安徽省定远县人民法院
民 事 判 决 书
(2016)皖1125民初157号
原告:安徽徽正电力建设有限公司。住所地：合肥市滨河路与铜陵路交叉口左岸名苑乐购*#****室。
法定代表人：梁华志，总经理。
委托代理人：盛云，男，1968年4月5日出生，汉族，该公司员工，住安徽省滁州市琅琊区。
被告:定远县东园置业有限公司，住所地定远县长征西路。
法定代表人：黄云，总经理。
委托代理人：王学生，男，1957年12月2日出生，汉族，该公司员工，住安徽省铜陵市狮子山区。
原告安徽徽正电力建设有限公司与被告定远县东园置业有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员姜军独任审判，于2016年3月8日公开开庭进行了审理。原告安徽徽正电力建设有限公司的委托代理人盛云，被告定远县东园置业有限公司的委托代理人王学生到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告安徽徽正电力建设有限公司诉称：请求人民法院判令：1、被告支付原告剩余工程款5328284.2元，违约金783510元，工程保证金200000元，保全费5000元，合计人民币6316794.2元；本案诉讼费用由被告承担。
被告定远县东园置业有限公司辩称：涉案工程于2014年7月份基本施工结束，安徽徽正电力建设有限公司于2014年7月14日上报东园康城小区供配电工程决算，决算单价4855311.55元，扣除已付工程款500000元，实际欠款4355311.55元。因我公司未付安徽徽正电力建设有限公司工程款，安徽徽正电力建设有限公司于2014年11月份将配电房高压柜21台、低压柜18台、直流屏1组、干式变压器4台、箱式变压器7台没有安装或全部拆走（合计单价约3500000元），导致东园康城几百户业主停电，东园置业无奈之下使用施工临时用电维持东园康城几百户业主日常用电至今。后我公司将东园康城小区由安徽徽正电力建设有限公司施工的剩余工程（高压柜21台、低压柜18台、直流屏1组、干式变压器4台、箱式变压器7台）全部交由定远县光源实业公司施工。因目前东园康城小区4配电正在施工中，并没有与定远县光源实业公司办理结算手续，所以目前无法与安徽徽正电力建设有限公司结算。
经审理查明：2013年9月4日，原告安徽徽正电力建设有限公司（乙方）与被告定远县东园置业有限公司（甲方）签订了《东园康城（扩规前）电力工程安装合同书》，该电力工程安装合同主要条款载明：一、工程概况：1、工程名称：东园康城小区供配电；工程地点：定远县鲁肃大道与规划能仁路交叉口东北角；3、工程内容：小区室外高低压配管、高低压电缆敷设、室内变压器、高低压配电柜安装、柴油发电机及配套设施安装、配电房配电附属设施安装、供配电系统调试、验收等；以及与总包单位的配合。4、工程承包范围：根据定远供电公司供电方案设计的康城小区供电工程施工图纸范围内的所有供配电工程。二、合同价款：本工程合同总价款为人民币伍佰柒拾肆万肆仟元整，一次性包干。八、甲方责任：甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项。十四、工程价款与支付：2、设备、材料进场后，经技术部专业工程师和现场专业监理工程师验收合格后，付设备材料款20%，竣工验收合格并办理相关移交手续正式送电前，付至工程总价款的80%，三个月内付至工程总价款的95%，余款5%作为质量保证金，贰年质保期满后15天，全额返还（无息）。二十一、其他：4、工程履约保证金人民币伍拾万元整，原乙方投标保证金20万，自动转为工程履约保证金，另再缴纳30万，共计50万人民币。履约保证金在工程竣工验收合格后10天内（无息）返还。2014年7月14日，安徽徽正电力建设有限公司向定远县东园置业有限公司出具决算书，工程决算表上载明，东园康城小区供电工程工程款总计4855311.55元。因支付工程款发生纠纷，原、被告于2014年8月27日形成会议纪要载明，关于东园康城供电工程扫尾施工安排及工程款支付事宜，由东园置业有限公司和徽正电力建设有限公司双方进行了一次磋商会，会上达成一致意见，结果纪要如下：一、东园公司支付徽正公司康城电力工程款100万元，支付时间2014年11月30日前，如不能按时支付，定远公司承担月息2分的利息。二、东园公司退还徽正公司康城电力工程保证金20万元，退还时间2014年9月8日。三、2014年9月8日前，东园公司支付徽正公司10万元，作为增设一台变压器的部分费用，变压器施工结束，徽正公司与定远公司办理决算。四、康城电力工程决算剩余工程款（定远公司资金好转支付50万元现金），在御府65#楼双方确定房号，以房抵款，并于2014年11月30日签订购房合同，不预留5%工程质保金。五、定远公司在11月30日前100万元支付到位，同时抵房合同签订，徽正公司确保在2014年11月30日前，完成新增变压器施工和正式用电通电，否则，徽正公司拒绝通电。后被告未支付原告工程款，原告诉讼来院。庭审中，被告辩称因其公司未付安徽徽正电力建设有限公司工程款，安徽徽正电力建设有限公司于2014年11月份将配电房高压柜21台、低压柜18台、直流屏1组、干式变压器4台、箱式变压器7台没有安装或全部拆走（合计单价约3500000元），未能向法庭提供确实有效的证据。
