湖北省利川市人民法院
民 事 判 决 书
(2017)鄂2802民初2858号
原告惠州市志发水电安装工程有限公司（以下简称志发公司），住所地：广东省惠州市陈江大道南59号风华丽都206栋1单元2层02房，注册号：441300000239320。
法定代表人孟志勇，该公司经理。
委托代理人段先平，湖北宏济律师事务所律师。特别授权代理。
委托代理人黄样，湖北宏济律师事务所律师实习律师，特别授权代理。
被告江苏神龙海洋工程集团有限公司（以下简称神龙公司），住所地：江苏省靖江市人民南路28号。统一社会信用代码：91321282753218397J（9/16）。
法定代表人张桂清，该公司董事长，
委托代理人王腊祥，该公司副总经理。特别授权代理。
被告江苏神龙海洋工程集团有限公司广安分公司（以下简称神龙广安分公司），住所地：四川省广安市广安区万盛中路54号，统一社会信用代码：91511600558218789U。
负责人陈汉，该公司经理。
委托代理人陈克林，男，生于1966年10月4日，汉族，四川省岳池县人，户籍地四川省岳池县，特别授权代理。
被告蒋山明，男，生于1969年4月4日，汉族，重庆市万州区人，户籍地重庆市万州区。
委托代理人冯军，重庆鹏舟律师事务所律师。一般授权代理。
被告陈克林，男，生于1966年10月4日，汉族，四川省岳池县人，户籍地四川省岳池县，
原告志发公司诉被告神龙公司、神龙广安分公司、蒋山明、陈克林建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年7月24立案后，依法适用普通程序于2017年10月20日、2018年5月25日两次公开开庭进行了审理。原告志发公司委托代理人段先平、黄样，被告神龙公司委托代理人王腊祥、神龙广安分公司委托代理人陈克林，被告蒋山明及其委托代理人冯军，被告陈克林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
志发公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告神龙公司、广安分公司及陈克林共同双倍返还原告400000元保证金、给付124159元已完成工程款、给付126300元已购进现场材料款、给付200000元违约金、给付停工窝工损失146640元，共计人民币1397099元，并判令三被告承担连带责任。判令被告鼎盛公司在欠付被告神龙公司和广安分公司工程款范围内承担连带付款责任。2、判令四被告承担本案一切诉讼费用。事实和理由：2016年7月22日，被告广安公司以建筑总承包商的身份与重庆圣洁建筑劳务有限公司签订建筑工程劳务分包合同，2016年10月5日，被告神龙公司又与圣洁劳务公司签订补充协议，2016年11月26日，被告神龙公司与原告签订《湖北省利川市绿馨嘉苑水电安装工程合同》，合同约定了工程量、工程价款、计价方式、履约保证金、付款时间及违约责任、损失赔偿等，合同签订后，原告依约全面履行合同义务，向被告提交保证金400000元，组织人工和设备进场施工，完成工程量的工程款为124159元，购进水电安装材料价值126300元。由于被告项目审批手续不全，严重缺乏资金，导致原告无法继续施工，截止2019年5月18日，由被告委托的“绿馨嘉苑”项目现场代表和担保人陈克林与原告共同确认被告应当返还原告所交保证金400000元，支付已完成的工程款124159元，给付停工窝工损失146640元、支付已购进现场的材料款126300元及违约金200000元。为了保护原告的合法权益，依法提起诉讼，请求法院依法支持原告的诉讼请求、
神龙广安分公司辩称：广安分公司不是实际施工人，分公司没有与原告签订任何合同，印章属伪造，如果有分公司印章，我公司也不清楚。
神龙公司辩称：签订合同都要与总公司联系，我公司不认可原告起诉的事实。
蒋山明辩称：神龙公司从来没有与鼎盛公司签订任何合同，我公司没有任何人参与原告所述的合同签订，也没有投入实际施工，总公司的员工与原告没有任何联系。
陈克林辩称：原告所签订的合同是水电安装工程合同，该合同属于基础安装合同不同于建设施工合同，不适用建设工程合同司法解释的规定；本案所涉工程没有经过验收，也没有进行结算，工程是否存在欠款及欠款金额不能确定；保证金、违约金、停工窝工损失等不属于发包方直接支付实际施工人的支付范围，施工人应向合同相对方主张权利。
