山东省烟台市中级人民法院
民 事 判 决 书
(2017)鲁06民终1698号
上诉人（原审被告）：长春建工集团有限公司，住所地吉林省长春市南关区南环路1655号卫星大厦写字楼辅楼2层219室。
法定代表人：王永君，总经理。
委托诉讼代理人：孙法朋，山东明朗律师事务所律师。
委托诉讼代理人：徐学广，山东明朗律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：刘星涛，男，1977年2月16日出生，汉族，无固定职业，住山东省莱阳市。
委托诉讼代理人：张顶良，山东君辰律师事务所律师。
委托诉讼代理人：庞世伟，山东君辰律师事务所律师。
原审被告：长春建工集团有限公司烟台分公司，住所地山东省烟台经济技术开发区长江路61号内3号楼内322号。
负责人：王兴禹，经理。
上诉人长春建工集团有限公司（以下简称长春建工）因与被上诉人刘星涛、原审被告长春建工集团有限公司烟台分公司（以下简称长春建工烟台分公司）建设工程分包合同纠纷一案，不服烟台市芝罘区人民法院（2016）鲁0602民初4622号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年4月10日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。
上诉人长春建工上诉请求：撤销一审判决，依法改判或发回重审；一、二审诉讼费用由被上诉人承担。事实与理由：一、上诉人与被上诉人未对工程量进行结算。被上诉人提交的结算单未经上诉人确认，加盖的“长春建工集团有限公司技术专用章”缺乏代表上诉人的权威性。技术专用章只能用于解决工程技术上的事务，不可能用于工程结算，否则无所谓“专用”一说，用于工程结算已超出技术专用的范围。因此，不能根据结算单上的技术专用章推定工程结算的行为己得到上诉人的认可。虽然被上诉人提交的工程结算单有长春建工公司烟台分公司工作人员的签字，但该工作人员并非工程负责人，也未得到上诉人的授权及事后追认。因此，工作人员的签字不能代表上诉人的意志，其签字的工程结算单不能作为认定工程量的依据。二、35#、44#楼不属于上诉人承建范围，这部分费用不应由上诉人承担。上诉人与案外人烟台盛鑫置业发展有限公司签订建设工程施工合同约定的工程为北上坊名居一期一区1-9#楼商业网点及地下车库工程，35#、44#楼并非上诉人承建，一审法院认定35#、44#楼的工程费用由上诉人承担无事实和法律依据。双方之间即使有劳务合同关系，被上诉人也不具备劳务资质，合同无效。涉案工程尚未竣工验收，被上诉人无权主张工程款，更无权主张利息。
刘星涛辩称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确。请求驳回上诉，一、二审的诉讼费用由上诉人承担。
被上诉人刘星涛向一审法院起诉请求：长春建工、长春建工烟台分公司连带支付被上诉人劳务分包工程款1265122.80元和利息损失78315.27元（以欠付工程款1129762.80元为基数，按中国人民银行同期贷款利率，自2015年2月16日计算至2016年6月20日），并自2016年6月21日起仍按上述标准继续计付利息损失至判决生效之日止。
一审法院认定事实：长春建工自烟台盛鑫置业发展有限公司处承包了坐落于烟台市芝罘区楚绣路以南、电厂东路以东的北上坊名居一期一区1-9#楼商业网点及地下车库的土建水暖电气安装工程。长春建工烟台分公司具体组织施工。庭审中，双方认可一致北上坊名居即现在的富春山居小区。
被上诉人施工了富春山居小区的部分工程，并已将工程交付给上诉人。
被上诉人称，2013年10月与上诉人长春建工签订劳务承包合同，几天后开始施工，2014年6、7月完工，已经验收合格并交付给上诉人，上诉人给被上诉人出具了工程结算单，被上诉人以每张结算单中最晚的时间作为验收合格的时间。围绕其诉讼请求，被上诉人提交以下证据予以证明：
