Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-22-abril-2005-tribunal-de-cuentas-101069
Timestamp: 2016-10-23 12:57:49+00:00

Document:
RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2005, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se hace público el Acuerdo del Pleno, de 30 de marzo de 2005, que aprueba la instrucción general relativa a la remisión al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones de contratos celebrados Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2005, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se hace público el Acuerdo del Pleno, de 30 de marzo de 2005, que aprueba la instrucción general relativa a la remisión al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones de contratos celebrados Estado	:
TRIBUNAL DE CUENTAS	RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2005, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se hace público el Acuerdo del Pleno, de 30 de marzo de 2005, que aprueba la instrucción general relativa a la remisión al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones de contratos celebrados.
La contratación es una de las áreas de la actividad del Sector público que mayor volumen de recursos económicos gestiona, motivo que explica que haya sido materia dotada tradicionalmente de una específica regulación y que constituya uno de los objetivos prioritarios en la actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas.
La Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, dispone en su artículo 39 que están sujetos a fiscalización todos los contratos celebrados por la Administración del Estado y demás entidades del Sector público, señalándose que se fiscalizarán en particular aquellos que superen determinadas cuantías según tipo de contratos, así como todos los superiores a 60.101,21 euros que hubieren sido objeto de ampliaciones o modifi caciones posteriores a su celebración que supongan incremento de gasto superior al 20 por ciento del presupuesto primitivo o eleven el precio total del contrato por encima de las cuantías anteriormente señaladas, así como los que hayan producido las mencionadas ampliaciones o modificaciones. Asimismo, se efectúa una previsión específica para cualquier contrato administrativo que, superando la citada cuantía, hubiere sido objeto de resolución y, en su caso, para aquellos otros que se otorguen en sustitución del resuelto.
Por su parte, el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas ( TRLCAP), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, prevé que dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato, para el ejercicio de la función fiscalizadora, se remitirá por el Órgano de contratación al Tribunal u Órgano de fiscalización correspondiente de la Comunidad Autónoma, una copia certificada del documento mediante el que se hubiere formalizado el contrato, acompañada de un extracto del expediente de que se derive, siempre que la cuantía exceda de determinados importes según tipo de contrato. Se contempla, asimismo, en este mismo artículo del TRLcAP la obligación de comunicar igualmente las modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos y extinción de los contratos indicados, sin perjuicio de las facultades reconocidas al Tribunal de Cuentas y a los Órganos de fiscalización de las Comunidades Autónomas para reclamar cuantos documentos y antecedentes se estimen pertinentes en relación con los contratos de cualquier naturaleza y cuantía.
Un análisis comparativo de las situaciones contempladas y de los importes establecidos en los dos textos legales mencionados permite constatar que no se produce una total coincidencia en lo que se refiere al alcance de la información y documentación y al momento de su remisión al Tribunal por parte de los Órganos de contratación. Por otra parte, con independencia de las modificaciones incorporadas en esta materia por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, son aún numerosas las entidades públicas que no están sometidas en su actividad contractual a los procedimientos establecidos por el TRLCAP, pese a lo cual se considera de interés disponer de información periódica sobre los contratos celebrados, cualquiera que sea el régimen jurídico al que estén sometidas. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de las previsiones legales, se comunicó en su momento a determinadas entidades los criterios que deberían seguirse en la selección y remisión de la documentación alTribunal de Cuentas. No obstante, la experiencia adquirida en ejercicios anteriores, el distinto alcance de las referencias normativas a las que se ha aludido y la conveniencia de efectuar un análisis armonizado de las mismas, junto con la oportunidad de extender a todos los Órganos de contratación los criterios que, a juicio del Tribunal, deben aplicarse en la aportación de la información han aconsejado actualizar las instrucciones previamente dictadas.
En virtud de las competencias reconocidas al Tribunal de Cuentas, tanto en su propia normativa como en el TRLCAP, para llevar a cabo la fiscalización de la contratación del Sector público, y teniendo en cuenta los recursos
a tal fin disponibles, con la presente Instrucción el Tribunal de Cuentas pretende precisar la información y documentación que le ha de ser remitida y, de este modo, facilitar y normalizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Órganos de contratación.
