山东省荣成市人民法院
民 事 判 决 书
（2016）鲁1082民初3956号
原告:谭永杰，男，1975年3月22日出生，汉族，住荣成市。
委托诉讼代理人:周景尧，男，1975年3月15日出生，汉族，住荣成市。
被告:荣成市桃园街道办事处下谭家社区居民委员会，组织机构代码：B4775845-X。
法定代表人:姜玉秀，该居委会主任。
委托诉讼代理人:孙晓涛，山东英良泰业律师事务所律师。
原告谭永杰与被告荣成市桃园街道办事处下谭家社区居民委员会（原名荣成市桃园街道办事处下谭家村村民委员会、以下简称下谭家居委会）建设工程合同纠纷一案，本院于2016年8月1日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人周景尧、被告下谭家居委会的法定代表人姜玉秀及委托诉讼代理人孙晓涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
谭永杰向本院提出诉讼请求：1、要求被告支付拖欠市场菜案及附属土建工程款118891.44元，违约金5066.74元，小计为123958.18元；要求被告支付拖欠凤翔路南门市房前的场地硬化工程款85548.07元、违约金37664.42元，小计为123212.49元；以上合计为247170.67元，并自合同签订应结算工程款之日起，按中国人民银行贷款利息给原告；2、要求被告承担本案诉讼费用。事实与理由：2014年5月2日原告与被告签订了一份土建施工合同，约定被告的市场土建由原告施工，预付50000元施工款，竣工后一年内尾款付清，原告有优先获款权利等。被告仅支付了包工头50000元预付款后，就没有再按合同约定支付款项。2014年7月26日，原告与被告签订了一份硬化路面合同书，约定凤翔路南门市房前的场地由原告进行混凝土硬化相关施工，工期15天，大奖大罚，工期每延迟一天扣除工程款的10%，反方违约需向对方面交纳总工程款30%的违约金。工程完工，待街道拨款首付商混凝土款；原告需提交第三方审计后的结算书，一年内付清；原告有优先获款权利等。工程按期竣工后，被告仅支付40000元就开始推诿应付工程款。期初被告以账目在审核为借口拖欠。后被告以换届后不管上届债务为借口拒绝履行，为维护原告的合法权益，特提起诉讼，请求依法处理。诉讼中，谭永杰放弃要求被告支付市场菜案及附属土建工程款118891.44元，违约金5066.74元，合计为123958.18元的诉讼请求。
下谭家居委会辩称，我方不知道有这份合同，合同是另有他人承包，村里已经支付50000元，合同应该与街道签订，地皮不属被告，不应与被告签订合同，当时石岛管理区答应给村里作菜市场用，是街道与区里运作此事，因创卫生城，市场区里就不让经营，为此老书记找到区里称余下的款就由区里和街道付，村里不应当支付工程款。
经本院审理认定事实如下：2014年7月26日原、被告口头协商，将被告村南凤翔路南门市房前的场地1700余平方米承包给原告进行混凝土硬化相关施工，2014年8月10日工程完工。2015年8月8日原、被告双方补签了硬化路面合同，合同约定（甲方）下谭家村委（乙方）谭永杰，经甲乙双方友好协商达成协议，甲方把凤翔路面门市房前的场地1700平方米，由乙方承包混凝土硬化相关施工。本工程为工委大环境整治治理的范畴，由街道负责安排施工，并由街道建设分管负责人监督施工，为了确保工程的质量和进度，大奖大罚，以下条款供甲、乙双方遵照执行。一、工期：2014年7月26日至8月10日完工。每延期一天扣除工程款的10%。二、工程质量：施工前必须先由机械结合人工作业将场地下土方压实，均铺5CM厚的粒径2-3CM的石子找平垫层，机械夯实。使用C25商品混凝土，厚度15CM。施工完次日及时切割收缩缝并专人洒水养护。三、付款方式：工程完工，待街道拨款首付商品混凝土款项，而后支付其他款项。商品混凝土为290元/立方米，机械费按照200元/小时，其他零工按照120元/个，石子68元/立方米，用03定额结算。乙方须提交第三方审计后结算书，一年内付清，乙方有优先获取工程款权利。四、双方责任：甲、乙双方签字后即生效，如单方违约须向对方缴纳总工程款30%违约金。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，未尽事宜甲、乙双方协商解决。甲方由原法定代表人谭某签名并加盖公章，乙方由谭永杰签名。2014年7月26日。
