上海市松江区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）沪0117民初10031号
原告：上海渝程国际贸易有限公司，住所地上海市杨浦区。
法定代表人：褚明武，执行董事。
委托诉讼代理人：彭志华，女。
委托诉讼代理人：黄斐，上海赢火虫律师事务所律师。
被告：淮安托马斯宠物用品有限公司，住所地江苏省淮安市。
法定代表人：齐翠连，总经理。
委托诉讼代理人：吴淑焕，女。
委托诉讼代理人：张磊，上海巨明律师事务所律师。
原告上海渝程国际贸易有限公司与被告淮安托马斯宠物用品有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2017年7月3日立案后，依法适用简易程序，由审判员张波独任审理，于2017年8月18日组织双方当事人进行证据交换，并于同年9月25日公开开庭进行审理。本案审理过程中，经双方当事人同意，适用简易程序，延期审理一个月。后因案情复杂，转为适用普通程序，组成合议庭审理，并于2017年12月19日公开开庭。原告委托诉讼代理人黄斐、彭志华，被告委托诉讼代理人张磊、吴淑焕到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告上海渝程国际贸易有限公司向本院提出诉讼请求：1.被告返还货款81,805.40元(人民币，以下币种同)；2.被告赔偿运费损失76,214.04元。本案审理过程中，原告以被告逾期供货为由，增加诉讼请求：被告支付逾期供货赔偿金56,855.16元(379,034.40元*15%)。事实和理由：2016年12月30日，原、被告建立产品买卖合同关系，原告向被告购买各类宠物产品及儿童产品，用于原告经营。后原告依约履行了付款义务，然被告没有依约交付货物，导致原告无法及时按照原定计划，委托海运向客户供货，为避免损失扩大，原告委托空运供货，产生运费损失，因向被告催讨货物及损失未果，故涉诉。
被告淮安托马斯宠物用品有限公司辩称：不同意原告的诉讼请求。对于不足额交货的问题，被告已经按照订单，足额交付了订单下的货物。原、被告签署有6份订购单，但原告对于其中两份订单的货物进行了减少，其中客户po码XXXXXXXXX变更为31,021.20元，5月3日交货，po码XXXXXXXXX变更为28,436元，4月26日交货，3份订单已经被原告取消(po码XXXXXXXXX、XXXXXXXXX、XXXXXXXXX)，总交易金额应为143,682.20元，原告已付款190,837.60元，其中原告2017年5月2日、5月3日合计付款的48,000元是属于验厂费，虽然合同没有约定，但是这是原告的客户要求的生产资质，被告委托第三方对于被告资质进行了审查，审查的第三方是原告指定的，产生的费用是68,000元，被告愿意承担20,000元，余款应当由原告承担。原告所说的逾期交货的运费损失是针对XXXXXXXXX合同下的产品，因为被告没有逾期交货，也不应当承担损失。赔偿金因为被告不存在逾期交货，故也不同意承担。
本院经审理认定事实如下：被告系一家专门从事日用杂物(宠物专用品)的制造、加工企业，2016年12月30日，原、被告通过电子邮件往来形式，签署订购单6份。约定如下：
1.订单号YSXXXXXXXF-
TMS，订单日期12月30日，交货日期：4月12日，交货地点：货送指定仓库，付款方式10%定金，余下款收到发票后一周内付款，大货样品：3箱SHIPPER。产品分为11种客户货号，分别为XXXXXXX(乳胶小狗)，1,440件，XXXXXXX(乳胶鳄鱼)，1,296件，XXXXXXX(乳胶大象)，1,560件，XXXXXXX(乳胶小狗配棉绳)，336件，XXXXXXX(乳胶鳄鱼配棉绳)，552件，XXXXXXX(乳胶狮子配棉绳)，768件，XXXXXXX(乳胶粉色心)，600件，XXXXXXX(乳胶红色五角星)，456件，XXXXXXX(乳胶狮子)，1,128件，XXXXXXX(乳胶大象配棉绳)，336件，XXXXXXX(含20个乳胶等)，202件，上述11种产品合计8,674件，总价46,789.20元。客户PO#为XXXXXXXXX。