En consecuencia, se diferencia una doble remisión, una generalizada a efectuar por todas las entidades públicas, que se materializa en una relación anual de la contratación celebrada en el ejercicio precedente, y otra restringida a los Departamentos Ministeriales, Organismos y Entidades Públicas sometidas al régimen contemplado en el TRLCAP, que se concreta en el envío de determinados documentos relacionados con los contratos específicos que a continuación se mencionan.
Esta Instrucción reemplaza a las anteriormente remitidas y su aplicación afectará a los contratos adjudicados durante el año 2004 y sucesivos, salvo que la documentación que en ella se requiere, referida al citado ejercicio, ya se hubiese remitido.
El alcance de esta Instrucción, de conformidad con el objetivo perseguido, se limita a señalar la documentación que ha de remitirse regularmente al Tribunal para que pueda llevar a cabo la correspondiente fiscalización. No obstante, cualquier Departamento de la Sección de Fiscalización que tuviera asignada la fiscalización de la contratación de una determinada entidad o subsector público podrá ampliar el alcance de la relación anual de contratos a remitir alTribunal o solicitar que, junto con la documentación relacionada en esta Instrucción, sea aportada cualquier otra documentación relativa a los expedientes de los contratos que a continuación se indican en el epígrafe II.2 o a cualquier otro contrato adjudicado. En este caso, la entidad pública requerida deberá facilitar la información y documentación solicitada, en cumplimiento del deber de colaboración previsto en el artículo 7 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y de lo expresamente establecido en los referidos artículos 40.2 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas y 57.3 del TRLCAP.
En concordancia con lo expuesto, la información y documentación a remitir al Tribunal de Cuentas, relativa a los contratos celebrados por las entidades públicas, se ajustará a los siguientes criterios:
A fin de tener un adecuado conocimiento de la actividad contractual llevada a cabo en cada ejercicio y poder planificar oportunamente la actividad fiscalizadora, todas las entidades públicas, con independencia del régimen jurídico al que estén sometidas, remitirán al Tribunal de Cuentas una relación certificada, comprensiva de todos
los contratos celebrados en dicho ejercicio, exceptuados los contratos menores, identificados a estos efectos como los contratos de obras inferiores a 30.050,61 euros y los contratos de cualquier otra modalidad que no superasen el importe de 12.020,24 euros.
Esta relación deberá enviarse al Tribunal de Cuentas antes de que concluya el mes de enero del ejercicio siguiente, siguiendo el modelo previsto en el anexo I, y acompañada del correspondiente escrito del responsable de la entidad pública en el que se certifique que la relación que se adjunta incluye todos los contratos celebrados en el ejercicio de referencia. La relación se remitirá en soporte papel y en soporte informático, utilizando el formato base de datos «access», siguiendo las instrucciones técnicas que se describen en el citado anexo y cumplimentando la aplicación informática que a tal fin se facilitará por correo electrónico. En el supuesto de que no se hubiese celebrado ningún contrato que superase las cuantías mencionadas, se hará constar dicha circunstancia mediante certificación negativa, siguiendo el modelo que se incluye en el citado anexo I.
II.2	Documentación a remitir a lo largo del año
De conformidad con lo dispuesto en el art. 57 TRLCAP, a lo largo del año, y dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato, las entidades sometidas a los procedimientos establecidos en el TRLCAP remitirán al Tribunal copia certificada del documento mediante el que se hubiere formalizado el contrato, acompañada de un extracto del expediente, que a estos efectos se entenderá conformado por los documentos que se indican en el anexo II que se acompaña, según la naturaleza, el procedimiento y la forma de adjudicación, siempre que el contrato supere las siguientes cuantías:
Contratos de suministro de cuantía superior a
450.759,08 euros.
Con independencia de la información y documentación señalada en los epígrafes anteriores, el Departamento de la Sección de Fiscalización que tuviera asignada la fiscalización de la correspondiente entidad pública, podrá requerir el envío de documentación adicional en relación con los contratos anteriormente identificados o con cualquier otro incluido en la relación anual de los contratos celebrados y que se haya previsto fiscalizar, así como, en su caso, información sobre los denominados contratos menores. Dicho requerimiento deberá ser atendido en los términos y plazos en que se hubiera planteado.
