Source: http://docplayer.cz/1523314-Vseobecne-obchodni-podminky-quart-construct-s-r-o-jako-zhotovitel-dle-ust-273-zakona-c-513-1991-sb-obchodniho-zakoniku-platne-od-1-3.html
Timestamp: 2018-06-21 07:05:12+00:00

Document:
Všeobecné obchodní podmínky Quart Construct s.r.o. jako zhotovitel dle ust. 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku platné od PDF
Download "Všeobecné obchodní podmínky Quart Construct s.r.o. jako zhotovitel dle ust. 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku platné od 1.3."
1 Quart Construct, s.r.o., IČ: , sídlem v Pohořelicích, Pšeničná 284, PSČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky Quart Construct s.r.o. jako zhotovitel dle ust. 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku platné od A. Úvodní ustanovení 1. Tyto VOP se použijí pro úpravu smluvních vztahů v případě, že na ně odkazuje příslušná objednávka či smlouva o dílo. 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky" nebo "VOP") obsahují další ujednání ohledně realizace smluv o dílo uzavřených mezi společností Quart Construct s.r.o. (dále jen zhotovitel) a objednatelem a stanoví podrobnou úpravu práv a povinností stran v rámci jejich spolupráce. B. Objednávka 1. Doručená objednávka je považována za návrh na uzavření smlouvy. 2. Zhotovitel Objednatel bere na vědomí, že přijetím objednávky nebo zahájením provádění díla stvrzuje svůj souhlas s těmito VOP. 3. Objednávka musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: a) identifikační údaje objednatele (firma, sídlo, IČ, DIČ) b) jméno a podpis osoby oprávněné jednat za objednatele k uskutečnění objednávky, včetně razítka objednatele c) identifikační údaje zhotovitele (firma, sídlo, IČ, DIČ) d) určení díla e) místo provádění díla f) celkovou cenu díla g) termín předání díla 4. Návrh na uzavření smlouvy může zhotovitel odvolat kdykoliv, za podmínky, že neurčí v návrhu lhůtu, v níž požaduje její přijetí. 5. Akceptace objednávky má formu písemného potvrzení objednávky a musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: a) identifikační údaje zhotovitele (firma, sídlo, IČ, DIČ) b) jméno a podpis osoby oprávněné za zhotovitele k akceptaci objednávky, včetně razítka zhotovitele c) identifikační údaje objednatele (firma, sídlo, IČ, DIČ) d) určení díla e) místo provádění díla f) celkovou cenu díla g) termín předání díla h) informace o bankovním spojení zhotovitele 6. Smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem vzniká v okamžiku doručení bezvýhradné akceptace objednatelem (písemného potvrzení objednávky) zhotoviteli. Vzniklý smluvní vztah se řídí dle těchto VOP. 7. Pokud objednatel neakceptuje objednávku bezvýhradně, smluvní vztah nevzniká a úkon objednatele bude považován za nový návrh na uzavření smlouvy. V uvedeném případě pak
2 vzniká smluvní vztah v okamžiku doručení písemného potvrzení těchto protinávrhů zhotovitelem objednateli. Taktéž takto vzniklý smluvní vztah se řídí dle těchto VOP. C. Předmět smluvního vztahu 1. Předmětem smluvního vztahu je závazek zhotovitele provést dílo na vlastní náklad a vlastní nebezpečí ve sjednané době a tomu odpovídající závazek objednatele řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu. 2. Dílem se rozumí zhotovení určité věci, montáž určité věci, její údržba, provedení dohodnuté opravy nebo úpravy určité věci. Dílem se vždy rozumí zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části. D. Provádění díla 1. Provádění díla zahrnuje všechny práce, související činnosti a dodávky nezbytné k řádnému provedení díla v souladu s dohodnutým a podklady, které byly za účelem provedení díla zhotoviteli předány. 2. Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 3. Při provádění díla postupuje zhotovitel s odbornou péči, v souladu s platnými právními předpisy České republiky, technickými normami a předanými podklady. 4. Projektová dokumentace, podle nichž se bude dílo provádět, budou parafovány technickými zástupci objednatele smluvních stran před zahájením výroby, resp. Montáží 5. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením prací geodetické zamšení a to výškové i směrové. 6. Zhotovitel je před započetím díla zjistit s vynaložením odborné péče, zda řádnému provedení díla nebrání žádné překážky. Případné zjištění existence takovýchto překážek je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli a navrhnout alternativní řešení. Pokud dojde k uvedenému, lhůta k provedení díla se prodlužuje o dobu do odstranění zjištěných nedostatků nebo dohodnutí náhradního způsobu řešení. V případě, že vady nemohly být zjištěny před započetím díla a zhotovitel objednatele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění písemně informuje, lhůta k provedení díla se taktéž prodlužuje o dobu do odstranění zjištěných vad nebo dohodnutí náhradního způsobu řešení. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající mu z tohoto článku, lhůta k provedení díla se neprodlužuje a zhotovitel nese veškeré náklady související s odstraněním těchto vad či provedení díla náhradním způsobem. 7. Zhotovitel si vyhrazuje právo na změnu termínu, ukončení plnění v případě nepříznivých teplotních podmínek v prostoru realizace díla. Termín nástupu na zahájení díla je podmíněn zaplacením případné zálohy ceny díla 8. Termín nástupu je taktéž podmíněn věrohodným doručením podepsané této smlouvy o dílo ze strany objednatele před dohodnutým nástupem. 9. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s pokyny objednatele či osoby, kterou objednatel určí. Zhotovitel se tímto zavazuje respektovat pokyny objednatele k provádění díla. Pokud zhotovitel nesplní pokyn objednatele bez zbytečného odkladu, je objednatel oprávněn zapsat pokyn do stavebního deníku, případně zaslat zhotoviteli písemný příkaz. Pokud ani tento písemný příkaz nebude zhotovitelem splněn do 3 dnů od zapsání do stavebního deníku nebo od doručení, je objednatel oprávněn učinit opatření, jaká sám uzná za nezbytné k provedení prací na účet zhotovitele. Objednatel je oprávněn započíst takto vzniklé náklady, vzájemně odsouhlasené se zhotovitelem, vůči částkám dlužným zhotoviteli nebo částkám splatným v budoucnu. Uplatnění oprávnění vyplývajících z tohoto článku nikterak neomezuje odpovědnost zhotovitele za realizované dílo. Pokud zhotovitel bude mít za to, že pokyny objednatele jsou z hlediska realizace díla nevhodné je povinen o této skutečnosti bezodkladně písemně informovat.
3 10. Pokud zhotovitel převezme od objednatele věci k provedení díla a zjistí, že jsou k provedení díla nevhodné, je povinen bez zbytečného odkladu na tuto skutečnost objednatele upozornit, prokázat závažnost a charakter zjištěných nedostatků a dohodnout s objednatelem dodání náhradních věcí nebo navrhnout objednateli alternativní způsob provedení díla. Objednatel zůstává vlastníkem věcí opatřených a předaných zhotoviteli k provedení díla a nese nebezpečí škody na věcech do doby, než se zpracováním stanou součástí díla. Za věci převzaté odpovídá zhotovitel jako skladovatel. 11. Jakékoliv vícepráce či změny kvality předmětu díla může zhotovitel provést pouze na základě písemné dohody s objednatelem. 12. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech, průběžně odstraňovat nedostatky na díle zjištěné a označené v průběhu jeho provádění objednatelem nebo jím pověřenou osobou. 13. Zhotovitel se zavazuje sdělit objednateli na výzvu stav prováděného díla. 14. Zhotovitel je povinen kdykoliv umožnit na výzvu objednateli nebo jím pověřeným osobám prohlídku a kontrolu díla. 15. V rámci stavební připravenosti objednatel zabezpečí: - příjezd na staveniště a přístup na pracoviště - možnost užívání sociálního zařízení - přívod el. Energie 220/380 V E. Předání díla 1. Po řádném dokončení díla dle smlouvy předá zhotovitel dílo objednateli na základě předávacího protokolu. 2. Dílo se považuje za provedené, má-li vlastnosti dohodnuté, stanovené podklady k provedení díla, obecně závaznými předpisy, technickými normami, obchodními zvyklostmi a nemá-li vady a nedodělky. V případě výskytu drobných vad a nedodělků, které nebrání v užívání díla, tyto budou poznamenány do předávacího protokolu, spolu s dohodnutým termínem jejich odstranění. V případě, že dílo má závažné vady bránící jeho užívání je objednatel oprávněn předání díla odmítnout, o čemž bude sepsán záznam. Zhotovitel je poté povinen vady bez zbytečného odkladu odstranit a opětovně vyzvat objednatele k převzetí díla. Dílo se považuje za předané okamžikem podepsání předávacího protokolu. F. Cena díla a platební podmínky 1. Objednatel uhradí zhotoviteli za řádně provedené dílo dohodnutou cenu. Cena je dohodnutá jako pevná, zahrnuje všechny dohodnuté činnosti a nelze ji měnit nebo upravovat jiným způsobem než písemnou dohodou smluvních stran. 2. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur vystavených zhotovitelem měsíčně na základě soupisu prací, poté kdy faktury doručí zhotovitel objednateli, se lhůtou splatnosti 5 dní. Nárok zhotovitele na doplacení ceny díla vzniká okamžikem řádného předání díla na základě předávacího protokolu, kdy dílo je prosté vad a nedodělků. Účetní doklady musí obsahovat všechny náležitosti stanovené právními předpisy a jsou splatné ve lhůtě 5 dnů od jejich doručení objednateli, a to na bankovní účet zhotovitele, který uvedl v akceptaci. 