＼n山东省日照市岚山区人民法院
＼ n 民 事 判 决 书
＼n（2013）岚商初字第308号＼n原告：日照市鸿世达建筑材料有限公司，住所地日照市。＼n法定代表人：郭春龙，总经理。＼n委托代理人：李宜亮，男，汉族，系该公司职工。＼n被告：山东港信物流有限公司，住所地日照市岚山区。＼n法定代表人：齐凤菊，总经理。＼n委托代理人：张永美，山东律苑律师事务所律师。＼n原告日照市鸿世达建筑材料有限公司与被告山东港信物流有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告日照市鸿世达建筑材料有限公司委托代理人李宜亮、被告山东港信物流有限公司委托代理人张永美到庭参加诉讼。本案现已审理终结。＼n原告日照市鸿世达建筑材料有限公司诉称：原被告于2010年12月24日签订《港信物流门窗工程合同》，对工程的承包范围、合同工期、合同价款等内容进行了约定，后原告按照合同约定履行了合同义务。被告于2011年7月5日收到原告的检测报告，并承诺在收到原告检测报告之日起一个月内结算工程款。质保金按照合同约定一年后即2012年7月5日支付。2012年8月2日，因受台风和强降雨影响，部分门窗受损，被告电话邀请原告维修受损门窗，该维修已过工程质保期一个月，维修金亦应当由被告承担。原告于2012年10月15日前多次要求被告结算工程质保金和维修金未果。请求依法判令被告支付原告剩余工程款16352元及维修费1800元，诉讼费用由被告承担。＼n被告山东港信物流有限公司辩称：原告承揽被告的门窗安装施工工程属实，但工程完工后原告未提供验收报告，工程未经验收合格且存在严重质量问题。因工程质量瑕疵造成漏水现象，在工程质保期内，故被告的门窗维修费用应由原告自行承担，原告所承揽的工程未修复完好，无权要求被告支付质保金及修理费。＼n经审理查明：原告日照市鸿世达建筑材料有限公司前身为日照市鸿世达建材有限公司。2010年12月24日，日照市鸿世达建材有限公司与被告山东港信物流有限公司签订港信物流门窗工程施工合同，约定原告以包工包料包安装包运输的方式承包建设被告办公室、沿街商业门窗工程，约定竣工时间为2010年12月30日，办公楼卫生间钛合金门、隔断、铝合金门、80系列塑钢窗、防盗门于2010年12月26日前安装完成，并约定工程完工后，日照市鸿世达建材有限公司通知山东港信物流有限公司组织验收，山东港信物流有限公司自接到日照市鸿世达建材有限公司验收报告后10日内组织验收，并于验收合格后10日内给予认可或提出修改意见，如山东港信物流有限公司在规定时间内未能组织验收并给予认可或提出修改意见，视为验收报告已被认可。合同还约定，山东港信物流有限公司在合同签订后预付合同价款的20%，工程竣工验收合格后一周内付至工程造价的95%（中间按形象进度的65%拨付二次，框基本安装完毕及扇基本安装完毕各付一次），剩余工程款待工程竣工验收合格一年半后七日内全部付清，工程完工后日照市鸿世达建材有限公司提出工程结算并将有关资料送交山东港信物流有限公司，山东港信物流有限公司自接到上述资料15天审计完毕，到期未提出异议，视为同意，质保期自工程竣工验收合格之日起一年。＼n上述合同签订后，日照市鸿世达建材有限公司进行了施工，该工程现施工完毕并已实际交付使用。原被告对于竣工完毕日期及工程交付日期存有争议，原告主张该工程已于2011年1月30日前施工完成，被告已于2011年7月5日之前开始装修，装修即为使用，未提供证据证实；被告认可该工程已施工完毕，但记不清施工完毕的具体时间，并称工程未经过验收合格，被告于2011年9月23日入住使用，提交中国联合网络通信有限公司日照市分公司于2011年9月19日为被告出具的市话新装的发票佐证。＼n原告为证明其已于2011年7月5日向被告交付工程验收报告并约定结算工程款时间，向本院提交结款申请一份，记载：“结款申请山东港信物流有限公司：我公司收到检测报告之日起一个月内结算剩余工程款（不包括合同约定的质量维修保修金），具体工程造价，按合同约定单价现场实量具实结算。日照市鸿世达建材有限公司2011年7月5日日照市鸿世达建材公司特申请郭春龙王为龙20110705”，并盖有山东港信物流有限公司合同专用章。被告认可该结款申请中的“检测报告”即为验收报告。原告还提交2011年8月19日出具的结算单（复印件）两份，并主张被告按照上述结款申请中的承诺，于2011年8月19日与原告进行了工程结算，佐证原告已于2011年7月5日向被告交付了工程验收报告。被告对该两份结算单复印件不予认可。＼n原被告现已对该工程结算完毕，工程款总价款为211352元，被告已向原告支付工程款195000元，尚欠16352元未付。原被告均认可工程质保期一年，原告主张质保金为合同约定的工程总价款的5%即10567元；被告主张双方签订合同后又口头变更质保金为15000元，但未提供证据证实。