N° C 115/50 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 8. 5. 89 
PROPUESTA DE LA COMISIÓN PROPUESTA MODIFICADA DE LA COMISIÓN 
2.18.3. Cuando los trabajadores ocupen puestos de 
trabajo al aire libre, dichos puestos de trabajo 
deberán, en la medida de lo posible, estar 
acondicionados de tal modo que los trabajado­
res estén protegidos contra las inclemencias del 
tiempo. (sin modificaciones) 
ANEXO II 2.18.4. Cuando los trabajadores ocupen puestos de 
trabajo al aire libre, estos puestos de trabajo 
deberán estar acondicionados en la medida de lo 
posible de tal manera que los trabajadores: 
a) estén protegidos de las inclemencias del 
tiempo; 
b) no estén sometidos a niveles de ruido 
perjudiciales ni a otras influencias ambienta­
les malsanas (por ejemplo, gases, vapores, 
polvo); 
c) puedan abandonar rápidamente los puestos 
de trabajo en caso de peligro y puedan ser 
rescatados cuanto antes. 
(sin modificaciones) 
Propuesta modificada de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 71/305/CEE, 
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras (J) 
COM(89) 141 final 
(presentada por la Comisión con arreglo a la letra d) del párrafo 2 del artículo 149 del 
Tratado CEE el 3 de abril de 1989) 
(89/C 115/04) 
(!) DO n° C 15 de 19. 1. 1989, p. 8. 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica 
Europea, y en particular el apartado 2 de su artículo 57, su 
artículo 66 y su artículo 100A, 
Vista la propuesta de la Comisión, 
En cooperación con el Parlamento Europeo (*), 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2), 
(!) DO. n° C 167 de 27. 6. 1988, p. 76 y Decisión de ... (no 
publicada aún en el Diario Oficial). 
(2) DO n° C 319 de 30. 11. 1987, p. 55. Considerando que es preciso adoptar las medidas destina­
das a establecer de manera progresiva el mercado interior 
durante un período que finalizará el 31 de diciembre de 
1992; que el mercado interior implicará un espacio sin 
fronteras interiores, en el que estará garantizada la libre 
circulación de mercancías, personas, servicios y capitales; 
Considerando las conclusiones de los sucesivos Consejos 
Europeos relativas a la necesidad de realizar el mercado 
interior; 
Considerando el Libro Blanco sobre la realización del 
mercado interior y, en particular, su calendario y su 
programa de acción para llevar a cabo la apertura de los 
contratos públicos de obras; 
8. 5. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 115/51 
Considerando la comunicación de la Comisión al Consejo, 
de 19 de julio de 1986 sobre los contratos públicos en la 
Comunidad; 
Considerando que los contratos públicos de obras se rigen 
por la Directiva 71/305/CEE del Consejo (*), cuya última 
modificación la'constituye el Acta de adhesión de España y 
de Portugal, así como por la Directiva 72/277/CEE del 
Consejo, de 26 de julio de 1972, relativa a las modalidades y 
condiciones de publicación de los anuncios de contratos y 
de concesiones de obras públicas en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas (2), por la Declaración de los 
Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, 
reunidos en el seno del Consejo, de 26 de julio de 1971, 
sobre los procedimientos a seguir en materia de concesiones 
de obras (3), y por la Decisión 71/306/CEE del Consejo, de 
26 de julio de 1971, de creación de un Comité Consultivo 
para los contratos públicos de obras (4), modificada por la 
Decisión 77/63/CEE (5); 
Considerando que el logro de unas verdaderas libertades de 
establecimiento y de prestación de servicios, en materia de 
contratos públicos de obras, precisa la mejora y la 
extensión de las garantías previstas por las Directivas sobre 
transparencia de los procedimientos y de las prácticas de 
adjudicación de contratos públicos de obras, objeto de 
poder velar más eficazmente por la observancia de la 
prohibición de las restricciones y disminuir, al mismo 
tiempo, la disparidad de las condiciones de competencia 
entre los nacionales de los Estados miembros; 
Considerando que la presente Directiva no constituye un 
obstáculo a la aplicación, en particular, del artículo 36 del 
Tratado; 
Considerando que es necesario dar mayor precisión a la 
noción de contratos públicos de obras, a fin de tener en 
cuenta, en particular, las nuevas formas de adjudicación de 
contratos, e introducir criterios para definir el conjunto de 
las entidades sujetas a las disposiciones de la Directiva 
71/305/CEE; 
Considerando que la lista de los organismos y de las 
categorías de organismos que figura en el anexo I debe ser 
lo más completa posible; 
Considerando que es preciso igualmente extender el 
alcance de las disposiciones de la Directiva 71/305/CEE a 
las obras que los Estados subvencionan y que no entran en 
las definiciones del artículo 1; 
Considerando que, habida cuenta de la importancia 
creciente de la concesión de obras públicas y de su 
naturaleza específica, resulta conveniente incluir en la 
Directiva 71/305/CEE normas relativas a su publicidad; 
Considerando que procede precisar el alcance de las 
exenciones por sector de actividad, para evitar, habida 
í1) DO n° L 185 de 16. 8. 1971, p. 5. 
(2) DO n° L 176 de 3. 8. 1972, p. 12. 
(3) DO n° C 82 de 16. 8. 1971, p. 13. 
(4) DO n° L 185 de 16. 8. 1971, p. 15. 
(5) DO n° L 13 de 15. 1. 1977, p. 15. cuenta de las interpretaciones divergentes, que aumenten 
los desequilibrios entre los Estados miembros, resultantes 
de la aplicación de la Directiva 71/305/CEE; 
Considerando que, en 1971, el umbral a partir del cual los 
contratos públicos de obras estaban sujetos a lo dispuesto 
en la Directiva 71/305/CEE, era de 1 000 000 de ecus y que, 
habida cuenta del aumento de los costes en la construcción 
y del interés de las pequeñas y medianas empresas en 
participar en contratos de importancia media, es conve­
niente establecer dicho umbral en 5 000 000 de ecus; 
Considerando que para eliminar prácticas restrictivas de la 
competencia en general, y de la plena participación en los 
contratos de los nacionales de los Estados miembros en 
particular, es necesario mejorar el acceso de los licitadores 
a los procedimientos de adjudicación de contratos; 
Considerando que resulta apropiado establecer un procedi­
miento negociado, que ya existe en la práctica de algunos 
Estados miembros, para limitar el recurso al procedimiento 
de excepción previsto en el artículo 9 de la Directiva 
71/305/CEE; 
Considerando que el procedimiento negociado debe 
considerarse como excepcional y que, por lo tanto, sólo 
debe aplicarse en casos taxativamente enumerados; 
Considerando que es conveniente que los poderes adjudica­
dores pongan en conocimiento de los candidatos o de los 
licitadores que hubieren sido rechazados, los motivos de la 
desestimación de su candidatura o de su oferta y que 
levanten acta sobre el desarrollo de cada procedimiento de 
adjudicación de contratos; 
Considerando que es necesario adaptar las normas 
comunes en el ámbito técnico a la nueva política 
comunitaria en materia de normalización y estandariza­
ción; 
Considerando que con objeto de crear las condiciones 
necesarias para establecer una competencia efectiva a nivel 
comunitario, colocando a las empresas de los restantes 
Estados miembros en situación de participar en condicio­
nes comparables a las de las empresas nacionales, y 
suscitando mayor interés y participación por parte de un 
mayor número de empresarios en los contratos públicos de 
obras, conviene que el conjunto de las operaciones y 
procedimientos que garantizan la existencia de una 
situación de competencia entre los empresarios sea más 
transparente; que conviene igualmente que los poderes 
adjudicadores den a conocer sus proyectos de futuros 
contratos de obras por medio de un anuncio previo a nivel 
comunitario y que se haga pública a través del mismo 
medio toda la información útil sobre las condiciones en las 
que los diferentes contratos se hayan adjudicado; 
Considerando que para mejorar el acceso y la participación 
de un mayor número de contratistas y de permitirles la 
presentación de ofertas dentro de plazos razonables, en 
particular por lo que respecta a las obras de gran 
importancia, que por regla general, son de una gran 
complejidad técnica y organizativa, conviene prorrogar los 
plazos para la presentación de las solicitudes de participa­
ción o de las ofertas; 
Considerando que resulta de interés general estimular la 
evolución del progreso técnico en el sector de la construc­
ción y de las obras públicas, con objeto de que la 
N° C 115/52 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 8. 5. 89 
transferencia de tecnología y de « know-how » de un Estado 
miembro a otro se hagan en beneficio no sólo del conjunto 
de los usuarios, sino también de la profesión; 
Considerando que al estarse ya realizando en la Comuni­
dad trabajos para el establecimiento de pliegos de 
condiciones en términos de rendimiento en lugar de 
prescripciones técnicas detalladas, es conveniente dar, 
desde ahora, a los contratistas de la Comunidad la 
posibilidad de proponer variantes, siempre que respeten 
determinadas condiciones; 
Considerando que, para garantizar la transparencia de las 
condiciones de ejecución de los contratos, los poderes 
