Source: https://es.scribd.com/document/187998529/TUO-del-Reglamento-de-la-Ley-N%C2%BA-27157-Ley-de-Regularizacion-de-Edificaciones-del-Procedimiento-para-la-Declaratoria-de-Fabrica-y-del-Regimen-de-Unid
Timestamp: 2017-11-24 18:47:31+00:00

Document:
TUO del Reglamento de la Ley Nº 27157, Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen
de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común
. entre otros. los retiros y el índice de estacionamiento. de un proyecto de declaratoria de fábrica elaborada a partir de los planos de obra y especificaciones técnicas que cuentan con aprobación municipal. respecto de la firma del otorgante. e) Minutas presentadas al despacho notarial. La normativa urbanística está referida a la clasificación del territorio urbano y de las áreas de actuación urbanística. contratado para tal fin por el propietario. . mientras que los índices edificatorios están referidos al coeficiente de edificación.Predeclaratoria de fábrica: La anotación preventiva. a la zonificación. .Parámetros urbanísticos y edificatorios: Las disposiciones que determinan la normativa urbanística y los índices edificatorios regulados por los respectivos planes urbanos o proyectos urbanísticos integrales. que se ejecuta directamente bajo responsabilidad del propietario con supervisión técnica del delegado de la Comisión Técnica Supervisora de Obra.Edificaciones: Las estructuras arquitectónicas que requieren cumplir condiciones mínimas de habitabilidad para albergar a las personas en el desarrollo de cualquiera de sus actividades. el porcentaje mínimo de área libre.Obra por autoconstrucción: La modalidad de obra progresiva y planificada. .Saneamiento de Titulación: Es el trámite destinado a obtener la titulación o acreditación de la propiedad del terreno sobre el que se levanta la edificación a regularizar. las alturas. . .c) Documentos privados que han sido materia de cotejo pericial conforme. con la respectiva constancia de su ingreso expedida por el Notario que conserva el archivo. a los índices de usos compatibles y a las densidades. en el Registro Público respectivo. a fin de hacerla idónea . d) Escrituras imperfectas otorgadas ante Juez de Paz.Obra por encargo: La modalidad de obra que se ejecuta bajo la responsabilidad profesional y dirección técnica de un arquitecto o ingeniero civil colegiado.
como áreas recreativas o de otra índole. quien bajo su responsabilidad profesional. mueble o inmueble. . industrial o mixto. el cumplimiento de las normas y parámetros urbanísticos y edificatorios. 2. constata la existencia y características de la edificación. .para su acceso al registro.Casas en quinta: Unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva que conforman un conjunto continuo de viviendas unifamiliares construido sobre un terreno urbanizado. inscrito en el Indice de Verificadores a cargo del Registro de Predios. .Supervisión de obra: El asesoramiento técnico profesional y de control de obra efectuado por el delegado de la Comisión Técnica Supervisora de Obra para asegurar la calidad y seguridad técnica de la edificación. ubicadas en una edificación de más de un piso que cuenta con bienes y servicios comunes. .Departamentos en edificio: Unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva para uso residencial. con un pasaje de acceso desde la vía pública en calidad de bien común. por lo menos. y servicios comunes. organiza y tramita el expediente de regularización.Copropiedad: Es el efecto legal derivado de la concurrencia de dos o más personas en los derechos de propiedad de una misma cosa.Verificador Responsable: El arquitecto o ingeniero civil colegiado. que cuenta. Comprende los trámites de declaración de prescripción adquisitiva de dominio o de formación de títulos supletorios. y confirma que los planos que se adjuntan al expediente corresponden a la realidad física del terreno y la edificación. comercial. . . así como su formalidad legal.3 Precisiones Precísese el significado de los siguientes términos definidos por la Ley: .Casas en copropiedad: Unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva que conforman un conjunto de viviendas unifamiliares que incluye bienes de propiedad común.
Declaratoria de fábrica: Es el reconocimiento legal de la existencia de cualquier tipo de obra sujeta a este Reglamento. Se realiza mediante una declaración del propietario.Unidades Inmobiliarias: Son los terrenos sin edificar. Es otorgado por la municipalidad y certifica que la obra finalizada cumple con los parámetros urbanísticos y edificatorios vigentes.Licencia de Obra: Es la licencia de construcción señalada en el inciso b) del Art. en total. 28 de la Ley. . y que los planos de obra (arquitectura) del proyecto aprobado o los de replanteo.Obras Menores: Toda obra que no altere los elementos estructurales de la edificación original ni modifique su uso. las edificaciones.Certificado de Finalización de Obra y de Zonificación: Es el documento exigido por el Art. en la medida que cumpla con los parámetros urbanísticos y edificatorios. SECCIÓN PRIMERA . respecto de la cual trata el Título I de la Sección Segunda de este Reglamento.Otras unidades inmobiliarias con bienes comunes: Unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva. cuyo valor de obra no sea mayor de seis (6) UIT. . edificadas sobre un terreno de propiedad común. . de 30 m2 de intervención.Tiendas en centros y galerías comerciales o campos feriales: Unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva que conforman una edificación de uno o más pisos para uso exclusivamente comercial que cuenta con bienes o servicios comunes. que cumple las formalidades y trámites establecidos por la Ley.. o. . en el caso de las no mensurables. . susceptibles de independización. Se formaliza a través del FUO o por escritura pública. . según sea el caso. corresponden a la realidad física de la obra. y cuya área no exceda. y cuyos derechos sean susceptibles de inscripción en el Registro Público respectivo. los aires o las secciones de cualquiera de ellos que sean factibles de independizar. en su caso. 31 de la Ley.
. de declaratoria de fábrica. sin contar con la respectiva licencia y/o conformidad de obra.Función notarial . así como la inscripción del reglamento interno. reglamento interno y/o la correspondiente independización. suscrita por el propietario.Regularización Es el trámite destinado a obtener el reconocimiento legal e inscripción de las edificaciones existentes sobre: a) Predios urbanos b) Terrenos que cuenten con proyecto aprobado de habilitación urbana con construcción simultánea c) Predios ubicados en zonas urbanas consolidadas que se encuentren como urbanos en la Municipalidad correspondiente e inscritos como rústicos en el Registro de predios Comprende. de ser el caso. Artículo 4. el trámite de saneamiento de titulación y su inscripción.. Se realiza a través de la declaración contenida en el FOR.. CAPÍTULO II El NOTARIO Artículo 5. o que carezcan. en su caso.Objeto y vigencia La presente sección norma el trámite de regularización de las edificaciones construidas o demolidas antes del 21 de julio de 1999. la junta de propietarios y la independización de unidades de propiedad exclusiva. autorizada por el Verificador Responsable y certificada por el notario.(Título I de la Ley Nº 27157) REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES TÍTULO I NORMAS GENERALES CAPÍTULO I GENERALIDADES Artículo 3.
la inscripción de los derechos. una copia completa del FOR y documentos anexos. Artículo 6. los planos y el Informe Técnico de Verificación. actos o contratos objeto de inscripción.El notario cumple las siguientes funciones: a) Comprueba. legalizando la firma de éste en el FOR y otros documentos anexos.Competencia Notarial Es competente conocer el trámite de regularización. una vez concluido el trámite.. sujetándose al procedimiento respectivo. h) Devuelve al interesado. g) Tramita ante el Registro correspondiente. remitiendo copia del FOR y documentos anexos para los efectos tributarios y de catastro urbano consiguientes. con las constancias de inscripción respectivas. el notario debe ser abogado. actos o contratos objeto de regularización. la validez legal de los títulos o documentos de fecha cierta que sustentan los derechos. constata la vigencia de su registro y legaliza su firma en el FOR. al titular registral o a terceros que pudiesen tener derecho o pretensión. bajo responsabilidad. Para los casos de saneamiento de titulación regulados en el Capítulo IV del Título II de la presente Sección. respecto de la propiedad del terreno o de la edificación.Calidad y clases de verificador . i) Comunica a la municipalidad correspondiente la regularización tramitada. c) Certifica que se ha cumplido con las publicaciones correspondientes a fin de garantizar la adecuada publicidad del trámite. por parte del notario del distrito notarial donde se ubica la edificación objeto de regularización. e) Certifica la identidad del propietario o de su representante. CAPÍTULO III El VERIFICADOR Artículo 7.. b) Tramita los asuntos no contenciosos de saneamiento de titulación previstos en este Reglamento. para que puedan ejercer su derecho de oposición si fuera el caso. f) Certifica la identidad del o los verificadores. d) Notifica a los colindantes.
y compromiso de veracidad. el arquitecto o ingeniero colegiado..7. debe ser arquitecto o ingeniero civil colegiado. 7. datos de identidad personal. cuando ejerce su función como consultor.Verificador Responsable El Verificador Responsable del trámite de regularización. bajo su responsabilidad. el Verificador Responsable comunicará a la entidad rectora correspondiente que se requiere de un Informe Técnico de Verificación Ad Hoc. para el efecto. le otorgará una Credencial de Verificador Responsable que lo autoriza a ejercer su función dentro del ámbito de su competencia. con base en . Para dicha inscripción el profesional que desee ejercer como Verificador Responsable. que cumpla con inscribirse como tal ante el Registro de Predios.. por mandato de la Ley.Funciones del Verificador Responsable 9. Es privado. intervenga en el trámite de regularización.2 De acuerdo con sus funciones. copia certificada de su título profesional emitida por la universidad que lo otorgó. una vez cumplido el trámite. presentará al Registro ante el cual solicite su inscripción. domicilio. a través del formato que. Artículo 9. podrá solicitarlos en el Registro a cuyo cargo se encuentre el Indice de Verificadores correspondiente. Tendrá la calidad de privado o público.3 Cualquier persona que desee comprobar los datos de un verificador. el comprobante de pago de los derechos de inscripción. aprueba este reglamento. 7. Artículo 8. Podrá ser público o privado y se inscribirá en el Indice de Verificadores que la SUNARP o el RPU implementarán de ser el caso.1 El Verificador Responsable del trámite de regularización organiza la documentación que se acompaña al FOR y. sellos. cuando ejerce su función como profesional independiente en forma personal y directa. y cancelará los derechos que esta verificación especializada requiera. según corresponda. El Registro. emite el Informe Técnico de Verificación y declara que los planos que se adjuntan corresponden a la realidad física existente. Certificado de Habilitación Profesional del CAP o del CIP. dejando constancia de las observaciones que formula. 9.2 Cuando la naturaleza de la edificación en proceso de regularización lo requiera. Es público. empleado o contratista de algún organismo público que.1 Ejercerá la labor de verificador. tendrá la clase de Verificador Responsable y/o Verificador Ad Hoc. y el registro de su firma.
arqueológico. los edificios de concentración masiva de público. en cuanto sea aplicable. para cautelar la seguridad de edificaciones de más de cinco pisos. Dicho informe. los establecimientos de hospedaje. sujetándose a las normas que.1 de este Reglamento. Las constancias del cumplimiento de este trámite y de su pago. para tal efecto. . éstas se registrarán como carga conforme a lo normado en el Art. el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA). 10. para la preservación y conservación del patrimonio cultural monumental y arqueológico.. 10.2 de este Reglamento.las tarifas que se señalen para el efecto en la resolución ministerial a la que se refiere la Tercera Disposición Transitoria del presente Reglamento..1 El Verificador Ad hoc ejerce su función como especialista y representante de cualquiera de las entidades llamadas por ley para la protección del patrimonio monumental. se anotarán en el formulario del Informe Técnico de verificación. el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) y el Instituto Nacional de Defensa Civil(INDECI). y el Ministerio de Defensa en las zonas de frontera y otras sometidas a su competencia conforme a ley. 32 del presente Reglamento. en nombre y representación de la entidad que lo autoriza. Artículo 11.2 Emite informe. se extenderá en el formato de Informe Técnico de Verificación Ad Hoc que se aprueba con este Reglamento 10. para los efectos de la preservación y conservación de las áreas naturales protegidas.4 En los casos que las edificaciones en proceso de regularización se encuentren comprendidas en más de uno de los supuestos señalados en el numeral 11.1 Las entidades rectoras que podrán acreditar Verificadores Ad Hoc son: el Instituto Nacional de Cultura (INC). los campos feriales.5 Dicho Informe no constituye requisito previo para la inscripción de los derechos.3 El Informe Técnico de Verificación Ad Hoc se presenta directamente al Registro correspondiente. intervendrán tantos verificadores ad hoc como sean necesarios. dentro de los sesenta (60) días hábiles posteriores a la comunicación efectuada por el Verificador Responsable según el numeral 9. Cada uno emitirá su propio informe y responderá por la verificación especializada que efectúa. natural y a la seguridad. con las observaciones sobre los aspectos técnicos de su competencia. ella establezca respecto de las edificaciones sometidas al ámbito de control de la misma. contratos o actos a los que se contrae el proceso de regularización y. Necesariamente actúa en calidad de verificador público. 10.Verificador Ad Hoc y su Informe 10. de contener observaciones. entre otras.Registro y acreditación del Verificador Ad Hoc 11. los centros y galerías comerciales. Artículo 10.
arqueológico. con los que figuran en la partida registral del predio. natural y/o de . 13. sólo observará si ella es inferior en más del 25% del porcentaje reglamentario.De ser el caso. en más de 25%.Observaciones 13. linderos y medidas perimétricas del terreno. las hará constar en el Informe Técnico de Verificación como observaciones.La ubicación del terreno. así como transgresiones a la normativa urbanística o de edificación. 13.1 designarán al Verificador Ad Hoc. los registrarán en un padrón y gestionarán su inscripción en el Indice de Verificadores a cargo del Registro de Predios. la identificación de las secciones de propiedad exclusiva y sus áreas. 11. Artículo 13.. . según el formato que se aprueba conjuntamente con el presente Reglamento.Contenido del Informe Técnico de Verificación El Verificador Responsable emite el Informe Técnico de Verificación. en cada caso.2 Tratándose de densidad neta y de coeficiente de edificación.3 Cuando el Verificador Ad Hoc constata la existencia de transgresiones a las normas de protección del patrimonio monumental. que contiene la constatación de: ..El cumplimiento de los parámetros urbanísticos y edificatorios aplicables al predio. formulará observación solamente en los casos en que los índices reales indicados en el Informe Técnico de Verificación excedan. . . sus linderos y/o medidas perimétricas. En el caso del área libre. estructurales y de las instalaciones.3 Las entidades mencionadas en el numeral 11. los reglamentarios. . convocarán públicamente a los arquitectos e ingenieros colegiados que cuenten con especialidad y/o experiencia suficiente para ejercer como Verificadores Ad Hoc en las materias de su competencia.No requerirán pronunciamiento del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) las edificaciones de vivienda de seis pisos en las cuales el quinto y sexto piso constituyan unidades inmobiliarias tipo dúplex siempre que la circulación común sea sólo hasta el quinto piso.1 Cuando el Verificador Responsable constata la existencia de discrepancias. cuando sea requerido. 11. Artículo 12.Las características arquitectónicas. entre el área real del terreno. respetando el turno de las comunicaciones y en estricto orden de inscripción en su padrón.2 Estas entidades.El área.
Sanciones Si se comprobara una falta atribuible a un verificador. Artículo 17. Artículo 15. del colegio profesional al que pertenece. Artículo 14. de la municipalidad y/o del Registro ante el que se cometió el hecho. Sin embargo. las hará constar como observaciones en su Informe. precisando su naturaleza y efectos.seguridad. se le podrá imponer las siguientes sanciones: a) Suspensión temporal no menor de quince (15) días.. b) Cancelación de su registro de verificador si la falta es grave.Faltas leves Constituyen faltas leves. que será dispuesta por el Juez a denuncia del propietario. . así como de la correspondencia entre los planos y la realidad física del predio. cuando la falta es leve. cuando la falta implique comisión de delito.. d) Incumplir los procedimientos estipulados en el presente Reglamento. c) Inhabilitación temporal o definitiva para el ejercicio profesional.Responsabilidad de los verificadores Todo verificador responde por la veracidad del informe que emite.. sin perjuicio de las sanciones previstas por ley. Artículo 16.. las siguientes: a) Ejercer funciones de verificador fuera del ámbito que le corresponde. b) Omitir en el Informe de Verificación las observaciones no subsanables. o a la tercera suspensión por falta leve. b) Omitir en el Informe Técnico de Verificación las observaciones subsanables. c) Incurrir en error involuntario respecto de los datos que consigna en el FOR o en sus informes. no es responsable del proceso constructivo ni de la estabilidad estructural de la edificación que regulariza.Faltas graves Constituyen faltas graves: a) Proporcionar intencionalmente datos falsos o presentar documentación fraguada. entre otras. ni mayor de seis (6) meses.
se regirán por sus propias normas. con mención expresa del trámite de regularización a iniciar. la fecha y la hora de la reunión. o por el Art. establecido en el artículo 6 de la Ley. y en segunda instancia el Directorio. Entre la convocatoria y la fecha de reunión. en primera instancia. al que se sujetará la edificación dentro de las opciones previstas por el Art.Acuerdo de Inicio de Regularización El acuerdo para iniciar el trámite de regularización.Aplicación de sanciones Tratándose de los verificadores inscritos en el índice a cargo del Registro de Predios..Contenido del acta El desarrollo de la reunión y sus acuerdos constarán en un acta simple que se redactará en ese mismo acto y será firmada por cada uno de los asistentes a la reunión. 127 de este Reglamento. . Artículo 18. 13 de la Ley en su caso. Se adopta. con el voto conforme de la mayoría de todos los propietarios. en la que se expresará obligatoriamente: a) La aprobación del inicio del procedimiento de regularización. TÍTULO II TRÁMITE DE REGULARIZACIÓN CAPÍTULO I ACUERDO DE REGULARIZACION Artículo 19. Las sanciones a los verificadores inscritos en el Registro de Predios. debe haber un período mínimo de cinco (5) y máximo de diez (10) días hábiles..c) Ejercer intencionalmente como verificador si ha sido suspendido o cancelado su registro de verificador. el nombre del solicitante y la agenda a tratar. b) La determinación de la opción del régimen interno. en la reunión convocada para dicho efecto. el Jefe de la Oficina Registral correspondiente. para aplicar las sanciones previstas en los incisos a) y b) del artículo 15. precisando el lugar. Dicha reunión. Artículo 20. será convocada notarialmente por cualquiera de los propietarios. es competente.. se aplica para todas las edificaciones en las que coexistan bienes de propiedad exclusiva y bienes o servicios de propiedad común.
podrá plantear oposición a través del procedimiento sumarísimo previsto en el Art.Copias del acta deberán ser fijadas en los lugares más visibles de la edificación. el acta de la reunión deberá ser comunicada a quienes no asistieron. podrá hacerse constar el nombramiento del o de los representantes de los propietarios que contratarán los servicios del Verificador Responsable. f) Cualquier otro acuerdo celebrado. g) Las oposiciones. 21.2 Si alguno de los acuerdos es asumido por mayoría. . deberá ser publicado. de la siguiente forma: . Artículo 22. en el diario oficial “ El Peruano” y en el diario de mayor circulación del lugar donde se ubica el predio. por una vez. d) La aprobación de los gastos irrogados por la convocatoria. con la indicación expresa del cuadro de participación porcentual en los bienes comunes. proporcionalmente al porcentaje de participación de cada una de ellas en los bienes comunes. . Artículo 21. 546 del Código Procesal Civil.Un extracto del acta. precisiones o reservas que cualquier propietario desee hacer constar en el acta. Estos gastos serán distribuidos entre todas las secciones.Publicidad y efectos de los acuerdos 21. 22. El plazo para interponer la demanda es de quince (15) días hábiles contados a partir de la última publicación del acuerdo de regularización. el trámite deberá realizarlo todos los propietarios en conjunto. e) Si la Junta lo acuerda. salvo acuerdo distinto..1 Cualquier propietario que se considere agraviado por alguno de los acuerdos de la Junta de Propietarios.1 Si los acuerdos fueran adoptados con el voto conforme de todos los propietarios de la edificación.. que serán reembolsados a quienes lo sufragaron. ante el Juez de Paz Letrado del lugar donde se ubica el inmueble. se podrá iniciar el trámite de regularización sin necesidad de requisito adicional alguno. firmarán el FOR y documentos correspondientes. En caso contrario.c) La aprobación del cuadro de porcentajes de participación en la propiedad de los bienes comunes. por lo menos durante tres días consecutivos.Oposición a los acuerdos y su tramitación. además. y que. o la indicación expresa de la aplicación de la presunción de igualdad de participaciones establecida en la Ley.
