北京市平谷区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）平民(商)初字第4397号
原告北京荣援建材有限公司，住所地北京市平谷区王辛庄镇兴谷齐各庄北侧97号。
法定代表人韩宝军，经理。
委托代理人刘兴华，北京市隆安律师事务所律师。
被告武汉神圣科技发展有限公司，住所地湖北省武汉市东西湖区新沟镇工业园惠安大道106号。
法定代表人朱寅，总经理。
委托代理人张田根，男，1954年7月15日出生，住杭州市萧山区。
委托代理人王健萌，男，1981年3月28日出生，住湖北省松滋市。
原告北京荣援建材有限公司（以下简称荣援公司）与被告武汉神圣科技发展有限公司（以下简称神圣科技公司）买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，由法官张欢独任审判。后本案依法转为普通程序，组成由法官张欢担任审判长，人民陪审员王爱民、杨华参加的合议庭审理本案，并于2016年2月2日公开开庭进行审理。原告荣援公司的委托代理人刘兴华到庭参加了诉讼，被告神圣科技公司经本院依法送达开庭传票无正当理由拒不到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理完毕。
荣援公司起诉称：2014年3月24日，荣援公司与神圣科技公司签订《工业品买卖合同》，由神圣科技公司向荣援公司提供该套设备并负责人员培训及安装调试，直至生产出合格产品。荣援公司按约支付了款项，神圣科技公司的设备运到荣援公司指定地点，并进行了安装调试，但安装的生产线有严重的质量问题，无法进行生产，生产出不合格产品，荣援公司多次要求神圣科技公司解决，至今未安装调试正常；因神圣科技公司没有提供设备的合格证、说明书、生产的标准、产品说明书等，荣援公司认为神圣科技公司提供的设备是不合格、不合法、不能进行销售的设备。故荣援公司诉至法院，请求：1、解除合同，要求神圣科技公司退还货款50万元并支付利息损失2万元；2、神圣科技公司赔付租赁装修、附属设备、原材料、人工、运费等损失1284328.78元；3、神圣科技公司赔偿预期利润损失75万元；4、神圣科技公司赔偿荣援公司专利损失20万元及利息损失1万元；5、神圣科技公司承担本案诉讼费用。
荣援公司向本院提交以下证据予以证明：
一、《工业品买卖合同》，证明双方之间买卖合同关系存在。
二、《客户回执表》，证明设备有质量问题，调试不合格。
三、付款单据，证明原告付货款50万元。
四、交货及运输相关单据，证明交货地点在平谷。
五、专利技术实施许可合同，证明因实施专利而购买的设备，且已付专利使用费20万元。
六、房屋租赁合同，证明为生产该产品租赁的厂房。
七、收据，证明荣援公司已支付60万元房租及维修费用。
八、松木基板买卖合同，证明荣援公司为生产产品购买的原材料。
九、单据，证明荣援公司付松木基板款及钢板款。
十、运费单据，证明支付了运费。
十一、复合模板订货合同，证明就生产的产品签订销售合同，有实际交易，逾期利润实际存在。
十二、模板项目可行性报告，证明项目概况及可预期的利润指标。
十三、运输收据及相关邮寄单据，证明设备因质量问题多次修复、更换设备、配件。
十四、照片，证明设备质量问题，多次修复，更换设备、配件。
十五、工资明细表，证明人工费损失。
十六、收条及收据，证明附属设备叉车费用。
十七、短信信息，证明荣援公司已经告知神圣科技公司交货地点、设备损坏的事实。
十八、企业住所证明，证明97号工业用房归蒙长志所有。
神圣科技公司在庭前谈话笔录中答辩称不认可荣援公司的诉讼请求。神圣科技公司在2014年5月3日因荣援公司员工人为操作不当损坏2个导轨，现场已经解决，整个设备安装调试正常，也能生产出合格产品。在日后的生产中，由于荣援公司工人操作不当，致使设备部分零部件损坏，如液压包边机是人为操作不当导致的，主板可能是因为电源不稳导致烧毁，且荣援公司也没有按照合同约定书面通知，神圣科技公司本着服务顾客的方针，多次免费更换相关零部件，整套设备没有质量问题。神圣科技公司要求荣援公司6月份到公司进行设备培训，荣援公司一直未过来。案件审理过程中，法院组织双方去现场勘查，神圣科技公司发现设备可能是因为人为使用不当或是故意损坏导致的，如果有质量问题，神圣科技公司同意进行维修、更换。在事后谈话笔录中，神圣科技公司称设备可能是因为人为使用不当或是故意损坏导致的，因没有经过检测，其不能确定。
神圣科技公司公司向本院提交证据予以证明。
一、《工业品买卖合同》及《设备安装客户回执表》，证明神圣科技公司已经及时履行合同，设备安装正常，不存在质量不合格问题。
二、售后服务记录，证明在设备使用过程中，神圣科技公司进行了维修，神圣科技公司认为导轨系人为损坏，邮寄后已经没有问题了，刀口切面不平衡是荣援公司人员操作问题。
