广东省中山市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2015）中中法民二终字第795号
上诉人（原审被告）：四川精一塑业科技有限公司，住
地四川省成都市邛崃市，组织机构代码××。
法定代表人：梁伟，该公司总经理。
委托代理人：余帆，该公司员工。
委托代理人：钟振宇，该公司员工。
上诉人（原审被告）：梁伟，男，汉族，住江苏省仪征市。
委托代理人：谭琼，四川英冠律师事务律师。
委托代理人：张茂文，四川英冠律师事务律师。
被上诉人（原审原告）：中山市西都五金塑胶制品有限公司，住地广东省中山市，组织机构代码××。
法定代表人：倪映兵，该公司总经理。
委托代理人：谭红玲，广东谭红玲律师事务律师
委托代理人：梁强，广东谭红玲律师事务律师。
被上诉人（原审被告）：王正干，男，汉族，汉族，住浙江省苍南县，公民身份号码×××3039。
被上诉人（原审被告）：沈杨，男，汉族，住辽宁省东港市，公民身份号码×××3956。
上诉人四川精一塑业科技有限公司（以下简称精一公司）、梁伟因与被上诉人中山市西都五金塑胶制品有限公司（以下简称西都公司）、王正干、沈杨承揽合同纠纷一案，不服广东省中山市第二人民法院（2013）中二法东民二初字第286号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。
原审查明：西都公司与精一公司双方在2012年5月23日至2013年4月27日期间签订模具加工合同十二份，约定由西都公司为精一公司生产模具29套，上述合同中所约定的货物名称、货款金额、交货日期、付款期限情况如下表：
序号
合同编号
模具
名称
数量
货款
金额
工期
（天）
合同签订日
1
XD05230012012006
四角方盒
1
96000元
45
2012.5.25
2
XD05290012012007
红八方盒
1
96000元
45
2012.5.29
3
XD09280012012009
瓶头卡
2
19000元
35
2012.9.28
4
XD09280012012009
底座
1
23000元
35
2012.9.28
5
XD09280012012009
透明盒体
1
96000元
35
2012.9.28
6
XD09280012012009
装饰条
1
14000元
35
2012.9.28
7
XD09280012012009
底座底盖
1
9000元
35
2012.9.28
8
XD09280012012009
酒瓶座
2
19000元
35
2012.9.28
9
XD10060022012011
LZH装饰框
1
11000元
40
2012.10.8
10
XD10060022012011
LZH盒体
1
105000元
40
2012.10.8
11
XD10060022012011
LZH底座
1
24000元
40
2012.10.8
12
XD10060022012011
LZH底座盖
1
9500元
40
2012.10.8
13
XD10060022012011
LZH酒瓶座
1
9500元
35
2012.10.8
14
XD11090012012017
瓶头卡
1
13000元
40
2012.11.14
15
XD11090012012017
手工壹号
1
96000元
40
2012.11.14
16
XD10250052012014
龙凤盒体
1
96000元
40
2012.10.25
17
XD10050012012010
FZ透明盒体
1
107000元
45
2012.10.5
18
XD10050012012010
FZ房顶
1
33000元
45
2012.10.5
19
XD10050012012010
FZ酒瓶座
1
20000元
45
2012.10.5
20
XD10050012012010
FZ底座
1
22000元
45
2012.10.5
21
XD10250062012015
DT底座
1
162000元
70
2012.10.30
22
XD10250062012015
DT底座盖
1
13000元
70
2012.10.30
23
XD11270032012019
DT腰条
1
24000元
40
2013.1.8
24
XD11270032012019
DT顶牌
1
16000元
45
2013.1.8
25
XD10250062012015
DT盒体
1
225000元
70
2012.10.30
26
XD12250042012025
YJ龙凤体
1
96000元
45
2013.1.8
27
XD10050012012010
FZ底板
1
8000元
45
2012.10.5
28
XD04270022013003
LZH盒体2
1
90000元
40
2013.4.27
29
XD04240012013002
封坛盒体2
1
96000元
35
2013.4.24
上述合同约定模具交期为合同签订生效之日起按工期完成，而精一公司须在模具交付、验收合格后15天内一次性付清模具加工款。另，上述合同均在第六条约定西都公司如不能按期交付模具，则须以合同金额按5‰／天的标准计算延误费给精一公司作为补偿，延期15天以上，精一公司有权收回所有模具款项，单方取消合同；如精一公司不能按约定支付西都公司模具款项，则同样须以合同金额按5‰／天的标准计算延误费给西都公司，如逾期付款15天以上，西都公司有权终止本合同后续合作事宜，并不予返还前期收取的合同款。庭审中，西都公司撤回对编号为XD10050012012010模具合同中FZ底板加工款8000元的诉讼请求，西都公司另向法院提交上述模具的送货单、2012年7月至2013年5月及2013年7月份的对账单以证明西都公司已交付模具的事实，经查，上述送货单由精一公司工作人员梁孝兵签收，而2012年7月至2013年5月及2013年7月份的对账单均由精一公司财务饶丹签名并加盖精一公司公章予以确认。法院经查核西都公司所提交的送货单、对账单，对西都公司货物的送货情况统计如下：
序号
合同编号
模具名称
数量
货款金额
工期
合同签订日
交付日期
1
XD05230012012006
四角方盒
1
96000元
45
2012.5.23
2012.7.1
2
XD05290012012007
红八方盒
1
96000元
45
2012.5.29
2012.7.1
3
XD09280012012009
瓶头卡
2
19000元
35
2012.9.28
2012.11.1
4
XD09280012012009
底座
1
23000元
35
2012.9.28
2012.11.1
5
XD09280012012009
透明盒体
1
96000元
35
2012.9.28
2012.11.1
6
XD09280012012009
装饰条
1
14000元
35
2012.9.28
2012.11.1
7
XD09280012012009
底座底盖
1
9000元
35
2012.9.28
2012.11.1
8
XD09280012012009
酒瓶座
2
19000元
35
2012.9.28
2012.11.1
9
XD10060022012011
LZH装饰框
1
11000元
40
2012.10.8
2012.11.29
10
XD10060022012011
LZH盒体
1
105000元
40
2012.10.8
2012.11.29
11
XD10060022012011
LZH底座
1
24000元
40
2012.10.8
2012.11.29
12
XD10060022012011
LZH底座盖
1
9500元
40
2012.10.8
2012.11.29
13
XD10060022012011
LZH酒瓶座
1
9500元
35
2012.10.8
2012.11.29
14
XD11090012012017
瓶头卡
1
13000元
40
2012.11.14
2013.1.29
15
XD11090012012017
手工壹号
1
<div style=\'LINE-HEIGHT: 25pt;TEXT-ALIGN:justify;TEXT-JUSTIFY:inter-
ideograph; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 仿宋; ','2019-01-04
08:54:51',0,'web',NULL),(4605945,'049314F7-21D9-4F17-8394-41C7B9AD66B9','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：49次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"1664\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"审判程序\":\"\",\"案号\":\"（2015）沭执字第300号\",\"不公开理由\":\"\",\"法院地市\":\"临沂市\",\"法院省份\":\"山东\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":null,\"文书ID\":\"049314F7-21D9-4F17-8394-41C7B9AD66B9\",\"案件名称\":\"孙培章与周爱光、周廷艳执行裁定书\",\"法院名称\":\"临沭县人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"临沭县\",\"补正文书\":null,\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":null,\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1531324800000)\\\/\",\"案件类型\":\"5\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"孙培章与周爱光、周廷艳执行裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"孙培章与周爱光、周廷艳执行裁定书
（2015）沭执字第300号\");$(\"#hidDocID\").val(\"049314F7-21D9-4F17-8394-41C7B9AD66B9\");$(\"#hidCaseName\").val(\"孙培章与周爱光、周廷艳执行裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2015）沭执字第300号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"临沭县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"5\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1664\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){;});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"孙培章与周爱光、周廷艳执行裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-07-12\\\\\",\\\\\