Source: http://docplayer.cz/9472729-Smlouva-o-dilo-uzavrena-dole-uvedeneho-dne-mesice-a-roku-cl-1-smluvni-strany-objednatel-tel-fax-e-mail.html
Timestamp: 2017-09-25 10:11:26+00:00

Document:
SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dole uvedeného dne, měsíce a roku. Čl. 1 - Smluvní strany : Objednatel : Tel.: Fax. : - PDF
SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dole uvedeného dne, měsíce a roku. Čl. 1 - Smluvní strany : Objednatel : Tel.: Fax. :
Download "SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dole uvedeného dne, měsíce a roku. Čl. 1 - Smluvní strany : Objednatel : Tel.: Fax. : E-mail :"
1 SMLOUVA O DÍLO č. uzavřená dole uvedeného dne, měsíce a roku Čl. 1 - Smluvní strany : Objednatel : Tel.: Fax. : zastoupen : zmocněnec pro jednání ve věcech smlouvy: IČO : EU-DIČ : Bank.spojení: č.ú. : ve věcech technických: 1.2 Zhotovitel : Tel. : Fax : Zastoupen : zmocněnec pro jednání: ve věcech smlouvy: ve věcech technických: IČO : EU-DIČ : Bank.spojení: Společnost zapsána Krajským soudem v SOD Strana 1 (celkem 6)
2 Čl. 2 - Předmět díla Předmětem díla je zhotovení podlahy výrobního typu Místo plnění:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Rozsah plnění zhotovitele je dán technologií provedení a soupisem výkonů, jež jsou specifikovány v čl. 2.3 této smlouvy o dílo. Rozsah Skutečná výměra ploch bude specifikována stavebním dozorem objednatele a potvrzena v předávacím protokolu. 2.3 Rozsah technologie a specifikace provedení díla 2.1 Objednatel prohlašuje, že má zabezpečeno financování těchto prací a zavazuje se uhradit zhotoviteli za provedení díla cenu tak, jak je dále uvedeno. Čl. 3 Doba plnění 3.1 Termín převzetí staveniště : xxxxxxxxxx Termín nástupu-zahájení díla: xxxxxxxxxx Termín ukončení plnění- předání díla: xxxxxxxxxx Možnost plného mechanického zatížení : po 2 dnech od data předání díla 3.2 Termínem nástupu se rozumí zahájení prací 3.3 Termínem ukončení plnění se rozumí ukončení prací jejím předání a podpisem předávacího protokolu oběma stranami s uvedením eventuelních vad a nedodělků a případného termínu jejich odstranění 3.4 Zhotovitel si vyhrazuje právo prodloužit termín ukončení plnění o stejnou dobu o jakou bylo případně zpožděno předání připraveného staveniště objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě Zhotovitel si vyhrazuje právo na změnu termínu, ukončení plnění v případě nepříznivých teplotních podmínek v prostoru realizace díla ( méně než 15 o C ). Termín nástupu na zahájení díla je podmíněn zaplacením případné zálohy ceny díla.. Zhotovitel je oprávněn nastoupit na provádění díla i později, v případě nezaplacení zálohy na provádění díla ve lhůtě uvedené v čl této smlouvy, a to o dobu prodlení se zaplacením zálohy na cenu díla objednatelem. 3.6.Termín nástupu je taktéž podmíněn věrohodným doručením podepsané této smlouvy o dílo ze strany objednatele před dohodnutým nástupem. 3.7Je-li plnění zhotovitele vázáno na poskytnutí součinnosti či podkladů ze strany objednatele a ten ani po předchozí písemné výzvě zhotovitele svoji povinnost nesplnil, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit a požadovat penále ve výši 10% ze smluvené ceny zboží či služby. Čl. 4 Cena, platební podmínky, cena díla se sjednána ve smyslu zákona č.526/90 Sb. zákona o cenách, vzájemnou dohodou smluvních stran SOD Strana 2 (celkem 6)
3 4.1.Skutečná cena bude zhotovitelem vyfakturována v souladu oboustranně potvrzeného soupisu výkonů a skutečně provedených metrů uvedených ve Zjišťovacím protokolu podepsaným při převzetí staveniště, kde je uveden skutečný rozsah specifikace díla 4.2.Pro případné vícepráce a spotřebu materiálu nad rozsah uvedený v čl. 4.1 si smluvní strany stanoví cenu takto: práce v hodinové mzdě : pracovník 350,-Kč/hod + DPH : vedoucí prac.