杭州市萧山区人民法院
民 事 判 决 书
（2012）杭萧民初字第6580号
原告浙江杭萧钢构股份有限公司。
法定代表人单银木。
委托代理人胡平。
委托代理人骆颖。
被告新疆天盛实业有限公司。
法定代表人张兴海。
委托代理人汪文峰。
委托代理人劳锋锋。
原告浙江杭萧钢构股份有限公司诉被告新疆天盛实业有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2012年11月2日立案受理后，依法由审判员戴永梅适用简易程序于2013年3月18日公开开庭进行了审理。庭审中，原告就工程款造价申请司法鉴定，原、被告双方确定司法鉴定机构由法院依法指定，本院依法委托浙江韦宁工程审价咨询有限公司进行鉴定。同年5月16日进行证据交换。后因案情复杂，本案转为普通程序审理，由审判员戴永梅担任审判长，与人民陪审员徐玲仙、人民陪审员来丽英组成合议庭于2013年11月6日再次公开开庭进行了审理。原告委托代理人骆颖到庭参加两次庭审及一次证据交换，被告委托代理人汪文峰到庭参加两次庭审，被告委托代理人劳锋锋参加第一次庭审及证据交换。本案现已审理终结。
原告浙江杭萧钢构股份有限公司诉称：2009年11月24日，原、被告双方签订了编号为20091123-B的《建筑钢结构制作安装合同》，合同约定：1.由原告承包被告公司南区一区24#食堂、南区二区13a#食堂的钢结构工程，每个单体均采用固定单价，暂定总价为3487100元，南区一区24#食堂、南区二区13a#食堂的固定单价按照天盛南区5号厂房的相关分项单价结合施工图纸予以确定，在正式施工图交承包方后十天内双方应对各单体单价形成一致意见，并确定该单体的总价；2.每个单体车间钢结构验收合格后5日内支付至该单体车间钢结构总价的95%，每个单体钢结构工程结算完成后5日内，支付至结算总价的95%，保修金为各单体车间结算总价的5%，各单体车间保修期一年满后15日内分单体一次性支付；3.发包方未按合同约定全额支付工程款，每迟延一天按合同总价的万分之二支付违约金，赔偿额不超过合同总价的2%。合同签订后，原告依约履行了合同约定的义务，其承建的被告公司南区食堂钢结构工程24#食堂于2010年9月8日竣工验收合格，13a#食堂于2010年9月15日竣工验收合格。原告于2012年1月18日通过邮寄方式向被告递交了新疆天盛实业有限公司（南、北区）食堂钢结构工程结算价为5855928元的结算报告及结算资料，其中13a#食堂结算价为1945852元，24#食堂结算价为1964224元，被告已于2012年1月29日收到。根据合同约定被告应当于2012年2月17日前支付至结算价的95%，即3714572.2元，而截至原告起诉日止被告共计支付工程款3066822元，故被告仍需支付原告工程款647750.2元，而合同约定各单体的5%保修金195503.8元也已届返还期限应当支付。同时因被告存在迟延付款的情形，合同约定赔偿额不超过总价的2%，故违约金为78201.5元。施工期间，原告多次催讨工程款，但被告拒不支付，故原告对标的工程享有优先受偿权，综上诉请判令：1.被告支付原告拖欠的工程款、质保金843254元及迟延付款违约金78201.5元，共计921455.5元；2.原告对标的工程享有优先受偿权；3.被告承担本案的诉讼费用。后在庭审中，原告变更诉讼请求为：1.判令被告支付拖欠的工程款646596元及迟延支付工程款而产生的违约金74268.4元（按合同总价的日万分之二计算，自2010年9月21日起至实际履行日止），共计720864.4元；2.要求被告承担鉴定费32845元；3.判令原告对标的工程享有优先受偿权；4.判令被告承担本案诉讼费。