3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke kontrole a schválení soupis prací, a to vždy nejpozději do 5. kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce provádění díla. Správnost soupisu prací zpracovaný zhotovitelem objednatel potvrdí do 3(tří) kalendářních dnů. 4. Pro případné vícepráce a spotřebu materiálu nad rozsahu uzavřeného díla si smluvní strany stanoví cenu takto: Práce v hodinové sazbě tesař 250,-- Kč/hod + DPH dělník 200,-- Kč/hod + DPH 5. Pokud bude objednatel vůči zhotoviteli mít závazky po splatnosti budou pozastaveny práce
4 do doby než budou tyto závazky vyrovnány. Veškeré náklady a důsledky plynoucí s pozastavením prací nese objednatel. 6. Objednatel není oprávněn bez souhlasu zhotovitele postoupit na třetí osobu jakékoliv nároky nebo pohledávky z této smlouvy. G. Odpovědnost za vady, záruka za jakost, záruční doba 1. Zhotovitel odpovídá ze veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. 2. Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytnou v záruční době. 3. Zhotovitel také odpovídá za vady, které se vyskytnou po předání díla v případě, že byly způsobeny porušením jeho povinnosti. 4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikovanou případně v SOD, v projektové dokumentaci a bude provedeno, chráněno a označeno dle ČNS, ČSN EN, ČSN ISO, bude odpovídat technickým požadavkům na stavební výrobky ve smyslu zákona čl. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění a nařízení č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, v platném znění a dalším platným předpisům. 5. Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené dílo, a každá jeho součást, bude plně způsobilé k účelu vyplývajícímu ze smluvního vztahu či k účelu obvyklému a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti nejméně po záruční dobu. Takto poskytnutou záruku je objednatel oprávněn převést na investora stavby, i bez předchozího souhlasu zhotovitele. 6. Záruční doba činí 5 let, není-li dohodnuto jinak. 7. Zhotovitel se zavazuje uvést v předávacím protokolu uvést adresy a telefonní čísla, na kterých bude mít objednatel možnost nahlásit reklamovanou vadu. 8. Zhotovitel neodpovídá za škody na částech nepředaného díla, které budou užívány třetími osobami za účelem provádění technologie či jiných činností, které nejsou předmětem této smlouvy 9. V případě, že bude objednatel v prodlení s úhradou konečné faktury zhotoviteli větším než 21 dnů, sjednávají si tímto smluvní strany, že bude záruka dle odst. 6 zrušena k 22 dni prodlení a zhotovitel poskytuje záruku v délce 12 měsíců od předání díla. 10. Nejsou vyrovnány finanční závazky objednatele vůči zhotoviteli, vyplývající z této smlouvy, provede zhotovitel odstranění záručních vad za úplatu, a to za cenu v přiměřené výši a platbě poskytnuté předem před započetím prací. 11. Zhotovitel na písemnou výzvu objednatele nejpozději do 10 pracovních dnů posoudí oprávněnost reklamace a odstraní oprávněně nárokované vady a nedodělky, které spadají do předmětného plnění této SOD v oboustranně dohodnutém termínu. Reklamační nároky jsou řešeny na základě individuálních požadavků objednatele, respektive investora. H. Odstoupení od smlouvy objednatelem 1. Objednatel je oprávněn odstoupit od sjednané smlouvy o dílo pouze z důvodů a způsobem uvedeným v obchodním zákoníku. I. Odstoupení od smlouvy zhotovitel 1. Zhotovitel může odstoupit od sjednané smlouvy o dílo z důvodů jejího porušení dle obchodního zákoníku a dále pokud: a) byl na majetek objednatele prohlášen konkurz nebo vstoupil do likvidace. Tuto skutečnost je povinen objednatel zhotoviteli neprodleně písemně oznámit b) ocitne-li se objednavatel v prodlení se splněním svého závazku vyplývajícího ze smlouvy o dílo po dobu delší než 7 kalendářních dnů. Jestliže se prodlení zhotovitele týká jen části jeho závazku, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně plnění, které se týká této části závazku 2. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy má zhotovitel nárok na část ceny díla provedené ke dni
