山西省长治市城区人民法院
刑 事 判 决 书
(2015)城刑初字第335号
公诉机关山西省长治市城区人民检察院
被告人张某某，男，1947年5月14日出生，汉族，小学肄业，农民。2015年6月6日因涉嫌破坏生产经营罪被长治市公安局城区分局刑事拘留，同年7月10日经山西省长治市城区人民检察院批准，次日被��治市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于长治市看守所。
辩护人韩文灵，山西隆德晟律师事务所律师。
被告人阎某某，男，1944年7月10日出生，汉族，小学肄业，农民。2015年6月27日因涉嫌破坏生产经营罪被长治市公安局城区分局取保候审。2015年8月31日被本院取保候审。
被告人张某甲，男，1945年1月23日出生，汉族，小学文化，农民。2015年6月27日因涉嫌破坏生产经营罪被长治市公安局城区分局取保候审。2015年8月31日被本院取保候审。
被告人张某乙，女，1955年7月21日出生，汉族，文盲，农民。2015年6月6日因涉嫌破坏生产经营罪被长治市公安局城区分局刑事拘留，同年7月10日经山西省长治市城区人民检察院批准，次日被长治市公安局城区分局执��逮捕。现羁押于长治市看守所。
辩护人郭海文，山西恒烨律师事务所律师。
被告人王某某，女，1950年3月26日出生，汉族，文盲，农民。2015年6月6日因涉嫌破坏生产经营罪被长治市公安局城区分局刑事拘留，同年7月10日经山西省长治市城区人民检察院批准，次日被长治市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于长治市看守所。
辩护人郭斌，山西维尼律师事务所律师。
被告人李某某，女，1952年4月18日出生，汉族，初中文化，农民。2015年6月6日因涉嫌破坏生产经营罪被长治市公安局城区分局刑事拘留，同年7月3日被长治市公安局城区分局取保候审。2015年8月31日被本院取保候审。
被告人牛某某，女，1948年10月1日出生，汉族，小学肄业，农民。2015年6月6日因涉嫌破坏生产经营罪被长治市公安局城区分局刑事拘留，同年7月3日被长治市公安局城区分局取保候审。2015年8月31日被本院取保候审。
被告人路某某，女，1941年6月2日出生，汉族，文盲，农民。2015年6月6日因涉嫌破坏生产经营罪被长治市公安局城区分局刑事拘留，同年6月26日被长治市公安局城区分局取保候审。2015年8月31日被本院取保候审。
被告人付某某，女，1938年2月23日出生,汉族，文盲，农民。2015年6月6日因涉嫌破坏生产经营罪被长治市公安局城区分局刑事拘留，同年6月15日被长治市公安局城区分局取保候审。2015年8月31日被本院取保候审。
被告人张某丙，女，1938年6月14日出生，汉族，文盲，农民。2015年6月6日因涉嫌破坏生产经营罪��长治市公安局城区分局刑事拘留，同年6月9日被长治市公安局城区分局取保候审。2015年8月31日被本院取保候审。
被告人张某丁，女，1952年3月13日出生，汉族，小学肄业，农民。2015年6月6日因涉嫌破坏生产经营罪被长治市公安局城区分局刑事拘留，同年6月17日被长治市公安局城区分局取保候审。2015年8月31日被本院取保候审。
被告人张某戊，女，1959年8月7日出生，汉族，小学肄业，农民。2015年6月6日因涉嫌破坏生产经营罪被长治市公安局城区分局刑事拘留，同年7月3日被长治市公安局城区分局取保候审。2015年8月31日被本院取保候审。
山西省长治市城区人民检察院以城检公诉刑诉〔2015〕268号起诉书指控被告人张某某、阎某某、张某甲、张某乙、王某某、李某某、牛某某、路某某、付某某、张某丙、张某丁、张某戊犯破坏生产经营罪，于2015年8月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山西省长治市城区人民检察院检察员席梦、娄广亚、被告人张某某及其指定辩护人韩文灵、被告人阎某某、张某甲、被告人张某乙及其辩护人郭海文、被告人王某某及其辩护人郭斌、被告人李某某、牛某某、路某某、付某某、张某丙、张某丁、张某戊到庭参加了诉讼。现已审理终结。
山西省长治市城区人民检察院指控：2015年4月16日至6月5日期间，被告人张某某、阎某某、张某甲、张某乙、王某某、李某某、牛某某、路某某、付某某、张某丙、张某丁、张某戊等人以长治市某某大楼占用长治市城区某某某村土地没有给土地补偿款为由多次在长治市某某大楼工地采取阻拦车辆施工、阻拦工人施工、悬挂条幅、红旗等方式破坏河南某某建筑有限公司的生产经营活动，致使长治市某某大楼空调配电机房建设、室外附属工程项目无法正常施工，造成经济损失425038.6元。证据有：报案材料、损失清单等书证；张某己的陈述；王恺、李某甲等人的证言；被告人张某某、阎某某、张某甲、张某乙、王某某、李某某、牛某某、路某某、付某某、张某丙、张某丁、张某戊的供述与辩解；辨认笔录；视听资料等。据此，被告人张某某、阎某某、张某甲、张某乙、王某某、李某某、牛某某、路某某、付某某、张某丙、张某丁、张某戊的行为已构成破坏生产经营罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之规定惩处。
被告人张某某、阎某某、张某甲、张某乙、王某某、李某某、牛某某、路某某、付某某、张某丙、张某丁、张某戊对指控事实供认。
被告人张某某辩护人提出的辩护意见是：1、公诉机关对本案损失数额的认定缺乏足够证据。2、被告人张某某当庭认罪、悔罪，望对其从轻处罚。
