Source: https://vlexdirect.com/es/expropiacion-forzosa/pe
Timestamp: 2019-07-22 13:03:18+00:00

Document:
Expropiación forzosa - Perú
Decreto Legislativo Nº 1192. Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura Mejor documento Vigente
TÍTULO I. Título preliminar - arts. 1 a 4
TÍTULO II. Disposiciones comunes a la adquisición y expropiación
CAPÍTULO I. Sujetos intervinientes - arts. 5 a 8
CAPÍTULO II. Bienes objeto de Adquisición y Expropiación - arts. 9 a 11
CAPÍTULO III. Del Valor de la Tasación - arts. 12 a 15
TÍTULO III. De la adquisición - arts. 16 a 23
TÍTULO IV. De la expropiación
CAPÍTULO I. Disposiciones Generales - arts. 24 y 25
CAPÍTULO II. Procedimiento expropiatorio - arts. 26 a 33
CAPÍTULO III. De la vía arbitral o judicial - arts. 34 a 38
TÍTULO V. Del procedimiento de ejecución coactiva - arts. 39 y 40
TÍTULO VI. De la transferencia de inmuebles de propiedad del estado - art. 41
TÍTULO VII. De la liberación de interferencias - arts. 42 a 44
Decreto Legislativo Nº 1192. Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura
... en la Ley 30025, Ley que facilita la adquisición, expropiación y posesión de bienes inmuebles para obras de infraestructura y declara de ...
Decreto Legislativo Nº 295 - Código Civil
...En este caso, el producto de la expropiación debe ser depositado en una institución de crédito para constituir un ...
LEY N° 30025 - Ley que facilita la adquisición, expropiación y posesión de bienes inmuebles para obras de infraestructura y declara de necesidad pública la adquisición o expropiación de bienes inmuebles afectados para la ejecución de diversas obras de infraestructura
...Esta competencia es improrrogable. ARTÍCULO 20. Expropiación. Tratándose de bienes inscritos, es competente el Juez del lugar en donde ...
LEY N° 30264 - Ley que establece medidas para promover el crecimiento económico
DECRETO SUPREMO, N° 011-2019-VIVIENDA, PODER EJECUTIVO, VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO - Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192, Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura-DECRETO SUPREMO-N° 011-2019-VIVIENDA
Sentencia de Corte Suprema de Justicia de 29 de Septiembre de 2017 (Expediente: 006107-2016)
Se ha reconocido que el monto recibido como consecuencia de una expropiación no se encuentra gravado con el impuesto a la renta, criterio que es extraído de la sentencia del tribunal constitucional n° 00319-2013-pa/tc; sin embargo, en cuanto a la devolución de los conceptos adicionales alegados por la demandante, debe advertirse que el inciso c) de la ley n° 27117 – ley general de expropiación, es clara al precisar que el sujeto activo, en este caso el estado, debe indemnizar al sujeto pasivo de la expropiación (demandante) con un monto adicional al justiprecio, siempre en cuando si dentro del plazo de 2 (dos) años se retrase la expedición de la resolución para la ejecución de la expropiación, desprendiéndose de dicho dispositivo que los montos adicionales, no forman parte del justiprecio sino por el contrario es una penalidad que recibe el propietario del bien expropiado por parte del estado por la demora en la ejecución de la expropiación, por ende dichos conceptos, deben ser considerados ingresos a favor del propietario, en consecuencia constituye renta gravable.Palabras clave: Declaración tributaria, impuesto a la renta, obligación tributaria
... no se encuentra facultado para analizar si el supuesto de expropiación contenido en el artículo 5° de la Ley del Impuesto a la Renta, califica ...
Areas de inmuebles afectados por la ejecución de la Obra: IIRSA
Es publicada Resolución mediante la cual aprueban ejecución de expropiación de áreas de inmuebles afectados por la ejecución de la Obra: IIRSA Centro Tramo N° 2, y valores de las Tasaciones. Ver Resolución.
Expropiación de inmueble afectado por ejecución de la Obra Red Vial Nº 6
Se aprobó por medio de Resolución ,la ejecución de expropiación de inmueble afectado por la ejecución de la Obra Red Vial Nº 6: Tramo Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica, de la Carretera Panamericana Sur y el valor de la tasación. Ver Resolución.
