陕西省汉中市中级人民法院
刑 事 附 带 民 事 裁 定 书
（2015）汉中刑二终字第00021号
原公诉机关洋县人民检察院。
原审刑事附带民事诉讼原告人彭某某，男。
委托代理人陕西秦汉律师事务所律师。
原审刑事附带民事诉讼原告人姚某某，男。
委托代理人洋县磨子桥法律服务所法律工作者。
原审附带民事诉讼原告人陕西奥龙建设有限公司，公司住所地陕西省凤翔县北大街122号。
法定代表人张靖，系该公司经理。
委托代理人汉中市司法局148法律服务所法律工作者。
上诉人（原审被告人）王路志，男。1985年3月15日因犯盗窃罪被洋县人民法院判处有期徒刑二年；1990年5月14日因犯抢劫罪被洋县人民法院判处有期徒刑四年；1997年5月30日因犯抢劫罪、敲诈勒索罪被洋县人民法院判处有期徒刑四年；2000年9月11日因犯寻衅滋事罪被洋县人民法院判处有期徒刑八个月；2013年2月6日因涉嫌故意伤害罪被洋县公安局监视居住，同年2月8日被洋县公安局刑事拘留，经洋县人民检察院批准由洋县公安局于2013年3月16日执行逮捕。现羁押于西乡县看守所。
辩护人陕西锐博律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）张树明，男。2013年4月3日因涉嫌聚众扰乱社会秩序罪被洋县公安局刑事拘留，经洋县人民检察院批准，于2013年5月10日以涉嫌破坏生产经营罪被依法逮捕。现羁押于洋县看守所。
原审被告人曹康，男。2013年2月8日因涉嫌故意伤害罪被洋县公安局刑事拘留，2013年3月15日经洋县人民检察院批准由洋县公安局执行逮捕。现羁押于洋县看守所。
原审被告人张某涛，男。2003年1月28日因犯盗窃罪被洋县人民法院判处有期徒刑九年六个月，并处罚金7000元。2010年4月15日因犯盗窃罪被洋县人民法院判处有期徒刑三年，2012年12月26日释放回家。经洋县人民检察院批准，于2013年3月15日因涉嫌寻衅滋事罪被洋县公安局依法执行逮捕。2014年9月14日被洋县人民法院取保候审。
原审被告人翟某某，又名翟志鹏，男。2013年2月10日因涉嫌故意毁坏财物罪被洋县公安局刑事拘留，经洋县人民检察院批准，于2013年3月15日由洋县公安局依法执行逮捕。2014年9月9日被洋县人民法院取保候审。
原审被告人任小某，男。2013年2月8日因涉嫌故意伤害罪被洋县公安局刑事拘留。经洋县人民检察院批准，于2013年3月15日由洋县公安局依法执行逮捕。2014年2月5日被洋县人民法院取保候审。
原审被告人王瓜，男。2013年4月3日因涉嫌聚众扰乱社会秩序罪被洋县公安局刑事拘留，经洋县人民检察院批准，于2013年5月10日以涉嫌破坏生产经营罪被依法逮捕。现羁押于洋县看守所。
原审被告人杨某全，男。2013年4月4日因涉嫌聚众扰乱社会秩序罪被洋县公安局刑事拘留，经洋县人民检察院批准，于2013年5月10日以涉嫌破坏生产经营罪被依法逮捕，2015年4月3日被洋县人民法院取保候审。
原审被告人梁晓某，男。2013年2月8日因涉嫌窝藏、包庇罪被洋县公安局刑事拘留，2013年3月15日被洋县公安局依法取保候审，2013年10月25日被洋县人民法院决定取保候审。
原审被告人李某，男。2013年4月22日因涉嫌窝藏、包庇罪被洋县公安局依法取保候审，2013年10月25日被洋县人民法院决定取保候审。
原审被告人刘某某，男。2013年2月9日因涉嫌窝藏、包庇被洋县公安局监视居住，2013年4月19日洋县公安局对其变更为取保候审，2013年10月25日被洋县人民法院决定取保候审。
原审被告人黄某，女。2013年2月9日因涉嫌窝藏、包庇罪被洋县公安局监视居住，2013年4月19日被洋县公安局变更为取保候审，2013年10月25日被洋县人民法院决定取保候审。
洋县人民法院审理的洋县人民检察院指控原审被告人王路志犯故意毁坏财物罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、破坏生产经营罪、滥伐林木罪、诈骗罪，原审被告人曹康犯故意毁坏财物罪、故意伤害罪，原审被告人张某涛犯寻衅滋事罪，原审被告人翟某某犯故意毁坏财物罪，原审被告人任小某犯故意伤害罪，原审被告人张树明、王瓜、杨某全犯破坏生产经营罪、滥伐林木罪，原审被告人梁晓某、李某、刘某某、黄某犯窝藏罪一案，于2014年12月23日作出（2013）洋刑初字第00139号刑事附带民事判决。原审被告人王路志、张树明不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。汉中市人民检察院检察员王明江出庭履行职务，上诉人王路志及其辩护人、上诉人张树明、原审被告人王瓜、原审被告人曹康均出庭参加诉讼。本案因辩护人申请延期审理一个月，现已审理终结。
原审判决认定：
一、故意毁坏财物事实：
