Premise:
DAVACI 	: VEKİLİ	: DAVALI 	: VEKİLİ	: DAVA	: Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)DAVA TARİHİ	: 26/09/2020KARAR TARİHİ	: 16/02/2021K. YAZIM TARİHİ: 11/03/2021Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:DAVA                                :Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkilinin Ankara İli ... Kazan İlçesi ... Mah. ... Ada ... Parselde bulunan inşaatın müteahhidi olduğunu, müvekkilinin söz konusu inşaatın elektrik tesisatının (kolon kabloları, diyafonlar, sigortalar, iç tesisat işleri, daire içi elektrik işleri, dış bahçe lamba ve elektrik hatları, dış cephe led elektrik aydınlatmaları vb.) yapılması için davalı ... ile anlaştığını, taraflar arasında yapılan 20.01.2016 tarihli sözleşme gereği davalıya müvekkilinin oğlu tarafından 100.000,00 TL peşin ödendiğini ve geriye kalan 15.000,00 TL karşılığında davalıya 16.02.2018 keşide 20.09.2018 vade tarihli 5.000 TL bedelli, 16.08.2018 keşide 20.08.2018 vade tarihli 5.000 TL bedelli ve 16.02.2018 keşide tarihli 5.000 TL bedelli senetler verildiğini, ancak davalının ücretini peşin almasına rağmen, taahhüt edilen işleri yerine getirmeyerek müvekkilinin mağdur olmasına sebep olduğunu, davalı ...'in taahhüt ettiği işi geciktirmesi sonucu inşaatın tamamlanma süresinin de geciktiğini, bu sebeple arsa sahibinin, müvekkilin bir evini müvekkiline devretmediğini ve gecikme sebebiyle müvekkiline karşı maddi manevi tazminat davası açtığını, açılan bu davanın halen derdest olduğunu, davalıya gönderilen Sincan ... Noterliğinin 01/06/2018 tarih ve ... yevmiye numaralı ihtarnamesiyle; eksik kalan işlerin tamamlanması talep edilmiş ise de davalının işlerini tamamlamadığını, bu nedenle müvekkilinin eksik kalan işlerin tamamlanması amacıyla ... ile anlaştığını ve yapılan iş karşılığında ...'ye 95.000.00 TL ücret ödediğini, davalının yaptığı işleri de eksik ve ayıplı yapması nedeniyle, müvekkilinin sonradan anlaştığı 3. Şahıs ...'nin inşaatın elektrik işini yapabilmek için yapılmış duvarları kırmak zorunda kaldığını ve bu nedenle müvekkilinin fazladan tadilat masrafı ödediğini, davalının taahhüt ettiği işi zamanında yapmaması sonucu inşaatın tamamlanma süresi de uzadığından, müvekkilinin halk nezdinde zor duruma düştüğünü, inşaatı bitiremediği izlenimi yaratıldığından, dairelerin değerinin düştüğünü ve müvekkilinin dairelerin satışında güçlük yaşadığını, bu nedenle müvekkilinin davalıya ödemiş olduğu ücretin iadesini ve davalının yaptığı eksik işler dolayısıyla uğradığı zararları isteme zarureti hasıl olduğunu beyan ederek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyda, şimdilik 100 TL nin davalıdan alınarak taraflarına verilmesine, davalının temerrüde uğramış olduğu tarihten itibaren işleyecek yasal faizin davalıdan alınarak taraflarına verilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Hypothesis:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirketin ---- yılından beri üretim alanında faaliyet gösterdiğini, sadece yurt içinde değil yurt dışında da üretim yaptığını ve ülkesine döviz girdisi sağladığını, son dönemde ülke ekonomisindeki dalgalanmalar, döviz kurlarının artması, piyasadaki talep düşüklüğü, artan ham madde fiyatları ve maliyetler nedeniyle finansal dar boğaza düştüğünü iddia ederek; ihtiyatı haciz, haczen muhafaza altına alma tedbirleri de dahil olmak üzere rehinle temin edilmiş veya edilmemiş, finansal kiralama sözleşmesine konu olan malları ve borçları ile 6183 sayılı kanuna tabi kamu alacakları da dahil bütün alacaklar bakımından, başlamış tüm icra takip ve işlemlerinin durdurulmasına, muhafaza altına alınmış malların yediemin olarak şirket müdürüne teslimine, İİK 179/b. hükmü gereği, verilecek tedbir kararı ile birlikte tedbir kararından itibaren amme alacakları da dahil olmak üzere, müvekkili şirket aleyhine haciz, ihtiyatı haciz, ihtiyati tedbir, icra ve iflas takiplerinin yapılmamasına, davacı şirketin üretim faaliyeti kapsamında ki tüm demirbaşlarının mütemmim cüz ve teferruatlarının, şirket bürolarında bulunan, --------- malzemelerin muhafaza altına alınmasının önlenmesine, alınanların şirket müdürüne yediemin olarak teslimine, şirketin banka hesaplarında bulunan paraların ve hesapların üzerine alacaklılar tarafından ihtiyati haciz veya icrai haciz yolu ile her türlü el atmanın ve haciz ihbarnameleri ile konulan tüm hacizlerin önlenmesine, müvekkiline karşı takas, mahsup, hapis hakkı, temlik gibi defilerin kullanılmasının önlenmesine, üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının üzerine konulabilecek hacizlerin önlenmesi ile verilmiş olan teminat mektupları da dahil tüm teminatların paraya çevrilmesinin önlenmesine, şirketin banka hesapları ve 3.kişilerdeki hak ve alacakları üzerindeki blokelerin ihtiyati hacizler de dahil olmak üzere kaldırılmasına, şirketin ticari faaliyetlerinin devamı ve iyileştirme projesinin sağlıklı devamı için gerekli elektrik, su, ------- gibi ihtiyaçlarının kesilmemesi yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesine, TTK 324, İİK 179, 179/a ve 179/b maddeleri çerçevesinde 1 yıl süre ile iflasın ertelenmesine, iflasın ertelenmesi kararı ile birlikte müvekkili şirket aleyhine haciz, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, icra ve iflas takiplerinin yapılmamasına, tedbirden önce başlatılan haciz, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına, rehin ve ticari işletme rehininin paraya çevrilmesi ve ipoteğin paraya çevrilmesi takiplerinin durdurulmasına, satış ve muhafaza işlemlerinin engellenmesine, dava tarihinden önce muhafaza altına alınan menkullerin yediemin sıfatı ile müvekkili şirket yetkililerine teslimine, iflasın ertelenmesi kararı ile birlikte müvekkili şirketin taşınır - taşınmaz malları ile 3.kişilerdeki hak ve alacakları ihtiyati haciz de dahil olmak üzere haczinin engellenmesine, şirketin banka hesapları ve 3.kişilerdeki hak ve alacakları üzerindeki blokelerin ihtiyati hacizler de dahil olmak üzere kaldırılmasına, şirketin ticari faaliyetinin devamı ve iyileştirme projesinin sağlıklı devamı için gerekli elektrik, su, doğalgaz gibi ihtiyaçlarının kesilmemesi yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Relationship: contradiction