Source: http://docplayer.pl/616233-Numer-sprawy-dgo-221-25-12-strona-1.html
Timestamp: 2016-12-03 07:02:56+00:00

Document:
⭐Numer sprawy: DGO /12 Strona 1
Numer sprawy: DGO /12 Strona 1
Download "Numer sprawy: DGO-221-25/12 Strona 1"
1 ZAŁĄCZNIK nr 2 -PROJEKT- UMOWA zawarta w dniu.w Krakowie pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826), os. Złotej Jesieni 1, NIP: , wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem , reprezentowanym przez : dalej jako - Spółka a dalej jako Inwestor łącznie Strony Preambuła Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie z siedzibą w Krakowie w ramach rozwoju usług świadczonych dla pacjentów Województwa Małopolskiego i okolic planuje uruchomić Ośrodek Radioterapii. Celem jest obniżenie poziomu umieralności z powodu chorób nowotworowych poprzez poprawę dostępności (skrócenie czasu oczekiwania na radioterapię) i jakość udzielania świadczeń zdrowotnych. Funkcjonowanie Ośrodka Radioterapii powinno opierać się na tzw. linii radioterapeutycznej tj. zbiorze urządzeń i aparatów radioterapeutycznych zintegrowanych on-line pozwalający na szybki przepływ informacji obrazowej (cyfrowej) parametrycznej i rangowej zapewniający wysoką precyzję, powtarzalność i jakość realizacji radioterapii. Radioterapia jest metodą leczenia wykorzystującą promieniowanie jonizujące na przykład promienie Roentgena, gamma, radu czy kobaltu do niszczenia komórek rakowych posługująca się specjalistyczną aparaturą do planowania, prowadzenia i kontroli leczenia napromieniowania. Radioterapia jest nowoczesną metodą działającą w sposób miejscowy co znacznie ogranicza ujemne skutki leczenia chemioterapią. Radioterapia stosowana jako metoda leczenia radykalnego, skojarzonego, to sposób na leczenie nawrotów choroby nowotworowej oraz jako forma leczenia paliatywnego w zaawansowanych stadiach choroby. Radioterapia onkologiczna jako metoda leczenia samodzielnego lub część leczenia skojarzonego stosowana jest u ok. 70% chorych na nowotwory złośliwe. Oznacza to, że w najbliższych latach w Polsce, radioterapii będzie wymagało rocznie co najmniej chorych. W ramach Ośrodka Radioterapii w Szpitalu zostanie stworzony Zakład Radioterapii, Oddział Radioterapii z ok. 30 łóżkami oraz Poradnia. W związku z planami Szpitala 26 lutego 2009 r. Prezydent Miasta Krakowa wydał Decyzję nr 374/09 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla inwestycji pn: Ośrodek radioterapii z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, co, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji elektrycznej, gazów medycznych oraz zagospodarowania terenu w zakresie dróg dojazdowych, parkingów, wybudowanej stacji trafo, istniejącego uzbrojenia terenu w zakresie wod-kan, co, sieci elektrycznej na działce nr 3/9, Obr. 8 j. ewid. Nowa Huta Ponadto Uchwałą nr 1183/11 Zarząd Numer sprawy: DGO /12 Strona 12 Województwa Małopolskiego w dniu 6 października 2011r. pozytywnie zaopiniował wydzierżawienie na 20 lat przez Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. nie wydzielonej geodezyjnie powierzchni 5 666,4 m 2 z działki ewidencyjnej nr 3/9 obr. 8 Nowa Huta, z przeznaczeniem na budowę Ośrodka Radioterapii wraz z niezbędną infrastrukturą. W dniu 3 sierpnia 2011 r. Szpital otrzymał informację z Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z informacją, że wniosek o sfinansowanie w przyszłości świadczeń z zakresu radioterapii został zarejestrowany i będzie uwzględniony w planach finansowych MOWNFZ w roku Art. 1 Dzierżawa 1 Przedmiot Dzierżawy 1. Spółka oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości składającej się m.in. z działki ewidencyjnych o nr 3/9, Obr. 8, j. ewid. Nowa Huta, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą numer KR1P/ /9. Przedmiotem Dzierżawy jest część działki o nr ewidencyjnym 3/9, o powierzchni 4.503,56 m 2, która przeznaczona jest na budowę Ośrodka Radioterapii z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan., co., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji elektrycznej, gazów medycznych oraz zagospodarowaniem terenu w zakresie dróg dojazdowych, parkingów, wybudowanej stacji trafo, istniejącego uzbrojenia terenu w zakresie wod-kan. co., sieci elektrycznej na działce nr 3/9, Obr. 8 j. ewid. Nowa Huta, zwaną w dalszej części umowy - Inwestycją. 2. Przedmiot Dzierżawy szczegółowo określono w Załączniku nr Stan techniczny Przedmiotu Dzierżawy określa Protokół Zdawczo-Odbiorczy, który stanowi Załącznik nr 2. 2 Oświadczenia Stron 1. Spółka oddaje Inwestorowi przedmiot dzierżawy do używania i pobierania pożytków z gruntu. 2. Inwestor zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z przepisami prawa i zapisami Umowy, ponadto płacić Spółce czynsz w okresach miesięcznych. Inwestora obciąża podatek od nieruchomości tj. gruntu, budynków lub ich części i budowli lub ich części. 