1、甲方落款处加盖“长春建工集团有限公司技术专用章”并有“刘某”签字、乙方为被上诉人的2013年10月22日的《外墙抹灰（内墙）工程分包协议》一份，载明工程名称为富春山居，工程内容为1#、4#、5#、A、D网点外墙抹灰；工程量约9000平方米/栋；工程单价27元/平方米；项目增减按实结算以结算单为准；施工工期按甲方要求进度；质量标准为合格；工程款每月支付已完成工程量的百分之七十，剩余部分待项目部验收合格后三个月支付。被上诉人称刘某系上诉人长春建工的项目经理，2013年10月22日被上诉人与刘某在富春山居工地签订该合同；因该合同抬头处甲方打印为上诉人长春建工烟台分公司，故要求上诉人长春建工烟台分公司也承担责任。
长春建工及分公司质证称，对合同中印章的真实性没有异议，但签订合同不应加盖技术专用章，刘某系上诉人长春建工烟台分公司的场地管理员，并非项目部经理，无权签订合同，上诉人不知道该合同的存在，对合同不予认可。
2、加盖“长春建工集团有限公司技术专用章”、有于加林、祝学增、刘某、孙桥、黄洪开、冷竹述、杨家旭、盖俊平、乔敬豪签字的工程量结算单十四张。其中14755元的35#44#楼零工用工费用结算单载明“此费用由周富劳务承担”、7380元的4#楼零星工程明细结算单载明“此费用扣张勇元劳务”。被上诉人以此证明被上诉人施工的工程款共计1809762.80元，上述工程均经项目部验收合格，交付使用。被上诉人称，被上诉人除施工合同范围内的工程，还根据项目部的安排实际施工了部分工程，施工完毕经验收合格后，项目部打印工程量结算单；在结算单上签字的于加林系上诉人长春建工烟台分公司的经理，祝学增系上诉人长春建工预算科工作人员，刘某系上诉人长春建工项目经理，孙桥、黄洪开系上诉人长春建工的技术负责人，冷竹述、盖俊平、乔敬豪、杨家旭是项目部雇佣的工长，上诉人长春建工的技术专用章由项目部加盖；部分结算单中载明“此费用由周富劳务承担”等语句的意思是，因该结算单的内容上诉人长春建工已发包给周富劳务等分包人，为抢施工进度，上诉人长春建工安排被上诉人对结算单中的工程进行施工，施工的工程款将来由上诉人从周富劳务等分包人的工程款中扣除。
长春建工及分公司质证称，对工程量结算单加盖的印章真实性无异议，工程单上的工程款总额确为1809762.80元，但技术专用章只限于内部资料使用。工程结算单仅是双方的初步结算，未经第三方评估和上诉人长春建工审批通过。35#、44#楼不属于上诉人承建范围。部分结算单中载明“此费用由周富劳务承担”等语句的意思是这些费用应由周富劳务等第三人承担，与上诉人无关。非表格结算单属复印件，且与2015年2月14日的结算单均未经预算科签字确认，四张结算单中有三张属复印件，不应作为认定事实的依据。另，在另案被上诉人李大正起诉本案上诉人建设工程分包合同纠纷[（2016）鲁0602民初4621号]案中，上诉人认可刘某、于加林、祝学增、孙桥、黄洪开系上诉人长春建工烟台分公司工作人员，对冷竹述、杨家旭的身份没有异议，本案中，上诉人对乔敬豪、盖俊平的身份亦无异议。
长春建工及分公司称，被上诉人施工的工程已交付给上诉人，上诉人认可被上诉人提交的每张结算单中最晚的时间为交付时间，但工程一直未验收的原因是工程质量不合格，上诉人正在返修。上诉人长春建工提供了2012年6月28日上诉人长春建工与案外人烟台盛鑫置业发展有限公司签订的建设工程施工合同复印件一份，载明工程名为北上坊名居一期一区1-9#楼商业网点及地下车库工程，工程地点在烟台市楚绣路以南，电厂东路以东，工程内容为土建水暖电气安装工程，承包范围为图纸范围内的土建水暖电气施工；项目经理为杨成；双方还约定了其他权利义务。证明法定代表人王兴禹代表上诉人长春建工与开发商签订总承包合同，而非被上诉人主张的由刘某代表签订合同，刘某没有权利代表上诉人长春建工对外签署任何文件。被上诉人质证称，无法确认复印件中王兴禹签字的真实性，该证据也与本案无关。长春建工烟台分公司对该合同没有异议。
