河南省郑州市金水区人民法院
民 事 判 决 书
(2017)豫0105民初2512号
原告（反诉被告）河南天欣仪器设备有限公司，住所地郑州市金水区东风路东段11号12层1203号。
法定代表人鲁伟。
委托代理人朱永飞、孙国良，河南元慧律师事务所律师。
被告（反诉原告）动能趋势（北京）康复技术股份有限公司（原名动能趋势（北京）康复技术有限公司），住所地北京市海淀区上地东路35号院2号楼206。
法定代表人王为实，董事长。
委托代理人苏华、李文俊（实习），河南天地律师事务所郑州分所律师。
原告（反诉被告）河南天欣仪器设备有限公司诉被告（反诉原告）动能趋势（北京）康复技术股份有限公司买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告委托代理人朱永飞，被告委托代理人苏华、李文俊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告向本院提出诉讼请求：1、被告向原告支付违约金200000元（大写贰拾万元整）；2、被告承担本案诉讼费用。事实及理由:原被告双方于2016年3月29日签订合同约定，被告向原告提供原告中标的安阳市体育运动学校体育器材、康复仪器项目所需服务及产品，并约定如下交货和付款方式：合同签订后，原告（甲方）在3日内向乙方支付总货款的20%，即人民币壹拾叁万贰仟陆佰玖拾柒元整（￥132697.00元）。被告（乙方）收到货款后开始组织货源，在30日内组织完毕，发货前3日内原告再支付合同额的60%，即人民币叁拾玖万捌仟零玖拾贰元（￥398092.00元），其余的20%货款，即人民币壹拾叁万贰仟陆佰玖拾柒元整（￥132697.00元）在安阳市体育运动学校组织××专家组验收合格后2日内一次性付清。原告依约定于2016年3月29日向被告支付总货款的20%，即人民币壹拾叁万贰仟陆佰玖拾柒元整（￥132697.00元），又于2016年4月29日向被告支付合同额的60%，即人民币叁拾玖万捌仟零玖拾贰元（￥398092.00元）。被告于2016年5月9日才开始发货，陆陆续续发了二十多次，直到2016年10月底才发完。而且还有一台速度训练器有损坏，被告承诺2016年12月30日前发一台新器材。因此，被告的发货时间严重违反约定，造成原告对安阳市体育运动学校构成违约而遭受违约金和赔偿费损失，并且使原告声誉受损，随后安阳市体育运动学校其他相关项目不再交由原告负责。被告的违约行为给原告造成了不可估量的损失。另外，原告为了尽快让被告开具发票，于2016年12月26日向被告支付了余下的20%货款，即人民币壹拾叁万贰仟陆佰玖拾柒元整（￥132697.00元）。合同全部货款（￥663486.00元）都已依照约定支付完毕。被告拒不按照合同约定支付违约金，因此，原告提起诉讼，请求判决被告依照约定向原告支付违约金500000元（大写伍拾万元整）。依据如下：根据合同七.1、发货逾期220天（从2016年4月28日起至2016年12月5日），此项违约金为663486×220÷5×1%＝291934元；根据合同七.2、验收逾期按190天计（从2016年5月28日起至2016年12月5日），此项违约金为663486×190×5‰＝630312元。以上两项违约金共计922246元，原告主张贰拾万元整。
原告为支持其诉讼请求,向本院提交以下证据：
证据一、合同书一份；
证据二、供货合同两份；
证据三、原告向被告汇款的业务回单一份；
证据四、1.货品物流单一份，2.欠条一份。
被告动能趋势（北京）康复技术股份有限公司辩称：一、原告诉称，被告陆陆续续发货二十多次与事实不符。二、原告诉称，被告发货时间严重违反约定，造成原告对安阳体育运动学校构成违约而遭受违约金和赔偿费损失没有事实依据。被告的发货时间虽然晚于合同约定的时间，但是并不是由于被告自身的原因。被告已及时告知原告，原告同意被告延迟发货。因此，原告在合同全部履行完毕后，提出违约赔偿毫无诚信可言。另，据被告所知，安阳体育学校并未因原告所述的违约行为要求原告支付违约金并赔偿损失。三、原告声称因其声誉受损，安阳体育运动学校其他相关项目不再交由原告负责更是无稽之谈。众所周知政府采购项目须进行公开招投标，方能确定最终的中标单位，招标、评标均要按照法定程序进行，是否能够中标受到多方因素的影响。即使安阳体育运动学校作为采购项目的最终用户，其也不可能在招投标前就允诺原告肯定中标，而且，这也是违反招投标法规定的。因此，原告所述没有任何事实依据。