2011年，被告人王路志在经营石场期间，多次与被害人彭某某协商转包彭某某经营的洋县金鸡山石场，因在价格上产生分歧，彭某某未答应王路志的要求，双方产生矛盾。自2011年12月起，王路志和彭某某分别给洋县傥滨小区河堤防护工程河西、河东供应砂石料。在运送砂石料过程中，王路志雇佣人员韩旦文因嫌彭某某雇佣的运输车辆在王路志自修的便道上行驶，韩旦文阻拦彭某某雇佣的运输车辆并因此与彭某某发生了纠纷，王路志与彭某某矛盾加剧。2012年1月的一天，王路志在洋县白云宾馆3029房间授意被告人曹康注意观察彭某某的小轿车，并告知彭某某的小轿车平时停放在南环路。后曹康对彭某某停放小轿车的地点进行了观察。1月22日晚，王路志在白云宾馆3029房间对曹康说：“明天上华阳去玩，你拿个油壶在华阳或茅坪灌点汽油，叫上翟某某把彭某某的车烧了。2012年1月23日（农历正月初一），王路志与曹康、翟某某、张某甲、黄某等人分乘王路志和张某甲的车辆到华阳景区游玩。离开县城前曹康从家中带上一个25升的白色塑料壶放在张某甲的车上。在返回县城途中，曹康和翟某某驾驶张某甲的福特牌小轿车行至茅坪镇刘天某的长青加油站时，曹康购买100多元钱的汽油盛装于自带的塑料壶内，并将塑料壶放于小轿车后备箱返回洋县县城。期间，曹康告知翟某某，王路志授意烧毁彭某某的汽车。1月24日凌晨5时许，曹康驾车在张某甲租住处接上翟某某并携带装有汽油的塑料壶，随后二人驾车行至洋县南环路西段彭某某的灰白色捷达小轿车停放处，曹、翟二人取出塑料壶后将汽油浇到彭某某的小轿车上，曹康点燃汽油，二人见轿车着火后驾车逃离现场，致彭某某价值18000元的“捷达”牌小轿车烧毁。曹康将翟某某送到张某甲租住处，后驾车将塑料壶扔到洋华路路边空地。次日，被告人王路志在白云宾馆3029房间分别给翟某某、曹康3000元、1000元。经洋县价格认证中心鉴定，彭某某被毁捷达牌汽车价值18000元。
二、寻衅滋事事实
1、2013年2月4日下午5时许，被告人王路志、张某涛同曹康、张建某及张某涛之妻冯某某（又名武某甲）等人在洋县德庄火锅店吃饭结束时，冯某某接到本村村民武某约其吃饭的电话，张某涛见状将手机拿去在电话中和武某发生争执。随后，王路志、张某涛同曹康及冯某某等人到洋县白云宾馆KTV唱歌，期间张某涛让冯某某给武某打电话质问对方，张某涛拿电话和武某说话时，王路志问张某涛给谁打电话，张某涛说是给刚才给他妻子通话的男子。王路志拿过电话对武某训斥，并让武某到“白云宾馆”来，随后张某涛、王路志、张建某、冯某某到楼下等候。武某叫上同路在“韵海”歌城唱歌的田某甲骑摩托车一同到了“白云宾馆”院内。张某涛确认武某就是给冯某某打电话的男子，即上前用准备好的拖把朝武某身上击打，拖把把被打断，武某被打后双手抱头蹲在地上求饶，王路志见状也上前对武某进行殴打。田某甲见王路志、张某涛殴打武某心中害怕，骑上摩托车离开白云宾馆。随后王路志抓住武某的衣领强行将武某带至白云宾馆KTV2008包间内，并对张某涛说：“亚涛，这事你就不用管了，我来给你处理”。在白云宾馆KTV2008包间内，王路志再次殴打武某并致其下跪，张某涛也进包间再次对武某进行殴打后离开。此时田某甲给武某打电话询问情况，王路志从武某手中夺去手机，在电话中与田某甲争吵，并质问田某甲在哪里，田某甲谎称在“韵海”歌城，王路志让田某甲到“白云宾馆”来，否则就到“韵海”歌城找他。张建某见状劝开王路志，把武某送出白云宾馆。经洋县公安司法鉴定中心鉴定，意见为：伤者武某外力致左胸部损伤属轻伤。
2、2013年2月4日20时许，被告人王路志和曹康、张某涛、周露军等人在洋县白云宾馆KTV唱歌，随后又准备到洋县皇家九号继续去唱歌。离开白云宾馆时，王路志告知曹康说出去有点事，曹康让妻子黄某与周露军等人先到洋县皇家九号歌厅。后王路志驾驶自己的陕F326**丰田霸道越野车拉上曹康，在车上王路志让曹康给任小某打电话说有事把“家伙”（刀具）带上，曹康就给任小某打了电话。后王路志把车开到任小某租住的巩家槽小广场附近，任小某携带装有三把砍刀的渔具包乘车，将装有砍刀的渔具包放在车后座上。在车上王路志告知曹康、任小某说：“等下你们看我甩第一根烟就是扎势，甩第二根烟就是真搞”。后行驶至青年巷口接上张建某，四人一起到了皇家九号歌城309房唱歌喝酒。当晚被害人刘某乙、姚某某等人在皇家九号308房唱歌喝酒。唱歌中途，在306房唱歌喝酒的黄某丙先后到王路志、刘某乙房间喝酒。后黄某丙叫上刘某乙一起到了王路志所在的309房间。刘某乙先后邀王路志、张建某喝酒，二人均不喝。刘某乙生气地说：“都不喝，喝啥酒哩！”在场的周露军和刘某乙发生口角。刘某乙叫来同路的刘某丙、姚某某等人进包间和周露军等人发生撕扯，被黄某丙、张建某劝阻。期间曹康见王路志很生气的甩了一根烟，便向王路志索要汽车钥匙离开包间。任小某发现王路志在包间外又甩了一根烟，便下楼。曹康和任小某分别在王路志车上的渔具包里拿出砍刀准备上楼，被黄某劝阻并夺二人所持砍刀。黄某将曹康拉到一楼一包间内。刘某乙等人下楼后在一楼大厅碰见并追打任小某，任小某躲进一包间内。刘某乙等人出门准备上车离开时，任小某、曹康手持砍刀冲上去朝刘某乙等人猛砍数下，致刘某乙、姚某某受伤。后被告人王路志、曹康、任小某逃离现场。