安徽省淮北市杜集区人民法院
民 事 判 决 书
(2017)皖0602民初356号
原告：安徽瑶海钢构建设集团股份有限公司，住所地安徽省合肥市瑶海工业园区当涂北路与天水路交叉口处。
法定代表人：凌红兵，系该公司董事长。
委托诉讼代理人：王一麟，系该公司工会主席。
委托诉讼代理人：方益伟，安徽国运律师事务所律师。
被告：安徽康尔欣生物制药有限公司，住所地安徽省淮北市经济开发区龙湖工业园。
法定代表人：曹强，系该公司总经理。
原告安徽瑶海钢构建设集团股份有限公司(以下简称瑶海钢构公司)与被告安徽康尔欣生物制药有限公司(以下简称康尔欣公司)承揽合同纠纷一案，本院于2017年3月13日立案后，依法适用普通程序于2017年4月11日公开开庭进行了审理。原告瑶海钢构公司委托诉讼代理人王一麟、方益伟到庭参加诉讼，被告康尔欣公司经本院传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。
瑶海钢构公司向本院提出诉讼请求：1、判令康尔欣公司向瑶海钢构公司支付工程款284499元；2、判令康尔欣公司向瑶海钢构公司支付逾期付款违约金160744元（以284499元为基数，自2015年4月23日起按每日千分之一计算，暂算至2016年8月25日，计566天，每天284元，直至付清之日止）；3、判令康尔欣公司承担本案全部诉讼费用。事实与理由：2012年4月28日，合肥瑶海轻型建材有限责任公司（以下简称瑶海建材公司）与康尔欣公司签订《钢结构制作安装合同》，约定瑶海建材公司承建康尔欣公司1#、2#、3#、4#钢结构厂房工程，合同造价为4200000元，根据合同约定，该工程款支付方式为：合同签订付至合同总价20%作为备料款，主钢构开始进场并安装三日内付至合同总价50%，屋面板开始进场三日内付至合同总价80%，工程竣工验收合格付至合同总价95%，余款5%作为质保金，一年期满一周内无息付清。2013年3月12日，瑶海建材公司又与康尔欣公司签订《钢结构制作安装合同》，约定瑶海建材公司承建康尔欣公司5#、6#、7#钢结构厂房工程，合同造价为3700000元，根据合同约定，该工程款支付方式为：合同签订付至合同总价20%作为备料款，主钢构开始进场并安装三日内付至合同总价50%，屋面板开始进场三日内付至合同总价80%，工程竣工验收合格付至合同总价95%，余款5%作为质保金，一年期满一周内无息付清。由于康尔欣公司一直未按合同约定进度付款，导致上述两工程工期顺延，1#、2#、3#、4#钢结构厂房工程于2012年8月20日竣工，5#、6#、7#钢结构厂房工程于2013年10月23日竣工。2013年10月23日，1#、2#、3#、4#钢结构厂房工程经双方决算，决算金额为4109845元，5#、6#、7#钢结构厂房工程经双方决算，决算金额为3604654元，共计7714499元。工程完工后，康尔欣公司即行投入使用，竣工验收于2014年4月15日完成。按照合同约定，康尔欣公司应于2015年4月22日前付清所有工程款，但截止起诉之日，康尔欣公司仅支付7430000元，剩余284499元经多次催要，至今未付。另根据合同第二十一条约定，如康尔欣公司未按约定付款，每日可按未付款千分之二承担违约金，工期顺延。2016年8月17日，瑶海钢构公司与瑶海建材公司签订债权转让协议书，约定瑶海建材公司将对康尔欣公司的上述到期债权转让给瑶海钢构公司，债权转让协议书签订后，瑶海钢构公司向康尔欣公司送达了债权转让通知书，要求康尔欣公司向瑶海钢构公司履行付款义务，但康尔欣公司置之不理。特向贵院提起诉讼，请判如所请。
康尔欣公司未作答辩。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，对瑶海钢构公司所举的证据企业查询信息、钢结构制作安装合同两份、工程款支付申请、节点确认表、决算书、付款明细表、债权转让协议书、债权转让通知书、韵达快递单据，本院予以确认并在卷佐证。
本院经审理认定事实如下：2012年4月21日，瑶海建材公司与康尔欣公司签订《钢结构制作安装合同》，约定瑶海建材公司承建康尔欣公司1#、2#、3#、4#钢结构厂房工程，合同第五条约定工程总造价为4200000元，合同第七条约定工程款付款方式为：合同签订付至合同总价20%作为备料款，主钢构开始进场并安装三日内付至合同总价50%，屋面板开始进场三日内付至合同总价80%，工程竣工验收合格付至合同总价95%，余款5%作为质保金，一年期满一周内无息付清。合同第二十一条约定，如康尔欣公司未按约定付款，每日可按未付款千分之二承担违约金，工期顺延。2013年3月12日，瑶海建材公司又与康尔欣公司签订《钢结构制作安装合同》，约定瑶海建材公司承建康尔欣公司5#、6#、7#钢结构厂房工程，合同造价为3700000元。合同中工程款付款方式、违约责任条款同2012年4月21日双方签订的《钢结构制作安装合同》约定一致。