Source: http://docplayer.pl/34902-Stan-na-dzien-sporzadzenia-prospektu-informacyjnego-szczecin-16-10-2014-r.html
Timestamp: 2016-12-10 09:18:26+00:00

Document:
⭐Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, r.
Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, r.
Download "Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r."
1 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Przedsięwzięcie deweloperskie "budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu dla zespołu sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych" I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper "GRAZ" Gruszka Andrzej, Gruszka Zbigniew Spółka Jawna Adres Szczecin, pl. Zgody 1/A Nr NIP i REGON Nr telefonu , , Adres poczty elektronicznej Nr faksu Adres strony internetowej dewelopera II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA: Spółka Jawna GRAZ jako prywatne przedsiębiorstwo funkcjonuje od 1981 roku, a od 1992 zajmuje się budownictwem. Jesteśmy firmą rodzinną, stanowimy zgrany zespół, co jest silną stroną realizowanego przez nas biznesu. Wieloletnie doświadczenie nauczyło nas spełniać oczekiwania odbiorców mieszkań i domów, zarówno pod względem architektonicznym, zastosowanych technologii, jakości i terminowości wykonawstwa. Wiedza pozyskana w toku działalności deweloperskiej pozwala nam zapewnić uczciwą, rzetelną i fachową obsługę transakcji. Działamy na terenie Szczecina i okolic, gdzie cieszymy się ugruntowaną i utrwaloną przez lata pozycją na rynku oraz zaufaniem klientów. W naszej dotychczasowej ofercie znalazły się: nowe mieszkania w Szczecinie, nowe lokale użytkowe w Szczecinie, nowe domy w Szczecinie i okolicach. Poszukując nowych mieszkań i domów na rynku szczecińskim, z racji współpracy, znajdziecie 12 Państwo naszą ofertę nie tylko na naszej stronie internetowej, ale również w agencjach nieruchomości, u pośredników nieruchomości oraz w biurach nieruchomości. Firma współpracuje z wieloma bankami. Jako pierwszy budynek, w roku 2000 powstała kamienica przy ul. Chmielewskiego 18D w Szczecinie. W budynku znajduje się 27 mieszkań oraz 14 garaży w piwnicy. Mieszkania na parterze posiadają ogromne tarasy. Kolejną budową ( zakończona w 2001 roku) byłą budowa budynku dla obecnie Narodowego Funduszu Zdrowia przy ul. Arkońskiej 54 w Szczecinie. Równocześnie powstawał budynek -plomba przy ul. Szarotki 19, gdzie powstało 15 mieszkań. Na ostatniej kondygnacji mieszkania dwupoziomowe posiadają ogromne tarasy. W roku 2002 wybudowaliśmy kompleks 45 garaży przy ul. Fieldorfa w Szczecinie. W tym samym czasie budowaliśmy budynek wielorodzinny przy ul. Chmielewskiego 18E. Budowa została zakończona w 2003 roku. W budynku jest 33 mieszkania. W roku 2005 zakończyliśmy budowę kompleksu trzech budynków przy ul. Dąbrowskiego 4 i 5 oraz ul. Potulickiej 36. W sumie wybudowanych zostało tam 86 mieszkań, 5 lokali usługowych oraz garaże w podziemiu. Kolejna inwestycja powstała w roku 2007 na Pomorzanach przy ul. Inowrocławskiej. Mały, kameralny budynek posiada 12 mieszkań oraz garaże w podziemiu. Równocześnie powstał budynek na Pogodnie przy ul. Marii Konopnickiej 36, w którym powstało 5 mieszkań oraz garaże w podziemiu. Również w roku 2007 zakończona została budowa szeregowca w Dobrej Szczecińskiej przy ul. Granicznej, gdzie powstało 23 domki. Spółka nasza jako pierwsza na rynku deweloperskim wprowadziła bardzo wysoki standard części wspólnych oddawanych inwestycji. Klatki schodowe wykonane y marmuru lub granitu, energooszczędne systemy oświetlenia. Wszystkie realizowane przez nas obiekty oddane do użytku charakteryzują się niskimi kosztami eksploatacji dzięki wprowadzeniu energooszczędnych materiałów i nowych technologii. PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO (należy wskazać o ile istnieją trzy ukończone przedsięwzięcia deweloperskie, w tym ostatnie Szczecin, ul. Legionów Dąbrowskiego 12, 13, 14; Przedsięwzięcie polegało na budowie zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażem podziemnym. w doskonałej lokalizacji w centrum Szczecina. W skład zespołu budynków wchodzą dwa budynki. Budynek duży, trzyklatkowy