Source: http://docplayer.it/2469833-Capitolato-d-oneri-per-l-organismo-notificato-parte-i.html
Timestamp: 2018-03-21 08:03:48+00:00

Document:
CAPITOLATO D ONERI PER L ORGANISMO NOTIFICATO PARTE I - PDF
Download "CAPITOLATO D ONERI PER L ORGANISMO NOTIFICATO PARTE I"
1 ALLEGATO A CAPITOLATO D ONERI PER L ORGANISMO NOTIFICATO PARTE I Idividuazioe degli Orgaimi Notificati per lo volgimeto delle Verifiche Periodiche e Verifiche Straordiarie degli impiati di aceore, patografi, motacarichi, piattaforme elevatrici e ervo-cale itallati ei fabbricati di proprietà od i getioe dell Azieda Territoriale per l Edilizia Reideziale Pubblica del Comue di Roma, ricadeti ell ambito del Comue di Roma, ai ei degli artt. 13 e 14 del D.P.R. 162/99 lotto 1 lotto 2 lotto 3 PERIODO LOTTO di APPALTO. Ufficio D.L. RM... Pag. 1
2 PROCEDURA DI GARA CRITERIO D'AGGIUDICAZIONE IMPORTO TRIENNALE DELL'APPALTO DEFINIZIONI INDICE ART. 1 - OGGETTO E CONTENUTO DELL APPALTO LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI OGGETTO DEGLI INTERVENTI ART. 2 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ART. 3 PRESTAZIONE DEI SERVIZI ART. 4 - DURATA DELL APPALTO ART. 5 - MODALITA' E TEMPI PER L'EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI ART. 6 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI. ART. 7 NORMATIVA DI RIFERIMENTO ART. 8 - CONSEGNA DEI LAVORI E DEI SERVIZI, ULTIMAZIONE E COLLAUDO ART. 9 - ONERI PER L'ORGANISMO NOTIFICATO ART CAUZIONE E COLLAUDI ART PENALI PER MANCATO RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI ART. 12 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI ART. 13- ADEGUAMENTO DEI PREZZI DEFINIZIONI el teto che egue i itedoo per: Stazioe Appaltate: ATER del Comue di Roma di eguito ache Azieda. O.N.: Orgaimo Notificato Il oggetto affidatario dell appalto. D.S.: Direttore di eecuzioe del ervizio. Pag. 2
3 PROCEDURA DI GARA :... Procedura aperta art. 55 D.lg 163/06 Procedura ritretta art. 55 D.lg 163/06 Procedura egoziata Previa pubblicazioe del bado art. 56 D.lg 163/06 Seza previa pubblicazioe del bado art. 57 D.lg 163/06 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE : criterio del prezzo più bao art. 82 D.lg 163/06 Mediate ribao ull eleco prezzi poto a bae di gara ovvero mediate offerta a prezzi uitari. (per cotratti da tipulare a miura) Mediate ribao ull importo dei lavori poto a bae di gara ovvero mediate offerta a prezzi uitari. (per cotratti da tipulare a corpo) Mediate offerta a prezzi uitari. (per cotratti da tipulare parte a corpo e parte a miura. Criterio offerta ecoomicamete più vataggioa art. 83 D.lg 163/06 IMPORTO TRIENNALE PER CIASCUNO DEI LOTTI IN APPALTO: LOTTO DI APPALTO N 1 Verifiche Periodiche preute impiati aceore 953 per ,38 Verifiche Straordiarie preute impiati aceore 352 per ,72 Importo cotrattuale a bae di gara oggetto a ribao ,10, oeri per la icurezza importo=. 0,00. LOTTO DI APPALTO N 2 Verifiche Periodiche preute impiati aceore 727 per ,42 Verifiche Straordiarie preute impiati aceore 274 per ,64 Importo cotrattuale a bae di gara oggetto a ribao ,06, oeri per la icurezza importo=. 0,00. LOTTO DI APPALTO N 3 Verifiche Periodiche preute impiati aceore 822 per ,12 Pag. 3