被告人张某乙辩护人提出的辩护意见是被告人张某乙的行为不符合破坏生产经营罪的主、客观要件，不构成破坏生产经营罪。
被告人王某某辩护人提出的辩护意见是：1、王某某没有泄愤报复的主观故意，客观上没有实施毁坏机器设备、残害耕畜的具体行为，不构成破坏生产经营罪。2、公诉机关对本案损失数额的确认不客观，不应认定。3、被告人王某某当庭自愿认罪，应从轻处罚。
经审理查明：2015年4月16日至6月5日期间，被告人张某某、阎某某、张某甲、张某乙、王某某、李某某、牛某某、路某某、付某某、张某丙、张某丁、张某戊等人以长治市某某大楼占用长治市城区某某某村土地没有给土地补偿款为由多次在长治市某某大楼工地采取阻拦车辆施工、阻拦工人施工、悬挂条幅、红旗等方式破坏河南某某建筑有限公司的生产经营活动，致使长治市某某大楼空调配电机房建设、室外附属工程项目无法正常施工，造成经济损失425038.6元。
上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
一、长治市某某大楼建设指挥部提供的材料
1、长治某某社、长治市某某某某总台20**年1月16日关于某某大楼建设有关情况的请示汇报及部门领导批件。
2、长治某某社、长治市某某某某总台与长治市某某学校2007年1月27日签订的房地产���让合同、国有土地使用证、房屋所有权证、审计报告等材料证实：某某学校将其国有土地使用面积68509.2平方米（土地用途教育）及地面附属物（建筑面积44477.97平方米及地上所有有价值财物）以总价6500万元转让给长治某某社、长治市某某某某总台，某某学校所有债务由其自行负担并负责归还，与土地受让方无关。
3、长治市人民政府2011年4月29日颁发的长治市国用（2011）第0029号国有土地使用证证实：长治某某社、长治某某某某台取得长治市太行西街某某交通岗东南角的49798.2平方米土地使用权，地类（用途）为新闻出版用地，使用权类型为划拨。
4、建设用地规划许可证、建筑节能设计认定书、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、建设用地批准书等材料证实：长治市某某某某的施工建设已取得相���许可、批准手续。
5、建设工程质量监督注册证书、建设项目选址意见书、施工图审查合格书、建筑工程施工安全监督登记表、建设工程抗震设防要求审批书、安全审查的批复、长治市规划勘测局关于某某大楼空调配电机房规划意见的函证实：某某大楼工程符合相关安全生产、工程质量标准。
6、建设工程施工合同证实：长治市某某大楼建设指挥部于2015年3月26日将某某大楼空调配电机房建设工程发包给河南某某建筑有限公司，计划工期为2015年3月30日至2015年5月20日，合同价为2676730.08元，约定“因承包人原因导致工期延误逾期竣工推迟一天罚款1000元，逾期竣工违约金上限为承担合同价款的0.1%”。
长治市某某大楼建设指挥部于2013年10月9日将某某��楼建设项目室外附属工程（公共建筑室附属及管网配套工程）发包给河南某某建筑有限公司，合同工期为2013年10月2日至2013年11月30日，合同价为8582036.29元。
二、报案材料及证人证言
1、张某己（河南某某建筑有限公司长治市某某某某室外工程项目负责人）报案材料报称：自2015年4月16日以来某某某村民多次围堵某某某某阻挠工程施工，严重影响工程的进行，至2015年6月1日工地仍不能施工。
2、张某己（河南某某建筑有限公司长治市某某某某室外工程项目负责人）询问笔录：我是长治市某某某某大楼室外工程的承包人，我的工人在工地干活时被某某某村民围堵，不让我的工人正常施工。我们工地是2015年4月16日被某某某村民堵的，参与围堵的村民约有二十人左右，都是六七十岁���老头、老太太，我不知道他们为何围堵工地，我和对方村民没有任何经济上的纠纷。我不清楚某某某村民围堵工地不让我们施工的理由，他们只是说不让我们干活；对方每次来的人不等，有时十几个，有时二十多人；对方到施工区抢夺工人的施工工具，不让施工机械运行，坐在挖机前不让挖机正常工作，并在施工工地周边扯白旗。从2015年4月16日开始围堵我们工地不让施工，每天早上8、9点去、中午回家，下午2点左右去、5点回家，期间我们也尝试不理他们正常施工，但他们就去夺我们的施工工具，考虑到对方的年纪都比较大，为了安全起见我们就只好停工。我们承包的是某某大楼室外工程（包括路面硬化、雨水污水的管网施工、地沟、管道安装、草坪绿化等）、配电室的建造、消防泵房建造工程。针对以上工程施工工期，合同上规定是从2015年3月30日至2015年5月20日���4月16日之前我们工程队正常施工，4月16日下午至今我们一直无法施工处于停工状态。施工期间工地上共有50名工人，4月16日至5月29日因某某某村民围堵导致无法正常施工，工人都处于停工待命状态，这期间工人的工资是按照正常施工期间工资标准全额支付的，20名技工每人每天150元，30名小工每人每天120元，我们有工资表、签到表和派工单；5月29日之后由于我们河南到了收麦子时间，我就给工地的工人放假回家了。根据合同规定，超过截止工期每推迟一天我们要支付违约金1000元，截止现在已超期9天我们需要支付违约金9000元。还有损失是用于建设施工所使用的机器设备所产生的租赁费，租赁长治市郊区华德建筑机械租赁站的设备有塔吊、压路机、装载机、搅拌机等，其中塔吊每月1万元，停工期间我们需要照付租赁费；压路机、装载机两件每日1000元，搅拌机每月每台10**元，这三种设备我们各租赁了一台。