湖北省孝感市孝南区人民法院
民 事 判 决 书
(2018)鄂0902民初1012号
原告：深圳市奇信建设集团股份有限公司。住所地：深圳市福田区江南名苑***层。
法定代表人：余少雄，该公司董事长。
委托诉讼代理人：周建嵩，广东晟典律师事务所律师。代理权限：代为提起诉讼，代为申请财产保全，代为交纳诉讼费，代为承认、放弃、变更诉讼请求，代为申请调查取证，代为查询房产信息，代为举证、质证，代为进行和解。
被告：孝感华庆置业有限公司。住所地：湖北省孝感市孝武大道特*号。
法定代表人：吴华侨，该公司董事长。
委托诉讼代理人：杨楚林，该公司法务人员。
原告深圳市奇信建设集团股份有限公司与被告孝感华庆置业有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年3月5日立案受理后，依法适用普通程序进行了审理。审理中，原告深圳市奇信建设集团股份有限公司向本院提出财产保全申请，本院作出了(2018)鄂0902民初1012号民事裁定书，依法对被告孝感华庆置业有限公司采取了保全措施。2018年4月9日本案公开开庭进行了审理，原告深圳市奇信建设集团股份有限公司限公司的委托诉讼代理人周建嵩和被告孝感华庆置业有限公司的委托诉讼代理人杨楚林到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告深圳市奇信建设集团股份有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告支付工程款520万元。2、判令被告向原告支付利息56550元（以520万元为基数，按4.35％的年利率计算，自2017年12月10日暂计至2018年3月9日，应计至实际支付日）。3、判令被告承担本案全部诉讼费用。事实与理由：原告与被告于2015年10月签订了《孝感华侨国际大酒店外墙装饰工程施工合同》，由原告负责建筑外装饰施工，合同造价1800万元。合同签订后，原告依合同约定履行完毕全部施工任务，并通过项目竣工验收。2017年11月10日完成项目结算，结算金额为人民币1800万元。根据合同约定，被告应在结算之日起30日内向原告支付剩余合同款，但被告一直拒绝支付。为维护原告合法权益，原告特向法院提起诉讼，请求法院判如所请。
被告孝感华庆置业有限公司辩称，一、原告没有履行合同约定的应尽义务，不具备被告给付工程款的约定条件。原、被告2015年10月30日签订的《施工合同》，是对双方在承包合同中各自权利与义务的约定，至于双方是否履行了合同约定的义务，必须有事实予以证明，仅凭该合同，是不能作为索要工程款的依据和理由的。《消防验收意见书》表明：1、原告方在履行合同中，部分区域未按图施工，大厅钢梁和彩钢板耐火等级达不到要求。2、防火卷帘施工不规范（管道、桥架穿越防火卷帘，内嵌式轨道外侧无防火保护，无熔断装置，设置有异形防火卷帘）。依据双方签订的《施工合同》的约定，上述承建合同中存在的问题，理应由原告方完善，经相关（主管）部门验收，并出具验收意见，方才达到给付工程款的前提条件。二、原告的诉求事实不清，证据不足。建筑工程款的给付，必须经过如下流程：工程完工验收（表）->工程竣工验收（表）->工程最终结算（表）->工程款给付申请（表）（收款方出具正规收款发票）。上述付款流程，缺一不可，否则，既不符合被告方的付款管理规定，也有悖于法律的相关规定。综上所述，原告必须全面履行《施工合同》约定的相关义务和付款流程，出具相应的工程款给付手续，与被告密切配合，依法办理承建合同的后续事宜。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：
原告深圳市奇信建设集团股份有限公司提交的证据一《孝感华侨国际大酒店外墙装饰工程施工合同》、证据二《结算审计报告》、证据三《竣工验收报告》，原告对其真实性均无异议，且与本案具有关联性，依法予以采信。被告孝感华庆置业有限公司提交的证据一《湖北省孝感市公安消防支队建设工程消防验收意见书》，虽该证据系孝感市公安消防支队出具，但并不能证明被告的证明目的，不予采信。被告提交的证据二《工程完工验收表》、证据三《工程竣工验收表》、证据四《工程结算表》，因原、被告双方已于2017年11月10日完成项目结算，且上述证据并不能证明被告的证明目的，故不予采信。被告提交的证据五《付款审批单》，系被告单方出具的空白证据，不能证明被告的证明目的，依法不予采信。
根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定的事实如下：原告深圳市奇信建设集团股份有限公司与被告孝感华庆置业有限公司于2015年10月签订了一份《孝感华侨国际大酒店外墙装饰工程施工合同》，约定由原告深圳市奇信建设集团股份有限公司以总价包干的方式承包被告孝感华庆置业有限公司的孝感华侨国际大酒店外装饰工程，合同造价1800万元，工程开工日期为2015年11月1日，完工日期为2016年4月20日，双方同时对竣工验收、竣工结算及其他的权利和义务进行了约定，其中对工程款的付款方式约定为竣工验收合格，双方结算审定完成后30日内支付结算总价的95%，剩余5%为质保金，待质保期两年到期后15天内全部付清。合同签订后，原告深圳市奇信建设集团股份有限公司依合同约定履行完毕全部施工任务，2017年5月25日通过项目竣工验收。2017年11月10日双方通过武汉健坤工程咨询有限公司完成了项目结算，工程预算价款为18828951元，结算金额为1800万元，并由建设方、施工方和编审方盖章认可。此后，原告深圳市奇信建设集团股份有限公司就被告孝感华庆置业有限公司下欠的工程款多次找被告催要无果，以致成讼。
另查明，本案在庭审中，原告深圳市奇信建设集团股份有限公司认可被告已支付工程款1280万元，被告孝感华庆置业有限公司对已付工程款的金额无异议。
本院认为，原告深圳市奇信建设集团股份有限公司与被告孝感华庆置业有限公司签订的《孝感华侨国际大酒店外墙装饰工程施工合同》系双方真实意思表示，且不违反法律、法规的强制性规定，合法有效。原、被告双方应当按照约定全面履行自己的义务，在原告按照约定履行完毕全部施工任务后，双方进行了工程结算，且双方对最终工程结算均盖章予以认可，被告拒不支付下欠原告的工程款，理应承担相应的违约责任。原告要求被告支付下欠工程款及利息的诉讼请求，有事实和法律依据，应予以支持，但下欠工程款应按照合同约定扣减结算总价5%的质保金（即1800万元×5%＝90万元），被告实际应支付给原告工程款430万元，该质保金原告可在质保期满后另行主张。对于被告逾期付款的利息，应以双方合同约定的同期银行贷款利率自逾期之日（2017年12月10日）起计算。被告以原告必须全面履行《施工合同》约定的相关义务和付款流程的抗辩理应，于法无据，依法不予支持。
综上所述，原告深圳市奇信建设集团股份有限公司的诉讼请求，依法予以部分支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定，判决如下：
被告孝感华庆置业有限公司于本判决生效后十日内向原告深圳市奇信建设集团股份有限公司支付工程款430万元，并以430万元为基数，按照同期银行贷款利率标准支付自2017年12月10日起至工程款付清之日止的利息。
上列应付款项，如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费48596元，由原告深圳市奇信建设集团股份有限公司负担12800元，被告孝感华庆置业有限公司负担35796元。诉讼保全费5000元，由被告孝感华庆置业有限公司负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于湖北省孝感市中级人民法院。
审 判 长 李雪梅
人民陪审员 左孝涛
人民陪审员 吴桂清
二〇一八年四月十六日
书 记 员 梅嘉欣
附相关法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成功的，应当及时判决。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。