广东省佛山市禅城区人民法院
民 事 判 决 书
（2018）粤0604民初10109号
原告：佛山市劲能电力工程有限公司，住所广东省佛山市南堤路56号（自编4号）。
法定代表人：李函。
委托诉讼代理人：何继锋、邓宏平，均系广东华登律师事务所律师。
被告：佛山（国际）家居博览城有限公司，住所广东省佛山市禅城区佛山大道中189号家博城C座九楼C9-102a号商铺。
法定代表人：左鼐强。
委托诉讼代理人：陈盛森、罗依楠，均系广东汇顺律师事务所律师。
原告佛山市劲能电力工程有限公司诉被告佛山（国际）家居博览城有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年5月16日立案受理后，依法由审判员陈晓明适用简易程序独任审判，并于2018年6月26日公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人何继锋、被告委托诉讼代理人陈盛森到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告向本院提出诉讼请求：请求法院判令：1、被告向原告支付剩余工程款6950000元，并支付迟延履行利息（按人民银行一年期贷款利率自迟延支付之日起计算，暂计算至2018年5月13日为383342.86元），合计7333342.86元；2、被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由：2011年12月7日，原告与被告签订《佛山（国际）家居博览城10KV室外线路工程施工合同》。2012年5月16日，原告与被告签订《佛山（国际）家居博览城室内高低压变配电及LED屏幕变配电工程施工合同》。合同签订后，原告已按合同约定向被告全面履行合同义务，完成全部约定的工程施工内容。原告已按照合同约定与被告共同向广东电网公司佛山禅城供电局申请竣工报验，在供电部门审核后，涉案工程已于2012年9月6日、2012年11月6日通过竣工报验、送电并交付被告使用。送电完成后，原告向被告提交结算材料要求被告办理结算及按照合同约定支付工程款，但被告均未予配合办理。此后两份合同约定的缺陷责任期分别届满，被告亦应支付质量保证金，但被告同样未予支付。对于涉诉工程的结算事宜，被告直至2017年12月8日才向原告出具《建设工程结算审核确认书》，确认上述两份合同所涉工程经审核的最终结算价分别为19900000元（对应10kv室外线路工程）、36000000元（室内高低压变配电及LED屏幕变配电工程）。至此被告就两份合同包括质量保证金在内向原告支付全部工程款的条件已完全成就，但经原告多次催告，被告至今仍未支付全部应付工程款。根据上述两份合同及最终确认的结算价，被告对10kv室外线路工程累计支付了15950000元工程款，剩余3950000元工程款（含质量保证金）未支付；对室内高低压变配电及LED屏幕变配电工程累计支付了33000000元工程款，剩余3000000元工程款（含质量保证金）未支付，累计拖欠原告剩余工程款合计6950000元。
被告辩称：被告对与原告签订《佛山（国际）家居博览城10KV室外线路工程施工合同》、《佛山（国际）家居博览城室内高低压变配电及LED屏幕变配电工程施工合同》的事实无异议，但对原告要求被告支付工程款以及迟延履行利息的诉讼请求有异议。理由如下：一、被告认为原告主张的10KV室外线路工程进度款3353000元、质量保证金597000元尚不具备支付条件，并且无需支付迟延履行利息。理由是：（一）根据原、被告签订的10KV室外线路工程合同第9.1.1条的规定：“原告应按国家工程有关规定向被告提供完整相关资料和验收报告（包括竣工图纸）一式六套”，但被告至今未收到上述资料，故被告有权暂付尚欠的工程进度款。（二）根据原、被告签订的10KV室外线路工程合同第9.3.3条规定：“保修期限：以单位工程交工验收合格之日起计算，按国家规定的保修条款执行，本项目缺陷责任期为壹年。”原、被告对工程审核结算的时间为2017年12月8日，故缺陷责任期的结束日为2018年12月7日，原、被告约定的质保期限尚未届满，被告有权拒付质量保证金。