Source: https://renatodisa.com/2016/07/14/37913/
Timestamp: 2018-12-16 20:03:09+00:00

Document:
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 11 luglio 2016, n. 3070 - Renato D'Isa
Home Codice degli appalti Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 11 luglio 2016, n. 3070
Ai fini dell’applicazione della causa di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lettera f), non occorre che sia accertata in modo irrefragabile la responsabilità contrattuale, essendo sufficiente la valutazione fatta dalla stessa Amministrazione con il richiamo per relationem all’atto con cui, in altro rapporto contrattuale di appalto, aveva provveduto alla risoluzione per inadempimenti contrattuali
sentenza 11 luglio 2016, n. 3070
sul ricorso numero di registro generale 9053 del 2015, proposto da:
So. So. Co. St. Mo. S.r.l., con sede in Roma, in persona dell’Amministratore unico pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Co. Fe. e Ro. Lo Gr., e presso il loro studio elettivamente domiciliate in Roma, alla via (…), per mandato a margine dell’appello;
Anas S.p.A., in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliata per legge in Roma, alla via (…);
De Sa. Co. S.p.A., con sede in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Al. Li. e Gi. Fi., e presso il loro studio elettivamente domiciliata in Roma, al viale (…), per mandato in calce all’atto di costituzione nel giudizio d’appello;
della sentenza del T.A.R. per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, n. 894 del 24 settembre 2015, resa tra le parti, con cui è stato rigettato il ricorso in primo grado n. r. 130/2015, integrato con motivi aggiunti, proposto per l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla procedura ristretta per l’affidamento dei lavori di costruzione della variante all’abitato di (omissis) della SS 106 Ionica, (omissis) lotto, nonché dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto, con condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado liquidate in complessive € 3.000,00
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas S.p.A. e di De Sa. Co. S.p.A.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 marzo 2016 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti gli avv. Fe. e Li. e l’avvocato dello Stato Ve.;
1.) Con bando pubblicato sulla G.U.R.I. N. 151 del 23 dicembre 2011 e sulla G.U.U.E. n. 2011/S 247-401177 del 23 dicembre 2011, ANAS S.p.A. ha indetto una procedura ristretta per l’affidamento dei “lavori di completamento – SS 106 Jonica – lavori di costruzione della variante all’abitato di (omissis) della S.A. 106 Jonica (omissis) Lotto dal km (omissis) al km (omissis) – completamento dei lavori non ultimati causa rescissione di contratto – primo stralcio funzionale”, a completamento di lavori non ultimati a causa di rescissione di precedente contratto, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso sull’importo complessivo a base di gara di € 90.307.912,51 (di cui € 4.680.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).
Con lettera d’invito del 5 agosto 2014 sono state quindi invitate a formulare offerta entro il termine del 21 ottobre 2014 le imprese che hanno partecipato, con esito positivo, alla procedura di prequalificazione, e tra di esse So. So. Co. St. Mo. S.r.l.
Con verbale n. 1 del 13 gennaio 2015 la commissione di gara, ha rilevato che con provvedimento del Presidente dell’ANAS n. CDG-0133447 del 13 ottobre 2014 era stata disposta risoluzione ex art. 106 comma 6 d.lgs. n. 163/2006 del contratto d’appalto n. 7603 di rep. del 16 aprile 2009, e successivi atti aggiuntivi, con incameramento della cauzione e annotazione nel casellario informatico, nei confronti della predetta impresa.
La Commissione ha ritenuto “…operante nei confronti del concorrente SO. S.r.l. la previsione di cui all’art. 38 comma 1 lettera f) del d.lgs. 163/06… (reputando che)…la suddetta risoluzione, dovuta a grave inadempimento dell’appaltatore, rileva sotto l’aspetto del venir meno dell’affidabilità dell’impresa, ed è tale da ledere in modo sostanziale il rapporto fiduciario con questa Stazione appaltante”, e ne ha quindi disposto l’esclusione.
