广东省佛山市南海区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）粤0605民初11552号
原告：南通远华水工建设工程有限公司，住所地：南通市通州区金沙镇交通北路恒生杰座，统一社会信用代码91320612781293896B。
法定代表人：钱进华，该公司总经理。
委托诉讼代理人：蔡雪红，江苏袆华律师事务所律师。
被告：长业建设集团有限公司，住所地：绍兴市解放南路1566号，统一社会信用代码913306027195980824。
法定代表人：虞学泽。
委托诉讼代理人：沈洲，广东华商律师事务所律师。
被告：佛山市南海绿电再生能源有限公司，住所地：佛山市南海区狮山林场大榄分场，统一社会信用代码914406057864965884。
法定代表人：高海鸣，该公司董事长。
委托诉讼代理人：万喜，女，广东瀚蓝环保工程技术有限公司工作人员。
委托诉讼代理人：李英，广东星宇律师事务所律师。
原告南通远华水工建设工程有限公司（以下简称远华公司）与被告长业建设集团有限公司（以下简称长业公司）、佛山市南海绿电再生能源有限公司（以下简称绿电公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年8月2日立案后，依法适用简易程序，分别于2017年10月13日、2017年12月7日两次公开开庭审理了本案，原告远华公司的委托诉讼代理人蔡雪红，被告长业公司的委托诉讼代理人沈洲，被告绿电公司的委托诉讼代理人万喜、李英到庭参加了两次庭审。诉讼中，双方当事人申请庭外和解，相应期间依法不计入审理期限。本案现已审理终结。
原告向本院提出诉讼请求：1.被告长业公司给付工程款2341084.89元并支付利息损失（利息损失以2341084.89元为本金，自2016年12月28日起按中国人民银行同期贷款利率6%计算至实际给付之日止）；2.被告绿电公司在未付工程款范围内承担连带清偿责任；3.两被告承担本案的诉讼费用。事实和理由：被告绿电公司将其垃圾焚烧发电改扩建土建工程（I标）承包给被告长业公司。被告长业公司于2014年9月19日将其中的垃圾池、渗漏液池、渣池的防腐工程承包给原告，并签订了工程施工分包合同，此后原告按照合同约定组织人员进行施工，工程施工结束后，原告多次向被告长业公司催要工程款，并要求根据被告长业公司与被告绿电公司之间确定的综合单价的85%给付原告工程款。被告长业公司于2015年2月12日给付工程款450000元，2015年12月16日给付工程款1000000元，2017年1月25日给付工程款250000元，合计1700000元，但至今被告长业公司未能与原告就工程款进行结算。近期原告得知两被告早已结算，且案涉防腐工程结算价格为5192366.4元，但被告长业公司未能与原告按照合同约定的结算方式进行结算，有违诚实信用原则，目前尚无证据证明被告绿电公司作为发包方已付清工程款，故起诉。
被告长业公司辩称，1.被告长业公司与原告已于2015年6月15日就全部工程量进行结算，不存在原告所主张至今未能结算的情况。原告实施的工程全部完工后，被告长业公司与原告在第三方评估机构的见证和监督下，共同于2015年6月15日就全部工程量进行结算，该结算结果经三方共同签字确认，符合客观事实。2.原告的施工内容仅是两被告之间结算内容的一部分，原告依据两被告之间的结算情况主张工程款没有事实和法律依据。建设工程中所称的“综合单价”是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费等综合费用，原告未完成完整的规定清单项目，仅完成了两被告规定清单项目的一部分。由于工程量、工程项目有别，被告长业公司与被告绿电公司之间的综合单价不能完全适用于被告长业公司与原告，原告依据两被告之间的结算情况主张工程款不应予以支持。3.本案虽已逾诉讼时效，但被告长业公司已基于诚实信用向原告支付了全部工程款。按照被告长业公司与原告签订的《工程施工分包合同》第三条约定：“开工时间为2014年9月25日，工期暂定60天”，但实际上原告直至2015年4月份才完工退场。2015年6月15日原告与被告长业公司已在第三方的监督见证下完成了对最终工程量的确认，现在原告直至2017年9月才向法院提起诉讼，已逾诉讼时效。事实上，2017年年初原告与被告长业公司已就债务关系进行协商确认并进行结算，被告长业公司已支付了全部工程款项。4.原告和被告长业公司签订的工程施工分包合同第六条已明确载明，原告和被告长业公司的工程量按实结算，原告在庭审中主张以两被告之间的工程量结算为其实际的工程量，与合同约定和客观事实不符，本案中原告的工程量已经由原告、被告长业公司和第三方共同签字确认，如有必要，被告长业公司可请求第三方向法院出具说明。
被告绿电公司辩称，1.原告与被告长业公司的分包合同无效。根据被告绿电公司与原告签订的合同编号为GREYC-
