河北省唐山高新技术产业开发区人民法院
民 事 判 决 书
(2017)冀0291民初164号
原告：北京国风建业门窗制造有限公司,住所地北京市房山区长阳镇葫芦垡村北侧。
法定代表人：关胜兵，系该公司总经理。
委托诉讼代理人：魏晓力，系该公司员工。
委托代诉讼理人：戴会生，北京缘信律师事务所律师。
被告：唐山市昌隆房地产开发有限公司，住所地唐山高新技术产业开发区建设北路107-1号。
法定代表人：牛金芳，系该公司董事长。
委托诉讼代理人：周麟，系该公司员工。
委托诉讼代理人：孟祥涛，河北华岩律师事务所律师。
原告北京国风建业门窗制造有限公司(以下简称北京国风公司)与被告唐山市昌隆房地产开发有限公司(以下简称唐山昌隆公司)建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年1月23日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告北京国风公司的委托诉讼代理人魏晓力、戴会生、被告唐山昌隆公司委托诉讼代理人周麟、孟祥涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告北京国风公司向本院提出诉讼请求：1、被告支付门窗工程款691108.13元；2、被告支付自2015年12月18日起至欠款付清之日止按照日万分之三计算的违约金；3、诉讼费由被告负担。事实和理由：2012年12月10日，原、被告双方签订了《金色河畔、金色雅居断桥铝合金门窗制作安装合同》，合同约定：原告承包金色河畔、金色雅居断桥铝合金门窗制作安装工程；根据合同单价和实际工程量进行结算；验收合格后30日内完成结算，结算完成后7日内付到结算总价款扣除相应抵房款及结算总价款5%质保金后的全部款项；工程质保期为2年，质保期满后7日内一次性付清质保金；逾期付款，按日万分之三标准支付违约金；发生争议，协商解决；协商不成由合同履行地法院管辖。合同签订后，原告全面履行了义务，涉案工程2013年8月31日验收合格，涉案工程款总计1907532.54元，被告陆续付款1216424.41元，被告尚欠工程款691108.13元。经多次催要，被告既不抵房亦不付款。
被告唐山昌隆公司辩称：1、原告诉讼请求与事实不符，应当予以驳回。2012年12月10日，被告与原告签订了《金色河畔、金色雅居断桥铝合金门窗制作安装合同》，该工程价款暂定为202万元。2015年4月16日，被告与原告双方签订了《补充协议》，该协议约定：结算完成后，甲方(被告)扣抵房款2857319元后，乙方(原告)同意甲方从质保金中直接扣除不足的房款，但乙方不能因此质保金不足问题影响维修质保，金色河畔、金色雅居工程联合竣工验收合格，双方办理金色河畔写字楼商品房买卖相关手续，乙方承诺协议签订后，乙方不再向甲方要求拔付工程款，不因任何原因而向甲方主张任何权利。该工程实际结算工程款应为1907532.54元，被告按工程进度和拨款时间节点已拔付1914256.35元工程款，超付工程款102100.43元；2、原告诉请被告支付违约金没有事实上的依据，应当予以驳回。原、被告双方签订的《金色河畔、金色雅居断桥铝合金门窗制作安装合同》第八项，违约责任中已明确约定双方如有违约行为的，违约方应向对方支付合同总价款和应付款项日万分之三的违约金,但被告已按合同约定的工程进度和付款时间节点拔付了工程款，没有逾期拔款的违约行为；3、由于原告所施工的金色河畔、金色雅居断桥铝合金门窗制作安装工程存在多处质量问题，有些质量问题，原告根本未予维修，根据合同第六项中第六小项的约定，被告所先行垫付的维修费用和对业主的经济补偿费用应从原告的质保金中予以扣除，如质保金不足，应从抵房款中扣除。
人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：1、原告提交工程质保期到期确认单用以证明至2016年6月6日，涉案工程的质保期已经届满，质保期内原告已完成全部维修工作，被告认为工程质保到期确认单上没有被告方物业服务有限公司的公章，而是盖的金色河畔、金色雅居物业服务的公章，只是物业公司与业主之间办理普通业务的内部公章，该证据不能证明金色河畔、金色雅居断桥铝合金门窗质保期到期以及门窗维修的情况。原、被告双方签订的合同中约定：竣工验收完成后30日内完成结算…，工程质保金为结算总价款的5%，质保期为两年；工程竣工验收合格后，所有质保金转给唐山昌隆物业服务有限公司保管，乙方（原告）质保金付款手续在唐山昌隆物业服务有限公司办理….