rufimelo/PortugueseLegalSentences-v0 huggingface dataset:
Após a morte do pai do Autor, todos os seus familiares utilizavam as moradias existentes na "Quinta das" para passarem as suas férias Artigo 33 da Base Instrutória).
Até 1991 a Vila sempre foi explorada pela ""/ Artigo 35 da Base Instrutória).
Aquando da morte do pai do Autor, já a Quinta das era explorada pela  / Artigo 38 da Base Instrutória).
O Autor foi "saltitando", com o consentimento dos demais herdeiros e da  /, quando estava na Quinta das, de moradia em moradia, de quarto de hotel em quarto de hotel, desde pelo menos 1981 e até 1994 Artigo 39 da Base Instrutória).
Após a escritura de partilha celebrada em 1994, o Autor passou a utilizar a Vila sem que o seu irmão, administrador da, a tal se opusesse Artigo 40 da Base Instrutória).
... e como o Sr. tinha de lá saído em dezembro de 1993, tal moradia ficou desocupada e convinha ao Autor Artigo 41 da Base Instrutória).
A incluiu os Cómodos Agrícolas, a Vila e o Pomar nesse projeto, com vista a loteá-los Artigo 46 da Base Instrutória).
O Autor nunca impugnou este projeto com fundamento em ser ele o proprietário ou o possuidor dos Cómodos Artigo 47 da Base Instrutória).
O Autor exerce a sua actividade profissional também em Lisboa Artigo 49 da Base Instrutória).
Do processo n. 1/0OTBTVR apenso n. 155/03TBTVR-A):
A parte urbana é constituída por 33 edifícios correspondentes a moradias ou blocos de apartamentos, 2 piscinas e edifícios adjacentes e 2 campos de ténis Alínea da Matéria de Facto.
A Quinta das foi durante largos anos propriedade do pai do Réu,, falecido no dia 12-09-1981 Alínea da Matéria de Facto.
De entre as diversas moradias existentes no prédio identificado em, existe uma moradia denominada "Vila", a que corresponde o artigo matricial, e uma outra moradia "Vila" a que corresponde o artigo matricial n. e cujas características se dão aqui por reproduzidas Alínea da Matéria de Facto.
Por falecimento de em 12-09-1981 o prédio identificado em foi adquirido sem determinação de parte ou de direito, pelos seus herdeiros,, e, aquisição essa que foi submetida a registo pela Ap. /911004", pelo que a redação final será: "Por falecimento de em 12-09-1981 o prédio identificado em A foi adquirido sem determinação de parte ou de direito, pelos seus herdeiros,, e, aquisição essa que foi submetida a registo pela Ap. /911004 Alínea da Matéria de Facto.
A Autora é uma sociedade anónima e tem sede, atualmente, na 205 - , apartado 438,, Sítio da, Tavira Alínea da Matéria de Facto.
Teor da petição inicial e da contestação apresentada na ação n. 154/1997, junta a fls. 1124, cujos dizeres se dão aqui como reproduzidos para todos os efeitos Alínea da Matéria de Facto.
A Vila, os Cómodos Agrícolas e o Pomar estão presentemente ocupados pelo Réu Alínea da Matéria de Facto.
Em 6 de Março de 2007, o aqui Réu intentou mesmo ação no Tribunal Judicial de Tavira proc. n. 155/03TBTVR) contra a aqui Autora, pedindo precisamente a declaração da aquisição da propriedade, por usucapião, da Vila, dos Cómodos Agrícolas e do Pomar e, bem assim, a condenação da aqui Autora a reconhecer o seu direito de propriedade Alínea da Matéria de Facto.
O Réu recusa-se a desocupar e a sair da Vila, dos Cómodos Agrícolas e do Pomar Alínea da Matéria de Facto.
A Autora foi constituída em 25 de fevereiro de 2005 Alínea da Matéria de Facto.
Do  articulado superveniente do processo n. 1/0OTBTVR apenso:
Do  articulado superveniente do processo n. /0OTBTVR apenso:
A ação em questão foi objeto de decisão proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, datada de 30-08-2013, que julgou a ação improcedente;
De tal decisão foi interposto recurso para o Tribunal Central Administrativo Sul, o qual, mediante Acórdão de 24-04-2014, decidiu:
De tal decisão foi interposto recurso de Revista para o Supremo Tribunal Administrativo o qual, por decisão de 08-04-2015, não admitiu a revista;
No processo n. 539/02BELLE ficou definitivamente fixada, ente outra, a seguinte factualidade:
Do Base Instrutória do processo n. 1/0OTBTVR apenso:
A Vila e o logradouro ocupam uma parcela do prédio identificado em com a área de 346,00 m2 Artigo 1 da Base Instrutória).
