Source: http://docplayer.es/2199115-Gerencia-de-electrificacion-rural-y-obras-tabla-de-contenido.html
Timestamp: 2016-12-04 18:54:24+00:00

Document:
⭐Gerencia de Electrificación Rural y Obras TABLA DE CONTENIDO
Download "Gerencia de Electrificación Rural y Obras TABLA DE CONTENIDO"
Germán Casado Murillo
1 Página 1 de 11 TABLA DE CONTENIDO 1. ANTECEDENTES Y BASE LEGAL Antecedentes Base legal DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO ENTREGA DE LA OBRA, RECEPCIÓN, DOCUMENTACIÓN Y LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO Entrega de la Obra Recepción y Documentación Liquidación Final del Contrato VIGENCIA Y PLAZO CONTRACTUAL Vigencia Plazo Contractual MONTO TOTAL DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO Monto total del contrato Forma de pago DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA TRÁMITE DE PAGO Anticipo Pago Parcial Último Pago SEGUROS Seguro de Caución de Sostenimiento de Oferta Seguro de Caución de Cumplimiento Seguro de Caución de Anticipo Seguro de Saldos Deudores Seguro de Caución de Conservación de Calidad y Funcionamiento Seguro de Responsabilidad Civil Contractual FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO... 112 Página 2 de ANTECEDENTES Y BASE LEGAL 1.1. Antecedentes Empresa adjudicada, según consta en acta No.. de fecha Base legal La presente Orden de Compra y Pago o Contrato se fundamenta en los artículos 22, 56, 57 y 58 del Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenaciones INDE. 2. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO. Forman parte de este contrato, los siguientes documentos: a) El REGLAMENTO; b) Los Términos de Referencia y adendas; c) La oferta presentada por el adjudicatario, con fecha ; y d) El expediente en que se tramitó la presente negociación. 3. OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO El Contratista se compromete y obliga ante el Instituto Nacional de Electrificación INDE, a prestar sus servicios para la Construcción de la Línea y red de distribución de energía eléctrica municipio de Tacaná, departamento de San Marcos. El Contratista deberá ajustarse a los requerimientos generales que se solicitan en el presente contrato. 4. ENTREGA DE LA OBRA, RECEPCIÓN, DOCUMENTACIÓN Y LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO Entrega de la Obra Cantón Los Ángeles, aldea San Luis, Marcos Recepción y Documentación Previo a la recepción de la obra, el CONTRATISTA dará aviso por escrito al SUPERVISOR nombrado que la misma ya fue finalizada y con esta diligencia se interrumpe el plazo de ejecución provisionalmente, siempre y cuando a criterio del INDE la obra esté totalmente terminada, caso contrario no se interrumpirá el plazo de ejecución, y3 Página 3 de 11 de haber atraso en la obra se impondrá la multa respectiva, sin perjuicio de aplicar la sanción a que se refiere el Artículo 83 del REGLAMENTO. La GERENCIA presentará en un plazo de diez (10) días el informe que corresponda a la Gerencia General, la que nombrará una Comisión Receptora y Liquidadora integrada por tres (3) miembros, que hará la verificación e inspección final de la obra y en su caso procederá a su recepción y liquidación. Si la obra no estuviese ejecutada conforme al CONTRATO suscrito, la COMISIÓN rendirá informe dentro del plazo de diez (10) días a la autoridad que corresponda, la que notificará al contratista para que proceda a corregir las deficiencias detectadas dentro del plazo que se le señale. En este caso el plazo del CONTRATO seguirá corriendo a partir de la fecha de notificación. Cuando la COMISIÓN establezca que la obra se encuentra conforme al CONTRATO celebrado, suscribirá el acta de recepción definitiva de la obra Liquidación Final del Contrato Dentro de un plazo de noventa (90) días a partir de la recepción definitiva, la COMISION nombrada procederá a la liquidación del CONTRATO. Si transcurrido dicho plazo no se ha suscrito el acta de liquidación, el CONTRATISTA podrá presentar a la empresa o gerencia que corresponda un proyecto de liquidación del CONTRATO, el que deberá ser aprobado o improbado dentro del plazo de treinta (30) días. La liquidación del contrato deberá ser aprobada por la autoridad que aprobó la contratación y si fuera procedente, las partes se otorgarán mutuo finiquito. 5. VIGENCIA Y PLAZO CONTRACTUAL 5.1. Vigencia Desde la fecha de su suscripción hasta dar por concluidas las obligaciones contractuales, o cuando sea el caso, hasta la fecha de aprobación de la liquidación del mismo Plazo Contractual Plazo Contractual: Será de 50 días hábiles contados 22 días hábiles a partir del día siguiente de la firma del contrato.4 Página 4 de MONTO TOTAL DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 6.1. Monto total del contrato El valor total de este Contrato es de Q. que incluye el Impuesto al Valor Agregado IVA, según la oferta presentada por el Contratista, adjudicada y aprobada por el INDE Forma de pago El pago de todos los trabajos realizados de construcción de la Línea y red de distribución de energía eléctrica municipio de Tacaná, departamento de San se efectuará por medio de Orden de Compra y Pago en Quetzales y los hará efectivos el INDE, de la forma siguiente: Anticipo El INDE, además de los pagos que se indican en los siguientes numerales, pagará un anticipo del veinte por ciento (20%) del valor total del CONTRATO, previa presentación por parte del CONTRATISTA del programa de inversión del anticipo, Seguros de Caución de Anticipo y de Cumplimiento de CONTRATO y fotocopia del Contrato suscrito u Orden de Compra y Pago Matriz. Si el CONTRATISTA no invierte el anticipo de acuerdo con el Programa de Trabajo y el programa de inversión del anticipo, el CONTRATO podrá darse por