RS 0.725.141   1  Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif au raccordement des autoroutes entre Bardonnex (Genève) et Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie)  Conclu le 27 septembre 1984 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 4 octobre 19851 Instruments de ratification échangés les 5/21 février 1986 Entré en vigueur le 1er avril 1986  Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française,  désireux d’améliorer les liaisons autoroutières entre la Suisse et la France,  sont convenus de conclure l’Accord suivant:  Art. 1 Objet de l’accord  1)  La Route nationale suisse N 1a et l’autoroute française A 40 sont raccordées près de Bardonnex (Genève) et Saint-Julien-en-Genevois (HauteSavoie) par la section nord de l’autoroute française A 401.  2)  Sont construits à cet effet:  a. sur territoires suisse et français, un pont autoroutier dénommé ci-après «l’ouvrage principal» d’une longueur de 377 m environ, comprenant deux chaussées de trois voies chacune. Il franchit la dépression, actuellement sur territoire suisse, ainsi que les voies de chemin de fer SNCF, la route natio- nale française 206 et la voie communale n° 7 de Lathoy à Saint-Julien- en-Genevois, sur territoire français, pour se raccorder à l’autoroute A 40;  b. sur territoires suisse et français, les bâtiments, emplacements et installations servant à l’accomplissement des formalités de contrôle de frontières. Ces installations font l’objet d’accords séparés.  3)  Le premier franchissement de la frontière par l’autoroute en provenance de Suisse se fait au point A défini par ses coordonnées dans les systèmes suisses: XCH = 111 664,532; YCH = 496 237,043; HCH = 459,960 et français: XF = 890 283,99, YF = 134 527,83; HF = 460,008. Au point A, le tracé en plan de l’axe de l’autoroute est un arc de cercle dont le centre M a les coordonnées suivantes: XCH = 111 595,238; YCH = 497 034,037 dans le système suisse et XF = 891 083,69; YF = 134 510,47 dans le système français. En ce même point A, le profil en long comporte une rampe d’environ 1,5 pour cent en direction de la France.      RO 1986 452; FF 1985 I 937 1 RO 1986 451  0.725.141 Texte original    Travaux publics  2  0.725.141  4)  Le plan d’ensemble donnant un aperçu du raccordement prévu est joint en an- nexe au présent Accord2.  5)  L’échange de territoire ayant pour objet de situer l’ouvrage principal en totalité sur le territoire français est réglé par un Accord séparé.  Art. 2 Construction de l’ouvrage principal  1)  Le Gouvernement de la République française se charge de la construction de l’ouvrage principal selon les réglementations et prescriptions françaises applicables à la réalisation de travaux publics de cette nature. Il assume, vis-à-vis du Conseil fédéral suisse, la responsabilité du maître d’ouvrage. Il se charge en particulier, des études, de l’appel d’offres, de l’adjudication, de la construction, de la surveillance et de la réception des travaux.  2)  Les concepteurs et entrepreneurs suisses ont le droit de soumissionner pour l’ensemble des travaux. La liste des candidats aux appels d’offres, le refus des offres non conformes et le choix des titulaires des marchés sont arrêtés en accord avec la Commission visée à l’article 11.  3)  Le calendrier de réalisation de l’ouvrage principal est arrêté d’un commun accord entre les Parties contractantes, compte tenu de leurs programmes nationaux autorou- tiers.  Art. 3 Exploitation et entretien de l’ouvrage principal  1)  La Partie française se charge de l’exploitation et de l’entretien de l’ouvrage prin- cipal, y compris le nettoyage et le service d’hiver, des grosses réparations et de la reconstruction éventuelle.  2)  Cette obligation prend effet dès la date de réception de l’ouvrage principal, même si celle-ci est antérieure à l’échange de territoires visé au paragraphe 5 de l’article premier.  Art. 4 Financement de l’ouvrage principal  1)  Les coûts d’acquisition du terrain et des droits nécessaires à la construction de l’ouvrage principal sont supportés par les Parties contractantes pour les tronçons situés sur leur territoire respectif avant rectification de frontière  . Les terrains situés sur le territoire suisse nécessaires à la construction de l’ouvrage et aux installations du chantier sont mis gratuitement, libres de toute occupation, charge ou servitude, à la disposition de la Partie française. L’assiette de l’ouvrage, élargie sur les deux cô- tés longitudinaux par une bande de terrains de 6 mètres de large, est cédée gratuite- ment en toute propriété, libre de charge et servitude, à la Partie française, lors de l’échange de territoires.     