Source: http://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?qs=5tryuFj4FDbQUhZMfcuklg==
Timestamp: 2018-07-22 08:34:48+00:00

Document:
Licitación ID: 2667-46-LE18
DECORACION CENTRO CIVICO FIESTAS PATRIAS 2018
Responsable de esta licitación: IMunicipalidad de Vitacura, SECPLA
Fecha de Cierre: 31-07-2018 14:00:00
Diseño o decoración de interiores 1 Global
Cod: 72101901
Valor total neto por la “Provisión, ejecución, instalación y bodegaje de la Decoración de Fiestas Patrias 2018", según BAE-BT.
El objeto de la presente licitación es contratar a una persona natural o jurídica, para realizar la provisión, ejecución, instalación y mantención de la decoración de Fiestas Patrias, en 4 lugares del Edificio Centro Cívico de Vitacura, según Bases.
AVDA. BICENTENARIO N° 3800.
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 31-07-2018 14:00:00
Fecha de Publicación: 10-07-2018 12:29:07
Fecha inicio de preguntas: 10-07-2018 13:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 31-07-2018 15:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 31-07-2018 15:00:00
Fecha de Adjudicación: 31-08-2018 15:30:00
VISITA A TERRENO OBLIGATORIA, Viernes 13/07/2018, a las 10:00 Hrs., en Av. Bicentenario N° 3.800, Piso 2, Dirección de Infraestructura Comunal, Contacto Sra. Elisa de Larraechea 13-07-2018 10:00:00
1.- Adjuntar antecedentes administrativos, según Punto N° 6, BAE. REVISAR ARCHIVO ADJUNTO "ANEXOS EN FORMATO EDITABLE".
1.- Adjuntar antecedentes técnicos, según Punto N° 6, BAE. REVISAR ARCHIVO ADJUNTO "ANEXOS EN FORMATO EDITABLE".
1.- La Oferta Económica asociada al ID de esta licitación debe ser detallada conforme al Anexo Nº 4, expresada en $ (pesos chilenos) y corresponde al valor neto por la “Provisión, ejecución, instalación y bodegaje de la Decoración de Fiestas Patrias 2018”. REVISAR ARCHIVO ADJUNTO "ANEXOS EN FORMATO EDITABLE".
1 Cumplimiento de los requisitos CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: Revisar Pauta de Evaluación, según Punto N° 8, de las Bases Administrativas Especiales. 5%
2 Experiencia de los Oferentes EXPERIENCIA: Revisar Pauta de Evaluación, según Punto N° 8, de las Bases Administrativas Especiales. 15%
3 Precio OFERTA ECONOMICA: Revisar Pauta de Evaluación, según Punto N° 8, de las Bases Administrativas Especiales. 80%
Justificación del monto estimado CONFORME A FACTIBILIDAD PRESUPUESTARIA AÑO 2018.
Nombre de responsable de pago: JOSE BUCAREY SEPULVEDA
e-mail de responsable de pago: jbucarey@vitacura.cl
Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE VITACURA
Descripción: Los Oferentes deberán Garantizar la Seriedad de su Oferta, mediante documento en la forma establecida en el artículo 53° de las BAG. El monto de esta Garantía será de quinientos mil pesos ($500.000) y deberá estar vigente por a lo menos noventa (90) días corridos siguientes al día de apertura de la Licitación. La Garantía de Seriedad de la Oferta podrá ser digitalmente incorporada a través del portal www.mercadopublico.cl, sin perjuicio de que el documento original debe entregarse obligatoriamente en la Secretaría Municipal, Av. Bicentenario 3.800, Piso 3°, teniendo como plazo límite, la fecha y hora de la apertura de la Licitación. En el evento de no cumplir con la entrega física de la garantía de seriedad de la oferta en el lugar, tiempo y forma, antes señalados, el Oferente quedará fuera de Bases, siendo en consecuencia, declarada inadmisible su oferta. En caso que la adjudicación no se pudiese concretar antes de la fecha de vencimiento de esta garantía, el municipio podrá solicitar prórroga de éstas, siendo obligación del Oferente su cumplimiento.
Glosa: GARANTIZA SERIEDAD DE LA OFERTA ID 2667-46-LE18.
Forma y oportunidad de restitución: Esta garantía será devuelta a los Proponentes conforme lo previsto en los incisos, séptimo, octavo y noveno del artículo 53° de las BAG.