i budynek mały, jednoklatkowy, w którym jest 12 mieszkań. W sumie inwestycja ma osiemdziesiąt cztery mieszkania oraz garaże i miejsca parkingowe w podziemiu. W budynkach Adres zamontowane są windy. Inwestycja rozpoczęta została w dniu 10 października 2006 roku zgodnie z pozwoleniem na budowę DECYZJA nr 1416/06 wydanym przez Urząd Miasta Szczecina w dniu r., znak WUiAB/IIB/IŻ/73531/296/06, UNP:45590/WUiAB/-I/06 oraz zaświadczeniem z dnia r., że powyższa decyzja jest ostateczna znak WUiAB/IIB/IŻ/7359/142/06, Data rozpoczęcia UNP:68579/WUiAB/-XV/06 23 Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Dnia 4 kwietnia 2008 roku pismem znak PINB- ROP/DD/SK/7353/8992/1412/08 Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie zaświadcza, ze: decyzja z dnia r. znak PINB-ROP/DD/SK/7353/8992/07/08 o pozwoleniu na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdującego się przy ul. Legionów Dąbrowskiego 13 w Szczecinie i decyzja z dnia r. znak PINB-ROP/DD/SK/7114/301/08 o pozwoleniu na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami znajdującego się przy ul. Legionów Dąbrowskiego 14 w Szczecinie, oraz, ze decyzja z dnia r. znak PINB- ROP/DD/SK/7114/193/1281/08 o pozwoleniu na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, znajdującego się przy ul. Legionów Dąbrowskiego 15 w Szczecinie są ostateczne. PRZYKŁAD INNEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Wołczkowo, ul. Forsycji 1 24; Inwestycja polegała na budowie dwudziestu czterech budynków Adres mieszkalnych, jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Rozpoczęcie robót nastąpiło w dniu 29 lipca 2008 roku zgodnie z pozwoleniem na budowę DECYZJA nr 796/2008 z dnia Data rozpoczęcia r., znak AB.GS D/08 Zawiadomienie o zakończeniu budowy złożone zostało r., a Powiatowy Inspektorat Nadzoru Data wydania ostatecznego Budowlanego w Policach zaświadczył, że nie wniesiono do pozwolenia na użytkowanie zawiadomienie sprzeciwu inwestycja została zakończona. OSTATNIO UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE Szczecin, ul. Marii Konopnickiej 41A; Ostatnio ukończonym projektem realizowanym przez spółkę jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w prestiżowej dzielnicy Szczecina na Pogodnie, przy ul. Marii Konopnickiej 41A. W nowoczesnym architektonicznie budynku zlokalizowanych jest sześć komfortowych mieszkań na trzech kondygnacjach. W podziemiu Adres znajduje się garaż z miejscami parkingowymi. Budowa rozpoczęta została r. zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 1856/09 z dnia r. znak WUiAB/III/GD/73531/68/09, UNP:12405/WUiAB/-I/09 oraz zaświadczeniem z dnia r. o braku odwołań do niniejszego pozwolenia, znak WUiAB/III/GD/7359/49/10, Data rozpoczęcia UNP:3534/WUiAB/XV/10 W dniu r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie zaświadczył, że decyzja o Data wydania ostatecznego pozwoleniu na użytkowanie wydana przez Powiatowego pozwolenia na użytkowanie Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie w dniu r., znak PINB-ROP/GI/7114/4120/354/11, jest ostateczna 34 Czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) postępowanie egzekucyjne na kwotę powyżej zł przeciwko deweloperowi nie toczyło się i nie toczy postępowanie egzekucyjne III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIECIA DEWELOPERSKIEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU Adres i nr działki Inwestycja zlokalizowana jest w Szczecinie przy ul. Księżnej ewidencyjnej Dąbrówki Nad Odrą na działce nr 2/40, obręb 3062 Nad Odrą Nr księgi wieczystej Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej Działka nr 2/40 posiadają księgę wieczystą KW nr SZ1S/ /7. Księga prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XII Wydział Ksiąg Wieczystych W dziale IV księgi wieczystej na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego brak jest zarejestrowanych wniosków o wpis W przypadku braku księgi wieczystej informacje o powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomości Plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działek nie dotyczy przeznaczenie w planie dopuszczalna wysokość zabudowy 1.)Dla