c) Plano de localización y ubicación conforme a las características señaladas en el inciso d) del numeral 64. o la solicitud de saneamiento de titulación. 63 del presente Reglamento. Artículo 25. en forma precisa. si considera verosímil el derecho invocado por el opositor y necesario dictar dicha medida. expedido por la municipalidad respectiva.2 de este Reglamento. acto o contrato que se desea registrar. firmado y acompañado de la documentación que sustenta el derecho. son: a) Copia literal de dominio o documento público. dentro del plazo previsto por este Reglamento... según lo establecido en el Art. o privado de fecha cierta. en el mismo plano o en uno anexo. es aprobado por la SUNARP o el RPU. la poligonal a una escala mayor que permita la perfecta lectura de las medidas perimétricas.Documentos que se adjuntan al FOR Los documentos que se acompañarán al FOR. con los nombres de todos los . se desarrollará. donde conste el derecho de propiedad del solicitante. y constituye título registral.. cuando está debidamente llenado. no emite el Certificado.Formulario Registral (FOR) El FOR. Sin embargo. los linderos y medidas perimétricas del terreno. bajo su responsabilidad. los parámetros urbanísticos y edificatorios reglamentarios que corresponden a la edificación.22. en su Informe de Verificación. a petición de parte. tendrá carácter vinculante para todos los propietarios de las secciones de la edificación. se prescindirá de este documento y el Verificador Responsable indicará.Validez del acuerdo y sus efectos El acuerdo válidamente adoptado. CAPÍTULO II REQUISITOS DEL EXPEDIENTE DE REGULARIZACIÓN Artículo 24. aún cuando no hayan participado en la reunión. d) Planos de plantas de arquitectura (planos de distribución) por pisos. a la menor escala que permita su perfecta lectura. de ser el caso. el Juez. De tratarse de un terreno de perímetro irregular o de dimensiones reducidas. podrá disponer como medida cautelar la suspensión del mencionado trámite. b) Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios. Artículo 23. debiendo indicarse. Si la Municipalidad.2 La interposición de la oposición no interrumpe el trámite de regularización.
ambientes exteriores e interiores (inclusive los secundarios como closets. linderos y medidas perimétricas de las secciones de propiedad exclusiva y de los bienes de propiedad común. modificación o reparación Para la regularización de las declaratorias de fábrica correspondientes a edificaciones derivadas de obras de remodelación. la modificación o la remodelación efectuada. 19 de este Reglamento. se desdoblarán en dos: uno correspondiente a la fábrica inscrita. c) El Reglamento Interno. En estos casos. con las constancias de haber solicitado la Verificación Ad Hoc correspondiente. a la menor escala que permita su perfecta lectura. a la ampliación.. los siguientes: a) Copia legalizada del acta del acuerdo de inicio de regularización a que se refiere el Art. Artículo 28. se presentarán los documentos exigidos en los artículos 25 y 26 del presente Reglamento. de ser el caso. en el que se indicarán los elementos a eliminados. Artículo 26. modificación o reparación. ampliación. se adjuntará al FOR. depósitos. Los planos y el Informe Técnico de Verificación deberán estar firmados y sellados por el o los verificadores. casas en copropiedad. piscinas. ampliación. los planos de arquitectura a que se refiere el inciso d) del artículo 25.Requisitos para la Regularización de Demolición. y el otro. despensa. u otras unidades inmobiliarias con bienes comunes. se adjuntarán los siguientes documentos: a) Copia literal de dominio . etc..Requisitos para remodelación. además de los documentos señalados en el artículo precedente.. según sea el caso. canchas. b) Plano de independización con indicación de las áreas.). concordados con la memoria descriptiva del FOR. Para regularizar la demolición. centros comerciales o campos feriales. e) Informe Técnico de Verificación. casas en quinta.Documentos adicionales para edificaciones de propiedad exclusiva y común Para el trámite de la regularización de departamentos en edificio. Artículo 27. adecuado al Régimen de Propiedad Exclusiva y Común establecido en la Sección Tercera de este Reglamento.
c) Plano de Planta a escala 1/75. es presentado por el Verificador Responsable ante el notario competente. Artículo 31. En estos casos. En caso contrario rechazará el trámite. De encontrarla conforme. a efectos de la inscripción del acto o actos respectivos. en original y dos copias. quien entregará al solicitante una copia y remitirá la otra a la municipalidad distrital . quien procederá al examen de la identidad de los intervinientes en el proceso de regularización y a la legalización de sus firmas en los documentos señalados.Comprobación de la Titulación El notario examinará la documentación presentada.. las dos copias del expediente. con la constancia de su inscripción respectiva. Cuando se regularice una edificación que ha reemplazado total o parcialmente a otra preexistente que se encuentra registrada. Artículo 30. el expediente de regularización. d) Informe Técnico de Verificación y. declarará que los títulos presentados reúnen las condiciones legales necesarias para dar mérito a la inscripción correspondiente. según lo señalado en el inciso d) del numeral 77. como anexo. Una vez inscritos los actos indicados. constatará la habilitación del Verificador Responsable. el registrador inscribirá la demolición y luego extenderá el asiento de inscripción de la declaratoria de fábrica de la edificación nueva si fuese el caso. en el caso de demolición parcial.Presentación del expediente al registro Declarada la conformidad señalada en el artículo precedente. con indicación de la fábrica demolida.b) Plano de localización y ubicación. de ser el caso. realizando las comprobaciones que estime pertinentes para su verificación.Presentación del FOR El FOR.. acompañado de la documentación correspondiente. el Verificador Responsable hará constar en su Informe Técnico de Verificación la demolición de la fábrica precedente. Asimismo. serán devueltas al notario. CAPÍTULO III REGULARIZACIÓN SIN SANEAMIENTO DE TITULACIÓN Artículo 29. firmando y sellando el FOR. el notario presentará al registro correspondiente. el informe especializado del Verificador Ad Hoc. en el que se delineará las zonas de la fábrica demolidas..1 de este Reglamento.
de conformidad con lo dispuesto en el Art. Artículo 34. el registrador procederá a extender el asiento modificatorio respectivo. 33.3 Las cargas referentes a las discrepancias de áreas. inscribirá como carga la discrepancia existente. 34. Artículo 32. dichas observaciones no impiden la inscripción de la declaratoria de fábrica en vía de regularización. con firmas legalizadas por notario. se cancelan de acuerdo con el procedimiento legal correspondiente. El propietario del inmueble inscrito con observaciones.Cancelación de las cargas 34. pero podrán ser inscritas por el registrador como una carga del inmueble en la partida registral del predio. 5 del presente Reglamento..1 Cuando la observación en el informe técnico se refiera a la existencia de discrepancia entre el área real del terreno. presentará. un nuevo Informe Técnico de Verificación que acredite la subsanación. estará obligado a subsanarlas antes de ejecutar cualquier tipo de obra en la edificación. Asimismo. para la cancelación de éstas. el registrador inscribirá la declaratoria de fábrica. 34.correspondiente para los fines señalados en el inciso i) del Art. si fuera necesario. podrá solicitarse la anotación preventiva de la fábrica.1 El propietario que subsane las observaciones inscritas como cargas. la misma que tendrá una vigencia de un año prorrogable por un año más. sus medidas perimétricas y/o linderos. 13 de este Reglamento.Inscripción cuando el Informe Técnico de Verificación contiene observaciones En los casos en que el Informe Técnico de Verificación contenga observaciones.2 Cuando la cancelación de la carga determine la modificación del contenido del asiento de inscripción de la declaratoria de fábrica..Discrepancias en áreas y/o linderos 33. A este informe se adjuntarán los planos replanteados. linderos y/o medidas perimétricas. con los que figuran en la partida registral del predio. Artículo 33. siempre que el área real del terreno no sea mayor de la que figura en el Registro.2 Si el área del terreno es superior al área registrada y no existe superposición de áreas.. CAPÍTULO IV REGULARIZACIÓN CON SANEAMIENTO DE TITULACIÓN .
Artículo 39. a petición del interesado. no tiene(n) la antigüedad exigida por el Art. El solicitante debe acreditar.. ... no será necesario que el solicitante acredite los cinco años de posesión a que se refiere el párrafo precedente. cuando el propietario carece de títulos que acrediten su derecho. el notario. la anotación preventiva de la petición de prescripción adquisitiva. pacífica y pública del inmueble por más de diez (10) años.Artículo 35. si el predio está registrado. Artículo 37... siempre que la edificación objeto de regularización esté levantada sobre un terreno no inscrito. iniciará el asunto no contencioso de competencia notarial.Formación de títulos supletorios Procede tramitar notarialmente la formación de títulos supletorios de dominio. vía prescripción adquisitiva de dominio o formación de título supletorio. por las normas contenidas por el Código Procesal Civil. El notario solicitará al registro respectivo. la cual deberá contener cuando menos: a) La indicación precisa de la fecha y forma de adquisición. cuando el título o títulos de propiedad del solicitante.Inicio del proceso El proceso se inicia con una petición escrita del interesado. cuando el interesado acredita posesión continua. Procede también tramitar notarialmente la formación de títulos supletorios. por lo menos. se tramitan por la vía de los asuntos no contenciosos de competencia notarial. supletoriamente.Saneamiento de titulación Si durante el trámite de regularización de una edificación. esté o no registrado el predio. 2018 del Código Civil. cinco (5) años de posesión. regulado en los artículos 39 a 43 de este Reglamento.Normas de procedimiento La prescripción adquisitiva de dominio o la formación de títulos supletorios a que se refieren los artículos 21y 22 de la Ley. se advierte la necesidad de iniciar un procedimiento de saneamiento de titulación. conforme al procedimiento previsto en este Reglamento y. autorizada por abogado. Artículo 38. En este caso.Prescripción adquisitiva de dominio Procede tramitar notarialmente la prescripción adquisitiva de dominio. Artículo 36. así como del tiempo de posesión.
cuyo texto es el siguiente: "h) Plano Perimétrico . y Memoria Descriptiva con descripción de las edificaciones existentes. de los anteriores a éste o de sus respectivos sucesores. suscritos por ingeniero o arquitecto colegiado y debidamente visados por la autoridad municipal. preferentemente vecinos u ocupantes de los inmuebles colindantes del predio cuyo saneamiento de titulación se solicita." “ i) Las demás pruebas que el interesado considere necesarias. d) Nombre y dirección de los propietarios u ocupantes de los predios colindantes.SBN o a los Gobiernos Regionales con competencia para administrar bienes estatales. y/o certificado de búsqueda catastral.Emplazamiento El notario notificará necesariamente: a) A la persona o personas de quien el solicitante afirma que deriva el derecho invocado. de ser el caso. Artículo 40.” (*) (*) Literal agregado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 001-2009-VIVIENDA. de ser el caso. (*) (*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 001-2009VIVIENDA. c) Nombre y dirección de su inmediato transferente. “ d) A la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales . h) Las demás pruebas que el interesado considere necesarias. g) El ofrecimiento de declaración de no menos de tres ni más de seis testigos mayores de veinticinco (25) años de edad.Ubicación con coordenadas UTM. f) Copia literal de dominio del predio si está inscrito.b) Nombre y dirección del titular registral. en el caso de formación de títulos supletorios.. b) Al titular registral del terreno y/o de la edificación. publicado el 05 febrero 2009. en caso . e) Certificación municipal o administrativa de la persona que figura en sus registros como propietaria o poseedora del bien. publicado el 05 febrero 2009. c) A los propietarios u ocupantes de los predios colindantes y a todas las personas indicadas por el interesado en su solicitud.
” (*) (*) Literal incorporado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 001-2009VIVIENDA. publicado el 05 febrero 2009. el Notario Público levantará un acta donde hará constar haber cumplido con las notificaciones respectivas. dispondrá que se efectúe una publicación que contenga el extracto de la solicitud de saneamiento. así como la declaración de los testigos ofrecidos. sin que se hubiera interpuesto oposición.2 Transcurridos treinta (30) días hábiles.2 Transcurridos treinta (30) días hábiles. según sea el caso.Substanciación del procedimiento 41. mediante actas notariales de presencia. la posesión pacífica y pública ejercida por el solicitante. publicado el 05 febrero 2009. la evaluación de las pruebas y los actuados. extendiendo un acta de presencia en la que hará constar la descripción y características del inmueble.1 El notario se constituirá en el inmueble objeto de saneamiento. sin que se hubiera interpuesto oposición.” . Asimismo. por tres (3) días. cuyo texto es el siguiente: “ Las notificaciones se efectuarán adjuntando la integridad de los anexos de las respectivas solicitudes y se regirán supletoriamente por las normas establecidas para ellas en el Código Procesal Civil. desde la fecha de la última publicación. (*) (*) Párrafo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 001-2009VIVIENDA. 41.” Sin perjuicio de las notificaciones antes indicadas. el notario fijará carteles en los lugares más visibles de la edificación cuyo saneamiento se solicita. con intervalos de tres días hábiles entre cada una de ellas. (*) (*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 001-2009VIVIENDA. y declarará la prescripción adquisitiva de dominio a favor del solicitante o dispondrá la formación de títulos supletorios.de que el predio no se encuentre inscrito en el Registro de Predios y no constituya propiedad de particulares debidamente acreditada. desde la fecha de la última publicación.. Las notificaciones se regirán supletoriamente por las normas establecidas para ellas en el Código Procesal Civil. y el dicho o manifestación de los ocupantes de los predios colindantes. Artículo 41. El incumplimiento de la notificación en los términos señalados produce la nulidad del trámite. según sea el caso. el notario levantará un acta donde hará constar la evaluación de las pruebas y los actuados. publicado el 05 febrero 2009. cuyo texto es el siguiente: “ 41. y declarará la prescripción adquisitiva de dominio a favor del solicitante o dispondrá la formación de títulos supletorios. en el diario oficial “ El Peruano” y en el de mayor circulación del lugar donde se ubica el inmueble.
Asimismo.. Copia certificada de dicha acta se adjuntará al FOR.. Artículo 43. tanto de la demanda como de la contestación. o dispone el otorgamiento de títulos supletorios. para la adecuación del expediente a las exigencias del trámite judicial.1 Hasta el momento de emitirse el acta notarial que ponga fin al procedimiento. Esta oposición debe formularse por escrito ante el notario. del cual se podrá expedir todos los traslados instrumentales previstos por la ley del notariado. así como el fondo o motivación de la declaración notarial. una vez recibido el expediente concederá un plazo judicial. a efectos de que el notario la presente al Registro. cotejará la adecuación de los antecedentes registrales con la rogatoria. 43. de conformidad a lo previsto en el Art. “ 41.La Oposición 43. es título suficiente para la inscripción de la propiedad en el registro respectivo y para la cancelación del asiento registral a favor del antiguo dueño de ser el caso. 31 del presente Reglamento.” (*) (*) Numeral incorporado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 001-2009VIVIENDA. Artículo 42. serán incorporados al Registro Notarial de Asuntos no Contenciosos.3 El acta notarial y todos sus antecedentes. cualquier persona podrá formular oposición a la declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio o a la formación de títulos supletorios en trámite. quedando exento de calificar la validez de los actos procedimentales que son de competencia del Notario. publicado el 05 febrero 2009. se encuentren o no inscritos.Finalización El acta notarial que declara la prescripción adquisitiva de dominio. el registrador verificará que en el Acta Notarial se precise el haber cumplido con las formalidades del emplazamiento señaladas en el artículo 40. Cuando se solicite al Registro de Predios la inscripción de la prescripción adquisitiva o formación de títulos supletorios en inmuebles estatales.4. . quien suspenderá el trámite en el estado en que se encuentre y remitirá lo actuado al Juzgado Especializado en lo Civil de turno de la jurisdicción donde se ubica el inmueble.41. común para ambas partes.2 El Juez. dentro del tercer día hábil de presentada la oposición. y proseguirá el trámite conforme a su procedimiento.
Licencia de Obra para Cercado. SECCIÓN SEGUNDA (Título II de la Ley Nº 27157) LICENCIA DE OBRA Y DECLARATORIA DE FÁBRICA TÍTULO INICIAL Artículo 44. para que éste prosiga según el sentido de la misma.2 El Formulario Oficial de Uso Múltiple (FOM)..Personas Jurídicas Anexo C: Predeclaratoria de Fábrica Anexo D: Autoliquidación de Derechos de Obra . Está constituido por las siguientes partes y sus anexos: .. es el documento a través del cual se formalizan los procedimientos de Licencia de Obra y Declaratoria de Fábrica regulados por este Reglamento. el juez notificará al notario con la resolución que pone fin al proceso. así como para cualquier otro trámite derivado de las disposiciones de este Reglamento en que no sea aplicable el FUO.3 Una vez concluido el proceso judicial y agotadas todas las instancias.FUO-Parte 2: Declaratoria de Fábrica 45. Certificado de Finalización de Obra y de Zonificación y ampliación de plazo de ejecución de obra. Dicho procedimiento se inicia con la Licencia de Obra y finaliza con la inscripción de la referida Declaratoria de Fábrica en el Registro de Predios.FUO-Parte 1: Licencia de Obra Anexo A: Datos de Condóminos .Personas Naturales Anexo B: Datos de Condóminos .43. .Formularios Oficiales 45. comunicar el cambio de profesional responsable de la obra. para informar sobre trabajos de refacción.Objeto y vigencia La presente Sección del Reglamento norma el procedimiento para la Declaratoria de Fábrica de cualquier edificación iniciada después del 20 de julio de 1999. presentar anteproyecto arquitectónico en consulta o planos modificados durante el proceso de la obra.1 El Formulario Único Oficial (FUO). Artículo 45. es el documento que se usará para solicitar Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios.
No podrán considerarse obras menores aquellas que alteren las fachadas o volúmenes de inmuebles ubicados en Zonas Monumentales y/o bienes culturales inmuebles previamente declarados. los trabajos de acondicionamiento o de refacción.. deberán comunicar su inicio a la municipalidad correspondiente. Cuadragésima Octava Disp. del plano de ubicación y perimétrico.. Para ejecutar los trabajos de acondicionamiento o de refacción.1 El plazo de vigencia de la Licencia de Obra será de treinta y seis (36) meses. CONCORDANCIAS: Ley N° 29109. adjuntando una breve descripción de los trabajos a realizar. Estos trabajos estarán sujetos a control urbano. Final (Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2010) Artículo 54. sin requerirse nuevo .Excepciones No requieren de licencia de obra. En el caso de las edificaciones de alcance nacional vinculadas a la Defensa y Seguridad Nacional. los propietarios. a simple solicitud del propietario. mediante el FOM.. debiendo determinarse y aprobarse de conformidad con lo estipulado por los artículos 44 y 45 de la Ley Nº 27444. no podrá ser mayor a una (1) Unidad Impositiva Tributaria. ante la Municipalidad respectiva. Artículo 52. Este plazo podrá ser ampliado por una sola vez. se considerará otorgada la licencia de obra en forma automática.Edificaciones del sector público nacional Las edificaciones del sector público nacional requerirán licencia de obra. El monto del derecho de tramitación. Artículo 55. Única Disp. incluidos los que corresponden al Sistema Penitenciario Nacional. así como una descripción general del proyecto.-Sujeción a los parámetros urbanísticos y edificatorios La Licencia de Obra se otorgará en estricto cumplimiento de los parámetros urbanísticos y edificatorios vigentes. Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Orden Interno. Ley del Procedimiento Administrativo General. Artículo 53.Vigencia de la Licencia de Obra La vigencia de la Licencia de Obra se sujetará a lo siguiente: 55. por el término de doce (12) meses adicionales. Competerá a la dependencia municipal correspondiente determinarlos cuando los planes urbanos o proyectos urbanísticos integrales no los hayan establecido.Final Ley Nº 29465. siempre que no se trate de un inmueble con valor histórico monumental calificado. a la sola presentación.