2 Ce plan, publié au RO (RO 1986 459), n’est pas reproduit dans le présent recueil.    Raccordement des autoroutes entre Bardonnex et Saint-Julien-en-Genevois – Ac. avec la France  3  0.725.141  2)  Le coût de réalisation global de l’ouvrage principal est réparti à raison de 63 pour cent pour la Partie suisse et de 37 pour cent pour la Partie française. Il com- prend:  a. les frais de construction qui sont estimés sur la base des soumissions des en- treprises retenues et qui équivalent au montant total desdites soumissions, toutes taxes comprises, majoré de 15 pour cent pour aléas et imprévus. Les montants des soumissions pris en compte sont fixés en francs français et ac- tualisés à la date de notification du marché principal de construction de l’ouvrage selon la formule figurant à ce marché, c’est-à-dire, suivant la na- ture de l’ouvrage, sur la base des variations des index français «TP 02» ou «TP 13» avec une partie fixe de 17,5 pour cent;  b. les frais d’étude et de contrôle d’exécution qui représentent forfaitairement 10 pour cent des frais de construction tels qu’ils sont calculés à l’alinéa a ci-dessus. La participation de la Partie suisse est versée à la Partie française en deux versements: – le premier, égal à la moitié du coût de réalisation global de l’ouvrage  principal évalué comme indiqué ci-dessus, est versé dans les trois mois suivant la notification du marché principal;  – le deuxième est versé un an après la date de notification du marché prin- cipal, sous réserve de l’avancement normal des travaux. Il est égal à la moitié du coût de réalisation global révisé à la date de versement par ap- plication de la formule de révision des prix du marché principal mention- née ci-dessus.  3)  Les frais relatifs à l’exploitation et à l’entretien, y compris le nettoyage et le ser- vice d’hiver, aux grosses réparations et à la reconstruction éventuelle de l’ouvrage principal sont capitalisés et répartis forfaitairement selon la clé mentionnée au para- graphe 2 ci-dessus. Les Parties contractantes conviennent de fixer forfaitairement le capital correspondant à 61 pour cent du coût de réalisation global de l’ouvrage prin- cipal. La participation de la Partie suisse est versée dans les trois mois suivant la date de réception des travaux, elle est révisée à la date du versement dans les mêmes conditions que le deuxième versement mentionné au paragraphe 2 ci-dessus.  4)  Chacun des trois versements mentionnés aux paragraphes 2 et 3 cidessus fait l’objet d’un acompte calculé sur la base des derniers index connus à la date de ver- sement fixée et d’un versement complémentaire après publication des index norma- lement applicables.  5)  Les paiements à la charge de la Partie suisse s’effectuent en francs suisses au cours du change du jour de versement.    Travaux publics  4  0.725.141  Art. 5 Contrôles de frontière  Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés à la frontière selon des conditions à fixer dans le cadre de la Convention du 28 septembre 19603 entre la Suisse et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route.  Art. 6 Impôts indirects  1)  Chacune des Parties contractantes admet temporairement en suspension des droits et taxes applicables à l’importation, les matériels, outillages et leurs pièces de rechange en provenance du territoire de l’autre Partie, pour autant qu’ils sont néces- saires aux travaux de construction ou d’entretien et à l’exploitation des ouvrages visés à l’article premier.  2)  Les administrations douanières et fiscales compétentes de chaque Partie se con- certent et se prêtent toute l’assistance nécessaire pour l’application du présent Ac- cord.  Art. 7 Impôts directs  1)  Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 7 de la Convention entre la Confédération suisse et la République française en vue d’éviter les doubles imposi- tions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 19664, mo- difiée par l’Avenant du 3 décembre 1969, la partie du chantier de construction éta- blie par un entrepreneur résident de l’un des deux Etats qui est située sur le territoire de l’autre n’est pas considérée comme un établissement stable au sens de ladite Convention.  