La documentación señalada en los diferentes epígrafes del apartado II se remitirá en los plazos en ellos señalados al Departamento de la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas que tuviera asignada la fiscalización de la correspondiente Entidad pública u Órgano de contratación y que, por esta misma circunstancia, le hubiere remitido un ejemplar de esta Instrucción o, en su caso, hubiere requerido la remisión de información o documentación complementaria en los términos señalados en el epígrafe II.3.
Madrid, 22 de abril de 2005.El Presidente, Ubaldo Nieto de Alba.Ver ANEXO 1
I.	Documentos relativos al expediente de contratación
I.A Expedientes ordinarios:
1.	Orden de inicio del expediente (arts. 67 TRLCAP y 68 y 69 LRJPAC y arts. 73 RGLCAP).
2.	Certificado de existencia de crédito [arts. 11.2.e) y 67.2 TRLCAP].
3.	Certificado de suficiencia de límite de compromisos del art. 47 LGP, si el contrato supone un gasto plurianual (Regla 19 Instrucción de Operatoria Contable, O. 1 febrero 1996).
4.	Informe razonado del Servicio promotor de la contratación, exponiendo la necesidad, características e importe calculado de las prestaciones objeto del contrato (arts. 13 TRLCAP y 73.2 RGLCAP).
5.	En caso de cofinanciación del contrato, acreditación de la plena disponibilidad de las distintas aportaciones, del orden de su abono y de la inclusión de garantías para su efectividad (art. 69.2 TRLCAP).
6.	Pliego de prescripciones técnicas particulares aprobado por el órgano de contratación (art. 51 TRLCAP).
7.	Justificación, en su caso, del fraccionamiento del objeto del contrato, con la previsión de la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes (art. 68.3 TRLCAP).
8.	Pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado por el órgano de contratación (art. 49.1 TRLCAP).
9.	Informe del Servicio Jurídico relativo a los pliegos de cláusulas administrativas particulares (art. 49.4 TRLCAP).
10.	Fiscalización previa de la aprobación del gasto (art. 67.2 TRLCAP).
11. Autorización, en su caso, del Consejo de Ministros (art. 12.2 TRLCAP).
12. Autorización, en su caso, del titular del Departamento ministerial (art. 12.1, párr. 2.º y D.T. 3.ª TRLCAP).
13.	Justificación del procedimiento y forma de adjudicación elegidos (art. 75.2 TRLCAP).
14.	Resolución motivada, en su caso, que establezca la improcedencia de la revisión de precios (art. 103.3 TRLCAP).
15.	Resolución motivada aprobando el expediente de contratación y el gasto, en su caso, y disponiendo la apertura de procedimiento de adjudicación (art. 69 TRLCAP).
16.	Declaración motivada de urgencia (art. 71 TRLCAP). I.C. Expedientes de emergencia:
17.	Orden de ejecución acompañada de la oportuna retención de crédito o documentación que justifique la iniciación del expediente de modificación de crédito [art. 72.1.a) TRLCAP].
18.	Dación de cuenta al Consejo de Ministros de la orden de ejecución [art. 72.1.a) TRLCAP].
II.	Documentos relativos a los procedimientos y formas de adjudicación, prestación de garantías, formalización y ejecución
II.A.	Comunes a todos los procedimientos:
19.	Indicación del Boletín Oficial del Estado y, en su caso, del Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), en que se haya publicado el anuncio de la licitación (con la excepción del procedimiento negociado sin publicidad) (arts. 78, 135 y ss., 177 y ss., y 203 y ss. TRLCAP).
20. Certificación del Registro del órgano de contratación relativo a las proposiciones recibidas (art. 80.5 RGLCAP).
21. Acreditación, en su caso, de la clasificación del adjudicatario [art. 79.2.b) TRLCAP].
22.	Documentos acreditativos de hallarse el adjudicatario al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes [art. 79.2.b) TRLCAP].