3 Czas trwania dzierżawy 1. Umowa zostaje zawarta na okres do dnia 31 grudnia Rok dzierżawny jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok dzierżawy zaczyna się od dnia zawarcia Umowy i kończy z dniem 31 grudnia Jeżeli pomimo zakończenia Umowy w sposób w niej określony, Inwestor bez zgody Spółki będzie nadal korzystał z nieruchomości, zobowiązany będzie do uiszczenia należności z tytułu opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości w wysokości obowiązującej w Gminie jej położenia, jednak nie mniej niż 250% czynszu netto uiszczanego do dnia obowiązywania umowy. W przypadku braku odpowiednich uregulowań w Gminie położenia nieruchomości, wynagrodzenie naliczane będzie w wysokości 250% czynszu netto uiszczanego do dnia obowiązywania umowy. Numer sprawy: DGO /12 Strona 23 4 Uprawnienia i obowiązki Stron 1. Uprawnienia i obowiązki Spółki. a. Spółka zobowiązaną jest przekazać Inwestorowi przedmiot dzierżawy, który obejmuje Umowa. Przekazanie powinno nastąpić na pisemne żądanie Inwestora nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy. b. w pozostałym zakresie Spółka jest uprawniona i zobowiązana stosownie do przepisów prawa tj. szczególnie przepisów kodeksu cywilnego dotyczących umowy dzierżawy. 2. Uprawnienia i obowiązki Inwestora. a. Inwestor ma prawo korzystać z gruntu, który stanowi przedmiot dzierżawy, a ponadto z budynków i budowli usytuowanych na wymienionym gruncie, wyłącznie w sposób zgodny z przepisami prawa stosownie do zapisów Umowy. b. Inwestor nie może oddać przedmiotu dzierżawy w całości lub w części w użytkowanie lub używanie osobie trzeciej, bez pisemnej zgody Spółki. 5 Czynsz i pozostałe opłaty 1. Czynsz płatny będzie miesięcznie, z góry, do 10 dnia każdego miesiąca. 2. Spółka będzie wystawiać Inwestorowi faktury VAT obejmujące: a. kwotę czynszu powiększoną o kwotę podatku VAT według stawki na dzień wystawienia faktury, b. kwotę podatku od nieruchomości, o którym mowa w art. 1 2 pkt 2.według aktualnych stawek powiększoną o kwotę podatku VAT według stawki na dzień wystawienia faktury. 3. Miesięczny czynsz netto liczony według stawki x za 1m 2 Przedmiotu Dzierżawy wynosi : zł słownie (..) z zastrzeżeniem postanowień art. 1 5 pkt Czynsz będzie waloryzowany raz do roku, zgodnie z wskaźnikiem inflacji publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Waloryzacja będzie obejmować czynsz za 12 miesięcy roku kalendarzowego. Faktury VAT, które zostaną wystawione bez uwzględnienia waloryzacji będą korygowane. Inwestor zapłaci Spółce ustawowe odsetki za zwłokę w płatności faktur VAT. 5. Do dnia 31 grudnia 2012 Inwestor będzie płacił miesięczną opłatę stanowiącą równowartość netto 50% miesięcznego czynszu netto, o którym mowa w art. 1 5 pkt 3, z zastrzeżeniem postanowień art. 2 1 pkt Jeżeli Inwestor przekroczy termin 31 grudnia 2012, zobowiązany będzie płacić miesięczny czynsz netto w kwocie naliczanej według trzykrotności stawki, o której mowa w art. 1 5 pkt 3 Umowy, z zastrzeżeniem postanowień art. 2 1 pkt Inwestora obciążają wszelkie opłaty związane z używaniem przedmiotu dzierżawy, wymagane na podstawie przepisów prawa, stosownie do zapisów Umowy. Numer sprawy: DGO /12 Strona 34 8. Zabezpieczeniem wierzytelności Spółki dotyczących dzierżawy, wymagalnych i przyszłych, jest kaucja. Dopuszczalne jest złożenie zabezpieczenia w innej formie, zaakceptowanej przez Spółkę. 6 Odesłanie do przepisów prawa W zakresie nieuregulowanym Umową, zastosowanie znajdują: Uchwała Nr XVII/279/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. a ponadto przepisy prawa, szczególnie przepisy ustawy Kodeks Cywilny dotyczące dzierżawy, Art. 2 Inwestycja. Inwestor zrealizuje niżej wymienioną Inwestycję, a Spółka wyraża na to zgodę. 1 Przedmiot Inwestycji 1. Spółka oświadcza, że dnia 26 lutego 2009 r. Prezydent Miasta Krakowa wydał Decyzję nr 374/09 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. Ośrodek radioterapii z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan., co., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji elektrycznej, gazów medycznych oraz zagospodarowaniem terenu w zakresie dróg dojazdowych, parkingów, wybudowanej stacji trafo, istniejącego uzbrojenia terenu w zakresie wod-kan. co., sieci elektrycznej na działce nr 3/9, Obr. 8 j. ewid. Nowa Huta (dalej jako Ośrodek Radioterapii). 2. Przedmiotem Inwestycji jest: a. przejęcie od Spółki procesu inwestycyjnego i kompleksowa realizacja Ośrodka radioterapii z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan., co., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji elektrycznej, gazów medycznych oraz zagospodarowaniem terenu w zakresie dróg dojazdowych, parkingów, wybudowanej stacji trafo, istniejącego uzbrojenia terenu w zakresie wod-kan. co., sieci elektrycznej na działce nr 3/9, Obr. 8 j. ewid. Nowa Huta, co stanowi inwestycję w środek trwały Spółki tj. nakłady dokonane przez Inwestora na nieruchomość Spółki. b. kompleksowe wyposażenie Ośrodka Radioterapii, w sprzęt i pozostałe wyposażenie, nowe tj. o dacie produkcji nie wcześniej niż 2012, w sposób wynikający z przepisów prawa i zapisów Umowy tj. sprzęt i pozostałe wyposażenie odpowiednie do celów świadczenia usług zdrowotnych z zakresu teleradioterapii i brachyterapii, poprzez realizowanie procedur określonych przez NFZ w katalogu świadczeń zdrowotnych. 