Source: https://ambientediritto.it/home/giurisprudenza/corte-di-cassazione-civile-sez3-27092018-ordinanza-n23174
Timestamp: 2019-03-23 23:37:15+00:00

Document:
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez.3^ 27/09/2018, Ordinanza n.23174 | AmbienteDiritto.it
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez.3^ 27/09/2018, Ordinanza n.23174
APPALTI - Opere edilizie - Progetto e saggi nei terreni di fondazione - Danni e risarcimenti - Obbligo giuridico o disposizione contrattuale di impedire l'evento dannoso - Responsabilità - Geologo, progettista e direttore dei lavori - Appaltatore e dovere di diligenza stabilito dall'art. 1176 c.c. - Opere edilizie da eseguirsi su strutture o basamenti preesistenti - Difficoltà di esecuzione dell'opera manifestatesi in corso d'opera - Imprevedibili - Diritto ad un equo compenso - Realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi - Garanzia - Art. 1664, 2° co., c.c. - Giurisprudenza.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez.3^ 27/09/2018 (Ud. 24/05/2018), Ordinanza n.23174
APPALTI - Opere edilizie - Progetto e saggi nei terreni di fondazione - Danni e risarcimenti - Obbligo giuridico o disposizione contrattuale di impedire l'evento dannoso - Responsabilità - Geologo, progettista e direttore dei lavori.
In via generale, l'obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso può discendere, oltre che da una norma di legge o da una disposizione contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui. Nella specie è indubbio che detto obbligo giuridico gravante sul geologo e sul progettista incombe anche su chi ricopre il ruolo di direzione lavori, applicabile anche ai rapporti di committenza privata.
APPALTI - Appaltatore e dovere di diligenza stabilito dall'art. 1176 c.c. - Opere edilizie da eseguirsi su strutture o basamenti preesistenti - Difficoltà di esecuzione dell'opera manifestatesi in corso d'opera - Imprevedibili - Diritto ad un equo compenso - Realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi - Garanzia - Art. 1664, 2° co., c.c. - Giurisprudenza.
Trattandosi di opere edilizie da eseguirsi su strutture o basamenti preesistenti o preparati dal committente o da terzi, l'appaltatore viola il dovere di diligenza stabilito dall'art. 1176 c.c. se non verifica, nei limiti delle comuni regole dell'arte, l'idoneità delle anzidette strutture a reggere l'ulteriore opera commessagli, e ad assicurare la buona riuscita della medesima, ovvero se, accertata l'inidoneità di tali strutture, procede egualmente all'esecuzione dell'opera. Anche l'ipotesi della imprevedibilità di difficoltà di esecuzione dell'opera manifestatesi in corso d'opera derivanti da cause geologiche, idriche e simili, specificamente presa in considerazione in tema di appalto dall'art. 1664, 2° co., c.c. e legittimante se del caso il diritto ad un equo compenso in ragione della maggiore onerosità della prestazione, deve essere valutata sulla base della diligenza media in relazione al tipo di attività esercitata. E laddove l'appaltatore svolga anche i compiti di ingegnere progettista e di direttore dei lavori, l'obbligo di diligenza è ancora più rigoroso, essendo egli tenuto, in presenza di situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, ad eseguire gli opportuni interventi per accertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera	senza difetti costruttivi (Sez. 3, Sentenza n. 12995 del 31/05/2006).