działki 2/40 brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja realizowana jest w oparciu o decyzję nr 140/12 o warunkach zabudowy z dnia r.. 2.)Dla działek sąsiadujących z dz. nr 2/40 (dz. nr 12, dz. nr ¾ - ul. Dąbrówki, dz. nr 1/3 ul. Nad Odrą, dz. nr 2/41 GRAZ S.J., dz. nr 2/38 i 2/39 FOSFAN S.A) brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki 2/40 - wysokość budynku do kalenicy ustala się do 15,5 m. Dla sąsiadujących działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przypuszcza się, że wysokość zabudowy dla 45 dopuszczalny procent zabudowy działki sąsiadujących działek wyniesie również 15,5 m. Dla działki 2/40 wielkość powierzchni zabudowy max. 24%. Dla sąsiadujących działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przypuszcza się, że wielkość powierzchni zabudowy dla sąsiadujących działek wyniesie również max. 24%. Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach Brak informacji zawartych w publicznie dostępnych dokumentach na temat przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości znajdującej się w Szczecinie na dz. nr 2/40, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach. INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU Czy jest pozwolenie na budowę Czy pozwolenie na budowę jest ostateczne Czy pozwolenie na budowę jest zaskarżone Nr pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał tak tak Decyzja nr 168/14 wydana przez prezydenta Miasta Szczecina, nr pisma WUiAB-IV ML, która stała się ostateczna dnia r. nie 56 Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości Opis przedsięwzięcia deweloperskiego Sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Rozpoczęcie prac nastąpiło r. Zakończenie budowy planowane jest na r. Przeniesienie prawa własności w formie aktu notarialnego nastąpi do r. liczba budynków 1 rozmieszczenie na nieruchomości (należy podać minimalny odstęp pomiędzy budynkami) Budynek usytuowany będzie w północno zachodniej części działki nr 2/40 na łagodnym wzniesieniu w odległości 25 m od mało uczęszczanej ul. Księżnej Dąbrówki. Minimalna odległość od powstających w późniejszych etapach budynków wyniesie 8 m. powierzchnia mieszkań liczona jest na podstawie Polskiej Normy PN- ISO 9836:1997 środki własne oraz wpłaty uzyskane od klientów Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego Środki ochrony nabywców nie dotyczy Rozpoczęcie sprzedaży na inwestycji przy ul. Księżnej Dąbrówki Nad Odrą nastąpiło przed dniem wejścia w życie Ustawy, tj. przed 29 kwietnia 2012 r. w związku z powyższym w/w środki ochrony nie dotyczą powyższej informacji. Brak wymogu założenia rachunku powierniczego zgodnie z art. 37 Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 roku. Główne zasady funkcjonowania wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy nie dotyczy Nazwa instytucji zapewniającej bezpieczeństwo środków nabywcy nie dotyczy 67 Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego, w etapach załącznik nr 3 Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, odnośnie wysokości stawek podatku od towarów i usług, w trakcie obowiązywania umowy, cena ustalona w umowie ulegnie odpowiedniej zmianie z tego wynikającej. W przypadku gdy cena ulegnie zwiększeniu w związku ze zmianą stawki podatku VAT, nabywcy będzie przysługiwać prawo do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go przez dewelopera o zmianie stawki podatku od towarów i usług. WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ Należy opisać na jakich Stronie nabywającej przysługuje prawo odstąpienia od warunkach można odstąpić od umowy deweloperskiej umowy, jeżeli: 1) umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. 