陕西省安康市汉滨区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）陕0902民初2466号
原告陕西飞天建筑劳务有限责任公司，住所地：西安市未央路164号双威迎宾广场小区5幢1单元11层11109号。
法定代表人张月飞，系该总经理。
委托代理人柏斌，陕西哲勤律师事务所律师。
被告中国太平洋人寿保险股份有限公司安康中心支公司，住所地：陕西省安康市汉滨区五星街5号。
法定代表人张保江，系该总经理。
委托代理人王化明、沈民，系该公司员工。
原告陕西飞天建筑劳务有限责任公司与被告中国太平洋人寿保险股份有限公司安康中心支公司保险合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，原告的委托代理人柏斌，被告的委托代理人王化明、沈民到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
原告陕西飞天建筑劳务有限责任公司诉称，原告承建韩城矿务局棚户区改造项目新兴小区1、4、7号住宅楼项目工程，为施工人员在被告公司投保了建筑工程（B）团体意外伤害保险，保险期间自2014年5月15日零时起至2016年6月29日二十四时或保险合同列明的终止性保险事故发生时，保险金额为人民币300000元。投保后原告按时缴纳了保险费。2015年10月16日，原告单位施工人员李志元在4号楼施工时发生意外，经抢救无效死亡。2015年10月19日原告与李志元家属达成赔偿协议并支付赔偿款项，后李志元家属承诺将保险赔偿权利转让给原告。2016年3月2日，原告向被告提出人身保险理赔申请，虽经多次沟通，被告仍未完成保险理赔金的支付，为维护原告的合法权益，提起诉讼请求依法判令：1.被告赔偿原告意外伤害保险金人民币300000元；2.本案诉讼费由被告承担。
原告为支持自己的诉讼主张，向本院提交以下证据：
1.保险单、保险条款。用以证明原告给韩城矿务局棚户区改造项目新兴小区1、4、7号住宅楼项目工程在被告处投保了意外伤害保险，保险金额为每人300000元，保险期间自2014年5月15日零时至2016年6月29日二十四时。
2.发票。用以证明原告已于2014年5月16日缴纳该意外保险费用。
3.劳动合同、证明、死亡证明、火化证。用以证明原告公司员工李志元于2015年10月16日在涉案工程中因意外事故死亡的事实。
4.工亡赔偿协议、证明、李志元直系亲属户口本及身份证复印件、转账记录、承诺书、收条。用以证明原告已向死者家属完成赔偿，且死者家属将相关保险理赔权利转让给原告。
5.9500短信。用以证明事故当天已向被告方报案，原告履行了报案义务。
6.短信记录、来往邮件。用以证明当时申请保险复效时已及时联系了对方。
被告中国太平洋人寿保险股份有限公司安康中心支公司辩称，一、事故的发生不在保险期间内。原告方陕西飞天建筑劳务有限责任公司因其建筑工人李志元因2015年10月16日在原告方承包的建筑工地施工时发生意外，救治无效死亡，原告方以责任终止期限为2016年6月29日要求被告方承担李志元因2015年10月16日意外死亡责任。被告公司认真审核该保险合同，经查实：原告方陕西飞天建筑劳务有限责任公司于2014年5月在被告公司承保《建筑工程（B）意外伤害保险》附加《建筑工程（B）意外团体医疗保险》，保单号,保险期间：2014年5月15日零时起至2015年6月30日二十四时，建筑工工人个人意外身故保额：30万。保险责任到期后该保险合同失效，原告方陕西飞天建筑劳务有限责任公司，向我方申请保险延期申请，并在告知栏中勾选未发生理赔事项和约定保单过期失效期间保险公司不承担保险责任范围，后双方在自愿、公平的情况下对保险合同内容及责任期进行复效变更，并对变更内容进行详细约定，我司于2015年12月16日同意承保，并做了相关约定（公司不承担2015年7月1日至2015年12月15日即变更前保单责任终止日次日至延期变更申请日期间）的保险责任。此案原告方回避了一些重要材料，即我司于2015年12月16日由原告方向我司申请保险延期时，我司关于保险期间变更批单，该批单明确对保单责任终止日由2015年6月30日变更为2016年6月29日，同时明确注明：因投保人未及时申请保险期间顺延手续，保险公司不承担2015年7月1日至2015年12月15日（即变更前保单责任终止日次日至延期变更申请日期间）的保险责任。经我司查实原告陕西飞天建筑劳务有限责任公司与我司签订的合同应在2015年6月30日前终止，但由于原告方资金短缺，造成工程进度缓慢，于2015年12月15日向我司申请保险延期，按理该合同已到期终止，我司不应再受理，考虑到双方合作关系，我司同意保险责任延期至2016年6月29日，但出具保险批单约定，我司不承担2015年7月1日至2015年12月15日期间保险责任，原告方建筑工人李志元于2015年10月16日意外死亡，死亡日期在我司约定责任免除期间，故我司不能承担李志元意外死亡责任。二、原告方工人李志元意外死亡时间属于批单中责任免除的时间，因此被答辩人诉讼请求没有依据应予驳回。按照建工险条款规定，本合同的保险期间自建筑工程项目被批准正式时间，并且从投保人已支付保险费的次日（或约定起保日）零时起，至施工合同规定的工程竣工之日止。