Premise:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davalı tarafın Ankara ...İcra Müdürlüğü ... Esas sayılı icra takibine konu borcun tamamına dair icra müdürlüğüne yapmış olduğu itiraz haksız ve kötü niyetli olduğunu, davacı kurumun yatırım programında bulunan alan ''... ... Tribün Modernizasyonu Yapım İşi'' ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında 2017/624638 ihale kayıt numarası ile ... İnşaat Ticaret ve Turizm Limited Şirketi ile 13.03.2018 tarihinde imzalanan sözleşme ile ihale edildiğini, ... ... Tribün Modernizasyonu Yapım İşi sözleşmesine göre iş bitim tarihi 26.07.2019 olup; 15.10.2019 tarih ve 2019/28 sayılı olur ile 379 gün, 10.08.2020 sayılı ve E.788622 sayılı olur ile 80 gün, 01.10.2020 tarih ve E.916739 sayılı olur ile 170 ve 21.04.2021 tarih ve E- 40565795-020-402801 sayılı olur ile 120 gün süre uzatımı verilerek yeni iş bitim tarihi 13.08.2021 olarak belirlendiğini, söz konusu işimizde şu an itibari ile harcanan tutar 10.160.821,61 TL ve gerçekleşme oranı %56,22 olduğunu, ... ... Tribün Modernizasyonu Yapım İşi’nin yüklenicisi ... İnşaat Ticaret ve Turizm Limited Şirketi'nin müşavir firmanın uyarıları ve idarenin ihtarnamesine rağmen inşaat sahasında herhangi bir çalışma yapmadığını, işin iş programına göre tamamlanmış olması gerekirken halen gerçekleşmenin %56,22 olduğunu, işin süresinde tamamlanmamış olması sebebiyle 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu'nun 20. maddesi, sözleşmenin 26. maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 47. maddesi hükümleri doğrultusunda 19.08.2021 tarihli ve 851203 sayılı Genel Müdürlük Makam Oluru ile feshedildiğini belirterek davanın kabulüne, itirazın iptaline ve takibin devamına, asıl alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere davalı aleyhine icra inkâr tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Hypothesis:
Her iki tarafın da
ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı
işleri ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın;
Bu Kanunda,
Türk Medenî Kanununun, rehin karşılığında ödünç verme
işi ile uğraşanlar hakkındaki 962 ilâ 969 uncu maddelerinde,
11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı
Türk Borçlar Kanununun malvarlığının veya işletmenin devralınması ile işletmelerin
birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkındaki 202 ve 203, rekabet yasağına ilişkin
444 ve 447, yayın sözleşmesine dair 487 ilâ 501, kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen
515 ilâ 519, komisyon sözleşmesine ilişkin 532 ilâ 545, ticari temsilciler, ticari
vekiller ve diğer tacir yardımcıları için öngörülmüş bulunan 547 ilâ 554, havale
hakkındaki 555 ilâ 560, saklama sözleşmelerini düzenleyen 561 ilâ 580 inci maddelerinde,
Fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatta,
Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete
özgü diğer yerlere ilişkin özel hükümlerde,
Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara
ve ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemelerde, 
öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz
yargı işleri ticari dava ve ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi sayılır. Ancak,
herhangi bir ticari işletmeyi ilgilendirmeyen havale, vedia ve fikir ve sanat eserlerine
ilişkin haklardan doğan davalar bundan istisnadır.[3]Ticari
davalarda da deliller ile bunların sunulması 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı
Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine tabidir; miktar veya değeri bir
milyon Türk lirasını geçmeyen ticari davalarda basit yargılama usulü
uygulanır.  Bu fıkrada
belirtilen parasal sınır, 6100 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci
fıkrasına göre artırılır.[4][5]

Relationship: neutral