广西壮族自治区上思县人民法院
民 事 判 决 书
（2018）桂0621民初541号
原告：钦州市西南建筑安装工程有限责任公司，住所地：广西钦州市城西建设路尾（钦北区建设局四楼）。
法定代表人：凌仕杰，该公司董事长。
委托诉讼代理人：黄佩琅，广西心田律师事务所律师。
委托诉讼代理人：黎古，广西名虎律师事务所律师。
被告：广西迪森生物质电力有限公司，住所地：上思县思阳镇工业大道。
法定代表人：韦吉湘。
原告钦州市西南建筑安装工程有限责任公司（以下简称西南建筑公司）与被告广西迪森生物质电力有限公司（以下简称迪森电力公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年5月24日立案受理后，依法适用简易程序于2018年7月2日公开开庭进行了审理。原告西南建筑公司的委托诉讼代理人黄佩琅、黎古到庭参加诉讼。被告迪森电力公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告西南建筑公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告工程款127168.5元；2、判令被告以拖欠工程款127168.5元为基数，按年利率6%支付自2014年11月起至工程款付清之日止的利息；3、本案诉讼费用及其他与本案有关的费用由被告承担。事实和理由：2011年3月23日,被告为甲方与原告为乙方签订《工程建设施工合同书》（编号:DSDL2011-TJ-
LC-002），约定被告将上思生物质发电厂收购站料场前期工程承揽给原告施工；工程施工方式采用包工包料固定单价的合同支付方式；工程款依进度支付,工程完工后结清尾款。合同对工程名称、工程地点、工程内容、承包范围、开工日期、竣工日期、合同价款、工程进度款、竣工验收结算、违约责任、争议解决方式等都作了相应的约定。原告已完成合同约定内容，未发生设计变更情况，但存在工程量增加情况。建设方工程聘请的监理单位广西桂能工程咨询集团有限公司出具的工程竣工结算审核报告载明本工程(表土清除及场地平整)经审核后的结算价为542539.5元，累计支付进度款金额415371元，即业主应支付的金额为127168.5元。原告依约定完成了工作,但被告不按协议付款,经原告几年时间催款,至今尚欠工程款127168.5元。为维护合法权益，原告特向法院提起诉讼，请求法院支持原告的诉讼请求。
被告迪森电力公司经本院合法传唤，未到庭参加诉讼，亦未提交答辩状。
原告对其陈述的事实在举证期限内提供如下证据：1、营业执照，证明原告法人资格、法定代表人身份及经营范围；2、工程建设施工合同书，证明原告与被告签订工程建设施工合同；3、上思生物质发电厂收购站料场（那荡站）工程结算书，证明原告实际施工并申请结算；4、关于要求工程结算的申请报告，证明工程完工要求结算；5、上思生物质发电项目那荡料场竣工结算审核报告，证明工程完工并给第三方审核结算；6、迪森电力公司电脑咨询单，证明迪森电力公司的诉讼主体资格及法定代表人身份；7、工程结算申请表，证明原、被告及监理单位确认工程结算审核报告的依据。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，当事人有答辩及对对方当事人提交的证据进行质证的权利，被告经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为其已放弃答辩和质证的权利。对原告提交的证据，本院认证如下：原告提供的证据符合证据的真实性、合法性、关联性要求，本院予以确认并在卷佐证。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2011年3月23日，被告作为甲方与原告作为乙方签订一份《工程建设施工合同书》，主要内容为：“甲方将上思生物质发电厂收购站料场（那荡站）施工工程发包给乙方；本协议之工程采用包工包料固定单价的合同支付方式；合同工期为50天；合同价款暂定为539338元；工程竣工经自查合格后由乙方向甲方提出申请，由甲方按照竣工验收标准组织相关单位进行竣工验收；工程款支付方式：1、签订本协议，乙方完成场地清表和回填土土方的平整，经甲方和监理确认之后，甲方支付总造价之20%即107867元作为工程进度款。2、挡土墙及围墙等完工后，甲方按总造价之30%即161801元作为工程进度款。3、钢结构大棚、宿舍、地磅房及其它地上建筑完成后，甲方按总造价30%即161801元作为工程进度款。4、其余工程完成经被告验收合格后，甲方支付总造价15%即80900元。5、剩余的合同价款的5%作为质量保证金，待合同质量保证期（6个月）满（以甲方开具最终验收证书为准），甲方在1个月内支付给乙方合同价款的5%即26969元。保质期内有质量问题，乙方应修补好，如乙方未进行修补，甲方将扣除相应修补所需资金；本工程报结价的工程量数据，参照甲方提供的上思生物质发电厂收购站料场（那荡）土建工程报价（简称清单）为依据，在实际施工中报结价工程量数据最终结算依据以实际竣工复核数据为准；在甲、乙双方组织的内部竣工验收合格后，甲方收到乙方提交的书面竣工报告5天内，甲方应组织进行验收交接。”合同签订后，原告进场施工。