淮安市清江浦区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）苏0811民初1031号
原告江苏银河建设工程有限公司淮安分公司
被告淮安市承德印刷厂
原告江苏银河建设工程有限公司淮安分公司（下称银河淮安分公司）诉被告淮安市承德印刷厂（下称承德印刷厂）、张志林建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年3月22日立案受理。依法组成合议庭于2016年5月12日进行了公开审理。原告银河淮安分公司委托代理人朱凤翔，被告承德印刷厂法定代表人张志林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告银河淮安分公司诉称：2013年，江苏银河建设工程有限公司原项目经理朱丽光与被告签订施工协议1份，约定由江苏银河建设工程有限公司为被告建设厂房，后朱丽光因个人原因离开公司后下落不明。2014年5月10日，原、被告以及另两家公司重新达成协议，由原告继续施工，并对相关事项作出具体约定，其中约定“原合同价款计997万元，在工程竣工甲方如付材料款、人工费用全部付完，仍有亏损，以实际亏损额，甲方承担四分之三，乙方承担四分之一”。后原告继续施工，厂房建好后交付被告使用。2015年10月27日，原、被告以及另两家公司进行结算，确认原告应收1609642.5元，被告应付677547.5元，扣除被告与另外两家公司各自承担的债务128400元，被告应实际支付原告549147.5元，但经原告多次索要未果。为此诉至法院，要求判决被告承德印刷厂支付工程款549147.5元。
被告承德印刷厂、张志林共同辩称：原、被告确实签订了协议，但这份协议只是作为对账证明，不能作为结算依据，双方经过一起对账，将涉案工程的亏损以及已支付工程款及材料进行确认，最后确认每方应承担亏损128400元，该部分费用被告已经支付。涉案工程没有结束，双方原来合同明确约定原告应当开具发票，依法缴纳税金，有关税费和税金均应由原告承担。被告已将涉案工程竣工验收资料交给原告，至今无答复，导致涉案工程无法竣工验收。因此原告起诉的金额存在不实，请求不能成立，请求驳回原告的诉讼请求。
经审理查明：原告银河淮安分公司系江苏银河建设工程有限公司（下称银河公司）在淮安地区设立的分公司。2013年9月份，银河公司（乙方）与被告承德印刷厂（甲方）签订建筑工程施工合同1份，约定被告承德印刷厂将其位于淮安市清浦区维科西路128号厂房承包给银河公司施工，施工范围包括土建、水电安装和装饰等，双方还对工程造价、付款方式以及违约责任等权利义务作出了约定。该合同落款处甲乙双方加盖各自公章，其中乙方委托代理人是朱丽光（当时银河公司的项目负责人）的签名。合同落款日期上方加盖印有“江苏银河建设工程有限公司开户行及账号，此款必须汇入公司账户中”字样的长方形印章。2013年10月，银河公司项目负责人朱丽光组织人员和机械进场施工。期间，被告承德印刷厂支付工程款40万元。后因朱丽光离职并占有部分工程款，导致工程被迫中途停工。2014年5月10日，原告银河淮安分公司（乙方）与被告张志林以及淮安爱康医疗机械有限公司法定代表人余广权、淮安市（甘露）广义医疗器械有限公司法定代表人陈广义（甲方）签订协议书1份，约定：一、乙方安排材料员负责该项目的材料收发管理，合理急需人工、材料费用报甲方，由甲方及时拨付工程款，以推动工程进展，甲方拨付款项时必须由乙方出具收据，否则乙方不予认可。二、原合同价款计997万元整，至工程竣工甲方如付材料、人工费等工程费用全部付完仍有亏空，以实际亏损额甲方承担四分之三，乙方承担四分之一。三、现工地的剩余材料钢材、木方、模板等由乙方处理变卖，用于弥补工程损失，起诉朱丽光所得收入也用于弥补工程亏损。协议签订后，原告银河淮安分公司组织人员和机械恢复施工。
2015年10月27日，原告银河淮安分公司与被告张志林以及淮安爱康医疗机械有限公司法定代表人余广权、淮安市（甘露）广义医疗器械有限公司法定代表人陈广义又签订《三家企业厂房工程结算协议书》1份，约定：一、截止2015年春节前，张志林按合同应付款项全部付清，另承担卖房4000元，陈广义尚欠16100元整，余广权尚欠33000元整,合计49100元。二、工程目前欠外部款项合计3071290元。三、亏损款分摊：（3071290元-49100元）÷4=755547.5元。四、款项各人承担款：原告应收1609642.5元，张志林应付677547.5元，余广权应付675647.5元，陈广义应付641647.5元。五、外欠账的分摊由张志林、陈广义、余广权三人各自承担三分之一，计算：385200元÷3=128400元，各人承担128400元整。在该结算协议书尾部注有“此协议作为各方对账证明”。