经本院庭审质证，神圣科技公司对荣援公司提交的证据一、三、四、五、九、十、十二、十七认可，对荣援公司提交的证据二、十三、十四的真实性认可，对证明目的不认可，对荣援公司提交的证据六、七、八、十一、十五、十六、十八的真实性不认可；荣援公司对神圣科技公司提交的证据一的真实性认可，对证明目的不认可，对神圣科技公司提交的证据二，荣援公司认可神圣科技公司来过多次，但不是售后服务，是对设备进行调试，在履行设备调试义务。
本院经认证认为，本院对荣援公司提交的证据一、二、三、四、五、十、十三、十四、十七及神圣科技公司提交的证据一的真实性、合法性、关联性予以确认，对荣援公司提交的证据六、七、八、九、十一、十二、十五、十六及神圣科技公司提交的证据二的真实性、合法性、关联性，本院将结合其他证据综合予以认定。
本院根据上述认证查明，2014年3月24日，荣援公司与神圣科技公司签订《工业品买卖合同》，合同约定：一、标的名称为液压冷弯横剪一体机一台、液压包边机二台、横向滚压胶合机一台、纵向液压胶合机一台、钢卷托架二台、钢卷分条机一台，合计金额583300元，合同最终优惠执行价550000元；三、产品质量质量保证，1、供方保证本合同产品为合格产品且达到本合同目的的产品，在产品交付时随机随产品出厂合格证书,2、在设备使用期内，供方对产品软件进行免费升级，对产品的缺陷负责免费修理或更换，更换下的零部件所有权归供方所有，由供方统一回收，3、为使废旧电路板不流入市场，进而切实保护用户利益，对所有电路板的更换必须以旧换新；四、产品包装，1、大件裸装，精密件木箱包装，2、需方收到本合同产品后，应采取相应的防淋、防潮、防窃的保管措施，尽量防止任何损蚀、损失和损害；五、随机的必备品、配件、工具数量及供应办法按《装箱单》随机发至需方；六、交货地点，需方指定地点，供方负责代办运输，需方承担运费，但运费须得到需方的认可；七、成套设备的安装与调试，供方应及时负责设备的现场安装、调试及人员培训，需方给予供方人员提供方便的食宿；八、货款支付，合同签订后当日，需方支付合同定金10万元，设备出厂时再支付40万元，供方负责将设备运至需方实施区域内的指定地点并安装调试好，并生产出合格的产品时付清余款5万元；九、交货日期，供方在按期收到合同规定定金后30天内发货，供方在合同签订后约定期内未收到合同定金，供方的交货日期将根据定金收到的时间以天为单位相应顺延，按合同约定节点逾期未支付货款的或未提取设备的，交货时间以月为单位顺延；十一，本合同解除的条件按《合同法》相关条例执行；十二、违约责任，1、属供方质量问题，出现的设备故障在接到设备使用方书面通知（包括转真件、电子邮件）后48小时内到达现场排除，若逾期按该设备生产产品的日产量与买卖合同中约定的价格计算赔偿的金额，2、本合同未尽事宜，如出现纠纷由双方协商解决；十三、合同争议的解决方式，本合同在履行中发生的争议的，首先由双方当事人协商解决，协商不能解决的，任意一方可以向双方当事人所在地人民法院起诉。
同日，荣援公司作为许可方与神圣科技公司作为被许可方签订《专利技术实施许可合同》，合同约定：鉴于许可方神圣科技公司拥有合法的“用于楼面支撑的贴面木模板”专利开发与推广权，专利号为ZL201220065193.5，证书号为第2524485号，申请日为2012年2月27日，授权日为2012年11月21日，授权公开号为CN202544393U，专利权期限为10年（从公告之日开始计算），该专利的实施不涉及技术秘密及工艺；二、本合同约定该专利的许可方式是普通实施许可；三、专利的技术内容，3.1、许可方向被许可方提供专利号为ZL201220065193.5，专利名称为用于楼面支撑的贴面木模板的全部专利文件复印件，3.2许可方向被许可方有偿提供专业的生产流水线设备（另见工业品买卖合同），该流水线设备为许可方的发明专利和实用新型专利各一项，鉴于被许可方已购买许可方设备，故设备的两项专利被许可方可以无偿使用，但被许可方无权擅自转让许可方的流水线设备专利；五、使用费及支付方式，5.1、本合同涉及的使用费仅限于钢木贴面模板的专利技术使用费，被许可方要求将北京市部分区域列为被许可方对本专利的实施区域，双方均一致同意将北京市下辖之怀柔区、顺义区、平谷区、密云县共计3区1县列为被许可方的具体生产实施区域，被许可方销售本专利的产品不受地域限制，双方约定许可方的专利使用费标准为玖拾万元，双方约定的被许可方的支付方式为生产本专利的产品设备发货时支付20万元整，余款分两年内支付完毕，2015年5月1日前支付35万元，2016年5月1日前一次性支付余款35万元，如对方制作户外广告可享受10万元补贴，此款从第二年的专利使用费尾款中抵扣；十五、争议的解决办法，15.2、双方不能协商解决争议的，提请合同签订地专利管理机关调处，对调处决定不服的可以向合同签约地人民法院起诉，或者直接向合同签约地人民法院起诉。