＼n另查明：2011年8月31日，经日照市工商行政管理局东港分局核准，日照市鸿世达建材有限公司变更为日照市鸿世达建筑材料有限公司。＼n还查明：2012年8月8日，被告山东港信物流有限公司向原告日照鸿世达建材有限公司发出工程维修通知一份，称原告承建的门窗工程存在窗户排水槽出水不畅等问题，已严重影响被告公司的正常经营，请原告及时维修。山东港信物流有限公司于2012年8月13日再次向日照鸿世达建材有限公司发出通知函一份，称被告承建的门窗工程一直存在门窗关闭不严等问题，因该年8月2日台风带来的强降雨，造成严重漏水、渗水等现象，严重影响被告公司的正常使用，望原告及时维修。2012年8月16日，原告对其承建的上述工程进行了维修，2012年9月16日进行了补修。＼n原告日照鸿世达建材有限公司为证明其维修费支出1765元，向本院提交出具日期分别为2012年8月15日、17日的维修人工费单据各一张共计800元、出具日期为2012年8月16日、2012年9月16日的材料单据三张计620元、出具日期为2012年9月16日的午餐费单据一张50元、2012年9月17日杨玉富出具的人工费260元收条一张、高速公路收费单据三张（35元）。被告主张原告提交的上述单据无被告签字确认，并不予认可。＼n上述事实，有原、被告陈述、施工合同、结款申请、结算单（复印件）、通知函、收款票据、山东省高速公路通行费票据及庭审笔录等在案为证。＼n本院认为：当事人对自己的诉讼主张所依据的事实有责任提供证据加以证明。依法成立的合同受法律保护，当事人应当依照合同约定全面履行自己的义务。原被告均认可双方签订的门窗工程施工合同，本院对该合同予以确认。日照市鸿世达建材有限公司名称变更为日照市鸿世达建筑材料有限公司，日照市鸿世达建筑材料有限公司应当继受成为该施工合同主体，承担施工合同的权利义务。原告提交于2011年8月19日出具的两份结算单复印件，不能核对该证据的真实性，且被告亦不予认可，故对该两份结算单，本院不予采信。原告提交的结款申请，有原告法定代表人签名和被告的盖章，对其真实性本院予以确认，通过对该结款申请的文义理解，应当为双方对结算剩余工程款时间的重新约定，从文义中不能体现被告已于当日收到原告交付的验收报告，且被告亦未认可收到工程验收报告，故仅凭该结款申请，证明原告已于2011年7月5日向被告交付了验收报告，证据不足，故对原告有关其已向被告交付了验收报告，并以交付日2011年7月5日作为竣工日期的主张，本院不予支持。原告未提供证据证实其已于2011年1月30日前工程施工完成、并于2011年7月5日前将工程交付给被告，亦未得到被告的认可，故对原告的该主张，本院不予采信。现既无证据证实涉案工程经验收合格，亦无证据证实原告已于2011年7月5日向被告交付工程验收报告且被告怠于组织验收，但被告自认其已于2011年9月23日起使用工程，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持，本案涉案工程虽无证据证实经竣工验收，但被告自认已于2011年9月23日接收该工程，故2011年9月23日应视为上述工程竣工验收合格之日。工程质保期应当截止至验收合格之日一年后的2012年9月22日，故被告2012年8月强降雨进水产生的维修费用，因在保修期内，应当由原告自行负担。被告主张与原告口头约定质保金15000元，无证据证明，亦未得到原告认可，对该主张本院不予采信。合同约定剩余工程款于工程竣工验收合格一年半后七日内全部付清，故被告应当于2013年3月29日前付清剩余工程款16352元。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第六十条、第七十六条、第一百零七条、第一百零九条、第一百二十五条、第二百六十九条、第二百七十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条、第十四条、第十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第九条、第六十三条、第六十四条、第六十六条、第六十九条、第七十三条、第七十六条之规定，判决如下：＼n一、被告山东港信物流有限公司于本判决生效后五日内给付原告日照市鸿世达建筑材料有限公司剩余款项16352元。＼n二、驳回原告日照市鸿世达建筑材料有限公司的其他诉讼请求。＼n付款义务人如果未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延期履行期间的债务利息。＼n案件受理费254元，由原告日照市鸿世达建筑材料有限公司负担54元，被告山东港信物流有限公司负担200元。＼n如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省日照市中级人民法院。＼n审判长范学青＼n审判员赵杰＼n代理审判员周慧＼n二〇一三年十二月二日＼n书记员王淑霞