.3 En el caso de proyectos a ser ejecutados por etapas. antes de la caducidad de la licencia. 55. reparación.Valor de la obra El valor de la obra se obtendrá de la siguiente forma: a) Para edificación nueva o ampliación. según corresponda.2 De producirse la caducidad de la licencia. Artículo 56. b) Para remodelación. con base en los Valores Unitarios indicados en el inciso a). La ampliación del plazo será solicitada. con base en los Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones para Costa.Clases de Comisión Técnica La Comisión Técnica que se conforma en cada municipalidad será: a) Comisión Técnica Calificadora de Proyectos..1. Sierra y Selva. modificación. CAPÍTULO II COMISIÓN TECNICA Artículo 57. mediante el FOM. con base y en proporción a los Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones para Costa. el propietario podrá revalidarla. actualizados mensualmente de acuerdo con los índices aprobados por el INEI. aplicando el máximo de las depreciaciones por antigüedad y estado de conservación. adjuntando copia de la páginas de este documento. cuya fotocopia entregarán las municipalidades tal como se establece en el numeral 45.4 de este Reglamento. 55.pago y respetándose los parámetros urbanísticos y edificatorios con los que fue otorgada. en base a un proyecto integral cuya aprobación tendrá una vigencia de diez. Sierra y Selva. puesta en valor y cercado. solo en casos que no sea posible establecer una proporción con estos valores se presentará un presupuesto de obra con valores unitarios tomados de una revista especializada. c) Para demolición. con los plazos establecidos en el numeral 55. por el propietario o el responsable de obra. abonando los derechos correspondientes al saldo de obra por ejecutar. actualizados. actualizados mensualmente de acuerdo con los índices aprobados por el INEI. según corresponda.. se podrá solicitar Licencia de Obra por cada etapa.
los recursos de apelación en un plazo máximo de diez (10) días hábiles desde la fecha de recepción del expediente los recursos de apelación sobre aspectos técnicos sometidos a la comisión. d) Fundamentar sus dictámenes cuando observe o desapruebe un anteproyecto o proyecto.Comisión Técnica Calificadora de Proyectos 58. . así como en las distritales en que sea posible. Artículo 58. en segunda y última instancia.. cumplirá las siguientes funciones: a) Absolver las consultas sobre la aplicación de planes urbanos vigentes o proyectos urbanísticos integrales. y las normas de edificación vigentes. e) Resolver. referentes exclusivamente a los alcances de los parámetros urbanísticos y/o edificatorios y normas de edificación vigentes. b) Resolver. quien la presidirá. 58. los recursos de reconsideración en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles de presentado el respectivo recurso.b) Comisión Técnica Supervisora de Obra. arquitecto o ingeniero civil colegiado.3 En todas las Municipalidades provinciales. además de lo señalado en el inciso anterior.1 La Comisión Técnica Calificadora de Proyectos cumplirá las siguientes funciones: a) Revisar y calificar los anteproyectos y proyectos de todo tipo de obra. en primera instancia. b) Absolver las consultas que formulen los interesados sobre aspectos de carácter técnico y normativo. 58. que se sometan a su consideración.2 La Comisión Técnica Calificadora de Proyectos de las municipalidades provinciales. la composición de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos será la siguiente: a) El funcionario que será designado por la Municipalidad correspondiente. con experiencia municipal en obras privadas. y las normas de edificación vigentes. c) Resolver cualquier vacío que pudiese existir respecto a los parámetros urbanísticos y/o edificatorios. de conformidad con los parámetros urbanísticos y/o edificatorios.
.Delegados supervisores.5 Los delegados calificadores atenderán los expedientes. instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas. 58.b) Dos delegados calificadores que serán designados por la filial correspondiente del CAP. 59. dando preferencia a los que reingresen por subsanación de observaciones. arquitecto o ingeniero civil colegiado.El funcionario que será designado por la municipalidad correspondiente.4 Las Municipalidades podrán conformar más de una Comisión Técnica Calificadora de Proyectos. fijando el turno en que alternarán. así como por el Reglamento de las Comisiones Técnicas Calificadoras de Proyectos aprobado por Resolución Viceministerial Nº 003-2000-MTC/15. la Comisión Supervisora de Obra se conformará como sigue: .Comisión Técnica Supervisora de Obra 59. en función de la demanda de Proyectos. arquitectos e ingenieros civiles colegiados. de conformidad con este Reglamento. . Artículo 59.3 La municipalidad determinará el número de delegados supervisores que sea necesario.1 La Comisión Técnica Supervisora de Obra realizará la supervisión técnica de obra.1 de este Reglamento. quien la presidirá. cuyo funcionamiento se regula por los Artículos 95 al 102 de la Ley Nº 27444 .2 En todas las municipalidades. con experiencia en ejecución o supervisión de obras.. cuando corresponda. que serán designados.6 Las Comisiones Técnicas Calificadoras de Proyectos son órganos colegiados. especialistas en estructuras. en estricto orden de ingreso. por las filiales del CAP y del CIP.“ Ley del Procedimiento Administrativo General” . 58. con experiencia en ejecución o supervisión de obras.04 y su modificatoria por la Resolución Viceministerial Nº 008-2005-VIVIENDA/VMVU. d) Delegados ad hoc que serán incorporados en los casos previstos en el numeral 62. c) Tres delegados calificadores que serán designados por la filial correspondiente del CIP. en proporciones iguales. uno de los cuales deberá acreditar estudios o experiencia en planeamiento urbano. 59. 58. en función de la demanda de licencias de obra y solicitará su designación a las filiales de los colegios profesionales.
59. por mandato de la ley o características especiales del proyecto.2 En las municipalidades distritales en que no sea posible la designación de delegados del CAP y del CIP para conformar la Comisión Técnica. su especialidad y el tiempo en que ejercerá el cargo. Artículo 62.Selección y acreditación de los delegados del CAP y del CIP Cada colegio profesional seleccionará a sus delegados mediante concurso interno y los acreditará ante la Comisión Técnica correspondiente con credenciales emitidas por sus filiales.Conformación mínima 60.1 En las municipalidades distritales en que no sea posible conformar la Comisión Técnica de acuerdo con el numeral 58. la que designará entre sus miembros a los que deban cumplir las funciones de calificación de proyectos y supervisión de obra. 59.3. de conformidad con lo dispuesto en los artículos 92 y 93 del presente Reglamento.. delegados ad hoc. que será responsable de velar por su acatamiento. . quien la presidirá.Delegados Ad Hoc 62. profesional o no. titular o alterno)..5 El Supervisor verificará que la obra se ejecute de acuerdo al proyecto aprobado. Las observaciones serán comunicadas a la dependencia de control urbano. En este caso. se requiera la opinión de entidades rectoras. Artículo 60. el funcionario municipal designado la constituirá con la participación de delegados de la Comisión Técnica de la municipalidad provincial o distrital más cercana. el Supervisor la hará constar en el Informe de Supervisión correspondiente. debiendo quedar constituida. un delegado del CAP y un delegado del CIP. 60. el Presidente de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos podrá citar. en las que deberá consignarse su calidad (calificador o supervisor. acreditados conforme a lo dispuesto en la Quinta Disposición Transitoria del presente Reglamento. los delegados ejercerán tanto la función de calificación de proyectos como la de supervisión de obra. se podrá reducir el número de miembros de la misma según la disponibilidad de profesionales colegiados. Artículo 61. por tres (3) miembros: el funcionario municipal designado.1 Para la calificación en los casos que.4 Los delegados supervisores del CAP y del CIP supervisarán las obras por estricto orden de aprobación de las licencias o del inicio de la obra de acuerdo con un rol que se definirá de mutuo acuerdo o por sorteo. mediante comunicación escrita. Si de esta supervisión se desprendiera alguna trasgresión que deba ser rectificada por el responsable de obra. como mínimo..
. el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA). antes de presentar el anteproyecto en consulta o de iniciar la tramitación de la Licencia de Obra. dentro de las sesiones de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos. campos feriales. constituyen un certificado de conformidad de la entidad rectora a la que representan. No requerirán pronunciamiento del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). cancelado. para los efectos de la preservación y conservación de las áreas naturales protegidas. siempre que la circulación común sea sólo hasta el quinto piso. para cautelar la seguridad de las edificaciones de más de cinco pisos. para la preservación y conservación del patrimonio cultural monumental y arqueológico. edificios de concentración masiva de público. deberá obtener de la Municipalidad respectiva.62. el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios. centros y galerías comerciales.3 Los delegados ad hoc participarán con los mismos derechos y obligaciones de los demás integrantes de la Comisión. . Para el efecto se presentará: a) FOM debidamente llenado y firmado por el interesado y Hoja de Trámite correspondiente.Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 63. según sea el caso.Área Territorial u otra establecida. . Artículo 63. las edificaciones de vivienda de seis pisos. y el Ministerio de Defensa en las zonas de frontera y otras sometidas a su competencia conforme a ley.2 Las entidades rectoras que podrán acreditar delegados ad hoc son: el Instituto Nacional de Cultura (INC). b) Comprobante de pago del derecho de trámite correspondiente. el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).2 El Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios contendrá la siguiente información: . establecimientos de hospedaje. 63. 62. en las cuales el quinto y sexto piso constituyan unidades inmobiliarias tipo dúplex. Toda persona estará facultada a recabar dicho certificado referido a cualquier inmueble.Área de Actuación Urbanística u otra establecida. Los dictámenes emitidos por los delegados ad hoc.1 El propietario.
expedidas por las Municipalidades. . .Fecha de emisión y término de su vigencia.Porcentaje mínimo de área libre. deberá entregarse adjunto al Certificado copias fotostáticas de dichas normas y/o la información digitalizada. Tendrá una vigencia de dieciocho (18) meses. bajo responsabilidad.Coeficientes máximos y mínimos de edificación. .Alineamiento de fachada.Retiros. . El certificado será emitido por la dependencia municipal competente en el plazo de dos (2) días hábiles.Alturas máxima y mínima permisibles.3 El Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios se expedirá con arreglo a la zonificación vigente aprobada mediante Ordenanza de la Municipalidad Provincial correspondiente.5 El Certificado tiene plena validez jurídica y otorga derechos al interesado respecto a los índices y parámetros contenidos en el mismo. deberá fijarlo para el caso específico.Densidad neta máxima. . por los planes urbanos o proyectos urbanísticos integrales. . .Zonificación. sin que ello signifique un costo adicional para los interesados. . 63. .. Si alguno de los parámetros no estuviese oficialmente determinado. 63.Indice de espacios de estacionamiento.Área de lote normativo.Otros particulares. 63. . . contados desde la recepción de la solicitud.4 Si el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios hiciera referencia a normas específicas. . conforme a sus competencias. la Oficina de Desarrollo Urbano de la Municipalidad correspondiente.Usos permisibles y compatibles.
u otro distinto con las siguientes especificaciones obligatorias: .6 Para facilitar el conocimiento de los parámetros urbanísticos y edificatorios deberá exhibirse el Plano de Zonificación actualizado del distrito. en el Registro de Predios.. sin cambio de uso. las vías públicas con el detalle de calzadas.63.Requisitos y contenido del expediente 64. 64. se plantee en base a módulos típicos de vivienda. la manzana donde está ubicado. debidamente llenado y firmado por el arquitecto proyectista o el propietario y Hoja de Trámite correspondiente según formulario aprobado por este Reglamento.Plano de ubicación a escala 1/500. d) Plano de Localización y Ubicación según el modelo optativo aprobado por este Reglamento. opcionalmente. 63. 63. abarcando lotes contiguos o manzanas completas de Habilitaciones Urbanas con lotes independizados.8 Para proyectos calificados como “ Habilitaciones Urbanas con Construcción Simultánea de Viviendas” y para todo proyecto que.. c) Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios vigente. y/o con los que sustentaron la inscripción de su declaratoria de fábrica. Este trámite se realizará en un plazo de cinco (5) días hábiles. vía regularización. en el que se graficará el terreno con todas sus medidas perimétricas. para cada solicitud de Licencia de Construcción. así como las resoluciones. bermas. normas e información de carácter técnico que permitan conocer dichos parámetros.1 El propietario o el arquitecto proyectista presentará a la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos. los frentes de las manzanas circundantes. etc. especificándose las unidades prediales a que se refiere. el anteproyecto arquitectónico en consulta. jardines de aislamiento. se regirán por los parámetros urbanísticos y edificatorios con los que se aprobó el proyecto original. se exigirá un (1) solo Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios. en un lugar accesible al público en general. b) Comprobante de pago del derecho de revisión.2 El expediente contendrá: a) FOM.7 Las obras de remodelación. aceras. la distancia del inmueble a la esquina con la . CAPÍTULO III TRÁMITE DEL ANTEPROYECTO EN CONSULTA Artículo 64.
La planta del primer piso deberá contener cotas de nivel en los puntos notables de la poligonal del terreno y curvas de nivel en el caso de terrenos con pendientes mayores del 6%. área libre referida al primer piso y área total del terreno). en el que se graficarán las zonificaciones vigentes correspondientes a la manzana donde se ubica el inmueble. a las que estarán referidos el porcentaje mínimo de área libre y el coeficiente de edificación. .Esquema de Localización referido a vías principales o lugares públicos notables. Si el proyecto incluyera demoliciones parciales. al nivel de anteproyecto con medidas acotadas. En las elevaciones deberá acotarse las alturas de los inmuebles colindantes.Cuadro Comparativo. los grifos. así como el Norte Magnético. El área techada en primer piso se graficará con un achurado a 45° en relación con alguna de las líneas principales del perímetro de la edificación. lote. vías públicas y otras referencias particulares. con los índices resultantes del proyecto.Cuadro de áreas (techada por pisos y techada total. . f) Fotografías a color: las que sean indispensables para mostrar la relación del inmueble con la volumetría de los inmuebles vecinos (tomadas frontalmente desde . el cuadro de áreas deberá contener tres columnas: la primera con las áreas de la edificación existente. . se agregará una cuarta columna con las áreas respectivas. postes.50m a cada lado del inmueble. así como a las manzanas circundantes. a escala conveniente que permita su perfecta lectura. se podrán presentar los planos de arquitectura a nivel de obra. Opcionalmente. Se indicará el nombre de la urbanización.vía pública transversal más cercana. donde se confrontarán los índices urbanísticos y edificatorios. e) Planos de arquitectura: plantas. De tratarse de una ampliación o remodelación. manzana. de ser aprobados. y las áreas techadas de los demás pisos superiores con otro achurado adicional a 45° en relación con los anteriores. formarán parte del expediente de Licencia de Obra en su oportunidad. los retiros debidamente acotados. la segunda con las de la ampliación y la tercera con las totales. el uso de los inmuebles colindantes. el área techada del segundo piso con un achurado adicional perpendicular al anterior. así como el perfil del frente de las edificaciones colindantes hasta 1. se deberá graficar la vereda pública. En esta misma planta. proporcionados por el Certificado de Parámetros. árboles y otros elementos que puedan existir en el frente del terreno. que. cortes y elevaciones.
j) Cuando las normas vigentes lo requieran deberá incluirse.Número de copias y formalidad de los planos Los planos y los documentos exigidos para el trámite se presentarán en un sólo ejemplar. áreas Monumentales. cuando menos. previa constatación de que está conformado con todos los requisitos para su presentación. tecnológico-ambientales. h) En caso de una solución novedosa que. se presentará asimismo dicha memoria como condición previa a la calificación. Todos los planos deberán estar firmados por el propietario.3 del presente Reglamento. para las obras de menor altura que sobrepasen los 1. quien deberá adjuntar el Certificado de Habilitación Profesional del CAP. Con el ingreso del expediente en mesa de partes se iniciará el cómputo del plazo de diez (10) días hábiles fijado como plazo ordinario por este Reglamento para resolver la consulta del anteproyecto.. constructivas y de adecuación al entorno urbano. formales. áreas Protegidas o zonas y urbanizaciones sometidas a normas especiales. y firmados y sellados por el arquitecto proyectista. el funcionario de mesa de partes lo hará constar en el cargo que firme. una explicación sucinta de las características funcionales. g) Memoria justificativa. y para las que se proyecten en áreas de Reglamentación Especial. La memoria estará firmada y sellada por el arquitecto proyectista. a criterio del proyectista o de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos. merezca un especial análisis. Los membretes de los planos cumplirán con los requisitos señalados en el numeral 80. De no estar completo el expediente por falta de alguno de los documentos exigidos. El interesado tendrá dos (2) días hábiles para completar el expediente.la acera opuesta) y la relación con el entorno urbano (vistas longitudinales de la sección de la vía pública). i) Estudio de impacto ambiental.. exigible para todo tipo de obra respecto a edificaciones de más de cuatro (4) pisos. haciéndolo constar en la Hoja de Trámite respectiva. cuando las normas vigentes lo requieran. recibirá el expediente.000 m2 de área techada total. cuyos proyectos requieren de un mayor análisis. reiniciándose . en el expediente.Presentación del expediente El funcionario municipal a cargo de la mesa de partes. Artículo 66. las autorizaciones de los sectores y/o entidades correspondientes. Contendrá. Artículo 65.
70 de este Reglamento. bajo cargo. c) Desaprobado: . En este proceso se verificará el cuadro de áreas presentado por el proyectista. en los planos del anteproyecto. 68.2 La Comisión emitirá la calificación correspondiente evaluando necesariamente la opinión de los delegados ad hoc presentes en la sesión de calificación si fuese el caso bajo sanción de nulidad.. de lo que se deberá dejar expresa constancia en el FOM. Entiéndase por “ modificación sustancial” al cambio que se realice. el cual será efectuado por el personal de la Oficina a su cargo. salvo el caso previsto en el Art. Artículo 67. debiendo devolverse al interesado por mesa de partes. en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles.Precalificación Inmediatamente ingresado el expediente será elevado al Presidente de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos. el expediente se tendrá por no presentado. Artículo 68. bajo responsabilidad de su Presidente.3 El Dictamen de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos se emitirá por mayoría en alguno de los siguientes términos: a) Aprobado: Anteproyecto que cumple con las normas urbanísticas y de edificación vigentes. cuya subsanación no implica modificaciones sustanciales. salvo que éstos no hayan sido acreditados o no hayan asistido cuando fueron requeridos por el Presidente de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos. Si no cumpliera con la subsanación. quien lo someterá al proceso de precalificación.. bajo su responsabilidad. el cumplimiento de los parámetros urbanísticos y edificatorios y se determinará si el expediente requiere de la intervención de algún delegado ad hoc en razón de la naturaleza del proyecto.Dictamen de calificación 68. 68. alterando la distribución de los ambientes que lo conforman. b) Aprobado con Observaciones: Anteproyecto que incumple alguna norma urbanística y/o de edificación vigentes.el plazo con el ingreso del documento faltante.1 La Comisión Técnica Calificadora de Proyectos emitirá su dictamen en un plazo máximo de siete (7) días hábiles.
una ampliación del plazo de calificación por una sola vez y por un término que no será mayor de diez (10) días hábiles. Esta resolución se anotará en el libro de actas de la Comisión. Sólo en caso de que no se logre mayoría. la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos podrá disponer. Artículo 72. con la subsanación de observaciones.Ampliación de plazo para la calificación En los casos de anteproyectos de notable significación cultural o previsible impacto socio-ambiental.Votación para la calificación del anteproyecto o proyecto de arquitectura Votan exclusivamente los delegados del CAP y los delegados ad hoc cuando estos deban intervenir. en resolución motivada. firmas y números de registro profesional de los delegados que los calificaron. deberá mantener en su poder el Presidente de la Comisión. Artículo 70. En caso de existir observaciones. bajo responsabilidad.Registro del dictamen Las actas donde se registran obligatoriamente los dictámenes y su justificación. bajo cargo. debiendo consignar la norma transgredida y señalando el articulado pertinente. Los delegados que formulen las observaciones deberán fundamentar su voto.. se asentarán mediante el formulario de Acta de Calificación aprobado por este Reglamento y estarán obligatoriamente firmadas por todos los delegados presentes y el Presidente. debidamente legalizado.4 Al reingresar un expediente.. por la municipalidad al interesado. la Comisión Calificadora no podrá efectuar observaciones adicionales a las inicialmente formuladas ni sobre las áreas del anteproyecto que no hayan sido modificadas respecto a la presentación original. Dichos documentos serán pegados en un Libro de Actas que. Los dictámenes se expresarán en los planos mediante sello. cuya subsanación implica necesariamente modificaciones sustanciales.. el acuerdo se tomará con el voto dirimente del presidente de la Comisión. Los dictámenes aprobado con Observaciones o Desaprobado obligarán a la Comisión a justificar. Los delegados tendrán derecho a hacer constar sus observaciones o salvedades. se anexará el pliego correspondiente.Anteproyecto que incumple alguna norma urbanística y/o de edificación vigente. su calificación. o de gran escala.Vigencia de la aprobación . quien deberá incluirlos posteriormente en el expediente de Licencia de Obra. sucintamente.. 68. Artículo 69. cuya calificación requiera de un mayor tiempo de análisis. Artículo 71. Los planos serán devueltos.