3. Inwestor zapewni na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność, pełną obsługę personalną Ośrodka Radioterapii stosownie do przepisów prawa i zapisów Umowy, w tym również na zasadzie outsourcingu. 4. Inwestora obciąża obowiązek zawarcia umów ubezpieczenia wymaganych przepisami prawa, stosownie do postanowień i celu Umowy (art. 1 3 Umowy) w terminach wymaganych przepisami prawa, stosownie do postanowień i celu Umowy (art. 1 3 Umowy) 5. Wszelkie koszty Inwestycji, od daty zawarcia Umowy, ponosi Inwestor, co obejmuje również wszelkie koszty, w tym te poniesione przez Spółkę przed datą zawarcia Umowy, w tym dotyczące obowiązku usunięcia drzew i krzewów, z terenu przeznaczonego pod Inwestycję i wykonania pozostałych obowiązków, które Prezydent Numer sprawy: DGO /12 Strona 45 Miasta Krakowa na podstawie przepisów prawa nałoży na Spółkę w związku z koniecznością usunięcia drzew i krzewów, a ponadto dokonania ubezpieczeń wymaganych przepisami prawa. 6. Zwrot kosztów Inwestycji, które poniosła Spółka, będzie następował w formie przewidzianej przepisami prawa, w terminach nie dłuższych niż dwa tygodnie. 7. Inwestor przekaże Spółce, w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy, harmonogram dotyczący robót budowlanych i instalacyjnych, wyposażenia i zapewnienia pełnej obsługi personalnej Ośrodka Radioterapii w tym również na zasadzie outsourcingu, stanowiący Załącznik nr 3 zawierający szczególnie: a. czas realizacji inwestycji b. kolejność i czas realizacji poszczególnych prac i czynności, a ponadto wykaz rodzaju procedur, które winny być realizowane w Ośrodku Radioterapii oraz nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy - wykaz materiałów wykończeniowych i sprzętu medycznego, o parametrach technicznych określonych w Załączniku nr Inwestor przystąpi do dalszej realizacji Inwestycji dopiero po uzyskaniu od Spółki pisemnej akceptacji harmonogramu i wykazu procedur, o którym mowa powyżej. 9. Inwestor, w terminie do dnia 31 grudnia 2012, z zastrzeżeniem postanowień art. 2 1 pkt 10 zrealizuje na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność Przedmiot Inwestycji, a ponadto zapewni na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność, pełną obsługę personalną Ośrodka Radioterapii stosownie do przepisów prawa i zapisów Umowy, w tym również na zasadzie outsourcingu. 10. Z ważnych powodów, dotyczących technologicznych uwarunkowań procesu budowlanego termin, o którym mowa powyżej w pkt 9, może zostać przedłużony do dnia 31 marca Inwestor upoważniony jest do dokonywania zmian - w projekcie budowlanym i zmian będących konsekwencją zmiany projektu wyłącznie po uzyskaniu każdorazowo pisemnej zgody Spółki. 2 Uprawnienia i obowiązki Stron 1. Spółka udostępni Inwestorowi: a. grunt pod zaplecze Inwestycji, b. punkty poboru wody, energii elektrycznej, CO, punkt odprowadzenia ścieków. 2. Inwestor zrealizuje wszelkie prace i poniesie wszelkie koszty związane z udostępnieniem wymienionych mediów. 3. Inwestor zobowiązany jest składać Głównemu Specjaliście ds. Infrastruktury i Techniki Medycznej Katarzynie Mucharskiej lub innej osobie, pisemnie upoważnionej przez Spółkę, na pisemne żądanie wymienionych osób, raporty dotyczące stanu realizacji Inwestycji tj: a. wykazywać w harmonogramie postęp prac i czynności,. b. informować o wszelkich istotnych zdarzeniach stosownie do przepisów prawa i zapisów Umowy, co nie wyłącza uprawnienia wymienionych przedstawicieli Spółki do wykonywania bieżącej kontroli realizacji Numer sprawy: DGO /12 Strona 56 Inwestycji, w tym do dokonywania bieżących inspekcji. 4. Po uzyskaniu decyzji ws. pozwolenia na użytkowanie Ośrodka Radioterapii, Inwestor niezwłocznie: a. zwróci Spółce uaktualnioną dokumentację projektową wraz z decyzją pozwolenia na budowę. b. przekaże Spółce dokumentację powykonawczą i decyzję ws. pozwolenia na użytkowanie wraz z wszelkimi pozostałymi decyzjami, które uzyskał w związku z Inwestycją. 5. Spółka zwróci Inwestorowi wartość nakładów dokonanych na nieruchomość, z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej w lit. a-d. a. w przypadku, gdy Umowa zostanie rozwiązana, na zasadach w niej określonych, przed dniem 31 grudnia 2021 r. Inwestorowi nie przysługuje roszczenie o zwrot wartości nakładów, b. W przypadku, gdy Umowa zostanie rozwiązana po dniu 31 grudnia 2021 r. Inwestorowi przysługuje roszczenie o zwrot wartości nakładów, w wysokości ½ wartości dokonanych nakładów, z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej w lit. c i d. c. wymieniona wartość (½ wartości dokonanych nakładów) ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu stosownie do upływu czasu pozostałego do dnia 31 grudnia 2031 r. d. po upływie daty wymienionej powyżej w lit. c. Inwestorowi nie przysługuje roszczenie o zwrot wartości nakładów. e. w każdym przypadku, roszczenie o zwrot wartości nakładów będzie wymagalne, po pisemnym wezwaniu Spółki do zapłaty, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty rozwiązania Umowy, a zapłata nastąpi w nie mniej niż 24 miesięcznych ratach, jeżeli Inwestor nie wezwie Spółki do zapłaty w terminie 6 miesięcy od daty rozwiązania Umowy, roszczenie o zwrot wartości nakładów wygasa. 