Source: http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2014/refc20141205.aspx
Timestamp: 2017-03-28 13:51:17+00:00

Document:
La Moncloa. 05/12/2014. Referencia del Consejo de Ministros [Consejo de Ministros/Referencias]
Madrid, viernes 5 de diciembre de 2014
REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1881/1994, de 16 de septiembre, por el que se establecen las condiciones de policía sanitaria aplicables a los intercambios intracomunitarios y las importaciones procedentes de países terceros de animales, esperma, óvulos y embriones no sometidos, con respecto a estas condiciones, a las disposiciones contenidas en la sección 1.ª del anexo A del Real Decreto 1316/1992, de 30 de octubre.
ACUERDO por el que se aprueba la modificación de las asignaciones de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para el periodo 2014-2020 a las instalaciones afectadas por la Decisión 2014/9/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, por la que se modifican las Decisiones 2010/2/UE y 2011/278/UE, en relación con los sectores y subsectores que se consideran expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono.
ACUERDO por el que se toma razón y se remite a las Cortes Generales la Estrategia de Acción Exterior.
ACUERDO por el que se toma conocimiento de la presentación de una Nota Verbal ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas, relativa a la ampliación de la plataforma continental en el oeste de las Islas Canarias.
ACUERDO por el que se autoriza la aprobación del Protocolo Adicional del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra, para tener en cuenta la adhesión de Croacia a la Unión Europea, y se dispone su remisión a las Cortes Generales.
ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo entre el Gobierno Español y el Gobierno Macedonio para el intercambio y protección recíproca de información clasificada.
ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo de coproducción cinematográfica entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Popular China.
ACUERDO por el que se autoriza la aportación de 1.780.095,19 euros al Gobierno Regional de Huancavelica, Perú, con cargo al Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, para la financiación del programa "Mejora de los servicios de agua potable y saneamiento en los centros poblados de la Mancomunidad Municipal Qapaq Ñan, Acobamba - Huancavelica".
ACUERDO de autorización de contribución voluntaria al Instituto de la Universidad de Naciones Unidas (UNU) en 2014.
INFORME sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal, el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológicas, a los efectos previstos en el artículo 22.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
ACUERDO por el que se autoriza la celebración del acuerdo marco, y los contratos que se adjudiquen basados en el mismo cuyo valor estimado sea igual o superior a doce millones de euros, para el acuerdo marco de adquisición centralizada de munición de cartuchería calibre 5.56x45 mm en el ámbito del Ministerio de Defensa mediante procedimiento abierto.
ACUERDO por el que se autoriza a suscribir el suplemento 6 al MOU 7 del Programa EF-2000.
ACUERDO por el que se aprueba el gasto correspondiente a la autorización de la modificación de los perfiles de financiación del programa Eurofighter 2000.
ACUERDO por el que se aprueba el gasto correspondiente a la autorización de la modificación de los perfiles de financiación del programa A400M.
ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato para la "Obtención de un Sistema de Defensa Aérea PATRIOT procedente de material SURPLUS del Ministerio de Defensa Alemán".
REAL DECRETO por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de pagos a cuenta y deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo.
ACUERDO del por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 143.447,68 euros y la concesión de suplementos de crédito en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por la citada cuantía, para dar cumplimiento a dos sentencias de la Audiencia Nacional y una del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en materia de intereses de demora derivados de la ejecución de obras y de expropiación forzosa.
ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia, por importe de 4.346.248,11 euros, para atender gastos derivados de la prestación de asistencia jurídica gratuita, y se conceden dos suplementos de crédito en el Ministerio de Justicia por dicho importe y para la finalidad indicada.
ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 365.171,42 euros y la concesión de dos suplementos de crédito en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por la citada cuantía, para dar cumplimiento a varias sentencias y autos de distintos Tribunales de Justicia, en materia de expropiación forzosa.
ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia, por importe de 153.769,38 euros, para atender gastos en concepto de complemento de productividad y gratificaciones por servicios extraordinarios prestados por personal de la Guardia Civil, en cumplimiento de sentencias y autos dictados por diversos Tribunales de Justicia de distintas comunidades autónomas, y se conceden suplementos de crédito en el Ministerio del Interior por el importe y para las finalidades indicadas.
ACUERDO por el que se concede un crédito extraordinario por importe de 4.250.000 euros en el presupuesto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas financiado con Fondo de Contingencia, para el abono de las subvenciones previstas en los artículos 4 y 13 del Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados en los dos primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y mar en la fachada atlántica y la costa cantábrica.
ACUERDO por el que se autoriza un suplemento de crédito en el presupuesto del Comisionado para el Mercado de Tabacos, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de abril de 2014, sobre responsabilidad patrimonial de la Administración en la convocatoria de concurso público para la provisión de Expendedurías Generales de Tabaco y Timbre.
ACUERDO por el que se autoriza a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales a suscribir participaciones sociales de Alestis Aerospace, S.L., por importe de 13,5 millones de euros, en el marco de una ampliación de capital social.
ACUERDO por el que se autoriza a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para que a través de su filial Enusa Industrias Avanzadas, S.A. proceda a la desinversión de su participación del 51% en Molypharma, S.A.
ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior la contratación de servicios de apoyo a la seguridad en los centros penitenciarios, transporte aéreo de repatriados y otros servicios.
ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para la suscripción del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Generalitat de Cataluña, y la Agencia Catalana del Agua, para la cesión y explotación de las obras ejecutadas por el Ministerio en el marco del Programa de saneamiento de aguas residuales urbanas en la Cuenca del Ebro.
REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1737/2010, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las inspecciones de buques extranjeros en puertos españoles.
ACUERDO por el que se convalida la prórroga del plazo de terminación de las obras y el gasto asociado a dicha prórroga por sus efectos sobre el importe de la compensación financiera incluido en la certificación final del contrato bajo la modalidad de abono total del precio de las obras de "Autovía de la Plata (A-66). Tramo: Béjar-límite de provincia", Salamanca.
ACUERDO por el que se impone una sanción de 171.710,07 euros, a la empresa Fluido Mecánica, S. L., como consecuencia del acta de infracción en materia de Seguridad Social, extendida por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cantabria.
ACUERDO por el que se impone una sanción de 187.515 euros, a la empresa Arvesi Servicios Empresariales, S.L., como consecuencia del acta de infracción en materia de Seguridad Social, extendida por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia.
ACUERDO por el que se impone una sanción de 259.762,41 euros a la empresa Amo Sánchez, S.A., como consecuencia del acta de infracción en materia de Seguridad Social, extendida por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid.
ACUERDO por el que se declara, en concreto, de utilidad pública y se aprueba a Red Eléctrica de España, S.A.U. el proyecto de ejecución de la línea eléctrica aérea a 400 kV, doble circuito, denominada «Mezquita-Morella», en las provincias de Teruel y Castellón.
ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a celebrar con la empresa Navantia, S.A., un convenio de colaboración para el programa de construcción de dos buques de acción marítima oceánicos.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de restauración de los daños producidos por los incendios forestales de los días 17 y 18 de julio de 2014 en los términos municipales de Cogolludo, Arbancón, Monasterio, Semillas, Bustares, Condemios de arriba, Gascuñana de Bornova y Prádena de Atienza, en la provincia de Guadalajara, por importe de 500.000 euros.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de restauración forestal y medioambiental en el área afectada por el incendio de 1 de septiembre de 2014, en los términos municipales de Puentedura, Mecerreyes y Quintanilla del Agua, en la provincia de Burgos, por importe de 350.000 euros.
ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia para reparar los daños producidos por el desprendimiento de taludes en la provincia de Alicante, por un importe global de 202.864,61 euros.
ACUERDO por el que se aprueba el acuerdo alcanzado entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Administración General del Estado para la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea.
REAL DECRETO por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2014.
REAL DECRETO por el que se desarrolla la Ley 8/2014, de 22 de abril, sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española.
INFORME sobre el Anteproyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
D. JUAN RAMÓN SERRAT CUENCA-ROMERO.
D. JUAN PABLO DE LAIGLESIA Y GONZÁLEZ DE PEREDO.
Dª. MARÍA DE LAS MERCEDES RICO CARABIAS.
D. GONZALO ORTIZ DÍEZ-TORTOSA.
D. JOAQUÍN PÉREZ-VILLANUEVA Y TOVAR.
D. JULIO ALBI DE LA CUESTA.
D. SANTIAGO SALAS COLLANTES.
D. PAULINO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ-CORUGEDO.
D. MANUEL VITURRO DE LA TORRE.
D. CARLOS BÁRCENA PORTOLÉS.
D. FERNANDO DE GALAINENA RODRÍGUEZ.
REAL DECRETO por el que se nombra director general de Coordinación de la Administración Periférica del Estado a D. ANTONIO SÁNCHEZ DÍAZ.
REAL DECRETO por el que se nombra secretario general de Sanidad y Consumo a D. RUBÉN MORENO PALANQUES.
REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III a D. PASCUAL SALA SÁNCHEZ.
REAL DECRETO por el que se concede la Medalla de la Orden del Mérito Constitucional a D. MANUEL ARAGÓN REYES.
REAL DECRETO por el que se concede la Medalla de la Orden del Mérito Constitucional a D. PABLO PÉREZ TREMPS.
REAL DECRETO por el que se concede la Medalla de la Orden del Mérito Constitucional a D. JAVIER JIMÉNEZ CAMPOS.
REAL DECRETO por el que se concede la Medalla de la Orden del Mérito Constitucional a D. FRANCISCO JOSÉ HERNANDO SANTIAGO.
REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a D. RAMÓN RODRÍGUEZ ARRIBAS.
REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor TOOMAS KAHUR, exembajador de la República de Estonia en España.
REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort a D. ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ.
REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort a D. FERNANDO ROMÁN GARCÍA.
REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort a D. ALBERTO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO.
REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort a D. JUAN SAAVEDRA RUIZ.
REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort a D. JAIME MONTALVO CORREA.
INFORME SOBRE LA REFORMA QUE AGILIZA LOS PROCESOS, FORTALECE LAS GARANTÍAS PROCESALES Y REGULA LAS MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN
APROBADAS LAS NUEVAS RETENCIONES APLICABLES TRAS LA REBAJA FISCAL QUE ENTRARÁ EN VIGOR EN ENERO
Regulación de los "impuestos negativos"
(Modificaciones IRPF)
El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Economía y Competitividad sobre el Anteproyecto de Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras cuyo fin es, principalmente, incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva de Solvencia II, modificada por la Directiva Ómnibus II. Las novedades más destacables que esta norma introduce son: nuevo método de cálculo para los requerimientos de solvencia, refuerzo del sistema gobierno, unificación de los sistemas de información por parte de las entidades y un nuevo modelo de supervisión, con mayores funciones para el supervisor, un sistema de autorizaciones previas y la capacidad de dictar guías técnicas y circulares.
Normas de solvencia
En cuanto a las normas de solvencia, se establece un nuevo régimen que garantice que las entidades cuenten con suficiente capital para asegurar que la entidad no quiebre, con una probabilidad del 99,5 por 100 y un horizonte temporal a un año. Para el cálculo de este capital de solvencia obligatorio (Solvency Capital Requirement o SCR), se podrá utilizar, bien una fórmula estándar, en donde los riesgos de mercado, contraparte, negocio asegurador de vida y no vida, y operacional, son calibrados de forma homogénea para todas las entidades, o bien un modelo interno desarrollado por la entidad, que requiere autorización previa por el supervisor (la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones).