.. con el que cuenta la Municipalidad para notificar el dictamen de calificación.Obligatoriedad de la calificación del proyecto 74.El dictamen Aprobado o Aprobado con Observaciones tendrá un plazo de vigencia de dieciocho (18) meses.1.1 El anteproyecto con calificación de Aprobado con Observaciones o Desaprobado podrá ser subsanado por el interesado dentro de un plazo de quince (15) días hábiles. según el tipo de obra. y de sus ampliaciones cuando proceda. Esta aprobación tendrá un procedimiento único y común a cualquiera de las dos opciones de trámite previstas en el Art. En el caso del anteproyecto con calificación de Aprobado con Observaciones. Artículo 73. 74. 74. el expediente contendrá: ..2 El pago de derechos de trámite permite al interesado la revisión del anteproyecto hasta en dos oportunidades. el cual será analizado y calificado por la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos. o.1 La aprobación del proyecto será requisito indispensable para obtener una licencia de obra. Artículo 75. excepto en los casos de inmuebles que se ubiquen en zonas monumentales o que estén declarados como patrimonio monumental. podrá optarse por subsanarlas a la presentación del proyecto.Licencia de Obra para Edificación Nueva 75. presentando nuevos planos en los que conste la superación de las observaciones de la calificación. siempre que se cumpla con el plazo señalado en el numeral 73. 73. al vencerse el plazo de veinte (20) días hábiles.3 La aprobación del proyecto se produce. CAPÍTULO IV TRÁMITE DE LA LICENCIA DE OBRA Artículo 74. La presentación de nuevos planos renovará el plazo de calificación. por silencio administrativo positivo. mediante dictamen emitido por la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos. de modo expreso. luego de lo cual deberá efectuar nuevo pago. 46 de este Reglamento.1 Para obtener Licencia de Obra para Edificación Nueva.Subsanación 73. de modo tácito.2 En ambos casos el interesado deberá conformar y presentar un expediente que cumpla con las exigencias establecidas por el presente Reglamento.
cisternas. además. elementos estructurales de apoyo: muros portantes. adicionalmente un documento suscrito por el urbanizador y el propietario.50 m. silos. e) Plano de localización y ubicación según lo indicado en el inciso d) del numeral 64. d) Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios vigente. dejando constancia de que el terreno corresponde al lote incluido en el plano de lotización replanteado y. f) Planos de arquitectura: plantas. Podrá aceptarse la escala 1/100.a) FUO-Parte 1. los ejes del trazo. (*) (*) Literal g). en cuyo caso se presentará. cuyo texto es el siguiente: . se presentará. En las elevaciones deberán acotarse las alturas de los inmuebles vecinos. a cada lado del inmueble. declarando que la edificación proyectada se ejecutará dentro de los límites de propiedad y asumiendo las responsabilidades correspondientes. indicando la capacidad portante del terreno. modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 018-2008VIVIENDA. ya sea en las plantas o en un cuadro de vanos. los planos de obra podrán ser fraccionados. planos de techo. incluirá los planos sellados correspondientes. placas. con ejes de trazo y replanteo. vigas. Los planos de cimentación y de techos serán presentados a las mismas escalas de los planos de arquitectura. columnas o pórticos. siempre y cuando se lean perfectamente los planos. De existir escaleras. un plano de conjunto a escala conveniente. por triplicado y Hoja de Trámite correspondiente. a nivel de plano de obra. b) Copia literal de dominio o copia del título de propiedad. la ubicación y dimensiones de las juntas de separación sísmica y/o de construcción. por lo tanto. incluyendo el coeficiente de carga del terreno. sustituirán a los indicados en el párrafo anterior. De tratarse de proyectos de gran magnitud. etc. así como el perfil del frente de las edificaciones colindantes hasta 1. con la codificación de los planos fraccionados. tanques elevados. su desarrollo deberá aparecer en los cortes. g) Planos de estructuras: cimentación. cortes y elevaciones. En el caso de terreno con proyecto de habilitación urbana aprobado. c) Comprobante de pago del derecho de revisión. cancelado. especificaciones técnicas. Si éstos hubiesen sido desarrollados a nivel de plano de obra. debidamente acotados.. La planta del primer piso deberá contener cotas de nivel en los puntos notables de la poligonal del terreno y curvas de nivel en el caso de terrenos con pendientes mayores del 6%. Se deberá presentar estudio de suelos cuando lo solicite la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos. De contar el interesado con Anteproyecto Aprobado.2 de este Reglamento. a escala no menor de 1/75. y los demás a escalas que permitan su perfecta comprensión. elementos estructurales especiales: escaleras. publicado el 11 junio 2008. Se incluirá las especificaciones de los vanos.
y especificaciones técnicas."g) Planos de estructuras: cimentación. Se presentará como parte del Proyecto de Estructuras. detalles de servicios higiénicos. cortes con indicación de montantes cuando se trate de edificaciones de varios niveles. i) Planos de instalaciones eléctricas. y especificaciones técnicas. incluyendo el coeficiente de carga del terreno. tanques elevados. la ubicación y dimensiones de las juntas de separación sísmica y/o de construcción." h) Planos de instalaciones sanitarias: plantas con indicación de redes de distribución y aparatos sanitarios. de ser el caso. j) Fotografías a color. vigas. circuitos y demás elementos de los sistemas previstos.. k) Memoria justificativa. según lo indicado en el inciso f) del numeral 64.2 de este Reglamento. planos de conjunto cuando sea necesario. diagrama unifilar de tableros. montantes etc. indicada en el inciso g) del numeral 64.2 del presente Reglamento. indicando la capacidad portante del terreno. especificaciones técnicas. cuando las normas vigentes así lo requieran. planos de conjunto cuando sea necesario. silos. elementos estructurales de apoyo: muros portantes. fuerza. tomacorrientes. k) y I) de este artículo en caso de estar vigente la aprobación del . y los demás a escalas que permitan su perfecta comprensión. y (ii) se incluya las fotografías respectivas. Las plantas y planos de conjunto serán presentados a las mismas escalas de los planos de arquitectura. etc. silos.Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones. interruptores. placas. y los detalles a escalas que permitan su perfecta comprensión. etc. I) Estudio de impacto ambiental. j). No se requerirá la presentación de los planos y documentos señalados en los incisos d). nomenclatura de los elementos señalados en los planos. columnas o pórticos. mecánicas. cisternas. y los detalles a escalas que permitan su perfecta comprensión. Los planos de cimentación y de techos serán presentados a las mismas escalas de los planos de arquitectura. electromecánicas y especiales: plantas con las salidas de alumbrado. detalles de pozo de tierra. Se deberá presentar estudio de suelos cuando lo solicite la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos. cisternas.. planos de techo. de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Norma E 050 . comunicaciones. número de pisos y sótanos de las edificaciones colindantes. Plano de Sostenimiento de Excavaciones. acompañado de la memoria descriptiva correspondiente en la cual: (i) Se indique las características. Las plantas y planos de conjunto serán presentados a las mismas escalas de los planos de arquitectura.. los ejes del trazo. aprobada por Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA. según sea el caso. elementos estructurales especiales: escaleras. tanques elevados. nomenclatura de los elementos señalados en los planos.
Artículo 76.Levantamiento de la fábrica existente. Modificación. . o la Conformidad de Obra o la Licencia de Obra o de Construcción de la edificación existente en el caso de no constar en el asiento de inscripción correspondiente.Fábrica resultante. debiendo tenerse en cuenta. Para las obras de puesta en valor. indicando la fuente. modificación.2 La Licencia de Obra para Edificación Nueva se tramitará bajo los procedimientos y condiciones establecidos en los artículos 80 al 91 del presente Reglamento. el expediente se conformará con los requisitos señalados en el Art. graficándose con achurado a 45. El monto de obra sobre el cual se calcularán los derechos. los elementos a edificar. multiplicado por un factor de reajuste de 0. además. corresponderá al valor de la obra calculado según el Art. c) Se presentarán planos de planta de arquitectura diferenciados: . Dicho monto de obra se consignará en el FUO-Parte 1. lo siguiente: a) Se adjuntará copia literal de dominio.anteproyecto arquitectónico en consulta y de estar incluidos en el expediente correspondiente. b) Para los casos de remodelación. Modificación. Ampliación. Ampliación. reparación o puesta en valor. especificándose las unidades prediales a que se refiere. se deberá graficar en los planos los elementos arquitectónicos con valor histórico monumental propios de la . se tramitará en un solo expediente administrativo. Reparación o Puesta en Valor 76. generando un único derecho de trámite cuyo monto será determinado de acuerdo al costo que su tramitación demande. 75 de este Reglamento. se plantee en base a módulos típicos de vivienda. 56.Licencia de Obra para Remodelación. Reparación o Puesta en Valor.1 Para obtener Licencia de Obra para Remodelación. donde conste la declaratoria de fábrica si está inscrita.. con costos unitarios de mercado publicados en medios especializados. 75.4.3 Toda solicitud de obra para edificación nueva en proyectos calificados como “ Habilitaciones Urbanas de Construcción Simultánea de Vivienda” y para todo proyecto que abarcando lotes contiguos o manzanas completas de Habilitaciones Urbanas con lotes independizados. 75. perpendicular al anterior. graficándose con achurado a 45 los elementos a eliminar. se presentará el presupuesto de obra al nivel de subpartidas.
g) En caso de intervenciones en inmuebles con unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y bienes de propiedad común. . en su caso. Para obtenerla se presentará lo siguiente: . se requerirá la autorización de la junta de propietarios. Reparación o Puesta en Valor se tramitará bajo los procedimientos y condiciones establecidos en los artículos 80 al 91 del presente Reglamento. f) Para las obras de Puesta en Valor será obligatoria la presentación de una memoria justificativa.2 La Licencia de Obra para Remodelación. ampliación o reparación. y se detallarán adecuadamente los empalmes. 77. los que se eliminarán y los nuevos. se diferenciarán claramente los elementos estructurales existentes.edificación. en cuyo caso: .. Sólo en el caso que sea posible una perfecta lectura. y cuando la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos lo estime necesario en los demás tipos de obra.Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo en cuenta la ampliación de cargas de electricidad y de dotación de agua. los que se eliminarán y los nuevos. reconstrucción o conservación. 76. identificándolos claramente y diferenciándose aquellos que serán objeto de restauración. Modificación.1 Para la obtención de la Licencia de Obra de Cercos Frontales o Perimétricos no se requiere de aprobación por parte de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos y el trámite se cumple exclusivamente ante la oficina municipal encargada de licencias de obra.Licencia y/o Autorización para obras de Cercado y Obras Menores La Licencia de Obra de Cercado se refiere exclusivamente a terrenos baldíos. Artículo 77.Se diferenciarán claramente los puntos y salidas existentes. Ampliación. en la que el restaurador demuestre el cumplimiento de las exigencias técnicas y legales requeridas por ley para este tipo de obra. y se presentarán las constancias de factibilidad de servicios correspondientes cuando lo solicite la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos. detallando adecuadamente los empalmes. e) Los planos de instalaciones se presentarán cuando la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos lo estime necesario. d) Los planos de estructuras se presentarán obligatoriamente en los casos de remodelación. se podrá presentar un solo plano. En cualquier caso.
e) Carta de Seguridad de Obra suscrita por Arquitecto o Ingeniero Civil. a la presentación de la documentación establecida en el numeral 77. consistente en lo señalado en el inciso i) del Artículo 51 del presente Reglamento. Cuadros Comparativo y de Áreas. debidamente llenado y firmado por el propietario. d) Plano de localización y ubicación simple. en caso de . se deberá presentar lo siguiente: a) FUO por triplicado. 77. 77.3 Si la obra no comprende la ampliación del área techada: se tendrá por otorgada automáticamente. la autorización de obra menor. sea arquitecto o ingeniero. se deberá adjuntar la autorización de la Junta de Propietarios. el cual. firmados por el propietario y el proyectista o profesional responsable de la obra. b) Copia literal de dominio o copia del título de propiedad. y adjuntando la elevación del cerco frontal propuesto de ser el caso. cuando las obras afecten áreas de dominio común o la apariencia externa del predio.2 del presente Reglamento. indicando fecha de inicio y plazo de ejecución. b) Copia literal de dominio o copia del título de propiedad. excluyendo los Cuadros Comparativo y de Áreas.a) FOM por duplicado. con el detalle de la ampliación (de ser el caso).2 Para la obtención de la Licencia o autorización para Obras Menores. f) Carta de Seguridad de Obra suscrita por Arquitecto o Ingeniero Civil Colegiado adjuntando el Certificado de Habilidad Profesional. conteniendo el detalle de la obra a realizar. adjuntando los planos de arquitectura (plantas. c) Pago por derecho de trámite. Si la obra comprende la ampliación del área techada: la documentación presentada será revisada por el funcionario municipal para evaluación. g) En caso de tratarse de un inmueble comprendido en el Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común. cortes y elevaciones). c) Comprobante de pago. e) Plano de ubicación. y Hoja de Trámite correspondiente. así como el monto estimado o el presupuesto de obra. d) Memoria Descriptiva. según lo indicado en el inciso d) del numeral 64. debidamente llenado y firmado por el propietario. y Hoja de Trámite correspondiente. por el derecho municipal correspondiente.2 del presente Reglamento.
con indicación de la fábrica a demoler.cumplir con la normativa vigente.1 de este Reglamento. en el caso de no constar en el registro la edificación a demoler. así como del perfil y alturas de los inmuebles vecinos cercanos a las zonas de la edificación a demoler. o Licencia de Construcción o de Obra. b) Copia literal de dominio o. d) Plano de localización y ubicación según lo señalado en el inciso d) del numeral 77. podrán optar por hacerlo: a) Con presentación de planos: En este caso el propietario conformará y tramitará su expediente según lo previsto en el Art. autorizaciones de las autoridades competentes (DISCAMEC. Conformidad de Obra.50m de los límites de propiedad. comunicándoles las fechas y horas en que se efectuarán las detonaciones. debidamente llenado y la Hoja de Trámite correspondiente. bajo responsabilidad. 49 de este Reglamento.Licencia de Obra para Autoconstrucción Para obtener Licencia de Obra. expedirá la Resolución correspondiente en el FOM. en lo que fuera aplicable. con el dictamen del abogado conforme lo señalado en el Art. b) Sin presentación de planos: . cancelado.. Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Defensa Civil). Artículo 79.Licencia de Obra para Demolición 78.1 Para obtener Licencia de Obra para Demolición se presentará lo siguiente: a) FUO-Parte 1. los propietarios que adopten la modalidad de autoconstrucción en las condiciones fijadas por el Art. 47 de este Reglamento. c) Comprobante de pago del derecho municipal correspondiente. en el que se delineará las zonas de la fábrica a demoler. f) En el caso de uso de explosivos. Artículo 78. 78. en un plazo no mayor de cinco (5) días útiles. acotado adecuadamente. seguro contra todo riesgo para terceros y copia (cargo) de carta a los propietarios y ocupantes de las edificaciones colindantes..2 La Licencia de Obra para Demolición se tramitará bajo los procedimientos y condiciones establecidos en los artículos 80 al 91 del presente Reglamento. e) Plano de planta a escala 1/75. 75 de este Reglamento. hasta una distancia de 1.
la que. salvo que el delegado supervisor lo considere necesario. o en obras de gran magnitud y envergadura. cuyo texto es el siguiente: "80. El trámite se cumple exclusivamente ante la oficina municipal encargada de licencias de obra.. que se constituirá con el apoyo del CAP y del CIP. aprobados y adecuados a la localidad. y firmados por el propietario. al concederla.1.Documentos indicados en los incisos b) y c) del numeral 75. los que le serán proporcionados por la municipalidad en la forma prevista en el numeral 92. La eventual sustitución del profesional responsable de la obra deberá comunicarse. la municipalidad deberá mantener un Banco de Proyectos. salvo en los casos de autoconstrucción en que el responsable de obra será el propietario. quien deberá ser arquitecto o ingeniero civil colegiado.00m de profundidad.3 de este Reglamento. En los casos de autoconstrucción. publicado el 11 junio 2008. a través del Formulario Oficial de Uso Múltiple (FOM) establecido en . Los profesionales proyectistas y responsable de obra deberán adjuntar los Certificados de Habilitación Profesional correspondientes.FUO-Parte 1 firmado exclusivamente por el propietario y el abogado y Hoja de Trámite correspondiente. firmado por el propietario. .Cuando el área techada total sea menor de 90 m2.1 El FUO-Parte1 deberá estar firmado por el propietario. sólo presentará lo siguiente: . quien deberá ser arquitecto o ingeniero civil colegiado.1 del presente Reglamento. En este caso. en edificaciones que impliquen excavaciones mayores a 3.Formalidades 80.1 El FUO-Parte 1 deberá estar firmado por el propietario. el propietario no estará obligado a presentar planos de obra. el responsable de obra deberá ser Ingeniero Civil. comunica a la Comisión Supervisora de Obra para que cumpla su función. Para ello. (*) (*) Numeral 80. para la obtención de la Licencia de Obra." 80. el abogado y el profesional responsable de obra. instituciones con las que deberá suscribir un convenio conjunto para el efecto.2 Todos los planos deberán estar firmados y sellados por el profesional responsable del proyecto correspondiente. modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 018-2008VIVIENDA. . el responsable de obra será el propietario. el abogado y el profesional responsable de obra.Listado de los ambientes que pretenda construir. Artículo 80. no se requiere la aprobación por parte de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos. En este caso.
como plazo ordinario para la culminación de este trámite. cuyo texto es el siguiente: "82. como plazo ordinario para la culminación de este trámite. Para la numeración de los planos. haciéndolo constar en la Hoja de Trámite. " 82. modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 018-2008VIVIENDA.3 Los membretes de los planos deberán contener.. especialidad y número de colegiación del profesional.1 El funcionario a cargo de la mesa de partes. al concluir el trámite. publicado el 11 junio 2008.2 De no estar completo el expediente por falta de alguno de los documentos exigidos. Con el ingreso del expediente en mesa de partes se iniciará el término de veinte (20) días hábiles fijado en el inciso a) del artículo 28 de la Ley. previa constatación de que está conformado con todos los requisitos para su presentación. E para estructuras. debidamente sellado. recibirá el expediente de Licencia de Obra. bajo cargo. el plazo será suspendido y reanudado una vez presentada la subsanación de las observaciones. fecha y numeración del plano referida al número total de planos del proyecto correspondiente. adjuntando el Certificado de Habilitación Profesional del nuevo responsable..1 El funcionario a cargo de la mesa de partes.el Numeral 45. recibirá el expediente de Licencia de Obra. Artículo 81. reiniciándose el plazo con el ingreso del documento faltante. Artículo 82. 80.2 de este Reglamento. el expediente se tendrá por no presentado y se devolverá al interesado por mesa de partes. El interesado tendrá dos (2) días hábiles para completar el expediente. escala. el funcionario de mesa de partes lo hará constar en el cargo que firme.Presentación del expediente de Licencia de Obra 82. tipo de obra y nombres detallados de proyecto y plano. la siguiente información: nombres del propietario y del profesional responsable del plano. Si no cumpliera con la subsanación. haciéndolo constar en la Hoja de Trámite. En caso que alguna especialidad sea observada por la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos. previa constatación de que está conformado con todos los requisitos para su presentación. Con el ingreso del expediente en mesa de partes se iniciará el término de veinte (20) días hábiles fijado en el inciso a) del Art. será conservado por la municipalidad como parte del expediente. por lo menos. El profesional sustituido deberá comunicar el hecho a la Municipalidad. (*) (*) Numeral 82. El juego de planos. a criterio del proyectista. se presentarán en un sólo ejemplar. IE para instalaciones eléctricas y otros que permitan identificar la especialidad correspondiente. 28 de la Ley. se usarán los siguientes prefijos: U para el plano de ubicación. que acompañan al FUO o al FOM. . IS para instalaciones sanitarias. A para arquitectura.Ejemplares de planos y documentos Los planos y los documentos exigidos para el trámite de Licencia de Obra.1.