经汉中市中心医院诊断：姚某某全身多处刀砍伤；左手拇指近节指骨开放性骨折；右尺骨鹰嘴骨开放粉碎性骨折；右肩胛骨开放骨折（均施内固定术）；左手2-4指刀砍伤；右颊部、左背部刀砍伤。刘某乙伤情为：头部刀砍伤。经洋县公安局刑事科学技术法医鉴定意见为：伤者姚某某锐性外力致右肩部（肩胛骨骨折）属轻伤，右肘部损伤（尺骨鹰嘴开放性骨折）属轻伤，左手损伤暂定为轻伤。伤者姚某某锐性外力致面部损伤属轻微伤，背部损伤属轻微伤。姚某某左手损伤补充鉴定为：伤者姚某某锐性外力致左手损伤属轻伤。伤者刘某乙外力致头部损伤属轻伤，鼻部损伤属轻微伤。另查明，姚某某系疏菜馆配菜送货员，其受伤后住院11天，花费医疗费21803.51元；门诊医疗费1086元；法医鉴定受伤关节取除内固定物，后续治疗费评估为8000元；误工费22100元［取除内固定物，后续治疗误工损失评估为11天。从受伤之日起至鉴定日前一日计210天。姚某某所在单位证明其月工资3000元，即每天100元×221天）］；护理费1100元（住院11天×100元）；住院伙食补助费660元（住院天数和后续治疗住院天数，共22天×30元）；交通费295元；鉴定费1700元。合计56744.5元。审理中，被告人任小某交纳赔偿款5000元。
3、2012年3月15日，陕西省邮政银行赵鹏某、魏文某、相某和汉中市邮政储蓄银行的工作人员王某新等人到洋县邮政储蓄银行检查工作，晚20时许洋县邮政银行工作人员招待检查组人员到洋县紫苑饭店吃饭，省邮政银行车辆在紫苑饭店门前停车开门时和同向行驶的王路志所驾驶车辆发生擦挂，省邮政银行人员即下车赔礼道歉，并说给其修车或赔钱，王路志不接受，并谩骂银行人员，洋县邮政储蓄银行行长张宏某见状怕影响不好就招呼省、市邮政银行人员到紫苑饭店二楼，洋县邮政储蓄银行王某丁等人劝说王路志，并说给其修车或赔钱，王路志仍不接受，谩骂银行人员，要到饭店二楼找领导要说法。在饭店大厅，饭店服务员劝说王路志，给王路志倒一杯水，王路志摔掉水杯并到饭店二楼邮政银行人员吃饭的房间无理取闹，准备掀翻饭桌，被劝阻，王又将桌上的茶水推翻，将邮政银行一工作人员领口抓住，将上衣纽扣扯掉。王某丁见此情况即打电话报警。晚9时许，洋州派出所民警出警到现场询问情况后，制止王路志不要吵闹，双方去派出所处理。王路志不听，并称这是交通事故，派出所的警察管不着，继续吵闹。晚10时许公安机关增加警力赶到，又通知交警勘查现场。晚11时许，民警将王路志强制传唤到洋州派出所进行了批评教育，王路志表示不再闹事后于凌晨3时许离开。
三、窝藏事实
2013年2月5日零时许，被告人曹康、任小某将刘某乙、姚某某砍伤之后，被告人黄某给被告人刘某某打电话，告知曹康将人砍伤之事。刘某某驾驶陕FCZ5**小轿车同黄某找到曹康、任小某。刘某某驾车与黄某将曹、任二人送往略阳县城藏匿。在略阳县城黄某向刘某某要了2000元交给曹康。曹康、任小某到略阳县城后联系上被告人李某、梁晓某，将砍伤刘某乙的事告诉李某、梁晓某二人。梁晓某将自己的陕FM62**小轿车交给曹康、任小某二人。曹康、任小某二人驾驶梁晓某的小轿车到汉中，住在汉中宜家宾馆301房间。14时许，王路志、周宝某二人驾车到汉中宜家宾馆301房间与曹康、任小某见面，随后张建某也到301房间。王路志告诉曹、任二人：“电话不要使用了，你们在汉中先待几天，我回去看下情况再说。”后王、周二人与张建某先后离去。当晚21时许，曹、任二人驾驶梁晓某的小轿车返回略阳。在得知王路志在洋县被抓获的情况后，曹康、任小某认为略阳县不安全，打算前往西安躲避。2月6日凌晨，被告人梁晓某驾驶自己的小轿车与李某将曹康、任小某二人送至西安市沙井村通泰宾馆。梁晓某借来朋友宋柏林的身份证为曹康、任小某登记了宾馆房间。后梁晓某、李某返回略阳。案发后，被告人刘某某、黄某在接受公安机关询问时，如实交代了自己窝藏犯罪事实。
四、破坏生产经营事实
2012年2月，陕西奥龙建设工程有限公司在洋县戚氏镇张家沟水库病险水库除险加固工程上中标后由何光某负责组织施工。工程开始后，时任戚氏镇张沟村村主任的王路志伙同张树明、王瓜、杨某全等人为谋取不正当利益，纠集村民多次以各种理由对工程施工进行阻挠，致使工程多次停工。
2012年4月17日，水库施工方按设计要求在挖好的墙址基础上支好钢模板欲浇筑混凝土时，王路志带张树明、王瓜到施工地点，王瓜将施工方支好的钢模板踏倒，并要求施工方按其要求将墙址基础挖至三米深。施工方被迫停工5天，后施工方按王路志的要求挖好墙址基础后经张树明验收确认才得以开工。
2012年5月1日，王路志为将其修建的其父亲陵园门前路基档墙基础纳入水库工程造价中，指使王瓜、张树明让工地负责人袁小某测量档墙基础方量，袁小某考虑此项目未在工程设计之内未去，王瓜遂让工程停工。此次停工5天后工程复工。
2012年5月中旬一天，何光某在洋县湑水承包的工程未用王路志石场的石料，王路志不执行与何光某签订的合同，停止对张沟水库工地的石料供应，致使工程停工3天。后袁小某请求张树明同王路志协调后恢复石料供应。