2.订单号YSXXXXXXXE-
TMS，订单日期12月30日，交货日期：4月1日，交货地点：货送指定仓库，付款方式10%定金，余下款收到发票后一周内付款，大货样品：3箱SHIPPER。产品分为11种客户货号，分别为XXXXXXX(乳胶小狗)，2,640件，XXXXXXX(乳胶鳄鱼)，2,376件，XXXXXXX(乳胶大象)，2,856件，XXXXXXX(乳胶小狗配棉绳)，624件，XXXXXXX(乳胶鳄鱼配棉绳)，984件，XXXXXXX(乳胶狮子配棉绳)，1,392件，XXXXXXX(乳胶粉色心)，1,080件，XXXXXXX(乳胶红色五角星)，816件，XXXXXXX(乳胶狮子)，2,064件，XXXXXXX(乳胶大象配棉绳)，624件，XXXXXXX(含20个乳胶等)，353件，上述11种产品合计15,809件，总价84,225元。客户PO#为XXXXXXXXX。
3.订单号YSXXXXXXXD-
TMS，订单日期12月30日，交货日期：4月12日，交货地点：货送指定仓库，付款方式10%定金，余下款收到发票后一周内付款，大货样品：3箱SHIPPER。产品分为11种客户货号，分别为XXXXXXX(乳胶小狗)，2,736件，XXXXXXX(乳胶鳄鱼)，2,472件，XXXXXXX(乳胶大象)，2,976件，XXXXXXX(乳胶小狗配棉绳)，648件，XXXXXXX(乳胶鳄鱼配棉绳)，1,032件，XXXXXXX(乳胶狮子配棉绳)，1,464件，XXXXXXX(乳胶粉色心)，1,128件，XXXXXXX(乳胶红色五角星)，864件，XXXXXXX(乳胶狮子)，2,160件，XXXXXXX(乳胶大象配棉绳)，648件，XXXXXXX(含20个乳胶等)，357件，上述11种产品合计16,485件，总价87,040.20元。客户PO#为XXXXXXXXX。
4.订单号YSXXXXXXXC-
TMS，订单日期12月30日，交货日期：4月27日，交货地点：货送指定仓库，付款方式10%定金，余下款收到发票后一周内付款，大货样品：3箱SHIPPER。产品分为11种客户货号，分别为XXXXXXX(乳胶小狗)，2,160件，XXXXXXX(乳胶鳄鱼)，1,944件，XXXXXXX(乳胶大象)，2,328件，XXXXXXX(乳胶小狗配棉绳)，504件，XXXXXXX(乳胶鳄鱼配棉绳)，816件，XXXXXXX(乳胶狮子配棉绳)，1,152件，XXXXXXX(乳胶粉色心)，888件，XXXXXXX(乳胶红色五角星)，672件，XXXXXXX(乳胶狮子)，1,704件，XXXXXXX(乳胶大象配棉绳)，504件，XXXXXXX(含20个乳胶等)，286件，上述11种产品合计12,958件，总价68,802元。客户PO#为XXXXXXXXX。
5.订单号YSXXXXXXXB-
TMS，订单日期12月30日，交货日期：4月17日，交货地点：货送指定仓库，付款方式10%定金，余下款收到发票后一周内付款，大货样品：3箱SHIPPER。产品分为11种客户货号，分别为XXXXXXX(乳胶小狗)，1,608件，XXXXXXX(乳胶鳄鱼)，1,440件，XXXXXXX(乳胶大象)，1,752件，XXXXXXX(乳胶小狗配棉绳)，384件，XXXXXXX(乳胶鳄鱼配棉绳)，600件，XXXXXXX(乳胶狮子配棉绳)，864件，XXXXXXX(乳胶粉色心)，672件，XXXXXXX(乳胶红色五角星)，504件，XXXXXXX(乳胶狮子)，1,272件，XXXXXXX(乳胶大象配棉绳)，384件，XXXXXXX(含20个乳胶等)，217件，上述11种产品合计9,697件，总价51,678.60元。客户PO#为XXXXXXXXX。
6.订单号YSXXXXXXXA-
