重庆市渝北区人民法院
民 事 判 决 书
(2016)渝0112民初12907号
原告：陈冲，男，1983年4月9日出生，汉族，住重庆市江北区。
委托诉讼代理人：刘坤勇，重庆市渝北区茨竹法律服务所法律工作者。
原告：李铅元，女，1985年5月15日出生，汉族，住重庆市江北区。
委托诉讼代理人：刘坤勇，重庆市渝北区茨竹法律服务所法律工作者。
被告：重庆鹏泰装饰工程有限公司，住所地重庆市江北区建新南路18号附32号，统一社会信用代码91500105671023254D。
法定代表人：游晓霞。
被告：重庆市鹏泰家好佳网络科技有限公司，住所地重庆市江北区北城天街15号负2号A区2楼，统一社会信用代码91500105059890618T。
法定代表人：游剑峰。
原告陈冲、李铅元与被告重庆鹏泰装饰工程有限公司、重庆市鹏泰家好佳网络科技有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2016年12月13日立案受理。依法由审判员胡可萍担任审判长，与人民陪审员刘运详、王先容组成合议庭，共同负责对案件的处理，于2016年12月13日公开开庭进行了审理。原告陈冲及其委托诉讼代理人刘坤勇到庭参加了诉讼。被告重庆鹏泰装饰工程有限公司、重庆市鹏泰家好佳网络科技有限公司经本院公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理完毕。
原告陈冲、李铅元的诉讼请求为：判令二被告支付原告位于xx街道xx路xx号房屋的装修工期延误违约金，计算方式；从2015年10月15日起按50元/天计算至该房装饰装修竣工验收合格时止；2、判令被告交付赠送的电视机一台，价值6000元。诉讼过程中，原告明确第二项诉讼请求为：要求被告支付电视机价款6000元。事实和理由：二原告系位于xx街道xx路xx号房屋的业主。于2014年3月31日与被告签订《重庆市住宅装饰装修工程施工合同》，约定：被告以包工包料的方式承包原告上述房屋的装饰装修；工期90个工作日及违约责任等。合同签订后，原告按约履行了义务。2015年6月7日，被告进场开工，但至今工程未竣工，且被告同意赠送的价值6000元的电视至今未予交付。故原告起诉。
被告重庆鹏泰装饰工程有限公司、重庆市鹏泰家好佳网络科技有限公司未作答辩。
经审理查明：陈冲、李铅元系位于渝北区xx街道xx路xx号房屋的登记所有权人。
2014年3月31日，陈冲作为发包方（甲方），重庆鹏泰装饰工程有限公司（装饰工程施工单位）、重庆市鹏泰家好佳网络科技有限公司（装饰材料供应单位）共同作为承包方（乙方）签订《重庆市住宅装饰装修工程施工合同》。约定工程地点华港翡翠城4-6-3。工程承包方式：乙方包工、包部分材料，甲方提供其余材料。工程期限90工作日。合同工程总造价为73200元。乙方应提前二日通知甲方在下列几个阶段对工程质量进行验收，验收合格后填写工程验收单：1、水路、电路、气路及防水隐蔽工程验收。2、泥工工程验收、木作工作验收、油漆工程验收。3、竣工验收。工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知之日起三日内组织验收，工程验收合格，应当签署工程验收单。如果甲方在规定时间不能组织验收，应及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。工程竣工验收合格，乙方应将工程结算单及有关资料提交给甲方，甲方应在三日内作出确认，到期未提出异议，视为确认工程结算单。工程价款的支付方式：第一次，合同签订支付36600元；第二次，水管、线管布线完工，吊顶工程完成，厨、卫墙砖工程基本完成支付25620元。第三次木工和泥工基本完工、漆工进场支付8784元，第四次竣工验收合格之日起3日内支付2196元。乙方责任：乙方的直接原因致使工期延误，每延误一天，由乙方向甲方支付每天伍拾元的违约金。其它约定：赠送电视一台（价值6000元，品牌待定）。
