湖南省郴州市苏仙区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）郴苏民初字第1334号
原告凃某某，男，汉族，1974年3月22日出生，湖南省石门县人，住湖南省石门县宝峰开发区某某居委会*组**号。
委托代理人龚毅，北京盈科（长沙）律师事务所律师。
被告中国某某建设集团某某电力建设第一工程有限公司，住所地安徽省合肥市高新技术开发区香樟大道XX号。
法定代表人董某某，董事长。
委托代理人江某某，男，汉族，1970年10月11日出生，土家族，湖南省石门县人，住湖南省石门县楚江镇，系被告项目经理。
被告某某环保科技股份有限公司，住所地湖南省长沙经济开发区星沙大道15号。
法定代表人叶某某，系公司董事长。
委托代理人方亮辉，湖南弘一律师事务所律师。
委托代理人周群翔，湖南弘一律师事务所律师。
原告凃某某与被告中国某某建设集团某某电力建设第一工程有限公司（以下简称安徽电建公司）、某某环保科技股份有限公司（以下简称某某公司）追索劳动报酬纠纷一案，本院于2015年8月11日立案受理，依法组成合议庭，于2015年10月21日公开开庭进行了审理。原告凃某某及其委托代理人龚毅，被告安徽电建公司的委托代理人江某某，被告某某公司的委托代理人方亮辉均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告凃某某诉称：2013年12月15日，被告某某公司将其所总承包的华润鲤鱼江发电厂B厂氨区设备安装项目分包给被告安徽电建公司。原告作为农民工在上述项目工地从事普通焊工的工作。工程结束后，清算工资时，因被告某某公司拖欠被告安徽电建公司大量工程款，导致原告的72个工日的工资25920元未发放。经协商，被告某某公司向原告写下欠条，承诺在被告安徽电建公司支付工程款后立即与原告结清工资。时至今日，被告安徽电建公司仍拖欠被告某某公司的工程款未付，从而导致原告工资一直未能结清。根据《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》的相关规定，原告特提起诉讼，请求判令：1、被告安徽电建公司支付拖欠原告的农民工工资共计25920元；2、被告安徽电建公司按银行同期贷款利率支付利息，该利息自工程竣工之日（2014年6月11日）起计算，暂计算至起诉之日止的利息为：1690元；3、被告某某公司对被告安徽电建公司的上述债务承担连带清偿责任；4、二被告承担本案全部的诉讼费用。在庭审过程中，原告变更第三项诉讼请求为：请求判决被告某某公司在欠付被告安徽电建公司工程款范围内向原告先行垫付。
原告凃某某为证实其诉讼请求及事实，提供如下证据：
一、??拖欠民工工资花名册，拟证明被告某某公司欠付被告安徽电建公司工程款，进而导致拖欠原告工资的事实。
二、?民工工资欠条，拟证明被告安徽电建公司欠付原告农工资金额是25920元，但承诺收到被告某某公司支付的工程进度款后及时付清的事实。
被告安徽电建公司辩称：安徽电建公司是湖南华润电力鲤鱼江公司的分包商，由于某某公司管理混乱，材料给予不及时，造成工期拖延到2014年才投产，某某公司给付的工程款总共63余万元，还欠33余万元，某某公司的材料不到位要本公司代购，代购的材料费还有4千2没有报销。由于某某公司没有将本公司的工程款结清，所以本公司没有工钱给工人发工资。本公司对原告要求工资的金额及要偿还的利息无异议。
被告安徽电建公司为证明自己主张，提供了如下证据：
一、2014年10月30日的结算书，拟证明其增加的项目不在合同里，某某公司还欠安徽电建公司55万多的工程余款，导致其没有给农民工发工资。
被告某某公司辩称：一、某某公司不是本案适格被告。原告是安徽电建公司员工，根据该公司安排进行工作，发放工资，某某公司与原告之间并无合同关系，不能作为本案被告并承担责任。二、原告诉请某某公司与安徽电建公司就其拖欠原告工资一事承担连带责任无事实及法律依据：1、某某公司已依约支付完毕安徽电建公司可得部分工程款。某某公司已依约根据安徽电建公司施工情况支付了相应工程款，该公司最终没有完成某某公司发包的机电安装工程，并且已安装部分经业主检验存在大量质量问题。由于安徽电建公司无力完成尾工及进行整改，导致业主华润电力湖南有限公司另行委托其他施工单位就尾工与整改进行施工处理，并扣除某某公司大量工程款，由于安徽电建公司违约，其已无法依约获得剩余款项，并需要另外承担违约责任；2、原告要求某某公司与安徽电建公司就其拖欠的农民工工资承担连带责任于法无据。原告诉请答辩人承担连带责任的依据《建设工程领域农民工工资支付管理暂行办法》明确规定业主和总承包企业只有因为未与承包企业依约结清工程款，导致承包企业拖欠农民工工资的，才得在依约应付而未付的限度内，先行垫付农民工工资，而不是承担连带责任，原告的诉请属于偷换概念。三、为查清本案事实，应当追加业主华润电力为第三人。作为业主，清楚本案诉争工程的来龙去脉，只有业主参与到诉讼中才能查清事实，明晰责任，原告没有以其诉请某某公司承担连带责任的依据将业主加入至本案中，不利于本案事实的查明。
被告某某公司为证明自己主张，向本院提供了以下证据：
一、营业执照、组织机构代码证、法定代表人证明，拟证明证明被告二基本情况。
二、《华润电力2＊650MW脱硝改造氨区机电安装施工合同》，拟证明证明被告某某公司与被告安徽电建公司的合同关系，安徽电建公司承包了某某公司作为总包方的氨区机电安装工程；某某公司与原告之间无合同关系，某某公司不是本案适格被告。
三、付款明细表，付款回单、银行承兑汇票、收据等付款记录凭证，拟证明被告某某公司已经依约根据被告安徽电建公司施工情况支付了工程款674838元，故在本案中，被告某某公司就拖欠原告工资承担连带责任无事实依据。
四、传真、工程量签证单、材料清单，拟证明被告安徽电建公司既未依约完成其承包的工程任务，也没有达到应有的质量标准，最终导致业主华润电力湖南有限公司另行委托施工单位完成尾工及进行整改，被告安徽电建公司没有达到合同约定的性能验收款的标准。
经庭审质证，被告安徽电建公司对原告所举证据均无异议；被告某某公司对原告所举第一、二组证据的三性均有异议。原告对被告安徽电建公司所举第一组证据无异议；被告某某公司对被告被告安徽电建公司所举第一组证据中的“施工合同”无异议，其他证据的三性均有异议。原告凃某某、被告安徽电建公司对被告某某公司所举第一、二组证据真实性无异议。被告安徽电建公司对被告某某公司所举第三组的真实性无异议，但有二笔42228元的资金属重复计算；原告对某某公司所举第三组证据的真实性、关联性有异议，但认可某某公司已支付安徽电建公司工程款674838元的事实。原告凃某某、被告安徽电建公司对被告某某公司所举第四组证据真实性、关联性有异议，认为有质量问题可以要求返修，不能拒付农民工工资。
本院依据当事人的质证意见，对证据作如下确认：被告安徽电建公司对原告所举第一、二组证据无异议，原告所举证据是证实安徽电建公司拖欠其工资金额，被告某某公司的异议未提供相反证据予以反驳，本院予以采信。被告安徽电建公司所举证据“结算书“等相关资料中“施工合同”，某某公司无异议，能够证明本案事实，本院予以采信；“结算书“中其他关于工程应结算费用未得到某某公司的认可，本院无法确定工程款数额，不予采信。原告凃某某、被告安徽电建公司对被告某某公司所举第一、二组证据真实性无异议，对被告某某公司所举第三组证据证明内容”已付给安徽电建公司的工程款数额“亦无异议，本院予以采信。原告凃某某、被告安徽电建公司对被告某某公司所举第四组证据真实性、关联性均有异议，本院认为该组证据与本案关联性不大，不能证明案件事实，不予采信。
本院依据采信的证据以及当事人的陈述，确认以下案件事实：2013年12月5日，被告某某公司（发包人）与被告安徽电建公司（承包人）签订了《华润电力2＊650MW脱硝改造氨区机电安装施工合同》。同年12月15日，被告安徽电建公司进入工程地点（湖南省资兴市华润电力鲤鱼江电厂B厂）按合同约定施工，被告安徽电建公司雇请原告凃某某在该项目从事普通焊工的工作，双方未签订书面用工合同。后被告安徽电建公司与被告某某公司因该项目工程质量与工程款结算发生纠纷，被告安徽电建公司未及时支付原告的工资，该公司于2014年8月15日向原告凃某某出具《民工工资欠条》，载明：今我中国某某建设集团某某电力建设第一工程有限公司鲤鱼江项目部在鲤鱼江电厂B厂氨区设备安装完工后，因未收到某某环保科技股份有限公司工程进度款，造成工人退场时欠付凃某某农民工工资共计25920元。承诺于收到某某环保科技股份有限公司工程进度款后立即支付。后被告安徽电建公司一直未向原告凃某某支付拖欠的工资，原告为维护其合法权益，诉至本院。
另查明，被告某某公司已向被告安徽电建公司支付了工程款674838元。
本院认为：本案属于追索劳动报酬纠纷。本案的争议焦点：一是原告主张拖欠工资按同期银行贷款利率支付利息是否符合法律规定；二是被告某某公司是否应该在欠付被告安徽电建公司工程款范围内向原告先行垫付。
关于焦点之一，《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释（二）》第三条规定：劳动者以用人单位的工资欠条为证据直接向人民法院起诉，诉讼请求不涉及劳动关系其他争议的，视为拖欠劳动报酬争议，按照普通民事纠纷受理。本案中原告凃某某持被告安徽电建公司的工资欠条为依据向本院起诉，双方对此均无异议，被告安徽电建公司应及时向原告支付拖欠工资，本院对原告要求安徽电建公司支付拖欠工资的诉讼请求予以支持；原告要求安徽电建公司对拖欠工资按银行同期贷款利率（年利率5.6%）支付利息，但该欠条未约定利息，也未约定具体支付期限，所约定“承诺于收到某某环保科技股份有限公司工程进度款后立即支付”的条件亦未成就，故本院认为原告的该项请求没有事实、法律依据，不予支持。
关于焦点之二，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款规定：实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。本案中被告安徽电建公司是被告某某公司的分包人，现被告安徽电建公司辩称因某某公司未及时结算工程款致使其拖欠民工工资，原告亦主张某某公司欠付安徽电建公司工程款范围内向原告先行垫付，本院认为原告的该项诉请符合法律规定，予以支持。但二被告就涉案的华润电力鲤鱼江电厂B厂氨区设备安装项目工程未进行验收结算，某某公司欠付安徽电建公司的工程款不能确定，此争议不属本案审理范围，双方可另行主张。
综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第二百零六条、第二百一十一条第一款、《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释（二）》第三条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款之规定，判决如下：
一、限被告中国某某建设集团某某电力建设第一工程有限公司在本判决生效后十日内向原告凃某某支付拖欠的25920元工资；
二、以上款项由被告某某环保科技股份有限公司在欠付被告中国某某建设集团某某电力建设第一工程有限公司工程款范围内承担垫付责任；
三、驳回原告凃某某其他诉讼请求。
本案受理费448元，由被告中国某某建设集团某某电力建设第一工程有限公司承担。
如未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的利息。
如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于湖南省郴州市中级人民法院。
审 判 长 文勇军
审 判 员 刘卫华
人民陪审员 邓细艾
二〇一六年一月二十五日
书 记 员 黄 芬
附法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第二百零六条借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，借款人可以随时返还；贷款人
可以催告借款人在合理期限内返还。
第二百一十一条自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为不支付利息。
自然人之间的借款合同约定支付利息的，借款的利率不得违反国家有关限制借款利率的规定。
《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释（二）》
第三条劳动者以用人单位的工资欠条为证据直接向人民法院起诉，诉讼请求不涉及劳动关系其他争议的，视为托欠劳动报酬争议，按照普通民事纠纷受理。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第二十六条实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。?实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。