adjudicadores podrán solicitar información sobre la parte 
del contrato que eventualmente será objeto de subcontrata-
ción por parte del licitador; 
Considerando que conviene tener en cuenta el considerable 
efecto de los contratos públicos de obras en la creación de 
puestos de trabajo en determinadas zonas de la Comunidad 
donde existe un porcentaje de desempleo mucho más 
elevado que la media comunitaria; 
Considerando que resultaría útil mejorar la transparencia 
en el campo de las obligaciones relativas a la protección y a 
las condiciones de trabajo en vigor en el Estado miembro en 
el que vayan a ejecutarse las obras; 
Considerando que parece indicado que las disposiciones 
nacionales relativas a la adjudicación de contratos públicos 
en favor del desarrollo regional se inscriban dentro de los 
objetivos de la Comunidad y de la observancia de los 
principios del Tratado; 
Considerando que es conveniente introducir en la Directiva 
71/305/CEE disposiciones en materia de estadísticas para 
mejorar y sistematizar la información sobre la forma en que 
las autoridades adjudican sus contratos; 
Considerando que España ha aprobado recientemente una 
legislación para aplicar lo dispuesto en la Directiva 71/305/ 
CEE; que dado que otras modificaciones en el momento 
actual afectarían negativamente la adaptación del sector 
privado en dicho país, resulta apropiado conceder al Reino 
de España un período suplementario para dar cumplimien­
to a lo dispuesto en la presente Directiva; 
Considerando que Portugal, por razones similares, tiene 
necesidad de un período transitorio; 
Considerando que Grecia va a adaptar su legislación a la 
Directiva 71/305/CEE y que la incorporación en el 
momento actual de otras regulaciones comunitarias 
afectaría negativamente al sector de los contratos públios 
de obras y, en particular, a determinados factores 
económicos importantes, tales como la estabilidad, la 
transparencia y el mantenimiento, a medio plazo, de las 
condiciones comerciales; 
Considerando que, como consecuencia de las conclusiones 
de las mencionadas sesiones del Consejo Europeo, así como 
del Libro Blanco y de la mencionada comunicación de la 
Comisión al Consejo, conviene modificar la Directiva 
71/305/CEE y derogar la Directiva 72/277/CEE. HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
Artículo 1 
La Directiva 71/305/CEE quedará modificada en la forma 
siguiente: 
1. El artículo 1 se sustituirá por el texto siguiente: 
«Articulo 1 
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 
a) por « contratos públicos de obras » los contratos 
a título oneroso, formalizados por escrito entre 
un contratista, por una parte, y, por la otra, un 
poder adjudicador, definido en la letra b), que 
tengan por objeto bien la ejecución, bien 
conjuntamente la ejecución y la concepción de 
obras relativas a una de las actividades contem­
pladas en el anexo II o de una obra definida en la 
letra c), bien la realización, por cualquier medio, 
de una obra que responda a las necesidades 
especificadas por el poder adjudicador; 
b) por « poderes adjudicadores », el Estado, los entes 
territoriales, los organismos de Derecho público 
y las asociaciones constituidas por uno o más de 
dichos entes o dichos organismos de Derecho 
público. 
Se entenderá por «organismo de Derecho 
público » todo organismo: 
— creado para satisfacer específicamente necesi­
dades de interés general que no tengan 
carácter industrial o mercantil, 
— dotado de personalidad jurídica, y 
— cuya actividad esté mayoritariamente finan­
ciada por el Estado, los entes territoriales u 
otros organismos de Derecho público, o bien 
cuya gestión se halla sometida a un control 
por parte de estos últimos, o bien cuyo órgano 
de administración, de dirección o de vigilancia 
esté compuesto por miembros de los cuales 
más de la mitad sean nombrados por el 
Estado, los entes territoriales u otros organis­
mos de Derecho público. 
En el anexo I figuran las listas de los organismos y de 
las categorías de organismos de Derecho público que 
reúnen los criterios enumerados en el párrafo 
segundo. Dichas listas son lo más completas posibles 
y podrán ser revisadas con arreglo al procedimiento 
previsto en el artículo 30 ter. A tal efecto, los Estados 
miembros notificarán periódicamente a la Comisión 
8. 5. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 115/53 
las modificaciones que se hayan producido en sus 
listas; 
c) por «obra», el resultado de un conjunto de 
trabajos de construcción o de ingeniería civil 
destinado a cumplir por sí mismo una función 
económica o técnica; 
d) por «concesión de obras públicas», el contrato 
que presente las mismas características que los 
contemplados en la letra a) con la salvedad de que 
la contrapartida de las obras consista, o bien 
únicamente en el derecho a explotar la obra, o 
bien en dicho derecho acompañado del pago de 
una cantidad; 
>. 
e) por «procedimientos abiertos», aquellos proce­
dimientos nacionales en los que cualquier 
contratista interesado puede presentar ofertas; 
f) por «procedimientos restringidos», aquellos 
procedimientos nacionales en los que únicamente 
los contratistas invitados por los poderes adjudi­
cadores pueden presentar ofertas; 
g) por «procedimientos negociados», aquellos 
procedimientos nacionales en los que los poderes 
adjudicadores consulten con contratistas de su 
elección y negocien los términos del contrato con 
uno o varios de ellos; 
h) por «licitador », el contratista que haya presenta­
do una oferta; por «candidato», el que haya 
solicitado una invitación a participar en un 
procedimiento restringido y negociado. » 
2. Se insertarán los siguientes artículos: 
«Artículo Ibis 
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas 
necesarias para que los poderes adjudicadores 
cumplan o hagan cumplir lo dispuesto en la presente 
Directiva cuando subvencionen directamente, en 
más de un 50 %, un contrato de obras que no sea 
adjudicado por ellos mismos. 
2. El apartado 1 solo se entenderá referido a los 
contratos de la clase 50, grupo 502 de la Nomencla­
tura General de Actividades Económicas en las 
Comunidades Europeas (NACE) y a los contratos 
que afecten a las obras de construcción relativas a 
hospitales, a equipamientos deportivos, recreativos 
y de ocio, a edificios escolares y universitarios y a 
edificios de uso administrativo. 
Artículo lter 
1. En los contratos de concesión de obras celebra­
dos por los poderes adjudicadores cuyo importe sea 
igual o superior a 5 000 000 de ecus, serán aplicables las normas de publicidad de los apartados 3,6,7 y 9 a 
13 del artículo 12 y del artículo 15bis. 
2. El poder adjudicador podrá: 
— o bien imponer al concesionario de las obras que 
ceda a terceros un porcentaje de los contratos que 
represente como mínimo un 30 % del valor 
global de las obras objeto de la concesión, 
debiendo prever la facultad de que los candidatos 
incrementen dicho porcentaje. Este porcentaje 
mínimo deberá constar en el contrato de conce­
sión de obras, 
— o bien invitar a los candidatos concesionarios a 
que indiquen ellos mismos en sus ofertas, en su 
caso, el porcentaje del valor global de las obras 
objeto de la concesión que prevean ceder a 
terceros. 
3. Cuando el concesionario sea uno de los poderes 
adjudicadores contemplados en la letra b) del 
artículo 1, deberá, para aquellas obras que hayan de 
ser ejecutadas por terceros, respetar lo dispuesto en 
la presente Directiva. 
4. Los Estados miembros adoptarán las medidas 
necesarias para que los concesionarios de obras que 
no sean poderes adjudicadores apliquen las normas 
de publicidad definidas en los apartados 4, 6, 7 y 9 a 
13 del artículo 12 y en el artículo 15ter a la concesión 
a terceros de aquellos contratos públicos cuyo 
importe sea igual o superior a 5 000 000 de ecus. Sin 
embargo, no será necesaria la publicidad cuando un 
contrato de obras reúna las condiciones de aplica­
ción de los casos enumerados en el apartado 3 del 
artículo 5. 
No se considerarán terceros aquellas empresas que 
se hayan agrupado para obtener la concesión ni las 
empresas vinculadas con ellas. 
Se entenderá por « empresas vinculadas » aquellas en 
las que el concesionario puede ejercer, directa o 
indirectamente, una influencia dominante, o aque­
llas empresas que pueden ejercer una influencia 
dominante en el concesionario o que, del mismo 
modo que el concesionario, están sometidas a la 
influencia dominante de otra empresa por razón de 
propiedad, participación financiera o normas que las 
regulan. Se presumirá que existe influencia domi­
nante cuando una empresa, directa o indirectamen­
te, con respecto a otra empresa: 
— esté en posesión de la mayoría del capital suscrito 
de la empresa, o 
— disponga de la mayoría de los votos inherentes a 
las participaciones emitidas por la empresa, o 
N° C 115/54 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 8. 5. 89 
— pueda designar a más de la mitad de los miembros 
del órgano de administración, dirección o control 
de la empresa. 
La lista exhaustiva de estas empresas se adjuntará a 
la candidatura para la concesión. Esta lista se 
actualizará conforme a las modificaciones que vayan 
surgiendo en las relaciones entre las empresas.» 
