辽宁省营口市中级人民法院
民 事 判 决 书
(2016)辽08民初87号
原告：辽宁福尔达电梯有限公司，住所地：营口大石桥沿海新兴产业区。
法定代表人：吴昊，该公司董事长。
委托诉讼代理人：马方友，辽宁海润律师事务所律师。
委托诉讼代理人：刘秉衡，辽宁海润律师事务所律师。
被告：营口大石桥沿海新兴产业区管委会，住所地：营口大石桥沿海新兴产业区。
法定代表人：曲洪达，该单位副主任。
委托诉讼代理人:高志永，辽宁百运律师事务所律师。
原告辽宁福尔达电梯有限公司（以下简称福尔达电梯）诉被告营口大石桥沿海新兴产业区管委会（以下简称管委会）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年8月24日立案后，依法适用普通程序，于2017年12月21日、2018年2月2日公开开庭审理了本案。原告辽宁福尔达电梯有限公司法定代表人吴昊及其委托代理人马方友、刘秉衡，被告管委会法定代表人曲洪达及其委托代理人高志永到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
福尔达电梯向本院提出诉讼请求：一、要求被告赔偿各项经济损失共14861384.85元及利息损失（见赔偿明细）。二、要求被告从2017年11月开始至判决生效之日止每月按9800元支付原告现场看护人员工资及生活费。三、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：原告于2013年6月28日与大石桥有色金属（化工）园区管委会签订《辽宁福尔达电梯有限公司年产3万台/套电扶梯及配套件建设项目》投资协议。辽宁福尔达电梯项目是大石桥市政府重点招商引资项目，大石桥市政府承诺保证该项目用地有国家用地指标。该项目占地面积173亩。协议签订后原告办妥所有前期手续，2013年10月18日开工典礼后原告组织施工，先后签订一系列建设工程、钢结构、绿化、工业用气等相关合同，办理环评、建设工程勘察等工作。后施工过程中因被告原因无法为案涉地块办理国有土地使用证，2014年5月10日同样因为土地问题大石桥市政府责令原告停止施工。因工程停工沈阳双兴建设集团有限公司、营口华强钢结构工程有限公司先后起诉原告要求赔偿。现原告与沈阳双兴建设集团有限公司建筑工程施工合同纠纷一案已由人民法院作出生效判决，判令福尔达公司支付双兴公司工程款3587221.43元，其中判令原告支付沈阳双兴建设集团有限公司现场看护人员工资及生活费。建筑现场现有看护人员三人，每月看护工资及生活费共计9800元，此笔款项应由被告承担。现投资项目已无继续可能，由此给原告带来巨大经济损失，原告多次与被告协商解决赔偿事宜未果。现诉至法院，请人民法院依法判决支持原告的诉讼请求，维护原告的合法权益。
管委会辩称，第一答辩人不同意原告的诉讼请求，原告的主张与事实及证据均不符；第二原告未取得涉案土地使用证系其自身原因所致，与答辩人无关，答辩人不是土地使用证的发证机关；第三原告停工原因系自身违法施工所致，答辩人没有让其违法施工；第四原告要求被告赔偿签订合同部分，答辩人对其提供的证据真实性和关联系均不认可，因为涉及合同是否履行及是否履行完毕及履行程度等无法佐证；第五工资系企业正常生产经营所产生，本案中工程早在2014年5月10日就停工，企业根本没有投产，何来这么多工资，其主张明显与事实不符；至于办公用品等更与本案争议事实不符，也无法证明用于涉案争议事项，企业正常办公均需要办公用品，开工典礼费系违法所致，更不能认定；第六原告主张其佘部分均没有客观真实证据予以证明，且系违法施工所致。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了举证和质证。
原告向法庭提交如下证据：
第一组证据：
1、项目投资协议书。2、大石桥市发展和改革局“关于辽宁福尔达电梯有限公司年产30000台/套电扶梯及配套项目核准”的批复文件。3、大石桥市环境保护局“关于辽宁福尔达电梯有限公司年产30000台/套电扶梯及配套项目环境影响报告书”的审批意见及环评报告。4、关于对辽宁福尔达电梯有限公司《土地使用证》的证明。5、大石桥市人民政府业务会议纪要。6、大石桥市城乡规划建设局“责令违法行为通知书”。第一组证据主要证明辽宁福尔达电梯有限公司于2013年6月28日与大石桥有色金属（化工）园区管委会签订《辽宁福尔达电梯有限公司年产3万台/套电扶梯及配套件建设项目》投资协议。辽宁福尔达电梯项目是大石桥市政府重点招商引资项目，大石桥市政府承诺保证该项目用地有国家用地指标。该项目占地面积173亩。协议签订后原告办妥所有前期手续（包括办理环评、建设工程勘察等）。施工过程中因大石桥有色金属（化工）园区管委会原因无法为案涉地块办理国有土地使用证，2014年5月10日同样因为土地问题大石桥市政府责令原告停止施工。
第二组证据：
（一）福尔达公司已投资合同共29份，总金额4124908.63元。证据一、建设工程施工合同1份(合同与营口电力勘察设计院于2013年签订)、营口电力勘察设计院发票1张（金额6617.26元）、业务结算申请书（金额6617.26元），证明辽宁福尔达电梯有限公司“新建10KV线路15米，新建变台1座，安装250千伏安变压器1台，安装计量、负控装置一套”项目勘察、设计支出费用6617.26元。证据二、建筑工程施工合同1份、大石桥市电力安装工程队发票2张（金额81496.41元）、营口电力发展有限公司发票1张（金额2179元）、盛京银行转账支票存根1张（金额83675.41元），证明辽宁福尔达电梯有限公司“架设10千伏线路15米，新建变台1座，安装250千伏安变压器1台，安装计量、负控装置一套”项目支出工程款83675.41元。证据三、技术服务合同2份（原告与辽宁长丰建设评价有限公司于2013年12月31日签订）、辽宁长丰建设评价有限公司支付（回单）凭证2张（金额37000元）、辽宁长丰建设评价有限公司发票2张（金额62000元），证明“辽宁福尔达电梯有限公司项目安全技术专篇文字编辑”及“辽宁福尔达电梯有限公司项目安全生产预评价”专项技术服务应支出费用62000元，实际已支付37000元，尚欠25000元。证据四、建设工程委托监理合同1份(原告与大石桥仁和建设监理有限公司于2013年12月15日签订。)、大石桥仁和建设监理有限公司发票1张（金额18000元）、盛京银行转账支票存根1张（18000元），证明辽宁福尔达电梯有限公司为“车间一、试验塔、办公楼工程监理”项目支出费用18000元。证据五、建设工程设计合同1份（原告与辽宁金海建筑设计研究院有限公司营口分公司于2013年9月1日签订。）、收条1份、辽宁金海建筑设计研究院有限公司营口分公司发票2张（金额277200元）、盛京银行转账支票存根2张（277200元），证明辽宁福尔达电梯有限公司“厂房、办公楼、试验塔、厂区管网及围墙”工程设计项目支出费用277200元。证据六、租赁协议3份（原告与王月分别于2014年1月10日、2015年2月10日、2016年2月10日签订。）、大连通洋机电设备有限公司发票1张（金额30000元）、大连通洋机电设备有限公司专用收款收据3张（金额46000元），证明辽宁福尔达电梯有限公司“租用变压器”费用支出46000元。证据七、建设工程勘察合同1份（原告与辽宁金海建筑设计研究院有限公司营口分公司于2013年8月7日签订）、辽宁金海建筑设计研究院有限公司营口分公司发票1张（金额45000元）、盛京银行转账支票存根1张（45000元），证明辽宁福尔达电梯有限公司工程勘察费用支出45000元。证据八、钻井施工承包合同1份（原告与李杰于2014年2月24日签订）、辽宁福尔达电梯有限公司场地施工用水井结算单1份、大连彤阳建筑材料有限公司土城子分公司发票1张（金额69565元）、李杰收据3张（金额69565元），证明辽宁福尔达电梯有限公司“项目钻井”支出费用69565元）。