Source: http://docplayer.es/1883681-Contrato-de-ejecucion-de-obras-re-odelacion-edificio-centro-civico-de-vitacura-mumc-almadde-tacura-luis-fernando-fica-cuadra.html
Timestamp: 2017-01-22 06:40:02+00:00

Document:
⭐CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS - - "RE~ODELACION EDIFICIO CENTRO CIVICO DE VITACURA" MUmC~ALmADDE~TACURA LUIS FERNANDO FICA CUADRA
Download "CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS - - "RE~ODELACION EDIFICIO CENTRO CIVICO DE VITACURA" MUmC~ALmADDE~TACURA LUIS FERNANDO FICA CUADRA"
María Victoria Navarro Díaz
1 .SESORÍA JURÍDICA 'AD DE VITACURA CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS (7- " "RE~ODELACION EDIFICIO CENTRO CIVICO DE VITACURA" MUmC~ALmADDE~TACURA '~~ --- y LUIS FERNANDO FICA CUADRA En Santiago, a 24 de marzo de 2008, entre la Municipalidad de Vitacura, Rut N , representada legalmente por su Alcalde don Raúl Torrealba del Pedregal, chileno, casado, empresario, cédula nacional de identidad N , ambos domiciliados en Avda. Bicentenario N 3.800, cuarto piso, comuna de Vitacura, en adelante "La Municipalidad"; y el señor Luis Fernando Fica Cuadra, Rut N , con domicilio en calle Andalién N 590, comuna de Recoleta, en adelante "El Contratista", se ha convenido en el siguiente contrato de ejecución de obras: PRIMERO: Antecedentes legales: Mediante Decreto Alcaldicio Sección 1a N 10/72 de fecha 07 de enero de 2008, se aprobaron las Bases Administrativas Especiales y Técnicas de la Licitación denominada "Obras de Remodelación Edificio Centro Cívico de Vitacura" ID LP07 Y se dispuso el llamado a propuesta pública. Mediante Decreto Alcaldicio Sección 1a N 10 / 446 de fecha 25 de febrero de 2008, se adjudicó la propuesta al señor Luis Femando Fica Cuadra, en mérito de las condiciones ofrecidas en su oferta económica y técnica. SEGUNDO: Documentos que forman parte integrante del contrato: Forman parte integrante del presente contrato, los siguientes documentos: Respuestas y Aclaraciones a la Propuesta, si las hubiere; Bases Administrativas Generales de Licitación; Bases Especiales y Técnicas; Planos y demás documentos anexos; Oferta Económica y Técnica de la Empresa. TERCERO: Objeto: Por el presente instrumento la Municipalidad de Vitacura contrata al señor Luis Fernando Fica Cuadra para la ejecución de las obras de remodelación del Edificio Centro Cívico, ubicado en Avenida Bicentenario N,~!.~, \~~~2 3.800 de la comuna de Vitacura, de acuerdo con las especificaciones contenidas en los documentos singularizados en la cláusula anterior. CUARTO: Plazo de ejecución de las obras: El plazo considerado para la ejecución de las obras que se contratan será de 95 días corridos contados desde la fecha del presente instrumento. {I QUINTO: Precio del contrato: Por la ejecución completa de las obras que se contratan por el presente instrumento, la Municipalidad pagará al Contratista la suma única y total de $ (cuarenta millones cuatrocientos noventa y seis mil trescientos sesenta y nueve pesos) IVA incluido. SEXTO: De los estados de pago: Las obras del contrato serán pagadas mediante estados de pago mensuales. Para dar curso a cada estado de pago, se deberá contar con la siguiente documentación: a) Certificación del Supervisor de Obra, en el que conste la conformidad de la factura y la aprobación del estado de pago, de la documentación del contrato y de las garantías; b) Factura emitida por el Contratista, debidamente visada por el Supervisor del contrato; c) Certificado emitido por la Inspección del Trabajo, correspondiente al periodo en que se curse el estado de pago, conforme 10 dispuesto en el artículo 183-C del Código del Trabajo y D.S. 319 sobre acreditación de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales; d) Formulario de avance porcentual y fmanciero de las obras de construcción, incluidas las modificaciones de contrato, sean disminuciones y/o aumentos de obra, si las hubiere. Los Estados de Pago, deberán ser aprobados y firmados por el Supervisor de Obra dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la presentación de la documentación completa por parte del Contratista. Cualquier observación que el Supervisor, formule en relación con el estado de pago, deberá ser subsanada por el Contratista, antes de su presentación al cobro, eliminando o rectificando las partidas correspondientes. El Contratista incluirá únicamente en los Estados de Pago aquellas unidades o partidas de la Obra que estén totalmente acabadas, instaladas y funcionando, de / ~~3 acuerdo con los planos de conjunto y de detalle y en las condiciones estipuladas en las especificaciones técnicas, planos y demás documentación contractual no considerando, por 10 tanto, a tal efecto, las provisiones de materiales en Obra y los anticipo s a los Subcontratistas o partidas que estando acabadas, no estén instaladas o funcionando en el lugar que correspondan, según el proyecto. (1 Además, todo trabajo o suministro destinado a quedar oculto por otro, deberá ser inspeccionado por el Supervisor, quienes harán exámenes, pruebas y aprobaciones, con anterioridad a ser cubiertas. En consecuencia, no se pagarán Estados de Pago por "obras cubiertas" que no hayan cumplido con esta inspección "antes de cubrir", sin perjuicio de la obligación de la Empresa de reabrir las Obras construidas para la inspección, a su costo y plazo. El último Estado de Pago, no podrá ser inferior al 10% del monto total del Contrato, y sólo se pagará después de aprobadas el Acta de Recepción Provisoria de Obras. SEPTIMO: Retención del estado de pago: El Estado de Pago se podrá retener en los siguientes casos: a) Si no se acredita oportunamente por el Contratista, el cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales, conforme 10 dispuesto en el artículo 183-C del Código del Trabajo y Decreto Supremo N 319, sobre acreditación de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. b) Existencia de reclamos en la Inspección del Trabajo o demandas laborales o previsionales en contra del Contratista que hayan sido notificadas a la Municipalidad como obligada solidaria o subsidiaria, ante 10 cual la Municipalidad tendrá la facultad de pagar con los fondos retenidos. c) Observaciones no subsanadas, para 10 cual se retendrá el valor de las obras pendientes de término. d) Incumplimiento en alguna de las exigencias establecidas en la recepción provisoria de obras. OCTAVO: Retención especial: Conforme 10 dispone el articulo único N 1 b), de la Ley N de fecha 19 de enero de 2008, incorporado como nuevo inciso 2 del articulo 4 de la Ley N de Bases sobre Contratos4 Suministro y Prestación de Servicios, en caso que el Contratista registre saldos inso1utos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago serán destinados al pago de dichas obligaciones, quedando obligado el contratista a acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecución del contrato, es decir, en el plazo máximo de 45 días corridos contados desde la fecha del presente instrumento. {l El Supervisor del servicio exigirá al Contratista que proceda a efectuar los pagos pendientes y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, dará derecho al Municipio a dar por terminado el contrato, haciéndose efectivas las garantias que se encontraren vigentes, pudiendo llamar a una nueva licitación en la que el Contratista no podrá participar. Finalmente, si el Contratista subcontratare alguna de las partidas o la totalidad de estas con un tercero, el subcontratista se encontrará obligado a cumplir con los mismos requisitos que el Contratista. NOVENO: Aumentos y disminuciones de contrato: La Municipalidad