杭州市拱墅区人民法院
民 事 判 决 书
（2009）杭拱商初字第1250号
原告（反诉被告）杭州××服饰有限公司，住所地杭州
市××花园社区××组。
法定代表人罗××。
委托代理人（特别授权代理）刘××。
委托代理人（特别授权代理）曹甲。
被告（反诉原告）杭州××××服饰有限公司，住所地
杭州市××区××半路××楼××室。
法定代表人曹乙。
委托代理人（特别授权代理）朱××。
委托代理人（特别授权代理）曹丙。
原告杭州××服饰有限公司（以下简称艾迪丝某某）为
与被告杭州××××服饰有限公司（以下简称米希某某）买卖
合同纠纷一案，于2009年8月25日向本院提起诉讼，本院于同
日受理后，依法由审判员石红独任审判。同年9月14日，米希
某某以艾迪丝某某存在未按期提供辅料等违约行为并造成米希
某某损失为由向本院提出反诉。本院认为米希某某提出的反诉
与艾迪丝某某提出的本诉系基于同一法律关系、同一法律事实
，因此本院对米希某某提出的反诉依法予以受理，并决定与本
诉合并审理。为此，本案依法组成合议庭进行审理。在审理中
，艾迪丝某某、米希某某均向法院提出延期举证的申请，要求法院给予其调取证据的时间，本院依法予以准许。本案分别于
2009年10月27日、12月16日依法公开开庭进行了审理。艾迪丝
某某的委托代理人刘××、曹甲、米希某某的委托代理人朱×
×、曹丙到庭参加诉讼。后艾迪丝某某、米希某某均向法院提
出申请，要求法院给予其庭外调解的时间，本院依法予以准许
。因双方最终无法达成调解协议，本案现已审理终结。
艾迪丝某某本诉诉称，2009年5月15日，东营冰雅商贸有
限公某（以下简称冰雅公某）与艾迪丝某某签订了《服装成某
某购合同》一份。合同约定：由冰雅公某向艾迪丝某某定购价
值为486480元的服装，具体的规格、品名、成分、颜色、数量
等详见附表；交货时间为2009年7月22日止交清所有货品；于
本合同签订之日三天内由冰雅公某支付总价款30％作为定金，
余款则于约定交货日期前三日一次性付清。该份合同经双方盖
章后生效。同年6月1日，艾迪丝某某又与米希某某签订了《服
装成某某购合同》一份，合同总价款为247580元，而该合同标
的物的规格、品名、成分、颜色、数量则均与前述合同一致。
此外，双方还约定：款号编码为l09122、l09123、l09124的服
装交货期为2009年7月1日，其余五款的交货期为2009年7月6日
；付款方式为本合同签订之日一星期内，艾迪丝某某先付总货
款30％作为定金，在大货进艾迪丝某某仓库检验合格后7日内
付清50％，剩余20％货款在大货进仓库30天内付清；质量及验
收标准为按国家一级质量标准确定的样板衫和生产工艺单为准
；如合同需修改变更，一方须征得另一方的同意，签订书面补
充合同；在本合同履行过程中，经双方确认的一切往来传真、加工定单、装箱单、收货单、产品修改资料及其他书面记录均
作为合同附件。上述合同经双方签字盖章后生效。合同签订后
，艾迪丝某某于2009年6月4日向米希某某支付了7万元定金，
但时至今日，米希某某并未交付所有的货物。由于服装是季节
性产品，依照合同法的有关规定，当事人一方迟延履行或者有
其他违约行为致使不可以实现合同目的的，当事人可以解除合
同；同时由于米希某某的上述违约行为，导致艾迪丝某某无法
向冰雅公某履行交付货物的合同义务，并因此承担了违约责任
。为此，艾迪丝某某起诉至法院，要求判令解除双方的合同，
并由米希某某双倍返还定金99032元及返还预付款20484元；判
令米希某某赔偿艾迪丝某某可预期利润损失238900元及赔偿艾
迪丝某某向冰雅公某支付的定金损失97296元；案件受理费由
米希某某承担。
艾迪丝某某为其诉称提供以下证据材料：
1、服装成某某购合同、清单各一份，以证明艾迪丝某某
与米希某某双方的合同权利及义务。
2、服装成某某购合同、清单各一份，以证明艾迪丝某某
与冰雅公某签订了合同之事实。
3、汇款凭证二份，以证明艾迪丝某某支付定金的事实。
4、律师函一份，以证明艾迪丝某某要求与米希某某协商
解决方案。
5、解除合同通知书一份，以证明艾迪丝某某要求解除合
同的事实。
6、特快详情单一份及邮件撤回更改查询受理单、签收回单各一份，以证明艾迪丝某某将解除合同通知书发送给米希某