TMS，订单日期12月30日，交货日期：4月6日，交货地点：货送指定仓库，付款方式10%定金，余下款收到发票后一周内付款，大货样品：3箱SHIPPER。产品分为11种客户货号，分别为XXXXXXX(乳胶小狗)，1,248件，XXXXXXX(乳胶鳄鱼)，1,128件，XXXXXXX(乳胶大象)，1,368件，XXXXXXX(乳胶小狗配棉绳)，288件，XXXXXXX(乳胶鳄鱼配棉绳)，480件，XXXXXXX(乳胶狮子配棉绳)，672件，XXXXXXX(乳胶粉色心)，528件，XXXXXXX(乳胶红色五角星)，384件，XXXXXXX(乳胶狮子)，984件，XXXXXXX(乳胶大象配棉绳)，288件，XXXXXXX(含20个乳胶等)，173件，上述11种产品合计7,541件，总价40,499.40元。客户PO#为XXXXXXXXX。
上述订单均约定，备注：宠物产品和儿童产品要把批次号贴在产品上，延交期要空运。订单约定，务必按照订单确认之交期，按时完成生产，如遇特殊原因致使不能及时交货，务必至少提前一星期告知我司，并取得我司同意，否则延期交货责任为推迟交货时间1-7天，扣除合同总金额的5%，8-15天，扣除合同总金额的10%，15天以上，合同总金额的15%并本公司(原告)有权取消该订单。订购单还对品质要求、纠纷解决方式等进行了约定。
上述订单签署后，原、被告工作人员一直通过电子邮件等形式沟通业务，原告主要联系人为彭志华使用的电子邮箱为cherry@younsaint.com，sashac@younsaint.com，被告主要联系人为吴淑焕，使用的电子邮箱为ann@hlpets.com。
2017年4月19日，被告在其发送给原告的电子邮件中写到，“BV验货结果PASS，明天可以发货，但是不能保证晚上能进仓，第二天可以进仓，另外，按照合同之前谈好的，BV验货通过后发货请付清余款，清单如下：XXXXXXXXX货款：84,225元，测试抽样红包垫付500元，贴标贴28,164*0.05=1,408.20元，验货红包2,000元，一家一半1,000元，合计87,133.20元，付款后麻烦提供水单，谢谢。”2017年4月20日，原告回复给被告的邮件中写到，“……大多数情况下我们都是收到发票后付款，这是为了减少财务上的误差，并且有利于我们财务管理。不过，我们并不介意提前付款，为了消除你们的顾虑，我们等会付如下金额，发票还是可以等CHERRY给你开票资料再开。合计87,133.20元，扣除此单10%定金及后面少出货的10%定金约26,000元，即87,133.20-26,000=61,133.20元。……”同日，在原告发给被告的邮件中写到，“附件是后面几批更改的订单，请盖章回传。请告知后面几批还缺少多少绳子，并请按如下顺序安排包装盒出运。中间三个PO如果都能在4月30日完成，可以一起出运，CHERRY会尽快发进仓通知书。谢谢！PO#XXXXXXXXX，进仓时间4月26日，PO#XXXXXXXXX，进仓时间4月30日，PO#XXXXXXXXX，进仓时间5月1日，PO#XXXXXXXXX，进仓时间5月2日，PO#XXXXXXXXX，进仓时间5月6日。”该邮件附件中，原告向被告发送修改过的订购单一组，修改内容约定：
1.订单号YSXXXXXXXD-
TMS，订单日期4月17日更改，交货日期：5月3日，交货地点：货送上海指定仓库，付款方式收到发票30天内付款。产品分别为XXXXXXX(乳胶小狗配棉绳)，0件，XXXXXXX(乳胶鳄鱼配棉绳)，714件，XXXXXXX(乳胶狮子配棉绳)，714件，XXXXXXX(乳胶粉色心)，714件，XXXXXXX(乳胶红色五角星)，714件，XXXXXXX(乳胶大象配棉绳)，714件，XXXXXXX(乳胶小狗配棉绳)，0件，XXXXXXX(乳胶鳄鱼配棉绳)，1,032件，XXXXXXX(乳胶狮子配棉绳)，1,464件，XXXXXXX(乳胶粉色心)，1,128件，XXXXXXX(乳胶红色五角星)，864件，XXXXXXX(乳胶大象配棉绳)，648件，上述产品合计8,706件，总价31,021.20元。客户PO#为XXXXXXXXX。
