江苏省连云港经济技术开发区人民法院
民 事 判 决 书
(2018)苏0791民初169号
原告：连云港金安消防安全器材有限公司，住所地江苏省连云港市海州区人民东路208号银泰花苑1号楼1层05号门面。
法定代表人：杨新波，该公司总经理。
委托诉讼代理人：范亚红、赵晓艳，江苏田湾律师事务所律师。
被告：江苏盐城二建集团有限公司，住所地江苏省盐城市阜宁县胜利北路。
法定代表人：肖春虎，该公司董事长。
委托诉讼代理人：肖春峰，该公司员工。
被告：江苏省连云港工贸高等职业技术学校，住所地江苏省连云港市海州区霞辉路1号。
法定代表人：张建明，该学校校长。
委托诉讼代理人：马晋桥，江苏和济律师事务所律师。
原告连云港金安消防安全器材有限公司（以下简称金安公司）诉被告江苏盐城二建集团有限公司（以下简称盐城二建公司）、江苏省连云港工贸高等职业技术学校（以下简称工贸学校）买卖合同纠纷一案，本院于2018年1月24日立案后，本院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人范亚红、赵晓艳，被告盐城二建公司委托诉讼代理人肖春峰，被告工贸学校委托诉讼代理人马晋桥到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告金安公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令两被告连带支付所欠工程款293917元，利息372799元（从2012年10月11日开始计算，计算至实际给付之日）。2、诉讼费用由两被告承担。事实与理由：2008年12月22日，原告与被告盐城二建公司签订《连云港工贸高等职业技术学校防火防盗门施工合同》，约定由原告对涉案工程提供防火防盗门并负责安装，合同总价款为852408.6元。合同约定：货到后送检合格5日内支付应得货款的20%;安装结束，5日内支付至总货款的55%；工程竣工验收满1年10日内付总价款的20%，满2年10日内付总价款的25%。后，双方于2012年9月7日签订《补充协议》，第一条约定：原告在收到被告盐城二建公司第一笔200000元合同款后12日内全面完成合同约定的防火安装调试等工作并符合设计及验收规范要求，提供相关技术文件确保验收。第二条约定：本补充协议签订3天内被告盐城二建公司支付给原告人民币200000元，工程已按第一条约定完工，在完工后3天内被告盐城二建公司支付给原告100000元，余款在2012年10月10日前对账后出具收据给原告，并承诺余款可由被告工贸学校直接支付给原告。第三条约定：被告盐城二建公司如不按以上补充协议约定的时间付款，每天罚款2000元，由此所发生的一切损失由被告盐城二建公司承担。现原告已完成合同约定的工程量，结算金额为873917元。但被告盐城二建公司仅支付了58万元，余款293917元本应按照补充协议的约定在2012年10月10日前付清，但被告盐城二建公司迟迟未支付，仅承诺余款待被告工贸学校款到账后立即付清。但时至今日，被告盐城二建公司、工贸学校均未支付涉案工程的余款。因此，原告为维护自身的合法权益特诉至贵院，要求二被告连带支付所欠工程款并承担违约利息（按银行四倍利息，自2012年10月11日计算至实际付款之日）。希贵院依法裁判。
被告盐城二建公司辩称，我们欠原告28万元，在2014年7月份和王伟和结算过，2017年9月21日三方（被告盐城二建公司经办人、王国平、王伟和）在一起已经谈好由被告工贸学校代为付款28万元，我们立即请求被告工贸学校委托支付给原告，出具了我公司的28万元收据，被告工贸学校同意过几天付给原告，在电话录音中有记载，多次结账从没谈到利息。被告盐城二建公司与原告是买卖合同，至今消防工程与防火门都没有通过最终验收。
被告工贸学校辩称，1、工贸学校与盐城二建公司之间是建设工程施工合同关系，原告与盐城二建公司之间是买卖合同关系，根据合同相对性原则，应当由盐城二建公司承担责任，学校不承担任何责任。2、原告不具有施工资质，其营业执照范围系是相关货物的批发及零售。原告安装自己销售的防火门只是买卖合同的附随义务。3、学校的消防工程由盐城二建公司负责施工，该消防工程至今没有通过消防部门的验收，学校还因此被消防部门罚款。原告不具有施工资质，且涉案消防工程没有通过消防验收的情况下，根据相关规定，不具备付款条件。请求驳回原告的诉讼请求。
原、被告围绕诉讼请求依法提交了以下证据：连云港工贸高等职业技术学校防火防盗门施工合同，收条4张，补充协议及防火门清单，结账单，收据，电话录音，2014年罚没款收据和行政处罚决定书，2017年罚没款收据和行政处罚决定书。本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。本院经审理认定事实如下：
2008年12月22日，原告金安公司（乙方）与被告盐城二建公司（甲方）签订《连云港工贸高等职业技术学校防火防盗施工合同》，合同约定：双方就规格、价格、数量等项目进行了约定，合同价款包括原材料、外购件、生产制造、安装、调试、模具、检验、运输等成品交付使用前所产生的其它费用以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及不可预见费等全部费用。在合同执行期内，合同单价不变，数量按实结算，总价相应调整。货到后送检合格5天内支付应得货款的20%。安装结束，5天内支付至总货款的55%；工程竣工验收满1年10日内付总价款的20%，满2年10日内付总价款的25%。合同中还对其他事项进行了约定。2009年6至8月份，原告按合同约定将部分安装完毕的工贸学校的防火防盗门交付被告盐城二建公司。被告盐城二建公司陆续向原告支付了部分货款。2012年9月7日，原告金安公司与被告盐城二建公司签订一份补充协议，双方确认:甲乙双方在工贸学校一期消防器材供货合同的基础上，由于多种相关诸多因素，造成该工程一再延误，为了明确双方责任，就目前现状，经双方友好协商，对该工程的工期及付款达成共识，补充协议如下：一、施工工期：乙方确保在收到甲方第一次200000元合同款后12日内全面完成合同约定的防火门安装调试等工作并符合设计及验收规范要求，提供相关技术文件确保验收。二、付款：本补充协议签订3天内甲方支付给乙方人民币200000元，工程已按第一条约定在完工后3天内甲方支付给乙方付款100000元，余款甲方在2012年10月10日前，对账后出具收据给乙方，并承诺余款可由业主直接支付给乙方。三、处罚：（1）乙方如不按以上补充协议约定时间完成每天罚款2000元并终止付款。由此产生的一切损失由乙方承担。（2）甲方如不按以上补充协议约定时间付款，每天罚款2000元，由此所发生一切损失由甲方承担。2015年4月27日，盐城二建公司经办人肖春峰出具一份结账单，内容为：江苏盐城二建与连云港金安消防安全有限公司的结账金额为873917元。2017年9月21日，盐城二建公司向工贸学校出具一份280000元收据，该份收据收款事由中记载：付工程款，代为支付消防防火门款。工贸学校未支付该款。