3. Se suprimirá el artículo 2. 
4. En el artículo 3, se suprimirán los apartados 1, 2 y 3 y 
los apartados 4 y 5 se sustituirán por el siguiente 
texto: 
« 4. La presente Directiva no se aplicará: 
a) a los contratos de obras celebrados con transpor­
tistas que efectúen transportes terrestres, aéreos, 
marítimos o fluviales; 
b) a los contratos de obras celebrados por los 
poderes adjudicadores cuando dichos contratos 
se refieran a la producción, transporte y distribu­
ción de agua potable, así como a los contratos 
celebrados por los poderes adjudicadores cuya 
principal actividad consista en producir o 
distribuir energía; 
c) a los contratos de obras cuando las obras sean 
declaradas secretas, o cuando su ejecución deba ir 
acompañada de medidas de seguridad especiales, 
de acuerdo con las disposiciones legales, regla­
mentarias o administrativas vigentes en el 
Estados miembro afectado, o cuando lo exija la 
protección de los intereses esenciales de dicho 
Estado en materia de seguridad. » 
5. El artículo 4 se sustituirá por el texto siguiente: 
«Artículo 4 
La presente Directiva no se aplicará a los contratos 
públicos regulados por normas de procedimiento 
distintas y adjudicados en virtud; 
a) de un acuerdo internacional, celebrado de 
conformidad con el Tratado CEE, entre un 
Estado miembro y uno o varios terceros países, 
relativo a obras destinadas a la realización o 
explotación en común de una obra por los 
Estados signatarios; todo acuerdo se comunicará 
a la Comisión, que podrá proceder a una consulta 
en el seno del Comité consultivo de contratos 
públicos creado por la Decisión 71/306/CEE (!), 
[modificada por la Decisión 77/63/CEE (2)]; b) de un acuerdo internacional celebrado en rela­
ción con el estacionamiento de tropas y referente 
a empresas de un Estado miembro o de un tercer 
país; 
c) del procedimiento específico de una organización 
internacional. 
(!) DO n° L 185 de 16.8.1971, p. 15. 
(2) DO n° L 13 de 15.1.1977, p. 15.» 
6. Se insertará el siguiente artículo : 
«Artículo 4bis 
1. La presente Directiva se aplicará a los contratos 
públicos de obras cuyo importe sin IVA sea igual o 
superior a 5 000 000 de ecus. 
2. El contravalor del umbral en monedas naciona­
les se revisará en principio cada dos años con efectos 
de 1 de enero de ... El cálculo de dicho contravalor se 
basará en los valores diarios medios de dichas 
monedas expresadas en ecus, durante los 24 meses 
que finalizan el último día del mes de octubre 
anterior a la revisión que surta efecto el 1 de enero. 
Estos contravalores se publicarán en el Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas a partir de los 
primeros días de noviembre. 
3. Cuando una obra esté dividida en varios lotes, 
siendo cada uno de ellos objeto de un contrato, el 
valor de cada lote se tomará en cuenta para evaluar 
el importe señalado en el apartado 1. Cuando el 
valor acumulado de los lotes sea igual o superior al 
importe indicado en el apartado 1, las disposiciones 
de dicho apartado se aplicarán a todos los lotes. Los 
poderes adjudicadores podrán establecer excepcio­
nes a la aplicación del apartado 1 respecto a los lotes 
cuyo importe sin IVA sea inferior a 1 000 000 de 
ecus, siempre que el importe acumulado de dichos 
lotes no sea superior al 20 % del valor acumulado de 
los lotes. 
4. No se podrá fraccionar ninguna obra ni 
contrato con objeto de sustraerse a la aplicación de 
los apartados precedentes. 
5. Para el cálculo del importe contemplado en el 
apartado 1 y en el artículo 5 se tomará en 
consideración, además del importe de los contratos 
públicos de obras, el valor estimado de los suminis­
tros necesarios para la ejecución de las obras puestos 
a disposición del empresario por los poderes 
adjudicadores.» 
7. El artículo 5 se sustituirá por el texto siguiente: 
«Artículo 5 
1. Para la adjudicación de sus contratos públicos 
de obras, los poderes adjudicadores aplicarán los 
procedimientos fijados en las letras e), f) y g) del 
artículo 1, adaptados a la presente Directiva. 
8. 5. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 115/55 
2. Los poderes adjudicadores podrán adjudicar sus 
contratos de obras recurriendo al procedimiento 
negociado, tras publicar un anuncio de adjudicación 
y seleccionar a los candidatos conforme a criterios 
cualitativos conocidos, en los siguientes casos: 
a) cuando se presenten ofertas irregulares tras haber 
recurrido a un procedimiento abierto o restringi­
do, o cuando las ofertas presentadas resulten 
inaceptables en relación con las disposiciones 
nacionales compatibles con lo dispuesto en el 
Título IV, siempre que no se modifiquen 
sustancialmente las condiciones iniciales del 
contrato. Los poderes adjudicadores no publica­
rán un anuncio de adjudicación si incluyen en el 
procedimiento negociado a todas las empresas 
que cumplan los requisitos mencionados en los 
artículos 23 a 28 y que, con ocasión del anterior 
procedimiento abierto o restringido, hayan 
presentado ofertas ajustadas a los requisitos 
formales del procedimiento de adjudicación; 
b) cuando las obras se realicen únicamente con fines 
de investigación, experimentación, estudio o 
desarrollo y no con objeto de obtener ganancias o 
de cubrir los costes de investigación y desarrollo; 
c) en casos excepcionales, cuando se trate de obras 
cuya naturaleza o riesgos no permitan determinar 
previamente el precio global. 
3. Los poderes adjudicadores podrán adjudicar sus 
contratos de obras recurriendo al procedimiento 
negociado, sin publicar previamente un anuncio de 
adjudicación, en los casos siguientes: 
a) cuando no se presenten propuestas o ninguna 
propuesta adecuada en respuesta a un procedi­
miento abierto o restringido, siempre que no se 
modifiquen de forma sustancial las condiciones 
originales del contrato y a condición de que se 
transmita un informe a la Comisión, a petición de 
ésta; 
b) cuando, a causa de su especificidad técnica, 
artística o por motivos relacionados con la 
protección de derechos de exclusividad, la 
ejecución de las obras sólo pueda encomendarse a 
un contratista determinado; 
c) cuando en la medida estrictamente necesaria la 
urgencia apremiante producida por aconteci­
mientos que los poderes adjudicadores no podían 
prever, no sea compatible con los plazos exigidos 
por los procedimientos abiertos, restringidos o 
negociados contemplados en el apartado 2. Las 
circunstancias alegadas para justificar la urgencia 
apremiante no deberán en ningún caso ser 
imputables a los poderes adjudicadores; d) respecto a aquellos trabajos complementarios 
que no figuren en el proyecto adjudicado 
inicialmente ni en el primer contrato celebrado y 
que, debido a una circunstancia imprevista, 
resulten necesarios para la ejecución de la obra tal 
y como estaba descrita, siempre que la adjudica­
ción recaiga en el contratista que ejecuta dicha 
obra; 
— cuando estos trabajos no puedan separarse 
técnica o económicamente del contrato prin­
cipal sin causar inconvenientes mayores a los 
poderes adjudicadores; 
— o cuando estos trabajos, aunque se puedan 
separar de la ejecución del contrato inicial, 
sean estrictamente necesarios para su perfec­
cionamiento. 
En cualquier caso, el importe acumulado de 
los contratos adjudicados correspondientes a 
los trabajos complementarios no podrá ser 
superior al 50 % del importe del contrato 
principal; 
e) respecto a nuevos trabajos que consistan en la 
repetición de obras similares confiadas al contra­
tista titular de un primer contrato por los mismos 
poderes adjudicadores^ con la condición de que 
dichos trabajos sean conformes a un proyecto de 
base y que dicho proyecto haya sido objeto de un 
primer contrato adjudicado según los procedi­
mientos contemplados en el apartado 4. 
La posibilidad de recurrir a este procedimiento 
deberá ser expresada desde la iniciación de la 
primera operación, y el importe total previsto 
para la continuación de los trabajos se tomará en 
consideración por parte de los poderes adjudica­
dores para la aplicación del artículo 4bis. 
Únicamente se podrá recurrir a este procedimien­
to durante un período de tres años a partir de la 
celebración del contrato inicial; 
4. En todos los demás casos, los poderes adjudica­
dores celebrarán sus contratos de obras recurriendo 
al procedimiento abierto o al procedimiento restrin­
gido. » 
8. Se insertará el siguiente artículo: 
«Artículo 5bis 
1. El poder adjudicador comunicará a todo 
candidato o licitador rechazado que lo solicite, en un 
plazo de quince días a partir de la recepción de la 
solicitud, los motivos del rechazo de su candidatura 
o de la presentación de su oferta, y en el caso de la 
presentación de oferta, el nombre del adjudicatario. 
2. El poder adjudicador comunicará a todo 
candidato o licitador que lo solicite, los motivos por 
los que ha decidido renunciar a adjudicar un 
N° C 115/56 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 8. 5. 89 
contrato objeto de anuncio o reiniciar el procedi­
miento. Informará también a la Oficina de Publica­
ciones Oficiales de las Comunidades Europeas de 
esta decisión. 
3. Por cada contrato adjudicado, los poderes 
adjudicadores levantarán un acta en la que consta­
rán como mínimo: 
— el nombre y la dirección del poder adjudicador, el 
objeto y el valor del contrato, 
— los nombres de los candidatos o licitadores 
seleccionados y la justificación de su elección, 
— los nombres de los candidatos o licitadores 
excluidos y los motivos de su rechazo, 
— el nombre del adjudicatario y la justificación de la 
elección de su oferta, así como, si se conoce, la 
parte del contrato que el adjudicatario tenga 
previsto subcontratar con terceros, 
— por lo que respecta a los procedimientos negocia­
dos, la justificación de las circunstancias mencio­
nadas en el artículo 5 que motiven el recurso a 
dichos procedimientos. 