JA008-2013的《广东省建设工程标准施工合同》专用合同条款7.2条的约定，被告长业公司如进行分包的，必须经得被告绿电公司的书面同意（参见施工合同第111页），但被告绿电公司在收到起诉材料前根本不知道被告长业公司与原告的分包情况。被告绿电公司只需向被告长业公司支付相应的工程款，并不需要对原告负责。2.被告绿电公司现阶段暂无需向原告支付工程款。第三方结算公司广东华联建设投资管理有限公司受被告绿电公司的委托，对被告长业公司施工工程进行结算，出具了《关于佛山市南海垃圾焚烧发电厂-
厂改扩建工程结算审核报告》，审核报告显示，涉讼工程的总工程款核定为96274210.29元，而被告绿电公司已经陆续支付了89645965.95元，尚未支付的工程款为6628244.3元。首先，被告绿电公司已经支付的款项是总工程款的93.1%，根据两被告之间的合同专用条款第81条进度款约定“余下5%作为保修金，保修期满后（保修期24个月）十四天内，将扣除承包人应承担的保修费用后的质保金金额无息付清给承包人”，双方的竣工验收时间在2016年9月，距离质保期满还有近一年的时间。其次，审核报告书中的《工程造价汇总表》第六项签证部分的工程造价审定为5389380.45元，该部分工程款因被告长业公司未向被告绿电公司提供齐全的签证资料，根据施工合同专用合同条款第82条的规定，被告绿电公司可以拒绝支付该部分的款项。最后，佛山市南海区人民法院于2017年4月14日向被告绿电公司出具的（2017）粤0605执保1204号协助执行通知书冻结了被告长业公司在被告绿电公司处享有的到期应收工程款4000000元，2017年7月17日出具的（2017）粤0605执保2222号协助执行通知书冻结13896729.97元，按照该两份协助执行通知书的要求，被告绿电公司在未收到佛山市南海区人民法院可以向被告长业公司支付工程款的通知前不能向被告长业公司支付任何工程款。3.被告绿电公司只需在1238863.85元范围内承担相应的份额。即使原告与被告长业公司的分包合同有效，佛山市南海区人民法院同意被告绿电公司向被告长业公司支付剩余的工程款，但因被告长业公司施工工程尚未支付的工程款为6628244.3元，而该笔工程款还包括尚未达到支付条件的质保金4813710.51元及待补充签证资料的签证工程费用5389380.45元。签证部分的工程款在被告长业公司没有提供齐全的签证材料之前，被告绿电公司拒绝支付该部分的工程款。因此，被告绿电公司应向被告长业公司支付的工程款为1238863.85元，若被告绿电公司需就本案承担责任的，也应在1238863.85元范围内承担相应的份额。4.对原告声称的分部分项工程计价表（主厂房土建工程）与其有关的工程项目（149-157）是由原告承建这一事实不确认，该分部分项工程计价表是两被告之间的结算，是否由原告全部或部分承建，被告绿电公司无法核实。
本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织双方当事人进行证据交换和质证。对当事人无异议或对其真实性无异议的证据，本院对其真实性予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：
1.原告提供的原告营业执照复印件1份、被告长业公司、绿电公司的企业信用信息打印件各1份，因原、被告的工商登记信息能在相关部门的官方网站上予以查核，本院对其真实性予以确认；
2.原告提供的工程施工分包合同原件1份，原告提供了相应原件予以核对，且被告长业公司对其真实性无异议，本院对其真实性予以确认；
3.原告提供的工作联系单复印件1份（加盖长业建设集团有限公司佛山市南海垃圾焚烧发电一厂改扩建土建工程（I标）项目部专用章），原告未提供相应原件予以核对，被告绿电公司对其真实性不予确认，本院对其证明力不予确认；
4.原告提供的竣工结算价复印件1份、分部分项工程计价表复印件2页,原告未提供相应原件予以核对，且两被告对其真实性均不予确认，本院对其真实性不予确认；
5.原告提供的防水层隐蔽工程质量验收记录原件4页、防腐层隐蔽工程质量验收记录原件8页、广东省建材产品质量检验中心检验报告原件1份、水泥基渗透结晶型防水材料检验报告、涂料检验报告复印件各1份,原告提供了相应原件予以核对，被告长业公司对其真实性无异议，且被告绿电公司发包给被告长业公司的工程已竣工验收合格，故本院对上述证据的真实性予以确认。
6.被告长业公司提供的工程施工分包合同、防腐工程量清单原件各1份，被告长业公司提供了相应证据的原件，且原告对其真实性无异议，本院对其真实性予以确认。
7.被告长业公司提供的关于2015年6月15日防腐工程量清单确认情况的说明原件1份（附陆键和身份证复印件1份）,该证据为证人证言，陆键和未出庭作证，本院对其证明力不予确认。
8.原告提供的收入证明单原件1份、业务回单打印件1份，该款项是向被告绿电公司缴纳，被告绿电公司对其真实性无异议，本院对其真实性予以确认。
本院经审理认定事实如下：
