Source: http://docplayer.fr/9712751-Cahier-des-clauses-administratives-particulieres-c-c-a-p-renovation-des-ecoles-maternelle-et-elementaire.html
Timestamp: 2018-01-18 22:27:46+00:00

Document:
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) RENOVATION DES ECOLES MATERNELLE ET ELEMENTAIRE - PDF
Download "CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) RENOVATION DES ECOLES MATERNELLE ET ELEMENTAIRE"
1 MAITRE D OUVRAGE COMMUNE DE BIVIERS MARCHE EN PROCEDURE ADAPTEE Marché de travaux Dossier de Consultation des Entreprises CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) Objet de la consultation : RENOVATION DES ECOLES MATERNELLE ET ELEMENTAIRE Pouvoir Adjudicateur : COMMUNE DE BIVIERS Personne habilitée à engager la commune : Jannick MOUSIN, Maire de la commune de BIVIERS Date et heures limites de remise des offres : Vendredi 17 janvier 2014 à 12h00 Étendue de la consultation : Marché en Procédure Adaptée Conforme aux articles 28 et 29 du C.M.P Rénovation des écoles maternelle et élémentaire / CCAP
2 SOMMAIRE ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES Objet du marché - Emplacement des travaux Tranches et/ou phases techniques Sous-traitance... 4 ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Pièces particulières Pièces générales... 4 ARTICLE 3 -PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES Répartition des paiements Tranches conditionnelles Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de règlement des comptes Variation dans les prix Paiements des cotraitants et des sous-traitants ayant droit au paiement direct Décompte final... 6 ARTICLE 4 - DELAIS D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES Délais d'exécution des travaux Prolongation des délais d'exécution Reconduction Pénalités pour retard - Primes d'avance Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux Délais et retenues pour remise des documents fournis après exécution Délais et retenues pour non observation des prescriptions du SPS... 7 ARTICLE 5 - GARANTIES ET FINANCEMENT Retenue de garantie Avance... 7 ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTRÔLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS Provenance des matériaux et produit Mise à disposition de lieux d emprunt Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES Piquetage général Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés... 9 ARTICLE 8 - PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX Procédure des marchés séparés pour la réalisation d'un ouvrage Période de préparation - Programme d'exécution des travaux - Ordres de service Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail Organisation, sécurité et hygiène des chantiers Dispositions en matière d'insertion et/ou de lutte contre le chômage et /ou de protection de l environnement ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux Réception Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages Documents fournis après exécution Délais de garantie Assurances Contrôle technique Résiliation Rénovation des écoles maternelle et élémentaire / CCAP 2 / 13
3 9.9 Procédure contentieuse - Arbitrage ARTICLE 10 - DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX Rénovation des écoles maternelle et élémentaire / CCAP 3 / 13
4 ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES 1.1 Objet du marché - Emplacement des travaux Le présent marché a pour objet la réalisation des travaux nécessaires à la rénovation des écoles maternelle et élémentaire de Biviers (38). Le maitre d ouvrage souhaite que cette opération soit exemplaire en matière de qualité environnementale avec comme objectif : - la mise en œuvre de matériaux locaux et sains, (bois locaux ou/et certifiés, ) - l optimisation des performances de l enveloppe du bâtiment - la prise en compte du confort d hiver et d été. La qualité des produits et celle de leur mise en œuvre sera déterminante pour atteindre les objectifs fixés et le chantier lui-même devra être exemplaire en matière de respect de l environnement (nuisances - tri et valorisation des déchets). La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées pour chaque lot dans le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.). L attention des entrepreneurs est portée sur le fait que leurs interventions devront être coordonnées et ce, dès le début des travaux. Plusieurs lots interviendront pour les travaux des bâtiments, ainsi les aménagements qui y sont liés devront s accorder au planning d exécution des bâtiments. 1.2 Tranches et/ou phases techniques L article 2.3 de l acte d engagement précise, s'il y a lieu, la division des travaux en tranches fermes et (ou) conditionnelles, ainsi que s il y a lieu, la décomposition des travaux ou de ces tranches en phases techniques. L'acte d'engagement indique, en tant que de besoin, la répartition financière de ces tranches et (ou) phases techniques. 