2)  Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également à la taxe profession- nelle.  3)  En outre, nonobstant les dispositions de l’article 17 de la Convention visée au paragraphe 1, les salaires versés aux personnes travaillant sur les chantiers ne sont imposables que dans l’Etat dont le bénéficiaire est résident au sens de l’article 1 de ladite Convention.  4)  Les difficultés auxquelles l’application des paragraphes 1 et 3 du présent article pourraient donner lieu sont résolues dans le cadre de la Convention visée au para- graphe 1.  5)  Dans le cas où ladite Convention viendrait à être modifiée ou remplacée par une nouvelle Convention, la référence à cette Convention est considérée comme se rap- portant à la Convention modifiée ou à la nouvelle Convention.     3 RS 0.631.252.934.95 4 RS 0.672.934.91    Raccordement des autoroutes entre Bardonnex et Saint-Julien-en-Genevois – Ac. avec la France  5  0.725.141  Art. 8 Accès au site de la construction  1)  Les agents des Parties contractantes et les autres personnes participant à la cons- truction de l’ouvrage principal peuvent, pour l’accomplissement de leurs tâches, tra- verser à tout moment la frontière et séjourner sur toutes les parties du chantier. Toutefois, les agents des services des douanes et de police ne peuvent exercer leurs fonctions que sur le territoire de l’Etat dont ils dépendent.  2)  Les ressortissants des Parties contractantes doivent être porteurs d’une pièce d’identité officielle munie d’une photographie. Les ressortissants d’Etats tiers doi- vent être en outre porteurs d’autorisation de séjour ou d’un document équivalent délivré par les autorités (le l’une ou l’autre des Parties contractantes.  3)  Les personnes visées au paragraphe 1 doivent en outre être porteurs d’une carte de service ou d’une attestation de l’entreprise qui les emploie prouvant qu’elles par- ticipent aux travaux.  4)  Les Parties contractantes reprennent en charge, sans formalités, à tout moment, les personnes qui ont pénétré sur le territoire de l’autre Etat en violation du présent Accord.  5)  Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des décisions individuelles prises par l’une ou l’autre des Parties à l’encontre des personnes interdites d’entrée ou de séjour.  Art. 9 Télécommunications  Chaque Partie contractante autorise l’installation sur les chantiers, d’équipements de télécommunications raccordés au réseau publie de l’autre Partie.  Art. 10 Dispositions particulières  Au cas où l’échange de territoires prévu à l’article premier, paragraphe 5, ne serait pas intervenu lors de la mise en service de l’ouvrage principal, les dispositions ci-après sont applicables:  1. La partie de l’ouvrage principal située en territoire suisse en restera partie intégrante jusqu’à l’échange de territoires.  2. Toutefois, les lois et règlements français relatifs à la circulation routière, y compris la responsabilité civile, à l’entrée, à la sortie et au transit des per- sonnes, des marchandises et des capitaux, sont applicables aux personnes, véhicules, bagages, marchandises et capitaux se trouvant sur la partie de l’ouvrage principal visée au paragraphe 1 ci-dessus. Les fonctionnaires et agents français y appliquent les lois et règlements précités. Ils peuvent constater toutes infractions et y donner les suites prévues par ces lois et rè- glements.  3. Pour l’application des dispositions du paragraphe 2, la partie de l’ouvrage principal située en territoire suissse est rattachée à la commune de Saint-Julien-en-Genevois.    Travaux publics  6  0.725.141  4. Pour l’exercice des poursuites et de la répression, les juridictions françaises compétentes sont celles qui auraient eu à connaître des infractions si elles avaient été commises sur le territoire de la commune de Saint-Julien- en-Genevois. Toutefois, en ce qui concerne les faits considérés comme in- fractions tant par le droit pénal suisse que par le droit pénal français, la com- pétence des juridictions suisses est expressément réservée.  