重庆市巫山县人民法院
民 事 判 决 书
（2018）渝0237民初2880号
原告：中联广发投资管理有限公司，住所地北京市海淀区天香颐北里17-A楼1层111号，统一社会信用代码91110108318098554A。
法定代表人：陈广连，该公司董事长。
委托诉讼代理人：阮永庆（一般授权），重庆仁业律师事务所律师。
委托诉讼代理人：昝金波（一般授权），重庆仁业律师事务所律师。
被告：巫山县红石梁房地产开发有限责任公司，住所地重庆市巫山县巫峡镇红石梁22号C幢104号，统一社会信用代码91500237MA5U5HJF02。
法定代表人：吴光荣，该公司总经理。
委托诉讼代理人：滕创兵（一般授权），重庆宏源律师事务所律师。
原告中联广发投资管理有限公司与被告巫山县红石梁房地产开发有限责任公司建设工程合同纠纷一案，本院于2018年5月28日立案后，原告申请冻结被告在重庆农村商业银行股份有限公司巫山支行账号xx1中的存款492.932197万元，本院于2018年8月14日分别作出（2018）渝0237民初2880号民事裁定和（2018）渝0237执保140号执行裁定。本院适用简易程序公开开庭进行了审理。原告中联广发投资管理有限公司的委托诉讼代理人阮永庆、被告巫山县红石梁房地产开发有限责任公司法定代表人吴光荣及其委托诉讼代理人滕创兵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告中联广发投资管理有限公司向本院提出诉讼请求：1.请求判令被告支付工程款492.932197万元及其利息（利息从2018年3月14日起至付清之日止，按每月5万元利息计算）;2.请求依法判令被告承担本案诉讼费用。事实和理由：2017年4月28日原告双方签订《巫山县红石梁西坪安置点建设施工合同书》，约定被告将“巫山县红石梁西坪安置点”工程发包给原告施工等内容。后经双方多次协商，于2017年9月8日签订《解除合同协议》，约定从2017年9月8日起解除双方于2017年4月28日签订的《巫山县红石梁西坪安置点建设施工合同书》，还约定“待甲方扣除乙方委托甲方代付的款项外，剩余款项，自办理价款结算完毕之日起，90天内付清”等内容。2017年12月13日，原被告双方办理完毕巫山县红石梁西坪安置点已完基础工程结算，结算金额为不含税价925.066953万元。根据《解除合同协议》第7条之约定扣除原告委托乙方分期代付的款项后，被告还欠原告工程款492.932197万元。现支付期限早已届满，但被告至今仍未支付。现为了维护原告的合法权益，特根据民事诉讼法之规定，诉诸贵院。
被告巫山县红石梁房地产开发有限责任公司辩称，原告的诉讼请求部分的数字与原告委托被告支付的工人工资及材料款数字高度重合，我方根据原告方的诉讼请求进行了举证及准备，如果原告当庭变更诉讼请求，被告请求法庭另行指定举证期限，以利于被告全面完成举证义务。对事实理由部分，双方签署施工合同以及解除合同情况属实，但是原告方严重违背了双方签署的施工合同和解除合同的施工约定，导致收尾工作到现在为止没有完清。根据2017年4月28日双方所签署的施工合同约定，被告方所代原告支付的工资材料款以及加固不合格桩基的费用已经超过了双方的合同约定，原告的诉讼请求不能够成立。
本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了举证和质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。
根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：
原告中联广发投资管理有限公司的经营范围有房地产开发：施工总承包等，主项资质等级有房屋建筑工程施工总承包特级等。被告巫山县红石梁房地产开发有限责任公司的经营范围有房地产开发等。2017年4月28日，原告中联广发投资管理有限公司作为承包人与发包人被告巫山县红石梁房地产开发有限责任公司就巫山县红石梁西坪安置点建设工程施工事宜签订建设工程施工合同。该合同约定：“……1、工程慨况工程名称：巫山县红石梁西坪安置点工程内容：6栋，总建筑面积约8.0万平方米。工程立项批准文号：资金来源：自筹2、工程承包范围承包范围：房屋建筑施工图范围以内的内容、设计变更等（消防安装工程、设备安装、电梯、绿化工程、市政供水、供电工程除外）；场坪工程（政府工程除外），道路管网（政府工程除外）等工程。但承包方必须配合消防、电力、设备、电梯、市政绿化、智能、弱电天然气等工程。……5、合同价款金额（大写）：工程总造价暂定伍仟万元人民币（最终以双方按合同约定的计价原则、按实际完成的工程办理结算、最终以审计审定金额为准）……7、承诺（1）发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。（2）承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，在约定的时间内完成本项目，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。……。”同日，原、被告还签订有通用条款、专用条款。2017年9月8日，原告中联广发投资管理有限公司作为乙方与甲方被告巫山县红石梁房地产开发有限责任公司签订解除合同协议，该协议约定：“甲方巫山县红石梁房地产开发有限责任公司与乙方中联广发投资管理有限公司原于2017年4月28日签订巫山县红石梁西坪安置点《建设工程施工合同》（以下简称施工合同）。现因乙方公司资金不足及资质不能报建等原因导致施工合同无法继续履行。