4 Verifiche Straordiarie preute impiati aceore 219 per ,34 Importo cotrattuale a bae di gara oggetto a ribao ,46, oeri per la icurezza importo=. 0,00. ART. 1 - OGGETTO E CONTENUTO DELL APPALTO LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI OGGETTO DEGLI INTERVENTI L'appalto ha per oggetto lo volgimeto dei ervizi di Verifiche Periodiche e Straordiarie che l O.N. riultato affidatario dovrà volgere e le verifiche bieali e traordiarie degli impiati elevatori, itallati ei fabbricati di proprietà i getioe dell'azieda Territoriale per l'edilizia Reideziale Pubblica del Comue di Roma, ai ei del D.Lg. 17 del 27/01/2010 e degli artt. 13 e 14 del D.P.R. 162 del ("Regolameto recate orme per l'attuazioe della Direttiva 95/16 CEE ugli impiati elevatori e di emplificazioe dei procedimeti per la coceioe del ulla-ota per elevatori e motacarichi, oché della relativa liceza di eercizio"). Gli impiati elevatori i proprietà o i getioe dell Azieda i compogoo di 1765, 94 tra ervo cala e piattaforme elevatrici e 23 impiati aceore autogetiti dagli uteti: ei oo, per lotto di appalto i cocoro, riportati i appedice al preete capitolato peciale, deomiati A1, A2 e A3. Ai fii dell eecuzioe del ervizio, gli impiati elevatori oo ripartiti ul territorio i 3 macro zoe che fao riferimeto logitico all ufficio di direzioe per lo volgimeto del ervizio, ell ambito del Servizio Impiati Tecologici, ufficio Aceori, co ede i Roma i Viale di Valle Aurelia 193 cala I. L Orgaimo di Certificazioe Notificato dovrà forire il eguete ervizio: 1. Procedere all eecuzioe delle verifiche periodiche bieali per la verifica della icurezza e della coformità degli impiati elevatori (, motacarichi ai ei del D.P.R. 30/04/ ) per ogi impiato aceore di ciacu lotto di competeza. Rilacio del verbale di viita cartaceo e della poa i opera della targa metallica di prea i carico da parte dell orgaimo di Certificazioe Notificato; 2. Procedere all eecuzioe delle verifiche traordiarie, quado richieto dalla Direzioe dei Servizi per motivi di cotrollo dello tato di icurezza dell impiato a eguito modifiche parziali all impiato o di cotrollo a eguito d iterveto dei Vigili del Fuoco o per atti vadalici procurati da terzi. Rilacio del verbale di viita cartaceo da parte dell Orgaimo di Certificazioe Notificato. A ciacua di dette macro zoe corripode il eguete carico di impiati elevatori: Pag. 4
5 LOTTO 1 LOTTO 2 LOTTO 3 Direzioe Lavori RM 1 RM 2 RM 3 Totali Impiati: ervo cala autogetiti Co riferimeto al igolo lotto di appalto i cocoro, la ripartizioe degli impiati per Muicipio è la eguete: LOTTO 1 Impiati fermate ervocala autogetiti Muicipio Muicipio Muicipio Muicipio Muicipio Muicipio Muicipio totali LOTTO 2 Impiati fermate ervocala Muicipio autogetiti Muicipio Muicipio Muicipio Muicipio Muicipio Muicipio Pag. 5
6 Muicipio totali LOTTO 3 Impiati fermate ervocala Muicipio Muicipio 6 18 Muicipio autogetiti Muicipio totali L eecuzioe del ervizio è regolata i ordie di priorità dal/dall : 1. Cotratto del ervizio; 2. Capitolato d Oeri per l Orgaimo Notificato co allegato 3 uovi prezzi Allegato A al cotratto di appalto; 3. 3 uovi prezzi uitari (deomiati co le igle NP1 NP2 NP3) co relativa aalii. ART. 2 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO Il cotratto è tipulato a miura ai ei dell articolo 53 del D.lg. 163/06 e il corripettivo trieale è tabilito, per ciacu lotto, coì come riulta dal eguete propetto: Impiati Verifiche periodiche ao 2012 Verifiche periodiche ao 2013 Verifiche periodiche ao 2014 Verifiche traordiarie Totale verifiche trieali / verifica. Totale coto trieale LOTTO , ,38 LOTTO , ,72 LOTTO , ,42 LOTTO , ,64 LOTTO , ,12 LOTTO , ,34 TOTALI ,62 L evetuale variazioe del umero degli impiati arà dipota co appoito O.d.S. Pag. 6
