新疆生产建设兵团五家渠垦区人民法院
民 事 判 决 书
(2016)兵0601民初1312号
原告：山西冶金岩土工程勘察总公司，住所地：太原市三桥街39号，统一社会信用代码：911400001100114138。
法定代表人:杨玩明，该公司总经理。
委托代理人:周世玉，新疆瑞诚律师事务所律师。
被告:新疆五家渠现代石油化工有限公司，住所地：五家渠市梧桐镇经二路10666号，统一社会信用代码：916590040655089807。
法定代表人:裴志疆，该公司经理。
委托代理人:申良军，该公司总经理助理。
委托代理人:周丽，新疆塞北律师事务所律师。
原告山西冶金岩土工程勘察总公司（以下简称山西冶金公司）与被告新疆五家渠现代石油化工有限公司（以下简称现代石油公司）建设工程施工合同纠纷一案,本院于2016年7月12日受理后,依法适用普通程序，组成由审判员赵光辉、张冉、人民陪审员马新疆参加的合议庭，于2016年8月3日公开开庭进行了审理。原告山西冶金公司的委托代理人周世玉，被告现代石油公司的委托代理人周丽到庭参加诉讼。本案现己审理终结。
原告山西冶金公司向本院提出诉讼请求：1、由被告现代石油公司向原告支付工程款1574820元、安全保证金144000元、利息103129.2元（1718820元×年利率6%，自2015年8月1日至2016年8月1日），合计1821949.2元；2、由被告现代石油公司承担本案诉讼费用。
事实和理由：原、被告双方于2013年5月5日签订《建设施工合同》一份，约定原告山西冶金公司承建由被告现代石油公司发包的新疆五家渠现代石油化工有限公司30万吨/年催化脱蜡/润滑油生产联合装置项目，合同签订后，原告向被��现代石油公司交纳履约保金144000元并按照合同约定履行了合同义务。完工后，涉案工程经检验合格，双方履行了交接手续。后双方通过进度款申请表对工程款的数额进行结算，确认该工程款总造价为8763340元，被告已付工程款7188520元，尚欠1574820元。因原告多次向被告索款未果，原告诉至法院。
被告现代石油公司辩称，对工程总造价8763340元及支付工程款7188520元的数额无异议，但原告所诉与事实不符，因原告未向被告提交竣工验收资料，双方未予结算，被告所支付的7188520元为工程进度款，双方应通过结算确定被告是否欠付原告的工程款，请求依法驳回原告的诉讼请求。
本院经审理认定的事实如下：2013年5月5日，原告山西冶金公司与被告现代石油公司签订《建设工程施工合同》一份，约定，被告现代石油公司作为发包方将其30万吨/年催化蜡/润滑油���产联合装置项目（一期）—桩基（一标段）的项目发包原告山西冶金公司。工程内容为：一标段混凝土灌注桩950根及CFG桩1000根。合同第三条约定，开工时间为2013年5月5日，竣工日期为2013年6月25日。第五条约定，暂定合同价款为9600000元。双方在专用条款中约定进度款按如下方式支付：每月按照完成工作量的80%支付工程进度款，付至合同价的80%时停止支付进度款，工程竣工验收后付至合同价的90%，发包方应退还承包人合同价款15%的履约保证金（不计息）。工程结算自发包人收到承包人完整的结算资料三个月内审定，审定后7日内付至工程总造价的95%，剩余5%作保修金，待保修期一年后无质量问题7日内付清余款。在支付每笔进度款之前，承包人按已完成的工程量向发包人提供等额有效发票。
2013年7月25日，原告山西冶金公司向被告现代石���公司申请工程款，经核算，原告山西冶金公司完成钻孔灌注桩603根，工程款为5396850元，CFG桩试桩629根，工程款为633717.5元，以上合计工程款为6030567.5元。新疆昆仑工程监理有限责任公司及被告现代石油公司均在该申请核准表上盖章，确认与实际施工情况相符，被告现代石油公司同意按约定支付80%工程款。2013年12月27日，原告山西冶金公司再次向被告现代石油公司申请工程款，经核算，原告山西冶金公司完成钻孔灌注桩305根，工程款为2729750元，CFG桩试桩3根，工程款为3022.5元，以上合计工程款为2732772.5元。新疆昆仑工程监理有限责任公司及被告现代石油公司也均在该申请核准表上盖章，确认与实际施工情况相符，被告现代石油公司同意按约定支付80%工程款。综上，双方确认工程款为8763340元，至2015年7月31日，被告现代石油公司向原告山西冶金公司支付工程款合���7188520元，尚欠1574820元。期间，原告山西冶金公司向被告现代石油公司交纳安全保证金144000元。