（三）根据原、被告签订的10KV室外线路工程合同第12.4条规定：“承包人必须按国家要求提供建筑业统一发票给发包方，甲方收到乙方发票后，按合同约定时间支付相应款项，否则不视为甲方迟延付款”，被告未收到原告开具的发票，亦未迟延支付工程进度款，故被告无需向原告支付迟延履行利息。二、被告认为原告主张的室内高低压变配电工程进度款1200000元、质量保证金1800000元尚不具备支付条件，并且无需支付迟延履行利息。理由是：（一）原、被告签订的室内高低压变配电工程合同第9.1.1条的规定：原告应按国家工程有关规定向被告提供完整竣工资料和验收报告（包括竣工图纸）一式六套，但原告一直未提供，致使工程一直未竣工验收，故被告有权暂付尚欠的工程进度款。（二）原、被告签订的室内高低压变配电工程合同第9.1.1条的规定，保修期限：以单位工程交工验收合格之日起计算，按国家规定的保修条款执行，本项目缺陷责任期为贰年。原、被告对工程审核结算的时间为2017年12月8日，故缺陷责任期的结束日为2019年12月7日。原、被告约定的质保期限尚未届满，被告有权拒付质量保证金。（三）根据原、被告签订的室内高低压变配电工程合同第13.4条的规定，被告未收到原告开具的发票，亦未迟延支付工程进度款，故被告无需向原告支付迟延履行利息。
诉讼中，原告提交以下证据：
1、原告营业执照、国家企业信用信息公示报告、建筑业企业资质证书、承装（修、试）电力设施许可证（副本）、安全生产许可证（副本）。证明原告具有相关建筑电力工程施工资质，原告诉讼主体适格。
2、《佛山（国际）家居博览城10KV室外线路工程施工合同》节选、《佛山市（国际）家居博览城室内高低压变配电及LED屏幕变配电工程施工合同》节选。证明原告与被告签订施工合同，对工程内容、承包范围、承包方式、工程工期、合同价款支付、竣工验收、结算、双方权责、保修等内容进行明确约定。
3、竣工报验表两份。证明原告按照合同要求完成施工后已取得佛山禅城供电局同意竣工报验的意见，原、被告对工程竣工报验亦盖章确认，竣工报验后涉诉的两项工程均已送电并交付被告使用。
4、建设工程结算审核确认书。证明原告完成涉案工程施工、送电并交付被告使用后，经原告多次催促，被告于2017年12月8日向原告出具涉诉两合同对应建设工程的建设工程结算审核确认书，确认两涉诉工程最终结算价分别为3600万元、1990万元。
5、中国人民银行支付系统专用凭证（编号：000321521832、000321888576、000334876142、000326194204、000334876122）。证明被告就涉案两份合同的工程款进度款累计支付了4895万元，剩下工程款695万元支付条件已成就，但被告至今未予支付。
诉讼中，被告未提交证据。
本院组织当事人进行了证据交换、质证。被告对原告提供的证据的真实性、合法性均无异议，本院予以确认真实性并在卷佐证。
综合本院采信的证据以及当事人的陈述，本院确认以下案件事实：
2011年12月8日，原告与被告签订《佛山（国际）家居博览城10KV室外线路工程施工合同》（合同编号为JBG-
JDHT-001），主要约定：原告将家居博览城10KV室外线路工程发包给被告，采取施工图全费用总价19900000元包干；开工日期2011年12月6日，竣工日期2012年3月4日，工程质量按照现行《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》、当地供电部门的相关标准等国家制订的施工及验收规范达到评定合格标准；工程具备验收条件，原告应按国家工程有关规定，向被告提供完整相关资料及验收报告（包括竣工图纸）一式六套；验收报告批准后，原告应按国家有关规定在交工验收后15日内向被告代表提交结算报告和工程结算书，办理交工结算；合同工程通过当地供电部门验收，取得供电部门验收意见及送电完成，并在双方办理结算后20天内由被告向原告支付至结算合同总金额的97%；工程缺陷责任期为1年，质量保证金为合同结算总价款的3%，被告应在保修期满后30天内结清；保修期限以单位工程交工验收合格之日起计算，按国家规定的保修条款执行；原告须按国家要求提供建筑业统一发票给被告，被告收到原告提供的发票后，按合同约定时间支付相应款项，否则不视为被告迟延付款。