6. Inwestor uprawniony jest do dokonywania dalszych nakładów na nieruchomość (w tym budynek i budowle) niż te, o których mowa w art. 2 1 pkt 2 lit. a, wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki. 7. Inwestorowi nie przysługuje roszczenie o zwrot wartości nakładów dokonanych na nieruchomość (w tym budynek i budowle) z naruszeniem zapisu art. 2 2 pkt 6. Art. 3 Zobowiązanie do współpracy. 1 Zobowiązanie Strony zobowiązują się do współpracy dotyczącej świadczenia usług zdrowotnych z zakresu teleradioterapii i brachyterapii, poprzez realizowanie procedur określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (dalej jako NFZ) w katalogu świadczeń zdrowotnych, pod warunkami i na zasadach określonych poniżej. 2 Oświadczenia Stron 1. Spółka oświadcza, że wystąpiła do NFZ, aby NFZ w planie finansowym na rok 2013 przewidział środki finansowe na realizację procedur, o których mowa powyżej, ponadto, że otrzymała pismo z NFZ, zawierające informację, że NFZ przewidzi środki finansowe na realizację wymienionych procedur. Numer sprawy: DGO /12 Strona 67 2. Spółka, ogłosi konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie teleradioterapii i brachyterapii. Udzielenie zamówienia nastąpi w drodze konkursu ofert albo w inny sposób stosownie do przepisów prawa. Z przyjmującym zamówienie (Podwykonawcą), który zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert albo w inny sposób, stosownie do przepisów prawa, zostanie zawarta umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie teleradioterapii i brachyterapii. 3. Projekt umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie teleradioterapii i brachyterapii stanowić będzie załącznik do regulaminu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie teleradioterapii i brachyterapii, o którym mowa powyżej w pkt Projekt umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie teleradioterapii i brachyterapii zawierać będzie szczególnie istotne postanowienia dotyczące: a. zakresu świadczeń zdrowotnych teleradioterapia i brachyterapia, b. sposobu organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym miejsca, dni i godzin udzielania świadczeń zdrowotnych, c. minimalnej liczby osób udzielających określonych świadczeń zdrowotnych, d. obowiązku przyjmującego zamówienie (Podwykonawcy) do poddania się kontroli przeprowadzanej przez udzielającego zamówienie (Spółkę), e. rodzajów i sposobu kalkulacji należności, jaką udzielający zamówienie (Spółka) przekazuje przyjmującemu zamówienie (Podwykonawcy) z tytułu realizacji zamówienia, a w przypadku ustalenia stawki ryczałtowej określenie jej wysokości, f. zasad rozliczeń oraz zasad i terminów przekazywania należności, w tym tych dotyczących nadwykonań, g. trybu przekazywania (przez przyjmującego zamówienie (Podwykonawcę)) udzielającemu zamówienia (Spółce) informacji o realizacji przyjętego zamówienia, h. szczegółowych okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem oraz okresu wypowiedzenia, i. zobowiązania przyjmującego zamówienie (Podwykonawcę) do prowadzenia określonej sprawozdawczości statystycznej dla Spółki, j. braku możliwości przeniesienia przez przyjmującego zamówienie (Podwykonawcę) na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy, k. solidarnej odpowiedzialności udzielającego zamówienia (Spółki) i przyjmującego zamówienie (Podwykonawcę), za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia. l. przypadków będących podstawą dla rozwiązania umowy, wypowiedzenia i innych przypadków powodujących wygaśnięcie umowy ze względu na: 1) upływ czasu na jaki została zawarta, 2) zakończenie udzielania świadczeń zdrowotnych, Numer sprawy: DGO /12 Strona 78 3) oświadczenie jednej ze stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy. 5. Istotne postanowienia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie teleradioterapii i brachyterapii zawiera Załącznik nr 5 do Umowy. 6. Spółka oświadcza, że przystąpi do konkursu, który ogłosi NFZ, wskazując Podwykonawcę świadczeń zdrowotnych. 7. Inwestor, zobowiązuje się przystąpić do konkursu, o którym mowa powyżej w pkt Inwestor oświadcza, że jego brak przystąpienia do konkursu, o którym mowa powyżej w pkt. 2, lub przystąpienie i złożenie oferty, która nie spełni wymogów formalnych, pomimo wezwania do uzupełnienia ewentualnych braków formalnych lub złożenie oferty, której meritum odbiega od istotnych postanowień umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie teleradioterapii i brachyterapii zawartych w Załączniku nr 5 do Umowy, lub nie zawarcia (w przypadku wyboru oferty Inwestora) ze Spółką umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie teleradioterapii i brachyterapii, uprawnia Spółkę do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, a Inwestorowi, w takim przypadku nie przysługuje roszczenie o zwrot wartości nakładów poczynionych na nieruchomość (w tym budynek i budowle). 9. Inwestor związany jest zakazem przystępowania do konkursów ofert, ogłaszanych przez NFZ, o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie teleradioterapii i brachyterapii, o ile nie uzyska pisemnej zgody Spółki. Spółka zobowiązana jest udzielić zgodę, każdorazowo, w przypadku, w którym Spółka nie przystępuje do wymienianego konkursu ogłaszanego przez NFZ..Każdorazowo, w przypadku naruszenia postanowień zawartych powyżej w pkt 8, Inwestor zapłaci Spółce karę umowną w kwocie 500 tys. zł. a ponadto zapłaci Spółce stosowne odszkodowanie na zasadach ogólnych. 10. Jeżeli, w przypadku wymienionym powyżej w pkt 2 in fine. przyjmującym zamówienie będzie podmiot inny niż Inwestor, Inwestor nie będzie zgłaszał jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Spółki. Art. 4. Wypowiedzenie Umowy Inwestycja powinna zostać zrealizowana w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. z zastrzeżeniem postanowień art. 2 1 pkt 10. Jeżeli w pierwszym kwartale wymienionego okresu, stan zaawansowania prac wyniesie mniej niż 20% stanu zaawansowania prac (według Harmonogramu na okres 12 miesięcy) - Spółka 1. wypowie Umowę ze skutkiem natychmiastowym, Inwestorowi nie przysługuje roszczenie o zwrot wartości poniesionych nakładów, ponadto Inwestor zapłaci Spółce karę umowną w wysokości trzykrotności kwoty czynszu, o której mowa w art. 1 5 pkt 3. albo 2. Spółka pisemnie poinformuje Inwestora, że nie korzysta z prawa wypowiedzenia Umowy pod nw. warunkami: Numer sprawy: DGO /12 Strona 89 Inwestor złoży pisemne oświadczenie ze wskazaniem przyczyny opóźnienia w realizacji prac ponadto, pisemnie uprawdopodobni, że opóźnienie nie spowoduje opóźnienia prac w drugim kwartale, Inwestor w nieprzekraczalnym terminie do końca drugiego kwartału osiągnie stan zaawansowania prac na poziomie założonych w Harmonogramie 50%. Inwestor, do czasu osiągnięcia założonego w Harmonogramie stanu zaawansowania prac dla drugiego kwartału, będzie płacił czynsz w wysokości 100% SPÓŁKA: INWESTOR: Numer sprawy: DGO /12 Strona 9 Podobne dokumenty
UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa.
Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/47/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji genetycznych dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej Bardziej szczegółowo Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Dział Gospodarczy Kraków, dnia 24.02.2012 r. Do uczestników postępowania Bardziej szczegółowo -WZÓR- UMOWA NAJMU Nr...
Załącznik nr 3 do Regulaminu -WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Bardziej szczegółowo Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści:
Wzór Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Poradni Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zawarta w dniu.. w Kościanie po przeprowadzonym Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE. Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/45/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Bardziej szczegółowo UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu 2015r w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, Bardziej szczegółowo Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne
Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. r. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie art. Bardziej szczegółowo UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1
Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Bardziej szczegółowo wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu..
wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu.. w Kościanie po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym rozstrzygniętym w dniu Bardziej szczegółowo UMOWA nr. Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia 1
UMOWA nr. zawarta w dniu.., w Zielonej Górze, pomiędzy: Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 9b, zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym Bardziej szczegółowo Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2
Formularz nr 1 Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert. Bardziej szczegółowo UMOWA NAJMU. 2. Powierzchnia przedmiotu najmu wynosi.. m².
Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu ofert na wynajem placu manewrowego UMOWA NAJMU zawarta w dniu 18 stycznia 2011 r. pomiędzy: Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Staszowie, ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów Bardziej szczegółowo WZÓR UMOWA NR.../ŚZ/2/2013
Załącznik nr 4 do SWK WZÓR UMOWA NR.../ŚZ/2/2013 Zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatowym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej 42-500 Będzin, ul. Małachowskiego 12 nr KRS:0000203274 nr RPWDL: 000000014475 Bardziej szczegółowo Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego.
