Premise:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: müvekkil şirket ile davalı arasında .../.../... tarihinde ... Noterliği ... yevmiye numaralı sözleşmesi ile Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi akdedildiğini, bu sözleşme uyarınca müvekkil şirket, özel ve teknik şartlar uyarınca ... bağımsız bölümden oluşan bina yapmayı taahhüt ettiğini, bunun karşılığında da davalı, ..., ..., ..., ..., numaralı daire niteliğindeki bağımsız bölümleri müvekkil şirkete vermeyi taahhüt ettiğini, ayrıca sözleşmeye göre inşaatın ruhsatı sözleşme tarihinden itibaren 4 ay içerisinde alınacak ve yapım süreci mücbir sebepler hariç 18 ay içerisinde tamamlanacağını, taahhüte konu inşaatın sözleşmeye uygun olarak, kusursuz ve istekler doğrultusunda bitirildiğini ve henüz yasal süresi dolmamasına rağmen davalıya fiilen teslimi gerçekleştirildiğini, bunun üzerine de davalı tarafça, davaya konu taşınmazlar için ASAT'tan su aboneleri alındığını, bağımsız bölümlerinde kiraya verildiğini, bir bağımsız bölümde davalının damadının, başka bir bağımsız bölümde de davalı tarafın oturmaya başladığı tespit edildiğini, her ne kadar bahse konu inşaatın tamamlanıp, iskanı ile ruhsatı alındığında, davalının ..., ..., ..., ..., numaralı bağımsız bölümlerin tapusunun müvekkile verileceği kararlaştırılmış olsa da bu bağımsız bölümlerin daire numaralarınının, belediye numaratajında değişmiş olduğunu, müvekkiline verilmesi gereken daire numaralarının ..., ..., ..., ..., olduğunu, durum fark edilince davalı tarafından müvekkiline ..., ...,... numaralı bağımsız bölümlerin tapusu verildiğini ancak bodrumda yer alan ... numaralı bağımsız bölümün tapususun bu tarihe kadar verilmediğini , hatta davalı tarafından müvekkilin rızası dışında 3. Kişiye kiralandığını, söz konusu durumu davalıya bildirir ve tapunun tescilini ister ihtarnamenin davalıya gönderilmiş olmasına rağmen, davalının vekili aracılığıyla inşaatın süresinde tamamlanmadığı gerekçesi ile tapunun müvekkil şirkete tescil talebini reddettiğini, oysaki davalının yokluklarında yaptırdığı ... Asliye Ticaret Mahkemesinin .../... D. İş tespit raporunda inşaatın eksiz olduğu tespit edildiğini, çeşitli bahaneler ileri sürerek ve müvekkil şirketi kusurlu göstermeye çalışarak müvekkil şirkete tescil yapmadıklarını, bu nedenlerle ... İli ... İlçesi ... Mahallesi ... ada ... parselde kayıtlı bulunan ... kat ... numaralı bağımsız bölümün davalı adına olan tapusunun iptal edilerek davacı şirket adına tesciline ve taşınmaz üzerine ihtiyati tedbir konulmasına, davalıya ait ... ve ... numaralı bağımsız bölüm dairelerde, davalının isteği üzerine, müvekkil şirket tarafından, bedeli davalı tarafından karşılanmak üzere banyo ve tezgah arasına üç boyutlu görsel manzara resmi, ... numaralı dairede ise kartonpiyer , alçıpan ve gizli ışıklandırma yapıldığını, yapılan işlerin bedelleri olan toplam 20.000,00.-TL'nin müvekkil şirkete, çekilen ihtara rağmen ödenmediğini, davalının müvekkile olan 20.000,00.-TL borcunun faiziyle birlikte ödenmesini, dairenin kullanılmamış olma vasfını yitirmesinden dolayı oluşan kayıptan ötürü şimdilik 5.000,00 TL'nin müvekkile verilmesini, tüm alacaklara dava tarihinden itibaren ticari faiz işletilmesini, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Hypothesis:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; ------ ait -----gittiği esnada, ---- çarpması sonucunda murisin yola düşerek geri gelen aracın altında kalmak |suretiyle hayatını kaybettiğini, diğer davalı ------- plakalı aracın ile yolcuyu sol şerit üzerinden indirmek suretiyle kazanın meydana gelmesine neden olduğunu, davalı  ------ plakalı a raç yolcu ---- nedeniyle ----- şirketin iştirakçisi olması nedeniyle-----sorumlulukları olduğunu,----- plakalı aracın sürücüsü ve ------ ise bu aracın sahibi olması nedeniyle sorumlulukları bulunduğunu, bütün davalılar arasında müşterek ve müteselsilen sorumluluk mevcut olduğunu, kazaya neden olan ----- poliçe numarası ile -----yapıldığını, yine bu araç ------ tarafından ----- ile sigortası yapıldığını, olay nedeniyle ------numarası ile soruşturma başlatıldığını, bu dosyaya sunulan kamera kayıtlarında, olay görüntülerinin mevcut olduğunu, olayda ölen ------ bıraktığını, davacıların bu kaza nedeniyle destekten yoksun kaldıklarını, olaya karışan ---------- plakalı aracın devir ve temlikinin önlenmesi bakımından teminat aranmaksızın  kayıtlarına ihtiyati tedbir konulmasını beyan ile, fazlaya ilişkin haklar ve ıslah talebi saklı kalmak kaydıyla, kaza nedeniyle destekten yoksun kalan ------ manevi ve cenaze-defin giderleri için şimdilik ---- olmak üzere toplam ------- maddi-manevi tazminatının olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınıp müvekkillere verilmesini, sigorta şirketlerinin sorumluluklarının sadece maddi tazminat yönünden olup poliçe sınırları dahilinde tutulmasını, olaya karışan ----- plaka sayılı araç ile------------plakalı aracın devir ve temlikinin önlenmesi bakımından teminat aranmaksızın kayıtlarına tedbir konulmasını, her türlü yargılama harç ve giderleriyle avukatlık ücretlerinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Relationship: entailment