podrá requerir la modificación del contrato, ya sea aumentándo10 o disminuyéndo10 hasta en un 10% de su valor total. Lo anterior, deberá ser comunicado por la Municipalidad Al Contratista en forma escrita, solicitando ya sea el aumento o la disminución. El aumento deberá ser aprobado por la Comisión de Finanzas Municipales y posteriormente, se procederá a redactar una modificación al presente contrato. Se considerará además, el aumento de plazo que demanden las obras adicionales para su ejecución. DECIMO: Anticipo de precio: EL Contratista podrá optar a un anticipo, el cual no podrá exceder del 20% del valor total del contrato, vez efectuada la entrega de terreno. el que podrá solicitarse una El Anticipo, será pagado previa verificación por parte del Supervisor de la entrega de la siguiente documentación: - Factura; - Garantía del Anticipo; - Pólizas solicitadas en el contrato y;5 - Firma del Contrato y total tramitación de éste. DECIMO PRIMERO: Garantía de fiel cumplimiento de contrato: A fin de garantizar el fiel cumplimiento del contrato, el Contratista hace entrega de la Boleta Bancaria N del Banco de Chile, por la suma de 204,87 Unidades de Fomento, equivalentes al 10% del monto total del contrato y con vigencia hasta el día 30 de septiembre de 2008, de acuerdo con 10 solicitado en las Bases Generales y Especiales de Licitación. {\ Esta garantía se hará efectiva en caso de incumplimiento de contrato por parte del Contratista, sin peijuicio de las acciones legales que la Municipalidad estime convenientes emprender por dicho incumplimiento. Esta garantía cubrirá también los posibles aumentos de contrato, por 10 que en caso de verificarse una ampliación al monto del contrato, éste ya se encontrará garantizado, no siendo necesaria la entrega de una nueva garantía. DECIMO SEGUNDO: Garantía por anticipas: En caso de solicitarse anticipas por el Contratista, de acuerdo con 10 prescrito en la cláusula décima precedente, deberá hacer entrega de una o más Boleta (s) Bancarias de Garantía, expresada en pesos, por un monto equivalente al monto total del anticipo solicitado, con una vigencia no inferior al plazo establecido de término de contrato, más 30 (treinta) días corridos, plazo que será renovable en caso de aumento de plazo de las obras. DECIMO TERCERO: Garantía por buena ejecución de las obras: La garantía de fiel cumplimiento de contrato deberá ser reemplazada por una boleta de garantía bancaria o póliza de seguro, que garantizará la Buena Ejecución de la Obra por un monto equivalente al 5% del monto total del contrato y con una vigencia de un año más 60 días, contados desde la fecha del acta de recepción provisoria de las obras sin observaciones. Esta garantía deberá ser entregada al Supervisor, a más tardar en el plazo de 7 días corridos a contar de la fecha el Acta de Recepción Provisoria de la obra. DECIMO CUARTO: Riesgos y contratación de seguros: Todos los riesgos, a todo evento, de pérdidas que se pudieren ocasionar con motivo del cumplimiento del contrato, de daños al Municipio, a personas o bienes de terceros, sean éstos subcontratistas, materiales, equipos e implementos incorporados a la Obra y a esta misma, en su etapa de ejecución, sean maquinarias, equipos, personal dependiente de la Empresa, de la Municipalidad y/o de los subcontratistas, de6 bienes nacionales de uso público; cualquiera sea su causa, incluida la fuerza mayor, el caso fortuito y los actos o hechos culpables o do10sos de la Empresa, y/ o de los subcontratistas, del personal dependiente de unos y otros o de terceros, en general, todos los riesgos derivados de la ejecución de las Obras, sean riesgos de incendio y demás accidentes fortuitos que deterioren o derriben las obras y/o que ocasionen pérdidas de materiales del Municipio, o bien que afecten vidas y/o bienes de terceros, serán soportados exclusivamente por la Empresa. {\ En razón de 10 anterior, será obligación de la Empresa contratar y mantener vigente todos los seguros establecidos por la ley para esta actividad, así como todos ellos que considere necesario para cumplir con el contrato y tomar los resguardos necesarios, sin perjuicio de los que contractualmente se solicitan. Las pólizas deberán contener en forma explícita y obligatoriamente cláusulas de rehabilitación automática con cobertura 100% del tiempo mientras la póliza se encuentre vigente, de renuncia de los derechos de subrogación respecto de los asegurados y beneficiarios, de gastos de aceleración y de una cláusula que indique la imposibilidad de cancelar o dar término al seguro por parte de la Empresa sin la aprobación por escrito de la Municipalidad de Vitacura. El costo de los seguros será de cargo de la Empresa y serán endosados a favor de la Municipalidad, previa acreditación del pago de la póliza correspondiente. En caso que la Empresa no dé oportuno cumplimiento a la contratación de los seguros indicados, la Municipalidad estará facultada para contratar10s, con cargo a Pagos pendientes o a las retenciones y/o garantías del Contrato, sin asumir ninguna obligación o responsabilidad a este respecto. Toda carencia o insuficiencia de los seguros será de única y exclusiva responsabilidad de la Empresa, de forma que deberá complementar o suplir las indemnizaciones que correspondan, hasta la reparación total del daño producido. La responsabilidad de la Empresa se extenderá incluso a aquellos casos en que encontrándose asegurado el riesgo respectivo, la compañía de seguros retarde el pago y/o se negare justificada o injustificadamente, a pagar los daños resultantes de acuerdo con la cláusula respectiva, obligándose la Empresa a asumir la total responsabilidad por los siniestros ocurridos y a soportar el pago de tales daños o perjuicios, pago que en todo caso deberá materializarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha que ocurrió el respectivo siniestro.7 Una vez reembolsado el seguro por la aseguradora, el plazo en que la Municipalidad pagará el reembolso a la Empresa será de 90 días hábiles, como máximo. No obstante los seguros antes señalados, la Empresa será responsable por todos las riesgos no asegurados, así como por la diferencia que pueda existir entre 10 pagado por el seguro y el valor total del daño producido por el siniestro. DECIMO QUINTO: Seguro de responsabilidad civil: Con el objeto de responder por eventuales daños a terceros, incluyendo peijuicios causados por vehículos, equipos, subcontratistas o empleados que estén bajo su responsabilidad, el Contratista hace entrega de la póliza N de Liberty Compañía de Seguros Generales S.A. con cobertura de Responsabilidad Civil por la suma de 500 Unidades de Fomento, con vigencia hasta el 25 de agosto de En caso de producirse ampliación del plazo de ejecución de las obras, la póliza será ampliada por el mismo periodo. En caso que la póliza tenga una vigencia inferior a la solicitada en las Bases de Licitación, deberá ser renovada por el Contratista, a fin de mantener indemne en todo momento al Municipio. DECIMO SEXTO: Multas por incumplimiento: En caso de incumplimiento por el Contratista, de las obligaciones que le impone el contrato, la Dirección de Administración y Finanzas notificará por escrito mediante carta certificada, dentro de un plazo de 3 días a contar de producida la falta, la aplicación de las multas que se estipulan a continuación, las que serán a beneficio municipal. 3 UTM por día de atraso en la entrega de las obras parciales, de acuerdo a solicitud en Libro de Obras y programa Carta Gantt. 