Source: https://www.scribd.com/document/30898287/Bozza-Contratto-Di-Appalto
Timestamp: 2017-06-28 22:12:22+00:00

Document:
Bozza Contratto Di Appalto
Bozza Contratto Di AppaltoUploaded by kalkoloRelated InterestsProcurementIndemnityInterest RatesBusiness (General)BusinessRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDownloadShare or Embed DocumentEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentCONTRATTO D APPALTOCon la presente scrittura privata, che vale ad ogni effetto di legge, tra l impresa edile xxx., rappresentata dal Geom. xxx in qualità d Amministratore Unico, con sede legale in Quartucciu (Ca) Via Nazionale n° 170, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n° 02829690920 d ora in poi detta anche Appaltatrice Il Sig. ____________________, nato a __________________ il ____/____/_____., residente in ______________________ Via ______________________ al n° ______ piano _______, codice fiscale _________________________ d ora in poi detto anche Committente, PREMESSO Che il Committente dichiara, assumendosene la responsabilità, di avere la disponibilità legale dell immobile in qualità di Proprietario, e che sull area stessa non gravano servitù di natura privata che possano essere d impedimento alla realizzazione delle opere in progetto, o di parte di esse. Ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue: Art.1 Oggetto dell appalto. Descrizione dei lavori Il n°___ v v v v v v v v v v v Committente al piano affida ____° all Appaltatrice interno n° l esecuzione _____, dei lavori il di ristrutturazione redatto
L Appaltatrice Il Committente
dell appartamento adibito a civile abitazione sito in __________________ Via _________________ secondo progetto dall _______________________________, composto dai seguenti elaborati: _________________________; _________________________; _________________________. ____________________________; ____________________________; ____________________________; ____________________________; ____________________________; ____________________________; ____________________________; ____________________________. Art.2 Ammontare dell appalto L importo netto dell appalto è stimato in ____________,00 (diconsi euro
I lavori, oggetto dell appalto consistono nella:
_____________________,00). Oltre all I.V.A., per le opere indicate nell allegato COMPUTO METRICO ESTIMATIVO. Il lavoro deve in ogni modo intendersi A MISURA e pertanto le quantità indicate nel COMPUTO METRICO ESTIMATIVO devono intendersi puramente indicative. All atto dell emissione degli stati d avanzamento saranno contabilizzate le quantità effettive realizzate.
Per le opere non previste né dal progetto e né COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, i corrispondenti preventivi verranno, di volta in volta approvati dal Committente, escluso ogni diritto dell Appaltatrice di percepire corrispettivi per l esecuzione d opere non debitamente autorizzate ancorché realizzate.
Art.3 Termini e modalità di pagamento I lavori verranno pagati dal Committente come segue: v v __________,00 (euro _____________,00) a titolo d incarico da pagarsi alla firma del __________,00 (euro ____________,00) pari al 25% dell importo contrattuale da pagarsi a inizio lavori, a titolo di acconto per oneri di accantieramento, su cui verrà la detrazione pari alla somma pagata a titolo d incarico. v N° __ certificati di pagamento di pari importo, relativi allo Stato d Avanzamento Lavori (S.A.L.) che verrà emesso il giorno 15 d ogni mese solare per tutta la durata dei lavori. Sull importo d ogni S.A.L. verrà effettuata la ritenuta relativa all anticipazione, pari cioè al 25% del S.A.L., fino al recupero dell intera quota d acconto. Il SAL finale verrà pagato all Appaltatore all atto del collaudo, da compiersi entro il termine di giorni 5 dalla consegna dei lavori, semprechè l Appaltatrice abbia provveduto ad eliminare eventuali vizzi e difformità dell opera stessa, a sensi degli artt. 1667 e 1668 del