CELEX: 31972L0277
Language: es
Date: 1972-07-26 00:00:00
Title: Directiva 72/277/CEE del Consejo, de 26 de julio de 1972, relativa a las modalidades y condiciones de publicación de los anuncios de contratos y de concesiones de obras públicas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas

Avis juridique important

|

31972L0277

Directiva 72/277/CEE del Consejo, de 26 de julio de 1972, relativa a las modalidades y condiciones de publicación de los anuncios de contratos y de concesiones de obras públicas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas  

Diario Oficial n° L 176 de 03/08/1972 p. 0012 Edición especial en danés: Serie I Capítulo 1972(III) p. 0784  Edición especial en inglés: Serie I Capítulo 1972(III) p. 0823  Edición especial griega: Capítulo 06 Tomo 1 p. 0139  Edición especial en español: Capítulo 17 Tomo 1 p. 0020  Edición especial en portugués: Capítulo 17 Tomo 1 p. 0020 

 DIRECTIVA DEL CONSEJO    de 26 de julio de 1972    relativa a las modalidades y condiciones de   publicación de los anuncios de contratos y de   concesiones de obras públicas en el Diario   Oficial de las Comunidades Europeas     ( 72/277/CEE )    EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,    Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad   Económica Europea y , en particular , el apartado 2   de su artículo 57 , su artículo 66 y su   artículo 100 ,    Vista la propuesta de la Comisión ,    Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1) ,    Visto el dictamen del Comité económico y social (2) ,    Considerando que el artículo 31 de la Directiva   del Consejo 71/305/CEE , de 26 de julio de 1971 , sobre   coordinación de los procedimientos de adjudicación   de los contratos públicos de obras (3) establece que los   gastos de publicación en el Diario Oficial de las   Comunidades Europeas de los anuncios a que se refieren   los artículos 12 y 19 corran a cargo de las Comunidades ,   según las modalidades y las condiciones que sean   publicadas en el citado Diario Oficial ;    Considerando que la aplicación de las medidas   adoptadas por el Consejo con vistas a la publicación   de los anuncios de contratos públicos tiene por objeto   en particular dar a todos los interesados un compendio   de todos los anuncios importantes y que éstos   deben ser publicados por tanto en términos concisos ;    Considerando que la aplicación de dichas medidas   puede tener una apreciable incidencia presupuestaria ;    Considerando que , así pues , es oportuno establecer   determinadas limitaciones materiales en cuanto a la   extensión de dichos anuncios ;    Considerando que por los mismos motivos procede   aplicar las mismas limitaciones a los anuncios   referentes a las concesiones y las operaciones de   subcontratación a que se refiere el punto III   de la Declaración de 26 de julio de 1971 de los   representantes de los gobiernos de los Estados   miembros reunidos en el seno del Consejo   sobre los procedimientos que deben seguirse   en materia de concesiones de obras (4) ;    Considerando que para lograr la concesión necesaria ,   es deseable una presentación homogénea de los   anuncios de los contratos públicos de obras y de los   anuncios de operaciones de subcontratación concertados   por los concesionarios y que , a tal efecto , procede   invitar a los poderes adjudicadores a utilizar modelos   conformes con las disposiciones de la directiva   o de la declaración mencionada ,    HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :    Artículo 1    La extensión de los anuncios de contratos públicos   de obras que deban ser publicados por el Diario   Oficial de las Comunidades Europeas de conformidad   con los artículos 12 y 19 de la Directiva   n º 71/305/CEE , no podrá exceder de una página   del citado Diario , o sea , unas seiscientas cincuenta   palabras .    Artículo 2    El artículo 1 se aplicará a los anuncios relativos   a las concesiones de obras y a las operaciones   de subcontratación establecidos en los puntos I y II   de la Declaración de 26 de julio de 1971 .    Artículo 3    Los anuncios de contratos a que se refiere el   artículo 1 se compondrán según las rúbricas   de los modelos que figuran en el Anexo I .    Los anuncios de contratos a que se refiere el   artículo 2 y establecidos en el punto II de la   Declaración de 26 de julio de 1971 se compondrán   según las rúbricas del modelo que figura en el   Anexo II .    Cada número del Diario Oficial de las Comunidades   Europeas , en el que figuren uno o varios anuncios   de contratos , reproducirá el modelo o modelos a los que   se refieran el anuncio o anuncios publicados .    Artículo 4    Los destinatarios de la presente Directiva serán   los Estados miembros .    Hecho en Bruselas , el 26 de julio de 1972 .    Por el Consejo    El Presidente    T. WESTERTERP    (1) DO n º C 70 de 1 . 7 . 1972 , p. 38 .    (2) DO n º C 79 de 20 . 7 . 1972 , p. 7 .    (3) DO n º L 185 de 16 . 8 . 1973 , p. 5 .    (4) DO n º C 82 de 16 . 8 . 1971 , p. 13 .    