四川省蓬安县人民法院
民 事 判 决 书
(2017)川1323民初1585号
原告（反诉被告）:四川翎磐誉装饰工程有限公司，住所地：成都市金牛区金府路666号1栋22层2205号，统一社会信用代码：915101063274372395。
法定代表人：柯新锋，该司总经理。
委托诉讼代理人:王伟，四川有度律师事务所律师。（特别授权）
被告（反诉原告）：南充麦伦农业有限公司，住所地��四川省蓬安县新园乡宽敞沟村七组，统一社会信用代码：915113233997607219。
法定代表人：吴祥平，该司董事长。
委托诉讼代理人：周江荣，泰和泰律师事务所律师。
原告（反诉被告）四川翎磐誉装饰工程有限公司（以下简称翎磐誉公司）与被告（反诉原告）南充麦伦农业有限公司（以下简称麦伦公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告翎磐誉公司的委托诉讼代理人王伟、被告麦伦公司的委托诉讼代理人周江荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告工程款8,418,407.45元；2、判令被告支付拖欠工程款自2016年12月13日起产生的逾期��息280,728.41元（计算至起诉之日）；3、判令被告承担本案诉讼费用、保全费用等相关诉讼费用。
事实与理由：2016年5月，原告与被告签订了两份《工程合同书》（编号：南麦伦工程20160506、20160507），后又于2016年7月9日签订了两份《工程补偿协议书》，于2016年11月1日签订《建筑工程合同书》，上述合同约定由原告承建被告的“麦伦基地入口公路修建”、“麦伦基地温控大棚建设”、“麦伦基地建设项目-
新建大棚”三项工程及其部分附属工程。2016年12月1日案涉工程全部竣工验收，并于2016年12月6日签订《工程移交书》，2016年12月8日进行了结算，同时确认了原告所承建工程合格，被告应支付工程款16,776,994.25元（含质保金）。根据合同约定，被告应当在工程竣���验收合格5日内，即2016年12月13日前支付除质保金外的工程款16,273,684.42元。但2016年12月13日前被告仅支付了5,952,777元，后在2017年1月24日再次支付了200,000元。2017年7月21日、7月24日，被告代原告向民工两次支付了工资共计1,702,500元。综上被告共计支付7,855,277元，尚欠8,921,717.25元，因质保金达到支付条件，被告实际应当支付8,418,407.45元。根据法律规定，为了原告的合法权益，特起诉至法院，请求依法判决。
诉讼过程中（2017年8月17日），原告变更诉讼请求为：1、判令被告支付拖欠工程款6,715,907.45元；2、判令被告支付拖欠工程款子2016年12月13日起产生的逾期利息280,728.41元（计算至起诉之日）；3、判令被告承担本案诉讼费、保全费等相关费用。
事实与理由：原告于2017年7月31日提起诉讼，2017年8月16日被��代原告支付了民工劳务费1,702,500元，应予扣减。
诉讼过程中（2017年12月2日），原告再次变更诉讼请求为：1、判令被告支付拖欠的工程款8,804,292.29元；2、判令被告支付违约金1,272,963.26元；3、判令被告支付拖欠工程款自2016年12月10日起产生的逾期利息（按同期银行贷款利率计算），扣除已经归还的违约金和部分利息后，暂计算至2017年12月26日，即为136,557.67元，之后按照本金8,804,292.29元，利率4.35%计算至还清之日止；4、判令被告承担本案诉讼费、保全费共计13,699.14元（含保全担保保险费8,699.14元），律师费70,000元。
