山东省莒县人民法院
民 事 判 决 书
（2018）鲁1122民初3156号
原告（反诉被告）：山东鲁亮压力容器制造有限公司，住所地山东淄博市博山区山头镇秋谷村转天岭路111号，统一社会信用代码9137030474452020191-1。
法定代表人：孙永亮，该公司总经理。
委托诉讼代理人：李迎道，莒县道德法律服务所法律工作者。
被告（反诉原告）：山东海右石化集团有限公司，住所地日照市莒县夏庄镇工业园，统一社会信用代码91371122792470309X。
法定代表人：吴海军，该公司总经理。
委托诉讼代理人：陈孝山，山东名律律师事务所律师。
原告山东鲁亮压力容器制造有限公司与被告山东海右石化集团有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2018年5月24日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告山东鲁亮压力容器制造有限公司的委托诉讼代理人李迎道，被告山东海右石化集团有限公司的委托诉讼代理人陈孝山到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
山东鲁亮压力容器制造有限公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告给付原告货款100000元及利息；2.诉讼费等费用由被告承担。事实与理由：2014年6月26日，原、被告签订购销合同一份，被告向原告购买空气储罐、氮气储罐各一台，合计金额230000元。原告按约交货，但被告却违反约定，未及时付款，只是分别于2015年1月8日付款100000元，2016年1月11日付款30000元。现被告尚欠原告货款100000元，经原告多次催要未付。
山东海右石化集团有限公司辩称，1.目前不符合合同第六条约定的付款条件，合同第六条约定“货到初验合格无质量问题后付90%，留10%质保金正常运行一年无质量问题后无息结算”。由于货物尚未验收、尚未全部安装、尚未全部启用，原告不能提交验收合格的书面材料和启用证明，因此，不符合合同约定的付款条件；2.被告逾期供货已构成根本违约，被告提起反诉。被告有权行使《合同法》第67条规定的先履行抗辩权，有权拒绝支付剩余款项。合同第三条约定，“标的物交付：合同生效后35—40天”，原告应当于2014年8月5日完成交货，但原告至2014年8月22日才完成交货，其逾期交货的行为给被告造成重大经济损失。
山东海右石化集团有限公司向本院提出反诉请求：1.判令反诉被告向反诉原告支付违约金11500元、赔偿损失11500元，共计23000元；2.反诉费由反诉被告承担。事实与理由：2014年6月26日，反诉原告与反诉被告在莒县签订《工业品买卖合同》，约定反诉原告向反诉被告购买两台容器，总价款230000元。合同第三条约定，“标的物交付：合同生效后35—40天”，反诉被告应于2014年8月5日完成交货，但其到2014年8月22日才完成交货，其逾期交货的行为给反诉被告造成重大经济损失。
山东鲁亮压力容器制造有限公司对山东海右石化集团有限公司的反诉请求辩称，反诉原告的反诉请求，缺乏事实和法律依据，不应得到支持。本诉原告在与被告签订工业品买卖合同后准备发货，基于被告厂内修路，无法进场，被告让原告暂缓发货，才造成逾期交货。这一点在原告交付两容器时，当时被告未向原告提出异议，并且于2015年1月8日和2016年1月11日分两次付给原告货款130000元。被告在原告交付设备三年多并使用后，现提出逾期交付标的物的反诉请求，无事实和法律依据，请求法院驳回反诉原告的反诉请求。
原告山东鲁亮压力容器制造有限公司围绕诉讼请求依法提交了加盖原告公司公章的《工业品买卖合同》一份、增值税发票三份、被告付款的回单和收据各一份，以证实其主张；被告对原告提交的证据无异议，但辩称原告在履行合同过程中，逾期交货17天，并对原告在反诉答辩中关于被告因场地无法进场，让其暂缓交货辩称意见，不予认可。被告依法提交了过磅单一份，淄博鲁亮压力容器制造有限公司交（提）货单两份，证实原告于2014年8月22日、8月26日两次交货，以证实原告逾期交货；但原告认为，被告在收到原告的货物时，未对逾期交货提出异议，也未在交货单中注明逾期交货的事实，且合同第三条并没有对逾期交货应承担的违约责任及违约内容进行约定，故，原告不应承担违约责任。本院组织当事人对上述证据进行了证据交换和质证。本院对上述原、被告无异议的证据予以确认并在卷佐证。