证据九、技术服务合同1份（原告与营口市环境工程开发有限公司于2014年2月签订）、营口市环境工程开发有限公司发票2张（金额60000元）、网上银行支付（回单）凭证1张（金额30000元）、盛京银行转账支票存根1张（30000元），证明辽宁福尔达电梯有限公司“年产3万台/套电扶梯及配套件建设项目环境评价”项目支出费用60000元。证据十、技术咨询合同1份（原告与大连富鸿工程造价咨询有限公司于2014年2月10日签订）、大连富鸿工程造价咨询有限公司发票1张（金额300000元）、收条2张（金额300000元），证明辽宁福尔达电梯有限公司“年产3万台/套电扶梯及配套件建设项目编制工程项目可行性研究报告”费用支出300000元。证据十一、预算协议1份（原告与崔国庆于2013年5月22日签订。合同价为50000元，因甲方承担税金6000元，所以发票开据56000元）、大连春光劳务服务有限公司发票1张（金额56000元）、网银交易凭证1张（金额5995元），证明辽宁福尔达电梯有限公司“土建工程施工图预算”费用应支出56000元。已实际支付5995元，尚欠50005元。证据十二、环境监测技术服务合同书1份（原告与大石桥市环境保护监测站于2014年3月27日签订）、技术服务项目委托书1份、网上交易凭证1份、非税收入一般缴款书（收据）1张（金额80000元）、网上银行支付（回单）凭证1份（金额80000元），证明辽宁福尔达电梯有限公司“环境影响监测评价”项目支出费用80000元。证据十三、临时供用电合同1份（原告与国网营口供电公司于2014年3月27日签订）、国网辽宁省电力有限公司营口供电公司电费发票3张（金额30692.16元），证明辽宁福尔达电梯有限公司“临时受电点供电”的支出费用30692.16元。证据十四、商标代理合同1份（原告与沈阳利泰专利商标代理有限公司于2012年9月19日签订）、商标注册申请书1份、沈阳利泰专利商标代理有限公司发票1张（金额1700元）、沈阳利泰专利商标代理有限公司网上银行支付（回单）凭证1张（金额1000元），证明辽宁福尔达电梯有限公司“代理商标注册申请”项目应支出费用1700元，已实际支付1000元，尚欠700元。证据十五、苗木采购合同1份（原告与奉化市山水园林木场于2014年4月20日签单）、房屋抵顶绿化苗木款协议1份（标的额1323500元）、房屋抵顶手续1份，证明辽宁福尔达电梯有限公司“苗木采购”项目支出费用1323500元。证据十六、冲击钻孔灌注桩、PHS方桩基础施工承包合同1份（原告与辽宁震兴建筑工程有限公司于2014年6月5日签订）、工程概（预）算书1份、单位工程费用表1份、单位工程概预算表1份、单位工程人材机汇总表1份、付款证明表1份、辽宁福尔达电梯有限公司静压桩工程结算单1份、工程概（预）算书1份、辽宁福尔达电梯有限公司塔吊桩基础施工结算单1份、委托证明1份、福尔达桩基余款结算协议1份、营口恒润商品混凝土有限公司发票1张（金额82000元）、辽宁震兴建筑工程有限公司发票1张（金额400000元）、付款凭证明细1份、付款凭证12份（金额705334.4），证明辽宁福尔达电梯有限公司“办公楼桩基、试验塔楼桩基”工程建设应支出费用813086.22元，已实际支付705334.4元，尚欠107751.82元。证据十七、消防工程合同1份（原告与世纪机电工程（大连）有限公司营口分公司于2014年4月26日签订）、工程概（预）算书1份、单位工程费用表2份、单位工程概预算书1份，证明辽宁福尔达电梯有限公司“消防工程，包括办公室、实验塔楼、消防泵房、车间、消防外网”工程建设项目支出费用22472.58元，实际已支出0元，尚欠22472.58元。证据十八、商帮科技资源注册合同1份（原告与浙江商帮科技有限公司宁波分公司于2012年9月25日签订）、变更协议1份、浙江商帮科技有限公司发票1张（金额62400元）、网上银行支付（回单）凭证1张（金额62400元），证明辽宁福尔达电梯有限公司“域名、通用网址、无线网址、二维码、信息名址注册服务”建设项目支出费用62400元。证据十九、VI设计合约1份（原告与嘉兴市秀洲区新城街道尚平平面设计工作室于2014年4月20日签订）、补充协议1份、网上银行支付（回单）凭证1份（金额22400元），证明辽宁福尔达电梯有限公司“VI设计”项目支出费用56000元，实际已支出22400元，尚欠33600元。证据二十、树木移植工程合同协议书1份（合同金额120000元）、营口渤烽园林绿化工程有限公司发票1张（金额120000元）、园林绿化余款结算协议2份、收条1张、收据1张、银行付款凭证2张（金额103028元）、，证明辽宁福尔达电梯有限公司“树木移植”项目应支出费用120000元，实际已支出103028元，尚欠16972元。证据二十一、车辆买卖合同1份（原告与吴杲于2013年7月2日）、收条1份（金额90000元）、机动车行驶证，证明辽宁福尔达电梯有限公司“购车”支出费用90000元。
证据二十二、车辆买卖合同1份（原告与宇文方辉于2013年7月2日）、机动车销售统一发票1张（原车金额99000元）、收条1份（金额80000元），证明辽宁福尔达电梯有限公司“购车”支出费用80000元。证据二十三、ZtouchS触享官网系统销售合同1份（原告与中企动力科技股份有限公司营口分公司于2014年8月31日签订）、网上银行支付（回单）凭证1张（金额26000元）、中企动力科技股份有限公司营口分公司发票1张（金额26000元），证明辽宁福尔达电梯有限公司“购买官网系统”支出费用26000元。证据二十四、租房协议1份（原告与辽宁亿和企业（集团）有限公司于2014年4月25日签订）、收款证明1份，专用收款收据1份（65000元）、网上转账凭证1份(金额65000元)，证明辽宁福尔达电梯有限公司“租房（鲅鱼圈区双富花园6号办公楼6层）”支付费用65000元。证据二十五、聘请法律顾问合同1份（原告与辽宁昌赢律师事务所于2015年5月1日签订）、辽宁昌赢律师事务所发票6张（金额40000元）、中国银行转账支票存根2张（金额40000元），证明辽宁福尔达电梯有限公司与辽宁昌赢律师事务所“签约常年法律顾问”费用支出40000元。证据二十六、委托代理协议3份（原告与辽宁海润律师事务所于2016年6月1日签订）、辽宁海润律师事务所发票7张（金额290000元）、国内支付业务付款回单3张（金额90000元），证明辽宁福尔达电梯有限公司“与营口华强钢结构有限公司建设工程案件、与沈阳双兴建设集团有限公司建设工程案件、与大石桥人民政府（有色金属化工园区）投资赔偿案件聘请律师”支出费用290000元，已实际支付90000元，尚欠200000元。证明福尔达电梯基于该投资合同，在后续的建设过程中与其他公司所签订合同并履行合同所投入的资金；
（二)工资、办公及其他费用等：
1、工资表，金额2849000元，福尔达电梯有限公司自2013年7月起至2017年11月止，支付工人的劳动报酬。
2、办公用品费用2013年7月3日为建立办公向大连大正联合商贸有限公司购买办公用品支出费用票据。
3、开工典礼费用明细证据一至证据七。
4、电费明细及相关证据，91645.72元。证明建设生产运营电费消耗。
5、其他费用证据：
（1）其他费用（一）