En relación a las normas de sistema de gobierno, el Anteproyecto de Ley refuerza los mecanismos actualmente existentes. Se establecen normas específicas sobre la honorabilidad y la aptitud de los miembros del órgano de administración y de quienes desempeñan la dirección efectiva, así como de los responsables de las funciones fundamentales. Se establecen, al menos, cuatro funciones clave: gestión de riesgos, cumplimiento normativo, verificación actuarial y auditoría interna.
Sistemas de información de las entidades
El Anteproyecto de Ley unifica, por otra, parte los sistemas de información de las entidades aseguradoras, tanto a sus supervisores nacionales, como, indirectamente, a la autoridad europea de supervisión (EIOPA). Permitirá la comparabilidad entre entidades y países, lo que armonizará y hará más efectiva la supervisión. Adicionalmente, a partir del 1 de enero de 2016 las entidades deberán hacer públicos sus informes de la situación financiera y de solvencia.
El modelo de supervisión introduce procedimientos adicionales sometidos a autorización previa, tales como modelos internos, ajuste por casamiento de activos y pasivos ("matching"), aplicación de medidas transitorias, fondos propios complementarios y autorizaciones relativas a grupos.
Como novedad, se atribuye a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones la capacidad de dictar guías técnicas (criterios, prácticas o procedimientos que considere adecuados para cumplir la normativa de supervisión) y circulares (disposiciones de desarrollo de la normativa de seguros).
Por último, se regula el denominado "mystery shopping", que contempla la posibilidad de llevar a cabo la supervisión de prácticas de comercialización de las aseguradoras por parte de funcionarios de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, sin necesidad de que se identifiquen previamente.
REMISIÓN A LAS CORTES DE LA ESTRATEGIA DE ACCIÓN EXTERIOR
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se toma razón y se remite a las Cortes Generales la Estrategia de Acción Exterior.
Esta Estrategia de Acción Exterior es un instrumento de planificación, seguimiento y coordinación de la Acción Exterior del Estado, contemplado en la Ley 2, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado. Consta de dos documentos: el primero se denomina Estrategia de Acción Exterior y recoge las grandes líneas y los objetivos que orientan la acción exterior, y el segundo se denomina Plan de Acción Exterior 2015-2018 y recoge las propuestas de actuación exterior del conjunto de los departamentos ministeriales, de los órganos constitucionales, de las Comunidades y Ciudades Autónomas y de las Entidades Locales.
La Estrategia de Acción Exterior responde a la necesidad de hacer explícito el proyecto de acción exterior del Estado, de modo que se disponga de un marco de referencia que guíe la toma de decisiones. Es la primera vez que España dispone de un instrumento clave en la planificación, a medio y largo plazo, de la acción exterior.
Esta Estrategia busca la coherencia con nuestro proyecto de país y con el peso real de España en el mundo. Parte para ello de un análisis de nuestras debilidades y fortalezas y del contexto en el que se desarrolla hoy en día la acción exterior del Estado: definido por la existencia de cambios profundos en el entorno estratégico que han dado lugar a un mundo globalizado; por las consecuencias políticas, económicas e institucionales de la crisis económica, en particular en España; y por nuestra pertenencia a la Unión Europea y la necesidad de refundación política e institucional de la misma.
La planificación de los medios materiales y de los recursos necesarios para el logro de los objetivos de la Estrategia de Acción Exterior se rige por el principio de eficiencia en la asignación y utilización de los mismos. La estimación económica de los recursos asignados a cada una de las líneas de actuación se ajustará en función de las limitaciones presupuestarias que se establezcan en las leyes de presupuesto de cada año.
CIFRAS DE POBLACIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL REFERIDAS AL 1 DE ENERO DE 2014
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2014.
Las cifras suponen un total de 46.771.341 personas empadronadas en España, un 0,8 por 100 menos que el año anterior.
La variación en la población por Comunidades, según la revisión a 1 de enero de 2013 y a 1 de enero de 2014, es la siguiente:
RevisiónPadrón 13
RevisiónPadrón 14
Total Nacional 47.129.783 46.771.341 -358.442 -0,8 Andalucía
8.402.305
-37.995
1.068.165
1.061.756
1.111.674
1.103.442
2.118.679
2.519.875
2.494.790
2.100.998
7.553.650
-34.747
5.113.815
5.004.844
-108.971
1.099.632
2.765.940
6.495.551
6.454.440
-41.111
1.472.049
1.466.818
644.477
640.790
2.191.682
Ciudades Autónomas Ceuta
La variación en la población por provincias es la siguiente:
Total Nacional 47.129.783 46.771.341 -358.442 -0,8 Albacete
400.007
1.945.642
1.868.438
-77.204
699.329
701.688
321.417
693.729
690.929
5.540.925
-17.141
410.275
1.238.492
-14.191
524.962
799.402
1.132.735
207.449
255.426
520.668
519.229
659.033
1.652.999
1.621.968
-31.031
322.293
1.103.850
1.100.027
345.548
1.014.829
1.004.788
1.942.155
706.407
699.136
2.566.474
2.548.898
532.284
529.157
960.111
DESARROLLO DE LA LEY DE COBERTURA DE RIESGOS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que desarrolla la Ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española del 22 de abril de 2014. La norma define las operaciones y modalidades objeto de cobertura, los riesgos cubiertos por cuenta del Estado, el mecanismo para el pago de siniestros o la separación entre la cuenta propia y la cuenta del Estado.
Con la aprobación de este Real Decreto termina la reforma del marco legal del seguro del crédito a la exportación, cuya regulación databa de 1970, cuando se creó la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación (CESCE). Además, adecúa el marco normativo al de la mayoría de los países de la OCDE, como Francia y Alemania, y persigue apoyar al máximo el esfuerzo exportador de las empresas españolas.
El Real Decreto se enmarca en el Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Española 2014 para impulsar a medio y largo plazo la competitividad y la contribución del sector exterior al crecimiento de la economía y a la creación de empleo.
Privatización de CESCE
La norma constituye, a la vez, un paso más en el proceso de privatización de CESCE. La propiedad del capital por parte del Estado ha dejado de tener sentido toda vez que la actividad principal de la compañía se desenvuelve en el sector privado en un mercado altamente competitivo. Sin perjuicio de ello, el Real Decreto garantiza el control público del seguro por cuenta del Estado, con independencia de la propiedad de la compañía. En definitiva, se busca compatibilizar una mayor eficiencia con la gestión privada de la cobertura de los riesgos y la futura privatización de CESCE, con la naturaleza oficial del apoyo financiero.
