Contrato de Supervis¡Ón
Garantía por Diferencial de la Oferta. Carta F¡anza No
Vigenc¡a hasta
tr¡butos: Renovac¡ón
'1. D. resumen del trabajo efectuado en el periodo cubierto por el ¡nforme y las pr¡nc¡pales incidencias ocurr¡das
Avance programado v¡gente en el mes
l¡""\:
q.w@wr@w
16. Monto (con IGV) Incldenc¡a Acumulada :
20.N"
Seguros (Obtenidos antes del inicio de la obra según LegislaciÓn Nacional vigente).
A.N"
No de días
Descr¡bir la situac¡Ón de la Obra.
9. tt.
Garantia de Adelanto de Materiales.
Avance ejecutado acumulado al mes: Situación actual de la Normal
o. problemas presentados. Carta Fianza Monto Entidad financ¡era ."/
. acciones correctivas propuestas o tomadas para incrementar el ritmo
de Ia obra si fuera necesario. comentarios relevantes) Condiciones Meteorológicas del área del proyecto y otros factores que havan afectado el desarrollo normal de la obra.
: Deduct¡vo de Fecha R.
Desarrollo de la obra (aspectos críticos."".
Ad¡cionales de Obra
Número de horas hombre H-H (presente mes) Número de horas máqu¡na H-M (presente mes)
DATOS SOCIO ECONÓMlcOS (Área de Influencia)
lnd¡ce de Traf¡oo
IMD (de acuerdo al formato proporc¡onado por PROVIAS DESCENTRALIZADO)
Número de Operarios contratados al presente mes Número de Obreros al contratados al presente mes Número de Jornales acumulados al presente mes
Personal profes¡onal y técnico empleado por el contratista en el periodo del Informe.
Número de valorizaciones Tramitadas Número de valorizaciones Pagadas Monto valorizado en el mes Adelanto amortizado en el mes
tJ. lnformación Miscelánea.
Resultados de inspección y control de calidad del trabajo realizado por el contratista. Organización del supervisor externo y recurso empleado o asignado a la obra. Visitas efectuadas por funcionarios de PROVIAS ESCENTRALIZADO.
Equipo mecánico empleado por el contratista indicando sus prop¡as características y su comparación con el equ¡po mln¡mo solic¡tado en las Bases y/o propuesto por el contratista en su oferta.
Ingeniero Res¡dente
Reg¡stro CIP DNI NO
tv.wtrHM@W
1. 1. Organizac¡ón del Contratista y recursos empleados en la ejecuciÓn de la Obra.
S/. presentando la documentación por el cual certifique gue los materiales utilizados en la obra cumplen con las especif¡caciones técnicas del proyecto.
3.'l o/ \'.
Valorizaciín Mensual y Cuadro Resumen
Planilla de Metrados. de acuerdo a las partidas en ejecución y a las especifcaciones técn¡cas del proyecto' debidamente
Zlli¡-iDsÍnentados por el Supervisor Externo
\.W@M@W
Compos¡c¡ón:
3.jljrz
$¡Tc :l
Controles de Calidad Técnica. con los respect¡vos gráficos' hojas de cálculo y/o croquis
expl¡cativos que el caso requiera
5. pruebas y ensayos de laboratorio.
Gráf¡co de Avance Programado versus Ejecutado.
Panef fotográf¡co de los trabajos reahzados en e' presente mes. expl¡cando las causa8 que hayan motivado atrasos.
7.WEHMTMMnWffiWw
6. s¡ los hubiera y de las disposic¡ones tomadas en orden para
F¡rma/sello
Nombre Reg¡stro CIP No DNI N"
Cop¡a de las pólizas de seguros. con sus respectivos comprobantes de pago.
Otros documentos que cons¡dere necesario.
9. (antes de iniciar los trabajos y después de ejecutar los trabajos por partidas).
ESPECIALISTA DE LA UGTR GERENTE DE LA UGTR COORDINADOR ZONAL SUPERVISOR DE PLANTA Nota. Indicar en cada valorización (en caso corresponda) el importe que debe pagar el Contratista en efectivo por concepto de multa u otro concepto
REHABIL]TACóN OEL CAMINO VECINAL:
AVANCE ACUIIIJLAOO A¡TERIOR
.w@HM@ww
SUP€RV]SOR FIXTERNO
MONTO DEL CONTRATO:S/ MONTO DEI G¡ñ N" DE CONTRATO:
oE AVANCE (s¡n
.j6--.w@w@ffi
N'CONfRAÍO
TABLA PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE (%) DE AVANCE FISICO PARA I.oo-I---T6-.A VALORIZACION N' POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION
Monlo Totaldel Contráto de Superv¡sión Superv¡s¡ón cl€ Campo Adelanto de supervisión Informe Diagnostico Liquidación de Obra
(con ¡GV)
rorar'f---¡.]