čety 450,-Kč/hod + DPH 4.3. Platební podmínky. Konečná faktura bude vystavena na základě oboustranně potvrzeného soupisu výkonů a skutečně provedených metrů uvedených v předávacím protokolu a bude obsahovat DPH. Záloha na dílo se sjednává ve i xxxxxx,-kč a bude objednatelem zaplacena na účet zhotovitele nejpozději 7 dnů před zahájením prací Konečná faktura zhotovitele bude vystavena a předána objednateli v den předání díla se splatností 14-ti dnů od vystavení V případě, že na straně odběratele dojde k prodlení se zaplacením kterékoli dohodnuté splátky, byla smluvními stranami dohodnuta smluvní pokuta ve výši 0,1% z ceny zboží za každý započatý den prodlení a od 7. dne prodlení ve výši 0,5% z ceny zboží za každý započatý den prodlení Nabytí vlastnického práva. Předmět plnění zůstává do zaplacení ceny díla ve vlastnictví zhotovitele Čl. 5 Spolupůsobení objednatele 5.1 Objednatel se zavazuje před převzetím staveniště provést stavební připravenost ( svým nákladem) v tomto rozsahu : - zajistit bezplatně zdroj elektrické energie 220 a 380 V/32 A - zajistit bezplatně dostatečné osvětlení realizované plochy po dobu realizačních prací - zajistit bezplatně teplotu v místě pokládky min o C - zajistit volný přístup k realizovaným plochám, místo pro uložení materiálu - zajistit koordinaci pracovníků objednatele a zhotovitele - určit prostor pro umístění kontejneru na odpad - zajistit zamezení přístupu osob pro účely ochrany plochy na níž je dílo prováděno před poškozením (přítomnost nepovolaných osob, atd.) - umožnění nepřetržitého provozu - určit odpovědnou osobu zmocněnou k převzetí provedených výkonů a k zajištění součinnosti prací, která bude po celou dobu realizace přítomna na staveništi, nebo v jeho blízkosti tak, aby v případě potřeby mohl zhotovitel tuto ihned kontaktovat. V případě změny odpovědné osoby písemně, okamžitě upozornit zhotovitele v souladu s čl. 10, kap Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů v rozsahu likvidace obalů od jím použitých materiálů, likvidaci ostatních odpadů je povinen zajistit objednatel. Čl. 6 Předání a převzetí staveniště, podmínky realizace prací SOD Strana 3 (celkem 6)
4 6.1 Převzetí staveniště bude provedeno ke dni nástupu na realizaci. Převzetí staveniště proběhne zápisem obou dotčených stran do stavebního deníku s uvedením eventuelních závad nebo doplňujících požadavků na stavební připravenost v souladu 6.2 Po dobu prací si odpovědný pracovník zhotovitele povede stavební deník, kde bude zaznamenáno převzetí staveniště, postup prací a všechny okolnosti související s realizací prací. 6.3 Dílo je provedeno jeho řádným dokončením a předáním objednateli. O převzetí díla objednatelem bude mezi smluvními stranami sepsán zápis Protokol o předání, ve kterém budou uvedeny eventuální drobné vady a nedodělky, které nebrání převzetí díla, s termíny jejich odstranění a stanovisko objednatele, že stavební dílo přejímá. Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvedou zástupci důvody proč dílo nepřebírají a jejich odůvodnění. Zástupci rovněž dohodnou náhradní termín předání. 6.4 Dojde-li k užívání díla aniž byl sepsán zápis o předání a převzetí nebo objednatel nepřevezme dílo ani v náhradním termínu předání dle předchozího odstavce, má se za to, že dílo bylo řádně ukončeno a předáno V případě vzniku povinnosti oznámení provádění díla stavebnímu úřadu, si tuto povinnost zajišťuje objednatel Čl. 7 - Technologie 7.1 Objednatel byl seznámen s technologií provádění. Čl. 8 - Vady díla 8.2 Zhotovitel odpovídá za vadu díla, kterou má dílo v době předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka, odpovídá objednateli v rozsahu této záruky. 8.3 Zhotovitel na písemnou výzvu objednatele nejpozději do 20 pracovních dnů posoudí oprávněnost reklamace a odstraní oprávněně nárokované vady a nedodělky, které spadají do předmětného plnění této SOD v oboustranně dohodnutém termínu.. Reklamační nároky jsou řešeny na základě individuálních požadavků objednatele, respektive investora. 8.4 Reklamační vady budou odstraněny po dohodě s objednatelem, Čl. 9 - Záruka 9.1 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo písemnou záruku v délce 24 měsíců 9.2 V případě, že bude objednatel v prodlení s úhradou konečné faktury zhotoviteli větším než 21 dnů, sjednávají si tímto smluvní strany, že bude záruka dle kap. 9.1 zrušena k 22.dni prodlení a zhotovitel poskytuje záruku v délce 12 měsíců od předání díla. 9.2 Nejsou-li vyrovnány finanční závazky objednatele vůči zhotoviteli, vyplývající z této smlouvy, provede zhotovitel odstranění záručních vad za úplatu, a to za cenu v přiměřené výši a platbě poskytnuté předem před započetím prací. 9.3 Zhotovitel nezodpovídá za vady způsobené neodborným zacházením nebo mechanickým poškozením díla, způsobené objednatelem nebo třetí osobou a dále pak, bylo-li dílo provedeno podle vadných podkladů předaných objednatelem SOD Strana 4 (celkem 6)