质保期内，如果乙方（原告）拒绝履行保修义务或保修达不到标准，唐山昌隆物业有限公司可以直接安排他人进行保修，实际发生费用从质保金中扣除。原、被告双方在合同中约定了竣工验收后结算，结算总价款5%为质保金，质保期为两年，质保金由唐山昌隆物业服务有限公司保管、使用，原告所提交确认单内容与双方合同约定不符，本院对该证据不予确认；2、原告提交2份（原件1份、复印件1份）完工证用以证明，2014年5月23日被告确认涉案工程已经完工并验收合格，被告认为原件的完工证载明的是金色雅居塑钢门窗的安装情况，与本案没有关系，复印件的完工证真实性无从考证，对原告提交的该证据本院不予确认；3、原告提交其公司财务出具的回款明细用以证明被告已支付工程款1216424.41元，被告不予认可，原告提交的回款明细系由原告公司出具，本院不予以确认；4、原告提交照片42张，用以证明原告施工的金色河畔、金色雅居工程已验收，居民已入住使用，合同约定的付款条件已经成就，被告应当支付工程款。被告认可原告主张的涉案工程已先行入住，但称涉案工程还没有进行竣工验收。工程竣工验收是建设单位会同设计、施工、工程质量监督等部门，对工程项目进行的检验，原告提交的证据对待证事实缺乏证明力，本院不予确认；5、被告提交原、被告于2015年4月16日签订的补充协议，用以证明原被告双方在签订补充协议前的三个合同，即金色河畔、金色雅居断桥铝合金门窗制作安装合同、金色河畔塑钢门窗、铝合金百叶窗制作安装合同、金色雅居塑钢门窗、铝合金百叶窗制作安装合同，在2015年4月16日双方权利义务及最后的财务账目以该协议为准，以前的账目都归结于该协议，原告购买被告一套金色河畔底商，抵工程款项2857319元，双方同意金色河畔、金色雅居工程联合竣工验收合格，双方办理金色河畔写字楼商品房买卖相关手续，协议签订后，原告不再向被告主张任何权利。原告对证据真实性无异议，对证明目的不认可，认为该补充协议涉及到原、被告之间三个合同，两个工地共同用一套房产来抵工程款，该工程款的性质属代物清偿关系，代物清偿协议必须是将房产过户给原告后，相应的债务才抵清，若不办理转移手续，该协议不生效，被告主张以此协议抵2857319元工程款，但该房产没有交付给原告，没有进行联合验收，没有办理房产证，客观上存在履行不能，原告有权以基础法律关系主张工程款。原告对该证据的真实性没有异议，本院对该证据予以确认；6、被告提交的唐山市高新技术产业开发区城市建设管理局文件出具的唐高建函（2016）7号关于要求加快项目竣工联合验收的函，用以证明至2016年7月，金色河畔项目尚未进行竣工联合验收，原告认为该证据不能证明案涉工程没有进行竣工验收。该证据为政府职能部门要求被告唐山昌隆公司、苏中建设集团加快金色河畔住宅、公寓、商业楼项目竣工联合验收的函，本院对该证据予以确认。根
根据双方当事人的陈述和审查确认的证据，本院认定事实如下：
2012年12月10日，原、被告双方签订了《金色河畔、金色雅居断桥铝合金门窗制作安装合同》(以下简称案涉合同)，原告承包被告开发的唐山金色河畔项目、唐山金色雅居项目的断桥铝合金门窗制作安装工程。合同约定，工程规模：金色河畔断桥铝合金窗暂定303.3平方米，断桥铝合金门联窗暂定104.88平方米，断桥铝合金平开门暂定19.2平方米，金色雅居断桥铝合金窗暂定1874.52平方米，断桥铝合金门联窗暂定701.12平方米，断桥铝合金平开门暂定54.56平方米，具体工程量以实际为准；合同工期：2012年12月10日至2013年1月25日，具体进场时间按现场实际情况确定；承包方式：包工包料，单价一次性包死；断桥铝窗综合单价620元/平方米，断桥铝门联窗综合单价770元/平方米，断桥铝门综合单价720元/平方米；合同价款：202万元，结算时，综合单价不变，根据实际面积调整合同价款；乙方(原告)同意购买甲方(被告)金色国际写字楼，建筑面积约为75.75平方米，每平方米单价为8000元，乙方同意折抵60.6万元，甲方从乙方工程款中直接扣除；工程款支付：全部门窗框进场安装完，经监理、甲方、施工三方验收合格后7日内，拨付131.3万元(合同总价款202万元-
折抵房款60.6万元-
