山西省泽州县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）泽民初字第1670号
原告晋城市暖春管道防腐保温材料有限公司，住所地：山西省晋城开发区茶园村北岭。
法定代表人贾沁斌，晋城市暖春管道防腐保温材料有限公司经理。
委托代理人霍兵，山西宇星律师事务所律师。
被告晋城市东方热电有限公司，住所地：山西省泽州县巴公镇巴公村。
法定代表人王欧，晋城市东方热电有限公司经理。
委托代理人孟小军，男，1972年3月4日生，汉族，山西省泽州县人，晋城市东方热电有限公司部门经理，住山西省泽州县。
委托代理人杨鹏鹏，男，1984年12月12日生，汉族，山西省泽州县人，晋城市东方热电有限公司下村供热站厂长，住山西省泽州县。
原告晋城市暖春管道防腐保温材料有限公司（以下简称晋城暖春公司）与被告晋城市东方热电有限公司（以下简称晋城东方公司）加工合同纠纷一案，原告于2015年11月18日向本院提起诉讼。本院受理后，依法组成合议庭于2016年1月28日公开开庭审理了本案。原告晋城暖春公司的法定代表人贾沁斌、委托代理人霍兵、被告晋城东方公司的委托代理人孟小军、杨鹏鹏到庭参加诉讼。本案现已审理完毕。
原告晋城暖春公司诉称，2013年8月14日，原、被告签订了《高密度聚乙烯聚氨酯预制直埋保温管加工合同》，约定原告为被告加工高密度聚乙烯聚氨酯预制直埋保温管（以下简称保温管），并运送到被告指定场地，双方按加工量和实际运到被告场地的保温管规格、数量为准。后原告按照合同约定履行了加工及供货义务，但被告未按合同约定履行付款义务。截止2015年11月17日，被告仅支付了原告900000元，以部分钢管抵消了41279元，尚欠769040.08元未付。原告多次向被告催讨，并于2015年10月11日委托律师向被告发出《律师函》，但被告置之不理。原告起诉，请求法院判令被告支付原告报酬769040.08元及逾期利息38499元（从2014年11月30日计算至2015年11月17日，以后顺延至款清之日），诉讼费由被告承担。
被告晋城东方公司辩称，1、2013年7月28日和2013年8月14日，原、被告签订了两份《高密度聚乙烯聚氨酯预制直埋保温管加工合同》，在两份合同中双方均约定原告加工保温管并负责运送至被告施工工地，并免费负责焊口接头保温。合同签订后，被告按约定支付了原告合同价款的20%预付款，合同履行中被告按照约定陆续给付原告报酬。但合同履行过程中，被告发现原告提供和加工的保温管中存在裂缝、断裂等严重质量问题，影响了工程质量及施工进度，被告也因此向晋城市建筑工程总公司支付了延误工期的工资118800元。同时，原告并未按约定为被告进行焊口接头保温，被告只能另行找工人完成工作，共支付费用398203元。原告的违约行为给被告造成严重的经济损失。被告与原告多次协商解决，但未达成一致意见，故剩余报酬一直未给付原告。被告认为原告违约在先，应当承担违约责任，给被告造成的经济损失517003元，应从被告所欠原告报酬中扣除，剩余报酬被告同意支付原告；2、被告不存在恶意拖欠报酬，也不存在其他违约行为，双方也没有约定违约责任，且被告不支付剩余报酬是由于原告违约在先，双方无法达成一致意见所致，故原告主张逾期利息无从谈起，没有法律依据，被告不应当支付原告逾期利息。
庭审中原告出示了以下证据：
1、《高密度聚乙烯聚氨酯预制直埋保温管加工合同》2份，欲证明原、被告双方签订加工合同的事实及双方的合同权利、义务。
2、供货清单2页、销货清单37支，欲证明原告为被告加工了价值1710319.08元的产品及产品的规格、型号和数量。
3增值税专用发票15支，欲证明原告已向被告开具了金额为1688903.88元的增值税专用发票。
4、收款收据4支，欲证明被告已支付原告报酬900000元，尚欠769040.08元未付。
被告对证据1－4无异议，本院予以采信。
5、原告的委托代理人当庭陈述被告支付原告的逾期付款利息应按银行同期贷款利率计算，年利率为5.6%，在原、被告签订的加工合同第三条第4项有对付款的约定。
6、原告的委托代理人当庭陈述原告最后一次交付工作成果的时间是2013年11月30日。
被告对证据5、6有异议，称原告的委托代理人所说的利息计算方法不清楚，因原告违约在先，被告不同意支付利息。
本院认为，中国人民银行确定2014年11月30日至2015年5月10日金融机构一年期贷款基准利率为5.6%，2015年5月11日后（包含2015年5月11日）金融机构一年期贷款基准利率为5.10%，故原告以年利率5.6%计算自2014年11月30日起至2015年11月17日止的逾期付款利息显然不妥，对证据5中原告采用年利率5.6%计算逾期付款利息的计算方法本院不予采信；证据6与证据2相互映证，能够证明原告的主张，对证据6本院予以采信。
庭审中被告出示了以下证据：
7、《关于下村镇集中供热管网施工过程中延误工期补助资金的申请》1份、焊口接头保温明细表4页、照片5张，欲证明因原告为被告加工的产品质量有问题，原告没有依约给被告做焊口接头保温，导致被告向晋城市建筑工程总公司支付了延误工期的工资118800元，向第三方支付了做焊口接头保温的费用398203元。
原告对证据7有异议，称证据7中的照片上没有拍摄时间也没有拍摄地点，照片中保温管的损伤是人为造成的；证据7中的申请不能证明被告将118800元工资支付给了晋城市建筑工程总公司，该申请与原、被告之间的合同无关，也不能证明是原告延误了被告的工期；证据7中的明细表仅是被告单方做的，不能证明被告请了第三方做了焊口接头保温，且原告已经按合同约定给被告做了焊口接头保温。
证据7不能充分证明被告的主张，对证据7本院不予采信。