Con esta notificación concluirá el término del plazo señalado en el inciso b) del Art. lo cual se anotará en la parte pertinente del FUO-Parte 1 en forma provisional.1 El Presidente de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos. debiendo subsanar las observaciones. se podrá iniciar la obra conforme a lo comunicado en la presentación del expediente. el contenido del dictamen. b) El plazo máximo para que la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos emita su dictamen.3 Si el dictamen fuera de Aprobado o Aprobado con Observaciones. será de doce (12) días hábiles. emitirá la resolución definitiva de Licencia de Obra.Calificación del proyecto Para la calificación del proyecto por parte de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos.3 Ambas anotaciones se validarán con sello y firma del Presidente de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos. se guardarán en custodia en la municipalidad como parte del expediente.1 de este Reglamento. si la intervención de estos fuese necesaria. en su calidad de funcionario municipal.. 85. conforme al trámite previsto por el inciso b) del numeral 96. 70 del presente Reglamento. Artículo 84. salvo lo siguiente: a) Se dejará expresa constancia de haberse convocado a los delegados ad hoc. mediante cédula..Artículo 83. se seguirá un procedimiento igual al establecido para el anteproyecto en los artículos 67 al 72 de este Reglamento. no se podrá iniciar la obra hasta haber cumplido con subsanar el proyecto mediante la reformulación del mismo.2 Simultáneamente y de oficio se asignará la numeración. c) Los planos sellados y firmados por los delegados. dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la emisión del dictamen aprobatorio. 84. de ser el caso. que corresponda a la edificación y/o a sus partes susceptibles de numerar..Resolución de Licencia de Obra y Numeración 85. 85.Notificación del dictamen y sus efectos 84.1 El Presidente de la Comisión notificará al interesado. 83 del presente Reglamento.2 En caso de que el dictamen fuera de Desaprobado. en el FUO-Parte 1. . Artículo 85. excepto el caso previsto en el Art. esta numeración será definitiva de acuerdo a la certificación de finalización de obra que la ratificará o rectificará si fuese el caso. 84.
. constituirán la Licencia de Obra que deberá permanecer obligatoriamente en la obra.4 El funcionario responsable deberá poner la Resolución de Licencia de Obra en conocimiento de la dependencia municipal encargada del control urbano.Autenticación de copias de planos Una vez concluido el trámite de Licencia de Obra. bajo responsabilidad. quien podrá solicitar.85. autenticados. 88 del presente Reglamento. para que ambas inicien las acciones que les compete respecto de la ejecución de la obra.. procederá a efectuar la liquidación de los derechos municipales de obra. 28 de la Ley (Opción a señalada en el Art. sin que la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos emita el dictamen del proyecto presentado. conjuntamente con las copias certificadas de los planos presentados. Artículo 87. de oficio. el interesado pagará los derechos en tesorería y presentará. y de la Comisión Técnica Supervisora de Obra cuando corresponda. la autenticación de otras copias que requiera para trámites ante las empresas de servicios. para el fin indicado en el Art. 28 de la Ley 89. Estos planos serán confrontados con los que obran en el expediente y.. La copia del FUO-Parte 1 y los planos de obra.. a la oficina antes mencionada.Liquidación de los derechos municipales de obra La oficina encargada del trámite de licencias de obra.1 Cuando el propietario haya optado por el trámite previsto por el inciso a) del Art. copia del comprobante de pago cancelado.Inicio de obra en la opción del inciso a) del Art. La autenticación de este juego de copias no devengará costo alguno para el interesado. Artículo 86. y transcurrieran más de veinte (20) días hábiles. con lo que concluirá el trámite de Licencia de Obra. Artículo 89. bajo cargo. contará con . la municipalidad entregará al interesado. de corresponder.Entrega de la Licencia de Obra Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la presentación a que se refiere el artículo anterior. 46 del presente Reglamento). Artículo 88. el interesado presentará obligatoriamente un juego completo de copias de los planos finalmente aprobados para su autenticación. archivo u otros fines de su interés. incluyendo el de localización y ubicación. Una vez efectuada la liquidación. dos copias autenticadas del FUO-Parte 1 debidamente sellado y autorizado por el funcionario municipal responsable. además. reproduciendo el sello del dictamen correspondiente. serán autenticados por el Presidente de la Comisión en su calidad de funcionario municipal. la que se debe efectuar dentro de tres (3) días hábiles.
Para obtener cualquiera de las licencias antes mencionadas. (*) (*) Numeral 90. en el sentido de que los proyectos cumplen con la reglamentación vigente y que la obra se ejecutará de conformidad con los mismos.2 El interesado que cuente con un anteproyecto aprobado podrá obtener una Licencia de Obra automática que le permita iniciar la obra al presentar el expediente para su aprobación.2 El interesado que cuente con un anteproyecto aprobado podrá obtener una Licencia de Obra automática que le permita iniciar la obra al presentar el expediente para su aprobación.3 La Licencia de Obra y su ampliación son inscribibles en la Partida correspondiente del Registro de Predios. si presenta una declaración jurada de los proyectistas y profesional responsable de obra. 90. 28 de la Ley 90. podrá obtener una Licencia Provisional.000 m² de área construida. El asiento se cancelará por caducidad de la Licencia de Obra o de su ampliatoria y por la inscripción de la Declaratoria de Fábrica.1 El interesado que haya escogido la opción prevista por el inciso b) del Art. si fuera el caso.Inicio de obra en la opción del inciso b) del Art. modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 018-2008VIVIENDA. en el sentido de que el proyecto de arquitectura no presenta cambios con respecto al anteproyecto aprobado. 46 de este Reglamento). si presenta una declaración jurada de los proyectistas y del profesional responsable de obra. . La obra iniciada de esta forma. una vez obtenida la Licencia de Obra. la fecha de inicio de la obra. El interesado que no haya efectuado el trámite de aprobación de anteproyecto en consulta. publicado el 11 junio 2008. El cargo de su solicitud inicial y el recibo de pago constituirán la licencia que lo ampara. en el sentido de que el proyecto de arquitectura no presenta cambios con respecto al anteproyecto aprobado. que los proyectos de ingeniería cumplen con la reglamentación vigente y que la obra se ejecutará de conformidad con dichos proyectos. si presenta una declaración jurada de los proyectistas y del profesional responsable de obra. que le permita iniciar la obra al presentar el expediente para su aprobación. cuyo texto es el siguiente: "90.2 En este caso deberá pagar los derechos municipales de obra mediante el procedimiento de pago previsto en el numeral 90.Licencia de Obra por silencio administrativo positivo y podrá dar inicio a su obra en la fecha previamente comunicada. Artículo 90. para facilitar el programa de control urbano y de supervisión de obra.2. deberá comunicar por carta simple a la oficina responsable del trámite de licencias de obra de la municipalidad. no podrá ser paralizada por falta de Licencia de Obra. La Licencia de Obra automática sólo procederá para edificaciones con fines de vivienda unifamiliar o multifamiliar de hasta cinco (05) pisos y siempre que el proyecto tenga un máximo de 3. es requisito indispensable pagar por adelantado los derechos de Licencia de Obra. por treinta (30) días hábiles. 28 de la Ley (Opción b señalada en el Art.3 de este Reglamento. que los proyectos de ingeniería cumplen con la reglamentación vigente y que la obra se ejecutará de conformidad con dichos proyectos. 89.. 89.
además de los requisitos establecidos en el presente Reglamento. entregando dos ejemplares del Anexo D del FUO-Parte1 sellado por la tesorería.6 La obra iniciada de esta forma no podrá ser paralizada por falta de Licencia de Obra. emitirá el recibo por el monto de la autoliquidación y hará constar el pago en el recuadro correspondiente del Anexo D del FUO-Parte 1. 90. La tesorería. (*) (*) Numeral 90.4 El propietario que se acoja a una licencia automática o provisional..5 El funcionario responsable. está conformada provisionalmente por un ejemplar del Anexo B sellado por la tesorería y con su cargo de presentación.Para las obras que se inicien con Licencia de Obra automática. La licencia en estos casos. Artículo 91. será de responsabilidad del funcionario municipal presidente de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos. deberá comunicar la fecha de inicio de la obra a la dependencia municipal encargada de la tramitación de licencias. para que ambas inicien las acciones que les compete. sin necesidad de autorización previa de ningún tipo. se deberá adjuntar la Póliza de Seguro CAR (Todo Riesgo Contratista) con vigencia durante toda la ejecución de la obra. Dicho funcionario impondrá las sanciones que las normas vigentes le permiten. publicado el 11 junio 2008. cuando compruebe incumplimiento o negligencia por parte del personal a su .3 El pago adelantado de los derechos municipales se realizará en la tesorería de la municipalidad a la sola presentación del Anexo D del FUO-Parte 1. debidamente llenado con la autoliquidación correspondiente. al recibir el aviso. bajo firma y sello. quien deberá impulsar el trámite con diligencia.Impulso de trámite y responsabilidad El cumplimiento de los plazos y trámites señalados en este Capítulo. La licencia en estos casos. entregando dos ejemplares del Anexo D del FUO-Parte 1 sellado por la tesorería.4 El propietario que se acoja a una licencia automática.4. superiores a 200 m² de área construida. por tratarse de un pago a cuenta sujeto a posterior liquidación." 90. modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 018-2008VIVIENDA. sino con orden municipal basada en dictamen de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos que desapruebe el proyecto presentado. 90." 90. deberá comunicar la fecha de inicio de la obra a la dependencia municipal encargada de la tramitación de licencias. deberá ponerlo en conocimiento de la Comisión Técnica Supervisora de Obra y de la dependencia municipal encargada del control urbano. está conformada provisionalmente por un ejemplar del Anexo B sellado por la tesorería y con su cargo de presentación. cuyo texto es el siguiente: "90.
1. publicado el 11 junio 2008. el proyecto que más se adecue a sus necesidades. deberá cumplir el programa de supervisión en todas las obras cuyos propietarios se acojan a las modalidades establecidas en el artículo 46 del presente Reglamento. Una vez elegido el proyecto. participará el delegado ad hoc del Instituto Nacional de Cultura. " 92. o que se ejecuten bajo la modalidad de autoconstrucción. cuidando que cumpla con las normas de edificación vigentes. en base al listado de ambientes presentado por éste. firmados y sellados por el Delegado Supervisor.Supervisión de obra 92.04 y su modificatoria la Resolución Viceministerial Nº 008-2005-VIVIENDA/VMVU Los informes respectivos se efectuarán en el formulario de Informe Técnico de Supervisión de Obra que se aprueba por este Reglamento y en la Cartilla de Supervisión de Obra (CARSO) aprobada por la misma Resolución señalada.2 La supervisión se cumplirá de acuerdo con la metodología y criterios técnicos determinados por el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo a través del Reglamento de las Comisiones Técnicas Supervisoras de Obras. (*) (*) Numeral 92.Oportunidad de la supervisión .1 La Comisión Técnica Supervisora de Obra. deberá cumplir el programa de supervisión en todas las obras cuyos propietarios se acojan a la opción “ a” mencionada en el Art. cuyo texto es el siguiente: "92. 92. a través de sus delegados. especialmente con las de seguridad. solicitando que se le imponga la sanción correspondiente. a través de sus delegados.. modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 018-2008VIVIENDA.3 Cuando la licencia de obra haya sido solicitada sin planos.4 Cuando se trate de obras que se realicen en bienes culturales inmuebles. En caso de constatar negligencia y/o faltas atribuibles a un delegado.. se incorporan al expediente presentado para la licencia de obra y constituyen los planos del proyecto. 92. aprobado por Resolución Viceministerial Nº 003-2000-MTC/15. entre los existentes en el Banco de Proyectos de la Municipalidad. TÍTULO II EJECUCIÓN DE OBRA Artículo 92. Artículo 93. Estos planos. los planos del mismo serán adecuados al terreno. el delegado supervisor deberá sugerir al propietario. o que se ejecuten bajo la modalidad de autoconstrucción. lo informará a la entidad o colegio profesional que lo acredita. 46 del presente Reglamento.cargo.1 La Comisión Técnica Supervisora de Obra.
para revisar el trazo y replanteo.93. se establecerá un cronograma de supervisión. así como verificar los retiros señalados en los planos.1 Las variaciones que no impliquen aumento del área techada o de la densidad neta.Control urbano Las municipalidades ejercerán la función de control urbano de conformidad con la reglamentación específica. el tipo de suelo y el anclaje de las estructuras al inicio del vaciado. para revisar los elementos estructurales y las instalaciones. éste podrá continuar la obra prescindiendo de la visita de supervisión correspondiente. a propuesta del supervisor designado. publicado el 11 junio 2008. cuyo texto es el siguiente: "a) En el proceso de cimentación. ni cambio de uso. que podrá considerar. de ser necesario. 102 de este Reglamento. antes del vaciado. con cinco (5) días hábiles de anticipación a cada una de las etapas antes indicadas. mediante carta simple.1 La supervisión se hará cuando menos en tres oportunidades: a) En el proceso de cimentación.. y de ser el caso el sostenimiento de excavaciones. modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 018-2008VIVIENDA. Si no lo hiciera será pasible de multa. Artículo 95. Artículo 94. En caso de estructuras de concreto armado.2 El propietario. así como verificar los retiros señalados en los planos. Si el Supervisor no se hiciera presente dentro del plazo de diez (10) días naturales contados a partir de la comunicación del propietario. 93.3 Las visitas de supervisión en obras de dos o más pisos. 93. para facilitar la supervisión.Variaciones del proyecto aprobado 95. el tipo de suelo y el anclaje de las estructuras al inicio del vaciado. y que deberá ser acatado y cumplido por el propietario en las mismas condiciones de obligatoriedad señalada en el inciso anterior. En caso de estructuras de concreto armado.. para revisar las estructuras y las instalaciones. . c) Durante la ejecución de los techos. podrán ser regularizadas en el trámite de finalización de obra previsto en el Art. deberá comunicar obligatoriamente a la municipalidad. mayor número de visitas. para revisar el trazo y replanteo. se programarán de acuerdo con su naturaleza y. (*) (*) Literal a).” b) Durante la ejecución de los muros. antes del vaciado de cada techo.
sino hasta haber conseguido una resolución expresa que lo autorice a continuar. Esta diligencia se cumplirá dentro de los diez (10) días naturales siguientes a la emisión del dictamen por parte de la Comisión.3 Todas las variaciones. La interposición de recursos de impugnación contra el dictamen. Esta diligencia se cumplirá dentro de los diez (10) días naturales siguientes a la emisión del dictamen por parte de la Comisión. acompañado de los planos modificados para que la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos emita un nuevo dictamen. mayor densidad.Causales de paralización de obra y demolición 96. modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 018-2008VIVIENDA. reciba un dictamen de Desaprobado por parte de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos. la municipalidad notificará al propietario con el dictamen y una orden simultánea de paralizar la obra en forma inmediata. deberán incluirse en el plano de replanteo requerido para la finalización de la obra.95.1 Las obras. publicado el 11 junio 2008. en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde su presentación. La interposición de recursos de impugnación contra el dictamen. cuyo texto es el siguiente: "a) Proyecto de Obra Desaprobado Cuando el proyecto de una obra iniciada bajo una licencia automática al amparo de la opción b) del artículo 28 de la Ley." b) Proyecto Aprobado con Observaciones . 95. sino por la existencia de alguna de las causas siguientes: a) Proyecto de Obra Desaprobado Cuando el proyecto de una obra iniciada bajo una licencia automática o provisional al amparo de la opción b) del Art. 95. 28 de la Ley. no podrán ser paralizadas. no autoriza al propietario a reiniciar la obra. que cuenten con Licencia de Obra debidamente tramitada. no autoriza al propietario a reiniciar la obra. cualquiera que sea el caso. Artículo 96. la que se tramitará mediante el FOM. reciba un dictamen de Desaprobado por parte de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos. el propietario deberá solicitar la aprobación previa a su ejecución en obra.2 De requerirse variaciones que impliquen. la municipalidad notificará al propietario con el dictamen y una orden simultánea de paralizar la obra en forma inmediata. sino hasta haber conseguido una resolución expresa que lo autorice a continuar. aumento del área techada o modificación de estructuras en el proyecto de obra aprobado. cambio de uso.. (*) (*) Literal a).4 No proceden las variaciones a los planos y las especificaciones técnicas correspondientes a los Bienes Culturales Inmuebles.
la obra podrá continuar. 96. modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 018-2008VIVIENDA. no se hubiesen regularizado las variaciones. la obra podrá continuar. Si. no se subsanaran las observaciones. transcurrido este plazo. tenga un proyecto aprobado con observaciones. la municipalidad dispondrá la paralización de la obra bajo apercibimiento de demolición. d) Variaciones Si el supervisor de obra o la dependencia de control urbano detectaran variaciones en la edificación con respecto a los planos aprobados. . contados a partir de la notificación. Si. transcurrido este plazo. no se subsanaran las observaciones. cuyo texto es el siguiente: "b) Proyecto Aprobado con Observaciones Cuando la obra. tenga un proyecto aprobado con observaciones. la obra podrá continuar. la municipalidad dispondrá la paralización de la obra bajo apercibimiento de demolición. Regularizada la variación. según el estado de avance. las observaciones formuladas a su proyecto dentro de un plazo no mayor de quince (15) días hábiles desde la notificación con el dictamen. Si la variación en la edificación implica la trasgresión de las normas urbanísticas y/o de edificación vigentes. la municipalidad podrá hacer cumplir este mandato mediante el proceso coactivo correspondiente. la municipalidad dispondrá la paralización de la obra bajo apercibimiento de demolición. la obra podrá continuar. sin necesidad de paralizar la obra. " c) Incumplimiento de las observaciones de la Supervisión Cuando el propietario o responsable de obra no subsane las observaciones formuladas por el supervisor. las observaciones formuladas a su proyecto dentro de un plazo no mayor de quince (15) días hábiles desde la notificación con el dictamen. la municipalidad dispondrá la inmediata paralización de la obra y/o la demolición de la parte irregular de la misma. sin necesidad de paralizar la obra. Subsanada o levantada la observación. transcurrido este plazo. (*) (*) Literal b). con el auxilio de la fuerza pública. según el estado de avance. iniciada bajo una Licencia de Obra automática. se notificará al propietario para que las regularice en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles. Subsanada o levantada la observación.2 Si algún propietario desobedeciera las disposiciones de paralización de la obra y/o demolición. la dependencia de control urbano dispondrá la paralización de la obra bajo apercibimiento de demolición. el propietario de la obra deberá subsanar en la obra y/o en el plano del proyecto. el propietario de la obra deberá subsanar en la obra y/o en el plano del proyecto. Si. Subsanada o levantada la observación.Cuando la obra. en cualquiera de las opciones. publicado el 11 junio 2008.
