Source: https://zakony.judikaty.info/predpis/uplne-znenie-zakona-109/1998
Timestamp: 2019-11-20 17:08:17+00:00

Document:
Úplné znenie zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 109/1998 - Zákony.Judikáty.info
Úplné znenie zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 109/1998 účinný od 18.04.1998
Platnosť od: 18.04.1998
Účinnosť od: 18.04.1998
Oblasť: Štátna správa, Ochrana životného prostredia, Miestna štátna správa, Podpora výstavby, Stavebníctvo
HIST1 JUD41 DS EU PP ČL0
- PRVÁ ČASŤ - ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE
ODDIEL 1 - CIELE A ÚLOHY ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA
ODDIEL 2 - ÚZEMNOPLÁNOVACIE PODKLADY
§ 3 - Druhy územnoplánovacích podkladov - Územnoplánovacie podklady tvoria najmä:
§ 4 - Urbanistická štúdia
§ 5 - Územný generel
§ 6 - Zrušený
§ 7 - Územno-technické podklady
§ 7a - Ostatné podklady
ODDIEL 3 - ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA
§ 8 - Kategórie územnoplánovacej dokumentácie - Územnoplánovaciu dokumentáciu tvorí
§ 9 - Územná prognóza
§ 10 - Územný plán
§ 11 - Územný projekt
§ 12 - Stupne územnoplánovacej dokumentácie - Územnoplánovacia dokumentácia (§ 8) sa spracúva
§ 13 - Územnoplánovacia dokumentácia veľkého územného celku
§ 14 - Územnoplánovacia dokumentácia sídelného útvaru
§ 15 - Územnoplánovacia dokumentácia zóny
ODDIEL 4 - OBSTARÁVANIE ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE
§ 19 - Náklady na obstaranie
§ 20 - Hlavné ciele a požiadavky
ODDIEL 5 - SCHVAĽOVANIE ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE
ODDIEL 6 - ZÁVÄZNOSŤ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE
ODDIEL 7 - ÚZEMNÉ KONANIE
§ 32 - Umiestňovanie stavieb, využívanie územia a ochrana dôležitých záujmov v území - Umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť dôležité záujmy v území možno len na základe územného rozhodnutia, ktorým je
§ 33 - Príslušnosť
§ 33a - Územné rozhodnutie nevyžadujú
§ 34 - Účastníci územného konania
§ 41 - Zmena územného rozhodnutia
§ 42 - Oznámenie územného rozhodnutia
- DRUHÁ ČASŤ - STAVEBNÝ PORIADOK
ODDIEL 1 - OPRÁVNENIE NA USKUTOČŇOVANIE STAVIEB
§ 44 - Oprávnenie na uskutočňovanie stavieb
ODDIEL 2 - OSOBITNÁ SPÔSOBILOSŤ NA NIEKTORÉ ČINNOSTI VO VÝSTAVBE
§ 46b - Základné pojmy
ODDIEL 3 - VÝROBKY PRE STAVBU
ODDIEL 4 - POVOĽOVANIE STAVIEB, ZMIEN STAVIEB A UDRŽIAVACÍCH PRÁC
§ 56 - Stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje
§ 57 - Ohlásenie stavebnému úradu
§ 58 - Žiadosť o stavebné povolenie
ODDIEL 5 - POVOLENIE TERÉNNYCH ÚPRAV, PRÁC A ZARIADENÍ
ODDIEL 6 - VYTYČOVANIE STAVIEB
ODDIEL 7 - UŽÍVANIE STAVIEB
§ 85 - Zmena v užívaní stavby
ODDIEL 8 - ÚDRŽBA STAVIEB A ICH ODSTRAŇOVANIE
§ 86 - Údržba stavby
§ 87 - Nevyhnutné úpravy
§ 88a - Konanie o dodatočnom povolení stavby
§ 94 - Nariadenie zabezpečovacích prác
§ 95 - Štátny stavebný príspevok
§ 96 - Vypratanie stavby
§ 97 - Účastníci konania
ODDIEL 9 - ŠTÁTNY STAVEBNÝ DOHĽAD
§ 99 - Orgánmi štátneho stavebného dohľadu sú poverení pracovníci
§ 100 - Stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca alebo odstraňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby sú povinní
- TRETIA ČASŤ - SANKCIE
§ 105 - Priestupky
§ 106 - Pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie
§ 107 - Lehoty ukladania a výnosy pokút
- ŠTVRTÁ ČASŤ - VYVLASTNENIE
§ 108 - Predmet a účely vyvlastnenia
§ 109 - Cieľ vyvlastnenia
§ 110 - Podmienky vyvlastnenia
§ 111 - Náhrada za pozemky a stavby
§ 111a - Náhrada za zrušenie, obmedzenie alebo zriadenie práv zodpovedajúcich vecným bremenám
§ 111b - Poskytovanie náhrad
- PIATA ČASŤ - STAVEBNÉ ÚRADY, ŠPECIÁLNE STAVEBNÉ ÚRADY A OBCE
ODDIEL 1 - STAVEBNÉ ÚRADY A OBCE
ODDIEL 2 - ŠPECIÁLNE, VOJENSKÉ A INÉ STAVEBNÉ ÚRADY
§ 120 - Špeciálne stavebné úrady
§ 121 - Vojenské a iné stavebné úrady
ODDIEL 3 - OBCE
ODDIEL 4 - VYHRADENIE A PRENESENIE PRÁVOMOCI STAVEBNÉHO ÚRADU
- ŠIESTA ČASŤ - OCHRANA OSOBITNÝCH ZÁUJMOV
§ 125 - Zabezpečenie záujmov obrany štátu
- SIEDMA ČASŤ - SÚSTAVA INFORMÁCIÍ A EVIDENCIA
- ÔSMA ČASŤ - SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 134 - Vstup na cudzie pozemky a stavby
§ 135 - Opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe
§ 136 - Riešenie rozporov
§ 137 - Občianskoprávne a iné námietky
§ 138 - Spolupráca orgánov štátnej správy, obcí a súčinnosť právnických osôb
§ 139 - Vymedzenie niektorých pojmov
§ 140 - Vzťah k správnemu poriadku
- DEVIATA ČASŤ - PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 145 - Zákon č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov nadobudol účinnosť 1. mája 1990. - Zákon č. 262/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č.103/1990 Zb. nadobudol účinnosť 1. júla 1992. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z.z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov nadobudol účinnosť 1. júla 1995. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a dopĺňa sa zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov nadobudol účinnosť 1. októbra 1995. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z. vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 141 ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a dopĺňa sa zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky z 12. septembra 1996, v ktorého dôsledku stratilo platnosť ustanovenie § 141 ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov nadobudol účinnosť dňa 9. apríla 1997. - Zákon č. 229/1997 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov nadobudol účinnosť 1. septembra 1997.
Úplné znenie zákona 109/1998 s účinnosťou od 18.04.1998
úplné znenie zákona z 27. apríla 1976 č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ...
Územné plánovanie sústavne a komplexne rieši funkčné využitie územia, ustanovuje zásady jeho ...
Územné plánovanie utvára predpoklady na zabezpečenie trvalého súladu všetkých prírodných, ...
určuje limity využitia územia,
reguluje funkčné a priestorové usporiadanie územia,
určuje potrebné asanačné, rekonštrukčné alebo rekultivačné zásahy do územia a určuje spôsob ...
vymedzuje chránené územia, chránené objekty, oblasti pokoja a ochranné pásma, pokiaľ nevznikajú ...