.... Confinantes com a Vila e também como parte integrante da Quinta das, existem os chamados cómodos agrícolas, de que faziam parte, nomeadamente, árvores e outras plantas, cavalariças, o picadeiro, casas dos caseiros, palheiros, galinheiros, o parque infantil, um mini-zoo, outros edifícios onde eram guardados produtos e ferramentas para o tratamento dos terrenos e árvores da Quinta das e o terreno correspondente Artigo 2 da Base Instrutória).
No início de setembro de 2005, a Autora mandou realizar um levantamento topográfico de toda a Quinta das, por forma a preparar o seu projeto imobiliário Artigo 11 da Base Instrutória).
Os trabalhos duraram cerca de uma semana e decorreram durante o dia Artigo 13 da Base Instrutória).
Os trabalhos duraram cerca de um dia e decorreram durante o dia Artigo 18 da Base Instrutória).
Tais visitas repetiram-se frequentemente ao longo do ano de 2006 Artigo 20 da Base Instrutória).
Tais deslocações repetiram-se ao longo de ano de 2006, pelo menos mais quatro vezes Artigo 22 da Base Instrutória).
Tais visitas repetiram-se frequentemente ao longo do ano de 2006 Artigo 24 da Base Instrutória).
Para esse efeito, levaram para a Quinta das, e aí utilizaram, instrumentos vários de medição de ruído Artigo 26 da Base Instrutória).
A Autora pagou, desde que se tomou proprietária em 2005 e até 2010, o relativo a toda a Quinta das, tendo o Autor, em 2015, solicitado o pagamento do da área que ocupa desde 2011 Artigo 32 da Base Instrutória).
A Quinta das constitui, desde 1971, um empreendimento turístico, classificado pela DGT como "conjunto turístico", com a denominação de "Aldeamento Turístico Quinta das" e com a categoria de Segunda Artigo 36 da Base Instrutória).
ano em que foi determinado o seu encerramento temporário, por despacho de 25 de fevereiro de 2002 do Subdirector-Geral do Turismo, até que fossem realizadas certas obras de beneficiação impostas pela DGT Artigo 38 da Base Instrutória).
A Vila, os Cómodos Agrícolas e o Pomar faziam parte integrante do Aldeamento Turístico Quinta das, constituindo a Vila uma das unidades de alojamento deste Aldeamento Artigo 40 da Base Instrutória).
Até 1990/1991 a realizou e custeou todas as despesas relativas a obras de melhoria e manutenção efetuadas na moradia Vila  Artigo 42 da Base Instrutória).
A prestou, até 1990/1991, aos turistas instalados na Vila serviços próprios da catividade turística, como sejam a limpeza e arrumação, o fornecimento e lavagem de roupas e outros utensílios domésticos Artigo 43 da Base Instrutória).
Até 2005 a efetuou os trabalhos de reparação e manutenção das infra-estruturas, instalações, equipamentos e espaços do Aldeamento Turístico, suportando os respetivos gastos Artigo 43-A da Base Instrutória).
Entre 1990/1991 e 31 de dezembro de 1993, a Vila foi ocupada permanentemente pelo Sr. e pelo seu filho, que aí residiram Artigo 44 da Base Instrutória).
Em 17 de Junho de 2004, o Réu residia ainda em, 33 B, 653 44 Karlstad, Suécia Artigo 52 da Base Instrutória).
... suportou as despesas com os impostos e taxas administrativas respetivas Artigo 62 da Base Instrutória).
fez trabalhos de reparação e manutenção ns paredes, telhados e tecos Artigo 63 da Base Instrutória).
Os funcionários da entravam e saíam dos Cómodos Agrícolas livremente, sem qualquer oposição ou obstáculo do Réu ou de quem quer que fosse Artigo 65 da Base Instrutória).
Desde antes de 1981 a pelo menos 1993, nos Cómodos Agrícolas existiu um mini-zoo Artigo 66 da Base Instrutória).
Neste mini-zoo existiram, pelo menos, gansos, patos, pombos, galinhas, um pavão e um macaco Artigo 67 da Base Instrutória).
