新疆维吾尔自治区吐鲁番市高昌区人民法院
民 事 判 决 书
(2017)新2101民初386号
原告：蒋庆兵，男，1978年2月21日出生，现（租）住：乌鲁木齐市。
被告：新疆先创动力环保节能科技有限公司，地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路77号3栋9层901室。
法定代表人：郭永先，系该公司总经理。
委托诉讼代理人：马媛，北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所律师。
被告：四川雄洲建设集团有限公司，地址：四川省简阳市简城镇东城新区人民路397号园中苑B座1-4-1。
法定代表人：李方明，系该公司董事长。
被告：曹俊，男，1980年1月10日出生，现住：乌鲁木齐市。
原告蒋庆兵与被告新疆先创动力环保节能科技有限公司、四川雄洲建设集团有限公司、曹俊劳务合同纠纷一案，本院于2017年3月9日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行审理。原告蒋庆兵、被告新疆先创动力环保节能科技有限公司的委托诉讼代理人马媛、被告曹俊到庭参加诉讼，被告四川雄洲建设集团有限公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本案依法缺席审理，现已审理终结。
原告蒋庆兵向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付工程劳务款462535.2元；2、判令被告支付违约金130000元；3、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2014年11月2日，原告与被告四川雄洲建设集团有限公司委托人曹俊签订一份劳务承包合同，约定原告为被告位于吐鲁番市新区吐鲁番先创光电设备有限公司厂房及研发楼项目提供劳务，时间为2014年10月30日至2015年4月30日。原告依约定提供劳务，经结算，被告共欠原告劳务工资为：钢筋绑扎、支模320935.2元，土建67000+74600=141600元，被告曹俊分别于2015年7月10日写下320935.2元欠条一份，承诺于2015年8月30日之前付清，否则承担每天千分之三的违约金；2015年10月9日写下74600元欠条一份，承诺2015年12月15日付清；2015年9月4日写下67000元欠条一份，承诺2015年9月底10月初付清，但被告并未按期支付，按照约定应支付违约金409192.4元（2015年9月1日至2016年10月30日），原告只主张130000元违约金。2016年4月1日，吐鲁番市高昌区房屋征收与补偿管理办公室与新疆先创动力环保节能科技有限公司达成一份征收补偿安置协议，该工程项目被吐鲁番市高昌区房屋征收与补偿管理办公室征收，补偿款1378236元已打入被告新疆先创动力环保节能科技有限公司账户。新疆先创动力环保节能科技有限公司系本案所涉工程建设方吐鲁番先创光电设备有限公司投资方。现吐鲁番先创光电设备有限公司被注销，因此所欠的工程劳务费用应由新疆先创动力环保节能科技有限公司支付，经多次协商支付劳务款事宜无果，致原告无奈，为维护原告的合法权益，特向贵院起诉，请依法判决。
被告新疆先创动力环保节能科技有限公司辩称：1、新疆先创动力环保节能科技有限公司不是吐鲁番先创光电设备有限公司的出资人。2、新疆先创动力环保节能科技有限公司与高昌区征管办签订补偿协议仅仅是受吐鲁番先创光电设备有限公司原股东的委托，代为处置剩余资产，并代为保管剩余资产的代理行为，并非原告所述是该工程的投资人。3、我方认为原告要求吐鲁番先创光电设备有限公司支付劳务款和违约金无事实和法律依据，本案系劳务合同纠纷，涉诉的劳务合同主体为原告与第二、三被告，依据合同法合同相对性原则，该合同只对原告及第二、三被告具有法律约束力，新疆先创动力环保节能科技有限公司或吐鲁番先创光电设备有限公司均不是该合同的当事人，该合同对新疆先创动力环保节能科技有限公司或吐鲁番先创光电设备有限公司不具有约束力,现原告要求新疆先创动力环保节能科技有限公司支付劳务款和违约金或交付代管资产没有法律依据，第一被告不应作为本案被告，更不存在因劳务合同或者代理行为承担付款义务的问题。原告诉讼请求与事实不符，请求法院判决驳回原告的全部诉讼请求。
被告四川雄洲建设集团有限公司未作答辩。
