Source: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:383129-2017:TEXT:EN:HTML&tabId=1
Timestamp: 2018-06-21 12:03:31+00:00

Document:
Services - 383129-2017 - TED Tenders Electronic Daily
Services - 383129-2017
29/09/2017 S187 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Polska-Kraków: Usługi nadzoru budowlanego
2017/S 187-383129
Osoba do kontaktów: Magdalena Rupniewska
Główny adres: www.uj.edu.pl
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php
Dział Zamówień Publicznych UJ
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z modernizacją i przebudową budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Reymonta 4 w Krakowie.
Numer referencyjny: 80.272.210.2017
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprawowania usług dotyczących Zarządzania Kontraktem, tj. pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego i kontroli budowy dla potrzeb realizacji robót związanych z modernizacją i przebudową budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Reymonta 4. W zakres przebudowy i modernizacji wchodzą roboty ogólnobudowlane oraz termomodernizacyjne, a także wyposażenie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ i załącznikach do SIWZ.
Kraków ul. Reymonta 4.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności całościowe (kompleksowe) nadzorowanie (kontrolę) i rozliczenie Inwestycji w imieniu Zamawiającego (kontrole finansowe, ilościowe i jakościowe), w tym zastępowanie i doradzanie Zamawiającemu
w całym procesie inwestycyjnym, między innymi:
1.1. weryfikacja dokumentacji projektowej dla potrzeb modernizacji i przebudowy pod kątem technicznym, merytorycznym oraz osiągnięcia wymaganych wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego dotyczących robót termomodernizacyjnych,
1.2. weryfikacja harmonogramów rzeczowo-finansowych przedstawionych przez GW,
1.3. weryfikacja kosztorysów szczegółowych opracowanych przez GW,
1.4. egzekwowanie, weryfikacja i zatwierdzenie Projektu Organizacji Budowy, Projektu Organizacji Robót, Planu BIOZ i innych.
2. Etap w trakcie prowadzenia robót budowlano-montażowych i termomodernizacyjnych:
2.1 ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach budowlanych ze wskazaniem Głównego Inspektora Nadzoru – koordynatora specjalisty ds. robót w zakresie teletechniki i automatyki BMS;
2.2 uczestnictwo w przekazaniu GW terenu inwestycji oraz dokumentacji projektowej i formalno-prawnej;
2.3 organizowanie, protokołowanie okresowych spotkań, w tym z udziałem gestorów mediów;
2.4 uzgodnienie i nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem podczas prowadzenia prac przez GW urządzeń istniejącej w budynku serwerowni wraz z towarzyszącymi instalacjami,
2.5 nadzór nad robotami przygotowawczymi, towarzyszącymi, zabezpieczającymi;
2.6 opracowanie i przedłożenie do akceptacji Zamawiającego systemu obiegu dokumentacji oraz nadzór nad jej prawidłowym obiegiem;
2.7 weryfikacja zmian dokumentacji projektowej wprowadzonych w ramach nadzoru autorskiego;
2.8 bieżąca kontrola harmonogramu sporządzonego przez GW;
2.9 bieżąca kontrola dostaw, zgodności wykonania robót budowlano-montażowych i termomodernizacyjnych z zatwierdzoną dokumentacją projektową;
2.10 wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy;
2.11 ewentualne wstrzymanie robót;
2.12 prowadzenie kontroli jakości wszystkich wykonywanych czynności i robót;
2.13 dokumentowanie robót;
2.14 ustalanie zakresu ewentualnych robót uzupełniających i/lub dodatkowych;
2.15 przeprowadzanie odbioru czynności i prac;
2.16 nadzór nad rozruchem systemów instalacyjnych;
2.17 weryfikacja i skompletowanie dokumentów koniecznych do dokonania odbioru końcowego;
2.18 skompletowanie i weryfikacja instrukcji p.poż, sieci i urządzeń;
2.19 udział w odbiorach specjalistycznych;
2.20 przeprowadzenie z udziałem Zamawiającego odbioru końcowego wraz z przygotowaniem protokołu odbioru końcowego;
2.21 prowadzenie dokumentacji dotyczącej podwykonawców, w tym kontrola obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę;
2.22 opracowanie instrukcji użytkowania obiektu w kontekście osiągnięcia rezultatu bezpośredniego.