určuje zásady a podmienky vecnej a časovej koordinácie miestne sústredenej výstavby jedného alebo ...
posudzuje a hodnotí územno-technické dôsledky pripravovaných stavieb a iných opatrení v území ...
rieši umiestnenie stavieb, určuje územno-technické, urbanistické a architektonické zásady ich ...
navrhuje využitie zdrojov a rezerv územia na jeho spoločensky najefektívnejší urbanistický rozvoj, ...
navrhuje územno-technické a organizačné opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie optimálneho usporiadania ...
Územné plánovanie vychádza z poznatkov prírodných, technických a spoločenských vied, z vlastných ...
Základnými nástrojmi územného plánovania sú územnoplánovacie podklady, územnoplánovacia dokumentácia ...
ostatné podklady.
Urbanistická štúdia rieši čiastkové problémy v území. Spracúva sa ako podklad územného rozhodovania ...
Urbanistickú štúdiu obstaráva spravidla orgán územného plánovania. Môže ju však obstarať ...
Obsah a rozsah urbanistickej štúdie sa určuje v jej zadaní, na ktoré dáva súhlas orgán územného ...
Územný generel podrobne rieši otázky územného rozvoja jednotlivých zložiek osídlenia, najmä ...
Územno-technické podklady ako účelove zamerané a sústavne dopĺňané súbory údajov charakterizujúcich ...
Územno-technické podklady obstaráva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej ...
Ostatné podklady sa využívajú pri spracovaní územnoplánovacej dokumentácie a vypracúvajú sa ...
Územná prognóza pripravuje alebo preveruje možnosti dlhodobého urbanistického rozvoja územia, ...
Územná prognóza pre územie Slovenskej republiky sa spracúva pre celé územie štátu pri zohľadnení ...
Územný plán rieši funkčné vymedzenie a usporiadanie plôch a určuje základné zásady organizácie ...
Územný projekt rieši spôsob využitia plôch vymedzených na miestne a časove sústredenú výstavbu ...
pre územie Slovenskej republiky,
Územnoplánovacia dokumentácia veľkého územného celku sa spracúva pre územie, na ktorom je umiestnených ...
Územnoplánovacia dokumentácia sídelného útvaru sa spracúva pre celé územie sídelného útvaru ...
Územnoplánovacia dokumentácia zóny sa spracúva pre ucelené časti sídelného útvaru, najmä ...
Ústredným orgánom územného plánovania je ministerstvo.
Orgány územného plánovania sú povinné obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade ...
Ministerstvo metodicky usmerňuje orgány územného plánovania v územnoplánovacích činnostiach ...
Územnoplánovaciu dokumentáciu veľkých územných celkov obstarávajú krajské úrady; v odôvodnených ...
Ak riešenie územnoplánovacej dokumentácie veľkých územných celkov zasahuje do kompetencií viacerých ...
Ak riešenie územnoplánovacej dokumentácie zasahuje do územia viacerých obcí, obce sa dohodnú, ...
Náklady spojené s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie uhrádza orgán územného plánovania, ...
Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, určí hlavné ciele ...
Prognostickú úlohu prerokuje príslušný orgán územného plánovania s dotknutými obcami a s ostatnými ...
Územné a hospodárske zásady a programy výstavby prerokuje príslušný orgán územného plánovania ...
Územné a hospodárske zásady pre územné plány veľkých územných celkov prerokuje krajský úrad ...
Územné a hospodárske zásady pre územné plány sídelných útvarov a zón a programy výstavby ...
Územné a hospodárske zásady pre územný plán veľkého územného celku schvaľuje vláda.
Návrh územnoplánovacej dokumentácie prerokuje orgán územného plánovania, ktorý ju obstaráva, ...
návrh územnej prognózy s obcami, ktorých územia sa riešenie týka, a s dotknutými orgánmi štátnej ...
návrh územného plánu s obcami, ktorých územia sa riešenie týka; s návrhom územného plánu ...
návrh územného projektu s obcou, ktorej územia sa riešenie týka, a s právnickými osobami, ktoré ...
Návrh územného plánu a návrh územného projektu sa musí dohodnúť s dotknutými orgánmi štátnej ...
O prerokúvaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie upovedomí orgán územného plánovania dotknuté ...
Právnickým osobám a fyzickým osobám oznámi prerokovanie návrhu územného plánu sídelného ...
Obce a ostatné orgány štátnej správy uvedené v § 21 sú povinné oznámiť svoje stanovisko k ...
Ak sa prerokúva návrh územnoplánovacej dokumentácie, ktorá rieši územie so zložitými vzťahmi, ...
Právnické osoby a fyzické osoby sú oprávnené podať pripomienky k návrhu územného plánu sídelného ...
Právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré včas podali námietky proti návrhu územného plánu ...
obsah návrhu v súlade so záväznou časťou schválenej územnoplánovacej dokumentácie vyššieho ...
obsah návrhu a postup jeho obstarania a prerokovania v súlade s príslušnými právnymi predpismi. ...
O preskúmanie súladu návrhu územného plánu veľkého územného celku podľa odseku 1 krajský ...
O preskúmanie súladu návrhu územného plánu sídelného útvaru a zóny podľa odseku 1 obec požiada ...
O preskúmanie súladu územného plánu sídelného útvaru podľa odseku 1 obec požiada v Bratislave ...
Návrh územného plánu, ktorého obsah nie je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej ...
Koncepciu územného rozvoja Slovenskej republiky a územné plány veľkých územných celkov schvaľuje ...
Územná prognóza sa neschvaľuje. Ak je účelné schváliť niektorú jej časť ako záväzný podklad ...
Na prerokovanie a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov sa ...
Územnoplánovacia dokumentácia obsahuje záväzné a smerné časti riešenia. Záväzné sú základné ...
Záväzné a smerné časti územnoplánovacej dokumentácie vymedzí schvaľujúci orgán. V záväznej ...
Schválená územnoplánovacia dokumentácia je v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom ...
Orgán územného plánovania, ktorý obstaral územnoplánovaciu dokumentáciu, sústavne sleduje, ...
Zmeny alebo doplnky záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie schvaľuje orgán, ktorý schválil ...
Na prerokovanie návrhu zmeny alebo doplnku záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie sa vzťahujú ...
O úprave smernej časti územnoplánovacej dokumentácie rozhoduje orgán, ktorý územnoplánovaciu ...
