广东省中山市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）粤20民终4819号
上诉人（原审原告、反诉被告）：叶世明，男，1974年12月8日出生，汉族，住广东省佛山市禅城区。
委托诉讼代理人：刘光通，广东真利律师事务所律师。
委托诉讼代理人：徐窝对，江门市江海区外海街道法律服务所法律工作者。
被上诉人（原审被告、反诉原告）：中山市横栏镇昊普灯饰电器厂，住所地广东省中山市横栏镇茂辉工业区利安路*号第一卡。
负责人：丁益民，该单位总经理。
委托诉讼代理人：罗文昌，广东孚道律师事务所律师。
上诉人叶世明因与被上诉人中山市横栏镇昊普灯饰电器厂（以下简称昊普厂）买卖合同纠纷一案，不服广东省中山市第二人民法院（2016）粤2072民初10655号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年9月8日立案后，依法组成合议庭，对本案进行了审理。本案现已审理终结。
叶世明上诉请求：撤销原审判决，改判昊普厂向叶世明双倍返还定金200000元；昊普厂承担所有的诉讼费用。事实及理由：
一、一审法院认定“经叶世明承诺，允许昊普厂逾期7日（2016年9月6-12日）交货……”是错误的。叶世明向昊普厂所订的灯具，全部是供应给工程甲方，叶世明仅是作为中间商赚取差价，该差价仅为（365000元-328000元=37000元）。工程方（甲方）由于急需该批工程灯，因此要求叶世明必须在30至35天内进行交货。而昊普厂却没有在规定的期限内进行交货，造成叶世明与工程方（甲方）之间、叶世明违约。叶世明与昊普厂按期交货的前提条件是：定于35天即2016年9月1日前交货，必须符合验收标准。而叶世明在昊普厂逾期交货（已严重超期）后多次与昊普厂的相关人员进行沟通协商无果，才到法院诉讼解决。1、叶世明并没有承诺及允许昊普厂逾期7日（2016年9月6-12日）交货。具体微信记录有：（1）叶世明与昊普厂销售人员宋雪宁微信记录：2016年9月5日18时23分“允许7天交货，但必须符合验收标准……”，18时44分“逾期这个是甲方（工程方）给我，我还在协调（正在协调工程方是否同意延期），中间因为要罚款（严重超期）。请你与领导协调……”，19时57分“协调的如何”，21时11分“你们现在是什么态度”。因此，叶世明不同意昊普厂延期至2016年9月12日交货。（2）从叶世明与昊普厂丁玉葭（老板娘，负责人）微信记录：9月5日14时48分“工程那搞不了，工期谁托后，谁负担责任”，21时56分“甲方（工程方）没接电话，等”，9月6日09时35分“你好丁总（丁玉葭），逾期灯具交货，工程方不接受再逾期交货方案，丁总中午或下午有空我们碰碰面协商解决下（解除订货单，返还定金的事宜），好吗”。微信记录证实：工程方不接受再逾期7天交货方案，叶世明不同意昊普厂的延期交货，叶世明与昊普厂双方没有达成延期至2016年9月12日交货的合意。（3）叶世明与昊普厂销售总监海银明微信记录：9月6日15时49分“你好海总，收据（定金）还是叫财务给我。当时没开收据给我”（9月7日拿回收据后，8日叶世明即通过诉讼要求昊普厂双倍返还定金），16时03分“不是法的什么，烦躁不安。逾期交货生意做不成了；甲方要求我后天给到货”，16时08分昊普厂说“那肯定是给不了了，你今晚回去周旋一下看嘛”，19时00分“你好，营业执照和收据……明天一早到了，协商才有依据”。上述证据证明了因昊普厂逾期交货导致生意未做成，谈论该如何赔偿叶世明损失的问题。（4）退一步而言，在不考虑其他因素的情况下，从叶世明的微信记录来看“允许昊普厂逾期7日（2016年9月6-12日）交货……”，允许昊普厂逾期7日，并非“允许昊普厂延期7日”，即昊普厂即使到2016年9月12日前交货，也是逾期的，已构成违约。
二、一审法院在错误认定叶世明作出同意延期（允许逾期7天）交货承诺的情况下，又以叶世明无充分有效的证据证明本案涉案货物存在质量问题，一审此举也是举证责任分配错误。
三、叶世明请求昊普厂双倍返还定金诉求应予支持。2016年7月28日双方约定：所订货物为样板工程灯，加急处理，30至35天必须交货，即昊普厂必须在2016年9月1日前交货（必须把灯具做好，且质量符合优质铜材的要求）。然而，直到2016年8月28日，昊普厂才通知叶世明上门进行初步的验货，当日初步验货后发现灯具大部分掺杂铁圈（见《叶世明与昊普厂工作人员“罗小宋”当日微信记录》），且仅完成灯具所有工序的20%（还需电镀等工序），根本无法在4天后即2016年9月1日前交货。
四、叶世明在2016年8月28日进行了初步验货后，根据验货的情况及昊普厂所完成的工序，叶世明进一步向昊普厂明确了当初签订《订货单》时的验收标准，昊普厂也明确了其正在处理中，并完全同意并接受叶世明的要求。