Tras la aprobación de este Real Decreto deberá aprobarse también el Convenio de Gestión entre el Estado y CESCE. Sus contenidos más destacados son:
Modalidades de cobertura. Los instrumentos de cobertura de los riesgos derivados de la internacionalización podrán revestir la forma de seguro de crédito y de garantía. Hay también un apartado específico para el aseguramiento a favor de entidades financieras.
Riesgos. Desarrolla los riesgos cubiertos por cuenta del Estado, que podrán ser de carácter comercial, político, extraordinario, o de cualquier otra naturaleza, siempre que estén previstos en las garantías autorizadas o en las modalidades de póliza de seguro autorizadas o que puedan autorizarse por el ministro de Economía y Competitividad como cobertura de riesgos por cuenta del Estado.
Operaciones. Delimita las operaciones de internacionalización objeto de cobertura y detalla las circunstancias especiales en caso de que no concurran los requisitos para definir una operación como estratégica. Entre estas circunstancias especiales recoge el impulso de la marca, la transferencia de tecnología, la contribución del proyecto a la mejora de la productividad de las inversiones en el exterior, la adquisición de créditos de carbono o la fabricación de equipos suministrados por filiales españolas en terceros países. Asimismo establece como circunstancias especiales la vinculación de la operación con contratos de concesión para prestación de servicios que conlleven la inversión de empresas españolas en el exterior y las de las empresas nacionales que provean a las anteriores bienes y servicios, o que sean contratos necesarios y complementarios para realizar las operaciones de internacionalización.
Pago de siniestros. Establece el procedimiento para la tramitación y verificación del siniestro, o la fórmula de pago y las indemnizaciones.
Designación del agente gestor y conflicto de interés. Para la selección del Agente Gestor se definen una serie de méritos y se concreta la definición de conflicto de interés, tanto por razones de control como por vinculación significativa.
Separación entre la cuenta propia y la cuenta del estado en el agente gestor. Concreta la separación de actividades establecida en la Ley. Esta separación deberá ser aprobada una vez firmado el Convenio de Gestión, al comienzo de la actividad, por la Secretaría de Estado de Comercio y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Retribución del agente gestor. Marca un límite máximo del 20 por 100 de las primas abonadas, netas de anulaciones y extornos, por las coberturas contratadas, dividido en dos tramos: un tramo fijo y otro variable. El porcentaje de cada uno de estos tramos se fijará en el Convenio de Gestión, en función de los costes, la eficiencia en la gestión, el cumplimiento de los objetivos y directrices de política comercial y los esfuerzos en modernización de medios y mejora de los recursos destinados a la gestión de la cuenta del Estado, entre otros. No obstante, establece un período transitorio donde la retribución será un 20 por 100 fijo desde el momento en que se produzca la pérdida de la mayoría del capital del Estado en CESCE y el fin del año natural en que se produzca dicha pérdida, y durante el siguiente año natural.
Funcionamiento de la Comisión de Riesgos. Regula aspectos como suplencia, vicepresidencia, constitución y mayorías o grupos de trabajo.
Tarifas. Desarrolla distintos aspectos de las tarifas cargadas por el agente gestor, tanto en su propuesta, como sobre su cuantía. Establece que serán adecuadas para cubrir los costes de explotación del sistema y potenciales pérdidas a largo plazo, atendiendo a las circunstancias propias de las áreas o mercados exteriores y teniendo en cuenta la calificación crediticia de exportadores e importadores y las garantías que se aporten en la operación.
Fondo de Reserva de los riesgos de la internacionalización. Desarrolla distintos aspectos sobre el régimen presupuestario, económico-financiero, contable y de control de la cobertura de los riesgos de la internacionalización. En cuanto a la gestión del Fondo, recoge la firma de un convenio de gestión entre el Consorcio de Compensación de Seguros y la Secretaría de Estado de Comercio para definir derechos, obligaciones y tareas a desarrollar, además de otros aspectos tales como la provisión de fondos, liquidación de cuentas, contabilidad y control
CONCEDIDA LA GRAN CRUZ DE SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT A RUIZGALLARDÓN Y A CUATRO JURISTAS
El Consejo de Ministros, ha otorgado la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort al anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y a cuatro juristas, entre los que se encuentra el también anterior secretario de Estado del departamento, Fernando Román.
Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez.-Ministro de Justicia desde diciembre de 2011 hasta septiembre de 2014, en la actualidad es consejero permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, en su calidad de ex presidente de la misma. A lo largo de su extensa carrera política ha ocupado otros cargos de la máxima responsabilidad, como el de alcalde de Madrid.
Fernando Román García.-Fue secretario de Estado de Justicia desde diciembre de 2011 hasta septiembre de 2014. Fernando Román había desempeñado, hasta esa fecha, el cargo de magistrado jefe del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Anteriormente ocupó distintos puestos en el Consejo General del Poder Judicial, como jefe de la Sección de Recursos, jefe de la Sección de Estudios e Informes del Gabinete Técnico y director del Gabinete Técnico. Es autor o coautor de diversas publicaciones, principalmente en materia de Derecho Administrativo y Constitucional.
Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano.-Insigne jurista, catedrático de Derecho Mercantil desde 1970. En la actualidad es catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), institución de la que fue vicerrector. Ha sido ponente de la Comisión General de Codificación encargada de redactar varios anteproyectos de leyes españolas.
Juan Saavedra Ruiz.-Ingresó en la carrera judicial en 1973 y ejerció como magistrado en los Juzgados de Palma de Mallorca y Madrid, así como en la Audiencia Provincial de Álava. En 1991 fue nombrado magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y en 2005 pasó a ocupar el puesto de presidente de esa misma Sala. En la actualidad se encuentra en situación de jubilación forzosa.
Jaime Montalvo Correa.-Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Derecho del Trabajo. Fue presidente del Consejo Económico y Social, donde presidió la Comisión de Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social. En el ámbito académico llegó a ser rector de la UNED y de la Universidad para la Paz de la ONU.
CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS BUQUES DE ACCIÓN MARÍTIMA