被告曹俊辩称：本案与四川雄洲建设集团有限公司没有关系，我借四川雄洲建设集团有限公司的资质，是我个人与原告签订的合同。我与第二被告尚未签合同，准备签合同时，被工人闹的不可开交，故第二被告就不与我签合同了。条子属实，对土建的条子无异议，我应当支付劳务款，但违约金过高，亦不应当支付违约金。对钢筋绑扎、支模320935.2元有异议，我们打条子是有附加条件的，原告没有履行义务，故我又额外支付了一笔费用，应当扣除，对于原告签订合同的日期没有异议，我只知道补偿款打到第一被告公司，劳务费按道理应该是我给，我和原告是有劳务合同的，该项目是我垫资的，可是现在资金不知去向了。
本院经审理认定事实如下：2014年11月2日，（甲方：工程发包人）四川雄洲建设集团有限公司与（乙方：劳务承包人）蒋庆兵签订一份劳务承包合同，合同约定工程名称：吐鲁番先创光电设备有限公司厂房及研发楼项目，工程地点：吐鲁番新区，劳务承包范围及工作内容：钢筋制作和绑扎、模板支护和拆除（只包含铁丝和钉子），劳务承包单价：单包劳务，钢筋：65元/平方米（按建筑面积计算），模板55元/平方米（按模板展开面积计算），此单价均不含任何税费，最终以现场实际工作量结算，付款方式：甲方在2015年5月16日前支付乙方工程款200000元，在2015年6月20日前支付至已完两栋厂房总工程造价的80%，在2015年9月30日前将已完两栋厂房的余款全部结清，研发楼按每月已完成工程量的70%支付，研发楼主体工程完工后付至已完成工程量的85%，研发楼余款15%在2015年11月30日之前全部结清。厂房：2014年10月30日开工至2015年4月30日竣工，研发楼：2015年5月25日开工至2015年8月30日竣工，该合同甲方四川雄洲建设集团有限公司并未加盖公章，委托代理人处由被告曹俊签字，乙方由蒋庆兵签字。
该合同下方附：因甲方在2014年12月至2015年5月15日非乙方原因，未能及时支付乙方施工人员工资和及时复工，致使乙方多名施工人员在施工现场停工待料，经甲乙双方协商，甲方另补助乙方10000元生活费，此款不在工程总造价内（备注）此协议于2015年5月16日补签。
2015年5月26日，经甲乙双方协商，特签订补充协议：1、现定于2015年6月3日前研发楼开工，如果研发楼不能开工或研发楼劳务单价不能高于当地市场价格的5%至乙方不能接受，甲方将乙方前期已完成工程款全部结清，如工程款未付清，一切后果由甲方负责。2、截止2015年6月3日，非乙方原因厂房未浇筑混凝土，导致乙方模板不能拆除，结算时按成品价格结算。曹俊在甲方处签字，蒋庆兵在乙方处签字。
吐鲁番先创光电设备有限公司厂房（共二栋）人工费结算单，1、模板工程量：展开面积共6100平方米，劳务单价：55元/平方米、人工费合计335500元；2、钢筋工程量：建筑面积共2722.08平方米，劳务单价：65元/平方米，人工费合计176935.2元；3、补助误工费、生活费10000元，以上共计522435.2元（不含任何税费和其他费用），截止2015年7月13日共支付人工费201500元，下欠人工费320935.2元，曹俊在负责人处签字确认，落款时间为2015年7月14日。同日，曹俊出具一份欠条，载明：今欠到蒋庆兵在吐鲁番先创光电设备有限公司厂房项目人工费320935.2元，此款必须以转账或现金方式直接支付给蒋庆兵，经双方协商一致，欠款人须在2015年7月30日之前支付给蒋庆兵50000元，余款于2015年8月30日之前付清，如欠款人逾期未按上述约定付清上述款项，欠款人自愿按欠款总金额的3‰每天支付违约金给蒋庆兵。2015年9月4日，曹俊出具一份工费结算单，载明：吐鲁番先创工地土建人工工费结算剩余67000元整，9月底十月初付清。2015年10月9日，曹俊出具一份工费结算单，载明：吐鲁番先创工地土建人工工费结算剩余74600元，2015年12月15日付清。上述费用合计462535.2元。
吐鲁番先创光电设备有限公司成立于2014年9月2日，法定代表人崔耕，该公司系自然人投资，郭永先投资19000000元刘培海投资1000000元，刘培海系该公司执行董事兼总经理，王鑫鹏系该公司监事。2015年8月19日，经股东会决议解散，并予以注销。注销时，债务清理情况显示已清，该公司印章未缴。2016年4月1日，征收人（甲方）吐鲁番市高昌区房屋征收与补偿管理办公室与被征收人（乙方）新疆先创动力环保节能科技有限公司（吐鲁番先创光电设备有限公司）签订一份房屋征收补偿安置协议书（合同），约定：甲方因城区（棚户区）改造项目建设工作需要，征收吐鲁番先创光电产业园区位于吐鲁番示范区南侧两栋未竣工厂房，占地总面积95亩，甲方房屋征收补偿包括未竣工工厂房屋及临建、变压器等附属物，甲方支付乙方未竣工厂房建设补偿费用1263236元，附属物补偿费115000元，上述两项费用甲方应货币补偿1378236元。