2012年5月22日，原告与被告签订《佛山（国际）家居博览城室内高低压变配电及LED屏幕变配电工程施工合同》（合同编号为JBC-
JDHT-011），主要约定：原告将家居博览城室内高低压变配电及LED屏幕变配电工程发包给被告，采取施工图全费用总价36000000元包干；开工日期2012年5月20日，工程质量按照现行《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》、当地供电部门的相关标准等国家制订的施工及验收规范达到评定合格标准；工程具备验收条件，原告应按国家工程有关规定，向被告提供完整竣工资料及验收报告（包括竣工图纸）一式六套；验收报告批准后，原告应按国家有关规定在交工验收后30日内向被告代表提交结算报告和工程结算书，办理交工结算；合同工程通过当地供电部门验收，取得供电部门验收意见，在正式送电之前，被告支付至本合同总结算金额的90%；送电之后，并在办理结算后被告支付至本合同结算金额的95%；工程缺陷责任期为2年，质量保证金按合同结算总价款计算，为结算价款的5%,缺陷责任期一年期满后10日内，被告支付质量保证金的50%，缺陷责任期届满后30日内，被告无息付清按本合同规定需扣除发生的保修费用后的保修金尾款；保修期限以单位工程交工验收合格之日起计算，按国家规定的保修条款执行。
上述合同签订后，原告完成约定的工程施工内容。在相关工程完工后，原、被告共同向广东电网公司佛山禅城供电局申请竣工报验。广东电网公司佛山禅城供电局城区供电所于2012年9月6日、2012年11月6日在竣工报验表上签章并同意装表，通过竣工报验后，涉案工程送电并投入使用。诉讼中，原告陈述涉案配电房工程与10KV工程系一同完工竣工，因报装时由被告分别以单独项目向供电局申请，故存在上述两份不同时间的竣工报验表，但均对应上述工程。
2017年12月8日，原、被告双方签订《建设工程结算审核确认书》，确认上述两份合同所涉工程经审核的最终结算价分别为19900000元（对应10kv室外线路工程）、36000000元（对应室内高低压变配电及LED屏幕变配电工程）。根据上述两份合同及最终确认的结算价，被告就10kv室外线路工程累计支付了15950000元工程款，剩余3950000元工程款（含质量保证金597000元）未支付；对室内高低压变配电及LED屏幕变配电工程累计支付了33000000元工程款，剩余3000000元工程款（含质量保证金1800000元）未支付，拖欠原告剩余工程款合计6950000元。
本院认为，本案系建设工程施工合同纠纷。原、被告签订的《佛山（国际）家居博览城10KV室外线路工程施工合同》及《佛山（国际）家居博览城室内高低压变配电及LED屏幕变配电工程施工合同》，均系双方当事人真实意思表示，合同内容没有违反法律、行政法规的强制性规定，为有效合同，受法律保护，双方均应按照上述合同的约定善意全面的履行各自承担的义务。
根据原、被告共同向广东电网公司佛山禅城供电局提交的两份竣工报验表显示，涉案工程业经供电部门验收通过并已由被告实际投入使用，故依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条的规定，应以竣工验收合格之日作为实际竣工日期。在原告自认涉案两工程同时竣工且上述竣工报验表所载时间无法区分对应涉案两工程的情形下，本院确定涉案两工程的竣工验收时间均为2012年11月6日，并依约应自该日起计算缺陷责任期（保修期限）；另因原、被告双方此后已于2017年12月8日签订《建设工程结算审核确认书》对涉案两工程进行结算，故依据涉案两份施工合同的相关约定，被告支付工程进度款及质量保证金的条件业已成就。被告虽抗辩认为原告未依据合同约定提交相关验收资料及工程款发票，但此均为合同附随义务，并不为双方约定或法定的可予对抗支付工程款义务的事由，加之涉案工程已竣工验收、投入使用并结算完毕，故本院对被告的上述抗辩意见不予采纳。