四、原告称其已按照约定支付合同全部货款与客观事实不符。按照合同第二条的约定，结合合同履行的实际情况，原告在支付第三批合同价款时就已经存在逾期付款的违约行为。因此，原告并未按照合同约定的期限足额支付合同价款。如原告仍然坚持其诉请，则被告随后也向法庭提交反诉状，要求原告按照合同第七条第4款的约定，承担逾期付款的违约责任。五、原告诉状中计算两项违约金的起止时间没有事实依据。六、被告与原告所签订的合同总价款仅66万余元，而原告所诉称的违约金竟然高达二十万元。鉴于安阳体育运动学校并未因此要求原告承担违约责任或赔偿损失，因此，即使被告存在违约行为，原告诉称的违约金也过高，应依法予以调整。综上所述，在合同履行中，原告已与被告就实际供货时间达成了意向，被告并未违约。原告毫无诚信在合同履行完毕后起诉被告纯属浪费有限的司法资源，因此，恳请驳回原告诉讼请求。
被告为支持其答辩意见，向本院提交证据如下：
第一组证据：1、合同书一份；2、照片两张、微信截屏一张；3、上海浦发银行通知单两份；4、发票存根六份。
第二组证据：第2.1小组证据两份：1、安财招标采购【2015】908号招标公告，2、安财招标采购【2015】908号招标公告的补充通知，3、安财招标采购【2016】60号招标公告；第2.2小组证据两份：1、安阳市体育运动学校体育器材、康复仪器项目A标段投标文件第1-7页（及电子版复制件一份），2、安阳市体育运动学校体育器材、康复仪器项目C标段投标文件第1-7页（及电子版复印件一份）；第2.3小组证据一份：1、安财招标采购【2016】60号中标公告；第2.4小组证据一份：1、新闻一则。
第三组证据：第3.1小组证据一份：1、安阳市政府采购招标文件【安财招标采购[2016]60号（总第45号）】；第3.2组证据四份：1、投标书一份，2、开标一览表一份，3、投标报价明细表两份；第3.3组证据四份：1、安阳市政府采购体育器材、康复仪器项目A标段中标通知书一份，2、安阳市政府采购体育器材、康复仪器项目C标段中标通知书一份。
被告作为反诉原告向本院提出反诉请求：1、被反诉人支付反诉人违约金25万元；2、反诉费由被反诉人承担。事实及理由：反诉人与被反诉人于2016年3月29日签订了合同一份，双方约定：被反诉人向反诉人采购一批体育设备，采购价格为663486元（包含税、运费、安装调试及培训费），并对付款方式、交货时间、交货地点、质量标准、产品验收、违约责任等条款作出了详细的约定。被反诉人在支付第二批合同价款以及第三批合同价款时就已经存在逾期付款的违约行为。按照合同第七条第四款的约定以及被反诉人实际支付货款的时间计算违约金应为：1、第二批逾期付款的违约金计算方式为：合同总价款（663486元）*违约天数（2016年4月25日至2016年4月29日共5天），*日违约金标准（1%）＝26539.44元，2、第三批逾期付款的违约金计算方式为：合同总价款（663486元）*违约天数（2016年11月06日至2016年12月26日共50天）*日违约金标准（1%）＝331743元，两项合计为358282.44元。反诉人为了顾全大局，始终未采用法律手段，鉴于被反诉人以反诉人违约为由先行起诉。现基于以上事实，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第五十一条的规定提起反诉，被反诉人实际应支付违约金数额为358282.44元，现反诉人仅主张25万元，请法院依法公正判决，维护反诉人的合法权益。
被告为支持其反诉请求，提交证据同其本诉所举证据。
针对被告的反诉，原告辩称：原告第二、三笔付款均没有违反付款约定，未违约，故被告提的反诉请求不应得到支持。
原告为支持其反诉答辩意见，提交证据同其本诉所举证据。
经审理查明：2016年3月29日，原告作为需方与被告作为供方签订《合同书》一份，主要载明：双方同意就被告向原告提供安阳市体育运动学校所需服务及产品事宜达成以下协议：服务内容为技术培训、产品基本使用方法培训。本协议项下产品的总采购价格为人民币陆拾陆万叁仟肆佰捌拾陆元整，即（￥663486.00元）此价格含税、运费、安装调试及培训费等。付款方式：合同签订后，原告在3日内向被告支付总货款的20%，即人民币壹拾叁万贰仟陆佰玖拾柒元整（￥132697.00元）。被告收到货款后开始组织货源，在30日内组织完毕，发货前3日内原告再支付合同额的60%，即人民币叁拾玖万捌仟零玖拾贰元整（￥398092.00元），其余的20%货款，即人民币壹拾叁万贰仟陆佰玖拾柒元整（￥132697.00元）在安阳市体育运动学校组织××专家组验收合格后2日内一次性付清，原告向被告开具全额增值税专用发票（具体日期以被告发货单据及原告银行转账凭证为准）。