Source: https://pdfprof.com/PDF_Telecharger_Gratuit_7.php?PDF=MARCHE_PUBLIC_DE_FOURNITURES_ET_DE_SERVICES_VOYAGES_PEDAGOGIQUES_ET_CULTURELS_USA_CHINE_MEXIQUE._Du_mois_d_avril_2015_au_mois_de_mai_2015&Telecharger_PDF_Doc=10313
Timestamp: 2019-06-20 21:40:30+00:00

Document:
PDF -CAHIER SPECIAL DES CHARGES FOURNITURES APPEL - afphb - MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES VOYAGES PEDAGOGIQUES ET CULTURELS USA CHINE MEXIQUE. Du mois d avril 2015 au mois de mai 2015
Au Touquet, le 22 janvier 2015 Service Intendance MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES VOYAGES PEDAGOGIQUES ET CULTURELS USA CHINE MEXIQUE Du mois d avril 2015 au mois de mai 2015 Le présent document PDF Dossiers types d'appel d'offres Passation des marchés de fourniture marchespublics gov ma pmmp IMG pdf 2 15 pdf PDF DOSSIER STANDARD D'APPEL D'OFFRES marchespublics gov ma pmmp IMG pdf 2 22
Dossiers types d'appel d'offres Passation des marchés de fourniture
[PDF] Dossiers types d'appel d'offres Passation des marchés de fourniture marchespublics gov ma pmmp IMG pdf 2 15 pdf
Marché public de fourniture de denrées alimentaires - apasp
[PDF] Marché public de fourniture de denrées alimentaires apasp apasp media files pdf Guide Alimentaire 2018 wp pdf
marche public de fournitures et de services - CDG01
[PDF] marche public de fournitures et de services CDG01 cdg01 AAPC CDG01 SMIDOM VEYLE SAONE pdf
Procédure « marché public de fournitures - Adesio
[PDF] Procédure « marché public de fournitures Adesio adesio be Procedure march public FOURNITURES resume pdf
[PDF] MARCHE PUBLIC DE FOURNITUREScities reseaudesvilles cities 143 documents 44cu002jhg5v4dx pdf
marches publics de fournitures courantes et services - L'Isle-Adam
[PDF] marches publics de fournitures courantes et services L'Isle Adam ville isle adam sites isle adam marche public rc pdf
16 fiches pratiques pour comprendre le - Achat public
[PDF] 16 fiches pratiques pour comprendre le Achat public achatpublic apc3 miniguide200905 pdf
travaux, de fournitures et de services, et ses modifications ultérieures marchés publics et des concessions de travaux publics ainsi que l'annexe à cet arrêté
le 22 janvier 2015 Service Intendance MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES VOYAGES PEDAGOGIQUES ET CULTURELS USA CHINE MEXIQUE Du mois d'avril 2015 au mois de mai 2015 Le présent document est le support unique pour la passation du marché Dépositaire de l'offre et pouvoir adjudicateur : M
Henri CHWEUDURA Proviseur du Lycée Hôtelier du Touquet 1 avenue du Château LE TOUQUET Contacts : S
Neyrinck (ou O
Ducrocq) Tél
: Fax : Mel : (ou 2
ARTICLE 1 DISPOSITIONS GENERALES 1
- Objet du Marché : Le présent marché alloti a pour objet la fourniture du transport et de services annexes pour les voyages scolaires en Chine
aux USA et au Mexique nécessitant un transport par avion
1 er lot : CHINE
- Aller : Départ le 13
14 ou 15 avril 2015 Effectifs : 10 élèves et 2 accompagnateurs Au départ de PARIS tout aéroport
à destination de CHENG-DU
- Retour : Départ de CHENG-DU le matin du 5 mai 2015 à destination de PEKIN Effectifs : 10 élèves et 2 accompagnateurs Retour l'après-midi du 8 mai 2015 (heure locale) Effectifs : 10 élèves et 2 accompagnateurs Au départ de PEKIN et à destination de PARIS tout aéroport
2ème lot : MEXIQUE
14 ou 15 avril 2015 Au départ de PARIS tout aéroport
à destination de MEXICO
- Retour : Retour le 8 mai 2015 Au départ de MEXICO et à destination de PARIS tout aéroport 3ème lot : USA
à destination de RALEIGH
- Retour : Retour le 8 mai 2015 Au départ de RALEIGH et à destination de PARIS tout aéroport
2 Forme du marché : Ce marché fera l'objet d'une procédure adaptée définie au Code des marchés publics (décret n du 01/08/06) en application de l'article 28
Il est constitué de trois lots
si un candidat souhaite répondre à un
deux ou trois lots
il devra impérativement faire une proposition distincte pour chaque lot par écrit dûment visé par un responsable
3- Critères de choix : Le marché sera attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : Prix : 70% Qualité des produits : 30% Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les entreprises