Esta acta, o sus principales puntos, se comunicará a 
la Comisión cuando así lo solicite.» 
9. Se suprimirán los artículos 7, 8 y 9. 
10. El artículo 10 se sustituirá por el texto siguiente: 
«Artículo 10 
1. Las especificaciones técnicas contempladas en el 
anexo III figurarán en los documentos generales o en 
los documentos correspondientes a cada contrato. 
2. Sin perjuicio de las normas técnicas nacionales 
obligatorias, siempre y cuando sean compatibles con 
el Derecho comunitario, dichas especificaciones 
técnicas serán definidas por los poderes adjudicado­
res o bien por referencia a normas nacionales que 
traspongan normas europeas, o bien por referencia a 
autorizaciones técnicas europeas, o bien por referen­
cia a especificaciones técnicas comunes. 
3. Un poder adjudicador podrá establecer excep­
ciones al apartado 2: 
a) cuando las normas, las autorizaciones técnicas 
europeas o las especificaciones técnicas comunes 
no incluyan disposición alguna respecto a la 
determinación de la conformidad o cuando no se 
disponga de medios técnicos que permitan 
determinar de manera satisfactoria la conformi­
dad de un producto con dichas normas, autoriza­
ciones técnicas europeas, o especificaciones 
técnicas comunes; b) cuando la aplicación de dichas normas, de dichas 
autorizaciones técnicas europeas o de dichas 
especificaciones técnicas comunes obligue al 
poder adjudicador a utilizar productos o materia­
les incompatibles con las instalaciones ya utiliza­
das o impliquen costes o dificultades técnicas 
desproporcionados, pero únicamente como parte 
de una estrategia claramente definida y documen­
tada con vistas a adecuarse, en un plazo 
determinado, a normas europeas, a autorizacio­
nes técnicas europeas o a especificaciones 
técnicas comunes; 
c) cuando el proyecto de que se trate sea realmente 
innovador y cuando el recurso a normas, a 
autorizaciones técnicas europeas o a especifica­
ciones técnicas comunes existentes sea inadecua­
do. 
4. Los poderes adjudicadores que recurran a lo 
dispuesto en el apartado 3 indicarán las razones, 
salvo imposibilidad, en el anuncio de licitación 
publicado en el Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas o en el pliego de condiciones, indicando, en 
cualquier caso, dichas razones en la documentación 
interna y proporcionando dicha información, previa 
petición, a los Estados miembros y a la Comisión. 
5. En efecto de normas europeas, de autorizaciones 
técnicas europeas o de especificaciones técnicas 
comunes, las especificaciones técnicas: 
a) se definirán por referencia a las especificaciones 
técnicas nacionales reconocidas como conformes 
a los requisitos esenciales que se enumeran en las 
Directivas comunitarias relativas a la armoniza­
ción técnica, con arreglo a los procedimientos 
previstos en dichas directivas y, en particular, con 
arreglo a los procedimentos previstos en la 
Directiva ... del Consejo de ... relativa a los 
productos de la construcción; 
b) podrán definirse por referencia a las especifica­
ciones técnicas nacionales en materia de concep­
ción, cálculo y realización de las obras, y de 
utlización de los productos; 
c) podrán definirse por referencia a otros documen­
tos. 
En ese caso, será convenient referirse, por orden 
de preferencia: 
i) a las normas nacionales que transpongan 
normas internacionales aceptadas por el país 
del poder adjudicador; 
ii) a las otras normas y autorizaciones técnicas 
nacionales del país del poder adjudicador; 
iii) a cualquier otra norma. 
8. 5. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 115/57 
6. Los Estados miembros prohibirán la introduc­
ción en las cláusulas contractuales propias de un 
contrato determinado, de especificaciones técnicas 
que mencionen los productos de una fabricación o de 
una procedencia determinada, o de los procedimien­
tos particulares que tengan por objeto favorecer o 
eliminar- a determinados contratistas, salvo que 
dichas especificaciones estén justificadas por el 
objeto del contrato. Estará especialmente prohibida 
la indicación de marcas, patentes o tipos, así como la 
de un origen o una producción determinada; no 
obstante, estará autorizada tal indicación acompa­
ñada de la mención « o equivalente », siempre que los 
poderes adjudicadores no tengan la posibilidad de 
dar una descripción del objeto del contrato a través 
de especificaciones suficientemente precisas e inteli­
gibles para todos los interesados. » 
11. Se suprimirá el artículo 11. 
12. Los artículos 12 a 15 se sustituirán por el texto 
siguiente: 
«Artículo 12 
1. Los poderes adjudicadores darán a conocer, 
mediante un anuncio indicativo, las características 
básicas de los contratos de obras que tengan 
intención de adjudicar y cuyos importes sean iguales 
o superiores al umbral indicado en el apartado 1 del 
artículo 4bis. 
2. Los poderes adjudicadores que deseen adjudicar 
un contrato público de obras a través de un 
procedimiento abierto, restringido o negociado, en 
los casos contemplados en el apartado 2 del 
artículo 5, darán a conocer su intención por medio 
de un anuncio. 
3. Los poderes adjudicadores que deseen recurrir a 
la concesión de obras darán a conocer su intención 
por medio de un anuncio. 
4. Los concesionarios de obras que no sean 
poderes adjudicadores, que deseen celebrar un 
contrato de obras con un tercero, con arreglo al 
apartado 4 del artículo lter, darán a conocer su 
intención por medio de un anuncio. 
5. Los poderes adjudicadores que hayan adjudica­
do un contrato darán a conocer el resultado por 
medio de un anuncio. No obstante, en algunos casos 
podrá no publicarse determinada información 
relativa a la adjudicación del contrato, cuando su 
divulgación constituya un obstáculo a la aplicación 
de las leyes, o sea contraria al interés público, o 
perjudique los intereses comerciales legítimos de 
empresas públicas o privadas, o pueda perjudicar la 
competencia leal entre contratistas. 
6. Los anuncios previstos en los apartados prece­
dentes serán enviados por el poder adjudicador a la 
mayor brevedad y por vía más apropiada a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas. En el caso del procedimiento acelerado 
previsto en el artículo 15, los anuncios se enviarán 
por télex, telegrama o telefax. 
a) El anuncio previsto en el apartado 1 se enviará lo 
antes posible después de la adopción de la 
decisión por la que se autorice el programa en el 
que se inscriban los contratos de obras que los 
poderes adjudicadores tengan intención de 
adjudicar. 
b) El anuncio previsto en el apartado 5 se enviará, 
más tardar, 48 días después de la adjudicación del 
contrato de que se trate. 
7. Los anuncios contemplados en los apartados 1 a 
5 se ajustarán a los modelos que figuran en los 
anexos IV, V y VI, y precisarán la información que 
en éstos se solicita. 
En los procedimientos abiertos, restringidos y 
negociados, los poderes adjudicadores no podrán 
exigir otras condiciones que las previstas en los 
artículos 25 y 26 cuando soliciten las informaciones 
relativas a las condiciones de carácter económico y 
técnico que exijan a los contratistas para su 
selección. [Punto 11 de anexo IV (B), punto 10 del 
anexo IV (C) y punto 9 del anexo IV (D)]. 
8. Los anuncios a los que se refieren los apartados 
1 y 5 se publicarán en extenso en el Diario Oficial de 
las Comunidades Europea y en el banco de datos 
TED, en las lenguas oficiales de las Comunidades, 
siendo auténtico únicamente el texto en la lengua 
original. 
9. Los anuncios a los que se refieren los apartados 
2, 3 y 4 se publicarán in extenso en el Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas y en el banco de datos 
TED, en sus lenguas originales. Se publicará un 
resumen de los elementos importantes de cada 
anuncio en las demás lenguas oficiales de las 
Comunidades, siendo auténtico únicamente el texto 
en la lengua original. 
10. La Oficina de Publicaciones Oficiales de las 
Comunidades Europeas publicará los anuncios, a 
más tardar, doce días después de su envío. En el caso 
del procedimiento acelerado previsto en el artículo 
15, este plazo se reducirá a cinco días. 
11. La publicación de los anuncios en los Diarios 
Oficiales o en la prensa del país del poder 
adjudicador no deberá producirse antes de la fecha 
de envío antes indicada y deberá mencionar dicha 
N° C 115/58 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 8. 5. 89 
fecha. La publicación no deberá incluir otras 
informaciones que las publicadas en el Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas. 
12. Los poderes adjudicadores deberán poder 
justificar la fecha de envío. 
13. Los gastos de publicación de los anuncios de 
contratos en el Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas correrán a cargo de las Comunidades. El 
anuncio no podrá tener una extensión superior a una 
página de dicho Diario, es decir, alrededor de 650 
palabras. Cada número de dicho Diario en el que 
figuren uno o más anuncios reproducirá el o los 
modelos a que se refieran el o los anuncios 
publicados. 
Artículo 13 
1. En los procedimientos abiertos, los poderes 
adjudicadores determinarán el plazo de recepción de 
las ofertas de forma que no sea inferior a cincuenta y 
dos días a partir de la fecha de envío del anunico. 