La gara è stata poi aggiudicata in via definitiva alla società De Sa. Co. S.p.A.
Con il ricorso in primo grado n. r. 130/2015 SO. S.r.l. ha impugnato il provvedimento di esclusione, nonché, con motivi aggiunti, l’aggiudicazione, deducendo in sintesi le seguenti censure:
1) Sull’illegittimità dell’esclusione per violazione e falsa applicazione dell’art. 38 comma 1 lettera f) del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, illogicità e irragionevolezza della motivazione, errata valutazione e travisamento dei fatti – Violazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma
2) Sull’illegittimità dell’esclusione per violazione e falsa applicazione dell’art. 38 comma 1 lettera f) e dell’art 46 comma 1 bis del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – Violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara – Violazione del principio di favor partecipationis – Difetto di motivazione – Violazione del principio costituzionale di libera iniziativa economica – Violazione del principio di proporzionalità.
Nel giudizio si sono costituite Anas S.p.A. e De Sa. Co. S.r.l. che hanno dedotto, a loro volta, l’infondatezza del ricorso.
Con sentenza n. 894 del 24 settembre 2015, il T.A.R. per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria ha rigettato l’impugnativa ritenendo che, nei limiti del sindacato giurisdizionale consentito al G.A., la valutazione di grave negligenza fosse ragionevole in relazione alla gravità dell’inadempimento nel predetto contratto d’appalto, come desumibile dalla relazione di c.t.u. nel giudizio civile pendente dinanzi all’AGO sulla suddetta risoluzione.
2.) Con appello spedito per la notificazione il 24 ottobre 2015 e depositato il 3 novembre 2015, SO. S.r.l. ha impugnato la predetta sentenza, deducendo in modo diffusole seguenti censure, qui sintetizzate:
I) Erroneità della sentenza quanto al capo sub 5.) per travisamento dei fatti, documenti e ragioni – Illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta – Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
In effetti sia la proposta di accordo bonario in data 13 febbraio 2014, non accettata dall’Anas, sia le stesse risultanze della c.t.u. per accertamento tecnico preventivo promosso dalla SO., a differenza di quanto opinato e ritenuto dal giudice amministrativo calabrese, hanno evidenziato gravi responsabilità dell’Amministrazione, problematiche interferenziali con altri servizi (ferroviari, elettrici), esigenze di variazioni progettuali, di cui ad atti aggiuntivi, tali da comportare una proroga dei termini di ultimazione dei lavori ben più ampia delle due sole riconosciute, e tali da aver indotto la stessa appaltatrice a proporre giudizio civile per la risoluzione del contratto, pendente con il n. r.g. 41477/2014 dinanzi al Tribunale di Roma, avendo l’Anas S.p.A. solo in epoca successiva alla notificazione del relativo atto di citazione adottato il provvedimento di risoluzione ex art. 106 comma 6 d.lgs. n. 163/2006, oggetto a sua volta di un nuovo già instaurato giudizio civile.
II.) Erroneità della sentenza quanto al capo sub 6) – Illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta – Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 comma 1 lettera f) e dell’art 46 comma 1 bis del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – Violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara – Violazione del principio costituzionale di libera iniziativa economica – Violazione del principio di favor partecipationis – Difetto di motivazione – Violazione del principio di proporzionalità
Il T.A.R., ammettendo la legittimità dell’esclusione in virtù della valutazione espressa dalla medesima Stazione Appaltante in relazione ad altro contratto prescindendosi “…dalla legittimità e coerenza della stessa…(risoluzione)”, finisce per ammettere “…una causa di esclusione in alcun modo prevista dalla legge e per di più del tutto arbitraria con conseguente violazione di tutti i principi comunitari e nazionali che connotano le procedure ad evidenza pubblica”.