关于原告诉请被告支付的工程进度款、质量保证金及利息。经本院查明，被告就涉案10kv室外线路工程尚余工程款3950000元（含质量保证金597000元）未予支付，就涉案室内高低压变配电及LED屏幕变配电工程尚余3000000元工程款（含质量保证金1800000元）未予支付，故被告合计应向原告支付工程款6950000元（3950000元+3000000元）。至于原告诉请的利息，因被告存在逾期付款的违约行为，确给原告造成利息损失，故原告有权依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定向被告计收相关利息，本院就利息起算时间及计算标准具体分析如下：
1、工程进度款利息：经查明，被告尚欠的涉案两工程进度款应为4553000元【（3950000元-597000元）+（3000000元-1800000元）】，依据双方合同约定，被告应于工程通过当地供电部门验收、取得供电部门验收意见及送电完成、双方办理结算后20天内支付该笔工程进度款，即被告实际应于2017年12月28日前向原告支付，故原告主张从2017年12月29日起计收利息有理。
2、10KV室外线路工程质量保证金利息：依据双方合同约定，该工程保修期限（缺陷责任期）则自单位工程交工验收合格之日起计算一年，质量保证金为合同结算总价款的3%，质量保证金应于保修期满后30天内结清，结合合同关于办理交工结算义务的约定及双方此后办理结算的事实，上述质量保证金的支付前提应为竣工验收合格、保修期届满及结算完毕。鉴于本工程竣工验收合格及保修期届满时间均早于双方办理结算时间，故本院综合全案事实，确定被告实际应于双方签订《建设工程结算审核确认书》之日即2017年12月8日支付上述质量保证金，故被告应于2017年12月9日起向原告计付逾期付款利息。原告诉请超出部分，无事实和法律依据，本院不予支持。
室内高低压变配电及LED屏幕变配电工程质量保证金利息：依据双方合同约定，该工程缺陷责任期（保修期限）则自单位工程交工验收合格之日起计算两年，质量保证金按合同结算总价款计算，为结算价款的5%，缺陷责任期一年期满后10日内，被告支付质量保证金的50%，缺陷责任期届满后30日内，被告无息付清按本合同规定需扣除发生的保修费用后的保修金尾款。同理，该工程质量保证金的支付前提亦应为竣工验收合格、保修期届满及结算完毕。鉴于本工程竣工验收合格及保修期届满时间均早于双方办理结算时间，故本院综合全案事实，确定被告实际应于双方签订《建设工程结算审核确认书》之日即2017年12月8日支付上述质量保证金，故被告应于2017年12月9日起向原告计付逾期付款利息。原告诉请超出部分，无事实和法律依据，本院不予支持。
利息标准：因合同未作明确约定，故本院依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条的规定确定利息标准为中国人民银行同期同类贷款利率。
综上，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条、第十六条、第十七条、第十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款、第六十四条第一款的规定，判决如下：
一、被告佛山（国际）家居博览城有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内，向原告佛山市劲能电力工程有限公司支付工程款（含质量保证金）合计6950000元及利息（工程进度款利息以4553000元为本金，自2017年12月29日起按中国人民银行同期同类贷款利率计至被告佛山（国际）家居博览城有限公司实际支付完毕上述工程进度款之日止；质量保证金利息以2397000元为本金，自2017年12月9日起按中国人民银行同期同类贷款利率计至被告佛山（国际）家居博览城有限公司实际支付完毕上述质量保证金之日止）；
二、驳回原告佛山市劲能电力工程有限公司其他诉讼请求。
本案适用简易程序，案件受理费减半收取31567元，由被告佛山（国际）家居博览城有限公司负担。
如果被告佛山（国际）家居博览城有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。
审判员 陈晓明
二〇一八年八月十五日
书记员 江幼钿