湖南省湘阴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）湘刑初字第332号
公诉机关湘阴县人民检察院。
被告人姚某某。因涉嫌犯强迫交易罪，于2014年11月11日被湘阴县公安局刑事拘留，同年11月24日经湘阴县人民检察院批准逮捕，次日由湘阴县公安局执行，同年12月8日被湘阴县公安局决定取保候审，2015年9月29日被湘阴县人民检察院决定重新取保候审。2015年10月22日被本院决定重新取保候审。现在家。
湘阴县人民检察院以湘阴检公诉刑诉（2015）308号起诉书，指控被告人姚某某犯强迫交易罪，于2015年10月9日向本院提起公诉。本院于2015年10月12日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2015年11月27日公开开庭进行了审理。湘阴县人民检察院指派检察员陈列一、书记员李思瑶出庭支持公诉，被告人姚某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
湘阴县人民检察院指控，2014年9月17日至10月底，被告人姚某某为达到承揽长沙武警直升机场兴源村还建基地基础工程包工项目的目的，先后四次在还建基地上以堆放黄土、浇筑混凝土墩子的方式封堵进场路口阻碍施工，逼迫被害人施工方美华建筑公司放弃承包项目，导致被害人施工方美华建筑公司延迟工期一个多月时间，造成经济损失人民币23020元。该院认为被告人姚某某的行为构成强迫交易罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项之规定，予以判处。
被告人姚某某对起诉书指控的事实、定性没有异议，请求从轻处罚。
经审理查明，2014年9月17日至10月底，被告人姚某某为达到承揽长沙武警直升机场兴源村还建基地基础工程包工项目的目的，先后四次在还建基地上以堆放黄土、浇筑混凝土墩子的方式封堵进场路口阻碍施工，逼迫被害人施工方美华建筑公司放弃承包项目，导致被害人施工方美华建筑公司延迟工期一个多月时间，造成经济损失人民币23020元。
证明上述事实的证据有：
被害人谢某的陈述。证明他受湘阴县华美项目经理谢某某委托负责还建工地的基础建设管理，姚某某因未取得还建工程的部分项目，与他以及村领导多次协商未果。2014年9月至10月姚某某纠集群众以堵泥巴、砌水泥墩子的方式封堵路口，致使工地无法正常施工，共损失3万余元。
证人吴某某的证言。证明①他挂靠湘阴县建设安装总公司承包工程。②2013年8、9月他通过竞标承包了长沙武警直升机场周正村还建安置工程（以下简称还建工程）的相关项目，当时口头答应转包部分附属工程给姚某某，至2014年8月5日相关领导就还建工程召开会议后，他自认为有很大把握承建到还建工程，就告知姚某某做好准备工作。2014年9月中旬的一天，听说姚某某到了他家吵闹，讲模板买回来但没有工程做，要去封堵基地的路。当时他也没有阻拦，事后受樟树镇镇长的委托跟姚某某做过多次工作，但是没有谈成，一直到10月中旬又听说姚某某在基地上砌水泥墩子将路封堵，后来经过多方做工作才拆除水泥墩子。③堵路是姚某某个人的主意，无人指使。
证人胡某某的证言。他是樟树镇兴源村村支部书记，证明①姚某某未取得还建工程建设的部分工程承包，就于2014年9月中旬至10月20几号四次封堵道路，前三次用黄泥巴堵路，后又砌水泥墩子堵路，致使基地工程建设材料无法进场，工程建设无法施工。②阻路是姚某某的个人主意，无人指使。
证人姚某某的证言。他是姚某某的哥哥，证明他与姚某某有支十多人的做工队伍，因为吴某某和胡某某口头答应将还建工程的部分项目承包给姚某某，后又未搞成，在与吴某某、镇政府、谢某多次协商未果后，姚某某于2014年9月至10月纠集十五六个人先后以堆泥巴、砌水泥墩子的方式封堵还建工程的道路。
证人汤某某的证言。他是樟树镇镇政府联络办主任、机场还建基地协调工作负责人，证明①2014年9月至10月以姚某某为首的村民将还建基地进出路封堵，他多次会同镇领导、村委负责人跟姚某某做工作，但姚某某不听劝告，恶意阻工。②姚某某的目的是想承包到还建工程的部分项目，而该工程的施工方是湘阴县华美建筑公司，该公司按机场统一部署依法依规与周正村签订了合同，是合法的施工。
