重庆市合川区人民法院
民 事 判 决 书
(2017)渝0117民初5526号
原告：刘中平，女，汉族，1966年10月出生，住重庆市合川区。
委托诉讼代理人：何治莲，重庆奔程律师事务所律师。
委托诉讼代理人：余全友，重庆奔程律师事务所律师。
被告：重庆金九控股集团有限公司，住所重庆市合川区合办处苏家街31号，统一社会信用代码：9150011768392456X6。
法定代表人：荆安平，系该公司董事长。
委托诉讼代理人：李小松，重庆宸沛律师事务所律师。
原告刘中平诉被告重庆金九控股集团有限公司商品房销售合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员邓雪花适用简易程序独任进行了审理。原告刘中平的委托诉讼代理人何治莲、余全友，被告重庆金九控股集团有限公司的委托诉讼代理人李晓松到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告刘中平向本院提出诉讼请求：1、判决被告立即履行向土地房屋登记机构办理原告在合川区南津街街道办事处南津街XXX号商业及车库负X-
XXX号房的产权登记义务（即取得土地房屋登记机构出具的登记受理单）；2、请求人民法院判令被告立即支付原告迟延办证违约金，从2016年7月1日起到取得土地房屋登记机构出具登记受理单之日止按每日已付房款786751.49元的万分之一计算违约金；3、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：原、被告双方于2013年9月24日签订了《重庆市商品房买卖合同》，合同约定被告将重庆市合川区南津街街道办事处839号商业及车库负1-847号商品房出售给原告。同时约定由被告于2015年12月31日前将房屋交付给原告。被告在交房后180日内向土地房屋登记机构登记办理本商品房的《房屋产权证》的申请，提交土地房屋登记机构规定的资料，并取得土地房屋登记机构出具的登记受理单。如甲方逾期未履行上述行为的则承担违约责任，逾期在180天的被告按日向原告支付已付房款总额的万分之0.5的违约金，如果超过180天的则被告按日向原告支付已付房款总额的万分之1的违约金。合同签订后，原告按约履行了合同的相关义务，给付了被告房款。但是交房后被告至今没有为原告办理产权登记相关手续。故起诉来院。请求法院支持我方的诉讼请求。
被告重庆金九控股集团有限公司辩称，第一、对原告诉请被告办理房地产权，该诉讼请求由人民法院依法判决；第二、请求人民法院驳回原告要求被告支付迟延办证的违约金的请求；被告在办理房地产权证不存在违约行为，不应当向原告支付违约金，即使人民法院认为被告存在迟延办证行为，但根据双方合同约定，迟延办证违约金应于取得登记受理单日起30日内支付，故原告该项诉讼请求条件尚未成就，尚未达到支付期限。
本院经审理认定如下事实：被告重庆金九控股集团有限公司系具有房地产开发经营资质的房地产开发企业。2013年9月24日，原告（作为乙方）与被告（作为甲方）签订了《重庆市商品房买卖合同》，该合同约定原告购买被告开发的位于重庆市合川区南津街街道办事处南津街XXX号商业及车库负X-
XXX预售商品房一套，建筑面积为33.11平方米，总成交金额为794640元。该合同第五条第（二）款第2项分期付款约定：本商品房总成交金额794640元。第一期：乙方于签订本合同支付房款550000元整；第二期：于本幢房屋封顶时支付150000元整；第三期：于本幢房屋交付乙方使用时支付房款94640元整。合同第七条第（一）款第2项约定：属预售商品房的，甲方应当在2015年12月31日前，依照国家和地方的有关规定，将已经进行建设工程竣工验收备案登记的商品房交付乙方使用。第（二）款第（1）项约定：本商品房交付时应符合以下条件：（1）已通过竣工验收备案登记，取得了《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》。合同第十三条第2项约定：预售商品房的，在本商品房实际交付使用之日起60日内，由甲乙双方向房屋所在地土地房屋登记机构提出办理本商品房《房地产权证》的申请，提交土地房屋登记机构规定的相关资料，并取得土地房屋登记机构出具的登记受理单；第4项约定：如因甲方的责任，未能按期向房屋所在地土地房屋登记机构提交办理本商品房《房地产权证》的申请，取得土地房屋登记机构出具的登记受理单的，双方同意按下列方式处理：按逾期时间，分别处理（不作累加）：（1）逾期在180日（含）之内，自约定向土地房屋登记机构提交资料并取得登记受理单之日起，至甲方实际提交资料并取得土地房屋登记机构出具的登记受理单之日止，甲方按日向乙方支付已付房价款万分之0.5的违约金，并于甲方实际取得土地房屋登记机构出具的登记受理单之日起30日内向乙方支付违约金；（2）逾期超过180日（与本条本款第（1）项约定的日期相同）后，乙方有权解除合同，乙方要求解除合同的，甲方应当自解除合同通知到达之日起30日内退还全部已付房价款及利息（按银行同期贷款利率计算），并按乙方已付房价款百分之一向乙方支付违约金。乙方要求继续履行合同的，合同继续履行，自约定向土地房屋登记机构提交资料并取得登记受理单之日起，至甲方实际提交资料并取得土地房屋登记机构出具的登记受理单之日止，甲方按日向乙方支付已付房价款万分之一〔该比率应不小于本条本款第（1）项中的比率〕的违约金，并于甲方实际取得土地房屋登记机构出具的登记受理单之日起30日内向乙方支付违约金。合同还约定了其他相关的权利义务。
同日，原、被告双方签订了《补充协议》，该补充协议第七条第2项约定:双方同意无论预售商品房或者属现售商品房，在本合同生效且双方办理完接房手续并由乙方付清全部房价款及相关税费后半年内，甲乙双方才向房屋所在地土地房屋登记机构提出办理本商品房《房地产权证》的申请，提交和签署土地房屋登记机构规定的相关资料，并取得土地房屋登记机构出具的登记受理单，如乙方委托甲方办理的，乙方应在办理完接房手续时，将办理本商品房产权登记需由乙方提供和签署的资料提供给甲方，在本合同生效双方办理完接房手续并由乙方付清全部房价款及相关税费且乙方提供齐资料后半年内，甲方向房屋所在地土地房屋登记机构提出办理本商品房《房地产权证》的申请，提交和签署土地房屋登记机构规定的相关资料，并取得土地房屋登记机构出具的登记受理单。该补充协议还约定了其他内容。
签订合同和补充协议后，原、被告双方向重庆市合川区国土资源和房屋管理局申请办理了重庆市土地房屋预告登记和重庆市预购商品房买卖合同登记备案。后原告支付了购房款，同时原告也缴纳了大修基金、税费等，被告向原告出具了收据和发票。2015年12月11日，原、被告双方签订了《商品房销售结算清单》，确认了房屋最终成交价为786751.49元，同日，被告将涉案房屋交付给原告使用，该清单第五条载明：甲乙双方结算（清）完毕后，乙方凭《本商品房销售结算清单》领取房屋产权证。原《商品房买卖合同》即履行终结，双方均不再持异议。原告方认为被告存在逾期办证的违约行为，现起诉来院，诉请如前。
另查明，涉案工程于2013年6月8日取得了《重庆市合川区商品房预售（预租）许可证》[合国土房管（2013）预字第（XXXX）号]，“金九.南滨花园X-X、X-XX号楼”工程均于2015年12月30日取得了重庆市建设工程竣工验收备案登记证[证号：合川建骏备字（2015）XXXX号、XXXX号]，上面载明上述工程的竣工验收时间为2015年12月28日。
本院认为，依法成立的合同，受法律保护。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，原、被告签订的《重庆市商品房买卖合同》及《补充协议》系双方在平等、自愿基础上的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。原、被告双方均应该按照合同约定行使权利、履行义务。
本案中，被告于2015年12月11日将涉案商品房交付原告使用时，由于该商品房尚未取得《建设工程竣工验收备案登记证》，不符合合同约定和法定的交房条件，故被告于2015年12月11日的交房行为违法。而被告取得的《建设工程竣工验收备案登记证》上载明该工程竣工验收时间为2015年12月28日，故本院确认原告所购房屋的合法交付时间为2015年12月28日。根据双方签订的《重庆市商品房买卖合同》和补充协议的约定，被告于2015年12月28日合法交付房屋，最迟应该在2016年6月28日取得原告所购房屋的权属转移登记业务受理通知书。现原告已履行完毕合同约定的相应义务，而被告至今未履行办证的相应义务，存在违约行为。因此，对于原告要求被告向房屋所在地土地房屋登记机构提出办理涉案房屋的房地产权证的申请，提交土地房屋登记机构规定的相关资料，并取得登记受理单的诉讼请求，本院予以支持。
关于原告方要求被告给付逾期办证违约金的诉讼请求，根据《中华人民共和国合同法》第四十五条第一款规定，当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。附解除条件的合同，自条件成就时失效。本案中，原、被告双方签订的合同第十三条第4项约定，如因被告责任，未能按期向房屋所在地土地房屋登记机构提交办理本商品房《房地产权证》的申请，取得土地房屋登记机构出具的登记受理单的，被告应于实际取得土地房屋登记机构出具的登记受理单之日起30日内向原告支付违约金。该条约定系对被告支付逾期取得办证登记受理单违约金附生效条件的约定。由于被告至今未取得原告所购房屋的权属转移登记业务受理通知书，因此原告要求被告支付逾期取得办证登记受理单违约金的条件尚未成就，故对原告方的该项诉讼请求，本院依法不予支持。
据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十五条第一款、第六十条第一款之规定，判决如下：
一、由被告重庆金九控股集团有限公司于本判决生效之日起十日内向重庆市合川区土地房屋登记机构提出办理原告刘中平所购买的重庆市合川区南津街街道办事处XXX号商业及车库负X-
XXX号商品房的《房地产权证》申请，提交土地房屋登记机构规定的相关资料，并取得土地房屋登记机构出具的登记受理单；
二、驳回原告刘中平的其他诉讼请求。
案件受理费80元，减半收取40元，由被告重庆金九控股集团有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第一中级人民法院。
审判员 邓雪花
二〇一七年六月二十三日
书记员 陈美嘉