Premise:
Davacı vekili ----tarihli dava dilekçesinde; davacı şirketin, ---- üretimi yapmak amacıyla davalı şirket ile ----imzaladığını; sözleşmenin konusunun ---- teslimi olduğunu; davalı şirketin sözleşme gereği ilk teslimatı en  geç --- tarihinde, son teslimatı ise en geç ----tarihinde yapmak zorunda olduğunu; davacı şirketin yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen davalı şirketin fiilen sevkiyata------ tarihinde başladığını ve son teslimatı --- yaptığını; ---- göre davalı şirketin, geç yükleme halinde sipariş bedeli üzerinden aylık ----oranında gecikilen her gün için gecikme cezası ödeyeceğini kabul ettiğini; davacı şirketin zararının gecikme cezasının da üzerinde  olduğunu; mail yazışmalarından davalı şirketin geç teslimat yapıldığını ve geç teslimin kendilerinden kaynaklandığını kabul ettiğini; sözleşme konusu edimlerin yerine getirilmesi amacıyla ----- yevmiye no.lu ihtarnamesiyle ihtar çekildiğini; ----, alıcının ----- tüm parçaları ile iade ettiği takdirde her tam kutu ---atıcının alıcının banka hesabına --- içerisinde nakit olarak ödeyeceğinin belirlendiğini; davacı şirketin --- ile eksiksiz olarak iade etmesi nedeniyle ---- bedelli faturayı düzenlemiş ve davalı şirkete göndermiş ise de davalı şirketçe faturanın kabul edilmediğini ve iade edildiğini; açıklanan nedenlerle, --- tesliminden kaynaklanan şimdilik ---gecikme cezasının ihtar tarihi olan --- tarihinden itibaren işleyecek temerrüt faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, ----faturadan kaynaklanan --- alacağın dava tarihinden itibaren işleyecek temerrüt faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; sözleşmede belirtilen ürün teslim tarihlerinin, davacı şirket tarafından ----belirtilen tarihlerde ödemenin yapılması halinde geçerli olacağını; alıcının ödeme edimini zamanında gerçekleştirmediğini; ürünün tesliminde de aynı oranda gecikme yaşandığını; ----- yapılaması gereken--- ödemenin davacı tarafından---- gecikmeyle ---tarihinde yapıldığını--------geç ödenen avansların sevkiyat ve sözleşme bitim tarihlerini etkileyeceğinin belirtildiğini; davalı şirketin -------- taşınması için emaneten gönderdiği ambalaj kutularını iade alıp sözleşmeye uygun şekilde ---- cari hesaptan mahsup etmelerine rağmen, davacı şirketin --- bedelli faturanın neden düzenlendiğinin anlaşılamadığını; kutuların bedelleri için fatura düzenlenmesinin ne sözleşmeye ne de ----mevzuatına uygun olmadığını; davalı şirket tarafından düzenlenen satış faturası da --- sadece -------bedellerine ilişkin olup, --- kapsamadığını; ------- gerçekleştirilmediğini; ---- göre ambalajlanarak satılması mutat olan maddelerin tesliminde faturada----- gösterilmemesi, teslim bedelinin ambalaj maddesine ait tutarı da içine alacak şekilde tek tutar olarak gösterilmesi gerektiğini; ----- asıl maddenin tabi olduğu şartlara göre vergilendirileceğini; asıl madde indirimli oranda vergiye tabiyse bu teslimin tamamı için indirimli oran uygulanacağını; ------- satış faturasının ---- kesilen bir fatura olduğunu; ------ bedeli de aynı oranda----olduğundan iade faturasının da bu kapsamda --- konu edilemeyeceğini; her kutu için ---- toplamda ------- bedeli alacak kaydı olarak işlendiğini ve cari hesap borcundan mahsup edildiğini beyanla davanın reddini talep etmiştir.

Hypothesis:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirkete ait ----- adresinde bulunan binada, kar ve yağmur yağışlarından sonra bina dışındaki ana atık su hattının tıkanmasına bağlı olarak binanın ana kanalizasyon hattına bağlantı borusunda meydana gelen tıkanmalar sonucu, tıkanan suyun geri tepmesiyle su baskınlarının meydana geldiğini şirket binasının alt katının tamamen sular altında kaldığını meydana gelen su baskını ile müvekkili şirketin arşiv kayıtlarını muhafaza ettiği binanın alt katının yaklaşık -- metre su altında kalarak tüm belge ve eşyalarının zarar gördüğünü belirterek ----yıllarına ait müvekkili şirkete ait tüm defter, fatura ve sair ticari ve mali belgelerin zayi olduğuna dair zayi belgesi verilmesini talep etmiştir.

Relationship: entailment