＼n广东省广州市天河区人民法院
＼ n 民 事 判 决 书
＼n（2012）穗天法民二初字第2796号＼n原告（反诉被告）蒂森电梯有限公司，住所地中山市南区城南五路龙环地段。＼n法定代表人彼得.沃克，总经理。＼n委托代理人何平毅，广东人民时代律师事务所律师。＼n被告（反诉原告）南方医科大学第三附属医院，住所地广州市天河区中山大道西183号。＼n法定代表人金大地，院长。＼n委托代理人李彪，广东正大联合律师事务所律师。＼n委托代理人陈珏睿，广东正大联合律师事务所律师助理。＼n原告蒂森电梯有限公司诉被告南方医科大学第三附属医院承揽合同纠纷一案，本院受理后，被告在法定期限内提出反诉，本院依法组成合议庭，对本诉及反诉公开开庭进行了审理。原告的委托代理人何平毅，被告的委托代理人李彪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。＼n原告蒂森电梯有限公司诉称：一、合同基本约定：被告（为甲方）与原告（为乙方）就被告的“新门诊大楼”新增l台电梯改造工程，于2010年6月4日签署电梯设备采购及相关服务《合同书》，合同所涉1台电梯，其中设备款项244900元，安装款项38894元；合同总价283794元。其他合同条款见双方签订的《合同书》。二、合同履行的基本事实及纠纷发生情形：上述1台直梯，经原告交付和安装，己于2010年12月29日取得验收合格证，并早己移交被告使用至今。经原告核对，被告应付款项合计为283794元，被告在合同履行前期付清了设备第一、第二、第三期款项和安装第一期款项，合计250157．30元，尚欠剩余款项合计33636.70元未付。1、双方在《合同书》第3.2.4条规定：竣工结算付款：电梯设备安装完毕，取得验收合格证和使用登记证，档案资料移交，结算经监理单位、甲方审核后支付当批次设备价款的5％即12245元给原告。2、双方在《合同书》第3.3.2条规定：竣工结算款，电梯设备安装完毕，取得验收合格证和使用登记证，档案资料移交，结算经监理单位、甲方审核后支付当批次电梯安装费用55％即21391.7元给原告。原告多次联系被告，递交付款所需资料，请求被告支付上述款项。3、被告在收取原告请求付款的资料后，要求原告办理“钢结构竣工资料”及竣工资料需总承包人、监理公司盖章等事项后，再支付上述款项。原告认为：被告上述要求不符合双方合同关于移交的第15.2条至15.4条的约定，是不合理的；总承包人与原告无合同关系，上述款项无须总承包人盖章确认后支付。况且，总承包人也以上述款项与总承包人无关系，不肯在上述竣工资料上盖章。原告多次发函并上门协商、催促，但被告至今未支付上述款项。原告委托律师致被告律师函，要求被告严格按照合同规定支付上述款项，但原告不予支付，双方因此发生纠纷，诉至法院。三、被告应承担的责任：原告多次催收，被告表示款项数额无异议，应该支付，但多次以种种不当理由拒绝支付。原告委托律师发函至被告，要求被告收到《律师函》的5日内尽快付清上述款项。被告收到《律师函》后，口头答应尽快付清上述款项，但至今没有给付。被告不予支付上述款项的行为，违反《合同法》规定和双方合同的约定，是违约行为，造成原告在人力、物力和时间上的巨大损失。因此，被告不但要继续履行双方约定的付款义务，支付拖欠的上述款项，还应承担违约责任，支付违约金。违约金以上述款项33636.7元为本金，每逾期一天按照万分之二点一的利率计算（参照中国人民银行逾期贷款利率），自原告发函催款之日2011年7月1日起计直至被告付清上述款项之日为止，暂计至2012年6月1日共11个月330天的违约金是2331元。四、合同对纠纷处理的约定：双方在合同第19.1条约定，双方争议经友好协商不成，交项目所在地人民法院提起诉讼。被告的“新门诊大楼”电梯工程所在地在广州市天河区中山大道西183号，本案应属于广州市天河区人民法院管辖。基于以上事实和法律规定，为维护原告的合法权益，原告请求法院判令：1、被告立即支付电梯设备和安装款项33636.70元给原告；2、被告立即支付上述款项的违约金2331元给原告（违约金以上述款项33636.70元为本金，每逾期一天按照万分之二点一的利率计算，自原告发函催款之日2011年7月1日起，直至被告付清上述款项之日止，暂计至2012年6月1日共11个月330天的违约金是2331元）；3、由被告承担本案全部诉讼费用。＼n被告南方医科大学第三附属医院答辩称：一、原告主张的电梯设备和安装款项33636.70元付款条件未成就，被告有权拒绝支付相应款项。