江苏省金坛市人民法院
民 事 判 决 书
（2013）坛商初字第0332号
原告（反诉被告）上海日进机床有限公司。
法定代表人卢建明，该公司董事长。
委托代理人吴冬辉，上海市诚至信律师事务所律师。
被告（反诉原告）江苏奥晶新能源科技有限公司。
法定代表人戴炳元，该公司总经理。
委托代理人杨贞，江苏剑群律师事务所律师。
原告上海日进机床有限公司（以下简称日进公司）诉被告江苏奥晶新能源科技有限公司（以下简称奥晶公司）买卖合同纠纷一案，本院于2013年7月15日受理后，依法组成合议庭。后被告奥晶公司提起反诉，本院依法受理，于2013年8月27日、2014年1月6日两次公开开庭审理了本案。原告（反诉被告）日进公司的委托代理人吴冬辉，被告（反诉原告）奥晶公司的委托代理人杨贞均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告日进公司诉称，2011年2月28日，原、被告签订了设备购销合同1份，约定由被告向原告采购开方机1台，合同总金额3400000元。之后，原告按约将设备交付给被告，被告受领设备并已安装使用，但仅支付了2060000元，余款1340000元至今未付。现请求判令被告立即支付货款1340000元，按银行同期贷款利率支付原告自2011年7月10日至其实际付款日止的逾期付款利息损失（计算至2012年7月9日的金额为87900元），本案诉讼费用由被告承担。
被告奥晶公司辩称并反诉称，被告未支付剩余款项的原因是原告延期交货，且未按约定在设备交付前通知通知被告共同对设备进行预检，也未按约定对被告相关人员进行培训，在设备交付安装后，未进行调试，导致被告无法将设备用于生产，被迫在2011年11月底停产。根据合同约定，如原告违反合同任何条款或具有先期违约情形的，经要求限期改正或要求提供履约担保仍未获补救者，被告可单方面解除合同。综上，是原告违约在先，被告不应再支付剩余货款，应依法驳回原告的诉讼请求，并请求判决解除双方签署的设备购销合同，被告将设备返还给原告，原告将收取的货款2060000元退还给被告，原告承担本案诉讼费用。
反诉被告日进公司辩称，按照合同约定，反诉原告在提货前就应支付90%的货款，现反诉被告已交付了产品，而反诉原告没有按约支付90%货款，即使反诉被告未进行安装调试，也应当根据合同约定进行顺延。事实上，反诉被告在2011年7月份将设备交付给反诉原告并进行了调试，已经履行了合同义务。根据规定，行使合同解除权的最长期限是1年，现在反诉被告已经交货2年多，超过了法律规定的最长期限。故反诉原告的反诉请求没有事实依据和法律依据，请求驳回反诉原告的诉讼请求。
经审理查明，2011年2月28日，日进公司（卖方）与奥晶公司（买方）签订了1份设备（多线开方机等）购销合同，约定奥晶公司向日进公司购买NWSS-125-B开方机（多晶）1台，单价为3400000元，交货期2011年6月15日；买方在合同生效之日起7个工作日内支付30%作为预付款，卖方按期完成设备的制造后及时通知买方共同参与设备在交付前的预检，预检合格、培训完后，买方支付价款的60%作为提货款，余款10%在质量保证期限（自验收合格之日起1年）届满，且卖方已完全履行产品质量保证义务的，由买方一次性付清；卖方将设备运送至买方指定场所后，买方应在即日起7个工作日内完成对设备的初步查验，包括设备及其配套零件的规格型号、数量、备件等；卖方接到买方要求对设备进行安装、调试之日起3个工作日内派遣工程师至设备安装现场，并在买方人员协同下，以卖方自己为主完成对设备的安装及调试；双方自设备安装、调试完毕即对设备进行测试及综合验收，验收合格的，双方签署验收合格证书，即日起开始计算设备的质量保证期；如果卖方向买方交付设备并经买方收货验收通过之日起12个月，因为买方的原因直接导致卖方不能在买方收到设备之日起1个月内完成设备的安装、调试及综合验收，则产品质量保证期限截止于买方收到设备之日起满12个月；卖方应向买方提供不低于36小时的设备操作培训，且保证买方操作人员熟练掌握操作设备技术要领；买方收货验收如发现产品在数量、规格型号及外观形态等存在问题的，应在收货之日起10个工作日内向卖方提出书面质量异议；买方受领设备之前延期付款的，卖方有权要求交货期及调试期顺延；买方受领设备后，迟延付款5日以外的，每日按照逾期支付价款的0.3%向卖方承担迟延支付的滞纳金及损失赔偿责任，买方延迟付款超过15日（含15日）的，卖方有权要求买方按不超过延迟付款金额的3%承担逾期付款滞纳金及损失赔偿责任，直至卖方解除合同；除合同另有规定外，卖方如违反本合同任何条款或具有先期违约情形的，经买方要求限期改正或要求提供履约担保仍未获补救者，买方可单方面解除合同。合同签订后，奥晶公司于2011年3月8日支付了1020000元。2011年7月9日，日进公司将合同约定的开方机交付给奥晶公司，奥晶公司于7月22日将开方机入库。2011年7月14日，奥晶公司又支付给日进公司1040000元。2011年7月22日，日进公司向奥晶公司全额开具了增值税专用发票。之后，奥晶公司未再付款。
上述事实，由当事人陈述、设备（多线开方机等）购销合同、送货单、入库单、付款凭证、上海增值税专用发票等证据在卷佐证。
本院认为，日进公司与奥晶公司签订的设备（多线开方机等）购销合同，系双方真实意思表示，其内容不违反法律、法规的强制性规定，合法有效。本案本诉的争议焦点是：奥晶公司向日进公司支付余款的条件是否成就？根据合同，奥晶公司应当支付的货款分别应在合同生效之日起7个工作日内支付30%，预检合格、培训完成后，支付60%的提货款，10%的余款产品质量保证期限届满后支付。关于第一笔30%价款，奥晶公司已经支付，日进公司对此并无异议，应视为奥晶公司恰当履行了义务；关于第二笔60%的价款，虽然日进公司未能举证证明其通知了奥晶公司对设备进行预检并对奥晶公司相关人员进行了培训，且交货时间也晚于合同的约定，但奥晶公司非但没有拒绝付款，反而在2011年7月又支付了1040000元价款，并且受领了日进公司交付的设备，况且，即使日进公司未通知奥晶公司对设备进行预检及未对相关人员进行培训，奥晶公司仍可以要求日进公司继续履行上述两项义务并要求日进公司承担迟延交付的违约责任，事实上，双方目前仍可以对设备进行预检并对相关人员进行培训，故奥晶公司以日进公司未通知其对设备进行预检及未对相关人员进行培训和迟延交货来对抗支付第二笔价款的辩解不能成立，本院不予采纳。关于第三笔10%的价款，虽然合同约定应当在质保期届满且日进公司已履行了质保义务后才需支付，质保期从验收合格之日起开始计算12个月，但合同同时约定，因为奥晶公司的原因直接导致日进公司不能在奥晶公司收到设备之日起1个月内完成安装、调试及验收的，则质保期截止于奥晶公司收到设备之日起满12个月，而安装、调试并验收的前提是奥晶公司应在收货后7个工作日内完成对设备的初步查验，并且日进公司接到奥晶公司的安装、调试通知后才需派员对设备进行安装、调试，对此，奥晶公司虽然提供了证人证言以证明其曾口头通知日进公司派员安装、调试，但其提供的证人均与其存在利害关系，不足以证明其已向日进公司提出安装、调试的要求，更不能证明是日进公司的原因未对设备进行安装、调试及验收，故本案的质保期应从2011年7月奥晶公司收到设备之日起计算12个月，即质保期在2012年7月已届满，此时剩余10%的价款也已届清偿期，因此，日进公司要求奥晶公司支付剩余价款1340000元的诉讼请求，本院予以支持。至于日进公司主张的逾期付款利息损失，因奥晶公司应支付的价款的清偿期并不相同，故逾期付款利息损失的起算时间应作相应调整，但应按照合同约定以不超过的迟延付款金额的3%，即40200元为限。本案反诉的争议焦点是：日进公司与奥晶公司之间的设备购销合同应否解除？如前所述，日进公司虽超过合同约定的期限交付设备，且未能提供证据证明其已通知奥晶公司对设备进行预检及已对相关人员进行培训，但奥晶公司仍可以要求日进公司继续履行上述两项义务并要求日进公司承担迟延交付的违约责任，即日进公司的违约行为并不能致使不能实现合同目的，故奥晶公司要求解除合同的反诉请求，证据不足，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第（四）项、第一百零七条、第一百零九条、第一百五十九条、第一百六十一条之规定，判决如下：
一、被告江苏奥晶新能源科技有限公司于本判决生效之日起十日内向支付原告上海日进机床有限公司支付价款1340000元，并支付逾期付款利息损失40200元，合计人民币1380200元。
二、驳回反诉原告江苏奥晶新能源科技有限公司的反诉请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案本诉案件受理费人民币17701元，由原告上海日进机床有限公司负担591元，被告江苏奥晶新能源科技有限公司负担17110元（本诉案件受理费已由上海日进机床有限公司预交，江苏江苏奥晶新能源科技有限公司于本判决生效之日起十日内迳付给上海日进机床有限公司）。反诉案件受理费人民币23360元，按规定减半收取11680元，由反诉原告江苏奥晶新能源科技有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省常州市中级人民法院，同时根据《诉讼费用交纳办法》的规定向该院预交上诉案件受理费（帐号：80×××63，户名：江苏省常州市中级人民法院，开户银行：江苏银行常州分行营业部）。
审 判 长 蒋 华
人民陪审员 张福明
人民陪审员 程贵芝
二〇一四年一月十日
书 记 员 张小亮
附本案判决适用的法律条文：
1、《中华人民共和国合同法》第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；……。
第一百零七条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条：当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第一百五十九条、第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。
第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。