事实与理由：1、经原、被告双方结算，截止2016年11月16日，被告未付工程款本金为10,824,257.25元，从结算之日到起诉之日再到开庭之时，被告陆续支付了3,605,000元。此款应先支付违约金���再支付利息，最后归还本金。其中，质保金在2017年12月1日到期，也应退还。经最终计算，至开庭之日，被告尚欠工程款8,804,292.29元；2、根据第一、二份合同中第十二条第三款的约定，“甲方须向乙方支付合同总价10%作为违约金”，第三、四份合同约定同第一、二份合同，第五份合同第十二条第二款约定“双方中任何一方违约，即向对方支付工程款总造价的3‰的违约金”，经计算违约金总计为1,272,963.26元；3、第一至四份合同未对逾期利息进行约定，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》第十七条规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有有约定的，按照约定，没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。第五份合同第十二条第一款约定，甲方不按本合同第六条约定的时间和数额支付工程款，甲方应从约定应付之日起向乙方支付应付款的贷款利息，并承担停工或者工期延误及其损失责任。因此请对欠付工程款按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息至付清之日止。从2016年12月12日起，以五项工程尚欠本金3,472,579元为基数计算利息；从2016年12月12日，以10,446,123.59元为基数计算利息；从2017年7月25日起，以10,100,587.41元为基数计算利息；从2017年8月17日以8,426,158.63元为基数计算利息；从2017年12月2日以8,804,292.29元为基数计算利息；4、根据主合同第十四条争议解决的约定，违约方并应承担守约方因解决争议所发生的诉讼费、律师费、鉴定费、公证费等全部费用。
被告辩称，1、被告已经向原告支付了工程款9,557,777元，未付工程款7,219,227.25元（含质保金）；2、原告未按约定提供工程款发票，合同约定的工程款条件未达到，被告不承担违约责任；3、原告同时主张违约金和利息，无法律依据；4、对于已付的工程款3,605,000元，原、被告双方约定属于工程款，原告将此款抵作利息，无法律依据和事实依据；5、原告主张的保全费和律师费无法律依据。
被告向本院提出反诉请求：1、判令原告（反诉被告）支付违约金3,911,276.39元；2、本诉及反诉费用由原告负担。事实及理由：2016年5月6日，反诉原告与反诉被告签订了《南充麦伦农业有限公司基地入口公路修建工程合同》，约定由反诉被告承建该工程，工期为2016年9月26日前完工。2016年12月6日，反诉原告与反诉被告签订的道路工程的《竣工验收报告》，记载开工时间为2016年5月6日，竣工时间为2016年12月1日。
2016年5月7日，��诉原告与反诉被告签订《南充麦伦农业有限公司基地温控大棚建设工程合同》，约定由反诉被告承建反诉原告发包的该工程，约定工期在2016年9月27日之前完工。2016年12月6日，反诉原告与反诉被告签订的温室大棚工程的《竣工验收报告》，记载开工时间为2016年5月6日，竣工时间为2016年12月1日。
2016年7月9日，反诉原告与反诉被告签订《工程补偿协议书》，约定由反诉被告承建反诉原告发包的新增加附属工程。2016年12月6日，反诉原告与反诉被告签订的附属工程的《竣工验收报告》，记载开工时间为2016年5月6日，竣工时间为2016年12月1日。
2016年11月1日，反诉原告与反诉被告签订《建设工程合同书》，约定由反诉被告承建反诉原告发包的南充麦伦基地新建蔬菜大棚工程。开工日期2016年11月2日，竣工日��2016年11月30日，总工期29天。2016年12月6日，反诉原告与反诉被告签订的新建大棚工程的《竣工验收报告》，记载开工时间为2016年5月6日，竣工时间为2016年12月1日。
诉讼过程中（2018年1月4日），被告增加反诉请求为：1、判令原告支付自迟延提供发票之日起至实际提供支付止期间的违约金。（暂计算至2018年1月4日，违约金金额449,460元，之后产生的违约金仍在请求范围内）。事实及理由：2017年7月20日，反诉原告、反诉被告、刘刚以及六个班组分别签订了六份《代付款协议》，约定反诉原告以欠付反诉被告的工程款代反诉被告向班组支付劳务费共计3,405,000元。反诉被告应在2017年8月25日前将足额发票交给反诉原告，否则反诉原告按发票金额的千分之一支付违约金直至发票补齐为止，但反诉被告至今未交付足额发票。