Descripción: Una vez notificada en el Portal la adjudicación de la Licitación, el Adjudicatario, deberá presentar dentro del plazo de veinte (20) días seguidos a contar de la fecha de notificación de la adjudicación de la Propuesta, en la Secretaría Municipal, una Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, en la forma y condiciones establecida en los artículos 55° al 59° de las BAG, la que además garantizará el cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales y previsionales del Contratista con sus Trabajadores. El monto de esta Garantía será del 10% del monto total del Contrato y deberá estar vigente por al menos noventa (90) días, desde la fecha de notificación de la Orden de Compra y será devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el inciso décimo cuarto del Artículo 55° de las BAG.
Glosa: Garantiza Fiel Cumplimiento del Contrato ID 2667-46-LE18.
Forma y oportunidad de restitución: SEGUN BAE.
Descripción: Dentro del plazo de diez (10) días después de emitida la Orden de Compra y antes del inicio de la prestación de los servicios, el Oferente Adjudicatario deberá presentar una póliza de Responsabilidad Civil por quinientas Unidades de Fomento (UF 500), con una vigencia hasta 30 días posteriores al término del contrato, la que debe incluir una cobertura de Responsabilidad Civil Patronal, sin sublímites, por trescientas Unidades de Fomento (UF 300) y con pago de prima único, por lo que deberá presentar el comprobante de pago de la totalidad de la póliza. Este seguro tendrá como asegurado a la Municipalidad de Vitacura. Asimismo, dicho seguro deberá excluir la cláusula de arbitraje e incluir una cláusula de inalterabilidad respecto de la Municipalidad de Vitacura. Si la póliza es con deducible, en las condiciones particulares de ésta, deberá estipular expresamente que el deducible deberá ser de cargo exclusivo del contratante de dicha póliza. En caso de renovación de la póliza de seguro, deberá hacerse con un mínimo de 30 días corridos de anticipación a su respectivo vencimiento. En caso de daños a la propiedad privada, pública o a terceros, cuyo monto sea inferior al deducible del seguro, el Contratista deberá responder en forma inmediata una vez notificado por el ITO.
Glosa: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL LICITACION ID 2667-46-LE18.
GENERALIDADES DE LA LICITACION
La Municipalidad de Vitacura, dada la necesidad de proveer la decoración para Fiestas Patrias en el Edificio Centro Cívico de Vitacura, ha dispuesto se someta a Licitación Pública la construcción de proyecto “DECORACIÓN FIESTAS PATRIAS VITACURA 2018”, que se adjunta, identificado en el portal www.mercadopublico.cl con la ID 2667-46-LE18.
En todo lo no regulado en las presentes Bases Administrativas Especiales (en adelante BAE) y Bases Técnicas (en adelante BT), el proceso licitatorio se regirá por las Bases Administrativas Generales (BAG) aprobadas por Decreto Alcaldicio Sec. 1ª N° 4/490 de fecha 1 de marzo de 2018, en subsidio, por lo dispuesto en la Ley Nº 19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios (en adelante, Ley de Compras Públicas) y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 250 del Ministerio de Hacienda de 2004 (en adelante el Reglamento de la Ley de Compras Públicas), y, las disposiciones legales y reglamentarias detalladas en el Punto N° 15, de las presentes BAE.
Para todos los efectos legales, se entenderá que forman parte integrante del Contrato o la Orden de Compra a que dé lugar la adjudicación, los documentos señalados en el Artículo 2° de las BAG y todas las normas legales y reglamentarias vigentes que se relacionen con el objeto y la materia de la Licitación.
El objeto de la presente licitación es contratar a una persona natural o jurídica, para realizar la provisión, ejecución, instalación y mantención de la decoración de Fiestas Patrias, en 4 lugares del Edificio Centro Cívico de Vitacura, de acuerdo a proyecto entregado:
1) Fachada Bicentenario.
2) Cajas de escaleras.
3) Hall acceso de O´Brien.
4) Hall acceso Dirección de Tránsito.
El servicio incluye, además, el desmontaje, embalaje y traslado de los elementos a bodega municipal. La mantención incluirá el cuidado de los elementos y el reemplazo de ellos por elementos de igual identidad y calidad, en caso de que éstos presenten deterioros durante todo el tiempo que dure su montaje en los sectores antes señalados.
