北京市丰台区人民法院
民 事 判 决 书
（2018）京0106民初15331号
原告：北京空空达达科技有限公司，住所地北京市朝阳区。
法定代表人：司马媛，总经理。
委托诉讼代理人：王俊杰，北京君理律师事务所律师。
被告：凡客诚品（北京）科技有限公司，住所地北京市丰台区。
法定代表人：王玮，总经理。
委托诉讼代理人：张景豪，男，该公司员工。
原告北京空空达达科技有限公司（以下简称空空达达公司）与被告凡客诚品（北京）科技有限公司（以下简称凡客诚品公司）承揽合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告北京空空达达公司的委托诉讼代理人王俊杰、被告凡客诚品公司的委托诉讼代理人刘莉莉到庭参加了诉讼。庭审结束后，被告凡客诚品公司将其委托诉讼代理人刘莉莉变更为张景豪。本案现已审理终结。
原告空空达达公司向本院提出诉讼请求：1.判今被告给付合同尾款16万元，并支付利息（以16万元为基数，自2017年11月1日到实际给付之日止，按照中国人民银行的同期贷款利率为标准计算）；2.判令被告承担诉讼费用。事实和理由：原被告于2017年9月14日签订《视频制作服务协议》，由被告委托原告完成有关产品广告的视频。根据协议约定，原告方依约完成了委托事项，但被告方除支付前期费用外，尚有尾款16万元没有支付。之后原告方多次催促，但被告方搪塞推托不履行付款义务。故原告诉至法院。
被告凡客诚品公司辩称，不同意原告的全部诉讼请求。按照合同约定，原告交付视频被告认可后在三个工作日内给付款项，实际原告修改后画质存在问题，内容不符合主流价值观，被告方一直未认可原告的内容。
本院经审理查明：2017年9月14日，凡客诚品公司（甲方）与空空达达公司（乙方）签订《视频制作服务协议》，约定：二、协议目的甲方委托乙方提供《凡客十周年系列视频》拍摄及制作视频工作服务，内容包括撰写拍摄策划案、拍摄提纲（包括六条1分钟视频及二十条10秒钟短视频）以及拍摄、制作完成此片；乙方将上述拍摄及制作的视频文件分别于2017年10月18日前以电子文件的形式交付给乙方，格式为源码MOV，压缩版MP4。三、协议双方责任3.1甲方权利、义务3.1.1甲方提供以上视频拍摄及制作服务所需全部费用；3.1.2甲方在乙方开始实施委托拍摄事宜后提供前期拍摄所需的场地协调；3.1.3甲方拥有本片的著作权等全部知识产权，基于本片产生的全部收入及其他收益归甲方所有。3.2乙方权利、义务3.2.1完成拍摄方案。经甲方认可拍摄方案后，乙方开始实施。如拍摄方案有更改乙方应及时与甲方代表沟通，经甲方书面（含往来的电子邮件、微信等）同意后，乙方按更改后的方案实施。3.2.2乙方成立专门的服务团队，为甲方提供服务。按质、按量、按时完成拍摄及视频制作工作。3.2.3乙方不享有本视频的一切知识产权。3.2.4乙方不承担本视频传播后所引起的法律责任。3.2.5乙方保证，乙方拍摄此系列片的拍摄方案，方案创意，拍摄素标及短片中所使用的演员（如有）均不损害任何第三方的利益，否则，给任何第三方造成损失的，由乙方自行承担任何法律后果及法律责任。四、付款方式4.1经双方充分协商，乙方受托服务，取得以下报酬：甲方将分二个阶段向乙方支付《凡客十周年系列视频》项目拍摄制作服务费，共计人民币肆拾万元整。第一次为合同总款的60%，计贰拾肆万元整，于本协议签后的3个工作日内汇入乙方账户，第二次为乙方交付完成经甲方认可的制作短片3个工作日内将合同总款额的40%，计拾陆万元整，汇入乙方指定账户。4.2甲、乙双方确认，甲方向乙方支付上述全部款项后，乙方应向甲方出具相应的制作费明目单及等金额的发票。户名：北京空空达达科技有限公司，开户行：招商银行股份有限公司北京亦庄支行，账号：×××。六、本协议是服务内容的体现，双方保持高度合作的态度是最重要的基础，为此双方同意：6.1甲方有权对服务的质量、进度进行督导，乙方应予以必要的配合，甲方有权提出拍摄现场的拍摄要求以及对后期制作的要点提出要求。6.2甲方在拍摄过程中要求对拍摄及制作方案进行修改或变更的，乙方应遵从甲方的修改或变更意见。6.3乙方应保证本片的制作质量，甲方审核合格后，双方代表在确认书上签字作为审核合格的依据，若甲方在审核时提出在原方案的基础上小范围的修改、调整意见时，经双方确认后，乙方应在甲乙双方约定的时间内实施完毕。6.4乙方在本片实施过程中将按前期策划案执行，如甲方在审核后，所提出的对本片内容或结构进行大范围修改和调整，由此引起的延期交付，乙方将不承担向甲方支付违约金。6.5乙方承诺，在本协议履行期间和终止后，不自行使用或许可他人使用其在履行过程中所获得的任何甲方享有知识产权的全部或部分内容。6.6乙方承诺，在本协议履行期间和终止一年内，依照法律规定或有关协议的约定对外承担保密义务。八、违约责任8.1乙方违反本协议项下该方的任何义务，应向对方承担相当于本合同金额10%的违约金，并赔偿因其违约所造成的损失。8.2若因乙方原因导致拍摄视频全部或部分丢失而不能使用，甲方有权解除合同，乙方需退还甲方已支付的全部费用，并承担相当于本合同金额10%的违约金。8.3一方因不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况的影响不能履行或不能完全履行本协议项下该方的义务，根据客观情况对双方的影响程度，可免于承担全部或部分违约责任，但该方有义务在上述客观情况发生后立即通知他方，以减轻可能给他方造成的损失，并应在合理期限内提供证明。8.4一方违反本协议项下的该方的义务造成他方损失的，他方应当采取适当措施防止损失的扩大，否则，由此引起的损失由他方自行承担，他方因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约一方承担。十二、其他12.2本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，以双方签订合同之日起生效。
2017年10月11日，空空达达公司法定代表人司马媛通过电子邮件向凡客诚品公司的陈年、薛志恒、翟晓萌发送23条视频的百度云链接，包括熊本熊系列4条、免烫衬衫系列5条、牛津纺衬衫系列6条、温控羽绒服系列3条、帆布鞋系列4条、凡客十周年航拍1条。2017年10月23日，空空达达公司法定代表人司马媛通过电子邮件向凡客诚品公司的薛志恒、翟晓萌发送7条视频，2017年10月30日，空空达达公司法定代表人司马媛通过电子邮件向凡客诚品公司的陈年、薛志恒、翟晓萌发送“第二批审查”视频压缩文件包。
凡客诚品公司的新浪微博账号“×××粉丝团”于2017年10月26日发布的两条微博内容中分别使用了空空达达公司制作的温控羽绒服系列视频1条、牛津纺衬衫系列视频1条，于2017年10月30日发布的微博内容中使用了空空达达公司制作的帆布鞋系列视频1条。
另查，合同签订后，凡客诚品公司向空空达达公司支付了合同款项24万元，剩余16万元未支付。
案件审理过程中，凡客诚品公司认可收到空空达达公司发送的全部视频，但主张其工作人员薛志恒曾以电话形式告知原告视频整体存在问题，因具体负责人员离职，就双方具体沟通的时间、次数、内容等均不清楚，且亦未提交相应证据。
以上事实，有原告提交的视频制作服务协议、公证书，原被告提交的电子邮件截图以及双方当事人陈述在案佐证。
本院认为，凡客诚品公司与空空达达公司之间签订的合同系双方当事人的真实意思表示，且内容未违反法律强制性规定，应为合法有效，双方均应依约履行。空空达达公司应按照合同约定向凡客诚品公司交付视频，凡客诚品公司亦应按照合同约定支付合同款项。现双方就剩余合同款项16万元的支付存在争议，按照合同约定，在空空达达公司交付完成制作短片且凡客诚品公司认可后3个工作日内，凡客诚品公司应支付剩余合同款项16万元。现凡客诚品公司认可其已收到空空达达公司制作的全部视频，双方虽未签订书面确认书，但凡客诚品公司已实际使用其中3条视频，且其未提交就视频质量问题向空空达达公司提出异议的证据，故应当支付16万元合同款项。因此，空空达达公司要求凡客诚品公司支付剩余合同款16万元及逾期付款利息的诉讼请求，具有事实和法律依据，本院予以支持。关于利息的起算方式，因空空达达公司最后一次交付视频为2017年10月30日，故本院将逾期付款利息的起算时间确定为2017年11月3日。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百六十三条之规定，判决如下：
一、凡客诚品（北京）科技有限公司于本判决生效之日起七日内向北京空空达达科技有限公司支付款项160000元；
二、凡客诚品（北京）科技有限公司于本判决生效之日起七日内向北京空空达达科技有限公司支付利息（以160000元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率为标准，自二○一七年十一月三日计算至实际给付之日止）；
三、驳回北京空空达达科技有限公司其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1750元，由凡客诚品（北京）科技有限公司负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第二中级人民法院。
审判员 杨 灵
二〇一八年七月三十一日
书记员 吕本龙