2012年6月22日，洋县水利局干部骆汉某等人同洋县审计局、财政局干部及陕西省华秦设计院工程师等人到张家沟水库进行工程阶段性验收。王路志指使王瓜、张树明、杨某全向验收人员提出：1、溢洪道下段修建机耕桥；2、对其父亲陵园门前路基进行砌护；3、卧管出口灌溉渠道重修并砌护；4、溢洪道延伸段重修并砌护；5、溢洪道东侧坡根修排水渠并砌护；6、涵洞出口重修排水渠并砌护；7、溢洪道进口护坡延长砌护；8、清除卧管旁的土堆等要求。王路志指使验收人员不答应就挡住不能让离开。当日10时许，验收人员到达张家沟水库工地，王瓜、张树明等人向验收人员提出上述8条要求后，验收人员答复其要求不在工程设计之中。王瓜、张树明、杨某全将该情况告知王路志，王路志要求从张沟村各村民小组组织村民，让村民阻挡验收人员离开。杨某全、王瓜遂通知组长段志某、周万某、杨崇某，以付报酬为诱饵，纠集不明真相的村民近20余人到水库施工现场阻挡验收人员，张树明和村民抱住骆汉某的腿不准离开工地。戚氏镇镇长王某戊等人到现场协调双方谈话，王路志到现场后在张树明提出的要求之外另要求将张家沟水库西侧其父亲陵园门前两面挡墙的费用由水库工程方支付。镇长王某戊要求将提出的问题由张沟村向戚氏镇政府打报告，由镇上以书面形式向洋县水利局反映解决。王路志要求如若15日内不能得到解决将再次阻挡水库工程方施工。验收人员在工地被阻挡长达六个小时才得以离开。
2012年7月17日，王路志指使王瓜、张树明、杨某全以6月22日提出的要求未得到答复为由，再次纠集村民10余人到张家沟水库施工现场阻挡工程施工。当日，20余名工人正在工地施工时被张树明等人所带村民阻挡致停工。工地负责人袁小某准备将工地上施工的挖机等机械拉走，被张树明等人阻挡。张树明等人告知王路志后，按王路志的授意在通往坝顶的路上横挡一根木头阻挡车辆出入，并安排村民王长某、高祥某在张沟水库溢洪道旁路上搭建了一个简易工棚，让二人昼夜值守，阻止施工方将机械拉离工地，持续时间长达40余天。
2012年9月初，王路志向工程施工方索要过路费与施工方未达成一致，王路志便停止张沟水库工程的石材供应，致使工程停工11天，后经洋县水利局协调王路志才给张沟水库工程恢复石材供应。
2012年10月初张家沟水库施工方在水库大坝背坡马道上修水渠时王路志要求将马道改建为两米余宽的道路，在马道以上开挖水渠，因王路志的要求会导致水库大坝背坡受力受到影响，施工方未答应。王路志即要求施工方停工，此次停工达57天，后经洋县水利局协调施工方才恢复施工。
2012年12月初，王路志要求施工方在溢洪道下游加修一座机耕桥，施工方在张树明划定的地点按张树明要求挖好机耕桥坑并铺好砼基础时，王路志对张树明所划定的修机耕桥地点不满意，要求在其重新指定的地点修建机耕桥，施工方被迫在王路志指定地点重新修建机耕桥。修桥施工中，铲车司机武某东在路上用铲车搅拌混凝土时，王路志威胁武某东将铲车轮胎气放掉，致使铲车无法运输混凝土，工程延长至第二日凌晨方修好机耕桥。
王路志为了增加其父亲陵园周围的基础设施（该陵园位于水库大坝西侧），强迫施工方在大坝背面多修踏步梯一座，又强迫工程方将其自行修建的上水库大坝道路砌护70米，给工程投资方及施工方造成损失。王路志擅自在卧管上修建挡墙两处，修环湖路时将溢洪道口东侧挡墙下挖空。
经洋县价格认证中心价格鉴定，“160”型挖机（装载机）一辆和“30”铲车停运期间损失为103040元；张沟水库除险加固工程被停工期间部分机械、设备、人工等损失价格为54800元；张沟水库除险加固工程超出设计部分项目价格为157826元。
五、滥伐林木事实
2012年3月，洋县戚氏镇张家沟水库除险加固工程开始施工，在施工过程中，被告人王路志、张树明、王瓜、杨某全要求施工方对工程设计之外的水库溢洪道加长、加宽。王庙某栽种的白杨树正处在需加长、加宽的范围内。2012年6月的一天，被告人王路志召集被告人张树明、杨某全、王瓜及杨崇某、段天某到洋县傥滨小区附近一火锅店，吃饭期间，王路志安排了砍伐王庙某栽种的白杨树之事。后被王瓜、杨某全告知王庙某张沟水库的溢洪道要延长，要求王庙某将其承包地边的白杨树砍掉，并告知如果不砍，就停王庙某家水、电。此后一天，王瓜、张树明、杨某全分别要求一组组长段志某、二组组长周万某、三组组长杨崇某组织村民高万新、杨小中、王长某等人，砍掉王庙某家栽种的白杨树51棵。经洋县林业勘查设计队对砍伐现场进行勘查，被伐林木蓄积10.14立方米。
上述事实有被害人陈述、证人证言、现场勘查笔录、鉴定意见、被告人供述等证据证实，据此，原审法院认为，被告人王路志与他人发生矛盾后，为发泄私愤，打击报复他人，策划、指使被告人曹康纵火烧毁他人汽车。被告人曹康依照王路志的安排，踩点并准备作案工具，后纠集被告人翟某某点燃汽油，烧毁他人汽车，损失价值达18000元，情节较重。三被告人行为构成故意毁坏财物罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人王路志、曹康、翟某某犯故意毁坏财物罪罪名成立。在共同犯罪中，王路志首起犯意，积极策划并指使、安排曹康实施作案，在故意毁坏财物犯罪中属主犯。被告人曹康听从被告人王路志安排，积极参与，在故意毁坏财物犯罪中也应认定为主犯，其作用仅次于被告人王路志。被告人翟某某在故意毁坏财物共同犯罪中听从于曹康的安排，积极实施犯罪，起主要作用，属主犯，其作用次于曹康；鉴于被告人曹康、翟某某对本起犯罪自愿认罪，可酌情从轻处罚。