2010年6月4日，双方签订《合同书》，订明：（甲方为被告，乙方为原告）第3.2.4条、第3.3.2条约定：“竣工结算付款：电梯设备安装完毕，并取得《电梯准用证》和《安全检验合格证》、完成培训工作，档案资料移交，结算经监理单位、甲方审核完毕并收到乙方提供相当于合同总价10％为期12个月的质量保函给甲方，10个工作日内，甲方支付当批次设备价款的5％给乙方（甲方支付当批次电梯安装费用的55％给乙方）。”第15．2条约定：“政府检测部门进行竣工验收完毕后25天内，乙方按甲方要求提供装订成册的竣工资料送交甲方审核。竣工资料包括但不限于以下内容，每台设备至少一套，装订成册：15.2.1安装单位资质证书；15.2.2工程开工报告；15.2.3广州地区电梯设备安装申报表；15.2.4安装质量记录；15.2.5调试记录；15.2.6竣工验收报告（包括广州地区电梯设备安装工程竣工资料分部册和单台用册）；15.2.7单位工程竣工验收证明书；15.2.8广州市技监局电梯检验报告；15.2.9广州市质检站电梯检验报告；15.2.10单位工程实体交付使用接管确认书；15.2.11随机专用工器具和备品备件移交清单；15.2.12设备开箱检验单；15.2.13整机产品合格证、各进口部件质量保证书、各进口部件原产地证明；15.2.14安装竣工图（即加盖竣工图章的安装布置图）；15.2.15安装图册；15.2.16安装验收标准；15.2.17使用维护说明书。”根据上述约定，原告要求被告支付电梯设备和安装款项（竣工结算付款）33636.70元的前提条件为：（1）电梯设备安装完毕；（2）取得《安全检验合格》；（3）完成培训工作；（4）按《合同书》第15.2条约定完成档案资料移交；（5）结算经监理单位、被告审核完毕；（6）被告收到原告提供相当的质量保函。根据《合同法》第67条的规定：“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。”原告应先履行合同约定的上述6项义务，再要求被告支付电梯设备和安装款项（竣工结算付款）。《合同书》项下的电梯于2010年12月29日取得《安全检验合格证》。原告依约应于2011年1月23日前按照15.2条的约定向被告提供装订成册的竣工资料。时至今日，电梯设备和安装款项（竣工结算付款）支付的前提条件中第3至6项下义务，原告至今仍未履行完毕。被告有权行使后履行抗辩权，拒绝支付上述电梯设备和安装款项（竣工结算付款）33636.7元。二、如上第一、二点意见所述，被告未支付上述款项符合合同约定和法律规定，不构成逾期付款，无需向原告承担逾期付款的违约责任。即使法院认为被告逾期付款，但被告逾期付款的滞纳金标准应为：每日按银行同期存款利率计算，累计滞纳金总额不超过合同价款的5％。《合同书》第21.2.1条约定：“甲方应在合同规定时间内向乙方支付货款，每逾期1天甲方按银行同期存款利率向乙方偿付滞纳金，累计滞纳金总额不超过合同价款的5%。”原告主张被告逾期付款的违约金标准为日万分之二点一，显然与合同约定不符。根据《合同法》第8条的规定“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护”，即使法院认为被告逾期付款，被告的违约罚则应以《合同书》第21.2.1条约定为准，即每日按银行同期存款利率计算，累计滞纳金总额不超过合同价款的5％。综上所述，请求法院驳回原告的诉讼请求。＼n被告南方医科大学第三附属医院反诉称：2010年6月4日，被告与原告签订《合同书》，订明：1、第1.2条约定：南方医科大学第三附属医院向蒂森电梯有限公司采购1台电梯设备，总额为283794元。2、第21.4.4条第3款约定：蒂森电梯有限公司未能按时通过竣工验收并取得《电梯准用证》和《安全检验合格证》的，每延误1天，应向南方医科大学第三附属医院支付合同价款的0.3%的违约金，累计违约金不超过合同价款的10%。3、合同附件3《进度计划一览表》约定：设备到货至竣工验收并取得《安全检验合格证》的工期为49天。该合同签订后，被告依约履行了付款义务。经双方确认，该电梯的发货时间为2010年9月15日，按约定，该电梯竣工并取得《安全检验合格证》的时间为2010年11月3日前，但该电梯竣工并取得《安全检验合格证》的时间为2010年12月29日，逾期56天。根据该合同第21.4.4条第3款的约定，原告的行为已构成违约，应向被告支付逾期竣工验收并取得《安全检验合格证》的违约金47677.39元，以电梯总价款283794元为基数，逾期56天，每日按0.3%计付。