2014年5月10日，原告书写了一份《工程结算申请表》，要求被告对涉案工程进行竣工验收及完工结算。2014年5月15日，黄作民在该《工程结算申请表》的监理意见一栏注明：“本工程已具备竣工验收条件，请业主择时组织竣工验收，并同意验收合格后进入结算阶段。”并在监理负责人处签名及加盖广西桂能工程咨询集团有限公司上思生物质发电工程监理处（以下简称桂能公司上思监理处）印章。2014年9月1日，迪森电力公司的法定代表人韦炜在《工程结算申请表》的业主意见一栏注明：“请监理和覃经理按合同认真办理结算。”并在业主负责人处签名及加盖单位公章。2014年11月，桂能公司上思监理处作出《上思生物质发电项目那荡料场竣工结算审核报告》，主要内容为：“根据钦州市西南建筑安装工程有限责任公司提交的关于上思生物质发电项目收购站料场（那荡站）的请款报告及进度款进行审核，施工单位已完成合同约定内容，未发生设计变更情况，但存在工程量增加情况。本工程（表土清除及场地平整）经审核后的结算价为542539.5元，累计支付进度款金额为415371元（第一期支付工程进度款金额为266889元，第二期支付工程款金额为148482元），即业主应支付的金额为127168.5元。”
本院认为，原、被告签订的《工程建设施工合同书》系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规强制性规定，属于有效合同，双方当事人均应按照合同约定履行各自的义务。原、被告在《工程建设施工合同书》中约定，在实际施工中报结价工程量数据最终结算依据以实际竣工复核数据为准；合同价款的5%作为质量保证金即26969元，待6个月的合同质量保证期满（以甲方开具最终验收证书为准），甲方在1个月内支付给乙方；在甲、乙双方组织的内部竣工验收合格后，甲方收到乙方提交的书面竣工报告5天内，甲方应组织进行验收交接。原告将涉案工程施工完毕后，于2014年5月10日申请竣工验收和完工结算，被告于2014年9月1日同意办理结算，桂能公司上思监理处于2014年11月作出竣工结算审核报告，该审核报告显示涉案工程工程款共计542539.5元，累计支付工程进度款415371元，尚应支付工程款127168.5元。审核报告作出后，被告应支付原告工程款100199.5元（127168.5元-质量保证金26969元）；原告未能提供被告开具的验收证书，本院以被告在《工程结算申请表》上签章的日期即2014年9月1日确定为涉案工程的竣工日期。被告应在6个月质量保修期满后1个月内即2015年4月1日前退回质量保证金26969元。现原告要求被告支付工程款127168.5元，本院予以支持。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称《施工合同解释》）第十七条规定：“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。”第十八条规定：“利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。”原告要求被告支付拖欠工程款利息，本院予以支持。桂能公司上思监理处作出竣工结算审核报告未注明出具的具体日期，本院推定审核报告出具的日期为2014年11月30日。因原告与被告未就欠付工程款利息作约定，根据上述法律规定，本案应按中国人民银行同期同类贷款利率计付利息，其中2014年12月1日至2015年4月1日的利息以100199.5元（127168.5元-质量保证金26969元）为基数、2015年4月2日至付清之日的利息以127168.5元为基数。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、一百零七条、第一百零九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、被告广西迪森生物质电力有限公司向原告钦州市西南建筑安装工程有限责任公司支付工程款127168.5元及利息（2014年12月1日起至2015年4月1日止的利息以100199.5元为基数，2015年4月2日起至付清之日的利息以127168.5元为基数，按中国人民银行同期同类贷款利率计算）；
二、驳回原告钦州市西南建筑安装工程有限责任公司的其他诉讼请求。
上述应付款项，义务人应于本判决书生效之日起十日内履行完毕。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院或与本院同级的被执行的财产所在地人民法院申请执行。
案件受理费1422元（原告已预交），由被告广西迪森生物质电力有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于防城港市中级人民法院。并在上诉期限届满之日起七日内按普通程序预交上诉案件受理费2844元。汇款：广西壮族自治区防城港市中级人民法院，开户行：农行防城港分行营业室，账号：20×××13（受理费），逾期不交也不提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。
审 判 员 杜昵权
二〇一八年七月三十日
法官助理 吴伟婷
书 记 员 廖常杰