五、昊普厂存在逾期交货的行为，没有在规定的期限内向叶世明供应符合质量要求的灯具，且昊普厂根本无法在2016年9月1日前供应所有的灯具，在2017年9月8日已逾期未交货长达7日。为避免损失扩大，叶世明即在2017年9月8日向法院提起了诉讼。另外，在2016年9月5日叶世明与昊普厂协商延期交货的事情，但由于昊普厂没有达成叶世明的要求，因此，当日双方没有达成延期交货的合意。
六、由于昊普厂没有提供任何证据证明其因保管涉案货物而发生的仓储费，其应承担举证不能的法律后果，一审法院支持昊普厂该项反诉请求有严重偏袒之嫌。在本案中，昊普厂没有在规定的期限内向叶世明供应货物，昊普厂构成根本违约，应承担相应违约责任，昊普厂由于自身的违约原因而要求叶世明支付仓储费完全于法无据。
七、原审判决出现多处文字错漏的低级错误，可见一审法院根本没有认真负责地审理此案，有违公平公正。另外，一审判决书显示日期为“二○一六年十一月三十日”，但一审法院却迟迟不向叶世明送达民事判决书，直至上诉人的代理人于2017年5月4日来到一审法院才得以签收，根本没有充分考虑当事人的合法权益。
另补充上诉理由：昊普厂违约，合同应当解除（终止）。叶世明与昊普厂在2016年7月28日签订的《订货单》，内容约定加急处理，昊普厂必须在同年9月1日前将涉案灯饰货物合格交付给叶世明安装使用。但至到期日2016年9月1日乃至9月5日、6日昊普厂还是无法（无按期）交付涉案灯饰产品给叶世明。叶世明与昊普厂曾协商是否继续履行合同还是解除终止合同一事，如叶世明曾在9月5日微信记录：“允许逾期七日（2016年9月6日起至同月12日止）交货，但必须符合验收标准，否则退还订货款，需方（叶世明）有权追究供方造成需方相关损失。”及叶世明在9月6日17时05分与昊普厂微信中明确最后通牒，内容是“今早甲方只给我三天时间就要到货，2016年9月8日到货……你老板说逾期交货什么的，当时下单签时、给钱，强调一定要按时交货，现在什么事都没有，我被动了”。延期履行合同的前提条件是必须以书面形式签订补充协议来约定延期履行事项。叶世明草拟一份《购销合同及承诺书》到昊普厂处重新签订延期履行合同，但昊普厂没有作出新承诺。由于昊普厂不按期交货，也不重新签订《延期交货承诺书》，造成本案实质性的违约，叶世明收回口头逾期七天的承诺，并于2016年9月8日向一审人民法院提起诉讼。昊普厂2016年9月18日下午15时32分微信记录：“我们的灯具都已经做好了，我们海总通知您这边好几天过来验货要出货了，您们没有答复，我们领导这边说您们没有回复的话定金当没收，灯具不能给您们了，收到信息烦请回复一下，感谢！”叶世明的回复是：“逾期交货事宜，已移交相关人员处理。”证明昊普厂严重延期，到9月18日止灯具货物完成准备交货才通知叶世明。
被上诉人昊普厂辩称，叶世明上诉与事实不符，与双方所提供的证据也不符。1、从我方销售代表具体跟单人员宋雪宁与叶世明微信聊天记录，其中2016年9月5日18时23分叶世明明确承诺交货日期到9月12日，9月10日开始我方多次催促叶世明验货和付款，但叶世明一直以在国外为由拒绝付款和验货；8月31日10时17分叶世明还提问我方代表宋雪宁何时验货要提前通知，9月1日9时37分还告诫我方验货标准。如果叶世明所陈述9月1日前必须交货，为什么在8月31日与9月1日还在强调验货标准？9月3日18时12分叶世明通知我方他在合肥工地上，如果验货需要联系杨武军。如果叶世明没有更改交货期，为何在9月3日再次通知我方验货人的信息？2、我方销售部经理海银明与叶世明验货代表杨武军的聊天记录，2016年9月3日海银明与杨武军还在讨论验货标准，如果9月1日已经到期，叶世明没有延期，那么9月3日就没有必要讨论验货标准。3、我方海银明与叶世明的微信聊天记录，海银明在9月10日催促叶世明派人验货和付款，因为9月12日到期，但叶世明自称在国外，让我方联系杨武军，如果叶世明没有将交货期限改为9月12日那么在9月10日我方海银明联系叶世明本人，叶世明本人完全可以告知我方已经超期，不需要再验货，但叶世明要求我方联系验货代表杨武军。同时结合双方在2016年7月28日所签订货单已经明确交货方式是款到发货，所以退一步叶世明没有擅自更改交货期，叶世明也必须先将货款交付我方后，我方才能发货，目前为止我方没有收到货款，不存在我方逾期的问题。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。
一审查明，2016年7月27日，叶世明与昊普厂签订《订货单》；同月28日，双方重新签订《订货单》（订单号为0002×10，27日订单0002×09作废），约定叶世明向昊普厂订购灯饰（二楼客厅61102/12+6,24K金+擦朱红4盏；餐厅61088/8,24K金+擦朱红4盏；过道61088/6,24K金+擦朱红4盏），货款共计328000元；标注灯饰材质为优质铜材，按样板生产，加急处理，工程样板间30-35天发货；叶世明预付定金10万元，其余货款228000元发货时交付完毕，款到发货。合同签订当日，叶世明向昊普厂支付了定金10万元。
2016年8月25日，叶世明委托杨武军到昊普厂验货，对昊普厂提供检验的样板灯铁圈有意见，昊普厂承诺出货都是铜材。2016年9月5日，叶世明向昊普厂承诺允许逾期7日（2016年9月6-12日）交货，但必须符合验收标准，否则退还货款。期间双方对合同中约定“板材为优质铜材，按样板生产”有不同理解，叶世明主张双方约定优质铜的标准为65铜（即铜含量为65%），昊普厂则主张约定优质铜为行业标准59铜，双方均未提交相关证据予以证明。2016年9月10-20日，昊普厂多次催告叶世明支付剩余货款并验收货物，但至今叶世明仍未向昊普厂支付剩余货款及验收货物。
2016年9月8日叶世明向原审法院提出诉讼请求：昊普厂向叶世明双倍返还货物定金20万元。事实和理由：2016年7月中旬，叶世明承接福建省福州市六一中路融侨国际公馆的灯饰安装工程业务，其后于同月27日到昊普厂处订购灯饰，28日修改后签订的《订货单》；约定加急处理，昊普厂必须在签订之日起30-35天发货给叶世明，即必须在2016年9月1日前将货物合格交付给叶世明安装使用。但是，昊普厂逾期数天至今未将灯饰交付给叶世明，应承担逾期不能交货违约责任。叶世明已预交定金10万元，但昊普厂在收到定金后未按时交货，导致叶世明无法为福州市融侨国际公馆完成灯饰安装工程。叶世明曾与昊普厂协商数次，但昊普厂拖延交货已严重侵犯了叶世明的合法权益。
针对本诉，昊普厂一审辩称，叶世明在签订《订货单》后，单方面觉得价格过高，希望昊普厂降低价格，但昊普厂要求按原合同履行，于是叶世明在合同履行过程中提出各种不合理的制作要求，导致制作期限需要顺延。双方约定2016年9月12日叶世明支付款项后昊普厂交货，故昊普厂不存在逾期交货的事实；叶世明在同月8日向法院提起诉讼，该行为构成单方面违约。昊普厂向原审法院提出反诉，请求：1、叶世明继续履行与昊普厂于2016年7月28日所签订的《订货单》（叶世明向昊普厂支付剩余货款228000元）；2、叶世明向昊普厂支付货物仓储费用16500元（自2016年9月13日开始至叶世明提货完毕之日止，每天仓储费用为300元，暂计至2016年11月7日），共计244500元。事实和理由：2016年7月28日双方签订了《订货单》。叶世明预付定金10万元后，昊普厂开始按照约定要求制作，制作过程中叶世明觉得价格过高，于是单方提出各种不合理要求，导致制作期限需要顺延，后双方约定2016年9月12日为交货日期。到期后叶世明恶意拒绝支付余款并不配合收货，导致该批灯饰至今存于租赁仓库中，与此同时由于灯饰较为昂贵，需要加强保卫工作，产生较为高的仓储费用。
针对反诉，叶世明一审辩称，双方28日签订《订货单》，约定材料为优质铜材并加急处理，发货日期最迟在同年9月1日交货。在交涉过程中叶世明发现昊普厂所制作的灯饰存在严重的质量问题，在同年8月28日前才完成20%的工序，无法在规定期限内交货。在订单签订之时叶世明已明确告知昊普厂，该货物为样板间货物、紧急货物，而昊普厂却不能在约定期限内交货。
该案在审理过程中，原审法院根据叶世明财产保全申请，于2016年9月23日依法冻结了昊普厂在中国建设银行中山小榄龙山支行的银行存款20万元，冻结期限至2017年9月22日。
原审法院认为，本案为买卖合同纠纷。叶世明与昊普厂签订的货物买卖合同关系是双方的真实意思表示，合法有效。经叶世明承诺，允许昊普厂逾期7日（2016年9月6-12日）交货，昊普厂已在约定期限内催告叶世明支付货款并验收货物；至于叶世明称允许逾期7天是以货物符合验收标准为前提，但并无充分有效证据证明案涉货物存在质量问题。故叶世明以昊普厂逾期交货为由主张昊普厂双倍返还货物定金，无事实依据，法院不予支持；昊普厂作为守约方，要求叶世明继续履行合同，理据充分，法院予以支持。昊普厂主张因保管案涉货物而发生的仓储费每天300元，但其并未提交相关证据予以证明，法院酌情由叶世明每天向昊普厂支付仓储费100元。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百一十条、第一百五十七条、第一百五十九条、第一百六十一条，判决如下：一、驳回叶世明的诉讼请求；二、叶世明于本判决发生法律效力之日起十日内，向中山市横栏镇昊普灯饰电器厂支付剩余货款228000元，中山市横栏镇昊普灯饰电器厂向叶世明发送相应货品；三、叶世明于2016年9月12日起至交付上述货物之日止向中山市横栏镇昊普灯饰电器厂支付仓储费每天100元。四、驳回中山市横栏镇昊普灯饰电器厂的其他诉讼请求。案件本诉费4300元（叶世明已预交2150元），诉讼保全费用1520元，反诉费4968元（昊普厂已预交2484元），共计10788元，由叶世明负担10652元，中山市横栏镇昊普灯饰电器厂负担136元。
二审另查，2016年7月27日，叶世明与昊普厂签订《订货单》，约定叶世明向昊普厂订购灯饰：二楼客厅61102/12+6,24K金+擦朱红4盏，单价102600元；餐厅61088/8，24K金+擦朱红4盏，单价62100元；餐厅61088/2B，24K金+擦朱红16盏，单价11610元，合计798120元，最终优惠价格共计320000元，此单全部为出厂价，不含税票、运费、光源、安装，此为特批价；加急处理发货，30-35天必须交货，货一定对板；叶世明预付定金10万元，其余货款220000元发货时交付完毕；收货地址：福州市六中一路融侨国际公馆等。27日17时50分29秒，叶世明向昊普厂支付了定金10万元。
次日即28日，双方重新签订《订货单》（替换单，订单号0002×11），叶世明向昊普厂订购灯饰：二楼客厅61102/12+6,24K金+擦朱红4盏，单价102600元；餐厅61088/8,24K金+擦朱红4盏，单价62100元；过道61088/6,24K金+擦朱红4盏，单价40410元，合计820440元，最终优惠价格共计328000元；注：材质为优质铜材，按样板生产；此单全部为出厂价，不含税票、运费、光源、安装，此单为丁总特批价；加急处理，工程样板间30-35天发货；27日订单作废，以此单为准；叶世明预付定金10万元，余款228000元发货时交付完毕，款到发货；收货地址：福州市六中一路融侨国际公馆等。
二审再查，在合同履行期间，双方有微信聊天记录（个别微信聊天存在少量语音未能显示其文字内容）。具体如下：
一、叶世明（以下简称“叶”）与昊普厂业务员宋雪宁（以下简称“宋”）主要微信聊天记录。
2016年7月26日23时49分，宋：五星级的酒店大厅肯定要选灯中之王的款式，您看多了也看的眼花，还选不到灯，第一印象是最好的，况且甲方也认可了我们的款式，现在只是价格问题，款式看好了价格我们可以在店面好好商量，生意是谈成的，朋友也是要你来我往交成的是吧！您们明天上午过来我们星光店我们坐下来喝茶好好探讨一下，您看这样可以吗？
27日14时34分，叶：争取一下，丁总愿意多少出价？
27日14时44分，宋：您先享受一下午饭，我们还在仔细核算成本中。叶：刚刚宝辉打电话给我说3.8折，这样我都~~~。
27日15时04分，宋：您不要看折扣呀，他们标价高不一样的。都是老乡我跟您说些掏心窝子的话，不过话说在前头，这是公司机密就您知我知更不能让我丁总知道我们的谈话，我们专卖店200万的折扣就是标牌价4.5折，我在公司做了八年了自己都没有这个权限，都是要跟我们丁总去谈的，我这次告诉您公司机密是因为月底了我要冲业绩拿月度奖金，最后成交就要您去找我们丁总谈了。宋：您大概什么时候过来？我好留住丁总，因为她下午可能要去出差！我给您预约时间。叶：我有诚意现在过去，看看你们了。宋：好的，在店里等您跟张总。
27日19时27分，宋：您那边现在忙完了吗？我们一起去吃晚饭。
27日22时07分，宋：叶总，您们回到酒店了吗？叶：回了。感觉你给我还是贵了，不是老乡啊。宋：你明天去考察我们工厂，各方面做工质量，您再说话。价格这么优惠给您，我从来没有看到比这更优惠的价格。
27日22时15分，叶：是你不够了解老板吧，我刚刚在楼下新晶达，同样有检报告、合格证。就是便宜了。宋：新晶达我都没有听说过，在我们这个层次的品牌。叶：是，一模一样。
27日22时19分，叶发给宋一张有“新晶达”三个字的灯饰门面照片。
27日22时27分，宋：图片灯光太亮，但是我看了明显的不一样。
28日08时42分，叶：我们正在与甲方沟通灯的事，昨晚把图片发过去了。
28日08时52分，宋：我们约好今天上午去我们厂里考察，我现在在星光店面等您跟张总。
28日11时34分，叶：小宋，麻烦你跟领导说下，昨天订的那壁灯16盏取消，甲方不认可。宋：那现在是要换吊灯是吗？叶：吊灯没确定。
28日11时41分，宋：好的，等您消息。
28日12时08分，叶：检测报告。
28日12时19分，宋：检测报告在星光店面。
28日12时26分，宋：刚刚我给厂里下壁灯取消通知过去，领导那边马上来电话说昨天给的折扣那么低不能取消，如果是换款式要换够同等金额，您不要让我为难，不然我很难做，叶总。叶：取消，不能让我亏呀。宋：领导说取消可以，但是要换同等金额的灯具。叶：甲方取消，我们是一个团队，一起做这个。刚开始就说这个话以后咋合作。你去协调下。
28日12时31分，宋：主要是我这边没有权限。叶：你自己来协调，不要刚开始就不欢。以后我咋办。我做中高端东西，大家一起来配合。以后有的合作的。宋：现在吊灯甲方那边怎么说？叶：还没回。宋：那我等您的回复，我再给领导汇报工作。叶：你先取消那个十六个。宋：我要等您吊灯回复才能取消。
28日13时16分，叶：吊灯价格发给我下，算下成本。
28日13时20分，（宋发给叶一张单，上面标写：61088/640410*4折后=16164元）。叶：好的，我在协调。
28日14时08分，叶：检测报告拿到没。宋：检测报告在星光店面，您先过来华艺店把换吊灯的事情处理好了，我们去工厂的路上顺便去星光店拿复印件就可以了。
28日17时22分，（宋发给叶一张2016-7-27订货单拍照图片）。宋：您把昨天的订单划掉作废就可以了，叶总。
28日19时32分，宋：叶总：邮件已发，请查收。叶：贵的吓人，应该贵了20万元。宋：怎么可能，比专卖店价格还低，我第一次见这么低的价格。
28日19时38分，叶：你太会做生意了。你们这样做，是能搞定一个就一个。
28日19时45分，宋：我是实实在在。
8月3日09时29分，叶：现在做的咋过几天我们过去看下，第一次打磨看看。
3日10时49分，宋：您好，叶总，现在还在做泥模腊模，还没有那么快到抛光车间，估计要20多号才可以过来看抛光打磨。叶：好。
8月17日15时38分，叶：现在做的如何了？
17日15时49分，宋：还在脱腊工艺这块，您大概28号这个时间可以再去我们工厂看抛光打磨这些流程。
17日16时13分，叶：我们甲方要再次审核材质和款式，你要给相关人员落实标准，每道工序要审核。宋：好的。
17日16时43分，叶：甲方现在好严格。
17日17时12分，宋：好的，理解。
17日17时49分，叶：你到时给我电话，我们过来看。宋：好的，叶总，细水长流。
8月25日09时48分，叶：你好小宋发个联系方式给我，地址电话联系人。我派人来找你验货，好吗？
25日10时00分，宋：好的，约好是明天，工厂地址：横栏镇三沙利安路3号中普灯饰，海银明135606494×。叶：你不去吗？宋：我会带您朋友一起去工厂验货的，我会一起随同负责人一起去工厂配合您们验货的。
25日15时44分，叶：你好，我委托验货人：134141538×、139230816×杨武军，由他来监督产品质量、验货工作。请支持和协助他的工作！
25日17时45分，宋：好的，他明天过来我们星光联盟五楼展厅，我带他过去工厂验货。
8月27日12时21分，叶：小宋，验收的情况同我讲下，好吗？
8月28日09时32分，宋：您好，叶总，昨天有客户忙到很晚所以没有回复您信息，不好意思。前天验收完毕进入到下一步工序。
28日09时36分，叶：不是说不行吗？
28日15时02分，宋：有些细节有改动。
28日15时22分，叶：纯铜的灯怎么会那么多铁圈等之类配件，这样验收不合格，你们要承担赔偿责任。
28日15时45分，宋：那个是放在车间的模版做试装用的，我们出货都很严谨的，您放心，出货都是铜材的。到时候打包装的时候您可以过来验收后再封箱的。
28日23时01分，叶：你的铜不会是镀铜的吧，表面一点点点的，你们（老板娘丁总、胡经理）当在场呀口口声声说含铜量65%的（行业说的65铜）呀，我们甲方这次要求非常严格，你们必须保证质量，每个环节我们都要验货，交货还要取样送检。还有就是24K金也是要独立检测的，要验货不过，造成我们的损失，我们会追究你们玛莎蒂罗灯饰（厂家）的责任，请你与你们相关领导沟通好，严格质量关，希望我们合作愉快。
8月29日11时17分，宋：叶总：杨先生过来验货的时候刚好碰到我们厂部在用模板试装灯具，然后他误以为出货就是那个模板，您放心我们出货都是优质铜材的。
29日11时26分，叶：一定不能出差错，赔钱会赔死人的，一假货赔十的钱，到时人家不要货，要货款的十倍钱赔偿给甲方，我到时就要你们赔偿我二十倍的货款钱。请你告诉你老板重视这货，一定要货真
---纯铜！！不能渗透假配件在里面！！！
8月31日10时17分，叶：什么时候验货要提前通知。
31日12时29分，宋：好的。
9月1日09时37分，叶：根据昨天验货时发现不足之处：1：你们所说的铁是试装品，但是半成品（铜件）只看到一盏灯的半成品。2：必须更换中鼓、园片、（铁的部分）更换。3：铜材检验报告（必须是12盏灯具其中一部分送检）附检样品必须提供。4：以上部分具备方能电镀，而且要注意生产时间安排，按交货日期免拖延时间交货。
1日10时21分，宋：我们已经在处理中。
9月3日18时07分，（宋发给叶两张图片）。宋：您好，叶总，这是我们检查报告，请确认，我们好做下一步工作电镀。
3日18时12分，叶：我在合肥工地上，验收方面请与杨生联系。你好，我委托验货人：134141538×、139230816×杨武军，由他来监督产品质量、验货工作。请支持和协助他的工作！
3日18时26分，宋：好的。
3日18时48分，叶：这检验报告是什么时候的？铜的化学元素是什么？以前的初中都学过。把正确心态放在这12盏灯上面，看看你们厂到底有没有做出全铜的灯出来，把实在的东西做出来看看，别把时间浪费在一些不必要心态上。
3日18时51分，宋：这个检测日期是今天的，叶总。宋：您仔细看一下。
9月5日18时23分，叶：允许逾期七日（2016年09月06起至2016年09月12日止）交货，但必须符合验收标准，否则退还定货款，需方（叶世明）有权追究供方造成需方相关损失。
5日18时44分，叶：逾期这个是甲方给我，我还在协调，中间因为要罚款。请你与领导协商。
5日19时53分，（宋发给叶一张微信个人名片，个人名片显示的名称为海银明），（此名片旁边铅笔注明：您好，叶总，我还没接到通知，推荐海总微信给您，你问下我们领导）。
5日21时11分，叶：你们现在是什么态度。
9月6日14时23分，叶：小宋收据要给我。
6日15时52分，叶：小宋当时没给收据，这次要补给我。
6日17时05分，叶：今早甲方只给我三天时间就要到货，2016年09月08日到货。现在咋办？我刚刚也和你老板丁总海总说了。你老板说逾期交货什么的，当时下单签时、给钱。强调一定要按时交货，现在什么事都没，我被动了。
6日18时33分，叶：小宋，收据拿到了吗？
6日19时17分，叶：你帮我跟踪好。（叶发了一张与海银明的微信聊天截图给宋）。
6日19时40分，叶：帮我叫海总帮忙。
6日20时28分，宋：紧急通知：各位姐妹们海总公司号码：135606494×卡出现问题，暂时打不通，若有客人找海总打186760192×，谢谢！
9月18日15时32分，宋：我们的灯具都已经做好了，我们海总通知您这边好几天过来验货要出货了，您们没有答复，我们领导这边说您们没有回复的话定金当没收，灯具不能给您们发了，收到信息烦请回复一下，感谢！
10月4日15时02分，宋：您好，叶总，您从菲律宾出差回来了吗？
4日15时41分，叶：你好，请联系委托人：134141538×、139230816×杨武军，在外地出差还没回。宋：好的，我跟汇报给我们海总。
10月22日15时17分，宋：您好，叶总，您订的灯具请问什么时候出货？
22日15时41分，叶：逾期交货事宜，已移交相关人员处理。我在外地出差，工作方面请联系人：134141538×、139230816×杨武军。
22日15时49分，宋：联系杨总了，但是他不过来提货，叶总。
二、叶世明（以下简称“叶”）与昊普厂股东丁玉葭（以下简称“丁”）微信聊天记录。
2016年9月5日12时33分，叶：丁总你好，我是福州2016.07.28定铜式灯具客户叶世明，我们当时定货你的质量怎么会是铁的呢？当时定是铜灯（灯具所有配件各含铜量65%以上）。甲方验货标准很严格，请丁总重视质量。
5日12时40分，丁：你好，叶总，主要受力部分是铁的，不是受力部分都是铜的，行业标准59铜，您放心，灯具质量我们肯定会做好！而且我们也做二十年灯具了，国内的好多大公司我们也有合作，对方都是检验成品，我们都有3C认证，质检报告的。因为受力部分是铜的话，硬度不够，如果你要改成铜的，你必须签名，安全问题由你自己承担，我们不负责任。第二张是铜的盖子，当时试装的模板是铁的，因为我们每支半成品都要先试装。
5日13时07分，叶：当时小宋胡经理你也在现场强调65铜呀。丁：叶总，灯具行业标准您可以了解。叶：有在公司吗？我在你们店面，甲方验货严，前面工作我们配合好，后面我们才能接下单来，我这次下了大本做这个单，希望你们配合下好吗？一个环节出错，我的工程款收不到咋办。丁：必须要配合好。
5日13时11分，丁：应该不会的，我们也同好多大公司合作过，我也没有发生任何问题。叶：当时65铜，现在给货59铜，这个环节甲方验货不行，检测下下具体含铜量，我和甲方交流，不要货到被人发现，工程款收不到。（接下来，丁和叶为语音交流）。
5日13时34分，丁：你放心！我们肯定会做好的！做生意是做诚信的！肯定会按行业标准出货，样板出货，绝不会偷工减料！（接下来，丁和叶为语音交流）。
5日14时48分，叶：工程那搞不了，工期谁拖后，谁负担责任。
9月6日09时35分，叶：你好丁总，逾期灯具交货，工程方不接受再逾期交货方案。丁总中午或下午有空我们碰面协商解决下，好吗？
三、叶世明（以下简称“叶”）与昊普厂业务管理层海银明（以下简称“海”）的微信聊天记录。
9月6日15时49分，叶：你好海总，收据还是叫财务给我。当时没开收据给我。
6日16时00分，海：银行刷卡单和订单注明具有法律效率。
6日16时03分，叶：不是法的什么，烦躁不安。逾期交货生意做不成了。甲方要我后天给到货。
6日16时08分，海：那肯定是给不了了，你今晚回去周旋一下看嘛。叶：好的，尽量帮我，还有营业执照生产许可证。海：无条件的帮你，一起做成。叶：我想说我是从正规厂家拿货。回去打通关系，希望做成，减少损失。海：我可以提供营业执照给你。叶：尽快扫描件要盖公章（红），复印件加公章快递一份给我，合肥市城北世纪金源大酒店叶世明186665380×。
6日16时41分，海：好的，我下班去工厂给你处理。
6日17时00分，叶：收据也给我，我找下领导说我给钱了。海：你拿订单和刷卡的回单更有说服力。叶：订单有价格不能给他们看。
6日19时00分，叶：你好，营业执照和收据都要盖章，扫描发邮箱给我，今晚要搞定它。好吗？
9月10日12时16分，（海发给叶三条语音留言记录）。
10日18时31分，叶：飞机，出国15天，有事联系老杨。
10日18时38分，海：出货啊，款项呢？
9月11日15时17分，海：叶总，货已做好，请安排款项，等你通知出货。
11日15时26分，叶：全权由老杨负责，国外微信~~~。
11日15时34分，海：又要他瞎搞？那款也是他安排？
9月17日12时58分，海：叶总你好，现在联系不到你，也联系不到你委托的杨总，货已经全部做好，现在库房整天催我出货，从今天起，一周之内你若不安排尾款的话，公司就视为你放弃这批货，公司全额扣除定金，货品公司自行处理，特此告知，谢谢。
9月20日14时37分，海：你电话一直打不通。
20日14时46分，叶：在菲律宾，一个星期回国，有事联系老杨。海：打款发货的事，货在仓库放了，仓库放不下，整天催我。
四、杨武军[叶世明委托的验收货物人员，（以下简称“杨”）]与海银明（以下简称“海”）有聊天记录。
2016年9月3日21时17分，杨：你这检测报告上没有这条灯臂的尺具体尺寸和重量？海：只有这个了，你们要求的原材料检测，如果这个不行，就没有了。
3日21时24分，杨：叶总已早把检测方面的事项早就发给营业员了呀，怎么到现在才说没有？海：灯具行业都不会有，我们工厂做了近30年，第一次听你们这样验货，我们只能提供这么多的服务了。
3日22时18分，杨：那你门市销售员所说的65铜、是优质铜、与古镇市面上卖的铜是不一样的。这说法是咋回事？叶总提前通知营业员（小宋）已经说明了要提供这十二盏灯的检测报告及附检测之样品，为什么现在才说没有？
3日22时22分，海：订单合同看看是怎么写的，然后你告诉我，现在产品就差抛光电镀了，或者你有其他的什么想法直接说，直接告诉我，故意找事也好，你直接告诉我。海：就订个纯黄金的灯也没有检测报告的，检测也是我交成品给你，你自己去送检。
3日22时31分，杨：验收标准已经早就发给销售人员（小宋）了，你们应该早点沟通好才对。海：验收标准是我们挂在门市的样板。
3日22时48分，杨：这样的话应该不是一个销售总经说的吧！在买灯的时候就有更换标价牌行为，时间相隔一晚上而已，那现在门市的样板肯定不是销售人员所说的：灯的全部都是65铜、不是古镇门市通用的那种铜，而且提供证书的24K金…。或许有更换其他材质的可能性？
3日22时55分，海：你们送成品去检验，这个是你可以行使的权利，没有强迫买卖的行为，有样板做展示，交货也是以样板为准！更换价格标签是和国内价格统一，自己展厅的产品，调整价格再也正常不过。
3日23时06分，杨：既然没有强迫买卖的行为，那明知你的产品没达到你们所向客人承诺的条件、又要客人付款买你这灯，过后再去检验？明知不合格还要多加一些人工材料这不是浪费？而且还要过后才检验这样的客户脑子会不会太不好使？海：没有强迫买卖，同时以展厅样板为交货标准，交货以后买方有疑虑可以送检。
3日23时29分，杨：展厅的东西是在你的地方，并没有交给客户保管，等你交货以后才送检，真不知道检什么才好？
对上述微信聊天记录，双方意见不一。
1、关于叶世明一审称昊普厂货不对版、部分用铁圈代替约定铜材问题，双方意见如下。
昊普厂称，从宋雪宁与叶世明7月28日19时32分微信聊天记录可以看出事情真相在于叶世明向我方订货后单方觉得我方价格贵了20万元，总价才32万元，因为已经签了合同，所以无法反悔，于是后来找借口制造我方用铁圈代替约定铜材违约假象；按照灯具交易行规，如果买方认为卖方的灯具有质量问题，买方收到货物后可以交由相关鉴定部门鉴定，再向我方索赔，不存在买方单方猜测认为货物质量不合格就是不合格，不符合法律规定。宋雪宁在8月28日15时45分微信聊天已经清晰解答叶世明的疑问，原话：那个是放在车间的模板，是试装用的，我们出货很严谨的，出货的都是铜材，到时候打包装是你们可以过来验收的。
叶世明称，我方验货代表杨武军到现场验货发现了对方的货物存在上述质量问题。
2、关于最终交货日期问题，双方意见如下。