提前竣工的，保险责任于提前竣工时自行终止。工程延长工期或停工，投保人须书面通知本公司并办理保险期间顺延。未办理保险期间顺延手续的，保险手续不顺延（无论一次或数次）。时间累积超过1年的，须经本公司审核同意后方可顺延。工程停工期间，本公司不承担保险责任。照《中华人民共和国保险法》第二十条规定，投保人和被保险人可以协商变更合同内容，变更保险合同的，应当有保险人在保险单或者其他保险凭证上批注或者附贴批单，或者由投保人和保险人订立变更的书面协议。在保险实务中，保险变更批单是保险合同的有效补充，保险批单同保险合同一样，同样具有法律效力。在原告方提供给我司的建筑工程延期补充告知书中，明确说明延期原因是由于甲方（原告方）资金短缺，导致工程施工进度缓慢，同时注明了解并同意保险公司不承担变更前保单责任终止日至延期变更申请日期间的保险责任，并加盖企业公章，盖章日期为2015年12月15日。原告方建筑工人李志元死亡时间在我司与原告方约定的责任免除期间，我司不承担给付保险金责任，被答辩人诉讼请求没有依据应予驳回。综上所述，被答辩人诉讼请求无法律依据，与事实不符，恳请法院在查明事实的基础上，依法裁决，驳回原告的诉讼请求。
被告为支持其抗辩主张提交以下证据：
1.保险合同。用以证明合同期限2014年5月15日至2015年6月30日为第一次签的原始合同。
2.变更业务批单、变更业务确认书。用以证明对第一份合同做了变更，并约定了延期期间被告方不承担责任，原告方已签章确认。
3.保险合同变更申请书。证明原告方由于资金短缺、工程进度缓慢向被告方申请延期。
4.工程延期补充告知书。证明原告已明确知道被告方不承担变更前保单责任终止日至延期变更申请日期间的保险责任。
经审理查明，原告陕西飞天建筑劳务有限责任公司向被告中国太平洋人寿保险股份有限公司安康中心支公司投保团体人身保险，被告向原告出具保险单（250G141EA19005E），项目名称韩城矿务局棚户区改造项目新兴小区1、4、7号住宅楼，工程造价22050千元，缴费方式趸交，保险费49200元，险种名称建筑工程（B）团体意外伤害保险，保险期间自2014年5月15日零时至2015年6月30日二十四时或本合同列明的终止性保险事故发生时。合同生效日期2014年5月15日，保险金额为每人300000元，无特别及附件协议，业务员胡军。
同时，原告还向被告公司投保了附加建筑工程（B）意外伤害团体医疗保险，保险项目、保险期间、合同生效日期、缴费方式均与建筑工程（B）团体意外伤害保险相同，保险金额为每人20000元，保险费3279元，特别约定：本保险在中华人民共和国境内有效，港澳台地区除外，被保险人因意外伤害而支出符合保单签发地政府基本医疗保险规定，直接用于治疗的治疗费、检查费、手术费、药费，本公司按其支出医疗费用0元以上的85%给付医疗费。除本特别约定外，本保险合同无其他特别约定及附加协议。业务员胡军。
被告公司建筑工程（B）团体意外伤害保险，1.2条投保人提出保险申请，本公司同意承保的，本合同成立，合同生效日期在保险单上载明。1.3条投保范围：投保人凡从事土木、水利、道路、桥梁的等建筑工程施工、线路管道设备安装、构筑建筑物拆除和建筑装饰装修的企业，可作为投保人为其在工程项目施工现场从事管理和工作的员工投保本保险；被保险人：凡年龄为16周岁至65周岁、能够正常工作或劳动的属投保单位管理的员工可作为本合同的被被保险人。第2.2条保险期间自建筑工程项目被批准正式开工，并且投保已支付保险费的次日（或约定起保日）零时起，至施工合同规定的工程竣工之日；提前竣工的，保险责任于提前竣工时自行终止；工程延长工期或停工的，投保人须书面通知本公司并办理保险期间顺延手续，未办理保险期间顺延手续的，保险期间不顺延；若保险期间顺延（无论一次或数次）时间累计超过一年的，须经过本公司审核同意后方可顺延；工程停工期间，本公司不承担保险责任。6.4条为在本合同有效期内，经投保人和本公司协商一致，可以变更本合同的有关内容；变更本合同内容的，应当由本公司在保险单或者其他保险凭证上予以批注或附贴批单。附加建筑工程（B）意外伤害团体医疗保险，合同成立与生效、投保范围、保险期间均与被告公司建筑工程（B）团体意外伤害保险一致。
因工程甲方资金短缺，导致工程进度缓慢，原告于2015年12月15日向被告提出加盖原告公司公章的变更申请书，申请责任终期为2016年6月29日，并由原告委托胡军在2015年12月15日至2015年12月20期间内在被告公司代为办理申请书项下的保险合同事宜，并声明凡由本授权委托引发的法律纠纷与被告公司无关，因此发生的一切纠纷皆由原告单位负责，授权书确系原告单位签署，如有不实，受托人愿意承担由此引发的法律责任。同日的建筑工程延期补充告知书中载明，本保单在保险期间未发生过重大保险事故，被告单位已了解并同意保险公司不承担变更前保单责任终止日至延期变更申请日期间的保险责任。变更申请书、建筑工程延期补充告知书上均加盖原告公司印章、陕西煤业化工建设（集团）有限公司韩城分公司第八项目部印章、陕西建安工程监理有限公司韩城矿区项目监理部印章。