围堵期间造成机械租赁损失情况以合同计算为准，大概有15万元左右。另外还有我们在施工时拆除了工地旁某某某一名村民晓勇（即闫勇）的一间房屋，我单位与该村民口头达成协议每天支付其200元，直至工程完工将房屋恢复，因工地围堵造成停工，停工期间该费用仍有我们支付，损失大约1万元左右。施工合同上规定室外工程和消防水池、消防泵房的建设工期是2013年10月1日至2013年11月30日，期间因发包方设计变更原因，该两项工程截止到现在还没有完工；配电室制冷机房建设工期是2015年3月30日至2015年5月20日。目前该三大项工程都没有完工，具体工程进度不好统计。对方在我们承包建设的室外停车场工地上、消防泵房和配电制冷房的建设工地上围堵，不让施工队工人施工。从2015年4月16日下午开始，只要我们工人开始干活，村民就去阻挠施工，这种情况一直持续到现在。我不清楚某某某村民何时开始挂白条幅的，只知道挂在某某某某大楼的进出口处。在整个工程施工过程中，工人的工资是按出勤来计算的，出勤一天算一天的工资。我们公司的施工队被围堵的天数，从2015年4月16日开始到5月29日工人放假，一共是43天。相关机械设备43天的租赁费用：塔吊每月10000元，共14333元；钢筋切断机、弯曲机、对焊机各3套，每套每天500元，共64500元；30型装载机、6T压路机各3台，两台设备每天1000元，共43000元；1.5米钢管7000根、每米每天0.03元，扣件2万个、每个每天0.01元，顶丝1400根、每根每天0.03元，以上物品租赁费共计23951元；6米钢管1000根、每米每天0.03元，扣件1万个、每个每天0.01元，顶丝700根、每根每天0.03元，以上物品租赁费共计5203元；3米钢管2100根、每米每天0.03元，扣件3万个、每个每天0.01元，顶丝2000根、每根每天0.03元，以上物品租赁费共计23607元；350型搅拌机1台，每月1200元，共1720元。合同中规定施工截止日期为2015年5月20日，至今已经延期14天，按规定每延期一天交工需交纳违约金1000元，14天共需交14000元，但合同中没有说明遇到村民围堵施工工地造成工程延期的情况，我施工方可以和甲方（某某某某大楼）协商解决，是否需要交纳还需与甲方协商。
3、常某某（某某大楼工地机械工）询问笔录：我在某某大楼工地是机械工，主要是开工程车装载机，我在2015年3月6日到该工地工作。2015年4月16日至5月29日期间，因为某某某村民到我们工地阻挠施工，我们工地没有正常施工。某某某村民去工地后，有的村民站在装载机前面不走，有的村民不让工人绑钢筋，有的村民把自行车放在进出工地的通道口阻拦我们进出，由于他们年龄都��60岁以上，我们不敢与他们发生冲突。这段时间，他们几乎天天去，只要我们干活他们就来阻挠我们施工。这段时间我们能领上工资，与正常施工时的工资一样，我的工资按天计算，一天工资160元；这段时间工地大概有七八十人在施工。我的工资还没有领上，我们是年底算工资，根据工作多少天进行发工资，不过我们每个月可以向工地负责人借钱，年底发工资时一起清算。
4、王某询问笔录：我于2015年2月28、29日去的某某某某工地工作，4月16日至5月29日期间我们工地由于受到某某某村民的围堵没有进行施工，有时工人来到工地准备施工时村民就又开始阻挠，也就无法正常施工了。某某某村民是要某某某某大楼的土地赔偿款而阻挠我们正常施工的。有些村民对我们进行谩骂，甚至向我们扔石头，有的村民坐在装载机前面不让机器运行。在此期间，我们工地的七八十名工人都在工地，但是都干不成活停工了，工资都是正常计算的，我的工钱是每天150元；不是我们不干活，是因为受到村民阻挠干不成活，所以都正常计算工资。我同时还是长治市郊区某某建筑机械租赁站的负责人，该租赁站的法人是我母亲刘庆云，河南某某建筑有限公司自2014年9月25日在我们租赁站租赁了一些设备，付给我们7万元押金，工程款都是工程完结后才付款的，一直到现在工程还没有完工。租赁的设备及租赁费：塔机每月10000元；搅拌机每月1200元；30型装载机、6T压路机每天1000元；钢筋机械每天500元；架管每米每天0.03元；架扣每个每天0.01元；顶丝每根每天0.03元。河南某某建筑有限公司现在长治市某某某某大楼施工，2015年4月16日至5月29日该工地停工期间我们的设备租赁费正常收费，因为我们双方签有合同，一切按合同来的，停��与我们设备没有关系。
5、李某甲询问笔录：我是河南某某建设有限公司的员工，现在长治市某某某某大楼工地搞建设，我公司在该工地建设配电房和空调设施房，我自2015年3月份来到该工地，我主要负责工地木工、钢筋工、水泥工的工作安排。我们工地自2015年4月中旬就停工了，一直到6月10日以后才开工，停工的原因是某某某村民以某某某某大楼占村里的地没有给钱为由阻挠我们工地施工。我们工人一干活，村民就骂我们工人，称我们工人再干活就砸死我们，并采用扔砖块和抢我们施工工具等方式阻挠工人施工。工地分4个班组，大概有五六十人，我们班组有30人左右，停工期间工人在工地等待开工，我们班组大部分人都在工地等待，只有几个长治市户口的人回家了；我们班组是小段包工，大工每天200元，小工每天130元。在停工期间，���们班组所有的工人工资都是正常发放的，因为不是我们工地的原因致使工地停工的，是因为某某某村民阻挠工地施工造成的，并且工人都在工地等待开工，所以工资照发。
