Source: http://docplayer.es/18513636-En-la-ciudad-de-totana-a-de-de-dos-mil-cuatro-reunidos.html
Timestamp: 2018-12-11 02:57:07+00:00

Document:
En la ciudad de Totana, a... de... de dos mil cuatro. REUNIDOS: - PDF
Download "En la ciudad de Totana, a... de... de dos mil cuatro. REUNIDOS:"
María Antonia Páez Duarte
1 CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 6 NAVES INDUSTRIALES MODULARES EN LA PARCELA 1 DE LA MANZANA PA-3 DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN Nº1 DE LA III FASE DEL POLÍGONO INDUSTRIAL EL SALADAR DE TOTANA. En la ciudad de Totana, a... de... de dos mil cuatro. REUNIDOS: De una parte, don José Miguel Martínez Soler en representación de PROINVITOSA (PROMOCION DE SUELO INDUSTRIAL Y VIVIENDA DE TOTANA S.A.), facultado para la firma de este contrato por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de abril de 2004, sociedad municipal constituida por tiempo indefinido mediante escritura otorgada el 31 de octubre de 1991 ante el Notario, con residencia en Totana, don César Carlos de Pascual de la Parte, inscrita en el Registro Mercantil de la provincia de Murcia al tomo 203, folio 137, hoja MU-4145, inscripción 1ª, con N.I.F. A y domiciliada en Totana, Plaza de la Constitución nº 1, desde ahora y en lo sucesivo designada como la propiedad. De otra, don en representación de..., facultado para la firma de este contrato en virtud de...de fecha... de... de..., sociedad...,..., constituida por tiempo indefinido mediante escritura otorgada el día... de... de... ante el Notario con residencia en... don..., inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de... al tomo..., folio.., , inscripción, con N.I.F. nº y domicilio social en..., C/..., desde ahora y en adelante designada como la contratista. EXPONEN: 1º.- Que PROINVITOSA, sociedad municipal para la promoción de suelo industrial y vivienda, tiene encargado por el Excmo. Ayuntamiento de Totana llevar a cabo la urbanización y equipamiento del Polígono Industrial El Saladar de Totana (TOTANA, PARQUE INDUSTRIAL). 2º.- Que a tal efecto y en base al Pliego de Condiciones Jurídicas Económicas y Administrativas para la adjudicación mediante concurso de las obras de construcción de seis naves industriales modulares en la Parcela 1 de la manzana PA-3 de la Unidad de Actuación Nº1 del Plan Parcial industrial III Fase del P.I. El Saladar, se han formulado, en régimen de libre concurrencia, varias ofertas por diversas empresas especializadas. 1
2 3º.- Estudiadas las ofertas presentadas por el Consejo de Administración de PROINVITOSA, éste, por considerar la oferta presentada por la mercantil..., como la más ventajosa para los intereses de la sociedad y del municipio,, acordó en reunión celebrada en fecha de... de 2004 la adjudicación de las referidas obras de construcción a dicha empresa. 4º.- El representante legal de..., don... declara hallarse vigente el apoderamiento en virtud del cual está facultado para la firma de este contrato a la fecha de la firma del mismo y se compromete a presentar el correspondiente certificado justificativo de dicho extremo, expedido por el Registro Mercantil de la Provincia de... en los diez días siguientes a la firma de este contrato. Con tales antecedentes las partes comparecientes, teniendo y reconociéndose capacidad legal suficiente para contratar, convienen en formalizar el presente contrato de ejecución de las obras de construcción de 6 naves modulares industriales, incluyéndose... contenidas en la oferta del adjudicatario, con suministro de materiales y con sujeción a las siguientes: CLÁUSULAS: PRIMERA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Son documentos que forman parte del contrato y que servirán para la interpretación y cumplimiento del objeto del mismo y que se unen a este documento: 1.- Pliego de condiciones jurídicas, económicas y administrativas para la contratación de las obras objeto de este contrato. 2.- Cuadro de características del contrato. 3.- Proyecto técnico que incluye memoria y anexos, planos, presupuesto, pliegos de condiciones y anexos 4.- estudio básico de seguridad y salud. 5.- Fotocopia compulsada de las pólizas de seguros de todo riesgo de la construcción y de la responsabilidad civil por daños a terceros. 6.- Programa de trabajo. 7.- Oferta económica desglosada presentada por la contratista que incluye el presupuesto de Seguridad y Salud y el Capítulo Anexo presentado con la oferta y que se adjunta a este contrato como Anexo 1 al contrato de obra. 2
