广东省东莞市第一人民法院
民 事 判 决 书
(2016)粤1971民初2330号
原告（反诉被告）东莞市鹏美塑胶五金有限公司，住所地：广东省东莞市长安镇厦岗福海路市场北街5号A栋一楼。
法定代表人谢伟国，该公司执行董事。
委托代理人侯祥旭，广东鹏派律师事务所律师。
被告（反诉原告）东莞市茶山好又达玩具礼品经营部，住所地：广东省东莞市茶山镇京山村。
经营者薛铁琴。
被告（反诉原告）薛铁琴，女，汉族，1975年11月15日出生，住广西富川瑶族自治县，
两被告共同委托代理人马其友，广东名道律师事务所律师。
两被告共同委托代理人陈达钦，广东名道律师事务所辅助人员。
本院受理东莞市鹏美塑胶五金有限公司（以下简称“鹏美公司”）诉东莞市茶山好又达玩具礼品经营部（以下简称“好又达经营部”）、薛铁琴买卖合同纠纷一案后，好又达经营部、薛铁琴提出反诉，本案依法由审判员龙泽云适用简易程序，于2016年4月1日公开开庭进行了审理。鹏美公司的法定代表人谢伟国及委托代理人侯祥旭，好又达经营部及薛铁琴的共同委托代理人马其友到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
鹏美公司诉称，鹏美公司于2015年5月15日与好又达经营部签订买卖合同一份，约定由鹏美公司供应玩具配件给好又达经营部，并约定好又达经营部预付30%定金，剩余70%货款在出货后15天付清，但好又达经营部收货后并未依约定支付相应货款，至今尚欠鹏美公司货款135083.5元，并因此给鹏美公司造成巨大的经济损失。好又达经营部的行为已构成违约，鹏美公司为维护自身合法权益，特诉至法院，请求判令：1、好又达公司及薛铁琴向鹏美公司支付货款135083.5元及利息（从2015年8月21日起，按照中国人民银行同期同类贷款利率计至实际付清之日止，暂计至2016年1月12日为2334元），合计137417.5元；2、本案诉讼费用由好又达公司及薛铁琴承担。
好又达经营部及薛铁琴对本诉辩称，一、按照双方合同约定，鹏美公司应当在2015年5月25日之前向好又达经营部交付货物，但鹏美公司直至2015年7月才陆续向好又达经营部交付货物，鹏美公司的行为已经构成迟延交付，是违约行为。二、货物存在质量问题，给好又达经营部带来损失，具体情况与反诉意见一致。
好又达经营部及薛铁琴同时反诉称，好又达经营部及薛铁琴与案外人东莞市贝森手袋实业有限公司（以下简称“贝森公司”）存在业务往来，通过贝森公司的介绍，双方签订了供货合同，约定由鹏美公司向好又达经营部供应玩具配件。好又达经营部使用鹏美公司提供的玩具配件完成成品后，向贝森公司供应相应的玩具产品。但于由于鹏美公司未按合同约定的时间交货，且提供的玩具配件质量不良，导致成品出现了质量问题，贝森公司直接从好又达经营部的应收货款中扣款103840元，造成了好又达经营部的重大经济损失。
鹏美公司对反诉辩称，好又达经营部及薛铁琴的反诉没有事实和法律依据，请求法院驳回。一、鹏美公司不存在迟延交货，双方签订合同之后，好又达经营部并未按照合同的约定支付30%的订金，鹏美公司依法享有先履行抗辩权，而且具体的交货时间是根据好又达经营部的要求进行交货的。二、鹏美公司的产品并不存在质量问题，好又达经营部及薛铁琴一直未向鹏美公司提出过货物有问题。送货单超出的货物是备品，并不就是说产品有质量问题，如果好又达经营部及薛铁琴在使用的过程中发现有不良品，则可以使用该备品，而将不良品退回给鹏美公司。既然鹏美公司提供的备品用以更换不良品，那么也可以说没有更换部分是不存在质量问题。三、“贝森手袋厂”、“贝森手袋公司”方面，则是鹏美公司根据好又达经营部及薛铁琴的要求将货物交付使用的，“贝森手袋厂”、“贝森手袋公司”有可能是帮助好又达经营部及薛铁琴加工产品，也有可能仅代收货物，并不是好又达经营部及薛铁琴的客户。