2. El plazo de recepción de las ofertas previsto en el 
apartado 1 podrá reducirse a treinta y seis días si los 
poderes adjudicadores hubieren publicado el anun­
cio previsto en el apartado 1 del artículo 12, 
redactado con arreglo al modelo que figura en el 
Anexo IV A, en el Diario Oficial de las Comunida­
des Europeas. 
3. Siempre y cuando hayan sido solicitados en 
tiempo hábil, los poderes adjudicadores o los 
servicios competentes deberán enviar a los contratis­
tas los pliegos de condiciones y los documentos 
complementarios en el plazo de seis días siguientes a 
la recepción de la solicitud. 
4. Siempre y cuando hayan sido solicitados en 
tiempo hábil, los poderes adjudicadores deberán 
facilitar las informaciones complementarias sobre 
los pliegos de condiciones, a más tardar seis días 
antes de la fecha límite fijada para la recepción de las 
ofertas. 
5. Cuando, debido a la importancia de su volumen, 
los pliegos de condiciones y los documentos o las 
informaciones complementarias no puedan propor­
cionarse en los plazos fijados en los apartados 3 y 4 o 
cuando las ofertas sólo puedan hacerse después de 
una inspección sobre el terreno o después de una 
consulta in situ de documentos anejos al pliego de 
condiciones, los plazos previstos en los apartados 1 y 
2 deberán prolongarse de forma adecuada. 
Artículo 14 
1. En los procedimientos restringidos y en los 
procedimientos negociados a los que se refiere el 
apartado 2 del artículo 5, el plazo de recepción de las solicitudes de participación será fijado por los 
poderes adjudicadores, de forma que no sea inferior 
a treinta y siete días a partir de la fecha de envío del 
anuncio. 
2. Los poderes adjudicadores invitarán simultá­
neamente y por escrito a los candidatos selecciona­
dos a presentar sus ofertas. La carta de invitación irá 
acompañada del pliego de condiciones y de los 
documentos complementarios. Dicha carta incluirá 
al menos: 
a) en su caso, la dirección del servicio al que se 
puedan solicitar el pliego de condiciones y los 
documentos complementarios, y la fecha límite 
para realizar esta solicitud, así como el importe y 
las modalidades de pago de la suma que 
eventualmente deba abonarse para obtener estos 
documentos; 
b) la fecha límite de recepción de las ofertas, 
dirección a la que éstas deban ser enviadas y la o 
las lenguas en que deban estar redactadas; 
c) una referencia al anuncio publicado; 
d) la indicación de los documentos que eventual­
mente se deban adjuntar, ya sea en apoyo de las 
declaraciones verificables hechas por el candida­
to con arreglo al apartado 7 del artículo 12, ya sea 
como complemento a las informaciones previstas 
en este mismo artículo y en las mismas condicio­
nes que las previstas en los artículos 25 y 26; 
e) los criterios de adjudicación del contrato si no 
figuraren en el anuncio. 
3. En los procedimientos restringidos, el plazo de 
recepción de ofertas, fijado por los poderes adjudica­
dores, no podrá ser inferior a cuarenta días a partir 
de la fecha de envío de la invitación escrita. 
4. El plazo de recepción de las ofertas previsto en el 
apartado 3 podrá reducirse a veintiséis días si los 
poderes adjudicadores hubieren publicado el anun­
cio previsto en el apartado 1 del artículo 12, según el 
modelo que figura en el Anexo IV A, en el Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas. 
5. Las solicitudes de participación en los procedi­
mientos de adjudicación de contratos podrán 
hacerse por carta, telegrama, télex, telefax o 
teléfono. En los cuatro últimos casos, deberán 
confirmarse por carta enviada antes de que expire el 
plazo previsto en el apartado 1. 
6. Siempre y cuando hayan sido solicitadas en 
tiempo hábil, los poderes adjudicadores deberán 
comunicar las informaciones complementarias so-
8. 5. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 115/59 
bre el pliego de condiciones, a más tardar seis días 
antes de la fecha límite fijada para la recepción de las 
ofertas. 
7. Cuando las ofertas sólo puedan hacerse previa 
inspección sobre el terreno o después de una consulta 
in situ de documentos anejos al pliego de condicio­
nes, los plazos previstos en los apartados 3 y 4 
deberán prolongarse de forma adecuada. 
Artículo 15 
1. En el supuesto de que la urgencia haga 
impracticables los plazos previstos en el artículo 14, 
los poderes adjudicadores podrán fijar los plazos 
siguientes: 
a) un plazo de recepción de las solicitudes de 
participación que no podrá ser inferior a quince 
días a partir de la fecha de envío del anuncio; 
b) un plazo de recepción de las ofertas que no podrá 
ser inferior a diez días a partir de la fecha de la 
invitación. 
2. Siempre y cuando hayan sido solicitadas en 
tiempo hábil, los poderes adjudicadores deberán 
comunicar las informaciones complementarias so­
bre el pliego de condiciones, a más tardar cuatro días 
antes de la fecha límite fijada para la recepción de las 
ofertas. 
3. Las solicitudes de participación en los contratos 
y las invitaciones a presentar una oferta deberán 
realizarse por las vías más rápidas posibles. Cuando 
las solicitudes de participación se realicen por 
telegrama, por télex, por telefax o por teléfono, 
deberán confirmarse por carta enviada antes de que 
expire el plazo previsto en el apartado 1.» 
13. Se insertarán los siguientes artículos: 
«Artículo 15bis 
Los poderes adjudicadores que deseen recurrir a la 
concesión de obras fijarán un plazo para la 
presentación de candidaturas a la concesión, que no 
podrá ser inferior a cincuenta y dos días a partir de la 
fecha de envío del anuncio. 
Artículo 15ter 
En los contratos de obras celebrados por los 
concesionarios de obras que no sean poderes 
adjudicadores el concesionario fijará el plazo de 
recepción de las solicitudes de participación, de tal 
forma que no sea inferior a treinta y siete días a partir 
de la fecha de envío del anuncio, y el plazo de recepción de las ofertas de forma que no sea inferior 
a cuarenta días a partir de la fecha del envío del 
anuncio o de la invitación a presentar una oferta.» 
14. Se suprimirán los artículos 16, 17 y 18. 
15. Los artículos 19 y 20 se sustituirán por el texto 
siguiente: 
«Artículo 19 
Los poderes adjudicadores podrán hacer publicar en 
el Diario Oficial de las Comunidades Europeas 
anuncios relativos a los contratos públicos de obras 
que no estén sometidos a la publicidad obligatoria 
prevista en la presente Directiva. 
Artículo 20 
La adjudicación del contrato se efectuará con arreglo 
a los criterios previstos en el capítulo 2 del presente 
Título, habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 
20bis, una vez verificada la aptitud de los contratis­
tas que no hayan sido excluidos en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 23. Dicha verificación será 
efectuada por los poderes adjudicadores siguiendo 
los criterios de capacidad económica, financiera y 
técnica contemplados en los artículos 25 a 28.» 
16. Se insertarán los siguientes artículos: 
«Artículo 20bis 
Cuando el criterio de adjudicación del contrato sea el 
de la oferta económicamente más ventajosa, los 
poderes adjudicadores podrán tomar en considera­
ción las variantes que hayan presentado los licitado-
res, cuando dichas variantes respondan a los 
requisitos mínimos exigidos por dichos poderes 
adjudicadores. 
Los poderes adjudicadores mencionarán en el pliego 
de condiciones las condiciones mínimas que deberán 
reunir las variantes así como las modalidades de su 
presentación. Indicarán en el anuncio del contrato si 
no se autorizan las variantes. 
Los poderes adjudicadores no podrán rechazar la 
presentación de una variante por el único motivo de 
que contenga especificaciones técnicas definidas por 
referencia a normas nacionales que traspongan 
normas europeas o a autorizaciones técnicas euro­
peas o a especificaciones técnicas comunes contem­
pladas en el apartado 2 del artículo 10, o por 
referencia a especificaciones técnicas nacionales 
contempladas en las letras a) y b) del apartado 5 del 
artículo 10. 
Artículo 20ter 
En el pliego de condiciones, el poder adjudicador 
podrá solicitar al licitador que le comunique en su 
N° C 115/60 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 8. 5. 89 
oferta la parte del contrato que tenga la intención de 
subcontratar eventualmente con terceros. 
Dicha comunicación no prejuzgará la cuestión de la 
responsabilidad final del contratista principal.» 
17. El artículo 22 se sustituirá por el texto siguiente: 
«Artículo 22 
1. En los procedimientos restringidos o en los 
procedimientos negociados, los poderes adjudicado­
res, basándose en datos sobre la situación personal 
del contratista, así como en los datos y formalidades 
necesarios para la evaluación de las condiciones 
mínimas de carácter económico y técnico que éste 
deba reunir, seleccionarán a los candidatos a los que 
invitarán a presentar una oferta o a negociar, entre 
aquéllos que reúnan las cualificaciones exigidas en 
los artículos 23 a 28. 
