宁夏回族自治区永宁县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）宁0121民初2319号
原告：冯某某，男，1977年11月8日出生，回族，个体工商户，现住宁夏回族自治区固原市。
委托诉讼代理人：王某某，宁夏诚托律师事务所律师。
被告：文某某，男，1975年11月19日出生，汉族，个体工商户，现住甘肃省合水县。
被告：宁夏恒胜尚源建筑工程有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市金凤区上海中路北侧尹家渠街以西韦司德商务中心1-2号楼1311室。
法定代表人：文某某，该公司经理。
原告冯某某与被告文某某、宁夏恒胜尚源建筑工程有限公司（以下简称恒胜尚源公司）劳务合同纠纷一案，本院于2016年9月26日立案后，依法适用简易程序，后因案件承办人变更，重新计算审限。因被告文某某、恒胜尚源公司下落不明，裁定转为普通程序，公开开庭进行了审理。原告冯某某及其诉讼代理人王某某到庭参加诉讼，被告文某某、恒胜尚源公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告冯某某向本院提出诉讼请求：1.请求人民法院依法判令二被告退还原告保证金15万元，并承担违约金4.5万元（保证金15万元×30%），合计：19.5万元；2.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：被告恒胜尚源公司是被告文某某个人申请设立的公司，该公司的法定代表人也是文某某。2015年10月29日，原告和被告文某某签订《合同协议》一份，约定由被告将其从宁夏力众鑫工贸有限公司承包的位于永宁县望远镇工业园内的”银峰（丰）铝业循环产业园五号、七号厂房”工程中的基础土建项目中的劳务部分承包给原告，由原告负责施工，承包内容为劳务清包，协议价款为包干价180元/㎡，协议还约定原告需向被告缴纳保证金15万元。合同对工程付款方式、工程质量进度以及违约责任等还进行了约定。合同签订当日，原告即向被告文某某支付15万元保证金，同时，被告恒胜尚源公司向原告出具收款收据一张。后原告带领工人进行施工，被告并未按约定向原告支付劳务费，工程于2015年11月中旬冬季停工。按协议约定，工程应于2016年3月中旬正常开工，但被告迟迟不予开工，原告多次要求被告开工，同时发包方亦多次催促被告开工，被告均未开工，从而导致工程一拖再拖。后来发包方将原告的所有工人清出场，并另行将工程承包给其他施工队进场施工。原告认为被告拒不开工的行为明显存在过错，且违反了双方的协议约定，被告已构成根本违约，给原告造成巨大损失，故被告应当按照《合同协议》第八条的约定给原告退还保证金，并承担15万元的违约金，但按照法律规定，违约金最高不超过实际金额的30%，故原告要求被告按照保证金总额的30%承担违约金，即4.5万元。同时，被告恒胜尚源公司作为收款人，亦应承担退款责任。为此，原告曾多次要求二被告退还保证金，二被告均已各种理由推诿，致使原告至今没能要回保证金。原告向法院起诉，请求判如所请。
被告文某某、恒胜尚源公司未到庭参加诉讼，也未提交书面答辩意见。
原告围绕其诉讼请求提交了如下证据：1.《合同协议》一份，证明涉案工程位于永宁县望远镇工业园银丰铝业循环产业园厂房，工程保证金15万元，约定被告方保证在2016年3月底前准时开工，如工程不能顺利开工，被告方无条件退换原告保证金15万元，并承担违约金15万元的事实；2.《收据》一份，宁夏农村信用社和农业银行宁夏分行的银行卡转账凭条各一张，证明原告给被告文某某转账5.5万元，剩余9.5万元原告以现金形式交给被告文某某，被告恒胜尚源公司给原告出具收到15万元保证金的收款收据的事实；3.《建设工程施工合同》一份，证明发包人宁夏银峰轻合金装备有限公司将涉案工程承包给宁夏力众鑫工贸有限公司，后宁夏力众鑫工贸有限公司将涉案工程又分包给被告文某某，被告文某某又将涉案工程中的劳务部分分包给原告的事实。