某、且米希某某收到该通知之事实。
7、调查笔录二份，以证明艾迪丝某某向米希某某交付辅
料数量以及明细的事实。
8、米希某某刘姓业务员出具的便条一张，以证明艾迪丝
某某向米希某某提供辅料的事实。
9、证人洪某的证词，以证明艾迪丝某某向米希某某提
供辅料的事实。
米某辩称，艾迪丝某某的起诉没有事实和法律依据。首
先，除双方的定购合同以外，还有一份补充协议，该补充协议
双方对交货时间已经作了变更，而且艾迪丝某某必须向米希某
某交付辅料及支付百分之三十的定金。然艾迪丝某某仅于6月4
日支付了7万元定金，至今未曾交付辅料及付足全部定金。因
此，按照补充协议中约定，交货日期应该顺延；其次，米希某
某不交货是由于艾迪丝某某一直没有交付辅料，并非米希某某
违约，而是艾迪丝某某违约。现艾迪丝某某主张可预期利润损
失238900元及定金损失97296元，缺乏事实和法律依据。综上
，希望依法驳回艾迪丝某某的诉请。
米希某某对其辩称提供补充协议一份，以证明交货时间
以及条件均予以了变更，双方应按照补充协议履行的事实。
米希某某在反诉中诉称，2009年6月1日，米希某某与艾
迪丝某某签订了购销合同一份，双方约定由米希某某向艾迪丝
某某供应服装，服装的规格、型号、颜色等均按照艾迪丝某某
的要求进行加工，并约定合同签订一星期内，由艾迪丝某某支付总货款的30%作为定金。同年6月4日，双方又签订了一份补
充协议，明确约定了艾迪丝某某需在交货期15天前提供辅料。
然艾迪丝某某未按约在交货期15天前将辅料提供给米希某某，
经米希某某通知后也未前来提货，造成米希某某货物损失达13
3296元。综上，由于艾迪丝某某的上述违约行为给米希某某造
成了损失，应当承担赔偿责任。为此，米希某某提起反诉，要
求判令艾迪丝某某赔偿米希某某经济损失133296元，反诉案件
受理费由艾迪丝某某承担。
米希某某为其反诉诉称提供以下证据材料：
1、服装成某某购合同一份，以证明双方的权利义务关系
。
2、补充协议一份，以证明艾迪丝某某有交付定金和提供
辅料的义务。
3、传真一份，以证明米希某某以传真的形式通知对方提
货的事实。
4、服装图片一组，以证明因艾迪丝某某违约造成米希某
某服装积压的事实。
5、米希某某与孙某签订的外发加工合同书三份、送货单
八份，以及米希某某与上海明某纺织品有限公某的毛纱定量单
、送货单各一份，以证明因艾迪丝某某的违约导致米希某某遭
受损失的事实。
6、财产登记表七页，以证明米希某某积压的货物成品和
半成品总计为3518件的事实。
7、大货推码制作单八页，以证明服装所需辅料的情况，包括备纱袋、雪纺面料、色丁、亚克力、撞色色丁面料、纽扣
、别针等辅料。
8、光盘一份，以证明货物积压的情况以及部分服装没有
提供辅料的事实。
反诉被告艾某某辩称，首先，米希某某违约事实明确，
我方不存在未交付辅料的事实。至于合同约定的定金，明显高
于法律的规定，且我方已向米希某某支付了绝大部分定金，因
此我方不构成违约；其次，米希某某要求我方承担的损失是没
有事实依据的，现米希某某主张的损失是由于其延迟交货行为
造成的。综上，请求法院依法驳回米希某某的诉请。
艾迪丝某某对其辩称未提供证据材料。
经开庭审理，对艾迪丝某某、米希某某提供的上述证据
材料，经过庭审质证，本院认证如下：
一、艾迪丝某某提供的证据材料
对证据一、证据三，米希某某没有异议，本院确认具有
证据效力；对证据二，米希某某对其真实性无法确认，亦认为
与本案没有关联性，同时指出其中的清单与原、被告签订的合
同附件--
清单上的成品颜色有不一致，不能直接证明艾迪丝某某提供的
产品是用来履行其与冰雅公某之间的合同。本院注意到，二份
清单除单价、总价不同外，款号编码、大小尺码的要货数量均
为一致；另除l09137款号中的颜色分别表述为红色、酒红色略
微有出入外，其余颜色与款号编码均能一一对应，据此，本院
认为二份合同之间应该具有关联性，且米希某某不能提供出该份合同系伪造、变造的证据，故本院确认证据二具有证据效力
；对证据四－证据六，米希某某有异议，认为其均没有收到过
该些材料，收件人张某亦不是米希某某员工。本院注意到，艾