7 Il ribao offerto i itede applicato ai prezzi uitari a bae di gara, che compeao le verifiche periodiche e traordiarie i quali, coì ribaati, cotituicoo i prezzi cotrattuali da applicare alle igole quatità eeguite. ART. 3 PRESTAZIONI DEI SERVIZI Si riporta di eguito il coteuto delle pretazioi da volgere co il preete appalto dei ervizi: 3.1 Verifiche periodiche. Ipezioe periodica bieale (art. 13 del D.P.R. 162/99) per la verifica è diretta ad accertare: 1. e le parti dalle quali dipede la icurezza di eercizio dell'impiato oo i codizioe di efficieza; 2. e i dipoitivi di icurezza fuzioao regolarmete 3. e è tato ottemperato alla dipoizioi evetualmete impartite i precedeti viite; 4. l'appoizioe ella cabia di ogi impiato della targa metallica di prea i carico dall'orgaimo Notificato 3.2 Verifiche traordiarie Ipezioe traordiaria per la verifica della icurezza, della coformità e del fuzioameto degli impiati oggetto dell'appalto (l art. 14 del D.P.R. 162/99), da eeguiri ogi qual volta ricorrao le egueti motivazioi: 1. a eguito di eito egativo del verbale di verifica periodica; 2. el cao iao apportate all'impiato le modifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i); 3. a eguito di icideti di otevole importaza, ache e o oo eguiti da ifortuio; 4. dopo atti vadalici arrecati da terzi; ART. 4 - DURATA DELL APPALTO Ciacuo dei lotti di appalto avrà la durata di tre ai (milleovataei giori coecutivi), decorreti dalla data del verbale di coega dell appalto di coduzioe e mautezioe degli impiati elevatori; ART. 5 - MODALITA' E TEMPI PER L'EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI 1. L'iizio dei ervizi avverrà co appoito verbale. Allo teo verbale arà allegato l'eleco degli impiati oggetto delle verifiche, e modificato ripetto a quello poto a bae di gara. Pag. 7
8 2. Le verifiche periodiche dovrao eere eeguite etro 30 giori dalla data della richieta della D.S.. 3. I cao di urgeza, u epreo ordie dell ufficio D.S., le verifiche traordiarie dovrao eere eeguite ache etro le 48 dalla data della richieta effettuata a mezzo via fax. 4. L'O.N. dovrà ripetere le verifiche, eza aggravio di pee per l'azieda, qualora ci ia u diervizio temporaeo dell'impiato, cauato da macaza di eergia elettrica, per irreperibilità di chiavi etc., e/o l impiato o riultae ipezioabile. 5. No appea epletate le verifiche, etro i ucceivi ette giori, la documetazioe attetate l'idoeità all'eercizio dell'impiato dovrà eere rilaciata alla D.S.. I cao di eito egativo la relativa comuicazioe dovrà eere rilaciata etro due giori alla Direzioe del Servizio ed alla competete autorità comuale. 6. Su ogi impiato verificato dovrà eere itallata a cura e pea, dell O.N. ua targa metallica riportate il omiativo dell'orgaimo, il umero di recapito telefoico ed il umero di abilitazioe alla otifica. ART. 6 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO, CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI. Il Direttore dei Servizi, etro treta giori dalla fie di ogi trimetre e comuque dopo la preetazioe di tutti i documeti di eguito idicati, provvederà a liquidare rate di accoto della cotabilità vitata dal rappreetate dell O.N., corripodete al umero di verifiche effettuate. A tale copo l O.N. etro 10 gg. dalla fie di ciacu trimetre dovrà preetare l eleco aggiorato degli impiati affidati, co l idicazioe delle viite eeguite el periodo di riferimeto. L'importo di ogi rata di accoto arà calcolato ai prezzi uitari meo il ribao cotrattuale offerto i ede di gara. Il corripettivo verrà liquidato dall Imprea affidataria del corripodete appalto di mautezioe e coduzioe degli impiati, dietro preetazioe di fattura dell O.N. alla tea imprea. Il Certificato di pagameto arà emeo a cura della D.S. e coegato all appaltatore dei lavori di getioe e mautezioe degli impiati etro 10 gg dalla data di redazioe del medeimo. Pag. 8