被告长业公司（承包人）与被告绿电公司（发包人）签订《广东省建设工程标准施工合同》，约定：发包人将位于佛山市南海区狮山镇林场大榄分场佛山市南海垃圾焚烧发电一厂改扩建土建工程（I标）施工发包给承包人，其中有主厂房、栈桥、办公楼、飞灰固化车间、全厂各类管沟、设备基础、支架、道路、广场等的施工，合同暂定总价86162541.11元；工程竣工验收备案后30天内或工程竣工验收合格五个月后（前提是非因承包人原因不能在竣工验收合格后五个月内完成备案）30天内递交结算书并开具实际金额发票给发包人，由发包人呈送工程造价咨询单位审定工程结算价后30天内付至审核结算价的95%，余下5%的作保修金，保修期满后（保修期24个月）十四天内，将扣除承包人应承担的保修费用后质保金余额无息付清给承包人。
2014年9月9日，原告远华公司（乙方）与被告长业公司（甲方）签订《工程施工分包合同》（以下简称涉讼合同），约定：乙方分包甲方承包的佛山市南海垃圾焚烧发电一厂改扩建土建工程（I标）的垃圾池、渗滤液池及渣池的防腐工程（以下简称涉讼工程），包工包料，开工时间为2014年9月25日，工期暂定60天；施工价格按照甲方与业主确定的综合单价下浮15%计（不计间接费用），工程量按实计量，甲方每月按业主审定的完成量85%计算和支付进度款，工程通过验收后30日内，付至90%给乙方，甲方与业主结算完成后支付至95%，余下5%保修金在保修期满一个月内付清。
2015年2月9日，原告向被告绿电公司转账100000元；2015年2月13日，被告绿电公司出具收入证明单，确认收到原告垃圾池池壁防腐工程罚款100000元。
2015年6月15日，原告（朱仲勇代表签名）与被告长业公司签订《防腐工程量清单》（如下图所示），双方工程量清单载明了施工部位、施工做法、工程量、单位及备注事项，但未涉及工程单价。
序号
部位
施工做法
工程量
单位
备注
1
垃圾底板、渗滤液池底板、渣池底板
10厚环氧砂浆、
4mm厚环氧玻璃钢
2320.65
㎡
2
渗滤池通道底板
10厚环氧砂浆
252
㎡
4mm厚环氧玻璃钢未做
3
3.5米以下垃圾池墙面
4mm厚环氧玻璃钢、3mm厚环氧胶泥、2.0厚聚合物水泥基防水涂膜
735
㎡
4
3.5米以上垃圾池墙面
4mm厚环氧玻璃钢、3mm厚环氧胶泥、2.0厚聚合物水泥基防水涂膜
5110.2
㎡
因专业施工单位不按施工联系单施工，少做防水及五布六涂少做一层，单价重审，交罚款100000元（垃圾池防腐处罚书）
5
渗滤液池沟道间墙面
4mm厚环氧玻璃钢、3mm厚环氧胶泥、2.0厚聚合物水泥基防水涂膜
1543.75
㎡
6
渣池墙面、渣池积液池墙面
水泥基渗透结晶防水层、环氧玻璃钢（五布六涂）
855.45
㎡
按原图施工
7
渣池渗液池顶板
3厚环氧胶泥、150厚微米无溶剂环氧涂料、400微米玻璃鳞片
41.68
㎡
扣砂浆找平层
8
渗滤液池沟道间天棚、挡水砖墙
3厚环氧胶泥、150厚微米无溶剂环氧涂料、400微米玻璃鳞片
782.21
㎡
9
汇总
11640.94
㎡
诉讼中，原告和被告长业公司对《防腐工程量清单》列明的工程项目应以何单价作为基础下浮15%计算相应工程款的问题分别予以确认:①原告和被告长业公司均确认《防腐工程量清单》序号1中所列明的工程量中4mm厚环氧玻璃钢的单价应以91.67元/平方米为基础下浮15%计算，10厚环氧砂浆的单价应以185.41元/平方米为基础下浮15%计算，故该项目工程款应以总单价277.08元/平方米（91.67元/平方米+185.41元/平方米）为基础下浮15%计算；②原告和被告长业公司均确认《防腐工程量清单》序号2中所列明的工程量中10厚环氧砂浆的单价是以185.41元/平方米为基础下浮15%计算；③原告和被告长业公司均确认《防腐工程量清单》序号3、5中所列明的工程量中4mm厚环氧玻璃钢单价应以91.67元/平方米为基础下浮15%计算，2.0厚聚合物水泥基防水涂膜单价应以43.3元/平方米为基础下浮15%计算。对于《防腐工程量清单》序号3、5中所列明的工程量中3mm厚环氧胶泥的计价基础，原告主张该单价应参照适用被告绿电公司提供的工程结算书（分部分项工程计价表主厂房土建工程）中第154项中3mm厚环氧胶泥的单价（194.2元/平方米），但因该结算书第154项的项目特征中除了3mm厚环氧胶泥，还包括了K-210、K-220水泥基渗透结晶1.2mm厚，而原告没有进行K-210、K-220水泥基渗透结晶1.2mm厚施工，且K-210、K-220水泥基渗透结晶1.2mm厚在被告绿电公司提供的结算书中没有约定单价，故原告同意愿意参照适用结算书第44项涂膜防水聚合物水泥基防水涂料1.5mm厚（16.19元/平方米）的单价确定K-210、K-220水泥基渗透结晶1.2mm厚的单价，故《防腐工程量清单》第3、5项中3mm厚环氧胶泥项目的单价应以178.01元/平方米(194.2元/平方米-16.19元/平方米)为基础下浮15%计算，故《防腐工程量清单》第3、5项工程款的应以312.98元/平方米（91.67元/平方米+43.3元/平方米+178.01元/平方米)为基础