上诉人叶世明称，本案关键争议是关于叶世明与昊普厂之间是否达成延期交货的意思表示，从9月1日至同月5日、6日均在协商是否同意延迟交货的事宜。我方要求验货并不推定我们允许昊普厂的延期，昊普厂断章取义仅截取部分聊天记录证实，没有结合上下文进行理解，从叶世明与宋雪宁的聊天记录在2016年9月5日18时23分，叶世明说允许逾期7日（6日-12日止交货），但必须符合验收标准，否则退还订货款，需方（叶世明）有权追究供方造成需方相关损失；接着5日18时44分，叶世明说，逾期这个是甲方给我，我还在协调，中间因为要罚款，请你与领导协调。6日17时05分今早甲方只给我三天时间就要到货，8日到货，现在咋办，我刚刚也和你老板叶总海总说了，你老板说逾期交货什么的，当时下单签时、给钱，强调一定要按时交货，现在什么事都没，我被动了。叶世明与丁玉葭在9月5日14时48分的微信记录，叶世明说工程那搞不了，谁拖后谁负责任；5日21时56分，甲方没接电话。6日9时35分，叶世明说您好丁总，逾期灯具交货工程方不接受再逾期交货方案。丁总中午或下午有空我们碰面协商解决下好吗？从上述两人的聊天记录可证实叶世明在9月5日到6日正在协商是否允许逾期交货的事情，并不是已经达成延期交货的真实合意。
被上诉人昊普厂称，海银明与叶世明的聊天记录（9月6日全天）可以看出叶世明还是在继续向我方要求提供相关票据和证件，如果双方没有将交','2018-10-03
14:03:52',0,'web',NULL),(37953324,'604659d8-a6f6-4ca0-9052-a8f500a95f4c','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：74次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"1106\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"审判程序\":\"\",\"案号\":\"（2017）浙0503执540号\",\"法院地市\":\"湖州市\",\"法院省份\":\"浙江\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"604659d8-a6f6-4ca0-9052-a8f500a95f4c\",\"案件名称\":\"吴佰松合同、无因管理、不当得利纠纷执行实施类执行通知书\",\"法院名称\":\"湖州市南浔区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"南浔区\",\"DocContent\":\"\",\"补正文书\":\"2\",\"诉讼记录段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1528041600000)\\\/\",\"案件类型\":\"5\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"不公开理由\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"吴佰松合同、无因管理、不当得利纠纷执行实施类执行通知书\");$(\"#tdSource\").html(\"吴佰松合同、无因管理、不当得利纠纷执行实施类执行通知书
（2017）浙0503执540号\");$(\"#hidDocID\").val(\"604659d8-a6f6-4ca0-9052-a8f500a95f4c\");$(\"#hidCaseName\").val(\"吴佰松合同、无因管理、不当得利纠纷执行实施类执行通知书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2017）浙0503执540号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"湖州市南浔区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"5\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1106\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"湖州市南浔区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"执行案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2017-12-09\" },],LegalBase:
[]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"吴佰松合同、无因管理、不当得利纠纷执行实施类执行通知书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-06-04\\\\\",\\\\\