乙方在协议签订前产生的产权纠纷、债务纠纷均由乙方承担，包括征收范围内乙方临建、未竣工厂房等设施建设过程中所产生费用的一切债务纠纷，全部由乙方承担。新疆先创动力环保节能科技有限公司和吐鲁番先创光电设备有限公司均盖章予以确认，王鑫鹏在授权委托人处签字确认。2016年5月10日和同年5月17日，吐鲁番市高昌区房屋征收与补偿管理办公室向王鑫鹏账户将征收费分两次分别打款689118元，合计1378236元。
另查明：2014年10月20日，四川雄洲建设集团有限公司出具一份法定代表人授权委托书（系复印件），载明：本授权委托书声明：我李方明系四川雄洲建设集团有限公司的法定代表人，现授权委托四川雄洲建设集团有限公司的曹俊为我公司代理人，以本公司的名义参与吐鲁番先创光电设备有限公司的厂区建设项目的联系事宜，代理人签署的文件和参加整个工程招标投标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。代理人：曹俊，单位：四川雄洲建设集团有限公司；部门：经营部；职务：副部长，签署的合同须加盖我公司公章方能生效，代理人无权转委托，特此委托。庭审中，被告曹俊承认其在承包工程中借用四川雄洲建设集团有限公司的资质。
本院认为：原告蒋庆兵与被告曹俊签订的劳务承包合同系双方真实意思表示且不违反法律、行政法规的强制性规定，属有效合同，受法律保护。双方均应按照诚实信用原则全面履行合同义务。原告按照约定向被告曹俊履行合同约定的义务且双方进行结算，被告曹俊向原告出具欠条，被告曹俊向原告出具欠条后，就应当按照欠条上承诺的时间向原告支付相应费用，时至今日，被告曹俊仍未支付，现原告要求被告曹俊支付462535.2元，事实清楚，于法有据，本院予以支持。原告要求被告曹俊支付违约金130000元的诉讼请求，被告曹俊以”违约金过高，亦不应当支付违约金”为由进行抗辩，本院不予采信，理由是：被告曹俊在其出具的320935.2元的欠条上明确写明”欠款人自愿按欠款总金额的3‰每天支付违约金”，本院认为该违约金过高，根据同期银行贷款利率予以确定，经计算为25019.7元{[320935.2元×4.85%÷365天×42天（2015年7月14日至2015年8月25日）]+[320935.2元×4.6%÷365天×58天（2015年8月26日至2015年10月23日）]+[320935.2元×4.75%÷365天×500天（2015年10月24日至2017年3月8日）]}。
原告虽向法庭提供劳务承包合同，因该合同并未加盖吐鲁番先创光电设备有限公司、被告新疆先创动力环保节能科技有限公司、被告四川雄洲建设集团有限公司印章，故原告与吐鲁番先创光电设备有限公司、被告新疆先创动力环保节能科技有限公司、被告四川雄洲建设集团有限公司不存在债权债务关系，原告要求被告新疆先创动力环保节能科技有限公司、被告四川雄洲建设集团有限公司支付工程劳务款及违约金的诉讼请求，无法律依据，本院不予支持。
被告四川雄洲建设集团有限公司经本院合法传唤，届期无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为自愿放弃诉讼权利，本院依法缺席审理并判决。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国合同法>若干问题的解释（二）》第二十七条、第二十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下：
一、被告曹俊于本判决生效后十日内一次性支付原告蒋庆兵工程劳务款462535.2元及违约金25019.7元，合计487554.9元；
二、驳回原告蒋庆兵的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费9725.4元，减半收取4862.7元，由原告蒋庆兵负担861.53元，被告曹俊负担4001.17元（原告蒋庆兵已预交案件受理费4862.7元，本院不予退还，被告曹俊应承担的部分与上述应付款一并支付原告蒋庆兵）。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于吐鲁番市中级人民法院。
审判员 于巧玲
二〇一七年三月二十九日
书记员 张天成