四川省天全县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）天全民初字第708号
四川大方建设工程有限公司，地址：四川省成都市武侯区。
法定代表人熊斌，系该公司总经理。
委托代理人邢振荣，四川思诚律师事务所律师。
被告中铁十四局集团有限公司，地址：山东省济南市。
法定代表人张挺军，系该公司董事长。
委托代理人冯亮，系中铁十四局集团有限公司雅康高速公路C10合同段项目经理部书记。
委托代理人王乃领，系中铁十四局集团第一工程发展有限公司法务部职员。
上列原告四川大方建设工程有限公司（以下简称大方公司）与被告中铁十四局集团有限公司（以下简称十四局公司）建设工程施工合同纠纷一案，于2015年7月9日向本院起诉，本院受理后，依法由审判员杨行强独任审判，于2016年1月14日公开开庭进行了审理。原告大方公司之特别授权委托代理人邢振荣、被告十四局公司之特别授权委托代理人王乃领到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告大方公司诉称：2014年8月7日，原、被告签订《工程施工劳务合作合同》，原告承担位于四川省雅安市天全县雅康高速公路C10合同段项目的施工工作。合同签订后，原告组织员工进场施工完成了部分工作。2015年4月14日，双方签订了《解除工程施工劳务合作合同协议书》，约定同意解除《工程施工劳务合作合同书》中所有承包的施工劳务合作项目，工程关联文件及对本工程所签订的涉及到被告义务各项合同、还包括在执行中被告所担保的责任项目同时解除。双方确认被告应支付原告的工程款及保证金总额为14500000.27元，截止到起诉之日已付6519900元，仍欠7980100.27元。协议生效后，原告按约履行了退出移交工地等工作，但被告迟延付款至今仍欠7980100.27元未付，严重影响原告的资金周转，给原告带来了巨大的损失。为维护原告的合法权益，现原告请求：1、判决被告支付应付欠款7980100.27元；2、判决被告支付延期支付工程款产生的利息损失，从2015年4月30日至按欠款本金支付清之日止，按中国人民银行公布的人民币同期同档贷款基准利率4倍计算；3、判决被告赔偿损失250000元，该损失为原告因本诉讼所支付的律师费；4、判决被告承担本案的诉讼费用。
原告大方公司为支持自己主张的事实，提供了下列证据：
1、企业法人营业执照、机构代码证、税务登记证、安全生产许可证、开户许可证等复印件。拟证明原告的主体资格；
2、2015年4月14日签订的《解除工程施工劳务合作合同协议书》，拟证明双方签订合同的内容；
3、被告的企业信息，拟证明被告的登记注册情况。
被告十四局公司辩称：原告所述的事实属实，但被告方现一直未得到业主方拨款，这是被告一直未付款的原因。被告也一直积极凑款，在诉讼中于2015年12月11日主动支付原告250万元，现欠款只有5480100.27元。年关将近，被告现已被迫动用履约保证金支付工人工资，确实无力还款，力争在2016年7月前支付原告200万，余款在2016年9月31日前付清。原告的其他诉讼请求因无法律依据，被告不予认可。
被告无证据提交。
经质证，被告对原告提供的证据无异议。
本院针对原、被告举证、质证情况，认证如下：原告提供的证据因被告无异议，本院依法予以认定前述证据的合法性、真实性、关联性。
结合原、被告举证、质证及本院认证情况，经审理查明：被告十四局公司中标承建位于四川省雅安市天全县雅康高速公路C10合同段项目的建设工程，此后，被告将该工程的劳务转包给原告，并于2014年8月7日签订《工程施工劳务合作合同》，合同签订后，原告组织员工进场施工完成了部分工作。2015年4月14日，双方经协商签订了《解除工程施工劳务合作合同协议书》，该协议约定解除《工程施工劳务合作合同书》中所有承包的施工劳务合作项目，同时被告确认欠原告工程款及履约保证金等相关费用总额为14500000.27元，并约定在2015年4月30日前付清该款。协议生效后，原告按约履行了退出、移交工地等工作。截止2015年7月9日前，被告已付原告6519900元，尚欠7980100.27元未付，原告催收该款无果后遂于2015年7月9日向本院提起诉讼，提出前述请求。诉讼中，被告提出管辖权异议，经本院裁定驳回后，被告不服上诉于四川省雅安市中级人民法院。经该院裁定维持原裁定，并于2015年12月13日退回本案卷宗。
另查明，在诉讼中，被告于2015年12月11日支付原告250万元，被告实际尚欠原告5480100.27元，原、被告对此均无异议。
上述事实，有原、被告的陈述、原告提供的证据在案佐证，经庭审质证，本院依法予以认定。
本院认为：《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款规定，当事人协商一致，可以解除合同。原、被告均系具有相应资质条件的单位，双方在签订《工程施工劳务合作合同》后又签订的《解除工程施工劳务合作合同协议书》系其双方的真实意识表示，不为法律所禁止，以上协议合法、有效。双方应诚信、全面履行各自的义务。原告已经按约履行了退场、移交工地等义务，被告应当按约履行在2015年4月30日前付清所欠原告工程款及履约保证金等相关费用14500000.27元的义务。现原告要求被告给付所欠余款5480100.27元事实清楚，证据确实、充分，符合《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定，本院依法予以支持。被告以由于年关将近，被告现已动用履约保证金支付工人工资，确实无力还款的辩称理由因其不是拒付欠款的法律依据，故本院依法不予支持。原告请求从2015年4月30日至按欠款本金支付清之日止，按中国人民银行公布的人民币同期同档贷款基准利率4倍计算，其中250万元的利息计算至2015年12月10日。因双方对欠付工程价款利息计付标准在合同中并未约定，依照《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条的规定，上述利息按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息，故本院依法对其按4倍标准计算的请求不予支持。双方约定于2015年4月30日前付清，依照前述司法解释第十八条的规定，该利息应从2015年4月30日计算至工程价款付清为止，其中250万元计算至2015年12月10日。原告请求给付律师费25万元，因双方在合同中未约定，系原告为实现自身利益而积极支出的开支，并无法律规定应由被告承担，故本院依法不予支持。诉讼调解中，因双方在给付所欠工程价款的时间、方式方面意见分歧较大，致调解未果。据此，《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第九十三条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：
一、由被告中铁十四局集团有限公司于本判决生效之日起十日内向原告四川大方建设工程有限公司给付所欠工程价款以及履约保证金等相关费用总计5480100.27元；
二、由被告中铁十四局集团有限公司于本判决生效之日起十日内向原告四川大方建设工程有限公司给付欠付工程价款利息：其中250万元的利息按中国人民银行发布的同期同类贷款利率从2015年4月30日起计算至2015年12月10日；5480100.27元从2015年4月30日起按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算至欠付工程价款付清为止；
三、驳回原告四川大方建设工程有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费69411元，适用简易程序审理减半收取34706元，由被告中铁十四局集团有限公司承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省雅安市中级人民法院。
审判员 杨行强
二〇一六年一月十八日
书记员 周 玉
附法律规定：
《中华人民共和国合同法》
第四十四条第一款依法成立的合同，自成立时生效。
第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
第九十三条第一款当事人协商一致，可以解除合同。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
第十八条利息从应付工程价款之日给付。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。