terminado sin responsabilidad para el INDE, haciéndose efectivo el Seguro de Caución que garantice el anticipo otorgado, sin perjuicio de las demás sanciones que correspondan. El anticipo le será descontado al contratista, de cada pago que se le efectúe multiplicando el valor del pago recibido por el porcentaje del anticipo otorgado y deberá quedar totalmente amortizado por el CONTRATISTA, a la finalización de la obra Pago para obras con precio menor o igual a Q200, Un Único pago del 100% del valor total de la obra menos la amortización del anticipo al haber terminado y energizado la obra.5 Página 5 de Pago para obras con precio mayor de Q200, o menor o igual a Q500, Un primer pago del sesenta por ciento (60%) del monto total de la negociación, menos la amortización del anticipo, al haber montado el cien por ciento (100%) de postes, anclas y retenidas, más el 50% del tendido de cable primario. Un último pago del cuarenta por ciento (40%) del total del contrato, menos la amortización del anticipo, al finalizar y energizar la obra y se haya cumplido con lo establecido para la recepción de la misma. 7. DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA TRÁMITE DE PAGO El CONTRATISTA deberá presentar a la Unidad Ejecutora que corresponda, la siguiente documentación: 7.1. Anticipo Recibo (Oficio O-SAT-S , numeral 2) o factura en original y copia a nombre del Instituto Nacional de Electrificación, indicando el régimen afecto al Impuesto Sobre la Renta. Copia de las actas correspondientes. Fotocopia de la orden de compra y pago estipulaciones de la misma. Fotocopia del seguro de caución de cumplimiento y aceptación de la misma Solicitud del Contratista. Copia autenticada de Licencia de Construcción con sus respectivas firmas, emitida por la Distribuidora, de requerirlo la misma. Fotocopia de Seguro de Caución de Anticipo con su respectivo dictamen de Asesoría Jurídica del INDE. Fotocopia de Seguro de Responsabilidad Civil con sus respectivos dictámenes de Asesoría Jurídica del INDE. Programa de Inversión del Anticipo elaborado por el Contratista. Cronograma de Trabajo elaborado por el Contratista.6 Página 6 de 11 Planos de diseño sellado y firmado por quien corresponda o la Gerencia de Electrificación Pago Parcial Factura con timbre de ingeniería. Fotocopia de la orden de compra y pago estipulaciones de la misma. Cuadro de componentes del proyecto con su respectivo avance, sellado y firmado por el supervisor. Solicitud del Contratista en la cual indica la finalización del avance para el pago correspondiente. Copia del informe de supervisión. Fotocopia del seguro de caución de cumplimiento y aceptación de la misma Fotocopia de los Seguros de Caución vigente de cumplimiento y fotocopia de póliza vigente de los seguros requeridos. Todas con sus respectivos dictámenes de Asesoría Jurídica del INDE. Copia del recibo del pago mensual del IVA. Copia del recibo de pago del ISR, de acuerdo al régimen adoptado. Copia del recibo de cuotas del IGSS. Para el primer pago también se requiere constancia emitida por DIVOC, donde conste que ha colocado el cartel de la obra Último Pago Factura con timbre de ingeniería. Fotocopia del Contrato de Obra y de la orden de trabajo. Cuadro de componentes del proyecto, firmado por el supervisor Solicitud del Contratista en la cual indica la finalización y energización de la obra.7 Página 7 de 11 Copia del informe de supervisión, que indique que la obra se encuentra finalizada y energizada. Certificación contable de pagos efectuados. Copia de documento de variaciones contractuales. En caso de variaciones en el plazo contractual o variación en el monto total del contrato; fotocopia de los Seguros de Caución vigentes de anticipo y de cumplimiento y fotocopia de póliza vigente de los seguros requeridos. Todas con sus respectivos dictámenes de Asesoría Jurídica del INDE. Fotocopia de los Seguros de Caución de Conservación de Calidad y Funcionamiento de la Obra y Saldos Deudores, así como de sus ampliaciones o endosos, con sus respectivos dictámenes. Copia de acta de recepción de la Distribuidora, en caso la extienda la misma. Certificación del acta de recepción e inspección final de la Comisión Receptora y Liquidadora del INDE. Finiquito de la comunidad beneficiada. Plano final como construido y cuadro final de componentes de acuerdo al formato que entregue INDE. El plano como construido deberá ajustarse a la nomenclatura establecida por la Distribuidora, el plano deberá contener firma y sello. Copia del recibo del pago mensual del IVA. Recibo de cuotas de patronos y trabajadores del IGSS. Copia del recibo de pago del ISR, de acuerdo al régimen adoptado. La Unidad Ejecutora entregará al CONTRATISTA contraseña de pago, en la que indicará número de expediente, con el que podrá dar seguimiento del pago respectivo. La Unidad Ejecutora deberá aceptar o rechazar la factura presentada dentro un plazo de cinco (5) días.8 Página 8 de 11 El pago de la factura se hará dentro del plazo de veinticinco (25) días, posteriores a la fecha en que fuere aceptada la documentación completa. El contratista con el número de expediente que se le asigne, requerirá el pago de la factura en la Tesorería General del INDE, ubicada en la planta baja del Edificio Central del INDE. 8. SEGUROS Los oferentes deberán presentar los seguros que se le requieran. Los mismos deberán formalizarse mediante póliza extendida a favor del Instituto Nacional de Electrificación INDE por una institución debidamente autorizada para operar en la República de Guatemala, de reconocida solvencia y capacidad financiera, aceptada por el INDE y en la moneda en que se presente la OFERTA y se efectúe la adjudicación, en las cuales se debe indicar, que en