ANEXO I    MODELOS DE ANUNCIO DE CONTRATO    A . Procedimientos abiertos    1 . Nombre y dirección del servicio que   adjudica el contrato ( artículo 16 e ) ) (1) :    2 . Modalidad de adjudicación elegida   ( artículo 16 b ) ) :    3 . a ) Lugar de ejecución ( artículo 16 c ) ) :    b ) Naturaleza y extensión de las prestaciones ,   características generales de la obra   ( artículo 16 c ) ) :    c ) Si el contrato se halla dividido en diversos   lotes , el orden de magnitud de los diferentes   lotes y la posibilidad de licitar por uno de ellos ,   por varios o por la totalidad de los lotes   ( artículo 16 c ) ) :    d ) Indicaciones relativas al objetivo de contrato   cuando éste comporte también la elaboración   de proyectos ( artículo 16 c ) ) :    4 . Plazo de ejecución eventualmente estipulado   ( artículo 16 d ) ) :    5 . a ) Nombre y dirección del servicio al que   pueden solicitarse los pliegos de peticiones y los   documentos complementarios ( artículo 16 f ) ) :    b ) Fecha límite para solicitar los documentos   ( artículo 16 f ) ) :    c ) ( En su caso ) Importe y modalidades   de pago de la suma que debe abonarse para obtener   dichos documentos ( artículo 16 f ) ) :    6 . a ) Fecha límite de recepción de las   ofertas ( artículo 16 g ) ) :    b ) Dirección a la que deben remitirse   ( artículo 16 g ) ) :    c ) Idioma o idiomas en los que deben redactarse   las ofertas ( artículo 16 g ) ) :    7 . a ) Personas admitidas a asistir a la apertura   de las ofertas ( artículo 16 h ) ) :    b ) Fecha , hora y lugar de dicha apertura   ( artículo 16 h ) ) :    8 . ( En su caso ) Fianzas y garantías exigidas   ( artículo 16 i ) ) :    9 . Modalidades esenciales de financiación   y de pago y/o referencias a los textos que las   regulan ( artículo 16 j ) ) :    10 . ( En caso dado ) Forma jurídica que   deberá asumir la agrupación de contratistas   a quién se adjudique el contrato ( artículo 16 k ) ) :    11 . Condiciones mínimas de carácter económico   y técnico que debe satisfacer el contratista   ( artículo 16 l ) ) :    12 . Plazo durante el cual el licitador   queda vinculado a su oferta ( artículo 16 m ) ) :    13 . Criterios que serán empleados para   adjudicar el contrato . Se mencionarán los criterios   que no sean el del precio más bajo , si es que no   figuran en el pliego de condiciones ( artículo 29 ) :    14 . Otras informaciones :    15 . Fecha de envío del anuncio ( artículo 16 a ) ) :    B . Procedimientos restringidos    1 . Nombre y dirección del servicio   que adjudica el contrato ( artículo 17 a ) ) (2) :    2 . Modalidad de adjudicación elegida   ( artículo 17 a ) ) :    3 . a ) Lugar de ejecución ( artículo 17 a ) ) :    b ) Naturaleza y extensión de las prestaciones ,   características generales de la obra   ( artículo 17 a ) ) :    c ) Si el contrato se halla dividido en   diversos lotes , el orden de magnitud de los   diferentes lotes y la posibilidad de licitar por   uno de ellos , por varios o por la totalidad de   los lotes ( artículo 17 a ) ) :    d ) Indicaciones relativas al objetivo del contrato   cuando éste comporte también la elaboración   de proyectos ( artículo 17 a ) ) :    4 . Plazo de ejecución eventualmente estipulado   ( artículo 17 a ) ) :    5 . ( En su caso ) Forma jurídica que deberá   asumir la agrupación de contratistas a quién   se adjudique el contrato ( artículo 17 a ) ) :    6 . a ) Fecha límite de recepción de las   solicitudes de participación ( artículo 17 b ) ) :    b ) Dirección a la que deben remitirse   ( artículo 17 b ) ) :    c ) Idioma o idiomas en los que deben redactarse   dichas solicitudes ( artículo 17 b ) ) :    7 . Fecha límite de envío de las invitaciones   a licitar ( artículo 17 c ) ) :    8 . Informaciones relativas a la propia   situación del contratista , y condiciones mínimas   de carácter económico y técnico que éste   debe satisfacer ( artículo 17 b ) ) :    9 . Criterios que serán empleados para adjudicar   el contrato , cuando éstos no se hallen mencionados   en la invitación a licitar ( artículo 18 b ) ) :    10 . Otras informaciones :    11 . Fecha de envío del anuncio ( artículo 17 a ) ) :    (1) Los artículos citados entre paréntesis   remiten a la Directiva del Consejo n º 71/305/CEE ,   de 26 de julio de 1971 ( DO n º L 185 de   16 . 8 . 1971 , p. 5 ) .    (2) Los artículos citados entre paréntesis   remiten a la Directiva del Consejo n º 71/305/CEE de   26 de julio de 1971 ( DO n º L 185 de   16 . 8 . 1971 , p. 5 ) .    ANEXO II    MODELO DE ANUNCIO DE SUBCONTRATOS ADJUDICADOS   POR EL CONCESIONARIO    1 . a ) Lugar de ejecución ( inciso ii ) ) (1) :    b ) Naturaleza y extensión de las prestaciones ,   características generales de la obra ( inciso ii ) ) :    2 . Plazo de ejecución eventualmente estipulado   ( inciso iii ) ) :    3 . Nombre y dirección del servicio al que pueden   solicitarse los pliegos de condiciones y los documentos   complementarios ( inciso vi ) ) :    4 . a ) Fecha límite de recepción de las   ofertas ( inciso v ) ) :    b ) Dirección a la que deben remitirse   éstas ( inciso vii ) ) :    c ) Idioma o idiomas en los que deben redactarse   las ofertas :    5 . ( En su caso ) Fianzas y garantías ( inciso iv ) ) :    6 . Condiciones de carácter económico y técnico   que el contratista debe satisfacer ( inciso viii ) ) :    7 . Criterios que serán empleados para adjudicar   el contrato ( último párrafo del punto II.2 ) ) :    8 . Otras informaciones :    9 . Fecha de envío del anuncio ( inciso i ) ) :    (1) Los incisos citados remiten a la Declaración   de los representantes de los gobiernos de los Estados   miembros , reunidos en el seno del Consejo , relativa   a los procedimientos que deben seguirse en materia   de concesiones de obras , II , ( subcontratos ) , 2 ,   reglas de publicidad ( DO n º C 82 de 16 . 8 . 1971 ,   p. 14 . ) .