下浮15%计算；被告主张《防腐工程量清单》第3、5项中涉及的3mm厚环氧胶泥项目是两被告合同约定之外的单价，且被告绿电公司提供的结算书中没有单独约定该单价，根据两被告《广东省建设工程标准施工合同》约定的单价计算方式，该项目的计价基础应为136.71元/平方米，即《防腐工程量清单》第3、5项工程款应以271.68元/平方米（91.67元/平方米+43.3元/平方米+136.71元/平方米）为基础下浮15%计算；被告绿电公司确认两被告关于3mm厚环氧胶泥约定的单价为136.71元/平方米；④原告和被告长业公司均确认《防腐工程量清单》序号4中所列明的工程量中2.0厚聚合物水泥基防水涂膜应以43.3元/平方米为基础下浮15%计算，4mm厚环氧玻璃钢单价应以91.67元/平方米为基础下浮15%计算，对于3mm厚环氧胶泥的计价基础，原告主张应以178.01元/平方米（理由与《防腐工程量清单》序号3、5中3mm厚环氧胶泥计价基础的确定方式一致）为基础下浮15%计算，被告长业公司主张按136.71元/平方米（理由与《防腐工程量清单》序号3、5中3mm厚环氧胶泥计价基础的确定方式一致）为基础下浮15%计算。但因《防腐工程量清单》序号4备注项载明少做防水及五步六涂少做一层，单价要重审，被告长业公司主张应扣除4mm厚环氧玻璃钢单价的20%及2.0厚聚合物水泥基防水涂膜的单价，即《防腐工程量清单》序号4工程款应以210.05元/平方米[136.71元/平方米+91.67元/平方米×（1-20%）]为基础下浮15%计算；原告主张五布六涂共十一道工序，少做一层应减去4mm厚环氧玻璃钢单价的单价为8.33元（91.67元/平方米÷11），备注中写明少做防水并不代表未做2.0厚聚合物水泥基防水涂膜，故该项单价不应当扣除，故《防腐工程量清单》序号4工程款应以单价304.65元/平方米[（91.67元/平方米-8.33元/平方米)+43.3元/平方米+178.01元/平方米]为基础下浮15计算；⑤原告和被告长业公司均确认《防腐工程量清单》序号6中所列明的工程量工程款应以149.15元/平方米为基础下浮15%计算；⑥原告和被告长业公司均确认《防腐工程量清单》序号7、8中所列明的工程量工程款以被告绿电','2018-09-29
14:11:44',0,'web',NULL),(31061149,'61d07846-1524-4c88-a119-a80d01464942','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：0次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"2111\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"附相关法律条文：
《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 《中华人民共和国保险法》
第六十五条保险人对责任保险的被保险人给第三者造成的损害，可以依照法律的规定或者合同的约定，直接向该第三者赔偿保险金。责任保险的被保险人给第三者造成损害，被保险人对第三者应负的赔偿责任确定的，根据被保险人的请求，保险人应当直接向该第三者赔偿保险金。被保险人怠于请求的，第三者有权就其应获赔偿部分直接向保险人请求赔偿保险金。责任保险的被保险人给第三者造成损害，被保险人未向该第三者赔偿的，保险人不得向被保险人赔偿保险金。责任保险是指以被保险人对第三者依法应负的赔偿责任为保险标的的保险。
《中华人民共和国社会保险法》
第四十二条由于第三人的原因造成工伤，第三人不支付工伤医疗费用或者无法确定第三人的，由工伤保险基金先行支付。工伤保险基金先行支付后，有权向第三人追偿。
《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》
第十六条同时投保机动车第三者责任强制保险（以下简称“交强险”）和第三者责任商业保险（以下简称“商业三者险”）的机动车发生交通事故造成损害，当事人同时起诉侵权人和保险公司的，人民法院应当按照下列规则确定赔偿责任：（一）先由承保交强险的保险公司在责任限额范围内予以赔偿；（二）不足部分，由承保商业三者险的保险公司根据保险合同予以赔偿；（三）仍有不足的，依照道路交通安全法和侵权责任法的相关规定由侵权人予以赔偿。被侵权人或者其近亲属请求承保交强险的保险公司优先赔偿精神损害的，人民法院应予支持。
第十七条投保人允许的驾驶人驾驶机动车致使投保人遭受损害，当事人请求承保交强险的保险公司在责任限额范围内予以赔偿的，人民法院应予支持，但投保人为本车上人员的除外