另查明，2014年2月19日，连云港市公安消防支队云台山风景区大队对工贸学校作出行政处罚。因工贸学校2-11号、22号楼未经消防验收擅自投入使用，被处罚款250000元。2017年5月5日，因工贸学校图文信息楼、1号实习实验楼、1、2号教学楼、1、2、3号学生宿舍楼、学生食堂等建筑未经消防验收擅自投入使用，被连云港市公安消防支队云台山风景区大队行政处罚，罚款130000元。
本院认为，原告金安公司与被告盐城二建公司签订的《连云港工贸高等职业技术学校防火防盗施工合同》，系双方真实意思表示，且不违反法律法规强制性规定，合法有效。合同双方均确认双方系买卖合同关系。原告金安公司已按合同约定向被告盐城二建公司供应了价值873917元的防火防盗门，有权要求被告盐城二建公司支付相应价款。原告金安公司自认已收到货款580000元，要求盐城二建公司支付剩余货款293917元。被告盐城二建公司称已付货款593917元，尚欠280000元，并提供了280000元的收款收据以及双方经办人员的电话录音予以佐证。本院认为，被告盐城二建公司提供的收款收据只能证明，该公司曾开具了280000元的收款收据给工贸学校，通知工贸学校代盐城二建公司向金安公司支付280000元的货款，不能证明盐城二建公司只欠金安公司280000元货款。电话录音中也没有双方确认盐城二建公司只欠金安公司280000元货款的意思表示。作为付款方，盐城二建公司对其已付货款金额负有举证义务。因盐城二建公司不能提供充分证据证明其已付货款金额，本院对原告金安公司自认的已收货款580000元予以确认。因此，被告盐城二建公司尚欠原告金安公司货款金额为293917元。
关于原告金安公司要求盐城二建公司按补充协议约定承担自2012年10月11日起至实际给付之日止，按年利率24%计算利息的诉讼请求。被告盐城二建公司称双方在结算时只约定了货款本金，未约定利息，因此盐城二建公司不承担利息。本院认为，双方在补充协议中约定：……余款甲方在2012年10月10日前，对账后出具收据给乙方，并承诺余款可由业主直接支付给乙方。补充协议中该条款约定了双方在2012年10月10日前，对账后付款。而双方确认对账结果的时间为2015年4月27日，盐城二建公司于2017年出具280000元的收据显然远迟于确认对账结果时间，盐城二建公司的行为已构成违约，应当承担违约责任。因此，本院认为逾期付款违约金起算时间应当为2015年4月28日。双方补充协议中约定甲方如不按以上补充协议约定时间付款，每天罚款2000元。该条款是对甲方违约后应承担的责任约定，该约定明显过高，原告金安公司主动调整至年利率24%，符合法律规定，本院予以支持。
关于原告金安公司要求被告工贸学校对盐城二建公司的欠款在工贸学校欠付盐城二建公司工程款范围内承担连带责任的诉讼请求，本院认为，原告金安公司与被告盐城二建公司系买卖合同关系，根据合同相对性原则，金安公司无权向工贸学校主张权利。金安公司要求工贸学校在其欠付盐城二建公司工程款范围内承担连带责任无法律依据。因此，本院对原告金安公司该项诉讼请求不予支持。根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：
一、被告江苏盐城二建集团有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告连云港金安消防安全器材有限公司支付货款293917元及利息（自2015年4月28日起至实际给付之日止，按年利率24%计算）。
二、驳回原告连云港金安消防安全器材有限公司其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期限履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费10467元、诉讼保全费4020元，合计14487元（原告已预交），由原告负担1487元，被告盐城二建公司负担13000元，被告盐城二建公司于给付上述款项时一并付给原告。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院。同时应向连云港市中级人民法院预交上诉案件受理费（根据中华人民共和国国务院《诉讼费用交纳办法》规定，按照上诉请求金额计算）。连云港市中级人民法院开户行：连云港市农行苍梧支行，账号：44×××94（汇款后将汇款凭证交本院随卷移送）。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条、第二百三十九条规定，本判决生效后，权利人可向本院或者与本院同级的被执行财产所在地法院申请强制执行，申请强制执行期限为二年。
审 判 长 张坤瑞
人民陪审员 安丰萍
人民陪审员 张 岩
二〇一八年七月十九日
书 记 员 孙维娟
法律条文
[一]、《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
[二]、《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条：当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
第二百五十三条：被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。