2.订单号YSXXXXXXXC-
TMS，订单日期4月17日更改，交货日期：4月26日，交货地点：货送指定仓库，付款方式收到发票30天内付款。产品分别为XXXXXXX(乳胶小狗配棉绳)，572件，XXXXXXX(乳胶鳄鱼配棉绳)，572件，XXXXXXX(乳胶狮子配棉绳)，572件，XXXXXXX(乳胶粉色心)，572件，XXXXXXX(乳胶红色五角星)，572件，XXXXXXX(乳胶大象配棉绳)，572件，XXXXXXX(乳胶小狗配棉绳)，504件，XXXXXXX(乳胶鳄鱼配棉绳)，816件，XXXXXXX(乳胶狮子配棉绳)，1,152件，XXXXXXX(乳胶粉色心)，888件，XXXXXXX(乳胶红色五角星)，672件，XXXXXXX(乳胶大象配棉绳)，504件，上述产品合计7,968件，总价28,436元。客户PO#为XXXXXXXXX。
3.订单号YSXXXXXXXB-
TMS，订单日期4月17日更改，交货日期：5月7日，交货地点：货送指定仓库，付款方式收到发票30天内付款。产品分别为XXXXXXX(乳胶小狗配棉绳)，0件，XXXXXXX(乳胶鳄鱼配棉绳)，434件，XXXXXXX(乳胶狮子配棉绳)，434件，XXXXXXX(乳胶粉色心)，434件，XXXXXXX(乳胶红色五角星)，434件，XXXXXXX(乳胶大象配棉绳)，434件，XXXXXXX(乳胶小狗配棉绳)，0件，XXXXXXX(乳胶鳄鱼配棉绳)，600件，XXXXXXX(乳胶狮子配棉绳)，864件，XXXXXXX(乳胶粉色心)，672件，XXXXXXX(乳胶红色五角星)，504件，XXXXXXX(乳胶大象配棉绳)，384件，上述产品合计5,194件，总价18,501.20元。客户PO#为XXXXXXXXX。
4.订单号YSXXXXXXXA-
TMS，订单日期4月17日更改，交货日期：5月2日，交货地点：货送指定仓库，付款方式收到发票30天内付款。产品分别为XXXXXXX(乳胶小狗配棉绳)，0件，XXXXXXX(乳胶鳄鱼配棉绳)，346件，XXXXXXX(乳胶狮子配棉绳)，346件，XXXXXXX(乳胶粉色心)，346件，XXXXXXX(乳胶红色五角星)，346件，XXXXXXX(乳胶大象配棉绳)，346件，XXXXXXX(乳胶小狗配棉绳)，0件，XXXXXXX(乳胶鳄鱼配棉绳)，480件，XXXXXXX(乳胶狮子配棉绳)，672件，XXXXXXX(乳胶粉色心)，528件，XXXXXXX(乳胶红色五角星)，384件，XXXXXXX(乳胶大象配棉绳)，288件，上述产品合计4,082件，总价14,549.20元。客户PO#为XXXXXXXXX。
5.订单号YSXXXXXXXF-
TMS，订单日期4月17日更改，交货日期：5月1日，交货地点：货送指定仓库，付款方式收到发票30天内付款。产品分别为XXXXXXX(乳胶小狗配棉绳)，0件，XXXXXXX(乳胶鳄鱼配棉绳)，404件，XXXXXXX(乳胶狮子配棉绳)，404件，XXXXXXX(乳胶粉色心)，404件，XXXXXXX(乳胶红色五角星)，404件，XXXXXXX(乳胶大象配棉绳)，404件，XXXXXXX(乳胶小狗配棉绳)，0件，XXXXXXX(乳胶鳄鱼配棉绳)，552件，XXXXXXX(乳胶狮子配棉绳)，768件，XXXXXXX(乳胶粉色心)，600件，XXXXXXX(乳胶红色五角星)，456件，XXXXXXX(乳胶大象配棉绳)，336件，上述产品合计4,732件，总价16,863.20元。客户PO#为XXXXXXXXX。原告将修改后的订单盖章后发送被告，被告并未盖章回传。本案审理过程中，被告将上述第1、2份订单作为证据提供，并在卖方签章一栏中加盖公章，以证明原告事实上修改了这两份订单。