L’appellante ha poi riproposto la domanda risarcitoria sia in forma specifica, che per equivalente, quest’ultima rapportata, in considerazione dell’invocata chance di aggiudicazione in relazione all’offerta formulata (pari a € 52.707.621,27), in misura pari al 13% del prezzo offerto, e quindi alla somma di € 6.851.990,76, oltre alle spese di partecipazione alla gara (indicate in € 40.000.00), salva liquidazione in via equitativa ex art. 1226 cod. civ.
Nel giudizio si sono costituite Anas S.p.A. e De Sa. Co. S.p.A., la prima con atto di stile, la seconda deducendo a sua volta in modo diffuso l’infondatezza dell’appello con memoria difensiva depositata il 27 novembre 2015.
Dopo il deposito di ulteriori memorie difensive in data 1° marzo 2016 e di replica in data 4 marzo 2016, all’udienza pubblica del 17 marzo 2016 l’appello è stato discusso e riservato per la decisione.
3.) L’appello in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere rigettato, con la conferma della sentenza gravata.
3.1) Com’è noto l’art. 38 comma 1 lettera f) del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”) esclude dalla partecipazione a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, servizi e forniture, e dalla stipulazione dei relativi contratti “…i soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante”.
L’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, rimettendo appunto alla “motivata valutazione della stazione appaltante” l’accertamento del rilievo e della gravità di condotte denotanti grave negligenza o addirittura malafede nello svolgimento di altre prestazioni affidate dalla stessa amministrazione, o di errore grave nello svolgimento dell’attività professionale d’impresa, appare quindi pienamente consonante con la normativa comunitaria.
3.2) Nel caso di specie, come anticipato nella narrativa in fatto, l’esclusione è stata disposta dalla commissione con il verbale n. 1 del 13 gennaio 2015 sul rilievo che nei confronti di So. So. Co. St. Mo. S.r.l. era stata disposta la risoluzione ex art. 106 comma 6 d.lgs. n. 163/2006 del contratto d’appalto n. 7603 di rep. del 16 aprile 2009, e successivi atti aggiuntivi, e quindi che tale risoluzione “…dovuta a grave inadempimento dell’appaltatore, rileva sotto l’aspetto del venir meno dell’affidabilità dell’impresa, ed è tale da ledere in modo sostanziale il rapporto fiduciario con questa Stazione appaltante”.
3.3) Nel caso di specie, la società, tanto nel ricorso in primo grado, quanto nell’appello, deduce censure che mirano essenzialmente e appunto a contestare in radice la legittimità della risoluzione, e che quindi tendono a spostare nell’alveo del giudizio amministrativo ambiti di cognizione propri e tipici del giudizio civile già instaurato e pendente tra le parti, laddove devono condividersi i rilievi svolti dal giudice amministrativo calabrese in ordine alla sufficienza, logicità e congruità della motivazione addotta a sostegno dell’esclusione.
4.) In conclusione, l’appello in epigrafe deve essere rigettato, con la conferma della sentenza gravata.
5.) Il regolamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.
(Sezione Quarta) così provvede sull’appello in epigrafe n. r. 9053/2015:
Rigetta l’appello, e per l’effetto conferma la sentenza del T.A.R. per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, n. 894 del 24 settembre 2015;
Condanna la società appellante SO. S.r.l. alla rifusione, in favore di Anas S.p.A., e per essa dell’Avvocatura generale dello Stato, distrattaria ex lege, e della società De Sa. Co. S.p.A., delle spese e onorari del giudizio di appello, liquidati in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), per ciascuna delle anzidette parti, oltre IVA e CAP se e nella misura dovuta.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
La causa di esclusione di cui alla lett. f) dell’art. 38,...

References: sentenza 
 sentenza 

sentenza 
 sentenza 
 art. 106
 sentenza 
 sentenza 
 art. 106
 sentenza 
 art. 1226
 sentenza 
 art. 106
 sentenza 
 sentenza