2013年10月23日，经瑶海建材公司与康尔欣公司决算，1#、2#、3#、4#钢结构厂房工程决算金额为4109845元，5#、6#、7#钢结构厂房工程决算金额为3604654元，共计7714499元。以上钢结构厂房于2014年4月2日竣工验收完成。按照合同约定，康尔欣公司应于2015年4月9日前付清所有工程款，据瑶海建材公司提交的付款明细表统计，截止2015年4月9日，康尔欣公司仅支付7430000元，欠付工程款284499元。2016年8月17日，瑶海钢构公司与瑶海建材公司签订债权转让协议书，约定瑶海建材公司将对康尔欣公司的上述到期债权284499元及相应逾期利息、违约金等一切费用转让给瑶海钢构公司。债权转让协议书签订后，瑶海建材公司于当日向康尔欣公司邮寄送达了债权转让通知书，要求康尔欣公司向瑶海钢构公司履行付款义务。
本院认为：依法成立的合同，受法律保护，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。本案中，瑶海建材公司与康尔欣公司之间的合同依法成立并生效，双方应当按照约定全面履行合同义务。瑶海钢构公司按照约定履行了施工义务，双方也已对工程款进行了结算，但康尔欣公司未按约定如期支付工程款，至今尚欠工程款284499元，瑶海建材公司将工程款及违约金、逾期利息等债权依法转让给瑶海钢构公司，故对瑶海钢构公司要求康尔欣公司支付剩余工程款284499元的诉讼请求，本院予以支持；瑶海钢构公司要求自2014年4月23日起按日千分之一计算违约金至2016年8月25日，以后的违约金计算至付清时止，瑶海钢构公司主张的工程款违约金的起算日期未超过双方约定，本院予以确认，但瑶海钢构公司主张的违约金按每日千分之一计算过高，本院调整为按每年24%计算，2015年4月23日至2016年8月25日止的违约金应为92936.34元（284499元×490天×24%÷360天），自2016年8月26日起至付清时止的违约金按每年24%计算。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第七十九条、第八十条、第八十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第三款、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条的规定，判决如下：
一、被告安徽康尔欣生物制药有限公司于本判决生效后十五日内支付原告安徽瑶海钢构建设集团股份有限公司工程款284499元及违约金92936.34元，合计377435.34元（违约金暂计算至2016年8月25日，以后的违约金按每年24%计算至工程款实际付清之日止）；
二、驳回原告安徽瑶海钢构建设集团股份有限公司其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延期履行期间的债务利息。
案件受理费7979元，由安徽瑶海钢构建设集团股份有限公司负担1215元，被告安徽康尔欣生物制药有限公司负担6764元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于淮北市中级人民法院。
审 判 长 李跃文
审 判 员 谢晓宾
人民陪审员 仇恒艳
二〇一七年八月二十一日
书 记 员 张婉婉
附相关法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
第七十九条债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但有下列情形之一的除外：
（一）根据合同性质不得转让；
（二）按照当事人约定不得转让；
（三）依照法律规定不得转让。
第八十条债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。
债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。
第八十一条债权人转让权利的，受让人取得与债权有关的从权利，但该从权利专属于债权人自身的除外。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
第三款人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
第一百四十四条被告经传票传唤无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
《最高人民法院关于<适用中华人民共和国民事诉讼法>的解释》
第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。