杭州市萧山区人民法院
民 事 判 决 书
（2012）杭萧民初字第1455号
原告（反诉被告）鲁廷明。
委托代理人张黎。
被告（反诉原告）浙江宏立建设有限公司。
法定代表人赵华芳。
委托代理人姚利明。
委托代理人朱敏霞。
原告（反诉被告）鲁廷明诉被告（反诉原告）浙江宏立建设有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2012年1月17日立案受理后，被告浙江宏立建设有限公司提起反诉，故依法转入普通程序审理，原定由审判员周全林担任审判长，代理审判员赵喆、人民陪审员王莉组成合议庭，后因工作原因，变更为由代理审判员赵喆担任审判长，人民陪审员邱忠良、人民陪审员王莉组成合议庭，于同年4月24日公开开庭进行了审理。原告鲁廷明及其委托代理人张黎，被告浙江宏立建设有限公司的委托代理人朱敏霞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告鲁廷明诉称：2009年8月9日，原、被告双方就被告承建的春天·阳光花城1-21#楼及半地下车库的钢筋工程达成协议，其第二条第一项约定原告交纳保证金7万元，主体结顶验收后5天内返还。合同生效后，原告按照该协议交给被告7万元保证金，并积极投入建设。由于被告的过错，该工程一直拖延到2011年6月才完工。期间，原、被告签署过两份补充协议。工程验收后，被告副总经理陈利民于2011年6月7日签字同意退还保证金。但后来原告多次催要，被告却拒绝返还。原告为维护合法权益，诉请判令：被告返还保证金70000元并按照银行同期贷款利率计算支付从2011年6月7日起至实际履行日止的利息。
被告浙江宏立建设有限公司辩称：原告的陈述与事实严重不符，事实上因为原告和工人之间的矛盾给被告造成了损失，所以被告和原告签订补充协议，以补贴原告的形式要求原告早日完工。
反诉原告浙江宏立建设有限公司反诉称：2009年8月9日，双方签订《钢筋工程内部承包协议》一份，协议约定被反诉人承建反诉人在春天·阳光花城的钢筋工程，工程承包总价为1474000元。工程施工期间，因被反诉人原因导致工期拖延，反诉人为加快施工进度，先后于2010年10月25日和2011年4月5日与被反诉人签订补充协议两份，约定反诉人补贴被反诉人120000元。至今，被反诉人可得工程款及补贴共计为1594000元。但被反诉人实际领取了1905700元。反诉人发现被反诉人多收工程款311700元后，多次向被反诉人催讨，但被反诉人不但分文未付，反而提起诉讼。为维护反诉人合法权益，故诉请判令：反诉被告退还工程款311700元并承担本案诉讼费。
反诉被告鲁廷明辩称：根据2009年8月9日的《钢筋工程内部承包协议》，工程承包价格1474000元。但当时协议中约定电楂压力焊接头，按实结算，实际结算是163354元；零星点工，这是合同之外的，有工程联系单，结算是8390元；工伤事故赔偿款，是因为承包方另外的班主架子没有搭好，导致原告的工人摔下来，被告赔偿了10000元。另外，两份补充协议签署的日期不同，从字面看已经明确了一份是补贴2010年的，一份是补贴2011年的，上面都非常明确地指明了补贴金额。原告方领款金额无误，但这个数字是项目工程部亲自确定的，结账清单上面明确写了1905744元，当时原告也找过劳动部门，零头是通过劳动部门抹掉了，所以不存在多收工程款。
原告鲁廷明为支持其主张的事实，在举证期限内向本院提供了下列证据材料：1、钢筋工程内部承包协议一份；2、2010年10月25日的补充协议一份；3、2011年4月5日的补充协议一份，上述三份证据证明保证金退还的时间是有约定的；4、收条一份，证明原告在承建工程时支付了70000元的保证金，被告承诺钢筋工程结束同意退还保证金。
经质证，被告认为，对证据1，真实性没有异议，该证据可以证明双方约定的工程款1474000元；对证据2，真实性没有异议，关联性有异议，双方在2011年4月5日又签订了一份补充协议，应以后签订的协议为准；对证据3，真实性没有异议，应当以该份补充协议和2009年8月9日签订的协议为准；对证据4，真实性没有异议，但是原告多得的款项已经远远超过了保证金的金额。
经审查，本院认为，上述证据客观真实，本院予以确认。
被告浙江宏立建设有限公司在本诉的举证期限内未向本院提供证据材料。
反诉原告浙江宏立建设有限公司为支持其主张的事实，在举证期限内向本院提供了下列证据材料：1、付款凭证；2、银行代发工资凭证；3、付款申请书一份，银行电子回单两份，农村合作银行取款凭证一份，上述证据证明被告已向原告支付1905700元。
经质证，反诉被告认为，确实收到1905700元。
经审查，本院认为，反诉被告对上述证据没有异议，本院予以确认。
