广东省广州市中级人民法院
民 事 判 决 书
(2015)穗中法民五终字第3000号
上诉人(原审原告)：周建忠，男,1969年12月25日出生,汉族，住江西省乐平市洎阳街道办事处何家台**号。
委托代理人:方明，广东正善律师事务所律师。
委托代理人：汤伟棠，广东正善律师事务所实习人员。
上诉人(原审被告):汤浩发，男,1966年9月2日出生,汉族，住广州市花都区炭步镇石湖村十四队村中东路*号之五。
委托代理人：李院锋、马艳华，均系广东古谷律师事务所律师。
上诉人(原审被告):陈华柱，男,1983年9月16日出生,汉族，身份证住址：湛江市霞山区人民大道***号***房，现住广州市番禺区大石镇新月明珠花园*座****房。
委托代理人：欧永生，广东沁森律师事务所律师。
上诉人(原审被告):陈康贵，男,1957年3月19日出生,汉族，住湛江市坡头区乾塘镇上高村*号。
委托代理人：欧永生，广东沁森律师事务所律师。
上诉人(原审被告):罗国明,男,1954年12月8日出生,汉族，住广州市花都区新华街商南街**号。
委托代理人：曾志宏，广东科杨律师事务所律师。
被上诉人(原审被告):广州市盈正酒店投资管理有限公司，住所地广州市花都区。
法定代表人：汤浩发。
被上诉人(原审被告):广州市花都区钟村经济合作社,住所地广州市花都区。
法定代表人：钟维铰，社长。
委托代理人：侯承超，广州市花都区新华街法律服务所职员。
被上诉人(原审被告):广州市花都城镇建设开发有限公司，住所地广州市花都区。
法定代表人：梁丽甜。
委托代理人：万广平，北京德恒（广州）律师事务所律师。
上诉人周建忠因与上诉人汤浩发、陈华柱、陈某乙、罗国明，被上诉人广州市盈正酒店投资管理有限公司(以下简称盈正公司)、广州市花都区新华街新街村钟村经济合作社(以下简称钟村社)、广州市花都城镇建设开发有限公司(以下简称城建公司)房屋买卖合同纠纷一案，不服广州市花都区人民法院(2014)穗花法民三初字第307号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。
原审法院经审理查明：陈某乙与陈华柱系父子关系。盈正公司为自然人独资有限责任公司，法定代表人为汤浩发，注册资本600000元，营业期限为2012年5月28日至长期，由汤浩发任公司执行董事兼经理，陈华柱任公司监事。原审诉讼中，钟某社的社长由钟梓冠变更为钟维铰。
涉案项目位于广州市花都区新华街新街大道东加油站旁，对外销售名称为花季国际酒店项目。涉案项目所在地的土地使用权人为城建公司和钟某社，登记日期为2011年3月22日，地号：0202500，产权证号：721876，土地权属性质为国有土地，实际用途为住宅用地，批准用地面积为6578.31平方米，由于确权分割出宗地面积1342.63平方米，已办理房地产权证，剩余用地面积5232.68平方米。
1992年8月31日，钟某社（甲方）与香港美崇有限公司（乙方）签订《合作开发自留地协议》，协议约定：甲方提供基建用地土名牛井根，面积约2000平方米。乙方负责全部的基建工程投资费用，包括报建费，三通一平费，勘测设计费，建筑管理费，税收、水电报装安装费，以及产权证手续费等费用。3、综合楼宇产权分配：（1）每幢楼宇一、二层建筑面积产权归甲方所有，三至七层建筑面积产权归乙方所有。八、九层如每幢楼宇相隔的间距不超出16米内，以城建部门准许建设的情况下八、九层建筑面积归乙方所有。如每幢楼宇相隔的间距超出16米，甲方在八九层建筑面积要回七分之二的建筑面积，产权归甲方所有。二、甲方负责与义务：1、甲方负责提供土地使用，以及有关土地使用证明、文件、并可以协助乙方到城建部门、国土部门办理该建筑用地有关资料和划出红线平面规划图等工作。但一切费用全由乙方负责支付。协议书还对其它事项进行了约定。协议尾部落款乙方代表签名为罗国明。当时的广州市花都区新华镇农村承包合同管理处进行了鉴证，鉴证书字号为（92）新农承合鉴字第453号。
1992年11月23日，香港美崇公司（甲方）与花县城镇建设开发公司（现城建公司，乙方）签订《关于合作经营商品房的协议》，该协议约定如下：甲方与钟某社合作开发该经济社的自留建设用地。现以于1992年8月30日签订了《合作开发自留地协议》，有鉴于国内和本地区的有关房地产开发销售的政策，经甲乙双方协商决定，由甲乙双方合作经营，投资建设商住综合楼，除首二层建成后产权归钟村社作商业用房外，其余三层以上由甲乙双方合作建成商品公寓住宅向社会销售。为明确甲乙双方的权利和义务，特订立如下协议：一、提供建设用地责任：1、建设用地的有关合法用地文件由甲方联系钟某社提供，报建手续由甲乙双方会同钟某社至城建管理部门办理。报建的有关手续费用由甲方负责，乙方不负责该费用的投资。2、建设用地的使用权划分，原则上钟某社及商品住宅各自所占建筑面积为比例进行划分使用权。并由乙方会同钟某社至土地主管部门办理用地划分“使用权证”。但有关的费用乙方不负担，由钟某社与甲方另行商定负责比例共同负担。二、建设投资责任：1、本商住综合楼的投资由甲方全部负责，项目包括：建设费有关设备安装费、水电报装负荷费、勘测设计费、市政费、公某、开发费、建设场地“三通一平”费。乙方不负责该费用的投资。……三、商品房销售责任2、乙方销售商品房只收取总销售额的2%的费用，有关的税费由乙方代缴。但在商品房销售过程中，乙方每售出一个单元的住宅，按每平方米先行提留170元的有关税费的费用，到本工程竣工交付使用后15天内按账面重新计算，多除少补，除乙方提留的170元/平方米外，其余款额全数汇予甲方指定账户。如预售价为70%，乙方应同时按170元/平方米的70%提留。……六、因本合同综合楼具有甲乙双方及钟某社的三方利益，因此，本协议订立后，应由钟某社作为协议鉴证方，保证本工程顺利、合理、完满的实现。七、本协议书自甲乙双方法人代表签名及鉴证方法人代表签名并加盖公章后即生效，至本协议各条文均以实现后同时终止，上述协议甲乙双方不得违约，否则遵约方可向违约方提出有关违约补偿。
2010年8月15日，陈某乙（甲方）与罗国明（乙方）签订《合作开发房地产协议书》，协议书约定如下：乙方将位于广州市花都区新华街新街大道东侧中川加油站往南地块（编号CB1204003）之北面地块（以下简称该地块）提供给甲乙双方合作进行房地产开发。第一条双方共同确认如下事实：1、该地块现在的状况为：村经济发展用地与花都区新华城镇开发公司共同开发的商住用地，该地块补缴国有土地出让金后可申请办理国有土地使用权证。2、属于乙方的该地块不作价出资，仅为提供土地使用权作为双方合作的基础。所有前期投资（该项目收益前）均由甲方负责出资，该项目所经营的一切收入收益先归还甲方所有投入和该项目所有支出后再按甲方占51%，乙方占49%的比例进行利润分配。第二条项目名称、经营模式、用地面积：1、在该地上拟开发的建设项目名称为正华苑（暂定）（以下简称“该项目”）。2、经营模式为房地产开发与经营。3、该项目占地面积原规划约为6600平方米（具体以最新红某、土地使用证为准），土地性质为商住用地，用地文件以《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》和最新的容积率为依据。但扣除原已开发面积，尽量把余下面积划至北面地块，即合作之地块。第三条、合作开发方式：1、甲乙双方同意挂靠新华区新华城镇开发公司（以下简称开发公司）开发该项目。并成立项目管理与经营部门（暂定为花都区正华建材装饰工程经营部）（以下简称经营部），该经营部甲方占51%，乙方占49%，即甲方为法人代表。2、由经营部负责办理该项目的土地补偿金、土地补偿金的滞纳金、拆迁、围墙、立项、规划、设计、报建、监理、预售许可证、销售、售后服务、工程验收、大确权、房地产权证等开发经营手续，甲方负责办理该项目的工程施工、配套设施建设等相关事项，但双方对彼此负责的工作均有监督和建议权。特别说明：原有建筑物除土地补偿金及滞纳金外，其它一切税、费及费用均与合作无关。3、该项目（即北面地块）前期只有土地补偿金及补偿金的滞纳金约291万元和现有临建拆迁约30万元两项，其它非该项目费用一律不在内。4、该项目所得销售金额应优先归还甲方投入的全部开发资金，在未全额向甲方归还全部开发资金前，双方不得对该项目销售利润进行分配。销售金额扣除归还甲方全部投入和全部开发资金后的余款按甲方占51%、乙方占49%的比例进行分配；如亏损，双方亦按此比例分担风险。5、该项目开发完成后，如有无法进行产权转移、亦不属于业主共有的地上构筑物或设施设备（如车位、人防车库、会所、运动场所等）亦按甲方占51%、乙方占49%的比例进行分配，各自取得其使用权。6、该项目所建商品房领取《商品房预售许可证》后，甲方有权在任何时候要求将价值约等于甲方全部投资额的商品房转移到甲方名下，对此，乙方没有异议并同意合力配合办理相关手续，办理该等商品登记及产权证的相关税、费则由甲方自行承担。7、该项目开发完成后，按甲乙双方共同确认的销售价格进行商品房的销售，任何一方不得擅作主张。……。9、双方为开发该项目，同意成立专门的经营部，……经营部的工作地点由乙方负责提供（免租金），装修费用由经营部支出。以后该项目与销售（租赁）完成后，即经营部取消后亦无偿归还乙方。但活动家私机电设备除外。第四条账务管理：1、甲乙双方成立（经营部）后，在指定的银行开设独立核算账户。有关该项目的资金划拨、账务处理等由甲乙双方按房地产行业财务会计制度设项目管理细则实施。2、该项目财务经理及出纳由甲方指派，乙方可指派一名会计参与财务部的工作。并且所有收、支的票据均须由甲、乙双方签认。3、独立核算账户专款专用，该账户内的所有款项由甲乙双方支配，该账户必须同时加盖公司的财务专用章、甲方指定的私章、乙方指定的私章方可支取款项。双方确认，该项目收益前的所有支出的款项，均为甲方向该项目投入的前期开发资金。4、该项目采用独立核算，甲、乙双方非该项目的债权债务与该项目无关，由甲、乙双方各自负责属于自己的非该项目的债权债务。第五条违约责任：1、乙方应确保该地块权益清晰，乙方保证对该地块拥有无可争议的所有权、无任何征地补偿等遗留问题、无与第三人的债务纠纷和抵押担保，否则，乙方应负责妥善处理上述问题，由此产生的任何一切费用由乙方承担，乙方不得将此等费用视为开发资金要求甲方支付。2、本协议签订后，如甲方已投入相关费用，但甲方用以合作的该地块因各种原因无法进行房地产项目开发的，甲方有权解除本合同，甲方解除本合同后，乙方应向甲方返还全部投入的费用。该协议书还对其它事项进行了约定。
2011年8月3日，城建公司（甲方）与罗国明（乙方）、陈某乙（乙方）签订《挂靠开发房地产合同补充协议》。该补充协议约定如下：一、房地产开发项目情况：开发项目（以下简称本项目）位于广州市花都区新华街大道东土地【国有土地使用证号为花国用（2011）第721876号】新兴大厦（明辉楼）北面约2350平方米之地块（具体位置详见附件之红某）上，计划兴建商品住宅。二、挂靠开发形式：1、因乙方没有房地产开发资质，甲方同意乙方挂靠甲方开发本项目、对外销售商品房、办理房地产初始登记、聘请物业管理公司等。甲方不承担本项目的任何开发建设费用（包括土地出让金、市政公建费、三通一平费、地质勘探费、规划设计费、建筑施工费、室内外水电负荷报装和安装费、商品房销售前后应缴的各种税费等）及盈亏，所有开发建设费用及盈亏、开发销售过程中须办理的一切手续及事项均由乙方承担，而甲方应全程负责提供相关证照、加盖公章、人员协助等便利条件，同时甲方有权向乙方收取挂靠管理费。2、乙方选择的工程建设、配套设施建设等的施工单位均须具备合法的施工资质，相关建筑施工合同以甲方的名义与施工单位签订，但合同履行及所发生的一切费用、合同责任由乙方承担。3、合作过程中，由甲方指派一名技术人员完成相关的联系、协调、文书传递、盖章等协助事宜并会同乙方进行本项目开发过程中的技术、质量监督。4、如本项目开发过程中，因资金关系需要对建设用地、地上建筑物进行抵押贷款的，甲方应积极协助办理相关手续，不得影响本项目的开发进度。5、甲方承诺合作过程中，需要甲方配合提供相关证照、签订相关合同、办理相关手续、加盖公章等事项的，甲方均以最高效的方式进行积极配合并提供便利。如因甲方怠于履行协助义务导致按揭贷款不能及时获得、产生逾期交房违约金、产生逾期办证违约金、工程进度受阻等后果的，甲方应承担相应的损失赔偿责任。6、除本合同约定的挂靠管理费外，甲方不得再以任何名义向乙方收取其它费用，甲方也不享有本项目开发的任何利益。三、双方的其它权利义务：……3、关于挂靠管理费及税费：（1）原由罗国明单独出资兴建的商品房按原合同执行。（2）本协议签订后新报建部分的商品房，甲方按所销售商品房建筑面积30元/平方米的标准向乙方收取挂靠管理费（最终按确权或商品房测量成果报告中的建筑面积进行结算并多退少补）。（3）商品房销售所产生的税费由甲方代缴。在商品房销售过程中，每售出一个单元的商品房，甲方按购房成交价的15%先行提留税费，然后甲乙双方每个季度进行一次税费结算并多退少补。（4）如本项目的商品房直接过户到乙方名下，则甲方应配合办理相关手续，且甲方仍有权按该商品房建筑面积30元/平方米的标准向乙方收取挂靠管理费（最终按确权或商品房测量成果报告中的建筑面积进行结算并多退少补），相关税费按本协议第三条第3、（3）项的约定执行。4、本项目开发完成后，如有无法进行产权转移、亦不属于业主共有的地上构筑物或设施设备（如车位、会所、运动场所等），该等地上的构筑物或设施设备的所有权、使用权均归予乙方，甲方对此没有所有权、使用权，但甲方应积极配合乙方行使所有权、使用权及收益权，且甲方不能因此向乙方收取任何费用。5、甲方如存在债务纠纷，概不能侵犯到本项目及开发过程中的任何权益，否则，造成乙方损失的，甲方应按实向乙方进行赔偿。五、其它约定：1、本协议经双方签署或盖章即生效，至本协议约定事项全部完成时失效。2、本协议履行过程中如发生争议的，双方应本着友好协商的精神解决，无法协商解决的，任何一方均可向本项目所在地人民法院起诉。3、本协议与甲方与罗国明签订的合作开发原合同共同执行，如有抵触条款，均以本补充协议的约定为准。4、本协议中的罗国明和陈某乙此前关于开发本项目签订有《合作开发房地产协议书》，本协议中乙方的权利义务在罗国明和陈某乙内部则按该《合作开发房地产协议书》的约定为准并各自享有及承担。
2012年5月28日，盈正公司成立。
2013年6月18日，盈正公司（甲方）与周建忠（乙方）签订《花季国际酒店合作经营合同》，合同约定如下：甲乙双方经充分协商，在平等、互利、自愿的前提下合作，双方均清楚了解本合同下酒店的状况及土地的法律性质，完全自愿履行本合同条款所设定的权利义务。本合同为内部共同参与出资、经营、收益的合作合同，所谓内部是指“自愿共同合作所组成的集合”。一、合作经营的酒店项目：甲乙双方合作经营的酒店项目是位于广州市花都区新华街新街大道东的“花季国际酒店”项目，该酒店项目由甲方预先垫资建设，乙方享有在合同约定时间内合法的占有权、使用权、收益权、处分权(以下统称所有权)。……三、酒店合作经营方式：1、甲方先行垫资酒店的全部建设资金，乙方同意参与合作经营后，可选择合适的酒店套间并支付合作款。酒店项目工程由甲方统一管理实施，工程竣工后交付乙方使用。2、甲方确认乙方为选定的酒店套间的所有权人，所有权期限自签订本合同之日起至2063年7月29日止。续期按国家政策补交相关费用，按面积分摊缴费后继续使用。3、双方确认乙方取得酒店套间所有权的依据为持有本合同及付款收据。4、本合同约定的酒店套间所有权人主体资格经甲方书面同意后可变更为第三人，后第三人取代乙方成为该酒店套间的新所有权人，享有本合同项下的全部权利义务。双方同意变更酒店套间所有权人资格的手续费为每次人民币3000元，手续费由乙方或乙方指定的第三人向甲方支付，甲方予以备案留档。5、甲方为酒店项目的合法所有权人，乙方签署本合同并付款后获得的酒店套间是酒店项目中的一部分，甲方依据本合同和收据确认乙方对酒店套间的所有权，双方不再办理其他契证，乙方对此予以同意并确认。6、甲方保证乙方在合同期内对合作经营酒店套间的占有、使用、收益和处分权；如遇政府征地拆迁，乙方选定的酒店套间的拆迁补偿全额归乙方，其他补偿均归甲方。四、酒店套间的选定：1、乙方确定选择的酒店套间为花季国际酒店套间18层11号房，建筑面积约28.59㎡（已含分摊面积），该套间按套计算合作款总额为149059元。2、乙方支付给甲方的首期合作款49059元于2013年6月18日前付清，甲方出具收据予以确认。3、乙方支付给甲方的二期合作款50000元于2013年8月10日前付清，甲方出具收据予以确认。4、乙方支付给甲方的三期合作款人民币50000元于2013年11月28日前付清，甲方出具收据予以确认。五、酒店套间的交付：l、甲方定于2014年3月30日前完成酒店项目工程。工程完工后10天内甲方书面通知乙方领取钥匙并交接酒店套间(工程提前完成，甲方书面通知日期为准)。2、乙方应按甲方书面通知的时间会同甲方按照本合同第二条约定的建设标准到现场验收酒店套间。乙方超过甲方书面通知交接酒店套间的时间后10天内，仍没有依约会同甲方办理现场交接，视为乙方同意并认可甲方已按本合同约定标准交付使用，确认酒店套间合格，并承担该酒店套间的权利和义务。3、双方现场交接有不符合本合同约定标准之情形的，甲方承担完善和维修责任直至达到本合同约定的标准，甲方承担完善和维修责任的期间不视为甲方逾期向乙方交付酒店套间。六、违约责任：1、甲方没有履行本合同约定，逾期交付酒店套间3个月属违约，应承担违约责任，从超过3个月次日起每逾期一日，甲方应按乙方实际交付总额的万分之二向乙方支付违约金，违约金支付至甲方实际向乙方交付酒店套间之日止(甲方承担完善和维修责任的期间不计付违约金)。……七、特别约定：1、乙方清楚知晓合作经营酒店项目所在地块的登记使用权情况、用地性质、规划情况，乙方不得以要求办理产权契证为由引起任何纠纷。如果国家政策允许办理乙方酒店套间产权证的，甲方应协助乙方办理相关手续，所需一切费用则由乙方承担。2、酒店项目的公共广场、停车场、绿化区、屋顶、外墙、走廊等除乙方酒店套间外的空间使用权及相关权益、收益均归属甲方所有，乙方予以确认。……。合同还对其它事项进行了约定。钟某社作为见证人在该合同底部盖章。
合同签订后，周建忠按约向盈正公司支付了合作款99059元。
因涉案项目未取得规划报建手续，广州市城市管理综合执法局花都分局作出穗综花强拆字〔2013〕新东0004号《强制拆除违法建设决定书》，决定对花季国际酒店项目强制拆除。2013年10月31日，该局对涉案项目开始实施拆除。
原审另查明，陈华柱因涉嫌合同诈骗罪于2013年9月14日被广州市公安局花都区分局刑事拘留，同年9月30日经广州市花都区人民检察院以非法吸收公众存款罪批准逮捕，同日被逮捕。2014年6月30日经广州市花都区人民检察院决定取保候审。广州市花都区人民检察院于2014年8月12日作出《不起诉决定书》，决定对陈华柱不起诉。
周建忠于2014年1月24日，向原审法院提起诉讼称：盈正公司是自然人独资的有限责任公司，汤浩发是法定代表人和股东。钟村社和城建公司是位于广州市花都区新华街新街大道东（地号0202500）的土地使用权人。2012年6月18日，盈正公司与钟某社签订《花季国际酒店项目合作合同》，双方在该土地上合作开发“花季国际酒店”项目，后该酒店项目建成为十八层建筑物。在没有取得合法的报建、报批、销售许可等情况下，盈正公司与钟某社对外声称项目已办理合法手续，可办理房产证，公开向社会销售。在盈正公司与钟某社的故意欺瞒，虚假宣传的情况下，2013年6月18日，盈正公司（甲方）与我方（乙方）签订《花季国际酒店合作经营合同》，约定甲乙双方合作经营位于广州花都区新华街新街大道东的“花季国际酒店”项目，乙方确定选择的酒店套间为花季国际酒店套间18层11号房，合作款总额为149059元。双方并应相关的权利义务进行了约定，钟某社作为见证人在该合同上盖章确认。合同签订后，我方依约支付了合作款99059元。由于该酒店项目没有合法报建手续，广州市城市管理综合执法局花都分局作出《违法建设行政处理决定书》（穗综花违建设处字〔2012〕新东0015号）和《强制拆除违法建设决定书》（穗综花强拆字〔2013〕新东0004号），认定该酒店项目为违法建设并于2013年10月31日实施强制拆除。该酒店项目为违法建筑，且盈正公司没有取得预售许可证明，根据我国有关法律规定，我方与盈正公司签订的《花季国际酒店合作经营合同》应属无效，盈正公司应返还我方的合作款。同时，由于盈正公司无法交付酒店套间，根据《花季国际酒店合作经营合同》第六条第一款：甲方没有履行本合同约定，逾期交付酒店套间3个月属违约，应承担违约责任，从超过3个月次日起每逾期一日，甲方应按实际交付总额的万分之二向乙方支付违约金。因此，盈正公司应向我方支付违约金。根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，汤浩发作为盈正公司的法定代表人和股东，应对盈正公司的债务承担连带清偿责任。同时陈某乙、陈华柱、罗国明、钟某社、城建公司之间是合作开发关系，钟某社和城建公司是涉案土地的使用权人，故上述被告应对我方的损失承担连带责任。为此，请求法院判令：1、我方与盈正公司于2013年6月18日签订的《花季国际酒店合作经营合同》无效；2、上述七被告连带返还我方款项99059元及支付利息（利息自起诉之日起按中国人民银行同期同类贷款利率计某付之日止）；3、上述七被告连带支付我方违约金（违约金自起诉之日起按日万分之二计某付之日止）；4、本案诉讼费用由上述七被告承担。
汤浩发在原审中辩称：周建忠起诉我方没有理由，汤浩发并不是合同相对方也没有经济能力，汤浩发只是经不起高薪诱惑，对公司的注册资本运营方式不清楚，只是陈华柱的打工仔。请求驳回周建忠的诉讼请求。
钟某社在原审中辩称：周建忠的诉请没有合法的理由及依据，钟某社并没有与周建忠存在合同关系，钟某社没有收取周建忠等人的款项，也没有参与周建忠等人与盈正公司的经营，请求法院驳回周建忠对钟某社的所有诉讼请求。
城建公司在原审中辩称：我方并不是合同的相对方，不是适格的主体。在合同无效的前提下，违约金条款也不适用。在事实方面，城建公司只是被挂靠单位，是罗国明和钟某社没有开发资质，以城建公司的名义开发。罗国明没有支付挂靠费，因此挂靠合同没有实际没有履行。城建公司只是被挂靠的单位。后期花季酒店本身存在缺陷，所以城建公司也没有参与这个项目，也并非土地所有权人。
陈华柱、陈某乙在原审中共同辩称：1、我方不是适格的被告，陈华柱、陈某乙不是合同当事方，也与周建忠没有直接的关系。2、花季酒店合作经营合同不是房屋买卖合同，而是合作合同，周建忠的行为实际是投资行为。因政府行为，涉案项目被拆除，应由周建忠自行承担投资失利的后果。3、我方认为周建忠的诉讼请求，逻辑混乱，在诉讼请求第一项已经请求合同无效。但在诉讼请求第三项又要求违约金。
罗国明在原审中辩称：请求驳回周建忠的诉讼请求，我方没有参与花季酒店项目。在1992年8月份，罗国明的美崇公司与城建公司一起开发地块，后没有开发成功,在2010年与陈某乙签订合作开发协议书，前期资金由罗国明出资，2012年5月份，罗国明以城建公司名义申请花季酒店报建，因为广州北站的规划所以退案了。新的投资者入驻，即盈正公司。罗国明因为之前的退案就没有参与这个项目，也没有任何收益，其他事实理由与城建公司一致。
盈正公司在原审中经原审法院传唤未到庭应诉，亦未提交书面答辩意见。
原审诉讼中，陈华柱陈述：成立盈正公司的资金全部是由其出资的，汤浩发仅为挂名的法定代表人。
原审诉讼中，陈华柱确认：周建忠支付的合作款均由其收取。
原审诉讼中，钟村社陈述：涉案项目由钟村社与城建公司出地与罗国明合作开发，其与罗国明约定，涉案项目建成后，钟某社分配涉案项目一、二层。
原审法院依职权向广州市人民检察院调取汤浩发在公安机关所作询问笔录，其陈述：陈华柱用其名义去注册了盈正公司，由其挂名法定代表人。涉案项目权属于钟某社和罗国明，由陈华柱负责建设开发，涉案项目使用人为钟某社、罗国明、陈华柱，管理人为陈华柱，涉案项目所销售的合作款是陈华柱通过盈正公司收取；汤浩发成为盈正公司法定代表人之后，陈华柱每月向汤浩发支付5000元或10000元，汤浩发主要负责拿相关的资料找钟村社的社长钟梓冠加盖钟村社的公章，以及维护涉案项目在建设中的正常秩序；自2012年9月份开始，陈华柱开始以盈正公司名义与社会人员签订合作经营合同，并通过盈正公司收取合作款；自2012年3月14日开始，广州市城市管理综合执法局花都分局多次向涉案项目发出《责令限期整改通知书》，汤浩发对此知情，同时其将该决定转达陈华柱，但是涉案项目仍然继续建设。
原审法院依职权向广州市人民检察院调取城建公司法定代表人梁丽甜在公安机关所作询问笔录，其陈述：涉案土地权属人为罗国明和钟某社，由罗国明和钟某社挂靠城建公司开发，城建公司对涉案项目的开发并不清楚。
原审法院依职权向广州市人民检察院调取陈某乙在公安机关所作询问笔录，其陈述：其为涉案项目的带资建筑商。2010年底，其与罗国明协商合作开发涉案土地，由其缴交土地出让金及契税，取得涉案土地的国有土地使用权。涉案项目的建设工程全部由陈某乙一人出资，其与罗国明协商涉案项目建成后的一、二层归钟某社所有，三至十八层归罗国明所有，陈某乙负责通过后期销售收取合作款来抵扣投资款。陈某乙由于身体情况，将涉案项目的建设交由陈华柱负责。
原审法院依职权向广州市人民检察院调取陈华柱在公安机关所作询问笔录，其陈述：涉案土地使用权人为钟某社与罗国明。涉案项目的合作开发由罗国明与其父亲陈某乙协商，后由于陈某乙的身体原因，由其出资建设并负责涉案项目的建筑工程。涉案项目建成后，地下一层为停车场，首层与第二层作为商铺归钟某社所有，三层之上由罗国明与其所有。
原审法院依职权向广州市人民检察院调取罗国明在公安机关所作询问笔录，其陈述：涉案土地是罗国明挂靠城建公司开发建设的，其实际土地使用权人是罗国明与钟某社。1992年罗国明与案外人王某出资成立香港美崇有限公司，并由其与钟某社签订《合作开发自留地协议书》合作开发涉案土地内的2350平方米部分，至1998年建成两栋商住楼并交付使用。后由于资金问题，涉案土地剩余部分没有继续开发。1996年香港美崇有限公司解体后，法人代表人委托罗国明全权处理跟钟某社的合作开发项目，之后由罗国明个人出资承建该项目。2010年开始，罗国明与钟村社协商好由钟村社出地罗国明出资合作兴建涉案项目，钟某社要回第一层和第二层，其余归罗国明所有。2010年，罗国明将涉案项目开发建设权转包给陈某乙，由陈某乙出资建设涉案项目，建好后以不低于4000元/平方米的价格出售，由陈某乙负责销售，销售所得归陈某乙用以抵扣其开发建设涉案项目的投入资金，陈某乙收够建筑费后交回给罗国明销售。
经原审法院依法释明，周建忠表示：如果涉案合同无效，其不变更诉讼请求。
原审法院认为：《最高人民法院关于审理涉及国有土地使用权合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十五条规定：“合作开发房地产合同约定提供资金的当事人不承担经营风险，只分配固定数量房屋的，应当认定为房屋买卖合同。”周建忠与盈正公司签订的《花季国际酒店合作经营合同》中约定，周建忠只负责支付合作款后获得涉案项目固定套间的所有权，并不承担经营风险，因此周建忠与盈正公司签订的《花季国际酒店合作经营合同》应认定为房屋买卖合同。
《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款规定：“在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。”《中华人民共和国城市房地产管理法》第三十八条规定：“下列房地产，不得转让：……（六）未依法登记领取权属证书的；（七）法律、行政法规规定禁止转让的其他情形。”《中华人民共和国合同法》第五十二条规定：“有下列情形之一的，合同无效：(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(二)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;(三)以合法形式掩盖非法目的;(四)损害社会公共利益;(五)违反法律、行政法规的强制性规定。”涉案项目因未办理规划报建手续，被广州市城市管理综合执法局花都分局认定为违法建筑并依法予以拆除，周建忠与盈正公司签订的《花季国际酒店项目合作合同》违反上述法律强制性规定，根据《中华人民共和国合同法》第五十二条规定，该合同无效。故周建忠要求确认周建忠与盈正公司于2013年6月18日签订的《花季国际酒店合作经营合同》无效的诉讼请求，于法有据，予以支持。
《中华人民共和国合同法》第五十八条规定：“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。”因周建忠与盈正公司签订的《花季国际酒店合作经营合同》无效，根据上述法律规定，盈正公司应当返还周建忠支付的购房款，故周建忠要求盈正公司返还合作款99059元的诉讼请求有理，予以支持。
周建忠主张钟某社对返还合作款承担连带责任，原审法院认为，《最高人民法院关于审理涉及国有土地使用权合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条规定：“合作开发房地产合同约定提供土地使用权的当事人不承担经营风险，只收取固定利益的，应当认定为土地使用权转让合同。”本案中，根据钟某社、汤浩发、陈某乙、陈华柱、罗国明、城建公司的法定代表人梁丽甜的陈述，可以认定钟某社作为涉案土地使用权人，并未参与涉案项目的开发建设，根据其与罗国明的约定，在涉案项目建成后其可以分配一、二层，不承担经营风险。故根据上述规定，钟某社与罗国明之间关于涉案项目的合作开发的约定应认定为土地使用权转让合同。因此，周建忠要求钟某社对返还合作款承担连带责任的诉讼请求，于法无据，不予支持。
