陕西省渭南市中级人民法院
民 事 判 决 书
(2017)陕05民终940号
上诉人(原审原告)：朱福勇，男，1969年月10月5日生，汉族，。
上诉人（原审被告）：陕西志国建筑劳务有限公司（以下简称志国公司）。
法定代表人石斌华。系该公司总经理。
委托诉讼代理人：赵志国，男，汉族，系该公司副总经理。
委托诉讼代理人：谢世有，北京市炜衡（西安）律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）：陕西苏东建设工程有限公司（以下简称苏东公司）。
法定代表人：张建成，系该公司董事长。
委托诉讼代理人：程华胜，陕西趋同律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）：王本位，男，生于1986年6月23日，汉族，初中文化，。
上诉人���福勇、志国公司与被上诉人苏东公司、王本位劳务合同纠纷一案，不服陕西省韩城市人民法院（2016）陕0581民初1381号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上诉人朱福勇、志国劳务公司的委托诉讼代理人赵志国、谢世有，被上诉人苏东公司的委托诉讼代理人程华胜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
上诉人朱福勇的上诉请求：依法改判由三被上诉人共同支付上诉人劳务费118.9775万元，退还上诉人保证金12万元。上诉理由：一审法院认定事实不清，适用法律有误。1、被上诉人王本位以志国劳务公司的名义与苏东公司签订的劳务分包合同，该劳务分包合同约定的工程项目超出了王本位持有的资质证书上资质等级。根据相关规定，可以推定发包方对出现欠薪的问题存在过错，应承担相应责任。在施工过程中，被上诉人管理混���，形式上分包给志国公司，实际施工是永顺劳务公司。因此，苏东公司应承担全部支付责任。2、被上诉人苏东公司将工程分包给被上诉人志国公司后，将工程款直接支付给王本位而未进行入志国公司专项帐户，导致工程款流失，作为总承包企业苏东公司未尽到监管义务，应承担向上诉人直接支付劳务费的义务。
上诉人志国公司的上诉请求：1、撤销原审判决，依法改判驳回被上诉人朱福勇的诉讼请求。2、本案诉讼费由被上诉人承担。上诉理由，一、原审判决认定事实不清。1、上诉人对于王本位与被上诉人所达成的协议不知情，从合同及结算单上可以看出，王本位以个人名义与被上诉人签订的合同，与上诉人无关。（1）该合同双方均为个人，没有上诉人公司的印章和公司署名。（2）被上诉人与王本位于2013年10月达成了协议，王本位以个人名义收取保证金，原审认定王本位借用公司印章，于2014年1月1日与苏东公司签订劳务分包合同。（3）上诉人从未给王本位授权，该委托书的内容是在加盖公章后所形成，且手写内容是一人笔迹，没有法定代表人的签名或笔迹。授权委托书上的时间是2014年2月28日，而签订合同时间2014年1月1日。2、王本位在通盛未来城1#、2#楼实际施工过程中均是以“永顺劳务”的名义进行的工作。3、在施工过程中，上诉人既没有参加施工，更没有收取王本位的管理费或涉案工程款项。4、苏东公司提交的证据中有两张借条，可能存在当事人恶意串通。5、苏东公司提交的上诉人公司的营业执照复印件没有该年度的年检。证明不是上诉人提供的。资质证书超越承包范围属无效合同。6、苏东公司与王本位所签订的合同单价存在欺诈。7、苏东公司是否给王本位付清工程款没有查清。8、被上诉人提供的结算单中，有窝工损失、停工损失等，有的补贴高达10万元，说明苏东公司与王本位没有结算。二、原审适用法律错误。1、原审判决认定上诉人与王本位共同承担连带责任没有法律依据。2、原审判决适用《中华人民共和国合同法》第五十八条的规定，并没有规定连带责任。3、《中华人民共和国建筑法》第六十六条，法律责任主要是行政法律责任。原审认定本案的劳务质量合格，不存在工程不符合规定的质量标准造成损失。三、原审程序违法。四、原审应当中止审理，向有关机关移送案件，避免因当事人恶意串通损害他人的利益。
被上诉人苏东公司答辩称，原审认定事实清楚，适用法律正确，应驳回上诉，维持原判。
上诉人朱福勇的在一审的诉讼请求：三被告立即支付下余1189775元劳务费及保证金12万元共计1309775元。
