新疆维吾尔自治区呼图壁县人民法院
民 事 判 决 书
(2016)新2323民初1944号
原告：田中华，男，汉族，个体劳动者，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。
原告：李海，男，汉族，个体劳动者，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。
原告：吴世强，男，汉族，个体劳动者，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。
三名原告的共同委托诉讼代理人：艾山江·巴克拉洪，乌鲁木齐市水磨沟区泽玮法律服务所法律工作者。
被告：白志刚，男，汉族，住新疆维吾尔自治区昌吉市。
委托诉讼代理人：李明，新疆圆方律师事务所律师。
被告：江苏恒龙装饰工程有限公司，住所地江苏淮安经济技术开发区三汕头路18号创业大厦1520室，统一社会信用代码：×××。
法定代表人：熊子龙，董事长。
委托诉讼代理人：杜玉成，男，公司职员。
委托诉讼代理人：索立，男，公司职员。
原告田中华、原告吴世强、原告李海与被告白志刚、被告江苏恒龙装饰工程有限公司（以下简称恒龙公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年8月3日立案后，依法适用简易程序，于2016年10月9日公开开庭进行了审理。原告田中华、原告吴世强、原告李海的共同委托诉讼代理人艾山江·巴克拉洪，被告白志刚的委托诉讼代理人李明、被告恒龙公司的委托诉讼代理人杜玉成到庭参加诉讼。因案情复杂，本案转为普通程序。于2016年11月17日公开开庭进行了审理，原告田中华、原告吴世强及三原告共同委托诉讼代理人艾山江·巴克拉洪到庭，被告白志刚的委托诉讼代理人李明，被告恒龙公司的委托诉讼代理人索立到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原告田中华、原告吴世强、原告李海向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付劳务费1247164.4元；2、被告支付延期利息197000元（2014年11月2日-2016年8月2日，按银行贷款利息7.9‰计算，20个月），共计1444164.4元。事实和理由：2014年8月6日，被告白志刚以恒龙公司项目负责人的名义与呼图壁县文汇房地产开发有限公司签订一份室外装饰装修合同，被告白志刚将该工程转包给原告，因资金不到位，工程于2014年11月停工，原告与被告白志刚解除了施工协议，并于2015年11月20日进行工程结算，结算工程款为1247164.4元，被告至今未付款。
被告白志刚辩称，1、原、被告约定的付款条件未成就，原告在本案中无诉权；2、被告欠原告的工程款为600000元；3、被告白志刚与原告签订协议未得到被告恒龙公司的授权，是其个人行为。
被告恒龙公司辩称，被告白志刚与原告签订协议是属于个人行为，被告恒龙公司并没有授权。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实认定如下：2014年8月1日，呼图壁县文汇房地产开发有限公司与被告恒龙公司新疆分公司签订了室外装饰装修工程施工合同，约定恒龙公司承建文汇写字楼的外部装饰，白志刚以恒龙公司新疆分公司代表人身份在合同上签字。
2014年8月7日，被告白志刚与原告田中华签订施工协议书，约定由原告田中华对文汇写字楼的室外装修工程进行施工，施工内容为石材干挂施工（光面石材110元/㎡，荔枝面石材120元/㎡、石材安装人工费用165元/㎡。）、外墙保温90元/㎡，同时约定付款方式、施工工期、承包方式为包工包料等。在施工过程中，由原告吴世强供应石材，李海负责干挂石材的施工，该工程于2014年11月停工。2015年1月20日，原告李海向被告恒龙公司出具承诺书，载明其从被告恒龙公司项目部领取工人工资50000元，前期已支付工资为532400元，原告田中华作为见证人在承诺书上签名。2015年4月3日，因工程无法正常施工，原告田中华与被告白志刚协商解除了施工协议。协议确定被告白志刚欠原告田中华的工程款为595000元，已付244600元，协议约定最终石材和外墙保温面积以甲方（白志刚）和投资方决算为主。
因涉案工程系三原告共同完成，2015年11月20日，被告白志刚（甲方）与三原告（乙方）就该工程人工工资及窝工费进行结算，双方签订协议书确定以下内容：1、甲方欠乙方工程人工工资及窝工费1247164.4元；2、因发包方文汇公司未向甲方支付工程款，导致甲方无力支付工程款，乙方同意甲方暂缓支付上述款项，待甲方从文汇公司取得工程款后向乙方支付欠款...。同日，三原告向被告白志刚出具一份收条，载明：”为解决工人回家问题，收到白志刚提前支付呼图壁县东风大街文汇写字楼室外装修工程人工工资647164.4元，剩余人工工资及窝工费600000元按2015年11月20日签订的协议执行。”