故经双方协商同意，自愿解除施工合同，并就合同解除后的工程价款结算、清算及付款等方案达成如下协议，供双方履行：1、甲乙双方原于2017年4月28日签订的巫山县红石梁西坪安置点《建设工程施工合同》，于2017年9月8日即刻解除，原施工合同不再履行，乙方同意甲方另行寻找施工队伍合作。2、本合同解除后，乙方对本工程项目已完成的工程量须经双方审核确定后，按原施工合同约定条款办理价款结算、付款等事宜（原甲方担保的材料款应由甲、乙双方及供货三方书面认可。）3、乙方已完成的报送工程量约1095万元，现双方认订工程价款为750万元，如到时审计不足750万元，由陈强在以后的工程量中补足，如果陈强退出该项目，则按司法程序追究甲、乙双方相应的责任。4、本合同解除后，乙方应负责结清其施工期间所产生的农民工工资、建筑材料、机械设备等所有费用。甲方有权从应付乙方的工程价款范围内，代为乙方支付其施工期间的农民工工资、建筑材料、机械设备等费用。不足部分，由乙方自行承担支付；若乙方尚有剩余工程款项，则经甲乙双方同意后，按原合同约定支付到乙方指定的银行账户。5、本协议签订前，在项目施工过程期间因乙方原因产生的债务均由乙方自行承担，与甲方无关。因此给甲方造成的损失的，甲方有权从乙方的工程款中扣除，不足部分甲方有权据实向乙方追偿。6、本协议签订后，乙方及其项目负责人或代理人不得以任何理由阻挠或影响甲方组织的新的施工队伍施工本工程项目，如有违反需按20000元/天赔偿甲方损失，造成其他损失的，乙方据实赔偿。7、本协议签订后，甲乙双方应当及时按照原施工合同的约定审核已完工程量，并办理价款审计结算，在乙方配合的前提下，15天内甲方办理已完合格工程量的认可，并在30天内办理价款结算。待甲方扣除乙方委托甲方代付的款项外，剩余款项，自办理价款结算完毕之日起，90天内付清。造成其它损失的，甲方应据实赔偿。如甲乙双方按解除合同履行，双方互不追究违约责任，否则按原合同的相关违约条款执行。8、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。本协议经甲乙双方签字或盖章生效，结算及支付完成后自动失效。”
2017年12月13日，被告对原告承建的巫山县红石梁西坪安置点已完基础工程与原告进行结算，被告对工程造价同意按不含税价结算为925.0669532万元。2018年1月15日，原告给被告出具付款委托书，该委托书载明：“巫山县红石梁房地产开发有限责任公司：我公司承建的巫山县红石梁西坪村安置点工程，现为及时解决民工工资支付问题，特委托贵公司将急需支付的民工工资和材料款493.132797万元（大写：肆佰玖拾叁万壹仟叁佰贰拾壹元玖角柒分）支付到民工个人和材料供应商提供的账户，具体见陈跃平和陈强签字确认的明细金额，由公司审核确认盖章生效。”同年1月18日，陈跃平和陈强签字确认中联广发投资管理有限公司（巫山县红石梁西坪安置点项目）班组及材料结算债务明细表第一批的尾欠款合计为493.132197万元，并加盖有原告中联广发投资管理有限公司的印章。
本院认为，原告中联广发投资管理有限公司与被告巫山县红石梁房地产开发有限责任公司于2017年9月8日签订的解除协议，符合法律规定，应属有效协议。原、被告对巫山县红石梁西坪安置点已完基础工程的结算工程款为925.0669532万元，扣除原告委托被告支付的款项493.132197万元，被告应给付原告工程款431.934756万元。该款应在2018年1月18日陈跃平和陈强签字确认价款结算完毕起90日内付清，被告至今没有给付原告，已违约，应赔偿其资金占用利息损失，本院酌定按年利率6%计算资金占用利息损失。被告主张其他扣除款项，因没有原告的委托，也没有证据证实被告已支付，被告可以待实际发生后与原告是否违约一起另行主张权利。
综上所述，原告的部分诉讼请求，本院予以支持。根据《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第九十三条第一款、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下：
一、由被告巫山县红石梁房地产开发有限责任公司于本判决生效后十日内给付原告中联广发投资管理有限公司工程款431.934756万元，并赔偿其资金占用利息损失（从2018年4月18日起以431.934756万元为基数按年利率6%计算至付清之日止）；
二、驳回原告中联广发投资管理有限公司的其他诉讼请求。
如果当事人未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费47006元，减半收取23503元，由被告巫山县红石梁房地产开发有限责任公司负担20677元，原告中联广发投资管理有限公司负担2826元，财产保全申请费5000元，由被告巫山县红石梁房地产开发有限责任公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第二中级人民法院。同时，按照国务院《诉讼费用交纳办法》的规定交纳上诉案件受理费。递交上诉状并收到本院预交上诉费通知书后应当及时预交上诉案件受理费。未在本院预交上诉费通知书指定的期限内预交上诉案件受理费又未提出缓交、减交、免交申请的，按自动撤回上诉处理。
双方当事人在法定上诉期内未提出上诉或仅有一方上诉后又撤回的，本判决发生法律效力。在本判决发生法律效力后，当事人应自觉履行判决的全部义务。一方不履行的，自本判决生效后，权利人可以向本院申请强制执行。申请执行的期间为二年，该期间从法律文书规定履行的最后一日起计算。
审判员 祁 霖
二〇一八年八月二十日
书记员 黄功搏