5. Les dispositions du présent article s’appliquent à titre provisoire. Elles peu- vent être révoquées à tout moment par le Conseil fédéral suisse, moyennant un préavis de trois mois.  Art. 11 Commission mixte  1)  Les Parties contractantes constituent une Commission mixte qui a pour mission:  a. de débattre de toute question résultant de l’application du présent Accord et de ses modalités d’application;  b. de formuler des recommandations à l’attention des deux Gouvernements, notamment en ce qui concerne d’éventuelles modifications du présent Ac- cord,  c. de recommander aux autorités compétentes toutes mesures adéquates afin de pallier les difficultés survenant à l’occasion de la mise en œuvre du présent Accord,  d. de se prononcer, en application de l’article 2, paragraphe 2, sur la liste des candidats aux appels d’offres, le refus des offres non conformes et le choix des titulaires des marchés.  2)  La Commission est composée de cinq membres suisses et de cinq membres fran- çais qui peuvent se faire accompagner d’experts. Le Gouvernement de chaque Partie contractante désigne un membre de sa délégation pour la présider. Chaque président de délégation peut, par requête adressée au président de l’autre délégation con- voquer la Commission qui doit se réunir au plus tard dans un délai d’un mois après réception de la requête.  Art. 12 Arbitrage  1)  S’il ne peut être réglé autrement, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord est soumis à l’arbitrage, à la requête d’une Partie contractante.  2)  Le tribunal arbrital est composé, dans chaque cas, de trois arbitres. Chaque Partie contractante nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d’ un commun accord le ressortissant d’un troisième Etat comme tiers-arbitre président. Les arbitres sont nommés dans un délai de deux mois, le président dans un délai de trois mois, après qu’une Partie contractante ait communique à l’autre qu’elle enten- dait soumettre le différent à un tribunal arbitral.    Raccordement des autoroutes entre Bardonnex et Saint-Julien-en-Genevois – Ac. avec la France  7  0.725.141  3)  Si les délais mentionnés au paragraphe 2 ne sont pas respectés et à défaut d’un autre arrangement, chaque Partie contractante peut inviter le président de la Cour européenne des droits de l’homme à procéder aux désignations requises. Si le prési- dent possède la nationalité suisse ou la nationalité française, ou se trouve empêché pour une autre raison, le viceprésident doit procéder à la désignation. Si le vice- président possède également la nationalité suisse ou française, ou se trouve lui aussi empêché, le membre suivant dans la hiérarchie de la Cour ne possédant ni la natio- nalité suisse ni la nationalité française procède à la désignation.  4)  Le tribunal arbitral décide selon les règles du droit international et en particulier du présent Accord. Il règle lui-même sa procédure.  5)  Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont pri- ses à la majorité des voix de ses membres. L’absence ou l’abstention d’un des mem- bres du tribunal désignés par les Parties contractantes n’empêche pas le tribunal de statuer.  6)  Les décisions du tribunal ont force obligatoire. Chaque Partie supporte les frais de l’arbitre qu’elle a désigné et les frais occasionnés par sa représentation dans la procédure devant le tribunal. Les frais du tiers-arbitre président et les autres frais sont supportés à parts égales par les Parties contractantes.  7)  Si le tribunal arbitral le demande, les tribunaux des Parties contractantes lui ac- cordent l’entraide Judiciaire nécessaire pour procéder aux citations et aux auditions de témoins et d’experts, conformément aux accords en vigueur entre les deux Parties contractantes sur l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale.  Art. 13 Durée de l’Accord  Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.  Art. 14 Approbation, entrée en vigueur  1)  Le présent Accord sera approuvé; les instruments d’approbation seront échangés aussitôt que possible à Berne.  2)  Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l’échange des instruments d’approbation.  Fait à Paris, le 27 septembre 1984, en deux exemplaires en langue française.  Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République française:  F. de Ziegler G. M. Chenu    Travaux publics  8  0.725.141