交货时间：合同签订后，自原告按照合同条款中付款方式执行开始，被告保证所有产品30日内到货。交货地点：安阳市体育运动学校，收货人为鲁伟，相关的运费和货物装卸费用由被告承担。产品验收：原告所订设备由被告运输到安阳市体育运动学校指定地点，全部设备到达安阳市体育运动学校后30日内被告负责安装调试培训完毕，并经安阳市体育运动学校组织××专家组的验收，合格后交付给原告，供安阳市体育运动学校使用。违约责任：因被告原因逾期发货的，应自逾期之日起每五日按合同总金额的百分之一向原告支付日违约金。原告所订设备由被告运输到安阳市体育运动学校指定地点，全部设备到达安阳市体育运动学校后，应在30日内由被告负责安装、调试、培训完毕，并经安阳市体育运动学校组织××专家组的验收，合格后交付给安阳市体育运动学校。被告如未在合同规定时间内经安阳市体育运动学校组织××专家组的验收，应自逾期之日起每日按合同总金额的千分之五向原告支付日违约金。原告任何一期款项逾期，即构成违约，被告有权要求原告自违约之日起每日按合同总金额的百分之一向被告支付日违约金，被告有权暂停发货直至原告付清款项及违约金时止，被告也可选择直接解除本合同，已收货款不再退还。本合同自双方签字盖章之日起生效，合同自原告一年后收到安阳市体育运动学校支付的5%尾款后，本合同自动结束等。
原告作为中标供应商与安阳市体育运动学校作为采购人签订编号分别为2015-817（备2016-105）、2015-817（备2016-106）的两份供货合同，均主要载明：双方持安阳市政府采购中心2016年2月18日签发的安阳市政府采购安阳市体育运动学校体育器材、康复仪器项目中标通知书，根据招标文件、投标文件的内容，并经双方协商一致，达成以下合同条款：本合同所指货物为此次招标采购的货物，包括（详细注明：品名、规格、型号、数量、单价、产地及技术要求），合同总价款分别为人民币236000元、486000元，本合同为固定总价合同，不因人工、材料和设备等价格的波动而影响合同价格。合同生效后，原告应于2016年4月25日前将货物带包装送达安阳市体育运动学校指定地点安阳市体育运动学校，并于2016年4月30日前安装调试完毕，具备正常使用及验收条件。付款程序为按照合同约定方式，安阳市体育运动学校持加盖备案章的政府采购合同副本、《安阳市政府采购项目申报表》、政府采购验收报告和发票到市会计核算中心办理资金支付95%货款，其余5%作为质量保证金，验收一年后如无质量问题，安阳市体育运动学校到市会计核算中心一次无息付清。原告不能交付货物的，原告向安阳市体育运动学校支付未交付部分货物款总额5%违约金。原告逾期交付货物，原告向安阳市体育运动学校每日偿付逾期交货部分货款总值0.4%赔偿费等。
原告提交的三份中国工商银行业务回单（付款）主要载明：日期分别为2016年3月29日、2016年4月29日、2016年12月26日，付款人户名均为原告，收款人户名均为被告，付款金额分别为132697元、398092元、132697元，摘要均为货款。
原告提交的收件人为鲁伟的安能货运留存联显示的时间为2016年5月9日。原告提交的收件人为鲁伟的两份中通快递货运单的寄件时间为2016年6月2日。原告提交的收件人为鲁伟的顺丰速运货运单的寄件时间为2016年6月12日。原告提交的收件人为鲁伟的立新物流货运单的发货时间为2016年6月13日。原告提交的收件人为鲁伟的三份德邦物流货运单的时间为2016年6月14日。原告提交的收件人为鲁伟的天河物流货运单的时间为2016年6月26日。原告提交的收件人为鲁伟的中通快递货运单的寄件时间为2016年6月30日。原告提交的收件人为鲁伟的中通快递货运单的寄件时间为2016年7月5日。原告提交的收件人为鲁伟的两份德邦物流货运单的制单时间为2016年9月2日。原告提交的收件人为鲁伟的两份德邦物流货运单的制单时间为2016年9月5日。原告提交的收件人为鲁伟的中通快递货运单的寄件时间为2016年9月18日。原告提交的收件人为鲁伟的中通快递货运单的寄件时间为2016年9月22日。
2016年12月5日，被告出具的欠条主要载明：由于在安阳市体校体能训练设备供货项目中，被告在供给原告的货物中有壹台速度训练器（型号RUNNING价值人民币22425元）有损坏，故发回工厂，目前欠原告壹台速度训练器，定于2016年12月30日前归还给原告一台新的速度训练器，并发送到客户指定位置等。