3 SEGUNDA.- COMPROMISO DEL CONTRATISTA. La mercantil..., se obliga a realizar las obras de construcción de seis naves industriales modulares, espacios anexos y vallado perimetral en la Parcela 1 de la manzana PA-3 de la Unidad de Actuación Nº1 de la III Fase del Polígono Industrial El Saladar de Totana, con sujeción al Proyecto Técnico a que se hace mención en el apartado 3. de la cláusula anterior, a las disposiciones legales vigentes, a las reglas propias de la construcción y bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, que será desempeñada por don Fernando Martínez Tudela, Ingeniero Técnico Industrial. De igual manera, la contratista se obliga a suministrar los materiales de todas las clases necesarios para la ejecución de la obra, materiales que serán de la calidad y características que detalla el proyecto técnico, sin perjuicio de las mejoras propuestas por la contratista. En todo caso y sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos precedentes, el contratista se obliga, por el precio ofertado y fijado como precio del contrato en la cláusula siguiente, a la ejecución de todas las obras y trabajos necesarios para que la construcción de la edificación y urbanización exterior de las naves industriales objeto de este contrato quede en las condiciones que de la esencia de dicho objeto se deducen, es decir, naves totalmente terminadas con los servicios a pie de las mismas, excepción hecha de las oficinas, que en su caso se contratarán individualmente, y de la preparación de la parcela (desbroce, cajeado y compactación) previa a la cimentación, y en condiciones para el correcto uso y funcionamiento de las mismas y sus zonas anejas, con independencia de que algún aspecto o matiz de las partidas de obra recogidas por el proyecto técnico no se encuentre explícitamente detallado en dicho proyecto o de las discrepancias entre las mediciones reales y las de proyecto. PROINVITOSA se reserva la facultad de no ejecutar alguna o algunas de las partidas de obra previstas en el proyecto y la contratista a aceptar la no ejecución de las mismas, siempre y cuando se comunique dicha intención por escrito con anterioridad al inicio de las obras de las partidas a no ejecutar. La obra que no se realice será descontada del precio del contrato, según los precios de proyecto con el alza o baja propuestas por la contratista en su oferta para el capítulo de obra al que pertenezcan las partidas que no se ejecuten. La contratista se obliga a suscribir (contratar) una póliza de seguro de Responsabilidad Civil con un límite mínimo de ,00 y coberturas de Responsabilidad Civil Explotación y Patronal, así como a contratar una póliza de seguro de todo riesgo a la construcción por el importe de la obra contratada, en los términos establecidos en el Pliego de Bases para la contratación de la obra. Si se supera el plazo fijado para la ejecución de las obras la contratista, sin perjuicio de las responsabilidades que se deduzcan del contenido del contrato y sus documentos, 3
4 deberá ampliar el plazo de cobertura de los seguros que tiene obligación de contratar para la obra objeto de este contrato hasta la fecha de recepción de la misma. TERCERA.- PRECIO DEL CONTRATO. El importe que se fija como precio del contrato asciende a la cantidad de... EUROS CON... CÉNTIMOS (... ) (... pesetas). A dicho importe habrá de incrementarse el I.V.A., que asciende... euros con... céntimos (...). CUARTA.