长春建工烟台分公司申请刘某出庭作证。刘某称：涉案的《外墙抹灰（内墙）工程分包协议》、工程量结算单上的“刘某”签字是其本人所签，上诉人长春建工的技术专用章是其加盖、由其保管。签订合同、工程结算单时其是上诉人长春建工烟台分公司的项目经理，负责包括签订合同、签署工程量结算单等工地上所有事务。工程结算单中所载明的“此费用由周富劳务承担”等语句意思是为了提醒公司财务要与周富劳务等第三人算账，不牵扯被上诉人。工程量结算单上签字的于加林是上诉人长春建工烟台分公司的老总，祝学增是上诉人长春建工烟台分公司的预算科人员，孙桥、黄洪开和证人是项目部的人员，也是上诉人长春建工烟台分公司的工作人员。涉案的合同可能是被上诉人施工几天后签订的，签订合同时未向上诉人汇报，其当时签了很多合同，不需要针对哪一个合同向上诉人汇报。上诉人长春建工与开发商签订的建设工程施工合同不是其所签，但其是指定的施工方负责人。其现在仍在长春建工烟台分公司工作，担任富春山居的项目经理，工程已经完工。被上诉人施工的工程完工时间应当是结算单出具之前，记不清具体时间，工程已经交付，且在2015年10月之前验收合格。
对于证人证言，被上诉人认为证人是上诉人长春建工项目部指定负责人，故其签订的合同和工程量确认均是职务行为，应当予以认可。长春建工及分公司认为，证人只是项目经理，并不是该工程的总负责人，其只是负责部分项目的管理职责，没有对外签订合同的权利。
关于付款情况。被上诉人称，长春建工烟台分公司已支付工程款544640元。长春建工及分公司在一审法院限期内未落实已付款情况。
另查，被上诉人于2016年7月8日向烟台市芝罘区人民调解委员会申请调解。2016年7月18日，调解终结。被上诉人于2016年7月25日诉至法院。
一审法院依据《外墙抹灰（内墙）工程分包协议》、工程量结算单、证人证言等及双方的陈述笔录认定上述事实。
诉讼中，根据被上诉人申请，一审法院裁定冻结上诉人长春建工在银行账户内的存款1208077.27元。
一审法院认为，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。上诉人对被上诉人提交的《外墙抹灰（内墙）工程分包协议》中“长春建工集团有限公司技术专用章”印章的真实性没有异议，证人刘某亦认可其上的签字是其本人所签，故对该合同的真实性予以确认。被上诉人施工了富春山居部分工程的事实清楚，至于被上诉人施工的工程量，被上诉人提交了由上诉人方工作人员盖章并签字确认的工程量结算单证明工程款共为1809762.80元，证据充分，予以采信。上诉人未在一审法院限期内落实上诉人已付款情况，应承担相应不利的法律后果，一审法院采纳被上诉人关于上诉人已付款544640元的陈述。被上诉人要求上诉人长春建工支付剩余工程款1265122.80元（1809762.80元-544640元），理由正当，予以支持。至于被上诉人诉请的逾期付款利息损失，被上诉人未举证证明工程验收时间，亦未举证证明在2016年7月8日前向上诉人主张过权利，故仅能支持被上诉人自2016年7月8日向烟台市芝罘区人民调解委员会申请调解之日至判决确定的履行之日止，以工程款1265122.80元为基数，按中国人民银行同期贷款利率计算的逾期付款利息损失，被上诉人主张的超出部分，不予支持。庭审中，被上诉人主张要求长春建工烟台分公司承担责任的理由为劳务承包合同抬头处打印为长春建工烟台分公司，依据不足，不予支持。上诉人虽辩称被上诉人施工质量不合格、工程造价需经第三方评估，但被上诉人不予认可，上诉人亦未提交证据证明；上诉人关于工程结算单中“此费用由周富劳务承担”等语句的意思是相关费用应由周富劳务等第三人负担的辩解，被上诉人不予认可，长春建工烟台分公司申请出庭的证人刘某亦陈述称该语句意思是为了提醒公司财务要与周富劳务等第三人算账、与被上诉人无关，故对上诉人的上述辩解不予采纳。
