陕西省咸阳市杨陵区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）杨民初字第00569号
原告陕西某某项目管理有限公司。
组织机构代码：73790000-1。
住所地：西安市高新区某某路。
法定代表人张某某，该公司执行董事。
原告陕西某某项目管理有限公司第四分公司。
组织机构代码：57350000-9。
地址：杨陵区某某路。
负责人雷某某，该公司经理。
二原告共同委托代理人陈某某，陕西金镝律师事务所律师。
被告西安某某医药科技有限责任公司。
住所地：西安市碑林区某某路。
法定代表人龚某某，该公司执行董事。
原告陕西某某项目管理有限公司、陕西某某项目管理有限公司第四分公司与被告西安某某医药科技有限责任公司建设工程监理合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告陕西某某项目管理有限公司、陕西某某项目管理有限公司第四分公司的共同委托代理人陈某某到庭参加了诉讼，被告西安某某医药科技有限责任公司经本院依法传唤未到庭应诉。本案现已缺席审理终结。
原告陕西某某项目管理有限公司、陕西某某项目管理有限公司第四分公司诉称，2011年9月5日，原、被告双方签订建设工程委托监理合同。该合同约定：（1）被告委托监理工程为杨凌关天医院项目一期工程门诊楼和住院部，工程地点在杨凌示范区水运西路与城南路交叉东北角；（2）工程规模约6万平方米建筑面积，合同期自2011年10月15日至2013年2月15日，工期17个月；（3）监理总报酬包死价为110万元，进场之后七日内支付11万元，之后每4个月支付24万元，剩余3万元在工程验收合格后付清。若工程不能在签订的工期完工验收，超出17个月被告每月支付监理费5万元直至骏工验收。上述合同签订后，原告于2011年11月5日进场履行监理工作，向被告及相关单位提交了监理实施方案等，并按方案实施至工程停工。期间被告已支付66万元监理费，其余监理费和工期超过17个月后的月结费合计131万元一直拖延未付。虽经原告多次催要，但被告不能支付，已损害了原告的合法权益。故原告起诉至法院，请求判令：1、被告偿付工程监理费131万元；2、本案诉讼费由被告承担。
被告西安某某医药科技有限责任公司提交书面答辩状辩称，原告提供的合同不是原合同，请法院核实。合同总额110万元被告认可，支付原告66万元款项认可；原告诉请的欠款131万元，被告不予认可。被告只欠原告44万元未付，因原告没有向被告交付全套监理方资料。
庭审中原告方提供如下证据：1、委托监理合同及相应总监委托书，证明原、被告双方已经建立委托监理法律关系，原告按照监理合同要求为监理工程项目指派了监理人员，组成了监理机构；
2、监理规划及实施细则、旁站监理方案、安全监理方案，证明原告依据监理合同书制定了规划、细则和安全方案，并按方案等履行合同；3、监理工作月报，证明原告依照监理合同履行了监理工作；4、工作联系单、监理工程通知单、安全隐患通知单，证明原告依照监理合同所做的具体工作，履行了合同约定的全部义务；5、暂停监理服务来往书函，证明原告多次催促被告支付监理费及被告已经违约的事实；6、被告支付监理费清单及凭证，证明被告未按合同约定支付监理费；7、原告营业执照、组织机构代码证、企业法定代表人证书、法定代表人身份证复印件，证明原告签订监理合同的主体资格适格。
经质证，被告对证据1、2无异议；证据3，监理工作月报从来没有见过；证据4无异议；证据5真实性无异议；证据6、7无异议。
原告提供的证据1、2、3、4，5、6、7，真实合法，与本案有关联性，且能相互印证，故本院予以认定。
根据原告举证、被告质证，本院认证情况，结合庭审笔录，本院确认如下案件事实：
2011年9月5日，二原告与被告签订了建设工程委托监理合同。该合同约定被告委托监理工程为杨凌关天医院项目一期工程门诊楼和住院部，工程地点在杨凌示范区水运西路与城南路交叉东北角；工程规模约6万平方米建筑面积，合同自2011年10月15日开始实施，至2013年2月15日完成。合同第三部分第三十九条约定：“监理总报酬按照委托监理工程，不论总建筑面积和总造价的增减，最终一次性包死总价为110万元，监理人员进场之后七日内支付总报酬的10%即11万元，自监理人员进场之日起，之后监理费按每4个月支付一次，每次支付24万元，共计96万元，工程验收合格完全履行监理职责并交完资料建设管理行政机关后一个月内一次性付清余款3万元。若本工程不能在签订的工期完工验收（因监理原因除外），则按超出17个月，委托人每月支付监理人5万元，不足整月按天计费（5万元除以30天）直至骏工验收。”另外，合同附加协议条款第三条中约定：“监理期限：监理人服务的期限自本合同生效后监理人进场之日起（以委托方书面通知为准）至本合同有效期内委托方同意监理人退场之日（以委托方书面通知为准）截止，定为17个月（以510天为准）。”原告监理人员于2011年9月进场，向被告及相关单位提交了监理实施方案等，提供了相关监理服务。合同履行过程中，因拖欠监理费，2013年11月6日原告提出退场，但被告不同意原告退场要求，此后原告继续提供监理工作。2014年12月15日被告西安某某医药科技有限责任公司法定代表人龚某某被公安机关羁押，该涉案工程全面停工，原告监理人员撤场。至原告退场之日止，原告共提供监理服务38个月。
另查明，被告已支付原告66万元监理费。此外，被告公司支付了原告监理人员3个月的工资15万元。
本院认为，原、被告经协商自愿签订建设工程委托监理合同，该合同合法有效，对双方当事人均有约束力。原、被告双方均应按合同约定全面履行各自的义务。原告已按约定向被告提供了监理服务，被告应当支付原告监理费用。该工程因被告方原因全面停工，原告因之退场，被告应当按合同约定向原告支付延期监理费。扣除被告已支付原告的66万元监理费，合同期内尚下欠原告监理费44万元；因工程未按期竣工，按合同约定被告应每月支付延期监理费5万元，原告提供监理工作直至2014年12月15日该工程全面停工，故被告应当按合同约定另外支付延期21个月的监理费105万元。扣除被告已支付的监理人员工资15万元，另外，因工程仍未竣工，竣工后应给付的3万元不符合合同约定的付款条件，亦应予以扣除，故被告应当支付原告监理费131万元。原告的诉讼请求，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
被告西安某某医药科技有限责任公司于本判决生效后十五日内支付原告陕西某某项目管理有限公司、陕西某某项目管理有限公司第四分公司工程监理费131万元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费16590元（原告已预交），由被告西安某某医药科技有限责任公司承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省咸阳市中级人民法院。
审 判 长 赵雅玲
审 判 员 张艳萍
人民陪审员 薛富莉
二〇一五年十二月三日
书 记 员 王 琼
附：相关法律条文
《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
执行申请提示：《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条：申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。