9 ART. 7- NORMATIVA DI RIFERIMENTO L'Appaltatore deve eere i poeo dell'autorizzazioe cocea dall'orgao competete ad effettuare verifiche periodiche ugli elevatori e imili previta dal D.P.R. 162/99 e dal D.lg. 17/2010. Deve ottemperare, otto la ua ecluiva repoabilità, alle dipoizioi legilative vigeti, come pure oervare tutti i regolameti, le orme pecifiche che regolao la materia. ART. 8 CONSEGNA DEI LAVORI E DEI SERVIZI, ULTIMAZIONE E COLLAUDO La coega dei Servizi verrà effettuata o oltre 45 giori dalla ottocrizioe del cotratto e arà fatta co appoito verbale i triplice copia ottocritto dal repoabile legale dell'o.n. o di delegato co poteri di firma e dall'icaricato della D.S. dell'azieda. La richiete delle verifiche periodiche e traordiarie oo ioltrate all'orgaimo Notificato a mezzo fax dell ufficio della D.S. preciado: a) la atura della verifica richieta; b) l'ubicazioe dell'impiato da verificare (via, lotto, cala, itero, cortile o quato altro occorre per l'idetificazioe del luogo oggetto dell'iterveto); c) la data e l'ora di tramiioe, che verrà coiderata a tutti gli effetti richieta della verifica ed il tempo etro il quale dovrà eere eeguito la verifica tea. Il termie di ultimazioe dell appalto è fiato alla cadeza del terzo ao, metre il termie ultimo del ervizio coicide co quello della cadeza dell ultima richieta di verifica ioltrata. Potrao eere ioltrate le egalazioi fio all'ultimo gioro di cadeza dell'appalto. Co il certificato di collaudo auale arao retituiti le rate di aldo auale dei ervizi volti. ART. 9 ONERI PER L'O.N. I ervizi devoo eere volti el ripetto delle ormative ulla icurezza delle peroe fiiche coivolte. Soo a carico dell' Orgaimo aggiudicatario, itededoi compree el corripettivo di appalto: 9.1) tutte le pee e tributi, comuque deomiati, relativi allo volgimeto della gara, alla tipulazioe del formale cotratto di appalto ed alla ua eecuzioe, oché tutti gli oeri pecificati o richiamati el cotratto teo e egli altri documeti di appalto, ivi comprei quelli derivati dall'epletameto delle pratiche e tutti gli oeri relativi; 9.2) le pee per provvedere agli trumeti di miurazioe e al peroale eceario per le operazioi di verifica; Pag. 9
10 9.3) le pee di traporto ul luogo oggetto della verifica; 9.4) le egueti pretazioi: a) volgimeto di verifiche periodiche, programmate dall'ater i qualiai umero e luogo, che potrao volgeri ache alla preeza di peroale dell'ater; b) coega meile all'ater della relazioe ulle attività volte co giudizio ullo tato degli impiati verificati, iviado evetualmete copia del verbale; c) coervazioe di u archivio cartaceo preo la ede operativa i Roma e il eceario upporto iformatico, che dovrà eere attivato etro 30 (treta) giori a partire dalla data di aggiudicazioe; d) la tipula di ua polizza co primaria compagia aicurativa per la Repoabilità Civile derivate dall' eercizio delle attività itituzioali volte dai propri Igegeri verificatori, i quali altreì dovrao avere tutti la copertura della Repoabilità Civile Peroale co appoita polizza; detta polizza deve coprire l'itero periodo dell'appalto, compreo il periodo itercorrete dalla ultimazioe dei ervizi alla data di redazioe del Certificato di Regolare epletameto dei ervizi. I premi dell'aicurazioe devoo eere eibiti al D.S. prima dell'iizio dell'epletameto dei ervizi ed i ogi cao a qualiai richieta del D.S.; e) verifica del poeo dei requiiti di profeioalità dei verificatori dichiarati dall Imprea i ede di offerta,. E facoltà dell Ammiitrazioe verificare i via prevetiva le cooceze tecico profeioali del peroale pecialitico dipedete dell Aggiudicatario, i cao di aeza dei requiiti l Ammiitrazioe, tramite la Direzioe dei Servizi, comuicherà all Aggiudicatario la careza ricotrata, co Raccomadata A.R.; l Orgaimo è obbligato, etro due giori dal ricevimeto della ota, a comuicare il omiativo dei otituti del peroale profeioalmete o idoeo; f) omiare di u proprio repoabile co fuzioi di coordiameto del peroale, di iterfaccia tecico-ammiitrativa vero l Ammiitrazioe, e per l accettazioe degli ordii di ervizio della Direzioe dell eecuzioe del cotratto. Il Repoabile delle attività di verifica dovrà avere ua comprovata eperieza el ettore, dichiarata el proprio curriculum profeioale; g) dotare i propri verificatori di u appoito documeto di idetificazioe, muito di fotografia, dal quale riulti che la peroa ia effettivamete alle dipedeze della Società. Il documeto di idetificazioe dovrà eere empre i poeo dell addetto allo volgimeto delle attività di verifica ed eere eibito a richieta del rappreetate dell A.T.E.R.. Se, a eguito di cotrollo, riulterà che uo o più addetti, iao provviti del documeto di cui opra, verrao acquiite le Pag. 10