证据一：中国石油天然气股份有限公司辽宁营口鲅鱼圈经营部发票一张，证明段亚军在2013年12月18日加油费用350元。证据二：营口开发区虹都商务宾馆发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年12月18日于营口开发区虹都商务宾馆请双星集团林总商量开工及细节问题就餐支付的费用共计653元。证据三：营口经济技术开发区车辆修配行收据一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年12月18日于口经济技术开发区车辆修配行（浙BD90**）购买玻璃水共计10元。证据四；中国石油天然气股份有限公司辽宁营口鲅鱼圈经营部发票一张，证明段亚军在2013年12月20日加油费用鲅鱼圈至大石桥330元。证据五；辽宁省道路汽车客票七张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年12月19日支付段亚军去盘锦考察钢结构屋顶式样差旅费100元。证据六：辽宁省高速公路通行费专用收据四张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年12月25日支付段亚军营口至鲅鱼圈过路费80元。证据七：营口世纪客隆超市有限公司发票一张，证明证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年10月17日支付营口世纪客隆超市有限公司开工典礼矿泉水费用320元。证据八：北京六合世家酒店管理有限公司发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年12月10日支付吴昊申请福尔达项目融资的报销差旅费199元。证据九：营口经济技术开发区新嘉年华音乐会馆发票一张，上海高益投资有限公司餐费发票一张，上海宝隆宾馆有限公司发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年12月27日支付吴昊去上海接待投资人林董事长差旅费及交际应酬费用4489元。证据十：营口市站前区海棠小吃总店发票七张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年11月19日支付霍成办理外汇结汇手续差旅费用105元。证据十一：辽宁省高速公路通行费专用收据二张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年11月16日支付霍成鲅鱼圈到大石桥过路费用40元。证据十二：盖州市金星商店二部发票一张，随州市随和烟酒经营部发票一张，营口经济技术开发区上岛咖啡发票一张，营口经济技术开发区大丰收粗粮馆二发票一张，营口开发区陈记火锅店发票一张，盖州市天天美食海底捞饭店发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年12月10日支付吴昊去随州落实电梯生产配件的合作单位及交际应酬招待费用2680元。证据十三：营口经济技术开发区米兰西点旗舰店发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年11月24日支付吴昊与供电局领导商讨福尔达工厂正式电配套的相关事宜差旅费114元。证据十四：辽宁省高速公路通行费专用收据十三张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年8月15日支付段亚军鲅鱼圈到大石桥往来的过路费用195元。证据十五：辽宁省高速公路通行费专用收据十肆张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年8月15日支付段亚军大石桥到鲅鱼圈往来的过路费用235元。证据十六：中国石油天然气股份有限公司辽宁营口鲅鱼圈经营部发票肆张，证明辽宁福尔达电梯有限公司支付段亚军鲅鱼圈往返大石桥通勤在2013年8月15日加油费用1240元。证据十七：中国石油天然气股份有限公司辽宁营口鲅鱼圈经营部发票肆张，证明辽宁福尔达电梯有限公司支付段亚军鲅鱼圈往返大石桥通勤在2013年8月15日加油费用1220元。证据十八：辽宁省非税收入收据一张，辽宁省标准化研究院发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年8月15日支付代码证费用198元。证据十九：中国移动通信集团辽宁有限公司收费专用发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年8月15日支付段亚军电话费用159.1元。证据二十：中国移动通信集团辽宁有限公司收费专用发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司办理福尔达工地现场座机在2013年10月12日支付电话费用200元。证据二十一：中国移动通信集团辽宁有限公司收费专用发票二张，证明辽宁福尔达电梯有限公司工地现场办理宽带在2013年10月12日支付互联网专线、电话费用2600元。证据二十二：营口站前区新李记海鲜舫发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年9月23日支付吴昊研究工地天然气配套应酬费用349元。证据二十三：辽宁省高速公路通行费专用收据十张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年10月14日支付段亚军鲅鱼圈往返大石桥通勤过路费用150元。证据二十四：营口金泰珑悦海景大酒店有限公司发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年10月28日支付吴昊招待上海投资人林董差旅费用450元。证据二十五：湖州南浔阿荣茶行发票二张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年10月30日支付用于工地现场及公司总部招待客人购买湖州南浔阿荣茶行交际应酬费用1280元。证据二十六：营口经济技术开发区新嘉年华音乐会馆发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年10月21日支付研究土地总体规划设计交际应酬费用870元。证据二十七：中国移动通信集团辽宁有限公司收费专用发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年11月7日支付段亚军电话费用376.61元。证据二十八：辽宁省高速公路通行费专用收据十一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年11月7日支付段亚军鲅鱼圈往返大石桥工作人员通勤过路费用210元。证据二十九：中国石油天然气股份有限公司辽宁营口鲅鱼圈经营部发票二张，证明辽宁福尔达电梯有限公司支付段亚军鲅鱼圈往返大石桥工作人员通勤在2013年11月25日加油费用600元。证据三十：辽宁省高速公路通行费专用收据六张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年11月25日支付段亚军鲅鱼圈往返大石桥工作人员通勤过路费用120元。证据三十一：辽宁省高速公路通行费专用收据三张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年11月25日支付段亚军鲅鱼圈往返大石桥工作人员通勤过路费用60元。证据三十二：辽宁省高速公路通行费专用收据一张20元，中国石油天然气股份有限公司辽宁营口鲅鱼圈经营部发票一张350元，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年12月3日支付段亚军鲅鱼圈往返大石桥工作人员通勤过路费和加油费用370元。证据三十三：辽宁省高速公路通行费专用收据二十四张965元（吴昊宝马专车辽H*52K95鲅鱼圈往返大石桥通勤费用），中国民航电子客票行程单一张530元（聘请电梯喷涂流水线的工程师王丽艺的差旅费），营口出租汽车专用发票二张600元（王丽艺重庆至大连机票丢失替代发票），证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年12月11日支付吴昊宝马专车辽H*52K95鲅鱼圈往返大石桥通勤费用过路费用，差旅费用共计2095元。