6、闫某（某某某村民）询问笔录：某某某某工地施工期间，2014年10月份将我家的一间40至50平方米存放挖机配件的库房临时拆除了，我们双方签有合同，约定自拆除后每天支付给我200元钱赔偿款，直到将我家库房恢复原貌，在某某某某工地受到某某某村民围堵致使工地停工期间，是按照合同约定照常支付给我每天200元的赔偿款，但目前还没有给我钱。
7、王某甲询问笔录：我是某某某村支部委员，某某某村民围堵某某某某工地不让施工，是因为村民认为原某某学校将该土地变卖后没有给村内支付赔偿款，部分村民围堵工地想索要赔偿。��时原某某学校负责人王某乙将此处土地转卖给某某某某，某某学校买土地时是办理了土地手续，2008年由某某学校、某某某某、某某某村委三方签协议，已将原先欠款付清。村民从何时开始悬挂条幅和堵路的具体时间记不清了，大概是长治市政务大厅给村民分完钱后就有人陆续对某某某某悬挂条幅和静坐围堵，一直至今。
8、闫甲询问笔录：我是某某某村支部委员、村委主任、集资委主任。某某某村民围堵某某某某工地不让施工，是因为村民认为原某某学校将该土地变卖后没有给村内支付赔偿款，部分村民围堵工地想索要赔偿。原某某学校负责人与我村现在土地使用上没有纠纷，欠款已付清，后来某某学校将此处土地转卖给某某某某，与我村也不存在土地上的经济纠纷。2015年5月23日村民在现场悬挂条幅并堵住某某某某的道路，警察到现场劝解，他们拒不听劝后围堵了现场的警察和警车。2015年5月25日至27日村民悬挂条幅围堵某某某某门前道路并阻止车辆通行，我清楚这些情况，我每天都要到现场转一圈。条幅上写的内容有“官商勾结，强占土地”、“村民强力要求村委会干部把九几年到现在所有账目给群众彻底公开透明，合理的交代，必须所有当事人在场给大家解释”。村民从2015年4月下旬开始悬挂条幅和堵路的。
9、高某询问笔录：我是某某某村委副主任，村民围堵某某某某工地不让施工及悬挂红旗、条幅，是因为村民针对某某某某占地想索要赔偿款。
10、闫某某询问笔录：我是某某某村委书记，村民围堵某某某某工地不让施工，是因为村民认为原此处的某某学校与现在的某某某某都没付清征地款，围堵工地想索要赔偿。该土地的征地款已于2008年全部付清，现在未欠村内任何款项，在村委让有异议的村民看过土地证和账目，部分人认为是假的，对他们做相关解释也不听。他们在现场堵路并悬挂条幅，警察到现场对他们进行劝解，他们拒不听劝，后围堵警车和民警。2015年5月25日至27日村民悬挂条幅围堵某某某某门前道路并阻止车辆通行，我清楚这些情况，到现在还有人在那堵路。
11、路某甲询问笔录：我是某某某村民，我大概从5月份左右开始去的某某某某工地。某某某某占的是原某某学校的地，某某学校占了某某某的100亩地，其中50亩是某某学校的，另外50亩是租的，现在我们是要这租的50亩地租的钱的，这个是我听说的，谁说的我忘了。5月份一天我在某某某某附近散步，过去听其他村民说在某某某某要钱，我才知道的，我在家闲着没事干，自己就去凑热闹。我共去过某某某某工地十几次，我没有阻挠过工人施工，但村里其他人阻挠时我在场看热闹。当时工地工人在绑钢筋时，村里的年轻人不让他们绑，说是要钱了，只是嘴上说，没有其他行为；阻挠的人都是村里的，但我不愿意说是谁，人也多，没法说。是否有人组织村民去某某某某我不知道，工地门口的条幅是谁弄的我不知道，我听说过去那登记名字这个事，但我没登记过。我见过一次民警去某某某某工地门口收条幅，当时村民拦着不让收，拽住一头不让收，民警最后收走半块。我去某某某某工地十几次，见过张某某，他在马路边扛个红旗转悠。
三、涉案照片、视听资料及制作说明
1、2015年5月19日上午照片10张：证明张某乙进入工地对绑钢筋的施工人员进行谩骂并阻挠施工，其他人员坐在工地一旁；王某某一人走到挖掘机前阻拦施工；王某某与另一女子背靠住挖掘机挖斗前，其他人员在挖机的前方或旁边；张某某、张某甲、路某乙等人进入工地阻挠施工。
2、2015年5月23日上午照片7张：证明路某乙、路某某、付某某、张某甲、王引弟、王某某、张某乙、张某某、阎某某等人阻拦民警警车离开现场的情况。
3、2015年5月25日上午照片2张：证明张某乙、李某某、牛某某等人在马路边悬挂条幅，阻拦进出工地的通道。
4、2015年5月26日上午照片7张：证明张某某、王某某、韩芳等人在马路边悬挂红旗，张某某扛红旗，付某某、李某某等人挂条幅。
5、2015年5月27日上午照片2张：证明阎某某等人在马路边悬挂条���，在路边的有王某某、李某某等人。
6.视听资料-光盘及制作说明。
①、2015年5月19日9:30-10:30的录像证实：坐在挖掘机铲斗前阻挠挖掘机施工的人为付某某、阎某某、王某某、牛某某、张某甲等人；阻挠工地施工并对工人辱骂的为张某某、张某甲、高双巧、路某乙、阎某某、王某某、牛某某等人。注：王某某带头坐靠在正在工作的挖掘机铲斗前，后又有三人跟随其站在挖掘机之前，阻拦挖掘机施工，致使该挖掘机停止工作；张某乙进入绑钢筋施工现场（工地内一处施工现场）对施工人员言语阻挠施工，当时其他人员均在该施工现场门外，致使该处施工现场停工。
②、2015年5月23日9:00-11:00的录像证实：围堵警车、对现场执勤民警进行拖拽、谩骂阻碍正常执法的人为路某乙、王���某、路某某、张某乙、杨金娥、张某甲、李某某、阎某某、付某某、张某某等人。
③、2015年5月25日9时许的录像证实：悬挂条幅的人为张某乙、李某某、牛某某三人。