(conferma sentenza n. 449/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, dep. 12/03/2015) Pres. SESTINI, Rel. GIANNITI, Ric. Coggiola c. Stianti
COGGIOLA MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA, 320, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CAPPELLINI, rappresentato e difeso dall'avvocato NERI BALDI giusta procura speciale a margine del ricorso;
STIANTI	GIOVANNA in proprio e quale conduttrice dell'azienda agricola FATTORIA CASTELLO DI VOLPAIA DI GIOVANNA STIANTI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 11, presso lo studio dell'avvocato CLIFFORD CHANCE STUDIO, rappresentata e difesa dagli avvocati PHILIP LAROMA JEZZI, ARISTIDE POLI CE giusta procura speciale a margine del controricorso;
avverso la sentenza n. 449/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;
a) aveva affermato la responsabilità solidale di Enrico Neroni (geologo),	Massimo Materassi (architetto incaricato della progettazione	architettonica), Luca Gigli (architetto incaricato del progetto particolareggiato nonché della D.L. e del collaudo), Maurizio Coggiola e Italo Cucchi (quali D. L. dei lavori strutturali), nell'evento franoso verificatosi il 13/10/2002 nell'area di scavo relativa ai lavori di realizzazione della nuova cantina di imbottigliamento (lavori che erano stati commessi da Giovanna Stianti, quale titolare della Fattoria Castello di Volpaia, ai suddetti professionisti);
b) aveva invece escluso ogni responsabilità della ditta appaltatrice dei lavori (ditta Alberto Carnasciali) e della subappaltatrice dei medesimi (società Agrichianti di Fporndi Bruno e C. s.n.c.);
c) aveva quantificato il danno subito dalla Stianti, nella suddetta qualità, nell'importo di complessivi €.303.075,51 (escluso il danno per la dedotta impossibilità di realizzare il progetto originario con il connesso introito economico; ed escluso il danno all'immagine);
d) aveva accolto la domanda di rilevazione proposta dal Neroni nei confronti della UNIPOL S.p.A. (compagnia assicuratrice per la responsabilità professionale del Neroni) con condanna di quest'ultima a tenere indenne il Neroni fino alla concorrenza della somma di €.300.493,23 (applicata la franchigia di €.2.582,28) oltre le spese legali di parte attrice;
e) aveva accolta la medesima domanda di rilevazione proposta da Materassi e Gigli nei confronti della loro compagnia assicuratrice, Aurora Assicurazioni spa, per il medesimo importo;
f) aveva dichiarato interamente compensate le spese tra l'attrice e le appaltatrici; mentre aveva condannato i professionisti, ritenuti responsabili, al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Stianti ed aveva condannato le compagnie assicuratrici assicuratrici al pagamento delle spese processuali sostenute dai relativi assicurati.
Era accaduto che l'ing. Maurizio Coggiola ed il geom. Italo Cucchi avevano ricevuto l'incarico della direzione dei lavori strutturali per la realizzazione di un fabbricato destinato a cantina di imbottigliamento, ubicato nel comune Radda in Chianti, di proprietà di Giovanna Stianti, titolare della Fattoria Castello di Volpaia.
Il 13 ottobre 2002, a lavori già iniziati e a cantiere chiuso (essendo domenica), si era verificata una frana, che aveva interessato un'area molto più vasta del fonte di scavo e che aveva ricompreso gran parte della pendice della collina. Ed il progetto della nuova cantina era rimasto irrealizzato.
La Stianti aveva convenuto in giudizio l'ing. Coggiola e il geom. Cucchi (oltre agli altri professionisti intervenuti nella vicenda, ad eccezione del precedente direttore dei lavori), chiedendo la condanna di questi ultimi al risarcimento dei danni ed alla restituzione degli importi già percepiti.
Il Tribunale, espletata l'istruttoria, per quanto qui di residuo interesse, aveva condannato l'ing. Coggiola e il geom. Cucchi, in solido con il geologo e gli architetti, a risarcire la somma di euro 303.075,51, ritenendoli corresponsabili dell'evento dannoso in conseguenza dell'inadempimento dell'incarico loro affidato. Il giudice di primo grado aveva motivato la decisione sulla base della CTU svolta, che aveva rilevato la negligenza dei professionisti "nella mancata considerazione in fase progettuale degli aspetti inerenti la stabilità del pendio sul quale si andava ad intervenire" e nel mancato rilievo di tale inadeguatezza da parte dei professionisti incaricati, eppure in corso d'opera a seguito dell'emergere dei pericoli di smottamento del pendio.
La sentenza del giudice di primo grado era stata appellata esclusivamente dall'ing. Coggiola e dal geom. Cucchi, che avevano articolato sei motivi di impugnazione; mentre era passata in giudicato nei confronti degli altri soggetti interessati (per cui nel 2008 le rispettive compagnie assicurative avevano effettuato il pagamento di quanto stabilito in sentenza).
