沈阳经济技术开发区人民法院
民 事 判 决 书
(2016)辽0191民初1235号
原告：北京百利仕净化设备有限公司，住所地：北京市朝阳区。
法定代表人：袁晓敏，系该公司董事长。
委托代理人：包海燕，系辽宁弘扬律师事务所律师。
委托代理人：王振伟，系辽宁弘扬律师事务所律师。
被告：北方重工集团有限公司，住所地：沈阳经济技术开发区。
法定代表人：耿洪臣，系该公司董事长。
委托代理人：刘秀丽，女，住址：沈阳市铁西区，系该公司员工。
委托代理人：任凯学，男，住址：沈阳市铁西区，系该公司员工。
被告：北方重工集团有限公司输送设备分公司，住所地：沈阳经济技术开发区。
负责人：张荣建，系该公司总经理。
委托代理人：刘秀丽，女，住址：沈阳市铁西区，系总公司员工。
委托代理人：李祥珲，男，住址：沈阳市大东区，系该公司员工。
原告北京百利仕净化设备有限公司与被告北方重工集团有限公司、北方重工集团有限公司输送设备分公司（以下简称分公司）买卖合同纠纷一案,本院立案受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告委托代理人包海燕、王振伟，被告北方重工集团有限公司委托代理人刘秀丽、任凯学，被告分公司委托代理人刘秀丽、李祥珲到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原告诉称，2011年11月1日，原告与被告分公司签订《买卖合同》，约定原告作为卖方向被告分公司提供空气压缩机，合同价款为人民币83万元，用户方为江西惠金有限公司萍乡市昌盛水泥厂。双方约定，全面调试完成后一个月经双方认同，支付合同总价款10%作为调试款；合同总价款的10%作为产品的保证金，待产品正常运行一年或最后一批货物到达18个月后付清；卖方逾期付款的，按中国人民银行有关延期付款的规定向卖方偿付逾期付款的违约金。合同签订后，原告依约供货，设备已于2013年11月18日投入使用，但被告分公司仅支付664000元货款，尚欠调试款83000元，质保金83000元至今未付。被告分公司未按合同约定支付货款，已经构成违约，应立即支付拖欠的货款，并按合同约定支付违约金。被告分公司系被告北方重工集团有限公司的分公司，非独立法人，二被告均有义务向原告支付货款及违约金。故原告提起诉讼，请求判令：1、二被告支付原告货款166000元及逾期付款违约金；2、诉讼费由二被告承担。
二被告辩称，二被告对欠款数额有异议，应该是83000元。1、原告逾期交货应承担违约责任，按合同约定违约金从质保金中扣除。被告在2013年2月1日已经支付给原告80%的价款66.4万元，按合同约定，原告必须在2013年2月16日前完成发货，可原告却在2013年7月底才完成发货，其比合同约定的发货时间迟发20多周，故原告应当承担违约责任，违约金为83000。扣除违约金对计算基数和时间有异议。2、被告对逾期付款违约金计算基数、起算点不予认可。合同约定质保金支付条件为货物到达18个月后付清即2015年1月底。被告认为应该按中国人民银行同期贷款利率以83000元为基数从2015年2月1日起计算。
经审理查明，2011年11月1日，原告与被告分公司签订一份空气压缩机合同书及技术协议，由被告分公司向原告采购空气压缩机5台，用户方为江西惠金有限公司萍乡市昌盛水泥厂，合同总金额为83万元，结算方式为合同预付款为总价款的30%，主要部件产成后支付合同总价40%的进度款，产品具备发货条件支付10%的发货款，全面调试完成后一个月经双方认同支付10%的调试款，总价款的10%作为质保金，待产品正常运行一年或最后一批货物到达18个月后付清，质保金应扣除因卖方责任而承担的费用。合同第1.6条约定交货时间为合同生效后第2个月内完成全部交货；第8.3条约定卖方支付发货款后十五天内，卖方完成交货，超过十五天，每延交货一周，按合同总价的千分之五支付违约金，最高不超过合同总价的10%；技术协议6.1条约定具体交货时间以买方通知时间为准。
合同签订后，原告开始安排生产。经用户方萍乡市水泥厂的确认，原告交付设备的时间是2013年7月，设备投入使用的时间是2013年11月18日。原告向被告分公司开具了全部增值税发票。被告分公司于2013年2月1日向原告支付货款664000元，尚欠166000元一直未给付。
另查明，原告陈述其是按被告分公司通知的时间交付的货物，被告分公司对此不予认可，认为原告应按合同约定时间交货。合同签订后被告分公司并没有另行通知原告交货时间。
原告与被告分公司签订的合同书中每页页眉处均由北方重工的标识，原告陈述合同版本是被告分公司提供的，被告分公司陈述合同内容是由双方协商确定的。
以上事实的认定，有空气压缩机合同书、确认函、增值税发票、回款凭证及庭审笔录在卷佐证，经庭审质证，本院予以确认。
本院认为，原告与被告分公司之间签订的空气压缩机合同书及技术协议系双方真实意思表示，合法有效、对双方具有法律约束力。原告交付了货物，被告分公司有支付货款的义务。原告在2013年7月将货物运往现场，按照合同约定，质保期应最晚在2015年1月底届满，且经现场用户确认，产品正常运行，故被告分公司应最迟在2015年2月1日前结清全部货款，现被告分公司拖欠原告166000元货款属实，原告要求给付，理由充分，应予支持。
原告要求被告分公司给付逾期付款的利息，因被告分公司未按约定时间付款，实属违约，故对该请求，本院亦予以支持。
被告分公司辩称原告存在逾期交货，应在货款中扣除违约金，因双方签订的合同中对于交货时间有不同的规定，而被告分公司作为合同版本的提供一方，对于合同中的矛盾之处，应承担对其不利解释的法律后果，故对于合同中的交货时间，应按照原告主张的技术协议6.1条约定的具体交货时间以买方通知时间为准，原告不存在逾期交货的情况，故对被告分公司辩称本院不予支持。
被告北方重工集团有限公司输送设备分公司不具有独立法人资格，对其在经营中产生的民事责任，如有偿付能力的，应由其承担；如无偿付能力的，应由企业法人即被告北方重工集团有限公司承担。
综上，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百五十九条、第一百六十一条、《中华人民共和国公司法》第十四条之规定，判决如下：
一、被告北方重工集团有限公司输送设备分公司于本判决生效后十日内给付原告北京百利仕净化设备有限公司货款166000元；
二、被告北方重工集团有限公司输送设备分公司于本判决生效后十日内给付原告北京百利仕净化设备有限公司166000元货款的利息（从2015年2月1日起算，至实际给付之日止，按中国人民银行同期贷款利率计付）；
三、被告北方重工集团有限公司对上述第一项、第二项规定的内容承担共同给付责任；
如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；
案件受理费4146元，由被告分公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。如在上诉期满七日内未交纳上诉案件受理费，按自动撤回上诉处理。
审 判 长 张 雪
审 判 员 王 英
代理审判员 何海英
二〇一六年八月八日
书 记 员 赵明月
本判决所适用的相关法律规定
《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。
第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。
《中华人民共和国公司法》第十四条公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。