江苏省张家港市人民法院
民 事 判 决 书
（2015）张商初字第01308号
原告张家港中集圣达因低温装备有限公司。
法定代表人高翔，该公司董事长。
委托代理人龚震岐，江苏国之泰律师事务所律师。
委托代理人黄春中，江苏国之泰律师事务所律师。
被告武汉南华黄冈江北造船有限公司，住所地湖北省黄冈市汽南路9号。
管理人湖北文赤壁律师事务所。
原告张家港中集圣达因低温装备有限公司（以下简称圣达因公司）诉被告武汉南华黄冈江北造船有限公司（以下简称南华造船公司）承揽合同纠纷一案，本院于2015年8月17日立案受理后，依法组成合议庭，于2015年10月12日公开开庭进行了审理。原告圣达因公司的委托代理人龚震岐、黄春中到庭参加了诉讼，被告南华造船公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席进行了审理。本案现已审理终结。
原告圣达因公司诉称，原、被告双方就2台船用贮罐供货事宜签订《中长燃LNG加注趸船低温储罐技术协议》一份，约定了技术要求等，并于2013年4月11日签订了《卧式LNG船用贮罐买卖合同》一份。合同签订后，被告于2013年6月13日向原告支付了预付款1164000元，合同生效。原告依照合同和技术协议约定，完成了2台船用贮罐的制造、检验等全部义务并具备交货条件。但被告虽经原告多次通知付款提货却一直未办理付清余款4656000元等手续，致使2台船用贮罐一直堆放于原告场地，占用了原告的资金及有限的场地。2015年6月16日，被告向原告出具了《关于卧式LNG船用贮罐退货通知函》，被告以其与上家船东之间的LNG加注趸船建造合同已终止为由，通知原告终止《卧式LNG船用贮罐买卖合同》、并要求退货及退还设备预付款。对此，原告无法接受。原告认为，被告逾期付款，已构成重大违约，现被告具函通知原告退货并终止合同，更构成了根本违约，因合同项下2台船用贮罐系专为被告定作，属船用设备、特种设备、非标设备，且经中国船级社（即CCS）检验及确定专用于指定船舶，该2台贮罐设备无任何变卖或另行出售的渠道，现被告不继续履行付款义务而终止（解除）合同，2台贮罐即成为废钢，被告应赔偿原告相应经济损失，而被告已付的预付款1164000元应先用以抵销被告应赔偿原告的损失。为此，请求判令：被告向原告赔偿因其违约解除合同所致的经济损失4068501.67元；诉讼费用由被告承担。
被告南华造船公司未作答辩。
经审理查明，2013年4月11日，南华造船公司（甲方、买方）、圣达因公司（乙方、卖方）签订编号为（湘）1xxxx1的《卧式LNG船用贮罐买卖合同书》一份，约定：甲方向乙方购买低温液体储罐2台，单价283万元，运费单价8万元，总价582万元，合同总价发票包含17%增值税发票和运输发票，乙方负责安排运输，运输发票由运输公司向甲方开具，并由乙方直接向甲方提供；合同签订后，甲方在10天内向乙方支付合同总价款中的20%即1164000元作为预付款，预付款到帐后或乙方收到甲方支付的承兑汇票后合同正式生效，产品发运前，甲方向乙方支付合同总价款中的80%即4656000元，即合同全部剩余货款，款到发货；双方于2013年1月8日签订本合同产品技术协议为本合同附件，与本合同具有同等效力。双方签订的《中长燃LNG加注趸船低温储罐技术协议》对使用条件、技术规范、供货范围、技术要求、检验与验收、安装与调试等进行了约定，技术参数载明内容器主体材料为S30408、外壳主体材料为Q345R，并约定圣达因公司还应提供以下资料：设备交货清单；配件清单和专用工具清单；进口件原产地证明；《合格证》、《产品质检报告》、《CCS认证证书》；《安装使用说明书》；《操作手册》、《维修指南》或《服务手册》等。2013年6月13日，南华造船公司以银行承兑汇票方式向圣达因公司支付了1164000元。
2015年6月，南华造船公司向圣达因公司出具《关于卧式LNG船用贮罐退货通知函》一份，主要内容是：因我公司建造中长燃90米LNG加注趸船的需要与贵公司于2013年4月11日签订了《卧式LNG船用贮罐买卖合同》［编号为：（湘）1xxxx1］，并已支付了设备预付款1164000元，目前该建造合同已终止，我公司特来函贵公司：（1）终止《卧式LNG船用贮罐买卖合同》；（2）请贵公司退还该合同项下的设备预付款；（3）由于我公司面临破产清算，如贵公司有异议，恳请尽快与我公司协商解决。