Todos estes animais eram tratados pelos funcionários da e a seu mando, que os alimentavam, vacinavam, desparasitavam e cuidavam em doença, com água, alimentos e produtos adquiridos pela  Artigo 68 da Base Instrutória).
O mini-zoo destinava-se a ser visitado e foi frequentemente visitado pelos turistas, nomeadamente por cnanças estrangeiras Artigo 70 da Base Instrutória).
O mini-zoo integrava o Aldeamento Turístico Quinta das e existia para recreio dos utentes deste Artigo 71 da Base Instrutória).
Na área dos Cómodos Agrícolas existiu também, desde pelo menos 1981, um parque infantil, composto por baloiços, bancos, escorregas e jardim Artigo 74 da Base Instrutória).
O parque infantil destinava-se a ser visitado pelos turistas instalados no Aldeamento Turístico Artigo 76 da Base Instrutória).
A viveu na casa dos caseiros, enquanto funcionária da, pelo menos até 1989 Artigo 79 da Base Instrutória).
A sempre suportou as despesas com a água, luz e gás consumidos na casa dos caseiros Artigo 81 da Base Instrutória).
Desde pelo menos 1981, os trabalhos de manutenção das cavalariças, do picadeiro e dos palheiros foram feitos pela ou por terceiros por si contratados e pagos Artigo 84 da Base Instrutória).
Em finais de 1993, a pedido do Réu, a executou e suportou as obras nas cavalariças Artigo 85 da Base Instrutória).
Desde antes de 1981 e até 1996 pelo menos, as  árvores e plantas existentes nos cómodos agrícolas sempre foram tratadas pelo jardineiro da, que suportou todas as despesas respetivas Artigo 87 da Base Instrutória).
Desde antes de 1981 até pelo menos 1996/1997 foram os funcionários da que trataram e cuidaram das árvores existentes no Pomar Artigo 90 da Base Instrutória).
Os funcionários da entravam e saíam do Pomar livremente, sen qualquer oposição ou obstáculo do Réu ou de quem quer que fosse até que foi vedado pelo Autor Artigo 91  da Base Instrutória).
A tinha ao seu serviço jardineiros cuja função consistia em tratar e cuidar da vegetação existente na Quinta das, incluindo do Pomar, em benefício da exploração turística Artigo 91-A da Base Instrutória).
A contratou também outras pessoas  para auxiliar nas tarefas de tratamento da vegetação existente na Quinta das, incluindo do Pomar Artigo 92 da Base Instrutória).
Os funcionários da, ou os referidos terceiros por esta contratados e pagos, lavraram ou mondaram as árvores do Pomar Artigo 93 da Base Instrutória) .
... desinfestaram-nas, adubaram-nas, regaram- nas, com água da rede paga pela própria ou proveniente de um furo propriedade da  Artigo 94 da Base Instrutória).
... recolheram os frutos das árvores do Pomar Artigo 96 da Base Instrutória).
.... As laranjas do pomar foram utilizadas para fazer sumo de laranja para os clientes do Aldeamento Turístico Quinta das, quer do, quer de um outro estabelecimento hoteleiro explorado pela, localizado em  Artigo 98 da Base Instrutória).
... ou entregues aos funcionários da para seu próprio consumo Artigo 100 da Base Instrutória).
Desde que a deixou de lavrar, regar, desinfestar e podar as árvores do Pomar, estas ficaram ao abandono Artigo 102 da Base Instrutória).
Pelo facto do Réu reclamar a propriedade da Vila, dos Cómodos e do Pomar e de se recusar a desocupar esta parte da Quinta das, que ficaria coberta pelos lotes 2, 4 e 8, a Autora teve necessidade de alterar o projeto de loteamento de forma a dele excluir as partes destes lotes ocupadas pelo Réu Artigo 106 da Base Instrutória).
Por força da ocupação do Réu, a Autora alterou o projeto de loteamento apresentado em novembro de 2006 Artigo 110 da Base Instrutória).
Nesta alteração, a Autora diminuiu a área inicial do lote 4, que passou a ter 939 m2, retirando-lhe também a área ocupada pelo Réu Artigo 112 da Base Instrutória).
E diminuiu a área inicial do lote 8, que passou a ter a ter 6682 m2, retirando-lhe também a área ocupada pelo Réu Artigo 113 da Base Instrutória).
Nesta alteração, a Autora retirou ainda da operação de loteamento toda a área que correspondia ao lote 2 do projeto de novembro de 2006 Artigo 114 da Base Instrutória).
