新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）新28民终201号
上诉人（原审原告、反诉被告）：库尔勒盛源机械设备有限公司，住所地：库尔勒市经济技术开发区，统一社会信用代码：×××。
法定代表人：杨秀忠，系该公司董事长。
委托诉讼代理人：席伟涛，新疆天雪律师事务所律师。
被上诉人（原审被告、反诉原告）：宁夏中银惠丰建设开发有限公司，住所地：宁夏宁东镇中心区，统一社会信用代码：641200200004349。
法定代表人：刁世宇，系该公司总经理。
委托诉讼代理人：刘长文，系该公司副总经理。
委托诉讼代理人：李宏奎，宁夏宁人律师事务所律师。
上诉人库尔勒盛源机械设备有限公司因与被上诉人宁夏中银惠丰建设开发有限公司买卖合同纠纷一案，不服库尔勒市人民法院（2016）新2801民初3533号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年2月1日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人库尔勒盛源机械设备有限公司的法定代表人杨秀忠、委托诉讼代理人席伟涛、被上诉人宁夏中银惠丰建设开发有限公司的委托诉讼代理人刘长文、李宏奎到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
库尔勒盛源机械设备有限公司上诉请求：撤销库尔勒市人民法院（2016）新2801民初3533号民事判决书，改判被上诉人履行2013年9月13日签订的《采购合同书》支付上诉人277万元货款，并驳回被上诉人的反诉请求（标的1122438.5元）。
事实与理由：上诉人与被上诉人于2013年9月13日签订了一份关于加工制造ZJ70LDB钻井泥浆循环的合同，合同签订后上诉人履行了自己的加工制造义务，这是本案的基本事实。一审法院认为因市场发生变化被上诉人不在需求钻井泥浆循环系统，并认为是上诉人逾期交货的违约行为导致合同目的无法实现，因此判决解除合同。而本案中，上诉人已经履行了合同义务加工制造了ZJ70LDB钻井泥浆循环系统，但因被上诉人没有提供交货安装地点才导致合同涉及的标的物不能正常交付安装，一审法院认定上诉人怠于履行供货义务明显与客观事实不符。另外，一审法院认为因市场发生变化被上诉人不在需求钻井泥浆循环系统，并认为是上诉人逾期交货的违约行为导致合同目的无法实现，因此判决解除合同的法定理由，被上诉人不需要货物而拒收货物的行为恰恰说明了是被上诉人存在违约行为而不是上诉人违约。因此，一审认定事实有误，请二审法院予以改判。
宁夏中银惠丰建设开发有限公司答辩称，上诉人的上诉请求不能成立，应当予以驳回。1、至今为止没有证据证明上诉人已经履行了加工制作的义务，我们没有见到第二套设备。2、一审判决解除合同符合法律规定，合同法94条有明确规定，所以我们认为一审判决事实认定清楚，适用法律正确，一审虽没有全部支持我们的反诉请求，但是很公平合理。故请求二审法院驳回上诉人的上诉请求，维持原判。
库尔勒盛源机械设备有限公司向一审法院起诉请求：请求判令被告1、继续履行合同支付货款2770000元，2、支付违约金2286000元。
一审法院认定事实：2013年9月13日以中银惠丰公司为甲方、盛源公司为乙方签订购销合同书，由盛源公司为中银惠丰公司加工制作ZJ70LDB钻机泥浆循环系统设备两套，合同总价款为762万元。合同约定第一套交货日期2013年10月15日、第二套交货日期2013年10月31日；先预付20%工程款，上井安装完经甲方及油田建设方验收合格后付70%的工程款，10%质保金（质保期一年满）付清；如一方违约需付相对方（即守约方）违约金标的额的30%。双方同时在钻机循环系统加工制作技术协议中约定：总包厂负责发运与押运工作，按时、完整地运抵到甲方指定地点。合同签订后2013年9月16日中银惠丰公司向盛源公司转账支付1600000元，2014年9月26日前中银惠丰公司分七次又支付盛源公司3209500元。2014年9月28日盛源公司交付中银惠丰公司第一套设备，并由中银惠丰公司自行租车运抵施工现场。因石油市场变化，现中银公司已不再需要ZJ70LDB钻机泥浆循环系统设备。
上述事实有《购销合同》、ZJ70LDB钻机循环系统加工制作技术协议、设备运输合同、银行转账付款凭证、当事人当庭陈述等证据予以证实。