Ak je na územné konanie, ktorým sa vydáva rozhodnutie o využití územia alebo o chránenom území ...
líniové stavby podľa § 139 ods. 3 tohto zákona, ktorých podmienky na umiestnenie sa podrobne riešia ...
stavby umiestňované v uzavretých priestoroch a zariadeniach vojenskej správy mimo územia vojenských ...
stavby, ktorých podmienky na umiestnenie podrobne rieši územný plán zóny spracovaný ako regulačný ...
informačné, reklamné a propagačné zariadenia.
Účastníkom územného konania je navrhovateľ a právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorých ...
Účastníkom územného konania o umiestnení stavby a o využití územia je tiež obec, pokiaľ obecný ...
Územné konanie sa začína na písomný návrh účastníka, z podnetu stavebného úradu alebo iného ...
Ak predložený návrh neposkytuje dostatočný podklad na posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby ...
Stavebný úrad oznámi začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a všetkým ...
Od ústneho konania môže stavebný úrad upustiť v prípade, že je pre územie spracovaná územnoplánovacia ...
Dotknuté orgány štátnej správy oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť ...
Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť ...
Podkladom na vydanie územného rozhodnutia sú územné plány a územné projekty. Ak pre územie ...
Stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné ...
Stavebný úrad v územnom konaní zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a ...
Ak fyzická osoba alebo právnická osoba navrhuje vydať rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie ...
Ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné ...
S územným konaním sa spájajú, pokiaľ to nevylučuje povaha veci alebo ak osobitné predpisy neustanovujú ...
V územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými ...
Rozhodnutie o umiestnení stavby a rozhodnutie o využití územia platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo ...
Čas platnosti rozhodnutia o chránenom území alebo o ochrannom pásme, ako aj rozhodnutia o stavebnej ...
Čas platnosti územného rozhodnutia môže stavebný úrad predĺžiť na žiadosť navrhovateľa, ...
Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov ...
Stavebný úrad môže z podnetu navrhovateľa nahradiť územné rozhodnutie, ktoré je právoplatné, ...
Stavebný úrad môže z rozhodnutia o chránenom území, o ochrannom pásme a o stavebnej uzávere ...
Verejnou vyhláškou sa oznámi územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby a v odôvodnených ...
Stavať pre iného stavebníka môže iba právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má oprávnenie ...
Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie podľa osobitných predpisov2) môže ...
Jednoduchú stavbu môže uskutočňovať fyzická osoba ako stavebník svojpomocou, prípadne za výpomoci ...
Ak stavbu uskutočňuje zahraničný dodávateľ, je stavebník povinný, ak osobitné predpisy neustanovujú ...
Vybrané činnosti vo výstavbe, ktoré majú rozhodujúci význam pre ochranu verejných záujmov pri ...
Za vybrané činnosti vo výstavbe sa na účely tohto zákona považujú
vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
projektovanie stavieb,
statické výpočty nosných konštrukcií stavieb,
výkon činnosti stavbyvedúceho a výkon činnosti stavebného dozoru,
prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb.
Podrobnosti o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe, o spôsobe a podmienkach jej ...
Za vybrané geodetické a kartografické činnosti sa na účely výstavby považujú vybrané geodetické ...
Projektovanie stavieb je činnosť, ktorou sa vyhotovuje dokumentácia stavieb alebo projektová dokumentácia ...
Statické výpočty nosných konštrukcií stavieb sú činnosťou, ktorou sa preukazuje, že bezpečnosť ...
Činnosťou stavbyvedúceho je činnosť, ktorou sa zabezpečuje uskutočňovanie stavby a riadne vykonávanie ...
Činnosťou stavebného dozoru je činnosť, ktorou sa sleduje, či sa stavba uskutočňuje podľa projektovej ...
Prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb sú činnosti zamerané na zistenie skutočného stavu objektu, ...
Zhotoviteľ (dodávateľ) stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, ...
Pri overovaní vlastností výrobkov sa postupuje podľa osobitných predpisov.4a)
Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia ...
Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné ...
pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ...
pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných ...
pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, ...
Vykonávací predpis podrobnejšie vymedzí, pre ktoré stavby je potrebné stavebné povolenie a pre ...
pri banských dielach, banských stavbách pod povrchom a pri stavbách v povrchových lomoch a skrývkach, ...
pri nadzemných a podzemných vedeniach verejných telekomunikačných sietí vrátane oporných a vytyčovacích ...
pri krátkodobých prenosných zariadeniach, ako sú predajné stánky, konštrukcie a zariadenia na ...
pri stavebných úpravách elektrických vedení bez obmedzenia napätia, pokiaľ sa nemení ich trasa, ...
pri udržiavacích prácach, pri ktorých nie je predpísané ohlásenie podľa § 55 ods. 2 písm. ...
Stavebník drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 je ...
Drobnú stavbu alebo stavebnú úpravu môže stavebník uskutočniť len na základe písomného oznámenia ...
Za deň ohlásenia sa považuje deň, keď bolo ohlásenie podané stavebnému úradu alebo odovzdané ...
Ak sa majú stavebné úpravy alebo udržiavacie práce uskutočniť na stavbe, ktorá je kultúrnou ...
Žiadosť o stavebné povolenie spolu s predpísanou dokumentáciou podáva stavebník stavebnému úradu. ...
Stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa ...
Ak ide o stavebnú úpravu, nadstavbu alebo udržiavacie práce na stavbe, môže byť stavebníkom ...
Stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo užívacie ...
právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám ...
Stavebný úrad vždy prizve na stavebné konanie o zmene dokončenej stavby bytového domu nájomcov ...
Stavebný úrad môže prizvať na stavebné konanie aj iné právnické osoby a fyzické osoby, najmä ...