质保金10.1万元)的25%；门窗扇进场安装完，监理、甲方、施工三方验收合格后7日内，拨付131.3万元的25%；玻璃安装完成，经监理、甲方、施工三方验收合格后7日内，拨付131.3万元的25%；全部安装完成，砂扇安装结束，经监理、甲方、施工三方验收合格后拨付到131.3万元的85%；竣工验收完成后30日内完成结算，结算完成后7日内拨付到结算总价款扣除相应折抵房款及结算总价款5%质保金后的全部款项；工程质保金为结算总价款的5%，质保期为2年；质保期满一年，无违约扣款及赔偿款项时，甲方在7日内付60%质保金，质保期满两年，无违约扣款及赔偿款项时，甲方在7日内一次性付清剩余质保金。后原告进行了安装施工，被告拨付部分工程款项。2015年4月16日，原、被告双方签订了《补充协议》，协议约定：鉴于甲方(被告)与乙方(原告)签订《金色河畔、金色雅居断桥铝合金门窗制作安装合同》、《金色雅居塑钢门窗、铝合金百叶窗制作安装合同》、《金色河畔塑钢门窗、铝合金百叶窗制作安装合同》，因乙方购买甲方金色河畔底商A2-9房产，建筑面积280.79平方米，单价为10176元/平方米，合计2857319元，涉及到乙方用部分工程款折抵购房款事宜，双方同意将《金色河畔、金色雅居断桥铝合金门窗制作安装合同》、《金色雅居塑钢门窗、铝合金百叶窗制作安装合同》、《金色河畔塑钢门窗、铝合金百叶窗制作安装合同》中抵房及付款部分调整为本协议约定内容；乙方购买金色河畔底商A2-9，建筑面积280.79平方米，单价为10176元/平方米，房款为2857319元；乙方将《金色河畔、金色雅居断桥铝合金门窗制作安装合同》、《金色雅居塑钢门窗、铝合金百叶窗制作安装合同》、《金色河畔塑钢门窗、铝合金百叶窗制作安装合同》中2857319元的工程款用于折抵购房款；甲方已付乙方工程款3470944.41元，结算完成后，甲方扣除抵房款2857319元含质保金94504.1元后，乙方同意甲方从质保金中直接扣除不足的房款，但乙方不能因此质保金不足问题影响维修质保；金色河畔、金色雅居工程联合竣工验收合格，甲乙双方办理金色河畔写字楼商品房买卖相关手续；有关商品房买卖合同中的权利、义务，甲乙双方依照《商品房买卖合同》的约定执行，具体交付时间以甲乙双方签订的商品房买卖合同为准；乙方承诺本协议签订后，乙方不再向甲方要求拔付工程款(进度款)，不因任何原因而向甲方主张任何权利。2015年12月11日，原、被告双方工程结算汇总，案涉工程总价款为1907532.54元。案涉工程中的金色河畔项目至今尚未完成竣工联合验收。
本院认为，原、被告双方签订的案涉合同及补充协议，系双方真实意思表示，合法有效，双方应当按照合同约定履行各自的义务。原、被告双方均认可案涉工程总价款为1907532.54元，且已付部分工程款，但原、被告双方除案涉合同外还签订了《金色雅居塑钢门窗、铝合金百叶窗制作安装合同》、《金色河畔塑钢门窗、铝合金百叶窗制作安装合同》，在合同履行过程中，被告分多次向原告拨付了工程款项，原、被告双方在之后签订的补充协议中确认了该三个合同项下已给付工程款总额为3470944.41元，原告主张案涉合同项下已付工程款数额及未付工程款数额，被告不予认可，原告亦未能提供有效的证据予以证明，原告主张的案涉合同项下已付工程款数额及未付工程款数额，不能予以确定。原、被告双方在案涉合同中约定，竣工验收完成后30日内完成结算，结算完成后7日内拨付扣除抵房款、质保金后的全部工程款项，在之后的补充协议中约定，原告不再要求被告拨付工程进度款，以三个合同项下未付的工程款抵购房款2857319元，金色河畔、金色雅居工程联合竣工验收合格，双方办理相应的工程款抵房款手续。原、被告双方在前后两个合同中均约定了以案涉工程竣工验收为拨付全部工程款或者办理以工程款抵购房款手续的履行时间节点和条件，现案涉工程金色河畔项目尚未完成竣工联合验收，双方约定的履行条件尚未成就，原告亦未能提交证据证明被告具有预期违约或者合同具有履行不能的情形，在此情况下，原告要求被告给付尚欠工程款及违约金的诉讼请求，理据不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条之规定，判决如下：
驳回原告北京国风建业门窗制造有限公司的诉讼请求。
案件受理费11710元，由原告北京国风建业门窗制造有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于河北省唐山市中级人民法院。
审 判 长 孙树俊
审 判 员 胡权利
人民陪审员 张晓宁
二〇一七年七月十七日
书 记 员 门 慧