另查明：2013年5月28日，安徽徽正电力建设有限公司向定远县东园置业有限公司转账支付投标保证金20万元。原告起诉前，被告支付原告工程款50万元。
本院认为：原、被告签订的东园康城（扩规前）电力工程安装合同书，系双方当事人真实意思表示，不违反相关法律、法规规定，应当认定合法有效。双方之间形成了电力工程安装合同关系，均应当按照合同约定全面履行各自义务。原告履行了合同约定的东园康城电力工程安装合同义务，被告应按照双方确认的价款以及合同约定的付款方式支付工程款，拖延不付是错误的。但原告诉请被告支付剩余工程款5328284.2元不当，原、被告签订的东园康城（扩规前）电力工程安装合同书虽载明工程合同总价款为574.4万元，但原告安徽徽正电力建设有限公司向定远县东园置业有限公司出具的决算书，工程决算表上载明，东园康城小区供电工程工程款总计4855311.55元，被告对此也无异议，故该工程的总价款应确定为4855311.55元。原、被告所签订的东园康城（扩规前）电力工程安装合同书没有约定逾期付款违约金，原告要求违约金按照日万分之三计算，没有合同及法律依据，不予支持。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。故被告欠付原告的工程价款利息应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率自2014年12月1日起计算至该款实际付清之日止。被告辩称其公司未付安徽徽正电力建设有限公司工程款，安徽徽正电力建设有限公司于2014年11月份将配电房高压柜21台、低压柜18台、直流屏1组、干式变压器4台、箱式变压器7台没有安装或全部拆走（合计单价约3500000元），因其未能向法庭提供确实有效的证据予以证实，本院不予采信。根据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条，《中华人民共和国民法通则》第八十四条、第一百零八条、第一百三十四条第一款第（四）、（七）项，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
一、被告定远县东园置业有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内支付原告安徽徽正电力建设有限公司工程款人民币4355311.55元及利息（自2014年12月1日起，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算至所欠工程款实际付清之日止）；
二、被告定远县东园置业有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内返还原告安徽徽正电力建设有限公司工程履约保证金人民币200000元；
三、驳回原告安徽徽正电力建设有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费56053元，减半收取28026.5元，诉讼保全费5000元，合计33026.5元，由原告安徽徽正电力建设有限公司负担6886.5元，由被告定远县东园置业有限公司负担26140元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省滁州市中级人民法院。
审判员 姜军
二〇一六年六月十五日
书记员 丁玉
附相关法条：
《中华人民共和国合同法》
第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。
法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
《中华人民共和国民法通则》
第八十四条债是按照合同的约定或者依照法律的规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系，享有权利的人是债权人，负有义务的人是债务人。
债权人有权要求债务人按照合同的约定或者依照法律的规定履行义务。
第一百零八条债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。
第一百三十四条承担民事责任的方式主要有：
（一）停止侵害；
（二）排除妨碍；
（三）消除危险；
（四）返还财产；
（五）恢复原状；
（六）修理、重作、更换；
（七）赔偿损失；
（八）支付违约金；
（九）消除影响、恢复名誉；
（十）赔礼道歉。
以上承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。
人民法院审理民事案件，除适用上述规定外，还可以予以训诫、责令具结悔过、收缴进行非法活动的财物和非法所得，并可以依照法律规定处以罚款、拘留。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》
第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。