2011, Nr 232, poz.1377) 2) informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, o których mowa w art. 22 wyżej powołanej ustawy, 3) Spółka pod firmą: GRAZ Gruszka Andrzej, Gruszka Zbigniew spółka jawna z siedzibą w Szczecinie nie doręczyła zgodnie z art. 18 i art. 19 wyżej powołanej ustawy prospektu informacyjnego wraz z załącznikami, 4) informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, nie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej, 5) prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do wyżej powołanej ustawy, 6) Spółka pod firmą: GRAZ Gruszka Andrzej, Gruszka Zbigniew spółka jawna z siedzibą w Szczecinie nie przeniesie na stronę nabywającą własności lokalu, w terminie określonym w umowie deweloperskiej. W przypadkach, o których mowa powyżej w pkt 1-5, 78 strona nabywająca ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli odstąpienie przez stronę nabywającą od umowy, nastąpi w przypadku, o którym mowa powyżej w pkt 1-5, Spółka będzie zobowiązana do zwrotu na rzecz strony nabywającej wpłaconych przez nią kwot, w terminie 60 dni od daty złożenia przez stronę nabywającą oświadczenia o odstąpieniu od umowy deweloperskiej zawierającą zgodę na wykreślenie roszczenia o zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, o ile roszczenie takie będzie wpisane do księgi wieczystej. W przypadku, o którym mowa powyżej w pkt 6, przed skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy deweloperskiej strona nabywająca jest zobowiązana wyznaczyć Spółce pod firmą: GRAZ Gruszka Andrzej, Gruszka Zbigniew spółka jawna z siedzibą w Szczecinie dodatkowy dniowy termin na przeniesienie własności lokalu, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu strona nabywająca będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Strona nabywająca zachowuje roszczenie z tytułu kary umownej za okres opóźnienia. Jeżeli odstąpienie przez stronę nabywającą od umowy, nastąpi w przypadku, o którym mowa powyżej w pkt 6, Spółka będzie zobowiązana do zwrotu na rzecz strony nabywającej wpłaconych przez nią kwot powiększonych o karę umowną w wysokości 5 % ceny nabycia lokalu netto w terminie 60 dni od daty złożenia przez stronę nabywającą oświadczenia o odstąpieniu od umowy deweloperskiej zawierającą zgodę na wykreślenie roszczenia o zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, o ile roszczenie takie będzie wpisane do księgi wieczystej. 7) Cena nabycia lokalu, będącego przedmiotem umowy ulegnie zwiększeniu w przypadku ustawowego wzrostu podatku od towarów i usług (VAT). Stronie nabywającej będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 7 dni od dnia powiadomienia jej przez Spółkę o zmianie 89 stawki podatku od towarów i usług (VAT). W takim przypadku Spółka zobowiązuje się do zwrotu całości kwot pieniężnych wpłaconych na poczet ceny nabycia, określonych w umowie deweloperskiej. W tym przypadku zwrot wpłaconych kwot nastąpi w terminie 60 dni od daty złożenia przez stronę nabywającą oświadczenia o odstąpieniu od umowy deweloperskiej zawierającą zgodę na wykreślenie roszczenia o zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, o ile roszczenie takie będzie wpisane do księgi wieczystej. Strony oświadczają, że w przypadku skorzystania przez stronę nabywającą z prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 29 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. 2011, Nr 232, poz.1377), umowa deweloperska będzie uważana za niezawartą, a strona nabywająca nie będzie ponosić żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy. Ponadto Spółka dokona zwrotu kwot wpłaconych przez stronę nabywającą na zasadach określonych w umowie oraz ustawie z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. 2011, Nr 232, poz.1377), tj. w terminie 60 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie woli strony nabywającej o odstąpieniu od umowy deweloperskiej będzie skuteczne, jeżeli będzie zawierać zgodę na wykreślenie roszczenia o ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienia złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, o ile roszczenie takie będzie wpisane do księgi wieczystej. Oświadczanie woli o odstąpieniu od umowy winno być dostarczone na ostatni podany przez drugą stronę umowy adres. Spółce pod firmą: GRAZ Gruszka Andrzej, Gruszka Zbigniew spółka jawna z siedzibą w Szczecinie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 1) Strona nabywająca nie spełni świadczenia 910 pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w umowie deweloperskiej, mimo wezwania strony nabywającej