3 UTM por cada día de atraso en la entrega de las obras, para la recepción provisoria, en los primeros 7 días. 5 UTM por día de atraso en la entrega de las obras, para la recepción provisoria, pasado los primeros 7 días y hasta los 14 días. 10 UTM por día de atraso en la entrega de las obras, para la recepción provisoria pasado los 14 días en adelante. 5 UTM por cada evento no cumplido a solicitud del Supervisor, en relación a alguna obra en particular, exigido en el Libro de Obras. 3 UTM en caso de incurrir la empresa en cualquier in<!umplimiento no \. r ~' ~. "'. -"'~--~-_. '-~ ~- l(. ;~..8 especificado que atente contra la correcta ejecución del contrato. Estas multas serán pagadas por el Contratista en un plazo de 5 días contados desde la notificación de su aplicación. Para esto la Subdirección de Finanzas emitirá un giro, el cual será pagado en Tesorería Municipal, considerando el valor de la UF del día de su pago. Este comprobante de ingreso deberá ser presentado antes que se remita la factura del mes que corresponda, ya que su no presentación imposibilitará el pago del respectivo mes. ~ El pago de la o las multas deberá ser certificada conforme, por la Dirección de Administración y Finanzas. Contra las resoluciones del Supervisor sólo procederá, por parte de el Contratista, la apelación ante el Director de Administración y Finanzas, la que deberá ser interpuesta por escrito en un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha de su notificación por escrito. El Director de Administración y Finanzas resolverá y contestará en igual forma, dentro de un plazo de 5 días hábiles. Dicha resolución tendrá carácter de defmitiva. DECIMO SÉPTIMO: Terminación anticipada de contrato: La Municipalidad podrá poner término anticipado al contrato ante cualquier incumplimiento de la Empresa de las obligaciones que la ley o el contrato le imponga, y en especial, en los siguientes casos: Por incumplimiento del Contratista de las obligaciones dispuestas en la cláusula octava del presente instrumento; Si el monto acumulado de las multas aplicadas al Contratista, superan el 5% del valor total del contrato; Si se demuestra que el Contratista se encuentra en estado de cesación de pagos o de reiterados incumplimientos con sus acreedores; En el evento que por cualquier circunstancia se haya hecho efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato y buena ejecución de las obras; Por incumplimiento grave a juicio del Municipio, de cualquiera de las exigencias del Contrato o demás documentos que forman parte integrante de él. - -9 En los casos señalados precedentemente, el término de contrato se materializará en forma administrativa y sin más trámite, mediante la dictación de un Decreto A1caldicio, haciendo efectiva la garantía de fiel cumplimiento de contrato, sin perjuicio de las acciones legales que pueda emprender la Municipalidad en contra del Contratista para resguardar sus intereses. n Por otra parte, la Municipalidad podrá declarar el término anticipado del contrato, de pleno derecho y proceder a su liquidación anticipada cuando por causas de fuerza mayor o caso fortuito calificadas por la Municipalidad, se deban paralizar definitivamente las obras del Contrato. En este caso, la Municipalidad dará aviso por carta certificada al Contratista, una vez producido el hecho, plazo en el cual ambas partes convendrán la forma y condiciones en que se paralizarán las obras. En la liquidación del Contrato se pagará al Contratista la proporcionalidad de las obras ejecutadas hasta la fecha del aviso. En todo caso, el contrato podrá ser dejado sin efecto siempre por las partes de común acuerdo, caso en el cual ninguna de ellas tendrá derecho a indemnización. DECIMO OCTAVO: Subcontratación: El Contratista podrá subcontratar parte de las obras de construcción, la mantención u otros servicios necesarios, siempre que se cumpla con 10 estipulado en el presente contrato y demás documentos integrantes del mismo. No obstante 10 anterior, cualquier subcontratación, no libera al Contratista de las responsabilidades que genera el contrato, siendo éste el único responsable ante la Municipalidad de Vitacura. El Contratista sólo podrá subcontratar parcialmente determinados trabajos de la obra y sólo en la medida que cuente con el consentimiento previo y por escrito del Supervisor. Tal autorización, si fuese acordada, no relevará al Contratista de ninguna de las responsabilidades y obligaciones del Contrato y será responsable solidaria por los actos, errores y negligencias de cualquier Subcontratista, sus representantes, empleados u obreros, como si fueran propios, incluso respecto de aquellos contratos de especialidades en cuya selección haya intervenido la Municipalidad de Vitacura. Igualmente, la subcontratación no creará relación jurídica ni de ninguna especie entre los Subcontratistas y la Municipalidad. En todos los casos los subcontratistas, deberán obligarse en los mismos términos y condiciones que el Contratista, quien será en todos los casos su representante ante el Supervisor y ante la Municipalidad.10 La contratación de mano de obra no se considerará un subcontrato a los efectos de esta cláusula. (\ Dichos La Municipalidad podrá ejecutar simultáneamente, ya sea directamente o a través de terceros, otros trabajos no previstos en el Proyecto o no incluidos en el Contrato. En este caso, el Contratista deberá dar toda clase de facilidades y atender las órdenes del Supervisor, que tiendan a facilitar la coordinación para el mejor desarrollo del conjunto de las obras, sin que ello suponga una modificación que dé lugar a un aumento de precio ni de plazo. trabajos se incluirán en el plan de obra actuando el Contratista como coordinador y administrador, si así se lo solicitase la Municipalidad, sin cargo para ella. DECIMO NOVENO: Supervisor de las obras: Actuará como supervisor de las obras el funcionario de la Municipalidad que sea designado por la Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Servicios Generales, quién actuará como intermediario entre el Contratista y la Municipalidad y será el encargado de fiscalizar el correcto cumplimiento del contrato y demás documentos que forman parte de él. VIGÉSIMO: Domicilio: Para todos los efectos derivados del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago y acuerdan someterse a la jurisdicción de sus Tribunales Ordinarios de Justicia. VIGÉSIMO PRIMERO: Personerías: La personeria de don Raúl Torrealba del Pedregal, para actuar en nombre y representación de la Municipalidad de Vitacura, constan de Sentencia de Calificación y Proclamación dictada por el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, con fecha 18 de noviembre de VIGÉSIMO SEGUNDO: Copias: El presente instrumento se suscribe por las partes en tres ejemplares de idéntico tenor, quedando ~no de estos en poder del RAÚL TO~ALBA Dm. PED1mGAL MUNICIPALIDAD DE VITACURA ''':''''''- " "' ", ',~~,,- ~.J> /~ r1: ~i~:~:{~, J.."'-'J'.)' ",."!" '~",. ~',, 0;,,-'-,-',-11 DE SERViCiOS ADMINISTRACiÓN GENERALES Dec. Secc. 1a. N" VISTOS Y CONSIDERANDO: 1. El Acta de la Sesión Ordinaria N 464 de del ConceíoM:unicival de Vitacura. 06 de Diciembre del 2004, 2. El Decreto Sección 1 N'" 1 nombra Sr, Alcalde de 6 de Diciembre del 2004, que 3. Lo de servicios, en la N sobre contratos de :::,'Uministro y 4. El Decreto Alcaldicio N 1 de fech.a 11 de del Bases Administrativas Generales de /icitaciones Públicas. que aprobó las 5. EL Decreto Sección 1a N(YI O/ 72,fle 07 de Enero de 2008, que aprobó las Bases Ba'ses r&nicas y l/amó a Lícitación Pública para las "Obras de Rernodelac ón del Edificio Centro Cívico de Vitac'Ura", ID ]VA EL Decreto Sección 1" ae/o.raciones "Obras de Remodelación 81LPO 7. y del 25 de Enero del 2008, que las consultas de la Licitación rj.blica Centro Cíuico de Vitacura", ID 1VO El Acta de 31 de Enero del 2008, de la Pública "Obras de Remodelación jv" 2667~8.1-LP07. del Centro Cívico de Vitacura", ID 8. El Acto de 31 de Enero del ID Y rechazadas. a través del portal de dando cuenta. de las 9. El Memo SD N 1 de 04 de Febrero del remite la. Comisión Evaluadora de Técnico mediante el c.v a/se.pública.