Ak predložená žiadosť o stavebné povolenie, najmä dokumentácia neposkytuje dostatočný podklad ...
nepredložil projektovú dokumentáciu a statické výpočty nosných konštrukcií stavieb vypracované ...
neuviedol v určenej lehote predloženú dokumentáciu do súladu s podmienkami územného rozhodnutia. ...
Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy, obci, nájomcom ...
Od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho konania môže stavebný úrad upustiť, ak sú mu ...
Stavebný úrad oznámi účastníkom začatie stavebného konania najmenej 7 dní pred konaním miestneho ...
Pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách s ...
Obec a ostatné dotknuté orgány štátnej správy upovedomia stavebný úrad vždy jednotlivo. Tieto ...
či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa záujmov spoločnosti, predovšetkým ochrany životného ...
či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie ...
či bude stavbu uskutočňovať oprávnená právnická osoba alebo či pri stavbách a prácach na ...
Ak sa má stavba užívať ako prevádzkareň, stavebný úrad skúma z hľadísk uvedených v odseku ...
Stavebný úrad zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, ich vzájomný súlad ...
Ak by sa uskutočnením alebo užívaním stavby mohli ohroziť záujmy spoločnosti alebo neprimerane ...
Dokumentáciu jednoduchých a drobných stavieb preskúma stavebný úrad aj z hľadiska záujmov, ktoré ...
S orgánmi štátnej správy a s účastníkmi, ktorých stanoviská a vyjadrenia k dokumentácii predloženej ...
Stavebné konanie o líniových stavbách, o ktorých sa pred stavebným konaním opatrili kladné vyjadrenia ...
So stavebným konaním sa spájajú, pokiaľ to nevylučuje povaha veci alebo ak osobitné predpisy ...
V stavebnom povolení určí stavebný úrad záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby ...
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo ...
Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka povoliť zmenu stavby ešte ...
V rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov ...
Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sa oznámi rovnakým spôsobom ako začatie ...
Ak sa stavebné povolenie oznamuje verejnou vyhláškou, vyvesí sa na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. ...
Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov ...
Povolenie stavebného úradu vyžadujú, pokiaľ na to nie sú príslušné podľa osobitných predpisov ...
ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace práce,
informačné, reklamné a propagačné zariadenia, pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných ...
Na terénne úpravy a práce uvedené v odseku 1 písm. a) a b) sa povolenie nevydáva, ak stavebný ...
Povolenie sa nevyžaduje pri označeniach budov štátnych orgánov, pri návestiach v záujme verejnej ...
Podať žiadosť o povolenie terénnych, ťažobných a im podobných alebo s nimi súvisiacich prác, ...
Podať žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení je oprávnená ...
Na konanie o povolení terénnych úprav, ťažobných a im podobných alebo s nimi súvisiacich prác, ...
Pred zastavením ťažobných prác je prevádzateľ povinný vypracovať plán ich zabezpečenia alebo ...
Pred začatím stavby, zmeny stavby, terénnych úprav a ťažobných prác na povrchu musí stavebník ...
Kvalitatívne podmienky a výsledný operát vytýčenia stavieb, zmien stavieb, terénnych úprav a ...
Vytyčovanie sa robí podľa vytyčovacích výkresov v súlade s územným rozhodnutím alebo stavebným ...
Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, ...
Dokončené terénne úpravy, ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace práce, ako aj informačné, ...
Všeobecne záväzný právny predpis môže ustanoviť, či a v akom rozsahu sa vykonáva kolaudačné ...
Kolaudačné konanie vykonáva stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie alebo povolil terénne ...
Účastníkom kolaudačného konania je stavebník, prípadne užívateľ (prevádzkovateľ), ak je ...
Ak stavebný úrad zlúči s kolaudačným konaním konanie o zmene dokumentácie overenej v stavebnom ...
Kolaudačné konanie sa začína na návrh stavebníka.
Návrh na kolaudáciu stavby sa podáva písomne. V návrhu sa musí uviesť predpokladaný termín ...
Stavebný úrad oznámi účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie kolaudačného ...
V oznámení o začatí kolaudačného konania upozorní stavebný úrad účastníkov a dotknuté orgány ...
Ak je to účelné, prizve stavebný úrad na kolaudačné konanie projektanta, prípadne dodávateľa. ...
V kolaudačnom konaní stavebný úrad najmä skúma, či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie ...
Ak v priebehu uskutočňovania stavby dôjde k zmene štátnych technických noriem alebo iných technických ...
Ak stavebný úrad pri kolaudačnom konaní zistí na stavbe závady brániace jej užívaniu, určí ...
S kolaudačným konaním sa môže spojiť konanie o zmene stavby (§ 68), pokiaľ sa skutočné realizovanie ...
Kolaudačným rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby na určený účel, a ak je to potrebné, ...
V kolaudačnom rozhodnutí môže stavebný úrad určiť podmienky vyplývajúce zo všeobecných technických ...
Ak sa má stavba užívať ako prevádzkareň, je kolaudačné rozhodnutie zároveň osvedčením, že ...
Stavebný úrad môže na žiadosť stavebníka vydať časovo obmedzené povolenie na predčasné užívanie ...
Pri stavbách právnických osôb, kde komplexné vyskúšanie plynule prechádza do skúšobnej prevádzky, ...
Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. ...
Zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby, prerokuje stavebný úrad pri stavebnom ...
Vlastník stavby je v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného ...
Ak vlastník stavbu riadne neudržiava, môže mu stavebný úrad nariadiť, aby sa v určenej lehote ...
Ustanovenia odseku 1 a 2 platia primerane aj pre terénne úpravy, práce a zariadenia podľa tohto ...
Ak to vyžaduje záujem spoločnosti, nariadi stavebný úrad vlastníkovi stavby urobiť nevyhnutné ...
Ustanovenie odseku 1 platí primerane aj pre terénne úpravy, práce a zariadenia podľa tohto zákona. ...
stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním; odstránenie stavby sa nenariadi ...
stavby, na ktorú bolo zrušené stavebné povolenie (§ 102 ods. 4),
dočasnej stavby, pri ktorej uplynul určený čas jej trvania alebo pominul účel, na ktorý bola ...
Na odstránenie stavby, pokiaľ nebolo nariadené, je potrebné povolenie stavebného úradu. O povolenie ...
Povolenie stavebného úradu sa nevyžaduje na odstránenie zariadenia staveniska, ktorého dočasnosť ...
Vlastník zariadenia staveniska vopred prerokuje so stavebným úradom možnosť ďalšieho využitia ...
Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, ...
Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak sa na ich podklade ...
Ak vlastník stavby, pri ktorej sa preukáže, že jej dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými ...
V rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby stavebný úrad dodatočne povolí už vykonané stavebné ...
Ak sa v konaní o dodatočnom povolení stavby preukáže rozpor s verejnými záujmami alebo stavebník ...
nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby.
Náklady na odstránenie stavby znáša jej vlastník. Stavebný úrad môže rozhodnúť, že časť ...
Vlastník odstraňovanej stavby zodpovedá za škodu vzniknutú na susedných stavbách alebo pozemku, ...
Konanie o odstránení stavby vykonáva stavebný úrad, ktorý by bol príslušný vydať pre stavbu ...
V rozhodnutí, ktorým sa nariaďuje alebo povoľuje odstránenie stavby, určí stavebný úrad podmienky ...
Ak sú závadným stavom stavby bezprostredne ohrozené životy osôb a ak stavbu nemožno zachovať, ...
Ak stavebný úrad rozhoduje o odstránení pamiatkovo chránenej stavby, vopred si obstará súhlas ...
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na vydanie príkazu na odstránenie stavby podľa § 91; stavebný ...
Stavebný úrad zjednoduší postup podľa § 88 až 92 pri odstraňovaní zmien stavieb, terénnych ...
Stavebný úrad nariadi odstránenie informačných, reklamných a propagačných zariadení, ak splnili ...
Ak stavba svojím stavom ohrozuje život alebo zdravie osôb, prípadne značné majetkové alebo kultúrne ...
Ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania a ak sa vykonanie zabezpečovacích prác alebo odstránenie ...
Neodkladné zabezpečovacie práce a odstránenie stavby sa robia na náklady vlastníka stavby.
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa primerane použijú, ak sa zabezpečovacie práce pre terénne úpravy, ...
Stavebný úrad môže občanovi, ktorý je vlastníkom stavby, poskytnúť štátny stavebný príspevok ...
Stavebný úrad si vyhradí vrátenie príspevku poskytnutého na nariadené nevyhnutné úpravy alebo ...
Štátny stavebný príspevok podľa odseku l nemožno poskytnúť, ak úhradu nákladov na nariadené ...
Ak je stavba v takom stave, že bezprostredne ohrozuje život alebo zdravie osôb, nariadi stavebný ...
Rozhodnutie o vyprataní stavby podľa odseku 1 možno oznámiť ústne; písomné vyhotovenie tohto ...
Stavebný úrad nariadi vypratanie stavby aj vtedy, ak je to potrebné na vykonanie neodkladných zabezpečovacích ...
Rozhodnutia stavebného úradu vydané podľa § 86, 87, 88, 88a, 94 a 96 sú záväzné aj pre právnych ...
Účastníkmi konania podľa § 86 až 96 sú právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke ...
Užívatelia jednotlivých bytov a nebytových priestorov sú účastníkmi konania len vtedy, ak ich ...
Účastníkom konania je aj právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej ...
Štátny stavebný dohľad zabezpečuje ochranu záujmov spoločnosti, ako aj práv a právom chránených ...
obcí, ktoré nie sú stavebnými úradmi, pri vykonávaní pôsobnosti podľa § 122 a iných orgánov ...
Stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca alebo odstraňujúca stavbu, <span class="shorten">...</span>
umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko ...
bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy ...
Ak je odôvodnená obava z ohrozenia záujmov spoločnosti, je orgán štátneho stavebného dohľadu ...
Ak orgán štátneho stavebného dohľadu zistí na stavbe závadu, vyzve podľa povahy veci stavebníka, ...
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba nedbá na výzvu orgánu štátneho stavebného dohľadu, ...
V rozhodnutí podľa odseku 2 môže stavebný úrad uložiť fyzickej osobe alebo právnickej osobe ...
Ak orgán štátneho stavebného dohľadu zistí na stavbe neodstrániteľnú závadu vzniknutú pri ...
ak zistí nepovolenú stavbu, oznámi to stavebnému úradu; ak ide o rozostavanú stavbu, bezodkladne ...
upozorní podľa potreby príslušný orgán, že niektorý zo zodpovedných pracovníkov na stavbe ...
u osôb, ktoré majú preukaz o odbornej spôsobilosti podľa § 46a a nevykonávajú činnosti v súlade ...
Právo ďalších orgánov štátnej správy vydávať podľa osobitných predpisov rozhodnutia o náprave ...
Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas ...
Ak sa doklady (predovšetkým overená dokumentácia), z ktorých by bolo možno zistiť účel, na ...
Stavebný úrad môže vlastníkovi stavby nariadiť, aby obstaral dokumentáciu skutočného realizovania ...
uskutočňuje drobnú stavbu, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce, ktoré treba ohlásiť stavebnému ...
uskutočňuje terénne úpravy, práce a zariadenia podľa tohto zákona, na ktoré je potrebné povolenie ...
nezabezpečuje podmienky vykonávania štátneho stavebného dohľadu, bráni v jeho výkone, nesplní ...
neudržiava stavbu napriek opätovnej výzve orgánu štátneho stavebného dohľadu alebo rozhodnutiu ...
znemožňuje vstup na vlastný pozemok alebo na vlastnú stavbu oprávneným osobám (§ 134) alebo ...
bol určený na vykonávanie odborného dozoru nad uskutočňovaním stavby a napriek výzve orgánu ...
napriek výzve stavebného úradu predlžuje bez vážneho dôvodu dokončenie stavby nad lehotu určenú ...
nepredloží v určenej lehote dokumentáciu potrebnú na nevyhnutné úpravy alebo nevykoná nariadené ...
vykonáva činnosti, na ktoré je potrebné územné rozhodnutie o využití územia, o chránenom území ...
napriek opätovnej výzve orgánu štátneho stavebného dohľadu alebo rozhodnutiu stavebného úradu ...
Priestupku sa dopustí a pokutou od 1 milióna Sk do 5 miliónov Sk sa potresce ten, kto bez stavebného ...