Toruń, dnia 16.06.2015 r. SSM.DZP.200.44.2015 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo Bardziej szczegółowo UMOWA ZLECENIE.../11
UMOWA ZLECENIE.../11 zawarta w dniu... r. pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Bardziej szczegółowo WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:
UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18, Bardziej szczegółowo UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015
UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053 Bardziej szczegółowo UMOWA DZIERŻAWY NR../2015
Załącznik nr 2 UMOWA DZIERŻAWY NR../2015 w dniu. 2015 r. pomiędzy Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, ul. Cieliczańska 1, 16-030 Supraśl, NIP 9661767476, reprezentowanym przez Dyrektora Adama Wojciecha Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE. 1. Zmianie ulega treść pkt. X lit.a. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje brzmienie: X. Istotne warunki umowy
Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/53/11/ III Sucha Beskidzka 17.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na świadczenia wysokospecjalistycznego transportu o charakterze reanimacyjnym na przewiezienie chorego Bardziej szczegółowo UMOWA NAJMU NR.../08
Wzór umowy najmu UMOWA NAJMU NR.../08 zawarta w dniu. listopada 2008r. w Szczecinie pomiędzy: Zachodniopomorskim Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie ul. Strzałowska nr 22, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Bardziej szczegółowo zwanym dalej Zleceniobiorcą
Załącznik nr 4 do konkursu A.I.271-6/11 UMOWA ZLECENIE.../11 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym Bardziej szczegółowo UMOWA ZLECENIE.../11
UMOWA ZLECENIE.../11 Załącznik nr 4 do konkursu A.I.271-9/11 zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym Bardziej szczegółowo ZAŁĄCZNIK 1.3. UMOWA DOTACJI
ZAŁĄCZNIK 1.3. do Regulaminu Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości - komponent dotacje inwestycyjne, realizowanego w ramach Programu łagodzenia w regionie Bardziej szczegółowo UMOWA NAJMU zawarta dnia. w. pomiędzy: legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel
UMOWA NAJMU zawarta dnia. w. pomiędzy: Panem/ią., zam. w legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel a Panem/ią., zam. w legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel zwanym dalej: "Najemcą". 1 Wynajmujący Bardziej szczegółowo UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu. 2014 w Drezdenku. pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z. o. o. ul. Piłsudskiego 8 66-530 Drezdenko, wpisanym do KRS 0000345177 w Bardziej szczegółowo UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy:
NR WSzS/DLL/ UMOWA /2015 (projekt) zawarta w dniu.. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053 Bardziej szczegółowo Umowa dzierżawy Nr. zawarta w dniu. 20... r. w pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Zlewni
Umowa dzierżawy Nr. zawarta w dniu. 20... r. w pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Zlewni z siedzibą w. ul...., zwanym dalej Wydzierżawiającym reprezentowanym przez: z upoważnienia Bardziej szczegółowo UMOWA nr IGiChP..2011
UMOWA nr IGiChP..2011 zawarta w dniu... 2011 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa REGON: 000288490, NIP: 525-000-88-38, KRS: Bardziej szczegółowo UMOWA NR. W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy:
UMOWA NR W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie, reprezentowanym przez dr n. med. Mateusza Kuczabskiego Dyrektora SP ZOZ, z siedzibą Bardziej szczegółowo UMOWA NAJMU PAROWNIKA ŚRODKÓW ANESTETYCZNYCH. Zawarta w dniu w., dalej zwana Umową pomiędzy:
UMOWA NAJMU PAROWNIKA ŚRODKÓW ANESTETYCZNYCH Zawarta w dniu w., dalej zwana Umową pomiędzy: firmą. z siedzibą w.. przy ul..., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego Bardziej szczegółowo WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH 96-100 SKIERNIEWICE, UL. RYBICKIEGO 1
Załącznik 5 - umowa. UMOWA na udzielenie świadczeń medycznych zawarta w dniu... w Skierniewicach pomiędzy... wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej z dn. nr.., do rejestru indywidualnych praktyk Bardziej szczegółowo UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.
załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie Bardziej szczegółowo WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy
oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:...... Bardziej szczegółowo UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA
Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Bardziej szczegółowo - PROJEKT - UMOWA NAJMU
- PROJEKT - UMOWA NAJMU zawarta w dniu... 2011 roku w Sianożętach pomiędzy: Imperiall.pl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sianożętach, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców Bardziej szczegółowo o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Siemiatyczach dnia... 2013 r. pomiędzy:
Umowa nr /C/F/2013 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Siemiatyczach dnia... 2013 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach z siedzibą przy ul. Szpitalnej Bardziej szczegółowo Projekt umowy nr../2014
Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517, Bardziej szczegółowo Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;
Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym Bardziej szczegółowo Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24
Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi Bardziej szczegółowo WZÓR. Umowa Dzierżawy
WZÓR Umowa Dzierżawy zawarta w Świeciu w dniu pomiędzy: 1. Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu przy ul. Sienkiewicza 3, 86-100 Świecie, reprezentowaną przez Tomasza Kellera Prezesa Zarządu, Bardziej szczegółowo .., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha Bardziej szczegółowo Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr...
Załącznik Nr 11 do SIWZ Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Umowa nr... zawarta w dniu... w Borzęcinie pomiędzy Gmina Borzęcin reprezentowaną przez: 1. Pana mgr Janusza Kwaśniaka Wójta Gminy zwaną Bardziej szczegółowo WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 5 do Regulaminu Zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Wlkp. Pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bardziej szczegółowo Numer sprawy : 175/ZP/2013
PROJEKT Umowy Usługi na Zamówienie Publiczne nr.../u/zp/2013 ZAŁĄCZNIK NR 6 zawarta w dniu... roku w Krakowie pomiędzy : Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą Bardziej szczegółowo na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą 77/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia Bardziej szczegółowo Umowa dzierżawy. reprezentowanym przez:
Umowa dzierżawy dla zadania pn.: Dzierżawa dodatkowej elektroniki do nowych autobusów zawarta w dniu 2013r. w Rzeszowie, pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie, ul. Bardziej szczegółowo UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:
Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych Bardziej szczegółowo UMOWA NR 2/BONe III/2011 PO-II- 379/ZZP-1/32/2011
UMOWA NR 2/BONe III/2011 PO-II- 379/ZZP-1/32/2011 WZÓR Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego zawarta w dniu... w Szczecinie, pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedzibą Bardziej szczegółowo UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP Bardziej szczegółowo UMOWA / WZÓR. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne
Załącznik nr 4 do SIWZ. F-3500-2/12 UMOWA / WZÓR zawarta w dniu...... 2012 r. pomiędzy; Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Limanowej, z siedzibą: 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 19, NIP: 737-11-45-653 Bardziej szczegółowo U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania
zawarta w dniu... 2015 roku pomiędzy: U M O W A Z L E C E N I E nr /2015 o udzielenie zamówienia na realizację zadania Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ Wrocław, z siedzibą 53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza Bardziej szczegółowo Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego
Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego Załącznik nr 7 zawarta w dniu w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP 548-261-43-34) zwaną dalej Zamawiającym, Bardziej szczegółowo UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy :
Załącznik nr 5 UMOWA Projekt - ZP/18/2012 zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy : 1) Zakładem Robót Drogowych w Poznaniu z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 46/50, 61-016 Poznań, NIP: 7822517483, REGON: 301616337, Bardziej szczegółowo Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..
Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a.. Bardziej szczegółowo WZÓR UMOWA NR.. NA DOSTAWĘ I MONTAŻ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW. seria i nr dowodu osobistego:. zwanym (ą) dalej Inwestorem. Wykonawca nazwa.
WZÓR UMOWA NR.. NA DOSTAWĘ I MONTAŻ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW zawarta w dniu.w.. pomiędzy: I. Inwestor nazwa adres seria i nr dowodu osobistego:. zwanym (ą) dalej Inwestorem NIP: II. Wykonawca nazwa.., Bardziej szczegółowo SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DZIERŻAWY
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DZIERŻAWY Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu, ul. Karowa 1, zwany dalej WYDZIERŻAWIAJĄCYM, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na: dzierżawę nieruchomości Bardziej szczegółowo U M O W A Nr Rnd. /...
U M O W A Nr Rnd. /... zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy : Ministrem Zdrowia, zwanym dalej Ministrem, reprezentowanym przez: Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego... na podstawie udzielonego Bardziej szczegółowo UMOWA NAJMU (wzór).../15
UMOW NJMU (wzór).../15 Załącznik Nr 1 do umowy zawarta w dniu.r. w Krakowie pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji Ortopedii z siedzibą w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym Bardziej szczegółowo Wojewódzkim Zespołem Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
UMOWA Nr /2013 pomiędzy: zawarta w dniu. 2013 roku Wojewódzkim Zespołem Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie Aleja Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn zwanym w dalszych postanowieniach niniejszej umowy Bardziej szczegółowo Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień Bardziej szczegółowo PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia.
Załącznik nr 3 do SWK pomiędzy: PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia. Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Bardziej szczegółowo PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w ramach prowadzonej prywatnej praktyki w zakresie usług medycznych zawarta w dniu...... 2012 r. w Kamińsku Bardziej szczegółowo Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy:
Umowa o roboty budowlane zawarta w... pomiędzy: 1.... zwanym w dalszej treści Inwestorem, a 2. BUILDgreenDesign Sp. z o.o., 60-105 Poznań, ul.kopanina 54/56; NIP 7792409210, REGON 302260084, KRS 0000437940 Bardziej szczegółowo UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:
Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA R... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym przez: zwanym dalej Bardziej szczegółowo - PROJEKT- Umowa nr..
- PROJEKT- Umowa nr.. zawarta w dniu r. w Katowicach pomiędzy: Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Bardziej szczegółowo UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą:
UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Załącznik nr 4 do SIWZ Zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą:.... z Bardziej szczegółowo UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy:
UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Zakładem Energetycznym Łódź - Teren SA z siedzibą w (90-950) Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego Bardziej szczegółowo UMOWA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE LEKARZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Załącznik nr 2 Wzór UMOWA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE LEKARZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Zawarta w dniu. pomiędzy Miejsko-Gminnym Zespołem Zakładów Opieki Podstawowej, 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły Bardziej szczegółowo U M O W A. 1 Przedmiot umowy.
U M O W A Załącznik nr 2 zawarta dnia...2013r. w Kielcach pomiędzy: EKOM Maciejczyk Spółka jawna z siedzibą 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 18 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000315993, posiadająca: Bardziej szczegółowo UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową
UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną Bardziej szczegółowo Umowa Nr ZP. 1. Miejsce wydawania posiłków: Wschowa,... 2. Czas wydawania posiłków: każdego dnia tygodnia w godzinach od..