原告在2017年5月10日发送给被告的邮件中写到：“XXXXXXX，鳄鱼，2017年5月2日发绍兴新朋数量1,080，XXXXXXX，狮子，2017年5月2日发绍兴新朋数量数量2,340。XXXXXXX，鳄鱼2017年5月3日发绍兴新朋数量数量630。”
2017年5月14日，被告向原告开具总金额为109,032.20元的增值税专用发票两份，货物名称为狗咬物套装。
2017年2月23日，原告向被告付款37,900元，用途为YSXXXXXXX预付百分之十，2017年4月20日，原告向被告付款61,133.20元，用途为YSXXXXXXX预付百分之十，2017年4月28日，原告向被告付款43,804.40元，用途为预付。2017年5月2日，原告向被告付款24,000元。2017年5月3日，原告向被告付款24,000元。
以上事实，由原、被告提供的订单、发票、付款凭证等证据以及双方当事人庭审时的陈述在卷佐证，本院依法确认。
本案庭审过程过程中，原告主张，涉案的六份订单，客户PO#为XXXXXXXXX的订单，被告交付了XXXXXXX、XXXXXXX、XXXXXXX等的半成品，半成品总金额为14,501.70元。客户PO#为XXXXXXXXX的订单，全部履行完成，实际到货时间为2017年4月21日，定作实际履行金额为84,225元。客户PO#为XXXXXXXXX的订单，被告交付了XXXXXXX、XXXXXXX的半成品，交货时间为2015年5月5日，通过2017年5月10日的电子邮件进行确认。客户PO#为XXXXXXXXX的订单，被告交付了部分产品，总价24,807.20元。客户PO#为XXXXXXXXX的订单，被告未交货。客户PO#为XXXXXXXXX的订单，被告交付了XXXXXXX、XXXXXXX的半成品，交货时间为2015年5月3日，通过2017年5月10日的电子邮件进行确认。
被告主张，客户PO#为XXXXXXXXX、客户PO#为XXXXXXXXX、客户PO#为XXXXXXXXX的订单，原告发送的修改后的电子邮件需要被告回签，被告实际没有收到，也没有回签，因此没有履行。客户PO#为XXXXXXXXX的订单，全部履行完成，实际到货时间为2017年4月21日，实际履行金额为84,225元。客户PO#为XXXXXXXXX的订单，被告按照修改后的订单金额31,021.20元履行完毕，于2017年5月3日交付。客户PO#为XXXXXXXXX的订单，被告于2017年5月1日实际交货，金额为28,436元。
本院认为，本案所涉签署日期为2016年12月30日的六份订单系出自原、被告的真实意思表示，本案原、被告之间存在买卖合同关系，被告应当按照订单要求，及时交付产品。本案的主要争议焦点为：第一，原、被告是否有签署新的订单，对原有的部分订单进行修改；第二，原告对于货款的偿付，是否已经超过了被告的供货数额，并且有权要求返还；第三，原告是否有权要求被告赔偿损失。
首先，关于涉案订单的修改问题。本案原告主张，其于2017年4月20日向被告发送了修改后的五个订单，但是因为被告均未盖章回传，故修改后的订单并未生效，原、被告应当按照2017年12月30日版本的订单继续履行。被告主张，客户PO#为XXXXXXXXX、PO#为XXXXXXXXX、PO#为XXXXXXXXX的订单原告已经取消，客户PO#为XXXXXXXXX的订单、客户PO#为XXXXXXXXX的订单于2017年4月17日修改，被告虽然没有直接盖章回传，但是盖章后委托案外人直接带回给原告并且实际按照修改后的订单履行了送货义务，因此，修改后的订单具有约束力。本院认为：当事人对自己提出的主张应当及时提供证据。在原告提供的证据中，可以看出，原告于2017年4月20日通过电子邮件，向被告发送了修改后的除客户PO#为XXXXXXXXX以外的五份订单，修改后的订单，在付款方式、交货时间及收货数量、收货金额上均作出了修改。被告主张，其仅收到了其中两份修改后的订单，其余订单没有收到。