Source: http://docplayer.it/10255242-Comune-di-ponte-san-pietro-piazza-liberta-n-1-24036-ponte-san-pietro-bg-tel-n-035-6228411-rep-atti-n-2492.html
Timestamp: 2018-06-22 11:40:07+00:00

Document:
COMUNE DI PONTE SAN PIETRO Piazza Libertà n Ponte San Pietro (Bg) tel. n Rep. atti n. 2492
Download "COMUNE DI PONTE SAN PIETRO Piazza Libertà n. 1 24036 Ponte San Pietro (Bg) tel. n. 035 6228411 Rep. atti n. 2492"
1 COMUNE DI PONTE SAN PIETRO Piazza Libertà n Ponte San Pietro (Bg) tel. n Rep. atti n LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO SITA IN VIA DON ALLEGRINI A LOCATE CIG: EAD CUP: J34H L anno duemilaquindici, addì 28 del mese di settembre, in Ponte San Pietro, nella Residenza comunale, tra i signori - ROTA dott. arch. Oliviero, nato a Bergamo il , in qualità di Responsabile Area 2.02 Pianificazione e gestione del territorio del Settore 2, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale, il quale interviene in questo atto, in esecuzione di quanto prevede l atto di gestione del personale n del , in rappresentanza e per conto del Comune di Ponte San Pietro - P.I ; - DURELLI geom. Cristian, nato a Bergamo il e residente in Zanica (Bg) Via Caravaggio n. 1, legale rappresentante della società RI.CO.MAS SRL con sede in Comun Nuovo (Bg) Via Ambrosoli snc, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Bergamo al n numero REA BG P.I PREMESSO 1) che a seguito di gara a mezzo procedura negoziata i lavori in oggetto sono stati provvisoriamente aggiudicati alla società RI.CO.MAS SRL, come risulta dal verbale in data della commissione di gara, depositati agli atti; 1
2 2) che con determinazione del Dirigente del Settore 2 - Servizi di Gestione e Controllo del Territorio in data , i lavori in oggetto sono stati definitivamente aggiudicati alla società RI.CO.MAS SRL; 3) che è stato pubblicato all albo online l avviso in merito all esito della suddetta gara; 4) che è stata presentata dal legale rappresentante dell appaltatore dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR n. 445/00 in ordine al possesso dei requisiti generali attestanti la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 5) che la comunicazione antimafia non è richiesta in quanto trattasi di contratto il cui valore complessivo è inferiore a Euro ,00 ai sensi dell art. 83 comma 3 D.Lgs. n. 159/2011; 6) che per la sottoscrizione del presente contratto sono state eseguite le verifiche relative all iscrizione alla CCIAA, ad eventuali procedure concorsuali e fallimentari, al casellario giudiziale, alla posizione rispetto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 ed alla regolarità contributiva (DURC) e tutte sono risultate regolari e/o negative; TUTTO CIO PREMESSO LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE ARTICOLO 1 - PREMESSA La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto. ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO Il Comune di Ponte San Pietro affida alla società RI.CO.MAS SRL, che accetta, l esecuzione dei lavori di messa in sicurezza palestra scuola primaria di primo grado sita in Via Don Allegrini a Locate, secondo le modalità previste 2
3 dal capitolato speciale d appalto e dal disciplinare di gara, che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente contratto, anche se non materialmente allegati. ARTICOLO 3 CORRISPETTIVO DELL APPALTO Per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato un corrispettivo pari ad Euro ,63 (euro cinquantaquattromilaquattrocentosette virgolasessantatre) oltre IVA 10% per complessivi Euro ,39 (euro cinquantanovemilaottocentoquarantotto virgolatrentanove). L importo dei lavori è stato determinato con l applicazione del ribasso percentuale del 25,469% offerto dalla società sull importo dei lavori posto a base di gara (con esclusione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso). ARTICOLO 4 NORME IN MATERIA DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI L appaltatore assume l obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall art. 3 Legge n. 136/2010 così come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 217/2010. A tal fine l appaltatore, con riferimento ai lavori identificati con CIG EAD, ha comunicato per iscritto al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1, del succitato art. 3, precisando il nominativo delle persone titolate ad operare sullo stesso conto, ed assume l obbligo di comunicare tempestivamente al Comune tutte le modifiche che si potranno verificare rispetto ai dati trasmessi. Nel caso di inosservanza della legislazione in materia, si applicano le sanzioni stabilite. 3
4 ARTICOLO 5 OBBLIGHI DELL APPALTATORE L appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall appaltatore sotto l osservanza assoluta delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d appalto e al disciplinare di gara, documenti che l appaltatore dichiara di ben conoscere. I suddetti documenti si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati. Le parti si obbligano a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni: - termine per l ultimazione dei lavori: il termine utile per ultimare i lavori è fissato in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi della data del verbale di consegna dei lavori. - penali in caso di ritardo: nel caso di mancato rispetto del termine di cui al punto precedente viene applicata una penale di giornaliera pari all uno per mille dell importo contrattuale, incluso l importo di eventuali perizie. L importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore a detta percentuale, potrà trovare applicazione l articolo 21 del capitolato speciale d appalto in materia di risoluzione del contratto. - pagamenti: ai sensi dell art. 26 del capitolato speciale d appalto sarà dovuta all appaltatore una somma pari al 10% dell importo contrattuale, a titolo di anticipazione, da erogare entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori. I pagamenti in acconto avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento al raggiungimento di importi non inferiori a Euro ,00, contabilizzati al netto del ribasso d asta. La rata di saldo sarà pagata entro 90 giorni dall avvenuta emissione del collaudo. 4