caso de incumplimiento por parte del OFERENTE o contratista (según el caso), el mismo se hará efectivo por la aseguradora por el simple requerimiento del INDE, sin necesidad de trámite administrativo o actuación judicial. El Supervisor del Contrato, será el único responsable de solicitar y velar por la vigencia de los seguros incluidos en este numeral, a excepción del Seguro de Caución de Sostenimiento de Oferta Seguro de Caución de Sostenimiento de Oferta El OFERENTE deberá garantizar su OFERTA mediante la constitución de un Seguro de Caución de Sostenimiento de OFERTA, su vigencia será de ciento veinte (120) días hábiles contados a partir de la recepción de la OFERTA, con obligación para el ADJUDICATARIO de mantenerlo vigente hasta ser sustituido por el Seguro de Caución de Cumplimiento. El Seguro de Caución de Sostenimiento de OFERTA deberá estar constituido por el cinco por ciento (5%) del valor total de la OFERTA. El INDE, por medio de quien designe la GERENCIA GENERAL, procederá a ejecutar el Seguro de Caución de Sostenimiento de OFERTA en las siguientes circunstancias:9 Página 9 de 11 a) Si el OFERENTE o ADJUDICATARIO no sostiene su OFERTA. b) Si el ADJUDICATARIO no concurre a suscribir el CONTRATO. c) Si el CONTRATISTA no presenta el Seguro de Caución de Cumplimiento en el plazo señalado Seguro de Caución de Cumplimiento El CONTRATISTA deberá constituir y presentar un Seguro de Caución de Cumplimiento que garantice el cumplimiento de la totalidad de las condiciones establecidas en el CONTRATO que se suscriba. Este Seguro de Caución deberá ser presentado dentro de los cinco (5) días siguientes de la entrega de la fotocopia del CONTRATO con su número de registro interno, el cual deberá estar constituido por el veinte por ciento (20%) del valor del CONTRATO y estará vigente desde su suscripción hasta por cuatro (4) meses posteriores al plazo del CONTRATO anteriormente referido, en el entendido que en caso el plazo del CONTRATO se prorrogue, el CONTRATISTA deberá prorrogar la presente garantía. Si el CONTRATISTA incumpliera las obligaciones contraídas en el CONTRATO que oportunamente suscriba, el Seguro de Caución de Cumplimiento se ejecutará con base al informe del Supervisor del Contrato, presentado por la GERENCIA a la GERENCIA GENERAL, por medio de quien ésta designe Seguro de Caución de Anticipo Previo a que se otorgue el anticipo correspondiente, el CONTRATISTA deberá constituir a favor y a entera satisfacción del INDE un seguro que cubra el cien por ciento (100%) de su valor, para garantizar su correcta utilización y estará vigente por el plazo del contrato y deberá ampliar su vigencia hasta su total amortización Seguro de Saldos Deudores Para garantizar el pago de los saldos deudores que pudieran resultar a favor del INDE o de terceros en la liquidación, el contratista deberá presentar fianza por el cinco por ciento (5%) del valor original del contrato. Este seguro deberá otorgarse simultáneamente con la de conservación de calidad y funcionamiento de la obra, como requisito previo para la10 Página 10 de 11 recepción de la obra. Aprobada la liquidación, si no hubiere saldo deudores, se cancelará esta garantía Seguro de Caución de Conservación de Calidad y Funcionamiento Dentro de los diez (10) días posteriores a que se le entregue al CONTRATISTA la certificación del Acta de Recepción, responderá por la calidad y funcionamiento de los trabajos de construcción de la para cantón Los Ángeles, aldea San Luis,, mediante un Seguro de Caución por el quince por ciento (15%) del valor total del CONTRATO. Si el CONTRATISTA no presenta el Seguro de Caución dentro del plazo establecido el INDE ejecutará el Seguro de Caución de Cumplimiento. Este seguro de caución sustituirá el Seguro de Caución de Cumplimiento y estará vigente durante dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha del acta de recepción de la obra. El vencimiento de responsabilidad previsto en el párrafo anterior, no exime al contratista de la responsabilidad por destrucción o deterioro de los bienes debido a dolo o culpa de su parte por el plazo de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de recepción definitiva de la obra Seguro de Responsabilidad Civil Contractual El CONTRATISTA deberá adquirir un Seguro de Responsabilidad Civil, por un valor de cien mil quetzales (Q 100,000.00), que cubra daños a terceros o a bienes propiedad del INDE, ocasionados por el CONTRATISTA y/o su personal. El CONTRATISTA en todo caso deberá indemnizar a los afectados y dejar a salvo al INDE, sus funcionarios, agentes y empleados de los reclamos que pudieren surgir debido al mal uso de cualesquiera aparatos, equipos, materiales o procedimientos patentados o con derechos reservados y deberá indemnizar al INDE por cualquier costo de daños a que éste se viere obligado a pagar por tal infracción en cualquier tiempo durante la ejecución del Contrato. Este seguro deberá estar vigente durante el plazo que dure el contrato y presentarse juntamente con la Fianza de Cumplimiento.11 Página 11 de FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO Cuando las facultades del INDE o del CONTRATISTA para cumplir debidamente con sus obligaciones contractuales, sean obstaculizadas, perjudicadas, interrumpidas o de cualquier forma demoradas, por acciones, fuerza o circunstancias naturales o de otra índole, pero totalmente fuera de control de las partes afectadas, tales como: incendios, rayos, epidemias, tormentas, explosiones, huelgas, disturbios callejeros, vandalismo, sabotaje, rebeliones, deslaves, terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, crecidas de ríos, acciones hostiles, guerras, será considerado como un caso de fuerza mayor o caso fortuito. La