Premise:
Davacı vekili ----tarihli dava dilekçesinde; davacı şirketin, ---- üretimi yapmak amacıyla davalı şirket ile ----imzaladığını; sözleşmenin konusunun ---- teslimi olduğunu; davalı şirketin sözleşme gereği ilk teslimatı en  geç --- tarihinde, son teslimatı ise en geç ----tarihinde yapmak zorunda olduğunu; davacı şirketin yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen davalı şirketin fiilen sevkiyata------ tarihinde başladığını ve son teslimatı --- yaptığını; ---- göre davalı şirketin, geç yükleme halinde sipariş bedeli üzerinden aylık ----oranında gecikilen her gün için gecikme cezası ödeyeceğini kabul ettiğini; davacı şirketin zararının gecikme cezasının da üzerinde  olduğunu; mail yazışmalarından davalı şirketin geç teslimat yapıldığını ve geç teslimin kendilerinden kaynaklandığını kabul ettiğini; sözleşme konusu edimlerin yerine getirilmesi amacıyla ----- yevmiye no.lu ihtarnamesiyle ihtar çekildiğini; ----, alıcının ----- tüm parçaları ile iade ettiği takdirde her tam kutu ---atıcının alıcının banka hesabına --- içerisinde nakit olarak ödeyeceğinin belirlendiğini; davacı şirketin --- ile eksiksiz olarak iade etmesi nedeniyle ---- bedelli faturayı düzenlemiş ve davalı şirkete göndermiş ise de davalı şirketçe faturanın kabul edilmediğini ve iade edildiğini; açıklanan nedenlerle, --- tesliminden kaynaklanan şimdilik ---gecikme cezasının ihtar tarihi olan --- tarihinden itibaren işleyecek temerrüt faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, ----faturadan kaynaklanan --- alacağın dava tarihinden itibaren işleyecek temerrüt faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; sözleşmede belirtilen ürün teslim tarihlerinin, davacı şirket tarafından ----belirtilen tarihlerde ödemenin yapılması halinde geçerli olacağını; alıcının ödeme edimini zamanında gerçekleştirmediğini; ürünün tesliminde de aynı oranda gecikme yaşandığını; ----- yapılaması gereken--- ödemenin davacı tarafından---- gecikmeyle ---tarihinde yapıldığını--------geç ödenen avansların sevkiyat ve sözleşme bitim tarihlerini etkileyeceğinin belirtildiğini; davalı şirketin -------- taşınması için emaneten gönderdiği ambalaj kutularını iade alıp sözleşmeye uygun şekilde ---- cari hesaptan mahsup etmelerine rağmen, davacı şirketin --- bedelli faturanın neden düzenlendiğinin anlaşılamadığını; kutuların bedelleri için fatura düzenlenmesinin ne sözleşmeye ne de ----mevzuatına uygun olmadığını; davalı şirket tarafından düzenlenen satış faturası da --- sadece -------bedellerine ilişkin olup, --- kapsamadığını; ------- gerçekleştirilmediğini; ---- göre ambalajlanarak satılması mutat olan maddelerin tesliminde faturada----- gösterilmemesi, teslim bedelinin ambalaj maddesine ait tutarı da içine alacak şekilde tek tutar olarak gösterilmesi gerektiğini; ----- asıl maddenin tabi olduğu şartlara göre vergilendirileceğini; asıl madde indirimli oranda vergiye tabiyse bu teslimin tamamı için indirimli oran uygulanacağını; ------- satış faturasının ---- kesilen bir fatura olduğunu; ------ bedeli de aynı oranda----olduğundan iade faturasının da bu kapsamda --- konu edilemeyeceğini; her kutu için ---- toplamda ------- bedeli alacak kaydı olarak işlendiğini ve cari hesap borcundan mahsup edildiğini beyanla davanın reddini talep etmiştir.KARŞI DAVA:Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; taraflar arasındaki --- hükmü gereğince siparişin ilk ödeme alınınca kesinleşeceğini; alıcının ---satış tutarından----hazır olduğunda ödeneceğinin kararlaştırıldığını; --- gereği de, geç ödeme halinde alıcının ödemesi gereken tutar üzerinden aylık ---oranında gecikilen her gün için gecikme cezası ödeyeceğinin kararlaştırıldığını; davacı – --- tarihinde ödediğini; ----maddesi gereği gecikilen her gün için aylık ------ gecikme cezası ile gecikme cezasına --- tarihinde davalı – karşı davacı tarafından keşide edilen ihtarname ile karşı davalı şirketin temerrüde düştüğü düşünüldüğünde temerrüt faizi ile tahsilinin talep edildiğini; davalı – k. davacı tarafından teslim edilen klemplere ait ---- bedelli fatura karşılığının ödenmediğini; cari hesap kayıtlarına göre davalı – karşı davacının ----cari alacaklarının bulunduğunu; açıklanan nedenlerle, fazlaya ilişkin haklarını saklı tuttuklarını beyan ederek --- fatura ve cari hesap alacağının ve ---- gecikme cezasının --- tarihinden itibaren işleyecek faizi ile tahsiline karar verilmesini talep ve karşı dava etmiştir.

Hypothesis:
Her tacir; 
Ticari defterlerini, envanterleri, açılış bilançolarını,
ara bilançolarını, finansal tablolarını, yıllık faaliyet raporlarını, topluluk finansal
tablolarını ve yıllık faaliyet raporlarını ve bu belgelerin anlaşılabilirliğini
kolaylaştıracak çalışma talimatları ile diğer organizasyon belgelerini, 
Alınan ticari mektupları,
Gönderilen ticari mektupların suretlerini,
64 üncü maddenin birinci fıkrasına göre yapılan kayıtların
dayandığı belgeleri,
sınıflandırılmış bir şekilde saklamakla yükümlüdür.Ticari mektuplar, bir ticari işe ilişkin tüm
yazışmalardır.Açılış ve ara bilançoları, finansal tablolar
ve topluluk finansal tabloları hariç olmak üzere, birinci fıkrada sayılan belgeler,
Türkiye Muhasebe Standartlarına da uygun olmak kaydıyla, görüntü veya veri taşıyıcılarda
saklanabilirler; şu şartla ki;
Okunur hâle getirildiklerinde,
alınmış bulunan ticari mektuplar ve defter dayanaklarıyla görsel ve diğer belgelerle
içerik olarak örtüşsünler;
Saklama süresi boyunca kayıtlara her an ulaşılabilsin
ve uygun bir süre içinde kayıtlar okunabilir hâle getirilebiliyor olsun.Kayıtlar 65 inci maddenin dördüncü fıkrasının
ikinci cümlesi uyarınca elektronik ortama alınıyor ise, bilgiler; bilgisayar yerine
basılı olarak da saklanabilir. Bu tür yazdırılmış bilgiler birinci cümleye göre
de saklanabilir.Birinci fıkranın (a) ilâ (d) bentlerinde öngörülen
belgeler on yıl saklanır.Saklama süresi, ticari defterlere son kaydın
yapıldığı, envanterin çıkarıldığı, ara bilançonun düzenlendiği, yılsonu finansal
tablolarının hazırlandığı ve konsolide finansal tabloların hazırlandığı, ticari
yazışmaların yapıldığı veya muhasebe belgelerinin oluştuğu takvim yılının bitişiyle
başlar.Bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu
defterler ve belgeler; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet
veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğrarsa tacir
zıyaı öğrendiği tarihten itibaren otuz gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu
yer yetkili mahkemesinden kendisine bir belge verilmesini isteyebilir. Bu dava
hasımsız açılır. Mahkeme gerekli gördüğü delillerin toplanmasını da
emredebilir.[20]Gerçek kişi olan tacirin ölümü hâlinde mirasçıları
ve ticareti terk etmesi hâlinde kendisi defter ve kâğıtları birinci fıkra gereğince
saklamakla yükümlüdür. Mirasın resmî tasfiyesi hâlinde veya tüzel kişi sona ermişse
defter ve kâğıtlar birinci fıkra gereğince on yıl süreyle sulh mahkemesi tarafından
saklanır.

Relationship: neutral