内蒙古鄂托克旗人民法院
民 事 判 决 书
〔2016〕内0624民初1146号
原告内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司。
负责人鲁卫东。
委托代理人刘咏梅。
委托代理人刘占军。
被告鄂尔多斯市锦昊工程机械有限公司。
法定代表人贾志强。
原告内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司与被告鄂尔多斯市锦昊工程机械有限公司合同纠纷一案，于2016年4月7日向本院提起诉讼，本院于当日立案受理。依法适用简易程序由审判员李静独任审理，于2016年5月5日公开开庭进行了审理。原告内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司的委托代理人刘咏梅、刘占军，被告鄂尔多斯市锦昊工程机械有限公司的法定代表人贾志强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司诉称，2014年4月10日，原告与被告签订了《装载机业务承包合同》，合同约定被告承包原告原料部的石灰石、兰炭转运等公司生产过程中所有使用铲车和其它临时用装载机的工作，承包期一年。合同签订后，被告开始进场工作，原告按照合同约定按月向被告支付了承包费用。2014年7月3日，被告擅自停工，且被告雇佣的工作人员在原告生产场地和办公场所聚集闹事，严重扰乱了原告的生产、办公秩序。原告为了尽快恢复秩序，防止事态进一步扩大，在公安机关和当地劳动仲裁部门的建议以及见证下，于2014年7月8日与被告解除了《装载机业务承包合同》并签订了《解除合同协议》。同时，被告工作人员在工作期间操作不当，撞断原告电源线，及因被告擅自停工，共造成原告直接损失310533.73元。经原告多次催要，被告拒不赔偿原告损失。故原告起诉至法院，要求被告支付因其撞断原告电源线及擅自停工给原告造成的直接损失310533.73元及违约金50000元，并承担本案的诉讼费用。
被告鄂尔多斯市锦昊工程机械有限公司辩称，关于原告要求被告赔偿310533.73元的事情，发生在2014年4月12日下午6时，因被告的装载机司机刚上班时，道路不畅通，倒车时不慎将原告厂内道路旁的、通向厂外另一碳素厂的电线撞坏，当时，原告派出电工，被告提供机械，双方仅在35分钟内将线路抢修完毕。次日，被告主动找原告的机电管理人员协商此事如何解决，原告机电管理人员答复是“问题不大，修好就行”。过了87天后，即2014年7月8日，原告又向被告提出保留索赔，既然这样，当时双方为什么不能确定索赔金额的处理意见呢？原告又于2014年7月11日下午，通过被告的建设银行账户转付工程款，但并未在该工程款中扣除索赔款。到现在为止，被告还没有认可索赔金额，此款无法赔偿，望法庭依法判决。被告也没有擅自停工，因为原告没有按月支付费用，所以工人才于2014年7月3日停工，但没有停产。
原告内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司提供证据及被告鄂尔多斯市锦昊工程机械有限公司质证情况：
证据1、装载机业务承包合同复印件1份，要证明原、被告于2014年4月10日签订了合同，确定了合同项下的权利义务，合同约定由被告承包原告原料部的石灰石、兰炭转运等工作，并约定如被告单方面解除合同，需要赔付原告违约金50000元的事实。被告质证认为，对真实性无异议，对要证明的问题不认可，被告没有违约，是原告违约了，被告不应给付违约金。
证据2、解除合同协议复印件1份，要证明因被告擅自停工，原、被告于2014年7月8日解除了合同，且被告认可撞断原告电杆的事实并造成原告方损失310533.73元的事实。被告质证认为，对真实性无异议，是双方真实意思表示，不认可要证明的问题，不认可擅自停工，是有原因停工的，对撞断电杆的事实认可，对原告主张的损失310533.73元不认可。
证据3、关于鄂尔多斯市锦昊工程机械有限公司铲车碰断电缆造成损失的说明及损失明细1份、鄂尔多斯电力冶金股份有限公司氯碱化工分公司领料单2份、电石炉操作记录12份，要证明因被告于2014年4月13日将原告主电源电缆碰断，导致原告公司停水停电造成的各项损失以及被告擅自停工造成的损失共计310533.73元的事实。被告质证认为，不认可。
被告鄂尔多斯市锦昊工程机械有限公司提供证据及原告内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司质证情况：
证据1、解除合同协议复印件1份，要证明原告请求的损失没有与被告进行核定的事实。原告质证认为，对真实性认可，对证明问题不认可。
证据2、收条复印件1份，要证明原、被告签订解除合同协议后，原告支付被告工程款时对损失费用没有扣除，被告认为原告已放弃索赔。原告质证认为，不认可。
对原告内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司提供的证据1、2，被告对真实性均无异议，本院认为，该2组证据来源、形式合法，内容真实，与本案具有关联性，予以采信。对原告提供的证据3，本院认为，该组证据系原告单方制作，且被告不认可，其来源、形式不具合法性，故不予采信。
对被告鄂尔多斯市锦昊工程机械有限公司提供的证据1，原告对真实性无异议，本院认为，该组证据来源、形式合法，内容真实，与本案具有关联性，予以采信。对被告提供的证据2，本院认为，该证据本身并未体现被告所要证明的问题，与本案不具关联性，且原告不认可，故不予采信。
经审理查明，原告内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司与被告鄂尔多斯市锦昊工程机械有限公司于2014年4月10日签订了《装载机业务承包合同》。合同约定被告承包原告原料部的石灰石、兰炭转运等工作及公司生产过程中所有使用铲车和其它临时用装载机的工作，承包期从2014年4月10日至2015年4月9日。原、被告就以上合同于2014年7月8日签订了《解除合同协议》，该协议第二条明确了因被告擅自停工和撞断电源线给原告造成的损失费为310533.73元。
本院认为，原、被告签订的承包合同及解除合同协议，系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，故该合同及协议合法有效，双方当事人应依照约定履行义务。原告主张被告给付损失费310533.73元的诉讼请求，被告虽辩称不认可该笔索赔金额，但原、被告双方签订的解除合同协议中对此有明确约定，且被告没有证据反驳原告的该主张，故原告要求被告支付损失费310533.73元诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持。对于原告请求的违约金50000元，因原、被告签订的解除合同协议是双方真实意思表示，原告并未提供证据证明是因被告单方面原因而解除的合同，也未提供证据证明被告存在违约的情形，故原告的该请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
一、被告鄂尔多斯市锦昊工程机械有限公司于本判决生效之日立即给付原告内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司损失费310533.73元；
二、驳回原告的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费3354元，由原告负担375元，由被告负担2979元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于鄂尔多斯市中级人民法院。
申请执行的期间为二年。
审判员 李 静
二〇一六年六月三十日
书记员 魏旭明
本判决法律条款链接：
1、《中华人民共和国合同法》第四十四条：依法成立的合同，自成立时生效。
法律、行政法规规定应当办理批准、登记手续生效的，依照其规定。
2、《中华人民共和国合同法》第六十条：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
3、《中华人民共和国合同法》第一百零七条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
4、最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。