$ y Privadas. el 10. La Pau.ta de Evaluación que lo b) Económica 80% 2012 11. El Acta de la Comisión Revisora de Propuestas Públicas y Privadas, de fecha 06 de Febrero del 2008, por concepto de "Obras de Remodelación del Edificio Centro Cívico de Vitacura", ID N LP07, donde se recomienda al Sr. Alcalde adjudicar la Propuesta al Sr. Luis Fernando Fica Cuadra, por un valor total de $ l. V.A. Incluido. 12. Certificado de Factibilidad Presupuestaria N 70, del mes de Febrero del 2008, emitido por la Dirección de Administración y Finanzas. 13.La Sesión Ordinaria N 571, de fecha 08 de Febrero del 2008 y el acuerdo del Concejo Municipal de Vitacura N 2386, que autoriza la presente adjudicación. 14. Y en uso de las facultades previstas en los artículos 56 y 63, de la Ley N , Orgánica Constitucional de Municipalidades. DECRETO: A [) ;;'::::::;:",;.:.,,"- ~,c,\yp>.l\dad og"~l 1. ADJUDÍQUESE Y CONTRÁ TESE, la Propuesta Pública denominada: "Obras de Remodelación del Edificio Centro Cívico de Vitacura", ID N LP07, al Sr. Luis Fernando Fica Cuadra., Rut. N , de acuerdo a las condiciones establecidas en su respectiva oferta, así como los requerimientos consignados en las Bases Administrativas Generales, Bases Especiales, Bases Técnicas, Modificaciones y Aclaraciones de la Licitación, por un monto de $ l. V.A. Incluido. 2. REDÁCTESE el respectivo Contrato por parte de la Dirección de Asesoría Jurídica. 3. IMPÚTESE, el gasto que genera el presente contrato al Código 215, Subtítulo 22, Ítem 06, Asignación 001, "Mantenimiento y Reparaciones de Edificaciones" con cargo al presupuesto Municipal NOTIFÍQUESE, el presente Decreto de Adjudicación y Contratación, por parte del Sr. Secretario Municipal, a Sr. Luis Fernando Fica Cuadra., Rut. N , con domicilio Calle Río Andalién N 590, Comuna de Recoleta, Santiago. ', ",. ~:~:~ RE1:JOR~~.chilecompra.clID l\.- " ~NTD -" V '-" l,'" " "F\...c. ÍQUESE el presente Decreto Alcaldicio, en el portal de la Web: N LP07. ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE - ALCALDE (S) - SECRETARIO MUNICIPAL "1(', ~ USSAUBA T VILLANUEVA SECRETARIO MUNICIPAL ;lfi4frnmm Documentos relacionados
DIRECCIÓN ASESORÍA JURÍD A MUNICIPAL (511 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALIDAD DE VITACURA Y INFOCORP CHILE S.A. En Santiago, a 09 de Diciembre de 2011, entre la Municipalidad de Vitacura, Más detalles MUNICIPAL~ DE VITACURA
MUNICIPAL~ DE VITACURA ASESORLA DICA AIV/V la CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS "CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE VITACURA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TARJETAS Más detalles REPUBLICA DE CHILE SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
REPUBLICA DE CHILE SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS,. OFSetAL CE PARTES I Superintendencio de Servicios Sanitarios APRUEBA CONTRATO PARA EL ESTUDIO "REDISEÑO DEL PLAN Y MANUAL DE CUENTAS DE LA Más detalles Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca Secretaria de Planificacion Comunal
BASES GENERALES A.1 INTRODUCCION Las presentes Bases Administrativas regulan los aspectos administrativos, financieros, económicos y legales involucrados en la licitación pública de la implementación de Más detalles - La necesidad urgente de mejorar el servicio de acceso a Internet de la red interna Municipal.
DISTRIBUCION: - e.e. Empresa CMET S.A. - e.e DAF T...!_ ~~ - / tj\,*,-: /- "; "' i '.-' G'.) "! '.. :,~.::J CON i. ~ ;C"j :ak.ai. VISTOS,\~EN 'ti ~-, 0, - Decreto ~xento' ~.,. " ~~~e fecha 10 de Junio Más detalles CONTRATO DE COMPRAVENTA DE DISPOSITIVO LANZADOR DE ESFERAS NO LETALES ENTRE FISCO - CARABINEROS DE CHILE Y "VISIÓN INTERNACIONAL LTDA.
CONTRATO DE COMPRAVENTA DE DISPOSITIVO LANZADOR DE ESFERAS NO LETALES ENTRE FISCO - CARABINEROS DE CHILE Y "VISIÓN INTERNACIONAL LTDA." ID N : 3173-26-LE12. N CONTRATO: 10/2012. MATERIA: DISPOSITIVO LANZADOR Más detalles Póliza de Cumplimiento para Particulares
Póliza de Cumplimiento para Particulares Apreciado Asegurado: Para su conocimiento, agradecemos leer en forma detenida, la información contenida en este clausulado. Gracias por su confianza. Condiciones Más detalles I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Dirección de Administración y Finanzas
I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Dirección de Administración y Finanzas PROCEDIMIENTOS INTERNOS EXCLUSIVOS PARA EXPEDIENTES DE PAGO REFERIDOS A LAS COMPRAS CONTRATACIONES Y LOS RESPALDOS CORRESPONDIENTES QUE Más detalles CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CHILE
AUTORIZA A PROCEDER MEDIANTE TRATO DIRECTO Y APRUEBA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES ESPECIALIZADOS CON RUBÉN DOMINGO ROJAS ÁLVAREZ, CAPACITACIÓN E.I.R.L. SANTIAGO, 114 EF3:::-.1 Hoy se Más detalles PÓLIZA DE SEGURO ESPECIAL PARA ALMACENES PARTICULARES. Incorporada al Depósito de Pólizas bajo el código POL120140388 PRIMERO: REGLAS APLICABLES
PÓLIZA DE SEGURO ESPECIAL PARA ALMACENES PARTICULARES Incorporada al Depósito de Pólizas bajo el código POL120140388 PRIMERO: REGLAS APLICABLES Se aplicarán al presente contrato de seguro las disposiciones Más detalles CONTRATO PRIVADO DE CONSTRUCCIÓN Y MANDATO DE OBRA CIVIL PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR SANTO DOMINGO
CONTRATO PRIVADO DE CONSTRUCCIÓN Y MANDATO DE OBRA CIVIL PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR SANTO DOMINGO En Santiago, a 28 de julio del año dos mil diez, entre de nacionalidad chilena, estado civil, domiciliado Más detalles ERVICIOS SANITARIOS SANTIAGO,
REPUBLICA DE CHILE SUPERINTENDENCIA D D^GA^LT^/^VC/MS ERVICIOS SANITARIOS TRAMITADA 3 0 DIC 2011 APRUEBA CONTRATO PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE PRODUCCION Y EXHIBICION DE AFICHES PARA "CAMPAÑA DEL CONSUMO Más detalles SANTIAGO, CONSIDERANDO:
consejo para la Transparencia APRUEBA CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO Y EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA RESOLUCIÓN EXENTA N (97X- SANTIAGO, 0 6 NOV. 2013 Más detalles APG SERVICIOS LTDA. Ubicación. Av. San Gregorio N 028; Av. San Gregorio N 028; Av. San Gregorio N 028; Av. Padre Esteban Gumucio N 0281;
REPÚBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA DIRECCIÓN JURÍDICA IDDOC N 43639 CONTRATO SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA CUSTODIA Y SEGURIDAD DE LOS CONSULTORIOS MUNICIPALES, LA GRANJA, MALAQUÍAS Más detalles CONTRATO. En Vitacura, a 1 de septiembre de 2011, comparecen por una parte, la
DI,RECCRIN.4010DICA MUN r.. nn CONTRATO MUNICIPALIDAD DE VITACURA Y SISTEMA MODULARES DE COMPUTACIÓN LIMITADA En Vitacura, a 1 de septiembre de 2011, comparecen por una parte, la Municipalidad de Vitacura, Más detalles CONTRATO DE SUBARRENDAMIENTO EXPO PATAGONIA 2013
CONTRATO DE SUBARRENDAMIENTO EXPO PATAGONIA 2013 En Coyhaique, de Enero de 2013 entre, A) La ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE, persona jurídica de derecho público, RUT Nº 69.240.300-2, con domicilio Más detalles MUNICIPALIDAD DE RECOLETA ASESORIA JURÍDICA APRUEBA CONTRATO DE ADQUISICIÓN ENTRE LA 1. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA Y LA EMPRESA SKC MAQUINARIAS S.A.