被告文某某、恒胜尚源公司未到庭参加诉讼，也未提交质证意见。
对原告提交的上述证据，经本院审查认定如下：原告提交的证据，来源合法，内容真实，可以证明本案的相关事实，本院予以确认。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：被告恒胜尚源公司是被告文某某个人于2014年10月16日向银川市工商行政管理局申请设立的一人有限责任公司，该公司的法定代表人是文某某。2015年10月，发包人宁夏银峰轻合金装备有限公司与宁夏力众鑫工贸有限公司签订《建设工程施工合同》，约定将铝合金商用车车间工程承包给宁夏力众鑫工贸有限公司，工程开工日期为2015年10月30日，竣工日期为2016年6月30日。后宁夏力众鑫工贸有限公司又将该工程分包给被告文某某，被告文某某将该工程中的劳务部分又分包给原告冯某某，并于2015年10月29日签订《合同协议》，协议约定：由被告文某某将永宁县望远镇银丰铝业循环产业园五号、七号厂房的基础土建项目承包给原告；承包内容为劳务清包；协议价款为包干价每平方米180元；原告向被告缴纳工程保证金15万元；被告保证在2016年3月底前准时开工，如工程不能顺利开工，被告无条件退回原告保证金15万元，并承担违约金15万元、劳务人员误工费及材料等一切经济损失。合同签订当日，原告通过银行给被告文某某转款5.5万元，给被告文某某现金9.5万元，共计给被告文某某支付15万元保证金，被告恒胜尚源公司给原告出具《收据》一张，载明收到原告冯某某银峰铝业工程15万元。后原告带领工人进行施工，被告未按约定向原告支付劳务费，工程于2015年11月中旬停工。按协议约定，被告保证工程在2016年3月底前准时开工，但被告文某某承包的工程一直未开工建设，导致原告承包的劳务工程也无法施工，给原告造成了人工和材料等损失。原告认为被告拒不开工的行为违反了协议约定，已构成根本违约，给原告造成损失，为此，原告向本院起诉，请求本院支持其诉讼请求。
本院认为，本案的案由立案时定为合同纠纷，不符合本案的事实，根据本案查明的事实和当事人之间的法律关系，本案的案由应当确定为劳务合同纠纷。被告文某某将其承包的永宁县望远镇银丰铝业循环产业园铝合金商用车车间工程中的五号、七号厂房的基础土建项目的劳务分包给原告进行施工，并且签订了《合同协议》，双方当事人均应当按照协议约定全面履行自己的义务。原告按照协议约定将15万元工程保证金交给被告文某某，并组织工人对部分劳务进行施工，被告文某某没有按照协议约定的开工日期对工程进行开工建设，致使原告承包的劳务工程无法施工，给原告造成了损失。被告文某某的行为已经构成根本违约，应当承担违约责任，退还原告交纳的工程保证金15万元，并承担违约金。被告恒胜尚源公司是被告文某某申请设立的一人有限责任公司，并且该公司收取了原告交纳的工程保证金15万元，被告恒胜尚源公司就应当与被告文某某共同退还原告的保证金15万元，并承担违约金。原告的诉讼请求符合法律规定，本院予以支持。被告文某某、恒胜尚源公司经本院传票传唤未到庭参加诉讼，视为放弃答辩、质证、举证的民事权利。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下：
被告文某某、宁夏恒胜尚源建筑工程有限公司于本判决生效后十日内共同退还原告冯某某工程保证金15万元，并承担违约金4.5万元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费4200.00元，公告费600.00元，由被告文某某、宁夏恒胜尚源建筑工程有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。
审 判 长 安金虎
人民陪审员 于全中
人民陪审员 唐淑兰
二〇一七年二月十三日
书 记 员 张静文