湖南省娄底市娄星区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）湘1302民初1247号
原告山东汇源建材集团工程有限公司长沙分公司。
公司住所地长沙市芙蓉区远大一路***号金都水岸大厦**楼*********房。
公司负责人于思江，系该公司经理。
委托代理人张大荣，湖南耀银律师事务所律师。
委托代理人晏少昆，男，1986年6月11日出生，汉族，住河南省浚县。系原告公司员工。
被告湖南长大建设集团股份有限公司。
公司住所地长沙市天心区黑石铺。
法定代表人李和平。
原告山东汇源建材集团工程有限公司长沙分公司（以下简称山东汇源长沙分公司）与被告湖南长大建设集团股份有限公司（以下简称长大建设）建筑施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告山东汇源长沙分公司的代理人张大荣、晏少昆参加了诉讼，被告长大建设经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。
原告山东汇源长沙分公司请求本院判令：1、原、被告所签订的《施工合同》终止履行；2、被告湖南长大建设集团股份有限公司立即支付原告工程款880901元、承担违约金278180.2元，共计1159081.2元；3、从本案起诉之日起，按银行同期贷款基准利率支付相应利息，直至以上本金及违约金付清为止。
被告长大建设集团股份有限公司未作答辩。
查明的事实
被告长大建设为娄底市仙女寨悠活国际度假酒店的建设总承包人。2014年1月3日，原告山东汇源长沙分公司与湖南长大建设集团股份有限公司仙女寨悠活国际度假酒店建安工程项目部（以下简称长大建设仙女寨酒店项目部）签订了一份《施工合同》，合同约定：长大建设仙女寨酒店项目部（甲方）将仙女寨悠活酒店工程中的防水工程发包给山东汇源长沙分公司（乙方）承包，分包范围：地下室底板、顶板、外剪力墙及屋面防水；承包方式为包工包料（甲方提供水泥）；包工包料单价为3mm厚的37元/㎡，4mm厚的41元/㎡(不含税价)；工程款支付：乙方进场后，甲方每月支付一次进度款，当月进度款应支付不低于当月工程量的70%，工程完工经甲方验收后甲方支付总成款的95%，剩余5%作为工程质量保证金，一年后一次性支付给乙方；违约责任：甲方未按照以上合同约定支付工程进度款每延期一天，按照违约金额每天向乙方支付1%违约金。违约金额不超过工程总造价的20%；乙方逾期完工，每逾期一天，乙方须按照工程总造价的1%赔偿甲方，违约金额不超过工程总造价的20%。不可抗力事件：施工期间，如出现各种不能控制、无法预料或即使预料到也不可避免的不可抗力事件发生，完全或部分地阻碍任何一方履行合同的，各方的义务在不可抗力事件发生的持续期间内可予终止，并在不可抗力事件消除后恢复，各方不承担违约责任。甲方：赵进军，代理人：周万红，加盖长大建设仙女寨酒店项目部公章；乙方：晏少昆，加盖原告公司公章。签订合同后，原告按约履行义务。2015年3月份，因为开发商资金问题致使仙女寨悠活酒店项目停工，原告方的防水作业也被迫停工。2015年3月5日，原告出具了一份工程量确认单（附明细）：地下室底板前期采用的4mm自粘卷材使用面积为5947㎡，3mm自粘卷材为29636㎡，剪力墙采用3mm自粘卷材使用面积为1366㎡。2015年3月20日，周万红在施工单位一栏签署“工程量范围及材料使用规格情况属实，请予审核结算，周万红，2015年3月20日”，但因为项目部负责人没有签字故没有付款，在项目施工过程中，被告方共计付款51万元，尚欠部分工程款未予给付，因长大建设仙女寨酒店项目部没有独立法人资格，故原告将被告长大建设诉至本院，请求判令于诉讼请求。
另查明，赵进军、周万红均系长大建设仙女寨酒店项目部工作人员。
判决的理由与结果
本院认为，一、被告长大建设经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，视其放弃相应的诉讼权利，不影响本院依据查明的事实依法作出裁判。
二、原告山东汇源长沙分公司与长大建设仙女寨酒店项目部签订了《施工合同》，系双方的真实意思表示，合同合法有效，双方应按合同履行义务，因长大建设仙女寨酒店项目部系被告长大建设的下设机构，其不具备独立法人资格，故相应法律后果应当由被告长大建设承担。关于原告山东汇源长沙分公司请求判决原、被告所签订的《施工合同》终止履行的诉讼请求，经查，原告出具了工程量确认单证明其在2015年3月31日前完成的具体工程量，长大建设仙女寨酒店项目部工作人员周万红在工程量确认单上签字予以了认可，被告经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为其放弃相应的诉讼权利，故本院对原告提供的工程量确认单上载明完成的工程量予以认可，根据合同约定，被告应按月支付进度款，即截至2015年3月31日前，被告长大建设应向原告支付已完成工程量的价款1390901元的70%（即973630.7元），但被告仅支付了51万元，尚欠463630.7元未予支付，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第九条第一项的规定，因被告未按约支付工程价款，导致承包人无法施工，且被告在催告的合理期限内未履行相应义务，承包人有权请求解除建设施工合同，现原告方要求签订的《施工合同》终止履行，即要求解除合同，本院予以支持；
原告诉请要求被告立即支付原告工程款880901元、承担违约金278180.2元，经查，原告已完成的工程量的价款为1390901元，被告方已支付51万元，尚欠880901元根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条的规定，现原告诉请终止履行合同，而被告未到庭对原告所承包工程提出质量问题，故原告要求被告支付已完成的工程量的价款并无不妥，但根据合同约定，工程完工经被告验收后亦要留下5%作为工程质量保证金，现原告诉请终止履行合同，本院予以准许，故原告应留下工程款的5%作为质量保证金为宜；关于违约金的问题，经查，《施工合同》中约定“甲方未按照以上合同约定支付工程进度款每延期一天，按照违约金额每天向乙方支付1%违约金。违约金额不超过工程总造价的20%”，被告应支付的违约金已超过工程总造价的20%，故原告要求被告承担现已完成的工程量的价款1390901元的百分之二十的违约金278180.2元，本院予以支持。关于利息的问题，因被告违约期间已承担违约金，故不再重复计算利息。据此，依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第九条，第十条，第十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、解除原告山东汇源建材集团工程有限公司长沙分公司与被告湖南长大建设集团股份有限公司于2014年1月3日签订的《施工合同》；
二、被告湖南长大建设集团股份有限公司于本判决生效之日起十五日内支付原告山东汇源建材集团工程有限公司长沙分公司工程款836856元（扣留质量保证金5%）、违约金278180.2元；
三、驳回原告山东汇源建材集团工程有限公司长沙分公司的其他诉讼请求；
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费15230元，由被告湖南长大建设集团股份有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省娄底市中级人民法院。
审 判 长 李永祯
人民陪审员 喻日光
人民陪审员 刘传桃
二〇一六年十二月十九日
书 记 员 罗雨侬
附相关法条：
《中华人民共和国合同法》
第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第九条发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：
（一）未按约定支付工程价款的；
（二）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；
（三）不履行合同约定的协助义务的。
第十条建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，参照本解释第三条规定处理。
因一方违约导致合同解除的，违约方应当赔偿因此而给对方造成的损失。
第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。