Expropiación de inmueble por la ejecución de la obra Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima
Aprueban la ejecución de expropiación de inmueble afectado por la ejecución de la obra &apos;Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima - Canta - La Viuda - Unish, Tramo: Lima - Canta&apos; y su valor de tasación. Ver Resolución.
Emiten decreto que aprueba Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles
Emiten Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1192, que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura Ver Decreto.
Declaran necesidad pública en construcción de obra municipal
Emiten y entra en vigencia la Ley que modifica el artículo 6 de la Ley 30436, Ley que declara de necesidad pública la construcción de la obra municipal denominada nuevo y moderno Mercado Modelo de Chiclayo, así como la expropiación de inmuebles para la ejecución de la obra Ver Ley.
Expropiación de área de inmueble
Aprueban ejecución de la expropiación de área de inmueble afectado por la ejecución de la Obra: Autopista del Sol (Trujillo - Chiclayo - Piura - Sullana) y su valor de tasación Ver Resolución.
Aprueban expropiación de inmueble afectado por obra
Aprueban ejecución de la expropiación de inmueble afectado por la obra "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima - Canta - La Viuda - Unish, Tramo: Canta - Huayllay" y su valor de tasación Ver Resolución.
Nulidad en expropiación de inmueble
Declaran de oficio la nulidad de la R.M. N° 904-2016 MTC/01.02, que aprobó la ejecución de la expropiación y el valor de tasación del inmueble afectado por la ejecución del Proyecto Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Ver Resolución.
Aprueban ejecutar la expropiación de inmueble afectado por la ejecución de la obra adicional del Paso a Desnivel Prolongación Avenida Grau - UPIS Villa Hermosa y Paso a Desnivel Coscomba de la Segunda Calzada de la Vía de Evitamiento Piura de la Autopista del Sol, y su valor de tasación Ver Resolución
Ordenan expropiación de diversos inmuebles
Aprueban la ejecución de expropiación de diversos inmuebles afectados por la ejecución de la obra: Aeropuerto "Capitán FAP Carlos Martínez Pinillos", ubicado en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo y departamento de La Libertad Ver Resolución.
Terrenos para construcción y mejoramiento de la carretera Camaná
Aprueban ejecución de la expropiación del área del inmueble afectado por la ejecución de la Obra: “Construcción y Mejoramiento de la Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo -Tacna, Sub Tramo 1: Matarani - El Arenal; Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón”, y su valor de la Tasación Ver Resolución
Aprobada la expropiación y valores de inmueble
Aprueban la ejecución de expropiación y los valores de tasaciones de inmuebles afectados por la ejecución de la obra: Aeropuerto “Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias”, ubicado en el departamento de Cajamarca Ver Resolución.
Aprueban expropiación de inmueble
Aprueban ejecución de la expropiación del área del inmueble afectado por la ejecución de la Obra: Aeropuerto “Capitán FAP Carlos Martínez Pinillos”, ubicado en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad Ver Resolución.
Expropiación de áreas de inmuebles afectados por la ejecución de Autopista del Sol
Aprueban ejecución de expropiación de áreas de inmuebles afectados por la ejecución de la Obra Adicional: "Construcción de la Segunda Calzada de la Via de Evitamiento Piura - Carretera Panamericana Norte: Tramo Km 988+000-Km. - 1002+000 de la Autopista del Sol" Ver Resolución.
Tasa de expropiación del área del inmueble afectado por Obra
Aprueban el valor de tasación y la ejecución de la expropiación del área del inmueble afectado por la Obra: “Construcción de la Segunda Calzada de la Vía de Evitamiento Piura - Carretera Panamericana Norte: Tramo Km 988+000-Km.1002+000 de la Autopista del Sol” y su valor de tasación Ver Resolución.

References: ARTÍCULO 20
 resolución 
 artículo 5
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 6
 Resolución

 Resolución