2014年3月27日，荣援公司向神圣科技公司转账10万元货款，2014年4月23日，荣援公司向神圣科技公司转账40万元货款及20万元专利使用费。
2014年4月底，神圣科技公司将合同约定的设备运到荣援公司厂房，后安装调试。
对于是否附带合格证书，荣援公司称其未收到过合格证书，神圣科技公司辩称其已将合格证书同设备交付给荣援公司，但未提供相应的证据。
对于设备本身是否存在质量问题。2014年5月3日，双方签订《设备安装客户回执表》，回执显示设备安装调试明细清单中液压切口冷弯横剪一体机1台、液压包边机2台、滚压胶合机2台、分条机1台、钢卷托架2套，客户单位代表人意见处为液压包边机存在严重的质量问题，经售后服务的调试，仍不能正常生产，现处在停工状态，安装单位代表人自查意见为整套设备安装调试正常，有一台液压包边机直线导轨坏2个。荣援公司称设备一直未安装调试正常，神圣科技公司事后虽派人维修过几次，但一直未维修好，后期也不再派人过来；神圣科技公司称设备安装后能够正常运转，第二天出现两个导轨损坏，神圣科技公司已经给荣援公司邮寄4个导轨并已安装完毕，荣援公司虽邮寄过零部件，神圣科技公司认为不是质量问题，是荣援公司人员操作不当造成损坏，且也是小部件，本着服务顾客的方针，故向荣援公司邮寄了新部件，期间亦去过荣援公司回访，未发现产品存在质量问题。在案件审理过程中，法院组织双方去现场，双方均认可一体机、液压包边机不能运转，对于其原因，神圣科技公司维修人员认为一体机不能运转系开关电源坏了，一体机漏油，一般是生产过程中频繁使用O型圈破裂导致漏油，液压包边机不能运转是因为设备在使用过程中电磁阀油不干净、有杂质，荣援公司对此不认可，认为屡次维修均未修好，故不同意再维修。在事后谈话笔录中，神圣科技公司称设备可能是因为人为使用不当或是故意损坏导致的，因没有经过检测，其不能确定。
上述事实，有当事人向本院提交的上述证据材料、现场笔录及当事人陈述意见等在案佐证。
本院认为：《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。对于设备不能正常运转的原因，荣援公司认为是设备自身质量存在问题，神圣科技公司认为是人为操作不当，双方应对各自的主张承担举证责任，荣援公司同意进行鉴定并出具一半的鉴定费用，神圣科技公司不同意鉴定，亦未提供其他充分的证据证明该设备质量不存在问题，不能正常运转的原因系人为操作不当，故本院对神圣科技公司该条答辩意见不予采信，神圣科技公司未提供合同约定的合格产品，已构成违约，合同目的无法实现，荣援公司有权解除合同，解除通知到达合同相对方时合同即告解除。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。对于荣援公司主张的利息损失2万元，因未超过法律法规规定的范围，本院予以支持。对于荣援公司第二、三项诉讼请求，本院不予支持。对于荣援公司主张的专利费20万元，因是依据双方签订的《专利技术实施许可合同》所产生的费用，且该合同约定了管辖法院，故对该笔费用，本院不再本案中予以解决，当事人可另行解决。综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、原告北京荣援建材有限公司与被告武汉神圣科技发展有限公司于二○一四年三月二十四日签订的《工业品买卖合同》于二○一四年九月一日解除。
二、被告武汉神圣科技发展有限公司于本判决生效后七日内退还原告北京荣援建材有限公司货款五十万元及利息损失二万元。
三、原告北京荣援建材有限公司于本判决生效后七日内返还被告武汉神圣科技发展有限公司液压冷弯横剪一体机一台、液压包边机二台、胶合机二台、钢卷托架二台、钢卷分条机一台。
四、驳回原告北京荣援建材有限公司其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费二万八千九百一十五元，由原告北京荣援建材有限公司负担一万五千元（已交纳），由被告武汉神圣科技发展有限公司负担一万三千九百一十五元（于本判决生效后七日内交纳）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时按照不服本判决部分的上诉请求数额，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第三中级人民法院。上诉期满后七日内仍未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。
审 判 长 张 欢
人民陪审员 王爱民
人民陪审员 杨 华
二〇一六年二月二日
书 记 员 王婷婷