云南省姚安县人民法院
民 事 判 决 书
(2015)姚民初字第651号
原告冯彦鹏，男，1979年1月8日生，汉族，农民，住昆明市嵩明县。
委托代理人郑志军，云南楚恒律师事务所律师。代理权限：特别授权。
被告昆明邦辰建筑工程有限公司。
地址：昆明市北京路。
法定代表人李林，总经理。
委托代理人唐云，女，1977年2月20日生，汉族，公司员工，住昆明市。代理权限为：特别授权。
委托代理人沈慧玲，云南八谦律师事务所律师，代理权限为：特别授权。
原告冯彦鹏诉被告昆明邦辰建筑工程有限公司建筑工程施工合同纠纷一案，本院于2015年10月30日立案受理后，依法由审判员周兴春适用简易程序于2015年11月25日公开开庭进行了审理。原告冯彦鹏及委托代理人郑志军和被告委托代理人唐云、沈慧玲到庭参加诉讼，本案现己审理终结。
原告冯彦鹏诉称，2013年1月17日，原告与被告签订了编号为BC-
YAYY.13施工002号建筑工程专项分包施工合同。合同约定，被告将其承包的姚安县人民医院迁建项目基础开挖及长螺旋混凝土桩基础工程以包工包料方式承包给原告。合同还对工程造价和结算进行约定，双方确定工程验收合格、工程结算经双方审定后，被告支付结算价款的95%，留结算价款的5%作为工程质量保修金。合同中还约定发生争议向工程所在地的人民法院提起诉讼。合同签订后，原告组织人工机械和材料进场施工，于2013年10月22日按期保质完成分包项目，并经被告验收合格。2013年11月23日、12月30日、2014年1月15日被告与原告进行三次结算确认，原告所完成的分包工程价款总额为6858673.95元。至2014年1月15日已累计支付工程款2600000元。根据合同约定，截止2014年1月15日被告应付工程价款的95%，即支付6515740.25元，剩余保证金342933.7元于保质期满后支付。但工程结算后，被告未按合同约定及时支付工程款项，经原告反复催要，被告分别于2014年1月27日支付60万元、4月22日支付20万元、6月9日支付50万元、9月15日支付20万元，共计150万元。现被告实际还差欠原告工程尾款2758673.95元。因被告未能按合同约定支付工程款，其应当支付逾期会款利息损失。因2015年2月12日过年时原告无法支付人工工资，被告承诺按月息4%让原告向小贷公司借款50万元，用于发放工人的工资，现原告每月要向小贷公司支付借款利息20000余元。此部分利息是被告承诺承担的，被告应予赔偿。综上所述，被告拒不履行合同约定的付款义务，给原告方造成经济损失。为维护原告的合法权益，特向法院起诉，请求法院：1、判令被告立即向原告支付工程款2758673.95元；2、判令被告支付逾期付款利息362401.26元；3、判令被告支付原告因借贷产生的利息172666.67元；4、判令被告承担本案全部的诉讼费用。
被告昆明邦辰建筑工程有限公司委托代理人口头辩称，对原告的第1项诉讼请求，我公司认为本工程未经竣工验收，工程款付款条件未成就，不应支付。第2项诉讼请求，我方认为在合同中没有约定，没有事实和法律依据，不应支持。第3项诉讼请求与被告无关，不应支持。请求驳回原告的全部诉讼请求。
根据庭审和质证，原、被告双方对以下事实无异议：2013年1月17日，被告昆明邦辰建筑工程有限公司（合同甲方）与原告冯彦鹏（合同乙方）签订了编号为BC-
YAYY.13施工002号建筑工程专项分包施工合同。被告将其承包的姚安县人民医院迁建项目基础开挖及长螺旋混凝土桩基础工程（即基础土方开挖、本项目试桩、工程桩的全套工序）以包工包料方式承包给原告。合同对相关内容进行了约定，其中，开工日期：2013年1月17日，竣工日期：乙方施工进度计划以满足甲方的总体进度计划要求为准。工程结算方式：经双方认可及验收合格的实际工程数量为准。工程付款：原则上由乙方垫资分包范围内总价的70%施工，施工期间根据实际情况，甲乙双方协商解决工程款，以确保工程顺利进行。如甲方资金较为充裕时，可协商缩小垫资比例。工程验收合格、工程结算经双方审定后，甲方支付至审结算价款的95%，留结算价款的5%作为本工程的质量保修金。