- FORMA DE PAGO. El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente al contratista por medio de certificaciones expedidas por la Dirección Facultativa. Las mediciones de obra ejecutada podrán realizarse conjuntamente entre contratista y director técnico. Los abonos resultantes de las certificaciones expedidas tienen carácter de pagos a cuenta y por tanto están sujetos a las rectificaciones y variaciones que se introduzcan en la medición final. No podrá emitirse certificación alguna y, en consecuencia, realizarse ningún pago hasta que se haya suscrito el contrato. Si expedida la certificación y transcurridos seis meses ésta no hubiera sido abonada, el contratista tendrá derecho a que se le reconozcan los intereses de demora, calculados al interés legal del dinero, y a resolver el presente contrato con la correspondiente indemnización de los daños y perjuicios, indemnización que no podrá superar el 10 % del presupuesto total de la obra. Las certificaciones serán pagaderas mediante efectos cambiarios debidamente aceptados por la propiedad y girados a 90 días desde la fecha de la factura que se emitirá con fecha del día de suscripción de la certificación por la Dirección Facultativa. Del importe de cada certificación la propiedad retendrá un 5 % del mismo como garantía del acabado y buen fin de la obra, cantidades que serán reintegradas al adjudicatario una vez transcurrido el plazo de garantía de las obras. También se deducirán, en su caso, las penalizaciones en que hubiere incurrido la contratista a tenor de lo estipulado en este contrato. De la primera certificación, o de las que resulten necesarias si con la primera no se cubre el importe total, se descontará la cantidad que la mercantil..., adeuda a PROINVITOSA,..., más el interés legal de dicho importe que se haya devengado hasta el día de emisión de dicha certificación o certificaciones. 4
5 La totalidad de la obra ejecutada se considerará perteneciente a la PROPIEDAD, hállese o no pagada. El precio de la obra ejecutada otorga un derecho de crédito a favor de la CONTRATISTA pero nunca el derecho de retener o paralizar la obra, a la que tendrá siempre derecho de acceso y de posesión la PROPIEDAD, sin perjuicio de los derechos al cobro de la CONTRATISTA y de la preferencia que el crédito pudiera tener. QUINTA.- EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESPONSABILIDADES. 1.- La contrata ejecutará las obras con arreglo a los documentos y estipulaciones de este contrato y de cuantas prescripciones, Reglamentos y Normas sean aplicables para que queden perfectamente acabadas y conformes a la normativa vigente. 2.- Comprende asimismo este contrato la ejecución de las obras auxiliares e instalaciones de agua, electricidad, etc. para el servicio de la construcción, protecciones y, en su caso, almacén, oficinas, señalizaciones, teléfono, etc. 3.- La contrata dispone de 10 días a partir de la firma del contrato para realizar el replanteo de las obras, que deberá ser conformado por la Propiedad y la Dirección Facultativa, para lo cual pondrá a disposición de esta última todos los medios necesarios para llevarlo a cabo. Realizado el Replanteo se levantará el Acta correspondiente, que será suscrita por las partes contratantes y la Dirección Facultativa. 4.- La contrata observará una atención especial a lo dispuesto por las personas, entidades u organismos competentes respecto a señalizaciones, limpieza, entrada y salida de vehículos en la parcela, sus horarios, vertederos, acopio de materiales y preparación. La contratista señalizará las obras a su costa por medio de carteles, cuyos modelos se le indicarán y no instalará, ni permitirá instalar ningún tipo de cartel o anuncio publicitario en cualquier sitio de la obra, sin la autorización de la Propiedad. 5.- La contratista será responsable de: a) Los trabajos efectuados y de las faltas o defectos que en la obra pudieran existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados, sin que le otorgue derecho alguno el hecho de que la Dirección Facultativa no le haya llamado la atención sobre el particular, ni el que hayan sido conformadas las certificaciones parciales correspondientes a los trabajos defectuosos. b) Cuantos daños, perjuicios y accidentes se puedan ocasionar por cualquier motivo propio de su actividad, tanto a sus productores y propiedades, como a los ajenos. Indemnizará a la propiedad de los daños y perjuicios que a ésta se le pudiesen exigir por las reclamaciones derivadas de lo expuesto anteriormente. Serán a cargo de la contrata el pago de las sanciones, multas y penalizaciones que le sean impuestas por contravenir las disposiciones legales aplicables. c) El funcionamiento correcto de las instalaciones, la técnica empleada durante su construcción y de la negligencia de sus trabajadores. 5