④、2015年5月26日9时许的录像证实：悬挂条幅和红旗的人为韩某、张某某、阎某某三人，后围站在条幅周围的人为付某某、李某某、路某某、王某某、阎某某、牛某某、张某甲等人；当日12时许，王某某将条幅收走。
⑤、2015年5月27日9时许的录像证实：悬挂条幅、插红旗的人为阎某某等人，后在悬挂的红旗周围围站的人为王某某、李某某等人。
四、太行西路派出所接处警登记表、情况说明及抓获材料
1、接处警登记表证实：2015年5月7日15:33、8日17:30、19日9:26、20日9:50、21日8:45、27日8:40该所6次分别接110指令称某某大楼工地遭到某某某村民围堵阻止工人施工，后赶到现场调查。
2、情况说明
证实：太西派出所在调查取证某某某村民张某某等人阻挠长治市某某某某工地施工当中，从2015年5月19日至5月27日期间，某某某村民阻挠工地施工，在处置他们的犯罪行为时，将该所的警车拦阻，不让离开的情况拍摄取证过程中，由于使用拍摄的工具有手机、摄像机和执法记录仪，因自身因素，没有调整有效年月日的时间，造成个别视频时间有误，没有体现当时取证时的时间。
3、抓获材料
长治市公安局城区公安分局刑警大队工作人员陈伟、郭春芳等人2015年6月5日分别出具的抓获材料：证明当日16时许在长治���某某某某大楼工地将涉嫌破坏生产经营罪的犯罪嫌疑人张某某、张某乙、王某某、李某某、张某丙、付某某、牛某某、路某某、张某戊、张某丁等十人抓获。
五、河南某某建筑有限公司长治市某某大楼项目部提供的材料
1、2015年4月1日至5月31日工地人员安排记录、派工表、考勤表证实：2015年4月16日下午4点某某某村民到工地进行阻挡、不让施工，后全体工人一直停工；4月21日指挥部通知问题很快解决、召集人员回工地，上午全体人员到工地报到；4月22日由于村民到工地阻拦，全体人员停工休息；5月1日至3日，考虑到放假，除工地值班人员留守外大部分人员回家，后继续停工；5月7日安排人员清理基础钢筋处工作，傍晚全体工人回到工地，下午村民到施工现场闹事致使清理工作被迫停止，后一直停工；5月22日上午安排工人到水泵房顶钢筋除锈、维修，由于村民现场干扰，断断续续，后一直停工到5月28日；5月29日，由于工人一直等待，不知何时能解决问题，除部分人员外，大部分工人放假回家，等把问题处理完毕再召集工人施工；5月30日、31日停工。及在此期间工地工人人数、出勤情况。
2、租赁合同证实：河南某某建筑有限公司从长治市郊区华德建筑机械租赁站租赁的各设备租赁费情况，其中2014年9月25日租赁30型装载机、6T压路机各1台，每天1000元；2014年10月1日租赁350型搅拌机1台，每月1200元；2014年10月23日租赁塔吊1台，每月1万元；2015年3月20日租赁钢筋、切断机、弯曲机、对焊机各3套，每套每天500元；2015年3月29日租赁6米钢管1000根每米每天0.03元、扣件1万套每套每天0.01元、顶丝700根每根每天0.03元；2015年4月7日租赁3米钢管2100根每米每天0.03元、扣件3万套每套每天0.01元、顶丝2000根每根每天0.03元；2015年4月10日租赁1.5米钢管7000根每米每天0.03元、扣件2万套每套每天0.01元、顶丝1400根每根每天0.03元；
3、河南某某建筑有限公司长治市某某大楼项目部出具的两份因村民阻挠施工经济损失清单证实：4月16日至5月29日（44天）工人工资220424元，塔机租赁费14666.6元、搅拌机租赁费1760元、装载机及压路机租赁费44000元、钢筋机械租赁费66000元、架管租赁费30096元、架扣租赁费26400元、顶丝租赁费5412元，日报社印刷厂村民房屋拆除延误恢复费44天8800元，合计417558.6元；证明6月5日当天以上费用共计7480元。
六、各被告人、证人身份证明
七、各被告人归案后的讯问笔录
1、张某某讯问笔录主要内容：某某某某盖楼占了我们某某某的地，我们村民没有得上钱，所以就去某某某某工地要钱了。从4月16日开始，我几乎天天去某某某某，我在工地门口路边坐着打条幅“我们要生存，我们要土地”，如果工地工人开始施工的话，我们就进工地里不让工人施工。有三四次不让工人施工，当时我都在场，有一次工人给钢筋除锈，有人抢工地除锈用的刷子，当时我在场，但我没动手抢，有十几个人抢了，我记得有张某乙、李某某，其他人记不清了；还有一次工地的挖机在墙边挖土，我和村里的另外一些老年人站在挖机前不让挖机工作，当时有张某丁、王某某、张某戊、李某某、牛某某、张某乙、路某某、张某丙、付某某；有两次站在挖机前不让挖机工作，大约在5月中旬。我们去工地的目的就是要钱，某某某某占了某某某的地，但村民没有得到补偿��，所以就去工地要钱，意思是工地不给钱就不能施工。我们都是大家自发去的，没有人组织；没有人叫我去，我看见别人去了我就去了。从今年4月16日到现在，我有空就去某某某某工地要土地补偿款，我们没有见到钱就阻止工地施工。每次去的人少则四五十人，多则七八十人，几乎村里的老人都去。2015年4月15日下午，阎某某给我打电话让去张永成家打麻将，到了后，有阎某某、高李索、张永成和我准备打麻将时，阎某某说某某某某大楼南边有一块地是原某某学校的地，但是某某学校并没有支付这块地的土地款，让我们一起去工地索要土地赔偿款，后来我、高李索、张永成就一同响应了这件事，并约好第二天一起去某某某某工地要钱，我们四人商量好都各自向邻居传达一下去工地要钱这件事，然后我们就都离开了。我离开后，去了我哥张某甲家说了说这件事，然后��去和我哥的邻居路某乙说了说；他们三人肯定向其他村民传达这件事了，但他们分别和谁说的我就不知道了。