No total, a Autora retirou do projeto de loteamento apresentado em novembro de 2006 a área de 667 m2 Artigo 115 da Base Instrutória).
No total da área da Quinta das não ocupada pelo Réu, a Autora propõe-se construir 485 apartamentos e 45 quartos de hotel Artigo 118 da Base Instrutória).
A área bruta de construção total é, segundo esta alteração, de 6130 m2 Artigos 119 e 120 da Base Instrutória).
Por força das alterações do projeto de loteamento impostas pela ocupação do Réu, a Autora procedeu a novo cálculo da viabilidade económico-financeira do Empreendimento, de forma a determinar a repercussão da exclusão, embora temporária, de certa área do loteamento nos proveitos e custos de todo Empreendimento Artigo 125 da Base Instrutória).
Nas alterações ao projeto intervieram também cinco colaboradores de uma sociedade participada pela Casa  Casa  Administración), sócia maioritária da Autora Artigo 129 da Base Instrutória).
Pelo tempo despendido por estes colaboradores com as alterações ao projeto, a Autora pagou 1421,01 euros Artigo 130 da Base Instrutória).
O empreendimento para fins residenciais e turísticos a construir pela Autora consiste num complexo residencial de qualidade superior e inclui um boutique hotel, wellness center, SPA, ginásio, restaurantes, lojas, campos de ténis, basquetebol e futebol, clube para crianças, piscinas, beach club, um centro de desportos aquáticos e escritórios de gestão do projeto Artigo 132 da Base Instrutória).
Os apartamentos a construir são dos tipos TI, T2 e T3, todos de qualidade média/alta e dotados de todos os serviços normalmente disponíveis em unidades hoteleiras Artigo 133 da Base Instrutória).
Apresentou-o também em várias feiras internacionais, em Birmingham, Londres e Dublin Artigo 137 da Base Instrutória).
Em dezembro de 2006 e março de 2007, a Autora contratou a para dar publicidade do projeto no Algarve, assim que fosse aprovado Artigo 138 da Base Instrutória).
Em janeiro de 2007, a Autora contratou o encarregado do marketing, promoção e divulgação do projeto Artigo 140 da Base Instrutória).
Ainda em fevereiro de 2007, a Autora contratou a, Lda., para a colocação futura de publicidade do projeto no estrangeiro, nas companhias aéreas  e  Artigo 143 da Base Instrutória).
Em 23 de Abril de 2007, a Autora celebrou contrato com a, S., para montagem e fornecimento dos seus escritórios em Tavira Artigo 146 da Base Instrutória). Em 25 de Abril de 2007, a Autora celebrou contrato com a, Empreendimentos e Jardinagem, Lda., para transplante e poda das árvores existentes na Quinta das  Artigo 147 da Base Instrutória).
Em 22 de Maio de 2007, a Autora contratou a sociedade Properties, Ltd., para a promoção e venda dos apartamentos a construir na Quinta das na Irlanda Artigo 150 da Base Instrutória).
Em 20 de Julho de 2007, a Autora comprou uma casa em, Tavira, destinada a alojar os trabalhadores espanhóis que prestam serviços no Empreendimento da Quinta das  Artigo 151 da Base Instrutória).
Em julho de 2007, a Autora contratou o Diretor Administrativo e Financeiro do projeto da Quinta das  Artigo 152 da Base Instrutória).
Em de 2 de Julho de 2007, a Autora contratou uma pessoa para a Direção Técnica do projeto da Quinta das  Artigo 153 da Base Instrutória).
Em outubro de 2007, a Autora celebrou contrato com a, S., para a conceção e promoção da campanha de difusão do projeto da Quinta das na Internet Artigo 154 da Base Instrutória).
Em 19 de Novembro de 2007, a Autora contratou mais uma pessoa para a Direção de Obra do projeto da Quinta das  Artigo 155 da Base Instrutória).
Em 28 de Novembro de 2007, a Autora celebrou contrato publicitário de patrocínio com o Clube de Ciclismo de para o ano de 2008 Artigo 156 da Base Instrutória).
A preços correntes, os custos diretos estimados para a execução do loteamento projetado são de valor não concretamente apurado por m2 de edificação habitacional Artigo 158 da Base Instrutória).
A preços correntes, os custos comerciais comissões) estimados para a execução do loteamento projetado são de valor não concretamente apurado por m2 de edificação habitacional Artigo 159 da Base Instrutória).