本院经审理认定事实如下：江苏神龙海洋工程集团有限公司原名为江苏神龙海洋工程有限公司，成立于2003年7月28日，2016年9月18日变更为现名（江苏神龙海洋工程集团有限公司）。2016年11月26日，原告志发公司（乙方）与江苏神龙公司（甲方）签订《湖北利川市绿馨嘉苑水电安装工程合同》，合同约定：工程名称绿馨嘉苑（约十万㎡）；工程地址湖北省利川市谋道镇苏马荡；工程价格及付款方式，乙方垫资主体框架范围内配套的水电安装工程至一万平方米，甲方开始付款；水电验收合格后甲方向乙方支付全部工程款，若因甲方原因延迟向乙方支付工程款，乙方有权要求甲方结清所有已施工内容工程款，甲方双倍退还全部保证金及乙方在本项目下投入的全部资金，解除合同；合同签订当日，乙方向甲方提交履约保证金50000元，乙方正常开工10天内再向甲方提交履约保证金350000元；如乙方未按时提交以上款项，此合同无效，乙方承担违约责任；乙方垫资主体框架范围内配套的水电安装工程至一万平方米时，甲方退还乙方200000元履约保证金；甲方在工程全部完工时向乙方无息退还余下履约保证金；乙方的垫资时间不能超过2017年5月30日。合同尾部甲方张官学（签名），加盖公章：江苏神龙海洋工程有限公司利川苏马荡绿馨嘉苑项目部（20160600）；乙方法定代表人孟志勇（签名），加盖印章：惠州市志发水电安装工程有限公司。2017年元月17日，绿馨嘉苑项目部出具收条一张，收条载明：收条今收到孟志勇绿馨嘉苑水电安装保证金大写伍万元，小写￥50000元，此款转账张官学账上，收款人：江苏神龙海洋工程有限公司利川苏马荡绿馨嘉苑项目部（印章）2017年元月17日。同日，绿馨嘉苑项目部出具借条一张，借条载明：借条今借到孟志勇现金（转账）大写壹拾伍万元正，小写￥150000元。此据，借款单位：江苏神龙海洋工程有限公司利川苏马荡绿馨嘉苑项目部（印章），经办人：但治标2017年元月17日。2017年3月21日，绿馨嘉苑项目部出具收条一张，收条载明：收据入账日期：2017年3月21日。NO0038804交款单位孟志勇。人民币贰拾万元正￥200000.00元收款事由绿馨嘉苑保证金（水电安装）张官学（签名）江苏神龙海洋工程有限公司利川苏马荡绿馨嘉苑项目部（印章）。合同签订后，原告（乙方）于2017年1月10日组织人员进场施工，施工过程中，因合同约定水电安装的建设主体工程停工，致使水电安装随即停工。2017年4月9日，原告向绿馨嘉苑项目部发出“关于利川市谋道镇苏马荡绿馨嘉苑二期工程施工现场停工窝工索赔的函”，函件载明从原告进场施工至停工阶段发生的费用为650459.34元，具体项目为前期履约保证金400000元，已运抵现场材料12.63万元，已完工程费用124159.34元；索赔项目含水电技工工资、杂工工资、管理及负责人工资，合同违约金等，合计850459.34元。绿馨嘉苑项目部收到索赔函后，在函件上注明：收到注：按合同及实际完成工程量照实计算，其他属实。程碧东（签名）1719/4。加盖利川苏马荡绿馨嘉苑项目部（印章）。2017年5月18日，原告与程碧东就水电安装工程款及索赔事项再次进行清理结算，确定合同履约金400000元、已完成工程费用124159.34元、施工现场材料126300元、合同违约金20000元、停工窝工损失146640元。合计997099.34元。现场负责人程碧东（签名捺印），参与人陈克林（签名捺印），见证人刘某（签名捺印）。同日，陈克林给原告出具担保书一份。担保书载明：“本人陈克林（身份证号：）针对湖北省利川市谋道镇苏马荡绿馨嘉苑二期工程合同事宜（惠州市志发水电安装工程有限公司与江苏神龙海洋工程有限公司绿馨嘉苑项目部合同事宜），我江苏神龙海洋工程有限公司代表陈克林有义务和责任为上述事宜全权处理并承担一切相关责任。特此担保！担保人：陈克林日期：2017.5.18”此后，因工程停工，原告多次索要无果，便诉至本院。