Codice Civile. Il pagamento dell importo per singoli SAL dovrà avvenire entro 5 giorni dall avviso dell Appaltatrice d ultimazione del singolo SAL, e non comporterà l accettazione parziale o finale delle opere. In caso d ingiustificato ritardo di pagamento da parte del Committente, per oltre 5 giorni dalla scadenza sopra indicata, saranno dovuti all Appaltatrice gli interessi moratori calcolati in base al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti percentuali. Inoltre, poiché le quantità riportate nel COMPUTO METRICO ESTIMATIVO potranno subire aggiornamenti per esigenze contingenti, se esse in sede d esecuzione dei lavori dovessero risultare modificate in eccesso o in difetto, si calcolerà il corrispondente importo sulla base del prezzo unitario riportato nell ELENCO PREZZI UNITARI allegato alla presente scrittura. Analogamente si farà riferimento all ELENCO PREZZI UNITARI per determinare l importo d opere eseguite e poi annullate su richiesta del Committente. Per nuove eventuali opere, non comprese nel COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, che dovessero rendersi necessarie o venissero richieste le parti.
Il Committente L Appaltatrice
dal Committente, verranno introdotti nuovi prezzi, previa concorde determinazione degli stessi tra
Art.4 Termini di riconsegna delle opere Le opere oggetto del presente contratto saranno ultimate entro _______ giorni solari, fatte salve cause di forza maggiore. Nel caso di ritardata consegna non giustificata da causa di forza maggiore, si applicherà a carico dell Appaltatrice una penale di _____,00 (euro __________,00) per ogni mese solare di ritardo, con esclusione di qualsiasi altro riconoscimento di danni a favore del Committente. L unità minima di valutazione del ritardo è fissata in 20 giorni. Nel caso di variazioni del progetto, modifiche nella scelta dei materiali o aggiunta di voci di lavorazione all allegato ELENCO PREZZI UNITARI, o maggiorazione delle quantità riportate nel
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, il termine di consegna sopra fissato verrà concordato tra le parti, senza necessità di modifica o integrazione del presente contratto. Art.5 Materiali di risulta e arredi presenti in cantiere I materiali di risulta aventi valore commerciale (con esclusione di quelli derivanti dalle demolizioni, il cui sgombero e a carico dell Appaltatrice) spettano al Committente che si farà carico di immagazzinarli e custodirli in apposita area all interno del cantiere prima dell inizio dell attività lavorativa, sollevando da qualsiasi responsabilità all Appaltatrice per eventuali danni cagionati ad
arredi o materiali presenti nell area d intervento. Art.6 Materiali e/o impianti forniti dal Committente. Il Committente fornirà tempestivamente, entro giorni 10 dalla richiesta dell Appaltatrice i seguenti materiali e/o impianti: v v v v ________________________________________; ________________________________________; ________________________________________; ________________________________________.
Con obbligo dell Appaltatrice di verificarne le quantità. Qualora il Committente decida d incaricare l Appaltatrice alla fornitura dei su citati materiali, dovrà, al momento dell incarico, corrispondere all Appaltatrice l importo totale delle forniture. Art.7 Rappresentante del Committente. Per tutti i rapporti con l Appaltatrice, il Committente nomina l Ing. _______________ in qualità di Direttore dei Lavori. A lui vengono conferiti tutti i poteri riguardo ai lavori.
Art.8 Oneri e obblighi a carico del Committente Il Committente s impegna: v v v v v v A nominare il Direttore dei Lavori; Predisporre tutti gli elaborati grafici e i particolari esecutivi in modo da rendere più semplice e spedita l esecuzione dei lavori; Predisporre un utenza idrica ed elettrica; Recapitare in cantiere i materiali di sua fornitura; Comunicare agli enti preposti l inizio dei lavori. Gli oneri derivanti dall occupazione del suolo pubblico.