11 geeralità degli tei e otificate all Orgaimo di certificazioe Notificato, il quale, dovrà preetare i documeti o eibiti all atto del cotrollo alla Direzioe dei Servizi, etro il ecodo gioro lavorativo ucceivo e altreì obbligo dell O.N. dimotrare il poeo delle attrezzature e degli trumeti eceari per le verifiche, oché effettuare la comuicazioe al D.S. dell A.T.E.R., etro 10 giori dall'iizio dell'attività, l'eleco del peroale co qualifica di igegere, delegato ad effettuare le operazioi di verifica periodica o traordiaria di cui al D.P.R. 162/99 e D.lg. 17/2010 ed ua dichiarazioe che gli tei igegeri icaricati della verifica o hao i coro rapporti o collaborazioe di qualiai tipo co progettiti, itallatori o mautetori degli impiati elevatori oggetto di verifica; ART.10 - CAUZIONE E COLLAUDI Allo cadere di ogi ao dell appalto verrà redatto dal Direttore dei Servizi il Certificato auale di Regolare epletameto dei ervizi tei. ART. 11 PENALI PER MANCATO RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI Per ogi iadempieza cotetata dalla D.S. arao calcolate le egueti peali: 1) Per ogi gioro aturale coecutivo di ritardo ell'effettuazioe della verifica, eza giuta caua, verrà applicata ua peale pari ad 50,00 (euro ciquata/00); 2) Il macato ripetto dei termii previti el precedete art 5 capovero 5 di coega dei verbali verrà applicata, ua peale di 50,00 (euro ciquata/00) per ogi gioro aturale coecutivo di ritardo; 3) per ogi iterruzioe del fuzioameto degli impiati, per caue imputabili all"orgaimo di Certificazioe Notificato, verrà applicata ua peale di 100,00 (euro ceto/00) gioraliera per ogi impiato; Se per caue imputabili all Orgaimo di Certificazioe Notificato o al uo peroale, u fermo dell'impiato dovee prolugari oltre il treteimo gioro l'azieda potrà procedere alla rioluzioe del cotratto i dao, oltre che eercitare il diritto di rivala dell'azieda per dai che comuque e doveero derivare. L'importo di tutte le pealità commiate arà detratto i occaioe del pagameto di ciacua rata di aldo auale. ART TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI I oervaza della Legge 136 del ulla tracciabilità dei flui fiaziari, l O.N. i aume l obbligo di comuicare, all Azieda il coto di Itituto Bacario o Pote Italiae preo cui i effettuao le operazioi attieti alla commea pubblica. Pag. 11
12 L Azieda comuicherà il C.I.G. e il C.U.P. da idicare ulle traazioi fiaziarie oggetto della diciplia ecoomica d appalto e cioè tutti i pagameti detiati a dipedeti, couleti e foritori di bei e ervizi, rietrati tra le pee geerali oché per quelli detiati all acquito di immobilizzazioi teciche e ei cotratti ottocritti co i ubappaltatori e i geerale co i ubcotraeti. ART ADEGUAMENTO DEI PREZZI L adeguameto dei prezzi i applica a tutti i ervizi oggetto del preete cotratto. L adeguameto dei prezzi è regolato all art. 115 del D.Lg. 12 aprile e.m.e. L adeguameto dei prezzi è applicabile olo dopo il primo ao di vigeza del cotratto di appalto a partire dal primo gioro utile del ecodo ao cotrattuale. Pag. 12

References: ART. 1
 ART. 2
 ART. 3
 ART. 4
 ART. 5
 ART. 6
 ART. 7
 ART. 8
 ART. 9
 ART. 12
 ART. 13
 art. 55
 art. 55
 art. 56
 art. 57
 art. 82
 art. 83
 ART. 1
 ART. 2
 articolo 53
 ART. 3
 art. 14
 ART. 4
 ART. 5
 ART. 6
 ART. 7
 ART. 8
 ART. 9
 ART.10
 ART. 11
 art. 115