2014年3月31日，陈冲付款14640元；2015年6月1日，付款21960元；2015年10月8日付款38447元。
2015年5月27日，陈冲向物管公司提出了业主装修申报表，装修期限为2015年6月1日至2015年9月1日。
2016年7月24日，陈冲向重庆鹏泰装饰工程有限公司发出《关于重庆鹏泰装饰工程有限公司装修工程违约函告》，要求其对未完工项进行完善，并按合同约定支付延误工期的违约金。
陈冲自述工程于2015年6月7日开工进场，现被告尚未安装弱电箱、补漆、有一处线槽没有补，双方没有竣工验收，但陈冲于2016年11月8日入住。陈冲尚欠被告工程款2196元未付，但不同意在本案中进行抵扣。
原告诉至本院，要求判如所请。
上述事实，有双方当事人陈述，《重庆市住宅装饰装修工程施工合同》，收据，业主装修申报表，《关于重庆鹏泰装饰工程有限公司装修工程违约函告》，庭审笔录等在卷佐证，足以认定。
本院认为：陈冲与被告重庆鹏泰装饰工程有限公司、重庆市鹏泰家好佳网络科技有限公司所签订的《重庆市住宅装饰装修工程施工合同》是双方当事人的真实意思表示，不违反法律法规的禁止性规定，应为合法有效的合同。
原告李铅元虽是案涉房屋的登记所有权人，但并不是与被告重庆鹏泰装饰工程有限公司、重庆市鹏泰家好佳网络科技有限公司所签订的《重庆市住宅装饰装修工程施工合同》的相对人，作为原告起诉没有法律依据，对其诉讼请求本院不予支持。
按陈冲与被告重庆鹏泰装饰工程有限公司、重庆市鹏泰家好佳网络科技有限公司所签订的《重庆市住宅装饰装修工程施工合同》的约定，工期为90工作日，即为2015年6月16个工作日，7月23个工作日，8月21个工作日，9月21个工作日，10月9个工作日，故工期为2015年10月19日止。
现被告未到庭，视为自愿放弃举证、质证的权利。被告作为施工单位，在达到竣工验收合格条件后，应当通知陈冲进行工程竣工验收。故应当认定双方对工程没有进行竣工验收。基于陈冲自认已于2016年11月8日入住的事实，应当认定此时工程竣工验收。
故被告延误工期的事实成立，应当按合同约定支付陈冲2015年10月20日至2016年11月8日期间的违约金，为50元/天×385天=19250元。
陈冲与被告重庆鹏泰装饰工程有限公司、重庆市鹏泰家好佳网络科技有限公司所签订的《重庆市住宅装饰装修工程施工合同》中约定被告应向原告赠送价值6000元的电视，该约定不单纯是一个赠与，而应当视为是双方签订合同的附随义务，故被告应当给付陈冲。由于双方合同中只约定了赠送电视机，品牌未定，但对价值进行了明确约定，现陈冲要求以现金方式支付并无不妥，本院予以支持。
综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《中华人民共和国合同法》第一百零七条，第一百一十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条之规定，判决如下:
一、被告重庆鹏泰装饰工程有限公司、重庆市鹏泰家好佳网络科技有限公司在本判决生效后立即支付原告陈冲延误工期的违约金19250元；
二、被告重庆鹏泰装饰工程有限公司、重庆市鹏泰家好佳网络科技有限公司在本判决生效后立即支付原告陈冲电视机的价款6000元；
三、驳回原告李铅元的诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
本案受理费280元，由重庆鹏泰装饰工程有限公司、重庆市鹏泰家好佳网络科技有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第一中级人民法院。双方当事人在法定上诉期内均未提出上诉或仅有一方上诉后又撤回的，本判决发生法律效力。当事人应自觉履行判决的全部义务。一方不履行的，自本判决内容生效后，权利人可以向人民法院申请强制执行。申请执行的期限为二年，该期限从法律文书规定履行期间的最后一日起计算。
审 判 长 胡可萍
人民陪审员 刘运祥
人民陪审员 王先容
二〇一六年十二月二十日
书 记 员 吴朋爱