Podrán participar en la presente licitación a través del Portal www.mercadopublico.cl aquellas personas naturales o jurídicas, así como las Uniones Temporales de Proveedores (UTP), sean chilenas o extranjeras, y que no se encuentren afectas a una o más de las inhabilidades contempladas por la Ley de Compras Públicas y, que en este contexto, cumplan además con los requisitos establecidos en el artículo 6º de las BAG, e ingresando al Portal, en tiempo y forma, los antecedentes solicitados en los numerales 6 y 7 de estas BAE.
Serán de cargo del Oferente todos los costos directos e indirectos asociados a la participación, preparación y presentación de su oferta, conforme lo previsto en los Artículos 12°, 13° y 37° de las BAG. La Municipalidad en ningún caso será responsable de dichos costos.
Será responsabilidad y cargo del Contratista preparar, presentar, tramitar y obtener todos los permisos o autorizaciones que se requiera para la prestación de los servicios.
Los oferentes deberán asistir a una visita a terreno de carácter obligatorio, que se efectuará el día y hora indicada en el Decreto Alcaldicio del llamado a Licitación.
La reunión de terreno permitirá evaluar entre otros, la dificultad y detalles de la instalación, y todos los aspectos necesarios que permitan una mejor visión de la realidad a costear. En consecuencia, se establece que la inasistencia a la visita a terreno, deja al oferente fuera de bases, por lo que no serán consideradas las ofertas de los proponentes que no asistan a esta.
El punto de reunión será en la Dirección de Infraestructura, Edificio Centro Cívico de Vitacura, ubicado en Avda. Bicentenario Nº 3.800, Piso 2°, comuna de Vitacura, el día y hora especificados en el Decreto Alcaldicio de llamado a Licitación.
El Inspector Técnico de Servicio (en adelante ITS ver numeral 14 de estas BAE), profesional designado por la Unidad Técnica Municipal requirente de la contratación (en adelante Unidad Técnica), levantará un Acta de Visita a Terreno, consignando los asistentes, los documentos técnicos entregados si los hubiere y las consultas efectuadas durante esta actividad, si correspondiere, la que será fechada y firmada por todos los asistentes, la que una vez digitalizada, será enviada al Departamento de Compras de la Municipalidad para su registro en el Portal.
La modalidad de esta Adjudicación se realizará a Suma alzada por el total, a un solo Oferente. La adjudicación será resuelta por el Alcalde mediante Decreto Alcaldicio que será publicado en el Portal, previo Informe de la Comisión Revisora de Bases y Evaluadora de Propuestas Públicas y Privadas. La Comisión Revisora de Bases y Evaluadora de Propuestas Públicas y Privadas recomendará la adjudicación, cuya oferta resulte la más conveniente a los intereses Municipales, teniendo para ello en consideración el Informe que presente la Unidad Técnica. La Municipalidad de Vitacura se reserva el derecho a desestimar fundadamente todas las ofertas presentadas, si estima que éstas no satisfacen los intereses municipales. Lo anterior no dará derecho a indemnización alguna a favor de los licitantes. De igual manera, y por razones de servicio, se reserva el derecho de modificar eventualmente la fecha de adjudicación establecida en el Portal, sin que ello genere un perjuicio para los proponentes. Los Oferentes podrán realizar Consultas respecto de la Adjudicación, a través del Foro de Consultas y Aclaraciones disponible en el Sistema de Información, bajo el ID de la presente Licitación Pública.
Los Oferentes podrán realizar Consultas respecto de la Adjudicación, a través del Foro de Consultas y Aclaraciones disponible en el Sistema de Información, bajo el ID de la presente Licitación Pública.
ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN
Los oferentes deberán elevar al portal www.mercadopublico.cl los documentos que se singularizan a continuación, hasta la fecha y hora del cierre de las ofertas, indicadas en el Decreto de llamado de licitación. Los documentos son los siguientes:
a) Individualización completa del oferente, (Anexo Nº 1).
b) Garantía de Seriedad de la Oferta. De acuerdo al punto N° 10.1 de estas Bases.
c) En el caso que el oferente sea una persona jurídica, deberá acompañar además una declaración jurada, firmada por el representante legal, acreditando la actual composición del directorio o la identificación de los socios según sea el caso.
d) Declaración Jurada Simple (Anexo Nº 2).
f) Patente Municipal al día.
g) Acreditación de Experiencia, si la tuviera, según (Anexo Nº 5).
En el caso de los documentos indicados en las letras c), d), y f) precedentes, que no se hayan entregado en la oportunidad indicada en el párrafo primero del presente Punto, deberán ser entregados por el Oferente a más tardar, al tercer día hábil de requerida la entrega por la Unidad Técnica, y si no lo hiciera queda fuera de bases.