另查明，2016年7月22日，江苏神龙公司以法人授权委托书的形式授权张官学为公司代理人，代理事项为：利川市谋道镇苏马荡绿馨嘉苑商住楼工程的合同谈判、签订、工程项目管理，法定代表人张桂清签名盖章，委托单位江苏神龙海洋工程有限公司盖章，并载明张官学身份证号码及工行开户账号。2017年5月17日，张官学书面委托程碧东为绿馨嘉苑项目部现场管理人，负责工程的协调、结算管理等。本案被告陈克林系江苏神龙海洋工程有限公司广安分公司员工。
审理过程中，原告自愿申请撤回对江苏神龙海洋工程有限公司广安分公司、利川市鼎盛房地产开发有限公司、蒋山明、陈克林的起诉，并明确要求被告退还履约保证金400000元，支付已完成的工程量的工程款124159.34元，放弃其余诉讼请求；被告神龙海洋工程有限公司要求对涉案印章及授权委托书进行真伪鉴定，但在法定期限内未依法行使其权利，致其请求不能进入司法鉴定程序。
以上事实，有经庭审质证的分包合同、湖北省利川市绿馨嘉苑水电安装工程合同、授权委托书、收据及借条、施工现场停工窝工索赔函及水电安装工程款结算单、担保书等证据及双方当事人的陈述记录在卷佐证，足以认定。
本院认为，原告与江苏神龙海洋工程有限公司利川市绿馨嘉苑项目部签订的水电安装工程合同，系双方的真实意思表示，其内容不违反相关法律法规强制性规定，该合同应属合法有效，合同双方当事人应信守合同约定。合同在履行过程中，因主体建设停工，致使水电安装工程不能继续履行，双方发生纠纷后，就已履行的部分进行了初始结算，明确了原告已向项目部交纳履约保证金400000元、已完成工程费用124159.34元、运抵现场材料126300元，双方还就窝工损失及违约金进行了清算。审理中，原告变更要求被告双倍退还保证金800000元的请求为被告退还原告履约保证金400000元，放弃要求被告赔偿窝工损失及违约金，以及原告申请撤回对江苏神龙海洋工程有限公司广安分公司、蒋山明、陈克林的起诉，是在法律规定范围内处分自己的民事权利和诉讼权利，本院予以准许。原告要求被告神龙公司退还履约保证金400000元、支付已完成工程费用124159.34元的请求，于法有据，本院予以支持；原告运抵施工现场材料，因原告未提供证据证明该材料已经损失，故对原告要求被告予以赔偿的该部分请求，本院不予支持。关于被告神龙公司认为其公司没有与原告签订任何合同，公司也没有收到400000元履约保证金的抗辩意见，因水电安装合同明确载明发包方为江苏神龙海洋工程有限公司，并加盖印章为：江苏神龙海洋工程有限公司利川市绿馨嘉苑项目部，该项目部不具备法人主体资格，其民事权利义务主体应为江苏神龙海洋工程有限公司；该公司授权张官学签订合同，负责项目管理，同时张官学授权程碧东进行施工现场的管理以及陈克林作为广安分公司员工出具担保等行为，属于公司内部管理问题，不影响公司对外应承担的民事责任。故，对被告神龙公司的该抗辩理由，本院不予支持。综上，经合议庭评议，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第四十四条、第六十条、第二百六十九条和《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告江苏神龙海洋工程集团有限公司于本判决生效之日起10日内退还原告惠州志发水电安装工程有限公司履约保证金400000元并支付水电安装工程款124159.34元。
二、驳回原告惠州志发水电安装工程有限公司的其它诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费9042元，由被告江苏神龙海洋工程集团有限公司承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院。上诉人应在提交上诉状时，根据不服本判决的上诉请求数额及《诉讼费用交纳办法》第十三条第一款第（一）项的规定，预交上诉案件受理费，款汇至收款人：湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院，开户行：中国农业银行恩施开发区支行，账号：17×××04（特别提示：用途栏务必注明系某某上诉案诉讼费并将汇款凭证及联系电话提交本院或邮寄至恩施州中级人民法院立案一庭）。上诉人在上诉期届满后七日内仍未预交上诉费用的，按自动撤回上诉处理。
审 判 长 周双禄
人民陪审员 黄美才
人民陪审员 吴长庆
二〇一八年七月九日
书 记 员 徐敬军