parte afectada por una situación como las indicadas anteriormente, está obligada a: a) Informar a la otra parte, por el medio más expedito posible, sobre las circunstancias y el impacto ocasionado. b) Tomar todas las precauciones posibles para proteger y preservar la totalidad de los recursos afectados. c) Tratar de obtener con toda diligencia y dedicación la superación, reducción o desaparición de las causas que la provocaron. d) Solicitar, si procediere, prórroga del plazo, dentro de los diez (10) días de acaecido el hecho, conforme a lo establecido en el Artículo 61 del REGLAMENTO. En caso de desacuerdo entre el INDE y el CONTRATISTA en lo que respecta a la interpretación y duración de las condiciones existentes en los casos de fuerza mayor o caso fortuito descritas con anterioridad, las mismas serán resueltas de acuerdo a lo establecido en estos Términos de Referencia en el numeral dieciocho (18) este Capítulo. Documentos relacionados
EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN Términos de Referencia para la Contratación de: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO A TRANSFORMADORES Y REACTORES Más detalles PROYECTO: ADQUISICION VEHICULOS TIPO CAMIONETA 4X4 CAHABON A.V. INFORMACION GENERAL
INFORMACION GENERAL NOMBRE DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO MUNICIPIO COMUNIDAD NOG ACTA y/o ACUERDO DE APROBACIÓN DE BASES FECHA DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA 4X4 CAHABON ALTA VERAPAZ SANTA Más detalles EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN
EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN Invitación a Cotizar para la Contratación de: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN INVITACIÓN Más detalles Prestaciones adicionales, ampliaciones de plazo y contrataciones complementarias
Capítulo 3 del Módulo 4 Prestaciones adicionales, ampliaciones de plazo y contrataciones complementarias Capacitador: Carlos Rivera Rojas 1 Aprendizaje esperado Los participantes estarán en condiciones Más detalles CONDICIONES GENERALES
CONDICIONES GENERALES Las siguientes condiciones generales son de aplicación en los contratos firmados entre el CONTRATISTA y GRANTECAN si no se hace mención en contra en el contrato particular. Además, Más detalles Sección I. Cierre de recepción de ofertas: Día Jueves 26 de Noviembre de 2,009 a las 10.00 horas. Sección II
BASES PARA PROYECTOS CON FONDOS DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009 COTIZACIÓN NÚMERO 04-2009 0 LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO DEL DEPARTAMENTO Más detalles GOBIERNO DE GUATEMALA MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL
GOBIERNO DE GUATEMALA MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS GUATEMALA, NOVIEMBRE 2010 Más detalles MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
PÁGINA 1 DE 50 MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA COTIZACIÓN PÚBLICA NÚMERO 04-2,012 MEJORAMIENTO CALLE 2A AVENIDA, COLONIA PARAISO, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA Más detalles IMPRESIÓN DE GUIAS Y CUADERNOS DE EDUCACION AMBIENTAL
BASES DE COTIZACIÓN POR EXCEPCION MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO DE LA CUENCA DEL RIO NARANJO IMPRESIÓN DE GUIAS Y CUADERNOS DE EDUCACION AMBIENTAL INVITACION MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO DE LA CUENCA DEL RIO Más detalles INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica TABLA DE CONTENIDO
Consistente en Remozamiento y Pintura TABLA DE CONTENIDO TABLA DE CONTENIDO Página 1 de 43 CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS... 3 1. Generalidades... 3 1.1. Objeto de la Invitación a Cotizar... Más detalles BASES DE COTIZACION INDICE:
BASES DE COTIZACION La Vicepresidencia de la República de Guatemala efectúa la presente Cotización para la adquisición de póliza de seguro de vehículos automotores, para el período correspondiente del Más detalles MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA. RECEPCIÓN, FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA. RECEPCIÓN, FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS OBJETIVO Que los contratos de Obra Pública y Servicios Más detalles CONTRATO DE CREDITO PERSONAS JURIDICAS
CONTRATO DE CREDITO PERSONAS JURIDICAS Conste por el presente documento el contrato de crédito que celebran, de una parte el BANCO FINANCIERO DEL PERU, con R.U.C. N 20100105862, con domicilio para los Más detalles 1.- INVITACIÓN A COTIZAR No. EGEE/C11-2005-001
a.- OBJETO DE LA INVITACIÓN A COTIZAR: Es proveer suficiente información a todos los interesados en presentar ofertas a efecto de garantizar una competitividad que beneficie los intereses del INDE. b.- Más detalles SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y PIEDRÍN EN PATIOS DE SUBESTACIONES
EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN Invitación a Cotizar para la Contratación de: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y PIEDRÍN EN PATIOS Más detalles San Juan La Laguna, Sololá,
San Juan La Laguna, Sololá, FEBRERO DE 2009 Bases de Cotización Número 01-2009 MEJORAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CHUACANAC, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLÁ. Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Más detalles POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y 10 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 9 de su Reglamento, 5, fracción IX, del instrumento de creación del Instituto Más detalles BASES DE COTIZACIÓN. PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLES CANTON XULA, Retalhuleu