r?-""^ ^ h Recoleta MUNICIPALIDAD DE RECOLETA ASESORIA JURÍDICA APRUEBA CONTRATO DE ADQUISICIÓN ENTRE LA 1. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA Y LA EMPRESA SKC MAQUINARIAS S.A. f205 4 DECRETO EXENTO /2013 RECOLETA, Más detalles CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA División de Infraestructura y Regulación Subdivisión Jurídica DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA División de Infraestructura y Subdivisión Jurídica DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Normativa Aplicable Concepto de Obra Pública y Contrato de Obra Pública Procedimientos Más detalles SECCION la. N 10/ 704 /
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS UNICIPALIDAO SECCION la. N 10/ 704 / VITACURA, Marzo 12 de 2012 VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: La personería del Sr. Alcalde para representar Más detalles DECRETO EXENTO PEDRO AGUIRRE CERDA,
DECRETO EXENTO PEDRO AGUIRRE CERDA, 4191 '7 DIC. 20U VISTOS: Estos antecedentes: El D.F.L. N 34-18992, publi de julio de 1991; Decreto Exento N 1507, de 15 de julio de 2014, que delega facultades; Decreto Más detalles PUNTA ARENAS, Septiembre 02 de 2010
llustre Municipalidad de Punta Arenas Plaza Muñoz Gamero N 745 - Fono Fax 61-200 306 E-mail : aecretariamunicipal@e-puntaarenaa.cl Punta Arenas - Chile Secretaría Municipal PUNTA ARENAS, Septiembre 02 Más detalles RESOLUCIÓN EX. SII N _36.- / VISTOS:
Servicio de Impuestos Internos Subdirección de Estudios APRUEBA CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTA SOBRE ESTADO DE VIGENCIA DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO DE REGISTRO Más detalles CESION DE CREDITOS (Facturas Sin Responsabilidad)
CESION DE CREDITOS (Facturas Sin Responsabilidad) Comparecen: El cedente, que se individualiza al pie del presente contrato, en adelante también indistintamente "el cliente"; y por la otra CorpBanca, sociedad Más detalles PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES Decreto 1082 de 2015 21/07/2015-1327-P-05-CU-0000000000050 CONDICIONES GENERALES
PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES Decreto 1082 de 2015 CONDICIONES GENERALES SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.A., EN ADELANTE LA ASEGURADORA, OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL Más detalles CONTRATO DE LOCACION DE OBRA
CONTRATO DE LOCACION DE OBRA En la ciudad de El Calafate, entre la Cooperativa Telefónica Calafate, representada en este acto por su Presidente Eduardo Echavarría, DNI. Nº13.150.591, con domicilio en la Más detalles N 6 7 6 VISTOS: RESOLUCIÓN:
UNIVERSIDAD DE TALCA RECTORÍA TROL PREVIO DE LEGA1 APROBADO APRUEBA CONTRATO DE SERVICIO DE ASEO CAMPUS SANTIAGO CON EMPRESA SERVICIO DE ASEO Y JARDINES MACLEAN LIMITADA. TALCA, 3 O MAYO 2013 N 6 7 6 VISTOS: Más detalles CONVIENEN LO SIGUIENTE: PRIMERO ANTECEDENTES:
CONTRATO DE OBRA En la ciudad de Montevideo, el día, POR UNA PARTE: La, titular de la cédula de identidad número. y el., titular de la cédula de identidad número, actuando en nombre y representación de Más detalles CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE OPERACIÓN Y HOSTING PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS SSAS
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE OPERACIÓN Y HOSTING PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS SSAS En Temuco a 3 de enero de 2013, entre el SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR, persona jurídica de derecho público, representado Más detalles BASES ADMINISTRATIVAS PROYECTO MODERNIZACION DE ASCENSORES COMUNIDAD EDIFICIO PORTO ALEGRE CALLE DIEGO DE DEZA 1111 LAS CONDES
BASES ADMINISTRATIVAS PROYECTO MODERNIZACION DE ASCENSORES COMUNIDAD EDIFICIO PORTO ALEGRE CALLE DIEGO DE DEZA 1111 LAS CONDES 1 BASES ADMINISTRATIVAS PROYECTO MODERNIZACIÓN DE ASCENSORES COMUNIDAD EDIFICIO Más detalles Contrato de Agente Persona Física
Contrato de Agente Persona Física 2000014-C CONTRATO DE COMISIÓN MERCANTIL SIN REPRESENTACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA LATINOAMERICANA, SEGUROS, S.A., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ LA Más detalles CONTRATO DE CREDITO PERSONAS JURIDICAS
CONTRATO DE CREDITO PERSONAS JURIDICAS Conste por el presente documento el contrato de crédito que celebran, de una parte el BANCO FINANCIERO DEL PERU, con R.U.C. N 20100105862, con domicilio para los Más detalles CONTRATO NRO.907.106-5 CONTRATISTA: CEIBA SOFTWARE HOUSE S.A.S. NIT: 900.022.972-3 VALOR CONTRACTUAL DISCRIMINADO: VALOR SUBTOTAL SIN IVA: $19.