反诉被告鲁廷明为支持其主张的事实，在举证期限内向本院提供了下列证据材料：1、浙江宏立建设有限公司春天阳光花城项目部钢筋班组结账清单一份，证明反诉原告应支付给反诉被告的工程款应该是1905700元；2、收款人为鲁廷明的《结帐清单》一份，该清单是2012年1月5日经过萧山区南阳镇劳动监察中队调解，应反诉原告公司员工高坚的要求，反诉被告所出具的，当时各方一份，证明工程款的金额以及工程款已经全部结清的事实。
经质证，反诉原告认为，对证据1，真实性、合法性有异议；对证据2，这是反诉被告自己写的，真实性不予认可。
经审查，本院认为，证据1系反诉原告公司员工高坚所写，该字体与双方于2011年4月5日签订的《主体钢筋工程内部补充协议》中甲方代表高坚的签字相符，客观真实，本院予以确认；证据2系反诉被告自己出具，且无其他证据相印证，反诉原告有异议，本院对该证据不予确认。
根据以上所确认的证据和双方当事人在庭审中的陈述，本院认定以下事实：2009年8月9日，原告与被告阳光花城项目部签订《钢筋工程内部承包协议》，约定了项目保证金70000元，主体结顶验收后5天内返还。同时约定工程承包总价1474000元，另电楂压力焊接头1.3元／个，按实结算。后2009年8月13日，被告出具了保证金收条一份，上面写明收到施工保证金70000元。2010年10月25日，原告作为乙方与作为甲方的被告春天阳光花城项目部签订了《项目工程内部承包补充协议》，其中约定：“2、如乙方在今年春节前将1#-21#楼的主体工程全部完成（包括二次结构），甲方同意补贴乙方由于今年人工工资涨价和工程暂时停工造成的误工费等合计100000元（壹拾万元整）。同时乙方的工程款和保证金在年内结清。3、如甲方原因在今年春节前1#-21#楼主体工程不能全部完成（包括二次结构），甲方同意补贴乙方由于今年人工工资涨价和工程暂时停工造成的误工费等合计130000元（壹拾叁万元整），同时乙方的工程款在春节前付至完成工程量的90%，剩余10%工程款及保证金待乙方工作全部完成并主体验收合格后一次性付清。”2011年4月5日，原告作为乙方和作为甲方的被告阳光花城项目部签订了《主体钢筋工程内部补充协议》，其中约定“甲方在2011年补给钢筋班组费用人民币壹拾贰万元（120000元），在2011年5月15号钢筋工班组全部工作完成后，在月底全部付清，保证金退还。”2011年5月27日，被告公司员工高坚在“浙江宏立建设有限公司春天阳光花城项目部钢筋班组结账清单”上签字，该清单上显示总计工程款1905744元。2011年6月7日，被告公司陈利民在保证金收条上写明：“钢筋工程已结束，同意退保证金。”下附陈利民签字。另查明：被告公司通过转账给鲁廷明及其他人的方式共计支付工程款1905700元。
本院认为：当事人履行合同应当遵循诚实信用原则。反诉原告主张其多支付了311700元，诚然，其已支付了1905700元属实，但并无证据证明该给付没有法律上的因果关系，且反诉被告提交的证据证明了该价款的计算依据：首先，双方提到的2010年10月25日和2011年4月5日两份补充协议，该两份协议系不同年份所签，且在2010年的协议中写明了“今年春节前”，2011年的协议中写明了“在2011年”，在两份补充协议的行文中也并没有后签订的补充协议抵消前面签订补充协议的意思表示，该两份协议为独立的、且针对当年事项所做出的约定；其次，反诉被告提交的反诉原告代表高坚签字的结账清单，该清单的计算和其他证据相印证，显示了该总价款的计算依据；再次，该金额系反诉原告自行支付，并不存在其他非法情形。故反诉原告的主张依据不足，本院不予支持。被告方代表曾出具同意退还保证金的材料，且被告在庭审中无异议，其应当履行退还保证金的相应义务。故对原告的诉讼请求，本院予以支持。被告的抗辩不足以证明其主张，本院不予采信。据此，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
一、浙江宏立建设有限公司在本判决生效后十日内支付鲁廷明保证金70000元，并支付该款从2011年6月7日起至实际履行日止按中国人民银行同期贷款利率计算的利息；
二、驳回浙江宏立建设有限公司的反诉请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费1550元，由浙江宏立建设有限公司负担。反诉案件受理费2988元，由浙江宏立建设有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院，并向浙江省杭州市中级人民法院交上诉案件受理费。对财产案件提起上诉的，上诉案件受理费按照不服一审判决部分的上诉请求预交。在上诉期满后的次日起七日内仍未交纳的，按自动撤回上诉处理。（杭州市中级人民法院开户银行为工商银行湖滨分理处，户名浙江省杭州市中级人民法院，账号12×××68）
审 判 长 赵 喆
人民陪审员 王 莉
人民陪审员 邱忠良
二〇一二年五月八日
书 记 员 赵国琴