原告浙江杭萧钢构股份有限公司为支持其主张的事实，在举证期限内向本院提供了下列证据材料：1.建筑钢结构制作安装合同，证明原、被告双方就被告公司南区24#、13a#食堂形成的建设工程施工合同关系，合同约定工程造价标准，工程款的支付金额及时间点，且被告应当在收到结算报告资料后14日给予确认或提出修改意见，否则视为确认该结算报告，被告若逾期付款则需承担合同总价日万分之二的违约金；2.钢结构分部工程质量竣工验收记录，证明被告公司南区食堂钢结构工程24#号食堂于2010年9月8日竣工验收合格，13a#食堂于2010年9月15日竣工验收合格的事实；3.公证书；4.邮件签收回执；证据3、4证明被告于2012年1月29日收到原告制作的新疆天盛实业有限公司（南、北区）食堂钢结构工程结算价为5855928元的结算书的事实；5.造价确认书，证明原、被告双方于2010年2月28日确认的北区8#、南区13a#、24#食堂总造价为5837555元的事实，并于2010年10月20日双方确认对南区24#食堂追加18373.4元的事实；6.工程进度确认书，证明张长军是被告单位工程师；7.南区24#食堂、13a#食堂图纸，共60页，证明原告所完成的标的工程的工程量；8.鉴定报告一份，证明标的工程经鉴定后二个单体的工程造价为3713418元，被告已付3066822元，尚欠工程款646596元；9.鉴定费缴费通知单一份及发票九份，证明鉴定费为32845元。
被告新疆天盛实业有限公司辩称：1.案涉工程并未办理竣工验收手续，故被告不需要支付完工后应支付的费用。按合同约定，发包方收到结算报告资料后14日给予确认或提出修改意见，否则视为确认该结算报告。被告没有收到原告的结算报告和结算资料，故不能按原告提供的结算书确定结算价格；2.根据被告的账目，被告已支付原告价款132515309.68元；3.原告主张的违约金的计算方式不能成立，不符合合同约定，且迟延支付部分工程款按合同的全额总价计算违约金过高，被告要求对违约金予以减少，而违约金起算的时间，由法院依法认定；4.原告没有在法定期限内行使优先权，法律规定的优先受偿权已经丧失，且优先受偿权仅限于工程款本身，不包括违约金，故原告所主张的违约金不具有优先受偿权；5.鉴定费金额由法院依法确定。
被告新疆天盛实业有限公司为支持其主张的事实，在举证期限内向本院提供了下列证据材料：1.新疆天盛实业有限公司和新疆天盛纱业有限公司的付款明细，证明被告总共向原告支付132515309.68元；2.公司变更登记的情况，证明新疆天盛纱业有限公司于2005年10月8日变更成了新疆天盛实业有限公司。
经庭审质证，本院对原告提供的证据认证如下：被告认为，对证据1，真实性无异议；对证据2，工程尚未完工，且竣工验收记录并无被告的盖章确认；对证据3，公证书所载的材料是结算书而非结算报告及结算资料，故不能证明原告将结算报告及结算资料交给被告；对证据4，被告并未收到该邮件；对证据5，真实性无异议，但确认的价格并非最终的价格；对证据6，张长军现在并未在被告单位工作，以前是否是被告单位员工亦无法确认；对证据7，真实性无异议；对证据8无异议，但原告陈述的本案已付款的情况鉴于原告与被告对总的已付款数字核对不一致，故被告认为应当以被告提交的证据总额付款数字来相应分配到本案中；对证据9，鉴定费金额由法院依职权认定。经审查，本院认为，对证据1，由原、被告双方盖章确认，与本案具有关联性，本院确认其证明力；对证据2，验收记录由施工、勘察、设计、建设、监理五方负责人签字确认，客观真实，本院确认其证明力；对证据3、4的形式真实性本院予以认定；证据5结合原告提供的证据8，对证据5的证明力不予认定；证据6-9可以证明讼争工程造价及原告支出鉴定费的事实。
本院对被告提供的证据认证如下：原告认为，原告提起的（2012）杭萧民初字第4670号、6572号、6579号、6580号四起诉讼，对付款凭证表中涉及的2003年8月30日至2007年7月31日总共18笔付款，金额总计60522388.43元，对形式上真实性无异议，但原告认为，该付款与本案无关，因原、被告双方签订的标的合同时间最早为2009年4月30日，第1笔款项预付款根据合同约定，因在合同生效后5日内支付，即应当是2009年5月5日支付，该时间远晚于前述时段内款项的支付时间，况且根据被告提供的证据可知，第9笔1176900元、第10笔100万元、第11笔100万元、第13笔260万元、第15笔200万元，从被告自制的付款通知书上的付款事由可知，此时段内支付的款项均系根据双方于2006年6月5日签订的补充协议来支付，即付款项并非基于本案所涉工程。