Umowa Nr ZP Zawarta w dniu. pomiędzy: Załącznik Nr 2 do SIWZ Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą we Wschowie przy ulicy Klasztornej 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : Dyrektora Ośrodka Bardziej szczegółowo Umowa na prowadzenie poradnictwa prawnego
Umowa na prowadzenie poradnictwa prawnego zawarta w dniu 2012 roku w Siedlcach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, Bardziej szczegółowo UMOWA Nr IGiChP../2012
UMOWA Nr IGiChP../2012 zawarta w dniu... 2012 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa wpisanym do Krajowego Rejestru Bardziej szczegółowo PROJEKT UMOWA Nr /2014
PROJEKT UMOWA Nr /2014 zawarta w dniu...r. pomiędzy: Powiatem Rzeszowskim mającym siedzibę w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, reprezentowanym przez Starostę Rzeszowskiego i Wicestarostę Rzeszowskiego - zwanego Bardziej szczegółowo ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2
(WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629 Bardziej szczegółowo Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
Projekt Załącznik Nr 8 do SWKO Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu 2014 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole w wyniku Bardziej szczegółowo ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną Bardziej szczegółowo *Wzór skierowania zostanie ustalony z Przyjmującym Zamówienie, po roztrzygnięciu postępowania.
Załącznik nr 2 UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu... w Częstochowie, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Bardziej szczegółowo Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B
Załącznik nr 2 Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B zawarta w dniu.... r. w Międzyrzeczu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. Bardziej szczegółowo Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy
Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio Bardziej szczegółowo Umowa dzierżawy Nr...
Umowa dzierżawy Nr... Zawarta w dniu... w Gryficach pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, ul. Niechorska 27, 72 300 Gryfice reprezentowanym przez:. zwanym Bardziej szczegółowo U M O W A Nr Rn 20 /...... zamieszkałą/ym...
U M O W A Nr Rn 20 /... zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy : Ministrem Zdrowia, zwanym dalej Ministrem, reprezentowanym przez:.... na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, a... zamieszkałą/ym... zarejestrowaną/ym Bardziej szczegółowo 1.Świadczenia zdrowotne będą udzielane w miejscu zamieszkania pacjenta, o którym mowa w 1.
Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta na podstawie przepisu art.26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217 j.t. z późn.zm..), w dniu...roku Bardziej szczegółowo zwanym w dalszej treści umowy Przyjmujący zamówienie, reprezentowanym przez... o treści następującej:
UMOWA NR zawarta w dniu. r. w Warszawie w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z późn. zm.) Bardziej szczegółowo UMOWA. 1 Przedmiot Umowy
UMOWA najmu i obsługi pomieszczenia o pow. 17,4 m² w Średzkim Parku Wodnym w Środzie Śląskiej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie gabinetu kosmetycznego, administrowanego przez OSiR Bardziej szczegółowo Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012
Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który Bardziej szczegółowo istotne postanowienia umowy
załącznik nr 5 istotne postanowienia umowy W dniu w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żarach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy Bardziej szczegółowo UMOWA. 1 Przedmiot umowy
Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Bardziej szczegółowo UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich
Załącznik nr 2 d o SIWZ - 1 - Projekt umowy UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich zawarta w dniu... r. pomiędzy Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Rodziny Hiszpańskich 8, wpisaną Bardziej szczegółowo Opieka zdrowotna nad pacjentami Oddziału Uzdrowiskowej Rehabilitacji dla Dorosłych w Szpitalu Uzdrowiskowym;
Nr sprawy 1110/02/2014 Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH zawarta w Kudowie-Zdrój w dniu... pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym Bardziej szczegółowo Umowa o udzielanie zamówienia na usługi transportu sanitarnego
Umowa o udzielanie zamówienia na usługi transportu sanitarnego Załącznik nr 4 zawarta w dniu... w Tarnobrzegu pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna Bardziej szczegółowo UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził działalność
UMOWA NAJMU zawarta w dniu. pomiędzy Swarzędzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Swarzędz, ul. Wrzesińska 13 reprezentowanym przez: Prezesa mgr Jacka Jędrzejczyka zwanym Wynajmującym Bardziej szczegółowo U M O W A N A J M U. zawarta w Zabrzu w dniu pomiędzy:
U M O W A N A J M U zawarta w Zabrzu w dniu pomiędzy: 1. Przedsiębiorstwem Wielobranżowym JA-NOW-AN z siedzibą w Zabrzu ul. Knurowska 8, reprezentowanym przez Janusza Nowakowskiego zwanym dalej Wynajmującym Bardziej szczegółowo UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO
UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO W dniu... roku w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Zakładem Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Żabiej 23, działającym na podstawie uchwały Nr XVI/182/2003 Rady Bardziej szczegółowo wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie
Wzór załącznik nr 4 Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa klinicznego zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku A ul. Bardziej szczegółowo Wzór umowy ... ... ...
Załącznik nr 4 Wzór umowy Umowa zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Parkiem Technologicznym sp. z o.o. z siedzibą Al. Jana Pawła II 41L, 31-864 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Bardziej szczegółowo Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.
Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta Bardziej szczegółowo 2016 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres

References: Art. 1
 art. 1
 art. 1
 art. 1
 art. 2
 art. 1
 art. 2
 Art. 2
 art. 2
 art. 2
 art. 2
 Art. 3
in fine
 Art. 4
 art. 2
 art. 1
 art. 38
 art.26
 art. 26