Stavebný úrad uloží pokutu od 100 000 Sk do 400 000 Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej ...
odstráni drobnú stavbu [§ 55 ods. 2 písm. a)], reklamné, informačné a propagačné zariadenie ...
Stavebný úrad uloží pokutu od 500 000 do 2 miliónov Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej ...
dodala výrobky pre stavebnú časť stavby, ktoré nespĺňajú požiadavky zaručené osvedčením ...
používa osoby na pracovné činnosti, ktoré súvisia s prípravou, uskutočnovaním a kolaudovaním ...
nepožiadala pri novom výrobku na stavebnú časť stavby o vydanie osvedčenia o vhodnosti a dodala ...
zhoršuje životné prostredie tým, že predlžuje lehotu výstavby v rozpore so stavebným povolením. ...
Stavebný úrad uloží pokutu od 2 miliónov Sk do 5 miliónov Sk právnickej osobe alebo fyzickej ...
vykonáva činnosti, na ktoré je potrebné územné rozhodnutie o využití územia, o chránenom území, ...
Ustanovenia odseku 1 písm. a), b) a c), odseku 2 písm. a) a b) a odseku 3 písm. a) a b) platia rovnako ...
Pokutu možno uložiť iba do jedného roka odo dňa, keď sa orgán oprávnený na uloženie pokuty ...
Pozemky, stavby a práva k nim, potrebné na uskutočnenie stavieb alebo opatrení vo verejnom záujme, ...
Vyvlastniť možno len vo verejnom záujme na
verejnoprospešné stavby podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie,
vytvorenie hygienických, bezpečnostných a iných ochranných pásem a chránených území a na zabezpečenie ...
vykonanie asanácie sídelného útvaru alebo jeho asanačných úprav podľa schválenej územnoplánovacej ...
vytvorenie podmienok na nevyhnutný prístup k pozemku a stavbe,
vytvorenie podmienok na umiestnenie alebo riadnu prevádzku zariadenia štátnej pozorovacej siete, ...
výstavbu a správu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií vrátane zriadenia ich ochranných pásem ...
výstavbu vojenských objektov a vojenských priestorov osobitného určenia podľa osobitných predpisov,10b) ...
stavby dráh, ako aj na výkon činností v obvode dráhy a v ochrannom pásme dráhy podľa osobitných ...
výstavbu potrubí na pohonné látky a ropu podľa osobitných predpisov.10j)
Verejný záujem na vyvlastnení na účely uvedené v odseku 2 sa musí preukázať vo vyvlastňovacom ...
Cieľom vyvlastnenia je dosiahnuť prechod, prípadne obmedzenie vlastníckeho práva k pozemkom a stavbám ...
Vlastnícke právo k pozemkom a stavbám prechádza vyvlastnením na navrhovateľa. Vyvlastnením zanikajú ...
Vyvlastniť možno len vtedy, ak cieľ vyvlastnenia nemožno dosiahnuť dohodou alebo iným spôsobom. ...
Vyvlastnenie musí byť v súlade s cieľmi a zámermi územného plánovania a ten sa dokazuje spravidla ...
Vyvlastnenie sa môže uskutočniť len v nevyhnutnom rozsahu. Ak možno účel vyvlastnenia dosiahnuť ...
Náhrada za pozemky a stavby
Vyvlastnenie sa uskutočňuje za náhradu.
Ak sa náhrada poskytuje v peniazoch, určuje sa vo výške ceny zistenej podľa osobitného predpisu.10k) ...
Ak v priebehu vyvlastňovacieho konania nedôjde medzi doterajším vlastníkom a tými, ktorým na ...
Ak je s vyvlastňovanou stavbou alebo pozemkom spojené právo zodpovedajúce vecnému bremenu10l), ...
Pri zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu sa poskytne za obmedzenie vlastníctva pozemku ...
Náhrada podľa § 111 sa poskytne v peniazoch, ak osobitný zákon alebo dohoda pôvodného vlastníka ...
Náhradu poskytne ten, na koho prechádza vlastnícke právo k pozemku alebo k stavbe alebo v prospech ...
Za presťahovanie hnuteľného majetku užívateľa vyvlastnenej stavby do miesta nového určenia sa ...
Vyvlastňovacie konanie sa začína na návrh orgánu štátnej správy, právnickej osoby alebo fyzickej ...
Stavebný úrad oznámi účastníkom konania termín uskutočnenia ústneho konania písomne najmenej ...
Námietky proti vyvlastneniu musia účastníci konania uplatniť najneskoršie pri ústnom konaní. ...
S užívaním pozemku a stavby na účel, na ktorý boli vyvlastnené, sa musí začať najneskoršie ...
Na žiadosť účastníka alebo jeho právneho nástupcu zruší stavebný úrad úplne alebo čiastočne ...
Ak rozhodnutie o vyvlastnení bolo celkom alebo čiastočne zrušené, má ten, kto poskytol náhradu ...
STAVEBNÉ ÚRADY, ŠPECIÁLNE STAVEBNÉ ÚRADY A OBCE
STAVEBNÉ ÚRADY A OBCE
§ 77 pre povolenie vydané podľa § 71 ods. 1 písm. c).
Ak ide o stavbu alebo opatrenie, ktoré sa má uskutočniť v územnom obvode dvoch alebo viacerých ...
Ak ide o stavbu alebo opatrenie, ktoré sa má uskutočniť v územnom obvode viacerých krajov, krajské ...
Pri stavbách letísk a leteckých zariadení, stavbách dráh a na dráhe, pri stavbách pozemných ...
Špeciálne stavebné úrady postupujú podľa tohto zákona, pokiaľ osobitné predpisy podľa odseku ...
Pôsobnosť stavebných úradov, s výnimkou právomoci vo veciach vyvlastnenia, vykonávajú podľa ...
Pôsobnosť stavebných úradov, s výnimkou právomoci vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia, ...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky pri stavbách Vojenskej správy mimo územia vojenských obvodov, ...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pri stavbách Policajného zboru a vojsk Ministerstva vnútra ...
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pri stavbách Zboru väzenskej a justičnej stráže ...
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pri stavbách uránového priemyslu.
Vykonávací predpis podrobnejšie ustanoví, ktoré stavby sa považujú za stavby uvedené odseku ...
Obce vykonávajú túto pôsobnosť:
sledujú všetku stavebnú činnosť v obci a dbajú, aby sa rozvíjala v súlade so zámermi územného ...
kontrolujú, či sa stavby a ich zmeny, terénne úpravy, práce a zariadenia podľa tohto zákona neuskutočňujú ...
Ak obec pri kontrole zistí, že sa stavba a jej zmeny, terénna úprava, práce a zariadenia uskutočňujú ...
Správny orgán nadriadený stavebnému úradu si môže vyhradiť právomoc stavebného úradu pri ...
Orgány určené Ministerstvom obrany Slovenskej republiky (ďalej len „vojenská správa“), orgány ...
Vojenská správa alebo orgány ministerstva vnútra môžu v územiach určených podľa odseku 1 uplatňovať ...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky ustanoví postup pri obstarávaní, prerokúvaní a schvaľovaní ...