根据可采信的证据，经审理查明：2013年7月28日原告晋城暖春公司与被告晋城东方公司签订了一份《高密度聚乙烯聚氨酯预制直埋保温管加工合同》，在该合同中双方约定由原告为被告加工合同价款为1061580元的保温管，弯头另计（以上价格为含税价），加工数量以原告运到被告场地的实际保温管规格、数量为准；付款方式为原告第一批保温管运到被告施工现场后，被告付原告预付款20%计200000元，原告加工到总量50%时，被告付原告进度款60%计600000元，原告加工到总量80%时，被告付原告进度款95%计1000000元，加工完毕后，被告留5%的质保金，计61580元，经被告运行一年，若无质量问题一次性付清原告；原告免费负责被告焊口接头保温，保温要求符合相关规范要求；第一批保温管在7日内加工完成，以后原告加工进度应保证不影响被告工程施工要求。
2013年8月14日原告晋城暖春公司与被告晋城东方公司又签订了一份《高密度聚乙烯聚氨酯预制直埋保温管加工合同》，在该合同中双方约定由原告为被告加工合同价款为271650元的保温管，弯头另计（以上价格为含税价），加工数量以原告运到被告场地的实际保温管规格、数量为准；付款方式为原告第一批保温管运到被告施工现场后，被告付原告预付款20%计54330元，原告加工到总量50%时，被告付原告进度款60%计62990元，原告加工到总量80%时，被告付原告进度款95%计258067元，加工完毕后，被告留5%的质保金，计13582元，经被告运行一年，若无质量问题一次性付清原告；原告为被告提供增值税发票，原告同意接收承兑汇票；原告保证不影响被告施工，如影响一次，被告扣加工费10000元；其他内容同原、被告2013年7月28日签订的《高密度聚乙烯聚氨酯预制直埋保温管加工合同》内容一致。
以上两份合同签订后，原告为被告加工了两份合同所约定的总价款为1333230元的保温管。另经原、被告协商，原告又为被告加工了部分保温管。截止2013年11月30日原告总计为被告加工了质量合格的价值为1710319.08元的保温管，并为被告做了焊口接头保温。2013年8月17日、2013年9月9日、2013年9月25日、2015年2月3日被告分别支付了原告400000元、200000元、100000元、200000元共计900000元报酬，以部分钢管抵消了41279元，至今尚欠原告769040.08元报酬未付。原告已向被告开具了金额为1688903.88元的增值税专用发票。
本院认为，原告晋城暖春公司为被告晋城东方公司加工保温管，双方形成了加工合同关系，原告系加工人，被告系定作人。原告保质、保量、按时完成了加工工作、向被告交付了工作成果，并做了焊口接头保温，被告应全额支付原告报酬，被告尚欠原告的769040.08元报酬应支付原告。原、被告虽在所签的两份加工合同中约定了被告支付原告报酬的方式，但却未约定原告将第一批保温管运送到被告施工现场的具体时间，导致被告支付原告报酬的时间无法确定，属于对支付报酬时间约定不明确，原告合同外为被告加工的保温管的报酬，原、被告双方未约定支付时间，根据《中华人民共和国合同法》第二百六十三条的规定“定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付”，被告应在2013年11月30日支付原告除去质保金75162元（61580+13582＝75162元）后的1635157.08元报酬（1710319.08－75162＝1635157.08元），被告并未在2013年11月30日支付原告该1635157.08元，只支付了原告700000元，即使把以部分钢管抵消了报酬的41279元计算在内，也只支付了原告741279元，尚有893878.08元未付，到质保期满即2014年11月30日被告应将剩余报酬969040.08元全部支付原告，但被告并未支付，由此给原告造成的经济损失被告应承担赔偿责任，原告要求被告从2014年11月30日起按银行同期贷款利率计算利息并支付逾期付款利息的主张本院予以支持。因被告在2015年2月3日又支付了原告200000元，故被告支付原告969040.08元的逾期付款利息的期限应为自2014年11月30日起至2015年2月2日止，被告支付原告769040.08元的逾期付款利息应为自2015年2月3日起至769040.08元报酬付清时止。被告称原告加工的保温管存在质量问题，影响了被告的工程质量及施工进度，无有效证据证明，对被告该主张本院不予支持。被告称原告未给其做焊口接头保温工作，无有效证据证明，对被告该主张本院不予支持。根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百五十一条、第二百六十三条的规定，判决如下：
一、被告晋城市东方热电有限公司于本判决生效后十日内支付原告晋城市暖春管道防腐保温材料有限公司报酬769040.08元。
二、被告晋城市东方热电有限公司于本判决生效后十日内支付原告晋城市暖春管道防腐保温材料有限公司以969040.08元报酬为本金，自2014年11月30日起计算至2015年2月2日止，按银行同期贷款利率计算的利息。
三、被告晋城市东方热电有限公司于本判决生效后十日内支付原告晋城市暖春管道防腐保温材料有限公司以769040.08元报酬为本金，自2015年2月3日起计算至769040.08元报酬履行完毕，按银行同期贷款利率计算的利息。
案件受理费11874元（原告已预交），由被告承担。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山西省晋城市中级人民法院。
审 判 长 王军会
人民陪审员 焦保忠
人民陪审员 马 娇
二〇一六年二月十六日
书 记 员 来甜甜