23.	Declaración responsable del adjudicatario de no estar incurso en prohibición de contratar, conforme a los arts. 15 a 20 TRLCAP [art. 79.2.b) TRLCAP].
24.	Justificación aportada, en su caso, por el adjudicatario de su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, según los medios de acreditación que el órgano de contratación haya precisado en el anuncio, de entre los reseñados en los arts. 16 a 19 TRLCAP [arts. 79.2.b) y 15.3 TRLCAP].
25.	Resguardos acreditativos, en su caso, de la constitución de la garantía provisional [arts. 35 y 79.2.c) TRLCAP].
26. Actas de la mesa de contratación y propuesta de adjudicación al órgano de contratación con la copia, en su caso, de los informes técnicos en los que se basa dicha propuesta (arts. 81 TRLCAP, y 81.3 y 87.3 RGLCAP), así como los escritos de reclamaciones o recursos interpuestos, en su caso, por los licitadores contra las actuaciones de la Mesa de contratación y documentación de los ulteriores trámites administrativos relacionados con los mismos.
27. Acuerdo de adjudicación (art. 53 TRLCAP) así como la motivación con referencia a los criterios de adjudicación que figuren en el pliego, si se trata de un concurso (art. 88 TRLCAP).
28. Anuncios publicados en los Diarios Oficiales donde se da cuenta de la adjudicación (art. 93.2 y 3 TRLCAP).
29.	Notificación de la adjudicación a los licitadores (art. 93.1 TRLCAP) y, en su caso, copia de las peticiones, aclaraciones y contestaciones a los licitadores no seleccionados.
30.	Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía definitiva y, en su caso, de la complementaria que se hubiese establecido en el pliego (arts. 36.1 y 41.1 TRLCAP).
31.	Documento justificativo de la garantía global constituida con referencia a todos los contratos celebrados por el empresario con una misma Administración Pública (arts. 36.2 y 41.1 TRLCAP).
32. Acreditación, en su caso, de la formalización en escritura pública de la unión temporal de empresas adjudicataria (art. 24.1 TRLCAP).
33.	Documento administrativo de formalización del contrato (art. 54 TRLCAP).
34.	Documentación acreditativa de la realización total o parcial del contrato a satisfacción de la Administración (arts. 99 y 110 TRLCAP).
II.B	Específicos del procedimiento restringido:
35. Acuerdo motivado del órgano de contratación relativo a la selección de los empresarios concurrentes [art. 91 TRLCAP y art. 54.2 LRJPAC] e informe de los servicios técnicos en que se fundamente.
36.	Escritos de invitación, a todos los admitidos, a presentar sus proposiciones [art. 91.1.d) TRLCAP].
II.C	Específicos de la subasta:
37.	En el supuesto de que se hubiera efectuado la propuesta de adjudicación con infracción del ordenamiento jurídico, dictamen del Servicio Jurídico previo al acuerdo del órgano de contratación que se aparte de la propuesta de la mesa (art. 83.2.a TRLCAP).
38.	Si existen proposiciones incursas en presunción de temeridad:
15022	Lunes 2 mayo 2005	BOE núm. 104
Solicitud de información a todos los licitadores supuestamente comprendidos en la baja (art. 83.3 TRLCAP).
Alegaciones de dichos licitadores (art. 83.3 TRLCAP). Informe técnico del servicio correspondiente (art. 83.3 TRCLAP).
II.D Específicos del concurso:
39.	Informes técnicos solicitados, en su caso, por el órgano de contratación previamente a la adjudicación (art. 89.1 TRLCAP).
40. En el caso de incorporación de criterios para la apreciación de bajas desproporcionadas o temerarias y si existen proposiciones incursas en presunción de temeridad: Solicitud de información a todos los licitadores supuestamente comprendidos en la baja (art. 83.3TRLCAP). Alegaciones de dichos licitadores (art. 83.3 TRLCAP). Informe técnico del servicio correspondiente (art. 83.3 TRCLAP).
II.E	Específicos del procedimiento negociado:
41.	Justificación en el expediente de la concurrencia de alguna de las circunstancias establecidas por la Ley que permiten la aplicación del procedimiento negociado
[arts. 75.2; 140 y 141; 159; 181 y 182; 209 y 210 TRLCAP].
