贵州省金沙县人民法院
民 事 判 决 书
(2015)黔金民初字第1443号
原告（反诉被告）胡成贵，男，1970年7月24日生，汉族，贵州省金沙县人，个体户，高中文化，现住贵州省贵阳市云岩区。
委托代理人（特别授权）王威，男，广西华胜律师事务所律师。
委托代理人（一般授权）鄢国君，男，贵州名城律师事务所律师。
被告（反诉原告）贵州省朗月矿业投资有限公司金沙县新化乡龙宫煤矿。
住所地：贵州省金沙县新化乡龙井村。
负责人陈正建，男，贵州省朗月矿业投资有限公司金沙县新化乡龙宫煤矿投资人。
委托代理人（特别授权）马廷华，男，系贵州省朗月矿业投资有限公司副总经理。
委托代理人（特别授权）刘国军，男，系贵州省朗月矿业投资有限公司法律顾问。
原告（反诉被告）胡成贵诉被告（反诉原告）贵州省朗月矿业投资有限公司金沙县新化乡龙宫煤矿（以下可简称龙宫煤矿）劳务合同纠纷一案，本院于2014年12月4日作出（2014）黔金民初字第701号民事判决，判决:一、驳回原告（反诉被告）胡成贵的全部诉讼请求；二、由原告（反诉被告）胡成贵在本判决生效后30日内一次性赔偿被告（反诉原告）贵州省朗月矿业投资有限公司金沙县新化乡龙宫煤矿人民币475，270.00元；三、驳回被告（反诉原告）贵州省朗月矿业投资有限公司金沙县新化乡龙宫煤矿的其余诉讼请求。原告胡成贵不服上诉，毕节市中级人民法院审理后认为，原审认定基本事实不清。毕节中院以（2015）黔毕中民终字第786号民事裁定书裁定：一、撤销金沙县人民法院（2014）黔金民初字第701号民事判决；二、发回金沙县人民法院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）胡成贵及其委托代理人王威、鄢国君，被告（反诉原告）龙宫煤矿委托代理人马廷华、刘国军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告（反诉被告）胡成贵诉称，2012年12月16日，胡成贵与龙宫煤矿签订合同，约定由胡成贵开采龙宫煤矿二号井11301采面，该采面原煤储量为159491立方米，采用高档普采方式采煤，工程单价为42元每立方米，承包价的工作内容为承包范围内的所有工作等等。合同签订后，胡成贵如期安装好设备进场施工，在施工过程中，因龙宫煤矿原因不能正常生产，尽管如此，到2013年8月1日，胡成贵仍开采原煤约13000立方米。2013年7月24日，龙宫煤矿突然宣布更改合同主要条款，将开采工艺由高档普采改为炮采，并单方终止合同，另行安排施工队采煤。龙宫煤矿的违约行为造成了胡成贵诸多损失，这些损失，龙宫煤矿应予赔偿。请求判决：1、龙宫煤矿返还胡成贵垫付的机械设备安装费用577,660.00元；2、工人车旅费110,400.00元、龙宫煤矿证照不齐停产整顿验收期间工资补助42,250.00元、工人体检费72,000.00元、工人劳保费119,800.00元、办公费用3，769.00元、厨具费用7,023.00元、工人床上用品费用34,645.00元，共计389,887.00元；3、退场费用200,000.00元（以实际结算为准）；4、预期利润损失1,171,928.00元（以实际评估为准）；5、返还工伤扣款80,000.00元；6、胡成贵履约贷款产生的利息96,129.00元；以上共计2515604元。诉讼费用由龙宫煤矿承担。
被告（反诉原告）龙宫煤矿辩称：龙宫煤矿与胡成贵签订合同属实，但胡成贵未按合同约定的进度采煤，严重违反了合同约定，故合同的违约方应为胡成贵。龙宫煤矿与胡成贵之间形成的是承揽合同关系，胡成贵安装机械设备、租赁客运车辆、工人体检、购买工作服等费用，应由胡成贵自行承担；因胡成贵违约，故其主张的退场费及履约利息，龙宫煤矿不应承担；胡成贵主张的预期利润，因胡成贵的违约不能履行合同，且给龙宫煤矿造成了损失，所以该主张无法律依据。综上，胡成贵在履行合同过程中严重违约，给龙宫煤矿造成了经济损失，其主张无事实和法律依据，请求判决驳回胡成贵的诉讼请求。
反诉原告龙宫煤矿诉称：胡成贵称与龙宫煤矿签订合同属实，双方对工程进度等事项进行了约定，但胡成贵未按合同约定的进度采煤，严重违反了合同约定，给龙宫煤矿造成了损失，胡成贵应承担赔偿责任。请求判决：胡成贵赔偿龙宫煤矿损失500，000.00元，反诉费用由胡成贵承担。
反诉被告胡成贵辩称：胡成贵交纳的500，000．00元押金龙宫煤矿没有返还。双方没有结算工程款。双方于2012年12月16日签订合同，胡成贵于2012年12月18日组织工人进场，2013年2月24日，开始下井正常生产，在掘进10米左右的地方，遇到复杂的地质构造，经和龙宫煤矿讨论，形成方案，按方案继续施工，为此，胡成贵支出了大量的人力物力；双方签订合同时，龙宫煤矿未表明其未取得煤炭安全生产许可证，龙宫煤矿六证不齐，致使被频繁检查，因此无法完成产量要求。龙宫煤矿将机采改为炮采是无法正常生产的原因；龙宫煤矿未按时支付相应工程款项，导致胡成贵无法按时发放工人工资，造成工人上访等，有关部门已经将相应款项按照规定支付给工人。因此，龙宫煤矿的反诉请求没有事实和法律依据，请求予以驳回。