据三十四：中国石油天然气股份有限公司辽宁营口鲅鱼圈经营部发票三张，证明辽宁福尔达电梯有限公司支付段亚军鲅鱼圈往返大石桥工作人员通勤在2013年12月5日报销加油费用9530元。证据三十五：辽宁省高速公路通行费专用收据四张80元，中国石油天然气股份有限公司辽宁营口鲅鱼圈经营部发票一张325元，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年11月12日支付段亚军鲅鱼圈往返大石桥工作人员通勤过路费用和加油费用共405元。证据三十六：中国移动通信集团辽宁有限公司收费专用发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年12月9日支付段亚军办公座机电话费用200元。证据三十七：电子财务记录一份，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年12月19日支付段亚军刷车费38元。证据三十八：中国移动通信集团辽宁有限公司收费专用发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年12月9日支付段亚军手机电话费用97元。证据三十九：盖州市建设工程施工图审查中心发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年12月26日支付盖州市建设工程施工图审查中心审图费用10000元。证据四十：北京京左渝乡餐饮有限公司发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年11月19日支付吴昊再次融资交际应酬费用522元。证据四十一：盖州市建设工程施工图审查中心发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年12月26日支付盖州市建设工程施工图审查中心审图费用27300元。证据四十二：营口伯爵国际贸易有限公司发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年11月5日支付营口伯爵国际贸易有限公司（福尔达开工典礼用餐时酒水费）交际应酬费用6458.4元。证据四十三：收据一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年10月12日支付王长利买烟（福尔达开工典礼招待用烟）用来招待费用9500元。证据四十四：沈阳市东方德利运输有限公司收据一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年10月9日支付沈阳市东方德利运输有限公司运输（用于现场绿化遮阳网）费用1235元。证据四十五：郑天峰收条一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年10月13日支付郑天峰用于福尔达开工典礼时现场铺石面子材料费、运输费、人工费用90000元。证据四十六：徐震收条一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年10月9日支付徐震奠基石款费用600元。证据四十七：中国银行交易转账凭证一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年11月6日支付宇文芳辉开工礼品17580元。证据四十八：大石桥市通达汽车轮胎商店收据一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年10月24日支付大石桥市通达汽车轮胎商店补胎费用30元。证据四十九：李玉家收条一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年11月7日支付李玉家用于开工典礼时政府要求现场需要平整动用的土石方款费用1000元。证据五十：段亚军收条一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年11月1日支付园区管委会领导白事交际应酬费用2000元。证据五十一：大石桥市地名委员会专用收款收据一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年12月26日支付大石桥市地名委员会门牌等费用400元。证据五十二：大连大正联合商贸有限公司发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年11月5日支付大连大正联合商贸有限公司传媒制作（用于开工典礼时工地现场四周围挡上的广告）费用41860元。其他费用（一）合计:241165.11元。
（2）其他费用（二）
证据一：中国移动通信集团辽宁有限公司营口分公司发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年2月24日支付段亚军报销电话费95.7元。证据二：中国石油天然气股份有限公司辽宁营口鲅鱼圈经营部发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年1月24日支付段亚军鲅鱼圈往返大石桥工作人员通勤报销加油费220元。证据三：营口经济技术开发区彤德莱火锅店发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年1月6日支付段亚军在鲅鱼圈加班伙食补助报销差旅费212元。证据四；营口经济技术开发区方圆广告设计服务中心发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年3月19日支付（由于开工典礼四周围挡广告布被大风吹走又重新制作）制作费用4260元。证据五；辽宁省高速公路通行费专用收据三张50元。中国石油天然气股份有限公司辽宁营口鲅鱼圈经营部发票一张330元。证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年3月12日支付段亚军鲅鱼圈往返大石桥工作人员通勤过路费和加油费380元。证据六：辽宁省高速公路通行费专用收据九张120元。中国石油天然气股份有限公司辽宁营口鲅鱼圈经营部发票一张320元证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年3月12日支付段亚军鲅鱼圈往返大石桥工作人员通勤过路费和加油费440元。证据七：营口皇家园林酒店有限公司发票一张，证明证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年3月10日支付段亚军招待福尔达聘请总工面试差旅费796元。证据八：大石桥市金桥德隆园饭店发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年3月11日支付许志强办理环评报销差旅费120元。证据九：辽宁省高速公路通行费专用收据贰拾张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年3月11日支付许志强辽H*52K95鲅鱼圈往返大石桥过路费用400元。证据十：辽宁省高速公路通行费专用收据叁拾张，证明证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年3月11日支付许志强辽H*52K95鲅鱼圈往返大石桥过路费用310元。证据十一：辽宁省高速公路通行费专用收据十一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年3月11日支付段亚军鲅鱼圈往返大石桥工作人员通勤过路费用120元。证据十二：辽宁省高速公路通行费专用收据九张110元。