ARTICLE 2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Le marché est constitué par les documents contractuels ci-dessous énumérés par ordre décroissant d'importance :
- le présent document valant acte d'engagement et cahier des clauses particulières
- le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services (Arrêté du 19 janvier 2009 JO du 19 mars 2009)
Document ayant pour objet de servir de support unique pour la passation du marché
il contient à la fois : l'objet du marché
le règlement de consultation et le cahier des clauses particulières Documents joints : actes d'engagement 4
ARTICLE 3 REGLEMENT DE LA CONSULTATION 1 Pouvoir adjudicateur Lycée Hôtelier du Touquet 1 avenue du château LE TOUQUET Représenté par Monsieur Henri CHWEUDURA
Comptable assignataire des paiements : Mme NEYRINCK Sophie
agent comptable du Lycée Hôtelier du Touquet
2 Date et heure limites de réception des offres Lundi 2 février 2015 avant 12h00
Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites fixées ci-dessus ne seront pas retenus
3 Modalités d'envoi Les plis contenant les offres seront transmis au Lycée Hôtelier du Touquet à l'adresse mentionnée cidessus soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal
soit par dépôt en main propre au service intendance
soit par courrier électronique au format PDF ou JPEG
Concernant la transmission papier
les candidats transmettront leur offre sous pli cacheté comportant la mention «marché public
Les propositions envoyées par courrier électronique devront également respecter la liste des pièces constitutives citée à l'article 2 ci-dessus
4 Renseignements complémentaires Les candidats peuvent obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude
en s'adressant à : Sophie Neyrinck
: Mail : Olivier DUCROCQ
Attaché d'Intendance au Lycée Hôtelier du Touquet
: Mail : Procédures de consultations : Marché à procédure adaptée en application de l'article 28 du Code des marchés publics (décret n du 1 er août 2006)
Le présent contrat fait référence au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (C
Fournitures courantes et services)
ARTICLE 4 PRIX ET PAIEMENT 1 Prix Le prix du voyage doit inclure :
- Le transport en avion des lieux de départs aux lieux d'arrivés indiqués à l'article 1
- une garantie annulation collective sera comprise dans l'offre de l'entreprise
une assurance annulation individuelle sera proposée en option
Forme du prix : Le prix revêt la forme d'un prix forfaitaire et global qui est réputé rémunérer l'ensemble de la prestation
Aucune rémunération complémentaire ne pourra être versée au titulaire pour la réalisation des prestations définies au présent cahier et annexe
Il comprend l'ensemble de la prestation
notamment les charges fiscales
para fiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation
Aucun document ou complément d'information ni aucune clause contenue dans la ou les propositions envoyées par le candidat ne pourra se référer à une variation des prix pendant la durée du marché
Le tarif ne doit pas inclure de gratuité pour les accompagnateurs
ni de «budget voyage»
toutes les réductions doivent être réparties sur l'ensemble des participants (élèves et accompagnateurs)
2 Délai de validité des offres Le candidat est tenu par son offre à compter de la date limite de dépôt des offres jusqu à la réalisation du service fait (délivrance des billets)
3 Paiement Le titulaire du marché pourra recevoir une avance forfaitaire correspondant aux conditions prévues par le code des marchés publics
En tout état de cause les acomptes ne pourront dépasser 70 % du prix
les 30 % restant ne pourront être versés qu après service fait
Mode de règlement Le mode de règlement de l'établissement public est le virement au compte indiqué par l'entreprise retenue sur l'acte d'engagement
au vu d'une facture (joindre obligatoirement un RIB original en mode SEPA)
Le règlement du solde (d au moins 30% du coût du voyage ou de la prestation) interviendra après «service fait»
Le délai global de paiement est fixé à 30 jours à réception de la facture
sous réserve qu aucune anomalie ne soit relevée lors de la vérification
et le défaut de paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit
et sans autre formalité