根据当事人的陈述和经本院审查确认的证据，本院认定事实如下：2014年6月26日，原告山东鲁亮压力容器制造有限公司与山东晨曦石油化工有限公司在山东省莒县签订《工业品买卖合同》（合同编号B2014342）一份，合同约定：买受人（山东晨曦石油化工有限公司）向出卖人（原告山东鲁亮压力容器制造有限公司）购买空气储罐、氮气储罐各一台，总价款230000元；质量应符合国家标准和买受人要求，质保期（自标的物正常运行之日起算，以买受人出具启用证明为准）按国家规定执行，但不低于一年；交货时间为合同生效后30—40天内交货；出卖人免费安装调试；按国家标准及买受人的要求验收，如出现质量问题，出卖人应在24小时内赶到现场无偿处理或更换；付款方式为货到初验合格无质量问题后付90%，留10%为质保金，设备正常运行一年无质量问题后无息结算；违约责任为出卖人违约应向买受人支付合同总价款5%的违约金并另行赔偿损失。
合同签订后，原告山东鲁亮压力容器制造有限公司于2014年8月22日和8月26日向山东晨曦石油化工有限公司交付全部货物。2014年9月12日，原告山东鲁亮压力容器制造有限公司向山东晨曦石油化工有限公司开具全额增值税发票三份。
被告于2015年1月8日以承兑方式向原告支付货款100000元，2016年1月11日通过银行普通汇兑方式向原告支付货款30000元。剩余货款100000元，被告未给付。
另，2014年9月26日，经莒县工商行政管理局批准，山东晨曦石油化工有限公司名称变更为山东海右石油化工有限公司；2014年11月6日，经莒县工商行政管理局批准，山东海右石油化工有限公司名称变更为山东海右石化集团有限公司。
本院认为，原告山东鲁亮压力容器制造有限公司与山东晨曦石油化工有限公司签订的《工业品买卖合同》系双方真实意思的表示，且不违反法律规定，系有效合同，双方应认真全面的履行。山东晨曦石油化工有限公司经莒县工商行政管理局批准，其名称两次变更最后更名为山东海右石化集团有限公司，故原山东晨曦石油化工有限公司的债权债务关系均应由山东海右石化集团有限公司承接，本案被告山东海右石化集团有限公司的诉讼主体资格本院予以确认。
被告山东海右石化集团有限公司从原告山东鲁亮压力容器制造有限公司处购买并取得价值230000元的货物后,仅给付原告部分货款，现尚欠原告货款100000元未付的事实清楚，证据确实充分，涉案货物已交付四年有余，合同约定付款条件已成就。原告山东鲁亮压力容器制造有限公司要求被告山东海右石化集团有限公司给付剩余货款100000元符合法律规定，应予支持。关于被告提出的货物尚未验收、尚未全部安装、尚未全部启用，原告不能提供验收合格的书面材料和启用证明的抗辩理由，被告亦未提供证据证明，本院不予支持。原告山东鲁亮压力容器制造有限公司主张逾期付款利息，因双方在涉案合同中未约定逾期付款违约责任，原告山东鲁亮压力容器制造有限公司所诉利息应从起诉之日起按中国人民银行同期同类人民币贷款利率计算至债务履行完毕之日。
审理过程中，反诉原告山东海右石化集团有限公司主张反诉被告山东鲁亮压力容器制造有限公司逾期供货构成违约，反诉被告山东鲁亮压力容器制造有限公司应向反诉原告山东海右石化集团有限公司支付违约金11500元，赔偿损失11500元。反诉被告山东鲁亮压力容器制造有限公司辩称其是按反诉原告山东海右石化集团有限公司要求交付货物，不存在逾期供货的情形，但未提供证据予以证实。反诉被告山东鲁亮压力容器制造有限公司于2014年8月22日和8月26日履行完毕供货义务，分别逾期供货天数为13天和17天，根据合同约定已构成违约，合同中明确约定了出卖人违约应向买受人支付合同总价款5%的违约金并赔偿损失，故对反诉原山东海右石化集团有限公司要求反诉被告山东鲁亮压力容器制造有限公司支付违约金11500元的诉讼请求应予支持；反诉被告要求反诉原告赔偿损失11500元，未提供证据证实，本院不予支持。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十四条、第一百五十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告山东海右石化集团有限公司于判决生效后十日内给付原告山东鲁亮压力容器制造有限公司货款100000元；
二、被告山东海右石化集团有限公司于判决生效后十日内给付原告山东鲁亮压力容器制造有限公司逾期付款100000元的利息（利息以欠款100000元为基数，按中国人民银行同期同类贷款基准利率自2018年5月24日计算至债务履行完毕之日止）；
三、反诉被告山东鲁亮压力容器制造有限公司于判决生效后十日内给付反诉原告山东海右石化集团有限公司违约金11500元；
四、驳回反诉原告山东海右石化集团有限公司要求反诉被告山东鲁亮压力容器制造有限公司赔偿损失11500元的诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费1150元，由山东海右石化集团有限公司负担。
反诉案件受理费188元，由山东鲁亮压力容器制造有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省日照市中级人民法院。
审判员 周京涛
二〇一八年八月十日
书记员 王冠峰