当事人围绕争议的焦点依法提交的证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对于当事人无争议的证据，本院予以了确认并在卷佐证。根据当事人的陈述和本院经审查确认的证据,本院经审理认定事实如下：
2016年5月6日，原告作为承建方（乙方）承建了被告作为发包方（甲方）发包的“麦伦基地入口公路修建工程”，并签订了《南充麦伦农业有限公司基地入口公路修建工程合同》。合同第一条：工程概况，工程名称为麦伦基地入口公路修建工程合同，工程点为麦伦基地，工程结构为公路沥青路，工程面积全长869米（详见公路设计图）。合同第四条：工程期限，本合同乙方进场时间暂定为2016年5月6日，入场时间以甲方通知为准。整个工程在2016年9月26日完成。合同第六条：本工程总造价3,591,411元，结算以经竣工验收确定的实际施工面积工程量为准。第七条：工程付款，第一次付款为乙方进场的3天后，甲方支付乙方进度款30%，即1,077,423元；第二次付款为乙方工程形象进度到70%，甲方支付乙方进度款60%，即1,077,423元；第三次付款为乙方工程形象进度到90%，甲方支付乙方进度款的80%，即718,282元；第四次付款，工程竣工验收合格后5天内，甲方支付所有工程款的97%，即610,539元；第五次付款为质保期满后付清工程质保金3%，即107,742元。甲方付款前，乙方应提供相应金额合法发票，否则甲方有权顺延支付款项给乙方，且甲方不承担逾期付款违约责任。第十二条：延期及违约责任，1、甲乙双方应诚信的履行本合同约定的内容，任何一方违约，违约方须向守约方支付违约金。按照本合同约定乙方应当支付的违约金、罚款、赔偿金等，甲方均有权从应付乙方工程款项中直接予以扣除，乙方对此不持有异议。2、合同签订后，乙方因自身原因拒绝履行本合同部分或者全部内容，甲方有权解除合同，乙方须向甲方支付合同总价10%作为违约金，同时还应当赔偿甲方由此造成的全部损失。3、合同签订后，甲方因自身原因拒绝履行本合同部分或者全部内容，甲方须向乙方支付合同总价的10%作为违约金，同时还应当赔偿乙方由此造成的全部损失。4、乙方未按照……。5、若乙方实际竣工验收合格日期超出本协议约定期限，如超过约定工期10天以内（含10天），超出期间乙方按合同暂定总价1‰/日向甲方支付违约金；工程竣工时间超过约定工期10天以上30天以内（含30天），超出工期（含前10天）乙方按合同暂定总价2‰/日向甲方支付违约金；工程竣工时间超过���定工期30天以上，甲方有权解除合同并要求依法限期退场，乙方除按3‰/日向甲方支付超出期间（含前30天）的违约金之外，还应另向甲方一次性支付合同总额20%的违约金；且由此引起的甲方损失、责任及导致的甲方对第三方赔偿或引发的诉讼的费用均由乙方承担。因甲方原因引起的工程延误，乙方不承担责任。合同第十四条：争议解决，在履行合同中若发生争议，双方本着友好协商解决；若协商不能解决，双方同意向甲方所在地人民法院起诉；违约方并应承担守约方因解决争议所发生的诉讼费、律师费、鉴定费、公证费等全部费用。
2016年5月7日，原告作为承建方（乙方）承建了被告作为发包方（甲方）发包的“麦伦基地温控大棚建设工程”，并签订了《南充麦伦农业有限公司基地温控��棚建设工程合同》。合同第一条约定：工程概况，名称为麦伦基地温控大棚建设工程，工程地点为麦伦基地，工程结构为轻型钢结构，工程面积4224平方米（详见施工设计图）。第四条：工程期限，本合同乙方进场时间暂定为2016年5月7日，入场时间以甲方通知为准。整个工程在2016年9月27日之前完成。第7项，遇到以下情况，经甲方审阅批准后，工期可作调整。（1）、重大设计变更造成的工期变化，并经甲乙双方书面确认；（2）、甲方书面通知的计划工期改变；（3）、不可抗力。第六条：本工程总造价6,251,182元，结算以经竣工验收确定的实际施工面积工程量为准。