湖北省赤壁市人民法院
民 事 判 决 书
(2017)鄂1281民初1891号
原告：夏春发，男，1957年1月10日生，汉族，住湖北省嘉鱼县。
委托诉讼代理人：周跃进，嘉鱼县鱼岳镇法律服务所法律工作者（代理权限：特别授权）。
被告：湖北南楚蒲圻机械设备有限公司（下称南楚公司），住所地：赤壁市经济开发区陆水工业园。
法定代表人：李向阳，系该公司董事长。
委托诉讼代理人：舒雄伟，湖北君泽律师事务所律师（代理权限：一般代理）。
原告夏春发与被告南楚公司定作合同纠纷一案，本院于2017年7月19日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理，上列当事人均到庭参加诉讼。本案已审理终结。
原告夏春发向本院提出诉讼请求：1、请求依法确认原告与被告2015年8月5日签订的《钢结构铆焊加工合同》合法有效；2、请求依法判令被告立即支付原告钢结构铆焊加工报酬款33118元，返还原告合同保证金5000元，并支付原告违约金5000元；3、请求判令被告返还原告钢结构铆焊加工二氧电焊机2台，并支付非法扣押原告13台二氧电焊机经济损失37100元；4本案的诉讼费由被告承担。事实与理由：2015年8月5日，我与被告签订了《钢结构铆焊加工合同》，合同生效后，我按合同约定完成了钢结构铆焊加工并将工作成果交付给被告和业主（水电八局）验收合格，被告应按约定支付我定作工作报酬43118元，并退还保证金5000元。但被告违反双方约定，只支付原告加工定作报酬款10000元，余款33118元和保证金5000元拒不支付和退还。2015年11月20日，我再次要求被告按照合同约定支付定作报酬款和退还保证金，被告只交给我反轨、副轨、门楣等定作成果结算单，仍不肯支付我定作成果报酬款33118元和退还我保证金5000元，并违法扣押我二氧电焊机11台，造成我经济损失37100元。故我为维护自身合法权益，特向法院提起诉讼，请求依法处理。
被告南楚公司辩称，1、我公司未支付加工报酬款33118元及合同保证金5000元情况属实，但原告下欠被告水电费6700元，一直未支付，应依法予以抵消，故我公司应支付原告26418元。2、我公司不存在违约，原告主张的违约金应依法不予支持。3、我公司并未扣押原告的电焊机，事实上原告已陆续拖走了9台，还有2台旧电焊机在车间内，原告可以随时拖走。对原告诉称我公司扣押的事实及赔偿损失请求，原告应对其进行举证，否则原告应承担相应的后果。
经审理查明，2015年3月7日，原告夏春发与被告南楚公司签订了一份合作协议，协议约定：1、甲方（南楚公司）同意把车间部分场地（每月3000元）有偿提供给乙方（夏春发）作为钢构产品制造（暂定为3个月、不可作为其他用途），乙方在使用过程中负责自带人员的管理与安全，乙方必须给其员工购买保险，如发生安全事故均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任，乙方不得以任何理由或借口为甲方。2、乙方在使用过程中需自带设备，水电费按实际费用支付给甲方，如乙方需使用甲方设备需得到甲方同意方能使用，使用过程中造成设备损坏均由乙方负责修理，费用由乙方承担，如未经同意擅自使用所造成的后果由乙方承担。3、乙方以甲方的生产为主，当甲方有生产任务时，乙方必须通力配合，其制作费用及交货期由甲、乙双方另行协商。4、如甲、乙双方正式签订劳务合同，本合同自行终止。5、未尽事宜友好协商。2015年5月7日双方结算，原告共欠被告场地租用费用共6700元。
2015年8月5日，原、被告双方签订一份钢结构铆焊加工合同，合同约定：1、乙方（夏春发）负责上水库进/出水口8.0m×8.4m-26m事故检修闸门槽和下水库进/出水口8.5m×9.0m-30m的钢结构各一套铆焊，其中主工序有下料、校平、铆接、焊接、校直校平、对接；2、甲方（南楚公司）无偿提供生产场地、设备及工具，损坏由乙方负责修复（易损件除外）；3、乙方每道工序必须经甲方首检确认后方可继续进行，每道工序完成后经甲方确认后才能进入下道工序；4、乙方要对产品质量负责到底，当产品到工地上有任何问题都由乙方负责处理，甲方只负责在从中协调和沟通；5、乙方必须确保工期，在2015年9月20日内保质保量地完成生产，超过一天罚款人民币1000元，如因甲方原因造成工期延误，则由甲方承担相应的费用；6、乙方必须为员工购买工伤保险，负责现场安全生产，确保员工人身安全，如出现任何工伤事故，由乙方自行承担，不得以任何理由或借口为难甲方；7、为确保合作进行顺利，乙方必须交人民币5000元保证金；8、经业主验收合格后按完工钢构产品每吨人民币1100元结算；9、经检验合格出厂后甲方七天内支付制作费总额的70%，余款业主验收合格后一个月内结清；10、未尽事宜双方友好协商。被告于2015年8月4日收取原告5000元合同保证金。2015年11月20日，双方结算，被告共应支付原告合同价款共43118元。工程完工后，原告共有11台二氧电焊机搁置在被告的车间内，后原告陆续拖走，现尚留有2台电焊机在生产车间。
另查明，被告已支付原告加工报酬款10000元。
本院认为，加工合同时双方真实意思的表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合同合法有效，双方应共同严格遵守，原告依约定完成了合同义务，被告应依法支付加工报酬款，双方均同意对前期的场地租用费用在本案中抵扣，本院依法准许，合同保证金因已超过质量保证期限，被告应予返还；原告提出被告非法扣押其电焊机并造成其损失，因无证据证明，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百六十三条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：
一、被告湖北南楚蒲圻机械设备有限公司于本判决生效后十日内支付原告夏春发报酬款31418元（43118元+5000元-10000元-6700元）；
二、驳回原告夏春发的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1805.45元减半收取为902.73元，由原告夏春发负担602.73元，被告湖北南楚蒲圻机械设备有限公司负担300元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于湖北省咸宁市中级人民法院。上诉人应在提交上诉状时，根据不服本判决的上诉请求数额及《诉讼费用交纳办法》第十三条第一款的规定预交上诉案件受理费。湖北省咸宁市中级人民法院的开户行为：中国农业银行咸宁市金穗支行；账号：17×××04-550。上诉人在上诉期满后七日内仍未预交诉讼费用的，按自动撤回上诉处理。
审判员 王 韵
二〇一七年十一月八日
书记员 黄大臣
附：相关法律条文及司法解释
《中华人民共和国合同法》
第六十条【严格履行与诚实信用】当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第二百六十三条【支付报酬期限】定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》
第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。