胡成贵为证明其主张，在举证期限内向本院提交以下证据：
1、《金沙县新化乡龙宫煤矿二号井回采工程承包合同》。拟证明：双方存在合同关系及对双方的权利义务约定。
该证据经龙宫煤矿质证无异议。
2、两份《函件》、《上访信》、快递单、通话录音书面材料。拟证明：龙宫煤矿严重违约及终止合同的情况。
该证据经龙宫煤矿质证，其对两份《函件》、《上访信》、快递单、通话录音书面材料的三性有异议，认为不能作为证据使用。对扣款8万元无异议，对其余内容和证明目的有异议。
3、《设备安装工资》。拟证明：胡成贵为履约支付的设备安装费用为577，660.00元。
该证据经龙宫煤矿质证，称胡成贵组织工人进场属实，但安装费数额与实际安装费用相差太大，该费用不属实，且合同约定设备安装工资由胡成贵支付，与龙宫煤矿无关。
4、胡成贵为履行合同组织工人产生的车旅费、劳保费、体检费《清单》、办公费收据、进场费用单据三张、床上用品费用单据七张、借贷款材料。拟证明：胡成贵为履约支付车旅费110，400.00元、体检费72,000.00元、劳保费119,800.00元、办公费3,769.00元、进场费用7,023.00元、床上用品费用34,645.00元、贷款的利息96,129.00元。
该证据经龙宫煤矿质证,称有正式发票的票据，按照合同约定处理，没有正式发票的，对其真实性有异议；贷款材料与本案无关，
5、《收款收据》。拟证明：胡成贵向龙宫煤矿支付了合同押金500,000.00元。
该证据经龙宫煤矿质证，其对证据的真实性无异议，称该款已结算抵扣。
6、2013年3、4、5月《产量验收表》、2013年6月、7月《工程结算单》。拟证明：胡成贵在开采过程中遇到漏水、断层等情况，致使不能达到合同约定开采量，胡成贵为此作了大量杂工。
该证据经龙宫煤矿质证，称该证据证明胡成贵组织的人员达不到合同约定，且不能达到胡成贵的证明目的。称有龙宫煤矿矿长李国友签字的杂工单据费用已支付，
7、停工补助生活费清单。拟证明：由于龙宫煤矿的原因，胡成贵被迫停产产生的工人生活补助42，250.00元。
该证据经龙宫煤矿质证，其对证明目的有异议，认为停产是政府行为所致，不是龙宫煤矿的原因所致。
８、会议记录34页，拟证明原告在施工过程中出现了证照不全、现场的实际开采情况，以及调整工作量和解决证照不全导致停工等问题的一些记录。
龙宫煤矿对证据的三性均有意见，称这个记录没有煤矿人员参与和签字，是原告方自己的会议记录，与煤矿无关。
9、安洛乡政府2015年9月8日证明，拟证明因为被告在施工期间管理不善，不及时支付工资，存在违约现象，导致原告工人上访，金沙县劳动监察大队进行了处理。
经质证，龙宫煤矿称确实有上访的，但不是煤矿不发工资造成的，是因为原告方组织工人去闹事。
10、网上下载的材料一份，拟证明被告的安全生产证照有效期是2013年8月8日至2016年8月8日，被告在进行发包时，安全生产许可证根本没有办理下来，这个也是对方的一个违约情况，也是导致时常停工的原因。
被告对该材料的内容无异议。
本院认为，胡成贵提供的以上证据，经龙宫煤矿质证，龙宫煤矿对第1组证据无异议，本院予以认定；对第2组中，龙宫煤矿仅对通话记录中体现扣款8万元的部分无异议，对其余部分均有异议，对无异议的部分予以认定；对第3组证据，龙宫煤矿对胡成贵组织工人进场安装设备无异议，但对安装费用有异议，《设备安装工资》中有工人签字确认，本院予以认定；对第4组证据的借款凭据，龙宫煤矿认为与本案无关，其余费用，有正式发票的，按合同约定处理，没有正式发票的，不予认可。对于三张借款凭据中《借条》，由于无其他证据予以印证，该《借条》的真实性无法确定，对于三张借款凭据中的农村信用社的《借据》借款人是王伦华和供销股金部的《收回凭证》的调剂人是胡成元、赵汝会，与本案没有关联性，因此，对这三张借款凭据，不予认定，对该组证据中有正式发票的费用，本院予以认定，其余不是正式票据的费用，本院不予认定；对第5组证据，龙宫煤矿对其真实性无异议，该票据客观真实，本院予以认定；对第6组证据，龙宫煤矿认为不能达到胡成贵的证明目的，有矿长李国友签字的部分予以认可，对该组证据中，有李国友签字确认的部分，本院予以认定，其余部分，与龙宫煤矿提供的第2组证据中相一致的部分，本院予以认定；对第7组证据，龙宫煤矿有异议，由于该证据没有工人的签字确认，本院不予认定；第8号证据的内容予以参照；对第9号证据拖欠工资的内容予以认定；对第10号证据的内容予以认定。
龙宫煤矿为证明其主张，在举证期限内向本院提交以下证据：
1、《营业执照》、《组织机构代码》、《税务登记》、《法定代表人身份证明》。拟证明：龙宫煤矿的主体身份情况及煤矿生产合法。
该证据经胡成贵质证，其对证据的真实性及龙宫煤矿的诉讼主体资格无异议，但对煤矿生产合法有异议，称不能证明履行合同时龙宫煤矿六证齐全。
2、《金沙县新化乡龙宫煤矿二号井回采工程承包合同》、《煤矿企业出入井人员检身登记册》两册（复印部分提交法庭）、《煤矿企业矿灯发放登记册》两册（复印部分提交法庭）、《回采工作面产量验收表》、《（采一队）回采工作面工程结算单》（2014年，作对照）、《2013年龙宫煤矿二号井职工经济补贴发放登记表》。拟证明：双方的合同约定及胡成贵承包采面的产量情况，胡成贵已构成严重违约，支付胡成贵包工队工人经济补贴的情况。
该证据经胡成贵质证，其对以上证据的三性没有意见，但被告的证据不能证明原告因为产量不足导致违约的情况。
3、金安委办（2013）17号文件。拟证明：因本县有煤矿发生瓦斯事故，进行专项整治，煤矿停产整顿，停产系政府行为。
该证据经胡成贵质证，其对证据的真实性无异议，认为这个证据更好证明了因证照不全以外，还因为发生瓦斯事故需要停工整顿，这些均和原告无法完成合同中约定的产量是有关的，原告不存在违约行为。
4、胡成贵工程队工伤情况及附件《认定工伤决定书》、《鉴定结论通知书》、《疾病诊断证明书》。拟证明：胡成贵的工人所受工伤情况，扣除胡成贵80，000.00元工伤赔款系按照合同约定。
该证据经胡成贵质证有异议，称龙明福不是在其承包工程范围内发生的工伤，不应由其承担，其余属实。
5、《胡成贵在龙宫煤矿二号井承包工程期间明细登记表》及对应单据。拟证明：胡成贵在龙宫煤矿二号井承包工程期间，胡成贵在矿上共借支工程款1，823，300.00元，应得工程款为1,404,730.00元，胡成贵超领418,570.00元，加上胡成贵的工人工伤矿上应扣的96,104.00元，胡成贵实际超支514,674.00元，即矿方已退还胡成贵保证金500,000.00元。
该证据经胡成贵质证，称其向矿方借支1，820，000.00元属实，但欠小卖部3,300.00元的货款，与本案无关，应予减除。其已得工程款为1,404,730.00元，其中，2013年7月3日的998,500.00元属实，是双方对之前的工程量的结算。之后的两笔250,000.00元和156,230.00元工程款是矿方单方计算的，没有得到其确认，但钱已领取。另外，工伤扣款中的龙明福的扣款30,000.00元，不是在其采面受伤，不应由其承担，丁锐祥的停工留薪工资6,104.00元，其已与丁结算支付，矿方不应重复给付。因此，工伤扣款应由其承担的是60,000.00元。其向矿方缴纳的500，000.00元保证金，由于前述两笔工程款是矿方单方结算，因此不能以此认定矿方已退还。
6、贵州省能源局（2013）41号文件，拟证明从2013年2月18日起，龙宫煤矿可以进行联合试运转，联合试运转期限最短一个月，最长不超过6个月，煤矿具有资质可以进行生产。
李国友的安全生产资格证书。
原告对文件的三性无意见，称对被告的证明目的有异议，该份文件的下发时间是2013年2月18日，开工的时间是2012年12月16日，被告在没有取得联合试运行资质之前，就已经进行了劳务承包，即使是取得该联合试运行文件后，被告方也会因为证照不全，导致停工停产，因此被告方认为原告产量不足没有依据。
本院认为，龙宫煤矿提供的上述证据，经胡成贵质证，胡成贵对第1组证据的真实性无异议，本院予以认定；胡成贵对第2组中《金沙县新化乡龙宫煤矿二号井回采工程承包合同》的真实性无异议，本院予以认定，对《煤矿企业出入井人员检身登记册》、《煤矿企业矿灯发放登记册》有异议，认为是龙宫煤矿的单方记录，但该证据中均有工人签字确认，本院予以认定，《回采工作面产量验收表》，胡成贵有异议，认为是龙宫煤矿提供的单方材料，该证据中，与胡成贵提供的第6组证据中相一致的部分，本院予以认定，不一致的部分，本院不予认定，胡成贵认为《（采一队）回采工作面工程结算单》与本案无关，且该证据是龙宫煤矿的单方证据，对于该证据，供本案判决时参考。《2013年龙宫煤矿二号井职工经济补贴发放登记表》，有工人签字确认，本院予以认定；胡成贵对第3组证据的真实性无异议，对该组证据的真实性，本院予以认定；对第四组证据，胡成贵认为龙明福不在其承包的工程中受伤，对丁锐祥的停工留薪工资6，104.00元其已支付，对其余部分予无异议，对胡成贵无异议的部分，本院予以认定，不认可的部分，本院不予认定；第5组证据中，胡成贵称2013年7月3日后其领取的两笔工程款是矿方单方计算的，没有得到其确认，但胡成贵已实际领取该款，视为其对计算标准的确认，其余部分中，双方一致的部分，本院予以认定。对第6组证据予以认定。
经审理查明，胡成贵经多次下井考察后，于2012年12月16日与龙宫煤矿签订《金沙县新化乡龙宫煤矿二号井回采工程承包合同》，该《合同》内容为：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国矿山安全法》及其他有关法律、行政法规等的有关规定，结合金沙县新化乡龙宫煤矿一号井生产的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经双方协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况：
1、工程名称：龙宫煤矿二号井11301采面回采工程。
2、原煤储量：744*130*1.7*0.95=159491立方米(不含煤柱)
3、采煤工艺：高档普采，全部垮落法管理顶板
二、承包范围：
⑴11301采面安装、割煤、移溜、支护、回柱、放顶、煤碳装运，两顺槽支架、设备、管、轨、缆、线回收，采面回拆及搬家；
⑵采面煤与矸石分选、运输；
⑶负责采面回采生产所需材料、设备地面装运，井下负责从离采面两顺槽最近的一个车场到工作面范围内的材料、设备、矸石运输；
⑷采面安全管理、生产管理；
⑸采面及两顺槽内煤机、溜子、开关等日常检修维护；
⑹采面过构造带需进行放炮作业时的打眼、装药爆破及煤矸装运；
⑺负责管理、操作、维护工作面和两顺槽生产设备；
⑻负责工作面两顺槽巷道的维护，确保巷道断面符合作业规程要求；
⑼采面支柱、顶梁丢失率不超过每万吨千分之三；工作面两巷支架丢失率不超过1%；特殊情况必须由矿总管、总工、矿长研究确定。
三、工程质量、安全及技术要求；
1、严格按照《11301采煤工作面作业规程》要求作业，遇地质构造带或特殊情况严格执行煤矿安全技术部门制定的安全技术措施。
2、采面安全质量标准化必须达到二级以上标准，采煤质量标准参照《贵州省煤矿安全质量标准化及考核评级办法》。
3、施工队必须严格执行煤矿技术部门制定的通风管理措施、瓦斯治理措施。
4、采面必须保持“三直一平两畅通”，两顺槽设备安放整齐，材料堆放有序，保持合理的行人安全距离，文明生产良好。
5、严格执行朗月集团和龙宫煤矿二号井有关安全、生产、技术管理制度。
四、工程单价及进度：
1、工程单价：原煤单价为42元/立方米，该承包价的工作内容为承包范围内的所有工作。
2、乙方必须确保每月的正常生产天数为当月日历天数减两天，每日完成5刀以上采煤任务，每刀推进按0.6米计算，即日推进度为3米以上。具体产量按当月工作面实际推进长度和实测平均有效采高(即有效采煤厚度，不含割夹矸、伪顶、底板厚度)进行计算。
3、正常生产时间内未能完成日推进5刀(3米)，工程结算时，按每欠一刀煤(0.6米)扣工程款1000元进行考核。如煤仓、主平硐皮带、主暗斜井皮带影响，可免于考核。超额完成任务，每超一刀煤(0.6米)奖励1000元。
4、禁止无故丢顶煤、底煤，未经矿总管、总工同意，擅自丢顶煤、底煤的，经现场矿方管理人员实测，每立方扣进度款300元。
5、因乙方施工不当造成的返工、整改费用将由乙方自行负责。因甲方停电、炸材和政策因素，每月累计超过4天的方可核减任务。
6、特殊情况，遇人为不可抗力的地质因素如淋水、破碎带、冒高、煤层薄化带、断层的情况双方另行协商。因乙方施工或安排组织不当造成其它拖延事宜由乙方自行负责。
7、工作面材料丢失率超过规定指标，按煤矿购置价格的80%进行扣款。
四、安全风险保证金和工程款结算方式。
1、每月底经甲乙双方进行采面实际推进长度验收，次月20日前按实际采出方量结算工程款，平时不予借支。
2、乙方自合同签订之日起三日内一次性向甲方缴纳合同保证金50万元，合同执行完毕，工程完工结算时一并退还。
3、在工程承包期间乙方工人工伤事故考核如下：
⑴乙方工人受伤，经鉴定符合伤残等级的，乙方按表一规定支付受伤人员医疗及赔偿费用，其余不足部分由甲方支付。不够伤残级别的一切费用由乙方全部负责。
表一、伤残等级赔偿金额表
工作事故等级
赔偿内容
乙方赔偿金额（人民币）
10
医药费和赔偿款总额
一万元
9
医药费和赔偿款总额
二万元
8
医药费和赔偿款总额
三万元
7
医药费和赔偿款总额
四万元
1—6
医药费和赔偿款总额
五万元
⑵死亡事故医药费和赔偿款总额由乙方负责承担每人十万元。
⑶乙方不按甲方的要求参加工作保险或不将伤员送到县指定的医院医治或隐瞒相关情况等行为，致使甲方无法按工伤保险报销相关费用的，医药及伤残等所有费用由乙方承担。
五、甲方的权利和义务
1、给乙方提供施工方案设计与《11301采煤工作面作业规程》，组织乙方人员学习并考核。
2、给乙方提供：采煤机、刮板运输机、单体液压支柱、铰接顶梁、皮带运输机、移溜器、乳化液泵站、乳化油、水泵、电缆、开关、高压管、背板、半圆木、埋管抽放所需沙袋、风水管、钢轨、矿车、材料车、小绞车、特殊支护材料等，其余所需工具由乙方自行承担。
3、甲方有权督促乙方的施工进度、工程质量、劳动纪律、安全工程管理，按照《煤矿安全规程》、《采煤工安全操作规程》和《安全生产法》、《11301采煤工作面作业规程》及朗月公司相关规定对乙方进行管理，有权对乙方人员违章行为按矿规矿纪和三违处罚制度进行处罚。
4、甲方应定期组织乙方召开各种安全会议。
5、甲方向乙方提供足够的火工品供应和电源保障，火工产品费用由乙方支付。
6、甲方将定期或不定期对乙方施工作业现场进行安全检查，若因查出重大隐患，有权停止一切施工作业，并将从重处罚。
7、甲方每班派一名瓦检员对作业现场进行一炮三检、通风管理，派一名安全员督促安全生产。
六、乙方的权利和义务
1、乙方必须严格按照甲方要求配齐井下小班实际上班人员32人（其中跟班队长1人，煤机司机2人，皮溜司机3人，乳化泵司机1人，支护回柱工16人，铲煤工4人、值班电钳工2人，巷修及杂工3人），每天三班合计96人的井下实际生产作业人员。地面必须配备电钳检修人员2人，同时各工种必须考虑适当替休人员，配足安全生产管理人员，合同签定后7天内，乙方人员全部进场，完成相关手续。
2、乙方所招聘的人员必须经甲方审核同意，必须向甲方提供所有人员的身份证件复印件和照片，按甲方工人入职程序办理保险，岗位培训，签订劳动合同，完成相关手续后方可安排入井上岗作业。乙方擅自安排入井人员一经发现将处罚1000元，并进行辞退，如发生工伤或死亡事故由乙方自行负责。
3、乙方所有施工作业人员体检由乙方自行组织，甲方给以协助，体检费用由乙方负责，体检资料交由甲方保存。
4、乙方所有员工必须遵纪守法，遵守龙宫煤矿一号井及朗月集团公司所有规章制度，违反规定按龙宫煤矿及朗月集团公司相关规定处罚，违反国家法律的移交司法机关追究相关法律责任。
5、乙方所有人员必须服从甲方的安全生产管理，按时参加各种安全会议。
6、乙方自行负责煤电钻、起爆器、放炮线、水炮泥、手动拔柱器、千斤顶等由矿上提供以外的生产设备与材料，自行负责支护材料以及沙袋装运。
7、甲方提供的采煤机、刮板运输机、单体液压支柱、铰接顶梁、皮带运输机、移溜器、乳化液泵站、水泵、电缆、开关、高压管、风水管、钢轨、钢梁、矿车、材料车、小绞车、特殊支护材料、抽放管等设备材料需建立台帐，乙方工程结束后需如数交还甲方。
8、乙方必须无条件配合甲方迎接相关上级部门检查，负责两巷文明生产，巷道维护。
9、必须严格按照《11301采煤工作面作业规程》进行生产作业，做到安全施工、文明施工、不冒险蛮干、不违章作业，坚持班前会制度，接受甲方的安全检查和入井检身。
10、乙方不能无故停工，遇破碎带或抢险时，应积极组织安排所有人员配合，服从指挥，否则将按违反合同处理，进行相应考核。
11、乙方有权拒绝违章指挥和违章作业。
12、乙方必须对甲方提供的炸材按照公安机关相关法律要求及《11301采煤工作面作业规程》要求严格执行领退、运输、保管制度，如有丢失或外流乙方承担所造成的全部责任。
七、安全风险事故责任
乙方所有从业人员必须经过安全技能和岗前培训，特种作业人员必须持证上岗，严格执行操作（业）规程，若因乙方违章指挥和违章作业所造成的安全事故工伤费用，将由乙方自行负责。正常情况下的工伤费用按照甲方的安全风险制度执行。
八、甲、乙双方违约责任
1、乙方连续两月完不成任务，将自动退出此工程，且不能结算押金，合同失效。
2、乙方无故连续停产三天及以上，甲方有权解除合同，合同押金不予退还。
3、乙方不服从甲方管理，采面经常存在严重隐患，危及矿井安全生产，甲方有权解除合同。
九、合同工期：从11301回采工作面安装准备时起到工作面回采结束回拆完毕止。”
合同签订后，胡成贵于2012年12月18日向龙宫煤矿缴纳了50万元保证金。其间胡成贵组织工人进行了岗前体检，每人体检费用240.00元，前后共支付122人体检费29280元。胡成贵组织工人安装采煤设备，共支付工资577，660.00元。
设备安装后，胡成贵组织工人采煤，2013年3月，工程队推进23.5米，产量约6405.63立方米（其中矸石约2246.13立方米），同年4月、5月，各推进10.05米，产量约2708.01立方米（其中矸石约1125.05立方米），同年6月，工程队推进60.28米，产量为2997.7立方米，同年7月，产量为1581.302立方米(其中岩石44.71立方米)。由于金沙县其他煤矿连续发生安全事故，金沙县安全生产委员会办公室从2013年4月13日至30日开展煤矿安全专项整治工作，龙宫煤矿在此期间停产整顿。
2013年3月24日至同年8月2日，胡成贵共向龙宫煤矿借支1，820，000.00元。2013年7月3日，经龙宫煤矿与胡成贵结算，龙宫煤矿应支付胡成贵工程款998,500.00元，该款从前述借款中扣除；之后，双方又分两次对工程款进行结算，龙宫煤矿计算后应分别支付胡成贵工程款250,000.00元、156,230.00元，胡成贵认可从前述借款中扣除这两笔款，但称对这两笔工程款的计算有异议。
胡成贵所组织的工人受工伤，应由其承担的部分工伤保险待遇为60,000.00元。
2013年7月，龙宫煤矿认为胡成贵达不到合同约定的推进量，宣布终止与胡成贵之间的合同。胡成贵认为龙宫煤矿终止合同违约，因此向本院起诉；龙宫煤矿在收到应诉材料后，要求驳回胡成贵的诉讼请求，向本院提起反诉。
本院认为：关于原被告双方对解除采煤合同是否负有责任，原告胡成贵在安装好采煤设备后连续5个月的采煤产量均未达到合同约定的产量，按照原被告双方的合同第八条“甲、乙双方违约责任:1、乙方连续两月完不成任务，将自动退出此工程，且不能结算押金，合同失效。…”的规定，龙宫煤矿解除了双方签订的采煤合同，在庭审中，双方均认为在履行合同的过程中并没有变更合同条款，原告认为存在被告擅自改变采煤方式（将机采改为炮采）、煤矿的证照不全、政府频繁检查、设备质量差等因素导致原告不能正常生产，认为是被告违约解除合同，故要求被告赔偿损失。本案中，原告的采煤量连续数月达不到合同约定的产量客观存在，在2013年7月下旬煤矿宣布将机采改为了炮采，这也是原告不能继续履行合同的一个原因，原告对于自己所称的煤矿的证照不全、政府频繁检查、设备质量差等因素与煤炭产量不合约定之间有多大的因果关系也未充分举证，原告作为采煤行业的从业者，熟知煤炭生产的技术、组织管理、成本控制，在多次考察了龙宫煤矿的现状后签订了采煤合同，对合同中关于采煤产量、报酬约定、成本负担等方面应有清醒的认识和把握，其对承包采煤后煤炭的实际产量与约定产量不符且差距较大负有责任，龙宫煤矿在胡成贵连续数月产量不达标时并未按合同约定终止合同的履行，而是继续让原告履行合同，后又宣布改变采煤方式进而解除合同，其未对原告的前期投入作出适当补偿，其解除合同的方式有所不当。故原被告双方对解除合同均应承担相应的责任。
由于原告在前两个月的设备安装期间的投入较大，本院认为根据该案的实际情况，龙宫煤矿应对原告作一定的补偿才能体现公平原则。关于龙宫煤矿应对原告补偿多少，根据双方签订的采煤承包合同，龙宫煤矿应按约定的采煤单价根据实际采煤量支付承包费，该承包价包括承包范围内的所有工作，即包括设备安装费、工人工资等费用在内，而煤矿对采出的煤已支付了约定的承包费，鉴于原告方在前期安装设备期间支付了包括工人工资在内的各项费用，龙宫煤矿在解除合同后应支付原告一定的补偿费用，本院根据本案的实际情况决定由龙宫煤矿补偿原告胡成贵2000**元，对原告胡成贵超出此数额的请求，本院','2018-10-03
23:00:03',0,'web',NULL),(38901791,'018d3b95-2c2d-45e1-9e0b-e3500885fe61','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：49次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"1568\",\"审判程序\":\"刑罚变更\",\"案号\":\"（2015）潍刑执字第2836号\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"法院地市\":\"潍坊市\",\"法院省份\":\"山东\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"法院区域\":\"东中部\",\"文书ID\":\"018d3b95-2c2d-45e1-9e0b-e3500885fe61\",\"案件名称\":\"陈玉新犯故意伤害罪刑罚变更刑事裁定书\",\"法院名称\":\"山东省潍坊市中级人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":null,\"不公开理由\":null,\"DocContent\":\"\",\"补正文书\":\"2\",\"文书全文类型\":null,\"诉讼记录段原文\":\"山东省莱州市人民法院于2012年10月15日作出（2012）莱州刑初字第150号刑事判决，以被告人陈玉新犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年五个月，刑期自2011年11月2日至2016年4月1日止。\\\n执行机关山东省潍北监狱于2015年7月2日提出减刑建议书，报送本院审理。本院依法组成合议庭进行了审理。现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1439345325000)\\\/\",\"案件类型\":\"1\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"陈玉新犯故意伤害罪刑罚变更刑事裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"陈玉新犯故意伤害罪刑罚变更刑事裁定书
（2015）潍刑执字第2836号\");$(\"#hidDocID\").val(\"018d3b95-2c2d-45e1-9e0b-e3500885fe61\");$(\"#hidCaseName\").val(\"陈玉新犯故意伤害罪刑罚变更刑事裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2015）潍刑执字第2836号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"山东省潍坊市中级人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"1\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1568\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"山东省潍坊市中级人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"刑事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"故意伤害\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"刑罚变更\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2015-07-31\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"陈玉新\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国刑法（1997年）》\',Items:[{法条名称:\'第七十八条第二款\',法条内容:\'
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限：[ly] （一）判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；[ly]
（二）判处无期徒刑的，不能少于十三年；[ly]
（三）人民法院依照本法第五十条第二款规定限制减刑的死刑缓期执行的犯罪分子，缓期执行期满后依法减为无期徒刑的，不能少于二十五年，缓期执行期满后依法减为二十五年有期徒刑的，不能少于二十年。[ly]\'},{法条名称:\'第七十八条第一款\',法条内容:\'
第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：[ly]
（一）阻止他人重大犯罪活动的；[ly] （二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；[ly] （三）有发明创造或者重大技术革新的；[ly]
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；[ly] （五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；[ly] （六）对国家和社会有其他重大贡献的。[ly]
减刑以后实际执行的刑期，判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的二分之一；判处无期徒刑的，不能少于十年。[ly]\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国刑事诉讼法（2012年）》\',Items:[{法条名称:\'第二百六十二条第一款\',法条内容:\'
第二百六十二条罪犯在服刑期间又犯罪的，或者发现了判决的时候所没有发现的罪行，由执行机关移送人民检察院处理。[ly]
被判处管制、拘役、有期徒刑或者无期徒刑的罪犯，在执行期间确有悔改或者立功表现，应当依法予以减刑、假释的时候，由执行机关提出建议书，报请人民法院审核裁定，并将建议书副本抄送人民检察院。人民检察院可以向人民法院提出书面意见。[ly]\'}]},{法规名称:\'最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释\',Items:[{法条名称:\'第四百五十三条\',法条内容:\'
第四百五十三条 审理减刑、假释案件，应当组成合议庭，可以采用书面审理的方式，但下列案件应当开庭审理：[ly][ly]
（一）因罪犯有重大立功表现提请减刑的；[ly] （二）提请减刑的起始时间、间隔时间或者减刑幅度不符合一般规定的；[ly]
（三）社会影响重大或者社会关注度高的；[ly] （四）公示期间收到投诉意见的；[ly] （五）人民检察院有异议的；[ly]
（六）有必要开庭审理的其他案件。[ly]\'},{法条名称:\'第四百四十九条第一款\',法条内容:\' 第四百四十九条
对减刑、假释案件，应当按照下列情形分别处理：[ly][ly]
（一）对被判处死刑缓期执行的罪犯的减刑，由罪犯服刑地的高级人民法院根据同级监狱管理机关审核同意的减刑建议书裁定；[ly]
（二）对被判处无期徒刑的罪犯的减刑、假释，由罪犯服刑地的高级人民法院，在收到同级监狱管理机关审核同意的减刑、假释建议书后一个月内作出裁定，案情复杂或者情况特殊的，可以延长一个月；[ly]
（三）对被判处有期徒刑和被减为有期徒刑的罪犯的减刑、假释，由罪犯服刑地的中级人民法院，在收到执行机关提出的减刑、假释建议书后一个月内作出裁定，案情复杂或者情况特殊的，可以延长一个月；[ly]
（四）对被判处拘役、管制的罪犯的减刑，由罪犯服刑地中级人民法院，在收到同级执行机关审核同意的减刑、假释建议书后一个月内作出裁定。[ly]
对暂予监外执行罪犯的减刑，应当根据情况，分别适用前款的有关规定。[ly]\'}]},{法规名称:\'《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律若干问题的规定》\',Items:[{法条名称:\'第一条\',法条内容:\'
第一条
根据刑法第七十八条第一款的规定，被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有重大立功表现的，应当减刑。[ly]\'},{法条名称:\'第二条第一款\',法条内容:\'
第二条“确有悔改表现”是指同时具备以下四个方面情形：认罪悔罪；认真遵守法律法规及监规，接受教育改造；积极参加思想、文化、职业技术教育；积极参加劳动，努力完成劳动任务。[ly]
对罪犯在刑罚执行期间提出申诉的，要依法保护其申诉权利，对罪犯申诉不应不加分析地认为是不认罪悔罪。[ly]
罪犯积极执行财产刑和履行附带民事赔偿义务的，可视为有认罪悔罪表现，在减刑、假释时可以从宽掌握；确有执行、履行能力而不执行、不履行的，在减刑、假释时应当从严掌握。[ly]\'}]},{法规名称:\'《最高人民法院关于办理减刑假释案件具体应用法律若干问题的规定》\',Items:[{法条名称:\'第一条\',法条内容:\'
一、 关于减刑、假释的条件问题[ly]
1、什么是确有悔改表现同时具备以下四个方面情形的，应当认为是确有悔改表现，即：认罪服法；一贯遵守罪犯改造行为规范；积极参加政治、文化、技术学习；积极参加劳动，爱护公物，完成劳动任务。
对罪犯在执行期间提出申诉的，要依法保护其申诉权利。对罪犯申诉应当具体情况具体分析，不要一概认为是不认罪服法。[ly]\'},{法条名称:\'\',法条内容:\'
2、什么是确有立功表现有下列情形之一的，应当认为是确有立功表现，即：揭发、检举监内外犯罪分子的犯罪活动，经查证属实的；制止他犯逃跑、行凶、破坏等犯罪活动的；在生产、科研中有重大发明创造、技术革新的；在日常生产、生活中舍己救人的；在抢险救灾中有突出表现的；有其他有利于国家和人民利益的突出事迹的。
对被劳改单位评为省级劳改积极分子的罪犯，可视为有立功表现。[ly] 二、关于死缓犯的减刑以及减刑后能否假释的问题[ly]
死缓犯的减刑，是一种法定的特殊形式的减刑，它与刑法第七十一条规定的减刑不同。[ly]\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"陈玉新犯故意伤害罪刑罚变更刑事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2015-08-12\\\\\",\\\\\