BASES DE COTIZACIÓN PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLES CANTON XULA, Retalhuleu NOG: 470961 17 de julio de 2007 1 INVITACIÓN COTIZACION No.: 24-2007 Señores Proveedores Calificados Pte.: La Municipalidad de Más detalles REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DECRETO Núm.317-Leg. (De 12 de diciembre de 2006) El Contralor General de la República
1 REPÚBLICA DE PANAMÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DECRETO Núm.317-Leg. (De 12 de diciembre de 2006) Por el cual se reglamentan las fianzas que se emitan para garantizar las obligaciones contractuales Más detalles GUATEMALA, C. A. No. 61/2009
SUPERINTENDENCIA GUATEMALA, C. A. DE BANCOS R-CO-12 SOUCITUD I DE COTIZACION No. 61/2009 3 de diciembre de 2009 Señor(es): Agradeceremos a usted (es) cotizar, sin ningún compromiso para la Superintendencia Más detalles PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACIÓN Y FACTURACIÓN
RESOLUCIÓN 157-09 EL ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA CONSIDERANDO: Que el Artículo 44 del Decreto 93-96 del Congreso de la República, Ley General de Electricidad, determina la conformación del Ente Más detalles INTENDENCIA MUNICIPAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 15 / 2009 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES I) CONDICIONES GENERALES OBJETO
INTENDENCIA MUNICIPAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 15 / 2009 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES I) CONDICIONES GENERALES OBJETO 1). La Intendencia Municipal de Maldonado, en adelante "la Intendencia" Más detalles Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
ACUERDO GUBERNATIVO No. 1056-92 REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PALACIO NACIONAL: Guatemala, 22 de diciembre de 1992 EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, CONSIDERANDO: Que la Ley de Contrataciones Más detalles REGLAMENTO GENERAL DE PRÉSTAMOS DE COMPLEMENTO PARA CUBRIR NECESIDAD DEL ASOCIADO O ASOCIADA Capítulo I Disposiciones Generales
REGLAMENTO GENERAL DE PRÉSTAMOS DE COMPLEMENTO PARA CUBRIR NECESIDAD DEL ASOCIADO O ASOCIADA Capítulo I Disposiciones Generales Artículo N 1.- Los préstamos de complemento para cubrir necesidad del asociado Más detalles PLIEGO DE CONDICIONES
PLIEGO DE CONDICIONES PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N2522 PARA LA ADQUISICIÓN DE 15 COMPRESORES para los coches SCANIA Ref. Scania 1745702 Ref. Knorr K009403000 (C/03002897) Página 1 PLIEGO DE CONDICIONES Más detalles CONTRATO DE MUTUO CON GARANTIA DE FIANZA SOLIDARIA y ENDOSO DE CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO
CONTRATO DE MUTUO CON GARANTIA DE FIANZA SOLIDARIA y ENDOSO DE CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO Crédito No:.. En la Ciudad de el día, nosotros, 1).. en nombre y representación de BANCO PROCREDIT, SOCIEDAD Más detalles PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES Decreto 1082 de 2015 21/07/2015-1327-P-05-CU-0000000000050 CONDICIONES GENERALES
PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES Decreto 1082 de 2015 CONDICIONES GENERALES SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.A., EN ADELANTE LA ASEGURADORA, OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL Más detalles CRÉDITO LEY ESPECIAL DE PROTECCIÓN AL DEUDOR HIPOTECARIO DE VIVIENDA
CRÉDITO LEY ESPECIAL DE PROTECCIÓN AL DEUDOR HIPOTECARIO DE VIVIENDA Normas Generales 1. Los Operadores Financieros deberán regirse por el presente Instructivo, a los efectos de cumplir con el otorgamiento Más detalles PRESTAMOS A PERSONAS NATURALES CONVENIO DE CREDITO
PRESTAMOS A PERSONAS NATURALES CONVENIO DE CREDITO Nosotros,..., mayor de edad, casado, de nacionalidad..., Empresario, vecino de..., Tarjeta de Identidad... y Registro Tributario Nacional (RTN) número... Más detalles REGLAMENTO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS
RIF: J-31315743-0 Sector Publico Nº771 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CAJA DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA REGLAMENTO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS PARA LA ADQUISICIÓN Más detalles REGLAMENTO DE CONTRATACION DE SEGUROS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE
REGLAMENTO DE CONTRATACION DE SEGUROS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Acuerdo Ministerial 13 Registro Oficial 288 de 05-mar-2008 Estado: Vigente EL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS Considerando: Que Más detalles CONCURSO DE PRECIOS Nº 27/2014
CONCURSO DE PRECIOS Nº 27/2014 1) Objeto Contratación de un de Seguros Contra Incendios y todo riesgo de daño material, súbito y accidental de Edificios y de Contenidos para los Edificios de TV Pública Más detalles CONTRATACIÓN ESTATAL
CONTRATACIÓN ESTATAL 2 Para qué y cuándo exigir garantías? Capítulo 6 El Estatuto General de Contratación establece que los contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento de las obligaciones Más detalles PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO EXT. 184 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2015.
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO EXT. 184 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2015. FE DE ERRATAS PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO 287 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015. (LETRAS NEGRITAS). Más detalles Cláusula 17 Cesiones...8 Cláusula 18 - Indemnidad...8 Cláusula 19 Caso Fortuito y Fuerza Mayor...8 Cláusula 20 Solución de Controversias...
Colombia Compra Eficiente tiene como función diseñar e implementar documentos estandarizados y especializados por tipo de bienes, obras o servicios que se requieran por los partícipes del sistema de compras Más detalles Congreso de la Republica Guatemala, C. A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, C. A.
