湖南省临湘市人民法院
民 事 判 决 书
(2018)湘0682民初53号
原告：深圳市中海外装饰设计工程有限公司湖南分公司，住所地：长沙市雨花区劳动中路589号尊邸华庭2栋606房。
负责人：彭首年，该公司总经理。
被告：湖南仙山温泉有限责任公司，住所地：湖南省长沙市雨花区城南中路039号021栋706室。
法定代表人：顾翠兰，该公司总经理。
委托诉讼代理人：谌旭东，男，1959年7月2日出生，湖南省临湘市人，住临湘市城西南路。系该公司法律顾问。
原告深圳市中海外装饰设计工程有限公司湖南分公司（以下简称：深圳装饰设计公司）诉被告湖南仙山温泉有限责任公司（以下简称：仙山温泉公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年1月11日立案受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告深圳装饰设计公司负责人彭首年、被告仙山温泉公司的委托诉讼代理人谌旭东到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告深圳装饰设计公司向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告退还原告履约保证金人民币50万元整、赔偿原告工程支出188176元(合计688176元)；2、依法判令被告自20l6年12月28日起至实际付款之日止以688l76元为基数按月百分之二向原告支付违约金（至起诉之日止共计165000元，以上合计853176元）；3、判令被告承担本案全部诉讼费。事实与理由：2016年l0月l0日，原、被告双方签订了《装饰装修工程施工承包合同》，被告将位于临湘市红色乐园内的别墅群装修交给原告施工。合同签订后，原告按合同约定向被告支付了履约保证金人民币50万元整，并进场施工，但被告未能按进度支付工程款，又因被告方其他债务纠纷没有处理好导致民工阻工，2016年l1月工程被迫停工。停工后原告一直积极与被告协商处理退款及赔偿问题。2017年6月15日，原、被告双方经协商一致签订了《合同中止协议》，被告认可原告工程实际支出188176元，履约保证金利息10万元，履约保证金50万元，原告损失共计788176元，被告承诺于2017年8月30目前还款30万元，2017年9月30日前还款40万元。如被告在规定时间内没有履行还款义务，原告有权在原告所在地人民法院提起诉讼，并保留按《装饰装修工程施工承包合同》约定追究被告的违约责任。《合同中止协议》签订后，被告方经原告多次催促后，至今分文未付。根据《装饰装修工程施工承包合同》12条第2款约定，被告未按时支付工程预付款、进度款、履约保证金返款、竣工结算款的按违约金额二分利息向原告支付合同违约金及原告的损失。
综上所述，原告认为：被告的行为显然构成对原告的侵权，并且直接给原告造成了巨大经济损失，据此，原告为维护自身合法权益，依法提起诉讼，恳请法院支持原告的诉讼请求。
被告五仙山公司辩称：对于原告支付违约金的诉讼请求，只能按50万元计算，另外工程支出的188176元不应计算违约金，因为合同终止已经写得很清楚。
对原告提交的证据，本院进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证，对有争议的证据结合当事人的陈述，本院认定事实如下:被告对原告提供的证据4《合同中止协议》有异议，应是合同终止协议，原、被告签订的是“合同中止协议”，合同还没有停止，原告应继续履行合同；对于双方约定的50万元以利息2分计算无异议，对于原告的18万多元的材料费计算利息有异议，双方没有对此进行约定，可按中国人民银行同期贷款利率进行计算。本院认为，双方签订的《合同中止协议》根据合同内容分析应该是笔误，实际上双方已经终止了合同，被告的质证意见，本院不予采纳，对该证据，本院予以采信。
根据所采信证据，结合当事人庭审陈述，可以确认如下案件事实。
2016年l0月l0日，原、被告双方签订了一份《装饰装修工程施工承包合同》，被告将位于临湘市红色乐园内的别墅群装修工程交给原告施工，该合同第12条违约责任第2款约定：“甲方不能按时支付工程预付款、工程进度款、履约保证金返款、竣工结算款的，甲方应按违约金额二分的月息向乙方支付合同违约金以及乙方由此造成的相关损失”。合同签订后，原告按合同约定向被告支付了履约保证金50万元，并进场施工，但被告未能按进度支付工程款，又因被告方其他债务纠纷没有处理好导致民工阻工，2016年l1月工程被迫停工。2016年12月28日，被告向原告发出了一份“延期施工通知”，但一直未予恢复施工。2017年6月15日，原、被告双方经协商签订了《合同终止协议》，通过双方结算，被告认可原告前期工程实际支出188176元，履约保证金利息10万元，履约保证金50万元，共计788176元，该协议书同时约定：“以上共计总金额柒拾捌万捌仟壹佰柒拾陆元整(￥：788176．00元)。现经甲乙双方2017年6月15日友好协商，甲方承诺按规定时间退回伍拾万元履约保证金和贰拾万元工程支出，共计柒拾万元整。款项分二次汇入乙方合同指定账户(第一次于2017年8月30目前汇入叁拾万元整；第二次于2017年9月30日前汇入肆拾万元整)。若甲方在规定时间内没有遵循本协议支付乙方所有款项，乙方有权向乙方公司所在地人民法院提请诉讼，并仍保留追诉2016年10月10日与甲方所签订《湖南仙山温泉有限公司别墅群装修》合同的一切违约经济责任”。《合同终止协议》签订后，被告方经原告多次催促后，至今未付，故原告诉至本院。
本院认为：原、被告签订的《湖南仙山温泉有限公司别墅群装修合同》是双方当事人的真实意识表示，合法有效。双方当事人应当按合同约定履行各自义务。现合同履行不能，双方并签订了《合同终止协议》，根据协议被告认可原告前期工程实际支出188176元，履约保证金利息10万元，履约保证金50万元，共计788176元。原告为使债权顺利实现，同意按总金额70万元要求被告在约定时间内支付所欠款项，但原告在诉讼请求中要求以688l76元为基数按月百分之二向原告支付违约金，视为放弃处分自己的民事权利，本院予以支持。原告主张从2016年12月28日计算欠款利息，符合协议书中关于违约责任的约定，更符合双方签订的《湖南仙山温泉有限公司别墅群装修》合同，本院予以支持。庭审中，被告提出其材料款应不计算利息请求，不符合本案事实，也违反双方约定，本院不予采纳。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(二)第二十九条，最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条之规定，判决如下：
限被告湖南仙山温泉有限责任公司在本判决书发生法律效力后十日内，偿还原告深圳市中海外装饰设计工程有限公司湖南分公司工程欠款人民币688176元及利息；利息计算起止时间：从2016年12月28日起以688176元为基数、按月利率2分计算至还清欠款之日止。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费12332元，由被告湖南仙山温泉有限责任公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省岳阳市中级人民法院。
审 判 长 谌海燕
人民陪审员 陈小垂
人民陪审员 杜国文
二〇一八年四月十一日
书 记 员 李 咪
相关法律
《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(二)
第二十九条当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。
当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。
《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》
第二十六条借贷双方约定的利率未超过年利率24%,出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的,人民法院应予支持。
借贷双方约定的利率超过年利率36%,超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的,人民法院应予支持。