2014年6月16日，原告山西冶金公司对竣工的30万吨/年催化蜡/润滑油生产联合装置项目（一期）—桩基（一标段）工程向被告现代石油公司申请验收，并提交中间交接证书。建设单位、设计单位、监理单位、施工单位均在该交接证书上盖章证实验收合格，由中化土建集团有限公司对下一阶段进行施工。因被告现代石油公司在涉案工程竣工验收后未向原告山西冶金公司支付剩余工程款，引发争讼。
上述事实有，原告山西冶金公司提交的《建设工程施工合同》、中标通知书、进度款申请表、中间交接证书、应收账款明细及银行承兑汇票、收款收据、委托书、银行回单、承包单位缴纳安全保证金及收款收据、建筑业发票及原、被告的当庭陈述为证，本院予以确认并在卷佐证。
本院认为，依据《中华人民共和国合同法》第二百八十六条之规定：“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。”本案中的涉案工程已经发包单位、建设单位、监理单位、施工单位、接受单位验收合格，被告现代石油公司应作为发包方向原告山西冶金公司支付工程款，被告现代石油公司应付原告山西冶金公司工程款8763340元，有双方签字盖章的工程款申请（核准）表佐证，本院予以确认，现被告现代石油公司已付原告山西冶金公司工程款7188520元，尚欠1574820元，故对原告山西冶金公司要求被告现代石油公司支付工程款1574820元的诉讼请求，本院予以支持。依照《最高人民法院<关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释>》第十七条之规定：“当事人对欠付工程价款利息计付��准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。”第十八条第一款之规定：“利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日。”本案中，双方的工程竣工交接日期为2014年6月19日，原告山西冶金公司主张利息自2015年8月1日起计算至2016年8月1日并按照银行同期年利率6%计算利息损失，符合法律规定，本院予以确认，经计算，原告山西冶金公司的利息损失为94489.2元（1574820元×6%），因双方约定对保证金部分不计息，故对原告主张的超出部分，本院不予支持。本案中，涉案工程竣工交付时间为2014年6月19日，现已过双方约定的一年保修期，故对原告山西冶金公司要求退还质保金144000元的诉讼请求本院予以支持。对被告现代石油公司辩称，原、被告双方未进行结算，与本案查明事实不符，故本院对被告现代石油公司的该项辩解理由不予采纳。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百八十六条；《最高人民法院<关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释>》第十四条、第十七条、第十八条、第二十条之规定，判决如下:
一、被告新疆五家渠现代石油化工有限公司于本判决书生效之日起三日内支付原告山西冶金岩土工程勘察总公司工程款1574820元、利息损失94489.2元、保证金144000元，合计1813309.2元；
二、驳回原告山西冶金岩土工程勘察总公司的其他诉讼请求。
如未按本判决指定期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延期履行期间的债务利息。
案件受理费21198元（原告已预交），由原告山西冶金岩土工程勘察总公司负担100.5元，被告新疆五家渠现代石油化工有限公司负担21097.5元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆生产建设兵团第六师中级人民法院。
审 判 长 赵光辉
代理审判员 张 冉
人民陪审员 马新疆
二〇一六年九月十八日
书 记 员 钱 瑞