La presentación de los antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de elevar al Portal su oferta, sólo será admisible cuando dichas certificaciones se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.
No aplica a la presente Licitación Pública.
La Oferta Económica asociada al ID de esta licitación debe ser detallada conforme al Anexo Nº 4, expresada en $ (pesos chilenos) y corresponde al valor neto por la “Provisión, ejecución, instalación y bodegaje de la Decoración de Fiestas Patrias 2018”.
Para la evaluación de las Ofertas se considerarán los siguientes Criterios de Evaluación:
P1: OFERTA ECONOMICA (80%) (Oferta económica menor / oferta económica en evaluación) x 80
P.2	EXPERIENCIA (15%) Considerando la certificación en la prestación de servicios iguales o similares al objeto de la presente licitación, en los últimos 5 años, indicando el Mandante, Fecha de la ejecución del Proyecto y certificaciones de las mismas (Anexo N°5). La asignación de puntajes se realizará de acuerdo a la siguiente Tabla:
Sin Experiencia, No informa o No acredita
De 1 a 5 certificados
De 5 a 10 certificados
De 11 a 15 certificados
Más de 15 certificados
P3: CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES (5%)
El oferente cumple con la totalidad de los documentos solicitados, en los plazos requeridos, antes del cierre
El oferente presenta los antecedentes omitidos en el plazo señalado en el Foro Inverso (posterior al cierre)
El oferente no cumple con la totalidad de los documentos solicitados o NO informa
Si al completarse la evaluación dos o más oferentes tuviesen igualdad de puntaje, se entregará la primera opción en favor de quien obtenga la mejor ponderación en el Criterio de Evaluación “Oferta Económica”. De mantenerse la igualdad, se resolverá a favor de quien obtenga el mayor puntaje en el Criterio “Experiencia”.
Los Oferentes deberán Garantizar la Seriedad de su Oferta, mediante documento en la forma establecida en el artículo 53° de las BAG. El monto de esta Garantía será de quinientos mil pesos ($500.000) y deberá estar vigente por a lo menos noventa (90) días corridos siguientes al día de apertura de la Licitación.
Glosa Referencial de la garantía: “Garantiza Seriedad de la Oferta ID 2667-46-LE18.
La Garantía de Seriedad de la Oferta podrá ser digitalmente incorporada a través del portal www.mercadopublico.cl, sin perjuicio de que el documento original debe entregarse obligatoriamente en la Secretaría Municipal, Av. Bicentenario 3.800, Piso 3°, teniendo como plazo límite, la fecha y hora de la apertura de la Licitación.
En el evento de no cumplir con la entrega física de la garantía de seriedad de la oferta en el lugar, tiempo y forma, antes señalados, el Oferente quedará fuera de Bases, siendo en consecuencia, declarada inadmisible su oferta.
En caso que la adjudicación no se pudiese concretar antes de la fecha de vencimiento de esta garantía, el municipio podrá solicitar prórroga de éstas, siendo obligación del Oferente su cumplimiento.
Esta garantía será devuelta a los Proponentes conforme lo previsto en los incisos, séptimo, octavo y noveno del artículo 53° de las BAG.
Una vez notificada en el Portal la adjudicación de la Licitación, el Adjudicatario, deberá presentar dentro del plazo de veinte (20) días seguidos a contar de la fecha de notificación de la adjudicación de la Propuesta, en la Secretaría Municipal, una Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, en la forma y condiciones establecida en los artículos 55° al 59° de las BAG, la que además garantizará el cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales y previsionales del Contratista con sus Trabajadores.
El monto de esta Garantía será del 10% del monto total del Contrato y deberá estar vigente por al menos noventa (90) días, desde la fecha de notificación de la Orden de Compra y será devuelta de acuerdo a lo dispuesto en el inciso décimo cuarto del Artículo 55° de las BAG.
Glosa de la garantía: “Garantiza Fiel Cumplimiento del Contrato ID 2667-46-LE18”.
Nota: En caso de que las garantías requeridas fueran entregadas como pólizas de seguro, deberán excluir expresamente cláusula de arbitraje, según lo establecido en el art. Nº 60 de las BAG, además las pólizas deben considerar cláusula de inalterabilidad.