综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第二百六十九条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，一审法院于2017年1月19日判决：一、限长春建工集团有限公司于本判决生效之日起10日内支付刘星涛工程款1265122.80元；二、限长春建工集团有限公司于本判决生效之日起10日内以工程款1265122.80元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率计付2016年7月8日起至2017年1月19日的逾期付款利息损失29962.32元给刘星涛，并按照上述标准继续计付至本判决确定的履行之日止；三、驳回刘星涛对长春建工集团有限公司的其他诉讼请求；四、驳回刘星涛对长春建工集团有限公司烟台分公司的诉讼请求。如长春建工集团有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费16891元减半收取8446元、保全费5000元，由刘星涛负担484元，由长春建工集团有限公司负担12962元。
二审查明，长春建工与烟台盛鑫置业发展有限公司就35#、44#楼的施工签订过补充协议，长春建工主张补充协议未实际履行，刘星涛不予认可。长春建工、李大正之间的结算单载有35#、44#楼相关工程造价，烟台市芝罘区人民法院就李大正诉长春建工、长春建工烟台分公司建设工程施工合同纠纷一案作出的（2016）鲁0602民初4621号民事判决现已生效。刘星涛、长春建工确认已付工程款为691640元。本院审理查明的其它事实与一审判决认定事实一致。
本院认为，长春建工与烟台盛鑫置业发展有限公司就35#、44#楼的施工签订过补充协议。长春建工主张补充协议未实际履行，刘星涛不予认可，鉴于长春建工、李大正之间的结算单明确载有35#、44#楼相关工程造价，本院对长春建工的主张不予采信。刘星涛提供的结算单加盖有“长春建工集团有限公司技术专用章”，并有长春建工涉案工程相关人员签字确认，其真实性足以认定。长春建工虽提出技术专用章不可能用于工程结算，但其未能提供证据证实结算单所载造价与实际不符，且刘星涛、长春建工之间的劳务承包合同也是使用技术专用章签订。综合本案的各项证据，一审法院对结算单予以采信正确。刘星涛已完成涉案工程的施工并已向长春建工交工，其请求长春建工支付工程余款及利息，依法应予支持。依据刘星涛、长春建工公司二审中确认的已付工程款数额，长春建工尚欠工程款数额为1118122.80元（1809762.80元-691640元），对一审判决应作相应调整。
综上所述，长春建工的上诉请求部分成立。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：
一、维持烟台市芝罘区人民法院（2016）鲁0602民初4622号民事判决第三项、第四项；
二、变更烟台市芝罘区人民法院（2016）鲁0602民初4622号民事判决第一项为“限长春建工集团有限公司于本判决生效之日起10日内支付刘星涛工程款1118122.80元”；
三、变更烟台市芝罘区人民法院（2016）鲁0602民初4622号民事判决第二项为“限长春建工集团有限公司于本判决生效之日起10日内支付刘星涛逾期支付工程款利息（以1118122.80元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率自2016年7月8日计算至本判决确定的给付之日）”。
如长春建工集团有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件受理费16891元减半收取8446元，二审案件受理费16891元，合计25337元，由刘星涛负担1300元，长春建工集团有限公司负担24037元；保全费5000元，由长春建工集团有限公司负担。
本判决为终审判决。
审判长 杨卫东
审判员 陈晓彦
审判员 吴继辉
二〇一七年五月二十七日
书记员 林重霄