6 d) Ante las respectivas Autoridades del Estado, Comunidad, Municipio o de otros Organismos, por el incumplimiento de las disposiciones emanadas de los mismos, en relación con su propia actividad o con la obra objeto del contrato. e) Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a la propiedad, directa o indirectamente, con motivo del incumplimiento del este contrato. 6.- La contratista se obliga a cumplir lo legislado en materia laboral, Seguridad y Salud y Seguridad Social, aceptando, sin derecho a ulterior indemnización, que la propiedad suspenda, justificadamente, la totalidad o parte de la obra por falta de observancia de las disposiciones contenidas en la citada legislación. También se obliga a aceptar cuantas órdenes pudiera dar la propiedad o la Dirección Facultativa sobre esta materia, comprometiéndose a adoptar cualquier medida en orden a la prevención de accidentes. El estudio básico de Seguridad y Salud que complementa la ejecución del proyecto será de total observancia y obligado cumplimiento, independientemente de las órdenes que dicte la Dirección Facultativa o el Técnico responsable de Seguridad y Salud. Las responsabilidades o sanciones administrativas que pudiesen sobrevenir por el incumplimiento del mismo será de única responsabilidad de la contratista. 7.- La empresa contratista deberá aportar a PROINVITOSA un certificado específico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos por la Administración tributaria durante los 12 meses anteriores al pago de cada factura correspondiente a la contratación. 8.- La Dirección Facultativa podrá inspeccionar el cumplimiento de todos los puntos anteriores, sin que el hecho de no hacerlo exonere a la contratista de la responsabilidad que le incumbe. La contrata deberá facilitar a la Propiedad copia de los documentos justificativos de las denuncias formuladas contra ella, de la reparación o indemnización de los daños ocasionados, de los pagos de las multas impuestas, y demás que fuesen pertinentes. SEXTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. El plazo máximo de ejecución de las obras será de... meses (..) y los plazos parciales serán los del programa de trabajo presentado por la contratista y aprobado por por PROINVITOSA. Todos estos plazos comenzarán a contarse desde el día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo, en la que se hará constar expresamente la autorización para el inicio de las obras. Si iniciadas las obras éstas hubieren de paralizarse por causas derivadas de la intervención preceptiva en esta actuación de cualquier entidad pública o privada o por 6
7 estar pendiente la finalización de la tramitación de autorizaciones administrativas o de cualquier empresa suministradora de servicios para la urbanización, el cómputo del plazo de ejecución se suspenderá por el tiempo mínimo imprescindible, sin que dicha paralización de las obras suponga incumplimiento alguno por parte de PROINVITOSA. SÉPTIMA.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. Transcurrido el plazo de ejecución de las obras deberán entregarse por el contratista a la propiedad, entrega que tendrá lugar en presencia y con intervención de las partes contratantes y del Ingeniero Técnico Industrial autor del proyecto y director de las obras, así como de las personas o técnicos que el Ayuntamiento de Totana tenga por conveniente. De dicho acto se levantará acta, en base a la cual el Consejo de Administración de PROINVITOSA acordará, en su caso, la recepción o conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega de las obras objeto de este contrato. OCTAVA.- GARANTÍA. En concepto de garantía la propiedad retendrá, como ya se dice más arriba, el 5% del importe de cada una de las certificaciones de obra, cantidad resultante de dichas retenciones que será entregada a la contratista en los quince días siguientes al que finalice el plazo de garantía y se produzca la recepción definitiva, caso de no existir reclamaciones pendientes contra la misma. Sin perjuicio de la total responsabilidad patrimonial del contratista que pudiere derivarse del incumplimiento o inexacto cumplimiento de sus obligaciones, la cantidad retenida en concepto de garantía responderá: 1. Del exacto cumplimiento de la realización de las obras. 2. Del mantenimiento y conservación de la obra ejecutada. 3. De la reparación de los vicios y defectos de las obras advertidos en el momento de la entrega de las mismas y constatados en el acta levantada al efecto o con posterioridad. 4. De la sanción o penalización que puedan imponerse a la contratista por demora en la ejecución de las obras. 5. De cualquier otro evento o responsabilidad en que pueda incurrir la contratista con PROINVITOSA o con relación a terceros. NOVENA.- PLAZO DE GARANTÍA. El plazo de garantía será de..., contado a partir del día en que se produzca la recepción, ya sea parcial o total, de las obras. 7
8 DÉCIMA.- SANCIONES Y MULTAS. Si el contratista por causas imputables al mismo hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, PROINVITOSA podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades previstas para dicho supuesto en el artículo 95 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, sin que se requiera previa interpelación para la constitución en mora del contratista. PROINVITOSA tendrá esta misma facultad para el caso de incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales o de cualquiera otras obligaciones previstas en el contrato, con imposición, en su caso, de las penalidades contempladas en el apartado tercero del citado artículo del TRLCAP. Cuando las penalidades por demora alcancen el 20 % del importe del contrato o la contratista incumpliere cualquier otra de las obligaciones que se derivan del contrato PROINVITOSA estará facultada para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. DÉCIMOPRIMERA.- PRUEBAS Y ENSAYOS. Los gastos de ensayos, correspondientes al Plan de Control de Calidad si resultaren necesarios serán por cuenta del CONTRATISTA. El laboratorio designado, de mutuo acuerdo entre las partes, efectuará los ensayos necesarios para el Control de Calidad de las obras que marca la legislación vigente, y aquellos otros que siendo necesarios encargue la Dirección Facultativa. Si como consecuencia de un mal funcionamiento del Laboratorio de Control de Calidad se produjeran retrasos en la ejecución de las obras por falta de resultados de ensayos suficientes, el CONTRATISTA informará inmediatamente a la Dirección Facultativa para que se adopten las medidas oportunas al respecto. DÉCIMOSEGUNDA.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 1.- Los derechos y obligaciones dimanantes de este contrato no podrán ser cedidos a terceros por la contratista sin incurrir en causa de resolución del mismo. 2.- La propiedad podrá resolver el contrato, además de por las causas que se contienen en las estipulaciones del mismo, por los siguientes motivos: a) La suspensión de pagos, quiebra o disolución de la sociedad constructora. b) El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plazo de 30 días a contar desde la fecha de la firma de este contrato. c) La suspensión de la obra, por causa imputable a la contrata, por más de un mes después de comenzada. 8
9 d) El retraso en la ejecución de las obras en más de tres meses sobre el calendario de ejecución de las mismas. e) La mala fe, a juicio de la Dirección Facultativa, en la ejecución de los trabajos y la desobediencia o no cumplimiento de las órdenes de ésta. f) Incumplimiento de responsabilidades y obligaciones de la contratista. g) Si del reconocimiento que se haga de las obras a instalaciones a los quince días de haber indicado la necesidad de corregir las insuficiencias observadas, resultase que la contratista no ha cumplido con lo señalado. h) El abandono de las obras por la contratista. i) El incumplimiento de cualquier otra obligación que por Ley o por disposiciones administrativas, corresponda cumplir a la Contrata. 3.- La contratista podrá resolver el contrato por las siguientes causas: a) Por la falta de pago injustificado de tres certificaciones consecutivas. b) La paralización de las obras por un plazo superior a tres meses, por decisión injustificada de la propiedad. 4.