江苏省淮安经济技术开发区人民法院
民 事 判 决 书
(2016)苏0891民初2271号
原告：淮安市华石建材有限公司，住所地淮安市淮阴区袁集乡李庄村。
法定代表人：高仕华，该公司总经理。
委托诉讼代理人：陈德胜，该公司法务。
委托诉讼代理人：马俊芳，江苏淮宁律师事务所律师。
被告：江苏通州二建建设工程有限公司，住所地南通市通州区金沙镇通掘路3号。
法定代表人：顾刑徐，该公司总经理。
委托诉讼代理人：孙保泉，该公司财务会计。
委托诉讼代理人：陈锋，北京大成（南通）律师事务所律师。
原告淮安市华石建材有限公司（以下简称华石公司）与被告江苏通州二建建设工程有限公司（以下简称通州二建公司）买卖合同纠纷一案，本院于2016年6月27日立案受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告华石公司的委托代理人陈德胜、马俊芳，被告通州二建公司的委托代理人孙保泉、陈锋均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告华石公司向本院提出诉讼请求：1、被告通州二建公司支付原告华石公司货款1116356元并承担违约金（自2015年12月1日起，按年利率24%标准计算至实际付款之日）；2、本案诉讼费用由被告通州二建公司负担。事实与理由：被告通州二建公司因承建淮安市金奥国际广场工程需要，于2013年11月27日与原告华石公司签订商品砼买卖合同一份，合同就价格、付款方式等作出了明确约定，被告通州二建公司应于工程主体封顶结束后十个月内付清全部货款。被告通州二建公司未按照约定的时间付款的，原告华石公司有权停止供应混凝土，并要求被告通州二建公司按每日千分之五的标准支付违约金。原、被告合同签订后，原告华石公司向被告通州二建公司供应混凝土，涉案工程于2014年12月31日主体封顶，尚欠1116356元未付，现被告的付款期限已经届满，经原告多次催要，被告未能付款。
被告通州二建公司辩称：1、欠货款是事实，但欠款金额为1096622.93元（其中2000元检测费已扣除）；2、被告不存在违约行为，不应当承担违约金。
本院经审理认定事实如下：2013年11月27日，通州二建公司（甲方）与华石公司（乙方）订立商品混凝土供应合同一份，约定：甲方从乙方处购买商品混凝土，工程名称为淮安金奥国际广场一期一标段；单价按实际浇筑时间对应的淮安工程造价管理处公布的淮安市商品砼指导价下浮18%结算，外加剂部分不调整；付款时间为地下室顶板完成后30天内，甲方付已供砼款的65%，全体主体施工至12层、25层、封顶后30天内，甲方付乙方已供砼款的65%，全部主体封顶后六个月内，甲方付乙方已供砼款85%，余款在全部主体结构封顶后十个月内付清余款；乙方提供的砼必须保证砼成品质量合格，砼试块在现场制作，因试块不合格造成的复试、回弹等一系列费用由乙方负责；如甲方未按合同约定付款，应承担应付工程款千分之一每天的违约金。合同还对其他权利、义务进行约定。合同签订后，华石公司向被告通州二建公司供应混凝土，被告陆续付款5400000元。
另查明，淮安市正中工程建设监理有限公司淮安生态新城综合体项目监理部于2015年3月19日第五十七次工地例会纪要载明：时间为2015年3月19日，地点为项目部会议室；通州二建上周计划完成情况为1号楼东31单元层1月12日封顶，2号楼西单元33层1月6日封顶，2号楼东单元31层1月3日封顶，1号楼西单元33层1月16日封顶，1号楼东31单元层1月12日封顶；3号楼西单33以1月23日封顶，3号楼东单元31层1月18日封顶。2015年3月26日第五十八次工地例会纪要载明：1号楼二次结构二十八层结束，2号楼二次结构32层结束，3号楼二次结构30层结束。
以上事实有原告提供的《商品混凝土供应合同》、工地例会纪要及双方当事人的庭审陈述等在卷印证。经庭审质证，本院予以确认。
本院认为，本案争议焦点如下：
一、被告欠原告货款的金额。
原告华石公司为证明其实际出售的混凝土方量及货款数额向法庭提供了结算单9张。被告对其中的8张结算单予以确认，该8份结算单共确认供货金额为6020469.26元，对原告提供2016年11月30日结算单中载明过磅量予以认可，但对单价不予认可，根据当时价格结算，该份结算单金额应为478153.66元。本院认为，双方约定混凝土的价格按指导价下浮18%结算，原告理应就其结算单中载明的价格形成承担举证责任，原告提供的调价通知并不足以证明结算单中单价的形成，理应承担举证不能的法律后果，故本院认为，2016年11月30日结算单中商品砼价格以被告自认的价格为计算依据，该结算单确认的货款应为478153.66元。故双方之间买卖合同的总交易金额为6498622.93元，被告已经支付货款5400000元，还欠货款1098622.93元。对于被告提出应扣除2000元的检测费的主张，因其未能提供任何证据证明，故本院不予采纳。
二、被告是否应当支付违约金。
原告华石公司认为被告未在主体结构封顶后六个月内付清总砼款的85%，之后也未按约履行，理应承担违约责任。被告不予认可。本院认为，当事人对自己提供的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的诉讼主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。本案中，原告华石公司提供的工地例会纪要，可以证明涉案工程主体结构封顶的进度时间，被告虽对全部主体结构封顶时间不予认可，但其作为施工单位，理应提供施工过程中相应的流程节点施工资料等证据证明全部主体结构封顶时间，被告未能提供理应承担举证不能的法律后果，故本院结合双方交易情况及监理会议纪要记载的时间节点，酌情认定合同约定的全部主体结构封顶时间应为2015年1月。根据合同约定，被告理应在该节点顺延十个月内即2015年11月底付清全款，被告仅支付货款5400000元，被告未按期付款行为，构成违约，应当承担违约责任，向原告支付逾期付款违约金，故对原告要求被告承担逾期付款违约金，自2015年12月1日起，按年利率24%标准计算至实际给付之日止的诉讼请求，本院予以支持。
综上所述，《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、第一百三十条、第一百五十九、及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条之规定，判决如下：
一、被告江苏通州二建建设工程有限公司于判决生效后十日内支付原告淮安市华石建材有限公司货款1098622.93元并承担违约金（自2015年12月1日起，按年利率24%标准计算至实际给付之日止）；
二、驳回原告的其他诉讼请求。
如果被告未按照本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定加倍支付延迟履行期间的债务利息。
本案案件受理费14847元，由原告负担847元，由被告负担14000元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省淮安市中级人民法院，并根据《诉讼费用交纳办法》向淮安市中级人民法院预交上诉案件受理费（收款单位名称：淮安市财政局综合处，开户行：淮安市农行城中支行，账号：34×××54）。
审 判 长 邵爱静
代理审判员 包晓琴
人民陪审员 杨康道
二〇一六年十月二十五日
书 记 员 刘润宇
附相关法律条文
《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。
第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二款的规定。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。