Premise:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davalı tarafın Ankara ...İcra Müdürlüğü ... Esas sayılı icra takibine konu borcun tamamına dair icra müdürlüğüne yapmış olduğu itiraz haksız ve kötü niyetli olduğunu, davacı kurumun yatırım programında bulunan alan ''... ... Tribün Modernizasyonu Yapım İşi'' ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında 2017/624638 ihale kayıt numarası ile ... İnşaat Ticaret ve Turizm Limited Şirketi ile 13.03.2018 tarihinde imzalanan sözleşme ile ihale edildiğini, ... ... Tribün Modernizasyonu Yapım İşi sözleşmesine göre iş bitim tarihi 26.07.2019 olup; 15.10.2019 tarih ve 2019/28 sayılı olur ile 379 gün, 10.08.2020 sayılı ve E.788622 sayılı olur ile 80 gün, 01.10.2020 tarih ve E.916739 sayılı olur ile 170 ve 21.04.2021 tarih ve E- 40565795-020-402801 sayılı olur ile 120 gün süre uzatımı verilerek yeni iş bitim tarihi 13.08.2021 olarak belirlendiğini, söz konusu işimizde şu an itibari ile harcanan tutar 10.160.821,61 TL ve gerçekleşme oranı %56,22 olduğunu, ... ... Tribün Modernizasyonu Yapım İşi’nin yüklenicisi ... İnşaat Ticaret ve Turizm Limited Şirketi'nin müşavir firmanın uyarıları ve idarenin ihtarnamesine rağmen inşaat sahasında herhangi bir çalışma yapmadığını, işin iş programına göre tamamlanmış olması gerekirken halen gerçekleşmenin %56,22 olduğunu, işin süresinde tamamlanmamış olması sebebiyle 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu'nun 20. maddesi, sözleşmenin 26. maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 47. maddesi hükümleri doğrultusunda 19.08.2021 tarihli ve 851203 sayılı Genel Müdürlük Makam Oluru ile feshedildiğini belirterek davanın kabulüne, itirazın iptaline ve takibin devamına, asıl alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere davalı aleyhine icra inkâr tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Hypothesis:
DAVACI	: ... -...	  ...VEKİLİ	: Av. ... DAVALI	: ... - 	.........VEKİLİ	: Av. ... DAVANIN KONUSU	: TazminatKARAR TARİHİ	: 24/02/2022KARAR YAZIM TARİHİ	: 24/02/2022Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin  07/05/2019 tarih, ...... Esas,......... Karar sayılı kararının istinaf incelemesi neticesinde;TALEP:Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalının müteahittilğini yaptığı projeden 5 adet daire satın aldığını, bedelini ödediğini, ancak dairelerin eksik metrajlı taahhüde ve projeye aykırı olarak imal edildiğini belirterek eksik ve hatalı imalattan kaynaklı şimdilik 1.000 TL maddi zarar tutarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Relationship: entailment