des intérêts moratoires au bénéfices du titulaire ou du soustraitant payé directement
Le taux applicable en cas d'intérêts moratoires sera le taux d'intérêt en vigueur
- la référence au présent marché
- le nom et l'adresse complète du service destinataire des prestations
- la désignation de l'émetteur du bon de commande
- le numéro du compte bancaire ou postal du titulaire
tel qu il est précisé dans l'acte d'engagement
Pénalité de retard Lorsque le délai contractuel d'exécution est dépassé par le fait du titulaire
celui-ci encourt
et sans mise en demeure préalable
des pénalités calculées au moyen de la formule figurant au CCAG fournitures courantes et services
ARTICLE 5 CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES 1 Prestations à réaliser L'ensemble des prestations à réaliser est détaillé à l'article 1
2 Exécution du marché L'entreprise assure qu elle respecte l'ensemble de la règlementation en vigueur relative au transport de passagers mineurs
et notamment toutes les règles concernant la sécurité des transports
Le prestataire devra être une agence de voyage titulaire d'une licence de tourisme ou une association agréée tourisme
3 Garanties L'offre de l'entreprise contient une assurance annulation collective
Il sera proposé en option une assurance annulation individuelle
Garanties demandées en rapport risque d'épidémie et/ou de pandémie :
- remboursement des élèves malades avant le départ sur présentation d'un certificat médical
- remboursement pour le groupe si le départ est impossible à la suite d'une interdiction de la tutelle administrative
Prise en charge par l'assurance du voyagiste des frais en cas de mise en quarantaine (hébergement
nourriture) sur place pour un membre du groupe ou la totalité du groupe (élèves et accompagnateurs)
- prise en charge par l'assurance du voyagiste des frais de rapatriement pour un ou plusieurs membres du groupe si nécessaire
- prise en charge par l'assurance du voyagiste des frais de remplacement d'un ou des accompagnateurs en cas de besoin
4 Conditions de réalisation La personne publique pourra procéder à la résiliation du marché prévu à l'article 47 du Code des Marchés Publics
en cas de non-conformité des renseignements communiqués par le prestataire
ainsi que les conditions prévues à l'article 98 du C
ARTICLE 6 DECLARATION DU TITULAIRE OU DU CANDIDAT Le candidat affirme sous peine de résiliation de plein droit de son marché à ses torts exclusifs ou ceux de la société qu il représente
qu il ne tombe pas sous le coup de l'interdiction découlant de l'article 44 du code des marchés publics
Le candidat atteste sur l'honneur :
- que le travail sera réalisé par des salariés recrutés régulièrement au regard du Code du travail ;
- qu il est en règle au regard de la législation sur les travailleurs handicapés (article 43 su C
- qu il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ;
- que son offre répond à toute la règlementation en vigueur concernant l'hygiène et la sécurité dans les domaines des transports et de l'hébergement
Conformément à l'article 46 du C
le marché ne pourra être attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise dans un délai de dix jours
les certificats délivrés par les administrations et organismes sociaux et fiscaux compétents (DC7)
Si le candidat ne peut produire ces documents dans les délais impartis
l'offre est rejetée et la candidature éliminée
Le présent cahier des charges doit être strictement respecté et les offres et propositions de prix TTC qui seront réputées comprendre toutes charges et taxes frappant obligatoirement les prestations concernées seront signées en original par la personne habilitée à engager le candidat
A ces documents pourra être joint tout autre document technique et/ou explicatif jugé utile par le candidat à la compréhension et à la présentation de son offre
ARTICLE 7 LITIGES Le présent contrat est un contrat administratif
les litiges susceptibles de naitre lors de l'exécution du dit marché seront portés devant le tribunal administratif du ressort de l'établissement concerné
Fait le 22 janvier 2015 Au Touquet
Henri CHWEUDURA 8

References: l'article 28
 l'article 2
 l'article 28
 l'article 1
 l'article 1
 l'article 47
 l'article 98
 l'article 44
 l'article 46