MoNTo A vALoRlzAR SEGúN
¡O:
DEPARTAI¿lENTO
]OD.D.lPL|AClON DE PLAZO
R.UBICACIÓN
AVANCE PONDERADO EN KILO¡JETROS
Se adjunta valorización
N¡ensual) |
ñaqFp\/actnNFs
(**) Avance ponderado en k¡lómetros = % de avance x Meta fÍsica Total
CONÍRAÍO N'
Al\.
TRA¡.D.
:ECHA DE TERMINO CON AI\¡PLIACIÓN
R.GEOG.D. N" R.w@MWIWW
REPORTE DE AVANCE FISICO .
.GEOG UBICACIÓN ]EPARTAMENTO .wwM@WWW
REPORTE DE AVANCE FISICO .SUPERVISION
300.ooo o
.000 250.ooo 150.GRAFICO DE CONTROL DE VALORIZACIONES
DISTRITO INICIO DE OBRA FIN DE OBRA PTAZO DE EJECUCIÓN AMPLIACIÓN DE PTAZO
<ú
50.o00 350.t
ACTA DE RECEPCION DE OBRA 't5.w@M@WW
I.1. COPIA DE COMPROBANTES DE PAGO
10. ACTA DE ENTREGA DETERRENO 14. 26. META PROGRAMADA Y REPROGRAMADA 4. PLANILLA DE METRADO DEL CONTRATO PRINCIPAL 7. PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADA I3. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA 3. PLANOS DE POST MANTENIMIENTO PERIODICO EN PLANTA (A-1 ESC. INFORME DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 6.""#'x
www. 1/2000) 20. PLANO DE UBICACIÓN DE CANTERAS 19. HOJA RESUMEN DE PAGOS (OBTENIDO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO) I1. CERTIFICADO DE ENSAYOS DE LABORATORIO SOLICITADOS EN EL
PLANOS DE DETALLES DE OBRAS DE ARTE (A-1. DESCRIPCION DE IMPACTO SOCIO ECONOMICO 5. ESC. CONTRATO DE OBRA 12.Lima 01 lsl7l614's3m
22. CALCULO DE LA MULTA
18. CERTIFICADO DE ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO 17. camaná 678
Central relelón¡ca
12 .proviasdes Sob.pe I Jr. PLANOS DE POST MANTENIMIENTO PERIODICO DE SECCIONES /A-1.
2'. 24. CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIONES 9. LIOUIDACION ECONOMICA DE LA OBRA
2. PLANILLA DE METRADOS DE DEDUCTIVOS Y /O ADICIONALES 8. ESC 1/50 o 1/100) COPIA DE RESOLUCIONES DIRECTORALES CDs EN PROGRAMA AUTOCAD 200 DE PLANOS POST CONSTRUCCION PANEL FOTOGRAFICO VIDEO EN CD DEL CAMINO VECINAL DE ANTES Y DESPUES CUADERNO DE OBRA ORIGINAL OTROS DOCUMENTOS (ESPECIFICAR)
More From This UserCentral Resolución 061-2016-SN (1)cusco.pdfcusco.pdfCLASE 1-2011 ICruces AereosCurricul VCRONOGRAMA.docxCARATULA LIQUIDACIONDist MediaCuadros y Tablas de La ConstruccionCuadros y Tablas de La ConstruccionCIRA
viracochan 33tdr by Nicolas Perez Gonzales6 viewsEmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less
RelatedCentral Resolución 061-2016-SN (1)by Nicolas Perez Gonzalescusco.pdfby Nicolas Perez Gonzalescusco.pdfby Nicolas Perez GonzalesCLASE 1-2011 Iby Nicolas Perez GonzalesCruces Aereosby Nicolas Perez GonzalesCurricul Vby Nicolas Perez GonzalesCRONOGRAMA.docxby Nicolas Perez GonzalesCARATULA LIQUIDACIONby Nicolas Perez GonzalesDist Mediaby Nicolas Perez GonzalesCuadros y Tablas de La Construccionby Nicolas Perez GonzalesCuadros y Tablas de La Construccionby Nicolas Perez GonzalesCIRAby Nicolas Perez GonzalesMore from Nicolas Perez GonzalesCentral Resolución 061-2016-SN (1)cusco.pdfcusco.pdfCLASE 1-2011 ICruces AereosCurricul VCRONOGRAMA.docxCARATULA LIQUIDACIONDist MediaCuadros y Tablas de La ConstruccionCuadros y Tablas de La ConstruccionCIRA

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución