西安市碑林区人民法院
民 事 判 决 书
(2017)陕0103民初2031号
原告：毛封锁，男，1962年10月22出生，汉族，中国通信建设第二工程局有限公司职工。
委托诉讼代理人：王丽，陕西法正平安律师事务所律师。
被告：李国亮，男，1984年l1月10日出生，汉族，职业不详。
被告：贺丽勃，女，1983年1月2日出生，汉族，自由职业。
原告毛封锁与被告李国亮、贺丽勃装饰装修合同纠纷一案，本院于2017年2月14日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告毛封锁及其委托诉讼代理人王丽到庭参加诉讼，被告李国亮经本院公告传唤无正当理由未到庭参加诉讼，被告贺丽勃经本院传票合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告毛封锁向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告李国亮向原告返还装修款6万元及向原告支付利息（以6万元为基数，自2016年10月5日起至实际支付之日止，按照人民银行同期同类贷款基准利率计算）、违约金（自2016年10月5日起至支付之日止，每日按应返还装修款的2%计算）；2.依法判令被告贺丽勃承担连带责任；3.诉讼费用由两被告承担。事实与理由：2016年8月1日，原告与被告西安恋家装饰工程有限公司（以下简称恋家装饰公司）签订了《西安市家庭居室装饰装修工程施工合同》（以下简称《装饰装修合同》）,合同约定开工日期是2016年8月2日，竣工日期是2016年10月2日，施工负责人是被告李国亮。施工过程中，被告李国亮以买材料为由不断向原告收取装修款，但装修工程的进度却停滞不前。合同约定的竣工日期临近，原告催促被告加快进度，但被告在2016年9月20日电话通知原告工程无法继续进行，原告究其原因，被告答复为装修款已挪用，无钱履行合同，于是双方于2016年9月23日对已完工项目进行结算，最终确认被告李国亮欠原告工程装修款6万元并出具欠条一张，欠条约定：2016年10月4日前向原告付清6万元装修款，如到期未付，每逾期一天按欠款总额2%收取违约金。被告李国亮未按约定向原告返还装修款。原告不断与被告协商多次追讨，被告仍以各种理由拖延，直至2016年10月21日向原告又出具了一张欠条，欠条约定：于2016年10月31日向原告结清6万元装修款，如逾期未付，被告李国亮需将房子变卖或由原告收走，直至将欠款还清为止，期间每天仍按欠款总额2%支付违约金。迄今为止，被告一直未向原告返还装修款，遂诉至法院。
被告李国亮经本院公告传唤无正当理由未到庭答辩，亦未提交书面答辩意见。
被告贺丽勃经本院传票合法传唤，无正当理由拒未到庭答辩，亦未提交书面答辩意见。
经审理查明：2016年8月1日，原告毛封锁（委托方、甲方）与恋家装饰公司（承接方、乙方）签订《装饰装修合同》，约定：乙方承包甲方位于通信二公司家属楼7＃2-402室的装修工程，承包方式为包工包料，开工日期为2016年8月2日，竣工日期为2016年10月2日，总工期限60天，工程价款10万元。乙方指派李国亮为驻工地代表，负责履行合同，并负责设计。第十四条违约责任约定：1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及相关规定，受到罚款或给对方造成经济损失的，均由责任方承担，并赔偿给对方造成的损失。2、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方工程总造价的10%经济损失；使对方造成的经济损失超过违约金的，按实际损失赔偿。3、如果因乙方原因而迟延完工，每迟延一个礼拜（不足三日按50%计，超过三日按一个礼拜计算）按工程价款的10%支付甲方。如甲方原因而迟延完工，则与乙方无关。如乙方无任何理由自行停工，甲方有权索赔停工期间的损失。合同落款处，甲方由毛封锁签字，乙方由李国亮签字，恋家装饰公司加盖公章。合同签订当天，原告毛封锁通过ATM转账方式向李国亮尾号为5589的账户转款人民币10000元，2016年8月6日，毛封锁以同一方式向李国亮同一账户转款人民币50000元，2016年8月11日，毛封锁又向李国亮转款12000元，2016年8月19日，毛封锁再次向李国亮转款8000元，同年9月10日，毛封锁通过微信转账方式向李国亮转款5000元。合同签订后，李国亮带领工人进场装修，2016年9月下旬，装修工程停滞，原告毛封锁多次催促，李国亮告知其装修无法继续进行。2016年9月23日，毛封锁与李国亮对已完成的工程进行结算，李国亮向毛封锁出具欠条一张，内容为：“今欠中通苑7-2-402毛先生装修款陆萬元整（60000.00）应于2016年10月4日付清，如到期未付，每逾期一天按2%收取”，落款处有李国亮签字，后李国亮未按约定还付，同年10月21日，李国亮再次向毛封锁出具欠条一张，内容为：“今欠中通苑小区7号楼二单元402室业主毛哥工程款60000.00（陆萬圆整）应于2016年10月31日结款，如无法结清李国亮需将房子变卖或由毛先生收走，直至将款还完为止，其间每天付毛先生2%的违约金”，落款处有李国亮签字并捺印。后李国亮未向原告返还装修款。原告遂诉至本院。
另查，恋家装饰公司成立于2014年8月1日，住所地：西安市碑林区太白北路伊顿公馆第3幢31层10号房，法定代表人：贺丽勃，企业类型：有限责任公司（自然人独资），股东：贺丽勃。2016年12月19日，恋家装饰公司召开股东会议，决定公司于当日解散，且成立清算组，清算组成员由贺丽勃、李国亮组成，贺丽勃任清算组组长。2017年2月22日，贺丽勃签署债权债务担保书一份，内容为：西安恋家装饰工程有限公司已清理完毕所有债权债务，申请注销。如果公司注销后发现有未清偿的债权债务，由全体股东承担。落款处有贺丽勃签字，恋家装饰公司加盖公章。同日，恋家装饰公司注销。
以上事实，有原告提供的《西安市家庭居室装饰装修工程施工合同》、银行交易明细、欠条两张，本院调取的恋家装饰公司工商档案及清算报告，原告在法庭上的陈述、庭审笔录在卷佐证。
本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。原告毛封锁与恋家装饰公司签订的《装饰装修合同》系双方真实意思表示，且不违反法律规定，合法、有效，恋家装饰公司应当按照合同约定履行义务。恋家装饰公司在装修过程中单方停工，致合同无法继续履行，经施工负责人李国亮与原告协商、对账，一致同意终止合同，并退还原告装修款6万元，由李国亮向毛封锁出具欠条，对退还原告6万元装修款进行确认，同时在欠条中约定按每日2%标准计算逾期付款违约金。该欠条虽然系李国亮出具，但由于恋家装饰公司是装修工程的承包主体，李国亮作为施工负责人，对外是以恋家装饰公司的名义施工，故李国亮的行为应属职务行为，权利义务应由恋家装饰公司承担，故恋家装饰公司应当退还原告毛封锁装修款6万元，李国亮个人不再承担责任。关于原告要求被告支付利息及违约金一节，2016年9月23日的欠条约定与2016年10月4日付清，到期未付后，于同年10月21日经双方协商后一致同意，于2016年10月31日还款，李国亮再次向毛封锁出具欠条一张，该欠条应视为双方对还款期限及逾期付款违约金的重新约定。因双方在欠条中约定了每日2%的违约金，故原告要求自2016年10月5日起至实际支付之日止，按照人民银行同期同类贷款基准利率支付利息属重复请求，原告该诉讼请求本院依法不予支持。毛封锁与李国亮在欠条中约定每日2%的逾期付款违约金，明显过高，本院参照《最高人民法院<关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定>》相关规定，酌定按年利率24%标准支付为宜，过高部分本院依法不予支持。
对于恋家装饰公司责任应当由谁承担的问题，恋家公司于2017年2月22日注销，在清算报告中股东贺丽勃签署债权债务担保书一份，承诺如果公司注销后发现有未清偿的债权债务，由全体股东承担，恋家装饰公司为自然人独资，股东仅贺丽勃一人，故恋家装饰公司注销后，上述债务应由股东贺丽勃承担。
综上所述，依照《中华人民共和国民法通则》第四十三条、第八十五条、第八十八条第一款、《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第九十一条、第九十三条、第二百六十九条、《最高人民法院关于贯彻执行<中华人民共和国民法通则>若干问题的意见（试行）》第五十八条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的规定（二）》第二十条第二款、《最高人民法院<关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定>》第二十九条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下：
一、被告贺丽勃于本判决生效之日起十日内退还原告毛封锁装修款60000元并支付逾期付款违约金（逾期付款违约金自2016年11月1日起至判决确定的给付之日止，按年利率24%计算）；
二、驳回原告毛封锁其余诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1300元、公告费430元，由被告贺丽勃负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于陕西省西安市中级人民法院。
审 判 长 李 慧
人民陪审员 陈 欣
人民陪审员 傅 涛
二〇一七年七月十七日
书 记 员 张立超