浙江省象山县人民法院
民 事 判 决 书
（2018）浙0225民初1403号
原告：国基建设集团有限公司（统一社会信用代码911400007159997781），住所地山西省太原市旱西关街26号旱西关街38#商住楼401房。
法定代表人：郭长林，该公司总经理。
委托诉讼代理人：庄允伟，浙ＸＸ宁律师事务所律师。
被告：上海骞亿投资管理有限公司（统一社会信用代码91310109059369005U），住所地上海市虹口区四平路228号九层903、904室。
法定代表人：陈敏峰，该公司执行董事。
原告国基建设集团有限公司（以下简称国基公司）与被告上海骞亿投资管理有限公司（以下简称骞亿公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年2月5日立案后，因被告骞亿公司下落不明，本院依法向其公告送达相关法律文书。2018年7月25日，本院依法适用普通程序公开开庭审理了本案，原告国基公司的委托诉讼代理人庄允伟到庭参加诉讼，被告骞亿公司经本院公告传唤未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。
原告国基公司向本院提出诉讼请求：1.解除原、被告分别于2016年11月8日、2016年12月签订的《建设工程施工合同》；2.判令被告立即支付浙江象山云雾山庄工程款355万元、项目部工资款298970元、三通一平费用30万元，归还工程保证金70万元，赔偿损失100万元；3.判令被告支付海运大厦工程结算款428479.66元、工程保证金145元；4.判令被告支付自原告起诉之日起至实际履行之日止以上述款项为基数按年利率6%计算的逾期利息损失。诉讼过程中，原告国基公司申请撤回海运大厦工程结算款428479.66元的诉讼请求。事实和理由：2016年11月8日，被告与原告签订《建设工程施工合同》一份，将其开发建设的浙江象山海运大厦工程发包给国基公司施工。合同签订后原告按照合同约定向被告交了工程保证金170万元，但该工程因被告原因一直未开工。2017年4月8日，被告代原告退还案外人李裕祥、张蕾、张云峰、王星虎四人保证金25万元。此外，2016年12月，被告又与原告签订《建设工程施工合同》一份，将其开发建设的浙江象山云雾山庄工程发包给国基公司施工。合同签订后，原告向被告支付了工程保证金70万元，并进场施工。后因被告原因，该工程无法继续施工，双方于2017年4月17日签订《工程量确认书》一份，载明：浙江象山云雾山庄扩建工程经甲乙双方确认总工程量为355万元、三通一平费用为30万元、项目部工资为298970元，因甲方（骞亿公司）无能力履行合同退场损失费100万元，工程保证金70万元。但被告至今未支付上述费用。因此，原告起诉来院，望判如所请。
被告骞亿公司未作答辩。
原告国基公司为证明其诉称的事实成立，向本院提交《建设工程施工合同》二份、《客户借记回单》四份、《收条》《工程量确认书》各一份。
被告骞亿公司未到庭参加诉讼，未发表质证意见。上述证据经本院核对，与原件一致，且原告向本院保证上述证据及庭审陈述的真实性，故本院对上述证据予以确认。据此，本院认定事实如下：
2016年11月8日，骞亿公司与国基公司签订《建设工程施工合同》一份，将其开发建设的浙江象山海运大厦工程发包给国基公司施工，合同约定：计划开工日期为2016年11月18日，计划竣工日期为2019年6月18日；签约合同价暂定为3亿元。合同签订后，国基公司分别于2016年11月28日、12月2日、12月14日、12月22日向骞亿公司支付保证金20万元、50万元、50万元、15万元，但该工程一直未开工。2017年4月8日，骞亿公司代国基公司退还案外人李裕祥、张蕾、张云峰、王星虎四人保证金25万元。
另查明，2016年12月，骞亿公司又与国基公司签订《建设工程施工合同》一份，将其开发建设的浙江象山云雾山庄工程发包给国基公司施工，合同约定：计划开工日期为2016年12月28日，计划竣工日期为2019年12月18日；签约合同价暂定为8亿元。该合同落款部分“承包人”处盖有国基公司公章，并签有“裴海忠”名字。合同签订后，国基公司进场施工。后因骞亿公司原因，该工程无法继续施工，双方于2017年4月17日签订《工程量确认书》一份，载明：浙江象山云雾山庄扩建工程经甲乙双方确认总工程量为355万元、三通一平费用为30万元、项目部工资为298970元，因甲方（骞亿公司）无能力履行合同退场损失费100万元，工程保证金70万元。但骞亿公司至今未支付上述费用。
诉讼过程中，国基公司承认上涉二份《建设工程施工合同》系“裴海忠”挂靠国基公司与骞亿公司签订，国基公司只向“裴海忠”收取管理费。
本院认为，原告要求撤回部分诉讼请求的申请，符合法律规定，本院予以准许。
原告在审理中承认案涉工程由案外人“裴海忠”挂靠原告公司承包施工，故根据《中华人民共和国建筑法》第二十六条“承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程”、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二项“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的”的规定，二份《建设工程施工合同》均系无效合同。解除合同以合同有效为前提，故原告要求解除上涉合同的请求，本院难以支持。
合同无效后，因该合同取得的财产应当予以返还；不能返还或没有必要返还的，应当折价补偿。本案中，原告因浙江象山海运大厦工程向被告交纳保证金135万元，但该工程至今未开工，故被告应将保证金返还原告，鉴于被告已代原告退还案外人保证金25万元，应在本案中予以扣除，被告还因返还原告保证金110万元。关于浙江象山云雾山庄工程，因被告原因已经停工，已完成工程量、停工损失等已经双方确认，故原告对工程的相关主张，于法有据，本院予以支持。案涉工程不能开工或停工后，被告应及时支付原告上述款项，但被告至今仍未支付，故原告要求支付利息的请求，可予支持，但利息标准应按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计算。
综上所述，原告的诉讼请求部分成立。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第五十八条，《中华人民共和国建筑法》第二十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二项、第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、被告上海骞亿投资管理有限公司于本判决生效后十五日内支付原告国基建设集团有限公司浙江象山云雾山庄工程款355万元、项目部工资款298970元、三通一平费用30万元，返还工程保证金70万元，赔偿损失100万元，合计5848970元；
二、被告上海骞亿投资管理有限公司于本判决生效后十五日内返还原告国基建设集团有限公司浙江象山海运大厦工程保证金110万元；
三、被告上海骞亿投资管理有限公司于本判决生效后十五日内赔偿原告国基建设集团有限公司利息损失，自2018年2月5日起至实际付清之日止以6948970元为基数按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计算（以年利率6%为限）；
四、驳回原告国基建设集团有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条及相关司法解释之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费62893元，由原告国基建设集团有限公司承担2450元、被告上海骞亿投资管理有限公司承担60443元；公告费390元，由被告上海骞亿投资管理有限公司承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省宁波市中级人民法院。
审 判 长 张海科
人民陪审员 顾德谋
人民陪审员 屠云祥
二〇一八年七月二十七日
代书 记员 罗 芝