L'appello è stato per l'appunto respinto dalla Corte di appello di Firenze con la menzionata sentenza n. 449/2015, che ha posto a carico dell'ing. Coggiola e del geom. Cucchi la metà delle spese processuali del grado di appello.
2. Avverso la sentenza della Corte territoriale propongono ricorso l'ing. Coggiola e il geom. Cucchi, che articolano sei motivi di ricorso.
Resiste con controricorso la Stianti, in proprio e quale conduttrice dell'azienda agricola Fattoria Castello di Volpaia di Giovanna Stianti, la quale, nel controdedurre, sottolinea in particolare (p. 15) che l'ing. Coggiola e il geom. Cucchi, dopo la sospensione dei lavori (che era stata disposta il 6/6/2002), erano stati incaricati anche della redazione di un nuovo progetto di consolidamento	del terreno (compreso, eventualmente, l'adeguamento della parte strutturale).
In vista dell'odierna adunanza depositano memoria sia ricorrenti, ing. Coggiola e geom. Cucchi, che la contro ricorrente Stianti.
1. Il ricorso, presentato nell'interesse dell'ing. Coggiola e del geom. Cucchi, è affidato a 6 motivi.
1.1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla questione del concorso colposo del danneggiato nella causazione dell'evento.
Si lamentano che la Corte d'Appello ha ritenuto inammissibile la questione del fatto colposo del danneggiato nella causazione dell'evento franoso perché sollevata nella comparsa conclusionale. Sostengono che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, detta questione rappresenta una mera difesa, che il giudice ha il potere e il dovere di accertare d'ufficio. Pertanto, secondo ricorrenti, erroneamente la Corte d'Appello non esaminato e verificato il concorso di colpa del danneggiato (in particolare sotto il profilo della autorizzazione consapevole ed informata alla realizzazione del progetto ed alla prosecuzione dell'opera di scavo, nonostante la perfetta conoscenza e consapevolezza delle condizioni di insicurezza ed instabilità in cui si trovava il pendio che poi era franato).
1.2. Con il secondo motivo ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. in relazione agli artt. 2043 e 2697 c.c.
Si dolgono che la Corte d'appello non ha eseguito il c.d. giudizio controfattuale, cioè non ha accertato che l'evento dannoso non si sarebbe verificato ove loro avessero posto in essere il comportamento ritenuto doveroso (e cioè avessero rilevato e denunciato che il progetto era carente in termini di indagini geologiche e geotecniche; avessero controllato la sicurezza e la stabilità del pendio; avessero richiesto e fatto eseguire nuove indagini geologiche); e si dolgono del fatto che la Corte territoriale non ha tenuto conto del fatto che loro avevano assunto l'incarico dopo le dimissioni della precedente direzioni lavori, e, quindi, in un momento in cui l'opera di sbancamento era già stata effettuata.
1.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. in relazione agli artt. 2043 e 1218 c.c., dell'art.1 delle disposizioni sulla legge in generale, del decreto del ministro dei lavori pubblici dell'l 1 marzo 1988, della legge 2 marzo 1949 n. 143, degli artt. 1362-1371 c.c., in relazione all'art. 1324 c.c..
Si lamentano che la Corte d'appello ha erroneamente ravvisato la sussistenza di un loro obbligo di impedire l'evento e di tenere la condotta omessa sulla base della normativa denunciata. Rilevano che le norme del d.m. hanno come destinatari soltanto il geologo e l'ingegnere progettista (non anche il direttore dei lavori); e, d'altra parte, la previsione contenuta nel denunciato art. 19 ha sì come destinatario il direttore dei lavori ma non prevede che rientri nella relativa attività la revisione critica del progetto e neppure quella di effettuare indagini geologiche/geotecniche. Deducono che in ogni caso la Corte ha omesso di considerare che: a) nella vicenda erano intervenuti, contrattualmente, più professionisti, ciascuno in un determinato settore, con conseguente differenziazione dei ruoli svolti da ciascuno (progettista, geologo, direttore lavori, responsabile del cantiere); b) l'incarico della direzione lavori era stato circoscritto allo svolgimento di opere provvisionali finalizzate alla sicurezza temporanea del cantiere (e non al consolidamento dell'intero pendio della collina).
1.4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2967 c.c.