Dentro del plazo de diez (10) días después de emitida la Orden de Compra y antes del inicio de la prestación de los servicios, el Oferente Adjudicatario deberá presentar una póliza de Responsabilidad Civil por quinientas Unidades de Fomento (UF 500), con una vigencia hasta 30 días posteriores al término del contrato, la que debe incluir una cobertura de Responsabilidad Civil Patronal, sin sublímites, por trescientas Unidades de Fomento (UF 300) y con pago de prima único, por lo que deberá presentar el comprobante de pago de la totalidad de la póliza.
Este seguro tendrá como asegurado a la Municipalidad de Vitacura. Asimismo, dicho seguro deberá excluir la cláusula de arbitraje e incluir una cláusula de inalterabilidad respecto de la Municipalidad de Vitacura.
Si la póliza es con deducible, en las condiciones particulares de ésta, deberá estipular expresamente que el deducible deberá ser de cargo exclusivo del contratante de dicha póliza.
En caso de renovación de la póliza de seguro, deberá hacerse con un mínimo de 30 días corridos de anticipación a su respectivo vencimiento.
En caso de daños a la propiedad privada, pública o a terceros, cuyo monto sea inferior al deducible del seguro, el Contratista deberá responder en forma inmediata una vez notificado por el ITO.
Una vez adjudicada la licitación el adjudicatario deberá realizar procedimiento especial con el área de Prevención de Riesgos del municipio, conforme a la reglamentación municipal vigente.
La forma de pago será en pesos chilenos con impuesto incluido, pagándose el precio convenido en dos estados de pago, dentro de los 30 días siguientes a la recepción conforme por el ITS del documento de cobro y toda la documentación solicitada para su pago.
El primer estado de pago será por el setenta por ciento (70%) del precio del contrato, contra la instalación de la decoración.
El segundo estado de pago será por el treinta por ciento de un 30% del precio del contrato, contra el desarme y entrega en bodega de toda la decoración instalada.
El documento de cobro debe ser entregado en la Subdirección de Finanzas del Municipio o enviado al correo electrónico facturas@vitacura.cl
-	Factura del Contratista, debidamente visada por el ITO.
-	Certificado emitido por la Inspección del Trabajo, si correspondiera, referido al período en que se curse el pago, conforme a lo dispuesto en el artículo 183-C, del Código del Trabajo y D.S. 319, sobre acreditación de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales.
-	Pago de multas cursadas, si las hubiere.
-	Comprobante de pago de la póliza si correspondiere.
Retenciones de pago:
El Estado de Pago, se podrá retener en los siguientes casos:
-	Si no se acredita oportunamente, por el Adjudicatario, el cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales, conforme lo dispuesto en el artículo 183-C, del código del trabajo y Decreto Supremo Nº 319, sobre acreditación de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales.
-	Existencia de reclamos en la Inspección del Trabajo o laborales o previsionales pendiente por parte del Adjudicatario y que hayan sido notificadas a la Municipalidad.
-	Si la Municipalidad fuera demandada subsidiariamente o solidariamente. En estos casos la Municipalidad quedará facultada para pagar con estos fondos. En caso de demandas solidarias y/o subsidiarias en que la Municipalidad haya debido defenderse judicialmente y, se dicte sentencia condenatoria en contra, ya sea de la municipalidad o del Contratista; este último deberá reintegrar al municipio la totalidad de los costos que haya asumido en su defensa Judicial.
-	Observaciones no subsanadas, para lo cual se retendrá el valor de lo pendiente de término.
En caso de incumplimiento de las obligaciones del Adjudicatario, la Inspección Técnica, aplicará las multas que a continuación se detallan, de acuerdo con el procedimiento fijado en los artículos 51° y 52° de las Bases Administrativas Generales, con la excepción de la unidad monetaria, que será en UTM.
•	05 UTM por cada día de atraso en la instalación de la decoración.
•	05 UTM por cada día de atraso en el retiro de la decoración.
•	02 UTM por evento, por no cumplimiento de las instrucciones del ITO.
•	01 UTM por evento, por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en las Bases Administrativas Especiales y Técnicas y demás documentos que forman parte del presente proceso de Licitación, que atente contra la correcta ejecución del contrato y que no tenga asociada una multa específica.
El valor de la UTM a considerar será el correspondiente al del día de pago de la multa.
El contrato se perfeccionará mediante la emisión de una Orden de Compra y la aceptación de ésta por parte del adjudicatario, conforme a lo dispuesto en el artículo N° 63, del Reglamento Ley N° 19.886.