Ak sa konanie podľa tohto zákona dotýka záujmov chránených predpismi o ochrane zdravia ľudu, ...
Ak tento zákon ustanovuje postup pri preskúmavaní záujmov chránených osobitnými predpismi a pri ...
Pred vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o ochrannom pásme, stavebného povolenia ...
Dotknutý orgán štátnej správy môže v stanovisku v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie ...
Ak pri konaní alebo postupe podľa tohto zákona dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne cenných ...
Stavebník a organizácia uskutočňujúca stavbu alebo zabezpečujúca jej prípravu alebo vykonávajúca ...
Stavebný úrad môže vydané stavebné povolenie zmeniť alebo zrušiť, ak počas stavby dôjde k ...
Sústava vybraných informácií pre výstavbu je súbor systematicky zhromažďovaných, spracovaných, ...
Sústava informácií sa zverejňuje v katalógu pre výstavbu, s výnimkou informácií o stave a podmienkach ...
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy spolupracujú pri založení, zavádzaní ...
Orgány štátnej správy, právnické osoby a fyzické osoby činné vo výstavbe plnia úlohy vyplývajúce ...
Územnoplánovaciu dokumentáciu a všetky podklady k nej, ako aj doklady o prípadných zmenách a ...
Územné rozhodnutia a všetky písomnosti týkajúce sa územných rozhodnutí a rozhodnutí o ochrane ...
Stavebné povolenia spolu so všetkými písomnosťami týkajúcimi sa stavebného povolenia, kolaudačné ...
Povolenia informačných reklamných a propagačných zariadení, kolaudačné rozhodnutia so všetkými ...
Orgány územného plánovania a stavebné úrady, ktoré evidujú, ukladajú územnoplánovaciu dokumentáciu ...
Pracovníci a funkcionári obecných úradov, stavebných úradov a ďalších orgánov štátnej správy ...
Ak je to nevyhnutné, môžu s osobou oprávnenou na vstup na cudzie pozemky, na stavby a do nich podľa ...
V prípade úkonov podľa § 91, 94 a 96 tohto zákona na odvrátenie nebezpečenstva spôsobeného ...
Čas a rozsah výkonu oprávnenia na cudzom pozemku a stavbe musia byť obmedzené na nevyhnutne potrebnú ...
Osobitné predpisy o obmedzeniach alebo potrebných povoleniach na vstup na pozemky alebo stavby v okruhu ...
Na uskutočnenie stavby alebo jej zmeny a na uskutočnenie nevyhnutných úprav udržiavacích alebo ...
Ten, v ktorého prospech uložil stavebný úrad opatrenie podľa odseku 1, je povinný dbať, aby čo ...
Ak dôjde pri prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie, územnom konaní, stavebnom konaní alebo ...
Ak sa vzniknutý rozpor nepodarí odstrániť dohodou orgánov podľa odseku 1, rozhodne ministerstvo ...
Stavebné úrady vykonávajúce konanie podľa tohto zákona sa pokúsia vždy aj o dosiahnutie dohody ...
Ak medzi účastníkmi konania nedôjde k dohode o námietke podľa odseku 1, ktorá, keby sa zistilo ...
Stavebný úrad určí lehotu, v ktorej sa musí predložiť dôkaz, že na súde, prípadne inom príslušnom ...
V konaní, pri ktorom stavebný úrad nariaďuje v záujme spoločnosti opatrenia podľa tohto zákona, ...
Spolupráca orgánov štátnej správy, obcí a súčinnosť právnických osôb
Orgány štátnej správy, obce a iné orgány, ktoré postupujú a rozhodujú podľa tohto zákona, ...
Stavebné úrady a iné orgány, ktoré vykonávajú konanie a vydávajú rozhodnutia podľa tohto zákona, ...
Vedecké inštitúcie a iné právnické osoby oznamujú stavebným úradom a obciam alebo iným orgánom, ...
Ustanovenie odseku 2 sa primerane vzťahuje na stanoviská alebo obdobné opatrenia právnických osôb ...
Pod pojmom „iné práva k pozemkom a stavbám“ použitým v spojení „vlastnícke alebo iné práva ...
užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy alebo dohody o budúcej kúpnej zmluve, ...
„susedné pozemky a stavby na nich“, rozumejú sa tým pozemky, ktoré majú spoločnú hranicu ...
„susedná stavba“, rozumie sa ňou aj stavba na takom pozemku, ktorý nemá síce spoločnú hranicu ...
V prípade pochybnosti o tom, či ide o líniovú stavbu podľa odseku 3 alebo o jej súčasť, rozhodne ...
Územné plány rozpracované ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa podľa neho upravia, ...
Pri stavbách dokončených predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa konanie vykoná podľa ...
Obce, ktoré boli predo dňom nadobudnutia účinnosti zákona určené za stavebné úrady podľa doterajších ...
zastavané stavbami povolenými podľa platných právnych predpisov, ku ktorým mali právo hospodárenia ...
zastavané stavbami povolenými podľa platných právnych predpisov a vymedzenými v osobitných predpisoch,17a) ...
v uzavretom priestore výstaviska určeného na konanie medzinárodných výstav so zameraním na poľnohospodárstvo, ...
Pri vyvlastňovaní podľa odseku 4 sa postupuje podľa § 109 až 114.
Ministerstvo vydá všeobecne záväzné právne predpisy na vykonanie § 46 ods. 1, § 55 ods. 3, § ...
obsah územnoplánovacích podkladov, územnoplánovacej dokumentácie, prognostickej úlohy, územných ...
podrobnosti postupu pri územnom rozhodovaní, pri povoľovaní stavieb a ich zmien, pri povoľovaní ...
úľavy z ustanovení tohto zákona pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm a pri náhlych ...
prípady, keď možno upustiť od územného rozhodnutia alebo ho zlúčiť so stavebným povolením, ...
podrobnosti ohlasovania niektorých drobných stavieb, stavebných úprav i udržiavacích prác a súpis ...
podrobnosti postupu pri vyvlastňovacom konaní, najmä náležitosti obsahu rozhodnutia a návrhu na ...
všeobecné technické požiadavky na výstavbu.
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky vydá podľa potreby všeobecne ...
vládne nariadenie č. 8/1956 Zb. o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb alebo ich častí a ...
zákon č. 84/1958 Zb. o územnom plánovaní v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1970 ...
§ 9 zákona č. 60/1961 Zb. úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku; ...
vyhláška Ministerstva techniky č. 572/1950 Ú. l. (č. 544/1950 Ú. v.) o zastavovacom pláne, o ...
vyhláška Štátneho výboru pre výstavbu č. 243/1957 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú vykonávacie ...
vyhláška ministra predsedu Štátneho výboru pre výstavbu č. 144/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa ...