2015年12月16日，被告出具保险期间变更业务确认单，变更前责任终止日期为2015年6月30日，变更后责任终止日为2016年6月29日，确认栏为：1.本次变更申请需由保险人审核同意并批改后有效，2.因投保人未及时申请保险期间顺延手续，保险公司不承担变更前的保险责任终止次日至延期变更申请日期间的保险责任，3.授权委托书确系委托人签署。如以上不实，代办人愿意承担由此引致的法律责任，代办人在授权有效期内代为办理委托事宜，并严格遵循委托人的真实意愿，如果超过授权范围，由代办人自愿承担相应责任。代办人已经详细阅读并同意本单证背面的客户须知内容，代办人胡军签名。后该变更申请获得被告公司批准。
另查明，2015年10月16日，原告单位施工人员李志元在4号楼施工时发生意外，经抢救无效死亡；2015年10月19日，原告与李志元家属达成赔偿协议并支付赔偿30万元赔偿金。李志元家属将保险理赔权转让给原告。
本院认为，原告陕西飞天建筑劳务有限责任公司向被告中国太平洋人寿保险股份有限公司安康中心支公司投保团体人身保险，系双方真实意思表示，且已实际履行，其内容不违法相关法律规定，应依法认定为有效。原告向被告投保的建筑工程（B）团体意外伤害保险的保险期间为2014年5月15日零时至2015年6月30日二十四时，原告方建筑工人李志元于2015年10月16日在施工时发生意外死亡，原告向被告申请变更业务时间为2015年12月15日。2015年12月15日原告委托被告公司团险客户部经理胡军代为办理250G141EA19005E保险单的合同变更事宜，2015年12月16日被告公司出具保险期间变更业务确认书，该确认书上载明“因投保人未及时申请保险期间顺延手续，保险公司不承担变更前的保险责任终止次日至延期变更申请日期间的保险责任”，胡军在代办人处签名，故原告现以被告未向其告知“保险公司不承担变更前的保险责任终止次日至延期变更申请日期间的保险责任”的理由不能成立，且250G141EA19005E保险单约定的保险期间届满后，原告未依约定及时向被告公司申请续保，李志元的意外事故发生在原告未向被告续保前的2015年10月16日，故对原告要求被告按照保险合同支付30万元赔偿金的诉讼请求不能予以支持。依据《中华人民共和国民法通则》第六十三条、《中华人民共和国合同法》第四条、第六条、第九条、第六十条、《中华人民共和国保险法》第二条、第十条、第十一条、第十三条之规定，判决如下：
驳回原告陕西飞天建筑劳务有限责任公司的诉讼请求。
案件受理费5800元，由原告陕西飞天建筑劳务有限责任公司承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于陕西省安康市中级人民法院。
审 判 长 杨 娟
人民陪审员 唐章乾
人民陪审员 赵莲华
二〇一七年三月二十日
书 记 员 晁 梅
附：相关法条
中华人民共和国民法通则
第六十三条公民、法人可以通过代理人实施民事法律行为。代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为。被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任。依照法律规定或者按照双方当事人约定，应当由本人实施的民事法律行为，不得代理。
《中华人民共和国合同法》
第四条【合同自由原则】当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预。
第六条【诚实信用原则】当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。
第九条【订立合同的能力】当事人订立合同，应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。当事人依法可以委托代理人订立合同。
第六十条【严格履行与诚实信用】当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。《中华人民共和国保险法》
第二条本法所称保险，是指投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任，或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限等条件时承担给付保险金责任的商业保险行为。
第十条保险合同是投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。投保人是指与保险人订立保险合同，并按照合同约定负有支付保险费义务的人。保险人是指与投保人订立保险合同，并按照合同约定承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司。第十一条订立保险合同，应当协商一致，遵循公平原则确定各方的权利和义务。除法律、行政法规规定必须保险的外，保险合同自愿订立。
第十三条投保人提出保险要求，经保险人同意承保，保险合同成立。保险人应当及时向投保人签发保险单或者其他保险凭证。保险单或者其他保险凭证应当载明当事人双方约定的合同内容。当事人也可以约定采用其他书面形式载明合同内容。依法成立的保险合同，自成立时生效。投保人和保险人可以对合同的效力约定附条件或者附期限。