4月16日上午去某某某某工地的大概去了20多人，下午去了大概40多人，就是村里人一个传一个大家都知道了就自己都去了。去了后，我们没有具体分工。4月16日下午，路某乙提出应该把来的村民登记下，假如要到钱后也可以给大家分些工钱，然后我提供了一个本，阎某某正好装有笔他就负责登记了。4月16日至6月5日期间一直由阎某某登记，4月24日、25日左右阎某某家里有事我登记了三四天，但因为不会写字就把本给了来的人，他们自己写上名字。在我登记的三四天，去的人有付某某、张某丙、张某乙、牛某某、王某某、张某戊、路某某、李某某、路某乙、张某甲及阎某某的媳妇双英。在某某某某工地门口挂的白条幅是当时去工地的人每人出2元钱买的，我和阎某某在北寨一家商店买过一次，阎某某和秦某某买过一次，阎某某买过一次，李某某和张某乙买过一次，条幅上的字是杨某某写的。在某某学校盖之前，阎某某在这里有个砖场，在盖某某学校时把该砖场拆了，当时是村里拆的，只赔给阎某某2000元钱，阎某某认为自己吃亏了，所以要去某某某某工地要钱。我阻拦过某某某某工地施工，几乎每天去该处，我去过工地内四次，在工地阻拦施工我没有给大家分工，我买过一次条幅，悬挂过四五次条幅，拦过一次警车，我上前让挖掘机停过工、没站在前面，我参与过阻拦工人干活、喊他们停工他们就停了，我没有组织过其他人去工地。
2、张某乙讯问笔录主要内容：因为我去某某某某工地阻止他们施工，被带到公安机关。我们断断续续去过某某某某工地两个月了，大概有40天，每次去的有李某某、张某丁、付某某、张某丙、路某某、王某某、张某某、张某戊、我，还有谁我记不起来了，总共有20多人。李某某、张某丁等人不是每天都去，断断续续的，家里有事就不去，没事就去了。每次去了后，就是工人在施工时我们不让他们施工，在工地入口打条幅。条幅是我们每人交2元钱在北寨一个小卖部买的布，杨云兰写的字，买过四五次布，每次公安机关把条幅收走后我们就又去买；第一次是我去买的布，后面几次我记不得了。我自己去的工地，不知道是谁组织的，我们都是自愿去的，我们去某某某某工地要占我们地的补偿款。2015年2月份长治市政务大厅开业，我们某某某村民30多人阻止他们开业，要求给我们补偿钱，后来他们给了我们村每人2400元钱，后来听村民说某某某某的工地也占我们的地了，然后我们就去要钱了。因之前去政务大厅阻挠施工要钱的事有人感��不公平，所以这次大家提议有人专门负责记录每天都有谁去，最后要上钱根据登记次数分配要到的钱，然后杨宝宝（阎某某）就负责登记了。2015年6月5日下午我们去工地不让他们施工，我们站到工人面前不让他们干活，当时还有李某某、张某丁、付某某、张某丙、路某某、王某某、张某某、张某戊、阎某某，还有谁我记不清了；当时我们告诉工人不让他们施工“你们为了挣钱，我们也是要地钱”，他们就不施工了。我们阻挠工人施工主要是：工地工人在给钢筋除锈时，我们不让他们除锈，当时阻挠工人除锈的有路某乙、米某某、路某某、付某某、李某某、王某某、张某丙、张某戊、张某某、牛某某，我在场；工地挖掘机挖土方时，我们站在挖掘机前不让挖土，当时闫双成将他的电动车放在挖掘机前，其他人都在树凉底下坐着，当时坐着的��张某甲、李某某、师某某、我。我记得我们阻挠过两次工人给钢筋除锈，这两次我说的这些人都在；阻挠过挖掘机挖土方两次，上午、下午各一次，我在的是上午那次，下午那次我去的晚没有见到。在我去某某某某工地的30多天，经常见张某甲、阎某某、路某乙。阎某某主要负责登记名字，张某甲、路某乙经常去，但没见他俩有什么具体行为。我伙同他人阻拦了某某某某工地施工，我大概去了20至30天，有时间就去，有事就不去了，其中有一次我进入绑钢筋的工地让工人不要施工，他们就停了；我买过一次条幅；阻拦挖掘机施工时我和好多人在旁边坐着；阻拦警车时我在场，我是之后去的。我是从2015年4月下旬开始去的（具体时间记不清了），大概去了二十几次。
3、王某某讯问笔录主要内容：2015年5、6月份，我去某某某某工地要钱，对方不给我们钱，我们就阻拦工人施工。我们就是劝说对方不要干活，对方就不干了。我们去某某某某工地都是自发的，每次去大约有三四十人。我们大概从4月份开始去的某某某某工地，去要土地补偿款，和工人们说让他们先暂停施工。我不知道如何阻止工人们施工的，我去的迟，去了工地已经停工了；我大概是从村上的老百姓在4月份去了四五天后我开始去的，那些老百姓都是村上的一些老人，具体的名字我记不清了。没有人组织我们去工地，我不知道有没有负责登记去的人数、次数。某某某某工地门口挂着条幅，我不知道是谁挂的，也不知道条幅是从哪来的。我去过某某某某工地大概十几次。我每次去的迟，去了后工地都已停工了，所以我没有阻挠过工人施工。我去的这十几次，见过阎保保（即闫保全）、高建国，剩下的人的名字我就记不得了；当时在的有十几个人，还有牛某某、改英。有一次我在家门口站着，村东边过来一群人（名字我叫不上来）告诉我某某某某占了我们村的地了、都去要钱了，问我去不去，我说我还有家务、随后没事了再去。随后有一次阎某某骑着电动三轮车到我家门口时说都去工地要钱了问我去不去，我说我还要送孙女上学、你先走吧，随后我没事了才去了某某某某工地，这就是我第一次去工地。（侦查人员出示阎某某、张某甲、路某乙三人照片）我在工地见过这三个人，我不知道他们三人在工地有什么具体行为，我去的迟，我只是在去工地的路上碰见过。我阻拦过某某某某工地工人施工，和大家一起去过十几次，其中有一次我拦过挖掘机施工，我没买过条幅，没挂过条幅，拦钢筋工绑钢筋时我在旁边坐着，拦警车时我不在场，我去时警车已停下了。