2015年7月，南华造船公司向圣达因公司出具《关于卧式LNG船用贮罐退货并退还预付款的函》一份，主要内容是：由于我公司承建中长燃90米LNG加注趸船的建造合同已终止，我公司再次来函通知贵公司：（1）我公司于2013年4月11日与贵公司所签订的《卧式LNG船用贮罐买卖合同》［编号为：（湘）1xxxx1］予以解除并终止；（2）请贵公司于近期退还我公司已付设备预付款1164000元；（3）我公司向法院递交破产申请，即将进入破产程序，如贵公司有异议，请尽快于7月30日前与我公司联系并协商解决。载明联系地址为湖北省黄冈市汽南路9号，联系人为王晓东、刘绵育。
圣达因公司陈述涉案设备于2013年12月制造完毕，并于当月申请检验，于2014年5月14日取得中国船级社《船用产品证书》，并提供了如下证据：贮罐照片、贮罐上的铭牌、产品合格证、中国船级社的《工厂认可证书》、《船用产品证书》（该证书载明产品检验标准包括《中长燃90mLNG加注趸船审图原则》）。上述证据证明两台贮罐已制造完毕并经检验合格可供交货：两台贮罐的产品编号分别为13BW250100709、13BW250100710，认可证书号分别为NJ11W00124、NJ11W00124，《船用产品证书》编号分别为JY13P01749-1、JY13P01749-2，初始试验日期分别为2013年12月5日、2013年12月7日，空载重量分别为115650kg、115775kg，罐壳材料均为S30408／GB24511-2009、Q345R／GB713-2008。
圣达因公司为证明涉案设备为定制产品、无法转售，除提供了上述中国船级社《船用产品证书》外，还提供了如下证据：《中长燃90mLNG加注趸船审图原则》；中华人民共和国海事局于2013年5月29日向中国船级社出具的海便函（2013）458号关于《中长燃90mLNG加注趸船审图原则》的批复（主要内容是：你社关于《中长燃90mLNG加注趸船审图原则的请示》收悉，鉴于有关LNG加注站的通用技术标准正在制定中，根据《中长燃90mLNG加注趸船审图原则》评审会会议纪要，经研究，同意你社按照《中长燃90mLNG加注趸船审图原则》（见附件），对长江船舶设计院设计的3艘90mLNG加注趸船开展审图和检验工作）；中国船级社《液化天然气燃料水上加注趸船入级与建造规范2014》摘录（以下简称新规范）。圣达因公司陈述：上述审图原则是中国船级社武汉规范研究所专为“加注趸船”及“卧式LNG船用贮罐”制定，2台贮罐根据审图原则设计、定作及入级检验。按照审图原则设计、建造的2台L**贮罐，只能应用在既定船舶即《船用产品证书》记载的“长轮39010”上，在新规范生效后不能再对外销售用于其他船舶，主要原因如下：一是贮罐容积不符合要求：单个贮罐原设计几何容积为263.2m3，有效容积为237m3，但根据新规范第1章第3节规定，油气合建趸船的单个储罐总容积上限为250m3，有限充装容积为225m3；二是储罐外壳及鞍座所用材料不符合要求：原储罐设计在最高液面以下有进出液口，原储罐外壳和鞍座均采用的是碳钢；但根据新规范第4.2.2.7条和第4.2.2.3条要求，外壳和鞍座应采用耐低温材料，同时应设置冷箱。现因审图原则被新规范替代，新规范于2014年3月1日起生效，其中有关储罐的技术要求较之前的审图原则规定得更细、更严格，涉案的2台贮罐不符合新规范的规定，故无法转售。
另查明，黄冈日报于2015年10月14日刊登了湖北省黄冈市中级人民法院（2015）鄂黄冈中民二破字第00003-1号公告，公告的主要内容是：本院根据南华造船公司的申请，于2015年8月24日裁定受理申请人南华造船公司的破产清算一案，并于2015年8月31日指定湖北文赤壁律师事务所为南华造船公司管理人，南华造船公司的债权人应于2015年12月2日前向南华造船公司管理人（通信地址黄冈市汽南路9号）申报债权。公告落款时间为2015年9月28日。
以上事实，有《卧式LNG船用贮罐买卖合同书》、《中长燃LNG加注趸船低温储罐技术协议》、《关于卧式LNG船用贮罐退货通知函》、《关于卧式LNG船用贮罐退货并退还预付款的函》、贮罐照片、贮罐上的铭牌、产品合格证、中国船级社《工厂认可证书》、《船用产品证书》、《中长燃90mLNG加注趸船审图原则》、海便函（2013）458号关于《中长燃90mLNG加注趸船审图原则》的批复、《液化天然气燃料水上加注趸船入级与建造规范2014》、黄冈日报等证据及本院庭审笔录予以证实。
审理中，圣达因公司明确双方所订《卧式LNG船用贮罐买卖合同书》于2015年6月收到南华造船公司的《关于卧式LNG船用贮罐退货通知函》时解除，但认为南华造船公司行使任意解除权，应赔偿其损失，损失计算方法为：合同约定的2台贮罐的价款共计5660000元，减去17%的增值税税金额后为4697800元，再减去2台贮罐按废钢处理的残值1249542.15元（2台贮罐其中S30408不锈钢共计116201.94公斤，2015年8月份的不锈钢废钢市场价为9500元／吨，Q345R碳钢共计97082.48公斤，2015年8月份的碳钢废钢市场价为1500元／吨），再扣除阀门仪表的残值111210元（每台556**元），加上了拆解费用和利息损失731453.82元，故起诉时主张4068501.67元。圣达因公司明确暂不主张拆解费用和利息损失731453.82元，要求南华造船公司赔偿3337047.85元。圣达因公司还陈述珠光砂（每台约9吨）在贮罐拆除后无利用价值，且还需要清理。为此提供了贮罐配件材料清单及阀门清单（阀门清单与船用产品证书附页一致）。
本院认为：原、被告之间的承揽合同关系依法成立，合法有效。根据被告向原告出具的《关于卧式LNG船用贮罐退货通知函》、《关于卧式LNG船用贮罐退货并退还预付款的函》，被告要求解除承揽合同的原因为被告与案外人的造船合同终止，据此可以认定就原、被告之间的承揽合同关系而言，被告系违约方，被告作为定作人虽然享有随时解除承揽合同的权利，但被告应赔偿原告的相应损失。
关于原告损失。首先，双方约定原告应提供《CCS认证证书》，现原告提供了中国船级社的《工厂认可证书》、《船用产品证书》，可以证明原告完成了符合约定技术要求的设备的制作。根据海便函（2013）458号关于《中长燃90mLNG加注趸船审图原则》的批复内容，涉案设备建造时相关的通用技术标准尚未制定，但在涉案设备完成之后《液化天然气燃料水上加注趸船入级与建造规范2014》颁布实施，现原告主张完成的涉案设备无法转售的理由成立。其次，双方合同约定除运输费用外设备价款为5660000元，原告确认损失中应扣除17%的开票税款金额962200元、设备按废钢处理的残值1249542.15元、阀门仪表的残值111210元，计算方法合理正当，本院予以认定，原告暂不主张拆解费用和利息损失是对自身权利的处分；本院据此认定原告的损失为3337047.85元。扣除被告已付设备预付款1164000元，被告还应赔偿原告2173047.85元。
湖北省黄冈市中级人民法院受理了被告的破产清算申请，并于2015年8月31日指定了管理人，在本案庭审前，管理人已有合理的时间接收被告的财产权利凭证、接管财产，故本院根据庭审查明情况、依据法律对原告的上述债权金额予以确认。
据此，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
确认原告张家港中集圣达因低温装备有限公司对被告武汉南华黄冈江北造船有限公司享有损失赔偿款2173047.85元的债权。
案件受理费33496元，由原告张家港中集圣达因低温装备有限公司负担9312元，由被告武汉南华黄冈江北造船有限公司负担24184元，被告负担部分原告已预交，原告对被告享有案件受理费24184元的债权。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时，上诉人最迟应在上述法律规定的上诉期限届满后七日内按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费33496元（具体金额由苏州市中级人民法院确定，多余部分予以退还，户名：苏州市中级人民法院，开户行：中国农业银行苏州苏福路支行，账号：10×××76），逾期未交按自动撤回上诉处理。
审 判 长 包伟凯
人民陪审员 张春华
人民陪审员 张惠良
二〇一五年十一月九日
书 记 员 杨青亚
本案所依据的实体法条款
《中华人民共和国合同法》
第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。
第二百六十八条定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。