Source: https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BauR%202000,%201762
Timestamp: 2019-10-23 19:37:32+00:00

Document:
BGH, 13.07.2000 - VII ZR 139/99 - dejure.org
BGH, 13.07.2000 - VII ZR 139/99
https://dejure.org/2000,3165
BGH, 13.07.2000 - VII ZR 139/99 (https://dejure.org/2000,3165)
BGH, Entscheidung vom 13.07.2000 - VII ZR 139/99 (https://dejure.org/2000,3165)
BGH, Entscheidung vom 13. Juli 2000 - VII ZR 139/99 (https://dejure.org/2000,3165)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2000,3165) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.
Schadensersatz - Baubetreuungsvertrag - Mangel - Bauvorhaben - Architekt - Verzögerungsschaden - Verschulden - Beweislast
Verfahrensrecht - Pflicht zur Erhebung des beantragten Sachverständigenbeweises
Bauverzug: Haftet Baubetreuer/Projektsteuerer? (IBR 2001, 34)
NJW-RR 2000, 1547
NZBau 2000, 523
BauR 2000, 1762
ZfBR 2000, 548
Dies gilt auch dann, wenn der Auftraggeber vor der Abnahme Mängelansprüche geltend macht (BGH, Urteil vom 24. Oktober 1996 - VII ZR 98/94, BauR 1997, 129, 130 = ZfBR 1997, 75; Urteil vom 24. November 1998 - X ZR 21/96, NJW-RR 1999, 347, 349; Urteil vom 13. Juli 2000 - VII ZR 139/99, aaO).
Die Beklagten sind jedoch verpflichtet, auf das Vorbringen der Klägerin, sie hätten gegen ihre Überwachungspflichten verstoßen, vereinzelt vorzutragen, welche Arbeiten wann, wie oft, durch wen, in welchem Umfang kontrolliert wurden sowie was dabei festzustellen war, und inwieweit sich die Firma H. GmbH überhaupt als zuverlässig erwies (BGH NJW 1995, 3311, 3312; NJW-RR 1999, 1152; NJW 1999, 579, 580; NJW-RR 2000, 1547, 1549;… Stein-Jonas/Leipold, ZPO, 21. Aufl., § 138 Rdn. 28f.;… Zöller/Greger, ZPO, 23. Aufl., § 138 Rdn. 8b;… § 284 Rdn. 34).
Danach hat der Auftragnehmer vor der Abnahme die Mangelfreiheit seiner Leistungen zu beweisen hat (BGH NJW 2009, 360 m. w. N.) Dies gelte auch dann, wenn der Auftraggeber vor der Abnahme Mängelansprüche geltend mache (…BGH a.a.O.; BGH NJW-RR 1997, 339; NJW-RR 1999, 347: NJW-RR 2000, 1547).
Abgesehen davon, dass dies nicht bewiesen ist, begründet ein Mangel in diesem Bereich, der sich im Bauwerk verkörpert hat, ähnlich wie bei einem Mangel des Architektenwerks bei Bauleitung oder Koordination lediglich die Haftung aus § 635 BGB (vgl. BGH BauR 2000, 1762, 1763).
Der Architekt, der einen Vollauftrag erhalten hat, hat, sofern wie hier ein Verstoß gegen die Regeln der Baukunst bei der Bauausführung nachgewiesen ist, darzulegen, welche Überwachungsmaßnahmen er an welchen Tagen durchgeführt hat (vgl. BGH NJW-RR 2000, 1547).

References: § 138
 § 138
 § 284
 BGH 
 § 635
 BGH 
 BGH