现反诉请求法院判令：1、原告立即向被告支付逾期竣工验收并取得《安全检验合格证》的违约金47677.39元（从逾期之日起至实际取得《安全检验合格证》之日止，每日按合同总价款的0.3%计付）；2、原告承担反诉的诉讼费用。＼n原告蒂森电梯有限公司针对反诉答辩称：一、合同所涉电梯包括买卖和安装合同两部分，《合同书》涉及安装的具体规定如下：第5.1条、5.4条、5.5条规定：《进度计划一览表》的实际执行按甲方的通知为准，甲方有权调整，书面通知乙方动态执行。第5.8条规定：甲方电梯相关的土建配套有变更、延期交付电梯安装场地所致的工期延误非乙方责任。第12.1.1条、12.1.6条规定：甲方土建经乙方确认具备下述条件后，才能确定电梯安装开工时间和施工进度。具体条件有：施工现场符合安全施工要求；土建尺寸与确认的电梯井道图相符；工地现场具备安装条件如通道、堆放场所、防水、防火、防盗；井道、地坑、机房无堆积物和积水；可供电梯安装的水电供应设施。第12.1.8条规定甲方协助乙方办理安装施工报批、取得安装许可证等手续。第12.2.2条“施工要求与配合”规定“甲方发出通知后，乙方进行现场配合”。第13.4条、13.4.5、13.4.6条规定“安装计划在乙方接到进场通知后5天内指定，甲方确认”，“电梯到货时间、安装开始时间、竣工验收时间，甲方以更合适的方法加以确定”，“实际执行中，允许对计划加以修正，双方均以书面形式确认”。第18.8条规定“乙方根据现场施工情况，发现不合理的，及时通知甲方，经双方协商后签署有关文件，才能继续下阶段工作”。第21.2.2条规定“甲方未按照本合同约定，造成工期延误的，则乙方的工期顺延”。第21.4条还规定：若乙方有违约行为，甲方可以“书面警告、限期改正”等措施。第30条规定“通知应用书面方式，包括传真等，并签收确认”。二、原告在安装合同履行过程中，电梯的安装提前完成，不存在延误安装工期的事实。原告认为：按照电梯安装操作规程，以及合同第12.1.8条规定，电梯安装，应自现场具备安装条件，安装申请报批取得开工许可后，施工日期起算。没有开工许可证，电梯安装不能开工。1）被告称自发货之日2010年9月15日起计安装工期，工期49天的观点，违反电梯安装操作规程和双方约定，是错误的。2）被告安装的是“医用梯”，按照双方于2010年2月10日签订的南方医科大学第三附属医院新门诊改造工程《合同书》之〈协议书〉第2条附注约定：“安装、验收，总工期90天”。3）原告计划安装开工时间为2010年11月15日，并于2010年11月9日获得广州市天河区技术监督局批准《广州市特种设备安装告知表》六份（受理号为AT0611062612），可以证明，从2010年11月15日开始安装，起计工期。4）原告自2010年11月15日施工，施工期间，每天都在抢工，只要具备条件，马上配合做工，全面完成电梯安装调试、验收工作，至2010年12月29日验收合格，安装工期是44天，提前45天完成。具体时间如下：新增一台梯的发货时间为2010年9月15日、安装批复时间2010年11月4日、工期起计时间为2010年11月15日，验收合格证日期2010年12月29日。在安装过程中，被告没有就原告的任何违约行为，发出过“书面警告、限期改正”等通知。在安装完工后，被告肯定和表扬原告的工作，赠送表彰锦旗一幅。因此，原告提前完成安装，没有延误工期。被告称是自2010年9月15日开始起计工期，延误安装工期的说法，不是事实，也没有证据支持。三、安装若有逾期，责任在被告本身，应自担其责。被告就电梯井道是否合格、安装开工是否具备条件，没有书面通知原告；监理公司也没有开工文件或通知给原告。实际上，施工现场不符合安装施工要求，没有施工准备，没有提供完整符合要求的井道、机房、护栏，以及与电梯安装匹配的水电设施等配套设施。被告所说的电梯安装，是在不具备安装条件，为了赶工期而边完善、边催促原告尽快进行电梯安装工作的。因此，不能按照原预计的《进度计划一览表》，来计算安装工期。《合同书》第21.2.2条规定“甲方未按照本合同约定，造成工期延误的，则乙方的工期顺延”。因甲方未按时完成上述施工设施和准备工作，致使工期延误的，乙方不承担任何责任。四、被告对违约金计算不当，应予纠正。在《协议书》第3条、在合同第1.3条、第3条，均分别约定设备购置合同和安装合同价款及支付办法。合同第21.4.4第3款约定违约金最高不超过合同价款10%，适用的前提是合同第5.8款，只是安装合同内容即电梯安装工程部分。假如有逾期安装所致违约，也是部分违约，违约金的计算基数只能以安装工程所涉款项计算，不能以整个合同价款计算违约金。该合同所涉安装款项为38894元，违约金最高不超过该款项的10%即3889.4元。