第七条：工程付款，第一次付款为乙方进场3天后甲方支付乙方进度款30%，即1,875,354元；第二次付款为乙方工程形象进度到70%，甲方支付乙方进度款60%，即1,875,354元；第三次付款为乙方工程形象进度到90%，甲方支付乙方进度款的80%，即1,250,236元；第四次付款，工程竣工验收合格后5天内，甲方支付所有工程看的97%，即1,062,700元；第五次付款为质保期满后付清工程质保金3%，即187,535元。甲方付款前，乙方应提供相应金额合法发票，否则甲方有权顺延支付款项给甲方，且甲方不承担逾期付款违约责任。第十二条：延期及违约责任，1、甲乙双方应诚信的履行本合同约定的内容，任何一方违约，违约方须向守约方支付违约金。按照本合同约定乙方应当支付的违约金、罚款、赔偿金等，甲方均有权从应付乙方工程款项中直接予以扣除，乙方对此不持有异议。2、合同签订后，乙方因自身原因拒绝履行本合同部分或者全部内容，甲方有权解除合同，乙方须向甲方支付合同总价10%作为违约金，同时还应当赔偿甲方由此造成的全部损失。3、合同签订后，甲��因自身原因拒绝履行本合同部分或者全部内容，甲方须向乙方支付合同总价的10%作为违约金，同时还应当赔偿乙方由此造成的全部损失。4、乙方未按照……。5、若乙方实际竣工验收合格日期超出本协议约定期限，如超过约定工期10天以内（含10天），超出期间乙方按合同暂定总价1‰/日向甲方支付违约金；工程竣工时间超过约定工期10天以上30天以内（含30天），超出工期（含前10天）乙方按合同暂定总价2‰/日向甲方支付违约金；工程竣工时间超过约定工期30天以上，甲方有权解除合同并要求依法限期退场，乙方除按3‰/日向甲方支付超出期间（含前30天）的违约金之外，还应另向甲方一次性支付合同总额20%的违约金；且由此引起的甲方损失、责任及导致的甲方对第三方赔偿或引发的诉讼的费��均由乙方承担。因甲方原因引起的工程延误，乙方不承担责任。合同第十四条：争议解决，在履行合同中若发生争议，双方本着友好协商解决；若协商不能解决，双方同意向甲方所在地人民法院起诉；违约方并应承担守约方因解决争议所发生的诉讼费、律师费、鉴定费、公证费等全部费用。合同第十四条：争议解决，在履行合同中若发生争议，双方本着友好协商解决；若协商不能解决，双方同意向甲方所在地人民法院起诉；违约方并应承担守约方因解决争议所发生的诉讼费、律师费、鉴定费、公证费等全部费用。
2016年7月9日，原告（乙方）与被告（甲方）签订了《工程补偿协议书》，对新增加的附属工程事宜协商一致。当日，原告（乙方）与被告（甲方）还签订了一份《工程补偿协议书》，对新增加维修大棚工程事宜协商一致。
2016年7月11日，原告向被告出具了《工期进度调整函》，载明：“因贵司工程量发生了重大变化，并签订了补充协议。根据新的工程量，我司对工程进度进行了调整优化，工期进度表见附件，请查收。如有异议，请及时告知。”被告原法定的代表人王晓荣签名同意以此工期进度为准。
2016年10月31日，原告向被告出具了《工期进度调整函》，载明：“贵司与我司分别于2016年5月6日、2016年5月7日签订了两份工程合同书，于2016年7月9日签订了两份《工程补充协议》，之前贵司已同意将前述四个工期调整至11月7日。因工程量出现了较大变化，经与贵司讨论沟通，工期需延长至11月30日，请批准。”被告原法定的代表人王晓荣签名同意。
2016年11月1日，原告作为承建方（乙方）承建了被告作为发包方（甲方）发包的“南充麦伦基地新建蔬菜大棚工程”，并签订了《建设工程合同书》。合同第一条：工程概况，工程名称为南充麦伦基地新建蔬菜大棚工程，工程地点为蓬安县新桥村。第二条：工程范围，新建钢架圆拱顶蔬菜大棚。第三条：合同工期，本工程在预付款到位，且钢结构工程具备施工条件，开工日期为2016年11月2日，竣工日期为2016年11月30日，合同工期总天数为29天。第五条：合同价款，工程总造价为4,225,957.04元。第六条：合同价款支付，1、合同签订三日内，甲方应付工程总造价的40%给乙方作为工程预付款。2、钢架安装完成三日内，甲方再付工程总造价的30%给乙方作为钢构件材料款。3、工程施工完毕验收合格，三日内甲方再付工程总造价的30%给乙方作为工程尾款。第十二条：1、甲方不按本合同第六条约定的时间和数额支付工程款，甲方应从约定应付之日起向乙方支付应付款的贷款利息，并承担停工或工期延误及其损失责任；2、双方中任何一方违约，即向对方工程款总造价的3‰的违约金；3、发生合同纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成，由乙方所在地职能部门解决。