经审理查明，好又达经营部是于2013年3月5日成立的个体工商户，经营者为薛铁琴。2015年5月15日，鹏美公司与好又达经营部签订协议，约定：好又达经营部向鹏美公司采购万圣节提篮配件，其中单价为1.45元的112890套，单价为1.1元的37630套，交货日期均为2015年5月22日，交货日期起两类型配件每天送货均为10000个，总货款为205083.5元；产品必须先打样，由好又达经营部确认签板后才可以生产，鹏美公司必须按好又达经营部的确认板及指定的要求生产大货；货品虽经好又达经营部验货，但日后若发生品质不良及规格不符，鹏美公司仍须负责赔偿或更新产品；鹏美公司在交货期内分批交清产品，如不能按期交货，好又达公司将取消部分或全部订单，好又达公司由此蒙受的损失由鹏美公司负责赔偿；产品要在原有的订单上无偿给百分之三的备品，所有产品都要过环保测试，过6P的测试标准；定金先付货款的30%，剩余货款70%在出完货后15天付清。双方确认好又达经营部在签订协议时交付了50000元，并在鹏美公司交付所有产品后再支付20000元，尚欠货款135083.5元。
从好又达经营部、薛铁琴提供由贝森公司于2015年4月30日、2015年8月26日向好又达经营部出具的通知分别显示：由于万圣节提篮订单从客人手上打样，开始塑胶件供应商就使用鹏美公司的，请大货全部从鹏美公司订购；关于万圣节提篮订单共计150000个，因气囊、压力阀、三通及耳朵导致返工而延误货期，客人取消订单8000个，实际出货142000个，直接损失金额80000元，通知落款处均有加盖贝森公司名称的印章及相应人员的签名。另从好又达经营部、薛铁琴提供由贝森公司出具的加工费用清单显示：因产品“气囊漏气补爆口”，9个工人加工产品产生报酬23400元（每小时13元），另有通宵费用240元、车费200元，以上共计23840元；并手写注明“以上为圣诞手提篮气囊漏气返工费用，扣好又达玩具礼品经营部”，落款处有加盖贝森公司名称的印章及相应人员的签名。鹏美公司对上述证据均不予确认。
以上事实，有协议、送货单、通知书、加工费用清单及本院庭审笔录等附卷为证。
本院认为，本案为买卖合同纠纷，原、被告之间的买卖合同关系合法有效，双方均应按照约定全面履行自身的义务。好又达经营部是个体工商户，其经营者为薛铁琴。根据《中华人民共和国民法通则》第二十九条“个体工商户、农村承包经营户的债务，个人经营的，以个人财产承担；家庭经营的，以家庭财产承担。”的规定，薛铁琴应与好又达经营部对案涉债务共同承担清偿责任。
本案争议的主要焦点为：鹏美公司是否存在延迟交货及产品是否存在质量问题，若存在该违约行为应如何承担责任。双方对此各执一词，鹏美公司主张，好又达经营部未按约定支付30%的货款，鹏美公司享有先履行抗辩权，且具体交货时间是根据好又达经营部的要求交货，产品不存在质量问题；两被告则主张，鹏美公司未按约定时间交货，而法律规定定金不能超过总货款20%，两被告已足额支付定金，同时鹏美公司提供的配件质量不良导致成品出现质量问题，被客户扣款103840元。一方面，双方协议约定交货日期为2015年5月22日，而送货单显示鹏美公司从2015年6月10日才开始陆续供货；同时双方协议约定“定金先付货款的30%”，而根据《中华人民共和国担保法》第九十一条及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国担保法>若干问题的解释》第一百一十九条、第一百二十一条的规定，实际交付的定金数额多于或者少于约定数额，视为变更定金合同，定金的数额不得超过主合同标的额的20%。两被告实际支付定金50000元即已超过总货款的20%。故本院对鹏美公司的主张不予采纳，认定鹏美公司存在延迟交货的违约行为。另一方面，鹏美公司提供的部分送货单中注明“补退货”、“不良品未退，退还后补换货”等内容，可见鹏美公司供应的产品确有部分不良品的情况；但两被告仅提供案外企业出具的通知书、加工费用清单不足以证实其主张存在103840元的损失情况。因此，本院酌定鹏美公司按定金罚则向好又达经营部、薛铁琴赔偿为：205083.5元×20%=41016.7元，对两被告超出上述金额的请求，本院不予支持。