42.	Declaración, si procede, del carácter secreto o reservado del contrato o relativa a la necesidad de medidas de seguridad especiales o a la exigencia de protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado (arts. 141.f), 182.h) y 210.g) TRLCAP).
43.	Copia de las solicitudes de ofertas a empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato (art. 92.1 TRLCAP).
III.	Documentos relativos a las modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos, otras incidencias extinción de los contratos 44.	En el supuesto de modificación del contrato: Justificación de las necesidades nuevas o causas imprevistas que provocan la modificación (art. 101 TRLCAP). Certificado, en su caso, de existencia de crédito y fiscalización previa del gasto complementario que sea preciso.
Acreditación del trámite de audiencia al contratista en el expediente de modificación (art. 59.1 TRLCAP).
Informe del Servicio Jurídico relativo a la modificación propuesta (art. 59.2 TRLCAP).
Informe del Consejo de Estado, en su caso, [art. 59.3.b) TRLCAP].
Resguardo acreditativo del reajuste de la garantía, derivado de la modificación, en su caso, (art. 42 TRLCAP). Formalización de la modificación (art. 101.2 TRLCAP).
45. En el supuesto de revisión de precios, se remitirá la documentación correspondiente (arts. 103 y ss.TRLCAP).
46.	Resoluciones por las que se hayan concedido prórrogas en la ejecución del contrato o impuesto penalidades por demora en dicha ejecución (arts. 95 y 96TRLCAP) e informes de la dirección facultativa y peticiones del contratista.
47.	Resolución del órgano de contratación acordando la suspensión del contrato y acta en la que se consignen las circunstancias que motivaron la suspensión y la situación de hecho en la ejecución del contrato (art. 102.1TRLCAP) e informes de la dirección facultativa y peticiones del contratista.
48.	En caso de cesión del contrato (art. 114 TRLCAP): Autorización por el órgano de contratación de la cesión.
49.	En caso de subcontratación (art. 115 TRLCAP): Comunicación del adjudicatario de las subcontratacio-
Autorización expresa de la subcontratación por el órgano de contratación si el contrato es secreto o reservado o cuando su ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado.
50. En caso de resolución del contrato (arts. 112TRLCAP
y 109 RGLCAP):
Acreditación del trámite de audiencia al contratista. Informe del Servicio Jurídico, en su caso.
Dictamen del Consejo de Estado, en su caso. Informe de la Intervención Delegada, en su caso. Acuerdo de resolución del contrato y su liquidación.
IV.	Documentos específicos del contrato de obras
51.	Informe del proyecto por la Oficina de Supervisión de Proyectos (art. 128 TRLCAP).
52. Aprobación del proyecto por el órgano de contratación (art. 122 TRLCAP).
53. Acta de replanteo del proyecto (arts. 129 TRLCAP
y 138 RGLCAP).
54.	Certificación de la plena posesión y de la disposición real de los terrenos necesarios para la normal ejecución del contrato, así como de la viabilidad del proyecto (art. 129 TRLCAP).
55. Acta de comprobación del replanteo (art. 142 TRLCAP).
56. Acreditación de la presentación por el contratista del programa de trabajo [arts. 124.1.e) TRLCAP y 132 RGLCAP].
57. Acreditación de la constitución por el contratista de las oportunas garantías, en el caso de abonos a cuenta por operaciones preparatorias (arts. 99.3 y 145 TRLCAP).
58.	Resolución del órgano de contratación, previa conformidad del contratista, acordando el reajuste de anualidades, con justificación de las causas que lo hayan provocado (art. 96 RGLCAP).
59.	Modificaciones del contrato de obras (art. 146.3 TRLCAP):
Propuesta del facultativo director de las obras. Informe, en su caso, de la Oficina de Supervisión de Proyectos (art. 128 TRLCAP). Aprobación del proyecto. Acta de replanteo previo.
60.	En el supuesto de modificaciones realizadas conforme al art. 146.4 TRLCAP:
Aprobación del órgano de contratación. Certificado de existencia de crédito.