在起诉书指控的第一起寻衅滋事犯罪中，被告人王路志、张某涛酒后无事生非，随意殴打他人，致人轻伤，情节恶劣；在起诉书指控的第二起寻衅滋事犯罪中，被告人王路志亦在酒后以车辆相撞为由，逞强耍横辱骂他人，在公共场所起哄闹事，且在民警到达现场后仍不听劝阻，造成公共场所秩序严重混乱；在起诉书指控的故意伤害犯罪中，被告人王路志酒后授意被告人曹康、任小某准备作案工具，并约定暗号伺机作案。在洋县“皇家九号”歌城一包间内，三被告人及其随从因喝酒与被害人发生口角，被告人曹康、任小某在场看到被告人王路志事先约定的讯号后，即与他人发生撕打并持刀砍伤二被害人，致其轻伤，本起犯罪中三被告人之行为符合寻衅滋事犯罪构成要件，并不构成故意伤害犯罪。被告人王路志、曹康、任小某在以上三起事实中的行为构成寻衅滋事罪，依法应予惩处；在本院查明的第二起寻衅滋事共同犯罪中，被告人王路志、曹康、任小某均起主要作用，被告人任小某听从于曹康的安排，其作用仅次于王路志和曹康。鉴于被告人曹康、任小某、张某涛对指控的寻衅滋事犯罪自愿认罪，可酌情从轻处罚。
被告人梁晓某、李某、刘某某、黄某明知曹康、任小某是犯罪的人而帮助其逃匿，其行为构成窝藏罪，依法应予惩处，公诉机关指控四被告人犯窝藏罪罪名成立。被告人刘某某、黄某案发后在接受公安机关询问时，如实交代了自己窝藏的犯罪事实，应认定为自首，依法可从轻处罚。
被告人王路志为达到个人目的，指使被告人张树明、王瓜、杨某全阻挠张家沟水库加固工程施工，造成施工方损失达157840元，迫使施工方增加工程量157826元，情节严重，四被告人行为已构成破坏生产经营罪，依法应予惩处。公诉机关指控四被告人犯破坏生产经营罪罪名成立。被告人王路志指使被告人张树明、王瓜驻守张家沟水库施工工地长期监督施工，该三被告人在破坏生产经营犯罪中均起主要作用，均属主犯。被告人杨某全参与部分阻扰张家沟水库施工方施工的行为，其在犯罪中起次要作用，属从犯，依法应减轻处罚。鉴于被告人张树明、王瓜、杨某全在审理中自愿认罪，均可酌情从轻处罚；
被告人王路志指使被告人张树明、王瓜、杨某全安排村民非法砍伐他人栽种、管理的树木，折合林木蓄积10.14立方米，数量较大，四被告人行为已经构成滥伐林木罪，依法应予惩处。洋县人民检察院指控被告人王路志、张树明、王瓜、杨某全犯滥伐林木罪罪名成立。被告人王路志指使被告人张树明、王瓜、杨某全安排村民砍伐他人树木，均在犯罪中起主要作用，均属主犯。鉴于被告人张树明、王瓜、杨某全在审理中自愿认罪，均可酌情从轻处罚；
被告人王路志、曹康、翟某某、任小某因其犯罪行为给刑事附带民事诉讼原告人彭某某、姚某某造成的物质损失依法应予以赔偿。对刑事附带民事诉讼原告人彭某某要求被告人王路志、曹康、翟某某赔偿财物损失的诉讼请求依法予以支持。对刑事附带民事诉讼原告人姚某某要求被告人王路志、曹康、任小某赔偿其受伤后产生的医疗费、后续治疗费、误工费、护理费、住院伙食补助费、交通费、鉴定费的诉讼请求依法予以支持。四被告人共同实施侵权，造成被害人的损失，其对造成的损失应承担连带赔偿之责。
被告人王路志、张树明、王瓜、杨某全因其犯罪行为给附带民事诉讼原告人陕西奥龙建设有限公司造成的实际经济损失157840元，依法应予以赔偿。
根据《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第二百九十三条、第三百一十条、第二百七十六条、第三百四十五条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十九条，《中华人民共和国侵权责任法》第六条、第八条、第九条一款、第十条、第十一条、第十六条及最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第三条、第十七条之规定，判决如下：一、被告人王路志犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑二年六个月。犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币5000元。犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑四年六个月。犯滥伐林木罪，单处罚金人民币5000元。四罪并罚，合并刑期有期徒刑十三年，并处罚金人民币10000元。决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币10000元。二、被告人曹康犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑二年。犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。二罪并罚，合并刑期有期徒刑四年。决定执行有期徒刑三年。