98. Artículo 98. y de la numeración asignada a la edificación y a sus partes susceptibles de numerar. El notario público legalizará las firmas.3 El ejemplar del Anexo C. Artículo 100. además... tantas veces como sea necesario mientras esté vigente la Licencia de Obra y no sea posible la inscripción de la declaratoria definitiva. 30 de la Ley. 98.2 La municipalidad verificará que los datos consignados en la memoria descriptiva concuerden con el proyecto aprobado y devolverá al propietario el Anexo C debidamente sellado y firmado. será necesario anotar. En caso de que la pre-declaratoria. por igual plazo. 97 de este Reglamento. tendrá una vigencia de un (1) año y podrá ser renovada antes de su vencimiento. en el Registro correspondiente. devuelto por la municipalidad. También entregará al propietario una copia autenticada del FUO-Parte 1. se refiera a un inmueble que posea secciones de propiedad exclusiva y/o bienes o servicios comunes. constituirán el título registral que da mérito a la anotación preventiva de la declaratoria de fábrica en la Oficina RegistraI correspondiente. podrá solicitar la anotación preventiva de la declaratoria de fábrica a que se refiere el Art. y la copia autenticada del FUO-Parte 1.Procedimiento 98.TÍTULO III DECLARATORIA DE FÁBRICA CAPÍTULO I PRE-DECLARATORIA DE FÁBRICA Artículo 97.Pre-Independización ..Vigencia de la anotación La anotación preventiva a la que se refiere el Art.. con el registro de la resolución correspondiente.Anotación preventiva El propietario que cuente con Licencia de Obra aprobada. Artículo 99. debidamente firmado por el propietario y el responsable de obra o proyectista.1 Se deberá presentar a la municipalidad el Anexo C del FUO-Parte 1. el reglamento interno correspondiente. previo pago de los derechos registrales correspondientes.
.Obra finalizada Para efecto del presente Reglamento se considerará que la obra ha finalizado cuando la edificación tiene un avance de ejecución a nivel de casco habitable o cuando la demolición haya sido concluida. d) Planos de replanteo: un juego de copias de los planos de ubicación y de replanteo de arquitectura (plantas. se podrá anotar el pre-reglamento interno y pre-independizar las unidades inmobiliarias proyectadas como de dominio exclusivo. sin ninguna variación en relación con los proyectos aprobados. c) Comprobante de pago. se deberá presentar: a) FOM debidamente llenado y firmado por el interesado. cancelado. así como extender. de ser el caso. el comprobante de pago del aporte al SERPAR.1 El propietario. el Certificado de Finalización de Obra y de Zonificación establecido en el Art. sesión de derechos u otros análogos permitidos por Ley en calidad de anotaciones preventivas. cancelado. si fuera el caso. Artículo 102.. asientos de compraventa. y Hoja de Trámite correspondiente. Estos planos deberán estar firmados por el responsable de obra y por el propietario. deberá obtener de la dependencia municipal correspondiente. respecto de éstas. 102.. de ser el caso. cortes y elevaciones) con las mismas especificaciones de los planos del proyecto aprobado. al concluir el trámite serán conservados por la municipalidad como parte del expediente. 31 de la Ley. b) Comprobantes de pago de los derechos de revisión de planos de replanteo y de inspección correspondientes. el propietario presentará una declaración manifestando ese hecho y. una vez finalizada la obra y antes de iniciar la tramitación de la declaratoria de fábrica. La dependencia municipal extenderá automáticamente el Certificado de Finalización de Obra y de Zonificación.3 En el caso de haberse introducido variaciones.Estando vigente la anotación de la pre-declaratoria de fábrica. CAPÍTULO II FINALIZACIÓN DE OBRA Artículo 101.Certificado de Finalización de Obra y de Zonificación 102. 1022 En el caso de haberse ejecutado la obra de conformidad con la Licencia de Obra. cancelados. del aporte al SERPAR. y.
Observaciones 104. y con la realidad física de la obra. . 104. la municipalidad entregará al interesado una Hoja de Datos Estadísticos.7 Al entregar el Certificado correspondiente. 102. aumento de áreas techadas o modificaciones de estructuras.1 De constatar la municipalidad que los planos de los proyectos aprobados que obran en el expediente. Artículo 104. que impliquen cambio de uso. 102. moras o intereses. La municipalidad. incluida en los planos de replanteo y que cumple con los parámetros urbanísticos y edificatorios vigentes. la municipalidad efectuará la liquidación de los derechos adicionales de licencia de obra que corresponda. de ser el caso. para ser llenada por el propietario o el responsable de obra Artículo 103. debiendo el interesado pagarlos como requisito previo para recibir el Certificado de Finalización de Obra y de Zonificación. emitirá el Certificado de Finalización de Obra y de Zonificación..5 De advertirse variaciones no autorizadas. De comprobar que coinciden y que se ha cumplido con los parámetros urbanísticos y edificatorios vigentes.. previa constatación de la subsanación. 102. Realizadas las correcciones.2 EI propietario deberá subsanar las observaciones antes del término de vigencia de la Licencia de Obra correspondiente. presentando además los planos de estructuras modificados. no coinciden con la realidad física de la obra. En este caso no se aplicarán multas.Liquidación de derechos adicionales Si en la inspección de finalización de obra se constatara un área mayor de construcción que la aprobada. comunicará al propietario las observaciones correspondientes en un plazo de diez (10) días hábiles. o los de replanteo. la inspección de finalización de obra se cumple con la última visita de supervisión. emitirá el Certificado de Finalización de Obra y de Zonificación. mayor densidad.102. Este trámite se cumplirá en un plazo máximo de diez (10) días hábiles desde la fecha de presentación de la solicitud. bajo responsabilidad del funcionario municipal competente. de ser el caso.4 La municipalidad confrontará los planos de replanteo con los proyectos aprobados que obran en el expediente.6 En las obras sujetas a supervisión. solicitará a la municipalidad que efectúe la nueva inspección. se exigirá al interesado que efectúe el trámite de regularización previsto en el Capítulo IV de este Título. en un plazo de cinco (5) días hábiles de presentada esa solicitud.
y de plantas de arquitectura (distribución) de cada piso. CAPÍTULO III INSCRIPCIÓN Artículo 106. b) Copia simple del certificado literal de dominio en caso de no haberse presentado con el FUO-Parte 1.3 De vencer la licencia sin que se hubiesen subsanado las observaciones efectuadas.1 Obtenido el Certificado de Finalización de Obra y de Zonificación. Luego. iguales a los del proyecto que obra en el expediente. para obtener finalmente la inscripción de la declaratoria de fábrica.3 El funcionario municipal competente. debidamente llenada. el propietario podrá proseguir el trámite por medio del FUO-Parte 2. finalmente.Título suficiente . lo integrará con el FUO-Parte 1. Se presentarán dos copias de cada uno. o a los de replanteo de ser el caso. Artículo 105. presentará a la municipalidad los siguientes documentos: a) FUO-Parte 2 por triplicado. debidamente llenado y firmado por el propietario y el profesional responsable de obra o constatador. que se conserva en el expediente de Licencia de Obra y. dentro de los tres (3) días hábiles de la presentación de los documentos indicados y bajo responsabilidad.. sellará y firmará el FUO-Parte2 dando conformidad al trámite. se aplicarán las sanciones correspondientes según ley o lo establecido en el Título VI de esta Sección del Reglamento. arquitecto o ingeniero civil colegiado.. en el Registro Público correspondiente. c) Certificado de Finalización de Obra y de Zonificación. d) Planos de localización y ubicación. e) Hoja de Datos Estadísticos. sin perjuicio de la obligación de corregir la obra e incluso de efectuar las demoliciones que fuesen necesarias. o de existir transgresiones a las normas ambientales. 105.Declaratoria de fábrica 105. urbanísticas y de edificación vigentes o estructuras que no cumplan con los requisitos mínimos de estabilidad y seguridad. 105. con las copias autenticadas de los planos que éste acompañó al FUO-Parte2.104. para que inicie el trámite de la inscripción de la Declaratoria de Fábrica.2 Para el efecto. devolverá al propietario dos ejemplares completos del FUO.
equivalente al 10% del valor declarado de obra. Esto no es de aplicación a las edificaciones del Sector Público por cuanto no requerían de licencia de Obra. el FUO completo debidamente tramitado incluyendo sus anexos. Artículo 107. deberá ser paralizada por la municipalidad respectiva. CAPÍTULO IV REGULARIZACIÓN DE OBRAS SIN LICENCIA Artículo 108. la que otorgará un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles para iniciar el proceso de regularización de su licencia de obra bajo apercibimiento de demolición de la edificación ejecutada. se sujetará a los procedimientos establecidos en el presente Capítulo. La regularización de las edificaciones a partir de la fecha de vigencia de la Ley (21.07. tendrá calidad de instrumento público y constituirá título suficiente para solicitar la inscripción de la declaratoria de fábrica ante el Registro correspondiente. que contendrá: . Estos pagos se efectúan mediante la autoliquidación contenida en el Anexo D del FUO-Parte 1.1999). acompañado de los planos de localización y ubicación. y de arquitectura (distribución).Declaratoria de fábrica por escritura pública Cuando el propietario. Artículo 109.. deberá adjuntarse el respectivo reglamento interno y la nominación del presidente y/o de la primera directiva de la junta de propietarios. 36 de la Ley. para la inscripción respectiva. con los planos correspondientes. al amparo de lo dispuesto por el Art.Requisitos del expediente para Licencia de Obra en Vía de Regularización El propietario conformará un expediente de regularización. de ser el caso.. ejecutadas sin la correspondiente Licencia de Obra. así como los derechos de Licencia de Obra. así como la independización.Edificaciones irregulares y sanciones Toda obra iniciada después del 20 de julio de 1999. 35 de la Ley. si no se cumpliera con esta exigencia. En este caso la obra se podrá reiniciar sólo cuando se haya obtenido la licencia correspondiente. Esto no es de aplicación a las edificaciones del Sector Público por cuanto no requerirán de Licencia de Obra. opte por realizar su declaratoria de fábrica mediante escritura pública. deberá presentar adjunto al parte notarial correspondiente. Cuando la declaratoria de fábrica se refiera a inmuebles constituidos por bienes de propiedad exclusiva y de propiedad común o servicios comunes. sin haber cumplido con el trámite de licencia de obra. sellado y firmado por el funcionario municipal. el propietario deberá pagar la multa señalada en el Art. A este efecto..El FUO completo.
quien actuará como constatador. c) Comprobante de pago de derechos del trámite de revisión y de la multa señalada en el artículo 36 de la Ley. En el caso que se desee tramitar licencia para ejecutar una obra de cualquier tipo. La Comisión justificará su decisión de dictaminar Desaprobado. según lo indicado en el inciso f) del numeral 64.. vinculada a una edificación existente que requiera de regularización de conformidad con este Capítulo. 49 de este Reglamento.. conforme al procedimiento previsto para Licencia de Obra en el presente Reglamento.2 de este Reglamento. en cuanto le fuera aplicable. Artículo 111. según lo indicado en el inciso g) del numeral 64. f) Planos de arquitectura según lo indicado en el inciso e) del numeral 64. y copia del Anexo D con el que efectuó la autoliquidación.2 de este Reglamento. Artículo 112. por triplicado. y Hoja de Trámite correspondiente. el abogado y el arquitecto o ingeniero civil colegiado. e) Plano de localización y ubicación según lo indicado en el inciso d) del numeral 64. cuando sea necesario.. con el dictamen legal del abogado conforme lo dispuesto en el Art. h) Memoria justificativa. d) Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios vigente.2 de este Reglamento. En este caso. b) Copia simple del certificado literal de dominio.Calificación del expediente La Comisión Técnica Calificadora de Proyectos tendrá sólo dos opciones para emitir su dictamen: Aprobado o Desaprobado. salvo lo señalado en los artículos 111 al 114.a) FUO completo. ambos trámites se podrán efectuar simultáneamente. debidamente cancelado. indicando las medidas correctivas que deban aplicarse. debidamente llenado y firmado por el propietario. Artículo 110.2 del presente Reglamento.Presentación y trámite del expediente El expediente de regularización se tramitará.Adecuación de la edificación con dictamen Desaprobado . la Comisión Técnica Calificadora se pronunciará en un solo dictamen. g) Fotografías a color.
Liquidación de los derechos municipales y numeración Simultáneamente y de oficio. Esta liquidación será notificada al interesado para su pago. en este caso. señalándose el reintegro que. por estos conceptos.Inscripción en el Registro Público correspondiente La inscripción en el Registro Público correspondiente se efectuará según el Capítulo III del presente Título. la que de considerar superada la observación que motivó el rechazo de la regularización. paralelamente.. emitirá dictamen de Aprobado. De no haberse corregido todas las observaciones. el expediente retornará a la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos. 104 de este Reglamento. corresponda. los que podrán ser interpuestos por el propietario. así como los planos autenticados correspondientes. se procederá a practicar una liquidación de la multa.Procedencia Proceden el recurso de reconsideración y el de apelación respecto de los aspectos técnicos y administrativos de los procedimientos de consultas. con sus correspondientes moras e intereses. Para ello deberá gestionar. Artículo 114. se presentarán en el trámite de regularización.El dictamen Desaprobado implicará la adecuación de la edificación mediante la corrección de las deficiencias.. con los procedimientos previstos en el Capítulo IV del Título I de esta Sección del Reglamento. remodelación y/o demolición. se procederá según el Art.. una Licencia de Obra para ampliación. los proyectistas o el responsable de obra. supervisión de obra y control urbano. modificación. TÍTULO IV RECURSOS DE IMPUGNACIÓN Artículo 116. En caso de que las impugnaciones sean sobre aspectos técnicos del dictamen de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos. Con estos documentos. en sustitución de la declaratoria de fábrica exigida. Artículo 115.Subsanación Una vez concluidas las obras de adecuación y obtenido el Certificado de Finalización de Obra y de Zonificación. se aplicará el FOM y se presentarán los planos con el dictamen Desaprobado de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos. según sea el caso. Artículo 113. licencias de obra. con la salvedad de que. de los derechos municipales de licencia de obra y de numeración. se presentará adjunto al . según el tipo de obra que corresponda.. acompañando a los nuevos planos corregidos de la edificación a regularizar.
118. Artículo 117. Artículo 118.Instancias técnicas Las instancias. según sea el caso. b) En segunda y última instancia: La Comisión Técnica Calificadora de Proyectos o la Comisión Técnica Supervisora de Obra de la municipalidad provincial.. Su conocimiento y resolución corresponderán.. a la que corresponde el distrito. contados a partir de la notificación del acto o resolución objeto de impugnación. Si se tratara de una Comisión de municipalidad provincial.Plazos 118. son las siguientes: a) En primera instancia La Comisión Técnica Calificadora de Proyectos que emitió el dictamen o la Comisión Técnica Supervisora de Obra. y. serán resueltos en las instancias indicadas en el artículo anterior. b) Licencia de obra.2 Los recursos impugnativos. 118. una Comisión diferente a la que vio el expediente en primera instancia. serán resueltos por los funcionarios llamados por ley. . el concejo provincial con el apoyo técnico de delegados especialmente designados por el CAP y del CIP.1 El plazo para interponer los recursos impugnativos será de diez (10) días hábiles. en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles. si no la hubiera. TÍTULO V DERECHOS DE TRÁMITE DE LICENCIA DE OBRA Artículo 119. a las instancias técnicas señaladas en el artículo siguiente. cuando se refieran a asuntos administrativos.recurso correspondiente una memoria justificativa de los criterios o apreciaciones que sustenten el recurso. en cuanto a asuntos técnicos.Derechos exigibles Las municipalidades sólo podrán cobrar derechos por los siguientes conceptos: a) Revisión y calificación de anteproyectos y proyectos. en su caso..3 Cuando se refieran a asuntos técnicos. en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles.
que corresponden a los servicios de los delegados del CAP y del CIP ante la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos. b) Los derechos por los servicios de los delegados del CAP y del CIP ante la Comisión Técnica Supervisora de Obra. h) Numeración de los predios. g) Autenticación de planos. d) Deterioro de pistas y veredas. De los derechos a los que se refiere el presente inciso. teniendo en cuenta lo siguiente: a) Los derechos por revisión y calificación de anteproyecto en consulta. se fijarán mediante la misma resolución ministerial. Artículo 120. preferentemente referido a un porcentaje de la UIT. el 100% al CAP.En el caso de los proyectos de obra y variación de proyecto aprobado: el 50% al CAP y el 50% al CIP. c) Los derechos que correspondan a los servicios de los delegados ad hoc.En el caso del Anteproyecto en Consulta. serán transferidos íntegramente a cada entidad involucrada. Los derechos a los que se refiere este inciso corresponderán. de los delegados ante las Comisiones Técnicas. corresponderá: . serán fijados por el Ministerio de Transportes. para efecto de su actualización.. se fijarán en función de la dimensión del proyecto y su complejidad. e) Regularización de declaratoria de fábrica f) Emisión de certificados. en función de la labor profesional que demanda la supervisión. .c) Control y/o supervisión de obra. deberá adicionarse el pago del Impuesto General a las Ventas que grava estos servicios . Al determinarse el monto de los derechos que corresponden a los servicios prestados por delegados del CAP o del CIP. Vivienda y Construcción. en cada caso. al colegio profesional cuyo delegado ejerza la supervisión. mediante resolución ministerial. proyecto de obra y variación de proyecto aprobado.Derechos por servicios de delegados Los derechos por los servicios profesionales de calificación o supervisión. Comunicaciones.
