上海市嘉定区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）沪0114民初12835号
原告：杭州某某材料有限公司，住所地浙江省杭州市。
法定代表人：陈某，该公司董事长。
委托诉讼代理人：孙某某，浙江君策律师事务所律师。
被告：沈阳某某工程有限公司上海分公司，住所地上海市嘉定区。
负责人：仲某某，该公司经理。
被告：沈阳某某工程有限公司，住所。
法定代表人：康某某，该公司董事长。
两被告共同委托诉讼代理人：何锦秀、董某某，北京市君泽君(上海)律师事务所律师。
原告杭州某某材料有限公司与被告沈阳某某工程有限公司上海分公司(以下简称沈阳某某上海分公司)、沈阳某某工程有限公司(以下简称沈阳某某公司)间承揽合同纠纷一案，本院于2017年9月4日立案后，依法适用简易程序，于2017年11月3日公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人孙某某、两被告共同委托诉讼代理人何锦秀、董某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告向本院提出诉讼请求：1、判令沈阳某某上海分公司偿付原告违约金380,000元(自2016年5月19日起计算至2017年6月16日)；二、沈阳某某上海分公司承担律师费25,000元；三、沈阳某某公司对沈阳某某上海分公司的上述款项承担连带清偿责任。庭审中，原告变更第三项诉请为要求沈阳某某公司对沈阳某某上海分公司的上述款项承担共同还款责任。事实和理由：2014年1月7日，原告就承建“义某某”电动消防开启系统工程与沈阳某某上海分公司签订《义某某工程电动消防开启系统合同》一份，合同约定总价为2,859,675元，原告供应的电动消防开窗器数量为1,365套，每套单价为2,095元。同时双方对安装工期、质量标准、付款期限等权利义务作出明确约定。后因沈阳某某上海分公司付款逾期双方发生纠纷，原告在上海市嘉定区人民法院起诉两被告，2015年8月27日，原告与沈阳某某上海分公司达成补充协议一份，原告撤诉。协议第3条约定，自义某某消防验收合格后的15天内，沈阳某某上海分公司支付原告合同总额15%的款项。协议第5条约定，本协议第2条、第3条双方违约金的约定，如果原告在收到沈阳某某上海分公司书面通知的45天内不能按期完成安装与调试的，每延误一天将支付沈阳某某上海分公司2,000元/每天的违约金；如果沈阳某某上海分公司自发出书面通知书给原告后的60天内且调试合格15天不能按期付款的，每延误一天支付原告2,000/天的违约金。协议第7条约定，如一方违约并通过法院诉讼解决的，败诉方除承担本合同约定违约金外还将承担法院诉讼费、律师费。2016年5月3日涉案工程通过消防验收，但沈阳某某上海分公司又未按期支付工程款，在扣除沈阳某某上海分公司于2016年8月9日支付的承揽价款50万元及9月12日支付的10万元后，沈阳某某上海分公司尚欠原告承揽价款金额为257,886.25元。经原告多次催讨无效后，无奈再次向法院提起诉讼，沈阳某某上海分公司在收到法院通知后于2017年6月16日支付承揽价款258,410元。经核实，沈阳某某上海分公司为沈阳某某公司的分支机构，沈阳某某公司应与沈阳某某上海分公司承担共同还款责任。
两被告共同辩称，请求驳回原告诉请。1、原告起诉理由事实上与法律上均不成立，原告诉请忽略和否认了被告债务已经全额清偿的事实，被告已依约履行合同项下各项义务，原告无损失。合同第6.5条约定因沈阳某某上海分公司不能按期付款原告有权按付款进度顺延工期，并无违约金的数额计算方式的约定。补充协议也未对违约金进行约定，第二笔款项按期支付了。2、如果法院认为两被告需要承担逾期付款的责任，被告请求法院予以减少。3、律师费不应由两被告承担，双方之间一直在协商解决。4、本案合同主体为沈阳某某上海分公司，沈阳某某公司不应承担责任。
本院经审理认定事实如下：
2014年1月7日，沈阳某某上海分公司(甲方)与原告(乙方签订一份《义某某工程电动消防开启系统合同》，约定原告为沈阳某某上海分公司进行上述工程电动消防开启系统结构设计、制作、安装调试，合同总价为2,859,675元。合同付款方式约定：合同总额的5%作为预付款，乙方设备全部进场后7天内甲方支付乙方合同总金额的60%作为到货进度款，在乙方将所有设备安装调试合格完毕后7天内，甲方支付乙方合同总金额的20%，经过甲方、业主、监理及消防机构验收合格后甲方凭“自动排烟通风装置功能验收表”支付合同总金额的10%，余下5%作为质保金在本工程验收合格后满两年后七日内付清。甲方付款前乙方必须提供等额17%增值税发票给甲方，否则甲方有权拒付货款且不承担任何责任。合同签订后，沈阳某某上海分公司支付了5%的价款。之后，因沈阳某某上海分公司未付到期货款，2015年7月31日原告向本院提起诉讼，2015年8月27日，双方签订补充协议，嗣后原告以双方达成和解为由撤回起诉。