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la suscripción de un convenio de colaboración con la empresa Navantia relativo a la prefinanciación del programa de construcción de dos buques de acción marítima (BAM).
Dicho programa se enmarca en el Acuerdo suscrito en 1996 por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Ministerio de Defensa para los programas especiales de armamento. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo financiará a la empresa Navantia la construcción de los dos buques de acción marítima oceánicos mediante anticipos reembolsables a interés cero. El importe total de la financiación asciende a 333.480.000 euros, repartidos en diferentes cantidades desde el año 2014 hasta el año 2019. Esta cifra coincide con la cantidad autorizada por el Consejo de Ministros al Ministerio de Defensa para la adquisición de dos BAM.
Fuerza de Acción Marítima Oceánica
El objetivo del Programa BAM es constituir una Fuerza de Acción Marítima Oceánica para la Armada Española mediante buques diseñados a partir de una plataforma fiable, de bajo coste de sostenimiento, plantilla reducida y gran capacidad de permanencia en el mar.
Una primera fase del programa fue pre-financiada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el período 2006/2012 con un aporte a Navantia de préstamos sin interés por valor de 294 millones de euros y fue concluida en 2012 con la entrega a la Armada por Navantia de las cuatro unidades contratadas.
La nueva fase del programa que ahora se inicia, presenta un elevado interés e impacto industrial y que justifica su financiación por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
La construcción de los nuevos buques incorporará novedades tecnológicas que serán realizados por Navantia y por la red de empresas que como colaboradores o subcontratistas participan en el desarrollo y suministro de equipos y sistemas para los buques.
La construcción de estos dos buques tiene, asimismo, un considerable impacto industrial. La actividad de Navantia repercute favorablemente con un efecto de arrastre sobre la actividad y el empleo que es debido al carácter de industria de integración que tiene el sector de construcción naval. Ello implica que, para llevar a cabo su actividad, Navantia realiza demandas de consumos intermedios, equipos y de empleo a múltiples sectores de la economía española, por una cantidad muy elevada respecto a la facturación directa de cada proyecto que Navantia lleva a cabo.
Igualmente, la construcción de estos buques contribuirá a la apertura de mercados para la exportación al tratarse de un tipo de buque muy demandado en el mercado internacional.
AUTORIZADA LA ADQUISICIÓN DE MUNICIÓN DE CARTUCHERIA
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se permite la adquisición de munición de cartuchería de calibre 5.56X45 durante cuatro años y una posible prórroga de otros dos, por importe de más de cuarenta millones de euros.
Esta fórmula de contratación permitirá un ahorro del 7 por 100 sobre el importe de los siete años anteriores, gracias a la centralización de la compra en lugar de la adquisición fraccionada por Ejércitos vigente hasta la actualidad. Por su parte, la adjudicación de los contratos la llevarán a cabo los Órganos de Contratación del Ministerio de Defensa. El presente acuerdo marco no precisa financiación.
COMPRA DE UN SISTEMA DE DEFENSA AEREA PROCEDENTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA ALEMAN
COMPROMISOS DE GASTO PARA CONTRATAR SERVICIOS DE APOYO A LA SEGURIDAD EN CENTROS PENITENCIARIOS Y TRANSPORTE AÉREO DE REPATRIADOS
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo de la Ley General Presupuestaria para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior la contratación de servicios de apoyo a la seguridad en los centros penitenciarios, transporte aéreo de repatriados y otros servicios.
La Secretaría de Estado de Seguridad está tramitando tres expedientes que implican compromisos de gasto con cargo ejercicios futuros.
De esta manera, con cargo al ejercicio 2015 el resumen de estos compromisos de gasto es el siguiente:
IMPORTE (2015)
Reajuste de anualidades por el contrato de servicio de seguridad en centros penitenciarios
9.181.629,34
Servicio de transporte aéreo de repatriados
9.075.000,00
Encomienda de gestión con ISDEFE
885.974,73
TOTAL 19.142.604,10 Contrato de los servicios de apoyo a la seguridad en los centros penitenciarios.
El secretario de Estado de Seguridad acordó el 1 de abril de 2014 el inicio del expediente de contratación de los servicios de apoyo a la seguridad de los centros penitenciarios. El plazo de ejecución inicialmente previsto se extendía a doce meses, contados a partir del 22 de junio de 2014, o bien desde la fecha de formalización del contrato. El presupuesto de licitación ascendía a 33.387.743,03 euros, aplicables a las anualidades 2014 (14.746.253,17 euros) y 2015 (18.641.489,86 euros).
No obstante, la tramitación de este expediente ha sufrido un retraso que ha determinado que el contrato no se haya formalizado y entrado en vigor hasta el día 1 de octubre de 2014, manteniendo la duración prevista de doce meses, de tal forma que su vigencia terminará el 30 de septiembre de 2015.
Como consecuencia de esta demora debe llevarse a cabo un reajuste de anualidades para adecuar las cantidades previstas inicialmente a la nueva vigencia del contrato, de tal manera que para la anualidad 2014 se dote una cuantía de 5.564.623,83 euros, y para 2015, 27.823.119,20 euros; es decir, un incremento en esta anualidad de 9.181.629,34 euros, con la consiguiente minoración en 2014.
Contrato de servicios de transporte aéreo de repatriados.
Actualmente se encuentra en vigor la prórroga del contrato de servicios de transporte aéreo de repatriados, cuya vigencia finalizará el 28 de febrero de 2015. La Secretaría de Estado de Seguridad ha iniciado los trámites para la convocatoria de un nuevo expediente de contratación, por un importe de 12.100.000 euros, distribuidos en las anualidades 2015 (9.075.000 euros) y 2016 (3.025.000 euros)
Encomienda de gestión con la Sociedad Mercantil Estatal de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A. (ISDEFE).
La encomienda tiene como finalidad la realización de actividades de consultoría en el ámbito del Programa Marco de solidaridad y gestión de los flujos migratorios y de los fondos de seguridad interior y de asilo, migraciones e integración de la Unión Europea. Fue suscrita el 31 de octubre de 2014, con una cuantía de 2.391.308,62 euros, distribuidos en las anualidades 2014 a 2017 (en la anualidad 2015 corresponden 885.974, 76 euros).
MODIFICACIÓN AL ALZA DE DERECHOS DE EMISIÓN DE SEIS INSTALACIONES INDUSTRIALES
El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación al alza de la asignación de derechos de emisión a los titulares de seis instalaciones industriales sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión. La modificación, que se aplica para el período 2014-2020, afecta a las instalaciones de los subsectores de fabricación de yeso o suero en polvo, granulado u otras formas sólidas. La asignación para el conjunto de estas instalaciones se incrementa en torno a medio millón de derechos de emisión.