CONTRATO NRO. : 11-35-30-20-102-10 MODALIDAD SELECCION CONTRACTUAL: SELECCIÓN ABREVIADA CAUSAL: INFERIOR AL 10% DE LA MENOR CUANTÍA TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRATANTE: NIT: 890.907.106-5 Más detalles PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES AIG SEGUROS COLOMBIA S.A., que en este contrato se denominará AIG Seguros, celebra el presente contrato de seguro de conformidad con los Más detalles CONTRATO DE CRÉDITO PERSONAL
CONTRATO DE CRÉDITO PERSONAL Conste por el presente documento, el Contrato de Crédito Personal que celebran de una parte, CAJA RURAL PRYMERA, debidamente registrada en la Partida Nº 50013824 del Registro Más detalles POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS Y ROBO COMPRA PROTEGIDA. Incorporada al Depósito de Pólizas bajo el código POL 1 07 012
POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS Y ROBO COMPRA PROTEGIDA Incorporada al Depósito de Pólizas bajo el código POL 1 07 012 ARTICULO PRIMERO CONDICIONES GENERALES Cobertura: La Compañía indemnizará al asegurado, Más detalles CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS En Santiago de Chile, entre Sistema Nacional de Comunicaciones Financieras S.A., RUT Nº 96.523.710-0, representada en este acto, según se acreditará, por su Gerente Más detalles TALCA, O 4 MAR. 2014 VISTOS:
UNIVERSIDAD DE TALCA RECTORÍA CONTROL PREVIO DE LEGAL APROBADO ERSIDAD DE TALCA APRUEBA CONTRATO CON EMPRESA TECNOLOGÍA PARA EL LABORATORIO LTDA., PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE Más detalles BASES DE LICITACION PUBLICA DE SEGUROS DE DESEMPLEO E INCAPACIDAD TEMPORAL PARA CREDITOS HIPOTECARIOS OTORGADOS POR LA CCAF LA ARAUCANA 2012-2014
BASES DE LICITACION PUBLICA DE SEGUROS DE DESEMPLEO E INCAPACIDAD TEMPORAL PARA CREDITOS HIPOTECARIOS OTORGADOS POR LA CCAF LA ARAUCANA 2012-2014 I.- Introducción En cumplimiento a lo dispuesto en la Norma Más detalles GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ISIDRO DE PATULU CANTÓN GUANO TELEFAX: 03 2904-727 hernanlayedragadpsanisidro@yahoo.
CONTRATACIÓN DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB PARA EL GAD. PARROQUIAL SAN ISIDRO COMPARECIENTES: Intervienen en la celebración del presente contrato para EL DISEÑO DE LA PAGINA WEB PARA EL GAD. PARROQUIAL SAN Más detalles LICITACIÓN: ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE HARDWARE, SOFTWARE Y SERVICIOS EN EL TCE
LICITACIÓN: ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE HARDWARE, SOFTWARE Y SERVICIOS EN EL TCE Santiago de Chile, 20 de junio de 2013 1 INDICE CONTENIDO TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES... 3 1.1 TÉRMINOS Y CONDICIONES Más detalles 4105, VISTOS: ESTOS ANTECEDENTES:
ALCALDÍA DIR. DE ADM. Y FINANZAS DEPTO. ADQUISICIONES LA ALCALDÍA DECRETO HOY LO SIGUIENTE: TOME, \ ]UM. 2013 N ~ _ 4105, VISTOS: ESTOS ANTECEDENTES: a) El Formulario Único de Adquisiciones N 5026 de fecha Más detalles TEXTO ACTUALIZADO DEL D.S. Nº 63, (V. Y U.), DE 1997 D.O. DE 13 DE AGOSTO DE 1997
1 DIVISION JURIDICA MJM/MGV 28.07.07 TEXTO ACTUALIZADO DEL D.S. Nº 63, (V. Y U.), DE 1997 D.O. DE 13 DE AGOSTO DE 1997 APRUEBA REGLAMENTO DEL REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE VIVIENDAS SOCIALES, MODALIDAD Más detalles TALCA, 2 O MAYO 2013 N& O 5
UNIVERSIDAD DEi TALCA RECTORÍA TROL PREVIO DE LEG APROBADO ' 21 MAYO 2013" APRUEBA CONTRATO SERVICIOS EMPRESA E.I.R.L. REGULARIZACION DE DE PRESTACIÓN DE DE MANTENCIÓN CON LA MANQUEHUE SERVICIOS TALCA, Más detalles D E C L A R A C I O N E S :
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA TÉCNICA Y EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MEJORA DE VIVIENDA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE,, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL CONTRATANTE, Y, POR LA Más detalles Vitacura, /1 Noviembre de 2009
DIRECCION DE INFORMATICA Dec. Secc. 1 @. Nro. /J 33 ' Vitacura, /1 Noviembre de 2009 VISTOS Y CONSIDERANDO: La personería del Alcalde para representar al Municipio a partir del día 6 de Diciembre del 2008, Más detalles APRUEBA CONVENIO DIRECON- FINCA PATAGONIA WINES ASESOR las LIMITADA CONCURSO DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS 2015 PROYECTO N 1526233
APRUEBA CONVENIO DIRECON- FINCA PATAGONIA WINES ASESOR las LIMITADA CONCURSO DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS 2015 PROYECTO N 1526233 Santiago, 13 de febrero de 2015. RESOLUCIÓN EXENTA Más detalles En Santiago de Chile, a de de 20, entre, por una parte, BOLSA LIMITADA, Rol Único Tributario Nº 96.535.720-3, inscripción en el
En Santiago de Chile, a de de 20, entre, por una parte, BBVA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA, Rol Único Tributario Nº 96.535.720-3, inscripción en el Registro de Corredores de Bolsa N 0128, representado por Más detalles PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Centro PyME-ADENEU CONTRATACIÓN DE SEGURO GLOBAL CENTRO PYME - ADENEU
EXPEDIENTE Nº 4380-000764/2013 PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL CLÁUSULAS GENERALES PRIMERA: Llámase a LICITACIÓN PRIVADA N 006/2013 para la Contratación de seguro Más detalles Tipo Norma :Decreto 114 Fecha Publicación :24-09-2012 Fecha Promulgación :16-02-2012 Organismo Título :MINISTERIO DE EDUCACIÓN :REGLAMENTA EL PROCESO DE REPROGRAMACIÓN DE LAS DEUDAS MANTENIDAS CON LOS Más detalles CONTRATO Nº 10/2011. 1 $ 1,431.33 $ 1,431.33 Internet Móvil 250 $ 3,560.92 $ 3,560.92 TOTAL $5,797.38
Página Nº 4 Presidencia Corte Suprema de Justicia CONTRATO Nº 10/2011 Nosotros, JOSE BELARMINO JAIME, mayor de edad, Abogado y Notario, de este domicilio, con Documento Único de Identidad número [ ], actuando Más detalles CONTRATO DE CESION DE CREDITOS ENTRE LEASING Y FACTORING AMBERGRIS SPA. (Razón social de la sociedad)