5 odstoupení od této smlouvy v takovém rozsahu, v jakém je tato část díla zhotovena. J. Ochrana obchodního tajemství 1. Účastníci vzniklého smluvního vztahu se zavazují v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku, že v průběhu trvání jejich smluvního vztahu a v následujících 5 letech po jeho ukončení zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích druhé strany vůči třetím osobám. Výjimkou ze závazku mlčenlivosti jsou situace, kdy si informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný orgán. 2. Důvěrnou informací se rozumí veškeré informace jakéhokoliv druhu, včetně informací obchodních, technických, a o praktických postupech, jakož i veškeré další informace získané před nebo po podepsání smlouvy, které smluvní strana získala během ústního jednání nebo prostřednictvím jiného komunikačního prostředku s výjimkou těchto: a)informace, které jsou známé nebo se v budoucnu stanou známé se všemi detaily široké veřejnosti prokazatelně jinak než porušením povinností dojednaných, b)informace, které strana může zveřejnit, protože je vlastnila dříve, než jí je poskytla druhá strana a je schopná toto tvrzení prokázat, c)informace, které strana získala nebo v budoucnu získá od třetí strany, která nebyla vázána těmito podmínkami a je schopna to nezpochybnitelně prokázat. 3. Smluvní strany se zavazují, že zajistí, aby zpřístupnění důvěrné informace bylo vyhrazeno pouze pro ty zaměstnance, kteří ji musí vzhledem ke své pracovní náplni znát, a aby tito zaměstnanci byli zavázáni zachovávat o důvěrné informaci mlčenlivost dle odst. 1 tohoto článku. 4. Smluvní strany se dohodli, že zajistí zachovávání mlčenlivosti i ze strany třetích osob účastnících se naplňování účelu smluvního vztahu. 5. Smluvní strana nesmí pořizovat kopie ani reprodukce důvěrné informace nad rozsah odůvodněné potřeby. 6. Pro případ, že smluvní strana poruší povinnost jí vyplývající z výše uvedeného, plně odpovídá za škodu, kterou tím způsobí a je povinna ji v celém rozsahu nahradit. K. Rozhodčí doložka 1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory mezi stranami, které by v budoucnu vznikly ze sjednané smlouvy o dílo a v souvislosti s ní, včetně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení, a to i v případě, že tato smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno, budou rozhodnuty v rozhodčím řízení s vyloučením pravomoci obecných soudů, jediným, nezávislým a nestranným rozhodcem, který nemá nikdy povahu zástupce kterékoli ze stran, a to Mgr. Marek Novotný, advokát se sídlem Panská 2, Brno a to podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů a Pravidel pro rozhodčí řízení ad hoc, vydaných výše psaným rozhodcem, s nimiž strany měly a mají možnost se seznámit na stránkách které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 2. Smluvní strany se dohodly na tom, že v zájmu rychlého vyřešení případného sporu souhlasí s rozhodčím řízením bez nařizování ústního jednání, jen na základě písemných podkladů. 3. Smluvní strany se dohodly, že doručování v rozhodčím řízení se provádí na adresu sídla firmy uvedenou v záhlaví smlouvy o dílo (objednávky). V případě, že adresát písemnosti nebyl zastižen na adrese uvedené v této smlouvě, písemnost se uloží u subjektu provádějícího přepravu a adresát se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. V případě změny sídla firmy jsou účastníci povinni tuto změnu prokazatelným způsobem oznámit druhé smluvní straně. V případě porušení této povinnosti se zásilka považuje za platně doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla zásilka vrácena zpět odesílateli (smluvní straně nebo rozhodci), a to i když se adresát o tomto doručení nedozvěděl.
6 L. Smluvní pokuta 1. Povinno zaplatit dohodnuté smluvní pokuty nemá vliv na povinnost náhrady způsobených škod. Je proto možný souběh úhrady pokuty i vzniklé škody. 2. V případě nesplnění termín proplacených daňových i nedaňových dokladů z důvodů na straně objednatele, sjednává se úrok z prodlení ve výši 0,1 % z ceny fakturované částky za každý započatý kalendářní den prodlení. 3. Za prodlení s předáním potvrzeného soupisu prácí objednatelem se sjednává pokuta 5.000,-- Kč za každý den prodlení. M. Závěrečné ustanovení 1. Objednatel prohlašuje, že se před zasláním akceptace zhotoviteli seznámil s textem tohoto dokumentu, vzal na vědomí všechny skutečnosti v něm zakotvené. 2. V případě provádění díla zhotovitelem pověřenou třetí osobou je zhotovitel povinen přenést práva a povinnosti vyplývající z těchto VOP do smluvních dokumentů mezi zhotovitelem a jeho subdodavatelem. 3. Ustanovení těchto VOP nabývají vůči účastníkům účinnosti dnem vzniku smluvního vztahu. 4. Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo sjednané mezi zhotovitelem a objednatelem, jsou platné a účinné od a to na dobu neurčitou.

References: zákona č. 513
 zákona č. 513
 zákona č. 513
 čl. 22
 soud 
 zákona č. 216