1.3 Sous-traitance En cas de sous-traitance, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiements conformément à la réglementation en vigueur. A cet effet, il présentera le cadre d acte spécial de sous-traitance annexé à l acte d engagement, dûment complété et signé en y joignant les pièces listées sur ce cadre d acte spécial. En cours d exécution du marché, le titulaire produira également l exemplaire unique du marché ou le certificat de cessibilité ou une attestation ou main-levée du bénéficiaire d une cession ou nantissement de créances lorsque l une ou l autre aura été effectuée. Après acceptation d une sous-traitance de second rang et plus présentée par le sous-traitant de rang 1 et plus, ces derniers devront fournir, à défaut d avoir obtenu du maître de l ouvrage un accord sur une délégation de paiement, dans le délai de 8 jours de l acceptation, une caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus. La non production de cette caution emportera, dans les conditions définies à l article 9.9 ci-dessous, résiliation du marché. ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Les pièces constitutives et contractuelles du marché sont les suivantes, par ordre de priorité : 2.1 Pièces particulières 1. Acte d'engagement (A.E.) 2. Présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) 3. Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et, s'il est nécessaire, le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé 4. Détail des prix globaux forfaitaires (D.P.G.F.) 2.2 Pièces générales Les documents applicables étant ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix (mo défini au 3.4.2) : - Cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicable aux marchés Publics de Travaux - Les fascicules du CPC encore en vigueur - Normes européennes - Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG), modifié et approuvé par décret. Rénovation des écoles maternelle et élémentaire / CCAP 4 / 13
5 ARTICLE 3 -PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES 3.1 Répartition des paiements Les paiements sont répartis entre l'entrepreneur, ses cotraitants ou sous-traitants payés directement comme indiqué dans l'acte d'engagement et son annexe en cas de besoin. 3.2 Tranches conditionnelles 3.3 Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de règlement des comptes Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles : intempéries, phénomènes naturels, habituels dans la région d'exécution des travaux. Le montant du marché ou le montant du poste "frais de coordination" qui figure, s'il y a lieu, dans l'acte d'engagement est réputé comprendre, outre les dépenses afférentes à la coordination des travaux, la marge du mandataire ou du titulaire pour défaillance éventuelle des cotraitants ou des sous-traitants chargés de l'exécution de ces lots. Les prix de chaque lot sont réputés comprendre, outre les dépenses afférentes à la coordination de l'exécution des prestations faisant l'objet du lot, la marge du mandataire, du titulaire ou du cotraitant auquel le lot est assigné pour défaillance éventuelle des sous-traitants chargés de l'exécution de certaines des prestations ci-dessus. Les prix afférents au lot assigné au mandataire ou au titulaire sont réputés comprendre les dépenses communes de chantier visées à l'article du C.C.A.G. travaux Il n'y a pas de facilités particulières accordées à l'entrepreneur au-delà de celles prévues au ci-après Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés suivant la nature du marché : - par des prix forfaitaires dont le libellé est détaillé à l'état des prix forfaitaires, - par application des prix unitaires dont le libellé est détaillé au bordereau des prix unitaires, A la remise des offres, l'entrepreneur fournira une décomposition de chacun des prix de l'état des prix forfaitaires désignés par le maître d'œuvre Travaux en régie Les acomptes mensuels seront présentés conformément au modèle agréé par le maître d'ouvrage. Conformément à l article du C.C.A.G. travaux, ils seront transmis par tout moyen permettant de donner date certaine. Les travaux seront constatés et réglés à l'avancement des travaux au pourcentage des quantités de travaux exécutés. Le solde sera réglé à l'achèvement de l'ouvrage. Le délai de règlement est fixé à l article 4 de l acte d engagement et court à compter de la date de réception de la demande de règlement par le maître d œuvre. Les paiements seront effectués dans les conditions fixées à l acte d engagement. Le taux des intérêts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est le taux de l intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. 3.4 Variation dans les prix Les prix sont fermes actualisables L index de référence choisi pour l'actualisation des prix des travaux est l index national de prix de bâtiment BT01 Tous corps d'état Modalités de révision des prix Conformément à l article du C.C.A.G. travaux, pour la mise en œuvre de la clause de révision de prix, la valeur finale de l'index est appréciée au plus tard à la date contractuelle de réalisation des prestations ou à la date de leur réalisation, si celle-ci est antérieure Modalités d'actualisation des prix Les modalités d'actualisation des prix au cas où le marché est passé à prix ferme actualisable répondent aux dispositions suivantes : si un délai supérieur à trois mois s'est écoulé entre la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l offre et la date de début d exécution des prestations fixée par l ordre de service ou la notification du marché, les prix du marché peuvent être actualisés par le jeu de la formule suivante : A = I (d - 3) Io dans laquelle : A = Coefficient d'actualisation I (d - 3) = Index du mois de démarrage des travaux, publié ou à publier, moins 3 mois. lo = Index du mois de la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l offre, publié ou à publier. Rénovation des écoles maternelle et élémentaire / CCAP 5 / 13