三、被告人张某涛犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。四、被告人翟某某犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年七个月。五、被告人任小某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。六、被告人张树明犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑三年六个月。犯滥伐林木罪，单处罚金人民币3000元。二罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3000元。七、被告人王瓜犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑三年。犯滥伐林木罪，单处罚金人民币3000元。二罪并罚，，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元。八、被告人杨某全犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑二年。犯滥伐林木罪，单处罚金人民币3000元。二罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元。九、被告人梁晓某犯窝藏罪，判处管制二年。十、被告人李某犯窝藏罪，判处管制二年。十一、被告人刘某某犯窝藏罪，判处管制一年。十二、被告人黄某犯窝藏罪，判处管制一年。十三、被告人王路志、曹康、翟某某赔偿附带民事诉讼原告人彭某某被毁“捷达”牌轿车损失费18000元。限判决生效后十日内履行，三被告人互负连带赔偿责任。十四、被告人王路志、曹康、任小某赔偿附带民事诉讼原告人姚某某医疗费等经济损失合计52984.51元。除任小某已交纳的5000元，应再给付47984.51元。限判决生效后十日内履行，三被告人互负连带赔偿责任。十五、由被告人王路志、张树明、王瓜、杨某全赔偿附带民事诉讼原告人陕西奥龙建设有限公司经济损失157840元。限判决生效后十日内履行，四被告人互负连带赔偿责任。十六、驳回刑事附带民事原告人彭某某、姚某某其它诉讼请求。十七、作案工具砍刀一把予以没收。
上诉人王路志及其辩护人提出，原审判决认定事实错误，其并未指使曹康烧毁他人车辆，不构成故意毁坏财物罪；认定的三起寻衅滋事均不能成立，认定破坏生产经营罪、滥伐林木罪事实错误，请求二审撤销原判，改判上诉人无罪。
上诉人张树明提出，原审判决认定破坏生产经营罪事实错误，上诉人等是为了村集体利益与施工方发生摩擦，不构成破坏生产经营罪。且原审判决不考虑雨期对施工的影响，对停工损失认定不当。原审判决认定的滥伐林木数量不属实，且砍伐个人房前屋后的零星树木不构成滥伐林木罪。请求二审撤销原判，改判上诉人无罪。
汉中市人民检察院出庭意见认为，原审判决认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，应驳回上诉，维持原判。
原审附带民事原告人彭某某委托代理人、原审附带民事原告人姚某某委托代理人、原审附带民事原告人陕西奥龙建设有限公司委托代理人提出，原审判决正确合法，请求二审驳回上诉，维持原判。
经审理查明，原审判决认定上诉人王路志犯故意毁坏财物罪、寻衅滋事罪、破坏生产经营罪、滥伐林木罪、上诉人张树明、原审被告人王瓜、杨某全犯破坏生产经营罪、滥伐林木罪、原审被告人曹康犯故意毁坏财物罪、寻衅滋事罪、原审被告人张某涛犯寻衅滋事罪、原审被告人翟某某犯故意毁坏财物罪、原审被告人任小某犯寻衅滋事罪、原审被告人梁晓某、李某、刘某某、黄某犯窝藏罪的事实是清楚的、正确的，有以下证据证实：
一、故意毁坏财物事实有以下证据证实：
1、接处警情况登记表，证实案件来源。
2、被害人彭某某陈述，2009年他取得洋县金鸡山石场承包权，后王路志多次找他，要求他销售石头须经王路志的手，他未同意，王路志遂与他有了矛盾。2011年9、10月份，因石场生意不好做，他想把石场转让出去。经人介绍他与王路志在洋县牛头坡见面，王路志让他把石场权属转到王路志名下后再给他付钱，他不同意。后王路志又约他到茗园茶楼谈石场转让之事，因王路志嫌他转让费太高，双方没有谈成。后王路志说以后让他的石头卖不出去。2011年12月，傥滨小区河堤砌护工程一标河东的石头由他供应，在拉运石头的过程中，王路志雇用韩旦文用铲车把通行道路堵住不让过，并向他拉石头的车辆要过路费，他就同韩旦文打架。后洋州派出所在调解他和韩旦文的纠纷时，王路志给他打电话称不准他再往傥滨拉石头，否则就灭他全家。2012年1月24日凌晨5时许，朱振某打电话说他的车着火了，他赶到现场发现他的轿车正在燃烧，他即报火警。他的车是一辆灰白色捷达轿车，案发时停放在朱振某店门前，他认为是王路志故意放火烧他车的。
3、被害人闫某（系彭某某之妻）陈述，她家轿车着火，她怀疑是王路志纵火作案。