迪丝某某委托其律师将解除合同通知书通过邮寄的方式寄至杭
州市××××村7组34号，收件人注明为米希某某法定代表人
曹乙，而该地址恰恰是米希某某在合同中自认的公某地址所在
地，且该邮件已被张某签收，并未被退回，据此本院确认解除
合同通知书已送达给米希某某，因此证据五、证据六具有证据
效力；证据四因艾迪丝某某未能提供相应的送达凭证，故本院
对该证据效力不予认定；对证据七及证人洪某的证词（即证
据九），米希某某认为张某某、洪某是艾迪丝某某的员工，
与该公某存在利害关系，故对其发言内容不予认可，对证据八
，米希某某认为刘先生身份无法确定，也无法证明艾迪丝某某
的证明目的。本院为查明事实，当庭拨打了证据八上记载的米
某服饰刘姓人士电话（号码为189xxxx****），对方明确答复
其确系米希某某业务员，叫刘某某，但一个月前已离职，对于
便条及艾迪丝某某提供辅料之事，刘某某表示因时间过长等原
因记不太清楚了。本院认为，艾迪丝某某提供的证据七、八、
九，能够相互印证艾迪丝某某曾向米希某某提供过辅料的事实
，故具有证据效力。
二、米希某某提供的证据材料
对本诉中提供的补充协议及反诉中提供的证据一、证据
二，艾迪丝某某表示无异议，本院确认具有证据效力；对证据
三，艾迪丝某某在庭审中确认收到过该份传真，故本院认为该份证据材料具有证据效力；对证据四、证据六、证据八，艾迪
丝某某对其真实性有异议，认为不能证明米希某某已经生产的
具体服装数量等情况。本院认为艾迪丝某某提出的质证意见成
立；对证据五，艾迪丝某某对其真实性无法确认，而且也不能
证明米希某某所外发的服装系为艾迪丝某某生产的。至于毛纱
定量单以及送货单也无法证明米希某某的损失。本院认为现无
证据证明米希某某提供的外发加工合同书、毛纱定量单及相应
送货单系伪造、虚假的，因此本院对米希某某提供的上述证据
材料的真实性予以确认；对证据七，艾迪丝某某认为大货推码
制作单系米希某某单方制作，且未经艾迪丝某某签字确认的，
故不具有证据效力。本院认为艾迪丝某某的质证意见成立。
综合上述有效证据及当事人的陈述，本院认定如下事实
：
2009年5月15日，艾迪丝某某与冰雅公某签订一份《服装
成某某购合同》，合同约定：本合同标的的规格、品名、成分
、数量、颜色、单价等见附表，总计金额为486480元；交货时
间为2009年7月22日止交清所有货品，艾迪丝某某必须按期交
货，冰雅公某允许有两天的迟延期限，若艾迪丝某某仍无法交
货，冰雅公某有权终止合同，并要求赔偿总货款20％作为违约
金；付款方式：本合同签订之日三天内，冰雅公某先付总价款
30％作为定金，在约定交货日期前三日把剩余货款一次性付清
。上述合同经双方签字盖章后生效。同年6月1日，艾迪丝某某
又与米希某某签订《服装成某某购合同》一份，该合同除单价
、总货款为247580元外，关于标的物的规格、品名、成分、数量、颜色等与前述合同几乎一致。此外，该合同还约定：款号
编码为l09122、l09123、l09124交货期为2009年7月1日，其余
五款于7月6日交货；付款方式：本合同签订之日一星期内，艾
迪丝某某先付总货款30％作为定金，在大货进艾某某仓库检验
合格后7日内付清总货款50％，剩余20％货款在大货进艾某某
仓库30天内付清；质量约定及验收标准：按国家一级质量标准
确定的样板衫和生产工艺单为准；包装方法按艾迪丝某某《辅
料及包装要求》工艺单执行。该合同还约定，双方应严格遵守
和履行，任何一方不得无故终止或取消合同，合同的修改变更
，一方须征得另一方的同意，签订书面补充合同。该合同经双
方签字盖章后生效。2009年6月4日，艾迪丝某某与米希某某又
签订补充协议一份，双方约定：大货交期改为艾迪丝某某先支
付大货30％的定金米希某某才开始大货生产，大货交期米希某
某按收到艾迪丝某某定金日期后顺延大货交期，艾迪丝某某提
供的辅料需在大货交期15天前提供给米希某某，晚于15日后，
交期顺延，以领料单上的日期为准。同年6月5日、6月6日，艾
迪丝某某分别将30000元、40000元，合计人民币70000元定金
支付给米希某某。而米希某某遂于2009年6月10日向上海明某
纺织制品有限公某（以下简称明某公某）发出订单，要求明某
公某提供各色毛纱共计1384公斤。同年6月16日，米希某某又
与孙某签订外发加工合同书三份，要求孙某加工款号分别为l0
9122、l09123、l09124、颜某某为黑色的服装各为810件、640
件、420件，加工费共计人民币41840元，交货期为2009年7月1
日－7月3日。同年6月27日、7月1日，米希某某派人（其中一名为刘姓男子）到艾迪丝某某领取主唛、吊牌、吊绳、尺码等
辅料。2009年8月2日，米希某某发给艾迪丝某某传真一份，称
：由于艾迪丝某某没有足额支付总货款的30％的定金，米希某
某遂于2009年7月18日通知艾迪丝某某派员查货，同时提出或
提供担保提货，或直接履行的不安抗辩权。但艾迪丝某某并无
提货信息，故如超过2009年8月5日依然无款提货，米希某某视
同自动放弃提货，货品将由米希某某任意处理。同年8月25日
，艾迪丝某某向米希某某发出解除合同通知书一份，以米希某
某未履行交货义务，已构成违约为由，要求解除双方的《服装
成某某购合同》。米希某某于次日收到上述解除合同通知书。
2009年8月25日，艾迪丝某某将米希某某起诉至法院，要求解
除双方的合同，并由米希某某双倍返还定金99032元及返还预
付款20484元，并由米希某某赔偿其可预期利润损失及定金损
失等。在审理中，米希某某以艾迪丝某某存在违约为由提出反
诉，要求艾迪丝某某赔偿其经济损失133296元，并承担反诉诉
讼费。
本院认为，艾迪丝某某与米希某某签订的《服装成某某
购合同》及合同的补充协议，除双方约定将总货款的30％作为
定金的条款因违反《中华人民共和国担保法》第九十一条“定
金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20％”的
规定而部分无效外，其余内容因符合法律规定，且系双方真实
意思表示，应属有效。本案中，艾迪丝某某向米希某某支付定
金70000元，该金额虽然未达到约定的合同总价款的30％，但
已超过前述法律所规定的最高比例20％（实际已达到28％），因此，米希某某现以艾迪丝某某所支付的定金未能达到合同的
约定，已构成违约的主张，本院不予支持。另双方虽然在合同
及补充协议中约定由艾迪丝某某提供辅料，并应在大货交期前
15天提供给米希某某，否则大货交期顺延，但双方对具体的辅
料品种、数量却没有作出明确的规定。现根据艾迪丝某某提供
的有效证据显示，该公某已于2009年7月1日将相关辅料（包括
主唛、尺码、吊牌、吊绳等）提供给米希某某，因此米希某某
根据约定最迟应于2009年7月16日前将大货交付给艾迪丝某某
。然米希某某却通过传真通知艾迪丝某某，要么提供担保提货
，要么直接履行（即支付货款），否则视为艾迪丝某某放弃提
货，货品将由米希某某处置。本院认为，根据双方合同规定，
合同的修改变更，一方须征得另一方的同意，并签订书面补充
合同。但米希某某却单方变更付款的方式及交货条件，致使合
同目的至今不能实现。鉴于此，艾迪丝某某于2009年8月25日
向米希某某发出解除合同通知书，米希某某亦于次日收到该通
知。本院认为，艾迪丝某某主张解除合同，且已通知对方，符
合合同法的相关规定，本院应予支持；双方的合同已于通知到
达米希某某时解除。现艾迪丝某某主张米希某某按照合同总标
的的20%金额作为定金要求其双倍返还，以及返还其余剩余款
项之诉请，符合法律的规定，本院予以支持。至于艾迪丝某某
提出要求米希某某赔偿其可预期利润损失238900元及赔偿定金
损失97296元之主张，因缺乏依据，本院不予支持。另米希某
某提出要求艾迪丝某某赔偿其经济损失133296元之反诉请求，
亦缺乏事实及法律依据，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条一款第（四）项、第九十六条一
款、第九十七条、第九十八条、第一百一十五条及前述法律之
规定，判决如下：
一、杭州××服饰有限公司与杭州××××服饰有限公
司分别于2009年6月1日、6月4日签订的《服装成某某购合同》
及补充协议予以解除。
二、杭州××××服饰有限公司双倍返还给杭州××服
饰有限公司定金计人民币99032元。
三、杭州××××服饰有限公司返还给杭州××服饰有
限公司货款20484','2018-09-28
12:44:00',0,'web',NULL),(28942416,'a6906a88-45eb-4979-8928-a919012186cd','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：39次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"923\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":null,\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2017）沪0113民初4663号\",\"不公开理由\":\"人民法院认为不宜在互联网公布的其他情形\",\"法院地市\":\"上海市第二中级人民法院\",\"法院省份\":\"上海\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":null,\"文书ID\":\"a6906a88-45eb-4979-8928-a919012186cd\",\"案件名称\":\"万嘉集装箱服务（上海）有限公司与上海韩进货运有限公司承揽合同纠纷民事调解书\",\"法院名称\":\"上海市宝山区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"宝山区\",\"补正文书\":null,\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":null,\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1531152000000)\\\/\",\"案件类型\":\"2\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"万嘉集装箱服务（上海）有限公司与上海韩进货运有限公司承揽合同纠纷民事调解书\");$(\"#tdSource\").html(\"万嘉集装箱服务（上海）有限公司与上海韩进货运有限公司承揽合同纠纷民事调解书
（2017）沪0113民初4663号\");$(\"#hidDocID\").val(\"a6906a88-45eb-4979-8928-a919012186cd\");$(\"#hidCaseName\").val(\"万嘉集装箱服务（上海）有限公司与上海韩进货运有限公司承揽合同纠纷民事调解书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2017）沪0113民初4663号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"上海市宝山区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"2\");$(\"#HidCourtID\").val(\"923\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"上海市宝山区人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"民事案件\" },{ name: \"案由\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name: \"裁判日期\",
key: \"trialDate\", value: \"2017-02-21\" },],LegalBase: []};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"万嘉集装箱服务（上海）有限公司与上海韩进货运有限公司承揽合同纠纷民事调解书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-07-10\\\\\",\\\\\