Art.9 Sospensione dei lavori per richiesta del Committente. Il Committente può disporre di sospensione dei lavori con preavviso di almeno giorni 10 (dieci) mediante verbale di sospensione quando, ragioni economiche o burocratiche impediscano momentaneamente il proseguimento regolare dei lavori. Nessun obbiezione o eccezione può
essere opposta dall Appaltatrice, alla quale non spetterà alcun diritto per compensi e indennizzi in conseguenza alla sospensione, salvo il corrispettivo importo dei lavori eseguiti al giorno della notifica della sospensione se questa dovesse superare i giorni 15 (quindici). Nel caso di sospensione dei lavori le parti concorderanno la data della ripresa degli stessi.
Art.10 Recesso per volontà del Committente Le parti convengono che, in caso di recesso in corso d opera per volontà del Committente, ove il recesso non sia motivato da inadempienza o da vizi o difformità dell opera, spetterà importo, a titolo d indennità risarcitoria, pari al 15% del prezzo delle opere non ancora eseguite ma previste dal COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.
all Appaltatrice, oltre all importo delle opere eseguite al momento del recesso del Committente, un
Art.11 Rappresentante dell Appaltatrice. Per tutti i rapporti con il Committente o con il suo rappresentante, l Appaltatrice nomina il Geometra Giancarlo Sunda in qualità di Amministratore Unico. A lui vengono conferiti tutti i poteri riguardo ai lavori e alla gestione del presente contratto, ivi compreso quello di riscuotere e di rilasciare quietanza. Art.12 Oneri e obblighi a carico dell Appaltatrice. L Appaltatrice, s impegna a rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni dei capitolati a d altra connessa e/o utile alla perfetta esecuzione dei lavori in oggetto. Nell ambito dell oggetto del contratto rientrano i seguenti obblighi: v Provvedere a propria cura e spesa alla messa a disposizione della forza lavoro necessaria, delle attrezzature e macchinari più idonei, ivi compresi il trasporto, carico e scarico, piazzamento, manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi; v Permettere alla D.L. e al Committente ispezioni e controlli di qualunque tipo e natura in qualsiasi momento salvo indossino i dispositivi di protezione individuale quali casco, scarpe di sicurezza e occhiali; v Il controllo diretto e la custodia di tutte l attrezzature e i materiali di propria fornitura. Art.13 Sospensione dei lavori per richiesta dell Appaltatrice. L Appaltatrice può disporre di sospensione dei lavori quando, ragioni tecniche interne all impresa pregiudicassero il regolare svolgimento dei lavori in contratto o nel caso il Committente tardasse il pagamento del SAL oltre giorni 10 (dieci). Art.14 Recesso per volontà dell Appaltatrice Il contratto cui presenti articoli si riferiscono, può essere recesso dall Appaltatrice solo ed esclusivamente se il Committente non rispetterà gli obblighi e gli oneri riportati dall articolo 6 e art. 7 o nel caso di sospensione dei lavori superiore a giorni 60 (sessanta). Nel caso di recesso del contratto per colpa del Committente all Appaltatrice spetterà unicamente il pagamento, a prezzi di
contratto, dei lavori eseguiti nel momento del recesso, il rimborso dei materiali presenti in cantiere e l importo, a titolo d indennità risarcitoria, pari al 15% del prezzo delle opere non ancora eseguite ma previste dal COMPUTO METRICO ESTIMATIVO. Art.15 Impossibilità d esecuzione delle opere dopo l inizio dei lavori. Nel caso d impossibilità d esecuzione delle opere per cause non imputabili ad alcune delle parti, sopravvenuta dopo l inizio delle opere stesse, spetta all Appaltatrice il pagamento del prezzo relativo alle sole opere eseguite.
