＼n成都市新都区人民法院
＼ n 民 事 判 决 书
＼n（2013）新都民初字第2749号＼n原告西电宝光宝鸡有限责任公司，住所地宝鸡市高新开发区东区高新大道96号。＼n法定代表人岳永学，执行董事。＼n委托代理人李昊，陕西炎城律师事务所律师。＼n被告成都成发科能动力工程有限公司，住所地成都市新都区新都镇蜀龙大道南段521号166栋1-2层。＼n法定代表人陈育培，董事长。＼n委托代理人杨大新。＼n委托代理人连轶。＼n原告西电宝光宝鸡有限责任公司与被告成都成发科能动力工程有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2013年8月2日受理后，依法由审判员李向东独任审判，于2013年9月17日公开开庭进行了审理，原告西电宝光宝鸡有限责任公司委托代理人李昊到庭参加诉讼，被告成都成发科能动力工程有限公司委托代理人杨大新、连轶到庭参加诉讼。本案现已审理终结。＼n原告西电宝光宝鸡有限责任公司诉称，2011年3月24日，原告西电宝光宝鸡有限责任公司与成都发动机（集团）有限公司签订一份《采购合同》，合同签订后，原告西电宝光宝鸡有限责任公司按约履行了加工制作、托运、交付产品等义务，成都发动机（集团）有限公司于2011年4月26日支付合同预付款165000元，至今未支付余下货款。2012年2月9日成都发动机（集团）有限公司和被告成都成发科能动力工程有限公司向原告西电宝光宝鸡有限责任公司发出《债务人变更函》，确认2012年1月1日起原告西电宝光宝鸡有限责任公司与成都发动机（集团）有限公司的合同权利和义务由被告成都成发科能动力工程有限公司承担并继续履行。原告西电宝光宝鸡有限责任公司多次催收未果，诉至贵院。请求判令：1、判令被告成都成发科能动力工程有限公司支付货款385000元及拖欠期间产生的利息损失67454元（暂且算至2013年5月31日），合计452454元；2、被告成都成发科能动力工程有限公司承担本案的诉讼费用。＼n被告成都成发科能动力工程有限公司辩称，1、关于原告西电宝光宝鸡有限责任公司的诉讼请求不符合事实，采购合同的第三条货款结算方式与期限可以看出验收条款有三项，需要同时达到这三个条件，才能通过验收；2、合同第五条验收约定，通过热负荷考核后，才能够通过验收；3、验收标准有技术要求，技术协议约定了一定要通电试车才能验收；4、合同约定是2011年4月30日货到现场，但是原告西电宝光宝鸡有限责任公司并没有履行，被告成都成发科能动力工程有限公司履行了合同义务预付了款项，合同第七条第二款约定了合同生效的前提，针对发货清单中孙中新的签字，但是没有加盖公章，没有证据证明被告成都成发科能动力工程有限公司对货物进行了验收；5、2011年5月19日的工程施工通知是原告西电宝光宝鸡有限责任公司内部单方面的一个通知，被告成都成发科能动力工程有限公司不认可，即使认可也说明原告西电宝光宝鸡有限责任公司没有按时交货违约了。综上所述，被告成都成发科能动力工程有限公司认为现在本案所涉工程还没有进行验收，被告成都成发科能动力工程有限公司履行了合同没有违约。请求依法驳回原告西电宝光宝鸡有限责任公司的诉讼请求。＼n经审理查明，2011年3月24日，原告西电宝光宝鸡有限责任公司与成都发动机（集团）有限公司签订一份《采购合同》，合同约定成都发动机（集团）有限公司向原告西电宝光宝鸡有限责任公司定作高压柜、低压柜、发电机小室，共计货款550000元；质量要求：按成发和乙方签订的技术协议执行，质保期是设备运转验收后一年；货款结算方式与期限：甲、乙双方合同签字盖章后，甲方向乙方支付总付款的30%作为预付款；设备安装调试完毕，经业主、甲方验收合格后再支付货款的60%，同时乙方向甲方开具全额增值税发票；剩余10%的货款作为质保金在设备正常运行满一年后支付；交货单位、交货方法、运输方式、交货地点及期限：1、交货单位：乙方负责汽车运输至最终用户（河北唐银钢铁TRT项目）工程现场，收货详细地点待通知；2、交货方法：乙方运货到指定地点；3、运输方式：汽运，相关费用由乙方负担；验收时间：交货后7个工作日；验收方法：设备通过热负荷考核后，甲、乙、业主三方共同组织验收。