中国石油天然气股份有限公司辽宁营口鲅鱼圈经营部发票一张200元，中国石油天然气股份有限公司辽宁营口大石桥经营部发票一张200元，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年3月5日支付段亚军鲅鱼圈往返大石桥工作人员通勤过路费和加油费用510元。证据十三：辽宁省高速公路通行费专用收据十张120元。中国石油天然气股份有限公司辽宁营口盖州经营部发票一张340元，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年3月24日支付段亚军鲅鱼圈往返大石桥工作人员通勤加油费和过路费用460元。证据十四：大石桥市新桥卷烟经营店发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年3月14日支付段亚军接待自来水与工业园区接头配套交际应酬费用640元。证据十五：辽宁省高速公路通行费专用收据十一张150元，营口红运油品经销有限公司发票一张320元。证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年3月20日支付段亚军鲅鱼圈往返大石桥工作人员通勤过路费和加油费用470元。证据十六：辽宁省高速公路通行费专用收据两张35元。营口长新石化产品有限公司发票一张245元。证明辽宁福尔达电梯有限公司支付史占山鲅鱼圈往返大石桥工作人员通勤在2014年3月18日过路费和加油费用280元。证据十七：中国石油天然气股份有限公司辽宁营口大石桥经营部发票一张330元。辽宁省高速公路通行费专用收据三张40元。证明辽宁福尔达电梯有限公司支付段亚军鲅鱼圈往返大石桥工作人员通勤在2014年4月8日加油费和过路费用370元。证据十八：辽宁省营口市出租汽车客票发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年4月8日支付段亚军乘车费用6元。证据十九：中国石油天然气股份有限公司辽宁营口鲅鱼圈经营部发票一张330元，辽宁省高速公路通行费专用收据十四张150元。证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年4月8日支付段亚军鲅鱼圈往返大石桥工作人员通勤加油费和过路费用480元。证据二十：中国移动通信集团辽宁有限公司收费专用发票一张112.55元。中国移动通信集团辽宁有限公司收费专用发票一张142.87元。证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年4月8日支付段亚军电话费用255.42元。证据二十一：营口经济技术开发区格兰海天酒楼发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年4月1日支付吴昊招待设计院进行设计变更交际应酬费用450元。证据二十二：营口经济技术开发区环岛海鲜舫发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年12月31日支付吴昊招待打桩方案变更交际应酬费用1166元。证据二十三：辽宁省高速公路通行费专用收据一张20元，中国石油天然气股份有限公司辽宁营口鲅鱼圈经营部发票一张200元，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年4月10日支付史占山鲅鱼圈往返大石桥工作人员通勤过路费和加油费用220元。证据二十四：营口市鲅鱼圈区广通传媒网络有限公司发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年1月29日支付吴昊收视费用387元。证据二十五：辽宁省营口市出租汽车客票四张100元，辽宁省道路汽车补充客票两张12元证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年4月11日支付邵开鲅鱼圈至大石桥往返乘车差旅费用112元。证据二十六：中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司电信业专用发票一张100元，中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司电信业专用发票一张50元，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年4月11日支付邵开电话费用150元。证据二十七：辽宁省营口市出租汽车客票四张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年4月11日支付邵开鲅鱼圈至大石桥往返乘车差旅费用80元。证据二十八：营口圣士实业有限公司发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年4月20日支付吴昊过生日福利交际应酬费用316元。证据二十九：辽宁省营口市出租汽车专用发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年1月13日支付段亚军鲅鱼圈至大石桥往返乘车差旅费用92.4元。证据三十：大石桥市四季春饭店发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年4月18日支付许志强及现场工作人员研究开工前的工作会议午餐费用213元。证据三十一：营口经济技术开发区环岛海鲜舫发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年4月22日支付吴昊招待消防公司洽谈合同交际应酬费用387元。证据三十二：中国石油天然气股份有限公司辽宁营口鲅鱼圈经营部发票两张660元，中国石油天然气股份有限公司辽宁营口盖州经营部发票一张340元，辽宁省高速公路通行费专用收据二十四张335元证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年4月21日支付段亚军鲅鱼圈往返大石桥工作人员通勤加油费和过路费用1335元。证据三十三：大石桥市宾馆发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年4月20日支付段亚军召待福尔达工地开工政府会议费用818元。证据三十四：营口经济技术开发区方圆广告设计服务中心发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年4月19日支付现场彩旗制作费用435元。证据三十五：营口经济技术开发区丰源餐厅发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年5月1日支付许志强及公司烧开、段工、史工、律师、梁董、吴总开工后发现土地问题公司研究对策招待午餐用155元。证据三十六：中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司电信业专用发票两张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年5月12日支付邵开电话费用200元。证据三十七：中国石油天然气股份有限公司辽宁营口大石桥经营部发票一张370元，盖州市中石油加油站发票一张350元，辽宁省高速公路通行费专用收据十九张215元，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年4月21日支付段亚军鲅鱼圈往返大石桥工作人员通勤加油费和过路费用,935元。证据三十八：中国石油天然气股份有限公司辽宁营口盖州经营部发票两张700元，辽宁省高速公路通行费专用收据二十五张260元，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年5月12日支付段亚军鲅鱼圈往返大石桥工作人员通勤加油费和过路费用960元。