工程完工后，原告出具了凤翔路南门市楼前硬化示意图，示意图下方载明工程施工：挖掘机均下坚土20CM高，汽车外运5公里，铲车铲土、粗平、人工进行细部平整处理、夯实场地；场地填颗粒2-3CM小石子一遍，机械均匀振捣后压实后为5CM厚；面层为厚度为15CM的C25商品混凝土硬化道面，随打随抹光面。成品后次日进行切机割缝隙，此外另洒水（5个零工）养护一周。人工破拆原商户井位置5*5米C20砼13CM厚。图示面积合计：4.5*35+35*16.5+56*17.25=1701.00平方米。已按期完工，并加盖了下谭家村村民委员会的公章。2014年12月20日，由被告原法定代表人谭某签名，2014年12月22日由桃园街道办事处分管城建副主任戴维新签名。原告出具了工程预结算书，工程名称凤翔路南门市小区道面硬化工程，工程造价135808.78元，由被告下谭家村村民委员会盖章，原法定代表人谭某签名，并载明送威海永平土地房地产估价有限公司审核。2015年6月5日威海永平土地房地产估价有限公司出具了威海永平审字（2015）第76号工程造价审核报告书，建设单位：荣成市桃园街道下谭家村委会，工程名称：凤翔路南门市小区道路硬化工程，原报造价135808.78元，审定造价125448.07元，审减造价10360.71元。工程造价审核报告书由被告原法定代表人谭某签名并加盖被告单位公章，由原告谭永杰签名。2015年8月10日，荣成市地方税务局为原告代开建筑统一发票一张，载明：付款方荣成市桃园街道办事处下谭家村村民委员会，收款方：谭永杰。结算项目：凤翔路南门市小区道路硬化工程、金额125448.07元，并且被告原法定代表人谭某在发票联上签名。2014年9月22日被告支付原告工程款40000元，尚欠原告工程款85448.07元，至今未付。
原告申请证人谭某出庭证实，原告委托诉讼代理人周景尧系其外甥，自己1983年4月3日至2015年8月23日任原告村委会主任。证实道路硬化工程施工时未签订合同，工程完工后，原告听说我要不干了，要求我补签合同，并加盖了公章，但工程施工时由街道分管城建副主任戴维江负责监工，自己同戴维江负责验收合格签字。工程造价以威海永平土地房地产估价有限公司审核为准。欠原告的工程款是真实的，当时工期紧，任务重，大奖大罚，验收合格应当付款。原告对证人的证言无异议，被告认为合同约定结算之后一年内付清工程款，根据证人的陈述未达到付款条件，
被告申请证人原某出庭证实，自己承揽了被告菜市场工程施工时，周景尧在被告处分管技术、图纸。原告认为证人系工程分包人，被告认为坚持原告并非实际承揽人，实际承揽人是委托诉讼代理人周景尧，周景尧又与被告原法定代表人系亲属关系，双方存在恶意串通，将签订合同时间提前，违约金定为总工程的30%过高，损害集体利益，但对自己的主张未提供证据证实。
本院认为，原告为被告凤翔路南门市小区道路硬化建设工程施工，事实清楚，证据充分。本案的争执焦点是：一、被告是否应当支付原告工程款85448.07元。二、被告是否应支付原告违约金37664.42元及利息。
一、关于被告是否应当支付原告工程款85448.07元的问题。原告承揽被告道路硬化工程是在2014年7月26日至8月10日施工，虽然双方的硬化路面合同书在2015年8月8日补签，但依据合同及原告提交硬化示意图及证人谭某的出庭证实，可以证实原告按被告要求将工程施工完毕，且经被告验收合格，依据威海永平土地房地产估价有限公司出具的工程造价审核报告书，该工程造价为125448.07元，本院予以认定，扣除被告已付40000元，尚欠85448.07元，被告理应支付，现原告要款，理由正当，应予支持。被告以该工程系石岛管理区及桃园街道办事处、工程款应由石岛管理区及桃园街道办事处支付，证据不足，不予支持。被告以实际承揽人为原告委托诉讼代理人周景尧与被告原法人代表谭某系亲属关系，双方存在恶意串通、损害集体利益，但对自己的主张未提供证据证实，因此被告该项主张，本院不予支持。
二、被告是否应支付原告违约金37664.42元及利息的问题。原告提交的硬化路面合同签订时间为2014年7月26日，合同约定工程款原告须提交第三方审计后的结算书，一年内付清，如单方违约须向对方缴纳总工程款30%违约金。但硬化路面合同实际签订时间为2015年8月8日，现原告以补签合同违约责任的约定要求被告支付总工程款30%的违约金37664.4元，理由不当，不予支持。因原、被告双方未约定利息，因此欠款利息应自2016年8月1日原告向法院主张权利之日起按银行同期贷款利率计算为宜。
原告撤回索要市场菜案及附属工程款118891.44元、违约金5066.74元的诉请，符合法律规定，予以准许。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第二百六十九条之规定，判决如下：
一、被告荣成市桃园街道办事处下谭家社区居民委员会于本判决书生效后十日内付给原告谭永杰工程款85448.07元及利息（自2016年8月1日起按银行同期贷款利率计算至付款之日止）。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
二、驳回原告谭永杰的其他诉讼请求。
案件受理费5008元，由原告谭永杰负担3277元，由被告荣成市桃园街道办事处下谭家社区居民委员会负担1731元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省威海市中级人民法院。
审 判 长 刘玉胜
人民陪审员 宋明山
人民陪审员 隋之然
二〇一七年三月十七日
书 记 员 杨金晓