而且，2003年8月30日至2007年7月31日时段内最后一笔即第18笔的3347354.03元的工程款，原告开具的收据上记载的款项内容为工程余款，60522388.43元的付款，应是原告与被告在先前其余工程的工程款，并非本案所涉工程，故所付款项与本案无关。对付款明细表中2009年5月15日至2011年8月17日，被告支付7199万元工程款（不包括第23笔，预提10月份电费2921.25元），再加证据协议书中由新疆天恒纺织有限公司支付的176万元，被告总计付款7375万元，因无法区分被告的已付款是支付哪个合同项下的工程款，原告只能按比例将7375万元分配到四个案件当中，其中（2012）杭萧民初字第4670号已付款为32660366元，（2012）杭萧民初字第6572号案件已付款为36496606元、（2012）杭萧民初字第6579号案件已付款为1526206元、（2012）杭萧民初字第6580号案件已付款为3066822元，对第23笔预提的10月份电费有异议，系被告单方制作单据，并未有原告的确认，故对该笔款项的三性均有异议。对证据2，形式真实性没有异议，确实有这份协议，但是对已付款有异议，这份协议书里面所涉及的194万元已经记入到（2012）杭萧民初字第4670号、6572、6579、6580号案件中，包括在总计已付款7375万元内。本院经审查，并结合原告的质证意见及双方在庭审中的陈述，证据1结合原告的质证意见及双方在庭审中的陈述，可以证明被告共支付原告累计工程款7375万元，被告经本院释明未能在本院确定的延期举证期限内提供证据证明其提供的1-18笔付款凭证系支付于（2012）杭萧民初字第4670号、6572号、6579号、4900、6580号案件项下讼争的工程款，故对被告的其余待证事实不予认定。对证据2，原告无异议，本院予以确认。
根据以上所确认的证据和双方当事人在庭审中的陈述，本院认定以下事实：2009年11月24日，原、被告双方签订合同编号为20091123-A的《建筑钢结构制作安装合同》一份，约定由原告承建被告公司南区一区24#食堂、南区二区13a#食堂的钢结构工程。合同约定：1.工程定价方式为每个单位均采用固定单价，合同总价暂定为3487100元；2.全部钢结构工程完工后，被告应自收到原告竣工验收报告和竣工资料之日起10日内组织验收，验收合格的，实际竣工日期为原告向被告提交竣工验收报告日。被告在收到原告的竣工验收报告或再次验收报告后14日内不组织验收或组织验收后7日内无书面修改意见的，则视为工程已经验收合格，被告应按合同约定支付工程尾款；3.工程款结算：被告自收到原告的结算报告及结算资料后14日内给予确认或提出修改意见，期限内不作确认或不提修改意见的，则视为确认该结算报告。追加工程款、费用、赔款，如已经发包方签证确认的，则无需再次确认即应支付。双方对工程款结算发生争议时，协商不成的可委托双方认可的审价机构审价确定；4.工程款支付：每个单体车间钢结构验收合格后5日内支付至该单体车间钢结构总价的95%，每个单体车间钢结构工程结算完成后5日内，被告支付至该单体车间钢结构结算总价的95%，保修金为各单体车间结算总价的5%，各单体车间保修期一年满后15日内分单体一次性支付；5.违约责任：被告未按合同约定全额支付工程款，每迟延一天按合同总价的万分之二支付违约金，但赔偿额不超过合同总价的2%。合同签订后，原告依约进场施工。2010年9月8日、9月15日，由施工、勘察、设计、建设、监理五方对南区24#食堂及南区13a#食堂分别进行竣工验收，由各单位负责人在验收记录上签字，其中建设单位项目负责人张长军于2011年3月15日在验收记录上签字，验收结果为合格。2012年1月18日，原告向被告公证送达讼争工程结算书。因双方对于案涉工程款的结算及支付产生纠纷，故起诉来院。
在庭审中，经原告申请，本院委托浙江韦宁工程审价咨询有限公司对新疆天盛实业有限公司的南区一区24#食堂、南区二区13a#食堂钢结构工程造价进行鉴定。2013年9月22日，浙江韦宁工程审价咨询有限公司出具鉴定报告，鉴定结果为新疆天盛实业有限公司的南区一区24#食堂、南区二区13a#食堂钢结构工程造价为3713418元。原告支出鉴定费32845元。