证据三十九：辽宁省营口市出租汽车专用发票十张231元，辽宁省道路汽车客票两张25元证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年5月12日支付段邵鲅鱼圈至大石桥往返乘车差旅费用256元。证据四十：中国石油天然气股份有限公司辽宁营口盖州经营部发票一张200元，营口红运油品经销有限公司发票一张200元，辽宁省高速公路通行费专用收据十九张200元，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年5月23日支付段亚军鲅鱼圈往返大石桥工作人员通勤加油费和过路费用600元。证据四十一：中国移动通信集团辽宁有限公司收费专用发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年5月9日支付段亚军电话费用145.55元。证据四十二：中国石油天然气股份有限公司辽宁营口鲅鱼圈经营部发票两张680元，辽宁省高速公路通行费专用收据拾十九张200元，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年5月19日支付段亚军鲅鱼圈往返大石桥工作人员通勤加油费和过路费用880元。证据四十三：辽宁省高速公路通行费专用收据十张100元，辽宁省营口市出租汽车专用发票三张596元，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年5月19日支付吴昊宝马专车辽H*52K95加油费和过路费用696元。证据四十四：辽宁省高速公路通行费专用收据十一张150元，辽宁省营口市出租汽车客票一张10元，中国石油天然气股份有限公司辽宁营口鲅鱼圈经营部发票一张360元，中国石油天然气股份有限公司辽宁营口大石桥经营部发票一张330元，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2013年3月28日支付段亚军鲅鱼圈往返大石桥工作人员通勤加油费和过路费用850元。证据四十五：辽宁省高速公路通行费专用收据三张50元，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年4月4日支付史占山鲅鱼圈至大石桥往返过路费用50元。证据四十六：辽宁省高速公路通行费专用收据十四张160元，中国石油天然气股份有限公司辽宁营口鲅鱼圈经营部发票一张300元，中国石油天然气股份有限公司辽宁营口销售分公司发票一张300元，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年6月9日支付段亚军鲅鱼圈往返大石桥工作人员通勤加油费和过路费用760元。证据四十七：中国石化销售有限公司辽宁营口石油分公司发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年6月30日支付段亚军鲅鱼圈往返大石桥工作人员通勤加油费用300元。证据四十八：中国石油天然气股份有限公司辽宁营口盖州经营部发票一张100元，营口世纪石油加油站发票一张200元，辽宁省高速公路通行费专用收据十九张200元，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年6月30日支付段亚军鲅鱼圈往返大石桥工作人员通勤加油费和过路费用500元。证据四十九：中国石油天然气股份有限公司辽宁营口盖州经营部发票一张200元，中国石油化工股份有限公司辽宁营口石油分公司发票一张300元，中国石化销售有限公司辽宁营口石油分公司发票一张300元，辽宁省高速公路通行费专用收据二十一张230元，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年6月23日支付段亚军鲅鱼圈往返大石桥工作人员通勤加油费和过路费用1030元。证据五十：盖州市中石加油站发票一张200元，中国石油天然气股份有限公司辽宁营口盖州经营部发票一张300元，辽宁省高速公路通行费专用收据二十张200元，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年6月16日支付段亚军鲅鱼圈往返大石桥工作人员通勤加油费和过路费用700元。证据五十一：辽宁省道路汽车补充客票九张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年6月16日支付邵开鲅鱼圈至大石桥往返乘车差旅费207元。证据五十二：中国移动通信集团辽宁有限公司收费专用发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年6月16日支付段亚军电话费用141.41元。证据五十三：中国移动通信集团辽宁有限公司收费专用发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年6月11日支付座机电话费用1000元。证据五十四：中国石油化工股份有限公司辽宁营口石油分公司发票两张500元，中国石油天然气股份有限公司辽宁营口盖州经营部发票一张200元，辽宁省高速公路通行费专用收据十八张200元，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年6月16日支付段亚军鲅鱼圈往返大石桥工作人员通勤加油费和过路费用,900元。证据五十五：中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司电信业专用发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年5月15日支付邵开电话费用100元。证据五十六：辽宁省高速公路通行费专用收据十二张120元，中国石油天然气股份有限公司辽宁营口大石桥经营部发票一张300元，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年7月14日支付段亚军鲅鱼圈往返大石桥工作人员通勤加油费和过路费用420元。证据五十七：辽宁省高速公路通行费专用收据十八张200元，中国石油天然气股份有限公司辽宁营口销售分公司发票一张300元，中国石油天然气股份有限公司辽宁营口盖州经营部发票两张600元，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年7月22日支付段亚军鲅鱼圈往返大石桥工作人员通勤加油费和过路费用1100元。证据五十八：辽宁省道路汽车补充客票十二张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年7月10日支付邵开鲅鱼圈至大石桥往返乘车差旅费用131元。证据五十九：中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司电信业专用发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年6月8日支付邵开电话费用100元。证据六十：中国石油天然气股份有限公司辽宁营口盖州经营部发票一张300元，中国石油天然气股份有限公司辽宁营口鲅鱼圈经营部发票一张200元，辽宁省高速公路通行费专用收据十七张195元，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年7月14日支付段亚军鲅鱼圈往返大石桥工作人员通勤加油费和过路费用695元。证据六十一：中国移动通信集团辽宁有限公司收费专用发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年7月22日支付段亚军电话费用136.7元。