另查明，2015年6月25日，文汇房地产公司与被告恒龙公司新疆分公司签订解除室外装饰装修工程施工合同，确定工程量为灰麻荔枝面为3487.5平方米，单价为648元/平方米；英国棕为645.8平方米，单价818元/平方米；打胶部分确定为12元/平方米，雨棚基础合计9000元。
原告田中华认可其荔枝面主楼石材、外墙保温已完工，石材安装人工安装已完工，该部分系吴世强与李海施工，原告田中华完成部分脚手架的搭设、拆除等，剩余工程未完工。
本院认为，本案的争议焦点为：原告与被告白志刚签订的《施工协议书》的效力；2、被告白志刚、被告恒龙公司是否应当向原告支付工程款及工程款的数额；3、欠付工程款的利息如何计算。
一、关于原告田中华与被告白志刚签订的《施工协议书》的效力问题。被告恒龙公司新疆分公司与案外人文汇公司就本案诉争工程签订《室外装饰装修工程施工合同》，被告白志刚又将工程转包给原告田中华，因白志刚、田中华均无相应的建筑工程施工资质，故被告白志刚与原告田中华签订的《施工协议书》为无效合同。
二、关于被告白志刚、被告恒龙公司是否应当向原告支付工程款及工程款的数额问题。文汇公司与被告恒龙公司新疆分公司签订室外装饰装修工程施工合同时白志刚以代表人身份在合同上签字，二被告均认可白志刚与恒龙公司系挂靠关系，且被告白志刚负责工程施工，原告有理由相信白志刚与其签订施工协议的行为代表被告恒龙公司，白志刚的行为构成表见代理，由此产生的行为后果应由被告恒龙公司承担，白志刚作为代理人自愿对该笔债务承担责任，已构成债的加入，被告白志刚与被告恒龙公司应当共同对欠款承担责任。
三原告与白志刚就涉案工程达成结算工程款协议书及收条，证实被告欠三原告的工程款为1247164.4元，被告白志刚提出当日双方对结算进行变更，原告出具收条证实被告欠的工程款为600000元。根据被告与文汇房地产公司结算确定的工程量灰麻荔枝面为3487.5平方米、英国棕为645.8平方米。2015年4月3日，原告田中华与被告白志刚约定最终石材和外墙保温面积以甲方（白志刚）和投资方决算为主，参考结算的面积及约定的单价计算原告的工程款为1352491.5元298500元(3487.5㎡×120元/㎡)+1053991.5元[（3487.5+645.8㎡）×（165元/㎡+90元/㎡）]。且被告已向原告支付的工程款827000元，被告欠原告的工程款应该未超过600000元，故本院认定原告向被告白志刚出具收条是对结算协议的变更，被告欠原告的工程款为600000元。本案中，被告恒龙公司的新疆分公司与文汇房地产公司签订承包合同，分公司不具有法人资格，责任能力不完整，其民事责任由公司承担。原告主张由被告恒龙公司承担责任，本院予以支持。被告抗辩称协议约定待甲方（白志刚）从文汇公司取得工程款后向乙方（原告）支付，现付款条件未成就。该约定不明确，原告可以在合理的期限内主张权利。本院对被告的辩解意见不予采信。
三、被告是否应向原告支付工程款的利息，利息如何计算。三原告要求被告按同期银行贷款利率承担利息损失，自2014年12月2日起至起诉之日止。2015年11月20日，三原告与被告结算时约定同意甲方（白志刚）暂缓支付欠款，待甲方从文汇公司取得工程款后向原告支付欠款，约定付款时间不确定，应当自原告主张权利时计算利息，现原告主张支付2014年12月2日起至起诉之日利息的请求，本院不予支持。
综上所述，原告主张被告支付的部分工程款600000元符合法律规定，本院予以支持。经合议庭评议，并报本院审判委员会2016年第49次会议讨论决定，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第五十八条、第六十一条、第六十二条第（四）项、第一百零九条、《中华人民共和国建筑法》第二十九条第三款、《中华人民共和国公司法》第十四条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（二）项、《中华人民共和国公司法》第十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定：
一、被告江苏恒龙装饰工程有限公司、被告白志刚共同向原告田中华、原告李海、原告吴世强支付工程款600000元；
二、驳回原告田中华、原告吴世强、原告李海的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费17798元，邮寄费177.6元，合计17975.6元，由原告田中华、原告吴世强、原告李海公司负担10507.6元，被告江苏恒龙装饰工程有限公司、被告白志刚负担7468元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于昌吉回族自治州中级人民法院。
本判决发生法律效力后，当事人必须履行。一方当事人拒绝履行的，对方当事人可以向本院申请执行，申请执行的期限为二年，若超过法定期限提出申请的，本院则依法不予受理。
审 判 长 宋媛媛
代理审判员 齐梦程
人民陪审员 寇金山
二〇一七年一月二十五日
书 记 员 阿迪拉