成都市锦江区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）锦��民初字第1478号
原告四川睿盛建筑装饰工程有限公司。住所地：四川省成都市武侯区。
法定代表人赵映炯。
委托代理人后红梅，四川精伦律师事务所律师。
被告四川立德创业投资管理有限公司。住所地：四川省成都市青羊区。
法定代表人林丙协。
原告四川睿盛建筑装饰工程有限公司（简称睿盛公司）诉被告四川立德创业投资管理有限公司（简称立德公司）装饰装修合同纠纷一案，本院2015年1月30日受理后，依法由审判员张真伟独任审判，于2015年4月10日公开开庭进行了审理。原告睿盛公司的委托代理人后红梅到庭参加诉讼。被告立德公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，本院依法对本案缺席审理。法庭辩论终结后，本院根据睿盛公司的要求给予和解期，期间双方未能达成和解协议。本案现已审理终结。
原告睿盛公司起诉称，原、被告2014年5月5日签订《装饰装修工程施工合同》，由原告为被告装修办公室，按形象进度付款。双方约定按工程量和预算单价结算，预算总价应为801081元，双方同意按80万元计算。双方还对新增和变更项目结算予以了特别约定。签订合同后，原告依约按时完成了工程施工并通过了竣工验收，被告仅支付了560000元，截止起诉之日还欠工程款525058.9元，经原告催收拒不支付，除支付工程款外还应支付违约金，承担经济损失。根据双方合同第16条第2款约定，被告应付违约金48695.3元。原告因被告违约支付公证费1200元、律师费25000元。故请求判决被告支付原告工程款525058.9元、违约金47255.3元、公证费1200元、律师费25000元，并承担诉讼费。庭审时，睿盛公司确认其主张的违约金计至起诉之日。
被告立德公司未答辩，也未提交证据。
经审理查明：2014年4月21日，立德公司签署《工程开工报审表》，同意由睿盛公司中标的立德财富办公室装饰装修工程开工。2014年5月5日，睿盛公司与立德公司签订RS-1404号《装饰装修工程施工合同》，立德公司在甲方栏签章并由其法定代表人林丙协签字，睿盛公司在乙方栏签章，双方在合同及附件《工程量清单计价预算表》上加盖了骑缝章。合同主文条款约定，甲方同意由乙方承担四川信德财富投资管理股份有限公司办公室装修工程施工。1、工程名程为四川信德财富投资管理股份有限公司办公室装修工程。2、工程地点在成都市春熙路IFS26层。3、工程内容及工程面积，工程面积1970米，主要内容为室内轻钢龙骨隔断、玻璃隔断、墙面乳胶漆、天棚吊顶、墙面墙纸、地面地毯及石材等…。4、合同工期：本合同签订之日起75日历天。5、价款及承包方式：合同��定价80万元。6、结算方式：按照实际工程量乘以双方认可的单价结算（单价详见预算）。7、付款方式：按形象进度付款，在合同签订后三日内支付24万元、室内墙体石膏板隔断完工后三日内支付32万元、墙地面基础完工石材进场后三日内支付20万元，工程竣工验收结算后再支付工程尾款。工程总价的3%作为质量保证金，质保期满后7日内一次性退还。8、新增变更项目结算：本合同未列工程所增项目由乙方根据图纸和现场签证单计算，设计变更项目综合单价按以下方式办理工程报价清单中已有的项目按相同的综合单价办理结算，已有类似的工程项目按类似的综合单价办理结算，没有相同或类似的工程项目由甲乙双方现场代表协商，以甲方审定后的价格调整工程价款。10、甲方权利和义务：…甲方项目经理吴萍是经甲方授权全权负责甲方执行合同的代表，全权处理合同执行中的通知、指示、同意、批准、证书、决定、签证、洽商等全部事宜，以上所有事宜均须甲方项目经理或甲方盖章后生效。甲方项目经理不得随意变更，若确需变更的，应该项在变更前3日内以书面形式通知乙方，否则由此造成的一切责任由甲方承担…甲方应及时对工程需要其进行确认的所有事项进行签证…14、工程质量及验收标准：…竣工验收由甲方组织验收组进行，竣工验收前五天，乙方应提请现场甲方代表进行预验收，甲方应在收到乙方通知后5个工作日内组织验收，并在验收后5个工作日内给出意见…15、工程质保：甲乙双方约定本工程质保期为一年。质保期自本工程竣工验收合格之日起开始计算。工程竣工验收合格之日约定为工程竣工验收单最后一个验收人员签字日期或视为验收合格之日…16、违约责任：1、…；2、因甲方原因未按本合同约定向乙方支付��程款，每延迟一天，甲方向乙方支付该次应付工程款万分之五的违约金且乙方有权顺延相应工期。17、其他约定事项：…本合同经甲乙双方签字盖章并加盖骑缝章后生效，本合同及附件壹式肆份，肆份合同及附件具有同等法律效力。《工程量清单计价预算表》载明董事长办公室共十八项大项、187项子项的工程量、人工费、主材费、辅材费、综合单价及总额，总计金额801081元，注明本套预算不包含中央音响、消防、空调、强弱电进户线及设备、动力电设施、后期软装饰及报建费用。
签订合同后，睿盛公司进场进行了施工。施工中，经立德公司项目负责人确认增加工程325058元。其中，2014年6月12日确认增加弱电工程108925元。2014年6月16日确认增加固定家具工程137383元。2014年7月16日确认增加其他工程78750元，含市场总裁办至接待室三包梁、石膏板隔墙改玻璃隔断3562元，过道铝扣板拆除、安装4911元，配电房改石膏板吊顶2015元，原木工板改助燃板27798元，新增加暗门、衣柜1800元，配电房新增加隔墙632元，前厅增加挂板石材、木饰面38032元。期间，立德公司支付睿盛公司进度款56万元，双方进行了进度验收，其中2014年7月31日对木材防火处理部分进行了验收，2014年8月4日对特种门安装部分进行了验收。工程全部完工后，经立德公司竣工验收合格，确认“本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成，经各方验收认为：①工程资料真实完整，符合要求；②本工程严格按国家有关设计、施工规范施工，质量满足规范要求；③主要项目抽查符合验收规范规定；④本工程需要整改的问题已整改完毕，均能满足要求；⑤分部质量评定合格、观感质量评定为好”。