因此，被告称违约金47677.39元，计算不当，是不公平的，应予纠正；原告也不存在违约行为，不应承担违约金。综上所述，被告关于原告安装逾期，应承担违约责任，支付违约金的反诉请求，事实和理由均不能成立，请法院予以驳回。＼n经审理查明：2010年6月4日，原告与被告共同签订《合同书》一份，约定：被告向原告采购11号医用电梯1台，依照工程实际进度，配合工程要求分批供货、安装、调试。计划2010年8月中旬交货完毕，2010年9月20日前竣工验收取得《电梯准用证》和《安全检验合格证》；双方签订的《南方医科大学第三附属医院电梯设备购置安装合同》为本协议的组成部分等。同日，原告与被告签订《南方医科大学第三附属医院电梯设备购置安装合同》一份，约定：1、合同标的为被告电梯设备的设计、制造、运输、交货、仓储、备品备件、配合安装、调试验收及质保期内维修保养服务等电梯设备购置及安装的全部费用及相关税费；2、电梯包括医用梯（11号）1台，设备单价为244900元、安装单价为38894元，单台总价为283794元；4、前述价格为固定价，包括了电梯设备的设计、制造、运输、交货、仓储、备品备件、配合安装调试验收、上级主管部门技术监督局验收费、总包配合费、质保期内维修保养服务等电梯设备购置及安装（含装修）的全部费用及相关税费等内容，以及合适的坚固的海运及内陆运输包装费用等。前述《南方医科大学第三附属医院电梯设备购置安装合同》还约定：“3.付款方式和期限乙方（原告、下同）每次向甲方（被告、下同）申请付款时，需先向甲方提供相当于甲方付款金额的合法有效发票及甲方要求的其他支付凭证。乙方提交的申报资料经甲方审核同意后，由甲方支付到合同规定的乙方银行账户。3.1合同预付款：合同签订后，乙方向甲方提交付款申请、银行履约保函（按本合同总价的10％）及发票后10个工作日内，甲方支付本合同总价的5％作为定金。3.2设备款付款3.2.1设备排产款：设备生产厂商和甲方对所有技术规范和图纸确认并签订确认书后，乙方应按照合同附件《进度计划一览表》的规定，向甲方提供相应的电梯设备排产计划。乙方根据甲方确认的排产设备数量提交付款申请及发票后10个工作日内，甲方支付当批次设备排产款的25％给乙方。3.2.2货物发货前：甲方收到乙方款项申请及合法有效发票后的10个十作日内，甲方支付当批次电梯设备款价的55％给乙方。3.2.3到货后：相应的电梯设备到货且开箱验货结果与提货单相符，甲方收到乙方款项申请及合法有效发票后的10个工作日内，甲方支付当批次设备价款的10％给乙方。3.2.4竣工结算付款：电梯设备安装完毕，并取得《电梯准用证》利《安全检验合格证》、完成培训工作、档案资料移交，结算经监理单位、甲方审核完毕并收到乙方提供相当于合同总价10％为期12个月的质量保函给甲方，10个工作日内，甲方支付当批次设备价款的5％给乙方。3.3安装付款：3.3.1开工款：预留预埋完毕无误，电梯安装土建办理交接并符合电梯与设计核定的图纸要求，电梯到货，吊装就位、开箱检验合格后，甲方收到乙方的款项申请及合法有效发票后10个工作日内，甲方支付当批次电梯安装费用的40％给乙方。3.3.2竣工结算付款：电梯设备安装完毕，并取得《电梯准用证》和《安全检验合格证》、完成培训工作、档案资料移交，结算经监理单位、甲方审核完毕并收到乙方提供相当于合同总价10％、为期12个月的质量保函给甲方，10个工作日内，甲方支付当批次电梯安装费用的55％给乙方。3.4质保函：电梯设备安装完毕，并取得《电梯准用证》和《安全检验合格证》、完成培训工作、档案资料移交，结算经监理单位、甲方审核完毕后10个工作日内，卖方提供相当于合同总价10％，为期12个月的质量保函给买方……5.工程进度与实施5.1工程进度计划要求见合同附件3《进度计划一览表》（实际执行计划按甲方的通知为准）。5.2乙方应确保依照本项目工程实际进度，配合工程要求供货、配合安装调试和验收。5.3乙方必须根据电梯项目工期要求，提交包括从设备的设计联络、制造、检验和运输、仓储、土建配合、安装、调试、试运行、竣工验收及最终验收的计划书。5.4甲方有权根据实际工程需要对设备供货时间作相应调整，并在设备供货前，提前通知乙方。准确的供货时间以甲方的书面通知进场时间安排为准。5.5如果工程进度实际执行计划或执行计划有调整，甲方书面通知乙方，乙方应动态响应执行计划，进度受阻时及时向甲方提出解决办法并采取一切合理有效的措施尽量消除工期受阻造成的不良影响。5.6电梯设备到货前30天，乙方向甲方提交安装计划和投标时承诺的进场安装技术工人（不少于20人）名单，电梯设备到货后，安装技术工人必须全部按照安装计划或甲方通知到达安装现场。