另查明，新疆天盛纱业有限公司于2005年10月8日变更为被告新疆天盛实业有限公司。原告浙江杭萧钢构股份有限公司诉被告新疆天盛实业有限公司建设工程施工合同纠纷尚有（2012）杭萧民初字第6572号、4670、6579、4900号案在本院审理中。被告总计支付原告工程款7375万元。
本院认为：原、被告双方签订的《建筑钢结构制作安装合同》系双方真实意思表示，与法不悖，双方均应严格履行。合同约定每个单体车间钢结构工程结算完成后五日内支付至该单体车间钢结构结算总价的95％，各单体保修期后一年内另支付5％。审理中，原告已举证证明案涉工程于2011年3月15日已通过竣工验收合格。因双方对于工程造价存在争议，本案审理中原告向本院申请对工程造价进行鉴定，后鉴定机构将鉴定情况及鉴定报告向原、被告双方征求意见，要求于2013年9月5日前反馈意见，如逾期不反馈的，视为默认，原、被告分别于同年9月3日及9月17日反馈意见，对鉴定结论无异议，故本院确认2013年9月5日双方对工程造价进行了最终确认。原告要求被告支付剩余工程款及质保金的诉讼请求已符合合同约定的支付条件。至于被告实际尚欠工程款金额问题。经庭审查实，被告已支付工程款总计7375万元，因在案涉工程施工期间，原、被告双方仍有其他建设工程施工合同同时进行，被告向原告支付的工程款并未明确具体系履行哪一份合同的付款义务，故本院认为原告按比例将被告支付的工程款分配到各个工程中并无不妥。确认被告已支付涉案工程款金额为3066822元，而案涉工程造价为3713418元，被告尚欠原告案涉工程款646596元。故本院对原告要求被告支付工程款646596元的诉讼请求予以支持。原告要求被告支付鉴定费的诉请理由正当，本院予以支持。
关于违约金的承担问题。合同约定发包人未按约支付工程款，每延迟一天按合同总价的万分之二支付违约金，但赔偿额不超过合同总价的2％。本案系被告违约，结合本合同订立时预期利益，本合同的履行情况，根据诚实信用原则综合衡量，且计算至目前为止该约定违约金的最高额并未超过按中国人民银行发布的同期同类贷款利率的四倍计算的利息，该约定无明显过高情形，被告要求调整违约金的抗辩本院不予采信。故被告应承担自工程结算完成后五日后即自2013年9月11日起计算的约定违约金。本院对于原告要求被告支付合理违约金的请求予以支持。
关于优先受偿权问题。根据《合同法》规定，发包人未按约支付价款的，承包人可以催告发包人在合理的期限内支付价款，逾期不支付的，承包人可以与发包人协议将工程折价，也可以申请人民法院将工程依法拍卖，建设工程的价款就该工程折价或拍卖优先受偿。讼争工程于2011年3月15日通过竣工验收合格，被告认为原告未在法定期限内行使优先受偿权的抗辩成立，本院予以采纳。故本院对原告主张建设工程价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿的诉请，不予支持。据此，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十四条第一款、第二百六十九条第一款、第二百七十九条第一款、第二百八十六条之规定，判决如下：
一、新疆天盛实业有限公司于本判决生效之日起十日内支付浙江杭萧钢构股份有限公司工程款、保修金646569元及逾期付款违约金74268.36元；
二、新疆天盛实业有限公司于本判决生效之日起十日内支付浙江杭萧钢构股份有限公司鉴定费29000元；
三、驳回浙江杭萧钢构股份有限公司的其余诉讼请求。
如新疆天盛实业有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费13014元，由浙江杭萧钢构股份有限公司负担1716元，新疆天盛实业有限公司负担11298元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院，并按照不服一审判决部分的上诉请求向浙江省杭州市中级人民法院预交上诉案件受理费。在上诉期满后的次日起七日内仍未交纳的，按自动撤回上诉处理。（杭州市中级人民法院开户银行为工商银行湖滨分理处，户名浙江省杭州市中级人民法院，账号1202024409008802968）
审 判 长 戴永梅
人民陪审员 徐玲仙
人民陪审员 来丽英
二〇一四年一月二十九日
书 记 员 陈 燕