江西省定南县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）赣0728民初490号
原告：古小花，女，1988年1月13日生，汉族，住定南县。
原告：林举洪，男，1983年12月20日生，汉族，住海南省澄迈县。
共同委托诉讼代理人：池国亮、吴勇，广东星辰律师事务所律师，特别授权。
被告：江西海润房地产开发有限公司，住所地：江西省赣州市定南县东环南路御水尚都。
法定代表人：李少群，系该公司经理。
委托诉讼代理人：钟兆章，定南县章正法律服务所法律工作者，特别授权。
委托诉讼代理人：李妃娥，定南县章正法律服务所法律工作者，特别授权。
原告古小花、林举洪与被告江西海润房地产开发有限公司（以下简称海润公司）房屋买卖合同纠纷一案，本院于2016年6月20日立案受理后，依法适用简易程序于2016年8月17日公开开庭进行了审理。后因本案案情复杂，于2016年8月31日作出民事裁定本案转为普通程序后，依法组成合议庭，于2016年11月4日公开开庭进行了审理。原告古小花、林举洪及其委托诉讼代理人池国亮、吴勇，被告海润公司的委托诉讼代理人钟兆章、李妃娥到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告古小花、林举洪向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告支付违约金31879元（自2015年2月28日起按购房款每日万分之二计算，暂计至2016年5月23日）及自2016年5月24日起至被告实际履行《商品房买卖合同》第八条约定的合同义务之日止的违约金；2、判令被告承担本案全部诉讼费及评估费、律师费。事实与理由：2013年11月29日，原、被告签订商品房买卖合同（合同编号：20131105282)，原告以按揭形式向被告购买定××××路东侧御水尚都（二期）9＃2-1104号房屋，建筑面积99.79平方米，总房价人民币355000元。合同约定，被告应于2015年2月28日前将验收的合格的房屋交付原告使用。原告己经向被告支付首付款并办理银行按揭，同时严格履行合同义务。约定房屋交付时间到期后，原告多次要求被告履行交付房屋义务，但被告至今仍未将房屋交付使用，被告的行为已经构成违约。为维护原告的合法权益，依照《合同法》、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》等相关规定，特起诉至法院。
原告古小花、林举洪提交证据如下：1、商品房买卖合同复印件两份，拟证明原被告之间签订了商品房买卖合同，合同约定了双方的权利义务；2、借款担保合同复印件两份，拟证明原告向银行申请贷款；3、完税证明复印件，拟证明原告已缴纳相关契税；4、收据复印件五张，拟证明原告向被告交付了购房款等款项；5、银行交易明细单复印件一份，拟证明原告已向被告交清了房款。
被告海润公司辩称，一、合同的签订是本着平等自愿、诚实信用的原则进行的，是双方真实意思的表示，该合同合法有效。虽逾期交付，但现已达到交付条件，合同目的能够实现。答辩双方于2013年11月29日签订的《赣州市商品房买卖合同》，是答辩双方本着平等自愿、诚实信用的原则进行的，是双方真实意思的表示，合同内容没有违反法律、法规的规定。该合同合法有效。被答辩人所购买的御水尚都9#楼房已于2016年5月20日取得了定南县城乡规划建设局出具的《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》，答辩方亦于2016年6月17日向被答辩人发出了交房通知，但被答辩人由于自身原因未在答辩人指定的时间与答辩方办理房屋交接手续。对于未能在答辩双方所签订的合约期限内及时交付房屋，答辩方也对被答辩人表示遗憾和歉意。但众所周知，逾期交付房屋这个问题是比较常见的，期房买卖往往存在开发商的计划（承诺）与实际操作存在偏差的情况，在房屋实际建设过程中和相关手续的办理中有很多因素也是出乎开发商意料之外与不可控的，故而交房时间往往是根据实际完工及开发商相关手续的办理进度确定的。所以答辩方作为此案中房屋开发商逾期交房也实属无奈，并非有意不按期交付。被答辩人购买的房屋已于2016年5月20日取得了竣工验收报告，虽是逾期交付，但现已达到交付条件，答辩双方签订的商品房买卖合同的合同目的能够实现，且目的的实现不受任何影响，对被答辩人没有任何合同本身、合同范围以内的实际的经济损失。二、答辩人不接受被答辩人计算违约金方式。答辩人作为诚信的企业法人，在此承诺将严格按照合同约定向被答辩人支付合法合约的逾期交付违约金2000元。答辩双方签订的《赣州市商品房买卖合同》第九条约定出卖人逾期交房的违约责任1（2）：逾期超过60日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起60天内退还全部已付款，并按买受人已付款的0.1%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之二[该比率应不小于第（1）项中的比率]的违约金。但经双方约定该违约金的金额累计不超过贰仟元。因此，依据合同约定答辩方应向被答辩人支付逾期交付违约金2000元，而并非被答辩人所说的31879元。三、被答辩人诉求由答辩人承担诉讼费及评估费、律师费没有事实与法律依据。被答辩人所购房屋逾期交付，现已达到交付条件，答辩双方所签订合同的目的能够实现。而被答辩人未向答辩方送交解除合同通知，意味着被答辩人愿意继续履行答辩双方签订合同。答辩人亦会按照合同约定向被答辩人支付合法合约的逾期交付违约金。被答辩人的起诉固然是其一项法定权利，但在答辩双方能解决的情况下被答辩人依然选择走司法程序，所产生的相关费用理应由被答辩人自己承担。综上所述，答辩双方签订合同是双方真实意思的表示，合法有效。逾期交付房屋已成事实，答辩人愿意依照合同合约承担逾期交付责任向被答辩人支付违约金2000元，请求法院依法作出公平、公正、合理的判决，驳回被答辩人其他诉讼请求。
被告海润公司向法庭提交以下证据：1、9号楼竣工验收备案表复印件一份，拟证明9号楼于2016年5月20日竣工；2、快递回执单二份，拟证明我方已向原告邮寄竣工验收备案表，原告拒收；3、混凝土试件抗压强度检验报告一份，拟证明房屋具备竣工验收条件；4、商品房预售许可证复印件4份。