安装期间要接受总包单位的程序管理和安全管理。5.7乙方确保在规定的时间内通过政府检测部门的竣工验收，并取得《电梯准用证》和《安全检验合格证》。5.8工期延误5.8.1非乙方原因造成的工期延误，是指有确凿证据证实因下列原因而直接造成乙方的原计划工期延误：（1）不可抗力；（2）与电梯相关的土建工程设计有重大变更；（3）甲方延期交付电梯设备安装场地；除上述原因之外，其它所有工期延误均为乙方原因造成的延误；非因乙方原因造成电梯安装工程关键节点工期延误的，一次性延误10天以内的，工期不予顺延，由乙方采取措施自行消化：一次性延误10天以上的，可适当考虑工期顺延。5.8.2因乙方原因造成的工期延误，工期一概不得顺延。乙方还应当按照违约责任的约定承担违约责任。5.8.3对于非因乙方原因发生的工期延误，乙方应当在工期延误发生后1天内就延误的内容和因此发生的经济支出向监理单位提出书面报告，逾期不报告，不予确认……11.7自政府检测部门对电梯设备发出电梯设备准用证件之日起，乙方向甲方提供为期1年的质保期服务。质保期内非人为原因损坏、失效或已达到报废标准的零部件除无偿更换外，对更换上述的零部件还应有继1年的质保期……12.双方的权利义务12.1甲方的权利义务；12.1.1提供完整的施工现场井道……12.1.6由甲方通过主体施工总承包单位为乙方提供水电接入。12.1.7按本合同约定按时付款。12.1.8协助乙方办理安装施工报批、开工许可证及有关手续……12.2.2施工要求与配合在甲方发出进场通知后，乙方必须立即无条件进行现场配合工作（即使在签订合同之前）。（1）甲方提供的属土建方面的电梯井道、机房等必须符合本合同附件、建筑施工图的要求。乙方在安装之前，必须对设备安装处的土建基础尺寸进行检查。由于乙方变动安装条件（需经甲方书面同意）引起的费用由乙方承担。（2）乙方现场人员在收到甲方已确认图纸后必须对正在施工的井道和机房进行符合性审查并作出书面确认。如有不符合，必须提出书面整改意见。整改意见经甲方会签后，交土建施工承包单位执行。乙方必须对井道和机房的施工进行不少于三次以上的检查并进行过程跟踪，配合甲方监督土建施工承包单位的施工，且承担因督促不力而造成的井道机房不符合要求的责任……13.安装、调试与验收……13.3安装准备13.3.1安装现场勘察：乙方应根据工程进度，及时派其技术代表进入现场完成电梯井道、底坑等土建尺寸的测量和确认工作。13.3.2乙方必须及时与土建单位进行技术交底，按本合同要求，确保电梯井道、底坑等土建尺寸符合安装要求。由于乙方原因造成的不符，由乙方负责（包括整改费用等）。13.4安装计划：乙方在收到安装进场通知后的5天内，制定详细的安装实施计划提交甲方确认……13.7电梯产品未经合法验收，不可擅自使用，否则由此产生的一切后果由使用方负责。13.8乙方完成电梯设备安装调试工作后，电梯的检验包括自检和竣工检验、竣工验收和最终验收。13.9电梯的自检和竣工检验13.9.1乙方完成电梯设备安装调试工作后，根据国家电梯设备安装验收规范和质量标准进行质量自检和竣工检验，自检通过后方可进行竣工检验。竣工检验由乙方主持和组织，甲方、监理单位和主体施工总承包单位参加，其目的是全面检查安装质量和整机性能等。13.9.2乙方应在竣工检验开始前10天，将每台电梯的《安装质量记录》和《调试记录》各1份提交监理单位……13.9.5通过竣工检验的电梯，经甲方同意由乙方向政府电梯检测部门报检进行竣工验收。13.10电梯的竣工验收13.10.1竣工验收由乙方和政府电梯检测部门共同组织，甲方、监理单位和主体施工总承包单位参加……13.11电梯的最终验收13.11.1最终验收在质量保证期结束时进行，由甲方主持、乙方参加的联合检查。确认电梯能否最终被甲方接受。13.11.2最终验收的内容是按国家规定的要求进行整机性能检查和零部件实际质量检查。13.11.3任何设备的缺陷均由乙方负责修理，在修理之后，乙方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间等报告给甲方后，再次进行验收。13.11.4电梯的零部件实际质量检查和整机性能检查都应合格，通过了最终验收的电梯，由双方签署最终验收合格文件……15.移交15.1在本项目所有电梯经政府检测部门竣工验收合格发出《安全检验合格证》后，并经试运行且本项目竣工后，乙方向甲方正式移交电梯，移交前所有电梯均视为临时用梯，由乙方负责进行临时用梯管理，正式移交时间将不迟于政府验收后一个月，乙方正式移交电梯时，应提交有关技术文件及相关验收文件。