2016年12月26日，被告向原告出具北京增值税专用发票六份，主要载明：购买方均为原告，销售方均为被告，价税合计金额分别为97662元、112161元、115979元、116184元、114239元、107261元，货物或应税劳务、服务名称分别为台阶试验测试仪、纵跳测试系统、杠铃杆、杠铃片、全功能平衡训练板，身体成份分析仪等。
另查明：2016年3月22日，被告名称由动能趋势（北京）康复技术有限公司变更为动能趋势（北京）康复技术股份有限公司。
2017年1月10日，原告诉至法院。
本院认为：原、被告签订的《合同书》系双方真实意思表示，合法有效，双方当事人均应按照合同约定履行义务、行使权力。《合同书》约定“原告在合同签订后3日内向被告支付总货款的20%，被告自原告按照合同条款中付款方式执行开始保证所有产品30日内到货”。“因被告原因逾期发货的，应自逾期之日起每五日按合同总金额的百分之一项原告支付日违约金”。2016年3月29日，原告向被告支付第一笔20%的货款，根据原告提交的货运单据，被告最早发货的时间为2016年5月9日，最后一次发货的时间为2016年9月22日。被告未按合同书约定在收到原告付款后30日内保证所有产品到货，构成违约，应承担相应的违约责任。合同书约定“全部设备到达安阳市体育运动学校后，应在30日内由被告负责安装、调试、培训完毕，并经安阳市体育运动学校组织××专家组的验收”。“被告如未在合同规定时间内经安阳市体育运动学校组织××专家组的验收，应自逾期之日起每日按合同总金额的千分之五向原告支付日违约金”。合同书约定的验收时间为收货后30日内即2016年5月28日之前，被告举证证明验收时间为2016年11月4日，故被告逾期组织验收亦构成违约。被告逾期发货的时间应自合同约定的原告付款后30日即2016年4月29日计算至被告最后一次发货加上合理路途时间即2016年9月29日。被告逾期组织验收的时间应自2016年5月28日计算至被告自认的验收时间即2016年11月4日。因逾期发货与逾期验收的时间有重合，重合部分的违约金不再重复计算。合同书中对违约责任的约定标准过高，本院根据合同的履行情况、被告的违约期限并结合原告的损失，酌定原告诉请的违约金应以合同总价款663486元为基数按照年利率24%自延期交货之日即2016年4月29日计算至被告自称的验收之日即2016年11月4日为81830元。故原告诉请被告支付违约金20万元中的81830元的部分，合法有据，本院予以支持。超出部分，依据不足，本院不予支持。
关于被告反诉原告支付的逾期付款违约金。合同书约定的付款时间为原告在合同签订后3日内向被告支付总货款的20%，被告发货前3日内原告再支付合同额的60%，其余的20%货款在安阳市体育运动学校组织××专家组验收合格后2日内一次性付清。原告分别于2016年3月29日、2016年4月29日、2016年12月26日向被告付款，被告虽称原告第二、三次均逾期付款，但其提交的证据不足以证明原告第二次付款晚于其发货前3日，第三次付款晚于验收合格后2日，故被告的反诉请求，证据不足，本院不支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：
一、被告动能趋势（北京）康复技术股份有限公司于本判决生效后十日内支付原告河南天欣仪器设备有限公司违约金81830元；
二、驳回原告河南天欣仪器设备有限公司的其他诉讼请求；
三、驳回被告动能趋势（北京）康复技术股份有限公司的反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费4300元，有原告河南天欣仪器设备有限公司负担2541元，由被告动能趋势（北京）康复技术股份有限公司负担1759元。反诉费2525元，由被告动能趋势（北京）康复技术股份有限公司负担。
如不服本判决，可自判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状及副本一式十五份，上诉于河南省郑州市中级人民法院，并于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院缴纳上诉费，并将缴费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。
审 判 长 田晓丽
审 判 员 刘 佳
人民陪审员 张素萍
二〇一七年十二月二十七日
书 记 员 高丽娟