贵州省凯里市人民法院
民 事 判 决 书
(2016)黔2601民初3761号
原告：邰某某，男，1979年12月15日出生，苗族，贵州省台江县人，住台江县。
委托诉讼代理人：吴贤芬，台江县法律援助中心法律工作者。代理权限为特别授权。
被告：黄某某，男，1979年12月18日出生，汉族，安徽省安庆市人，原住安庆市怀宁县，现外出住址不详。
原告邰某某诉被告黄某某装饰装修合同纠纷一案，本院2016年11月17日立案受理后，依法适用普通程序于2017年9月1日公开开庭进行了审理。原告邰某某及其委托诉讼代理人吴贤芬到庭参加了诉讼，被告黄某某经本院公告传唤，未到庭参加诉讼。案经合议庭评议，现已审理终结。
原告邰某某请求本院依法判决：1.被告支付原告装修工程款62480元；2.被告支付逾期装修款利息9684.4元（2014年5月1日至2016年12月止，62480元×月利率0.5%×31个月）；3.诉讼费由被告承担。事实及理由：被告黄某某在凯里市环城路经营一家名为呱呱牛魔王的餐饮店，因其餐饮店需要进行装修，遂与我就店面装修事宜于2013年11月29日签订了一份《合同书》，合同对施工内容、装修价款、付款方式及工期等进行了约定。合同签订后，被告向我支付了工程款7万元，双方口头约定于2013年12月8日开工，但因被告租用的房屋消防安全未经检验合格，直至2013年12月15日我才能进行施工。装修期间，因消防安检问题导致我多次停工，加上被告对装修图纸进行多处修改，致使装修工程在2014年4月24日才完工并交付给被告，但被告向我作出承诺称不会以2013年12月8日起算施工天数。2014年5月1日，被告验收装修工程合格后开业经营，但其仅向我支付了装修款183520元，至今尚欠62480元。事后，我虽然多次催讨，被告却均拒绝支付。故为了维护我的合法权益，特诉至法院。
原告邰某某为证明诉请理由成立，向本院提供的证据有：1.原、被告的《居民身份证》复印件各一份，拟证明原、被告的基本身份信息及诉讼主体资格适格。2.原、被告签订的《合同书》复印件一份，拟证明原、被告签订装饰装修合同，被告将装修工程发包给原告，并对装修工程进行约定的事实。3.台江县人民法院（2015）台民初字第15号《民事判决书》复印件一份、黔东南苗族侗族自治州中级人民法院（2015）黔东民终字第562号《民事判决书》复印件一份,拟证明被告曾在台江县人民法院起诉原告要求偿还借款，原告在该案中提起反诉，要求被告支付装修工程款的事实。4.《收条》复印件四份、《收据》复印件一份，《借支条》复印件一份，拟证明被告共计向原告支付了装修工程款183520元的事实。5.《装修图纸》复印件一份，拟证明原、被告约定按照装修效果图装修店面。6.《照片》影印件十二张，拟证明被告已验收合格装修工程并于2014年5月1日开业经营，且截止2015年5月都还在经营，则被告还应该支付保证金给原告。7.原告向台江县人民法院调取的2015台民初字第15号民间借贷纠纷案件中，邰某某提交的《证据材料》及黄某某提出反诉的《证据材料》复印件（加盖台江县人民法院公章），拟证明原、被告签订的合同书系真实的以及被告向原告出具的收条、收据原件已经提交给台江县人民法院的事实。
被告黄某某未就原告邰某某的诉讼请求进行答辩，也未向本院提供任何证据材料。
经审理查明：2013年11月2日，以原告邰某某为乙方、被告黄某某甲方签订一份《合同书》，约定：“甲乙双方经过友好协商，甲方将凯里市环城路呱呱牛魔王店面装修工程承包给乙方装修施工事宜达成一致，签订本合同。一、乙方包干承包该店面的全部装修施工工作，即实行‘包工包料’方式承包施工，具体施工内容详见附件（施工效果图）。二、包干承包费用：贰拾肆万陆仟元整。三、付款方式：1、甲乙双方签订之日，甲方向乙方预付人民币柒万元整。2、乙方完成全部装修工程的50%后，甲方向乙方支付进度款人民币壹拾万元整。3、全部装修施工完成后经甲方验收合格后，甲方支付余款人民币柒万元整。4、剩余陆仟元作为保证金，一年后付清。四、工期：双方确定该店面装修施工工期为40天，乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。七、经甲乙双方商定，开工日期为：2013年11月8日。……”协议签订当日，被告支付了装修款7万元，原告向被告出具了一份《收条》，内容为：“今收到黄某某交来凯里市环城东路呱呱牛魔王店面装修资金柒万元整。收款人：邰某某2013年11月2日。”协议签订后，原告对被告的店面进行装修。2014年5月1日，被告收回店面后开始经营餐馆。事后，双方因装修款支付事宜发生纠纷，原告于2016年11月17日向本院提起本案诉讼。庭审中，因被告未到庭参加诉讼，本院未能主持双方进行调解。
另查明：被告分六次向原告支付了装修款共计183520元。
再查明：本案被告黄某某于2014年12月25日以民间借贷纠纷为由向台江县人民法院提起对本案原告邰某某的诉讼，邰某某在该案中提出反诉要求黄某某支付装修款。台江县人民法院经审理判决邰某某偿还黄某某借款4万元，邰某某不服该判决上诉至黔东南州中级人民法院，黔东南州中级人民法院经审理判决维持一审判决。
上述事实，本院根据采信的原告陈述及其所举证据材料予以认定。
本院认为，合同是当事人之间设立、变更、终止民事关系的协议。原、被告签订的《合同书》是在平等自愿、协商一致的基础上订立的，既是双方当事人的真实意思表示，也不具有合同无效的法定情形，对其真实性、合法性及有效性，本院予以确认。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担相应的违约责任。本案中，原、被告就店面装饰装修事宜签订《合同书》后，由原告对被告的店面进行装修，而被告在原告装修完工后也于2014年5月1日收回店面进行经营，视为被告对原告施工的装修工程已经验收，则被告应按照合同的约定支付对应的装修价款。但时至今日，被告仍尚欠原告装修款62480元，故本院对原告诉请的装修款62480元予以支持。
关于原告诉请被告以月利率0.5%（即年利率6%）为标准支付2014年5月1日至2016年12月（共计31个月，即不包含2016年12月）期间逾期利息的问题。虽然原、被告未对逾期支付装修款的违约责任进行约定，但被告逾期支付装修款必然给原告造成损失，故对于本案装修款逾期利息，本院认为应以中国人民银行同期同类贷款利率为基本标准，但最高不得超过原告诉请的年利率6%，再予以分段计算较为合理，现本院将逾期利息纠正如下：2014年5月1日至2015年3月1日期间（305天），6%÷365天×305天×56480元=2831.74元；2015年3月2日至2015年5月1日期间（61天），5.75%÷365天×61天×56480元=542.75元；2015年5月2日至2015年5月11日期间（10天），5.75%÷365天×10天×62480元=98.43元；2015年5月12日至2015年6月28日期间（48天），5.5%÷365天×48天×62480元=451.91元；2015年6月29日至2015年8月26日期间（59天），5.25%÷365天×59天×62480元=530.22元；2015年8月27日至2015年10月24日期间（59天），5%÷365天×59天×62480元=504.98元；2015年10月25日至2016年11月30日期间（403天），4.75%÷365天×403天×62480元=3276.78元。以上逾期付款利息共计8236.81元，原告诉请的金额为9684.4元，本院予以支持8236.81元。
被告黄某某经本院公告传唤，未到庭参加诉讼，既可视为放弃自己的抗辩权利，也可视为对原告诉请及提交的证据的默认，本院依法予以缺席审理，但其合法权利应予保护。据此，依照《中华人民共和国民法通则》第四条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条，第一百一十三条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条的规定，判决如下：
一、被告黄某某在本判决生效之日起十日内支付原告邰某某装修款62480元及逾期付款利息8236.81元。
二、驳回原告邰某某的其余诉讼请求。
若义务人未按照本判决确定的期限履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1600元、公告费350元，共计1950元，由被告黄某某负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本。同时，在上诉期限内直接向上诉法院预交上诉费，上诉于贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院。逾期，本判决发生法律效力。
本判决生效后，如负有履行义务的一方当事人不履行义务，享有权利的一方当事人可在判决确定履行义务期限届满之日起两年内向本院申请强制执行。
审 判 长 王金贵
审 判 员 杨顺钰
人民陪审员 顾劲松
二〇一七年九月八日
书 记 员 顾芳园