证据六十二：中国移动通信集团辽宁有限公司收费专用发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年9月3日支付段亚军电话费用200.41元。证据六十三：辽宁省营口市出租汽车专用发票两张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年9月5日支付段亚军车辆抛锚打车费用130元。证据六十四：辽宁省营口市出租汽车专用发票四张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年9月1日支付段亚军车辆抛锚及拖车费用460元。证据六十五：辽宁省高速公路通行费专用收据一张10元证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年9月1日支付段亚军过路费用10元。证据六十六：中国移动通信集团辽宁有限公司收费专用发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年8月11日支付段亚军电话费用162.35元。证据六十七：中国石油天然气股份有限公司辽宁营口鲅鱼圈经营部发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年10月19日支付段亚军鲅鱼圈往返大石桥工作人员通勤加油费用200元。证据六十八：中国移动通信集团辽宁有限公司收费专用发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年10月8日支付段亚军电话费用135.4元。证据六十九：大连大正联合商贸有限公司发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年7月3日支付现场工地管理人员办公设备及办公用品费用104542元。证据七十：奉化市新应梦宾馆有限公司发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年7月6日支付吴昊去洽谈绿化苗木顶账费用事宜差旅费260元。证据七十一：辽宁省营口市出租汽车专用发票两张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年12月20日支付吴昊营口打车差旅费用12元。证据七十二：中国移动通信集团辽宁有限公司收费专用发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年11月17日支付座机电话费用500元。证据七十三：中国工商银行营口市分行新华支行发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年12月24日支付办证费用50元。证据七十四：大石桥市质量技术监督局财务专用发票一张148元，辽宁省沈阳市定额统一发票一张50元，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年2月25日支付代码证费用198元。证据七十五：营口东华会计咨询服务有限公司发票一张18000元（外方撤资后内部审计费用），营口市西市区今顺办公用品店发票十二张10500（总部和工地现场办公费用耗材）元，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年3月4日支付咨询服务费28500元。证据七十六：营口市西市区华光刻字社发票十二张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年3月4日支付公司现场各种管理用章刻章费用480元。证据七十七：大石桥市再兴工商事务所发票一张600元（环评咨询费），营口晚报社发票一张200元（环评公告费用），证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年2月20日支付咨询服务费和广告费用800元。证据七十八：营口市西市区今顺办公用品店发票十三张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年9月28日支付办公用品费用（现场周边监测费由于没有发票用办公用品发票顶账）11970元。证据七十九：营口东华会计咨询服务有限公司发票三张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年11月7日支付咨询服务费用（福尔达财务咨询费）39530元。证据八十：上海铭德大酒店有限公司发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年5月6日支付吴昊去上海融资差旅费用500元。证据八十一：广州逸臣贸易有限公司发票一张171元（参加电梯交易会），营口经济技术开发区丰源餐厅发票一张231元（工地现场自来水供应断缺研究打井招待费用），上海真功夫快餐管理有限公司发票一张119.5元（上海融资招待费），证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年5月18日支付吴昊交际应酬费用521.5元。证据八十二：中国对外贸易中心（集团）发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年5月15日支付参加电梯交易会购买办公费用320元。证据八十三：安付宝商务有限公司发票两张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2014年8月29日支付去上海采购电梯机器人设备合同公证费和取消机器人合同违约金以文化用品收20400元。其他费用证据目录二合计：240816.84元。
（3）其他费用（三）
证据一：辽宁省社会团体会费统一收据一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2015年9月7日支付宁省社会团体会费15000元。证据二：辽宁嘉鸿信息科技有限公司营口市分公司发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2016年5月25日支付辽宁嘉鸿信息科技有限公司工商数字证书50元。证据三：辽宁意达工程造价咨询有限责任公司发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2017年6月16日支付辽宁意达工程造价咨询有限责任公司司法鉴定费40000元。证据四：辽宁嘉鸿信息科技有限公司营口市分公司发票一张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2017年4月14日支付辽宁嘉鸿信息科技有限公司一证通证书230元。证据五：中国银行网上银行电子回单2张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2017年12月6日支付果岩、鲍君志场地看管费用7000元。证据六：中国银行网上银行电子回单2张，证明辽宁福尔达电梯有限公司在2018年1月11日支付果岩、鲍君志场地看管费用7000元。其他费用证据三合计：69280元。其他费用证据目录一、二、三总计金额551261.95元。证明福尔达电梯保证正常运营所花费的必要费用。
（三）营口市中级人民法院判决书，证明福尔达公司与沈阳双兴建设公司一案中，福尔达公司已支付双兴公司2461115.72元，判决福尔达公司应再支付双兴公司3587221.43元，合计6048336元；
（四）沈阳双兴建设集团有限公司2017年10月9日通知一份及辽宁福尔达电梯有限公司、营口中昊电梯工程有限公司2017年11月2日“关于现场看护人员工资的承诺”一份，证明福尔达公司与沈阳双兴建设公司一案判决生效后至本案判决生效期间现场看护人员工资及生活费由福尔达公司承担，每月9800元。