对此，本院认为，原告系通过同一份电子邮件的附件发送了五份修改后的订单，被告必然同时收到了五份订单。而被告在2017年4月20日原告发送邮件之时，尚未完成相应的供货准备，在此时，被告已经不可能继续按照原订单履行供货义务，因此，虽然被告并未盖章回传新的订单，但是原、被告已经在事实上依据双方修改后的订单在履行各自义务了。本院认为，涉案的订单已经因为原、被告的事实履行行为而变更，故原告要求继续按照原订单约定主张权益的观点，无法成立。同时，在被告提供的证据中，本院无法看出，原告有明确作出取消客户PO#为XXXXXXXXX、XXXXXXXXX、XXXXXXXXX订单的意思表示，因此，被告关于上述三份订单已经取消的答辩意见，无事实与法律依据，本院不予采纳。本院认为，涉案的五份客户订单于2017年4月20日修改，修改后的订单对原、被告均有约束力。
其次，关于原告对于货款的偿付，是否已经超过了被告的供货数额，并且有权要求返还的问题。本案审理过程中，原、被告均确认，被告的供货数量与订单约定数量不符，存在不足额供货的问题。庭审过程中，被告主张，客户PO#为XXXXXXXXX的订单已经全部履行完毕，供货总额为84,225元，客户PO#为XXXXXXXXX和客户PO#为XXXXXXXXX的订单被告于2017年5月1日交付了修改后订单涉及的全部产品，总金额分别为31,021.20元及28,436元，为证明其送货情况，被告提供物流凭证及电子邮件等证据。原告对于收货凭单及快递单的真实性没有异议，但是认为相关凭单还涉及客户PO#为XXXXXXXXX和客户PO#为XXXXXXXXX的产品，客户PO#为XXXXXXXXX、XXXXXXXXX、XXXXXXXXX被告仅交付了半成品，价值14,501.70元，客户PO#为XXXXXXXXX的订单被告少交货号为XXXXXXX(乳胶小狗)、XXXXXXX(乳胶大象配棉绳)的产品各504个，因此实际履行数额为24,807.20元。对此，本院认为，原、被告签署的六份订单，实际涉及的产品类型是相同的，被告确实存在不足额供货的问题，对于已经履行部分，被告提供的发货凭证及快递物流单据上没有注明货物的名称及数量，在原、被告无法达成一致的情况下，本院仅能以原告自认的收货数额及收货时间确认被告的实际供货情况，结合原告庭审时的陈述，被告实际交付的客户PO#为XXXXXXXXX、XXXXXXXXX、XXXXXXXXX订单下的产品价值14,501.70元，客户PO#为XXXXXXXXX的订单下的产品价值24,807.20元。被告实际向原告提供了总价值123,533.90元的货物。原告实际付款190,837.60元，超过了被告的供货数额，原告有权主张返还67,303.70元。原告要求按照被告开票数额与实际已付款差额主张货款返还的诉讼请求，与事实不符，本院按照实际供货情况进行调整。被告辩称，原告已付款中，包括48,000元的验场费，应当由原告承担，故应当从原告诉请中扣除。本院注意到，被告在与原告的邮件往来中，提及有验场费的问题，但是原、被告签署的订单中，并无相关费用承担的约定，而被告提供的证据，也不足以证明，原告在履行订单过程中，陈诺承担验场费，故被告该答辩意见，本院不予采纳，被告无权要求在原告已付款中扣除48,000元验场费。
涉案订单被告未完成交付部分，原告明确已经委托案外人进行生产，被告也表示，在原告未提供配件的情况下，无法继续生产。本案审理过程中，本院询问被告，是否要求就合同的解除及损失赔偿在本案中提起反诉，被告表示，不要求提起反诉，仅作为抗辩。本院认为，原告要求返还货款的行为，事实上亦属于对于合同解除权的行使，本案也不存在继续履行剩余订单的事实基础，故确认，涉案客户PO#为XXXXXXXXX的订单，被告完全未供货，于2017年12月19日庭审当日实际解除，客户PO#为XXXXXXXXX、XXXXXXXXX、XXXXXXXXX、XXXXXXXXX的订单被告在原告起诉前未供货部分，于2017年12月19日庭审当日解除。