. De requerirse una tercera calificación será necesario efectuar un nuevo pago de derechos teniendo en consideración que: a) El pago de derechos de calificación de anteproyectos en consulta es único y en consecuencia se deberá pagar el 100% al CAP.3 del presente Reglamento. los interesados deberán cumplir con anexar al expediente copia de la constancia de depósito respectiva. El nuevo pago se hará por el 50% del derecho si se requiere de una sola especialidad y por el 100% si se requiere de las dos.Validez del pago de derechos por calificación de proyectos El pago de derechos será válido para dos calificaciones en cada una de las especialidades. b) El pago de los derechos de calificación de proyecto de obra corresponde a las especialidades de Arquitectura y de Ingeniería en porcentajes del 50% para el CAP y el 50% para el CIP. Por excepción.Faltas Se consideran faltas contra las normas contenidas en el presente Reglamento a) Del funcionario municipal responsable. comunicando a los Entidades Rectoras. y otras entidades que acrediten delegados ante las Comisiones Técnicas. Artículo 122. Los números de las cuentas antes indicadas serán de conocimiento de las Municipalidades. serán depositados directamente por los interesados en las cuentas corrientes que para tal efecto cumplan con señalar las citadas instituciones.. Una vez realizados los depósitos...Artículo 121. los derechos que corresponden a los Delegados Ad-hoc de las Entidades Rectoras se depositarán por los interesados en una cuenta especial de las municipalidades a que abonará directamente a los Delegados. TÍTULO VI SANCIONES Artículo 123. las cuales deberán proporcionarlos a los interesados en la oportunidad requerida.Pago de los servicios de los colegios profesionales y otras entidades Los derechos por revisión de anteproyectos y proyectos que corresponden a los colegios profesionales. cuando no emite el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios dentro del plazo establecido por el numeral 63.
delegados ad hoc de las entidades normativas. responsables de obra. respectivamente. Son aplicadas por los funcionarios municipales responsables de la tramitación de las Licencias de Obra y Control Urbano. Se considera falta grave cuando. deberes y responsabilidades que la Ley o este reglamento les atribuye.b) Del funcionario municipal que preside la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos. Artículo 124. por efecto de esta negligencia se opera el silencio positivo administrativo respecto de una Licencia de Obra. La reincidencia por tres veces consecutivas o discontinuas. proyectistas.Alcances Las sanciones derivadas de las infracciones. funcionarios y empleados municipales. cuando incumple con remitir las comunicaciones dispuestas por este Reglamento. c) Del Supervisor. faltas o violaciones a las normas contenidas en la Ley y este Reglamento. cuando sin motivo justificado. Esta falta se sanciona con multa que impondrá la municipalidad conforme a sus normas y reglamento. constituye falta grave. SECCIÓN TERCERA (Título III de la Ley Nº 27157) RÉGIMEN DE PROPIEDAD EXCLUSIVA Y COMÚN TÍTULO I NORMAS GENERALES . Cada entidad que interviene en el proceso de Licencia de Obra. declaratoria de fábrica o regularización deberá supervisar y controlar el desempeño de sus funcionarios. cuando por su negligencia esa Comisión no emite los dictámenes correspondientes dentro de los plazos previstos por el presente Reglamento. de acuerdo con los reglamentos municipales vigentes. d) Del profesional responsable de obra o del propietario. delegados de los colegios profesionales. a mérito de denunciar este hecho. consultores y/o delegados. Quien se considere afectado por la conducta funcional de alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior podrá recurrir a la entidad correspondiente.. sin perjuicio de las sanciones penales o civiles que pudiese aplicarse al responsable si la falta lo amerita. no cumple con la visita programada a una obra a su cargo. y aplicará las sanciones que sus normas y reglamentos prevén en caso de incumplimiento de las funciones. empleados. alcanzan a los propietarios.
. e) Otras unidades inmobiliarias con bienes comunes. Num. Artículo 126. N° 340-2008-SUNARP-SN. c) Casas en copropiedad. Directiva. d) Centros y galerías comerciales o campos feriales. Num. comercial.Artículo 125..Unidades inmobiliarias reguladas por este Reglamento Las unidades inmobiliarias que comprenden bienes de propiedad exclusiva y de propiedad común.. CONCORDANCIAS: R.1. industrial o mixto. Quinto Párrafo TÍTULO II RÉGIMEN DE INDEPENDIZACIÓN Y COPROPIEDAD Artículo 128.1. Ambos regímenes podrán coexistir en una misma unidad inmobiliaria. Directiva.. N° 340-2008-SUNARP-SN.Opción de régimen Al momento de solicitar la inscripción del Reglamento Interno. b) Independización y Copropiedad.Concepto . CONCORDANCIAS: R. I. Su aplicación es obligatoria cuando las secciones que la conforman pertenezcan a dos o más propietarios y optativa cuando pertenezcan a uno solo.Objeto y Alcances La presente sección norma el régimen legal al que deberán someterse las unidades inmobiliarias en las que coexistan secciones de propiedad exclusiva y bienes y/o servicios comunes. el o los propietarios de las secciones exclusivas deberán optar entre los regímenes siguientes: a) Propiedad Exclusiva y Propiedad Común. Quinto Párrafo Artículo 127. son: a) Edificios de departamentos de uso residencial. por bloques o sectores. reguladas por el presente Reglamento. b) Quintas. I.
Artículo 131.Transferencia .. El porcentaje es determinado en el Reglamento Interno. Sólo se puede optar por este régimen en el caso de las Unidades Inmobiliarias mencionadas en los incisos b). Directiva. Artículo 130. d) y e) del Art. como el área ocupada de las secciones exclusivas. Quinto Párrafo R. Las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva comprenden necesariamente el terreno que ocupa cada una. Num. Esta opción debe constar en el FUO. Art. I. es un derecho accesorio a cada unidad o sección de uso exclusivo y corresponde ejercerlo al propietario de la misma. y bienes y servicios de dominio común. etc. Nº 097-2013-SUNARP-SN. de contar con más de un piso. salvo las limitaciones que se establezcan en el Reglamento Interno. 126 de este Reglamento... N° 340-2008-SUNARP-SN.1. sujetas al régimen de copropiedad regulado en el Código Civil. y se establecerá atendiendo a criterios razonables.. Cuentan con un Reglamento Interno y una Junta de Propietarios. pertenezcan a un mismo propietario y los pisos superiores se proyecten verticalmente sobre el terreno de propiedad exclusiva de la sección.El régimen de Independización y Copropiedad supone la existencia de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva susceptibles de ser independizadas y bienes de uso común. pertenecientes a distintos propietarios. Artículo 132. CONCORDANCIAS: R.Participación en la propiedad de los bienes comunes La participación en los bienes comunes. la ubicación de éstas. 84 TÍTULO III REGIMEN DE PROPIEDAD EXCLUSIVA Y PROPIEDAD COMÚN CAPÍTULO I GENERALIDADES Artículo 129. los usos a los que están destinadas.Concepto Es el régimen jurídico que supone la existencia de una edificación o conjunto de edificaciones integradas por secciones inmobiliarias de dominio exclusivo. siempre que estén conformadas por secciones de un solo piso o que.Usos Las secciones de propiedad exclusiva podrán destinarse a cualquier uso permitido por las normas vigentes. c).
vías y áreas de circulación común. salvo los propios de una sección de propiedad exclusiva. toda la información y documentación técnica. tránsito o servidumbres que la afecten.Bienes comunes intransferibles Son bienes comunes intransferibles. legal y administrativa relacionada con ella. Si la obra alterase la volumetría. SERVICIOS Y GASTOS COMUNES Artículo 134. . el propietario deberá obtener previamente la aprobación de la Junta de Propietarios. escaleras.. porterías. techos y demás elementos estructurales esenciales para la estabilidad de la edificación. o del inmueble matriz. subdivisión o independización de secciones de propiedad exclusiva Los propietarios podrán realizar cualquier tipo de obra dentro de las secciones de propiedad exclusiva. así como acumularlas. muros exteriores.La transferencia de la sección inmobiliaria de propiedad exclusiva incluye todos los bienes que la conforman. salvo que sobre él se constituya derecho de superficie. CAPÍTULO II BIENES.Ejecución de Obras. el propietario de la sección que desee ejecutar la obra deberá proporcionar a la Junta de Propietarios. d) Los ascensores y montacargas. no perjudiquen las condiciones de seguridad y funcionamiento de la edificación y no afecten los derechos de los demás propietarios o de terceros. salvo pacto en contrario establecido en el Reglamento Interno: a) El terreno sobre el que está construida la edificación que tiene dos o más secciones de propiedad exclusiva. Artículo 133. Tratándose de ejecución de obras. la participación en los bienes de propiedad común y los derechos de uso. deberán obtener previamente la Licencia de Obra de la municipalidad correspondiente y comunicar oportunamente su fecha de inicio a la Junta de Propietarios.. el estilo arquitectónico o el aspecto exterior de la sección donde se ejecuta. pasadizos. subdividirlas o independizarlas. acumulación. siempre que no contravengan las normas vigentes. b) Los cimientos. sobrecimientos. c) Los pasajes. siempre que sirvan a dos o más secciones. los que son inseparables de la misma. En estos casos. columnas. áreas destinadas a la instalación de equipos y en general. que sea necesaria para facilitar una decisión adecuada.
Licencia de Obra antes de su ejecución. electricidad. desagüe. Estas obras deberán obtener. ductos de ventilación o de instalaciones. gravamen. adoptado por mayoría simple si están destinadas a su conservación o mantenimiento. siempre que los actos mencionados en el primer párrafo no contravengan los parámetros urbanísticos y edificatorios. instalaciones sanitarias y eléctricas de uso común. h) Aquellos que se señalen como tales en el Reglamento Interno. . requieren autorización expresa de la Junta de Propietarios. eliminación de basura y otros servicios que no estén destinados a una sección en particular. y por mayoría calificada si están destinadas a algún fin que implique la modificación o limitación de su uso. entre otros: a) La limpieza. y las normas de edificación vigentes. Dicha autorización será otorgada. salvo los propios de una sección de propiedad exclusiva. conservación y mantenimiento de las áreas y ambientes comunes. b) La administración de la edificación c) La guardianía. Artículo 135.Servicios comunes Son servicios comunes. Artículo 137. ni se afecte los derechos de las secciones de propiedad exclusiva o de terceros. la jardinería y portería. f) Los patios.Actos de disposición de bienes comunes La transferencia. pozos de luz. deberá ser autorizada por la Junta de Propietarios mediante acuerdo adoptado con el voto conforme de cuando menos las dos terceras partes de los propietarios de las secciones de propiedad exclusiva.Obras en bienes comunes Las obras que se ejecuten en bienes comunes. cesión en uso o la celebración de cualquier otro acto o contrato que importe disposición o limitación de uso de los bienes comunes susceptibles de ser transferidos. ni se perjudique las condiciones de seguridad y funcionalidad de la edificación. Esto incluye la reparación y/o reposición de los bienes o de sus partes.. obligatoriamente.e) Los sistemas de instalaciones para agua... g) Los estacionamientos exigidos reglamentariamente. y en general de cualquier otro elemento de los bienes comunes. Artículo 136.
se efectuará de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Reglamento Interno. se considera poseedores u ocupantes de las secciones de propiedad exclusiva. teniendo en cuenta criterios de uso. TÍTULO IV DERECHOS. Los servicios señalados en el inciso a) son obligatorios para todas las edificaciones sujetas a las disposiciones de este título. etc. OBLIGACIONES Y PARTICIPACIÓN DE LOS POSEEDORES DE LAS SECCIONES DE PROPIEDAD EXCLUSIVA Artículo 139. b) Cualquier otro extraordinario acordado por la Junta de Propietarios. entre otros: a) Todos los ocasionados por el mantenimiento de los servicios comunes indicados en el artículo anterior. El pago de los gastos comunes. en general. o bajo cualquier otro título que los faculte a ejercer la posesión indicada.. una vez establecidos por acuerdo de la Junta de Propietarios. demanda de servicios. también son obligatorios. porcentajes que no son necesariamente iguales a los de participación en el dominio de los bienes comunes. el número de personas que ocupan las secciones. e) La eliminación de basura. arrendatarios. cualquier gasto que no sea susceptible de individualización. a las personas naturales o jurídicas que ejerzan la posesión.. f) Los servicios de publicidad. espacio ocupado. o el uso de las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva de una edificación.Poseedores Para efectos del presente Reglamento.d) Los servicios de vigilancia y seguridad de la edificación en conjunto.Gastos comunes Son gastos comunes. Artículo 138. la ubicación o accesibilidad de las mismas. Los demás servicios. g) La administración de las playas de estacionamiento. en calidad de propietarios. responsabilidades y. . h) Los demás que acuerde la Junta de Propietarios. cargas..
g) Reclamar ante las autoridades competentes frente a las acciones o decisiones de la Junta de Propietarios que lesionen sus derechos o violen el Reglamento Interno o las normas vigentes.Los derechos y obligaciones de los propietarios de las secciones de propiedad exclusiva. Artículo 141. d) Reclamar ante la Administración o Junta de Propietarios cuando el mantenimiento o prestación de los servicios comunes no sean los adecuados. f) Reclamar ante la Junta de Propietarios o la Administración.. en forma independiente a los demás poseedores.Obligaciones de los arrendatarios y otros poseedores Son obligaciones de los arrendatarios y otros poseedores. e) Participar con voz en las reuniones de la Junta en los asuntos relativos a los servicios y gastos comunes. respecto de las acciones de otros ocupantes de secciones exclusivas que perjudiquen sus intereses o violen el Reglamento Interno. sin más limitación que el uso y disfrute legítimo de los demás poseedores sobre dichos bienes y servicios.Derechos de los arrendatarios u otros poseedores Son derechos de los arrendatarios u otros poseedores: a) Ejercer el uso y disfrute exclusivo sobre su sección. en cuanto se refiere a la administración. se regulan en el Reglamento Interno. salvo las limitaciones impuestas en el Reglamento Interno . de acuerdo a lo que establezca el Reglamento Interno. h) Ejercer los demás derechos que les otorgue la Ley o el Reglamento Interno. Artículo 140. y los que corresponden a los arrendatarios u otros poseedores se regulan en el presente título. siempre que cuente con autorización del propietario c) Ejercer el uso y disfrute de los bienes y servicios comunes.. o el Reglamento Interno. uso y disfrute de esas unidades inmobiliarias y de los bienes o servicios comunes. las siguientes: a) Destinar la sección de propiedad exclusiva que conduce al uso genérico y/o compatible que corresponda a la naturaleza de la edificación. b) Efectuar cualquier acondicionamiento o instalación interna que le convenga. dentro del espacio ocupado por su sección. sujeto únicamente a las limitaciones que les imponga su contrato.
sin la aprobación previa de la Junta de Propietarios. así como otras disposiciones referentes al buen mantenimiento exterior de su sección de propiedad exclusiva y áreas comunes. perturbar u ocupar permanentemente las áreas destinadas a la circulación. obra o instalación alguna. horarios y sistemas para la evacuación de la basura. f) No ejecutar. la Junta de Propietarios y/o la municipalidad. ni atentar contra la moral y las buenas costumbres. g) No afectar. obra o instalación alguna que afecte el dominio común o la apariencia externa del predio.b) No ejecutar.. d) No perturbar la tranquilidad y normal convivencia de los demás ocupantes y vecinos. c) No afectar la seguridad o las condiciones de habitabilidad de la edificación en su conjunto. en su defecto. i) Acatar las disposiciones y acuerdos de la Junta de Propietarios. e) Asumir la responsabilidad por los daños y perjuicios que cause a las demás secciones o a los bienes comunes sea por acción. En este caso el propietario se constituye legalmente como responsable solidario del poseedor no propietario frente a la Junta. en el área ocupada por los bienes comunes. En . En caso de producirse variaciones en el área de las unidades inmobiliarias de uso exclusivo. que fije la administración. subdivididas o independizadas. en el área ocupada por su sección. la recomposición de los porcentajes de participación se hará sumando o distribuyendo los porcentajes que correspondían a las unidades originales en la misma forma y proporción en que éstas fueron acumuladas. división o independización.Porcentajes de participación de los propietarios y su reajuste Los porcentajes de participación de los propietarios en el dominio de los bienes comunes. j) Pagar puntualmente las cuotas destinadas a atender los gastos comunes cuando le corresponda según su contrato. y con la Licencia de Obra cuando corresponda. esparcimiento o cualquier otro uso común. según sea el caso. Artículo 142. En caso de acumulación. sin contar con la previa y expresa autorización del propietario y de la Junta de Propietarios. se fijarán en el Reglamento Interno. h) Respetar los lugares. por acuerdo de la Junta de Propietarios. omisión o negligencia. podrán recomponerse los porcentajes en la forma que esté prevista en dicho Reglamento o.
el interesado solicitará a la Junta de Propietarios que proceda a la modificación del Reglamento Interno asumiendo los gastos que ésta demande. Artículo 144. dará lugar a las acciones de cobro permitidas por este Reglamento y la ley. La renuncia de uno o más propietarios no impedirá la constitución de la Junta y su admisión en el seno de ésta siempre estará expedita. con voz pero sin voto. Sin embargo.Habilitación de los propietarios El propietario que ha cumplido con todas sus obligaciones de pago respecto de los gastos. Su inscripción se efectúa en el Registro de Propiedad Inmueble.estos supuestos.. Esta renuncia no libera al propietario de las obligaciones comunes ni del cumplimiento de los acuerdos de la Junta. en todo cuanto le sea aplicable. El hecho de que una sección se encuentre o permanezca desocupada independientemente del tiempo de desocupación.Constitución de la Junta de Propietarios La Junta de Propietarios está constituida por todos los propietarios de las secciones de Propiedad Exclusiva de la edificación y tiene la representación conjunta de éstos. TÍTULO V JUNTA DE PROPIETARIOS Artículo 145.Incumplimiento en el pago de las cuotas El incumplimiento o retraso en el pago de las cuotas para gastos comunes. La Junta de Propietarios. Artículo 143. y no se lo considerará para determinar el quórum.. se constituye plenamente al otorgamiento del Reglamento Interno. Si sólo quedará un propietario hábil. el cual contendrá obligatoriamente la nominación del Presidente si existiera pluralidad de propietarios al momento de registrar el Reglamento. no exime a su propietario del cumplimiento de estas obligaciones. servicios y mantenimiento comunes en la edificación. en la partida registral del predio matriz o en la que corresponde a los bienes comunes. o una (1) extraordinaria al momento de la convocatoria. ordinarias o extraordinarias. está habilitado para ejercer todos los derechos que le corresponden.. este asumirá las funciones de la Junta. . Queda rehabilitado cuando cumple con pagar sus adeudos. salvo pacto en contrario. Está inhabilitado cuando incumple con pagar tres (3) o más cuotas ordinarias. podrá asistir a la Junta de Propietarios.
La Junta de Propietarios estará presidida por uno de sus miembros que tendrá la calidad de Presidente. esquela. Artículo 147. señalando su composición y funciones. de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interno. correo electrónico o cualquier otro medio que permita dejar constancia de su entrega o recepción. se considera mayoría calificada al voto conforme de cuando menos los propietarios de secciones de propiedad exclusiva que representen los dos tercios de las participaciones de los bienes comunes. deberán constar en el Libro de Actas legalizado conforme a Ley. facsímil. La representación debe conferirse por escrito y con carácter especial para cada sesión.. Si la sesión debidamente convocada no se celebrara en la fecha prevista. la Junta deberá ser nuevamente convocada en la misma forma dentro de los tres (3) días naturales desde la fecha de la sesión no celebrada. hora y lugar de la reunión y las materias a tratarse. Las sesiones de la Junta de Propietarios. aún cuando no integren la Junta de Propietarios. asumiendo las funciones y responsabilidades que este reglamento señala. mediante aviso contenido en carta. incluyendo los porcentajes de quienes renunciaron a la Junta.. . la Junta de Propietarios deberá ser convocada a sesión por el Presidente. y carteles publicados en las vitrinas o pizarras que al efecto debe mantener la administración en uno o varios sitios visibles de la edificación. gravamen. con una anticipación no menor de cinco (5) días naturales. Artículo 146. Los avisos y carteles contendrán la indicación del día.Representación de los propietarios o poseedores en la Junta Los propietarios o poseedores podrán hacerse representar por otras personas ante la Junta de Propietarios. áreas o servicios comunes. se celebrarán necesariamente en el predio. Cuando se trate de decisiones de venta.Acuerdos por mayoría calificada Salvo disposición distinta del Reglamento Interno. Artículo 148. quien ejercerá la representación legal de la misma. sólo podrán votar los propietarios hábiles de las secciones o sus representantes en nombre de ellos. El reglamento interno podrá disponer la constitución de una Directiva cuando lo estime conveniente.Convocatoria Salvo disposición distinta del Reglamento Interno.. Las sesiones de las Juntas de Propietarios y los acuerdos adoptados en ellas. cesión en uso o afectación permanente de los bienes. salvo que se trate de poder otorgado por escritura pública.