2. Cuando los poderes adjudicadores adjudiquen 
un contrato por el procedimiento restringido, 
podrán prever los límites inferior y superior dentro 
de los que se sitúe el número de empresas a las que 
piensen invitar. En ese caso, el límite inferior y 
superior se indicarán en el anuncio. Dichos límites se 
determinarán en función de las características de la 
obra que deba realizarse. La cifra más baja no deberá 
ser inferior a cinco. La cifra superior podrá quedar 
fijada en veinte. 
En todo caso, el número de candidatos admitidos a 
licitar deberá ser suficiente para garantizar una 
competencia real. 
3. Cuando los poderes adjudicadores adjudiquen 
un contrato por el procedimiento negociado, en los 
casos previstos en el apartado 2 del artículo 5, el 
número de candidatos admitidos a negociar no 
podrá ser menor de tres, siempre que haya un 
número suficiente de candidatos adecuados. 
4. Cada uno de los Estados miembros garantizará 
que los poderes adjudicadores recurran, sin discrimi­
nación, a los nacionales de los demás Estados 
miembros que reúnan las cualificaciones requeridas 
y en las mismas condiciones que sus propios 
nacionales.» 
17bis. Se insertará el siguiente artículo: 
«Artículo 22bis 
Los poderes adjudicadores podrán imponer, como 
condición para la participación en los contratos, 
medidas enfocadas a luchar contra el desempleo 
prolongado y a promover la inserción de los jóvenes 
en el mercado de trabajo, siempre y cuando tales 
medidas no den lugar a discriminación directa o indirecta respecto de licitadores procedentes de otros 
Estados miembros y estén previstas en el marco de 
programas operativos presentados por las autorida­
des competentes en los Estados miembros y aproba­
dos por la Comisión. En ese caso, los poderes 
adjudicadores indicarán estas condiciones en el 
anuncio de la licitación.» 
18. Se insertará el siguiente artículo: 
«Artículo 22ter 
1. El poder adjudicador indicará en el pliego de 
condiciones la autoridad o las autoridades de las que 
los licitadores puedan obtener las informaciones 
pertinentes sobre las obligaciones relativas a las 
disposiciones de protección y condiciones de trabajo 
vigentes en el Estado miembro, la región o la 
localidad en que vayan a ejecutarse las obras, y que 
serán aplicables a las obras realizadas sobre el 
terreno durante la ejecución del contrato. 
2. En su oferta, los licitadores indicarán que han 
tenido en cuenta las obligaciones relativas a las 
disposiciones de protección del empleo y a las 
condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que 
vayan a ejecutarse las obras.» 
19. El artículo 24 se sustituirá por el texto siguiente: 
«Artículo 24 
Todo contratista que desee participar en un contrato 
público de obras podrá ser invitado a acreditar su 
inscripción en el registro profesional en las condicio­
nes establecidas por la legislación del Estado 
miembro en el que esté establecido: 
— para Bélgica, el «Registre du Commerce» — 
« Handelsregister », 
— para Dinamarca, el « Erhvervs- og Selskabsstyrel-
sen», 
— para Alemania, el « Handelsregister » y el « Hand-
werksrolle», 
— para Grecia, puede exigirse una declaración 
jurada ante notario sobre el ejercicio de la 
profesión de contratista de obras públicas, 
— para España, el « Registro Oficial de Contratistas 
del Ministerio de Industria y Energía », 
— para Francia, el « Registre du commerce» y el 
«Répertoire des métiers», 
— para Italia, el «Registro della Camera di 
commercio, industria, agricoltura e artigianato », 
— para Luxemburgo, el « Registre aux firme » y el 
«Role de la Chambre des métiers», 
— para los Países Bajos, el «Handelsregister», 
8. 5. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 115/61 
— para Portugal, la «Commissáo de Alvarás de 
Empresas de Obras Públicas e Particulares» 
(«CAEOPP»), 
— para el Reino Unido e Irlanda, el contratista 
podrá ser invitado a presentar un certificado del 
« Registrar of Companies » o del « Registrar of 
Friendly Societies » o, si no fuera ése el caso, un 
certificado que precisará que el interesado ha 
declarado bajo juramento que ejerce la profesión 
citada en el país en el que está establecido, en un 
lugar específico y bajo una razón comercial 
determinada.» 
20. En el artículo 29, se suprimirá el apartado 3 y los 
apartados 4 y 5 se sustituirán por el texto siguiente: 
«4. El apartado 1 no será aplicable cuando un 
Estado miembro se base en otros criterios para la 
adjudicación de los contratos, con arreglo a una 
normativa vigente en el momento de adoptar la 
presente Directiva, que tenga como objeto que 
determinados licitadores tengan preferencia, con la 
condición de que la normativa que se invoque sea 
compatible con el Tratado. 
5. Si, para un contrato determinado, alguna oferta 
manifiesta un carácter anormalmente bajo, con 
relación a la prestación, el poder adjudicador antes 
de rechazar dicha oferta, solicitará, por escrito, las 
precisiones que considere oportunas sobre la 
composición de la oferta, y verificará tal composi­
ción teniendo en cuenta las justificaciones presenta­
das. 
El poder adjudicador podrá tomar en consideración 
las justificaciones que hagan referencia a la econo­
mía del procedimiento de construcción, o a las 
soluciones técnicas que se hayan adoptado o a las 
condiciones excepcionalmente favorables de que 
disfrute el licitador para la ejecución de las obras o a 
la originalidad del proyecto. 
Si los documentos relativos al contrato previeran la 
adjudicación al precio más bajo, el poder adjudica­
dor deberá comunicar a la Comisión el rechazo de las 
ofertas que se consideren demasiado bajas. 
Sin embargo, durante un período que concluirá a 
finales de 1992, y cuando la legislación nacional 
vigente lo permita, el poder adjudicador, excepcio­
nalmente y sin discriminaciones por razón de 
nacionalidad, podrá rechazar las ofertas que presen­
ten un carácter anormalmente bajo en relación con la 
prestación, sin que por ello deba observar el 
procedimiento previsto en el párrafo primero, 
siempre y cuando el número de dichas ofertas para 
un contrato determinado sea tan importante que la 
aplicación de dicho procedimiento pudiese provocar un retraso importante y comprometer el interés 
público vinculado a la realización del contrato en 
cuestión. El recurso a este procedimiento de 
excepción deberá ser mencionado en el anuncio 
contemplado en el apartado 5 del artículo 12.» 
21. Se insertarán los siguientes artículos en el Título V: 
«Artículo 29bis 
1. La presente Directiva no impedirá, hasta el 31 de 
diciembre de 1992, la aplicación de las disposiciones 
nacionales vigentes sobre la adjudicación de contra­
tos públicos de obras que tengan por objeto reducir 
las diferencias entre las diversas regiones y fomentar 
el empleo en las regiones menos favorecidas o 
afectadas por la decadencia industrial, siempre y 
cuando dichas disposiciones sean compatibles con el 
Tratado, en particular con los principios de 
exclusión de cualquier discriminación por razón de 
nacionalidad, de libertad de establecimiento y de 
libre prestación de servicios, y con las obligaciones 
internacionales de la Comunidad. 
2. El apartado 1 se aplicará sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado 4 del artículo 29. 
«Artículo 29ter 
1. Los Estados miembros notificarán a la Comi­
sión las disposiciones nacionales contempladas en el 
apartado 4 del artículo 29 y en el artículo 29bis, así 
como sus normas de desarrollo. 
2. Los Estados miembros afectados dirigirán a la 
Comisión, anualmente, un informe que describa la 
aplicación de dichas medidas. Estos informes se 
someterán al Comité consultivo para contratos 
públicos.» 
22. Se insertarán los artículos siguientes: 
«Artículo 30bis 
1. Los Estados miembros, con objeto de permitir la 
evaluación de los resultados de la aplicación de la 
presente Directiva, comunicarán a la Comisión una 
relación estadística relativa a los contratos celebra­
dos por los poderes adjudicadores, a más tardar el 31 
de octubre de 19.. (!), y referida al año anterior, y, 
posteriormente, el 31 de octubre de cada dos años. 
Sin embargo, en lo que se refiere a Grecia, España y 
Portugal, la fecha de «31 de octubre de 19..» se 
sustituirá por la del «31 de octubre de 1995.» 
2. Dicha relación precisará, al menos el número y 
el valor de los contratos adjudicados por cada uno de 
los poderes adjudicadores o categoría de poderes 
adjudicadores por encima del umbral, distinguien­
do, en la medida de lo posible, según el procedimien­
to, las categorías de obras y la nacionalidad del 
contratista al que se haya adjudicado el contrato y, 
en el caso de los procedimientos negociados, 
desglosados con arreglo al artículo 5, con indicación 
del número y el valor de los contratos adjudicados a 
cada Estado miembro y a los terceros países. 
N° C 115/62 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 8. 5. 89 
3. La Comisión, previa consulta con el Comité 
consultivo para contratos públicos, determinará la 
naturaleza de cualquier otra información comple­
mentaria de tipo estadístico que pueda exigirse de 
acuerdo con la presente Directiva. 
Artículo 30ter 
1. El Anexo I de la presente Directiva será 
modificado por la Comisión cuando en función, en 
particular, de las notificaciones de los Estados 
miembros, parezca necesario: 
a) excluir del Anexo I los organismos de Derecho 
público que hayan dejado de corresponder a los 
criterios definidos en la letra b) del artículo 1; 
b) incluir en dicho Anexo los organismos de 
Derecho público que respondan a dichos crite­
rios. 
