河南省郑州市管城回族区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）豫0104民初2226号
原告:河南亿鑫钢铁有限责任公司。住所地：郑州市管城区港湾路*号院金色港湾**号楼*单元**层**户。
法定代表人：穆秀云，总经理。
委托诉讼代理人：李德胜，男，系该公司职工。
委托诉讼代理人：何效苇，河南银辉律师事务所律师。
被告:中龙腾辉建设有限公司（原珠海横琴新区中龙建设工程有限公司）。住所地：珠海市横琴新区海河街**号*单元***室。
法定代表人：彭命章，经理。
被告：珠海横琴新区中龙建设工程有限公司湖南分公司。住所地：长沙市开福区湘雅路362号望江公寓（原北站路***号***栋）*单元***房。
负责人：王镇铭，经理。
被告：山西鑫恒晟房地产开发有限公司。住所地：运城市盐湖区红旗东街*号*层。
法定代表人：李刚，执行董事。
委托诉讼代理人：马郡，山西法实威律师事务所律师。
被告:张桂山，男，1963年2月27日出生，汉族，无业，现住郑州市。
原告河南亿鑫钢铁有限责任公司（以下简称亿鑫钢铁公司）与被告中龙腾辉建设有限公司（以下简称中龙公司）、珠海横琴新区中龙建设工程有限公司湖南分公司（以下简称湖南分公司）、山西鑫恒晟房地产开发有限公司（以下简称鑫恒晟公司）、张桂山买卖合同纠纷一案，本院于2016年4月12日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告亿鑫钢铁公司的委托诉讼代理人李德胜、何效苇，被告鑫恒晟公司的委托诉讼代理人马郡，被告张桂山到庭参加诉讼，被告中龙公司经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼，被告湖南分公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
亿鑫钢铁公司向本院提出诉讼请求：1.被告偿还原告还款1492900.45元及合同违约金1301642.66元；2.诉讼费用由被告负担。事实和理由：2015年9月7日，原告与被告湖南分公司签订物资采购合同一份，原告按约定履行了合同义务，从2015年9月8日至2015年10月30日累计供货448.17吨，被告收货后未支付货款。2016年4月9日，经过对账，尚欠原告货款共计1492900.45元；合同约定：如未按合同约定付款，应向供货方按已收货物总金额的日千分之五支付违约金。由于被告未及时付款，引起本诉。
中龙公司及湖南分公司未作答辩。
鑫恒晟公司辩称：1.鑫恒晟公司不是本案适格主体，原告申请追加鑫恒晟公司为被告于法无据；2.原告要求鑫恒晟公司承担连带支付钢材款及违约金无法律依据。
张桂山辩称：拖欠原告的货款本金大概是110万元左右，1492900.45元是将利息计算在内的数额，当时算账时就说全部算起来共计1492900.45元，其余的利息及违约金不再计算。其是挂靠在湖南分公司名下承建的这个工程，对外都是其本人代表湖南分公司签订合同，湖南分公司的公章也由其保管，该钢材款应由其支付。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：
2015年9月7日，原告（乙方）与被告湖南分公司（甲方）签订《物资采购合同》一份，主要约定，乙方向甲方承建的润鑫佳苑住宅供应大约20000吨钢材，甲方是珠海横琴新区中龙建设工程有限公司在山西运城的派出机构，是珠海横琴新区中龙建设工程有限公司的工地的钢材使用方，结算支付货款由珠海横琴新区中龙建设工程有限公司支付。付款方式：1、甲乙双方每次发货经核对无误后，乙方提供正规税务发票后5日内办理完结算手续，转交珠海横琴新区中龙建设工程有限公司财务支付；2、甲方的供货计划和乙方收到计划后确认发货日期，价格按运城（我的钢材网）上公布的价格为基准钢材价，另加运杂费40元／吨，另加财务管理费（财务费用的约定为自供货之日起每吨每天按5元附加费用）；如乙方供满500吨和供货时间满30天后甲方未按时支付货款视为甲方违约；3、每期结算计量按每500吨或按30日为一个结算计量，以哪个先到的计量周期做为计量结算依据；4、甲方上级公司（珠海横琴新区中龙建设工程有限公司）以银行转账的形式支付计量货款的100%。甲方未按约定支付货款，视为违约，甲方按已收货物总金额的日千分之五支付违约金。该合同的甲方加盖有“珠海横琴新区中龙建设工程有限公司湖南分公司合同专用章”，委托代表人处加盖有“张桂山”印章及其本人签名。
合同签订后，原告开始供应钢材，自2015年9月8日至10月30日，分12批向被告湖南分公司位于山西运城的润鑫佳苑工地供应钢材，分别为：1、2015年9月8日，盘螺（规格10），41.208吨，单价2260元／吨；2、2015年9月8日，盘螺（规格8），41.096吨，单价2260元／吨；3、2015年9月8日，螺纹钢（规格16），41.944吨，单价2200元／吨；4、2015年9月9日，螺纹钢（规格12×9），48.583吨，单价2350元／吨；5、2015年9月9日，螺纹钢（规格14×9），40.944吨，单价2310元／吨；6、2015年9月9日，螺纹钢（规格18×9），21.042吨，单价2260元／吨；7、2015年9月9日，螺纹钢（规格20×9），5.954吨，单价2200元／吨；8、2015年9月9日，螺纹钢（规格22×9），6.002吨，单价2200元／吨；9、2015年9月14日，盘螺（规格8），79.678吨，单价2240元／吨；10、2015年9月14日，螺纹钢（规格12×9），41.398吨，单价2330元／吨；11、2015年10月29日，盘螺（规格8），39.409吨，单价2270元／吨；12、2015年10月30日，螺纹钢（规格12×9），40.912吨，单价2300元／吨。
2016年4月9日，原告与被告湖南分公司经过对账，出具《物资材料对账单》一份，该对账单载明：自2015年9月8日至10月30日，原告分12批向被告湖南分公司工地供应总重为448.170吨的钢材，至2016年4月9日，总价为1492900.45元。1492900.45元的计算方法为：按送货时（我的钢材网）上公布的价格为基准钢材价，加上运杂费40元／吨，再加上计算到2016年4月9日的财务管理费（每吨每天5元乘以拖欠的天数）。
另查明，本案所用钢材是被告湖南分公司承建被告鑫恒晟公司开发的润鑫佳苑1号楼工程所用，该工程属政府主导的棚户区改造项目，设计层高为23层，大约28600平方米，该楼施工至11层左右时，由于业主资金不到位，导致工程自2015年11月11日停工至今，期间被告鑫恒晟公司向湖南分公司支付水电费和工程款共计213000元。
被告张桂山在庭审中陈述，湖南分公司系原珠海横琴新区中龙建设工程有限公司分公司，后珠海横琴新区中龙建设工程有限公司于2015年12月10日更名为中龙腾辉建设有限公司，湖南分公司未变更名称。被告张桂山承认其是挂靠在湖南分公司名下承建的该工程，对外也是其代表湖南分公司签订合同，湖南分公司的公章也是由其进行保管，涉案货款应由其本人偿还。
庭审中，原告明确其要求的货款及违约金都计算至2016年4月9日，之后的违约金暂不主张。
本院认为，原告与被告湖南分公司签订的《物资采购合同》系当事人真实意思表示，合法有效，双方均应按照合同约定全面履行自己的义务。在合同履行过程中因被告湖南分公司与被告鑫恒晟公司的工程项目停工，导致原告与被告湖南分公司剩余部分合同无法继续履行，被告湖南分公司应将已经交付的货物价款付清。由于被告张桂山承认其是挂靠在湖南分公司名下承建的该项目，其为钢材的实际使用人，故钢材款应由被告张桂山向原告进行支付；被告湖南分公司作为《物资采购合同》的采购方，应对被告张桂山的该笔债务承担连带付款责任，由于被告湖南分公司不具有法人资格，其民事责任由被告中龙公司承担。根据《物资采购合同》的规定，供满500吨和供货时间满30天后未按时支付货款视为违约，每期结算计量按每500吨或按30日为一个结算计量，以哪个先到的计量周期做为计量结算依据，由于工程停工导致停止送货，故本案中应按供货时间满30日为结算点，即自供货之日起30日内每吨每天加收5元的财务管理费，30日之后按违约责任支付违约金，由于合同中约定的违约金为按已收货物总金额的日千分之五支付，远高于法定标准，本院认为违约金标准参照借贷关系中不超过年利率24%为宜。经计算，（一）、2015年9月8日至10月7日，第1、2、3笔钢材款加上运杂费、财务管理费分别为：（2260+40+5×30）×41.208＝100959.6元，（2260+40+5×30）×41.096＝100685.2元，（2200+40+5×30）×41.944＝100246.16元，共计301890.96元；（二）、2015年9月9日至10月8日，第4、5、6、7、8笔钢材款加上运杂费、财务管理费分别为：（2350+40+5×30）×48.583＝123400.82元，（2310+40+5×30）×40.944＝102360，（2200+40+5×30）×21.042＝50290.38元，（2200+40+5×30）×5.954＝14230.06元，（2200+40+5×30）×6.002＝14344.78元，共计304626.04元；（三）、2015年9月14日至10月13日，第9、10笔钢材款加上运杂费、财务管理费分别为：（2240+40+5×30）×79.678＝193617.54元，（2330+40+5×30）×41.398＝104322.96元，共计297940.5元；（四）、2015年10月29日至11月27日，第11笔钢材款加上运杂费、财务管理费为：（2270+40+5×30）×39.409＝96946.14元；（五）、2015年10月30日至11月28日，第12笔钢材款加上运杂费、财务管理费为：（2300+40+5×30）×40.912＝101870.88元，以上共计1103274.52元。原告要求被告鑫恒晟公司对拖欠的钢材款承担连带还款责任，根据合同相对性原则，被告鑫恒晟公司不是钢材买卖的合同方，对钢材款不应承担还款责任，故原告的该部分诉讼请求，理由不足，本院不予支持；被告鑫恒晟公司辩称其不是本案适格主体，原告要求其承担连带支付钢材款及违约金的诉讼请求无法律依据的答辩意见，理由正当，本院予以采信。张桂山辩称欠原告的货款本金大概是110万元左右，1492900.45元是将利息计算在内的数额，其是挂靠在湖南分公司名下承建的该工程，钢材款应由其支付的意见与本院查明事实基本一致，本院对其部分答辩意见予以采信。综上，依照《中华人民共和国合同法》第五条、第八条、第六十一条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国公司法》第十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条规定，判决如下：
一、被告张桂山于本判决生效之日起十日内向原告河南亿鑫钢铁有限责任公司支付拖欠的货款1103274.52元及违约金（违约金分别以301890.96元为基数，从2015年10月8日起；以304626.04元为基数，从2015年10月9日起；以297940.5元为基数，从2015年10月14日起；以96946.14元为基数，从2015年11月28日起；以101870.88元为基数，从2015年11月29日起，均计算至2016年4月9日止，按照年利率24%的标准计算）；
二、被告中龙腾辉建设有限公司对被告张桂山的上述债务承担连带清偿责任；
三、驳回原告河南亿鑫钢铁有限责任公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费29156元及保全费5000元，由被告张桂山、中龙腾辉建设有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省郑州市中级人民法院。
审 判 长 陈春阳
人民陪审员 杨慧娣
人民陪审员 任明中
二〇一七年二月八日
书 记 员 姚 盼