A preços correntes, os custos estimados de construção das infra-estruturas projetadas são de valor não concretamente apurado por m2 de edificação habitacional Artigo 160 da Base Instrutória).
Para cobrir esses custos, a Autora necessita das receitas provenientes da venda dos apartamentos da Quinta das  Artigo 164 da Base Instrutória).
O preço de venda médio dos apartamentos a construir é, a preços do ano de 2007, de, pelo menos, 000,00 euros/Artigo 165 da Base Instrutória).
E em 2010, se o projeto tivesse sido aprovado em 2007, o que não se verificou, a Autora venderia, considerando a quantidade e as características principalmente da do mercado imobiliário de Tavira, cerca de 20% Artigo 171 da Base Instrutória).
A ocupação da Vila, dos Cómodos e do Pomar pelo Réu impedem que a Autora construa e inicie as vendas dos apartamentos a construir na área correspondente Artigo 172 da Base Instrutória).
A Autora não tem dinheiro suficiente para, sem recorrer ao crédito, construir e promover o Empreendimento na parte da Quinta das não reclamada pelo Réu Artigo 181 da Base Instrutória).
É do conhecimento de muitas pessoas ligadas ao ramo imobiliário e na cidade de Tavira a ação que o Réu intentou contra a Autora Artigo 185 da Base Instrutória).
A ocupação da Vila, dos Cómodos Agrícolas e do Pomar pelo Réu é facto conhecido e comentado em Tavira Artigo 186 da Base Instrutória).
... de conhecimento generalizado no ramo do imobiliário e objeto de comentário depreciativo nesse meio Artigo 187 da Base Instrutória).
... mobila o interior da Vila  Artigo 196 da Base Instrutória).
... e, nos períodos em que se encontra na Casa, pernoita, faz as suas refeições, lava a sua roupa, guarda os seus pertences, e cuida da usa higiene pessoal na Vila  Artigo 198 da Base Instrutória).
... cuida da limpeza da Vila e do seu jardim Artigo 199 da Base Instrutória).
... guarda a sua moto, as suas bicicletas, arcas de ração de cavalos; utensílios de apanha de frutos, sacas, redes, varas e roulottes de transporte de cães na garagem da Vila  Artigo 200 da Base Instrutória).
... possui a chave do portão que dá acesso aos cómodos agrícolas e anexos Artigo 201 da Base Instrutória).
... guarda nas cavalariças charretes e utensílios de tratamentos dos seus cavalos Artigo 202 da Base Instrutória).
cuida e conserva a casa dos tratadores e respetivos anexos Artigo 203 da Base Instrutória).
... mantém e cuida das galinhas e outras aves de capoeira Artigo 204 da Base Instrutória).
... na zona circundante da Vila e nos cómodos da Vila guarda os seus cães de caça Artigo 206 da Base Instrutória).
.... Procede ao armazenamento nos cómodos agrícolas existentes na Quinta das dos frutos proveniente do pomar ou de outros locais Artigo 208 da Base Instrutória).
. . . guarda os seus cavalos nas cavalariças Artigo 209 da Base Instrutória).
... e armazena a palha para os seus cavalos nos cómodos agrícolas Artigo 210 da Base Instrutória).
Do 1 articulado superveniente do processo n 1/0OTBTVR apenso
Do  articulado superveniente do processo n. 1/0OTBTVR
Apenso
Nos termos do disposto no artigo , n. 2, aIínea, do Código de Processo Civil de 2013:
O projeto de licenciamento do loteamento da Quinta das iniciado pela Ré em 13 de novembro de 2006 teve alterações em janeiro, julho e novembro de 2007 e em março e julho de 2008, sendo que o hotel apenas foi previsto na alteração de novembro de 2007, tal como resulta das plantas-síntese de fls. 1613 a 1619, cujo teor se reproduz na íntegra. Nos termos do disposto no artigo 60, n. 4, do Código de Processo Civil de 2013:
Da ação principal:
... os seus funcionários permanecem e ocupam a seu mando as casas de caseiro e dos tratadores de cavalos Artigo 2 da Base Instrutória).
Os cómodos agrícolas estão cheios de lixo, de mato, de restos de placas de cobertura do picadeiro espalhadas pelo chão, bidons, de sacos de plástico e de galhos caídos Artigo 26 da Base Instrutória).
O telhado do antigo picadeiro ruiu Artigo 27 da Base Instrutória).
Nos cómodos agrícolas e logradouro da "Vila" não existem quaisquer aves, designadamente pombas, galinhas ou patos, nem o Autor criou essas aves Artigo 28 da Base Instrutória).