15.2政府检测部门进行竣工验收完毕后25天内，乙方按甲方要求提供装订成册的竣工资料，送交甲方审核。竣工资料包括但不限于以下内容，每台设备至少一套，装订成册：15.2.1安装单位资质证书。15.2.2工程开工报告。15.2.3广州地区电梯设备安装申报表。15.2.4安装质量记录。15.2.5调试记录。15.2.6竣工验收报告（包括广州地区电梯设备安装工程竣工资料分部用册和单台用册）。15.2.7单位工程竣工验收证明书。15.2.8广州市技监局电梯检验报告。15.2.9广州市质检站电梯检验报告。15.2.10单位工程实体交付使用接管确认书。15.2.11随机专用工器具和备品备件移交清单。15.2.12设备开箱检验单。15.2.13整机产品合格证、各进口部件质量保证书、各进口部件原产地证明。15.2.14安装竣工图（即加盖竣工图章的安装布置图）。15.2.15安装图册。15.2.16安装验收标准。15.2.17使用维护说明书。15.3乙方在设备移交前须将现场清理干净，将无关的机械设备和材料等撤离现场，保证现场环境洁净卫生。15.4随机附件随设备一起移交……16.技术培训16.1乙方应负责安排专业工程师对甲方的相关操作人员，进行操作、管理和维修的培训。通过培训，使接受培训的人员能基本了解台同内设备的结构、性能，并掌握设备的操作、维护和保养的方法。培训包括工厂培训（若需要）和现场培训，此费用应计入安装合同价款中，并单独列出……21.违约责任。21.1甲乙双方应严格执行本合同，任何违反本合同的行为，应当承担相应的法律责任。21.2甲方违约的情形及承担违约责任的方式：21.2.1甲方应在合同规定时间内向乙方支付货款，每逾期1天甲方按银行同期存款利率向乙方偿付滞纳金，累计滞纳金总额不超过合同价款的5％。21.2.2甲方未按本合同约定，如期完成自身的安装条件，造成工期延误的，则乙方的工期顺延。21.3乙方违约的情形及承担违约的方式（供货设备的违约责任）。21.3.1乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的2％的滞纳金，逾期交货超过30天，甲方有权终止合同，并追究违约责任……21.4.4工期延误方面的违约责任（1）乙方违反合同条款第12.2.2（1）、12.2.2（3）条约定的，甲方将发出书面警告，乙方应限期改正，乙方不按要求改正的，承担一般违约责任1次：超过限期5天仍不改正的，乙方应承担严重违责任1次。（2）乙方违反合同条款第5条第5.7款的约定，不按时提交安装计划、进场安装的技术工人名单或电梯到货的同时，安装技术工人未全部到达安装现场的，甲方将发出限期整改通知书，乙方必须立即采取改正措施，同时承担限期改正责任1次。乙方在5天内对上述问题仍未完全改正，乙方应承担一般违约责任1次，超过5天以上，乙方应承担严重违约责任1次，情节严重或拒不改正时，甲方有权单方部分或全部解除合同；同时，乙方应按合同价款的5％向甲方支付违约金。由此造成的工期延误责任由乙方自负。（3）乙方违反合同条款第5条第5．8款的约定，未能按时通过竣工验收并取得《电梯准用证》和《安全检验合格证》的，每延误1天，应向甲方支付本合同价款的0.3％的违约金，累计违约金不超合同价款的10％：延误超过10天，造成甲方经济损失的，乙方应向甲方承担赔偿责任……”＼n前述《南方医科大学第三附属医院电梯设备购置安装合同》的附件3进度计划一览表载明：本项目计划按如下进度计划执行。准确的时间以甲方的“发货通知”为准。未接到“发货通知”的电梯不得发货安装现场、1、设计联络从甲方发出进场通知开始；2、土建配合工作根据工程进度同步进行；3、设备到货在2010年8月10日前；4、设备安装在2010年8月28日前；5、竣工验收在2010年9月28日前。＼n2010年8月3日，原告向被告发出函件一份，载明：“贵方南方医科大学第三附属医院新门诊改造工程项目11#一台直梯，预计发货日期为2010年9月26日。对于贵方要求提前发货一事，我处已和工厂协商，但由于工厂生产工期紧张以及贵项目现场的完工情况，即现已是最快的发货日期无法再提前。请贵方予以谅解！”被告收到函后答复称：“不同意以上安排。2010年9月15日是我院可接受的保证新门诊投入亚运医疗服务的最次发货期”。＼n合同签订后，原告进场改造电梯井道并安装电梯。2010年7月12日至2010年10月22日期间，被告向原告支付《南方医科大学第三附属医院电梯设备购置安装合同》项下款项共计250157.3元，至今尚有合同约定的最后一笔55%的电梯安装费用21391.7元及最后一笔5%的电梯设备款12245元未支付。＼n2010年11月4日，广州市天河区质量技术监督局作出《广州市特种设备安装（移装、改造、维修）告知表》（受理号AT0611062612）一份，通知被告其拟安装的本案合同项下第11号直梯的计划开工时间为2010年11月15日。＼n2010年12月29日，广州市特种机电设备检测研究院对原告提供并安装完毕的本案电梯出具安全检验合格证书。＼n2012年2月22日，原告向被告发出《关于支付设备款项和安装款项的律师函》一份，催促被告支付本案合同项下的剩余未付款项。＼n2012年10月12日，原告向被告提交了电梯及钢结构的结算资料及竣工档案资料。但因资料不符合合同约定，被告随后将资料退回原告。＼n2013年1月7日，原告向工程总包单位广州机施建设集团有限公司发出《关于南方医院第三附属医院电梯工程竣工资料盖章的函》，提出如下请求：1、请求广州机施建设集团有限公司在原告提交的竣工资料上盖章；2、请求竣工图纸由广州机施建设集团有限公司盖章后送审图单位审图；3、竣工资料由广州机施建设集团有限公司统一收集再递交给业主。＼n2013年3月6日，广州机施建设集团有限公司向原告出具《关于南方医院第三附属医院电梯工程竣工资料盖章问题的回复》，载明：“贵司发给我司《关于南方医院第三附属医院电梯工程竣工资料盖章的函》已收悉，经研究，现对贵司提出的问题，答复如下：（1）该项目电梯工程是业主南方医科大学第三附属医院直接与贵司签订合同，与我司没有任何关系，而电梯工程是属于专业分包工程，国家法律容许专业分包，按照谁施工谁负责的原则，电梯工程的施工资料和图纸均应盖贵司章，并且我司没有电梯施工专业资质，因此，我司不能在竣工图资料上盖章。（2）鉴于工程已完成，为了完善该工程的资料工作，贵司资料可拼到我司资料中，一起移交业主。”＼n2013年10月14日的庭审中，原告再次将电梯竣工资料装订成册并交付被告。被告随后提出意见认为：1、本案电梯竣工资料为复印件，均缺少原件；2、相关人员缺少资质证件；3补充的资料亦应当装订成册。原告对此回应称：1、可以补充提交相关人员资质证件；2、“电梯的产品合格证的原件交给了特种设备检测院，以换取安装告知书的回复、办理检验合格证以及使用登记证。被告所指其余的资料的原件原告现在也没有找到，也没有找到交付给被告的证据材料，按照常理之前9台电梯的资料我们都交给被告了，第11号电梯的资料原件应该也交给被告了，只是我们没有找到交接清单。”＼n庭审中，原告表示：因为被告拒绝支付剩余款项，原告未开具质量保函，现在质保期已经届满，不存在质量问题。＼n庭审中，原告还提供信函一份，拟证明：因被告电梯安装现场存在问题，影响安装工期。被告对该信函的质证意见为：未收到该函件。＼n庭审中，双方确认：本案电梯已于2010年12月29日取得《安全检验合格证书》当日实际投入使用。＼n本院认为：原告与被告签订的《南方医科大学第三附属医院电梯设备购置安装合同》为双方当事人的真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，依法成立并发生法律效力，双方均应依约行使权利、履行义务。＼n关于原告要求被告支付《南方医科大学第三附属医院电梯设备购置安装合同》项下最后一笔设备及安装款项共33636.7元的条件是否成就的问题。第一、根据《南方医科大学第三附属医院电梯设备购置安装合同》第3.2.4条及3.3.2条有关“竣工结算付款：电梯设备安装完毕，并取得《电梯准用证》和《安全检验合格证》、完成培训工作，档案资料移交，结算经监理单位、甲方审核完毕并收到乙方提供相当于合同总价10％为期12个月的质量保函给甲方，10个工作日内，甲方支付当批次设备价款的5％给乙方（甲方支付当批次电梯安装费用的55％给乙方）”的规定，被告应当按照约定支付最后一笔55%的电梯安装费用21391.7元及最后一笔5%的电梯设备款12245元；第二、根据《南方医科大学第三附属医院电梯设备购置安装合同》第13.9.5条关于“通过竣工检验的电梯，经甲方同意由乙方向政府电梯检测部门报检进行竣工验收”的规定，本案电梯已于2010年12月29日取得广州市特种机电设备检测研究院出具的安全检验合格证书并由被告投入使用，故本院认定原告已经履行供货及安装义务，被告已经对电梯进行竣工检验；第三、根据《南方医科大学第三附属医院电梯设备购置安装合同》第16.1条关于培训及费用的约定，若被告需要培训需单独向原告支付培训费用，现合同并未单独约定培训费用，故应视为双方没有约定培训内容，且被告将电梯实际投入使用应视为其不再需要培训，故现被告以原告未履行培训义务为由，拒绝支付最后一笔款项缺乏合同及法律依据，本院不予采信；第四、根据《南方医科大学第三附属医院电梯设备购置安装合同》第11.7条的约定，质保期自政府检测部门对电梯设备发出电梯设备准用证件之日起计算1年，故本案电梯的质保期应从2010年12月29日取得安全检验合格证书至2011年12月28日止，自2011年12月29日起，原告便没有向被告出具质量保函的合同义务，故被告有关原告未开具质量保函其得以拒绝支付合同剩余款项的抗辩理由，缺乏合同及法律依据，本院不予采信；第五、监理单位与被告存在合同关系，与原告并无合同关系，故被告有权要求监理单位对竣工资料进行审核，而原告无权提出请求，现被告有关竣工验收资料未经监理单位及被告审核，被告有权拒绝支付剩余款项的抗辩理由，缺乏合同及法律依据，本院不予采信；第六、原告未在诉讼前向被告提交合同约定的完整竣工验收资料，经本院主持，原告在诉讼中向被告提交的装订成册的电梯竣工验收资料仍然存在缺少相关人员资质及相关原件的问题，故本院认定原告未严格履行合同约定的交付完整竣工验收资料的义务；综上，鉴于被告已经实际将电梯工程投入使用，且原告已经提交竣工验收资料，仅资料存在部分不足，为平衡双方权益，本院酌情认被告应当向原告支付《南方医科大学第三附属医院电梯设备购置安装合同》约定的最后一笔55%的电梯安装费用21391.7元，合同约定的最后一笔5%的电梯设备款12245元留待原告提供合同约定的完整竣工验收资料后，由原告另行主张。＼n关于原告要求被告支付尾款及违约金的问题。承前所述，原告要求被告支付《南方医科大学第三附属医院电梯设备购置安装合同》项下最后一笔55%的电梯安装费用21391.7元有理，本院依法予以支持。原告要求被告支付合同约定的最后一笔5%的电梯设备款12245元缺乏事实及法律依据，本院不予支持，依法予以驳回。同理，因原告原因导致付款条件未完全成就，原告要求被告支付逾期付款违约金缺乏法律依据，本院不予支持，依法予以驳回。＼n关于原告是否在约定安装工期内完成直梯安装的问题。第一、根据《南方医科大学第三附属医院电梯设备购置安装合同》附件三进度计划一览表的约定，电梯必须在2010年8月10日前到货，在2010年8月28日前安装，在2010年9月28日前竣工验收，故本院认定双方计划的电梯最早的安装时间为2010年8月10日，最迟的竣工验收时间为2010年9月28日，故本院采信被告的主张，认定双方约定的电梯安装工期为49天，原告有关电梯的安装工期为90天的主张与合同不符，本院不予采信；第二、根据相关法律规定，只有取得广州市天河区质量技术监督局作出《广州市特种设备安装（移装、改造、维修）告知表》后，电梯才可以开工安装，故工期应从告知表所记载的计划开工日期起算；第三、根据广州市天河区质量技术监督局针对本案电梯作出的《广州市特种设备安装（移装、改造、维修）告知表》（受理号AT0611062612），本案合同项下电梯的计划开工时间为2010年11月15日，则原告应当在49天内完成安装并取得竣工验收，而原告安装的电梯在2010年12月29日取得广州市特种机电设备检测研究院出具的安全检验合格证书，并未超出49天的安装工期。综上，本院认定原告在合同约定安装工期内完成了合同项下电梯的安装。＼n关于被告要求原告支付逾期完工违约金的问题。承前所述，原告在约定安装工期内完成本案电梯的安装，故被告以原告逾期完成电梯安装为由，依据《南方医科大学第三附属医院电梯设备购置安装合同》第21.4.4条的约定，要求原告支付逾期完工违约金及利息的诉讼请求，缺乏事实依据，本院不予支持，依法予以驳回。＼n综上所述，本院依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：＼n一、被告南方医科大学第三附属医院于本判决发生法律效力之日起十日内，向原告蒂森电梯有限公司支付剩余款项21391.7元。＼n二、驳回原告蒂森电梯有限公司的其他诉讼请求。＼n三、驳回被告南方医科大学第三附属医院的所有反诉请求。＼n如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。＼n案件本诉受理费700元，由原告蒂森电梯有限公司负担360元，由被告南方医科大学第三附属医院负担340元；案件反诉受理费496元，由被告南方医科大学第三附属医院负担。＼n如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。＼n审判长陈宗桢＼n人民陪审员刘红梅＼n人民陪审员刘艳婵＼n二〇一三年十二月十三日＼n书记员叶玉环＼n黄丽娜