61. Acta de medición general y certificación final de las obras (art. 166 RGLCAP).
62. Aprobación de la liquidación de la obra (art. 169.3 RGLCAP).
V.	Documentos específicos del contrato de gestión de servicios públicos
63. Aprobación del anteproyecto de explotación y de las obras precisas, en su caso (art. 159 TRLCAP).
VI.	Documentos específicos del contrato de suministro
64.	Informe de la Comisión Interministerial de Adquisición de Bienes y Servicios Informáticos o, en su caso de la Comisión Ministerial respectiva, si la contratación se refiere a equipos y sistemas para el tratamiento de la información (art. 4 D. 2572/1973 y art. 2 R.D. 533/1992).
65.	Resolución por la que se aprueba la prórroga del contrato de arrendamiento de bienes muebles y documento en que se formaliza (art. 174 TRLCAP).
66.	Justificación de las razones técnicas o económicas que aconsejen que el pago del precio, en su caso, se realice, en parte, mediante la entrega de bienes de la misma clase que los que se deben suministrar (art. 187 TRLCAP).
VII.	Documentos específicos de los contratos de consultoría y asistencia, y servicios
67.	Informe en que se justifique debidamente la insuficiencia, la falta de adecuación o la conveniencia de no ampliación de los medios personales y materiales con que cuenta la Administración para cubrir las necesidades que se trata de satisfacer a través del contrato (art. 202 TRLCAP).
68. Acreditación de que la finalidad o actividad de la empresa adjudicataria tiene relación directa con el objeto del contrato (art. 197 TRLCAP).
69.	Fundamentación, en su caso, de las razones de la dispensa de la garantía definitiva (art. 37 TRLCAP).
70. Acuerdo de prórroga de la duración del contrato, en su caso (art. 198 TRLCAP).
VIII.	Documentos específicos del contrato de concesión de obras públicas:
71.	Estudio de viabilidad de la obra pública (art. 227 TRLCAP).
72. Anteproyecto de construcción y explotación de la obra (art. 228 TRLCAP).
73. Aprobación por el órgano de contratación del proyecto elaborado por el concesionario (art. 220.3 TRLCAP).
74.	Informe de Oficina de Supervisión de Proyectos sobre el proyecto de las obras que hayan sido definidas en todas sus características por la Administración (arts. 229 y 128 TRLCAP).
75. Aprobación por el órgano de contratación del proyecto de las obras que hayan sido definidas en todas sus características por la Administración (arts. 229 y 122 TRLCAP).
76. Acta de replanteo del proyecto (arts. 229 y 129 TRLCAP y 138 RGLCAP).
77.	Certificación de la plena posesión y de la disposición real de los terrenos necesarios para la normal ejecución del contrato, así como de la viabilidad del proyecto (art. 129 TRLCAP).
78.	Modificaciones del proyecto de obras (art. 240 TRLCAP):
79.	En el caso de subcontratación, documento contractual suscrito con los terceros y acreditación del cumplimiento del requisito de publicidad comunitaria establecido en el art. 135.2 TRLCAP (art. 237 TRLCAP).
80. Acta de comprobación de la terminación de las obras (art. 241.1 TRLCAP).
81.	Documento expedido por el órgano de contratación sobre valoración de la obra pública ejecutada y, en su caso, declaración del cumplimiento de las condiciones impuestas en la declaración de impacto ambiental (art. 241.2 TRLCAP).
RGLCAP: Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por R.D. 1098/2001, de 12 de octubre.
PCAG:	Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado, aprobado por D. 3854/1970, de 31 de diciembre.
LGP: Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.Ver ANEXO 3
ORDEN AEC/266/2010, de 28 de enero, por la que se publican las cuentas anuales de la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén, correspondientes al ejercicio 2008	Cerrar PDF

References: RESOLUCIÓN 
	RESOLUCIÓN 
 artículo 39
 resolución 
 artículo 57
 Real Decreto 
 artículo 7
	Resolución 
	Resolución 
	Resolución 
 resolución 
 resolución 
	Resolución 
	Resolución