福建省厦门市同安区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）闽0212民初3270号
原告：林辉，男，1982年11月2日出生，汉族，住福建省连城县。
委托诉讼代理人：叶京莉，女，1984年5月23日出生，汉族，住江西省赣州市章贡区，系原告的配偶。
被告：厦门富达信装饰工程有限公司，住所福建省厦门市湖里区安岭路丰润金融控股集团大厦B座901室。
法定代表人：谢进强。
原告林辉与被告厦门富达信装饰工程有限公司（以下简称富达信公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2016年8月2日立案受理，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告林辉及其委托诉讼代理人叶京莉到庭参加诉讼。被告富达信公司经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告林辉向本院提出诉讼请求：1.被告富达信公司退还原告林辉合同款人民币（币种，下同）75640元；2.被告富达信公司支付原告林辉延期违约金（自2016年4月23日起计2016年8月2日止，按合同金额日千分之五即每天461.84元计算）；3.解除林辉与被告富达信公司之日的《富达信委托合同书》；4.被告富达信公司承担本案全部诉讼费用。事实与理由：2015年10月23日，被告举办买主材送装修活动，原告于2015年10月23日向被告支付了意向金3000元。2015年11月1日，被告向原告收取建材定金18000元（计入装修工程款总额）。2015年11月17日，原告与被告签订《富达信委托合同书》，约定被告为原告装修房屋，包工包料，工程期限120天，开工日期为2015年11月22日，竣工日期为2016年4月22日，工程总价款92367元。2015年11月17日，原告向被告支付首期款20000元。2015年12月，被告完成了部分基础水电工程（地面找平、铲除原白灰、防水、安装水管和电线，以上均为合同赠送部分；拆除厨房部分墙砖301元），然后被告开始停工。2016年1月5日，水电工程验收后，原告向被告又支付第二笔装修款42800元。之后，被告安排瓷砖进场（价款为7859元），但未再施工。2016年3月，陆续发生被告拖欠员工、工人工资情形。被告至今未将房屋装修完毕。原告已经支付合同价款83800元，扣除折除墙体301元、瓷砖材料费7859元，被告应退还原告75640元。被告未按期完工，应按合同约定支付违约金。
被告富达信公司未作答辩。
原告围绕诉讼请求依法提交了如下证据：《富达信11周年庆感恩体验优惠委托合同书》、意向金收据、支付定金的银行转账记录、首期款收据及POSS回单、瓷砖销售单。本院进行现场勘查的笔录及照片。被告未提出质证意见。本院经依法审核，对上述证据的证明力予以确认。本院根据当事人提交的证据及庭审情况，查明事实如下：
2015年11月17日，原告与被告签订《富达信11周年庆感恩体验优惠委托合同书》，约定原告将位于厦门市同安区交由富达信公司装修。《富达信11周年庆感恩体验优惠委托合同书》约定，合同价款92367元。全屋购满7大项主材即享受设计、地砖铺贴等18项装修全免费。工程期限120天，开工日期2015年11月22日，竣工日期2016年4月22日（春节期间停工30天）。验收标准参照厦门市《家庭居室装饰工程质量验收标准》。甲方在《工程质检报告书》竣工验收单签字视为整个工程验收合格。工程由于乙方施工或主材原因导致工程延期时，按照主合同规定，每延期一天，按照延期项目报价单金额的5‰进行赔付。只有某一项或几项延期的，乙方对按期完成部分不承担违约责任。合同还对主材确认、售后保修、环保测试等事项进行了约定。《工程预算表》作为《富达信11周年庆感恩体验优惠委托合同书》附件。合同签订后，被告于2015年11月22日开始施工。原告按照合同约定陆续支付装修合同价款83800元。但被告仅完成部分装修工程，于2016年2月底停止装修，之后经原告催促仍未恢复施工。原告经催促未果，遂于2016年8月2日向本院提起诉讼。诉讼中，本院经申请进行现场勘查，被告已经施工的计费部分包括：拆除墙砖（301元）、砌墙（685元）。已施工赠送部分为基础水电工程。交付主材瓷砖的货值为7859元。
本院认为，本案是装饰装修合同纠纷。原告与被告签订的装饰装修合同是双方真实性意思表示，未违反法律、行政法规强制性规定，应认定为合法有效。合同双方当事人依法均应依照合同约定履行义务。原告按照合同约定支付装修款83800元后，被告未能按照合同约定如期完工。被告中途停止施工，经催促后仍未能及时恢复施工，已经构成根本违约。故原告请求解除与被告之间的装饰装修合同关系，符合法律规定，本院依法予以支持。双方之间的《富达信11周年庆感恩体验优惠委托合同书》，符合法律规定，本院依法予以支持。《富达信11周年庆感恩体验优惠委托合同书》依法应自起诉之日即2016年8月2日解除。合同解除后，对于原告多支付的工程款，被告应予以退还。被告完成的装修工程所对应的工程款包括：拆除墙砖（301元）、砌墙（685元）、交付主材瓷砖的货值7859元。以上各项合计8845元。被告应退还原告合同价款74955元（83800元-8845元）。被告未按合同约定期限将房屋装修完毕，已经构成违约，按照合同约定应向原告支付违约金。《富达信11周年庆感恩体验优惠委托合同书》约定，工程由于乙方施工或主材原因导致工程延期时，按照主合同规定，每延期一天，按照延期项目报价单金额的5‰进行赔付；只有某一项或几项延期的，乙方对按期完成部分不承担违约责任。违约金的计算基数应以合同价款92367元，扣除已经完成的部分8845元，故违约金的计算基数为83522元。违约金每天按未完成的合同价款元的5‰计算，即每天417.61元。违约天数应自合同约定的竣工次日即2016年4月23日计至起诉之日即2016年8月2日，合计102天。故违约金数额为42596.22元。被告经公告送达开庭传票未到庭应诉，也未提交书面异议及相关证据，视为自愿放弃诉讼权利，依法可以缺席判决。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第九十二条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：
一、原告林辉与被告厦门富达信装饰工程有限公司之间的《富达信11周年庆感恩体验优惠委托合同书》自2016年8月2日起解除；
二、被告厦门富达信装饰工程有限公司于本判决生效之日起五日内退还原告林辉装修合同款人民币74955元，并支付违约金人民币42596.22元；
三、驳回原告林辉的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费人民币2746元，由原告林辉负担人民币106.3元，被告厦门富达信装饰工程有限公司负担人民币2639.7元，款限于本判决生效之日起五日内缴纳。公告费人民币600元，由被告厦门富达信装饰工程有限公司在履行本判决确定的付款义务时一并支付给原告林辉。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省厦门市中级人民法院。
审 判 长 林振泰
人民陪审员 张志敏
人民陪审员 颜美丽
二〇一七年二月十六日
书 记 员 洪晓君
附本案适用法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
第九十二条第一款受送达人下落不明，或者用本节规定的其他方式无法送达的，公告送达。自发出公告之日起，经过六十日，即视为送达。
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
执行申请提示：
《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。