Fugas de carbono
La asignación gratuita de derechos de emisión para todas las instalaciones sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión viene regida por reglas comunes de ámbito comunitario. En estas reglas juega un papel fundamental el concepto de "fugas de carbono". Se entiende que una actividad tiene un riesgo significativo de fuga de carbono cuando los costes incrementales que afectan a esa actividad por su inclusión en el régimen europeo de comercio de derechos de emisión pueden provocar la deslocalización a países terceros donde la emisión por unidad de producto puede ser mayor.
Para evitar las fugas de carbono, la normativa establece que las instalaciones que realicen actividades en riesgo tengan un nivel de asignación gratuita mayor. A su vez, para determinar qué sectores están en riesgo de fugas de carbono una Directiva comunitaria de 2003 estableció criterios cuantitativos y cualitativos, en base a los cuales se adoptó un listado de actividades afectadas. Este listado es objeto de revisión periódica. Un cambio en el listado implica la necesidad de actualizar la asignación de las instalaciones que realizan las actividades que entran o salen de la lista de fugas de carbono.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica la normativa vigente sobre las condiciones sanitarias aplicables a los intercambios comerciales y las importaciones a la Unión Europea de mascotas, esperma, óvulos y embriones, con el fin de incorporar las últimas disposiciones comunitarias en la materia a la legislación nacional.
Para ello la nueva norma regula los requisitos sanitarios aplicables al movimiento de especies como los perros, los gatos y los hurones, cuando el movimiento tenga fines comerciales o cuando se refiera a más de cinco animales.
También contempla el modelo de certificado necesario para animales procedentes de explotaciones u de organismos, institutos o centros autorizados, y actualiza las referencias a la normativa para desplazamientos no comerciales en vigor.
El Consejo de Ministros ha autorizado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a suscribir participaciones sociales de ALESTIS Aerospace, por importe de 13´5 millones de euros, en el marco de una reestructuración societaria, que incluye una "operación acordeón": reducción y posterior ampliación de capital social.
ACTUALIZADA LA REGULACIÓN DE LAS INSPECCIONES DE BUQUES EXTRANJEROS EN PUERTOS ESPAÑOLES
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que incorpora al ordenamiento jurídico española la Directiva comunitaria 2013/38/UE, del 2 de agosto de 2013, que modifica otra Directiva de 2009 sobre el control de los buques por el estado rector del puerto.
A través de este nuevo Real Decreto se actualiza la regulación de las inspecciones de buques extranjeros en puertos españoles, que hasta ahora se regía por un Real Decreto de 2010.
El objeto de la norma es regular de forma armonizada las inspecciones a las que han de someterse los buques extranjeros que hagan escala en los puertos españoles, con el fin de reducir significativamente el número de buques que incumplan la normativa establecida mediante la aplicación de las medidas que contiene la propia norma.
Pretende, en última instancia, salvaguardar de un modo más intenso y eficaz la seguridad y la salud de las tripulaciones de los buques extranjeros que entren en puertos españoles, así como evitar el falseamiento de la competencia, como se precisa en la citada Directiva comunitaria.
APROBADA LA LÍNEA ELÉCTRICA MEZQUITA-MORELLA ENTRE TERUEL Y CASTELLÓN
En estos casos la competencia para declarar de utilidad pública y realizar la aprobación del proyecto de ejecución corresponde al Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo.
El proyecto cuenta con Declaración de Impacto Ambiental favorable otorgada por Resolución de fecha 27 de julio de 2012 de la Secretaría de Estado de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
AUTORIZACIÓN A SEPI PARA LA DESINVERSIÓN EN LA EMPRESA MOLYPHARMA, FILIAL DE ENUSA
El Consejo de Ministros ha autorizado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la desinversión de la participación del 51 por 100 del capital social de MOLYPHARMA, S.A. (MOLYPHARMA), propiedad de ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS, S.A. (ENUSA).
MOLYPHARMA estaba incluida como empresa sujeta a desinversión, de conformidad con el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2012 por el que se aprobó el Plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional estatal. Su actividad es la preparación y distribución de radio-fármacos en monodosis para uso en medicina nuclear convencional y la producción y comercialización de radio-fármacos PET para tomografía por emisión de positrones.
ENUSA (60 por 100 de propiedad de SEPI y 40 por 100 de propiedad de CIEMAT) tiene como actividad principal la fabricación y suministro de elementos combustibles y servicios de ingeniería asociados para las centrales nucleares, así como el desarrollo de actuaciones medioambientales.
SEPI realizó una consulta al Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP) sobre el planteamiento global del proceso de venta de MOLYPHARMA, justificando un proceso de venta directa negociada al socio IBA MOLECULAR SPAIN, S.A. (IBA), que posee el 24,5 por 100 del capital de MOLYPHARMA, con las garantías adecuadas y el soporte de una valoración independiente. El tercer accionista de la Sociedad, CORPORACIÓN MASAVEU, S.A. (MASAVEU) con el restante 24,5 por 100, ha participado junto con ENUSA en la venta conjunta de la participación del 75,5 por 100 del capital social de MOLYPHARMA.
El 27 de junio de 2014 el Consejo de Administración de SEPI autorizó a ENUSA la desinversión de su participación en MOLYPHARMA a IBA y el 9 de julio se firmó el contrato privado de desinversión, suscrito entre ENUSA, MASAVEU e IBA y el garante de esta última, IBA PHARMA, S.P.R.L. El Consejo Consultivo de Privatizaciones, considerando justificado el proceso de venta negociado con IBA, emitió dictamen favorable, estimando que se ha realizado un esfuerzo suficiente para adaptarse a los principios de publicidad, concurrencia y transparencia.
IBA Molecular Spain pertenece al grupo IBA PHARMA SPRL, dedicado a la producción y distribución de radio-fármacos y productos relacionados a nivel global.
El grupo IBA PHARMA SPRL está, a su vez, mayoritariamente participado por un grupo de inversión americano.
- 4.250.000 euros con el objeto de financiar un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para subvenciones por daños sufridos en las infraestructuras municipales y en la red viaria de las Diputaciones Provinciales y Forales, correspondientes hasta el 50 por 100 del coste de las obras de reparación y restitución, según lo establecido en el Real Decreto Ley de medidas urgentes para reparar los daños causados en los dos primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y mar en la fachada atlántica y la costa cantábrica.