5 Čl Zvláštní ujednání 10.1 Uzavřením smlouvy se stávají všechny přílohy součástí smluvního vztahu, považují se za odsouhlasené a závazné pro obě strany Pro smluvní účely uvedené pojmy zadavatel či objednatel či zákazník či příkazce či stavebník rovnají pojmu objednatel, pojmy příjemce zakázky či dodavatel rovnají pojmu zhotovitel Smluvní strany jsou povinny neprodleně písemně se navzájem vyrozumět o změnách svého obchodního jména a adresy, jakož i případném přechodu svých závazků ze smlouvy na jiný právní subjekt. Změna obchodního jména bude uvedena v dodatku ke smlouvě Změny osob oprávněných k jednání dle smlouvy, změny pracovníka pověřeného stavebním dozorem a změny vedoucího stavby či montáže budou uvedeny v dodatku ke smlouvě Práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající nelze bez souhlasu druhé smluvní strany převádět na jiný subjekt Práva a povinnosti smluvních stran, jejichž úprava není ve smlouvě výslovně dohodnuta se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a dalších souvisejících předpisů Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze oboustranně přijatými písemnými dodatky výslovně za dodatky označenými, průběžně číslovanými a podepisovanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K návrhům dodatků se objednatel a zhotovitel zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě do 3 dnů od doručení návrhu Podpisem oprávněných zástupců se zápisy o předání projektové dokumentace, předání staveniště či pracoviště, jakož i zápisy ze stavebního deníku stanou závazným podkladem pro event. dodatky ke smlouvě Veškerá korespondence týkající se smlouvy, zejména jejího plnění a případných změn či dodatků musí být druhé smluvní straně zaslána doporučeným dopisem (nebo jinak hodnověrným způsobem) a opatřena podpisy oprávněných osob. Toto nevylučuje osobní předání korespondence Smluvní strany se zavazují řešit sporné záležitosti jednáním oprávněných osob Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z této smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové adrese přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy. Čl Odstoupení od smlouvy 11.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že od této smlouvy může odstoupit: SOD Strana 5 (celkem 6)
6 a) objednatel na svůj návrh a to jedině zaplacením odstupného ve výši 10% z celkové ceny (bez DPH) b) zhotovitel, pokud objednatel nezaplatí v termínu splatnosti částečnou nebo celkovou fakturovanou částku nebo na základě čl. 3.6 této smlouvy c) Objednatel a zhotovitel společně na základě vzájemné dohody 11.2 Odstoupení je účinné třetím dnem po doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé straně. Odstupné je splatné ve lhůtě 7 dnů od účinného odstoupení Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok zhotovitele na smluvní pokuty, úroky či případnou náhradu škody vzniklou v souvislosti s odstoupením od smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích oboustranně potvrzených, z nichž každá strana obdrží po 1 exemplářích. Přílohy : V.dne... V...dne.. Za zhotovitele : Za objednatele : SOD Strana 6 (celkem 6)
SMLOUVA O DÍLO Č.16M031 uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku
měřící a regulační technika 1/5 SMLOUVA O DÍLO Č.16M031 uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku Pro akci: Výměna M + R a elektroinstalace kotelny Semanín, Semanínská 2052, 560 02 Čeká Třebová

References: Čl. 1
 Čl. 1
 Čl. 1
 Čl. 1
 Čl. 2
 čl. 2
 Čl. 3
 Čl. 4
 zákona č.526
 čl. 4
 Čl. 5
 čl. 10
 Čl. 6
 Čl. 7
 Čl. 8
 Čl. 9
 čl. 3