在保质期间，工程没有出现任何质量问题，质量保修金在保修期满（自竣工验收合格之日起计，保修期为两年）后一次性返还给乙方。合同签订后，原告开始组织施工，同年10月22日施工结束。双方按照原告冯彦鹏的全部工作内容及全部施工过程，以最终产品验收，各项指标达要求后。在项目部负责人、幢号工长、材料验收员、质安组人员和原告冯彦鹏等人参与下分别于2013年11月23日（对挖机和装载机台班、自拌混凝土浇筑门口场地硬化、小应变检测磨桩头及门诊楼、生活楼、医技楼等长螺旋灌注桩等施工项目）、11月30日（对移交施工材料）、12月30日（对门诊楼B区基坑肥槽回填、生活区和基坑肥槽回填土方工程项目）、2014年1月15日（对门诊楼、医院楼、住院楼、生活楼基坑土方开挖运输及清运桩尖土工程和住院楼下打桩回填垫层清理工程项目）进行了四次结算，形成了《昆明邦辰建筑工程有限公司项目结算单》，并签字盖章确认。原告冯彦鹏所完成的分包工程价款总额为6858673.95元，按照合同约定扣除保修金342933.70元后，被告昆明邦辰建筑工程有限公司应支付原告冯彦鹏工程款金额为6515740.25元。在2014年1月15日前被告昆明邦辰建筑工程有限公司已累计支付原告冯彦鹏工程款260万元。随后，被告昆明邦辰建筑工程有限公司先后向原告冯彦鹏支付了共计150万元（2014年1月27日支付60万元、4月22日支付20万元、6月9日支付50万元、9月15日支付20万元）。现被告昆明邦辰建筑工程有限公司承建的姚安县人民医院迁建项目主体工程已经完工，因被告未支付余款，原告于2015年10月30日向本院提起诉讼。
上述事实有原、被告提交的建筑工程专项分包施工合同、昆明邦辰建筑工程有限公司项目结算单、付款审批表及付款凭证、原、被告双方陈述在卷予以认定。
本院认为，根据《中华人民共和国合同法》第八条规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应按照合同约定履行自己的义务……”。在本案中，被告昆明邦辰建筑工程有限公司与原告冯彦鹏签订了建筑工程专项分包施工合同。被告将其承包的姚安县人民医院迁建项目基础开挖及长螺旋混凝土桩基础工程以包工包料方式承包给原告冯彦鹏。原告冯彦鹏按照合同约定进行了施工，施工结束后，原、被告进行了结算。原告冯彦鹏请求被告昆明邦辰建筑工程有限公司按照合同约定支付工程款总价款的95%工程款的请求，本院予支持。因原告是分包姚安县人民医院迁建项目基础开挖及长螺旋混凝土桩基础工程，工程已经完工并按照验收合格后作了结算。并且按照常理，只有基础工程完成验收合格后，才可能进行主体工程的施工。现主体工程都已经基本完工，被告以基础工程未经竣工验收的辩解与事实不符合。所以对被告昆明邦辰建筑工程有限公司提出工程未经竣工验收，付款条件不成就的辩解，本院不予支持。因双方在合同中对逾期付款利息没有约定，按照法律规定，只能按照国家同期贷款利率计算。原告以被告承诺承担小贷公司借款利息的请求，未提交相应证据证明，故本院不予支持。由于双方在合同中约定结算价款的5%作为本工程的质量保修金，因保修期限未满。所以原告请求被告支付全部工程欠款中，质量保修金应扣除。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第六十条、第二百一十二条、第二百六十九条、第二百七十九条、第二百八十六条之规定，判决如下：
一、限被告昆明邦辰建筑工程有限公司在本判决生效后二十日内给付原告冯彦鹏工程款2415740.25元及利息287277.11元。
二、驳回原告冯彦鹏其他诉讼请求。
案件受理费15953元，由被告昆明邦辰建筑工程有限公司承担。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决，可在收到判决书之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于云南省楚雄彝族自治州中级人民法院。
审判员 周兴春
二〇一五年十二月十四日
书记员 周晓艳