根据当事人陈述和经审查认定的证据，本院认定事实如下：原告古小花、林举洪与被告海润公司于2013年11月29日签订了一份《赣州市商品房买卖合同》，购买的商品房为位于定××××路“御水尚都”9＃2-1104号住宅房屋；总房款为355000元；付款方式为按揭付款方式即签订合同时，已付购房首付款（含购房定金）￥107000元，其余房款￥218000元于签订合同6天内必须前来办理银行按揭。该合同第八条交付期限及条件约定“出卖人应当在2014年6月30日前，将取得当地建设行政主管部门出具的《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》及符合双方约定的以下条件的房屋交付给买受人。1、该商品房经验收合格。2、该商品房取得商品房住宅交付使用批准文件。如遇下列特殊原因，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力因素影响工期，且出卖人在发生之日起30日内告知买受人的；2、因买受人逾期未付清房款（含按揭款）和相关费用的且不能按时提供有效证件办理按揭贷款及未履行本合同规定的其它责任。非出卖人原因导致停工或验收手续不能完成，出卖人不可避免的异常天气，地质和其它不可抗拒的自然灾害，及市政规划改变，政府行为及其它非出卖人所能控制事件；出卖人不承担违约责任。”第九条出卖人逾期交房的违约责任“除本合同第八条规定的特殊情况以外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第1种方式处理：1、按逾期时间，分别处理（不作累加）（1）逾期不超过60日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过60日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起60天内退还全部已付款，并按买受人已付款的0.1%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之二[该比率应不小于第（1）项中的比率]的违约金。但经双方约定该违约金的金额累计不超过贰仟元。”合同还对买受人逾期付款的违约责任等进行了约定。原告支付了购房首付款，并于2014年7月1日在中国银行办理了按揭贷款。定南县城乡规划建设局于2015年7月9日出具了《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》，备案意见：该工程的竣工验收备案文件已于2015年7月9日收讫，文件齐全。备案机关处理意见：1、备案编号：定建备第[2015]033号。2、工程名称：定南县御水尚都小区二期工程12＃楼。3、该工程资料已移交档案室，《建设工程档案移交证》（编号：定城建档2015-09号）。4、同意该工程备案。5、此表一式四份，此表复印无效。被告海润公司于2016年6月17日以邮政特快专递的方式向原告古小花邮寄了《交房通知》。
本院认为，2012年2月25日，原、被告签订的《赣州市商品房买卖合同》是当事人的真实意思表示，其内容未违反法律法规的强制性规定，合同合法有效，原、被告应依约履行合同约定的义务。本案的主要争议焦点是：一、海润公司是否要承担违约责任。原告已按约定全额支付购房款355000元，但被告江西海润房地产开发有限公司未按合同的约定在2015年2月28前向原告古小花、林举洪交付房屋，故被告江西海润房地产开发有限公司构成违约，应承担相应的违约责任。二、违约金的标准，《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿数额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可申请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以减少。”《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条：当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失30％为标准适当减少；当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额。被告江西海润房地产开发有限公司逾期交房导致原告古小花、林举洪房屋期待居住时间的减少，其损失实质是减少居住期间（即逾期期间）房屋租金的损失，结合原告古小花、林举洪购买房屋地段、面积等，酌定房屋租金每月600元。三、违约金计算的期间。被告江西海润房地产开发有限公司于2016年6月17日向原告古小花、林举洪发出了交房通知，本院认定逾期交房时间从2015年3月1日起计算至2016年6月30日，共16个月。综上，被告江西海润房地产开发有限公司应向原告古小花、林举洪支付逾期交房违约金600元／月×16个月＝9600元。
关于评估费、律师费等，《商品房买卖合同》对评估费、律师费无相关约定，也未实际产生评估费，本院对原告古小花、林举洪的该诉讼请求不予支持。
综上，为保护公民、法人的合法权益，经审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百三十八条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条、第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：
一、被告江西海润房地产开发有限公司应在本判决发生法律效力后十日内支付原告古小花、林举洪逾期交房的违约金9600元；
二、驳回原告古小花、林举洪其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费596元，由原告古小花、林举洪负担196元，由被告江西海润房地产开发有限公司负担400元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，同时预交上诉费，上诉于江西省赣州市中级人民法院。
审 判 长 陈建平
代理审判员 蔡艳艳
人民陪审员 周丽平
二〇一七年三月十七日
代理书记员 魏天慜
相关法条：
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
第一百三十八条出卖人应当按照约定的期限交付标的物。约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》
第十六条当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失30％为标准适当减少；当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额。
第十七条商品房买卖合同没有约定违约金数额或者损失赔偿额计算方法，违约金数额或者损失赔偿额可以参照以下标准确定：
逾期付款的，按照未付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。
逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。