CONTRATO DE CESION DE CREDITOS ENTRE LEASING Y FACTORING AMBERGRIS SPA Y (Razón social de la sociedad) En Santiago, República de Chile, a de del año 201, comparece(n): por una parte don (representante), Más detalles ,.trc t/ /0, ~n ~Santiago de Chile, a 23 de enero de 2009, entre TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A., en
f, CONTRATO DE SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO LOCAL ENTRE TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A. MUNICIPALI E NATALES --,ii...:-!.--~11a --=-,y!ft..-ct? tt N 200811485 / 'z",m f/lt/. ~-p, e /~ Yl4 -;os,.trc t/ /0, Más detalles CONTRATO DE CONCESIÓN para EL USO Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL DEL LOCAL Nº 31 DEL MERCADO NORTE de la Municipalidad de Santa Fe
CONTRATO DE CONCESIÓN para EL USO Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL DEL LOCAL Nº 31 DEL MERCADO NORTE de la Municipalidad de Santa Fe Entre el ENTE AUTÁQUICO MUNICIPAL MERCADO NORTE, representado en este acto por Más detalles PRINCIPALES CLÁUSULAS DE LAS CONDICIONES GENERALES SEGURO COLECTIVO DE VIDA TEMPORAL ANUAL RENOVABLE (Este documento forma parte del )
PRINCIPALES CLÁUSULAS DE LAS CONDICIONES GENERALES SEGURO COLECTIVO DE VIDA TEMPORAL ANUAL RENOVABLE (Este documento forma parte del ) CLÁUSULA 1. CONTRATO Estas Condiciones Generales, la Solicitud, la Más detalles Hoy se ha resuelto lo que sigue: RESOLUCIÓN EX. SII N _06.-_/ VISTOS:
Servicio de Impuestos Internos Subdirección de Estudios APRUEBA CONVENIO PARA LA TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS Y LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS Más detalles ANEXO IV CONTRATO DE PRÉSTAMO CON EL FONDO FIDUCIARIO
ANEXO IV CONTRATO DE PRÉSTAMO CON EL FONDO FIDUCIARIO Entre el Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial, en adelante el FON- DO FIDUCIARIO, representado por BAPRO MANDATOS Más detalles H.J SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
Entre los suscritos a saber ADOLFO DE JESUS GONZALEZ GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 79.427,495 expedida en Bogotá D.C, obrando en su calidad de Alcalde del Municipio de, y debidamente Más detalles EXE1111. COM I Tt CORFOO CORFO OFICINA DE PARTES 08.09.15 000082 SANTIAGO DE TOMA
COM I Tt CORFOO GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Asesoría Legal RRO CORFO OFICINA DE PARTES 08.09.15 000082 SANTIAGO APRUEBA ACUERDO COMPLEMENTARIO SUSCRITO ENTRE CIFES Y GTD TELEDUCTOS PARA EL SERVICIO Más detalles RESOLUCiÓN EXENTA ;j{) O O 58 PUERTO MONTI, 1 6 ENE. 1015
APRUEBA CONTRATO DE CONCESiÓN QUE INDICA. RESOLUCiÓN EXENTA ;j{) O O 58 PUERTO MONTI, 1 6 ENE. 1015 VISTO: El artículo 4 de la Ley N 18.696; el artículo 46 de la Ley W19.880; el Decreto Supremo N 156 de Más detalles INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº / 2011 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº / 2011 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 1). La Intendencia Departamental de Maldonado, en adelante la Intendencia llama a Licitación Pública Más detalles SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVO CONDICIONES GENERALES
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVO CONDICIONES GENERALES 1. DEFINICIONES Compañía Tokio Marine Compañía de Seguros, S.A. de C.V. Colectividad - Cualquier conjunto de personas que pertenezcan a una Más detalles CONTRATO DE LÍNEA DE CRÉDITO PARA PRODUCTOS AGRÍCOLAS
CONTRATO DE LÍNEA DE CRÉDITO PARA PRODUCTOS AGRÍCOLAS Conste por el presente documento, el Contrato de Línea de Crédito para Productos Agrícolas, que celebran de una parte, CAJA RURAL PRYMERA, debidamente Más detalles PROYECTO: "SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENCION DE AREAS VERDES DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR JOSÉ BAUZÁ FRAU" BASES ADMINISTRATIVAS LAMPA
PROYECTO: "SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENCION DE AREAS VERDES DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR JOSÉ BAUZÁ FRAU" BASES ADMINISTRATIVAS CORPORACION MUNICIPAL LAMPA DE DESARROLLO SOCIAL DE PROPUESTA BASES Más detalles RESOLUCIÓN EXENTA N 015/01355 COPIAPÓ, 27-08-2013 V I S T O S:
RESOLUCIÓN EXENTA N 015/01355 REF. : APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, BASES TÉCNICAS Y ANEXOS, PARA CONTRATAR LA CONSERVACIÓN DEL JARDÍN INFANTIL JUAN PABLO II (CÓDIGO 3101009) Y AUTORIZA EL SEGUNDO LLAMADO Más detalles CONTRATO NUMERO ( ) Av. 4-19 zona 1, Guatemala); y por la otra parte, el señor XXXX, de XX años de edad,
CONTRATO NUMERO ( ) En la ciudad de Guatemala, el ( ) de de ( ). Nosotros: Por una parte, HECTOR MANUEL ARBIZÚ ARGUETA, de cuarenta años de edad, soltero, guatemalteco, administrador de empresas, de este Más detalles En la ciudad de Montevideo, el día cuatro de setiembre de dos mil nueve, entre POR
En la ciudad de Montevideo, el día cuatro de setiembre de dos mil nueve, entre POR UNA PARTE: el Ministerio de Desarrollo Social, representado en este acto por la Prof. Paola Pino, en su calidad de Directora Más detalles CONVENIO DE LINEA DE CREDITO DESTINADA A CUBRIR PAGOS DE CARTAS DE CREDITO E IMPORTACIONES PAGADERAS AL CONTADO (TASA LIBOR)
CONVENIO DE LINEA DE CREDITO DESTINADA A CUBRIR PAGOS DE CARTAS DE CREDITO E IMPORTACIONES PAGADERAS AL CONTADO (TASA LIBOR) En, a de de, entre el Banco BICE, en adelante el Banco representado por don(ña) Más detalles LICITACION PRIVADA Nº 36/14
Señor/es: Proveedor APERTURA: El día 18 de Septiembre de 2014, a las 11:00 horas ITEM LUGAR: Departamento Compras y Suministros - Tercer Piso - Centro Cívico - Santa Rosa - La Pampa PLANILLA DE COTIZACION Más detalles CONTRATO : MIDES Centro de Participación Popular ( CPP. ).-- Ministerio de Desarrollo Social, representado en este acto por la Sra.