《最高人民法院关于适用的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果\",\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2016）湘1202民初1163号\",\"不公开理由\":\"\",\"法院地市\":\"怀化市\",\"法院省份\":\"湖南\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"61d07846-1524-4c88-a119-a80d01464942\",\"案件名称\":\"原告杨友君与被告中国太平洋财产保险股份有限公司怀化中心支公司财产保险合同纠纷一审民事判决书\",\"法院名称\":\"怀化市鹤城区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"鹤城区\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":\"原告杨友君与被告中国太平洋财产保险股份有限公司怀化中心支公司（以下简称怀化太平洋保险公司）财产保险合同纠纷一案，本院于2016年5月11日立案后，依法适用普通程序，由审判员申敏担任审判长，与人民陪审员刘华成、沈红组成合议庭，由代理书记员彭建军担任法庭记录。于2017年1月3日公开开庭进行了审理。原告杨友君及其特别授权委托诉讼代理人丁樵、被告怀化太平洋保险公司的委托诉讼代理人李飞到庭参加诉讼。本案现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1516291200000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"原告杨友君与被告中国太平洋财产保险股份有限公司怀化中心支公司财产保险合同纠纷一审民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"原告杨友君与被告中国太平洋财产保险股份有限公司怀化中心支公司财产保险合同纠纷一审民事判决书
（2016）湘1202民初1163号\");$(\"#hidDocID\").val(\"61d07846-1524-4c88-a119-a80d01464942\");$(\"#hidCaseName\").val(\"原告杨友君与被告中国太平洋财产保险股份有限公司怀化中心支公司财产保险合同纠纷一审民事判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2016）湘1202民初1163号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"怀化市鹤城区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"2111\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"怀化市鹤城区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value:
\"财产保险合同纠纷\" },{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name:
\"裁判日期\", key: \"trialDate\", value: \"2017-08-21\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value: \"杨友君,中国太平洋财产保险股份有限公司怀化中心支公司\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国合同法》\',Items:[{法条名称:\'第六十条第一款\',法条内容:\' 第六十条
当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
\'}]},{法规名称:\'《中华人民共和国保险法（2009年）》\',Items:[{法条名称:\'第六十五条第一款\',法条内容:\'
第六十五条 保险人对责任保险的被保险人给第三者造成的损害，可以依照法律的规定或者合同的约定，直接向该第三者赔偿保险金。
责任保险的被保险人给第三者造成损害，被保险人对第三者应负的赔偿责任确定的，根据被保险人的请求，保险人应当直接向该第三者赔偿保险金。被保险人怠于请求的，第三者有权就其应获赔偿部分直接向保险人请求赔偿保险金。
责任保险的被保险人给第三者造成损害，被保险人未向该第三者赔偿的，保险人不得向被保险人赔偿保险金。
责任保险是指以被保险人对第三者依法应负的赔偿责任为保险标的的保险。
\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"原告杨友君与被告中国太平洋财产保险股份有限公司怀化中心支公司财产保险合同纠纷一审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-01-19\\\\\",\\\\\