Si dolgono che la Corte ha erroneamente ritenuto infondato il gravame volto ad attribuire rilievo causale alla rottura della tubazione di adduzione dell'acqua, senza considerare che, essendo onere del danneggiato dare la prova della dinamica dell'evento, era onere del danneggiato provare se la rottura della tubazione era stata l'effetto conseguenza della frana (ovvero se, al contrario, la frana era stata l'effetto conseguenza della rottura della tubazione).
1.5. Con il quinto motivo il solo ricorrente geom. Cucchi denuncia, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 183 comma 5 c.p.c. in relazione agli artt. 1669 e 2946 c.c., e dell'art. 24 Cost..
Si lamenta il geometra ricorrente che la Corte ha errato anche con riguardo alla decadenza dell'eccezione di prescrizione, che lui aveva dedotto e fatto valere non appena posto nelle condizioni di farlo, ossia nella prima difesa successiva alla specificazione della domanda, che era stata effettata dall'attore con memoria ex art. 183 comma 5 c.p.c. depositata 1'8/4/2005. "Ritenere che il convenuto avrebbe dovuto eccepire la prescrizione all'atto della costituzione in giudizio - deduce il ricorrente - è un non senso, atteso che la prescrizione ordinaria era ancora in corso e l'interessato non aveva né interesse né titolo per eccepirla", con conseguente prescrizione della domanda contro di lui proposta.
1.6. Con il sesto ed ultimo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.
Osservano che è respinto non soltanto il loro appello, ma anche l'appello incidentale proposto dalla controparte. Rilevano che la domanda della controparte (che chiedeva oltre 407 mila euro in aggiunta a quanto già ottenuto in primo grado) era di valore ben maggiore rispetto alla loro domanda (avente ad oggetto la riforma della condanna in primo grado al pagamento di poco più di 305 mila euro). Si lamentano che la Corte ha violato il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. nel porre a loro carico le spese processuali; ciò in quanto la Stianti, appellante incidentale, sarebbe risultata soccombente per un importo maggiore di 114 rispetto a quello proprio dell'appello incidentale.
Inammissibile è il primo motivo. Invero, ricorrenti denunciano violazione dell'art. 112 c.p.c., ma dimenticano che la Corte d'Appello non ha affatto omesso di pronunciarsi sulla questione del fatto colposo del danneggiato nella causazione dell'evento franoso, ma, prendendo posizione, l'ha per l'appunto ritenuta tardiva, in quanto sollevata nella comparsa conclusionale. Inoltre, i ricorrenti non si confrontano con detta ratio decidendi e comunque non illustrano in che termini era stata dedotta davanti al giudice di merito la questione, oggetto del motivo ricorso, per cui, contrariamente a quanto era loro onere fare, non hanno posto questa Corte nelle condizioni di stabilire se la Corte territoriale ha errato nell'affermare essersi trattato di una eccezione in senso stretto (p. 5, sul 1, ultimo rigo).
Inammissibile è il secondo motivo, in quanto trattasi di censura nuova, mai sollevata nel corso del giudizio di merito e, dunque, inammissibile nella presente sede di legittimità. Invero, da un lato, i ricorrenti non indicano in quale atto avrebbero eccepito nel giudizio di merito la presunta violazione degli artt. 40-41 c.p., e, dall'altro, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il motivo di censura che non sia stato trattato in alcun modo nella sentenza impugnata e relativamente al quale non sia stato indicato in quale atto del giudizio di merito la questione sia stata dedotta. A quanto precede si aggiunga la considerazione che l'accertamento del nesso causale tra fatto illecito ed evento dannoso è esclusivo mancipio del giudice di merito.
Inammissibili sono anche il terzo ed il quarto motivo, che trattano congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
Invero, in via generale, come è noto, l'obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso può discendere, oltre che da una norma di legge o da una disposizione contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui; ed è indubbio che detto obbligo giuridico incombeva sugli odierni ricorrenti, che ricoprivano il ruolo di direzione lavori.