DURACIÓN DEL CONTRATO Y HORARIO DE TRABAJO
El inicio de los trabajos empieza con la envío y aceptación de la orden de compra y termina con el bodegaje el día 01 de octubre.
La instalación de la decoración, deberá estar ejecutada a las 8:30 hrs., del día 03 de septiembre de 2018.
El retiro y traslado a Bodega Municipal de la decoración, deberá realizarse a contar de las 17:30 horas, del día 01 de octubre de 2018.
El horario de trabajo del adjudicatario será:
De lunes a viernes de 17:00 horas a 07:00 horas.
Sábado de 14:00 en adelante y domingo: día completo.
La Supervisión y la Inspección Técnica del Contrato la efectuará la Subdirección de Mantención de Inmuebles Municipales, dependiente de la Dirección de Infraestructura Comunal, unidad que deberá nominar al funcionario (Inspector de Técnico de Servicios ITS) a cargo de la supervisión del contrato.
En el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el Contratista deberá considerar como parte integrante del Contrato las siguientes leyes, reglamentos ordenanzas y normativas.
La enumeración no es taxativa, en forma tal que el Contratista deberá cumplir con cualquier otra exigencia legal o reglamentaria que sea de aplicación en el momento de realizarse la confección del producto, la ejecución de las obras o la prestación de los servicios.
-	Ley 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios (Ley de Compras Públicas).
-	Decreto 250 del 24 de septiembre de 2004 del Ministerio de Hacienda. Reglamento de la Ley de Compras Públicas.
-	DFL 1-19653 del Ministerio General de la Presidencia del 2000. Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
-	DFL 1-18.695 del Ministerio del Interior del 2006. Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipales.
-	Ley N° 19.653 Sobre Probidad Administrativa aplicable de los Organos de la Administración del Estado.
-	Ley 19.880 Establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los Organos de la Administración del Estado.
-	Ley 20.285 Sobre acceso a la información pública.
-	Ley N°16.744, sobre prevención de accidentes del trabajo, de seguridad e higiene industrial.
-	Decreto N° 40 de 1969 de la Subsecretaría de la Previsión Social. “Aprueba Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales”.
-	Decreto N° 54 de 1969 de la Subsecretaría de Previsión Social y sus modificaciones. “Aprueba Reglamento para la Constitución y Funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad”.
-	Decreto N° 50 de 1988 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. “De la Obligación de Informar a los Trabajadores de los Riesgos Laborales”.
-	Ley 20.123 Regula trabajo en Régimen de Subcontratación.
-	Decreto Alcaldicio Sección 1ª N 10/2420, de fecha 10 de noviembre de 2017. Reglamento Especial para Contratistas y Subcontratistas de la Municipalidad de Vitacura.
-	Decreto Alcaldicio Sección 1ª N° 4/3150 de fecha 22 de mayo de 2014. Aprueba Bases Administrativas Generales para la Adquisición de Bienes, Ejecución de Obras y/o Prestación de Servicios a través de Licitación Pública o Privada, a través del portal www.mercadopublico.cl
-	Decreto Alcaldicio N° 5/1245, de fecha 22 de junio de 2016, que aprueba el Reglamento sobre Función y Deberes de los Administradores de Contrato de la Municipalidad de Vitacura.
-	Decreto Alcaldicio Sección 1ª N° 10/1839 de fecha 30 de agosto de 2017 aprueba texto refundido del Procedimiento de Resguardo de Boletas de Garantía y otras Acreencias.
-	Las Ordenanzas Municipales Locales y sus posteriores modificaciones (Aseo y Ornato, Medio Ambiente, Obras, Tránsito u otras), de la comuna de Vitacura tales como: Ordenanza Local para Ocupación Transitoria de Espacios Públicos por Trabajos, Ordenanza Local Sobre Derechos Municipales, Ordenanza Local Sobre Horario de Carga y Descarga de Camiones de la Construcción, Ordenanza Comunal sobre Mantención de áreas verdes y especies vegetales en la vía pública, Ordenanza de Urbanismo y Construcción y Ordenanza Municipal Ruidos Molestos, entre otros.
-	Políticas y condiciones de uso del Sistema ChileCompra.
-	Dictámenes pertinentes de la CGR.
-	Directivas de la DCCP.

References: artículo 53
 artículo 53
 Artículo 55
 Artículo 2
 artículo 6
 artículo 53
 artículo 53
 Artículo 55
 artículo 183
 artículo 183