2. La Comisión modificará el anexo I, previo 
dictamen del Comité consultivo para contratos 
públicos. 
El presidente del Comité presentará al Comité un 
proyecto de las medidas que deban tomarse. El 
Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto, en 
un plazo que el presidente podrá determinar en 
función de la urgencia de la cuestión de que se trate, 
por votación cuando sea necesario. 
El dictamen se incluirá en el acta; además, cada 
Estado miembro tendrá derecho a solicitar que su 
posición conste en la misma. 
La Comisión tendrá lo más en cuenta posible el 
dictamen emitido por el Comité e informará al 
Comité de la manera en que ha tendió en cuenta 
dicho dictamen. 3. Las versiones modificadas del anexo I se 
publicarán en el Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas. 
23. (!) Tres años después de la entrada en vigor.» 
Se suprimirá el artículo 31. 
24. Los anexos I y II de la Directiva 71/305/CEE se 
sustituirán por los anexos I a VI de la presente 
Directiva. 
Artículo 2 
Queda derogada la Directiva 72/277/CEE. 
Artículo 3 
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias 
para cumplir la presente Directiva, a más tardar el ... 
Informarán inmediatamente de ello a la Comisión. 
Sin embargo, en lo que se refiere a Grecia, a España y a 
Portugal, la fecha de «...» se sustituirá por la del « 1 de 
marzo de 1992». 
Artículo 4 
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto 
de las disposiciones básicas de Derecho interno de carácter 
legal, reglamentario o administrativo que adopten para 
cumplir la presente Directiva. 
Artículo 5 
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados 
miembros. 
ANEXO l 
LISTAS DE ORGANISMOS Y CATEGORÍAS DE ORGANISMOS DE DERECHO PÚBLICO A LOS 
QUE SE REFIERE LA LETRA b) DEL ARTÍCULO 1 
EN BÉLGICA 
— el «Fonds des routes 1955-1969» — «Het Wegenfonds», 
— la «régie des voies aériennes» — «de Regie der Luchtwegen», 
— los centros públicos de ayuda social, 
— las «fabriques d'église», 
— el « office régulateur de la navigation intérieure » — « de Dienst voor regeling van de binnenvaart», 
— la «régie des services frigorifiques de PÉtat belge» — «de Regie der Belgische Rijkskoel- en 
Vriesdiensten». 
II. EN DINAMARCA 
«andre forvaltningssubjekter». 
8. 5. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 115/63 
III. EN LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 
Los «bundesunmittelbare Kóperschaften, Anstalten und Stiftungen des óffentlichen Rechts»; los 
«Landesunmittelbare Kórperschaften, Anstalten und Stiftungen des óffentlichen Rechts» sujetos a 
control presupuestario del Estado. 
IV. EN GRECIA 
Las demás personas jurídicas que se fijan por el Derecho público cuyos contratos públicos de obras estén 
sometidos al control del Estado. 
V. EN ESPAÑA 
Las demás personas jurídicas sometidas a un régimen público de adjudicación de contratos. 
VI. EN FRANCIA 
— las entidades públicas de carácter administrativo, a escala nacional, regional, departamental o local, 
— las universidades, entidades públicas de carácter científico y cultural y otras entidades definidas por 
la Ley de Orientación de la Enseñanza Superior n° 68-978 de 12 de noviembre de 1968. 
VIL EN IRLANDA 
Las demás autoridades públicas cuyos contratos públicos de obras estén sometidos al control del Estado. 
VIII. EN ITALIA 
— las universidades del Estado, los institutos universitarios del Estado, los consorcios para las obras de 
acondicionamiento de las universidades, 
— los institutos superiores científicos y culturales, los observatorios astronómicos, astrofísicos, 
geofísicos o vulcanológicos, 
— los « enti di riforma fondiaria », 
— las instituciones asistenciales y benéficas de todo tipo. 
IX. EN LUXEMBURGO 
Las entidades de utilidad pública sometidas a la alta vigilancia del gobierno, de los sindicatos de 
municipios y de los municipios. 
X. EN LOS PAÍSES BAJOS 
— los « Waterschappen», 
— los «instellingen van wetenschappelijk onderwijs vermeld in artikel 15 van de Wet of het 
Wetenschappelijk Onderwijs (1960)», los «academische ziekenhuizen », 
— la « Nederlandse Céntrale Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) » 
y las organizaciones que dependen de ella. 
XI. EN PORTUGAL 
Las personas jurídicas que se rijan por el Derecho público cuyos contratos de obras públicas estén 
sometidos al control del Estado. 
XII. EN EL REINO UNIDO 
— las «Education Authorities», 
— las «Fire Authorities», 
— las «National Health Service Authorities», 
— las «Pólice Authorities», 
— la «Commission for the New Towns», 
— las «New Towns Corporations», 
— la «Scottish Special Housing Association », 
— la «Northern Ireland Housing Executive». 
N° C 115/64 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 8. 5. 89 
ANEXO 11 
LISTA DE ACTIVIDADES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA NOMENCLATURA 
GENERAL DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
Clases 
50 Grupos 
500 
501 
502 
503 
504 Subgrupos 
y 
posiciones 
500.1 
500.2 
501.1 
501.2 
501.3 
501.4 
501.5 
501.6 
501.7 
502.1 
502.2 
502.3 
502.4 
502.5 
502.6 
502.7 
503.1 
503.2 
503.3 
503.4 
503.5 
503.6 
504.1 
504.2 
504.3 
504.4 
504.5 
504.6 Título 
CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CIVIL 
Construcción e ingeniería civil (sin especialización), demolición 
Construcción de edificios y obras de ingeniería civil, sin especializa­
ción 
Demolición 
Construcción de inmuebles (viviendas y otros) 
Empresa general de construcción 
Empresa de techado 
Construcción de chimeneas y hornos 
Empresa de estanqueidad 
Empresa de enlucido y mantenimiento de fachadas 
Empresa de andamiaje 
Empresa especializada en otras actividades de la construcción 
(incluido armazón) 
Ingeniería civil: construcción de carreteras, puentes, vías férreas, etc. 
Empresa general de ingeniería civil 
Empresa de movimiento de tierras a cielo abierto 
Empresa de obras de arte terrestres (a cielo abierto o subterráneas) 
Construcción de obras de arte fluviales y marítimas 
Construcción de vías urbanas y carreteras (incluida la construcción 
especializada de aeródromos) 
Empresas especializadas en el sector del agua (riego, drenaje, traída, 
evacuación de aguas residuales, depuración) 
Empresas especializadas en otras actividades de ingeniería civil 
Instalación 
Empresa de instalación general 
Canalización (instalación de gas, agua y aparatos sanitarios) 
Instalación de calefacción y ventilación (instalación de calefacción 
central, acondicionamiento de aire, ventilación) 
Aislamiento térmico, sónico y antivibraciones 
Aislamiento de electricidad 
Aislamiento de antenas, pararrayos, teléfono, etc. 
Decoración y acabados 
Decoración general 
Yesería 
Carpintería de madera, orientada principalmente a la colocación 
(incluida la colocación de parquets) 
Pintura, vidriería, colocación de papel pintado 
Revestimiento de suelos y paredes (colocación de baldosas, otros 
suelos y revestimientos adheridos) 
Decoración varia (colocación de estufas de lozas, etc.) 