- 4.346.248,11 euros para financiar dos suplementos de crédito en el Ministerio de Justicia, destinados al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo General de los Procuradores de los Tribunales de España, por gastos derivados de la prestación de asistencia jurídica gratuita.
- 153.769,38 euros para la concesión de suplementos de crédito en el Ministerio del Interior, con el fin de pagar complementos de productividad y gratificaciones a personal del Cuerpo de la Guardia Civil por horas de servicios nocturnos, festivos y prestados en exceso sobre la jornada ordinaria de trabajo, en virtud de varias sentencias y autos judiciales.
- 143.447,68 euros para financiar dos suplementos de crédito en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, destinados al pago de intereses de demora derivados de la ejecución de obras y de expropiación forzosa, según las siguientes sentencias:
sentencia de la Audiencia Nacional de marzo de 2014, que estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dragados S.A., por retraso en el pago de varias certificaciones de obras en la ejecución de las "Obras de mejora del saneamiento de la Zona Baja de Melilla, fase I", y condena a la Administración al pago de 52.393,14 euros.
sentencia de la Audiencia Nacional de mayo de 2014, que estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por UTE Ferrovial Agromán S.A., SEDESA Obras y Servicios S.A. y UTE Ley 18/1982, y condena a la Administración al pago de 89.748,32 euros por retraso en el pago de la revisión de precios de las "Obras accesorias y de terminación al de ejecución de las obras de modernización de la Acequia Real del Júcar (Valencia)".
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de marzo de 2012, que estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por un particular, en relación con la fijación del justiprecio por la expropiación forzosa de diversas fincas con motivo de las obras del "Proyecto de construcción de las conducciones para el complemento del abastecimiento del sistema de Víboras y Quiebrajano (Jaén)", condenando a la Administración al pago de 1.306,22 euros.
- 365.171,42 euros para financiar dos suplementos de crédito en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para cumplir cuatro sentencias y tres autos dictados por diversos Tribunales Superiores de Justicia, que condenan a la Administración al pago de liquidaciones efectuadas por expropiación forzosa, en concepto de justiprecio e intereses de demora, derivadas de la ejecución de obras llevadas a cabo por la Dirección General del Agua.
RESTAURACIÓN DE DAÑOS PRODUCIDOS POR LOS INCENDIOS FORESTALES EN GUADALAJARA Y BURGOS
El Consejo de Ministros ha tomado razón de la declaración de emergencia para ejecutar las obras de restauración forestal y medioambiental, tras los daños producidos por los incendios forestales que se declararon los días 17 y 18 de julio de este año en Guadalajara, y los ocasionados por el incendio del 1 de septiembre en la provincia de Burgos.
En Guadalajara se han iniciado ya las obras para restaurar las zonas afectadas en los términos municipales de Cogolludo, Arbancón, Monasterio, Semillas, Bustares, Condemios de arriba, Gascuñana de Bornova y Prádena de Atienza, que supondrán una inversión de 500.000 euros.
La superficie forestal afectada por el incendio fue de 2.543,31 hectáreas, de las cuales 1.092,22 hectáreas se corresponden con espacios protegidos incluidos en la Red Natura 2000, lo que supuso la destrucción de áreas de gran valor ecológico.
Ante el riesgo de graves procesos erosivos, como consecuencia de la desaparición de la vegetación, se declaró la emergencia para la restauración de los daños producidos por los incendios forestales antes del comienzo del período de lluvias, que podría empeorar la situación.
En Burgos también se han iniciado los trabajos para reparar las áreas dañadas por el incendio forestal que afectó a los términos municipales de Puentedura, Mecerreyes y Quintanilla del Agua, por un importe previsto de 350.000 euros.
La superficie forestal afectada por el incendio fue de 600,68 hectáreas, y es necesario corregir de forma urgente la extrema vulnerabilidad frente al ataque de plagas forestales de los árboles que sobrevivieron al fuego, y los procesos erosivos que pueden aparecer al quedar el terreno desprotegido de vegetación. Por estas razones se declararon las obras de emergencia para acometer los trabajos antes de la llegada de las lluvias.
OBRAS DE EMERGENCIA POR DESPRENDIMIENTOS DE TALUDES EN LA PROVINCIA DE ALICANTE
El Consejo de Ministros ha aprobado las obras de emergencia que se están llevando a cabo para reparar los daños producidos por desprendimientos de taludes en la provincia de Alicante, por un importe global de 202.864 euros.
El Servicio de Costas de Alicante detectó el grave estado de desestabilización en el que se encontraban varios taludes de la costa en la provincia de Alicante, con el consiguiente riesgo por desprendimientos para las personas que frecuentan los lugares de baño existentes en las zonas colindantes.
Concretamente, se está actuando en los taludes que se encuentran en dominio público marítimo terrestre de la Playa de la Granadella, término municipal de Jávea; Cala Moraig, término municipal de Benitachell y Cala Amerador, término municipal de Alfaz del Pí. En los dos primeros ya se actuó en los años 2007 y 2008, con la colocación de mallas de triple torsión, de barreras estática y barreras dinámicas, según cada caso.
APORTACIÓN PARA MEJORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN PERÚ
El Consejo de Ministros ha autorizado la aportación de 1.780.095,19 euros al Gobierno Regional de Huancavelica (Perú), con cargo al Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, para la financiación del programa "Mejora de los servicios de agua potable y saneamiento en los centros poblados de la Mancomunidad Municipal Qapaq Ñan, Acobamba - Huancavelica".
El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento financia actuaciones, dentro de la política de cooperación internacional para el desarrollo, tendentes a promover y mejorar el acceso de los ciudadanos de los países de América Latina a los servicios de agua y saneamiento.
Contribución al Instituto de la Universidad de Naciones Unidas
Además, el Consejo de Ministros ha autorizado una contribución voluntaria de 150.000 euros a la Universidad de Naciones Unidas para 2014.
El Instituto de la Universidad de las Naciones Unidas es una organización académica internacional con sede en Tokio, establecida en 1973 por Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La contribución hoy aprobada se dirige a fomentar la investigación y docencia en los ámbitos, tales como, migraciones, medios de comunicación y diálogo intercultural, mujer, movilidad y cambio sociocultural.