最后，关于原告主张的损失赔偿问题。本院认为，合同解除后，尚未履行的，终止履行，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状，采取其他补救措施，并有权要求赔偿。依据修改后的订单，本案被告对于货物的交付仍存在延迟，原告有权依据合同，就其损失向被告主张赔偿。根据本院采信的送货情况及修改后的合同，本院认为，针对客户PO#为XXXXXXXXX的订单，被告送货延迟20天，客户PO#为XXXXXXXXX的订单，被告没有履行，剩余订单，被告均存在供货不足的问题，原、被告签署的订单明确约定，交货推迟15天以上的，原告有权按照合同总金额的15%主张违约金并且取消该订单，故原告有权按照修改后订单总金额的15%主张的违约金29,039.37元。原告按照修改前订单总金额全额的15%主张违约金，于法无据，本院予以调整。关于原告主张的空运运费损失，本院认为，从本质上来说，空运费用损失及延期供货违约金都是原告以被告供货延迟为由向被告主张的违约责任，在性质上有重复，在合同明确约定违约金，且违约金足以弥补原告实际损失的情况下，原告无权向被告重复主张损失赔偿。在原、被告签署的订单中，虽然有写明延交期要空运，但是却未约定空运费用应当由被告承担。而原告提供的报关单、空运费用清单、空运委托书、发票等证据，仅能够看出原告有委托空运的事实，无法看出与本案的货物运输的实际关联性，退一步讲，即使原告委托空运的确实是被告提供的货物，也属于原告为履行与案外人之间的合同而产生的成本支出，原告无权要求被告承担全部的费用。因此，本院认为，原告在本案中有权向被告主张逾期供货违约金，而被告承担的违约金足以弥补被告逾期供货给原告带来的实际损失，故原告无权再向被告主张运费损失赔偿。被告辩称，原告预付款支付延迟，且存在延期提供配件的问题，导致被告逾期供货，故被告不同意承担逾期供货责任。本院认为，订单并未约定原告预付货款被告才开始配货，而原告对于货款的履行也不存在延迟，同时，被告的证据，不足以证明原告对于配件的交付存在延迟，并进而影响到被告全部订单产品的生产，故被告关于其不应当承担逾期供货违约责任的答辩意见，无事实与法律依据，本院不予采纳。
据此，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百零九条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十五条的规定，判决如下：
一、被告淮安托马斯宠物用品有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告上海渝程国际贸易有限公司货款人民币67,303.70元；
二、被告淮安托马斯宠物用品有限公司于本判决生效之日起十日内偿付原告上海渝程国际贸易有限公司逾期供货违约金人民币29,039.37元；
如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
三、驳回原告上海渝程国际贸易有限公司其他诉讼请求。
案件受理费人民币4,523元，财保保全申请费1310元，合计诉讼费5833元，由原告上海渝程国际贸易有限公司负担人民币3208元(已付)，由被告淮安托马斯宠物用品有限公司负担人民币2625元(于本判决生效之日起七日内交付本院)。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。
审 判 长 丁 伟
审 判 员 张 波
人民陪审员 严融融
二〇一八年一月二十三日
书 记 员 屠莉莉
附：相关法律条文
一、《中华人民共和国合同法》
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
二、《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十五条当事人对自己提出的主张应当及时提供证据。