4、阎某某讯问笔录主要内容：我去过某某某某大楼工地，我去要占我地的钱，之前该处是某某学校，盖某某学校时把我砖厂占了，当时有32间房屋、40型号砖机及一些设备，该砖厂是大队的，我在1977年或1978年承包的该砖厂。这几年形势好，习主席反腐，我就来要钱了。某某某村民去某某某某大楼工地了，我不知道他们什么时候开始去的，听说他们去要钱，具体什么钱我也不清楚。我去该工地要占砖厂的钱这件事情，我没有给其他人说过。我去该工地没有阻挠过工人施工，其他村民阻挠过没有我不知道。我是大概一个月前开始去的，具体时间记不清了，几乎每天都要去。我没有见过村民阻挠过工人给钢筋除锈或绑钢筋，没有见过挖机施工。该工地门口悬挂过条幅，不知道条幅是谁的，条幅内容大概是给老百姓公道，我不认识几个字我也弄不清。我没有挂过条幅，不知道条幅是谁买���，我没有买过。在我去的一个月时间里，我不知道哪些村民去过该工地，有二三十人去过，这些人我认识但都不知道叫什么。在我去的时间里，我想起来的有张某某、张某甲、高某某去过该工地。我去该工地要占我砖厂的钱没有和张某某商量过或说过，也没有和张永成、高礼锁商量过或说过去该工地要钱的事。我不清楚村民去该工地要钱这件事有没有人组织。我去该工地登记过名字，有人给我本我就写上我的名字，然后就把本给了别人，谁给我的本记不清了，不知道本是谁的，记不清我登记过几回了，碰见有人拿本我就自己写名字，碰不见就不写了，不清楚登记这个名字干什么用，别人写我也写。
5、张某甲询问笔录主要内容：我大概4月份开始去的某某某某工地，我是去要我们村的地钱了，我隔三差五的去，具体多少次记不得了，我去的几次去的人太多了、都有谁在场我点不上名。我阻拦过工人不让他们刷钢筋，他们要给钢筋除锈，我不让他们除锈，我自己阻挠过工人除锈两次。第一次阻挠工人除锈时，在场的有二三十个人，我记得有高某某、张某丙、路某某、张某乙、张某某、阎某某；第二次阻挠工人除锈时，在场的有高某某、张某丙、路某某、张某乙、张某某、阎某某、路某乙。我们就是对工人说你们不要除锈，工人就不除锈站在一边了；我还听村里的人说过有人抢过工人除锈的刷子，谁说的我记不清了。我对工人说过不让工人除锈，其他人也都七嘴八舌的说了，具体谁说我记不得了。我听说有人阻挠过挖土机挖土，但是我不在场，听说有高排常阻挠过挖土机，其他人就不知道了。我们去该工地没有人组织，我就是自己去的，之前去长治市城区商务大厦要上钱了，我认为去某某某某工地���能要上钱，我就去了。我见阎某某往一个小本子上写过什么，但写的什么我就不清楚了。我听说条幅、红旗是村民凑钱买的，具体每人出了多少钱我不知道，我没有出过一分钱，不知道谁去买的。我没有转告过村民或邻居去某某某某工地。
6、李某某讯问笔录主要内容：我去过某某某某大楼工地十几次，具体次数记不清楚了；什么时间去的我记不清楚了，反正隔几天去一次，大概去了十几次。我们去要钱，该工地占的我们村的地，村委把土地卖了，但没有给村民分钱，所以我们去要钱。昨天上午我去了一次，今天下午去了一次，这两次我都是一个人去的，我们村好多人都在那里，我们就坐在工地门口的马路边，然后一起聊天。我记忆力不好，只记得一个老汉宝宝（即阎某某）去了，其他人我记不清他们的名字，在村里住的比较远。我���带的有旗帜和横幅，不知道是谁带的，我们没有围堵大门不让车辆进出，我没有阻扰工地正常施工，不知道其他人是否阻挠了。没有人组织我们去，我是自己去的。2015年5、6月份，我一个人去某某某某工地坐着，我大概去了十几次，我去后就和其他村民在工地外面坐着聊天，没有去工地阻挠工人干活，我们去工地就是想要点钱。我没有看到有谁去工地里阻挠工人干活。没有人组织我们去某某某某工地要钱。我不清楚是谁组织我们去工地阻挠工人施工的。我第一次去大概是5月份左右，具体时间记不清了，我去的几次有张某乙、张某某、王某某、张某戊、闫宝宝（即阎某某）、路某乙，其他人名字我记不得了。我是经常与张某乙走着去，80多岁的老人也是走着去，年轻一点的有骑车去的。有一次工人在路边挖土时，我们过去对工人说不让他们挖，还有一次看见张某某��张某甲阻止过工人给钢筋刷锈。我见阎某某登记过几次我们去的人数及次数。我去过某某某某工地十几次。阻挠工人施工时我在场，但我没有参与阻挠施工，是张某某、张某甲阻挠工人除锈，我当时在旁边坐着。我参与过两次阻挠工人除锈，其中一次是张某某、张某甲阻挠工人除锈，还有一次是张某甲阻挠工人除锈，这两次我都是在工地旁坐着；当时还有张某戊、张某乙、王某某、路某乙在场，其他人我想不起名字了。我去的十几次，还有牛某某、阎保保（即阎某某）、张某戊、王某某、张某某、张某甲、路某乙、王引弟、付某某、张某丁、路某某在场，其他人想不起名字了。我不清楚有没有人组织我们去工地阻拦要钱。我在家门口时碰见张某乙，她们说去工地要钱，就叫我和她们一起去，我就去了。我开始去工地三四天后，有人提出要凑钱买条幅，我们就每人出了2元钱，共凑了四五十元钱，把钱交给阎某某，具体由他负责买条幅。条幅上的字我不知道是谁写的，具体内容我记不清了。