《中华人民共和国公司法》第六十三条规定：“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。”盈正公司作为汤浩发个人独资的自然人独资公司，汤浩发对周建忠与盈正公司之间签订《花季国际酒店合作经营合同》及合作款支付情况知情，且不能证明公司财产独立于其个人财产，依法应当对盈正公司的上述债务承担连带责任。而陈华柱作为盈正公司的实际出资人及合作款收取人亦应当对上述债务承担连带责任。
本案中，根据陈某乙与罗国明于2010年8月15日签订《合作开发房地产协议书》及城建公司与罗国明、陈某乙于2011年8月3日签订的《挂靠开发房地产合同补充协议》，同时结合城建公司法定代表人梁丽甜、钟村社、罗国明、陈华柱、陈某乙在公安机关所作询问笔录及在本案诉讼中所作陈述可以认定：城建公司由始至终对该项房地产开发既无实际投入亦不承担开发盈亏风险，从涉案用地的使用到相关房地产的开发仅属资质的被挂靠方而非实际的房产开发方，其收益数额固定，不随项目开发的盈亏增加或减少。罗国明作为涉案土地实际提供人、陈某乙作为涉案项目实际出资建设方，是涉案用地的实际合作开发方。而罗国明、陈某乙均不具备房地产开发经营资质，根据《中华人民共和国城市房地产管理法》第二十五条、第三十条及《最高人民法院关于审理涉及国有土地使用权合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条、第十五条，《中华人民共和国合同法》第五十二条的规定，城建公司与罗国明、陈某乙于2011年8月3日签订的《挂靠开发房地产合同补充协议》的约定，其法律关系方面的约定内容均违反了法律的强制性规定，因此，该合同为无效合同。故周建忠要求城建公司对返还合作款承担连带责任的诉讼请求，依据不足，不予支持。而罗国明、陈某乙作为涉案项目实际合作开发方应对外承担连带责任，因此周建忠要求罗国明、陈某乙对返还周建忠合作款承担连带责任的诉讼请求，合理合法，予以支持。
另，因周建忠与盈正公司签订的《花季国际酒店合作经营合同》无效，故周建忠要求盈正公司等原审各被告向其支付违约金的诉讼请求，于法无据，不予支持。
从周建忠与盈正公司签订的《花季国际酒店合作经营合同》第三条第5款、第七条第1款的约定可以看出，周建忠在签订该合同时已清楚知晓涉案项目登记使用权情况、用地性质、规划情况，亦明确知晓涉案项目无法办理房地产权，因此周建忠要求盈正公司等原审各被告连带支付合作款99059元的利息的诉讼请求，依据不足，不予支持。
盈正公司经原审法院传票传唤，无正当理由拒不履行到庭义务，原审法院依法缺席判决。
综上所述，原审法院依据《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十六条、第五十八条，《中华人民共和国公司法》第二条、第三条、第六十三条，《中华人民共和国城市房地产管理法》第二十五条、第三十条，《最高人民法院关于审理涉及国有土地使用权合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条、第十五条、第二十五条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决：一、确认原告周建忠与被告广州市盈正酒店投资管理有限公司于2013年6月18日签订的《花季国际酒店合作经营合同》无效；二、被告广州市盈正酒店投资管理有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告周建忠返还合作款99059元；三、被告汤浩发对被告广州市盈正酒店投资管理有限公司返还上述合作款99059元承担连带清偿责任；四、被告陈华柱对被告广州市盈正酒店投资管理有限公司返还上述合作款99059元承担连带清偿责任；五、被告陈某乙对被告广州市盈正酒店投资管理有限公司返还上述合作款99059元承担连带清偿责任；六、被告罗国明对被告广州市盈正酒店投资管理有限公司返还上述合作款99059元承担连带清偿责任；七、驳回原告周建忠的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2276元，由被告广州市盈正酒店投资管理有限公司负担，被告汤浩发、陈某乙、陈华柱、罗国明承担连带责任。
判后，周建忠、汤浩发、陈华柱、陈某乙、罗国明均不服，分别向本院提起上诉。
周建忠上诉称：一、钟某社和城建公司参与了涉案项目的建设开发，是涉案项目的实际开发者、管理者和受益者，应对盈正公司返还合作款承担连带清偿责任。1、关于被上诉人钟某社。在庭审过程中，钟某社承认了涉案项目由其与城建公司出地与罗国明合作开发；在证据上，无论是钟村社与香港美崇有限公司签订的《合作开发自留地协议》、《关于合作经营商品房的协议》，还是陈某乙、罗国明签订的《合作开发房地产协议书》，都清楚显示钟某社参与了涉案项目的合作开发。虽然涉案项目的资金出资人从香港美崇有限公司变更为罗国明、陈某乙、陈华柱，但作为涉案项目所在土地的使用权人，钟某社由始至终均以土地作价出资，并享有项目建成后的第一、二层的产权，并在客观上享有整个项目的所有权，如项目失败或不能从中获益，更可依约追究出资人的违约责任。钟某社参与了涉案项目的报建、办证等相关过程，并作为见证方在《花季国际酒店合作经营合同》上盖了','2018-10-02
11:43:38',0,'web',NULL),(35419809,'27d57c4b-d9bf-4f3e-8d1a-07da938b2c35','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：62次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"1605\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"审判程序\":\"\",\"案号\":\"（2016）鲁1002执1646号\",\"不公开理由\":null,\"法院地市\":\"威海市\",\"法院省份\":\"山东\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"27d57c4b-d9bf-4f3e-8d1a-07da938b2c35\",\"案件名称\":\"佛山市南海区林记水产有限公司与威海友信进出口有限公司委托代理合同纠纷执行裁定书\",\"法院名称\":\"威海市环翠区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"环翠区\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":null,\"诉讼记录段原文\":\"上述申请执行人与被执行人间委托代理合同纠纷一案，威海市环翠区人民法院（2016）鲁1002民初1147号民事判决书已发生效力。申请执行人向本院申请执行，本院已立案执行\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1467129600000)\\\/\",\"案件类型\":\"5\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"佛山市南海区林记水产有限公司与威海友信进出口有限公司委托代理合同纠纷执行裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"佛山市南海区林记水产有限公司与威海友信进出口有限公司委托代理合同纠纷执行裁定书
（2016）鲁1002执1646号\");$(\"#hidDocID\").val(\"27d57c4b-d9bf-4f3e-8d1a-07da938b2c35\");$(\"#hidCaseName\").val(\"佛山市南海区林记水产有限公司与威海友信进出口有限公司委托代理合同纠纷执行裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2016）鲁1002执1646号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"威海市环翠区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"5\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1605\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"威海市环翠区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"执行案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2016-06-20\" },{ name:
\"当事人\", key: \"appellor\", value: \"佛山市南海区林记水产有限公司,威海友信进出口有限公司\"
}],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第二百五十六条\',法条内容:\'第二百五十六条
系统尚未收录或引用有误
\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"佛山市南海区林记水产有限公司与威海友信进出口有限公司委托代理合同纠纷执行裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-06-29\\\\\",\\\\\