Antes da realização da escritura de compra e venda, a informou a Ré de que o Autor ocupava parte do imóvel referido em e que não era sua intenção deixar mesmo Artigo 30 da Base Instrutória).
Até ao ano de 2000, a vida pessoal e profissional do Autor sempre se passou em Lisboa Artigo 34 da Base Instrutória).
Entre os anos de 1994 a 2000, o Autor residia na Avenida, n., em Lisboa Artigo 48 da Base Instrutória).
As árvores do pomar estão rodeadas e cobertas de plantas infestantes e ervas daninhas e ressequidas Artigo 51 da Base Instrutória).
Os frutos que ainda dão, nomeadamente as laranjas, não são colhidos Artigo 52 da Base Instrutória).
Da  acção apensa:
... e por diversas vezes, solicitou ao Réu que desocupasse a Vila, os Cómodos Agrícolas e o Pomar Artigo 35 da Base Instrutória).
A Vila era, em comparação com outras vilas da Quinta das, uma moradia de grandes dimensões e, por isso, muito procurada por famílias numerosas e para a realização de festas, como por exemplo, as festas de passagem do ano Artigo 41 da Base Instrutória).
A efetuou e suportou obras de reparação e melhoramento na Vila, nomeadamente, mudança do telhado, da instalação elétrica e das canalizações, bem como na pintura do interior e do exterior Artigo 46 da Base Instrutória) .
Pelo menos entre 1994 e 2000, o Réu residiu em Lisboa, na Av., n. 51,14-Dto., com a mãe Artigo 50 da Base Instrutória).
A, a pedido do Réu, efetuou obras de melhoria na Vila e suportou o custo dessas obras que se cifraram, numa dessas vezes, em PTE 00000,00 Artigo 55 da Base Instrutória).
A roupa do Réu era lavada na lavandaria do  e passada a ferro por funcionários da  Artigo 58 da Base Instrutória).
A sempre teve os seus cavalos nas cavalariças no picadeiro Artigo 82 da Base Instrutória).
Até 1993, alguns anos houve em que a deu autorização a terceiros para usarem as cavalariças para matanças de porco e para festas de fim de ano Artigo 86 da Base Instrutória).
O Pomar foi plantado pelo pai do Réu,, antes de 1981 Artigo 88 da Base Instrutória).
As laranjas colhidas no Pomar foram vendidas pela a terceiros Artigo 97 da Base Instrutória).
... ou entregues pela ao Banco Alimentar contra a Fome, para este distribuir pelos mais carenciados Artigo 99 da Base Instrutória).
A não construção dos 8 lotes inviabilizava, do ponto de vista promocional, económico e financeiro, a construção e promoção de todo o loteamento, pois que a segmentação da construção e a comercialização parcial do projeto tomavam-no menos atrativo aos potenciais compradores, privavam-no de espaços comuns fundamentais e aumentavam os custos totais Artigo 107 da Base Instrutória).
A Autora teria vendido, considerando a quantidade e as características principalmente da do mercado imobiliário de Tavira cerca de 10,08% do total de apartamentos em 2007 Artigo 168 da Base Instrutória).
A Autora tinha o início das vendas programado para setembro de 2007 Artigo 166 da Base Instrutória).
Em 2008 venderia, considerando a quantidade e as características principalmente da do mercado imobiliário de Tavira, cerca de 30,08% Artigo 169 da Base Instrutória).
Em 2009 venderia, considerando a quantidade e as características principalmente da do mercado imobiliário de Tavira, cerca de 30,08% Artigo 170 da Base Instrutória).
O prejuízo mensal da Autora causado pelo atraso nas vendas dos apartamentos a construir nas parcelas da Quinta das ocupadas pelo Réu é de 2677,81 euros no primeiro ano de atraso, de 2930,01 euros no segundo ano de atraso, de 2155,09 euros no terceiro ano de atraso e de 2395,29 euros no quarto ano de atraso Artigo 175 da Base Instrutória).
Na presente data, o prejuízo da Autora causado pelo atraso nas vendas dos apartamentos a construir na área ocupada pelo Réu é de 19744,67 euros Artigo 177 da Base Instrutória).
Os seus funcionários permanecem e ocupam a seu mando as casas de caseiro e dos tratadores de cavalos Artigo 193 da Base Instrutória).
paga a taxa de recolha de lixo Artigo 212 da Base Instrutória).