España realiza regularmente contribuciones voluntarias a diversos Organismos, Fondos y Programas Internacionales dedicados a la defensa y promoción de los derechos humanos, al fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales y a la lucha contra el terrorismo y el crimen internacionales.
CONVENIO CON CATALUÑA PARA LA CESIÓN Y EXPLOTACIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO EN LA CUENCA DEL EBRO
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se ratifica la autorización provisional para la suscripción del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Generalitat de Cataluña y la Agencia Catalana del Agua para la cesión y explotación de las obras ejecutadas por el Ministerio en el marco del Programa de saneamiento de aguas residuales urbanas en la Cuenca del Ebro.
La titularidad de las obras objeto de cesión, que corresponden a varias depuradoras de las provincias de Tarragona y Lleida, seguirá siendo estatal, si bien las responsabilidades que se deriven del uso y explotación de las mismas serán de la Generalitat de Cataluña en los términos previstos en el Convenio.
REMISIÓN A LAS CORTES DEL ACUERDO DE COPRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA CON CHINA
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo de coproducción cinematográfica entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Popular China.
El Acuerdo de coproducción se firmó en Pekín el 25 de septiembre de 2014 y había sido autorizado por el Consejo de Ministros el pasado 7 de marzo de 2014.
España ha suscrito Convenios bilaterales de relaciones cinematográficas con diversos países y es signataria de convenios multilaterales en esta materia. El principal aspecto que se regula en este tipo de Convenios son las coproducciones cinematográficas que en los últimos años se han convertido en un instrumento esencial para la mejora de la financiación de las producciones y para garantizar un ámbito de distribución más amplio.
Asimismo, inciden favorablemente en el conocimiento mutuo de los países y tienen repercusiones positivas en las respectivas industrias, al favorecer el incremento del número de películas y el intercambio de profesionales del sector.
REMISIÓN A LAS CORTES DEL PROTOCOLO DEL ACUERDO UNIÓN EUROPA-COREA SOBRE LA ADHESIÓN DE CROACIA
El Consejo de Ministros ha autorizado la aprobación del Protocolo Adicional del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra, para tener en cuenta la adhesión de Croacia a la Unión Europea, y ha dispuesto su remisión a las Cortes Generales.
El Acuerdo de Libre Comercio de 2010 entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra se aplica con carácter provisional desde el 1 de julio de 2011.
El Protocolo adicional al Acuerdo de Libre Comercio con Corea hoy aprobado permite tener debidamente en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea. El Tratado relativo a la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea, de 2011, establece que la adhesión de Croacia a los acuerdos de la Unión Europea se aprobará mediante la celebración de un Protocolo a dichos acuerdos entre el Consejo de la Unión Europea y el tercer país o países u organizaciones internacionales de que se trate.
La República de Corea es un actor relevante en la escena regional e internacional. El Acuerdo de Libre Comercio se enmarca en la estrategia global de la Unión Europea de aumentar su relevancia en el conjunto de Asia, impulsando el diálogo regional e individual con todas las contrapartes asiáticas. Contribuye, así, a incrementar decisivamente la proyección europea en una región tradicionalmente sensible a la influencia de China y Estados Unidos.
SUPLEMENTO DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DEL COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS
El Consejo de Ministros ha autorizado un suplemento de crédito en el presupuesto del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por un importe de 309.884,93 euros, destinado al abono de una indemnización, derivada de la ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo de 14 de abril de 2014, por responsabilidad patrimonial en la adjudicación de concesiones de expendedurías de tabaco y timbre en concursos públicos.
Dicha sentencia declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Administración, contra la sentencia de la Audiencia Nacional de 30 de marzo de 2011, que establecía la responsabilidad patrimonial de la Administración demandada en la adjudicación de una expendeduría de tabaco y timbre, y reconocía al recurrente su derecho a ser indemnizado por los perjuicios sufridos.
El suplemento de crédito se financiará con cargo al remanente de tesorería del Comisionado.
D. ANTONIO SÁNCHEZ DÍAZ.
Nacido en 1976 en Úbeda (Jaén), casado, con tres hijos, es licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED. Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Después de ocupar distintos puestos en la Dirección General de Función Pública, fue subdirector adjunto en la Escuela de Selección y Formación del INAP y asesor del subsecretario de Sanidad y Consumo y del secretario de Estado de Cooperación Territorial. Ha sido subdirector general de Coordinación de la Administración Periférica y subdirector general de Patrimonio de la Administración Periférica. Desde 2011 era subdirector general de Planificación y Gestión Económica en la Secretaría General de Inmigración y Emigración.
Secretario general de Sanidad y Consumo.-
D. RUBÉN MORENO PALANQUES.
Nacido el 23 de julio de 1958, es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia y académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de Valencia.
Ha sido secretario general de gestión y cooperación del Ministerio de Sanidad, presidente del INSALUD, subsecretario de sanidad de la Generalidad Valenciana, director general del Servicio Nacional de Salud y director general del Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia. Fue investigador del Instituto Nacional de Salud de Estado Unidos, del Instituto del Investigación Genómica en Estado Unidos y del University of Kansas Medical Center, y director del Laboratorio de Oncología Molecular de la Universidad de Navarra. Diputado nacional en el Congreso por el Partido Popular en la X Legislatura, actualmente era portavoz de Sanidad del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados.

References: REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 22

REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 artículo 47

REAL DECRETO 
 Real Decreto 

REAL DECRETO 

REAL DECRETO 

REAL DECRETO 

REAL DECRETO 

REAL DECRETO 

REAL DECRETO 

REAL DECRETO 

REAL DECRETO 

REAL DECRETO 

REAL DECRETO 

REAL DECRETO 

REAL DECRETO 

REAL DECRETO 

REAL DECRETO 

REAL DECRETO 

REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Real Decreto 
 Resolución