2016年11月23日，原告向被告出具了《工期进度调整函》，载明：“贵司与我司分别于2016年5月6日、2016年5月7日签订了两份工程合同书，于2016年7月9日签订了两份《工程补充协议》，之前贵司已同意将前述四个工期调整至11月30日。因贵我两司又于2016年11月1日签订了《工程合同书》，竣工时间同前述四个合同，都为11月30日。因工程量增加，且为了统筹安排，我司申请将所有合同的工期统一延迟3天，即2016年12月3日竣工，请批准。”被告原法定的代表人王晓荣签名同意以此工期进度为准。
2016年12月5日，原、被告双方签订了两份《南充麦伦农业有限公司基地园区道路建设项目工程移交书》，确认：园区道路建设项目已于2016年11月1日正式投入使用，并于2016年12月1日顺利完成竣工验收，工程质量合格，2016年12月2日原告已将承建工程移交被告。移交的内容含：沥青路面、道路划线、路灯、排水管道、人行道、道路两侧护坡、道路两侧水沟、道路两侧绿化带给水管道、以及附属增加工程中的道路两侧绿化带水管、道路入口护坡、道路涵管、道路架空线路穿线管道、道路两侧梯步等；三连栋PC板温室大棚两栋等。移交项目的保修期为2016年12月1日至2017年12月1日止。
同日���原、被告双方分别签订了《南充麦伦农业有限公司基地园区附属工程建设项目工程移交书》、《南充麦伦农业有限公司基地园区新建大棚建设项目工程移交书》。确认：上述两项工程项目已于2016年11月25日投入使用，并于2016年12月1日顺利完成竣工验收，工程质量合格，工程进入保修期，2016年12月2日，原告将已经建设完成工程移交被告。移交的内容含：电缆沟、花坛、新建水沟、维修水沟、停车场地面、大棚外地面、配电房、锅炉房、加压泵房、水池房、维修水池、化粪池、大棚主水管道、拆除部分、主电缆、钢架拱棚主体、大棚膜等。移交项目的保修期为2016年12月1日至2017年12月1日止。
2016年12月8日，原、被告双方签订了《建设工程结算书》（道路工程）。载明：工程总价3,591,411元，增加工程总价587,028.96元，减少工程总价390,832元，工程结算总额3,787,607.96元，已付1,977,423元，未付1,810,184.96元。
2016年12月8日，原、被告双方签订了《建设工程结算书》（三连栋五连栋温室大棚工程）。载明：工程总价6,251,182元，增加工程总价544,170元，减少工程总价1,102,313.70元，工程结算总额5,693,038.29元，已付3,275,354元，未付2,417,684.29元。
2016年12月8日，原、被告双方签订了《建设工程结算书》（维修大棚工程）。载明：工程总价1,652,750.40元，增加工程总价0元，减少工程总价61,811.40元，工程结算总额1,590,939元，已付0元，未付1,590,939元。
2016年12月8日，原、被告双方签订了《建设工程结算书》（新建大棚工程）。载明：工程总价4,225,975.14元，增加工程总价0元，减少工程总价53,426.14元，工程结算总额4,172,549元，已付700,000元，未付3,472,549元。
2016年12月8日，原、被告双方签订了《建设工程结算书》（三连栋五连栋附属工程）。载明：工程总价1,830,776.08元，增加工程总价0元，减少工程总价297,906.08元，工程结算总额1,532,870元，已付0元，未付1,532,870元。
2017年7月20日，原、被告及案外人刘刚、庹家贵、唐亚军、周继林、陈永强、陈新源和陈勇签订了六份《代付款协议》。大致内容：被告代原告于2017年8月15日前分别向庹家贵、唐亚军、周继林、陈永强、陈新源和陈勇向支付民工劳务报酬144,000元、430,000元、946,000元、460,000元、970,000元、455,000元。原告应当于2017年8月25日前将足额发票交与被告，否则原告按发票金额的1‰支付违约金给被告直至发票补齐止。
