江苏省无锡高新技术产业开发区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）新商初字第0786号
原告白山机工（无锡）机械有限公司，住所地江苏省无锡市新区梅村锡达路230号。
法定代表人穐田竹男（TAKEOAKITA），该公司董事长。
委托代理人张继红，江苏云崖律师事务所律师。
委托代理人赵炀，江苏云崖律师事务所实习律师。
被告沈机集团昆明机床股份有限公司，住所地云南省昆明市茨坝路23号。
法定代表人王兴，该公司董事长。
委托代理人孙啟明，该公司职员。
原告白山机工（无锡）机械有限公司（以下简称白山公司）与被告沈机集团昆明机床股份有限公司（以下简称沈机公司）定作合同纠纷一案，本院于2014年10月17日立案受理，依法由审判员许超适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告白山公司的委托代理人张继红、赵炀，被告沈机公司的委托代理人孙啟明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告白山公司诉称：2009年8月13日，其与沈机公司签订《承揽合同》1份，约定沈机公司向其定制链板排屑机及纸袋过滤机各一台，价款共计65222元，合同中未明确交货地点。合同签订后，沈机公司发函要求案涉合同的��的物及另一份合同项下送江苏国力的设备“在8月完工，待通知发货”。其按约履行了合同，送江苏国力的设备沈机公司于2009年9月7日向其送达了书面发货通知，但案涉合同沈机公司迟迟未向其发出发货通知。其屡次催告沈机公司通知发货，并于2012年9月6日书面函告沈机公司提供收货人信息，但沈机公司却一直未提供且答复等通知发货。2013年初其与沈机公司联系要求通知发货，沈机公司表示愿意先付款，其在沈机公司承诺付款的前提下，应沈机公司要求，于2013年1月30日，开具价税合计65222元增值税专用发票，沈机公司已入账，但至今未履行付款义务，亦未履行通知发货义务。现请求判令1、沈机公司继续履行合同，接受其交付《承揽合同》项下的设备或自行提取合同项下标的物；2、沈机公司支付其价款65222元及该款自2013年1月30日起至判决应给付之日止的逾期付款利��损失（按中国人民银行同期同档贷款基准利率计算）。
被告沈机公司辩称：白山公司的起诉已过诉讼时效，丧失胜诉权。双方签订合同的有效期为2009年8月13日至2011年2月13日，合同有效期已过，合同自然失效。合同约定设备在合同生效后30天内交货，而合同生效30天内白山公司没有交货，相应设备系为“南通国盛”特定的机床附件，白山公司在5年后诉请“继续履行合同，接受白山公司发货或自行提取合同项下标的物”，已不符合合同订立的目的，相应的损失应由白山公司承担。白山公司自持“待通知发货”，疏忽大意，过于自信，对合同规定的交货期、合同有效期、合法的催告义务等置之不理，仅凭增值税发票及董成新个人承诺来要求其承担损失是站不住脚的。请求驳回白山公司的诉讼请求。
经审理查明：2009年8月13日沈机公司与白山公司签订编号为HA090813-05《承���合同》1份，合同约定：白山公司根据沈机公司要求进行设计、制造设备；产品为M99AZ090822-1型80链板式排屑机1台，单价50022元，M99FZ090232-3型纸带过滤水箱1台，单价15200元；产品运输方式为汽车陆运，由白山公司代办运输；产品到达沈机公司指定地点南通国盛后由沈机公司负责卸货；设备在合同生效后30天内交货；白山公司产品到达沈机公司客户工厂并开具发票后60天内，沈机公司向白山公司支付发票额的100%货款；本合同有效期从2009年8月13日至2011年2月13日；合同执行期内，双方均不得随意变更或解除本合同等。同日，沈机公司与白山公司签订编号为HA090813-04《承揽合同》1份，合同约定：白山公司根据沈机公司要求进行设计、制造设备；产品为M99AZ090822-1型80链板式排屑机1台，单价50022元，M99FZ090234-3型纸带过滤水箱1台，单价13400元；产品运输方式为汽车陆运，由白山公���代办运输；产品到达沈机公司指定地点江苏国力后由沈机公司负责卸货；设备在合同生效后30天内交货；白山公司产品到达沈机公司客户工厂并开具发票后60天内，沈机公司向白山公司支付发票额的100%货款；本合同有效期从2009年8月13日至2011年2月13日；合同执行期内，双方均不得随意变更或解除本合同等。上述两份合同沈机公司的联系人为董成新。同日，董成新传真一份函件至白山公司，内容为：订货如下：1、TJK6916机床（配：南通国盛）08-181，链板排屑机，TJK6916-8201-011，纸带过滤机，TJK6916-8201-012；2、TJK6920机床（配：江苏国力），链板排屑机，TJK6920-8201-011，纸带过滤机，TJK6920-8201-012；要求8月完工，待通知发货。2009年9月7日，董成新传真函件1份至白山公司，要求将2009年8月订货TJK6920机床（配：江苏国力）设备发货，并明确了收货单位名称、地址联系人及联系电话、承运单位等内容。后白山公司按约交付了TJK6920机床（配：江苏国力）。2012年9月6日，白山公司向沈机公司送达公函1份，要求沈机公司就HA090813-05号合同明确送货确切地址和收货人，并要求通知收货单位协助收货等。2013年1月30日，白山公司就本案诉争设备向沈机公司开具了价税合计金额为65222元的增值税专用发票，沈机公司已将该发票入账。2014年3月24日，董成新向白山公司出具还款承诺1份，承诺无论白山公司是否将案涉设备发送给沈机公司，其都自愿作为债务加入，就沈机公司结欠白山公司价款65222元承担还款义务，此款于2014年3月28日前支付给白山公司。后沈机公司、董成新均未向白山公司支付该笔价款。
以上事实，有承揽合同2份、传真2份、公函及邮寄凭证1份、发票1份、还款承诺1份、产品发货单1份及当事人陈述等在卷予以证实。
本院认为：白山公司与沈机公司签订的承揽合同合法、有效。白山公司、沈机公司应当按照合同约定履行合同义务。沈机公司未按约告知白山公司交货地点，致案涉合同未履行完毕，沈机公司应承担相应的合同责任。故白山公司有权要求沈机公司继续履行合同，明确定作物交付地点，接受白山公司交付标的物，并支付价款。但由于设备尚未交付，故对于白山公司关于要求沈机公司赔偿利息损失的诉讼请求，本院依法不予支持。沈机公司主张称因合同有效期已过而失效、白山公司起诉已过诉讼时效、案涉损失应由白山公司自行承担等辩称意见，无事实法律依据，本院不予采纳。综上，对于白山公司的诉讼请求，本院依法部分予以支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：
一、沈机公司于本判决发生法律效力��日起10日内向白山公司明确编号为HA090813-05《承揽合同》项下定作物的交付地点，并接受白山公司交付M99AZ090822-1型80链板式排屑机1台、M99FZ090232-3型纸带过滤水箱1台。
二、沈机公司于本判决发生法律效力之日起30日内支付白山公司价款65222元。
三、驳回白山公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1602元，减半收取801元（此款已由白山公司预交），由白山公司负担73元，由沈机公司负担728元。白山公司同意其预交诉讼费用中的728元由沈机公司向其直接支付，本院不再退还，由沈机公司在本判决发生法律效力之日起10日内向白山公司支付。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状及副本一份，上诉于江苏省无锡市中级人民法院。同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费（江苏省无锡市中级人民法院开户行：中国工商银行无锡城中支行；帐号：11×××05）。
审判员 许 超
二〇一五年一月八日
书记员 娄丛英
本案援引法律条款
《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。