^. e^. ^ Oi^^Coticí^ldcl^Cornun^d^^nron^^ ^Cll^B^ 
A^xeem^ 
defectos de lapresenteOirectiva,se entenderá por 
r ^especificaciones técnicas^, el conjunto de las prescripciones técnicas contenidas principalmente en los 
pliegos de condiciones, en lasque sedefinen las características requeridas de una obra,material, productoo 
suministro, y quepermitan caracterizar objetivamente una obra, material, productoo suministro de 
manera que respondanalautih^acionaque los destine el poder adjudicador ^stas características incluyen 
los niveles de calidad o de propiedades de empleo, la segundad, las dimensiones, incluidas las 
prescripciones aplicables al material, productoosumimstroenloreferentealsistemadegarantíade 
calidad, a la terminología, los símbolos, las pruebas y métodos de prueba, el envasado, marcado y 
etiquedato Incluyen asimismo las normas de concepcionycalculo de las obras,las condiciones de prueba, 
controly recepción de lasobras asi comolas tecnicaso metodosdeconstruccion y todas las demás 
condiciones de carácter técnico que elpoderadrudicadorpuedaprescnbir,porviadereglamentación 
generaloespecifica,en lo referenteaobrasacabadasyalosmatenalesoelementos que las constituyan, 
^ ^^Corma^, la especificación técnica aprobada por un organismo reconocido por su actividad normativa 
parauna aplicación repetidaocontinuadacuyocumplimientono sea,en principio, obligatorio, 
3 ^l^orma europeas,la norma aprobadaporelComite europeo de l^ormali^acion^e^^oeieomite 
europeo de normalización electrotécnica ^Cenelec^como^^ormasFuropeas^^^o^Oocumentos de 
Armonización^ ^O^ de conformidadcon la normativa común de ambos organismos, 
4 ^Autorización técnica europeas,la evaluación técnica favorable de la idoneidad de un producto para el 
uso asignado, basada en el cumplimiento de los requisitos básicos para la construcción de acuerdo con las 
características intrínsecas del producto y las condiciones de aplicación y utilización establecidas. La 
autorización europea seraexpedida por el organismo autorizado para ello por el astado miembros 
^ ^especificación técnica comuna, la especificación técnica elaborada según un procedimiento reconocido 
por los astados miembros para garantizar la aplicación uniforme en todos los astados miembros,yque 
deberá haber sidopubhcadaen el O^^oO^^^^^Co^^^^^^^o^^^, 
^ ^ requisitos básicos^,requisitos relativosala segundad,la saludyotros aspectos de ínteres colectivo que 
las obras puedan cumplir 
^e^n^Le^sn^A^n^^e^sn^^e^^ 
A información previa 
i hombre,dirección,números de telefono,telégrafo, telexytelecopiadora del poder adjudicador 
^ a^ Lugaryejecucion 
b^ l^aturale^ayalcance de las prestacionesy,en el caso de que la obra este fraccionada en vanos lotes, 
características esenciales de dichos lotes con referenciaala obra 
c^ Si esta disponible estimación del limite maximoymimmo del coste de las prestaciones contempladas 
3 a^ Fechaprovisionalparael inicio de los procedimientos de admdicacionodelode los contratos 
b^ Si se conoce fechaprovisionalparael inicio de las obras 
c^ Si se conoce calendanoprovisional para la realización de las obras 
4 Si se conocen condiciones de financiación de las obrasyrevision de los preciosy/oreferenciaalos textos 
que las regulan 
^ Información complementaria 
^ Fechade envío del anuncio 
N° C 115/66 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 8. 5. 89 
7. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 
B. Procedimientos abiertos 
1. Nombre, dirección, números de teléfono, telégrafo, télex y telecopiadora del poder adjudicador: 
2. a) Modalidad de adjudicación elegida: 
b) Contenido del contrato objeto de la licitación: 
3. a) Lugar de ejecución: 
b) Naturaleza y alcance de las prestaciones, características generales de la obra: 
c) Si la obra o el contrato está fraccionado en varios lotes, el orden de magnitud de los diferentes lotes y la 
posibilidad de licitar para uno, varios o el conjunto de los lotes: 
d) Indicaciones relativas al objetivo de la obra o del contrato cuando implique también el establecimiento 
de proyectos: 
4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto: 
5. a) Nombre y dirección del servicio al que pueden solicitarse el pliego de condiciones y los documentos 
complementarios: 
b) En su caso, importe y modalidades de pago de la suma que debe abonarse para obtener dichos 
documentos: 
6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 
b) Dirección a la que deben enviarse: 
c) Lengua o lenguas en que deben redactarse: 
7. a) En su caso, personas admitidas a asistir a la apertura de las ofertas: 
b) Fecha, hora y lugar de esta apertura: 
8. En su caso, fianza y garantías exigidas: 
9. Modalidades básicas de financiación y de pago y/o referencias a los textos que las regulan: 
10. En su caso, forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de empresarios adjudicataria del contrato: 
11. Condiciones mínimas de carácter económico y técnico a las que deberá ajustarse el contratista: 
12. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 
13. Criterios que se utilizarán para la adjudicación del contrato. Los criterios diferentes al del precio más bajo 
se mencionarán cuando no figuren en el pliego de condiciones: 
14. En su caso, prohibición de las variantes: 
15. Información complementaria: 
16. Fecha de publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas del anuncio de información previa 
o mención de su no publicación: 
17. Fecha de envío del anuncio: 
18. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 
C. Procedimientos restringidos 
1. Nombre, dirección, números de teléfono, télex y telecopiadora del poder adjudicador: 
2. a) Modalidad de adjudicación elegida: 
b) En su caso, justificación del recurso al procedimiento acelerado: 
c) Contenido del contrato de objeto de la licitación: 
3. a) Lugar de ejecución: 
b) Naturaleza y alcance de las prestaciones, características generales de la obra: 
8. 5. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 115/67 
c) Si la obra o el contrato está fraccionado en varios lotes, el orden de magnitud de los diferentes lotes y la 
posibilidad de licitar para uno, varios o el conjunto de los lotes: 
d) Indicaciones relativas al objetivo de la obra o del contrato cuando implique también el establecimiento 
de proyectos: 
4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto: 
5. En su caso, forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de contratistas adjudicataria del contrato: 
6. a) Fecha límite de recepción de las solicitudes de participación: 
b) Dirección a la que deben enviarse: 
c) Lengua o lenguas en las que deben redactarse: 
7. Fecha límite de envío de las invitaciones a presentar ofertas: 
8. En su caso, fianza y garantía exigidas: 
9. Modalidades básicas de financiación y de pago y/o referencias a los textos que las regulan: 
10. Datos referentes a la situación del empresario así como las condiciones mínimas de carácter económico y 
técnico a las que deberá ajustarse el contratista: 
11. Criterios que se utilizarán para la adjudicación del contrato cuando no se mencionen en la invitación a 
licitar: 
12. En su caso, prohibición de las variantes: 
13. Información complementaria: 
14. Fecha de publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas del anuncio de información previa 
o mención de su no publicación: 
15. Fecha de envío del anuncio: 
16. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 
D. Procedimientos negociados 
1. Nombre, dirección, números de teléfono, telégrafo, télex y telecopiadora del poder adjudicador: 
2. a) Modalidad de adjudicación elegida: 
b) En su caso, justificación del recurso al procedimiento acelerado: 
c) Contenido del contrato objeto de la licitación: 
3. a) Lugar de ejecución: 
b) Naturaleza y alcance de las prestaciones, características generales de la obra: 
c) Si la obra o el contrato está fraccionado en lotes, el orden de magnitud de los diferentes lotes y la 
posibilidad de licitar para uno, varios o el conjunto de los lotes: 
d) Indicaciones relativas al objetivo de la obra o del contrato cuando implique asimismo el 
establecimiento de proyectos: 
4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto: 
5. En su caso, forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de empresarios adjudicataria del contrato: 
6. a) Fecha límite de recepción de las solicitudes de participación: 
b) Dirección a la que deben enviarse: 
c) Lengua o lenguas en las que deberán redactarse: 
7. En su caso, fianza y garantías exigidas: 
8. Modalidades básicas de financiación y de pago y/o referencias a los textos que las regulan: 
9. Datos referentes a la situación del empresario así como los datos y formalidades necesarios para la 
evaluación de las condiciones mínimas de carácter económico y técnico a las que deberá ajustarse el 
empresario: 
N° C 115/68 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 8. 5. 89 
10. En su caso, prohibición de las variantes: 
11. En su caso, nombre y direcciones de los proveedores ya seleccionados por el poder adjudicador: 
12. En su caso, fecha de las publicaciones anteriores en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas: 
13. Información complementaria: 
14. Fecha de publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas del anuncio de información previa: 
15. Fecha de envío del anuncio: 
16. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. 
E. Contratos adjudicados 
1. Nombre y dirección del poder adjudicador: 
2. Modalidad de adjudicación elegida: 
3. Fecha de la adjudicación del contrato: 
4. Criterios de adjudicación del contrato: 
5. Número de ofertas recibidas: 
6. Nombre y dirección del adjudicatario o adjudicatarios: 
7. Naturaleza y alcance de las prestaciones efectuadas, características generales de la obra realizada: 
8. Precio o gama de precios (mínimo/máximo) pagado(s): 
8a. Valor y parte del contrato que se subcontratará con terceros: 
9. Información complementaria: 
10. Fecha de publicación del anuncio del contrato en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas: 
11. Fecha de envío del presente anuncio: 
12. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. 
ANEXO V 
MODELO DE ANUNCIO DE CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
1. Nombre, dirección, números de teléfono, telégrafo, télex y telecopiadora del poder adjudicador: 
2. a) Lugar de ejecución : 
b) Objeto de la concesión, naturaleza y alcance de las prestaciones: 
3. a) Fecha límite de presentación de las candidaturas: 
b) Dirección a la que deben dirigirse: 
c) Lengua o lenguas en las que deben redactarse: 
4. Condiciones personales, de carácter técnico y financiero que deberán satisfacer los candidatos: 
5. Criterios que serán empleados para adjudicar el contrato: 
6. En su caso porcentaje mínimo de obras que se ceden a terceros: 
7. Información complementaria: 
8. 5. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 115/69 
8. Fecha de envío del anuncio: 
9. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. 
ANEXO VI 
MODELO DE ANUNCIO DE CONTRATOS DE OBRAS CONCERTADOS POR EL 
CONCESIONARIO 
1. a) Lugar de ejecución: 
b) Naturaleza y alcance de las prestaciones, características generales de la obra: 
2. Plazo de ejecución eventualmente impuesto: 
3. Nombre y dirección del organismo al que pueden solicitarse los pliegos de condiciones y los documentos 
complementarios: 
4. a) Fecha límite de recepción de las solicitudes de participación y/o de recepción de las ofertas: 
b) Dirección a la que deben enviarse: 
c) Lengua o lenguas en las que deben redactarse: 
5. En su caso, fianza y garantías exigidas: 
6. Condiciones de carácter económico y técnico que el empresario deberá satisfacer: 
7. Criterios que se seguirán para adjudicar el contrato: 
8. Información complementaria: 
9. Fecha de envío del anuncio: 
10. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas: