广东省佛山市顺德区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）佛顺法民二初字第573号
原告佛山市名美轩家具实业有限公司，住所地佛山市顺德区。
法定代表人张冠基。
委托代理人冯耀忠，广东德业律师事务所律师。
委托代理人梁笑珠，广东德业律师事务所律师。
被告深圳广田装饰集团股份有限公司，住所地深圳市罗湖区沿河北路1003号京基东方。
法定代表人范志全。
委托代理人赵贤珍，该司员工。
被告佛山市顺德区摩登渥房产有限公司，住所地佛山市顺德区。
法定代表人陈培清。
委托代理人徐海，广东广信君达律师事务所律师。
原告佛山市名美轩家具实业有限公司诉被告深圳广田装饰集团股份有限公司（下简称广田公司）、佛山市顺德区摩登渥房产有限公司（下简称摩登渥公司）买卖合同纠纷一案，本院于2015年8月12日受理后，组成合议庭适用普通程序，于2016年1月6日公开开庭进行了审理。原告委托代理人冯耀忠、被告广田公司委托代理人赵贤珍、被告摩登渥公司委托代理人徐海到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，原告与被告广田公司、被告摩登渥公司于2014年12月4日签订了一份《龙ＸＸ美达酒店客房固装家具订购合同》，约定原告为被告广田公司、摩登渥公司供应一批固装家具，合同总价款为4968370元，被告广田公司、被告摩登渥公司对该货款的支付承担连带责任。被告摩登渥公司于合同签订之日起三天内向原告支付合同总金额的20%作为定金；原告做完订购产品，货到现场被告再向原告支付合同总金额的60%；固定家具到酒店现场安装完毕，支付至结算总金额的95%；余下5%作为质保金，一年后无息返还。若逾期支付货款，逾期每月应向原告支付合同总金额2%的违约金。合同签订后，被告摩登渥公司曾交付支票给原告用于支付定金，但该支票无法兑现。原告将支票原件交回给被告摩登渥公司。在签订合同后原告依合同的约定及清单上列明的品种、规格、数量进行生产并已完成清单上所列的家具。2015年1月3日经被告摩登渥公司派出的人员到现场进行清点，经核实无误，该人员在《龙ＸＸ美达酒店客户固装家具完成点收清单》上签名确认，原告已完成的家具货款金额为4968370元。原告多次要求被告提供场地进行家具安装，但被告并没有提供场地给原告进行安装。原告认为被告广田公司、被告摩登渥公司并没有依合同的约定向原告支付货款，其拖延付款的行为已构成违约，应按合同的约定支付违约金。原告多次向两被告催讨欠款，但两被告以各种理由予以拒绝。为维护原告的合法权益，原告向法院起诉，请求判令：一、两被告连带向原告支付货款4968370元及违约金（违约金从2014年12月7日起每月按合同总额2%计至清还完毕日止，暂计至2015年8月6日违约金为794939.20元）；二、本案的全部诉讼费用由两被告承担。
被告广田公司辩称，一、1.被告摩登渥公司是付款责任人，被告广田公司不承担付款义务。根据当事人签订的三方合同约定，被告广田公司未收到被告摩登渥公司支付的专款时不承担付款义务。根据三方合同第二款约定，被告摩登渥公司向被告广田公司支付货物对应款项，该款项专款专用，如被告广田公司收到专款后未向原告支付的，原告有权要求被告摩登渥公司支付，因此虽然约定连带责任，但结合本条的其他内容，此连带责任并非不分先后金额的连带责任，而是指被告广田公司收到专款后未向原告支付的，原告有权要求被告摩登渥公司支付。2.结合合同的实际履行情况，被告广田公司不承担付款义务，原告是被告摩登渥公司指定的供应商，双方关系密切，案涉工程只是为了配合被告摩登渥公司进行整体的质量管理，被告广田公司应被告摩登渥公司的要求才签署三方合同，合同也明确被告广田公司并不承担实际付款义务，仅作为其双方的付款通道，被告广田公司也未从三方合同得到任何收益，同时在实际履行过程中，有关三方合同的缔约、下单、支付定金及验收确认等情况都由被告摩登渥公司与原告直接接洽，完全未经被告广田公司。自被告广田公司承接被告摩登渥公司发包的案涉工程以来，被告广田公司累计施工产值已达2100余万元，未收到被告摩登渥公司任何工程款，也没有收到被告摩登渥公司支付的相关案涉货物的专款。二、三方合同约定的付款条件不成就，原告要求支付全部货款及违约金的请求不应予以支持。1.三方合同约定的定金付款条件不成就，三方合同第二条第一款约定自签订合同之日起三日内向丙方支付合同总金额的20%作为定金，收到定金后才开始生产及计算交货期，在建筑工程施工过程中相关工序的安排有先后顺序，因此一般以定金形式作为正式下单及货期的开始约定，这是建筑行业的惯例。但是原告在未收到定金及定金条件成就前就开始生产产品，根据合同法第四十五条的规定应视为付款条件不成就。2.三方合同约定的进度款付款条件未成就，三方合同第二条第二款约定丙方做完订购产品或到现场再另外向丙方支付合同总金额的60%，原告虽主张已生产成品，但成品一直未运到项目现场，即未符合进度款支付基本前提条件。况且在实际履行过程中，除了要求货到现场，还需要经合格产品签收、验收等情况才能最终判定是否应当支付相应的进度款，因此根据合同履行的实际情况未达到进度款支付条件。综上，请求驳回原告的所有诉讼请求。
被告摩登渥公司辩称，1、合同约定的付款条件未成就，被告摩登渥公司有权拒绝原告的支付请求。关于付款条件未成就的意见与被告广田公司答辩意见一致。2、在原告尚未完成全部的生产任务，且没有提供货物及安装，原告要求支付全部合同价款，有违公平合理及等价有偿的法律原则。至2015年1月3日原告尚未生产E型房的全部家具及G型单床房的部分家具，经被告摩登渥公司统计原告已生产的家具货值共3904876元，另外根据合同约定合同总价款包含全部货物的价款，10%的安装费及8%的税费，被告摩登渥公司认为在原告并未完成全部货物的生产，也没有提供货物的安装、运输等服务的情况下，无法排除原告在今后合同履行中可能存在的产品交付、产品质量等违约行为，在此情况下原告要两被告全额支付价款，有违公平合理及等价有偿的法律原则。按照合同第一条第二款的约定，在涉及产品具体安装过程中可能存在增减、变动，需以实际交付数量为准，原告并没有将合同标的交付给被告，导致无法结算，原告要求支付合同价款缺乏合同依据。3、原告要求自2014年10月7日起按每月2%的标准支付逾期违约金缺乏事实及法律依据。被告摩登渥公司在2015年1月3日对原告部分生产产品数量进行确认，此后原告并未及时生产，依据合同第五条第一款的约定，被告有权因为土建、安装等因素，而要求顺延交货、安装，在原告并没有收到被告定金的情况下，并且明知场地不具备施工条件下进行生产，其行为无疑会使其经济损失进一步扩大，对此扩大的损失被告不承担赔偿责任。另外，合同约定逾期支付货款按每月2%的标准支付违约金，但该违约金标准远超原告的实际经济损失，且原告也未提供经济损失的任何证据，依据合同法的相关规定，请求法院根据具体情况予以调整。4、被告摩登渥公司同意继续履行合同，尽快提供符合施工条件的现场，为双方履行合同创造有利条件。
原告在诉讼中提供的证据以及两被告的质证意见如下：
1.原告营业执照、组织机构代码证复印件各1份，两被告工商企业信息资料打印件各1份，证明原、被告的诉讼主体资格。
两被告没有异议。
2.龙ＸＸ美达酒店客房固装家具订购合同、龙ＸＸ美达酒店客房固装家具报价清单各1份，证明原告与被告广田公司、被告摩登渥公司于2014年12月4日签订一份合同，约定被告广田公司、被告摩登渥公司向原告订购固装家具一批，合同总金额为4968370元，并约定付款方式及时间。合同第三条约定被告广田公司、被告摩登渥公司对涉案货款承担连带责任。合同第六条约定，被告广田公司、被告摩登渥公司未按时支付货款视为违约，逾期支付货款的，逾期每月应向原告支付合同金额的2%的违约金。因此，原告要求被告广田公司、被告摩登渥公司支付货款及违约金是合法、合理的。
被告广田公司质证认为，对该组证据的真实性没有异议，对证明内容有异议。被告广田公司认为合同约定了专款专用，连带责任仅是指当被告广田公司收到专款不付款时，原告有权要求被告摩登渥公司付款。
被告摩登渥公司质证认为，对该组证据的真实性、合法性没有异议，对关联性有异议，订购合同第二条第1款明确约定原告需在收到定金后才安排生产，计算货期，但原告在没有收到被告摩登渥公司支付定金的情况下进行生产，因此被告摩登渥公司认为原告按合同约定是不应进行生产的。对此所导致的经济损失，被告摩登渥公司不承担赔偿责任。货款的支付前提条件未成就，被告摩登渥公司有权拒绝支付。关于报价清单中明确了合同价款的构成包括货值10%的安装费及8%的税费。
3.龙ＸＸ美达酒店客房固装家具完成点收清单1份，证明原告在签订涉案合同后，依据合同的约定完成涉案的订制家具生产，并由被告摩登渥公司的总经理赖远锋进行现场清点，确认原告已按合同的约定完成了订制家具生产。故被告广田公司、被告摩登渥公司应按合同的约定向原告支付货款。
被告广田公司质证认为，对该证据的真实性、合法性、关联性不予确认。对于被告摩登渥公司的单方行为被告广田公司不予认可。
被告摩登渥公司质证认为，对该证据的真实性、合法性没有异议，对证明内容有异议。从赖远锋就原告生产的固装家具清点来看，原告至今未完成G型单床房部分固装家具以及E型房复式楼固装家具，经统计原告生产的固装家具货值为3904876元。另外，原告并没有向被告摩登渥公司交付上述已生产产品，原告也未提交上述产品的所有权，原告要求被告按全部货值支付合同价款没有法律及事实依据。
4.中国农业银行支票1份、中国农业银行支票复印件2份，证明被告摩登渥公司曾于2015年3月31日、2015年4月30日开具两张支票给原告用于支付定金，但是该两张支票无法兑现，原告已将支票原件退还给被告摩登渥公司，被告摩登渥公司又于2015年5月31日开具1张支票给原告，但是在原告收到支票并背书给案外人后，被告摩登渥公司告知原告该支票的账户余额不足，不能到银行兑现，故原告从案外人处取回支票，并将支票保留。
被告广田公司质证认为，对该组证据的关联性无法确认，该证据恰好证明原告明知被告摩登渥公司不具备付款能力，合同约定的付款条件不成就。
被告摩登渥公司质证认为，对该证据的真实性、合法性予以确认，对关联性不予确认。该三张支票恰好证明被告摩登渥公司确未支付合同履行的定金，不具备合同履行的前提条件。
被告广田公司在诉讼中提供的证据以及原告、被告摩登渥公司的质证意见如下：
1.顺德龙江国际华美达广场酒店（客房部分）室内装饰工程施工合同1份，证明被告广田公司承接被告摩登渥公司的工程是合法有效，被告摩登渥项目代表人是何应祥，其他人不具有相应项目权限。
被告摩登渥公司质证认为，对该组证据的真实性、合法性予以确认，对关联性不予确认。
原告质证认为，对该组证据的真实性不予确认，该证据是由被告广田公司、摩登渥公司自行签订的，对关联性不予确认，该证据与本案无关。
2.工程量清单1份，证明原告所要供应的材料为被告摩登渥公司指定，在实际履行中被告广田公司也未收到任何原告供应的木饰面材料。
原告质证认为，对该组证据的真实性不予确认，该证据是由被告广田公司、摩登渥公司自行签订的，对关联性不予确认，该证据与本案无关。
被告摩登渥公司质证认为，对该组证据的真实性、合法性予以确认，对关联性不予确认。
3.在建项目进度确认函1份，证明被告摩登渥公司已确认被告广田公司完成的工程进度，且完成工程量不含原告要供应的固装家具等材料。
原告质证认为，对该组证据的真实性不予确认，该证据是由被告广田公司、摩登渥公司自行签订的，对关联性不予确认，该证据与本案无关。
被告摩登渥公司质证认为，对该组证据的真实性、合法性予以确认，对关联性不予确认。
4.进度款申请书、工程申请意见表、工程联系函各1份，证明被告摩登渥公司至今未按施工合同约定向被告广田公司支付任何工程款及材料款，被告广田公司不具备任何向原告支付材料款的条件。
原告质证认为，对该组证据的真实性不予确认，该证据是由被告广田公司、被告摩登渥公司自行签订的，对关联性不予确认，该证据与本案无关。
被告摩登渥公司质证认为，对该组证据的真实性、合法性予以确认，对关联性不予确认。
被告摩登渥公司在诉讼中没有提供证据。
经庭审质证、辩证，本院对原被告所提供的证据作出如下认定：
对原告所提供的证据：证据1，两被告对其真实性及证明内容均无异议，本院予以采信。证据2，两被告对其真实性均无异议，本院予以确认其真实性，该合同是三方真实的意思表示，应作为约束原被告权利义务的主要依据。证据3，因清点人员赖远锋为被告摩登渥公司员工，被告摩登渥公司对该组证据的真实性无异议，赖远锋的行为应确认为代表被告的职务行为；从赖远锋确认的点收清单记载的内容，结合原被告的陈述，本院确认G型单床房部分尚余12套（序号1-9）没完成、E型房复式楼固装家具没完成。证据4，该组支票为被告摩登渥公司所开具，被告摩登渥公司对其真实性无异议，本院予以确认；但被告摩登渥公司主张支票账户上没钱就证明不具备合同履行的前提，明显属于狡辩，本院不予采信。
对被告广田公司所提供的证据1、2、3、4，均是两被告之间所签订的合同材料，被告摩登渥公司对其真实性无异议，本院予以确认，但该证据材料仅在两被告之间产生约束力。
庭审后对本案事实作出如下认定：
2014年12月4日，原告作为丙方、被告广田公司作为乙方、被告摩登渥公司作为甲方，三方签订一份《龙ＸＸ美达酒店客房固装家具订购合同》（附件为龙ＸＸ美达酒店客房固装家具报价清单），主要约定甲乙双方向丙方购买固装家具一批，经三方协商一致，达成如下协议：一、家具名称、规格型号、数量、材料及金额（详见合同附件、合同总金额（含安装、税金）：4968370元；涉及到以上产品有增减或变动的部分，最终以实际交货数量进行结算，单价按合同附件规定的单价执行。二、付款进度。1、第一次付款：从签定合同之日起三天内，向丙方支付合同总金额的20%作为定金，收到定金后丙方开始安排生产，计算生产交货期。2、第二次付款：丙方做完订购产品，货到现场再另外向丙方支付合同总金额的60%（即第一次和第二次所付的进度款达到合同总金额的80%）。收到款项后，丙方派人进行安装。3、第三次付款：固装家具到酒店现场安装完毕，经验收合格后，工程款支付至结算总金额的95%，余下5%作为质保金（质保金不计利息，安装完毕期满1年后返还）。三、支付方式。l、甲乙双方对本合同货款的支付承担连带责任，甲方应督促乙方遵守合同约定，按时支付进度款。乙方不能按时支付进度款的，丙方有权要求甲方直接进行货款支付。2、为保障合同的有效履行，甲方向乙方支付的固装家具的款项，实行专款专用，乙方应及时向丙方进行支付。乙方不予支付的，丙方有权要求甲方直接进行货款支付。甲方支付货款后，有权向乙方进行追偿，或停止支付乙方的装修款项。四、家具的质量标准、验收方法和要求及处理方法。l、本合同家具的质量按现行《中华人民共和国家具行业标准》执行。2、丙方须按甲乙双方的订购要求、质量要求进行生产，最终按确认的样板或图纸作为质量验收标准。五、交货期限、地点和方式。l、甲乙双方所订家具在丙方收到定金后60个工作日内生产完毕交货，甲乙双方应协助丙方进场安装，在2015年1月15日前安装完毕。但因土建、装修进度或未完工，图纸、色板确认不及时，无电或因其它原因影响到丙方无法正常安装的，合同中的交货、安装期限顺延，丙方不承担延期交货、安装的法律责任，并有权按照合同约定要求甲乙双方支付货款。2、本合同所订家具的运输费用由丙方负责。3、为确保按时完成安装，乙方应及时配合丙方进行现场家具尺寸测量，安装后的收口、安装扫尾等协调工作。免费提供现场用电，家具上楼搬运所用的吊篓、电梯等工具。六、违约责任。l、甲乙双方违反合同约定，未按时支付货款视为违约。逾期支付货款，逾期每月应向丙方支付合同总金额的2%的违约金，按时间、天数进行累计计算。经多次催款，甲乙双方不按进度付款，丙方有权停止交货，停止安装，甚至有权拆除已交付、安装的家具产品，一切后果由甲乙双方负责，与丙方无关。2、丙方不能以任何无正当理由停止生产和安装，如因丙方原因造成甲乙双方损失，丙方应承担每月按2%的赔偿责任，但甲乙双方未能按期支付货款或甲乙双方其它原因的，丙方有权停止生产和安装，一切后果由甲乙双方负责，丙方不承担违约责任。七、质量保证。1、丙方保证所提供本合同之产品，保修期限为两年，保修期自合同家具安装完毕之日起计算。2、质保期内，产品本身如有质量问题，丙方将负责采取必要的维修等补救措施，维修费用丙方自行承担。如因丙方未能及时维修，甲乙双方有权外请人员维修，维修费用由丙方承担，费用从保质金中扣除，因甲乙双方原因导致产品损坏的，材料费、维修人工费由甲乙双方自行负责，也可以通知丙方协助进行处理，但由甲乙双方向丙方支付材料费、维修人工费等相关费用。……
上述《龙ＸＸ美达酒店客房固装家具订购合同》签订后，被告摩登渥公司曾开具出票时间为2015年3月31日（金额20万元）、2015年4月30日（金额40万元）、2015年5月31日（金额40万元）的支票给原告用以支付家具款，但上述支票均因账户余额不足不能兑现。
2015年1月3日，经原告与被告摩登渥公司双方清点，被告摩登渥公司业务人员赖远锋签认一份《龙ＸＸ美达酒店客房固装家具完成点收清单》，确认原告应完成酒店客房固装家具生产总金额为4968370元，但尚余部分没完成，具体为G型单床房12套（序号1-9部分）、E型房复式楼固装家具，未完成部分的总价款累计为305607元（152976元＋152631元）。
签认《龙ＸＸ美达酒店客房固装家具完成点收清单》后，因被告一直分文未付，原告并未将上述点收清单中已完成组合拼装的家具到龙ＸＸ美达酒店客房进行现场安装；点收清单中部分没完成组合拼装的也没有继续进行加工拼装。
本院认为，原被告双方所签订的《龙ＸＸ美达酒店客房固装家具订购合同》（含附件）是当事人真实的意思表示，双方应按约定全面履行自身义务。原告按约定时间分批完成案涉客房固装家具但两被告至今分文未付，应承担相应的违约责任，包括向原告支付已完成家具的价款以及支付相应的违约金。对已完成家具的总量，本院以《龙ＸＸ美达酒店客房固装家具完成点收清单》被告摩登渥公司确认的已完成数量为准，原告主张已完成总金额为4968370元，缺乏依据，本院不予采信。对原被告双方在合同中约定的“……逾期支付货款，每月应支付合同总金额的2%的违约金……”，因该违约金约定标准没有明显过高，而两被告至今分文未付，根据合同意思自治原则和结合本案的实际，本院对上述违约金约定予以采纳。至于案涉客房固装家具应否继续交付安装或完善其他工序，不属于本案处理的范畴，而两被告也没有就此提起反诉。综上，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：
一、被告深圳广田装饰集团股份有限公司、佛山市顺德区摩登渥房产有限公司应于本判决发生法律效力之日起五日内，连带向原告佛山市名美轩家具实业有限公司支付货款4662763元及违约金（以4968370元为本金，从2014年12月7日起，按月2%计至还款日止）；
二、驳回佛山市名美轩家具实业有限公司的其他诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费52143.16元，由两被告负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。
审 判 长 欧阳玉琼
人民陪审员 孔 梓 君
人民陪审员 梁 楚 欣
二〇一六年二月五日
书 记 员 杨 韵 纳
第15页共15页