5 ARTICOLO 6 - CAUZIONE A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l appaltatore ha costituito cauzione definitiva di Euro 8.161,14 a mezzo di fidejussione assicurativa n rilasciata dalla UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA Agenzia di Fiorano al Serio in data L importo della cauzione è ridotto al 50% in quanto l appaltatore è in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata dalla INTERTEK ITALIA SPA di Gessate (Mi) in data La cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale e l operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Cesserà di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell appaltatore, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. In tale ipotesi l appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà fissato. ARTICOLO 7 - POLIZZA ASSICURATIVA L appaltatore ha prodotto Polizza assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione n Appl. n rilasciata dalla SACE BT SPA in data ARTICOLO 8 - DIVIETO DI CESSIONE E DISCIPLINA DEL SUBBAPPALTO Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità. L appaltatore in sede di gara ha dichiarato che intende subappaltare i seguenti lavori: rimozioni, demolizioni, scavi e reinterri, conglomerati cementizi, casseri, ferro per c.c., muratura e tavolati, intonaci, isolanti e coibenti, consolidamenti e 5
6 interventi di conservazione, opere di pavimentazione e rivestimento, opere da falegname, opere da fabbro, opere da pittore, impianto di riscaldamento, impianto idro-sanitario, impianto elettrico, impianto di sollevamento, opere a verde. Per la disciplina del subappalto si rimanda agli artt. 47, 48 e 49 del capitolato speciale d appalto. ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DELL APPALTATORE VERSO IL PERSONALE L appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. L appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti alla vigente normativa. L appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per le località dove si eseguono i lavori. ARTICOLO 10 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE Le parti, in base alle risultanze della dichiarazione sostitutiva dell appaltatore e della comunicazione della Provincia di Bergamo in data , danno atto che l appaltatore medesimo non è tenuto ad ottemperare agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, disciplinante il diritto al lavoro dei disabili. ARTICOLO 11 - DOMICILIO DELL APPALTATORE Ai fini del presente contratto l appaltatore elegge domicilio presso la sede della società medesima, in Comun Nuovo (Bg) Via Ambrosoli snc. 6
7 ARTICOLO 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto secondo quanto disposto dall art. 53 del capitolato speciale d appalto. ARTICOLO 13 - SPESE CONTRATTUALI Sono a carico dell appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l IVA che resta a carico del Comune. Ai fini fiscali le parti dichiarano che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell art. 40 DPR n. 131/1986. ARTICOLO 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI Il Comune, ai sensi dell art. 13 D.Lgs. n. 196 del Codice in materia di protezione dati personali, informa l appaltatore che il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della sottoscrizione del presente atto; che i soggetti che verranno a conoscenza dei dati personali sono i Responsabili dei Settori competenti e che tratterà i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. L appaltatore dichiara di essere informato circa i diritti di cui all art. 7 del decreto citato. Titolare del trattamento dati è il Sindaco pro-tempore; Responsabile del trattamento dati il Dirigente del Settore 2. ARTICOLO 15 FORO COMPETENTE Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le parti sull interpretazione o esecuzione del presente contratto è competente il Tribunale di Bergamo. 7
8 ARTICOLO 16 DISPOSIZIONI FINALI Questo atto, predisposto in modalità elettronica mediante personal computer e software di videoscrittura, consta di otto facciate e viene sottoscritto con firma digitale. La presente scrittura privata non autenticata verrà registrata solo in caso d uso. Letto, confermato e sottoscritto. COMUNE DI PONTE SAN PIETRO IL RESPONSABILE AREA 2.02 DEL SETTORE 2 (ROTA dott. arch. Oliviero) RI.CO.MAS SRL IL LEGALE RAPPRESENTANTE (DURELLI Cristian) Imposta di bollo assolta mediante apposizione di n. 2 contrassegni telematici da Euro 16,00 sulla copia cartacea custodita agli atti d ufficio, contraddistinti dai seguenti identificativi e

References: art. 46
 art. 83
 ARTICOLO 1
 ARTICOLO 2
 ARTICOLO 3
 ARTICOLO 4
 art. 3
 art. 3
 ARTICOLO 5
 articolo 21
 art. 26
 ARTICOLO 6
 ARTICOLO 7
 ARTICOLO 8
 ARTICOLO 9
 ARTICOLO 10
 ARTICOLO 11
 ARTICOLO 12
 art. 53
 ARTICOLO 13
 art. 40
 ARTICOLO 14
 art. 13
 art. 7
 ARTICOLO 15
 ARTICOLO 16