原审查明的事实，2014年1��1日，王本位作为志国公司的委托代理人与被告苏东公司签订通盛未来城工程劳务分包合同一份，承包了通盛未来城1﹟、2﹟楼工程的设计文件和相关变更（含图纸答疑纪要）所含土建工程全部内容（包括临建及现场围墙）的劳务以及非甲方（苏东公司）提供的机械费和设施费、辅助材料费和周转性材料费、管理费等与工程有关的所有费用（建设单位和甲方抽项工程除外）。并在合同签订过程中，向苏东公司提供了志国公司的相关资质证书和授权委托书。2013年10月25日，原告与王本位签订木工承包合同，承包工程范围为通盛未来城1﹟、2﹟、4﹟楼，从垫层开始至楼顶所有模板配置安装拆除和二期工程的模板安装，2014年1月26日，王本位收取原告保证金120000元，2015年2月11日经原告与工程管理人员王中闰结算，应付原告劳务费共计3501775元，扣除已付劳务费外，还下欠1919775元。2015年2月14日经韩城市政府协调，由苏东公司支付原告730000元，下余1189775元劳务费未付。原告朱福勇交纳的保证金120000元亦未退还。
原审认为，王本位借用陕西志国建筑劳务有限公司的资质及相关资料，并以该公司名义与原告陕西苏东建设工程有限公司签订了《通盛未来城l#、2#楼劳务分包合同》，违反了法律禁止借用资质的强制性规定，故该合同属于无效合同。志国公司将资质出借给王本位，王本位以志国公司名义对外签订合同，进行相关民事活动，志国公司作为出借建设资质方，应对王本位个人产生的相应法律后果承担承担连带责任。虽合同无效，但原告在和被告王本位签订合同后对该工程进行了施工，已经完成了相关工作量，被告方对原告提供劳务完成的工程量未提出质量异议，亦无证据证明原告方的劳务质量不合格，故应按工程管理人员结算��工程劳务费用由王本位承担给付责任，被告志国公司承担连带清偿责任。王本位收取原告保证金亦应退还。原告无证据证明被告苏东公司仍然欠王本位工程款，且被告苏东公司认为其已经超付了工程款，故原告要求被告苏东公司承担共同给付责任的诉请缺乏事实和法律依据，不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条，《中华人民共和国建筑法》第二十六条、第六十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二十六之规定，原审遂判决：一、被告王本位在本判决生效后十日内支付原告朱福勇劳务费用1189775元,保证金120000元，被告陕西志国劳务有限公司承担连带清偿责任。二、驳回原告的其他诉讼请求。案件受理费16588元，由王本位、陕西志国建筑劳务有限公司负担。
二审经审理查明的事实与原审相同。
本院认为，双方的争议焦点为，1、苏东公司是否应当向朱福勇支付劳务费1189775元及保证金12万元共计1309775元；2、志国公司是否应承担连带清偿责任。本案中，王本位借用志国公司的资质及相关资料，并以该公司名义与苏东公司签订了《通盛未来城l#、2#楼劳务分包合同》。而上诉人朱福勇与王本位签订木工承包合同，承包工程范围内为通盛未来城1#、2#、4#楼的模板安装拆除等工作，王本位也向其支付了部分劳务费。因此，朱福勇与苏东公司之间没有形成合同关系。现上诉人朱福勇未提供充分证据证明苏东公司仍然欠王本位工程款，且苏东公司认为其已经超付了工程款，故上诉人朱福勇要求被上诉人苏东公司承担共同给付劳务费的上诉请求缺乏事实和法律依据，依法不予支持。另，上诉人志国公司将资质出借给王本位，王本位以志国公���名义对外签订合同，进行相关民事活动，志国公司作为出借建设资质方，应对王本位个人产生的相应法律后果承担连带责任。关于上诉人志国公司上诉称，王本位以个人名义与被上诉人签订的合同，与其公司无关的理由。根据《中华人民共和国合同法》第三十二条规定，当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。本案中，2014年1月1日，王本位作为志国公司的委托代理人与苏东公司签订《通盛未来城l#、2#楼劳务分包合同》，该合同加盖了志国公司的印章。因此，该分包合同自2014年1月1日成立并发生法律效力。且2014年2月28日，志国公司向王本位出具了授权委托书，委托王本位为志国公司参加苏东公司承建的通盛未来城1#、2#楼工程的分包负责人，负责劳务分包工程分包合同谈判、施工过程中的质量、安全、进度、施工、工程结算、付��等一切相关事宜。该授权委托书应当是对《通盛未来城l#、2#楼劳务分包合同》的再次确认。关于志国公司诉称，王本位在通盛未来城1#、2#楼实际施工过程中均是以“永顺劳务”的名义进行的工作，因未提供充分的证据证明，该理由亦不能成立。
综上，原审判决认定事实清楚，程序合法，适用法律正确，应予维持。上诉人朱福勇、志国公司的上诉理由均不能成立，其上诉请求不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条一款（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费33176元，由上诉人朱福勇、陕西志国建筑劳务有限公司各自负担16588元。
本判决为终审判决。
审 判 长 赵继锋
审 判 员 张效虎
代理审判员 王军涛
二〇一七年九月四��
书 记 员 史 翌