7、牛某某讯问笔录主要内容：因为我在某某某某大楼施工工地要钱被传唤到公安机关。我2015年4月份左右开始去的该工地，只要没事我就上午、下午都去了，具体去了几次我记不清了；我一般是在工地旁边的路边坐着，期间也去过工地里面几次（具体几次记不清了），去工地里面就是看工人施工了没有，如果开始施工了就去拦住工人不让他们施工，并和他们说你们给了我们钱才让你们施工。记不清阻挠工人施工时都有谁在场。因为该工地占了某某某的地，没有给我们钱，我们到工地上要钱。我没有阻挠过工地施工车辆的进出。没有人叫我去工地，是我自己去的。还有白旦、海平、福英、春香、淑梅、萍珍去过该工地要钱。今年4月份开始去工地，只要没事我就过去了，具体去了几次记不清了，主要是阻止对方施工。我们去工地每次一般都是二十来人，主要是一个村的老人，他们都是谁我不想说。没有人叫我去，是我自己去的。我们都是自己自愿去的工地，杨宝宝（即阎某某）在那登记去的人数和次数，阎某某登记可能是去的多的好处多点，具体我不知道。是张某某带头让我们去工地要钱的，没有人组织阻挠工人施工。阻挠工人施工，一是阻挠工人不让他们给钢筋除锈，二是不让工地的','2018-09-27
18:52:39',0,'web',NULL),(26145680,'0a4d30c0-496d-4b1b-a5c5-16c7e7710b7d','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：60次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"文书ID\":\"0a4d30c0-496d-4b1b-a5c5-16c7e7710b7d\",\"案件名称\":\"原告隆化县农户自立与李秀华等4人金融借款合同纠纷一审民事裁定书\",\"案号\":\"（2014）隆民初字第4029号\",\"审判程序\":\"一审\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1413461990000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"补正文书\":\"2\",\"法院名称\":\"隆化县人民法院\",\"法院ID\":\"98\",\"法院省份\":\"河北\",\"法院地市\":\"承德市\",\"法院区县\":\"隆化县\",\"法院区域\":\"中西部及兵团\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":null,\"DocContent\":\"\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"诉讼记录段原文\":\"原告隆化县农户自立服务社与被告李秀华、闫淑芬、王志伟、陈莹莹、于桂春金融借款合同纠纷一案，原告于2014年5月23日以被告已向原告偿还了借款为由，向本院提出撤诉申请\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"判决结果段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"原告隆化县农户自立与李秀华等4人金融借款合同纠纷一审民事裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"原告隆化县农户自立与李秀华等4人金融借款合同纠纷一审民事裁定书
（2014）隆民初字第4029号\");$(\"#hidDocID\").val(\"0a4d30c0-496d-4b1b-a5c5-16c7e7710b7d\");$(\"#hidCaseName\").val(\"原告隆化县农户自立与李秀华等4人金融借款合同纠纷一审民事裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2014）隆民初字第4029号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"隆化县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"98\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"隆化县人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"金融借款合同纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2014-05-23\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"隆化县农户自立服务社,李秀华,闫淑芬,王志伟,陈莹莹,于桂春\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国民事诉讼法（2013年）》\',Items:[{法条名称:\'第一百四十五条第一款\',法条内容:\'
第一百四十五条宣判前，原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定。[ly]
人民法院裁定不准许撤诉的，原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以缺席判决。[ly]\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"原告隆化县农户自立与李秀华等4人金融借款合同纠纷一审民事裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2014-10-16\\\\\",\\\\\