vyhláška Štátneho výboru pre výstavbu č. 153/1959 Ú. l. (Ú. v.) o územnom plánovaní v znení ...
vyhláška ministra výstavby č. 143/1960 Zb., ktorou sa prenáša pri niektorých stavbách právomoc ...
vyhláška ministra výstavby č. 59/1961 Zb., ktorou sa pri niektorých stavbách prenáša právomoc ...
vyhláška Štátnej komisie pre techniku č. 108/1966 Zb. o oprávnení na projektovú činnosť v ...
vyhláška ministra výstavby a techniky Českej socialistickej republiky č. 134/1969 Zb., ktorou sa ...
vyhláška ministra výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky č. 140/1969 Zb., ktorou ...
§ 11, 15, 16, § 22 ods. 2 a 3 vyhlášky Federálneho výboru pre technický a investičný rozvoj, ...
vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Federálneho ministerstva ...
Tento zákon nadobudol účinnosť 1. októbra 1976.
Čl. II - (zákona č. 262/1992 Zb.)
Ustanovenie § 46a nadobudne účinnosť dňom účinnosti osobitných predpisov uvedených v § 46a ...
Právnické osoby a fyzické osoby podnikajúce podľa osobitných predpisov, ktoré nezabezpečujú ...
Dňom, keď nadobudnú účinnosť osobitné predpisy uvedené v § 46a ods. 3, sa zrušujú § 43, ...
Čl. III - (zákona č. 262/1992 Zb.)
vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 86/1976 Zb. o osvedčení ...
vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 87/1976 Zb. o informáciách ...
vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 95/1977 Zb. o typizácii ...
vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 105/1985 Zb. o experimentálnom ...
vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 43/1990 Zb. o projektovej ...
smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 2/1972 z 15. 2. 1972 o sústavách ...
metodické pokyny Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj z 15. 2. 1972 pre tvorbu ...
smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 4/1973 z 11. 12. 1973 o ...
úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Federálneho ministerstva financií ...
pokyny Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 14/1977 z 28. 10. 1977 pre ...
smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 2/1980 z 2. 4. 1980, ktorými ...
úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 6/1980 zo 16. 5. 1980 o určení ...
úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 13/1980 z 29. 12. 1980 o ...
úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 10/1982 z 29. 9. 1982 o navrhovaní ...
úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 11/1982 zo 4. 11. 1982, ktorou ...
úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 19/1982 z 30. 12. 1982 o ...
úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Štátnej plánovacej komisie ...
úprava Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 4/1985 zo 4. 11. 1985 pre ...
výnos Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 3/1988 z 30. 12. 1988 pre poskytovanie ...
Čl. II - (zákona č. 229/1997 Z. z.) Zrušovacie ustanovenia
položky č. 1 až 8 prílohy B zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ...
body 61 až 66 prílohy zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii ...
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 122/1984 Zb. o náhradách pri vyvlastnení stavieb, ...
1) § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Národnej ...
2) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
2a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti ...
2b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.Zákon Národnej ...
3) § 8 a 9 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
4a) § 20 a24a zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 54/1987 Zb.Zákon ...
5) Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných ...
4b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb ...
8) § 5 a 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.
9) § 712 Občianskeho zákonníka.§ 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých ...
10a) § 128 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
10b) Zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej ...
10c) Zákon č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon).
10d) Zákon č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (Plynárenský zákon) v ...
10e) Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. ...
10f) Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona ...
10g) Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších prepisov.
10h) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 ...
10i) Zákon Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti.
10j) Vládne nariadenie č. 29/1959 Zb. o oprávneniach k cudzím nehnuteľnostiam pri stavbách a prevádzke ...
10k) § 2 až 15, § 18 a 19 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách ...
10l) § 151n, 151o, 151p a 151r Občianskeho zákonníka.
11) Zákon Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie v znení ...
12) Zákon č. 281/1997 Z. z.
12a) § 18 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ...
12c) § 420 Občianskeho zákonníka.
13) Obchodný zákonník.Občiansky zákonník.
13a) § 151n až 151p Občianskeho zákonníka.
13b) Napríklad zákon č. 79/1957 Zb., zákon č. 67/1960 Zb., zákon č. 138/1973 Zb.
14) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona ...
17) § 2 ods.1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
17a) Napríklad zákon č. 281/1997 Z. z., § 27 ods. 1 a 2 zákona č. 79/1957 Zb., § 25 zákona č. 40/1961 ...
17b) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákon č. 111/1990 Zb. o ...

References: § 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

§ 11

§ 12

§ 13

§ 14

§ 15

§ 19

§ 20

§ 32

§ 33

§ 33

§ 34

§ 41

§ 42

§ 44

§ 46

§ 56

§ 57

§ 58

§ 85

§ 86

§ 87

§ 88

§ 94

§ 95

§ 96

§ 97

§ 99

§ 100

§ 105

§ 106

§ 107

§ 108

§ 109

§ 110

§ 111

§ 111

§ 111

§ 120

§ 121

§ 125

§ 134

§ 135

§ 136

§ 137

§ 138

§ 139

§ 140

§ 145
 § 141
 § 141
 § 21
 § 139
 § 55
 § 55
 § 91
 § 88
 § 86
 § 86
 § 122
 § 46
 § 111

§ 77
 § 71
 § 91
 § 109
 § 46
 § 55

§ 9

§ 11
 § 22
 § 46
 § 46
 § 46
 § 43
 § 6
 § 2
 § 8
 § 20
 § 5
 § 712
 § 128
 § 2
 § 18
 § 151
 § 18
 § 420
 § 151
 § 2
 § 27
 § 25