上述事实，有原、被告庭审陈述，有原告银河淮安分公司提供的协议书、工程结算协议书，被告承德印刷厂提供的建筑工程施工合同等证据在卷为凭，本院予以确认。
庭审中，被告承德印刷厂抗辩提出其曾按照双方原来建筑工程施工合同关于工程款支付的约定，支付银河公司工程款40万元，连同另两家公司付款共计100万元，其中96万元被朱丽光占有，剩余4万元被银河公司扣为管理费，要求将上述工程款96万元计入结算。原告银河淮安分公司认为被告因其未按照约定将所有工程款支付到合同约定的公司账户上，导致96万元工程款被朱丽光占有，责任在于被告。
本院认为：涉案2014年5月10日协议书和2015年10月27日工程结算协议书均是原、被告的真实意思表示，不违反法律、行政法规强制性规定，应当认定为合法有效，对双方具有约束力。本案争议焦点一，涉案工程结算协议书是否可以作为原、被告结算涉案工程款的依据。从该结算协议书的内容来看，双方对涉案工程的成本支出逐一列明并按双方于2014年5月10日签订的协议书约定计算亏损分摊后，最终得出被告应付原告工程款，应当认定该份结算协议书可以作为双方结算涉案工程款的依据。本案争议焦点二，银河公司原项目负责人朱丽光占有的涉案工程款96万元是否应当计入工程款结算。根据2014年5月10日协议书第三条约定，双方对于朱丽光占有涉案工程款经协商一致，以起诉朱丽光的方式追讨弥补工程损失，该约定系双方的真实意思表示，不违反法律规定，对双方应具有约束力。因此被告提出朱丽光占有的涉案工程款96万元应计入双方工程款结算的抗辩理由，与双方的上述约定相悖，因此本院不予采纳。关于该笔96万元工程款，双方可待日后追讨债权实现后另行结算。综上，原告银河淮安分公司主张被告承德印刷厂支付涉案工程款549147.5元，符合法律规定，本院予以支持。关于被告张志林是否承担责任。因被告张志林系承德印刷厂的负责人，其行为应当认定是职务行为，有关法律后果应当由被告承德印刷厂承担，因此被告张志林依法不承担责任。
综上所述,依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条、第一百零七条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定,判决如下:
一、被告淮安市承德印刷厂于本判决生效后十五日内一次性支付原告江苏银河建设工程有限公司淮安分公司工程款549147.5元。
二、驳回原告江苏银河建设工程有限公司淮安分公司其他诉讼请求。
(上述款项请直接支付给对方权利人或交纳至本院帐户，收款人：淮安市清浦区人民法院，开户行：江苏银河淮安清浦支行，帐号：80×××32)。
如果未按本判决书指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费9291元，由被告淮安市承德印刷厂负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省淮安市中级人民法院。同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费(收款人：淮安市财政局综合处，开户行：淮安市农业银河城中支行，账号：34×××54)。
如本判决依法生效后，一方当事人拒绝按期履行本判决确定的义务的，对方当事人可以按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条、第二百三十六条、第二百三十九条规定向本院申请执行，申请执行的期间为二年，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算;法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算;法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
审 判 长 程 军
代理审判员 李洪昌
人民陪审员 张 鑫
二〇一六年九月十一日
书 记 员 李思语
附：相关法律条文及司法解释
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。
《中华人民共和国合同法》
第四十四条第一款依法成立的合同，自成立时生效。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。