w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez stronę nabywająca świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej, 2) Strona nabywająca nie stawi się do odbioru lokalu mieszkalnego lub podpisania aktu notarialnego umowy przeniesienia własności lokalu, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się strony nabywającej jest spowodowane działaniem siły wyższej. W przypadku odstąpienia przez Spółkę od umowy, Spółka zobowiązuje się do zwrotu kwot pieniężnych wpłaconych na poczet ceny nabycia za przedmiot umowy, określonej w umowie deweloperskiej, pomniejszonych o karę umowną w wysokości 5 % ceny nabycia lokalu netto. Zwrot wpłaconych kwot nastąpi w terminie 60 dni od daty złożenia przez stronę nabywającą oświadczenia zawierającego zgodę na wykreślenie roszczenia o zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, o ile roszczenie takie będzie wpisane do księgi wieczystej. Oświadczanie woli o odstąpieniu od umowy winno być dostarczone na ostatni podany przez drugą stronę umowy adres. Zgodnie z art. 31 ust.2 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. 2011, Nr 232, poz.1377), w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez zbywającą Spółkę w sytuacjach określonych w art. 29 ust. 4 i 5 wyżej powołanej ustawy, strona nabywająca zobowiązana jest wyrazić zgodę na wykreślenie roszczenia o zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. INNE INFORMACJE 1011 Informacje o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej z: 1.) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 2.) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego; 3.) kopią pozwolenia na budowę; 4.) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata; 5.) projektem architektoniczno - budowlanym; CZĘŚĆ INDYWIDUALNA Cena m2 powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego będącego przedmiotem umowy deweloperskiej lub budynku w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem umowy deweloperskiej zł brutto za 1 m2 liczba kondygnacji 6 technologia wykonania ławy fundamentowe beton B30 ściany fundamentowe beton B30 żelbetowe, monolityczne, izolowane przeciwwilgociowo. ocieplone styropianem strop nad piwnicą monolityczny żelbetowy ściany kondygnacji mieszkalnych cegła silikatowa stropy strunobeton konstrukcja dachu częściowo betonowa, częściowo drewniana, kryta papą tynki zewnętrzne i elewacje wykończone na gotowo, ocieplone systemowo 1112 standard prac wykończeniowych w części wspólnej budynku i terenie wokół niego, stanowiącym część wspólną nieruchomości winda - dźwig 6 osobowy, przystosowany dla osób niepełnosprawnych ściany klatki schodowej malowane na gotowo farba akrylową w kolorze posadzki i schodnie wykończone płytkami ceramicznymi liczba lokali w budynku 35 liczba miejsc garażowych i postojowych 9 dostępne media w budynku dostęp do drogi publicznej prąd, woda, kanalizacja, gaz Dostęp do drogi publicznej zostanie zapewniony bezpośrednio od ulicy Księżnej Dąbrówki (dz. nr. ) Określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku, jeżeli przedsięwzięcie deweloperskie dotyczy lokali mieszkalnych Lokal usytuowany jest po. stronie od wejścia do budynku na. kondygnacji i oznaczony jest numerem ; Określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper W lokalu mieszkalnym oznaczonym numerem., znajdującym się na. (np. parterze) budynku oznaczonego nr 1 znajduje się.. (np. korytarz, pokój dzienny, kuchnia,łazienka oraz pomieszczenie przynależne: boks piwniczny o powierzchni. m2, o łącznej powierzchni użytkowej lokalu.. m2, Standard wykończenia tynki gipsowe kategorii III posadzka betonowa zatarta na gładko przygotowana do położenia podłogi okna PCV o współczynniku przenikalności 1.1 instalacje c.o. wyposażona w grzejniki podłączona do lokalnej kotłowni gazowej wszystkie media opomiarowane instalacja elektryczna instalacja elektryczna trójfazowa do kuchenki elektrycznej instalacja telefoniczna instalacja internetowa instalacja TV instalacja domofonowa drzwi wewnętrzne, wejściowe do mieszkań typu 1213 antywłamaniowego bramy garażowe, uchylne standard klatka schodowa posadzka i biegi schodowe terakota winda osobowa zagospodarowanie terenu podjazdy do garaży, miejsca parkingowe polbruk Załączniki: 1.) Zagospodarowanie terenu z lokalizacją budynku 2.) Rzut lokalu mieszkalnego 3.) Harmonogram rzeczowo finansowy 4.) Wzór umowy deweloperskiej. podpis dewelopera lub osoby uprawnionej do jego reprezentacji oraz pieczęć firmowa Odebrałem/-am/ w dniu. w celu zapoznania się z treścią niniejszego dokumentu Czytelny podpis.. 13 Podobne dokumenty
1 U M O W A Nr najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony WZÓR umowa na 3 lata zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, Bardziej szczegółowo Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Bardziej szczegółowo WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ
ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Bardziej szczegółowo Twój pomysł, europejskie pieniądze
Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Bardziej szczegółowo PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Bardziej szczegółowo Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne
Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z Bardziej szczegółowo Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy
1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa Bardziej szczegółowo Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej
PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe Bardziej szczegółowo USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne
Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193. Bardziej szczegółowo Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Kancelaria Sejmu s. 1/26 Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. Bardziej szczegółowo REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM
REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez: Bardziej szczegółowo USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne
Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik Bardziej szczegółowo USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.
Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek od środków transportowych; Bardziej szczegółowo Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)
Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia Bardziej szczegółowo USTAWA. z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 130 poz. 1188) (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz.
zmiany: 2009-03-07 Dz.U.2009.18.97 art. 46 2009-09-01 Dz.U.2008.180.1109 art. 28 2009-10-31 Dz.U.2009.168.1323 art. 215 2010-04-10 Dz.U.2010.47.278 art. 41 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. (1) (2) Prawo Bardziej szczegółowo REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek Bardziej szczegółowo Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79 Bardziej szczegółowo Regulamin kart debetowych Getinonline
Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania Bardziej szczegółowo UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015
Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Bardziej szczegółowo II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających Bardziej szczegółowo USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1)
Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2009 r. Nr 115, poz. 964. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które Bardziej szczegółowo USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji
Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Bardziej szczegółowo Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej
Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej Bardziej szczegółowo WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA
WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I, którego urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i który będzie odbierać gaz ziemny Bardziej szczegółowo REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej Bardziej szczegółowo 2016 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres

References: art. 37
 art. 22
 art. 22
 art. 18
 art. 19
 art. 29
 art. 31
 art. 29
 Art. 1
 Art. 1
 art. 46
 art. 28
 art. 215
 art. 41
 art. 39