Art.16 Esonero di responsabilità dell Appaltatrice per eccezionali eventi. Con espressa deroga dell art.1673 del C.C., l Appaltatrice è esonerata da rischi e di responsabilità nel caso di perimento o deterioramento delle opere per eccezionali eventi, verificandosi, il Committente, non potrà sottrarsi al pagamento delle opere eseguite dall Appaltatrice e avrà diritto, o di chiedere la risoluzione contrattuale o chiedere le ricostruzioni o le riparazioni necessarie con il pagamento dell importo corrispondente.
Art.17 Garanzie e responsabilità dell Appaltatrice. L Appaltatrice garantisce per tutta la durata prevista dalla legge, l esecuzione a regola d arte delle opere oggetto del presente contratto. La garanzia decorrerà dalla data del certificato di regolare esecuzione redato dal Direttore dei Lavori, oppure dalla data della consegna e dell accettazione delle opere non ultimate, nel caso di recesso anticipato o d esecuzione parziale del contratto. Peraltro è esclusa la responsabilità e la garanzia dell Appaltatrice nei seguenti casi: a) b) c) Per materiali o impianti non idonei forniti dal Committente; Per materiali o impianti non idonei forniti dall Appaltatrice per conto del Committente; Per istruzioni erronee date dal Direttore dei Lavori. Art.18 Assicurazioni sociali, contratti collettivi, danni a terzi. L Appaltatrice garantisce il pieno rispetto delle norme vigenti in materie d assicurazioni sociali e dei contratti collettivi nazionali per la manodopera impiegata nei lavori, nonché di tutte le norme di prevenzione infortuni. Assume a suo carico ogni responsabilità per danni a terzi e all immobile (per il quale è assicurato presso la compagnia FONDIARIA-SAI agenzia di Quartu S.Elena).
Art.19 Verifica e collaudo dell opera. La verifica e il collaudo delle opere saranno effettuati dal Committente al momento della consegna che avverrà mediante la redazione d apposito verbale firmato dalla D.L.; la consegna comporterà, quindi, anche l accettazione delle opere, per gli effetti di cui all art. 1665 del C.C., effetti che si verificheranno anche nel caso in cui il Committente non provveda alle operazioni di verifica, collaudo e presa consegna entro il termine di giorni 10 dalla data dell avviso d ultimazione dei lavori inviato per raccomandata A.R. o consegnata a mano della D.L. dall Appaltatrice.
Art.20 Controversie. Per la risoluzione di tutte le controversie tra l Appaltatrice e il Committente non risolvibili in corso d opera o ad avvenuta ultimazione delle opere con accordo amichevole, il Foro competente è quello di Cagliari.
Art.21 Rinvio alle norme del Codice Civile. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile. Letto, approvato e sottoscritto, Quartucciu, L Appaltatrice Il Committente
Allegati: · ______________________ · ______________________ · ______________________ · ______________________ · ______________________
Recommended DocumentsDocuments Similar To Bozza Contratto Di AppaltoSkip carouselBozza Contratto Appalto Rifacimento Tetto [Rev.2] Genn. 102007_06_4_13_35_49Cassciv4039_2013 Danno Da Cosa in CustodiaAppalto_privatoLe VariantiINAIL - Guida Elaborazione DUVRI 2014Primo Comma Srl - Modulo e Condizioni Del Servizio Di Convenzione21 maggio 2009 - Relazione Ing. Bou Konate Seminari tecnici “Sicurezza sul lavoro e qualità degli appalti pubblici”Contratto appalto 1 - manualeContratto Appalto Per Lavori a CorpoR50 Scen Overview IT ITPresentazione_modulo_Appalti_15.09.11Trasport ifvMunnezza Legge 9 8 Aprile 2010 Art. 15. Disciplina Affidamento Del Servizio Integrato[1]Bando Di GaraCorso Direttore CantiereVia Castelfidardo 1 Lotto-2CSA Servizio Pulizia Triennale 2013 Peschiera00 Linee Guida Determinazione 4-2015cantierielab_a[1]Il Processo Edilizio e Le Sue FasiDUVRI(9) peschieracirc175_casmez.pdfSentenza CdS 2567-2015parodi[1]4 Nuovi Prezzi Assoverde 2010-2012Diritto Privato riassuntoComunicazione appalti pubbliciAppalto Per i Lavori Pubblici Ex Art.3 Della Legge n.109-94 e Succ. Mod. AFFARI GENERALI

References: Art.1
 Art.2

Art.3

Art.4
 Art.5
 Art.6
 Art.7

Art.8

Art.9

Art.10

Art.11
 Art.12
 Art.13
 Art.14
 articolo 6
 art. 7
 Art.15

Art.16
 art.1673

Art.17
 Art.18

Art.19
 art. 1665

Art.20

Art.21
 Art. 15
 Art.3