一审法院认为，盛源公司与中银惠丰公司签订的购销合同，意思表示真实，权利义务约定明确，双方当事人均应按合同约定履行各自的合同义务。双方合同约定第一套交货日期2013年10月15日、第二套交货日期2013年10月31日，但盛源公司未在合同约定的时间内交货，而且在履行期限届满后，中银惠丰公司愿意继续购买ZJ70LDB钻机泥浆循环系统设备的情况下又单方提高付款数额，致使盛源公司支付第一套设备的全款后才收到购买的第一套设备，并自行运至施工现场，其行为存在明显怠于履行供货义务的情形，现因石油市场变化，中银公司已不再需要ZJ70LDB钻机泥浆循环系统设备，相应逾期交货的风险亦应当由盛源公司承担，盛源公司在合同约定的交货期限届满两年多后请求中银惠丰公司继续履行合同验收提货于法无据，本院不予支持。盛源公司的违约行为致使中银惠丰公司合同目的无法实现，中银惠丰公司有权解除《采购合同书》中未履行部分，故中银惠丰公司反诉主张盛源公司返还已付货款999500元符合法律规定，盛源公司未按照合同约定供货，应当承担相应的违约责任，中银惠丰公司在履行期限届满后继续提货且也没有在合理的时间内及时行使合同解除权，使盛源公司在没有得到中银惠丰公司明确继续提货意愿且长时间迟延交货后误以为中银惠丰公司会继续按照约定提货的情况下继续制作ZJ70LDB钻机泥浆循环系统设备导致损失扩大亦有一定的责任，而且双方的合同约定的两套设备已经交付一套，故原告主张的违约金过高，本院酌情按照同期贷款利率确定反诉被告应当支付的违约金。据此依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、九十七条、第一百零七条之规定，遂判决：一、驳回原告库尔勒盛源机械设备有限公司诉讼请求。二、解除原告（反诉被告）库尔勒盛源机械设备有限公司与被告（反诉原告）宁夏中银惠丰建设开发有限公司2013年9月13日签订《采购合同书》未履行部分。三、反诉被告库尔勒盛源机械设备有限公司于本判决生效后十日内支付反诉原告宁夏中银惠丰建设开发有限公司货款999500元。四、反诉被告库尔勒盛源机械设备有限公司于本判决生效后十日内支付反诉原告宁夏中银惠丰建设开发有限公司违约金122938.5元（2014年9月26日至2016年9月26日，利率为2014年9月26日时一至三年基准利率6.15%，本金为999500元）。五、驳回反诉原告的其他诉讼请求。
本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证。上诉人库尔勒盛源机械设备有限公司提供证据一、2013年10月23日被上诉人出具的业绩证明。拟证实：上诉人履行了合同义务，给被上诉人加工制作了两套钻井循环系统。被上诉人宁夏中银惠丰建设开发有限公司质证意见：不认可该证据，该证据中的公章与我公司的公章不一致，业绩证明上的内容我方并不知情，我方没有见过该证据，该证据的来源无从考证。上诉人库尔勒盛源机械设备有限公司提供证据二、2013年11月、2014年8月的合同。拟证实：该两份合同是在本案争议的合同之后签订的，说明双方对涉案合同时履行状态。被上诉人宁夏中银惠丰建设开发有限公司质证意见：这两份合同与本案没有关联性，不认可该证据。
对一审查明的事实本院予以认定。
本院认为，关于上诉人与被上诉人签订的合同是否继续履行的问题。通过一二审查明的事实，双方2013年9月13日签订《采购合同书》合同约定，2013年10月15日、10月31日分别交付两套设备，因上诉人库尔勒盛源机械设备有限公司未能在合同约定的期限内交货，构成合同违约。因此，造成逾期交货的风险应当由上诉人库尔勒盛源机械设备有限公司承担。因上诉人库尔勒盛源机械设备有限公司违约行为至使被上诉人宁夏中银惠丰建设开发有限公司的合同目的无法实现。一审法院根据案件的实际情况，判决支持被上诉人宁夏中银惠丰建设开发有限公司在原审中的反诉请求，依法解除合同未履行部分，该判决不违反法律规定，本院予以支持。综上所述，上诉人库尔勒盛源机械设备有限公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费43861.95元，由上诉人库尔勒盛源机械设备有限公司负担。
本判决为终审判决。
审判长 来永存
审判员 刘 燕
审判员 赵艳萍
二〇一七年三月二十三日
书记员 刘 舸