4、证人黄某证言证实，案发前一天，她与曹康、王路志、张某甲、翟某某等人到华阳景区玩。后她与曹康、王路志、翟某某及一名叫小亮的外地男子，在洋县白云宾馆王路志的房间里，王路志叫曹康给大家发钱，给翟某某和小亮各发了几千元钱，给曹康和她各发了1000元。
5、证人肖某证言证实，案发前一天，他与王路志、曹康、翟某某、张某甲等人到华阳玩，返回途中曹康拿一个白色塑料壶在一个加油站购买了一壶汽油。
6、证人张某甲、吴某甲证言均证实，案发前一天，他们与王路志、曹康夫妇、翟某某、吴某乙、肖某到华阳玩耍的事实。
7、证人刘天某（系洋县长青加油站经营者）证言证实，案发前一天，一名男子用塑料壶在他的加油站购买汽油。
8、证人巨某某（系洋县茅坪镇西村二组村民）证言证实，案发前一天，王路志、曹康等人从华阳返回时，到他家吃过一顿饭。
9、证人高某芳、华某军、朱振某证言证实，案发当天凌晨5时许，彭某某停放在朱振某店门口路边的轿车着火。
10、现场勘查笔录及照片证实，案发现场位于洋县城南环路西段望江路113号朱振某的店前空地处。
11、曹康指认现场笔录及照片证实，侦查期间，曹康带领侦查人员先后指认了其购买汽油的地点洋县茅坪镇茅坪街“长青加油站”、烧毁彭某某汽车的案发现场、抛弃盛汽油用的白色塑料壶的地点洋-
华路口向北350米处路西的一空地。
12、翟某某指认现场笔录及照片证实，侦查期间，翟某某带领侦查人员先后指认了其购买汽油的地点和烧毁彭某某汽车的案发现场。
13、拖车记录证实，案发后，为保存物证，侦查人员由案发现场将被烧毁的汽车移存它处。
14、原审被告人曹康的通话记录证实，案发当天5时04分、5时10分，曹康的手机先后与手机号1561984****（机主为翟某某）的手机通话两次。
15、抓获经过证实，侦查人员在办理故意伤害案中，根据曹康供述抓获翟某某的过程。
16、洋县价格认证中心［（2012）36号］价格鉴定结论书证实，经鉴定，被烧毁的灰色捷达轿车价值18000元。
17、上诉人王路志供述，他与彭某某在做生意过程中有矛盾。
18、原审被告人曹康供述，2012年除夕夜，在洋县白云宾馆3029房间，王路志对他说：“明天到华阳去，你带上油壶在茅坪或者华阳灌一壶汽油，回来你和翟某某把彭某某的车烧了”。案发前一天（2012年农历正月初一），他从家里拿一约25升的白色塑料壶放到张某甲的福特轿车后备箱内，他开车到洋县新世纪门前接上妻子黄某，与王路志、张某甲、翟某某、吴某乙、肖某等人到达华阳街口，因下雪没有进景区。返回时他开着福特车，到茅坪加油站，他停车和翟某某购买了一壶汽油，付款100余元。在茅坪他们七人还在巨某某家吃了一顿饭，他又换开王路志的牧马人车。返回县城已是晚21时许，从南环路经过时，他看到了彭某某汽车的停放地点。后他开车带王路志、张某甲到朱鹮时尚二楼去打麻将，王路志在车上问他翟某某干啥去了？又让他告诉翟某某手机别关机。他们打麻将至次日凌晨五时许结束，张某甲、李某乙离开后，王路志坐他开的车到白云宾馆，在车上王路志让他打电话问翟某某在哪里？王路志下车时让他们去了见机行事。他开车到东二环转盘处给翟某某打电话，翟某某提着在茅坪买的那壶汽油上了车，他们开车到彭某某停车的地方，他叫翟某某撕了一团卫生纸，翟某某下车后从后备箱内把汽油壶取出，他提着汽油壶先在彭某某的汽车车头引擎盖部位倒油，油壶太重他提不动，翟某某又提着汽油壶朝车顶、后挡风玻璃、右后轮胎上倒汽油，汽油流到了路上。翟某某把卫生纸团给他，他把纸团点燃往流在路上的汽油上一扔，彭某某的车就起火了。他和翟某某就开车从南环路迅速离开。把翟某某送到住处后，他把油壶扔到洋华路口向北一、二百米处的一空地上。次日（2012年农历正月初三）晚上，王路志在白云宾馆3029房间给他和黄某每人发了1000元钱，给翟某某、小亮每人发了3000元钱。
19、原审被告人翟某某供述，其内容同原审被告人曹康供述内容一致。
以上证据，经一、二审庭审举证、质证，证据来源合法，且相互印证，应予认定。
二、寻衅滋事事实：
1、2013年2月4日“白云宾馆”寻衅滋事事实有以下证据证实：
（1）接受刑事案件登记表、呈请破案报告书证实，洋县公安局在侦办曹康等人故意伤害案中发现此案，公安机关遂以涉嫌寻衅滋事立案侦查。
（2）汉中市中心医院诊断证明书证实，经汉中市中心医院诊断，武某的伤情系左侧多发性肋骨骨折（左侧第6-8肋骨）。
（3）被害人武某陈述，2013年2月4日下午，他和田某甲到洋县城韵海歌城去唱歌，期间他给武某甲打了个电话，准备请她吃饭。有个男子在电话上对他说：“你是谁，老给武某甲打电话啥事？”他说他是武某甲家族的人，和武某甲是同学。对方说他打电话是骚扰武某甲，并和他争吵。过了一会，武某甲给他打电话，问在电话上和她老公为啥吵架，并说她在白云宾馆。另一个男子（王路志）在电话上说：“你往过来走，有啥事到白云宾馆来说。”田某甲骑摩托车带着他去白云宾馆。他到白云宾馆和武某甲等人一见面，对方几个人开始打他，有个男子用木棒在他身上打了几棒，把木棒都打断了，又搧了他几耳光。一个五十多岁的男子（王路志）拉他到屋里去，他害怕不去，被那人搧了两耳光，还抓着他胳膊拉到白云宾馆二楼KTV包房。拉他上楼的那五十多岁的男子一进屋搧了他几耳光，让他跪下，他当时心里害怕，跪在地上，该男子又把他脸上打了几拳，腰上踏了几脚，问他和武某甲是啥关系。另外一个男子（张建某）劝说双方，开始打他的男子和武某甲也到房间，后被劝出房间。田某甲给他打电话，矮胖男子让他打电话把田某甲叫过来。后他被另一男子（张建某）送走。