上述���代付款协议》签订后，被告按照约定代付工程款项3,405,000元，但原告未足额向被告支付相关发票。
同时查明，2016年5月16日至2017年1月24日期间，被告共计向原告支付了工程款9,557,777元，其中2,770,000元开具了发票。原告为进行诉讼支付了代理费（律师费）70,000元，为了保全购买了诉讼财产保全责任险，保费8,699.14元。原告放弃了违约金主张，被告未在规定时间缴纳反诉受理费。
另查明，原告申请了诉前保全，支付了保全费5,000元。诉讼中，原告因对结算书中的印章真伪进行鉴定，鉴定结论：印章真实。后来，被告再次申请对《工期进度调整函》中王晓荣、周平的签字形成时间进行鉴定，但其提交的检材和样本不能满足鉴定所需条件，本院未予准许。
本院认为，��民之间合法的民事活动应当诚实守信。本案中，被告应共计支付原告的工程款16,777,004.25元，现已经支付9,557,777元（含代付民工劳务报酬），实际下欠工程款7,219,227.25元（含质保金）。根据《中华人民共和国合同法》第六十条规定，被告应当按照合同约定履行合同义务，因此原告起诉被告支付欠付工程款的诉请于法有据，本院予以支持，但原告起诉的金额与事实不符，本院不予认定，被告应支付原告的工程款为7,219,227.25元（含质保金）。
至于原告在诉讼中主张的违约金，系自愿放弃，属当事人意思自治，本院予以认可。至于被告未在规定时间内缴纳反诉受理费，按被告撤回反诉处理。
至于利息，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条：“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。”、第十八条：“利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；……。”之规定，本院认定原告主张的利息从案涉项目工程移交的次日，即2016年12月3日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算至工程款付清之日止，质保金利息从到期次日，即2017年12月2日起按照中国人民银行发布的同期同贷利率计算至款项付清之日止。
至于原告主张的代理费（律师费）70,000元及购买诉讼财产保全责任险的保费8,699.14元，系因被告违约产生，且双方在合同中有约定，故本院对原告的本项主张，予以支持。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百六十九条、第二百七十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条规定，判决如下：
一、被告南充麦伦农业有限公司于本判决生效后十日内向原告四川翎磐誉装饰工程有限公司支付工程款7,219,227.25元及利息。利息计算方法：1、工程款6,923,950.25元从2016年12月3日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算至工程款付清之日止；2、质保金295,277元从2017年12月2日起按照中国人民银行发布的同期同贷利率计算至款项付清之日止。
二、被告南充麦伦农业有限公司于本判决生效后十日内向原��四川翎磐誉装饰工程有限公司支付代理费（律师费）70,000元、保费8,699.14元。
三、驳回原告四川翎磐誉装饰工程有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费70,728元、保全申请费5,000元，由被告南充麦伦农业有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省南充市中级人民法院。
审 判 长 魏茏沣
人民陪审员 王 鑫
人民陪审员 诸春平
二〇一八年四月三日
书 记 员 王 潇