3. Etap po zakończeniu robót budowlano-montażowych i termomodernizacyjnych:
3.1 koordynacja i nadzór, w okresie 12 miesięcy po zakończeniu czynności odbioru końcowego, nad poprawnym eksploatowaniem, a także osiągnięcie wymaganych wskaźników po zakończeniu robót budowlanych,
3.2 przeprowadzanie przeglądów nie rzadziej niż co 6 miesięcy przez okres 60 miesięcy (w okresie trwania rękojmi za wady udzielonej przez GW).
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zespołu / Waga: 40
Początek: 30/11/2017
Koniec: 31/08/2025
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.01.03.01-00-0020/16-00.
Zamówienie będzie realizowane od zawarcia umowy. Z uwagi na ograniczenia publikatora, wskazana 30.11.2017 jako przewidywaną datę
Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie, tj. sukcesywnie i stosownie do postępu prac przez GW w okresie realizacji robót i czynności odbiorowych i stosownie do zadań realizowanych w okresie rękojmi, tj. w okresie 60 m-cy od daty odbioru końcowego robót.
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
1 W zakresie sytuacji finansowej:
1.1. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 1 200 000 PLN (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych).
Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
1 dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:
1.1 głównego inspektora nadzoru pełniącego funkcję koordynatora, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej, a także posiadającego doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 2 usług nadzoru w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom nad robotami budowlanymi gdzie każda z nadzorowanych robót budowlanych:
a) obejmowała co najmniej fazy ich realizacji i odbioru,
b) zawierała nadzór nad co najmniej 1 obiektem kubaturowym o kubaturze co najmniej 40 000 m³ wraz z instalacjami.
1.2 inspektorów nadzoru robót w branżach:
1.2.1 konstrukcyjno-budowlanej, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a także posiadającego doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 2 usług nadzoru w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom nad robotami budowlanymi gdzie każda z nadzorowanych robót budowlanych:
b) zawierała nadzór nad co najmniej 1 obiektem kubaturowym o kubaturze min 20 000 m³.
1.2.2 instalacyjnej posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, a także posiadającego doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 2 usług nadzoru w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom nad robotami budowlanymi gdzie każda z nadzorowanych robót budowlanych:
1.2.3 instalacyjnej posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, a także posiadającego doświadczenie polegające na wykonaniu:
1. co najmniej 2 usług nadzoru w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom nad robotami budowlanymi gdzie każda z nadzorowanych robót budowlanych:
b) zawierała nadzór nad co najmniej 1 obiektem kubaturowym o kubaturze co najmniej 20 000 m³.
2. co najmniej jedną usługę nadzoru w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom nad robotami budowlanymi obejmującymi swoim zakresem instalacje fotowoltaiczne o wartości co najmniej 300 000 PLN brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych).
W przypadku gdy jedna z wykazanych usług na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w punkcie 1 powyżej obejmowała swoim zakresem instalacje fotowoltaiczne o wartości co najmniej 300 000 PLN brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych), Zamawiający uzna tę usługę jako wykazanie warunku określonego w pkt. 2 powyżej.
1.2.4 instalacyjnej posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń, a także posiadającego doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 2 usług nadzoru w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom nad robotami budowlanymi gdzie każda z nadzorowanych robót budowlanych:
b) zawierała nadzór nad co najmniej 1 obiektem kubaturowym.
1.3 specjalistę ds. robót z zakresu teletechniki i automatyki BMS, posiadającego doświadczenie w wykonywaniu lub nadzorowaniu automatyki budynków w co najmniej 2 obiektach o kubaturze co najmniej 20 000 m³.
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie – z uwagi na ograniczoną liczbę znaków wymogi zostały szczegółowo opisane w SIWZ.
Szczegółowe warunki realizacji umowy zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do SIWZ.
Dział Zamówień Publicznych UJ, ul. Straszewskiego 25/2 31-113 Kraków.
1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.
2. Stosownie do treści art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
2.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.
z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.) lub
2.2 którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.),
2.3 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
2.4 który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,
2.5 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Szczegółowe warunki dotyczące wykluczenia zawiera SIWZ.
Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 35 000 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100). Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zawiera SIWZ.

References: art. 24
 art. 24
 art. 332
 art. 366
 art. 3
 art. 25