Premise:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkil Firma tarafından -------------------üzerinden ----- almış olan hak sahiplerinin bulunduğu yaklaşık ----------yapılmakta olduğunu, söz konusu yerde işin yapım süresi, hak sahipleri ile yapılan sözleşmelerde -------taahhütler, maliyet hesapları, --------gibi bir çok etken bulunması nederiyle söz konusu projelerin müvekkil müteahhit firma tarafından birçok alt taşeron firmaya iş verilmek suretiyle İnşai faaliyetin birbirleri ile İlintili ve koordineli şekilde yürütüldüğünü, bu kapsamda Müvekkil Firma ile davalı şirket arasında ----- Tarihinde ------- yapımı konulu sözleşme akdedilmiş olup, işbu sözleşmeye ek olarak ---- tarihinde ----- altında ----- akdedilmiş olup ve sözleşme uyarınca ödeme aracı olarak ---- adına kayıtlı olan -------------------- teslimi davalı şirkete yapıldığını, fakat Müvekkil Şirketin Sözleşme uyarınca her türlü edimini süresinde ve tan olarak ifa ederken, davalı tarafça edimlerin eksik ve/veya hiç yerine getirilmemeye başIz ndığını, taraflar arasında imzalanan Sözleşmenin 9.Maddesi uyarınca Davalı Şirketçe müvekkil şirkete teslim edilmesi gereken ve Sözleşmenin %10' una tekabül eden ------------defalarca talep edilmesine rağmen tesîim edilmediğini,----- göre şantiye sahasında yeterli ----- temsilen -------- bulundurması gereken Davalı -------ihtar edilmiş olmasına rağmen bu edimlerini yerine getirmediğini, işbu durumun müvekkili firma rafından tutulan ----- davalı yanın ------ kayıtlarıncan tespit edilebileceğini, davalı taraf bununla birlikte yüklenici olarak kendilerine verilen iş progranında ara ve ana temrinlere uygun çalışmadığı, kaba yapı ve diğer imalatlardan bağımsız olarak çalışabileceği bölgelerde yetersiz personelle çalıştığı, bu kapsamda Davalı ----çalışanı tarafından -----tarihinde sözleşme uyarınca davalı ----güne kadar yapılan işlerin tespit edilerek tutanak altına alındığı, yapılan değerle ıdirmede taahhüdü altındaki işleri istenilen zaman ve kalitede yapılamayacağının tespit edildiğini ve öngörüldüğünü, sözleşmenin 19,Maddesi uyarınca davalının zamanında yapmadığı ------------------ başka firmaya fark ücreti de ödenmek suretiyle yaptırıldığını, ilgili sözleşme maddeleri uyarınca ekli listede yer alan -------- dikkate alınarak fazladan ödenen tutarların Bilirkişi Marifetiyle teîpitini ve davalıdan tahsilini talep ettiklerini, davalı Firmaya yapılan tüm uyarı ve İhtarların karşılıksız kaldığını, da/alı firma tarafından sahada çalıştırılan personelin neredeyse tamamının sözleşmeye aykırı olarak çekildiği, bu durumun davalı yanın kayıtlı olduğu ----- Kayıtlarından tespit edilebileceğini, sözleşmenin 19.Madde Hükümleri uyarınca Müvekkil Firmanın Sözleşmeden kaynaklanan -------------- İhtarnamesiyle Sözleşmenin fesih edildiğinin bildirildiğini, yine ------------ ihtarnamesiyle ------------------adı altındaki ---------- de fesih edildiğini -------- ilgili dairenin taraflarına tesliminin istendiğini, ancak davalı tarafın dairenin teslimini yapmadığını, dairenin boş ve temiz olarak müvekkile teslimini talep ettiklerini, ayrıca taşınmazın müvekkil tarafından fesih tarihinden itibaren teslim edilmemesi nedeniyle müvekkilin taşınmazı kiraya veremediğini ve kira gelirinden mahrum kaldığını, davalının haksız kullanımı nedeniyl; sebepsiz zenginleşmesine sebep olan tutarın Bilirkişi Marifetiyle tespit edilerek davalıdan tazminini talep ettiklerini beyan ve iddiasıyla, davalarının -------uyarınca işin zamanında bitirilmemesi veya ara temrinlerin yerine getirilememesi nedeniyle fazlaya İlişkin Talep ve Artırım hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik ------- Sözleşmenin 20.Maddesi uyarınca işin başında gerekli ve yeterli personeli bulundurmadığından fazlaya ilişkin ---- saklı kalmak kaydıyla şimdilik ---- davalının işgalci konumunda bulunduğu ----- dairenin boş ve temiz olarak anahtarlarıyla birlikte davacıya teslimini, sözleşmenin feshi tarihinden itibaren haksız kullanım nedeniyle fazlaya İlişkin talep ve artırım hakkı saklı kalmak kaydıyla şimdilik ----- ve davalının zamanında yapmadığı işler nedeniyle sözleşme konusu işlerin 3.kişi dava dışı -----yaptırılması ve fark ücret ödenmesi nedenleriyle fazlaya ilişkin talep ve artırım hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik ---olmak üzere toplam--------davalıdan alınarak müvekkili şirkete ödenmesine, yargılama giderleri ve vekâlet ücretlerinin davalı üzerine bırakılmasını talep ve dava etmiştir.

Hypothesis:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;------Tedavi masraflarının birden fazla sigortası tarafından temin edilmiş olması halinde, bu masraflar sigortacılar arasında teminatları oranının paylaştırılır" denildiğini, sigortalı dava dışı ---- tedavisine ilişkin ---- fatura ile hastaneye provizyon verilerek yapılan ödemenin --- sigortalı dava dışı ------- tarihli fatura ile hastaneye provizyon verilerek yapılan ödemenin -------sigortalı dava dışı ---- ilişkin ---- fatura ile hastaneye provizyon verilerek yapılan ödemenin ------- tarihli fatura ile hastaneye provizyon verilerek yapılan ödemenin ----sigortalı dava dışı ---- tarihli fatura ile hastaneye provizyon verilerek yapılan ödemenin --- sigortalı dava dışı ---- tedavisine ilişkin --- fatura ile hastaneye provizyon verilerek yapılan ödemenin --- sigortalı dava dışı ---- tedavisine ilişkin ----tarihli fatura ile hastaneye provizyon verilerek yapılan ödemenin---- olmak üzere, toplam ------- alacağın ödeme tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte tahsilini, yargılama giderleri ile vekalet ücretlerinin davalı tarafından tahmiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Relationship: contradiction