- La resolución del contrato por causas imputables a la contratista, implicará la liquidación de las obras por parte de la Propiedad, que se obtendrá partiendo del importe de la obra ejecutada, medida y valorada según los criterios de este contrato por la Dirección Facultativa. A esta liquidación se le deducirán las retenciones de certificaciones, las penalizaciones por retrasos en la ejecución de las obras y en el plazo final de éstas, y todos los gastos que por este motivo se originen, así como las indemnizaciones que por daños y perjuicios hubiese lugar. Para la rescisión bastará con la notificación fehaciente a la contratista de tal circunstancia. El acuerdo tendrá efecto ejecutivo y le permitirá a la propiedad hacerse cargo inmediatamente de la obra, cualquiera que fuesen los derechos o acciones que invoque la contratista, y concertar libremente su ejecución con otra empresa. Decidida la resolución del contrato se levantará acta en presencia de la contratista, reflejándose en ella el estado de la obra y la liquidación que proceda. De no asistir ésta, el acta se levantará en presencia de Notario el cual dará traslado de la misma a la contratista. 5.- La propiedad se reserva el derecho de resolver el presente contrato en cualquier momento por causas justificadas no imputables a la contrata. Dicha resolución será sin pérdida de las retenciones y penalizaciones que la propiedad pudiese tener de la contrata, y con las compensaciones por parte de la propiedad por los daños y perjuicios que la contratista pudiera efectivamente haber sufrido. 6.- Si la contratista no dejase la obra totalmente libre y expedita y a disposición de la propiedad en el plazo de treinta días naturales a partir de la comunicación de la resolución del contrato, la propiedad podrá disponer libremente de los materiales y maquinaria existente en la obra, sin que tenga derecho la aquélla a reclamar cantidad alguna por este concepto. 9
10 DÉCIMOTERCERA.- QUIEBRA DEL CONTRATISTA. En el caso de la quiebra del contratista, concurso de acreedores o suspensión de pagos, quedará rescindida la contrata a no ser que los síndicos ofrezcan llevarla a cabo, bajo las condiciones estipuladas en este contrato y documentos adicionales, ofrecimiento que la propiedad podrá admitir o rechazar sin que en este último caso tengan aquéllos derecho a indemnización alguna. DÉCIMOCUARTA.- JURISDICCION. Las partes se someten a los Juzgados de Totana para resolver los litigios que puedan derivarse como consecuencia de la interpretación o el cumplimiento de cada una de las obligaciones contenidas en las cláusulas del presente contrato. DÉCIMOQUINTA.- FORMALIZACION. Este contrato podrá ser elevado a escritura pública a voluntad de cualquiera de las partes, siendo a cargo de la que lo solicite el importe de los gastos que se ocasionen, salvo que este trámite hubiera de realizarse por incumplimiento contractual de alguna de ellas, en cuyo caso serán a su cargo los referidos gastos. DÉCIMOSEXTA.- OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN. En todo lo no previsto en el presente contrato serán de aplicación las disposiciones del pliego de condiciones para la contratación de las obras objeto de este contrato y, subsidiariamente, en lo no previsto en el citado documento lo dispuesto en los pliegos de condiciones recogidos en la memoria del proyecto técnico de las mismas, así como la legislación que resulte de aplicación. En estos términos queda formalizado el presente documento que leído y hallado conforme firman los comparecientes por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha al principio indicados. PROINVITOSA, LA CONTRATISTA, José Miguel Martínez Soler. 10
11 CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO. A.- DESIGNACION DE LA OBRA A CONTRATAR: CONSTRUCCIÓN DE SEIS NAVES INDUSTRIALES MODULARES, ESPACIOS ANEXOS Y VALLADO PERIMETRAL EN LA PARCELA 1 DE LA MANZANA PA-3 DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN Nº1 DE LA III FASE DEL P.I. EL SALADAR DE TOTANA. B.- PRESUPUESTO CONTRATA : A FIJAR SEGÚN OFERTA DEL ADJUDICATARIO. C- PLAZO DE EJECUCIÓN: CUATRO MESES. D.- GARANTIA: 5 % DEL IMPORTE DE CADA CERTIFICACION. E.- PLAZO DE GARANTIA: UN AÑO DESDE LA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS. 11

References: resolución 
 artículo 95
 Real Decreto 
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución