云南省大理市人民法院
民 事 判 决 书
(2016)云2901民初2669号
原告(反诉被告)：云南太阳钢结构工程有限公司，住所昆明市西山区前兴路新时代燃气具酒店用品市场9栋2号商铺。
法定代表人：付越兰，职务总经理。
委托诉讼代理人：张颖，云南里程律师事务所律师。
被告：丽江云山美地酒店管理有限公司，住所丽江市古城区玉叶小区银苑007号。
法定代表人：傅鹏，职务总经理。
委托诉讼代理人：言军燕，湖南嘉仕迪律师事务所律师。
被告（反诉原告）：大理市挖色镇云尚客栈，经营者傅鹏，男，1973年9月17日出生，汉族，住所长沙市雨花区。
委托诉讼代理人：言军燕，湖南嘉仕迪律师事务所律师。
原告云南太阳钢结构工程有限公司（以下简称太阳钢结构工程公司）与被告丽江云山美地酒店管理有限公司（以下简称云山美地酒店管理公司）、大理市挖色镇云尚客栈（以下简称挖色云尚客栈）承揽合同纠纷一案，以及反诉原告挖色云尚客栈与反诉被告太阳钢结构工程公司承揽合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了合并审理。原告（反诉被告）太阳钢结构工程公司的委托诉讼代理人张颖、被告云山美地酒店管理公司及被告（反诉原告）挖色云尚客栈共同的委托诉讼代理人言军燕到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告太阳钢结构工程公司向本院提出诉讼请求：判令二被告连带支付原告工程款人民币77,461元。事实和理由：傅鹏在大理市挖色镇挖色村8组租赁赵现彩等人房屋用于经营客栈，筹建前期，傅鹏指派傅松以被告云山美地酒店管理公司之名于2015年4月28日与原告签订《钢结构扩建工程合同》，合同约定由原告承揽客栈钢结构扩建工程，工程款283,000元。合同签订后，原告依约进行施工，2015年6月29日工程完工并经验收合格，2015年7月3日撤场。被告已经于2015年5月1日支付工程款113,200元，2015年6月17日支付工程款141,500元，现尚有合同工程尾款22,640元、质保金5660元，以及施工中新增工程的工程款49,161元未支付。2016年4月13日，傅鹏注册个体工商户经营客栈，字号大理市挖色镇云尚客栈。原告认为，被告云山美地酒店管理公司系签订合同的主体，被告挖色云尚客栈系实际经营主体，故二被告应承担连带支付原告工程款的责任。
审理中，原告太阳钢结构工程公司自愿表示放弃其中2000元的诉讼请求。本院认为，此为原告对其诉讼权利的正当行使，本院予以确认。
被告云山美地酒店管理公司答辩、被告（反诉原告）挖色云尚客栈答辩并反诉称，2015年5月18日，原告在履行与被告云山美地酒店管理公司签订的《钢结构扩建工程合同》过程中，其所雇请的吊车发生事故造成房东及邻居房屋受损，后该财产损害赔偿案件经人民法院审理，保险公司承担了赔偿责任，但房东仍提出巨额赔偿要求，并找人不断骚扰客栈经营，甚至打伤客栈员工，然而原告（反诉被告）对此置之不理，被告（反诉原告）挖色云尚客栈被逼无奈，经多次协商，补偿了房东赵现彩296,000元。反诉原告挖色云尚客栈认为，反诉被告未尽到安全施工义务以致发生事故，造成反诉原告挖色云尚客栈经济损失，应承担赔偿责任，故向本院提出反诉请求：判令反诉被告太阳钢结构工程公司补偿反诉原告挖色云尚客栈经济损失人民币296,000元。被告云山美地酒店管理公司、被告（反诉原告）挖色云尚客栈认为本诉所主张的工程款应与反诉所主张的经济损失予以抵扣。
反诉被告太阳钢结构工程公司答辩称，反诉原告挖色云尚客栈所称的吊车事故，系另一公司在履行与本案被告云山美地酒店管理公司签订的《热水系统安装工程合同》过程中发生，与反诉被告履行《钢结构扩建工程合同》无关。并且因吊车事故造成的损害已经人民法院审理，保险公司亦进行了赔偿，房东再缠闹要求赔偿于法无据，反诉原告挖色云尚客栈本应将此诉诸法律。反诉被告请求人民法院驳回反诉原告挖色云尚客栈的反诉请求。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据及事实，本院认定如下：1、原告(反诉被告)提交钢结构新增项目签证单五页，合计金额23,417元。被告云山美地酒店管理公司及被告（反诉原告）挖色云尚客栈质证称因未能在己方找到相应记录，故无法确认该笔新增项目工程款，但认可签证单上的签名系己方项目负责人张敬之（音）所签。本院认为，该组签证单有双方当事人的签字确认，内容真实合法，与本案有关联性，应予以采信；2、原告(反诉被告)提交挖色镇人民政府建设行政复工通知一份。被告云山美地酒店管理公司及被告（反诉原告）挖色云尚客栈认为该证据与本案无关联性。本院认为，该证据与本案无关，故不予采信；3、被告云山美地酒店管理公司及被告（反诉原告）挖色云尚客栈提交照片三张、接处警记录一份、协议书一份、转账记录五份、收条一份。原告（反诉被告）认为该组证据与本案无关联性，吊车事故并非因履行《钢结构扩建工程合同》造成，房东所提出的无理要求亦不应受法律保护。本院认为，该组证据能够证明被告（反诉原告）挖色云尚客栈因吊车事故造成房东赵现彩房屋受损后补偿赵现彩296,000元的事实，对此本院予以确认。但该款项是否应由原告（反诉被告）予以补偿，本院在后文中再作评判；4、被告云山美地酒店管理公司及被告（反诉原告）挖色云尚客栈认为，据原告（反诉被告）提交的验收单、竣工证明等证据，能够证实《钢结构扩建工程合同》与《热水系统安装工程合同》实际系一并施工，施工主体同一，吊车事故系在履行两合同过程中发生。原告（反诉被告）则认为两合同各自施工，吊车事故系在热水系统安装过程中发生，与钢结构扩建工程无关。本院认为，根据本院（2015）大民初字第1115号民事判决书，以及大理州中级人民法院（2015）大中民终字第865号民事判决书确认的事实，双方当事人所称的吊车事故系在昆明鎏湧太阳能设备有限公司（以下简称鎏湧公司）履行《热水系统安装工程合同》过程中发生，故本院认可原告（反诉被告）的主张。
根据本院认定的证据及双方当事人的陈述，本院认定本案事实如下：傅鹏租赁赵现彩等人位于大理市挖色镇挖色村8组的房屋经营客栈，因装修需进行钢结构扩建，被告云山美地酒店管理公司（甲方）与原告（反诉被告）太阳钢结构工程公司（乙方）于2015年4月28日签订《钢结构扩建工程合同》，约定由乙方以包工包料的方式承包该工程，工程总价款283,000元，甲方应于合同签订时支付113,200元，主体结构完成时支付141,500元，工程竣工验收合格7日内支付22,640元，剩余5660元为质保金，自竣工之日起至1年期满时支付。合同还对工程概况、质量及验收标准、施工工期、违约责任等进行了约定。合同签订后，乙方即进行人员、设备、材料的准备，并于2015年5月初进场施工，2015年7月2日至7月6日，工程完工并经报验、竣工验收、移交、撤场。傅鹏委托他人于2015年5月1日支付原告（反诉被告）工程款113,200元，于2015年6月17日支付工程款141,500元。尾款22,640元及质保金5660元至今未付。施工过程中新增部分工程项目，经双方当事人于2015年6月25日及6月26日结算，确认该部分工程款合计23,417元；应甲方要求，乙方于2015年8月8日至8月12日再次进行部分新增工程项目施工，经双方当事人结算，确认该部分工程款2350元。前述两笔新增项目工程款至今亦未支付。部分钢结构工程因起重机侧翻事故受损，又由甲方修复，经双方结算，确认该部分工程款21,394元，至今亦未支付。2016年4月，傅鹏作为经营者注册个体工商户进行客栈经营，登记字号大理市挖色镇云尚客栈。
另查明，鎏湧公司承包前述客栈热水系统安装工程，施工过程中，因需悬吊工字钢等材料，该公司找到他人使用起重机进行作业，2015年5月18日，起重机悬吊工字钢时发生侧翻，造成房屋主体、装修及钢结构连廊等损害。傅鹏作为房屋承租人并经受损房屋房主同意，于2015年8月27日以鎏湧公司、起重机权利人一方以及承保该起重机交强险、商业三者险的保险公司为被告向本院提起诉讼，请求赔偿财产损失，本院判决保险公司应承担赔偿责任，保险公司不服本院判决提起上诉，大理州中级人民法院终审判决维持一审判决。经人民法院对前述财产损害赔偿案件审理、执行后，傅鹏认为房主等人仍向其提出赔偿请求且有碍其经营客栈，于2016年1月9日与房主赵现彩达成协议，同意在已将受损房屋修复的情况下再补偿房主赵现彩296,000元。
本院认为，审理中，原、被告均认可《钢结构扩建工程合同》的当事人为原告太阳钢结构工程公司与被告云山美地酒店管理公司，则据合同相对性原理，原告太阳钢结构工程公司与被告云山美地酒店管理公司系该债权债务关系的主体。钢结构扩建工程的成果虽由被告挖色云尚客栈享受，但因其并非债务人，故其不应向原告承担支付工程款的责任。原告太阳钢结构工程公司与被告云山美地酒店管理公司签订的《钢结构扩建工程合同》系双方当事人真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，当属合法有效。被告云山美地酒店管理公司应当按照约定支付工程款，经本院查明，现尚欠工程款75,461元，现原告请求被告云山美地酒店管理公司支付，本院予以支持。对于反诉原告挖色云尚客栈请求反诉被告太阳钢结构工程公司补偿其经济损失296,000元的诉请，基于以下理由，本院不予支持：其一，反诉原告认为该296,000元的损失系因2015年5月18日的起重机侧翻事故所造成，但据查明的事实，起重机之所以侧翻，系为履行另一合同（《热水系统安装工程合同》）义务，而非履行《钢结构扩建工程合同》，故与反诉被告无关，反诉被告不应承担责任；其二，起重机侧翻事故所造成的损失已经人民法院生效法律文书确认并由保险公司承担了赔偿责任，此后，傅鹏作为反诉原告的经营者与房主赵现彩又达成补偿协议，该补偿额在人民法院生效法律文书确认的法定财产损失额之外，换言之，该补偿不属于法定的因起重机侧翻事故造成的损失，反诉原告无权请求反诉被告就其在法定财产损失额之外与第三人达成的补偿协议承担责任。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百零九条、第二百六十三条规定，判决如下：
一、被告丽江云山美地酒店管理有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告云南太阳钢结构工程有限公司工程款人民币75,461元。
二、驳回原告云南太阳钢结构工程有限公司对被告大理市挖色镇云尚客栈的诉讼请求。
三、驳回反诉原告大理市挖色镇云尚客栈的反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费人民币1736元，减半收取计868元，由原告云南太阳钢结构工程有限公司负担50元，被告丽江云山美地酒店管理有限公司负担818元。
反诉案件受理费人民币5740元，减半收取计2870元，由反诉原告大理市挖色镇云尚客栈负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于大理白族自治州中级人民法院。
审判员 邓朱双
二〇一七年一月十一日
书记员 陈晓蓉