补充协议具体内容如下：1、甲方(即沈阳某某上海分公司)同意支付合同项内款项60%计1,715,805元，甲方在本协议生效后7天内电汇以上款项给乙方，乙方在收到款项后的2天内办理撤诉手续；2、双方对款项支付进行约定，具体内容：乙方在接到甲方书面通知后的45天内完成所有设备的安装与调试(包括消防联动)。自甲方发出书面通知后的第60天内且调试合格15天内甲方需支付合同总金额15%的款项给乙方；3、自义某某消防验收合格后的15天内，甲方支付给乙方合同总额的15%的款项；4、余下合同总额5%的款项作为质量保证金，在本工程验收合格满两年后7天内付清；5、本协议第2条、第3条双方违约金的约定：如果乙方在收到甲方书面通知的45天内不能按期完成安装及调试的，每延期一天将支付甲方2,000元/天的违约金，如果甲方自发出书面通知书给乙方后的60天且自调试合格15天内不能按期付款的，每延期一天支付乙方2,000元/天的违约金；6、本补充协议内容是经过双方协商一致达成的协议，是对原双方签订的编号为：YDHD-
ZJXXXXXXX-570义某某工程电动消防开启系统合同内容的补充和完善，未详条款按原合同执行；7、如一方违约并通过法院诉讼解决的，败诉方除承担本合同约定的违约金外还将承担法院诉讼费、律师费。
补充协议签订后，沈阳某某上海分公司按期支付60%的价款，2016年5月3日，涉案工程通过消防验收。2016年8月9日，沈阳某某上海分公司支付原告承兑汇票50万元，2016年9月14日支付原告价款10万元。2017年6月1日，原告再次向本院起诉，要求沈阳某某上海分公司支付剩余价款214,918.75元及违约金365,000元、律师费25,000元。2017年6月16日，沈阳某某上海分公司支付原告价款258,410元。2017年8月15日，原告变更诉请作如上诉请。
另查明，2014年12月2日，原告开具金额共计1,860,360元的增值税专用发票。2015年12月24日，原告开具金额共计737,440元的增值税专用发票，2016年8月9日，原告开具金额共计119,415元的增值税专用发票，后两次开具的发票被告均已认证。
再查明，原告为本次诉讼支付律师费25,000元。
以上事实，有原告提供的合同、补充协议、义某某消防验收单、付款凭证、委托合同及律师费付款凭证及发票、民事裁定书、增值税专用发票、嘉定区国家税务局证明材料等证据为凭，本院予以认定。
本院认为，原告与沈阳某某上海分公司间签订的承揽合同及补充协议均合法有效，双方均应按约履行各自义务，原告依约履行了交货及安装调试义务，沈阳某某上海分公司理应给付相应价款，现沈阳某某上海分公司虽支付了相应款项，但未按补充协议的约定期限付款，应承担逾期付款的违约责任。沈阳某某公司作为沈阳某某上海分公司的总公司，应对沈阳某某上海分公司的违约行为承担全部民事责任，原告要求沈阳某某上海分公司承担共同还款责任，与法无据，本院不予支持。关于沈阳某某公司应承担的延期付款的违约金的数额，因双方合同约定沈阳某某上海分公司付款之前原告应开具发票，现本院根据沈阳某某上海分公司的实际付款时间以及补充协议的约定、沈阳某某上海分公司对发票的认证情况、原告的具体损失等因素综合考虑，酌情判定沈阳某某公司应承担逾期付款的违约金为72,200元，关于原告要求沈阳某某公司支付本案律师费25,000元，符合双方补充协议的约定，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百五十九条、第一百六十一条、《中华人民共和国公司法》第十四条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：
一、被告沈阳某某工程有限公司应于本判决生效之日起十日内偿付原告杭州某某材料有限公司违约金72,200元；
二、被告沈阳某某工程有限公司应于本判决生效之日起十日内偿付原告杭州某某材料有限公司律师费25,000元；
三、驳回原告杭州某某材料有限公司其余诉讼请求。
如果被告沈阳某某工程有限公司未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费7,375元，减半收取3,687.50元，由原告杭州某某材料有限公司负担2,802.5元，由被告沈阳某某工程有限公司负担885元(应于本判决生效之日起七日内缴付本院)。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。
审判员 周莉
二〇一八年一月二日
书记员 王燕
附：相关法律条文
一、《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
二、《中华人民共和国公司法》
第十四条公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。
三、《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
……