（4）证人冯某某（又名武某甲，系张某涛之妻）证言证实，2013年2月4日下午，她、张某涛同王路志等人在一起吃饭后，因武某给她打电话，张某涛心生怨气，与武某在电话中争吵，后被王路志知道，王即打电话将武某叫至白云宾馆。在宾馆院内，张某涛、王路志对武某进行殴打，后王路志又将武某带至二楼包间内，称由他来处理这件事。
（5）证人张建某证言证实，案发当天，他和王路志准备到白云宾馆院内开车时，看到张某涛手中拿着一截拖把把，好像要打人，他又看见武某边打电话边走过来，张某涛就扑过去朝武某肩膀上打了一下，拖把把断成两截，张某涛又朝武某脊背、肩部打了几下，他和王路志将二人挡开，王路志让张某涛到一边去。王路志问武某是啥事情，武某不说，王路志朝武某面部打了一拳、屁股上踢了一脚。王路志抓住武某胳膊将其拉到他们之前唱歌的二楼空包间里，王路志骂武某不要脸，武某说其没有纠缠张某涛家媳妇冯某某，王路志就边骂武某边朝对方脸上打了一拳、胯骨部踢了一脚，他上前把王路志挡住。武某给王路志跪下求饶说错了，王路志质问武某错哪了，并又朝武某脸上搧了一巴掌，用脚踏在武某胳膊部位。他把王路志挡住并让对方起来，对方不敢起来并接了个电话，说其在白云二楼歌厅。王路志问武某谁打的电话？武某说是其亲家田某甲。当得知打电话的人在韵海歌城时，王路志通过电话给对方说：“我们在白云歌厅哩，要搞事你来。”武某接完电话后继续蹲在地上，他把武某拉劝起来，这时张某涛进来边骂边朝武某头上搧了一巴掌、肚子上踏了一脚。曹康、小周进来准备用脚踢武某被他挡住。张某涛被王路志说了几句后就离开了。武某向王路志求饶说其错了，保证再不给张某涛家媳妇打电话了。王路志要求武某把其亲家叫来当面保证。他为了及时化解矛盾，就把王路志推劝出门让其唱歌去了，并将武某送到朱鹮酒店门口。
（6）证人田某甲证言证实，2013年2月4日下午，他和武某等人在韵海歌城唱歌时，武某打电话好像与谁在相互骂架，他听武某说：“你骂谁哩，谁不敢去”，武某说不知道是谁打的电话，对方说在白云宾馆。武某让他骑摩托车将其送到白云宾馆。刚走到白云宾馆院内花坛前，看见花坛前站了三男一女，一个男子见到武某，就用棒朝武某头、背部乱打，武某当时蹲下，双手抱头，喊叫让别打了，并喊叫是个误会。他看到这情况就转身离开了。约15分钟后，他给武某打电话询问情况，接电话的是个上了年龄的人（王路志），问他想搞啥，后武某接过电话说不说了。约40分钟后，武某的电话打过来，说话的还是那个上年龄的人，问他在哪里，他骗对方说在“韵海”歌城，对方在电话里说让他到白云宾馆去，他说不去，那人又说让他在韵海歌城等着。他感到害怕，将电话设置成飞行模式。次日他发现武某两个眼睛眼圈都是黑的，两个眼睛里满是血丝，额头上青肿。
（7）证人曹康证言证实，2013年2月4日晚，他在白云宾馆KTV包间唱歌时，听到对面包间里王路志在大声说话，他过去后看见王路志在凳子上坐着，一男子蹲在王路志对面，他以为对方和王路志在打架，就扑上去准备踢那男子，被张建某拦住。
（8）证人罗彦某证言证实，2013年2月4日晚，她在白云宾馆KTV上班期间，王路志等人进入2008包间，接着就把包间门关住了，她在吧台听到2008包间传来“叮、咚”的声音，她估计包间里有人打架了，就叫来保安袁小某。包间门打开后，一个中年男子（张建某）催一个年轻男子（武某）快点走，她看见那年轻男子右眼部肿胀。
（9）证人袁小某证言证实，2013年2月4日20时许，他在白云宾馆上班时，看见客房楼西北角院子里站了三男一女，其中一个三十多岁的瘦小伙（张某涛）用巴掌、拳头搧打一个二十多岁的小伙（武某），对方双手抱头在地上蹲着。他过去阻挡，发现王路志在场，王路志催挨打男子往楼上走，并用手抓住其后衣领往KTV楼上推，途中搧了那小伙几巴掌，挨打的小伙一直没还手。后打人那男子（张某涛）也一同上楼去了。服务员黄琴琴及罗彦某告诉他，王路志一伙人把一个男子弄到2008房间进行殴打，他见2008房间门关着，想到王路志平时脾气大，也没敢敲门。后一个五十岁左右的中年男子（张建某）把王路志和打人的男子往外推，让他们去唱歌。中年男子让挨打的男子快走，并陪其下楼。
0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({ data: dirData });}});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"常州市新北区奔牛稻麦原种场与陈锁开租赁合同纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2017-07-27\\\\\",\\\\\