被告的质证意见为，关于第一组证据，1、项目投资协议书，真实性无异议，关联性不认可；2、大石桥市发展和改革局批复文件，真实性无异议，关联性不认可；3、大石桥市环保局的审批意见及环评报告，真实性无异议，关联性不认可；4、大石桥市政府的证明，真实性无异议，关联性不认可，无法证明大石桥市人民政府同意原告违法施工；5、大石桥市人民政府业务会议纪要，真实性无异议，关联性不认可，无法证明大石桥市人民政府同意原告违法施工；大石桥市城乡规划建设局责令违法行为通知书，真实性无异议，关联性不认可。关于第二组证据，福尔达公司已投资合同共29份，真实性和关联性均不认可，该组证据无法证明该合同是否履行以及是否履行完毕、是否履行符合合同要求、案涉款项是否支付、实际支付等且无合法有效证据予以佐证。市政府是第三方，他的承诺和园区履职无关，证据是在没有依法取得建筑施工许可情况下致使损失扩大化的行为；按照原告证据该工程在2014年5月10日就停工，工资系公司正常产生费用与本案不具有关联性；办公用品系原告公司资产不存在损失，原告正常办公也需要使用，开工典礼费用是原告实施违法行为所致，与被告无关；电费系企业正常生产所用与被告无关。关于营口市中级人民法院另案的判决书，真实性无异议，关联性不认可。关于预期利润损失表，真实性、合法性、关联性均不认可；关于沈阳双兴公司通知书及现场看护工资承诺书，关联性不认可。其他证据的关联性均不予认可。
被告未提交证据。
经审理查明，2013年6月28日原、被告签订《项目投资协议书》，该协议载明：“根据国家相关法律、法规和大石桥市招商引资优惠政策，本着平等、自愿、互惠互利、合作共赢、诚实信用的原则，在充分协商的基础上，一方决定在大石桥有色金属（化工）园区建设电梯生产项目。为促进项目尽早开工建设，甲乙双方就项目建设相关事宜达成一致意见，特订立本协议，供双方共同遵守。”“1.1项目名称：电（扶）梯生产、制造、研发项目”，“1.3项目主要内容及规模：总建筑面积84706平方米，其中一期建筑面积30744平方米，二期建筑面积53962平方米；主要产品为电（扶）梯生产、制造、研发，年产量第一年3000台；总用电负荷800KVA，平均每日耗水量4吨”、“1.5项目选址及用地规模：该项目选址位于大石桥有色金属（化工）园区，总占地面积176.1555亩，以实际办理的土地使用证为准”，“2.1.1按照《大石桥市招商引资优惠政策》（大委发【2012】11号）政策一方项目属鼓励类项目用地，乙方承担8万元/亩土地价款，为支持项目建设，该土地价款由乙方五年内形成税收（土地使用税除外）地方留成部分抵顶。乙方通过招拍挂方式取得土地使用权，项目用地在土地挂牌时，乙方按程序缴纳出让金用于土地摘牌，土地出让金（扣除必要省和营口市收取的费用）经市政府同意后，由市财政局30个工作日全额拨付给乙方。项目用地的土地挂牌价格根据土地评估价格确定。本块土地使用权证在乙方第一期工程建设结束时交付”。原告于2014年4月20日在大石桥有色金属（化工）园区内进行项目投资建设。该项目总建筑面积84706平方米，其中一期建筑面积30744平方米，二期建筑面积53962平方米，为筹建工厂已进行了部','2018-10-03
01:20:20',0,'web',NULL),(36692762,'43fd6723-b6cc-4c77-b398-44627b9f4add','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：65次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院区县\":\"北市区\",\"法院ID\":\"141\",\"DocContent\":\"\",\"审判程序\":\"一审\",\"文书全文类型\":null,\"案号\":\"（2015）北刑初字第59号\",\"不公开理由\":null,\"法院地市\":\"保定市\",\"法院省份\":\"河北\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1458662400000)\\\/\",\"案件类型\":\"1\",\"文书ID\":\"43fd6723-b6cc-4c77-b398-44627b9f4add\",\"案件名称\":\"李某某犯危险驾驶罪一审刑事判决书\",\"法院名称\":\"保定市北市区人民法院\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"补正文书\":\"2\",\"诉讼记录段原文\":\"保定市北市区人民检察院以保北检公诉刑诉（2015）25号起诉书指控被告人李某某犯危险驾驶罪，于2015年5月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。保定市北市区人民检察院指派检察员任美宁出庭支持公诉，被告人李某某出庭参加诉讼。现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"李某某犯危险驾驶罪一审刑事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"李某某犯危险驾驶罪一审刑事判决书
（2015）北刑初字第59号\");$(\"#hidDocID\").val(\"43fd6723-b6cc-4c77-b398-44627b9f4add\");$(\"#hidCaseName\").val(\"李某某犯危险驾驶罪一审刑事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2015）北刑初字第59号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"保定市北市区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"1\");$(\"#HidCourtID\").val(\"141\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"保定市北市区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"刑事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"危险驾驶\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2015-10-21\" },{ name: \"公诉机关\", key:
\"oriLigigation\", value: \"保定市北市区人民检察院\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"李某某\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法》\',Items:[{法条名称:\'第一百三十三条之一第一款\',法条内容:\' 第一百三十三条之一
在道路上驾驶机动车追逐竞驶，情节恶劣的，或者在道路上醉酒驾驶机动车的，处拘役，并处罚金。
有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length
> 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData
});}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"李某某犯危险驾驶罪一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-03-23\\\\\",\\\\\