Congreso de la Republica Guatemala, C. A., C. A. BASES PARA EL PROCESO DE COTIZACIÓN ENLACE DE INTERNET No. 01-2010 Proceso de cotización para la contratación del Servicio de Enlace de Internet de 13 megas Más detalles H. Cámara de Senadores Provincia de Buenos Aires
H. CAMARA DE SENADORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES CONTRATACION DIRECTA N 08/2015 EXPEDIENTE: 1205 507/14 APERTURA DE OFERTAS: Día 12 de Mayo de 2015 a las 16:00 horas, en la Dirección de Contrataciones Más detalles REGLAMENTO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MOTOS
RIF: J-31315743-0 Sector Publico Nº771 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CAJA DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA REGLAMENTO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS PARA LA ADQUISICIÓN Más detalles BASES PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA No. 02-2006
Congreso de la República Guatemala, C. A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BASES PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA No. 02-2006 Proceso de Licitación, para la Adquisición de Seguro Más detalles ACUERDO GUBERNATIVO No. 232-2008 EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CONSIDERANDO
ACUERDO GUBERNATIVO No. 232-2008 Guatemala, 18 de septiembre del 2008 EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CONSIDERANDO El actual Reglamento de la Ley del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas fue aprobado Más detalles GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES CÓDIGO SUPERFINANCIERA 01/01/2014-13-05-P-05-CUESTAT-D1510/13
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES 1. AMPAROS ACE SEGUROS S.A. OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA (CONTRATANTE) Más detalles INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº / 2011 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº / 2011 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 1). La Intendencia Departamental de Maldonado, en adelante la Intendencia llama a Licitación Pública Más detalles _Condiciones Generales de Compra del Grupo PRISA
_Condiciones Generales de Compra del Grupo PRISA Página 2 de 9 ÍNDICE 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 3 2. ALCANCE 3 3. DEFINICIONES 3 4. PETICIÓN DE OFERTA. ADJUDICACIÓN 4 4.1. Petición de Oferta. 4 4.2. Adjudicación Más detalles SELECCIÓN DE INTERMEDIARIO DE SEGUROS INVITACION PRIVADA
SELECCIÓN DE INTERMEDIARIO DE SEGUROS INVITACION PRIVADA INVITACIÓN PRIVADA No. IS001GAF-2013 DOCUMENTO BASE DE LA INVITACIÓN Pereira, Julio de 2013 SECCION I 1. CONDICIONES QUE REGULAN LA INVITACIÓN EMPRESA Más detalles INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº / 2010 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº / 2010 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 1). La Intendencia Municipal de Maldonado, en adelante la Intendencia llama a Licitación Pública conforme Más detalles MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Guatemala, julio de 2011 CONTENIDO DEL MANUAL Sección Página Acrónimos 1 Mapa de macro procesos y relaciones interinstitucionales Más detalles DOCUMENTOS DE COTIZACIÓN
DOCUMENTOS DE COTIZACIÓN DSC-C-45/2014 Servicio de Extensión de Garantía y Soporte Local para el Sistema de Almacenamiento Masivo SAN (Storage Area Network) del Centro de Datos Principal y Secundario del Más detalles INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº../2010 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº../2010 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES OBJETO 1). La Intendencia Departamental de Maldonado, en adelante "la Intendencia" llama a Licitación Más detalles TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS PROYECTO: ADBS58 Contratación de un (1) outsourcing para el servicio de impresión y OBJETO: Centro de copiado para la Oficina de UNODC - Bogotá D.C. AMPLIA EXPLICACIÓN Más detalles SECRETARÍA DE FINANZAS
11 de agosto de 2006 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 17 SECRETARÍA DE FINANZAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS OTORGADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS Y CELEBRACIÓN DE CONTRATOS Más detalles ADEPAZ Amigos por el Desarrollo y la Paz 10ma. Calle 03-03 zona 2, Segundo Nivel, Oficina 3 y 4, Totonicapán Teléfonos: 77664797 y 52003585
Totonicapán 06 de enero de 2010. Señores: Proveedores Guatemala. Estimados Proveedores: La Asociación ADEPAZ, se complace en esta oportunidad a invitarle a ofertar la ejecución del siguiente Proyecto: Más detalles Caja De Ahorro Y Previsión Social De Los Empleados, Obreros Y Jubilados Del Poder Electoral (C.A.P.S.E.O.J) N. 45 Sector Público
Caja De Ahorro Y Previsión Social De Los Empleados, Obreros Y Jubilados Del Poder Electoral (C.A.P.S.E.O.J) N. 45 Sector Público R.I.F. Nº J-00143135-7 N.I.T. Nº 0224817541 www.capseoj.com REGLAMENTO DE Más detalles GUATEMALA, c. A. SOLICITUD DE COTIZACIÓN. No. 43/2009
GUATEMALA, c. A. R-CO-12 SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. 43/2009 18 de septiembre de 2009 Señor(es): Agradeceremos a usted(es) cotizar, sin ningún compromiso para la Superintendencia de Bancos, los bienes Más detalles 600 licencias de Client Management Suite LeveI 1 -AUP CMS que incluye:
Guatemala, c. A. La Superintendencia de Bancos invita a cotizar el servicio de mantenimiento y soporte a la suite de Altiris 6.0.6074, por un período de nueve (9) meses. El presente proceso de cotización Más detalles INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN IIS BIODONOSTIA
INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN IIS BIODONOSTIA 1. INTRODUCCIÓN Mediante convenio de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, la Diputación Foral de Gipuzkoa, la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Más detalles 1. Características de las boletas de garantía.
Hoja 1 CAPÍTULO 8-11 BOLETAS DE GARANTIA 1. Características de las boletas de garantía. 1.1. Generalidades. La boleta de garantía es una caución que constituye un banco, a petición de su cliente llamado Más detalles POLIZA DE SERIEDAD DE OFERTA SECTOR PRIVADO CONDICIONES GENERALES
POLIZA DE SERIEDAD DE OFERTA SECTOR PRIVADO CONDICIONES GENERALES Conste por el presente instrumento que, QBE SEGUROS COLONIAL S.A. en consideración al pago de la prima en efectivo; efectuado por el Oferente, Más detalles CONTRATO DE ADQUISICION DE HACKEO ÉTICO, PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
CONTRATO DE ADQUISICION DE HACKEO ÉTICO, PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Nosotros, MIGUEL ANGEL MEJIA ESPINOZA, mayor de edad, casado, Licenciado " en Administración de Empresas, hondureno, con Tarjeta Más detalles 3. Anexos. II. Condiciones Generales de la Orden de Compra
3. Anexos II. Condiciones Generales de la Orden de Compra 1. Aceptación de la Orden de Compra 2. Norma aplicable 3. Definiciones 4. Distribución de copias de la Orden de Compra firmada por ambas Partes Más detalles SEGURO INTEGRAL DE AUTOMÓVILES DÓLARES ADENDA MODALIDAD COLECTIVA
CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LA MODALIDAD COLECTIVA. Por convenio entre el Tomador del Seguro y OCEÁNICA, se suscribe la siguiente adenda que forma parte del Seguro Integral de Automóviles, y queda Más detalles MUTUA DE PREVISIÓN SOCIAL A PRIMA FIJA DEL PERSONAL DE RENAULT ESPAÑA, MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL
MUTUA DE PREVISIÓN SOCIAL A PRIMA FIJA DEL PERSONAL DE RENAULT ESPAÑA, MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL REGLAMENTO PARA LA CONCESIÓN DE CRÉDITOS CAPITULO PRIMERO.- DE LOS CRÉDITOS PERSONALES Artículo 1.- Más detalles CASA CENTRAL -FINANZAS Generalidades
1. PROMOTOR DIVISIÓN APOYO LOGÍSTICO Banco de la República Oriental del Uruguay,. 2. OBJETO De acuerdo a lo definido en la correspondiente Memoria Descriptiva 3. SOBRE LAS OFERTAS 3.1 - Aceptación de Condiciones Más detalles MANUAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR COMPRA DIRECTA DE LA AMSCLAE.
MANUAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR COMPRA DIRECTA DE LA AMSCLAE- CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. Objeto. El presente Manual tiene como Más detalles LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS SECRETARIA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON Y SEXTO TRANSITORIO DE SU REGLAMENTO, SE EMITEN LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS DE LA SECRETARIA Más detalles DOCUMENTO BANCÓLDEX ÍNDICE
ÍNDICE 1. OBJETIVO 2 2. ALCANCE 2 3. CONDICIONES GENERALES... 2 3.1 POLÍTICAS 2 3.2 ESTUDIO Y OTORGAMIENTO DE CUPO DE CRÉDITO... 3 3.2.1 REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN... 3 3.2.2 EVALUACIÓN PREVIA DEL DEPARTAMENTO Más detalles PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS ESTATALES A FAVOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI
PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS ESTATALES A FAVOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI, SOCIEDAD LEGALMENTE ESTABLECIDA EN COLOMBIA Y DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA Más detalles Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.
Del proceso: Gestión de Adquisiciones Código: ADQ-PRO-05 Versión: 02 Página 2 de 20 ÍNDICE DE CONTENIDO Pág. Secciones 03 A. Propósito y alcance del procedimiento. 05 B. Glosario. 06 C. Descripción de Más detalles Municipalidad de Fraijanes.
Municipalidad de Fraijanes. Bases de Cotización: No. 20 2008 COMPRA DE COMBUSTIBLE (ACEITE DIESEL Y GASOLINA), MEDIANTE CUPONES CANJEABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES Más detalles DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS UNIDAD DE ANÁLISIS ESPECIALES
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS UNIDAD DE ANÁLISIS ESPECIALES EVALUACIÓN, VERIFICACIÓN Y AUDITORÍA ESPECIAL PRACTICADA AL PROYECTO CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DEL DISEÑO FINAL Y DE LA CONSTRUCCIÓN LLAVE EN MANO Más detalles LICITACIÓN: ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE HARDWARE, SOFTWARE Y SERVICIOS EN EL TCE
LICITACIÓN: ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE HARDWARE, SOFTWARE Y SERVICIOS EN EL TCE Santiago de Chile, 20 de junio de 2013 1 INDICE CONTENIDO TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES... 3 1.1 TÉRMINOS Y CONDICIONES Más detalles BASES PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. No. 01-2010
BASES PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN No. 01-2010 PROCESO DE LICITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y GASTOS MÉDICOS PARA LOS SEÑORES DIPUTADOS Y SEÑORAS DIPUTADAS AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Más detalles REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO NUEVA ESPARTA MUNICIPIO MANEIRO
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO NUEVA ESPARTA MUNICIPIO MANEIRO El Concejo Municipal del Municipio Maneiro del Estado Nueva Esparta, en uso de sus atribuciones legales conferidas en la Constitución Más detalles CON CURSO DE PRECIOS Nº 23 /2014
CON CURSO DE PRECIOS Nº 23 /2014 OBJETO: CONTRATACION DE SERVICIO INTEGRAL DE MOTOMENSAJERIA FECHA DE APERTURA: 07/10/2014 HORA: 11:30 hs FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 07/10/2014 a Más detalles LIMPIEZAS 2015 Original y 2 copias Tamaño Oficio (Color Naranja)
REQUISITOS PARA PRESENTACION DE ESTIMACIONES PARA EL AÑO 2015 (Presentación de uno o más periodos en una sola estimación) LIMPIEZAS 2015 Original y 2 copias Tamaño Oficio (Color Naranja) Guatemala 2015 Más detalles RESOLUCION 122-03 SOBRE FUSIÓN DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP).
RESOLUCION 122-03 SOBRE FUSIÓN DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP). CONSIDERANDO: Que conforme a las disposiciones del articulo 80 de la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Más detalles CONTRATO DE CRÉDITO PERSONAL
CONTRATO DE CRÉDITO PERSONAL Conste por el presente documento, el Contrato de Crédito Personal que celebran de una parte, CAJA RURAL PRYMERA, debidamente registrada en la Partida Nº 50013824 del Registro Más detalles REGLAMENTO DE PRÉSTAMOS ESPECIALES PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS NUEVOS O USADOS DISPOSICIONES GENERALES
REGLAMENTO DE PRÉSTAMOS ESPECIALES PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS NUEVOS O USADOS DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1: La Caja de Ahorros y Previsión Social de los Trabajadores del Ministerio del Poder Más detalles MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO ATITLÁN SOLOLÁ. Proyecto: MEJORAMIENTO, CALLE 2da. FASE CANTÓN TZANGUACAL, ALDEA CERRO DE ORO, SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ.