6 Le montant de cette actualisation sera réglé au prorata du montant réalisé des prestations du marché ou de la tranche concernée Actualisation ou révision des frais de coordination Actualisation ou révision provisoire Lorsqu'une révision ou une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, il ne sera procédé à aucune nouvelle actualisation ou révision avant l'actualisation ou la révision définitive, laquelle interviendra sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant Application de la taxe à la valeur ajoutée Les montants des acomptes mensuels et de l'acompte pour solde feront apparaître : - Les taux de TVA fixés par la réglementation en vigueur - Les montants de la TVA résultant de l'application de ceux-ci aux montants des travaux dans les conditions édictées par cette réglementation. 3.5 Paiements des cotraitants et des sous-traitants ayant droit au paiement direct Les règlements des cotraitants et des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés à l'accord écrit et daté de l'entrepreneur, mandataire ou titulaire, pour le règlement de la somme considérée due au cotraitant ou au sous-traitant au titre du marché. Le point de départ du délai de règlement s'apprécie par rapport aux dispositions de l'article du présent CCAP. Toutefois et par dérogation, à l article 13.5 du C.C.A.G. travaux, le paiement du sous traitant sera effectué sur la base de la demande de paiement adressée, par le sous-traitant, au pouvoir adjudicateur et libellée en son nom, ou, de l acceptation totale ou partielle de la facture du sous-traitant par le titulaire. Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en cours de marché et pour solde du contrat de sous traitance. Les frais de coordination fixés, le cas échéant, à l'article 2 de l'acte d'engagement sont réglés, s'il y a lieu, au prorata de l avancement des travaux objet de cette rémunération. 3.6 Décompte final Par dérogation à l article du C.C.A.G. travaux, le délai de remise au maître d œuvre par l entrepreneur du projet de décompte final dressé par lui commencera à courir à compter de la plus tardive de ces dates : - date de notification du PV de réception, - date de remise des documents demandés en application des articles 40 du C.C.A.G. travaux et 4.5 du présent CCAP, - date d application de la retenue définitive dans les conditions définies à l article 4.5 ci-dessous. Les dispositions de l article 13.3 du C.C.A.G. travaux s appliquent sauf pour les marchés comportant des plantations pour lesquels, par dérogation, il sera appliqué les dispositions suivantes : l entrepreneur devra présenter son projet de décompte final dans les 45 jours à compter du terme correspondant à l expiration du dernier délai de garantie (Engazonnements ou végétaux). ARTICLE 4 - DELAIS D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES 4.1 Délais d'exécution des travaux Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement et éventuellement dans le calendrier prévisionnel annexé. 4.2 Prolongation des délais d'exécution Reconduction 4.3 Pénalités pour retard - Primes d'avance Les stipulations de l'article 20 du C.C.A.G. travaux sont applicables sous réserve des dispositions suivantes : L'entrepreneur subira en cas de non-respect de la date limite d'achèvement des travaux, les pénalités journalières suivantes à retenir sur le montant des acomptes mensuels : - quinze premiers jours : 50 H.T. avec un minimum de 1/2000 du montant des travaux, - du 16 ème au 30 ème jour : 100 H.T. avec un minimum de 1/1000 du montant des travaux, - au-delà du 30 ème jour : 200 H.T avec un minimum de 1/500 du montant des travaux. Ces dispositions s'appliquent aux délais intermédiaires définis dans le planning d'exécution. Toutefois, le maître d'ouvrage se réserve la possibilité, au cas où le retard serait résorbé, de remettre ces pénalités En cas d'absence aux réunions de chantier, le maître d'ouvrage pourra appliquer sur le décompte une pénalité par absence constatée de : Rénovation des écoles maternelle et élémentaire / CCAP 6 / 13
7 - 75 H.T. (Soixante-quinze H.T). 4.4 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution. En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de l'entrepreneur, après mise en demeure par ordre de service, sans préjudice d'une pénalité de : 150 H.T (Cent cinquante Euros HT) par jour 4.5 Délais et retenues pour remise des documents fournis après exécution En complément de l article 40 du C.C.A.G. travaux, les plans et autres documents conformes à l'exécution sont à fournir à la réception des ouvrages comme les notices de fonctionnement et d'entretien. En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après exécution par l'entrepreneur, une retenue forfaitaire provisoire égale à : 75 H.T. / jour (Soixante-quinze HT) par jour de retard sera opérée. Cette retenue s'effectuera sur les sommes dues à l'entrepreneur dans les conditions stipulées à l'article 20.6 du C.C.A.G. travaux et au présent article. Toutefois et s il y a lieu, par dérogation à l'article 20.6 du C.C.A.G. travaux, si le montant du dernier décompte mensuel ne permettait pas l application de cette retenue, le maître d ouvrage pourra l effectuer sur les acomptes précédents. Au-delà de 2 mois suivant la réception, si les documents et plans ci-dessus ne sont pas fournis, cette retenue provisoire deviendra définitive après mise en demeure préalable restée sans effet. Elle suivra le régime fiscal des pénalités. 4.6 Délais et retenues pour non observation des prescriptions du SPS Dans le cas où les prescriptions du coordinateur SPS ne seraient pas observées, il sera fait application des pénalités indépendantes de celles visés aux articles ci-dessus. En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de l'entrepreneur, après mise en demeure par ordre de service, sans préjudice d'une pénalité de : 100 H.T (Cent HT) par jour L ensemble des ces pénalités décrites ci-dessus interviendront de plein droit sur la simple constatation par le Maître d œuvre des infractions et après notifications écrites ; elles seront déduites des situations mensuelles. ARTICLE 5 - GARANTIES ET FINANCEMENT 5.1 Retenue de garantie Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Le maître d'ouvrage accepte qu'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie à première demande. Il est rappelé qu en cas de réserves notifiées au titulaire du contrat et non levées avant la date d expiration du délai de garantie, la retenue de garantie ne sera remboursée ou les personnes ayant délivré leur caution ou garantie ne seront libérées qu un mois après la date de la levée effective de ces réserves. 5.2 Avance Une avance est accordée à l'entrepreneur titulaire dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, sauf renonciation expresse par le titulaire du marché, dans l acte d engagement. En complément du présent CCAP, les articles 4.1 et 4.3 de l acte d engagement déterminent le droit à l avance, son montant, les conditions et modalités de versement et de résorption de l avance. Conditions de garanties pour le versement de l avance : Quel que soit le montant de l avance, le titulaire devra produire une garantie. La garantie demandée en contrepartie du versement de l avance couvrira la totalité de celle-ci. Si le montant de l avance est inférieur ou égal à 30 %, le versement de cette avance est conditionné par la constitution d une garantie à première demande d un montant équivalent à la dite avance. Le maître d'ouvrage accepte qu'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie à première demande. Bénéficiaires de l avance : Lorsque le marché est passé avec un contractant unique, avec des entrepreneurs groupés conjoints ou, éventuellement, avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, les dispositions réglementaires sont applicables à la fois aux travaux exécutés directement par le titulaire ou le mandataire et, à ceux exécutés par chaque cotraitant ou sous-traitant ayant droit au paiement direct. Les modalités de détermination du montant des avances à verser au prestataire, aux cotraitants ou sous-traitants s'appliquent alors au montant TTC des travaux réalisés par le titulaire, par chacun des cotraitants conjoints ou chacun des sous-traitants ayant droit au paiement direct. En cas de groupement solidaire, éventuellement avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, si les paiements des membres du groupement sont effectués sur un compte commun, les dispositions réglementaires Rénovation des écoles maternelle et élémentaire / CCAP 7 / 13
8 sont applicables au seul mandataire, au nom et pour le compte du groupement, pour la part du marché non soustraitée. Les modalités de détermination du montant de l avance à verser au mandataire, ou aux sous-traitants s'appliquent alors au montant TTC des travaux réalisés par l ensemble des cotraitants solidaires ou par chacun des sous-traitants ayant droit au paiement direct. En cas de groupement solidaire, éventuellement avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, si les paiements des membres du groupement sont répartis sur chacun des membres du groupement, les dispositions réglementaires sont applicables à la fois aux travaux exécutés par le mandataire et, à ceux exécutés par chaque cotraitant ou sous-traitant ayant droit au paiement direct de la même façon qu un groupement conjoint. Le sous-traitant est soumis à l obligation de présenter, en contrepartie de l avance qu il demande, une garantie à première demande d un montant équivalent à cette avance, dans les mêmes conditions que celles applicables à l entrepreneur principal. En cas d agrément d un sous-traitant en cours de chantier, si le titulaire, mandataire ou cotraitant du marché a perçu une avance, la part d avance correspondant à la partie du marché sous-traitée sera prélevée sur les sommes qui sont dues au titulaire, mandataire ou cotraitant sur le ou les acomptes présentés après la date d agrément du sous-traitant concerné. Si les sommes restant dues au titulaire, mandataire ou cotraitant ne permettent pas, lors de la présentation de la demande d agrément du sous-traitant concerné, le remboursement de l avance sur la part du marché sous-traitée, le maître d ouvrage se réserve la possibilité soit de limiter la sous-traitance en conséquence, soit de refuser l agrément du sous-traitant. Modalités de règlement de l avance : Cas de l avance dont le taux est inférieur ou égal à 5% : Le versement de l avance s effectuera en une seule fois après production de la garantie. Le règlement de l avance interviendra dans le délai fixé à l article 4.1 de l acte d engagement. Ce règlement de l avance doit intervenir au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte relatif à l exécution du marché ou de la tranche. Dans l hypothèse où la garantie ou la caution n est pas constituée dans les conditions ci-avant et où en conséquence le règlement n intervient pas dans ce délai, le titulaire perd jusqu à la fin du marché ou de la tranche la possibilité d obtenir cette avance. Modalités de résorption de l avance : A défaut de précisions ci-avant, l avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées dès que ce montant atteindra 65 % du montant du marché selon la formule suivante : Montant de la résorbtion = Montant de l avance x (% avancement des Travaux- 65)/15. La résorbtion de l avance s effectuera, sur chaque demande d acompte, par prélèvement sur les sommes dues à chaque tiers (titulaire, cotraitants ou sous-traitants). ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTRÔLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS L'ensemble des Cahiers des Charges, DTU, des règles de calcul, des Cahiers des Clauses Spéciales rendus obligatoires par décrets ou Normes Européennes reconnues s'appliquent au marché. 6.1 Provenance des matériaux et produit Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé à l'entrepreneur ou n'est pas déjà fixé par le C.C.T.G. ou déroge aux dispositions dudit C.C.T.G. 6.2 Mise à disposition de lieux d emprunt Aucun lieu d extraction ne sera mis à la disposition de l entrepreneur. 6.3 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le chantier. Sauf accord intervenu entre le maître d'œuvre et l'entrepreneur sur les dispositions différentes, les vérifications de qualité seront assurées par un laboratoire ou un organisme de contrôle proposé par le maître d'œuvre Le C.C.T.P. précise les matériaux, produits et composants de construction devant faire l'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins ou carrières de l'entrepreneur, ainsi que les modalités correspondantes. Sauf accord intervenu entre le maître d'œuvre et l'entrepreneur sur des dispositions différentes, les vérifications et la surveillance seront assurées dans les mêmes conditions qu'au deuxième alinéa de l'article ci-dessus. Rénovation des écoles maternelle et élémentaire / CCAP 8 / 13
9 6.3.3 Le maître d'ouvrage ou son représentant sur proposition du maître d'œuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché : - s'ils sont effectués par l'entrepreneur et rémunérés sur justificatifs. - s'ils sont effectués par un tiers, ils seront réglés par le maître de l'ouvrage. 6.4 Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux et produits fournis par le maître de l'ouvrage Le C.C.T.P. désigne les matériaux, produits et composants de construction qui seront fournis par le maître de l'ouvrage et précise les lieux et cadences de leur prise en charge, ou de leur réception par l'entrepreneur, ainsi que les modalités de leur manutention et de leur conservation à assurer par l'entrepreneur. Ces opérations feront l'objet d'une rémunération sur prix unitaires portés au bordereau des prix ou sur prix forfaitaires portés à l'état des prix forfaitaires. ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES 7.1 Piquetage général L'entrepreneur sera tenu de procéder lui-même et sous sa responsabilité, en présence du maître d'œuvre, au piquetage général des ouvrages. Il devra, pour toutes ces opérations et pour toutes les vérifications que désirerait exécuter le maître d'œuvre, tenir à la disposition de celui-ci le matériel topographique et le personnel qualifié correspondant. Les frais engagés par l'entrepreneur à cette occasion sont censés être implicitement compris dans le prix du marché. 7.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou câbles situés au droit ou au voisinage des travaux à exécuter et dont l'entrepreneur a reçu du maître d'œuvre toutes informations nécessaires sur leur nature et leur position, sera effectué dans les mêmes conditions qu'au 7.1 ci-dessus. ARTICLE 8 - PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX 8.1 Procédure des marchés séparés pour la réalisation d'un ouvrage Cette procédure s'appliquera chaque fois que, pour un ouvrage donné, le maître d'ouvrage décidera d'y recourir. Chaque marché comportera le présent C.C.A.P. et un acte d engagement particulier. Le maître d'œuvre complétera ces documents par un calendrier prévisionnel de travaux ; celui-ci pourra être modifié en cours de chantier en accord avec les différents intervenants et signé par eux. Il sera alors notifié à chaque entreprise par ordre de service Calendrier prévisionnel d'exécution Le calendrier prévisionnel établi par le maître d'œuvre signé et accepté par les différentes entreprises, pourra être modifié par ordre de service en cours de travaux, mais cette modification ne pourra, sauf accord des entrepreneurs, comporter réduction du délai d'exécution. Ce document rectifié deviendra contractuel au lieu et place du précédent et servira à l'application des articles 4.1 et 4.3. La notification d un nouveau calendrier prévisionnel de travaux ne préjuge pas, s il y a lieu, de l application des pénalités de retard et ne vaut pas acceptation d une prolongation de délais par le maître d ouvrage. Toute prolongation de délai contractuel devra faire l objet d une mention expresse et l ordre de service ou l avenant, s il y a lieu, devra en fixer l importance Coordination des travaux La coordination générale des travaux comprenant l'ordonnancement, le pilotage et la direction des travaux faisant l'objet du marché et de ceux faisant l'objet des autres marchés concourant à la réalisation de l'ouvrage sera assurée par le maître d'œuvre. Toutefois, les entreprises en charge de chaque lot devront être à même de se coordonner avec l ensemble des autres entreprises intervenant dans le présent marché de travaux. Une mise au point entre chaque lot sera prévue au démarrage des travaux Répartition des dépenses communes Rénovation des écoles maternelle et élémentaire / CCAP 9 / 13
10 8.2 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux - Ordres de service Il est fixé une période de préparation de 30 jours calendaires qui débute avec le délai d'exécution. Cette période s'effectue dans les conditions de l'article 28.1 du C.C.A.G. travaux à la diligence respective du maître d'oeuvre et de l'entrepreneur. L'entrepreneur devra dresser un programme d'exécution assorti du projet des installations de chantier et du plan de sécurité et d'hygiène, conformément à l'article 28.2 et 28.3 du C.C.A.G. travaux et le soumettra au visa du maître d'oeuvre dans le délai de vingt (20) jours suivant la notification du marché Par dérogation à l article 2 du C.C.A.G. travaux, les ordres de service seront préparés, datés et visés par le maître d œuvre et transmis pour signature au maître d ouvrage ou son représentant qui les notifiera à l entrepreneur. 8.3 Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail Si l'entrepreneur est chargé de l'établissement de tout ou partie des études d'exécution des ouvrages, ces documents seront soumis au visa du maître d'oeuvre et au visa du contrôle technique, s il y a lieu. Il est précisé que le maître d'œuvre a en charge une partie des études d'exécution des ouvrages (fournies au DCE), et que l entreprise a à sa charge les études complémentaires d exécution des ouvrages (notamment les études d exécution du ponton). Les études d'exécution réalisées par les entreprises seront soumises au maître d'oeuvre et au contrôleur technique pour visa avant tout début d'exécution. 8.4 Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers employés sur le chantier sera celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux La proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte rémunérés au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur le chantier ne pourra excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé à 10 % (dix pour cent). 8.5 Organisation, sécurité et hygiène des chantiers Emplacement des installations Les emplacements nécessaires seront mis gratuitement à la disposition de l'entrepreneur, pour ses installations de chantier et dépôts provisoires de matériels et matériaux. Les lieux doivent être remis en état en fin de travaux. Le maître d'œuvre se réserve un droit de contrôle sur les installations réalisées par l'entrepreneur Laboratoire et bureau du chantier L'entrepreneur aura la charge d'installer : - un laboratoire de chantier équipé des appareils nécessaires aux essais sur place prévus au C.C.T.P. - un bureau avec téléphone pour le maître d'œuvre et le coordonnateur sécurité santé, cette construction devant être meublée, éclairée et chauffée. Le bureau doit disposer d'un fax, d'une ligne téléphonique ainsi que d'une salle de réunion suffisante pour que chacun exerce sa mission dans de bonnes conditions Emplacements gratuits pour dépôts provisoires de déblais ou de terre végétale Des emplacements seront mis gratuitement à la disposition de l'entrepreneur dans le périmètre de : Mesures particulières concernant la sécurité et la santé Les mesures ci-après, concernant la sécurité et la santé sont prises par les intervenants conformément aux articles L à 19 et R à 56 du code du travail LOCAUX POUR LE PERSONNEL Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur le plan des locaux pour le personnel et de leur accès à partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent être telles que les conditions d'hébergement et d'hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs et répondent aux normes sanitaires de la législation en vigueur sur le territoire français. Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration bénéficiant de l'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité à celles des règlements et des conventions collectives en vigueur. Les accès aux locaux du personnel doivent être assurés depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité LE PLAN DE SECURITE ET DE SANTE Le chantier est soumis à un plan particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé (PPSSPS) Rénovation des écoles maternelle et élémentaire / CCAP 10 / 13
11 Le Plan particulier de sécurité et de santé devra être transmis par l'entreprise au coordonnateur dans les conditions prévues aux articles R à R du code du travail dans un délai de 30 jours après la notification du marché. Le Plan particulier prend en compte les obligations du Plan général et précise notamment : - les mesures prévues pour intégrer la sécurité à l'égard des principaux risques courus par le personnel tant dans les modes opératoires lors de leur définition que dans les différentes phases d'exécution des travaux ; il explicite, en particulier, en fonction du procédé de construction et du matériel utilisé, les moyens de prévention concernant, d'une part les chutes de personnel et de matériaux, d'autre part les circulations verticales et horizontales des engins ; - les mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et aux malades ; - les mesures concourant à une bonne hygiène du travail et, notamment en complément du projet d'installations de chantier, la consistance et la qualité des locaux pour le personnel. Le Plan général et particulier de Sécurité et de Santé est tenu à jour par l'entrepreneur qui en signale les modifications au coordonnateur. Il est tenu constamment à la disposition de l'inspecteur du travail ainsi que ses mises à jour. Il est conservé par l'entrepreneur pendant une durée de 5 ans à compter de la réception. Ces conditions s'imposent aux sous-traitants et travailleurs indépendants dans les mêmes conditions. Il appartient aux entreprises titulaires de les répercuter COLLEGE INTERENTREPRISES DE SECURITE, DE SANTE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 8.6 Dispositions en matière d'insertion et/ou de lutte contre le chômage et /ou de protection de l environnement ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX 9.1 Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux Les essais et contrôles d'ouvrages ou parties d'ouvrage sont prévus par les fascicules intéressés du C.C.T.G. ou le C.C.T.P Les dispositions de l'article 24 du C.C.A.G. travaux et de l'article 6.3 ci-dessus relatives aux essais et vérifications à effectuer sur les matériaux et produits mis en œuvre sont applicables aux essais et contrôles objet du présent article Le maître d'ouvrage ou son représentant sur proposition du maître d'œuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrôles en sus de ceux définis par le marché : Les premiers essais, définis par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage ou son représentant seront à la charge du maître d'ouvrage. Tous les suivants, qui s'avéreraient nécessaires, les précédents n'étant pas satisfaisants seront à la charge de l'entreprise ; le programme ainsi que l organisme chargé de les réaliser seront, dans chaque cas, définis par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. 9.2 Réception La réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage accepte avec ou sans réserves, l'ouvrage exécuté dans les conditions définies aux articles 41 et suivants du C.C.A.G. travaux. En cas de phases correspondant à un ouvrage ayant sa propre fonctionnalité et autonomie, il pourra être prononcé des réceptions partielles conformément aux dispositions de l article 42 du C.C.A.G. travaux. Les garanties constituées pour la réalisation des différentes parties d ouvrages, objet du marché, seront maintenues jusqu à expiration du délai de garantie du dernier ouvrage réceptionné Dans le cas de marchés passés avec une entreprise générale ou avec un groupement conjoint ou solidaire (marché unique) La date de réception sera unique pour tous les corps d'état. Exceptionnellement, un constat d'achèvement des travaux pourra avoir lieu, à la demande de l entrepreneur Dans le cas de marchés par lots séparés La date de réception sera unique pour tous les lots techniques, et prendra effet à la fin de l ensemble des travaux relatifs à la réalisation de l ouvrage. Cependant, un constat d'achèvement des travaux pourra être établi lorsqu un entrepreneur en fera la demande Dispositions particulières Sauf disposition figurant au C.C.T.P., la réception ne peut être prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves ou de la vérification des performances ou rendements obtenus, lorsque : - les épreuves ne doivent être exécutées que postérieurement à la date d'achèvement des travaux ou de remise des ouvrages ; - les épreuves, ou vérifications ne peuvent être faites qu'à certaines périodes de l'année ; Rénovation des écoles maternelle et élémentaire / CCAP 11 / 13
12 - sont prévues des performances ou des rendements fixés au préalable avec éventuellement des sanctions ou des bonifications financières en fonction des résultats obtenus. 9.3 Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages Il sera fait application de l'article 43 du C.C.A.G. travaux. 9.4 Documents fournis après exécution Les plans et autres documents à remettre par l'entrepreneur au maître d'ouvrage dans les délais prévus à l'article 4.5 ci-dessus seront présentés dans les formes prévues à l'article 40 du C.C.A.G. travaux. 9.5 Délais de garantie Le délai de garantie prévu à l'article 44.1 du C.C.A.G. ne fait l'objet d'aucune stipulation particulière. Les éventuels constats d achèvement partiel de travaux ne font pas courir le délai de garantie qui ne court qu à compter de la date d effet de la réception de l ensemble des travaux. Le titulaire reste ainsi tenu par son obligation contractuelle à l égard du maître d ouvrage. 9.6 Assurances Assurance de responsabilité ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE Le titulaire du marché devra justifier au moyen d une attestation portant mention de l étendue de la garantie au moment de la consultation, de la signature du marché, puis en cours d'exécution des travaux si le chantier dure plus d une année civile qu il est titulaire d un contrat garantissant l intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, à quelque titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, ou cotraitants si le titulaire est mandataire du groupement, à la suite de dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers y compris au maître d ouvrage du fait ou à l occasion de la réalisation des travaux, objet du présent marché. Par dérogation à l article 9 du C.C.A.G. travaux, le contrat comportera des montants de garantie suffisants quant aux risques encourus qui ne pourront, en tout état de cause, être inférieurs à : - 8 millions par sinistre pour les dommages corporels ; - 3 millions par sinistre pour les dommages matériels et immatériels consécutifs ou non, y compris dommages aux existants. Cette garantie sera maintenue en vigueur pour toute la durée des travaux. Il est précisé que l entrepreneur déclare être titulaire, en outre, de garanties couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu il est susceptible d encourir vis-à-vis des tiers et du maître d ouvrage, à la suite de tous dommages corporels, matériels et immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non à des dommages corporels et/ou matériels) survenant après les travaux, et pour un montant minimum de 3 millions par année d assurance ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE En cas de travaux de construction, le titulaire et s il y a lieu ses cotraitants, devront justifier au moyen d une attestation, d'une assurance couvrant la responsabilité civile décennale résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792-à et 2270 du Code Civil. Cette assurance devra être en cours de validité à la date d ouverture de chantier quelle que soit la date d intervention de l entrepreneur. L entrepreneur fera son affaire de la collecte des attestations d assurance de ses sous-traitants afin de les produire à toute réclamation du maître d ouvrage Assurance des travaux ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER Le maître d'ouvrage n'a pas prévu de police tous risques chantier ASSURANCE DOMMAGES - OUVRAGE Le maître d'ouvrage n'a pas prévu de souscrire une police dommages ouvrage 9.7 Contrôle technique Une convention de contrôle technique entre le maître d'ouvrage et le contrôleur technique est passée. L'entrepreneur devra communiquer au contrôleur technique tous les documents et éléments nécessaires à ce dernier pour qu'il puisse exécuter sa mission. Si l'entrepreneur est chargé des plans d'exécution des ouvrages, il devra procéder à leur établissement et obtenir les visas du contrôleur technique et du maître d'œuvre, avant tout commencement d'exécution. Le paiement des honoraires de contrôle technique sera effectué directement par le maître d'ouvrage sans aucune retenue à l'entrepreneur. 9.8 Résiliation Les dispositions des articles 45 à 49 du C.C.A.G. travaux sont applicables au présent marché auxquelles s ajoute la disposition suivante : Rénovation des écoles maternelle et élémentaire / CCAP 12 / 13
13 «En cas de non respect, par le titulaire ou de l un ou l autre des cotraitants dans le cas d un groupement d entreprises, des obligations visées à l article 5 de l acte d engagement relatives à la fourniture des pièces prévues aux articles R ou R et R du code du travail, et après mise en demeure restée sans effet, le marché peut être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques. La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d un délai. A défaut d indication du délai, le titulaire ou le cotraitant dispose de 8 jours à compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés ou présenter ses observations. En cas d inexactitude des renseignements mentionnés aux articles 44 et 46 du code des marchés publics et à l article R du code du travail fournis par le titulaire ou l un ou l autre des cotraitants dans le cas d un groupement d entreprises, lors de la consultation ou de l exécution du marché, le marché ou la part de marché correspondante sera résilié sans mise en demeure à leur frais et risques. En cas de non production dans les 8 jours de l acceptation d une sous-traitance de second rang et plus, présentée par le sous-traitant de rang 1 et plus, de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus, et après mise en demeure du sous-traitant de rang 1 et plus et du titulaire du marché, restée sans effet dans un délai fixé à 8 jours, le marché sera résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques. 9.9 Procédure contentieuse - Arbitrage Tout litige survenant dans l'application du présent document sera du ressort des tribunaux compétents. ARTICLE 10 - DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX Il est dérogé aux articles désignés ci-après du C.C.A.G. travaux par les articles correspondant cités ci-après du C.C.A.P. : A l article 13.5 du C.C.A.G. par l article 3.5 du C.C.A.P. A l article du C.C.A.G. par l article 3.6 du C.C.A.P. A l article 13.3 du C.C.A.G. par l article 3.6 du C.C.A.P. A l article 20.6 du C.C.A.G. par l article 4.5 du C.C.A.P. A l article 2 du C.C.A.G. par l article du C.C.A.P. A l article 9 du C.C.A.G. par l article du C.C.A.P. A l article 48 du C.C.A.G. par l article 9.9 du C.C.A.P. A le... Lu et accepté, Le Maître d Ouvrage L (es) entrepreneur(s) titulaires(s) ou le mandataire du groupement. Rénovation des écoles maternelle et élémentaire / CCAP 13 / 13

References: l'article 2
 l'article 20
 l'article 20
 l'article 20
 l'article 28
 l'article 28
 l'article 24
 l'article 6
 l'article 43
 l'article 4
 l'article 40
 l'article 44