此后，立德公司未向睿盛公司支付剩余工程款。2015年1月16��，睿盛公司申请四川省成都市国力公证处对上述工程，即成都市红星路三段1号IFS国际金融中心一号办公楼2601号现状予以保全公证，支付公证费1200元。2015年1月26日，睿盛公司委托四川精伦律师事务所处理与立德公司本案工程合同纠纷，双方签订《委托代理合同》约定，律师服务费25000元，签订合同后三日内支付5000元、剩余费用在立德公司支付工程款后同比例支付。2015年1月30日，睿盛公司以立德公司逾期支付工程款提起诉讼。
诉讼中睿盛公司确认，《工程量清单计价预算表》对应固定价部分为801081元，双方约定暂定价是因同意抹除零头部分作为折扣，实际以80万元确定固定价部分工程款。
上述事实，有睿盛公司当庭陈述及其提交并经本院审查采信确认的工商登记信息表、RS-1404号《装饰装修工程施工合同》、《工程量清单计价预算表》（IFS26F信德财富办公室装修工程）、《立德公司办公室装饰固定家具工程》、《立德公司办公室装饰弱电工程》、《立德公司办公室装饰装修技术、经济签证核定单》（共七份）、《立德公司26楼办公室装饰装修竣工资料》、（2015）川国公证字第5321号公证书及发票、四川精伦律师事务所委托代理合同等证据证实。
本院认为，合同当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。睿盛公司与立德公司签订的《装饰装修工程施工合同》及附件为双方真实意思表示，符合双方约定的特定生效形式，不违反法律、行政法规禁止性规定，为有效合同。睿盛公司依约完成施工并经验收合格，立德公司负有支付对应工程价款的义务。
关于应付工程价款。《装饰装修工程施工合同》第7条、第8条约定合同暂定价80万元、按照实际工程量乘以双方认可的���价结算，新增项目由图纸和现场签证单计算，可见双方约定计价方式为固定单价、增量部分可调整。固定价部分应为《工程量清单计价预算表》已明确工程项目及工程量，可调整部分为双方同意增加的工程。对于固定价部分，《工程量清单计价预算表》列明了具体项目、子项目和预算单价、总价，立德公司出具验收结论确认约定工程内容全部完成，故应确定预算项目实际完成，对应部分价款为预算总价801081元。睿盛公司承认双方已同意其中1081元作为折扣，本院予以确认。对于增加工程部分，双方确认增加工程包括固定家具工程137383元，弱电工程108925元，签证单项目78750元，合计325058元。固定价部分和增加工程部分总计1125058元。合同第7条第4款、第15条第1款约定，工程总价3%作为质量保证金，质保期自竣工验收合格之日起一年，据此可确定质量保证金数额33751.74元，现已满足付款条件的工程款共1091306.26元，立德公司已支付56万元，还欠531306.26元。睿盛公司仅主张525058.9元不违反法律规定，本院予以确认。
关于违约金。《装饰装修工程施工合同》第7条约定，合同签订后三日内支付24万元、室内墙体隔断完工后支付32万元、墙地面基础完工石材进场后三日内支付20万元，工程竣工验收结算后再支付尾款。立德公司已支付56万元，前两期进度款已付清。对于第三期进度款支付开始期日，睿盛公司未举证证明墙地面基础完工石材进场的具体时间，但根据室内装饰装修施工、验收一般顺序，2014年8月4日双方对特种门安装部分已予验收，可确定最迟到该期日为第三期进度款支付期限。立德公司自2014年8月8日起逾期，截至睿盛公司起诉为止仍未支付该期进度款，共176天，根据合同第16条约定按每日万分之五支付逾期违约金，立德���司应支付第三期进度款截至睿盛公司起诉止的逾期违约金17600元。对于尾款部分，因双方仅约定竣工验收后支付，未明确具体支付时间，立德公司出具的最终验收结论也未签署日期，故立德公司可随时支付，睿盛公司可随时请求支付，睿盛公司未就催收事实提出证据，其主张尾款的逾期违约金，本院不予支持。
对于睿盛公司要求立德公司承担公证费、律师费，因无法律依据，双方也未就此特别约定，且睿盛公司没有提交律师费支付票据证明律师费实际发生，本院不予支持。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十二条第（四）项、第一百零九条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、被告四川立德创业投资管理有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告四川睿盛建筑装饰工程有限公司空调安装工程欠款525058.9元；
二、被告四川立德创业投资管理有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告四川睿盛建筑装饰工程有限公司逾期违约金17600元；
三、驳回原告四川睿盛建筑装饰工程有限公司其余诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费9786元、减半收取4893元，由原告四川睿盛建筑装饰工程有限公司负担979元，被告四川立德创业投资管理有限公司负担3914元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。
审判员 张真伟
二〇一五年五月二十八日
书记员 梁 栋
附相关法条：
《中华人民共和国合同法》
第六十二条当事人就有关合同内容约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，适用下列规定：
（一）质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（二）价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。
（三）履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。
（四）履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时���。
（五）履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。
（六）履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不���庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。