CONTRATO : MIDES Centro de Participación Popular ( CPP. ).-- En la ciudad de Montevideo, el día de de dos mil diez, entre POR UNA PARTE: el Ministerio de Desarrollo Social, representado en este acto por Más detalles CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NOMADE TELECOMUNICACIONES S.A. Y XXXXXX
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NOMADE TELECOMUNICACIONES S.A. Y XXXXXX EN SANTIAGO de CHILE a XXXX de 2013, entre la sociedad NOMADE TELECOMUNICACIONES S.A., R.U.T. N 76.355.720-0.-, persona jurídica Más detalles TALCA, O 9 MAR. 2015 2 9
UNIVERSIDAD DE TALCA VICERRECTORÍA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL PREVIO DE LEGAL! ; $** APRQ APRUEBA CONTRATO CON CONSTRUCTORA NOGAL LTDA., PARA REMODELACIÓN GALERÍA ARTES VISUALES, Más detalles CONDICIONES GENERALES
PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS ESP Y EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO CONDICIONES GENERALES SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.A., Más detalles LICITACIÓN PÚBLICA ARTÍCULO 1º: ANTECEDENTES
LICITACIÓN PÚBLICA BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACIÓN DE UN: DISEÑO GRÁFICO PARA PLATAFORMA ONLINE DE SOLICITUD DE PERMISOS DE FILMACIÓN PARA EL Más detalles CONTRATO DE LÍNEA DE CAPITAL DE TRABAJO
CONTRATO DE LÍNEA DE CAPITAL DE TRABAJO Conste por el presente documento el Contrato de Línea de Crédito de Capital de Trabajo que celebran de una parte, CAJA RURAL PRYMERA, debidamente registrada en la Más detalles Política y Procedimiento AYUDA ECONOMICA DE LA EMPRESA A LAS PERSONAS
Política y Procedimiento AYUDA ECONOMICA DE LA EMPRESA A LAS PERSONAS Fecha Vigencia: 27 de Julio de 2015 Pág. 1/13 ÍNDICE 1. Generalidades......3 1.1. Descripción General... 3 1.2. Alcance... 3 1.3. Responsables... Más detalles PRIMERA.- ANTECEDENTES.- EL PROVEEDOR se encuentra autorizado para prestar Servicios de Valor Agregado de Acceso a Internet de acuerdo a la
PRIMERA.- ANTECEDENTES.- EL PROVEEDOR se encuentra autorizado para prestar Servicios de Valor Agregado de Acceso a Internet de acuerdo a la Resolución No 165-08-CONATEL-2013 expedida el 19 de Marzo de Más detalles CONTRATO DE PRESTACIÓN SERVICIOS DE MANTENCION EQUIPOS DE AIRE ACONDICONADO. BIBLIOTECA DELCONGRESO NACIONAL Y
1 CONTRATO DE PRESTACIÓN SERVICIOS DE MANTENCION EQUIPOS DE AIRE ACONDICONADO. BIBLIOTECA DELCONGRESO NACIONAL Y SOCIEDAD COM ERCIAL PUNTO ZERO CUM A LIMITADA En Santiago, a 28 de julio de 2014, entre Más detalles PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
LLAMADO A CONTRATACION DE UNA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE CALL CENTER PARA LA ATENCIÓN AL USUARIO DEL SERVICIO DE GARANTIA DE ALQUILERES DE LA CGN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Inciso: Más detalles CONTRATO DE SERVICIO POR MONITOREO. R.U.T. N., en representación
[U ", PROTOKOLO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SERGIO CRISTIAN GUTIÉRREZ ROJAS A DIRECCiÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL En Santiago, a 24 de julio de 2013, comparecen, por una parte.vdon Sergio Cristian Gutiérrez Más detalles POLIZA DE SERIEDAD DE OFERTA SECTOR PRIVADO CONDICIONES GENERALES
POLIZA DE SERIEDAD DE OFERTA SECTOR PRIVADO CONDICIONES GENERALES Conste por el presente instrumento que, QBE SEGUROS COLONIAL S.A. en consideración al pago de la prima en efectivo; efectuado por el Oferente, Más detalles Gerencia de Electrificación Rural y Obras TABLA DE CONTENIDO
Página 1 de 11 TABLA DE CONTENIDO 1. ANTECEDENTES Y BASE LEGAL... 2 1.1. Antecedentes... 2 1.2. Base legal... 2 2. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO... 2 3. OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA Más detalles 2,3g ge) (1. LoBarneáea 05 DIC 2012. Lo Barnechea,
LoBarneáea 1 1.031activa RECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO M/FCS/J /Jim 649 DECRETO N,3g ge) (1 Lo Barnechea, 05 DIC 01 VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: La necesidad de efectuar la adquisición de equipamiento Más detalles TÉRMINOS DE REFERENCIA PROYECTO: MONITOREO WEB DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DE LA LEY N 20.248
TÉRMINOS DE REFERENCIA PROYECTO: MONITOREO WEB DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DE LA LEY N 20.248 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PEÑALOLÉN Agosto de 2012 1 1. ANTECEDENTES. El Más detalles INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº / 2010 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº / 2010 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 1). La Intendencia Municipal de Maldonado, en adelante la Intendencia llama a Licitación Pública conforme Más detalles DEPARTAMENTO JURIDICO RESOLUCION EXENTA N 1512 SANTIAGO, 0 VISTOS:
DEPARTAMENTO JURIDICO 1V1 stg.t. SANTIAGO RESOLUCION EXENTA N 1512 SANTIAGO, 0 2 SEP 20 10 VISTOS: El Decreto Supremo N 253, de 2010, del Ministerio del Interior; lo dispuesto en las letras h) y o) del Más detalles CONTRATO DE LÍNEA DE CRÉDITO CON COBRANZA DE FACTURAS
CONTRATO DE LÍNEA DE CRÉDITO CON COBRANZA DE FACTURAS Conste por el presente documento, el Contrato de Línea de Crédito con cobranza de Facturas, que celebran de una parte, CAJA RURAL PRYMERA, debidamente Más detalles PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES QUE REGIRA EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA N º001 / 2014. (Expediente Nº02859/2013)
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES QUE REGIRA EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA N º001 / 2014 (Expediente Nº02859/2013) ARTICULO PRIMERO. (Objeto). La Intendencia de Florida contratará mediante el procedimiento Más detalles POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA PRESTADORES DE SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA PRESTADORES DE SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA Incorporada en el Depósito de Pólizas bajo el código POL 1 02 103 ARTICULO 1º: COBERTURA Esta Póliza cubre Más detalles MODELO DE CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
MODELO DE CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Entre la EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES SOCIEDAD ANÓNIMA ARSAT, con domicilio constituido en Av. Gral Juan Domingo Perón Más detalles REGLAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO, ARREGLOS DE PAGO Y COBRO JUDICIAL DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS MOROSOS. CAPITULO I Disposiciones Generales
REGLAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO, ARREGLOS DE PAGO Y COBRO JUDICIAL DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS MOROSOS. CAPITULO I Disposiciones Generales Artículo 1.- Finalidad y Ámbito de Aplicación. El presente Más detalles SEGURO DE VIDA RURAL 2011
SEGURO DE VIDA RURAL 2011 I. RIESGO CUBIERTO: El Saldo del préstamo que tenga a la fecha el Productor Agropecuario con una entidad financiera o acreedora (banco, cooperativa o financiera), por MUERTE NATURAL Más detalles PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Inciso: Unidad Ejecutora: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Licitación Abreviada: Nº 7/2010 Objeto: Adquisición de Toners y Fotoconductores Más detalles SECRETARÍA DE FINANZAS
11 de agosto de 2006 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 17 SECRETARÍA DE FINANZAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS OTORGADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS Y CELEBRACIÓN DE CONTRATOS Más detalles CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO En Santiago, a de del, comparecen por una parte EL ARRENDADOR, don, cédula nacional de identidad N de profesión, nacionalidad Chilena, con domicilio en calle Nº, de la comuna Más detalles RESOLUCIÓN EXENTA N j 5 5 5 SANTIAGO,
GOBIERNO DE CHILE SI.)(VIUO r>ii'ijico 1.1;(;1\1. APRUEBA CONVENIO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA ZONA SUR. RESOLUCIÓN EXENTA N j 5 5 5 --- SANTIAGO, 2 4.JUN20fYt VISTOS: Facultades Más detalles INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº.../ 2012 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº.../ 2012 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES OBJETO 1). La Intendencia Departamental de Maldonado, en adelante la Intendencia llama a Licitación Más detalles GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES CÓDIGO SUPERFINANCIERA 01/01/2014-13-05-P-05-CUESTAT-D1510/13
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES 1. AMPAROS ACE SEGUROS S.A. OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA (CONTRATANTE) Más detalles comercial ganadera que tendrá lugar los días 26,27,28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2009, conforme con el siguiente detalle:
CONTRATO DE PRESTACION DE SUMIISTRO No. 302 DE 2009 Entre los suscritos, de una parte JOAQUIN CUADROS CORREA, mayor de edad, identificado con la C.C. No. 3.117.625 de Pacho (Cund.), obrando en calidad Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: artículo 183
 artículo 183
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCiÓN 
 RESOLUCiÓN 
 artículo 4
 artículo 46
 RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 ARTÍCULO 1
 Resolución 
 Artículo 1
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN