湖北省咸宁市咸安区人民法院
民 事 判 决 书
(2017)鄂1202民初1417号
原告湖北金桂新型建筑材料有限公司（以下简称金桂公司）。
法定代表人金亚辉，金桂公司董事长。
委托代理人李和平、余道贵，男，金桂公司副总经理。
被告占好云，男，1975年9月12日出生，汉族，住江西省南昌市。
被告占斌华，男，1984年1月29日出生，汉族，住江西省南昌市。
被告占好云、占斌华的委托代理人肖必想、陈伟，男，北京市京师（南昌）律师事务所律师。
被告南昌市建筑工程集团有限公司（以下简称建筑公司）
法定代表人吴志斌，建筑公司总经理。
委托代理人刘啸，男，建筑公司员工。
原告金桂公司诉被告占好云、占斌华、建筑公司买卖合同纠纷一案，本院于2017年3月31日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理，原告金桂公司的委托代理人李和平、余道贵，被告占好云、占斌华的委托代理人肖必想、陈伟，被告建筑公司委托代理人刘啸到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原告金桂公司向本院提出的诉讼请求：1、判令被告偿付原告向其销售的保温隔热材料款318138元；2、判令被告按合同约定的违约责任向原告支付所承担的违约金；3、判令被告退还超额罚款18000元；4、判令被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由，2013年3月30日，原、被告双方订立了一份《外墙保温隔热材料购销合同》（以下简称《购销合同》，合同约定，原告向被告销售中空微珠外墙保温隔热材料<含抗裂砂浆、干粉、不含水泥、中砂、网格布等辅材>。保温系统厚度和施工面积按图纸设计要求；保温材料结算价格按每平方米27元计算<不含税>。付款办法：施工过程中按工程进度的60％每月结算一次进度款，工程完工按90％结算进度款，节能保温竣工验收后一个月内付款95％，5％为质保金，时间为六个月，甲方逾期未按约定如数付款，乙方5％质保金不予预留。合同签订后，原告按合同约定履行了按质、按量向被告提供外墙保温隔热材料的全部义务。工程结束后经双方共同决算总价款为1450638元。然而被告不仅在施工过程中没有按合同约定向原告及时支付进度款，而且在该工程全部竣工验收后一再故意拖延决算时间，推迟付款期限。截至2015年6月1日，被告尚欠货款318138元。按购销合同中“甲方必须按合同约定的付款办法按时与乙方结算货款，如工程完工一个月内不能与乙方结清货款，甲方应按工程款的0.5％每天向乙方支付滞纳金”的条款，自最后一次付款的2015年6月1日起至2017年4月1日止，共逾期670天，据实计算违约金。另在施工过程中因乙方运送材料不及时影响工期20天，按合同约定，乙方应承担违约金每天100元，共计2000元，而甲方扣款20000元，应当返还18000元。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，原告请求人民法院公正裁判。
被告占好云、占斌华辩称，我们并未与原告签订《购销合同》，合同显示购买方为建筑公司，我们与建筑公司并无任何委托关系。原告诉称已按合同约定向我们履行了全部合同义务与事实不符，我们与原告之间不存在任何合同关系，更不存在合同具体履行情况，请人民法院查明事实，依法驳回原告对我们的诉讼请求。
被告建筑公司辩称，《购销合同》没有我公司的印章和法人的签名，我公司不予认可，与我公司没有关系。
本院经审理认定事实如下：2013年3月30日，被告占好云、占斌华以被告建筑公司的名义与原告金桂公司签订了一份《购销合同》，合同约定，甲方（被告）同意将荆门碧桂园三期高层1＃-5＃项目的外墙保温隔热材料由乙方（原告）提供；购销材料名称，中空微珠外墙保温隔热材料<含抗裂砂浆、干粉、不含水泥、中砂、网格布等辅材>；购销材料面积按碧桂园终审结算面积计算；保温系统厚度按图纸设计厚度计算；保温材料结算价格按27元/㎡计算<不含税>；材料付款办法：工程施工过程中按工程进度的60％每月结算一次进度款，工程完工按90％结算进度款，节能保温验收、竣工验收合格后一个月内付款95％，5％为质保金，时间为六个月。甲方逾期未按约定如数付款，乙方5％质保金不予预留。整个工程凭乙方（原告)收据汇款至乙方公司指定账户；违约责任，甲方（被告）必须按合同约定的付款办法按时与乙方（原告）结算货款，如工程完工一个月内不能与乙方（原告）结清货款，甲方（被告）应按工程款的0.5％每天向乙方（原告）支付滞纳金。乙方（原告）必须按甲方（被告）通知的数量、时间、堆放地点将材料运送到位，如因拖延时间或材料数量不足给甲方（被告）造成停工的，由乙方（原告）承担100元/天的违约金，金额从材料款中直接扣除。合同签订后，原告按合同约定履行了向被告提供外墙保温隔热材料的全部义务。工程竣工验收后，双方于2015年1月15日和1月16日，原告金桂公司与被告项目部的相关负责人进行了结算，总价款为1450638元。事后，被告占好云、占斌华支付了原告部分工程材料款，下欠材料款拖欠至今不予支付。截至2015年6月1日，被告占好云、占斌华下欠原告材料款318138元，原告金桂公司多次找被告占催讨，被告拖欠至今不予偿还，为此，原告金桂公司诉至本院，请求判如所请。
同时查明，2013年5月12日，因原告金桂公司向被告占好云、占斌华供应材料不及时，延误了工程工期，原告金桂公司与被告占好云、占斌华工程项目部负责人签订了《外墙保温隔热材料供货补充合同》（以下简称《补充合同》），按《补充合同》约定，因原告未及时供应保温隔热材料，延误工程工期，被告项目部对原告金桂公司罚款20000元。
本院认为，原告金桂公司与被告占好云、占斌华签订的《购销合同》不违反法律规定，合法有效。该《购销合同》虽然是以被告建筑公司的名义签订，但被告建筑公司并未在合同上盖章，根据合同的相对性原则，被告建筑公司不承担支付责任。被告占好云、占斌华辩称该合同只是意向性合同，并未具体实施，不存在合同履行情况。与事实不符，被告占好云、占斌华均认可《购销合同》上是其本人签名，原告金桂公司依该合同约定向被告占好云、占斌华的施工工地提供了外墙隔热保温材料，履行了合同义务，购销双方的相关人员对原告提供的保温隔热材料也进行了结算，被告占好云、占斌华的项目部也向原告支付了部分材料款，应认定被告占好云、占斌华系该项目的实际施工人。被告占好云、占斌华拒付下欠材料款，违反了诚实信用的原则，被告占好云、占斌华应按合同约定支付原告金桂公司材料款，并承担逾期付款的违约损失，由于双方约定的违约损失计算标准过高，本院酌情予以调整。由于双方结算时，含抗裂砂浆款，因合同约定保温隔热材料含抗裂砂浆，故应在下欠材料款中扣减抗裂砂浆款16317.6元。因原告未及时供应保温隔热材料延误工程工期，被告对原告处罚20000元，原告认为按合同约定只应当处罚2000元，被告应返还原告18000元。由于原、被告双方对此事项签订《补充合同》，原告金桂公司在《补充合同》上签字认可，故本院不予支持。根据《中华人民共和国合同法》第六十条、一百零七条、一百一十三、一百一十四条、第一百三十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：
一、被告占好云、占斌华在本判决书生效后十五日内支付原告金桂公司材料款301820.4元及违约金(按中国人民银行同期贷款利率计算，从2015年6月1日起至材料款还清之日止）。
二、驳回原告金桂公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费3171元，由被告占好云、占斌华负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省咸宁市中级人民法院。
审判员 陈钢
二〇一七年八月十五日
书记员 陈娜