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO ATITLÁN SOLOLÁ Proyecto: MEJORAMIENTO, CALLE 2da. FASE CANTÓN TZANGUACAL, ALDEA CERRO DE ORO, SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ. Guatemala, Julio 2012 1 I N T R O D U C C I Ó N A continuación Más detalles UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE AYUDAS FINANCIERAS CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE AYUDAS FINANCIERAS CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. Objetivo General. El Programa de Ayudas Financieras de la Universidad del Más detalles INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº - 2012 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº - 2012 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES OBJETO 1). La Intendencia Departamental de Maldonado, en adelante la Intendencia llama a Licitación Más detalles CONTRATO DE PRÉSTAMO
CONTRATO DE PRÉSTAMO Conste por el presente documento el CONTRATO DE PRÉSTAMO, que suscriben de una parte, LA ENTIDAD DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MICROEMPRESA SOLIDARIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL S.A.C. Más detalles MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA ÈL REGISTRO DE FIANZAS Y GRANTÌAS
GRANTÌAS ASUNTO: PROMULCACIÒN CAP: SEC: 1/22 El Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela, en sesión de fecha aprobó la información contenida en el Manual de Normas y Procedimientos Más detalles SUPERINTENDENCIA DE BANCOS GUATEMALA, c. A. DE COTIZACIÓN. No. 67/2009
R-CO-12 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS GUATEMALA, c. A. SOlICITUD DE COTIZACIÓN No. 67/2009 8 de diciembre de 2009 Señor(es): Agradeceremos a usted(es) cotizar, sin ningún compromiso para la Superintendencia Más detalles FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- ICBF SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA SAS 023 2010
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- ICBF SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA SAS 023 2010 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 197063 CONTRATAR Más detalles CONDICIONES TÉCNICAS
CONDICIONES TÉCNICAS 1 OBJETO Antel llama a licitación para el suministro de camisetas para la entrega en Eventos y Promociones de la empresa. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2.1 - CAMISETAS Serán camisetas Más detalles MODELO DE CONTRATO DE CREDITO Nosotros, XXXXX, mayor de edad, (estado civil), (Profesión u oficio), (nacionalidad) y con domicilio en (dirección
MODELO DE CONTRATO DE CREDITO Nosotros, XXXXX, mayor de edad, (estado civil), (Profesión u oficio), (nacionalidad) y con domicilio en (dirección exacta del lugar de su residencia), de la ciudad de, con Más detalles Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE- BASES Y ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS NUEVOS COTIZACION PÚBLICA UCEE-2-2013 PARA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS NOG: Más detalles OBRA: SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL TEATRO COLÓN Expediente Nº 27.386/ 2009
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON 2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA DE PRECIOS. Más detalles CONDICIONES GENERALES SEGURO COLECTIVO DE VIDA PLAN TEMPORAL ANUAL RENOVABLE
P-DV-01-D-12-V1 CONDICIONES GENERALES SEGURO COLECTIVO DE VIDA PLAN TEMPORAL ANUAL RENOVABLE Cláusula 1. Contrato de seguro. El Contrato de Seguro, que regula todas las obligaciones y derechos del Grupo Más detalles EQUIPO DE INMUNOFLUORESCENCIA PARA EL LABORATORIO DE INMUNOLOGIA DE LA UNIDAD DE REUMATOLOGIA DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL ROOSEVELT
PATRONATO DE ASISTENCIA SOCIAL DEL HOSPITAL ROOSEVELT BASES DE COTIZACIÓN EQUIPO DE INMUNOFLUORESCENCIA PARA EL LABORATORIO DE INMUNOLOGIA DE LA UNIDAD DE REUMATOLOGIA DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA Más detalles REGLAMENTO DE PRESTAMOS
EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CAJA DE AHORROS DEL PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (CAPROF), EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL LITERAL K) DEL ARTICULO 86 DE LOS ESTATUTOS, DICTA Más detalles VENTA DE ACTIVOS FIJOS INMUEBLES NO OPERACIONALES CONDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES JULIO 2012
VENTA DE ACTIVOS FIJOS INMUEBLES NO OPERACIONALES CONDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES JULIO 2012 1. CONDICIONES GENERALES DE LA VENTA 1.1 OBJETO 1.2 PRINCIPIOS QUE REGULAN EL PROCESO DE VENTA 1.3 Más detalles SOLICITUD PÚBLICA A OFERTAR No. 057-2013 DOCUMENTO BASE DE LA INVITACIÓN. Villavicencio, octubre de 2013
SELECCIÓN DE INTERMEDIARIO DE SEGUROS PARA EL ASESORAMIENTO EN LA EVALUACIÓN DE RIESGOS CON EL FIN DE CONTRATAR Y GESTIONAR LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE LA ELECTRIFICADORA DEL META S.A. ESP SOLICITUD PÚBLICA Más detalles LIBRO I.- NORMAS GENERALES PARA LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO
LIBRO I.- NORMAS GENERALES PARA LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO TITULO I.- DE LA CONSTITUCIÓN CAPITULO III.- CONSTITUCIÓN, FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO SECCIÓN Más detalles PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 4. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO Y EL LLAMADO
LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nº 289/15 Para la Selección de proveedores para el suministro de Alquiler a largo plazo de automóviles y Alquiler diario de autos sin chofer. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Más detalles En uso de las atribuciones de que se halla investido RESUELVE:
REGLAMENTO DE CONTRATACION DE SEGUROS DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL -ESPOL- El Consejo Politécnico de la Escuela Superior Politécnica del Litoral "ESPOL" CONSIDERANDO: Que, el Art. 74 Más detalles PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES AIG SEGUROS COLOMBIA S.A., que en este contrato se denominará AIG Seguros, celebra el presente contrato de seguro de conformidad con los Más detalles ANEXO IV CONTRATO DE PRÉSTAMO CON EL FONDO FIDUCIARIO
ANEXO IV CONTRATO DE PRÉSTAMO CON EL FONDO FIDUCIARIO Entre el Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial, en adelante el FON- DO FIDUCIARIO, representado por BAPRO MANDATOS Más detalles Convocatoria ley de Garantías Contrato de Suministro
INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS PARA EL SERVICIO DE ALQUILER EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y FORMALETAS OBRAS MARIPI- VIA PUERTO COLOMBIA- GUAZO-UPANE-ESCUELA ALTO CARRERA, CONVENIO INVIAS 0809-003-2008 de 2009 Más detalles 2016 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: Artículo 83
 Artículo 61

RESOLUCIÓN 
 Artículo 44
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1