违约责任：乙方未按约定时间向甲方交付货物的，每延期一周应按未交付货物金额的0.5%向甲方支付违约金，延迟交付达20日的，并承担业主对甲方的等额经济罚款。合同签订后，2011年6月4日，原告西电宝光宝鸡有限责任公司按成都发动机（集团）有限公司的通知将该产品送到河北省唐山市开平区贾庵子（河北唐银钢铁有限公司）由成都发动机（集团）有限公司的工作人员孙中新签收，原告西电宝光宝鸡有限责任公司按约履行了加工制作、托运、交付产品等义务，成都发动机（集团）有限公司于2011年4月26日支付合同预付款165000元，至今未支付余下货款。2012年2月9日成都发动机（集团）有限公司和被告成都成发科能动力工程有限公司向原告西电宝光宝鸡有限责任公司发出《债务人变更函》，确认2012年1月1日起原告西电宝光宝鸡有限责任公司与成都发动机（集团）有限公司的合同权利和义务由被告成都成发科能动力工程有限公司承担并继续履行。原告西电宝光宝鸡有限责任公司多次催收未果，发生纠纷诉至本院。＼n以上事实，有当事人的当庭陈述及原告西电宝光宝鸡有限责任公司提供的采购合同以及主体变更函（说明）、技术协议和施工通知、产品发货清单（回单）、承兑汇票，被告成都成发科能动力工程有限公司提供的采购合同等证据，经本院当庭审查核实，予以确认，在卷佐证。＼n本院认为，原告西电宝光宝鸡有限责任公司与成都发动机（集团）有限公司签订的采购合同未违反国家法律禁止性规定，合法有效，本院予以确认。被告成都成发科能动力工程有限公司对成都发动机（集团）有限公司对该合同的权利和义务予以承接，本院予以确认。本院争议的焦点是被告成都成发科能动力工程有限公司是否迟延支付货款违约，原告西电宝光宝鸡有限责任公司是否未按合同约定交付产品，被告成都成发科能动力工程有限公司是否应当全额支付余下货款及质保金。合同约定由被告成都成发科能动力工程有限公司通知原告西电宝光宝鸡有限责任公司按通知送到指定地点，故原告西电宝光宝鸡有限责任公司未违约，但合同约定交货后7个工作日，由原、被告及业主三方共同验收，但现该产品由被告成都成发科能动力工程有限公司收货后并初步验收，并没有通过合同约定的设备通过热负荷考核后验收，该产品被告成都成发科能动力工程有限公司认可未经过热负荷考核，原告西电宝光宝鸡有限责任公司也认可该事实。被告成都成发科能动力工程有限公司当庭认可本案所涉工程马上就要验收了，造成不能及时验收的责任由被告成都成发科能动力工程有限公司承担，故原告西电宝光宝鸡有限责任公司要求被告成都成发科能动力工程有限公司按合同支付385000元的货款的诉讼请求，本院部分予以支持。剩余10%货款即55000元作为质保金按合同约定在被告成都成发科能动力工程有限公司设备运行正常后一年后支付。对原告西电宝光宝鸡有限责任公司主张的欠款利息本院不予支持。如该产品出现质量问题由被告成都成发科能动力工程有限公司另行主张。综上所述，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条第一款、第一百四十二条、《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百三十条、第一百五十八条第一款的规定，判决如下：＼n一、被告成都成发科能动力工程有限公司在本判决生效后十日内支付原告西电宝光宝鸡有限责任公司货款人民币330000元；＼n二、驳回原告西电宝光宝鸡有限责任公司的其他诉讼请求。＼n如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。＼n案件受理费4043元，由原告西电宝光宝鸡有限责任公司负担1000元，被告成都成发科能动力工程有限公司负担3043元（此款已由原告西电宝光宝鸡有限责任公司垫付，被告成都成发科能动力工程有限公司在给付原告西电宝光宝鸡有限责任公司上述款时一并结清）。＼n如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。＼n审判员李向东＼n二〇一三年十月三十一日＼n书记员张石