Inoltre, è jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui «Trattandosi di opere edilizie da eseguirsi su strutture o basamenti preesistenti o preparati dal committente o da terzi, l'appaltatore viola il dovere di diligenza stabilito dall'art. 1176 c.c. se non verifica, nei limiti delle comuni regole dell'arte, l'idoneità delle anzidette strutture a reggere l'ulteriore opera commessagli, e ad assicurare la buona riuscita della medesima, ovvero se, accertata l'inidoneità di tali strutture, procede egualmente all'esecuzione dell'opera. Anche l'ipotesi della imprevedibilità di difficoltà di esecuzione dell'opera manifestatesi in corso d'opera derivanti da cause geologiche, idriche e simili, specificamente presa in considerazione in tema di appalto dall'art. 1664, 2° co., c.c. e legittimante se del caso il diritto ad un equo compenso in ragione della maggiore onerosità della prestazione, deve essere valutata sulla base della diligenza media in relazione al tipo di attività esercitata. E laddove l'appaltatore svolga anche i compiti di ingegnere progettista e di direttore dei lavori, l'obbligo di diligenza è ancora più rigoroso, essendo egli tenuto, in presenza di situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, ad eseguire gli opportuni interventi per accertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera	senza difetti costruttivi» (Sez. 3, Sentenza n. 12995 del 31/05/2006, Rv. 591371 - 01).
Tale principio trova coerente applicazione nel caso di specie, nel quale dall'espletata ctu - le cui risultanze sono ripercorse in sentenza e costituiscono accertamento in fatto, insindacabile nella presente sede di legittimità - è emerso che:
- i tecnici incaricati dall'Ufficio avevano chiarito le carenze che affliggevano la relazione geologica del Neroni, in quanto priva dei dati geotecnici necessari per la progettazione e priva della verifica di stabilità del pendio), come pure avevano chiarito l'improprio utilizzo di detta relazione (dapprima, come parere di fattibilità geologica a supporto del progetto architettonico e, poi, come relazione geotecnica a supporto del progetto strutturale);
-tale carenza progettuale non era stata rilevata dalla direzione lavori, nonostante la sua gravità e la portata dello sbancamento che sarebbe stato eseguito (ragion per cui entrambi i giudici di merito, con motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici, hanno ritenuto che l'esecuzione dell'opera, sulla convinzione di effettuare un muro di sostegno a retta di una parete rocciosa, era stata espressione di grave negligenza, divenuta ancora maggiore a seguito della verifica di una situazione diversa della struttura del pendio);
- non soltanto non era emersa la prova del rilievo concausale della rottura della tubazione, ma anzi erano emersi numerosi concordanti indizi contrari (che la Corte specificatamente indica alle pp. 7-8 compiendo congrua valutazione di merito, non suscettibile di revisione in questa sede).
E' infondato il quinto motivo, in quanto, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, di cui la Corte territoriale ha fatto buon governo, l'eccezione di prescrizione configura	una eccezione in senso stretto, rilevabile soltanto ad istanza di parte. E, nel caso di specie, tanto è avvenuto tardivamente in sede di memoria ex art. 183 c. p.c..
E infondato è anche il sesto motivo, in quanto la Corte d'appello, dopo aver disposto che non vi era doglianza sulla regolamentazione delle spese relative al primo grado di giudizio, ha disposto la compensazione parziale (nella misura del 50%) delle spese relative al giudizio di appello, tenendo espressamente conto della "soccombenza reciproca" (e, quindi, del rigetto dell'appello incidentale tardivo, rapportato al rigetto dell'appello principale) e ritenendo	prevalente - secondo una valutazione di merito, insindacabile nella presente sede - la soccombenza degli appellanti principali	rispetto alla soccombenza dell'appellante incidentale.
3. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido tra loro delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, nonché al pagamento, sempre in solido, dell'ulteriore importo, dovuto per legge ed indicato in dispositivo.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in favore della controparte, al pagamento in solido delle spese del giudizio di legittimità, spese che liquida in euro 10.000, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione il 24/05/2018
Totale Visitatori: 78579035
Visitatori Unici: 24530775

References: Art. 1664
 Art. 1664
 Sentenza 
 sentenza 
 sentenza 
 sentenza 
 sentenza 
 sentenza 
 sentenza 
 art. 19
 art. 183
 sentenza 
 Sentenza 
 sentenza 
 art. 183
 art. 13