证人姚某某的证言。他是樟树镇周正村村支部书记，证明①周正村的还建工程经镇、乡两级研究决定委托该村作为业主组织施工，而本村的谢某某有相关资质，谢某某所属的湘阴华美建筑公司就作为了承建工程的施工方，并委托谢某作项目经理具体施工。②2014年9月谢某组织施工，姚某某便开始用黄泥封路，要求取得还建工程的部分业务，经乡、村多次协商无效，谢某无法顺利施工致使工程无法在规定期限内完工验收。③村委会作为业主组织施工，有县指挥部的委托书，并且有相关会议记录，华美公司的有关资质都在县指挥部存档备查。
证人郭某某的证言。证明①姚某某于2014年9月中旬至11月初前后40多天在还建基地的公路上堵路阻碍施工，经多方劝解无效。②周正村村委会组织施工，是指挥部开会研究决定的，提交备案的施工单位是湘阴县华美建筑公司。
证人姚宏某的证言。他是还建工程项目部的材料保管员，证明①姚某某于2014年9月至10月四次封堵还建工程路口，至11月7日才正式正常开工。②材料保管员的月薪是固定的3000元，即使没有天天做事老板仍向他每月支付3000元工资。
证人危某某的证言。他是还建工程项目部的助理工程师，证明姚某某于2014年9月至10月四次封堵还建工程路口，阻工时间自9月17日起至11月7日左右，在此期间只做了一小部分时间的事，至少耽误工期20天，但谢某仍然要按月付给他工资，付给他6000元／月，付给宋工程师的是10000元／月。
证人姚利某的证言。他是还建工程的放样施工员，证明姚某某于2014年9月至10月底堵路阻工，期间他只做了不到10来天的事，但老板仍然要付给他5000元／月的工资。
证人姚志某、姚德某的证言。二人均系樟树镇周正村村民。均证明姚某某以堆泥巴、砌水泥墩子的方式堵路，妨碍了村民的正常生活。
被告人姚某某的供述，供认为承揽到兴源村还建基地基础工程包工项目，4次在还建工地封堵路口阻碍施工的事实。
姚某某堵路阻工的现场勘查笔录、现场照片以及示意图。
涉案物价格认证鉴定结论。证明姚某某的阻工行为造成湘阴县美华建筑公司损失为23020元。
一组书证。①樟树镇周正村村委会与湘阴县华美建筑有限公司所签订的还建安置基地屋基正负零基础部分工程施工合同。②谢某某对谢某的委托书。③湘阴县华美建筑有限公司的营业执照、组织机构代码证、安全生产许可证、税务登记证。③樟树镇镇政府以及周正村负责人向长沙直升机场项目建设指挥部的承诺书。④周正村以及樟树镇镇政府要求依法打击阻工违法行为的报告。⑤姚某某的保证书、姚某某所在基层组织请求对姚某某从轻处罚的报告、谢某对姚某某的谅解书。
被告人姚某某的到案经过证明材料。证明系被抓获到案。
被告人姚某某的户籍证明资料。
17、湘阴县司法局关于对被告人姚某某实行社区矫正的调查评估报告。证明姚某某过往表现好，无违法犯罪记录，具备社区矫正条件。
上述证据，经庭审举证、质证，确实、充分，予以认定。
本院认为，被告人姚某某以威胁手段，采取堵路阻工的方式强行取得承包权，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。公诉机关指控其所犯罪名成立。被告人姚某某归案后，能如实供述犯罪事实，认罪态度好，且已取得被害人的谅解，予以从轻处罚。被告人姚某某具备社区矫正条件，可适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（五）项、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款之规定，判决如下：
被告人姚某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳四千元，余款一千元限本判决生效之日起十日内缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 封 燚
审 判 员 蒋 武
人民陪审员 刘跃清
二〇一五年十一月二十七日
书 记 员 周 皓
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：
（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。