北京市海淀区人民法院
民 事 判 决 书
2015年海民初字第17815号
原告：北京朝士德家具有限公司，住所地北京市朝阳区深沟村（2-1）46号楼416室。
法定代表人:徐水娟，经理。
委托诉讼代理人：曹慧敏，北京市浩东律师事务所律师。
委托诉讼代理人：周德品，北京市浩东律师事务所律师。
被告:北京本霖建筑装饰工程有限公司，住所地北京市朝阳区五里桥二街1号院4号楼7层0720。
法定代表人：韩长龙，总经理。
委托诉讼代理人：韩志龙，该单位职工。
被告:北京东和伟业房地产开发有限公司，住所地北京市石景山区八大处路58号。
法定代表人：纪晓辉，经理。
委托诉讼代理人：申俊锋，北京市高默克律师事务所律师。
被告：王建梅，女，1963年3月10日出生，汉族，住江苏省金坛市。
委托诉讼代理人（兼何珊珊、何欢欢、周娟娣之共同委托代理人）：夏文平，江苏剑群律师事务所律师。
被告：何珊珊，女，1987年5月4日出生，汉族，住江苏省金坛市。
被告：何欢欢，女，1991年1月29日出生，汉族，住江苏省金坛市。
被告：周娟娣，女，1941年12月22日出生，汉族，住江苏省金坛市。
原告北京朝士德家具有限公司（以下简称朝士德公司）与被告北京本霖建筑装饰工程有限公司（以下简称本霖公司）、北京东和伟业房地产开发有限公司（以下简称东和伟业公司）、王建梅、何珊珊、何欢欢、周娟娣建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告法定代表人徐水娟、委托诉讼代理人曹慧敏、被告东和伟业公司的委托诉讼代理人申俊锋、被告王建梅、何珊珊、何欢欢、周娟娣的委托诉讼代理人夏文平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告朝士德公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告向原告支付剩余工程款人民币15.4万元，并支付利息（自2014年3月29日起至实际给付之日止，按照中国人民银行同期贷款利率计算）；2、请求判令由被告承担本案的诉讼费用。事实和理由：原告于2014年3月5日开始以包工包料的方式为xxxx定向安置房项目的x号楼安装隔断墙，工程款总计22万元，现该工程原告已完工，但仅收到6.6万元的工程款，剩余15.4万元一直到目前也未能拿到。被告东和伟业公司是该项目工程的建设单位，其将该项目的装修工程发包给了被告本霖公司。原告作为该工程的实际施工人在工程完工后却拿不到剩余工程款，合法权益受到严重损害，故起诉至法院，请求判如所请。
被告本霖公司辩称：不同意原告提出的诉讼请求，我方与原告之间没有任何合同关系。我方将工程包给了何某某，后何某某将工程劳务费事项全权委托给其女何欢欢，何欢欢又将该事项全权委托给张某某。我方已经向张某某结清所有款项。
被告东和伟业公司辩称：不同意原告的诉讼请求，原告与我方没有任何合同关系，原告向我方主张工程欠款，无事实及法律依据。据我方所知，原告与何某某之间签订的是供货安装合同，我方不是适格的被告。我方已经向本霖公司支付了相应工程款及质保金，因此我方不应向原告支付任何款项。
被告王建梅、何珊珊、何欢欢、周娟娣辩称：何某某于2014年10月16日去世，我方是何某某的法定继承人，但无可继承的遗产，也无继承行为，不应承担责任，何某某生前是否与原告签订分包合同，该合同是否实际履行，我方并不清楚。根据法律规定及高院解释，除劳务分包外，整体合同分包给个人是无效的，何某某生前与原告和本霖公司签订的合同无效，应由本霖公司、东和伟业公司承担责任。原告分包的工程并未完工，大部分工作量均不是由原告而是由张某某完成的，张某某也与现场工头进行了结算，综上原告诉请无事实及法律依据，我方无法律责任。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据和事实，本院予以确认并在卷作证，结合当事人陈述，认定事实如下：
2014年2月，被告东和伟业公司与深圳市xxx装饰设计工程有限公司北京分公司签署了《x#楼精装修工程合同》，由深圳市xxx装饰设计工程有限公司北京分公司承包x#楼室内精装修工程，合同总价款为3151194.49元，无预付工程款，工程竣工并验收合格后，办理结算协议后支付至结算价款的95%，其余5%作为质量保修金，保修期满经甲方委托的物业公司签字确认后扣除乙方应付的保修责任款后一次性付清。2014年9月15日，东和伟业公司、深圳xxx装饰设计工程有限公司北京分公司、本霖公司签署《合同变更协议》，将《x#楼精装修工程合同》项下全部权利与义务转移至本霖公司。2013年12月4日，本霖公司与何某某签署了《x#楼室内精装修工程分包合同》一份，由何某某承包x#楼地下一层至地上三层内装修工程，合同总价款200万。
2014年2月23日，何某某与原告朝士德公司签署了《Trust安装供货合同》一份，约定：原告朝士德公司以包工包料的方式对xxxx经济适用房x号（即x#楼）进行隔断墙的安装，总价款为22万元，合同签订时先支付定金6.6万元，隔断墙安装整体框架完成后支付工程进度款9.9万元，工程结束验收合格三日内支付工程尾款7.7万元。合同签订后，朝士德公司开始进行玻璃隔断等的安装工作。工期为30个工作日。
后，何某某因病将其与本霖公司的工程劳务费事项全权委托给其女何欢欢。2014年10月16日，何某某因病去世。王建梅、何珊珊、何欢欢、周娟娣为何某某继承人。
庭审中，原告朝士德公司称：合同总价款为22万元，给了6.6万元，起算利息自2014年3月29日实际完工日起算。
被告何欢欢一方证人谢某到庭作证称：2014年3月下旬其在四季青售楼处当油工，玻璃当时没有装，后来四月下旬开始装的，现场踢脚线不够，现场一部分材料包括踢脚线都是何某某自己买的，玻璃是张某某负责找人安装的。原告方证人李某某出庭作证称：其为玻璃供应商xxxx玻璃公司销售,原告在他这里采购钢化玻璃，大概400多平米。证人丁某出庭作证称：其是原告公司的员工，四季青的项目是其带着工人做的，装玻璃隔断，还剩下一面墙没干，约20几个平方，其他都做完了。玻璃没有装是因为不具备施工条件，原来是仓库，地面没做好。证人罗某出庭作证称：其原是本霖的项目经理，是以前项目的负责人，原告方的玻璃是分两批进来的。原告除了一层西北角有两面墙没安装，是材料堆放区，其他都做完了。玻璃本来应该是原告安装，后来为了抢工期，何某某自己安排的工人安装。自己安装玻璃尺寸不对，最后只能要求原告返工，将原的玻璃重新调整。被告东和伟业公司对原告三位证人证言的意见为：三证人与原告有利害关系，其证言不能采信。被告王建梅、何珊珊、何欢欢、周娟娣对原告三位证人证言的意见为：李中华证言与本案无关，丁某和罗某证言矛盾很多不能采信，原告没有证据证明其工程量和工程进度。对于证人所称的二十几平米没装，原告称：框架装了，就是玻璃没装。安装人工费约一平米五六十元。
在庭审中，原告提交了TB系列成品玻璃隔断报价单、施工图、TB系列成品玻璃隔断结算单，被告称：以上证据均为原告单方制作，没有被告和何某某签字确认，不予认可。
被告东和伟业公司提交了工程结算确认单、工程款结算明细及支付，以证明其与本霖公司的工程最终结算总价为4246597.74元，诉讼中，自2015年8月至2016年10月已给付给本霖公司工程款1426697.74元。原告和被告王建梅、何珊珊、何欢欢、周娟娣称：该证据不能证明东和伟业公司实际支付了工程款，且本霖公司不具备建筑施工企业资质，东和伟业公司应对本霖公司的工程欠款承担连带责任。
本院认为，本霖公司承包了东和伟业公司工程后，将x#楼室内精装修工程分包给何某某，何某某并不具备相关建设工程施工资质，双方的合同违反法律强制性规定，无效。何某某无建设资质，又将其承揽的装饰装修中的隔断墙项目分包给朝士德公司，上述合同亦属无效。故本霖公司应当对何某某对外所欠债务承担连带责任。东和伟业公司在诉讼过程中，明知本霖公司非法分包，仍向本霖公司支付工程款，且此款高于原告主张的拖欠工程款数额，故其现虽已不拖欠工程款，仍应对何某某在本案中所欠债务承担连带责任。因何某某已经去世，应由其继承人在遗产范围内承担责任。对于本霖公司是否已向何欢欢委托人支付了工程款，不影响其向原告支付款项。
对于朝士德公司完成的工作量，因朝士德公司已离场，作为发包方的本霖公司及何某某均未与其确认工程量，发包一方工程已经完工并使用，应当对此承担相应责任。具体工程量本院根据庭审中证人证言、原告证据及施工规律，可以认定，原告方的材料应已定制完毕，只是存在小部分未能安装。本院参考上述情况，酌减4000元。对于原告主张的利息损失，因其并未全部完工，双方存在争议，故此项主张本院不予支持。
依据《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项，第五十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：
一、被告王建梅、何珊珊、何欢欢、周娟娣在何某某遗产范围内对何某某所欠原告北京朝士德家具有限公司工程款15万元承担偿还责任，于本判决生效后七日内执行；
二、被告北京本霖建筑装饰工程有限公司、北京东和伟业房地产开发有限公司对被告王建梅、何珊珊、何欢欢、周娟娣本判决第一项义务中的工程款15万元承担连带责任。
三、驳回原告北京朝士德家具有限公司的其他诉讼请求。
如被告北京本霖建筑装饰工程有限公司、北京东和伟业房地产开发有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费3389元（原告已预交），由被告北京本霖建筑装饰工程有限公司、北京东和伟业房地产开发有限公司、王建梅、何珊珊、何欢欢、周娟娣共同负担，于本判决生效后七日内交纳。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第一中级人民法院。
审 判 长 刘冬辉
人民陪审员 苏云泉
人民陪审员 张永慧
二〇一八年一月十八日
书 记 员 姚媛媛