Los acuerdos que autoricen la transferencia de propiedad de bienes comunes deberán ser notificados a los propietarios de secciones que no concurrieron a la Junta. el nombre de las personas que actuaron como presidente y secretario de la junta. en las mismas condiciones que en la notificación notarial. deberá publicar un aviso en el diario oficial El Peruano. quien. la Directiva o la Administración. los propietarios podrán manifestar su discrepancia con el acuerdo. el propietario con domicilio desconocido no manifestara por conducto notarial su discrepancia. se entenderá vinculado al acuerdo. Si transcurrido el plazo de veinte (20) días hábiles desde el día hábil siguiente de la publicación. La notificación antes mencionada. aún cuando hubieran renunciado a ella. Será firmada por el Presidente y el Secretario designado. El Reglamento interno podrá contener reglas que faciliten la suscripción del acta. y por todos los participantes en la Junta. Artículo 149. el Presidente. en el plazo de veinte (20) días hábiles. deberá indicarse el lugar. en el cual se consignará el acuerdo adoptado por la Junta de propietarios. TÍTULO VI ADMINISTRACIÓN DE LA EDIFICACIÓN Artículo 151. la Junta de Propietarios elegirá un Presidente. o por los miembros de la directiva si la hubiera.Contenido y forma del acta. fecha y hora en que esta se realizó. En el acta de cada sesión. según sea el caso..El Administrador General . la relación de los propietarios concurrentes. De no hacerlo quedarán vinculados a dicho acuerdo. se entenderá realizada y será válida siempre que se efectúe en el domicilio designado por el propietario ante la Administración. requerirá solo de copia certificada por notario del acta de la sesión de la Junta de Propietarios en la que conste dicho nombramiento. la forma y resultado de las votaciones y los acuerdos adoptados. con indicación de sus porcentajes de participación en los bienes de dominio común. mediante carta notarial dirigida al domicilio designado por ellos ante la Junta.. En estos casos. Esta discrepancia se entiende sólo como salvedad. los puntos de la agenda. En caso que la notificación antes mencionada sea devuelta por el notario porque el domicilio señalado por el propietario fuere desconocido o carezca del mismo en el lugar de la edificación. que gozará de las facultades generales y especiales de representación señaladas en los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil.El Presidente de la Junta de Propietarios De conformidad con el Art. Artículo 150. 48 de la Ley.. para ejercer dicha representación procesal.
Toda edificación sujeta al presente reglamento. para su aprobación. d) Llevar las cuentas de la administración y/o los libros contables cuando estos sean exigibles por ley. obligatoriamente.. g) Llevar los libros de actas al día. b) Cobrar las cuotas de los gastos comunes. c) Cuidar que los pagos de los servicios comunes estén al día. previo aviso. La designación será efectuada por la Junta de Propietarios y podrá recaer en: a) El presidente de la Junta. limpieza. y preservación. b) Cualquiera de los poseedores de las secciones de propiedad exclusiva. lo siguiente: . f) Elaborar y proponer el presupuesto anual de ingresos y gastos ante la Junta de Propietarios. TITULO VII REGLAMENTO INTERNO Artículo 153.Contenido El Reglamento Interno deberá contener. asumiendo las funciones de Secretario de la Junta. visitas periódicas a las secciones de propiedad exclusiva. su mantenimiento.Funciones El Administrador General cumplirá las siguientes funciones: a) Velar por el adecuado manejo de los bienes y servicios comunes. e) Realizar. propietario o no. c) Cualquier persona natural o jurídica especialmente contratada para tal función. h) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Junta de Propietarios y ejercer todas las funciones que la Junta o el Reglamento Interno le asignen. quien velará por el adecuado funcionamiento y conservación de los bienes y servicios comunes. i) Las demás que establezca el Reglamento Interno.. Artículo 152. con el objeto de verificar que no se realicen acciones contrarias a las establecidas en el Reglamento Interno o que afecten los servicios comunes. deberá contar con un Administrador General.
los que se califiquen como intransferibles. TITULO VIII . industria.Opción de Reglamento Interno Los propietarios podrán optar por asumir el “ Modelo de Reglamento Interno” que será aprobado por el Viceministerio de Vivienda y Construcción. los cuales serán iguales a los de participación en la propiedad de los bienes comunes. así como de los bienes comunes que la conforman. quórum. estacionamiento u otros. La conformación. g) Los porcentajes de participación que corresponden a cada propietario en los gastos comunes. de ser el caso. votaciones. usos. i) Todo lo relativo a las sesiones ordinarias y extraordinarias. funciones. señalando sus áreas. Artículo 155. e) La relación de los servicios comunes. Artículo 154.. b) Los derechos y obligaciones de los propietarios. acuerdos. oficina. c) Las limitaciones y disposiciones que se acuerden sobre los usos y destinos de los bienes comunes. serán fijados en un Reglamento Interno General común para todos los bloques o secciones. sus órganos de administración y las facultades. comercio. de la Junta de Propietarios j) Cualquier otro acuerdo o pacto lícito que sus otorgantes deseen incluir. de ser el caso. y sobre el uso de las secciones de propiedad exclusiva. funciones y demás.Pluralidad de Reglamentos Internos De producirse la delimitación en sectores o bloques. precisando. responsabilidades y atribuciones que se les confiere.a) La determinación de la unidad inmobiliaria matriz y la relación de las secciones de propiedad exclusiva. numeración y el uso al que deberá estar destinada cada una de ellas (vivienda. d) Los reglamentos especiales referidos a obras. propaganda u otros. salvo que se adopte un criterio distinto. mecanismos de coordinación entre Juntas de Propietarios y demás aspectos concernientes a la edificación en su conjunto. de acuerdo con el criterio adoptado por los propietarios o por el propietario promotor. h) El régimen de la Junta de Propietarios. cada uno de ellos podrá contar con su Reglamento Interno propio.. f) Los porcentajes de participación que corresponden a cada propietario en los bienes comunes.
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 92.2 de este Reglamento. hasta el término de su acreditación.Constitución de Comisiones Técnicas Todas las municipalidades.Fijación de derechos por servicios de delegados . Artículo 157. el Presidente de la Junta de propietarios.2 del presente Reglamento. b) El proceso judicial o arbitral que corresponda.. emitirá un reglamento que regule el funcionamiento de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos y de la Comisión Técnica Supervisora de Obra. Vivienda y Construcción. Tercera. a condición de haber cumplido con ofrecer la conciliación extrajudicial previa. integrarán las nuevas Comisiones Técnicas Calificadoras de Proyectos.SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Artículo 156. sin necesidad de la conciliación previa. podrá interponer demanda de cobro por la vía ejecutiva. una Cartilla de Supervisión de Obra.Proceso ejecutivo por mora en el pago de las cuotas En el caso que los propietarios incurran en mora por tres (3) meses consecutivos en el pago de las cuotas ordinarias o extraordinarias. Los actuales delegados del CAP y del CIP. obligatoria en cualquier caso.. Comunicaciones.. como trámite previo al inicio del proceso administrativo.. deberán organizar sus dependencias y constituir las Comisiones Técnicas correspondientes en un plazo que no exceda de treinta (30) días naturales desde la publicación de este Reglamento.. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Primera. judicial o arbitral. Asimismo.Vías Las vías para resolver cualquier controversia que se pudiese suscitar en casos específicos relacionados con el presente Reglamento son: a) La conciliación extrajudicial. al amparo de lo dispuesto por el Art. en un plazo de treinta (30) días hábiles a partir de la publicación de esta norma. Segunda. 50 de la Ley.Reglamentos de Comisiones Técnicas y Cartilla de Supervisión El Viceministerio de Vivienda y Construcción del Ministerio de Transportes. en el mismo plazo. elaborará y aprobará. cuando se trate de otros derechos. salvo las señaladas en el numeral 60.
empleados y/o consultores que actuarán como delegados ad hoc de conformidad con lo previsto en el numeral 62.1 de este Reglamento... Cuarta.Padrones de verificadores ad hoc y delegados ad hoc Cada una de las entidades rectoras mencionadas en el numeral 11. señalando previamente los requisitos con que se deberá cumplir la inscripción de los arquitectos e ingenieros colegiados que deseen hacerlo.Acreditación de delegados ad hoc Las entidades rectoras señaladas en el numeral 62. Comunicaciones. Sexta. Vivienda y Construcción. entre ellos.. los derechos por los servicios de los delegados del CAP y del CIP ante las Comisiones Técnicas Calificadora de Proyectos y Supervisora de Obra.El Ministerio de Transportes. deberán acreditar ante las municipalidades a los funcionarios. así como de las entidades normativas que deben acreditar verificadores y delegados ad hoc.2. de considerarlo conveniente. a sus delegados ad hoc ante las Comisiones Técnicas Calificadoras de Proyectos. son responsables personal y directamente de Incumplimiento de Funciones y Responsabilidades. deberá abrir el padrón de consultores especializados referido en el numeral 11. El trámite para la inscripción en el padrón no deberá exceder. Los profesionales inscritos en el padrón tendrán la condición de Verificador Ad Hoc y. del presente Reglamento.1 de este Reglamento. los siete (7) días hábiles desde la presentación de los documentos por el interesado.3 de este Reglamento. el Índice de Verificadores a que se contrae el Art.Indice de Verificadores La SUNARP y el RPU implementará. respectivamente. 8 del presente Reglamento.. fijará.Adecuación de los FOR . en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles desde la publicación del mismo. en ningún caso. Sétima. Los funcionarios públicos que no faciliten la designación y acreditación de dichos delegados. Quinta. de conformidad con lo previsto en los numerales 9. la entidad podrá escoger. mediante resolución ministerial. La Contraloría General de la República supervisará el cumplimiento de esta norma. dentro de un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles a partir de su publicación.3.2 y 62. en un plazo de treinta (30) días hábiles desde la publicación del presente Reglamento. en un plazo de treinta (30) días hábiles a partir de la publicación del presente Reglamento.
c) Las oficinas de ESSALUD. adicionalmente a los documentos requeridos. deberán devolver a los interesados los formularios y documentos adjuntos que conforman los expedientes de regularización. se adecuarán al presente Reglamento como sigue: a) Los que estén en trámite en las municipalidades sin haber obtenido la visación correspondiente. b) Los que hayan obtenido la visación de la municipalidad. así como el plano arquitectónico de plantas (plano de distribución). oportunidad en que se deberá presentar.La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y el Registro Predial Urbano adecuarán sus Formularios Registrales a lo normado en el presente Reglamento. se concluirán conforme a las normas bajo cuya vigencia se iniciaron. bajo responsabilidad del funcionario a cargo del trámite de regularización. sin necesidad de obtener la visación de ESSALUD. a la fecha. se adecuarán al trámite previsto en el Título III de la Sección Segunda de este Reglamento al momento de su finalización. Novena. un plano de localización y ubicación según lo dispuesto en el inciso d) del artículo 77.. podrán extender su declaratoria de fábrica mediante escritura pública. Décima. si fuera necesario. en cuyo caso acompañarán al parte notarial. aún no han concluido su tramitación. deberán reiniciar el trámite con los formularios y procedimientos de este Reglamento.Declaratoria de fábrica de obras con Licencia de Construcción Las declaratorias de fábrica de obras que se hayan iniciado con Licencia de Construcción. en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles a partir de su publicación. para que .Declaratorias de fábrica al amparo de la Ley Nº 26389 (Ley de Declaración o Constatación de Fábrica) Los propietarios que iniciaron el trámite de declaratoria de fábrica al amparo de la Ley Nº 26389 que.1... Decimoprimera. para su inscripción. el FUO-Parte1 debidamente llenado y firmado.Declaratoria de fábrica de edificaciones con Conformidad de Obra Los propietarios de edificaciones que cuenten con conformidad de obra.Expedientes de Licencia de Construcción en trámite Los trámites de Licencia de Construcción que se hayan iniciado antes de la vigencia del presente Reglamento. Octava.. podrán solicitar la inscripción en el Registro Público correspondiente.
Liquidación de los derechos pendientes Las Municipalidades deberán elaborar la liquidación de todos los adeudos que tengan con los colegios profesionales. Decimocuarta. Decimosegunda. En ellas se identifican escenarios urbanos diferenciados y por lo tanto. podrá efectuarse mediante escritura pública o documento privado con firma legalizada que contenga el otorgado por la Junta de Propietarios o el Modelo de Reglamento Interno.. para cuyo efecto.Adecuación de Reglamento Interno La adecuación del Reglamento Interno a que se refiere la tercera disposición final de la ley.. Dicha liquidación deberá ser pagada al contado o en cuotas mensuales.005. Decimoquinta. con el fin de que sean intervenidas para promover en ellas su mejor uso. y con otras entidades que acrediten delegados ante las Comisiones Técnicas. conjuntamente con el Certificado de Finalización de Obra y de Zonificación. tendrán un plazo de doce (12) meses para abonarlos sin recargos. Decimotercera.procedan a solicitar la inscripción en el Registro Público correspondiente. Constituyen la estructura básica de la propuesta de Ordenamiento Territorial Urbano. éstas entregaran al interesado.2. Este trámite deberá cumplirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud del interesado para la devolución de los formularios y sus documentos acompañados. diversos tipos de intervenciones a ejecutar al interior de sus áreas.Áreas de actuación urbanística Son las áreas con características homogéneas. . moras ni intereses. Su delimitación deberá considerar las áreas establecidas en el marco territorial. la Hoja de Datos Estadísticos a la que se contrae el inciso e) del numeral 105. d) Los propietarios que adeuden los derechos que corresponden a ESSALUD. que aprobará el Viceministerio de Vivienda y Construcción en un plazo no mayor de 30 días hábiles desde la publicación del presente Reglamento.. definidas en el Plan Urbano sobre terrenos rústicos o urbanizados. y permiten la aplicación de políticas urbanas diferenciadas. multas.Control estadístico El control estadístico de las edificaciones es de responsabilidad de las municipalidades. por concepto de pago por derechos de revisión de anteproyectos y proyectos.. acotados por esa entidad de conformidad con la Ley Nº 26389. las cuales no podrán ser programadas más allá del año fiscal 2.
Regularización de edificaciones Los propietarios de edificaciones que hayan sido construidas sin licencia de construcción y/o en terrenos sin habilitación urbana. disponiendo la inscripción registral del cambio de uso de rústico a urbano. mediante resolución.Formulario Oficial Múltiple (FOM) señalado en el numeral 45. declarándolos habilitados de oficio mediante Resolución de Alcaldía.Informe Técnico de Supervisión de Obra.La Dirección General de Vivienda y Construcción del Ministerio de Transportes. Esto no es de aplicación a las edificaciones del Sector Público por cuanto no requerían de licencia de Obra.Hoja de Trámite para Licencia de Obra y otros trámites municipales. podrán regularizar su situación. . se aprueban los siguientes formularios y otros documentos que lo integran: a) Formulario único Oficial (FUO). identificarán los predios ubicados en zonas urbanas consolidadas. b) Otros formularios: . acto este que será gestionado por el propietario. . que se encuentren como urbanos en la Municipalidad e inscritos como rústicos en el Registro de Predios. .Informe Técnico de Verificación Ad Hoc. . DISPOSICIONES FINALES Primera.2 del presente Reglamento. Decimosétima. el contenido de la Hoja de Datos Estadísticos.. hasta el 31 de diciembre del 2003. en aplicación de la Ley Nº 28437.. sin pago de multas ni otras sanciones. Decimosexta..1 de este Reglamento.Informe Técnico de Verificación. hasta el 31 de diciembre del 2005. . cuyas partes y anexos se indican el numeral 45. . Comunicaciones.Acta de Calificación de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos.Inscripción en el Indice de Verificadores de la SUNARP. .Aprobación de formularios y otros documentos Con el presente Reglamento. Vivienda y Construcción. indicará.Habilitación Urbana de Oficio Las Municipalidades Provinciales en el ámbito del Cercado y las Distritales en su jurisdicción.
para distribuirlos entre sus asociados y el público en general. Enlace Web: Formulario (PDF). el CAP y el CIP.Aplicación supletoria de la Ley Nº 26662 (Ley de Competencia Notarial en Asuntos no Contenciosos) Para el trámite de saneamiento de titulación previsto en este Reglamento.Están especialmente autorizados a reproducir los formularios que se aprueban con el presente Reglamento. . se aplica supletoriamente La Ley de Competencia Notarial en Asuntos no Contenciosos.. Segunda. y las normas del Código Procesal Civil.
Documents Similar To TUO del Reglamento de la Ley Nº 27157, Ley de Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común
Constitucion de Usufructo Gratuito Por Acto Entre Vivos
Prescripcion Adquisitiva de Dominio y Garantia
-Derecho-Registral- andreina.doc
3633874-Derecho-Registral-Compendio
Base Suministros Informáticos Amc Nº 028-2010-Enaco s.a. Primera Convocatoria
TECNICA DOCUMENTAL CURSO 26-10-16 %282%29.pptx
IX Pleno Casatorio Civil - Casación N°. 444-2015-Moquegua

References: Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 3
 Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 9
 Artículo 8
 resolución 
 Artículo 11
 Artículo 10
 Artículo 13
 Artículo 12
 Artículo 17
 Artículo 15
 Artículo 14
 Artículo 16
 artículo 6
 Artículo 18
 Artículo 19
 artículo 15
 Artículo 20
 Artículo 22
 Artículo 21
 Artículo 25
 Artículo 24
 Artículo 23
 Artículo 28
 Artículo 26
 artículo 25
 Artículo 27
 Artículo 31
 Artículo 30
 Artículo 29
 Artículo 34
 Artículo 32
 Artículo 33

Artículo 39
 Artículo 37
 Artículo 38
 Artículo 36
 Artículo 40
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 41
 Artículo 43
 Artículo 1
 Artículo 42
 artículo 40
 Artículo 44
 resolución 
 Artículo 45
 Artículo 54
 Artículo 52
 Artículo 55
 Artículo 53
 Artículo 56
 Artículo 57
 Artículo 58
 Resolución 
 Artículo 59
 Resolución 
 Artículo 62
 Artículo 60
 Artículo 61
 Artículo 63
 Artículo 64
 Artículo 66
 Artículo 65
 Artículo 67
 Artículo 68
 resolución 
 Artículo 72
 resolución 
 Artículo 70
 Artículo 69
 Artículo 71
 Artículo 73
 Artículo 75
 Artículo 74
 Artículo 1
 artículo 33

Artículo 76
 Artículo 77
 Artículo 51
 Resolución 
 Artículo 79
 Artículo 78
 Artículo 1
 Artículo 80
 Artículo 1
 artículo 28
 Artículo 81
 Artículo 82
 resolución 
 Artículo 84
 Artículo 85
 Resolución 
 Artículo 87
 Artículo 86
 Artículo 89
 Artículo 88
 Artículo 1
 Artículo 90
 Artículo 91
 Artículo 1
 artículo 46
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 1
 Resolución 
 Artículo 92
 Artículo 93
 Artículo 1
 Artículo 95
 Artículo 94
 resolución 
 Artículo 1
 artículo 28
 Artículo 96
 resolución 
 Artículo 1
 Artículo 98
 Artículo 100
 Artículo 97
 resolución 
 Artículo 99
 Artículo 102
 Artículo 101
 Artículo 104
 Artículo 103
 Artículo 106
 Artículo 105
 Artículo 107
 Artículo 108
 Artículo 109
 artículo 36
 Artículo 111
 Artículo 112
 Artículo 110
 Artículo 114
 Artículo 116
 Artículo 115
 Artículo 113
 Artículo 117
 Artículo 118
 resolución 
 resolución 
 Artículo 119
 resolución 
 Artículo 120
 resolución 
 Artículo 122
 Artículo 123
 Artículo 124
 Artículo 126
 Artículo 128
 Artículo 127

Artículo 131
 Artículo 130
 Artículo 132
 Artículo 129
 Artículo 134
 Artículo 133
 Artículo 135
 Artículo 137
 Artículo 136
 Artículo 139
 Artículo 138
 Artículo 141
 Artículo 140
 Artículo 142
 Artículo 144
 Artículo 145
 Artículo 143
 Artículo 147
 Artículo 146
 Artículo 148
 Artículo 149
 Artículo 151
 Artículo 150
 Artículo 153
 Artículo 152
 Artículo 155
 Artículo 154
 Artículo 157
 Artículo 156
 resolución 
 artículo 77
 Resolución