另，案涉协议约定剩余货款在出完货后15天付清，而送货单显示鹏美公司最后一次送货为2015年8月6日；两被告欠鹏美公司货款135083.5元至今未付，给鹏美公司造成一定的经济损失，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百五十九条及第一百六十一条的规定，两被告应向鹏美公司支付欠款135083.5元相应利息（从2015年8月21日起，按中国人民银行规定的同期同类贷款利率计至实际付清之日止），故对鹏美公司相应的诉讼请求，本院予以支持。
综上所述，依照《中华人民共和国民法通则》第二十九条，《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百五十九条、第一百六十一条，《中华人民共和国担保法》第八十九条、第九十一条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国担保法>若干问题的解释》第一百一十九条至第一百二十一条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：
一、限被告（反诉原告）东莞市茶山好又达玩具礼品经营部、薛铁琴于本判决发生法律效力之日起五日内向原告（反诉被告）东莞市鹏美塑胶五金有限公司支付货款135083.5元及相应利息（从2015年8月21日起，按中国人民银行规定的同期同类贷款利率计至实际付清之日止）；
二、限原告（反诉被告）东莞市鹏美塑胶五金有限公司于本判决发生法律效力之日起五日内向被告（反诉原告）东莞市茶山好又达玩具礼品经营部、薛铁琴赔偿41016.7元；
三、驳回被告（反诉原告）东莞市茶山好又达玩具礼品经营部、薛铁琴的其他反诉请求。
如果未按判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案本诉受理费1524.18元、财产保全费1195.41元（东莞市鹏美塑胶五金有限公司已预交），由东莞市茶山好又达玩具礼品经营部及薛铁琴负担；反诉受理费1188.4（东莞市茶山好又达玩具礼品经营部及薛铁琴已预交），由东莞市鹏美塑胶五金有限公司负担456元，东莞市茶山好又达玩具礼品经营部及薛铁琴负担732.4元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省东莞市中级人民法院。
审判长 龙泽云
二〇一六年四月八日
书记员 肖婵娟
李海霞
附相关法律条文：
《中华人民共和国民法通则》
第二十九条个体工商户、农村承包经营户的债务，个人经营的，以个人财产承担；家庭经营的，以家庭财产承担。
《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。
第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。
《中华人民共和国担保法》
第八十九条当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。
第九十一条定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。
《最高人民法院关于适用<中华人民共和国担保法>若干问题的解释》
第一百一十九条实际交付的定金数额多于或者少于约定数额，视为变更定金合同；收受定金一方提出异议并拒绝接受定金的，定金合同不生效。
第一百二十条因当事人一方迟延履行或者其他违约行为，致使合同目的不能实现，可以适用定金罚则。但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
当事人一方不完全履行合同的，应当按照未履行部分所占合同约定内容的比例，适用定金罚则。
第一百二十一条当事人约定的定金额超过主合同标的额百分之二十的，超过的部分，人民法院不予支持。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。